Upload
hakhue
View
213
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
9Teresina - Terça-feira, 10 de maio de 2011 • Nº 87
Diário Oficial
EXTRATO DE ADITIV O AO CONTRATOCONTRATO N.º 029/SSP-PI/2010
CONTRATANTE : ESTADO DO PIAUÍ, POR INTERMÉDIO DASECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.CONTRATADA(S): CONSTRUTORA UNIÃO LTDA, EMPRESAINSCRITA NO CNPJ COM O Nº 23.501.737/0001-93.MODALIDADE DE LICIT AÇÃO : CONVITE N.º 008/ SSP- PI/ 2009.PROCESSO: N.º 2023/2010.OBJETO: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DEDELEGACIA DE POLÍCIA, MODELO POPULAR, NA CIDADE DEFrancisco Macedo-PI.DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA : ATRAVÉS DOPRESENTE ADITIVO FICA O PRAZO ESTABELECIDO NACLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO Nº 029/SSP-PI/2010PRORROGADO POR MAIS 90(NOVENTA) DIAS A CONTAR DE SUAASSINATURADATA DE ASSINATURA : 19/04/2011
BEL. ROBERT RIOS MAGALHÃES.Secretário de Estado da Segurança Pública
OF. 056
EXTRATO DE ADITIV O AO CONTRATOCONTRATO N.º 027/SSP-PI/2010
CONTRATANTE : ESTADO DO PIAUÍ, POR INTERMÉDIO DASECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.CONTRATADA(S): CONSTRUTORA UNIÃO LTDA, EMPRESAINSCRITA NO CNPJ COM O Nº 23.501.737/0001-93.MODALIDADE DE LICIT AÇÃO: CONVITE N.º011/ SSP- PI/ 2009.PROCESSO: N.º 2576/2009.OBJETO: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DEDELEGACIA DE POLÍCIA, MODELO POPULAR, NA CIDADE DEJUREMA-PI.DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA : ATRAVÉS DOPRESENTE ADITIVO FICA O PRAZO ESTABELECIDO NACLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO Nº 017/SSP-PI/2010PRORROGADO POR MAIS 90(NOVENTA) DIAS A CONTAR DE SUAASSINATURADATA DE ASSINATURA : 13/04/2011
BEL. ROBERT RIOS MAGALHÃES.Secretário de Estado da Segurança Pública
OF. 057
EXTRATO DO CONVÊNIO – DG/HPM
Procedimento Administrativo nº 162/2011– HPMPIEspécie: Extrato de Convênio celebrado entre o Hospital da PolíciaMilitar e FACULDADE INTEGRAL DIFERENCIAL - FACIDObjeto: oferta de estágios a alunos da referida instituição de ensinono âmbito do Hospital da Polícia Militar, em consonância com a LeiFederal nº. 11.788, de 25 de setembro de 2008 e a Portaria SESAPI/GABnº. 0440, de 08 de julho de 2009.Vigência: O Convênio tem por termo inicial o dia 23 de fevereiro de2011, com vigência de 01 (ano), com possibilidade de prorrogaçãoSignatários: Gerardo Rebelo Filho – TC QOPM, Diretor Geral do HPMPIe o Sr. Paulo Raimundo Machado ValeInformações: Diretoria Geral do HPMPI, Av. Higino Cunha, 1642; BairroIlhotas; Fone – 86 3216 -1520, [email protected]
OF. 273
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍPOLÍCIA MILIT AR DO PIAUÍ
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE
11Teresina - Terça-feira, 10 de maio de 2011 • Nº 87
Diário Oficial
OF. 142
PREFEITURA MUNICIP AL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL(PI)AVISO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2011
A CPL da Prefeitura Municipal de São João do Arraial(PI), instituídapela Portaria nº 006/11- GP, torna público para conhecimento de qualquerinteressado, que o Exmo.Sr. Prefeito municipal determinou a instalaçãode Processo licitatório na modalidade Tomada de Preços, com data deabertura e julgamento prevista para o dia 25 de maio de 2011 às 09:00horas, na sala da Comissão Permanente de Licitações, cujo objeto é acontratação de empresa para prestação de serviços de locação deveículos para à administração e Secretarias municipais, incluindotransporte escolar, com vigência para o ano de 2011. Fonte de Recursos:FPM/ICMS/REC. PROPRIOS/PNAT/FUS/PAB/Convenio SEDUC/PMJSA. Maiores informações no endereço Av. Vicente Augusto, s/nº,São João do Arraial ou pelo tel. (86) 3385-1106/1107/1109.
São João do Arraial (PI), 04 de maio de 2011.
Antonio Francisco Gomes das NevesPresidente da CPL
P.P. 12794
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍSECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍMATERNIDADE DONA EVANGELINA ROSA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃOÓRGÃO: MATERNIDADE DONA EVANGELINA ROSA
Retificação de Publicação no DOE nº 61 de 31 de março de 2011, pag. 11Onde se lê na Coluna Contrato:Ord. 01 – 115/10 – Leia-se: Termo Aditivo 01 ao Contrato 115/10Ord. 02 – 94/10 – Leia-se: Termo Aditivo 01 ao Contrato 94/10
Retificação de Publicação no DOE nº 69 de 12 de abril de 2011, pag. 6Onde se lê na Coluna Contrato:Ord. 01 – 044/10 – Leia-se: Termo Aditivo 01 ao Contrato 044/10Ord. 02 – 051/10 – Leia-se: Termo Aditivo 01 ao Contrato 051/10Ord. 03 – 130/10 – Leia-se: Termo Aditivo 01 ao Contrato 130/10
Francisco das Chagas S. da Silva JuniorCoordenador de Licitação
CPF 003.509.463-02OF. 401
Francisco das Chagas S. da Silva JuniorCoordenador de Licitação
CPF 003.509.463-02OF. 394
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRA TIV OSÓRGÃO: MATERNIDADE DONA EVANGELINA ROSA
ORD PROCESS
OS CONTRATO
FUNDAMENTAÇÃO
OBJETO/ OBJETIVO
CONTRATADA / PACIENTE
VIGENCIA VALOR
01 2584/10
TERMO ADITIVO 01
AO CONTRATO
74/10
Art. 57, II da Lei 8.666/93
Prorrogação de Vigência
DISTRIMED COMERCIO E
REPRESENTAÇÃO LTDA
20.04.12 -
02 2584/10
TERMO ADITIVO 01
AO CONTRATO
060/10
Art. 57, II da Lei 8.666/93
Prorrogação de Vigência
DISTRIMED COMERCIO E
REPRESENTAÇÃO LTDA
07.05.12 -
03 2584/10
TERMO ADITIVO 01
AO CONTRATO
106/10
Art. 57, II da Lei 8.666/93
Prorrogação de Vigência
DISTRIMED COMERCIO E
REPRESENTAÇÃO LTDA
24.04.12 -
04 2584/10
TERMO ADITIVO 01
AO CONTRATO
109/10
Art. 57, II da Lei 8.666/93
Prorrogação de Vigência
SALDANHA RODRIGUES
24.04.12 -
05 0920/11 Dispensa de
Licitação 85/11 Art. 24, IV da Lei 8.666/93
Aquisição de compressa de
gases - - -
06 0848/11 Dispensa de
Licitação 82/11 Art. 24, IV da Lei 8.666/93
Parecer hematológico
Maria Deusilene A. de Carvalho
- -
EXTRATO DE PUBLICAÇÃOÓRGÃO: MATERNIDADE DONA EVANGELINA ROSA
Inexigibilidade de Licitação nº 28/11Processo nº 0881/11Objeto: Manutenção de mesas cirúrgicas marca BaumerEmpresa: SIGMAX VENDAS E SERVIÇOS LTDAFundamentação: Art. 25, I da Lei 8.666/93
Retificação de Publicação no DOE nº 74 de 19 de abril de 2011, pag. 18Dispensa de Licitação nº 78/11Processo nº 0813/11Objeto: Realização de HemodiálisePaciente: Adriana do Nascimento SantosOnde se lê: Realização de HemodiáliseLeia-se: Parecer Hematológico
Francisco das Chagas S. da Silva JuniorCoordenador de Licitação
CPF 003.509.463-02OF. 395
12 Teresina - Terça-feira, 10 de maio de 2011 • Nº 87
Diário Oficial
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍSECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA
AVISO DE LICIT AÇÃOCONCORRÊNCIA Nº 01/2011 – REPETIÇÃO - CPL
A Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí – SEINFRA, porintermédio da Comissão Permanente de Licitação comunica a interessadosque as 9:00 (nove) horas do dia 13 de junho de 2011, receberá propostaspara contratação de empresa de engenharia para execução das obras eserviços de Construção da Viga da Contenção no Dique do ParqueAquático da Potycabana no Município de Teresina, capital do Piauí. Otipo de licitação é o de menor preço, regime de empreitada por preçosunitários. Os recursos financeiros para a despesa decorrente dacontratação que se seguirem à licitação correm por conta do Estado doPiauí, através da Secretaria da Infraestrutura. Dotação Orçamentária: 1610115 451 36; Projeto: 1.351; Natureza da Despesa: 4490-51 e FR - 00. O Edital,Especificações e Planilhas Orçamentárias, encontram-se à disposição dosinteressados na sala da Coordenação de Licitação da SEINFRA, sito a Av.Pedro Freitas, s/nº, Centro Administrati vo, Bloco “G”, 1º andar, emTeresina-PI, Fone(s): (0xx86)3216.8400/8401/8402, Ramais 217 e 236, Fone/Fax (0xx86) 3216.8403, e-mail: [email protected], de segunda a sextafeira, das 7:30 às 13:30 horas. Publique-se.
Teresina (PI), 06 de maio de 2011.Irene Ferreira da Silva
Presidente da Comissão Permanente de LicitaçãoVisto:
José Dias de Castro NetoSecretário da Infraestrutura do Estado do Piauí
OF. 424
Extrato de Termos Aditivos a Contratos – 2011
Referência: Termo Aditivo nº03 ao Contrato Nº76/09–Proc. Nº 16.1516/07.Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.Contratada: Dota Engenharia Ltda.Objeto Contratual: Execução de Remanescente de Obras da Ampliaçãoe Melhorias do Sistema de Abastecimento d’água, no município deAlvorada do Gurguéia - Pi, município que Integra o Consórcio Regionalde Saneamento do Sul do Piauí – CORESA.Objeto do Aditamento: retificar a cláusula segunda do Aditivo nº 01, aqual passa a ter a seguinte redação: “Constitui objeto do presenteTermo Aditivo a prorrogação do prazo de execução por mais 05 (cinco)meses e vigência contratual por mais 255 (duzentos e cinqüenta ecinco) dias” a contar da data de 23 de março de 2011.Data da Assinatura: 04.05.2011.Assinam: José Dias de Castro Neto (Contratante) e Luiz Carlos Cunha(Contratada).
Extrato de prorrogação de prazo
Convênio: Nº 33/08 Processo: Nº 16.1679/07Concedente: Estado do Piauí através da Secretaria da InfraestruturaConvenente: Município de Porto Alegre do Piauí - PIObjeto do Convênio: Conclusão do Centro de Treinamento na cidadede Porto Alegre do Piauí - PI.Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo de Vigência por mais 180(cento e oitenta) dias, por ato administrativo.Data da Assinatura: 02.05.2011Assina: José Dias de Castro Neto – Secretário da Infraestrutura doEstado do Piauí
Convênio: Nº 38/08 Processo: Nº 16.1164/07Concedente: Estado do Piauí através da Secretaria da InfraestruturaConvenente: Município de Floriano - PIObjeto do Convênio: Execução dos Serviços Complementares – Acessoda Urbanização da Área do Terminal Rodoviário, no município deFloriano - PI.Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo de Vigência por mais 180(cento e oitenta) dias, por ato administrativo.Data da Assinatura: 02.05.2011Assina: José Dias de Castro Neto – Secretário da Infraestrutura doEstado do Piauí
OF. 421
��������������������� ������� ��� ����������������� ���������
��� ��������� �� �
����������� ������������������������ ���������������������������������� ��������������������������������������������������������
������������� ����������������������������������������������� ���� ������������������������������� ����������� �� � !"#$#%&# ��������� � ����� ��� ��� � &#' �!("�()*#&(�+�,#$$-(�.�%/0#"$/1+1#��$&+12+3 �1(��/+24 �5�����6 �1(�/'70#3 � 1# � !"(!"/#1+1# � 1( � �$&+1( � 1( � �/+24� � �#8/$&"+1( � $() � (�,+1+$&"( �'2%/,/!+3 � 1# � %� ���������9��:;: ��6 � ,('�<"#+ � &(&+3 � 1#�=��>��'?6�$/&2+1(�%+��0#%/1+����1#�%(0#')"(6����6�%(��2%/,4!/(�1#��+3#%@+�1(��/+246�+&2+3'#%&#�1#%('/%+1(��%$&/&2&(��2!#"/("�1#��12,+@-(6 � +&"+0A$ � 1( � �#,"#&( � �$&+12+3 � %� � ���:9=6 � 1# � �B � 1#�(2&2)"(�1#������� ���� ������C0/%&#D�+%($�+�!+"&/"�1#�$2+�!2)3/,+@-(�#'�E("'+�1#�#F&"+&(6�%(��/<"/(��E/,/+3�������� ��������9��B����� ����� ���G�������������������!#3(� �������#� ������������������������������!#3+� ������H����������� ���� �!"#����������������
���������������������������������� ��������������������������������������������������������
������������� �����������������;����������������������������� ���� ������������������������������� ����������� �� � !"#$#%&# ��������� � ����� ��� ��� � &#' �!("�()*#&(�+�,#$$-(�.�%/0#"$/1+1#��$&+12+3 �1(��/+24 �5�����6 �1(�/'70#3 � 3(,+3/I+1( � %( ��2%/,4!/( � 1# ��#"#$/%+6 � ,(' � <"#+ � &(&+3 � 1#�;�B��6�� �'?6 �1# �!"(!"/#1+1# �1( ��$&+1( �1( ��/+246 � "#8/$&"+1( �%(��/0"(�1#�&"+%$,"/@-(�1+$�&"+%$'/$$J#$�%��: K6�"#8/$&"(�%��=���>6�E3$����:6� "#8/$&"+1(�%(� +"&7"/(�1(�����E4,/(�1#��(&+$�#��#8/$&"(�1#��'70#/$�1+� ('+",+�1#��#"#$/%+�5������ ���� ������C0/%&#D�+%($�+�!+"&/"�1#�$2+�!2)3/,+@-(�#'�E("'+�1#�#F&"+&(6�%(��/<"/(��E/,/+3�������� ��������9��B����� ����� ���G�������������������!#3(� �������#� ������������������������������!#3+� ������H����������� ���� �!"#�����������������
���������������������������������� ��������������������������������������������������������
������������� �����������������>����������������������������� ���� �������������������������������5����� ������ ������� ���������������������������L� ����� ������ ���������5���� ������� �� � !"#$#%&# ��������� � ����� ��� ��� � &#' �!("�()*#&(�+�,#$$-(�.�%/0#"$/1+1#��$&+12+3 �1(��/+24 �5�����6 �1(�/'70#3�3(,+3/I+1(�%(��2%/,4!/(�1#��'+"+%&# ��6� 3(,+3/I+1(�%+��0���#&"M%/(��("+6���%�6�+/""(��$,+30+1(6�(%1#�*<�$#�#%,(%&"+�#'�E2%,/(%+'#%&(�%N,3#(�1+�%/0#"$/1+1#��$&+12+3�1(��/+24��� ���� ������C0/%&#D�+%($�+�!+"&/"�1#�$2+�!2)3/,+@-(�#'�E("'+�1#�#F&"+&(6�%(��/<"/(��E/,/+3�������� ��������9��B����� ����� ���G�������������������!#3(� ������6� ������������������������������!#3+� ������H����#�O��� �� ��P������� �O������O��Q��!#3+���������������������� ���� �!"#���������������
13Teresina - Terça-feira, 10 de maio de 2011 • Nº 87
Diário Oficial
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI SECRETARIA DO DESENVOLVIMENT O RURAL - SDR
O Secretário do Desenvolvimento Rural–SDR, no uso de suasatribuições, e considerando o dispositivo nas Cláusulas 2ª e 3ª, docontrato abaixo relacionado, torna público que prorrogou o prazo devigência do termo aditivo ao contrato:Contrato: 21/11Participantes: Secretaria do Desenvolvimento Rural, através da Diretoriade Combate à Pobreza Rural – SDR/DCPR-UT/PROGERE e a empresaSá Leitão Auditores S/S.Vigência: 28-06-2011
OF. 1197
O Secretário do Desenvolvimento Rural–SDR, no uso de suasatribuições, e considerando o dispositivo nas Cláusulas 2ª, 3ª e 4ª, docontrato abaixo relacionado, torna público que prorrogou o prazo devigência e valor do termo aditivo ao contrato:Contrato: 28/08Participantes: Secretaria do Desenvolvimento Rural – SDR e a S. M.Engenharia e Construções Ltda.Vigência: 31-05-2011
OF. 1196
��������������������� ������� ��� ����������������� ���������
��� ��������� �� �
����������� �����������������������
��� ����������������������������������������
��� ���� � ! � ��"!#$%&� � �'()*($ � �� � �+,-�������-
�.��� ��������/*)�!0#$�!1�#$��23
������ �4�������������������������������������
���4��������� ������������������������ !5&���$������
$������-�(�) *%&�� !� $#�)$�����55*6*7* $ !�.8#9 *($3
���� �����*7*:$#�"#!%�5�#!0*5�#$ �5�)$���$�����4����������
��!)5� �;8)5����#!0&���#!5!)(*$7������<�������������*)(87$ ��
$� � �#�(!55� � � ;*)*5�#$�*=� � ���<���� � � � ���<>���-���� � ��
�!(!"(*�)$ $5���8$7*:$%?!5�/��!)5�� �)@�#;!� !@*)* �5�)$�#!7$%&��
!;�A8)�$ $�$���3�2�����$)!1�� ���@9(*��5�)� !��,3�+3����3��������
��B����� � � � ������� � ��� ����� � ! � ��� � ���� � /(�)@�#;!�
7*6!#$%&�23
� ��� ����� � � ��*;*:$# � (�)�#$�$%?!5 � "$#$ � $�!) *;!)�� � !�
)!(!55* $ !5�*)$ *C=!7� !�*)�!#!55!� ��#!D8!#!)�!
������������������!(#!����5�$ 8$7���3+�E���
���� � ���������� � �.��� ������� � � � �D8*"!�
B!#!)(*$ �#$� ����������� �;*55&�� !��*(*�$%?!53
����������� ����
��� ���������������������������,����������
��� � ������� � �� � �������� � � � ���� � / ��������
����������������F��,�����������23
����������*=�� !�@�#%$�;$*�#����&��7*6!#$%&�� ��4*)$)(!*#��"�#�
"$#�!� $���4�G3
��������� �4������ ������������ � ������� ����
�������4����
��������� �4��� ��H��� � ������� � ������� � ��
�)0!)I!*#�3
����������� �������3
OF. 341
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍUNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICIT AÇÃO
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃOPROCESSO ADMINISTRATIVO 02136/11-UESPIATO: Contratação direta – Inexigilidade de Licitação (caput art. 25 / LLC)Profissionais Selecionados: Marcus Vinicius Ramos Melo (técnicoredator); Samuel Falcão Silva (Técnico Webdesing), Elane Odorico deOliveira lima; Adeliny Cordeiro do Nascimento e Eduardo FigueiredoMesquita Marchão (técnico Jornalista) e Antônio Francisco AraújoVitório e Jhussyenna Reis de Oliveira (Técnico Cerimonial).INTERESSADO: Universidade Estadual do Piauí – UESPIValor/Honorários: de acordo com Projeto Básico dos Serviços queintegra o Processo Administrativo ao qual se encontra vinculado,recepcionado neste extrato como se nele transcrito.Objeto: Serviços Técnicos profissionais de natureza inominada.Fundamento Legal: Caput art. 25 – Lei 8.666/93Outras informações: CPL/UESPI
OF. 047
DEPARTAMENT O DEESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUÍ
EXTRATO DE REPACTUAÇÃO DO CONTRA TO PJU – 25/2009PROCESSO ADMINISTRA TIV O: N 0625/2010OBJETO: Repactuação, nas mesmas condições de preços firmadasoriginalmente, estabelecendo em 90 ( noventa) dias, o novoCronograma Físico – Financeiro de conclusão das Obras deMelhoramento da Implantação e Pavimentação em TratamentoSuperficial Duplo – TSD, na Rodovia PI-255, trecho Corrente (Km 51,60)/Parnaguá, com extensão de 24,00 KmCONTRATADA: CONSTRUTORA JUREMA LTDAFUNDAMENTO LEGAL : Lei No 8.666/93DATA: 04.03. 2011Assinaturas: Engº. Severo Maria Eulálio Filho (Diretor Geral do DER/PI) e Humberto Costa e Castro /Rep. Legal/Construtora Jurema Ltda
OF. 009
AVISO DE LICIT AÇÃOEDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/11 - CPL
Objeto: IMPLANT AÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENT OSANITÁRIO – 1ª ETAPA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRACURUCA- PI, com fornecimento de materiais. Acha-se aberto na AGESPISA – Águas eEsgotos do Piauí S/A, no setor de Licitações, sito à Avenida Marechal CasteloBranco, nº 101-N - Cabral, 5° andar, Bloco “C”, o Edital CONCORRÊNCIAPÚBLICA Nº 001/11 - CPL, com abertura dos envelopes, no dia 14 dejunho de 2011, às 09:00 horas, no endereço acima. O Edital em seu inteiro teorserá entregue aos interessados diariamente, de segunda à sexta-feira, das 7:30 às13:00 horas. O valor do Edital é de R$ 100,00 (cem reais), para cobrir despesascom reprografia. Maiores informações pelo telefone (86) 3222-0043.SILVANIA DA SILVA CARVALHOPresidente da CPLJULIO FERRAZ ARCOVERDEDiretor Presidente da AGESPISA.
Teresina, 06 de maio de 2011.
AVISO DE LICIT AÇÃOEDITAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/11 - CPL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DEMATERIAL HIDRÁULICO . Acha-se aberto na AGESPISA – Águas e Esgotosdo Piauí S/A, no setor de Licitações, sito à Avenida Marechal Castelo Branco,nº 101-N - Cabral, 5° andar, Bloco “C”, o Edital de Registro de Preços Nº 002/11 - CPL, com abertura dos envelopes, no dia 26 de maio de 2011, às 09:00horas, no endereço acima. O Edital em seu inteiro teor será entregue aosinteressados diariamente, de segunda à sexta-feira, das 7:30 às 13:00 horas.O valor do Edital é de R$ 30,00 (trinta reais), para cobrir despesas comreprografia. Maiores informações pelo telefone (86) 3222-0043.MARTINHO JOSE DA SILVA SANTOSPregoeiroJULIO FERRAZ ARCOVERDEDiretor Presidente da AGESPISA.
Teresina, 06 de maio de 2011
OF. 409
14 Teresina - Terça-feira, 10 de maio de 2011 • Nº 87
Diário Oficial
EXTRATO DE CONTRATO N° 001/2011/ADH/PI
CONTRATO Nº: 001/2011-ADH-PI.
PREVISÃO LEGAL: PROCESSO n° AA.118.1.000431/11-47-ADH-PI,LIBERAÇÃO N° 0487/2011-DLC/SEAD/PI, DOE N° 233 DE 15/12/2009,PROCESSO ADMINISTRATIVO 00.000.209-A/2009/CCEL/SEAD,SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP (BENS COMUNS),PREGÃO N° 018/2009-CCEL/SEAD.OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de materiais deconsumo, com o objetivo de atender o regular funcionamento destaAgência de Desenvolvimento Habitacional - ADH, situada na Av. Josédos Santos e Silva, 1155, Centro, Teresina-PI.PARTES:Contratante: AGÊNCIA DE DESENVOLVIM ENTO HABITACIONAL DOPIAUÍ – ADH-PI , com sede e foro na cidade de Teresina, situada na Av. Josédos Santos e Silva, 1155, Centro, inscrita no CNPJ (MF) Nº 08.787.769/0001-03, representada por seu Diretor Geral, Gilberto Gomes de Medeiros.Contratado: SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, com sede nacidade Teresina-PI, estabelecida na Avenida Dom Severino, 2172, JockeyClube, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 08.728.961/0001-29 e NIRE –2220028227-0, representado por seu Sócio-Administrador SebastiãoPaulino, brasileiro, casado, portadora do CPF nº 050.292.794-15, residentee domiciliado na Rua Oscar Gil Castelo Branco, 2989, Apartamento 304,Condomínio Firenze Park, Bairro São Cristovão, Teresina-PI.VALOR DO CONTRA TO: R$ 4.890,00 (Quatro mil e oitocentos enoventa reais).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recurso – 00; Elemento deDespesa 01, Originais na Fonte 100 e Natureza da Despesa – 33.90.30.PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: O prazo de vigência desteContrato é de 06 (seis) meses, contados da data de sua assinatura pelaspartes, podendo ser prorrogado por igual período, até o limite de 24 (vintequatro) meses, desde que formalizado o aditamento, com antecedência deaté 30 (trinta) dias antes do vencimento do prazo contratado.DATA DA ASSINATURA: 08 de abril de 2011.
Teresina (PI), 29 de abril de 2011.
Gilberto Gomes de Medeiros.Diretor Geral da ADH-PI.
EXTRATO DE CONTRATO N° 003/2011/ADH/PI
CONTRATO Nº: 003/2011-ADH-PI.PREVISÃO LEGAL: PROCESSO n° AA.118.1.000431/11-47-ADH-PI, LIBERAÇÃO N° 0490/2011-DLC/SEAD/PI, DOE N° 89 DE 13/05/2010, PROCESSO ADMINISTRATIVO 000.3660/09/CCEL/SEAD,SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP (BENS COMUNS),PREGÃO N° 019/2009-CCEL/PI.OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de materiais deconsumo, com o objetivo de atender o regular funcionamento destaAgência de Desenvolvimento Habitacional - ADH, situada na Av. Josédos Santos e Silva, 1155, Centro, Teresina-PI.PARTES:Contratante: AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENT O HABITACIONAL DOPIAUÍ – ADH-PI , com sede e foro na cidade de Teresina, situada na Av. Josédos Santos e Silva, 1155, Centro, inscrita no CNPJ (MF) Nº 08.787.769/0001-03,representada por seu Diretor Geral, Gilberto Gomes de Medeiros.Contratado: NORTE SUL ALIMENT OS LTDA , com sede na cidadeTeresina-PI, estabelecida na Rua Castelo do Piauí, 2293-A, Memorare,inscrita no CNPJ (MF) sob nº 03.586.001/0001-58, representada por seurepresentante legal o senhor Flávio Henrique Rocha de Aguiar, brasileiro,casado, portador do CPF nº 239.432.463-53, residente e domiciliado naRua Coronel Cesar, 1739, Bairro Morada do Sol, Teresina-PI.VALOR DO CONTRATO: R$ 5.236,00 (Cinco mil e duzentos e trinta eseis reais).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte de Recurso – 00; Elemento deDespesa 01/31, Originais na Fonte 00 e Natureza da Despesa – 33.90.30.PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: O prazo de vigência desteContrato é de 06 (seis) meses, contados da data de sua assinatura pelaspartes, podendo ser prorrogado por igual período, até o limite de 24 (vintequatro) meses, desde que formalizado o aditamento, com antecedência deaté 30 (trinta) dias antes do vencimento do prazo contratado.DATA DA ASSINATURA: 09 de maio de 2011.
Teresina (PI), 09 de maio de 2011.
Gilberto Gomes de Medeiros.Diretor Geral da ADH-PI.
OF. 553
OUTROS
OF. 473
OF. 470
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
A Secretaria de Transportes do Estado do Piauí torna público querequereu junto à Secretaria de Meio Ambiente – SEMAR, a renovaçãoda licença de Instalação de D000066/09 e processo de nº5262/08,referente á obra de Implantação e Pavimentação Asfáltica na RodoviaBR-235/PI, trecho: Div. PI/BA – Div. PI/MA, subtrecho: Div. PI/MA-Entr. BR-135(B) (Gilbués), com e 130,20km de extensão.
Teresina, 06 de maio de 2011.
ANTONIO AVELINO ROCHA DE NEIVASecretário de Transportes do Estado do Piauí
OF. 240
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍSECRETARIA DOS TRANSPORTES - SETRANSGABINETE DO SECRETÁRIO
ITAPISSUMA S/ACNPJ (MF) nº 11.482.080/0001-85
EXTRATO DE ATA
Capital Autorizado: R$ 621.114.595,00 - Capital Subscrito e Integralizado:R$ 174.218.270,82 - EMPRESA BENEFICIÁRIA DOS INCENTIVOSFISCAIS DO NORDESTE - FINOR - REUNIÃO DO CONSELHO DEADMINISTRAÇÃO. Data da Realização: 06/04/2011, às 10:00 (dez)horas. Local: Na sede social, sita na Fazenda Monte Alvão, Fronteiras-PI. Comparecimento: A totalidade dos conselheiros. Mesa: Presidente:Fernando João Pereira dos Santos; Secretário: José Bernardino Pereirados Santos. Deliberações: Por unanimidade de votos aprovou-se areeleição dos diretores a seguir relacionados, pelo que o aludido órgãoficou assim constituído: DIRETORIA: Diretor Presidente – FernandoJoão Pereira dos Santos; Diretor Vice-Presidente I – Francisco de JesusPenha; Diretor Vice-Presidente III – Sérgio Maçães; DiretoresExecutivos – Ana Patrícia Baptista Rabelo; e José Bernardino Pereirados Santos Filho. O cargo de Diretor Vice-Presidente II fica vago paraposterior preenchimento. Duração do Mandato: 03 (três) anos.Arquivamento: Na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob o nº. 259281,em 20/04/2011. Aos interessados serão fornecidas cópias autênticasdesta Ata. Fronteiras-PI, 29 de abril de 2011. José Bernardino Pereirados Santos - Secretário.
P.P. 12796
15Teresina - Terça-feira, 10 de maio de 2011 • Nº 87
Diário Oficial
A noticiante acima qualificada comunica que, no dia 02/02/2011,por volta das 15:00, invadiram sua residência e subtraíram um blocode notas com um total de 250, com a numeração inicial 126 e a final375, modelo/série: NFVC/D1; As referidas notas é da empresa denome DEUSELINA DE SOUSA PINHEIRO MEE, CNPJ:02.654.748/0001-33, Aidf: 120955001420, da qual a noticiante éproprietária. Nada mais disse.
P.P. 12792
A Suzano Papel e Celulose S.A, CNPJ 16.404.287/0170-40, tornapúblico que recebeu da Secretaria de Meio Ambiente e RecursosHídricos – SEMAR, a Licença de Instalação do Projeto Florestalde eucaliptocultura, com validade de 27/04/2013, para a FazendaCondomínio Santa Rosa, localizada nos municípios de ElesbãoVeloso e Passagem Franca, Data Careta, atendendo assim aresolução Nº 006/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente.
A Suzano Papel e Celulose S.A, CNPJ 16.404.287/0170-40, tornapúblico que recebeu da Secretaria de Meio Ambiente e RecursosHídricos – SEMAR, a Outorga do Uso dos Recursos Hídricos n°15/11 no Riacho Todos os Santos, Fazenda Santa Filomena comcoordenadas: 05° 20' 27,74'’ S e 42° 19' 39,65'’ W, validade 25/04/2014, a mesma situada nos municípios de Alto Longá eBeneditinos - PI.
P.P. 12793
Ultra comercial Ltda, CNPJ: 04.604.633 / 0003 - 86 torna públicoque requereu à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos– SEMAR, a Licença de Operação para o Transporte de ProdutosPerigosos no Estado do Piauí.
P.P. 12791
COSME E LAVOR LTDA, CNPJ: 63.326.474 / 0001 - 48 tornapúblico que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e RecursosHídricos – SEMAR, a Licença de Operação para o Transporte deProdutos Perigosos no Estado do Piauí.
P.P. 12790
FRANCISCA ODETE RODRIGUES, CNPJ:63.346.639/0003-05,Av Candido Coelho, 3800, CENTRO, SAO JOAO DO PIAUI – PI,requereu à SEMAR, o pedido da Licença de Operação – LO de 01veículo transportador TPP. Teresina, 09 de maio de 2011.
A.R.S FERREIRA, CNPJ: 03.208.975/0001-06, Rua São José,Cidade Nova, Demerval Lobão - PI, requereu à SEMAR, o pedidoda Licença de Operação – LO para seu veículo transportador TPP.Teresina, 09 de maio de 2011.
FRANS GAS, CNPJ: 34.973.503/0003-27, Av. Candido Coelho,1400, Centro, São João do Piauí - PI, requereu à SEMAR, o pedidoda Licença de Operação – LO de 01 veículo transportador TPP.Teresina, 09 de maio de 2011.
P.P. 12795
PAULO LIAO PO LONG torna público que requereu à SEMAR, ospedidos de Licença de Operação e Outorga de Uso para: Poço Tubularda Loc.: Fazenda GADO GRAVO/VEREDAS – município de ITAUEIRA- PI, Lat.: S 7º 15’ 21,90" Long.: 43° 08’ 42,60"W Bacia - Parnaíba:Sub-bacia- Rio Itaueira. – Volume requerido (m3/ano): 25.000. PoçoTubular da Loc.: Fazenda CACIMBAS – município de ITAUEIRA - PI,Lat.: S 7º 14’ 53,9" Long.: 43° 10’ 52,6"W Bacia - Parnaíba: Sub-bacia- Rio Itaueira. –Volume requerido (m3/ano): 25.000 Finalidade douso da água: Abastecimento Humano Animal.
P.P. 12797
CONSELHO DE CONTRIBUINTESPRIMEIRA CÂMARA
RECURSO DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO 248/2004AUTO DE INFRAÇÃO 31.938RECORRENTE: CURTUME EUROPA LTDARECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUALRELATOR: CONSELHEIRO JÂNIO CUR Y QUEIROZ
ACÓRDÃO Nº 047/2011
EMENTA: ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.LEVANTAMENTO FISCAL RENDIMENTOINDUSTRIAL. DIVERGÊNCIA ENTRELEVANTAMENTO INICIALMENTE EXECUTADO E ORESULTANTE DA INFORMAÇÃO FISCAL EM QUE SEFUNDAMENTOU A DECISÃO DE PRIMEIRAINSTÂNCIA, NO QUE RESPEITA A DESCRIÇÃO DOSFATOS E A FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CONTIDA NOAUTO DE INFRAÇÃO.I. A descrição contida na autuação noticia que ocontribuinte promoveu a saída de mercadoria de produtosde sua fabricação desacobertada das respectivas notasfiscais, sem o recolhimento do ICMS incidente.II. No decorrer do processo, ainda em sede de defesa, omesmo fora encaminhado para manifestação do autuante.O auditor fiscal, após a análise dos argumentos de defesa,modificou o levantamento inicial, tendo apontado umadiferença pelas entradas em relação aos produtos courobovino e peles.III. Portanto, o demonstrativo do levantamento industrialfora completamente alterado, pois o que antes era diferençapelas saídas, passou a ser a representar diferenças pelasentradas, o que impõe discrição de fato e fundamentaçãolegal diferentes.IV. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisãode primeira instância e considerar nulo o auto de infração.V. Decisão unânime.
Sala das Sessões do Conselho de Contribuintes do Estado, emTeresina, 22 de março de 2011.
Jânio Cury Queiroz-Conselheiro-Presidente-RelatorMaria Cristina Lages Rebello Castelo Branco- ConselheiraCarlos Augusto de Assunção Rodrigues-ConselheiroJosé de Sousa Brito-ConselheiroCelso Barros Coelho Neto- Procurador do Estado
16 Teresina - Terça-feira, 10 de maio de 2011 • Nº 87
Diário Oficial
RECURSO DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO 177/2004AUTO DE INFRAÇÃO 31.939RECORRENTE: CURTUME EUROPA LTDARECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUALRELATOR: CONSELHEIRO JÂNIO CUR Y QUEIROZ
ACÓRDÃO Nº 048/2011
EMENTA: ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.LEVANTAMENTO FISCAL RENDIMENTOINDUSTRIAL. DIFERENÇA QUANTITATIVA QUEINDICA A FALTA DE REGISTRO DE SAÍDA.PRESUNÇÃO DE REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DEVENDAS DE MERCADORIAS SEM ORECOLHIMENTO DO ICMS. AUSÊNCIA DE PROVACAPAZ DE ELIDIR A AÇÃO FISCAL EM SUATOTALIDADE.I. Recurso conhecido e provido em parte, para reformarparcialmente a decisão de primeira instância e consideraro auto de infração procedente em parte.II . Decisão unânime.
Sala das Sessões do Conselho de Contribuintes do Estado, emTeresina, 22 de março de 2011.
Jânio Cury Queiroz-Conselheiro-Presidente-RelatorMaria Cristina Lages Rebêllo Castelo Branco- ConselheiraCarlos Augusto de Assunção Rodrigues-ConselheiroJosé de Sousa Brito-ConselheiroCelso Barros Coelho Neto- Procurador do Estado
RECURSO VOLUNTÁRIO 213/2005AUTO DE INFRAÇÃO Nº : 31940RECORRENTE: CURTUME EUROPA LTDA.RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.RELATOR: CONSELHEIRO JÂNIO CUR Y QUEIROZ
ACÓRDÃO Nº 49/2011
EMENTA: ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.LEVANTAMENTO PRODUTOS ACABADOS.DIFERENÇA ENTRE AS COLUNAS DÉBITO ECRÉDITO. INCLUSÃO INDEVIDA DE PARCELALANÇADA NA COLUNA CRÉDITO E EXCLUSÃO DEVALORES NA COLUNA DÉBITO DODEMONSTRATIVO FISCAL. COMPROVAÇÃO.EXIGÊNCIA FISCAL COMPROVADA PARCIALMENTE. I. Recurso conhecido e provido, em parte, para manter adecisão de primeira instância e considerar o Auto deInfração procedente parcialmente.II. Decisão unânime.
Sala das Sessões do Conselho de Contribuintes do Estado, emTeresina, 22 de março de 2011.
Jânio Cury Queiroz-Conselheiro-Presidente-RelatorMaria Cristina Lages Rebêllo Castelo Branco-ConselheiraCarlos Augusto de Assunção Rodrigues-ConselheiroJosé de Sousa Brito-ConselheiroCelso Barros Coelho Neto-Procurador do Estado
RECURSO VOLUNTÁRIO 249 e 247/2004AUTO DE INFRAÇÃO Nº : 33454 e 33456RECORRENTE: CURTUME EUROPA LTDA.RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.RELATOR: CONSELHEIRO JÂNIO CUR Y QUEIROZ
ACÓRDÃO Nº 50/2011
EMENTA: ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.INCENTIVO FISCAL. EMPRESA INDUSTRIAL.ESCRITURAÇÃO INCORRETA. OBRIGATORIEDADEDE HAVER A SEPARAÇÃO DE PRODUTOSINCENTIVADOS E NÃO INCENTIVADOS NA ESCRITAFISCAL DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO.INOCORRÊNCIA DE “BIS IN IDEM”. EXIGÊNCIAFISCAL COMPROVADA. I. Julgamento por Conexão. Recursos conhecidos e nãoprovidos para manter as decisões de primeira instância econsiderar os Autos de Infração procedentes.II. Decisão unânime.
Sala das Sessões do Conselho de Contribuintes do Estado, emTeresina, 22 de março de 2011.
Jânio Cury Queiroz-Conselheiro-Presidente-RelatorMaria Cristina Lages Rebêllo Castelo Branco-ConselheiraCarlos Augusto de Assunção Rodrigues-ConselheiroJosé de Sousa Brito-ConselheiroCelso Barros Coelho Neto-Procurador do Estado
RECURSO VOLUNTÁRIO 1 14/2007AUTO DE INFRAÇÃO 41.841RECORRENTE: CURTUME EUROPA LTDARECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUALRELATOR: CONSELHEIRO JÂNIO CUR Y QUEIROZ
ACÓRDÃO Nº 051/2011
EMENTA: ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.LEVANTAMENTO FISCAL RENDIMENTOINDUSTRIAL. DIFERENÇA QUANTITATIVA QUEINDICA A FALTA DE REGISTRO DE SAÍDA.PRESUNÇÃO DE REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DEVENDAS DE MERCADORIAS SEM ORECOLHIMENTO DO ICMS. AUSÊNCIA DE PROVACAPAZ DE ELIDIR A AÇÃO FISCAL EM SUATOTALIDADE.I. Recurso conhecido e provido em parte, para reformarparcialmente a decisão de primeira instância e consideraro auto de infração procedente em parte.II. Decisão unânime.
Sala das Sessões do Conselho de Contribuintes do Estado, emTeresina, 22 de março de 2011.
Jânio Cury Queiroz-Conselheiro-Presidente-RelatorMaria Cristina Lages Rebêllo Castelo Branco- ConselheiraCarlos Augusto de Assunção Rodrigues-ConselheiroJosé de Sousa Brito-ConselheiroCelso Barros Coelho Neto- Procurador do Estado
17Teresina - Terça-feira, 10 de maio de 2011 • Nº 87
Diário Oficial
CONSELHO DE CONTRIBUINTESSEGUNDA CÂMARA
RECURSO VOLUNTÁRIO 393/2007AUTO DE INFRAÇÃO Nº.: 32812RECORRENTE: CURTUME EUROPA LTDA.RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL.RELATOR: CONSELHEIRO JÂNIO CUR Y QUEIROZ
ACÓRDÃO Nº 54/2011
EMENTA: ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.DOCUMENTOS FISCAIS SEM AUTENTICAÇÃO.INIDONEIDADE. CRÉDITO FISCAL NÃOAUTORIZADO. FALTA DE PAGAMENTO DO IMPOSTO.AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE ELIDIR A AÇÃOFISCAL. INFRAÇÃO COMPROVADA. COBRANÇADEVIDA. I. Recurso conhecido e não provido para manter a decisãode primeira instância e considerar o Auto de Infraçãoprocedente.II. Decisão unânime.
Sala das Sessões do Conselho de Contribuintes do Estado, emTeresina, 22 de março de 2011.
Jânio Cury Queiroz-Conselheiro-Presidente-RelatorMaria Cristina Lages Rebêllo Castelo Branco-ConselheiraCarlos Augusto de Assunção Rodrigues-ConselheiroJosé de Sousa Brito-ConselheiroCelso Barros Coelho Neto-Procurador do Estado
RECURSO VOLUNTÁRIO Nº 230/2010AUTO DE INFRAÇÃO Nº 45.558RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/ARECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUALRELA TOR: CONSELHEIRO RAIMUNDO NET O DECARVALHO
ACÓRDÃO Nº 055/2011
EMENTA:ICMS.OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.EMPRESATRANSPORTADORA. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃPOR IMPEDIMENTO DE CONFERÊNCIA DEMERCADORIAS, ENTREGUES AO CONTRIBUINTEDESACOMPANHADAS DE NOTA FISCAL. I. Recurso conhecido e não provido para confirmar adecisão recorrida e considerar o Auto de Infraçãoprocedente.II. Decisão por unanimidade.
Sala das Sessões do Conselho de Contribuintes do Estado, emTeresina, 24 de março de 2011.
Raimundo Neto de Carvalho-Conselheiro-Presidente-RelatorSavina Amália Marinho Magalhães-ConselheiraEmmanuel Pacheco Lopes-ConselheiroJoão José Tourinho-ConselheiroCelso Barros Coelho Neto-Procurador do Estado
RECURSO VOLUNTÁRIO Nº 231/2010AUTO DE INFRAÇÃO Nº 45.557RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/ARECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUALRELATOR: CONSELHEIRO RAIMUNDO NET O DE CARVALHO
RECURSO VOLUNTÁRIO 1 15/2007AUTO DE INFRAÇÃO 41.842RECORRENTE: CURTUME EUROPA LTDARECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUALRELATOR: CONSELHEIRO JÂNIO CUR Y QUEIROZ
ACÓRDÃO Nº 052/2011
EMENTA: ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.LEVANTAMENTO FISCAL RENDIMENTOINDUSTRIAL. DIFERENÇA QUANTITATIVA APURADA.PRESUNÇÃO DE REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DEVENDAS DE MERCADORIAS SEM ORECOLHIMENTO DO ICMS. AUSÊNCIA DE PROVACAPAZ DE ELIDIR EM SUA TOTALIDADE A AÇÃOFISCAL.I. Recurso conhecido e provido em parte, para reformarparcialmente a decisão de primeira instância e consideraro auto de infração procedente em parte.II. Decisão unânime.
Sala das Sessões do Conselho de Contribuintes do Estado, emTeresina, 22 de março de 2011.
Jânio Cury Queiroz-Conselheiro-Presidente-RelatorMaria Cristina Lages Rebelo Rebêllo Castelo Branco - ConselheiraCarlos Augusto de Assunção Rodrigues-ConselheiroJosé de Sousa Brito-ConselheiroCelso Barros Coelho Neto- Procurador do Estado
RECURSO VOLUNTÁRIO 151/2007AUTO DE INFRAÇÃO 41.849 (AI COMPLEMENT AR)RECORRENTE: CURTUME EUROPA LTDARECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUALRELATOR: CONSELHEIRO JÂNIO CUR Y QUEIROZ
ACÓRDÃO Nº 053/2011
EMENTA: ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.LEVANTAMENTO FISCAL RENDIMENTOINDUSTRIAL. AUSÊNCIA DE DIFERENÇA ARECOLHER EM FUNÇÃO DA ALTERAÇÃO OCORRIDANO VALOR DA EXIGÊNCIA FISCAL CONTIDA NOAUTO DE INFRAÇÃO ORIGINAL. PROVA CAPAZ DEELIDIR A AÇÃO FISCAL. EXIGÊNCIA FISCALINDEVIDA.I. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisãode primeira instância, no sentido de considerarimprocedente a ação fiscal.II. Decisão unânime.
Sala das Sessões do Conselho de Contribuintes do Estado, emTeresina, 22 de março de 2011.
Jânio Cury Queiroz-Conselheiro-Presidente-RelatorMaria Cristina Lages Rebêllo Castelo Branco- ConselheiraCarlos Augusto de Assunção Rodrigues-ConselheiroJosé de Sousa Brito-ConselheiroCelso Barros Coelho Neto- Procurador do Estado
18 Teresina - Terça-feira, 10 de maio de 2011 • Nº 87
Diário Oficial
CONSELHO DE CONTRIBUINTESPRIMEIRA CÂMARA
RECURSO VOLUNTÁRIO: 107/2009AUTO DE INFRAÇÃO: 61863000133RECORRENTE: EMPRESA BRASILEIRA DETELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATELRECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUALRELATORA: CONSELHEIRA MARIA CRISTINA LAGESREBÊLLO CASTELO BRANCO
ACÓRDÃO Nº 057/2011
EMENTA: ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. FALTA DERECOLHIMENTO DO ICMS CORRESPONDENTE ÀDIFERENÇA DE ALÍQUOTA EM OPERAÇÕESINTERESTADUAIS DE AQUISIÇÃO DEMERCADORIAS DESTINADAS AO CONSUMO OUATIVO FIXO DO ESTABELECIMENTO.I. O art. 23, § 2º da Lei n º 4.257/89 dispõe que na entradade mercadorias oriundas de outros Estados, destinadas auso, consumo ou ativo fixo do estabelecimento, o impostoa recolher será o valor resultante da aplicação da diferençaentre a alíquota interna e a interestadual.II. Recurso conhecido e provido para reformar em parte adecisão recorrida.III. Decisão por unanimidade.
Sala das Sessões do Conselho de Contribuintes do Estado, emTeresina, 29 de março de 2011.
Jânio Cury Queiroz-Conselheiro-PresidenteMaria Cristina Lages Rebêllo Castelo Branco-Conselheira-RelatoraJosé de Sousa Brito-ConselheiroCarlos Augusto de Assunção Rodrigues-ConselheiroCelso Barros Coelho Neto-Procurador do Estado
RECURSO VOLUNTÁRIO: 108/2009AUTO DE INFRAÇÃO: 61863000124RECORRENTE: EMPRESA BRASILEIRA DETELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATELRECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUALRELATORA: CONSELHEIRA MARIA CRISTINA LAGESREBÊLLO CASTELO BRANCO
ACÓRDÃO Nº 058/2011
EMENTA: ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. FALTA DERECOLHIMENTO DO ICMS CORRESPONDENTE ÀDIFERENÇA DE ALÍQUOTA EM OPERAÇÕESINTERESTADUAIS DE AQUISIÇÃO DEMERCADORIAS DESTINADAS AO CONSUMO OUATIVO FIXO DO ESTABELECIMENTO.I. O art. 23, § 2º da Lei n º 4.257/89 dispõe que na entradade mercadorias oriundas de outros Estados, destinadas auso, consumo ou ativo fixo do estabelecimento, o impostoa recolher será o valor resultante da aplicação da diferençaentre a alíquota interna e a interestadual.II. Recurso conhecido e provido para reformar em parte adecisão recorrida.III. Decisão por unanimidade.
Sala das Sessões do Conselho de Contribuintes do Estado, emTeresina, 29 de março de 2011.
Jânio Cury Queiroz-Conselheiro-PresidenteMaria Cristina Lages Rebêllo Castelo Branco-Conselheira-RelatoraJosé de Sousa Brito-ConselheiroCarlos Augusto de Assunção Rodrigues-ConselheiroCelso Barros Coelho Neto-Procurador do Estado
RECURSO VOLUNTÁRIO: 61 1/2005AUTO DE INFRAÇÃO: 035636RECORRENTE: EMPRESA BRASILEIRA DETELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATELRECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUALRELATORA: CONSELHEIRA MARIA CRISTINA LAGESREBÊLLO CASTELO BRANCO
ACÓRDÃO Nº 059/2011
EMENTA: ICMS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CRÉDITOINDEVIDO. RECOLHIMENTO A MENOR DO ICMS EMVIRTUDE DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITOFISCAL DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS EMOUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO DESTINADASAO USO OU CONSUMO DO ESTABELECIMENTO.I. O art. 33, II, da Lei n º 4.257/89 veda a apropriação, atítulo de crédito fiscal de mercadoria recebida para usoou consumo próprio do estabelecimento, ressalvada ahipótese de consumo no processo de produção,beneficiamento ou industrialização.II. Recurso conhecido e provido para reformar em parte adecisão recorrida.III. Decisão por unanimidade.
Sala das Sessões do Conselho de Contribuintes do Estado, emTeresina, 29 de março de 2011.
Jânio Cury Queiroz-Conselheiro-PresidenteMaria Cristina Lages Rebêllo Castelo Branco-Conselheira-RelatoraCarlos Augusto de Assunção Rodrigues-ConselheiroJoão José Brito-ConselheiroCelso Barros Coelho Neto-Procurador do Estado
OF. 527
ACÓRDÃO Nº 056/2011
EMENTA:ICMS.OBRIGAÇÃOPRINCIPAL.PROCESSOADMINISTRATIVOTRIBUTÁRIO. ENTRADAS.EMPRESA TRANSPORTADORA ENTREGA DEMERCADORIA AO CONTRIBUINTEDESACOMPANHADA DE NOTA FISCAL E SEM ORECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE ANTECIPAÇÃOTOTAL.I. Recurso conhecido e não provido para confirmar adecisão recorrida e considerar o Auto de Infraçãoprocedente.II. Decisão por unanimidade.
Sala das Sessões do Conselho de Contribuintes do Estado, emTeresina, 24 de março de 2011.
Raimundo Neto de Carvalho-Conselheiro-Presidente-RelatorSavina Amália Marinho Magalhães-ConselheiroEmmanuel Pacheco Lopes-ConselheiroJoão José Tourinho-ConselheiroCelso Barros Coelho Neto-Procurador do Estado