Upload
api-3741757
View
215
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8/14/2019 NOR-12-001
1/8
INSTRUMENTO NORMATIVO
Grupo:PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE
Vigncia:22/07/2002
Cdigo:NOR - 12- 001
Assunto:INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
Reviso:02
Pgina:1/8
Gestor: GPE Aprovao Data
AP - -075/2002 22/07/2002
1 FINALIDADE
Uniformizar os mtodos de apresentao dos instrumentos de planejamento.
2 CONCEITOS
Este documento orienta as PROPONENTES e/ou CONTRATADAS na apresentao
dos instrumentos de planejamento para qualquer modalidade de contratao, emqualquer uma das fases do empreendimento. Inicialmente, quando da elaborao deproposta tcnica de concorrncia e, posteriormente, quando parte integrante docontrato para o cumprimento das obrigaes contratuais.
3 ROTINAS
3.1 PLANEJAMENTO
Na etapa de licitao, o planejamento a ser apresentado pelas proponentes deve
abranger todo o escopo da licitao, obra civil e/ou sistemas, e ser representadograficamente por meio de Cronograma de Barras Tipo GANTT.Redes CPM e CPM GANTT, quando solicitadas, devem acompanhar ocronograma de barras que far parte integrante do contrato.
3.1.1 Critrios para Elaborao e Apresentao do Cronograma de Barras tipo Gantt:
a) O Cronograma de Barras deve conter todas as atividades necessrias paraexpressar, de forma clara e objetiva, a seqncia lgica de todas as etapas doempreendimento, incluindo todas as atividades que envolvem eventos depagamento. As principais atividades das subcontratadas devem ser
igualmente detalhadas.
b) A caracterizao das atividades deve ter correlao nica e exclusiva com osdocumentos fornecidos pela Companhia do Metr.
8/14/2019 NOR-12-001
2/8
INSTRUMENTO NORMATIVO
Grupo:PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE
Vigncia:22/07/2002
Cdigo:NOR - 12- 001
Assunto:INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
Reviso:02
Pgina:2/8
Gestor: GPE Aprovao Data
AP - -075/2002 22/07/2002
c) Em caso de subdiviso das atividades do Cronograma de Barras, estasdevem ser agrupadas e ordenadas objetivando o melhor entendimento evisualizao das etapas do empreendimento.
d) O cronograma deve ser apresentado no Calendrio Gregoriano e seu clculoefetuado em dias corridos.
e) A estimativa do volume de trabalho de cada atividade deve constar do
cronograma, pela quantificao do servio fsico que melhor a caracterize.
f) O Cronograma de Barras deve conter, necessariamente, pelo menos osseguintes itens :
Cdigo ou numerao seqencial das atividades e subatividades; Identificao das atividades que envolvam eventos de pagamento; Descrio clara e objetiva da atividade; Datas de incio e de trmino da atividade; Escala de tempo utilizada; Representao grfica da durao da atividade por meio de barra contnua
e de fcil visualizao; Marcos determinantes do empreendimento, como: Emisso de Ordem de
Servio, Emisso do Boletim de Inspeo de Material - BIM, Emisso doTermo de Aceitao Provisria e outros que forem necessrios ousolicitados;
O Caminho Crtico em destaque; Legenda explicativa.
g) O Cronograma de Barras deve ser apresentado impresso em papel,devidamente caracterizado com o nome da empresa, objeto e nmero dalicitao, data, assinatura e identificao do responsvel.
3.1.2 Critrios para Elaborao e Apresentao das Redes CPM e CPM GANTT:
a) Obrigatoriamente as redes devem ter correlao com o Cronograma de Barrasapresentado.
b) As redes devem conter todas as etapas executivas e suas interdependncias.
8/14/2019 NOR-12-001
3/8
INSTRUMENTO NORMATIVO
Grupo:PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE
Vigncia:22/07/2002
Cdigo:NOR - 12- 001
Assunto:INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
Reviso:02
Pgina:3/8
Gestor: GPE Aprovao Data
AP - -075/2002 22/07/2002
c) As atividades das redes so tais que caracterizem os servios relativos aoescopo do contrato, de forma a mostrar claramente o planejamentoapresentado.
d) O clculo das redes baseado no Calendrio Gregoriano, considerando asduraes das atividades em dias corridos.
e) A apresentao grfica das redes deve mostrar o caminho crtico em
destaque.
f) As redes devem ser apresentadas impressas em papel, devidamentecaracterizada com o nome da empresa, objeto e nmero da licitao, data,assinatura e identificao do responsvel.
g) A elaborao grfica da rede CPM GANTT deve ser baseada no modelocontido neste Instrumento Normativo.
h) Legenda explicativa.
3.2 ACOMPANHAMENTO
Nesta etapa , aps a efetivao da contratao, a contratada deve apresentar Companhia do Metr, quando solicitado e nos prazos estabelecidos pelo contrato,os seguintes documentos:
3.2.1 Cronograma de Barras tipo GANTT e Rede CPM relativo a:
a) Projetos Deve ser elaborado conforme esta Instruo, contendo, de formadetalhada, todas as atividades referentes aos projetos, manuais e
procedimentos solicitados no contrato.
b) Obra Civil Deve ser elaborado conforme esta Instruo, contendo, de formadetalhada, todas as atividades do empreendimento relacionadas aoCronograma de Barras apresentado na fase de licitao.
8/14/2019 NOR-12-001
4/8
INSTRUMENTO NORMATIVO
Grupo:PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE
Vigncia:22/07/2002
Cdigo:NOR - 12- 001
Assunto:INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
Reviso:02
Pgina:4/8
Gestor: GPE Aprovao Data
AP - -075/2002 22/07/2002
c) Inspeo de Sistemas Deve ser elaborado conforme esta Instruo,contendo, de forma detalhada, todas as atividades de fabricao relativas acada um dos sistema.
3.2.2 Redes CPM GANTT de Implantao do Empreendimento a serem elaboradasconforme esta Instruo, contendo todas as atividades do empreendimento: obracivil, montagem e testes dos sistemas, mostrando as interdependncias dasatividades que so determinantes para seqncia lgica da implantao do
empreendimento. As atividades podero ser agrupadas em relao aoCronograma de Barras Contratual.
3.2.3 Relatrio de Implantao do Empreendimento analtico, descritivo e explicativosobre a situao e andamento de cada uma das atividades de obra civil e/ousistemas do empreendimento, com os seguintes tpicos:
a) o progresso fsico de cada atividade em andamento, mostrando o percentualprevisto e o realizado.
b) as atividades concludas, com as datas contratuais e as reais, de incio e
concluso.
c) o desenvolvimento e o estgio em que se encontra cada uma das etapas : obracivil, projetos, documentao tcnica, fabricao, entrega, homologao deprocessos de montagem, montagem e testes.
d) as eventuais no conformidades existentes, com as solues propostas e acorrespondente reprogramao.
e) justificativas dos eventuais desvios de prazos em relao ao planejado.
f) grficos, fotos e tabelas de evoluo dos principais indicadores dofornecimento.
g) a periodicidade e a forma para a apresentao deste relatrio pode ser alteradosempre que a Companhia do Metr, a seu exclusivo critrio, assim odeterminar.
8/14/2019 NOR-12-001
5/8
INSTRUMENTO NORMATIVO
Grupo:PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE
Vigncia:22/07/2002
Cdigo:NOR - 12- 001
Assunto:INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
Reviso:02
Pgina:5/8
Gestor: GPE Aprovao Data
AP - -075/2002 22/07/2002
3.3 REVISES
3.3.1 A CONTRATADA se obriga a apresentar as revises dos instrumentos deplanejamento contratuais (Cronograma de Barras e Redes CPM e CPM GANTT),sempre que houver alterao dos prazos contratuais, do escopo do contrato ouquando a Companhia do Metr assim o determinar.
3.3.2 A CONTRATADA pode propor revises nos instrumentos de planejamento, desde
que apresente justificativa do fato gerador e a Companhia do Metr as aprove.
3.3.3 As revises devem observar a mesma sistemtica de elaborao e apresentaoestabelecida no presente Instrumento Normativo.
3.3.4 Em todas as revises, as atividades e/ou eventos concludos devem serapresentados com suas datas reais, de incio e trmino.
3.3.5 Em todas as revises, as atividades no concludas devem manter os prazoscontratuais, exceto quando justificado pela CONTRATADA e aprovado pelaCompanhia do Metr, e estejam de acordo com as clusulas contratuais.
3.3.6 Nas revises do Cronograma de Barras devem ser mantidas as mesmasatividades/eventos previstas nas anteriores, exceto quando justificadas eaprovadas alteraes pelas partes e estejam de acordo com as clusulascontratuais.
3.3.7 Devem constar a data e o nmero da reviso do cronograma.
3.4 APRESENTAO
3.4.1 Os instrumentos de planejamento devem ser encaminhados Companhia doMetr para anlise e aprovao, conforme estabelecido nas clusulas contratuais.
3.4.2 A no apresentao dos instrumentos de planejamento pela PROPONENTE ouCONTRATADA para anlise e aprovao, implica as conseqncias explicitadasnas condies de licitao ou nas clusulas contratuais, respectivamente.
8/14/2019 NOR-12-001
6/8
INSTRUMENTO NORMATIVO
Grupo:PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE
Vigncia:22/07/2002
Cdigo:NOR - 12- 001
Assunto:INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
Reviso:02
Pgina:6/8
Gestor: GPE Aprovao Data
AP - -075/2002 22/07/2002
3.5 UNIDADE DE PLANEJAMENTO DE EMPREENDIMENTOS
3.5.1 Analisa e aprova todos os cronogramas e demais instrumentos de planejamentoapresentados pela PROPONENTE e/ou CONTRATADA, e encaminhados atravsdo Gestor.
3.5.2 Solicita, ao Gestor, providncias na eventualidade do descumprimento do expostoneste Instrumento Normativo por parte da CONTRATADA.
3.6 UNIDADE DE C0NTRATAO E COMPRAS
Anexa cpia deste Instrumento Normativo nos editais de contratao de suaunidade, quando necessrio.
3.7 UNIDADE DE PROJETO E IMPLANTAO DE SISTEMAS
Anexa cpia deste Instrumento Normativo nos editais de contratao de sua
unidade, quando necessrio.
8/14/2019 NOR-12-001
7/8
INSTRUMENTO NORMATIVO
Grupo:PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE
Vigncia:22/07/2002
Cdigo:NOR - 12- 001
Assunto:INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
Reviso:02
Pgina:7/8
Gestor: GPE Aprovao Data
AP - -075/2002 22/07/2002
4 DOCUMENTAO4.1 MODELO REDE CPM GANTT
NDOC
ONTRATO-
IDENTIFICAO
DO
ESCOPO
DO
CONTRA
TO
IDENTIFICAOD
OC
ON
TRATADO
LEGENDA
:
ATIVIDADE
INTERLIGAOE
NTREEVENTOS
ATIVIDADEFINAL
ATIVIDADECRTICA
A B C N
DESCRIOSUMRIA
DA
ATIVIDADE
DURAOD
A
ATIVIDADEEMD
IASCORRIDOS
DATA
DEOCORRNCIA
DOE
VENTO
NMEROD
OE
VENTO
EVENTO
EVENTOI
NTERMEDIRIO
CONTRATADO
DATA
DEELABO
RAO
ASSINATURA
EIDENTIFICAOD
OR
ESPONSVEL
METR
Ms1
ANOS
Ms2
Ms3
Ms5
Ms4
Msn
...
...
...
...
...
...
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A A
A
A
A
A
AA
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
BB
B
B B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
N,
N
N
N
A B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C C
C
C
C N
N N
N
N
N
N
N
N
8/14/2019 NOR-12-001
8/8
INSTRUMENTO NORMATIVO
Grupo:PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE
Vigncia:22/07/2002
Cdigo:NOR - 12- 001
Assunto:INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
Reviso:02
Pgina:8/8
Gestor: GPE Aprovao Data
AP - -075/2002 22/07/2002
5 DOCUMENTOS DE REFERNCIA
5.1 Norma NOR-00-001- Sistema Normativo, 01/10/2001.
5.2 Norma NOR-T-C-687-007-01 - Elaborao, Acompanhamento e Reviso dosInstrumentos de Planejamento Obra Civil, de 18/02/97.
5.3 Norma NOR-T-C-688-007-01 - Elaborao, Acompanhamento e Reviso dos
Instrumentos de Planejamento Sistemas, de 18/02/97.
6 DISPOSIES GERAIS
Este Instrumento Normativo revoga as seguintes Normas:
NOR-T-C-687-007-01 - Elaborao, Acompanhamento e Reviso dosInstrumentos de Planejamento Obra Civil, de 18/02/97 e
NOR-T-C-688-007-01 - Elaborao, Acompanhamento e Reviso dosInstrumentos de Planejamento Sistemas, de 18/02/97.