5.3.4.6 Devem ser entregues todos os certificados de garantia, tanto

PROC. 7070.01.0.0955.0/2016SCE sistema de geração deEnergia solar fotovoltaica CE/PI/MA

GERÊNCIA DE FILIAL LOGÍSTICA – GILOG/FO

PREGÃO ELETRÔNICO 039/7070-2016 – GILOG/FO, tipo MENOR PREÇO.

AVISO DE LICITAÇÃO PUBLICADO NO DOU EM 19/04/2016

EDITAL

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, daqui por diante denominada simplesmente CAIXA, por intermédio da sua Gerência de Filial Logística em Fortaleza/CE – GILOG/FO, representada por Pregoeiro designado mediante portaria, leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma eletrônica, do tipo MENOR PREÇO, cuja sessão pública será realizada na Internet, objetivando a contratação de empresa(s) para a prestação dos serviços descritos no item 1 abaixo, na forma de execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global, esclarecendo que a presente licitação e conseqüente contratação serão regidas pelos Decretos 7.174, de 12/05/2010, 6.204, de 05/09/2007, 5.450, de 31/05/2005, e 3.555, de 08/08/2000, pelas Leis nº 10.520, de 17/07/2002, 8.666, de 21/06/1993 e 8.429, de 02/06/1992, pela LC 123, de 14/12/2006, pela IN MPOG nº 02, de 11/10/2010, pela Resolução nº 44, de 20/11/2007 do Conselho Nacional de Justiça, e as respectivas alterações posteriores, bem como pelas disposições fixadas neste Edital e Anexos.

O CREDENCIAMENTO para este Pregão deverá ser efetuado até às 23h59min do dia 03/05/2016 HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF, exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponibilizado no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, na aba “Poder Público”, opção “Compras CAIXA” – ou diretamente pelo link www.caixa.gov.br/compras-caixa - no quadro “Compras da CAIXA”, escolher a opção “Pregão Eletrônico”, no link “Editais” , escolher a “Abrangência (OK)” e clicar no link “Edital”, na coluna “Credenciamento/Impugnação” referente a este Pregão Eletrônico.

As PROPOSTAS COMERCIAIS poderão ser enviadas depois de efetuado o CREDENCIAMENTO e serão recebidas até às 10h00min do dia 04/05/2016, HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF, exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponibilizado no endereço eletrônico www.caixa.gov.br/compras-caixa, no quadro “Compras da CAIXA”, escolher a opção “Pregão Eletrônico”, no link “Propostas”, escolher a “Abrangência (OK)” e enviar a proposta por meio do ícone “$”, na coluna “Enviar Proposta” referente a este Pregão Eletrônico.

A SESSÃO PÚBLICA, para todos os efeitos, inclusive para o fim de impugnação do Edital, se inicia com a fase de recebimento das propostas, às 10h00min do dia 04/05/2016, HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br/compras-caixa.

A etapa de RECEBIMENTO DOS LANCES na Internet estará aberta das 10h00min até às 10h30min do dia 05/05/2016 HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br/compras-caixa - no quadro “Compras da CAIXA”, na opção “Pregão

http://www.caixa.gov.br/compras-caixa




http://www.caixa.gov.br/


Eletrônico”, no link “Lances”, escolher a “Abrangência (OK)” e enviar o lance por meio do ícone “$”, na coluna “Entrar na disputa do pregão” referente a este Pregão Eletrônico.

Poderá ser apresentada IMPUGNAÇÃO ao Edital deste Pregão até às 23h59min do dia 29/04/2016, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.caixa.gov.br/compras-caixa, em “Compras da CAIXA”, opção “Pregão Eletrônico”, no link “Editais”, escolher a “ Abrangência (OK)” e clicar no link “Edital”, na coluna “Credenciamento/Impugnação” referente a este Pregão Eletrônico.

Pedidos de ESCLARECIMENTOS poderão ser feitos até às 23h59min do dia 28/03/2016, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br/compras-caixa, em “Compras da CAIXA”, escolher a opção “Pregão Eletrônico”, no link “Editais”, escolher a “Abrangência (OK)”, clicar no ícone “?”, na coluna “FAQ”, referente a este Pregão Eletrônico, e em seguida “PERGUNTAR”.

1 DO OBJETO

1.1 Contratação de empresa para o fornecimento de 2.708kWp de sistema de geração descentralizada com energia solar fotovoltaica conectada à rede da concessionária local, compreendendo a instalação, operação e monitoramento em unidades da CAIXA nos Estados do Ceará, Piauí e Maranhão, tudo em conformidade com as disposições deste Edital e de seus Anexos, que o integram e complementam, conforme abaixo:

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIAANEXO I-A ESPECIFICAÇÕES TÉCNICASANEXO I-B INFORMAÇÕES DAS UNIDADESANEXO I-C LABORATÓRIOS PREVIAMENTE APROVADOSANEXO II PROPOSTA COMERCIAL SIMPLIFICADAANEXO II-A PROPOSTA COMERCIAL COMPLETA

ANEXO III ESTIMATIVA DE CUSTO – PREÇOS MÁXIMOS ADMISSÍVEIS

ANEXO IV MINUTA DE CONTRATOANEXO V MODELO DE DECLARAÇÃO

ANEXO VI MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MPE

ANEXO VIITERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUIO ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL

1.1.1 As especificações do objeto, os locais de prestação dos serviços e a forma de execução do contrato constam do(s) Anexo(s) I, I-A, I-B e I-C deste Edital.




2 DA PARTICIPAÇÃO

2.1 Podem participar desta licitação as empresas cujo objeto social seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação, que estejam credenciadas e cadastradas em cada nível do SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores ou apresentem toda a documentação legalmente exigida para habilitação, indicada no item 8, além de atender às demais exigências constantes deste edital.

2.1.1 As empresas que ainda não estiverem cadastradas no SICAF e tenham interesse em fazer parte do referido Sistema, previamente à realização da licitação poderão providenciar tanto o credenciamento quanto o cadastramento nos diversos níveis do Sistema em qualquer Unidade Cadastradora do SICAF.

2.2 O Credenciamento da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e o cadastramento em cada nível são válidos para a comprovação dos requisitos da Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Qualificação Econômico-financeira.

2.2.1 Os documentos exigidos, bem como os procedimentos e as instruções de preenchimento dos formulários para efetuar o registro no Sistema constam no manual do SICAF, que poderá ser obtido por meio da Rede Internet, no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, onde devem ser acessadas as seguintes opções: na aba “SICAF”, “Fornecedor” selecionar “Manuais”.

2.3 A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º da LC 123/2006, desde que não esteja inserida nas hipóteses do § 4º do mesmo artigo, terá assegurado o tratamento diferenciado previsto na referida LC, observadas as condições estabelecidas neste edital.

2.3.1 Para fins deste Edital, as microempresas e empresas de pequeno porte serão identificadas como MPE.

2.3.2 A empresa que se enquadra como MPE, deve apresentar declaração nos termos do Anexo V, para fins do tratamento diferenciado previsto na LC 123/2006.

2.3.3 A declaração mencionada no item 2.3.3 deverá ser encaminhada na forma do item 8.7.

2.4 Não é admitida nesta licitação a participação de empresas:

2.4.1 em recuperação judicial ou extrajudicial, ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

2.4.2 que estejam com o direito de licitar e contratar com a CAIXA suspenso, ou impedidas de licitar e contratar com a União, ou que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, no âmbito

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/


Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação;

2.4.3 que estejam reunidas em consórcio, sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si.

2.4.4 organizadas sob a forma de cooperativas, tendo em vista que pela natureza dos serviços existe a necessidade de subordinação jurídica entre o prestador de serviço e a empresa contratada, bem assim de pessoalidade e habitualidade, e por definição não existe vínculo de emprego entre as cooperativas e seus associados.

2.4.5 cujo(s) sócio(s), dirigente(s) ou administrador(es) seja(m) empregado(s) ou dirigente(s) da CAIXA ou possua(m) vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau, nos termos dos artigos 1.591 a 1.595 da Lei nº 10.406/2002 – Código Civil) com:

- empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) em área da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação;- empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) na área demandante da licitação;- empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) na área que realiza a licitação;- autoridade da CAIXA hierarquicamente superior às áreas supra-mencionadas.

3 DA CERTIFICAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

3.1 Para a certificação e o credenciamento, primeiramente a empresa deve providenciar seu cadastramento no site da CAIXA, caso esse ainda não tenha sido efetuado, acessando o endereço eletrônico http://licitacoes.caixa.gov.br, “Cadastro”, escolher a opção desejada “pessoa física” ou “pessoa jurídica” - preencher o pré-cadastro após concordar com o Contrato de Adesão.

3.1.1 Após essa providência, a interessada receberá, via e-M@il, o “código de validação”.

3.1.2 De posse do código e para cadastrar a senha que dá acesso ao sistema, a interessada deverá acessar novamente o mesmo endereço eletrônico http://licitacoes.caixa.gov.br - no quadro “Área Logada ” clicar em “Acesso ao sistema”, selecionar a opção “Se você é licitante, faça login aqui: acessar”, selecionar “se for o primeiro acesso ” , preencher todos os campos, criar uma senha pessoal e intransferível e clicar em “desbloquear usuário”.

3.1.2.1 A confirmação do cadastro deverá ser feita no prazo máximo de 24 horas a partir do recebimento do código de validação. O cadastro não ativado nesse período será excluído e será necessário realizar todo o procedimento novamente.

http://licitacoes.caixa.gov.br/



3.1.3 Caso a licitante já tenha efetuado seu cadastro no site a CAIXA, acessar o endereço eletrônico http://licitacoes.caixa.gov.br, no quadro “Área Logada ”, “Acesso ao sistema”, selecionar a opção “Se você é licitante, faça login aqui: acessar”, preencher com as informações solicitadas e clicar em “entrar”.

3.1.4 Para realizar a Certificação no site, a licitante precisa comparecer em uma das agências da CAIXA, munido dos documentos mencionados nos itens 3.1.4.1 e 3.1.4.2, conforme o caso.

3.1.4.1 Caso necessário, deverá ser elaborada procuração por meio de instrumento público ou particular com firma reconhecida e deve ser acompanhada de documento comprobatório da capacidade do outorgante para constituir mandatários.

3.1.4.2 Sendo proprietário da empresa, sócio, dirigente ou assemelhado, deverá apresentar cópia autenticada, ou cópia acompanhada dos originais, do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

3.1.4.2.1 O representante legal da empresa, identificado com a Carteira de Identidade ou Documento equivalente, deverá se apresentar a qualquer empregado CAIXA do segmento Empresarial da Agência, que, após verificar a autenticidade dos documentos e das informações prestadas, efetuará a certificação do interessado.

3.1.5 Após essa etapa a licitante deverá providenciar o credenciamento específico para este pregão, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br/compras-caixa, em “compras da CAIXA”, na coluna “pregão eletrônico”, no item “Editais”, escolher a “Abrangência (OK)” e clicar no link “Edital”, na coluna “Credenciamento/Impugnação” referente a este Pregão Eletrônico, até às 23h59 do dia 03/04/2016, conforme informado no preâmbulo deste Edital.

3.1.5.1 Decorrido esse prazo não mais será admitido o credenciamento para a participação neste Pregão Eletrônico.

3.1.6 Para todos os efeitos legais, caso esteja enquadrada nas definições de MPE, nos termos do art. 3º da LC 123/2006, e desde que não esteja inserida nas hipóteses do § 4º do mesmo artigo, a licitante deve selecionar a opção “ME/EPP” na tela “Credencia Pessoa Física/Pessoa Jurídica”, constante da opção “Credenciamento”, no endereço eletrônico citado no item 3.1.5, para usufruir dos benefícios previstos na referida LC, indicados no item 3.1.6.2.

3.1.6.1 O sistema somente identificará a licitante como MPE caso ela faça a opção indicada no item 3.1.5.




3.1.6.2 Este é o ÚNICO momento em que o sistema oportuniza à licitante declarar sua condição de preferência, requisito indispensável para que possa exercer os benefícios estabelecidos na LC 123/2006, conforme previsto neste edital.

3.1.6.2.1 Até o início da fase de lances, a licitante poderá alterar o seu credenciamento, as opções de preferência e até mesmo se descredenciar.

3.1.7 Os procedimentos para cadastramento, citados no item 3.1, devem ser adotados apenas pelas empresas não cadastradas no site www.lictacoes.caixa.gov.br da CAIXA.

3.2 As empresas cadastradas no site “Licitações CAIXA”, e interessadas em participar do presente certame, que esqueceram a senha de acesso, devem acessar o endereço eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br, no botão “Acesso ao sistema”, escolher “Se Você é Licitante, faça login aqui: Acessar” e selecionar a opção “Esqueci Minha Senha”, para em seguida adotar os procedimentos descritos nos itens 3.1.5 e seguintes.

3.2.1 As empresas cadastradas no site Licitações CAIXA que já possuem a senha de acesso, mas não providenciaram a certificação, devem adotar os procedimentos descritos nos itens 3.1.4 e seguintes.

3.2.2 As empresas cadastradas no site da CAIXA que já providenciaram a certificação, devem adotar os procedimentos para participação no presente certame a partir do item 3.1.5.

3.3 A certificação possibilitará a participação em todos os Pregões Eletrônicos da CAIXA, sendo que o credenciamento é específico para cada Pregão Eletrônico, devendo a empresa se credenciar todas as vezes que tiver interesse em participar de um pregão eletrônico realizado pela CAIXA.

3.4 O link “Credenciar” no endereço eletrônico mencionado no item 3.1.4 permite que os visitantes acessem todos os pregões eletrônicos que estão na fase de Credenciamento, possibilitando a visualização do Edital, e das informações do objeto da licitação.

3.4.1 Ao clicar em “Credenciar” no Pregão Eletrônico escolhido, serão apresentadas as seguintes opções: “Edital” e a atividade “Credenciamento” caso ainda esteja no prazo.

3.4.2 O link “Edital” permite a leitura do edital, impressão e/ou baixa do arquivo.

4 DO SISTEMA ELETRÔNICO

4.1 A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e seus lances.

http://www.licitacoes.caixa.gov.br/

http://www.lictacoes.caixa.gov.br/


4.2 Se o Sistema do Pregão Eletrônico da CAIXA ficar inacessível por problemas operacionais exclusivamente do Sistema CAIXA, com a desconexão de todos os participantes no decorrer da etapa competitiva do pregão, o certame será suspenso e retomado somente após a comunicação via e-M@il aos participantes, e no próprio endereço eletrônico onde ocorria a sessão pública.

4.3 No caso de desconexão apenas do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico permanecerá acessível às licitantes para recepção dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

4.3.1 Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 minutos, a sessão do pregão será suspensa e reiniciada somente após comunicação via e-M@il aos participantes.

4.4 Caberá à licitante:

4.4.1 acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, inclusive no que tange aos itens supra.

4.4.2 comunicar imediatamente à CAIXA, por meio do Help Desk – 0800-7260104, qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.

4.4.3 solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

4.5 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.6 O credenciamento junto à CAIXA implica a responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica.

5 DA PROPOSTA COMERCIAL

5.1 A Proposta Comercial Simplificada (Anexo II) deve ser enviada eletronicamente, até o dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, por meio do endereço ELETRÔNICO www.caixa.gov.br, na aba “Poder Público”, no link “Compras CAIXA” – ou diretamente pelo link www.caixa.gov.br/compras-caixa - na aba quadro “Compras da CAIXA”, escolher a opção “Pregão Eletrônico”, no link “Propostas”, escolher a “Abrangência (OK)” e enviar a proposta por meio do ícone “$”, na coluna “Enviar Proposta” referente a este Pregão Eletrônico.




5.2 A Proposta Comercial Simplificada com preço GLOBAL deve ser anexada em arquivo único e com tamanho limitado a 8Mb (megabytes), antes da digitação da Proposta de Preço, caso contrário, ao anexar o arquivo contendo a referida Proposta Comercial, os valores digitados no campo Proposta de Preço serão perdidos e deverão ser digitados novamente.

5.2.1 A Proposta de Preço é o valor que deve ser digitado após a anexação da Proposta Comercial Simplificada (Anexo II do edital) e corresponde ao VALOR GLOBAL que consta da Proposta Comercial (Anexo II).

5.2.2 O VALOR lançado na Proposta de Preço e o constante da Proposta Comercial (Anexo II) deverão ser coincidentes.

5.2.3 É de exclusiva responsabilidade da licitante dimensionar e equacionar os

componentes do preço ofertado.

5.3 A Proposta Comercial Simplificada (Anexo II) deverá ser apresentada em uma única via, sem emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas em suas partes essenciais, contendo os seguintes elementos:

5.3.1 Menção ao número do Edital, com a identificação da empresa proponente, CNPJ, endereço completo (rua, número, bairro, cidade, estado), números de telefone, fax e e-mail;

5.3.2 Preço Unitário e Global, de acordo com o modelo de proposta do Anexo II, atentando-se para o disposto no item 6.5 e seus subitens.

5.3.2.1 Os preços propostos deverão ser expressos, obrigatoriamente, em moeda corrente nacional, neles incluídas todas as despesas de qualquer natureza tais como frete, embalagens, transportes, seguros, impostos, taxas, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, e todos os demais custos necessários ao perfeito cumprimento das obrigações objeto desta licitação, conforme as especificações e condições constantes deste edital e seus anexos;

5.3.2.1.1 Os tributos, contribuições sociais, trabalhistas e previdenciárias devem ser cotados nos percentuais estabelecidos em legislação ou norma vigente, devendo a licitante prever em sua planilha de composição do preço todos os custos e benefícios fiscais inerentes ao objeto ou à atividade desempenhada, observando-se as particularidades tributárias de cada segmento.

5.3.2.1.2 Não podem ser incluídos nos preços propostos os custos relativos ao IRPJ (imposto de Renda Pessoa Jurídica) e à CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), seja na composição do BDI (Benefícios e Despesas indiretas), seja como item específico da planilha de composição do preço.

5.3.2.1.3 A empresa optante do Simples Nacional deve excluir do percentual da correspondente alíquota definida nos Anexos da LC 123/06 os percentuais relativos ao IRPJ e à CSLL.


5.3.2.1.4 Em caso de renúncia de parcela ou de totalidade da remuneração relativa a materiais ou instalações de sua propriedade, a licitante deve indicar e comprovar essa propriedade.

5.3.2.1.5 Na definição do preço a ser proposto, em se tratando de MPE, a empresa deve considerar eventual elevação dos custos decorrentes de seu desenquadramento da situação de MPE nos termos da LC nº 123/2006, caso ocorra a extrapolação do faturamento que permite a utilização dos benefícios tributários do regime tributário diferenciado durante a execução do contrato, uma vez que tal situação não configura motivo para reequilíbrio e/ou repactuação.

5.3.3 Descrição detalhada dos materiais e equipamentos, observando o modelo de Proposta Comercial Completa (Anexo II-A), que será exigida apenas da vencedora;

5.3.4 Prazo de garantia dos bens e serviços:

5.3.4.1 Módulos Fotovoltaicos:

a) Perda de potência STC: 3% no primeiro ano e 0,8% linear nos 20 anos seguintes.

b) Do produto: 10 anos de fábrica.

5.3.4.2 Instalação, serviços de engenharia: 5 anos.

5.3.4.3 Inversores e transformadores e dispositivos de proteção (disjuntores): 5 anos de fábrica.

5.3.4.4 Cabos expostos ao tempo: 5 anos.

5.3.4.5 Demais componentes eletrônicos: 3 anos.

5.3.4.6 Devem ser entregues todos os certificados de garantia, tanto de equipamentos, quanto de instalação.

5.3.5 Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sesenta) dias, contados a partir da data limite fixada para recebimento das propostas;

5.3.6 Declaração da licitante de que:

I) se responsabiliza pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo à CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

II) disponibilizará instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto desta licitação, bem como da


qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

III) por meio da análise e exame da documentação integrante da Licitação em epígrafe e seus anexos, tomou conhecimento de todas as informações e das condições para o perfeito cumprimento das obrigações objeto da licitação;

IV)que são expressão da verdade todas as informações por ela apresentadas para embasar sua proposta;

V) afirma o seu compromisso quanto ao rigoroso cumprimento das garantias de desempenho do Sistema Fotovoltaico e seus componentes, nos termos do Edital e seus anexos;

VI)afirma o seu compromisso quanto ao cumprimento da Portaria INMETRO n° 004, de 04/01/2011, que institui, no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade – SBAC, a etiquetagem compulsória de sistemas e equipamentos para energia fotovoltaica e estabelece outras providências;

VII) o preço ofertado contempla todos os custos e obrigações decorrentes do Edital da Licitação do SISTEMA FOTOVOLTAICO e seus anexos, tendo perfeito conhecimento das condições para sua execução e que está de acordo com todas as condições contidas no Edital e seus anexos.

VIII) em todas as circunstâncias em que seja necessário, a critério da CAIXA, atestará o desempenho de um equipamento ou sistema fornecido sob sua responsabilidade, recorrendo a um dos laboratórios aprovados pela CAIXA.

IX) executará os serviços de acordo com as especificações estabelecidas nesta licitação. X) atenderá os prazos mínimos de garantia de cada componente do sistema fotovoltaico, conforme estabelecidos no Item 16 do Anexo I-A do Termo de Referência.

XI)seu(s) sócio(s), dirigente(s) ou administrador(es) não é(são) empregado(s) ou dirigente(s) da CAIXA e não possui(em) vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, nos termos dos artigos 1.591 a 1.595 da Lei nº 10.406/2002 – Código Civil) com:



XII) não tem e de que não contratará prestador(es) para a execução de serviço objeto desta licitação, com vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com empregado(s) CAIXA que exerça(m) cargo em comissão ou função de confiança ou com dirigente(s) CAIXA:

- em área da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação;- na área demandante da licitação;

- na área que realiza a licitação.

5.3.7 Local, data, nome e assinatura (com a devida identificação), por quem de direito.

5.4 Assim que a proposta for acatada pelo sistema, será enviado ao licitante, via e-M@il, a confirmação do recebimento da proposta.

5.5 As licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada até a data e hora marcadas para a abertura da sessão pública.

5.5.1 Caso haja a substituição da Proposta Comercial Simplificada, após a anexação do arquivo contendo a nova Proposta Comercial Simplificada, a Proposta de Preço deve ser novamente digitada, conforme item 5.2.

5.5.1 Caso haja a substituição da Proposta Comercial Simplificada, após a anexação do arquivo contendo a nova Proposta Comercial Simplificada, a Proposta de Preço deve ser novamente digitada, conforme item 5.2.

6 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1 Após o encerramento do horário definido para a entrega de propostas, o sistema organizará automaticamente as propostas recebidas, que serão apresentadas em ordem decrescente de preços.

6.2 Em seguida, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

6.3 As propostas classificadas pelo Pregoeiro serão ordenadas automaticamente pelo sistema, para a participação da disputa por meio de lances eletrônicos.

6.4 Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro solicitará da licitante detentora do menor preço o envio da proposta comercial completa referida no item 5.3, com os respectivos valores adequados ao preço do lance vencedor, e verificará a aceitabilidade do preço ofertado observando os seguintes critérios:

- condições dos itens 6.5.1 a 6.5.4, e- compatibilidade do preço ofertado com os insumos e salários praticados no mercado, coerentes com a execução do objeto desta licitação, acrescidos dos


respectivos tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, benefícios e despesas indiretas.

6.4.1 A proposta Comercial Completa (Anexo II-A) adequada deve ser encaminhada no prazo de até 120 (cento e vinte) minutos a contar da solicitação do Pregoeiro para o e-mail: [email protected].

6.4.1.1 A capacidade de recebimento de cada e-mail está limitada a 3mb.

6.4.1.1.1 Caso o volume de documentos ultrapasse o tamanho de 3mb, será necessário o envio fracionado em quantos e-mails se fizerem necessários, desde que todos sejam enviados dentro do prazo estipulado no item 6.4.1.

6.5 Será desclassificada a proposta que:

6.5.1 não atenda as especificações, os prazos e as condições definidos neste Edital;

6.5.2 apresente preço ou vantagem baseados em outras propostas;

6.5.3 apresente preço excessivo ou manifestamente inexeqüível;

6.5.3.1 Transcorrida a etapa de lances e negociação, será considerado excessivo o PREÇO GLOBAL do último lance, ou da proposta comercial da licitante no caso de não haver lances, que apresentar-se superior ao máximo admitido pela CAIXA, conforme a estimativa de custos constante do Anexo I.

6.5.3.1.1 A aceitabilidade do preço máximo será verificada em relação ao preço global e aos preços unitários.

6.5.3.2 Será considerado manifestamente inexeqüível o preço que não venha a ter demonstrada sua viabilidade para a perfeita execução do contrato, com a comprovação de que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado.

6.5.3.2.1 Verificada a hipótese de preço inexequível, o Pregoeiro concederá o direito de contraditório, solicitando que a licitante apresente nota explicativa para comprovar a regularidade de sua proposta, sob pena de desclassificação.

6.5.4 Apresente declaração de enquadramento como MPE, mas extrapola o faturamento previsto na LC 123/2006.

6.6 A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.7 A licitante cuja proposta for desclassificada ficará impedida de participar da sessão de lances, podendo fazer sua manifestação de intenção de recurso após a divulgação do vencedor do certame, conforme o item 11 deste edital.

6.8 No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, mediante despacho fundamentado,

mailto:[email protected]


registrado em ata e acessível a todos os participantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

6.9 Se todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimada(s) da(s) causa(s) da desclassificação.

6.9.1 Neste caso, o prazo de validade das propostas será contado a partir da nova data fixada para sua apresentação.

7 DA SESSÃO PÚBLICA DE LANCES

7.1 Classificadas as propostas, terá início a fase competitiva para recebimento de lances, no endereço eletrônico e no dia e horário informados no preâmbulo deste Edital, quando então as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, de valor correspondente ao PREÇO GLOBAL.

7.1.1 Assim que o lance for acatado, ele ficará registrado no próprio sistema.

7.2 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades constantes no item 16 deste Edital.

7.3 As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as seguintes condições:

7.3.1 a licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema;

7.3.2 no caso de lances de mesmo preço, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar;

7.3.3 os lances a serem ofertados devem corresponder ao PREÇO GLOBAL.

7.4 Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da detentora do lance.

7.5 Na fase de lances, no caso de evidente equívoco de digitação pelo licitante, em que este equívoco der causa a preço incompatível ou lance manifestamente inexeqüível, o preço incompatível ou lance manifestamente inexeqüível poderá, motivadamente, ser excluído do sistema.

7.6 Ao término do horário definido no preâmbulo deste edital para o Recebimento dos Lances, o Sistema eletrônico emitirá aviso na página de Lances, informando que o certame entrou em horário randômico, com duração de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será encerrada a recepção de lances.


7.6.1 O horário randômico tem por objetivo disponibilizar tempo extraordinário aos interessados para que possam registrar seu(s) último(s) lance(s).

7.6.2 Por isso, o intervalo do horário randômico poderá ser suficiente ou não para o registro de um ou mais lances, uma vez que o seu encerramento será efetuado de forma automática pelo sistema.

7.7 Após a apresentação da proposta e dos lances não caberá desistência, salvo se por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

7.8 Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará o nome da licitante cujo preço foi o menor.

7.9 Caso o menor preço seja ofertado por uma MPE, o pregoeiro abrirá a etapa de negociação em conformidade com o item 7.12.

7.10 Caso o menor preço não seja apresentado por uma MPE, observar-se-á o seguinte:

7.10.1 Se houver proposta apresentada por MPE de valor igual ou até 5% superior à melhor proposta, será oportunizado o exercício do direito de preferência à MPE.

7.10.1.1 O direito de preferência consiste na possibilidade de a licitante apresentar proposta de preço inferior à da empresa melhor classificada que não se enquadra como MPE.

7.10.2 O Pregoeiro dará início à fase para oportunizar o direito de preferência à MPE , apta a exercê-lo, em data e horários a serem informados após o encerramento da etapa de lances.

7.10.2.1 O novo valor proposto pela MPE deve ser apresentado no prazo máximo de 5 (cinco) minutos da convocação do Pregoeiro, sob pena de perda do direito de preferência.

7.10.3 Havendo o exercício de preferência pela MPE, o pregoeiro passa à etapa de negociação, em conformidade com o item 7.12, observando-se os demais procedimentos subseqüentes estabelecidos para cada etapa deste certame.

7.10.4 Caso a MPE não exerça o direito de preferência ou não atenda às exigências do edital serão convocadas as MPE remanescentes, cujas propostas se enquadrem no limite de 5% (cinco por cento) estabelecido no item 7.10.1, obedecida a ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, e assim sucessivamente, até a identificação de uma empresa que preencha todos os requisitos do edital.

7.10.5 Se houver equivalência de valores apresentados por MPE, dentre as propostas de valor até 5% (cinco por cento) superior à proposta de menor preço ofertada pela empresa não enquadrada como MPE, o Sistema realizará sorteio


eletrônico para identificação daquela que terá preferência na apresentação de nova proposta.

7.11 O percentual de redução do preço proposto, decorrente dos lances, bem como do preço proposto quando do exercício dos direitos de preferência, deve incidir de forma linear sobre os preços unitários propostos na forma deste Edital.

7.12 Esgotadas as etapas anteriores, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante melhor classificada para que seja obtido desconto sobre o valor ofertado, sendo essa negociação realizada no campo próprio para troca de mensagens exclusivamente por meio eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br - na opção “Compras da CAIXA” no link “Negociação”, selecionar a “Abrangência (OK)”, na coluna “Negociações”, clicar em “Visualizar/Responder”, referente a este Pregão Eletrônico, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

7.13 A desistência em apresentar lance eletrônico implicará a manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.

7.14 Caso as licitantes classificadas não apresentem lances, será verificada a compatibilidade da proposta inicial de menor preço com o valor estimado para a contratação, hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente visando obter preço melhor, observadas todas as exigências estabelecidas anteriormente para o tratamento diferenciado das MPE.

7.15 No caso de Propostas com valores iguais, não ocorrendo lances, e depois de observadas todas as exigências estabelecidas para o exercício dos direitos de preferência previstos neste Edital, para efeito de classificação, é assegurada a preferência para o bem ou serviço objeto dessa licitação:I - produzido no País; II - produzido ou prestado por empresa brasileira; III - produzido ou prestado por empresa que invista em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.IV - produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, com observância ao item 21.10 deste edital.

7.15.1 Permanecendo o empate entre propostas será realizado sorteio em hora marcada, após comunicação aos licitantes, depois do que, o pregoeiro poderá negociar com a proponente, em conformidade com o item 7.12.

7.16 Havendo negociação a licitante vencedora deverá encaminhar, na forma do item 8.7, a proposta comercial, observado o item 9 com os respectivos valores adequados ao preço negociado.

7.17 Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, observando-se o(s) direito(s) de preferência estabelecido(s) neste edital, verificando sua aceitabilidade e



procedendo à sua habilitação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto desta licitação.

8 DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO

8.1 Para fins de habilitação ao certame, as licitantes terão de satisfazer os requisitos relativos a:- habilitação jurídica;- qualificação técnica;- qualificação econômico-financeira;- regularidade fiscal e trabalhista;- cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal

8.1.1 O Credenciamento da sociedade no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e o cadastramento em cada nível abaixo indicado, são válidos para a comprovação dos requisitos da Habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal e Qualificação Econômico-Financeira:

Nível I – credenciamento: nível básico e pré-requisito para o cadastramento nos demais níveis;

Nível II – o registro regular nesse nível supre as exigências de Habilitação jurídica prevista nos itens 8.2.1 ao 8.2.3;

Nível III – o registro regular nesse nível supre as exigências de Regularidade Fiscal em âmbito federal conforme definida no item 8.3.2;

Nível IV – o registro regular nesse nível supre as exigências de Regularidade fiscal nos âmbitos estadual e municipal conforme exigida no item 8.3.3.

Nível V – o registro regular nesse nível supre as exigências de Qualificação técnica em relação ao registro ou à inscrição na entidade profissional competente, quando for exigido para o exercício da atividade;

Nível VI – o registro regular nesse nível supre as exigências de Qualificação Econômico-Financeira, em relação à Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial/Extrajudicial e à comprovação de boa situação financeira da proponente, conforme solicitado nos itens 8.4.1 a 8.4.3.1.1.

8.1.2 Caso não seja possível efetuar a consulta de algum documento ou nível de cadastro no SICAF, ou na hipótese daquele estar vencido, a licitante deverá encaminhar o(s) documento(s) vencido(s)/faltante(s) na forma do item 8.7.

8.1.3 A comprovação do credenciamento e cadastramento em cada nível do SICAF, dar-se-á mediante a verificação da validade dos documentos necessários, por intermédio de consulta ‘on line’ no SICAF, opção “Situação do Fornecedor”, depois de verificada a aceitabilidade da proposta.


8.1.4 Para fins de habilitação, a verificação pela CAIXA nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

8.2 A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá em:

8.2.1 ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

8.2.2 inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

8.2.3 decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

8.3 A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista consistirá em:

8.3.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

8.3.2 prova de regularidade para com a Fazenda Nacional (Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União – CND - ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - CPEND), na forma da lei.

8.3.3 prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal, na forma da lei.

8.3.4 prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) caso não seja atendida pela Certidão mencionada no item 8.3.2.

8.3.5 Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

8.3.6 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, comprovada por meio de consulta à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa.

8.3.6.1 Caso seja apresentada à CAIXA, por licitante ou cidadão interessado, Certidão Positiva expedida posteriormente àquela apresentada quando da habilitação, será concedido à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização, sob pena de inabilitação.

8.3.7 A MPE que se declarar como tal, nos termos do Art. 3º da LC nº 123/06 e seu § 4º, deverá apresentar os documentos relativos à regularidade fiscal ainda que contenham restrição.


8.3.7.1 Na situação supra, será assegurado à MPE declarada vencedora, o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, a pedido da interessada e a critério da CAIXA, para comprovar a sua regularidade fiscal.

8.4 A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consistirá em:

8.4.1 certidão negativa de falência ou recuperação judicial/extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

8.4.2 comprovação da boa situação financeira da empresa, baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), obtidos a partir dos dados resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, cujos dados serão extraídos das informações do balanço da empresa, relativo ao último exercício, já exigíveis na forma da lei:

Ativo Circulante + Ativo realizável a longo prazoLG = ------------------------------------------------

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo TotalSG = ----------------------------------------------------

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo CirculanteLC = -------------------------------

Passivo Circulante

8.4.2.1 A licitante credenciada e cadastrada no nível VI – Qualificação Econômico-Financeira no SICAF terá sua qualificação econômico-financeira avaliada por meio desses índices econômicos registrados no referido Sistema.

8.4.3 A empresa que apresentar resultado igual ou menor que 01 (um) em qualquer dos índices relativos à boa situação financeira (LG – Liquidez Geral; LC – Liquidez Corrente; SG – Solvência Geral), deverá comprovar possuir patrimônio líquido não inferior a R$ 2.161.000,00 (Dois milhões, cento e sessenta e um mil reais).

8.4.3.1 O patrimônio líquido exigido acima será calculado por meio da fórmula

seguinte, cujos dados serão extraídos das informações do balanço da empresa, relativo ao último exercício, já exigíveis na forma da lei:

Patrimônio Líquido = Ativo Total – Passivo Total (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)

8.4.3.1.1 Para a licitante credenciada e cadastrada no nível VI – Qualificação Econômico-Financeira no SICAF, o patrimônio líquido exigido acima será obtido a partir das informações do balanço da empresa, registrado no referido Sistema, relativo ao último exercício, já exigíveis na forma da lei.


8.4.3.2 Na impossibilidade da obtenção no SICAF dos índices econômicos e das informações necessárias ao cálculo do patrimônio líquido, referidos nos itens 8.4.2 e 8.4.3.1, a licitante deverá apresentar Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício, já exigíveis na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, na forma do item abaixo.

8.4.3.3 São considerados aceitos na forma da lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis assim apresentadas:

8.4.3.3.1 publicado em Diário Oficial; ou

8.4.3.3.2 publicado em jornal, ou

8.4.3.3.3 por cópia ou fotocópia registrada, ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou

8.4.3.3.4 por cópia ou fotocópia do Livro Diário devidamente autenticada na junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, ou outro órgão equivalente inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento.

8.5 A qualificação técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

8.5.1 Certidão de registro ou prova de inscrição do licitante no CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e/ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo, dentro do seu prazo de validade e com indicação de seus responsáveis técnicos.

8.5.2 Apresentação de atestados/certidões/declarações fornecidos por pessoas jurídicas de Direito Público ou Privado, devidamente registrados no CREA, que comprovem ter a licitante, cumprido, de forma satisfatória, obrigações pertinentes e compatíveis em características com o objeto desta licitação, com apresentação inclusive da(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT vinculada(s) ao respectivo(s) atestado(s)/certidão(ões)/declaração(ões), conforme parcela de maior relevância abaixo descrita(capacidade técnico operacional):

a) Fornecimento e instalação de parque de geração descentralizada fotovoltaica conectada à rede com no mínimo 615kWp, sendo permitida a soma de até 10 (dez) atestados/certidão(ões)/declaração(ões) distintos.

8.5.2.1 Esse(s) atestado(s)/certidão(ões)/declaração(ões), deverão conter a identificação do(s) signatário(s) e da pessoa jurídica emitente.

8.5.2.2 Não serão aceitos atestados emitidos pelas próprias licitantes a seu favor ou a de profissionais a ela vinculados.


8.5.2.4 Tratando-se de atestado(s) fornecido(s) por condomínio(s) deverá(ao) ser anexado(s) ao (s) presente(s) a ata que elegeu o síndico signatário do(s) atestado(s), sem prejuízo das disposições do subitem 8.5.2.

8.5.3 Comprovação de que a licitante possui em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, vínculo formal com, no mínimo, 01 (um) profissional Engenheiro Eletricista, detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica devidamente registrado no CREA, e acompanhado da respectiva C.A.T., referente à parcela de maior relevância descrita no item 8.5.2, à exceção dos quantitativos, que tenham características técnicas equivalentes ou superiores às descritas, sendo que sua substituição durante a vigência do contrato por outros profissionais somente poderão ocorrer mediante aprovação prévia pela CAIXA e desde que os novos profissionais comprovem acervo técnico equivalente ou superior (capacidade técnico profissional).

8.5.3.1 Além do disposto no item 8.5.3, a licitante, se contratada, deverá apresentar e manter, durante a vigência do contrato, além do profissional acima, Equipe Técnica adicional, composta pelos seguintes profissionais de nível superior:

a) 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto com experiência em execução de obra de estrutura metálica de edificação comercial, comprovada por meio de apresentação do acervo técnico emitido pelo respectivo CREA ou CAU;

b) 02 (dois) engenheiros eletricistas – modalidades eletrotécnica e eletrônica (artigos 8º e 9º da Resolução 218/1973 do CONFEA) com experiência em execução de instalação de projeto de energia solar conectada à rede, comprovada por meio de apresentação do acervo técnico emitido pelo CREA;

8.5.4 A comprovação de vínculo citada no item 8.5.3 será efetuada através da apresentação de pelo menos um dos seguintes documentos:

a) No caso de ser sócio-proprietário da empresa através da apresentação do contrato social ou outro documento legal, devidamente registrado na Junta Comercial.

b) No caso de empregado da empresa, através da apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, de Ficha de Registro de Empregado ou outro documento oficial equivalente, comprovando o vínculo empregatício do profissional na empresa licitante.

c) No caso de profissionais que detenham vínculo através de Contrato de Prestação de Serviços, a comprovação do vínculo do profissional de engenharia e arquitetura com a empresa se dará pela apresentação do referido documento, com firma reconhecida em cartório, de ambas as partes.

8.5.4.1 Caso sejam apresentados currículos de profissionais de Engenharia que detenham as atribuições do Decreto Federal nº 23.569/33, as análises quanto à qualificação técnica serão norteadas por aquele dispositivo legal, bem como nas resoluções ou outros dispositivos emitidos pelo sistema CONFEA que tratem do assunto, podendo a CAIXA, com base no disposto no § 3º do art. 43


da Lei 8.666/93, promover diligências para obtenção de informações e esclarecimentos complementares.

8.5.4.2 Serão dispensadas as comprovações de vinculação dos Profissionais RT - Responsáveis Técnicos – que estiverem relacionados na Certidão de Registro da Pessoa Jurídica licitante no CREA.

8.5.5 Os documentos de habilitação, quando escritos em língua estrangeira, deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada por Tradutor Juramentado e também devidamente consularizados e registrados no Cartório de Títulos e Documentos.

8.5.5.1 Os documentos citados no subitem 8.5 e seguintes acima, quando de procedência estrangeira e emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados e registrados no Cartório de Títulos e Documentos.

8.6 O cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal será suprido pela declaração da licitante de que não possui em seu quadro permanente menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos.

8.6.1 Tal declaração deverá ser firmada eletronicamente pela licitante por meio de preenchimento do Termo de Responsabilidade, quando do seu credenciamento, na forma do item 3.1.4.

8.7 Encerrada a etapa de lances, a documentação a seguir relacionada deverá ser enviada, no prazo de até 120 (cento e vinte) minutos, a contar da solicitação do Pregoeiro por e-mail ou fax, tudo devidamente preenchido e assinado por quem de direito.

8.7.1 Para licitante credenciada e cadastrada em cada nível do SICAF:

a) Certidão de Falência ou recuperação judicial/extrajudicial;b) Documentos de comprovação da Qualificação Técnica;c) Declaração de enquadramento como MPE, se for o caso (ANEXO XI);d) Proposta Comercial Completa (ANEXO II-A)

8.7.2 Para licitante NÃO credenciada e NÃO cadastrada em cada nível do SICAF:

a) Documentação relativa a Habilitação jurídica; b) Documentação relativa a qualificação econômico-financeira; c) Certidão de Falência ou recuperação judicial/extrajudicial;d) Documentação relativa a regularidade fiscal;e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do

Trabalho;f) Documentos de comprovação da Qualificação Técnica;g) Declaração de enquadramento como MPE, se for o caso (ANEXO XI);h) Proposta Comercial Completa (ANEXO II-A)


8.7.3 As certidões apresentadas como prova da regularidade dos requisitos de habilitação da licitante devem estar válidas ao tempo de sua apreciação pelo pregoeiro.

8.7.4 A solicitação do Pregoeiro será encaminhada ao licitante por e-Mail, com as instruções de envio dos documentos.

8.8 Os originais dos documentos exigidos neste edital e encaminhados de acordo com os itens 6.4.1 e 8.7, tudo devidamente preenchido e assinado por quem de direito, deverão ser entregues ao Pregoeiro, no endereço da GILOG/FO, RUA SENA MADUREIRA, 800 – 4. ANDAR, CEP 600055-080, Fortaleza/CE, no prazo de até 3 (três) dias úteis, podendo ser apresentados no original, ou por cópia autenticada por tabelião, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou cópia acompanhada do original para conferência pelo Pregoeiro.

9 APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS/PROTÓTIPOS

9.1 Com vistas à definição de compra, sob os aspectos de qualidade e performance, a CAIXA exigirá que a licitante vencedora disponibilize equipamentos/amostras, em especial inversores e painéis fotovoltaicos, para análise, teste e comprovação do atendimento às características técnicas conforme descritas nos Anexo I – Termo de Referência e Anexo I-A – Especificações Técnicas.

9.2 Os testes deverão ser realizados em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos da data de HABILITAÇÃO da LICITANTE, prioritariamente em fábrica ou em laboratórios conforme ANEXO I-C, para análise de profissionais da CAIXA ou por ela indicados (sem qualquer ônus para a CAIXA).

9.3 A data para realização dos testes devem ser agendadas com a CAIXA em até 10 dias úteis da data de HABILITAÇÃO da LICITANTE.

9.4 A CAIXA utilizará as amostras apresentadas para avaliação de suas

especificações com as exigências deste Edital, bem como para confronto de sua qualidade com a dos materiais que vierem a ser fornecidos futuramente.

9.5 O licitante que não entregar a(s) amostra(s), ou entregar fora do prazo estabelecido, ou ainda, entregar amostra(s) fora das especificações previstas neste Edital, terá sua proposta desclassificada.

10 DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

10.1 Encerrada a fase de julgamento e classificação das propostas, o Pregoeiro verificará, caso a licitante vencedora seja uma MPE e tenha utilizado o direito de preferência previsto no item 7.10.1, se o somatório de ordens bancárias recebidas pela empresa, relativas ao seu último exercício, já é suficiente para extrapolar o faturamento máximo permitido como condição para o benefício concedido à MPE, conforme previsto no Art. 3º da LC 123/2006.


10.1.1 A referida verificação será feita mediante consulta ao Portal da Transparência, no endereço eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br.

10.1.2 Sendo constatada a extrapolação do faturamento máximo permitido, a MPE será inabilitada, sendo examinadas as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, conforme item 7.17.

10.2 Prosseguindo, o Pregoeiro efetuará a consulta ‘on line’ ao SICAF, para verificação da situação da licitante credenciada e cadastrada em cada nível do Sistema, se for o caso, ocasião que será impressa e rubricada pelo Pregoeiro a Declaração de “Situação do Fornecedor”.

10.2.1 Nesse mesmo ato o Pregoeiro verificará o atendimento das condições de habilitação da licitante vencedora, mediante a análise da documentação encaminhada na forma do item 8.7.

10.3 É assegurado à licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF o direito de encaminhá-lo atualizado, juntamente com a documentação na forma do item 8.7.

10.4 Será assegurado à MPE que apresentar alguma restrição na sua documentação fiscal, o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a necessária regularização, prorrogável por igual período, a pedido da interessada e a critério do pregoeiro.

10.4.1 A contagem do prazo acima será iniciada a partir do momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, mediante comunicação eletrônica a todos os participantes.

10.4.2 Nessa circunstância, considerando a necessidade de comprovação da regularidade fiscal no prazo legal, a declaração do vencedor será feita em caráter provisório, após verificação da documentação de habilitação.

10.4.3 A não-regularização da documentação fiscal da MPE no prazo previsto no item 10.4, implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis, sendo facultado à CAIXA convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

10.5 A fim de verificar se existe restrição da licitante ao direito de participar em licitações ou celebrar contratos com a Administração Pública, serão efetuadas as seguintes consultas, sem prejuízo de verificação dessa restrição por outros meios:

- ao CEIS/CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/ Cadastro Nacional de empresas Punidas, no endereço eletrônico do Portal de Transparência do Governo;

- CNCIA – Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/92, constante no endereço eletrônico do CNJ – Conselho Nacional de Justiça – www.cnj.jus.br/, em

http://www.cnj.jus.br/

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


“Sistemas”, no item “CONSULTAS PÚBLICAS – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de Improbidade Administrativa” e “Consulta Requerido / Condenação”, selecionar esfera “TODOS(AS)”;

- SICOW – Sistema interno da CAIXA, que permite verificar se há impedimento de o interessado licitar e contratar com esta Empresa Pública.

10.6 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o vencedor da licitação, iniciando-se a contagem do prazo para a intenção de recursos.

10.7 Não será habilitada a empresa que:

10.7.1 esteja com algum documento vencido no SICAF, caso não tenha sido exercida a faculdade prevista no item 10.3 e ressalvada a possibilidade de regularização da documentação fiscal da MPE, na forma do item 10.4;

10.7.2 não comprove a regularidade da documentação habilitatória por ocasião de sua verificação, ressalvado o tratamento diferenciado quanto à regularidade fiscal da MPE, na forma do item 10.4.

10.7.3 esteja com o direito de licitar e contratar com a CAIXA suspenso, ou impedida de licitar e contratar com a União, ou tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, no âmbito Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal;

10.7.4 deixe de apresentar a documentação solicitada, apresente-a incompleta ou em desacordo com as disposições deste Edital;

10.8 Se a licitante desatender às exigências do item 8 ou se enquadrar nas hipóteses do item 10.7, será inabilitada e o Pregoeiro examinará as condições de habilitação das demais proponentes, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até que uma licitante atenda plenamente às exigências do Edital.

10.9 No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos habilitatórios e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os participantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.

11 DOS RECURSOS

11.1 Atendidas plenamente todas as condições do edital, e após a divulgação da(s) licitante(s) vencedora(s) deste PREGÃO ELETRÔNICO, qualquer licitante poderá manifestar motivadamente a intenção de recorrer, desde que devidamente registrada a síntese de suas razões no formulário eletrônico disponibilizado no endereço www.licitacoes.caixa.gov.br na opção “Compras da CAIXA”, em “Pregão Eletrônico”, no link “Intenções/Recursos”, escolher a “Abrangência (OK)” , selecionar este Pregão Eletrônico, em



seguida clicar em “Recursos” e “Novo Recurso”, no prazo de até 30 (MINUTOS), a partir da comunicação pelo sistema.

11.1.1 À recorrente que tiver sua manifestação de intenção de recurso aceita pelo Pregoeiro será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentar razões de recurso, facultando-se às demais licitantes a oportunidade de apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

11.1.2 Os recursos e contrarrazões somente poderão ser encaminhados por meio eletrônico, no endereço citado no item 11.1.

11.2 A falta de manifestação motivada da licitante, no prazo estabelecido no item 11.1, importará a decadência do direito de recurso, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora.

11.3 Qualquer recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo, salvo nos casos de habilitação ou inabilitação do licitante ou julgamento das propostas, podendo a autoridade competente, motivadamente e presente as razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva.

11.4 O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.5 Decidido(s) o(s) recurso(s), e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto à licitante vencedora.

11.6 A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados, por meio de comunicação por e-mail.

12 DA HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO

12.1 À vista do relatório do Pregoeiro, o resultado da licitação será submetido à consideração da autoridade competente da CAIXA, para fins de homologação.

12.2 A contratação formalizar-se-á mediante a assinatura de instrumento particular, observadas as cláusulas e condições deste Edital e da proposta vencedora, conforme a minuta do Contrato que integra este Edital (Anexo IV).

12.3 Fica impedida de ser contratada para a execução de serviço objeto desta licitação a licitante que se enquadre em qualquer das situações mencionadas no item 2.5.5.

12.4 A licitante que for declarada vencedora da licitação e que não for cadastrada no SICAF deverá providenciar o cadastramento e habilitação no referido sistema, nos níveis I, II, III, IV e VI, como condição para assinatura do contrato.


12.5 No ato da assinatura do instrumento contratual, a licitante vencedora deverá firmar a declaração de vedação ao nepotismo, que consta anexada ao final da minuta de Contrato (Anexo IV).

12.6 Caso a licitante vencedora seja MPE optante pelo Simples Nacional, para obter o benefício da dispensa de retenção dos tributos federais, deverá apresentar à CAIXA, no ato da assinatura do contrato, a declaração que consta como Anexo VII, em duas vias, assinadas pelo seu representante legal.

12.7 A assinatura do contrato pela adjudicatária dar-se-á no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar da data de sua convocação pela CAIXA.

12.7.1 A convocação será encaminhada ao licitante vencedor por e-mail, no endereço cadastrado no site da CAIXA na forma do item 3.

12.7.2 A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades previstas no item 16 deste Edital.

12.8 Quando o convocado não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, a CAIXA poderá convocar as licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, observadas as preferências previstas neste Edital, para depois de comprovados os requisitos habilitatórios negociar os preços e se acordado, tomar os demais procedimentos para contratação.

12.9 Poderá a licitante ser desclassificada até a contratação, se a CAIXA tiver conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, trabalhista, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira.

12.9.1 Neste caso, será efetuada a convocação das licitantes remanescentes, na ordem de classificação, em conformidade com o disposto no item 12.8.

13 DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS

13.1 O contrato a ser firmado, cuja minuta (Anexo IV) integra o presente edital para todos os fins e efeitos de direito, regulamentará as condições de sua execução, bem como os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, tudo em conformidade com os termos desta licitação e da proposta vencedora, sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

14 DA GARANTIA CONTRATUAL

14.1 O vencedor da licitação prestará garantia de execução do contrato, equivalente a 5%(cinco por cento) do valor total do contrato.


14.2 A garantia deverá ser prestada em uma das modalidades abaixo, devendo o respectivo comprovante ser apresentado à CAIXA, como condição para assinatura do contrato:

14.2.1 Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública:

14.2.1.1 A caução em títulos da dívida pública consiste na entrega à Administração de título da dívida pública, que fica sob a tutela e guarda desta, vinculado, exclusivamente, a este contrato, não podendo ser utilizada para nenhum outro fim.

14.2.1.1.1 Os títulos da dívida pública devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

14.2.1.2 A caução em dinheiro consiste em depósito em conta bancária remunerada específica, com o fim especial de se garantir o integral cumprimento do contrato, devendo ser efetuado em uma Agência da CAIXA, utilizando-se a operação 008, tendo como beneficiário a CAIXA;

14.2.1.2.1 Sobre a caução prestada em dinheiro incide, tão-somente, a atualização correspondente ao índice de variação do rendimento da caderneta de poupança para o 1º dia de cada mês, excluídos os juros, calculada proporcionalmente, quando for o caso, a contar da data do depósito, até o seu efetivo levantamento.

14.2.2 O Seguro-garantia é um tipo de seguro com o objetivo de garantir o fiel cumprimento das obrigações contratuais estipuladas, conforme descrito na apólice.

14.2.2.1 A apólice do seguro-garantia deve conter o prazo de validade, correspondente ao período de vigência do contrato, acrescido de mais 30 (trinta) dias, devendo ser tempestivamente renovado, se estendida ou prorrogada a vigência do contrato, sempre se mantendo os 30 dias após a última data de vencimento do contrato;

14.2.2.2 O seguro deve efetuar a cobertura, até o limite da garantia, de quaisquer prejuízos sofridos pela CAIXA em decorrência de inadimplemento da contratada, inclusive dos encargos trabalhistas e previdenciários, ao ressarcimento de multas, bem como prejuízos advindos de atos, fatos ou indícios de violação pela CONTRATADA às normas anticorrupção, devendo constar nas condições especiais;

14.2.2.2.1No tocante aos encargos trabalhistas e previdenciários, é permitida a ressalva que condiciona o reembolso de prejuízos ao trânsito em julgado de sentença condenatória.


14.2.2.3 A apólice de seguro deve vir acompanhada de cópia das condições gerais, particulares e/ou especiais convencionais e demais documentos que a integram;

14.2.2.4 A Seguradora, ao emitir a apólice, obriga-se a arcar com eventuais prejuízos que possam ser impostos à CAIXA em decorrência da má execução do contrato.

14.2.3 A Fiança bancária consiste na prestação de garantia, mediante a expedição da respectiva carta, emitida por instituição financeira idônea, devidamente autorizada a funcionar no Brasil, que, em nome da contratada, garante a plena execução do contrato e responde diretamente por eventuais danos que possam ser causados na execução contratual.

14.2.3.1 Somente é aceita Fiança Bancária na via original e que apresente todos os requisitos a seguir:

a) Registro no Cartório de Títulos e Documentos, conforme exigido no art. 129 da Lei 6015/73 (Lei de Registros Públicos);

b) Cláusula estabelecendo prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do contrato, acrescido de mais 30 dias, devendo ser tempestivamente renovada se estendida ou prorrogada essa vigência, sempre se mantendo os 30 dias após a última data de vencimento do contrato;

c) Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento à CAIXA, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;

d) Cláusula de renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827, 835 e 838 da Lei nº 10.406/2002 - Novo Código Civil;

e) Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado, de acordo com a atualização do valor contratual, previsto no item 14.6 deste Edital;

f) Cláusula com a eleição de foro da Justiça Federal, para dirimir questões entre fiadora e credora referentes à fiança bancária;

g) Declaração da instituição financeira de que a carta fiança é concedida em conformidade com o disposto no art. 34 da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, nos termos do art. 2º da Resolução CMN nº 2.325, de 1996, do Conselho Monetário Nacional;

h) O subscritor da carta de fiança bancária deverá comprovar poderes para atendimento às exigências contidas nas alíneas “c”, “d”, “f” e “g” acima.

14.3 A não apresentação do comprovante da garantia no ato da assinatura do contrato configura a recusa em assinar o contrato, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a licitante às sanções administrativas cabíveis.


14.4 A garantia poderá ser liberada após o perfeito cumprimento do contrato, no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados após a data de encerramento do período de 36 meses de operação e monitoramento de todas as UFVs, desde que cumpridos todos os seus termos, cláusulas e condições.

14.5 A perda da garantia em favor da CAIXA, por inadimplemento das obrigações contratuais, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuízo das demais sanções previstas no contrato.

14.6 A garantia deverá ser integralizada, num prazo máximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores, ou quando houver alteração contratual que implique aumento do valor contratado, de modo que corresponda a 5% (cinco por cento) do valor global contratado.

14.7 A qualquer tempo, mediante prévia solicitação à CAIXA, com as devidas justificativas, poderá ser admitida a substituição da garantia, observadas as modalidades previstas neste Edital.

14.8 Não serão admitidas quaisquer tipos de garantias contratuais com cláusulas “Pro-rata tempore”.

15 DA FORMA DE PAGAMENTO

15.1 A CAIXA, após a execução dos serviços e o exato cumprimento das obrigações assumidas, efetuará o pagamento à contratada, de acordo com as condições estabelecidas na minuta de contrato (Anexo IV).

16 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1 Ficará impedida de licitar e contratar com a União, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, a licitante que incorrer em alguma das seguintes hipóteses:

- deixar de entregar a documentação exigida para o certame;- apresentar documentação falsa;- ensejar o retardamento da execução do objeto;- não mantiver a proposta;- falhar ou fraudar na execução do contrato;- comportar-se de modo inidôneo, incluindo a prática de atos lesivos à Administração Pública previstos na Lei 12.846/2013;- fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal;- convocada dentro do prazo de validade de sua proposta se recusar injustificadamente a assinar o contrato ou não apresentar situação regular no ato da assinatura do contrato;

16.1.1 A penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União, aplicada pela competente autoridade da CAIXA, após a instrução do respectivo processo, no qual fica garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa da licitante, será registrada no SICAF e no CEIS.


16.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato objeto desta licitação e/ou pelo

atraso injustificado na sua execução, garantida a prévia defesa, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes sanções, nos termos estabelecidos na minuta de contrato (Anexo IV):

16.2.1 advertência;

16.2.2 multa;

16.2.3 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CAIXA, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

16.2.4 impedimento de licitar e contratar com a União, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

16.2.5 declaração de inidoneidade.

17 DOS ILÍCITOS PENAIS

17.1 As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

18 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

18.1 As despesas decorrentes da contratação correrão à conta da dotação orçamentária prevista no item de acompanhamento nº 3101-04 - “Benfeitorias em Imóveis de Terceiros”, no compromisso registrado no SIPLO sob o nº 000844/2016-MZ.

19 DO ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA PRESENTE LICITAÇÃO

19.1 A CAIXA poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, bem como adiá-la ou prorrogar o prazo para recebimento das propostas, sem que caiba às licitantes quaisquer reclamações ou direitos a indenização ou reembolso.

19.2 A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato, e em decorrência dessa anulação as licitantes não terão direito à indenização, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

20 DA VIGÊNCIA DO CONTRATO


20.1 O contrato a ser firmado terá duração de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de assinatura.

21 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

21.1 A participação na presente licitação implica a concordância, por parte da licitante, com todos os termos e condições deste Edital e Anexos.

21.2 As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas e lances.

21.3 Os documentos exigidos neste Edital poderão ser apresentados no original, por cópia autenticada por tabelião, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou cópia acompanhada do original para conferência pelo Pregoeiro.

21.3.1 Não será permitida a utilização do malote da CAIXA para envio dos documentos, nem sua entrega nas Agências e Escritórios de Negócios, ou outra unidade que não seja(m) a(s) indicada(s) na forma deste edital.

21.4 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

21.5 Somente serão aceitos as propostas e os lances encaminhados pelo sistema eletrônico, conforme informação no preâmbulo deste Edital.

21.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, exceto quando explicitamente disposto em contrário.

21.7 Só se iniciam e vencem os prazos, incluindo horário, referidos neste Edital, em dia de expediente na CAIXA, na localidade na qual se sedia a unidade promotora do certame – GILOG/FO, em Fortaleza/CE.

21.8 É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior da CAIXA, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.

21.9 Ao final da sessão, o sistema eletrônico divulgará ata circunstanciada, na qual constará a indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do pregão.

21.10 As licitantes que usufruíram da preferência disposta no item 7.17, inciso IV, deverão cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação.

21.11 Eventuais retificações do Edital serão disponibilizadas no endereço www.caixa.gov.br/compras-caixa, na opção “Compras da CAIXA”, em



“Pregão Eletrônico” no link “ Editais” , selecionar a “Abrangência (OK)”, clicar no link “Edital”, na coluna “Credenciamento/Impugnação” referente a este Pregão Eletrônico, em seguida “Visualizar Retificação do Edital ” .

21.11.1 No caso de retificação do Edital que não implique em sua republicação, o credenciamento e as propostas porventura encaminhadas continuam válidos.

21.11.2 Havendo republicação do edital, as propostas porventura encaminhadas serão canceladas, permanecendo válido apenas o credenciamento da(s) licitante(s).

21.12 Os esclarecimentos acerca desta licitação serão disponibilizados no endereço eletrônico www.caixa.gov.br/compras-caixa, na opção “Compras da CAIXA”, em “Pregão Eletrônico”, no link “Editais, escolher a “Abrangência (OK)”, clicar no ícone “?”, na coluna “FAQ”, referente a este Pregão Eletrônico, e em seguida “PERGUNTAR”.

21.13 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e as licitantes, no endereço eletrônico mencionado no item 21.11, na opção FAQ (Ícone “?”).

21.14 É de responsabilidade da licitante o acompanhamento do processo pelo site da CAIXA, no endereço www.caixa.gov.br, na aba “Poder Público”, no item “Compras CAIXA” ou diretamente pelo

21.15 A CONTRATADA somente poderá subcontratar outra empresa para atendimento parcial do contrato, com a anuência prévia e por escrito da CAIXA, limitada a subcontratação para os serviços de: serviços de elaboração de projetos executivos, adequações civis, montagens e comissionamento

21.14.1 Para análise da empresa para a qual eventualmente for proposta a subcontratação relacionada acima, será exigida, anteriormente à manifestação da CAIXA, a regularidade fiscal, trabalhista e jurídica, nos mesmos limites exigidos da licitante no item que trata de habilitação.

21.14.1.1 Além da regularidade supracitada, a CAIXA verificará também se existe restrição da subcontratada ao direito de participar em licitações ou celebrar contratos com a Administração Pública, não sendo admitida a subcontratação caso a empresa esteja com o direito de licitar e contratar com a CAIXA suspenso, ou impedida de licitar e contratar com a União, ou tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, no âmbito Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal.

21.14.2 No caso de subcontratação de outra empresa, a CONTRATADA não transferirá suas obrigações e responsabilidades, permanecendo, perante a CAIXA, com total responsabilidade contratual.

22 DO FORO




22.1 Para dirimir as questões oriundas desta licitação e do futuro contrato será competente a Seção Judiciária da Justiça Federal no Estado do Ceará, na cidade de Fortaleza.

Fortaleza, 19 de abril de 2016.

Maria Auxiliadora Holanda DiógenesPregoeiraGILOG/FO – Contratações


ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1 OBJETO

1.1 Contratação de empresa para o fornecimento de 2.708kWp de sistema de geração descentralizada com energia solar fotovoltaica conectada à rede da concessionária local, compreendendo a instalação, operação e monitoramento em unidades da CAIXA nos Estados de Ceará, Piauí e Maranhão conforme especificado nos Anexos I-A, I-B e I-C deste Termo de Referência.

2 DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

2.1 Fornecimento e serviços de instalação, operação e monitoramento de usinas fotovoltaicas (UFV) em Unidades CAIXA nos Estados de Ceará, Piauí e Maranhão, que possuem irradiância média superior a 5,0kWh/m²/dia, conforme dados disponibilizados pelo INPE/SWERA.

2.2 As usinas a serem implementadas, devem ter potências instaladas entre 20kWp e 200kWp.

2.3 O sistema de geração possui como equipamentos principais:

a) Módulos Fotovoltaicos;b) Estruturas de Suporte;c) Sistema de Proteção elétrica contra descargas atmosféricas;d) Inversores CC-CA Trifásicos;e) Transformadores de Energia;f) Quadros elétricosg) Conexão com a Rede da Concessionária; h) Sistema de Supervisão e Aquisição de Dados (SCADA) para monitoramento

da geração, consumo e balanço de energia com acesso via web;i) Estação meteorológica para medição de: Irradiação, Temperatura e

Velocidade do Vento, integrada com o sistema SCADA.

3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3.1 As especificações técnicas do projeto constam dispostas no Anexo I-A deste Termo de Referência.

3.2 A CONTRATADA deverá atender a todas as normas vigentes e especificações técnicas exigidas pela Concessionária Local e pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

4 LOCAIS DE ENTREGA


4.1 A prestação dos serviços de instalação, operação e monitoramento de usinas fotovoltaicas conectadas à Rede da concessionária local, abrangerá o quantitativo de 2.708kWp, distribuídos em unidades nos Estados de Ceará, Piauí e Maranhão conforme estimativa constante do Anexo I-B.

¬4.2 Poderá haver alteração das potências inicialmente previstas em cada Unidade,

conforme cálculos a serem estreitados no projeto executivo, sem contudo haver alteração da potência total a ser instalada de 2.708kWp.

4.3 Poderá ainda haver alteração dos locais de instalação para outras unidades dentro da mesma Unidade da Federação conforme necessidade da CAIXA

4.4 Fica facultado às LICITANTES a realização de Vistoria nas Unidades previstas no ANEXO I-B não podendo alegar, posteriormente, desconhecimento de fatos que levem a licitante vencedora a solicitar aditivos contratuais baseada em serviços não conhecidos quando da realização da visita às instalações da CAIXA.

4.5 Para efetuar a vistoria, a licitante deverá agendar previamente a data e horário da vistoria em cada Unidade com a CAIXA.

4.6 A CAIXA se reserva o direito de não autorizar vistorias sem agendamento, caso o representante da licitante compareça em horário impróprio ou diverso daquele que fora agendado.

4.7 A vistoria será acompanhada por empregado da Unidade, que por sua vez não tem conhecimentos técnicos do equipamento, cabendo a aquele simplesmente encaminhar o representante da licitante aos locais de instalação dos equipamentos.

5 CONDIÇÕES GERAIS

5.1 Poderão participar da licitação empresas nacionais ou com representação no Brasil, com comprovada experiência na instalação de sistema de geração fotovoltaica.

5.2 Todos os documentos relativos a esta licitação devem ser encaminhados em português, sendo obrigatória a tradução para documentos originalmente em idioma estrangeiro, devem ainda ser disponibilizados os links diretos do site do fabricante para verificações das informações técnicas.

5.3 Poderão ocorrer restrições de acesso das equipes da licitante vencedora a algumas áreas das Unidades ou em alguns horários a serem informados quando da instalação. A CONTRATADA deverá seguir as condições de acesso estabelecidas pela CAIXA. Tais restrições poderão ou não interferir nos serviços, a depender das áreas onde os mesmos se realizem. Estas circunstâncias serão consideradas no prazo de execução dos serviços de instalação e montagem da UFV.


5.4 A CONTRATADA é responsável pela obtenção de todas as licenças, requisições e autorizações perante a concessionária local de energia elétrica desde a etapa inicial até o completo funcionamento do sistema.

5.4.1 A CONTRATADA não receberá procuração da CAIXA para representá-la. Quando necessário, a CONTRATADA deverá fornecer os documentos necessários, preenchidos, para assinatura do representante legal da CAIXA. A apresentação junto à concessionária será de responsabilidade da CONTRATADA.

5.4.2 Os prazos de tramitação interna na concessionária de energia serão descontados do cronograma do contrato, mediante apresentação de cópia dos protocolos.

5.4.3 Os custos decorrentes da atuação junto à concessionária, inclusive de deslocamentos, estão incluídos no valor global da proposta.

5.5 A CONTRATADA é responsável por quaisquer danos causados pelo sistema fotovoltaico, objeto do CONTRATO, a bens ou instalações da CAIXA, de terceiros ou a empregados da CAIXA.

5.6 A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados, em qualquer época.

5.7 A CONTRATADA é responsável pela viabilidade do projeto, a ser determinada com base na medição e verificação dos resultados da geração anual de energia, levando em conta, entre outros fatores, a perda de eficiência do sistema gerador fotovoltaico ao longo de sua vida útil.

5.8 A importação de qualquer bem que venha a ser necessário para o integral cumprimento das obrigações do contrato, bem como todos os procedimentos e ônus daí decorrentes, incluindo os riscos cambiais e de variação tributária incidente nos países de origem serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, devendo todos os bens e equipamentos ser entregues à CAIXA nacionalizados, livres e desembaraçados.

5.9 A CONTRATADA deve considerar no Preço Global todos os riscos, percalços, contingências, dificuldades ou obstáculos, inclusive os relacionados aos aspectos climáticos, que possam, de qualquer forma, afetar e/ou prejudicar a execução do contrato.

5.10 A rescisão do contrato não desobriga a CONTRATADA da execução dos serviços em curso e, findos tais serviços, deixar o local de sua execução completamente livre de pessoas e materiais de sua propriedade. Caso a CONTRATADA não cumpra essa obrigação, a CAIXA poderá providenciar o cumprimento, cobrando da CONTRATADA todas as despesas e honorários em que incorrer para tanto.

6 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA


6.1 Conforme exigido no item 8.5 do Edital.

7 SUBCONTRATAÇÃO

7.1 A CONTRATADA poderá, desde que devidamente justificado e aprovado pela CAIXA, subcontratar as seguintes parcelas do objeto: serviços de elaboração de projetos executivos, adequações civis, montagens e comissionamento.

7.2 Para análise da empresa para a qual eventualmente for proposta a subcontratação será exigida a comprovação da qualificação técnica para os serviços subcontratados, nos mesmos limites exigidos no edital.

7.3 No caso de subcontratação, a CONTRATADA não transferirá suas obrigações e responsabilidades, permanecendo, perante a CAIXA, com total responsabilidade contratual.

8 DAS OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DA CONTRATADA.

8.1 Além das demais obrigações estipuladas no Contrato de Prestação de Serviços e Fornecimento, caberá à CONTRATADA, sem a elas se limitar e sem qualquer custo para a CAIXA:

8.2 Diligenciar, durante a execução do contrato, a substituição no prazo de 48 (quarenta e oito) horas de qualquer empregado ou preposto, cuja permanência esteja causando ou possa causar prejuízos à prestação dos serviços contratados ou não observe ou cumpra as normas de segurança, medicina e higiene do trabalho e demais regulamentos e procedimentos aplicáveis à execução do contrato.

8.3 Em caso de acidente envolvendo empregado ou preposto da CONTRATADA, ou ainda terceiros, responder exclusivamente pelo pronto atendimento médico e assistencial dos acidentados, obrigando-se a tomar todas as providências necessárias ao socorro das vítimas.

8.4 Dar ciência e fazer cumprir junto a seus empregados, prepostos e dirigentes, o contrato e seus anexos, inclusive, suas eventuais alterações.

8.5 Avaliar a necessidade de contratação de seguros contra roubos, furtos, caso fortuito etc., por sua conta e risco, pois qualquer sinistro não será coberto pela CAIXA até a entrega total do projeto. Na hipótese de contratação de seguro, tal avença não terá o condão de elidir a responsabilidade da CONTRATADA junto à CAIXA.

8.6 Contratar seguro de riscos de engenharia nas modalidades obras civis, em construção e instalação e montagem, incluindo como coberturas adicionais, pelo menos, responsabilidade civil e transporte de materiais a serem incorporados aos serviços.


8.6.1 As vigências das apólices devem coincidir com a vigência do contrato, a fim de se evitar falta de cobertura securitária referente ao período de montagem do canteiro de obra e o efetivo início dos serviços.

8.6.2 Quando ocorrer alteração no prazo dos serviços, a vigência das apólices deve ser prorrogada conforme esse novo prazo, com apresentação do endosso das apólices.

8.7 Submeter à aprovação da CAIXA qualquer alteração do padrão ou relacionada a qualquer das etapas previstas no cronograma.

8.8 Providenciar, em tempo hábil, a colocação no local dos serviços dos equipamentos, materiais e mão de obra necessários ao fiel cumprimento das programações, cronogramas e prazos contratuais.

8.9 Refazer ou desfazer, no todo ou em parte, por sua conta, sem qualquer ônus para a CAIXA, os serviços realizados com inobservância das condições estabelecidas no contrato e na lei ou normas e regulamentos aplicáveis.

8.10 Fornecer Equipamento de Proteção Individual (“EPI”) para todos os empregados envolvidos na prestação do serviço, de acordo com as legislações, decretos, códigos, padrões e normas. A CONTRATADA deverá, ainda, assegurar-se de que todos os seus empregados utilizarão estes equipamentos durante a prestação do serviço objeto do contrato.

8.11 Atender a todas as normas relativas à segurança, medicina e higiene do trabalho; acatar integralmente as recomendações que lhe sejam feitas pela CAIXA; proporcionar aos seus empregados, seus sócios, prepostos e eventuais subcontratados os equipamentos previstos na legislação em vigor e necessários à execução dos serviços; bem como supervisionar o seu uso, sob pena de suspensão dos serviços sem exoneração de culpa da CONTRATADA pelo atraso na entrega dos serviço, arcando com as perdas e danos que acarretar e com as penalidades por descumprimento do contrato.

8.12 Providenciar junto aos órgãos competentes a aprovação dos projetos e a obtenção de alvará para execução dos serviços.

8.13 Proceder a Anotações de Responsabilidade Técnica – ART, relativas ao objeto, perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, ou outros conselhos profissionais, nos termos da legislação brasileira vigente.

8.13.1 A CAIXA reserva-se o direito de proceder às Anotações de Responsabilidade

Técnica – ART pela fiscalização, supervisão e coordenação dos serviços contratados.

8.14 Não copiar, contrafazer ou infringir qualquer direito autoral ou de propriedade intelectual ou industrial (marcas, patentes, invenções e outras) da CAIXA ou de terceiros, responsabilizando-se por qualquer indenização, penalidade, procedimento administrativo ou judicial decorrente do descumprimento desta condição.


8.15 Para a instalação de tubulações, fiações e demais componentes do sistema, internos às unidades CAIXA, caso necessário, somente serão permitidos trabalhos fora do horário de atendimento ao público ou em sábados, domingos e feriados.

8.16 Quando for necessário o desligamento da alimentação geral para conexões no quadro principal de força, inclusive para unidades administrativas, esta ação somente poderá ocorrer fora do horário de expediente normal da edificação e a comunicação do desligamento deverá ser feita com 10 dias úteis de antecedência.

8.17 Para a instalação de equipamentos e acessórios do sistema do lado interno, não será permitido o uso de furadeiras ou outras ferramentas que emitem forte ruído no horário de atendimento ao público da agência.

8.18 A instalação do sistema não poderá danificar/prejudicar/interferir de qualquer forma no funcionamento de outras instalações existentes ou, por seu turno, sofrer interferências de qualquer ordem, advindas de outros equipamentos eletroeletrônicos, instalados na unidade ou fora dela.

8.19 Será de responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus à CAIXA, quaisquer atividades necessárias para o correto funcionamento do sistema, envolvendo serviços de mão-de-obra, reposição de peças e acessórios defeituosos/inservíveis, durante o período especificado no Edital e seus anexos.

8.20 Em cada local de instalação, remanejamento, desativação e desinstalação de equipamentos e acessórios deverá ser considerado o que determinam os cadernos de diretrizes técnicas da CAIXA, que será fornecido pela GILOG à CONTRATADA sempre que solicitado, especialmente no que tange aos acabamentos.

8.21 A CONTRATADA deverá remover, às suas custas, quaisquer sobras e restos de materiais, bem como equipamentos e acessórios inservíveis e/ou desinstalados, dos locais de prestação dos serviços, cumprindo as exigências dos órgãos de controle ambiental, responsabilizando-se ainda por quaisquer danos causados em decorrência do transporte ou dos serviços. Caso não cumprido o estabelecido, a CONTRATADA será devidamente notificada e a CAIXA poderá proceder à retenção do valor, até a devida regularização.

8.22 A CONTRATADA deverá reparar, exclusivamente às suas custas, todos os defeitos, erros, falhas, omissões e quaisquer irregularidades verificadas nas instalações dos equipamentos, bem como se responsabilizar por qualquer dano ou prejuízo daí decorrente.

9 DAS OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DA CAIXA


9.1 Liberar a implantação dos Projetos Executivos apresentados pela CONTRATADA. A liberação para execução do projeto não atenuará nem eximirá qualquer responsabilidade ou obrigação da CONTRATADA em relação aos projetos apresentados

9.2 Caso a CAIXA verifique, a qualquer tempo, que, por motivos de responsabilidade da CONTRATADA, os prazos estabelecidos não estão sendo cumpridos por esta, poderá exigir que ela modifique seu programa de trabalho e mobilize novos recursos, de forma a se ajustar ao cronograma de implantação constante do item 14 deste Termo de Referência. Tal gestão por parte da CAIXA não atenuará nem eximirá qualquer responsabilidade ou obrigação da CONTRATADA.

9.3 As providências a serem adotadas pela CONTRATADA para adequação e cumprimento dos prazos, em hipótese alguma, implicarão em modificação do preço global do contrato, nem ônus adicionais à CAIXA.

10 TREINAMENTO

10.1 A CONTRATADA ministrará em local a ser definido pela CAIXA, para até 20 (vinte) pessoas designadas pela CAIXA, um treinamento básico de operação e manutenção, com duração mínima de 16 (dezesseis) horas, abrangendo, no mínimo, os seguintes tópicos:

a) Energia solar fotovoltaica e seus componentes;b) Módulos e Inversores;c) Dimensionamento básico de sistemas GRID-TIE;d) Testes e comissionamento;e) Operação e monitoramento remoto;f) Manutenção básica.

10.2 As despesas do curso, inclusive material didático impresso e em meio digital, viagens e estadia dos instrutores, serão de responsabilidade da CONTRATADA.

10.3 A CAIXA e a CONTRATADA de comum acordo definirão a data do treinamento cujo prazo para realização não poderá exceder 12 meses após a assinatura do contrato.

11 ACOMPANHAMENTO DE TESTES DE EQUIPAMENTOS

11.1 Os testes de qualificação/desempenho dos equipamentos a serem fornecidos, em especial dos inversores e dos painéis fotovoltaicos, serão realizados durante o processo licitatório (superada a fase de HABILITAÇÃO) e devem seguir minimamente os roteiros abaixo e permitir verificações das características, especificações e funcionalidades dos modelos de equipamentos a serem fornecidos.


11.2 Todos os testes devem ocorrer com a presença da FISCALIZAÇÃO da CAIXA prioritariamente em fábrica, podendo também ocorrerem em laboratórios conforme ANEXO I-C.

11.3 Todos os equipamentos de medição e registro de grandezas necessários nos testes devem ser fornecidos pela LICITANTE, assim como é de sua responsabilidade a apresentação dos relatórios de teste de cada equipamento.

11.4 Para todos os testes, devem ser usados instrumentos calibrados e os respectivos atestados de calibração serem apresentados à FISCALIZAÇÃO da CAIXA previamente aos testes. A CAIXA reserva o direito de utilização de instrumentos de medição próprios para acompanhamento dos testes.

11.5 Os testes de desempenho devem ser realizados com a presença da fiscalização da CAIXA. A LICITANTE deve arcar com o custo do deslocamento, alimentação, seguros e estadia de até 3 (três) fiscais técnicos da CAIXA, tal custo, portanto, deve estar previsto na proposta comercial das licitantes. Em caso de reprovação em algum teste, os fiscais permanecerão na cidade local dos testes por até 5 (cinco) dias úteis, prazo a ser concedido para a LICITANTE fazer as correções necessárias e repetição dos testes. Caso seja necessário prazo superior a 5 dias úteis para a correção, os custos do novo deslocamento da equipe, incluindo alimentação, seguros e estadia para repetição dos testes correrão por conta da LICITANTE.

11.6 Durante a execução dos testes, a LICITANTE deve prestar todas as informações solicitadas pelos profissionais designados pela CAIXA, bem como autorizar o registro fotográfico de quaisquer partes dos equipamentos e das montagens envolvidas nos testes.

11.7 Após a finalização do teste dos equipamentos, a LICITANTE deve encaminhar à CAIXA os respectivos relatórios.

11.8 Os testes devem simular as condições que serão encontradas na instalação e devem testar, no mínimo, os seguintes parâmetros:

11.8.1 Painéis Fotovoltaicos

11.8.1.1 Os testes nos painéis fotovoltaicos devem ser realizados com no mínimo 02 (duas) amostras de todos os modelos de painéis fotovoltaicos a serem fornecidos à CAIXA.

11.8.1.2 Em cada unidade amostral devem ser realizados, no mínimo, os seguintes testes:

a) Inspeção Visual: Tem como objetivo a detecção visual de defeitos nos módulos e é efetuada conforme os procedimentos descritos no item 10.1 da norma IEC 61215.

b) Desempenho nas Condições Padrão de Teste: Visa determinar as características elétricas do módulo nas condições padrão de teste (STC – Standard Test Conditions, 25°C; AM1,5; 1000W/m²). É efetuado de


acordo com os procedimentos descritos no item 10.2 da norma IEC 61215.

c) Isolamento Elétrico: Verifica o isolamento elétrico entre os terminais elétricos (+ e -) do módulo e sua moldura metálica e é efetuado exatamente conforme especificado no item 10.3 da norma IEC 61215.

d) Resistência de Isolamento em condições de umidade: Verifica o isolamento elétrico entre os terminais elétricos (+ e -) do módulo e sua moldura metálica em condições de umidade e é efetuado conforme especificado no item 10.15 da norma IEC 61215.

e) Verificação da atuação da proteção por diodos de desvio “by-pass”, simulando o sombreamento em áreas específicas dos painéis. Os diodos de desvio visam evitar a ocorrência de pontos quentes, oferecendo um caminho alternativo para a corrente e, assim, limitam a dissipação de potência no conjunto de células sombreadas. Isso reduz simultaneamente a perda de energia e o risco de dano irreversível às células afetadas, o que inutilizaria o módulo.

11.8.2 Inversores Fotovoltaicos Trifásicos “GRID-TIE”

11.8.2.1 Os testes nos inversores devem ser realizados com no mínimo 02 (duas) amostras de todos os modelos de inversores a serem fornecidos à CAIXA.

11.8.2.2 Em cada unidade amostral dos inversores, devem ser realizados, no mínimo, os seguintes testes:

a) Cintilaçãob) Injeção de componente contínuac) Harmônicos e distorção de forma de ondad) Fator de potênciae) Eficiênciaf) Injeção/demanda de potência reativag) Sobre/sub tensãoh) Sobre/sub frequênciai) Controle da potência ativa em sobrefrequênciaj) Reconexãok) Religamento automático fora de fasel) Modulação de potência ativam) Modulação de potência reativan) Desconexão do sistema fotovoltaico da redeo) Requisitos de suportabilidade a subtensões decorrentes de faltas na redep) Proteção contra inversão de polaridadeq) Sobrecargar) Anti-ilhamento (NBR IEC 62116)

11.8.2.3 Para a realização dos testes devem ser utilizadas as normas ABNT NBR 16149:2013, ABNT NBR 16150:2013 e ABNT NBR IEC 62116:2012 ou normas internacionais equivalentes.


11.8.3 A realização dos testes deve ocorrer em um laboratório que possua toda a infraestrutura necessária para a sua execução, seguindo a metodologia supra indicada. A data para realização dos testes devem ser agendadas com a CAIXA em até 10 dias úteis da data de HABILITAÇÃO da LICITANTE.

12 FORMA DE EXECUÇÃO

12.1 Para a prestação dos serviços objeto do contrato em cada unidade em que serão instaladas as UFVs, devem ser seguidas as 4 (quatro) etapas listadas a seguir:

- 1ª Etapa: Projeto Executivo - 2ª Etapa: Fornecimento e Instalação - 3ª Etapa: Comissionamento - 4ª Etapa: Operação e Monitoramento

12.2 A CONTRATADA deve enviar cronograma físico-financeiro proposto para execução de todos os serviços em até 15 dias da assinatura do contrato, observados os prazos constantes do cronograma previsto no subitem 14.

12.3 1ª ETAPA: PROJETO EXECUTIVO

12.3.1 A CAIXA disponibilizará todos os projetos e informações técnicas existentes das respectivas unidades, sendo responsabilidade da CONTRATADA a vistoria para ratificar as informações existentes e ainda realizar demais levantamentos adicionais, sem ônus adicional à CAIXA.

12.3.2 O projeto executivo deverá conter todas as informações necessárias para a instalação das UFVs.

12.3.3 Os projetos devem ser compatíveis com o espaço físico disponível, sobrecargas admissíveis (estruturas metálicas, lajes, etc.), SPDA existente e demais instalações que possam sofrer interferência.

12.3.4 A responsabilidade pela execução dos projetos ficará a cargo da CONTRATADA, sendo necessária a apresentação das cópias das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) referentes aos serviços técnicos a serem executados, devidamente recolhidas.

12.3.5 O projeto executivo deve ser entregue para aprovação pela CAIXA em formato digital, sendo composto por:

a) Memorial descritivo.b) Planilha de quantitativos de materiais e equipamentos (módulos,

inversores, DPS, Disjuntores, transformadores, quadros, medidores de energia, etc.)

c) Cronograma de execução.d) Manuais de especificações dos equipamentos e materiais.


e) Estudo de distribuição de carga no telhado e detalhamento da fixação.f) Planta contendo todas as informações necessárias para instalação dos

Módulos, Strings, cabos, eletrocalhas, eletrodutos, suportes, DPS, Inversores, Transformadores, etc..

g) Detalhamentos das posições dos equipamentos na cobertura e suas posições relativas aos demais elementos de infraestrutura existentes, como calhas, rufos, plataformas de acesso, etc..

12.3.6 A CAIXA terá 15 dias úteis para realizar a análise dos projetos e eventuais alterações solicitadas deverão ser devolvidas pela CONTRATADA em até 5 dias úteis.

12.4 2ª ETAPA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

12.4.1 O fornecimento de todos os equipamentos e materiais necessários para a completa instalação das UFVs será de responsabilidade da CONTRATADA.

12.4.2 Antes do início dos serviços de instalação, a CONTRATADA deverá enviar formalmente à CAIXA, para cada UFV, solicitação de entrada na Unidade para início dos serviços, o pedido deverá conter todas as informações de pessoal bem como documentação que comprove aptidão dos funcionários para prestação dos serviços.

12.4.3 A liberação para o início dos serviços de instalação das UFVs será dada pela CAIXA\GILOG da respectiva unidade, em conformidade com seus procedimentos administrativos, que poderão exigir a realização de reunião prévia com todos os envolvidos, CONTRATADA, fiscalização, responsável pela unidade, mantenedoras, entre outros, na qual serão esclarecidos e estabelecidos os elementos para andamento dos serviços no âmbito da edificação.

12.4.4 A CONTRATADA deve tomar todas as precauções e zelar permanentemente para que suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente com o tráfego nas vias públicas afetadas pelos serviços ou que estejam localizadas nas proximidades do canteiro de obras.

12.4.5 Eventuais intervenções civis de desmontagem e remontagem de portas, divisórias, esquadrias e/ou outros obstáculos que sejam necessárias à execução dos serviços são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus adicional à CAIXA.

12.4.6 Todo o transporte horizontal e vertical dos equipamentos e materiais a serem instalados e retirados são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus adicional à CAIXA.

12.4.7 A CONTRATADA se obriga a utilizar somente materiais de primeira qualidade, sem defeitos ou deformações e todos os serviços devem ser executados com esmero e perfeição. Fica terminantemente proibido o reaproveitamento de materiais ou o emprego de materiais já utilizados.


12.5 3ª ETAPA: COMISSIONAMENTO

12.5.1 O Comissionamento só poderá acontecer após a conexão da UFV na rede da concessionária e com o sistema de monitoramento acessível via Web. A data para realização do comissionamento deve ser agendada com a CAIXA com antecedência mínima de 10 dias úteis.

12.5.2 O comissionamento compreenderá o conjunto de inspeções, serviços técnicos e testes de campo a serem efetuados nos sistemas geradores objeto desta licitação, de acordo com as especificações detalhadas no Anexo I-A do Edital, sob total responsabilidade e às expensas da CONTRATADA.

12.5.3 O comissionamento será realizado por uma equipe técnica constituída por representantes da CAIXA, da CONTRATADA e de instituição independente, a ser organizada sob responsabilidade da CONTRATADA, os quais devem possuir experiência prévia comprovada em comissionamento de sistemas fotovoltaicos.

12.5.4 Todos os elementos a serem utilizados no comissionamento, incluindo, mas sem se limitar a:a mão-de-obra, materiais, ferramentas, equipamentos, energia, etc. são de responsabilidade da CONTRATADA.

12.5.5 A CONTRATADA deve fornecer à CAIXA e à instituição que efetuará o comissionamento previamente a este, os Manuais de Operação e Manutenção, os catálogos dos inversores e demais equipamentos, desenhos conforme construído(AS BUILT) em sua última revisão, e demais documentos necessários à execução adequada dos procedimentos.

12.5.6 A CONTRATADA será integralmente responsável pela condução e resultados dos testes de comissionamento.

12.5.7 A CAIXA tem o direito de solicitar e ser atendida, em prazo por ela definido e acordado com a CONTRATADA, a repetição dos testes de comissionamento cujos resultados não sejam satisfatórios e/ou os procedimentos de execução não atendam ao disposto no Anexo I-A, e/ou ao planejamento desses testes.

12.5.8 Os resultados dos testes serão avaliados conjuntamente pela CAIXA e pela CONTRATADA. Verificada a existência de não conformidades em relação ao disposto no Anexo I-A, será programada de comum acordo entre as partes a realização de testes adicionais de comissionamento.

12.5.9 Após a conclusão do comissionamento, a CONTRATADA deve se responsabilizar pela garantia de quaisquer peças ou equipamentos do sistema fotovoltaico durante a etapa de operação e monitoramento.

12.6 4ª ETAPA: OPERAÇÃO e MONITORAMENTO

12.6.1 A etapa de operação e monitoramento se iniciará após o comissionamento da UFV


12.6.2 Durante o período de 36 (trinta e seis) meses a partir da conclusão do comissionamento dos sistemas, a CONTRATADA deve manter as UFVs operando dentro dos níveis de eficiência estabelecido no edital e seus anexos.

12.6.3 Durante o período de 36 (trinta e seis) meses a partir da conclusão do comissionamento dos sistemas, a CONTRATADA deve realizar o monitoramento das UFVs através de software com acesso via web, conforme as especificações do ANEXO I-A.

12.6.4 Para a correta operação e funcionamento das instalações, sobressalentes e peças auxiliares devem estar disponíveis no Brasil às expensas da CONTRATADA para a realização da assistência nesse período.

12.6.5 Em caso de parada do funcionamento das UFVs, o atendimento inicial e a identificação do problema deve ocorrer no prazo máximo de 48 horas e a resolução total do problema deve ocorrer em no máximo 5 dias úteis.

12.6.6 Para garantia do funcionamento das UFVs todas as despesas com transporte, equipamentos, materiais e mão de obra cabem exclusivamente à CONTRATADA.

12.6.7 A CONTRATADA deve ainda, as suas custas, realizar visitas programadas às UFVs com periodicidade mínima de seis meses, admitindo-se uma tolerância de 5 (cinco) dias úteis entre os prazos das visitas. Após a visita/vistoria, a CONTRATADA deverá enviar relatório detalhado à CAIXA/GILOG.

13 PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

13.1 No Preço Global do contrato são considerados inclusos todos os itens necessários à boa e fiel execução do fornecimento, adequação de instalações, operação, monitoramento e serviços necessários à plena consecução do objeto do contrato.

13.2 O pagamento será efetuado individualmente por UFV, cujo valor total será calculado por potência(kWp), limitado à potência Global contratada, e pago após conclusão dos serviços realizados pela CONTRATADA e aceitação da CAIXA, nos percentuais estabelecidos na tabela abaixo:

Serviço Percentual Individual

Percentual Acumulado

Projeto Executivo 10% 10%Estrutura Metálica 15% 25%Conexão à Rede 50% 75%Comissionamento 5% 80%12 meses após o comissionamento 13% 93%24 meses após o comissionamento 4% 97%36 meses após o comissionamento 3% 100%


13.3 Todos e quaisquer salários e tributos, sejam impostos, taxas ou contribuições civis e fiscais e/ou encargos trabalhistas, licenças, emolumentos, inclusive, mas sem se limitar a, ISSQN, COFINS e PIS, seguros, honorários, lucros, custos diretos e indiretos, despesas financeiras, operacionais e administrativas, perdas de materiais, mão-de-obra direta e indireta, serviços auxiliares, transportes, alimentação, viagens, hospedagens, materiais, componentes, ferramentas, equipamentos, serviços de operação e monitoramento, despesas de telecomunicação, incidentes, direta ou indiretamente, sobre o objeto do contrato são de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, e já estão incluídos no valor da contratação, pelo que nenhum outro pagamento, reembolso ou compensação, de qualquer natureza, será devido à CONTRATADA e/ou a eventuais subcontratados e fornecedores, em razão da execução dos serviços, além da remuneração prevista.

13.4 Os valores referentes ao 1º, 2º e 3º Ano de Operação e Monitoramento, serão pagos de acordo com o desempenho de geração de energia medido individualmente para cada UFV, conforme remuneração prevista na tabela abaixo:

Situação Desempenho (D) Remuneração (R)EGerada ≥ EEstimada D ≥ 100% R = 100% Valor PrevistoEGerada < EEstimada 100 ≥ D ≥ 90% R = D×D× Valor PrevistoEGerada < EEstimada D < 90% R = 0% Valor Previsto

13.4.1 EGerada = Energia gerada durante o período de 12 meses contados a partir da data do comissionamento, o valor será obtido em “kWh” a partir do sistema de monitoramento, mas caso o sistema de monitoramento não esteja disponível, o valor será obtido diretamente dos inversores.

13.4.2 EEstimada = Estimativa de energia mínima a ser gerada durante o período de 12 meses contados a partir da data do comissionamento. O valor será obtido em “kWh” conforme formula abaixo:

13.4.3 Onde:

13.4.3.1 = Média de irradiação solar, obtido da base de dados do INPE/SWERA (kWh/m² dia).

13.4.3.2 N = Número de dias de geração, será considerado um valor de 350 dias, ou seja, do número de dias do ano já foi considerando o tempo de interrupção de fornecimento de energia pela concessionária e eventuais necessidades de parada parcial ou total da geração para realização de ajustes na operação.

13.4.3.3 = Número de módulos fotovoltaicos instalados.


13.4.3.4 = Área do módulo fotovoltaico, valor obtido através do catálogo do fabricante.

13.4.3.5 = Eficiência do módulo, valor obtido através do catálogo do fabricante.

13.4.3.6 = Performance Ratio de projeto, obtida por meio de simulação anual e fornecido pela CONTRATADA quando da etapa do projeto executivo.

13.4.4 D = Percentual de desempenho de cada UFV, calculado pela formula:

13.5 O preço máximo admitido nesta licitação é de R$ 21.618.641,00 (vinte e um milhões, seiscentos e dezoito mil, seiscentos e quarenta e um reais), conforme discriminado a seguir:

Quantidade de kWp (*) 2.708kWp

Valor do kWp estimado(**) R$ 7.983,25/kWp

Valor Global estimado R$ 21.618.641,00

(*) Estão inclusos todos os serviços, equipamentos e mão de obra - salários, diárias, estadias, transporte, encargos, taxas, licenças, encargos, impostos e registros nos órgãos competentes, materiais em geral, projeto executivo, as built, comissionamento, engenheiros, técnicos, montadores, alimentação, placa de obra, infraestrutura civil, módulos fotovoltaicos, inversores, string box, cabos, acompanhamento de testes em fábrica, eletrocalhas, aterramento, equipamentos de proteção, sistema SCADA, treinamento, monitoramento, despesas de telecomunicação, operação e monitoramento por 3 (três) anos e outros custos necessários para o pleno funcionamento do sistema e perfeita execução do contrato.

(**) A estimativa de preço por kWp é usual de mercado e foi obtida por meio de propostas orçamentárias de empresas do mercado.

14 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

14.1 O Cronograma Geral de execução dos serviços deve seguir os prazos abaixo:

kWp Conectado à Rede PRAZO (1)903 kWp 6 meses903 kWp 8 meses902 kWp 10 meses

Notas: (1) prazos contados da assinatura do Contrato.


14.1.1 O detalhamento do Cronograma Geral de execução dos serviços com as indicações das UFVs a serem instaladas para atendimento das capacidades e do prazo acima estabelecido deve ser entregue para aprovação da CAIXA em até 15 dias após assinatura do contrato.

14.2 O Cronograma Individual de cada UFV deve seguir os prazos abaixo:

ETAPA PRAZO (1)Projeto Executivo 15 dias (2)Fornecimento 120 dias (2)Instalação 30 dias (3)Comissionamento 15 dias (4)Operação e Monitoramento 36 meses (5)

Notas: (1) Dias corridos.(2) Prazo de acordo com o previsto no Cronograma Geral aprovado pela CAIXA. Contagem inicia com a aprovação, pela CAIXA, do Cronograma Geral. A CONTRATADA deverá atualizar o cronograma em até 5 dias da aprovação da CAIXA inserindo as respectivas datas vigentes.(3) Prazo contado a partir da liberação do início dos serviços (a ser emitido pela CAIXA/GILOG)(4) Prazo contado a partir da data de conexão da usina à rede da concessionária.(5) Prazo contado a partir do comissionamento.

15 PENALIDADES

15.1 Sem prejuízos da aplicação de outras sanções, pelo atraso injustificado na execução do contrato, a CONTRATADA sujeitar-se-á a multa de 0,3% (três décimos percentuais) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de atraso, cobrada em dobro a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso.

15.1.1 No caso de inexecução contratual por mais de 30 (trinta) dias, poderá a CAIXA, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, a seu critério, rescindir o contrato.

15.2 Caso a interrupção no fornecimento de energia pelo sistema fotovoltaico exceder a 5 (cinco) dias, a CONTRATADA pagará à CAIXA multa no valor correspondente a 1/30 do valor bruto da fatura de energia elétrica, correspondente ao(s) mês(es) em questão, da respectiva unidade onde estiver instalada a UFV, por dia de paralização total ou parcial da UFV. Entende-se por funcionamento normal a condição esperada de operação após a fase de comissionamento da usina fotovoltaica.

16 CRITÉRIOS DE SIMILARIDADE


16.1 Nas especificações técnicas de materiais/produtos deste documento, o que foi colocado em termos de marca/fabricante, como referência, o foi devido a atender plenamente aos requisitos específicos da instalação e ao padrão de qualidade requerido.

16.2 Para os materiais/produtos a serem fornecidos para compor as instalações poderá admitir-se a substituição por tecnicamente equivalente, desde que aprovada formalmente pela CAIXA.

16.3 A CAIXA poderá solicitar da CONTRATADA laudos técnicos de testes emitidos por laboratório previsto no ANEXO I-C, que comprovem a integral equivalência de materiais e/ou produtos a serem fornecidos, em relação aos especificados, sem que com isso seja alterado o prazo estabelecido em contrato.

17 PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONFIDENCIALIDADE

17.1 A CONTRATADA não poderá utilizar os dados, as informações e demais resultados obtidos através dos trabalhos executados no âmbito do contrato sem a devida autorização da CAIXA.

17.2 Sem prejuízo de estipulações específicas a este respeito, é vedado às PARTES reproduzir ou comunicar a terceiros dados de qualquer dos instrumentos do contrato sem o consentimento prévio e por escrito da outra PARTE.

17.3 A CONTRATADA não poderá produzir, publicar ou distribuir folheto de divulgação ou qualquer outra publicação relativa à CAIXA ou ao contrato, sem autorização prévia, por escrito, da CAIXA. A CONTRATADA deve obter autorização por escrito da CAIXA, antes de emitir qualquer pronunciamento sobre o contrato para o público em geral, mercado, imprensa ou através de qualquer outro meio de comunicação.

17.4 As PARTES devem guardar o mais completo e absoluto sigilo sobre os dados, materiais, pormenores, informações, documentos, especificações técnicas ou comerciais, estudos, pareceres, avaliações, propostas comerciais, inovações, aperfeiçoamentos, e invenções técnicas das PARTES ou de terceiros de que tomarem conhecimento em função do contrato, e/ou que venham a ser criados ou desenvolvidos em decorrência do contrato, de que as PARTES venham a ter conhecimento ou acesso, ou que lhes venha a ser confiado em razão da prestação de serviços ora contratados, sejam eles de interesse da CAIXA, da CONTRATADA e/ou de terceiros, responsabilizando-se por quaisquer danos de qualquer natureza causados à PARTE prejudicada por seus empregados, prepostos, consultores ou dirigentes em decorrência da divulgação, revelação, reprodução, utilização ou compartilhamento com terceiros ou estranhos à contratação, de informações confidenciais, sob as penas da lei e obrigando-se a PARTE causadora do dano a ressarcir as perdas e danos eventualmente verificados.


18 VIGÊNCIA DO CONTRATO

18.1 O prazo de vigência do contrato será de 60 meses.


ANEXO I-A

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1 OBJETIVO

1.1 Estas especificações técnicas descrevem a constituição e os requisitos técnicos dos sistemas fotovoltaicos, os requisitos dos três primeiros anos de operação e monitoramento e os controles de qualidade que se aplicam para assegurar o cumprimento das especificações.

2 NORMAS E RESOLUÇÕES

2.1 Todos os componentes da usina fotovoltaica devem estar de acordo com as normas brasileiras e/ou internacionais, garantindo qualidade, integridade e um ótimo desempenho após sua instalação.

2.2 Algumas destas normas, em particular as que afetam os componentes mais específicos de uma instalação fotovoltaica (módulos geradores e inversores) são citadas expressamente nos detalhes das especificações que se seguem. De particular interesse são:

• IEC 61215• IEC 61646• IEC 61730• IEC 60364-7-712• IEC 60904-3• IEC 61173:1992• IEC 61727• IEC 62109• IEC 62116• IEC 62446• IEC 60439• UL 1703• NBR 16274• NBR 10899• NBR 16149 • NBR 16150• NBR 11704:2008• RES. ANEEL 482/2012• PRODIST Módulo 3• NT-010 e 012– CELCE• NT 31.009 – CEMAR• MPN-DC-01/N-006 E N-007- CEPISA


2.3 Os equipamentos de tipo mais geral (linhas elétricas, cabeamento, medidores de energia, edificações e sistemas de proteção) devem satisfazer à normativa brasileira em vigor. Particularmente relevantes são:

• NBR-5410• NBR-5419

2.4 Além das normas técnicas, os componentes da usina fotovoltaica devem estar de acordo com as normas e padrões internos da CAIXA.

3 POTÊNCIA NOMINAL

3.1 A potência nominal das usinas devem seguir as seguintes especificações:

3.1.1 O valor da potência STC (Condições Padrão de Medida) característica, ou nominal, de um módulo é o valor dado no catálogo do fabricante.

3.1.2 O valor da potência nominal de uma string fotovoltaica é o produto do número de módulos que o inclui pela potência nominal do módulo.

3.1.3 A soma da potência nominal de strings fotovoltaicas por MPPT(Maximum Power Point Tracker) não deve ultrapassar 10kWp.

3.1.4 A soma das potências nominais dos strings fotovoltaicos é o que gera a potência nominal de uma usina fotovoltaica.

3.1.5 As potências nominais das usinas fotovoltaicas variam entre 20kWp e 200kWp.

3.2 A soma das potências nominais das usinas fotovoltaicas é de 2.708 kWp, conforme potências das usinas a serem determinadas nos projetos executivos.

4 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

4.1 Os módulos fotovoltaicos devem ser constituídos por células fotovoltaicas do mesmo tipo e modelo.

4.2 Os módulos importados devem contar com certificações: IEC 61730, IEC 61215 ou UL 1703, conforme o caso.

4.3 Os módulos nacionais devem contar com certificação INMETRO.

4.4 Os módulos devem ter eficiência mínima de 15,8% em STC.

4.5 Os módulos devem ter potência nominal mínima de 260Wp e potência por área de 155Wp/m², incluídas todas as tolerâncias.


4.5.1 Deve ser entregue o flash test de todos os módulos a serem fornecidos, sendo que não serão admitidos aqueles cuja potência medida seja inferior à nominal.

4.6 Os módulos devem ter, no mínimo, três diodos de by-pass.

4.7 Os módulos devem ter, no mínimo, 03 barramentos (bus-bars) por célula.

4.8 Os módulos devem ter, no mínimo, frames (estruturas de suporte dos painéis de células fotovoltaicas) de 29 mm e contar com vidro de proteção das células com espessura mínima de 3 mm. Sendo que para módulos de vidro duplo(, glass-glass, dual glass) serão aceitos módulos frameless.

4.9 Os conectores devem ter proteção mínima IP67.

4.10 As caixas de junção devem ter proteção mínima IP65.

4.11 Com o inversor injetando normalmente na rede e em ausência de sombras, os módulos fotovoltaicos não devem exibir nenhum fenômeno de “ponto quente”.

4.12 Deve ser apresentado catálogo, folha de dados ou documentação específica para a comprovação das exigências acima.

5 STRINGS FOTOVOLTAICAS

5.1 A potência STC das strings medida na entrada de cada inversor deve ser igual ou superior o 93% da potência nominal correspondente (ou seja, a soma das perdas por degradação inicial, dispersão de características ou descasamento (mismatching) e cabeamento não pode superar 7%).

5.2 Deve-se considerar a utilização entre 12 e 26 módulos por string, a fim de situar a tensão de trabalho por MPPT entre 350 e 800Vcc.

5.3 Em caso de haver mais de duas séries por MPPT, todas as séries ou strings, constituídas por módulos associados em série, devem estar protegidas por fusíveis do tipo gPV em ambos os polos.

5.4 A associação em paralelo das séries deve ser feita em caixas de conexão, localizadas em local adequado, que incluem os seguintes elementos:

5.4.1 Todos os fusíveis das séries (quando houver necessidade);

5.4.2 Disjuntores de seccionamento;

5.4.3 Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS).

5.4.3.1 Dispositivos de proteção contra surtos (DPS) entre ambos os polos do paralelo e entre eles e o sistema de aterramento.


5.4.4 Os fusíveis e dispositivos de proteção contra surtos devem estar em conformidade com a norma ABNT 5410 e da concessionária de energia.

5.5 As caixas de conexão devem ser pelo menos IP 65, em conformidade com as normas pertinentes e devem ser resistentes à radiação ultravioleta.

5.6 Dentro das caixas de conexão, os elementos devem ser dispostos de tal forma que os polos positivo e negativo fiquem tão separados quanto possível, respeitando, minimamente, as distâncias requeridas pelas normas aplicáveis. Isso é para reduzir o risco de contatos diretos.

5.7 Os condutores c.c. desde as caixas de conexão até a entrada dos inversores devem ser acondicionados em eletrocalhas ou eletrodutos, com caixas de passagem seguindo as normas brasileiras de instalações elétricas.

5.8 A queda de tensão nos condutores c.c., desde os módulos até a entrada dos inversores, deve ser inferior a 2% para a corrente de máxima potência do gerador em STC.

6 ESTRUTURA DE SUPORTE

6.1 A estrutura de suporte deve seguir as seguintes especificações:

6.1.1 As estruturas de suporte devem estar projetadas para resistir aos esforços do vento de acordo com a NBR 6123/1988 e a ambientes de corrosão igual ou maiores que C3, em conformidade com a ISO 9223.

6.1.2 As estruturas de suporte devem ser feitas de alumínio e devem atender ao requisito de duração de 25 anos. Os procedimentos de instalação devem preservar a proteção contra corrosão. Isto também é aplicável aos parafusos, porcas e elementos de fixação em geral.

6.1.3 Sempre que possível devem ser utilizados furos já existentes nas telhas, deve-se ainda aplicar materiais vedantes, a fim de eliminar quaisquer tipos de infiltração de água no interior da unidade.

6.1.4 Todos os módulos devem estar a uma altura suficiente da cobertura, de modo a permitir uma ventilação adequada, conforme recomendação do fabricante e ter separação de pelo menos 1 cm entre os módulos adjacentes.

6.1.5 As estruturas/módulos fotovoltaicos devem ser dispostos de tal maneira que permita o acesso à manutenção do telhado e demais equipamentos existentes na unidade.

7 CABOS FOTOVOLTAICOS

7.1 Os cabos elétricos, quando instalados ao tempo, devem ser resistentes a intempéries e à radiação UV. Devem apresentar a propriedade de não


propagação de chama, de auto extinção do fogo e suportar temperaturas operativas de até 90°C. Devem ser maleáveis, possibilitando fácil manuseio para instalação.

7.2 Devem apresentar tensão de isolamento apropriada à tensão nominal de trabalho.

7.3 Devem apresentar garantia mínima de 5 anos, vida útil de 25 anos e certificação TUV.


8 INVERSORES

8.1 Todos os inversores devem ser trifásicos e do tipo GRID-TIE, ou seja, projetados para operarem conectados à rede da concessionária local de energia elétrica na frequência de 60 Hz.

8.2 A relação entre a potência nominal de cada inversor e a potência nominal do arranjo(strings) formado pelos módulos fotovoltaicos conectados a ele, não deve ser inferior a 0,85, ou seja:

8.2.1 Caso o projeto executivo proponha a instalação dos inversores em locais com elevadas cargas térmicas (como em cima do telhado) a relação, não deve ser inferior a 1,2.

8.3 Em caso de utilização de inversores com mais de um MPPT (Seguidor do

Ponto de Potência Máxima), cada MPPT deve operar com até 10 kW, que corresponde à potência máxima admitida de cada string.

8.3.1 Em se tratando de inversor trifásico com um único MPPT, sua potência máxima fica limitada também a 10 kW.

8.4 A faixa de tensão de operação nominal para cada MPPT deve estar entre 350 e 800 Vcc, devendo admitir a tensão máxima de curta duração de 1000 Vcc.

8.5 Deve apresentar eficiência máxima de pico superior a 98% e nível de eficiência europeia superior a 97%.

8.6 Os inversores não devem possuir elementos passíveis de substituição com baixa periodicidade, de forma a propiciar vida útil longa, sem a necessidade de manutenção frequente.


8.7 Devem ser capazes de operar normalmente à potência nominal, sem perdas, na faixa de temperatura ambiente de 0°C a 45º C.

8.8 A distorção harmônica total de corrente (THDI) do inversor deve ser menor que 3%.

8.9 O nível máximo admitido de ruído é de 55 dBA.

8.10 Caso o conjunto de inversores necessite da inclusão de transformadores e/ou outros componentes para o atendimento às especificações técnicas exigidas neste Termo de Referência e integração à infraestrutura existente, todas estas inclusões devem ser atendidas considerando-se todos estes componentes como parte integrante dos sistemas, estando inclusos no valor da proposta comercial.

8.11 A tensão de saída do conjunto de inversores deve ser compatibilizada ao nível nominal de utilização da concessionária de energia local, podendo ser 380 Vca ou 220 Vca.

8.12 Para colaborar na preservação da qualidade geral do sistema elétrico:

8.12.1 Os inversores devem atender a todos os requisitos e estar configurados conforme as normas EN 61000-6-1/EN 61000-6-3 (EMI), EN 50178 (Requisitos de Qualidade de Rede), IEC 62109-1/-2, IEC 62116 (Proteção anti-ilhamento), NBR 16149, NBR 16150 e DIN VDE 0126-1-1.

8.12.2 Os inversores devem ter capacidade de operar com fator de potência entre ± 0,9. A regulação do fator de potência deve ser automática, em função da tensão e corrente na saída do sistema.

8.12.3 A resposta às condições anormais de tensão deve cumprir o prescrito na Tabela 1, com tensões em RMS.

Tabela 1 - Resposta às condições anormais de tensão.

8.12.4 A resposta às condições anormais de frequência deve cumprir os requisitos apresentados na Figura 01, para a desconexão por sobre/subfrequência (desconexão para frequências inferiores a 57,5 Hz; redução de potência a uma taxa de 40% por Hz, para frequências entre 60,5 e 62 Hz; desconexão para frequências superiores a 62 Hz).


Figura 01 – Curva de operação do sistema fotovoltaico em função da frequência da rede para a desconexão por sobre/subfrequência.

8.12.5 Os inversores devem incluir proteção contra o funcionamento em ilha, respeitando a resposta aos afundamentos de tensão. Em particular, o sistema fotovoltaico deve cessar de fornecer energia à rede em até 2 segundos após a perda da rede (ilhamento). Os inversores devem possuir certificação anti-ilhamento.

8.13 A reconexão do inversor deverá ser automático devendo aguardar entre 1 e 3 minutos após o restabelecimento das condições operacionais de tensão e frequência da rede.

8.13.1 Os inversores devem incluir proteção contra reversão de polaridade na entrada c.c., curto-circuito na saída c.a., sobretensão e surtos em ambos os circuitos, c.c. e c.a., proteção contra sobrecorrente na entrada e saída além de proteção contra sobretemperatura.

8.13.2 Os inversores devem incluir detecção e proteção de falha de isolamento em conformidade com o prescrito em IEC 60364-7-712. As funções de proteção devem ser executadas por dispositivos internos ao inversor.

8.13.3 Os inversores devem ser conectados a dispositivos de seccionamento adequados, visíveis e acessíveis para a proteção da rede e da equipe de manutenção.

8.13.3.1 O quadro de paralelismo dos inversores de cada UFV, disjuntores de proteção e barramentos associados, cabos de entrada e saída devem ser dimensionados e instalados em conformidade com a NBR 5410.

8.13.4 Os inversores podem, a depender do caso, serem localizados no interior de uma edificação ou a intempérie. No primeiro caso, as carcaças devem ter um grau de proteção mínimo de IP 21. No segundo caso, devem ser instalados à sombra e as carcaças devem ter grau de proteção mínimo IP 65.

8.13.5 Os inversores devem atender a todas as exigências da concessionária de energia local.

8.13.6 Os inversores devem atender aos requisitos da interface de conexão com a rede, requisitos anti-ilhamento e requisitos de segurança do equipamento. O licitante deve apresentar os certificados nacionais ou internacionais emitidos por órgãos reconhecidos para cada requisito mencionado neste item.


8.13.7 Os inversores devem ter interface apropriada(RS485 ou ETHERNET) para leitura dos dados via protocolo SNMP ou MODBUS.

8.14 A dimensões máximas admissíveis para os inversores são as seguintes (A x L x P ou H x W x D): 1200mm x 1000mm x 500mm.

8.15 Deve ser apresentado catálogo, folha de dados ou documentação específica para a comprovação das exigências acima

9 TRANSFORMADORES

9.1 Os transformadores, quando necessários para adequação da tensão do conjunto de inversores à da concessionária de energia local, devem ter, no mínimo, as seguintes características:

9.1.1 Características relacionadas ao ambiente:

a) Devem ser do tipo seco.b) Quando para uso interno, possuir grau de proteção mínimo IP 21.c) Quando para uso externo, possuir grau de proteção mínimo IP 54.d) Devem ser projetados para altitude de instalação de até 1200 metros e

temperatura ambiente de até 50°C.

9.1.2 Características elétricas:

a) Potência aparente entre 30 e 300 kVA, conforme projeto executivo do sistema fotovoltaico.

b) Devem ser trifásicos com grupo de ligação Dyn1, devendo confirmar a defasagem no projeto executivo.

c) Classe de isolamento de 0,6 kV com tensão de entrada/saída de 380/220 Vca.

d) Classe de temperatura do material isolante F (155°C) ou superior.e) Elevação de temperatura da ordem de 105°C.f) Nível de ruído máximo de 55 dBA.g) Impedância percentual máxima entre 4,0 e 4,5%.h) Baixo nível de perdas.i) Os enrolamentos devem ser de cobre ou alumínio.j) Em conformidade com as normas ABNT 10295 e IEC 60076-11.


10 ABRIGO DOS EQUIPAMENTOS

10.1 Os inversores, os transformadores (se existirem) com as proteções correspondentes, e o quadro de saída, devem estar localizados preferencialmente no interior de edificações ou abrigos específicos que


permitam montar, conectar, manter a ventilação adequada e testar os equipamentos.

10.2 Os transformadores dentro das edificações não poderão ser instalados dentro da casa de máquinas do ar condicionado conforme a NBR 16401.

11 ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

11.1 O aterramento e as proteções contra descargas atmosféricas devem seguir as seguintes especificações:

11.1.1 Todas as estruturas metálicas e equipamentos devem estar conectados ao sistema de aterramento, de forma a garantir a equipotencialidade.

11.1.2 Os módulos fotovoltaicos devem ter dispositivos de proteção contra surtos nas caixas de conexão, entre ambos os polos das conexões em paralelo dos strings e entre eles e o condutor de aterramento.

11.1.3 Toda a instalação, deve ser realizada em conformidade com a norma NBR 5419, inclusive, eventuais adaptações necessárias.

12 SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA CIVIL

12.1 O serviço deve incluir os trabalhos seguintes, sem se limitar a:

12.1.1 Instalação/preparação de caminhos e passarelas para acesso aos geradores fotovoltaicos, caixas de conexão, e equipamentos existentes que terão seu acesso prejudicado (condensadoras do sistema de climatização), etc.

12.1.2 Construção e instalação dos apoios/suportes.

12.1.3 Construção de dutos para as linhas no interior da usina.

12.1.4 As estruturas da usina não devem interferir no sistema de escoamento de águas pluviais das unidades e nem causar infiltrações no interior da edificação.

12.1.5 Deve ser avaliada a sobrecarga à estrutura da edificação devido às instalações citadas, de modo a não causar danos à edificação existente, seja estrutural ou de outra natureza.

12.2 Nas instalações e montagens deverão ser utilizados todos os EPI e EPC necessários e seguidas todas as normas de segurança aplicáveis, sobretudo as seguintes normas regulamentadoras:

• NR06• NR10


• NR35

12.2.1 Nenhum trabalhador da equipe poderá executar suas funções, sem estar portando e utilizando os EPI necessários.

12.2.2 Devem ser apresentados à CAIXA, com no mínimo 2 dias úteis de antecedência das atividades, os certificados válidos dos cursos de NR 10 e de NR 35 para todos os trabalhadores que estiverem expostos aos riscos elétrico e de altura, respectivamente. As frentes de serviço somente podem realizar suas atividades, mediante a devida regularização.

13 PROJETO EXECUTIVO

13.1 Para elaboração do projeto executivo a CONTRATADA deve realizar análise prévia das instalações civis e elétricas de potência e de proteção contra descargas atmosféricas com elaboração de relatório técnico com indicação das eventuais adaptações necessárias, tendo em conta também o acesso aos elementos a instalar, assim como a discriminação da carga térmica dos equipamentos a serem instalados dentro da edificação.

13.2 O projeto executivo deverá ainda ser realizado a partir de simulação de produção anual de energia através de software especializado que permita simular as características reais dos equipamentos a serem instalados, os dados climatológicos da localidade, as influências de sombras, da inclinação dos módulos e de demais fatores na geração de energia da UFV.

13.2.1 O arranjo geral do sistema deverá ser capaz de permitir que a UFV alcance um Performance Ratio maior que 70%.

13.2.2 O projeto executivo deverá prever estudo quanto a distribuição de carga no telhado, detalhes e desenhos técnicos contendo todas as informações necessárias para a instalação dos painéis, das strings, dos inversores, da estrutura de suporte e demais componentes do sistema, com as respectivas ART.

13.2.3 O projeto executivo ainda deverá conter memorial de cálculo, memorial de quantitativos, memorial de especificações de todos os equipamentos e qualquer outro documento necessário (manuais, catálogos, guias, etc..) que contenham informações quanto ao armazenamento, estocagem e instalação do sistema.

13.2.4 Caso haja necessidade de reforço estrutural da cobertura, a responsabilidade de execução será da CAIXA. Demais adequações serão de responsabilidade da CONTRATADA.

14 COMISSIONAMENTO

14.1 INSPEÇÃO VISUAL E TERMOGRÁFICA


14.1.1 Deve ser realizada inspeção visual das estruturas metálicas, módulos, conectores e quadros.

14.1.2 Mediante uma câmera termográfica, e com o gerador fotovoltaico operando normalmente (conectado à rede) deve ser observada a temperatura dos módulos fotovoltaicos, registrando a diferença de temperatura entre a célula mais quente e a mais fria, e também qualquer temperatura absoluta próxima ou maior que 100º C.

14.1.3 As condições para que as observações sejam consideradas válidas são:

14.1.3.1 A irradiância incidente deve ser maior que 750 W/m².

14.1.3.2 A variação da irradiância durante os 10 minutos anteriores à obtenção da termografia deve ser menor do que 20%.

14.1.4 Deve ser realizada também avaliação termográfica dos quadros elétricos.

14.2 TESTES DE MÓDULOS INDIVIDUAIS E STRINGS

14.2.1 Serão testados 4 módulos selecionados aleatoriamente.

14.2.2 O teste será feito sem desmontar os módulos da estrutura de suporte.

14.2.3 Simplesmente serão desconectados do gerador.

14.2.4 Serão obtidas as curvas I-V dos módulos testados mediante uma carga capacitiva, de tal forma que o tempo de carga do capacitor não seja inferior a 20 ms.

14.2.5 A potência STC do módulo testado será dada pela formula seguinte:

14.2.6 Onde:

representa a potência STC resultante do teste

representa a potência STC do módulo de referência

representa potência máxima medida na curva I-V do módulo testado

representa a potência máxima medida na curva I-V do módulo de referência

14.2.7 Serão obtidas ainda as curvas I-V de todas as strings individualmente.

14.2.8 As condições para que os resultados dos testes seja válido são:

14.2.8.1 Irradiância incidente maior que 700 W/m²


14.2.8.2 Temperatura ambiente menor que 40º C

14.2.8.3 Velocidade do vento inferior a 5 m/s

14.2.9 Devem ser realizados ainda teste de tensão, polaridade e resistência de isolamento de cada string.

14.3 PERFORMANCE RATIO

14.3.1 O princípio do teste consiste em observar durante a operação real do sistema a energia efetivamente fornecida à rede elétrica e comparar com a energia máxima que poderia ser fornecida.

14.3.2 O período de registro deve englobar desde o nascer até o pôr do sol e os valores de irradiação solar registrados com periodicidade menor que 1 minuto.

14.3.3 Durante o teste deve ser evitada qualquer ação que afete o grau de limpeza dos geradores e dos módulos de referência.

14.3.4 Outros esforços de manutenção podem ser feitos, registrando cuidadosamente os detalhes (causa, tarefa e duração) em um relatório específico para o tempo de duração do teste.

14.3.5 Ao final desse teste deve ser plotado gráfico das medições de Performance Ratio pela Irradiação Solar bem como apresentada a Performance Ratio média do sistema.

14.4 CARACTERIZAÇÃO DE INVERSORES

14.4.1 Consiste em realizar a medição da eficiência do inversor em relação à carga.

14.4.2 A eficiência do inversor consiste na capacidade de conversão de energia CC em CA. Deve-se utilizar analisador de energia medindo a tensão CC, a corrente que alimenta a entrada do inversor, a corrente de saída e as três tensões CA de fase.

14.4.3 Deve-se avaliar a curva de eficiência medida para diferentes níveis de carregamento do inversor e comparar com a curva de eficiência apresentada pelo fabricante.

14.4.4 Deve-se realizar a medição de eficiência para cada modelo de inversor instalado na UFV a ser avaliada.

14.5 AS-BUILT

14.5.1 Antes da realização do comissionamento a CONTRTADA deverá entregar em meio digital/DWG e impresso o As-Built da instalação, o qual será conferido durante o processo, e, caso haja necessidade, adaptado para atender às exigências feitas no mesmo.


15 OPERAÇÃO E MONITORAMENTO

15.1 A CONTRATADA deve manter em funcionamento as usinas fotovoltaicas, sobre a sua exclusiva responsabilidade, durante o período de 36(trinta e seis) meses após a conclusão do comissionamento, a fim de que não haja danos às instalações físicas nem queda de produção acima do previsto.

15.2 Despesas com troca de peças, limpeza, substituição de equipamentos, calibração dos instrumentos da estação meteorológica e outras intervenções necessárias nas instalações para que não haja comprometimento da eficiência e da operação das UFVs durante o período de 36(trinta e seis) meses após a conclusão do comissionamento devem ser arcadas exclusivamente pela CONTRATADA.

15.3 A CONTRATADA deve apresentar declaração do fabricante dos painéis fotovoltaicos e dos inversores que comprove que durante o período de operação e monitoramento, a CONTRATADA está apta a manusear os equipamentos sem perda de garantia.

15.4 Mensalmente, a CONTRATADA deve enviar relatório contendo os dados de operação de cada UFV apresentando os dados de geração, consumo e alarmes além de outros dados relevantes que devam ser informados à CAIXA.

15.5 A CONTRATADA deve ainda realizar visitas programadas a cada UFV com periodicidade mínima de seis meses com emissão de relatório, a fim de promover:

15.5.1 Inspeção visual da usina, verificando conexões elétricas entre módulos, string boxes, quadros de distribuição, além das estruturas metálicas e pontos de fixação dos módulos;

15.5.2 Análise termográfica de módulos, conexões elétricas e equipamentos;

15.5.3 Verificação e limpeza dos demais equipamentos como quadros e inversores, sobretudo nos elementos de dissipação térmica destes últimos.

15.5.4 Verificação da comunicação e atualização dos softwares e firmwares dos equipamentos como inversores e sistema supervisório.

15.5.5 Limpeza de 100% dos módulos, garantindo que não haja diminuição na geração de energia além do previsto pelo fabricante dos módulos fotovoltaicos a cada ano, de acordo com o termo de garantia do fabricante e evitando eventuais danos causados por pontos de sujeira nos módulos (como os chamados “pontos quentes” por resistência alta);

15.5.6 A critério da CAIXA, poderá ser solicitada: análise de curva I-V de todas as strings, garantindo que a usina continue funcionando com a máxima potência prevista de acordo com a degradação anual prevista nos termos de garantia do fabricante dos módulos e identificando eventuais módulos danificados;


15.5.7 A critério da CAIXA, poderá ser solicitada análise de aterramento das estruturas, garantindo a segurança da operação.

15.5.8 A contratada deverá manter canais de comunicação oficial permanentes via correio eletrônico, principal, e atendimento via telefone celular para acionamento pela CAIXA, ou quem esta determinar, em situações de emergência.

15.6 MONITORAMENTO

15.6.1 Para cada usina fotovoltaica deve ser fornecido um sistema de monitoramento e aquisição de dados com armazenamento local (datalogger), servidores físicos redundantes montados em rack localizados em local de fácil acesso pela CONTRATADA conforme o esquema abaixo:

15.6.2 O monitoramento e aquisição de dados de cada Unidade deve ocorrer por intermédio de rede de dados tipo GPRS.

15.6.3 Deve ser fornecido equipamento de comunicação GPRS com tecnologia para uso em 3G/4G com possibilidade de uso dual SIM e função de switch que permita utilizar duas operadoras de celular.

15.6.4 Durante o período de operação e monitoramento a CONTRATADA deverá instalar e manter em cada UFV dois chips de operadoras de celular distintas, sendo um mantido como reserva, com pacote de dados adequado à transmissão dos dados da UFV via GPRS.

15.7 DATALOGGER

15.7.1 O datalogger deve armazenar os dados por um período de pelo menos 12 meses.

15.7.2 O datalogger deve permitir o acesso remoto ao programa de forma a facilitar ajustes, recuperar dados históricos e manutenção à distância.

15.7.3 Os dados a serem armazenados no datalogger local devem ser, no mínimo:

a) Corrente por entrada do inversor; b) Tensão CC e CA por inversor; c) Potência CC e CA por inversor;


d) Fator de Potência; e) Energias CC e CA geradas; f) Energia consumida pela Unidade;g) Dados meteorológicos; h) Registro de alarmes e eventos.

15.8 MEDIDORES DE ENERGIA

15.8.1 Os medidores de energia são elementos do sistema destinados a medir o consumo de cada Unidade da CAIXA que possua uma UFV instalada.

15.8.2 Os componentes dos medidores de energia devem ser instalados no quadro geral da Unidade, ou em mais de um quadro, caso haja mais de uma entrada de energia.

15.8.3 Podem ser utilizados multimedidores já existentes nos quadros da Unidade se os mesmos atenderem às especificações deste Termo de Referência, e caso estejam instalados nos locais corretos.

15.8.4 Todos os medidores devem ser capazes de se comunicar com o sistema SCADA.

15.9 ESTAÇÃO METEREOLÓGICA

15.9.1 Deve ser fornecida uma estação meteorológica para cada Usina Fotovoltaica a fim de ser possível monitorar o desempenho do sistema.

15.9.2 Deve ser capaz de fazer a medição no mínimo da irradiação solar, da velocidade do vento, da temperatura dos módulos e da temperatura ambiente.

15.9.3 Deve ser devidamente calibrada e o certificado de calibração dos equipamentos devem ser apresentados à CAIXA quando do comissionamento da respectiva UFV.

15.9.4 Deve ser capaz de se comunicar com o sistema SCADA.

15.10 SISTEMA SCADA

15.10.1 Os inversores, os medidores de consumo da unidade CAIXA e a estão meteorológica devem ser capazes de se comunicar com um sistema supervisório (SCADA) a ser fornecido pela CONTRATADA, que deve seguir às seguintes especificações:

15.10.1.1 Ser capaz de se comunicar com todos os inversores da usina, para monitorar as variáveis relevantes do fluxo de energia.

15.10.1.2 Ser capaz de se comunicar com todos os medidores de energia.

15.10.1.3 Ser capaz de realizar o balanço de energia gerada e consumida na unidade CAIXA.


15.10.1.4 Ser capaz de mostrar o percentual de EGerada em relação a EEstimada.

15.10.1.5 Ser capaz de consolidar as informações de geração e consumo de energia de todas as Unidades CAIXA em que forem instaladas as UFVs.

15.10.1.6 Deve possuir saídas de comunicação RS232 e/ou RS485 e/ou Ethernet.

15.10.1.7 A CONTRATADA deve fornecer as licenças, login e senha à CAIXA para acesso ao sistema por no mínimo 5 usuários simultaneamente via web.

15.10.2 O software SCADA deve ter tela configurável com representação visual das UFVs instaladas.

15.10.3 O software SCADA deve ter opção para exportar informações em formatos PDF, Excel e Word.

15.10.4 O software SCADA deve gerar automaticamente gráficos e tabelas com dados obtidos dos inversores, dos medidores e da estação meteorológica.

15.10.5 O software SCADA deve ser capaz de mostrar a geração e consumo instantâneo, diário, mensal, anual e total.

15.10.6 O software SCADA deve ser capaz de realizar cálculos de eficiência e de Performance Ratio de cada UFV.

15.10.7 O software SCADA deve ser capaz enviar e-mai/SMSl a partir de registro de alarmes.

15.10.8 O leiaute do sistema SCADA deve ser apresentado à CAIXA durante a instalação da primeira UFV e após aprovação da CAIXA servirá de padrão para todas as outras UFVs.

15.10.9 Os dados a serem monitorados devem ser, no mínimo:

a) Tensão e corrente CC por inversor; b) Tensão e corrente CA por inversor; c) Potência em kW CA de saída por inversor; d) Gerenciamento de alarmes; e) Registro histórico das variáveis coletadas; f) Registro histórico de alarmes; g) Registro de potência gerada;h) Registro de potência consumida; i) Registro de variáveis meteorológicas;j) Painel consolidado de geração, consumo e alarmes.

15.10.10 A CAIXA não disponibilizará nenhum recurso de TI para o funcionamento do sistema de monitoramento, tanto servidores, computadores, monitor, rede, cabos, como qualquer outro tipo de insumo para o pleno funcionamento da monitoração é de responsabilidade única e exclusiva da CONTRATADA.


15.11 Todos os sistemas instalados (painéis, inversores, etc.), inclusive todo o sistema de monitoramento, são de propriedade da CAIXA, devendo ser entregues em perfeito funcionamento após o encerramento do contrato, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.

16 GARANTIA

16.1 Módulos Fotovoltaicos:

a) Perda de potência STC: 3% no primeiro ano e 0,8% linear nos 20 anos seguintes.

b) Do produto: 10 anos de fábrica.

16.2 Instalação, serviços de engenharia: 5 anos.

16.3 Inversores: 5 anos de fábrica.

16.4 Cabos expostos ao tempo: 5 anos.

16.5 Transformadores e dispositivos de proteção (disjuntores) e demais componentes eletrônicos: 3 anos.

16.6 Devem ser entregues todos os certificados de garantia, tanto de equipamentos, quanto de instalação.


ANEXO I-BMAPEAMENTO E INFORMAÇÕES DAS UNIDADES

Obs.: disponível através do link www.caixa.gov.br, em “ SOBRE A CAIXA ” , escolher “Compras Caixa”, no quadro “Compras da Caixa”, escolher a opção “Licitações Instauradas”, “Fortaleza Ok”, selecionar o Pregão Eletrônico 039/7070-2016, clicar em DOWNLOAD DE EDITAL e salvar os arquivos.



ANEXO I-CLABORATÓRIOS PREVIAMENTE APROVADOS

* Poderão ser utilizados outros laboratórios, desde que previamente autorizado pela CAIXA.NOME ENDEREÇO Telefone / Fax /

Contatos e-mail / website

Fraunhofer ISE Heidenhofstr.2D-79110 Freiburg Germany

Georg Bopp T:+ 49 (0) 761 4588-5224 F:+ 49 (0) 761 4588-9000 Klaus Kiefer T:+ 49 (0) 761 4588-5218

[email protected] www.ise.fhg.de www.solar-monitoring.de

European Solar Test Installation Renewable Energies Unit Institute for Environmental and Sustainability - JRC

Via E. Ferm 1 Ispra (VA) 21020 Italy

T: +39 0 332 78 9172 F: + 39 0332 78 9268/5561

[email protected] www.iames.jrc.it

NREL - National Renewable Energy Laboratory

1617 Cole Blvd. Golden, CO 80401-3393 USA

T: +1 (303) 275-3000 www.nrel.gov

Arizona State University Photovoltaic Testing Laboratory

PTL 7349E, Unity Avenue, MESA, Arizona, 85212 USA

Centro de Investigaciones Energéticas, medio ambientales y tecnológicas Centro de la Moncloa

Avda. Complutense 22-28040 Madrid España

Tel: + 91 346 6000 Fax + 91 346 6005

[email protected]

TÜV Rheinland Product Safety GmbH

Am Grauen Stein D-51105 Cologne Germany

Tel.+ 49 221 / 806 - 0 Fax + 49 221 / 806 - 114

www.de.tuv.com [email protected]

PI-Berlin Photovoltaik-Institut Berlin

Wrangelstr, 100, D-10997 Berlin

Prof. Stefan Krauter Tel. +49 30 / 8145264-0 Fax +49 30 / 8145264-101

www.pi-berlin.com/ [email protected]

Laboratório de Sistemas Fotovoltaicos Instituto de Eletrotécnica e Energia – Universidade de São Paulo

Avenida Professor Luciano Gualberto, 1289 Butantã 05508-010 – São Paulo, SP

Prof. Roberto Zilles Tel. +55 11 3091-2637 Fax +55 11 3816-7828

www.iee.usp.br [email protected]

Instituto de Energia Avenida Complutense Prof. Eduardo Lorenzo lorenzo (at) ies-


Solar – Universidad Politécnica de Madrid

s/n 28040 Madrid

Tel. + 34 91 544 10 60 Fax +34 91 544 63 41

def.upm.es

Canadian solar testing laboratory(CPTL) [email protected]


ANEXO II

PROPOSTA COMERCIAL SIMPLIFICADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/7070-2016

NOME DA PROPONENTE: CNPJ: ENDEREÇO: TELEFONE/FAX: E-MAIL:

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de 2.708kWp de sistema de geração descentralizada com energia solar fotovoltaica conectada à rede da concessionária local, compreendendo a instalação, operação e monitoramento em unidades da CAIXA nos Estados de Ceará, Piauí e Maranhão, de acordo com as especificações e condições constantes do edital do Pregão Eletrônico nº 039/7070-2016 e seus anexos.

PROPOSTA DE PREÇOCapacidade total a ser considerada para cálculo (kWp) 2.708kWpPreço do sistema fotovoltaico por kWp R$ VALOR GLOBAL R$ (*)

1 - VALOR GLOBAL PROPOSTO (*): R$ _________ (___________________)

(*) Este é o valor que deverá ser transportado para a proposta de preços.

2 - PRAZO DE GARANTIA DOS BENS E SERVIÇOS: conforme subitens 5.3.4.1 à 5.3.4.6 do Edital.

3 - PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: ( ) dias, contados da data de sua apresentação. (OBS.: Não inferior a 90 dias, conforme item 5.3.5 do Edital)

A empresa, por intermédio de seu representante legal abaixo identificado, para todos os efeitos legais e administrativos, sob as penas da lei, DECLARA:

1. Que se responsabiliza pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo à CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

2. Que disponibilizará instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto desta licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

3. Que por meio da análise e exame da documentação integrante da Licitação em epígrafe e seus anexos, tomou conhecimento de todas as informações e das condições para o perfeito cumprimento das obrigações objeto da licitação;


4. Que são expressão da verdade todas as informações por ela apresentadas para embasar sua proposta;

5. Afirma o seu compromisso quanto ao rigoroso cumprimento das garantias de desempenho do Sistema Fotovoltaico e seus componentes, nos termos do Edital e seus anexos;

6. Afirma o seu compromisso quanto ao cumprimento da Portaria INMETRO n° 004, de 04/01/2011, que institui, no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade – SBAC, a etiquetagem compulsória de sistemas e equipamentos para energia fotovoltaica e estabelece outras providências;

7. Que o preço ofertado contempla todos os custos e obrigações decorrentes do Edital da Licitação do SISTEMA FOTOVOLTAICO e seus anexos, tendo perfeito conhecimento das condições para sua execução e que está de acordo com todas as condições contidas no Edital e seus anexos.

8. Que em todas as circunstâncias em que seja necessário, a critério da CAIXA, atestará o desempenho de um equipamento ou sistema fornecido sob sua responsabilidade, recorrendo a um dos laboratórios aprovados pela CAIXA.

9. Que executará os serviços de acordo com as especificações estabelecidas nesta licitação. 10. Que atenderá os prazos mínimos de garantia de cada componente do sistema fotovoltaico, conforme estabelecidos no Item 16 do Anexo I-A do Termo de Referência.

11. Que seu(s) sócio(s), dirigente(s) ou administrador(es) não é(são) empregado(s) ou dirigente(s) da CAIXA e não possui(em) vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau, nos termos dos artigos 1.591 a 1.595 da Lei nº 10.406/2002 – Código Civil) com:


12. Que não tem e que não contratará prestador(es) para a execução de serviço objeto desta licitação com vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com empregado(s) CAIXA que exerça(m) cargo em comissão ou função de confiança ou com dirigente(s) CAIXA:

- em área da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação e/ou contrato;- na área demandante da licitação;


- na área que realiza a licitação.

Local e data

___________________________________________Assinatura do representante legal da empresaNome/RG/CPF

INSTRUÇÕES:

1. A PROPOSTA DE PREÇO corresponde ao VALOR GLOBAL, o qual deve ser digitado, obrigatoriamente, após a anexação desta Proposta Comercial Simplificada, e que representa o valor que será considerado para o julgamento da proposta.

2. A Proposta Comercial Simplificada deve ser preenchida conforme modelo acima, em arquivo único, sem caracteres tais como figuras e com tamanho limitado a 8mg (megabytes), e anexada no endereço eletrônico www.caixa.gov.br/compras-caixa, na opção “Compras da CAIXA”, em “Pregão Eletrônico”, no link “Propostas”, escolher a “Abrangência (OK)” e enviar a proposta por meio do ícone “$”, na coluna “Enviar Proposta” referente a este Pregão Eletrônico.

3 – Não será admitido no preço unitário o fracionamento de centavo(s) que ultrapassar duas casas decimais, desprezando-se, sumariamente, a fração remanescente.



ANEXO II-A

PROPOSTA COMERCIAL COMPLETA(exigida apenas para a empresa detentora do menor preço após a etapa de lances)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/7070-2016

NOME DA PROPONENTE: CNPJ: ENDEREÇO: TELEFONE/FAX: E-MAIL:

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de 2.708kWp de sistema de geração descentralizada com energia solar fotovoltaica conectada à rede da concessionária local, compreendendo a instalação, operação e monitoramento em unidades da CAIXA nos Estados de Ceará, Piauí e Maranhão, de acordo com as especificações e condições constantes do edital do Pregão Eletrônico nº 039/7070-2016 e seus anexos.

PROPOSTA DE PREÇOCapacidade total a ser considerada para cálculo (kWp) 2.708kWpPreço do sistema fotovoltaico por kWp R$ VALOR GLOBAL R$

1 - VALOR GLOBAL PROPOSTO: R$ _________ (___________________)

2 - PRAZO DE GARANTIA DOS BENS E SERVIÇOS: conforme subitens 5.3.4.1 à 5.3.4.6 do Edital.

3 - PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: ( ) dias, contados da data de sua apresentação. (OBS.: Não inferior a 90 dias, conforme item 5.3.5 do Edital)

4 - CARACTERÍSTICAS, METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS TÉCNICOS PROPOSTOS

a) Módulos Fotovoltaicos:

ITEM ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA PROPOSTA DA LICITANTE

MarcaModelo Tipo da CélulaPotência nominal mínima 155 Wp/m²Eficiência do módulo mínima 15,8%

Número de célulasDiodos de BYPASS 3Número de Barramentos de interligação da células fotovoltaicas (bus-bars)

3

Peso(kg)Dimensões: comprimento x largura (m)


Frame (mm)* 29Corrente de curto-circuito (A)Tensão de circuito aberto (V)Corrente de máxima potência (A)Tensão de máxima potência (V)Grau de proteção da caixa de junção IP65 Grau de proteção dos conectores IP67

Norma de projeto ou certificado de qualidade

UL 1703 ou IEC 61730 e

IEC 61215 ou Inmetro

Garantia mínima contra defeitos. 10 anos

Garantia de desempenho

relativa à potência nominal estabilizada

≥97% em 1 ano ≥89% em 10 anos≥81% em 20 anos

* Caso haja fornecimento de painéis duplo vidro(glas-glass, dual glass) poderão ser fornecidos módulos frameless

b) Inversor Fotovoltaico Trifásico “GRID TIE” (No mínimo, a especificação do inversor mais típico a ser utilizado)

ITEM ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA PROPOSTA DA LICITANTEMarcaModeloNúmero de fases 3Potência máxima CA (W) Tensão máxima CC (V) Quantidade de MPPTFaixa de tensão do MPPT CC (350Vcc a 800 Vcc)Eficiência (%) ≥ 98% Eficiência européia (%) ≥ 97 %Frequência nominal (Hz) 60 Hz Grau de proteção (O inversor deverá permitir a instalação externa não abrigada)Temperatura ambiente de trabalho (°C) 0 a 45°C THDI máximo (%) 3% Comunicação com SCADA – obrigatório, especificar tipoNorma de projeto ou certificado de qualidade - informarProteção anti-ilhamento, conforme IEC 62116 SIM

Proteção contra reversão de polaridade em CC

SIM

Proteção sobretensão e surtos (CC e CA)

SIM

Proteção contra curto-circuito CA

SIM

Detecção e proteção falha de isolamento

SIM

As funções de proteção SIM


devem ser executadas por dispositivos internos ao inversor. Monitoramento da rede elétrica CA

SIM

Atender a todos os requisitos e estar configurados, no mínimo, conforme as normas EN 50178, IEC 62109-1/-2, DIN VDE 0126-1-1, IEC 62116 e NBR 16149.

SIM

c) Estação Meteorológica

ITEM PROPOSTA DA LICITANTEModelo

Célula de referência em conformidade IEC60904-3 Anemômetro Termômetro

d) Sistema SCADA

ITEM PROPOSTA DA LICITANTEModelo

Número de Licenças Acesso via Web

e) Documentação técnica

I) A licitante deve fazer a descrição detalhada dos materiais e equipamentos, informando as marcas e respectivas características, atendendo às especificações mínimas constantes no Anexo I-A do Termo de Referência.

II) Além do preenchimento das tabelas acima, a licitante deve enviar material técnico comprovando atendimento às características dos equipamentos conforme previsto neste edital através de catálogos, manuais técnicos do fabricante, data sheets ou certificados de aprovação. Devem ser disponibilizados os links diretos do site do fabricante para verificações das informações técnicas.

III) A licitante deve ressaltar e detalhar a conformidade das especificações para com as normas técnicas nacionais e internacionais listadas no Anexo I-A do Termo de Referência, vigentes e aplicáveis aos produtos e serviços ora ofertados.

IV) Deve informar sobre certificados e declarações, inclusive quanto à garantia de funcionalidade dos sistemas especificados no Anexo I-A do Termo de Referência.

A empresa, por intermédio de seu representante legal abaixo identificado, para todos os efeitos legais e administrativos, sob as penas da lei, DECLARA:

1. Que se responsabiliza pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo à CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;


2. Que disponibilizará instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto desta licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

3. Que por meio da análise e exame da documentação integrante da Licitação em epígrafe e seus anexos, tomou conhecimento de todas as informações e das condições para o perfeito cumprimento das obrigações objeto da licitação;

4. Que são expressão da verdade todas as informações por ela apresentadas para embasar sua proposta;

5. Afirma o seu compromisso quanto ao rigoroso cumprimento das garantias de desempenho do Sistema Fotovoltaico e seus componentes, nos termos do Edital e seus anexos;

6. Afirma o seu compromisso quanto ao cumprimento da Portaria INMETRO n° 004, de 04/01/2011, que institui, no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade – SBAC, a etiquetagem compulsória de sistemas e equipamentos para energia fotovoltaica e estabelece outras providências;

7. Que o preço ofertado contempla todos os custos e obrigações decorrentes do Edital da Licitação do SISTEMA FOTOVOLTAICO e seus anexos, tendo perfeito conhecimento das condições para sua execução e que está de acordo com todas as condições contidas no Edital e seus anexos.

8. Que em todas as circunstâncias em que seja necessário, a critério da CAIXA, atestará o desempenho de um equipamento ou sistema fornecido sob sua responsabilidade, recorrendo a um dos laboratórios aprovados pela CAIXA.

9. Que executará os serviços de acordo com as especificações estabelecidas nesta licitação. 10. Que atenderá os prazos mínimos de garantia de cada componente do sistema fotovoltaico, conforme estabelecidos no Item 16 do Anexo I-A do Termo de Referência.

11. Que seu(s) sócio(s), dirigente(s) ou administrador(es) não é(são) empregado(s) ou dirigente(s) da CAIXA e não possui(em) vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau, nos termos dos artigos 1.591 a 1.595 da Lei nº 10.406/2002 – Código Civil) com:


12. Que não tem e que não contratará prestador(es) para a execução de serviço objeto desta licitação com vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou


colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com empregado(s) CAIXA que exerça(m) cargo em comissão ou função de confiança ou com dirigente(s) CAIXA:

- em área da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação e/ou contrato;- na área demandante da licitação;- na área que realiza a licitação.

Local e data

___________________________________________Assinatura do representante legal da empresaNome/RG/CPF

Obs.: Esta proposta comercial deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante


ANEXO III

ESTIMATIVA DE CUSTO – PREÇOS MÁXIMOS ADMISSÍVEIS

Estimativa de CustoQuantidade de kWp (Quilowatt pico) (*) 2.708kWpValor do kWp estimado R$ 7.983,25/kWpValor Global Estimado R$ 21.618.641,00

(*) Estão inclusos todos os serviços, equipamentos e mão de obra - salários, diárias, estadias, transporte, encargos, taxas, licenças, encargos, impostos e registros nos órgãos competentes, materiais em geral, projeto executivo, as built, comissionamento, engenheiros, técnicos, montadores, alimentação, placa de obra, infraestrutura civil, módulos fotovoltaicos, inversores, string box, cabos, acompanhamento de testes em fábrica, eletrocalhas, aterramento, equipamentos de proteção, sistema SCADA, treinamento, monitoramento, despesas de telecomunicação, operação e monitoramento por 3 (três) anos e outros custos necessários para o pleno funcionamento do sistema e perfeita execução do contrato.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 21.618.641,00 (vinte e um milhões, seiscentos e dezoito mil, seiscentos e quarenta e um reais)


ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N.º ______, PARA O FORNECIMENTO DE 2.708KWP DE SISTEMA DE GERAÇÃO DESCENTRALIZADA COM ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA CONECTADA À REDE DA CONCESSIONÁRIA LOCAL, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MONITORAMENTO EM UNIDADES DA CAIXA NOS ESTADOS DO CEARÁ, PIAUÍ E MARANHÃO, QUE ENTRE SI FIRMAM, DE UM LADO, A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E, DE OUTRO, A EMPRESA __________________.

Pelo presente instrumento, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, instituição financeira sob a forma de empresa pública, constituída nos termos do Decreto-Lei nº 759, de 12/08/1969, e Decreto nº 66.303, de 06/03/1970, regendo-se, presentemente, pelo estatuto aprovado pelo Decreto nº 7.973, de 28/03/2013, por intermédio de sua Gerência de Filial Logística em Fortaleza- GILOG/FO, CNPJ(MF) nº 00.360.305/2663-09, situada na RUA SENA MADUREIRA, 800 - 11 ANDAR – Fortaleza/CE – CEP 60.055-080, neste ato representada pelo(a) __________ (indicar e qualificar o representante da CAIXA, informando também os dados da procuração que concede poderes de representação), daqui por diante designada CAIXA, de um lado e, de outro, a empresa __________ (indicar o nome da empresa em caixa-alta e negrito), inscrita no CNPJ(MF) sob o nº _______________ com sede na __________ (indicar o endereço completo, inclusive CEP), neste ato representada por __________ (indicar e qualificar o representante da contratada), doravante designada CONTRATADA, em face da autorização do(a) __________ (indicar o nome e cargo do autor da autorização ____________ da CAIXA ou nos casos de autorização colegiada informar o ato/nº da Resolução e/ou Ata, p. ex., em face da autorização do Conselho Diretor da CAIXA, conforme Ata nº___), de ___/___/____, constante do Processo Administrativo nº 7070.01.00955.0/2016, Pregão Eletrônico nº 039/7070-2016, têm justo e contratada a prestação dos serviços objeto deste instrumento, vinculada ao respectivo edital e seus anexos e à proposta apresentada pela CONTRATADA no referido certame, sujeitando-se as partes contratantes às normas constantes da Lei nº 10.520, de 17/07/2002 e Decreto nº 5.450, de 31/05/2005 e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores, bem como às cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETOO presente contrato tem por objeto contratação de empresa para o fornecimento de 2.708kWp de sistema de geração descentralizada com energia solar fotovoltaica conectada à rede da concessionária local, compreendendo a instalação, operação e monitoramento em unidades da CAIXA nos Estados do Ceará, Piauí e Maranhão,


conforme os padrões de qualidade exigíveis e ainda, de acordo com o Edital, respectivos anexos e proposta que integram este contrato.

Parágrafo Único - A caracterização pormenorizada do objeto contratado, os requisitos técnicos e as condições de prestação dos serviços, bem como as obrigações e responsabilidades específicas estão indicadas no Anexos I – Termo de Referência e seus Anexos I-A, I-B e I-C do Edital, que integra(m) e complementa(m) este contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADASão obrigações da CONTRATADA, além daquelas previstas neste Contrato e no Anexo I – Termo de Referência e seus anexos:

I. Recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA/CAU, constando desta a execução global da obra, no prazo de 10 (dez) dias;

II. Recolher ART’s vinculadas à principal, quando do início dos trabalhos de cada especialidade, tendo como responsáveis técnicos, profissionais das respectivas especialidades, das parcelas de relevância da obra (elétrica, lógica e telefonia, ar condicionado e elevador – adequar conforme o caso);

III. Recrutar e contratar a mão-de-obra especializada, em seu nome e sob sua responsabilidade, sem qualquer solidariedade da CAIXA, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive os relativos aos encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal, bem como de seguros e quaisquer outros decorrentes de sua condição de empregadora, assumindo, ainda, com relação ao contingente alocado, total responsabilidade pela coordenação e supervisão dos encargos administrativos, tais como: fiscalização e orientação técnica, controle, inclusive de freqüências, ausências permitidas, férias, licenças autorizadas, admissões, transferências, promoções, punições, demissões, etc., assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou faltas que tais pessoas venham a cometer no desempenho de suas funções, obrigando-se a indenizar a CAIXA por todos os danos e prejuízos que eventualmente ocasionarem;

IV. Fornecer à CAIXA, para efeito de controle e acesso às suas dependências no ato da assinatura do Contrato, a relação nominal de todos os empregados a serem alocados na execução dos serviços, inclusive o responsável pela supervisão, indicando identidade, matrícula/registro, assinatura e quaisquer outros elementos individuais que possam servir para identificação dos mesmos, informando, de imediato, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, as inclusões e exclusões, sempre que ocorrerem;

V. Diligenciar para que os seus empregados tratem com urbanidade o pessoal da CAIXA, clientes, visitantes e demais contratados e colaboradores, podendo esta exigir a retirada daqueles cuja conduta seja julgada inconveniente;

VI. Atender de imediato a solicitação da CAIXA para substituição de funcionário da CONTRATADA cuja atuação, permanência ou comportamento, no seu entendimento, sejam julgados prejudiciais, inadequados, inconvenientes ou insatisfatórios para a prestação dos serviços, sem que lhe assista qualquer direito ou reclamação;

VII. Pagar seus empregados em dia, respeitando os respectivos salários normativos ou pisos salariais, se houver, estabelecidos para as respectivas categorias profissionais,


e fornecer à CAIXA/GI Logística Fortaleza/CE - Instalação, a cada medição/pagamento, as folhas de pagamento e as Guias da Previdência Social (GPS - individualizada na matrícula da obra – INSS) e do FGTS, comprovando-se a inclusão dos empregados utilizados na execução da obra/serviços contratados.

VIII. Fiscalizar o perfeito cumprimento dos serviços a que se obrigou, cabendo-lhe integralmente, os ônus decorrentes, devendo atestar sempre como conferido e perfeito o serviço executado, cumprindo com rigor os horários estabelecidos pela CAIXA, responsabilizando-se por quaisquer prejuízos que suas falhas ou imperfeições venham a causar à CAIXA ou a terceiros, além de realizar novamente o serviço incorreto, se for o caso, sem quaisquer ônus à CAIXA;

a) A CAIXA poderá, na forma que julgar conveniente, exercer ampla fiscalização para o fiel cumprimento das condições estipuladas neste Contrato;

IX. Efetuar a matrícula da obra junto ao INSS, responsabilizando-se pelo recolhimento de todas as taxas e encargos pertinentes, se for o caso;

X. Obter junto ao INSS, a CND da obra, repassando-a à CAIXA no prazo máximo de 30 dias da conclusão da obra/serviços, se for o caso;

XI. Apresentar, no prazo de 03 dias da conclusão da obra/serviços, os respectivos projetos ”AS BUILT”, ou, no caso de não ter havido alterações nos projetos iniciais, declaração, sob responsabilidade de arquiteto e/ou engenheiro da especialidade, devidamente identificado(s), nos seguintes termos: “A OBRA/SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS RIGOROSAMENTE DE ACORDO COM OS PROJETOS INICIAIS”;

XII. Obedecer rigorosamente os prazos do Cronograma Físico-Financeiro, vez que este constituir-se-á em Instrumento de Avaliação do andamento da obra e cumprimento contratual, bem como o local de execução e especificações da obra/serviços;

XIII. Todas as providências e obrigações decorrentes da execução da empreitada e regularização da obra junto aos órgãos públicos e concessionárias, nos itens abaixo relacionados, ou qualquer outro que venha ser exigido por Legislação Municipal ou Normas das Concessionárias, inclusive no que tange a impostos/taxas resultantes de tais providências:

- aprovação de projetos junto à Prefeitura Municipal, Concessionária de Energia Elétrica, Concessionária de Telefonia, Corpo de Bombeiros, inclusive nos casos de obra/serviços de construção de imóveis, que envolvam ampliação de área ou, ainda, que altere a destinação do imóvel (residencial/comercial);

- obtenção de Alvará de Demolição e/ou Construção, se for o caso, ou Alvará de Execução de Obras;

- recolhimento do ISSQN sobre o valor da obra/serviços executados, providenciando as respectivas certidões de quitação dos tributos para apresentação à CAIXA, no prazo máximo de 30 dias da conclusão da obra, caso a CAIXA não seja substituto tributário, observado o disposto no Parágrafo Sétimo da Cláusula Terceira deste contrato;


- obtenção de “HABITE-SE” da obra/serviços, quando for o caso, repassando-o à CAIXA no prazo máximo de 30 dias da conclusão da obra/serviços;

- averbação em Cartório de Registro de Imóveis, quando for o caso, da área de construção acrescida, responsabilizando-se por todos os procedimentos e custos inerentes a esta ação, e

- comprovante de aprovação das Instalações pelo Corpo de Bombeiros ao final da obra/serviços.

XIV. Empregar na execução da obra/serviços, mantidas as condições estabelecidas na proposta e neste contrato, materiais de primeira qualidade, novos e com rígida observância às prescrições das normas técnicas da ABNT concernentes ao tipo de material ou serviço, bem como às normas de concessionárias de serviços públicos, normas municipais e do Corpo de Bombeiros, assim como também às exigências de instalação dos fabricantes dos materiais e equipamentos previstos;

XV. Cumprir com o máximo rigor todas as disposições constantes deste contrato, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer condição aqui estabelecida;

XVI. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CAIXA e atender prontamente a eventuais solicitações/reclamações;

XVII. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da CAIXA, no tocante à execução da obra/serviços, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste contrato;

XVIII. Prover todos os meios necessários à garantia da plena execução da obra/serviços, inclusive, considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

XIX. Cientificar à CAIXA, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade que verificar na execução da obra/serviços;

XX. Solicitar diretamente ao Gerente da Unidade, a coordenação da obra/serviços referentes a telefonia e mudança de mobiliário;

XXI. Acionar a Gerência de Infra Estrutura da CAIXA, por escrito e com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis, acerca das alterações na automação, para a adoção das providências necessárias;

XXII. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na obra/serviços, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato nos serviços e instalações, e no caso particular de reforma de edifício ou de equipamentos, de até 50% (cinqüenta por cento), para seus acréscimos, observando-se o seguinte:

- os acréscimos e diminuição serão solicitados pela CAIXA até a data do pagamento contratado;


- servirão de base de cálculo, para qualquer alteração, tanto para acréscimo, como para diminuição da obra/serviços e instalações decorrentes das citadas modificações, os preços unitários constantes na proposta da CONTRATADA;

- as variações das quantidades decorrentes das modificações, serão apuradas por comparação entre o projeto/roteiro original e o projeto/roteiro modificado;

- Quaisquer serviços extracontratuais deverão ser previamente submetidos à apreciação da CAIXA, e somente poderão ser executados após sua autorização expressa.

XXIII. Observar rigorosamente as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente consoante dispõe a Cláusula Décima Setima – Da Prevenção de Acidentes;

XXIV. Assumir todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho quando, em ocorrências da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho da obra/serviços ou em conexão com eles, ainda que verificadas nas dependências da CAIXA, observando-se o disposto no Parágrafo 3 º

da Cláusula Décima Setima – Da Prevenção de Acidentes;

XXV. Indenizar terceiros e/ou a CAIXA mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a CONTRATADA adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

XXVI. Desinstalar, desmontar, recolher, acondicionar, transportar e dar a finalidade devida para os entulhos, materiais e equipamentos inservíveis afetos a obra, salvo para aqueles em que a CAIXA determinar destino diferente, devendo, também, proceder a limpeza geral da área total da unidade, sempre que necessário e no final da obra.

XXVII. Comparecer no local da obra, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quando da constatação e decorrente comunicação pela CAIXA, de qualquer anormalidade relativa ao material oferecido ou da obra, dentro do prazo de garantia dos mesmos materiais, para verificação da anormalidade, acordando junto à área técnica da CAIXA, formalmente, o menor prazo possível para sua regularização;

XXVIII. Executar os serviços sem interrupção do funcionamento normal da Unidade da CAIXA, de acordo com o disposto abaixo:

- Horário de execução da obra/serviços: os serviços deverão ser executados em horários que não coincidam com o expediente interno da unidade da CAIXA, que é das 08:00 às 18:00 horas;

- As obras iniciadas e não concluídas nos intervalos entre expedientes não devem interferir no funcionamento normal da unidade;

- Para os imóveis desocupados, a execução da obra/serviços poderá ocorrer no horário comercial.


XXIX. Proceder ao faturamento do material permanente (ar condicionado, no-break, elevadores, estabilizadores etc.) que vier a ser fornecido em decorrência do presente contrato, unicamente por meio de nota fiscal de venda contendo custos unitários e totais e garantia dos equipamentos nos termos do edital, acompanhados dos elementos seguintes, em cópia física e em formato digital, sem o que não será possível efetuar o respectivo pagamento:

- manual completo de operação do(s) equipamento(s);

- certificado de garantia do(s) equipamento(s) instalado(s);

- esquema elétrico completo da instalação, e

- fotocópia da folha de partida do(s) equipamento(s).

XXX. Submeter à CAIXA, para análise, previamente à execução de qualquer obra ou serviço, a pretensão de utilização de empresas subcontratadas, apresentando também as justificativas para tal procedimento e a documentação referente à qualificação técnica prevista no edital, da empresa para a qual se pleiteia a subcontratação, conforme disposto nos incisos V a VIII da Cláusula Décima Oitava deste contrato.

XXXI. Manter, durante o prazo contratual, todas as condições de cadastramento no SICAF, bem como as demais qualificações exigidas na licitação, nos termos do Art. 55, XIII, da Lei nº 8.666/93;

XXXII. Manter seus empregados devidamente uniformizados, identificados por crachás e munidos de todos os equipamentos de segurança exigíveis à modalidade da obra/serviços que serão executados;

XXXIII. Utilizar equipamentos adequados, necessários à boa execução da obra/serviços sob sua responsabilidade, os quais deverão oferecer o máximo de segurança no que se refere a prevenção de acidentes e danos materiais que possam ocasionar à CAIXA ou a terceiros;

XXXIV. Assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou conexas com o contrato, ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declarada pela CONTRATADA a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados e/ou prepostos e a CAIXA;

a. As despesas de embalagem e transporte do(s) material(is) no(s) local(is) indicado(s) pela CAIXA, bem como a montagem e o acompanhamento do manual de instruções, quando necessário;

XXXVI. Não manter relação de emprego/trabalho, de forma direta ou indireta, com menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos;


XXXVII. Assegurar a não utilização de trabalho em condições degradantes ou em condições análogas à escravidão e de práticas discriminatórias em razão de crença religiosa, raça, cor, sexo, partido político, classe social, nacionalidade;

XXXVIII. Diligenciar para que seus empregados, quando em serviço na CAIXA, apresentem-se em condições adequadas de descanso, de alimentação, de estado de alerta, entre outras físicas e mentais que garantam a segurança de todos no ambiente da CAIXA, sejam clientes, empregados ou terceirizados;

XXXIX. Contratar e apresentar à CAIXA, no prazo de 10 dias da assinatura do contrato, as apólices dos seguros abaixo especificados, correspondentes ao prazo de vigência do contrato, devendo ser prorrogados quando, por qualquer motivo, o prazo da obra/serviços for alterado:

a) Seguro reajustável contra incêndio, por todo o período de execução da obra/serviços, calculado inicialmente com base no cronograma físico-financeiro e prorrogável, se houver dilação do prazo para conclusão da obra;

b) Seguro de Risco de Engenharia, no qual:

- conste a importância segurada no valor da obra;- conste cobertura adicional de, no mínimo, 30% do valor total;

c) Seguro de Responsabilidade Civil por acidentes pessoais e danos materiais, no qual a importância segurada deverá ser a usual, de 10% do valor do contrato, limitada ao mínimo de R$ 5.000,00 de cobertura;

d) Ocorrendo sinistro, as partes atingidas serão reparadas ou refeitas pela CONTRATADA.

XL. Apresentar cópias das CTPS dos empregados que irão executar os serviços contratados;

XLI. Comunicar formalmente, à CAIXA, a conclusão dos serviços contratados, para que seja providenciada a medição e recebimento dos serviços, observando no comunicado de que está ciente de que eventuais pendências verificadas resultarão na necessidade de nova vistoria com ônus para a contratada.

XLII. Regularizar, no prazo determinado pela CAIXA, eventuais pendências constatadas da medição dos serviços executados, sem prejuízo das penalidades previstas na Cláusula Décima Terceira deste Contrato, caso seja constatado atraso no prazo definido para a conclusão dos serviços.

XLIII. A CONTRATADA não deve alocar, na execução dos serviços objeto deste contrato, prestadores de serviço com vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com empregado CAIXA que exerça cargo em comissão ou função de confiança:

- em área da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação;


- na área demandante da licitação;- na área que realiza a licitação/contratação.

XLIV. Disponibilizar e informar à CAIXA, no ato da assinatura deste Instrumento, o seu endereço eletrônico (e-mail) na Internet para o recebimento e envio de informações, ficando assim estabelecido como principal canal de comunicação com a CAIXA, especialmente no trato das demandas diárias;

XLV. Para efeito de solicitações de emergência e o rápido atendimento, deverá ser mantido um sistema de comunicação eficiente, por telefones celulares, devendo ser informados os seus números no ato da assinatura do contrato e comunicando qualquer alteração posterior;

XLVI. Sempre quando houver substituição dos profissionais habilitados na etapa de qualificação técnica deverão ser apresentadas Certidões de Acervo Técnico – CAT dos substitutos, emitidas pelo CREA, para a avaliação pelo gestor técnico do Contrato;

XLVII. Diligenciar em eventuais reclamações trabalhistas promovidas por empregados seus que estão, ou em algum momento estiveram envolvidos na prestação dos serviços objeto deste contrato, à CAIXA, comparecendo em todas as audiências designadas e apresentando as necessárias contestações e recursos cabíveis, ainda que extinta a relação contratual com a CAIXA;

XLVIII. Providenciar, em casos de greve nos transportes coletivos, meios para que os empregados sejam transportados para os locais de trabalho e vice-versa, de forma a garantir a execução dos serviços contratados;

XLIX. Realizar, às suas expensas, na forma da legislação aplicável, tanto na admissão como durante a vigência do contrato, os exames médicos exigidos, apresentando os respectivos comprovantes à CAIXA, sempre que solicitado;

L. Assumir todos os dispêndios com a mão-de-obra sob sua responsabilidade, inclusive alimentação e transportes, em dias úteis ou não, sem qualquer ônus adicional à CAIXA;

LI. Responder perante a CAIXA por qualquer tipo de autuação ou ação judicial que venha a sofrer em decorrência da prestação de serviços, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, assegurando à CAIXA o exercício do direito de regresso, e eximindo-a de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

LII. Indenizar todas as despesas e os custos financeiros que porventura venham a ser suportados pela CAIXA por força de sentença judicial que reconheça a existência de vínculo empregatício entre a CAIXA e os empregados da CONTRATADA, ou que atribua a esta responsabilidades equivalentes aos efeitos de tais vínculos, ainda que extinta a relação contratual com a CAIXA;

LIII. Ressarcir a CAIXA, na hipótese da mesma vir a integrar o pólo passivo de reclamatórias trabalhistas ajuizadas por empregados da CONTRATADA;


LIV. Realizar as atividades de operação e monitoramento, de acordo com o disposto nos ANEXOS e conforme cronograma a ser elaborado pela CONTRATADA e submetido à apreciação da CAIXA para homologação;

LV. Dar ciência à CAIXA, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade e/ou deficiências que verificar na execução dos serviços, especialmente quanto a falhas nos equipamentos ou sistemas utilizados, mesmo naqueles que não são objeto deste Contrato, mas interfiram de algum modo nas atividades que a ele se refere;

LVI. Executar as rotinas de operação e monitoramento e eventuais ações corretivas necessárias sem causar interferências ou paralisações no funcionamento normal das unidades da CAIXA, salvo em casos de emergência; LVII. Executar as ações corretivas necessárias durante o período de operação e monitoramento deverão de acordo com as especificações de manutenção do fabricante, utilizando-se somente peças e componentes originais ou, na falta destas, equivalentes de qualidade igual ou superior, assim como, nos trabalhos executados por seus técnicos, empregar somente ferramental e instrumental recomendados pela boa técnica;

LVIII. Arcar com toda e qualquer responsabilidade por uso indevido de patentes registradas, bem como de produtos de origem ilícita; LIX. Apresentar, após a conclusão dos serviços operação e monitoramento na periodicidade prevista, os relatórios previstos no Anexo I-A, assim como em quaisquer eventuais ações corretivas; LX. Manter, durante toda a vigência do Contrato, a garantia integralizada, reforçando-a ou reconstituindo-a quando se fizer necessário, conforme Cláusula Décima Primeira deste Contrato;

LXI. Prestar comunicação formal à CAIXA sobre quaisquer alterações ocorridas nos sistemas, processadas em nível de projeto ou não, para que seja feita a respectiva atualização patrimonial;

LXII. Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos, especificações técnicas e comerciais da CAIXA, de que venha a tomar conhecimento, ter acesso ou que lhe tenham sido confiados, sejam relacionados ou não com o objeto deste contrato;

LXIII. Manter perante a CAIXA, durante a vigência do contrato, seu endereço comercial completo (logradouro, cidade, UF, CEP) e eletrônico, telefone, fax e nome dos seus representantes sempre atualizados, para fins de comunicação e encaminhamento de informações e documentos, inclusive os relativos a tributos, em face da condição da CAIXA de substituta tributária;

LXIV. Observar estritamente a vedação ao nepotismo, nos termos da declaração anexa, que integra este contrato;

LXV. Manter, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social,


bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, caso a empresa tenha usufruído da preferência disposta no Art. 3º, parágrafo 2º, inciso V da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADASão também responsabilidades da CONTRATADA:

I. todo e qualquer dano que causar à CAIXA ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatários, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela CAIXA;

II. qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência da prestação dos serviços, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, assegurando à CAIXA o exercício do direito de regresso, eximindo a CAIXA de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

III. quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à CAIXA, por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução do contrato pela CONTRATADA, as quais serão reembolsadas à CAIXA;

IV. qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência da prestação de serviços, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo a CAIXA de qualquer solidariedade ou responsabilidade; respondendo civil e criminalmente em casos de acidentes com vítimas, providenciando a indenização das vítimas ou de seus dependentes, e ressarcindo a CAIXA caso esta seja condenada a também indenizar;

V. assumir eventuais prejuízos que causar à CAIXA ou a terceiros, provocados por ineficiência, erros, desaparecimento de bens, avarias e irregularidades cometidas por seus empregados ou prepostos na execução dos serviços contratados, especialmente danos ao mobiliário, e que impliquem o mau funcionamento ou queima dos equipamentos e itens que compõem o modelo ambiental da CAIXA, durante a execução dos serviços;

VI. todos os danos causados às instalações, máquinas, equipamentos e mobiliários da CAIXA, quando evidenciada a culpa por ação ou omissão de seus empregados, ou decorrentes da má qualidade do material utilizado e da prestação dos serviços, e ainda, por deficiência ou negligência de seus funcionários, devendo a CONTRATADA ressarcir à CAIXA todos os prejuízos a que der causa.

VII. VII. responder pela integridade estrutural do prédio, bem como, de todas as instalações e equipamentos existentes, que venham a danificar em decorrência de negligência, imprudência ou imperícia na execução da obra/serviços;


Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA autoriza à CAIXA descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das notas fiscais/faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos em relação a este contrato, da garantia contratual e/ou das notas fiscais/faturas de quaisquer outros contratos que porventura a CONTRATADA mantenha com a CAIXA, independentemente de qualquer procedimento judicial, depois de assegurada a prévia defesa em processo administrativo para apuração dos fatos.

Parágrafo Segundo - O valor a ser ressarcido à CAIXA, nos casos de danos ou prejuízos em que a CONTRATADA for responsabilizada, será atualizado pelo índice de variação do IGP-M – Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, obtido no período compreendido entre a data da ocorrência do fato que deu causa ao prejuízo e a data do efetivo ressarcimento à CAIXA, utilizando-se a seguinte fórmula:

VINVAT = ------- X IDF, onde: IDI

VAT = valor atualizado VIN = valor inicialIDI = IGP-M/FGV do mês em que ocorreu o prejuízo (índice inicial)IDF = IGP-M/FGV do mês do ressarcimento (índice final)

Parágrafo Terceiro - A ausência ou omissão da fiscalização da CAIXA não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades previstas neste contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CAIXAA CAIXA obriga-se a:

I. indicar os locais e horários em que deverão ser prestados os serviços, permitindo, quando for o caso, o acesso dos empregados da CONTRATADA nas dependências da CAIXA;

II. notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada na prestação dos serviços;

III. efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste contrato;

IV. indicar o representante da CAIXA responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do contrato;

V. exercer a fiscalização e acompanhamento do contrato por meio do representante especialmente designado;

VI. proibir que pessoas não autorizadas pela CONTRATADA, sob qualquer pretexto, adentrem as instalações da CAIXA;


VII. proibir que pessoas não autorizadas pela CONTRATADA efetuem intervenções técnicas nos equipamentos objeto deste Contrato, salvo se tratar de vistorias técnicas com necessidade de aberturas dos equipamentos, solicitadas pela CAIXA para fins de avaliação das instalações.

CLÁUSULA QUINTA – DO RECEBIMENTO DA OBRAA obra/serviços serão recebidos:

I) Provisoriamente, através de vistoria executada pelo responsável do seu acompanhamento e/ou fiscalização, mediante termo circunstanciado, ou seja, Termo de Recebimento Provisório (TRP), assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA, e desde que considerados pela CAIXA em condições de ocupação e funcionamento, após realizados todos os testes das instalações, equipamentos, vistoria das concessionárias de serviço público, entrega da fatura final, quando se iniciará a contagem do prazo de garantia do material e serviços contratados e entrega do projeto concluído e com “Habite-se”.

II) Definitivamente, através de vistoria por profissional habilitado ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, ou seja, Termo de Recebimento Definitivo (TRD), assinado pelas partes, após decorridos, no máximo, 90 (noventa) dias do recebimento provisório e atendidas todas as exigências contratuais, além da entrega, pela CONTRATADA, do manual de manutenção e conservação, instruções de operação e uso, acompanhado de catálogos e tabelas dos fabricantes de materiais e equipamentos.

CLÁUSULA SEXTA – DA PREVENÇÃO DE ACIDENTESNa execução dos trabalhos deverá haver plena proteção contra o risco de acidentes com o pessoal da CONTRATADA e com terceiros, independente da transferência desse risco a companhias ou institutos seguradores.

Parágrafo Primeiro - Durante a execução da obra, inclusive nos períodos de prorrogação contratual que porventura hajam, a CONTRATADA deverá obedecer rigorosamente às normas de Segurança e Medicina do Trabalho, de acordo com a Lei 6.514, de dezembro de 1977 e todas suas normas regulamentadoras, especialmente a NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.

Parágrafo Segundo – A CAIXA reserva o direito de fiscalizar o perfeito cumprimento de todos os itens de segurança, podendo interromper o andamento da obra e/ou bloquear seu pagamento, pelo não cumprimento das exigências previstas.

Parágrafo Terceiro – Em caso de acidente a CONTRATADA deverá:

a) prestar socorro imediato às vítimas;b) paralisar imediatamente a obra no local do acidente a fim de não alterar as circunstâncias relacionadas com o referido acidente;c) solicitar imediatamente o comparecimento da Fiscalização (Cláusula Décima Primeira) no local da ocorrência.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO


Pela tempestiva execução das obras e serviços objeto deste contrato, e obedecidas as demais condições estipuladas neste instrumento, a CAIXA pagará à CONTRATADA o preço global e irreajustável de R$ __________ (valor por extenso), pelo período de vigência do contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DA FORMA DE PAGAMENTOA CAIXA, após a aceitação dos serviços e verificação do cumprimento de todas as cláusulas contratuais, efetuará o pagamento à CONTRATADA conforme estabelecido no item 13 do Anexo I – Termo de Referência, mediante crédito em conta corrente mantida pela CONTRATADA, obrigatoriamente, em agência da CAIXA.

Parágrafo Primeiro – Todos os equipamentos fornecidos na realização dos serviços, deverão ser faturados através de Nota Fiscal de Venda contendo custos unitários e totais e garantia dos equipamentos nos termos da licitação, acompanhados dos elementos seguintes, em cópia física e em formato digital, sem o que não será possível efetuar o respectivo pagamento:

I) manual completo de operação do(s) equipamento(s);II) certificado de garantia do(s) equipamento(s) instalado(s);III) esquema elétrico completo da instalação, eIV) fotocópia da folha de partida do(s) equipamento(s).

Parágrafo Segundo. A nota fiscal/fatura – NF deve conter todos os elementos exigidos em lei, tais como:

- identificação completa da contratada: CNPJ (o mesmo constante no preâmbulo do contrato, exceto se for emitida por filial/matriz que contém o mesmo CNPJ base, com seqüencial específico da filial/matriz) da contratada, endereço, inscrição estadual ou municipal, etc;- número da autorização para confecção e CNPJ da gráfica, impressos no rodapé da nota fiscal/fatura;- identificação completa do contratante/tomador do serviço (o mesmo constante no preâmbulo do contrato, exceto se for exigido pelo município de destino do ISSQN, conforme previsto em Lei municipal, a obrigatoriedade de emissão do documento fiscal para o CNPJ da unidade da prestação do serviço);- histórico detalhado e de forma clara contendo a descrição de todos os serviços/itens que compõem o objeto do contrato, de maneira que coincida com o texto da descrição do serviço prevista no Anexo I da Lei Complementar 116/2003;- o período a que se refere;- valores unitários e totais dos serviços prestados, sendo que no caso de Obras e/ou Serviços de Engenharia devem vir separados os valores de Materiais, Mão de obra e BDI.- alíquota do ISSQN a que se enquadre seu faturamento anual, conforme o anexo IV da Lei Complementar 123/2006 e posteriores alterações, para empresas inscritas no Simples Nacional de que trata o art. 12, bem como anexar a declaração de enquadramento.

I) A CONTRATADA deve fazer constar da(s) nota(s) fiscal(ais) / fatura(s) apresentadas à CAIXA, o número do processo que originou a contratação, a ser fornecido pela CAIXA, bem como a descrição detalhada de todos os serviços/itens que compõem o objeto


contratado, nos moldes descritos no preâmbulo deste contrato, de maneira que coincida com o texto da descrição do serviço prevista no Anexo I da Lei Complementar 116/2003. A fatura dever ser emitida pelo mesmo CNPJ da CONTRATADA, conforme consta do preâmbulo deste contrato.

Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA deverá apresentar à CAIXA, juntamente com as faturas, os documentos abaixo, sem o que não se efetuará o pagamento, além do que a CONTRATADA sujeitar-se-á à rescisão do contrato e à aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima Terceira, em especial a de suspensão temporária para licitar e contratar com a CAIXA:

I) as guias de recolhimento do INSS, individualizadas na matrícula da obra, devidamente autenticadas, referentes ao mês anterior àquele relativo aos serviços faturados;

II) as guias de recolhimento do FGTS - GFIP Código de Recolhimento 150, acompanhada de RET - Relação de Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP, referente ao mês anterior àquele relativo aos serviços faturados, constando no campo tomador/obra a CAIXA e o número do processo/contrato a que se referem os prestadores relacionados, devidamente autenticadas;

a) A comprovação de recebimento do INSS e do FGTS dar-se-á mediante a apresentação de cópia da GPS e da GFIP quitadas, devidamente autenticadas por Gerente da Agência da CAIXA na qual se efetuou o recolhimento, de modo a comprovar a sua autenticidade.

III) declaração de que possui escrituração contábil firmada pelo contador e responsável, devidamente identificado, pela empresa, e que os valores ora apresentados encontram-se devidamente contabilizados;

IV) comprovante de recolhimento do ISSQN, devidamente autenticado, referente ao mês anterior àquele relativo aos serviços faturados, nos casos de obra com prazo de execução superior a 30 (trinta) dias, caso a CAIXA não seja substituto tributário ou no caso de obrigatoriedade de recolhimento fixo para o município de destino do ISSQN, observado o disposto no Parágrafo Oitavo desta Cláusula;

V) comprovante de recolhimento do ISSQN, devidamente autenticado, referente ao mesmo mês relativo aos serviços faturados, nos casos de obra com prazo de execução de até 30 (trinta) dias e no caso em que a parcela a ser paga corresponder à última medição, caso a CAIXA não seja substituto tributário ou no caso de obrigatoriedade de recolhimento fixo para o município de destino do ISSQN, observado o disposto no Parágrafo Oitavo desta Cláusula.

Parágrafo Quarto – Caso a CONTRATADA não forneça os documentos elencados no inciso I, a CAIXA efetuará a retenção e o recolhimento previstos na forma estabelecida na Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009 (DOU de 17.11.2009).

I) Poderão ser deduzidas da base de cálculo da retenção, as situações previstas na Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009 (DOU de 17.11.2009. (Para que estas deduções possam ser consideradas na apuração da base de cálculo,


além da obrigatoriedade de constarem discriminadas na nota fiscal/fatura, terá que haver previsão contratual para que a CONTRATADA forneça tais materiais);

II) Quando da emissão da nota fiscal/fatura, a CONTRATADA deverá destacar a importância correspondente à aludida retenção, a título de “RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL”, conforme previsto na Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009 (DOU de 17.11.2009), Art. 126;

III) A falta do destaque de que trata esse parágrafo não impede a retenção e o recolhimento a serem efetuados pela CAIXA;

IV) O valor retido, destacado na nota fiscal/fatura não deverá ser deduzido do total do respectivo documento, devendo constar em campo específico ou na descrição, surtindo efeito apenas para a quitação dos serviços.

Parágrafo Quinto - Quando houver a prestação de serviço em município cuja Lei Municipal atribua à CAIXA a responsabilidade pela retenção do ISSQN na fonte, a CONTRATADA é obrigada a faturar os serviços separadamente, por Município, emitindo quantas notas fiscais forem necessárias, independentemente da CONTRATADA estar ou não nele estabelecida, podendo ocorrer casos de o Município exigir que seja emitida uma Nota Fiscal para cada Unidade dentro do município por considerar, mediante Lei Municipal, cada uma como um tomador de serviço em separado e não permitindo o recolhimento do ISSQN de forma centralizada.

I) A CAIXA observará a legislação municipal/distrital e, sempre que exigido, fará a retenção do ISSQN na fonte e o respectivo repasse ao Município, independente da situação cadastral da CONTRATADA na localidade onde os serviços estão sendo prestados, observando ainda, as alíquotas aplicáveis ao serviço contratado, atribuindo o código do serviço com base na descrição do serviço da Nota Fiscal comparada com a descrição prevista no Anexo I da Lei Complementar 116/2003.

Parágrafo Sexto – Em cumprimento ao disposto no Art. 34 da Lei nº 10.833, de 29/12/2003, quando do pagamento a CAIXA fará a retenção na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da Contribuição para o PIS/PASEP, na forma do artigo 64 da Lei n.º 9.430, de 27/12/1996.

I) A retenção será efetuada aplicando-se sobre o valor que estiver sendo pago o percentual de indicado na Tabela – Anexo I da Instrução Normativa SRF nº 539/05, de 25/04/05;

II) As alíquotas da COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP, previstas no Anexo I da IN SRF n.º 539/05, serão aplicadas independentemente de a CONTRATADA enquadrar-se no regime de não-cumulatividade na cobrança da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, de que trata a Lei nº 10.637, de 30/12/2002, ou aos regimes de alíquotas diferenciadas e, independentemente, da opção de tributação adotada pela CONTRATADA perante a Receita Federal do Brasil

III) Caso a CONTRATADA esteja amparada por medida judicial, que determine a suspensão do pagamento do IRPJ ou de qualquer das contribuições referidas neste


Parágrafo, deve apresentar à CAIXA, a cada pagamento, a comprovação de que o direito a não retenção continua amparada por medida judicial.

IV) Caso a contratada se enquadre em alguma das hipóteses elencadas no Artigo 3º da IN SRF nº 539/05, não haverá a retenção de que este Parágrafo, devendo para tanto apresentar a documentação e, quando for o caso, declaração prevista nos Anexos III, e IV da Instrução Normativa SRF nº 480, de 15 de dezembro de 2004 (alterada pela IN SRF n° 539, de 25/04/2005 e IN RFB n° 791, de 10 de dezembro de 2007), assinada pelo seu represente legal que comprove essa condição.

Parágrafo Sétimo – O Documento Fiscal não aprovado pela CAIXA será rejeitado e devolvido à CONTRATADA, com as informações que motivaram sua rejeição, para o cancelamento e emissão de novo documento com as devidas correções necessárias, contando-se novo prazo para pagamento a partir da data da sua reapresentação.

I) Na impossibilidade do cancelamento do documento fiscal por culpa exclusiva da CONTRATADA, quando do pagamento a ser realizado, os encargos decorrentes sobre Impostos, Taxas e Contribuições serão atribuídos à CONTRATADA e retidos no ato do pagamento.

Parágrafo Oitavo – Por ocasião do pagamento será efetuada consulta “ON-LINE” ao SICAF, para verificação de todas as condições de cadastramento no Sistema.

Parágrafo Nono – Constatada a situação de irregularidade no SICAF, a CONTRATADA será comunicada por escrito para que regularize sua situação, no prazo estabelecido pela CAIXA, sendo-lhe facultada a apresentação de defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da comunicação da CAIXA, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Décimo – O não pagamento da fatura, por culpa exclusiva da CAIXA, no prazo estabelecido neste contrato, ressalvado o contido no parágrafo décimo desta cláusula, ensejará a atualização do respectivo valor pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) da Fundação Getúlio Vargas, utilizando-se a seguinte fórmula:

VINVAT = ------- X IDF, onde: IDI

VAT = Valor Atualizado VIN = Valor Inicial IDI = índice acumulado do IGP-M na data inicialIDF = índice acumulado do IGPM na data final

Parágrafo Décimo Primeiro – Na hipótese de cumprimento parcial do serviço faturado ou na falta de atendimento de obrigação prevista neste Instrumento, e na impossibilidade do cancelamento do Documento Fiscal, tendo sido decidido pelo seu pagamento a fim de se evitar encargos decorrentes sobre Impostos, Taxas e Contribuições, após tributado, será realizada retenção do valor restante ao seu efetivo cumprimento, podendo ser revertido em favor da CONTRATADA após sua efetiva realização.


Parágrafo Décimo Segundo – Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas obrigações e responsabilidades, nem implicará em aceitação definitiva do material/serviços.

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO PRAZO PARA ENTREGA DOS SERVIÇOSO prazo de vigência do contrato será de 60 (sessenta) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

Parágrafo Único – 60 (sessenta) meses, contados da data de sua assinatura, sendo que os primeiros 10 (dez) meses contemplarão a instalação das usinas e os 36 (trinta e seis) meses consecutivos contemplarão pagamentos por garantia de desempenho. Os últimos 14 (quatorze) meses servirão para verificação da fiel execução do objeto contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃONo curso da execução da obra e dos serviços caberá à CAIXA, diretamente ou por quem vier a indicar, o direito de fiscalizar a fiel observância das disposições deste contrato. Para isso, a CAIXA registrará em relatório as deficiências verificadas na execução dos serviços, encaminhando cópia à CONTRATADA, para a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste contrato.

Parágrafo Primeiro – Os serviços em desenvolvimento sofrerão vistorias periódicas de engenheiros da CAIXA ou de quem ela contratar/designar e, quando concluídos, submeter-se-ão à revisão, que implicará na liberação ou retenção do pagamento.

Parágrafo Segundo – A CAIXA reserva-se o direito de, em qualquer tempo e sem qualquer ônus, rejeitar a obra/serviços, no todo ou em parte, caso constatadas divergências nas especificações de materiais/equipamentos fornecidos. Ocorrendo essa hipótese, a CAIXA aplicará, à CONTRATADA, as penalidades previstas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA:

I. todos os tributos que forem devidos em decorrência do objeto deste contrato, bem como as obrigações acessórias deles decorrentes;

II. as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à execução dos serviços.

Parágrafo Único - Fica facultado à CAIXA a retenção, no pagamento da nota fiscal, de valor(es) correspondente(s) aos tributos e demais encargos que eventualmente venham a ser apurados pelo fisco e cobrados da CONTRATADA, relativos ao objeto contratual.


CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA CONTRATUAL A CONTRATADA presta garantia contratual no valor de R$ __________ (valor por

extenso), que corresponde a 5% (cinco por cento) do valor global contratado, apresentando à CAIXA, no ato da assinatura do contrato, o correspondente comprovante, em uma das modalidades a seguir:

I. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;

II. Seguro-garantia

III. Fiança bancária

Parágrafo Primeiro – A caução em títulos da dívida pública consiste na entrega à Administração de título da dívida pública, que fica sob a tutela e guarda desta, vinculado, exclusivamente, a este contrato, não podendo ser utilizada para nenhum outro fim.

Parágrafo Segundo - Os títulos da dívida pública devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

Parágrafo Terceiro - A caução em dinheiro consiste em depósito em conta bancária remunerada específica, com o fim especial de se garantir o integral cumprimento do contrato, devendo ser efetuado em uma Agência da CAIXA, utilizando-se a operação 008, tendo como beneficiário a CAIXA;

a) Sobre a caução prestada em dinheiro incide, tão-somente, a atualização correspondente ao índice de variação do rendimento da caderneta de poupança para o 1º dia de cada mês, excluídos os juros, calculada proporcionalmente, quando for o caso, a contar da data do depósito, até o seu efetivo levantamento;

Parágrafo Quarto – O Seguro-garantia é um tipo de seguro com o objetivo de garantir o fiel cumprimento das obrigações contratuais estipuladas, conforme descrito na apólice.

Parágrafo Quinto – A apólice do seguro-garantia deve conter prazo de validade igual ao período de vigência do contrato, acrescido de mais 30 (trinta) dias, devendo ser tempestivamente renovado, se estendida ou prorrogada a vigência do contrato, sempre se mantendo os 30 dias após a última data de vencimento do contrato;

a) O seguro deve efetuar a cobertura, até o limite da garantia, de quaisquer prejuízos sofridos pela CAIXA em decorrência de inadimplemento da CONTRATADA, inclusive quanto aos encargos trabalhistas e previdenciários e ao ressarcimento das multas, bem como prejuízos advindos de atos, fatos ou indícios de violação pela CONTRATADA às normas anticorrupção, devendo constar nas condições especiais;

I – No tocante aos encargos trabalhistas e previdenciários, é permitida a ressalva que condiciona o reembolso de prejuízos ao trânsito em julgado de sentença condenatória.


b) A apólice de seguro deve vir acompanhada de cópia das condições gerais, particulares e/ou especiais convencionais e demais documentos que a integram.

Parágrafo Sexto – A Seguradora, ao emitir a apólice, obriga-se a arcar com eventuais prejuízos que possam ser impostos à CAIXA em decorrência da má execução do contrato.

Parágrafo Sétimo – A Fiança bancária consiste na prestação de garantia, mediante a expedição da respectiva carta, emitida por instituição financeira idônea, devidamente autorizada a funcionar no Brasil, que, em nome da contratada, garante a plena execução do contrato e responde diretamente por eventuais danos que possam ser causados na execução contratual.

Parágrafo Oitavo – Somente é aceita Fiança Bancária na via original e que apresente todos os requisitos a seguir:

a) Registro no Cartório de Títulos e Documentos, conforme exigido no art. 129 da Lei 6015/73 (Lei de Registros Públicos);

b) Cláusula estabelecendo prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do contrato, acrescido de mais 30 dias, devendo ser tempestivamente renovada se estendida ou prorrogada essa vigência, sempre se mantendo os 30 dias após a última data de vencimento do contrato;

c) Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento à CAIXA, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;

d) Cláusula de renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827, 835 e 838 da Lei nº 10.406/2002 – Novo Código Civil;

e) Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado, de acordo com a atualização do valor contratual, previsto no Parágrafo Décimo Primeiro desta cláusula.

f) Cláusula com a eleição de foro da Justiça Federal, para dirimir questões entre fiadora e credora referentes à fiança bancária;

g) Declaração da instituição financeira de que a carta fiança é concedida em conformidade com o disposto no art. 34 da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, nos termos do art. 2º da Resolução CMN nº 2.325, de 1996, do Conselho Monetário Nacional;

h) O subscritor da carta de fiança bancária deverá comprovar poderes para atendimento às exigências contidas nas alíneas “c”, “d”, “f” e “g” acima.

Parágrafo Nono - A garantia será liberada após o perfeito cumprimento do contrato, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data do seu vencimento, desde que cumpridos todos os seus termos, cláusulas e condições.


Parágrafo Décimo - A perda da garantia em favor da CAIXA, por inadimplemento das obrigações contratuais, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuízo das demais sanções previstas neste contrato.

Parágrafo Décimo Primeiro- A garantia deverá ser integralizada, num prazo máximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteração contratual que implique em aumento do valor contratado, de modo que corresponda sempre ao percentual pactuado.

Parágrafo Décimo Segundo – A Contratada deve providenciar a renovação ou prorrogação da fiança bancária sempre que a vigência do contrato for estendida ou prorrogada, mantendo-se o atendimento ao prazo de validade exigido na alínea ‘b’ do parágrafo oitavo acima.

Parágrafo Décimo Terceiro - A qualquer tempo, mediante negociação prévia com a CAIXA, com as devidas justificativas, poderá ser admitida a substituição da garantia, observadas as modalidades previstas nos incisos I, II e III do caput desta cláusula.

a) a substituição da garantia, após aceitação pela CAIXA, será registrada no processo administrativo por simples apostilamento, dispensando-se aditamento contratual.

Parágrafo Décimo Terceiro - Não serão admitidos quaisquer tipos de garantias contratuais com cláusula “Pro Rata Tempore”.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA GARANTIA DOS MATERIAIS E SERVIÇOSA garantia dos materiais e serviços deverá obedecer aos seguintes prazos:

Parágrafo Primeiro: Módulos Fotovoltaicos:

I) Perda de potência STC: 3% no primeiro ano e 0,8% linear nos 20 anos seguintes.

II) Do produto: 10 anos de fábrica.

Parágrafo Segundo: Instalação, serviços de engenharia: 5 anos.

Parágrafo Terceiro: Inversores: 5 anos de fábrica.

Parágrafo Quarto: Cabos expostos ao tempo: 5 anos.

Parágrafo Quinto: Transformadores, dispositivos de proteção (disjuntores) e demais componentes eletrônicos: 3 anos.

Parágrafo Sexto: Devem ser entregues todos os certificados de garantia, tanto de equipamentos, quanto de instalação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVASPela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato e/ou pelo

atraso injustificado na sua execução, garantida a prévia defesa, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes sanções, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:


I. advertência;

II. multa;

III. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CAIXA, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

IV. impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

V. declaração de inidoneidade.

Parágrafo Primeiro - A advertência será aplicada em casos de faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízo para a CAIXA e que não comprometam a continuação da prestação dos serviços.

Parágrafo Segundo – A multa será aplicada nas situações, condições e percentuais indicados a seguir:

I) Sem prejuízos da aplicação de outras sanções, pelo atraso injustificado na execução do contrato, a CONTRATADA sujeitar-se-á a multa de 0,3% (três décimos percentuais) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de atraso, cobrada em dobro a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso, limitado a 15% do valor adjudicado;

II) No caso de inexecução contratual por mais de 30 (trinta) dias, poderá a CAIXA, a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, a seu critério, rescindir o contrato;

III) Caso a interrupção no fornecimento de energia pelo sistema fotovoltaico exceder a 5 (cinco) dias, a CONTRATADA pagará à CAIXA multa no valor correspondente a 1/30 do valor bruto da fatura de energia elétrica, correspondente ao(s) mês(es) em questão, da respectiva unidade onde estiver instalada a UFV, por dia de paralização total ou parcial da UFV. Entende-se por funcionamento normal a condição esperada de operação após a fase de comissionamento da usina fotovoltaica.

Parágrafo Terceiro - As multas serão descontadas do valor da nota fiscal/fatura, da garantia contratual, e, se não for suficiente, será cobrada da CONTRATADA administrativa ou judicialmente.

I - No caso de cobrança de multa diretamente da CONTRATADA, esta deverá ser recolhida dentro do prazo de 03 (três) dias úteis a contar da correspondente notificação.

Parágrafo Quarto - A penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a CAIXA pelo prazo de até 2 (dois) anos poderá ser aplicada:I) em casos de reincidências;II) em casos de descumprimento de prazo contratual, descumprimento parcial ou total de obrigação contratual.

Parágrafo Quinto - A penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União, pelo prazo de até 05 (cinco) anos poderá ser aplicada nos casos que a CONTRATADA:


I) não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato;II) comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Sexto – A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta se a CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos à CAIXA, e, ainda, sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais.

Parágrafo Sétimo - As sanções previstas nos incisos I, III, IV e V poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II.

Parágrafo Oitavo – A aplicação das penalidades indicadas nesta cláusula será lançada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.

Parágrafo Nono - A falta de equipamentos ou recursos materiais não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS ILÍCITOS PENAISAs infrações penais tipificadas na Lei nº 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATOA inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas na legislação aplicável, garantida a defesa prévia.

Parágrafo Primeiro - Constituem motivo de rescisão do contrato, independentemente de interpelação judicial:

a) o descumprimento total ou parcial, pela CONTRATADA, de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

b) a transferência total ou parcial do presente contrato, sem prévio assentimento da CAIXA;

c) o cometimento reiterado de faltas ou falhas na execução das obras, serviços, instalações e fornecimentos;

d) a decretação de falência ou insolvência civil da CONTRATADA;e) a dissolução da sociedade;f) a alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA

que, a juízo da CAIXA, prejudique a execução do contrato;g) a lentidão no seu cumprimento, levando a CAIXA a presumir a não execução da

prestação dos serviços contratados; h) o descumprimento do prazo fixado, não cabendo, nesse caso, qualquer reclamação

ou indenização à CONTRATADA,e i) demais motivos especificados no Art.º 78 da Lei n.º 8.666/93.

Parágrafo Segundo - Havendo a rescisão do contrato, cessarão todas as atividades da CONTRATADA, relativamente a prestação dos serviços contratados, os quais serão entregues à CAIXA, que os executará por si ou por terceiros.


Parágrafo Terceiro - Caso a CAIXA não se utilize da prerrogativa de rescindir este contrato, ao seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das notas fiscais/faturas, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida.

Parágrafo Quarto - A não aprovação de qualquer órgão governamental competente, para o fornecimento de aparelhos/equipamentos de procedência estrangeira que venham a ser contratados pela CAIXA, implicará a rescisão automática do contrato.

Parágrafo Quinto - A CONTRATADA reconhece os direitos da CAIXA, no caso de rescisão administrativa, prevista no Art.º 77 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOSAs despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de dotação orçamentária prevista no item de acompanhamento n.º 3101-04 – “Benfeitorias em Imóveis de Terceiros”, compromisso nº 000844/2016-MZ.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA SUBCONTRATAÇÃOA CONTRATADA somente poderá subcontratar outra empresa para atendimento parcial deste contrato com a anuência prévia e por escrito da CAIXA, limitada a subcontratação para os serviços de elaboração de projetos executivos, adequações civis, montagens e comissionamento.

Parágrafo Primeiro – Para análise da empresa para a qual eventualmente for proposta a subcontratação relacionada acima, será exigida, anteriormente à manifestação da CAIXA, a regularidade fiscal, trabalhista e jurídica, bem como a qualificação técnica para os serviços subcontratados, nos mesmos limites exigidos da licitante no item que trata de habilitação.

Parágrafo Segundo – No caso de subcontratação de outra empresa, a CONTRATADA não transferirá suas obrigações e responsabilidades, permanecendo, perante a CAIXA, com total responsabilidade contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAISAs partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I. é facultado a alocação de empregados portadores de deficiência nos locais de prestação dos serviços, cabendo à CONTRATADA avaliar a compatibilidade entre a deficiência apresentada e a atividade a ser desempenhada.

II. a CAIXA, para atender às necessidades do serviço, poderá, a seu exclusivo critério, alterar, definitiva ou provisoriamente, o horário de início da prestação dos serviços, mediante prévia comunicação à CONTRATADA;

III. em razão de eventuais alterações estruturais da CAIXA, poderá haver modificações nos locais de prestação dos serviços, caso em que a CAIXA notificará a CONTRATADA para promover as mudanças necessárias;

IV. é vedado à CONTRATADA caucionar ou ceder os créditos do presente contrato;


VI. a CONTRATADA está ciente de que deve guardar por si, por seus empregados, ou prepostos, em relação aos dados, informações ou documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que, por qualquer forma ou modo, venham tomar conhecimento, o mais completo e absoluto sigilo, em razão dos serviços a serem confiados, ficando, portanto, por força da lei, civil e penal, responsável por sua indevida divulgação e descuidada ou incorreta utilização, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos a que der causa.

VII no caso de MPE optante pelo Simples Nacional, a Declaração de Empresas Optantes do Simples Nacional, apresentada no ato da assinatura do contrato e que o integra, permite à contratada a obtenção do benefício da dispensa de retenção dos tributos federais, na forma da IN RFB 1.244/2012.

VIII as datas correspondentes ao final dos períodos estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro serão consideradas como datas de medições, o que impõe à CONTRATADA a apresentação da respectiva solicitação de medição 48 (quarenta e oito) horas anteriores à data agendada, sendo que, em não havendo tal solicitação tempestiva, a solicitação posterior dependerá de novo agendamento junto à fiscalização.

IX Em não ocorrendo a solicitação tempestiva de medição, e/ou a necessidade de medições, além das previstas no Cronograma Físico-Financeiro, resultante de atraso não justificado na conclusão da obra, implicando em novo agendamento, imporá à CONTRATADA um débito em virtude dos custos dos serviços da empresa fiscalizadora, cujo valor está definido no contrato existente entre a empresa fiscalizadora e a CAIXA, definidos pela tabela de honorários CAIXA e respectivo desconto praticado no contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FOROPara dirimir as questões oriundas deste Contrato, será competente a Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado do Ceará, na cidade de Fortaleza.

E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes firmam o presente, em 02(duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Local/data

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DENOMINAÇÃO DA CONTRATADANome: ______________CPF(MF): ______________

Nome: ______________CPF(MF): ______________

Testemunhas

Nome: ______________ Nome: ______________CPF(MF): ______________ CPF(MF): ______________


ANEXO DO CONTRATO Nº ...........

DECLARAÇÃO - VEDAÇÃO AO NEPOTISMO

A Contratada/Credenciada DECLARA, sob as penas da Lei, que:

1. Seus sócio(s), dirigente(s) ou administrador(es) não é(são) empregado(s) ou dirigente(a) da CAIXA e não possui(em) vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau, nos termos dos artigos 1.591 a 1.595 da Lei nº 10.406/2002 – Código Civil) com:

- empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) em área da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto do presente contrato/credenciamento;- empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) na área demandante da contratação/licitação/credenciamento;- empregado(s) detentor(es) de cargo comissionado que atue(m) na área que realiza o credenciamento/licitação/contratação;- autoridade da CAIXA hierarquicamente superior às áreas supramencionadas.

2. Não tem e que não contratará prestador(es) para a execução de serviço objeto deste contrato/credenciamento, com vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau, nos termos dos artigos 1.591 a 1.595 da Lei nº 10.406/2002 – Código Civil) com empregado(s) CAIXA que exerça cargo(m) em comissão ou função de confiança ou com dirigente(a) CAIXA:

- em área da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto do presente credenciamento/contrato;- na área demandante do credenciamento/contratação/licitação;- na área que realiza o credenciamento/licitação/contratação.

Localidade, ______ de __________________ de ____

........................................................................................Assinatura do representante legal da empresa ou Pessoa Física licitanteNome do representante legal da empresa ou Pessoa Física licitante:(_________________________________________________________)Nome/RG/CPF


ANEXO DO CONTRATO Nº ...........

DECLARAÇÃO DE EMPRESAS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL ANEXO IV DA IN RBF 1.244/2012

Ilmo. Sr.Gerente da Caixa Econômica Federal

(nome da pessoa jurídica), com sede na (sede e endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº , DECLARA à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS, e da Contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - Preenche os seguintes requisitos:a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão,

os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

______________________________, de de Local/Data

____________________________________Assinatura do Responsável


ANEXO V

DECLARAÇÃO

A empresa ............................................., inscrita no CNPJ/MF...................................., DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de participação no Pregão Eletrônico n 039/7070-2016 que:

1. Disponibilizará qualitativa e quantitativamente os profissionais com as habilitações exigidas neste Edital;

2. Possui instalações e aparelhamento adequado e pessoal técnico capacitado e disponível para a realização dos serviços objeto deste pregão;

3. Os documentos que compõem este Edital foram colocados à disposição da empresa, que tomou conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade dos serviços a serem executados; e ainda:

Localidade, ______ de __________________ de ____

........................................................................................Assinatura do representante legal da empresaNome/RG/CPF

Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante


ANEXO VI

DECLARAÇÃO

A empresa ............................................., inscrita no CNPJ/MF...................................., DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de participação no Pregão Eletrônico n 0397070-2016 que:

- se enquadra na condição de _____________________(a licitante deve informar se é microempresa ou empresa de pequeno porte), nos termos do Art. 3º da LC 123, de 14 de dezembro de 2006, e não está inserida em nenhuma das excludentes hipóteses do § 4º do mesmo Artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido em licitações, previsto na referida Lei Complementar.

Localidade, ______ de __________________ de ____

........................................................................................Assinatura do representante legal da empresaNome/RG/CPF


ANEXO VII

TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUIO ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL

[NOME DA EMPRESA], inscrita no CNPJ/MF nº ..........................., por meio do seu representante devidamente constituído, [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE], doravante denominado [Licitante], para atendimento ao Edital de Pregão Eletrônico n.º 039/7070-2016 - Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes econômicos a declaração de adesão a princípios, atitudes e procedimentos que possam mudar a vida política do País, assim como anseia pela efetiva prática de tais princípios;

- Desejosa de oferecer à nação uma resposta à altura das suas expectativas;

- Determinada a propagar boas práticas de ética empresarial, que possam erradicar a corrupção do rol das estratégias para obter resultados econômicos;

- Ciente de que a erradicação das práticas ilegais, imorais e antiéticas depende de um esforço dos agentes econômicos socialmente responsáveis para envolver em tais iniciativas um número cada vez maior de empresas e organizações civis;

Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro e art. 90 da Lei 8.666/93, se compromete a:

1. Adotar, ou reforçar, todas as ações e procedimentos necessários para que as pessoas que integram as suas estruturas conheçam as leis a que estão vinculadas, ao atuarem em seu nome ou em seu benefício, para que possam cumpri-las integralmente, especialmente, na condição de fornecedor de bens e serviços para a CAIXA;

2. Proibir, ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim entendido qualquer tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a qualquer funcionário CAIXA, nem mesmo para obter decisão favorável aos seus negócios;

3. Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja em seu nome, seja como representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize qualquer meio imoral ou antiético nos relacionamentos com funcionários CAIXA;

4. Evitar que pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício estabeleça qualquer relação de negócio com as pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública;

5. Não tentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante quanto a participar ou não da referida licitação;


6. Apoiar e colaborar com a CAIXA em qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou violação da lei ou dos princípios éticos refletidos nesta declaração, sempre em estrito respeito à legislação vigente;

E, ainda, declara que: 7. A proposta apresentada nesta licitação foi elaborada de maneira independente e que o seu conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante em potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da abertura oficial das propostas;

8. Esta empresa e seus sócios-diretores não constam em listas oficiais por infringir as regulamentações pertinentes a valores sócios-ambientais, bem como não contrata pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas;

9. Está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que detém plenos poderes e informações para firmá-lo.

___________, __ de ________________ de ______

----------------------------------------------------------[REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE, COM IDENTIFICAÇÃO COMPLETA]

Documents

5.3.4.6 Devem ser entregues todos os certificados de garantia, tanto