View
214
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
EDITAL DE LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS N° 06/2017
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA E CAPEAMENTO ASFÁLTICO
SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM VIAS
PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE
RONDINHA”.
Processo n.º 28/2017
Abertura: 20/04/2017
Horário: 09h00min
Tipo: Menor Preço Global
Julgamento: Por Item
1. PREÂMBULO:
1.1. O MUNICÍPIO DE RONDINHA, RS, por intermédio de seu Prefeito Municipal EZEQUIEL PASQUETTI, torna pública, para conhecimento dos interessados, que se encontra aberta licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo menor preço Global por Item, para a contratação de empresa para realização da Obra de Pavimentação Asfáltica e Capeamento Asfáltico Sobre Pedras Irregulares em Vias Públicas Urbanas do Município de Rondinha, cujo objeto está descrito no item 2 deste edital, em conformidade com as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
1.2. A Comissão Permanente de Licitações receberá os documentos de habilitação e proposta financeira dos interessados em participar da presente licitação até as 09h00min do dia 20 de abril de 2017, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Administração, localizada na Avenida Sarandi, 646, na Cidade de
Rondinha, RS. Após o horário acima indicado, dar-se-á por encerrado o recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitação e propostas financeiras. No mesmo dia e local, às 09h05min, dar-se-á início à sessão pública do processo licitatório na modalidade Tomada de Preço nº 06/2017.
1.3. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender a quaisquer das disposições do presente Edital.
1.4. Não será admitido, por qualquer motivo, modificação ou substituição das propostas ou quaisquer documentos.
1.5. Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, reclamações ou recursos, assinar atas e contratos, os Licitantes ou seus representantes credenciados e os membros da Comissão de Licitações;
1.6. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes, não serão admitidos participantes retardatários.
1.7. Integram o presente Edital os seguintes Anexos:
Anexo I – Projeto básico, Memorial Descritivo e planilha orçamentária;
Anexo II - Modelo de Declaração Conjunta;
Anexo III – Modelo de Declaração de pleno conhecimento do edital;
Anexo IV – Minuta de contrato;
2. OBJETO:
2.1. Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para executar Obra de Pavimentação Asfáltica e Capeamento Asfáltico Sobre Pedras Irregulares em Vias Públicas Urbanas do Município de Rondinha numa área total de 2.935,08m2 dividida em dois trechos, (trecho 1 e trecho 2) conforme projeto, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronograma de execução, descritas no Anexo I, deste Edital, em regime de execução global do Item e com base no Contrato de Repasse nº 829025/2016 MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA, Processo nº 2617.1029809-54/2016.
2.2. A obra, objeto da presente licitação, deverá ser cotada com o valor global do Item, incluindo mão de obra e materiais;
Item Descrição da Obra Valor
Máximo
01
Obra de Pavimentação Asfáltica e Capeamento Asfáltico sobre Pedras irregulares em Vias Públicas Urbanas do Município de Rondinha com área total de 2.935,08m2.
R$ 295.923,43
3. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO:
3.1. Poderão participar da licitação as empresas inscritas no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Rondinha, cujo Certificado esteja em vigor e empresas não cadastradas que requeiram sua inscrição no Protocolo Geral da Prefeitura até o terceiro dia anterior à data designada para a abertura dos envelopes, ou seja, até o dia 17 de abril de 2017, desde que o pedido de cadastramento haja sido deferido pela Comissão de Cadastro até esta data.
3.2. Para os fins do acima disposto, os interessados, ou seus representantes legais deverão dirigir-se a sede da Prefeitura Municipal de Rondinha, no seguinte endereço: Avenida Sarandi, n.º 646, no horário das 08h00min às 11:00 horas e das 13h30min às 17:00 horas.
3.2.1. Os horários previstos no subitem anterior deverão ser seguidos para que a documentação seja conferida em tempo hábil. Havendo descumprimento do estipulado, a documentação será verificada somente no dia posterior, desde que respeitando o prazo descrito no item 3.1 do presente edital.
4. DO CADASTRO: 4.1. Para efeito de cadastramento os interessados deverão apresentar, até o dia 17 de abril de 2107, os seguintes documentos:
4.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Registro de empresário;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
4.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades, ou compatível com o objeto contratual;
c) Prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN (Certidão Conjunta Negativa);
d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante;
e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante;
f) Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
g) Certidão Negativa do Ministério do Trabalho.
4.1.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Certidão atualizada da licitante do registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA/RS), com registro para execução do objeto hora licitado, ou com visto da mesma, no caso de empresas não sediadas no Estado;
b) Prova de que a empresa possua no quadro funcional permanente um profissional de nível superior registrado no CREA/RS, com registro para execução de todas as etapas da obra, ou visto da mesma, no caso de empresas não sediadas no estado. Em se tratando de sócio da empresa, por intermédio do contrato social e no caso de empregado, mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de
Empregados (FRE) que demonstrem a identificação do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde conste o nome do profissional;
c) Atestado de capacitação técnica operacional da empresa, registrado no CREA, fornecido por Pessoa Jurídica de direito público ou privado de que executou satisfatoriamente, contrato com o objeto compatível em característica quantidades e prazos como o ora licitado;
d) Atestado de capacitação técnica operacional do responsável técnico da empresa licitante, registrado no CREA, fornecido por Pessoa Jurídica de direito público ou privado de que executou satisfatoriamente, contrato com o objeto compatível em característica quantidades e prazos como o ora licitado;
e) O atestado solicitado nas alíneas “c” e “d” poderá ser único, quando o responsável técnico tenha executado obra, nos termos requeridos, pela empresa licitante.
4.1.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, com a indicação do nº do Livro Diário, número de registro na Junta Comercial e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, que comprovem a boa situação financeira da empresa, cujos índices mínimos aceitáveis serão apurados pela aplicação da seguinte fórmula:
AD LIQUIDEZ INSTANTÂNEA: --------- = Índice mínimo: 0,1
PC AC
LIQUIDEZ CORRENTE: ----------- = Índice mínimo: 1 PC
AC + ARLP LIQUIDEZ GERAL: -------------------- = Índice mínimo: 1
PC + PELP PL
GERÊNCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS: ---------------------= Índice mínimo: 1 PC + PELP PC + PELP
GRAU DE ENDIVIDAMENTO: ---------------------- = Índice máximo: 2 AT
Onde: AC = Ativo Circulante; AD = Ativo Disponível; ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo; AP = Ativo Permanente; AT = Ativo Total; PC = Passivo Circulante; PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo e PL = Patrimônio Líquido.
a.1 É vedada substituição do balanço por balancete ou balanço provisório, podendo aquele ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta
b) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 60 (sessenta) dias da data designada para a apresentação do documento;
4.2. Os documentos constantes dos itens 4.1.1 a 4.1.4 poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário do Município ou publicação em órgão de imprensa oficial. Os documentos do item 4.1.2 poderão, ainda, serem extraídos de sistemas informatizados (internet) ficando sujeitos a verificação de sua autenticidade pela Administração.
5. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:
5.1. Os documentos e as propostas serão recebidos pela Comissão de Licitações na Prefeitura Municipal no dia e horário acima descrito, em uma via, sem entrelinhas, emendas ou rasuras, em dois envelopes distintos, contendo em sua parte externa e frontal a seguinte descrição:
a) MUNICÍPIO DE RONDINHA
Edital Tomada de Preços nº 06/2017
Envelope nº 01 - DOCUMENTACAO
Proponente (nome da empresa)
b) MUNICÍPIO DE RONDINHA
Edital de Tomada de Preços nº 06/2017
Envelope nº 02 - PROPOSTA
Proponente (nome da empresa)
5.2. O envelope nº 01 deverá conter:
a) Certificado de Registro Cadastral atualizado fornecido pelo município de Rondinha;
b) Declaração conjunta conforme Anexo II;
c) Os documentos descritos no item 4.1.2, caso estejam vencidos no cadastro.
d) Declaração de que tomou conhecimento do edital, projetos memoriais descritivos e minuta do contrato, bem como de ter pleno conhecimento do local de execução da obra e que se sujeita a todos os itens e condições estabelecidas, conforme modelo descrito no Anexo III.
e) Apresentação de Licença Ambiental de Operação (LO), em vigor, emitida pelo Órgão Ambiental competente, de produção de concreto
asfáltico em C. B. U. Q., provando que a empresa possui competência legal para produção do concreto asfáltico, ou comprovação da origem do produto mediante Declaração a ser fornecida por Empresa produtora dos minérios utilizados na Obra e, neste caso, o respectivo Licenciamento Ambiental do Emissor da Declaração.
f) Atestado de visita do local da obra fornecido pelo Município de Rondinha.
f.1) A visita deverá ser realizada pelo responsável técnico da empresa legalmente habilitado, comprovação que deverá ser apresentada no ato da visita, através da apresentação da carteira profissional. A visita técnica, ao local da obra deverá ser realizada até o dia 17 de abril de 2017 mediante prévio agendamento no Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal, onde um representante do Município irá acompanhar aos locais à serem executadas as obras;
5.2.1. Com relação ao profissional do item 4.1.3 “b“ deverá ser este, o responsável técnico da proponente em todas as fases deste procedimento licitatório e da execução contratual.
5.3. O envelope nº 02 deverá conter:
a) Proposta de Preços, indicando o valor global do item, valor da mão de obra e o valor dos materiais, também por extenso, mencionando o prazo mínimo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias;
b) Planilha orçamentária discriminada com preços unitários, conforme planilha em anexo, expresso em moeda corrente nacional, devendo o preço incluir todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas e outros pertinentes ao objeto licitado, assinado pelo responsável técnico e pelo representante legal da empresa licitante;
c) Cronograma físico-financeiro da obra, contendo as etapas de execução e as respectivas parcelas de pagamento, bem definidas, assinado pelo responsável técnico e pelo representante legal da empresa licitante;
6. DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº123/2006
6.1. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no momento do credenciamento, declaração, firmada por contabilista, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos neste edital.
6.2. As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais, gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de Dezembro de 2006 e no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de Junho de 2007, desde que também apresentem, no momento do credenciamento, declaração, firmada por contabilista, de que se enquadram no limite de receita referido acima, além de todos os documentos previstos neste edital.
6.3. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender aos itens anteriores que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos neste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em cinco (05) dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame.
6.4. Benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.
6.5. O prazo de que trata o subitem 6.3 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
6.6. A não regularização da documentação, no prazo fixado no subitem 6.5, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação
6.7. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também em eventual contratação.
7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
7.1. A análise da proposta financeira pela Comissão Permanente de Licitações visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo preliminarmente desclassificada a proposta financeira:
7.1.1. cujo objeto não atenda às especificações, aos prazos e às condições fixados no Edital;
7.1.2. que apresente preço(s) manifestamente inexequíveis ou apresentar preços superiores aos constantes nas planilhas Orçamentárias, assim
considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação, em consonância com o art. 48 e seus parágrafos, da Lei 8.666/93.
7.2. Não serão aceitas as propostas com valores superiores ao estabelecido no item 2.2.
7.3. Não serão admitidos, sob quaisquer motivos, inclusões, modificações ou substituições das propostas financeiras ou de quaisquer documentos.
7.4. O critério de julgamento será o de menor preço global do Item, desde que atendidas às especificações do Edital, seus Anexos e de acordo com o disposto no inciso I do Art. 45 da lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.
7.5. Será julgada inabilitada a licitante que não atender integralmente as exigências contidas neste Edital.
7.6. Surgindo algum impasse ou dúvida, a Comissão de Licitações poderá amparar-se em pareceres de outros setores, ou de técnicos, vinculados ou não ao Município de Rondinha, bem assim, promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar o processo.
7.7. Poderá ser aceita, dentro das prescrições do edital qualquer proposta, ou rejeitadas todas, sem que às licitantes caiba qualquer direito indenizatório ou ressarcimento.
8. DO PROCEDIMENTO:
8.1. No local, dia e horário fixados no preâmbulo deste Edital, em sessão pública, a Comissão de Licitações procederá ao recebimento dos envelopes.
8.2. A entrega da documentação deverá ser realizada à Comissão de Licitações, podendo ser ainda admitida remessa postal dos envelopes, ou por quaisquer outros meios que não o expressamente indicado neste Edital, desde que se encontre ao menos 24 horas antes da abertura do presente edital.
8.3. Toda e qualquer documentação deverá ser apresentada em língua portuguesa, e eventuais documentos de origem estrangeira somente serão admitidos se acompanhados, na forma da lei, da respectiva tradução para o vernáculo.
8.4. Nas sessões públicas as licitantes poderão se fazer representar por procurador, munido de instrumento escrito firmado pelo representante legal da proponente, a quem seja conferido, amplos poderes para representá-lo em todos os atos e termos do procedimento licitatório.
8.5. Não serão recebidos envelopes abertos.
8.6. Na mesma sessão a Comissão de Licitações, em seguimento, efetuará a abertura do ENVELOPE N.º 1 - HABILITAÇÃO, sendo os documentos nele encontrados, verificados e rubricados pelos membros da Comissão, sendo facultado aos participantes, e, a critério da Comissão, poderão ser analisados os documentos contidos no Envelope e anunciado o resultado da habilitação ou designados dia e hora certos para a divulgação.
8.7. Uma vez proferido o resultado da habilitação, e desde que tenha transcorrido o prazo legal sem interposição de recursos, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos, será devolvido o ENVELOPE N.º 2 – PROPOSTA DE PREÇOS, fechado, aos participantes inabilitados, diretamente ou por via postal, e de imediato será procedida a abertura dos mesmos, das licitantes habilitadas, sendo os documentos nele encontrados, verificados e rubricados pelos membros da Comissão, tal igualmente sendo facultado aos participantes.
8.8. Das sessões realizadas para a abertura dos envelopes, bem assim daquelas realizadas em reuniões reservadas da Comissão de Licitações, serão lavradas atas circunstanciadas.
9. CRITÉRIO DE DESEMPATE
9.1. Como critério de desempate será assegurado preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 6 deste edital.
9.2. Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) a proposta de menor valor.
9.3. A situação de empate somente será verificada após ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso interposto.
9.4. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
9.4.1. A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de menor valor, poderá apresentar, no prazo de 02 (dois) dias, nova proposta, por escrito, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.
9.4.2. Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior a de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, as demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadram na hipótese do item 6 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea a deste item.
9.4.3. Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em que serão convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores.
9.5. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfazer as exigências do item 6.2 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.
9.6. O disposto nos itens 6.1 a 6.4, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.
9.7. As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes.
10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
10.1. Dos atos da Administração, praticados no Procedimento Licitatório em curso, cabem:
a) Recurso nos casos de habilitação ou inabilitação do licitante; julgamento das propostas; anulação ou revogação da licitação;
indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;
b) rescisão do contrato, quando determinada por ato unilateral da administração;
c) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de
multa.
d) Reapresentação.
e) Pedido de reconsideração.
10.2. Em todas as fases da presente licitação aplicar-se-á para utilização deste item, todos os dispositivos normativos do Artigo n° 109 da Lei Federal no 8.666/93, tanto por parte da licitante recorrente, quanto pela Administração.
10.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará a decadência do direito de recurso.
11. DOS PRAZOS
11.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
11.2. Cabe recurso dos atos da Administração a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, no prazo de 5 (cinco) dias úteis;
11.3. Os recursos interpostos podem ser impugnados pelos demais licitantes que apresentarão suas contra-razões, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data da comunicação da interposição do recurso aos demais licitantes.
11.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora.
11.5. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de até 05 (cinco) dias, convocará o vencedor para assinar o contrato.
11.5.1. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
11.5.2. Se dentro deste prazo, o convocado não assinar o contrato, administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados pelo critério previsto neste edital.
11.6. O prazo para início da obra está condicionado ao da ORDEM DE SERVIÇO, emitida pelo MUNICÍPIO DE RONDINHA, após liberação da Caixa Econômica Federal, e deverá ter início imediatamente após emissão da ordem de serviço.
11.7. O prazo para execução total da obra e de 180 dias conforme cronogramas de execução, constante no Projeto Básico, Anexo I após a emissão da ORDEM DE SERVIÇO.
11.7.1. O prazo acima estabelecido poderá ser prorrogado mediante justificativa devidamente fundamentada e aceita pela Administração Municipal e no caso de interesse público, quando solicitado pela administração.
11.8. A fiscalização e acompanhamento do contrato será realizado por servidor designado por portaria.
12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do certame ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
a) manter comportamento inadequado durante o certame: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;
b) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor do valor da proposta;
c) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
d) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 05(cinco) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 1% sobre o valor atualizado do contrato;
e) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 20% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
f) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
g) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
12.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
12.3. Se dentro do prazo estabelecido no item 11.5, a licitante vencedora não comparecer para assinatura do contrato, decairá do direito a contratação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato a vista do disposto no art. 81 da Lei nº 8.666/93.
13. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
13.1. O pagamento será realizado conforme o andamento das obras, mediante emissão de nota fiscal e boletim de medição realizado pela equipe de Engenharia do Município e aceito pela Caixa Econômica Federal e conforme liberação dos recursos provenientes do Contrato de Repasse nº 829025/2016/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA, Processo nº 2617.1029809-54/2016.
13.2. Todos os encargos, impostos, contribuições previdenciárias e demais obrigações fiscais e para-fiscais decorrentes da contratação serão de responsabilidade da CONTRATADA, bem como demais tributos que incidem ou venham a incidir sobre os produtos fornecidos, ou em decorrência deles.
13.3. Os preços apresentados são finais, não sendo admitidos quaisquer acréscimos ou acessórios, estando incluídos nos mesmos os respectivos insumos, tributos, contribuições, custos financeiros e demais despesas, encargos, diretos ou indiretos, como também os lucros da CONTRATADA.
13.4. Os preços ora contratados, não serão reajustados, mantendo-se firmes e inalterados até o término da contratação.
13.5. Ocorrendo a hipótese previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/93 será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante requerimento fundamentado da contratada, desde que suficientemente provado de forma documental.
13.6. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta a licitante em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
14. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
14.1. As despesas decorrentes da presente licitação serão cobertas com recursos provenientes do Contrato de Repasse nº 829025/2016/MINISTERIO DAS
CIDADES/CAIXA, Processo nº 2617.1029809-54/2016 e Recursos próprios do Município nas seguintes Dotações Orçamentárias:
0501 – SECRETAR MUNICIPAL DE OBRAS 2022 – PAVIMENTAÇÃO MANUT. VIAS URBANAS 449051 – OBRAS EM ANDAMENTO – Vinc. 1176 449051 – OBRAS EM ANDAMENTO – Vinc. 0001
15. DA SUBCONTRATAÇÃO:
15.1. Não será permitido subcontratação total da obra, sob pena de desclassificação.
16. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
16.1. Toda impugnação deverá ser realizada por escrito, de maneira clara, contendo os dados do impugnante, seus apontamentos, fundamentações, telefone, endereço de e-mail para contato e a assinatura do impugnante.
16.2. O documento de impugnação deverá ser protocolado em original junto ao
protocolo geral do Município de Rondinha, desde que cheguem ao destino até os prazos estipulados nos Itens 16.4 e 16.5, do presente edital.
16.2.1. As impugnações poderão ser encaminhadas por correios, com AR (aviso de Recebimento), endereçada à comissão de licitações, Prefeitura Municipal de Rondinha, 646- CEP: 99590-000.
16.2.2. Não serão aceitas impugnações de maneira diversas a prevista no item anterior.
16.2.3. Toda solicitação feita via eletrônico, será considerada apenas como pedido de informação.
16.3. A solicitação de esclarecimentos, de providências ou de impugnação deverá ser comunicada a comissão de licitação, logo após ter sido protocolada junto a Prefeitura Municipal de Rondinha.
16.4. Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório.
16.4.1. A Administração deve julgar e responder à impugnação em até três dias úteis contados da data em que foi protocolizado o pedido.
16.5. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a Administração do Município de Rondinha a licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação.
16.6. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
16.7. A impugnação feita tempestivamente não impedirá a licitante de participar deste processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, caso a decisão sobre a petição não seja protocolada antes da data marcada para o recebimento e abertura dos envelopes "Proposta" e "Documentação".
17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município Rondinha, Secretaria Municipal de Administração /Setor de Planejamento /compras, sito a Avenida Sarandi, 646 CEP: 99.590-000 ou pelo telefone (54)3365-1188 ou no endereço eletrônico compras@rondinha.rs.gov.br, ou jsm@rondinha.rs.gov.br, no horário compreendido entre as 07:45 e 11:30 horas e das 13:00 as 17:15 horas, preferencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para recebimento dos envelopes.
17.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação a presente Licitação encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, na Secretaria Municipal de Administração.
17.3. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, o valor poderá ser alterado, para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do produto, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial.
17.4. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de documentação referente ao presente edital.
17.5. No caso de alteração deste edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento dos documentos e classificação, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
17.6. A proponente que vier a ser vencedora, (contratada ou empenhada) ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor inicial contratado.
17.7. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666-93), não cabendo às licitantes direito a indenização.
17.8. O Município de Rondinha reserva-se no direito de cancelar ou suspender, a qualquer tempo, a execução do objeto contratado, mediante pagamento da contraprestação dos produtos fornecidos, sem que caiba qualquer outro ressarcimento à licitante vencedora.
17.9. O Município de Rondinha reserva-se no direito de, ainda, recusar todo e qualquer produto que não atender as especificações ou que sejam considerados inadequados pela Fiscalização, sem que caiba qualquer ressarcimento ou contraprestação à licitante vencedora.
17.10. A licitante contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar ao Município de Rondinha ou a terceiros, por si ou por seus sucessores, representantes e prepostos, na execução do objeto contratado, eximindo-a de toda e qualquer responsabilidade ou reclamação que possa advir desta Licitação.
17.11. A licitante contratada será a única responsável para com sua equipe de profissionais, seus empregados e/ou prepostos, especialmente no que concerne ao cumprimento de legislação trabalhista, previdenciária, tributária, civil e criminal, e quaisquer outros encargos previstos em lei, sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas e/ou rescisão contratual com aplicação das sanções cabíveis, por parte do Município de Rondinha.
17.12. Aplicam-se a este Edital, as disposições da Lei nº 8.666/93.
17.13. Em nenhuma hipótese serão aceitos quaisquer documentos ou propostas fora do prazo e local estabelecidos neste edital.
17.14. Do contrato a ser assinado, conforme minuta em anexo, com o vencedor da presente licitação constarão as cláusulas aqui previstas e mais as necessárias previstas no art. 55, e a possibilidade de rescisão do contrato, na forma determinada nos artigos 77 a 79 da Lei n° 8.666/93.
17.15. Os casos omissos, dúvidas e controvérsias serão dirimidas pela Comissão Permanente de Licitações, aplicando as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações ou no Foro da Comarca de Ronda Alta (RS), com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.
Rondinha – RS em 31 de março de 2017.
EZEQUIEL PASQUETTI
Prefeito Municipal
Este edital se encontra examinado e
aprovado por esta Assessoria
Jurídica.
Em ___-___-______.
________________________
Assessor(a) Jurídico(a)
ANEXO I
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 06/2017
OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES DA RUA MONSENHOR SCALABINI – TRECHO I E
TRECHO II
PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANÍLHA ORÇAMENTÁRIA, QUADRO DE COMPOSIÇÕES E LAYOUT
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA - RS
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO,
DRENAGEM, SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
LOCAL: Trechos Rua Monsenhor Scalabrini – Rondinha / RS.
ÁREA TOTAL: 2.935,08 m²
RONDINHA, DEZEMBRO DE 2016
2
ÍNDICE
1. INTRODUÇÃO 3
2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO (CBUQ) 4
3. PROCESSO EXECUTIVO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 6
4. PROCESSO EXECUTIVO CAPEAMENTO ASFÁLTICO 10
5. PROCESSO EXECUTIVO PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL 12
6. PROCESSO EXECUTIVO DE PASSEIO PÚBLICO COM RAMPA DE
ACESSIBILIDADE 13
7. PROCESSO EXECUTIVO PARA DRENAGEM 14
3
1. INTRODUÇÃO
Este projeto objetiva a execução de pavimentação e recapeamento asfáltica
em CBUQ em trechos da Rua Monsenhor Scalabrini, Centro do município de
Rondinha / RS. Parte do trecho da Rua Monsenhor Scalabrini hoje não possui
pavimentação, tem base em argila, cascalho e rocha a céu aberto, num total de
132,00 m, tendo a largura da Rua de 12,00m, totalizando 1584,00m2, onde será
feito o nivelamento com maquina motoniveladora e compactação da subase.
No outro trecho da Rua Monsenhor Scalabrini será executado capeamento
asfáltico sobre calçamento existente como base, num total de 91,00m, no município
de Rondinha/RS. O trecho que será feito o capeamento asfáltico possui
pavimentação de pedra irregular de basalto, tendo a Rua a largura de 15,00m,
totalizando 1351,08 m², descontando-se três canteiros com 4,64 m² cada, sendo
demonstrado em projeto em anexo.
As especificações técnicas deste projeto foram elaboradas tendo como
orientação as Especificações Gerais do DAER/RS, para a execução de pavimento
asfáltico urbano. Para os serviços de sinalização, foram observados os preceitos do
Anexo II, do Código de Trânsito Brasileiro, através da resolução 160/2004.
Devido à diversidade dos serviços necessários para a execução da
pavimentação asfáltica urbana, estas especificações foram divididas em grupos, que
estão descritos a seguir:
Especificações Técnicas do CBUQ;
Processo Executivo de Pavimentação e Recapeamento Asfáltica;
Processo Executivo de Sinalização Vertical e Horizontal;
Processo Executivo de Passeios Públicos com Rampas de Acessibilidade;
Processo Executivo de Drenagem Pluvial;
Planilhas Orçamentárias;
Conjunto de Plantas.
- Planta de Situação e de Localização;
- Projeto Geométrico, Drenagem e Sinalização Vertical e Horizontal;
- Detalhamentos Construtivos.
4
2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO (CBUQ)
Definição
O concreto asfáltico é definido como sendo uma mistura flexível, resultante do
processamento a quente, em uma usina apropriada de agregado mineral graduado e
cimento asfáltico de petróleo, espalhada e comprimida a quente.
Materiais
Materiais Asfálticos
Os materiais asfálticos utilizados para a execução do concreto asfáltico
deverão satisfazer as exigências do Instituto Brasileiro de Petróleo. O material a ser
utilizado é o cimento asfáltico de petróleo - CAP-50/70.
Materiais Pétreos
Os materiais pétreos ou agregados deverão ser constituídos de uma
composição de diversos tipos (tamanho das partículas), divididos basicamente em
agregados graúdos e miúdos. Os agregados deverão ser de pedra britada e isentos
de materiais decompostos e matéria orgânica, e ser constituídos de fragmentos sãos
e duráveis.
Mistura
A mistura asfáltica consistirá em uma mistura uniforme de agregados e
cimento asfáltico, de maneira a satisfazer os requisitos a seguir especificados:
a) As misturas para o concreto asfáltico, projetadas pelo método Marshall, não
devem apresentar variações na granulometria maiores que as especificadas no
projeto. A uniformidade de distribuição do ligante asfáltico na massa será
determinado pelo ensaio de extração de betume, devendo a variação do teor de
asfalto ficar dentro da tolerância de + ou – 0,3 %;
5
b) O concreto asfáltico deve ser misturado em uma usina fixa ou móvel,
gravimétrica ou volumétrica, convencional ou tipo “drum mixer”.
A mistura de agregados para o concreto asfáltico a ser utilizados na camada
de regularização ou “reperfilagem” e na camada final ou “rolamento” deverá estar
enquadrada nas faixas “A” ou “B”, respectivamente, constantes abaixo:
Para a execução do pavimento asfáltica em CBUQ com 5,00cm de espessura,
e no recapeamento com 4cm de espessura na reperfilagem e 3cm espessura na
camada final na deverá ser utilizada a FAIXA “B”.
ESPESSURA MÁXIMA = 5,00 cm PAVIMENT
ESPESSURA
PENEIRAS
3/4" 100 - 100 100 - 100
1/2" 100 - 100 80 - 100
3/8" 80 - 100 70 - 90
4 55 - 75 50 - 70
8 35 - 50 35 - 55
30 18 - 29 18 - 29
50 13 - 23 13 - 23
100 8 - 16 8 - 16
200 4 - 10 4 - 10
USO
CAMADA DE REPERFILAGEM CAMADA DE ROLAMENTO
MÁXIMA = 4,00 cm MÁXIMA = 3,00 cm - RECAPEAM.
PERCENTAGEM QUE PASSA EM PESO
FAIXA - "A" FAIXA - "B"
A mistura granulométrica, indicada no projeto, deverá apresentar as seguintes
tolerâncias máximas:
Peneira nº 4 ou maiores - ± 6%
Peneira nº 8 a nº 50 - ± 4%
Peneira nº 100 - ± 3%
Peneira nº 200 - ± 2%
Controle
A empresa vencedora da licitação deverá manter no canteiro de obra ou na
usina, um laboratório de asfalto dotado de todo o instrumental necessário e equipe
6
especializada, com a finalidade de proceder todos os ensaios necessários, conforme
determinado a seguir:
Controle dos Agregados
O controle de qualidade dos agregados será realizado pelos ensaios:
a) Ensaio de sanidade e Abrasão Los Angeles, quando houver variação da
natureza do material pétreo;
b) Um ensaio de equivalente areia por dia de usinagem.
Controle da Massa Asfáltica
O controle de qualidade da massa asfáltica será realizado através de
principalmente dois ensaios que são:
a) Um ensaio de extração de betume por dia de usinagem, de amostras
coletadas na usina ou nos caminhões transportadores. A percentagem de ligante
poderá variar de ± 0,3 da fixada no projeto;
b) Um ensaio de granulometria da mistura de agregados resultantes do ensaio
de extração por dia. A curva granulométrica deverá manter-se contínua,
enquadrando-se dentro das tolerâncias especificadas no item 2.0 desta
especificação técnica.
3. PROCESSO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
A. Regularização do Sub-leito
A regularização do sub–leito é a operação destinada a conformar o leito da
via transversal e longitudinalmente. De modo geral, consiste num conjunto de
operações, tais, no local onde será executado o pavimento parte terá que ser
executado detonagem a fogo, após escarificação, umedecimento ou areação,
conformação e compactação, de forma que a camada concluída atenda às
condições de greide de terraplanagem e seções transversais indicadas em projetos
específicos e o grau de compactação.
7
O grau de compactação deverá ser de, no mínimo, 100% em relação a
massa específica aparente seca máxima, obtida na energia do Proctor Intermediário.
A camada da regularização será medida em metros quadrados, segundo a
seção transversal do projeto. O pagamento será feito de acordo com a medição dos
serviços executados e com base no preço unitário apresentado para esse serviço.
Os equipamentos necessários para execução deste serviço são:
motoniveladora com escarificador, carro pipa e grades de disco (se necessário), rolo
compactador vibratório autopropelido pé-de-carneiro.
B. Sub-Base de Macadame Hidráulico
Sob a camada de regularização, deverá ser executada uma camada de Sub-
base, constituída de exclusivamente de produtos de britagem de diversas medidas,
com 12 cm de espessura compactada.
O espalhamento da camada de Sub-base na pista deverá ser realizado com
motoniveladora, distribuindo o material em espessura homogênea acima da
dimensionada e na largura desejada, de maneira que, após a compactação sejam
satisfeitas as espessuras de projeto nas seções transversais.
Após o espalhamento, o material deverá ser colocado pó para travamento,
por meio de caminhão basculante, e compactado por meio de rolo liso vibratório
auto–propelido.
C. Base de Brita Graduada
Sob a camada de Subase, deverá ser executada uma camada de base granular
constituída de uma mistura exclusivamente de produtos de britagem de diversas
medidas - sendo que o resultado desta mistura deverá atender a faixa
granulométrica apresentada a seguir - denominada de brita graduada, com 10,00cm
de espessura compactada.
Os agregados deverão ser constituídos de fragmentos duros, limpos e
duráveis, livres de excesso de partículas lamelares ou alongadas, macias ou de fácil
desintegração. O material da base deverá apresentar os seguintes requisitos
mínimos:
8
- Índice de Suporte Califórnia (ISC ou CBR) maior ou igual a 100%;
- Equivalente de areia maior ou igual a 50%.
A composição percentual em peso de agregado deverá, obrigatoriamente, se
enquadrar na faixa granulométrica abaixo indicada, tendo diâmetro máximo de 1 ½“.
Peneira
2” - 100 %
1½” - 90 - 100 %
¾” - 50 - 85 %
4 - 30 - 45 %
30 - 10 - 25 %
% Passante em Peso
O Equipamento de dosagem da mistura deverá possuir três ou mais silos,
dosador de umidade e misturador. Este deverá ser do tipo de eixos gêmeos,
paralelos girando em sentidos opostos e deverá produzir uma mistura uniforme
dentro das condições indicadas acima. Poderá, ainda, ocorrer a mistura por meio de
pá carregadeira, sendo necessário um acompanhamento contínuo do laboratório
para permitir que a mistura destes agregados se mantenha na faixa granulométrica
mostrada acima.
A granulometria da mistura deverá ser verificada pela realização do ensaio
de granulometria, sendo no mínimo (01) um ensaio por dia de trabalho.
O espalhamento da camada de base na pista deverá ser realizado com
motoniveladora, distribuindo o material em espessura homogênea acima da
dimensionada e na largura desejada, de maneira que, após a compactação atenda a
espessura de projeto e as seções transversais.
Após o espalhamento, o material deverá ser umedecido, por meio de
caminhão pipa, e compactado por meio de rolo liso vibratório auto–propelido. Para
facilitar a compressão e assegurar um grau de compactação uniforme, a camada de
base a ser compactada, deverá apresentar um teor de umidade constante, sendo
necessário a utilização constante do conjunto caminhão pipa x rolo compactador.
O grau de compactação deverá ser de, no mínimo, 100% em relação a massa
específica aparente seca máxima, obtida na energia do Proctor Modificado.
9
D. Imprimação
A base de brita graduada, após a varredura de sua superfície, será
imprimada com uma pintura de material asfáltico diluído tipo CM-30.
O espalhamento deste ligante asfáltico deverá ser feito por meio de carros
equipados com bomba reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento,
capazes de realizar uma aplicação uniforme deste material.
A taxa de aplicação do CM-30 deverá ser de 1,0 á 1,3 Kg/m². A área a ser
imprimada deve se encontrar seca ou ligeiramente umedecida.
E. Pintura de Ligação
Sobre a superfície da base imprimada, antes da aplicação da massa
asfáltica, objetivando promover a aderência entre as camadas, deverá ser feita uma
aplicação de emulsão asfáltica do tipo RR-1C, numa taxa de 0,8 á 1,0 Kg/m².
A execução destes serviços, deverá seguir as mesmas condições dos
serviços de imprimação anteriormente descritos.
F. Capa Asfáltica em CBUQ
Após a pintura de ligação será executada sobre a base de brita graduada
imprimada a capa asfáltica final com Concreto Betuminoso Usinado a Quente, na
espessura mínima de 5,00 cm compactados.
Os veículos transportadores deverão, em qualquer ocasião, ter condições de
transportar imediatamente toda a produção da usina.
Estando as condições climáticas, a superfície, a mistura e o equipamento de
acordo com os requisitos destas especificações, o concreto asfáltico deve ser
espalhado, de maneira a se obter a espessura total indicada pelo projeto por meio
de uma vibro–acabadora.
A compactação da massa asfáltica deverá ser constituída de duas etapas:
rolagem inicial e rolagem final.
A rolagem inicial será executada com rolo de pneus. Após cada cobertura, a
pressão dos pneus deve ser aumentada de modo a ser atingida, o mais rápido
possível, a pressão de contato pneus – superfície, que permita obter com um menor
número de passadas e densidade especificada.
10
A rolagem final será executada com rolo liso, com peso mínimo de 8 (oito)
toneladas, com a finalidade de dar acabamento e corrigir irregularidades.
4. PROCESSO EXECUTIVO PARA CAPEAMENTO ASFÁLTICO
Neste item é apresentada a sequência de execução dos serviços a serem
realizados de capeamento asfáltico sobre o pavimento existente no local (Pedra
Irregular).
A - Limpeza e Lavagem de Pista:
Os serviços de limpeza e/ou lavagem do pavimento existente consiste em
retirar todas as impurezas e materiais soltos existentes na superfície deste,
preparando a pista para aplicação da pintura de ligação. As operações de limpeza
serão executadas mediante a utilização de equipamentos adequados (caminhão
pipa e/ou vassoura mecânica), complementados com o emprego de serviços
manuais.
B - Pintura de Ligação sobre Pavimento Existente:
A pintura de ligação é realizada para promover aderência entre o pavimento e
a camada de regularização em CBUQ a ser aplicada. A superfície deverá estar limpa
e isenta de impurezas. O ligante asfáltico a ser utilizado é a emulsão asfáltica do tipo
RR-1C, numa taxa de aplicação de 0,80 a 1,00 kg/m².
A distribuição do ligante deverá ser feita por carros equipados com bomba
reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento, que permitam a
aplicação do material betuminoso em quantidade uniforme. As barras de distribuição
deverão ser do tipo de circulação plena, com dispositivo que possibilite ajustamentos
verticais e larguras variáveis de espalhamento de ligante. Os carros distribuidores
deverão dispor de termômetros, em locais de fácil observação, e, ainda, um
espargidor manual para tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas.
A área a ser feita o serviço de pintura de ligação com RR-1C, deve-se
encontrar seca ou ligeiramente umedecida.
11
C - Camada de regularização (reperfilagem) com CBUQ:
A camada de regularização consiste na aplicação de concreto asfáltico a fim
de corrigir as irregularidades e deformações existentes no pavimento existente, para
obter-se uma superfície plana e em condições de receber a camada de rolamento. A
espessura desta camada mínima de 4,00cm dependendo do estado do calçamento
existente. A execução constará da descarga de CBUQ, sobre o calçamento existente
previamente limpo e com pintura de ligação, o seu espalhamento será feito com
motoniveladora e sua compactação com rolo de pneus e rolo liso.
D - Pintura de ligação entre as camadas de regularização e de rolamento:
A pintura de ligação segue a mesma especificação do item 3 - B.
E - Camada de Rolamento (capa asfáltica em CBUQ):
A camada de rolamento consiste na aplicação de concreto asfáltico com uma
espessura constante mínima de 3,00cm, por meio de vibro - acabadora. Para este
serviço são previstos os seguintes equipamentos: rolo compactador liso
autopropelido, rolo de pneus e vibro-acabadora. A massa asfáltica deverá ser
aplicada na pista somente quando a mesma se encontrar seca e o tempo não se
apresentar chuvoso ou com neblina. A compactação da massa asfáltica deverá ser
constituída de duas etapas: a rolagem inicial e a rolagem final. A rolagem inicial será
executada com rolo de pneus tão logo seja distribuída à massa asfáltica. A rolagem
final será executada com rolo tandem ou rolo autopropelido liso com peso mínimo de
8,0 (oito) toneladas, com a finalidade de dar acabamento e corrigir irregularidades.
Após o término da operação de compactação, pode-se liberar para o trânsito, desde
que a massa asfáltica já tenha resfriado.
12
5. PROCESSO EXECUTIVO PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
Introdução
A sinalização exerce função no controle do trânsito dos veículos, orientando e
canalizando a circulação e também o fluxo de pedestres de forma a se obter maior
segurança. É traduzida através de pinturas de faixas, marcas no pavimento,
utilizando-se a cor branca e amarela para as áreas especiais e placas de
sinalização.
Sinalização Vertical
Deverão ser implantados dispositivos de sinalização vertical conforme o
preconizado na resolução 180/2005 do CONTRAN.
As placas de sinalização vertical de regulamentação terão diâmetro de 0,50
m, para sinais circulares, lado de 0,25m para sinais de forma octogonal, lado 0,50m
para sinais quadrados de advertência e 0,45 x 0,20 m sinalização retangular
indicativa.
Os sinais deverão ser totalmente refletivos confeccionados com películas tipo
Grau Técnico (GT) para letras, tarjas, números e fundo. A chapa onde o sinal será
impresso, deve ser de aço SAE 1020, com espessura mínima de 1,25 mm, pintadas
com fundo anticorrosivo, sendo ainda a parte posterior do sinal, na cor preta.
O suporte de implantação deverá ser de ferro com diâmetro externo de 2 ”. A
altura do bordo inferior do sinal deverá ficar a 2,00 m do passeio público, garantindo
assim a visualização adequada dos condutores e dificultando a depredação.
Obs: A sinalização existente será substituída por não estar de acordo com a
norma especificada e ainda por estarem em estado crítico, dificultado a visualização
da mensagem descrita.
13
Sinalização horizontal
Os serviços de sinalização horizontal consistem na pintura das linhas nas
faixas de segurança e lombadas, serão pintadas com tinta acrílica de demarcação
viária na cor branca, com adição de micro esferas de vidro tipo premix e DO, a uma
quantidade de 250g por metro quadrado. Devem ser respeitadas as distâncias
detalhadas em projeto.
A aplicação será mecânica com pistola de ar comprimido em conjunto de
pintura móvel e autopropelido.
Sua aplicação se dará em toda a extensão via, respeitando-se espaços de
conversão conforme previsto na resolução 236/2007 do CONTRAN.
6. EXECUÇÃO DE PASSEIOS E RAMPA DE ACESSIBILIDADE
a) Rampa de Acessibilidade:
Em algumas partes já existe calçadas nos passeio, mas será necessário
fazer a complementação nos locais determinado em projeto.
Será executado após o nivelamento do terreno e sua compactação, um
lastro de pedra britada com espessura de 3,00cm, para dar condições de
trafegabilidade aos pedestres, onde possui rampas será executada em concreto
lançado com espessura de 7,00 cm, sendo nivelado e instalado juntas de
madeira, obedecendo as medidas e inclinações especificadas em projeto. Os
materiais empregados na execução são: cimento, agregado, areia e água,
devendo satisfazer as especificações da ABNT.
Para a adequação das calçadas, será executada rampas de
acessibilidades para pessoas portadoras de necessidades especiais;
As abas laterais dos rebaixamentos devem ter projeção horizontal mínima de
0,50m e compor planos inclinados de acomodação. A inclinação máxima
recomendada é de 10%.
Os rebaixamentos de calçada podem estar localizados nas esquinas, nos
meios de quadra e nos canteiros divisores de pistas, deverão ser respeitados o
posicionamento das travessias de pedestres adotadas no projeto geométrico e de
14
sinalização, pois são fornecidos os pontos ideais de travessia tanto nas
interseções como nos segmentos em tangente.
Nos locais onde não possui calçadas, será executado o nivelamento com
argila e sobre este uma camada de brita um com 3cm de espessura compactada,
com a finalidade de dar condições de trafegabilidade aos pedestres.
7. PROCESSO EXECUTIVO PARA DRENAGEM
a) Drenagem Pluvial
A drenagem pluvial será constituída com tubos de concreto com seção
circular, classe PS2 (tubos de concreto simples), numa extensão de 273,00 m e 12
caixas coletoras em alvenaria, somando os dois trechos da Rua Monsenhor
Scalabrini.
A execução deverá ser feita nos locais designado em projeto, sendo que os
bueiros existentes deverão ser desobstruídos e prolongados quando se fizer
necessário, adequando as grelhas e demais elementos construtivos:
Os detalhes de bueiros e demais dispositivos são demonstrados em projeto
de drenagem.
Os serviços de drenagem pluvial resumem-se em:
1) Escavação das valas com as declividades e profundidades necessárias, sendo
parte em material de 1 A e 2 A categoria, a escavação será mecânica com
maquina tipo retroescavadeira, todas as valas com profundidade média de 1,50
metros, a declividade será aproveitando ao máximo o caimento do terreno natural,
respeitando a profundidade das valas para poder atender o recobrimento do tubo.
2) Regularização do fundo das valas;
3) Aplicação de lastro de brita;
4) Colocação dos tubos, rejuntando os tubos com argamassa 1:4;
5) Reaterro das valas.
b) Caixas Coletoras
Caixas coletoras são dispositivos a serem executados com o objetivo de
captar as águas pluviais e conduzi-las à rede condutora. Serão construídas em
15
alvenaria de tijolos, rebocadas internamente com tampa em concreto. Tendo as
seguintes dimensões internas 1,20m x 1,20m, altura mínima de 1,50m, podendo ser
variável para tubos com Ø até 600mm.
Sendo executado os seguintes serviços:
1) Escavação para a implantação das caixas;
2) Execução de fundo com laje de concreto magro com espessura de 10,00 cm;
3) Levantamento das paredes, com alvenaria de tijolos maciços e argamassa 1:4,
ajustando devidamente os tubos de entrada e saída com o rejunte da sua união com
a caixa e rebocando as paredes internas com a mesma argamassa;
4) Confecção e colocação da tampa de concreto.
Rondinha – RS, 05 de Dezembro de 2016.
Prefeito Municipal Leonildo N. Souza
Ezequiel Pasquetti Eng. Civil CREA/RS 71.586
TOMADOR:
CONTRATO N°:
EMPREENDIMENTO:
PROGRAMA:
MODALIDADE:
GESTOR:
Item 1º quartil 3º quartil Médio
AC 3,80 4,67 3,80
S e G 0,32 0,74 0,32
R 0,50 0,97 0,50
DF 1,02 1,21 1,02
L 6,64 8,69 6,64
I * 11,15
TOTAL 26,85 BDI A SER ADOTADO (com desoneração)
Verificação: 20,73 ← limite 19,60% a 24,23% (sem desoneração)
* Em geral, os tributos ( I ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conformeMunicípio, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).** Caso a empresa seja tributada de forma diferente, alterar os valores abaixo:
TRIBUTOS %
PIS** 0,65
COFINS** 3,00
Cont. Previd. 4,50 (Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha)
ISS 3,00
Total 11,15
Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de 100,00%
sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicável no Município é de 3,00% ← (limitado a 5,00%)
Local/Data
Nome:
CREA/CAU:
Representante Tomador
Nome:
conforme legislação
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA
1029809-54/2016
PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS EM CBUQ - MONS.
EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO PLANEJAMENTO URBANO
Risco
Despesas Financeiras
TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS
Cálculo do BDIFórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
REGIME DE EMPREITADA GLOBAL
MUNICIPIO DE RONDINHA - RS
DEMONSTRATIVO BDI
Para o tipo de obra "CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS" enquadram-se: a construção e recuperação de: autoestradas,
rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para
metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não-
urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a
sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme
classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais
para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
Além de quadras descobertas.
EZEQUIEL PASQUETTI
Eng./Arq. Responsável
LEONILDO N. SOUZA
CREA/RS 71.586
Lucro
Seguro e Garantia
RONDINHA - RS, DEZEMBRO DE 2016
Identificação
BDI calculado pela expressão:
BDI = { [ (1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-I/100)] -1} x 100
Administração Central
Tributos *
FÓRMULA
Planilha Múltipla v003
QCI Simplificado - Quadro de Composição do Investimento Simplificado
Nº do CT
Operação Programa Modalidade Início vigência (data) Fim vigência (data)
Financiamento Repasse
Total Forma de Execução
Item R$ R$ % R$ (%) (Direta / Indireta)
1 295.923,43 245.850,00 83,08% 50.073,43 16,92% 0,00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
295.923,43 245.850,00 83,08% 50.073,43 16,92%
Local/Data
Nome: EZEQUIEL PASQUETTI Nome: LEONILDO N. SOUZA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL CREA/CAU: CREA/RS 71.586
Contrapartida
30/11/2017
Empreendimento (nome/apelido)
Repasse
Município/UF
RONDINHA
Representante Tomador
Proponente/Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA
EXECUÇÃO DE AÇÕES
RELATIVAS AO PLANEJAMENTO
1029809-54/2016
PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS EM CBUQ -
31/05/2016REGIME DE EMPREITADA GLOBAL
Discriminação
Descrição
0
PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS
EM CBUQ - MONS. SACALABRINI global
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Eng./Arq. Responsável
RONDINHA - RS, DEZEMBRO DE 2016
TOTAL
Planilha Múltipla v003
Nº do CT Município
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1 2.790,85 1,44% 2.790,85 100,00% 0,00 2.790,85 100,00% 0,00 2.790,85 100,00%
2 35.665,44 18,37% 35.665,44 100,00% 0,00 35.665,44 100,00% 0,00 35.665,44 100,00%
3 118.078,79 60,83% 0,00 118.078,79 100,00% 118.078,79 100,00% 0,00 118.078,79 100,00%
4 - 0,00% 0,00 0,00 - 0,00% 0,00 100,00% - 100,00%
5 33.637,66 17,33% 0,00 0,00 - 0,00% 33.637,66 100,00% 33.637,66 100,00%
6 3.927,48 2,02% 0,00 0,00 - 0,00% 3.927,48 100,00% 3.927,48 100,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
38.456,29 19,81% 118.078,79 60,83% 37.565,14 19,35%
194.100,22 100,00% 156.535,08 80,65% 194.100,22 100,00%
Local/Data
Representante Tomador Eng./Arq. Responsável
Nome: EZEQUIEL PASQUETTI Nome: LEONILDO N. SOUZA
CREA/CAU: CREA / RS 71.586
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
RONDINHA
Fim vigência
EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO PLANEJAMENTO URBANO
Início vigência
30/11/2017
1029809-54/2016
Proponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA
Empreendimento (nome/apelido)
PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS EM CBUQ - MONS.
SACALABRINI TRECHO 01
Item
31/05/2016
Programa
Mês 1No períodoPeso %
0
0
0
0
0
3
Prazo Total - mês(es)
No período
Mês 3AcumuladoDiscriminação
Mês 2
REGIME DE EMPREITADA GLOBAL
Modalidade
0
0
0
0
0
0
0
0
PAVIMENTAÇÃO
0
0
0
0
0
No período
SERVIÇOS INICIAIS
DRENAGEM PLUVIAL
CALÇADAS PARA PEDESTRES
0
0
0
AcumuladoValor R$
CAPEAMENTO ASFÁLTICO
SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
0
0
0
0
0
0
0
RONDINHA - RS, 12 DE DEZEMBRO DE 2016
Total Simples
Total Acumulado
0
Planilha Múltipla v003
Nº do CT
1 2.790,85 1,44%
2 35.665,44 18,37%
3 118.078,79 60,83%
4 - 0,00%
5 33.637,66 17,33%
6 3.927,48 2,02%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
194.100,22 100,00%
Local/Data
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
1029809-54/2016
Proponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA
Item Peso %
0
0
0
0
0
Discriminação
REGIME DE EMPREITADA GLOBAL
Modalidade
0
0
0
0
0
0
0
0
PAVIMENTAÇÃO
0
0
0
0
0
SERVIÇOS INICIAIS
DRENAGEM PLUVIAL
CALÇADAS PARA PEDESTRES
0
0
0
Valor R$
CAPEAMENTO ASFÁLTICO
SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
0
0
0
0
0
0
0
RONDINHA - RS, 12 DE DEZEMBRO DE 2016
Total Simples
Total Acumulado
0
Empreendimento (nome/apelido)
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
0,00 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% - 0,00% - 0,00%
- 0,00% - 0,00% - 0,00%
Representante Tomador Eng./Arq. Responsável
Nome: EZEQUIEL PASQUETTI Nome: LEONILDO N. SOUZA
CREA/CAU: CREA / RS 71.586
3
Município
RONDINHA PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS EM CBUQ - MONS.
SACALABRINI TRECHO 01
Fim vigência Prazo Total - mês(es)Início vigênciaPrograma
31/05/2016
Acumulado
30/11/2017EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO PLANEJAMENTO URBANO
No período
Mês 5Mês 4Acumulado
Mês 6No períodoNo período Acumulado
Planilha Múltipla v003
Nº do CT
1 2.790,85 1,44%
2 35.665,44 18,37%
3 118.078,79 60,83%
4 - 0,00%
5 33.637,66 17,33%
6 3.927,48 2,02%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
194.100,22 100,00%
Local/Data
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
1029809-54/2016
Proponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA
Item Peso %
0
0
0
0
0
Discriminação
REGIME DE EMPREITADA GLOBAL
Modalidade
0
0
0
0
0
0
0
0
PAVIMENTAÇÃO
0
0
0
0
0
SERVIÇOS INICIAIS
DRENAGEM PLUVIAL
CALÇADAS PARA PEDESTRES
0
0
0
Valor R$
CAPEAMENTO ASFÁLTICO
SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
0
0
0
0
0
0
0
RONDINHA - RS, 12 DE DEZEMBRO DE 2016
Total Simples
Total Acumulado
0
Empreendimento (nome/apelido)
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% - 0,00% - 0,00%
- 0,00% - 0,00% - 0,00%
Representante Tomador Eng./Arq. Responsável
Nome: EZEQUIEL PASQUETTI Nome: LEONILDO N. SOUZA
CREA/CAU: CREA / RS 71.586
31/05/2016
Início vigência
330/11/2017
PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS EM CBUQ - MONS.
SACALABRINI TRECHO 01
Município
Fim vigênciaPrograma
RONDINHA
Prazo Total - mês(es)
Mês 8
EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO PLANEJAMENTO URBANO
No período No período Acumulado
Mês 9No período AcumuladoAcumulado
Mês 7
Planilha Múltipla v003
Nº do CT
1 2.790,85 1,44%
2 35.665,44 18,37%
3 118.078,79 60,83%
4 - 0,00%
5 33.637,66 17,33%
6 3.927,48 2,02%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
194.100,22 100,00%
Local/Data
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
1029809-54/2016
Proponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA
Item Peso %
0
0
0
0
0
Discriminação
REGIME DE EMPREITADA GLOBAL
Modalidade
0
0
0
0
0
0
0
0
PAVIMENTAÇÃO
0
0
0
0
0
SERVIÇOS INICIAIS
DRENAGEM PLUVIAL
CALÇADAS PARA PEDESTRES
0
0
0
Valor R$
CAPEAMENTO ASFÁLTICO
SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
0
0
0
0
0
0
0
RONDINHA - RS, 12 DE DEZEMBRO DE 2016
Total Simples
Total Acumulado
0
Empreendimento (nome/apelido)
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% - 0,00% - 0,00%
- 0,00% - 0,00% - 0,00%
Representante Tomador Eng./Arq. Responsável
Nome: EZEQUIEL PASQUETTI Nome: LEONILDO N. SOUZA
CREA/CAU: CREA / RS 71.586
Início vigência
31/05/2016
PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS EM CBUQ - MONS.
SACALABRINI TRECHO 01
RONDINHA
Município
3EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO PLANEJAMENTO URBANO
Programa Prazo Total - mês(es)Fim vigência
30/11/2017
Mês 11No períodoNo período Acumulado
Mês 12AcumuladoAcumuladoNo período
Mês 10
Planilha Múltipla v003
Nº do CT
1 2.790,85 1,44%
2 35.665,44 18,37%
3 118.078,79 60,83%
4 - 0,00%
5 33.637,66 17,33%
6 3.927,48 2,02%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
194.100,22 100,00%
Local/Data
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
1029809-54/2016
Proponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA
Item Peso %
0
0
0
0
0
Discriminação
REGIME DE EMPREITADA GLOBAL
Modalidade
0
0
0
0
0
0
0
0
PAVIMENTAÇÃO
0
0
0
0
0
SERVIÇOS INICIAIS
DRENAGEM PLUVIAL
CALÇADAS PARA PEDESTRES
0
0
0
Valor R$
CAPEAMENTO ASFÁLTICO
SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
0
0
0
0
0
0
0
RONDINHA - RS, 12 DE DEZEMBRO DE 2016
Total Simples
Total Acumulado
0
Empreendimento (nome/apelido)
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% - 0,00% - 0,00%
- 0,00% - 0,00% - 0,00%
Representante Tomador Eng./Arq. Responsável
Nome: EZEQUIEL PASQUETTI Nome: LEONILDO N. SOUZA
CREA/CAU: CREA / RS 71.586
3EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO PLANEJAMENTO URBANO
Início vigência
30/11/2017
Município
RONDINHA PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS EM CBUQ - MONS.
SACALABRINI TRECHO 01
31/05/2016
Fim vigência Prazo Total - mês(es)Programa
Acumulado No período
Mês 13 Mês 14No período No período AcumuladoAcumulado
Mês 15
Planilha Múltipla v003
Nº do CT
1 2.790,85 1,44%
2 35.665,44 18,37%
3 118.078,79 60,83%
4 - 0,00%
5 33.637,66 17,33%
6 3.927,48 2,02%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
194.100,22 100,00%
Local/Data
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
1029809-54/2016
Proponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA
Item Peso %
0
0
0
0
0
Discriminação
REGIME DE EMPREITADA GLOBAL
Modalidade
0
0
0
0
0
0
0
0
PAVIMENTAÇÃO
0
0
0
0
0
SERVIÇOS INICIAIS
DRENAGEM PLUVIAL
CALÇADAS PARA PEDESTRES
0
0
0
Valor R$
CAPEAMENTO ASFÁLTICO
SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
0
0
0
0
0
0
0
RONDINHA - RS, 12 DE DEZEMBRO DE 2016
Total Simples
Total Acumulado
0
Empreendimento (nome/apelido)
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% - 0,00% - 0,00%
- 0,00% - 0,00% - 0,00%
Representante Tomador Eng./Arq. Responsável
Nome: EZEQUIEL PASQUETTI Nome: LEONILDO N. SOUZA
CREA/CAU: CREA / RS 71.586
Início vigência Fim vigência Prazo Total - mês(es)
30/11/2017 3EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO PLANEJAMENTO URBANO
RONDINHA
31/05/2016
Programa
PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS EM CBUQ - MONS.
SACALABRINI TRECHO 01
Município
No períodoNo período AcumuladoAcumulado
Mês 18Mês 17No período
Mês 16Acumulado
Planilha Múltipla v003
Nº do CT
1 2.790,85 1,44%
2 35.665,44 18,37%
3 118.078,79 60,83%
4 - 0,00%
5 33.637,66 17,33%
6 3.927,48 2,02%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
194.100,22 100,00%
Local/Data
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
1029809-54/2016
Proponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA
Item Peso %
0
0
0
0
0
Discriminação
REGIME DE EMPREITADA GLOBAL
Modalidade
0
0
0
0
0
0
0
0
PAVIMENTAÇÃO
0
0
0
0
0
SERVIÇOS INICIAIS
DRENAGEM PLUVIAL
CALÇADAS PARA PEDESTRES
0
0
0
Valor R$
CAPEAMENTO ASFÁLTICO
SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
0
0
0
0
0
0
0
RONDINHA - RS, 12 DE DEZEMBRO DE 2016
Total Simples
Total Acumulado
0
Empreendimento (nome/apelido)
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% - 0,00% - 0,00%
- 0,00% - 0,00% - 0,00%
Representante Tomador Eng./Arq. Responsável
Nome: EZEQUIEL PASQUETTI Nome: LEONILDO N. SOUZA
CREA/CAU: CREA / RS 71.586
RONDINHA PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS EM CBUQ - MONS.
SACALABRINI TRECHO 01
Programa
Município
Início vigência Fim vigência
31/05/2016
Prazo Total - mês(es)
EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO PLANEJAMENTO URBANO 30/11/2017 3
Mês 21No períodoAcumulado
Mês 19No período
Mês 20No períodoAcumulado Acumulado
Planilha Múltipla v003
Nº do CT
1 2.790,85 1,44%
2 35.665,44 18,37%
3 118.078,79 60,83%
4 - 0,00%
5 33.637,66 17,33%
6 3.927,48 2,02%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
194.100,22 100,00%
Local/Data
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
1029809-54/2016
Proponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA
Item Peso %
0
0
0
0
0
Discriminação
REGIME DE EMPREITADA GLOBAL
Modalidade
0
0
0
0
0
0
0
0
PAVIMENTAÇÃO
0
0
0
0
0
SERVIÇOS INICIAIS
DRENAGEM PLUVIAL
CALÇADAS PARA PEDESTRES
0
0
0
Valor R$
CAPEAMENTO ASFÁLTICO
SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
0
0
0
0
0
0
0
RONDINHA - RS, 12 DE DEZEMBRO DE 2016
Total Simples
Total Acumulado
0
Empreendimento (nome/apelido)
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% - 0,00% - 0,00%
- 0,00% - 0,00% - 0,00%
Representante Tomador Eng./Arq. Responsável
Nome: EZEQUIEL PASQUETTI Nome: LEONILDO N. SOUZA
CREA/CAU: CREA / RS 71.586
Município
Programa
31/05/2016EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO PLANEJAMENTO URBANO
RONDINHA PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS EM CBUQ - MONS.
SACALABRINI TRECHO 01
30/11/2017
Fim vigência
3
Prazo Total - mês(es)Início vigência
Mês 23No períodoNo período
Mês 24Acumulado AcumuladoNo períodoAcumulado
Mês 22
Planilha Múltipla v003
Nº do CT Município
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1 - 0,00% 0,00 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
2 23.324,40 0,00% 23.324,40 100,00% 0,00 23.324,40 100,00% 0,00 23.324,40 100,00%
3 4.737,18 0,00% 0,00 4.737,18 100,00% 4.737,18 100,00% 0,00 4.737,18 100,00%
4 70.365,99 0,00% 0,00 70.365,99 100,00% 70.365,99 100,00% 0,00 70.365,99 100,00%
5 1.350,77 0,00% 0,00 0,00 - 0,00% 1.350,77 100,00% 1.350,77 100,00%
6 2.044,87 0,00% 0,00 0,00 - 0,00% 2.044,87 100,00% 2.044,87 100,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
23.324,40 22,91% 75.103,17 73,76% 3.395,64 3,33%
101.823,21 0,00% 98.427,57 96,67% 101.823,21 100,00%
Local/Data
Representante Tomador Eng./Arq. Responsável
Nome: EZEQUIEL PASQUETTI Nome: LEONILDO N. SOUZA
CREA/CAU: CREA/RS 71.586
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
RONDINHA
Fim vigência
EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO PLANEJAMENTO URBANO
Início vigência
30/11/2017
1029809-54/2016
Proponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA
Empreendimento (nome/apelido)
PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS EM CBUQ - MONS.
SCALABRINI TRECHO 02
Item
31/05/2016
Programa
Mês 1No períodoPeso %
0
0
0
0
0
3
Prazo Total - mês(es)
No período
Mês 3AcumuladoDiscriminação
Mês 2
REGIME DE EMPREITADA GLOBAL
Modalidade
0
0
0
0
0
0
0
0
PAVIMENTAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E
0
0
0
0
0
No período
SERVIÇOS INICIAIS
DRENAGEM PLUVIAL
CALÇADAS PARA PEDESTRES
0
0
0
AcumuladoValor R$
CAPEAMENTO ASFÁLTICO
SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
0
0
0
0
0
0
0
RONDINHA - RS, 12 DE DEZEMBRO DE 2016
Total Simples
Total Acumulado
0
Planilha Múltipla v003
Nº do CT
1 - 0,00%
2 23.324,40 0,00%
3 4.737,18 0,00%
4 70.365,99 0,00%
5 1.350,77 0,00%
6 2.044,87 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
101.823,21 0,00%
Local/Data
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
1029809-54/2016
Proponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA
Item Peso %
0
0
0
0
0
Discriminação
REGIME DE EMPREITADA GLOBAL
Modalidade
0
0
0
0
0
0
0
0
PAVIMENTAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E
0
0
0
0
0
SERVIÇOS INICIAIS
DRENAGEM PLUVIAL
CALÇADAS PARA PEDESTRES
0
0
0
Valor R$
CAPEAMENTO ASFÁLTICO
SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
0
0
0
0
0
0
0
RONDINHA - RS, 12 DE DEZEMBRO DE 2016
Total Simples
Total Acumulado
0
Empreendimento (nome/apelido)
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
0,00 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% - 0,00% - 0,00%
- 0,00% - 0,00% - 0,00%
Representante Tomador Eng./Arq. Responsável
Nome: EZEQUIEL PASQUETTI Nome: LEONILDO N. SOUZA
CREA/CAU: CREA/RS 71.586
3
Município
RONDINHA PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS EM CBUQ - MONS.
SCALABRINI TRECHO 02
Fim vigência Prazo Total - mês(es)Início vigênciaPrograma
31/05/2016
Acumulado
30/11/2017EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO PLANEJAMENTO URBANO
No período
Mês 5Mês 4Acumulado
Mês 6No períodoNo período Acumulado
Planilha Múltipla v003
Nº do CT
1 - 0,00%
2 23.324,40 0,00%
3 4.737,18 0,00%
4 70.365,99 0,00%
5 1.350,77 0,00%
6 2.044,87 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
101.823,21 0,00%
Local/Data
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
1029809-54/2016
Proponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA
Item Peso %
0
0
0
0
0
Discriminação
REGIME DE EMPREITADA GLOBAL
Modalidade
0
0
0
0
0
0
0
0
PAVIMENTAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E
0
0
0
0
0
SERVIÇOS INICIAIS
DRENAGEM PLUVIAL
CALÇADAS PARA PEDESTRES
0
0
0
Valor R$
CAPEAMENTO ASFÁLTICO
SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
0
0
0
0
0
0
0
RONDINHA - RS, 12 DE DEZEMBRO DE 2016
Total Simples
Total Acumulado
0
Empreendimento (nome/apelido)
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% - 0,00% - 0,00%
- 0,00% - 0,00% - 0,00%
Representante Tomador Eng./Arq. Responsável
Nome: EZEQUIEL PASQUETTI Nome: LEONILDO N. SOUZA
CREA/CAU: CREA/RS 71.586
31/05/2016
Início vigência
330/11/2017
PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS EM CBUQ - MONS.
SCALABRINI TRECHO 02
Município
Fim vigênciaPrograma
RONDINHA
Prazo Total - mês(es)
Mês 8
EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO PLANEJAMENTO URBANO
No período No período Acumulado
Mês 9No período AcumuladoAcumulado
Mês 7
Planilha Múltipla v003
Nº do CT
1 - 0,00%
2 23.324,40 0,00%
3 4.737,18 0,00%
4 70.365,99 0,00%
5 1.350,77 0,00%
6 2.044,87 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
101.823,21 0,00%
Local/Data
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
1029809-54/2016
Proponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA
Item Peso %
0
0
0
0
0
Discriminação
REGIME DE EMPREITADA GLOBAL
Modalidade
0
0
0
0
0
0
0
0
PAVIMENTAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E
0
0
0
0
0
SERVIÇOS INICIAIS
DRENAGEM PLUVIAL
CALÇADAS PARA PEDESTRES
0
0
0
Valor R$
CAPEAMENTO ASFÁLTICO
SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
0
0
0
0
0
0
0
RONDINHA - RS, 12 DE DEZEMBRO DE 2016
Total Simples
Total Acumulado
0
Empreendimento (nome/apelido)
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% - 0,00% - 0,00%
- 0,00% - 0,00% - 0,00%
Representante Tomador Eng./Arq. Responsável
Nome: EZEQUIEL PASQUETTI Nome: LEONILDO N. SOUZA
CREA/CAU: CREA/RS 71.586
Início vigência
31/05/2016
PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS EM CBUQ - MONS.
SCALABRINI TRECHO 02
RONDINHA
Município
3EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO PLANEJAMENTO URBANO
Programa Prazo Total - mês(es)Fim vigência
30/11/2017
Mês 11No períodoNo período Acumulado
Mês 12AcumuladoAcumuladoNo período
Mês 10
Planilha Múltipla v003
Nº do CT
1 - 0,00%
2 23.324,40 0,00%
3 4.737,18 0,00%
4 70.365,99 0,00%
5 1.350,77 0,00%
6 2.044,87 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
101.823,21 0,00%
Local/Data
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
1029809-54/2016
Proponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA
Item Peso %
0
0
0
0
0
Discriminação
REGIME DE EMPREITADA GLOBAL
Modalidade
0
0
0
0
0
0
0
0
PAVIMENTAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E
0
0
0
0
0
SERVIÇOS INICIAIS
DRENAGEM PLUVIAL
CALÇADAS PARA PEDESTRES
0
0
0
Valor R$
CAPEAMENTO ASFÁLTICO
SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
0
0
0
0
0
0
0
RONDINHA - RS, 12 DE DEZEMBRO DE 2016
Total Simples
Total Acumulado
0
Empreendimento (nome/apelido)
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% - 0,00% - 0,00%
- 0,00% - 0,00% - 0,00%
Representante Tomador Eng./Arq. Responsável
Nome: EZEQUIEL PASQUETTI Nome: LEONILDO N. SOUZA
CREA/CAU: CREA/RS 71.586
3EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO PLANEJAMENTO URBANO
Início vigência
30/11/2017
Município
RONDINHA PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS EM CBUQ - MONS.
SCALABRINI TRECHO 02
31/05/2016
Fim vigência Prazo Total - mês(es)Programa
Acumulado No período
Mês 13 Mês 14No período No período AcumuladoAcumulado
Mês 15
Planilha Múltipla v003
Nº do CT
1 - 0,00%
2 23.324,40 0,00%
3 4.737,18 0,00%
4 70.365,99 0,00%
5 1.350,77 0,00%
6 2.044,87 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
101.823,21 0,00%
Local/Data
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
1029809-54/2016
Proponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA
Item Peso %
0
0
0
0
0
Discriminação
REGIME DE EMPREITADA GLOBAL
Modalidade
0
0
0
0
0
0
0
0
PAVIMENTAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E
0
0
0
0
0
SERVIÇOS INICIAIS
DRENAGEM PLUVIAL
CALÇADAS PARA PEDESTRES
0
0
0
Valor R$
CAPEAMENTO ASFÁLTICO
SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
0
0
0
0
0
0
0
RONDINHA - RS, 12 DE DEZEMBRO DE 2016
Total Simples
Total Acumulado
0
Empreendimento (nome/apelido)
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% - 0,00% - 0,00%
- 0,00% - 0,00% - 0,00%
Representante Tomador Eng./Arq. Responsável
Nome: EZEQUIEL PASQUETTI Nome: LEONILDO N. SOUZA
CREA/CAU: CREA/RS 71.586
Início vigência Fim vigência Prazo Total - mês(es)
30/11/2017 3EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO PLANEJAMENTO URBANO
RONDINHA
31/05/2016
Programa
PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS EM CBUQ - MONS.
SCALABRINI TRECHO 02
Município
No períodoNo período AcumuladoAcumulado
Mês 18Mês 17No período
Mês 16Acumulado
Planilha Múltipla v003
Nº do CT
1 - 0,00%
2 23.324,40 0,00%
3 4.737,18 0,00%
4 70.365,99 0,00%
5 1.350,77 0,00%
6 2.044,87 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
101.823,21 0,00%
Local/Data
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
1029809-54/2016
Proponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA
Item Peso %
0
0
0
0
0
Discriminação
REGIME DE EMPREITADA GLOBAL
Modalidade
0
0
0
0
0
0
0
0
PAVIMENTAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E
0
0
0
0
0
SERVIÇOS INICIAIS
DRENAGEM PLUVIAL
CALÇADAS PARA PEDESTRES
0
0
0
Valor R$
CAPEAMENTO ASFÁLTICO
SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
0
0
0
0
0
0
0
RONDINHA - RS, 12 DE DEZEMBRO DE 2016
Total Simples
Total Acumulado
0
Empreendimento (nome/apelido)
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% - 0,00% - 0,00%
- 0,00% - 0,00% - 0,00%
Representante Tomador Eng./Arq. Responsável
Nome: EZEQUIEL PASQUETTI Nome: LEONILDO N. SOUZA
CREA/CAU: CREA/RS 71.586
RONDINHA PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS EM CBUQ - MONS.
SCALABRINI TRECHO 02
Programa
Município
Início vigência Fim vigência
31/05/2016
Prazo Total - mês(es)
EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO PLANEJAMENTO URBANO 30/11/2017 3
Mês 21No períodoAcumulado
Mês 19No período
Mês 20No períodoAcumulado Acumulado
Planilha Múltipla v003
Nº do CT
1 - 0,00%
2 23.324,40 0,00%
3 4.737,18 0,00%
4 70.365,99 0,00%
5 1.350,77 0,00%
6 2.044,87 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
- 0,00%
101.823,21 0,00%
Local/Data
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
1029809-54/2016
Proponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA
Item Peso %
0
0
0
0
0
Discriminação
REGIME DE EMPREITADA GLOBAL
Modalidade
0
0
0
0
0
0
0
0
PAVIMENTAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E
0
0
0
0
0
SERVIÇOS INICIAIS
DRENAGEM PLUVIAL
CALÇADAS PARA PEDESTRES
0
0
0
Valor R$
CAPEAMENTO ASFÁLTICO
SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
0
0
0
0
0
0
0
RONDINHA - RS, 12 DE DEZEMBRO DE 2016
Total Simples
Total Acumulado
0
Empreendimento (nome/apelido)
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
- 0,00% - 0,00% - 0,00%
- 0,00% - 0,00% - 0,00%
Representante Tomador Eng./Arq. Responsável
Nome: EZEQUIEL PASQUETTI Nome: LEONILDO N. SOUZA
CREA/CAU: CREA/RS 71.586
Município
Programa
31/05/2016EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO PLANEJAMENTO URBANO
RONDINHA PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS EM CBUQ - MONS.
SCALABRINI TRECHO 02
30/11/2017
Fim vigência
3
Prazo Total - mês(es)Início vigência
Mês 23No períodoNo período
Mês 24Acumulado AcumuladoNo períodoAcumulado
Mês 22
Planilha Múltipla v003
TOMADOR:
CONTRATO N°: 1029809-54/2016
OBJETO:
PROGRAMA:
MODALIDADE:
GESTOR:
REGIME ADOTADO:
BDI 1 (principal):
BDI 2 (equipamentos):
BDI 3 (outros):
ITEM /
SUB
ITEM
FONTECÓDIGO
FONTEMETA / MACRO SERVIÇO / SERVIÇO UNID. QUANT.
CUSTO
UNIT.
PREÇO
UNIT. (C/
BDI)
PREÇO
TOTAL
BDI
2 ou
3
1 SERVIÇOS INICIAIS
1.1 sinap/set 74209 Placa da obra em chapa galv. Modelo ministério 1,25x2,00m m2 2,50 206,02 261,34 653,35
1.2 composição Mobilização e Desmobilizção unid. 1,00 1.685,06 2.137,50 2.137,50
. . SUBTOTAL ITEM 1
2 DRENAGEM PLUVIAL
2.1 sinap/set 90092 Escavação mecanica de valas até 2,00m m3 228,00 4,67 5,92 1.349,76
2.2 sinap/set 4721 Lastro de brita 01, funda das valas e= 5cm m3 7,60 45,00 57,08 433,81
2.3 sinap/set 72887 Transporte camercial caminhao basculante cap 6m3 , dist 37,20km m3xkm 282,72 0,85 1,08 305,34
2.4 sinap/set 7793 Tubo de concreto simples DN 600mm m.l 152,00 65,78 83,44 12.682,88
2.5 sinap/set 7785 Tubo de concreto simples DN 400mm m.l
2.6 sinap/set 92811 Assentamento Tubo de concreto DN 600mm m.l 152,00 50,06 63,50 9.652,00
2.7 sinap/set 92809 Assentamento Tubo de concreto DN 400mm m.l
2.8 sinap/set 93361 Reaterro das valas com retroescavadeira m³ 169,53 11,25 14,27 2.419,19
2.9 sinap/set 74206 Caixa coletora 1,2x1,2x1,5m, fundo e tampa conc parede alv unid. 6,00 1.159,17 1.470,41 8.822,46
. . SUBTOTAL ITEM 2
3 PAVIMENTAÇÃO
3.1 sinp/set 72961 Regularização e compactação do subleito e=20cm m2 1.584,00 1,20 1,52 2.407,68
3.2 sinp/set 73766/01 Sub-base mecadame hidraulico inscl. Compactação e=12cm m3 190,08 92,69 117,58 22.349,61
3.3 sinp/set 73710 Base de brita graduada inslc. Compactação e =10cm m3 158,40 78,61 99,72 15.795,65
3.4 sinp/set 72945 Imprimação de base com CM-30 m2 1.584,00 4,91 6,23 9.868,32
3.5 sinp/set 72887Transporte comecial com caminhão basc. 6m3, base e sub basedmt =
37,20kmm3xkm 12.963,46 0,85 1,08 14.000,54
3.6 sinp/set 72965 Fabr. E aplicação de concreto betuminoso em CBUQ e=5cm M3 79,20 484,27 614,30 48.652,56
3.7 sinp/set 72887 Transp. comercial caminhão basc. 6m3, conc. Bet dmt = 37,20km m3xkm 2.946,24 0,85 1,08 3.181,94
3.8 sinp/set 93176 Transporte asfalto refinaria CAP dist=340Km TxKm 3.877,63 0,37 0,47 1.822,49
. . SUBTOTAL ITEM 3
4 CAPEAMENTO ASFÁLTICO
4.1 sinap/set 73806 Limpeza de pista com jato de água m2
4.2 sinap/set 72942 Pintura de ligação com RR-1C sobre pavimento existente m.l
4.3 sinap/set 72965Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente
CBUQ-CAP 50/70 exclusive transporte e=0,04mm3
4.4 sinap/set 72942 Pintura de ligação com RR-1C sobre pavimento regularização m3xkm
4.5 sinap/set 72965Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente
CBUQ-CAP 50/70 exclusive transporte e=0,03mm2
4.6 sinap/set 72887Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia
pavimentada CBUQ DMT=37,2kmm³xKm
4.7 sinap/set 93176 Transporte asfalto refinaria CAP dist=340Km TxKm
. SUBTOTAL ITEM 4
5 CALÇADAS PARA PEDESTRES
5.1 sinap/set 85422 Preparo manual de terreno s/ raspagem m² 264,00 4,91 6,23 1.644,72
5.2 sinap/set 4059 meio-fio concreto pre-moldado, 1m, *30x15/12*cm (hxl1/l2) m.l 264,00 20,65 26,19 6.914,16
5.3 sinap/set 4721 Lastro de brita 01, e=3,0cm m² 15,84 45,00 57,08 904,15
5.4 sinap/set 72887Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia
pavimentada CBUQ DMT=37,2kmm³xKm 589,25 0,85 1,08 636,39
5.5 composiçãoExecução de passeios concreto moldado in loco e=7vc / rampa
acessibilidadem² 528,00 35,14 44,58 23.538,24
. . SUBTOTAL ITEM 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA
PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS EM CBUQ - MONS. SACALABRINI TRECHO 01
EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO PLANEJAMENTO URBANO
REGIME DE EMPREITADA GLOBAL
sinapi
MUNICIPIO DE RONDINHA - RS
33.637,66
2.790,85
35.665,44
118.078,79
DATA PREÇO DAS FONTES:
set/16
Desonerado
26,85%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
DATA BASE
set/2016.
Planilha Múltipla v003
ITEM /
SUB
ITEM
FONTECÓDIGO
FONTEMETA / MACRO SERVIÇO / SERVIÇO UNID. QUANT.
CUSTO
UNIT.
PREÇO
UNIT. (C/
BDI)
PREÇO
TOTAL
BDI
2 ou
3
6 SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
6.1 sinap/set 72947 Sinalização horizontal tinta e=retrorefletiva a base acrilica m² 12,00 18,97 24,06 288,72
6.2 4.s.06.200.02 Fornecimento e implant placas de sinalização refletiva mod DETRAN m² 0,70 320,00 405,92 284,14
6.3 composição Piso tátil em placa pré-moldada m² 50,40 52,47 66,56 3.354,62
. . SUBTOTAL ITEM 6
. TOTAL
.
Declaro que, para os serviços do SINAPI, a composição dos encargos sociais atende ao estabelecido na tabela
SINAPI / RS
ANEXOS: .
Composição de serviços de outras fontes..Composição de encargos sociais de outras fontes.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
RONDINHA - RS, 12 DE DEZEMBRO DE 2016
Local/Data
Nome: LEONILDO N. SOUZA
CREA/CAU:CREA / RS 71.586
Nome: EZEQUIEL PASQUETTI
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
3.927,48
Eng./Arq. Responsável
COMENTÁRIOS:
Tomador
194.100,22
Declaramos que será adotado o Regime Desonerado de tributação da folha de pagamento para a elaboração do orçamento relativo às obras do presente contrato de repasse, por se tratar da opção mais vantajosa para a administração pública.
Planilha Múltipla v003
TOMADOR:
CONTRATO N°: 1029809-54/2016
OBJETO:
PROGRAMA:
MODALIDADE:
GESTOR:
REGIME ADOTADO:
BDI 1 (principal):
BDI 2 (equipamentos):
BDI 3 (outros):
ITEM /
SUB
ITEM
FONTECÓDIGO
FONTEMETA / MACRO SERVIÇO / SERVIÇO UNID. QUANT.
CUSTO
UNIT.
PREÇO
UNIT. (C/
BDI)
PREÇO
TOTAL
BDI
2 ou
3
1 SERVIÇOS INICIAIS
1.1 sinap/set 74209 Placa da obra em chapa galv. Modelo ministério 1,25x2,00m m²
1.2 composição Mobilização e desmobilização unid.
. SUBTOTAL ITEM 1
2 DRENAGEM PLUVIAL
2.1 sinap/set 90092 Escavação mecanica de valas ate 2m m³ 181,50 4,67 5,92 1.074,48
2.2 sinap/set 4721 Lastro de brita 01, fundo de valas e=5cm m³ 6,05 45,00 57,08 345,33
2.3 sinap/set 72887Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia
pavimentada - Lastro de brita DMT=37,20kmm³xKm 225,06 0,85 1,08 243,06
2.4 sinap/set 7793 Tubo de concreto simples DN 600mm m.l
2.5 sinap/set 7785 Tubo de concreto simples DN 400mm m.l 121,00 35,09 44,51 5.385,71
2.6 sinap/set 92811 Assentamento de tubo de concreto DN 600mm m.l
2.7 sinap/set 92809 Assentamento de tubo de concreto DN 400mm m.l 121,00 34,52 43,79 5.298,59
2.8 sinap/set 93361 Reaterro de valas com retroescavadeira m³ 151,00 11,25 14,27 2.154,77
2.9 sinap/set 74206 Caixa coletora 1,2x1,2x1,5m, fundo e tampa conc parede alv unid. 6,00 1.159,17 1.470,41 8.822,46
. . SUBTOTAL ITEM 2
3PAVIMENTAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E
TRANSPORTE EM LOCAIS DE DRENAGEM3.1 sinap/set 72961 Regularização e compactação de sub-leito e=20cm m²
3.2 sinap/set 73766/01Sub-base de macadame hidráulico, inclusive compactação e exclusive
transporte e=0,12cmm³ 14,52 92,69 117,58 1.707,26
3.3 sinap/set 73710base de brita graduada, inclusive compactação e exclusive transporte
e=0,10cmm³ 12,10 78,61 99,72 1.206,61
3.4 sinap/set 72945 imprimação de base com CM-30 m² 121,00 4,91 6,23 753,83
3.5 sinap/set 72887Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia
pavimentada - base e subase - DMT=37,20 Kmm³xKm 990,26 0,85 1,08 1.069,48
3.6 sinap/set 72965 Fabricação e aplicação de concreto Betuminoso CBUQ e=5cm m³
3.7 sinap/set 72887Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia
pavimentada - base e subase - DMT=37,20 Kmm³xKm
. SUBTOTAL ITEM 3
4 CAPEAMENTO ASFÁLTICO
4.1 sinap/set 73806 Limpeza de pista com jato d'agua m² 1.351,08 1,26 1,60 2.161,73
4.2 sinap/set 72942 Pintura de ligação com RR-1C sobre pavimento existente m² 1.351,08 1,21 1,53 2.067,15
4.3 sinap/set 72965Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente -
CBUQ - CAP 50/70- exclusive transporte e=0,04mm³ 54,04 484,27 614,30 33.196,77
4.4 sinap/set 72942 Pintura de ligação com RR-1C sobre regularização m² 1.351,08 1,21 1,53 2.067,15
4.5 sinap/set 72965Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente -
CBUQ - CAP 50/70- exclusive transporte e=0,03mm³ 40,53 484,27 614,30 24.897,58
4.6 sinap/set 72887Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia
pavimentada - CBUQ - DMT=37,20 kmm³xKm 3.518,00 0,85 1,08 3.799,44
4.7 sinap/set 93176 Transporte asfalto refinaria dist= 340km TxKm 4.630,14 0,37 0,47 2.176,17
. . SUBTOTAL ITEM 4
5 CALÇADAS PARA PEDESTRES
5.1 sinap/set 85422 Preparo manual de terreno s/ raspagem m²
5.2 sinap/set 4059 meio-fio concreto pre-,oldado, 1m, *30x15/12*cm (hxl1/l2) m.l 8,00 20,65 26,19 209,52
5.3 sinap/set 4721 Lastro de brita 01, fundo de valas e=3cm m²
5.4 sinap/set 72887Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia
pavimentada - CBUQ - DMT=37,20 kmm³xkm
5.5 composiçãoExecução de passeios concreto moldado in loco e=7vc / rampa
acessibilidadem² 25,60 35,14 44,58 1.141,25
. SUBTOTAL ITEM 5
6 SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
6.1 sinap/set 72947 Pintura de faixas, com tinta base acrilica com microesfera de vidro m² 60,00 18,97 24,06 1.443,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA
PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS EM CBUQ - MONS. SCALABRINI TRECHO 02
EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO PLANEJAMENTO URBANO
REGIME DE EMPREITADA GLOBAL
MUNICIPIO DE RONDINHA - RS
70.365,99
1.350,77
23.324,40
4.737,18
DATA PREÇO DAS FONTES:Desonerado
26,85%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
DATA BASE
SET/2016
Planilha Múltipla v003
ITEM /
SUB
ITEM
FONTECÓDIGO
FONTEMETA / MACRO SERVIÇO / SERVIÇO UNID. QUANT.
CUSTO
UNIT.
PREÇO
UNIT. (C/
BDI)
PREÇO
TOTAL
BDI
2 ou
3
6.2 sinap/set4.s.06.200.0
2
Fornecimento e implantação de placas de sinalização refletivas cfe
DENATRAN/CONTRAMm² 0,95 320,00 405,92 385,62
6.3 sinap/set composição Piso tátil em placa pré moldada m² 3,24 52,47 66,56 215,65
. . SUBTOTAL ITEM 6
. TOTAL
.
Declaro que, para os serviços do SINAPI, a composição dos encargos sociais atende ao estabelecido na tabela
SINAPI / RS
ANEXOS: .
Composição de serviços de outras fontes..Composição de encargos sociais de outras fontes.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
RONDINHA - RS, 12 DE DEZEMBRO DE 2016
Local/Data
Nome: LEONILDO N. SOUZA
CREA/CAU:CREA/RS 71.586
Nome: EZEQUIEL PASQUETTI
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
2.044,87
Eng./Arq. Responsável
COMENTÁRIOS:
Tomador
101.823,21
Declaramos que será adotado o Regime Desonerado de tributação da folha de pagamento para a elaboração do orçamento relativo às obras do presente contrato de repasse, por se tratar da opção mais vantajosa para a administração pública.
Planilha Múltipla v003
ANEXO II
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 06/2017
DECLARAÇÃO CONJUNTA
A empresa _________________________________________, inscrita no CNPJ sob o
n°_______________________________________ por intermédio de seu representante legal
o(a) Sr(a)_______________________, portador(a) da Carteira de Identidade
no_______________ e do CPF no ________________, DECLARA, que:
a) não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
b) não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da
Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.
c) que não possui diretor, responsável técnico ou sócio, que seja servidor,
empregado ou ocupante de cargo comissionado na Administração Pública do
Município de Rondinha.
______________________, ____ de __________________ de 2017.
______________________________________
(REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
Nome:
Cargo:
ANEXO III EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 06/2017
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO EDITAL
A empresa _________________________________________, inscrita no CNPJ sob o
n°_______________________________________ por intermédio de seu representante legal
o(a) Sr(a)_______________________, portador(a) da Carteira de Identidade
no_______________ e do CPF no ________________, DECLARA, que tomou
conhecimento do edital, projetos memoriais descritivos e minuta do contrato, bem
como de ter pleno conhecimento do local de execução da obra e que se sujeita a
todos os itens e condições estabelecidas para realização da obra.
______________________, ____ de __________________ de 2017.
______________________________________
(REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
Nome:
Cargo:
ANEXO IV
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 06/2017
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
O MUNICÍPIO DE RONDINHA, Estado do Rio Grande do Sul, com sede
na Avenida Sarandi, 646, nesta cidade de Rondinha/RS, inscrita no CNPJ sob
n°87.712.212./0001-80, aqui representado pelo Prefeito Municipal, EZEQUIEL
PASQUETTI, brasileiro, casado, portador do CPF nº 697.890.370-15, residente e
domiciliado na cidade de Rondinha, Rio Grande do Sul doravante denominado,
CONTRATANTE, e, de outro lado, _____________________________, pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº _____________________, estabelecida à
Av/Rua _____________, nº ___, Bairro ______, na cidade de ______, Estado
_______________, aqui representada pelo Sr. _________________, adiante denominada,
simplificadamente, CONTRATADA ajustam entre si o presente contrato de
execução de obra de pavimentação asfáltica, mediante às cláusulas e condições
que, reciprocamente aceitam, ratificam e outorgam na forma abaixo estabelecida,
tudo de acordo com a Lei 8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei 8.883/94
e processo licitatório Tomada de Preços nº 06/2017.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa
para executar OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CAPEAMENTO
ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO
MUNICÍPIO DE RONDINHA com área total de 2.935,08m2 dividida em dois trechos,
(trecho 1 e trecho 2), conforme projeto, memorial descritivo e planilhas
orçamentárias, descritas nos Anexos I, deste Edital, em regime de execução global,
com base no Contrato de Repasse nº 829025/2016 MINISTÉRIO DAS
CIDADES/CAIXA, Processo nº 2617.1029809-54/2016.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES
2.1 Para todos os efeitos legais, visando a exata caracterização do objeto
contratual, além de estabelecer procedimentos e normas decorrentes das obrigações
ora contraídas, bem assim eleger as responsabilidades da CONTRATADA, integram
este contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os seus anexos, os
seguintes documentos:
a) Edital de Tomada de Preços n.º 06/2017, com seus ANEXOS;
b) Proposta da CONTRATADA;
2.2 Os documentos referidos no presente item são considerados
suficientes para, em complemento a este contrato, definir a sua extensão, as suas
obrigações, e, desta forma, reger a execução do objeto contratado.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS
3.1 O prazo para início da obra está condicionado ao da ORDEM DE
SERVIÇO, emitida pelo MUNICÍPIO DE RONDINHA, após liberação da Caixa
Econômica Federal, e deverá ter início imediatamente após emissão da ordem de
serviço.
3.2 O prazo para execução total da obra e de 180 (cento e oitenta) dias
conforme cronograma de execução, constante no Projeto Básico, Anexo I, após a
emissão da ORDEM DE SERVIÇO.
3.3 O prazo para execução total da obra será contado ininterruptamente
ressalvada a ocorrência de casos fortuitos e/ou força maior, devidamente justificado
e aceito pela Administração.
3.3 Se dentro do prazo estabelecido anteriormente não for possível a
execução total da obra poderá ser prorrogada mediante justificativa devidamente
fundamentada e aceita pela Administração Municipal e, no caso de interesse
público, quando solicitado pela administração.
3.4 O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses a contar de sua
assinatura;
3.4.1 o prazo de vigência do contrato não substitui o prazo de
execução da obra de que trata o item 3.2.
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO
4.1 Pela execução da obra, objeto do presente contrato, a
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância total de R$ ______ (______)
sendo R$ ______________ (________) de materiais e R$ ______ (_________) de mão de
obra, conforme o andamento das obras, mediante nota fiscal e laudo de medição
realizado pela equipe de Engenharia do Município e aceito pela Caixa Econômica
Federal e conforme liberação dos recursos provenientes do Contrato de Repasse nº
829025/2016 MINISTERIO DAS CIDADES /CAIXA, Processo nº 2617.1029809-
54/2016.
4.2 Todos os encargos, impostos, contribuições previdenciárias e demais
obrigações fiscais e para-fiscais decorrentes da contratação serão de
responsabilidade da CONTRATADA, bem como demais tributos que incidem ou
venham a incidir sobre os produtos fornecidos, ou em decorrência deles.
4.3 Os valores ora contratados, não serão reajustados, mantendo-se
firmes e inalterados até o término da contratação, salvo para o que dispõe o artigo
65, II, “d”.
4.4 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta a
CONTRATADA em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
4.5 Fica vedado à CONTRATADA negociar ou efetuar o desconto ou
endosso de qualquer título originário de seus créditos para terceiros, ou, ainda,
emissão de títulos cambiariformes, permitindo-se, tão-somente, cobrança em
carteira, diretamente na Tesouraria do MUNICÍPIO DE RONDINHA.
4.6 No caso dos materiais ou método construtivo utilizado não estarem
de acordo as especificações e demais exigências fixadas neste contrato e no Edital a
que se refere, bem assim aos respectivos Anexos, o MUNICÍPIO DE RONDINHA
fica, desde já, autorizado a reter o pagamento em sua integralidade, até que sejam
efetuadas as alterações, retificações ou substituições determinadas, sem prejuízo
da aplicação das multas previstas na cláusula Nona.
4.7 Durante o período de retenção, não correrão juros ou atualizações
monetárias de natureza qualquer, sem prejuízo de outras penalidades previstas
neste instrumento.
4.8 Ocorrendo as hipótese previstas no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da
Lei 8.666/93 será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato,
mediante requerimento fundamentado da contratada, desde que suficientemente
provado de forma documental.
CLÁUSULA QUINTA - DA SUBCONTRATAÇÃO
5.1 Firmado o presente instrumento a CONTRATADA NÃO poderá
transferir, ceder ou praticar qualquer outra forma contratual que signifique
transferência do presente contrato.
CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE
6.1 A CONTRATADA é responsável, direta e exclusivamente, pela
execução do objeto deste contrato e, consequentemente, responde, civil e
criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele venha direta,
ou indiretamente, a provocar ou causar para o CONTRATANTE ou empregados,
bem assim perante terceiros, garantindo ao CONTRATANTE direito regressivo por
tudo o que acaso tenha que despender em sendo isolada ou solidariamente
responsabilizada, inclusive custos e custas processuais.
6.2 Todos os encargos de ordem social, trabalhista, previdenciária,
tributária, para-fiscal, emolumentos, e outras contribuições, assim como todas as
despesas com mão de obra, seguros, deslocamentos, e demais custos necessários
para a execução do objeto contratado, ou dele decorrentes, ou a eles relativos, serão
suportados exclusivamente pela CONTRATADA.
6.3 As despesas, diretas ou indiretas, inerentes à execução do objeto
e/ou decorrentes do presente contrato, correrão por conta exclusiva da
CONTRATADA.
6.3 A contratada se compromete a iniciar os trabalhos no dia
imediatamente posterior a emissão da ordem de serviço.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES
7.1 A Contratada obriga-se a observar todas as determinações exaradas
pelo fiscal do contratante no curso da execução objetivando a adequada execução
dos serviços;
7.2 Os materiais utilizados deverão ser de boa qualidade, ficando a
critério do servidor fiscal do contrato a impugnação daqueles considerados de
qualidade inferior;
7.3 A contratada obriga-se a providenciar como condição de inicio da
obra, o fornecimento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART junto ao
CREA e abertura de matrícula da obra junto ao INSS.
7.4 Dispor de diário de obra, disponibilizando para verificação do
responsável a ser designado pelo Município.
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
8.1 O CONTRATANTE exercerá ampla e irrestritamente a fiscalização da
fiel execução do objeto deste contrato em relação à boa execução dos serviços,
prazos, dispositivos de segurança por intermédio de servidor designado por
portaria.
CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES E PENALIDADES5
9.1 É assegurada ao MUNICÍPIO DE RONDINHA a prerrogativa de,
unilateralmente, e forte no art. 58 da Lei nº8.666/93:
a) modificar o presente contrato para melhor adequação às finalidades de
seu objeto, respeitado os direitos da CONTRATADA;
b) rescindir este contrato nos casos especificados pelos arts. 77 e 78, da
Lei nº 8.666/93, pelas formas elegidas pelo art. 79 da mesma Lei;
c) fiscalizar a execução do contrato;
9.2 A CONTRATANTE PODERÁ aplicar à CONTRATADA as seguintes
sanções, isolada e/ou cumulativamente, motivadas pela inexecução total ou parcial
deste ajuste conforme 86 a 88 da Lei 8.666/93:
a) advertência, no caso de falta de presteza e eficiência ou por
descumprimento de prazos fixados para o atendimento do cronograma de entregas
previsto neste contrato;
b) multa, no valor correspondente a 1% (um por cento) da
contraprestação global, por dia de atraso, no caso de reincidência específica, cujo
valor será pago na mesma data em que o MUNICÍPIO DE RONDINHA pagar-lhe
eventual contraprestação devida, mediante compensação direta;
c) multa, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) da
contraprestação global, na hipótese de infração a qualquer cláusula deste contrato,
norma legal ou obrigação fixada pelo Edital, cujo valor será pago na mesma data em
que a CONTRATANTE pagar-lhe eventual contraprestação devida, mediante
compensação direta;
d) multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) da
contraprestação global, na hipótese de rescisão motivada por inadimplemento da
CONTRATADA, cujo valor será pago na mesma data em que o MUNICÍPIO DE
RONDINHA pagar-lhe eventual contraprestação devida, mediante compensação
direta;
e) suspensão do direito de contratar com o MUNICÍPIO DE RONDINHA,
pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses e não superior a 2 (dois) anos, na hipótese de
reiterado descumprimento das obrigações contratuais;
f) declaração de inidoneidade, para participar em licitações ou contratar
com a Administração Pública, na hipótese de recusar-se à execução do objeto
contratado.
9.3 Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das
penalidades elegidas nos itens precedentes.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
10.1 A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a
aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará, também, a sua
rescisão, desde que ocorram quaisquer das causas enumeradas no art. 78, da Lei
nº 8.666/93.
10.2 A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas
delineadas no art. 79, da Lei nº 8.666/93.
10.3 Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas
nos incs. I a XI, do art. 78, da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-á,
ainda, ao pagamento de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor total do
contrato.
10.4 Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das
sanções elegidas nos itens precedentes.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11.1 As despesas decorrentes da presente contratação serão cobertas
com recursos provenientes do Contrato de Repasse nº 829025/2016 MINISTERIO
DAS CIDADES /CAIXA, Processo nº 2617.1029809-54/2016 e Recursos próprios
do Município nas seguintes Dotações Orçamentárias:
0501 – SECRETAR MUNICIPAL DE OBRAS 2022 – PAVIMENTAÇÃO MANUT. VIAS URBANAS 449051 – OBRAS EM ANDAMENTO – Vinc. 1176 449051 – OBRAS EM ANDAMENTO – Vinc. 0001
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA REGÊNCIA
12.1 O presente contrato, e a relação entre as partes, regem-se pelas
regras insculpidas pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para todos os fins e
efeitos.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO
13.1 Elegem as partes contratantes o Foro desta Comarca de Ronda
Alta/RS, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato,
renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus
representantes legais, assinam o presente contrato, em três vias de igual teor e
forma, para um só e jurídico efeito.
Rondinha, de de 2017.
MUNICIPIO DE RONDINHA
EZEQUIEL PASQUETTI
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL
Recommended