EDITAL CONVITE N.°027/2013 · CONVITE N.°027/2013 Esta Licitação, modalidade Convite nº 027/2013 obedece às especificações complementares e as normas de execução pertinentes

[Digite texto]

Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13580-000 Fone/Fax: (16) 3355.9900 CNPJ 45.355.914/0001-03

e-mail: [email protected] www.ribeiraobonito.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO-SP

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

EDITAL CONVITE N.°027/2013

Esta Licitação, modalidade Convite nº 027/2013 obedece às especificações complementares e as normas de execução pertinentes à Licitação, conforme Lei Federal n.º 8.666/93 e n.º 8.883/8.883/94 e todas as suas alterações. OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E

COMBATE A INCÊNDIO NA INFRAESTRUTURA DO CENTRO ESPORTIVO

COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BONITO-SP, VISANDO O

ATENDIMENTO DE NORMAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME

MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO

FINANCEIRO E PROJETO ANEXOS AO PRESENTE CERTAME.

1- CRITÉRIO DE JULGAMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: MENOR PREÇO. OS ENVELOPES HABILITAÇÃO E PROPOSTA DEVERÃO SER ENTREGUES E PROTOCOLADOS, DEVIDAMENTE LACRADOS, NO SETOR DE PROTOCOLOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATÉ O DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2013, ÀS 14H00. ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2013, ÀS 14H00, NA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM OU SEM A PRESENÇA DOS INTERESSADOS.

2 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

Adquirir um exemplar do Edital e anexos junto ao Departamento de Compras e Licitações desta Prefeitura; de segunda a sexta-feira, em horário comercial, das 13h00 às 17h00, salvo as já convidadas. Entregar, até a data e horário marcados para a abertura do certame, dois envelopes fechados, devidamente lacrados e protocolados, com a designação: Nº 01- ENVELOPE “DOCUMENTAÇÃO”, destinados aos documentos, em via única, para habilitação das interessadas; Nº 02- ENVELOPE “PROPOSTA COMERCIAL”, que deverá conter a proposta de preços, em impresso próprio, timbrado da empresa ou folha comum, contendo o menor preço global do objeto relativo ao presente certame.

[Digite texto]





Os envelopes deverão conter em sua parte externa as seguintes referências: Número da Carta Convite, Nome e Endereço da Firma Licitante, Identificação do Envelope nº 01- DOCUMENTAÇÃO e Nº 02- PROPOSTA COMERCIAL.

Não poderão participar do presente certame:

As Empresas que na data fixada para apresentação dos envelopes, estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar ou contratar com a Administração Direta do Município de Ribeirão Bonito - SP;

Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas;

Reunidas sob forma de consórcio e não convidadas que não atenderem o disposto nos itens deste Edital.

Esteja sob processo de Falência ou Concordata; E as enquadradas nas disposições do art. 9º da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.

3 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO- ENVELOPE 01

O envelope habilitação, em sua parte frontal, deverá conter os seguintes dizeres:

CONVITE N° 027/2013

ENVELOPE “1” (DOCUMENTAÇÃO) LICITANTE: (NOME DA EMPRESA) Para efeito de habilitação na licitação, as empresas interessadas deverão apresentar,

no Envelope 01 os seguintes documentos:

HABILITAÇÃO JURÍDICA

Cédula de identidade dos sócios da Empresa e prova de inscrição no cadastro

de pessoas físicas (CPF);

Registro comercial, no caso de empresa individual;

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,

em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações,

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de

prova de diretoria em exercício;

[Digite texto]





Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira

em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o

exigir.

REGULARIDADE FISCAL

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

Prova de inscrição junto à Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede

do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

Certidão Quanto à Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional, ou documento equivalente que comprove a regularidade;

Certidão Negativa de Tributos Previdenciários e relativos a terceiros;

Certidão negativa relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por

Tempo de Serviço, demonstrando situação regular no cumprimento dos

encargos sociais instituídos por lei, mediante a apresentação dos seguintes

documentos:

Certidão Negativa Estadual;

Certidão Negativa referente ao patrimônio Mobiliário e Imobiliário da Empresa

licitante.

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ( CNDT);

Serão aceitas Certidões Positivas com Efeitos de Negativa, para fins de comprovação

da regularidade fiscal.

CAPACIDADE TÉCNICA

Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para fins

de comprovação de capacidade técnico-operacional, que comprovem o

desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação.

Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,

devidamente acervado pelo CREA, em nome de profissional pertencente ao

quadro da empresa, para fins de comprovação de capacidade técnico-

[Digite texto]





profissional, que comprove o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis

com o objeto da licitação.

A comprovação do vínculo do profissional com a empresa vencedora da licitação

poderá ser comprovada mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha

de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível ainda a contratação de

profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente

pela execução dos serviços.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA

Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede

da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da

pessoa física.

Os licitantes deverão apresentar, ainda, as seguintes declarações:

Declaração emitida pela própria empresa, através de seu representante legal,

constando que a licitante não foi declarada inidônea por qualquer órgão ou

entidade da Administração Pública Federal, Distrital, Estadual ou Municipal,

tendo em vista os arts. 87, inciso IV, e 97, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas

atualizações (Anexo I);

Declaração emitida pela própria empresa, através de seu representante legal,

constando que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério

do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do

Artigo 7º da Constituição Federal (Anexo II);

Declaração firmada por representante legal da empresa, de que efetuou prévia

visita ao local onde realizará os serviços e que não foram observados erros,

omissões ou discrepâncias nas peças que compõem o Edital. Este documento

deverá ser vistado por responsável pelo Departamento de Obras da Prefeitura

Municipal de Ribeirão Bonito-SP (Anexo III);

[Digite texto]





Os interessados na participação do presente certame licitatório, havendo

interesse, poderão agendar data para realização de visita técnica junto ao

Departamento de Obras e Engenharia, a fim de vistoriar o local onde serão

prestados os serviços.

Exceto os documentos extraídos via Internet, todos os documentos de que tratam este

capítulo poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia

autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, bem como as

declarações solicitadas devem ser apresentadas com firma devidamente

reconhecida, em impresso próprio da Empresa ou folha comum, não sendo aceitas

declarações com o timbre da Administração.

4 - DA PROPOSTA

O envelope com a proposta indicará, na sua parte frontal, os seguintes dizeres:

CONVITE N° 027/2013

ENVELOPE “2” (PROPOSTA) LICITANTE: (NOME DA EMPRESA) As propostas rubricadas e assinadas deverão ser apresentadas em envelopes

fechados, em uma via, datilografadas ou impressas em papel timbrado da Empresa ou

folha comum, sem emendas ou rasuras, principalmente no que tange a valores e

números suscetíveis de gerar dúvidas quanto a sua autenticidade e deverão constar:

a) menor preço global dos serviços licitados, com registro numérico e por extenso,

com no máximo, duas casas decimais após a vírgula;

b) prazo em que o proponente executará o serviço: no máximo em 90 (noventa)

dias, a contar da data de emissão da Ordem de Início dos Serviços, expedida

pelo Departamento de Obras e Engenharia do Município, na pessoa de seu

responsável;

[Digite texto]





c) apresentação do cronograma Físico-Financeiro dos serviços, constando todas

etapas do roteiro básico e baseado nas condições de pagamento;

d) validade da proposta: mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data final de

entrega dos envelopes.

Nos preços unitários propostos deverão estar incluídos os valores dos materiais;

fornecimento de mão de obra, veículos e equipamentos, encargos sociais e fiscais,

ferramentas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, água e energia elétrica;

segurança e vigilância; ônus diretos e indiretos da administração, do lucro e de

quaisquer outras despesas incidentes sobre os serviços.

Desconsiderar-se-á proposta enviada via fax, e-mail ou entregue fora das condições

estabelecidas.

Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis.

5 - DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

A Comissão Permanente de Licitações apreciará e julgará esta licitação em ato

público, com estrita observância dos dispositivos da Lei Federal n° 8.666/93, de cujos

trabalhos e procedimentos lavrarão ata circunstanciada, assinada por todos os

presentes.

Na sessão pública designada para o local, dia e horário indicados no preâmbulo deste

Edital, o licitante poderá se fazer representar no certame, para que em nome dele

possa manifestar-se, desde que apresente à Comissão Permanente de Licitações,

credencial com a firma de quem assina devidamente reconhecida em cartório, com

poderes para receber, interpor recursos ou desistir de interpô-los, a qual será

encartada nos autos do processo.

Nas eventuais etapas seguintes, outros representantes poderão ser nomeados pelo

concorrente, desde que ofereçam a competente autorização tratada no item anterior.

Divulgado o resultado da fase de habilitação dos competidores e, em havendo a

disposição e renúncia à faculdade de recorrer ou restando todas as Empresas

[Digite texto]





habilitadas, a Comissão Permanente de Licitações dará seguimento à licitação em

sessão ininterrupta. Caso contrário, abrir-se-á o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis e

somente após decididos os recursos, será designado dia e horário para a abertura dos

envelopes propostas.

Para agilização do exaurimento da fase de habilitação, os interessados que não se

fizerem presentes à sessão pública, caso seja do seu interesse, deverão manifestar de

maneira expressa, que desistem do direito de interposição de recursos, a que alude o

inciso I, alínea “A”, do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, através de declaração

formal juntada ao envelope de documentos.

Os envelopes n° 2 (proposta) dos licitantes inabilitados permanecerão fechados e

deverão ser retirados pelo interessado no prazo de 30 (trinta) dias corridos ou

devolvidos às Empresas participantes pelo Correio, via A.R.

Em caso de empate, a decisão dar-se-á por sorteio, em sessão pública, para a qual

serão convocados os interessados.

6 - DO JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO

O julgamento das propostas será realizado em conformidade com o tipo de licitação

mencionado no inciso I, § 1º, do art. 45, da Lei nº. 8.666/93 (menor preço).

Serão desclassificadas:

As propostas que não atendam às exigências deste Convite;

As propostas com preços manifestamente inexeqüíveis, não compatíveis com os

valores de mercado. Para constatação de que o preço da proposta apresentada pelo

licitante deve ser ou não considerado manifestamente inexeqüível, aplica-se o

disposto no art. 48, § 1º, “a” e “b” da Lei nº. 8.666/93, com suas alterações legais.

[Digite texto]





Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem

desclassificadas, a Administração poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para

apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas as causas

que redundaram na inabilitação ou na desclassificação.

No caso de empate entre duas ou mais propostas a classificação se fará,

obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes serão

convocadas.

Nos termos dos artigos da Lei Complementar nº. 123/06, após a classificação final dos

preços propostos, como critério de desempate, será dada preferência à contratação

para as microempresas e empresas de pequeno porte, desde que o menor preço

ofertado não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.

O empate acima mencionado será verificado na(s) situação(ões) em que a(s)

proposta(s) apresentada(s) pela microempresa ou empresa de pequeno porte seja

igual ou até 10% (dez por cento) superiores à(s) proposta(s) mais bem classificada(s)

em cada item, ocasião(ões) na(s) qual(is), proceder-se-á da seguinte forma:

A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada de acordo com o

disposto acima, poderá, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da afixação do

resultado de julgamento no Quadro de Avisos localizado no Paço Municipal ou

publicação conforme ditames da Lei, sob pena de preclusão, apresentar proposta de

preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será

adjudicado em seu favor o objeto licitado.

Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na

forma acima descrita, serão convocadas as remanescentes que porventura se

enquadrem na situação definida, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo

direito.

[Digite texto]





No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas

de pequeno porte, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que

primeiro poderá apresentar melhor oferta.

Na hipótese da não-contratação nos termos previstos anteriormente, o serviço licitado

será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, na própria

sessão pública.

A Comissão Permanente de Licitações fixará o resultado de julgamento das propostas

no seu Quadro de Avisos localizado no Paço Municipal, bem como publicará o

resultado em jornal de circulação regional e comunicará diretamente aos interessados,

se presentes os prepostos das licitantes no ato em que for adotada a decisão, a qual

será lavrada em ata.

Decorrido o prazo recursal, o resultado do julgamento será homologado pelo Prefeito

Municipal de Ribeirão Bonito-SP.

Quando a empresa adjudicatária não assinar o Contrato no prazo e nas condições

estabelecidas, a Administração poderá convocar as licitantes remanescentes, na

ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições

propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação, independentemente da

cominação prevista no art. 81 da Lei nº. 8.666/93.

A licitante declarada vencedora terá o prazo de 02 (dois) dias após a notificação, para

assinatura do contrato, após o que, não comparecendo, será considerada

desclassificada e punida com multa de 10% (dez por cento) do valor de sua proposta,

sendo convocada a seguir as demais, na mesma ordem de classificação.

Qualquer informação com relação a esta Licitação poderá ser obtida no Departamento

de Compras e Licitações, pelo telefone (0xx16) 3355-9903, no horário das 8h00 às

12h00 e das 13h00 às 17h00.

[Digite texto]





Para esclarecimento de dúvidas específicas sobre os documentos da licitação que

afetem a formulação da proposta, serão atendidas mediante solicitação por escrito,

encaminhadas à Comissão Permanente de Licitação, até 05 (cinco) dias úteis antes da

data marcada para o recebimento das propostas.

A Licitadora responderá às questões consideradas pertinentes, formuladas através de

fax a todos os interessados, apresentando a pergunta formulada e sua resposta,

encaminhando-as até 03 (três) dias antes da data marcada para o recebimento das

propostas. As informações da Licitadora serão numeradas seqüencialmente e serão

considerados aditamentos ao Edital, sendo juntadas ao processo licitatório.

Não serão levadas em consideração pela Licitadora qualquer consulta, pleito ou

reclamação que não tenha sido formulada por escrito e devidamente protocolada. Em

hipótese alguma serão aceitos entendimentos verbais entre as partes.

7 - DO CONTRATO

Deliberada a contratação, o vencedor estará automaticamente convocado para, no

prazo máximo de 02 (dois) dias contados do despacho, assinar o instrumento

contratual pertinente, sob pena de decair o direito à contratação, estando sujeito as

sanções contidas na cláusula 13 deste Edital, considerando tal comportamento como

descumprimento total das obrigações assumidas.

O prazo fixado poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, desde que o

convocado apresente motivo justificado até o último dia do prazo inicial.

A não aceitação ou negativa ao fixado, facultará à Administração o direito de convocar

os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação obtida, para fazê-lo

em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado ou revogar a

presente licitação.

8 - DO PAGAMENTO

O pagamento dos serviços prestados pela CONTRATADA será efetuado conforme

medição e apresentação de cronograma executado, mediante apresentação de

[Digite texto]





documento fiscal, atestado por preposto da CONTRATANTE, devidamente

credenciado a fazê-lo.

A medição será executada juntamente com o Departamento de Obras e Engenharia

do Município.

9 - DO VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO

O valor global estimado para a contratação é de R$ 111.903,22 (cento e onze mil,

novecentos e três reais e vinte e dois centavos).

10 - DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO

A execução dos trabalhos se procederá sob regime de menor preço global.

Todos os materiais a serem empregados deverão ser de primeira qualidade, obedecer

às especificações da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas do projeto e

serem aprovados pela fiscalização antes de sua utilização. Na ocorrência devidamente

comprovada da impossibilidade de se adquirir e empregar um material especificado

deverá ser solicitada a sua substituição, a juízo da fiscalização que analisará sua

qualidade, resistência, aspecto e preço.

É de responsabilidade da CONTRATADA substituir na execução da obra qualquer

material impugnado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a partir do

recebimento da impugnação.

A mão de obra a ser empregada na execução da obra será de inteira responsabilidade

da CONTRATADA, devendo, ainda, ser de primeira qualidade, de modo a se observar

acabamentos esmerados e de inteiro acordo com o projeto.

A CONTRATANTE se reserva ao direito de, em qualquer ocasião, fazer alterações no

projeto que impliquem na redução ou aumento do volume dos serviços, baseando-se,

para tanto, na relação dos preços unitários básicos e em quantidades levantadas pela

[Digite texto]





fiscalização que poderão resultar até um total de 25% (vinte e cinco por cento) do valor

contratual da obra.

As exigências e a função da fiscalização não eximem a CONTRATADA das

responsabilidades assumidas na execução dos serviços.

A CONTRATADA deverá indicar o engenheiro responsável pela obra por ocasião da

assinatura do contrato, fornecendo à fiscalização o currículo do profissional e a ART

(Anotação de Registro Técnico) de responsabilidade de execução.

O engenheiro responsável pela execução deverá ter autoridade para atuar em nome

da CONTRATADA e receber as instruções e decisões da Fiscalização.

A eventual substituição do engenheiro responsável deverá ser comunicada com

devida antecedência à CONTRATANTE e dependerá de concordância desta.

A CONTRATADA deverá fornecer a pedido da fiscalização, a qualquer momento,

todas as informações relativas à execução da obra, sem que tal atitude implique em

responsabilidade da fiscalização sobre a ação da mesma.

Caberá à CONTRATADA fornecer e conservar, pelo período que for necessário,

equipamentos mecânicos e ferramental adequado e contratar mão-de-obra idônea, de

modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de

operários, mestres, empregados e engenheiros que possam assegurar o progresso

satisfatório às obras.

A responsabilidade pelo fornecimento em tempo hábil dos materiais será da

CONTRATADA, em decorrência do que não poderá a mesma solicitar prorrogações

de prazo e nem justificar retardamento na conclusão da obra pelo fornecimento

deficiente de materiais.

Caberá à Contratada providenciar e manter em bom estado a sinalização do local da

obra, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

[Digite texto]





A fiscalização terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os

serviços, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos técnicos,

disciplinares, de segurança ou outros.

Havendo atraso ou antecipação na execução da obra, por culpa ou iniciativa da

CONTRATADA, a se verificar através de comparação entre o faturamento previsto no

Cronograma Físico-Financeiro vigente e o real, serão medidos os serviços

executados, ficando a cargo da fiscalização a sua liberação.

Caso necessite de prorrogação de prazo, os serviços serão medidos com base no

Cronograma Físico-Financeiro atualizado.

11 - DO PRAZO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços deverão ser executados com atuação direta junto aos setores

competentes da Administração Municipal, a partir da emissão da ordem de serviço no

prazo de 90 (noventa) dias, de acordo com o cronograma físico-financeiro, podendo

ser prorrogado, conforme as necessidades da Municipalidade e término dos serviços,

de acordo com o artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e demais alterações

posteriores.

O Departamento de Obras e Engenharia, unidade requisitante da presente licitação,

será a responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços, na pessoa de

seu responsável, com competência para rejeitá-los, no todo ou em parte, caso não

estejam sendo executados de acordo com as condições contratuais e a qualidade

mínima exigida.

O Departamento mencionado no subitem anterior promoverá o recebimento dos

serviços, mediante termo assinado pelas partes, no qual fique demonstrado,

resumidamente, as principais ocorrências verificadas, no período aferido.

12 - DO CRÉDITO

[Digite texto]





As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de dotação orçamentária

consignada no orçamento vigente, identificada através do código:

02.06.02 – Diretoria do Turismo, Esporte e Cultura

27.812.0033.1121.0000 Projeto – Obras e Aquis. Perm. Para Esportivo Comunitário Ficha 290

Fonte do Recurso 01 (Próprio) 4.4.90.51 – Obras e Instalações

02.02.11 – Praças e Jardins 15.452.0042.1020.0000 – Obras em Praças e Jardins

Ficha 98 Fonte do Recurso 01 (Próprio)

4.4.90.51 – Obras e Instalações

13 - PENALIDADES

O descumprimento, total ou parcial, das obrigações assumidas acarretará a aplicação,

a juízo da CONTRATANTE, das seguintes sanções, bem como as descritas no

instrumento contratual, independente das demais contidas no ordenamento jurídico e

relativas ao caso:

Multas pecuniárias, mas seguintes proporções:

De 30% (trinta por cento) sobre o valor global da proposta;

Moratória de 0,2 % (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução dos

serviços, calculada sobre o valor global do contrato.

Além das multas, o licitante que apresentar documentação falsa, ensejar o

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,

poderão, garantida a prévia defesa, ser aplicadas as seguintes sanções legais:

Advertência;

[Digite texto]





Suspensão temporária do direito de participar de procedimentos licitatórios realizados

pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito e impedimento de contratar com a

Administração, pelo período máximo de (05) anos;

Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em

todas suas esferas, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até

que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que

aplicou a penalidade.

A Empresa vencedora terá seu contrato cancelado quando:

Descumprir qualquer das condições do mesmo;

Diante de interesse público;

Por onerosidade excessiva;

Caso fortuito ou força maior. Para o processamento do cancelamento do contrato, deverá a Empresa ser

comunicada da irregularidade, garantindo à mesma o prazo para apresentação de

defesa, correspondente a 05 (cinco) dias úteis, ou regularização da situação.

Após, será encaminhado o contrato juntamente com o informativo da irregularidade e

defesa ao Prefeito Municipal, que lavrará despacho a respeito.

14 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Caberá impugnação ao presente Convite, nos termos do artigo 41 da Lei Federal n°

8.666/93, atualizada por legislações posteriores.

Os recursos administrativos contra atos da Comissão Permanente de Licitações

poderão ser interpostos nos termos do artigo 109 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas

alterações posteriores.

[Digite texto]





As impugnações ao ato convocatório serão recebidas somente no prazo legal,

conforme o disposto na Lei nº 8.666/93 e demais alterações posteriores.

Os recursos deverão ser protocolados perante a Comissão Permanente de licitações,

situada na Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito - SP, no horário de expediente

normal, ou seja, das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas.

O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de

aproveitamento.

Havendo recurso, a Comissão Permanente de Licitações apreciará os mesmos e caso

não reconsidere sua posição, caberá à autoridade máxima competente, o Prefeito

Municipal, a decisão em grau final.

A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento mediante

publicação em Jornal de circulação no município e região.

Não serão conhecidas as impugnações e recursos apresentados fora do prazo legal,

subscrito por representante não habilitado legalmente, ou não identificado no processo

para responder pelo proponente.

15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

O simples fato da participação na Licitação importa em irrevogável adesão da Licitante

aos termos deste Edital, pelo que se obriga sob as sanções, ao integral cumprimento

de sua proposta.

A empresa vencedora do certame será responsável por quaisquer danos materiais e

ambientais que venham a ocorrer em virtude dos serviços realizados, bem como

assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar a licitante ou a terceiros,

por si ou por seus representantes na execução dos serviços contratados, isentando o

poder público CONTRATANTE de qualquer responsabilização.

[Digite texto]





Será, ainda, de responsabilidade da proponente vencedora: obrigações decorrentes

de acidente do trabalho ocorridos na execução dos serviços contratados, uso indevido

de patentes registradas; as resultantes de caso fortuito e por qualquer causa, pela

destruição ou danificação da obra em construção até a definitiva aceitação da mesma;

pelas indenizações que possam vir a serem devidas a terceiros por fatos oriundos dos

serviços contratados, ainda que ocorridos na via pública; bem como pelas obrigações

trabalhistas e encargos sociais decorrentes da execução da obra, com o seguro de

acidentes de seus operários ou empregados, bem como a quitação das exigências

municipais, estaduais ou federais.

O Município não se responsabilizará por qualquer pertence da licitante vencedora

colocados nos locais onde serão executados os serviços.

O licitante poderá rejeitar as propostas em caso de não preenchimento correto das

condições e especificações constantes nesse Edital.

Poderá o presente certame ser revogado, anulado ou realizada a contratação do

objeto licitado no todo ou em parte, nas hipóteses previstas no art. 49 da Lei 8.666/93

e alterações posteriores.

A CONTRATANTE se reserva ao direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a

execução da obra, mediante pagamento único exclusivo dos trabalhos já executados e

a aquisição por ajuste entre as partes interessadas dos materiais existentes no local

da obra e a ela destinados.

Na contagem de prazos, excluir-se-á o dia de início e computar-se-á o de vencimento

salvo se neste dia não houver expediente, caso em que se prorrogará até o dia útil

subsequente.

As dúvidas e os casos omissos serão solucionados pela Comissão Permanente de

Licitações, situada no endereço constante do preâmbulo deste edital, com base nas

[Digite texto]





disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Os pedidos de questionamentos elaborados pelas empresas participantes do presente

certame serão recebidos pela Comissão Permanente de Licitações no endereço

constante do preâmbulo deste Edital.

Ribeirão Bonito - SP, 11 de dezembro de 2013.

WILSON FORTE JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

[Digite texto]





CARTA CONTRATO DESTINADO À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NA

INFRAESTRUTURA DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO DO MUNICÍPIO DE

RIBEIRÃO BONITO-SP, VISANDO O ATENDIMENTO DE NORMAS PARA

REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA

ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PROJETO ANEXOS

AO PRESENTE CERTAME, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA

MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO-SP E ..................

Pelo presente instrumento de Contrato Administrativo destinado à aquisição e

instalação de equipamentos de proteção e combate a incêndio na infraestrutura do

Centro Esportivo Comunitário do Município de Ribeirão Bonito-SP, visando o

atendimento de normas para realização de eventos, conforme memorial descritivo,

planilha orçamentária e cronograma físico financeiro e projeto anexos ao presente

certame, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO, pessoa

jurídica de direito público, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 45.355.914/0001-03,

com sede na Praça dos Três Poderes, em Ribeirão Bonito/SP, neste ato representado

por seu Prefeito Municipal, o Sr. ............, brasileiro, casado, portador da cédula de

identidade RG n.º ....... e do CPF sob n.º ....., residente e domiciliado na Rua ......., n.º

......, ......., nesta cidade de ........., denominado simplesmente CONTRATANTE

e..............., inscrita no CNPJ nº ........, Inscrição Estadual nº ........, com sede na .........

no Município de ......., Estado de .............., neste ato representada pelo Sr(a).

................. portador da cédula de identidade RG sob nº ..........., inscrito no CPF/MF

sob nº ......, residente e domiciliado na ........, nº ....., na cidade de ......., Estado de

........., têm entre si justo e contratado as condições que nas Cláusulas adiante

seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

[Digite texto]





Em decorrência da adjudicação que lhe foi feita no processo licitatório, modalidade

Convite nº .........., a CONTRATADA compromete-se a executar os serviços descritos

no objeto do presente certame licitatório.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA dará início aos serviços contratados a partir da emissão da ordem

de serviços, expedida pelo Departamento de Obras e Engenharia do Município,

vigorando pelo período de 90 (noventa) dias de acordo com o cronograma físico-

financeiro, podendo ser prorrogado conforme as necessidades da Municipalidade e

término dos serviços, de acordo com o disposto no artigo 57, inciso II, da Lei nº

8.666/93 e alterações.

O Departamento de Obras e Engenharia da CONTRATANTE será o responsável pelo

acompanhamento e fiscalização dos serviços, com competência para rejeitá-los, no

todo ou em parte, caso não estejam sendo executados de acordo com as condições

contratuais e a qualidade mínima exigida.

O Departamento encarregado promoverá o recebimento dos serviços mediante termo

assinado pelas partes, no qual fiquem demonstradas, resumidamente, as principais

ocorrências verificadas, no período mensal auferido, para fins do disposto no capítulo

seguinte.

Todos os materiais a serem empregados deverão ser de primeira qualidade, obedecer

às especificações da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas do projeto e

serem aprovados pela fiscalização antes de sua utilização. Na ocorrência devidamente

comprovada da impossibilidade de se adquirir e empregar um material especificado

deverá ser solicitada sua substituição, a juízo da fiscalização que analisará sua

qualidade, resistência, aspecto e preço.

[Digite texto]





É de responsabilidade da CONTRATADA substituir na execução da obra qualquer

material impugnado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do

recebimento da impugnação.

A mão de obra a ser empregada na execução da obra será de inteira responsabilidade

da CONTRATADA, devendo ainda, ser de primeira qualidade, de modo a se observar

acabamentos esmerados e de inteiro acordo com o projeto.

A CONTRATANTE se reserva ao direito de, em qualquer ocasião, fazer alterações no

projeto que impliquem na redução ou aumento do volume dos serviços, baseando-se,

para tanto, na relação dos preços unitários básicos e em quantidades levantadas pela

fiscalização que poderão resultar até um total de 25% (vinte e cinco por cento) do valor

contratual da obra.

As exigências e a função da fiscalização não eximem a CONTRATADA das

responsabilidades assumidas na execução dos serviços.

A CONTRATADA deverá indicar o engenheiro responsável pela obra por ocasião da

assinatura do contrato, fornecendo à fiscalização o currículo do profissional e a ART

(Anotação de Registro Técnico) de responsabilidade de execução.

O engenheiro responsável pela execução deverá ter autoridade para atuar em nome

da CONTRATADA e receber as instruções e decisões da Fiscalização.

A eventual substituição do engenheiro responsável deverá ser comunicada com

devida antecedência à CONTRATANTE e dependerá de concordância desta.

A CONTRATADA deverá fornecer a pedido da fiscalização, a qualquer momento,

todas as informações relativas à execução da obra, sem que tal atitude implique em

responsabilidade da fiscalização sobre a ação da mesma.

[Digite texto]





Caberá à CONTRATADA fornecer e conservar, pelo período que for necessário,

equipamentos mecânicos e ferramental adequado e contratar mão-de-obra idônea, de

modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de

operários, mestres, empregados e engenheiros que possam assegurar o progresso

satisfatório às obras.

A responsabilidade pelo fornecimento em tempo hábil dos materiais será da

CONTRATADA, em decorrência do que não poderá a mesma solicitar prorrogações

de prazo e nem justificar retardamento na conclusão da obra pelo fornecimento

deficiente de materiais.

Cabe à CONTRATADA providenciar e manter em bom estado a sinalização do local

da obra, conforme normas técnicas vigentes sobre a matéria.

A CONTRATANTE terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não

os serviços, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos

técnicos, disciplinares, de segurança ou outros.

Havendo atraso ou antecipação na execução da obra, por culpa ou iniciativa da

CONTRATADA, a se verificar através de comparação entre o faturamento previsto no

Cronograma Físico-Financeiro vigente e o real, serão medidos os serviços

executados, ficando a cargo da fiscalização a sua liberação.

Quando concedida prorrogação de prazo, os serviços serão medidos com base no

Cronograma Físico-Financeiro atualizado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO CONTRATADO

Pela integral execução do presente ajuste, a CONTRATADA receberá o valor

consignado, totalizando ao final das obrigações a

importância global de R$ ..........................

[Digite texto]





CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

O pagamento dos serviços prestados pela CONTRATADA será efetuado conforme

medição realizada e devidamente atestada pelo responsável pelo Departamento de

Obras e Engenharia do Município, mediante documento fiscal, atestado por preposto

da Contratante, devidamente credenciado a fazê-lo.

Para os fins desta cláusula, a CONTRATADA deverá encaminhar nota fiscal ou fatura

acompanhada no competente termo de recebimento de serviços.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO CONTRATUAL

A duração do presente termo será de 90 (noventa) dias, contados da expedição da

ordem de serviço, sendo que o prazo de execução do contrato poderá ser prorrogado,

observado o limite de 60 (sessenta) meses, mediante acordo entre as partes por meio

de termo aditivo, precedido da comprovação da presença dos requisitos legais para a

hipótese prevista, contido na Lei de Licitações e Contratos, nº 8.666/93 e alterações

posteriores, em seu artigo 57, inciso II.

CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na execução dos serviços, até

o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial da carta contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO CRÉDITO

As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta de dotação orçamentária

consignada no orçamento vigente:

02.06.02 – Diretoria do Turismo, Esporte e Cultura

27.812.0033.1121.0000 Projeto – Obras e Aquis. Perm. Para Esportivo Comunitário Ficha 290

Fonte do Recurso 01 (Próprio)


02.02.11 – Praças e Jardins 15.452.0042.1020.0000 – Obras em Praças e Jardins

[Digite texto]





Ficha 98 Fonte do Recurso 01 (Próprio)


CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

A rescisão contratual poderá ocorrer:

Unilateralmente, por ato escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos

incisos I, XII e XVII do artigo 78, da Lei Federal n° 8.666/93.

Amigavelmente por acordo entre as partes, mediante autorização fundamentada da

autoridade competente, desde que haja conveniência para a

CONTRATANTE.

Judicialmente, nos termos da legislação em vigor.

Incorrendo culpa da CONTRATADA em caso de rescisão com base nos incisos XII a

XVII do artigo citado no item anterior, será aquela ressarcida dos prejuízos

regularmente comprovados.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

O licitante que incorrer nas responsabilidades previstas nos artigos

81 (caput), 86 e 87 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores estarão

sujeitos às aplicações das sanções previstas nos mesmos, bem como as abaixo

descritas:

Multas pecuniárias, mas seguintes proporções:

De 30% (trinta por cento) sobre o valor global da proposta;

Moratória de 0,2 % (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução dos

serviços, calculada sobre o valor global da proposta.

[Digite texto]





Além das multas, o licitante que apresentar documentação falsa, ensejar o

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,

poderão, garantida a prévia defesa, ser aplicadas as seguintes sanções legais:

Advertência;

Suspensão temporária do direito de participar de procedimentos licitatórios realizados

pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito e impedimento de contratar com a

Administração, pelo período máximo de (05) anos;

Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em

todas suas esferas, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até

que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que

aplicou a penalidade.

A Empresa vencedora terá seu contrato cancelado quando:

Descumprir qualquer das condições do mesmo;

Diante de interesse público;

Por onerosidade excessiva;

Caso fortuito ou força maior. Para o processamento do cancelamento do contrato, deverá a Empresa ser

comunicada da irregularidade, garantindo à mesma o prazo para apresentação de

defesa, correspondente a 05 (cinco) dias úteis, ou regularização da situação.

Após, será encaminhado o contrato juntamente com o informativo da irregularidade e

defesa ao Prefeito Municipal, que lavrará despacho a respeito.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VINCULAÇÃO

[Digite texto]





O cumprimento deste contrato está vinculado aos termos do Edital de Convite n° ........

e à proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS

A empresa vencedora do certame será responsável por quaisquer danos materiais e

ambientais que venham a ocorrer em virtude dos serviços realizados, bem como

assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar a licitante ou a terceiros,

por si ou por seus representantes, na execução dos serviços contratados, isentando o

poder público CONTRATANTE de qualquer responsabilização.

Serão, ainda, de responsabilidade da proponente vencedora: obrigações decorrentes

de acidente do trabalho ocorridos na execução dos serviços contratados; uso indevido

de patentes registradas; as resultantes de caso fortuito e por qualquer causa, pela

destruição ou danificação da obra em construção, até a definitiva aceitação da mesma;

pelas indenizações que possam vir a serem devidas a terceiros por fatos oriundos dos

serviços contratados, ainda que ocorridos na via pública; bem como pelas obrigações

trabalhistas e encargos sociais decorrentes da execução da obra, com o seguro de

acidentes de seus operários ou empregados, bem como, a quitação das exigências

municipais, estaduais ou federais.

O Município não se responsabilizará por qualquer pertence da licitante vencedora

colocados nos locais onde serão executados os serviços.

O licitante poderá rejeitar as propostas em caso de não preenchimento correto das

condições e especificações constantes nesse Edital.

Poderá o presente certame ser revogado, anulado ou realizada a contratação do

objeto licitado no todo ou em parte, nas hipóteses previstas no art. 49 da Lei 8.666/93

e alterações posteriores.

A CONTRATANTE se reserva ao direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo,

a execução da obra, mediante pagamento único exclusivo dos trabalhos já executados

[Digite texto]





e a aquisição por ajuste entre as partes interessadas, dos materiais existentes no local

da obra e a ela destinados.

Na contagem de prazos, excluir-se-á o dia de início e computar-se-á o de vencimento

salvo se neste dia não houver expediente, caso em que se prorrogará até o dia útil

subsequente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Ribeirão Bonito, Estado de São Paulo, com

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas ou

questões oriundas do presente contrato, que não puderem ser resolvidas pelas partes.

E, por estarem as partes justas e contratadas, firmam a presente carta contrato em 02

(duas) vias de igual teor e forma, para um único efeito, na presença de duas

testemunhas abaixo assinadas.

Ribeirão Bonito - SP, ................

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO

WILSON FORTE JÚNIOR

CONTRATANTE

..........................

CONTRATADA

[Digite texto]





TESTEMUNHAS

ANEXO I

DECLARAÇÃO

____________________, inscrita no CPNJ sob o nº____________, sediada na ________________, declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1º da Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

[Digite texto]





Ribeirão Bonito-SP, ........................

Assinatura Representante Legal da Empresa

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A proponente abaixo assinada, participante da licitação em epígrafe, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei nº 8.666/93 que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. Ribeirão Bonito-SP, ...............................

[Digite texto]






ANEXO III

DECLARAÇÃO

A proponente abaixo assinada, participante da licitação em epígrafe, por seu

representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei,

declara que efetuou visita prévia ao local onde realizará os serviços e que não foram

observados erros, omissões ou discrepâncias nas peças que compõem o Edital.

[Digite texto]





Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. Ribeirão Bonito-SP, ...............................


Visto do Responsável- Departamento de Obras e Engenharia

Documents

EDITAL CONVITE N.°027/2013 · CONVITE N.°027/2013 Esta Licitação, modalidade Convite nº 027/2013 obedece às especificações complementares e as normas de execução pertinentes