licitacao.codevasf.gov.brlicitacao.codevasf.gov.br/licitacoes/sede-brasilia-df/... · Web viewHidrográficas da CODEVASF, em Aracajú/SE (4ª/GRR), nos telefones: (79) 3226-8826,

Ministério da Integração NacionalCompanhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do ParnaíbaÁrea de Revitalização das Bacias Hidrográficas

FL.Proc. 59500.001359/16-81

PR/SL

TERMOS DE REFERÊNCIA

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES, NO

ESTADO DE SERGIPE.

AGOSTO/2016

1


ÍNDICE

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO...................................................................................................3

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES............................................................................................3

3. FORMA DE REALIZAÇÃO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUÇÃO, ORÇAMENTO

ESTIMADO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO........................................................................................4

4. LOCALIZAÇÃO DO OBJETO.....................................................................................................5

5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS..................................................................................................5

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO............................................................................................5

7. PROPOSTA FINANCEIRA.........................................................................................................6

8. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO......................................................................................9

9. ESTIMATIVA DE CUSTO, REFERÊNCIA DE PREÇOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA......11

10. GARANTIA DE EXECUÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA...............................................11

11. PRAZO DE EXECUÇÃO..........................................................................................................12

12. PRAZO DE GARANTIAS..........................................................................................................12

13. FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO...........................................................................13

14. REAJUSTAMENTO.................................................................................................................. 14

15. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO...........................................................................15

16. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL...............................................................16

17. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA........................................................................18

18. ANEXOS................................................................................................................................... 20

2


TERMOS DE REFERÊNCIA

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

O objetivo destes Termos de Referência é o estabelecimento de normas, critérios, condições contratuais principais e o fornecimento de todas as informações que permitam a elaboração de edital, apresentação de propostas e, posteriormente, a celebração de contrato para execução das obras e serviços relativos à conclusão da implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município de Ilha das Flores, no estado de Sergipe.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES

Nestes Termos de Referência (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os serviços acima solicitados, os termos ou expressões têm o seguinte significado e/ou interpretação:

TERMOS DE REFERÊNCIA – Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar os serviços a serem contratados ou os bens a serem fornecidos, conforme define o art. 4º - IV - e 5º do Decreto 7.581/11.

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Empresa pública vinculada ao Ministério da Integração Nacional, com sede no Setor de Grandes Áreas Norte, Quadra 601 – Lote 1 – Brasília-DF.

ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS – Unidade da administração superior da CODEVASF, a qual estão afetas as demais unidades técnicas que têm por competência a fiscalização e a coordenação dos serviços de engenharia, objetos deste Termo de Referência.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL – Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente à presidência da CODEVASF, situada em Aracajú/SE, em cuja jurisdição territorial localiza-se os serviços objeto deste Termo de Referência.

LICITANTE – Empresa habilitada para apresentar proposta.

CONTRATO – Documento, subscrito pela CODEVASF e a licitante vencedora do certame, que define as obrigações e direitos de ambas com relação à execução dos serviços.

CONTRATADA – Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execução dos serviços.

OBRA E SERVIÇOS – São todas as atividades relativas à execução das obras civis, de construção, reforma, recuperação ou ampliação de bem imóvel.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – representação gráfica da programação parcial ou total de um trabalho ou serviço, no qual são indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusão, aliados aos custos ou preços.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – Tipo de norma destinada a fixar as características dos serviços, condições ou requisitos exigíveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construção, materiais ou produtos industriais semifabricados. Conterá a definição do serviço, descrição do método construtivo, controle tecnológico e geométrico e norma de medição e pagamento.

FISCALIZAÇÃO – Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para exercer em sua representação a fiscalização do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO – Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a execução dos serviços, compreendendo o Edital, Termos de Referência, especificações técnicas, desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se façam necessários à execução dos serviços.

3


DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES – Documentos que, por força de condições técnicas imprevisíveis, se fizerem necessários para a complementação ou suplementação dos documentos emitidos nos Termos de Referência.

PROJETO BÁSICO – Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilita a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos:

I. Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global do empreendimento e identificar seus elementos constitutivos com clareza;

II. Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a restringir a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de implantação do empreendimento a situações devidamente comprovadas em ato motivado da administração pública;

III. Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à implantação do empreendimento, bem como especificações que assegurem os melhores resultados para o mesmo;

IV. Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a implantação do empreendimento;

V. Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da implantação do empreendimento, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso, exceto, em relação à respectiva licitação, na hipótese de contratação integrada;

VI. Orçamento detalhado do custo global da implantação do empreendimento, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados.

PROJETO EXECUTIVO – Conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa dos sistemas de irrigação, de acordo com as normas técnicas pertinentes.

COMO CONSTRUÍDO (AS BUILT) - É a definição qualitativa e quantitativa de todos os serviços executados, resultante do Projeto Executivo com as alterações e modificações havidas durante a execução da obra, como desenhos, listas, planilhas, etc.

PROPOSTA FINANCEIRA – Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitário e global dos serviços e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e preços unitários propostos.

PLANO DE TRABALHO – Documento que descreve a sequência de fases de uma tarefa ou a sequência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

CANTEIRO DE OBRAS – Local onde serão implantadas as estruturas fixas e/ou móveis do empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execução das obras. Nestas estruturas estarão incluídas as instalações para as equipes de supervisão e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da CODEVASF.

RELATÓRIO DE OBRAS – documento a ser emitido pela contratada mensalmente, com o resumo da situação física e financeira, contendo: cumprimento da programação, ocorrências e recomendações, além de conclusões e projeções a respeito de prazos e custos

REUNIÃO DE PARTIDA – Reunião com as partes envolvidas, contratada, CODEVASF e fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e dá-se o “start up” da execução das obras.

4


3. FORMA DE REALIZAÇÃO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUÇÃO, ORÇAMENTO ESTIMADO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO.

3.1. Forma de Realização do RDC: Eletrônico 3.2. Modo de Disputa: Aberto3.3. Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário3.4. Orçamento estimado: Público 3.5. Critério de Julgamento: Maior Desconto

4. LOCALIZAÇÃO DO OBJETO

4.1. Os serviços serão executados no município de Ilha das Flores distante aproximadamente 129 km de Aracajú, capital do Estado de Sergipe na área sob jurisdição da 4ª Superintendência Regional da CODEVASF:

5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1. As obras/serviços e fornecimentos objeto desta licitação encontram-se descritos e caracterizados no Projeto Básico, Desenhos e Especificações Técnicas e quantificados na Planilha de Orçamentação de Obras, que integram estes Termos de Referência (Anexo VI e Anexo VIII).

5.2. O objeto do presente certame licitatório compreende basicamente os seguintes serviços:

- Serviços auxiliares / administração da obra;- Rede coletora / interceptor / linha de recalque / emissário;- Ramais prediais;- Estações elevatórias de esgoto (EEE);- Estação de tratamento de esgoto (ETE).

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

6.1. Poderão participar da presente licitação empresas do ramo, pertinente e compatível com o objeto desta licitação, individuais, que atendam as exigências do Edital e seus anexos.

6.2. CAPITAL SOCIAL

5


6.2.1. Até a data de aceitação da melhor proposta, a empresa deve comprovar que possui capital social mínimo de R$ 502.000,00 (quinhentos e dois mil reais).

6.3. CONSÓRCIO

6.3.1. Não será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas sob a forma de Consórcio.

6.4. SUBCONTRATAÇÃO

6.4.1. Não poderão ser objeto de subcontratação as parcelas de maior relevância e consideradas principais do objeto, mas tão-somente, aquelas que possam ser entendidas como atividades auxiliares e que, por não dizerem respeito às atividades fim da contratada, não são, muitas das vezes, objeto de execução diretamente pelas mesmas, tal como obtenção de dados complementares como levantamento, estudos e ensaios de laboratório, elaboração projeto executivo civil, eletromecânico e de travessias, fornecimentos de materiais, serviços destinados à obtenção de dados complementares, serviços de montagem mecânica, elétrica, detalhamentos construtivos, estudos laboratoriais e pré-operação pertencentes ao objeto desta licitação, escavações por processos não destrutivos, escavação de rocha a fogo.

6.4.2. É vedada a subcontratação total do objeto.

6.4.3. A subcontratação não exclui a responsabilidade do contratado perante a administração pública quanto à qualidade técnica da obra ou serviço prestado.

6.4.4. A subcontratação não liberará o contratado de suas responsabilidades contratuais e legais.

6.4.5. A empresa contratrada, quando optar por subcontratar parte dos serviços objeto desta licitação, deverá apresentar a documentação de habilitação da(s) empresa(s) subcontratada(s) para fins de comprovação da habilitação jurídica, regularidade fiscal e a qualificação técnica necessária à execução da parcela da obra ou do serviço subcontratado, e que entre os seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios não constam funcionários, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na CODEVASF.

6.4.6. A empresa subcontratada deverá comprovar a qualificação técnica mediante a apresentação de atestados que comprovem a execução de serviços similares à parcela da obra ou do serviço que será subcontratado.

6.5. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

6.5.1. A visita aos locais de prestação dos serviços NÃO será obrigatória, porém, recomenda-se às licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serão executados os serviços e suas circunvizinhanças, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou de seu representante legal ou responsável técnico, para tomar pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informações que possam ser necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato.

6.5.2. É de inteira responsabilidade da licitante a verificação "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados necessários à apresentação da Proposta. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais estabelecidos.

6.5.3. Os custos de visita aos locais das obras/serviços correrão por exclusiva conta da licitante.

6.5.4. Em caso de dúvidas sobre a visita ao local onde serão executadas as obras/serviços as licitantes deverão contatar com a Gerência Regional de Regional de Revitalização das Bacias

6


Hidrográficas da CODEVASF, em Aracajú/SE (4ª/GRR), nos telefones: (79) 3226-8826, Fax (79) 3226-8840.

6.5.5. A declaração de que conhece o local onde serão executados os serviços e suas circunvizinhanças será obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Anexo III), por meio dos seus prepostos.

7. PROPOSTA FINANCEIRA

7.1. A Proposta Financeira deverá ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitação, e não poderá conter condições ou alternativas não previstas neste TR e seus Anexos constitutivos.

7.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) O Termo da Proposta (Anexo II) deverá constituir-se no primeiro documento da Proposta Financeira, contendo o valor global para a execução do objeto desta licitação e o respectivo desconto ofertado pela licitante sobre o preço global de referência da Codevasf, devidamente assinada pelo representante legal, e o prazo de validade das propostas que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data estabelecida para a entrega das mesmas e sujeito à revalidação por idêntico período.

b) Nome e endereço completo da licitante, e-mail, site, número de telefone, fax, endereço, CNPJ e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso da licitante ser a vencedora.

c) Planilha Resumo Geral, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras (ver o AnexoVIII: Resumo da Planilha Orçamentária Consolidada), que é parte integrante deste certame licitatório, observando-se os preços orçados pela CODEVASF, nos quais será incidido linearmente o percentual de desconto ofertado pela licitante, conforme § 3º do art. 19 da Lei nº 12.462 de 04/08/2011.

d) Planilha Orçamentária Detalhada com todos os seus itens, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras (ver o Anexo VIII: Planilha Orçamentária Consolidada), que é parte integrante deste Termo de Referência, observando-se os preços unitários orçados pela CODEVASF, nos quais deverá ser incidido linearmente o percentual de desconto ofertado pela licitante, conforme § 3º do art. 19 da Lei nº 12.462 de 04/08/2011.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Orçamentação de Obras (Anexo VIII) deverão ser apresentadas em meio eletrônico (Microsoft Excel ou software livre em CD-ROM), sem proteção do arquivo, objetivando facilitar a conferência da mesma;

e) A licitante de melhor proposta classificada deverá preencher os formulários de composição de preços unitários, impressa em formulário próprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada a utilização de unidades genéricas ou indicadas como verba;

- A planilha de composição de preços unitários deverá ser apresentada também em meio eletrônico (Microsoft Excel ou software livre em CD-ROM), sem proteção do arquivo, objetivando facilitar a conferência da mesma;

- A licitante deverá apresentar planilhas de composição de preços unitários em conformidade com as planilhas orçamentárias;

- A licitante deverá, na composição de preços unitários de mão-de-obra, observar os pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissídio coletivo, acordos ou convenções coletivas de trabalho do(s) município(s) onde ocorrerá(ão) o(s) serviço(s), ou, quando esta abranger mais de um município;

- No caso de existirem itens de serviços repetidos na Planilha de Orçamentação de Obras será necessário apresentar apenas uma composição de preços unitários, referenciando os itens aos quais a composição pertence, sendo necessário entregar

7


as referidas composições na mesma ordem e com os mesmos nomes dos serviços constantes das Planilhas de Orçamentação de Obra (Planilha de Preços), devendo estar devidamente assinadas pela empresa;

- As composições de custos unitários poderão ser verificadas quanto à adequação ao projeto, cabendo a comissão solicitar a compatibilidade da composição de custo unitário do projeto.

f) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro PO-XIV) – (Anexo IV).

- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

g) Detalhamento do BDI (Quadros PO-XVa e XVb) – (Anexo IV).

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro PO-XVb) e outro para os serviços (Quadro PO-XVa), sob pena de desclassificação da proposta;

- No preenchimento dos Quadros – Detalhamento do BDI, a licitante deverá considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislação vigente, ou seja, aplicado sobre o preço de venda da obra;

- Deverá ser considerado no BDI, o ISS do município onde será executada a obra. No caso de serviços que abrangem municípios distintos, para definição do ISS médio, deverá ser calculado com base na legislação de cada município e verificação de seu respectivo peso no volume dos serviços;

- Não poderão ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Preços da licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL;

- No detalhamento do BDI – Quadros PO-XVa e XVb, não deverá constar do item “Despesas Financeiras” a previsão de despesas relativas aos dissídios;

- Os custos referentes aos serviços de Administração Local não poderão ser considerados como despesas indiretas e, portanto, não deverão constar do BDI. A licitante deverá apresentar um montante global especifico na Planilha de Preços e Composição de Preços Unitários, onde deverão estar contemplados os itens transporte de pessoal, mão de obra, ferramentas, medicina e segurança do trabalho, seguros, alimentação do pessoal, veículos e equipamentos, outros materiais diversos, controle tecnológico, comunicação e energia, etc., devendo observar os quantitativos mínimos necessários ao atendimento do escopo do Termo de Referência.

h) Cronograma Físico-Financeiro dos itens principais da planilha orçamentária constantes na descrição geral dos serviços, obedecendo às atividades e prazos, com quantitativos previstos mês a mês, observando o prazo estabelecido para a execução dos serviços, conforme o subitem 11.1 deste TR.

7.3. A Proposta Financeira deverá ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o valor global evidenciado em separado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos dos serviços e fornecimentos descritos na Planilha de Orçamentação de Obras da CODEVASF, nela incluídos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciários, lucro, despesas indiretas, custos relativos à mão-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à sua execução, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso de omissão das referidas despesas, considerar-se-ão inclusas no valor global ofertado.

7.4. Os custos máximos da mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos e da instalação do canteiro de apoio das obras/serviços, bem como da construção de instalações permanentes e/ou provisórias, serão aqueles constantes da planilha de preços orçados pela CODEVASF, e que integram o presente edital.

8


7.5. O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias contado a partir da data estabelecida para a entrega das mesmas, sujeito à revalidação por idêntico período.

7.6. A licitante deverá prever todos os acessos necessários para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de execução das obras/serviços, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer serviço para melhoria destes acessos correrão por conta da empresa contratada.

7.7. A licitante deverá utilizar, sempre que possível, nos valores propostos, mão de obra, materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execução das obras/serviços, desde que não se produzam prejuízos à eficiência na execução do objeto e que seja respeitado o limite do orçamento estimado para a contratação.

8. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

8.1. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

8.1.1. A licitante deverá comprovar, na fase de aceitação das propostas, o capital social mínimo de até 10% (dez por cento) do valor orçado pela Codevasf na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais, conforme estabelecido no subitem 6.2 deste Termo de Referência.

8.1.2. A licitante deverá comprovar a Disponibilidade Financeira Líquida (DFL).

a) A disponibilidade financeira líquida mede o valor até o qual a licitante possui capacidade de contratar e deverá ser igual ou superior ao orçamento oficial elaborado pela CODEVASF para os serviços objeto do Lote em que estiver concorrendo, caso contrário, a licitante será inabilitada. Será calculada pela seguinte fórmula:

Onde:DFL = Disponibilidade Financeira Líquida;n = prazo em meses estipulado para a execução dos serviços objeto deste Edital;CFA = Capacidade Financeira Anual;Va = somatório dos valores residuais dos contratos ora a cargo da licitante, calculado a partir dos saldos contratuais atualizados monetariamente para o mês da data base da proposta de preços, pelos índices setoriais de reajustamento, utilizando-se para I1 o índice do mês da data base da licitação e para I0 o índice correspondente ao mês da data da proposta de cada contrato. Os valores residuais serão apropriados “pro-rata” aos “n” meses de execução contratual nos casos em que os prazos residuais dos contratos em andamento ultrapassarem o prazo de execução estipulado para os serviços em Licitação. Os dados contratuais relevantes serão obtidos do Quadro 01 – RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA EMPRESA EM EXECUÇÃO E A INICIAR (Anexo V).

i. Deverão ser preenchidos e apresentados os quadros “RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA EMPRESA EM EXECUÇÃO E A INICIAR” (QUADRO 01) e “DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA” (QUADRO 02) constantes do Anexo V.

8.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

8.2.1. A Licitante deverá apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), através de certidão em situação regular, demonstrando o ramo de atividade pertinente e compatível com o objeto do presente Edital;

9


b) DECLARAÇÃO DE VISITA OU CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, conforme subitem 6.5.5 e Anexo III, informando que visitou ou tem conhecimento do local onde serão executadas as obras/serviços e fornecimentos, emitida pela própria licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsável(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

c) Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT – dos profissionais, expedida(s) por estes Conselhos, que comprovem que a licitante tenha executado serviços em implantação de sistema de esgotamento sanitário ou obras similares de porte e complexidade ao objeto desta licitação, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores às requeridas para execução dos itens relacionados abaixo com os seguintes quantitativos mínimos:

ILHA DAS FLORES / SEITEM SERVIÇO: QUANTIDADE1.0 Assentamento de tubo diâmetro igual ou superior a 100 mm 500,00 m2.0 Escavação de vala 700,00 m33.0 Aterro ou reaterro compactado de vala 700,00 m34.0 Aterro ou reaterro compactado de área 4.000,00 m3

c1) Não será admitido o somatório de atestados para comprovar cada item”. Os atestados poderão ser apresentados da seguinte maneira:

- Um atestado para cada item exigido; ou- Atestado que contenha um ou mais itens exigidos.”

c2) Definem-se como obras similares: obras construtivamente afins às de saneamento básico, especialmente no campo de engenharia hidráulica, incluindo os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário envolvendo: adutoras, canais, reversão de bacias, emissários e estações de bombeamento de água e de esgotos.

c3) Definem-se como obras de porte e complexidade similares àquelas que apresentam grandezas e características técnicas semelhantes às descritas no Projeto Básico (AnexoVI), parte integrante deste Edital;

c4) Deverá(ão) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) responsável(is) técnicos(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA; descrição técnicas sucinta indicando os serviços e quantitativos executados e o prazo final de execução.

d) Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional executado serviço relativo à obra de implantação do sistema de esgotamento sanitário.

d1)Entende-se, para fins deste TR, como pertencente ao quadro permanente:

- O empregado;- O sócio;- O detentor de contrato de prestação de serviço.

d2)A licitante deverá comprovar através da juntada de cópia de: ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condição de pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que demonstre a condição de sócio do profissional, ou do contrato de prestação de serviço, celebrado de acordo com a

10


legislação civil comum, ou declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuência deste.

d3)Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante, tal comprovação será efetuada através do ato constitutivo da mesma (Contrato/Estatuto Social).

d4)No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas.

8.2.2. No caso de atestados decorrentes de obras executadas em consórcio serão considerados, para efeito de qualificação, os quantitativos nos percentuais de participação de cada consorciado. No caso de atestados decorrentes de obras executadas em consórcio no qual há discriminação expressa de execução de partes distintas de obras/serviços por cada consorciada, será considerada a parcela executada por cada uma das empresas consorciadas.

8.2.3. No caso de comprovação da capacidade técnica da licitante e dos profissionais em serviços realizados no exterior, deverá ser apresentado Atestado de Capacidade Técnica, devidamente regularizado no país de origem, registrado no Consulado Brasileiro acompanhado por tradução juramentada.

9. ESTIMATIVA DE CUSTO, REFERÊNCIA DE PREÇOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. Os custos dos insumos, obras e serviços objeto destes Termos de Referência atendem ao disposto no Decreto nº 7.983, de 08/04/2013, orçados de acordo com o valor abaixo:

Objeto: Complementação das obras e serviços relativos ao sistema de esgotamento sanitário na sede do município de Ilha das Flores, no estado de Sergipe no valor global de R$ 5.019.058,18 (cinco milhões, dezenove mil, cinquenta oito reais e dezoito centavos).

9.2. Estão inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os emolumentos. Os quantitativos e orçamentação das obras e serviços constam da Planilha Orçamentária Detalhada – CODEVASF – Anexo VIII, parte integrante destes Termos de Referência.

9.3. O valor estimado para a contratação foi elaborado com base no Sistema de Preços, Custos e Índices da Caixa Econômica Federal (SINAPI) e no Sistema de Custos Rodoviários do DNIT (SICRO), para o estado de Sergipe, na data-base de maio/2016, desonerado, atendendo ao disposto no Decreto nº 7.983, de 08/04/2013, já inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

9.4. As despesas correrão à conta do Programa de Trabalho: nº 17.512.2068.10RM.0001 – Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e do Parnaíba – Nacional – Crédito Extraordinário, Categoria Econômica 4, Despesas de Capital, sob a gestão da Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas da CODEVASF.

10. GARANTIA DE EXECUÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

10.1. Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Fiel Execução" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, em espécie, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da CONTRATADA.

10.2. O Montante dessa “Garantia de Fiel Execução”, determinado com base no Art. 56, parágrafo 3º da lei nº 8.666/93 é devido ao volume de recursos financeiros envolvidos, ao limite imposto para

11


penalização da CONTRATADA pelo item anterior, às magnitudes e especificidades das obras, bem como as características físicas e ambientais envolvidas.

10.3. Caso o valor global e/ou o percentual de desconto da proposta da adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem às alíneas “a” e “b” do §1º do Artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, será exigida, para a assinatura do Contrato, prestação de garantia adicional, igual à diferença entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.

10.4. Após a assinatura do Termo de Encerramento Físico do Contrato será devolvida a "Garantia de Fiel Execução", uma vez verificada a perfeita execução das obras/serviços e demais obrigações contratuais.

10.5. A caução em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

10.6. O depósito da caução é condicionante para a emissão da Nota de Empenho.

10.7. Em caso de rescisão contratual, a devolução da garantia contratual à CONTRATADA ocorrerá nas situações amparadas pelo §2º, Art. 79, da Lei 8.666/93.

11. PRAZO DE EXECUÇÃO

11.1. O prazo máximo para execução do objeto deste TR é contado em dias, a partir da data de emissão da Ordem de Serviço, conforme especificado abaixo, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado, mediante manifestação expressa das partes, na forma do art. 57, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/93, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

Lote / Município Prazo de execução da obra (em dias)Ilha das Flores/SE 360 (trezentos e sessenta dias)

11.2. A expedição da “Ordem de Serviço” somente se efetivará após a publicação do extrato do Contrato no “Diário Oficial da União” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Finanças da Codevasf, e após emissão da Licença de Implantação – LI e da Autorização de Supressão Vegetal – ASV, quando for o caso.

11.3. Os prazos de início das etapas de execução, de conclusão e de entrega do objeto contratado admitirão prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteração do projeto ou especificações, pela Administração;b) Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, que altere as condições de execução;c) Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e

interesse da Administração;d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por lei;e) Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela

Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;f) Omissão ou atraso de providencias a cargo da Administração, inclusive quanto aos

pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

11.4. A cada prorrogação a CONTRATADA deverá apresentar prova de quitação de débitos com tributos (Fazenda Federal, Estadual e Municipal), Previdência Social (CND), DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT) e FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF. Caso não se verifique que a empresa regularizou sua situação, estará sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 78, da Lei nº. 8.666/93 e alterações.

12


11.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente será apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias antes do vencimento do Contrato.

12. PRAZO DE GARANTIAS

12.1. O Prazo de Garantia dos serviços prestados é o previsto na legislação vigente e definido no art. 618 do Código Civil Brasileiro – Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

12.2. Todos os serviços licitados devem atender às recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (Lei nº 4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

12.3. A Contratada e/ou suas subcontratadas deverão garantir que os equipamentos a serem fornecidos estarão livres de quaisquer defeitos provenientes de projeto, de fabricação, desempenho ou de material, e que será apropriadamente dimensionado e construído com materiais adequados, de modo a cumprir integralmente as condições de serviço especificadas.

12.4. A Contratada e/ou suas subcontratadas deverão garantir os equipamentos assim como qualquer dos seus componentes, pelo prazo de 12 (doze) meses a partir do inicio da operação dos equipamentos ou 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de entrega no canteiro da obra, prevalecendo o que ocorrer primeiro. Esta garantia deverá abranger também os componentes fornecidos por terceiros. Em caso de falhas, no período de garantia, a Contratada e/ou suas subcontratadas se obrigarão a efetuar a reposição imediata dos elementos defeituosos sem qualquer ônus para a Codevasf, inclusive no que se refere às despesas de transporte e seguro.

12.5. A Contratada e/ou suas subcontratadas deverão estender por 12(doze) meses o prazo de garantia de qualquer equipamento ou componente que venha a sofrer avaria durante o prazo de garantia vigente.

13. FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

13.1. Os pagamentos das obras/serviços serão efetuados em reais, com base nas medições mensais, dos serviços efetivamente executados, obedecendo os preços unitários apresentados pela contratada em sua proposta, e contra a apresentação da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalização da Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de medição referente ao mês de competência, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

13.1.1. A Codevasf somente pagará a Contratada pelos serviços efetivamente executados, com base nos preços integrantes da proposta aprovada e, caso aplicável, a incidência de reajustamento e reequilíbrio econômico financeiro e atualização financeira.

13.1.2. Nos preços apresentados pela Licitante deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos para a execução das obras e dos serviços, de acordo com as condições previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na única remuneração possível de ser atribuída pelos trabalhos contratados e executados.

13.2. O pagamento da instalação do canteiro, mobilização e desmobilização será no valor apresentado na proposta, respeitado o valor máximo constante da planilha de preços unitários que integram o Edital, nos correspondentes percentuais:

a) Instalação do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma físico-financeiro proposto;

b) Mobilização: serão medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.c) Desmobilização: após a total desmobilização, comprovada pela Fiscalização.

13


13.3. Administração Local e Manutenção de Canteiro (AM) – será pago conforme o percentual de serviços executados (execução física) no período, conforme a fórmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item será pago 100%.

%AM= Valor daMedição Sem AMValor doContrato ( inclusoaditivo financeiro )Sem AM

13.3.1. Administração Local e Manutenção de Canteiro (AM) terão como unidade na planilha orçamentária “global” e será pago o quantitativo do percentual em número inteiro em valor absoluto com no máximo duas casas decimais.

13.3.2. Caso haja atraso no cronograma, comprovadamente, por problemas gerados pela CODEVASF, será pago o valor total da Administração Local e Manutenção de Canteiro (AM), calculado segundo a seguinte fórmula:

AM damedição= Valor Total da AMNúmerode mesesdocontrato previstonocronograma físico vigente

13.3.3. O aditivo financeiro da Administração Local/Manutenção do canteiro de obras (AM) não está atrelado à prorrogação de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a Contratada deverá demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administração Local/Manutenção do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execução dos serviços.

13.4. O cronograma físico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigências deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços objeto desta licitação. Com base nesse cronograma de licitação, será ajustado um cronograma de execução de acordo com a programação física e financeira existente por ocasião da emissão da ordem de serviço, ou durante a execução do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporâneo à sua ocorrência (Art. 57 da Lei nº 8.666/93).

13.5. Somente serão pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante atesto pelo fiscal do contrato.

13.6. Não constituem motivos de pagamento pela CODEVASF serviços em excesso, desnecessários à execução das obras e que forem realizados sem autorização prévia da Fiscalização. Não terá faturamento serviço algum que não se enquadre na forma de pagamento estabelecida nestes Termos de Referência.

14. REAJUSTAMENTO

14.1. Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contados da data de apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados aplicando-se a seguinte fórmula (desde que todos os índices tenham a mesma data base):

R=V x [P1 x F1−I 1I 1

+P2x F 2−I 2I 2

+P3x F3−I 3I 3

+P4 x F 4−I 4I 4

+P5 x F5−I 5I 5

+P6 x F 6−I 6I 6

+P7 x F7−I 7I 7

+P8 x F 8−I 8I 8 ]

Onde:

R = Valor do reajustamentoV = Valor a ser reajustado

P1 = Peso da Coluna A1 006 821 - FGV - ARTIGOS DE BORRACHA E DE MATERIAL PLÁSTICO (ver subitem 14.2);

P2 = Peso da Coluna AO 157 956 - FGV - TERRAPLENAGEM (ver subitem 14.2);P3 = Peso da Coluna AO 159 428 - FGV - EDIFICAÇÕES - TOTAL (ver subitem 14.2);

14


P4 = Peso da Coluna AO 159 886 - FGV - HIDRELÉTRICAS - MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA (ver subitem 14.2);

P5 = Peso da Coluna AO 160 604 - FGV - MATERIAL ELÉTRICO - OUTROS (ver subitem 14.2);

P6 = Peso da Coluna AO 160 116 - FGV - HIDRELETRICAS - CONCRETO ARMADO (ver subitem 14.2);

P7 = Peso da Coluna A1 006 825 - FGV - INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ver subitem 14.2);

P8 = Peso da Coluna A1 006 823 - FGV - INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - METALÚRGICA BÁSICA (ver subitem 14.2).

I1 = Índice da Coluna A1 006 821 - FGV - ARTIGOS DE BORRACHA E DE MATERIAL PLÁSTICO referente à data da proposta;

I2 = Índice da Coluna AO 157 956 - FGV - TERRAPLENAGEM referente à data da proposta;I3 = Índice da Coluna AO 159 428 - FGV - EDIFICAÇÕES - TOTAL referente à data da

proposta;I4 = Índice da Coluna AO 159 886 - FGV - HIDRELÉTRICAS - MÃO-DE-OBRA

ESPECIALIZADA referente à data da proposta;I5 = Índice da Coluna AO 160 604 - FGV - MATERIAL ELÉTRICO - OUTROS referente à data

da proposta;I6 = Índice da Coluna AO 160 116 - FGV - HIDRELETRICAS - CONCRETO ARMADO

referente à data da proposta;I7 = Índice da Coluna A1 006 825 - FGV - INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - MÁQUINAS

E EQUIPAMENTOS referente à data da proposta;I8 = Índice da Coluna A1 006 823 - FGV - INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO -

METALÚRGICA BÁSICA referente à data da proposta.

F1 = Índice da Coluna A1 006 821 - FGV - ARTIGOS DE BORRACHA E DE MATERIAL PLÁSTICO, referente à data de reajustamento;

F2 = Índice da Coluna AO 157 956 - FGV - TERRAPLENAGEM, referente à data de reajustamento;

F3 = Índice da Coluna AO 159 428 - FGV - EDIFICAÇÕES - TOTAL, referente à data de reajustamento;

F4 = Índice da Coluna AO 159 886 - FGV - HIDRELÉTRICAS - MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, referente à data de reajustamento;

F5 = Índice da Coluna AO 160 604 - FGV - MATERIAL ELÉTRICO - OUTROS, referente à data de reajustamento;

F6 = Índice da Coluna AO 160 116 - FGV - HIDRELETRICAS - CONCRETO ARMADO, referente à data de reajustamento;

F7 = Índice da Coluna A1 006 825 - FGV - INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, referente à data de reajustamento;

F8 = Índice da Coluna A1 006 823 - FGV - INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - METALÚRGICA BÁSICA, referente à data de reajustamento.

14.2. Os pesos a serem considerados, referentes aos fatores P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 e P8, são apresentados abaixo:

MUNICÍPIO PESO

Ilha das FloresP1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

25,50% 26,50% 31,50% 3,00% 1,50% 5,50% 2,50% 4,00%

Obs.: Os fatores P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 e P8 serão baseados na variação ponderada dos índices de custos ou preços relativos aos principais componentes de custo considerados na formação do valor global de contrato ou de parte do valor global contratual, art. 5º - parágrafo único – Decreto nº 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

15


14.3. Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do índice na data base original utilizando-se a seguinte fórmula:

IDB1Mês2=

IDB2Mês2×IDB1

Mês1

100

Sendo:- IDB1

Mês2 = Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original.

- IDB2Mês2 = Índice do mês de reajuste com a nova data base.

- IDB1Mês1 = Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original.

15. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

15.1. A Contratada deverá atender à legislação pertinente à proteção da integridade física e da saúde dos trabalhadores durante a realização dos serviços, conforme dispõe a Lei nº 6.514 de 22/12/1977, Portaria nº 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e deverá:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho – NRs, pertinentes à natureza dos serviços a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;c) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro II da NR-4.

16. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

16.1. Na execução das obras/serviços será exigido da contratada o pleno atendimento às diretrizes estabelecidas no art. 4º da Lei nº 12.462/11, em seus § 1º e § 2º:

a) § 1º As contratações realizadas com base no RDC devem respeitar, especialmente, as normas relativas à:I) Disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras

contratadas;II) Mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no

procedimento de licenciamento ambiental;III) Utilização de produtos, equipamentos e serviços que, comprovadamente, reduzam o

consumo de energia e recursos naturais;IV) Avaliação de impactos de vizinhança, na forma da legislação urbanística;V) Proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da

avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas; eVI) Acessibilidade para o uso por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

b) § 2º O impacto negativo sobre os bens do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial tombados deverá ser compensado por meio de medidas determinadas pela autoridade responsável, na forma da legislação aplicável.

16.2. O Decreto nº 7.746, de 05/06/2012 – que regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 – em seu art. 4º, estabelece como diretrizes de sustentabilidade critérios e práticas para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável por meio das contratações realizadas pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional e pelas empresas estatais. São diretrizes de sustentabilidade, entre outras:

a) Menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;b) Preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;c) Maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;d) Maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;

16


e) Maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;f) Uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; eg) Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras.

16.3. Na execução do contrato será exigido o pleno atendimento dos artigos da instrução normativa SLTI/MP nº 01/2010, e Anexo V da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30/04/2008, alterada pela IN nº 06, de 23/12/2013 e da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, a CONTRATADA deverá adotar as seguintes providências:

a) Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados, na fonte geradora, e a coleta seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, nos termos da IN MARE nº 6, de 3/11/95, e do Decreto nº 5.940/2006, ou outra forma de destinação adequada, quando for o caso.

I) Os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis devem ser acondicionados adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilização à coleta seletiva.

b) Otimizar a utilização de recursos e a redução de desperdícios e de poluição, através das seguintes medidas, dentre outras:

I) Racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas ou poluentes;II) Substituir as substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;III) Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que

obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para

evitar o desperdício de água tratada;V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três

primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas práticas de redução de desperdícios e poluição.

c) Utilizar lavagem com água de reuso ou outras fontes, sempre que possível (águas de chuva, poços cuja água seja certificada de não contaminação por metais pesados ou agentes bacteriológicos, minas e outros);

d) Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços; e) respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;

e) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;

II) Lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis em geral devem ser separados e acondicionados em recipientes adequados para destinação específica;

III) Pneumáticos inservíveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinação final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

16.4. A Contratada deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, e Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;

17


b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

b.1) resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduos Classe A de reservação de material para usos futuros;

b.2) resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

b.3) resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;

b.4) resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

c) Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

d) Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nºs 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

16.5. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos e Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA deverá efetuar o recolhimento e o descarte adequado do óleo lubrificante usado ou contaminado originário da contratação, bem como de seus resíduos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o óleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessárias para evitar que venha a ser misturado com produtos químicos, combustíveis, solventes, água e outras substâncias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos I e II, da Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislação correlata;

b) Providenciar a coleta do óleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos órgãos competentes, ou entregá-lo diretamente a um revendedor de óleo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigação de recebê-lo e recolhê-lo de forma segura, para fins de sua destinação final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso III e § 2°, da Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislação correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de óleo lubrificante usado ou contaminado não reciclável, dar-lhe a destinação final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo órgão ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislação correlata.

17. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA

17.1. A empresa contratada deverá apresentar à CODEVASF antes do início dos trabalhos, os seguintes documentos:

a) “Lay Out” do Canteiro de Obras e identificação da área para construção do mesmo.

18


I. Ao final dos serviços as instalações do Canteiro de Obras deverão ser demolidas e as áreas devidamente recuperadas, conforme Recomendações Básicas para Proteção Ambiental;

II. Realizar e executar o Plano de Recuperação Ambiental de Áreas Degradadas (PRAD) das áreas onde forem realizadas intervenções em função da obra.

b) Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalização contendo o Plano de Logística da contratada para execução das obras, instalação e mobilização, contendo a sequência de etapas/fases de uma tarefa ou a sequência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, mensurando o tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais e humanos envolvidos.

c) Cronograma físico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alínea acima.

d) Relação dos serviços especializados que serão subcontratados, considerando as condições estabelecidas no subitem 6.4.

e) As Anotações de Responsabilidade Técnica – ART´s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº. 6.496/77, juntamente com o registro dos responsáveis técnicos pelos serviços objeto desta licitação, conforme Resolução n° 317 de 31/10/86.

f) Autorização dos órgãos competentes para escavação/desmonte de rocha com uso de explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e projeto do paiol.

g) Declaração, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando preços, com garantia de fornecimento, dos principais insumos.

17.2. Manter no local da obra durante todo o período de execução em regime permanente no mínimo 01 (um) técnico de segurança do trabalho, portador de comprovação de registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessário disponibilizar outros profissionais, conforme disposto na NR4.

17.3. Instalar e manter, sem ônus para CODEVASF, no canteiro de obras, um escritório com os meios necessários à execução da FISCALIZAÇÃO e medição dos serviços por parte da CODEVASF, com área mínima de 10,00 m², contendo: 02 mesas, 06 cadeiras, 01 armário com chave, 01 desktop e 01 notebook, ambos com no mínimo 01 ano de fabricação e periféricos, ambos com hardware atual e software adequado ao acompanhamento da obra, administração de escritório e comunicação, Internet, 01 câmera fotográfica digital e materiais de escritório necessários à operação dos equipamentos e desempenho das atividades pelo período correspondente ao da execução dos serviços e 01 aparelho de ar-condicionado, sendo que ao final das obras todos os materiais não utilizados e equipamentos serão devolvidos à contratada.

17.4. Disponibilizar para a equipe da Fiscalização da CODEVASF, com vistas ao atendimento das necessidades da obra, os equipamentos para laboratório de controle tecnológico de concreto e aterros, inclusive manutenção e pessoal de apoio para controle de qualidade dos materiais e serviços objetos deste Termo, os quais serão devolvidos à empresa contratada ao final da execução das obras/serviços.

17.5. Todas as despesas para a realização dos serviços de controle tecnológico e medições, tais como os equipamentos de topografia, dos laboratórios de controle tecnológico de geotecnia e concreto, inclusive manutenção e pessoal de apoio e execução, deverão estar contempladas na proposta no preço estabelecido para a instalação e manutenção do canteiro de obras, sendo que ao final das obras, todos os equipamentos serão devolvidos à contratada.

17.6. Submeter à aprovação da fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nas obras/serviços objeto do contrato, inclusive os traços dos concretos a serem utilizados.

17.7. Salvo disposições em contrário que constem do termo de contrato, os ensaios, testes, exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto correrão por conta

19


da Contratada e, para garantir a qualidade da obra, deverão ser realizados em laboratórios aprovados pela fiscalização.

17.8. Executar o controle tecnológico que constem do termo do contrato, os ensaios, testes, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos.

17.9. Disponibilizar para a equipe de Fiscalização da CODEVASF 01 (um) veículo pick-up, em estado novo, de no máximo dois anos de uso ou 50.000km, de cor preferencialmente branca, com os dizeres conforme especificação da CODEVASF, incluindo despesas operacionais, combustível, manutenção e seguro, por período correspondente ao período da obra mais 30(trinta) dias, sendo que os custos das despesas deverão ser previstos na planilha orçamentária.

17.10. Durante a execução dos serviços e obras, caberá à empresa contratada as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificação da obra, com as seguintes informações: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART, nº do Contrato e contratante (CODEVASF), conforme Lei nº 5.194/1966 e Resolução CONFEA nº 198/1971.

i. A placa de identificação das obras e serviços deve ser no padrão definido pela CODEVASF e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicação Instruções para a Preparação de Placas de Obras Públicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos órgãos de fiscalização de classe – Anexo VII.

b) Obter junto à Prefeitura Municipal correspondente o alvará de construção e, se necessário, o alvará de demolição, na forma das disposições em vigor.

c) Manter no local das obras/serviços um Diário de Ocorrências, no qual serão feitas anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, etc., como também, reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das partes. Este diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela Contratada em todas as vias, ficará em poder da Contratante após a conclusão das obras/serviços.

d) Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços.

e) Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução das obras/serviços.

f) Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários) exerçam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda) e fazendo uso dos equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à legislação pertinente.

18. ANEXOS

São ainda, documentos integrantes destes Termos de Referência, CD-ROM contendo:

- Anexo I: ATOS PREPARATÓRIOS;- Anexo II: Termo da Proposta;- Anexo III: Modelo de Declaração de Conhecimento do Local de Execução dos Serviços;- Anexo IV: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;

- Detalhamento dos Encargos Sociais (PO-XIV) – Horista e Mensalista;- Detalhamento do BDI – (PO-XVa) – OBRAS/SERVIÇOS;- Detalhamento do BDI – (PO-XVb) – FORNECIMENTO.

- Anexo V: Quadros de Disponibilidade Financeira Líquida;- Anexo VI: Desenhos, especificações e memoriais;- Anexo VII: Manual de Uso da Marca do Governo;

20


- Anexo VIII: Planilha Orçamentária.

21


Anexo I: ATOS PREPARATÓRIOS

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigências e particularidades em função da especificidade da obra ou serviço de engenharia, previstas no Termo de Referência e que aqui após relacionadas passam a integrar o TR.

JUSTIFICATIVAS:

Da necessidade da contratação

O empreendimento é integrante do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC de onde se elenca que é prioridade de Governo.

A citada cidade pleiteia a implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) devido não possuir rede pública de coleta e destinação dos esgotos o que reflete negativamente na saúde pública e no meio ambiente desses municípios.

Ressaltamos que a Codevasf implantou a 1.ª etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da referida cidade, por meio do contrato n.º 0.00.08.0121/00 com a empresa T&T Engenharia Ltda., O citado contrato foi encerrado sem a conclusão do objeto devido à demora na liberação dos terrenos necessários para implantação das unidades de estações elevatórias de esgoto (EEE) e da estação de tratamento de esgoto (ETE). Posteriormente, a Codevasf celebrou o contrato nº 4.008.00/2014 com a empresa Exatto Construções Ltda – ME,. O citado contrato foi rescindido pois a empresa não concluiu os serviços.

Diante disso, a CODEVASF retoma o pleito, visando a complementação da obra, possibilitando assim, a efetiva operacionalização do sistema

O pleito de conclusão da implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) deverá ser atendido pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), pois se enquadra nos objetivos deste.

Da adoção pelo uso do RDC

O empreendimento é integrante do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC de onde se elenca que é prioridade de Governo. A adoção pelo RDC visa ampliar a eficiência nesta contratação, a competitividade entre os licitantes, assegurar o tratamento isonômico, buscar maior simplificação, celeridade, transparência e eficiência nos procedimentos para dispêndio de recursos públicos e a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública.

O Decreto que regulamenta o RDC estabelece as diretrizes a serem seguidas pela Administração Pública, a fim de que esta possa definir, de modo preciso e satisfatório, as condições da disputa e do contrato a ser executado.

Em conformidade com o art. 1º - §1º da Lei 12.462/11 o Regime Diferenciado de Contratação (RDC) tem por objetivos:

I. ampliar a eficiência nas contratações públicas e a competitividade entre os licitantes;II. promover a troca de experiências e tecnologias em busca da melhor relação entre custos e

benefícios para o setor público;III. incentivar a inovação tecnológica; eIV. assegurar tratamento isonômico entre os licitantes e a seleção da proposta mais vantajosa

para a administração pública.

Da adoção pelo regime de execução: Empreitada por Preços Unitários

Preço certo de unidades determinadas. O pagamento será por medições das unidades efetivamente executadas.

22


Este regime de execução é o mais apropriado para o objeto da licitação, pois será pago somente os serviços efetivamente executados, mediante medições mensais, dos preços unitários propostos pela contratada.

Da adoção pelo critério de julgamento: Maior Desconto

O critério de julgamento “Maior Desconto” foi considerado como o de maior conveniência para esta licitação, uma vez que traz maior grau de confiabilidade aos licitantes quanto aos propósitos da ação.

Da necessidade de aferir a disponibilidade financeira das licitantes:

A Disponibilidade Financeira Líquida – DFL mede o valor até o qual a empresa possui capacidade financeira para contratar e está amparada no art. 31- § 4º - da Lei 8.666/93, estabelece que “Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação”.

O art. 37 – Inciso XXI – da Constituição Federal permite que se façam “exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, essa é a premissa que visa resguardar o poder público de empresas que não tenham condições de arcar com a execução do objeto da licitação”.

A verificação da disponibilidade financeira de uma empresa, conforme consta do art. 31 da Lei 8.666/93 tem por objetivo assegurar que o licitante estará apto a dar cumprimento às obrigações assumidas com a Administração, nos termos do art. 37, inciso XXI da Constituição Federal.

A Administração Pública só pode contratar com quem tenha qualificação para licitar, ou seja, o interessado que comprove sua regularidade jurídico-fiscal, deve demonstrar também possuir condições técnicas para executar o objeto da licitação e idoneidade financeira para assumir e cumprir os encargos e responsabilidades do contrato.

Nas palavras do ilustre mestre Adilson Dallari “O exame do disposto no art.37, XXI, da CF, em sua parte final, referente a exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações revela que o propósito aí objetivado é oferecer iguais oportunidades de contratação com o Poder Público, não a todo e qualquer interessado, indiscriminadamente, mas, sim, apenas a quem possa evidenciar que efetivamente dispõe de condições para executar aquilo a que se propõe.

A CODEVASF tem realizado grande volume de licitações para execução de obras de esgotamento sanitário e sistemas simplificados de abastecimento, fazendo-se necessário, incluir nos editais critérios de avaliação da disponibilidade financeira das licitantes, de forma que uma empresa poderá ser contratada em um ou mais contratos, desde que demonstrado possuir disponibilidade financeira para assumir mais de um contrato.

Os critérios abaixo propostos para aferição da disponibilidade financeira da licitante é o instrumento mais apropriado para apurar a capacidade da licitante de enfrentar os custos iniciais do contrato administrativo e, mais que isso, de comprovar saúde financeira que denote capacidade para desempenhar as atividades do contrato até seu término e entrega do objeto licitado.

1) Qualificação Econômico-financeira

a) Comprovação de Disponibilidade Financeira Líquida (DFL)

A disponibilidade financeira líquida mede o valor até o qual a licitante possui capacidade de contratar e deverá ser igual ou superior ao orçamento oficial elaborado pela CODEVASF para os serviços objeto do Lote em que estiver concorrendo, caso contrário, a licitante será inabilitada. Será calculada pela seguinte fórmula:

DFL=(n xCFA )12

−Va

23


Onde:

DFL = Disponibilidade Financeira Líquida;n = prazo em meses estipulado para a execução dos serviços objeto deste Edital;CFA = Capacidade Financeira Anual;Va = somatório dos valores residuais dos contratos ora a cargo da licitante, calculado a partir

dos saldos contratuais atualizados monetariamente para o mês da data base da proposta de preços, pelos índices setoriais de reajustamento, utilizando-se para I1 o índice do mês da data base da licitação e para I0 o índice correspondente ao mês da data da proposta de cada contrato. Os valores residuais serão apropriados “pro-rata” aos “n” meses de execução contratual nos casos em que os prazos residuais dos contratos em andamento ultrapassarem o prazo de execução estipulado para os serviços em Licitação.

24


Anexo II: Termo da Proposta

TERMO DA PROPOSTA

DADOS DO PROPONENTERAZÃO SOCIAL:CNPJ:ENDEREÇO:FONE/FAX:ÀCODEVASFSGA/Norte, Quadra 601, Conjunto ICEP 70.830.901 – Brasília-DF.

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n.º ____/2016 e seus elementos técnicos constitutivos, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para execução das obras e serviços relativos à conclusão da implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município de Ilha das Flores, no estado de Sergipe, pelo valor global de R$ __________,___ (VALOR TOTAL POR EXTENSO, EM REAIS), correspondente ao percentual de desconto de ____%, de acordo com a planilha de preços em anexo, que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado no Edital e conforme Especificações Técnicas, a contar da data da assinatura do contrato. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco num valor que não exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realização do contrato.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o serviço no prazo de ____ (____) ______, a contar da data de assinatura do Contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas, ou seja, __/___/__, representando um compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiração do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF o Sr. __________________, carteira de Identidade nº _________________, Órgão Expedidor ____________, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa.

Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre as obras/serviços e fornecimentos.

Atenciosamente,

______________________________________FIRMA LICITANTE/CNPJ

_________________________________________ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

25


Anexo III: Modelo de Declaração de Conhecimento do Local de Execução dos Serviços

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF nº (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante legal (ou responsável técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece o local onde serão executadas as obras, se inteirou dos dados indispensáveis à apresentação da proposta, e que os preços a serem propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execução das obras, tendo obtido todas as informações necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato.

Cidade, ___/___/2016

____________________________________Assinatura do representante legal

Nome: _____________________________

Função: ____________________________

26


Anexo IV: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI

PO-XIV - Detalhamento dos Encargos Sociais – Horista e Mensalista (preenchido)PO-XIV - Detalhamento dos Encargos Sociais – Horista e Mensalista (em branco)

PO-XVa - Detalhamento do BDI - ServiçosPO-XVb - Detalhamento do BDI – Fornecimento/Material

27


PO-XIV – Detalhamento dos Encargos Sociais – Horista e Mensalista – Com Desoneração (preenchido)

DISCRIMINAÇÃO HORISTA MENSALISTA% %

A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOSA1 INSS 0,00% 0,00%A2 SESI 1,50% 1,50%A3 SENAI 1,00% 1,00%A4 INCRA 0,20% 0,20%A5 SEBRAE 0,60% 0,60%A6 Salário Educação 2,50% 2,50%A7 Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00% 3,00%A8 FGTS 8,00% 8,00%A9 SECONCI 1,00% 1,00%

SUBTOTAL DE “A”: 17,80% 17,80%B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE “A”B1 Repouso Semanal Remunerado 17,92% Não incideB2 Feriados 3,95% Não incideB3 Auxílio-Enfermidade 0,90% 0,69%B4 13º Salário 10,80% 8,33%B5 Licença Paternidade 0,08% 0,06%B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56%B7 Dias de Chuva 1,72% Não incideB8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,12% 0,09%B9 Férias Gozadas 8,09% 6,24%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02%SUBTOTAL DE “B”: 44,33% 15,99%

C ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE “A”C1 Aviso Prévio Indenizado 4,81% 3,71%C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09%C3 Férias Indenizadas 4,86% 3,75%C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 4,67% 3,61%C5 Indenização Adicional 0,40% 0,31%

SUBTOTAL DE “C”: 14,85% 11,47%D REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

D1 Reincidência de “A” sobre “B” 7,89% 2,85%

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,40% 0,31%

SUBTOTAL DE “D”: 8,29% 3,16%TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 85,27% 48,42%

28


PO-XIV - Detalhamento dos Encargos Sociais – Horista e Mensalista (em branco)

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA______/2016 ____/____

DISCRIMINAÇÃO HORISTA MENSALISTA% %

A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

SUBTOTAL DE “A”:B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “B”:C ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “C”:D REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

SUBTOTAL DE “D”:TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:

29


PO-XVa – Detalhamento do BDI – Serviços – Com Desoneração



Item Descrição % PV % CD

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 4,93%

2 IMPOSTOS E TAXAS (I) 10,65%2.1 ISS 2,50%2.1 PIS 0,65%2.3 Cofins 3,00%

2.4 Percentual sobre o faturamento (Lei nº 13161/2015) - Desoneração 4,50%

3 RISCO, SEGURO E GARANTIAS (R) 1,88%

3.1 Risco 1,39%3.2 Seguro e Garantias 0,49%

4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,99%

5 LUCRO (L) 8,08%

BDI (%)= 30,48%

Fórmula aplicada:

BDI (%) = { [ ( 1 + ( AC / 100 + R / 100 ) ) x ( 1 + DF / 100 ) x ( 1 + L / 100 ) / ( 1 - I / 100 ) ] - 1 } x 100

Onde:

BDI = Bonificação e Despesas IndiretasAC = Administração CentralDF = Despesas FinanceirasR = Risco e garantiasL = LucroI = Impostos

30


PO-XVb – Detalhamento do BDI – Fornecimento/Material – Com Desoneração



Item Descrição % PV % CD

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,45%

2 IMPOSTOS E TAXAS (I) 8,15%2.1 ISS 0,00%2.1 PIS 0,65%2.3 Cofins 3,00%

2.4 Percentual sobre o faturamento (Lei nº 13161/2015) - Desoneração 4,50%

3 RISCO, SEGURO E GARANTIAS (R) 1,33%

3.1 Risco 0,85%3.2 Seguro e Garantias 0,48%

4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,85%

5 LUCRO (L) 5,11%

BDI (%)= 20,93%

Fórmula aplicada:

BDI (%) = { [ ( 1 + ( AC / 100 + R / 100 ) ) x ( 1 + DF / 100 ) x ( 1 + L / 100 ) / ( 1 - I / 100 ) ] - 1 } x 100

Onde:

BDI = Bonificação e Despesas IndiretasAC = Administração CentralDF = Despesas FinanceirasR = Risco e garantiasL = LucroI = Impostos

31


Anexo V: Quadros de Disponibilidade Financeira Líquida

QUADROS DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

32


Anexo VI: Desenhos, especificações e memoriais

DESENHOS, ESPECIFICAÇÕES E MEMORIAIS


33


Anexo VII: Manual de Uso da Marca do Governo

Manual de Uso da Marca do Governo FederalObras (Modelo de Placas CODEVASF)


34


Anexo VIII: Planilha Orçamentária

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRAS/SERVIÇOS E FORNECIMENTOS


35

Documents

licitacao.codevasf.gov.brlicitacao.codevasf.gov.br/licitacoes/sede-brasilia-df/... · Web viewHidrográficas da CODEVASF, em Aracajú/SE (4ª/GRR), nos telefones: (79) 3226-8826,