EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 014/2012 TOMADA DE … · 1.2 - O objeto descrito acima será realizado com recursos oriundos dos Contratos de Repasse n°372 ... assim como a proposta

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 014/2012

"TOMADA DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA INDIRETA E SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e com a Lei Complementar 123/2006, torna público, para o conhecimento dos interessados, que às (10h00min) dez horas, do dia 26 de Setembro de 2012, em Presidente Lucena - RS, na Sala de reuniões da Prefeitura Municipal, sita na Rua Ipiranga, n° 375, nesta cidade, reunir-se-á a Comissão Permanente de Licitações, com a finalidade de receber propostas da presente licitação.

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO1.1 - Constitui objeto da presente licitação na modalidade de Tomada de Preços n° 014/2012 a contratação de empresa para execução de forma indireta e sob-regime de empreitada global incluindo o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para conclusão do ginásio de esportes de Picada Schneider situado na localidade de Picada Schneider, conforme projetos e especificações em anexo a este.1.2 - O objeto descrito acima será realizado com recursos oriundos dos Contratos de Repasse n°372.036-75/2011/Ministério do Esporte, firmado em 30 de dezembro de 2011, entre o Município de Presidente Lucena e o Ministério do Esporte, representada pela Caixa Econômica Federal e recursos de contrapartida do Município de Presidente Lucena.1.3 - Os anexos poderão ser retirados na SERVICÓPIAS, com sede na Av. Pedro Adams Filho, n° 4849, loja 01 – centro, Novo Hamburgo, CEP: 93.320-006, telefone 30352812, e-mail: [email protected], atendimento de 2ª a 6ª – feira, das 8h às 11h45min e das 13h às 18h30min, mediante apresentação do recibo de pagamento emitido pela prefeitura, conforme item 6.1 alínea ''n''.

2 - DA EXECUÇÂO DA OBRA2.1 - A obra contratada será realizada em conformidade com o projeto básico, as normas técnicas e as especificações constantes nos anexos do Edital de Tomada de Preços n° 014/2012, assim como a proposta da contratada sob o aspecto técnico e executivo, passando ambas a fazerem parte integrante do presente instrumento de contrato, independente de transcrição.2.2 - A obra será realizada de acordo com o cronograma físico-financeiro, anexo do edital, sendo o prazo máximo para o término da mesma em 120 (cento e vinte) dias.2.2 - O prazo a que se refere o subitem anterior poderá ser prorrogado, desde que comprovada a justa causa do pedido e estando a mesma dentro dos casos legais previstos. 2.3 - O prazo para início da execução da obra é de 5 (cinco) dias após assinatura do termo de autorização da ordem de início da obra.2.4 - No momento do início da execução da obra, a empresa deverá apresentar a matrícula da obra no INSS, ART de execução e a relação de funcionários que irão trabalhar na mesma, especificando as suas funções.2.5 - No transcorrer das obras, o Contratante poderá, a seu critério, rejeitar materiais inadequados ou em desacordo com as especificações. O contratante rejeitará, no todo ou em parte, obra ou serviços, quando em desacordo com o contrato. Todos os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais, ABNT e outras, para a boa execução do objeto do contrato, correm por conta do contratado.2.6 - Na eventual impossibilidade de emprego de algum material especificado, a Contratada encaminhará à fiscalização, por escrito, a justificativa para a substituição de tais materiais por equivalentes ou superiores em qualidade. 2.7 - Ficam reservados ao Contratante o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular não previsto nas especificações, nos projetos e nas normas, e em tudo o mais que, de qualquer forma, se relaciona direta ou indiretamente com a obra em questão.2.8 - Fica há cargo da empresa vencedora a confecção e instalação de uma placa tamanho 1,50mx2,00m no local da obra, conforme modelo em anexo, devendo ser incluído na placa o brasão do município e o logo da empresa contratada.2.9 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, que se fizerem necessários, até 25%(vinte cinco por cento) do valor contratado inicialmente, devidamente atualizado.

3. DO CADASTRAMENTO

mailto:[email protected]

Edital Tomada de Preços n°014/20122

Para efeitos de cadastramento, os interessados deverão apresentar os documentos abaixo relacionados, até o terceiro dia anterior ao do recebimento dos envelopes deste ato convocatório.3.2 - Habilitação jurídica:a) Cédula de identidade dos diretores;b) Registro comercial, no caso de empresa individual;c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.d) Declaração, sob as penalidades cabíveis, de superveniência de fato impeditivo da habilitação, nos termos § 2° do artigo 32 da Lei Federal n° 8.666/93.e) Declaração de que está cumprindo o disposto do inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.3.1.1 - Regularidade fiscal:a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoal Jurídica (CNPJ);b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado (DIC/TE)ou Município, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade;c) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal, sendo a última do domicílio ou sede do licitante;d) Prova de regularidade junto à Seguridade Social (INSS);e) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.f) Certidão Negativa do Cartório de Protesto da comarca da sede da empresa licitante, mais a certidão do cartório de distribuição da comarca informando o número de cartórios de protestos de títulos existentes na mesma, (havendo mais de um tabelionato na comarca a empresa licitante deverá apresentar uma certidão para cada).3.1.2 - Qualificação técnica:a) Certidão de Registro da empresa e do responsável técnico na entidade profissional competente (CREA-RS), sendo que os certificados expedidos por Conselhos de outros estados deverão receber o visto do CREA-RS.b) Carteira de identidade profissional dos responsáveis técnicos da empresa perante o CREA-RS (Engenheiro Civil e Engenheiro Elétrico), constantes na certidão de registro da empresa.c) Atestado de capacidade técnica (no mínimo um), do Engenheiro Civil e do Engenheiro Elétrico devidamente registrado e certificado pelo CREA-RS, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, dos responsáveis técnicos vinculados a empresa licitante.d) Declaração nos termos do Art. 30, Inciso II, da Lei 8.666/93, das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico, compatível com o ramo de atividade, assinada pelo sócio-gerente e pelo responsável técnico, com firmas reconhecidas.e) Para efeito de comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, a licitante deverá apresentar cópia do Contrato de Trabalho, Carteira de Trabalho ou Contrato Social no caso de sócio.f) Declaração de plena submissão às condições do instrumento do presente Edital, em todas as fases do procedimento licitatório.g) Será obrigatória a visita prévia ao local onde se realizará a obra prevista neste edital, nos termos do Art. 30, Inciso III, da Lei 8.666/93, no prazo máximo de até 3 (três) dias úteis antes da abertura da documentação e propostas, devendo ser a visita previamente agendada pelo licitante com o Engenheiro Responsável da prefeitura, através do telefone 34453111 ou 34453177 – ramal 26, no turno da manhã. A visita deverá ser efetuada pelos responsáveis técnicos das empresas, que deverão apresentar carta de credenciamento e certidão de Registro do CREA de origem, comprovando a representação técnica. A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – Setor de Engenharia emitirá Certificado de Visita Técnica ao final da visita, que valerá como comprovante de realização da visita e deverá integrar o envelope n° 01 (Habilitação).3.1.3 - Qualificação econômico-financeira:a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo esta ser atualizada por índices oficiais quando encerrado há mais de três (3) meses da data da apresentação da proposta. b) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.c) Comprovação de possuir capital social integralizado não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da obra, através de certidão expedida pela junta comercial, contrato social e alterações, devidamente averbadas na junta comercial do estado onde se localiza a sede da licitante;


3.2 - Os documentos constantes dos itens 3.1 a 3.1.3 poderão ser apresentados em original, por cópia autenticada por cartório, ou publicado em órgão da imprensa oficial.

4. DOS PRAZOS4.1 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento.4.2 - Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste Edital, em dia de expediente na Prefeitura Municipal.4.3 - O Município convocará o licitante vencedor para a assinatura do Termo de Contrato, que deverá ser celebrado no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da convocação.4.4 - Esse prazo poderá ser prorrogado, uma única vez e por igual período, quando solicitado durante o seu transcurso pela parte, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo Município.4.5 - É facultado ao Município, quando o convocado não assinar o Termo de Contrato ou não aceitar retirar o instrumento equivalente, no prazo e condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-los em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação, independentemente das cominações previstas.4.6 - Na hipótese de o Município não assinar o contrato com o licitante vencedor ou com outro, na ordem de classificação, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da entrega das propostas, ficam as mesmos liberados de quaisquer compromissos avençados.4.7 - A apresentação do registro da obra junto ao INSS deverá ocorrer junto com a documentação que irá instruir o recebimento da 1ª parcela.4.8 - Os licitantes que tiverem eventuais dúvidas de caráter legal ou técnico na interpretação dos termos do presente Edital, deverão encaminhá-las para a Comissão de Licitações, onde todas as questões a serem elucidadas deverão ser solicitadas formalmente por escrito, firmada por seu representante legal a protocolizada no setor de protocolo da Prefeitura Municipal tempestivamente. As informações serão fornecidas no prazo de 48 horas, prazo este destinado para a análise e emissão do parecer da Comissão de Licitações, fundamentada por parecer da Assessoria Jurídica Municipal.4.9 - Somente serão fornecidos instrumentos de Edital, para fins de participação no presente certame, até 03 (três) dias úteis antes da data determinada para o recebimento dos envelopes dos participantes, considerando o prazo de cadastro.4.10 - Dos prazos consignados no presente instrumento de Edital quando não acompanhados da expressão "úteis", considerar-se-ão corridos, com início e vencimento conforme determinado no subitem 4.2.

5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS5.1 - Os documentos e as propostas exigidas no presente Edital, deverão ser apresentados em 02 (dois) envelopes indevassáveis e lacrados, distintos e numerados de 01 a 02, na forma seguinte:I – ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTAÇÃO

Terá na parte externa as seguintes indicações obrigatórias:a) AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA - RS;b) TOMADA DE PREÇOS N° 014/2012;c) ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO;d) PROPONENTE ( Razão Social ).

II – ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA FINANCEIRATerá na parte externa as seguintes indicações obrigatórias:a) AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA - RS;b) TOMADA DE PREÇOS N° 014/2012; c) ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA FINANCEIRA;d) PROPONENTE ( Razão Social ).

5.2 - Os documentos do envelope n° 01 - "Documentação" e os do envelope n° 02 - "Proposta Financeira"-, deverão ser apresentados em 01 (uma) via, no idioma português, datilografados, não sendo admitidas quaisquer emendas, rasuras ou entrelinhas, rubricados pelos representantes legais, quando o documento for referente à empresa, e rubricados e assinados pelos responsáveis técnicos, quando o documento for pertinente à sua ou de sua responsabilidade funcional.5.2.1 - Não serão aceitos protocolos, documentos em cópia não autenticada, nem documentos com prazo de validade expirado.


5.3 - Os documentos exigidos no envelope 01 "DOCUMENTAÇÃO" serão apresentados, obrigatoriamente, numa das seguintes formas ou em composição das mesmas entre si:

- EM ORIGINAL- FOTOCÓPIA LEGÍVEL E AUTENTICADA- PUBLICAÇÃO OFICIAL, PELO DIÁRIO OFICIAL.

5.3.1 - O outro conjunto de documentos do envelope n° 02 -PROPOSTA FINANCEIRA deverá ser apresentado obrigatoriamente em via ORIGINAL.5.3.2 - Os licitantes poderão utilizar padronização própria para apresentarem as informações e propostas solicitadas neste Edital. Deverão, contudo, observar, obrigatoriamente, que nas descrições haja a totalidade das informações para o completo atendimento e entendimento das exigências expressas neste instrumento.5.4- Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste ato convocatório de licitação, bem como as propostas com preços manifestamente inexeqüíveis, para o que será aplicado o disposto no §1º, § 2° do Art.48, da Lei 8.666/93. 5.5 - Nos preços propostos, deverão constar e serem computadas todas as despesas, inclusive instalação do canteiro de serviço, limpeza final da obra, energia elétrica, consumo de combustível, material de expediente, mão-de-obra, materiais, máquinas, equipamentos, encargos de leis sociais, e qualquer despesa assessória necessária não especificada neste Edital, relativa aos trabalhos objeto desta licitação. Considerar-se-á que os preços propostos são completos e suficientes para pagar toda a obra e serviços constantes. Nenhuma reivindicação para pagamento posterior e adicional será considerada se for devida a qualquer erro ou má interpretação por parte do licitante acerca do preço total global.

6. DA HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO6.1 - Para habilitação na presente Licitação, exigir-se-á dos interessados a entrega do envelope n° 01 DOCUMENTAÇÃO" na forma dos subitens 5.1 e 5.3, contendo obrigatoriamente:a) Folha inicial de apresentação, contendo o rol dos documentos apresentados, assinada pelo representante legal da empresa em ordem conforme segue abaixo.b) Certidão de Registro Cadastral emitido pelo Município;c) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);d) Prova de regularidade, por meio de Certidão Negativa, Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, com prazo de validade em vigor;e) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), demonstrando situação regular nos encargos sociais instituídos por lei, com prazo de validade em vigor;f) Certificado de regularidade do FGTS, com prazo de validade em vigor;g) Atestado de Vistoria do local da obra, fornecido pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Presidente Lucena, comprovando que o licitante, através do seu responsável técnico ou proprietário da empresa, visitou o local da obra objeto desta licitação. h) Declaração emitida pelo licitante atestando que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, modelo em anexo.i) Declaração formal do licitante da capacidade operativa e disponibilidade financeira, assinada pelo representante legal da empresa, com firma reconhecida.j) Declaração formal do licitante que durante a prazo de execução do objeto desta licitação manterá todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pela lei, responsabilizando-se pelo inteiro teor desta declaração, sob as penas cabíveis, assinada pelo representante legal da empresa, com firma reconhecida.l) Comprovante de recolhimento da Garantia para Licitar nas mesmas modalidades definidas no artigo 56, §1 e §2°, §4° da Lei Federal 8.666/93, no valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor da planilha orçamentária, anexo do edital. m) Para as empresas que são beneficiadas pela Lei Complementar 123/2006 deverá juntar declaração de seu contador quanto ao enquadramento na situação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte. Importante – não será aceito documento impresso do site do Simples Nacional – Consulta Optantes.n) Comprovante de retirada do edital, emitido pelo Prefeitura Municipal, através da guia de pagamento da taxa no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), que deverá ser paga na tesouraria da prefeitura em horário de expediente.o) Declaração de desistência de prazo recursal, se considerada habilitada, referente à fase de habilitação, (este item não é obrigatório, é opcional). Serve somente para agilizar o andamento da licitação caso a empresa não se faça presente no ato da abertura dos envelopes, conforme modelo do anexo.6.2 - Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante, facultado o acompanhamento do mesmo


por advogado legalmente constituído, que serão os únicos admitidos a intervir nas fases de licitação e a responder para todos os atos e efeitos previstos neste edital, identificando-se mediante documento oficial de identidade, no início de cada reunião. A credencial consistirá em documento que comprove a capacidade de representação, sendo cópia autenticada do contrato social da empresa e carteira de identidade, acompanhada de Cópia do ato de investidura de quem a tiver firmado em que comprove ter poderes suficientes a devida outorga de habilitação de representação.6.3 - Serão considerados somente aqueles documentos com o respectivo prazo de validade em vigor, ou conforme o caso, se inexistir ou for omisso esse prazo, emitidos a menos de tinta (30) dias da data da abertura, de sorte que, inobservada essa condição, tal acarretará na inabilitação do licitante.6.4 - Para a classificação, na presente licitação, exigir-se-á dos licitantes a entrega do envelope n° 02 - "PROPOSTA FINANCEIRA", na forma dos subitens 5.1 e 5.3.1, que deverá conter obrigatoriamente:a) Proposta em uma via.b) Planilha Orçamentária discriminada, com indicação dos serviços, quantidades, unidades, valores unitários, valores totais, para materiais e mão-de-obra, em moeda corrente nacional, aceitando-se duas casas após a virgula e deve contemplar todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas.c) Cronograma físico-financeiro, contendo as etapas de execução e as respectivas parcelas de pagamentos, em valores financeiros e em percentuais.d) Declaração que a empresa se responsabiliza pela execução dos serviços e pela fiel observância das especificações técnicas, assinada pelo representante legal e pelo responsável técnico, com firmas reconhecidas por autenticidade ou por semelhança.e) A Licitante deverá apresentar planilha orçamentária proposta pela mesma, cronograma físico-financeiro e e índice global de BDI adotado (via impressa e via eletrônica editável) contendo o número do contrato de repasse, nome e endereço do empreendimento e data de elaboração.6.4.1 – Todos os documentos deverão, ser datilografados, sem emendas, ressalvas ou rasuras, devidamente carimbados e assinados pelo representante legal da proponente e/ou responsável técnico.6.4.2 - Serão desclassificadas as propostas que excederem o preço total orçado pelo Município, para o objeto licitado, conforme planilha orçamentária anexa ao edital ou as propostas que apresentarem valores inexeqüíveis.6.4.3 - O prazo de validade das propostas será de 60 dias, conforme estabelecido no artigo 64, § 3°, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

7. DO JULGAMENTO7.1 - O critério de aceitabilidade será o de preço Global, devendo a proposta apresentar a descrição e cotação dos materiais de forma unitária.7.2 - Para efeitos de julgamento, esta licitação é do tipo Menor Preço.7.3 - Esta licitação será processada e julgada com a observância do previsto nos arts.43 , 44 e 48 seus incisos e Parágrafos, da Lei n° 8.666/93.7.4 - Caso haja erro de soma e/ou multiplicação dos valores da proposta de preços, serão considerados os valores que deram origem ao resultado, sendo este recalculado.7.5 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será utilizado o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes, observando-se as regras do item 8 quando se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte.7.6 - Do resultado do julgamento e demais decisões da Comissão de Licitações, os licitantes serão intimados de acordo com o disposto no art.109 da Lei Federal n° 8.666/93, e suas alterações.7.7 - A Comissão de Licitações não considerará:I - qualquer oferta ou vantagem não prevista no edital, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.II - proposta que apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero.7.8 - Quando todos os proponentes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a COMISSÃO DE LICITAÇÕES poderá conceder aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de outras, escoimadas das causas que originaram a desclassificação.7.9 - Decairá do direito de impugnar perante o Município os termos do presente edital, aquele licitante que, tendo aceito sem objeções, venha a apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades, que o viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.7.10 - Serão devolvidos os envelopes “PROPOSTA DE PREÇO” aos licitantes inabilitados, desde que não tenha havido recurso, ou após a denegação do mesmo, ou, ainda, após renúncia expressa de sua interposição


8. MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE8.1 - As Micro Empresas (ME) e/ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) que quiserem usufruir os benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/2006 deverão declarar a sua condição de ME ou EPP. Caso não o faça no momento da solicitação, será tratada sem os privilégios da Lei Complementar 123/2006.8.2 – No caso de Micro Empresas e/ou Empresa de Pequeno Porte que, nos termos da Lei Complementar 123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na supracitada declaração.8.3 – Será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, §2°, da Lei Complementar 123/2006, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para as Micro Empresas e Empresa de Pequeno Porte que atenderam ao item 6.1 alínea 'm' do presente edital.8.4 – Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela Micro Empresas e Empresa de Pequeno Porte, sejam superiores em até 10% (dez por cento) à proposta de menor valor.8.5 – Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, procede-se-á da seguinte forma:a) Micro Empresas e Empresa de Pequeno Porte detentora da proposta de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 2 (dois) dias, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.b) Se nenhuma Micro Empresas e Empresa de Pequeno Porte satisfazer as exigências do item anterior, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte com propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem que serão convocadas para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores.

9. DOS RECURSOS:9.1 - Em todas as fases da presente licitação, serão observadas as normas previstas nos incisos, alíneas e parágrafos do art.109 da Lei 8.666/93.9.2 - Com relação aos recursos em geral, somente serão aceitos recursos e impugnações previstos na Lei 8.666/93, os quais deverão ser protocolados na Prefeitura Municipal de Presidente Lucena, no horário das 8:00h às 11h30min e das 13h às 17h15min (de segunda às quintas-feiras), e das 8h às 11h30min (nas sextas-feiras), e dirigidos ao senhor Prefeito Municipal, através do Setor de Licitações, vedado qualquer outra forma de encaminhamento, podendo a Comissão reconsiderar sua decisão no prazo de até 05 (cinco) dias úteis.9.3 - Qualquer cidadão poderá apresentar impugnação ao presente edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei 8.666/93 e alterações, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis.9.4 - Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital o proponente que não apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder a data marcada para a abertura dos envelopes contendo as propostas. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame.9.5 - A impugnação feita tempestivamente pela proponente não a impedirá de participar do processo licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, sendo corrigido o ato convocatório.9.6 - Os recursos contra os julgamentos da habilitação e proposta financeira, terão efeitos suspensivos e, deverão ser interpostos no prazo máximo de 5 (cinco)dias, úteis, a contar da ciência do resultado através da notificação e deverão ser protocolados junto ao setor de protocolo da administração, conforme descrito no item 9.2. 9.7 - Uma vez interposto algum recurso, as demais empresas serão cientificadas através de notificação, podendo as mesmas impugná-lo no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.

10. DO CONTRATO10.1 - Caberá à contratada optar, antes da assinatura do Contrato, por uma das seguintes modalidades de garantia, conforme artigo 56 da Lei 8.666/93:I - Caução em dinheiro;II - Fiança bancária.III - Seguro-fiança10.2 - As garantias a que se referem os incisos I, II e III, do subitem anterior, serão de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.


10.3 - A Carta Fiança Bancária deverá ser apresentada obrigatoriamente em original e terá validade por todo o período de execução do contrato.10.4 - A garantia prestada pela Contratada será liberada 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo da obra ou serviço, emissão do respectivo termo, não vencendo sobre ela qualquer remuneração, à exceção da caução em dinheiro. A garantia, contudo, reverterá em favor da contratante, no caso de rescisão do contrato, por culpa exclusiva da contratada, sem o prejuízo da indenização cabível.10.5 - A liberação da garantia prestada, fica, ainda, condicionada à liberação da obra junto ao INSS (CND da obra), pela Contratada, e mediante a comprovação da baixa da matrícula junto àquele órgão.10.6 – Sempre que o contrato for aditado por aumento de valores, a caução será reforçada em igual proporção, devendo a contratada depositar, no prazo de 10 (dez) dias, contados da assinatura do termo de aditivo, o valor da complementação.10.7 - Ao ser convocado para a assinatura do termo de contrato, o licitante vencedor deverá apresentar, no prazo máximo de 02 (dois) dias, a documentação indispensável à sua formalização.10.8 - O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos do art.65, seus incisos e parágrafos, da Lei n° 8.666/93.10.9 - A execução do contrato será acompanhada e controlada por um representante do Município especialmente designado.10.10 - Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, quando o adjudicatário recusar-se a assinar o contrato, estando sua proposta dentro do prazo de validade.10.11 - O representante da administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. As decisões e providências que ultrapassem sua competência serão solicitadas a seus superiores, em tempo hábil, para a adoção de medidas convenientes.10.12 - A contratada deverá manter, no local da obra ou serviço, ao longo de todo período de execução da obra, preposto/profissional habilitado, responsável técnico, cadastrado junto ao CREA, devidamente comprovado, para representá-lo na execução do contrato, bem como, um Diário de Obras.10.13 - A contratada é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, observados as regras da ABNT, mesmo não descriminadas neste edital.10.14 - A contratada é responsável pelos danos causados diretamente ao contratante ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do contrato. 10.15 - A contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, comerciais, fiscais e previdenciários resultantes da execução do contrato.10.16 - A contratada, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais legais, poderá sub-contratar partes da obra ou serviços até o limite admitido, em cada caso, pela administração.10.17 - A sub-contratação deverá receber a aprovação expressa da contratante, sem, contudo obriga-la na relação jurídica, mas só para efeitos de manter a qualidade técnica e o rendimento das obras ou serviços.10.18 - A fiscalização da obra caberá ao Município, o qual adotará a prática de todos os atos próprios ao exercício do contrato, definidos neste Edital, demais normas pertinentes, e de acordo com as especificações da obra.10.19 - Ficam reservados ao Município o direito para resolver todo e qualquer caso singular não previsto nas especificações, nos projetos e nas normas, e em tudo o mais que, de qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente com a obra em questão.10.20 - Ao longo de todo o período de execução da obra, a contratada deverá manter atualizado o LIVRO DIARIO DE OBRAS, em 01 (uma) vias, assinado pelo responsável técnico lotado em tempo integral na obra, anotando os serviços executados, os materiais empregados e todas as demais observações pertinentes ao andamento da obra.10.21 – O prazo do contrato será por 240 (duzentos e quarenta) dias e terá vigência a partir da data da assinatura.

11. DOS PAGAMENTOS11.1 – O pagamento será efetuado em 04 (quatro) parcelas, conforme execução da obra constante no cronograma físico-financeiro incluso no presente edital e apresentado pela licitante, mediante aferição da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos pelo Engenheiro Responsável e o Responsável da Caixa Econômica Federal, conforme o cronograma de pagamento/desembolso da Caixa Econômica Federal e o Ministério dos Esportes. Os pagamentos serão proporcionais aos percentuais de conclusão de cada etapa do cronograma físico incluso no presente edital.11.2 - A cada alteração contratual, por acréscimo ou diminuição do objeto, valor ou prazo do contrato, será acordado novo cronograma para as obras ou serviços a se realizarem, com prevalência do interesse da administração.11.3 - O pagamento será efetuado posteriormente a liberação do recurso pela Caixa Econômica Federal e


autorização do pagamento pela mesma, através do Departamento Financeiro da Prefeitura, obedecendo à planilha de execução física-financeira, cuja fiscalização será acompanhada pelo engenheiro responsável da Prefeitura. O mesmo encaminhará ao setor de empenhos um Laudo de Avaliação (Vistoria), para liberação dos pagamentos. A contratada deverá emitir e apresentar a Fatura, na qual constem discriminadamente, os serviços executados e o material utilizado na execução da obra, devendo também constar o número do presente Edital. Serão retidos 11% do valor do empenho, caso a contratada não apresentar prova de recolhimento do INSS e do FGTS do último mês.11.4 – O pagamento da última parcela fica condicionado à conclusão da obra e após vistoria da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, além da apresentação da CND, INSS referente à mesma, comprovante de quitação de INSS e FGTS dos funcionários que trabalharam na obra.11.5 - O Setor de Engenharia emitirá caso cumprido às exigências, o Termo de Liberação dos Serviços em até 15 (quinze) dias, a contar da entrada da Solicitação de Pagamento no Setor de Engenharia.11.6 - Sobre os valores das Notas Fiscais/Faturas a serem pagos será efetuada a retenção prevista nos termos das Instruções Normativas do INSS e Receita Federal vigentes, devendo ser discriminado nas Notas Fiscais os valores correspondentes à mão-de-obra e materiais.11.7 - Não serão considerados, nos pagamentos, quaisquer serviços executados sem a expedição da respectiva ordem de serviço. Considerar-se-á, neste subitem e no anterior a ordem de serviço inicial, vinculada ao cronograma físico-financeiro apresentado pelo contratado.11.8- O contratado somente poderá emitir fatura após a execução das etapas previstas no cronograma físico-financeiro.11.9 - Emitida pelo contratado a respectiva fatura, esta será paga no prazo não superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela, conforme art. 40 inciso XIV, da lei 8666/93.11.10 - A nota fiscal e os documentos acima elencados, não poderão em hipótese alguma portar vícios ou incorreções que impossibilitem o pagamento, hipótese em que a contratada suportará o ônus decorrente do atraso.

12 - DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA12.1 - No atraso superior ao número de dias previstos para os pagamentos constantes neste edital, responderá o contratante perante o contratado pela atualização monetária, incidente sobre o valor da fatura devida, calculada a partir da data do inadimplemento da obrigação até a data do seu efetivo pagamento, com base no IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), ou outro índice que vier a ser definido em lei, pelo número de dias em que se verificar a inadimplência, devendo ser objeto de cobrança específica mediante faturamento próprio.

13 - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO13.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e a aplicação das penalidades previstas em Lei e no contrato.13.2 - Constituem motivo para rescisão do contrato, as hipóteses previstas no artigo 78, incisos I a XVIII, da Lei Federal n° 8.666/93,e suas alterações.

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE 14.1 - Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA:a) Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificar o vício, defeito ou incorreções, resultantes da execução ou de materiais empregados.b) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade à fiscalização e ao representante do Contratante.c) A Contratada é responsável única e exclusivamente pelas taxas, encargos sociais, comerciais, fiscais e trabalhistas referentes à execução dos serviços, tais como: salários, indenizações, acidentes de trabalho e demais encargos trabalhistas e fiscais, bem como pela segurança dos eventuais empregados no serviço. Será responsável também pela perfeita execução dos serviços dentro da boa técnica e legislações pertinentes, bem como, pela apresentação mensal dos comprovantes de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos eventuais funcionários.d) Executar os serviços contratados com o equipamento mínimo exigido, e mais o que for julgado necessário, pelo Contratante, para a perfeita execução dos serviços.e) Retirar, em 24 horas, do local onde se executa o objeto da contratação, contadas do recebimento da comunicação escrita, qualquer pessoa cuja permanência seja de sua responsabilidade e considerada inconveniente pelo Contratante.f) Refazer às suas expensas, quaisquer obras e serviços executados em desobediência às normas vigentes.


g) Efetuar o registro da empreitada no CREA/RS, em atendimento ao disposto na Lei n° 6.496.h) Apresentar a CND da Obra, até o recebimento definitivo do objeto deste contrato.i) Uso obrigatório dos equipamentos de segurança (EPI) por parte dos empregados da Contratada.j) Manter no local da obra ou serviço, preposto aceito pela contratante, para representá-la na execução do contrato, bem como, um Diário de Obras.l) A CONTRATADA assume toda responsabilidade civil e criminal por danos por ela, ou por seus eventuais funcionários ou prepostos, causados durante a execução do presente contrato, por decorrência desta prestação, mediata ou imediatamente, direta ou indiretamente, bem como compromete-se a ressarcir ao CONTRATANTE todas as sanções pecuniárias que este possa vir a sofrer em qualquer esfera judicial.m) Arcar com as despesas de deslocamento, estadia e alimentação, quando da prestação dos serviços objeto deste contrato;n) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.o) Permitir a fiscalização e o acompanhamento dos serviços, em qualquer tempo, prestando as informações que forem solicitadas.p) Informar nome completo dos funcionários que irão trabalhar na execução dos serviços, bem como o número do cadastro nacional de pessoa física (CPF), cargo, atividade, lotação e local do exercício das atividades de acordo com a Lei Federal n°12.708/2012.14.2 - Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATANTE:a) Efetuar o pagamento ajustado;b) Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços;

15 - PENALIDADES15.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Contratante poderá aplicar à Contratada as seguintes sanções:I - ADVERTÊNCIA - A Contratada será advertida por escrito sempre que forem cometidas irregularidades na execução dos serviços;II - MULTA – Nos casos e percentuais fixados na Cláusula 15.2;III - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA - Para participação em licitações e impedimento de contratar com a administração municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos;IV - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE - Para licitar ou contratar com a administração pública, no caso de a Contratada praticar atos ilícitos.15.2 - Sem prejuízo das cominações referidas nesta Cláusula e, independentemente das perdas e danos que venham a ser apurados, a Contratada ficará sujeita à multa de:I – mora de 1% (um por cento) por dia de atraso, sobre o valor da contratação, no caso de atraso injustificado na execução do contrato, limitado a 30 (trinta) dias.II - 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação quando a Contratada:a) sem justa causa, deixar de cumprir dentro do prazo estabelecido a obrigação assumida;b) prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização;c) executar o objeto contratual em desacordo com os projetos e normas técnicas ou especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, às suas expensas;d) desatender as determinações da fiscalização;e) cometer qualquer infração às normas legais, federais, estaduais ou municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida;f) ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto contratual;g) recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, o objeto contratual;h)praticar, por ação ou omissão dolosa, qualquer ato que, por imprudência, negligência imperícia, dolo ou má-fé, venha a causar dano ao Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação de indenizar ou reparar os danos.i) deixar de apresentar a CND da obra até o recebimento definitivo do objeto deste contrato.j) Recusar-se a efetuar a prestação da garantia;15.3 - A multa será descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato, ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.15.4 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia dada, além da perda desta, responderá o contratado pela diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo contratante, ou cobrada judicialmente.15.5 - A multa aplicada não impede o Contratante de rescindir unilateralmente o contrato.


15.6 - As multas poderão ser aplicadas juntamente com as demais sanções previstas nesta Cláusula. 15.7 - A Contratada será notificada da aplicação da multa por escrito, assinalado o prazo de 05 (cinco) dias, contados da notificação, para o recebimento da importância correspondente. O não recolhimento no prazo fixado, importa em imediata suspensão de qualquer pagamento à Contratada.15.8 - A cobrança de multa será feita mediante desconto no pagamento de faturas apresentadas após sua aplicação, ou ainda, cobrada diretamente da empresa contratada, se a fatura for insuficiente.15.9 - As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.15.10 - A sanção estabelecida no inciso IV é da alçada do Prefeito Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis.15.11 - As sanções previstas nos incisos III e IV desta Cláusula, poderão também ser aplicadas à Contratada e aos profissionais que em razão do presente contrato:I - Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;II - Praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;III - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a administração em virtude de atos ilícitos praticados.

16 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO16.1 - Executado o contrato, seu objeto será recebido:I - provisoriamente, pelos responsáveis pelo seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes dentro de 15 (quinze) dias, contados da comunicação escrita do contratado.II - definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais e apresentação da CND da Obra.16.2 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos no Contrato.16.3 - O prazo a que se refere o subitem II do item 16.1 não poderá ser superior a 90 (noventa) dias.

17 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS17.1 – Esta licitação será regida pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.17.2 - O Município poderá revogar a presente licitação com fundamento no interesse público, bem como anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros.17.3 - As obras e serviços a serem executados obedecerão rigorosamente ao projeto e especificações técnicas, ficando o contratado obrigado a demolir e refazer, às suas expensas, qualquer parte que, a juízo do Município, não tenha sido fiel ao projeto e especificações. No caso de modificações consideradas necessárias pelo contratado, a efetivação da medida só será possível com a prévia anuência por escrito do Município.17.5- No transcorrer das obras, o Município poderá, a seu critério, rejeitar materiais inadequados ou em desacordo com as especificações.17.6 - Na eventual impossibilidade de emprego de algum material especificado, o contratado encaminhará à fiscalização, por escrito, a justificativa para a substituição de tais materiais por equivalentes ou superiores em qualidade. As trocas devidamente autorizadas, que apresentem custos maiores que os originalmente orçados, serão indenizados pela Prefeitura Municipal, e descontados dos valores orçados, quando estes custos forem para menos em sua variação.17.7 - Quando houver discrepância entre as expressões em decorrência do conteúdo da proposta vencedora, serão considerados sempre os interesses e conveniências administrativos e operacionais do Município e conforme a Lei 8.666/93 e suas alterações. 17.8 - Com o comprovante do item 6.1 letra “n” a empresa poderá retirar as cópias do projeto executivo, na empresa Gwplot Serviços Plotagem Ltda conforme item 1.3.17.9 – Só terão direito a tomar decisões, usar a palavra, rubricar propostas, apresentar reclamações ou recursos, assinar atas, os Licitantes (por comprovação através do Contrato Social e Carteira de Identidade), os Representantes Credenciados (por comprovação através de Procuração ou Autorização) e os membros da Comissão Julgadora.17.10 - As despesas decorrentes do presente procedimento correrão à conta de recursos orçamentários como segue: 08 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO06 - DPTO DESPORTO27.812.0180.1027. Construção de Ginásio Municipal de Esportes


3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES - Contas n° 861200 e 86130017.11 - Compõem ainda o presente Edital:- Anexo I - Projeto, com todas as suas partes, desenhos, especificações;- Anexo II - Memorial Descritivo e especificações de materiais;- Anexo III - Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços totais, acompanhado do respectivo Cronograma físico-financeiro;- Anexo IV - Modelo de Declaração, item 3, alínea “d” e “e”; item 6.1, alínea “h” e “o”;- Anexo V - Minuta do Termo de Contrato;- Anexo VI - ART do projeto;- Anexo VII – Modelo de Placa.17.11 - Maiores informações, junto ao setor de Licitações, sito na rua Ipiranga nº 375, ou pelo telefone (051) 3445-3111.

Presidente Lucena, 06 de Setembro da 2012.

Baltasar Natalicio Hansen Prefeito Municipal

Registre-se. Publique-se.

Odirlei Marcos ZucollotoSecretário Municipal da Administração

Modelo de Declaração quanto ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993.

MODELO DE DECLARAÇÃO – EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

Ref.: Tomada de Preços n° 014/2012(Identificação Empresa)............................................................................................, inscrito no CNPJ n°......................................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a).........................................., portador da Carteira de Identidade n° .................................. e do CPF n°.................................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de Outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

______________________________(Data)

___________________________________________(Representante Legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

DECLARAÇÃO (modelo)

A/C COMISSÃO DE LICITAÇÕESPREF. MUNIC. DE PRESIDENTE LUCENA

DECLARAÇÃO (modelo)

Declaro para os devidos fins e a quem possa interessar para fins de cadastro e habilitação, junto a Prefeitura Municipal de Presidente Lucena, que a empresa...................................., CNPJ n°............................que não há fato impeditivo e não está sob efeito das penalidades administrativas com nenhum órgão da Administração pública, nos termos do artigo 32 paragrafo 2°, da Lei Federal n° 8666/93 e suas alterações. A empresa responsabiliza-se integralmente pelas informações aqui prestadas.

________________________________ Local e Data

Assinatura do Representante Legal da Empresa

MODELO DE DECLARAÇÃO

A/C COMISSÃO DE LICITAÇÕESPREF. MUNIC. DE PRESIDENTE LUCENA

A empresa …...................., com sede na …......................., cidade de …............., inscrita no CNPJ nº …......................., participante do Processo Licitatório, Edital de Tomada de Preços Nº 014/2012, por intermédio de seu representante legal, declara na forma e sob as penalidades da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitações, caso for julgado habilitada na primeira fase, RENUNCIANDO, assim expressamente ao direito de recurso e ao prazo respectivamente, concordando, em conseqüência, com o curso do processo licitatório, passando-se à abertura dos envelopes das propostas financeiras.

Local e data.

_______________________________________ Assinatura do Representante Legal da Empresa

MODELO DE DECLARAÇÃO

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa …....... CNPJ............... não possui em seu quadro societário

servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Local, data.

-------------------------------------------------Assinatura do Dirigente do Ente/Entidade Proponente

(com identificação)

MINUTA DE TERMO DE CONTRATOTOMADA DE PREÇOS N° 014/2012

O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA-RS, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Ipiranga, nº 375, centro, na cidade de Presidente Lucena-RS, com CNPJ/MF n° 94.707.494/0001-92, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr......................, brasileiro, estado civil, profissão, ........................, residente e domiciliado na cidade de Presidente Lucena-RS, .............................., Cédula de Identidade n° ........................., CPF n° ..................................., doravante denominado simplesmente Contratante, e a empresa ................................, com sede na cidade de ................................, na ..................................com CNPJ n° ........................., Inscrição Estadual n° ...................., neste ato representada por ............................., brasileiro, estado civil, profissão,...............residente e domiciliado...................., inscrito no CPF sob n° ............ , portador da Cédula de Identidade n° ................... , doravante denominado simplesmente Contratada, por este instrumento e na melhor forma de direito em conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93 e demais alterações, e tendo em vista o constante no Edital de Tomada de Preços nº 014/2012, e processo administrativo pasta n°067/2012, têm justo e contratado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETOO contrato tem por objeto a contratação de empresa para execução de forma indireta e sob-regime de empreitada global incluindo o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para conclusão do ginásio de esportes de Picada Schneider, situado na localidade de Picada Schneider, conforme projetos e especificações que estão no anexo do edital Tomada de Preços n°014/2012.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA FORMA DE EXECUÇÃOA obra contratada será realizada em conformidade com o projeto básico, as normas técnicas e as especificações constantes nos anexos do Edital de Tomada de Preços n° 014/2012, assim como a proposta da contratada sob o aspecto técnico e executivo, passando ambas a fazerem parte integrante do presente instrumento de contrato, independente de transcrição.§ 1° - A obra será realizada de acordo com o cronograma físico-financeiro, anexo do edital, sendo o prazo máximo para o término da mesma em 120 (cento e vinte) dias.O prazo a que se refere o subitem anterior poderá ser prorrogado, desde que comprovada a justa causa do pedido e estando a mesma dentro dos casos legais previstos. § 2° - O prazo para início da execução da obra é de 5 (cinco) dias após assinatura do termo de autorização da ordem de início da obra.§ 3° - No momento do início da execução da obra, a empresa deverá apresentar a matrícula da obra no INSS, ART de execução e a relação de funcionários que irão trabalhar na mesma, especificando as suas funções.§ 4° - No transcorrer das obras, o Contratante poderá, a seu critério, rejeitar materiais inadequados ou em desacordo com as especificações. O contratante rejeitará, no todo ou em parte, obra ou serviços, quando em desacordo com o contrato. Todos os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais, ABNT e outras, para a boa execução do objeto do contrato, correm por conta do contratado.§ 5° - Na eventual impossibilidade de emprego de algum material especificado, a Contratada encaminhará à fiscalização, por escrito, a justificativa para a substituição de tais materiais por equivalentes ou superiores em qualidade. § 6° - Ficam reservados ao Contratante o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular não previsto nas especificações, nos projetos e nas normas, e em tudo o mais que, de qualquer forma, se relaciona direta ou indiretamente com a obra em questão.§ 7° - Fica há cargo da empresa a confecção e instalação de uma placa tamanho 1,50mx2,00m no local da obra, conforme descrito no item 2.8 do edital Tomada de Preços n°014/2012.§ 8° - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, que se fizerem necessários, até 25%(vinte cinco por cento) do valor contratado inicialmente, devidamente atualizado.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA ALTERAÇÃO DO PROJETONenhuma alteração do projeto poderá ser produzida unilateralmente pela Contratada, ficando toda e qualquer eventual alteração subordinada à prévia e expressa autorização do Contratante. Entretanto, para melhor adequá-lo às finalidades de interesse público, poderá a contratante alterar o projeto, resguardado os direitos da contratada.

CLÁUSULA QUARTA: DO PREÇO

2Minuta de Termo de Contrato – Tomada de Preços n° 014/2012

O valor do presente Contrato é de R$ ......................(...............................), sendo R$......(..............) materiais, R$.....(..............) mão-de-obra, totalizando o valor do contrato em R$............................(.....................) de acordo com a proposta financeira da Contratada, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

CLÁUSULA QUINTA: DOS PAGAMENTOSO pagamento será efetuado em 04 (quatro) parcelas, conforme execução da obra constante no cronograma físico-financeiro incluso no presente edital e apresentado pela licitante, mediante aferição da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos pelo Engenheiro Responsável e o Responsável da Caixa Econômica Federal, conforme o cronograma de pagamento/desembolso da Caixa Econômica Federal e o Ministério dos Esportes. Os pagamentos serão proporcionais aos percentuais de conclusão de cada etapa do cronograma físico incluso no presente edital.A cada alteração contratual, por acréscimo ou diminuição do objeto, valor ou prazo do contrato, será acordado novo cronograma para as obras ou serviços a se realizarem, com prevalência do interesse da administração.O pagamento será efetuado posteriormente a liberação do recurso pela Caixa Econômica Federal e autorização do pagamento pela mesma, através do Departamento Financeiro da Prefeitura, obedecendo à planilha de execução física-financeira, cuja fiscalização será acompanhada pelo engenheiro responsável da Prefeitura. O mesmo encaminhará ao setor de empenhos um Laudo de Avaliação (Vistoria), para liberação dos pagamentos. A contratada deverá emitir e apresentar a Fatura, na qual constem discriminadamente, os serviços executados e o material utilizado na execução da obra, devendo também constar o número do presente Edital. Serão retidos 11% do valor do empenho, caso a contratada não apresentar prova de recolhimento do INSS e do FGTS do último mês.O pagamento da última parcela fica condicionado à conclusão da obra e após vistoria da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, além da apresentação da CND, INSS referente à mesma, comprovante de quitação de INSS e FGTS dos funcionários que trabalharam na obra.O Setor de Engenharia emitirá caso cumprido às exigências, o Termo de Liberação dos Serviços em até 15 (quinze) dias, a contar da entrada da Solicitação de Pagamento no Setor de Engenharia.Sobre os valores das Notas Fiscais/Faturas a serem pagos será efetuada a retenção prevista nos termos das Instruções Normativas do INSS e Receita Federal vigentes, devendo ser discriminado nas Notas Fiscais os valores correspondentes à mão-de-obra e materiais.Não serão considerados, nos pagamentos, quaisquer serviços executados sem a expedição da respectiva ordem de serviço. Considerar-se-á, neste subitem e no anterior a ordem de serviço inicial, vinculada ao cronograma físico-financeiro apresentado pelo contratado.O contratado somente poderá emitir fatura após a execução das etapas previstas no cronograma físico-financeiro.Emitida pelo contratado a respectiva fatura, esta será paga no prazo não superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela, conforme art. 40 inciso XIV, da lei 8666/93.A nota fiscal e os documentos acima elencados, não poderão em hipótese alguma portar vícios ou incorreções que impossibilitem o pagamento, hipótese em que a contratada suportará o ônus decorrente do atraso.

CLÁUSULA SEXTA: DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIANo atraso superior ao número de dias previstos para os pagamentos constantes neste edital, responderá o contratante perante o contratado pela atualização monetária, incidente sobre o valor da fatura devida, calculada a partir da data do inadimplemento da obrigação até a data do seu efetivo pagamento, com base no IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), ou outro índice que vier a ser definido em lei, pelo número de dias em que se verificar a inadimplência, devendo ser objeto de cobrança específica mediante faturamento próprio.

CLÁUSULA SÉTIMA: DO PRAZO DO CONTRATOO prazo constante do presente contrato é de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados a partir da data da sua assinatura do contrato.

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTEConstituem-se obrigações da Contratada:a) Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificar o vício, defeito ou incorreções, resultantes da execução ou de materiais empregados.b) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade à fiscalização e ao representante do Contratante.


c) A Contratada é responsável única e exclusivamente pelas taxas, encargos sociais, comerciais, fiscais e trabalhistas referentes à execução dos serviços, tais como: salários, indenizações, acidentes de trabalho e demais encargos trabalhistas e fiscais, bem como pela segurança dos eventuais empregados no serviço. Será responsável também pela perfeita execução dos serviços dentro da boa técnica e legislações pertinentes, bem como, pela apresentação mensal dos comprovantes de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos eventuais funcionários.d)Executar os serviços contratados com o equipamento mínimo exigido, e mais o que for julgado necessário, pelo Contratante, para a perfeita execução dos serviços.e) Retirar, em 24 horas, do local onde se executa o objeto da contratação, contadas do recebimento da comunicação escrita, qualquer pessoa cuja permanência seja de sua responsabilidade e considerada inconveniente pelo Contratante.f) Refazer às suas expensas, quaisquer obras e serviços executados em desobediência às normas vigentes.g) Efetuar o registro da empreitada no CREA/RS, em atendimento ao disposto na Lei n° 6.496.h) Apresentar a CND da Obra, até o recebimento definitivo do objeto deste contrato.i) Uso obrigatório dos equipamentos de segurança (EPI) por parte dos empregados da Contratada.j) Manter no local da obra ou serviço, preposto aceito pela contratante, para representá-la na execução do contrato, bem como, um Diário de Obras.l) A CONTRATADA assume toda responsabilidade civil e criminal por danos por ela, ou por seus eventuais funcionários ou prepostos, causados durante a execução do presente contrato, por decorrência desta prestação, mediata ou imediatamente, direta ou indiretamente, bem como compromete-se a ressarcir ao CONTRATANTE todas as sanções pecuniárias que este possa vir a sofrer em qualquer esfera judicial.m) Arcar com as despesas de deslocamento, estadia e alimentação, quando da prestação dos serviços objeto deste contrato;n) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.o) Permitir a fiscalização e o acompanhamento dos serviços, em qualquer tempo, prestando as informações que forem solicitadas.p) Informar nome completo dos funcionários que irão trabalhar na execução dos serviços, bem como o número do cadastro nacional de pessoa física (CPF), cargo, atividade, lotação e local do exercício das atividades de acordo com a Lei Federal n°12.708/2012.Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATANTE:a) Efetuar o pagamento ajustado;b) Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços;

CLÁUSULA NONA : DA ALTERAÇÃO DO CONTRATOO contrato poderá ser alterado nos seguintes casos:

I - UNILATERALMENTE, pelo Contratante, quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos.

II - POR ACORDO entre os contratantes:a) quando necessária a modificação de regime de execução ou do modo de fornecimento, em face da

verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;b) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias

supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço.

c) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra ou serviços, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.Parágrafo único - No caso de supressão de obras ou serviços, se a Contratada já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pelo Contratante pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.


CLÁUSULA DÉCIMA: DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATOA inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e a aplicação das penalidades previstas em Lei e no contrato.Constituem motivo para rescisão do contrato, as hipóteses previstas no artigo 78, incisos I a XVIII, da Lei Federal n° 8.666/93, e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA:DA GARANTIACaberá à contratada optar por uma das seguintes modalidades de garantia:I - Caução em dinheiro;II - Fiança bancária.III - Seguro-fiança§ 1° - As garantias a que se referem os incisos I, II e III, desta cláusula, serão de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.§ 2° - A Carta Fiança Bancária deverá ser apresentada obrigatoriamente em original e terá validade por todo o período de execução do contrato.§ 3° - A garantia prestada pela Contratada será liberada 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo da obra ou serviço, emissão do respectivo termo, não vencendo sobre ela qualquer remuneração, à exceção da caução em dinheiro. A garantia, contudo, reverterá em favor da contratante, no caso de rescisão do contrato, por culpa exclusiva da contratada, sem o prejuízo da indenização cabível.§ 4° - A liberação da garantia prestada, fica ainda, condicionada à liberação da obra junto ao INSS (CND da obra), pelo Contratado, e mediante a comprovação da baixa da matrícula junto àquele órgão.§ 5° - Sempre que o contrato for aditado por aumento de valores, a caução será reforçada em igual proporção, devendo o contratado depositar, no prazo de 10 (dez) dias, contados da assinatura do termo aditivo, o valor da complementação.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA:DAS PENALIDADESPela inexecução total ou parcial do contrato, o Contratante poderá aplicar à Contratada as seguintes sanções:I - ADVERTÊNCIA - A Contratada será advertida por escrito sempre que forem cometidas irregularidades na execução dos serviços;II - MULTA – Nos casos e percentuais fixados no § 1° desta Cláusula;III - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA - Para participação em licitações e impedimento de contratar com a administração municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos;IV - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE - Para licitar ou contratar com a administração pública, no caso de a Contratada praticar atos ilícitos.§ 1° - Sem prejuízo das cominações referidas nesta Cláusula e, independentemente das perdas e danos que venham a ser apurados, a Contratada ficará sujeita à multa de:I – mora de 1% (um por cento) por dia de atraso, sobre o valor da contratação, no caso de atraso injustificado na execução do contrato, limitado a 30 (trinta) dias.II - 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação quando a Contratada:a) sem justa causa, deixar de cumprir dentro do prazo estabelecido a obrigação assumida;b) prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização;c) executar o objeto contratual em desacordo com os projetos e normas técnicas ou especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, às suas expensas;d) desatender as determinações da fiscalização;e) cometer qualquer infração às normas legais, federais, estaduais ou municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida;f) ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto contratual;g) recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, o objeto contratual;h) praticar, por ação ou omissão dolosa, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má-fé, venha a causar dano ao Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação de indenizar ou reparar os danos.i) deixar de apresentar a CND da obra até o recebimento definitivo do objeto deste contrato.j) Recusar-se a efetuar a prestação da garantia;§ 2° - A multa será descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato, ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.


§ 3° - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia dada, além da perda desta, responderá o contratado pela diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo contratante, ou cobrada judicialmente.§ 4° - A multa aplicada não impede o Contratante de rescindir unilateralmente o contrato.§ 5° - As multas poderão ser aplicadas juntamente com as demais sanções previstas nesta Cláusula. § 6° - A Contratada será notificada da aplicação da multa por escrito, assinalado o prazo de 05 (cinco) dias, contados da notificação, para o recebimento da importância correspondente. O não recolhimento no prazo fixado importa em imediata suspensão de qualquer pagamento à Contratada.§ 7° - A cobrança de multa será feita mediante desconto no pagamento de faturas apresentadas após sua aplicação, ou ainda, cobrada diretamente da empresa contratada, se a fatura for insuficiente.§ 8° - As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.§ 9° - A sanção estabelecida no inciso IV é da alçada do Prefeito Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis.§ 10° - As sanções previstas nos incisos III e IV desta Cláusula, poderão também ser aplicadas à Contratada e aos profissionais que em razão do presente contrato:I - Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;II - Praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;III - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a administração em virtude de atos ilícitos praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA: DA FISCALIZAÇÃOA execução do contrato será acompanhada diretamente por representante do Contratante, especialmente designado.§ 1° - A Contratada deverá manter, no local da obra ou serviços, preposto aceito pela Contratante, para representá-la na execução do contrato, bem como um diário de obras.§ 2° - O representante do Contratante, verificadas ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinará o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. As decisões e providências que ultrapassem sua competência serão solicitadas a seus superiores, em tempo hábil, para a adoção de medidas convenientes.§ 3° - Ficam, outrossim, reservados ao Contratante o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular não previsto nas especificações, nos projetos e nas normas, e em tudo o mais que, de qualquer forma, se relacione direta ou indiretamente com a obra ora contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA: DO RECEBIMENTO DO OBJETOExecutado o contrato, seu objeto será recebido:

a) PROVISORIAMENTE, pelos responsáveis por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes dentro de 15 (quinze) dias, contados da comunicação escrita da Contratada.

b) DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, e mediante apresentação da CND da Obra.§ 1° - O recebimento provisório ou o definitivo não excluem a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato.§ 2° - O prazo a que se refere a alínea 'b ' desta Cláusula, não poderá ser superior a 90 (noventa) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIAAs despesas decorrentes do presente procedimento correrão à conta de recursos orçamentários como segue: 08 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO06 - DPTO DESPORTO27.812.0180.1027. Construção de Ginásio Municipal de Esportes3.4.4.9.0.51.00.000000 OBRAS E INSTALACOES - Contas n° 861200 e 861300


CLÁUSULA DÉCIMA-SETIMA: DA LEGISLAÇÃO QUE REGE O CONTRATOO presente contrato reger-se-á pela Lei Federal n° 8.666/93, atualizada pela Lei n° 8.883/94 e demais alterações, bem como as situações não previstas porventura verificadas na execução do mesmo.

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA: DO FOROPara dirimir eventuais dúvidas suscitadas pelos termos do presente instrumento, fica eleito o Foro da Comarca de Ivoti - RS.E, por estarem acordes, as partes firmam o presente instrumento, em três (03) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Presidente Lucena, ..............................................

............................................. ................................................. p/Contratante p/Contratada

FISCAL DO CONTRATO:

____________________

TESTEMUNHAS:

___________________________ _____________________________

Documents

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 014/2012 TOMADA DE … · 1.2 - O objeto descrito acima será realizado com recursos oriundos dos Contratos de Repasse n°372 ... assim como a proposta