Expediente n° 002.327920.00.0

LIVRO" 1 í 5 1-0FLS.s 0 2 6REG.: 7i Q5 i . TERMO DE COMPROMISSO QUE ENTRE SI CELEBRAM O

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE E MRV ENGENHARIA E

PARTICIPAÇÕES S/A PARA A IMPLANTAÇÃO DOEMPREENDIMENTO LOCALIZADO NA RUA ATÍLIOSUPERTTI, N°2164.

Aos AA ( Q^2&) dias do mês de l)^Ze>/-ib£^ de 2019, oMUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, pessoa jurídica de direito público interno, inscritono CNPJ sob o n° 92.963.560/0001-60, com sede administrativa nesta cidade de

Porto Alegre (RS), na Praça Montevidéu, n° 10 - 1o andar, neste ato representadopor seu Procurador-Geral, Sr. NELSON NEMO FRANCHINI MARISCO, brasileiro,casado, advogado, inscrito na OAB/RS sob o n° 36.662, Matrícula n° 53624-9,adiante denominado COMPROMITENTE, e MRV ENGENHARIA E

PARTICIPAÇÕES S/A, pessoa jurídica de direito privado, com sede na AvenidaProfessor Mário Werneck, n° 621, 1o andar, bairro Estoril, Belo Horizonte/MG,inscrita no CNPJ sob o n° 08.343.492/0001-20, neste ato representada por seus

procuradores STEFAN CARDOSO WINTERS, brasileiro, casado, arquiteto eurbanista, portador da carteira de identidade n° 5706901-5/SESP/PR, inscrito noCPF/MF sob n° 944.232.100-53, e CÍCERO AUGUSTO CAPAC SCOTT GARCIA,brasileiro, solteiro, maior, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob n° 026.910.469-07 e Carteira de Identidade n° 7.723.987/SESP/SC, ambos com endereço comercial

na Rua Bispo Dom José, n° 2.205, Bairro Batei, na cidade de Curitiba - PR;doravante denominados simplesmente COMPROMISSARIO, celebram entre si opresente

TERMO DE COMPROMISSO

PAMUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE pRQCtJr2$ÜR1AGERA

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO jr'^QQ MiMiltíPIOProcuradoria-Geral Adjunta de Domínio Público, Urbanismo e Me'io Ambiente ^ '

Procuradoria de Urbanismo e Meio Ambiente

que expressa a concertação administrativa estabelecida e se regerá pelas seguintescláusulas e condições:

Considerando requerimento de 16/08/19 quanto à execução da rede de drenagemdesvinculada da carta de habitação das edificações com apresentação de garantias;

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE ^Rua Siqueira Campos, 1300, 12Q and; .30010-001 -, {jSjj \

pgm@pgm.prefpoa.com.br- (51) 3289.1409 tzÊSr \

:j.

027 |MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE PROCURAD

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO j DO MUiProcuradoria-Geral Adjunta de Domínio Público, Urbanismo e Meio Ambiente

Procuradoria de Urbanismo e Meio Ambiente

Considerando promoção de 03/09/19 da CPOD/SMIM favorável à execução darede da Av. Eduardo Prado de acordo com o requerido pela empresa e àapresentação de garantias;

Considerando informação da PMS 06, PGM, n° 02/19, quanto à apresentação dasgarantias;

Considerando Parecer CAADHAP 174/19 favorável ao solicitado;

Considerando promoção CPOD/SMIM esclarecendo os demais pareceres eratificando o orçamento da obra para fins de prestação de garantias;

TÍTULO I - DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente Termo de Compromisso visa estabelecer oscompromissos relativos à implantação de empreendimento da MRV ENGENHARIAE PARTICIPAÇÕES S/A na Rua Atilio Supertti, n°2164.

TÍTULO II - DAS OBRIGAÇÕES DO COMPROMISSARIO

Para o cumprimento das restrições e condições estabelecidas peloCOMPROMITENTE, o COMPROMISSARIO compromete-se a atender todas asexigências técnicas e legais, obrigando-se a executar a seguinte obra:

CLÁUSULA SEGUNDA: DA OBRA DE DRENAGEM

2.1. Executar a rede de drenagem da Av. Eduardo Prado de acordo com projetoaprovado e cronograma anexo (Anexo I).

Parágrafo Primeiro - A emissão da Carta de Habitação das unidades doempreendimento da Rua Atilio Supertti, n° 2164 está condicionada à apresentaçãode carta fiança e assinatura do presente termo.

Parágrafo Segundo - Sendo danificadas as vias durante o processo de execuçãoda obra, o COMPROMISSARIO deverá executar o recapeamento, a fim de darcontinuidade e qualidade ao pavimento final, bem como providenciar oremanejamento das redes de infraestrutura existentes, pública ou privada, que sefizer necessário, sob fiscalização da SMIM.

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRERua Siqueira Campos, 1300, 122 andar CEP: 90010-001

pgrn@pgm.prefpoa.com.br- (51) 3289.1409

020

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGREPROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Procuradoria-Geral Adjunta de Domínio Público, Urbanismo e Meio AmbienteProcuradoria de Urbanismo e Meio Ambiente

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS

A obra deverá ser executada nos prazos constantes no cronograma (Anexo I) e orecebimento pelo Município é condicionante para baixa da Carta Fiança dada emgarantia das mesmas.

Parágrafo Primeiro - Quando o inadimplemento total ou parcial da obrigaçãoestiver vinculado a responsabilidades, obstáculos e/ou autorizações não emitidaspelo Município e seus órgãos, ou decorrer de impedimento consubstanciado emsituação de caso fortuito ou força maior, o COMPROMISSARIO terá suas datasadiadas, proporcionalmente, até que seja transposto o embaraço e restepossibilitado o pleno atendimento aos compromissos assumidos.

Parágrafo Segundo - Qualquer solicitação de dilação e/ou suspensão de prazodeverá ser encaminhada pelo COMPROMISSARIO à Procuradoria Geral doMunicípio - PGM, 30 (trinta) dias antes da conclusão dos prazos oraconvencionados.

CLÁUSULA QUARTA - DAS COMPROVAÇÕES

O COMPROMISSARIO deverá juntar no Expediente Administrativo n°002.327920.00.0.5880 (filhote PGM) a comprovação do cumprimento das etapas,para fins de monitoramento das obrigações objeto do presente Termo deCompromisso.

TÍTULO III - DA GARANTIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS

Para a garantia da execução da obra prevista na Cláusula Segunda, do Termo deCompromisso, deverá o COMPROMISSARIO apresentar e manter em vigorgarantia válida e eficaz para cumprimento da obrigação na sua integralidade e demodo satisfatório.

CLÁUSULA QUINTA: O compromissário, em garantia à obrigação assumida deexecução da obra constante na Cláusula Segunda, item 2.1, deste instrumento,entregou ao MUNICÍPIO a Carta de Fiança n° 1296141, do Banco CHINACONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A, no valorcorrespondente ao orçamento da obra, R$ 1.679.584,27 (um milhão, seiscentos esetenta e nove mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos),

RIAGER/ICIPIO

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRERua Siqueira Campos, 1300, 12s andar CEP: 90010-001

pgm@pgm.prefpoa.com.br- (51) 3289.1409J

029

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGREPROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | PROCURAD

Procuradoria-Geral Adjunta de Domínio Público, Urbanismo e Meio ArríSiQit!V<UN{tProcuradoria de Urbanismo e Meio Ambiente

ratificado pela CPOD-SMIM, com prazo de vigência até 04/01/2021, devendo serrenovada caso a obra não esteja concluída quando do vencimento.

Parágrafo Primeiro - Caso as obras não estejam concluídas e recebidas até a datafinal de vigência da Carta de Fiança, o COMPROMISSARIO compromete-se,independentemente de notificação, a renovar a garantia, pelo menos 60 (sessenta)

dias antes do vencimento, devendo o MUNICÍPIO ser cientificado da renovação. Nahipótese de descumprimento dessa obrigação, incidirão todas as penalidadesprevistas no Termo de Compromisso, sem prejuízo da tomada de medidas judiciaiscabíveis para cumprimento da obrigação por parte do MUNICÍPIO.

Parágrafo Segundo - O COMPROMISSARIO poderá resgatar a garantia oferecidasomente depois de emitido o Termo de Recebimento pelo MUNICÍPIO.

TITULO III - DO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES

O descumprimento da obrigação assumida no presente instrumento acarretará naincidência das penalidades e procedimentos a seguir definidos, sem prejuízo da suaaplicação cumulativa, conforme seu enquadramento no caso concreto.

CLÁUSULA SEXTA - Amulta diária contratual pelodescumprimento dos prazos derenovação da carta fiança previstos no parágrafo primeiro, da CLÁUSULATERCEIRA, bem como, a não observância das diretrizes e/ou inexecução total ouparcial das obrigações pelo COMPROMISSARIO, previstas neste instrumento, seráde R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), aplicável até 90 (noventa) dias após anotificação de inadimplemento ou descumprimento dos prazos; R$ 3.000,00 (trêsmil reais), aplicável até 180 (cento e oitenta) dias após a notificação deinadimplemento ou descumprimento dos prazos; após este período, multa diária deR$ 6.000,00 (seis mil reais). Os valores serão reajustados pela taxa SELIC desde omomento em que é devida a multa até seu efetivo pagamento.

Parágrafo Único - As multas incidirão a partir do comprovado inadimplemento,através de notificação na forma da lei, constituindo em moraa COMPROMISSARIO,até a sua implementação, podendo o COMPROMITENTE lançar o valor,devidamente atualizado, em Dívida Ativa e promover a cobrança através doprocesso de execução, na forma da Lei n° 6830, de 22 de setembro de 1980 (Leide Execuções Fiscais).

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRERua Siqueira Campos, 1300, 122 andar CEP: 90010-001

pgrn@pgm.prefpoa.com.br- (51) 3289.1409

030MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DO MProcuradoria-Geral Adjunta de Domínio Público, Urbanismo e Meio Ambiente

Procuradoria de Urbanismo e Meio Ambiente

PROCUiw

CLÁUSULA SÉTIMA - Quando a inexecuçao total ou parcial ocorrer de demandapública ou impedimento consubstanciado em situação de caso fortuito, força maior,ou ainda, obstáculos e/ou autorizações causados por outras esferas estatais, nãoincidirá a multa prevista até que seja transposto o embaraço e reste possibilitado aoCOMPROMISSARIO o pleno atendimento aos compromissos assumidos.

CLÁUSULA OITAVA - O presente Termo de Compromisso é firmado com base nodisposto no artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, constituindo-se emtítulo executivo extrajudicial.

CLÁUSULA NONA - o presente Termo de Compromisso produzirá seus efeitoslegais a partir da sua celebração, elegendo as partes o Foro da Comarca de Porto

Alegre para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento.

E, estando o MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE-COMPROMITENTE e o

EMPREENDEDOR-COMPROMISSÁRIO devidamente acordados, firmam opresente Termo de Compromisso, em quatro (04) vias de igual conteúdo e forma,que serão encaminhadas ao setor de registro da PGM para os devidosassentamentos. Após, a via do Município será anexada ao Expediente Único n°002.327920.00.0. A

DOSO WINTERS CÍCERO AUGl

MRV ENGENHARIA E PARJfCIP

(,

*MNE$OíNEMO FRA^CHINI MARISCO ^S^o?

ADOR-GERAL DO MUNICÍPIO

AC SCOTT GARCIA

S/A

Testemunhas:

Nome:

CPF: fcRft-55^2^^ CPF: 017- 2£$'5Cb-*l

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRERua Siqueira Campos, 1300, 122 andar CEP: 90010-001

pgm@pgm.prefpoa.com.br- (51) 3289.1409.) •

'•... .

9° TABELIONATO DE NDE PORTO ALEGRETabelião: Alan lanzarin

Reconheço cCARDOSO WINlERf

Em festejrjuPort Aleii e

Thlaco rjiüEmol: RS 7,20 ♦ s«o ai.

——-—--, 4oTABELIONATO DE NOTASFZ|I2|Mffiffi£ffi| Av. Azenha, 1152 -Porto Alegre/RE -fone/Fax: (51) 3230-9900«•"^^^^^•^™ BEL. SÉRGIO AFONSO MANICA •Tabqliã.ó Designado-C«t-Q98.281.170-53

ReGõnh"èõõ"á AUTENTrÓrDADE^"TirmVa'ê*'CrCERO'AUGUSTO CAPAC SCd.TT GARCIA qüe assina por

/MRV ENGENHARIA./E PARTICIPAÇÕES S/A.\m\ (indicada com^a's&á$é;,iisc/deste tabelionato. do que

ou fé•EM .TESTEMUNHO DA VERDADE

PortoBJÍf®4 RS/10 tíe dêlémbro d* 2019^^-Benata-Frêltas MaçHado iEscrevente.Autorlzads

Emol: R$ 7.20 ♦««Io dlgHn/M Í'.4Q -0*57.01.1900002.66661

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU R/JSURAS

•;

031

PROCURA.DO M'

ANEXO I

m

032

n.C™ ALVES, FARDIN

SI 2112 88191 .<>•>•.-M»J."M'.. C.--.Í-

CRONOGRAMA DE SERVIÇOSProponente:

ALVES, FARDIN ENGENHARIA LTDA.

Cliente/Contato/Fone:

MRV ENGENHARIA

FRANCIELLE DALTROZO

55 51 3383 5957

Serviço:

EXTENSÃO REDE EXT PLUVIAL PORTO MINUANO

Local dos Serviços:Data Base:

01/out

AV. ED UARDO PRADO - TRECHO ENTRE O ARROIO CAPIVARA E ATILIO SUPERTI

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE out/19 nov/19 dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 | mai/201 DRENAGEM PLUVIAL

1.1 Escavação de material de l3 categoria h < 1,5 m m3 3585,12 466,07 500,00 530,00 530,00 480,00 400,00 380,00 299,05

1.2 Escavação de material de 1- categoria h > 1,5 m m3 4185,37 544,10 583,71 618,74 618,74 560,37 466,97 443,62 349,131.3 Execução de reaterro com material local m3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Remoção de material escavado para local licenciado m3 7770,49 1010,16 1083,71 1148,74 1148,74 1040,37 866,97 823,62 648,18: s Fornecimento e execução de lastro de brita 10 cm m3 239,01 31,07 33,33 35,33 35,33 32,00 26,67 25,33 19,94

1.6 Fornecimento e execução de RADIER de concreto armado fck 15 Mpa esp 10 cm m3 148,57 35,00 65,00 48,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.7 Fornecimento e execução de envelopamento de concreto fck 15 Mpa m3 113,55 28,00 45,00 40,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8 Fornecimento e assentamento de tubos de concreto PBJE PA2 600 mm m 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,001.9 Fornecimento e assentamento de tubos de concreto PBJE PA2 1200 mm m 758,00 0,00 120,00 150,00 150,00 130,00 108,00 100,00 0,00

1.10 Fornecimento e assentamento de tubos de concreto PBJE PA2 1500 mm m 135,20 110,00 25,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.11 Fornecimento e execução de poços de visita TIPO C padrão DEP Hm < 3,00 m. unid 8,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00

1.12 Fornecimento e execução de poços de visita TIPO C padrão DEP Hm >= 3,00 m. unid 21,00 2,00 2,00 2,00 4,00 3,00 3,00 3,00 2,001.13 Fornecimento e execução de tampas para PVs com F^Fs diam 600mm unid 29,00 3,00 4,00 4,00 6,00 4,00 3,00 3,00 2,001.14 Fornecimento e execução de escoramento de valas m2 5913,94 768,81 847,81 980,00 980,00 810,00 768,81 700,00 58,501.15 Corte de asfalto m 1828,40 237,69 290,00 290,00 290,00 270,00 230,00 220,711.16 Fornecimento e colocação de brita graduada esp = 25 cm m3 992,40 0,00 178,63 180,00 180,00 180,00 150,00 90,00 33,771.17 Fornecimento e execução de imprimação asfáltica m2 2481,00 0,00 446,58 450,00 450,00 450,00 375,00 225,00 84,42

1.18 Fornecimento e execução de pintura de ligação m2 2481,00 0,00 446,58 450,00 450,00 450,00 375,00 225,00 84,42

1.19 Fornecimento e excução de CBUQ esp = 10 cm m3 248,10 0,00 44,66 45,00 45,00 45,00 37,50 22,50 8,441.20 Fornec. e execução de reaterro com material importado argila (se necessário) m3 6168,65 801,92 860,31 911,93 911,93 825,90 688,25 653,84 514,56

Assinatura do responsável:

Eng? Anibal Cardozo Alves

CREA:45739-D

NÃO ESTÁ SENDO CONSIDERADO AEXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM ROCHA, CASO ACONTEÇA OPRAZO PODERÁ SER ALTERADO.

PROCURADDO MUi

IA8 \

A GERA.:\p\o