EDITAL DO LEILÃO Nº 10/2015-ANEEL · procuradoria geral/aneel visto 1 edital do leilÃo nº 10/2015-aneel aquisiÇÃo de energia elÉtrica e potÊncia associada de agente vendedor

PROCURADORIA GERAL/ANEEL

VISTO

1

EDITAL DO LEILÃO Nº 10/2015-ANEEL

AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E POTÊNCIA ASSOCIADA DE AGENTE VENDEDOR NOS SISTEMAS ISOLADOS, PARA ATENDIMENTO A MERCADOS DE CONCESSIONÁRIAS DE DISTRIBUIÇÃO DA REGIÃO NORTE.

Brasília, abril de 2015.


VISTO

2

EDITAL DO LEILÃO No 10/2015-ANEEL Aquisição de energia elétrica e potência associada de agente vendedor nos sistemas isolados, para

atendimento a mercados de concessionárias de distribuição da região Norte

PREÂMBULO .................................................................................................................................................... 3

1 – DO OBJETO ................................................................................................................................................ 4

2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO .................................................................................................... 6

3 – DAS ETAPAS DO LEILÃO .......................................................................................................................... 8

4 – DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS .......................................................................................... 15

5 – DA HABILITAÇÃO ..................................................................................................................................... 16

6 – DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO ................................................................................................ 20

7 – DA GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO E DA GARANTIA DE FIEL CUMPRIMENTO ............................. 20

8 – DAS CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DA(S) CENTRAL(IS) GERADORA(S) ................................... 24

9 – DO CCESI E DAS CONDIÇÕES PARA SUA ASSINATURA ................................................................. 25

10 – DAS PENALIDADES APLICÁVEIS PELA ANEEL ................................................................................ 25

11 – DOS RECURSOS ................................................................................................................................... 26

12 – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................................... 26

13 – ANEXOS .................................................................................................................................................. 28

ANEXO I – CRONOGRAMAS DE EVENTOS ............................................................................................... 29

ANEXO II – GLOSSÁRIO ............................................................................................................................... 31

ANEXO III – MODELO DO CCESI ................................................................................................................. 34

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DAS REGRAS DO LEILÃO ............ 69

ANEXO V – MODELO DE COMPROMISSO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO............................................ 70

ANEXO VI – MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA/MANIFESTAÇÃO DE NÃO INTERESSE ............ 71

ANEXO VII – MODELO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO DO LANCE.......................................................... 72

ANEXO VIII – MINUTA(S) DE ATO DE OUTORGA DE AUTORIZAÇÃO ................................................... 73

ANEXO IX – PLANILHA DE CÁLCULO E VERIFICAÇÃO DA CONSITÊNCIA DOS PREÇOS DE REFERÊNCIA OFERTADOS POR LOTE ................................................................................................ 77

ANEXO X – CÓPIA DO(S) PROJETO(S) DE REFERÊNCIA E DO(S) PROJETOS ALTERNATIVO(S) ... 78


VISTO

3

PREÂMBULO

A Agência Nacional de Energia Elétrica ― ANEEL, autarquia sob regime especial instituída pela Lei no 9.427, de 26 de dezembro de 1996, com sede no SGAN, Quadra 603, Módulos I e J, Brasília/DF, torna público que realizará licitação, na modalidade de LEILÃO, denominado Leilão de Aquisição de Energia Elétrica e Potência Associada de Agente Vendedor nos Sistemas Isolados, para Atendimento a Mercados de Concessionárias de Distribuição da Região Norte, abaixo indicados, observadas as diretrizes e/ou condições estabelecidas nas Leis nº. 12.111, de 9 de dezembro de 2009, e nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, no Decreto nº. 7.246, de 28 de julho de 2010, na Portaria MME nº. 600, de 30 de junho de 2010, nas Resoluções Normativas ANEEL nº. 493, de 5 de junho de 2012, nº. 427, de 11 de março de 2011, e nºs. 389, 390 e 391, de 15 de dezembro de 2009. Para facilitar a compreensão deste Edital, cujo modelo foi aprovado pela Resolução Homologatória no. 1.733, de 20 de maio de 2014, os termos grafados em CAIXA ALTA constarão do Glossário disponível no Anexo II.

A utilização das definições constantes do Edital, no plural ou no singular, no masculino ou no feminino, não altera os significados a elas atribuídos no Anexo II – Glossário.

As sessões públicas presenciais de realização do LEILÃO serão conduzidas pela Comissão Especial de Licitação da ANEEL nas datas, horários e locais abaixo definidos, com a participação das PROPONENTES que efetivarem INSCRIÇÃO, aportarem Garantia de Participação e entregarem envelope de proposta financeira, nos termos deste Edital:

Sessões Públicas Presenciais do Leilão Sistemas Isolados da CERON Sistemas Isolados da ELETROACRE

Data 14 de maio de 2015 15 de maio de 2015 Horário (local) 10:00 hs 14:30 hs Cidade/Estado Porto Velho/RO Rio Branco/AC Local Sede Administrativa da CERON Sede Administrativa da ELETROACRE Endereço Av. dos Imigrantes, no 4.137,

Sala no D-08, Bairro Industrial Rua Valério Magalhães, no 226, Bairro

Bosque

Nas sessões públicas do LEILÃO, as PROPONENTES aptas a participarem do certame serão convocadas a apresentar suas respectivas propostas financeiras, em conformidade com o modelo previsto no Anexo VI deste Edital.

As PROPONENTES que, nos termos do Edital, realizarem sua INSCRIÇÃO e aportarem a Garantia de Participação estarão aptas a participar do LEILÃO.

O LEILÃO será realizado com inversão da ordem de fases de habilitação e julgamento, sendo que, após a realização do LEILÃO, serão analisados os documentos de habilitação da VENCEDORA de cada LOTE para verificação do atendimento das condições fixadas neste Edital.

O Edital do LEILÃO, seus Anexos e o CRONOGRAMA por COMPRADORA, bem como os Adendos e COMUNICADOS RELEVANTES estarão disponíveis na Internet, no SITE da ANEEL.


VISTO

4

Os pedidos de esclarecimentos sobre o Edital do LEILÃO e seus Anexos e as demais manifestações acerca do processo do LEILÃO deverão ser formulados junto à Comissão Especial de Licitação (CEL), apenas durante o período específico constante do CRONOGRAMA por COMPRADORA.

Os esclarecimentos divulgados pela CEL estarão disponíveis para conhecimento geral no SITE da ANEEL e tornar-se-ão parte integrante deste Edital.

Demais manifestações acerca do processo do LEILÃO deverão ser formuladas à CEL e enviadas para o e-mail [email protected].

Se as dúvidas suscitadas pelos interessados implicarem alteração das condições necessárias para a formulação de propostas, o Edital será republicado, alterando-se o CRONOGRAMA por COMPRADORA.

As PROPONENTES poderão realizar visita aos pontos de entrega e suprimento de energia elétrica, a qual deverá ser prévia e diretamente agendada com a respectiva COMPRADORA até a data indicada no CRONOGRAMA por COMPRADORA , por meio dos seguintes telefones e contatos:

COMPRADORA CERON ELETROACRE

Nome do(a) Funcionário(a) Josieudo Pereira Gaião Raimundo Monteiro da Silva Neto Telefone(s) de contato (69) 3229 2892 / 8405 7927 68) 3212 5745 E-mail [email protected] [email protected]

1 – DO OBJETO

1.1 Constitui objeto deste LEILÃO a aquisição de energia elétrica e potência associada de agente vendedor nos SISTEMAS ISOLADOS, para atendimento aos LOTES de localidades abaixo identificados, por COMPRADORA, por meio de centralis geradoras conforme o(s) respectivo(s) PROJETO(S) DE REFERÊNCIA ou PROJETO(S) ALTERNATIVO(S) AO DE REFERÊNCIA habilitado(s) tecnicamente pela EPE e detalhado(s) no Anexo X deste Edital.

COMPRADORA: Eletrobras Distribuição Rondônia (EDRO/CERON) – LOTE ÚNICO

LOCALIDADES POTÊNCIA INSTALADA EM 2020* (KW)

ENERGIA Requerida em 2020 (MWh)

Calama 1.260 3.931 Conceição da Galera 120 173 Demarcação 180 385 Maici 60 64 Nazaré 540 1.027 Santa Catarina 180 350 São Carlos 1.200 4.171 Pedras Negras 180 281 Rolim de Moura do Guaporé 540 1.276 Surpresa 500 1.656

Total Geral 4.760 13.314 * A potência instalada poderá variar desde que atendido o critério de dimensionamento do Projeto de Referência.


VISTO

5

COMPRADORA: Eletrobras Distribuição Acre (EDAC/ELETROACRE) – LOTE 1

LOCALIDADE POTÊNCIA INSTALADA* (kW) ENERGIA REQUERIDA (MWh) Cruzeiro do Sul 32.850 152.158 Tarauacá 6.525 26.172 Feijó 5.800 23.210



LOCALIDADE POTÊNCIA INSTALADA* (kW) ENERGIA REQUERIDA(MWh) Assis Brasil 1.800 7.014 Manoel Urbano 1.800 6.610



LOCALIDADE POTÊNCIA INSTALADA EM 2030* (kW)

ENERGIA REQUERIDA EM 2030 (MWh)

Marechal Thaumaturgo 3.200 12.900 Porto Walter 3.000 8.773 Jordão 1.625 6.021 Santa Rosa de Purus 1.625 4.850


1.2 Nos termos do § 3º do art. 8º do Decreto nº. 7.246/2010, ao agentes vendedores poderão apresentar

Projetos Alternativos aos de Referência, desde que mantido o mesmo objeto de contratação do LEILÃO e que sejam previamente habilitados pela EPE, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo MME e de acordo com o prazo de apresentação fixado no CRONOGRAMA por COMPRADORA constante do Anexo I deste Edital.

1.3 A geração de energia elétrica e a disponibilidade de potência previstas no(s) PROJETO(S) DE REFERÊNCIA ou no(s) PROJETO(S) ALTERNATIVO(S) far-se-ão mediante a instalação, operação e manutenção de central(is) geradora(s), podendo compreender a utilização de fontes renováveis, fósseis ou ainda o uso misto de fontes e tecnologias.

1.3.1 Posteriormente à realização do LEILÃO e mediante prévia aprovação do(s) respectivo(s) projeto(s) pelo Poder Concedente, a VENDEDORA poderá adicionar à(s) central(is) geradora(s) equipamento(s) de geração de fonte renovável de energia, bem como o uso de outros combustíveis, desde que assegurados os montantes mínimos de potência e energia estabelecidos no item 1.1 deste Edital.

1.3.2 O uso da faculdade a que se refere subitem 1.3.1 poderá implicar redução das parcelas do PREÇO DE REFERÊNCIA.


VISTO

6

1.4 A contratação decorrente deste LEILÃO será objeto de Contrato de Comercialização de Energia Elétrica nos Sistemas Isolados (CCESI), com prazos de suprimento e de vigência, por COMPRADORA e LOTE, conforme o quadro a seguir:

COMPRADORA LOTE Prazos do CCESI (meses)

Suprimento Implantação das Usinas Vigência

CERON Único 180 6 186

ELETROACRE 1 36* 6 42 2 18* 6 24 3 180 6 186

* Prazo prorrogável por igual período.

1.4.1 O CCESI será firmado entre a COMPRADORA e a VENDEDORA, nos termos do modelo constante do Anexo III deste Edital, sendo um contrato para cada LOTE.

1.4.2 O prazo de vigência contratual inclui, além do período de suprimento, aquele necessário à implantação do(s) sistema(s) de geração e o início da sua operação comercial.

2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1 Poderão participar deste LEILÃO, como PROPONENTES, Pessoas Jurídicas de Direito Privado nacionais ou estrangeiras, isoladamente ou reunidas em consórcio, desde que satisfaçam plenamente as disposições do Edital e da legislação em vigor.

2.1.1 As PROPONENTES reunidas em consórcio devem ter conhecimento de que:

2.1.1.1 As obrigações pecuniárias perante a COMPRADORA são proporcionais à participação de cada consorciada, sem prejuízo da responsabilidade solidária;

2.1.1.2 A composição do consórcio não poderá ser alterada até a assinatura do CCESI decorrente do LEILÃO;

2.1.1.3 Não poderão as consorciadas participar, no mesmo LOTE, através de mais de um consórcio ou isoladamente;

2.1.1.4 Filiais ou empresas que façam parte de um mesmo Grupo Econômico somente poderão integrar um único consórcio, por LOTE;

2.1.1.5 No momento da INSCRIÇÃO, deverão atestar que celebraram Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio, público ou particular.

2.1.1.6 Caberá à empresa líder do consórcio:

2.1.1.6.1 Ser a responsável perante a ANEEL pelos atos praticados pelo consórcio, sem prejuízo da responsabilidade solidária das empresas


VISTO

7

pelo bom desempenho do consórcio e pelo cumprimento integral das obrigações assumidas no LEILÃO;

2.1.1.6.2 Indicar um coordenador geral para ser o único responsável pelas tratativas com a ANEEL e com a COMPRADORA;

2.1.1.6.3 Ficar incumbida de todos os entendimentos com a COMPRADORA, sendo responsável por todos os aspectos técnicos e administrativos na execução do contrato.

2.1.1.7 Não poderá participar deste LEILÃO a empresa ou consórcio em que esta ou qualquer das consorciadas se enquadre em uma ou mais das seguintes situações:

2.1.1.7.1 Seja declarada inidônea em qualquer esfera da Administração;

2.1.1.7.2 Esteja cumprindo penalidade imposta pela ANEEL de suspensão temporária de participação em licitações;

2.1.1.7.3 Esteja em regime de falência ou concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução ou liquidação;

2.1.1.7.4 Tenha empregado ou membro da Administração da COMPRADORA, mesmo subcontratado, como dirigente, acionista detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, controlador ou como responsável técnico;

2.1.1.7.5 Tenha um único representante para empresas distintas.

2.1.1.8 Se vencedor, o consórcio fica obrigado a celebrar o Contrato de Constituição do Consórcio e a providenciar o correspondente protocolo perante a Junta Comercial da sede do consórcio, para fins de sua apresentação com os documentos de habilitação de que trata a Seção 5 deste Edital.

2.1.1.9 É facultada a criação de Sociedade de Propósito Específico (SPE) pelo(s) consórcio(s) que se sagrar(em) vencedor(es) do LEILÃO, no prazo de 25 (vinte e cinco) dias úteis após a homologação do resultado e adjudicação do objeto do certame, observadas as condições previstas no item 3.8 deste Edital.

2.1.1.9.1 A SPE deverá ser constituída exclusivamente pelo grupo consorciado originalmente inscrito e por todas as empresas integrantes do consórcio, na proporção das respectivas participações.

2.1.1.10 Deverão necessariamente constituir uma SPE, no prazo e nas condições a que se refere o item 2.1.1.9, preferencialmente sob a forma de sociedade anônima, as seguintes VENDEDORAS:


VISTO

8

2.1.1.10.1 Consórcios em que haja participação de pessoas jurídicas de direito privado estrangeiras;

2.1.1.10.2 Consórcios em que haja participação de fundos de investimentos em participações e/ou de entidades de previdência complementar;

2.1.1.10.3 Pessoas jurídicas de direito privado estrangeiras.

2.2 A participação no LEILÃO implica o conhecimento e a aceitação incondicional, pela PROPONENTE, dos termos e condições estabelecidos neste Edital e Anexos, e das normas legais e regulamentares que disciplinam a exploração de centrais geradoras, bem como a produção e suprimento de energia elétrica.

2.3 A ANEEL poderá revogar o LEILÃO se ficar evidenciado qualquer comportamento prejudicial à efetiva competição.

3 – DAS ETAPAS DO LEILÃO

3.1 INSCRIÇÃO no LEILÃO.

3.1.1 A INSCRIÇÃO no LEILÃO dar-se-á mediante preenchimento on line de formulário eletrônico, cujo link será disponibilizado no Site da ANEEL junto com o Edital do LEILÃO.

3.1.1.1 O formulário de INSCRIÇÃO ficará disponível para preenchimento durante o período período estabelecido no CRONOGRAMA por COMPRADORA.

3.1.1.2 A INSCRIÇÃO deverá ser confirmada até a data e o horário constantes do CRONOGRAMA por COMPRADORA. Após esse prazo, as informações digitadas não serão armazenadas, nem aceitas.

3.1.1.3 O SISTEMA disponibilizará para a VENDEDORA uma “Declaração de Conhecimento e Aceitação das Regras do LEILÃO” (a ser atestada no momento da inscrição e cujo texto é apresentado no Anexo IV deste Edital). Caso contrário (não aceite), o SISTEMA não aceitará a INSCRIÇÃO e, dessa forma, não armanezará os dados preenchidos.

3.1.2 A PROPONENTE deverá aportar Garantia de Participação, por LOTE, a ser entregue na data e no local previstos no CRONOGRAMA por COMPRADORA, conforme os valores e as condições estabelecidos na Seção 7 deste Edital.

3.1.3 O aporte de Garantia de Participação poderá ocorrer via Internet, devendo ser observados o “Manual de Inscrição e Aporte de Garantias on line” e o “Manual de Aporte de Garantias”, a serem publicados no SITE DA ANEEL, Seção Adendos.

3.1.3.1 Mesmo efetuando o aporte on line, as vias originais das Garantias de Proposta que não possuírem certificação digital ou demandarem documentos adicionais


VISTO

9

deverão ser entregues na data e no local previstos no CRONOGRAMA por COMPRADORA.

3.1.3.2 A Comissão Especial de Licitação será responsável pela confirmação do aporte e posterior validação das Garantias de Proposta. A participação da PROPONENTE estará condicionada à validação de conformidade da Garantia de Participação pela CEL.

3.2 Sessões Públicas de realização do LEILÃO.

3.2.1 As PROPONENTES aptas a participar do LEILÃO estarão obrigadas a entregar envelope de proposta, contendo o lance ou a manifestação de não interesse em apresentar proposta financeira para o LOTE da COMPRADORA em que tenham se inscrito, conforme o modelo constante do Anexo VI.

3.2.2 Nas datas, locais e horários indicados para a realização do LEILÃO nas sedes da CERON e da ELETROACRE , a CEL convocará as PROPONENTES aptas a entregar os respectivos envelopes de proposta, os abrirá e lerá os lances ou as manifestações de não interesse, na ordem em que foram recebidos os envelopes.

3.2.2.1 Havendo mais de um LOTE por COMPRADORA, o recebimento dos envelopes do LOTE 2 somente ocorrerá após o anúncio do resultado do LEILÃO do LOTE 1; o do LOTE 3, após o anúncio do resultado do LEILÃO do LOTE 2, e assim sucessivamente.

3.2.3 A proposta financeira da PROPONENTE, com o lance para o PREÇO DE REFERÊNCIA em R$/MWh, incluindo o valor das demais parcelas definidas no item 3.2.4, deverá observar o valor máximo estabelecido neste Edital, por LOTE, tendo como referência a data do LEILÃO.

3.2.3.1 O PREÇO DE REFERÊNCIA máximo, por LOTE, é apresentado no quadro a seguir:

COMPRADORA LOTE PREÇO DE REFERÊNCIA máximo (R$/MWh)

CERON Único 1.594,54

ELETROACRE 1 1.079,17 2 1.341,25 3 2.138,18

3.2.3.2 O lance para o PREÇO DE REFERÊNCIA, por LOTE, não deve considerar

eventuais montantes oriundos de subvenção econômica da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) ou do direito de sub-rogação dos benefícios do rateio da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC).


VISTO

10

3.2.3.2.1 Eventual requerimento do benefício da sub-rogação no reembolso da CCC poderá ser efetuado em momento posterior ao LEILÃO, sob responsabilidade da VENDEDORA, na forma do capítulo VI da Resolução Normativa ANEEL nº 427/2011.

3.2.3.2.2 Para atendimento ao disposto no inciso I, § 2º, art. 12 do Decreto nº. 7.246/2010, por ocasião da aprovação do montante da sub-rogação no reembolso da CCC, a ANEEL fará o cálculo da redução do PREÇO DE REFERÊNCIA.

3.2.3.2.3 Após a aprovação do valor do benefício da sub-rogação da CCC e da respectiva redução do PREÇO DE REFERÊNCIA, sua efetiva implementação será facultada ao interessado, o qual poderá optar por não usufruir do benefício do rateio da CCC e manter o PREÇO DE REFERÊNCIA negociado no LEILÃO.

3.2.3.2.4 Caso o interessado opte por usufruir do benefício da sub-rogação no reembolso da CCC, deverá ser firmado aditivo contratual com o novo PREÇO DE REFERÊNCIA calculado pela ANEEL.

3.2.3.3 O PREÇO DE REFERÊNCIA, por LOTE, deve contemplar o atendimento a todas as localidades listadas no item 1.1, conforme a configuração e as características previstas no(s) PROJETO(S) DE REFERÊNCIA ou no respectivo PROJETO ALTERNATIVO de autoria da PROPONENTE, caso habilitado tecnicamente pela EPE para participação neste LEILÃO.

3.2.4 Será declarada VENCEDORA do LEILÃO a PROPONENTE que ofertar o menor PREÇO DE REFERÊNCIA para cada LOTE, composto pelo resultado da soma de parcela de receita fixa e de parcelas de custo variável, referidas aos montantes de ENERGIA e POTÊNCIA especificados no item 1.1, conforme formulação algébrica a seguir:

푃 =푅퐴퐹퐸

+ 퐶푉푈 & + 푖 ∙ (푃 + 푃 + 푃 ) (Eq. 1)

Onde: Pref: PREÇO DE REFERÊNCIA, para fins de concorrência no LEILÃO, em R$/MWh; RAF: Receita Anual Fixa, para remunerar os custos de investimento e os custos fixos de

operação e manutenção, referentes à potência instalada especificada no item 1.1, em R$/ano;

E: Energia Anual, mercado anual a ser atendido, especificada no item 1.1, em MWh/ano;

CVUO&M: Custo variável de operação e manutenção, em R$/MWh; im : Fator de conversão médio do LOTE, resultado do fator de conversão de cada

central geradora ponderado pela sua Energia Anual (E), destinado a apropriar todos


VISTO

11

os demais custos incorridos na aquisição e uso dos combustíveis e o consumo específico dos equipamentos de geração, com quatro casas decimais, em L/MWh ou kg/MWh conforme a unidade utilizada na comercialização do respectivo combustível;

Pm : Para combustíveis líquidos, preço médio do combustível ponderado praticado pelos produtores e importadores na região Norte, publicado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), referente ao mês anterior à publicação do Edital do LEILÃO ou, na falta deste, ao do último mês divulgado pela ANP, em R$/L ou R$/kg, conforme o fator “im”; Para biomassa ou mistura de combustíveis e a componente “im” diferente de zero, considerar os preços do óleo diesel tipo “S-1800”; Para gás natural, considerando a reserva de consumo mínimo e a reserva de capacidade (take or pay e ship or pay), tal custo deve estar refletido na parcela RAF;

Plog : Parcela da logística de suprimento do combustível, destinada a apropriar os custos da logística de suprimento do combustível, em R$/L ou R$/kg conforme o fator “im”;

Ptrib : Parcela de tributos do combustível, destinada a apropriar os custos com os tributos incidentes sobre o combustível, em R$/L ou R$/kg conforme o fator “im”;

3.2.4.1 A Parcela de tributos incidentes sobre o valor do combustível (Ptrib) será calculada conforme a formulação algébrica a seguir.

3.2.4.1.1 Para óleo diesel:

푃 = 푃푀푃퐹 ∙ 퐼퐶푀푆 (Eq. 2) Onde: PMPF: PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL do Estado,

através de Atos COTEPE (Comissão Técnica Permanente) do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), em R$/L;

ICMS OD: Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, em %, referente à alíquota aplicada ao óleo diesel no Estado.

3.2.4.1.2 Para óleo combustível

푃 =푃 + 푃

1 − 퐼퐶푀푆 − 푃퐼푆 − 퐶푂퐹퐼푁푆 ∙ (퐼퐶푀푆 + 푃퐼푆 + 퐶푂퐹퐼푁푆) (Eq. 3)

Onde: ICMS OC: Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e

Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de


VISTO

12

Comunicação, em %, referente à alíquota aplicada ao óleo combustível no Estado;

PIS: Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público, em %;

COFINS: Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, em %.

3.2.5 Para o cálculo do PREÇO DE REFERÊNCIA deverão ser utilizados os valores de referência indicados a seguir, sendo os demais declarados pelo PROPONENTE:

Pm : 2,0236 R$/L para o óleo diesel S-10, 1,9456 R$/L para o óleo diesel S-500, 1,3312 R$/kg para o óleo combustível A1, e 1,2349 R$/kg para o óleo combustível B1;

PMPF: 3,3192 R$/L para o óleo diesel (todos), referente ao mês de fevereiro/2015; ICMS OD : 17,0 %; ICMS OC : 25,0 %; PIS: 1,65 %; COFINS: 7,6 %.

3.2.6 Mediante planilha constante do Anexo IX deste Edital e cujos resultados das operações de cálculo serão exibidos na respectiva sessão pública do LEILÃO, a Comissão Especial de Licitação verificará se os PREÇOS DE REFERÊNCIA, por LOTE, correspondem ao somatório das parcelas declaradas “RAF”, “CVUO&M”, “i” (para cada central geradora) e “Plog”, sendo que será desclassificada a PROPONENTE cuja proposta financeira incorrer em uma das seguintes condições:

3.2.6.1 PREÇO DE REFERÊNCIA maior que o PREÇO DE REFERÊNCIA máximo;

3.2.6.2 PREÇO DE REFERÊNCIA diferente do resultado da composição das parcelas declaradas de “RAF”, “CVUO&M”, “i” (para cada central geradora) e “Plog”.

3.2.7 No caso de empate entre os menores PREÇOS DE REFERÊNCIA ou caso haja diferença de até 5% entre o menor valor e o valor de qualquer uma das demais ofertas, por LOTE, o LEILÃO prosseguirá mediante apregoação de lances por viva-voz.

3.2.7.1 No LEILÃO a viva-voz, a critério da Comissão Especial de Licitação, poderão ser fixados intervalos mínimos de valores a serem observados pelas PROPONENTES entre um e outro lance.

3.2.7.2 A proposta vencedora será aquela de menor PREÇO DE REFERÊNCIA.

3.2.7.3 Cessada a disputa por viva-voz, a PROPONENTE que ofertou o menor PREÇO DE REFERÊNCIA por LOTE fará a entrega da proposta financeira completa, contendo todas as demais parcelas de receita fixa e de custo variável unitário, conforme os itens 3.2.3 e 3.2.4 deste Edital.


VISTO

13

3.2.7.3.1 Os valores individuais das parcelas declaradas no envelope entregue pela PROPONENTE não poderão ser aumentados.

3.2.7.3.2 Havendo empate entre as propostas de menor PREÇO DE REFERÊNCIA, a PROPONENTE vencedora será aquela de menor CVU. Persistindo o empate, a PROPONENTE vencedora será definida mediante sorteio, promovido pela Comissão Especial de Licitação.

3.2.8 Imediatamente após o término do LEILÃO, a PROPONENTE vencedora deverá ratificar a sua proposta, mediante o preenchimento de todos os parâmetros necessários ao cálculo do PREÇO DE REFERÊNCIA e a assinatura de Termo de Ratificação de Lance contendo o PREÇO DE REFERÊNCIA vencedor.

3.2.9 Durante o período contratual, a receita percebida pela VENDEDORA será calculada conforme definido no CCESI.

3.2.10 Excepcionalmente, para o caso de central geradora a partir de fontes hidráulica e solar fotovoltaica, em que até a conclusão de sua implantação seja necessária a utilização de fonte termelétrica, se assim dispuser o PROJETO DE REFERÊNCIA ou o PROJETO ALTERNATIVO, o PREÇO DE REFERÊNCIA deverá ser calculado pela ponderação entre o PREÇO DE REFERÊNCIA da geração termelétrica e o PREÇO DE REFERÊNCIA da geração hidráulica ou fotovoltaica, conforme o período de participação de cada um, em anos, sendo que todos os parâmetros declarados, inclusive o tempo de permanência, serão considerados no CCESI.

3.3 Entrega dos Documentos de HABILITAÇÃO.

3.3.1 Os documentos de HABILITAÇÃO deverão ser entregues no prazo de 15 (quinze) dias úteis após a arealização do LEILÃO, na forma e nas condições esbelecidas nas Seções 4 e 5 deste Edital.

3.3.2 Não haverá análise dos documentos no momento da entrega da documentação. A referida análise será realizada posteriormente pela Comissão Especial de Licitação.

3.3.3 A Comissão Especial de Licitação poderá solicitar esclarecimentos ou documentos complementares à(s) PROPONENTE(S) vencedora(s), conforme o item 5.4 deste Edital.

3.4 Julgamento de HABILITAÇÃO.

3.4.1 A(s) PROPONENTE(S) vencedora(s) deverá(ão) estar adimplente(s) com as obrigações setoriais, conforme descrito no item 5.9.

3.4.2 As PROPONENTE(S) vencedora(s) deverá(ão) comprovar os requisitos mínimos de HABILITAÇÃO estabelecidos neste Edital.


VISTO

14

3.4.3 Será divulgado pela Comissão Especial de Licitação, em data estimada no CRONOGRAMA, Relatório de Julgamento sobre a análise dos documentos de HABILITAÇÃO da(s) PROPONENTE(S) vencedora(s).

3.5 Homologação do resultado e Adjudicação do objeto do LEILÃO.

3.5.1 Decorrido o prazo recursal sem contestação dos demais licitantes ou decidido(s) o(s) recurso(s) contra o Relatório de Julgamento da Habilitação, na forma da Seção 11 deste Edital, o resultado do LEILÃO será submetido à Diretoria da ANEEL, para homologação e adjudicação, cujo ato correspondente será publicado no Diário Oficial da União (D.O.U.).

3.6 Outorga de Autorização à(s) ADJUDICATÁRIA(S) do LEILÃO.

3.6.1 Será(ão) publicado(s) no Diário Oficial da União (DOU) o(s) ato(s) de outorga de autorização da ANEEL correspondente(s) a cada LOTE arrematado no LEILÃO, compreendendo todas as centrais geradoras previstas no PROJETO DE REFERÊNCIA ou no PROJETO ALTERNATIVO AO DE REFERÊNCIA, independentemente das respectivas potências instaladas, conforme modelo constante do Anexo VIII deste Edital, com base na delegação de competência conferida mediante o Decreto nº. 4.932, de 23 de dezembro de 2003, com a redação dada pelo Decreto nº. 4.970, de 30 de janeiro de 2004.

3.7 Recolhimento da Garantia de Fiel Cumprimento.

3.7.1 A(S) ADJUDICATÁRIA(S) do objeto do LEILÃO deverá(ão) recolher, no prazo e no(s) valor(es) definidos no item 7.6 deste Edital, Garantia de Fiel Cumprimento com vistas a assegurar o cumprimento das obrigações previstas no(s) ato(s) de outorga de Autorização decorrente(s) do LEILÃO.

3.7.2 O aporte da Garantia de Fiel Cumprimento é condição de eficácia do ato de outorga de Autorização, para cada LOTE, e requisito indispensável para a assinatura do correspondente CCESI.

3.8 Entrega dos documentos de constituição de Sociedade de Propósito Específico (SPE).

3.8.1 A(s) ADJUDICATÁRIA(S) que constituir(em) SPE, nas condições dos subitens 2.1.1.9 ou 2.1.1.10, deverá enviar à CEL/ANEEL, no prazo de 25 (vinte e cinco) dias úteis após a adjudicação do objeto do LEILÃO, o(s) respectivo(s) ato(s) constitutivo(s) e os últimos atos de eleição dos atuais diretores desta(s) sociedade(s), bem como a documentação de qualificação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, e o Diagrama do Grupo Econômico, nas mesmas condições da Seção 5 deste Edital.

3.8.2 A constituição de SPE, nas hipóteses doa subitens 2.1.1.9 e 2.1.1.10, também é condição de eficácia do ato de outorga de Autorização, para cada LOTE, e requisito indispensável para a assinatura do correspondente CCESI.

3.9 Assinatura do CCESI entre COMPRADORA e VENDEDORA.


VISTO

15

4 – DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS

4.1 Os documentos produzidos pela PROPONENTE devem estar:

4.1.1 Datados e assinados na última folha pelo Representante Legal, na forma do item 4.1.4, com firma reconhecida, e com o nome legível e o cargo do signatário;

4.1.2 Todos os documentos relativos ao LEILÃO devem ser redigidos em português, datilografados ou impressos por meio eletrônico, em papel A4, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas;

4.1.3 O conjunto dos documentos entregues para HABILITAÇÃO deverá ser rubricado pelo Representante Legal em todas as páginas, e pelo Representante Legal de cada empresa no caso de consórcio, as quais deverão estar sequencialmente numeradas, segundo a ordem de apresentação descrita na Seção 5 deste Edital.

4.1.4 Considera-se Representante Legal a pessoa legalmente credenciada pela VENDEDORA para falar em seu nome e/ou assinar a documentação exigida, de acordo com o disposto no seu ato constitutivo, na ata de eleição dos atuais diretores, ou, se assim for permitido, o procurador nomeado por esses diretores, por instrumento público ou particular, desde que com firma reconhecida.

4.2 As Pessoas Jurídicas de Direito Privado Estrangeiras deverão apresentar os documentos autenticados pela autoridade consular brasileira do país de origem da empresa estrangeira e traduzidos por tradutor juramentado.

4.2.1 Na hipótese da inexistência de documentos equivalentes aos solicitados neste Edital e/ou de órgão(s) no país de origem que os autentique(m), deverá ser apresentada declaração informando tal fato, emitida por instituição de direito público ou de notário público, devidamente autenticada pela autoridade consular brasileira do país de origem e traduzida por tradutor juramentado.

4.2.2 Considera-se Representante Legal da PROPONENTE estrangeira a pessoa legalmente credenciada, com poderes expressos, mediante procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida em cartório, para receber citação e responder administrativa e judicialmente no Brasil, bem como para representá-la em todas as fases do processo, condições essas que deverão estar expressamente indicadas em seus documentos de Qualificação Jurídica.

4.3 Todos os documentos de HABILITAÇÃO deverão ser apresentados em 1 (uma) via, por meio de originais ou cópias autenticadas, em envelope lacrado, com observância do disposto no item 4.1, e identificado da seguinte forma:

À Comissão Especial de Licitação da ANEEL (CEL) ENDEREÇO: SGAN, Quadra 3, Bloco J, Sala 103 LEILÃO No 10/2015-ANEEL


VISTO

16

PROPONENTE: (deverá ser informado o nome da PROPONENTE) COMPRADORA: (deverá ser informado o nome da COMPRADORA) LOTE: (deverá ser identificado o LOTE) ASSUNTO: (deverá ser informado o assunto, no caso a HABILITAÇÃO)

4.3.1 Os documentos poderão ser entregues diretamente na ANEEL ou poderá ser utilizado o serviço de correio/entrega rápida e, nesta hipótese, será considerada a data do recebimento e não a data da postagem.

4.3.2 Os documentos extraídos da Internet, cuja autenticidade puder ser conferida por meio eletrônico, serão aceitos pela CEL, contanto que estejam em perfeitas condições de apresentação.

4.3.3 Não serão considerados motivos para inabilitação as simples omissões ou irregularidades materiais (erros datilográficos, concordância verbal etc.) da documentação, desde que sejam irrelevantes, não prejudiquem o processamento do LEILÃO e o entendimento da documentação, bem como não firam direitos dos demais participantes.

5 – DA HABILITAÇÃO

5.1 A PROPONENTE deverá manter, durante todo o processo do LEILÃO, principalmente até a assinatura do CCESI, todas as condições de habilitação exigidas neste Edital.

5.2 A PROPONENTE será integralmente responsável pelo controle, apresentação e veracidade de seus dados e documentos, em especial em relação aos respectivos prazos de validade.

5.3 Condições de recebimento da documentação:

5.3.1 Os documentos de HABILITAÇÃO serão considerados aceitos se válidos na data do protocolo da documentação na ANEEL. Caso não esteja expresso no documento o prazo de validade, serão aceitos documentos expedidos com data de até 30 (trinta) dias corridos anteriores à data do protocolo da documentação na ANEEL;

5.3.2 Serão considerados aceitos os documentos devidamente registrados e que vierem com o reconhecimento do órgão competente, ou cópias autenticadas na forma da lei;

5.3.3 Em caso de PROPONENTES reunidas em consórcio, deverão ser entregues os documentos de cada uma das consorciadas.

5.4 A CEL, visando à adequada avaliação da documentação de HABILITAÇÃO apresentada pela(s) PROPONENTE(S) vencedora(s), poderá abrir diligência para o saneamento de falhas, complementação de insuficiências ou ainda para correções de caráter formal. Nesse caso, as exigências de saneamento deverão ser atendidas em prazo a ser estipulado pela CEL, sob pena de julgamento no estado em que se encontra o processo.

5.5 Documentos de Qualificação Jurídica:


VISTO

17

5.5.1 Ato constitutivo e comprovação dos poderes do(s) Representante(s) Legal(is):

5.5.1.1 Caso o Representante Legal pertença ao quadro de diretores, a comprovação dos poderes do Representante Legal será verificada no Contrato Social e/ou Estatuto Social e nos últimos atos de eleição de sua atual diretoria, conforme o caso;

5.5.1.2 Caso o Representante Legal não pertença ao quadro de diretores, será necessária apresentação de procuração, por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, outorgando-lhe poderes, sem prejuízo da apresentação do Contrato Social e/ou do Estatuto Social e dos últimos atos de eleição de sua atual diretoria, conforme o caso;

5.5.1.3 Tratando-se a(s) PROPONENTE(S) vencedora(s) de empresa(s) estrangeira(s) em funcionamento no país, sem prejuízo da apresentação do ato constitutivo e da comprovação dos poderes do(s) Representante(s) Legal(is), deverão ser apresentadas cópias autenticadas do decreto de autorização e do ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, em ambos os casos quando a atividade exercida assim o exigir.

5.6 Documentos de Regularidade Fiscal e Trabalhista:

5.6.1 Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

5.6.2 Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

5.6.3 Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual/Distrital, inclusive quanto à Dívida Ativa.

5.6.3.1 Caso a atividade econômica desenvolvida a exima de inscrição cadastral na qualidade de contribuinte, deverá ser comprovada esta situação mediante a apresentação de documentos expedidos pelos órgãos competentes, declarando de forma expressa que está isenta da referida inscrição ou apresentando os documentos comprobatórios de inexigibilidade das inscrições.

5.6.4 Certidão de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal, aplicando-se-lhe também o disposto no item 5.6.3.1.

5.6.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) para comprovação da inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho, nos termos do inciso IV, art. 27, e inciso V, art. 29, da Lei nº. 8.666/1993, com a redação dada pela Lei nº. 12.440//2011.

5.7 Documentos de Qualificação Econômico-Financeira:

5.7.1 Nada consta em Certidão Civil de Falência, Concordata e Recuperação Judicial e Extrajudicial ou nada consta em Certidão de Insolvência Civil, emitida pelo distribuidor do domicílio da(s)


VISTO

18

PROPONENTE(S) vencedora(s), no máximo em até 30 (trinta) dias a contar da data de sua emissão;

5.7.2 Demonstrações contábeis do último exercício social, já exigidas e apresentadas na forma da lei, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;

5.7.3 Caso a(s) PROPONENTE(S) vencedora tenha(m) sido constituída(s) no mesmo ano civil deste LEILÃO e não possua demonstrações contábeis apresentadas e exigíveis na forma da lei, poderá apresentar cópia do balanço de abertura extraída do livro diário, devidamente chancelado pela correspondente Junta Comercial.

5.7.4 A situação financeira da(s) PROPONENTE(S) vencedora será aferida com base nos índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, evidenciados nas demonstrações contábeis do interessado:

CirculantePassivoNãoculantePassivoCirLongoPrazoRealizávellanteAtivoCircuLG

culantePassivoCirlanteAtivoCircuLC

5.7.4.1 Para fins de habilitação, os índices LG e LC não poderão ser menores que 0,1.

5.7.4.2 A(S) PROPONENTE(s) vencedora(s) deverá(ão) comprovar o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor total dos investimentos constantes do(s) PROJETO(S) DE REFERÊNCIA ou do(s) PROJETO(S) ALTERNATIVO(S) AO DE REFERÊNCIA .

5.7.4.2.1 No caso de consórcio, será admitido, para efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de suas respectivas participações, devendo cada consorciado, individualmente, comprovar que possui patrimônio líquido igual ou superior à parcela do patrimônio líquido que deverá integralizar no consórcio, observado o valor mínimo de patrimônio líquido exigido no edital e sua participação no empreendimento.

5.7.4.3 Para fins de análise da condição descrita no subitem 5.7.4.2, em caso de empresas estrangeiras, a CEL realizará a conversão da moeda estrangeira para o Real, utilizando como referência a data de encerramento do balanço.

5.8 Documentos de qualificação técnica:

5.8.1 Declaração do profissional de nível superior com registro no CREA, indicado para exercer a função de Responsável Técnico pela instalação e operação da(s) central(is) geradora(s), perante a COMPRADORA, conforme o modelo do Anexo V, acompanhada de respectivo


VISTO

19

acervo técnico que comprove a execução de serviço com características similares às do objeto do LEILÃO;

5.8.2 Acervo técnico da empresa ou das empresas reunidas em consórcio, com um ou mais atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a PROPONENTE vencedora executou satisfatoriamente serviço de instalação e operação de central(is) geradora(s) de tecnologia similar à(s) do objeto do LEILÃO;

5.8.3 Cronograma físico de implantação da(s) central(is) geradoras, assinado pelo Responsável Técnico, com os marcos mínimos discriminados a seguir e observando-se o prazo limite de que trata o item 1.4 e ainda o prazo limite para o início da operação comercial da(s) usina(s), em **/**/201*:

UTE .....................

Descrição do Marco Data Limite Obtenção da Licença Ambiental de Instalação - LI / /20** Início das Obras Civis das Estruturas / /20** Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras / /20** Início das Obras do Sistema de Transmissão de Interesse Restrito / /20** Conclusão da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras / /20** Início da Operação em Teste (inserir uma linha para cada Unidade Geradora) / /20** Início da Operação Comercial (inserir uma linha para cada Unidade Geradora) / /20**

5.8.3.1 O descumprimento do(s) cronograma(s) físico(s) apresentado(s) à ANEEL

implicará, além das penalidades previstas no CCESI, a execução da Garantia de Fiel Cumprimento recolhida, conforme processo administrativo instaurado especialmente para este fim, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

5.8.3.2 Ficam ressalvados os casos de atraso comprovadamente provocados por atos do Poder Público e/ou decorrentes de caso fortuito ou de força maior, incluindo os atrasos na liberação das licenças ambientais, desde que a VENDEDORA não tenha, de nenhum modo, concorrido para esses atrasos.

5.8.3.3 O cumprimento às exigências dos órgãos ambientais é de exclusiva responsabilidade da VENDEDORA.

5.8.4 A VENDEDORA com usinas termoelétricas movidas a gás natural ou derivados de petróleo deverá apresentar termo de compromisso de compra e venda de combustível, ou contrato preliminar, levado a registro competente, que contemple:

5.8.4.1 Cláusula de eficácia de fornecimento de combustível na hipótese de a PROPONENTE se sagrar vencedora do LEILÃO;

5.8.4.2 Indicação da quantidade máxima mensal de combustível a ser suprida e o prazo de entrega;


VISTO

20

5.8.4.3 Cláusula estabelecendo penalidade pela falta de combustível, conforme legislação vigente.

5.9 Caso a PROPONENTE vencedora seja agente do setor elétrico, deverá estar adimplente quanto às obrigações setoriais de que tratam a Resolução Normativa ANEEL nº. 358/2009, o art. 5º do Decreto-Lei nº. 2.432/1988, a Lei nº. 9.427/1996, o § 3º do art. 32 do Decreto nº. 774/1993, e os arts. 6º e 10 da Lei nº. 8.631/1993, este com nova redação dada pela Lei nº. 10.848/2004.

5.9.1 A adimplência setorial será verificada pela ANEEL, quando da análise da HABILITAÇÃO.

5.10 O Relatório de Julgamento da Comissão Especial de Licitação sobre a análise da documentação de HABILITAÇÃO da PROPONENTE vencedora, por LOTE, será emitido em data estimada no CRONOGRAMA.

6 – DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

6.1 Compete à Diretoria da ANEEL a Homologação do resultado e a Adjudicação do objeto do LEILÃO, mediante publicação no Diário Oficial da União ― DOU.

6.2 No caso de revogação ou anulação da Adjudicação à(s) PROPONENTE(S) vencedora(s), a ANEEL poderá, mediante a conveniência do interesse público, convidar outras PROPONENTES (desclassificadas), sucessivamente e segundo a ordem crescente dos valores ofertados no LEILÃO, independentemente das cominações previstas neste Edital e na legislação.

6.2.1 A nova PROPONENTE a ser adjudicada será convidada imediatamente após a revogação ou anulação da Adjudicação da classificada anteriormente.

6.2.2 A assunção da nova PROPONENTE vencedora deverá ser em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela PROPONENTE classificada anteriormente.

6.2.3 Cumpridas todas as exigências, a COMPRADORA publicará a nova Adjudicação.

7 – DA GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO E DA GARANTIA DE FIEL CUMPRIMENTO

7.1 O(s) montante(s) da Garantia(s) de Participação a ser(em) aportada(s) pelas PROPONENTES na data estabelecida no CRONOGRAMA é(são) de 1% (um por cento) do valor global do investimento para a implantação da(s) central(is) geradora(s), previsto no respectivo PROJETO DE REFERÊNCIA ou PROJETO ALTERNATIVO habilitado pela EPE, conforme quadro a seguir:

COMPRADORA LOTE VALORES (R$) INVESTIMENTO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO

CERON Único 17.158.743,00 171.587,43

ELETROACRE 1 75.122.580,00 751.225,80 2 10.297.176,00 102.917,60 3* 28.902.300,00 289.023,00


VISTO

21

* No caso de Projeto(s) Alternativo(s) habilitado(s) tecnicamente pela EPE, será considerado o respectivo investimento associado. 7.1.1 A Garantia de Participação deverá ter a ANEEL como beneficiária e a PROPONENTE como

tomadora e vigorar por até 5 (cinco) dias úteis após a Adjudicação do objeto do LEILÃO, devendo ser mantida nas condições definidas neste Edital e ser prorrogável por mais 90 (noventa) dias.

7.2 A Garantia de Participação poderá ser prestada nas seguintes modalidades:

a) Caução em dinheiro; b) Seguro-Garantia; c) Fiança Bancária; d) Títulos da Dívida Pública.

7.2.1 Em caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado em agência da Caixa Econômica Federal definida pela própria PROPONENTE, com base no art. 82 do Decreto no 93.872/1986 e no Decreto-Lei no 1.737/1979, devendo ser encaminhada à CEL a via do beneficiário.

7.2.2 Deverão acompanhar a Fiança Bancária e o Seguro-Garantia os seguintes documentos comprobatórios da condição de representante(s) legal(is) do Fiador:

a) Estatuto Social; b) Ata de Eleição de Diretoria; c) Procuração; d) Cópia autenticada dos documentos dos representantes (CPF e RG).

7.2.3 As modalidades a serem aportadas eletronicamente, observado o Manual de Aporte de

Garantias a ser publicado no SITE da ANEEL, Seção Adendos, são:

7.2.3.1 Caução em dinheiro: deverá ser encaminhada imagem digitalizada da via do beneficiário do recibo da Conta Caução;

7.2.3.2 Títulos da Dívida Pública;

7.2.3.3 Seguro-Garantia, desde que as apólices possuam certificação digital.

7.2.4 As modalidades a serem aportadas diretamente à ANEEL, por meio físico, são:

7.2.4.1 Seguro-Garantia, de apólices que não possuírem certificação digital;

7.2.4.2 Fiança Bancária.

7.3 Não haverá devolução de Garantia de Participação executada por determinação da ANEEL, conforme as hipóteses do item 7.4.


VISTO

22

7.4 As Garantias de Participação somente serão executadas por determinação expressa da ANEEL, nas seguintes hipóteses:

7.4.1 A PROPONENTE deixar de entregar envelope contendo o lance de sua proposta financeira ou a manifestação de não interesse em apresentar proposta, conforme o Anexo VI deste Edital;

7.4.2 A PROPONENTE deixar de ratificar a sua proposta;

7.4.3 A PROPONENTE não apresentar à CEL a documentação constante da Seção 4 deste Edital;

7.4.4 A PROPONENTE não apresentar a Garantia de Fiel Cumprimento no prazo e nas demais condições definidas neste Edital;

7.4.5 A PROPONENTE não prorrogar a Garantia de Participação no prazo máximo de 30 (trinta) dias anteriores ao seu vencimento, sempre que este marco ocorrer antes do aporte da Garantia de Fiel Cumprimento;

7.4.6 A PROPONENTE não prorrogar a Garantia de Participação no prazo máximo de 30 (trinta) dias anteriores ao seu vencimento, sempre que este marco ocorrer antes da assinatura do(s) CCESI, nas condições estabelecidas neste Edital;

7.4.7 A PROPONENTE não assinar o(s) CCESI nas condições estabelecidas neste Edital;

7.4.8 A PROPONENTE desistir de qualquer compromisso assumido em decorrência de sua participação neste LEILÃO.

7.5 A Garantia de Participação será devolvida nas seguintes condições:

7.5.1 Em até cinco dias úteis após a realização do LEILÃO, para as PROPONENTES que não se sagraram vencedoras no LEILÃO;

7.5.2 Em até cinco dias úteis após a assinatura do(s) CCESI, para a(s) VENDEDORA(S) do LEILÃO.

7.6 A PROPONENTE vencedora de cada LOTE deverá recolher, no prazo de 15 (quinze) dias corridos após a Adjudicação do objeto do LEILÃO, Garantia de Fiel Cumprimento no montante de 5% (cinco por cento) do valor global do investimento para a implantação da(s) central(is) geradora(s) integrante(s) do LOTE, previsto no respectivo PROJETO DE REFERÊNCIA ou PROJETO ALTERNATIVO habilitado pela EPE, conforme quadro a seguir:


VISTO

23

COMPRADORA LOTE VALORES (R$)

INVESTIMENTO GARANTIA DE FIEL CUMPRIMENTO

CERON Único 17.158.743,00 857.937,15

ELETROACRE 1 75.122.580,00 3.756.129,00 2 10.279.176,00 513.958,80 3* 28.902.300,00 1.445.115,00

* No caso de Projeto(s) Alternativo(s) habilitado(s) tecnicamente pela EPE, será considerado o respectivo investimento associado. 7.6.1 O não recolhimento da garantia no prazo estipulado ensejará a desclassificação da

ADJUDICATÁRIA e a revogação da outorga de Autorização.

7.7 A Garantia de Fiel Cumprimento deverá ter a ANEEL como beneficiária e a ADJUDICATÁRIA como tomadora e vigorar até 3 (três) meses após a data de início da operação comercial da [última] central geradora [do LOTE], considerando a POTÊNCIA do primeiro ano de suprimento.

7.7.1 Para a(s) ADJUDICATÁRIA(S) que constituir(em) SPE, a Garantia de Fiel Cumprimento deverá estar em nome da SPE (tomadora).

7.7.2 Em caso de atraso do início da operação comercial, a Garantia de Fiel Cumprimento deverá ser renovada em, no máximo, 30 (trinta) dias antes da data programada no cronograma físico original.

7.8 A Garantia de Fiel Cumprimento poderá ser prestada sob as mesmas modalidades e condições de que trata o item 7.2 deste Edital.

7.9 A execução da Garantia de Fiel Cumprimento aportada pela VENDEDORA dar-se-á pela inobservância total ou parcial das obrigações constantes deste Edital ou do ato de outorga de Autorização, mediante determinação expressa da ANEEL, nas seguintes hipóteses:

7.9.1 A ADJUDICATÁRIA não assinar o correspondente CCESI nas condições estabelecidas neste Edital:

7.9.2 A VENDEDORA não prorrogar a Garantia no prazo máximo de 30 (trinta) dias anteriores ao seu vencimento, ou sempre que determinado;

7.9.3 A VENDEDORA atrasar em mais de 90 (noventa) dias quaisquer dos marcos do cronograma de implantação do PROJETO DE REFERÊNCIA ou do PROJETO ALTERNATIVO constante do ato de outorga de Autorização e do CCESI;

7.9.4 A ADJUDICATÁRIA desistir de qualquer compromisso assumido em decorrência de sua participação neste LEILÃO, após o aporte da Garantia de Fiel Cumprimento.


VISTO

24

7.10 Na hipótese do item 7.9.3, a execução da Garantia de Fiel Cumprimento será progressiva, aumentando à medida que, de acordo com a fiscalização, não forem alcançados os marcos específicos do cronograma de implantação da(s) central(is) geradora(s).

7.11 Caso haja necessidade de execução da Garantia de Fiel Cumprimento, a VENDEDORA deverá reconstituir seu valor original em, no máximo, dois dias úteis após a execução parcial.

7.12 A Garantia de Fiel Cumprimento não poderá conter cláusula excludente de quaisquer responsabilidades contraídas pelo tomador em decorrência de sua participação neste LEILÃO.

8 – DAS CONDIÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DA(S) CENTRAL(IS) GERADORA(S)

8.1 Será de responsabilidade exclusiva da VENDEDORA a implantação integral da(s) central(is) geradora(s), objeto do(s) PROJETO(S) DE REFERÊNCIA ou do(s) PROJETO(S) ALTERNATIVO(S) habilitado(s) tecnicamente pela EPE, de acordo com as condições deste Edital, cabendo-lhe, para isso, captar os recursos financeiros necessários, executar as obras, efetivar o suprimento de energia e observar as condições do Acordo Operativo a ser celebrado com a COMPRADORA.

8.2 A VENDEDORA deverá observar a legislação, os requisitos ambientais e providenciar, por sua conta e risco, a obtenção de todas as outorgas necessárias à instalação da(s) central(is) geradora(s), incluindo as Licenças Ambientais Prévia, de Instalação e de Operação, quando for o caso, comprometendo-se com a qualidade das informações porventura solicitadas pelo órgão ambiental competente.

8.3 Ocorrendo atrasos na obtenção das licenças ambientais prévia, de instalação ou de operação, quando for o caso, motivados pelo descumprimento, por parte da VENDEDORA, dos prazos previstos na legislação, esta estará sujeita às penalidades previstas no CCESI, bem como à execução da Garantia de Fiel Cumprimento, ressalvado o disposto no item 5.8.3.2.

8.4 Alterações nas características técnicas da(s) central(is) geradora(s) poderão ocorrer após a assinatura do CCESI, por solicitação da VENDEDORA.

8.4.1 As alterações técnicas deverão ser submetidas previamente à avaliação e anuência da ANEEL, que poderá atender ao pleito desde que satisfeitas as seguintes condições:

8.4.1.1 Não impliquem redução do montante de energia e potência inicialmente contratadas;

8.4.1.2 Não impliquem atraso no cronograma físico de implantação da(s) instalação(ões) de geração;

8.4.1.3 Estejam em conformidade com o licenciamento ambiental, se for o caso.


VISTO

25

9 – DO CCESI E DAS CONDIÇÕES PARA SUA ASSINATURA

9.1 O Contrato de Comercialização de Energia Elétrica nos Sistemas Isolados ― CCESI, cuja minuta integra o Anexo III deste Edital, será celebrado entre a ADJUDICATÁRIA e a COMPRADORA, na data estimada no CRONOGRAMA.

9.1.1 O pagamento da receita mensal, após a entrada em operação comercial da(s) central(is) geradora(s) dar-se-á na forma do CCESI, observados os valores do item 3.2.6 deste Edital.

9.1.2 O início da operação comercial da(s) central(is) geradora(s) previsto no cronograma físico referido no item 5.8.3 deste Edital poderá ser antecipado, na forma do disposto no Contrato.

9.2 O CCESI poderá ser firmado por meio físico ou mediante assinatura digital.

10 – DAS PENALIDADES APLICÁVEIS PELA ANEEL

10.1 Sem prejuízo da execução da Garantia de Participação ou da Garantia de Fiel Cumprimento, conforme o caso, o descumprimento de qualquer condição estabelecida neste Edital ou no ato de outorga de Autorização possibilitará à ANEEL, aplicar à PROPONENTE vencedora, à ADJUDICATÁRIA ou à VENDEDORA, nos termos dos arts. 81, 86 e 87 da Lei nº. 8.666/1993, garantido o contraditório e a ampla defesa, as seguintes penalidades.

10.1.1 Advertência;

10.1.2 Multa;

10.1.3 Suspensão temporária do direito de contratar ou participar de licitações promovidas, direta ou indiretamente, pela ANEEL, por até 2 (dois) anos;

10.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a ANEEL.

10.2 A pena de multa será de 0,001% a 3,0% do valor do investimento constante do PROJETO DE REFERÊNCIA ou do PROJETO ALTERNATIVO habilitado tecnicamente pela EPE.

10.2.1 Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia aportada, além da perda desta, responderá o responsável pela sua diferença.

10.2.2 Os valores recebidos pela ANEEL a título de multa deverão ser repassados à Conta de Desenvolvimento Energético – CDE.

10.3 O descumprimento de qualquer condição antecedente e necessária à assinatura do CCESI, em especial a não ratificação do lance oferecido no LEILÃO ou o não aporte de garantia no prazo estabelecido, configurará recusa da VENDEDORA ou ADJUDICATÁRIA em assinar o CCESI, restando caracterizado o total descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades tipificadas nesta Seção, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação.


VISTO

26

10.4 As penalidades previstas nos subitens 10.1.3 e 10.1.4 se aplicam também às empresas integrantes do Grupo Econômico a que pertença a PROPONENTE vencedora, a ADJUDICATÁRIA ou a VENDEDORA.

11 – DOS RECURSOS

11.1 Dos atos da CEL ou da Diretoria da ANEEL, neste caso quando se tratar de Homologação do resultado e Adjudicação do objeto do LEILÃO, caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da respectiva publicação.

11.1.1 No caso de interposição de recurso(s) contra o Relatório de Julgamento da Habilitação, a CEL emitirá Relatório de Análise de Recurso(s).

11.2 Uma vez disponibilizado o Relatório do item 11.1.1, os autos do processo estarão disponíveis para vistas, devendo os pedidos serem dirigidos à CEL, por escrito, que providenciará o agendamento correspondente, nunca superior a 24 horas subsequentes ao pedido, se dia útil.

11.3 A CEL dará ciência aos demais licitantes dos recursos interpostos, para que, caso desejem, possam apresentar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da respectiva divulgação.

11.4 Após análise do(s) recurso(s) e das contrarrazões, a CEL reconsiderará sua decisão ou encaminhará os recursos à Diretoria da ANEEL.

11.5 Os recursos deverão ser dirigidos à Comissão Especial de Licitação da ANEEL (CEL), apresentados por escrito e instruídos com os documentos que comprovem as razões alegadas, protocolados tempestivamente no endereço SGAN, Quadra 603, Módulo J, Sala 103, CEP 70830-110, Brasília/DF.

11.6 Não serão analisados os recursos interpostos após os prazos legais.

11.7 Os recursos e as contrarrazões que forem enviados por FAX e/ou e-mail deverão ter seus originais encaminhados em até 5 (cinco) dias úteis após a entrega do FAX e/ou email, sob pena de não serem analisados.

12 – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

12.1 A ANEEL poderá, por decisão de seu Diretor-Geral e conforme deliberação da Diretoria:

12.1.1 Revogar o LEILÃO, se este não for mais considerado oportuno ou conveniente, sem que disso resulte, para qualquer interessado, direito a ressarcimento ou indenização;

12.1.2 Revogação do LEILÃO, se ficar evidenciado qualquer comportamento prejudicial à efetiva competição;

12.1.3 Alterar as condições de participação ou de contratação, promovendo a republicação do Edital e a reabertura do prazo de realização do LEILÃO;


VISTO

27

12.1.4 Desclassificar a VENDEDORA, se tomar conhecimento de qualquer fato que implique a perda do atendimento, por parte desta, das exigências de HABILITAÇÃO até a assinatura do CCESI.

12.2 O LEILÃO será anulado pela ANEEL por motivo de comprovada ilegalidade.

12.3 Os atos do processo licitatório, que apresentem defeitos sanáveis e não acarretem lesão ao interesse público nem prejuízos a terceiros, poderão ser convalidados.

12.4 Visando à adequada avaliação de todas as etapas do LEILÃO, além daquela referida no item 5.4 deste Edital, a ANEEL poderá, a qualquer momento, abrir diligência para apuração dos fatos irregulares e respectivo saneamento, em prazo a ser por ela estipulado.

12.5 Os interessados neste LEILÃO deverão observar as datas constantes do respectivo CRONOGRAMA por COMPRADORA, que está subordinado à realização e ao sucesso das diversas etapas do processo licitatório.

12.6 A prática de quaisquer atos aqui previstos não resultará, a qualquer tempo e sob qualquer condição, no direito a ressarcimento ou indenização por parte da VENDEDORA e/ou de terceiros.

12.7 É de responsabilidade da VENDEDORA tomar ciência de toda e qualquer informação adicional relativa ao processo de LEILÃO que vier a ser divulgada pela ANEEL.


VISTO

28

13 – ANEXOS

13.1 Constituem Anexos e parte integrante deste Edital os seguintes documentos:

Anexo I CRONOGRAMA por COMPRADORA Anexo II Glossário; Anexo III Minuta de Contrato de Comercialização de Energia Elétrica nos Sistemas Isolados –

CCESI; Anexo IV Declaração de Conhecimento e Aceitação das Regras do LEILÃO; Anexo V Modelo de Compromisso do Responsável Técnico; Anexo VI Modelo de Proposta Financeira/Manifestação de Não Interesse em Apresentar

Proposta Financeira; Anexo VII Modelo de Termo de Ratificação do Lance; Anexo VIII Minuta(s) de Ato de Outorga de Autorização, por Fonte de Energia; Anexo IX Planilha de Cálculo e Verificação da Consistência dos Preços de Referência Ofertados

por Lote; Anexo X Cópia do(s) PROJETO(S) DE REFERÊNCIA e dos(s) PROJETO(S) ALTERNATIVO(S)

habilitado(s) tecnicamente pela EPE.

Brasília, 7 de abril de 2015.

ROMÁRIO DE OLIVEIRA BATISTA Presidente da Comissão Especial de Licitação

De acordo,

ROMEU DONIZETE RUFINO Diretor-Geral


VISTO

29

ANEXO I AO EDITAL DE LEILÃO Nº. 10/2015-ANEEL

ANEXO I – CRONOGRAMAS DE EVENTOS

COMPRADORA: CERON

EVENTO DATA

Publicação do Edital 14/04/2015 Prazo para solicitação de agendamento de visita técnica 15 a 17/04/2015

Período para visita técnica 22 a 24/04/2015

Disponibilização do “Manual de Aporte de Garantias” 24/04/2015 Data limite para envio dos pedidos de esclarecimentos 27/04/2015 Prazo para apresentação, na EPE, de Projeto(s) Alternativo(s) ao de Referência 07/05/2015 Prazo para divulgação, no site da ANEEL, se foi(ram) ou não apresentado(s) Projeto(s) Alternativo(s) ao de Referência para determinado(s) Lote(s) 08/05/2015

Data limite para publicação dos esclarecimentos 11/05/2015 Inscrição das empresas interessadas em participar do Leilão, caso não sejam apresentados Projeto(s) Alternativo(s): Horário (de Brasília): das 08h00min (11/05/2015) até às 18h00min (12/05/2015). O Aporte de Garantia de Participação deverá ser entregue na sede da ANEEL

11 e 12/05/2015

Sessão Pública de Realização do Leilão [caso seja(m) apresentado(s) Projeto(s) Alternativo(s) ao(s) de Referência, deverá ser publicado Comunicado Relevante para alterar a data da sessão inicialmente prevista]

14/05/2015

Devolução das Garantias de Participação às PROPONENTES que não se sagraram vencedoras do Leilão 21/05/2015

Entrega dos documentos de habilitação na sede da ANEEL 05/06/2015 Previsão para publicação do Resultado da Habilitação 19/06/2015 Prazo para interposição de Recurso: 5 dias úteis após a publicação do Resultado da Habilitação 26/06/2015 Prazo para Contrarrazões dos demais licitantes: 5 dias úteis da divulgação do Recurso, se houver 03/07/2015 Data prevista para Homologação do Resultado e Adjudicação do objeto do Leilão, bem como para emissão da outorga de autorização, pela Diretoria da ANEEL 15/07/2015

Aporte da Garantia de Fiel Cumprimento na ANEEL (caso não haja constituição de SPE)

30/07/2015 Devolução da(s) Garantia(s) de Participação da(s) VENDEDORA(S), caso não haja constituição de SPE

06/08/2015 Assinatura do CCESI (caso não haja constituição de SPE) 14/08/2015 Apresentação dos documentos de constituição de SPE, quando for o caso 19/08/2015 Aporte da Garantia de Fiel Cumprimento na ANEEL (caso haja constituição de SPE) 08/09/2015 Devolução da(s) Garantia(s) de Participação da(s) VENDEDORA(S), caso haja constituição de SPE 15/09/2015 Assinatura do CCESI (caso haja constituição de SPE) 23/09/2015


VISTO

30

ANEXO I AO EDITAL DE LEILÃO Nº. 10/2015-ANEEL

COMPRADORA: ELETROACRE

EVENTO DATA

Publicação do Edital 14/04/2015 Prazo para solicitação de agendamento de visita técnica 13 a 16/04/2015 Período para visita técnica 22 a 24/04/2015 Disponibilização do “Manual de Aporte de Garantias” 24/04/2015 Data limite para envio dos pedidos de esclarecimentos 27/04/2015 Prazo para apresentação, na EPE, de Projeto(s) Alternativo(s) ao de Referência 07/05/2015 Prazo para divulgação, no site da ANEEL, se foi(ram) ou não apresentado(s) Projeto(s) Alternativo(s) ao de Referência para determinado(s) Lote(s) 08/05/2015

Data limite para publicação dos esclarecimentos 11/05/2015 Inscrição das empresas interessadas em participar do Leilão, caso não sejam apresentados Projeto(s) Alternativo(s): Horário (de Brasília): das 08h00min (11/05/2015) até às 18h00min (12/05/2015). O Aporte de Garantia de Participação deverá ser entregue na sede da ANEEL

12 e 13/05/2015

Sessão Pública de Realização do Leilão [caso seja(m) apresentado(s) Projeto(s) Alternativo(s) ao(s) de Referência, deverá ser publicado Comunicado Relevante para alterar a data da sessão inicialmente prevista]

15/05/2015

Devolução das Garantias de Participação às PROPONENTES que não se sagraram vencedoras do Leilão 22/05/2015 Entrega dos documentos de habilitação na sede da ANEEL 08/06/2015 Previsão para publicação do Resultado da Habilitação 22/06/2015 Prazo para interposição de Recurso: 5 dias úteis após a publicação do Resultado da Habilitação 29/06/2015 Prazo para Contrarrazões dos demais licitantes: 5 dias úteis da divulgação do Recurso, se houver 06/07/2015 Data prevista para Homologação do Resultado e Adjudicação do objeto do Leilão, bem como para emissão da outorga de autorização, pela Diretoria da ANEEL 15/07/2015

Aporte da Garantia de Fiel Cumprimento na ANEEL (caso não haja constituição de SPE) 30/07/2015 Devolução da(s) Garantia(s) de Participação da(s) VENDEDORA(S), caso não haja constituição de SPE 06/08/2015 Assinatura do CCESI (caso não haja constituição de SPE) 14/08/2015 Apresentação dos documentos de constituição de SPE, quando for o caso 19/08/2015 Aporte da Garantia de Fiel Cumprimento na ANEEL (caso haja constituição de SPE) 08/09/2015 Devolução da(s) Garantia(s) de Participação da(s) VENDEDORA(S), caso haja constituição de SPE 15/09/2015 Assinatura do CCESI (caso haja constituição de SPE) 23/09/2015


VISTO

31

ANEXO II AO EDITAL DE LEILÃO Nº. 10/2015-ANEEL

ANEXO II – GLOSSÁRIO

Aplicam–se a este Edital as definições que seguem:

ADJUDICATÁRIA: PROPONENTE vencedora de LOTE do LEILÃO a quem é adjudicado o seu objeto, com atributos para assinatura do CCESI na qualidade de VENDEDORA.

ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica, autarquia sob regime especial instituída pela Lei nº. 9.427, de 26 de dezembro de 1996, modificada pela Lei nº. 10.848, 15 de março de 2004, responsável pela regulação, controle e fiscalização dos serviços e instalações de energia elétrica.

COMPRADORA: Agente de Distribuição de Energia Elétrica com atuação nos SISTEMAS ISOLADOS. CCESI: Contrato bilateral denominado Contrato de Comercialização de Energia Elétrica nos Sistemas Isolados, celebrado entre a VENDEDORA e a COMPRADORA, nos termos da Lei nº. 12.111, de 9 de dezembro de 2009, e do Decreto nº. 7.246, de 28 de julho de 2010.

CRONOGRAMA POR COMPRADORA: Cronograma atualizado e disponibilizado no SITE da ANEEL, que apresenta, por COMPRADORA, as datas estimadas de realização das etapas do LEILÃO.

DIRETRIZES: Orientações e determinações baixadas pelo Ministério de Minas e Energia para a realização dos LEILÕES a que se referem a Lei nº. 12.111/2009 e o Decreto nº. 7.246/2010, consubstanciadas na Portaria MME nº 600/2010 e suas alterações posteriores.

ENERGIA ELÉTRICA ou ENERGIA: Quantidade de energia elétrica ativa durante qualquer período de tempo, expressa em Watt-hora (Wh) ou seus múltiplos. ENERGIA CONTRATADA: Montante de energia elétrica, em MWh, adquirido pela COMPRADORA, disponibilizado pelo respectivo empreendimento de geração da VENDEDORA.

EPE: Empresa de Pesquisa Energética, criada pela Lei nº. 10.847, de 15 de março de 2004, que tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinados a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética, entre outras.

GRUPO ECONÔMICO: Aquele constituído por empresas afiliadas, entendendo–se como empresa afiliada a outra empresa aquela que: a) seja, direta ou indiretamente, controlada pela outra empresa; b) controle, direta ou indiretamente, a outra empresa; c) detenha, direta ou indiretamente, qualquer participação societária na outra empresa igual ou superior a 5% do capital votante; ou d) da mesma forma que a outra empresa, tenha 5% (cinco por cento) ou mais de seu capital votante detido, direta ou indiretamente, por uma mesma pessoa natural ou jurídica.


VISTO

32

HABILITAÇÃO: Fase do LEILÃO na qual são apresentados à Comissão Especial de Licitação, pela PROPONENTE ofertante do menor VALOR DE LANCE por LOTE, os documentos visando comprovar sua qualificação jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica, nos termos do Edital.

INSCRIÇÃO: Ação a ser desempenhada pelos agentes vendedores previamente à fase de lances, que visa registrar o interesse em participar do LEILÃO.

LEILÃO: Processo licitatório para a aquisição de energia elétrica e de potência associada de agente vendedor (PIE) nos SISTEMAS ISOLADOS, regido pelo Edital de Leilão nº 10/2015-ANEEL e seus documentos correlatos. LOTE: Conjunto de usinas ou localidades, agrupados conforme o item 1.1, ao qual é atribuído um PREÇO DE REFERÊNCIA comum. MME: Ministério de Minas e Energia, órgão da administração pública federal, criado pela Lei nº. 4.782, de 22 de julho de 1960, extinto pela Lei nº. 8.028, de 1990, voltando a ser criado pela Lei nº 8.422, de 13 de maio de 1992, responsável pela formulação de políticas nas áreas de geologia, recursos minerais e energéticos; regime hidrológico e fonte de energia hidráulica; mineração e metalúrgica; e indústria do petróleo e de energia elétrica, inclusive nuclear, o qual estabelece as diretrizes e parâmetros para a realização dos processos licitatórios para a compra de energia pelas distribuidoras, incluindo a contratação de suprimento de energia elétrica nos SISTEMAS ISOLADOS.

POTÊNCIA: Quantidade de energia elétrica solicitada na unidade de tempo, expressa em MW. PROJETO ou PROJETO DE REFERÊNCIA: Descrição de solução de suprimento de energia elétrica para atendimento aos consumidores localizados nos Sistemas Isolados, por meio de sistemas de geração, conforme diretrizes do MME, elaborado pela COMPRADORA e habilitado tecnicamente pela EPE. PROJETO ALTERNATIVO: Projeto de autoria da VENDEDORA, substituto ao PROJETO DE REFERÊNCIA, habilitado tecnicamente pela EPE e que respeita o objeto da contratação. PROPONENTE: Empresa ou empresas reunidas em consórcio que se inscreva(m) no LEILÃO, aporte(m) garantia de participação e entregue(m) envelope de proposta à Comissão Especial de Licitação da ANEEL.

PREÇO DE REFERÊNCIA: Preço para fins de concorrência no LEILÃO, em R$/MWh, oferecido pela PROPONENTE interessada na comercialização de energia elétrica e potência associada junto a Agente de Distribuição, por LOTE, mediante a instalação de central(is) geradora(s) nos SISTEMAS ISOLADOS, que inclui os custos de investimento e custos fixos de operação e manutenção, e ainda custos variáveis de operação e manutenção e custos de aquisição de combustíveis.

SISTEMAS ISOLADOS: Sistemas elétricos que em sua configuração normal não estejam conectados ao Sistema Interligado Nacional – SIN.

SITE DA ANEEL: Endereço eletrônico da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL na Rede Mundial de Computadores, onde ficam disponíveis as informações sobre o LEILÃO.


VISTO

33

VALOR DE LANCE: Oferta da PROPONENTE para o PREÇO DE REFERÊNCIA, por LOTE, conforme modelo e procedimento estabelecidos no Edital do LEILÃO.

VENDEDORA: Empresa que tenha energia negociada no LEILÃO e assinado o CCESI, por LOTE.


VISTO

34

ANEXO III AO EDITAL DE LEILÃO Nº. 10/2015-ANEEL

ANEXO III – MODELO DO CCESI

CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E POTÊNCIA

NOS SISTEMAS ISOLADOS – CCESI

CCESI Nº ..... / 1X

CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E POTÊNCIA NOS SISTEMAS ISOLADOS - CCESI, QUE ENTRE SI FAZEM A _____________ E A _______________.

De um lado, a _________________, titular do [Contrato de Concessão de Distribuição nº. ***, de ** de ******* de ****], [da concessão de distribuição de energia elétrica reagrupada nos termos da Resolução ANEEL nº. ****, de *** de ****** de ****, e prorrogada nas condições da Portaria MME nº. ****, de *** de ****** de ****], com sede na Rua ______________, Município de __________, Estado de __________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____________, denominada simplesmente COMPRADOR, e de outro lado _______________, com sede na Rua ____________, Município de ___________, Estado de _____________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _______________, doravante denominada VENDEDOR, quando em conjunto denominadas PARTES, e separadamente PARTE, neste ato representadas por seus representantes legais ao final assinados, nos termos de seus documentos societários; CONSIDERANDO que o VENDEDOR participou e se sagrou vencedor do LEILÃO nº. 10/2015-ANEEL, para aquisição de energia elétrica e potência associada para atendimento a SISTEMAS ISOLADOS da [COMPRADORA], no LOTE [identificar LOTE].

Resolvem as PARTES celebrar o presente CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E POTÊNCIA NOS SISTEMAS ISOLADOS, doravante denominado “CONTRATO” ou “CCESI”, o qual se regerá pelas disposições da Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, do Decreto nº. 7.246, de 28 de julho de 2010, da Portaria MME nº. 600, de 30 de junho de 2010, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, e de acordo com as seguintes Cláusulas e condições:


VISTO

35

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO E ANEXOS DO CONTRATO

1.1. O CONTRATO tem por objeto estabelecer os termos e as condições da contratação de energia elétrica e potência efetuada entre o COMPRADOR e o VENDEDOR, para atendimento à(s) localidade(s) abaixo identificada(s), integrantes do Lote [identificar Lote] do LEILÃO no 10/2015-ANEEL, por meio da(s) USINA(S) cujas referências técnicas e comerciais são discriminada(s) no Anexo II deste CCESI, a partir da DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO.

COMPRADOR: CERON Lote: Único

LOCALIDADE Calama Conceição da Galera Demarcação Maici Nazaré Santa Catarina São Carlos Pedras Negras Rolim de Moura do Guaporé Surpresa

COMPRADOR: ELETROACRE Lote: 1

LOCALIDADE Cruzeiro do Sul Tarauacá Feijó


LOCALIDADE Assis Brasil Manoel Urbano


LOCALIDADE Marechal Thaumaturgo Porto Walter Jordão Santa Rosa de Purus

1.1.1. Posteriormente à realização do LEILÃO e mediante prévia aprovação dos(s) respectivo(s) projetos(s) pelo Poder Concedente, a VENDEDORA poderá adicionar à(s) central(is) geradora(s) equipamento(s) de geração de fonte renovável de energia, bem como o uso de outros combustíveis,


VISTO

36

desde que assegurados os montantes mínimos de potência e energia estabelecidos na Cláusula Sexta deste CONTRATO. 1.1.2. O uso da faculdade descrita no item 1.1.1 não poderá implicar aumento das parcelas do PREÇO DE REFERÊNCIA.

1.2. São partes integrantes do CONTRATO: a) ANEXO I – DEFINIÇÕES; b) ANEXO II – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO; c) ANEXO III– CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS –

CCG, que valerá como garantia do fiel cumprimento das obrigações do CONTRATO.

1.3. No prazo de até 60 (sessenta) dias antes da DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO, as PARTES deverão celebrar ACORDO OPERATIVO para definir as condições gerais e os procedimentos relativos aos testes e à operação e manutenção na fase de OPERAÇÃO COMERCIAL da(s) USINA(S), incluindo mecanismos de aferição e acompanhamento da indisponibilidade de geração, a que se refere a Cláusula 5ª deste CCESI.

1.4. Em caso de divergências entre as disposições constantes do CONTRATO e os termos dispostos em seus ANEXOS I a III e/ou de qualquer documento firmado pelas PARTES, incluindo o ACORDO OPERATIVO a que se refere , mas, não se limitando a este, relacionado à contratação de energia elétrica e potência associada, deverão prevalecer as disposições do CONTRATO.

CLÁUSULA 2ª – DAS DEFINIÇÕES E PREMISSAS

2.1. Para o perfeito entendimento e precisão da terminologia técnica empregada neste CONTRATO e seus anexos, fica definido que os conceitos dos termos e expressões grafados em letra maiúscula, quando utilizados neste CONTRATO, terão os significados relacionados no ANEXO I – DEFINIÇÕES ou nas legendas das equações algébricas.

2.2. A utilização das definições constantes no CONTRATO, no plural ou no singular, no masculino ou no feminino, não altera os significados a elas atribuídos no ANEXO I – DEFINIÇÕES.

CLÁUSULA 3ª – DA VIGÊNCIA E DO PERÍODO DE SUPRIMENTO

3.1. A vigência do CONTRATO terá início na data de sua assinatura, encerrando-se no dia ..... de ................ de ........, observado o disposto na Subcláusula 3.3, sendo a sua eficácia condicionada à celebração do correspondente CCG.

3.1.1. Incluem-se no prazo de vigência contratual: a) o prazo necessário à implantação da(s) USINA(S) e início de sua operação comercial; e b) o PERÍODO DE SUPRIMENTO, com início à zero hora do dia ..... de ................ de 20....., e

término às 24 horas do dia ..... de ................ de 20...... 3.2. Na eventualidade de o prazo final da(s) outorga(s) do COMPRADOR ou do VENDEDOR encerrar(em)-se antes do término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o sucessor da titularidade da(s) respectiva(s) outorga(s) assumirá todas as obrigações e direitos previstos no CONTRATO.


VISTO

37

3.3. Os direitos e obrigações originados durante o período de vigência do CONTRATO não se extinguem com o término do PERÍODO DE SUPRIMENTO. 3.4. Caso a DATA DE ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL da(s) USINA(S) seja anterior à DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO, as PARTES poderão acordar a antecipação da DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO.

CLÁUSULA 4ª – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

4.1. O VENDEDOR deverá instalar, operar e manter as INSTALAÇÕES DE INTERESSE RESTRITO DO VENDEDOR desde a(s) USINA(S) até o PONTO DE ENTREGA DE POTÊNCIA E ENERGIA. 4.2. Qualquer modificação nas INSTALAÇÕES DE INTERESSE RESTRITO DO VENDEDOR deverá ser previamente acordada entre as PARTES e os custos envolvidos serão de responsabilidade do solicitante. 4.3. O VENDEDOR será responsável pela implantação, operação e manutenção da(s) USINA(S), cabendo-lhe obter o licenciamento ambiental, construir, segurar e realizar todas as atividades correlatas, conforme ANEXO II – PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO, podendo subcontratar toda e qualquer obrigação decorrente do CONTRATO, desde que permaneça o responsável por todas essas obrigações. 4.4. Todas as atividades, operações e processos previstos no CONTRATO, independentemente de sua definição e tratamento neste instrumento, deverão ser realizados conforme o previsto na legislação aplicável à matéria e em regulamentação da ANEEL, não havendo oponibilidade de ato jurídico perfeito ou direito adquirido às determinações regulamentares. 4.5. As PARTES concordam que será de inteira responsabilidade do VENDEDOR arcar com todas as obrigações e responsabilidades relativas a TRIBUTOS e tarifas, bem como pelas perdas elétricas devidas e/ou verificadas entre a instalação de geração e o PONTO DE ENTREGA DE POTÊNCIA E ENERGIA. 4.6. As PARTES concordam que, caso sejam alterados ou criados, após a data de assinatura do CONTRATO, TRIBUTOS ou encargos específicos do Setor Elétrico para o VENDEDOR, de forma a aumentar ou diminuir o ônus das PARTES, com repercussão no equilíbrio contratual, a RECEITA DE VENDA de que trata a Cláusula 7ª será adequada, de modo a refletir tais alterações, para mais ou para menos, e entrará em vigor após homologação pela ANEEL, retroativamente à data de produção de seus efeitos. 4.7. As PARTES concordam que, caso o sistema elétrico do COMPRADOR vier a ser interligado ao SIN, a eventual alteração ou incidência de TRIBUTO(S) ou encargo(s) específico(s) do Setor Elétrico para o VENDEDOR, bem como quaisquer outras despesas que sejam incorridas pelo VENDEDOR em decorrência dessa interligação, ensejará a revisão da RECEITA DE VENDA de que trata a Cláusula 7ª, desde que aprovada pela ANEEL. 4.8. As PARTES promoverão todos os pagamentos e/ou recebimentos devidos, conforme as disposições estabelecidas no CONTRATO. 4.9. As obrigações do VENDEDOR, em termos de entrega de ENERGIA e POTÊNCIA, estão definidas na Cláusula 6ª.

4.9.1. O não cumprimento do disposto na Subcláusula 4.9 sujeitará o VENDEDOR aos ressarcimentos previstos na Cláusula 5ª.


VISTO

38

CLÁUSULA 5ª – DO RESSARCIMENTO

5.1. O descumprimento, pelo VENDEDOR, da obrigação estabelecida na Subcláusula 4.9, será tratado, para efeito do CONTRATO, como ressarcimento devido pelo VENDEDOR. 5.2. O valor do ressarcimento devido pelo VENDEDOR, conforme previsto na Subcláusula 4.9.1, será calculado por USINA. 5.3. Caso a DATA DE ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL da USINA ocorra em data posterior à DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO, o pagamento pelo COMPRADOR ao VENDEDOR da POTÊNCIA e ENERGIA CONTRATADA será devido somente após a DATA DE ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL DA USINA. 5.4. Caso ocorra o previsto na Subcláusula 5.3, o VENDEDOR deverá ressarcir ao COMPRADOR, por dia de atraso, o equivalente a 1/30 do valor mensal da RECEITA FIXA da USINA, que deverá ser descontado a partir do primeiro DOCUMENTO DE COBRANÇA do VENDEDOR ao COMPRADOR, após a DATA DE ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL DA USINA.

5.4.1. O ressarcimento previsto na Subcláusula 5.4 será dividido em parcelas limitadas ao valor do faturamento mensal estabelecido na Subcláusula 8.1, e será executado tantas vezes quantas forem necessárias à sua quitação. 5.4.2. O valor total do montante a que se refere a Subcláusula 5.4 fica limitado a três vezes o valor mensal da RECEITA FIXA da USINA em atraso.

5.5. As PARTES concordam que o período de atraso na entrada em operação comercial da USINA que não seja de responsabilidade do VENDEDOR estará isento do ressarcimento a que se refere a Subcláusula 5.6. O disposto na Subcláusula 5.4 ocorre sem prejuízo da penalidade prevista neste CONTRATO para o caso de RESCISÃO. 5.7. No caso de desatendimento pelo VENDEDOR, no todo ou em parte, da POTÊNCIA CONTRATADA mensal, devido à indisponibilidade total ou parcial da USINA, por qualquer período de tempo, e havendo reflexos no suprimento aos consumidores do COMPRADOR, não será devida pelo COMPRADOR ao VENDEDOR a parcela proporcional da RECEITA FIXA da USINA, sendo a apuração feita da mesma forma que o procedimento estabelecido no item 5.8. 5.8. Ocorrendo o previsto na Subcláusula 5.7 e havendo reflexos no suprimento aos consumidores do COMPRADOR, o VENDEDOR deverá ainda ressarcir ao COMPRADOR, por hora completa ou parcial de indisponibilidade da POTÊNCIA e/ou da ENERGIA CONTRATADA por USINA, o equivalente à parcela de compensação de que trata a equação a seguir, que deverá ser descontada a partir do subsequente DOCUMENTO DE COBRANÇA do VENDEDOR ao COMPRADOR, até que o valor seja inteiramente quitado.

푃푎푟푐푒푙푎푑푒푐표푚푝푒푛푠푎çã표 = ∑ 퐸 , − 퐸 , ∙ ,

,

ê (Eq. 1) Onde: RFi,m: RECEITA FIXA da USINA “i”, em Reais (R$), apurada no mês “m”; ECi,m: ENERGIA CONTRATADA da USINA “i”, em MWh, no mês “m”; Eref i,m: Energia de referência da USINA “i”, em MWh, durante o período de indisponibilidade h: média das quatro últimas medições válidas (sem a ocorrência de indisponibilidade) de energia elétrica


VISTO

39

fornecida pelo VENDEDOR, no mesmo dia da semana e horário em que ocorreu a indisponibilidade, sendo que no primeiro mês de operação da usina serão consideradas as curvas de carga estimadas pelo COMPRADOR; Ever i, m: Energia média verificada da USINA “i”, em MWh, durante o período de indisponibilidade h:, fornecida pelo VENDEDOR, durante a indisponibilidade. h: Uma unidade horária, que representa a duração da indisponibilidade, considerando a hora parcial como completa; hmês: Quantidade de horas do mês “m”.

5.9. O ACORDO OPERATIVO deverá prever mecanismos de aferição e acompanhamento, pelo COMPRADOR, da indisponibilidade da USINA, e relatório mensal do VENDEDOR que contabilize e registre as indisponibilidades e as respectivas causas e ações corretivas realizadas na USINA. 5.10. Os valores monetários associados aos ressarcimentos de que trata esta Cláusula serão lançados como débito do VENDEDOR, no processo de apuração dos valores a serem faturados pelo VENDEDOR, conforme disposto na Cláusula 8ª, devendo o primeiro lançamento ocorrer no primeiro ciclo de faturamento subsequente ao do cálculo.

CLÁUSULA 6ª – DOS MONTANTES CONTRATADOS

6.1. Para fins do CONTRATO, o VENDEDOR disponibilizará, no PONTO DE ENTREGA DE POTÊNCIA e ENERGIA, a POTÊNCIA E ENERGIA CONTRATADAS conforme a(s) tabela(s) a seguir, respeitadas a motorização proposta no PROJETO DE REFERÊNCIA [ou PROJETO ALTERNATIVO AO DE REFERÊNCIA] habilitado tecnicamente pela EPE e aprovado pelo MME, e as demais condições constantes do Anexo I do CONTRATO:

COMPRADOR: CERON Lote: Único

LOCALIDADE/USINA POTÊNCIA INSTALADA* em 2020 (kW)

ENERGIA Anual Requerida em 2020 (MWh)

Calama 1.260 3.931 Conceição da Galera 120 173 Demarcação 180 385 Maici 60 64 Nazaré 540 1.027 Santa Catarina 180 350 São Carlos 1.200 4.171 Pedras Negras 180 281 Rolim de Moura do Guaporé 540 1.276 Surpresa 500 1.656

Total Geral 4.760 13.314 * A Potência Instalada poderá variar desde que atendido o critério de dimensionamento do Projeto de Referência.


VISTO

40


LOCALIDADE/USINA POTÊNCIA INSTALADA* (kW)

ENERGIA Anual Requerida (MWh)

Cruzeiro do Sul 32.850 152.158 Tarauacá 6.525 26.172 Feijó 5.800 23.210


Lote: 2

LOCALIDADE/USINA POTÊNCIA INSTALADA* (kW)

ENERGIA Anual Requerida (MWh)

Assis 1.800 7.014 Manoel Urbano 1.800 6.610


Lote: 3

LOCALIDADE POTÊNCIA INSTALADA EM 2030* (kW)

ENERGIA REQUERIDA EM 2030 (MWh)

Marechal Thaumaturgo 3.200 12.900 Porto Walter 3.000 8.773 Jordão 1.625 6.021 Santa Rosa de Purus 1.625 4.850


6.2. Os montantes de potência definidos no item 6.1 serão considerados para fins do faturamento da RECEITA FIXA (RFA). 6.3. Cabe ao VENDEDOR o dimensionamento da USINA em relação à quantidade e potência das unidades geradoras, desde que satisfeitos os critérios do PROJETO e os montantes do item 6.1.

6.3.1. A instalação de potência pelo VENDEDOR que resulte em valor superior ao contratado ou ao ajustado pelo COMPRADOR não servirá como base para o faturamento da RFA.

CLÁUSULA 7ª – DA RECEITA DE VENDA 7.1. A RECEITA DE VENDA é obtida mediante o produto da energia entregue no mês, expressa em MWh, pelo Preço de Referência (Pref) constante do Termo de Ratificação do Lance firmado pelo VENDEDOR no âmbito do LEILÃO no 10/2015-ANEEL, no valor de R$ XXX,XX por MWh, formado pelos seguintes valores declarados:

6.3.2. A Receita Anual Fixa (RAF), no valor de R$ ................, para uma energia anual de ................. MWh, perfazendo o total de R$ .............. por MWh;

6.3.3. Custo variável de operação e manutenção (CO&M), no valor de R$ ..... por MWh;


VISTO

41

6.3.4. Fator de conversão (i), no valor de ................. litro/MWh para o valor do diesel de R$ ................., com quatro casas decimais.

7.2. O COMPRADOR pagará mensalmente ao VENDEDOR, a partir da DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO, por USINA, o valor atualizado da RECEITA DE VENDA, de acordo com os critérios estabelecidos nas Subcláusulas 7.3 a 7.8. 7.3. A partir da DATA DE ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL DA USINA, o valor da RECEITA DE VENDA será calculado de acordo com a formulação algébrica a seguir:

푅푉 , = 푃푅퐹 , + 퐸 , ∙ 퐶푉푈 , & _ + 퐹퐶 ∙ 푃 , + 푃 , _ + 푃 , _ (Eq. 2)

Onde: RVi,m: RECEITA DE VENDA da USINA “i”, em R$, apurada no mês “m”; PRFi,m: Parcela da RECEITA FIXA da USINA “i, expressa em R$, cujo valor aplicado ao mês “m”

representa um duodécimo da RECEITA FIXA; Ei,m: Montante de ENERGIA associada à geração efetivamente verificada da USINA “i”, no mês

“m”, expresso em MWh; FCi: FATOR DE CONVERSÃO da USINA “i”, com quatro casas decimais em L/MWh ou

kg/MWh conforme a unidade utilizada na comercialização do respectivo combustível, destinado a apropriar todos os demais custos incorridos na aquisição e uso dos combustíveis e o consumo específico dos equipamentos de geração, que permanecerá invariável por toda a vigência do CONTRATO conforme valor declarado no cálculo do Preço de Referência (Pref) utilizado durante o LEILÃO;

Pi,m: PREÇO MÉDIO do .............................[combustível declarado no LEILÃO] ponderado praticado pelos produtores e importadores na região onde está localizada a USINA “i”, em R$/L ou R$/kg conforme o fator “FC”, publicado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), referente ao mês “m”;

Pi,log_A: Parcela da logística de suprimento do combustível da USINA “i”, em R$/L ou R$/kg conforme o fator “FC”, destinada a apropriar os custos da logística de suprimento do combustível, referente ao ano “A”;

P i,trib_m : Parcela de tributos do combustível da USINA “i”, em R$/L ou R$/kg conforme o fator “FC”, destinada a apropriar os custos com os tributos incidentes sobre o combustível, referente ao mês “m”;

CVU i,O&M_m: CUSTO VARIÁVEL UNITÁRIO da USINA “i”, em R$/MWh, destinado a apropriar os custos variáveis, referente ao mês “m”.

7.4. O valor mensal do PREÇO MÉDIO do .............................[combustível declarado no LEILÃO] deve ser calculado considerando-se estritamente o período dos dias do último mês completamente divulgado pela ANP, mediante a aplicação da seguinte equação algébrica:

푃 , =∑ _

ê

ê (Eq. 3)

Onde:


VISTO

42

Pdia_x : Preço no dia do mês ”m”, tomados do respectivo período semanal publicado pela ANP, em R$/L ou R$/kg, conforme o fator “FC”;

Dmês : quantidade de dias do mês “m”. 7.4.1. Caso o PREÇO MÉDIO utilizado no cálculo da RECEITA DE VENDA do mês “m” não seja o

referente ao mês “m”, após a disponibilização dos valores completos pela ANP deverá ser efetuado um ajuste financeiro de forma a compensar a diferença entre o valor utilizado provisoriamente na fatura e o PREÇO MÉDIO do mês “m”.

7.4.2. No caso de combustível biomassa ou misto e a componente “FC” diferente de zero, o PREÇO MÉDIO (Pm) considerará os preços do óleo diesel tipo “S-1800”.

7.5. O valor mensal da PARCELA DE TRIBUTOS DO COMBUSTÍVEL (Pi,trib_m) deverá ser calculado mediante a aplicação de uma das equações algébricas a seguir, conforme o caso.

7.5.1. Para combustível óleo diesel: 푃 , _ = 푃푀푃퐹 ∙ 퐼퐶푀푆 (Eq. 4)

Onde: PMPF m: PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL do Estado, através de Atos

COTEPE (Comissão Técnica Permanente) do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), em R$/L, referente ao mês “m”;

ICMS OD: Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, em %, referente à alíquota aplicada ao óleo diesel no Estado.

7.5.2. Para óleo combustível (sem substituição tributária):

푃 , _ =푃 , + 푃 , _

1 − 퐼퐶푀푆 − 푃퐼푆 − 퐶푂퐹퐼푁푆 ∙ (퐼퐶푀푆 + 푃퐼푆 + 퐶푂퐹퐼푁푆) (Eq. 5)

Onde: ICMS OC: Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços

de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, em %, referente à alíquota aplicada ao óleo combustível no Estado;

PIS: Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público, em %; COFINS: Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, em %.

7.6. As atualizações monetárias da componente PARCELA DA LOGÍSTICA DE SUPRIMENTO DO COMBUSTÍVEL (P i,log_A) deverão ocorrer anualmente, respeitado o prazo mínimo legal de doze meses, contados do mês de realização do LEILÃO, mediante aplicação da seguinte equação algébrica:


VISTO

43

푃 , _ = 0,8 ∙ 푃 , _ ∙ + 0,2 ∙ 푃 , _ ∙ , _ _

, _ (Eq.

6)

Onde: P i,log_0: Parcela do custo de logística de suprimento do combustível da USINA “i”, em ......R$/L (ou

em ......R$/kg), considerado no cálculo do Preço de Referência (Pref) utilizado durante o LEILÃO, referente ao mês de ___________ de 20XX (mês de realização do LEILÃO).

IPCAA: número índice do IPCA referente ao mês de ............ (doze meses da realização do LEILÃO ou mês de INÍCIO DO SUPRIMENTO, o que ocorrer por último);

IPCA0: número índice do IPCA referente ao mês de ............................. de 201X (mês de realização do LEILÃO);

P i,m_S1800_A: PREÇO MÉDIO do óleo diesel B S1800 ponderado praticado pelos produtores e importadores na região onde está localizada a USINA “i”, em R$/L, publicado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), referente ao mês de............ (doze meses da realização do LEILÃO ou mês de INÍCIO DO SUPRIMENTO, o que ocorrer por último);

P i,m_S1800: PREÇO MÉDIO do óleo diesel B S1800 ponderado praticado pelos produtores e importadores na região onde está localizada USINA “i”, em R$/L, publicado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), referente ao mês de realização do LEILÃO.

7.6.1 Na hipótese de o INÍCIO DO SUPRIMENTO ocorrer antes de decorridos doze meses da realização do LEILÃO, o primeiro reajuste da PARCELA DA LOGÍSTICA DE SUPRIMENTO DO COMBUSTÍVEL (P i,log A) será aplicado a partir de doze meses após a realização do LEILÃO.

7.6.2 Caso o INÍCIO DO SUPRIMENTO ocorra após doze meses da realização do LEILÃO, o primeiro reajuste da PARCELA DA LOGÍSTICA DE SUPRIMENTO DO COMBUSTÍVEL (P i,log A) será aplicado a partir do mês de INÍCIO DO SUPRIMENTO.

7.7. As atualizações monetárias da componente CUSTO VARIÁVEL UNITÁRIO (CVUi,O&M_m) deverão ocorrer anualmente, respeitado o prazo mínimo legal de doze meses, contados do mês de realização do LEILÃO, mediante aplicação da seguinte equação algébrica:

퐶푉푈 , & _ = 퐶푉푈 , & _ ∙ (Eq. 7)

Onde: CVUO&M_0: Custo Variável Unitário da USINA “i”, de R$ .............../MWh, considerado no cálculo do

Preço de Referência (Pref) utilizado durante o LEILÃO, referente ao mês de ___________ de 20XX (mês de realização do LEILÃO).

7.7.1 Na hipótese de o INÍCIO DO SUPRIMENTO ocorrer antes de decorridos doze meses da realização do LEILÃO, o primeiro reajuste do CUSTO VARIÁVEL UNITÁRIO (CVUi,O&M_m) será aplicado a partir de doze meses após a realização do LEILÃO.


VISTO

44

7.7.2 Caso o INÍCIO DO SUPRIMENTO ocorra após doze meses da realização do LEILÃO, o primeiro reajuste do CUSTO VARIÁVEL UNITÁRIO (CVUi,O&M_m) será aplicado a partir do mês de INÍCIO DO SUPRIMENTO.

7.8. As atualizações monetárias da RECEITA FIXA (RFi,A) deverão ocorrer anualmente, respeitado o prazo mínimo legal de doze meses, contados do mês de realização do LEILÃO, mediante aplicação da seguinte equação algébrica:

푅퐹 , = 푅퐹 , ∙ ( ) ∙ ( ) (Eq. 8)

Onde: RFi,0: Receita Fixa do Leilão da USINA “i” de R$ ..................., considerada no cálculo do Preço

de Referência (Pref) utilizado durante o LEILÃO, referente ao mês de ___________ de 2015 (mês de realização do LEILÃO).

POT i,A: POTÊNCIA CONTRATADA da USINA “i” para o ano de suprimento corrente, conforme o item 6.1.

POT i,C: POTÊNCIA CONTRATADA da USINA “i” para o último ano de suprimento, considerada no cálculo do Preço de Referência (Pref) utilizado durante o LEILÃO e constante do item 6.1.

7.8.1 Na hipótese de o INÍCIO DO SUPRIMENTO ocorrer antes de decorridos doze meses da realização do LEILÃO, o primeiro reajuste da RECEITA FIXA (RFi,A) será aplicado a partir de doze meses após a realização do LEILÃO.

7.8.2 Caso o INÍCIO DO SUPRIMENTO ocorra após doze meses da realização do LEILÃO, o primeiro reajuste da RECEITA FIXA (RFi,A) será aplicado a partir do mês de INÍCIO DO SUPRIMENTO.

7.9. Excepcionalmente para o caso de empreendimento de geração de fonte hidráulica ou solar fotovoltaica, em que até a conclusão de sua implantação seja necessária a utilização exclusiva de geração termelétrica, se assim dispuser o PROJETO DE REFERÊNCIA ou o PROJETO ALTERNATIVO, o PREÇO DE REFERÊNCIA praticado deverá seguir os parâmetros da geração termelétrica pelo mesmo período declarado no LEILÃO, ou inferior a esse caso a USINA de fonte hidráulica ou solar fotovoltaica antecipe a sua entrada em operação. 7.10. O VENDEDOR, independentemente do montante de ENERGIA entregue, ressalvado o disposto na CLÁUSULA 5ª, terá direito a receber, a partir do início do PERÍODO DE SUPRIMENTO, em relação a cada mês desse período, um duodécimo do valor da RECEITA ANUAL FIXA. 7.11. Para promover os cálculos estabelecidos nesta Cláusula, deverão ser adotadas seis casas decimais exatas, desprezando-se os demais algarismos a partir da sétima casa, inclusive.

7.11.1. Os valores finais, expressos em Reais, deverão ser submetidos a arredondamento na segunda casa decimal.

7.12. Caso o IPCA não seja publicado até o momento do faturamento pelo VENDEDOR, será utilizado o último índice publicado, devendo o ajuste ser efetuado no primeiro faturamento após a publicação do índice que deveria ter sido utilizado.


VISTO

45

7.13. Caso venha a ocorrer a extinção do índice de correção previsto nesta Cláusula, adotar-se-á outro índice oficial que venha a substituí-lo, e na falta desse, outro com função similar, conforme determinado pelo Poder Concedente. 7.14. Caso venha a ocorrer a extinção de algum dos índices de reajuste dos combustíveis estabelecidos nesta Cláusula, adotar-se-á outro índice oficial que venha a substituí-lo, conforme determinação do Poder Concedente. 7.15. As PARTES reconhecem que a RECEITA DE VENDA, em conjunto com as respectivas regras de correção monetária previstas neste CONTRATO, são suficientes para o cumprimento das obrigações previstas no presente instrumento.

CLÁUSULA 8 – DO FATURAMENTO E DA FORMA DE PAGAMENTO

8.1. Na definição dos valores monetários a serem faturados mensalmente pelo VENDEDOR, serão considerados, de forma conjunta, os valores associados:

(i) à RECEITA DE VENDA; (ii) ao ressarcimento estabelecido na Cláusula 5ª; (iii) às demais disposições do CONTRATO que envolvam acerto financeiro. 8.1.1. Caso o resultado líquido do valor monetário a ser faturado pelo VENDEDOR corresponda a um crédito a favor do COMPRADOR, o faturamento da(s) USINA(S) deverá ser igual a zero e o saldo remanescente deverá ser considerado no(s) faturamento(s) subsequente(s). 8.1.2. O saldo remanescente de que trata a Subcláusula 8.1.1 será atualizado mensalmente pelo IPCA. 8.1.3. Na hipótese de existência de crédito remanescente a favor do COMPRADOR, conforme disposto na Subcláusula 8.1.1, quando da resolução do CONTRATO ou do término do PERÍODO DE SUPRIMENTO, o COMPRADOR deverá efetuar a cobrança dos valores apurados em face do VENDEDOR.

8.2. O faturamento do VENDEDOR, observado o disposto na Subcláusula 8.1, será realizado mediante a emissão de um DOCUMENTO DE COBRANÇA, individualizados por USINA, com vencimento no dia 20 do mês seguinte ao mês do suprimento considerado.

8.2.1. O DOCUMENTO DE COBRANÇA será emitido em nome da(s) filial(is) do VENDEDOR ou do COMPRADOR, com sede(s): na Rua ____________, Município de ___________, Estado de _____________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _______________, e na Rua ____________, Município de ___________, Estado de _____________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _______________ (somente no caso de emissão por filial do VENDEDOR ou por filial do COMPRADOR).

8.2.2. O DOCUMENTO DE COBRANÇA deverá ser apresentado pelo VENDEDOR no prazo de, no mínimo, cinco dias úteis anteriores à data do vencimento, sendo que, no caso de atraso da apresentação por motivo imputável ao VENDEDOR, a data de vencimento será automaticamente postergada por prazo igual ao do atraso verificado.


VISTO

46

8.2.3. Caso a data de vencimento prevista nesta Cláusula ocorra em dia não útil na praça do COMPRADOR, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

8.2.4. O DOCUMENTO DE COBRANÇA deverá especificar todas as parcelas, saldos, preços e índices previstos na Cláusula 7ª e na Subcláusula 8.1.

8.3. Os pagamentos devidos pelo COMPRADOR ao VENDEDOR deverão ser efetuados livres de quaisquer ônus e deduções não autorizadas, e eventuais despesas financeiras decorrentes dos referidos pagamentos correrão por conta do COMPRADOR. 8.4. O não cumprimento da obrigação de pagamento pelo COMPRADOR, nos prazos e condições determinados nesta Cláusula, implicará a aplicação de penalidade de multa e a incidência de juros e atualização monetária sobre o valor devido, nos termos da Cláusula 9ª. 8.5. Caso, em relação a qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, existam montantes incontroversos e montantes em relação aos quais o COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez, o COMPRADOR, independentemente do questionamento apresentado ao VENDEDOR, por escrito, deverá, na respectiva data de vencimento, efetuar o pagamento da parcela inconteste, sob pena de, em não o efetuando, caracterizar-se o inadimplemento do COMPRADOR. 8.6. Sobre qualquer soma contestada, representando créditos para uma PARTE, que venha a ser posteriormente acordada ou definida como sendo devida pela outra PARTE, aplicar-se-á o disposto na Subcláusula 9.2., excetuando-se a multa, sendo que os juros e a correção monetária incidirão desde a data do vencimento da parcela contestada até a data de sua liquidação. 8.7. No caso de empresas reunidas em Consórcio, cada consorciada deverá apresentar a nota fiscal para o COMPRADOR na proporção que constar do respectivo DOCUMENTO DE COBRANÇA, sendo de escolha do Consórcio a variação mensal dessa proporção.

8.7.1. A somatória das notas fiscais das empresas consorciadas deve ser limitada, em cada mês, ao valor apurado no DOCUMENTO DE COBRANÇA.

CLÁUSULA 9ª – DA MORA NO PAGAMENTO E SEUS EFEITOS

9.1. Fica caracterizada a mora quando o COMPRADOR deixar de liquidar qualquer dos pagamentos até a data de seu vencimento. 9.2. No caso de mora, incidirão sobre a parcela em atraso, corrigida monetariamente até a data do pagamento, os seguintes acréscimos:

a) multa de 2% (dois por cento); e b) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die sobre a parcela em atraso corrigida monetariamente e acrescida da multa supramencionada.

9.3. Os acréscimos previstos nas alíneas (a) e (b) anteriores incidirão sobre o valor das parcelas em atraso, mensalmente atualizadas pela variação pro rata die do IPCA, relativo ao mês anterior, observado o disposto na Subcláusula 7.11. 9.4. Se no período de atraso a correção monetária for negativa, a variação prevista na Subcláusula 9.3 será considerada nula.


VISTO

47

9.5. A partir do vigésimo dia útil da data do vencimento da parcela prevista no DOCUMENTO DE COBRANÇA indicado na Cláusula 8ª, sem que haja seu devido pagamento, o VENDEDOR poderá adotar as medidas previstas nas Cláusulas 11 e 12 para a realização de seu crédito, sem prejuízo do disposto na Cláusula 5ª do CCG, caso aplicável.

CLÁUSULA 10 – DA RESOLUÇÃO

10.1. Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do CONTRATO, este poderá ser resolvido, a critério da parte adimplente, na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses:

(i) decretação da falência, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial de uma das PARTES, observada a emissão de aviso ou notificação à outra PARTE para dar ciência do ocorrido;

(ii) na eventualidade de uma PARTE ter revogada qualquer autorização ou licença legal, governamental ou regulatória indispensável ao cumprimento das atividades e obrigações previstas no CONTRATO, inclusive, mas não se limitando, à concessão de serviço público, permissão, autorização ou registro;

(iii) atraso superior a 30 (trinta) dias no adimplemento da obrigação de reconstituição dos valores originalmente aportados de garantia de fiel cumprimento da(s) USINA(S);

(iv) atraso superior a 180 (cento e oitenta) dias em qualquer um dos marcos de implantação da(s) USINA(S) constantes do(s) ATO(S) AUTORIZATIVO(S); e/ou

(v) descumprimento de qualquer obrigação contratual por uma das PARTES. 10.2. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nesta Cláusula, a PARTE adimplente deverá enviar notificação por escrito à outra PARTE e, caso o problema não seja sanado no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados do recebimento da notificação, facultará à PARTE adimplente a considerar resolvido o CONTRATO. 10.3. Estabelecida a resolução do CONTRATO, a PARTE inadimplente obriga-se a manter a PARTE adimplente isenta de quaisquer obrigações e responsabilidades nos termos do CONTRATO, observado o disposto na Subcláusula 11.1, responsabilizando-se também pelo pagamento de quaisquer ônus decorrentes de tal resolução. 10.4. A resolução do CONTRATO não libera as PARTES das obrigações devidas até a data do distrato e não afetará ou limitará qualquer direito que, expressamente ou por sua natureza, deva permanecer em vigor após a resolução ou que dela decorra.

CLÁUSULA 11 – DA RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÃO

11.1. A PARTE que, por sua ação ou omissão, der causa à resolução do CONTRATO por incorrer nas hipóteses tratadas na Cláusula 10, ficará obrigada a pagar à outra PARTE, sem prejuízo de perdas e danos, penalidade de multa por resolução, limitada a um ano de faturamento, calculada de acordo com a fórmula abaixo descrita:

푀푢푙푡푎 = 푀푖푛 30% ∙ ∙ ∑ 푅퐹( ) ;∑ 푅퐹( ) (Eq. 9)

Onde:


VISTO

48

RF: valor da(s) RECEITA(S) FIXA(S) das USINA(S), vigente na data de resolução, expresso em R$/ano, nos termos da Cláusula 7ª; VECR: volume de ENERGIA(S) CONTRATADA(S) da(s) USINA(S), expresso em MWh, remanescente entre a data de resolução e a data de término do PERÍODO DE SUPRIMENTO; VEC: volume de ENERGIA CONTRATADA, expresso em MWh, relativo ao ano da resolução do CONTRATO; e

Min: é a função mínimo que calcula o menor dentre dois valores. 11.2. A PARTE inadimplente deverá, no prazo máximo de trinta dias contados da data em que ocorrer a resolução, efetuar o pagamento do valor estipulado na Subcláusula 11.1.

11.2.1. O pagamento realizado após esse prazo será acrescido de juros de mora à taxa estipulada no item (b) da Subcláusula 9.2, calculados entre o décimo primeiro dia útil contado da data em que ocorrer a resolução e a data do efetivo pagamento.

11.3. Caso haja controvérsia com relação ao pagamento da penalidade prevista na Subcláusula 11.1, a questão deverá ser submetida ao processo de solução de controvérsia, na forma da Cláusula 12. 11.4. A responsabilidade de cada uma das PARTES no âmbito do CONTRATO estará, em qualquer hipótese, limitada aos montantes de danos que der causa. 11.5. Pelo descumprimento de qualquer obrigação de sua responsabilidade, o VENDEDOR e o COMPRADOR sujeitar-se-ão à aplicação das penalidades cabíveis, conforme a legislação aplicável, sem prejuízo da aplicação do disposto neste CONTRATO.

CLÁUSULA 12 – DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

12.1. Uma controvérsia se inicia com a NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA de uma parte a outra. 12.1.1. Na eventualidade de ocorrerem controvérsias derivadas do CONTRATO, as PARTES

buscarão solucioná-las amigavelmente no prazo de até 15 dias úteis contados do recebimento da NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA.

12.2. Caso as controvérsias decorrentes do CONTRATO não sejam solucionadas na forma da Subcláusula 12.1, as PARTES deverão submetê-las ao processo de solução de conflitos por meio de arbitragem, nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, perante a Câmara ................, valendo a presente como cláusula compromissória.

CLÁUSULA 13 – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR

13.1. Na ocorrência de um evento de caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 393 do Código Civil, que afete ou impeça o cumprimento das obrigações contratuais, este CONTRATO permanecerá em vigor, mas a PARTE atingida pelo evento não responderá pelas consequências do não cumprimento de suas obrigações nos termos do CONTRATO, durante o período de ocorrência do evento e proporcionalmente aos seus efeitos.

13.1.1 No caso de a PARTE atingida ser o VENDEDOR, as implicações de que trata a Subcláusula 13.1 envolvem o não recebimento da RECEITA DE VENDA.


VISTO

49

13.2. Nenhum evento de caso fortuito ou força maior eximirá a PARTE afetada de quaisquer de suas obrigações devidas anteriormente à ocorrência do respectivo evento ou que tenham se constituído antes dele, embora vençam durante o evento de caso fortuito ou força maior, em especial as obrigações financeiras, que deverão ser pagas nos prazos contratuais. O não cumprimento dos prazos implica incidência dos acréscimos moratórios previstos na Subcláusula 9.2. 13.3. A PARTE afetada que desejar invocar a ocorrência de caso fortuito ou força maior deverá adotar as seguintes medidas:

(i) notificar a outra PARTE da ocorrência do evento de caso fortuito ou força maior, tão logo quanto possível, mas, em nenhuma circunstância, em prazo superior a cinco dias contados da data em que tiver tomado conhecimento de sua ocorrência, fornecendo descrição da natureza do evento, estimativa de sua duração e do impacto no desempenho de suas obrigações contratuais;

(ii) adotar as providências cabíveis para remediar ou atenuar as consequências de tal evento, visando retomar suas obrigações contratuais com a maior brevidade possível;

(iii) informar regularmente a outra PARTE a respeito de suas ações e de seu plano de ação para remediar e/ou minimizar tais consequências;

(iv) prontamente comunicar a outra PARTE do término do evento e de suas consequências; e (v) respaldar todos os fatos e ações com documentação ou registro disponível.

CLÁUSULA 14 – DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. O CONTRATO é celebrado em caráter irrevogável e irretratável pelo prazo de vigência definido na Cláusula 3ª, ressalvadas as disposições contidas na Cláusula 10.

14.2. O CONTRATO não poderá ser alterado, exceto por meio de aditamento escrito firmado pelas PARTES, observado o disposto nas disposições legais e regulamentares aplicáveis. 14.3. Ficam autorizadas cessões de direitos e/ou obrigações decorrentes do CONTRATO nos casos de reestruturação societária (cisão, fusão, incorporação, criação de subsidiária, etc.) do VENDEDOR e/ou do COMPRADOR, respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, notadamente a RECEITA DE VENDA. 14.4. No caso da mudança de titularidade da concessão, autorização ou permissão do VENDEDOR, observado o disposto no item (ii) da Subcláusula 14.7, e respeitadas as condições pactuadas no CONTRATO, fica prévia e expressamente assegurada a sub-rogação dos direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO. 14.5. O VENDEDOR poderá ceder os direitos creditórios decorrentes do CONTRATO em garantia de contrato de financiamento ou empréstimo relacionado à geração de energia elétrica na(s)( USINA(S), até o limite que não comprometa a operacionalização e a continuidade da prestação do serviço.

14.5.1. O contrato de cessão de créditos deverá ser registrado em Cartório de Títulos e Documentos para ter eficácia perante terceiros.

14.6. Nenhum atraso ou tolerância, por qualquer das PARTES, relativamente ao exercício de qualquer direito, poder, privilégio ou recurso contido neste CONTRATO, será tido como passível de prejudicar tal direito, poder, privilégio ou recurso, nem será interpretado como renúncia a esse(s) ou novação da(s) obrigação(ões).


VISTO

50

14.7. Sem prejuízo das demais obrigações previstas neste CONTRATO, as PARTES obrigam-se a: (i) observar e cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável aos seus negócios sociais e às

atividades a serem desenvolvidas nos termos do CONTRATO; (ii) obter e manter válidas e vigentes, durante o prazo de vigência do CONTRATO, todas as licenças

e autorizações atinentes aos seus negócios sociais e/ou ao cumprimento das obrigações, inclusive no que diz respeito ao contrato de concessão, autorização ou permissão, assumidas no CONTRATO, exceto se tal situação for modificada por AUTORIDADE COMPETENTE e, nesse caso, as PARTES obrigam-se a adotar uma alternativa contratual que preserve os efeitos econômico-financeiros do CONTRATO em conformidade com o originalmente pactuado; e

(iii) informar a outra PARTE, no prazo máximo de 48 horas contado da data do conhecimento do evento, sobre quaisquer eventos, de qualquer natureza, que possam representar uma ameaça ao cumprimento integral e pontual das obrigações assumidas neste CONTRATO.

14.8. O VENDEDOR obriga-se a não celebrar quaisquer contratos de venda de ENERGIA, nem aditar os ora existentes, com o intuito de assumir quaisquer compromissos de suprimento ou fornecimento de ENERGIA em montantes que impeçam ou inviabilizem a disponibilização e venda da ENERGIA CONTRATADA nos termos do CONTRATO. 14.9. Qualquer aviso ou outra comunicação de uma parte a outra a respeito do CONTRATO será feita por escrito, em língua portuguesa, e poderá ser entregue ou enviada por correio registrado, fac-símile ou meio eletrônico, em qualquer caso com prova formal do seu recebimento, ao endereço e em atenção dos representantes, a saber:

Se para o VENDEDOR: A/C: Tel.: Fax.:

E-mail: Se para o COMPRADOR: A/C: Tel.: Fax:

E-mail: 14.10. Na hipótese de qualquer das disposições previstas neste CONTRATO vier a ser declarada ilegal, inválida ou inexequível, as disposições remanescentes não serão afetadas, permanecendo em plena vigência e aplicação e, nessa hipótese, as PARTES se obrigam, desde já, a adotar uma disposição que a substitua e que atenda aos objetivos da disposição considerada ilegal, inválida ou inexequível, e que mantenha, tanto quanto possível, em todas as circunstâncias, o equilíbrio dos interesses comerciais das PARTES. 14.11. O CONTRATO e seus eventuais aditamentos ou alterações deverão ser homologados pela ANEEL, nos prazos estabelecidos em regulamento específico.


VISTO

51

14.12. Este CONTRATO é reconhecido pelas PARTES como título executivo, na forma do Art. 585, inciso II, do Código de Processo Civil Brasileiro, para efeito de cobrança dos valores devidos. 14.13. Este CONTRATO será regido e interpretado, em todos os seus aspectos, de acordo com as leis brasileiras. 14.14. Observado o disposto na Cláusula 14, fica eleito o Foro da Comarca do COMPRADOR, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a finalidade específica de adoção de eventuais medidas coercitivas ou cautelares entendidas como necessárias pelas PARTES, bem como para a eventual execução de sentença arbitral ou o ingresso de pedido de decretação de nulidade de sentença arbitral. E, por estarem assim justas e contratadas, as PARTES celebram o presente instrumento. _____________________ , ______ , de _______________ de __________ .

(Local) (Dia) (Mês) (Ano) VENDEDOR: ________________________________ ________________________________ Nome: Nome: Cargo: Cargo: RG: RG: CPF/MF: CPF/MF: COMPRADOR: ________________________________ ________________________________ Nome: Nome: Cargo: Cargo: RG: RG: CPF/MF: CPF/MF: TESTEMUNHAS: _________________________________ ___________________________________ Nome: Nome: RG: RG: CPF/MF: CPF/MF:


VISTO

52


APÊNDICE I DO CCESI DEFINIÇÕES

ACORDO OPERATIVO: Documento a ser estabelecido pelas PARTES, que tem por objeto definir as condições gerais e os procedimentos acordados entre o COMPRADOR e o VENDEDOR, especialmente no que diz respeito aos testes e à operação e manutenção na fase de OPERAÇÃO COMERCIAL da USINA, tendo em vista práticas mutuamente acordadas, os LIMITES TÉCNICOS e outras Cláusulas do CONTRATO. Deverá explicitar os mecanismos de aferição e acompanhamento, pelo COMPRADOR, da indisponibilidade da(s) USINA(S), bem como conter uma descrição dos procedimentos operacionais a serem obedecidos pelas PARTES, devendo conter, e não se limitando a isso, os seguintes tópicos: LIMITES TÉCNICOS, registro de operação e manutenção, comunicação operacional, protocolos de teste, requerimento de dados e informações, com os respectivos prazos, procedimentos para disponibilização de registros operacionais, procedimentos para ORDEM DE DESPACHO, declarações de POTÊNCIA HORÁRIA DECLARADA pelo VENDEDOR e critérios para a elaboração da programação de geração de ENERGIA. AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO: Titular de concessão, permissão ou autorização de serviços e instalações de distribuição para fornecer ENERGIA ELÉTRICA a consumidor final, exclusivamente de forma regulada. ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica, autarquia sob regime especial instituída pela Lei no 9.427, de 1996, modificada pela Lei no 10.848, de 2004, responsável pela regulação, controle e fiscalização dos serviços e instalações de energia elétrica. ATO AUTORIZATIVO: Ato de outorga de autorização para geração de ENERGIA ELÉTRICA emitido pela ANEEL, nos termos da delegação de competência conferida pelo Decreto no 4.932/2003, com a redação dada pelo Decreto no 4.970/2004, compreendendo todas as centrais geradoras previstas no PROJETO DE REFERÊNCIA, independentemente da respectiva potência instalada. AUTORIDADE COMPETENTE: Qualquer entidade governamental que tenha competência para interferir neste CONTRATO ou nas atividades das PARTES. COMPRADOR: AGENTE DE DISTRIBUIÇÃO contratante. CONTRATO ou CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E POTÊNCIA NOS SISTEMAS ISOLADOS - CCESI: Contrato Bilateral celebrado entre VENDEDOR e COMPRADOR, no âmbito dos SISTEMAS ISOLADOS. CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS - CCG: Contrato firmado entre as PARTES e instituição financeira (BANCO GESTOR), que estabelece a forma de cumprimento das obrigações relativas ao pagamento previsto no CONTRATO, constituindo o Anexo III ao presente. CUSTO VARIÁVEL UNITÁRIO – CVU: Valor, expresso em R$/MWh, que engloba os custos operacionais variáveis da USINA. DATA DE ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL: Data e hora do início da operação comercial da USINA, constante de despacho da Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração (SFG) da ANEEL, nos termos da Resolução Normativa nº 583, de 22 de outubro de 2013. DATA DE INÍCIO DO SUPRIMENTO: Data inicial do PERÍODO DE SUPRIMENTO, prevista para o início da disponibilização da POTÊNCIA e ENERGIA pelo VENDEDOR.


VISTO

53

DIRETRIZES: Portaria MME nº 600, de 30 de junho de 2010, e suas alterações, que estabelece as diretrizes para realização do LEILÃO. DOCUMENTO DE COBRANÇA: Documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, emitido pelo VENDEDOR em face do COMPRADOR, para cobrança da ENERGIA CONTRATADA. EDITAL: Documento cujo modelo foi aprovado pela ANEEL, mediante a Resolução Homologatória no 1.733, de 20 de maio de 2014, o qual disciplina o processo licitatório. ENERGIA ELÉTRICA ou ENERGIA: Quantidade de energia elétrica ativa durante qualquer período de tempo, expressa em Watt-hora (Wh) ou seus múltiplos. ENERGIA CONTRATADA: Montante de energia elétrica (MWh) relativo à USINA/Localidade constante do objeto do CONTRATO, equivalente à energia (MWmédio) multiplicada pelo número de horas do PERÍODO DE SUPRIMENTO (h). ENERGIA FATURADA: Montante de energia a ser remunerado pelo COMPRADOR ao VENDEDOR, expresso em MWh, obtida de SISTEMA DE MEDIÇÃO. EPE: Empresa de Pesquisa Energética, criada por meio do Decreto nº 5.184, de 16 de agosto de 2004, que tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras. INSTALAÇÃO DE INTERESSE RESTRITO DO VENDEDOR: Os equipamentos elétricos usados para a transmissão de ENERGIA da USINA, incluindo o SISTEMA DE MEDIÇÃO DE ENERGIA e os sistemas de proteção, comando, controle e de comunicação. FIANÇA BANCÁRIA: Garantia fidejussória para cumprimento das obrigações dos COMPRADORES estabelecidas no CCESI, tendo uma instituição financeira na condição de Fiadora; GARANTIA FINANCEIRA: Instrumento jurídico-financeiro que estabelece condições para o fiel cumprimento das obrigações de pagamento da ENERGIA CONTRATADA pelo COMPRADOR. IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). LEILÃO: Processo licitatório para compra e venda de energia nos sistemas isolados, regido pelo Edital de LEILÃO nº 10/2015-ANEEL e seus documentos correlatos. LIMITES TÉCNICOS: Limites operacionais da USINA que serão definidos durante a elaboração do ACORDO OPERATIVO. MÊS CONTRATUAL: Todo e qualquer mês do calendário civil durante o PERÍODO DE SUPRIMENTO. NOTIFICAÇÃO DE CONTROVÉRSIA: Documento formal destinado a comunicar às PARTES as controvérsias que versem sobre as disposições do CONTRATO e/ou a elas relacionadas. ORDEM DE DESPACHO: Ação ou direito do COMPRADOR de exercer as seguintes ações: i. controlar, direta ou indiretamente, manual ou automaticamente, verbal ou formalmente, programada ou intempestivamente, a POTÊNCIA HORÁRIA DECLARADA, de forma a iniciar, aumentar, reduzir ou cessar o fornecimento de ENERGIA ao sistema elétrico do COMPRADOR, reduzir ou aumentar o nível de tensão no barramento da USINA do VENDEDOR; e ii. distribuir os requisitos totais de potência elétrica do sistema elétrico do COMPRADOR entre as diferentes fontes de potência disponíveis, de forma a otimizar a economia


VISTO

54

global das fontes, de acordo com os custos incrementais dessas fontes e ou perdas incrementais no sistema elétrico do COMPRADOR e considerações de fluxo ótimo de potência elétrica, observados os LIMITES TÉCNICOS. PARTE: Dependendo do contexto, o COMPRADOR ou o VENDEDOR. PERÍODO DE SUPRIMENTO: Corresponde ao intervalo de tempo do suprimento da ENERGIA E POTÊNCIA CONTRATADAS, definido na Cláusula 4ª do CONTRATO. PONTO DE ENTREGA DE POTÊNCIA E ENERGIA: Ponto físico no qual é realizada a interconexão elétrica entre a USINA e o sistema elétrico do COMPRADOR. POTÊNCIA: Quantidade de energia elétrica solicitada na unidade de tempo, expressa em MW. POTÊNCIA CONTRATADA: Quantidade mínima de POTÊNCIA que o VENDEDOR deverá disponibilizar ao COMPRADOR. POTÊNCIA HORÁRIA DECLARADA: Parcela da POTÊNCIA associada prevista pelo VENDEDOR como disponível nos PONTOS DE ENTREGA DE POTÊNCIA e ENERGIA, para cada hora do dia, de acordo com os procedimentos a serem estabelecidos no ACORDO OPERATIVO. POTÊNCIA INSTALADA: Capacidade bruta (kW) da USINA, definida pelo somatório das potências elétricas ativas nominais das unidades geradoras principais da central geradora. Excluem-se da POTÊNCIA INSTALADA os equipamentos de geração de fonte renovável de energia, complementares à USINA no intuito da redução do custo de geração, instalados a critério do VENDEDOR e não previstos no PROJETO ou no PROJETO ALTERNATIVO. PROJETO ou PROJETO DE REFERÊNCIA: Descrição de solução de suprimento de energia elétrica para atendimento aos consumidores do COMPRADOR localizados nos SISTEMAS ISOLADOS, por meio de sistemas de geração, conforme diretrizes do MME, elaborado pelo COMPRADOR e habilitado tecnicamente pela EPE. PROJETO ALTERNATIVO: Projeto de autoria da VENDEDORA, substituto ao PROJETO DE REFERÊNCIA, habilitado tecnicamente pela EPE e que também contempla solução de suprimento de energia elétrica para os mesmos consumidores do COMPRADOR atendidos pelo PROJETO DE REFERÊNCIA. RECEITA DE VENDA: Receita associada ao CONTRATO, definida nos termos da Cláusula 9ª. RECEITA ANUAL FIXA: Valor de remuneração anual de cada USINA apresentado pelo VENDEDOR no LEILÃO, expresso em R$/ano, para remunerar os custos de investimento e os custos fixos de operação e manutenção. RESCISÃO: Término antecipado do CONTRATO. SISTEMAS ISOLADOS: Sistemas elétricos de serviço público de distribuição de energia elétrica que, em sua configuração normal, não estejam eletricamente conectados ao Sistema Interligado Nacional – SIN, por razões técnicas ou econômicas. SISTEMA DE MEDIÇÃO: Conjunto de medidores e equipamentos auxiliares para a medição da ENERGIA ELÉTRICA entregue ao COMPRADOR. TRIBUTOS: Todos os impostos, taxas e contribuições, incidentes sobre o objeto do CONTRATO, excluído qualquer outro existente ou que venha a ser criado sobre o lucro líquido ou resultado de qualquer das


VISTO

55

PARTES. Tal exclusão abrange, não estando limitada a, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro e impostos ou contribuições sobre movimentações financeiras; USINA: Instalação industrial destinada à produção de ENERGIA ELÉTRICA. VENDEDOR: Titular de concessão ou autorização para a geração de energia elétrica que tenha energia negociada no LEILÃO e assinado o CONTRATO.


VISTO

56


APÊNDICE II DO CCESI - PARÂMETROS DA CONTRATAÇÃO

USINA A - REFERÊNCIAS TÉCNICAS E COMERCIAIS

1. Nome da USINA: ___________________; 2. Município: Nome do Município, Estado; 3. Localidade: __________________________________ 4. PONTO DE ENTREGA: ___________________________ 5. Tipo de combustível:___________________________ 6. Potência Instalada: _______________ MW

a) POTÊNCIA da unidade geradora 01: .......... MW b) POTÊNCIA da unidade geradora 02: .......... MW ... n) POTÊNCIA da unidade geradora n: .......... MW

7. Data prevista para a entrada em operação comercial das unidades geradoras: a) Unidade geradora 01: ....../....../...... b) Unidade geradora 02: ....../....../...... ... n) Unidade geradora n: ....../....../......

8. Indisponibilidade Programada – IP: ........%; 9. Taxa Equivalente de Indisponibilidade Forçada – TEIF: ........%; 10. Fator de Capacidade Máxima: ..........% 11. Disponibilidade máxima da USINA: ............ MW 12. Inflexibilidade declarada da USINA: ........... MWmédios


VISTO

57

USINA N - REFERÊNCIAS TÉCNICAS E COMERCIAIS

1. Nome da USINA: ___________________; 2. Município: Nome do Município, Estado; 3. Localidade: __________________________________ 4. PONTO DE ENTREGA: ___________________________ 5. Tipo de combustível:___________________________ 6. Potência Instalada: _______________ MW

a) POTÊNCIA da unidade geradora 01: .......... MW b) POTÊNCIA da unidade geradora 02: .......... MW ... n) POTÊNCIA da unidade geradora n: .......... MW

7. Data prevista para a entrada em operação comercial das unidades geradoras: a) Unidade geradora 01: ....../....../...... b) Unidade geradora 02: ....../....../...... ... n) Unidade geradora n: ....../....../......

8. Indisponibilidade Programada – IP: ........%; 9. Taxa Equivalente de Indisponibilidade Forçada – TEIF: ........%; 10. Fator de Capacidade Máxima: ..........% 11. Disponibilidade máxima da USINA: ............ MW 12. Inflexibilidade declarada da USINA: ........... MWmédios


57

APÊNDICE III DO CCESI

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE PAGAMENTO,

VIA VINCULAÇÃO DE RECEITAS Pelo presente:

1. a [.........], com sede na Rua ................, nº ....., na Cidade de ................, Estado de ......................., inscrita no CNPJ sob o nº ............, empresa concessionária de serviço público de DISTRIBUIÇÃO de energia elétrica, titular do [Contrato de Concessão de Distribuição nº. ***, de ** de ******* de ****], [da concessão de distribuição de energia elétrica reagrupada nos termos da Resolução ANEEL nº. ****, de *** de ****** de ****, e prorrogada nas condições da Portaria MME nº. ****, de *** de ****** de ****],doravante denominada COMPRADOR;

2. a [.........], com sede na Rua ................, nº ....., na Cidade de .................., Estado de

........................................, inscrita no CNPJ sob o nº .................., empresa concessionária/permissionária/autorizada/registrada (definir e detalhar, conforme a condição do VENDEDOR), denominada simplesmente VENDEDOR; e

3. o Banco [......] , inscrito no CNPJ/MF sob o n.º .......... com sede na Rua ........, nº ...., na Cidade de .........,

Estado de ........................................denominado BANCO GESTOR; todos neste ato representados nos termos de seus instrumentos societários, por seus representantes legais ao final assinados, e em conjunto denominados PARTES; CONSIDERANDO QUE:

(a) em decorrência de certame licitatório para aquisição de energia elétrica e potência nos SISTEMAS ISOLADOS (“LEILÃO”), realizado em .. de ........ de 2015, conforme o Edital do Leilão nº. 10/2015-ANEEL, o COMPRADOR e o VENDEDOR assinaram CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS SISTEMAS ISOLADOS - CCESI, o qual trata do suprimento de energia elétrica visando ao atendimento do mercado consumidor da área de concessão do COMPRADOR;

(b) conforme a regulamentação do setor elétrico, o COMPRADOR tem como uma de suas prioridades o pagamento do suprimento de energia elétrica, para a devida prestação do serviço público de distribuição;

(c) o CCESI prevê a assinatura do presente instrumento jurídico-financeiro com a finalidade de garantir o cumprimento das obrigações do COMPRADOR, em especial quanto aos pagamentos a serem feitos ao VENDEDOR;

(d) para viabilizar os pagamentos mencionados, o BANCO GESTOR deverá executar as atividades previstas no instrumento; e

58PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

(e) o(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será(ão) emitido(s) em nome da(s) filial(is) do VENDEDOR ou do COMPRADOR, com sede(s): na Rua ____________, Município de ___________, Estado de _____________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _______________, e na Rua ____________, Município de ___________, Estado de _____________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _______________(Somente no caso de emissão por filial(is) do VENDEDOR ou para filial do COMPRADOR.);

resolvem celebrar o presente Contrato de Constituição de Garantia de Pagamento, Via Vinculação de Receitas (“CCG”), que passa a fazer parte integrante e inseparável do CCESI, regendo-se pelas Cláusulas e disposições a seguir estipuladas. CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DEFINIÇÕES 1.1. Para fins de permitir o entendimento e a precisão da terminologia técnica empregada no CCG, fica desde já

acordado entre as PARTES o conceito dos seguintes vocábulos e expressões:

I. BANCO GESTOR: instituição Financeira, sem vinculação societária, direta ou indireta, com COMPRADOR ou VENDEDOR, contratada pelo COMPRADOR com a anuência do VENDEDOR, para a centralização e administração do fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA e da CONTA RESERVA, na forma prevista no CCG, para fins de pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA;

II. CCESI: CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E POTÊNCIA NOS SISTEMAS

ISOLADOS - Contrato Bilateral celebrado entre VENDEDOR e COMPRADOR, no âmbito dos SISTEMAS ISOLADOS;

III. CONTA CENTRALIZADORA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO

GESTOR, na Agência nº....., sob o nº ....., utilizada para centralizar parte do produto da cobrança da tarifa de fornecimento de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, cujo fluxo mensal de recursos deve equivaler a, no mínimo, 1,2 vezes do valor do DOCUMENTO DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR;

IV. CONTA MOVIMENTO: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, na

Agência nº....., sob o nº ....., de livre movimentação do COMPRADOR, ou qualquer outra conta corrente que o COMPRADOR venha a indicar por simples comunicação ao BANCO GESTOR;

V. CONTA RESERVA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, cuja

abertura e manutenção serão exigidas no caso de inadimplência no pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA;

VI. CONTA DO VENDEDOR: Conta bancária de titularidade do (da filial do) VENDEDOR utilizada para

recebimento dos recursos oriundos dos pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, nos termos da Subcláusula 3.3.1;

59PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

VII. CONTA VINCULADA: Conta corrente de titularidade do COMPRADOR, mantida no BANCO GESTOR, na

Agência nº....., sob o nº ....., a qual receberá transferência de parcela dos recursos da CONTA CENTRALIZADORA para pagamento dos valores indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, movimentável unicamente pelo BANCO GESTOR em cumprimento às determinações do VENDEDOR e na forma do CCG;

VIII. DOCUMENTO DE COBRANÇA: Documento fiscal e/ou comercial, previsto na legislação vigente, emitido

pelo VENDEDOR em face do COMPRADOR, nos termos do CCESI; e 1.2. Quaisquer termos utilizados neste Instrumento, mas não definidos no presente, terão os significados

estabelecidos no CCESI. CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 2.1. O CCG tem por objeto estabelecer os termos e as condições de cumprimento da obrigação de pagamento

do COMPRADOR para com o VENDEDOR, conforme definido no CCESI, mediante:

I. a vinculação de parte da receita do COMPRADOR em favor do VENDEDOR; e II. a regulamentação de todos os termos e condições segundo os quais o BANCO GESTOR irá atuar

como banco mandatário, depositário e responsável pela centralização e administração de fluxos de recursos da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA e da CONTA RESERVA, para fins de pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA.

2.2. A constituição da CONTA CENTRALIZADORA e da CONTA VINCULADA, com os direitos e as obrigações

dela decorrentes, incluindo o mecanismo de vinculação de receita, para efeito do CCG, somente deverá ser exigida 60 dias antes da data de início do suprimento previsto no CCESI.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO DE RECEITA E PAGAMENTO 3.1. Para assegurar o cumprimento das obrigações de pagamento assumidas pelo COMPRADOR no CCESI, e

observadas as condições previstas nas Cláusulas Quarta e Quinta, o COMPRADOR vincula ao VENDEDOR, em caráter irrevogável e irretratável, até a final liquidação de todas as obrigações, parcela dos recursos resultantes do recebimento das tarifas de fornecimento de serviços públicos de distribuição de energia elétrica depositados na CONTA CENTRALIZADORA.

3.2. A receita a ser vinculada para pagamento mensal do DOCUMENTO DE COBRANÇA será:

I. exclusivamente a correspondente a 1,20 vezes os valores indicados no DOCUMENTO DE COBRANÇA, considerando sua data de vencimento, e deduzidos de eventuais valores relativos a montantes controversos, nos termos do CCESI;

II. retirada da CONTA CENTRALIZADORA e depositada na CONTA VINCULADA pelo BANCO GESTOR, conforme as condições e os períodos definidos entre COMPRADOR e BANCO GESTOR.

60PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

3.3. O pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA será caracterizado pela transferência da

receita prevista na Subcláusula 3.2 para a CONTA DO VENDEDOR, complementada, se for o caso, com receita proveniente da CONTA RESERVA.

3.3.1. A CONTA DO VENDEDOR utilizada para recebimento dos recursos oriundos dos pagamentos indicados nos DOCUMENTOS DE COBRANÇA será a conta corrente mantida no Banco ........., Agência nº....., sob o nº .....

3.4. Para garantia do cumprimento das obrigações aqui previstas, e como indicativo de liquidez e capacidade

de pagamento, o COMPRADOR se obriga a manter, na CONTA CENTRALIZADORA, um fluxo de recursos mensal no valor equivalente a 1,2 vezes do valor do DOCUMENTO DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, tudo conforme disposto no CCG.

3.5. Caso não se verifique em determinado mês, condicionada esta ocorrência a uma única vez ao ano, o fluxo

de recursos de que trata a Subcláusula 3.4, haverá um período de carência de um mês para que o COMPRADOR destine parcela suficiente de seus recursos para cumprimento desta obrigação do CCG.

CLÁUSULA QUARTA - ADMINISTRAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS 4.1. As contas CENTRALIZADORA, VINCULADA e RESERVA serão movimentadas unicamente pelo BANCO

GESTOR, nos termos e parâmetros do CCG, sendo que a CONTA VINCULADA e a CONTA RESERVA serão utilizadas unicamente para pagamento ao VENDEDOR.

4.2. Na movimentação da CONTA CENTRALIZADORA, deverá ser observada a seguinte prioridade:

I. transferência para a CONTA VINCULADA, limitada a 1,20 vezes os valores indicados no DOCUMENTO DE COBRANÇA, conforme a data de vencimento; e

II. transferências para a CONTA RESERVA, nos termos da Cláusula Quinta. 4.3. Após a constatação, pelo BANCO GESTOR, de que o saldo da CONTA VINCULADA assegura o

pagamento da parcela vincenda do DOCUMENTO DE COBRANÇA o saldo remanescente da CONTA CENTRALIZADORA será transferido para a CONTA MOVIMENTO, cujos recursos serão livres de quaisquer ônus e poderão ser cedidos ou vinculados a terceiros em garantia e/ou em outras operações do COMPRADOR.

4.4. Caso na data de vencimento do DOCUMENTO DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA

VINCULADA para seu pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá:

I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO VENDEDOR; e

61PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida, incluindo os encargos moratórios conforme definido na Cláusula 9 do CCESI.

4.5. Caso o COMPRADOR tenha constituído CONTA RESERVA, e se na data de vencimento do

DOCUMENTO DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA para seu pagamento integral, o BANCO GESTOR deverá:

I. realizar a transferência do montante disponível na CONTA VINCULADA para a CONTA DO

VENDEDOR; II. realizar a transferência do montante necessário da CONTA RESERVA para a CONTA DO

VENDEDOR; e III. se não existir saldo suficiente na CONTA RESERVA, o BANCO GESTOR deverá bloquear a CONTA

CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação total da dívida e a recomposição do saldo da CONTA RESERVA.

4.6. Após o pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, os eventuais recursos remanescentes na

CONTA VINCULADA deverão ser automaticamente transferidos para a CONTA MOVIMENTO. 4.7. O COMPRADOR e o VENDEDOR aceitam e concordam que:

I. os recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA, na CONTA VINCULADA e na CONTA

RESERVA somente poderão ser movimentados para operações de crédito e débito mediante Ordens de Transferências, DOCs ou TEDs pelo BANCO GESTOR;

II. em decorrência do disposto no CCG, não serão emitidos talonários de cheques ou cartões de débito; e

III. não lhe serão disponibilizados quaisquer outros meios de movimentação da CONTA CENTRALIZADORA, da CONTA VINCULADA, ou da CONTA RESERVA.

CLÁUSULA QUINTA – DA CONTA RESERVA 5.1 O COMPRADOR será obrigado a constituir os valores da CONTA RESERVA no BANCO GESTOR caso

seja configurada inadimplência no pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, caracterizada esta por:

I. uma ausência de pagamento em um dos DOCUMENTOS DE COBRANÇA, para quaisquer vencimentos, durante um período de doze meses; ou

II. duas ocorrências do período de carência referido na Subcláusula 3.5. 5.2 Na CONTA RESERVA, movimentável exclusivamente pelo BANCO GESTOR, na forma do CCG, deverão

ser mantidos recursos equivalentes a 30% (trinta por cento) do valor do DOCUMENTO DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, visando a assegurar seu integral pagamento.

62PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

5.3 O valor depositado na CONTA RESERVA permanecerá bloqueado pelo BANCO GESTOR durante o prazo

mínimo de 12 (doze) meses, após o que será liberado ao COMPRADOR caso não haja, nesse período, caracterização de inadimplência de qualquer DOCUMENTO DE COBRANÇA, em qualquer vencimento.

5.4 O valor da CONTA RESERVA deverá ser constituído e recomposto por meio de bloqueio dos valores

depositados na CONTA CENTRALIZADORA e transferidos para a CONTA RESERVA. 5.5 O COMPRADOR poderá aplicar, por sua conta e risco, os recursos depositados na CONTA RESERVA em

títulos e valores mobiliários emitidos ou, direta ou integralmente, garantidos ou segurados pelo governo do Brasil ou qualquer agência ou órgão deste, ou, ainda, pelo Banco Central do Brasil, ou fundos de investimentos lastreados nesses títulos e valores mobiliários. As aplicações deverão obedecer a proporção de 100% (cem por cento) em títulos e valores mobiliários em moeda nacional ou em CDB de Bancos de primeira linha, bem como permanecerão bloqueadas conforme acima mencionado.

5.6 As aplicações financeiras e os títulos eventualmente adquiridos pelo COMPRADOR, na forma do

parágrafo anterior, ficam a partir da data de suas aquisições/aplicações caucionadas exclusivamente aos fins previstos nesta Cláusula Quinta.

5.7 O COMPRADOR deverá recompor a CONTA RESERVA na hipótese de se verificarem quaisquer perdas

ou diminuição dos recursos nela depositados em virtude das aplicações realizadas pelo COMPRADOR nos termos da Subcláusula 5.5.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO VENDEDOR E DO COMPRADOR 6.1. São obrigações do VENDEDOR:

I. enviar mensalmente ao COMPRADOR o DOCUMENTO DE COBRANÇA original, com cópia ao BANCO GESTOR, com a indicação da data de vencimento e respectivo valor, observado o prazo de, no mínimo, cinco dias úteis anteriormente à data do vencimento;

II. indicar ao BANCO GESTOR os dados bancários para recebimento dos recursos financeiros tratados neste instrumento, mantendo-os devidamente atualizados; e

III. responder civil e penalmente por qualquer prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR, em decorrência de emissão de DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA em desacordo com o CCESI, em relação aos prazos e valores devidos.

6.2. São obrigações do COMPRADOR:

I. autorizar o BANCO GESTOR a reter e transferir à conta e ordem do VENDEDOR, para a CONTA DO VENDEDOR, os recursos financeiros necessários ao pagamento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, nos montantes e prazos estipulados no CCESI;

63PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

II. informar imediatamente ao VENDEDOR qualquer alteração ocorrida em seu padrão de arrecadação em relação ao fluxo de recursos da CONTA CENTRALIZADORA;

III. nomear novo BANCO GESTOR, no prazo de trinta dias após o recebimento de notificação de desistência de atuação do atual BANCO GESTOR, ou por solicitação do VENDEDOR, em caso de descumprimento por parte do BANCO GESTOR, das suas obrigações estipuladas no CCG;

IV. adotar todas as providências cabíveis para a manutenção do BANCO GESTOR até a assunção de novo BANCO GESTOR, para que não haja a interrupção das atividades previstas no CCG; e

V. não alienar, ceder, transferir, dispor, empenhar ou por qualquer forma, gravar os recursos relativos à CONTA VINCULADA;

VI. informar ao BANCO GESTOR, no prazo de 24 horas após o recebimento do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, a existência de montantes em relação aos quais o COMPRADOR tenha questionado a respectiva certeza e liquidez.

6.3. Em qualquer caso de substituição do BANCO GESTOR, o COMPRADOR deverá comunicar o

VENDEDOR com 15 (quinze) dias úteis de antecedência. 6.4. Desde que não haja conflitos com o disposto no CCESI e no CCG, nem possibilidade de prejuízo ao

devido pagamento dos valores constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, e conforme os prazos e condições cabíveis, o COMPRADOR e o VENDEDOR poderão acordar com o BANCO GESTOR eventuais ajustes operacionais à sistemática prevista no presente instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO BANCO GESTOR 7.1. São obrigações do BANCO GESTOR:

I. executar todos os atos e procedimentos previstos contratualmente para assegurar a vinculação da receita do COMPRADOR e sua transferência ao VENDEDOR, respondendo civil e penalmente por qualquer dano ou prejuízo que venha a causar ao COMPRADOR e/ou ao VENDEDOR em decorrência do descumprimento de suas obrigações;

II. não acatar ordem, seja do VENDEDOR ou do COMPRADOR, no que se refere à vinculação e transferência de receita, em desacordo com o CCG;

III. informar imediatamente ao VENDEDOR, o descumprimento, por parte do COMPRADOR, de qualquer obrigação referente à vinculação de recursos prevista no CCG;

IV. utilizar os valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA conforme previsto no CCG; V. monitorar o saldo da CONTA CENTRALIZADORA, visando ao cumprimento das condições previstas

no CCG e, caso necessário, comunicar as demais PARTES para a adoção das medidas cabíveis; VI. efetuar a transferência dos recursos depositados na CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA

VINCULADA, sem custos para o COMPRADOR, até o montante relativo à parcela vincenda do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da Subcláusula 3.2 do CCG;

64PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

VII. transferir os recursos retidos, na forma da Cláusula Quarta, sem custos para o COMPRADOR, para a CONTA DO VENDEDOR, limitado aos valores das respectivas parcelas do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, respeitados os procedimentos definidos no item II da Subcláusula 3.2 do CCG, e observadas as respectivas datas de vencimento;

VIII. transferir o valor constante da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA MOVIMENTO, sem custos para o COMPRADOR, somente após o saldo da CONTA VINCULADA assegurar o pagamento total mensal das obrigações do COMPRADOR, constantes do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA, conforme a Cláusula Quarta; e

IX. não reconhecer todo DOCUMENTO DE COBRANÇA emitido pelo VENDEDOR cujos dados bancários estejam em desacordo com o disposto na Subcláusula 3.3.1.

7.2. Em relação ao previsto no item VII da Subcláusula 7.1 do CCG, caso na data de vencimento do(s)

DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA não existir saldo suficiente na CONTA VINCULADA, o BANCO GESTOR deverá observar o disposto nas Subcláusulas 4.4 e 4.5.

7.3. O VENDEDOR aceita e reconhece que o BANCO GESTOR não será responsável pela insuficiência de

fundos na CONTA CENTRALIZADORA, que o impossibilite de cumprir integralmente o previsto neste instrumento, salvo quando a insuficiência decorrer de ação ou omissão culposa atribuível ao BANCO GESTOR.

7.4. O BANCO GESTOR, sempre que solicitado, deverá fornecer ao VENDEDOR, informações que atestem a

manutenção de fluxo de recursos de que trata a Subcláusula 3.4. 7.5. O BANCO GESTOR se obriga a notificar o COMPRADOR e o VENDEDOR, com 120 (cento e vinte) dias

de antecedência, sua intenção de não mais atuar como BANCO GESTOR, permanecendo, entretanto, no exercício de suas funções até que o novo BANCO GESTOR tenha celebrado um contrato de adesão ao CCG, por meio do qual se sub-rogará nos direitos e obrigações do BANCO GESTOR substituído.

CLÁUSULA OITAVA – AUTORIZAÇÕES E PROCURAÇÃO AO BANCO GESTOR 8.1. Para os fins previstos no CCG, neste ato o COMPRADOR autoriza o BANCO GESTOR, em caráter

irrevogável e irretratável, a:

I. reter da CONTA CENTRALIZADORA e transferir para a CONTA VINCULADA, consoante mecanismo descrito na Cláusula 4ª, os recursos necessários ao pagamento da parcela vincenda do DOCUMENTO DE COBRANÇA, transferindo para a CONTA DO VENDEDOR somente os montantes não controversos, respeitados os procedimentos definidos no item II da Subcláusula 3.2 do CCG, nos montantes e prazos estabelecidos no CCESI;

II. bloquear a CONTA CENTRALIZADORA e manter o fluxo de recursos entre a CONTA CENTRALIZADORA e a CONTA VINCULADA, até a quitação da dívida resultante do DOCUMENTO DE COBRANÇA, caso na data de vencimento do DOCUMENTO DE COBRANÇA não exista saldo suficiente na CONTA VINCULADA;

65PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

III. reter e transferir, da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA RESERVA, não movimentável pelo COMPRADOR, o valor equivalente a 30% (trinta por cento) do valor do DOCUMENTO DE COBRANÇA com vencimento no mês em referência, nos termos da Cláusula Quinta;

IV. transferir da CONTA RESERVA para a CONTA DO VENDEDOR parte ou o total dos recursos depositados na CONTA RESERVA, em caso de insuficiência de saldo na CONTA VINCULADA, e visando ao pagamento integral do(s) DOCUMENTO(S) DE COBRANÇA; e

V. informar e fornecer ao VENDEDOR a existência de saldo suficiente na CONTA CENTRALIZADORA e na CONTA VINCULADA, mediante solicitação escrita.

8.2. Para cumprimento do previsto no CCG, o COMPRADOR neste ato nomeia e constitui o BANCO GESTOR como seu procurador, de maneira irrevogável e irretratável, na forma do artigo 684 do Código Civil Brasileiro, até a final liquidação de todas as obrigações assumidas no CCESI, com poderes específicos para a prática dos atos necessários a esse fim e previstos no CCG, especialmente aquelas previstas nas Cláusulas Terceira, Quarta e Quinta.

8.3. A revogação da outorga de poderes prevista na Subcláusula 8.2 somente ocorrerá nos casos de

substituição do BANCO GESTOR, a pedido deste ou por iniciativa do COMPRADOR, sempre com comunicação prévia ao VENDEDOR, observadas as disposições das Cláusulas Sexta e Sétima.

CLÁUSULA NONA – DOS CUSTOS E ENCARGOS 9.1.1. Serão de exclusiva responsabilidade do COMPRADOR todas as despesas bancárias contraídas ou

incorridas para a manutenção das CONTAS CENTRALIZADORA, VINCULADA, RESERVA e MOVIMENTO, em razão do CCG, bem como as demais obrigações fiscais e tributárias aplicáveis.

9.2. Serão de exclusiva responsabilidade do VENDEDOR todas as despesas bancárias contraídas ou

incorridas para a manutenção da CONTA DO VENDEDOR, em razão do CCG, bem como as demais obrigações fiscais e tributárias aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PRAZO E EFICÁCIA 10.1. O CCG entra em vigor na data de sua assinatura, assim permanecendo até o cumprimento de todas as

obrigações do CCESI, observado seu prazo de vigência, sendo regido e interpretado, em todos os seus aspectos, pelas leis brasileiras.

10.2. A eficácia do CCG está vinculada ao início do PERÍODO DE SUPRIMENTO previsto no CCESI, somente

após o que gerará quaisquer efeitos. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA CONFIDENCIALIDADE 11.1. As PARTES e o BANCO GESTOR concordam que todas as informações e dados disponibilizados por um

ao(s) outro(s) serão considerados confidenciais, e não divulgarão tais informações para terceiros, exceto se expressamente autorizado, a priori e por escrito, pelo(s) interessado(s) signatários do CCG.

66PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

11.2. Somente será permitida a divulgação de informações sem autorização prévia no caso de determinação judicial ou de autoridade administrativa, ficando as PARTES e o BANCO GESTOR obrigados a informar sobre referida divulgação ao(s) interessado(s) signatários do CCG.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS 12.1. Sem prejuízo das declarações prestadas no CCESI, as PARTES declaram e garantem que:

I. estão autorizadas, nos termos da lei e de seu Estatuto Social, a assumir as obrigações e a cumprir as disposições do CCG; e

II. a celebração e o cumprimento das obrigações decorrentes do CCG não violam nenhuma disposição de seu Estatuto Social ou das leis e dos regulamentos a que se submete.

12.2. O CCG somente poderá ser alterado ou retificado mediante assinatura de correspondente Termo Aditivo

pelas PARTES, ou conforme determinado em Procedimento de Comercialização específico. 12.3. No caso de substituição de BANCO GESTOR, o novo BANCO GESTOR deverá aderir de forma integral

aos termos, condições e disposições do CCG e de seus eventuais aditivos ou instrumentos modificadores ou substitutos, obrigando-se ao cumprimento de todas as obrigações previstas para os fins aqui dispostos.

12.4. A ausência, pelas PARTES, de reclamação relativa à falta de cumprimento de quaisquer obrigações

previstas no CCG: (i) não operará ou será interpretada como renúncia a qualquer outro direito ou faculdade, seja ela similar ou de natureza diversa, nem (ii) terá efeito, a menos que, efetuada por escrito e devidamente assinada por um representante da respectiva PARTE, assim como, a tolerância ou concessão de prazo ou quaisquer outras condições que uma PARTE fizer à outra não operará como renúncia ao cumprimento da respectiva obrigação, novação ou alteração dos termos e condições aqui acordados.

12.5. O presente Instrumento obriga os contratantes, em caráter irrevogável e irretratável, em todos os seus

termos, Cláusulas e condições, por si e seus sucessores, a qualquer título, bem como os cessionários autorizados.

12.6. As PARTES reconhecem neste ato que as obrigações decorrentes do presente Instrumento comportam

execução específica, nos termos do artigo 461 do Código de Processo Civil. 12.7. Quaisquer dúvidas ou pendências relacionadas a este Instrumento serão dirimidas conforme disposto na

Cláusula 14 do CCESI – Da Solução de Controvérsias. Caso sejam necessárias providências judiciais na forma prevista na Lei nº 9.307/96, as PARTES elegem o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

12.8. Qualquer aviso ou outra comunicação de uma PARTE a outra e ao BANCO GESTOR a respeito deste

CCG será feita pelos representantes, a saber:

67PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

Se para o VENDEDOR: A/C: Tel.: Fax.: E-mail: Se para o COMPRADOR : A/C: Tel.: Fax.: E-mail: Se para o BANCO GESTOR : A/C: Tel.: Fax.: E-mail: E por estarem assim justas e contratadas, as PARTES firmam o CCG, em “n” (nº suficiente) vias de igual teor e forma. (Local), de de ..... . Pelo COMPRADOR:

Nome: Nome: Cargo: CPF/MF: RG:

Pelo VENDEDOR:

Nome: Nome: Cargo: CPF/MF: RG:

Cargo: CPF/MF: RG:

Pelo BANCO GESTOR:

Nome: Nome: Cargo: CPF/MF:

Cargo: CPF/MF:

68PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

RG: RG: TESTEMUNHAS

Nome: CPF/MF:

Nome: CPF/MF:

69PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

ANEXO IV AO EDITAL DE LEILÃO Nº. 10/2015-ANEEL

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DAS REGRAS DO LEILÃO

(Esta Declaração deverá ser atestada no ato de Inscrição on line) À Comissão Especial de Licitação da ANEEL (CEL) LEILÃO Nº. 10/2015-ANEEL

Declaramos que conhecemos e aceitamos, integralmente e sem qualquer restrição, as regras e condições estabelecidas no Edital do LEILÃO nº. 10/2015-ANEEL e seus Anexos, as normas legais e regulamentos que disciplinam a exploração de centrais geradoras, bem como a produção e suprimento de energia elétrica, e especificamente que:

I. Possuímos todos os documentos de habilitação e preenchemos as condições para participação no LEILÃO

Nº. 10/2015-ANEEL, nos termos do Edital e seus Anexos; II. [Apenas no caso de empresas reunidas em consórcio] Possuímos Termo de Compromisso de Constituição

de Consórcio, a que se refere o item 2.1.1.5 do Edital. Caso vencedor do certame, comprometemo-nos a celebrar o correspondente Contrato de Constituição do Consórcio, para fins de sua apresentação com os Documentos de Habilitação, conforme previsto no item 2.1.1.8 do Edital;

III. Não empregamos menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de dezesseis anos, conforme disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, ressalvando-se a condição de menor aprendiz, cuja contratação é permitida nos termos da legislação;

IV. Recebemos, no devido tempo e de forma satisfatória, todas as informações e os esclarecimentos considerados necessários para a elaboração dos Documentos de Habilitação e do VALOR DE LANCE a ser ofertado, pelos quais assumimos total responsabilidade;

V. O profissional de nível superior com registro no CREA, a ser indicado por esta empresa [este Consórcio] para exercer a função de Responsável Técnico pela instalação e operação da(s) central(is) geradora(s), possui experiência comprovada na execução de serviço com características similares às do objeto do LEILÃO;

VI. Possuímos atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, os quais comprovam que esta empresa [este Consórcio] executou satisfatoriamente serviço de instalação e operação de central(is) geradora(s) de tecnologia similar às do objeto do LEILÃO;

VII. Os bens, direitos e valores da empresa [das empresas integrantes do Consórcio] não são alcançados pela Lei no 9.613, de 3 de março de 1998, com a redação dada pela Lei no 12.683, de 9 de julho de 2012.

______________________________________________ Local e Data

______________________________________________

Representante Legal da Proponente

70PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

ANEXO V AO EDITAL DE LEILÃO Nº. 10/2015-ANEEL

ANEXO V – MODELO DE COMPROMISSO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

O DOCUMENTO DEVERÁ SER ENVIADO EM ORIGINAL COM ASSINATURA RECONHECIDA EM CARTÓRIO À Comissão Especial de Licitação da ANEEL (CEL) LEILÃO Nº. 10/2015-ANEEL COMPRADORA: [identificar a COMPRADORA] Eu ............(nome completo do profissional).............., inscrito no CPF sob o nº. .........................., registrado no CREA sob nº. ................., como ...................(profissão)....................., me comprometo a atuar como RESPONSÁVEL TÉCNICO da .........(empresa ou consórcio de empresas).................., na implantação da(s) central(is) geradora(s) integrantes do Lote [identificar o Lote] do Leilão nº. 10/2015-ANEEL, caso esta(s) venha(m) a celebrar o CCESI decorrente do referido certame. Acompanha esta Declaração cópia autenticada de meu acervo técnico, que comprova a execução de serviço com características similares às do objeto do LEILÃO. Por ser verdade, firmo a presente.

___________ , _____ de ___________ de 2015.

_______________________________________ Responsável Técnico

_____________________________________ Representante Legal

Nota:

1. Se estrangeiro, substituir a expressão “registro no CREA sob o nº. ...................., em ....................,” pelos dados de regularização no CREA.

71PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

ANEXO VI AO EDITAL DE LEILÃO Nº. 10/2015-ANEEL

ANEXO VI – MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA/MANIFESTAÇÃO DE NÃO INTERESSE

À Comissão Especial de Licitação - CEL LEILÃO No. 10/2015 A PROPONENTE ______________________________________ declara que: NÃO POSSUI INTERESSE EM APRESENTAR PROPOSTA FINANCEIRA PARA O LOTE [XX-

COMPRADORA] DO REFERIDO LEILÃO

POSSUI INTERESSE EM APRESENTAR PROPOSTA FINANCEIRA PARA O LOTE [XX-COMPRADORA], NOS TERMOS ABAIXO:

1. O seu Preço de Referência (Pref) para o Leilão, no valor de ***,** R$/MWh, é composto das seguintes parcelas:

Por Localidade/Central Geradora Por LOTE Localidade Potência E i RAF E CVUO&M i m Pm Plog Ptrib

(MW) (MWh) (R$/ano) (MWh) (R$/MWh) (R$/L), (R$/kg)

(R$/L), (R$/kg)

(R$/L), (R$/kg)

(i) Os valores de “i”, “im”,“Pm”,“Plog”e “Ptrib” devem ter quatro casas decimais; (ii) O Fator de Conversão médio do LOTE “im” deve ser calculado pela média ponderada dos Fatores de

Conversão das usinas “i” por sua Energia Anual “E”, conforme segue: im = (i1 · E1+...+in · En) ÷ ( E1+...+En), para as localidades de 1 a n.

2. Os seguintes valores foram utilizados no cálculo de Pref, conforme o item 3.2.5 do Edital:

(i) Pm = ............... R$/kg(ou R$/L) para o combustível ........; (ii) PMPF = 3,3192 R$/L para óleo diesel (todos); (iii) ICMS OC = 25%; (iv) ICMS OD = 17%; (v) PIS = 1,65 %; (vi) COFINS = 7,6 %;

3. A proposta apresentada tem validade pelo prazo de 180 dias, contados da data de realização do LEILÃO.

________________________________ Local e Data

______________________________ (Representante Legal)

72PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

ANEXO VII AO EDITAL DE LEILÃO Nº. 10/2015-ANEEL

ANEXO VII – MODELO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO DO LANCE

À Comissão Especial de Licitação da ANEEL (CEL) LEILÃO Nº. 10/2015 COMPRADORA: [identificar a COMPRADORA] Eu ...........(nome completo do representante legal).............., ......(nacionalidade)............, CPF nº. ................, ratifico o lance oferecido pela empresa (ou as empresas reunidas em consórcio) ......................................, inscrita(s) sob o CNPJ/MF nº. ............................., sediada(s) no(s) endereço(s) ....................................., no LEILÃO nº. 10/2015, realizado em ............. de ...................... de 2015, cujo objeto é a aquisição de energia elétrica e potência associada de agente vendedor nos Sistemas Isolados, nos montantes e nas localidade(s) identificada(s) no Edital. 2. No LEILÃO em referência, a(s) empresa(s) ofertou(aram) Valor de Lance para o Lote [identificar o Lote], conforme o Preço de Referência (Pref) de ***,** R$/MWh, formado pelos seguintes valores declarados:

(i) Receita Anual Fixa (RAF) no valor de ***,** R$;

(ii) Custo variável de operação e manutenção (CO&M) no valor de ***,** R$/MWh;

(iii) Fator de conversão médio (im) no valor de **,**** litro/MWh (ou kg/MWh no caso de óleo

combustível OC1A), com quatro casas decimais;

(iv) Parcela de logística de suprimento do combustível (Plog), no valor de ***,** R$/litro (ou R$/kg no caso de óleo combustível).

___________ , _____ de ___________ de 2015.

_______________________________________ Representante Legal

73PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

ANEXO VIII AO EDITAL DE LEILÃO Nº. **/201X-COMPRADORA

ANEXO VIII – MINUTA(S) DE ATO DE OUTORGA DE AUTORIZAÇÃO

UTE – IMPLANTAÇÃO

RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº ........, DE .. DE ................ DE 201..

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso de

suas atribuições regimentais, de acordo com a deliberação da Diretoria e tendo em vista o disposto nos art. 3º-A e 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, no art. 1º do Decreto nº 4.932, de 23 de dezembro de 2003, com a redação dada pelo Decreto nº 4.970, de 30 de janeiro de 2004, com base nas Leis nº 9.074, de 7 de julho de 1995, e nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, nos Decretos nº 2.003, de 10 de setembro de 1996, e nº 7.246, de 28 de julho de 2010, na Portaria MME nº 600, de 30 de junho de 2010, nas Resoluções Normativas nº 395, de 4 de dezembro de 1998, na Resolução Normativa nº 389, de 15 de dezembro de 2009, na Resolução Normativa nº 420, de 30 de novembro de 2010 e no que consta do Processo nº 48500.003852/2012-96, resolve:

Art. 1º Autorizar a empresa ......................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº .................., com sede

..........................., no ....., Município ......................., Estado ................., a estabelecer-se como Produtor Independente de Energia Elétrica, mediante a implantação e exploração da(s) seguinte(s) Central(is) Geradora(s) Termelétrica(s):

I – UTE .............., constituída de ..... Unidades geradoras de ......... kW, em ciclo ....... ,

totalizando ......... kW de capacidade instalada e ..... kW médios de garantia física de energia, utilizando .......... como combustível, localizada às coordenadas ................... , Município ................, Estado ....................;

II – UTE .............., constituída de ..... Unidades geradoras de ......... kW, em ciclo ....... ,


......................................................................................................................

No caso de Consórcio Art. 1º Autorizar as empresas integrantes do Consórcio ................., qualificadas no § 1º deste

artigo, a estabelecerem-se como Produtores Independentes de Energia Elétrica, mediante a implantação e exploração da(s) seguinte(s) Central(is) Geradora(s) Termelétrica(s):

I – UTE .............., constituída de ..... Unidades geradoras de ......... kW, em ciclo ....... ,


74PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

II – UTE .............., constituída de ..... Unidades geradoras de ......... kW, em ciclo ....... ,


...................................................................................................................... § 1º O Consórcio ................. é integrado pelas seguintes empresas: I - ...................... (.........% - Líder do Consórcio), inscrita no CNPJ/MF sob o nº .................., com

sede ..........................., no ....., Município ......................., Estado .................; II - ...................... (.........%), inscrita no CNPJ/MF sob o nº .................., com sede

..........................., no ....., Município ......................., Estado .................; ...................................................................................................................... § 2º A comercialização da energia elétrica dar-se-á em conformidade com os arts. 12, 15 e 16 da

Lei no 9.074/1995, regulamentada pelo Decreto no 2.003//1996, e com o art. 26 da Lei no 9.427/1996. Art. 2º Deverá a autorizada implantar, por sua exclusiva responsabilidade e ônus, o(s) sistema(s)

de transmissão de interesse restrito da(s) UTE(s) ......................, em consonância com as normas e regulamentos aplicáveis, constituído(s) de:

I - .... subestação elevadora com capacidade total de ..... kVA, ....... kV e ......... linha de

transmissão, em circuito ......., em ..... kV, com aproximadamente ..... km, que conectará a subestação da usina ............ ao(à) ................;

II - .... subestação elevadora com capacidade total de ..... kVA, ....... kV e ......... linha de

transmissão, em circuito ......., em ..... kV, com aproximadamente ..... km, que conectará a subestação da usina ............ ao(à) ................;

...................................................................................................................... Art. 3º Constituem obrigações da autorizada: I – submeter-se ao disposto na Resolução Normativa ANEEL no 389, de 15 de dezembro de

2009, que estabelece os deveres, direitos e outras condições gerais aplicáveis às outorgas de autorizações para implantação e exploração de centrais geradoras de energia elétrica;

II – implantar a(s) central(is) geradora(s) termelétrica(s) conforme cronograma(s) apresentado(s)

à ANEEL, obedecendo aos marcos descritos a seguir:

75PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

UTE ..................... Descrição do Marco Data Limite (por extenso)

Obtenção da Licença Ambiental de Instalação - LI Início das Obras Civis das Estruturas Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras Início das Obras do Sistema de Transmissão de Interesse Restrito Conclusão da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras Início da Operação em Teste (inserir uma linha para cada Unidade Geradora) Início da Operação Comercial (inserir uma linha para cada Unidade Geradora)

UTE .....................

Descrição do Marco Data Limite (por extenso) Obtenção da Licença Ambiental de Instalação - LI Início das Obras Civis das Estruturas Início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras Início das Obras do Sistema de Transmissão de Interesse Restrito Conclusão da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras Início da Operação em Teste (inserir uma linha para cada Unidade Geradora) Início da Operação Comercial (inserir uma linha para cada Unidade Geradora)

III – manter, nos termos do Edital do Leilão no .../201..-ANEEL, a Garantia de Fiel Cumprimento das Obrigações assumidas nesta Resolução, no valor de R$ .......... (...........), correspondente a 5% (cinco por cento) do montante total dos investimentos previstos no Projeto de Referência [ou Projeto Alternativo ao de Referência] habilitado tecnicamente pela EPE, que vigorará até 3 (três) meses após a data de início da operação comercial da última Unidade Geradora da(s) Usina(s) integrante(s) desta Autorização;

IV – firmar Contrato de Comercialização de Energia Elétrica e Potência nos Sistemas Isolados

(CCESI), nos termos do Edital do Leilão no .../201..-ANEEL; V – encaminhar à ANEEL, ao término da construção ou quando solicitado, informações relativas

aos custos com a implantação do(s) empreendimento(s), na forma e periodicidade a serem definidas em regulamento próprio.

Parágrafo único. Pelo descumprimento das obrigações decorrentes da legislação de regência de

produção e comercialização de energia elétrica e do disposto nesta Resolução, a autorizada ficará sujeita às penalidades estabelecidas nas normas legais vigentes.

Art. 4º A presente autorização vigorará pelo prazo de 30 (trinta) anos, contados da data de sua

publicação. Parágrafo único. A revogação da autorização não acarretará para a ANEEL, em nenhuma

hipótese, qualquer responsabilidade com relação a encargos, ônus, obrigações ou compromissos assumidos pela autorizada com relação a terceiros, inclusive aqueles relativos aos seus empregados.

76PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

Art. 6º A empresa [as empresas integrantes do Consórcio] ..................... deverá(ão) inserir, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Resolução, o(s) organograma do(s) grupo(s) econômico(s) ao(s) qual(is) pertence(m) em sistema disponibilizado no endereço eletrônico da ANEEL, e atualizar as informações nos termos do art. 4º da Resolução Normativa nº 378, de 10 de novembro de 2009.

Art. 7º Esta Resolução Autorizativa entra em vigor na data de sua publicação, ficando a sua

eficácia condicionada: I – à constituição de Sociedade de Propósito Específico – SPE [quando se tratar de uma das

situações previstas nos itens 2.1.1.9 e 2.1.1.10 do Edital do Leilão nº .../201..-ANEEL], no prazo de 25 (vinte e cinco) dia úteis após a adjudicação do objeto do referido certame, a quem posteriormente será transferida a titularidade da presente Autorização,;

II – ao aporte da Garantia de Fiel Cumprimento de que trata o inciso III do art. 3º, no prazo de [15

(quinze) dias após a adjudicação do objeto do Leilão nº .../201..-ANEEL (caso não haja constituição de SPE)] ou de [25 (vinte e cinco) dias úteis + 15 dias corridos, contados da adjudicação do objeto do certame licitatório (caso haja constituição de SPE)], conforme estabelecido no Cronograma do Leilão;

III – à assinatura do CCESI a que se refere o inciso IV do art. 3º, no prazo de [30 (trinta) dias

após a adjudicação do objeto do Leilão nº .../201..-ANEEL (caso não haja constituição de SPE)] ou de [25 (vinte e cinco) dias úteis + 30 dias corridos, contados da adjudicação do objeto do certame licitatório (caso haja constituição de SPE)], conforme estabelecido no Cronograma do Leilão.

Parágrafo único. Fica delegada à Comissão Especial de Licitação da ANEEL – CEL competência

para, mediante Despacho, atestar o adimplemento das ações previstas nos incisos deste artigo.

ROMEU DONIZETE RUFINO

77PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

ANEXO IX AO EDITAL DE LEILÃO Nº. 10/2015-ANEEL

ANEXO IX – PLANILHA DE CÁLCULO E VERIFICAÇÃO DA CONSITÊNCIA DOS PREÇOS DE REFERÊNCIA OFERTADOS POR LOTE

(Arquivo disponibilizado no site: http://www.aneel.gov.br > Espaço do Empreendedor > Editais de Geração > Leilão nº 10/2015 > Edital e Documentos Vinculados > Seção “Anexos”)

78PROCURADORIA

GERAL/ANEEL VISTO

ANEXO X AO EDITAL DE LEILÃO Nº. 10/2015-ANEEL

ANEXO X – CÓPIA DO(S) PROJETO(S) DE REFERÊNCIA E DO(S) PROJETOS ALTERNATIVO(S)

(Arquivos disponibilizados no site: http://www.aneel.gov.br > Espaço do

Empreendedor > Editais de Geração > Leilão nº 10/2015 > Edital e Documentos Vinculados > Seção “Anexos”) COMPRADORA: CERON

– Projeto de Referência para atendimento aos Sistemas Isolados de 10 localidades no estado de Rondônia, sem previsão de interligação (Lote Único)

COMPRADORA: ELETROACRE

– Projeto de Referência para atendimento aos Sistemas Isolados de 3 localidades do estado do Acre, com previsão de interligação à rede da Concessionária (Lote 1)

– Projeto de Referência para atendimento aos Sistemas Isolados de 2 localidades do estado do Acre,

com previsão de interligação à rede da Concessionária (Lote 2) – Projeto de Referência para atendimento aos Sistemas Isolados de 4 localidades do estado do Acre,

sem previsão de interligação à rede da Concessionária (Lote 3) – Projeto Alternativo ao de Referência para atendimento aos Sistemas Isolados de 4 localidades do

estado do Acre, sem previsão de interligação (Lote 3) (somente o autor deste Projeto pode apresentar proposta financeira a ele associado)

Documents

EDITAL DO LEILÃO Nº 10/2015-ANEEL · procuradoria geral/aneel visto 1 edital do leilÃo nº 10/2015-aneel aquisiÇÃo de energia elÉtrica e potÊncia associada de agente vendedor