P A U T A · 2014-08-19 · Verificar o controle e registro dos valores referentes à Operação Urbana Centro, com ... para a conceituação e abrangência de implantação da Operação

TRIBUNAL DE CONTAS DO

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

ISO 9001

Cód. 022F (Versão 02)

1

P A U T A

DA 2.757ª SESSÃO ORDINÁRIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE

SÃO PAULO, A REALIZAR-SE APÓS A 2.756ª SESSÃO ORDINÁRIA, NO

PLENÁRIO DO EDIFÍCIO PREFEITO FARIA LIMA.

- I -

O R D E M D O D I A

- I I -

J U L G A M E N T O S



ISO 9001


2

P A U T A

DA 2.757ª SESSÃO ORDINÁRIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE

SÃO PAULO, A REALIZAR-SE APÓS A 2.756ª SESSÃO ORDINÁRIA, NO

PLENÁRIO DO EDIFÍCIO PREFEITO FARIA LIMA.

- I - O R D E M D O D I A

- I I - J U L G A M E N T O S

I – CONSELHEIRO PRESIDENTE EDSON SIMÕES, na qualidade de Relator.

REVISOR CONSELHEIRO JOÃO ANTONIO

1)TC 982.06-26 – Empresa Municipal de Urbanização – Emurb (atual São Paulo Urbanismo/São Paulo Obras – SPUrbanismo/SP-Obras) – Auditoria Extraplano – Verificar o controle e registro dos valores referentes à Operação Urbana Centro, com ênfase na destinação da importância de R$ 2.606.186,82 apurada no exercício de 2002 e a atual situação (FCCS)

2)TC 1.471.04-50 – Empresa Municipal de Urbanização – Emurb (atual São Paulo Urbanismo/São Paulo Obras – SPUrbanismo/SP-Obras) e Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo – Fesp-SP – Contrato 0234338000 R$ 432.312,45 – Desenvolvimento de estudos para a conceituação e abrangência de implantação da Operação Urbana Rio Verde-Jacu (MHPSM)

3)TC 1.073.04-06 – Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – Siurb e Jofege Pavimentação e Construção Ltda. – Concorrência 010/02/Siurb – Contrato 063/Siurb/2003 R$ 4.266.349,41, Tº de Retirratificação 168/2004 (retificação da cláusula VIII do contrato (cronograma), cláusula 7 do “anexo 1” das condições gerais do contrato – P.G. II (prazo e cronograma) e cláusula VI do contrato (reajustamentos), TAs 098/2005 (suspensão do contrato por 120 dias, a contar de 22/9/2005 até 19/01/2006) e 012/2006 (suspensão do contrato por 120 dias, a contar de 20/01/2006 até 19/5/2006) – Obras de recuperação e reforço do Viaduto Beneficência Portuguesa (GG)

4)TC 5.297.03-16 – Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – Siurb e Consórcio JMR/Hidrostúdio – Contrato 026/Siurb/2003 R$ 2.352.242,80, Termo de Retirratificação 189/2003 (retificação do objeto do contrato 026/Siurb/2003) e TA 188/2004 R$ 274.880,22 (aprovação de preços e inclusão de serviços) – Serviços técnicos especializados, relativos à elaboração de projetos básicos e executivos da microdrenagem do córrego Anhangabaú, no trecho compreendido entre a cabeceira e a foz (MHPSM) (Tramita em conjunto com o TC 5.298.03-89 – itens englobados 4 e 5)

5)TC 5.298.03-89 – Empresa Municipal de Urbanização – Emurb (atual São Paulo Urbanismo/São Paulo Obras – SPUrbanismo/SP-Obras) – Acompanhamento do procedimento licitatório Concorrência 000100100, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos especializados relativos à elaboração de Projetos Básicos e Executivos da Macrodrenagem do Córrego Anhagabaú, no trecho compreendido entre a cabeceira e a foz (MHPSM) (Tramita em conjunto com o TC 5.297.03-16 – itens englobados 4 e 5)

6)TC 3.162.04-05 – Secretaria Municipal de Serviços – SES e Delc Ambiental S.C. Ltda. – Tomada de Preços 017/SSO/2003 – Contrato 17/Limpurb/03 R$ 1.498.224,00 e TA 001/2004 R$ 1.498.224,00 (prorrogação de prazo e alteração do valor contratual) – Serviços de acondicionamento refrigerado, transporte, tratamento e disposição final pós tratamento de animais mortos coletados nas vias e logradouros públicos e provenientes do Centro de Zoonoses do Município de São Paulo (GG) Total Geral dos Contratos:R$ 10.322.232,88



ISO 9001


3

II – RELATOR CONSELHEIRO VICE-PRESIDENTE ROBERTO BRAGUIM

REVISOR CONSELHEIRO JOÃO ANTONIO

1)TC 94.09-47 – Vereador Francisco Chagas (Câmara Municipal de São Paulo – CMSP) – Subprefeitura Pirituba/Jaraguá – Petição – Solicita auditoria nos contratos de obras da Subprefeitura, no exercício de 2007 (FCCS)



ISO 9001


4

III – RELATOR CONSELHEIRO MAURÍCIO FARIA

REVISOR CONSELHEIRO CORREGEDOR DOMINGOS DISSEI

1)TC 3.779.06-39 – Recursos “ex officio” e da Procuradoria da Fazenda Municipal – PFM interpostos contra a r. Decisão de Juízo Singular de 12/8/2011 – Julg. Cons. Edson Simões – Subprefeitura Campo Limpo – SP-CL e Konserv Sistema de Serviços Ltda. – Acompanhamento – Execução Contratual – Verificar se o Contrato 010/SP-CL/CAF-SS/2006 (R$ 7.800,00), cujo objeto é a contratação de empresa para serviços de motoboy, incluindo a motocicleta, com motorista, EPIs, uniformes e combustível, sendo todos os encargos empregatícios de responsabilidade da empresa, está sendo executado conforme o pactuado (FCCF) (Tramita em conjunto com o TC 3.893.06-04) 2)TC 3.893.06-04 – Recursos “ex officio”, da Procuradoria da Fazenda Municipal – PFM e de Heitor Sertão contra a r. Decisão de Juízo Singular de 12/8/2011 – Julg. Cons. Edson Simões – Subprefeitura Campo Limpo – SP-CL e Konserv Sistema de Serviços Ltda. – Contrato 010/SP-CL/CAF-SS/2006 (R$ 7.800,00) – Contratação de empresa para serviços de motoboy, incluindo a motocicleta, com motorista, EPIs, uniformes e combustível, sendo todos os encargos empregatícios de responsabilidade da empresa (FCCF) (Tramita em conjunto com o TC 3.779.06-39) 3)TC 1.009.04-07 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – Smads (Secretaria Municipal de Educação – SME) e Assistência Lar Ditoso – TAs 02/Subprefeitura.Guaianases/2004 R$ 304.320,00 (alterações das cláusulas conveniadas para adequação ao Decreto nº 45.313/04 e 45.446/04), 360/2006-RI R$ 93.296,00 (alterações das cláusulas conveniadas para adequação às Portarias nºs 4.023/05, 6.943/05 e 2.798/06) e 557/2007-RI R$ 83.856,00 (prorrogação de prazo), relativos ao Convênio 210/SAS-SME-RI/2002, no valor de R$ 121.200,00, julgado em 28/9/2005 – Atendimento às crianças de 0 a 6 anos e 11 meses, por meio do Centro de Educação Infantil (MDG) 4)TC 6.269.04-05 – Secretaria Municipal de Educação – SME e Transportadora Turística Benfica Ltda. – Concorrência 06/SME/2003 – Ata de Registro de Preços 04/SME/2004 – Ordem de Serviço 005/2004 R$ 228.732,00 – Prestação de serviços de transporte de alunos e funcionários da Rede Municipal de Ensino, quando em participação em eventos, com fornecimento de ônibus, combustível e motoristas (MHPSM) Total Geral dos Contratos:R$ 710.204,00



ISO 9001


5

IV – RELATOR CONSELHEIRO CORREGEDOR DOMINGOS DISSEI

REVISOR CONSELHEIRO MAURÍCIO FARIA

1)TC 1.813.07-85 – Secretaria Municipal da Saúde – SMS – Inspeção – Apurar a veracidade de notícia veiculada no “Jornal da Tarde” de 29/05/2007, acerca da aplicação dos recursos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU – aplicados no mercado financeiro, em detrimento da imediata viabilização dos serviços médicos de saúde da população, carente de médicos, enfermeiros e mau estado de conservação de ambulâncias (FCCF) 2)TC 3.005.10-67 – São Paulo Turismo – SPTuris e DMDL Montagens de Stands Ltda. – Pregão Eletrônico 077/10 – Contrato CCN/GCO 142/2010 R$ 5.200.000,00 – Prestação de serviços de infraestrutura de Suporte Técnico que envolvem as atividades de implantação e aparelhamento das instalações provisórias, locação de equipamentos de proteção e combate a incêndio, bem como a locação de linhas telefônicas fixas e conexões de dados em alta velocidade, necessárias à realização do 39º Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 (JT) (englobados os itens 2 a 4) 3)TC 2.792.10-48 – São Paulo Turismo S.A. – SPTuris e DMDL Montagens de Estandes Ltda. – Acompanhamento – Execução Contratual – Verificar se o Contrato CCN/GCO 142/2010 (R$ 5.200.000,00), cujo objeto é a prestação de serviços de infraestrutura de suporte técnico, que envolvem as atividades de: implantação e aparelhamento das instalações provisórias, locação de equipamentos de proteção e combate à incêndios, bem como a locação de linhas telefônicas fixas e conexões de dados em alta velocidade no Autódromo Municipal José Carlos Pace – Interlagos, com locação de equipamentos necessários à realização do 39º Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 – 2010, está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste (JT) (englobados os itens 2 a 4) 4)TC 2.950.09-53 – São Paulo Turismo S.A. – SPTuris e DMDL Montagens de Stands Ltda.– Acompanhamento – Execução Contratual – Verificar se o Contrato CCN/GCO 095/09 (R$ 4.660.000,00 e TA CCN/GCO 135/09 red. de R$ 70.499,60), cujo objeto é a prestação de serviços de implantação de infraestrutura de suporte técnico no Autódromo Municipal José Carlos Pace – Interlagos, necessários à realização do 38º Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 – 2009, está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste (JT) (englobados os itens 2 a 4) 5)TC 1.983.08-96 – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – Smads e Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil – Convênio 303/Smads/2008 R$ 2.892.913,68 e TA 01/2008 (alteração do endereço do serviço constante no instrumento de gerenciamento de convênio, da Rua Santo Amaro, 216 – República, no distrito Luz, para Rua Teixeira Leite, 99 – distrito Glicério) - Prestação de serviços denominado Centro de Acolhida para Adultos II por 24 horas, de acordo com os padrões das ofertas que o compõem, estabelecidos no Edital de Chamamento 20/2008/Smads, publicado no DOC de 22/02/2008 e nas demais normas técnicas, e em conformidade com a proposta de trabalho escolhida acrescida de elementos constantes do Parecer do Supervisor de Assistência Social, no total de 574 vagas, sendo 200 vagas dia e 374 vagas noite (JT) Total Geral dos Contratos: R$ 2.892.313,68



ISO 9001


6

V – RELATOR CONSELHEIRO JOÃO ANTONIO

REVISOR CONSELHEIRO VICE-PRESIDENTE ROBERTO BRAGUIM

1)TC 3.866.95-07 – Secretaria Municipal de Habitação – Sehab e Companhia Brasileira de Projetos e Obras – CBPO – TAs 1º, 2º e 3º/95 (adoção de cronogramas físico-financeiros), 4º/95 R$ 758.635,99 (acréscimo do valor contratual, adoção de planilhas orçamentárias e de cronograma físico-financeiro), 5º/95 (adoção de cronograma físico-financeiro), 6º/95 R$ 26.333,03 ( acréscimo do valor contratual, adoção de planilhas orçamentárias e de cronograma físico-financeiro), 7º/96 (adoção de cronograma físico-financeiro), 8º/96 R$ 2.074.847,08 (adoção de planilhas orçamentárias, de cronograma físico-financeiro e acréscimo do valor contratual), 9º/96 (adoção de cronograma físico-financeiro), 10º/96 R$ 303.176,63 (adoção de planilhas orçamentárias, de cronograma físico-financeiro e acréscimo do valor contratual), 11º/96 R$ 527.764,81 (ampliação do escopo inicial dos trabalhos, acréscimo do valor contratual, adoção de cronograma físico-financeiro, de planilhas orçamentárias e prorrogação de prazo), 12º/96 R$ 5.537.402,38 (adoção de planilhas orçamentárias, de cronograma físico-financeiro, acréscimo do valor contratual e ampliação do escopo inicial dos trabalhos), 13º e 14º/96 (adoção de cronogramas físico-financeiros), 15º/96 (adoção de cronograma físico-financeiro e de planilhas orçamentárias), 16º, 17º, 18º e 19º/96 (adoção de cronogramas físico-financeiros), relativos ao contrato 8/95, no valor de R$ 17.282.578,49, julgado em 22/11/95 – Execução das obras de urbanização e verticalização das favelas Heliópolis, São João Clímaco e São Judas (JT) 2)TC 3.533.94-33 – Secretaria Municipal de Habitação – Sehab e Schahin Cury Engenharia e Comércio Ltda. – TAs 1º/1994 (adoção de cronograma físico-financeiro e retificação do subitem 1.4.2 da cláusula primeira do Contrato), 2º/1994 R$ 814.773,05 (adoção de planilhas orçamentárias, conversão do valor do contrato e acréscimo do valor contratual), 3º/1994 (adoção de cronograma físico-financeiro), 4º/1994 R$ 2.386.307,25 (adoção de projetos e respectivas plantas, de planilhas orçamentárias e acréscimo do valor contratual), 5º/1995 R$ 36.415,51 (prorrogação de prazo e acréscimo do valor contratual), 6º/1995 R$ 2.148,04 (acréscimo do valor contratual e adoção de cronograma físico-financeiro e de planilhas orçamentárias), 7º/1995 (adoção de cronograma físico-financeiro), 8º/1995 R$ 3.919,90 (acréscimo do valor contratual e adoção de cronograma físico-financeiro e de planilhas orçamentárias), 9º/1995 R$ 1.066,05 (acréscimo do valor contratual e adoção de cronograma físico-financeiro e de planilhas orçamentárias), 10º/1995 R$ 2,20 (acréscimo do valor contratual e adoção de cronograma físico-financeiro e de planilhas orçamentárias), 11º/1995 R$ 1.280,87 (acréscimo do valor contratual e adoção de cronograma físico-financeiro e de planilhas orçamentárias), 12º e 13º/1995 (adoção de cronograma físico-financeiro), 14º/1995 R$ 3.280,16 (prorrogação de prazo, adoção de planilhas orçamentárias e de cronograma físico-financeiro e acréscimo do valor contratual), 15º/1996 (adoção de cronograma físico-financeiro), 16º/1996 R$ 709,62 (adoção de planilhas orçamentárias, de cronograma físico-financeiro e acréscimo do valor contratual), 17º/1996 (adoção de planilhas orçamentárias), 18º/1996 R$ 3.703.016,53 (ampliação do escopo inicial dos trabalhos, acréscimo do valor contratual, adoção de planilhas orçamentárias e de cronograma físico-financeiro e fixação de critérios de reajuste), 19º e 20º/1996 (adoção de cronograma físico-financeiro), 21º/1996 (adoção de cronograma físico-financeiro e de planilhas orçamentárias), 22º/1996 (adoção de cronograma físico-financeiro), 23º/1996 (adoção de planilhas orçamentárias e de cronograma físico-financeiro), 24º, 25º e 26º/1997 (adoção de cronograma físico-financeiro) e 27º/1997 (adoção de planilhas orçamentárias), relativos ao Contrato 01/94-Habi, no valor de CR$ 940.417.982,04, julgado em 24/8/1994 – Execução das obras de urbanização de favelas e assentamentos urbanos de baixa renda de ocupação espontânea, compreendendo serviços de terraplenagem, microdrenagem, macrodrenagem, água e esgoto, pavimentação e edificações habitacionais no Município de São Paulo (GG)



ISO 9001


7

3)TC 5.392.99-99 – Secretaria Municipal de Habitação – Sehab e Consórcio Carioca/Via/Beter – Contrato 5/99-Sehab/BID R$ 8.100.995,48 – Execução das obras de recuperação e regularização em loteamentos com urbanização e verticalização – Setor I (RTS) (Acomp. TC 5.391.99-26 – itens 3 a 7 englobados) 4)TC 5.393.99-51 – Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano – Sehab e Planova Planejamento e Construções Ltda. – Concorrência Pública 003/97-Sehab-BID – Contrato 006/99/Sehab-BID R$ 8.225.768,44 – Execução das obras de recuperação e regularização em loteamentos com urbanização e verticalização – Setor II (MRL) (itens 3 a 7 englobados) 5)TC 5.389.99-84 – Secretaria Municipal de Habitação – Sehab e Consórcio H.Guedes/ Blokos/L. Castelo – Concorrência Pública Internacional 003/97/Sehab/BID-2ª fase e Contrato 002/99-Sehab/BID R$ 13.861.267,19 – Execução das obras de recuperação e regularização em loteamentos com urbanização e verticalização no Município de São Paulo, nos loteamentos definidos no Anexo A, que em seu conjunto representam o Setor III em que foram divididas as obras do subprograma de Regularização de Loteamentos, previsto no Contrato 938/OC-BR, firmado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, compreendendo os serviços que forem necessários em cada um dos loteamentos e envolvendo: remoção de famílias; construção e manutenção de alojamentos provisórios; remoção de entulhos, terraplenagem, micro e macro drenagem, redes de água, esgoto e elétrica, contenção de encostas, construção de unidades habitacionais, equipamentos urbanos e áreas de lazer; arruamento, pavimentação e paisagismo de áreas comuns; e, transferência de famílias (MHPSM) (itens 3 a 7 englobados) 6)TC 5.390.99-63 – Secretaria Municipal de Habitação – Sehab e Schahin Engenharia e Comércio Ltda. – Concorrência Internacional 003/97/Sehab/BID – Contrato 003/99-Sehab/BID R$ 13.816.999,93 – Obras de recuperação e regularização em loteamentos com urbanização e verticalização, no Município de São Paulo, Setor IV (MHPSM) (itens 3 a 7 englobados) 7)TC 5.391.99-26 – Secretaria Municipal de Habitação – Sehab e Construtora OAS Ltda. – Contrato 004/99-Sehab/BID R$ 16.691.246,74 – Execução das obras de recuperação e regularização em loteamentos com urbanização e verticalização – Setor V (MIB) (Acomp. TC 5.392.99-99) (itens 3 a 7 englobados) 8)TC 3.737.96-45 – Secretaria Municipal de Habitação – Sehab e Consórcio CBPO/Schain Cury/Constran – Acompanhamento – Verificar o acompanhamento da liquidação da contratação e a consequente expedição do Termo de Recebimento determinados no v. Acórdão de 23/7/2003 – TA 16º/2003 (red. de R$ 1.139.690,99) – redução do objeto contratual, do valor contratual e adoção de planilha orçamentária) – Execução de obras de urbanização e verticalização de favelas compreendendo serviços de terraplenagem, microdrenagem, macrodrenagem, água, esgoto, pavimentação e edificações habitacionais na favela Chácara Bela Vista (FCCS) 9)TC 4.852.99-61 – Cohab – SP – Análise da regularidade e das eventuais conseqüências da medida tomada pelo Diretor da Companhia, com base na Lei nº 12.781/98, que reduziu as prestações dos financiamentos para 11 Conjuntos Habitacionais não previstos na referida Lei (JT)



ISO 9001


8

10)TC 151.96-92 – Secretaria Municipal de Habitação – Sehab e Construtora Beter S.A. – TA 17/98 R$ 885.683,19 (adoção de cronograma físico-financeiro e ajuste do valor do contrato), TA 18/98 (adoção de cronograma físico-financeiro e prorrogação de prazo) e TA 19/99 (adoção de cronograma físico-financeiro e prorrogação de prazo), relativos ao Contrato 13/95-Habi, no valor de R$ 6.130.027,14, julgado em 29/10/1997 – Execução das obras de infraestrutura e edificação de 22 prédios, num total de 568 unidades habitacionais, na área denominada “Garagem – Fase I A” (MHPSM) 11)TC 2.388.96-62 – Secretaria Municipal de Habitação – Sehab e Construtora Beter S. A. – TA 14/98 R$ 1.189.119,53 (adoção de cronograma físico-financeiro e ajuste do valor contratado para pagamento de indenização, a título de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro), TA 15/98 (adoção de cronograma físico-financeiro e prorrogação de prazo), TA 16/99 (adoção de cronograma físico-financeiro e prorrogação de prazo) e TA 17/99 (adoção de cronograma físico-financeiro e retificação da numeração sequencial dos TAs 14 a 17), relativos ao Contrato 002/96-Habi julgado em 26/02/1997 – Execução das obras de construção de 968 Unidades Habitacionais (44 edifícios) e execução das obras de infraestrutura urbana na área denominada Garagem – Fase II, localizada na avenida São Miguel com rua Chafik Juvenal e rua Cássia das Antilhas – São Miguel (FCCS) Total Geral dos Contratos: R$ 77.812.468,61



ISO 9001


9

PROCESSOS DE REINCLUSÃO CONSELHEIRO PRESIDENTE EDSON SIMÕES 1)TC 5.716.04-28 – Secretaria Municipal de Educação – SME e Sampa Org – Contrato 18/2004 R$ 1.254.415,19 – Prestação de serviços técnicos especializados para implantação do projeto “Portal do Céu” (MRL) Retorno à pauta, após determinação do Conselheiro Presidente Edson Simões, na 2.744ª S.O., para que os autos lhe fossem conclusos, para proferir voto de desempate, tendo como Relator o Conselheiro Maurício Faria. 2)TC 5.629.96-43 – Secretaria Municipal de Habitação – Sehab e Consórcio H. Guedes/L. Castelo/ Blokos – Acompanhamento – Execução Contratual – Proceder a execução do Contrato 025/96-Habi, julgado em 09/4/1997 (R$ 28.396.705,20 e TAs 1º R$ 1.065.271,70 e 2º a 15º), cujo objeto é a execução de obras de urbanização e verticalização de favelas, compreendendo serviços de terraplenagem, microdrenagem, macrodrenagem, água, esgoto, pavimentação e edificações habitacionais no Município de São Paulo, das favelas: Goitti, Cidade A E Carvalho e Maraial Jardim Nordeste, conforme determinado no v. Acórdão de 09/5/2001 (JT) Retorno à pauta, após determinação do Conselheiro Presidente Edson Simões, na 2.747ª S.O., para que os autos lhe fossem conclusos, para proferir voto de desempate, tendo como Relator o Conselheiro João Antonio. 3)TC 2.463.95-03 – Recursos da Procuradoria da Fazenda Municipal – PFM, de Alfredo Mario Savelli e de Marcia Heloisa Pereira da Silva Buccolo interpostos contra o v. Acórdão de 05/3/2008 – Rel. Cons. Edson Simões – Secretaria Municipal de Serviços – SES e Companhia Auxiliar de Viação e Obras – Cavo (Contrato 14/Limpurb/95 R$ 65.920.260,45, TAs 001/1995 R$ 25.381.312,08, 002/1995, 003/1995 R$ 14.704.344,88, 004/1996 R$ 924.644,34, 005/1996, 006/1996 R$ 1.861,13, 007/1997 R$ 24.576.030,65, 008/1997 R$ 5.259.593,56, 009/1998 R$ 18.665.177,83, 010/1998 R$ 11.890.345,03, 011/1999 R$ 6.506.533,06 e 12/1999 R$ 15.074.125,37) – Serviços de limpeza de vias e logradouros públicos, coleta e transporte de resíduos domiciliares, de varrição, de feiras livres e de todos aqueles resultantes dos serviços de limpeza nas áreas e vias pertencentes às Administrações Regionais de Vila Mariana, Ipiranga e Vila Prudente – Agrupamento V (CAV) (Acomp. TC 2.342.97-42) Retorno à pauta, após determinação do Conselheiro Presidente Edson Simões, na 2.748ª S.O., para que os autos lhe fossem conclusos, para proferir voto de desempate, tendo como Relator o Conselheiro Vice-Presidente Roberto Braguim. 4)TC 2.134.97-25 – Companhia de Engenharia de Tráfego – CET e Engebrás Indústria, Comércio e Tecnologia de Informática Ltda. – TAs 43/97 (suspensão por 45 dias para a instalação, operação e manutenção dos 22 equipamentos para detecção de infração e registro da imagem, bem como instalação de 114 infraestruturas, restantes dos equipamentos especificados nos subitens 1.1.2.1.1.1 e 1.1.2.1.1.2), 73/98 (prorrogação de prazo), 57/2000 (prorrogação de prazo), 60/2000 (prorrogação de prazo), 23/2001 R$ 5.032.800,00 (prorrogação de prazo e alteração do valor do contrato), 69/2001 R$ 5.032.800,00 (prorrogação de prazo e alteração do valor do contrato), Termo de Acordo 10/2001 (não aplicação do reajuste de 10,6290 a partir de 26.11.2001, permanecendo os preços atuais pelo período de 26.11.01 a 24.05.02), e TA 55/2002 R$ 5.032.800,00 (prorrogação emergencial do prazo estipulado no contrato, por mais 180 dias, contados a partir de 25/05/2002 a 24/11/2002), relativos ao Contrato 47/96, no valor de R$ 20.131.200,00, julgado em 24/10/2001 – Serviços de detecção, registro e processamento de infrações de trânsito referentes à velocidade superior à permitida para o local, através da utilização de equipamentos/sistema de detecção e registro automático de imagens (MHPSM) Retorno à pauta, após determinação do Conselheiro Presidente Edson Simões, na 2.748ª S.O., para que os autos lhe fossem conclusos, para proferir voto de desempate, tendo como Relator o Conselheiro Vice-Presidente Roberto Braguim.



ISO 9001


10

5)TC 2.135.97-98 – Companhia de Engenharia de Tráfego – CET e Consladel Construtora e Laços Detetores e Eletrônica Ltda. – TAs 42/97 (a instalação, operação e manutenção de 05 equipamentos para detecção da infração e registro de imagem, restantes do quantitativo dos equipamentos previstos no subitem 1.1.2.1.1.1 do contrato, ficam suspensas por 45 dias), 67/97 (a instalação e manutenção dos 04 equipamentos para detecção da infração e registro de imagem, restantes do quantitativo dos equipamentos previstos no subitem 1.1.2.1.1.1 do contrato, deverão ser concluídas em no máximo 285 dias após a deliberação referida no item 2.7), 74/98 (prorrogação de prazo), 58/2000 (prorrogação de prazo), 61/2000 (prorrogação de prazo), 22/2001 R$ 4.120.800,00 (prorrogação de prazo e alteração do valor contratual), 68/2001 R$ 4.120.800,00 (prorrogação de prazo e alteração do valor contratual), Tº de Acordo 09/2001 (não aplicação do reajuste de 10,62% a partir de 26/11/2001, permanecendo os preços atuais pelo período de 26/11/2001 a 24/5/2002), TAs 56/2002 R$ 4.120.800,00 (prorrogação de prazo por até 6 meses, compreendidos no período de 25/5/2002 e 24/11/2002 ou até atingir a totalidade do valor contratual), 118/02 (retificação do período da prorrogação de prazo), 119/02 (retificação do período da prorrogação de prazo) e 120/02 (retificação do período da prorrogação de prazo), referentes ao Contrato 48/96, no valor de R$ 16.483.200,00, julgado em 24/10/2001 – Serviços de detecção, registro e processamento de infrações de trânsito referentes à velocidade superior à permitida para o local, através da utilização de equipamentos/ sistema de detecção e registro automático de imagens (MHPSM) Retorno à pauta, após determinação do Conselheiro Presidente Edson Simões, na 2.748ª S.O., para que os autos lhe fossem conclusos, para proferir voto de desempate, tendo como Relator o Conselheiro Vice-Presidente Roberto Braguim. 6)TC 2.529.99-35 – Recursos da Procuradoria da Fazenda Municipal – PFM e de Vanguarda Segurança e Vigilância Ltda. interpostos contra o v. Acórdão de 1º/8/2012 – Rel. Cons. Eurípedes Sales – Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação – Seme e Vanguarda Segurança e Vigilância Ltda. – (TAs 01/00, 02/01 red. de R$ 480.988,80, 03/01 R$ 8.006.169,60, 34/2002 R$ 2.668.723,20 e 008/2003 R$ 5.170.153,46), relativos ao Contrato 74/98, no valor de R$ 35.314.704,00, julgado em 02/4/2003 – Prestação de serviços de Segurança Vigilância e Guarda Patrimonial armada para o Autódromo Municipal “José Carlos Pace”, Estádio Municipal “Paulo Machado de Carvalho” e Unidades da Secretaria (FCCS) Retorno à pauta, após determinação do Conselheiro Presidente Edson Simões, na 2.752ª S.O., para que os autos lhe fossem conclusos, para proferir voto de desempate, tendo como Relator o Conselheiro Corregedor Domingos Dissei. 7)TC 208.08-13 – Secretaria Municipal de Serviços – SES e Delta Construções S.A. – Contrato 045/SES/07 R$ 34.660.697,02 – Execução dos serviços indivisíveis de limpeza pública no Município de São Paulo, compreendendo: varrição manual de vias e logradouros públicos; varrição mecanizada de vias e logradouros públicos, coleta e transporte de resíduos da varrição de vias públicas, lavagem de logradouros públicos; limpeza de monumentos; varrição manual, lavagem e desinfecção de vias públicas após as feiras-livres; e serviços complementares e acessórios de limpeza, nas áreas e vias pertencentes ao Agrupamento V, compreendendo toda área das Subprefeituras Butantã, Lapa e Pinheiros (FCCS) (Tramita em conjunto com o TC 4.120.07-35 e 4.121.07-06) Retorno à pauta, após determinação do Conselheiro Presidente Edson Simões, na 2.754ª S.O., para que os autos lhe fossem conclusos, para proferir voto de desempate, tendo como Relator o Conselheiro João Antonio.



ISO 9001


11

8)TC 4.120.07-35 – Vereador Paulo Fiorilo (Câmara Municipal de São Paulo – CMSP) – Solicitação de auditoria no Contrato 045/SES/07 (R$ 34.660.697,02), cujo objeto é a execução dos serviços indivisíveis de limpeza pública no Município de São Paulo, compreendendo: varrição manual de vias e logradouros públicos; varrição mecanizada de vias e logradouros públicos, coleta e transporte de resíduos da varrição de vias públicas, lavagem de logradouros públicos; limpeza de monumentos; varrição manual, lavagem e desinfecção de vias públicas após as feiras-livres; e serviços complementares e acessórios de limpeza, nas áreas e vias pertencentes ao Agrupamento V, compreendendo toda área das Subprefeituras Butantã, Lapa e Pinheiros, celebrado entre a Secretaria Municipal de Serviços – SES e a empresa Delta Construções S.A. (CAV) (Tramita em conjunto com os TCs 208.08-13 e 4.121.07-06) Retorno à pauta, após determinação do Conselheiro Presidente Edson Simões, na 2.754ª S.O., para que os autos lhe fossem conclusos, para proferir voto de desempate, tendo como Relator o Conselheiro João Antonio.

9)TC 4.121.07-06 – Vereador Aurélio Miguel (Câmara Municipal de São Paulo – CMSP) – Solicitação de auditoria no Contrato 045/SES/07 (R$ 34.660.697,02), cujo objeto é a execução dos serviços indivisíveis de limpeza pública no Município de São Paulo, compreendendo: varrição manual de vias e logradouros públicos; varrição mecanizada de vias e logradouros públicos, coleta e transporte de resíduos da varrição de vias públicas, lavagem de logradouros públicos; limpeza de monumentos; varrição manual, lavagem e desinfecção de vias públicas após as feiras-livres; e serviços complementares e acessórios de limpeza, nas áreas e vias pertencentes ao Agrupamento V, compreendendo toda área das Subprefeituras Butantã, Lapa e Pinheiros, celebrado entre a Secretaria Municipal de Serviços – SES e a empresa Delta Construções S.A. (CAV) (Tramita em conjunto com os TCs 208.08-13 e 4.120.07-35) Retorno à pauta, após determinação do Conselheiro Presidente Edson Simões, na 2.754ª S.O., para que os autos lhe fossem conclusos, para proferir voto de desempate, tendo como Relator o Conselheiro João Antonio. CONSELHEIRO VICE-PRESIDENTE ROBERTO BRAGUIM (no exercício da Presidência) 1)TC 714.04-15 – Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. – IPT – Contrato 014/SVMA/03 R$ 810.000,00 – Serviços técnicos especializados de assessoria para o levantamento de dados com as respectivas interpretações e correlações que permitem a elaboração de Diagnóstico e Análise de Risco de Queda das Árvores de Vias Públicas da Cidade de São Paulo (JT) Retorno à pauta, após determinação do Conselheiro Vice-Presidente Roberto Braguim, no exercício da Presidência, na 2.752ª S.O., para que os autos lhe fossem conclusos, para proferir voto de desempate, tendo como Relator o Conselheiro Presidente Edson Simões. 2)TC 3.937.06-88 – Ministério Público do Estado de São Paulo – Solicitação de informação acerca da análise do Contrato de Prestação de Serviço 023/03 celebrado entre a Secretaria Municipal de Educação – SME e o Instituto Tomie Ohtake, cujo objeto é a prestação de serviços consistentes na formação de 6.000 profissionais (4.000 contratados e 2.000 professores da Rede Municipal) para o Projeto Recreio nas Férias, edição julho/2003 (MRL) (Acomp. TC 443.07-22 – itens englobados 2 e 3) Retorno à pauta, após determinação do Conselheiro Vice-Presidente Roberto Braguim, no exercício da Presidência, na 2.753ª S.O., para que os autos lhe fossem conclusos, para proferir voto de desempate, tendo como Relator o Conselheiro Presidente Edson Simões.



ISO 9001


12

3)TC 443.07-22 – Secretaria Municipal de Educação – SME e Instituto Tomie Ohtake – Contrato 023/03 R$ 208.792,00 – Serviços consistentes na formação de 6.000 profissionais (4.000 contratados e 2.000 professores da Rede Municipal) para o Projeto Recreio nas Férias, edição julho/2003 (MRL) (Acomp. TC 3.937.06-88 – itens englobados 2 e 3) Retorno à pauta, após determinação do Conselheiro Vice-Presidente Roberto Braguim, no exercício da Presidência, na 2.753ª S.O., para que os autos lhe fossem conclusos, para proferir voto de desempate, tendo como Relator o Conselheiro Presidente Edson Simões. 4)TC 4.649.05-88 – Secretaria Municipal de Educação – SME e Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel” – Funap – Contrato 93/SME/2005 R$ 952.050,00 – Aquisição de 8.655 conjuntos de carteira/cadeira para as EMEFs (FCCS) Retorno à pauta, após determinação do Conselheiro Vice-Presidente Roberto Braguim, no exercício da Presidência, na 2.754ª S.O., para que os autos lhe fossem conclusos, para proferir voto de desempate, tendo como Relator o Conselheiro Presidente Edson Simões. CONSELHEIRO VICE-PRESIDENTE ROBERTO BRAGUIM 1)TC 6.055.96-11 – Secretaria Municipal de Habitação – Sehab e Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. – TAs 11º/99 (prorrogação de prazo e adoção de cronograma financeiro), 12º e 13º/99 (adoções de planilha orçamentária geral, de projeto executivo e de preços extracontratuais) e 14º/00 (prorrogação de prazo), relativos ao Contrato 19/1996, no valor de R$ 8.549.449,76, julgado em 19/3/1997 – Execução de obras, projetos executivos e acompanhamento social referentes à adequação de infraestrutura urbana, com realização de serviços complementares, nos núcleos São José e Campinas – Lote VI (FCCS) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após pedido de vista deferido na 2.752ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro João Antonio. CONSELHEIRO MAURÍCIO FARIA 1)TC 1.455.11-23 – Secretaria Municipal de Serviços – SES – Acompanhamento – Verificar a regularidade do Edital de Concorrência 02/SES/2011, cujo objeto é prestação de serviços técnicos especializados para a elaboração de projetos especiais, supervisão técnica, desenvolvimento tecnológico e apoio ao planejamento orçamentário e às ações, para a melhoria do Sistema de Iluminação Pública do Município de São Paulo, contemplando a Copa do Mundo de Futebol de 2014, quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito (FCCS) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator, à época, o Conselheiro Eurípedes Sales. 2)TC 331.12-66 – Secretaria Municipal de Serviços – SMS e Consórcio SP-Luz – Concorrência 06/SES/2011 – Contrato 06/SES/2011 R$ 433.794.099,16 – Prestação de serviços técnicos especializados de manutenção e ampliação, considerados os serviços de eficientização e remodelação, com fornecimento de material, para o sistema de Iluminação Pública do Município de São Paulo (JT) (Tramita em conjunto com o TC 2.243.11-90) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator, à época, o Conselheiro Eurípedes Sales.



ISO 9001


13

3)TC 6.710.99-48 – Embargos de Declaração interpostos por Jorge Fontes Hereda em face do v. Acórdão de 07/12/2011 – Rel. Cons. Roberto Braguim – Secretaria Municipal de Serviços – SES e Xerox do Brasil Ltda. (Contrato 004/SSO/98 R$ 139.896,00) – Serviços técnicos de manutenção, conservação e reparos de peças, bem como a reposição e substituição de todas as peças gastas ou mal ajustadas de 10 máquinas reprográficas, com fornecimento de todo material de consumo (exceto papel e grampo), para um volume de aproximadamente 140.000 cópias, para o Comando do Corpo de Bombeiros da Capital (FCCS) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro Vice-Presidente Roberto Braguim. 4)TC 478.11-93 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SMDU e Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica – FCTH – Contrato 008/2010-SMDU R$ 4.117.977,60 – Prestação de serviços de consultoria técnica especializada para a elaboração de plano municipal de gestão do sistema de águas pluviais e de assessoria técnica especializada para o acompanhamento dos programas de drenagem para bacias prioritárias e hierarquização de obras de drenagem (FCCS) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro Corregedor Domingos Dissei. 5)TC 479.11-56 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SMDU e Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica – FCTH – Acompanhamento – Execução Contratual – Verificar se o Contrato 008/2010 – SMDU (R$ 4.117.977,60), cujo objeto é a prestação de serviços de consultoria técnica especializada para a elaboração de Plano Municipal de Gestão do Sistema de Águas Pluviais e de Assessoria Técnica especializada para o acompanhamento dos programas de drenagem para bacias prioritárias e hierarquização de obras de drenagem, está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste (FCCS) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro Corregedor Domingos Dissei. 6)TC 5.939.99-83 – Secretaria Municipal de Serviços – SES e Construtora Queiroz Galvão S.A. – TAs 001/2003 R$ 7.917.750,00 (acréscimo de serviços e do valor contratual e alteração do valor contratual), 002/2004 R$ 3.958.875,00 (aprovação do preço unitário definitivo para os serviços do Termo de Aditamento 01, retificação de cláusulas do aditamento 01, prorrogação do prazo e alteração do valor contratual) e 003/2004 R$ 3.958.875,00 (prorrogação do prazo contratual, inclusão de cláusula resolutiva e alteração do valor contratual), relativos ao Contrato 10/Limpurb/99, no valor de R$ 34.273.897,20 julgado em 30/8/2000 – Prestação de serviços de destinação final de resíduos sólidos inertes (terra, entulho e outros) compreendendo as atividades de recebimento, espalhamento, preparo e disposição final dos resíduos inertes coletados no Município de São Paulo, bem como monitoramento e manutenção do respectivo aterro, na área localizada na Avenida Itaquera nº 1001 (JT) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro Presidente Edson Simões. 7)TC 6.266.99-70 – Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – Siurb e Este Reestrutura Engenharia Ltda. – Contrato 010/SVP/1999 R$ 1.275.141,33 – Execução, em regime de emergência, das obras de recuperação de galeria de águas pluviais na Rua André Gouveia, no trecho entre a Rua Nilo e a Avenida Armando Ferrentini, com extensão aproximada de 300 metros (FCCS) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo

como Relator o Conselheiro Presidente Edson Simões. 8)TC 2.655.08-52 – Secretaria Municipal da Saúde – SMS e Associação Congregação de Santa Catarina – Contrato de Gestão 005/2008-NTCSS-SMS-G R$ 38.082.408,60 est. – Operacionalização da Gestão, apoio à Gestão e execução, pela contratada, das atividades e serviços de saúde na microrregião cidade Ademar (FCCF) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro Corregedor Domingos Dissei.



ISO 9001


14

9)TC 3.640.97-96 – Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – Siurb e Ecco Engenharia, Construção e Comércio Ltda. – TAs 70/1999 (prorrogação de prazo), 190/1999 (prorrogação de prazo), 121/2000 (prorrogação de prazo), 237/2000 (prorrogação de prazo, vinculação de recursos para pagamento de reajuste), 003/2001 R$ 119.407,06 (reforço do valor contratual), 011/2001 (prorrogação de prazo), 036/2001 (prorrogação de prazo), 058/2001 (prorrogação de prazo), 078/2001 (prorrogação de prazo), 115/2001 (prorrogação de prazo), 142/2001 (prorrogação de prazo), 177/2001 (prorrogação de prazo), 200/2001 (prorrogação de prazo), 231/2001 (prorrogação de prazo) e 253/2001 (prorrogação de prazo), referente ao Contrato 013/97, no valor de R$ 1.114.223,62, julgado em 24/3/1999 – Execução das obras de construção da Escola Municipal de Primeiro Grau – EMPG do Conjunto Habitacional Garagem (JT) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro Presidente Edson Simões. 10)TC 3.083.05-03 – Secretaria Municipal de Serviços – SES e Vega Engenharia Ambiental S.A. – Contrato 01/SES/05 R$ 35.973.227,92 – Serviços indivisíveis e complementares de limpeza de vias e logradouros públicos resultantes dos serviços prestados nas áreas pertencentes ao Agrupamento I (MRL) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro João Antonio. 11)TC 3.084.05-76 – Secretaria Municipal de Serviços – SES e Júlio Simões Transportes e Serviços Ltda. – Contrato 02/SES/05 R$ 5.395.475,01 – Execução dos serviços indivisíveis e complementares de limpeza de vias e logradouros públicos, pertencentes ao Agrupamento II (GG) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro João Antonio. 12)TC 3.085.05-39 – Secretaria Municipal de Serviços – SES e Qualix Serviços Ambientais Ltda. – Contrato 03/SES/05 R$ 17.622.717,51 est. – Execução dos serviços indivisíveis e complementares de limpeza de vias e logradouros públicos, pertencentes ao Agrupamento III (FCCF) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro João Antonio. 13)TC 3.086.05-00 – Secretaria Municipal de Serviços – SES e Construtora Queiroz Galvão S.A. – Contrato 04/SES/05 R$ 16.868.758,74 – Serviços indivisíveis e complementares de limpeza de vias e logradouros públicos, pertencentes ao Agrupamento IV (JT) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro João Antonio. 14)TC 3.087.05-64 – Secretaria Municipal de Serviços – SES e Enob Ambiental Ltda. – Contrato 05/SES/05 R$ 5.803.231,13 est. – Execução dos serviços indivisíveis e complementares de limpeza de vias e logradouros públicos, pertencentes ao Agrupamento V (MRL) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro João Antonio. 15)TC 3.088.05-27 – Secretaria Municipal de Serviços – SES e Cliba Ltda. – Contrato 06/SES/05 R$ 17.402.815,53 – Serviços indivisíveis e complementares de limpeza de vias e logradouros públicos, pertencentes ao Agrupamento VI (GG) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro João Antonio. 16)TC 3.089.05-90 – Secretaria Municipal de Serviços – SES e Construtora Marquise S.A. – Contrato 07/SES/05 R$ 10.817.039,86 – Execução dos serviços indivisíveis e complementares de limpeza de vias e logradouros públicos, pertencentes ao Agrupamento VII (JT) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro João Antonio.



ISO 9001


15

17)TC 3.090.05-79 – Secretaria Municipal de Serviços – SES e Vega Engenharia Ambiental S.A. – Contrato 08/SES/05 R$ 7.663.001,12 est. – Execução dos serviços indivisíveis e complementares de limpeza de vias e logradouros públicos, pertencentes ao Agrupamento VIII (FCCF) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro João Antonio. 18)TC 3.091.05-31 – Secretaria Municipal de Serviços – SES e SPL – Construtora e Pavimentadora Ltda. – Contrato 09/SES/05 R$ 8.132.382,79 est. – Execução dos serviços indivisíveis e complementares de limpeza de vias e logradouros públicos, pertencentes ao Agrupamento IX (GG) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro João Antonio. 19)TC 1.928.06-16 – Secretaria Municipal de Serviços – SES e Enob Ambiental Ltda. – Contrato 018/SES/06 R$ 3.321.036,44 est. – Serviços de limpeza urbana indivisíveis essenciais e complementares, rotineiros e não rotineiros, nas áreas, vias e logradouros públicos, pertencentes ao Agrupamento V, compreendendo as Subprefeituras Jabaquara, Vila Mariana e Santo Amaro (GG) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro João Antonio. 20)TC 1.929.06-89 – Secretaria Municipal de Serviços – SES e Construtora Queiroz Galvão S.A. – Contrato 017/SES/06 R$ 13.105.103,86 est. – Serviços de limpeza urbana indivisíveis essenciais e complementares, rotineiros e não rotineiros, nas áreas, vias e logradouros públicos, pertencentes ao Agrupamento IV, compreendendo as Subprefeituras Casa Verde/Cachoeirinha, Freguesia do Ó, Jaçanã/Tremembé, Pirituba, Perus e Santana/Tucuruvi (FCCS) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro João Antonio. 21)TC 1.930.06-68 – Secretaria Municipal de Serviços – SES e Vega Engenharia Ambiental S.A. – Contrato 014/SES/06 R$ 26.622.461,49 – Serviços de limpeza urbana indivisíveis essenciais e complementares, rotineiros e não rotineiros, nas áreas, vias e logradouros públicos, pertencentes ao Agrupamento I, compreendendo as Subprefeituras Sé, Lapa e parte da Mooca (FCCF) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro João Antonio. 22)TC 1.931.06-20 – Secretaria Municipal de Serviços – SES e Júlio Simões Transportes e Serviços Ltda. – Contrato 015/SES/06 R$ 3.321.861,76 est. – Serviços de limpeza urbana indivisíveis essenciais e complementares, rotineiros e não rotineiros, nas áreas, vias e logradouros públicos, pertencentes ao Agrupamento II, compreendendo as Subprefeituras Aricanduva, Vila Formosa, Carrão e parte da Mooca (MHPSM) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro João Antonio. 23)TC 1.932.06-93 – Secretaria Municipal de Serviços – SES e Qualix Serviços Ambientais Ltda. – Contrato 016/SES/06 R$ 14.689.336,49 est. – Serviços de limpeza urbana indivisíveis essenciais e complementares, rotineiros e não rotineiros, nas áreas, vias e logradouros públicos, pertencentes ao Agrupamento III, compreendendo as Subprefeituras: Cidade Ademar, Campo Limpo, Capela do Socorro, Santo Amaro, M`Boi Mirim, Parelheiros e Pinheiros (JT) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro João Antonio.



ISO 9001


16

24)TC 1.962.06-54 – Secretaria Municipal de Serviços – SES e Construfert Ambiental Ltda. – Contrato 019/SES/06 R$ 13.083.506,16 – TA 01/2006 (alteração da cláusula décima primeira da vigência do contrato) e TA 02/2006 (rescisão contratual) – Serviços de limpeza urbana indivisíveis essenciais e complementares, rotineiros e não rotineiros, nas áreas, vias e logradouros públicos, pertencentes ao Agrupamento VI, compreendendo as Subprefeituras Ermelino Matarazzo, Guaianases, Itaquera, São Miguel Paulista, São Mateus, Cidade Tiradentes e Itaim Paulista (MRL) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro João Antonio. 25)TC 1.963.06-17 – Secretaria Municipal de Serviços – SES e Construtora Marquise S.A. – Contrato 020/SES/06 R$ 7.399.014,69 est. – Serviços de limpeza urbana indivisíveis essenciais e complementares, rotineiros e não rotineiros, nas áreas, vias e logradouros públicos, pertencentes ao Agrupamento VII, compreendendo as Subprefeituras Pinheiros e Butantã (GG) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro João Antonio. 26)TC 1.964.06-80 – Secretaria Municipal de Serviços – SES e Vega Engenharia Ambiental S.A. – Contrato 021/SES/06 R$ 5.835.394,49 est. – Serviços de limpeza urbana indivisíveis essenciais e complementares, rotineiros e não rotineiros, nas áreas, vias e logradouros públicos, pertencentes ao Agrupamento VIII, compreendendo as Subprefeituras Ipiranga e Vila Prudente/Sapopemba (FCCF) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro João Antonio. 27)TC 1.965.06-42 – Secretaria Municipal de Serviços – SES e SPL Construtora e Pavimentadora Ltda. – Contrato 022/SES/06 R$ 5.315.547,46 est. – Serviços de limpeza urbana indivisíveis essenciais e complementares, rotineiros e não rotineiros, nas áreas, vias e logradouros públicos, pertencentes ao Agrupamento IX, compreendendo as Subprefeituras Vila Maria/Vila Guilherme, Penha e Ermelino Matarazzo (MRL) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro João Antonio. 28)TC 485.09-34 – Secretaria Municipal de Cultura – SMC e Phobus Promoções e Produções Artísticas Ltda. – Pregão Presencial 09/2004 – Contrato 14/2004 R$ 1.686.300,00 – TAs 09/2005 R$ 1.349.040,00 (prorrogação de prazo) – 53/2005 R$ 1.312.080,00 (prorrogação de prazo e redução do valor homem/hora) e 81/2005 (alteração de cláusula, inclusão do item “c”, a fim de alterar a claúsula 8.1 do contrato para constar que o preço dos serviços será reajustado anualmente e transferência da representatividade do contrato da Secretaria Municipal de Cultura para o titular da Secretaria Municipal de Educação) – Prestação de serviços de operacionalização de equipamentos de som instalados nos CEÚs (FCCF) (Tramita em conjunto com os TCs 402.09-07 e 10.09-57 – itens englobados de 28 a 30) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro Presidente Edson Simões. 29)TC 402.09-07 – Secretaria Municipal de Educação – SME e Phobus Promoções e Produções Artísticas Ltda. – Contrato 84/SME/2005 R$ 1.002.846,60 – Prestação de serviços de operacionalização e manutenção dos equipamentos de som instalados nos 21 CEUs (FCCF) (Tramita em conjunto com os TCs 485.09-34 e 10.09-57 – itens englobados de 28 a 30) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro Presidente Edson Simões.



ISO 9001


17

30)TC 10.09-57 – Ministério Público do Estado de São Paulo – Petição – Solicita informações sobre processos referentes aos Contratos nºs 14/2004 (R$ 1.686.300,00 e 84/2004 R$ 1.002.846,60), cujos objetos são, respectivamente, a prestação de serviços de operacionalização de equipamentos de som instalados nos CEUs e a prestação de serviços de operacionalização e manutenção dos equipamentos de som instalados nos 21 CEUs pela Secretaria Municipal de Educação – SME e Phobus Promoções e Produções Artísticas Ltda. (FCCF) (Tramita em conjunto com os TCs 485.09-34 e 402.09-07 – itens englobados de 28 a 30) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro Presidente Edson Simões. CONSELHEIRO CORREGEDOR DOMINGOS DISSEI 1)TC 208.08-13 – Secretaria Municipal de Serviços – SES e Delta Construções S.A. – Contrato 045/SES/07 R$ 34.660.697,02 – Execução dos serviços indivisíveis de limpeza pública no Município de São Paulo, compreendendo: varrição manual de vias e logradouros públicos; varrição mecanizada de vias e logradouros públicos, coleta e transporte de resíduos da varrição de vias públicas, lavagem de logradouros públicos; limpeza de monumentos; varrição manual, lavagem e desinfecção de vias públicas após as feiras-livres; e serviços complementares e acessórios de limpeza, nas áreas e vias pertencentes ao Agrupamento V, compreendendo toda área das Subprefeituras Butantã, Lapa e Pinheiros (FCCS) (Tramita em conjunto com o TC 4.120.07-35 e 4.121.07-06) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro João Antonio. 2)TC 4.120.07-35 – Vereador Paulo Fiorilo (Câmara Municipal de São Paulo – CMSP) – Solicitação de auditoria no Contrato 045/SES/07 (R$ 34.660.697,02), cujo objeto é a execução dos serviços indivisíveis de limpeza pública no Município de São Paulo, compreendendo: varrição manual de vias e logradouros públicos; varrição mecanizada de vias e logradouros públicos, coleta e transporte de resíduos da varrição de vias públicas, lavagem de logradouros públicos; limpeza de monumentos; varrição manual, lavagem e desinfecção de vias públicas após as feiras-livres; e serviços complementares e acessórios de limpeza, nas áreas e vias pertencentes ao Agrupamento V, compreendendo toda área das Subprefeituras Butantã, Lapa e Pinheiros, celebrado entre a Secretaria Municipal de Serviços – SES e a empresa Delta Construções S.A. (CAV) (Tramita em conjunto com os TCs 208.08-13 e 4.121.07-06) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro João Antonio.

3)TC 4.121.07-06 – Vereador Aurélio Miguel (Câmara Municipal de São Paulo – CMSP) – Solicitação de auditoria no Contrato 045/SES/07 (R$ 34.660.697,02), cujo objeto é a execução dos serviços indivisíveis de limpeza pública no Município de São Paulo, compreendendo: varrição manual de vias e logradouros públicos; varrição mecanizada de vias e logradouros públicos, coleta e transporte de resíduos da varrição de vias públicas, lavagem de logradouros públicos; limpeza de monumentos; varrição manual, lavagem e desinfecção de vias públicas após as feiras-livres; e serviços complementares e acessórios de limpeza, nas áreas e vias pertencentes ao Agrupamento V, compreendendo toda área das Subprefeituras Butantã, Lapa e Pinheiros, celebrado entre a Secretaria Municipal de Serviços – SES e a empresa Delta Construções S.A. (CAV) (Tramita em conjunto com os TCs 208.08-13 e 4.120.07-35) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro João Antonio.



ISO 9001


18

4)TC 926.09-06 – Secretaria Municipal de Habitação – Sehab e Consórcio Mananciais – Concorrência 07/2008-Sehab – Contrato 028/2008-Sehab R$ 144.367.891,04 – Execução dos serviços e obras do lote 7 do Programa de Saneamento, Proteção Ambiental e Recuperação da Qualidade das Águas em áreas degradadas de manancial hídrico das Bacias Guarapiranga e Billings (GG) Retorno à pauta, na fase de DISCUSSÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro João Antonio. 5)TC 917.09-07 – Secretaria Municipal de Habitação – Sehab e Consórcio Mananciais – Acompanhamento – Execução Contratual – Verificar se o Contrato 028/2008-Sehab, cujo objeto é a execução de serviços e obras do Lote 7 do programa de saneamento, proteção ambiental e recuperação da qualidade das águas em áreas degradadas de manancial hídrico das Bacias Guarapiranga e Billings, está sendo executado de acordo com as normas legais pertinentes e em conformidade com as cláusulas estabelecidas no ajuste (FCCS) Retorno à pauta, na fase de DISCUSSÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro João Antonio. 6)TC 3.843.05-55 – Antonio Donato Madormo (Câmara Municipal de São Paulo – CMSP) – Prefeitura do Município de São Paulo – PMSP – Secretaria Municipal de Serviços – SES – Representação solicitando a apuração da regularidade dos contratos emergenciais, celebrados entre a Secretaria e as empresas Socrel Construtora de Redes Elétricas e de Telecomunicação Ltda. e Start Engenharia e Eletricidade Ltda., cujo objeto é a ampliação do Sistema de Iluminação Pública do Município de São Paulo (GG) (Tramita m conjunto com o TC 54.07-60) Retorno à pauta, na fase de DISCUSSÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro João Antonio. 7)TC 54.07-60 – Vereador Antonio Donato Madormo (Câmara Municipal de São Paulo – CMSP) – Petição – Solicita fiscalização em todos os atos administrativos da diretoria do Departamento de Iluminação Pública – Ilume (Secretaria Municipal de Serviços – SES), que tenham por objetivo a promoção de qualquer alteração nos critérios técnicos estabelecidos aos fornecedores de luminárias do Município de São Paulo (GG) (Tramita em conjunto com o TC 3.843.05-55) Retorno à pauta, na fase de DISCUSSÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro João Antonio. 8)TC 483.06-66 – Secretaria Municipal de Serviços – SES e Start Engenharia e Eletricidade Ltda. – Contrato 014/SES/05 R$ 3.150.900,00 est. e TAs 01/2005 red. de R$ 1.575.450,00 e (redução e retirratificação contratual) e 02/2005 (prorrogação de prazo) – Serviços técnicos, com a disponibilização de mão de obra especializada, fornecimento de materiais e execução de projetos luminotécnicos e elétricos (as-built), para a ampliação do sistema de iluminação pública, em até 1.945 pontos – Área A (GG) (Tramita em conjunto com os TCs 3.843.05-55 e 484.06-29) Retorno à pauta, na fase de DISCUSSÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro João Antonio. 9)TC 484.06-29 – Secretaria Municipal de Serviços – SES e Socrel Construtora de Redes Elétricas e de Telecomunicações Ltda. – Contrato 015/SES/05 R$ 2.700.540,00 est. e TAs 01/2005 red. de R$ 1.350.270,00 (redução e retirratificação contratual) e 02/2005 (prorrogação de prazo) – Serviços técnicos, com a disponibilização de mão de obra especializada, fornecimento de materiais e execução de projetos luminotécnicos e elétricos (as-built), para a ampliação do sistema de iluminação pública, em até 1.667 pontos – Área B (GG) (Tramita em conjunto com os TCs 3.843.05-55 e 483.06-66) Retorno à pauta, na fase de DISCUSSÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro João Antonio.



ISO 9001


19

10)TC 1.924.95-30 – Secretaria Municipal de Habitação – Sehab e Construtora Beter S.A. – TA 011/95 (prorrogação de prazo e substituição do cronograma físico-financeiro) e Tº de Recisão Amigável de Contrato 001/95, relativo ao Contrato 005/95-Sehab, no valor de R$ 1.101.159,00, julgado em 19/7/1995 – Execução de obras de drenagem e canalização dos córregos das Favelas São José, Jardim Alpino e Presidente/Jordanópolis (FCCS) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro João Antonio. 11)TC 5.166.95-66 (emergência) – Secretaria Municipal de Habitação – Sehab e Construtora Beter S.A. – Contrato 022/95-Sehab R$ 3.831.249,57 – Execução, em regime de emergência, de obras de drenagem e canalização dos córregos, remanejamentos e escoramentos, execução de alojamentos provisórios e unidades habitacionais nas favelas: Presidente/Jordanópolis, Jardim Alpino I e Vila São José IV (FCCS) (Acomp. TC 5.904.94-94) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro João Antonio. 12)TC 5.814.96-65 – Secretaria Municipal de Urbanização – Sehab e Construtora Beter S.A. – TA 14º/00 R$ 5.052.448,18 (acréscimo parcial de valor, adoção de planilhas orçamentárias contratuais, de cronograma financeiro, de projetos executivos e de preços extracontratuais), TA 15º/00 (adoção de planilha orçamentária geral e complementar), TA 16º/01 (prorrogação de prazo) e Tº de Retirratificação 1º/01 (retificação do 16º/01 TA), relativos ao Contrato 12/96, no valor de R$ 8.099.999,94, julgado em 26/3/1997 – Execução de obras de urbanização de favelas e de unidades habitacionais e de serviços complementares de acompanhamento social nas favelas Jardim Manacás, Parque São José I e II, Vinte, Dezenove, Vila Rubi e Nova Guarapiranga, que compõem o Lote II-A (FCCS) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro João Antonio. 13)TC 2.127.07-03 – Secretaria Municipal de Educação – SME e Instituto Tomie Ohtake – Contrato 60/03 R$ 180.000,00 – Formação de profissionais da educação (contratados e professores da Rede Municipal) para o Projeto Recreio nas Férias, edição janeiro/2004, denominados agentes recreativos, fornecendo subsídios teórico-práticos para o planejamento e execução do Projeto nos pólos, valorizando e qualificando referidos profissionais participantes, difundindo e ampliando a base conceitual e promovendo a ação reflexiva, abordando os temas expressão corporal, expressão plástica, artes circenses, musicalização, contação de história, construção de brinquedos e brincadeiras, bem como jogos esportivos (MHPSM) (Tramita em conjunto com os TCs 2.126.07-40 e 18.07-05 – itens englobados de 13 a 15) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro Presidente Edson Simões. 14)TC 2.126.07-40 – Secretaria Municipal de Educação – SME e Museu de Arte Moderna de São Paulo – MAM – Contrato 61/03 R$ 19.316,37 – Formação de profissionais da educação (contratados e professores da Rede Municipal) para o Projeto Recreio nas Férias, edição janeiro/2004, denominados agentes recreativos, fornecendo subsídios teórico-práticos através de quarenta e oito oficinas a serem ministradas pelos educadores da contratada contemplando momentos que mesclam prática e reflexão de forma dinâmica. Devem ser abordados os temas: investigar um lugar, mediação de leitura, pintura, argila, desenho gravura, escultura do espaço, costura, retrato e autorretrato, têmpera, aquarela e apropriação de imagens da cidade (MHPSM) (Tramita em conjunto com os TCs 2.127.07-03 e 18.07-05 – itens englobados de 13 a 15) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro Presidente Edson Simões.



ISO 9001


20

15)TC 18.07-05 – Ministério Público do Estado de São Paulo (Promotoria de Justiça da Cidadania da Capital) – Encaminhamento de cópias de documentos referentes à Representação protocolada no Ministério Público sob nº 27.619/06, pelo Vereador José Police Neto, sobre possíveis irregularidades em Contrato de Prestação de Serviço nº 060/03, celebrado entre a Secretaria Municipal de Educação – SME e o Instituto Tomie Ohtake, cujo objeto é a formação de agentes recreativos, fornecendo subsídios técnico-práticos para o planejamento e execução do projeto Recreio nas Férias de janeiro de 2004. Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro Presidente Edson Simões. (Tramita em conjunto com os TCs 2.127.07-03 e 2.126.07-40 – itens englobados de 13 a 15) 16)TC 1.594.07-43 – Secretaria Municipal de Educação – SME – Acompanhamento – Verificar se os termos do edital do Pregão Presencial 27/SME/2007, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte com veículos, incluindo motorista e combustível, de quilometragem livre, estão de acordo com a legislação vigente (MHPSM) (Tramita em conjunto com os TCs 959.08-76, 937.08-33, 1.029.08-30, 965.08-79 e 1.030.08-19) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro João Antonio. 17)TC 959.08-76 – Secretaria Municipal de Educação – SME e Conservel Locadora de Veículos e Serviços Ltda. – Pregão Presencial 27/SME/2007 – Contrato 123/SME/2007 R$ 1.027.000,00 – Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de transporte com veículos, incluindo motorista e combustível, de quilometragem livre (MHPSM) (Tramita em conjunto com os TCs 1.594.07-46, 937.08-33, 1.029.08-30, 965.08-79 e 1.030.08-19) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro João Antonio. 18)TC 937.08-33 – Secretaria Municipal de Educação – SME e Cooperativa de Serviços de Transportes – Coopersemo – Contrato 186/SME/2007 R$ 420.591,60 est. – Prestação de serviços de transporte com veículos, incluindo motorista e combustível, de quilometragem livre (MHPSM) (Tramita em conjunto com os TCs 959.08-76, 1.594.07-43, 1.029.08-30, 965.08-79 e 1.030.08-19) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro João Antonio. 19)TC 1.029.08-30 – Secretaria Municipal de Educação – SME e Cooperativa de Serviços de Transportes – Coopersemo – Acompanhamento – Execução Contratual – Verificar se o Contrato 186/SME/2007, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte com veículos, incluindo motorista e combustível, de quilometragem livre, está sendo executado conforme o pactuado (FCCF) (Tramita em conjunto com os TCs 959.08-76, 1.594.07-43, 937.08-33, 965.08-79 e 1.030.08-19) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro João Antonio. 20)TC 965.08-79 – Secretaria Municipal de Educação – SME e CTPT – Cooperativa de Trabalho dos Profissionais da Área de Transportes – Contrato 187/SME/2007 R$ 359.971,92 est. e TA 015/SME/2008 R$ 34.980,66 (acréscimo de 03 veículos) – Prestação de serviços de transporte com veículos, incluindo motorista e combustível, de quilometragem livre (MHPSM) (Tramita em conjunto com os TCs 959.08-76, 1.594.07-43, 937.08-33, 1.029.08-30 e 1.030.08-19) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro João Antonio.



ISO 9001


21

21)TC 1.030.08-19 – Secretaria Municipal de Educação – SME e Cooperativa de Trabalho dos Profissionais da Área de Transportes – CTPT – Acompanhamento – Execução Contratual – Verificar se as principais cláusulas do Contrato 187/SME/2007 (R$ 359.971,92 est.), cujo objeto é a prestação de serviços de transporte com veículos, incluindo motorista e combustível, está sendo executado conforme o pactuado (JT) (Tramita em conjunto com os TCs 959.08-76, 1.594.07-43, 937.08-33, 1.029.08-30 e 965.08-79) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro João Antonio. 22)TC 2.297.10-39 – Grécia Cavalcante Martins – Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – Cohab-SP – Representação, com pedido de liminar, em face da Concorrência 004/2010, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos especializados de engenharia consultiva e assessoria técnica na implantação de empreendimentos habitacionais e demais ações relacionadas ao plano estratégico de atuação da Companhia, com o apoio de bens e outros serviços para a sua execução (GG) (Tramita em conjunto com o TC 1.755.10-86 - itens englobados 22 e 23) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após pedido de vista deferido na 2.754ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro João Antonio. 23)TC 1.755.10-86 – Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – Cohab-SP – Acompanhamento – Verificar a regularidade da Concorrência 004/2010, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos especializados de engenharia consultiva e assessoria técnica na implantação de empreendimentos habitacionais e demais ações relacionadas ao plano estratégico de atuação da Companhia, com o apoio de bens e outros serviços para a sua execução, quanto aos aspectos da legalidade, formalidade e mérito (FCCS) (Tramita em conjunto com o TC 2.297.10-39 - itens englobados 22 e 23) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após pedido de vista deferido na 2.754ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro João Antonio. 24) TC 6.057.96-47 – Secretaria Municipal de Habitação – Sehab e Construtora OAS Ltda. – TAs 014/97/Sehab – 6º Termo de Aditamento (prorrogação de prazo e adoção de cronograma físico-financeiro), 35/97/Sehab – 7º Termo de Aditamento (adoção de novo cronograma físico-financeiro), 039/Sehab – 8º Termo de Aditamento R$ 236.867,21 (adoção de planilhas orçamentárias, de novo cronograma físico-financeiro e acréscimo do valor contratual), 059/97/Sehab – 9º Termo de Aditamento(substituição de cronograma físico-financeiro), 065/97/Sehab – 10º Termo de Aditamento (adoção de planilhas orçamentárias complementares), 074/97/Sehab – 11º Termo de Aditamento (adoção de planilhas orçamentárias complementares), 099/97/Sehab – 12º Termo de Aditamento R$ 684.079,66 (acréscimo parcial do valor contratual, adoção de novo cronograma financeiro e de planilhas orçamentárias contratuais), 126/97/Sehab – 13º Termo de Aditamento R$ 281.698,29 (acréscimo parcial do valor contratual, adoção de cronograma financeiro, de planilha orçamentária geral, retificação dos termos aditivos) e 14º/1998 (prorrogação de prazo e adoção de cronograma financeiro), relativos ao Contrato 025/96-Sehab/Guarapiranga, no valor de R$ 8.120.029,51, julgado em 18/6/1997 – Execução das obras de infraestrutura e de unidades habitacionais, elaboração dos projetos executivos necessários para a realização de tais obras, e de serviços de acompanhamento das obras e acompanhamento social nos Núcleos Alto de Riviera e Calu (JT) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após pedido de vista deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro João Antonio.



ISO 9001


22

CONSELHEIRO JOÃO ANTONIO 1)TC 2.041.94-01 – Recursos da Associação em Defesa da Moradia – ADM, Centro Social São Francisco de Assis e Central de Entidades Populares – CEP (conjuntamente), Ermínia Terezinha Menon Maricato, Nabil Georges Bonduki e do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos interpostos contra o v. Acórdão de 26/4/2000 – Rel. Cons. Roberto Braguim – Tribunal de Contas do Município de São Paulo – TCMSP e Central de Entidades Populares – CEP (TC 4.269.94-82), Associação em Defesa da Moradia – ADM (TC 4.270.94-61), Pró-Mulher (TC 4.271.94-24), Associação Jurídica Social – Adjus (TC 4.272.94-97), Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos (TC 4.273.94-50), Centro Social São Francisco de Assis (TC 4.274.94-12), Centro Social São Francisco de Assis (TC 4.275.94-85), e Centro de Estudos e Atividades Sociais – Ceats (TC 4.912.94-87) – Análise do Programa de Convênio celebrado com recursos do Funaps, para prestação de assistência jurídica à população carente, nos exercícios de 1989 a 1993 (FCCS) (Acomp. TCs 4.269.94-82, 4.270.94-61, 4.271.94-24, 4.272.94-97, 4.273.94-50, 4.274.94-12, 4.275.94-85 e 4.912.94-87) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro Presidente Edson Simões. 2)TC 3.700.03-36 – Recursos “ex-officio”, da São Paulo Transporte S.A. – SPTrans e de Gerson Luis Bittencourt interpostos contra a r. Decisão de 29/9/2010 – Rel. Cons. Antonio Carlos Caruso – São Paulo Transporte S.A. – SPTrans e Fundação CPqD – Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações – (Contrato 2003/072 R$ 73.864,00) – Serviços de consultoria para avaliação pelo CPqD da especificação técnica utilizada pela SPTrans no desenvolvimento e implantação dos módulos que compõem o Sistema de Bilhetagem Eletrônica – Projeto Direcionador (CAV) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro Vice-Presidente Roberto Braguim. 3)TC 4.287.03-27 – Recursos da Procuradoria da Fazenda Municipal – PFM e de Jilmar Augustinho Tatto interpostos contra o V. Acórdão de 06/9/2006 – Rel. Cons. Roberto Braguim – Secretaria Municipal de Transportes – SMT – São Paulo Transporte S.A.– SPTrans – Prestação de serviços especializados de gerenciamento, fiscalização, administração e engenharia de transporte, voltados ao Sistema de Transporte Público de Passageiros no âmbito do Município de São Paulo (FCCS) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro Presidente Edson Simões. 4)TC 240.03-11 – Recursos da Procuradoria da Fazenda Municipal – PFM, da Autarquia Hospitalar Municipal – AHM (Amaury Zatorre Amaral, de Maria Carlota de O. Gomes e de Henrique Carlos Gonçalves) interpostos contra o v. Acórdão de 19/9/2007 (Contrato 010/2002 R$ 256.528,94) – Rel. Cons. Roberto Braguim – Autarquia Hospitalar Municipal – AHM e Capital Ambulâncias Ltda. – Serviços de remoção de pacientes em ambulâncias para os Hospitais Municipais Doutor Carmino Caricchio e Ignácio Proença de Gouvêa e para os Prontos-Socorros Municipais Lauro Ribas Braga e Vila Maria Baixa (FCCS) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro Presidente Edson Simões. 5)TC 5.717.04-90 – Recursos da Procuradoria da Fazenda Municipal – PFM e de Maria Aparecida Perez interpostos contra o v. Acórdão de 20/6/2007 – Rel. Cons. Roberto Braguim – Secretaria Municipal de Educação – SME e Emprefour Indústria e Comércio Ltda. – Aquisição de 26.486 kits escolares (FCCS) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro Presidente Edson Simões. 6)TC 844.04-20 – Recursos da Procuradoria da Fazenda Municipal – PFM e da São Paulo Transporte S.A. – SPTrans, interpostos contra o v. Acórdão de 09/9/2009 – Rel. Cons. Eurípedes Sales – São Paulo Transporte S.A. – SPTrans e Cooperativa de Transportes Urbanos no Município de São Paulo – Cooturb – Serviços de operação de transporte coletivo público de passageiros, na Modalidade Comum, na Cidade de São Paulo (JT) (itens englobados 6 e 7)



ISO 9001


23

Retorno à pauta, na fase de DISCUSSÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro Presidente Edson Simões. 7)TC 845.04-93 – Recursos da Procuradoria da Fazenda Municipal – PFM e da São Paulo Transporte S.A. – SPTrans interpostos contra o v. Acórdão de 09/9/2009 – Rel. Cons. Eurípedes Sales – São Paulo Transporte S.A. – SPTrans e Cooperativa de Transporte Urbano de Passageiros – Intercoop – Serviços de operação de transporte coletivo público de passageiros, na Modalidade Comum, na Cidade de São Paulo (GG) (itens englobados 6 e 7) Retorno à pauta, na fase de DISCUSSÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro Presidente Edson Simões. 8)TC 2.468.07-24 – Secretaria Municipal de Transportes – SMT – São Paulo Transporte S.A. – SPTrans – Denúncia referente a suposta formação de quadrilha, organizada, envolvendo a Secretaria Municipal de Transportes – SMT e a São Paulo Transporte S.A. – SPTrans (FCCS) (Tramita em conjunto com o TC 2.700.07-24 – itens englobados de 8 a 12) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro Presidente Edson Simões. 9)TC 2.700.07-24 – São Paulo Transporte S.A. – SPTrans – Inspeção para obter informações relativas aos prontuários e relatórios de frequência dos servidores Lúcia de Fátima Por e Luiz Henrique Darde, com o fim de atender à determinação constante do processo TC 2.468.07-24 (FCCS) (Tramita em conjunto com o TC 2.468.07-24 – itens englobados de 8 a 12) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro Presidente Edson Simões. 10)TC 1.295.08-53 – São Paulo Transporte S.A. – SPTrans – Inspeção para verificar o poder discricionário na aplicação de multas aos operadores do Sistema Municipal de Transporte Público de Passageiros, a fim de apurar denúncia objeto do TC 2.468.07-24 (FCCS) (itens englobados de 8 a 12) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro Presidente Edson Simões. 11)TC 1.296.08-16 – São Paulo Transporte S.A.– SPTrans – Inspeção para efetuar o levantamento dos contratos firmados pela Secretaria Municipal de Transportes – SMT, São Paulo Transportes S.A. – SPTrans e Companhia de Engenharia de Tráfego – CET com as empresas Instituto de Desenvolvimento, Logística, Transporte e Meio Ambiente – Idelt e Trends Engenharia e Tecnologia, a fim de apurar a denúncia objeto do processo TC 2.468.07-24 (GG) (itens englobados de 8 a 12) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro Presidente Edson Simões. 12)TC 1.297.08-89 – São Paulo Transporte S.A. – SPTrans – Auditoria – Verificação de notícia de superfaturamento e medições distorcidas nos contratos relacionados ao “Fura Fila”, a fim de apurar denúncia objeto do TC 72.002.468.07-24 (MDG) (itens englobados de 8 a 12) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro Presidente Edson Simões. 13)TC 3.505.03-60 – Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – Siurb e Trajeto Construções e Serviços Ltda.– Concorrência 006/Geprocav/2000 – Contrato 042/Siurb/2001 R$ 1.810.050,29 e TAs 137/2002 (prorrogação de prazo), 177/2002 (prorrogação de prazo), 010/2003 (prorrogação de prazo) e 056/2003 R$ 450.647,11 (reforço do valor contratual e vinculação de recursos para pagamento de reajuste) – Serviços de implantação de áreas verdes em seis áreas nas Bacias dos Córregos Franquinho, Aricanduva, Machado e Caguaçu (JT) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro Presidente Edson Simões.



ISO 9001


24

14)TC 4.218.01-42 – Secretaria Municipal da Saúde – SMS e Associação Saúde da Família – Convênio 009/2001 de 17/8/2001 e TAs 15/2001 R$ 1.339.883,58 (implantação das equipes de saúde da família com a contratação de agentes comunitários de saúde para os distritos de saúde da Mooca, Vila Formosa, Vila Matilde, Sapopemba, Vila Dionízia, Jardim Guarani, Jardim Icarai, Santa Cruz das Almas, Santa Maria, Freguesia do Ó, Brasilândia e Cachoeirinha), 36/2001 R$ 660.820,00 (liberação da verba de investimentos num total de R$ 660.820,00 para reformas, ampliações e aquisições de equipamentos para as Unidades do Mascarenhas Moraes, Jardim Sapopemba, Theotonio Vilela, Belenzinho, Jardim Iva, Dr. Antônio Pires Ferreira, Vilalobo, Vila Dionísia, Vila Cruz das Almas, Santa Maria, Vila Guarany e Icaray), 39/2001 R$ 1.391.548,50 (contratação de 47 equipes de saúde da família, com médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e 19 agentes comunitários de saúde para os Distritos de V. Brasilândia, Freguesia do Ó, Mooca, Sapopemba, Vila Formosa, Vila Matilde e Vila Nova Cachoeirinha), 009/2002 R$ 5.378.055,02 (alteração da dotação onerada e repasse de recursos), 053/2002 R$ 10.213.515,47 (liberação de verbas para a contratação de 43 equipes de saúde da família, reforma e adequação dos imóveis que funcionam como USF e locação de 7 imóveis para implantação de USF nos Distritos de Sapopemba, Vila Formosa, Freguesia do Ó, Vila Nova Cachoeirinha, Mooca, Vila Matilde e Brasilândia), 069/2002 R$ 39.163,40 (liberação de recursos para capacitação de recursos humanos em atenção básica de saúde), 082/2002 (red. de R$ 6.302.851,21) (retirraticação do Termo Aditivo 053/2002), 094/2002 (prorrogação de convênio) e 104/2002 R$ 76.387,50 (liberação de recursos para capacitação de recursos humanos em atenção básica de saúde) – Promover o desenvolvimento de ações que visem a implantação e/ou implementação de ações em saúde da família, do SUS/SP, no Município de São Paulo (MHPSM) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro Maurício Faria. 15)TC 4.343.06-49 – Secretaria Municipal de Educação – SME e Instituto Paulo Freire – IPF – Contrato 37/03 R$ 2.965.993,80 e TA 28/04-SME/Conae-G R$ 682.178,57 (acréscimo de 23% no valor do contrato) – Prestação de serviços de formação e assessoria consistentes em desenvolver o plano de ação de formação do projeto “Orçamento Participativo Criança: Educação Cidadã” (MHPSM) (Tramita em conjunto com os TCs 3.938.06-40 e 4.383.06-63 – itens englobados de 15 a 17) Retorno à pauta, na fase de DISCUSSÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro Presidente Edson Simões. 16)TC 3.938.06-40 – Ministério Público do Estado de São Paulo – Secretaria Municipal de Educação – SME – Petição – Solicita informações acerca da análise do Contrato 37/03, firmado com o Instituto Paulo Freire – IPF, cujo objeto é a execução do plano de ação de formação do projeto “Orçamento Participativo Criança: Educação Cidadã” (MHPSM) (Tramita em conjunto com os TCs 4.343.06-49 e 4.383.06-63 – itens englobados de 15 a 17) Retorno à pauta, na fase de DISCUSSÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro Presidente Edson Simões. 17)TC 4.383.06-63 – Secretaria Municipal de Educação – SME e Instituto Paulo Freire – IPF – Contrato 30/S.M.E./2004 R$ 16.640,00 – Contratação de assessoria para formação dos Monitores e Coordenadores do Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos do Município de São Paulo – Mova-SP nas Subprefeituras: Vila Prudente/Sapopemba, Cidade Tiradentes, Guainases e Butantã (MHPSM) (Tramita em conjunto com os TCs 4.343.06-49 e 3.938.06-40– itens englobados de 15 a 17) Retorno à pauta, na fase de DISCUSSÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro Presidente Edson Simões.



ISO 9001


25

18)TC 1.548.07-26 – Secretaria Municipal de Educação – SME, Instituto Paulo Freire – IPF e Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária – Cenpec – Contrato 39/SME-G/03 R$ 4.825.013,00, Termo de Retirratificação s/nº de 11/11/2003 (retificar o item 3.2 do Contrato, para constar que as fls. 230/231 passam a integrar o Anexo I, em substituição às fls. 103 e 108, substituind0-se o Cronograma de Desembolso integrante da proposta do IPF; retificar a Cláusula 4º do Contrato, para constar que o prazo de pagamento das demais parcelas é de 7 dias úteis, após a execução e aceitação dos serviços) e TA 048/SME/2004 R$ 83.533,13 (acréscimo do valor da contratação, em virtude da alteração do item 3 da proposta da Cenpec, acrescendo o serviço de assessoria técnico-pedagógica para o desenvolvimento da proposta curricular para o uso da sala de informática do CEU – capacitação de assistentes técnicos de informática do CEU – Sexto Momento) – Prestação de serviços de assessorias técno-pedagógicas consistentes em desenvolver o Plano de Metas e Ações da Secretaria, Reorientação Curricular para o Ciclo II do Ensino Fundamental e Implementação do Projeto CEU: Gestão Paolítico Pedagógica (FCCF) (Acompanha o TC 4.373.06-00 – itens englobados 18 e 19) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro Presidente Edson Simões. 19)TC 4.373.06-00 – Ministério Público do Estado de São Paulo, Secretaria Municipal de Educação – SME e Instituto Paulo Freire – IPF e Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária – Cenpec – Solicitação de informações sobre supostas irregularidades ocorridas no Contrato 39/SME-G/03, cujo objeto é a prestação de serviços de assessorias técno-pedagógicas consistentes em desenvolver o Plano de Metas e Ações da Secretaria, Reorientação Curricular para o Ciclo II do Ensino Fundamental e Implementação do Projeto CEU: Gestão Político Pedagógica (FCCF) (Acompanha o TC 1.548.07-26 – itens englobados 18 e 19) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro Presidente Edson Simões. 20)TC 1.534.08-00 – São Paulo Transporte S.A. – SPTrans e Construtora Queiroz Galvão S.A. – Concorrência 008/1997 – Contrato 2000/008 R$ 24.296.307,62 e TAs 01/2003 (red. de R$ 7.836.068,38 – nova planilha de serviços e preços; inclusão de item de atualização dos preços com índice de 100,22%; inclusão e alterações de reajuste, recursos e pagamentos, autorização de subcontratação de detalhamento de projeto e assistência técnica à obra), 02/2004 (prorrogação de prazo), 03/2004 R$ 1.328.160,71 (prorrogação de prazo, acréscimo de 8,07% ao valor do TA 01 e garantia de 5% do valor atualizado deste TA), 04/2004 (prorrogação de prazo) e Termo de Recebimento Definitivo s/nº de 20/12/2006 – Execução de obras de readequação do Sistema Viário para implantação do Corredor de Transporte Coletivo Rio Bonito – Trecho V, rua Laudelino Luz ao terminal Santo Amaro e implantação da Estação de Transferência Vitor Manzini referente ao Programa de Corredores e Terminais de Integração para a Cidade de São Paulo (MHPSM) Retorno à pauta, na fase de DISCUSSÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro Presidente Edson Simões.



ISO 9001


26

21)TC 218.12-53 – Secretaria Municipal de Educação – SME e Administração e Restaurantes de Empresas Ltda. – ERJ – Pregão Presencial 12/SME/DME/2011 – Contrato 66/SME/DME/2011 R$ 13.981.716,00 e TA 01 R$ 7.119,00 (acréscimo contratual, inclusão de 01 posto de serviço nas EMEFs CEU Parque Anhanguera, CEU Jaguaré e Professor Gabriel Prestes, aumentando o número de postos de serviço do contrato para 494; percentual do acréscimo 0,61% em relação ao valor mensal inicial do contrato, passando para R$ 1.172.262,00) – Serviços de preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas, aos alunos regularmente matriculados na rede municipal de ensino, compreendendo o fornecimento de mão de obra treinada para a execução de todas as atividades de recebimento, armazenamento, higienização, pré-preparo, preparo e distribuição de alimentação, bem como a higienização de equipamentos, utensílios e instalações das cozinhas, lactários e despensas das Unidades Educacionais; a execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações das cozinhas, lactários e despensas das Unidades Educacionais, nas áreas de hidráulica, elétrica e alvenaria, com fornecimento de mão de obra e material (FCCF) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro Vice-Presidente Roberto Braguim. 22)TC 541.07-41 – Secretaria Municipal de Cultura – SMC e Associação de Apoio à Arte e Comunicação – Arco – Termo de Colaboração 004/2004 – Acompanhamento da Execução do Termo de Colaboração – Implantação de Complexo Cultural no Polo Cultural Galeria Olido (MHPSM) (Tramita em conjunto com os TCs 543.07-77 e 3.799.05-65 – itens englobados de 22 a 24) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro Presidente Edson Simões. 23)TC 543.07-77 – Secretaria Municipal de Cultura – SMC e Articultura Comunicação Ltda. – Contrato 13/2003 R$ 308.830,00 e TA 38/2004 (alteração nos subitens 3.1 e 4.1.2 do instrumento contratual) – Acompanhamento da Execução do Contrato e do TA – Prestação de serviços de consultoria para o planejamento e implementação de um Centro Cultural, no Edifício Olido, sede da Secretaria (MHPSM) (Tramita em conjunto com os TCs 541.07-41 e 3.799.05-65 – itens englobados de 22 a 24) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro Presidente Edson Simões. 24)TC 3.799.05-65 – Secretaria Municipal de Cultura – SMC – Inspeção – Apuração de denúncia acerca de indícios e evidências de irregularidades na Secretaria Municipal de Cultura, quanto a desmandos administrativos e desvios orçamentários, efetuados na gestão da Prefeita Marta Suplicy, nos exercícios anteriores (MHPSM) (Tramita em conjunto com os TCs e 541.07-41 e 543.07-77 – itens englobados de 22 a 24) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro Presidente Edson Simões. 25)TC 2.091.07-68 – Secretaria Municipal de Transportes – SMT e Engebrás S.A. – Indústria, Comércio e Tecnologia de Informática – Contrato 04/06-SMT R$ 3.000.000,00 – Prestação de serviços de fiscalização automática de trânsito com equipamento/sistema fixo (FCCF) (itens englobados 25 e 26) Retorno à pauta, na fase de DISCUSSÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro Presidente Edson Simões. 26)TC 3.210.06-00 – Secretaria Municipal de Transportes – SMT e Engebrás S.A. – Indústria, Comércio e Tecnologia de Informática – Contrato 26/06-SMT R$ 2.519.940,00 e TA 01/2006 (inclusão de Cláusula Décima Oitava – da Garantia do Contrato) – Prestação de serviços de fiscalização automática de trânsito, com equipamento/Sistema fixo (FCCS) (itens englobados 25 e 26)



ISO 9001


27

Retorno à pauta, na fase de DISCUSSÃO, após adiamento deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro Presidente Edson Simões. 27)TC 2.957.05-79 – Secretaria Municipal de Educação – SME e Fundação Getúlio Vargas – FGV – Contrato 032/SME-G/2003 R$ 21.853.000,00 e TA 036/SME/2004 (alteração do cronograma constante da proposta de serviços para operacionalização do Sistema de Gestão Escolar – Escola On Line) – Serviços consistentes na contribuição para a melhoria da qualidade do processo pedagógico e de gestão das Escolas Públicas da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, através do incremento do uso da tecnologia da informação e de instrumentos que envolvam a rotina das escolas, Coordenadorias de Educação e Secretaria da Educação (GG) (Tramita em conjunto com o TC 3.751.05-39 – itens englobados 27 e 28) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após pedido de vista deferido na 2.754ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro Presidente Edson Simões. 28)TC 3.751.05-39 – Secretaria Municipal de Educação – SME e Fundação Getúlio Vargas – FGV – Acompanhamento – Execução Contratual – Verificar se o Contrato 032/SME-G/2003 (R$ 21.853.000,00), cujo objeto é a execução de serviços consistentes na contribuição para a melhoria da qualidade do processo pedagógico e de gestão das Escolas Públicas da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, através do incremento do uso da tecnologia da informação e de instrumentos que envolvam a rotina das escolas, Coordenadorias de Educação e Secretaria da Educação, está sendo executado conforme pactuado, analisando inclusive a regularidade, a eficiência, a eficácia da aplicação do recurso, em atendimento ao requerimento 007/2005 do Gabinete do Vereador Aurélio Nomura (GG) (Tramita em conjunto com o TC 2.957.05-79 – itens englobados 27 e 28) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após pedido de vista deferido na 2.754ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro Presidente Edson Simões. 29)TC 2.716.04-11 – Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – Siurb e Este Reestrutura Engenharia Ltda. – Concorrência 012/03/Siurb – Contrato 004/2004 R$ 6.412.207,84, Tº de Retirratificação 25/2004 (retificação do Contrato e atualização do valor contratado para R$ 6.570.439,38), TAs 127/2005 (anulação do termo de Retirratificação nº 025/2004, restabelecimento da cláusula V do Contrato e Retificação do item 1 da cláusula VII do Contrato), 002/2006 (prorrogação de prazo) e 066/2006 (prorrogação de prazo) – Obras de recuperação e reforço da galeria de águas pluviais da Rua Ouvidor Peleja, no trecho entre a Rua Juréia e a Avenida Dr. Ricardo Jafet (FCCF) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após pedido de vista deferido na 2.754ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro Presidente Edson Simões. 30) TC 1.847.08-88 – Secretaria de Municipal de Serviços – SES e Citeluz Serviços de Iluminação Urbana Ltda. – Concorrência C03/SES/05 – Contrato 008/SES/06 R$ 9.727.963,53 – Prestação de serviços, com fornecimento de materiais, visando a ampliação do Sistema de Iluminação Pública do Município de São Paulo, na Área 1, delimitada geograficamente pelo perímetro das seguintes Subprefeituras: Butantã-BT, Casa Verde/Cachoeirinha-CV, Freguesia/Brasilândia-FO, Ipiranga-IP, Jaçanã/Tremembé-JT, Lapa-LA, Perus-PR, Pinheiros-PI, Pirituba-PJ, Sé-SE, Santana/Tucuruvi-ST, Vila Maria/Vila Guilherme-MG e Vila Mariana-VM (MDG) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após pedido de vista deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro Vice-Presidente Roberto Braguim.



ISO 9001


28

31)TC 1.281.11-44 – Secretaria Municipal de Educação – SME e Ação Comunitária Tiradentes – Convênio 252/SME/2009 – RP R$ 814.052,30 – Atendimento às crianças por meio do Centro de Educação Infantil/Creche, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria Municipal de Educação e de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pela Diretoria Regional de Educação (CAV) Retorno à pauta, na fase de VOTAÇÃO, após pedido de vista deferido na 2.755ª S.O., tendo como Relator o Conselheiro Vice-Presidente Roberto Braguim.

São Paulo, 25 de julho de 2014.

ROSELI DE MORAIS CHAVES Subsecretária Geral

Documents

P A U T A · 2014-08-19 · Verificar o controle e registro dos valores referentes à Operação Urbana Centro, com ... para a conceituação e abrangência de implantação da Operação