ESPHF-AD-010(3) CARTEL TÉCNICO PARA CONTRATACION DE ... · grava, armado de rejillas (tipo celosía), limpieza del pozo, prueba de bombeo de 72 horas en diferentes periodos, sello

ESPHF-AD-010(3)

CARTEL TÉCNICO PARA CONTRATACION DE SERVICIOS

1

I. Objetivo de la Compra

Contratación para perforar, armar, realizar prueba de bombeo, revestir, montar estructuras civiles,

eléctricas y dejar produciendo cuatro (4) pozos profundos denominados: Pozo Tanque 90; Pozo

Esperanza II Pozo Los Altos II; y Pozo Malinches II. Todos los pozos se regirán por esta

contratación y serán entregados “llave en mano” conforme se vayan terminando.

Todos los pozos tienen una programación para ser terminados en un tiempo de 12 meses; sin

embargo, podrán ser perforados y terminados antes del tiempo establecido de tres meses por pozo, o

se podrán ejecutar los pozos de manera simultánea.

El objeto de este proceso concursal es la contratación de un tercero que realice la perforación de los

cuatro (4) pozos que se requieren perforar para el año 2015 e inicios del año 2016 bajo la modalidad

llave en mano.

La ESPH girará las órdenes para la realización de cada pozo siempre y cuando se cuente con el

permiso de perforación emitido por la Dirección de Agua del MINAE.

La ESPH se reserva el derecho sin perjuicio o costo alguno de no ejecutar alguna de las

perforaciones, si por alguna eventualidad no es posible obtener la totalidad de permisos

correspondientes para alguna de las perforaciones, igualmente el adjudicatario no podrá variar los

precios de los pozos restantes.

Esta contratación obedece a que se espera tener movilidad operacional para tener agua en sitios

diversos, además de cubrir el faltante de agua que se genera en la época seca. Estos pozos

incrementarán los volúmenes de oferta de agua en el sistema, en cuatro puntos distintos. La

contratación es necesaria porque la ESPH S. A. no tiene capacidad de perforación de pozos. El

contrato “Llave en mano” está diseñado para lograr tener los pozos operando en el menor tiempo

posible.

Con este contrato la continuidad del negocio estaría garantizada dentro del crecimiento regular que

se ha mantenido en los sistemas sostenidos por la ESPH S. A, esto debido a que cada uno de los

pozos está ubicado en áreas estratégicas requeridas para evitar restricciones de agua en la ciudad de

Heredia y San Rafael. Estos cuatro pozos vienen a solventar parte del problema. Para solventar el

problema hace falta más perforación en otros lados, la cual esta programada para el año siguiente.

En estos cuatro pozos se tiene las siguientes características:

Pozo Tanque 90: Este pozo estaría perforado en un área nueva, y entraría directamente al tanque

90. Este tanque se abastece únicamente de las nacientes del norte de Heredia y el norte de Barva,

principalmente de Naciente Chorreras. Con este pozo funcionando, y en caso de que pase una

sequía como la que se pasó en principios del 2014, se garantizaría la existencia de un volumen

constante de agua entrando a los tanques de almacenamiento, lo que ayudaría a que el tanque no

llegue a estar seco, como ya sucedió y lograr mantener líquido y presión en las líneas de

conducción.

ESPHF-AD-010(3)


2

Pozo Los Altos II, podría considerarse un pozo paralelo al actual Los Altos. Estaría enviando el

agua directamente al Tanque Santa Lucia, tanque que actualmente se mantiene con poco volumen

de agua, debido a que falta darle entradas de agua para mantener el volumen de demanda. Este pozo

vendría a darle agua al tanque el cual abastecería una gran parte de la población Herediana, y le

daría flexibilidad a la red hídrica.

Pozo Malinches II, este sería un pozo paralelo al actual pozo Malinches 1. Es considerado de

importancia para mantener los tanques de Malinches llenos. Estos tanques son para abastecer la

zona 2 de Heredia (San Francisco) y darle agua a muchas industrias de Zona Francas y Cariari.

Pozo Esperanza II sería un pozo paralelo que sustituirá al actual, pero de mayor dimensión y de

mayor capacidad. Se espera que la zona sea muy buena productora. Esta agua será trasladada al

tanque y al rebombeo denominado Cementerio con la finalidad de abastecer la parte sur de Heredia.

Este pozo estaría ubicado en la zona denominada La Milpa de Guararí.

II. Objetivo Específico de la Compra

Resultados:

Cada pozo será entregado “llave en mano”, lo cual significa que el pozo tiene que ser totalmente

operativo, mecánicas y eléctricamente; dando agua a la salida de la cachera, y estando listo con

todos los requerimientos de funcionamiento y preparado para ser incorporados a la red hídrica

según la zona donde se encuentre.

Este tipo de contrato, “llave en mano”, incluye: movilización-desmovilización, perforación,

insumos de perforación, cementación, ademado, encamisado, pruebas de verticalidad, empaque de

grava, armado de rejillas (tipo celosía), limpieza del pozo, prueba de bombeo de 72 horas en

diferentes periodos, sello sanitario, informe geológico por pozo, conservación de las muestras,

análisis de muestras, análisis bacteriológicos, presentación del informe de perforación al

Departamento de Agua del MINAE, revestimiento, motor sumergible (dependiendo del pozo) y la

bomba (dependiendo del pozo) para pozo profundo de varias etapas; tubería de salida con sus

checks internos y uniónes, cabezal de salida, cachera completa (válvulas, caudalímetro, tubería,

moto-válvula, válvula de golpe de ariete, y otras) junto con los pedestales y plataforma de concreto,

válvulas y equipos en este contrato descritos; compra, colocación e instalación del cable eléctrico

sumergible plano de tres líneas especial, colocación de la línea de aire, instalación del level logger

(o similar) capas de aceptar SCADA; construcción de la base de concreto para arme y desarme del

pozo, construcción de la caseta de controles (dependiendo del pozo), condoletas entre pozo y caseta

de controles para el pozo y para SCADA; construcción de la caseta de clorinación (según el caso),

variador de velocidad apropiado a la profundad, instalación eléctrica en diferentes voltajes,

instalación de aguas pluviales con piletas de limpieza, instalación de las tuberías de salida de aguas

pluviales, compra de transformadores adecuados al caso, instalación eléctrica del variador al motor

del pozo, desmantelamiento y limpieza del sitio. Las instalaciones eléctricas a la red, a la salida del

banco de transformadores, se hará por medio de la UEN-Energía.

ESPHF-AD-010(3)


3

Beneficios:

De esta contratación se espera obtener un aumento en el volumen de agua ofertada a las

comunidades que cada pozo atiende, especialmente en la época seca, incrementando la oferta actual

total en aproximadamente 160 litros por segundo en total. Cada pozo vendrá a beneficiar a un

determinado cuadrante o zona. Con un total acumulado de160 litros por segundo de agua esperada,

se podrían abastecer aproximadamente unas 6,400 personas. Obteniéndose una capacidad

operacional de la red hídrica, más ágil y dinámica, sin tener que recurrir a constantes cambios por

valvuleo operacional.

III. Especificaciones del Servicio a Contratar:

Parte 1: Convocatoria y Condiciones Generales

ARTÍCULO 1: La Empresa de Servicios Públicos de Heredia, S. A., en adelante ESPH, S.A., o la

Empresa, recibirá ofertas por la confección de cuatro (4) pozos a ser entregados en funcionamiento,

produciendo agua. Contrato tipo “Llave en mano” y con las especificaciones que se indican en los

documentos que forman parte de este cartel, Los recursos para este proyecto son propios de la

UEN Agua Potable e Hidrantes de la ESPH S.A.

ARTÍCULO 2: Se podrá obtener información adicional sobre esta contratación en la Unidad de

Adquisiciones, ubicada en el sector de San Josecito de San Rafael de Heredia, de la Ermita de San

Josecito 300m norte y 400m oeste.

TELEFONOS: 2562-3779, 2562 3729-3727 o 2562-3760

Portal Internet: www.esph-sa.com

La fecha de recepción de ofertas será indicada en la invitación a los participantes.

ARTÍCULO 3: El cartel de esta Contratación está integrado por:

Parte 1: Convocatoria y Condiciones Generales ESPH SA

Parte 2: Escala de Precios y Cantidades-Valoración de Ofertas

Parte 3: Especificaciones Técnicas y Croquis de cada pozo, con planos del predio.

Parte 4 Especificaciones técnicas de las cacheras, casetas y obras civiles requeridas.

Los documentos que conforman el cartel, unidos en un solo folleto o en formato electrónico, podrán

retirarse en la Unidad de Adquisiciones de la ESPH, S.A., a partir de la fecha que establezca la

invitación, igual en la invitación a participar en este concurso se establecerá la fecha y hora en que

tendrá lugar la visita a los sitios de la ejecución del proyecto, esta visita se realizará por única vez

en la fecha que para tales efectos convoque la ESPH y la asistencia a la misma se considerará

obligatoria; es decir, la no asistencia a la visita será excluyente del concurso.

ESPHF-AD-010(3)


4

ARTÍCULO 4: Descripción del proyecto.

El proyecto consta de un contrato “Llave en mano” para entregar cuatro pozos, operando y

produciendo agua al final de la cachera, con o sin conexión a la red, según el predio donde se va a

construir el pozo. Algunos predios ya tienen algunos de los elementos que se necesitan para el

proyecto “Llave en mano” por los que no se tomaran en cuenta.

La oferta incluirá en sus costos las tasas, aranceles, timbres, entre otros, correspondientes a la

tramitación y papeleos ante las entidades públicas que regulen esta materia (lo anterior cuando

corresponda), nos referimos a: la compra de bitácora geológica, presentación de requerimientos a la

Dirección de Agua, SENARA o AyA, dependiendo del caso; así como, los timbres a pagar por la

firma del contrato con la ESPH S. A.

Para efectos de la confección del proyecto, la empresa adjudicataria deberá de designar a un

profesional responsable de la obra, el cual deberá encontrarse debidamente inscrito ante el Colegio

de Geólogos de Costa Rica. Este profesional tiene que tener experiencia en confección de al menos

tres (3) pozos profundos (250 m o más), demostrada y sustentada con evidencias. Se deberá ajuntar

el Curriculum Vitae del geólogo, certificación del Colegio del Geólogos de Costa Rica y una

declaración jurada de la experiencia realizada. El contratista será el responsable de la tramitación y

consecución de las Bitácoras y de la entrega del informe final de perforación; así como, cualquier

informe adicional que sea solicitado por entidades públicas o la ESPH S. A.

El contratista deberá de suministrar la maquinaria adecuada de perforación, con capacidad

demostrada para el trabajo a realizar, tuberías, rejillas y todos los materiales necesarios para la

adecuada instalación y funcionamiento de cada uno de los pozos licitados. Los mismos deberán de

ser incluidos en los rubros de pagos, correspondiente de la escala de precios y cantidades, de tal

forma que los costos deberán de ser presentados y desglosados adecuadamente por pozo. Se hará

una tabla por cada pozo licitado y una tabla de desglose global con costos totales de los cuatro

pozos licitados. Todos los cálculos se harán en dólares americanos en precio alzado.

ARTÍCULO 5: Las modificaciones, aclaraciones o agregados al cartel, o los cambios a considerar

a la fecha límite para la recepción de ofertas, se harán mediante comunicación a los eventuales

oferentes, comunicándose a los interesados que pasen a Adquisiciones a retirar la circular

correspondiente o bien utilizando el correo electrónico para hacer llegar la información, estas

eventuales comunicaciones se realizarán con al menos 3 días hábiles de antelación a la fecha de

recepción de ofertas.

ARTÍCULO 6: Cualquier consulta o solicitud de aclaración sobre el cartel deberá dirigirse por

escrito a la Unidad de Adquisiciones.

ARTÍCULO 7: Las ofertas se recibirán en la Unidad de Adquisiciones, hasta la hora indicada en

la invitación (pueden entregarse con anticipación).

La apertura de las ofertas será realizada en la Unidad de Adquisiciones en la misma fecha y hora

antes señaladas.

ESPHF-AD-010(3)


5

ARTÍCULO 8: Las ofertas se abrirán a la hora y fecha señalada, ante los interesados que concurran

a ese acto y quedará constancia mediante acta que firmarán los funcionarios de ESPH S.A. que

participen en la apertura.

No se aceptarán retiros de ofertas ni modificaciones que se presenten después de esa hora y fecha,

pero si explicaciones o aclaraciones, siempre que no impliquen alteraciones de los elementos

esenciales de la oferta.

ARTÍCULO 9: La oferta deberá ser presentada en idioma español. La literatura técnica

complementaria sobre materiales y equipos que se incluya en la oferta, podrá ser presentada en

idioma español o inglés.

ARTÍCULO 10: La oferta deberá presentarse en original y tres copias legibles. Las copias serán

del original completo, incluyendo la literatura técnica (catálogos). Tanto el original como las copias

deberán entregarse debidamente foliados (numerados) y con un índice del contenido al inicio.

ARTÍCULO 11: En la oferta deberá indicarse el origen de los bienes a incorporar en la obra; así

como, la dirección postal completa de los oferentes y de los fabricantes, incluyendo país, la ciudad,

provincia, código postal y electrónica y los números de teléfono, correo electrónico y facsímile

(fax).

ARTÍCULO 12: Todos los costos relacionados con la preparación y presentación de la oferta serán

sufragados por el oferente. La ESPH S.A. no se reconocerá ningún costo por este concepto.

ARTÍCULO 13: Las ofertas tendrán una vigencia mínima de 90 (noventa) días naturales, contados

a partir de la fecha de su apertura.

ARTÍCULO 14: Cada oferta deberá acompañarse con una garantía de participación de un 1% del

monto ofertado, de conformidad con las Condiciones Generales de Presentación de Ofertas,

documento que forma parte de la Parte 1 Convocatoria. Cuando no se presente ésta garantía, la

oferta será rechazada.

Tanto la garantía de participación como la de cumplimiento deberán constituirse mediante garantías

bancarias, y deberán ser por naturaleza, una promesa incondicional de pago, al simple

requerimiento de la Empresa, sin que el garante se reserve el derecho de comprobar el

incumplimiento del oferente (participación) o adjudicatario (cumplimiento) que genera su

ejecución.

Las garantías deberán cumplir, por lo menos, con los siguientes requisitos: a) estar extendida a

favor de la Empresa; b) señalar con claridad al oferente cuya oferta garantiza; c) indicar el monto, el

período de validez y el número de la compra; d) ser suficiente, irrevocable, de cobro incondicional e

inmediato.

Una vez construidas las obras, el oferente deberá extender una garantía de buen funcionamiento

equivalente a un 1% del valor de la obra por cada pozo en forma independiente, esta garantía se

extenderá por escrito y por un periodo no menor a un año, durante los cuales el oferente se hará

ESPHF-AD-010(3)


6

responsable de daños que lleguen a ocurrir, atribuibles a la calidad de los materiales o equipos o

por vicios ocultos.

ARTÍCULO 15: La garantía de participación deberá tener una vigencia no menor a 120 (ciento

veinte) días naturales, contados a partir de la fecha fijada para la apertura de las ofertas.

Si por causas no imputables a la ESPH S.A., el adjudicatario no compareciere a rendir la garantía de

cumplimiento, no retirase la orden de compra o no se presentase a formalizar el contrato en los

términos establecidos, la garantía de participación será automáticamente ejecutada a título de

indemnización, sin perjuicio de la mayor responsabilidad que fuere procedente, por daños y

perjuicios.

ARTÍCULO 16: Los oferentes deberán presentar catálogos e información técnica del fabricante,

que represente una descripción detallada y clara de los equipos y materiales a incorporar en la obra,

en idioma español o inglés, siendo otro idioma, deberá presentarse una traducción del mismo.

ARTÍCULO 17: Los precios de las ofertas serán en dólares, precio alzado. Las ofertas serán tipo

“Llave en mano”, la oferta no será objeto de reajuste de precios, según lo estipulado en el Decreto

Ejecutivo 33114-MIEC, capítulo VI, Artículo 23. La ESPH S.A. realizará las exoneraciones de

impuestos que correspondan ante el Ministerio de Hacienda.

Los precios serán firmes y definitivos tipo “precio alzado”, por lo que la contratación se establece

por un precio total y fijo y no estarán sujetos a variaciones por ningún motivo.

ARTÍCULO 18: Todas las instalaciones, bienes y equipos que serán adquiridos deberán estar en

conformidad con las “Especificaciones Técnicas” contenidas en la Parte 3 de este cartel.

ARTÍCULO 19: La ESPH S.A. se reserva el derecho de rechazar todas las ofertas y declarar

desierto este concurso cuando a su juicio convenga a sus intereses.

ARTÍCULO 20: Una vez adjudicado en firme el Concurso, el adjudicatario aportará una garantía

de cumplimiento por un valor del 5% (cinco por ciento) del valor total de la obra total que se está

contratando. La vigencia de esta garantía excederá en al menos tres meses el plazo de entrega

establecido para la ejecución de esta obra. En caso de no darse el contrato, este se dará por nulo.

En caso de que el adjudicatario no presente la garantía de cumplimiento en el plazo arriba

estipulado, la Empresa podrá otorgar una prórroga de hasta 10 días hábiles, tiempo máximo,

posterior al cual se procederá a ejecutar la garantía de participación.

ARTÍCULO 21: Cualquier desacuerdo entre el adjudicatario y la Empresa, respecto a la

aplicación, interpretación, validez o eficacia y/o cumplimiento del contrato, será resuelto conforme

lo establece el procedimiento de resolución alternativa de conflictos conforme lo establece el código

procesal civil de la República de Costa Rica.

ARTÍCULO 22: La fuerza mayor y el caso fortuito son acontecimientos imprevisibles o que,

previstos, no han podido evitarse que imposibilitan el cumplimiento de las obligaciones

contractuales para ambas partes, dentro de los plazos establecidos. En consecuencia, la parte

afectada por la causa imprevisible no podrá ser objeto de reclamo alguno, pero tampoco podrá

reclamar a la otra parte por la afectación de la causa.

ARTÍCULO 23: Recibo provisional de la Obra

ESPHF-AD-010(3)


7

Al término del plazo fijado para la finalización de las obras, se extenderá el acta de Recibo

Provisional, en la cual la ESPH S.A. debe asegurarse que el objeto de la obra cumple con las

especificaciones técnicas y en general con los términos contractuales.

ARTÍCULO 24: Recibo definitivo de la Obra

Transcurrido al menos un mes desde recibo provisional de la obra y habiéndose cerciorado la ESPH

S.A. del cumplimiento del contratista de conformidad con los términos contractuales, se extenderá

el acta de recibo definitivo de la obra.

ARTÍCULO 25: Consideraciones de importancia

1) Los precios de las ofertas para el objeto del presente cartel, serán cotizados en dólares

americanos (US$) e incluirán todos los impuestos, aranceles, tasas, seguros y fletes. Igualmente

los precios incluirán las tasas, aranceles, timbres, etc. que pudieran representar la tramitación de

los permisos ante las entidades públicas que regulen esta materia y los timbres a pagar por la

firma del contrato respectivo.

2) Las cantidades consignadas en la escala de precios y cantidades (tabla de pagos) son solamente

aproximaciones, de ninguna manera se considerarán estas cantidades como limitantes o

extensiones de la obra tipo llave en mano.

3) La contratación será tipo “precio alzado”, por lo que el total ofrecido en la escala de precios y

cantidades se constituye como un precio total y fijo, las cantidades de obra y los precios

unitarios formarán parte del contrato y se utilizarán como referencia para evaluar los avances de

obra y estimar los pagos parciales a reconocer por período, así como referencia para negociar

órdenes de cambio.

4) Los pagos se realizarán contra estimaciones de avance de obra, tanto por construcción como por

suministro de materiales. La presente contratación no contempla financiamiento alguno para el

contratista, una vez aprobada la factura o estimación, la ESPH pagará conforme indicado en la

política de pago a proveedores. (45 días).

5) El rubro de imprevistos corresponde a un ítem que incluye cualquier actividad que no sea

considerada dentro de la escala de precios y cantidades descritos en la tabla de pagos y cuyo

monto es aportado por la ESPH SA. Es decir este monto no deberá de ser considerado en la

oferta económica y únicamente se utilizará si la ESPH SA lo considera necesario.

6) Como parte de la oferta el contratista deberá de presentar un cronograma de ejecución de la

obra en el programa “MS Project” o compatible con este programa, indicando todas las

actividades del proyecto y su respectiva duración, el mismo deberá ser aprobado por parte de la

ESPH SA. Además, con la presentación de cada factura de cobro, deberá de adjuntar el

cronograma actualizado de la obra con un informe de las actividades realizadas.

ESPHF-AD-010(3)


8

7) Anudado a lo anterior, el contratista deberá presentar un Plan de Gestión de Riesgos para todo

el proyecto general, esto con el propósito de conocer los planes de contingencia en caso de

posibles eventualidades para no afectar el alcance, tiempo, costo, calidad del proyecto a

contratar.

8) Para el presente proyecto se cuenta con información parcial geológica de cada pozo y de

algunos pozos cercanos; así como, información hidrogeológica general. Esta información estará

disponible para revisión y análisis de los contratistas.

ARTÍCULO 26. En la “Parte 2: Escala de Precios y Cantidades- Valoración de ofertas” se

presenta la tabla con los rubros a considerar para el presente cartel.

ARTÍCULO 27: Requerimiento técnico para admisibilidad de ofertas.

Únicamente se recibirán ofertas para el presente concurso, de compañías perforadoras que tengan

experiencia demostrada, con máquinas de perforar hasta profundidades de 600 metros en 22” de

diámetro. Deberán demostrar la existencia o accesibilidad a otra máquina semejante con las mismas

capacidades de la máquina contratada, demostrando ser capases de sustituir la máquina en un corto

plazo (20 días). Deberán de presentar los atestados que acrediten esta condición.

La Empresa suplidora del servicio de perforación, deberá tener la experiencia mínima demostrada

de al menos haber realizado 5 pozos profundos de más de 250 metros en el país para atención de

uso público. Asimismo, es necesario demostrar que el geólogo regente de la empresa ha estado y a

participado en la perforación, armado, pruebas de bombeo y operación de por los menos tres pozos

profundos de más de 250 m.

La perforadora tendrá que estar registrada en la base de datos de la Dirección de Agua de acuerdo al

reglamento de Perforación de Pozos. La perforadora tiene que tener una capacidad de levante (Pull

Back) de un mínimo de 200.000 libras, una retención (hold back) mínimo de 100.000 libras, tiene

que tener amortiguador para martillo neumático, cabeza rotatoria con un torque mínimo de 8.000

libras por pie o su equivalente, capacidad de tecle (grúa) de 7.000 libras mínimo.

La oferta que no satisfaga plenamente lo indicado en este Artículo no se tomará en cuenta para una

posible adjudicación y será declarada técnicamente inadmisible.

También los oferentes deberán contar dentro de sus activos con el equipo y accesorios necesarios

para la limpieza y armado de los pozos, movilización de la tubería, soldadura, equipos de

generación eléctrica capaces de proveer la energía para las pruebas de bombeo, equipo para pruebas

de bombeo a la profundidad requerida y en volúmenes altos, generador eléctrico (puede ser

alquilado) tanques de almacenamiento de combustible de acuerdo a las normas establecidas,

equipos de seguridad e higiene apropiados a los diferentes casos que se presentará, en cada uno de

los pozos, equipos de disminución de ruido ambiental.

Para la comprobación de estos efectos se requiere la visita coordinada de personal (mínimo 2)

de la UEN-APH al sitio de operación y centro de trabajo de las empresas que liciten. Estos

gastos correrán por cuenta de la Empresa suplidora, y no serán reembolsables.

ESPHF-AD-010(3)


9

IV. Plazo de contratación

a) Como parte de la oferta el contratista deberá de presentar un cronograma de ejecución

de la obra en el programa Project Manager, indicando todas las actividades del proyecto

y su respectiva duración, el mismo deberá ser aprobado por parte de la ESPH SA.

Además, con la presentación de cada factura de cobro, deberá de adjuntar el

cronograma actualizado de la obra. El contratista debe elaborar el cronograma y plan de

trabajo, sin embargo, la Empresa estará en su derecho de modificarlos si considera que

es prioritario.

b) En caso de incumplimiento el contratista será multado, tal como se indica en las

“Condiciones Generales” (documento que se le entrega al proveedor interesado de

participar en la contratación) y también en el Capítulo XIV - De las obligaciones y

responsabilidades del oferente– JD 229-2011 Manual de Compras.

c) La ESPH, S.A. se reserva el derecho de hacer efectiva las multas por atraso después de

producirse el mismo, una vez comprobado el incumplimiento, rebajando su monto de

las siguientes facturas presentadas por el contratista o acuerdos de partes.

V. Multas

LA ESPH S.A se reserva el derecho de aplicar sanciones económicas en forma de multas a EL

CONTRATISTA en caso de que se produzcan atrasos no justificados en el plazo de entrega, cuyas

causas le sean imputables a EL CONTRATISTA. Las multas a aplicar serán las señaladas en las

Normas Generales de la ESPH SA. En caso de aplicación de multas, LA ESPH SA queda

autorizada para rebajar el monto correspondiente a la sanción económica, de los pagos pendientes a

EL CONTRATISTA. En caso de que no existan pagos pendientes, EL CONTRATISTA deberá

cancelar las multas en un plazo no mayor de quince días hábiles contados a partir de la fecha en que

se le comunique por escrito la determinación del monto de las mismas. Si EL CONTRATISTA no

efectúa el pago en el plazo indicado, La ESPH SA podrá cobrar la multa de la Garantía de

Cumplimiento otorgada a su favor por EL CONTRATISTA

El incumplimiento de los plazos de entrega establecidos será penado con una multa del 2.5 % (dos

y medio por ciento) por semana o fracción de semana de acuerdo con la oferta, sobre el valor de la

cantidad no entregada, de acuerdo con la oferta y el programa establecido y entregado a la ESPH;

contada esta demora a partir del día en que las obras debieron quedar finalizadas, hasta un máximo

del 20% dónde la empresa podrá resolver por incumplimiento y cobrar daños y perjuicios. Cada

pozo será tratado individualmente. No se iniciará la perforación de un pozo hasta no haber

terminado la perforación inicial a menos que se trabaje con dos máquinas perforadoras. Se

exceptuarán únicamente los casos de demora que el adjudicatario demuestre que es imputable a

fuerza mayor, caso fortuito, o a hechos de la propia administración.

ESPHF-AD-010(3)


10

VI. Vigencia de la Contratación

La validez legal se regirá a partir de la adjudicación y adquirirá su eficacia jurídica a partir del giro

normal de la orden de compra o bien luego del refrendo del contrato.

VII. Modalidad de Pago

Los pagos se realizarán contra ítem terminado durante el avance de obra por cada pozo

independientemente. La presente contratación no contempla financiamiento alguno para el

contratista, una vez aprobada la factura o estimación, la ESPH S.A. pagará al término de cuarenta y

cinco días naturales.

El precio de EL CONTRATO será pagado por LA ESPH S.A. a EL CONTRATISTA en dólares

americanos (US$), contra finalización y entrega mediante respectiva inspección y aprobación del

Administrador del Contrato de la ESPH S.A. en la siguiente forma:

a) El saldo del precio total de EL CONTRATO se pagará según detalle señalado en el punto

anterior, mediante abonos parciales conforme al avance de obra que EL CONTRATISTA realice

y de acuerdo con el siguiente procedimiento: Cada etapa vencida, EL CONTRATISTA le

presentará a EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO una estimación del avance

correspondiente a ese período. EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO contará con un plazo

de cuatro días hábiles para aprobar o rechazar esta estimación. En caso de rechazo, el

procedimiento vuelve a iniciarse para los renglones rechazados. De aceptarse la estimación a

facturar EL CONTRATISTA elaborará y entregará la factura correspondiente con el visto bueno

de EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO. La factura será cancelada por LA ESPH SA a EL

CONTRATISTA en un plazo de 45 días calendario, contados a partir de la fecha de aprobación

de la factura por parte del ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

b) Los pagos se realizarán mediante cheque o depósito a la cuenta bancaria que indique EL

CONTRATISTA en la oferta presentada a la ESPH S.A.

c) En caso de atraso en los pagos por parte de ESPH S.A., deberá ésta reconocerle a EL

CONTRATISTA un interés por mora, igual al que pague el Banco Nacional de Costa Rica para

certificados de depósito a plazo a seis meses en colones, vigente en ese momento. Este

reconocimiento no releva a la ESPH S.A. de su obligación contractual de cumplir con los plazos

de pago.

VIII. Cesión del contrato

ESPHF-AD-010(3)


11

El contrato no podrá ser cedido, vendido ni traspasado parcial o totalmente, salvo autorización

expresa y por escrito de la ESPH, S.A.

IX. Subcontratación

Dependerá de la conveniencia de la subcontratación si se concede la misma. Esto tiene que ser

solicitado por escrito al departamento de Recurso Hídrico para iniciar la solicitud y analizar la

situación. Si se llega a aceptar la subcontratación, el subcontratista tendrá los mismos deberes

ambientales, sociales y de seguridad laboral que a los que se les adjudica este contrato.

X. Responsabilidades del Contratista

El contratista estará obligado a cumplir con todas las disposiciones legales y reglamentarias; así

como, los requerimientos de las autoridades competentes en materia de trabajo, mantendrá a todos

los trabajadores durante la vigencia del contrato, al amparo de los regímenes de seguro social y de

riesgos profesionales. El contratista deberá obtener y mantener actualizados los permisos de

funcionamiento, licencias y/o registros conformes a la actividad que desarrolla.

El contratista está en la obligación de conocer y respetar lo establecido en el documento Reglas de

Calidad, Salud y Seguridad y Ambiente para Contratistas de la ESPH, S.A (el documento se

encuentra en la página de la empresa www.esph-sa.com; en la cejilla de proveedores) y someterse a

las inspecciones periódicas que la ESPH S.A. realice para verificar el cumplimiento del mismo.

Las consecuencias de orden laboral y de accidentes de trabajo, serán de entera responsabilidad del

contratista, al igual que las derivadas de daños a las personas o bienes a terceros, en consecuencia,

el contratista, para todos los efectos, será reputado como patrón único y expresamente deja

exonerada a la Empresa de cualquier responsabilidad de orden civil y laboral, con motivo en razón

o consecuencia de los servicios contratados. En caso de producirse una situación de emergencia o

accidente laboral se debe notificar al administrador del contrato por parte de la Unidad Interesada

(responsable de la compra) para que este informe al departamento de Salud Ocupacional de la

ESPH S.A.

XI. Responsabilidad Social del Contratista

En apego a la legislación vigente, el contratista no deberá contratar personas menores de 15 años

para ningún tipo de trabajo y ni menores de 18 años para desempeñar labores insalubres, pesadas o

peligrosas, que afecten la integridad física o moral.

Los contratistas no podrán emitir mecanismos de discriminación en sus contrataciones por género,

credo o raza.

ESPHF-AD-010(3)


12

El contratista estará obligado a cumplir con todas las disposiciones legales y reglamentarias; así

como, los requerimientos de las autoridades competentes en materia de trabajo, mantendrá a todos

los trabajadores durante la vigencia del contrato, al amparo de los regímenes de seguro social y de

riesgos profesionales. El contratista deberá obtener y mantener actualizados los permisos de

funcionamiento, licencias y/o registros conformes a la actividad que desarrolla.

El contratista está en la obligación de conocer y respetar lo establecido en el Procedimiento

ESPHP-SGI 013 Relación con Proveedores y Contratistas y someterse a las inspecciones

periódicas que la ESPH S.A. realice para verificar el cumplimiento del mismo.

Los empleados del contratista tienen que haber cursado el programa de inducción dado por la ESPH

S.A. a los Contratistas. Cada empleado tiene que tener el carnet de haber recibido el curso. Este

punto será obligatorio para la empresa perforadora que gane el contrato y es requisito obligatorio

antes de iniciar los Trabajos.

Las consecuencias de orden laboral y de accidentes de trabajo, serán de entera responsabilidad del

contratista, al igual que las derivadas de daños a las personas o bienes a terceros, en consecuencia,

el contratista, para todos los efectos, será reputado como patrón único y expresamente deja

exonerada a la Empresa de cualquier responsabilidad de orden civil y laboral, con motivo en razón

o consecuencia de los servicios contratados. En caso de producirse una situación de emergencia o

accidente laboral se debe notificar al administrador de contrato para que este informe al

departamento de Salud Ocupacional de la ESPH, S.A.

ESPHF-AD-010(3)


13

XI-Tabla de Valoración para Adjudicar

a) Precio:

Los precios establecidos estarán desglosados en costos directos, costos indirectos y utilidades.

b) Tiempo de Entrega

Se establece el tiempo máximo en 3 meses calendario para cada perforación de pozo, con un tiempo

total de entrega llave en mano de cada pozo de 4 meses contados a partir de la entrega de la OC.

Pudiéndose hacer la entrega antes de lo programado.

c) Procedimiento de cálculo

A B C D

1 Precio total por obra concluida, 20%

2 Precio por metro de perforación, 15%

3Precio por revestimiento del pozo (motor, bomba,

tubería checks, salida)10%

4Precio total de cachera (válvulas, tuberías equipos

loseta anclajes).10%

5 Precio de obras civiles (caseta de controles y

vigilancia).5%

6 Experiencia en perforación y armado de pozos

profundos, 5%

7Tipo de máquina de perforación, equipos,

capacidades5%

8 Sustitución rápida de equipos por problemas

mecánicos (2 máquinas). 5%

9 Experiencia del personal geológico. 5%

10 Experiencia del personal técnico y operario. 5%

11 Experiencia en construcción de cacheras. 5%

12

Se tomará como un plus la posibilidad de que en

caso de no existencia de agua o exista falla del

terreno y pérdida total del pozo, los costos serán

cobrados al costo sin ganancia.

10%

100%

OfertasItems considerados

Peso

aplicado

1. Puntaje por precio total de la obra concluida.

Se asignará el puntaje máximo a la oferta que cotice el menor precio de acuerdo con la siguiente

fórmula:

P= 20*(Pb/Po)

Dónde:

P= Puntaje obtenido por la oferta en estudio

ESPHF-AD-010(3)


14

Pb= Precio de la oferta de menor precio

Po= Precio de la oferta en estudio

2. Puntaje por precio de metro de perforación.


fórmula:

P= 10*(Pb/Po)

Dónde:




3. Puntaje de precio por equipamiento.


fórmula:

P= 10*(Pb/Po)

Dónde:




4. Puntaje de precio por cachera de descarga (incluye tanto las piezas y equipos

necesarios como la construcción de la misma).


fórmula:

P= 10*(Pb/Po)

Dónde:


ESPHF-AD-010(3)


15



5. Puntaje de precio de obras civiles (caseta de control y vigilancia)


fórmula:

P= 5*(Pb/Po)

Dónde:




6. Experiencia en perforación y armado de pozos.

Se otorgarán puntos a los oferentes que presenten documentación comprobable de haber perforado

pozos de una profundidad igual o mayor a los 250 metros para la atención de uso público según la

siguiente tabla:

Detalle Porcentaje

4 o menos 0

5 o mas 5

Nota: no se aceptaran pozos a medias o semi terminados, únicamente terminados

7. Tipo de máquina de perforación, equipos y capacidades de la misma.

Se otorgarán puntos a los oferentes que presenten una mayor capacidad de su máquina de

perforación junto con sus equipos según la siguiente tabla:

ESPHF-AD-010(3)


16

Detalle Porcentaje

La perforadora con una capacidad de levante (Pull Back) inferior a 210.000 libras,

una retención (hold back) inferior a 100.000 libras, que no cuente con amortiguador

para martillo neumático, con cabeza rotatoria con un torque inferior a 8.000 libras

por pie o su equivalente y una capacidad de tecle (grúa) inferior a 7.000 libras.

0

La perforadora con una capacidad de levante (Pull Back) igual o mayor a 210.000

libras, una retención (hold back) igual o mayor a 100.000 libras, tiene que tener

amortiguador para martillo neumático, cabeza rotatoria con un torque igual o

mayor a 8.000 libras por pie o su equivalente, capacidad de tecle (grúa) igual o

mayor a 7.000 libras mínimo

5

8. Sustitución de rápida de maquina por problemas mecánicos (en días naturales).

Se otorgarán puntos a los oferentes que presenten disponibilidad de una maquina con las mismas

condiciones y capacidad que la contratada según la siguiente tabla:

Detalle Porcentaje

21 días o más 0

20 días o menos 5

9. Experiencia de Geólogo supervisor de las perforaciones.

Se otorgarán puntos a los oferentes que presenten que su geólogo ha participado en la perforación,

armado, pruebas de bombeo y operación de por los menos tres pozos profundos de más de 250

metros de profundidad en Costa Rica según la siguiente tabla:

Detalle Porcentaje

2 pozos o menos 0

3 pozos o mas 5

10. Experiencia de personal técnico y operario.

Se otorgarán puntos a los oferentes que presenten que su personal técnico y operario haya

participado en la perforación y armado de pozos profundos de más de 250 metros de profundidad en

Costa Rica según la siguiente tabla:

ESPHF-AD-010(3)


17

Detalle Porcentaje

4 pozos o menos 0

5 pozos o mas 5

11. Experiencia en construcción de cacheras de descarga.

Se otorgarán puntos a los oferentes que presenten documentación comprobable de la construcción

de 3 cacheras de descarga de mínimo 6 pulgadas en hierro negro según la siguiente tabla:

Detalle Porcentaje

2 cacheras o menos 0

3 cacheras o mas 5

12. Declaración jurada sobre cobrar al costo en caso de que el pozo no presente agua,

se pierda o colapse.

Se otorgarán puntos a los oferentes que presenten la declaración jurada según la siguiente tabla:

Detalle Porcentaje

No presento 0

Presento 10

ESPHF-AD-010(3)


18

XIII- Consideraciones en Salud y Seguridad Ocupacional y Ambiente

Para la redacción de este cartel, se debe considerar lo establecido en el Procedimiento ESPHP-

SGI-013 Relación con Proveedores y Contratistas. (Adjuntar)

Se deberá considerar los diferentes requisitos contemplados en la ESPHF-SGI-074 Ficha Técnica

de Requisitos y Competencias del SGI para Contratistas, (Adjuntar) aplicables a la actividad

que se desea contratar; en aquellos casos que no estén definidos los requisitos de un servicio

específico, el responsable de la compra deberá coordinar con el Gestor encargado de dar soporte al

proceso que hace la solicitud para definirlos.

Antes de iniciar la prestación del servicio, el contratista deberá llevar la Inducción del SGI y portar

el carné que lo faculte para el inicio de sus labores.

El responsable de la compra debe solicitar al contratista que defina la forma en que va a gestionar

los residuos producto del servicio que brinda,mediante un Plan de Gestión de Residuos conforme lo

que establece la Ley de Gestión Integral de Residuos No. 8839 y su Reglamento.

Para todo producto químico el proveedor deberá hacer entrega y portar las hojas de seguridad

correspondientes y reportar a Salud Ocupacional y Ambiente el ingreso de productos peligrosos

cuando aplique (Diésel, gasolina, acetileno, bentonita, grasas y lubricantes, PCB, etc.).

ESPHF-AD-010(3)


19

Parte 2: Cantidades – Valoración de Ofertas

Los siguientes rublos o ítems son los que se considerarán para el análisis, Se podrán agregar más ítems si así lo considera el contratista, o si algún ítem no aplica, favor expresarlo: no aplica (NA). El pago se efectuará de acuerdo con el ítem establecido en la hoja de costos. Estos se harán por ítem terminado, y aprobado por el Departamento correspondiente, en forma independiente por cada pozo que estén trabajando. Todo lo anterior de acuerdo con planos, especificaciones y con la aprobación del encargado del proyecto por parte de la ESPH. Todos estos ítems se les colocaran las siguientes columnas: Los precios unitarios deberán estar en dólares americanos.

Rubros a considerar para el presente cartel:

Ítem Descripción Unidad Cantidad

Precio Unitario

en Dólares

Precio total en Dólares

Porcentaje

Tabla detallada de los rublos anteriores:

Esta tabla corresponde a la descripción de ítems del encabezado anterior. En caso de considerar más

ítems podrán ser agregados de acuerdo a la necesidad o separados. Se pueden incorporar más ítems

o más descripciones, quitar o modificar.

Ítem N° Descripción

PERFORACIÓN:

1 Movilización y desmovilización de equipo perforación, acondicionamiento del predio

2 Estudios hidrogeológicos adicionales

3 Perforación piloto (optativo)

4 Ampliación o perforación del pozo a 22”

5 Cementación de protección

6 Prueba de verticalidad

7 Suministro de tubería del pozo de 14” internas

8 Instalación de ademe y rejilla en 14” internas

9 Video de comprobación de armado

10 Suministro y colocación del empaque de grava, según el hidrogeólogo

11 Relleno de concreto para separación de acuíferos, determinado por el hidrogeólogo

12 Construcción del sello sanitario (0 a 10 m) o según requerimientos del hidrogeólogo

13 Construcción de loza de concreto y brocal (2.5 m alrededor del pozo)

14 Desarrollo del pozo por 60 horas distribuidas de acuerdo al hidrogeólogo

15 Prueba de bombeo de 72 horas, incluyendo suministro de equipos y herramientas.

16 Análisis del agua: fisicoquímico y bacteriológico

17 Asesoría del geólogo regente

18 Entrega del informe final del pozo con sellos de recibido del MINAE y SENARA

19 Imprevistos de perforación (5%)

REVESTIMINETO DEL POZO:

ESPHF-AD-010(3)


20

20 Instalación del revestimiento

21 Bomba

22 Motor sumergible

23 Tubería de columna de 8”

24 Checks de columna

25 Línea de aire

26 Cabezal de descarga

27 Instalación del level logger o similar al sistema Scada

28 Instalación eléctrica a variador o panel de control

29 Imprevistos de revestimiento (5%)

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES:

30 Construcción de pedestales y planche de trabajo de cachera de acuerdo a especificaciones

31 Construcción de caseta para panel de control de acuerdo a especificaciones

32 Construcción de caseta de vigilancia de acuerdo a especificaciones

33 Construcción de cajas y anclajes

34 Construcción de caja de seguridad de metal de amarre eléctrico entre panel y pozo

35 Instalación de salida de pluviales

36 Instalación de agua potable en ½” en caseta y pila de lavado

37 Instalación de zacate en áreas verdes (según el predio en m2)

38 Instalación de tapia protectora del predio según especificaciones

INSTALACIONES ELECTRICAS:

39 Instalación eléctrica 110-220 V en caseta de vigilancia y de controles

40 Compra del panel de control Variador especializado completo con sistema de Scada

41 Instalación del panel de control

42 Compra de transformadores de 300KW o de acuerdo a especificaciones

43 Cable de potencia plano de tres líneas de 500MCM dependiendo de profundidad de pozo

44 Cable de control

45 Instalación del panel y variador de acuerdo a especificaciones

46 Imprevistos (5%)

CACHERA:

47 Válvulas checks de columna 8” F-F

48 Válvula de aire de 2”

49 Válvula check bridad 200 mm o similar

50 Válvula de compuerta bridad 200 mm

51 Unión dresser de 200 mm

52 Instalación de accesorios de hierro para cachera de descarga de 200 mm

53 Manómetro

54 Macro medidor M800 Siemens 200 mm o similar

55 Válvula de mariposa eléctrica 150 mm flomatic o similar

56 Válvula sostenedora de presión Bermard 200 mm o similar

57 Válvula de mariposa eléctrica de 200 mm Flomatic o similar

58 Mano de obra

59 Imprevistos (5%)

REBOMBEO: tipo sumergible o turbina

60 Motor aéreo o sumergible

ESPHF-AD-010(3)


21

61 Bomba

62 Obra civil

63 Sistema de potencia

64 Protectores

65 Válvulas de liberación de aire

66 Sistemas de conexión eléctrica a Scada

67 Casta o caja de protección exterior

68 Transformadores si es del caso

69 Cables y conexiones eléctricas al trasformador

70 Instalación de panel de potencia conectado a Scada

ESPHF-AD-010(3)


22

Parte 3

Especificaciones técnicas por Pozo con planos del Predio:

1- POZO Tanque 90:

1 Pozo exploratorio Metros 250

2 Perforación del pozo Metros 250

3 Motor Unidad 1

4 Bomba Unidad 1

5 Tubería de extracción con uniones metros 33

6 Checks de tubería Unidad 3

7 Cachera completa Unidad 1

8 Casetilla de potencia Unidad 1

9 Tablero de potencia con Variador Unidad 1

10 Cable sumergible de potencia Metros 190

11 Sensor de nivel Unidad 1

12 Cable de sensor Metros 190

13 Conector de cables Unidad 1

14 Energía, cableado, postería al sitio Metros 600

15 Transformadores de 100 KW Unidad 3

16 Macro medidor Unidad 1

17 Sensores Unidad 1

18 Tablero de control Unidad 1

19 Equipo de desinfección Unidad 1

20 Caseta de Cloración M2 9

21 Tapia de protección Metros 40

Nota: la instalación de la energía, cableado y postería será hecho por la UEN energía de la ESPH SA

de acuerdo a cotización a ser entregada a los oferentes. Los oferentes ofrecerán el transformador

o transformadores de acuerdo a los requerimientos de la UEN energía.

ESPHF-AD-010(3)


23

2- POZO Los Altos II

1 Pozo exploratorio Metros 350


3 Motor Unidad 1

4 Bomba Unidad 1
















20 Caseta de Cloración M2 9

21 Tapia de protección Metros 40




ESPHF-AD-010(3)


24

3- POZO Malinches II


3 Motor Unidad 1

4 Bomba Unidad 1



















ESPHF-AD-010(3)


25

4- POZO Esperanza II


3 Motor Unidad 1

4 Bomba Unidad 1
















20 Transformadores de rebombeo Unidad 3


22 Rebombeo Unidad 1

23 Caseta de seguridad Unidad 1

El rebombeo de este pozo tendrá que tener la capacidad de levantar el agua desde del pozo hasta

el tanque Cementerio en Heredia con un diferencial de 85 metros entre el pozo y el tanque; a un

caudal semejante al que de la prueba de bombeo (aproximadamente 75 l/s). En caso de que el

estudio de energía nos indique cambios de transformadores, estos serán suplidos por el

contratista.

ESPHF-AD-010(3)


26

Planos de predios:

a) Predio Tanque 90:

Pozo Tanque 90

ESPHF-AD-010(3)


27

b) Predio Altos 2:

ESPHF-AD-010(3)


28

Plano Madre para el pozo Los Altos 2

Pozo

ESPHF-AD-010(3)


29

Figura mostrando el conjunto de planos que componen Los Altos:

Pozo Los Altos II

Pozo Los Altos I

ESPHF-AD-010(3)


30

c) Predio Malinches 2:

Planos individuales: Malinches está compuesto por 2 planos madres separados.

Pozo Malinches II

ESPHF-AD-010(3)


31

d) Predio Esperanza 2:

Es un predio con tapia que comprende seis lotes juntos de los que adjuntamos los planos,

Croquis de unión de los seis terrenos con localización del pozo:

Pozo

Pozo actual

ESPHF-AD-010(3)


32

Planos que componen el predio Esperanza II

ESPHF-AD-010(3)


33

Parte 4

Especificaciones técnicas de la tubería y rejilla de armado:

1. El contratista suplirá el ademe (tubería ciega) y las rejillas necesarias para el armado del pozo; los cuales serán de un diámetro interno libre y uniforme de 14.00 pulgadas exactas (35,56 cm aproximadamente).

2. El material del ademe (tubería ciega) será con la especificación de Baja Aleación Alta

Resistencia (“HSLA” High-Strength Low-Alloy; por su denominación en el idioma inglés), y

tiene que cumplir con la especificación ASTM A 606 TIPO 4.

3. La rejilla tiene que ser del mismo diámetro y especificaciones técnicas que el indicado para

el tubo ciego en el punto anterior, de tipo “celosía o persiana” y con una abertura de 2,38

mm.

4. El espesor de pared de la tubería de armado del pozo, tanto la tubería ciega como las

rejillas, deberá ser de 5/16” (7,94 mm) como mínimo.

Especificaciones técnicas de la Cachera:

Estos equipos deberán ser de acuerdo a lo especificada por la UEN Agua Potable e Hidrantes de la

ESPH S.A., iguales o de mejor calidad demostrando con los documentos que se trata de equipos

superiores o iguales a lo establecido, pero de diferente marca. (Ver Plano esquemático de la cachera

al pie de estas especificaciones)

A. Panel de Control y Banco de Transformadores y Conexiones. Contenidos del equipamiento

eléctrico para el pozo:

a) Banco de transformadores de 300KVA (3 X 100 KVA) o de pedestal.

b) Disyuntor principal aguas abajo del banco de transformadores.

c) Tablero de control y potencia para el pozo para motor de 300 hp / 480VAC tipo sumergible.

d) Panel RTU para comunicación entre el pozo y el centro de mando.

B. Banco de Transformadores:

Tres transformadores convencionales de 100 KVA, voltaje primario 19920, voltaje secundario

277VAC, Aprobados por la ESPH contamos con diferentes voltajes primarios con respecto al ICE y

CNFL. No se incluye la instalación, herrajes, etc. No incluir materiales ni mano de obra por

instalación en este ítem.

C. Disyuntor termo magnético:

ESPHF-AD-010(3)


34

Disyuntor termo magnético principal a ser instalado en la acometida principal aguas abajo del

medidor 3 polos, 400 amperios (ajustable), 690VAC aislamiento, 42kA@ 480VAC, marca L.S Este

elemento alojado en gabinete con grado de protección IP55 e incluye supresor modular de

165kA@480VAC. No se incluyen materiales ni mano de obra por instalación en este ítem.

D. Panel de control

Tablero de control y potencia (POZO) para motor de 300 H.P., 460V, 3F (corriente 361 amperios

más el factor de servicio,) conteniendo:

a) Gabinete con grado de protección auto soportado IP55 Cemar/Legrand.

b) Supresor de Trascientes incorporado, 165kA@480VAC, marca Citel.

c) Medidor de variables eléctricas Proporciona medidas de tensión, corriente, potencia,

frecuencia, factor de potencia, energía y tiempo de funcionamiento, registro de eventos con

salida digital de alarma entre otros, marca PowerLogic de Schneider Electric, serie 870 o

superior, LOVATO o similar.

d) Interruptor termo magnético principal caja moldeada INDUSTRIAL, 3 polos, 500 amperios

(ajuste térmico), 690VAC aislamiento, 42KA@460VAC, marca L.S o similar.

e) Reactor de línea para mitigar el efecto armónico y prevenir daño en el variador por

variaciones de voltaje en la acometida, entre otras.

f) Variador de velocidad por frecuencia para motor de 300H.P.-480VAC modelo IP5A-4

corriente nominal 432 amperios (máximo); se adjunta ficha técnica. Indicar la marca de

variador y tipo de comunicación con el panel RTU, que deberá ser ya sea Ethernet o por

modbus RTU, también se deberá presentar el software para programar el variador, los

cables para programar y/o monitorear, así como la lista de todos los parámetros que son

diferentes a los de fábrica.

g) Controlador lógico programable para monitorear el estado de los equipos y proporcionar los

diferentes estados del arrancador, por ejemplo: operación, fallo arrancador, bajo nivel, fallo

supresor, fallo etapa capacitor, entre otros Todos los PLC en esta línea deberán ser TWIDO o

SCADAPACK.

h) Selector de tres posiciones (M-F-A).

i) Luces de: Operación, falla.

j) Bornes remotos.

k) Etiquetado de componentes y Numeración del cableado de acuerdo al diagrama.

l) Bornes para tierra.

m) Diagrama de control y potencia.

n) Un año de garantía por defectos de fabricación después de estar funcionando. No con la

compra.

E. Panel RTU

Panel RTU tanto para el pozo como para estación de monitoreo compuesto por:

a) Gabinete con grado de protección IP65 metálico y soporte para sujetar los planos eléctricos.

ESPHF-AD-010(3)


35

b) Ventilación forzada IP54

c) Fuente cargador 120/240VAC primario, secundario 24VDC (dos unidades).

d) Juego de dos baterías 12VDC 7AH. (dos unidades)

e) Ya no es necesario, pues se deberá monitorear directamente en una entrada analógica del

PLC y también se monitoreará mediante el medidor de variables eléctricas en el tablero

de potencia.

f) PLC TWIDO con puerto Ethernet o SCADAPACK superior al modelo 314Eel cual será

instalado en el RTU del pozo.

g) Módulo de expansión analógico que contenga al menos 8 AI y 4 AO, para monitoreo de

caudal, presión, y demás señales que la UEN APH considere necesarias.

h) Transmisor de presión del modelo Sitrans o superior, con salida analógica de 4-20 mA a ser

instalado en la cachera de la salida del pozo.

i) Switch Ethernet de 8 puertos(uno para el pozo, de uso industrial, igual o superior al modelo

ConneXium 499NES18100

j) No es necesario estos enlaces, ya que la UEN APH se encargará de la instalación de la fibra

óptica.Mano de obra por programación y puesta en marcha de ambos puntos, se deberá

coordinar con el departamento SCADA sobre las señales a ser enviadas al Centro de

Control, también se deberá entregar, los softwares de programación en caso que se le

solicite, cables de programación, programa fuente comentado y sin ninguna restricción de

contraseñas y planos eléctricos

F. Cable de potencia instalado (Cable de potencia de 500MCM):

a) Cable THHN entre los conectores secundarios de los transformadores y la entrada al

breaker principal, 20 metros o menos, en la acometida, la sección que baja del poste debe

ser instalada dentro de TUBO EMT de mínimo 4 Pulgadas, con una curva de 90º de EMT

(considerar postes de 9 metros de alto desde el piso), además el resto hasta la casetilla

deberá ser subterráneo ya sea en tubería PVC o EMT,3 fases y tierra.

b) Cable THHN entre la salida del breaker principal y el tablero alojado en la caseta

(aproximado 15 metros) 3 fases y tierra.

G. Cable sumergible para potencia marca Paige o similar.

150 a 250 metros de cable plano 500 MCM, esto dependerá de la profundidad del pozo,

para conectar hasta el panel de control, se estima una distancia no mayor a los 10 metros de

la descarga de bomba, para su ubicación.

H. Cabezal de descarga

a) Espesor 1 1/2’’.

b) Niple de descarga 8’’ cedula 80. Recordar que todo el pozo cuelga de este niple

ESPHF-AD-010(3)


36

c) con rosca a un extremo y en el otro con codo de hierro de 90º que termina bridado.

d) Previstas para salida de cable de potencia y agujero para manguera de polietileno de 1

pulgada para medir niveles.

J. Check de columna

a) 3 unidades marca Flomatic o similar.

b) Modelo 80 MDI.

c) Construida en hierro dúctil.

d) Diámetro 8”.

e) Conexiones hembra-hembra NPT 8”

K. Válvula de aire


b) Modelo Maxi Air.

c) Construida en hierro dúctil.

d) Diámetro 2”.

e) Conexiones hembra NPT 2”

L. Válvula de retención bridada 8’’


b) AWWA C 509 ANSI 125.

c) Construida en hierro fundido.

d) Diámetro 8”.

LL. Válvulas de compuerta

a) 6 unidades marca flomatic o similar.

b) Modelo 8464 OSY AWWA C 508 ANSI 125.


d) Diámetro 8”.

e) Cuerpo de la válvula y de hierro dúctil ASTM A536 Gr 65-45-12

Tubería y Accesorios para la Instalación de la cachera:

M. Accesorios:

a) 4 BRIDA 6

b) 4 EMAPAQUE NEOPRENO 6''

c) 16 TORNILLOS/F 6''

d) 2 BRIDA 4

ESPHF-AD-010(3)


37

e) 2 EMAPAQUE NEOPRENO 4''

f) 8 TORNILLOS/F 4''

g) 3 CODO BRIADAD 6''

h) 5 DRESEER 8''

i) 4 CODO BRIADAD 8'' X 45

j) 5 CODO BRIADAD 8'' X 90

k) 2 CODO BRIADAD 10'' X 45

l) 5 TEE 8''

m) 3 TUBO 10'' CED 40

n) 11 TUBO 8''' CED 40

o) 2 TUBO 6''' CED 40

p) 1 TUBO 4''' CED 40

q) 4 BRIDA 8''

r) 78 EMAPAQUE NEOPRENO 8''

s) 312 TORNILLOS/F 4''

t) 6 BRIDA 10''

u) 6 EMAPAQUE NEOPRENO 10''

v) 24 TORNILLOS/F 10''

w) 3 CAMPANA 8 X 6

x) 1 CAMPANA 6 X 4

y) 1 CAMPANA 10 X 8

N. Manómetro.

a) Manómetro 0-100 psi.

b) Glicerina.

c) Caratula diámetro 4’’

d) Cantidad 2

O. Caudalímetro.

1 unidad Siemens.: Modelo MAG 8000. Modelo recomendado o de igual capacidad

a) DN200 / QMX 997 M3/H(M3), 8 INCH / QMX 4389 GPM(GX100) ,

b) DN200 / QMX 24 ML/D(ML) ANSI 16.5 CL.150 EPDM LINER AND

c) Hastelloy electrodes, 150 micron coating standard.

d) Calibration W. MAX. 0,4% OF RATE +/- 2MM/S with

e) Certificate

f) Region Version: usa display: galon based 60 HZ

g) Varilla copperweld para connection a tierra.

P. Filter

a) Basic Version Compac Transmitter on sensor

ESPHF-AD-010(3)


38

b) NO Additional Communication, Standar Irda

Q. Interface

a) Internal Battery Pack Installed and Conneted 2

b) D-celll’s inside meter

c) Flow unit = L/S (Liters per second)

d) Volumeunit = M3 (Cubic Meters)

R. Válvula mariposa con actuador eléctrico

a) 1 unidad marca Bray o similar

b) Serie 31 AWWA C 504 ANSI 125.

c) Diámetro 6”.

d) Alimentación 120 voltios AC

e) Actuador de la serie 70, Bray o similar.

S. Válvula sostenedora de presión

a) 1 unidad marca Bermad o similar.

b) Modelo 730 ANSI 125.


d) Diámetro 8”.

e) Conexión bridada 8’’

T. Válvula mariposa con actuador eléctrico

a) 2 unidades marca Bray o similar.

b) Serie 31 AWWA C 504 ANSI 125.


d) Diámetro 8”.

e) Alimentación 120 voltios AC.

Actuador de la serie 70 BRAY

U. Válvula de alivio


b) Modelo C401 ANSI 125.


ESPHF-AD-010(3)


39

d) Diámetro 4”.

W. Válvula de anticipadora

a) 1 unidades marca Bermad o similar.

b) Modelo 735-M ANSI 125.


d) Diámetro 6”.

X. Cajas de concreto y bases de concreto para soporte de cachera

a) 3 Construcción de cajas de concreto para el desagüe de las válvulas de alivio, limpieza y

anticipadora de onda.

b) bases de concreto para soporte y anclaje de la tubería de descarga.

c) Con desagüe en tubería de 8 pulgadas de PVC.

Y. Mano de obra por instalación

a) Se incluirá como un monto aparte de coste de cada ítem aquí establecido, montaje o

construcción

b) No incluirlo como parte del costo de cada pieza o de cada obra civil.

ESPHF-AD-010(3)


40

Adunto diagrama en CAD, diagrama ilustrativo

ESPHF-AD-010(3)


41

Parte 4 Especificaciones técnicas de la casetas y obras civiles requeridas. (Adjunto Diseño en CAD) Imagen ilustrativa.

Documents

ESPHF-AD-010(3) CARTEL TÉCNICO PARA CONTRATACION DE ... · grava, armado de rejillas (tipo celosía), limpieza del pozo, prueba de bombeo de 72 horas en diferentes periodos, sello