Detalhamento da Sistemática

Detalhamento da Sistemática

LEILÃO nº 08/2014 – ANEEL

DETALHAMENTO DA SISTEMÁTICA

6º LEILÃO PARA CONTRATAÇÃO DE ENERGIA DE RESERVA

Detalhamento da Sistemática – Edital de Leilão nº 08/2014-ANEEL

Versão 14/10/2014

1


ÍNDICE

CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 3

CAPÍTULO 2. DEFINIÇÕES E ABREVIAÇÕES 4

CAPÍTULO 3. INFORMAÇÕES GERAIS 14 3. 1. Organização e Auditoria do LEILÃO 14 3. 2. Horário do LEILÃO e duração de suas etapas 14 3. 3. Características Gerais do LEILÃO 15 3. 4. Acesso ao SISTEMA e preparação para participação no LEILÃO 18

CAPÍTULO 4. CONFIGURAÇÃO DO LEILÃO 20 4. 1. Configuração de Dados 20 4. 2. Informações Disponíveis 21 4. 3. Preparação para o LEILÃO 24

CAPÍTULO 5. PRIMEIRA FASE ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 5.1. Características da PRIMEIRA FASE Erro! Indicador não definido. 5.2. ETAPA INICIAL DA PRIMEIRA FASE Erro! Indicador não definido.

CAPÍTULO 6. SEGUNDA FASE ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. 6.1. ETAPA UNIFORME 25 6.2. ETAPA DISCRIMINATÓRIA 29

CAPÍTULO 7. ENCERRAMENTO E CELEBRAÇÃO DOS CERS 31 7.1. Encerramento 31


Versão 14/10/2014

2


C a p í t u l o 1 . I N T R O D U Ç Ã O

Este documento, denominado DETALHAMENTO DA SISTEMÁTICA, foi preparado para orientar os interessados em participar do LEILÃO, e tem por finalidade detalhar suas regras e seu mecanismo, estabelecidos pela Portaria MME nº 377, de 29 de julho de 2014, de acordo com o Edital de Leilão nº 08/2014-ANEEL.

Nos termos do §2º do art. 1º da Resolução Homologatória ANEEL nº 1807, de 30 de setembro de 2014, o presente DETALHAMENTO DA SISTEMÁTICA poderá ser alterado pela Superintendência de Estudos do Mercado – SEM/ANEEL, devendo os PARTICIPANTES serem notificados de todas as modificações realizadas, por meio do site da ANEEL (www.aneel.gov.br) e/ou do site da CCEE (www.ccee.org.br).


Versão 14/10/2014

3


C a p í t u l o 2 . D E F I N I Ç Õ E S E A B R E V I A Ç Õ E S

São reproduzidas a seguir algumas definições e abreviações utilizadas neste DETALHAMENTO DA SISTEMÁTICA, sendo que, em alguns casos, tais definições e abreviações foram simplificadas ou estendidas. Eventuais definições e abreviações não relacionadas aqui constam do EDITAL e seus Anexos.

I - Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL: autarquia sob regime especial instituída pela Lei nº 9.427, de 1996, modificada pela Lei nº 10.848, de 2004, responsável pela regulação, controle e fiscalização dos serviços e instalações de energia elétrica;

II - AGENTE CUSTODIANTE: instituição financeira responsável pelo recebimento, custódia e eventual execução das GARANTIAS;

III - AUDITOR: empresa designada pela ENTIDADE COORDENADORA como responsável por assegurar que o LEILÃO seja conduzido de acordo com as regras estabelecidas no EDITAL, na SISTEMÁTICA e neste DETALHAMENTO DA SISTEMÁTICA;

IV - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE: pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que atua sob autorização do Poder Concedente e regulação e fiscalização da ANEEL, segundo a CONVENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, possuindo a atribuição de celebrar os contratos associados à ENERGIA DE RESERVA, nos termos do Decreto nº 5.177, de 12 de agosto de 2004, com redação dada pelo Decreto nº 6.353, de 16 de janeiro de 2008;

V - CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO - CIE: código alfa-numérico de identificação do EMPREENDIMENTO;

VI - Comissão Especial de Licitação - CEL: Comissão Especial de Licitação da ANEEL constituída para coordenar os processos relativos ao LEILÃO;


Versão 14/10/2014

4


VII - CONTRATO DE ENERGIA DE RESERVA - CER: aquele celebrado entre os agentes vendedores nos Leilões de Compra de Energia de Reserva e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, como a representante dos agentes de consumo, incluindo os consumidores livres, aqueles previstos no art. 26, § 5º, da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e os autoprodutores, nos termos do art. 2º do Decreto nº 6.353, de 16 de janeiro de 2008;

VIII - DECREMENTO: valor, expresso em Reais por megawatt-hora (R$/MWh), com duas casas decimais, que subtraído do PREÇO CORRENTE em uma determinada RODADA, representará o PREÇO DE LANCE para a RODADA subsequente;

IX - DIRETRIZES: diretrizes do Ministério de Minas e Energia para a realização do LEILÃO;

X - EDITAL: documento emitido pela ANEEL que estabelece as regras do LEILÃO;

XI - EMPREENDIMENTO: central de geração de energia elétrica habilitado tecnicamente pela EPE, conforme diretrizes do MME, e cujo PROPONENTE VENDEDOR esteja apto a participar do LEILÃO, conforme condições estabelecidas no EDITAL;

XII - EMPREENDIMENTO COM OUTORGA: EMPREENDIMENTO com outorga de autorização da ANEEL que não tenha entrado em operação comercial, nos termos do EDITAL;

XIII - EMPREENDIMENTO SEM OUTORGA: EMPREENDIMENTO novo ou ampliação de empreendimento existente, nos termos do EDITAL;

XIV - ENERGIA CONTRATADA: montante de energia associada à obrigação contratual do VENDEDOR, nos termos do CER, conforme número de LOTES negociados no LEILÃO, expresso em MW médios;

XV - ENERGIA DE RESERVA: energia elétrica destinada ao aumento da segurança no fornecimento de energia elétrica ao Sistema Interligado Nacional – SIN, nos termos do Decreto nº 6.353, de 16 de janeiro de 2008;


Versão 14/10/2014

5


XVI - ENERGIA HABILITADA: montante de energia, expresso em LOTES, associado a um EMPREENDIMENTO que esteja habilitado tecnicamente pela EPE e cujo PROPONENTE VENDEDOR esteja apto a participar do LEILÃO;

XVII - ENTIDADE COORDENADORA: ANEEL, que terá como função exercer a coordenação do LEILÃO, nos termos do art. 1º do Decreto nº 6.353, de 16 de janeiro de 2008;

XVIII - ENTIDADE ORGANIZADORA: CCEE, entidade responsável pelo planejamento e execução de procedimentos inerentes ao LEILÃO, por delegação da ENTIDADE COORDENADORA, nos termos do Despacho ANEEL nº 2865, de 13 de setembro de 2012;

XIX - EPE: Empresa de Pesquisa Energética, instituída nos termos da Lei nº 10.847, de 15 de março de 2004, que tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética, entre outras;

XX - ETAPA: ETAPA UNIFORME e ETAPA DISCRIMINATÓRIA;

XXI - ETAPA DISCRIMINATÓRIA: período para submissão de LANCES pelos PROPONENTES VENDEDORES para quantidades de LOTES definidas ao término da ETAPA UNIFORME;

XXII - ETAPA UNIFORME: período para submissão de LANCES pelos PROPONENTES VENDEDORES ao PREÇO DE LANCE;

XXIII - FATOR MULTIPLICADOR DA QUANTIDADE: fator aplicado às quantidades expressas em LOTES para serem transformadas em MW médio;


Versão 14/10/2014

6


XXIV - FATOR DE REFERÊNCIA: fator inserido no SISTEMA pelo REPRESENTANTE DO MME, que será utilizado na determinação da OFERTA DE REFERÊNCIA DO PRODUTO e no cálculo da QUANTIDADE DEMANDADA DO PRODUTO, caso a QUANTIDADE TOTAL OFERTADA na primeira RODADA da ETAPA UNIFORME seja superior a zero;

XXV - GARANTIA FÍSICA: quantidade máxima de energia e potência, expressa em MWmédio, definida pelo MME no ponto de conexão do EMPREENDIMENTO, que poderá ser utilizada pelo PROPONENTE VENDEDOR para comercialização por meio de contratos, observada as Regras e Procedimentos de Comercialização;

XXVI - GARANTIAS DE PARTICIPAÇÃO: valor a ser aportado junto ao AGENTE CUSTODIANTE pelos PROPONENTES VENDEDORES, no valor correspondente a 1% (um por cento) do VALOR DO INVESTIMENTO, no caso de EMPREENDIMENTOS SEM OUTORGA, ou a R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada LOTE DE ENERGIA a ser ofertado, no caso de EMPREENDIMENTOS COM OUTORGA, nos termos do EDITAL;

XXVII - HORÁRIO DO SISTEMA: hora de referência oficial do SISTEMA, que deverá ser observada pelos PROPONENTES VENDEDORES durante o decorrer do LEILÃO, a qual tomará por base o horário oficial de Brasília;

XXVIII - LANCE: ato irretratável e irrevogável, praticado pelo PROPONENTE VENDEDOR, que consiste na:

a. oferta de quantidade de LOTES, na primeira RODADA da ETAPA UNIFORME;

b. confirmação de LOTES nas RODADAS da ETAPA UNIFORME, com exceção da primeira RODADA; e

c. oferta de preço na ETAPA DISCRIMINATÓRIA;

XXIX - LANCE VÁLIDO: LANCE aceito pelo SISTEMA;

XXX - LASTRO PARA VENDA: montante de energia disponível para venda no LEILÃO expresso em LOTES, associado a um determinado EMPREENDIMENTO, limitado à: ENERGIA HABILITADA, GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO aportada e GARANTIA FÍSICA do


Versão 14/10/2014

7


EMPREENDIMENTO subtraída o MONTANTE DE CONSUMO INTERNO E PERDAS NA REDE BÁSICA;

XXXI - LEILÃO: processo licitatório para compra de energia elétrica, regido pelo EDITAL e seus documentos correlatos;

XXXII - LOTE: montante de energia elétrica igual a 0,1 MW médio, que representa a menor parcela do PRODUTO, expresso em números inteiros, conforme estabelecido no EDITAL;

XXXIII - LOTE ATENDIDO: LOTE que esteja associado a um PREÇO DE LANCE igual ou inferior ao PREÇO CORRENTE na ETAPA UNIFORME ou que seja necessário para o atendimento da QUANTIDADE TOTAL DEMANDADA na ETAPA DISCRIMINATÓRIA ;

XXXIV - LOTE EXCLUÍDO: LOTE retirado da competição por decisão do PROPONENTE VENDEDOR, durante as rodadas da ETAPA UNIFORME;

XXXV - LOTE NÃO ATENDIDO: LOTE que, após a RODADA da ETAPA DISCRIMINATÓRIA, enquadre-se pelo menos, numa das seguintes condições:

a. estar associado a um PREÇO DE LANCE superior ao PREÇO CORRENTE; ou

b. que ultrapasse a QUANTIDADE DEMANDADA de um determinado PRODUTO e não esteja associado ao LANCE que complete a QUANTIDADE DEMANDADA desse PRODUTO;

XXXVI - MONTANTE DE CONSUMO INTERNO E PERDAS NA REDE BÁSICA: quantidade de ENERGIA que não poderá ser comercializada no LEILÃO, expressa em LOTES, definida pelo PROPONENTE VENCEDOR por sua conta e risco, para contemplar, quando couber, consumo interno do EMPREENDIMENTO e estimativa de perdas elétricas na Rede Básica até o Centro de Gravidade do Submercado, nos termos das Regras de Comercialização;

XXXVII - MME: Ministério de Minas e Energia;


Versão 14/10/2014

8


XXXVIII - OBSERVADOR: público em geral, para os quais serão colocadas à disposição determinadas informações durante o LEILÃO por meio do site www.ccee.org.br;

XXXIX - OFERTA DE REFERÊNCIA DO PRODUTO: quantidade de LOTES calculada pelo SISTEMA, a partir do FATOR DE REFERÊNCIA a ser aplicado à QUANTIDADE TOTAL DEMANDADA na ETAPA UNIFORME;

XL - ONS: Operador Nacional do Sistema Elétrico, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, instituída mediante Autorização do Poder Concedente, fiscalizada e regulada pela ANEEL, conforme a Lei nº. 9.648, de 27 de maio de 1998, modificada pela Lei nº. 10.848, 15 de março de 2004, sendo responsável pela coordenação, supervisão e controle da operação da geração e transmissão de energia elétrica no SIN, integrado por titulares de Concessão, Permissão, Autorização e por consumidores;

XLI - OPERADOR DO SISTEMA: empresa contratada pela ENTIDADE ORGANIZADORA como responsável por desenvolver e manter o SISTEMA em pleno funcionamento durante o decorrer do LEILÃO;

XLII - PARÂMETRO DE DEMANDA: parâmetro, inserido no SISTEMA pelo REPRESENTANTE DO MME, que será utilizado para determinação da QUANTIDADE TOTAL DEMANDADA na ETAPA UNIFORME;

XLIII - PARTICIPANTES: PROPONENTES VENDEDORES;

XLIV - PERCENTUAL PARA VALIDAÇÃO DE LANCE: percentual de 10% (dez por cento), que será aplicado sobre o PREÇO CORRENTE, sendo que o valor obtido desta operação, subtraído do PREÇO CORRENTE, servirá como alerta para confirmação caso o PROPONENTE VENDEDOR venha a submeter LANCE com PREÇO DE LANCE inferior a este valor;

XLV - PERÍODO DE ENTREGA DA ENERGIA CONTRATADA: corresponde ao intervalo de 01/10/2017 a 30/09/2037 definido no CER;


Versão 14/10/2014

9

http://www.ccee.org.br/


XLVI - PLD: Preço de Liquidação de Diferenças, calculado periodicamente pela CCEE, nos termos do art. 57 do Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004;

XLVII - POTÊNCIA: potência habilitada de cada EMPREENDIMENTO, nos termos da Habilitação Técnica realizada pela EPE, expressa em MW;

XLVIII - PREÇO CORRENTE: valor calculado pelo SISTEMA, expresso em Reais por megawatt-hora (R$/MWh), que corresponde:

a. PREÇO INICIAL do PRODUTO na primeira RODADA da ETAPA UNIFORME;

b. PREÇO DE LANCE da RODADA anterior, a partir da segunda RODADA da ETAPA UNIFORME;

c. PREÇO CORRENTE da última RODADA da ETAPA UNIFORME, no início da ETAPA DISCRIMINATÓRIA; e

d. ao preço associado ao LANCE que complete o atendimento à QUANTIDADE DEMANDADA DO PRODUTO ao término da ETAPA DISCRIMINATÓRIA;

XLIX - PREÇO DE LANCE: valor, expresso em Reais por Megawatt-hora (R$/MWh), correspondente à submissão de novos LANCES, que deverá ser:

a. igual ao PREÇO INICIAL do PRODUTO na primeira RODADA da ETAPA UNIFORME;

b. igual ao PREÇO CORRENTE do PRODUTO subtraído do DECREMENTO, a partir da segunda RODADA da ETAPA UNIFORME; e

c. menor ou igual ao menor valor entre o PREÇO CORRENTE do PRODUTO e o último LANCE VÁLIDO na ETAPA DISCRIMINATÓRIA;

L - PREÇO INICIAL: preço máximo de aquisição de cada PRODUTO, conforme definido no item 10.4 do EDITAL;

a) Preço Inicial do produto quantidade (fonte eólica): R$ 144,00/MWh (reais por megawatt-hora);

b) Preço Inicial do produto quantidade (fonte solar): R$ 262,00/MWh (reais por megawatt-hora);


Versão 14/10/2014

10


c) Preço Inicial do produto quantidade (fonte biomassa): R$ 169,00/MWh

(reais por megawatt-hora).

LI - PREÇO DE VENDA FINAL: é o valor, expresso em Reais por Megawatt-hora (R$/MWh), que constará nas cláusulas comerciais dos CER;

LII - PRODUTO: energia elétrica negociada no LEILÃO, que será objeto de CER diferenciado por tipo de fonte energética nos termos das DIRETRIZES e do EDITAL;

LIII - PRODUTO BIOMASSA: PRODUTO com negociação de EMPREENDIMENTO A BIOMASSA;

LIV - PRODUTO EÓLICA: PRODUTO com negociação de EMPREENDIMENTO EÓLICO;

LV - PRODUTO SOLAR: PRODUTO com negociação de EMPREENDIMENTO SOLAR;

LVI - PROPONENTE VENDEDOR: empreendedor apto a participar e a ofertar energia no LEILÃO, nos termos do EDITAL;

LVII - QUANTIDADE DESEJADA DE ENERGIA DE RESERVA DO PRODUTO: montante de energia elétrica por PRODUTO, expresso em MW médio e convertido em LOTES, que se pretende adquirir no LEILÃO, inserido pelo REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA com base em estudo elaborado pela EPE;

LVIII - QUANTIDADE DESEJADA DE ENERGIA DE RESERVA TOTAL: montante total de energia elétrica, expresso em MW médio e convertido em LOTES, que se pretende adquirir no LEILÃO, inserido pelo REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA com base em estudo elaborado pela EPE;


Versão 14/10/2014

11


LIX - QUANTIDADE DEMANDADA DO PRODUTO: montante de energia elétrica da QUANTIDADE DEMANDADA TOTAL alocado a cada PRODUTO, expresso em número de LOTES;

LX - QUANTIDADE DEMANDADA TOTAL: montante de energia elétrica, expresso em número de LOTES, calculado na primeira RODADA da ETAPA UNIFORME nos termos das DIRETRIZES DA SISTEMÁTICA e do DETALHAMENTO DA SISTEMÁTICA;

LXI - QUANTIDADE TOTAL OFERTADA: soma de todos os LOTES de LANCES VÁLIDOS ofertados;

LXII - REPRESENTANTE DA EPE: pessoa(s) indicada(s) pela EPE para inserção de dados referentes ao LEILÃO no SISTEMA;

LXIII - REPRESENTANTE DO MME: pessoa(s) indicada(s) pelo MME para inserção de dados referentes ao LEILÃO no SISTEMA;

LXIV - RESPONSÁVEL OPERACIONAL ou REPRESENTANTE: até 03 (três) responsáveis operacionais nomeados pelos PROPONENTES VENDEDORES para participar da SIMULAÇÃO e do LEILÃO, para fins de acesso ao SISTEMA e submissão de LANCE, nos termos do EDITAL;

LXV - RODADA: período para submissão de LANCES pelos PROPONENTES VENDEDORES e para processamento pelo SISTEMA;

LXVI - SIMULAÇÃO: sessão de simulação do LEILÃO;

LXVII - SISTEMA: sistema eletrônico utilizado para a realização do LEILÃO, mediante o emprego de recursos de tecnologia da informação e disponibilizado pela Rede Mundial de Computadores;

LXVIII - SISTEMÁTICA: anexo à Portaria MME nº 377, de 29 de julho de 2014;


Versão 14/10/2014

12


LXIX - SIN: Sistema Interligado Nacional que corresponde às instalações responsáveis pelo suprimento de energia elétrica a todas as regiões do país, interligadas eletricamente;

LXX - SUBMERCADO: divisão do SIN para a qual é estabelecido PLD específico e cujas fronteiras são definidas em razão da presença e duração de restrições relevantes de transmissão aos fluxos de energia elétrica no SIN;

LXXI - TEMPO PARA INSERÇÃO DE LANCE: período durante o qual os PROPONENTES VENDEDORES poderão submeter os seus LANCES para validação pelo SISTEMA em cada RODADA do LEILÃO;

LXXII - TIPO DE EMPREENDIMENTO (ou simplesmente TIPO): informação associado ao fato de o EMPREENDIMENTO ter ou não ter outorga, nos termos do EDITAL. O EMPREENDIMENTO pode ser do TIPO:

a. ECO – EMPREENDIMENTO COM OUTORGA,

b. ESO – EMPREENDIMENTO SEM OUTORGA;

LXXIII - VALOR DO INVESTIMENTO: valor de investimento, expresso em Reais, informado à EPE para implantação do EMPREENDIMENTO;

LXXIV - VENCEDOR: PROPONENTE VENDEDOR que tenha LOTES efetivamente negociados ao término do LEILÃO;

LXXV - VENDEDORA – Empreendedor que realizar a inscrição no LEILÃO e aportar garantia de participação, nos termos do Edital.


Versão 14/10/2014

13


C a p í t u l o 3 . I N F O R M A Ç Õ E S G E R A I S

3. 1. Organização e Auditoria do LEILÃO

3.1.1. O LEILÃO será realizado pela CCEE, na condição de ENTIDADE ORGANIZADORA, e supervisionado pela ENTIDADE COORDENADORA, na forma descrita neste DETALHAMENTO DA SISTEMÁTICA e conforme o EDITAL.

3.1.2. A ENTIDADE ORGANIZADORA designará um OPERADOR DO SISTEMA, o qual será responsável pelo desenvolvimento e manutenção do SISTEMA.

3.1.3. A ENTIDADE COORDENADORA designará um AUDITOR responsável por assegurar que o LEILÃO seja conduzido de acordo com as regras estabelecidas no EDITAL, na SISTEMÁTICA, neste DETALHAMENTO DA SISTEMÁTICA e atos emitidos pela ENTIDADE COORDENADORA ou pela CEL.

3.1.4. Todas as informações inseridas no SISTEMA serão passíveis de auditoria.

3.1.5. Durante o LEILÃO e por um período não inferior a dezoito meses após o encerramento do LEILÃO, a ENTIDADE ORGANIZADORA, o OPERADOR DO SISTEMA e o AUDITOR deverão tratar todas as informações relacionadas ao LEILÃO de forma confidencial, exceto aquelas especificadas nos itens 4.2.4 e 4.2.6, ou caso a divulgação seja exigida por determinação legal.

3. 2. Horário do LEILÃO e duração de suas etapas

3.2.1. O horário previsto para início do LEILÃO e o período de duração das RODADAS do LEILÃO serão informados pela CEL, por meio de Comunicado Relevante.

3.2.2. Todas as referências de horários deverão ser feitas considerando-se o HORÁRIO DO SISTEMA.

3.2.3. Iniciado o LEILÃO, não haverá prazo para seu encerramento.

3.2.4. O LEILÃO poderá ser temporariamente suspenso, em decorrência de fatos supervenientes, a critério da ENTIDADE COORDENADORA.

3.2.5. Durante as suspensões, as informações relativas aos PROPONENTES VENDEDORES permanecerão disponíveis, porém novos LANCES não poderão ser submetidos.


Versão 14/10/2014

14


3.2.6. A ENTIDADE COORDENADORA poderá alterar o período de duração de

quaisquer dos tempos definidos no decorrer do LEILÃO, mediante comunicação via SISTEMA aos PROPONENTES VENDEDORES.

3. 3. Características Gerais do LEILÃO

3.3.1. O LEILÃO será realizado via SISTEMA, mediante o emprego de recursos de tecnologia da informação disponibilizado pela Rede Mundial de Computadores – Internet, e será composto de duas ETAPAS, as quais se subdividem da seguinte forma:

(1) ETAPA UNIFORME: período no qual os PROPONENTES VENDEDORES poderão, a cada RODADA, submeter LANCES, para o(s) PRODUTO(S) em negociação, com quantidades associadas ao PREÇO DE LANCE da RODADA; e

(2) ETAPA DISCRIMINATÓRIA: período iniciado após a ETAPA UNIFORME, onde há submissão de apenas um LANCE, para o(s) PRODUTO(S) em negociação, com PREÇO DE LANCE associado à quantidade de LOTES classificada na ETAPA anterior;

3.3.2. São de responsabilidade exclusiva dos representantes dos PROPONENTES VENDEDORES a alocação e a manutenção dos meios necessários para a conexão, o acesso ao SISTEMA e a participação no LEILÃO, incluindo, mas não se limitando, meios alternativos de conexão e acesso por diferentes localidades.

3.3.3. No LEILÃO serão aceitas propostas para o PRODUTO QUANTIDADE, conforme estabelecido nas DIRETRIZES e definido no EDITAL.

3.3.4. Serão negociados os seguintes produtos:

(1) PRODUTO QTD-BIO-ER20: conjunto de LOTES de energia elétrica proveniente de EMPREENDIMENTO a BIOMASSA, objeto de CER na modalidade de contratação por quantidade de energia, com data de início do PERÍODO DE ENTREGA DA ENERGIA CONTRATADA estabelecida para 1º de outubro de 2017 e com prazo de duração de 20 (vinte) anos.

(2) PRODUTO QTD-UEE-ER20: conjunto de LOTES de energia elétrica proveniente de EMPREENDIMENTO EÓLICO, objeto de CER na modalidade de contratação por quantidade de energia, com data de início do PERÍODO DE ENTREGA DA ENERGIA CONTRATADA estabelecida para 1º de outubro de 2017 e com prazo de duração de 20 (vinte) anos.


Versão 14/10/2014

15


(3) PRODUTO QTD-UES-ER20: conjunto de LOTES de energia elétrica

proveniente de EMPREENDIMENTO SOLAR FOTOVOLTAICO, objeto de CER na modalidade de contratação por quantidade de energia, com data de início do PERÍODO DE ENTREGA DA ENERGIA CONTRATADA estabelecida para 1º de outubro de 2017 e com prazo de duração de 20 (vinte) anos.

3.3.5. O SISTEMA demonstrará para os PROPONENTES VENDEDORES a ETAPA em andamento.

3.3.6. Durante o LEILÃO, o LANCE deverá conter as seguintes informações:

(1) identificação do PROPONENTE VENDEDOR;

(2) identificação do EMPREENDIMENTO;

(3) quantidade de LOTES durante a ETAPA UNIFORME; e

(4) PREÇO DE LANCE durante a ETAPA DISCRIMINATÓRIA.

3.3.7. A quantidade de LOTES ofertada na primeira RODADA da ETAPA UNIFORME deverá ser igual ou inferior ao LASTRO PARA VENDA. Caso o EMPREENDEDOR não respeite os limites estabelecidos, o SISTEMA não considerará seu LANCE como LANCE VÁLIDO.

3.3.8. No cálculo do LASTRO PARA VENDA será descontado da GARANTIA FÍSICA o MONTANTE DE CONSUMO INTERNO E PERDAS DA REDE BÁSICA.

3.3.9. Na definição do MONTANTE DE CONSUMO INTERNO E PERDAS NA REDE BÁSICA, o PROPONENTE VENDEDOR deverá considerar, quando couber, o consumo interno da usina e as perdas elétricas até o centro de gravidade, sob pena de sujeitar-se às sanções decorrentes da apuração de insuficiência de lastro para venda de energia e potência, nos termos das Regras e Procedimentos de Comercialização, e à eventual redução dos montantes contratados no CER.

3.3.10. Na primeira RODADA UNIFORME, o PREÇO CORRENTE será igual ao PREÇO INICIAL do PRODUTO e, nas RODADAS subsequentes, será igual ao PREÇO DE LANCE da RODADA anterior.

3.3.11. Para a ETAPA UNIFORME, o SISTEMA disponibilizará o PREÇO DE LANCE e dará início ao TEMPO PARA INSERÇÃO DE LANCE.


Versão 14/10/2014

16


3.3.12. Cada RODADA da ETAPA UNIFORME será encerrada pelo andamento do

TEMPO PARA INSERÇÃO DE LANCE ou em um minuto após todos os PROPONENTES VENDEDORES inserirem seus LANCES, o que ocorrer primeiro.

3.3.13. Os LOTES não ofertados serão considerados como LOTES EXCLUÍDOS e não poderão ser submetidos em LANCES nas rodadas seguintes.

3.3.14. Nas RODADAS subsequentes à primeira RODADA da ETAPA UNIFORME, na submissão do LANCE, o PROPONENTE VENDEDOR poderá confirmar a quantidade de LOTES ofertada na primeira RODADA da ETAPA UNIFORME ou retirar a totalidade dos LOTES.

3.3.15. A ETAPA DISCRIMINATÓRIA será finalizada por decurso do TEMPO PARA INSERÇÃO DE LANCE ou em um minuto após todos os PROPONENTES VENDEDORES inserirem seus LANCES, o que ocorrer primeiro.

3.3.16. Em caso de empate de PREÇOS DE LANCE na ETAPA DISCRIMINATÓRIA, o desempate será realizado pela ordem crescente do montante ofertado, em LOTES, e, caso persista o empate, o desempate será realizado por seleção randômica.

3.3.17. Para que os EMPREENDIMENTOS apresentem ENERGIA HABILITADA é necessário que estejam habilitados tecnicamente pela EPE, e que seus PROPONENTES VENDEDORES estejam inscritos no LEILÃO e tenham aportado GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO, ou seja, estejam aptos a participar do LEILÃO, conforme estabelecido no EDITAL.

3.3.18. Não poderá ser negociada no LEILÃO energia proveniente de EMPREENDIMENTOS EÓLICOS que tenham suas GARANTIAS FÍSICAS comprometidas total ou parcialmente, e sua ENERGIA HABILITADA será nula.

3.3.19. Os EMPREENDIMENTOS e o PRODUTO serão identificados por intermédio do CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO e do CÓDIGO DO PRODUTO, respectivamente.

3.3.20. O EMPREENDIMENTO cujo proprietário for um consórcio participará nas mesmas condições dos demais EMPREENDIMENTOS.

3.3.21. Para cada EMPREENDIMENTO, a quantidade de LOTES ofertados na ETAPA UNIFORME deverá respeitar, cumulativamente, o limite máximo correspondente:

(1) ao LASTRO PARA VENDA; e


Versão 14/10/2014

17


(2) à quantidade de LOTES ofertada no LANCE anterior;

3.3.22. A quantidade de LOTES em um LANCE deverá ser expressa por meio de um número inteiro positivo.

3.3.23. Os LOTES relativos ao LANCE que complete a QUANTIDADE DEMANDADA do PRODUTO serão integralmente classificados como LOTES ATENDIDOS, mesmo que isso faça com que a quantidade de LOTES ATENDIDOS ultrapasse a QUANTIDADE TOTAL DEMANDADA para os PRODUTOS.

3. 4. Acesso ao SISTEMA e preparação para participação no LEILÃO

3.4.1. Cada PROPONENTE VENDEDOR poderá indicar, nos termos do EDITAL, até três RESPONSÁVEIS OPERACIONAIS para fins de acesso ao SISTEMA e submissão de LANCE no LEILÃO para o(s) EMPREENDIMENTO(S) para o(s) qual(is) estiver apto a participar do LEILÃO.

3.4.2. É de inteira responsabilidade dos PROPONENTES VENDEDORES e respectivos RESPONSÁVEIS OPERACIONAIS a observância do quantitativo de EMPREENDIMENTOS sob responsabilidade de um mesmo RESPONSÁVEL OPERACIONAL, frente à capacidade individual para operar o SISTEMA.

3.4.3. As senhas de acesso ao SISTEMA, a serem utilizadas na SIMULAÇÃO e no LEILÃO, bem como o endereço eletrônico de realização da SIMULAÇÃO e do LEILÃO, serão entregues aos RESPONSÁVEIS OPERACIONAIS, no ato de entrega dos “Formulários de Designação de Responsável Operacional”, cujo local e data serão informados no manual de aporte de garantia e cronograma, respectivamente.

3.4.4. As informações relativas ao Treinamento da Sistemática serão divulgadas por meio de Comunicado Relevante.

3.4.5. Relativamente à entrega das senhas e mediante confirmação do código localizador do EMPREENDIMENTO fornecido pela ANEEL na inscrição on-line, os PROPONENTES VENDEDORES receberão:

(1) o login ,para cada RESPONSÁVEL OPERACIONAL;

(2) a senha de acesso ao SISTEMA para cada RESPONSÁVEL OPERACIONAL;

(3) a senha para contato na central de atendimento exclusiva do leilão;


Versão 14/10/2014

18


(4) chaves de segurança necessárias para acesso ao SISTEMA;

(5) endereço eletrônico para a SIMULAÇÃO e o LEILÃO;

(6) instruções gerais sobre acesso ao SISTEMA.

3.4.6. As informações indicadas no item 3.4.5 serão entregues pessoalmente ao RESPONSÁVEL OPERACIONAL, munido dos “Formulários de Designação de RESPONSÁVEL OPERACIONAL”, em local e data informados por meio de Comunicado Relevante.

3.4.7. Durante o LEILÃO apenas o primeiro usuário que efetuar o acesso ao SISTEMA estará no “modo negociação” e poderá submeter LANCES. Os usuários adicionais que se conectarem posteriormente estarão apenas no “modo acompanhamento” e não poderão submeter LANCES.


Versão 14/10/2014

19


C a p í t u l o 4 . C O N F I G U R A Ç Ã O D O L E I L Ã O

4. 1. Configuração de Dados

4.1.1. A ENTIDADE ORGANIZADORA inserirá no SISTEMA, antes do início do LEILÃO, os seguintes dados:

(1) o PREÇO INICIAL para cada PRODUTO;

(2) o CÓDIGO DO PRODUTO;

(3) relação dos PROPONENTES VENDEDORES;

(4) relação dos EMPREENDIMENTOS:

(a) TIPO DO EMPREENDIMENTO;

(b) CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO – CIE;

(c) SUBMERCADO;

(5) os usuários indicados por cada PROPONENTE VENDEDOR como RESPONSÁVEL OPERACIONAL, respeitando eventual nomeação de representante (Termo de Representação);

(6) as GARANTIAS DE PARTICIPAÇÃO aportadas pelos PROPONENTES VENDEDORES, com base em informações fornecidas pelo AGENTE CUSTODIANTE;

(7) o TEMPO PARA INSERÇÃO DE LANCE;

(8) o PERCENTUAL PARA VALIDAÇÃO DE LANCE; e

(9) o FATOR MULTIPLICADOR DA QUANTIDADE.

4.1.2. O REPRESENTANTE DO MME inserirá no SISTEMA, antes do início do LEILÃO, os seguintes dados:

(1) o DECREMENTO da ETAPA UNIFORME;

(2) o FATOR DE REFERÊNCIA, o qual é expresso em número racional positivo com três casas decimais; e


Versão 14/10/2014

20


(3) o PARÂMETRO DE DEMANDA, o qual é expresso em número racional

positivo com três casas decimais.

(4) a QUANTIDADE DESEJADA DE ENERGIA DE RESERVA DO PRODUTO SOLAR;

(5) a QUANTIDADE DESEJADA DE ENERGIA DE RESERVA DO PRODUTO BIOMASSA; e

(6) a QUANTIDADE DESEJADA DE ENERGIA DE RESERVA TOTAL;

4.1.3. O REPRESENTANTE DA EPE inserirá no SISTEMA, antes do início do LEILÃO, os seguintes dados:

(1) o valor correspondente à GARANTIA FÍSICA, expresso em MW médio, para cada EMPREENDIMENTO;

(2) o valor correspondente à POTÊNCIA, expresso em MW, para cada EMPREENDIMENTO;

(3) o VALOR DO INVESTIMENTO, expresso em Reais, para cada EMPREENDIMENTO;

4.1.4. O representante da ENTIDADE COORDENADORA inserirá no SISTEMA, antes do início do LEILÃO, os valores correspondentes à ENERGIA HABILITADA (em LOTES) de cada EMPREENDIMENTO.

4. 2. Informações Disponíveis

4.2.1. O SISTEMA disponibilizará aos PROPONENTES VENDEDORES:

(1) RODADA e ETAPA em andamento;

(a) PREÇO DE LANCE do PRODUTO;

(2) PREÇO CORRENTE do PRODUTO;

(3) relação de seus respectivos EMPREENDIMENTOS habilitados, contendo:

(a) identificação do(s) EMPREENDIMENTO(S);

(b) quantidades associadas ao LANCE;

(c) LOTES EXCLUÍDOS;


Versão 14/10/2014

21


(d) LASTRO PARA VENDA;

(e) GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO associada ao(s) EMPREENDIMENTO(S);

(4) contador regressivo indicando o tempo para o final de cada RODADA;

(5) tabela de seus LANCES VÁLIDOS, contendo as seguintes informações:

(a) RODADA;

(b) LANCE;

(c) PREÇO DE LANCE;

(d) histórico com data e hora da submissão do LANCE VÁLIDO;

(e) mensagens enviadas pela ENTIDADE COORDENADORA a todos os PROPONENTES VENDEDORES; e

(f) mensagens enviadas automaticamente pelo SISTEMA.

4.2.2. O MME terá acesso às seguintes informações:

(1) indicação dos PROPONENTES VENDEDORES conectados ao SISTEMA e na tela de negociação;

(2) RODADA e ETAPA em andamento;

(3) situação do PRODUTO;

(4) QUANTIDADE DESEJADA DO PRODUTO SOLAR;

(5) QUANTIDADE DESEJADA DO PRODUTO BIOMASSA;

(6) QUANTIDADE DESEJADA TOTAL;

(7) OFERTA DE REFERÊNCIA dos PRODUTOS;

(8) PREÇO DE LANCE;

(9) PREÇO CORRENTE;

(10)QUANTIDADE TOTAL OFERTADA para cada PRODUTO;


Versão 14/10/2014

22


(11) DECREMENTO;

(12) contador regressivo indicando o tempo para o início e término de cada RODADA;

(13) quaisquer mensagens enviadas pela ENTIDADE COORDENADORA a todos os PROPONENTES VENDEDORES;

(14) mensagens enviadas automaticamente pelo SISTEMA;

(15) relação de EMPREENDIMENTOS cadastrados:

(a) identificação do EMPREENDIMENTO;

(b) valor aportado de GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO;

(c) LASTRO PARA VENDA;

(d) GARANTIA FÍSICA;

(e) POTÊNCIA;

(f) ENERGIA HABILITADA;

(16) relação de LANCES VÁLIDOS contendo, para cada LANCE da ETAPA UNIFORME:

(a) quantidade ofertada;

(b) TIPO DO EMPREENDIMENTO; e

(c) situação dos LOTES associados aos LANCES submetidos na RODADA DISCRIMINATÓRIA.

4.2.3. A CEL, a ENTIDADE COORDENADORA e a ENTIDADE ORGANIZADORA terão acesso às informações descritas no item 4.2.2, com exceção daquela estabelecidas nos subitens (4), (5) e (6).

4.2.4. Os OBSERVADORES terão acesso às seguintes informações durante o LEILÃO de cada PRODUTO:

(1) PREÇO INICIAL do PRODUTO;


Versão 14/10/2014

23


(2) ETAPA e RODADA em andamento;

(3) situação do LEILÃO (Em Andamento, Suspenso ou Encerrado);

(4) PREÇO CORRENTE do PRODUTO.

4.2.5. Ao término do LEILÃO, os VENDEDORES terão acesso a um relatório de suas negociações, contendo no mínimo as informações sobre:

(1) EMPREENDIMENTO;

(2) ENERGIA CONTRATADA;

(3) PREÇO DE VENDA de cada EMPREENDIMENTO;

4.2.6. Os OBSERVADORES terão acesso, ao término da negociação de cada PRODUTO, às seguintes informações:

(1) data e horário de início e término do LEILÃO;

(2) identificação do(s) VENDEDOR(ES);

(3) SUBMERCADO e TIPO DO EMPREENDIMENTO, para cada EMPREENDIMENTO;

(4) PREÇO DE VENDA de cada EMPREENDIMENTO;

(5) montantes totais de ENERGIA CONTRATADA e estimativa dos montantes negociados em megawatt-hora (MWh) e em Reais;

4. 3. Preparação para o LEILÃO

4.3.1. Durante período previamente definido por meio de Comunicado Relevante, os PROPONENTES VENDEDORES deverão acessar o SISTEMA de forma a validar os seguintes dados para cada EMPREENDIMENTO:

(1) identificação do EMPREENDIMENTO;

(2) TIPO DO EMPREENDIMENTO;

(3) valor da GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO aportada, expresso em Reais (R$);


Versão 14/10/2014

24


(4) GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO correspondente em LOTES para

EMPREENDIMENTOS COM OUTORGA;

(5) POTÊNCIA;

(6) GARANTIA FÍSICA;

(7) ENERGIA HABILITADA em LOTES; e

(8) LASTRO PARA VENDA em LOTES.

4.3.2. Caso verifique alguma divergência, o PROPONENTE VENDEDOR deverá, em prazo estipulado por meio de Comunicado Relevante, entrar em contato com a ENTIDADE ORGANIZADORA para que esta providencie eventuais correções dos dados.

4.3.3. A não manifestação do PROPONENTE VENDEDOR, até o prazo estabelecido, implicará sua concordância quanto aos dados referentes ao(s) seu(s) EMPREENDIMENTO(S).

4.3.4. Havendo necessidade de correções, a ENTIDADE ORGANIZADORA realizará as alterações pertinentes com acompanhamento do AUDITOR.

4.3.5. Durante todo o LEILÃO, ao LANCE deverá estar associada uma quantidade de LOTES igual ou inferior ao LASTRO PARA VENDA;

4.3.6. O valor considerado como LASTRO PARA VENDA será:

(1) o menor valor entre a ENERGIA HABILITADA e a GARANTIA FÍSICA convertida em LOTES, para EMPREENDIMENTOS SEM OUTORGA; e

(2) o menor valor entre a ENERGIA HABILITADA, a GARANTIA FÍSICA convertida em LOTES, e o número de LOTES associados à GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO aportada, para EMPREENDIMENTOS COM OUTORGA;

C a p í t u l o 5 .

5.1. ETAPA UNIFORME

5.1.1. Nesta etapa serão negociados os PRODUTOS QTD-BIO-ER20, QTD-UES-ER20 e QTD-UEE-ER20.


Versão 14/10/2014

25


5.1.2. Concorrerão os PROPONENTES VENDEDORES com a submissão de LANCES

associados aos EMPREENDIMENTOS.

5.1.3. Encerrada a PRIMEIRA RODADA da ETAPA UNIFORME, o SISTEMA:

(1) realizará o cálculo da QUANTIDADE DEMANDADA e da OFERTA DE REFERÊNCIA DOS PRODUTOS, caso a QUANTIDADE TOTAL OFERTADA seja maior que zero; ou

(2) encerrará o LEILÃO se a QUANTIDADE TOTAL OFERTADA for igual a zero.

5.1.4. Para o cálculo da QUANTIDADE TOTAL OFERTADA, o SISTEMA efetuará o somatório da QUANTIDADE OFERTADA de todos os EMPREENDIMENTOS com LANCES VÁLIDOS.

5.1.5. Na hipótese da QUANTIDADE TOTAL OFERTADA ser maior que zero, o SISTEMA calculará a QUANTIDADE TOTAL DEMANDADA e a OFERTA DE REFERÊNCIA de cada PRODUTO da seguinte forma:

(1)

=

PDQTOQTDERTQTDEM ;min

(2) QOPEOLQOPBIOQOPSOLQTO ++=

(3)

=

PDQOPSOLQTDSOLQDPSOL ;min

(4)

=

PDQOPBIOQTDBIOQDPBIO ;min

(5)

−−=

PDQOPEOLQDPBIOQDPSOLQTDEMQDPEOL );0;max(min

(6) FRQDPSOLORPSOL *= (7) FRQDPBIOORPBIO *=

(8) FRQDPEOLORPEOL *= (9) PDFR <<1


Versão 14/10/2014

26


Onde:

QTDEM = QUANTIDADE DEMANDADA TOTAL, expressa em LOTES;

QTDERT = QUANTIDADE DESEJADA DE ENERGIA DE RESERVA TOTAL, expressa em LOTES;

QTO = somatório das quantidades ofertadas na primeira RODADA da ETAPA UNIFORME, expresso em LOTES;

PD = PARÂMETRO DE DEMANDA, expresso em número racional positivo maior que um e com três casas decimais;

QOPSOL = OFERTA DO PRODUTO SOLAR, expressa em LOTES, sendo zero quando não houver negociação do PRODUTO;

QOPBIO = OFERTA DO PRODUTO BIOMASSA, expressa em LOTES, sendo zero quando não houver negociação do PRODUTO;

QOPEOL = OFERTA DO PRODUTO EÓLICO, expressa em LOTES, sendo zero quando não houver negociação do PRODUTO;

QTDSOL = QUANTIDADE DESEJADA DE ENERGIA DE RESERVA DO PRODUTO SOLAR, expressa em LOTES;

QTDBIO = QUANTIDADE DESEJADA DE ENERGIA DE RESERVA DO PRODUTO BIOMASSA, expressa em LOTES;

QDPSOL = quantidade demandada do PRODUTO SOLAR, expressa em LOTES;

QDPBIO = quantidade demandada do PRODUTO BIOMASSA, expressa em LOTES;

QDPEOL = quantidade demandada do PRODUTO EÓLICA, expressa em LOTES;

ORPSOL = OFERTA DE REFERÊNCIA DO PRODUTO SOLAR, expressa em LOTES;

ORPBIO = OFERTA DE REFERÊNCIA DO PRODUTO BIOMASSA, expressa em LOTES;

ORPEOL = OFERTA DE REFERÊNCIA DO PRODUTO EÓLICA, expressa em LOTES;

FR = FATOR DE REFERÊNCIA, expresso em número racional positivo com três casas.


Versão 14/10/2014

27


5.1.6. Após o cálculo da QUANTIDADE TOTAL DEMANDADA e da OFERTA DE

REFERÊNCIA, o SISTEMA iniciará a segunda RODADA da ETAPA UNIFORME.

5.1.7. Para cada RODADA, o SISTEMA disponibilizará o PREÇO DE LANCE e dará início ao TEMPO PARA INSERÇÃO DE LANCE.

5.1.8. Cada RODADA será encerrada por decurso do TEMPO PARA INSERÇÃO DE LANCE ou em um minuto após todos os PROPONENTES VENDEDORES confirmarem seus LANCES, o que ocorrer primeiro.

5.1.9. A cada RODADA UNIFORME, o PROPONENTE VENDEDOR deverá confirmar ou retirar a quantidade de LOTES ofertados na primeira RODADA UNIFOME.

5.1.10. O SISTEMA solicitará ao PROPONENTE VENDEDOR a confirmação da submissão do LANCE.

5.1.11. A partir da segunda RODADA da ETAPA UNIFORME, o SISTEMA comparará, ao término de cada RODADA, a quantidade ofertada com sua OFERTA DE REFERÊNCIA de cada PRODUTO.

5.1.12. Se a quantidade ofertada for maior ou igual à OFERTA DE REFERÊNCIA, o SISTEMA iniciará uma nova RODADA da ETAPA UNIFORME, sendo que o novo PREÇO DE LANCE será calculado mediante a aplicação do DECREMENTO sobre o PREÇO DE LANCE da RODADA anterior.

5.1.13. Caso, ao aplicar o DECREMENTO, o PREÇO DE LANCE for igual ou inferior a zero, deve-se observar que:

(1) o PREÇO DE LANCE será limitado em R$ 0,01 / MWh; e

(2) o DECREMENTO para a próxima RODADA UNIFORME será nulo.

5.1.14. Ao término da RODADA da ETAPA UNIFORME com DECREMENTO nulo, conforme subitem (2) do item 5.1.13, o SISTEMA retornará à RODADA UNIFORME anterior, resgatando os LANCES VÁLIDOS daquela RODADA para iniciar a ETAPA DISCRIMINATÓRIA.

5.1.15. Se a quantidade ofertada do PRODUTO for menor que a OFERTA DE REFERÊNCIA do PRODUTO, o SISTEMA concluirá a ETAPA UNIFORME e procederá da seguinte forma:


Versão 14/10/2014

28


(1) retornará ao PREÇO CORRENTE da RODADA anterior;

(2) resgatará os LANCES VÁLIDOS da RODADA anterior; e

(3) iniciará a ETAPA DISCRIMINATÓRIA.

5.2. ETAPA DISCRIMINATÓRIA

5.2.1. Na ETAPA DISCRIMINATÓRIA, os PROPONENTES VENDEDORES deverão submeter LANCE de preço para a quantidade de LOTES ofertada na penúltima RODADA da ETAPA UNIFORME limitado ao menor valor entre o PREÇO CORRENTE e o PREÇO DE LANCE relativo ao último LANCE VÁLIDO submetido pelo PROPONENTE VENDEDOR na ETAPA UNIFORME.

5.2.2. Caso o PROPONENTE VENDEDOR submeta um LANCE com valor inferior ao PREÇO DE LANCE subtraído do PERCENTUAL PARA VALIDAÇÃO DE LANCE, o SISTEMA solicitará ao PROPONENTE VENDEDOR a confirmação da submissão do LANCE mediante a reinserção do LANCE.

5.2.3. Caso um PROPONENTE VENDEDOR não submeta LANCE nessa RODADA, o SISTEMA considerará como LANCE VÁLIDO a totalidade dos LOTES e o PREÇO DE LANCE do último LANCE VÁLIDO da ETAPA UNIFORME.

5.2.4. Após a submissão dos LANCES, o SISTEMA ordenará os LANCES por ordem crescente de PREÇO DE LANCE, considerando o critério de desempate estabelecido no item 3.3.16, e classificará os LOTES associados como LOTES ATENDIDOS ou LOTES NÃO ATENDIDOS, com base na QUANTIDADE TOTAL DEMANDADA.

5.2.5. Os LOTES relativos ao LANCE que complete a QUANTIDADE TOTAL DEMANDADA serão integralmente classificados como LOTES ATENDIDOS mesmo que isso faça com que a quantidade de LOTES ATENDIDOS ultrapasse a QUANTIDADE TOTAL DEMANDADA;

5.2.6. Essa RODADA será finalizada por decurso do TEMPO PARA INSERÇÃO DE LANCE ou em um minuto após todos os proponentes vendedores inserirem seus LANCES, o que ocorrer primeiro.


Versão 14/10/2014

29


5.2.7. Ao término da RODADA DISCRIMINATÓRIA, o SISTEMA calculará o número

de EMPREENDIMENTOS cujos LANCES foram classificados como LOTES ATENDIDOS e encerrará o LEILÃO.


Versão 14/10/2014

30


C a p í t u l o 6 . E N C E R R A M E N T O E C E L E B R A Ç Ã O D O S C E R s

6.1. Encerramento

6.1.1. Todos os LOTES ATENDIDOS no LEILÃO constituem uma obrigação incondicional de celebração do respectivo CER entre o VENDEDOR e a CCEE, conforme estabelecido no Decreto nº 6.353, de 16 de janeiro de 2008 e no EDITAL.

6.1.2. A ENERGIA CONTRATADA por EMPREENDIMENTO será expressa nos termos do CER.

6.1.3. Para obtenção do valor da ENERGIA CONTRATADA por EMPREENDIMENTO em megawatt-hora (MWh) será feito o seguinte cálculo:

(1) Multiplica-se a quantidade de LOTES ofertada do PERÍODO DE ENTREGA DA ENERGIA CONTRATADA pelo FATOR MULTIPLICADOR DA QUANTIDADE considerando que haverá anos com 8760 horas e anos bissextos com 8784 horas.

6.1.4. Para obtenção do valor da ENERGIA CONTRATADA por EMPREENDIMENTO em megawatt-hora (MWh) para cada ano do PERÍODO DE ENTREGA DA ENERGIA CONTRATADA, será multiplicado o número de LOTE(S) negociado(s) pelo FATOR MULTIPLICADOR DA QUANTIDADE e o produto desta operação será multiplicado pelo número de horas de cada ano do PERÍODO DE ENTREGA DA ENERGIA CONTRATADA.

6.1.5. O resultado divulgado imediatamente após o certame poderá ser alterado em função do processo de habilitação promovido pela ANEEL, conforme previsto no EDITAL.


Versão 14/10/2014

31

Documents

Detalhamento da Sistemática