ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA ... MUNICÍPIO DE GUAPORÉ, através de seu Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Nº 8.666/93,

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPORÉ

GABINETE DO PREFEITO

Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-4316 CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: [email protected]

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013

TOMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE

OBRA POR EMPREITADA GLOBAL(MÃO-DE-

OBRA E MATERIAL) PARA EXECUÇÃO DE

MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE

ESPORTES DO BAIRRO PLANALTO/CENTRO

SOCIAL URBANO, NO MUNICÍPIO DE

GUAPORÉ-RS-2ª ETAPA , REFERENTE

REFORMA DE UMA ÁREA DE 1.500,30 M2, ,

COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DO

ESPORTE/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,

CONTRATO DE REPASSE Nº 0374935-98/2011,

PROCESSO Nº 2615.0374935-98/2011,

CONVÊNIO SICONV 768091/2011 E

CONTRAPARTIDA DO MUNÍCIPIO,

OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO ESPORTE E

LAZER NA CIDADE

O MUNICÍPIO DE GUAPORÉ, através de seu Prefeito Municipal, no uso de

suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Nº 8.666/93, alterada pela Lei Nº 8.883/94,

torna público, para que chegue ao conhecimento dos interessados, que se encontra aberta

Licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL (MÃO-DE-

OBRA E MATERIAL) PARA EXECUÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE

ESPORTES DO BAIRRO PLANALTO/CENTRO SOCIAL URBANO, NO MUNICÍPIO DE

GUAPORÉ-RS- 2ª ETAPA, REFERENTE REFORMA DE UMA ÁREA DE 1.500,30 M2 . Os

envelopes da documentação e das propostas serão recebidos até as 9 horas e 30 minutos do dia

14 de março de 2013. Na mesma oportunidade os licitantes deverão fazer prova de seu registro

cadastral e, se for o caso, complementar a documentação de habilitação na forma do artigo 32,

parágrafos 2º e 3º da Lei Nº 8.666/93, alterada pela Lei Nº 8.883/94. A abertura dos envelopes e

julgamento das propostas será a partir das 9h30min do dia 14 de março de 2013, no Setor de

Licitações da Prefeitura Municipal de Guaporé, na Av. Silvio Sanson, 1135.

1.0. DO OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE

MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO PLANALTO/CENTRO

SOCIAL URBANO, NO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ-RS - 2ª ETAPA, LOCALIZADO

NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, S/N, ESQUINA COM A RUA MARCELINO





CHAMPAGNAT, BAIRRO PLANALTO, EM GUAPORÉ-RS, REFERENTE REFORMA

DE UMA ÁREA DE 1.500,30 M2, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO,

ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COM

RECURSOS DO MINISTÉRIO DO ESPORTE/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,

CONTRATO DE REPASSE Nº 0374935-98/2011, PROCESSO Nº 2615.0374935-98/2011,

CONVÊNIO SICONV 768091/2011 E CONTRAPARTIDA DO MUNÍCIPIO,

OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO ESPORTE E LAZER NA CIDADE.

1.1.1 – O descritivo detalhado do presente objeto encontra-se no Projeto, Memorial

Descritivo, Orçamento de Custo e Cronograma Físico-Financeiro, anexos.

1.1.2 É de responsabilidade da licitante vencedora efetuar a matrícula da obra junto ao

INSS e apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica-ART ou Registro de

Responsabilidade Técnica-RRT referente à execução da obra.

1.2. Integram o presente Edital os seguintes documentos:

ANEXO I - Modelo de Proposta Financeira;

ANEXO II – Modelo Orçamento de Custo;

ANEXO III - Modelo de Cronograma Físico-Financeiro;

ANEXO IV - Projeto Executivo – Desenhos e Especificações Técnicas (retirar junto ao Setor de

Licitações da Prefeitura Municipal de Guaporé;

ANEXO V – Orçamento de Custo e Cronograma Físico-Financeiro Estimados;

ANEXO VI - Modelo de declaração do cumprimento ao disposto no art. 27, inc. V, da Lei n.º

8.666/93 e art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição Federal;

ANEXO VI I- Modelo de Atestado de Participação na Visita Técnica;

ANEXO VIII - Modelo de Carta de Credenciamento;

ANEXO IX - Modelo de Declaração de Disponibilidade dos Equipamentos e do Pessoal Técnico

Adequado e de Indicação do(s) Responsável(is) Técnico(s) pela execução do objeto da licitação;

ANEXO X - Minuta de Contrato

ANEXO XI - Modelo de Declaração de enquadramento no Art. 3º e não incursão nos

impedimentos do § 4º do mesmo Artigo da Lei Complementar n.º 123/06.

ANEXO XII – Planilha de Composição do BDI (índices mínimos e máximos)

1.3. As informações a respeito do cadastramento das empresas junto ao Município de Guaporé

poderão ser obtidas no Setor de Licitações, pelos telefones (54) 3443-5717 e 3443-4190, ou pelo

site www.guapore.rs.gov.br.

1.3.1. As informações de ordem técnica e jurídica poderão ser obtidas no endereço supracitado e

pelo telefone (54) 3443-6353.

1.3.2. As cópias do presente Edital e de seus Anexos poderão ser obtidas no Setor de Licitações,

Av. Silvio Sanson, 1135, telefone (54) 3443-5717 ou através do site www.guapore.rs.gov.br

http://www.guapore.rs.gov.br/





1.3.3. Impugnações ao Edital e Recursos, caso interpostas por licitante, deverão ser apresentados

por escrito, junto ao Protocolo Geral do Município, sito na Av. Silvio Sanson, 1135, Guaporé

(RS) e dirigidos a Comissão Permanente de Licitações até o segundo dia útil que anteceder a

data de abertura da licitação. Se interpostas por qualquer cidadão, deverão ser apresentadas até

o quinto dia útil que antecede a abertura da licitação. Não serão aceitos se remetidos via

fax, correio ou e-mail.

1.3.4. Pedidos de esclarecimentos devem ser dirigidos à Comissão Permanente de Licitações, por

escrito, via Protocolo Geral do Município, somente até o terceiro dia útil que anteceder a data de

abertura da licitação. Não serão aceitos se remetidos via correio ou e-mail.

1.4. Poderá participar da licitação toda e qualquer empresa que satisfaça plenamente as condições

do presente Edital, desde que não esteja enquadrada em uma das situações abaixo

relacionadas:

a) Empresa cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, sejam membros, empregados ou

ocupantes de cargo comissionado da Prefeitura Municipal de Guaporé;

b) Empresa que seja autora do Projeto de Engenharia;

c) Empresa da qual o autor do Projeto de Engenharia seja dirigente, gerente, acionista ou detentor

de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, ou responsável técnico, ou

subcontratado.

d) Empresas que possuem em seu quadro societário servidor público da ativa empregado

de empresa Pública ou de Economia Mista de acordo com o artigo 20 da Lei nº 12.309/2010.

1.5. Não será permitida a participação de empresas reunidas sob a forma de consórcio.

2.0. DA HABILITAÇÃO

2.1. Para efeitos de cadastramento os interessados deverão apresentar, até 3 (três) dias

que antecedem a data da abertura da licitação, a seguinte documentação:

2.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a - Cédula de Identidade dos Diretores;

b - Registro Comercial, em caso de empresa individual;

c - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente

registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações,

acompanhado de documento de eleição de seus administradores;

d – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de

prova de diretoria em exercício;

e – Decreto de autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou

sociedade estrangeira em funcionamento no País.





2.3. REGULARIDADE FISCAL:

a - Prova de Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes; CNPJ.

b - Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, sendo a

última do domicilio ou sede do licitante;

c - prova de Regularidade relativa a Seguridade Social, demonstrando situação

regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

d - Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -

FGTS;

2.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a – Registro da Empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-

CREA, ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo-CAU, dentro do prazo de

validade;

b) Prova de Registro ou Inscrição do Responsável Técnico indicado, junto ao

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou no Conselho de Arquitetura e

Urbanismo-CAU;

c) – Comprovação de aptidão do responsável técnico para desempenho de

atividade pertinente e compatível em quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da

apresentação de no mínimo um Atestado /Certidão de Capacidade Técnica, fornecidos por

Pessoas Jurídicas de Direito Público ou Privado, devidamente certificados pelo CREA ou CAU.

d) Atestado de participação na visita Técnica, conforme anexo, assinado pelo

Responsável técnico da licitante e pelo técnico da Administração, demonstrando que teve ciência

de todas as condições locais para o cumprimento das obrigações, objeto da licitação e que

recebeu todas as informações relativas aos produtos finais que deverão ser entregues;

e) A visita técnica deverá ser realizada com o acompanhamento de técnico da

Administração, no local da obra, às 14:00 do dia 07 de março de 2013.

f) A visita técnica deve ser agendada pelo telefone 54-3443- 6353 ou 3443-4190

com a Secretaria de Coordenação e Planejamento, com o Sr. Luis Carlos Zelinski;

g) O responsável técnico da licitante, na data da visita, deverá apresentar:

- Identidade Profissional:

- certidão de pessoa jurídica do CREA ou CAU, onde conste seu nome;

- ofício, preferencialmente em folha timbrada da licitante, nomeando-o

seu representante.





h) Declaração formal, conforme modelo anexo, de disponibilidade das

instalações, dos equipamentos adequados à realização do objeto, contendo, no mínimo os

equipamentos abaixo arrolados e indicação do(s) Responsável(eis) Técnico(s) pela execução

do objeto da licitação, sendo este, no mínimo, 01 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto,

devidamente registrado(s) no Conselho Regional Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho

de Arquitetura e Urbanismo-CAU, assinada por representante legal ou por procurador /

credenciado, munido de procuração hábil, nos termos da Lei, ou de carta de credenciamento, nos

termos do modelo anexo:

i) Os equipamentos constantes do rol abaixo deverão estar no canteiro de obras,

em condições de trabalho, durante a execução dos serviços, de acordo com o que dispõe o

Parágrafo 6º, do Artigo 30, da Lei n.° 8.666/93:

- 01 betorneira com capacidade mínima de 220 litros

- 02 Carrinhos-de-mão;

- 01 serra circular;

- 01 máquinas de cortar ferro;

j) Prova de que o(s) Responsável(is) Técnico(s) indicado(s) pertence(m) ao

quadro permanente da licitante na data da abertura da licitação, o que deverá ser feito mediante a

apresentação de carteira profissional (CTPS) ou ficha de registro de empregados (FRE), esta

com o visto do órgão competente (DRT/MTb), no caso de vínculo empregatício, de ato

constitutivo, contrato social ou estatuto, devidamente registrado no órgão competente, no caso

de vínculo societário, ou documento de ingresso/adesão, no caso de cooperado ou contrato

de prestação de serviços firmado entre o profissional e a empresa licitante, devidamente

registrado no órgão competente.

k) Declaração de que a empresa cumpre com a legislação do Ministério do

Trabalho, de que está em dia com os seguintes documentos: PPRA – Programa de Prevenção de

Riscos Ambientais e com o PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.

l) Declaração do cumprimento ao disposto no art. 27, inc. V, da Lei n.º

8.666/93 e art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição Federal;

2.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já

exigíveis e apresentadas na forma da lei, que comprovem boa situação financeira da empresa,

vedada a sua substituição por balancete ou balanço provisório, que comprovem a boa situação

financeira da empresa nos termos do artigo 31,I da Lei nº 8.666/93 e alterações. Com base nos

dados extraídos do balanço será avaliada a capacidade financeira da licitante, como segue:

a) Índice de Liquidez Corrente (ILC) – deverá ser igual ou superior a 1,30 conforme fórmula

abaixo:





ILC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

b) Índice de Liquidez Geral (ILG) – deverá ser igual ou superior a 1,30 conforme fórmula

abaixo:

ILG = Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo

c) Índice de Solvência Geral (ISG) – deverá ser igual o superior a 1,50 conforme fórmula

abaixo:

ISG = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo

d) Índice de Endividamento Total (ET) – deverá ser igual ou inferior a 0,60 conforme fórmula

abaixo:

ET = Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo

Ativo Total

2.6. Certidão Negativa de falência ou Recuperação Judicial e Extrajudicial da empresa,

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

2.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Expedida pela Justiça do Trabalho)

2.8. Os documentos constantes dos itens 2.2 a 2.7, poderão ser apresentados em original,

cópia autenticada por tabelião, ou por funcionário do Município, ou publicação em órgão da

imprensa oficial.

2.9 - A empresa de pequeno porte e microempresa que pretender se utilizar dos benefícios

previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006, bem como as cooperativas

que tenham auferido , no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R$

2.400.000,00 (conforme disposto no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007), deverão comprovar o

seu enquadramento em tal situação jurídica, juntando declaração, firmada por contador e do

representante legal da empresa, no envelope nº 01 de que se enquadra como microempresa ou

empresa de pequeno porte ou cooperativa, conforme modelo anexo (ANEXO XI).

2.10 - A microempresa, empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao

item 2.9 deste edital, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade

fiscal, previstos nas alíneas “b” a “d” do item 2.3 deste Edital, terá sua habilitação





condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em

2 (dois) dias úteis, a contar da data de abertura da licitação.

2.11 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 2.10 acima,

implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízos das sanções previstas no

artigo 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes

remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a

licitação.

3.0. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

3.1. As propostas serão recebidas pela Comissão de Licitações, no dia, hora e local

mencionados no preâmbulo deste Edital, assinadas em sua última folha e rubricadas nas demais,

pelos proponentes ou seus procuradores constituídos, sem entrelinhas, emendas ou rasuras, em

dois envelopes distintos, fechados e contendo na sua parte externa fronteira a seguinte inscrição:

AO MUNICIPIO DE GUAPORE

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS Nº 001/2013

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTACÃO

PROPONENTE: NOME DA EMPRESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

AO MUNICIPIO DE GUAPORÉ

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA

PROPONENTE: NOME DA EMPRESA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2.. O ENVELOPE Nº 01 DEVERÁ CONTER:

a - Certificado de Registro Cadastral, fornecido pelo Município;

b - Declaração pertinente a não superveniência de fato impeditivo à participação

nesta Licitação;

c) A documentação referente à qualificação técnica constantes no item 2.4 do

edital, qual seja:

c.1 – Registro da Empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-

CREA, ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo-CAU, dentro do prazo de

validade;

c.2 - Prova de Registro ou Inscrição do Responsável Técnico indicado, junto ao

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou no Conselho de Arquitetura e

Urbanismo-CAU;





c.3 – Comprovação de aptidão do responsável técnico para desempenho de

atividade pertinente e compatível em quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da

apresentação de no mínimo um Atestado/Certidão de Capacidade Técnica, fornecidos por

Pessoas Jurídicas de Direito Público ou Privado, devidamente certificados pelo CREA ou CAU.

c.4 - Atestado de participação naVvisita Técnica, emitido pela administração,

conforme anexo VII do edital;

c.5 - Declaração disponibilidade de equipamentos e pessoal técnico, conforme

anexo IX do edital;

c.6 - Prova de que o(s) Responsável(is) Técnico(s) indicado(s) pertence(m) ao

quadro permanente da licitante na data da abertura da licitação,

c.7 - Declaração de que a empresa cumpre com a legislação do Ministério do

Trabalho, de que está em dia com os seguintes documentos: PPRA – Programa de Prevenção de

Riscos Ambientais e com o PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.

c.8 - Declaração de inidoneidade e do cumprimento ao disposto no art. 27,

inc. V, da Lei n.º 8.666/93 e art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição Federal conforme anexo VI do

edital;

d - Declaração enquadramento no artigo 3º da Lei Complementar 123/2006,

conforme anexo XI do edital;

e – Declaração de plena submissão às condições do Edital, em todas as fases da

licitação.

f - Se o proponente for representado por Procurador, deverá juntar procuração com

poderes para decidir a respeito dos atos constituintes da presente licitação;

3.3.. O ENVELOPE Nº 02 DEVERÁ CONTER:

a - Proposta financeira, mencionando o preço GLOBAL TOTAL e por extenso,

considerando o custo total dos serviços, incluídos material e mão-de-obra, devendo neste

preço, estar embutidos todos os acréscimos decorrentes de tributos e encargos e todos os

benefícios decorrentes de deduções e descontos, separando o valor da mão-de-obra e do

material, conforme ANEXO I e II do Edital, e informando o BDI utilizado para

composição dos custos, quanto a garantia, risco, despesas financeiras, administração

central, lucro e tributos, observado o limite de variação mínimo e máximo constante no

ANEXO XII do Edital;

b) Orçamento de Custo conforme Anexo II do Edital;

c) Cronograma Físico-Financeiro, conforme Anexo III do Edital,





d) Prazo de pagamento conforme Edital;

e) Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 dias. Na

ausência de indicação expressa do prazo de validade da proposta será considerado tacitamente o

prazo de 60 dias.

4.0. DO JULGAMENTO

4.1.. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL, considerando

os valores do material e da mão-de-obra, conforme especificado nos ANEXOS I e II do

Edital e nos termos das disposições contidas na Lei nº 8.666/93, desde que atendidas as

condições estabelecidas neste Edital e todos seus ANEXOS.

4.2. O preço global, bem como os preços e quantitativos unitários apresentados na

proposta, terão como parâmetro de custos para o julgamento o Orçamento de Custos

Estimado, constante no ANEXO V do Edital, sendo desclassificadas as propostas com valor

superior ao Orçamento de Custo Estimado de R$ 219.409,19 (duzentos e dezenove mil,

quatrocentos e nove reais e dezenove centavos).

4.2.1 - Sendo vencedora a licitante Cooperativa, será acrescido ao valor da proposta financeira, o

percentual equivalente a 15% (quinze por cento), incidente exclusivamente sobre a mão-de-obra.

Deste cálculo resultará o valor total da proposta, a ser examinado para fins de julgamento. O

acréscimo referido fundamenta-se nas disposições da Lei 9.876/99 que alterou as Leis n.º

8.212/91 e 8.213/91, que impõe ao Município, quando contratar com Cooperativa, a obrigação de

recolher 15% (quinze por cento) sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de

serviços referente à mão-de-obra, mais adicional de 5% (cinco por cento) por exposição a agentes

de riscos, conforme artigo 295 da Instrução Normativa 971/2009.

4.3 - Esta Licitação será processada e julgada com observância do previsto nos artigos

43 e 44 e seus incisos e parágrafos, da Lei Nº 8.666/93 alterada pela Lei Nº 8.883/94.

4.4 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, após obedecido o disposto no

parágrafo 2º do artigo 3º da Lei N º 8.666/93 alterada pela Lei Nº 8.883/94, será realizado o

sorteio em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes.

4.5- Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as

microempresas e empresas de pequeno porte e Cooperativas.

4.6 - Verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, §2° da Lei Complementar

123/2006, sendo assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para

as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item

2.8 deste Edital.





4.7 - Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas

pela microempresa e pela de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam superiores

em até 10 % (dez por cento) à proposta de menor valor.

4.8 - Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

a) Para cada empresa dentro do limite de empate, será concedido o tempo de até 24 (vinte e

quatro) horas para o licitante que estiver presente e, na sua ausência será concedido o

mesmo prazo de até 24(vinte e quatro) horas para formular nova proposta inferior àquela

considerada, até então, de menor preço ou para a desistência, na ordem de classificação

apresentada, sendo que a nova proposta deverá ser formulada por escrito e enviada ao

Setor de Licitações.

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma

do item anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada,

pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresa de pequeno porte ou

cooperativas remanescentes que se enquadrarem na hipótese da alínea “a” deste Edital, a

apresentação de nova proposta, no prazo previsto no mesmo item.

4.9 – Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as

exigências do item deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da

proposta originalmente de menor valor.

4.10 – O disposto nas alíneas “a” e “b” do item 4.8 deste edital, não se aplica às hipóteses

em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa,

empresa de pequeno porte ou cooperativa.

4.11 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas

de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos parágrafos 1º e 2º do

artigo 44 da Lei Complementar nº 123 será realizado sorteio entre elas para que se

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

4.12 – O disposto no artigo 44 da Lei Complementar nº 123 somente será aplicado quando

a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de

pequeno porte.

5.0. DOS RECURSOS

5.1. Em todas as fases da presente Licitação, serão observadas as normas previstas nos

incisos, alíneas e parágrafos do artigo 109 da Lei Nº 8.666/93 alterada pela Lei Nº 8.883/94.

6.0. DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO





6.1.. Esgotados os prazos recursais, a Administração, no prazo de até 05 (cinco) dias,

convocará o licitante vencedor para assinatura do Contrato, sob pena de decair do direito à

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei 8.666/93 alterada pela Lei Nº

8.883/94.

6.1.1. O prazo de que trata o item anterior, poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo

período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do prazo referido.

6.1.2. Se, dentro do prazo o convocado não assinar o contrato, a Administração

convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação para assinatura do Contrato, em

igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos

preços utilizados pelo critério previsto na proposta, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da

aplicação da pena de multa, no valor correspondente 10% (dez por cento) do valor do contrato e,

mais a proibição de licitar com o município de Guaporé, pelo prazo de um ano.

6.2. DAS GARANTIAS

6.2.1 A CONTRATADA deverá, no prazo de 07 dias úteis após o recebimento de sua via

original do Contrato, prestar garantia de 5% do valor deste, sob pena de decair o direito à

contratação.

6.2.2. A garantia poderá ser realizada em uma das seguintes modalidades ou combinação destas:

a) Caução em dinheiro ou título da dívida pública, devendo estes: terem sido emitidos sob a

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia

autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos,

conforme definido pelo Ministério da Fazenda

b) Seguro Garantia

c) Carta de Fiança Bancária.

6.2.3. No caso de Carta de Fiança Bancária, esta deverá ser fornecida por um banco localizado no

Brasil. No caso da opção pelo Seguro Garantia, o mesmo será feito mediante entrega da

competente apólice emitida por entidade em funcionamento no País, e em nome do Município de

Guaporé (RS), cobrindo o risco de quebra de Contrato.

6.2.4. A garantia prestada pela CONTRATADA ser-lhe-á restituída ou liberada 30 (trinta) dias

corridos após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo do objeto.

7.0 INADIMPLEMENTO:

7.1. Em caso de inadimplemento, representado pelo descumprimento de quaisquer das

cláusulas do contrato, importará em aplicação de cláusula penal equivalente a l0 % do valor total

do contrato, considerando o parâmetro do ítem 6.1.2 acima, aplicada concomitantemente à

contratada a proibição de licitar com o município de Guaporé pelo prazo de um ano.





8.0. DA EXECUÇÃO

8.1. A execução do Contrato far-se-á sob regime de empreitada GLOBAL, conforme

especificações constantes nos ANEXO I, II e III DO EDITAL.

9.0. DOS PAGAMENTOS

9.1. Os pagamentos serão efetuados conforme execução dos serviços, obedecido ao

Cronograma físico-financeiro, cujo pagamento será efetuado COM RECURSOS DO

CONTRATO DE REPASSE Nº 0374935-98/2011/ MINISTÉRIO DO ESPORTE/CAIXA

ECONÔMICA FEDERAL, PROCESSO Nº 2615.0374935-98/2011, CONVÊNIO SICONV

Nº 768091/2011 E RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.

9.2. A execução do Contrato se fará conforme cronograma físico-financeiro, e os respectivos

pagamentos serão efetuados mensalmente, em até 30 (trinta) dias da apresentação da Nota Fiscal

e do Termo de Recebimento dos Serviços, correspondente às etapas realizadas, depois de

revisadas e aceitas pela fiscalização das obras, sendo considerada, individualmente, cada etapa.

9.3. As Notas Fiscais não deverão portar vícios ou incorreções que atrasem ou impossibilitem o

pagamento, hipótese em que a CONTRATADA suportará o ônus decorrente do atraso.

9.4. O processo para pagamento deverá ser encaminhado à Secretaria da Fazenda do

Município de Guaporé, devendo a CONTRATADA anexar às cópias das guias de

recolhimento do FGTS e do INSS quitadas, acompanhadas da GEFIP referente folha de

pagamento dos seus funcionários ligados diretamente às obras.

9.5. Todos os serviços executados a mais por comprovada negligência, imperícia ou imprudência

da CONTRATADA serão por esta pagos.

10.0. DA VIGÊNCIA E DOS PRAZOS

10.1. As obras deverão estar concluídas no prazo de até 120 (cento e vinte) (noventa) dias, a

contar da data de recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Início dos Serviços (OIS),

conforme Cronograma Físico Financeiro, descontados os dias de chuva e os dias subsequentes,

quando certificada pela fiscalização da obra a inviabilidade de execução dos serviços, conforme

anotações no Diário de Obras.

10.1.1. As obras deverão ser iniciadas na data contida na Ordem de Início dos Serviços, a qual

deverá ser entregue à CONTRATADA pela Secretaria Municipal de Coordenação e

Planejamento.





10.2. A CONTRATADA deverá entregar na Secretaria Municipal de Coordenação e

Planejamento as guias das ARTs de execução da obra, devidamente quitadas.

10.2.1 Será de responsabilidade da CONTRATANTE as guias das ARTs de fiscalização e

controle da obra.

10.3. O presente Contrato tem sua vigência vinculada à conclusão das obras, mediante Termo de

Recebimento Definitivo das Obras, a ser expedido pela fiscalização do Contrato.

11. DA RESCISÃO CONTRATUAL

11.1. O Contrato poderá ser rescindido:

a) Amigavelmente, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;

b) Por ato unilateral e escrito do Município, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do

art. 78, da Lei n.º 8.666/93;

c) Judicialmente

12. DAS PENALIDADES

12.1. Em caso de descumprimento das obrigações contratuais, a CONTRATADA ficará sujeita

às seguintes penalidades:

a) Advertência escrita, através de notificação.

a.1.) Considerando o número de advertências e a gravidade das faltas, poderá ser encaminhado o

caso à autoridade municipal competente, com pedido formal de rescisão de Contrato.

b) Multa, correspondente aos seguintes valores, conforme o caso:

b.1.) Multa 0,5% (meio por cento) por dia de atraso no início, na conclusão ou na adequação /

substituição da obra, aplicada sobre o valor total do Contrato, atualizado monetariamente.

b.2.) Multa de 10% (dez por cento) por inexecução parcial do objeto aplicada sobre o valor total

do Contrato, atualizado monetariamente.

b.3.) Multa de 25% (vinte e cinco por cento) por inexecução total ou subempreitada do objeto,

aplicada sobre o valor total do Contrato, atualizado monetariamente.

12.2. Ocorrendo qualquer das hipóteses das alíneas “b.2” e “b.3”, a CONTRATADA ficará

sujeita, além da aplicação da multa correspondente, às penalidades previstas no artigo 87, inciso

III, da Lei n.º 8.666/93, nos termos que seguem:

a) Suspensão de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo

prazo de 01 (um) ano, em caso de inexecução parcial do Contrato.

b) Suspensão de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo

prazo de 02 (dois) anos, e declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, em caso de inexecução total

do objeto ou de subempreitada.





13.0 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

13.1 As despesas decorrentes do presente contrato serão sustentadas pelas seguintes

dotações orçamentárias:

1.035-Obras de Modernização do Ginásio de Esportes do Bairro Planalto-2ª Etapa

1.036 – Contrapartida – Obras de Modernização do Ginásio de Esportes do Bairro

Planalto-2ª Etapa

4.4.90.51.91.00.00.00– Obras em Andamento

14.0. DISPOSICÕES GERAIS

14.1. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das

disposições do presente Edital.

14.2. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação da documentação e

propostas exigidas no Edital e não apresentadas na reunião de recebimento.

14.3. Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das

propostas ou quaisquer outros documentos.

14.4. Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações ou

recursos, assinar atas ou contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os

membros da Comissão Julgadora.

14.5. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação, não serão

admitidos à licitação os participantes retardatários.

14.6. Do Contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação constarão as

cláusulas necessárias previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Nº 8.666/93 alterada pela Nº 8.883/94,

no que pertinem a este tipo de licitação.

14.7. Demais cláusulas relativas aos Prazos e Vigência Contratual, Condições Gerais, Obrigações

da Contratada e do Contratante, Fiscalização, Pagamentos, Penalidades e demais cláusulas e

condições relativas à execução do objeto, estão previstas na Minuta de Contrato, além do

Cronograma Físico- Financeiro e Proposta Financeira apresentados, os quais deverão ser

atendidos na íntegra.

15. Maiores informações poderão ser obtidas no Setor de Licitações da Prefeitura

Municipal de Guaporé, à Av. Silvio Sanson, 1135, ou pelo telefone (054) 443-5717 e 3443-4190.

Guaporé,........................................





ELISANA ELIADE SCHREINER PAULO OLVINDO MAZUTTI

PROCURADORA JURÍDICA PREFEITO MUNICIPAL

OAB/RS Nº 73.606

ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA:





ENDEREÇO:

CNPJ:

DADOS BANCÁRIOS:

Edital TOMADA DE PREÇOS N° 001/2013

Objeto: EXECUÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO

PLANALTO/CENTRO SOCIAL URBANO, NO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ-RS - 2ª ETAPA ,

LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, S/N, ESQUINA COM A RUA MARCELINO

CHAMPAGNAT, BAIRRO PLANALTO, EM GUAPORÉ-RS, REFERENTE REFORMA DE UMA ÁREA

DE 1.500,30 M2, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DO ESPORTE/CAIXA

ECONÔMICA FEDERAL, CONTRATO DE REPASSE Nº 0374935-98/2011, PROCESSO Nº 2615.0374935-

98/2011, CONVÊNIO SICONV 768091/2011 E CONTRAPARTIDA DO MUNÍCIPIO, OBJETIVANDO A

EXECUÇÃO DO ESPORTE E LAZER NA CIDADE.

Prezados Senhores:

Nosso preço global para execução da obra por empreitada global (mão-de-obra e material) é de R$

_________________ sendo: R$ _______________________referente ao material que será empregado

na obra e R$ _______________________________referente a mão-de-obra e, será executada

inteiramente de acordo com o Projeto disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Guaporé.

DECLARAÇÕES

1. Declaramos que o preço global por nós ofertado será para executar a obra conforme todas as

exigências do Projeto disponibilizado e descrito no item 1.1 deste Edital.

2. Declaramos que entregaremos a obra dentro do prazo de até 120(cento e vinte) dias, conforme

estipulado no edital.

3. Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-físico financeiro, prazos,

medições e pagamentos parciais.

4. Declaramos que o preço unitário e o preço global da proposta compreendem todas as despesas

relativas à completa execução dos serviços projetados e especificados, incluso o fornecimento de todo o

material e mão-de-obra necessários, encargos sociais, equipamentos, ferramentas, assistência técnica,

administração, benefícios e licenças inerentes.

5. Foram utilizados os índices abaixo de Composição do BDI para formação dos preços propostos.

- Garantia

- Risco

- Despesas Financeiras

- Administração Central

- lucro

- Tributos

6. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias.

À elevada consideração de Vossas Senhorias.

_________________________

Assinatura e Carimbo da Licitante

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013

ANEXO II – MODELO ORÇAMENTO DE CUSTO





EMPRESA:

ENDEREÇO:

CNPJ:

OBRA: EXECUÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO

PLANALTO/CENTRO SOCIAL URBANO, NO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ-RS - 2ª ETAPA ,








ITEM SERVIÇOS

UNID. QUANT.

UNIT. MÃO

DE OBRA

TOTAL MÃO DE

OBRA

P. UNIT. MATERI

AL

P. TOTAL

MATERIAL

PREÇO TOTAL

1 Serviços Preliminares

1.1 Placa na obra m² 6,00

1.2 Carga manual e remoção de entulho, incluso descarga

m³ 45,00

1.3 Instalação / ligação provisória elétrica baixa tensão

m² 1,00

Subtotal

2 Alvenaria

2.1 Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20 cm, 1/2 vez

m² 34,35

2.2 Reboco em parede com regularização massa corrida - preparo manual

m² 425,00

2.3 Emboço em paredes internas m² 61,30

2.4 Azulejo 1A 15x15 cm fixado com argamassa colante, incluso rejunte

m² 131,86

2.5 Retirada de azulejo e argamassa

m² 27,70

2.6 Viga baldrame e viga de respaldo preparo manual - Fornecimento e confecção

m³ 0,80

2.7 Verga em concreto pré moldado fck = 20MPa, aço CA60, bitola fina, inclusive formas

m 19,00





2.8 Demolição de alvenaria de elementos cerâmicos vazados

m² 35,73

2.9

Impermeabilização viga baldrame e muros (1,20m) com tinta betumina, 02 demãos, faces laterais e superior

m² 1,65

2.10 Concreto armado para escada m³ 0,20

2.11 Contrapiso em argamassa, e = 7 cm

m² 83,76

Subtotal

3 Piso e forro

3.1

Piso em cerâmica esmaltada 1A PEI-IV, padrão médio, assentada com argamassa - fornecimento e instalação

m² 145,85

3.2 Estrutura de madeira serrada não aparelhada, para forro - fornecimento e instalação

m² 161,10

3.3 Forro PVC em placas espessura 8mm, liso, inclusive colocação

m² 161,10

3.4 Remoção de basalto m² 62,70

3.5 Pó de brita para assentamento de pedra de basalto

m³ 6,27

3.6 Colocação de pedra de basalto regular

m² 62,70

Subtotal

4 Pintura

4.1 Pintura latex acrílica ambientes internos, três demãos incluso tinta e material

m² 1.522,21

4.2 Pintura latex acrílica ambientes externos, três demãos incluso tinta e material

m² 735,87

4.3 Limpeza esquadria ferro com solvente com remoção pintura e ferrugem

m² 81,49





4.4

Limpeza e pintura das treliças metálicas (conversor de ferrugem fundo óxido de ferrão/zarcão e pintura esmalte sintético, duas demãos, incluso tinta e materiais)

m² 158,97

4.5

Pintura esmalte duas demãos com uma demão zarcão para esquadria de ferro e tinta protetora superficial metálica grafite - inlcuso tinta e materiais

m² 234,50

Subtotal

5 Esquadrias

5.1 Vidro liso comum transparente, espessura 4mm - Fornecimento e instalação

m² 23,10

5.2

Reposição de vidro liso comum transparente, espessura 4mm - Fornecimento e instalação

m²

23,57

5.3 Retirada de tela milimétrica uni. 4,00

5.4 Janela basculante de ferro - padrão popular - material e instalação

m²

20,17

5.5 Retirada de folhas de porta e batente uni.

17,00

5.6 Porta de ferro - fornecimento e instalação. m²

6,72

5.7 Porta de madeira compensada - Incluso ferragens e instalação m²

12,00

5.8 Portão ferro com vara de 1/2", com requadro - incluso material e instalação

m² 14,25

Subtotal

6 Louças e metais

6.1 Ralo sifonado de PVC 100x100 simples - Fornecimento e instalação

uni. 2,00





6.2

Caixa de gordura simples em concreto pré-moldado DN 40mm com tampa - Fornecimento e instalação

uni. 2,00

6.3

Cuba de aço inoxidável 56x33x11,5 cm com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", torneira parede, válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2x1.1/2" para pia - Fornecimento e instalação

uni. 3,00

6.4

Lavatório louça BR embutir (cuba) médio luxo sem ladrão 53x39cm ferragens em metal cromado sifão 1680 1" x 1.1/4" torneira de pressão 1193 de 1/2" e válvula de escoamento 1600 rabicho em PVC fornecimento

uni. 3,00

6.5

Vaso sanitário sifonado louça branca padrão popular, com conjunto para fixação: parafuso, arruela, bucha - Fornecimento e instalação

uni. 2,00

6.6

Tanque roupa com colunas e medeida 60x56cm (em torno) acessórios de fixação ferramentas metal cromado torneira pressão 115 1/2" válvula de escoamento e sifão - Fornecimento e instalação

uni. 1,00

Subtotal

7 Instalação elétrica

7.1 Eletroduto de PVC rígido soldável e roscável 3/4" - Fornecimento e instalação m

188,95

7.2 Fio rígido 2,5mm² - Fornecimento e instalação m

565,00





7.3

Luminária tipo calha de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa - Fornecimento e instalação

uni. 22,00

7.4 Disjuntor monopolar 10 a 30 A uni. 6,00

7.5

Instalação de um conjunto de três tomadas equivalente a quatro varas eletroduto PVC rígido 3/4", 25m de fio 2,5mm² caixas conexões e tomadas de embutir com placa, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria

uni. 14,00

7.6

Instalação de um conjunto de três tomadas equivalente a quatro varas eletroduto PVC rígido1/2", 25m de fio 2,5mm² caixas conexões e tomadas de embutir com placa, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria

uni. 8,00

7.7 Ponto interruptor simples com uma tecla - Fornecimento e instalação uni.

12,00

7.8 Ponto interruptor simples com duas teclas - Fornecimento e instalação uni.

5,00

7.9 Ponto de luz uni. 4,00

Subtotal

8 Estrutura metálica

8.1

Calha em chapa de aço galvanizado N. 24, desenvolvimento 33cm - Fornecimento e instalação

m 5,17

8.2


m 11,78

8.3 Remoção de calha metálica m 11,78





8.4 Estrutura metálica em tesouras ou treliças Fornec. E Instalação

m² 70,39

8.5 Telha de policarbonato 6 mm - Fornec. E Instalação

m² 76,70

8.6 Telha metálica - Fornecimento e instalação

m² 28,70

8.7 Retirada de telhado m² 11,00

Subtotal

9 Instalações Hidráulicas e sanitárias

9.1

Adaptador soldável com flange livre para caixa de água 50mmx1.1/2" - Fornecimento e instalação

uni. 4,00

9.2 Registro de bóia 1. 1/2" - Fornecimento e instalação

uni. 1,00

9.3 Registro de gaveta com canopla cromada 3/4" - Fornecimento e instalação

uni. 3,00

9.4 Tubo de PVC 25mm soldável, incluso TE, joelho adaptadores - Fornec. e instalação

m 15,00


m 15,00

9.6 Tubo PVC esgoto JS predial DN 50mm, inclusive conecções - Fornecimento e instalação

m 19,20


m 66,00

9.8 Fossa séptica concreto pré moldado - 1,30x1,30x1,20m - fornecimento e instalação

uni. 1,00

9.9 Filtro concreto pré moldado - 1,0x1,0x1,0 metros fornecimento e instalação

uni. 1,00





9.10 Reservatório fibra de vidro - cap. 500 litros - Fornecimento e instalação

uni. 1,00

9.11

Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 60mm com tampa h=60cm Esgoto sanitário- Fornecimento e instalação

uni. 2,00

Subtotal 10 Drenagem

10.1

Tubo de concreto D=600mm, montagem com aux. de equipamentos - Fornecimento e instalação

m 316,00

10.2

Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 60mm com tampa h=60cm - Fornecimento e instalação

uni. 11,00

10.3 Escavação mecânica de vala - até 2 metros

m³ 533,65

10.4 Reaterro mecâncio m³ 397,00

Subtotal 11 Quadra

11.1 Corrimão em tubo aço galvanizado 2 1/2" com braçadeira - Forn. e instalação

m 27,85

11.2 Rede de proteção da quadra, 2,5 e 3,0mm - Polipropileno - Forn. e Instalação

m² 1.275,74

11.3 Alambrado para trave da quadra - Fornec. e Instalação

m² 12,00

11.4 Placar Eletrônico Poliesportivo - Fornec. e Instalação

uni 1,00

Subtotal

12 Prevenção contra incêndio

12.1 Extintor incêndio TP pó químico 4 Kg - Fornecimento e colocação

uni 6,00





12.2 Bloco autônomo de Iluminação de emergência - Fornecimento e instalação

uni 7,00

Subtotal

Preço Total - Mão Obra Preço Total - Material

Preço Total Valor total da Mão de Obra: R$

Valor total do Material: R$

Valor Total da obra: R$

_____ de ______2013.

_____________________________________

(Carimbo e Assinatura do licitante e do Responsável Técnico

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013.........................

ANEXO III – MODELO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO EMPRESA:

ENDEREÇO:

CNPJ


PLANALTO/CENTRO SOCIAL URBANO, NO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ-RS - 2ª ETAPA,












ITEM SERVIÇOS 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

TOTAL


02 Alvenaria

03 Piso e forro

04 Pintura

05 Esquadrias

06 Louças e Metais

07 Instalação Elétrica


09

Instalações hidráulicas e

sanitárias

10 Drenagem

11 Quadra

12

Prevenção contra

incêndio

TOTAL PARCIAL

TOTAL

ACUMULADO

TOTAL GERAL

Importa o presente Cronograma Físico-Financeiro na quantia de R$ .......................................

(Carimbo e Assinatura do licitante e do Responsável Técnico






ANEXO IV – PROJETO BÁSICO

(Retirar junto a Prefeitura Municipal de Guaporé)


ANEXO V - ORÇAMENTO ESTIMADO


PLANALTO/CENTRO SOCIAL URBANO, NO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ-RS - 2ª ETAPA,












ITEM SERVIÇOS

UNID. QUANT.

UNIT. MÃO

DE OBRA

TOTAL MÃO DE

OBRA

P. UNIT. MATERI

AL

P. TOTAL

MATERIAL

PREÇO TOTAL


1.1 Placa na obra m² 6,00

22,00

132,00

279,00

1.674,00

1.806,00

1.2 Carga manual e remoção de entulho, incluso descarga

m³ 45,00

16,40

738,00 - -

738,00

1.3 Instalação / ligação provisória elétrica baixa tensão

m² 1,00

360,00

360,00 845,00

845,00

1.205,00

Subtotal

1.230,00

2.519,00

3.749,00

2 Alvenaria

2.1 Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20 cm, 1/2 vez

m² 34,35

12,00

412,20 27,00

927,45

1.339,65

2.2 Reboco em parede com regularização massa corrida - preparo manual

m² 425,00

3,75

1.593,75 8,79

3.735,75

5.329,50

2.3 Emboço em paredes internas

m² 61,30

4,50

275,85 14,06

861,94

1.137,79

2.4 Azulejo 1A 15x15 cm fixado com argamassa colante, incluso rejunte

m² 131,86

12,00

1.582,32 27,00

3.560,22

5.142,54

2.5 Retirada de azulejo e argamassa

m² 27,70

35,00

969,50 -

-

969,50

2.6 Viga baldrame e viga de respaldo preparo manual - Fornecimento e confecção

m³ 0,80

465,98

372,78 1.087,28

869,82

1.242,60

2.7 Verga em concreto pré moldado fck = 20MPa, aço CA60, bitola fina, inclusive formas

m 19,00

4,25

80,77 9,92

188,46

269,23

2.8 Demolição de alvenaria de elementos cerâmicos vazados

m² 35,73

7,10

253,68 16,46

588,08

841,76





2.9

Impermeabilização viga baldrame e muros (1,20m) com tinta betumina, 02 demãos, faces laterais e superior

m² 1,65

2,10

3,47 4,80

7,91

11,38

2.10 Concreto armado para escada

m³ 0,20

465,98

93,20 1.087,28

217,46

310,65

2.11 Contrapiso em argamassa, e = 7 cm

m² 83,76

9,85

825,04 23,54

1.972,05

2.797,08

Subtotal

6.462,55

12.929,14

19.391,68

3 Piso e forro

3.1

Piso em cerâmica esmaltada 1A PEI-IV, padrão médio, assentada com argamassa - fornecimento e instalação

m² 145,85

18,00

2.625,30 40,00

5.834,00

8.459,30

3.2 Estrutura de madeira serrada não aparelhada, para forro - fornecimento e instalação

m² 161,10

9,85

1.586,84 31,95

5.146,81

6.733,64

3.3 Forro PVC em placas espessura 8mm, liso, inclusive colocação

m² 161,10

9,40

1.514,34 21,60

3.479,76

4.994,10

3.4 Remoção de basalto

m² 62,70

4,05

253,94 -

-

253,94

3.5 Pó de brita para assentamento de pedra de basalto

m³ 6,27

3,55

22,26 64,00

401,28

423,54

3.6 Colocação de pedra de basalto regular

m² 62,70

14,00

877,80 31,50

1.975,05

2.852,85

Subtotal

6.880,47

16.836,90

23.717,37

4 Pintura

4.1 Pintura latex acrílica ambientes internos, três demãos incluso tinta e material

m² 1.522,21

5,35 8.143,82

12,50

19.027,63

27.171,45

4.2 Pintura latex acrílica ambientes externos, três demãos incluso tinta e material

m² 735,87

5,35 3.936,90

12,50

9.198,38

13.135,28

4.3 Limpeza esquadria ferro com solvente com remoção pintura e ferrugem

m² 81,49

15,45 1.259,02

-

1.259,02





4.4

Limpeza e pintura das treliças metálicas (conversor de ferrugem fundo óxido de ferrão/zarcão e pintura esmalte sintético, duas demãos, incluso tinta e materiais)

m² 158,97

10,10 1.605,60

25,00

3.974,25

5.579,85

4.5

Pintura esmalte duas demãos com uma demão zarcão para esquadria de ferro e tinta protetora superficial metálica grafite - inlcuso tinta e materiais

m² 234,50

7,30 1.712,55

17,20

4.033,40

5.745,95

Subtotal

16.657,90

36.233,65

52.891,55

5 Esquadrias

5.1 Vidro liso comum transparente, espessura 4mm - Fornecimento e instalação

m² 23,10

25,80

595,98

60,20

1.390,62

1.986,60

5.2

Reposição de vidro liso comum transparente, espessura 4mm - Fornecimento e instalação

m²

23,57

25,80

608,11

60,20

1.418,91

2.027,02

5.3 Retirada de tela milimétrica uni.

4,00

29,00

116,00

-

116,00

5.4 Janela basculante de ferro - padrão popular - material e instalação

m²

20,17

50,00

115,90

60,20

1.214,23

1.330,13

5.5 Retirada de folhas de porta e batente uni.

17,00

41,00

697,00 -

-

697,00

5.6 Porta de ferro - fornecimento e instalação. m²

6,72

85,00

571,20

353,00

2.372,16

2.943,36

5.7 Porta de madeira compensada - Incluso ferragens e instalação m²

12,00

100,00

1.200,00

253,60

3.043,20

4.243,20

5.8 Portão ferro com vara de 1/2", com requadro - incluso material e instalação

m² 14,25

87,00

1.239,75

205,00

2.921,25

4.161,00

Subtotal

5.143,94

12.360,38

17.504,31

6 Louças e metais





6.1 Ralo sifonado de PVC 100x100 simples - Fornecimento e instalação

uni. 2,00

4,00 8,00

15,05

30,10

38,10

6.2

Caixa de gordura simples em concreto pré-moldado DN 40mm com tampa - Fornecimento e instalação

uni. 2,00

28,50 57,00

66,25

132,50

189,50

6.3

Cuba de aço inoxidável 56x33x11,5 cm com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", torneira parede, válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2x1.1/2" para pia - Fornecimento e instalação

uni. 3,00

82,75 248,25

204,70

614,10

862,35

6.4

Lavatório louça BR embutir (cuba) médio luxo sem ladrão 53x39cm ferragens em metal cromado sifão 1680 1" x 1.1/4" torneira de pressão 1193 de 1/2" e válvula de escoamento 1600 rabicho em PVC fornecimento

uni. 3,00

88,95 266,85

206,30

618,90

885,75

6.5

Vaso sanitário sifonado louça branca padrão popular, com conjunto para fixação: parafuso, arruela, bucha - Fornecimento e instalação

uni. 2,00

52,20 104,40

122,00

244,00

348,40

6.6

Tanque roupa com colunas e medeida 60x56cm (em torno) acessórios de fixação ferramentas metal cromado torneira pressão 115 1/2" válvula de escoamento e sifão - Fornecimento e instalação

uni. 1,00

76,35 76,35

150,71

150,71

227,06

Subtotal

760,85

1.790,31

2.551,16

7 Instalação elétrica

7.1 Eletroduto de PVC rígido soldável e roscável 3/4" - Fornecimento e instalação m

188,95

3,50

661,33

7,00

1.322,65

1.983,98





7.2 Fio rígido 2,5mm² - Fornecimento e instalação m

565,00

1,50

847,50

2,77

1.565,05

2.412,55

7.3

Luminária tipo calha de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa - Fornecimento e instalação

uni. 22,00

17,40

382,80

40,60

893,20

1.276,00

7.4 Disjuntor monopolar 10 a 30 A uni.

6,00

3,20

19,20

7,30

43,82

63,02

7.5

Instalação de um conjunto de três tomadas equivalente a quatro varas eletroduto PVC rígido 3/4", 25m de fio 2,5mm² caixas conexões e tomadas de embutir com placa, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria

uni. 14,00

66,15

926,10

154,31

2.160,36

3.086,46

7.6

Instalação de um conjunto de três tomadas equivalente a quatro varas eletroduto PVC rígido1/2", 25m de fio 2,5mm² caixas conexões e tomadas de embutir com placa, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria

uni. 8,00

59,90

479,20

139,52

1.116,16

1.595,36

7.7 Ponto interruptor simples com uma tecla - Fornecimento e instalação uni.

12,00

2,65

31,80

6,20

74,40

106,20

7.8 Ponto interruptor simples com duas teclas - Fornecimento e instalação uni.

5,00

3,55

17,75

8,24

41,20

58,95

7.9 Ponto de luz uni.

4,00

26,25

105,00

61,00

244,00

349,00

Subtotal

3.470,68

7.460,84

10.931,51


8.1


m 5,17

10,00 51,70

21,04

108,76

160,46





8.2


m 11,78

10,00 117,80

35,00

412,30

530,10

8.3 Remoção de calha metálica m 11,78

7,00 82,46

-

-

82,46

8.4 Estrutura metálica em tesouras ou treliças Fornec. E Instalação

m² 70,39

20,15 1.418,36

47,10

3.315,37

4.733,73

8.5 Telha de policarbonato 6 mm - Fornec. E Instalação

m² 76,70

50,00 3.835,00

130,00

9.971,00

13.806,00

8.6 Telha metálica - Fornecimento e instalação

m² 28,70

7,75 222,43

18,10

519,47

741,90

8.7 Retirada de telhado m² 11,00

8,70 95,70

-

95,70

Subtotal

5.823,44

14.326,90

20.150,34

9 Instalações Hidráulicas e sanitárias

9.1

Adaptador soldável com flange livre para caixa de água 50mmx1.1/2" - Fornecimento e instalação

uni. 4,00

28,30

113,20

3,58

14,30

127,50

9.2 Registro de bóia 1. 1/2" - Fornecimento e instalação

uni. 1,00

61,35

61,35

151,61

151,61

212,96

9.3 Registro de gaveta com canopla cromada 3/4" - Fornecimento e instalação

uni. 3,00

25,70

77,10

59,93

179,79

256,89


m 15,00

4,20

62,95

9,85

147,80

210,75


m 15,00

10,00

150,00

11,25

168,73

318,73


m 19,20

10,00

192,00

17,28

331,71

523,71


m 66,00

10,00

660,00

28,83

1.902,81

2.562,81





9.8 Fossa séptica concreto pré moldado - 1,30x1,30x1,20m - fornecimento e instalação

uni. 1,00

400,00

400,00

1.100,00

1.100,00

1.500,00

9.9 Filtro concreto pré moldado - 1,0x1,0x1,0 metros fornecimento e instalação

uni. 1,00

800,00

800,00

2.150,00

2.150,00

2.950,00

9.10 Reservatório fibra de vidro - cap. 500 litros - Fornecimento e instalação

uni. 1,00

54,50

54,50

174,40

174,40

228,90

9.11

Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 60mm com tampa h=60cm Esgoto sanitário- Fornecimento e instalação

uni. 2,00

54,30

108,60

126,00

252,00

360,60

Subtotal 2.679,70

6.573,16

9.252,85

10 Drenagem

10.1

Tubo de concreto D=600mm, montagem com aux. de equipamentos - Fornecimento e instalação

m 316,00

23,00

7.268,00

55,00

17.380,00

24.648,00

10.2

Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 60mm com tampa h=60cm - Fornecimento e instalação

uni. 11,00

54,30

597,30

126,00

1.386,00

1.983,30

10.3 Escavação mecânica de vala - até 2 metros

m³ 533,65

3,70

1.974,51

8,68

4.632,08

6.606,59

10.4 Reaterro mecâncio m³

397,00

8,15

3.235,55 -

-

3.235,55

Subtotal

13.075,36

23.398,08

36.473,44

11 Quadra

11.1 Corrimão em tubo aço galvanizado 2 1/2" com braçadeira - Forn. e instalação

m 27,85

29,70

827,15

69,30

1.930,01

2.757,15

11.2 Rede de proteção da quadra, 2,5 e 3,0mm - Polipropileno - Forn. e Instalação

m² 1.275,74

3,70

4.720,24

7,00

8.930,18

13.650,42

11.3 Alambrado para trave da quadra - Fornec. e Instalação

m² 12,00

3,70

44,40

7,00

84,00

128,40





11.4 Placar Eletrônico Poliesportivo - Fornec. e Instalação

uni 1,00

100,00

100,00

4.940,00

4.940,00

5.040,00

Subtotal

5.691,78

15.884,19

21.575,97

12 Prevenção contra incêndio

12.1 Extintor incêndio TP pó químico 4 Kg - Fornecimento e colocação

uni 6,00

40,00

240,00

105,00

630,00

870,00

12.2 Bloco autônomo de Iluminação de emergência - Fornecimento e instalação

uni 7,00

10,00

70,00

40,00

280,00

350,00

Subtotal

310,00

910,00

1.220,00

Preço Total - Mão Obra 68.186,66

Preço Total - Material 151.222,53

Preço Total 219.409,19

Valor total da Mão de Obra: R$ 68.186,66 (sessenta e oito mil, cento e oitenta e seis reais, sessenta e seis centavos). Valor total do Material: R$ 151.222,53 (cento e cinquenta e um mil, duzentos e vinte e dois reais, cinquenta e três centavos). Valor Total da obra: R$ 219.409,19 (duzentos e dezenove mil, quatrocentos e nove reais, dezenove centavos).





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ESTIMADO

ÍTEM SERVIÇO 1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS TOTAL

1 Serviços preliminares 3.749,00 3.749,00

2 Alvenaria 6.000,00 6.000,00 6.000,00 1.391,68 19.391,68

3 Piso e forro 8.000,00 10.000,00 5.717,37 23.717,37

4 Pintura 5.000,00 23.035,00 24.856,55 52.891,55

5 Esquadrias 9.000,00 7.000,00 1.504,31 17.504,31

6 Louças e metais 2.551,16 2.551,16

7 Instalação elétrica 2.500,00 4.186,75 4.244,76 10.931,51

8 Estrutura metálica 5.000,00 5.050,10 5.050,16 5.050,09 20.150,35

9 Instalações hidráulicas e sanitárias 3.084,28 3.084,28 3.084,29 9.252,85

10 Drenagem 12.157,80 12.157,80 12.157,84 36.473,44

11 Quadra 11.000,00 10.575,97 21.575,97

12 Prevenção contra incêndio 1.220,00 1.220,00

TOTAL PARCIAL 17.249,00 52.478,93 84.123,16 65.558,10 219.409,19

TOTAL ACUMULADO 17.249,00 69.727,93 153.851,09 219.409,19 219.409,19

TOTAL GERAL 219.409,19

Importa o presente Cronograma Físico-financeiro de Material e Mão-de-obra na quantia de R$ 219.409,19 (duzentos e dezenove mil, quatrocentos e nove reais, dezenove centavos).






ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO ESTÁ TEMPORARIAMENTE

SUSPENSA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIDA DE CONTRATAR COM A

ADMINISTRAÇÃO, NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA PARA LICITAR OU CONTRATAR

COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE CUMPRIMENTO DO ART. 27, INC. V, DA LEI

N.º 8.666/93

Declaro(amos) que a Empresa …........................ .........………........................…....……......,

CNPJ n.º ......................................………..., não está temporariamente suspensa de participar em

licitação e impedida de contratar com a Administração, não foi declarada inidônea para licitar ou

contratar com a Administração Pública, bem como não possui, em seu quadro de pessoal,

empregado ou associado menor de dezoito anos realizando trabalho noturno, perigoso ou

insalubre, e/ou menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a

partir de quatorze anos, nos termos do art. 27, inc. V, da Lei n.º 8.666/93 e art. 7º, inc. XXXIII,

da Constituição Federal.

Declaro(amos) ainda que todo e qualquer fato que importe em modificação da situação

ora declarada será imediatamente comunicada, por escrito, a Prefeitura Municipal de Guaporé /

RS.

.................................., ............ de ............................ de

Assinatura do representante legal da licitante

………….........................................................

Nome do representante legal da licitante

OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue dentro do envelope n.º 01.






ANEXO VII – MODELO DE ATESTADO DE PARTICIPAÇÃO NA VISITA TÉCNICA

Atesto, para os devidos fins, que a Empresa ………………………………....……………

………….…………………….....…..................………….........………...., CNPJ nº

.………………...………………, com sede na

…………………………………………………………………

……………………………………..……………………………, neste ato representada por seu

responsável técnico, Sr(a).

…………………………………………………….……………………………, participou da

Visita Técnica realizada conforme exigência da TOMADA DE PREÇOS n° 001/2013.

O responsável técnico da Empresa declarou ter recebido as informações técnicas

necessárias para a formulação da Proposta Financeira e para ciência da extensão do objeto a ser

executado, caso contratada.

Guaporé (RS), ……… de ……………………………… de 2013.

....................................................

Responsável designado pela Prefeitura Municipal de Guaporé

De acordo.

Confirmo a declaração supra e declaro que recebi uma via deste documento, nesta data.

...............................................................................

(assinatura do Responsável Técnico da empresa)

OBSERVAÇÃO: Este atestado deverá ser entregue dentro do Envelope nº 01.






ANEXO VIII – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

(Papel timbrado da empresa, preferencialmente)

A Empresa ............................................................................................., neste ato

representado por seu sócio-gerente / presidente / diretor

............................................................................................................., credencia o / a Sr.(a)

....................................................................................................................................., conferindo-

lhe todos os poderes gerais necessários à prática de quaisquer atos relacionados com a licitação,

modalidade TOMADA DE PREÇOS n.001/2013, assim como os poderes específicos para

assinar/ rubricar toda a documentação e as propostas, emitir declarações, apresentar reclamações,

impugnações ou recursos, desistir de prazos recursais, e assinar atas.

.................................., ............ de ............................ de 2013.

……………………………………………………………………


OBSERVAÇÃO: Este documento deverá ser entregue fora dos envelopes.






ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS E DO

PESSOAL TÉCNICO ADEQUADOS E DE INDICAÇÃO DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) PELA

EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que a Empresa ……….........……………………

…….…………………..................................…....……....., CNPJ nº ......................................………..., d ispõe dos

equipamentos e pessoal técnico adequados para a execução do objeto da licitação, sendo:

Equipamentos Mínimos:

- 01 betorneira com capacidade mínima de 220 litros

- 02 Carrinhos-de-mão;

- 01 serra circular;

- 01 máquinas de cortar ferro;

Declaro (amos), ainda, que será(ao) Responsável(is) Técnico(s) pela execução dos serviços objeto do

presente certame, os Srs.(as) ................................................................., Engenheiros(as) Civil(is), inscrito(s) no

CREA sob o nº ……….....…......…… , ou Arquiteto inscrito no CAU sob nº......... pertencente(s) ao quadro

permanente, conforme comprovam os documentos em anexo.

.................................., ............ de ............................ de 2013.

……………………………………………………………………


……………………………………………………………………

Nome do representante legal da licitante

OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue dentro do Envelope nº 01.






ANEXO X – MINUTA DE CONTRATO

O MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,

CNPJ nº 87.862.397/0001-09, com sede na Av.Silvio Sanson, 1135, na cidade de Guaporé-RS,

neste ato representado por seu Prefeito Municipal, PAULO OLVINDO MAZUTTI, brasileiro,

casado, residente e domiciliado neste Município, doravante denominado CONTRATANTE, e,

de outro lado, a empresa ............................., estabelecida em ............, na Rua/Avenida ........,

inscrita no CNPJ sob o nº ..., neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ........, portador da Carteira de

Identidade nº .............................., doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente

Contrato que foi procedido da TOMADA DE PREÇOS n.º 001/2013, cujo processo foi

homologado em .......... ........ subordinando-se as disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações

posteriores, bem como das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem como objeto a EXECUÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DO

GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO PLANALTO/CENTRO SOCIAL URBANO, NO

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ-RS - 2ª ETAPA, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ

BONIFÁCIO, S/N, ESQUINA COM A RUA MARCELINO CHAMPAGNAT, BAIRRO

PLANALTO, EM GUAPORÉ-RS, REFERENTE REFORMA DE UMA ÁREA DE

1.500,30 M2, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE

CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COM RECURSOS DO

MINISTÉRIO DO ESPORTE/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTRATO DE

REPASSE Nº 0374935-98/2011, PROCESSO Nº 2615.0374935-98/2011, CONVÊNIO

SICONV 768091/2011 E CONTRAPARTIDA DO MUNÍCIPIO, OBJETIVANDO A


1.1.1 – O descritivo detalhado do presente objeto encontra-se no Projeto, Memorial

Descritivo, Orçamento de Custo e Cronograma Físico-Financeiro.

1.1.2 - É de responsabilidade da CONTRATADA efetuar a matrícula da obra junto ao

INSS e apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica-ART ou Registro de

Responsabilidade Técnica –RRT, referente à execução da obra.

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS ESPECIFICAÇÕES

2.1. Fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição, as especificações

técnicas e disposições do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013 e de seus Anexos, a

Proposta Financeira e o Cronograma Físico-Financeiro apresentados pela CONTRATADA.





CLÁUSULA TERCEIRA: DA EXECUÇÃO

3.1. A execução do presente Contrato far-se-á sob regime de empreitada GLOBAL (mão-de-

obra e material) por preços de serviços unitários, conforme especificações constantes no

ANEXO I e II DO EDITAL.

CLÁUSULA QUARTA: DO PREÇO

4.1. O preço total, incluídos, além do objeto contratado, o fornecimento de mão-de-obra,

materiais, equipamentos de proteção individual (EPI), máquinas e demais equipamentos, material

de sinalização necessário à execução do Contrato, bem como frete(s) e/ou quaisquer

deslocamentos, transportes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais,

bem como demais encargos pagos ou devidos em decorrências da execução do objeto

contratado, é de R$ ....................., sendo R$.............................referente ao material e

R$............................referente a mão-de-obra.

CLÁUSULA QUINTA: DA VIGÊNCIA E DOS PRAZOS

5.1. As obras deverão estar concluídas no prazo de até 120 (cento e vinte) dias corridos, a

contar da data de recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Início dos Serviços (OIS),

conforme Cronograma(s) Físico(s) Financeiro(s), descontados os dias de chuva e os dias

subsequentes, quando certificada pela fiscalização da obra a inviabilidade de execução dos

serviços, conforme anotações no Diário de Obras.

5.2. As obras deverão ser iniciadas na data contida na Ordem de Início dos Serviços, a qual

deverá ser entregue à CONTRATADA pela Secretaria Municipal de Coordenação e

Planejamento.

5.2.1. A CONTRATADA deverá entregar na Secretaria Municipal de Coordenação e

Planejamento as guias das ARTs de execução da obra devidamente quitadas.

5.2.2. Será de responsabilidade da CONTRATANTE as guias das ARTs de fiscalização e

controle da obra.

5.3. O presente Contrato tem sua vigência vinculada à conclusão das obras, mediante Termo de

Recebimento Definitivo das Obras, a ser expedido pela fiscalização do Contrato.

CLÁUSULA SEXTA: DO PAGAMENTO

6.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução dos serviços contratados, o

valor constante no item 4.1 deste instrumento, preços estes, constantes da sua proposta e,

conforme Cronograma físico-financeiro que, rubricados pelas partes, ficam fazendo parte





integrante deste Contrato, como se aqui expressamente transcritos, cujo pagamento será

efetuado com recursos do MINISTÉRIO DO ESPORTE/CAIXA ECONÔMICA

FEDERAL CONTRATO DE REPASSE Nº 0374935-98/2011 PROCESSO Nº

2615.0374935-98/2011, CONVÊNIO SICONV Nº 768091/2011 no valor de R$ ........

E RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO NO valor de

R$................................., através do Banco..................... , Agência .........................Conta

Corrente nº...................

6.2. A execução do Contrato se fará conforme o cronograma físico financeiro, e os respectivos

pagamentos serão efetuados mensalmente, em até 30 (trinta) dias da apresentação da Nota Fiscal

e do Termo de Recebimento dos Serviços, correspondente às etapas realizadas, depois de

revisadas e aceitas pela fiscalização das obras, sendo considerada, individualmente, cada etapa.

6.3. As Notas Fiscais não deverão portar vícios ou incorreções que atrasem ou impossibilitem o

pagamento, hipótese em que a CONTRATADA suportará o ônus decorrente do atraso.

6.4. Deverá constar na Nota Fiscal o número do CONTRATO DE REPASSE Nº 0374935-

98/2011 MINISTÉRIO DO ESPORTE/CEF e o número da Matrícula da Obra – CEI.

6.5. O processo para pagamento deverá ser encaminhado à Secretaria da Fazenda do

Município de Guaporé, devendo a CONTRATADA anexar às cópias das guias de

recolhimento do FGTS e do INSS quitadas, acompanhadas da GEFIP referente folha de

pagamento dos seus funcionários ligados diretamente às obras.

6.6. Todos os serviços executados a mais por comprovada negligência, imperícia ou imprudência

da CONTRATADA serão por esta pagos.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Constituir-se-ão obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas neste Contrato

e em seus Anexos, e deles decorrentes:

7.1.1. Prestar os serviços e fornecer os equipamentos/materiais com elevada qualidade e

eficiência.

7.1.2. Realizar com seus próprios recursos todos os serviços relacionados com o objeto deste

Contrato, de acordo com as especificações determinadas neste Contrato e em seus Anexos,

assumindo a responsabilidade técnica pela execução dos mesmos.

7.1.3. Apresentar ao CONTRATANTE todas as informações necessárias à execução do objeto

deste Contrato.





7.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, às suas expensas, no total ou em

parte, o objeto executado em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da

execução ou de materiais empregados.

7.1.5. Fornecer todo o equipamento necessário e mão-de-obra, em conformidade com as normas

técnicas pertinentes.

7.1.6. Cumprir a legislação federal, estadual e municipal pertinente, e se responsabilizar pelos

danos e encargos de qualquer espécie decorrentes de ações ou omissões, culposas ou dolosas, que

praticar.

7.1.7. Pagar e recolher todos os impostos e demais encargos fiscais, bem como todos os encargos

trabalhistas e previdenciários, prêmios de seguro e de acidente de trabalho, que forem pagos ou

devidos em decorrência do objeto deste Contrato.

7.1.8. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação.

7.1.9. As questões inerentes aos serviços e obras serão tratadas entre o Fiscal do Contrato e os

responsáveis técnicos e, na ausência destes, não se admitindo aos demais empregados da

CONTRATADA tratarem questões técnicas com o Fiscal do Contrato.

7.1.10. Todos os materiais e equipamentos necessários para execução dos serviços deverão ser

fornecidos e colocados no local de execução pela CONTRATADA sem ônus de qualquer

espécie para o Município, obedecendo às especificações do Memorial Descritivo.

7.1.11. Se forem constatados problemas que gerem dúvidas quanto à integridade dos serviços, o

Fiscal do Contrato poderá solicitar parecer ou laudo técnico de profissional não ligado

diretamente ao Contrato, às expensas da CONTRATADA, a fim de apurar os dados necessários

à adequada decisão sobre os serviços afetados.

7.1.12. Confeccionar placa para o trecho a ser executado, conforme modelo do Município,

fornecido juntamente com a Ordem de Início dos Serviços. A placa deverá ser fixada no terreno,

no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar do início dos serviços e obras, devendo esta

permanecer no(s) local(is) por prazo indeterminado.

7.1.13. A CONTRATADA deverá instalar um galpão, antes do início dos serviços, em local

próximo às obras, no qual manterá o Diário de Obras, atualizado, onde deverão constar,

obrigatoriamente, o número da folha, a data, o quadro de indicação das condições climáticas,

espaço para anotações da CONTRATADA e dos fiscais das obras, em duas vias, após a vistoria

diária; o(s) responsável(is) técnico(s) da CONTRATADA deverá assinar o Diário de Obras no

prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após as ANOTAÇÕES dos fiscais das obras.





7.1.14. A CONTRATADA providenciará a sinalização das obras de acordo com o Código de

Trânsito Brasileiro e orientação prévia da Secretaria Municipal de Obras e Viação do Município

de Guaporé.

7.1.15. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, às

suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos

ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. Constituir-se-ão obrigações do CONTRATANTE:

a) Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que se

fizerem necessários à execução do Contrato;

b) Notificar a CONTRATADA, formal e tempestivamente, sobre as irregularidades observadas

no cumprimento do Contrato;

c) Efetuar o pagamento nas condições estabelecidas neste Contrato.

CLÁUSULA NONA: DA GARANTIA

9.1. A CONTRATADA deverá, no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis após o recebimento da

via original deste temo Contratual, prestar garantia sob a modalidade de ..., no valor de

R$.................(...), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, conforme

disposição do art. 56, §1°, da Lei n.° 8.666/93, alcançando as hipóteses contidas no art. 65 § 1º,

do mesmo Diploma Legal.

9.2. A CONTRATADA deverá apresentar nova garantia caso a garantia indicada no item 9.1.

supra, vença antes do término do presente Contrato, o que deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco)

dias antes do vencimento da garantia apresentada, sob pena de retenção dos créditos pendentes

por serviços já executados.

9.3. A garantia prestada pela CONTRATADA ser-lhe-á restituída ou liberada 30 (trinta) dias

corridos após o recebimento definitivo dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS PENALIDADES

10.1. Em caso de descumprimento das obrigações contratuais, a CONTRATADA ficará sujeita

às seguintes penalidades:

a) Advertência escrita, através de notificação.

a.1.) Considerando o número de advertências e a gravidade das faltas, poderá ser encaminhado o

caso à autoridade municipal competente, com pedido formal de rescisão de Contrato.

b) Multa, correspondente aos seguintes valores, conforme o caso:

b.1.) Multa 0,5% (meio por cento) por dia de atraso no início, na conclusão ou na adequação /

substituição da obra, aplicada sobre o valor total do Contrato, atualizado monetariamente.





b.2.) Multa de 10% (dez por cento) por inexecução parcial do objeto aplicada sobre o valor total

do Contrato, atualizado monetariamente.

b.3.) Multa de 25% (vinte e cinco por cento) por inexecução total ou subempreitada do objeto,

aplicada sobre o valor total do Contrato, atualizado monetariamente.

10.2. Ocorrendo qualquer das hipóteses das alíneas “b.2” e “b.3”, a CONTRATADA ficará

sujeita, além da aplicação da multa correspondente, às penalidades previstas no artigo 87, inciso

III, da Lei n.º 8.666/93, nos termos que seguem:

a) Suspensão de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo

prazo de 01 (um) ano, em caso de inexecução parcial do Contrato.

b) Suspensão de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo

prazo de 02 (dois) anos, e declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, em caso de inexecução total

do objeto ou de subempreitada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. Todos os serviços deverão seguir as especificações técnicas, desenhos e condições

expressas neste Contrato e nos Anexos da TOMADA DE PREÇOS n.° 001/2013, que ficam

fazendo parte integrante deste Contrato.

11.2. A execução do Contrato se fará por empreitada GLOBAL por preços de serviços unitários,

conforme especificações constantes no anexo I e II do Edital.

11.3. As etapas somente serão consideradas concluídas após o registro de conclusão no Diário de

Obra, feito pelo fiscal do Contrato.

11.4. É expressamente vedada a subcontratação dos serviços, do objeto deste Contrato.

11.5. Por motivos técnicos, e havendo recursos, o CONTRATANTE poderá acrescer ou

suprimir o objeto contratado, conforme art. 65, §1º, da Lei n.º 8.666/93, mantidas as condições

iniciais do Contrato.

11.6. A CONTRATANTE poderá determinar, a qualquer momento e a seu exclusivo critério, a

mobilização ou desmobilização do pessoal da CONTRATADA.

11.7. Os itens contratados deverão ser executados nos locais designados nos Anexos do Edital de

TOMADA DE PREÇOS n.º 001/2013.

11.8. A CONTRATANTE poderá determinar, a qualquer momento e a seu exclusivo critério, a

mobilização ou desmobilização do pessoal da CONTRATADA.





11.9. Fazem parte do presente Contrato, a proposta, o Edital e todos os Anexos da TOMADA

DE PREÇOS nº 001/2013.

11.10. O CONTRATANTE não responderá por danos causados a terceiros por culpa ou dolo da

CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA FISCALIZAÇÃO

12.1. A fiscalização na execução das obras, objeto desta Licitação, ficará a cargo do

Responsável Técnico Engenheiro Civil da Prefeitura Municipal de Guaporé e do Secretário

Municipal de Turismo, Cultura e Esporte (Titular da Pasta), que verificará a qualidade dos

serviços prestados e rejeitará os que não satisfizerem as especificações quantitativas e

qualitativas estabelecidas no Edital e seus Anexos, responsabilizando-se a CONTRATADA pela

execução correta, contida no Edital e seus Anexos, no menos prazo possível, a critério da

sobredita fiscalização.

12.2. A fiscalização das obras poderá embargá-las, no todo ou em parte, se os serviços

executados estiverem em desacordo com as condições técnicas exigidas.

12.3. Caso a(s) obra(s) seja(m) embargada(s) o tempo de paralisação será contado como de

execução.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO RECEBIMENTO

13.1. O objeto se estiver de acordo com o Contrato, será recebido:

13.1.1. Provisoriamente, na mesma data de entrada da Nota Fiscal final.

13.1.2. No prazo de até 30 (trinta) dias da data de concessão do Recebimento Provisório da Obra,

será fornecido o Termo de Recebimento Definitivo das Obras.

13.2. O recebimento provisório e/ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e

segurança dos serviços, nem a ético-profissional pela perfeita execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA VINCULAÇÃO E DA REGÊNCIA

14.1. O presente Contrato vincula-se à TOMADA DE PREÇOS n.° 001/2013.

14.2. O presente Contrato rege-se pelas normas constantes deste Contrato e pela Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.1. Servirá de cobertura para o Contrato a seguinte dotação orçamentária:





1.035-Obras de Modernização do Ginásio de Esportes do Bairro Planalto-2ª Etapa

1.036– Contrapartida- Obras de Modernização do Ginásio de Esportes do Bairro Planalto-

2ª Etapa

4.4.90.51.91.00.00.00 – Obras em Andamento

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DOS DANOS E DA RESPONSABILIDADE

16.1. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente ao Município ou a

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na realização do objeto deste Contrato, não excluindo

ou reduzindo sua responsabilidade a Fiscalização dos serviços pelo servidor municipal

designado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA RESCISÃO CONTRATUAL

17.1. O Contrato poderá ser rescindido:

a) Amigavelmente, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;

b) Por ato unilateral e escrito do Município, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do

art. 78, da Lei n.º 8.666/93;

c) Judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DO FORO

18.1. As dúvidas e controvérsias oriundas do Contrato serão dirimidas no Foro da Comarca de

Guaporé, quando não resolvidas administrativamente.

E, assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 5 (cinco) vias de

igual teor e forma.

Guaporé,

PAULO OLVINDO MAZUTTI

CONTRATADA CONTRATANTE

TESTEMUNHAS ELISANA ELIADE SCHREINER

_____________________ PROCURADORA JURÍDICA

OAB/RS 73.606

____________________






ANEXO XI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO ART. 3º E

NÃO INCURSÃO NOS IMPEDIMENTOS DO § 4º DO MESMO ARTIGO DA LEI

COMPLEMENTAR Nº 123/06

Declaro, sob as penas da Lei, que a

licitante.......................................................................................... CNPJ nº

........................................., se enquadra ........ na definição do art. 3° da Lei Complementar n°

123/06, pelo que pretende exercer o direito de preferência conferido por esta Lei e que, para

tanto, atende suas condições e requisitos, não estando incursa em nenhum dos impedimentos

constantes de seu § 4º.

.................................., ............ de ............................ de 2013.

______________________________________________________________________

Assinatura do representante legal da licitante ou do procurador / preposto / credenciado/ e do

Contador





ANEXO XII

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI (INDICES ADMISSÍVEIS MÍNIMOS E

MÁXIMOS)

ITEM COMPOSIÇÃO BDI MÍNIMO MÁXIMO

Garantia 0,00 0,40

Risco 0,00 2,00

Despesas financeiras 0,00 1,10

Administração Central 0,11 8,00

Lucro 3,83 9,50

Tributos 6,03 9,00

Documents

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA ... MUNICÍPIO DE GUAPORÉ, através de seu Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Nº 8.666/93,