CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE

MONITORAMENTO VEICULAR

SIGAON RASTREADORES, Razão Social: INFORBOOK COMERCIO E TELECOMUNICACÕESS LTDA, empresa

privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 08.484.143/0001-28, estabelecida na Av. Cinquentenario, 1302

Centro, CEP: 45600-000 em Itabuna Bahia, por seu representante legal infra-assinado, representada neste ato pela sua representante legal e doravante denominada CONTRATADA, e do outro lado, na qualidade de CONTRATANTE,previamente qualificada na página firmam o presente instrumento, de acordo com as seguintes definições e cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente contrato tem como objeto: Prestação dos serviços da CONTRATADA para rastreamento/monitoramento veicular por GPS (Sistema Global de Posicionamento), através de equipamentos de propriedade da CONTRATADA que serão instalados nos veículos da CONTRATANTE, com Equipamento Transmissor com Receptor incorporado e linha telefônica celular, denominado de AVL (Automatic Vehicle Locator); A locação de Equipamentos AVL (Rastreador com aparelho celular incorporado, Antena de GPS e Antena de Celular) e acessórios (Sirene e Bloqueador) necessários ao perfeito funcionamento dos serviços de propriedade da CONTRATADA, os quais serão instalados nos veículos da CONTRATANTE. 1º – Os serviços de rastreamento utilizam o GPS (Sistema Global de Posicionamento) para localização do veículo, ou seja, funciona baseado na recepção dos sinais dos satélites através de uma antena de GPS instalada no veiculo, sendo esta posição enviada para central de informações via telefonia celular (GPRS), indispensável ao funcionamento do sistema, permitindo determinar a região onde ele se encontra. CLÁUSULA SEGUNDA – Pelos serviços e aluguel de equipamentos ora contratados a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA os valores descritos na frente desse documento, na quantidade e forma explicitadas nos Dados Financeiros. 1º Em caso de mora incidirão sobre os valores em atraso, pro rata, correção monetária com base na variação do INPC/FGV, juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês e multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito devidamente corrigido. 2º Caso a mora seja superior a 05 (cinco) dias, poderá a CONTRATADA optar pela cobrança do débito ou rescisão do presente contrato, cancelando, de imediato em qualquer dos casos, a prestação dos serviços de monitoramento independentemente de qualquer aviso ou notificação, ficando, ainda a CONTRATANTE obrigada a restituir os equipamentos locados, disponibilizando seu(s) veículo(s) para desinstalação do(s) equipamento(s), sob pena de pagar uma multa contratual equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato (locação+serviço), pela indevida retenção e não restituição do bem locado. CLÁUSULA TERCEIRA – O prazo de duração do presente contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de sua assinatura. 1º Em caso de desistência por parte da CONTRATANTE antes de completar o prazo contratual, esta ficará obrigada a devolver o equipamento instalado, assim como obrigada ao pagamento de multa equivalente a 30% (trinta por cento) das parcelas mensais (locação+serviço) restantes até o prazo final do contrato, por cada veículo. 2º A CONTRATANTE ao término do prazo contratual terá direito de optar pela renovação do contrato por igual período, ajustado o novo preço e condições por escrito.

3º - O presente instrumento vigerá por um ano, a contar da data da assinatura do TERMO DE CONTRATAÇÃO, com renovação automática por igual período, podendo ser rescindido em qualquer tempo não cabendo indenização ou ônus de qualquer natureza à ambas as partes. CLÁUSULA QUARTA – São obrigações da CONTRATADA:

a) Prestar os serviços de rastreamento/monitoramento de forma contínua e ininterrupta, através da web, 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante a vigência do contrato;

b) Fornecer e instalar os equipamentos locados nos veículos da CONTRATANTE e substituí-los em caso de falhas ou defeitos;

c) Desinstalar, gratuitamente, os equipamentos locados ao término contrato;

d) Dar assistência técnica, manutenção e garantia dos equipamentos enquanto estiver em vigor o contrato;

e) Disponibilizar para o cliente os serviços web (Ferramenta de Rastreamento/Monitoramento) contratados.

CLÁUSULA QUINTA – São obrigações da CONTRATANTE: Pagar o valor dos serviços e da locação dos bens nas datas dos seus respectivos vencimentos. Os valores devidos poderão ser cobrados através de boleto bancário ou qualquer outra forma definida pela CONTRATADA; Informar imediatamente a CONTRATADA, quaisquer acontecimentos em seus veículos, provenientes de falhas ou defeitos, para que esta possa proceder com as providências necessárias para dirimir os eventuais problemas; Fornecer a CONTRATADA todas as informações que a mesma vier julgar necessárias para o melhor desempenho dos serviços objeto do presente, mantendo-as sempre atualizadas e respeitando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, estando isenta a CONTRATADA de quaisquer responsabilidades decorrentes de eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE por falta de atualização dessas informações; Responsabilizar-se pelo valor dos equipamentos locados em caso de verificação de qualquer evento externo que destrua total ou parcialmente os mesmos ou que impossibilite a sua restituição, mesmo que decorrente de caso fortuito ou força maior, ressarcindo a CONTRATADA a quantia de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) por equipamento; Restituir os equipamentos locados ao término do contrato, disponibilizando seu (s) veículo (s) para desinstalação, no prazo máximo de 10 (dez) dias, após o término do período de vigência do contrato, sob pena de pagamento da quantia estipulada na anterior, sem prejuízo da busca e apreensão dos equipamentos; Restituir os equipamentos locados em caso de venda ou transferência dos veículos, disponibilizando seu (s) veículo(s) para desinstalação, sob pena de pagamento da quantia estipulada na alínea “d”, sem prejuízo da busca e apreensão dos equipamentos; Cumprir com o cronograma de instalação dos equipamentos alugados, respeitando a quantidade especificada no verso desse documento. CLÁUSULA SEXTA – A CONTRATADA não será responsável por qualquer falha, atraso ou interrupção na prestação dos serviços, proveniente de caso fortuito, força maior, queda no sinal de telefonia celular, limitações de serviço de telefonia celular, congestionamento de linha, áreas de sombra, utilização inadequada ou indevida do sistema por parte da CONTRATANTE, ou ainda quaisquer outras causas fora de controle da CONTRATADA. CLÁUSULA SÉTIMA – A CONTRATADA não se responsabiliza em caso de roubo, furto ou quaisquer tipos de danos causados ao veículo e ao equipamento AVL, uma vez que os equipamentos instalados visam minimizar os riscos, não impedindo, portanto, a ocorrência desses acontecimentos e, como não possui natureza de seguro, fica facultada à CONTRATANTE adquirir seguro de sua escolha para cobrir os riscos, independentemente do Rastreamento/Monitoramento Veicular. 1º Não tendo agido com culpa ou dolo comprovado, em hipótese alguma a CONTRATADA poderá vir a ser responsabilizada por perdas e danos, lucros cessantes ou reclamação de toda espécie oriundos de eventos de qualquer natureza, nas hipóteses de: Falhas ou mau funcionamento dos equipamentos e seus periféricos ou dispositivos de segurança, ou mesmo do programa de computador que impliquem incorreta interpretação ou processamento de dados pelo sistema de rastreamento, ainda que ele continue a funcionar corretamente após aquela ocorrência; Não utilização ou não disponibilidade de qualquer recurso ou dispositivo do equipamento em virtude do não reconhecimento, interpretação ou processamento de dados causados por ações ou omissões do CONTRATANTE, de prepostos seu ou de terceiros quaisquer, ou ainda pela utilização indevida, inadequada, inábil ou em desacordo com as instruções e condições contidas neste contrato e seus anexos, quanto manuseio dos equipamentos e dispositivos;

Falha, atraso ou interrupção na prestação dos serviços de informação, via web, provenientes de queda do sinal de satélite, de radiofreqüência ou de telefonia celular; ou limitações de serviços de responsabilidade exclusiva das operadoras de sinais de satélite, rádio-freqüência ou telefonia celular; Intervenção de qualquer espécie de Agência reguladora, do Poder Público ou de terceiros sem vínculo direto com o CONTRATANTE; Interrupções, atrasos ou defeitos nas transmissões, sejam por satélite, radiofrequência ou telefonia celular, bem como quando estas forem causadas por falhas técnicas ou defeitos no aparelho, ou ainda, por motivos de força maior ou caso fortuito, incluindo, a título exemplificativo, enchentes, incêndios, greves, tumultos, atuação Contrato nº SSAT – (continuação)

das autoridades governamentais/ agências reguladoras ou outras causas fora do controle da

CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA – São de inteira responsabilidade da CONTRATANTE, na esfera civil e penal, as consequências que por ventura possam surgir em razão da utilização indevida das informações recebidas dos equipamentos, em caso de emergência. CLÁUSULA NONA – O presente contrato poderá ser automaticamente rescindido a qualquer momento independentemente de interpelação, notificação ou aviso, ressalvado às partes o recebimento de eventuais valores e multas pendentes de uma a outra, nas seguintes hipóteses:

a) Descumprimento de qualquer das obrigações e deveres das partes ora assumidos, inclusive, e especialmente, as obrigações relativas à quantidade de veículos rastreados e ao prazo contratual;

b) Em caso de alienação, transferência ou venda dos veículos pela CONTRATANTE, total ou parcialmente;

c) Ocorrendo caso fortuito ou força maior que impeça a prestação dos serviços;

d) Decorridos 30 (trinta) dias da desativação dos equipamentos, em razão de perda, extravio ou qualquer forma de subtração da posse ou do seu controle direto pela CONTRATANTE, não tendo ele sido recuperado ou substituído;

Se constatado que a CONTRATANTE modificou indevidamente as características técnicas do terminal móvel com prejuízo ao serviço de monitoramento ou, sendo-lhe solicitada, recusou-se a sanar tal irregularidade; Em decorrência da utilização do serviço de forma fraudulenta ou de maneira distinta daquelas estipuladas neste contrato; A CONTRATANTE não mantiver atualizado, junto à CONTRATADA, seus dados cadastrais, notadamente os necessários à sua imediata localização em caso de emergência; A CONTRATANTE deixar de pagar as prestações avençadas no prazo de 05 (cinco) dias após vencimento originário, oportunidade em que a CONTRATADA bloqueará os serviços, sem prejuízo da obrigação da CONTRATANTE ressarcir os equipamentos locados e as perdas e danos que venham a ser apuradas, além das multas contratuais previstas neste instrumento; A CONTRATANTE utilizar os serviços em desacordo com o presente contrato ou omitir informações de interesse da CONTRATADA e necessárias à execução dos serviços prestados; Qualquer das partes ter declarada falência, concessão de concordata ou recuperação judicial, dissolução judicial ou se tomar insolvente; CLÁUSULA DÉCIMA - Fica vedado à CONTRATANTE, seus prepostos ou terceiros por ele designados, a execução de serviços de manutenção, reparo e/ou quaisquer modificações dos dispositivos e equipamentos locados sem a prévia e expressa autorização escrita da CONTRATADA. Eventualmente, se tal vier a ser concedida, a execução dos serviços só poderá ser realizada sob a estrita supervisão e orientação da CONTRATADA. O mesmo se aplica na hipótese da CONTRATANTE desejar instalar dispositivos adicionais aos fornecidos pela CONTRATADA, pelo que arcará a CONTRATANTE com os respectivos custos, e tal deverá ocorrer sob orientação e supervisão daquela, de modo a evitar interferências ou danos ao perfeito funcionamento do sistema de rastreamento/ monitoramento. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Exceto quando forem aplicáveis as penalidades e multa específicas previstas neste instrumento, a infração de qualquer outra cláusula ou condição ora pactuada ensejará a aplicação de multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– Propriedade dos veículos. A CONTRATANTE declara expressamente ser a proprietária dos veículos, e reconhece que isto é condição necessária e está compreendida dentre os requisitos de validade e eficácia para a prestação dos serviços, assumindo total e expressa responsabilidade, sob as penas da lei, pela veracidade da declaração ora prestada e conseqüências dela advindas. Tolerância. Qualquer tolerância das partes em relação às cláusulas e condições do presente instrumento, ou mesmo o retardamento da exigibilidade de direitos, não importará em precedente, novação ou alteração, cujos termos continuarão exigíveis a qualquer tempo. Comunicações. Todas as comunicações, notificações ou avisos decorrentes do presente instrumento deverão ser leitos por correspondência protocolada ou por fax devidamente recepcionado. Sucessões. O presente instrumento obriga as partes signatárias, seus sucessores e herdeiros, em todas as suas cláusulas, termos e condições, respondendo a parte infratora pelas custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações cabíveis no caso de procedimento judicial, facultado ainda à parte inocente considerar este contrato imediatamente rescindido, cabendo à parte infratora as perdas e danos (morais e materiais) que forem apurados. Cessões. Ficam vedadas às partes emissões de títulos de qualquer natureza em decorrência dos direitos de crédito oriundos deste contrato, mesmo que parciais, os quais só poderão ser exigidos na eventualidade de inadimplemento, mediante a via executiva própria. Fica também vedada a transferência do próprio contrato, ou cessão dos direitos e obrigações nele previstos, no todo ou em parte, a título oneroso ou não. Nulidade. A nulidade total ou parcial de qualquer cláusula ou condição prevista neste instrumento e seus anexos não afetará nem desobrigará o cumprimento das demais, que continuarão vigentes em todos os seus efeitos. Alterações. Qualquer alteração nas disposições contidas no presente contrato somente terá validade e eficácia se devidamente formalizada mediante aditamento contratual escrito firmado pelos representantes legais das partes. Fica expressamente pactuado que compromissos ou acordos verbais não obrigarão as partes, sendo considerados inexistentes para os fins deste contrato. Validade do documento. As partes garantem e declaram que a assinatura e formalização deste contrato foram devidamente autorizadas por todos os respectivos atos societários, pelo que, assinado e formalizado, constituirá obrigação legal, válida e vinculativa das partes, exeqüível de acordo com os seus termos e legislação pertinente. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – As partes concordam em submeter qualquer litígio resultante da

execução ou interpretação deste contrato à arbitragem, perante e em conformidade com as regras do

Conselho Arbitral da Bahia – CAB, ou entidade arbitral indicada pelo CAB, mediante árbitro único

designado de comum acordo pelas partes, sendo a arbitragem realizada e a sentença proferida em

Salvador, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sendo as despesas devidas de responsabilidade da

parte que der causa à demanda.

As partes elegem o Foro da Comarca de Itabuna-ba, com o fim exclusivo de apoiar a realização da

arbitragem, bem como a execução ou exame de sua sentença, renunciando a qualquer outro foro, por

mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo com todas as cláusulas, firmam o presente instrumento, por si e eventuais sucessores, em duas (2) vias de igual teor, para um só efeito, com vigência a partir da data de sua assinatura.

CONTRATADA: ______________________________________________ CONTRATANTE:______________________________________________