View
220
Download
1
Category
Preview:
Citation preview
289
Relatório de Gestão do exercício de 2012
4.2.2 Programação de Despesas
4.2.2.1 Programação de Despesas Correntes
Não se aplica à Infraero.
4.2.2.2 Programação de Despesas de Capital
Valores em R$ 1,00
Origem dos Créditos Orçamentários
Grupos de Despesa de Capital
4 – Investimentos 5 – Inversões
Financeiras
6 -Amortização da
Dívida
Exercícios Exercícios Exercícios
2012 2011 2012 2011 2012 2011
LO
A
Dotação proposta pela UO 2.007.684.999 2.208.373.000
- - -
PLOA 2.007.684.999 2.208.373.000
- - -
LOA 2.007.684.999 2.208.373.000
- - -
CR
ÉD
ITO
S
Suplementares 301.637.444 379.740.771 299.409.354 - - -
Especiais Abertos - 16.394.253 - - -
Reabertos - - - - -
Extraordinários Abertos - - - - -
Reabertos 4.239.041 7.500.000 - - -
Créditos Cancelados -584.665.254 -1.098.833.139
- - -
Outras Operações - - - - - -
Total 1.728.896.230 1.513.174.885 299.409.354 - - -
Quadro A.4.9 – Programação de Despesas de Capital
Fonte: Superintendência de Controladoria - DFCT
290
Relatório de Gestão do exercício de 2012
4.2.2.3 Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de Contingência
Valores em R$ 1,00
Origem dos Créditos Orçamentários
Despesas Correntes Despesas de Capital 9 – Reserva de
Contingência
Exercícios Exercícios Exercícios
2012 2011 2012 2011 2012 2011
LO
A
Dotação proposta pela UO - - 2.007.684.999 2.208.373.000 - -
PLOA - - 2.007.684.999 2.208.373.000 - -
LOA - - 2.007.684.999 2.208.373.000 - -
CR
ÉD
ITO
S
Suplementares - - 601.046.798 379.740.771 - -
Especiais Abertos - - - 16.394.253 - -
Reabertos - - - - - -
Extraordinários Abertos - - - - - -
Reabertos - - 4.239.041 7.500.000 - -
Créditos Cancelados - - -589.665.254 -1.098.833.139 - -
Outras Operações - - - - - -
Total - - 2.028.305.584 1.513.174.885 - -
Quadro A.4.10 – Quadro Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de Contingência
Fonte: Superintendência de Controladoria - DFCT
4.2.2.4 Análise Crítica
Iniciou-se o exercício de 2012 com o Orçamento de Investimentos aprovado em R$ 2.007,7
milhões. Em meados de fevereiro, dois créditos extraordinários de 2011 foram reabertos em 2012,
para finalizar as ações 0631.1K02.0026 – Implantação de Quatro Pontes de Embarque no Aeroporto
de Recife e 0631.1M30.0035 – Construção da Torre de Controle do Aeroporto de Congonhas,
totalizando R$ 4,24 milhões. Com a revisão do Orçamento de Investimentos em setembro, houve
várias suplementações e cancelamentos resultando no montante final de R$ 1.728,9 milhões, a
serem aplicados na manutenção da infraestrutura aeroportuária, priorizando as obras constantes do
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2 e dos aeroportos localizados nas cidades que
sediarão a Copa 2014 e as Olimpíadas de 2016. Além disso, foi orçado R$ 299,4 milhões para
investimento nas Sociedades de Propósito Específico – SPE de Brasília, Campinas e Guarulhos.
4.2.3 Movimentação de Créditos Interna e Externa
Não se aplica à Infraero.
291
Relatório de Gestão do exercício de 2012
4.2.4 Execução Orçamentária da Despesa
4.2.4.1 Execução da Despesa Com Créditos Originários
4.2.4.1.1 Despesas Totais Por Modalidade de Contratação – Créditos Originários
Valores em R$ 1,00
Modalidade de Contratação Despesa Liquidada Despesa paga
2012 2011 2012 2011
1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f) 785.327.300 667.476.865
a) Convite 1.661.374 5.259.676
b) Tomada de Preços 76.273.058 45.846.198
c) Concorrência 319.009.498 308.948.110
d) Pregão 375.674.582 307.422.881
e) Concurso - -
f) Regime Diferenciado de Contratação RDC
12.708.788 -
g) Consulta - -
2. Contratações Diretas (g+h) 529.320.030 476.912.913
h) Dispensa 210.401.719 166.706.335
i) Inexigibilidade 318.918.311 310.206.578
3. Regime de Execução Especial 525.452 359.103
j) Suprimento de Fundos 525.452 359.103
4. Pagamento de Pessoal (j+k)
- -
k) Pagamento em Folha
- -
l) Diárias
- -
5. Outros - -
6. Total (1+2+3+4+5) 1.315.172.783 1.144.748.881
Quadro A.4.12 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários
Fonte: Superintendência de Contratos e Convênios - DACC
292
Relatório de Gestão do exercício de 2012
4.2.4.1.2 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários
Valores em R$ 1,00
DESPESAS DE CAPITAL
Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não
Processados Valores Pagos
Período 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011
1. Investimentos
1.315.172.783 1.144.748.881
Equip. e Mat. Permanente
42.340.988 30.366.670
Obras e Instalações
1.272.831.795 1.114.382.211
2. Inversões Financeiras - - - - - - 378.867.471 -
Partic. em outras empresas - - - - - - 378.867.471 -
3. Amortização da Dívida - - - - - - - -
Quadro A.4.13 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários
Fonte: Superintendência de Controladoria - DFCT
A realização dos investimentos em 2012 teve como premissa a priorização das obras constantes nos
Aeroportos que sediarão os eventos internacionais da Copa 2014 e Olimpíadas de 2016, a fim de
melhorar a infraestrutura aeroportuária e atender a crescente demanda.
Para isso, em 2012, além de utilizar a contratação na modalidade concorrência, iniciou-se a
modalidade do tipo Pregão Eletrônico que tornou mais eficiente o processo licitatório,
simplificando, significativamente, muitas das etapas da contratação. Reduziu-se a modalidade
Convite, em detrimento da modalidade Tomada de Preços, pois, conforme informado
anteriormente, os esforços estão voltados para a execução das obras nos aeroportos localizados nas
capitais que serão sede de eventos mundiais que requerem contratações de aquisição de materiais e
serviços acima do limite estabelecido por lei para a modalidade Convite.
Também em 2012 iniciaram-se as contratações por meio do Regime Diferenciado de Contratações –
RDC aplicável exclusivamente às licitações e contratos necessários à realização:
de obras de infraestrutura e de contratação de serviços para os aeroportos das capitais dos
Estados da Federação que serão sede e os distantes até 350 km (trezentos e cinquenta
quilômetros) das cidades sedes dos eventos internacionais da Copa do Mundo 2014 e dos
Jogos Olímpicos de 2016; e
das ações integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
Esta nova modalidade ampliou a eficiência nas contratações públicas e forneceu competividade,
promovendo a troca de experiências e tecnologia.
No que se refere especificamente ao Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2, que traduz
os investimentos estratégicos do Governo Federal, foram investidos R$ 718,4 milhões.
Com as concessões dos Aeroportos de Brasília, Campinas e Guarulhos em 2012, foram alocados
recursos nas Sociedades de Propósito Específicos – SPE, no montante de R$ 378,9 milhões.
293
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Com relação às obras concluídas em 2012, destacam-se as dos Módulos Operacionais dos
Aeroportos de Porto Alegre, Brasília e Guarulhos, obras de restauração das pistas de pouso e
decolagem e de táxi, em Curitiba, e Terminal de Passageiro 4, em Guarulhos.
Com o objetivo de promover a segurança da aviação civil, ampliando a proteção aos passageiros e
garantindo uma infraestrutura segura, capaz de gerar confiabilidade, a Infraero investiu na aquisição
de detectores de metal tipo pórtico; equipamentos de raio-x para inspeção de bagagem despachada,
implantação de sistema de TV e vigilância, além de melhorias nas instalações das Seções Contra
Incêndio e na reforma e revitalização de guaritas, cercas e muros.
Quanto aos equipamentos operacionais, destacam-se os recursos investidos na aquisição de veículos
de remoção de borracha e sinalização horizontal; esteiras de bagagem; equipamentos para medição
contínua de atrito; longarinas e aquisição de equipamentos limpa-pista para diversos aeroportos da
rede.
Para modernizar seu parque tecnológico, promover melhorias na comunicação e desenvolver os
sistemas de informações a Empresa adquiriu novos equipamentos de radiocomunicação e telefonia;
investiu na modernização e padronização do sistema de informação Voo-SIV, por meio de solução
videowall; na substituição de computadores obsoletos e na aquisição e renovação de licenças de uso
de softwares.
Durante o ano de 2012 a Infraero realizou várias ações de desapropriação e aquisição de áreas para
incorporação aos sítios aeroportuários, como patrimônio da União. Destaca-se a desapropriação de
áreas em Porto Alegre – RS, para ampliação da pista de pouso e decolagem e novo Terminal de
Carga Aérea – TECA do Aeroporto Internacional Salgado Filho.
Estão em curso ações de desapropriação das áreas para ampliação da pista e do novo Terminal de
Passageiros nos aeroportos de Joinville, Teresina, Florianópolis, Curitiba, Campinas e Guarulhos.
No que se refere à logística de carga, ainda que não tenham ocorrido acréscimos na infraestrutura da
Rede, ou seja, aumentos na metragem quadrada reservada à armazenagem e movimentação, houve
significativos incrementos nos processos operacionais, que resultaram em aumentos de escala,
indicando que, com a mesma área, foi possível processar maior tonelagem de carga. Contribuíram
para esse desempenho, dentre outros: a aquisição e instalação de equipamentos para a verticalização
das cargas nos Terminais, tais como, transelevadores, prateleiras do tipo cantilever, estantes e etc.,
que elevaram a capacidade de armazenagem dos Terminais; a automação e sistematização dos
processos, com destaque para a integração dos sistemas Tecaplus e Siscomex (da Receita Federal)
para a entrega (baixa) de cargas importadas liberadas, atendendo a todos os Terminais de Logística
de Carga da Rede; bem como a implantação do inventário automatizado para agilizar a localização,
atualização do endereçamento e armazenamento das cargas, com a utilização de coletores de dados
integrados ao Sistema Tecaplus.
Também foram investidos recursos no âmbito da navegação aérea, em ações voltadas para a Gestão
Ambiental. Destacam-se ainda os investimentos relacionados ao desenvolvimento comercial e
industrial.
Com isso, a Infraero encerrou o exercício de 2012 com uma sequência de resultados que confirmou
o compromisso de prestar atendimento de qualidade aos seus clientes.
294
Relatório de Gestão do exercício de 2012
4.2.4.2 Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela Infraero por Movimentação
Não se aplica à Infraero.
4.2.4.2.1 Despesas Totais Por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação
Vide Quadro A.4.13
5 TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
5.1 Reconhecimento de passivos por por insuficiência de crédito ou recursos
A Infraero não se enquadra na prestação de tais informações por ser empresa pública independente
que não recebe recursos do Orçamento Fiscal e de Seguridade Social e não utiliza o SIAFI.
5.2 Pagamentos e ccancelamentos de restos a pagar de exercícios anteriores
A Infraero não se enquadra na prestação de tais informações por ser empresa pública independente
que não recebe recursos do Orçamento Fiscal e de Seguridade Social e não utiliza o SIAFI.
295
Relatório de Gestão do exercício de 2012
5.3 Transferências de Recursos
5.3.1 Relação dos Instrumentos de Transferência Vigentes no Exercício
Nome: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
CNPJ: 00.352.294/0001-10 UG/GESTÃO: N/A
Informações sobre as Transferências
Modalidade Nº do instrumento
Beneficiário Valores Pactuados Valores Repassados
Sit. CNPJ Global Contrapartida No Exercício
Acumulado
até o Exercício
Vigência
Início Fim
1 CV0003-EG/2002/0010 07954480/0001-79 2.650.003,76 0,00 0,00 2.650.003,76 14/03/2002 14/03/2012 4
1 CV0001-EG/2005/0002 00394429/0026-69 6.433.117,33 0,00 3.433.117,33 6.433.117,33 07/04/2005 09/06/2012 4
1 CV0016-ST/2006/0001 33749086/0002-90 1.836.653,82 1.094.537,84 0,00 742.115,98 01/12/2006 31/01/2013 1
1 CV0001-CI/2007/0030 02603612/0001-02 2.832.030,00 0,00 189.337,50 2.826.430,00 01/02/2007 31/01/2012 4
1 CV0002-CT/2006/0030 61600839/0001-55 38.177,52 0,00 2.846,33 36.355,66 13/02/2007 12/02/2012 4
1 TC0098-CM/2007/0005 21126040/0001-54 918.000,00 240.000,00 79.100,00 662.933,40 11/07/2007 10/07/2012 2
1 TC0087-CI/2007/0061 28176998/0001-07 20.201.816,02 0,00 4.610.569,74 15.156.373,15 23/07/2007 22/07/2013 2
1 TC0086-CI/2007/0064 28176998/0001-07 2.867.124,57 0,00 729.494,46 3.135.485,26 23/07/2007 22/07/2012 4
1 TC0063-CI/2007/0032 04865760/0001-12 1.276.822,00 0,00 144.279,00 1.121.503,16 31/10/2007 30/10/2012 4
1 CV0003-SA/2007/0025 04770319/0001-57 347.082,61 0,00 88.605,41 338.678,53 07/11/2007 06/11/2012 4
1 TC0002-CI/2007/0038 03389126/0001-98 4.312.642,80 0,00 1.284.400,00 4.312.642,80 28/11/2007 31/12/2012 4
1 TC0001-CI/2007/0017 03015475/0001-40 5.783.440,00 0,00 1.137.435,00 5.520.309,34 13/12/2007 12/12/2012 4
1 TC0063-CI/2007/0014 10571982/0001-25 3.635.006,40 0,00 749.089,81 3.623.417,68 28/12/2007 27/12/2012 1
1 TC0002-CI/2008/0031 00394577/0001-25 3.404.559,36 0,00 694.539,84 3.230.924,40 01/03/2008 28/02/2013 1
1 CV0001-CI/2008/0022 05485613/0001-80 1.239.549,68 0,00 307.934,64 1.136.904,80 01/04/2008 31/03/2013 1
1 TC0005-CI/2008/0011 02658753/0001-14 3.889.800,00 0,00 836.550,00 3.492.000,00 30/06/2008 01/07/2013 1
1 TC0060-CI/2008/0039 03389126/0001-98 2.490.070,92 0,00 839.800,00 2.490.070,92 01/07/2008 31/12/2012 4
1 CV0001-CI/2008/0029 63592323/0001-31 3.423.504,00 0,00 952.000,00 3.103.004,00 01/07/2008 30/06/2013 1
1 CV0002-CI/2008/0042 63592323/0001-31 3.423.504,00 0,00 947.000,00 3.018.816,50 01/07/2008 30/06/2013 1
296
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Nome: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
CNPJ: 00.352.294/0001-10 UG/GESTÃO: N/A
Informações sobre as Transferências
Modalidade Nº do instrumento
Beneficiário Valores Pactuados Valores Repassados
Sit. CNPJ Global Contrapartida No Exercício
Acumulado
até o Exercício
Vigência
Início Fim
1 CV0002-EG/2008/0057 46319000/0001-50 5.593.676,40 1.652.736,28 675.357,36 3.169.867,72 03/07/2008 30/06/2012 2
1 TC0001-CI/2008/0010 01869566/0001-17 2.161.841,76 0,00 498.886,56 2.161.841,76 01/09/2008 31/12/2012 4
1 CV0004-EG/2008/0029 07521315/0001-23 6.002.360,97 0,00 1.263.144,11 4.413.722,46 30/10/2008 30/09/2012 4
1 TC0117-PS/2008/0039 73471963/0074-00 136.769,30 40.050,00 18.000,00 70.500,00 13/11/2008 12/11/2013 1
1 CV0002-CI/2008/0028 08241739/0001-05 2.384.972,88 0,00 590.974,61 2.384.972,87 21/11/2008 20/11/2012 4
1 TC0003-CI/2008/0021 74134461/0001-93 4.674.438,88 0,00 1.051.900,00 4.020.650,00 30/12/2008 29/12/2012 4
1 TC0001-CI/2009/0152 07924551/0001-90 3.168.000,00 0,00 633.600,00 2.534.400,00 01/03/2009 28/02/2014 1
1 CV0006-CI/2009/0062 42498717/0001-55 9.310.392,76 0,00 3.309.015,80 8.593.839,24 08/05/2009 07/05/2013 2
1 CV0002-ST/2009/0001 00038174/0001-43 17.011.637,26 1.401.600,00 5.420.556,64 10.340.579,07 22/05/2009 22/05/2014 1
1 CV0001-CM/2009/0001 00394429/0108-40 13.969.700,03 0,00 0,00 11.279.687,61 15/06/2009 14/06/2014 1
1 TC0029-CI/2009/0005 03389126/0001-96 6.666.205,68 0,00 2.618.200,00 6.510.205,68 07/07/2009 31/12/2012 4
1 CV0010-EG/2009/005 00394429/0113-07 70.504.000,00 0,00 0,00 70.504.000,00 05/08/2009 05/09/2013 1
1 TC0062-CI/2009/0049 08761124/0001-00 225.990,00 0,00 12.555,00 213.435,00 01/12/2009 31/01/2012 4
1 CV0001-CI/2009/0013 87958583/0001-46 4.430.737,84 0,00 953.109,16 3.257.532,50 18/12/2009 17/12/2013 1
1 CV0022-CI/2009/0007 76416932/0001-81 9.610.497,00 0,00 1.971.336,93 6.087.058,44 01/01/2010 31/12/2013 1
1 CV0047-CI/2010/0065 28176998/0001-07 3.417.008,55 0,00 1.242.413,63 2.896.838,95 08/03/2010 07/03/2013 2
1 CV0006-EG/2009/0029 07521315/0001-23 34.396.126,16 0,00 2.128.574,48 12.569.321,65 19/04/2010 18/02/2015 1
1 CV0002-EG/2010/0042 07521315/0001-23 1.240.131,47 0,00 0,00 939.338,37 22/04/2010 30/06/2013 1
1 CV0001-EG/2010/0057 07521315/0001-23 57.913.968,86 0,00 0,00 50.851.106,31 06/05/2010 15/04/2012 4
1 TC0001-CI/2010/0162 34847236/0001-80 8.824.649,04 0,00 2.125.947,85 7.749.313,62 15/05/2010 14/05/2012 4
1 TC0042-CI/2010/0037 03389126/0001-98 1.774.800,00 0,00 839.800,00 1.774.800,00 01/07/2010 31/12/2012 4
1 TC0043-CI/2010/0023 02133636/0001-37 5.750.196,48 0,00 2.527.204,05 5.550.181,56 01/07/2010 31/12/2012 4
1 CV0004-EG/2010/0021 07521315/0001-23 11.909.043,65 0,00 476.396,97 11.791.811,09 01/07/2010 23/02/2012 4
297
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Nome: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
CNPJ: 00.352.294/0001-10 UG/GESTÃO: N/A
Informações sobre as Transferências
Modalidade Nº do instrumento
Beneficiário Valores Pactuados Valores Repassados
Sit. CNPJ Global Contrapartida No Exercício
Acumulado
até o Exercício
Vigência
Início Fim
1 CV0002-ST/2010/0001 05480378/0001-53 10.575.182,82 0,00 715.597,57 715.597,57 02/07/2010 19/10/2013 1
1 TC0139-CM/2010/0014 02539347/0001-32 402.566,40 0,00 121.881,39 311.599,56 08/07/2010 07/07/2013 1
1 TC0002-CI/2010/0002 08977914/0001-19 6.575.523,72 0,00 3.133.742,84 6.155.184,53 01/08/2010 31/12/2012 4
1 CV0005-EG/2010/0001 07521315/0001-23 6.532.613,21 0,00 0,00 5.242.345,69 24/09/2010 02/10/2012 4
1 CV0006-EG/2010/0001 07521315/0001-23 8.393.868,04 0,00 0,00 6.509.662,37 24/09/2010 16/10/2012 4
1 CV0033-CI/2010/0164 13937040/0001-06 3.240.000,00 0,00 1.552.307,71 2.614.615,40 30/12/2010 29/03/2013 2
1 CV0142-CM/2011/0058 03773834/0001/-28 380.430,00 450.540,00 121.526,25 121.526,25 07/02/2011 06/02/2014 1
1 CV0008-CI/2011/0016 13128798/0031-19 2.220.357,69 0,00 1.171.855,47 1.911.974,70 01/03/2011 29/02/2013 2
1 CV0011-EG/2010/0013 07521315/0001-23 4.424.891,42 0,00 0,00 3.577.271,80 04/04/2011 31/03/2013 1
1 CV0002-EG/2011/0057 07521315/0001-23 1.274.991,00 0,00 335.861,26 1.274.991,00 18/04/2011 30/04/2012 4
1 CV0145-PS/2011/0057 58482019/0001-00 612.812,40 255.056,00 174.078,20 275.656,40 02/05/2011 30/11/2012 6
1 CV0002-EG/2011/0028 07521315/0001-23 100.113.252,59 0,00 27.920.231,25 37.843.421,48 02/05/2011 02/02/2014 1
1 CV0004-EG/2011/0001 07521315/0001-23 417.013.058,87 0,00 125.753.445,10 265.266.098,38 25/05/2011 24/12/2013 1
1 CV0001-CI/2011/0025 02963980/0001-53 3.150.000,00 0,00 1.562.500,00 2.600.000,00 01/07/2011 30/06/2013 1
1 CV0002-CI/2011/0044 02963980/0001-53 1.008.000,00 0,00 462.250,00 725.500,00 01/07/2011 30/06/2013 1
1 CV0003-CI/2011/0043 02963980/0001-53 1.449.000,00 0,00 510.372,02 808.154,81 01/07/2011 30/06/2013 1
1 CV0002-CI/2011/0036 76416932/0001-81 548.847,48 0,00 214.745,67 271.845,67 01/08/2011 31/07/2013 1
1 CV0005-EG/2011/0029 63606479/0001-24 5.521.860,22 975.186,02 293.519,03 293.519,03 08/08/2011 08/05/2013 1
1 CV0001-CM/2011/0014 00394429/0001-00 2.639.644,65 0,00 0,00 2.639.644,65 16/08/2011 13/03/2012 4
1 TC0001-CI/2011/0019 03507415/0028-64 6.001.080,00 0,00 1.200.216,00 1.783.654,33 06/09/2011 05/09/2016 1
1 CV0007-EG/2011/0001 03507415/0001-44 6.219.489,22 0,00 4.620.465,31 4.620.465,31 27/12/2011 05/03/2013 1
1 CV0004-CI/2011/0006 06175225/0001-65 1.669.248,00 0,00 728.640,00 940.608,00 01/01/2012 31/12/2013 1
1 CV0001-CI/2011/0057 00394429/0035-50 10.197.304,20 0,00 7.863.161,02 7.863.161,02 01/01/2012 31/12/2013 1
298
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Nome: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
CNPJ: 00.352.294/0001-10 UG/GESTÃO: N/A
Informações sobre as Transferências
Modalidade Nº do instrumento
Beneficiário Valores Pactuados Valores Repassados
Sit. CNPJ Global Contrapartida No Exercício
Acumulado
até o Exercício
Vigência
Início Fim
1 CV0005-CI/2011/0030 02603612/0001-02 1.164.374,25 0,00 698.622,75 853.872,25 01/02/2012 30/04/2013 1
1 CV0049-CI/2012/0162 34847236/0001-80 26.473.929,60 0,00 5.217.191,66 5.217.191,66 21/05/2012 20/05/2017 1
1 CV0025-CI/2012/0020 12200176/0001-76 1.960.200,00 0,00 356.400,00 356.400,00 01/06/2012 28/02/2015 2
1 CV0030-CI/2012/0032 09537092/0001-18 894.240,00 0,00 372.600,00 372.600,00 01/07/2012 30/06/2013 1
1 CV0002-EG/2012/0019 03507415/0001-44 1.100.049.739,00 1.003.395.373,00 0,00 0,00 03/07/2012 28/06/2014 1
1 CV0159-CM/2012/0004 63887558/0001-50 55.210,44 0,00 27.605,22 27.605,22 01/08/2012 31/07/2013 1
1 CV0098-CI/2012/0028 04994771/0001-00 5.571.968,00 0,00 0,00 0,00 21/11/2012 20/11/2017 1
1 CV0165-CM/2012/0005 21126040/0001-54 135.600,00 240.000,00 0,00 0,00 03/12/2012 02/12/2013 1
1 TC0007-CI/2012/0017 03015475/0001-40 4.440.000,00 0,00 0,00 0,00 12/12/2012 12/12/2014 1
1 CV0107-CI/2012/0162 74134461/0001-93 7.429.752,00 0,00 0,00 0,00 28/12/2012 29/12/2013 1
TOTAL 2.091.594.435,94 1.009.745.079,14 230.511.887,93 646.140.944,03
LEGENDA
Modalidade: Situação da Transferência:
1 - Convênio 1 - Adimplente
2 - Contrato de Repasse 2 - Inadimplente
3 - Termo de Cooperação 3 - Inadimplência Suspensa
4 - Termo de Compromisso 4 - Concluído
5 - Excluído
6 - Rescindido
7 - Arquivado
Fonte: Superintendências Regionais.
Quadro A.5.3 – Caracterização dos Instrumentos de Transferências Vigentes no Exercício de Referência
299
Relatório de Gestão do exercício de 2012
5.3.2 Quantidade de Instrumentos de Transferências Celebrados e Valores Repassados nos
Três Últimos Exercícios
Nome:
CNPJ:
UG/GESTÃO:
2012 2011 2010 2012 2011 2010
22 26 26 254.141.913,05 311.628.431,10 109.496.124,99
22 26 26 254.141.913,05 311.628.431,10 109.496.124,99
Unidade Concedente ou Contratante
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
00.352.294/0001-10
N/A
Totais
Fonte: Superintendências Regionais.
Modalidade
Quantidade de Instrumentos
Celebrados em Cada Exercício
Montantes Repassados em Cada Exercício,
Independentemente do ano de Celebração do
Instrumento (em R$ 1,00)
Convênio
Contrato de Repasse
Termo de Cooperação
Termo de Compromisso
Quadro A.5.4 – Resumo dos Instrumentos Celebrados pela Infraero nos Três Últimos Exercícios
5.3.3 Informações sobre o Conjunto de Instrumentos de Transferências que permanecerão
vigentes no Exercício de 2013 e seguintes
ContratadosRepassados até
2012
Previstos para
2013
Convênio 43 901.759.398,38 483.441.943,95 138.514.403,25 53,61%
Contrato de Repasse
Termo de Cooperação
Termo de Compromisso
Totais 43 901.759.398,38 483.441.943,95 211.568.748,64 53,61%
Unidade Concedente ou Contratante
Nome: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
Fonte: Superintendências Regionais.
CNPJ: 00.352.294/0001-10 UG/GESTÃO: N/A
Modalidade
Qtd. de
Instrumentos com
Vigência em 2013
e Seguintes
Valores (R$ 1,00)% do Valor Global
Repassado até o Final
do Exercício de 2012
Quadro A.5.5 – Resumo dos Instrumentos de Transferência que Vigerão em 2013 e Exercícios Seguintes
300
Relatório de Gestão do exercício de 2012
5.3.4 Informações sobre a Prestação de Contas Relativas aos Convênios, Termos de
Cooperação e Contratos de Repasse
Instrumentos
(Quantidade e Montante
Repassado)
Convênios
Quantidade 12
Montante Repassado (R$) 102.003.622,49
2012 Quantidade 10
Montante Repassado (R$) 31.778.263,01
Quantidade 11
Montante Repassado (R$) 68.436.997,38
2011 Quantidade 7
Montante Repassado (R$) 31.157.765,03
Quantidade 12
Montante Repassado (R$) 34.274.445,43
Quantidade 2
Montante Repassado (R$) 480.000,00
Quantidade -
Montante Repassado (R$) -
Fonte: Superintendências Regionais.
Exercício da
prestação de
contas
Quantitativos e montante repassados
Contas prestadas
Unidade Concedente
Nome: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
CNPJ: 00.352.294/0001-10 UG/GESTÃO: N/A
Contas NÃO prestadas
Contas prestadas
2010
Contas prestadas
Contas NÃO prestadas
Anteriores a
2010Contas NÃO prestadas
Contas NÃO prestadas
Quadro A.5.6 – Resumo da Prestação de Contas Sobre Transferências Concedidas pela Infraero na Modalidade de
Convênio, Termo de Cooperação e de Contratos de Repasse
301
Relatório de Gestão do exercício de 2012
5.3.5 Informações sobre a Análise das Prestações de Contas de Convênios e de Contratos de
Repasse
Instrumentos
Convênios
12
3
2
93.314.768,88
5
1
-
1
2.092.800,00
11
6
-
-
5
4.692.937,24
12
4
-
-
8
13.189.621,20
-
-
Unidade Concedente ou Contratante
Nome: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
CNPJ: 00.352.294/0001-10 UG/GESTÃO: N/A
Exercício da
Prestação das
Contas
Quantitativos e Montantes Repassados
2012
Quantidade de Contas Prestadas
Com Prazo de Análise
ainda não Vencido
QuantidadeContas Analisadas
Contas Não Analisadas
Montante Repassado (R$)
Com Prazo de Análise
Vencido
Contas NÃO
Analisadas
Quantidade
Montante Repassado (R$)
Contas
Analisadas
Quantidade Aprovada
Quantidade Reprovada
Quantidade de TCE
Contas NÃO
Analisadas
Quantidade
Montante Repassado (R$)
Quantidade de TCE
Contas NÃO
Analisadas
Quantidade
Montante Repassado (R$)
2011
Quantidade de Contas Prestadas
Contas Analisadas
Quantidade Aprovada
Quantidade Reprovada
Quantidade de TCE
Execícios
Anteriores a 2010
Contas NÃO
Analisadas
Quantidade
Montante Repassado (R$)
Fonte: Superintendências Regionais.
2010
Quantidade de Contas Prestadas
Contas Analisadas
Quantidade Aprovada
Quantidade Reprovada
Quadro A.5.7 - Visão Geral da Análise das Prestações de Contas de Convênios e Contratos de Repasse
302
Relatório de Gestão do exercício de 2012
5.3.6 Análise Crítica
Medidas adotadas para sanear as transferências na situação de inadimplente – Para os
instrumentos com a situação de contas não prestadas e/ou prestadas e não analisadas foram
definidos os procedimentos necessários para viabilizar a conclusão dos processos de análise das
prestações de contas e reduzir as situações de inadimplência. Ademais, foram revistos os
procedimentos de controle dos documentos de análises técnica e financeira dos instrumentos
que tiveram as contas prestadas e analisadas.
Situação das transferências efetuadas no exercício frente ao disposto no Art. 35 do Decreto
93.872/86 e do art. 12 do Decreto 7.445/2011, ou legislação que o altere – não se aplica à
Infraero.
Evolução das transferências efetuadas nos três últimos exercícios, quanto à quantidade e volume
de recursos transferidos – Demonstrado no quadro abaixo:
2010 2011 2012 2010 2011 2012
26 26 22 109.496.124,99R$ 311.628.431,10R$ 254.141.913,05R$
Quantidade de instrumentos
celebrados em cada exercício
Valores repassados em cada exercício
(Valores em R$ 1,00)
Medidas adotadas para gerir as transferências no exercício de 2012. Em 18/12/2012 entrou em
vigor o Manual de Procedimentos nº 25.05 (CGO), que tem por finalidade disciplinar as
atividades referentes a celebração, gerenciamento e prestação de contas de convênios, acordos,
ajustes e congêneres, inclusive os de natureza não financeira, celebrados no âmbito da Infraero.
Após a elaboração do MP, foi promovido um encontro com os empregados que atuam na gestão
e prestação de contas de convênios, acordos e congêneres para apresentação do referido manual
e esclarecimento de dúvidas acerca dos novos procedimentos adotados pela empresa.
Análise da evolução das prestações de contas referentes às transferências expiradas até 2012,
quanto à conformidade das prestações de contas com os prazos regulamentares – Conforme se
verifica no quadro abaixo, em 2011, do total de prestações de contas com prazo de
apresentação de contas vencido, 38,89% não havia sido apresentada. Em 2012, esse percentual
aumentou para 45,45%. No entanto, esse aumento se deu em virtude da redução da quantidade
de contas não apresentadas em 2011, bem como da melhoria dos procedimentos de verificação
dos documentos de análises.
Exercício(a) - Total de contas não
apresentadas
(b) Total de contas
apresentadas(c) Total % - (a/c)
2011 7 11 18 38,89
2012 10 12 22 45,45
303
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Análise da evolução das análises das prestações de contas referentes às transferências expiradas
até 2012, quanto à eficiência e eficácia dos procedimentos adotados, bem como quanto à
disponibilidade adequada de recursos humanos e materiais para tanto – Conforme se verifica no
quadro abaixo, em 2011, do total de contas apresentadas, 31,25% não havia sido analisada. Em
2012, esse percentual foi reduzido para 20,0%. Essa performance foi obtida sem alteração do
efetivo, em alguns casos houve redução.
Exercício(a) - Quantidade de contas
apresentadas
(b) Quantidade de contas não
analisadas(c) Total % - (b/c)
2011 11 5 16 31,25
2012 12 3 15 20,00
Estruturas de controle definida para o gerenciamento das transferências, informando, inclusive,
a capacidade de fiscalização in loco da execução dos planos de trabalho contratados – O
gerenciamento das transferências é realizado por equipes especialmente designadas para cada
instrumento celebrado, em atendimento ao disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93, c/c artigo
23 da IN/STN Nº 01/97.
Análise da efetividade das transferências como instrumento de execução descentralizada das
políticas públicas a cargo da UJ - A análise da efetividade da execução do objeto dos
Convênios se dá no próprio local da execução dos serviços prestados mediante
acompanhamento in loco do Fiscal Operacional, nomeado para cada instrumento, atestando a
execução do objeto conforme definido no Plano de Trabalho aprovado.
304
Relatório de Gestão do exercício de 2012
5.4 Suprimento de Fundos
A Infraero não se enquadra na prestação de tais informações por ser empresa uma pública
independente que não recebe recursos do Orçamento Fiscal e de Seguridade Social e não utiliza o
SIAFI.
5.5 Renúncias Tributárias sob a Gestão da Infraero
A Renúncia Tributária não é aplicável à Infraero por não se enquadrar no Art. 14, § 1º, da Lei
Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). A Infraero,
por ser uma empresa estatal independente, é acompanhada diretamente pelo Departamento de
Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST e tem sua programação de gastos
inserida no Programa de Dispêndios Globais – PDG que consolida as programações e discrimina as
fontes de recursos das empresas controladas direta ou indiretamente pela União, não participando
dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social e, consequentemente, não utiliza o Sistema SIAFI.
305
Relatório de Gestão do exercício de 2012
6 GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS
RELACIONADOS
6.1 COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS
6.1.1 Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da Unidade Jurisdicionada
Tipologias dos Cargos
Lotação Ingressos
no
Exercício
Egressos no
Exercício Autorizada Efetiva
1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 16.000 14.131 866 552
1.1. Membros de poder e agentes políticos
1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 16.000 14.131 866 552
1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado
1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório
1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas Não Há 0 0 0
2. Servidores com Contratos Temporários
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública
4. Total de Servidores (1+2+3) 16.000 14.131 866 552
Fonte: GESTORh
* Efetivo máximo aprovado pelo DEST até 30/06/2012 (Portaria DEST Nº 05, de 12/01/2011).
** Considerados os empregados do quadro ativos em 31/12/2012, ocupantes ou não de cargo em comissão
Quadro A.6.1 – Força de Trabalho da Infraero – Situação Apurada em 31/12
306
Relatório de Gestão do exercício de 2012
6.1.1.1 Situações que Reduzem a Força de Trabalho Efetiva da Unidade Jurisdicionada
Tipologias dos afastamentos
Quantidade de Pessoas na
Situação em 31 de
Dezembro
1. Cedidos (1.1+1.2+1.3) 158
1.1. Exercício de Cargo em Comissão
1.2. Exercício de Função de Confiança
1.3. Outras Situações Previstas em Leis Específicas (especificar as leis)
2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4)
2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo 1
2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior
2.3. Para Serviço em Organismo Internacional
2.4. Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu no País
3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5) 1377
3.1. De Oficio, no Interesse da Administração 1289
3.2. A Pedido, a Critério da Administração 88
3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para
acompanhar cônjuge/companheiro
3.4. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Motivo
de saúde
3.5. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por Processo
Seletivo
4. Licença Remunerada (4.1+4.2) N/A
4.1. Doença em Pessoa da Família
4.2. Capacitação
5. Licença não Remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5) N/A
5.1. Afastamento do Cônjuge ou Companheiro
5.2. Serviço Militar
5.3. Atividade Política
5.4. Interesses Particulares
5.5. Mandato Classista
6. Outras Situações (Especificar o ato normativo) N/A
7. Total de Servidores Afastados em 31 de Dezembro (1+2+3+4+5+6) 1536
Fonte: GESTORh * Consideradas as movimentações no âmbito da Infraero no período de janeiro/2012 a dezembro/2012.
Quadro A.6.2 – Situações que Reduzem a Força de Trabalho da Infraero – Situação em 31/12
307
Relatório de Gestão do exercício de 2012
6.1.2 Qualificação da Força de Trabalho
Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções
Gratificadas
Lotação Ingressos
no
Exercício
Egressos no
Exercício Autorizada Efetiva
1. Cargos em Comissão Não Há 46 13 18
1.1. Cargos Natureza Especial * Não Há 28 3 10
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior ** Não Há 18 10 8
1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão
1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado
1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas
1.2.4. Sem Vínculo
1.2.5. Aposentados
2. Funções Gratificadas *** Não Há 3.156 1.217 1.185
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão
2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado
2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas
3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2) Não Há 3.202 1.230 1.203
Fonte: GESTORh
Quadro A.6.3 – Detalhamento da Estrutura de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Infraero (Situação em
31 de Dezembro)
* Considerados os contratados exclusivamente para exercício de cargos em comissão.
** A DAS foi considerada como Diretoria Executiva (Diretores e Presidente) e Membros do Conselho.
*** Considerados os empregados ocupantes de cargos em comissão
6.1.2.1 Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Idade
Tipologias do Cargo
Quantidade de Servidores por Faixa Etária
Até 30 anos De 31 a 40
anos
De 41 a 50
anos
De 51 a 60
anos
Acima de
60 anos
1. Provimento de Cargo Efetivo 2.104 3.430 3.973 3.102 504
1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos
1.2. Servidores de Carreira
1.3. Servidores com Contratos Temporários
2. Provimento de Cargo em Comissão
2.1. Cargos de Natureza Especial 0 1 1 10 16
2.2. Grupo Direção e Assessoramento
Superior ** 0 4 7 1 6
2.3. Funções Gratificadas 263 1.006 1.208 628 51
3. Totais (1+2) 2.367 4441 5.189 3.741 577
Fonte: GESTORh Quadro A.6.4 – Quantidade de Servidores da Infraero por Faixa Etária – Situação Apurada em 31/12/2012
** A DAS foi considerada como Diretoria Executiva (Diretores e Presidente) e Membros do Conselho.
308
Relatório de Gestão do exercício de 2012
6.1.2.2 Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a Escolaridade
Tipologias do Cargo Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Provimento de Cargo Efetivo 0 0 104 379 5.799 5.430 1.375 26 0
1.1. Membros de Poder e Agentes
Políticos
1.2. Servidores de Carreira
1.3. Servidores com Contratos
Temporários
2. Provimento de Cargo em Comissão 0 0 0 23 823 1.743 568 44 1
2.1. Cargos de Natureza Especial 0 0 0 0 3 20 5 0 0
2.2. Grupo Direção e Assessoramento
Superior 0 0 0 0 0 12 5 1 0
2.3. Funções Gratificadas 0 0 0 23 820 1.711 558 43 1
3. Totais (1+2) 0 0 104 402 6.622 7.173 1.943 70 1
LEGENDA
Nível de Escolaridade
1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau
ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós
Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.
Fonte: GESTORH
Quadro A.6.5 – Quantidade de Servidores da Infraero por Nível de Escolaridade - Situação Apurada em 31/12
309
Relatório de Gestão do exercício de 2012
6.1.3 Demonstração dos Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada
Tipologias /
Vencimentos e
vantagens fixas
Despesas Variáveis
Total
Exercícios Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações
Benefícios
Assistenciais e
previdenciários
Demais despesas
variáveis
Membros de poder e agentes políticos
2009 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2010 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2011 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão e os cedidos
2009 303.089.587,19 N/A 354.501,63 104.756.792,84 22.832.345,76 N/A N/A 431.033.227,42
2010 357.833.874,67 N/A 470.680,23 121.862.634,92 7.656.937,35 N/A N/A 487.824.127,17
2011 417.272.236,74 N/A 819.994,15 143.348.590,84 1.593.112,48 N/A N/A 563.033.934,21
2012 458.280.168,77 N/A 859.051,19 168.228.712,21 10.026.188,81 N/A N/A 637.394.120,98
Servidores com Contratos Temporários
2009 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2010 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2011 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2012
310
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Servidores CEDIDOS
2009 1.075.030,77 N/A N/A 283.150,56 N/A N/A N/A 1.358.181,33
2010 1.204.044,52 N/A N/A 328.207,69 N/A N/A N/A 1.532.252,21
2011 1.361.018,30 N/A N/A 371.483,70 N/A N/A N/A 1.732.502,00
2012 1.675.796,03 N/A N/A 507.302,76 N/A N/A N/A 2.183.098,79
Servidores ocupantes de Cargos de Natureza Especial
2009 6.795.728,04 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6.795.728,04
2010 4.188.151,31 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4.188.151,31
2011 4.490.851,38 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4.490.851,38
2012 3.924.863,42 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3.924.863,42
Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior
2009 2.456.676,07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2.456.676,07
2010 2.009.741,08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2.009.741,08
2011 3.831.378,42 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3.831.378,42
2012 3.961.619,01
3.961.619,01
Servidores ocupantes de Funções gratificadas
2009 146.718.108,47 N/A 521.147,58 37.868.097,47 3.990.364,75 N/A N/A 189.097.718,27
2010 166.554.409,29 N/A 520.827,05 43.643.895,67 2.035.499,20 N/A N/A 212.754.631,21
2011 189.289.680,42 N/A 719.414,31 49.780.552,95 103.406,22 N/A N/A 239.893.053,90
2012 209.372.488,56 N/A 617.631,15 47.334.173,94 2.544.688,60 N/A N/A 259.868.982,25
Fonte: Smartweb e Gestorh
* A informação referente a servidores ocupantes de Funções Gratificadas corresponde ao somatório de Remuneração Global e Função Gratificada.
Quadro A.6.6 - Quadro de Custos De Pessoal no Exercício de Referência e nos dois Anteriores
311
Relatório de Gestão do exercício de 2012
6.1.4 Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas
6.1.4.1 Classificação do Quadro de Servidores Inativos da Unidade Jurisdicionada Segundo o
Regime de Proventos e de Aposentadoria
Regime de Proventos / Regime de
Aposentadoria
Quantidade
De Servidores Aposentados até
31/12
De Aposentadorias Iniciadas no
Exercício de Referência
1. Integral N/A N/A
1.1 Voluntária N/A N/A
1.2 Compulsória N/A N/A
1.3 Invalidez Permanente N/A N/A
1.4 Outras N/A N/A
2. Proporcional N/A N/A
2.1 Voluntária N/A N/A
2.2 Compulsória N/A N/A
2.3 Invalidez Permanente N/A N/A
2.4 Outras N/A N/A
3. Totais (1+2) N/A N/A
Fonte: GESTORH
Quadro A.6.7 - Composição do Quadro de Servidores Inativos - Situação Apurada em 31 de dezembro/2012
* Quanto aos atos de aposentadoria e pensão, esta Empresa não é responsável pela concessão dos citados benefícios aos
seus empregados, tendo em vista serem pertinentes ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
6.1.4.2 Demonstração das Origens das Pensões Pagas pela Unidade Jurisdicionada
Regime de Proventos do Servidor Instituidor
Quantidade de Beneficiários de Pensão
Acumulada até 31/12 Iniciada no Exercício de
Referência
1. Aposentado N/A N/A
1.1. Integral N/A N/A
1.2. Proporcional N/A N/A
2. Em Atividade N/A N/A
3. Total (1+2) N/A N/A
Fonte: GESTORH
Quadro A.6.8 - Instituidores de Pensão - Situação Apurada em 31 de dezembro/12
* Quanto aos atos de aposentadoria e pensão, esta Empresa não é responsável pela concessão dos citados benefícios aos
seus empregados, tendo em vista serem pertinentes ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
312
Relatório de Gestão do exercício de 2012
6.1.5 Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos
Esclarece-se que no âmbito da Empresa, o Manual de Procedimentos 18.05, que tem por finalidade
regulamentar a admissão e o registro de empregados na Infraero, orienta a respeito dos
procedimentos a serem adotados, nos seguintes termos:
13 - A Área de Recursos Humanos/Pessoal da Dependência deve exigir do candidato o
preenchimento dos formulários e documentos mencionados a seguir:
a) Declaração de Acumulação Lícita de Funções, Cargos ou Empregos Públicos,
Termo de Responsabilidade ou Termo de Opção, dependendo da situação do admitido,
referente à acumulação de funções, cargos ou empregos públicos;
39 - No ato da admissão, o empregado deverá assinar e datar:
a) a Declaração de não ter sido, nos últimos 5 (cinco) anos, condenado por improbidade
administrativa ou que impeça o exercício das atividades inerentes ao cargo;
b) a Declaração de Acumulação Lícita de Funções, Cargos ou Empregos Públicos, caso
exerça cargo, função ou emprego público remunerado, ou seja detentor de aposentadoria
federal, estadual ou municipal onde é permitida a acumulação, conforme previsto na
Constituição Federal;
c) o Termo de Opção, caso seja detentor de aposentadoria federal, estadual ou municipal e
não for permitida a acumulação ou caso seja militar reformado ou da reserva remunerada;
d) o Termo de Responsabilidade, caso não exerça cargo, função ou emprego público,
mesmo que se encontre licenciado, com ou sem vencimentos, ou qualquer outra modalidade
de suspensão ou interrupção de contrato de trabalho, não seja detentor de aposentadoria
federal, estadual ou municipal e não seja militar reformado ou da reserva remunerada;
39.1 - Após o candidato ter preenchido o Termo de Opção e efetuada a respectiva admissão,
a Área de Recursos Humanos/Pessoal da Dependência deverá enviar o referido Termo ao
órgão onde é mantida a aposentadoria do empregado que, por sua vez, suspenderá o
pagamento dos proventos dela decorrentes.
39.2 - No caso de preenchimento da Declaração de Acumulação Lícita de Cargos, o
responsável pela Área de Recursos Humanos/Pessoal da Dependência deverá assinar a
referida declaração e atestar ser a acumulação lícita. Caso não seja permitida a acumulação,
o candidato, para ser ingressado na Empresa, deverá apresentar comprovante de
desligamento do órgão ou entidade no qual exerce função, cargo ou emprego público.
39.2.1 - Para atendimento do disposto no item 39.2 deste Manual, caso o candidato
manifeste exercer função, cargo ou emprego público, a Área de Recursos Humanos/Pessoal
da Dependência deverá verificar se a situação permite acumulação, nos termos do inciso
XVI do artigo 37 da Constituição Federal, e observar, em qualquer caso, a compatibilidade
de horários: se como professor, desde que o cargo a ser ocupado na Infraero não seja o de
Profissional de Serviços Aeroportuários - PSA; e como profissional de saúde, desde que o
cargo a ser ocupado seja o de Analista Superior I, nas ocupações de Assistente Social,
Enfermeiro do Trabalho ou Psicólogo; Analista Superior II, nas ocupações de Médico e
Médico do Trabalho; e Profissional de Serviços Técnicos, na ocupação de Auxiliar de
Enfermagem do Trabalho.
39.2.2 - No caso de empregados readmitidos ou reintegrados que ocupavam cargos no
antigo PCCS, que permitiam a acumulação e que, após assinatura do Termo de Adesão ao
PCCS vigente, forem enquadrados no cargo/carreira de PSA (Assistente Administrativo,
Assistente Administrativo-Financeiro, Assistente de Engenharia, Assistente de Finanças,
Assistente de Serviços Aeroportuários, Fiel, Inspetor de Salvamento e Contra-Incêndio,
Operador de Computador, Operador de Computador CCAM, Operador de Lancha, Subfiel,
Técnico de Segurança e Técnico de Tráfego) permanece a situação de acumulação lícita.
40 - As declarações e os termos de que trata este Capítulo serão arquivados nas pastas
funcionais dos empregados.
313
Relatório de Gestão do exercício de 2012
6.1.6 Providências Adotadas nos Casos de Acumulação Indevida de Cargos, Funções e
Empregos Públicos
No exercício de 2012, houve a comunicação do Tribunal de Contas da União – TCU, sobre indícios
de acumulação irregular de cargo público, de três empregados desta Empresa.
Sobre o tema, registra-se que a alínea “b”, do inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal
prevê a possibilidade de acumulação remunerada de cargos públicos quando houver a
compatibilidade de horários de um cargo de professor com outro, técnico ou científico. Na Infraero,
o cargo de Profissional de Serviços Aeroportuários não é considerado técnico.
Em síntese, a determinação culminou com as seguintes conclusões: dois empregados acumulam
regularmente o cargo técnico da Infraero com o exercício de magistério em instituições públicas de
ensino, enquanto o terceiro, após ser notificado, optou, desde o dia 04 de janeiro de 2012, por
permanecer exercendo o emprego público na Infraero.
6.1.7 Informações Sobre os Atos de Pessoal Sujeitos a Registros e Comunicação
6.1.7.1 Atos Sujeitos à Comunicação ao Tribunal por intermédio do SISAC
Tipos de Atos
Quantidade de atos sujeitos
ao registro no TCU
Quantidade de atos
cadastrados no SISAC
Exercícios Exercícios
2012 2011 2012 2011
Admissão 866 897 866 897
Concessão de aposentadoria
Concessão de pensão civil
Concessão de pensão especial a ex-combatente
Concessão de reforma
Concessão de pensão militar
Alteração do fundamento legal de ato
concessório
Totais 866 897 866 897
Quadro A.6.9 – Atos Sujeitos ao Registro do TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)
Tipos de Atos
Quantidade de atos sujeitos à
comunicação ao TCU
Quantidade de atos
cadastrados no SISAC
Exercícios Exercícios
2012 2011 2012 2011
Desligamento 552 392 552 392
Cancelamento de concessão
Cancelamento de desligamento
Totais 552 392 552 392
Quadro A.6.10 – Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)
314
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Tipos de Atos
Quantidade de atos de acordo com o prazo decorrido entre o
fato caracterizador do ato e o cadastro no SISAC
Exercício de 2012
Até 30 dias De 31 a 60
dias
De 61 a 90
dias
Mais de 90
dias
Atos Sujeitos ao Registro pelo TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)
Admissão 866
Concessão de aposentadoria
Concessão de pensão civil
Concessão de pensão especial a ex-combatente
Concessão de reforma
Concessão de pensão militar
Alteração do fundamento legal de ato
concessório
Total 866
Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007)
Desligamento 552
Cancelamento de concessão
Cancelamento de desligamento
Total 552
Quadro A.6.11 – Regularidade do Cadastro dos Atos no SISAC
6.1.7.2 Atos Sujeitos à Remessa ao TCU em meio físico
Tipos de Atos
Quantidade de atos sujeitos
ao envio ao TCU
Quantidade de atos enviados
ao TCU
Exercícios Exercícios
2012 2011 2012 2011
Pensões graciosas ou indenizatórias N/A N/A N/A N/A
Outros atos fora do SISAC (especificar) N/A N/A N/A N/A
Totais N/A N/A N/A N/A
Quadro A.6.12 – Atos Sujeitos à Remessa Física ao TCU (Art. 14 da IN TCU 55/2007)
315
Relatório de Gestão do exercício de 2012
6.1.7.3 Informações da Atuação do Órgão de Controle Interno (OCI) Sobre os Atos
Tipos de Atos
Quantidade de atos com
diligência pelo OCI
Quantidade de atos com
parecer negativo do OCI
Exercícios Exercícios
2012 2011 2012 2011
Admissão N/A N/A N/A N/A
Concessão de aposentadoria N/A N/A N/A N/A
Concessão de pensão civil N/A N/A N/A N/A
Concessão de pensão especial a ex-combatente N/A N/A N/A N/A
Concessão de reforma N/A N/A N/A N/A
Concessão de pensão militar N/A N/A N/A N/A
Alteração do fundamento legal de ato concessório N/A N/A N/A N/A
Totais N/A N/A N/A N/A
Quadro A.6.13 – Atuação do OCI sobre os atos submetidos a registro
6.1.8 Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos
O Planejamento Estratégico, Plano de Metas e de Ações da Empresa é tratado no item 2 deste
Relatório. No subitem 2.3 - Execução do Plano de Metas ou de Ações é descrito o Objetivo
Estratégico GRS-01 – Assegurar o desenvolvimento de competências de gestão e técnicas
necessárias às estratégias da Infraero, no qual constam os indicadores relativos ao gerenciamento de
recursos humanos, a cargo da Superintendência de Recursos Humanos e da Gerência de Dinâmica
Laboral, atualmente estruturados. No entanto, no que se refere especificamente a indicadores de
absenteísmo, acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, rotatividade (turnover), educação
continuada, disciplina e aposentadoria versus reposição do quadro, a Infraero não os tratou no
exercício a que se refere esta Prestação de Contas, bem como, não os têm construídos de forma
institucionalizada dentro do Planejamento Estratégico para o período de 2012 a 2015.
6.2 Terceirização de Mão de Obra Empregada e Contratação de Estagiários
6.2.1 Informações sobre Terceirização de Cargos e Atividades do Plano de Cargos do Órgão
Descrição dos Cargos e Atividades do Plano de
Cargos do Órgão em que há Ocorrência de
Servidores Terceirizados
Quantidade no Final do Exercício Ingressos
no
Exercício
Egressos no
Exercício 2012 2011 2010
OPERADOR SIV N/A 7 N/A
OPERADOR DE PONTES TELESCÓPICAS N/A 74 N/A
CONFERÊNCIA E ARMAZENAGEM DE CARGA N/A 63 N/A
Análise Crítica da Situação da Terceirização no Órgão
Os serviços acima descritos foram desterceirizados em 2012 por meio de contratação de concursados.
Fonte: GESTORh
Quadro A.6.14 – Cargos e Atividades Inerentes a Categorias Funcionais do P. de Cargos da Infraero
316
Relatório de Gestão do exercício de 2012
6.2.2 Informações sobre a Substituição de Terceirizados em Decorrência da Realização de
Concurso Público
Nome do Empregado Terceirizado
Substituído
Cargo que Ocupava no
Órgão
D.O.U. de Publicação da Dispensa
Nº Data Seção Página
N/A
Fonte: Superintendência de Recursos Humanos - RHGP
Quadro A.6.15 – Relação dos Empregados Terceirizados Substituídos em Decorrência da Realização de Concurso
Público ou de Provimento Adicional Autorizados
6.2.3 Autorizações Expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para
Realização de Concursos Públicos para Substituição de Terceirizados
Nome do Órgão Autorizado a Realizar o
Concurso ou Provimento Adicional
Norma ou Expediente Autorizador, do
Exercício e dos dois Anteriores Quantidade
Autorizada de
Servidores Número Data
INFRAERO / FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS Carta Formal nº 1512/PR/2009 26/01/2009 CADASTRO DE
RESERVA
Fonte: GESTORH
Quadro A.6.16 – Autorizações para Realização de Concursos Públicos ou Provimento Adicional para Substituição de
Terceirizados
Obs: Não foi efetuado concurso específico para a finalidade de substituição dos empregados terceirizados, porém o
cadastro formado para Profissionais de Serviços Aeroportuários foi utilizado também para este fim.
317
Relatório de Gestão do exercício de 2012
6.2.4 Informações sobre a Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e Vigilância
Ostensiva pela Unidade Jurisdicionada
Empresa
Contratada
(CNPJ)
Início Fim P C P C C
2008 L O TC0002-SL/2008/0049 09323163/0001-80 01/07/08 30/06/13 6 6 P
2010 L O TC0002-SL/2010/0038 04999840/0001-60 26/01/10 19/08/13 18 18 1 1 P
2011 L O TC0002-SL/2011/0018 09016469/0001-93 27/10/11 26/10/13 7 7 1 1 P
2012 L O TC0002-SL/2012/0017 10446523/0001-10 02/03/12 01/03/13 46 46 2 2 A
2012 L O TC0003-SL/2012/0011 03619612/0001-55 02/04/12 01/04/13 78 78 3 3 A
2012 L O TC0004-SL/2012/0063 36529998/0001-63 31/01/12 23/03/13 5 5 P
2007 L O TC0005-SL/2007/0010 02685728/0001-20 14/03/07 26/02/13 133 133 7 7 P
2010 L O TC0005-SL/2010/0008 02630719/0001-31 09/04/10 08/04/13 112 112 8 8 P
2012 L O TC0005-SL/2012/0078 04829840/0001-12 25/06/12 24/06/13 3 3 A
2012 L O TC0006-SL/2012/0019 07116584/0001-04 01/08/12 31/08/13 58 58 3 3 P
2012 L O TC0008-SL/2012/0071 59231555/0001-97 16/02/12 15/02/14 2 2 P
2010 L O TC0009-PS/2010/0152 01260858/0001-58 30/03/10 29/03/13 30 30 2 2 P
2011 L O TC0010-SL/2011/0015 63223093/0001-33 01/03/11 31/08/13 203 203 2 2 P
2012 L O TC0010-SL/2012/0031 10448193/0001-00 08/02/12 07/02/14 26 26 1 1 P
2011 L O TC0011-SL/2011/0091 09356435/0001-48 01/05/11 30/04/13 1 1 P
2012 L O TC0011-SL/2012/0016 08146561/0001-05 28/03/12 03/01/14 23 23 2 2 P
2007 L O TC0012-SL/2007/0065 02630719/0001-31 01/02/07 31/01/13 6 6 P
2011 L O TC0013-SL/2011/0039 02143735/0001-08 07/02/11 06/02/14 8 8 1 1 P
2012 L O TC0013-SL/2012/0050 04289154/0001-04 10/04/12 05/01/14 8 8 A
2012 L O TC0013-SL/2012/0074 59231555/0001-97 02/04/12 01/04/13 3 3 A
2009 L O TC0016-PS/2009/0002 04.829.840/0001-12 17/02/10 16/02/14 3 3 P
2011 L O TC0016-SL/2011/0086 06886119/0001-90 01/06/11 31/05/13 1 1 P
2011 L O TC0017-SL/2011/0037 04712320/0001-25 20/04/11 19/04/13 13 13 1 1 P
2012 L O TC0018-SL/2012/0035 02630719/0001-31 13/03/12 12/03/13 38 38 2 2 P
2010 L O TC0021-PS/2010/0048 02818890/0001-79 10/07/10 09/07/13 4 4 P
2011 L O TC0021-SL/2011/0158 08003201/0001-54 14/03/11 13/03/13 10 10 1 1 P
2007 L O TC0023-SL/2007/0054 04289154/0001-04 05/11/07 02/02/13 27 27 2 2 P
2010 L O TC0026-SL/2010/0028 09170809/0001-36 05/07/10 04/07/13 47 47 3 3 P
2008 L O TC0029-SL/2008/0117 83953331/0001-73 01/04/08 31/03/13 2 2 P
2010 L O TC0032-SL/2010/0052 09561495/0001-00 16/09/10 15/09/13 6 6 P
2012 L O TC0032-SL/2012/0022 09863853/0001-21 01/04/12 31/03/14 39 39 2 2 P
2007 L O TC0036-SL/2007/0113 02685728/0001-20 02/07/07 26/02/13 6 6 P
2011 L O TC0039-SL/2011/0043 05723984/0001-52 25/05/11 24/05/13 4 4 P
2007 L O TC0040-PS/2007/0061 00000000/0001-91 31/03/07 30/03/13 408 408 18 18 P
2012 L O TC0042-SL/2012/0005 97481220/0001-16 10/05/12 09/05/13 25 25 2 2 P
2012 L O TC0043-SL/2012/0023 02201230/0001-44 11/08/12 10/08/13 59 59 3 3 P
2012 L O TC0044-SL/2012/0034 11188770/0001-26 05/04/12 09/05/13 23 23 1 1 P
2008 L O TC0045-PS/2008/0062 31559222/0001-72 12/05/08 11/05/13 1 1 P
2012 L O TC0050-SL/2012/0020 02166196/0001-14 29/10/12 26/01/13 50 50 3 3 A
2012 L O TC0052-SL/2012/0159 08697631/0001-13 29/09/12 28/09/13 184 184 6 6 A
2008 L O TC0055-SL/2008/0042 01600190/0001-40 10/11/08 09/11/13 14 14 1 1 P
2011 L O TC0058-PS/2011/0001 05897975/0001-88 15/08/11 14/08/13 72 72 11 11 P
F M S
P Sit.
Ano do
Contrato Área Natureza
Identificação do
Contrato
Período Contratual
de Execução das
Atividades
Contratadas
Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores
Contratados
Informações sobre os Contratos
318
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Empresa
Contratada
(CNPJ)
Início Fim P C P C C
2012 L O TC0064-SL/2012/0033 04999840/0001-60 15/06/12 14/06/13 11 11 1 1 A
2010 L O TC0067-SL/2010/0064 36529998/0001-63 01/10/10 30/09/13 13 13 1 1 P
2011 L O TC0067-SL/2011/0021 41617168/0001-28 16/10/11 15/01/14 37 37 1 1 P
2008 L O TC0070-SL/2008/0007 02630719/0001-31 29/06/08 28/06/13 129 129 3 3 P
2012 L O TC0070-SL/2012/0044 03325110/0001-11 01/12/12 30/11/13 6 6 1 1 A
2012 L O TC0071-SL/2012/0006 72043920/0001-06 09/12/12 08/12/13 28 28 1 1 A
2012 L O TC0071-SL/2012/0072 50400407/0001-84 21/07/12 20/07/13 2 2 A
2011 L O TC0073-SL/2011/0030 04027773/0001-12 14/09/11 13/09/13 29 29 1 1 P
2011 L O TC0075-SL/2011/0032 07395989/0001-29 02/09/11 30/03/13 42 42 2 2 P
2011 L O TC0080-SL/2011/0162 34849836/0001-87 15/11/11 14/11/13 69 69 1 1 P
2011 L O TC0081-SL/2011/0047 08697631/0001-13 19/11/11 31/12/13 11 11 1 1 P
2011 L O TC0082-SL/2011/0041 08697631/0001-13 19/11/11 31/12/13 7 7 1 1 P
2011 L O TC0083-SL/2011/0029 07409384/0001-40 17/09/11 31/12/12 29 29 1 1 P
2011 L O TC0083-SL/2011/0040 08697631/0001-13 19/11/11 31/12/13 12 12 1 1 P
2011 L O TC0084-SL/2011/0016 00538383/0001-56 04/01/12 03/01/13 31 31 2 2 A
2011 L O TC0097-SL/2011/0160 09863853/0001-21 27/09/11 26/03/14 271 271 5 5 P
2012 L O TC0098-SL/2012/0058 07547139/0001-07 01/01/12 31/12/13 161 161 5 5 A
2011 L O TC0100-SL/2011/0046 00538383/0001-56 27/01/12 26/01/14 18 18 1 1 P
2011 L O TC0104-SL/2011/0053 11188770/0001-26 01/07/11 30/06/13 8 8 1 1 P
2007 L O TC0114-SL/2007/0062 00000000/0001-91 23/09/07 22/09/13 143 143 7 7 P
2008 L O TC0116-SL/2008/0036 59231555/0001-97 01/10/08 30/09/13 2 2 P
2008 L O TC0132-SL/2008/0051 09561495/0001-00 01/11/08 31/10/13 3 3 P
2011 L O TC0151-SL/2011/0024 01582046/0001-29 01/11/11 31/10/13 266 266 9 9 P
2011 L O TC0161-SL/2011/0012 02812740/0001-58 21/09/11 20/09/13 18 18 1 1 P
2011 L O TC0162-SL/2011/0149 59231555/0001-97 20/11/11 19/11/13 10 10 1 1 P
2012 L O TC0164-SL/2012/0009 59231555/0001-97 01/09/12 03/11/13 47 47 2 2 P
2011 L O TC0184-SL/2011/0013 08091559/0001-86 01/04/12 31/03/13 189 189 5 5 P
2010 V O TC0001-SV/2010/0032 03943091/0001-97 06/02/10 05/02/13 28 28 P
2010 V O TC0001-SV/2010/0039 00215978/0001-70 01/08/10 31/07/13 10 10 P
2012 V O TC0001-SV/2012/0011 04701639/0001-55 17/06/12 16/06/13 76 76 A
2009 V O TC0002-SV/2009/0009 86780871/0001-90 21/07/09 20/07/13 30 30 P
2010 V O TC0002-SV/2010/0035 02601159/0001-97 29/03/10 28/03/13 42 42 P
2010 V O TC0002-SV/2010/0048 04731108/0001-05 06/11/10 05/11/13 10 10 P
2012 V O TC0002-SV/2012/0019 02576238/0003-57 16/08/12 15/08/13 39 39 A
2012 V O TC0003-SV/2012/0018 10398803/0001-08 01/11/12 31/10/13 11 11 A
2010 V O TC0005-SV/2010/0071 62874094/0001-85 01/04/10 31/03/13 2 2 P
2009 V O TC0007-SV/2009/0024 66700295/0001-17 21/06/09 20/06/13 154 154 P
2012 V O TC0007-SV/2012/0007 01848003/0001-42 26/03/12 25/03/13 114 114 P
2012 V O TC0008-SV/2012/0008 92653666/0002-48 16/04/12 15/04/13 43 43 P
2011 V O TC0009-SV/2011/0014 09081459/0001-31 26/03/11 25/03/13 4 4 P
2008 V O TC0010-SV/2008/0057 62874094/0001-85 01/04/08 31/03/13 20 20 P
2010 V O TC0011-SV/2010/0015 02534128/0001-60 07/08/10 06/08/13 84 84 P
2009 V O TC0012-SV/2009/0149 66700295/0001-17 23/06/09 22/06/13 32 32 P
2010 V O TC0016-SV/2010/0036 03260209/0001-82 07/05/10 06/05/13 10 10 P
2010 V O TC0018-SV/2010/0030 04578144/0001-80 01/05/10 30/04/13 36 36 P
2009 V O TC0022-SV/2009/0058 00215978/0001-70 01/10/09 30/09/13 89 89 P
2010 V O TC0023-PS/2010/0152 31546484/0005-26 01/11/10 31/10/13 16 16 P
F M S
P Sit.
Ano do
Contrato Área Natureza
Identificação do
Contrato
Período Contratual
de Execução das
Atividades
Contratadas
Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores
Contratados
Informações sobre os Contratos
Unidade Contratante
Nome: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
UG/Gestão: CNPJ: 00.352.294/0001-10
319
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Empresa
Contratada
(CNPJ)
Início Fim P C P C C
2010 V O TC0023-SV/2010/0052 92653666/0001-67 13/07/10 12/07/13 8 8 P
2010 V O TC0025-SV/2010/0043 08342262/0001-46 12/05/10 11/05/13 9 9 P
2011 V O TC0025-SV/2011/0033 05408502/0001-70 07/04/11 06/04/13 40 40 P
2012 V O TC0025-SV/2012/0005 03108004/0001-86 01/05/12 30/04/13 115 115 P
2010 V O TC0026-SV/2010/0016 04944975/0001-29 01/12/10 30/11/13 31 31 P
2012 V O TC0026-SV/2012/0042 09228233/0001-10 04/07/12 03/07/13 15 15 A
2008 V O TC0027-SV/2008/0061 06037043/0001-28 14/04/08 13/04/13 45 45 P
2010 V O TC0028-PS/2010/0156 00332087/0003-66 03/01/11 02/01/14 30 30 P
2009 V O TC0031-SV/2009/0072 66700295/0001-17 04/09/09 03/09/13 2 2 P
2011 V O TC0031-SV/2011/0020 01771692/0001-34 20/06/11 19/06/13 22 22 P
2009 V O TC0032-SV/2009/0097 66700295/0001-17 08/09/09 07/09/13 4 4 P
2010 V O TC0032-SV/2010/0054 02642837/0001-60 31/03/11 30/03/13 36 36 P
2011 V O TC0033-SV/2011/0086 03613941/0001-99 03/08/11 02/08/13 2 2 P
2012 V O TC0035-SV/2012/0056 09386664/0001-05 01/12/12 30/11/13 27 27 A
2011 V O TC0037-SV/2011/0038 03108004/0001-86 06/06/11 05/06/13 20 20 P
2012 V O TC0040-SV/2012/0034 87134086/0002-04 02/05/12 01/05/13 45 45 P
2011 V O TC0044-SV/2011/0023 07482443/0001-05 19/07/11 18/07/13 61 61 P
2012 V O TC0047-PS/2012/0001 02674687/0001-76 02/07/12 01/07/13 65 65 P
2011 V O TC0050-SV/2011/0062 40170029/0001-36 30/08/11 09/12/13 126 126 P
2011 V O TC0052-SV/2011/0091 09564708/0001-40 14/09/11 13/09/13 2 2 P
2012 V O TC0057-SV/2012/0162 00865761/0001-06 23/07/12 22/07/13 66 66 P
2011 V O TC0058-SV/2011/0049 05554220/0001-80 01/08/11 31/01/14 9 9 P
2012 V O TC0058-SV/2012/0162 00865761/0001-06 23/07/12 22/07/13 82 82 P
2009 V O TC0061-SV/2009/0014 02023407/0002-40 08/01/10 07/01/14 120 120 P
2011 V O TC0064-SV/2011/0012 03130750/0001-76 09/05/11 08/05/13 20 20 P
2009 V O TC0066-SV/2009/0061 00000000/0001-91 27/09/09 26/09/13 590 590 P
2011 V O TC0069-SV/2011/0063 07101265/0001-25 01/12/11 30/11/13 10 10 P
2012 V O TC0069-SV/2012/0010 07249612/0001-61 18/10/12 17/10/13 8 8 A
2008 V O TC0074-SV/2008/0113 05594403/0001-20 16/10/08 15/10/13 8 8 P
2009 V O TC0078-SV/2009/0160 03613941/0001-99 28/01/10 27/01/14 25 25 P
2011 V O TC0082-SV/2011/0064 03007660/0001-92 22/11/11 31/05/13 17 17 P
2012 V O TC0083-SV/2012/0010 04808914/0001-34 25/09/12 24/09/13 84 84 A
2012 V O TC0083-SV/2012/0159 08342262/0001-46 10/12/12 09/12/13 205 205 A
2009 V O TC0084-SV/2009/0031 00865761/0001-06 08/12/09 07/12/13 43 43 P
2011 V O TC0088-SV/2011/0157 00332087/0001-02 01/10/11 30/09/13 4 4 P
2010 V O TC0092-SV/2010/0006 84013234/0001-63 30/01/11 29/01/14 25 25 P
2011 V O TC0100-SV/2011/0037 07534224/0001-22 30/12/11 29/12/13 17 17 P
2012 V O TC0103-SV/2012/0162 05920248/0001-94 30/11/12 29/11/13 70 70 A
2011 V O TC0105-SV/2011/0013 00000000/5107-18 16/08/11 15/08/13 174 174 P
2011 V O TC0108-SV/2011/0022 08644690/0001-23 16/11/11 15/05/14 22 22 P
2010 V O TC0114-SV/2010/0053 89108054/0001-89 01/01/11 31/12/13 12 12 P
2011 V O TC0115-SV/2011/0090 12066015/0001-31 18/11/11 15/02/13 12 12 P
2011 V O TC0127-SV/2011/0044 08342262/0001-46 20/12/11 19/12/13 15 15 P
2011 V O TC0130-SV/2011/0028 08692312/0001-15 24/01/12 23/01/14 48 48 P
2011 V O TC0143-SV/2011/0029 09228233/0001-10 31/12/11 30/12/13 22 22 A
2008 V O TC0158-SV/2008/0117 92653666/0002-48 24/12/08 23/12/13 11 11 P
2007 V O TC0163-SV/2007/0007 73946238/0001-88 01/01/08 31/12/12 54 54 P
2012 V O TC0172-SV/2012/0051 89108054/0001-89 10/12/12 09/12/13 5 5 A
F M S
P
LEGENDA
Observações:
Sit.
Ano do
Contrato Área Natureza
Identificação do
Contrato
Período Contratual
de Execução das
Atividades
Contratadas
Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores
Contratados
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Fonte: Fonte: Mapa de Contratos do SGCO / SS: Contratos do Sistema Smart Stream referência dezembro/2012.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Informações sobre os Contratos
Unidade Contratante
Nome: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
UG/Gestão: CNPJ: 00.352.294/0001-10
Quadro A.6.17 - Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva
320
Relatório de Gestão do exercício de 2012
6.2.5 Informações sobre Locação de Mão de Obra para Atividades não Abrangidas pelo
Plano de Cargos do Órgão
Empresa Contratada
(CNPJ)
Início Fim P C P C P C
2008 1 O CV0001-CI/2008/0022 05485613/0001-80 01/04/08 31/03/13 44 44 P
2008 1 O CV0001-CI/2008/0029 63592323/0001-31 01/07/08 30/06/13 28 28 P
2009 1 O CV0001-CI/2009/0013 87958583/0001-46 17/12/09 17/12/13 37 37 P
2011 1 O CV0001-CI/2011/0025 02963980/0001-53 01/07/11 30/06/13 50 50 P
2011 1 O CV0001-CI/2011/0033 00394429/0035-50 01/01/12 01/01/14 28 28 A
2011 1 O CV0001-CI/2011/0149 00394429/0035-50 01/01/12 01/01/13 43 43 A
2008 1 O CV0002-CI/2008/0042 63592323/0001-31 01/07/08 30/06/13 28 28 P
2011 1 O CV0002-CI/2011/0036 76416932/0001-81 01/08/11 31/07/13 16 16 P
2011 1 O CV0002-CI/2011/0044 02963980/0001-53 01/07/11 30/06/13 16 16 P
2011 1 O CV0003-CI/2011/0043 02963980/0001-53 01/07/11 30/06/13 23 23 P
2011 1 O CV0004-CI/2011/0006 06175225/0001-65 01/01/12 31/12/13 32 32 A
2011 1 O CV0005-CI/2011/0030 02603612/0001-02 01/02/12 31/01/13 35 35 A
2009 1 O CV0006-CI/2009/0062 42498717/0001-55 08/05/09 07/05/13 59 59 P
2011 1 O CV0008-CI/2011/0016 03582136/0001-45 01/03/11 28/02/13 49 49 P
2009 1 O CV0022-CI/2009/0007 76416932/0001-81 01/01/10 31/12/13 108 108 P
2012 1 O CV0030-CI/2012/0032 09537092/0001-18 01/07/12 30/06/13 81 81 A
2010 1 O CV0033-CI/2010/0164 13937149/0002-24 30/12/10 29/03/13 156 156 P
2012 1 O CV0049-CI/2012/0162 34847236/0001-80 21/05/12 20/05/17 164 164 A
2012 1 O CV0098-CI/2012/0028 04994771/0001-00 21/11/12 20/11/17 48 48 A
2012 1 O CV0107-CI/2012/0162 74134461/0001-93 28/12/12 27/12/17 76 76 A
2009 1 O TC0001-PA/2009/0019 01016459/0001-46 17/03/09 16/03/13 84 84 P
2009 1 O TC0001-PA/2009/0020 01568515/0001-55 22/08/09 21/08/13 59 59 P
2009 1 O TC0001-PA/2009/0040 09195665/0001-72 01/09/09 31/08/13 20 20 P
2010 1 O TC0001-SV/2010/0032 03943091/0001-97 06/02/10 05/02/13 28 28 P
2010 1 O TC0001-SV/2010/0039 00215978/0001-70 01/08/10 31/07/13 10 10 P
2012 1 O TC0001-SV/2012/0011 04701639/0001-55 17/06/12 16/06/13 76 76 A
2011 1 O TC0002-PA/2011/0011 00929884/0001-63 16/12/11 15/12/13 60 60 P
2012 1 O TC0002-PA/2012/0152 00929884/0001-63 16/02/12 15/02/13 37 37 P
2009 1 O TC0002-SV/2009/0009 86780871/0001-90 21/07/09 20/07/13 30 30 P
2010 1 O TC0002-SV/2010/0035 02601159/0001-97 29/03/10 28/03/13 42 42 P
2010 1 O TC0002-SV/2010/0048 04731108/0001-05 06/11/10 05/11/13 10 10 P
2012 1 O TC0002-SV/2012/0019 02576238/0003-57 16/08/12 15/08/13 39 39 A
2012 1 O TC0003-PA/2012/0017 01568515/0001-55 26/03/12 17/06/13 52 52 P
2012 1 O TC0003-SV/2012/0018 10398803/0001-08 01/11/12 31/10/13 11 11 A
2010 1 O TC0005-SV/2010/0071 62874094/0001-85 01/04/10 31/03/13 2 2 P
2011 1 O TC0006-PA/2011/0006 12561284/0001-74 30/01/11 29/01/14 20 20 P
2009 1 O TC0006-PS/2009/0058 09195665/0001-72 20/07/09 19/07/13 137 137 P
2011 1 O TC0007-PA/2011/0042 12561284/0001-74 30/01/11 29/01/14 12 12 P
2009 1 O TC0007-SV/2009/0024 66700295/0001-17 21/06/09 20/06/13 154 154 P
2012 1 O TC0007-SV/2012/0007 01848003/0001-42 26/03/12 25/03/13 114 114 P
2011 1 O TC0008-PA/2011/0030 12561284/0001-74 30/01/11 29/01/14 35 35 P
2012 1 O TC0008-SV/2012/0008 92653666/0002-48 16/04/12 15/04/13 43 43 P
M S
Informações sobre os Contratos
Unidade Contratante
Nome: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
UG/Gestão: CNPJ: 00.352.294/0001-10
Ano do
ContratoÁrea Natureza
Identificação do
Contrato
Período Contratual de
Execução das Atividades
Contratadas
Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores
Contratados
Sit.
F
321
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Empresa Contratada
(CNPJ)
Início Fim P C P C P C
2011 1 O TC0009-PA/2011/0061 09509178/0001-37 16/05/11 15/05/13 103 103 P
2012 1 O TC0009-PA/2012/0005 01980258/0001-64 01/04/12 31/03/13 30 30 A
2011 1 O TC0009-SV/2011/0014 09081459/0001-31 26/03/11 25/03/13 4 4 P
2011 1 O TC0010-PA/2011/0043 00929884/0001-63 30/01/11 29/05/13 8 8 P
2008 1 O TC0010-SV/2008/0057 62874094/0001-85 01/04/08 31/03/13 20 20 P
2010 1 O TC0011-SV/2010/0015 02534128/0001-60 07/08/10 06/08/13 84 84 P
2012 1 O TC0012-PA/2012/0037 00929884/0001-63 14/04/12 13/04/13 26 26 P
2009 1 O TC0012-SV/2009/0149 66700295/0001-17 23/06/09 22/06/13 32 32 P
2009 1 O TC0016-PA/2009/0034 01568515/0001-55 24/04/09 23/04/13 32 32 P
2010 1 O TC0016-SV/2010/0036 03260209/0001-82 07/05/10 06/05/13 10 10 P
2008 1 O TC0018-PA/2008/0025 05317804/0001-32 24/04/08 23/04/13 151 151 P
2009 1 O TC0018-PA/2009/0004 09195665/0001-72 01/05/09 30/04/13 65 65 P
2010 1 O TC0018-SV/2010/0030 04578144/0001-80 01/05/10 30/04/13 36 36 P
2008 1 O TC0019-PA/2008/0012 01980258/0001-64 14/03/08 10/03/13 27 27 P
2012 1 O TC0020-PA/2012/0149 13093811/0001-26 23/04/12 22/04/13 15 15 A
2009 1 O TC0021-PA/2009/0024 05317804/0001-32 18/01/10 17/01/14 247 247 P
2009 1 O TC0021-PA/2009/0031 09195665/0001-72 01/05/09 30/04/13 40 40 P
2010 1 O TC0022-PA/2010/0016 09509178/0001-37 01/01/11 31/12/13 37 37 P
2009 1 O TC0022-SV/2009/0058 00215978/0001-70 01/10/09 30/09/13 89 89 P
2010 1 O TC0023-PA/2010/0054 09509178/0001-37 27/12/10 26/12/13 30 30 P
2010 1 O TC0023-PS/2010/0152 31546484/0005-26 01/11/10 31/10/13 16 16 P
2010 1 O TC0023-SV/2010/0052 92653666/0001-67 13/07/10 12/07/13 8 8 P
2009 1 O TC0024-PA/2009/0015 01568515/0001-55 01/10/09 30/09/13 119 119 P
2012 1 O TC0025-PA/2012/0007 01568515/0001-55 01/06/12 31/05/13 143 143 P
2010 1 O TC0025-SV/2010/0043 08342262/0001-46 12/05/10 11/05/13 9 9 P
2011 1 O TC0025-SV/2011/0033 05408502/0001-70 07/04/11 06/04/13 40 40 P
2012 1 O TC0025-SV/2012/0005 03108004/0001-86 01/05/12 30/04/13 115 115 P
2011 1 O TC0026-PA/2011/0060 13093811/0001-26 17/07/11 16/07/13 15 15 P
2010 1 O TC0026-SV/2010/0016 04944975/0001-29 01/12/10 30/11/13 31 31 P
2012 1 O TC0026-SV/2012/0042 09228233/0001-10 04/07/12 03/07/13 15 15 A
2008 1 O TC0027-SV/2008/0061 06037043/0001-28 14/04/08 13/04/13 45 45 P
2010 1 O TC0028-PS/2010/0156 00332087/0003-66 03/01/11 02/01/14 30 30 P
2010 1 O TC0031-PA/2010/0047 00929884/0001-63 30/08/10 30/08/13 25 25 P
2009 1 O TC0031-SV/2009/0072 66700295/0001-17 04/09/09 03/09/13 2 2 P
2011 1 O TC0031-SV/2011/0020 01771692/0001-34 20/06/11 19/06/13 22 22 P
2009 1 O TC0032-SV/2009/0097 66700295/0001-17 08/09/09 07/09/13 4 4 P
2010 1 O TC0032-SV/2010/0054 02642837/0001-60 31/03/11 30/03/13 36 36 P
2011 1 O TC0033-SV/2011/0086 03613941/0001-99 03/08/11 02/08/13 2 2 P
2012 1 O TC0035-SV/2012/0056 09386664/0001-05 01/12/12 30/11/13 27 27 A
2011 1 O TC0037-SV/2011/0038 03108004/0001-86 06/06/11 05/06/13 20 20 P
2012 1 O TC0040-SV/2012/0034 87134086/0002-04 02/05/12 01/05/13 45 45 P
2012 1 O TC0044-PA/2012/0038 13093811/0001-26 24/05/12 23/05/13 25 25 P
2011 1 O TC0044-SV/2011/0023 07482443/0001-05 19/07/11 18/07/13 61 61 P
2012 1 O TC0047-PS/2012/0001 02674687/0001-76 02/07/12 01/07/13 65 65 P
2012 1 O TC0048-PA/2012/0029 13093811/0001-26 28/09/12 27/09/13 30 30 A
2011 1 O TC0050-SV/2011/0062 40170029/0001-36 30/08/11 09/12/13 126 126 P
2011 1 O TC0052-SV/2011/0091 09564708/0001-40 14/09/11 13/09/13 2 2 P
M S
Informações sobre os Contratos
Unidade Contratante
Nome: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
UG/Gestão: CNPJ: 00.352.294/0001-10
Ano do
ContratoÁrea Natureza
Identificação do
Contrato
Período Contratual de
Execução das Atividades
Contratadas
Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores
Contratados
Sit.
F
322
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Empresa Contratada
(CNPJ)
Início Fim P C P C P C
2010 1 O TC0053-PA/2010/0044 11544627/0001-20 13/08/10 15/01/13 8 8 P
2010 1 O TC0054-PA/2010/0039 00929884/0001-63 01/08/10 31/07/13 15 15 P
2012 1 O TC0057-PA/2012/0023 01568515/0001-55 20/06/12 19/06/13 48 48 P
2012 1 O TC0057-SV/2012/0162 00865761/0001-06 23/07/12 22/07/13 56 56 P
2012 1 O TC0057-SV/2012/0162 00865761/0001-06 23/07/12 22/07/13 10 10 P
2011 1 O TC0058-SV/2011/0049 05554220/0001-80 01/08/11 31/01/14 9 9 P
2012 1 O TC0058-SV/2012/0162 00865761/0001-06 23/07/12 22/07/13 18 18 P
2012 1 O TC0059-SV/2012/0162 02650833/0001-23 23/07/12 22/07/13 24 24 P
2009 1 O TC0060-PA/2009/0014 01568515/0001-55 01/12/09 30/11/13 109 109 P
2012 1 O TC0060-SV/2012/0162 02650833/0001-23 23/07/12 22/07/13 40 40 P
2009 1 O TC0061-SV/2009/0014 02023407/0002-40 08/01/10 07/01/14 120 120 P
2011 1 O TC0064-SV/2011/0012 03130750/0001-76 09/05/11 08/05/13 20 20 P
2012 1 O TC0065-PA/2012/0061 09195665/0001-72 28/07/12 27/07/13 201 201 P
2009 1 O TC0066-SV/2009/0061 00000000/0001-91 27/09/09 26/09/13 590 590 P
2009 1 O TC0068-PA/2009/0021 09195665/0001-72 28/10/09 27/10/13 50 50 P
2011 1 O TC0068-PA/2011/0022 09509178/0001-37 22/09/11 21/03/14 35 35 P
2008 1 O TC0069-PA/2008/0041 09195665/0001-72 16/12/08 15/12/13 13 13 P
2009 1 O TC0069-PA/2009/0046 09195665/0001-72 28/10/09 27/10/13 19 19 P
2011 1 O TC0069-SV/2011/0063 07101265/0001-25 01/12/11 30/11/13 10 10 P
2012 1 O TC0069-SV/2012/0010 07249612/0001-61 18/10/12 17/10/13 8 8 A
2010 1 O TC0070-PA/2010/0010 09509178/0001-37 21/11/10 20/11/13 76 76 P
2008 1 O TC0074-SV/2008/0113 05594403/0001-20 16/10/08 15/10/13 8 8 P
2012 1 O TC0076-PA/2012/0049 00929884/0001-63 12/10/12 11/10/13 19 19 A
2009 1 O TC0078-SV/2009/0160 03613941/0001-99 28/01/10 27/01/14 25 25 P
2011 1 O TC0082-SV/2011/0064 03007660/0001-92 22/11/11 31/05/13 17 17 P
2012 1 O TC0083-SV/2012/0010 04808914/0001-34 25/09/12 24/09/13 84 84 A
2012 1 O TC0083-SV/2012/0159 08342262/0001-46 10/12/12 09/12/13 205 205 A
2009 1 O TC0084-SV/2009/0031 00865761/0001-06 08/12/09 07/12/13 43 43 P
2011 1 O TC0088-SV/2011/0157 00332087/0001-02 01/10/11 30/09/13 4 4 P
2011 1 O TC0090-PA/2011/0028 09509178/0001-37 15/09/11 14/03/14 64 64 P
2007 1 O TC0092-PA/2007/0061 05317804/0001-32 13/09/07 12/09/13 85 85 P
2010 1 O TC0092-SV/2010/0006 84013234/0001-63 30/01/11 29/01/14 25 25 P
2007 1 O TC0093-PA/2007/0061 000052457/37 - CE 13/09/07 12/09/13 129 129 P
2007 1 O TC0096-PA/2007/0062 05317804/0001-32 11/08/07 10/08/13 140 140 P
2011 1 O TC0100-SV/2011/0037 07534224/0001-22 30/12/11 29/12/13 17 17 P
2012 1 O TC0103-SV/2012/0162 05920248/0001-94 30/11/12 29/11/13 70 70 A
2011 1 O TC0104-PA/2011/0056 00929884/0001-63 14/12/11 13/06/14 30 30 P
2011 1 O TC0105-SV/2011/0013 00000000/5107-18 16/08/11 15/08/13 174 174 P
2011 1 O TC0108-SV/2011/0022 08644690/0001-23 16/11/11 15/05/14 22 22 P
2011 1 O TC0111-PA/2011/0032 09509178/0001-37 16/01/12 15/07/14 32 32 P
2010 1 O TC0114-SV/2010/0053 89108054/0001-89 01/01/11 31/12/13 12 12 P
2011 1 O TC0115-SV/2011/0090 12066015/0001-31 18/11/11 15/02/13 12 12 P
2011 1 O TC0127-SV/2011/0044 08342262/0001-46 20/12/11 19/12/13 15 15 P
2011 1 O TC0130-SV/2011/0028 08692312/0001-15 24/01/12 23/01/14 48 48 P
2011 1 O TC0136-PA/2011/0113 00929884/0001-63 18/02/12 17/02/14 30 30 P
2011 1 O TC0143-SV/2011/0029 09228233/0001-10 31/12/11 30/12/13 22 22 A
2008 1 O TC0158-SV/2008/0117 92653666/0002-48 24/12/08 23/12/13 11 11 P
2012 1 O TC0159-PA/2012/0013 05317804/0001-32 13/07/12 12/07/13 262 262 P
M S
Informações sobre os Contratos
Unidade Contratante
Nome: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
UG/Gestão: CNPJ: 00.352.294/0001-10
Ano do
ContratoÁrea Natureza
Identificação do
Contrato
Período Contratual de
Execução das Atividades
Contratadas
Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores
Contratados
Sit.
F
323
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Empresa Contratada
(CNPJ)
Início Fim P C P C P C
2011 1 O TC0160-PA/2011/0008 09509178/0001-37 01/12/11 31/05/13 99 99 P
2012 1 O TC0160-PA/2012/0035 01016459/0001-46 01/10/12 30/09/13 31 31 P
2007 1 O TC0163-SV/2007/0007 73946238/0001-88 01/01/08 31/12/12 54 54 P
2012 1 O TC0172-SV/2012/0051 89108054/0001-89 10/12/12 09/12/13 5 5 A
2011 1 O TC0188-PA/2011/0009 05317804/0001-32 01/03/12 28/02/13 59 59 P
2012 1 O TC0210-PA/2012/0012 13093811/0001-26 16/12/12 15/12/13 27 27 A
2007 1 O TC0234-PA/2007/0035 01980258/0001-64 11/03/08 10/03/13 36 36 P
2009 2 O TC0001-TA/2009/0034 10897194/0001-23 03/08/09 02/08/13 1 1 P
2010 2 O TC0001-TA/2010/0024 67136994/0001-49 07/03/11 06/03/13 3 3 P
2012 2 O TC0001-TA/2012/0019 10446523/0001-10 13/02/12 12/02/14 1 1 P
2011 2 O TC0002-TA/2011/0011 10446523/0001-10 01/02/12 31/01/13 1 1 A
2007 2 O TC0003-TA/2007/0152 06329147/0001-06 01/01/08 31/12/12 1 1 P
2011 2 O TC0003-TG/2011/0031 05373760/0001-68 26/01/11 14/02/13 2 2 P
2009 2 O TC0005-TA/2009/0046 63.533.566/0001-07 03/02/09 02/02/14 2 2 P
2012 2 O TC0005-TG/2012/0159 01906162/0001-56 30/01/12 29/01/14 17 17 2 2 P
2008 2 O TC0007-TG/2008/0076 08335780/0001-32 01/02/08 31/01/13 2 2 P
2010 2 O TC0007-TG/2010/0029 05229904/0001-07 06/03/10 07/03/14 3 3 P
2007 2 O TC0008-TG/2007/0029 05229904/0001-07 14/03/07 13/03/13 1 1 P
2008 2 O TC0008-TG/2008/0047 09.087.285/0001-14 05/03/08 04/03/13 2 2 P
2009 2 O TC0013-TG/2009/0058 09195665/0001-72 01/09/09 31/08/13 33 33 P
2010 2 O TC0019-PS/2010/0062 05317804/0001-32 30/04/10 29/04/13 26 26 P
2011 2 O TC0023-TA/2011/0015 10562803/0001-93 27/06/11 26/06/13 5 5 P
2012 2 O TC0023-TP/2012/0008 13093811/0001-26 10/04/12 09/04/13 10 10 P
2012 2 O TC0024-TP/2012/0007 13093811/0001-26 01/05/12 30/04/13 26 26 P
2012 2 O TC0034-TA/2012/0160 08362490/0001-88 10/04/12 09/04/13 8 8 1 1 A
2011 2 O TC0036-TA/2011/0013 04194969/0001-00 14/04/11 13/04/13 5 5 P
2011 2 O TC0037-TG/2011/0087 05.373.760/0001-68 12/09/11 11/09/13 1 1 P
2011 2 O TC0040-TA/2011/0061 05433216/0001-64 16/07/11 15/01/14 22 22 2 2 P
2010 2 O TC0041-TG/2010/0157 05040121/0001-80 06/09/10 05/09/13 13 13 1 1 P
2009 2 O TC0044-PS/2009/0001 04742554/0001-15 01/06/09 31/05/13 25 25 2 2 P
2012 2 O TC0046-TA/2012/0161 27326594/0001-81 21/05/12 22/05/13 3 3 P
2011 2 O TC0046-TG/2011/0042 01.600.190/0001-40 27/05/11 26/05/13 2 2 P
2012 2 O TC0047-TA/2012/0005 07532851/0001-24 18/06/12 17/06/13 2 2 P
2012 2 O TC0048-TA/2012/0058 27326594/0001-81 21/05/12 20/05/13 2 2 P
2009 2 O TC0067-TG/2009/0061 00000000/0001-91 28/09/09 27/09/13 44 44 P
2007 2 O TC0067-TP/2007/0024 61563557/0001-25 10/08/07 09/08/13 110 110 P
2012 2 O TC0070-TA/2012/0001 04201934/0001-42 01/10/12 30/09/13 29 29 3 3 P
2011 2 O TC0071-TP/2011/0010 09195665/0001-72 12/09/11 11/03/14 9 9 P
2011 2 O TC0082-TA/2011/0022 09535897/0001-22 04/01/12 03/07/14 1 1 A
2011 2 O TC0084-TA/2011/0021 13093811/0001-26 21/11/11 20/11/13 11 11 P
2009 2 O TC0086-TP/2009/0013 01980258/0001-64 21/01/10 20/01/13 17 17 P
2008 2 O TC0090-TA/2008/0044 02.747.080/0001-79 17/11/08 16/11/13 4 4 P
2012 2 O TC0093-TG/2012/0061 30.069.314/0001-01 01/11/12 31/10/13 12 12 2 2 A
2011 2 O TC0093-TP/2011/0004 00929884/0001-63 05/01/12 04/01/14 6 6 P
2011 2 O TC0095-TA/2011/0040 00.663.379/0001-10 01/02/12 31/01/14 1 1 P
M S
Informações sobre os Contratos
Unidade Contratante
Nome: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
UG/Gestão: CNPJ: 00.352.294/0001-10
Ano do
ContratoÁrea Natureza
Identificação do
Contrato
Período Contratual de
Execução das Atividades
Contratadas
Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores
Contratados
Sit.
F
324
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Empresa Contratada
(CNPJ)
Início Fim P C P C P C
2011 2 O TC0096-TA/2011/0157 59.126.045/0001-50 01/09/11 31/08/13 3 3 P
2009 2 O TC0096-TG/2009/0041 05.918.444/0001-24 18/01/10 17/01/13 4 4 P
2011 2 O TC0097-TA/2011/0057 59.126.045/0001-50 01/09/11 14/02/13 11 11 1 1 P
2011 2 O TC0099-TA/2011/0162 01135910/0001-44 16/01/12 15/01/14 1 1 P
2011 2 O TC0103-TP/2011/0028 09195665/0001-72 20/11/11 19/05/14 12 12 P
2011 2 O TC0204-TA/2011/0163 93305704/0001-53 16/01/12 15/01/13 26 26 2 2 P
2007 2 O TC0242-TA/2007/0007 08920309/0001-01 01/02/08 31/01/13 5 5 P
2011 3 O TC0002-TI/2011/0164 01644731/0001-32 11/01/11 10/01/14 23 23 3 3 P
2010 3 O TC0003-TI/2010/0163 38056404/0001-70 08/02/10 07/02/13 31 31 4 4 P
2010 3 O TC0006-TI/2010/0157 42563692/0001-26 03/05/10 03/05/13 20 20 P
2009 3 O TC0023-TI/2009/0014 01644731/0001-32 24/03/09 23/03/13 40 40 14 14 P
2009 3 O TC0026-TI/2009/0159 04153540/0001-66 21/10/09 20/10/13 73 73 14 14 P
2010 3 O TC0036-TI/2010/0162 42563692/0001-26 04/12/10 03/12/13 19 19 8 8 P
2010 3 O TC0058-ST/2010/0158 59057992/0001-36 10/08/10 09/08/13 10 10 16 16 P
2009 3 O TC0092-ST/2009/0013 38056404/0001-70 01/02/10 31/01/13 31 31 11 11 P
2008 4 O TC0002-SL/2008/0049 09323163/0001-80 01/07/08 30/06/13 6 6 P
2010 4 O TC0002-SL/2010/0038 04999840/0001-60 26/01/10 19/08/13 18 18 1 1 P
2011 4 O TC0002-SL/2011/0018 09016469/0001-93 27/10/11 26/10/13 7 7 1 1 P
2012 4 O TC0002-SL/2012/0017 10446523/0001-10 02/03/12 01/03/13 46 46 2 2 A
2012 4 O TC0003-SL/2012/0011 03619612/0001-55 02/04/12 01/04/13 78 78 3 3 A
2012 4 O TC0004-SL/2012/0063 36529998/0001-63 31/01/12 23/03/13 5 5 P
2007 4 O TC0005-SL/2007/0010 02685728/0001-20 14/03/07 26/02/13 133 133 7 7 P
2010 4 O TC0005-SL/2010/0008 02630719/0001-31 09/04/10 08/04/13 112 112 8 8 P
2012 4 O TC0005-SL/2012/0078 04829840/0001-12 25/06/12 24/06/13 3 3 A
2012 4 O TC0006-SL/2012/0019 07116584/0001-04 01/08/12 31/08/13 58 58 3 3 P
2012 4 O TC0008-SL/2012/0071 59231555/0001-97 16/02/12 15/02/14 2 2 P
2010 4 O TC0009-PS/2010/0152 01260858/0001-58 30/03/10 29/03/13 30 30 2 2 P
2011 4 O TC0010-SL/2011/0015 63223093/0001-33 01/03/11 31/08/13 203 203 2 2 P
2012 4 O TC0010-SL/2012/0031 10448193/0001-00 08/02/12 07/02/14 26 26 1 1 P
2011 4 O TC0011-SL/2011/0091 09356435/0001-48 01/05/11 30/04/13 1 1 P
2012 4 O TC0011-SL/2012/0016 08146561/0001-05 28/03/12 03/01/14 23 23 2 2 P
2007 4 O TC0012-SL/2007/0065 02630719/0001-31 01/02/07 31/01/13 6 6 P
2011 4 O TC0013-SL/2011/0039 02143735/0001-08 07/02/11 06/02/14 8 8 1 1 P
2012 4 O TC0013-SL/2012/0050 04289154/0001-04 10/04/12 05/01/14 8 8 A
2012 4 O TC0013-SL/2012/0074 59231555/0001-97 02/04/12 01/04/13 3 3 A
2009 4 O TC0016-PS/2009/0002 04.829.840/0001-12 17/02/10 16/02/14 3 3 P
2011 4 O TC0016-SL/2011/0086 06886119/0001-90 01/06/11 31/05/13 1 1 P
2011 4 O TC0017-SL/2011/0037 04712320/0001-25 20/04/11 19/04/13 13 13 1 1 P
2012 4 O TC0018-SL/2012/0035 02630719/0001-31 13/03/12 12/03/13 38 38 2 2 P
2010 4 O TC0021-PS/2010/0048 02818890/0001-79 10/07/10 09/07/13 4 4 P
2011 4 O TC0021-SL/2011/0158 08003201/0001-54 14/03/11 13/03/13 10 10 1 1 P
2007 4 O TC0023-SL/2007/0054 04289154/0001-04 05/11/07 02/02/13 27 27 2 2 P
2010 4 O TC0026-SL/2010/0028 09170809/0001-36 05/07/10 04/07/13 47 47 3 3 P
2008 4 O TC0029-SL/2008/0117 83953331/0001-73 01/04/08 31/03/13 2 2 P
2010 4 O TC0032-SL/2010/0052 09561495/0001-00 16/09/10 15/09/13 6 6 P
2012 4 O TC0032-SL/2012/0022 09863853/0001-21 01/04/12 31/03/14 39 39 2 2 P
2007 4 O TC0036-SL/2007/0113 02685728/0001-20 02/07/07 26/02/13 6 6 P
2011 4 O TC0039-SL/2011/0043 05723984/0001-52 25/05/11 24/05/13 4 4 P
2007 4 O TC0040-PS/2007/0061 00000000/0001-91 31/03/07 30/03/13 408 408 18 18 P
2012 4 O TC0042-SL/2012/0005 97481220/0001-16 10/05/12 09/05/13 25 25 2 2 P
M S
Informações sobre os Contratos
Unidade Contratante
Nome: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
UG/Gestão: CNPJ: 00.352.294/0001-10
Ano do
ContratoÁrea Natureza
Identificação do
Contrato
Período Contratual de
Execução das Atividades
Contratadas
Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores
Contratados
Sit.
F
325
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Empresa Contratada
(CNPJ)
Início Fim P C P C P C
2012 4 O TC0043-SL/2012/0023 02201230/0001-44 11/08/12 10/08/13 59 59 3 3 P
2012 4 O TC0044-SL/2012/0034 11188770/0001-26 05/04/12 09/05/13 23 23 1 1 P
2008 4 O TC0045-PS/2008/0062 31559222/0001-72 12/05/08 11/05/13 1 1 P
2012 4 O TC0050-SL/2012/0020 02166196/0001-14 29/10/12 26/01/13 50 50 3 3 A
2012 4 O TC0052-SL/2012/0159 08697631/0001-13 29/09/12 28/09/13 184 184 6 6 A
2008 4 O TC0055-SL/2008/0042 01600190/0001-40 10/11/08 09/11/13 14 14 1 1 P
2011 4 O TC0058-PS/2011/0001 05897975/0001-88 15/08/11 14/08/13 72 72 11 11 P
2012 4 O TC0064-SL/2012/0033 04999840/0001-60 15/06/12 14/06/13 11 11 1 1 A
2010 4 O TC0067-SL/2010/0064 36529998/0001-63 01/10/10 30/09/13 13 13 1 1 P
2011 4 O TC0067-SL/2011/0021 41617168/0001-28 16/10/11 15/01/14 37 37 1 1 P
2008 4 O TC0070-SL/2008/0007 02630719/0001-31 29/06/08 28/06/13 129 129 3 3 P
2012 4 O TC0070-SL/2012/0044 03325110/0001-11 01/12/12 30/11/13 6 6 1 1 A
2012 4 O TC0071-SL/2012/0006 72043920/0001-06 09/12/12 08/12/13 28 28 1 1 A
2012 4 O TC0071-SL/2012/0072 50400407/0001-84 21/07/12 20/07/13 2 2 A
2011 4 O TC0073-SL/2011/0030 04027773/0001-12 14/09/11 13/09/13 29 29 1 1 P
2011 4 O TC0075-SL/2011/0032 07395989/0001-29 02/09/11 30/03/13 42 42 2 2 P
2011 4 O TC0080-SL/2011/0162 34849836/0001-87 15/11/11 14/11/13 69 69 1 1 P
2011 4 O TC0081-SL/2011/0047 08697631/0001-13 19/11/11 31/12/13 11 11 1 1 P
2011 4 O TC0082-SL/2011/0041 08697631/0001-13 19/11/11 31/12/13 7 7 1 1 P
2011 4 O TC0083-SL/2011/0029 07409384/0001-40 17/09/11 31/12/12 29 29 1 1 P
2011 4 O TC0083-SL/2011/0040 08697631/0001-13 19/11/11 31/12/13 12 12 1 1 P
2011 4 O TC0084-SL/2011/0016 00538383/0001-56 04/01/12 03/01/13 31 31 2 2 A
2011 4 O TC0097-SL/2011/0160 09863853/0001-21 27/09/11 26/03/14 271 271 5 5 P
2012 4 O TC0098-SL/2012/0058 07547139/0001-07 01/01/12 31/12/13 161 161 5 5 A
2011 4 O TC0100-SL/2011/0046 00538383/0001-56 27/01/12 26/01/14 18 18 1 1 P
2011 4 O TC0104-SL/2011/0053 11188770/0001-26 01/07/11 30/06/13 8 8 1 1 P
2007 4 O TC0114-SL/2007/0062 00000000/0001-91 23/09/07 22/09/13 143 143 7 7 P
2008 4 O TC0116-SL/2008/0036 59231555/0001-97 01/10/08 30/09/13 2 2 P
2008 4 O TC0132-SL/2008/0051 09561495/0001-00 01/11/08 31/10/13 3 3 P
2011 4 O TC0151-SL/2011/0024 01582046/0001-29 01/11/11 31/10/13 266 266 9 9 P
2011 4 O TC0161-SL/2011/0012 02812740/0001-58 21/09/11 20/09/13 18 18 1 1 P
2011 4 O TC0162-SL/2011/0149 59231555/0001-97 20/11/11 19/11/13 10 10 1 1 P
2012 4 O TC0164-SL/2012/0009 59231555/0001-97 01/09/12 03/11/13 47 47 2 2 P
2011 4 O TC0184-SL/2011/0013 08091559/0001-86 01/04/12 31/03/13 189 189 5 5 P
2010 5 O TC0001-SA/2010/0020 11176432/0001-74 24/04/10 23/04/13 6 6 P
2010 5 O TC0002-SA/2010/0034 02749674/0001-19 10/02/10 09/02/13 3 3 P
2011 5 O TC0002-SA/2011/0035 04593258/0001-08 01/02/11 31/01/14 4 4 P
2011 5 O TC0003-SA/2011/0062 04593258/0001-08 24/01/11 23/01/14 17 17 P
2009 5 O TC0004-SA/2009/0030 04027773/0001-12 26/03/09 25/03/13 5 5 P
2011 5 O TC0004-SA/2011/0019 10446523/0001-10 13/02/12 12/02/13 7 7 P
2008 5 O TC0005-PS/2008/0011 08531933/0001-17 01/11/08 31/12/12 8 8 P
2010 5 O TC0005-PS/2010/0058 10704092/0001-44 12/04/10 11/04/13 13 13 P
2011 5 O TC0006-SA/2011/0028 11786359/0001-52 05/02/11 04/02/14 9 9 P
2007 5 O TC0007-PS/2007/0015 04289154/0001-04 01/04/07 31/03/13 11 11 P
2011 5 O TC0009-ST/2011/0031 10450194/0001-80 01/03/11 28/02/13 5 5 P
2012 5 O TC0028-SA/2012/0021 03940283/0001-40 09/03/12 08/03/13 5 5 A
2008 5 O TC0029-ST/2008/0004 83343665/0001-25 04/08/12 20/07/13 6 6 P
2009 5 O TC0038-PS/2009/0056 09561495/0001-00 15/07/09 14/07/13 2 2 P
2009 5 O TC0041-SA/2009/0008 07261678/0001-77 01/01/10 31/12/13 7 7 P
2010 5 O TC0045-SA/2010/0014 11176432/0001-74 16/10/10 15/10/13 10 10 P
M S
Informações sobre os Contratos
Unidade Contratante
Nome: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
UG/Gestão: CNPJ: 00.352.294/0001-10
Ano do
ContratoÁrea Natureza
Identificação do
Contrato
Período Contratual de
Execução das Atividades
Contratadas
Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores
Contratados
Sit.
F
326
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Empresa Contratada
(CNPJ)
Início Fim P C P C P C
2012 5 O TC0050-SA/2012/0037 08491163/0001-26 19/06/12 18/06/13 2 2 P
2010 5 O TC0051-SA/2010/0006 04593258/0001-08 01/09/10 31/08/13 5 5 P
2009 5 O TC0055-SA/2009/0017 09561495/0001-00 09/08/10 08/08/13 6 6 P
2011 5 O TC0057-SA/2011/0007 11188770/0001-26 01/05/11 30/04/13 18 18 P
2008 5 O TC0061-ST/2008/0040 09409620/0001-53 01/01/09 31/12/13 5 5 P
2011 5 O TC0062-SA/2011/0022 05870404/0001-50 25/07/11 24/01/14 5 5 P
2012 5 O TC0062-SA/2012/0005 08491163/0001-26 01/07/12 30/06/13 5 5 P
2010 5 O TC0068-SA/2010/0025 04593258/0001-08 03/11/10 02/11/13 13 13 P
2008 5 O TC0075-PS/2008/0032 07395989/0001-29 15/10/08 14/10/13 4 4 P
2010 5 O TC0077-PS/2010/0038 05296914/0001-65 10/12/10 09/12/13 3 3 P
2011 5 O TC0077-PS/2011/0029 04593258/0001-08 01/11/11 31/10/13 6 6 P
2009 5 O TC0078-PS/2009/0061 09561495/0001-00 10/11/09 19/04/13 25 25 P
2012 5 O TC0081-SA/2012/0024 36529998/0001-63 07/08/12 06/08/13 26 26 P
2012 5 O TC0099-SA/2012/0010 06234467/0001-82 01/12/12 30/11/13 11 11 A
2011 5 O TC0101-PS/2011/0039 02931592/0001-90 16/02/12 15/02/14 4 4 P
2011 5 O TC0158-SA/2011/0013 09561495/0001-00 31/10/11 08/11/13 11 11 P
2012 5 O TC0221-ST/2012/0009 59231555/0001-97 01/12/12 30/11/13 4 4 A
2012 9 O TC0001-MM/2012/0004 06336443/0001-34 23/01/12 22/01/13 6 6 2 2 A
2007 9 O TC0001-SM/2007/0015 07197426/0001-26 26/01/07 25/01/13 3 3 1 1 P
2011 9 O TC0001-SM/2011/0048 03449544/0001-23 03/06/11 02/06/13 9 9 1 1 P
2012 9 O TC0001-SM/2012/0152 04762861/0001-68 06/02/12 06/02/14 15 15 2 2 A
2008 9 O TC0002-SL/2008/0049 09323163/0001-80 01/07/08 30/06/13 7 7 P
2007 9 O TC0002-SM/2007/0015 29739737/0010-01 01/03/07 28/02/13 3 3 1 1 P
2011 9 O TC0002-SM/2011/0018 03449544/0001-23 15/08/11 14/08/13 13 13 2 2 P
2009 9 O TC0003-ME/2009/0062 07438366/0001-96 01/04/09 31/03/13 2 2 P
2010 9 O TC0003-ME/2010/0014 01918118/0001-66 08/02/10 07/02/14 10 10 6 6 1 1 P
2011 9 O TC0003-ML/2011/0010 08065993/0001-91 17/02/11 16/02/14 14 14 1 1 1 1 P
2008 9 O TC0004-SM/2008/0021 03534028/0001-05 24/03/08 23/03/13 7 7 1 1 P
2012 9 O TC0004-SM/2012/0019 03449544/0001-23 18/06/12 17/06/13 24 24 3 3 1 1 A
2012 9 O TC0005-MN/2012/0064 31876709/0001-89 14/03/12 13/03/13 17 17 2 2 1 1 A
2009 9 O TC0005-SC/2009/0035 59231555/0001-97 29/06/09 28/06/13 7 7 1 1 P
2008 9 O TC0005-SM/2008/0061 04255500/0001-25 15/01/08 14/01/13 8 8 2 2 1 1 P
2008 9 O TC0005-SM/2008/0152 04762861/0001-68 14/07/08 03/07/13 1 1 4 4 P
2010 9 O TC0005-SM/2010/0009 95389417/0001-02 01/09/10 31/08/13 3 3 1 1 P
2012 9 O TC0005-SM/2012/0019 26775577/0001-69 02/07/12 01/07/13 2 2 1 1 A
2012 9 O TC0006-ME/2012/0047 01427148/0001-70 01/03/12 28/02/13 6 6 2 2 A
2009 9 O TC0006-ML/2009/0020 08619637/0001-72 13/01/10 12/01/13 4 4 1 1 P
2009 9 O TC0006-SC/2009/0004 03543374/0001-41 09/02/09 08/02/13 9 9 P
2009 9 O TC0006-SC/2009/0034 01918118/0001-66 14/12/09 13/12/13 6 6 6 6 P
2009 9 O TC0006-SM/2009/0024 31876709/0026-37 01/06/09 31/05/13 46 46 26 26 8 8 P
2012 9 O TC0007-ME/2012/0031 07242256/0001-54 23/02/12 22/02/13 3 3 3 3 1 1 P
2008 9 O TC0007-ML/2008/0007 00028986/0017-75 25/01/08 24/01/13 3 3 P
2009 9 O TC0007-SC/2009/0062 30090575/0001-03 18/05/09 17/05/13 26 26 1 1 1 1 P
2008 9 O TC0008-ML/2008/0007 90347840/0005-41 21/01/08 20/01/13 3 3 P
2011 9 O TC0008-SC/2011/0160 01918118/0001-66 03/03/11 02/03/13 9 9 1 1 P
2009 9 O TC0008-SE/2009/0007 04148551/0001-58 01/10/09 30/09/13 5 5 1 1 P
2009 9 O TC0008-SM/2009/0039 30964795/0001-19 07/02/09 06/02/14 10 10 1 1 P
2012 9 O TC0009-SC/2012/0024 50400407/0001-84 13/02/12 05/01/14 25 25 3 3 P
2012 9 O TC0009-SC/2012/0162 03.449.544/0001-23 13/02/12 12/02/14 10 10 3 3 1 1 P
2010 9 O TC0010-PS/2010/0058 02912081/0001-21 18/03/10 17/03/13 12 12 2 2 1 1 P
M S
Informações sobre os Contratos
Unidade Contratante
Nome: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
UG/Gestão: CNPJ: 00.352.294/0001-10
Ano do
ContratoÁrea Natureza
Identificação do
Contrato
Período Contratual de
Execução das Atividades
Contratadas
Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores
Contratados
Sit.
F
327
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Empresa Contratada
(CNPJ)
Início Fim P C P C P C
2012 9 O TC0010-SC/2012/0009 01681443/0001-58 05/03/12 04/03/13 2 2 1 1 P
2009 9 O TC0010-SM/2009/0009 01739467/0001-10 08/01/10 07/01/14 7 7 1 1 P
2009 9 O TC0010-SM/2009/0010 08065993/0001-91 03/08/09 02/08/13 20 20 3 3 1 1 P
2007 9 O TC0011-SM/2007/0015 07474287/0001-30 26/06/07 25/06/13 10 10 2 2 1 1 P
2010 9 O TC0011-SM/2010/0025 31876709/0021-22 15/03/10 14/03/13 9 9 9 9 1 1 P
2008 9 O TC0012-SM/2008/0022 29739737/0012-65 09/01/09 08/01/14 2 2 P
2009 9 O TC0012-SM/2009/0061 32596173/0001-00 02/04/09 01/04/13 41 41 8 8 1 1 P
2010 9 O TC0012-SM/2010/0038 69207850/0001-61 19/03/10 18/03/13 4 4 P
2012 9 O TC0012-SM/2012/0015 18981068/0001-64 23/04/12 22/04/13 27 27 4 4 1 1 A
2009 9 O TC0013-SM/2009/0006 00899223/0001-32 12/03/09 11/03/14 7 7 1 1 P
2009 9 O TC0013-SM/2009/0006 00899223/0001-32 12/03/09 11/03/14 6 6 1 1 1 1 P
2010 9 O TC0013-SM/2010/0025 04255500/0001-25 26/03/10 25/03/13 12 12 8 8 1 1 P
2010 9 O TC0015-ML/2010/0014 04762861/0001-68 29/03/10 25/03/13 8 8 5 5 1 1 P
2011 9 O TC0015-ML/2011/0028 02110650/0001-15 14/03/11 13/03/13 5 5 3 3 P
2008 9 O TC0015-SM/2008/0004 29739737/0011-84 22/05/08 21/05/13 2 2 1 1 P
2009 9 O TC0015-SM/2009/0025 01756239/0001-59 07/04/09 06/04/13 11 11 1 1 P
2009 9 O TC0016-SE/2009/0007 03449544/0001-23 19/10/09 18/10/13 10 10 6 6 1 1 P
2009 9 O TC0017-SM/2009/0030 00899223/0001-32 14/04/09 13/04/13 8 8 3 3 P
2009 9 O TC0017-SM/2009/0030 00899223/0001-32 14/04/09 13/04/13 5 5 3 3 1 1 P
2009 9 O TC0017-SM/2009/0030 00899223/0001-32 14/04/09 13/04/13 1 1 1 1 P
2009 9 O TC0017-SM/2009/0030 00899223/0001-32 14/04/09 13/04/13 1 1 P
2011 9 O TC0018-SM/2011/0015 00899223/0001-32 14/06/11 13/06/13 25 25 6 6 1 1 P
2012 9 O TC0019-ML/2012/0056 03449544/0001-23 26/03/12 25/03/13 2 2 1 1 P
2012 9 O TC0019-SM/2012/0024 05208211/0001-38 09/03/12 08/03/13 33 33 1 1 A
2011 9 O TC0020-SM/2011/0113 03449544/0001-23 20/04/11 19/04/13 9 9 2 2 P
2009 9 O TC0022-SM/2009/0010 03449544/0001-23 03/11/09 02/11/13 10 10 7 7 1 1 P
2012 9 O TC0023-ME/2012/0046 01427148/0001-70 09/05/12 08/05/13 5 5 3 3 P
2009 9 O TC0023-ML/2009/0015 01918118/0001-66 19/10/09 18/10/13 13 13 1 1 P
2009 9 O TC0024-ML/2009/0007 29739737/0008-89 06/01/10 05/01/13 2 2 1 1 P
2010 9 O TC0024-SM/2010/0017 01756239/0001-59 02/07/10 01/07/13 31 31 5 5 1 1 P
2010 9 O TC0024-SM/2010/0017 01756239/0001-59 02/07/10 01/07/13 31 31 5 5 1 1 P
2012 9 O TC0025-ML/2012/0032 02681698/0001-83 16/04/12 15/04/13 4 4 1 1 A
2010 9 O TC0025-MM/2010/0014 08065993/0001-91 11/08/10 10/08/15 5 5 2 2 P
2009 9 O TC0025-SM/2009/0058 54222401/0001-15 01/10/09 30/09/13 4 4 1 1 P
2012 9 O TC0026-ML/2012/0012 01918118/0001-66 04/06/12 03/06/13 5 5 2 2 P
2012 9 O TC0026-SC/2012/0047 01427148/0001-70 02/04/12 01/04/13 9 9 1 1 P
2011 9 O TC0027-PS/2011/0061 13296632/0001-96 23/11/11 22/11/13 119 119 45 45 14 14 P
2012 9 O TC0027-SM/2012/0061 32596173/0001-00 23/03/12 22/03/13 220 220 24 24 3 3 P
2009 9 O TC0028-SM/2009/0149 59231555/0001-97 04/09/09 03/09/13 6 6 P
2012 9 O TC0028-SM/2012/0042 07242256/0001-54 24/08/12 23/08/13 9 9 2 2 A
2012 9 O TC0028-SM/2012/0042 07242256/0001-54 24/08/12 23/08/13 12 12 1 1 A
2008 9 O TC0029-SM/2008/0061 31876709/0001-89 05/03/08 04/03/13 32 32 2 2 P
2009 9 O TC0030-SC/2009/0008 01756239/0001-59 20/10/09 19/10/13 30 30 5 5 1 1 P
2011 9 O TC0031-PS/2011/0058 39064084/0001-62 16/06/11 15/06/13 2 2 P
2012 9 O TC0031-SC/2012/0010 03449544/0001-23 15/05/12 14/05/13 23 23 2 2 1 1 P
2012 9 O TC0031-SC/2012/0010 03449544/0001-23 15/05/12 14/05/13 10 10 1 1 P
2012 9 O TC0031-SC/2012/0010 03449544/0001-23 15/05/12 14/05/13 4 4 5 5 P
2009 9 O TC0033-ML/2009/0020 03049428/0001-17 03/06/09 02/06/13 4 4 2 2 P
2012 9 O TC0034-SC/2012/0062 01017610/0001-60 26/05/12 25/05/13 25 25 17 17 2 2 A
2011 9 O TC0034-SM/2011/0061 32596173/0001-00 01/07/11 30/06/13 3 3 1 1 P
M S
Informações sobre os Contratos
Unidade Contratante
Nome: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
UG/Gestão: CNPJ: 00.352.294/0001-10
Ano do
ContratoÁrea Natureza
Identificação do
Contrato
Período Contratual de
Execução das Atividades
Contratadas
Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores
Contratados
Sit.
F
328
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Empresa Contratada
(CNPJ)
Início Fim P C P C P C
2009 9 O TC0034-ST/2009/0058 65295172/0001-85 01/12/09 30/11/13 4 4 1 1 P
2009 9 O TC0035-ME/2009/0013 01918118/0001-66 01/05/09 30/04/13 12 12 8 8 3 3 P
2009 9 O TC0035-PS/2009/0058 18981068/0001-64 01/11/09 31/10/13 62 62 3 3 2 2 P
2009 9 O TC0037-SC/2009/0004 03543374/0001-41 07/01/10 06/01/14 8 8 1 1 P
2009 9 O TC0038-ML/2009/0004 03543374/0001-41 06/01/10 05/01/14 12 12 1 1 P
2012 9 O TC0040-ML/2012/0021 03534028/0001-05 05/06/12 04/06/13 5 5 1 1 P
2012 9 O TC0043-SC/2012/0014 18981068/0001-64 12/07/12 11/07/13 26 26 1 1 P
2009 9 O TC0043-SM/2009/0029 01153381/0001-01 14/08/09 13/08/13 17 17 P
2009 9 O TC0043-SM/2009/0029 01153381/0001-01 14/08/09 13/08/13 7 7 1 1 1 1 P
2009 9 O TC0043-SM/2009/0029 01153381/0001-01 14/08/09 13/08/13 3 3 1 1 P
2011 9 O TC0045-SM/2011/0061 02566106/0001-82 09/08/11 08/08/13 12 12 2 2 1 1 P
2012 9 O TC0048-PS/2012/0001 06091637/0001-17 23/05/12 22/05/13 40 40 3 3 P
2009 9 O TC0049-ME/2009/0016 01918118/0001-66 11/09/09 10/09/13 10 10 1 1 P
2009 9 O TC0049-ME/2009/0016 01918118/0001-66 11/09/09 10/09/13 2 2 1 1 P
2009 9 O TC0049-ME/2009/0016 01918118/0001-66 11/09/09 10/09/13 1 1 P
2009 9 O TC0049-ME/2009/0016 01918118/0001-66 11/09/09 10/09/13 3 3 P
2012 9 O TC0051-SC/2012/0016 01724109/0001-34 01/12/12 30/11/13 14 14 4 4 1 1 A
2011 9 O TC0053-SM/2011/0058 03449544/0001-23 01/11/11 31/10/13 5 5 3 3 1 1 P
2011 9 O TC0054-MM/2011/0020 07242256/0001-54 23/11/11 22/11/13 35 35 2 2 1 1 P
2009 9 O TC0063-MM/2009/0013 08065993/0001-91 16/07/09 15/07/13 6 6 3 3 P
2011 9 O TC0064-SM/2011/0061 02225099/0001-55 25/10/11 24/10/13 115 115 8 8 1 1 P
2011 9 O TC0065-ML/2011/0028 04762861/0001-68 04/10/11 03/04/14 2 2 1 1 P
2012 9 O TC0065-ML/2012/0007 03449544/0001-23 05/06/12 04/06/13 7 7 4 4 1 1 P
2011 9 O TC0065-PS/2011/0058 01918118/0001-66 01/11/11 31/10/13 4 4 1 1 P
2012 9 O TC0066-ME/2012/0064 01918118/0001-66 01/11/12 31/10/13 11 11 A
2011 9 O TC0066-PS/2011/0058 01918118/0001-66 01/11/11 31/10/13 5 5 2 2 P
2011 9 O TC0066-SM/2011/0158 31876709/0001-89 01/12/11 28/02/13 3 3 P
2011 9 O TC0067-SM/2011/0024 31876709/0001-89 15/07/11 14/07/13 42 42 9 9 1 1 P
2010 9 O TC0069-ML/2010/0022 07111745/0001-77 20/01/11 19/01/14 2 2 1 1 P
2011 9 O TC0069-SC/2011/0022 04439826/0001-02 16/11/11 15/05/14 2 2 P
2011 9 O TC0069-SC/2011/0022 04439826/0001-02 16/11/11 15/05/14 12 12 2 2 P
2011 9 O TC0069-SC/2011/0022 04439826/0001-02 16/11/11 15/05/14 1 1 P
2012 9 O TC0069-SC/2012/0065 01918118/0001-66 15/08/12 14/08/13 24 24 3 3 1 1 P
2012 9 O TC0073-ML/2012/0061 01190250/0001-02 15/09/12 14/09/13 29 29 20 20 1 1 A
2011 9 O TC0076-MM/2011/0021 05149023/0001-86 01/01/12 31/12/13 3 3 2 2 1 1 P
2010 9 O TC0076-SM/2010/0025 31876709/0001-89 18/11/10 17/11/13 7 7 26 26 1 1 P
2010 9 O TC0076-SM/2010/0025 31876709/0001-89 18/11/10 17/11/13 1 1 P
2010 9 O TC0076-SM/2010/0025 31876709/0001-89 18/11/10 17/11/13 2 2 P
2010 9 O TC0076-SM/2010/0025 31876709/0001-89 18/11/10 17/11/13 2 2 6 6 P
2012 9 O TC0078-SM/2012/0024 00028986/0146-72 06/08/12 05/08/13 1 1 1 1 A
2011 9 O TC0080-ML/2011/0054 04289154/0001-04 05/01/12 04/01/14 13 13 2 2 A
2009 9 O TC0080-SC/2009/0025 00899223/0001-32 25/11/09 24/11/13 56 56 4 4 2 2 P
2011 9 O TC0080-SC/2011/0023 32330003/0001-80 01/01/12 31/12/12 33 33 9 9 1 1 P
2011 9 O TC0083-SM/2011/0024 13099243/0001-70 01/09/11 31/08/13 4 4 1 1 P
2011 9 O TC0084-ML/2011/0058 04255500/0001-25 19/11/11 18/11/13 4 4 3 3 P
2012 9 O TC0086-ML/2012/0062 32596173/0001-00 20/10/12 19/10/13 29 29 2 2 1 1 A
2011 9 O TC0087-ME/2011/0040 01427148/0001-70 01/02/12 31/01/14 5 5 1 1 P
2011 9 O TC0087-ME/2011/0040 01427148/0001-70 01/02/12 31/01/14 2 2 P
2012 9 O TC0087-ML/2012/0061 17160150/0001-65 13/11/12 12/11/13 69 69 38 38 5 5 A
2011 9 O TC0088-SC/2011/0041 11883936/0001-24 16/01/12 15/01/14 5 5 1 1 P
M S
Informações sobre os Contratos
Unidade Contratante
Nome: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
UG/Gestão: CNPJ: 00.352.294/0001-10
Ano do
ContratoÁrea Natureza
Identificação do
Contrato
Período Contratual de
Execução das Atividades
Contratadas
Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores
Contratados
Sit.
F
329
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Empresa Contratada
(CNPJ)
Início Fim P C P C P C
2011 9 O TC0089-ME/2011/0028 07039948/0001-08 04/10/11 03/04/14 7 7 3 3 A
2011 9 O TC0089-SM/2011/0021 03940283/0001-40 17/02/12 16/02/13 13 13 1 1 1 1 A
2011 9 O TC0091-ME/2011/0022 12067103/0001-58 16/11/11 15/05/14 8 8 1 1 P
2011 9 O TC0091-MM/2011/0021 04439826/0001-02 01/03/12 28/02/13 3 3 3 3 1 1 A
2011 9 O TC0091-PS/2011/0058 31876709/0001-89 01/12/11 30/11/13 23 23 6 6 2 2 P
2012 9 O TC0092-SC/2012/0028 04439826/0001-02 12/11/12 11/11/13 20 20 1 1 A
2012 9 O TC0092-SC/2012/0028 04439826/0001-02 12/11/12 11/11/13 1 1 A
2012 9 O TC0092-SC/2012/0028 04439826/0001-02 12/11/12 11/11/13 1 1 1 1 A
2011 9 O TC0096-ML/2011/0032 12067103/0001-58 08/11/11 07/05/14 14 14 1 1 P
2011 9 O TC0096-ML/2011/0032 12067103/0001-58 08/11/11 07/05/14 8 8 P
2011 9 O TC0097-SC/2011/0040 01427148/0001-70 01/02/12 31/01/14 9 9 3 3 1 1 P
2012 9 O TC0097-SC/2012/0023 15108349/0001-19 17/12/12 16/12/13 24 24 5 5 1 1 A
2011 9 O TC0099-ML/2011/0058 68287143/0001-60 21/11/12 19/12/13 10 10 1 1 P
2011 9 O TC0100-ML/2011/0012 03449544/0001-23 18/07/11 17/07/13 3 3 1 1 P
2009 9 O TC0100-SC/2009/0013 02749674/0001-19 23/02/10 22/02/13 19 19 2 2 1 1 P
2011 9 O TC0101-ML/2011/0034 03449544/0001-23 20/07/11 19/07/13 4 4 1 1 P
2011 9 O TC0101-ML/2011/0160 11205119/0001-17 01/10/11 31/03/14 15 15 2 2 P
2011 9 O TC0102-ME/2011/0008 02393162/0001-62 08/08/11 07/08/13 28 28 2 2 P
2011 9 O TC0102-SE/2011/0024 31876709/0001-89 05/09/11 04/09/13 1 1 12 12 1 1 P
2007 9 O TC0102-SM/2007/0005 18981068/0001-64 17/08/07 16/08/13 25 25 4 4 P
2012 9 O TC0105-ME/2012/0062 31876709/0001-89 28/11/12 27/11/13 40 40 12 12 1 1 A
2012 9 O TC0107-ME/2012/0061 31864606/0001-07 11/12/12 10/12/13 39 39 43 43 5 5 A
2011 9 O TC0110-SC/2011/0014 00899223/0001-32 15/12/11 14/06/14 36 36 7 7 1 1 P
2010 9 O TC0112-ML/2010/0013 29739737/0006-17 31/12/10 30/12/13 4 4 P
2010 9 O TC0112-MN/2010/0163 02749674/0001-19 21/12/10 20/12/13 9 9 P
2008 9 O TC0116-SL/2008/0036 59231555/0001-97 01/10/08 30/09/13 3 3 P
2011 9 O TC0125-SC/2011/0013 02749674/0001-19 02/08/11 17/12/13 17 17 7 7 P
2011 9 O TC0125-SC/2011/0090 03449544/0001-23 12/03/12 11/03/13 2 2 2 2 P
2011 9 O TC0125-SC/2011/0090 03449544/0001-23 12/03/12 11/03/13 2 2 P
2011 9 O TC0127-SC/2011/0056 03449544/0001-23 26/03/12 25/03/13 5 5 4 4 P
2011 9 O TC0127-SC/2011/0056 03449544/0001-23 26/03/12 25/03/13 5 5 1 1 P
2012 9 O TC0130-SC/2012/0007 06010050/0001-36 23/07/12 22/07/13 23 23 2 2 1 1 P
2011 9 O TC0132-SM/2011/0157 31876709/0001-89 01/11/11 31/10/13 7 7 1 1 1 1 P
2011 9 O TC0137-ME/2011/0033 31876709/0001-89 07/11/11 06/11/13 11 11 2 2 1 1 P
2008 9 O TC0138-SM/2008/0023 30964795/0001-19 08/12/08 07/12/13 2 2 1 1 P
2006 9 O TC0144-SM/2006/0062 31876709/0001-89 25/03/07 24/03/13 30 30 5 5 1 1 P
2012 9 O TC0156-MM/2012/0007 08065993/0001-91 13/09/12 12/09/13 4 4 3 3 A
2011 9 O TC0172-SC/2011/0007 01681443/0001-58 10/10/11 09/10/13 1 1 1 1 P
2007 9 O TC0175-SM/2007/0013 94414547/0001-87 01/01/08 31/12/12 5 5 5 5 1 1 P
2011 9 O TC0176-SC/2011/0012 02812740/0001-58 24/10/11 23/10/13 9 9 1 1 P
2008 9 O TC0202-SC/2008/0007 08065993/0001-91 12/02/09 11/02/14 4 4 3 3 1 1 P
2007 9 O TC0225-SM/2007/0062 31864606/0001-07 01/02/08 31/01/14 20 20 2 2 1 1 P
2009 10 O TC0001-CI/2009/0152 07924551/0001-90 01/03/09 28/02/13 30 30 P
2007 10 O TC0002-CI/2007/0038 03389126/0001-98 01/12/07 31/12/12 26 26 P
2008 10 O TC0002-CI/2008/0031 00394577/0001-25 01/03/08 28/02/13 36 36 P
2008 10 O TC0005-CI/2008/0011 02658753/0001-14 01/07/08 30/06/13 39 39 P
2012 10 O TC0021-CI/2012/0034 50384296/0001-60 10/05/12 09/05/13 34 34 A
2009 10 O TC0029-CI/2009/0005 03389126/0001-98 01/07/09 31/12/12 53 53 P
2012 10 O TC0038-CI/2012/0024 03022122/0001-77 21/06/12 20/06/13 59 59 A
2010 10 O TC0042-CI/2010/0037 03389126/0001-98 01/07/10 31/12/12 17 17 P
M S
Informações sobre os Contratos
Unidade Contratante
Nome: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
UG/Gestão: CNPJ: 00.352.294/0001-10
Ano do
ContratoÁrea Natureza
Identificação do
Contrato
Período Contratual de
Execução das Atividades
Contratadas
Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores
Contratados
Sit.
F
330
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Empresa Contratada
(CNPJ)
Início Fim P C P C P C
2010 10 O TC0043-CI/2010/0023 27080530/0001-43 01/07/10 31/12/12 63 63 P
2010 10 O TC0047-CI/2010/0065 28176998/0001-07 08/03/10 07/03/13 23 23 P
2008 10 O TC0060-CI/2008/0039 03389126/0001-98 01/07/08 31/12/12 17 17 P
2012 10 O TC0061-CI/2012/0012 42515478/0001-02 10/05/12 09/05/13 34 34 A
2007 10 O TC0087-CI/2007/0061 28176998/0001-07 23/07/07 22/07/13 87 87 P
2008 11 O TC0001-CM/2008/0020 61600839/0001-55 05/01/09 04/01/13 2 2 P
2011 11 O TC0002-SA/2011/0152 37381902/0001-25 16/05/11 15/05/13 3 3 P
2012 11 O TC0002-SA/2012/0011 01283274/0001-06 01/08/12 31/07/14 4 4 A
2009 11 O TC0003-PS/2009/0019 03757572/0001-08 02/03/09 05/08/13 4 4 P
2008 11 O TC0004-PS/2008/0038 25642455/0001-31 25/08/08 24/08/13 2 2 P
2011 11 O TC0004-PS/2011/0161 51549301/0001-00 01/04/11 31/03/13 3 3 A
2011 11 O TC0005-PS/2011/0005 51549301/0001-00 01/04/11 31/03/13 5 5 P
2011 11 O TC0005-SA/2011/0158 51549301/0001-00 01/03/11 28/02/13 36 36 A
2011 11 O TC0006-PS/2011/0058 51549301/0001-00 01/04/11 31/03/13 15 15 P
2011 11 O TC0028-SA/2011/0057 51549301/0001-00 20/06/11 19/06/13 99 99 P
2012 11 O TC0029-SA/2012/0163 05653393/0001-56 21/05/12 20/05/14 2 2 A
2012 11 O TC0029-SA/2012/0163 05653393/0001-56 21/05/12 20/05/14 6 6 A
2011 11 O TC0034-PS/2011/0023 02671704/0001-11 10/05/11 09/05/13 9 9 P
2011 11 O TC0041-SA/2011/0031 07611485/0001-07 06/09/11 05/09/13 6 6 A
2011 11 O TC0044-SA/2011/0162 07611485/0001-07 03/10/11 02/10/13 6 6 A
2011 11 O TC0045-SA/2011/0004 07611485/0001-07 19/10/11 18/10/13 8 8 A
2012 11 O TC0053-ST/2012/0016 61600839/0001-55 05/12/12 04/12/14 4 4 A
2012 11 O TC0054-ST/2012/0054 61600839/0001-55 12/12/12 11/12/14 4 4 A
2012 11 O TC0058-SA/2012/0056 10998292/0001-57 06/08/12 05/02/14 3 3 A
2012 11 O TC0063-SA/2012/0163 93459345/0001-99 11/06/12 10/06/14 9 9 A
2011 11 O TC0064-SA/2011/0024 51228930/0001-38 18/06/11 17/06/13 22 22 P
2012 11 O TC0064-SA/2012/0013 93459345/0001-99 11/06/12 10/06/14 19 19 A
2011 11 O TC0067-SA/2011/0010 51549301/0001-00 19/10/11 18/10/13 9 9 A
2011 11 O TC0071-SA/2011/0039 25223041/0001-78 25/10/11 24/10/13 2 2 P
2012 11 O TC0079-SA/2010/0160 10998292/0001-57 15/12/10 19/05/14 22 22 P
2011 11 O TC0105-SA/2011/0032 51549301/0001-00 14/02/12 13/02/14 3 3 A
2011 11 O TC0105-SA/2011/0032 51549301/0001-00 14/02/12 13/02/14 2 2 A
2011 11 O TC0105-SA/2011/0032 51549301/0001-00 14/02/12 13/02/14 32 32 P
2012 11 O TC0121-SA/2012/0007 05653393/0001-56 01/08/12 31/07/14 10 10 A
2012 11 O TC0146-SA/2012/0034 04310564/0001-81 01/08/12 31/07/14 6 6 A
2009 11 O TC0152-PS/2009/0001 02616510/0001-13 01/02/10 31/01/14 15 15 P
2011 11 O TC0176-SA/2011/0157 51228930/0001-38 18/12/11 17/12/13 29 29 P
2012 12 O TC0001-EM/2012/0019 14004624/0001-91 15/08/12 14/08/13 1 1 14 14 A
2009 12 O TC0001-MC/2009/0010 03552242/0001-86 02/05/09 01/05/13 17 17 2 2 1 1 P
2012 12 O TC0001-MC/2012/0011 03552242/0001-86 19/04/12 18/04/13 9 9 1 1 1 1 P
2009 12 O TC0001-PS/2009/0016 04593258/0001-08 12/10/09 11/10/13 7 7 3 3 P
2012 12 O TC0001-PS/2012/0011 07293726/0001-09 02/04/12 01/04/13 11 11 2 2 A
2012 12 O TC0001-SA/2012/0156 03065282/0001-01 07/05/12 06/05/13 4 4 5 5 A
2010 12 O TC0002-MC/2010/0012 01980258/0001-64 07/06/10 06/06/13 4 4 1 1 1 1 P
2010 12 O TC0002-SA/2010/0008 02212820/0001-72 26/01/10 25/01/13 12 12 6 6 P
2012 12 O TC0003-PS/2012/0017 09561495/0001-00 02/06/12 01/06/13 11 11 2 2 P
2009 12 O TC0003-SA/2009/0028 04222050/0001-74 20/05/09 19/05/13 18 18 8 8 P
2012 12 O TC0004-PS/2012/0156 58069360/0001-20 23/04/12 14/03/13 9 9 12 12 P
M S
Informações sobre os Contratos
Unidade Contratante
Nome: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
UG/Gestão: CNPJ: 00.352.294/0001-10
Ano do
ContratoÁrea Natureza
Identificação do
Contrato
Período Contratual de
Execução das Atividades
Contratadas
Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores
Contratados
Sit.
F
331
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Empresa Contratada
(CNPJ)
Início Fim P C P C P C
2012 12 O TC0004-SA/2012/0156 00087163/0001-53 21/12/12 06/05/13 6 6 3 3 A
2008 12 O TC0005-SA/2008/0010 86783768/0001-02 14/07/08 13/07/13 20 20 9 9 P
2012 12 O TC0005-SA/2012/0009 02630719/0001-31 01/03/11 31/01/14 11 11 5 5 P
2008 12 O TC0006-PS/2008/0021 01547343/0001-33 03/03/08 02/03/13 2 2 1 1 P
2012 12 O TC0007-PS/2012/0061 07581273/0001-16 01/07/12 30/06/13 137 137 6 6 P
2007 12 O TC0008-MC/2007/0061 01016459/0001-46 22/01/07 21/01/13 102 102 6 6 1 1 P
2010 12 O TC0009-EM/2010/0024 06227199/0001-71 27/07/10 26/07/13 10 10 30 30 P
2010 12 O TC0010-PS/2010/0032 04593258/0001-08 06/08/10 05/08/13 11 11 5 5 P
2009 12 O TC0013-MC/2009/0007 01568515/0001-55 04/11/09 03/11/13 60 60 4 4 1 1 P
2009 12 O TC0013-PS/2009/0062 31880164/0001-84 14/09/09 13/09/13 4 4 2 2 P
2012 12 O TC0015-SA/2012/0014 06186606/0001-40 03/09/12 02/09/13 56 56 14 14 A
2011 12 O TC0016-PS/2011/0158 06292009/0001-08 01/04/11 31/03/13 4 4 P
2012 12 O TC0017-MC/2012/0061 05317804/0001-32 01/09/12 31/08/13 123 123 6 6 2 2 P
2012 12 O TC0018-PS/2012/0020 06186606/0001-40 10/05/12 09/05/13 8 8 4 4 A
2012 12 O TC0019-AM/2012/0015 06150407/0001-81 22/05/12 06/01/13 5 5 11 11 A
2010 12 O TC0019-SA/2010/0160 05870404/0001-50 01/05/10 30/04/13 17 17 8 8 P
2010 12 O TC0020-PS/2010/0061 00000000/0001-91 06/04/10 06/04/13 6 6 4 4 P
2011 12 O TC0020-SM/2011/0025 00899223/0001-32 01/03/11 28/02/13 9 9 1 1 1 1 P
2010 12 O TC0021-PS/2010/0058 05296914/0001-65 15/06/10 14/06/13 19 19 2 2 P
2011 12 O TC0024-SA/2011/0061 08979535/0001-68 14/04/11 13/04/13 180 180 37 37 P
2012 12 O TC0024-SA/2012/0058 86383056/0001-98 29/04/12 28/04/13 81 81 34 34 P
2012 12 O TC0025-EM/2012/0025 03788737/0001-09 24/06/12 23/06/13 4 4 12 12 A
2011 12 O TC0025-PS/2011/0061 01407134/0001-94 01/04/11 31/03/13 8 8 4 4 P
2009 12 O TC0026-MC/2009/0058 05317804/0001-32 06/10/09 05/10/13 50 50 3 3 1 1 P
2009 12 O TC0026-SA/2009/0007 02630719/0001-31 01/01/10 31/12/13 26 26 13 13 P
2010 12 O TC0027-EM/2010/0028 10194352/0001-89 05/07/10 04/07/13 3 3 9 9 P
2009 12 O TC0027-MC/2009/0015 01568515/0001-55 07/12/09 06/12/13 31 31 2 2 1 1 P
2012 12 O TC0028-MC/2012/0056 09405658/0001-58 02/04/12 01/04/13 3 3 1 1 P
2010 12 O TC0029-EM/2010/0014 07404939/0001-60 13/08/10 12/08/13 4 4 12 12 P
2012 12 O TC0029-EM/2012/0010 06150407/0001-81 07/03/12 06/03/13 6 6 13 13 P
2012 12 O TC0035-AM/2012/0020 02726717/0001-40 07/09/12 06/09/13 5 5 10 10 A
2007 12 O TC0039-PS/2007/0062 95.391.876/0001-12 01/05/07 30/04/13 7 7 P
2010 12 O TC0040-PS/2010/0058 06227199/0001-71 20/09/10 19/09/13 6 6 13 13 P
2012 12 O TC0040-SA/2012/0158 02630719/0001-31 01/06/12 31/05/13 19 19 11 11 P
2011 12 O TC0042-EM/2011/0062 10869276/0001-64 01/07/11 30/06/13 7 7 16 16 P
2011 12 O TC0043-PA/2011/0014 01568515/0001-55 02/06/11 01/12/13 74 74 4 4 1 1 P
2009 12 O TC0043-PS/2009/0005 07080828/0001-46 04/12/09 03/12/13 4 4 2 2 P
2010 12 O TC0047-PS/2010/0023 01568515/0001-55 21/08/10 20/08/13 17 17 2 2 1 1 P
2012 12 O TC0056-EM/2012/0061 10869276/0001-64 08/08/12 07/08/13 13 13 27 27 A
2011 12 O TC0061-EM/2011/0008 06227199/0001-71 12/05/11 28/05/13 4 4 8 8 P
2012 12 O TC0062-TP/2012/0015 09195665/0001-72 28/12/12 27/03/13 22 22 9 9 A
2011 12 O TC0064-MC/2011/0028 01980258/0001-64 29/08/11 28/02/14 7 7 1 1 1 1 P
2011 12 O TC0065-AM/2011/0015 02237684/0001-75 07/01/12 06/01/13 5 5 11 11 A
2011 12 O TC0066-PS/2011/0025 05417288/0001-18 16/08/11 24/02/13 18 18 2 2 P
2012 12 O TC0066-SA/2012/0159 13096822/0001-60 16/11/12 15/11/13 27 27 12 12 A
2011 12 O TC0076-PS/2011/0023 02726717/0001-40 17/11/11 16/11/13 3 3 5 5 P
2011 12 O TC0077-EM/2011/0162 02726717/0001-40 06/11/11 05/11/13 4 4 8 8 P
2012 12 O TC0083-SA/2012/0062 04593258/0001-08 01/09/12 31/08/13 64 64 12 12 A
M S
Informações sobre os Contratos
Unidade Contratante
Nome: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
UG/Gestão: CNPJ: 00.352.294/0001-10
Ano do
ContratoÁrea Natureza
Identificação do
Contrato
Período Contratual de
Execução das Atividades
Contratadas
Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores
Contratados
Sit.
F
332
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Empresa Contratada
(CNPJ)
Início Fim P C P C P C
2012 12 O TC0084-PS/2012/0032 06186606/0001-40 16/12/12 15/12/13 11 11 5 5 A
2010 12 O TC0086-SA/2010/0158 36529998/0001-63 03/01/11 02/01/13 5 5 3 3 P
2009 12 O TC0088-PS/2009/0001 04156775/0001-01 27/07/09 24/07/13 6 6 A
2011 12 O TC0088-PS/2011/0022 03342984/0001-87 01/10/11 30/09/13 8 8 4 4 P
2012 12 O TC0091-PS/2012/0023 07080828/0001-46 03/12/12 02/12/13 3 3 2 2 A
2008 12 O TC0093-MC/2008/0008 03552242/0001-86 11/08/08 10/08/13 28 28 2 2 1 1 P
2011 12 O TC0093-SA/2011/0061 00000000/0001-91 01/02/12 31/01/14 105 105 5 5 P
2009 12 O TC0097-MC/2009/0013 05317804/0001-32 01/03/10 28/02/13 75 75 5 5 1 1 P
2012 12 O TC0114-TG/2012/0061 05317804/0001-32 13/12/12 27/09/13 56 56 P
2012 12 O TC0115-PS/2012/0001 12.423.368/0001-41 04/10/12 03/10/13 24 24 11 11 A
2012 12 O TC0117-EM/2012/0007 10869276/0001-64 22/08/12 21/08/13 5 5 10 10 P
2012 12 O TC0118-PS/2012/0024 13389550/0001-96 01/10/12 30/09/13 50 50 3 3 A
2012 12 O TC0118-SA/2012/0035 05653393/0001-56 01/08/12 31/07/14 4 4 2 2 A
2011 12 O TC0119-SA/2011/0010 41305228/0001-77 01/02/12 31/07/14 1 1 1 1 P
2012 12 O TC0129-MC/2012/0001 05317804/0001-32 14/12/12 13/12/13 221 221 8 8 1 1 A
2012 12 O TC0147-SA/2012/0012 04310564/0001-81 01/08/12 31/07/14 2 2 1 1 A
2012 12 O TC0148-SA/2012/0008 04310564/0001-81 01/08/12 31/07/14 6 6 4 4 A
2012 12 O TC0154-SL/2012/0013 59231555/0001-97 05/07/12 15/03/13 39 39 3 3 P
2012 12 O TC0157-MC/2012/0034 01016459/0001-46 15/08/12 14/08/13 6 6 1 1 1 1 A
2012 12 O TC0165-EM/2012/0008 00196526/0001-99 01/09/12 31/08/13 4 4 8 8 P
2008 12 O TC0166-EM/2008/0009 07386601/0001-23 01/12/08 30/11/13 4 4 8 8 P
2012 12 O TC0189-TP/2012/0013 00929884/0001-63 21/12/12 20/12/13 11 11 6 6 P
2012 12 O TC0202-SA/2012/0035 59231555/0001-97 26/09/12 25/03/13 8 8 5 5 A
2012 12 O TC0203-SA/2012/0013 86862208/0001-35 26/09/12 24/03/13 86 86 34 34 A
2011 12 O TC0221-EM/2011/0013 02632088/0001-90 02/12/11 31/01/13 7 7 11 11 P
Observações:
LEGENDA
Área: Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
1. Segurança; Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
2. Transportes; Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
3. Informática; Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.
4. Copeiragem;
5. Recepção;
6. Reprografia;
7. Telecomunicações;
8. Manutenção de bens móvies
9. Manutenção de bens imóveis
10. Brigadistas
11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes
12. Outras
M S
Fonte: Fonte: Mapa de Contratos do SGCO / SS: Contratos do Sistema Smart Stream referência dezembro/2012.
Informações sobre os Contratos
Unidade Contratante
Nome: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
UG/Gestão: CNPJ: 00.352.294/0001-10
Ano do
ContratoÁrea Natureza
Identificação do
Contrato
Período Contratual de
Execução das Atividades
Contratadas
Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores
Contratados
Sit.
F
Quadro A.6.18 - Contratos de Prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra
333
Relatório de Gestão do exercício de 2012
6.2.6 Composição do Quadro de Estagiários
O Quadro abaixo contempla os quantitativos trimestrais de contratos de estágio vigentes,
discriminando-os de acordo com o nível de escolaridade exigido e com a alocação dos estagiários
na estrutura da Infraero (na área fim ou na área meio).
Nível de escolaridade
Quantitativo de contratos de estágio vigentes Despesa no
exercício
(em R$ 1,00) 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre
Total 891 912 871 757 8.466.232,77
Fonte: RHGP
Quadro A.6.19 - Composição do Quadro de Estagiários
334
Relatório de Gestão do exercício de 2012
7 GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO
7.1 Gestão da Frota de Veículos Próprios e Contratados de Terceiros
Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Infraero
A legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos da Infraero é a
Norma Interna – NI-10.05(ADS)/2005.
Os veículos de propriedade da Infraero são classificados em dois grupos:
1) Operacionais - destinados à circulação no sítio aeroportuário e nas áreas circunvizinhas do
aeroporto para execução de atividades específicas de fiscalização, segurança, operação e
manutenção; e
2) Administrativos -. destinados ao transporte de material e de pessoas no desempenho de
atividades externas, comprovadamente em serviço.
A frota de veículos operacionais é de fundamental importância, haja vista a necessidade e
obrigatoriedade de realização das atividades de segurança operacional, por meio das vistorias
diárias das zonas perimetrais dos aeroportos, pistas, pátios, áreas controladas e, ainda, apoio
operacional nas demandas com transporte de passageiros embarcados/desembarcados da aviação
geral e executiva, bem como, apoio nas atividades relativas à manutenção da infraestrutura e os que
auxiliam as atividades de logística de carga com as demandas de exportação/importação e carga
nacional.
Já os veículos administrativos têm sua importância devido à necessidade de execução de tarefas
externas oriundas das diversas áreas da Empresa, por exemplo, operacional, manutenção,
administração, comercial, meio ambiente e jurídico.
A classificação com as respectivas quantidades, média anual de quilômetros rodados por grupo e
idade média da frota está descrita no quadro a seguir:
Classificação
dos veículos Qt. Média anual de quilômetros rodados
Idade média da frota
(ANUAL)
Administrativo 145 292.441 5,7
Operacional 1.188 1.526.651 6,8
Total Geral 1.333 1.819.092 6,25
Os custos associados à administração da frota própria estão relacionados no quadro abaixo:
Combustíveis e
lubrificantes Manutenção
Seguros obrigatórios,
licenciamento,
emplacamento etc.
Gasto total (R$)
3.071.588,66 2.590.462,53 877.092,92 6.539.144,11
De acordo com o item 4.3 da NI-10.05 (ADS), é recomendado que a frota de veículos
administrativos e operacionais, exceto ônibus, vans, caminhões, micro-ônibus e Caminhões Contra
Incêndio (CCI), seja renovada a cada 5 (cinco) anos, devendo ser observado o prazo mínimo de 5
(cinco) anos para contagem da depreciação dos bens, conforme Decreto nº 3.000, de 23 de março de
1999. Desta forma, são alienados os veículos que, pelas suas condições de conservação, exigem
despesas de manutenção em excesso ou apresentem falhas de funcionamento, comprometendo a
segurança operacional das atividades.
336
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Para definição pela aquisição, em detrimento da locação de frota de veículos, a Empresa realiza os
necessários estudos técnicos.
A Infraero tem em seu quadro de dotação de pessoal profissionais lotados nas áreas de manutenção
capacitados para atuar nas inspeções e manutenções dos veículos sob sua responsabilidade.
Também é utilizado o Boletim Diário de Uso de Veículos - BDV e, ainda, o Sistema de Controle de
Frota de Veículos - FROTA, alimentado mensalmente com as informações de todos os veículos do
aeroporto. Questões documentais dos veículos (pagamento de taxas, transferências, etc.) são
tratadas pelos empregados da área administrativa. Há orientações de caráter prático sobre o tipo de
combustível a ser utilizado nos veículos, especialmente diesel, para melhor longevidade da frota e
redução de poluição do meio ambiente.
Frota de Veículos Automotores a serviço da Infraero, mas contratada de terceiros
Para a contratação de serviços de transporte, é realizada análise jurídica e estudo de viabilidade
econômico-financeira entre as alternativas de contratação ou aquisição de veículos, concluindo-se
pela vantajosidade da manutenção da sistemática atual de terceirização dos serviços de transporte.
As empresas contratadas para a realização dos serviços de locação de veículos estão relacionadas no
quadro seguinte:
Empresa contratada CNPJ
ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA EPP. 08.362.490/0001-88
POTY RENT A CAR LTDA-EPP 09.535.897/0001-22
ACB LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA – ME 09.262.747/0001-92
FAST TURISMO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 04.201.394/0001-42
KING AUTOMOTORES LTDA 27.326.594/0001-81
DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTO LTDA 07.532.851/0001-24
NMJ EMPREENDIMENTOS LTDA 10.562.803/0001-93
ATLANTA RENT A CAR LTDA 01.135.910/0001-44
EASY CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 05.040.121/0001-80
FATOR 6 COMUNICAÇÃO E NEGÓCIOS LTDA 67.136.994/0001-49
OBDI MOTORS DO BRASIL LTDA 05.515.258/0001-44
MAYBUK & NASCIMENTO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA 10.897.194/0001-23
TRANSPORTES STELMACH 93.305.704/0001-53
EMPRESA DE SERVIÇOS DINAMICA LTDA 05.433.216/0001-64
337
Relatório de Gestão do exercício de 2012
As modalidades de licitações efetuadas, números dos contratos assinados, vigência dos contratos,
valores contratados e valores pagos desde a contratação até o exercício de referência deste Relatório
de Gestão estão relacionados no quadro abaixo:
Licitação efetuada Nº TC Vigência Valor
contratado
Valor pago até o
exercício de
2012
PGe nº 323/ADNE/SRNE/2011 TC: 0037-
TA/2012/0160
10/04/2012 a
09/04/2013 R$ 530.140,39. R$ 290.645,43
PGe nº 0188 /ADNE/SBTE/2011 TC 0082-
TA/2011/0022
04/01/2012 a
03/07/2014 R$ 125.437,59 R$ 37.535,54
PGe nº 038/ADNR/SRNR/2012 TC0029-
TA/2012/0159
17/06/2012 a
16/06/2013 R$ 2.435.049,00 R$ 1.293.810,12
PGe nº 25/DALC/SEDE/2012 TC Nº 0070-
TA/2012/0001
01/10/2012
a
30/9/2013
R$ 1.674.939,90 R$ 781.620,07
Pregão eletrônico TC0046-
TA/2012/016
21/05/2012 a
20/05/2013 R$ 214.160,00 R$ 124.926,67
Pregão eletrônico TC0047-
TA/2012/0005
18/06/2012 a
17/06/2013 R$ 93.343,51 R$ 46.671,76
Pregão eletrônico TC0048-
TA/2012/0058
21/05/2012 a
20/05/2013 R$ 144.849,49 R$ 84.495,54
PGe nº 064/ADCE-3/SRCE/2011 TC Nº 0023-
TA/2011/0015; - R$ 207.769,92 R$ 325.571,67
Pregão eletrônico
TC N° 0099-
TA/2011/0162 TA
N° 0197-
TA/2012/0162
(VIGENTE)
16/01/2013
15/01/2014. R$ 163.342,31 -
PGe nº 50/ADSP-4/SRSP/2010 TC Nº 41-
TG/2010/0157
06/9/2010 a
05/9/2013 R$ 3.346.218,41 R$ 2.427.432,20
PGe nº 66/ADSP-4/SBSP/2010 TC Nº 01-
TA/2010/0024
06/3/2011 a
05/3/2013 R$ 887.288,59 R$ 676.563,54
Pregão eletrônico TC Nº 0001-
TA/2011/0002
25/07/2011 a
24/07/2013 R$ 1.222.576,82 R$ 3.121.432,21
PGe nº 004/NFAF/SBNF/2009 TC0001-
TA/2009/0034
03/08/2009
a 02/08/2014 R$ 391.820,14 R$ 391.820,14
PGe nº 313/ADSU-4/SRSU/2011 TC Nº 0204-
TA/2011/0163 R$ 96.184,72 R$ 1.067.181,53
PGe nº 107/ADRJ/SBGL/2011 TC0040-
TA/2011/0061 14/01/2014 R$1.538.005,56 R$2.173.907,44
A legislação aplicada à locação de serviços de terceiros é a mesma aplicada à Frota de Veículos
Automotores de Propriedade da Infraero.
A frota de veículos automotores contratada tem importância vital na realização de atividades
externas com agilidade e segurança. Isto impacta principalmente na prestação de serviços de
qualidade por parte das equipes, diminuição de riscos de acidentes de trabalho, bom nível de
conforto e satisfação dos usuários e economia financeira e processual na gestão do transporte
administrativo.
338
Relatório de Gestão do exercício de 2012
A classificação com as respectivas quantidades, média anual de quilômetros rodados por grupo e
idade média da frota de veículos contratada está descrita no quadro a seguir:
Classificação
dos veículos Qt.
Média anual de quilômetros
rodados
Idade média da frota
(ANUAL)
Administrativo 133 1.810.124 3
Operacional 39 489.768 3
Total Geral 172 2.299.892 3
Pode-se citar que está sendo efetuado o acompanhamento da execução dos serviços solicitados
pelos usuários da Infraero. Todos os pedidos de transporte são realizados por intermédio do
preenchimento da “Solicitação de Saída de Viaturas – SSV”, na qual são postas todas as
informações necessárias para planejar e aceitar a realização do transporte. Mensalmente é emitido
relatório com informações relativas às solicitações recebidas e atendidas, consumo de combustível,
quilometragem e, se for o caso, horas extras dos motoristas. Após o transporte, o usuário assina
planilha informando a quilometragem inicial e final da viagem, comprovando a utilização do
serviço. Sempre que possível, utiliza-se um mesmo trajeto para atender a mais de uma solicitação,
economizando recursos. O controle de quilometragem pela utilização das missões também é
realizado por meio do preenchimento do Boletim Diário de Uso de Veículos (BDV).
7.2 Gestão do Patrimônio Imobiliário
A Infraero não se enquadra na prestação de tais informações não utilizado e não possui acesso
SPIUnet (Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União).
339
Relatório de Gestão do exercício de 2012
8 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO
8.1 Gestão da Tecnologia da Informação (TI)
Quesitos a serem avaliados
1. Em relação à estrutura de governança corporativa e de TI, a Alta Administração da Instituição:
X Aprovou e publicou plano estratégico institucional, que está em vigor.
X Monitora os indicadores e metas presentes no plano estratégico institucional.
X Responsabiliza-se pela avaliação e pelo estabelecimento das políticas de governança, gestão e uso corporativos de TI.
X Aprovou e publicou a definição e distribuição de papéis e responsabilidades nas decisões mais relevantes quanto à gestão e ao
uso corporativo de TI.
Aprovou e publicou as diretrizes para a formulação sistemática de planos para gestão e uso corporativos de TI, com foco na
obtenção de resultados de negócio institucional.
Aprovou e publicou as diretrizes para gestão dos riscos aos quais o negócio está exposto.
X Aprovou e publicou as diretrizes para gestão da segurança da informação corporativa.
Aprovou e publicou as diretrizes de avaliação do desempenho dos serviços de TI junto às unidades usuárias em termos de
resultado de negócio institucional.
Aprovou e publicou as diretrizes para avaliação da conformidade da gestão e do uso de TI aos requisitos legais, regulatórios,
contratuais, e às diretrizes e políticas externas à instituição.
X Designou formalmente um comitê de TI para auxiliá-la nas decisões relativas à gestão e ao uso corporativo de TI.
X Designou representantes de todas as áreas relevantes para o negócio institucional para compor o Comitê de TI.
Monitora regularmente o funcionamento do Comitê de TI.
2. Em relação ao desempenho institucional da gestão e de uso corporativos de TI, a Alta Administração da instituição:
X Estabeleceu objetivos de gestão e de uso corporativos de TI.
Estabeleceu indicadores de desempenho para cada objetivo de gestão e de uso corporativos de TI.
Estabeleceu metas de desempenho da gestão e do uso corporativos de TI, para 2012.
Estabeleceu os mecanismos de controle do cumprimento das metas de gestão e de uso corporativos de TI.
Estabeleceu os mecanismos de gestão dos riscos relacionados aos objetivos de gestão e de uso corporativos de TI.
X Aprovou, para 2012, plano de auditoria(s) interna(s) para avaliar os riscos considerados críticos para o negócio e a eficácia
dos respectivos controles.
Os indicadores e metas de TI são monitorados.
X Acompanha os indicadores de resultado estratégicos dos principais sistemas de informação e toma decisões a respeito quando
as metas de resultado não são atingidas.
Nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta instituição.
3. Entre os temas relacionados a seguir, assinale aquele(s) em que foi realizada auditoria formal em 2012, por iniciativa da
própria instituição:
X Auditoria de governança de TI.
Auditoria de sistemas de informação.
Auditoria de segurança da informação.
X Auditoria de contratos de TI.
340
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Auditoria de dados.
Outra(s). Qual(is)? ________________________________________________________________________
Não foi realizada auditoria de TI de iniciativa da própria instituição em 2012.
4. Em relação ao PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação) ou instrumento congênere:
A instituição não aprovou e nem publicou PDTI interna ou externamente.
X A instituição aprovou e publicou PDTI interna ou externamente.
X A elaboração do PDTI conta com a participação das áreas de negócio.
A elaboração do PDTI inclui a avaliação dos resultados de PDTIs anteriores.
X O PDTI é elaborado com apoio do Comitê de TI.
X O PDTI desdobra diretrizes estabelecida(s) em plano(s) estratégico(s) (p.ex. PEI, PETI etc.).
X O PDTI é formalizado e publicado pelo dirigente máximo da instituição.
O PDTI vincula as ações (atividades e projetos) de TI a indicadores e metas de negócio.
O PDTI vincula as ações de TI a indicadores e metas de serviços ao cidadão.
X O PDTI relaciona as ações de TI priorizadas e as vincula ao orçamento de TI.
O PDTI é publicado na internet para livre acesso dos cidadãos. Se sim, informe a URL completa do PDTI:
_______________________________________________________________________________
5. Em relação à gestão de informação e conhecimento para o negócio:
X Os principais processos de negócio da instituição foram identificados e mapeados.
X Há sistemas de informação que dão suporte aos principais processos de negócio da instituição.
Há pelo menos um gestor, nas principais áreas de negócio, formalmente designado para cada sistema de informação que dá
suporte ao respectivo processo de negócio.
6. Em relação à gestão da segurança da informação, a instituição implementou formalmente (aprovou e publicou) os
seguintes processos corporativos:
Inventário dos ativos de informação (dados, hardware, software e instalações).
Classificação da informação para o negócio (p.ex. divulgação ostensiva ou acesso restrito).
Análise dos riscos aos quais a informação crítica para o negócio está submetida, considerando os objetivos de
disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade.
Gestão dos incidentes de segurança da informação.
7. Em relação às contratações de serviços de TI: utilize a seguinte escala: (1) nunca (2) às vezes (3) usualmente (4) sempre
(3) são feitos estudos técnicos preliminares para avaliar a viabilidade da contratação.
(4) nos autos são explicitadas as necessidades de negócio que se pretende atender com a contratação.
(4) são adotadas métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato.
(4) os pagamentos são feitos em função da mensuração objetiva dos resultados entregues e aceitos.
(4) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, os artefatos recebidos são avaliados conforme padrões estabelecidos em
contrato.
(4) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, há processo de software definido que dê suporte aos termos contratuais
(protocolo e artefatos).
8. Em relação à Carta de Serviços ao Cidadão (Decreto 6.932/2009): (assinale apenas uma das opções abaixo)
O Decreto não é aplicável a esta instituição e a Carta de Serviços ao Cidadão não será publicada.
Embora o Decreto não seja aplicável a esta instituição, a Carta de Serviços ao Cidadão será publicada.
341
Relatório de Gestão do exercício de 2012
A instituição a publicará em 2013, sem incluir serviços mediados por TI (e-Gov).
X A instituição a publicará em 2013 e incluirá serviços mediados por TI (e-Gov).
A instituição já a publicou, mas não incluiu serviços mediados por TI (e-Gov).
A instituição já a publicou e incluiu serviços mediados por TI (e-Gov).
9. Dos serviços que a UJ disponibiliza ao cidadão, qual o percentual provido também por e-Gov?
Entre 1 e 40%.
Entre 41 e 60%.
X Acima de 60%.
Não oferece serviços de governo eletrônico (e-Gov).
Quadro A.8.1 – Gestão da Tecnologia da Informação da Infraero
342
Relatório de Gestão do exercício de 2012
9 GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL
9.1 GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS
Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em
consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e
matérias primas.
Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade
ambiental foram aplicados?
X
Certificado de
Origem Florestal -
documento que
comprove a origem
dos produtos de
serem socialmente
ecológicos, não
havendo prejuízos
para as reservas
florestais.
2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos
pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de
conteúdo reciclável.
X
3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por
fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de
limpeza biodegradáveis).
X
4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência
de certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como
critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços.
Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido
considerada nesses procedimentos?
X
“Certificação de
Origem Florestal” e
de “Cadeia de
Custódia”, da etapa
de produção de
papel, outorgada por
terceira parte
independente,
acreditada em pelo
menos um dos
sistemas de
certificação
reconhecidos e
acreditados
internacionalmente e
no Brasil, pelo
INMETRO, tais
como os FSC –
Forest Stewardship
Council; Cerflhor –
Programa Nacional
de Certificação
Florestal ou PEFC –
Programa de
343
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5
Reconhecimento de
Sistemas de
Certificação
Florestal.
5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor
consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas).
Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses
produtos sobre o consumo de água e energia?
X
6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado).
Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos?
X
ECOBAGS
7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos
poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos.
Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi
incluído no procedimento licitatório?
X
Sim ( ) Não (X)
8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização,
reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).
Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido
manifestada nos procedimentos licitatórios?
X
9. Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e
qualidade de tais bens e produtos. X
10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia,
possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à
redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais que reduzam o
impacto ambiental.
X
11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua
destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006. X
12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o
consumo de água e energia elétrica.
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha
(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?
X
13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de
proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus servidores.
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha
(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?
X
Considerações Gerais:
LEGENDA
Níveis de Avaliação: (1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. (3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ.
Quadro A.9.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis
344
Relatório de Gestão do exercício de 2012
9.2 CONSUMO DE PAPEL, ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA
Valores em R$ 1,00
Adesão a Programas de Sustentabilidade
Nome do Programa
Ano de Adesão
Resultados
Programa Energia 2012
Economia de R$2.698.545,70 com ações de
gestão dos contratos de energia (recontratação
de demanda e modalidade tarifária), correção
de fator de potência e eficientização
energética.
Recurso Consumido
Quantidade Valor
Exercícios
2012 2011 2010 2012 2011 2010
Papel (resma c/
500fls) 87.458 84.817 71.037 R$0,74MM R$0,73MM R$0,64MM
Água (m3) 4.826.117,91 5.2359.000,00 5.090.000,00 R$45,71MM R$37,38MM R$33,21MM
Energia Elétrica
(GWh) 539,16 531,48 512,10 R$183,72MM R$179,41MM R$158,96MM
Total R$230,17MM R$217,52MM R$192,81MM
Fonte: Superintendência de Meio Ambiente
Quadro A.9.2 – Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água
345
Relatório de Gestão do exercício de 2012
10 CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS
10.1 DELIBERAÇÕES DO TCU E DO OCI ATENDIDAS NO EXERCÍCIO
10.1.1 Deliberações do TCU Atendidas no Exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO Infraero (73)
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
001 TC 028.963/2009-7 369/2012-TCU- 1ª Câmara 1.6 DE Ofício de Comunicação nº 153/2012-TCU/SECEX-
RJ, de 9/2/2012
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
AEROPORTO INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO/GALEÃO Infraero (73)
Descrição da Deliberação:
1.6. Determinar à Superintendência Regional do Rio de Janeiro da Infraero, com fundamento no art. 250, inc. II, do Regimento Interno do TCU, que:
1.6.1. informe a Secex-RJ, no prazo de 90 (noventa dias), a situação jurídica e financeira do Contrato n.º 27/SM/2009/0061 firmado com a empresa Elevadores Villarta;
1.6.2. apure os indícios de irregularidades informados a este Tribunal (fls. 263 a 284) a respeito da execução do contrato de substituição de elevadores do Aeroporto Internacional do
Rio de Janeiro/Galeão – Antonio Carlos Jobim, firmado com a empresa ThyssenKrupp S.A., encaminhando à Secex-RJ, no prazo de 90 (noventa) dias, o resultado dos trabalhos.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
SRRJ – Superintendência Regional do Rio de Janeiro Infraero (73)
Síntese da providência adotada:
Em resposta ao Ofício 2261/2012-TCU/SECEX-RJ-D2, e em cumprimento ao acórdão, foi encaminhada a CF Nº 6807/SBRJ/2012, de 22/10/2012 ao Diretor da Secretaria
de Controle Externo –RJ /TCU.
O processo foi encerrado em 27.03.2012.
Síntese dos resultados obtidos
Não se aplica
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não se aplica
346
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO Infraero (73)
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
002 TC 028.963/2009-7 369/2012-TCU- 1ª Câmara 1.7 RE Ofício de Comunicação nº 154/2012-TCU/SECEX-
RJ, de 9/2/2012
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
Superintendência de Licitações e Compras - DALC Infraero (73)
Descrição da Deliberação:
1.7. Recomendar à Infraero que:
1.7.1. abstenha-se de indicar, em suas licitações, o acordo ou convenção coletiva de trabalho que deverá ser respeitado, não deixando de exigir, de todo modo, que as
convenções coletivas sejam cumpridas pelos licitantes e/ou contratantes, conforme jurisprudência desta Corte de Contas e do Tribunal Superior do Trabalho;
1.7.2. dê maior clareza e padronização aos seus editais licitatórios no que concerne a não obrigatoriedade de que a mão de obra contratada pertença ao quadro permanente da
contratada, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal e a exemplo da determinação realizada à mesma por meio do Acórdão TCU 2382/2008;
1.7.3. mantenha, no sítio na internet da Infraero, as informações sobre suas licitações, em especial, daquelas que tenham sido bem sucedidas (homologadas), em honra ao
princípio da publicidade e em favor do exercício do controle social, haja vista a informação de que a empresa disponibiliza as informações sobre suas licitações homologadas
apenas pelo prazo de quinze dias;
1.7.4. regularize a situação informada em suas licitações realizadas por meio do sistema Licitações-e do Banco do Brasil S.A., em especial, das que estejam informando
“Adjudicado” ou “Declarado Vencedor” na situação do lote e que estejam indevidamente informando a situação da licitação como “Suspensa” pela falta de atualização dos
dados no referido sistema por mais de 120 (cento e vinte) dias.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Superintendência de Licitações e Compras - DALC Infraero (73)
347
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Síntese da providência adotada:
Em resposta ao Ofício 2261/2012-TCU/SECEX-RJ-D2 e em atenção à solicitação constante do e-mail datado de 13.02.2012 o CPAAE encaminhou à Secex-1, via e-mail,
em 24.02.2012 o Despacho nº 07/DALC(LCNS)/2012 contendo as providências adotadas pela Superintendência de Licitações e Compras no que tange as recomendações
constantes do referido Acórdão.
Em Complemento ao Despacho nº 07/DALC(LCNS)/2012 o CPAAE encaminhou ao Diretor da Secex-1/2ª DT, Cláudio Massao Matsunaga, em 30.03.2012, via e-mail, o
Despacho nº 13/DALC(LCNS)/2012 informando que as alterações solicitadas no item 1.7.3 do Acórdão nº 369/2012-TCU-1ª Câmara foram contempladas no Portal de
Licitações da Infraero.
O processo foi encerrado em 27.03.2012.
Síntese dos resultados obtidos
Não se aplica
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não se aplica
348
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO Infraero (73)
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
003 TC 028.963/2009-7 369/2012-TCU- 1ª Câmara 1.8 CI Ofício de Comunicação nº 153/2012-
TCU/SECEX-RJ, de 9/2/2012
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
Superintendência Regional do Rio de Janeiro - SRRJ Infraero (73)
Descrição da Deliberação:
1.8. Medidas:
1.8.1. dar ciência à Superintendência Regional do Rio de Janeiro da Infraero que a elaboração de planilhas orçamentárias não fundamentadas em propostas comerciais
válidas conforme identificado nos Pregões Eletrônicos n.ºs 006/GLAD/SBGL/2009 e 025/GLAD-3/SBGL/2009, pode ensejar contratações ou prorrogações contratuais a
preços superiores aos efetivamente praticados no mercado, em desacordo com o que dispõe os artigos 24, inc. VII, 43, inc. IV, e 57, inc. II, da Lei 8.666/1993, bem como a
orientação e jurisprudência deste Tribunal.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Santos Dumont - SBRJ Infraero (73)
Síntese da providência adotada:
Em resposta ao Ofício 2261/2012-TCU/SECEX-RJ-D2, e em cumprimento ao acórdão, foi encaminhada a CF Nº 6807/SBRJ/2012, de 22/10/2012 ao Diretor da Secretaria
de Controle Externo –RJ /TCU.
O processo foi encerrado em 27.03.2012.
Síntese dos resultados obtidos
Não se aplica
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não se aplica
349
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO Infraero (73)
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
004 TC 000.549/2012-6 262/2012-TCU-2ª Câmara 1.4.1 DE Ofício de Comunicação nº 124/2012-
TCU/SECEX-1, de 24/2/2012
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
AEROPORTO DE FLORIANÓPOLIS Infraero (73)
Descrição da Deliberação:
1.4.1. determinar à Infraero que faça as adequações pertinentes em seus próximos editais relativamente à comprovação de capacidade técnica quanto aos serviços de
execução de pavimento de concreto Fctmk igual ou superior a 5,0 Mpa, de modo a admitir certidões e/ou atestados de serviços que envolvam concreto Fctmk de resistências
inferiores, desde que estes apresentem complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior e o processo executivo seja similar.”
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Superintendência de Licitações e Compras - DALC Infraero (73)
Síntese da providência adotada:
Foi dada ampla publicidade da determinação deste acórdão, na empresa, através do PRAI INFORMA no dia 30/3/2012.
A Gerente de Relação com Órgãos Reguladores encaminhou à Superintendência de Licitações e Contratos - DALC, em 05.03.2012, o Ofício de Comunicação nº 124/2012-
TCU/SECEX-1 para conhecimento e providências necessárias quanto às medidas previstas no item 1.4.1 do Acórdão nº 262/2012-TCU/2ª Câmara – CF nº
5592/DJOR/2012.
O processo foi encerrado em 27.02.2012.
Síntese dos resultados obtidos
Não se aplica
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não se aplica
350
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO Infraero (73)
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
005 TC 033.791/2011-2 275/2012-TCU-2ª Câmara 1.4.1 AL Ofício de Comunicação nº 200/2012-
TCU/SECEX-SP, de 9/2/2012
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO / GUARULHOS Infraero (73)
Descrição da Deliberação:
1.4.1. alertar a Infraero quanto à nulidade, por falta de previsão legal, de cláusula editalícia e contratual que estenda aos sócios ou cotistas as sanções de suspensão
temporária e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, constantes dos incisos III e IV do art. 87 da Lei 8.666/1993, por se
aplicarem à pessoa jurídica responsável e não às pessoas físicas que a constituem (Acórdão 126/2007 - TCU - Plenário).”
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria de Administração - DA Infraero (73)
Síntese da providência adotada:
Foi dada ampla publicidade da determinação deste acórdão, na empresa, através do PRAI INFORMA no dia 05/04/2012.
A Gerente de Relações com Órgãos Reguladores encaminhou à Assessoria da Diretoria de Administração, em 24.02.2012, cópia do citado ofício acompanhado do Acórdão
para conhecimento e adoção de providências – CF nº 4725/DJOR/2012.
O processo foi encerrado em 09.03.2012.
Síntese dos resultados obtidos
Não se aplica
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não se aplica
351
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO Infraero (73)
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
006 TC 037.495/2011-9 166/2012-TCU-Plenário 9.2 DE Ofício de Comunicação nº 80/2012-
TCU/SECEX-RN, de 8/2/2012
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
AEROPORTO INTERNACIONAL AUGUSTO SEVERO/NATAL - SBNT Infraero (73)
Descrição da Deliberação:
9.2. determinar à Infraero que adote as medidas eventualmente cabíveis e necessárias acerca da constatação mencionada no subitem 9.1 desta deliberação, sob pena de
responsabilização dos envolvidos em caso de pagamentos indevidos com consequente prejuízo ao Erário, informando este Tribunal, por meio da Secex/RN e num prazo de
60 (sessenta) dias contados da notificação deste acórdão, sobre as conclusões alcançadas com relação a essa possível irregularidade, assim como em relação às providências
porventura tomadas;
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Superintendência Regional do Nordeste – SRNE Infraero (73)
Síntese da providência adotada:
Após a notificação do Acórdão nº 166/2012-TCU-Plenário o Superintendente do Aeroporto Internacional Augusto Severo/Natal encaminhou ao Secretário da Secex-RN, em
04.04.2012 a CF nº 325/SBNT(NTAF)/2012 acompanhada do Despacho nº 024/SCNE/2012 (c/ 10 anexos), contendo as ações adotadas pelos órgãos técnicos da
Superintendência Regional do Nordeste – SRNE, ressaltando a supressão do benefício “vale mercado” visando, o integral cumprimento do citado acórdão.
O processo foi encerrado em 01.03.2012
Síntese dos resultados obtidos
Não se aplica
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não se aplica
352
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO Infraero (73)
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
007 TC 036.094/2011-0 163/2012-TCU-Plenário 9.1 CI Ofício de Comunicação nº 32/2012-TCU/SECOB-
1, de 6/2/2012.
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
AEROPORTO INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO/GALEÃO Infraero (73)
Descrição da Deliberação:
9.1. dar ciência ao Presidente da Infraero que foram encontrados os seguintes indícios de irregularidade no edital RDC Presencial 003/DALC/SBGL/2011, todos
devidamente reconhecidos e corrigidos pela estatal, alertando-o de que a recorrência de tais impropriedades nos próximos certames poderá ensejar a aplicação de sanções aos
gestores direta ou indiretamente responsáveis pelas ditas irregularidades, nos termos do art. 58, incisos II e III, da Lei 8.443/92:
9.1.1. inclusão, no orçamento-base da licitação, de quantitativos de serviços superiores aos constantes do projeto básico, em afronta ao afronta ao artigo 2º, inciso IV, alínea
"c", da Lei 12.462/2011;
9.1.2. preços de equipamentos eletromecânicos sem consideração do BDI diferenciado, em dissonância com o estabelecido na Súmula nº 153-TCU;
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria de Engenharia - DE Infraero (73)
Síntese da providência adotada:
Foi dada ampla publicidade da determinação deste acórdão, na empresa, através do PRAI INFORMA no dia 13/04/2012.
O Diretor de Engenharia encaminhou ao Presidente, ao Diretor de Empreendimentos e ao Diretor Jurídico, em 27.02.2012, a CF CIRC Nº 4833/DE/2012 informando o teor
do Acórdão 163/2012/TCU-Plenário para que doravante os erros não se repitam.
O processo foi encerrado em 14.02.2012.
Síntese dos resultados obtidos
Não se aplica
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não se aplica
353
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO Infraero (73)
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
008 TC 000.694/2011-8 2698/2012-TCU-2ª Câmara 9.2 DE Ofício de Comunicação nº 290/2012/SECEX-1
de 30/4/2012
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
Superintendência de Licitações e Compras - DALC Infraero (73)
Descrição da Deliberação:
9.2. com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal e no art. 45 da Lei 8.443/1992, fixar o prazo de 15 (quinze) dias para que a Empresa Brasileira de
Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), adote providências no sentido de dar cumprimento aos termos da lei, consistente na anulação dos atos do Pregão Eletrônico
136/DALC/SEDE/2010, bem como do contrato dele decorrente, caso já tenha sido firmado;
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Superintendência de Licitações e Compras - DALC Infraero (73)
Síntese da providência adotada:
Em atenção ao Ofício de Comunicação nº 290/2012-TCU/SECEX-1 a Coordenadora de Relações com Órgãos Externos informou ao Secretário da Secex-1, em 21.05.2012,
do cumprimento, pela Infraero, das medidas previstas no item 9.2 do Acórdão nº 2698/2012-TCU-2ª Câmara – CF nº 13598/DJOR/2012 e anexos.
Síntese dos resultados obtidos
Não se aplica
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não se aplica
354
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO Infraero (73)
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
009 TC 012.008/2008-7 345/2012-TCU-Plenário 9.1 DE Ofício de Comunicação nº
245/2012/TCU/SECEX-AP de 3/5/2012
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
Superintendência Regional do Norte - SRNO Infraero (73)
Descrição da Deliberação:
9.1. determinar à Infraero que tome as medidas necessárias para a manutenção e conservação dos serviços executados no âmbito do Contrato 061-EG/2004/0031, celebrado
com o Consórcio Gautama- Beter, em 25/11/2004, para execução das obras e serviços de engenharia de construção do novo terminal de passageiros, do sistema viário,
edificações e ampliação do pátio de aeronaves;
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria de Engenharia - DE Infraero (73)
Síntese da providência adotada:
O Diretor de Engenharia, Jaime Henrique Caldas Parreira, encaminhou à DJOR CF Nº 18893/DE(DEAS)/2012, em 04.07.2012, informando as providências adotadas pela
Infraero para manutenção e conservação dos serviços executados no âmbito do Contrato nº 061-EG/2004/0031.
Este processo está apensado ao TC 008.884/2006-0 desde 31.05.2012 – ENCERRADO.
Síntese dos resultados obtidos
Não se aplica
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não se aplica
355
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO Infraero (73)
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
010 TC 033.474/2011-7 1151/2012-TCU-2ª Câmara 1.4.1 DE Ofício de Comunicação nº 2355/2012-
TCU/SECEX-MA de 6/9/2012
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
Superintendência Regional do Norte - SRNO Infraero (73)
Descrição da Deliberação:
1.4.1. determinar à presidência da Infraero que adote as medidas necessárias a apuração de eventual dano ao erário, resultante da contratação das empresas São Luís
Promoções e Eventos Ltda (Processo 0018-LA/2011/0021) e Montart Estruturas e Eventos Ltda. (Processo 0020-LA/2011/0021) para as instalações provisórias do
Aeroporto Internacional Marechal Hugo Cunha Machado, em São Luís do Maranhão, ambos com fortes indícios de superfaturamento/sobrepreço, instaurando, se for o caso,
a devida tomada de contas especial, observados os termos da IN/TCU 56/2007;
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria de Engenharia - DE Infraero (73)
Síntese da providência adotada:
Em 16.10.2012 a Gerente de Relações com Órgãos Reguladores encaminhou a CF nº 1540/DJOR/2012-R, endereçada ao Secretário da Secex-MA, informando as tratativas
adotadas pela Infraero no tocante aos itens 1.4.1, 1.4.2 e 1.4.3 do Acórdão nº 1151/2012-TCU-2ª Câmara, que já foi objeto de demonstração por ocasião da apresentação do
Memorial protocolado em 24.08.2012 nos autos do TC 014.990/2011-3.
Síntese dos resultados obtidos
Não se aplica
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não se aplica
356
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO Infraero (73)
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
011 TC 033.474/2011-7 1151/2012-TCU-2ª Câmara 1.4.2 DE Ofício de Comunicação nº 2355/2012-
TCU/SECEX-MA de 6/9/2012
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
Superintendência Regional do Norte - SRNO Infraero (73)
Descrição da Deliberação:
1.4.2. determinar à presidência da Infraero que informe ao Tribunal de Contas da União - TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, as providências iniciais levadas a efeito com
vistas à apuração acima;
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria de Engenharia -DE Infraero (73)
Síntese da providência adotada:
Em 16.10.2012 a Gerente de Relações com Órgãos Reguladores encaminhou a CF nº 1540/DJOR/2012-R, endereçada ao Secretário da Secex-MA, informando as tratativas
adotadas pela Infraero no tocante aos itens 1.4.1, 1.4.2 e 1.4.3 do Acórdão nº 1151/2012-TCU-2ª Câmara, que já foi objeto de demonstração por ocasião da apresentação do
Memorial protocolado em 24.08.2012 nos autos do TC 014.990/2011-3.
Síntese dos resultados obtidos
Não se aplica
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não se aplica
357
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO Infraero (73)
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
012 TC 033.474/2011-7 1151/2012-TCU-2ª Câmara 1.4.3 DE Ofício de Comunicação nº 2355/2012-
TCU/SECEX-MA de 6/9/2012
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
Superintendência Regional do Norte - SRNO Infraero (73)
Descrição da Deliberação:
1.4.3. recomendar à presidência da Infraero que adote as medidas necessárias à conclusão, com celeridade, das obras de recuperação do Aeroporto Internacional de São Luís,
de forma a que não se prorrogue o prazo de conclusão previsto para março de 2012;
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria de Engenharia - DE Infraero (73)
Síntese da providência adotada:
Em 16.10.2012 a Gerente de Relações com Órgãos Reguladores encaminhou a CF nº 1540/DJOR/2012-R, endereçada ao Secretário da Secex-MA, informando as tratativas
adotadas pela Infraero no tocante aos itens 1.4.1, 1.4.2 e 1.4.3 do Acórdão nº 1151/2012-TCU-2ª Câmara, que já foi objeto de demonstração por ocasião da apresentação do
Memorial protocolado em 24.08.2012 nos autos do TC 014.990/2011-3.
Síntese dos resultados obtidos
Não se aplica
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não se aplica
358
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO Infraero (73)
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
013 TC033.980/2011-0 1152/2012-TCU-2ª Câmara 1.4.1 RE Ofício de Comunicação nº 240/2012-
TCU/SECEX-PE de 29/03/2012
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
SRNO Superintendência Regional do Norte Infraero (73)
Descrição da Deliberação:
1.4.1. recomendar à Infraero que analise a viabilidade de permitir, em futuros editais destinados à concessão de uso de área reservada à exploração comercial de agência de
turismo, que a concessionária possa prover serviços de câmbio a seus usuários também na modalidade prevista no art. 9º, inciso III, da Resolução – Bacen 3.954/2011, de
forma a ampliar a competição em futuros certames para contratação dessa natureza;
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria de Comercial -DC Infraero (73)
Síntese da providência adotada:
Foi dada ampla publicidade da determinação deste acórdão, na empresa, através do PRAI INFORMA no dia 20/04/2012.
A Gerente de Relações com Órgãos Reguladores encaminhou à Assessoria da Diretoria Comercial, em 16.04.2012, o Ofício de Comunicação nº 240/2012-TCU/SECEX-PE
para conhecimento e providências, em especial a recomendação do item 1.4.1. – CF nº 10080/DJOR/2012.
O processo foi encerrado em 18.04.2012
Síntese dos resultados obtidos
Não se aplica
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não se aplica
359
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO Infraero (73)
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
014 TC 001.668/2012-9 587/2012-TCU-Plenário 9.2 CI Ofício de Comunicação nº 740/2012
SECEX-RJ-D2 de 13/4/2012
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
Superintendência Regional do Rio de Janeiro - SRRJ Infraero (73)
Descrição da Deliberação:
9.2. dar ciência à Infraero de que, quanto ao pregão eletrônico 200/ADRJ/SBGL/2011, as condições iniciais da proposta vencedora, ausentes justificativas supervenientes,
deverão ser mantidas ao longo da execução do contrato assim como, em caso de eventual renovação contratual, não deverão ser acrescidas despesas a título de ―uniformes‖
e ―EPIs‖, nem despesas com vale-transporte acima das previstas na proposta vencedora;
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria de Administração Infraero (73)
Síntese da providência adotada:
Foi dada ampla publicidade da determinação deste acórdão, na empresa, através do PRAI INFORMA no dia 04/05/2012.
Em 30.07.2012 a Gerente de Relações com Órgãos Reguladores encaminhou através da CF CIRC. nº 21755/DJOR/2012 às Assessorias da Diretoria Comercial, da Diretoria
de Administração e à Superintendência Regional do Rio o Ofício de Comunicação nº 1760/2012-TCU/SECEX-RJ-D2 acompanhado do Acórdão nº 1746/2012-TCU-
Plenário para conhecimento.
O processo foi encerrado em 10.09.2012.
Síntese dos resultados obtidos
Não se aplica
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não se aplica
360
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO Infraero (73)
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
015 TC 010.765/2010-7 1538/2012-TCU-Plenário 9.1 AL Ofício de Comunicação nº 481/2012-
TCU/SECEX-2 de 22/6/2012
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
INFRAERO Infraero (73)
Descrição da Deliberação:
"9.1. alertar o Ministério do Esporte, o Ministério das Cidades, a Infraero, a Secretaria dos Portos, o Grupo Executivo da Copa do Mundo FIFA 2014 (GECOPA) e o Comitê
Gestor da Copa do Mundo FIFA 2014 (CGCOPA) que a utilização do RDC em obras com término posterior à Copa do Mundo de 2014 – ou às Olimpíadas de 2016,
conforme o caso – só é legítima nas situações em que ao menos fração do empreendimento tenha efetivo proveito para a realização desses megaeventos esportivos,
cumulativamente com a necessidade de se demonstrar a inviabilidade técnica e econômica do parcelamento das frações da empreitada a serem concluídas a posteriori, em
atendimento ao disposto nos arts. 1º, incisos de I a III; 39 e 42 da Lei 12.462/2011, c/c o art. 23, § 1º, da Lei 8.666/93."
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretorias de Administração, de Aeroportos, de Engenharia e de Empreendimentos Infraero (73)
Síntese da providência adotada:
Foi encaminhada a CF Circ. 18721/DJOR/2012, de 3/7/2012, para as Diretorias de Administração, de Aeroportos, de Engenharia e de Empreendimentos divulgando o teor
do Acórdão.
Síntese dos resultados obtidos
Não se aplica
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não se aplica
361
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO Infraero (73)
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
016 TC 008.957/2012-6 3541/2012-TCU-2ª Câmara 1.4.1 CI Ofício de Representação nº 1040/2012
SECEX-SP de 25/5/2012
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
Superintendência Regional de São Paulo - SRSP Infraero (73)
Descrição da Deliberação:
1.4.1. dar ciência à Superintendência Regional de São Paulo da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero/SAC/PR de que esta Corte identificou que, no
Termo de Referência do Pregão Eletrônico 133/ADSP-4/SGBR/2010 (subitem 4.21.1) deixou-se de mencionar informações necessárias para a elaboração de propostas dos
licitantes (especificar os protocolos padrão exigidos para integração com o protocolo TP/IP - ModBus e Bacnet), para o Sistema Integrado de Controle de Acesso (SICA);
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Superintendência Regional de São Paulo – SRSP Infraero (73)
Síntese da providência adotada:
Conforme CF Circ. nº 6997/Comissão de Licitação/2012, de 27/8/2012, o Pregão Eletrônico nº 133/ADSP-4/SBGR/2010 foi anulado.
O processo foi encerrado em 19.06.2012.
Síntese dos resultados obtidos
Não se aplica
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não se aplica
362
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO Infraero (73)
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
017 TC 004.554/2012-4 1227/2012-TCU-Plenário 9.1 CI Ofício de Comunicação nº 380/2012-
TCU/SECOB-1 de 25/5/2012
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
Aeroporto de Manaus / Eduardo Gomes - SBEG Infraero (73)
Descrição da Deliberação:
9.1. dar ciência à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) e ao Ministério do Esporte acerca do cronograma de desembolso (físico-financeiro) do
contrato 095-EG/2011/0025 está incompatível com a execução física dos serviços, o que, além de afrontar o disposto no art. 6º, inciso IX, alínea "e" e "f, c/c art. 40, inciso
XIV, alínea "b" da Lei 8.666/93, pode representar possível atraso na data prevista para a entrega da obra;
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria de Obras de Engenharia - DE Infraero (73)
Síntese da providência adotada:
Em 28.11.2012 a Gerente de Relações com Órgãos Reguladores encaminhou ao Secretário da Secob-1, André Luiz Mendes, a CF nº 35562/DE(DEAS)/2012 e seus anexos,
cientificando sobre o ajuste do cronograma físico-financeiro das obras em curso bem como das providências já adotadas no tocante aos achados 3.1 e 3.2 do Relatório de
Fiscalização, através de CF nº 35711/DJOR/2012.
O processo foi encerrado em 06.06.2012.
Síntese dos resultados obtidos
Não se aplica
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não se aplica
363
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO Infraero (73)
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
018 TC 004.554/2012-4 1227/2012-TCU-Plenário 9.2 NO Ofício de Comunicação nº 380/2012-
TCU/SECOB-1 de 25/5/2012
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
Aeroporto de Manaus / Eduardo Gomes - SBEG Infraero (73)
Descrição da Deliberação:
9.2. notificar a Infraero, com base no art. 179, § 6º, do Regimento Interno do TCU, que a reincidência no cometimento das irregularidades apuradas nos itens 3.1 e 3.2 do
relatório de auditoria, acostado à peça 32 deste processo, pode ensejar a apenação dos responsáveis, nos termos do art. 58, inciso II, da Lei 8.666/93;
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria de Obras de Engenharia - DE Infraero (73)
Síntese da providência adotada:
Em 28.11.2012 a Gerente de Relações com Órgãos Reguladores encaminhou ao Secretário da Secob-1, André Luiz Mendes, a CF nº 35562/DE(DEAS)/2012 e seus anexos,
cientificando sobre o ajuste do cronograma físico-financeiro das obras em curso bem como das providências já adotadas no tocante aos achados 3.1 e 3.2 do Relatório de
Fiscalização, através de CF nº 35711/DJOR/2012.
O processo foi encerrado em 06.06.2012.
Síntese dos resultados obtidos
Não se aplica
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não se aplica
364
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO Infraero (73)
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
019 TC 038.038/2011-0 1324/2012-TCU-Plenário 9.1 DE Ofício de Comunicação nº 398/2012-
TCU/SECOB-1 de 1/6/2012
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
Superintendentes da Diretoria de Engenharia da Sede Infraero (73)
Descrição da Deliberação:
“9.1. determinar a Infraero, com base no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU que, nos casos de obras com término posterior à Copa do Mundo de 2014 – ou às
Olimpíadas de 2016, somente utilize o Regime Diferenciado de Licitações Públicas (RDC), conforme o caso – nas situações em que ao menos fração do empreendimento
tenha efetivo proveito para a realização desses megaeventos esportivos, cumulativamente com a necessidade de se demonstrar a inviabilidade técnica e econômica do
parcelamento das frações da empreitada a serem concluídas a posteriori, em atendimento ao disposto nos arts. 1º, incisos de I a III; 39 e 42 da Lei 12.462/2011, c/c o art. 23,
§ 1º, da Lei 8.666/93;
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria de Obras de Engenharia - DE Infraero (73)
Síntese da providência adotada:
Foi dada ampla publicidade da determinação deste acórdão, na empresa, através do PRAI INFORMA no dia 16/07/2012.
Em 11.06.2012 o Diretor de Engenharia encaminhou aos Superintendentes da Diretoria de Engenharia da Sede cópia do Acórdão nº 1324/2012-TCU-Plenário acompanhado
do Relatório e Voto, para conhecimento e ampla divulgação junto às respectivas equipes, considerando a repercussão em todas as obras e serviços de engenharia da Infraero
com tal perfil – CF CIRC. nº 15812/DE(DEAS)/2012.
O processo foi encerrado em 03.07.2012.
Síntese dos resultados obtidos
Não se aplica
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não se aplica
365
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO Infraero (73)
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
020 TC 003.238/2012-1 1430/2012-TCU-Plenário 1.5.1 CI Ofício de Comunicação nº 708/2012-
TCU/SECEX-RN de 19/6/2012
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
Aeroporto de Natal / Augusto Severo - SBNT Infraero (73)
Descrição da Deliberação:
1.5.1. dar ciência à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero que, para fins de cumprimento da determinação contida no subitem 9.2 do Acórdão
166/2012 – TCU – Plenário, a exclusão do item “vale mercado” do contrato firmado com a empresa Flash Vigilância Ltda., vencedora do Pregão Eletrônico
281/ADNE/SBNT/2011, deve ter efeito a partir do início da execução do contrato e, portanto, caso não o tenha feito nestes termos, deve adotar medidas para o ressarcimento
de eventuais valores pagos indevidamente, encaminhando comprovação a este Tribunal.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Superintendência do Aeroporto de Natal Infraero (73)
Síntese da providência adotada:
Em 09/07/2012 o Superintendente do Aeroporto de Natal comunicou ao Secretário da SECEX-RN que as providências pertinentes foram adotadas e sanadas e foram
encaminhadas cópias dos documentos probatórios.
O processo foi encerrado em 20.07.2012.
Síntese dos resultados obtidos
Não se aplica
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não se aplica
366
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO Infraero (73)
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
021 TC 030.733/2011-1 4309/2012-TCU-2ª Câmara 11.5.1 DE Ofício de Comunicação nº 783/2012-
TCU/SECEX-AM de 9/7/2012
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
Superintendência Regional do Noroeste – SRNR/Manaus Infraero (73)
Descrição da Deliberação:
“1.5.1. determinar à Infraero – Superintendência Regional do Noroeste – SRNR/Manaus, que:
1.5.1.1. adote providências, nos termos do art. 133 da Lei 8.112/90, para o exato cumprimento do disposto no art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal de 1988,
combinado com o art. 118, § 2º, da Lei 8.112/1990, com vistas a sanar as falhas referentes à acumulação irregular de cargos públicos dos servidores listados a seguir: - Sra.
Cleodete Alaide Carvalho da Silva (CPF 026.981.882-00): exerce o cargo de Auxiliar de Escritório na Infraero e de Professora de nível médio no ensino fundamental na
Secretaria do Estado de Educação do Amazonas (Seduc/AM), que, pela disciplina do art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal de 1988, combinado com o art.
118, § 2º, da Lei 8.112/1990, são inacumuláveis; - Sr. Fabio Andre de Oliveira Malveira (CPF 718.461.902-15): exerce o cargo de Auxiliar de Escritório na Infraero e de
Professor de ciências exatas e naturais na Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Manaus (Semed/PMM), que, pela disciplina do art. 37, incisos XVI e XVII, da
Constituição Federal de 1988, combinado com o art. 118, § 2º, da Lei 8.112/1990, são inacumuláveis; - Sr. Jose Alves de Oliveira (CPF 034.368.372-53): exerce o cargo de
Auxiliar de Escritório na Infraero e de Professor de nível médio no ensino fundamental na Secretaria do Estado de Educação do Amazonas (Seduc/AM), que, pela disciplina
do art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal de 1988, combinado com o art. 118, § 2º, da Lei 8.112/1990, são inacumuláveis; - Sr. Paulo Alves (CPF
078.313.152-68): exerce o cargo de Auxiliar de Escritório na Infraero e de Vigia na Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas (Susam/AM), que, pela disciplina do art. 37,
incisos XVI e XVII, da Constituição Federal de 1988, combinado com o art. 118, § 2º, da Lei 8.112/1990, são inacumuláveis; e - Sra. Sammya Judiss (CPF 833.079.742-20):
exerce o cargo de Auxiliar de Escritório na Infraero e de Professora de ciências exatas e naturais na Semed/PMM, que, pela disciplina do art. 37, incisos XVI e XVII, da
Constituição Federal de 1988, combinado com o art. 118, § 2º, da Lei 8.112/1990, são inacumuláveis.
1.5.1.2. informe a este Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) dias, sobre as medidas adotadas e os resultados obtidos.”
Providências Adotadas
367
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Superintendência Regional do Noroeste - SRNR Infraero (73)
Síntese da providência adotada:
Em atendimento ao Ofício nº 683/2012-TCU/SECOB-1 a Gerente de Relações com Órgãos Reguladores em exercício encaminhou ao Secretário da Secob-1, em 04.02.2013,
os Memorandos-Circular nºs 217/DE/2013 e 2166/DTAS/2013 com esclarecimentos quanto às tratativas adotadas pela Infraero no tocante ao Aeroporto Internacional
Tancredo Neves/Confins – Ofício nº 1759/DJOR/2013.
O processo foi encerrado em 18.07.2012.
Síntese dos resultados obtidos
Não se aplica
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não se aplica
368
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO Infraero (73)
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
022 TC 013.389/2006-0 2152/2012-TCU-Plenário 9.2 DE Ofício de Comunicação nº 534/2012-
TCU/SECOB-1 de 16/8/2012
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
Aeroporto de Vitória - SBVT Infraero (73)
Descrição da Deliberação:
9.2. determinar à Infraero que, no prazo de 30 (trinta) dias após a notificação deste Acórdão, informe a este Tribunal acerca das últimas medidas tomadas em relação às
ações em curso na Justiça Federal, enfatizando as eventuais providências para a contestação do despacho proferido no âmbito da ação 2008.34.00.0032993-8 e para a
reversão da sentença proferida no âmbito da ação 2008.34.00.024285-2, que adotou o Laudo Pericial que fez levantamento superficial do empreendimento, sem as
informações necessárias para um possível encontro de contas, em detrimento do laudo do IPT, muito mais completo.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria de Engenharia Infraero (73)
Síntese da providência adotada:
Em atenção ao Ofício de Comunicação nº 534/2012-TCU/SECOB-1, a Gerente de Relações com Órgãos Reguladores em exercício encaminhou ao Secretário da Secob-1
André Luiz Mendes, em 19.09.2012, a CF nº 27498/DJPC/2012 com as informações sobre a determinação contida no item 9.2 do Acórdão nº 2152/2012-TCU-Plenário - CF
nº 27732/DJOR/2012.
Síntese dos resultados obtidos
Não se aplica
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não se aplica
369
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO Infraero (73)
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
023 TC 020.933/2005-9 2232/2012-TCU-Plenário 9.4 DE Ofício de Comunicação nº 2230/2012-
TCU/SECEX-RJ de 28/9/2012
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
Aeroporto de Jacarepaguá Infraero (73)
Descrição da Deliberação:
9.4. determinar à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero que:
9.4.1. com relação aos Contratos nº 02.1997.065.0024, 02.1997.065.0023 e 02.1997.065.0038, caso opte pela sua renovação, nos termos previstos nos respectivos contratos,
registre nos autos que a solução adotada é vantajosa economicamente, com base em estudos pormenorizados, efetuados pela concedente, que reflitam a situação do mercado
local. Caso opte pela realização de novo procedimento licitatório, notifique tempestivamente o concessionário acerca do desinteresse na prorrogação do referido contrato,
cientificando-o do prazo para a desocupação da área;
9.4.2. com relação ao Contrato nº 02.1998.065.0020, caso seja de seu interesse, adote tempestivamente as medidas necessárias para realização de procedimento licitatório
destinado a conceder a referida área, notificando o concessionário acerca da impossibilidade de prorrogação do contrato em questão e cientificando-o do prazo para a
desocupação da área;
9.4.3. com relação ao Contrato nº 02.1995.065.0036, caso seja de seu interesse, adote as medidas legais cabíveis para regularizar a concessão de uso da área objeto da
avença, quando prolatada sentença com trânsito em julgado nos Processos nº 2009.51.01.028368-8 e 2010.51.01.005439-2, em trâmite na 14ª Vara Federal do Rio de
Janeiro;
9.4.4. acompanhe atentamente o desenrolar das ações judiciais envolvendo contratos de concessão de uso de áreas do Aeroporto de Jacarepaguá, listadas à fl. 1337 - anexo 9,
informando a este Tribunal sobre o desfecho de cada uma delas e sobre as providências adotadas pela entidade para o ressarcimento dos valores que deixaram de ser
recolhidos à Infraero em razão dessas ações;
Providências Adotadas
370
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Superintendência do Aeroporto de Jacarepaguá Infraero (73)
Síntese da providência adotada:
Em atenção ao Ofício de Comunicação nº 2230/2012-TCU/SECEX-RJ/D2 em 23.11.2012 o Superintendente do Aeroporto de Jacarepaguá Hélio Batista dos Santos Filho,
por meio da CF nº 1558/SBJR(JRCM)/2012 endereçada à Assessora da Secex-RJ Maria Lúcia Borba Samico, prestou esclarecimentos e anexou documentação
comprobatória, considerando evidenciado que a Administração do Aeroporto de Jacarepaguá permanece fielmente adotando todos os procedimentos determinados pelo
Tribunal, estabelecidos no Acórdão nº 1181/2008-Plenário, Acórdão nº 2306/2008-Plenário, Acórdão nº 3087/2008-Plenário, Acórdão nº 674/2009-Plenário e Acórdão nº
2232/2012-Plenário, uma vez que a decisão pela possibilidade de prorrogação de contratos da Dependência está condicionada a ampla avaliação de todo o período de
concessão, sendo indispensável à constatação de ausência de indícios de irregularidades e, ainda, desde que a previsão de renovação esteja expressamente prevista em
cláusula estabelecida no contrato inicial.
Síntese dos resultados obtidos
Não se aplica
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não se aplica
371
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO Infraero (73)
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
024 TC 011.540/2012-5 2293/2012-TCU-Plenário 9.1 DE Ofício de Comunicação nº 568/2012-
TCU/SECOB-1 de 30/8/2012
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
Aeroporto Internacional de Confins/Tancredo Neves - SBCF Infraero (73)
Descrição da Deliberação:
9.1. determinar à Infraero, com base no art. 251, caput, do Regimento Interno do TCU, que:
9.1.1. exija a motivação, por meio de memorial de cálculo próprio, das soluções técnicas adotadas para a adoção de tubulões nas fundações objeto do Contrato 072-EG/2011-
0058, com particular cautela quanto a tensão admissível no solo e o fator de segurança utilizado, acompanhado de estudo comparativo com outras soluções de engenharia
tecnicamente viáveis, principalmente as concernentes à utilização de fundações rasas, como sapatas, em atenção ao art. 50 da Lei 9.784/99 e ao princípio da economicidade;
9.1.2. tome as providências necessárias, se ainda não o fez, para a formalização de termo aditivo ao Contrato 072/EG/2011-0058, tão logo esteja definida a possível alteração
na execução de serviços de granito, considerando a correta incidência dos tributos, de acordo com as condições particulares da obra, bem como a execução de serviços não
previstos na planilha orçamentária vigente, tal como consta do item 3.2 do relatório de auditoria;
9.1.3. faça valer as exatas consequências estipuladas no contrato EG/2011-0058, pactuado com a empresa A & A Arte Arquitetura Isabel Caminha Ltda., no que concerne ao
atraso na entrega do objeto avençado, mormente no que se refere à potencial multa a ser aplicada, garantido à contratada o prévio contraditório;
9.1.4. caso decorram custos ou prejuízos ao erário decorrentes da mora na entrega dos projetos pela empresa A & A Arte Arquitetura Isabel Caminha Ltda., como o atraso da
obra e os custos eventualmente decorrentes da manutenção do canteiro de obras, promova as medidas necessárias para o respectivo ressarcimento ao erário dessas despesas
pela projetista, inclusive, caso exauridas as medidas administrativas para recuperação do prejuízo, por meio de tomada de contas especial própria, nos termos do art. 8º,
caput, da Lei 8.443/92;
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria de Obras de Engenharia - DE Infraero (73)
372
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Síntese da providência adotada:
A Gerente de Relações com Órgãos Reguladores encaminhou ao Secretário da Secob-1, em atenção ao Ofício de Comunicação nº 568/2012-TCU/SECOB-1, os expedientes
CFs nºs 28605/DE(DEAS)/2012 e 28496/GTCF/2012 contendo informações acerca das tratativas que vem sendo adotadas pela Infraero no tocante ao Acórdão nº
2293/2012-TCU-Plenário – CF nº 29809/DJOR/2012.
O processo foi encerrado em 17.09.2012.
Síntese dos resultados obtidos
Não se aplica
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não se aplica
373
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO Infraero (73)
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
025 TC 011.540/2012-5 2293/2012-TCU-Plenário 9.2 DE Ofício de Comunicação nº 568/2012-
TCU/SECOB-1 de 30/8/2012
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
Aeroporto Internacional de Confins/Tancredo Neves - SBCF Infraero (73)
Descrição da Deliberação:
9.2. notificar à Infraero, com base no art. 179, § 6º, do Regimento Interno do TCU, sobre as seguintes impropriedades identificadas na execução do TC 072/EG/2011-0058:
9.2.1. ausência de motivação para as soluções técnicas adotadas nas fundações da marquise, em especial quanto à economicidade, em afronta ao art. 50 da Lei 9.784/1999;
9.2.2. execução física dos serviços incompatível com o cronograma físico-financeiro previsto, a evidenciar atraso na obra, com possibilidade de impactos negativos no
evento Copa do Mundo de 2014, caso não recuperados os prazos até então ultrapassados;
9.2.3. ausência de memória de cálculo para as medições do item 01.04.100.09 do orçamento (remoção de instalações existentes), não atendendo por completo à determinação
constante do item 9.2.1 do Acórdão 718/2011-Plenário;
9.2.4. adoção de planilhas orçamentárias incapazes de viabilizar um controle efetivo sobre os quantitativos executados de serviços presentes em diferentes etapas da obra,
consolidados em um único item da planilha orçamentária, como no caso do fornecimento de aço, em desarmonia com o art. 6º, inciso IX, da Lei 8.666/93
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria de Obras de Engenharia Infraero (73)
Síntese da providência adotada:
A Gerente de Relações com Órgãos Reguladores encaminhou ao Secretário da Secob-1, em atenção ao Ofício de Comunicação nº 568/2012-TCU/SECOB-1, os expedientes
CF’s nºs 28605/DE(DEAS)/2012 e 28496/GTCF/2012 contendo informações acerca das tratativas que vem sendo adotadas pela Infraero no tocante ao Acórdão nº
2293/2012-TCU-Plenário – CF nº 29809/DJOR/2012.
O processo foi encerrado em 17.09.2012.
Síntese dos resultados obtidos
Não se aplica
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não se aplica
374
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO Infraero (73)
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
026 TC 028.241/2012-6 2880/2012-TCU-Plenário 9.1 DE Ofício de Comunicação nº 683/2012-
TCU/SECOB-1 de 29/10/2012
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
Aeroporto Internacional de Confins/Tancredo Neves - SBCF Infraero (73)
Descrição da Deliberação:
9.1. determinar à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), com fulcro no art. 250, inciso II, que:
9.1.1. elabore, no prazo de 90 dias, caso ainda não o tenha feito, o projeto executivo da estrutura metálica do TPS-3, que deve incluir memoriais de cálculo e justificativas
para as premissas e critérios adotados, com vistas a comprovar a adequação e economicidade da solução lá prevista;
9.1.2. em caso de confirmação quanto à adequação/otimização do projeto executivo estrutural, efetue a alteração da planilha orçamentária e o aditivo contratual, suprimindo
os quantitativos dos serviços reduzidos;
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria de Gestão de Empreendimentos – DT Infraero (73)
Síntese da providência adotada:
Em atenção ao Ofício foi encaminhado ao Secretário da SecobEdif, em 04.03.2013 o Memorando nº 4429/DTPE/DESS/2013 produzido pela Superintendência de
Planejamento e Controle de Empreendimentos e pela Superintendência de Empreendimentos Sul e Sudeste – Ofício nº 2951/PRAI(CPAAE)/2013.
Síntese dos resultados obtidos
Não se aplica
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não se aplica
375
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO Infraero (73)
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
027 TC 028.241/2012-6 2880/2012-TCU-Plenário 9.3 AL Ofício de Comunicação nº 683/2012-
TCU/SECOB-1 de 29/10/2012
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
Aeroporto Internacional de Confins/Tancredo Neves - SBCF Infraero (73)
Descrição da Deliberação:
9.3. alertar o Ministério do Esporte, o Ministério das Cidades, a Infraero, a Secretaria dos Portos, o Grupo Executivo da Copa do Mundo FIFA 2014 (GECOPA) e o Comitê
Gestor da Copa do Mundo FIFA 2014 (CGCOPA) que a utilização do RDC em obras com término posterior à Copa do Mundo de 2014 - ou às Olimpíadas de 2016,
conforme o caso - só é legítima nas situações em que ao menos fração do empreendimento tenha efetivo proveito para a realização desses megaeventos esportivos,
cumulativamente com a necessidade de se demonstrar a inviabilidade técnica e econômica do parcelamento das frações da empreitada a serem concluídas a posteriori, em
atendimento ao disposto nos arts. 1º, incisos de I a III; 39 e 42 da Lei 12.462/2011, c/c o art. 23, §1º, da Lei 8.666/1993.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria de Gestão de Empreendimentos – DT Infraero (73)
Síntese da providência adotada:
A Gerente de Relações com Órgãos Reguladores encaminhou à Assessoria da Diretoria de Gestão de Empreendimentos – DT e à Assessoria da Diretoria de Engenharia -
DE, em 19.11.2012, o Ofício nº 683/2012-TCU/SECOB-1 para conhecimento e providências – CF CIRC. nº 34433/DJOR/2012.
Síntese dos resultados obtidos
Não se aplica
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não se aplica
376
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO Infraero (73)
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
028 TC 039.113/2012-4 3366/2012-TCU-Plenário 9.9 NO Ofício de Comunicação nº 0723/2012-
TCU/SECOB-1 de 6/12/2012
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
Aeroporto Internacional Salgado Filho Porto Alegre - SBPA Infraero (73)
Descrição da Deliberação:
9.1. notificar à Infraero, com base no art. 179, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal, que:
9.1.1. é ilegal a revisão do orçamento fechado durante a fase externa da licitação sem a tempestiva disponibilização à equipe de auditoria, o que contraria os preceitos
estabelecidos pelo art. 6º, § 3º, da Lei 12.462/2011, e capítulo II – da fase interna – e art. 9º, § 1º, do Decreto 7.581/2011, alertando-a que todas as revisões necessárias
devem, em regra, ser feitas na fase interna da licitação;
9.1.2. nos próximos certames, justifique em que termos os elementos de fundação se distinguem de outras obras de mesmo porte e tipologia, em termos de complexidade,
que justifiquem a inclusão daqueles elementos construtivos no rol de serviços para os quais se exija a apresentação de atestados de qualificação técnica;
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria de Gestão de Empreendimentos – DT e à Superintendência de Licitações e Compras – DALC Infraero (73)
Síntese da providência adotada:
Foi dada ampla publicidade da determinação deste acórdão, na empresa, através do PRAI INFORMA no dia 28/12/2012.
A Gerente de Relações com Órgãos Reguladores encaminhou à Assessoria da Diretoria de Gestão de Empreendimentos – DTAS e à Superintendência de Licitações e
Compras – DALC em 12.12.2012 o Acórdão nº 3366/2012-TCU-Plenário, acompanhado do Relatório e Voto, para conhecimento e providências necessárias – CF CIRC. nº
37116/DJOR/2012.
Síntese dos resultados obtidos
Não se aplica
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não se aplica
377
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO Infraero (73)
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
029 TC 009.038/2012-4 3443/2012-TCU-Plenário 9.4 NO Ofício de Oitiva nº 0742/2012-TCU/SECOB-1
de 14/12/2012
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
Aeroporto Internacional de Brasília/Juscelino Kubitschek - SBBR Infraero (73)
Descrição da Deliberação:
9.4. notificar à Infraero, com base no art. 179, § 6º, do Regimento Interno do TCU, que, doravante, formalize tempestivamente aditivo contratual com a finalidade de
compatibilizar os serviços executados com os encargos constantes do contrato, de modo a não incorrer em contratação verbal, em afronta ao art. 60, parágrafo único, da Lei
8.666/93, como ainda em liquidação irregular de despesas, em desconformidade com os arts. 62 e 63 da Lei 4.320/64;
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria de Gestão de Empreendimentos Infraero (73)
Síntese da providência adotada:
Foi dada ampla publicidade da determinação deste acórdão, na empresa, através do PRAI INFORMA no dia 10/01/2013.
As informações prestadas pelo Superintendente de Empreendimentos e pela Gerente de Empreendimentos constantes da CF nº 38894/DENN/GTBR/2012 (c/ 5 anexos), de
27.12.2012 foram encaminhadas ao Secretário da Secob-1 André Luiz Mendes, em 04.01.2013 – Ofício nº 55/PRAI(CPAAE)/2013
Síntese dos resultados obtidos
Não se aplica
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não se aplica
378
Relatório de Gestão do exercício de 2012
10.1.2 Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício
Quadro A.10.2 - Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício
UNIDADE JURISDICIONADA
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO Infraero (73)
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
001 TC 026.156/2011-3 1449/2012-TCU-Plenário 9.4 RE Ofício Comunica Decisão com Prazo nº
099/2012 SEPROG de 20/6/2012
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
Aeroportos Internacionais da rede Infraero Infraero (73)
Descrição da Deliberação:
9.4 - recomendar à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária que:
9.4.1 identifique as áreas contíguas às do controle migratório e alfandegário que possam ser revertidas para essas atividades, especialmente nos aeroportos onde esse espaço
seja insuficiente para atender à demanda de passageiros de voos internacionais com níveis razoáveis conforto e segurança exigidos à prestação de serviços públicos
(§ 121);
9.4.2 aperfeiçoe a sinalização dos aeroportos que orienta os passageiros oriundos de voos internacionais, quanto aos trajetos internos, desde a saída da aeronave até sua
passagem pelo portão de desembarque, avaliando a necessidade, em áreas–chave desse trajeto, de complementar letreiros informativos com sinalização mais
eficiente (§ 128);
9.4.3 viabilize, nos aeroportos internacionais da sua rede operacional, as condições necessárias para que os passageiros internacionais possam efetuar, no próprio aeroporto e
em qualquer horário (por exemplo, mediante caixas eletrônicos), o pagamento de eventuais tributos e multas aplicadas pela Receita Federal e Polícia Federal (§
308);
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretorias Comercial e de Operações Infraero (73)
379
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Síntese da providência adotada:
Por meio da CF nº 27532/DJOR/2012, de 18.09.2012, a Infraero solicitou ao Secretário de Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo – SEPROG rever a decisão
contida no item 9.4.3 do Acórdão nº 1449/2012-TCU-Plenário.
Síntese dos resultados obtidos
Não se aplica
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não se aplica
380
Relatório de Gestão do exercício de 2012
UNIDADE JURISDICIONADA
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO Infraero (73)
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
002 TC 016.466/2009-9 6249/2012-TCU-1ª Câmara 9.3 PR Ofício de Oitiva nº 450/2011-TCU/SECEX-1 de
18/07/2011
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
Aeroporto Internacional Tom Jobim/Galeão – SBGL Infraero (73)
Descrição da Deliberação:
9.3. fixar prazo de noventa dias para a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária adotar providências necessárias ao exato cumprimento da lei, consistentes na
implementação das ações abaixo descritas, no âmbito do Contrato 024.ST/2004-0061, referenciadas à instrução da Unidade Técnica e planilhas anexas, transcritas no
relatório, e que integram o presente acórdão, se necessário, mediante celebração de termo aditivo, observando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa:
9.3.1. cálculo atualizado e estorno dos pagamentos indevidos a título de volume de perdas não descontadas; volume de água consumido pela contratada não cobrado;
pagamentos a maior em energia elétrica; e pagamentos pela provisão para devedores duvidosos (itens 7, 8, 9 e 10 da instrução e planilhas 1, 2, 3 e 4);
9.3.2. análise crítica do sistema de fontes alternativas de água do aeroporto, avaliando fatores como: o aumento do consumo total de água no aeroporto coincidente com a
introdução de água de fontes alternativas; a vantajosidade e economicidade da implementação do sistema de reuso, considerando os investimentos inseridos na planilha
contratual; e a possibilidade de economia de água fornecida pela Cedae caso o consumo na estação de tratamento APOIO voltasse aos patamares anteriores a out/2009 (item
8 da instrução);
9.3.3. adequação do item de custo relativo ao insumo energia elétrica, de modo a que tal custo fique coerente com os valores cobrados mensalmente por meio de rateio ou,
caso julgue conveniente, extinga esse item de custo bem como a cobrança mensal da contratada (item 9 da instrução);
9.3.4. extinção do item de custo relativo à Provisão para Devedores Duvidosos (item 10 da instrução);
9.3.5. cálculo atualizado e estorno do montante pago a maior a título de despesas financeiras, considerando os períodos de amortização e a taxa de juros indicados nas
planilhas 6-11 e extinção dos itens de custo relativos a essas despesas, caso não haja saldo a pagar à contratada, ou à adequação dos itens caso haja saldo a pagar (item 11 da
instrução);
9.3.6. exclusão dos reajustes já concedidos aos itens de custos relativos aos investimentos e às despesas financeiras, bem como se abstenha de reajustá-los (item 11 da
381
Relatório de Gestão do exercício de 2012
instrução);
9.3.7. cálculo atualizado e estorno do montante pago a maior a título de CPMF, bem como extinção desse item de custo (item 11 da instrução e planilha 5);
9.3.8. em conformidade com o item 11 desta instrução, proceda ao cálculo atualizado e ao estorno do montante pago a maior a título de Despesas Administrativas do
Escritório Central, bem como promova a adequação desse item de custo, presente no BDI, ao percentual de 1,43% (item 11 da instrução);
9.3.9. na eventual concessão de reajuste de tarifas, considerar as disposições deste acórdão, bem como, se houver pagamentos a fazer à CDN, relativos a competências
anteriores, realizar a devida compensação com os valores a recuperar decorrentes das irregularidades apontadas nestes autos.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Superintendência Regional do Rio de Janeiro – SRRJ Infraero (73)
Síntese da providência adotada:
Em 19.11.2012 a Gerente de Relações com Órgãos Reguladores encaminhou à Superintendência Regional do Rio de Janeiro e à Gerência Regional de Manutenção a CF nº
34459/DJOR/2012 informando que em virtude da necessidade de adoção de medidas referentes ao contrato 024-ST/2004/0061, realizou um estudo a partir dos cálculos
constantes na planilha do Tribunal em conjunto com o processo interno da Infraero, que resultou no débito de R$ 18.040.106,37 a ser ressarcido pelo Consórcio CDN. Para
tanto, encaminhou o citado Acórdão junto com o relatório elaborado pela DJOR, com o intuito de que sejam tomadas as medidas necessárias para o cumprimento integral
das determinações do Tribunal.
O processo foi encerrado em 24.10.2012 e reaberto em 07.11.2012.
Em 20.12.2012 a Infraero recebeu o Ofício nº 859/2012-TCU/SECEX-1, de 11.12.2012 notificando que foram interpostos embargos de declaração pela empresa CDN
Serviços de Água e Esgoto S.A. contra o Acórdão nº 6249/2012-TCU-1ª Câmara. O referido recurso foi conhecido com efeito suspensivo somente em relação ao item 9.3 e
seus subitens e encontra-se pendente de apreciação de mérito pelo Colegiado do Tribunal.
Síntese dos resultados obtidos
Não se aplica
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não se aplica
382
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO Infraero (73)
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
003 TC 017.603/2012-9 3011/2012-TCU-Plenário 9.4 DE Ofício de Notificação nº 0216/2012-
TCU/Adplan de 13/11/2012
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
Aeroportos Copa 2014 Infraero (73)
Descrição da Deliberação:
9.4. determinar à Infraero que, com base no art. 157, caput, do Regimento Interno do TCU, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da ciência, apresente as medidas adotadas
para superar o atraso identificado nos cronogramas previstos nos editais e na última versão da matriz de responsabilidades para a Copa do Mundo de 2014;
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria de Gestão de Empreendimentos e da Diretoria de Engenharia Infraero (73)
Síntese da providência adotada:
Foi dada ampla publicidade da determinação deste acórdão, na empresa, através do PRAI INFORMA no dia 18/12/2012.
Em atendimento ao Ofício de Notificação nº 216/2012-TCU/Adplan requerendo o cumprimento dos itens 9.4 e 9.9 do Acórdão nº 3011/2012-TCU-Plenário, a Gerente de
Relações com Órgãos Reguladores encaminhou ao Secretário da ADPLAN, Marcelo Luiz Souza Eira, em 18.02.2013, os Memorandos nºs 2103/DE(DEAS)/2013 e
3040/DALC(LCNS)/2013, contendo informações prestadas pela Diretoria de Engenharia e Superintendência de Licitações e Compras – Ofício nº 2285/DJOR/2013.
Síntese dos resultados obtidos
Não se aplica
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não se aplica
383
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO Infraero (73)
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
004 TC 017.603/2012-9 3011/2012-TCU-Plenário 9.9 RE Ofício de Notificação nº 0216/2012-
TCU/Adplan de 13/11/2012
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
Aeroportos da Copa 2014 Infraero (73)
Descrição da Deliberação:
9.9. recomendar à Infraero, com base no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que, em face do caráter optativo do orçamento fechado em licitações vigidas
segundo o RDC, pondere a vantagem, em termos de celeridade, de realizar procedimentos com preço fechado em obras mais complexas, com prazo muito exíguo para
conclusão e cuja parcela relevante dos serviços a serem executados não possua referência explícita no Sinapi/Sicro, em face da real possibilidade de preços ofertados
superiores aos orçados, decorrente da imponderabilidade da aferição dos custos dessa parcela da obra;
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria de Gestão de Empreendimentos e da Diretoria de Engenharia Infraero (73)
Síntese da providência adotada:
Foi dada ampla publicidade da determinação deste acórdão, na empresa, através do PRAI INFORMA no dia 18/12/2012.
Em atendimento ao Ofício de Notificação nº 216/2012-TCU/Adplan requerendo o cumprimento dos itens 9.4 e 9.9 do Acórdão nº 3011/2012-TCU-Plenário, a Gerente de
Relações com Órgãos Reguladores encaminhou ao Secretário da ADPLAN, Marcelo Luiz Souza Eira, em 18.02.2013, os Memorandos nºs 2103/DE(DEAS)/2013 e
3040/DALC(LCNS)/2013, contendo informações prestadas pela Diretoria de Engenharia e Superintendência de Licitações e Compras – Ofício nº 2285/DJOR/2013.
Síntese dos resultados obtidos
Não se aplica
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não se aplica
384
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO Infraero (73)
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
005 TC 013.710/2011-7 3261/2012-TCU-Plenário 9.2 DE Ofício de Comunicação nº 1286/2012-
TCU/SECEX-PE de 3/12/2012
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
Aeroporto Internacional de Recife - SBRF Infraero (73)
Descrição da Deliberação:
9.2. com fundamento no art. 250, inciso II do Regimento Interno/TCU, determinar à Gerência de Engenharia da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero
– Superintendência do Nordeste), que:
9.2.1. em relação ao Contrato TC 053-EG/2011/0014, quanto aos serviços que contenham insumos betuminosos em sua composição de custo, proceda ao cálculo e à glosa,
nos próximos pagamentos a serem feitos à Novatec, dos valores que foram pagos indevidamente acima daqueles que seriam obtidos por meio da utilização da sistemática de
cálculo para insumos betuminosos regulamentada pelo DNIT, Portaria 349/2010 e Instrução de Serviço 2/2011, as quais seguiram orientações contidas em acórdãos do TCU,
a exemplo dos 1.077/2008, 2.649/2007, 1.616/2006, 268/2003, 2.087/2004, 1.120/2004, 1.772/2004, 267/2005, 1.077/2008 e 85/2008, todos do Plenário, inclusive
observando a pertinência da duplicidade dos custos com controle tecnológico;
9.2.2. abstenha-se de realizar pagamentos à Novatec, em valores que venham a ser superiores àqueles que seriam obtidos por meio da utilização da sistemática de cálculo
para insumos betuminosos regulamentada pelo DNIT, descrita no item anterior;
9.2.3. abstenha-se de realizar alterações de métodos construtivos que impliquem oneração de contrato, sem que sejam fundamentadas em estudos técnicos preliminares que
assegurem a adequabilidade da solução final escolhida, que deve conter justificativas técnicas e econômicas que fundamentem a alteração de solução inicialmente prevista,
observando os princípios da economicidade e da eficiência, procedendo, no caso da supressão de serviços, a devida análise das alterações do projeto sobre os demais
serviços correlacionados.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Gerência de Engenharia da Superintendência Regional do Nordeste Infraero (73)
Síntese da providência adotada:
Em atenção ao Ofício de Comunicação nº 1286/2012-TCU/SECEX-PE a Gerente de Relações com Órgãos Reguladores encaminhou ao Secretário da SECEX-PE, Fabiano
385
Relatório de Gestão do exercício de 2012
de Oliveira Luna, em 28.02.2013 o Memorando nº 404/SRNE/2013 (anexo Memorando nº 209/EGNE/2013) contendo informações acerca das tratativas adotadas pela
Administração, concernentes ao item 9.3 do Acórdão nº 3261/2012-TCU-Plenário – Ofício nº 2766/DJOR/2013.
Síntese dos resultados obtidos
Não se aplica
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não se aplica
386
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO Infraero (73)
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
006 TC 017.518/2012-1 3361/2012-TCU-Plenário 9.1 RE Ofício de Comunicação nº 0728/2012-
TCU/SECOB-1 de 7/12/2012
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
Aeroporto Internacional Salgado Filho - SBPA Infraero (73)
Descrição da Deliberação:
9.1. notificar a Infraero, com base no art. 179, § 6º, do Regimento Interno do TCU, que foram encontradas as seguintes impropriedades na análise da documentação referente à
Concorrência 003/ADSU/SBPA/2012:
9.1.1. preços de insumos não contemplados pelos sistemas referenciais baseados em apenas uma cotação obtida junto a fornecedores, em contrariedade com o §2º do art. 125 da Lei
12.465/2011 (LDO 2012), observando que, de acordo com jurisprudência do TCU, consubstanciada pelos Acórdãos Plenários 1.266/2011, 837/208 e 3.219/2010, caso não seja
possível obter o número mínimo de três cotações de fornecedores distintos, deve ser apresentada justificativa hábil para tal;
9.1.2. projeto executivo deficiente, decorrente da omissão de informações sobre a instalação de tubulação em rede existente bem como na avaliação dos quantitativos de serviços, o
que deve ser objeto de conhecimento da equipe de fiscalização do contrato, com vistas a evitar possíveis inconvenientes e prejuízos à administração durante a execução da obra;
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Superintendência Regional do Sul Infraero (73)
Síntese da providência adotada:
A Gerente de Relações com Órgãos Reguladores, encaminhou à Superintendência Regional do Sul em 12.12.2012 o Acórdão nº 3361/2012-TCU-Plenário, a fim de que os
responsáveis tomem ciência e possam adotar as providências cabíveis – CF nº 37110/DJOR/2012.
O processo foi encerrado em 11.01.2013.
Síntese dos resultados obtidos
Não se aplica
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não se aplica
387
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO Infraero (73)
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
015 TC 007.722/2006-7 778/2012-TCU-Plenário 9.1 CI Ofício de Comunicação nº 313/2012-
TCU/SECOB-1 de 11/4/2012
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
Aeroporto de Goiânia - SBGO Infraero (73)
Descrição da Deliberação:
9.1. dar ciência à Infraero de que:
9.1.1. não há novas providências a serem adotadas por este Tribunal em relação às obras do Aeroporto de Goiânia, cabendo aos gestores públicos adotarem as medidas que
entenderem oportunas e convenientes;
9.1.2. a atuação desta Corte de Contas será retomada quando receber o projeto executivo das obras atualizado e acompanhado do respectivo orçamento;
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria de Gestão de Empreendimentos - DT Infraero (73)
Síntese da providência adotada:
Em 24.04.2012 a Gerente de Relações com Órgãos Reguladores encaminhou, através da CF nº 10889/DJOR/2012, à Assessoria da Diretoria de Empreendimentos o Ofício
de Comunicação nº 313/2012-TCU/SECOB-1 para providências que forem julgadas oportunas e convenientes, solicitando que após a conclusão dos projetos executivos da
obra, sejam os mesmos enviados à DJOR acompanhados do respectivo orçamento, para que seja noticiado ao Tribunal nos termos do acórdão proferido.
Síntese dos resultados obtidos
Não se aplica
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não se aplica
388
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO Infraero (73)
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
024 TC 013.389/2006-0 2152/2012-TCU-Plenário 9.1 CI Ofício de Comunicação nº 534/2012-
TCU/SECOB-1 de 16/8/2012
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG
Aeroporto de Vitória - SBVT Infraero (73)
Descrição da Deliberação:
9.1. dar ciência à Infraero de que:
9.1.1. não há novas providências a serem adotadas por este Tribunal em relação às obras do Aeroporto de Vitória, cabendo aos gestores públicos adotarem as medidas que
entenderem oportunas e convenientes;
9.1.2. a atuação desta Corte de Contas será retomada quando receber os Projetos Executivos das obras atualizados e acompanhados dos respectivos orçamentos;
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Diretoria de Engenharia Infraero (73)
Síntese da providência adotada:
Em atenção ao Ofício de Comunicação nº 534/2012-TCU/SECOB-1, a Gerente de Relações com Órgãos Reguladores em exercício encaminhou ao Secretário da Secob-1
André Luiz Mendes, em 19.09.2012, a CF nº 27498/DJPC/2012 com as informações sobre a determinação contida no Acórdão nº 2152/2012-TCU-Plenário - CF nº
27732/DJOR/2012.
Síntese dos resultados obtidos
Não se aplica
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não se aplica
389
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO Infraero (73)
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida
034 TC 018.258/2010-7 6883/2012-TCU-1ª Câmara 1.8 DE Ofício de Notificação nº 693/2013-TCU/SEFIP de
17/01/2013
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código
SIORG
Superintendência de Recursos Humanos Infraero (73)
Descrição da Deliberação:
1.8. Determinar à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária que se abstenha de nomear candidato aprovado em concurso público após o prazo de validade do
certame, atentando-se para que a nomeação do candidato seja publicada no DOU ainda na vigência do certame.”
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Código
SIORG
Superintendência de Recursos Humanos Infraero (73)
Síntese da providência adotada:
Em 11.12.2012 a Infraero interpôs recurso de Pedido de Reexame contra o Acórdão nº 6883/2012 – TCU – 1ª Câmara. Foi designada a Ministra Ana Arraes para relatora do
recurso.
Síntese dos resultados obtidos
Não se aplica
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não se aplica
390
Relatório de Gestão do exercício de 2012
10.1.3 Recomendações do OCI Atendidas no Exercício
Quadro A.10.3 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa Código SIORG
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 73
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Itens do RA Comunicação Expedida
1 Relatório de Auditoria Operacional nº
1/2011(OS nº 2011/0296)
a, c, d, e, g, j (segunda
parte), o, p
Ofício nº
40/2012/COAUD/CISET/SG-PR
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 73
Descrição da Recomendação
a) Criação de sistema de informação integrado para a gestão dos empreendimentos. Ao implementar essa ação, a
empresa deve adotar cuidados para evitar que o processo de desenvolvimento ou customização comprometa o
andamento das atividades. Deve, ainda, coordená-lo com a reestruturação da empresa que decorrerá do processo de
concessão dos aeroportos.
c) Regulamentação do papel do líder do empreendimento, contendo pelo menos os seguintes requisitos: atos formais de
designação; formulação de normas detalhadas de suas atribuições; nível de competência para condução do processo, de
forma a lhe conferir autonomia compatível com sua missão.
d) Designação de empregados para a função de líder de empreendimento em nível hierárquico com autonomia
compatível com as atribuições - no mínimo superintendente regional. Isso se justifica pelo fato do líder ser mais um
agente facilitador do que executor.
e) Implementação de ações efetivas para assegurar uma maior estabilidade dos requisitos dos empreendimentos ao
longo do processo de elaboração dos projetos e execução das obras, de modo a evitar alterações de escopo ou de
características importantes, que impliquem no reinício dos trabalhos ou ampliação dos prazos de conclusão.
g) Maior acompanhamento, pela Diretoria de Empreendimento - DT, no tocante ao andamento das ações conduzidas
pelas GTs, atuando prioritariamente nos empreendimentos que apresentam cronogramas com maiores atrasos, num
sistema consolidado de informações e permanentemente atualizado.
j) Segunda parte da recomendação: Otimizar a coordenação de prazos entre diversas etapas ou contratos de um mesmo
empreendimento: obras e apoio à fiscalização, projeto executivo e obras, obras e aquisição de mobiliários e
equipamentos. Embora cada empreendimento devesse seguir um plano mestre, como o seu acompanhamento não ocorre
a contento , tornou-se difícil a sua certificação segundo os padrões pré-definidos.
o) A empresa deve coordenar melhor as ações, de modo a observar o “caminho crítico” na sequência de etapas e
atividades, evitando que determinado procedimento se inicie sem que outro, do qual dependa, esteja concluído.
p) Deve também focar sua política na conclusão dos empreendimentos no menor prazo possível, evitando fazer com
que procedimentos a eles relacionados fiquem suspensos por motivos outros que não a melhor sequência de etapas
possível, visando concluir o empreendimento no menor lapso de tempo.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG
Assessoria da Diretoria de Gestão de Empreendimentos - DTAS 73
Síntese da Providência Adotada
As recomendações acima deverão ser atendidas com o desenvolvimento dos trabalhos em fase final de contratação com
a Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia - FDTE, com previsão para início de Janeiro/2012,
391
Relatório de Gestão do exercício de 2012
cujo escopo abrange a implantação de metodologia de gestão baseada na filosofia do PMI (Project Management
Institute). Nesse contexto, serão implantados Escritórios de Projetos (PMO – Project Management Office) na Sede e nas
Superintendências ou Gerências Temporárias de Empreendimentos (STs e GTs), localizadas nos aeroportos onde serão
desenvolvidos os empreendimentos considerados estratégicos pela Empresa e pelo Governo Federal, aí incluídos
aqueles localizados nas cidades-sedes da Copa FIFA 2014.
Essa filosofia prevê a padronização de procedimentos e a troca sistematizada de informações entre esse PMO, bem
como a sua disponibilização aos stakeholders, por meio de solução (ões) que deverá (ão) interagir e ser integrada(s) aos
demais sistemas em uso na Infraero, permitindo um acompanhamento pari passu do cronograma dos empreendimentos
e, consequentemente, uma atuação oportuna e eficiente da administração em todo o processo (planejamento, licitações,
contratações, projetos, obras, entrega de mobiliários e equipamentos etc.), de modo a evitar/minimizar atrasos que
possam comprometer a sua realização pela e tempestiva.
(CF nº 1237/DTAS/2012, de 17/01/2012).
Síntese dos Resultados Obtidos
Os resultados serão mensurados após a implementação da providência acima.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
As recomendações do órgão de controle interno foram acatadas pelo gestor, que não apontou dificuldades para o
cumprimento às recomendações.
392
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa Código SIORG
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 73
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
2 Relatório de Auditoria Operacional nº 1/2011
(OS nº 2011/0296) b
Ofício nº
40/2012/COAUD/CISET/SG-PR
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 73
Descrição da Recomendação
Adoção de sistemática de integração técnica entre as áreas de projeto e obra, já que toda a parte de planejamento ficou
subordinada à Diretoria de Gestão e de Empreendimentos, e a execução à Diretoria de Engenharia.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG
Diretoria de Gestão de Empreendimentos - DT e Diretoria de Operações - DE 73
Síntese da Providência Adotada
Na estrutura organizacional aprovada e em implantação na Infraero, foi criada a Superintendência de Planejamento de
Empreendimentos – DTPE, em cuja estrutura foi agregada a antiga Gerência de Planejamento de Engenharia e Meio
Ambiente – DEPL, a qual, aliás, não consta da Figura 2- Estrutura da DE antes da IP N° 171/DA/2011 – pág. 19 do
Relatório em comento -, e uma nova gerência, a Gerência de Acompanhamento – PEAC, com duas Coordenações: de
Informações Gerencias, oriunda da DEPL e de Acompanhamento de todo o desenrolar dos empreendimentos, desde a
concepção inicial até sua entrada em operação.
Na estrutura da Diretoria de Engenharia – DE, também em implantação, foi prevista a criação da Gerência de
Acompanhamento – DEAO, com duas Coordenações: de Acompanhamento dos Eventos dos Empreendimentos e de
Informações Gerenciais. Essa Gerência ficará responsável por manter a DTPE/PEAC informada sobre o andamento das
obras dos Empreendimentos.
A implantação plena dessas duas unidades administrativas será feita durante o desenvolvimento dos trabalhos da FDTE,
mais especificamente, quando da instalação dos PMO na Sede e nas STs e GTs.
(CF nº 1237/DTAS/2012, de 17/01/2012).
Síntese dos Resultados Obtidos
Os resultados serão mensurados após a implementação da providência acima.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle interno foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu
cumprimento.
393
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa Código SIORG
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 73
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
3 Relatório de Auditoria Operacional nº 1/2011
(OS nº 2011/0296) f
Ofício nº
40/2012/COAUD/CISET/SG-PR
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 73
Descrição da Recomendação
Participação dos órgãos externos que têm áreas dentro dos aeroportos (PF, ANVISA, Receita, Ministério da
Agricultura) na definição dos requisitos, de modo a minimizar os problemas quando da aprovação do projeto básico
pelos mesmos, formalizando as definições ainda na etapa de planejamento, com o compromisso de manutenção, de
modo a minimizar as frequentes alterações durante as etapas posteriores.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG
Superintendência de Estudos e Projetos - DTPE e Diretoria de Operações - DO 73
Síntese da Providência Adotada
A definição dos requisitos é formalizada por meio do MRIE – Memorial de Requisitos Operacionais da Infraestrutura,
inclusive as áreas que deverão ser destinadas aos órgãos citados, o qual é construído com base no Manual e
Procedimentos de Planejamento Padrão da Superintendência de Planejamento Aeroportuário e de Operações - DOPL e
nas características específicas de cada empreendimento. Estas propostas são discutidas e aprovadas por todos os
Superintendentes da Diretoria de Aeroportos - DO e pelo Diretor de Aeroportos.
Após esta aprovação, o MRIE é enviado a Superintendência de Planejamento dos Empreendimentos da Diretoria de
Empreendimento – DTPE – para a elaboração dos documentos técnicos (Memorial do empreendimento) necessários à
elaboração dos Projetos Básicos e Executivos.
As dificuldades/pendências existentes decorrem de solicitações pontuais locais que divergem dos padrões estabelecidos
pela DOPL.
(CF nº 1237/DTAS/2012, de 17/01/2012).
Informado pela DOPL que “a Infraero deverá incluir esse assunto nas discussões do âmbito da Comissão Nacional de
Autoridades Aeroportuárias – CONAERO”.
(CF N° 5462/DOPL/2012, de 2/3/2012).
Síntese dos Resultados Obtidos
Aguardando o resultado da medida informada acima.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle interno foi acatada pelo gestor, que apresentou justificativas e não apontou
dificuldades para o seu cumprimento.
394
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa Código SIORG
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 73
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
4 Relatório de Auditoria Operacional nº
1/2011 (OS nº 2011/0296) h
Ofício nº
40/2012/COAUD/CISET/SG-PR
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 73
Descrição da Recomendação
Reformular a política de estipulação de multas para os novos contratos, de modo a conferir maior efetividade ao
instrumento.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG
Assessoria da Diretoria de Gestão de Empreendimentos - DTAS 73
Síntese da Providência Adotada
Por meio do Ato Administrativo N° 2729/DA/2011, de 6/10/2011, foi constituído, em Outubro/2011, um Grupo de
Trabalho – GT com o objetivo de apresentar à Diretoria Executiva “proposta objetivando a identificação de dispositivos
que proporcionem maior transparência, exatidão e agilidade nos procedimentos e rotinas a serem praticados nas
contratações, em especial, nos seguintes casos:
... 3) Cláusulas de Penalidades previstas nos contratos de obras, serviços de engenharia e contínuos;
O Grupo apresentou e foram aprovadas pela Diretoria Executiva, em adição às penalidades já previstas nas minutas
contratuais em uso, as seguintes propostas, ora em fase de inclusão nos normativos pela área competente:
Aplicação de multa por atrasos nas entregas das Garantias de Cumprimento do Objeto, Riscos de
Engenharia e Responsabilidades Civil e Trabalhistas, na proporção de 0,10% por dia de atraso, incidente sobre
o valor do contrato;
Para os empreendimentos ligados ao PAC/COPA e outros de valores superior a R$ 40 milhões, aplicação
de multa moratória na proporção de 0,10 (na 1ª ocorrência) a 0,40 (para a 4ª ocorrência no mesmo serviço),
incidente sobre o valor do serviço em atraso;
Aplicação de multa moratória por atraso no início dos serviços, sendo 0,10% ao dia para atrasos de até 15
dias e 5% nos atrasos superiores a 15 dias, sujeito neste caso à rescisão contratual, ambos incidentes sobre o
valor do contrato;
Aplicação de sanção por atraso em itens do cominho crítico do empreendimento, na proporção de 10%
incidente sobre o valor total da respectiva parcela (valor previsto para medição no período).
(CF nº 1237/DTAS/2012, de 17/01/2012).
Síntese dos Resultados Obtidos
Novas cláusulas de aplicação de penalidades previstas nos contratos de obras, serviços de engenharia e contínuos.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle interno foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu
cumprimento.
395
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa Código SIORG
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 73
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
5 Relatório de Auditoria Operacional nº
1/2011 (OS nº 2011/0296) i
Ofício nº
40/2012/COAUD/CISET/SG-PR
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 73
Descrição da Recomendação
Ao elaborar editais para contratação de elaboração de projetos, limitar as exigências de qualificação técnica às parcelas
mais relevantes do objeto, de forma a aumentar o universo de empresas aptas a participar do certame.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG
Superintendência de Estudos e Projetos - DTEP 73
Síntese da Providência Adotada
Essa recomendação já foi objeto de ação por parte da Infraero. Em 2010, foi instituído, por meio do Ato Administrativo
N° 3193/PR/2010, que “... b) Nas licitações para projetos fica autorizado que as exigências de capacidade técnica
operacional se restrinjam a até 50% (cinquenta por cento) dos itens de maior relevância técnica e/ou financeira,
mediante inclusão de justificativas no processo por parte da área requisitante...”.
( CF nº 1237/DTAS/2012, de 17/01/2012).
Síntese dos Resultados Obtidos
A recomendação já havia sido objeto de ação pela Infraero, conforme informado acima.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação já havia sido objeto de ação pela Infraero.
396
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa Código SIORG
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 73
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
6 Relatório de Auditoria Operacional nº
1/2011 (OS nº 2011/0296) j (primeira parte)
Ofício nº
40/2012/COAUD/CISET/SG-PR
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 73
Descrição da Recomendação
Primeira parte da recomendação: Ao elaborar termos de referência para contratação de elaboração de projetos, adotar
especificações precisas e detalhadas, que possam ser objetivamente cobradas, de modo a garantir a qualidade dos
produtos apresentados. ...
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG
Superintendência de Estudos e Projetos - DTEP 73
Síntese da Providência Adotada
A área de engenharia da Infraero, ao formatar Termos de Referência para contratação de projetos, leva em consideração
as diretrizes, critérios e condicionantes referentes a todas as disciplinas e especialidades envolvidas em projetos de
Arquitetura e Engenharia constantes dos MCCs – Manuais de Critérios e Condicionantes, que são documentos
multidisciplinares, elaborados pelo corpo técnicos da DTEP – Superintendência de Estudos e Projetos – com base em
Estudos e Bibliografias Técnicas Nacionais e internacionais, como por exemplo, os Manuais de Planejamento e Projetos
de Aeroportos da OACI – Organização de Aviação Civil Internacional -, códigos, resoluções e Normas Brasileira
expedidas pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.
(CF nº 1237/DTAS/2012, de 17/01/2012).
Síntese dos Resultados Obtidos
Justificativas apresentadas acima.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle interno foi acatada pelo gestor, que apresentou justificativas e não apontou
dificuldades para o seu cumprimento.
397
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa Código SIORG
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 73
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
7 Relatório de Auditoria Operacional nº
1/2011 (OS nº 2011/0296) k
Ofício nº
40/2012/COAUD/CISET/SG-PR
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 73
Descrição da Recomendação
Limitar as contratações de apoio à fiscalização, para contratos de elaboração de projetos, a situações pontuais,
priorizando a fiscalização orgânica. Quando, excepcionalmente, adotar-se a contratação, leve em consideração, no
escopo dos serviços prestados pela empresa, atividades “mecânicas” de conferência de parâmetros previamente
estabelecidos. Definições, por parte da empresa fiscalizada, de pontos estratégicos e relativos à concepção dos projetos
em elaboração devem sempre ser aprovadas pelo órgão, nunca por terceiros.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG
Superintendência de Estudos e Projetos - DTEP e Diretoria de Engenharia - DE 73
Síntese da Providência Adotada
A regra atual é optar, sempre, pela fiscalização orgânica, tanto no que se refere à elaboração de projetos quanto à de
obras. Exemplos de processos em andamento ou recentemente concluídos; SBSN, SBEG, SBCF, SBFZ, SBGO, SBVT,
SBAR, SBCY, SBGR e SBBR.
Entretanto, há que se considerar que, para atender à grande demanda do momento, a Infraero não dispõe de equipe
técnica suficiente para atuar diretamente em todos os empreendimentos, fazendo-se necessária, em alguns casos, a
contratação de Apoio à Fiscalização Orgânica.
A fiscalização contratada se limita à verificação da conformidade da execução em relação aos quantitativos e requisitos
técnicos exigidos pelo contrato, ficando as definições estratégicas e de alterações de escopo, restritas à decisão da
fiscalização orgânica.
(CF nº 1237/DTAS/2012, de 17/01/2012).
Síntese dos Resultados Obtidos
Justificativas apresentadas acima.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle interno foi acatada pelo gestor, que apresentou justificativas e não apontou
dificuldades para o seu cumprimento.
398
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa Código SIORG
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 73
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
8 Relatório de Auditoria Operacional nº 1/2011
(OS nº 2011/0296) l
Ofício nº
40/2012/COAUD/CISET/SG-PR
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 73
Descrição da Recomendação
Considerando a quantidade de empreendimentos com pendências na concretização das negociações com órgãos
externos que devem ter espaço nos aeroportos (PF, Receita, Anvisa, Ministério da Agricultura), promover, se ainda não
o fez, uma negociação institucional com tais órgãos, de modo a facilitar as negociações ponto a ponto em nível local.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG
Superintendência de Estudos e Projetos - DTPE e Diretoria de Operações - DO 73
Síntese da Providência Adotada
O assunto será levado pelos representantes da Infraero à SAC para sua inclusão na pauta das próximas reuniões da
Conaero – Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias -, responsável pela organização e coordenação das
atividades públicas nos aeroportos, integrada, dentre outros, por representantes dos órgãos envolvidos, a quem compete,
conforme Decreto n° 7.554/2011:
Art. 3º (...)
III – promover, em conjunto com seus membros e respeitadas às competências de cada um deles, alterações,
aperfeiçoamentos ou revisões de atos normativos, procedimentos e rotinas de trabalho que possam otimizar o fluxo de
pessoas e bens e a ocupação dos espaços físicos nos aeroportos, bem como aumentar a qualidade, a segurança e a
celeridade dos processos operacionais;
IV – Estabelecer parâmetros de desempenho e padrões mínimos para órgãos e entidades públicas nos aeroportos, para o
exercício das respectivas competências, e revisá-los periodicamente; (...).
(CF nº 1237/DTAS/2012, de 17/01/2012).
Síntese dos Resultados Obtidos
Aguardando o resultado da medida informada acima.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle interno foi acatada pelo gestor, que apresentou justificativa e não apontou
dificuldades para o seu cumprimento.
399
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa Código SIORG
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 73
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
9 Relatório de Auditoria Operacional nº
1/2011 (OS nº 2011/0296) m
Ofício nº
40/2012/COAUD/CISET/SG-PR
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 73
Descrição da Recomendação
Adotar e/ou dar prosseguimento às providências necessárias à atualização e aprovação dos planos diretores dos
aeroportos.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG
Superintendência de Planejamento Aeroportuário e de Operações - DOPL 73
Síntese da Providência Adotada
A Superintendência de Planejamento Aeroportuário e de Operações - DOPL encaminhou CF CIRC n°
900/DOPL(PLPD)/2011, de 12/1/2011, às Superintendentes da Sede, das Regionais e dos Aeroportos que comunica o
programa de revisão/atualização dos Planos Diretores Aeroportuários.
(CF nº 31841/DTAS/2012, de 23/12/2011).
Síntese dos Resultados Obtidos
A recomendação já havia sido objeto de ação pela Infraero, conforme informado acima.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação já havia sido objeto de ação pela Infraero.
400
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa Código SIORG
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 73
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
10 Relatório de Auditoria Operacional nº
1/2011 (OS nº 2011/0296) n
Ofício nº
40/2012/COAUD/CISET/SG-PR
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 73
Descrição da Recomendação
Reforçar a orientação, lançando atos normativos atualizados, de que os procedimentos necessários à realização dos
empreendimentos PAC/COPA venham a ter prioridade sobre as demais demandas. O impacto maior recai sobre o
processo de licitação, pois a área responsável é externa à estrutura da Diretoria de Gestão de Empreendimentos -
DT/Diretoria de Engenharia - DE, e, em muitos casos, as demandas dos empreendimentos acabam competindo com as
prioridades das Regionais.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG
Superintendência de Licitações e Compras - DACL 73
Síntese da Providência Adotada
Os Órgãos de Licitações da Infraero têm sido orientados no sentido de instaurar Célula de Aceleração de Processos –
CAP para todos os Empreendimentos relacionados como PAC/COPA.
Este procedimento foi fortalecido com atualização da NI n° 6.01/E(LCT), que dispõe acerca dos procedimentos de
licitações e contratos da Infraero, com a inclusão do subitem 11.1.4 da citada norma, senão vejamos:
“11.1.4 – Para instalação de CAP serão observados os seguintes procedimentos:
(...) b) somente podem ser submetidos à CAP processos inseridos no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)
e/ou, ainda, os de maior relevância e/ou valor expressivo com reflexos diretos na operacionalidade da Dependência,
mediante avaliação prévia do Diretor da área interessada, na Sede, e dos Superintendentes Regionais, nas Regionais;”
Outrossim, recordamos que a alteração do citado normativo foi amplamente divulgada pela Superintendência de
Planejamento e Gestão – DAPG, por meio de mensagem eletrônica em âmbito Nacional.
(CF nº 123/DALC/2012, de 04/01/2012).
Síntese dos Resultados Obtidos
A recomendação já havia sido objeto de ação pela Infraero, conforme informado acima.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação já havia sido objeto de ação pela Infraero.
401
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa Código SIORG
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 73
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
11 Relatório de Fiscalização N° 2/2012
(OS N° 364/2012) “a”
Ofício N° 511/2012/COFIP-
CISET-SG-PR, de 22/6/2012.
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 73
Descrição da Recomendação
a)Instituir mecanismos de gerenciamento dos prazos contratuais com vistas a evitar a execução de contratos
administrativos sem o devido respaldo legal.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG
Superintendência de Contratos e Convênios – DACC 73
Síntese da Providência Adotada
A Superintendência de Contratos e Convênios informou, por meio da CF n° 21251/DACC(CCCT)/2012, 25/7/2012,
que conforme alínea “e” do subitem 20.2.8 da NI – 6.01/E (LCT), de 1°/9/2011, prevê que o gestor administrativo do
contrato deve controlar o prazo de vigência contratual e, para que esta atribuição possa ser desenvolvida com eficiência,
vem mantendo tratativas junto à Superintendência de Tecnologia da Informação – DATI, a fim de disponibilizar
ferramenta “online” e interativa para acompanhamento e controle dos contratos.
Síntese dos Resultados Obtidos
Recomendação atendida.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu cumprimento.
402
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa Código SIORG
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 73
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
12 Relatório de Fiscalização N° 2/2012
(OS N° 364/2012) “b”
Ofício N° 511/2012/COFIP-CISET-
SG-PR, de 22/6/2012.
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 73
Descrição da Recomendação
b)Instaurar processo de apuração de possível dano ao Erário, e respectivas responsabilidades, em decorrência dos
pagamentos à Empresa Minas Park Aparecida Estacionamentos Ltda, relativo ao 4º Termo Aditivo ao TC
061/SRGR/AD (SBGR)/2002, contrários aos dispositivos contratuais.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG
Superintendência de Corregedoria – DJCR 73
Síntese da Providência Adotada
A Superintendência de Corregedoria informou, por meio da CF n° 21296/CRPC/2012, de 25/7/2012, que foi constituída
a Sindicância n° 067/DJCR/2012 – 067.057.12.01, conforme Ato Administrativo n° 2334/CRPC/2012, de 9/7/2012 e
recomposta, por motivos operacionais, por meio do Ato Administrativo n° 2569/CRPC/2012, de 25/7/2012.
Síntese dos Resultados Obtidos
Sindicância instaurada.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle interno foi atendida pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu
cumprimento.
403
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa Código SIORG
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 73
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
13 Relatório de Auditoria de Monitoramento nº
1/2012 COAUD/CISET/SG - PR 1
Ofício nº
578/2012/COAUD/CISET/SG-PR
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 73
Descrição da Recomendação
Revisar as normas internas que tratam da concessão de uso de áreas comerciais em aeroportos, de forma a estabelecer
uma sistemática eficaz para avaliação dos preços específicos que constarão nos editais.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG
Superintendência de Negócios Comerciais – DCNC e Superintendência de Controladoria - DFCT 73
Síntese da Providência Adotada
Muito embora as justificativas apresentadas pela Infraero não tenham sido acolhidas pela CISET, informamos que a
Superintendência de Negócios Comerciais – DCNC promoverá os estudos necessários para o aprimoramento e/ou
desenvolvimento de sistemática de precificação das áreas que serão concedidas.
As normas internas que tratam da concessão de uso de áreas comerciais em aeroportos já estão em franco processo de
revisão, consoante elementos comprobatórios.
(CF nº 23603/DCNC/DFCT/2012 de 14/08/2012).
Síntese dos resultados obtidos
Os resultados serão mensurados após a implementação das providências acima.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle interno foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu
cumprimento.
404
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa Código SIORG
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 73
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
14 Relatório de Auditoria de Monitoramento nº
1/2012 COAUD/CISET/SG - PR 2
Ofício nº
578/2012/COAUD/CISET/SG-PR
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 73
Descrição da Recomendação
Criar metodologia que permita uniformizar as porcentagens sobre o faturamento de lojas francas a serem repassadas à
Infraero como variáveis adicionais, tendo em vista que foram definidas quatro porcentagens diferentes sobre
mercadorias estrangeiras nos três processos licitatórios analisados para instalação de lojas francas.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG
Superintendência de Negócios Comerciais – DCNC e Superintendência de Controladoria - DFCT 73
Síntese da Providência Adotada
Será avaliada a uniformização de percentuais sobre faturamento de lojas francas, no bojo do estudo em curso visando
garantir a perfeita aderência da recomendação e a uniformização dos procedimentos adotados pela Infraero. Não
obstante, existem regulamentações externas que normatizam as atividades de lojas francas, dentre as quais destacamos:
Instrução normativa RFB nº 863 de 17/7/2008 e Portaria MF nº 112 de 10/6/2008. A Infraero ao realizar os
procedimentos de licitação consulta a Receita Federal que possui competência originária sobre o processo, conforme
elementos de evidência.
(CF nº 23603/DCNC/DFCT/2012 de 14/08/2012).
Síntese dos Resultados Obtidos
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
O gestor avaliará a necessidade da uniformização de percentuais sobre faturamento de lojas francas, conforme
informações acima.
405
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa Código SIORG
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 73
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
15 Relatório de Auditoria de Monitoramento
nº 1/2012 COAUD/CISET/SG - PR 3
Ofício nº
578/2012/COAUD/CISET/SG-PR
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 73
Descrição da Recomendação
Reavaliar os contratos comerciais vigentes, particularmente os firmados há mais de três anos, a fim de verificar a
possibilidade de pleitear revisão do equilíbrio das cláusulas a seu favor, caso tenham ocorrido fatos imprevistos, como
crescimento do fluxo de passageiros acima do que se previa a época em que foram firmados.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG
DCNC e DFCT 73
Síntese da Providência Adotada
O crescimento de passageiros além dos patamares previstos é um fator que poder vir a justificar o reequilíbrio. Contudo,
por tratar-se de métrica sazonal, entendemos como temerária pela possibilidade de precedente inverso, podendo a
Infraero vir a sofrer efeito financeiro contrário. (...)
A Superintendência de Negócios Comerciais continuará a avaliar a questão, pelo qual informamos que o aumento da
demanda de passageiros é suprido pela política de faturamento sobre a parcela variável do contrato, consoante
disposições contratuais.
(CF nº 23603/DCNC/DFCT/2012 de 14/08/2012).
Síntese dos Resultados Obtidos
Não se aplica. Justificativas apresentadas.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
O gestor apresentou justificativas em relação à recomendação do órgão de controle interno.
406
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa Código SIORG
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 73
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
16 Relatório de Auditoria de Monitoramento nº
1/2012 COAUD/CISET/SG - PR 4
Ofício nº
578/2012/COAUD/CISET/SG-PR
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 73
Descrição da Recomendação
Atualizar a Norma Infraero 8.04 (ADP), adequando os itens 26 e 27 à Norma Brasileira NBR 14653-1, no que diz
respeito à especificação das avaliações.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG
Superintendência de Negócios Comerciais – DCNC e Superintendência de Controladoria - DFCT 73
Síntese da Providência Adotada
Com o objetivo de atendimento às recomendações apontadas no Relatório de Monitoramento nº
01/2012/COAUD/CISET/SG-PR, resultante da ação de controle de monitoramento desenvolvida pela Secretaria de
Controle Interno da Presidência da República – CISET/SG-PR, no que se refere à atualização da Norma Infraero 8.04
(ADP), adequando os itens 26 e 27 à Norma Brasileira NBR 14653-1, no que diz respeito à especificação das
avaliações, encaminhamos à V.Sa. cópia da CF nº 22183/DFCT(CTPA) dirigida à Superintendência de Planejamento e
Gestão, solicitando as adequações da referida Norma da Infraero.
(CF nº 23603/DCNC/DFCT/2012 de 14/08/2012).
Síntese dos Resultados Obtidos
Aguardando atualização da Norma.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle interno foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu
cumprimento.
407
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa Código SIORG
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 73
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
17 Relatório de Auditoria de Monitoramento nº
1/2012 COAUD/CISET/SG - PR 5
Ofício nº
578/2012/COAUD/CISET/SG-PR
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 73
Descrição da Recomendação
Formalizar, de imediato, convênio para regularização do espaço ocupado pela Caixa Econômica Federal no Aeroporto
Internacional Juscelino Kubitschek, ou licitar a ocupação da área.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG
Superintendência de Negócios Comerciais – DCNC e Superintendência de Controladoria - DFCT 73
Síntese da Providência Adotada
A regularização da área atualmente ocupada pela CEF se dará por prévio procedimento licitatório. A orientação de
realizar o procedimento foi encaminhada à Dependência.
(CF nº 23603/DCNC/DFCT/2012 de 14/08/2012).
Síntese dos Resultados Obtidos
Aguardando processo licitatório.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle interno foi acatada pelo gestor. No entanto, será feito procedimento licitatório e
não convênio, conforme justificativas prestadas. O gestor não apontou dificuldades para o cumprimento à
recomendação.
408
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa Código SIORG
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 73
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
18 Relatório de Auditoria de Monitoramento nº
1/2012 COAUD/CISET/SG - PR 6
Ofício nº
578/2012/COAUD/CISET/SG-PR
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 73
Descrição da Recomendação
Ao relançar a licitação para a cessão das áreas medindo 205.803 m², localizadas no Aeroporto Internacional Tancredo
Neves, destinada à administração e exploração comercial de condomínio industrial logístico concernente ao aeroporto
industrial e centro empresarial logístico, bem como quaisquer outras licitações de concessões com investimentos,
realizar, previamente, estudo de viabilidade na forma da NI 24.03 (CNT), considerando o valor de investimento, a
projeção de receitas e despesas, os tributos e as fontes de financiamento.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG
Superintendência de Negócios Comerciais – DCNC e Superintendência de Controladoria - DFCT 73
Justificativa para o seu não cumprimento
Para a definição dos preços e prazos para concessão de áreas para implantação do Aeroporto Industrial, a Infraero irá
utilizar o estudo de viabilidade econômico-financeiro – EVE – cedido pelo Governo do Estado de Minas Gerais e
elaborado pela empresa CERES Inteligência Financeira em março/2012, em função do Acordo de Cooperação Técnica
nº 001/2012/001.
(CF nº 23603/DCNC/DFCT/2012 de 14/08/2012).
Contudo, considerando a decisão do Governo Federal de conceder o aeroporto do Aeroporto de Confins à iniciativa
privada (...), a Infraero optou por não dar continuidade à licitação da área em questão, cabendo ao novo Operador
Aeroportuário decidir pelo empreendimento que melhor lhe convier. (Grifos do original).
(MEMORANDO Nº 6564/DCNC(NCGF)/2013, de 2/4/2013).
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
O Aeroporto de Confins foi inserido no Programa Nacional de Desestatização - PND.
409
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa Código SIORG
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 73
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
19 Relatório de Auditoria de Monitoramento
nº 1/2012 COAUD/CISET/SG - PR 7
Ofício nº
578/2012/COAUD/CISET/SG-PR
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 73
Descrição da Recomendação
Especificamente sobre o relançamento da licitação do aeroporto industrial, realizar pesquisas não só com empresas
interessadas em administrar o condomínio industrial e o centro comercial logístico, mas também com indústrias
exportadoras e outras localizadas próximo ao Aeroporto de Confins que se mostrem dispostas a se estabelecer e
funcionar nas áreas licitadas.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG
Superintendência de Negócios Comerciais – DCNC e Superintendência de Controladoria -
DFCT 73
Síntese da Providência Adotada
A sugestão será acolhida. Não obstante, a Infraero tem cumprido os princípios administrativos da publicidade e da
ampla divulgação em jornais de grande circulação local, bem assim a prospecção antecipada de potenciais interessados
pelo projeto.
(CF nº 23603/DCNC/DFCT/2012 de 14/08/2012).
Síntese dos Resultados Obtidos
Aguardando a implementação da providência acima.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle interno foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu
cumprimento.
410
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa Código SIORG
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 73
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
20 Relatório de Auditoria de Monitoramento nº
1/2012 COAUD/CISET/SG - PR 8
Ofício nº
578/2012/COAUD/CISET/SG-PR
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 73
Descrição da Recomendação
Para as concessões de uso enquadradas na alínea f do item 11.1 da NI 13.03 (COM), aferir, previamente ao lançamento
dos editais, a condição “cujo montante de dispêndios do concessionário para adequação da área (não amortizáveis)
justifique o prazo”, mediante realização de estudo que comprove o prazo necessário para retorno dos dispêndios,
considerando a estimativa de receitas a serem auferidas.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG
Superintendência de Negócios Comerciais – DCNC e Superintendência de Controladoria - DFCT 73
Justificativa para o seu não cumprimento
Os critérios para dimensionamento de prazo observam dentre outros quesitos as condições físicas da área, dimensão e
tipo de atividade comercial, sendo segmentado conforme item 11.1 da NI 13.03 (COM). Desta forma, alertamos que a
relação do custo - benefício a suportar a presente orientação tornaria o procedimento inviável, considerando o prazo,
custo e resultados esperados, presente que atualmente possuímos cerca de 5.408 contratos. Do exposto, entendemos
salutar realizar melhoramentos na redação da referida norma, como forma de elidir entendimentos duvidosos ou
prejudiciais para sua aplicação.
O Estudo de Viabilidade Econômica Financeira (EVE) em processos de concessões de uso de áreas com investimento
reversível ao patrimônio da União visa avaliar a rentabilidade, o retorno econômico e o prazo de recuperação dos
investimentos.
Na análise econômica financeira de um projeto de investimento econômico, a metodologia recomendada nos manuais
de finanças, orienta que a análise do projeto ocorra num horizonte temporal pré-definido, ou seja, esse horizonte de
tempo deve em tese representar a vida útil do projeto, que leva em consideração o tipo de empreendimento, suas
características operacionais e o tamanho de planta industrial e/ou comercial. Nesse sentido, todos os prazos adotados
nos estudos de viabilidade de projetos de concessão de uso de área, são prazos decorrentes da NI 13.03/E (COM), a
qual estabelece os prazos máximos de concessão de uso de áreas comerciais, com ou sem investimentos.
O Estudo de Viabilidade Econômica (EVE) tem duas variáveis distintas: a) amortização do investimento e b) prazo de
retorno e/ou recuperação do capital investido, payback econômico do projeto. A amortização do investimento se dá
dentro do prazo considerado na análise do projeto, ou seja, no mesmo horizonte temporal para qual foi estipulada a
vida útil do projeto. Já o prazo de retorno e/ou recuperação do capital investido, representa um indicador econômico
financeiro, que demonstra o ano ou período no qual o investidor irá recuperar o capital investido em determinado
projeto, considerando o horizonte de análise estabelecido para o projeto, indicando se este é viável ou não.
Desta forma, a elaboração do EVE justifica-se para apuração do prazo de amortização dos investimentos que
impliquem na elaboração de benfeitorias permanentes e que, ao término do contrato, sejam revertidas ao patrimônio da
União, nos termos do § 1º, do Art. 14, do Regulamento de Licitações e Contratos da Infraero – RLCI.
(CF N° 23603/DCNC/DFCT/2012, de 14/8/2012).
Importante registrar, inicialmente, que antes do atual Regulamento os prazos contratuais estavam apoiados na
411
Relatório de Gestão do exercício de 2012
legislação específica, a Portaria nº 774/GM-2 de 1997, sendo que o art. 24 da mesma previa a concessão por prazo de
até 05 (cinco) anos, podendo ser renovado por igual período.
Ou seja, sem qualquer juízo de valor, as concessões até então promovidas pela Infraero, e auditadas pelos órgãos de
controle, preferencialmente dispunham de prazo contratual de 05 (cinco) anos, com previsão de mais 05, sendo que, na
prática, era habitual a concessão ter um prazo de até 10 (dez) anos de vigência total de contrato.
Lembramos, também, que logo após a efetivação do Regulamento e após diversas discussões com os técnicos da antiga
SAC/MD e Conjur/MD, responsáveis pela revisão do RLCI, verificou-se a necessidade de nova readequação dos itens
relacionados aos processos comerciais, uma vez que a limitação inicial de 60 meses nas concessões “sem
investimentos” e a falta de dispositivo que permitisse aos gestores desta empresa definir de forma mais rápida e segura
o prazo de amortização nas concessões com investimentos ainda dificultavam, ou mesmo retardavam, os processos de
captação de receita.
Portanto, a posterior revisão do RLCI, promovida por meio da Portaria Normativa nº 357/MD, em 05.03.2010, trouxe
aos processos de concessão o aprimoramento necessário para que a Infraero pudesse gerar os meios possíveis para o
crescimento da receita comercial e o fortalecimento da nossa marca (Aeroshopping) junto ao mercado, o que é
fundamental para a valoração das demais áreas aeroportuárias.
Por essa Portaria, os limites dos prazos das concessões sem investimentos foram dilatados para 120 meses (inciso II do
Art. 14 do RLCI), bem como foi incluído parágrafo específico dispondo da necessidade da Infraero promover Estudos
Técnicos para definição da metodologia de estabelecimento dos prazos de amortização do capital empregado pelo
concessionário em benfeitorias permanentes (§ 3º do inc. II do art. 14 do RLCI), exclusivamente nas concessões com
investimentos.
Ou seja, a realização de Estudos para determinação do prazo de amortização e consequente contratação é específico
nas concessões com investimentos. Tais estudos demandam tempo razoável de elaboração e aprovação, incluindo
custos elevados para sua conclusão (quer sejam quando contratados junto a terceiros quanto nos custos da mão de obra
orgânica despendida para tal).
Diferentemente do entendimento formulado pelos técnicos da CISET de que a Infraero, em alguns casos, poderia
auferir melhores resultados com uma maior rotatividade dos contratos, na prática o que resulta em melhores propostas
numa licitação, incluindo uma maior quantidade de participantes, é o prazo ofertado pela Administração para a
concessão do espaço, sendo que “prazos reduzidos” somente favorecem as empresas já estabelecidas nos respectivos
pontos, uma vez que não terão que realizar dispêndios na adequação das áreas.
Por fim, de acordo com o previsto no item 11.1 da NI 13.03/E (COM), de 26.01.2011, a Diretoria Comercial optou por
subdividir o prazo máximo previsto no RLCI para os contratos de concessão sem investimentos conforme a atividade a
ser desenvolvida na área, sendo fixado entre 12 (doze) e 120 (cento e vinte) meses os limites contratuais.
Portanto, até ulterior deliberação do TCU, a Infraero manterá a aplicação dos limites atualmente fixados no normativo
interno para as concessões sem investimentos, independente de eventuais alterações que possam ocorrer pela própria
necessidade ou conveniência da Administração, não realizando Estudos Técnicos pontuais para definição dos prazos
contratuais, em face da inaplicabilidade e não razoabilidade da recomendação.
Cumpre ressaltar, ainda, que o mercado está totalmente aderente à política de prazo estabelecida pela Infraero, tendo
em nossos processos licitatórios um êxito de aproximadamente 80 % das licitações de concessão de uso de áreas
comerciais. (Grifos do original).
(MEMORANDO Nº 6564/DCNC(NCGF)/2013, de 2/4/2013).
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A Infraero manterá, até ulterior deliberação do TCU, a aplicação dos limites atualmente fixados no normativo interno
para as concessões sem investimentos, em face da inaplicabilidade e não razoabilidade da recomendação do órgão de
controle interno.
412
Relatório de Gestão do exercício de 2012
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa Código SIORG
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 73
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
21 Relatório de Auditoria de Monitoramento nº
1/2012 COAUD/CISET/SG - PR 10
Ofício nº
578/2012/COAUD/CISET/SG-PR
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 73
Descrição da Recomendação
Finalizar, o mais breve possível, a implantação do sistema GEST em todos os aeroportos com estacionamento sob
gestão da Infraero.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG
Superintendência de Negócios Comerciais – DCNC e Superintendência de Controladoria - DFCT 73
Síntese da Providência Adotada
Informamos que a Infraero continua empenhada na implantação do sistema Gest nos aeroportos que possuem a
comercialização da atividade. Para demonstrar essa evolução, foi implantado no Aeroporto de Brasília em julho de
2012.
Demais informações encontram-se registradas na CF nº 2.100/DCNC (NCMK/NCGF/NCRC)/2012, datada de
26/1/2012.
(CF nº 23603/DCNC/DFCT/2012 de 14/08/2012).
Síntese dos Resultados Obtidos
Implantado o Sistema Gest no Aeroporto de Brasília e aguardando a implantação nos demais aeroportos.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A recomendação do órgão de controle interno foi acatada pelo gestor, que não apontou dificuldades para o seu
cumprimento.
Recommended