PE 124535 EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO ADSPA nº 51/2018 · do BACEN, em São Paulo, com fornecimento da cabine de barramentos 220/380V, ICC 150KA, construída, equipada e instalada

Edital do Pregão Eletrônico Adspa nº 51/2018 PE 124535

1

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO ADSPA nº 51/2018 _____________________________________________________________________________________________

Processo nº: 124535

ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: A PARTIR DA DATA DA

DIVULGAÇÃO DO EDITAL ATÉ A DATA E HORÁRIO DA SESSÃO DE ABERTURA.

DATA E HORÁRIO DA SESSÃO DE ABERTURA: 18/07/2018, às 10h30.

Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante as sessões públicas observarão o horário de Brasília.

LOCAL (Sítio): www.comprasgovernamentais.gov.br

CÓDIGO UASG: 925138

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço.

OBJETO: Execução dos serviços de modernização do conjunto de entrada de energia

elétrica do edifício do BACEN, em São Paulo, com fornecimento da cabine de barramentos 220/380V, ICC 150KA, construída, equipada e instalada em conformidade com as normas da AES Eletropaulo.

VISTORIA: Obrigatória, devendo ser previamente agendada com a Coordenação de

Manutenção Predial (COMAP), pelos telefones (11) 3491-6328, e realizada no período de 06/07/2018 a 17/07/2018, em dia útil, no horário de 9h às 16h.

EDITAL: Poderá ser obtido no sítio do Banco Central do Brasil,

www.bcb.gov.br/?licitacao, ou no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES: Deverão ser encaminhados na

forma eletrônica, conforme disposto nos item 20 do Edital.

INFORMAÇÕES SOBRE EDITAL: pelos telefones (11) 3491-6428 ou 3491-6771 e nos

sítios www.bcb.gov.br/?licitacao e www.comprasgovernamentais.gov.br.

BANCO CENTRAL DO BRASIL CNPJ: 00.038.166 / 0009-54

ADSPA - Gerencia Administrativa em São Paulo CODEC - Coordenação de Documentação e Contratações

Av. Paulista, 1804 – 4º Andar São Paulo - SP – 01310-922

Telefone: (11) 3491-6428, 3491-6771 E-mail: [email protected]


2

ÍNDICE DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO ADSPA nº 51/2018

Item ................................................................................................................................... Página

PREÂMBULO ............................................................................................................................... 4

1. DO OBJETO .................................................................................................................... 4 2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS...........................................................................4

3. DO CREDENCIAMENTO .............................................................................................. 4

4. DA PARTICIPAÇÃO DO PREGÃO .............................................................................. 5

5. DO ENVIO DA PROPOSTA .......................................................................................... 7

6. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES ................................................... 8

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA ......................................... 10

8. DA HABILITAÇÃO ...................................................................................................... 13

9. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA ............................................................. 14

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA .................................... 15

11. DOS RECURSOS .......................................................................................................... 15

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO ................................................................ 16

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO ............................................................................... 16

14. DO TERMO DE CONTRATO ...................................................................................... 18

15. DO REAJUSTE ............................................................................................................. 18

16. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO ........ 18

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA ......................... 18

18. DO PAGAMENTO ........................................................................................................ 19

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS ....................................................................... 19

20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO .......... 20

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS ...................................................................................... 20

ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA.................................................................................... 23 ANEXO 1-A - ESPECIFICAÇÕES DE EXECUÇÃO.................................................................31 ANEXO 1-B - DIAGRAMAS.......................................................................................................46 ANEXO 1-C - ESTUDOS PRELIMINARES...............................................................................51

ANEXO 2 - CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO ................................................................... 55

ANEXO 3 - CONDIÇÕES PARA FORMALIZAÇÃO DA PROPOSTA VENCEDORA AJUSTADA ................................................................................................................... 61

ANEXO 4 - MINUTA DE CONTRATO .................................................................................... 64


3

ANEXO 5 - MODELO DE COMPROVANTE DE VISTORIA E TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO ................................................................................. 89

ANEXO 6 - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ...................................................... 90

ANEXO 7 - PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS ....................................................... 99

ANEXO 8 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ........................................................... 108

ANEXO 9 - MODELO DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE CONTRATAÇÃO ................. 111


4

PREÂMBULOPREÂMBULO

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o BANCO CENTRAL DO BRASIL, por meio da GERÊNCIA ADMINISTRATIVA EM SÃO PAULO, sediado na Av. Paulista, 1804 – 4º Andar, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto 2.271, de 7 de julho de 1997, das Instruções Normativas SEGES/MP nº 5, de 25 de maio de 2017, e SLTI/MP nº 02, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 6 de outubro de 2015 e do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 18/07/2018

Horário: 10h30

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a execução dos serviços de modernização do conjunto de entrada de energia elétrica do edifício do BACEN, em São Paulo, com fornecimento da cabine de barramentos 220/380V, ICC 150KA, construída, equipada e instalada em conformidade com as normas da AES Eletropaulo, conforme condições, quantidades, exigências discriminadas no Termo de Referência e demais documentos anexos a este Edital.

1.2. A licitação será realizada pelo regime de empreitada por preço global, sagrando-se vencedor o licitante que ofertar o menor preço.

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária

própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2018, na classificação abaixo: NE: nº PE2018/07843 Classificação Contábil: 4080.05-7 Código Orçamentário: 40.17.8.007-7

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.


5

3.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

4. DA PARTICIPAÇÃO DO PREGÃO

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da IN SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

4.1.1. Será admitida a participação de empresas reunidas em consórcio, hipótese em que deverão:

4.1.1.1. apresentar o compromisso, público ou particular, de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados;

4.1.1.2. indicar a empresa responsável pelo consórcio, que deve ser brasileira e atender às condições de liderança;

4.1.1.3. à empresa responsável pelo consórcio (líder), conferem-se amplos poderes para representar os consorciados neste pregão e no Termo de Contrato, receber e dar quitação, responder administrativa e judicialmente, inclusive receber notificação, intimação e citação;

4.1.1.4. apresentar, para cada empresa consorciada, os documentos para habilitação exigidos;

4.1.1.5. comprovar a capacidade técnica do consórcio, pelo somatório dos quantitativos de cada consorciado, na forma estabelecida no item 5 do Anexo 2;

4.1.1.6. demonstrar, para cada empresa consorciada, o atendimento às exigências de qualificação econômico-financeira;

4.1.1.7. não participar deste pregão por mais de um consórcio ou isoladamente;

4.1.1.8. reconhecer a responsabilidade solidária pelos atos praticados em consórcio, tanto na

fase de licitação quanto na de execução do contrato;


6

4.1.1.9. constituir e registrar o consórcio antes da celebração do contrato.

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.3. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.2.4. que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação.

4.3. É vedada a participação de interessados que apresentem-se sob a forma de cooperativa, qualquer que seja a modalidade de constituição.

4.4. É vedada a contratação de uma mesma empresa para dois ou mais serviços licitados, quando, por sua natureza, esses serviços exigirem a segregação de funções, tais como serviços de execução e de assistência à fiscalização, assegurando a possibilidade de participação de todos licitantes em ambos os itens e estabelecendo a ordem de adjudicação entre eles.

4.5. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

4.5.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.5.1.1. a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa;

4.5.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

4.5.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.5.4. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

4.5.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;

4.5.6. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;


7

4.5.7. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

5.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília.

5.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

5.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.6.1. valor global;

5.6.2. Descrição detalhada do objeto;

5.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

5.7.1. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, caso o previsto não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do art. 57, §1º da Lei nº 8.666, de 1993;

5.7.2. Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior às necessidades do BACEN, a Administração deverá efetuar o pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços demandados e executados, concomitantemente com a realização, caso necessário e cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com base no art. 65, I, “b” da Lei nº 8.666, 1993, nos termos do art. 63, §2º da IN SEGES/MP nº 5/2017.


8

5.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços.

5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

6. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital ou contenham vícios insanáveis.

6.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor global do item.

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.7.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos

6.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.


9

6.10. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.

6.12. O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.

6.13. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.14. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

6.15. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

6.16. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.17. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.18. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.


10

6.19. Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

7.2. Será desclassificada a proposta que:

7.2.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

7.2.2. contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;

7.2.3. não apresentar as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência e/ou anexos;

7.2.4. contiver oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;

7.2.5. Apresentar, na composição de seus preços:

7.2.5.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil;

7.2.5.2. custo de insumos em desacordo com os preços de mercado;

7.2.5.3. quantitativos de mão de obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a unidade dos serviços.

7.3. Será desclassificada a proposta ou lance vencedor cujo preço global orçado ou o preço de qualquer uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro tenha superado os preços de referência discriminados nos projetos anexos a este edital.

7.4. A participação na presente licitação implica a concordância do licitante com a adequação de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013.

7.5. Será igualmente desclassificada a proposta manifestamente inexequível. Considera-se inexequível a proposta de preços ou menor lance que comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato


11

convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

7.6. O exame da inexequibilidade observará a fórmula prevista no art. 48, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 1993.

7.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5, de 2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.8. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata desclassificação por inexequibilidade, será obrigatória a realização de diligências para o exame da proposta.

7.9. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

7.10. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo mínimo de 1 (um) dia útil, sob pena de não aceitação da proposta.

7.10.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

7.11. A proposta final, ajustada ao lance vencedor, a ser encaminhada após solicitação do Pregoeiro, deverá ser emitida por computador ou datilografada, redigida em língua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, deverá conter:

7.11.1. Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes dos projetos elaborados pela Administração;

7.11.2. Preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha Orçamentária anexo ao Edital;

7.11.2.1. Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar discriminadamente as parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços;

7.11.2.2. Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;


12

7.11.2.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

7.11.2.4. Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso da expressão “verba” ou de unidades genéricas.

7.11.3. Cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

7.11.3.1. O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá observar o cronograma de desembolso máximo por período constante do anexo 1, bem como indicar os serviços pertencentes ao caminho crítico da obra.

7.11.4. Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital;

7.11.4.1. Os custos relativos a administração local, mobilização e desmobilização e instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária.

7.11.4.2. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites estabelecidos na legislação tributária;

7.11.4.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, nos termos do art. 9º, II do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Súmula 254);

7.11.4.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária.

7.11.4.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme previsão contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006.

7.11.4.6. A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional não poderá incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;


13

7.11.4.7. será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à administração local relativamente ao andamento físico do objeto contratual, nos termos definidos no Termo de Referência e no respectivo cronograma.

7.11.5. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do certame.

7.11.6. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto ao preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais, ressalvadas apenas as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a causar prejuízos aos demais licitantes.

7.11.7. Erros formais no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, atendidas as demais condições de aceitabilidade.

7.11.8. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante deverá apresentar um percentual reduzido de BDI, compatível com a natureza do objeto, conforme modelo anexo ao Edital;

7.12. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

7.13. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

7.14. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

7.14.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

7.14.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.15. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de


14

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1. SICAF;

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

8.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

8.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

8.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

8.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

8.2. O SICAF será utilizado para aferição da habilitação jurídica e da regularidade fiscal federal e trabalhista por meio de consulta “on line”.

8.3. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

8.4. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 2 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

8.5. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

9. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

9.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

9.2. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

9.3. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou


15

não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

9.4. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

9.5. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

9.6. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24 horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.2. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.3. apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao lance vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este instrumento convocatório.

10.4. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.5. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.6. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

11. DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.3. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.


16

11.4. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

11.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.6. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, o Gerente Administrativo Regional em São Paulo, após a regular decisão dos recursos apresentados.

12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

13.1. O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura do Termo de Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais.

13.2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

13.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco dias) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei. n. 8.666, de 1993;

13.4. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme o item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP nº 5/2017.

13.5. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:


17

13.5.1. prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

13.5.2. prejuízos causados ao BACEN ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

13.5.3. as multas moratórias e punitivas aplicadas pelo BACEN à Contratada;

13.5.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada, quando couber.

13.6. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.

13.7. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do BACEN, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.

13.8. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

13.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo indicado no termo de contrato.

13.10. O BACEN executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

13.11. Será considerada extinta a garantia:

13.11.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do BACEN, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;

13.11.2. no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência, caso o BACEN não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

13.12. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo BACEN, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

13.13. A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade durante a vigência do contrato.

13.14. A carta de fiança bancária deverá conter expressa renúncia, pelo fiador, aos benefícios do artigo 827 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).


18

14. DO TERMO DE CONTRATO

14.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato. O prazo de vigência da contratação é de 342 (trezentos e quarenta e dois) dias corridos, prorrogável na forma dos arts. 57, §1° e 79, §5º, da Lei n° 8.666/93.

14.2. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta online ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.

14.2.1. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

14.3. O adjudicatário terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

14.3.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura do adjudicatário, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

14.4. O prazo previsto para assinatura poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

14.5. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais.

15. DO REAJUSTE

15.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Contrato, anexo a este Edital.

16. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência e no Termo de Contrato.

17. DAS OBRIGAÇÕES DO BACEN E DA CONTRATADA

17.1. As obrigações do BACEN e da Contratada são as estabelecidas nos Anexos 1 e 4.


19

18. DO PAGAMENTO

18.1. O pagamento será efetuado conforme previsto no termo de contrato.

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

19.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

19.1.2. apresentar documentação falsa;

19.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

19.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;

19.1.5. não mantiver a proposta;

19.1.6. cometer fraude fiscal;

19.1.7. comportar-se de modo inidôneo;

19.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

19.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

19.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

19.3.2. Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

19.3.3. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

19.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.

19.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.


20

19.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

19.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

19.8. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Anexo 4.

20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

20.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail [email protected] ou por petição dirigida ou protocolada no endereço: Avenida Paulista, 1804, 4° andar, Adpsa/Codec.

20.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.

20.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

20.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

20.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

20.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

21.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

21.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.


21

21.4. As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual do BACEN e local em que foram executadas as obras e serviços de engenharia.

21.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

21.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

21.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

21.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

21.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

21.10. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.bcb.gov.br e também poderá ser lido e/ou obtido no endereço Avenida Paulista, 1804, 4° andar, nos dias úteis, no horário das 9 às 16 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

21.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

1. TERMO DE REFERÊNCIA; 1-A. ESPECIFICAÇÕES DE EXECUÇÃO; 1-B. DIAGRAMAS; 1-C. ESTUDOS PRELIMINARES;

2. CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO; 3. CONDIÇÕES PARA FORMALIZAÇÃO DA PROPOSTA VENCEDORA

AJUSTADA; 4. MINUTA DE CONTRATO; 5. MODELO DE COMPROVANTE DE VISTORIA E TERMO DE

COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO; 6. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS; 7. PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS; 8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; 9. MODELO DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE CONTRATAÇÃO.

São Paulo, 05 de julho de 2018.


22

(assinado eletronicamente)

IVO DE ANTONI FILHO Pregoeiro Alterno

Edital do Pregão Eletrônico Adspa nº 51/2018 PE 124535 Anexo 1

23

ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Execução dos serviços de modernização do conjunto de entrada de energia elétrica do edifício do BACEN, em São Paulo, com fornecimento da cabine de barramentos 220/380V, ICC 150KA, construída, equipada e instalada em conformidade com as normas da AES Eletropaulo.

1.1.1. Normas da AES Eletropaulo a serem observadas: NTE 8443, LIG BT 12º edição.

1.1.2. A cabine de barramentos deverá ser obrigatoriamente fornecida por umas das empresas homologadas pela AES Eletropaulo com disjuntores de fabricação ABB, de acordo com a lista mais recente disponível no site da referida concessionária de energia elétrica.

2. VISTORIA

2.1. É obrigatória a vistoria prévia, pelos licitantes, dos locais envolvidos no escopo dos serviços, de modo a tomarem conhecimento de todas as dificuldades inerentes à execução do objeto.

2.2. A vistoria deverá ser previamente agendada pelo telefone (11) 3491-6328, na Coordenação de Manutenção Predial (Comap);

2.3. A vistoria deverá ser feita por representante da empresa que seja engenheiro eletricista comprovadamente habilitado pelo CREA e que possua conhecimento técnico suficiente para avaliar as condições existentes no local. A empresa deverá inspecionar cuidadosamente os locais envolvidos pelos trabalhos, avaliar o grau de dificuldade para a execução dos serviços, conferir rigorosamente as quantidades, medidas e detalhes executivos necessários à perfeita execução do objeto.

2.4. O vistoriador deverá portar um pen drive de 16 GB ou mais, para que possa receber, ao término da vistoria, os projetos.

2.5. A vistoria agendada será acompanhada por servidor e será limitada às áreas imprescindíveis para a formulação da proposta, ficando com a indicação de quais áreas podem ser fotografadas, com a finalidade exclusiva de subsidiar a avaliação da empresa.

2.6. Por ocasião da vistoria, as empresas interessadas deverão entregar declaração de compromisso de sigilo das informações a que terão acesso. Na mesma ocasião, as empresas interessadas receberão comprovante de vistoria e firmarão termo de compromisso, conforme modelo do Anexo 5.

2.7. É de responsabilidade da Contratada a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos locais de instalação.


24

3. ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

3.1. Os serviços deverão ser executados em conformidade com as especificações constantes do Anexo 1-A;

4. PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

4.1. A proposta deverá ser preenchida em conformidade com o Anexo 6 - planilha de composição de custos.

5. BDI

5.1. Juntamente com a planilha de composição de custos, a licitante vencedora deverá fornecer planilha demonstrando a composição do seu BDI (Benefícios e Despesas Indiretas). Preferencialmente, e exclusivamente para facilitar o julgamento, solicita-se à licitante que apresente sua proposta observando a seguinte fórmula para o cálculo do BDI:

= 1 + + . 1 + . 1 +1 − − 1 . 100

Onde:

R = riscos e imprevistos e despesas eventuais;

ADM = despesas de administração (central e local);

DF = despesas financeiras;

L = lucro bruto;

T = tributos: PIS, COFINS, ISS.

5.2. No BDI devem ser consideradas, além do lucro e dos tributos, todas as despesas

indiretas não explicitadas diretamente na planilha orçamentária;

5.3. Os tributos IRPJ e CSSL não devem integrar o BDI (Súmula nº 254/2010-TCU);

5.4. Se um item da fórmula for 1%, por exemplo, deverá ser aplicado na fórmula do BDI sob forma decimal, ou seja, 0,01;

5.5. O tributo ISS incide apenas sobre o valor da mão de obra.

6. DIAGRAMAS CONSTRUTIVOS

6.1. Todos os diagramas/plantas com os detalhes construtivos encontram-se no Anexo 1-B.


25

7. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

7.1. O BACEN indicará à Contratada, antes do início dos serviços, o gestor e o fiscal do contrato, a quem caberá o controle e Fiscalização da execução dos serviços em suas diversas fases, decidindo sobre dúvidas surgidas no decorrer dos serviços, efetuando anotações diárias em meio apropriado, procedendo às medições dos serviços, à recusa e/ou aprovação dos serviços até a sua conclusão final.

7.2. O Termo de Recebimento Provisório e o Termo de Recebimento Definitivo serão lavrados por comissão específica para este fim.

7.3. A Fiscalização não excluí a responsabilidade da Contratada quanto à segurança e à perfeita execução dos trabalhos.

8. OBRIGAÇÕES TÉCNICAS/OPERACIONAIS DA CONTRATADA

8.1. Sem prejuízo das obrigações previstas no termo de contrato, a Contratada deve:

a) Indicar qual o fabricante fornecerá o material da Cabine de Barramentos, para aprovação pelo BACEN;

b) Elaborar, em conjunto com este fabricante, o projeto construtivo da Cabine de Barramentos a ser apresentado a AES Eletropaulo pelo BACEN;

c) Seguir normas e resoluções aplicáveis ao escopo de fornecimento dos serviços (NR, ABNT, Bombeiros, Cetesb, CONAMA, Decretos Municipais, etc...), sejam elas normas técnicas, referentes a equipamentos ou procedimentos, normas ambientais, normas de segurança, entre outras;

d) Apresentar documentação atualizada do PCMSO e o PPRA, seguindo as orientações da NR-07 e da NR-09 respectivamente, apresentando ainda a APR-Análise Preliminar de Risco voltada para a execução dos serviços desta contratação;

e) Indicar Engenheiro Eletricista, com formação plena, devidamente inscrito no CREA-SP, como responsável técnico, que deverá:

- comparecer ao BACEN sempre que solicitado pela fiscalização;

- obrigatoriamente estar presente em todas as manobras da AES Eletropaulo, bem como durante a montagem da nova Cabine no local estabelecido no projeto executivo e nas etapas de energização parciais ou totais desta Cabine de Barramentos

- pode atuar também como preposto;


26

f) Efetuar, sem ônus para o BACEN e quando solicitado, testes e demais provas exigidas por normas técnicas e oficiais para efetiva utilização dos produtos desta contratação;

g) Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, devidamente recolhida e quitada junto ao CREA-SP, à Fiscalização, num prazo máximo de 15 (quinze) dias após a assinatura do Contrato.

9. PRAZOS DE PROJETOS, EXECUÇÃO E RECEBIMENTOS DOS SERVIÇOS

9.1. O projeto construtivo final da Cabine de Barramentos deve ser apresentado no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do dia da assinatura do contrato que, se ultrapassado, configura inexecução contratual;

9.2. Os demais projetos, conforme planilha 1 (projetos) do Anexo 6, devem ser entregues no prazo máximo de 20 (vinte) dias a contar do dia da assinatura do contrato que, se ultrapassado, também configura inexecução contratual;

9.3. O prazo da execução dos serviços será de 332 (trezentos e trinta e dois) dias corridos contados a partir da assinatura do Contrato.

9.4. Ao término dos serviços, por solicitação formal da Contratada, o BACEN os receberá provisoriamente, no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

9.4.1. Na oportunidade, o BACEN e a Contratada firmarão o Termo de Recebimento Provisório, em duas vias, onde serão registradas suas condições.

9.5. O recebimento provisório será caracterizado pela conclusão e entrega total dos serviços por parte da Contratada e aprovação formal pelo BACEN;

9.6. Como condição para o recebimento definitivo dos serviços a Contratada fornecerá:

i. Cópia impressa e atualizada dos desenhos (“as built”), devidamente assinada pelo engenheiro responsável;

ii. Projetos em mídia eletrônica, executado em software AutoCad compatível com versão 2010 ou posterior;

iii. Respectivas cópias das ARTs de projeto e execução;

iv. Todas as especificações técnicas e catálogos dos equipamentos;

v. Certificados de Garantia dos fabricantes dos equipamentos e acessórios, em especial da Cabine de Barramentos.


27

10. O recebimento definitivo ocorrerá em até 30 (trinta) dias a contar do recebimento provisório, mediante nova vistoria efetuada por comissão constituída para esse fim, desde que tenham sido superados todos os defeitos e imperfeições constatados durante o período compreendido entre o recebimento provisório e a vistoria de que trata o presente item, e ainda que sejam satisfeitas todas as obrigações decorrentes do instrumento contratual.

10.1. Para registrar o recebimento definitivo será firmado Termo de Recebimento Definitivo, em 2 (duas) vias, entre representantes do BACEN e da Contratada;

10.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança dos serviços, nem ético-profissional pela perfeita execução dos serviços, dentro dos limites estabelecidos pela lei e pelo instrumento contratual.

11. MEDIÇOES DE SERVIÇOS EXECUTADOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

11.1. As medições serão efetuadas pela fiscalização seguindo as etapas do cronograma físico-financeiro apresentado pela contratada com base no modelo do Anexo 8 e aprovado por essa mesma fiscalização.

11.2. Os pagamentos serão efetuados pelo BACEN seguindo as etapas do cronograma físico-financeiro apresentado pela contratada com base no modelo do Anexo 8 deste edital e aprovado pela fiscalização.

11.3. As etapas são compostas por várias ações e devem ser executadas na ordem que se apresentam no Cronograma Físico-Financeiro, salvo alguma alteração solicitada pela fiscalização a fim de atender às situações não previstas ou que tragam melhoria no resultado dos serviços.

11.4. A Contratada deverá informar prontamente o término de cada ação e etapa, sendo que a Fiscalização fará a validação destas conclusões, pois somente as etapas aprovadas como concluídas pela Fiscalização serão passíveis de pagamento.

11.5. A Cabine de Barramentos será faturada e paga sem incluir BDI (que será pago na etapa 3), como material “posto obra”, desde que atenda todas as condições abaixo:

i. Fabricada de acordo com projeto aprovado pela AES Eletropaulo;

ii. Testada previamente no sítio do fabricante;

iii. Montada no local definitivo, conforme projeto executivo da sala de entrada de energia aprovado pela Fiscalização;

iv. Vistoriada e aprovada pela AES Eletropaulo.


28

11.6. Os cabos de ligação das cargas (150mm2 e 240mm2) serão pagos a preço de custo (sem BDI) desde que atendam às especificações técnicas deste Termo de Referência e depois de entregues no local da obra, sendo seu BDI pago ao final da etapa 2;

11.7. Os pagamentos das etapas 1, 2 e 3 e material “posto obra” ocorrerão conforme indicado no Cronograma Físico-Financeiro, conforme apresentado nas linhas “Pagamento 1”, “Pagamento 2”, e “Pagamento 3” e material “posto obra”.

11.8. A contratada emitirá as notas fiscais correspondentes às etapas concluídas ou aos materiais entregues, previstos nos itens 11.5 e 11.6 anteriores, somente depois de autorizada pela fiscalização para tal ato.

11.9. A contratada ficará sujeita à sanção de multa incidente no percentual não realizado de cada etapa, no caso de ocorrer atraso na entrega nas datas estabelecidas no Cronograma Físico-Financeiro.

12. OBRIGAÇOES DO BACEN

12.1. Fornecimento de área adequada para implantação das instalações provisórias da CONTRATADA;

12.2. Liberação dos acessos necessários para a movimentação dos funcionários e equipamentos da CONTRATADA;

12.3. Notificar imediatamente a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços;

12.4. Efetuar o pagamento devido conforme condições estabelecidas.

13. GARANTIA

13.1. A garantia dos serviços e equipamentos será de 1 (um) ano, formalizada em papel timbrado da empresa, firmada pelo representante com poderes para assinar pela empresa, e terá início a partir do recebimento definitivo de todos os serviços.

13.2. A equipe de manutenção elétrica do Edifício Sede de São Paulo fará a operação do sistema e algum eventual ajuste em casos de necessidade, ou seja, para que não haja interrupção de energia ou para interrupções que se façam necessárias.

13.3. As intervenções citadas não invalidam a garantia dos equipamentos desde que efetuadas de acordo com os manuais técnicos destes equipamentos e seguindo os preceitos estabelecidos durante o treinamento ministrado pela Contratada.

14. DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. A Contratada fornecerá à Fiscalização, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis do início dos trabalhos, a relação dos funcionários, com os respectivos documentos de


29

identidade e CPF, para que seja emitida a autorização para ingresso nas dependências do BACEN, devendo qualquer alteração no quadro de funcionários ser comunicada à Fiscalização previamente, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis;

14.2. Da mesma forma, a Contratada deverá comunicar à Fiscalização, com antecedência de, no mínimo, 1 (um) dia, os veículos que, por necessidade dos serviços, devam ingressar nas dependências do BACEN;

14.3. A Fiscalização examinará, rigorosamente, o cumprimento, pela Contratada, de medidas e procedimentos que visem à prevenção de acidentes, ficando seus funcionários obrigados ao uso de EPIs adequados. Os trabalhos somente serão autorizados mediante a utilização dos EPIs, na forma do item 7 do anexo 1-A;

14.4. Serão de inteira responsabilidade da Contratada todos e quaisquer danos causados a pessoas, à instalações ou a terceiros, em decorrência dos serviços contratados;

14.5. A Contratada deverá efetuar a imediata reparação desses danos, após o devido processo administrativo, utilizando quando for o caso, materiais idênticos aos porventura avariados.

15. SUSTENTABILIDADE

15.1. Durante a execução do serviço objeto deste Edital devem ser observados, no que couber e sem prejuízo das diretivas dos normativos de construção LIG BT 2014 e NTE 8443 da AES Eletropaulo, os seguintes critérios de sustentabilidade:

i. Não utilizar quaisquer materiais que contenham asbesto ou amianto;

ii. Implantação de canteiro de obras organizado, com critérios mais sustentáveis do ponto de vista ambiental, no qual conste, por exemplo, o reuso de água, o reaproveitamento da água de chuvas e dos resíduos sólidos produzidos e a separação dos não reutilizáveis para descarte;

iii. Utilização de andaimes e escoras, preferencialmente metálicos, ou de material que permita a reutilização;

iv. A madeira utilizada no canteiro de obras deve ser de origem legal, e proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento, comprovada mediante apresentação do certificado de procedência da madeira (DOF);

v. Os materiais e equipamentos a serem utilizados nas edificações devem atender a critérios de sustentabilidade, tais como segurança, durabilidade e eficiência, de modo a gerar menos resíduos, menor desperdício e menor impacto ambiental;


30

vi. Uso de cabos e fios de alta eficiência elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto de vinila – PVC;

vii. Utilização da Norma ABNT NBR 15920 como referência para dimensionamento econômico dos cabos elétricos com base em perdas por efeito joule;

viii. A Contratada deverá trabalhar para evitar ao máximo a geração de dispersão de poeira;

ix. A Contratada deve se comprometer com a utilização racional do consumo de água e utilizar água de reuso se houver oportunidade para isto.

16. SUBCONTRATAÇÃO

16.1. Não poderá haver qualquer subcontratação relativa ao núcleo objeto desta contratação, que é a instalação da Cabine de Barramentos e sistemas auxiliares da sala de entrada de energia elétrica no Edifício Sede de São Paulo com respectiva energização, comissionamento e testes.

16.2. Os demais itens, tais como, transporte horizontal e vertical, obras civis em geral, exaustão de ar e iluminação da sala da cabine, transporte e revalidação da garantia dos disjuntores utilizados na montagem da Cabine, remoção de entulho, limpeza, desmontagem com retirada da cabine atual, integração no sistema de automação existente e outros serviços acessórios que se façam necessários, podem ser subcontratados, desde que não excedam o valor total correspondente a 24% do valor total do contrato.

Edital do Pregão Eletrônico Adspa nº 51/2018 PE 124535 Anexo 1-A

31

ANEXO 1-A - ESPECIFICAÇÕES DE EXECUÇÃO

1. DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

a) Os serviços resumidos neste item estão detalhados no item 12 deste anexo.

b) Projetos/Estudos:

i. Devem contemplar os projetos da sala de entrada de energia como um todo em elétrica, civil, luminotécnica, detecção de incêndio, estudos de seletividade, bem como o projeto construtivo da Cabine de Barramentos propriamente dita.

c) Serviços civis e acessórios:

i. A preparação da sala de entrada de energia compreende algumas demolições, construção de novas paredes para isolar a área que receberá a nova Cabine, instalação de eletrodutos para receber os novas cabos da concessionária, colocação de piso elevado, instalação de exaustão forçada e, por fim, a retirada da cabine atual.

d) Serviços elétricos:

i. A concessionária AES Eletropaulo trocará os cabos de alimentação do Edifício, que serão ligados a entrada da nova Cabine. A Contratada instalará a nova Cabine de Barramentos, novos medidores (geral e bomba de incêndio) e fará a ligação dos novos cabos de saída aos cabos atuais que vão ao QGBT, bem como a integração ao sistema de automação existente e testes gerais.

e) Serviços diversos:

i. Mobilização de pessoal, equipamentos e ferramentas

ii. Treinamento

2. DESCRIÇÃO BÁSICA DO MATERIAL ELÉTRICO A SER FORNECIDO

No que couber, o material a ser fornecido deve ser homologado pela AES Eletropaulo, sendo vedada a utilização de materiais usados ou reaproveitados dos já existentes no Edifício.

a) Cabine de Barramentos Blindada (excluídos os disjuntores do item 3 abaixo) completa com os barramentos, relé de fuga à Terra e os DPSs;

b) Cabos de 240mm2 preto/azul claro Prysmian; c) Cabo 150mm2 verde Prysmian; d) Quadro de medição tipo A4 e seus acessórios; e) Quadro de medição tipo E e seus acessórios; f) Eletroduto ferro galvanizado 2“e conexões; g) Eletroduto ferro galvanizado 40 mm e conexões;


32

h) Luvas de emenda de compressão dupla; i) Exaustor axial com 1500 m3/h de vazão com controle automático por termostato; j) 24 transformadores de corrente; k) 6 TCs somadores com 2 entradas de sinal; l) 3 TCs somadores com 4 entradas de sinal.

3. MATERIAL PERTENCENTE AO BACEN A SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DA CABINE

a) Quatro disjuntores ABB para entrada energia, caixa aberta, instalação fixa, modelo SACE Emax 4.2 / 2.000A, micro processados e motorizados de fabricação ABB;

b) Quatro disjuntores ABB para saída de energia para as cargas em caixa extraível, modelo SACE Emax 2.2 / 2000A, micro processados e motorizados de fabricação ABB;

c) Quatro Transformadores de corrente toroidais ABB ISDA073741.R1, 1600/5A, para instalação na saída do disjuntores de carga;

d) Analisador de Energia Schneider, modelo ION 765D.


a) A execução de todos os serviços especificados obedecerá, rigorosamente, às especificações de materiais e serviços deste anexo. Qualquer material “similar” que vier a ser utilizado deverá ter a prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO;

b) Qualquer dúvida ou irregularidade observada nos projetos, plantas, cortes ou especificações, deverá ser dirimida antes do início dos serviços;

c) Não será permitida a alteração das especificações, exceto com aprovação da FISCALIZAÇÃO e com autorização formal;

d) A Contratada só deverá iniciar a execução dos serviços e/ou efetivar a compra dos materiais após a aprovação, pelo BACEN, do projeto executivo. Nenhuma atividade poderá ser iniciada antes da aprovação do Projeto Executivo e do cronograma Físico-Financeiro;

e) A Contratada deverá se encarregar de todo o processo de aprovação do projeto da Cabine de Barramentos, solicitações de vistorias e agendamentos de datas de desligamento e religação de energia junto à Concessionaria para execução do objeto contratual, após a validação do BACEN Central, devendo também providenciar a emissão e quitação das ARTs e laudos inerentes que se façam necessários. As taxas cobradas pela AES Eletropaulo referentes a serviços de modificações na entrada de energia, desligamento e religação serão custeadas pelo BACEN. Os serviços não poderão ser executados sem as devidas aprovações da Concessionária AES Eletropaulo;


33

f) A contratada iniciará os serviços de adequação civil, após aprovação do projeto executivo da sala de entrada de energia por parte do BACEN, ainda que o projeto executivo da Cabine de Barramentos esteja em análise pela AES Eletropaulo;

g) A CONTRATADA deverá submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO, quando solicitada e em tempo hábil, amostras ou catálogos dos materiais especificados para os serviços.

5. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

a) O BACEN indicará local para guarda de materiais e ferramentas, vestiário e banheiro para uso dos funcionários e fornecerá os pontos de energia e água eventualmente necessários à execução dos serviços;

b) O serviço de guarda dos materiais e equipamentos no local indicado será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, até a data de recebimento dos serviços e desmobilização;

c) A CONTRATADA será inteiramente responsável pela total remoção dos equipamentos, máquinas e ferramentas, na conclusão dos serviços contratados, de tal forma que não permaneça qualquer vestígio de seus pertences.

6. EQUIPE TÉCNICA/GERENCIAMENTO, PLANO DE TRABALHO/EXECUTIVO E CONTROLE

a) O objeto de que trata o presente contrato deve ser executado direta e pessoalmente pelos mesmos profissionais integrantes do corpo técnico constante da documentação apresentada para a habilitação e ficará sob a coordenação de um responsável técnico, o engenheiro eletricista designado no Anexo 1;

b) A substituição de responsável técnico ou de qualquer outro membro da equipe técnica indicada e habilitada na licitação, em qualquer fase da execução do objeto, dependerá da aprovação do BACEN, por escrito, condicionada a que o substituto apresentado seja detentor de qualificação técnica compatível com as exigências deste edital;

c) No relacionamento com o BACEN, a CONTRATADA será representada por profissional de seu quadro, indicado como preposto, podendo ser o Responsável Técnico, que ficará encarregado de administrar e coordenar o desenvolvimento e execução dos serviços contratados, bom como por todas as anotações no “Livro de Ocorrências”;

d) Desde o início da execução dos serviços, sejam de adequação civil ou serviços elétricos, a Contratada manterá um técnico ou tecnólogo em eletrotécnica que será o encarregado de coordenar a força de trabalho alocada para o cumprimento do objeto contratual e que tenha experiência mínima de 6 (seis) meses no exercício profissional ou em coordenação de obras semelhantes.


34

e) Todos os funcionários da CONTRATADA que executarão os serviços especificados neste EDITAL dentro do Edifício BACEN/SP deverão portar crachá de identificação da CONTRADADA, com foto, bem como estar devidamente uniformizados;

f) A Contratada deverá entregar plano de trabalho e o cronograma físico-financeiro após a assinatura do contrato, no mesmo prazo a ser observado para entrega do projeto executivo da Sala de Entrada de Energia (20 dias). O BACEN terá três dias úteis para análise. Caso sejam necessárias correções, a Contratada terá dois dias úteis para efetuá-las;

g) O plano de trabalho deverá considerar processos de execução dos serviços, fluxo de suprimentos de materiais, força de trabalho, horários de trabalho permitidos e as restrições das autoridades de trânsito quanto à circulação de veículos de grande porte;

h) O projeto executivo, que deve vir acompanhado da respectiva ART em nome do engenheiro que desenvolveu o projeto, deverá informar todos os parâmetros e fatores de correção utilizados nos cálculos (cargas elétricas consideradas, dimensões de barramentos, corrente de curto circuito, etc.) e na seleção de equipamentos e barramentos. Além disso obedecer aos regulamentos e comunicados técnicos da AES Eletropaulo, Livro de Instrução Geral LIG Baixa Tensão Ed.2014, as normas da ABNT (NBR 5410, NBR/IEC 60439-1, NBR/IEC 60439-2, NBR IEC 61000-4-30, IEC61000-4-7, IEC61000-4-15) e a norma regulamentadora NR-10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

i) A Contratada deverá planejar suas entregas de ferramentas, suprimentos (ex. tintas, etc.), materiais de infraestrutura (ex. cabos, leitos, tubulações, ferragens, etc.) e insumos para obras civis (blocos, cimento areia, etc.), sempre a tempo apropriado, antes do início de cada atividade para qual sejam necessários. A utilização de espaços fora do canteiro de obras para guarda de materiais deverá ser previamente aprovada pela fiscalização;

j) A Contratada deverá levar em conta que não serão permitidas paralisações do fornecimento de energia ao prédio durante o horário expediente do BACEN, devendo, portanto, os serviços que exigirem desligamentos se concentrarem nos demais horários e nos finais de semana e feriados (de acordo com o calendário do BACEN). Todo desligamento, mesmo que fora do horário de funcionamento do BACEN, deverá ser previamente agendado e aprovado pela fiscalização;

k) A CONTRATADA deverá providenciar e manter no canteiro durante toda a execução dos serviços, diariamente atualizado, um 'Livro de Ocorrências' – Diário de Obras, com folhas numeradas em ordem crescente, em duas vias cada, ficando a 1ª via retida no livro de ocorrência mantido no canteiro e a 2ª via ficará com a FISCALIZAÇÃO;

l) O “Livro de Ocorrências” será o meio de comunicação principal entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA, e as anotações deverão ser datadas e rubricadas pelos representantes de ambas as partes;


35

m) Caberá à Contratada a recomposição das partes do edifício eventualmente afetadas em função da realização dos serviços. Paredes, lajes, forros, divisórias, moveis, pintura dentre outros deverão ser restaurados nos padrões de qualidade acabamento existentes no prédio, assim como o conserto e/ou substituição dos equipamentos danificados por ação direta ou indireta de seus empregados.

7. SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO

a) Fica estabelecido que a CONTRATADA seja responsável por:

i. Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho;

ii. Dar ciência aos empregados, por meio de ordens de serviço, das normas regulamentadoras sobre segurança e medicina do trabalho.

b) A CONTRATADA é obrigada a fornecer gratuitamente aos empregados os equipamentos de proteção individual adequados ao risco envolvido e em conformidade com o que for estabelecido no PMCSO/PPRA e na APR-Análise Preliminar de Risco;

c) A Contratada deverá manter um técnico de segurança do trabalho desde o início da execução dos serviços até o recebimento definitivo e em igual horário dos demais trabalhadores para que estes possam ser fiscalizados no aspecto de cumprimento das normas de segurança;

d) A observância em todos os locais de trabalho das obrigações relacionadas com à segurança, higiene e medicina do trabalho, não desobriga a CONTRATADA do cumprimento de outras disposições relativas ao mesmo assunto, inclusive as oriundas de convenções coletivas de trabalhos;

e) A CONTRATADA será responsabilizada por danos pessoais ou materiais havidos em consequência de erros, falhas ou negligências, por ação ou omissão no cumprimento dos regulamentos e das determinações relativas à segurança em geral;

f) A Contratada deverá apresentar, antes do início dos serviços, os seguintes documentos:

i. Cópia da carteira de trabalho com registro da empresa ou comprovação legal de vínculo empregatício de todos os funcionários que executarão serviços dentro das instalações do BACEN;

ii. Cópia do ASO de todos os funcionários que executarão serviços dentro das instalações do BACEN conforme NR 7 Ministério do Trabalho, Art. 168 CLT;


36

iii. PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, referente ao objeto contratado, assinada por um engenheiro de segurança do trabalho conforme NR 9;

iv. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, dos funcionários que executarão serviços dentro das instalações do Central do Brasil, conforme NR 7;

v. Lista de participação dos funcionários (que executarão serviços dentro das instalações do BACEN) no treinamento de NR 10 e respectivos certificados;

vi. Lista de participação dos funcionários (que executarão serviços dentro das instalações do BACEN) no treinamento complementar SEP- Sistema Elétrico de Potência conforme NR 10;

vii. Lista de fornecimento de EPI – Equipamento de Proteção Individual, assinada pelos funcionários (que executarão serviços dentro das instalações do BACEN) conforme NR 6 e NR 18;

viii. Lista de participação dos funcionários (que executarão serviços dentro das instalações do BACEN) no treinamento de uso de EPI conforme NR 6;

ix. APR – Análise Preliminar de Riscos, por atividade, assinada pelo engenheiro de segurança do trabalho da empresa com ART – Anotação de Responsabilidade;

x. Roteiro de segurança no desligamento da energia elétrica e religamento da energia elétrica;

xi. Ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos empregados por comunicados, cartazes ou meios eletrônicos, conforme NR01, item 1.7, alínea “b”.

8. HORÁRIO DE TRABALHO

a) Podem ser executados, em dias úteis das 7:00 às 17:30, os serviços que não envolvam odores fortes/agressivos, produção de poeira, que gerem interdições de acesso aos pavimentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

b) Os demais serviços devem ser executados fora do horário de expediente normal do Edifício e em prévio acordo com a Fiscalização.

9. USO DO ELEVADOR

a) O elevador de serviço poderá ser utilizado pela CONTRATADA para o transporte de passageiros e de materiais, sob as seguintes condições:

i. Deverá ser programado com antecedência, pois existe uma programação com as demais atividades do prédio;


37

ii. Deverá ser respeitado o limite de 85% do peso máximo admitido pelo fabricante;

iii. Somente poderão ser transportados materiais totalmente embalados, não granulares, de dimensões compatíveis com o elevador. Não serão permitidos artifícios como retirada do forro da cabine para acomodar materiais de grandes dimensões.

10. REMOÇÕES E LIMPEZA

a) Após completada a energização total da nova Cabine de Barramentos, a Cabine atual deverá ser desmontada em partes de tamanho suficiente para a saída do Edifício, adquirida pela Contratada conforme valor constante da planilha de custos e retirada do BACEN no prazo máximo de cinco dias úteis após o término desta desmontagem;

b) Além da Cabine atual, devem ser retirados os demais componentes da sala de entrada de energia elétrica atual (Medidores, relés, cabos, etc.), ou seja, a sala atual deverá estar livre e desimpedida para a execução dos demais serviços (piso elevado, passagem de cabos, etc.) no mesmo prazo do item anterior;

c) Caso necessário, a Fiscalização indicará um local para armazenamento provisório do material retirado da sala de entrada de energia atual, sendo de responsabilidade da contratada a segurança deste armazenamento;

d) Qualquer entulho por ventura gerado na fase de preparação/obra civil, bem como os refugos gerados pela raspagem, fresagem e técnicas semelhantes, serão transportados pela CONTRATADA e levados diariamente para local de destino correto, conforme as normas ambientais vigentes. Igual tratamento deverá ser dado periodicamente a qualquer material inservível resultante da execução dos serviços;

e) A FISCALIZAÇÃO poderá exigir, durante a prestação de serviços, se assim entender necessário, comprovantes de que o descarte dos materiais que não são lixo comum foi efetuado obedecendo os normativos vigentes relativos a este assunto;

f) Qualquer material retirado e sujeito a reaproveitamento será transportado e devidamente armazenado pela CONTRATADA em uma área no interior do edifício a ser determinada pela FISCALIZAÇÃO;

g) Os trabalhos serão entregues em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar funcionamento perfeito em todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos;

h) Os ralos e válvulas deverão ser tamponados durante execução dos serviços e na remoção dos detritos a fim de não serem obstruídos. As tubulações, painéis, venezianas, portas e equipamentos diversos, deverão ser empapelados/protegidos durante execução dos serviços;


38

i) O local de trabalho deverá ser limpo constantemente de forma a manter o ambiente de trabalho organizado e em condições normais de utilização.

11. TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS

a) Todos os materiais utilizados na execução dos serviços deverão ser transportados, manuseados e armazenados com o maior cuidado possível, evitando-se choques, pancadas ou quedas, danificando paredes ou pisos;

b) Os materiais sujeitos a danos por ação da luz, calor, umidade ou chuva, deverão ser guardados em ambientes adequados à sua proteção, até o momento de sua utilização;

c) O transporte horizontal e vertical de todos os materiais, do local de armazenagem até os locais de aplicação, será de responsabilidade da CONTRATADA. Para tanto, a CONTRATADA deverá prover todos os equipamentos, dispositivos e pessoal, necessários à tarefa, desde que não seja possível transportá-los pelo elevador de serviços do Banco;

d) A CONTRATADA deverá avaliar a necessidade de utilizar transporte vertical externo durante a fase de vistoria. O BACEN poderá exigir, a seu critério, o recolhimento de ART pela execução deste serviço de transporte vertical.

12. ROTEIRO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

a) A execução dos serviços para conclusão do objeto contratual será orientada pelo Cronograma Físico Financeiro, pelo plano de trabalho e por este Roteiro; pela Fiscalização no que tange às dúvidas que por ventura venham a surgir no decorrer do tempo, ficando todos os detalhes construtivos (medidas, materiais, ordem, etc.) orientados pelos respectivos projetos executivos;

b) Após assinatura do contrato, a Contratada deve providenciar o transporte dos oito disjuntores que estão em poder do BACEN, para leva-los ao fabricante, ABB do Brasil, a fim de revalidar da garantia de fábrica (vide item 3 acima), elaborar o projeto executivo da obra e o plano de trabalho para submete-los à Fiscalização para avaliação;

c) Concomitante ao item “b”, a Contratada deve apresentar à Fiscalização o projeto executivo da Cabine de Barramentos para, na sequência, submeter este projeto a AES Eletropaulo, de modo a conseguir a devida aprovação para aquisição da Cabine junto ao fabricante homologado;

d) Abrir e efetuar registro inicial no “Diário de Obras”, pois, a partir deste ponto, todo o desenvolvimento dos serviços será registrado neste diário;

e) Todos os envolvidos na execução do projeto, antes do início dos serviços, devem participar do curso de integração que será ministrado pelo engenheiro de segurança do trabalho da contratada de manutenção civil que presta serviços ao BACEN;


39

f) Montar canteiro para recebimento de materiais e ferramentas, com o devido registro de entrada destes;

g) Efetuar preparação da área destinada à nova Sala de Entrada de Energia conforme respectivo projeto executivo, com a retirada de toda infraestrutura sobrando e realocação de detectores de incêndio, instalando por fim novos pontos de iluminação;

h) Desligar e remanejar os dois bancos de capacitores para local indicado pela fiscalização;

i) Desligar e remanejar os dois transformadores de 50 KVA para local indicado pela fiscalização e religa-los;

j) Resguardar a parte traseira da Cabine atual e o Gerador 4 com tapumes para, somente então, iniciar as respectivas demolições;

k) Retirar os batentes e a porta corta fogo sem danificá-la (P-09) para posterior reinstalação em local diferente;

l) Desmontar e retirar em caráter provisório o conjunto abafador (damper) da sala do gerador 4 de modo a possibilitar a passagem dos módulos da Cabine;

m) Executar as demais demolições possíveis nesta etapa;

n) Executar as paredes em bloco de concreto alveolar adequadas para esta fase;

o) Instalar o sistema de exaustão completo (dutos e exaustor) e entregar à fiscalização o segundo exaustor (reserva) que é idêntico ao principal;

p) Preparar a base, posicionar e concretar os eletrodutos que receberão os novos cabos da Concessionária AES Eletropaulo;

q) Execução da mureta e caixilhos da ventilação;

r) Receber, montar e posicionar a Cabine de Barramentos em seu local definitivo;

s) Instalar iluminação e detecção de incêndio, esta inclusive sob o piso elevado, na área nova em caráter definitivo;

t) Solicitar vistoria da Cabine de Barramentos para a AES Eletropaulo;

u) Instalar os quadros de medição com toda sua infraestrutura em seus locais definitivos;


40

v) Instalar o piso elevado na área nova e somente depois a malha de perfilados, protegendo o piso com manta apropriada, recompondo o piso antigo (Gail), se necessário;

w) Instalar as portas metálicas e os fechamentos com tela nas esquadrias;

x) Instalar toda a infraestrutura para automação e energia 24 VCC;

y) Efetuar as solicitações de desligamento dos medidores e migração dos cabos de alimentação à AES Eletropaulo;

z) Entregar, em sua totalidade, os cabos de ligação das cargas e acondiciona-los em local a ser definido pela fiscalização;

aa) Preparar os segmentos de cabos que serão instalados provisoriamente em medidas que também atendam a futura instalação em local definitivo;

bb) Iniciar a instalação provisória dos cabos de ligação das cargas, desde os disjuntores de saída da nova cabine até a posição onde estão os disjuntores de saída da cabine atual, deixando medida suficiente para quando ocorrer o reposicionamento deste mesmo cabo para o local definitivo;

cc) Devem ser utilizados, no mínimo, dois cabos por circuito (por fase(x3) +N) na etapa de instalação provisória dos níveis de 1 a 3 e três, no mínimo, no circuito no nível 4:

i. Caso julgue necessário, a Contratada pode, nessa instalação provisória, utilizar cabos em quantidades superiores às descritas aqui;

ii. O engenheiro, responsável técnico pela execução dos serviços por parte da Contratada, deve recolher uma ART para esta instalação provisória.

dd) Efetuar a migração de cada circuito de carga subdividindo, conforme a AES Eletropaulo efetuar a ligação dos novos cabos de alimentação aos disjuntores de entrada da nova cabine, assim:

i. Avaliar em conjunto com a fiscalização quantos circuitos serão migrados;

ii. Desconectar os cabos de saída do respectivo disjuntor;

iii. Instalar os terminais de compressão nas extremidades dos cabos novos que serão conectados aos cabos existentes, os que seguem até o QGBT (desconectados no item anterior);

iv. Efetuar as conexões necessárias em caráter provisório parafusando os terminais de compressão de ambos os cabos, os novos e os atuais que vão para o QGBT;

v. Repetir o procedimento para outro circuito (nível) se couber.


41

ee) Após migrar com sucesso todos os circuitos, desmontar e retirar a cabine atual e acessórios (cabos, medidores, etc.), de modo que a sala fique livre e desimpedida;

ff) Demolir, conforme indicado no projeto, executar paredes, rampa e mureta e efetuar requadro dos vão de ventilação permanente;

gg) Instalar o restante do piso elevado, a porta corta fogo retirada anteriormente (P-09) e a malha de perfilados para acomodação e fixação dos cabos de carga em posição definitiva;

hh) Instalar, em caráter definitivo, iluminação e detecção de incêndio, esta inclusive sob o piso elevado, na área da cabine removida;

ii) Remanejamento dos cabos das cargas para posição definitiva, observados os seguintes pontos:

i. Utilizar luvas de emenda adequadas e aprovadas previamente pela fiscalização para conectar os cabos nas posições definitivas;

ii. Devem ser utilizados 5 cabos (por fase(x3)+N) por circuito (nível);

iii. Os cabos em paralelo devem ser instalados em “trifólio” (R,S,T,N) para manter a compatibilidade com os já instalados nos leitos do 2º subsolo.

jj) Instalação do módulo integrador (H/W e S/W) dos Bancos de Capacitores de modo que estes trabalhem em sintonia como um só Banco;

kk) Posicionar, energizar e ativar os Bancos de Capacitores em seus locais definitivos;

ll) Posicionar e energizar os transformadores de 50 KVA em seus locais definitivos;

mm) Integrar a parte lógica dos novos disjuntores, para fins de monitoramento das grandezas elétricas, ao sistema do supervisório já existente na área de QGBT e Geradores;

nn) Integração da lógica dos Bancos de Capacitores ao sistema do supervisório já existente na área de QGBT e Geradores;

oo) Ativação e testes do Analisador de Energia;

pp) Pintar toda área reformada com tinta acrílica branca e instalar sinalização visual;

qq) Executar limpeza geral e final em toda área reformada.

13. ESPECIFICIDADES DA CABINE DE BARRAMENTOS


42

a) A Cabine de Barramentos deve ser projetada levando-se em consideração o projeto básico da Sala de Entrada de Energia (Anexo 1) e todos os normativos da AES Eletropaulo sobre o assunto, em especial NTE8443 de 20/02/2018, LIG BT 2014 12º edição e CT 71;

b) Ratificando a NTE8443, a Cabine deve ser construída já observando o nível de proteção IP4X e a compartimentação 4b.

c) Devem ser instalados dois disjuntores de 400A, Icc 35KA, para ligação dos Bancos de Capacitores de modo que estes possam aplicar as devidas correções de fator de potência na rede elétrica do Edifício.

d) Os disjuntores principais que serão instalados na Cabine são de propriedade do BACEN com as seguintes características:

i. Disjuntores de entrada:

Quatro disjuntores trifásicos de 2.000 A, 150 kA, de fabricação ABB modelo SACE Emax 4.2.V, motorizada, com display digital Ekip Hi touch LISIG, caixa aberta, instalação fixa, com seguintes acessórios: relé de abertura, bobina de abertura e fechamento (24Vcc), 4 contatos auxiliares.

ii. Disjuntores de saída:

Quatro disjuntores trifásicos de 2.000 A, 85 kA, de fabricação ABB modelo SACE Emax 2.2.S, motorizada, com display digital Ekip Hi touch LISIG, caixa aberta, instalação removível, com seguintes acessórios: relé micropeocessada, medição de corrente, tensão, potencia, FP, frequencia, energia, contatos auxiliares, proteção contra sobrecarga, curto circuito, falha a terra, sobretemperatura, bobina de abertura e fechamento (24Vcc), 4 contatos auxiliares.

e) A Cabine de Barramentos deve contemplar a instalação de doze (três por circuito) transformadores de corrente (TCs) para os Bancos de Capacitores e mais doze TCs (três por circuito) para o Analisador de Energia, seis TCs somadores com capacidade de duas entradas e três TCs somadores com capacidade de quatro entradas, levando os sinais para os Bancos de Capacitores e para o Analisador de Energia respectivamente;

f) Além dos TCs previstos no item anterior, deve a Cabine também possuir quatro TCs, tipo Toroidal, do lado da carga, um para cada disjuntor, instalados de modo que as três fases e o neutro passem em seu interior. Este TC será usado para sinalizar ao disjuntor de saída os desequilíbrios de fase ou falta de terra;

g) A Base da Cabine de Barramentos deve possuir apoios metálicos, sem porta ou fechamento, de 300mm de altura (nivelada com piso elevado da sala) para possibilitar as entradas e saídas dos cabos elétricos;


43

h) Os módulos da Cabine de Barramentos deverão atender a um sistema elétrico com as seguintes características:

i. Tensão nominal: 380 V

ii. Tensão de isolação: 700 V

iii. Tensão aplicada (1 minuto - 60 Hz): 2,5 kV

iv. Freqüência: 60 Hz

v. Corrente nominal: ver diagrama unifilar no Anexo 1-B;

vi. Corrente de curto-circuito: 130 kA (assimétrica) para o disjuntor entrada AES Eletropaulo e 85 kA (assimétrica) para o disjuntor saida para cargas

vii. Nível básico de impulso (1,2 X 50 μs, valor de pico): 8 kV

viii. Número de fases: 3 + N

i) Barramentos

i. Os barramentos devem ser de barras chatas rígidas de cobre eletrolítico com pureza de 99,9%, dimensionados de acordo com as capacidades de correntes nominais admissível conforme DIN 43671, e/ou de acordo com a corrente nominal demandadas pelas cargas instaladas;

ii. Os barramentos e as conexões devem ser projetados de forma a não serem ultrapassados os limites de temperatura estabelecidos em normas quando os barramentos forem percorridos pelas correntes nominais;

iii. Devem ser fixados por isoladores em epóxi, espaçados adequadamente para resistir sem deformação aos esforços eletrodinâmicos e térmicos das correntes de curto a que estarão sujeitos;

iv. Os contatos de cada junta deverão ser prateadas e firmemente parafusadas;

v. Barramentos das fases serão isolados por meio de capa termoretrátil nas cores azul, branca e vinho, conforme NBR-IEC-60439-1;

vi. Barramentos não isolados serão pintados nas cores azul, branca e vinho, barramento neutro na cor azul claro e terra na cor verde capim, conforme NBR-IEC-60439-1;

j) Enfiação de comando:


44

i. A fiação interna (anti-chama, com isolação 750V) para transformadores de corrente serão em 2,5mm² na cor preta, azul e branca para circuitos de comando em geral e 1,5mm² para aterramento das portas na cor verde / amarelo com terminais apropriados e anilhas de identificação;

ii. A fiação para transformadores de corrente para medidores da Concessionaria serão de cabo multipolar blindado com 4 veias de 4,0mm² na cores vermelho, branco, marrom (ou amarelo) para as fases e azul claro para neutro, tensão 1 kV, encordoamento cat 5, isolamento em polietileno termoplástico PE / cloreto de polivinila PVC;

iii. A identificação da função de cada cabo de comando e sinalização executada por meio da instalação de anilhas específicas e apropriadas que garantam a identificação destas funções nos seus respectivos circuitos, conforme prescrito na NBR 5410;

iv. Placa de identificação da Cabine conforme item 6.4 da NTE-8443 / Eletropaulo.

k) O Porta documentos deve estar no mesmo modulo que estiver a placa de identificação do fabricante onde deverá ser acondicionado uma cópia fiel do projeto da Cabine de Barramentos, devidamente assinado pelo responsável técnico da execução dos serviços e também pelo projetista do fabricante desta Cabine;

l) Demais características necessárias (não exaustivas):

i. Estrutura: de alta resistência, autoportante do tipo PTTA conforme as normas ABNT NBR 60439-1 e 60529 “Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão”.

ii. Aterramento: a porta e a estrutura do armário deverão estar interligadas eletricamente por meio de cabo de cobre, formando uma estrutura equipotencial.

iii. Armários auto–suportáveis em módulos previamente definidos na homologação, construídos de perfilados metálicos, chapa de aço, e revestido em chapa de aço com espessura mínima que atendam o grau de proteção IK10. As partes externas de cada modulo da cabina de barramentos em chapa de aço com perfeito acabamento, livre de reberbas, arestas cortantes ou falhas nas partes soldadas.

iv. Instalação para uso abrigado;

v. Tratamento da superfície da chaparia atendendo NBR 8755 e NBR 11388;

vi. Pintura tipo eletrostática, interna e externa, tinta em pó sintética, termofixo, resina poliéster texturizado, cor de acabamento externa e interna: Cinza Munsell N 6.5 cinza.

vii. Estrutura em chapa de aço carbono 12 MSG, portas e fechamentos em chapa de aço carbono 14 MSG, gavetas, placas e suportes em chapa de aço galvanizada 14 MSG;


45

viii. As peças metálicas de fixação como parafusos, porcas e arruelas serão zincadas por processo eletrolítico;

ix. Portas com dobradiças invioláveis, fecho do tipo Fenda com dispositivo para lacre, abertura 110°;

x. As tampas laterais com venezianas estampadas na chaparia para ventilação.

Edital do Pregão Eletrônico Adspa nº 51/2018 PE 124535 Anexo 1-B

46

ANEXO 1-B - DIAGRAMAS

DIAGRAMA 1 – UNIFILAR CABINE DE BARRAMENTOS


47

DIAGRAMA 2 – SITUAÇÃO ATUAL E SITUAÇÃO PROPOSTA – VISTA GERAL


48

DIAGRAMA 3 – CABEAMENTO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DE ENERGIA E MALHA DE PERFILADOS


49

DIAGRAMA 4 – OBRAS CIVIS E VISTAS DOS MEDIDORES


50

DIAGRAMA 5 – SALA DE ENTRADA DE ENERGIA – CORTES/VISTA E DETALHE DA BANDEIRA DE FIXAÇÃO

Edital do Pregão Eletrônico Adspa nº 51/2018 PE 124535 Anexo 1-C

51

ANEXO 1 - C - ESTUDOS PRELIMINARES

Normativos que regem a contratação:

Os normativos que disciplinam o serviço a ser contratado, são norteados pelo LIG BT 2014, da AES Eletropaulo e listam somente onze fornecedores homologados para a fabricação da Cabine em questão, quais sejam: https://www.aeseletropaulo.com.br/padroes-e-normas-tecnicas/manuais-normas-tecnicas-e-de-seguranca/conteudo/lig-bt

E seus fornecedores: https://www.aeseletropaulo.com.br/padroes-e-normas-tecnicas/manuais-normas-tecnicas-e-de-seguranca/conteudo/cadastro-de-fabricantes-homologados

Identificação de necessidade de contratação:

A necessidade de contratação está justificada na formalização de demanda, no início do PE 124535.

Referência aos instrumentos de planejamento do Banco:

Esta contratação está inclusa no Plano Geral de Obras Institucional, abrangido das ações do PROREVI.

Requisitos da contratação: Aprovação das duas fases iniciais do projeto pela AES Eletropaulo; Contratação de empresa instaladora de Cabine com subcontratação do fabricante de Cabine homologado pela

AES; Aprovação do projeto construtivo da cabine pela AES; Comissionamento da Cabine de Barramentos junto ao fabricante; Pagamento da tarifa de serviço de rede à AES; Manobras de rede operadas pela AES.

Este serviço não tem natureza continuada e os critérios de sustentabilidade serão incluídos no Termo de referência, no que couber. O quadro a seguir abrange todo o universo de fornecedores de Cabine (tipo 1) homologados pela AES Eletropaulo e, destes onze, somente cinco estarão aptos a concorrer dado que os disjuntores utilizados serão da ABB obrigatoriamente, pois o Banco já os possui.


52

Não é possível abrir mão deste requisito essencial, qual seja os disjuntores de fabricação da ABB, pois a própria concessionária limita a Cabine homologada, conforme nota 1 do quadro acima.

Estimativas das quantidades:

As quantidades do serviço a ser contratado são definidas pelos próprios normativos estabelecidos pela AES Eletropaulo, no caso da cabine e por projeto,nos demais materiais, que listamos abaixo (estimativa):

Cabine de 2,8m x 2,0m x 2,0m (LxAxP) composta de chapas externas e barramentos internos de cobre;

Oito disjuntores de 2000 A, 150 KA, sendo 4 extraíveis e 4 fixos (já em poder do BACEN);

27 Tranformadores de corrente (TCs);

300 metros de cabos na ligação Cabine <-> QGBT;

48 Luvas de emenda de cabos;

60 m2 de piso elevado;

240 metros de conduíte Kanaflex (homologado pela AES);

35 m2 de tela metálica;

20 m2 de parede de alvenaria com material correspondente.

Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo e solução a contratar:

A solução a ser contratada, modernização da Sala de Entrada de Energia com nova Cabine de Barramentos, deve obedecer aos normativos da concessionária que fornece energia elétrica ao Edifício Sede São Paulo, portanto não há o que escolher quanto a este quesito.

Fabricantes de Cabine e instaladores foram convidados para reuniões com a equipe de planejamento e com os engenheiros da Contratada Elétrica, no intuito de coleta de informações, tais como o processo de homologação e


53

aprovação dos projetos junto à AES, fabricação, transporte e instalação da cabine, para que pudéssemos delinear a forma desta contratação.

Também foram discutidas as formas de implantar o projeto, se uma instalação provisória, desativação da cabine antiga e construção da nova em seu lugar ou a construção de uma nova cabine ao lado da atual e posterior ativação em duas etapas, finalizando com a remoção da cabine antiga.

A segunda solução, construção de uma nova Cabine ao lado da atual, se mostrou mais eficiente, pois minimiza os riscos das várias etapas de desenergização/energização da rede da AES, bem como dispensa a construção de um quadro elétrico provisório para que a Cabine antiga pudesse ser desativada, dando lugar a construção da nova Cabine.

Também efetuamos visitas (Eu, Marco Antonio e o Engenheiro Projetista Guentaro Kimura) aos fabricantes de Cabines de Barramentos, Vepan, Phaynell, Helzin e Gimi, nas cidades próximas à capital, a fim de dirimir as últimas dúvidas em ralação à construção da Cabine de Barramentos inserida no contexto da nossa instalação predial.

3.7. Descrição da solução como um todo:

A Cabine de Barramentos recebe energia elétrica da AES Eletropaulo, com quatro disjuntores de proteção dos transformadores da concessionária, e repassa esta energia, através de mais quatro disjuntores de proteção da nossa infra estrutura elétrica, para o QGBT (Quadro de Distribuição), o qual divide a alimentação elétrica em vários circuitos servindo todo o Edifício Sede São Paulo.

A solução pronta contempla uma Cabine de Barramentos completa, proteções contra surtos e respectivos medidores de consumo, predial e bomba de incêndio de modo a garantir o bom funcionamento da entrada de energia elétrica.

3.8. Justificativas para o parcelamento ou não da solução:

O objeto desta contratação, a modernização da Sala de Entrada de Energia com nova Cabine de Barramentos, não pode ser fracionada, pois as Cabines são construídas como um só bloco a ser instalado na edificação do cliente, que compreende os disjuntores de entrada, os barramentos, os disjuntores de saída, os Transformadores de Corrente e os medidores de consumo da AES.

Adicionalmente, os próprios normativos da AES Eletropaulo não permitem o parcelamento da solução, conforme podemos observar no quadro do item 3.3.

3.9. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento

dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis:

Os disjuntores que estão instalados são da época da construção do edifício e apresentam elevado desgaste, baixa confiabilidade de operação e zero de tecnologia embarcada, pois são puramente eletromecânicos.

Durante a migração dos geradores em agosto do ano passado, um dos disjuntores do lado cliente travou e necessitou ser substituído, pois o problema de travamento foi diagnosticado como irrecuperável.

Este mesmo disjuntor que substituiu o original também desarmou no dia 01/03/2018, data em que aconteciam dois eventos simultâneos no Edifício, encontro de Economistas e palestra do Presidente do FED.

Assim sendo, ao final dos serviços de modernização da Sala de Entrada de Energia com respectiva Cabine de Barrmentos, teremos mitigados os riscos de imagem da Instituição, risco de equipamentos danificados por conta das quedas e voltas da energia e consequente parada deste equipamento (como de fato já aconteceu com elevadores, por exemplo), risco de segurança por problemas nos equipamentos de vigilância e portões automatizados desligados e também risco para o CPD, pois o sistema de refrigeração depende desta energia oriunda da Cabine.

Providências para adequação do ambiente do Banco:

Uma vez que os serviços serão desenvolvidos no 1º subsolo, a adequação que terá impacto para os usuários do Edifício será a desativação de 4 vagas de garagem durante poucos dias, para que a Cabine possa ser recebida.

As demais adequações estarão presentes no cronograma de execução dos serviços e serão executadas, se necessário, dentro do ambiente isolado no 1º SS, em área não afeta aos usuários do Edifício.

3.11. Declaração da viabilidade ou não da contratação:


54

Declaramos que a contratação é viável, pois existem ao menos 11 fabricantes homologados pela Eletropaulo para a construção da Cabine, bem como diversas empresas de execução dos serviços pretendidos neste estudo .

Estes serviços devem obedecer aos normativos técnicos e administrativos da AES Eletropaulo, bem como aos ditames do Edital de Contratação.

Equipes atuantes: Os servidores que farão parte das equipes já estão nomeados em portaria são:

Fiscalização:

Titular

Nome Marco Antonio Adulmesih Araujo Matrícula 6.794.815-4

Alterno

Nome Ricardo Laureno Lopes de Oliveira Matrícula 8.604.552-0

Planejamento:

Nome Marco Antonio Adulmesih Araujo Matrícula 6.794.815-4

Nome Ricardo Laureno Lopes de Oliveira Matrícula 8.604.552-0

Nome Marcelo de Melo Abdo Ganeu Matricula 6.769.818-2


55

ANEXO 2 - CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO

1. INSTRUÇÕES GERAIS

1.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

1.1.1. SICAF;

1.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

1.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

1.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

1.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

1.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

1.3. O SICAF será utilizado para aferição da habilitação jurídica e da regularidade fiscal federal e trabalhista por meio de consulta “on line”.

1.4. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

1.5. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 2 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

1.6. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e trabalhista, nas condições seguintes.


56

2. HABILITAÇÃO JURÍDICA

2.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

2.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores.

2.3. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.

2.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Instrução Normativa n° 38, de 06/03/2017, do Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI.

2.5. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência.

2.6. Os documentos anteriores deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.

3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)

3.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

3.5. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de


57

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

4.1. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF no nível da Qualificação Econômico-Financeira, conforme Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação:

4.2. Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior aos 6 (seis) meses anteriores à data da abertura da presente licitação, salvo se nela constar prazo menor de validade.

4.2.1. No caso de praças com mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores.

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

5.1. Registro ou inscrição da empresa licitante e de seus responsáveis técnicos no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade.

5.2. Indicação de um ou mais profissionais, que se responsabilizarão tecnicamente pela execução do objeto, cada um deles engenheiro eletricista:

5.2.1. Cada responsável técnico deverá apresentar comprovação da capacidade técnica através de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado contratante dos serviços, com a respectiva ART e que inclua seu nome como responsável técnico pelos serviços de instalação de Cabine de Barramentos em baixa tensão (220/380 V), construída por empresa homologada pela AES Eletropaulo, com pelo menos 1150 KW de carga instalada na edificação, ou Certidões de Acervo Técnico – CAT, que comprovem ter referido profissional sido responsável técnico pela execução desses serviços;

5.2.2. Comprovação de vínculo entre a licitante e seus responsáveis técnicos, por meio de apresentação do contrato social da empresa, quando se tratar de sócio, CTPS para funcionários ou do(s) contrato(s) cabíveis nos demais casos.

5.2.3. Não será admitida a participação de um mesmo profissional na equipe de diferentes licitantes.

5.3. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de instalação de Cabine de Barramentos em baixa tensão (220/380 V), construída por empresa homologada pela AES Eletropaulo, com pelo menos 1150 KW carga instalada na edificação deste atestado.

5.3.1. Estes 1150 KW são equivalentes à metade da carga instalada no Edifício, conforme projeto protocolado e aprovado pela AES Eletropaulo.


58

5.4. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de serviços executados, desde que se refira à instalação de Cabine de Baixa Tensão (220/380V) construída por empresa homologada pela AES Eletropaulo.

5.4.1. Os atestados de capacidade técnico-operacional deverão referir-se a serviços prestados no âmbito da atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente do licitante.

5.4.2. O licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.

5.5. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável.

6. EMPRESAS EM CONSÓRCIO

6.1. Para efeito de qualificação econômico-financeira, deve ser observado que:

6.1.1. admite-se o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação;

6.2. deve ser apresentada declaração do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, em nome de cada empresa, brasileira e estrangeira, certificando a compatibilidade entre os objetivos sociais e quadros técnicos dessas empresas e as atividades exigidas neste edital (Resolução CONFEA nº 428, de 18.6.1999).


7.1. Os documentos exigidos para habilitação relacionados neste anexo deverão ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema (upload), no prazo de 24 horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação por meio do e-mail do BACEN/SP. Posteriormente, caso solicitado, os documentos serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de 3 (três) dias úteis, após encerrado o prazo para o encaminhamento via funcionalidade do sistema (upload) ou e-mail.

7.2. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

7.3. Se a menor proposta ofertada for de microempresa ou empresa de pequeno porte e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação do


59

Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

7.4. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte com alguma restrição na documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização.

7.5. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

7.6. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

7.7. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

7.8. Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n. 123/2006, a Comissão de Licitação poderá realizar consultas e diligências para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pela ME/EPP/COOP, no exercício anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso II, da referida Lei, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado.

7.9. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006;

7.10. A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas em Lei e a exclusão do regime de tratamento diferenciado.

7.11. A habilitação poderá ser efetuada por meio da apresentação dos documentos mencionados nos itens anteriores, admitindo-se ainda a apresentação de Certificado de Registro Cadastral (CRC), emitido por órgão ou entidade da Administração Pública, que comprove estar a empresa cadastrada para a prestação de serviços compatíveis com o objeto desta licitação, no qual conste expressamente ter sido


60

expedido nos termos da Lei no 8.666/1993, em substituição aos documentos de habilitação jurídica.


61

ANEXO 3 - CONDIÇÕES PARA FORMALIZAÇÃO DA PROPOSTA

VENCEDORA AJUSTADA

1. O licitante vencedor deverá encaminhar proposta, por meio do Portal de Compras, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção “Enviar Anexo” no Portal de Compras. A referida proposta deverá estar ajustada ao último preço ofertado ou negociado, e deverá conter, obrigatoriamente:

1.1. a descrição do objeto e o preço total para a prestação dos serviços objeto da presente licitação, observadas as especificações de que trata o Anexo 1 – Termo de Referência;

1.2. Planilha de Composição de Custos (Anexo 6), ajustada ao valor final; e

1.3. declaração de que a proposta está sendo apresentada em conformidade com o Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico Adspa nº 51/2018, sendo que as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite do art. 65, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993 (art. 13, inciso II, do Decreto nº 7.983, de 08.4.2013).

2. A apresentação da proposta implica a aceitação das condições a seguir:

2.1. que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da sua apresentação;

2.2. que no valor cotado estão incluídas todas as despesas com mão de obra, taxas, emolumentos e quaisquer encargos diretos ou indiretos, enfim, todos os componentes de custo dos serviços necessários à execução do objeto desta licitação;

2.3. que deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, inclusive para custos variáveis decorrentes de valores futuros e incertos (art.

63 e seu §1º da IN MPDG nº 5/2017);

2.4. que concorda com todas as normas, exigências, prazos e demais condições constantes no Edital da presente licitação e seus anexos;

2.5. que, no caso de haver divergência entre o preço unitário e o total, prevalecerá o preço unitário;

2.6. que, se houver diferença entre os valores numéricos e por extenso, predominará o valor por extenso.

3. Para fins de celebração de contrato, o licitante poderá enviar, antecipadamente, junto com o envio da proposta vencedora ajustada, as seguintes informações e documentos:

3.1. informações de conta bancária (banco, agência, número da conta e nome do correntista);


62

3.2. a classificação tributária da empresa (normal, isenta de retenção na fonte, optante pelo simples, isenta de tributação);

3.3. dados do representante legal responsável pela assinatura do contrato com o BACEN, acompanhados dos documentos pertinentes, conforme relacionado a seguir:

3.3.1. cópia autenticada de documento de identidade, contendo, inclusive, o CPF;

3.3.2. cópia autenticada do contrato social consolidado, em caso de sociedade empresarial, ou requerimento de empresário, em caso de empresário individual, e procuração, se for o caso, que lhe atribua poder de representação;

3.4. nome e telefone dos contatos ou prepostos, devidamente capacitados e com poderes para decidir e solucionar questões pertinentes ao objeto do contrato, que deverão relacionar-se com o BACEN, os cargos que ocupam na empresa, bem com o endereço eletrônico para troca de mensagens;

3.5. nome fantasia da empresa, se houver;

3.6. endereço completo e telefones da empresa.

4. O licitante vencedor poderá valer-se do modelo a seguir:

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

São Paulo, __ de ______ de 2018.

Ao BACEN

Ref.: Pregão Eletrônico Adspa nº 51/2018

PROPOSTA COMERCIAL

IDENTIFICAÇÃO Razão social

CNPJ Nome fantasia

Inscrição Estadual

Classificação tributária (normal, isenta de retenção na fonte, optante pelo simples, isenta de tributação):

Endereço UF: CEP:

Telefone ( )

e-mail Banco Agência (nome e número); Conta corrente; nome do correntista e número


63

ITEM/GRUPO DESCRIÇÃO COMPLETA

QUANTIDADE/ MESES

PREÇOS UNITÁRIOS

PREÇOS MENSAIS

PREÇOS GLOBAIS

CUSTOS DECORRENTES DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

INDICAÇÃO DOS SINDICATOS, ACORDOS, CONVENÇÕES OU DISSÍDIOS COLETIVOS DE TRABALHO

QUANTIDADE DE PESSOAL

Função Quantidade

RELAÇÃO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Material Quantidade Especificação

OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Dados do representante legal*

Dados do(s) preposto(s)**

(...)

ANEXO: PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS AJUSTADA AO VALOR FINAL. (*) Responsável pela assinatura do contrato com o BACEN.

(**) Responsável pelo relacionamento com o BACEN, devidamente capacitado e com poderes para decidir e solucionar questões pertinentes ao objeto do contrato.

Declaro que a proposta está sendo apresentada em conformidade com o Termo de Referência

(Anexo 1) do Edital do Pregão Eletrônico Adspa nº 51/2018, sendo que as alterações contratuais

sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas,

especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar,

no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual

para verificação do limite do art. 65, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993 (art. 13, inciso II, do Decreto

nº 7.983, de 08.4.2013).

Carimbo e assinatura


64

ANEXO 4 - MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DO CONJUNTO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA DO EDIFÍCIO, EM SÃO PAULO, QUE, ENTRE SI, FIRMAM O BANCO CENTRAL DO BRASIL E A (nome da empresa), NA FORMA ABAIXO.

O BANCO CENTRAL DO BRASIL, autarquia federal criada pela Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, com sede em Brasília (se for o caso, colocar: “e representação regional em .......”), inscrito no CNPJ 00.038.166/ .....(citar o código da praça), doravante denominado simplesmente BACEN, neste ato representado por ...... (informar o nome, função, sigla da Unidade/componente, se for o caso), de acordo com a atribuição que lhe confere o artigo ..... (citar o número) do Regimento Interno (substituir pela expressão ADM quando a autoridade que firmar for chefe de subunidade ou coordenador/ citar portaria de delegação de competência) e a .....(nome da empresa), com sede em ......(endereço), inscrita no CNPJ nº......, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por ......, portador(a) da carteira de identidade nº...... (número e órgão emissor), e do CPF..... (número), conforme autorização constante do processo 124535 e com base na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação complementar, bem como nas cláusulas e condições seguintes, firmam o presente instrumento de contrato, do qual fazem parte, como peças integrantes:

I – Edital de Pregão Eletrônico Adspa nº 51/2018, de 05 de julho de 2018;

II - Proposta e Planilha Orçamentária da CONTRATADA, de ....... (data por extenso);

III – Cronograma Físico-Financeiro aprovado pelo BACEN;

IV – Declaração para fins de contratação, nos moldes do Anexo 9 do referido Edital;

V – Declaração de que a proposta está sendo apresentada em conformidade com o Termo de Referência do mesmo Edital, nos moldes do item 1.3 do Anexo 3.

II – OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - Este contrato tem por objeto a execução dos serviços de modernização do conjunto de entrada de energia elétrica do edifício do BACEN, em São Paulo, com fornecimento da cabine de barramentos 220/380V, ICC 150KA, construída, equipada e instalada em conformidade com as normas da AES Eletropaulo, observado o Termo de Referência constantes do Anexo 1 do edital do Pregão Eletrônico Adspa nº 51/2018.

PARÁGRAFO ÚNICO - O regime de execução é o de empreitada por preço global.

III - VIGÊNCIA

CLÁUSULA SEGUNDA - Este contrato terá a duração de 342 (trezentos e quarenta e dois) dias corridos, a contar da data de sua assinatura.


65

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O prazo de vigência poderá ser prorrogado nas hipóteses previstas no §1º do Art. 57 da Lei nº 8666/1993, mediante justificativa por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O BACEN não pode prorrogar o contrato quando:

I - os preços estiverem superiores aos de mercado ou aos estabelecidos como limites em Portarias do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, admitindo-se a negociação para redução de preços;

II - a CONTRATADA tiver sido:

a) declarada inidônea ou suspensa no âmbito da União ou do BACEN, enquanto perdurarem os efeitos;

b) proibida de contratar com o Poder Público por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente (Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, art. 22, inciso III, e Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, art. 20, inciso V);

c) proibida de contratar com o Poder Público, na pessoa de seus dirigentes e sócios, em razão de improbidade administrativa (Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, art. 12), pelo prazo fixado;

d) condenada à suspensão ou interdição de suas atividades por atos lesivos à administração pública (Lei n° 12.846, de 1º de agosto de 2013, art. 19).

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação devem ser eliminados como condição para a renovação.

IV – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CLÁUSULA TERCEIRA - Os serviços serão executados de acordo com o cronograma físico-financeiro indicado no Anexo 8 do Edital de Pregão Eletrônico Adspa nº 51/2018.

PARÁGRAFO ÚNICO – O cronograma físico-financeiro final somente poderá ser alterado mediante a prévia aprovação do BACEN, a partir de solicitação formal e tempestiva da CONTRATADA, desde que observadas as disposições do Anexo 1, devidamente justificada, não implicando, em nenhuma hipótese, antecipação de pagamentos de etapas dos serviços não entregues.

V - EQUIPE TÉCNICA, DIREÇÃO, PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA QUARTA - O objeto de que trata o presente contrato deve ser executado direta e pessoalmente pelos mesmos profissionais integrantes do corpo técnico da CONTRATADA e ficará sob a coordenação de um responsável técnico, que deverá ser engenheiro civil/arquiteto.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA manterá engenheiro/arquiteto com experiência e capacidade técnica, a quem caberá orientar e acompanhar todos os trabalhos.


66

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA deverá, também, disponibilizar sua equipe técnica para atuação direta no serviço, sempre que a Fiscalização do BACEN considerar necessário.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A substituição de responsável(eis) técnico(s) ou de qualquer outro membro da equipe técnica indicada, em qualquer fase da execução do objeto, dependerá da aprovação do BACEN, por escrito.

CLÁUSULA QUINTA - No relacionamento com o BACEN, a CONTRATADA será representada por profissional de seu quadro, indicado como preposto, podendo ser o Responsável Técnico, que ficará encarregado de administrar e coordenar o desenvolvimento e execução dos serviços contratados.

VI - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

CLÁUSULA SEXTA - São obrigações da CONTRATADA:

I - cumprir fielmente este contrato, de modo que os serviços sejam realizados com segurança e perfeição, executando-os sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, de acordo com o Termo de Referência constantes no Anexo 1 do Edital do Pregão Eletrônico Adspa nº 51/2018, bem como em estrita observância às normas técnicas específicas, às leis, regulamentos, inclusive os de segurança pública, às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e às recomendações dos fabricantes dos materiais e equipamentos que serão aplicados e/ou instalados;

II - fornecer os recursos materiais e humanos necessários à execução dos serviços objeto do contrato, responsabilizando-se por todas as despesas e encargos, de qualquer natureza, exceto quando se tratar de atividades expressamente atribuídas ao BACEN, segundo a lei, o edital ou o contrato;

III - designar preposto responsável pelo atendimento ao BACEN, lotado na cidade de São Paulo ou sua Região Metropolitana, devidamente capacitado e com poderes para decidir e solucionar questões pertinentes ao objeto do contrato, conforme a Cláusula anterior;

IV - manter atualizados os dados bancários para os pagamentos e os endereços, telefones e e-mail para contato;

V - solicitar, em tempo hábil, todas as informações de que necessitar para o cumprimento das suas obrigações contratuais, exceto aquelas que são de fornecimento obrigatório pelo BACEN, nos termos do contrato;

VI - prestar os esclarecimentos solicitados pelo BACEN, relativamente à execução dos serviços;

VII - acatar integralmente as exigências do BACEN quanto à execução dos serviços, inclusive providenciando a imediata correção das deficiências apontadas, ficando suspenso o recebimento das atividades e os respectivos pagamentos até a eliminação de todas as pendências, que deverão ser atestadas pela Fiscalização;


67

VIII - guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento deste contrato;

IX - remeter as correspondências destinadas ao BACEN e decorrentes da execução deste contrato à atenção do xxxxxx (citado como exemplo)................................. (gestor do contrato, ex: chefe de Unidade/Subunidade), citando o número do contrato a que se referem;

X - manter, durante toda a execução dos serviços, as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação, apresentando ao BACEN, quando solicitado, a documentação comprobatória dessa situação, especialmente quanto à sua regularidade no recolhimento de obrigações para com a Fazenda Federal, Contribuições Sociais e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e ainda no que se refere à regularidade da situação da empresa, informando ao BACEN a superveniência de eventual ato ou fato que modifique aquelas condições;

XI - efetuar o pagamento de multas, indenizações ou despesas impostas por órgãos fiscalizadores da atividade da CONTRATADA, bem como suportar o ônus decorrente de sua repercussão sobre o objeto deste contrato;

XII - efetuar o pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, indenizações por acidente de trabalho e quaisquer despesas decorrentes de sua condição de empregadora, referentes aos serviços, inclusive licença em repartições públicas, registros, publicação e autenticação do contrato e dos documentos a ele relativos, se necessário;

XIII - fiscalizar o cumprimento do objeto do contrato, cabendo-lhe integralmente os ônus daí decorrentes, necessariamente já incluídos no preço contratado, independentemente da fiscalização exercida pelo BACEN;

XIV - encaminhar, junto com o documento de cobrança, sempre que for alterada, a relação dos empregados alocados à execução do contrato, com os respectivos dados pessoais e empregatícios, a qual deve ser apresentada em meio eletrônico, com o formato e as configurações informadas pelo BACEN;

XV - encaminhar, sempre que informações anteriores forem alteradas ou por ocasião de prorrogações contratuais, nova declaração para fins de contratação, nos moldes do Anexo 9 do Edital de Pregão Eletrônico Adspa nº 51/2018 devidamente atualizada;

XVI – adotar todas as providências necessárias ao licenciamento da obra no órgão competente de Licenciamento e fiscalização de Obras e nas Concessionárias de Serviços Públicos, obtendo os respectivos certificados de aprovação, bem como ao fornecimento de placas exigidas pelos órgãos competentes e pelo BACEN, responsabilizando-se pelas despesas de confecção e colocação no canteiro de obras, em local, dimensões e modelo determinados pela Fiscalização;

XVII - efetuar, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) indicando o(s) profissional(is) responsável(is) pelo serviço, conforme o caso,


68

devendo o comprovante ser apresentado ao BACEN, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da assinatura deste contrato, sob pena de aplicação de multa de mora, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis ao caso;

XVIII - fornecer e utilizar na execução dos serviços e das instalações, equipamentos e ferramentas adequados, tapumes, transporte de materiais, mão de obra com equipamentos de segurança, materiais especificados no Anexo 1 ou similares, desde que submetidos previamente à aprovação formal pela Fiscalização do BACEN, conforme inciso XXXII desta Cláusula;

XIX - consultar a Fiscalização do BACEN sempre que houver necessidade de esclarecimentos relativos ao Termo de Referência (Anexo 1), submetendo, em tempo hábil, quaisquer problemas que possam implicar alterações das especificações dos projetos;

XX - zelar para que sejam cumpridas as normas internas do BACEN relativas à segurança e à prevenção de acidentes e outras afetas diretamente à execução dos serviços e das instalações;

XXI - realizar as despesas com mão de obra (com base no salário e noutros direitos fixados para a categoria por meio da convenção coletiva de trabalho, dissídio coletivo ou outra forma prevista em lei), auxílio-alimentação, auxílio-transporte, obrigações e encargos relativos ao seguro contra riscos de engenharia civil, bem como os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, gastos com transportes, fretes, prêmios de seguro, impostos, taxas e emolumentos e outras despesas de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita execução dos serviços e das instalações contratados, apresentando ao BACEN, quando exigidos, os documentos de quitação das obrigações mencionadas;

XXII - recrutar em seu nome e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade os empregados necessários à perfeita execução dos serviços e das instalações, objeto deste contrato, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos de salários (com base no salário e em outros direitos fixados para cada categoria, por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho, sentença normativa ou outra forma prevista em lei), o cumprimento das demais obrigações trabalhistas, fiscais e comerciais, inclusive responsabilidade decorrente de acidentes, indenizações e seguros e quaisquer outros, em decorrência da sua condição de empregadora, sem qualquer solidariedade do BACEN e, ainda, das obrigações previdenciárias;

XXIII - exibir, quando solicitado pelo BACEN, a competente comprovação de estarem sendo satisfeitos todos os encargos e obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais, em decorrência de sua condição de empregadora;

XXIV - substituir, em até 24 (vinte e quatro) horas a partir do recebimento da comunicação escrita do BACEN, em caráter definitivo, preposto ou empregados que, por qualquer motivo, não satisfaçam as condições requeridas pela natureza dos serviços, a exclusivo critério do BACEN, observando que o substituto deve ter qualificação idêntica ou superior à daquele que será substituído;

XXV - apresentar à Fiscalização do BACEN, no primeiro dia da execução deste Contrato, a relação dos empregados que a executarão, informando o cargo de cada um, bem como


69

entregar ao BACEN cópia autenticada da Carteira de Identidade dos empregados que terão acesso aos locais de realização dos serviços contratados, reservando-se o BACEN o direito de, a seu critério, rejeitar aqueles que não atendam a seus requisitos de segurança;

XXVI - providenciar para que todo o pessoal alocado à execução do objeto deste ajuste cumpra as normas internas relativas à segurança e outras pertinentes ao BACEN;

XXVII - zelar pela guarda e conservação dos bens móveis, utensílios e equipamentos de propriedade do BACEN;

XXVIII - indenizar o BACEN no caso de avaria ou subtração de seus bens ou valores, bem como por acesso indevido a informações sigilosas ou de uso restrito do BACEN, quando tais atos forem praticados por quem tenha sido alocado à execução do objeto do contrato;

XXIX - comprovar, quando solicitado pela Fiscalização do BACEN, a efetiva implementação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional para seus empregados;

XXX - não divulgar quaisquer informações a que tenha acesso em virtude dos trabalhos a serem executados ou de que tenha tomado conhecimento em decorrência da execução do objeto, sem autorização por escrito do BACEN, sob pena de aplicação da sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com o BACEN, pelo período de 2 (dois) anos ou proposição de aplicação da sanção de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, além do pagamento de indenização por perdas e danos;

XXXI - remover periodicamente, sob sua exclusiva responsabilidade, o entulho resultante da execução dos serviços, observando as condições que atendam às exigências dos órgãos competentes de São Paulo e de defesa do meio ambiente;

XXXII - submeter previamente à aprovação da Fiscalização do BACEN as amostras dos materiais a utilizar e os manuais técnicos dos equipamentos a instalar, por meio de registro no livro DIÁRIO DE OBRAS, onde deve indicar, no mínimo:

a) no caso de amostras: marca, fabricante, referência e principais características técnicas do material;

b) no caso de manuais técnicos: descrição dos equipamentos, suas características operacionais, exigências para instalação e manutenção, capacidade, nome do fabricante e modelo.

XXXIII - manter no canteiro de obras, até o fim dos trabalhos, as amostras dos materiais aprovadas pela Fiscalização, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência aos materiais adquiridos ou já empregados;

XXXIV - prestar, sem ônus adicional para o BACEN, assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva de sistemas e equipamentos que serão fornecidos e instalados, no período compreendido entre o recebimento provisório e o definitivo do serviço;


70

XXXV - pagar quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas ao BACEN por autoridade competente, em decorrência da inobservância de leis, decretos, regulamentos ou posturas, por parte do seu pessoal;

XXXVI - fiscalizar a perfeita execução dos serviços e das instalações contratados, sem prejuízo da fiscalização exercida pelo BACEN, assumindo integralmente os ônus decorrentes, necessariamente já incluídos no preço global contratado;

XXXVII - na hipótese de verificação da necessidade de acréscimo ou redução dos serviços contratados, submeter, formalmente, para aprovação do BACEN, novo orçamento com base nos preços unitários cotados ou, se inexistentes, com base nos preços praticados no mercado naquele momento;

XXXVIII - adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços contratados, sempre que cabíveis:

a) usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa;

b) adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – SLTI/MPDG;

c) observar a Resolução nº 20, de 7 de dezembro de 1994, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;

d) fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução dos serviços;

e) realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados e sua destinação a associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que deve ser procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da Instrução Normativa nº 6, de 3 de novembro de 1995, do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado - MARE, e do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006;

f) respeitar as normas publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;

g) prever a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo disposto na Resolução nº 401, de 4 de novembro de 2008, do Conama.

XXXIX – assegurar ao BACEN o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo ao BACEN distribuir, alterar e utilizar estes sem limitações;


71

XL – assegurar ao BACEN os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa do BACEN, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

VII – RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

CLÁUSULA SÉTIMA – São de responsabilidade da CONTRATADA eventuais transtornos ou prejuízos causados ao BACEN, provocados por imprudência, imperícia, negligência, atrasos ou irregularidades cometidas na execução dos serviços contratados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na hipótese de que trata esta Cláusula, o BACEN fica autorizado a descontar o valor correspondente aos danos sofridos da garantia do Contrato ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEGUNDO – É de responsabilidade da Contratada a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos locais de instalação e execução da obra.

VIII - OBRIGAÇÕES DO BACEN

CLÁUSULA OITAVA - São obrigações do BACEN:

I - fornecer à CONTRATADA as informações e os esclarecimentos necessários à execução dos serviços objeto do contrato;

II - indicar, até o 5º (quinto) dia útil de vigência do contrato, os nomes dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato e pelo recebimento dos serviços executados, na forma dos Títulos IX (Gestão e Fiscalização do Contrato) e X (Recebimento do Objeto) do contrato;

III - efetuar os pagamentos devidos na forma prevista neste contrato.

IX – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA NONA - No curso da execução dos serviços, é obrigação do BACEN acompanhar a fiel observância das disposições contratuais, promovendo a aferição qualitativa e quantitativa dos serviços prestados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A gestão do contrato está a cargo do titular da ........ (subunidade,

por extenso) do ........ (unidade, por extenso, e siglas da unidade/subunidade), localizada no ........ (endereço), telefone ........ , e-mail ........

PARÁGRAFO SEGUNDO - A fiscalização do contrato será realizada por servidor(es) designado(s) em portaria, devendo os nomes dos designados ser comunicados à CONTRATADA.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O acompanhamento exercido pelo BACEN não implica corresponsabilidade sua ou dos servidores designados para a fiscalização do contrato, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA por danos que, em decorrência de culpa ou dolo, sejam causados ao BACEN ou a terceiros.


72

PARÁGRAFO QUARTO - As deficiências porventura verificadas na execução dos serviços, comunicadas por escrito pelo BACEN, devem ser imediatamente corrigidas pela CONTRATADA, sem prejuízo das sanções cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA - Para efeito do disposto na Cláusula anterior, o BACEN comunicará, por meio de registro no livro Diário de Obras, as deficiências porventura verificadas na execução dos serviços e das instalações, cabendo à CONTRATADA sua imediata correção, sem prejuízo das sanções cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A CONTRATADA manterá, no escritório do local do serviço, o livro Diário de Obras, atualizado e autenticado por um de seus engenheiros/arquitetos da equipe técnica e pela Fiscalização do BACEN.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Devem ser anotados pela CONTRATADA no livro Diário de Obras:

I - informações sobre o prazo do serviço, destacando: prazo contratual; atrasos verificados; prazo efetivamente decorrido; prazo faltante para o término do serviço.

II - a ocorrência de fato relevante que possa causar atrasos no andamento do serviço e as paralisações decorrentes, que deverão ser indicadas em termos percentuais e avaliadas em conjunto com a Fiscalização do BACEN;

III - as falhas verificadas nos serviços contratados a terceiros pelo BACEN, passíveis de afetar o serviço a cargo da CONTRATADA;

IV - as consultas à Fiscalização do BACEN e as respostas aos seus questionamentos;

V - as datas de início e término real das atividades constantes do cronograma físico-financeiro aprovado, bem como as atividades em andamento, indicando sempre o número da atividade;

VI - os acidentes de trabalho ocorridos durante a execução do serviço;

VII - o número de empregados alocados no serviço, conforme sua qualificação;

VIII - outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Devem ser anotados pela Fiscalização do BACEN, no livro Diário de Obras:

I - o atestado da veracidade dos registros lançados pela CONTRATADA;

II - apreciação sobre o andamento dos serviços e sua conformidade com os projetos, especificações, prazos e cronograma físico-financeiro integrantes deste contrato;

III - solução das consultas e solicitações formuladas pela CONTRATADA;

IV - restrições a respeito do andamento dos serviços ou da atuação da CONTRATADA, de seus prepostos e empregados;


73

V - determinação de providências para o cumprimento dos projetos e especificações;

VI - outros fatos ou observações cujo registro seja necessário ou conveniente ao trabalho da Fiscalização.

X - RECEBIMENTO DO OBJETO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Concluída de acordo com as Cláusulas e especificações deste contrato, a instalação será recebida provisoriamente até 15 (quinze) dias após a comunicação por escrito da CONTRATADA, desde que confirmado, pela Fiscalização do BACEN, o cumprimento de todas as obrigações contratuais e desde que as instalações se encontrem prontas para serem entregues.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Cumpridas as condições estabelecidas na Cláusula anterior, o BACEN e a CONTRATADA firmarão, em 2 (duas) vias, o Termo de Recebimento Provisório.

PARÁGRAFO ÚNICO – A critério do BACEN, o recebimento provisório poderá ser efetuado por Comissão Técnica, devendo o responsável pelo acompanhamento do contrato dar conhecimento, por escrito, à CONTRATADA, dos nomes dos respectivos membros, bem como do dia e da hora marcados para a vistoria de recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - No ato da lavratura do Termo de Recebimento Provisório, a Fiscalização informará a existência de defeitos ou imperfeições que venham a ser constatadas. Estes reparos deverão estar concluídos antes do Recebimento Definitivo, nos termos do Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002). A CONTRATADA corrigirá os vícios redibitórios na medida em que se tornarem aparentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Uma vez decorrido o período de até 30 (trinta) dias da aceitação provisória, e desde que todas as condições de desempenho do sistema estejam satisfatórias, dentro dos parâmetros assumidos, o serviço prestado será considerado definitivamente aceito, sendo emitido então o Termo de Recebimento Definitivo por parte do BACEN.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Após o período de observação e desde que tenham sido corrigidos os defeitos, falhas ou imperfeições detectados, resultando no cumprimento total e perfeito do objeto na forma das especificações e nos termos deste contrato, será firmado o Termo de Recebimento Definitivo, em 2 (duas) vias, por representantes do BACEN e da CONTRATADA.

PARÁGRAFO ÚNICO - O Termo de Recebimento Definitivo somente será firmado após o recebimento dos seguintes documentos:

a) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), fornecido pela Caixa Econômica Federal, que comprove a regularidade de situação junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;

b) Certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os


74

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por ela administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social;

c) Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, emitida pela própria justiça trabalhista.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - A efetivação dos recebimentos provisório e definitivo não exclui a responsabilidade civil e a ético-profissional da CONTRATADA pela correção e qualidade técnica dos serviços executados, nos limites legais estabelecidos.

XI - RECEBIMENTO DAS ETAPAS DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Concluída cada etapa do cronograma físico-financeiro, a CONTRATADA deverá solicitar o seu recebimento, por escrito, ao representante do BACEN.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os trabalhos objeto deste Contrato deverão ser entregues na forma determinada no Termo de Referência constantes do Anexo 1 do Edital de Pregão Eletrônico Adspa nº 51/2018, sem quaisquer ônus adicionais para o BACEN.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA ficará sujeita à sanção de multa incidente no percentual não realizado de cada etapa, no caso de ocorrer atraso na entrega nas datas estabelecidas no cronograma físico-financeiro.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - O BACEN deverá proceder à verificação dos trabalhos executados, para efeito de pagamento das etapas do cronograma físico-financeiro, dentro do prazo previsto no referido cronograma, o qual não poderá ser inferior a 5 (cinco) dias úteis.

PARÁGRAFO ÚNICO - Na eventualidade de constatação de defeitos, falhas ou imperfeições aparentes nos SERVIÇOS executados, não será efetuado o pagamento da respectiva etapa, enquanto tais defeitos, falhas ou imperfeições não forem sanados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - A efetivação do recebimento, pelo BACEN, de qualquer etapa ou do conjunto do trabalho não exclui a responsabilidade civil e ético-profissional da CONTRATADA pela correção e qualidade técnica dos serviços executados, nos limites legais estabelecidos.

XII - PREÇO E PAGAMENTO

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Pela execução dos serviços objeto deste contrato, o BACEN pagará o valor global de R$ ........ ( ........ ) (valor em algarismos e por extenso), conforme planilha de composição de custos apresentada pela CONTRATADA (Anexo 6).

PARÁGRAFO ÚNICO - No valor do contrato estão incluídas todas as despesas com mão de obra, taxas, emolumentos e quaisquer encargos diretos ou indiretos, enfim, todos os componentes de custo dos serviços necessários à execução do objeto.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - O pagamento é realizado de acordo com o cronograma físico-financeiro aprovado pelo BACEN, não sendo admitidos adiantamentos sob nenhuma hipótese.


75

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento só será efetuado após a apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT).

CLAÚSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - Após a aceitação da etapa ou serviço pela Fiscalização do BACEN, na forma do Título XI, a CONTRATADA deverá apresentar documento de cobrança (nota fiscal, nota fiscal simplificada, documento auxiliar da nota fiscal eletrônica - Danfe, fatura, fatura comercial e outros), e o pagamento obedecerá ao procedimento descrito nos parágrafos a seguir.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O documento de cobrança deve ser emitido e apresentado após a prestação dos serviços, observando os prazos fixados pela legislação em vigor, devendo também:

I - conter a referência “Contrato BACEN/ ........ ”;

II - conter no corpo do documento a descrição dos serviços, os quais devem obrigatoriamente corresponder ao objeto do contrato;

III - discriminar as parcelas a serem pagas relativas aos serviços, se for o caso;

IV - discriminar os valores correspondentes aos tributos a serem retidos pelo BACEN, conforme legislação específica da Secretaria da Receita Federal do Brasil, sem alterar o valor bruto dos serviços em razão dessas deduções;

V - discriminar o valor correspondente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS e sua alíquota, além de fazer constar no corpo do documento de cobrança a expressão “ISS a ser recolhido por substituição tributária”, se for o caso.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A cada pagamento, a CONTRATADA deverá comprovar:

I - regularidade fiscal, que pode ser verificada, pelo BACEN, por consulta on line ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf ou aos sítios eletrônicos oficiais, ou comprovada pela CONTRATADA mediante apresentação, junto com o documento de cobrança, de prova de:

a) inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c) regularidade com a Fazenda Federal e, quando for o caso, perante as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

d) regularidade perante a Seguridade Social, conforme dispõe o art. 195, §3º, da Constituição Federal, sob pena de rescisão contratual, e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), relativa ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.


76

II - inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante consulta on-line, pelo BACEN, ao sítio do Tribunal Superior do Trabalho, ou apresentação pela CONTRATADA de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O documento de cobrança referente à execução dos serviços, endereçado à ........ (unidade/subunidade gestora do contrato), deve ser:

I - encaminhado para ........ (e-mail institucional do componente gestor do contrato), quando em forma eletrônica;

II – entregue mediante recibo no Protocolo do BACEN, localizado no ...............................................(preencher endereço do BACEN de acordo com a praça), quando em papel.

PARÁGRAFO QUARTO - O gestor ou o fiscal técnico do contrato têm o prazo de 3 (três) dias úteis, contados da apresentação do documento de cobrança, para aprová-lo ou devolvê-lo à CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUINTO - O documento de cobrança, caso aprovado, é pago pelo BACEN no prazo de até 10 (dez) dias úteis após sua apresentação, independentemente de nele constar outra data de vencimento.

PARÁGRAFO SEXTO - Em caso de mora no pagamento, o BACEN pode pagar à CONTRATADA, a título de compensação financeira, 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o valor do documento de cobrança pendente, calculado pro rata die.

PARÁGRAFO SÉTIMO - É motivo de rejeição do documento de cobrança pelo BACEN a existência de vícios que impeçam o pagamento.

PARÁGRAFO OITAVO - Constituem vícios do documento de cobrança:

I - descumprimento de qualquer das exigências do Parágrafo Primeiro;

II - utilização, para a emissão do documento, de número de inscrição no CNPJ distinto do utilizado pela CONTRATADA para a assinatura do contrato;

III - inexatidão na descrição dos serviços ou na indicação dos preços;

IV - utilização de códigos na descrição dos serviços sem as correspondentes discriminações no próprio corpo do documento de cobrança;

V - existência de rasuras, emendas ou ressalvas.

PARÁGRAFO NONO - O documento de cobrança rejeitado pelo BACEN é devolvido à CONTRATADA com informação dos motivos da devolução, para que sejam efetuadas as correções necessárias.

PARÁGRAFO DÉCIMO - No caso de devolução do documento de cobrança, é suspensa a contagem do prazo para pagamento de que trata o Parágrafo Quinto desta Cláusula, sendo


77

reiniciada a partir da apresentação do documento corrigido ou substituto, não incidindo o BACEN em mora enquanto não for feita essa reapresentação.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A devolução do documento de cobrança não aprovado ou a sustação do pagamento pelo BACEN, na forma desta Cláusula, não constitui motivo para que a CONTRATADA suspenda a execução dos serviços ou deixe de cumprir suas obrigações referentes ao contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – Dos pagamentos devidos pelo BACEN podem ser deduzidos impostos e contribuições sujeitos a retenção na fonte e valores referentes ao descumprimento de estipulações contratuais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO (VERIFICAR A FORMA NECESSÁRIA, CONFORME A CONDIÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA – para empresa não optante pelo Simples) – Sendo a CONTRATADA não optante pelo Simples Nacional, são deduzidos na fonte, conforme legislação específica, os seguintes impostos e contribuições, além de outros que vierem a ser criados, nos percentuais determinados pela legislação vigente:

I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ;

II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL;

III - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins;

IV - Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/Pasep;

V - Contribuição para a Seguridade Social e encargos previdenciários;

VI - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS.

OU

PARÁGRAFO PRIMEIRO (VERIFICAR A FORMA NECESSÁRIA, CONFORME A CONDIÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA – para empresa optante pelo Simples) – Sendo a CONTRATADA optante pelo Simples Nacional, são deduzidos na fonte, conforme legislação específica, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS e outros que vierem a ser criados, nos percentuais determinados pela legislação vigente.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O BACEN pode efetuar a retenção ou glosa do pagamento de qualquer documento de cobrança, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

I - execução parcial, defeituosa ou insatisfatória dos serviços que resulte no aproveitamento de apenas parte do trabalho;

II - inexecução total ou execução defeituosa ou insatisfatória dos serviços que resulte na perda total do trabalho;

III - não utilização de materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilização em qualidade ou quantidade inferior à demandada;


78

IV - descumprimento de obrigação relacionada ao objeto do ajuste que possa ensejar a responsabilização solidária ou subsidiária do BACEN.

XIII – REAJUSTE

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – Este contrato pode ser reajustado, obedecida a periodicidade mínima de 1 (um) ano, contado da:

a) data limite para apresentação da proposta, no primeiro reajuste;

b) data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, nos subsequentes ao primeiro.

PARÁGRAFO ÚNICO – O reajuste utiliza a variação, acumulada em 1 (um) ano, do Índice Nacional de Custo da Construção – INCC, podendo ser adotado, no caso de extinção, outro índice que venha a substitui-lo.

XIV - ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Este contrato pode ser alterado caso se comprove a necessidade de:

I – modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

II – modificação do valor contratual, em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, observados os limites legais;

III – modificação do modo de fornecimento ou do regime de execução do objeto do contrato, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

IV – substituição da garantia de execução do contrato;

V – modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação de pagamento sem a correspondente contraprestação;

VI – restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, no caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual;

VII – alteração ou inclusão de obrigações contratuais, decorrentes de lei ou regulamentação federal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Contratada concorda com a adequação do projeto que integra o edital, declarando-se ciente de que as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do


79

contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite previsto no §1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado em planilhas elaboradas pelo órgão ou entidade responsável pela licitação, observado o disposto no art. 14 do Decreto 7.983, de 8 de abril de 2013, mantidos os limites do previsto no §1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.”

PARÁGRAFO TERCEIRO – A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.

XV - ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO JURÍDICA

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - Na hipótese de alteração das condições de habilitação jurídica da CONTRATADA, em razão de fusão, cisão, incorporação ou associação com outrem, o presente contrato pode ser ratificado e sub-rogado para a nova empresa, sem ônus para o BACEN, e com a concordância deste, com transferência de todas as obrigações aqui assumidas, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É reservado ao BACEN o direito de decidir se mantém ou não a execução do contrato com empresa resultante da alteração social.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em caso de cisão, o BACEN pode rescindir o contrato ou continuar sua execução, pelo prazo restante, com a empresa que, dentre as surgidas da cisão, melhor atenda às condições iniciais de habilitação.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Em quaisquer das hipóteses de que trata o caput, a ocorrência deverá ser formalmente comunicada ao BACEN, na pessoa do gestor do contrato, anexando cópia do documento comprobatório da alteração social, devidamente registrada.

PARÁGRAFO QUARTO - A não apresentação do comprovante em até 5 (cinco) dias úteis após o registro da alteração social sujeita a CONTRATADA à sanção de advertência e, persistindo a omissão, à rescisão do contrato, com aplicação de multa e das demais sanções previstas em lei.

XVI – RESCISÃO

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - São causas de rescisão contratual, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento:

I - a inexecução total ou parcial do contrato, na forma do art. 78 da Lei no 8.666, de 1993;

II - a utilização do trabalho de menores em desacordo com o art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal;

III - o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para a apresentação da garantia;

IV - a persistência de irregularidade relativa à manutenção das condições de habilitação, verificada por meio de consulta ao SICAF a cada pagamento.


80

PARÁGRAFO PRIMEIRO - No caso de rescisão unilateral do contrato, fica assegurado à CONTRATADA o direito de:

I - defesa prévia, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da intimação da irregularidade pelo BACEN;

II - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da publicação da decisão rescisória do contrato no Diário Oficial da União.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A intimação deve conter a indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes, o prazo para a apresentação de defesa prévia e a observação de que o processo tem continuidade independentemente de manifestação da CONTRATADA.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA reconhece expressamente os direitos do BACEN em caso da rescisão de que trata esta Cláusula.

XVII - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - Podem ser aplicadas à CONTRATADA as seguintes sanções administrativas:

I - advertência;

II - multa;

III - suspensão do direito de licitar e contratar com o BACEN, por prazo de até 2 (dois) anos;

IV - impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no Sicaf pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - Nenhuma sanção pode ser aplicada sem o devido processo administrativo e sem a observância do direito de defesa prévia e de recurso pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O prazo para apresentação de defesa prévia é de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação pelo BACEN.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos casos em que a sanção aplicável for a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, o prazo para apresentação de defesa prévia é de 10 (dez) dias.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - As sanções são aplicadas:

I - de advertência e multa (inclusive moratória), pelo ........ (mencionar a autoridade

competente);


81

II - de suspensão temporária e impedimento de licitar e contratar, pelo ........ (mencionar a

autoridade competente).

PARÁGRAFO ÚNICO - A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é proposta pelo Chefe do Departamento de Infraestrutura e Gestão Patrimonial - Demap, por intermédio do Diretor de Administração, ao Ministro de Estado Presidente do BACEN.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - A sanção de advertência pode ser aplicada nos casos de infrações mais leves, por ter caráter meramente pedagógico, podendo ser aplicada cumulativamente com a sanção de multa.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - O BACEN pode aplicar à CONTRATADA multa moratória e multa compensatória.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O recolhimento das multas pode ser feito por meio de:

I - pagamento direto no Sistema de Gerenciamento de Multas - SGM, utilizando boleto bancário emitido pelo BACEN;

II - dedução nos pagamentos devidos pelo BACEN;

III - dedução na garantia contratual e, caso o valor da multa seja superior ao da garantia, desconto da diferença nos pagamentos devidos pelo BACEN;

IV - cobrança judicial.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As multas podem ser aplicadas cumulativamente com as sanções de advertência, suspensão temporária, impedimento de licitar e contratar ou declaração de inidoneidade. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - A multa moratória pode ser cobrada pelo atraso injustificado no cumprimento da obrigação principal ou acessória do objeto, inclusive na demora em atendimento de prazo estipulado pelo gestor e fiscais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na primeira ocorrência, a multa moratória será calculada à razão de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 5% (cinco por cento), sobre o valor do documento de cobrança correspondente à obrigação em atraso.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Por se tratar de reincidência, a partir da segunda ocorrência, a multa de mora será calculada à razão de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), sobre o valor do documento de cobrança correspondente à obrigação em atraso.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento).


82

PARÁGRAFO QUARTO - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias, na apresentação da garantia, autoriza o BACEN a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - A multa compensatória pode ser aplicada nas seguintes situações e percentuais:

I – 5% (cinco por cento), calculada sobre:

a) o valor do contrato, por não apresentar a documentação exigida para sua assinatura;

b) o valor do contrato, por não confirmar sua equipe técnica no ato de sua assinatura;

c) o valor da obrigação não cumprida, por interrupção da execução do contrato, sem prévia autorização do BACEN;

d) o valor do contrato, por não apresentar a garantia estipulada no instrumento convocatório.

II – 10% (dez por cento), calculada sobre:

a) o valor da obrigação não cumprida por inexecução parcial;

b) o valor total do instrumento contratual por inexecução total.

PARÁGRAFO ÚNICO - As multas cobradas não indenizam eventuais perdas e danos, os quais podem ser objeto de cobrança administrativa ou judicial, desde que apurados em processo administrativo.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - A suspensão do direito de licitar e contratar com o BACEN pode ser aplicada se, por culpa ou dolo, a CONTRATADA prejudicar a execução do contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO - O direito de licitar e contratar com o BACEN pode ser suspenso pelos seguintes prazos:

I - de 1 (um) a 6 (seis) meses, caso a CONTRATADA:

a) atrase o cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, acarretando prejuízos ao BACEN;

b) execute de forma insatisfatória do objeto do contrato, se antes tiver sido aplicada sanção de advertência ou de multa.

II - de 7 (sete) meses a 2 (dois) anos, caso a CONTRATADA:

a) não conclua os serviços contratados;


83

b) execute os serviços em desacordo com o Termo de Referência, constantes no Anexo 1 do Edital do Pregão Eletrônico Adspa nº 51/2018, não efetuando sua correção após solicitação do BACEN;

c) cometa quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao BACEN, ensejando a rescisão do contrato por sua culpa;

d) demonstre, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com o BACEN, em virtude de ilícitos praticados;

e) pratique, na execução do contrato, ato capitulado como crime pela Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - Sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais, a CONTRATADA pode ser impedida de licitar e contratar com a União, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, se:

I – não mantiver a proposta;

II - deixar de entregar a documentação exigida;

III - apresentar documentação falsa;

IV - ensejar o retardamento da execução do objeto do contrato;

V - falhar na ou fraudar a execução do contrato;

VI - comportar-se de modo inidôneo;

VII - cometer fraude fiscal.

PARÁGRAFO ÚNICO – O impedimento de licitar e contratar com a União produz descredenciamento no Sicaf ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores por igual período.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - Na aplicação das sanções de que tratam as cláusulas trigésima sexta e trigésima sétima, o BACEN deve levar em consideração a gravidade da infração e as circunstâncias atenuantes e agravantes.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - A declaração de inidoneidade pode ser aplicada caso a CONTRATADA:

I - cause prejuízo ao BACEN por má-fé, ação maliciosa e premeditada;

II - atue com interesses escusos;

III - reincida em falhas punidas com outras sanções;

IV – sofra condenação definitiva por fraude fiscal, por meios dolosos, no recolhimento de quaisquer tributos referentes aos serviços de que trata o contrato;


84

V - pratique ilícitos visando a frustrar os objetivos da contratação;

VI - demonstre não possuir idoneidade para licitar ou contratar com o BACEN, em virtude de ilícitos praticados;

VII - reproduza, divulgue ou utilize, sem consentimento prévio do BACEN, qualquer informação a que tenha acesso em decorrência da execução do contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO - A declaração de inidoneidade implica proibição de licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a autoridade competente.

XVIII - RECURSOS ADMINISTRATIVOS

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - Ocorrendo rescisão do contrato ou aplicação de sanções, é garantido à CONTRATADA o direito de apresentar recurso ou pedido de reconsideração, por escrito, sendo o prazo contado a partir do primeiro dia útil subsequente ao do recebimento da comunicação da decisão ou de sua publicação no Diário Oficial da União.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na comunicação de que trata o caput, devem ser informados o nome e a lotação da autoridade que aplicou a sanção, bem como daquela competente para decidir sobre o recurso.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos casos de rescisão do contrato e de aplicação das sanções de advertência, multa e suspensão do direito de licitar e contratar com o BACEN ou com a União, o prazo para recurso é de 5 (cinco) dias úteis.

PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, o prazo para o pedido de reconsideração, dirigido ao Ministro de Estado Presidente do BACEN, é de 10 (dez) dias úteis.

PARÁGRAFO QUARTO - O recurso ou pedido de reconsideração, endereçado à autoridade competente para sobre eles decidir, deve ser:

I - encaminhado para ........ (e-mail institucional do componente gestor do contrato), quando em forma eletrônica;

II - entregue mediante recibo no Protocolo do BACEN, na Avenida Paulista, 1804, CEP 01310-922, São Paulo – SP, nos dias úteis, das 9 às 16 horas, quando em papel.

XIX - GARANTIA CONTRATUAL

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - A CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias úteis, podendo ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, a critério do BACEN, contados da data da assinatura do contrato, para apresentar garantia no valor de R$ ........ ( ........ ) [valor em

algarismos e por extenso], correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, visa assegurar o pagamento de:


85

I - prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

II – prejuízos diretos causados ao BACEN, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

III - multas moratórias e punitivas aplicadas pelo BACEN à CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Caso a CONTRATADA opte pela modalidade seguro-garantia, esta somente será aceita se contemplar todos os incisos indicados no Parágrafo anterior, observada a legislação que rege a matéria.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A inobservância das condições de garantia sujeita a CONTRATADA às sanções previstas no Título XVII (Sanções administrativas) do contrato.

PARÁGRAFO QUARTO - O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - A garantia somente é liberada ou restituída mediante solicitação da CONTRATADA, desde que integralmente cumpridas as obrigações assumidas no contrato.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive multas contratuais, a CONTRATADA fica obrigada a fazer a reposição, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da data do recebimento de comunicação do BACEN.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - A alteração do valor do contrato, por qualquer motivo, implica a atualização do valor da garantia, no percentual estabelecido na Cláusula Quadragésima Primeira, obrigando-se a CONTRATADA a complementá-la, se necessário.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - A garantia é considerada extinta:

I. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;

II. no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência, caso a Contratante não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP nº 5/2017.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - O BACEN executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

XX - SUBCONTRATAÇÃO

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - A subcontratação de outra empresa para o atendimento parcial do contrato é permitida exclusivamente para os serviços complementares


86

como transporte horizontal e vertical, obras civis em geral, exaustão de ar e iluminação da sala da cabine, transporte e revalidação da garantia dos disjuntores utilizados na montagem da Cabine, remoção de entulho, limpeza, desmontagem com retirada da cabine atual e integração no sistema de automação existente, e depende de anuência prévia e por escrito do BACEN, que se reserva também o direito de aprovar ou não a escolha da subcontratada.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para a subcontratação devem ser observadas as condições estabelecidas no Termo de Referência (Anexo 1 do Edital de Pregão Eletrônico Adspa nº 51/2018) e atendidos os seguintes requisitos:

I - informação prévia ao BACEN dos motivos da subcontratação, da identificação da subcontratada e das razões da escolha;

II - atendimento pela subcontratada, no que couber, de todas as condições de habilitação, do Termo de Referência e das exigências contratuais, em especial quanto à disponibilidade de equipamentos e condições de segurança.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Ao contrato com a subcontratada se incorporam, de pleno direito, todas as condições do presente contrato, ao qual passa a integrar, bem como as do edital que lhe deu origem, relativas às responsabilidades e obrigações da CONTRATADA.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA, independentemente da subcontratação, permanece responsável pela execução do objeto, respondendo pela qualidade e exatidão dos trabalhos subcontratados, sendo, ainda, perante o BACEN, responsável solidária com a subcontratada junto aos credores desta, no que se refere aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, e pelas consequências dos atos e fatos a esta imputáveis.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - O BACEN deve se manifestar sobre a subcontratação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento da solicitação da CONTRATADA.

PARÁGRAFO ÚNICO - O BACEN pode solicitar outros documentos além dos apresentados, ou os esclarecimentos que julgar necessários, devendo a CONTRATADA atender à solicitação no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - A empresa a ser subcontratada deve apresentar declaração de concordância em executar os serviços de acordo com as condições estabelecidas no edital e em seus anexos, previamente à assinatura do instrumento de subcontratação.

XXI - PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - A CONTRATADA deverá obedecer às seguintes medidas de segurança, as quais serão devidamente fiscalizadas pelo BACEN:

a) não armazenar material inflamável no local dos serviços, sendo permitido apenas o acondicionamento de porções mínimas para uso imediato;

b) estabelecer condições de ventilação natural do local ou ventilação forçada, se necessário;


87

c) manter extintor do tipo PQS no local e determinar a proibição de fumar no local por qualquer empregado;

d) estabelecer a obrigatoriedade do uso de máscaras contra gases por todas as pessoas presentes no local do serviço, sempre que estiver sendo feito uso de material inflamável.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - A CONTRATADA será responsável pela adoção das recomendações dos fabricantes quanto ao uso e manuseio adequados de seus produtos.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA - A CONTRATADA será responsável pela condução dos serviços em total observância às Normas de Segurança do Trabalho.

XXII - DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA - É vedado à CONTRATADA:

I - caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira;

II - interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte do BACEN, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA - Quaisquer comunicações referentes ao contrato devem se dar por troca de correspondências.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA - O valor global estimado do presente ajuste é de R$ .................. (.............................).(valor em algarismos e por extenso)

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA – Os recursos do contrato têm a seguinte identificação orçamentária (adequar ao Orçamento da Autoridade Monetária):

Código Orçamentário oito dígitos

Classificação Contábil oito dígitos

Classificação Funcional Programática dezessete dígitos

Programa de Trabalho Resumido (PTR) seis dígitos

Natureza de Despesa seis dígitos

Nota de Empenho número e datas

(Após o preenchimento, excluir a coluna com as instruções)

PARÁGRAFO ÚNICO - Nos exercícios seguintes, as despesas correrão à conta dos recursos próprios para atender às obrigações da mesma natureza, sendo a alocação feita no início de cada exercício financeiro.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA – Alterações ao presente instrumento devem ser formalizadas mediante termo aditivo assinado pelas partes e por testemunhas, observada a


88

legislação de regência, ressalvadas as seguintes situações, ajustáveis mediante simples apostilamento:

I – reajuste do contrato que não coincida com prorrogações contratuais, ou quando não houver dúvida jurídica;

II – atualização, compensação ou penalização financeira decorrente das condições de pagamento previstas neste contrato;

III – o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido;

IV – a mudança de fonte de recursos inicialmente prevista no contrato.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA - Fica eleito o foro da Justiça Federal da 1ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo para a solução de questões oriundas do contrato, renunciando as partes, desde já, a qualquer outro a que, porventura, tenham ou possam vir a ter direito.

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Local e Data.

______________________________ pelo BACEN

_______________________________ pela CONTRATADA

TESTEMUNHAS: _____________________________ _________________________ pelo BACEN pela CONTRATADA Nome: Nome: Matrícula: CPF:


89

ANEXO 5 - MODELO DE COMPROVANTE DE VISTORIA E TERMO DE

COMPROMISSO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO

Ref.: Pregão Eletrônico Adspa nº 51/2018

Na forma estabelecida no Edital da licitação em referência, declaramos que a empresa ________________________________________, CNPJ _________, representada pelo(s) Sr(s). ______________________________, compareceu à vistoria de que trata o referido item, oportunidade em que o(s) representante(s) exibiu(ram) documento comprobatório de estar(em) credenciado(s) pela empresa interessada.

São Paulo, ___ de __________ de 20(...).

_________________________________________________________ (carimbo e assinatura do servidor do BACEN que acompanhou a vistoria)

O(A) Sr(a). ______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade

nº _______________, representante da empresa _________________________, CNPJ _________, declara que realizou a vistoria prevista no Pregão Eletrônico Adspa nº 51/2018, do Banco Central do Brasil, em SP, comprometendo-se a manter sigilo sobre todas as informações a que teve acesso em decorrência da vistoria realizada, abrangendo operações, documentação, comunicações, detalhes construtivos, equipamentos, materiais e quaisquer outros.

São Paulo, ___ de __________ de 2018.

_____________________________________________ Representante Credenciado do Licitante

(assinatura)


90

ANEXO 6 - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PLANILHA 1 – PROJETOS

DESCRIÇÃO Unidad

e QTD

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

Total

Material Mão-de-

Obra Material Mão-de-

Obra

Projeto executivo civil da sala de Entrada de Energia Elétrica (incluso exaustão); Unid 1

Projeto executivo elétrica da sala de Entrada de Energia Elétrica (quadros de medição,); Unid 1

Projeto executivo/construtivo da Cabine de Barramentos e apresentação à AES Eletropaulo; Unid 1

Estudo de curto circuito e seletividade (disjuntores, DPS, relé fuga a terra). Unid 1

Projeto luminotécnico e de detecção de incêndio Unid 1

Entrega de todos os "As Built" da obra, ARTs e catálogos dos equipamentos Unid 1

SUBTOTAL (sem BDI)

BDI MATERIAL

BDI SERVIÇOS

SUBTOTAL (com BDI) - -

-

PLANILHA 2 – SERVIÇOS PRELIMINARES

DESCRIÇÃO Unidad

e QTD


Total

Material Mão-de-


Obra

Mobilização de pessoal, equipamentos, etc Unid 1

Canteiro Unid 1

Revalidação da garantia dos disjuntores Disj 8

SUBTOTAL (sem BDI)

BDI MATERIAL


91

BDI SERVIÇOS

SUBTOTAL (com BDI) 0,00 0,00 0,00

PLANILHA 3 – SERVIÇOS EM CIVIL E MECÂNICA

DESCRIÇÃO Unidad

e QTD


Total

Material Mão-de-


Obra

Locação da obra. Totalizando 26 m2. Unid 1

Container Unid 1

Execução de tapume 10 mm, estruturado com sarrafos e pontaletes (Proteção total do GMG 4 e areas adjacentes/ Demolições).

m² 28,5

Demolição de paredes de alvenaria, com remoção e limpeza de entulhos. (Tijolo maciço - espessura = 20 cm) 26m2 x 0,20

m³ 5,2

Retirada de porta corta fogo, inclusive batentes (P-09). 2,60 M2 pç 1

Desmontagem e retirada provisória do damper do abafador sala GMG 4 (montador eletromecânico - 1 hora x 2 pessoas)

pç 1

Execução de muretas de concreto de 0,30m x 0,20 m. x ( 10,20 m ) m³ 0,62

Execução de base de concreto armado fck 30,0 mPa, com tela soldada Q246. (2,00 m x 3,60m x 0,07m) m³ 0,5

Envelopamento de eltrodutos com concreto fck 18 mpa. m³ 3,7

Execução de rampa de acesso de 2,15 m x 1,85 m em concreto armado. m³ 0,7

Execução de fechamento em bloco de concreto celular autoclavado 12,5 cm, com revestimento de chapisco, emboço e reboco interno e externo.

m² 62

Piso elevado PISOAG, CÓD 01056, com revestimento vinifico conforme padrão atual. m² 32

Recomposição de piso Gail, cód 1009. m² 3

Eletroduto pesado, galvanizado a fogo, de Ø127 mm com 4,00m de comprimento. ( X 24 PEÇAS = 96 metros ) m 96

Ventilação permanente em esquadria de aço ch# 14-Tela de arame #12, M13. m² 3,36

Instalação de porta metálica, com fechadura e trava para lacre, ch# 14. m² 1,8

Instalação de porta metálica dupla com esquadria em ch #14, chapa lisa # 16, ventilada e pintada em tinta Munsell 6.5

m² 2,88


92

Instalação de fechamento metálico com Tela de arame ,fio # 12, malha 13 mm nas esquadrias, pintada em tinta Munsell 6.5.

m² 19,7

Instalação de porta corta fogo dupla (Sala GMG 4 - P09) pç 1

Reinstalação do damper do abafador - sala GMG 4 (montador eletromecânico - 1 hora x 2 pessoas) pç 1

Pintura em tinta acrílica branca em duas demãos. m² 379

Requadro de vãos de ventilação permanentes conforme projeto ( 7 UNIDADES ) m² 27,74

Instalação de sinalização visual em toda área reformada Unid 1

Fornecimento e instalação de um exaustor dutado (outro idêntico em espera) pç 2

Limpeza e remoção. (Limpeza final de Obra - 70 m2) Unid 1

SUBTOTAL (sem BDI)

BDI MATERIAL

BDI SERVIÇOS

SUBTOTAL (com BDI)

PLANILHA 4 – SERVIÇOS DE ELÉTRICA

DESCRIÇÃO Unidad

e QTD


Total

Material Mão-de-


Obra

Remanejamento da iluminação e detecção de incêndio da área da nova Cabine unid 1

Remanejamento provisório dos dois Bancos de Capacitores e cabeamento (só 1 ativo) unid 2

Remanejamento provisório dos dois Tranformadores de 50 KVA e seus cabeamentos unid 2

Entrega, montagem e instalação dos 2 medidores e suas infraestrutura. unid 2

Instalação do quadro de força do exaustor e adequação da iluminação da sala da Cabina unid 1

Entrega, montagem e regulagem final da Cabine de Barramentos Blindada Pç 1

Regulagens, Testes e Vistoria da Cabine nova Unid 1


93

Solicitação de vistoria, desligamento do medidor e solicitação de migração de energia na AES Eletropaulo Unid 1

Preparação do cabeamento provisório com respectiva proteção e energização parcial (disjuntor N1) unid 1

Preparação do cabeamento provisório com respectiva proteção e energização parcial (disjuntor N2) unid 1

Preparação do cabeamento provisório com respectiva proteção e energização parcial ( disjuntor N3 ) unid 1

Preparação do cabeamento provisório com respectiva proteção e energização parcial ( disjuntor N4) unid 1

Desmontagem e retirada da cabine atual unid 1

Instalação da iluminção e detecção de incendio definitivas na área nova unid 25

Remanejamento dos cabos para posição definitiva e energização - circuito disjuntores N1. unid 1

Remanejamento dos cabos para posição definitiva e energização - circuito disjuntores N2. unid 1

Remanejamento dos cabos para posição definitiva e energização - circuito disjuntores N3 unid 1

Remanejamento dos cabos para posição definitiva e energização - circuito disjuntores N4 unid 1

Posicionamento definitivo, energização e ativação do primeiro Banco de Caparcitor unid 1

Posicionamento definitivo, energização e ativação do segundo Banco de Caparcitor unid 1

Posicionamento definitivo dos dois tranformadores de 50KVA unid 2

Instalação da iluminação definitiva na área da cabine "antiga" unid 6

Instalação Do sistema de detecção de incêndio na área da cabine "antiga" unid 6

Integração dos disjuntores da Cabine nova ao sistema supervisório do QGBT/GERADORES unid 1

Integração dos Bancos Capacitor (RVT) ao sistema supervisório do QGBT/GERADORES unid 2

Instalação dos TCs para os Bancos de Capacitores pç 12

Instalação dos TCs para a analisador de energia pç 12

Instalação dos TCs somadores de 2 entradas cada pç 6

Instalação dos TCs somadores de 4 entradas cada pç 3

Instalação do módulo de integração entre os Bancos de Capacitores hs 35


94

SUBTOTAL (sem BDI)

BDI MATERIAL 0,00%

BDI SERVIÇOS 0,00%

SUBTOTAL (com BDI)

PLANILHA 5 – DIVERSOS

DESCRIÇÃO Unidad

e QTD

CUSTO MENSAL CUSTO TOTAL Total

Material Mão-de-

Obra

Administração dos serviços Unid 1

Treinamento Unid 1

SUBTOTAL (sem BDI)

BDI MATERIAL

BDI SERVIÇOS

SUBTOTAL (com BDI)

PLANILHA 6 – Remuneração do equipamento antigo (Cabine, Barras, etc..)

DESCRIÇÃO Unidad

e QTD

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL Total

Material Mão-de-

Obra

Recolhimento da Cabine Antiga (inclusos os barramentos de cobre) Kg 300

SUBTOTAL (sem BDI)

SUBTOTAL (com BDI)


95

PLANILHA 7 - PREÇO GLOBAL

ITEM DESCRIÇÃO VALOR

1 Projetos (total da planilha 1) -

2 Serviços Preliminares (total da planilha 2) -

3 Obras Civis e Mecâniocas (total da planilha 3) -

4 Servicos de Elétrica (total da planilha 4) -

5 Diversos (total da planilha 5) -

6 SUBTOTAL (sem BDI) -

BDI serviço -

BDI materiais -

SUBTOTAL (com BDI) -

7 Remuneração do equipamento antigo a ser DESCONTADO do total da obra (total da planilha 6) -

8 PREÇO GLOBAL (valor da proposta) -


96

Planilha 8 - Custos Indiretos, Tributos e Lucros (SERVIÇOS)

DESCRIÇÃO MÉDIA - % MÁXIMO - % PROPOSTA

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 6,50% 9,50%

LUCRO 7,75% 9,40%

DESPESAS FINANCEIRAS 1,00% 1,50%

SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS 1,22% 2,08% 0,00%

Seguros 0,36% 0,81%

Garantias 0,21% 0,42%

Riscos: Obras simples, em condições favoráveis, com execução em ritmo adequado 0,65% 0,85%

TRIBUTOS 8,65% 8,65%

ISS - conforme ANEXO 1 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SF/SUREM Nº 8/2011 - Código do Serviço nº 01058 - Item 7.05 da Lei 13.701/03 5,00% 5,00%

PIS 0,65% 0,65%

COFINS 3,00% 3,00%

TOTAL BDI 28,33% 35,63%

. BDI CONFORME ACÓRDÃO Nº 2.369/2011 do TCU . BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO 2.622/2013

Planilha 9 - Custos Indiretos, Tributos e Lucros (MATERIAIS)


ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 5,20% 8,00%

LUCRO 4,10% 6,50%

DESPESAS FINANCEIRAS 1,00% 1,50%


Seguros 0,24% 0,54%


97

Garantias 0,21% 0,42%

Riscos: Obras simples, em condições favoráveis, com execução em rítmo adequado 0,43% 0,47%

TRIBUTOS 3,65% 3,65%

ISS - conforme ANEXO 1 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SF/SUREM Nº 8/2011 - Código do Serviço nº 01058 - Item 7.05 da Lei 13.701/03 0,00% 0,00%

PIS 0,65% 0,65%

COFINS 3,00% 3,00%

TOTAL BDI 15,76% 22,77%


INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO: Preencher somente os campos em amarelo, salvo se for acrescentar itens em alguma planilha. Os quantitativos são sugeridos e deverão validados e ajustados pela LICITANTE. PLANILHA 1 - representa a proposta da empresa para a elaboração dos projetos, estudos e entrega de "as built". PLANILHA 2 - representa a proposta da empresa para a execução de serviços preliminares à execução principal como, por exemplo, a mobilização de equipe. PLANILHA 3 - representa a proposta da empresa para aexecução de serviços necessários para a entrega do objeto principal. São serviços de civil e mecânica. PLANILHA 4 - representa a proposta da empresa para a execução do objeto principal. São serviços de elétrica. PLANILHA 5 - representa a proposta da empresa para custear a administração dos serviços contratados e oferecer treinamento ao BACENsobre o sistema entregue. PLANILHA 6 - representa a proposta da empresa de aquisição de sucatas retiradas do processo de desmonte do sistema atual


98

NOTAS 1. Devem ser alocadas nas despesas administrativas/financeiras/operacionais, aquelas referentes a seguros, em especial os de risco de engenharia e de responsabilidade civil, financeiras, administração central, outras peculiares da empresa ou inerentes ao objeto contratual a ser executado, e, ainda, incluir as obrigatórias em razão da legislação aplicável. 2. Poderá ser excluído o item cuja exigência tenha sido dispensada por disposição legal ou que não seja pertinente ao ramo de atividade e/ou ao objeto a ser executado. O IRPJ e o CSLL não devem ser incluídos no cálculo dos tributos.


99

ANEXO 7 - PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS

PLANILHA 1 – PROJETOS

ITEM DESCRIÇÃO Unidade QTD


Total

Material Mão-de-Obra Material Mão-de-Obra

1.1 Projeto executivo civil da sala de Entrada de Energia Elétrica (incluso exaustão);

Unid 1 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00

1.2 Projeto executivo elétrica da sala de Entrada de Energia Elétrica (quadros de medição,);

Unid 1 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00

1.3 Projeto executivo/construtivo da Cabine de Barramentos e apresentação à AES Eletropaulo;

Unid 1 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00

1.4 Estudo de curto circuito e seletividade (disjuntores, DPS, relé fuga a terra).

Unid 1 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00

1.5 Projeto luminotécnico e de detecção de incêndio Unid 1 1.150,00 0,00 1.150,00 1.150,00

1.6 Entrega de todos os "As Built" da obra, ARTs e catálogos dos equipamentos

Unid 1 990,00 0,00 990,00 990,00

1.7 SUBTOTAL (sem BDI) - 10.940,00 10.940,00

BDI MATERIAL 22,77% 0,00 0,00

BDI SERVIÇOS 34,41% 3.764,10 3.764,10

1.8 SUBTOTAL (com BDI) - 14.704,10

14.704,10

PLANILHA 2 – SERVIÇOS PRELIMINARES



Total


2.1 Mobilização de pessoal, equipamentos, etc Unid 1 1.630,00 450,00 1.630,00 450,00 2.080,00


100

2.2 Canteiro Unid 1 1.350,00 1.250,00 1.350,00 1.250,00 2.600,00

2.2 Revalidação da garantia dos disjuntores Disj 8 3.000,00 0,00 24.000,00 24.000,00

2.3 SUBTOTAL (sem BDI) 2.980,00 25.700,00 28.680,00

BDI MATERIAL 22,77% 678,61 678,61

BDI SERVIÇOS 34,41% 8.842,55 8.842,55

2.4 SUBTOTAL (com BDI) 3.658,61 34.542,55 38.201,16

PLANILHA 3 – SERVIÇOS EM CIVIL E MECÂNICA



Total


3.1 Locação da obra. Totalizando 26 m2. Unid 1 117,52 108,16 117,52 108,16 225,68

3.2 Container Unid 1 503,95 57,85 503,95 57,85 561,80

3.3 Execução de tapume 10 mm, estruturado com sarrafos e pontaletes (Proteção total do GMG 4 e areas adjacentes/ Demolições).

m² 28,5 23,60 35,40 672,60 1.008,90 1.681,50

3.4 Demolição de paredes de alvenaria, com remoção e limpeza de entulhos. (Tijolo maciço - espessura = 20 cm) 26m2 x 0,20

m³ 5,2 95,45 75,00 496,34 390,00 886,34

3.5 Retirada de porta corta fogo, inclusive batentes (P-09). 2,60 M2

pç 1 0,00 108,75 0,00 108,75 108,75

3.6 Desmontagem e retirada provisória do damper do abafador sala GMG 4 (montador eletromecânico - 1 hora x 2 pessoas)

pç 1 0,00 45,26 0,00 45,26 45,26

3.7 Execução de muretas de concreto de 0,30m x 0,20 m. x ( 10,20 m )

m³ 0,62 461,76 607,88 286,29 376,89 663,18

3.8 Execução de base de concreto armado fck 30,0 mPa, com tela soldada Q246. (2,00 m x 3,60m x 0,07m)

m³ 0,5 461,76 607,88 230,88 303,94 534,82

3.9 Envelopamento de eltrodutos com concreto fck 18 mpa. m³ 3,7 461,76 607,88 1.708,51 2.249,16 3.957,67


101

3.10 Execução de rampa de acesso de 2,15 m x 1,85 m em concreto armado.

m³ 0,7 461,76 607,88 323,23 425,52 748,75

3.11 Execução de fechamento em bloco de concreto celular autoclavado 12,5 cm, com revestimento de chapisco, emboço e reboco interno e externo.

m² 62 71,16 27,74 4.411,92 1.719,88 6.131,80

3.12 Piso elevado PISOAG, CÓD 01056, com revestimento vinifico conforme padrão atual.

m² 32 302,37 53,13 9.675,84 1.700,16 11.376,00

3.13 Recomposição de piso Gail, cód 1009. m² 3 144,46 11,04 433,38 33,12 466,50

3.14 Eletroduto pesado, galvanizado a fogo, de Ø127 mm com 4,00m de comprimento. ( X 24 PEÇAS = 96 metros )

m 96 69,69 61,81 6.690,24 5.933,76 12.624,00

3.15 Ventilação permanente em esquadria de aço ch# 14-Tela de arame #12, M13.

m² 3,36 306,57 32,40 1.030,08 108,86 1.138,94

3.16 Instalação de porta metálica, com fechadura e trava para lacre, ch# 14.

m² 1,8 574,56 61,70 1.034,21 111,06 1.145,27

3.17 Instalação de porta metálica dupla com esquadria em ch #14, chapa lisa # 16, ventilada e pintada em tinta Munsell 6.5

m² 2,88 574,56 61,70 1.654,73 177,70 1.832,43

3.18 Instalação de fechamento metálico com Tela de arame ,fio # 12, malha 13 mm nas esquadrias, pintada em tinta Munsell 6.5.

m² 19,7 306,57 32,40 6.039,43 638,28 6.677,71

3.19 Instalação de porta corta fogo dupla (Sala GMG 4 - P09) pç 1 0,00 108,75 0,00 108,75 108,75

3.20 Reinstalação do damper do abafador - sala GMG 4 (montador eletromecânico - 1 hora x 2 pessoas)

pç 1 0,00 45,26 0,00 45,26 45,26

3.21 Pintura em tinta acrílica branca em duas demãos. m² 379 5,91 13,94 2.239,89 5.283,26 7.523,15

3.22 Requadro de vãos de ventilação permanentes conforme projeto ( 7 UNIDADES )

m² 27,74 0,87 8,10 24,13 224,69 248,83

3.23 Instalação de sinalização visual em toda área reformada Unid 1 350,00 0,00 350,00 0,00 350,00

3.24 Fornecimento e instalação de um exaustor dutado (outro idêntico em espera)

pç 2 1.800,00 900,00 3.600,00 1.800,00 5.400,00

3.25 Limpeza e remoção. (Limpeza final de Obra - 70 m2) Unid 1 0,00 718,20 0,00 718,20 718,20

3.26 SUBTOTAL (sem BDI) 41.523,17 23.677,40 65.200,58

BDI MATERIAL 22,77% 9.455,77 9.455,77

BDI SERVIÇOS 34,41% 8.146,64 8.146,64


102

3.27 SUBTOTAL (com BDI) 50.978,95 31.824,04 82.802,99

PLANILHA 4 – SERVIÇOS DE ELÉTRICA



Total


4.1 Remanejamento da iluminação e detecção de incêndio da área da nova Cabine unid 1 995,00 1.080,00

995,00 1.080,00 2.075,00

4.2 Remanejamento provisório dos dois Bancos de Capacitores e cabeamento (só 1 ativo) unid 2 - 135,00

0,00 270,00 270,00

4.3 Remanejamento provisório dos dois Tranformadores de 50 KVA e seus cabeamentos unid 2 - 135,00

0,00 270,00 270,00

4.4 Entrega, montagem e instalação dos 2 medidores e suas infraestrutura. unid 2 2.000,00 280,00

4.000,00 560,00 4.560,00

4.5 Instalação do quadro de força do exaustor e adequação da iluminação da sala da Cabina unid 1 200,00 300,00

200,00 300,00 500,00

4.6 Entrega, montagem e regulagem final da Cabine de Barramentos Blindada Pç 1 333.000,00 2.400,00

333.000,00 2.400,00 335.400,00

4.7 Regulagens, Testes e Vistoria da Cabine nova Unid 1 - 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00

4.8 Solicitação de vistoria, desligamento do medidor e solicitação de migração de energia na AES Eletropaulo Unid 1 - 800,00

0,00 800,00 800,00

4.9 Preparação do cabeamento provisório com respectiva proteção e energização parcial (disjuntor N1) unid 1 25.326,85 858,00

25.326,85 858,00 26.184,85

4.10 Preparação do cabeamento provisório com respectiva proteção e energização parcial (disjuntor N2) unid 1 25.326,85 858,00

25.326,85 858,00 26.184,85

4.11 Preparação do cabeamento provisório com respectiva proteção e energização parcial ( disjuntor N3 ) unid 1 25.326,85 858,00

25.326,85 858,00 26.184,85

4.12 Preparação do cabeamento provisório com respectiva proteção e energização parcial ( disjuntor N4) unid 1 25.326,85 858,00

25.326,85 858,00 26.184,85

4.13 Desmontagem e retirada da cabine atual unid 1 - 5.600,00 0,00 5.600,00 5.600,00

4.14 Instalação da iluminção e detecção de incendio definitivas na área nova unid 25 75,00 41,00

1.875,00 1.025,00 2.900,00


103

4.15 Remanejamento dos cabos para posição definitiva e energização - circuito disjuntores N1. unid 1 2.850,00 1.085,00

2.850,00 1.085,00 3.935,00

4.16 Remanejamento dos cabos para posição definitiva e energização - circuito disjuntores N2. unid 1 2.850,00 1.085,00

2.850,00 1.085,00 3.935,00

4.17 Remanejamento dos cabos para posição definitiva e energização - circuito disjuntores N3 unid 1 2.850,00 1.085,00

2.850,00 1.085,00 3.935,00

4.18 Remanejamento dos cabos para posição definitiva e energização - circuito disjuntores N4 unid 1 2.850,00 1.085,00

2.850,00 1.085,00 3.935,00

4.19 Posicionamento definitivo, energização e ativação do primeiro Banco de Caparcitor unid 1 - 225,00

0,00 225,00 225,00

4.20 Posicionamento definitivo, energização e ativação do segundo Banco de Caparcitor unid 1 - 225,00

0,00 225,00 225,00

4.21 Posicionamento definitivo dos dois tranformadores de 50KVA unid 2 - 220,00

0,00 440,00 440,00

4.22 Instalação da iluminação definitiva na área da cabine "antiga" unid 6 75,00 60,00

450,00 360,00 810,00

4.23 Instalação Do sistema de detecção de incêndio na área da cabine "antiga" unid 6 83,00 65,00

498,00 390,00 888,00

4.24 Integração dos disjuntores da Cabine nova ao sistema supervisório do QGBT/GERADORES unid 1 - 600,00

0,00 600,00 600,00

4.25 Integração dos Bancos Capacitor (RVT) ao sistema supervisório do QGBT/GERADORES unid 2 - 500,00

0,00 1.000,00 1.000,00

4.26 Instalação dos TCs para os Bancos de Capacitores pç 12 255,86 70,00 3.070,32 840,00 3.910,32

4.27 Instalação dos TCs para a analisador de energia pç 12 255,86 70,00 3.070,32 840,00 3.910,32

4.28 Instalação dos TCs somadores de 2 entradas cada pç 6 840,00 70,00 5.040,00 420,00 5.460,00

4.29 Instalação dos TCs somadores de 4 entradas cada pç 3 926,00 70,00 2.778,00 210,00 2.988,00

4.30 Instalação do módulo de integração entre os Bancos de Capacitores hs 35 150,00

0,00 5.250,00 5.250,00

4.31

SUBTOTAL (sem BDI)

467.684,04 32.377,00 500.061,04

BDI MATERIAL 22,77% 106.502,33 106.502,33

BDI SERVIÇOS 34,41% 11.139,89 11.139,89


104

4.32 SUBTOTAL (com BDI) 574.186,37 43.516,89 617.703,26

PLANILHA 5 – DIVERSOS


CUSTO MENSAL CUSTO TOTAL Total

Material Mão-de-Obra

5.1 Administração dos serviços Unid 1 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00

5.2 Treinamento Unid 1 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00

5.3 SUBTOTAL (sem BDI) 0,00 6.500,00 6.500,00

BDI MATERIAL 22,77% 0,00 0,00

BDI SERVIÇOS 34,41% 2.236,44 2.236,44

5.4 SUBTOTAL (com BDI) 0,00 8.736,44 8.736,44

PLANILHA 6 – Remuneração do equipamento antigo (Cabine, Barras, etc..)


CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL Total

Material Mão-de-Obra

6.1 Recolhimento da Cabine Antiga (inclusos os barramentos de cobre) Kg

300 15,00 4.500,00 0,00 4.500,00

6.2 SUBTOTAL (sem BDI) 4.500,00 0,00 4.500,00

6.3 SUBTOTAL (com BDI) -4.500,00


105

PLANILHA 7 - PREÇO GLOBAL ITEM DESCRIÇÃO VALOR

1 Projetos (total da planilha 1) 10.940,00

2 Serviços Preliminares (total da planilha 2) 28.680,00

3 Obras Civis e Mecânicas (total da planilha 3) 65.200,58

4 Serviços de Elétrica (total da planilha 4) 500.061,04

5 Diversos (total da planilha 5) 6.500,00

6 SUBTOTAL (sem BDI) 611.381,62

BDI serviço 34,41% 34.129,62

BDI materiais 22,77% 116.636,72

SUBTOTAL (com BDI) 762.147,95

7 Remuneração do equipamento antigo a ser DESCONTADO do total da obra (total da planilha 6) - 4.500,00

8 PREÇO GLOBAL (valor da proposta) 757.647,95


106

Planilha 8 - Custos Indiretos, Tributos e Lucros (SERVIÇOS)


ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 6,50% 9,50% 9,00%

LUCRO 7,75% 9,40% 8,90%

DESPESAS FINANCEIRAS 1,00% 1,50% 1,50%


Seguros 0,36% 0,81% 0,81%

Garantias 0,21% 0,42% 0,42%

Riscos: Obras simples, em condições favoráveis, com execução em ritmo adequado 0,65% 0,85% 0,85%

TRIBUTOS 8,65% 8,65% 8,65%

ISS - conforme ANEXO 1 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SF/SUREM Nº 8/2011 - Código do Serviço nº 01058 - Item 7.05 da Lei 13.701/03

5,00% 5,00% 5,00%

PIS 0,65% 0,65% 0,65%

COFINS 3,00% 3,00% 3,00%

TOTAL BDI 28,33% 35,63% 34,41%


Planilha 9 - Custos Indiretos, Tributos e Lucros (MATERIAIS)


ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 5,20% 8,00% 8,00%

LUCRO 4,10% 6,50% 6,50%

DESPESAS FINANCEIRAS 1,00% 1,50% 1,50%


107


Seguros 0,24% 0,54% 0,54%

Garantias 0,21% 0,42% 0,42%

Riscos: Obras simples, em condições favoráveis, com execução em ritmo adequado 0,43% 0,47% 0,47%

TRIBUTOS 3,65% 3,65% 3,65%

ISS - conforme ANEXO 1 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SF/SUREM Nº 8/2011 - Código do Serviço nº 01058 - Item 7.05 da Lei 13.701/03

0,00% 0,00% 0,00%

PIS 0,65% 0,65% 0,65%

COFINS 3,00% 3,00% 3,00%

TOTAL BDI 15,76% 22,77% 22,77%



108

ANEXO 8 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Este modelo – DE USO NÃO OBRIGATÓRIO – tem por objetivo facilitar o trabalho das empresas interessadas, admitindo-se adaptações e acréscimos que melhor se ajustem à proposta a ser formulada

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DESCRIÇÃO Desembolso DIAS

ITEM Nome da tarefa 757.647,95 INICIO FIM

1 ETAPA 1 (Projetos, serviços civis e entrega de material elétrico principal) 1 133

1.1 Revalidação da garantia dos oito disjuntores 24.000,00 1 20

1.2 Projeto executivo (civil/elétrica) sala da cb, iluminação, alarme incêndio, medidores 6.363,32 1 15

1.3 Projeto eletromecânico construtivo da Cabina, estudo de seletividade 7.423,18 1 20

1.4 SUBMETER À APROVAÇÃO AES ELETROPAULO 1.000,00 21 56

1.5 Curso de Integração Antes do Inicio das Execução dos Serviços - 56 56

1.6 Mobilização de Canteiro de Obra 5.824,96 57 75

1.7 Remanejamento Iluminação e alarme incêndio 3.358,00 76 98

1.8 Desligar e remanejar os dois bancos de capacitores para local indicado pela fiscalização 2.320,00 98 105

1.9 Desligar e remanejar os dois transformadores de 50 KVA para local indicado pela fiscalização e religa-los

339,57 98 105

1.10 Resguardar a parte traseira da Cabine atual e o Gerador 4 com tapumes para, somente então, iniciar as respectivas demolições

2.136,52 98 105

1.11 Retirar os batentes e a porta corta fogo sem danificá-la (P-09) para posterior reinstalação em local diferente

142,95 98 105

1.12 Desmontar e retirar em caráter provisório o conjunto abafador (damper) da sala do gerador 4 de modo a possibilitar a passagem dos módulos da Cabine

59,49 98 105

1.13 Demolições e remoções, construção de paredes, portas e caixilhos, pisos da sala da nova Cabina Blindada

6.592,38 105 126

1.14 Executar as paredes em bloco de concreto alveolar adequadas para esta fase 7.576,30 105 112

1.15 Instalar o sistema de exaustão completo (dutos e exaustor) e entregar à fiscalização o segundo exaustor (reserva) que é idêntico ao principal

6.703,40 112 119

1.16 Preparar a base, posicionar e concretar os eletrodutos que receberão os novos cabos da Concessionária AES Eletropaulo

15.860,23 105 126

1.17 Execução da mureta e caixilhos da ventilação 840,33 119 126


109

1.18 Executar as demais demolições possíveis nesta etapa 1.110,64 119 126

1.19 Solicitar vistoria da Cabine de Barramentos para a AES Eletropaulo 500,00 126 133

1.20 PAGAMENTO 1 92.151,26 133 133

1.21 Entrega dos Cabos (SEM BDI) 104.740,00 126 133

1.22 Entrega da CABINA DE BARRAMENTOS BLINDADA montada (SEM BDI) 337.700,00 126 133

1.23 PAGAMENTO-Material "Posto Obra" 442.440,00 133 133

2 ETAPA 2 133 273

2.1 Preparar os segmentos de cabos que serão instalados provisoriamente em medidas que também atendam a futura instalação em local definitivo

2.094,00 133 140

2.2 Instalar iluminação e detecção de incêndio, inclusive sob o piso elevado, na área nova Cabine em caráter definitivo

2.464,47 133 147

2.3 Construção da mureta e caixilhos; instalação de piso elevado e malha de perfilados na sala da Cabina

10.600,00 140 154

2.4 Instalação de infraestrutura para automação e energia 24Vcc 1.200,00 140 147

2.5 Instalar os quadros de medição com toda sua infraestrutura em seus locais definitivos 3.300,00 140 147

2.6 AES ELETROPAULO (solicitação de migração dos cabos) 500,00 154 168

2.7 Solicitação de vistoria AES Eletropaulo e desligamento dos medidores. 500,00 169 196

2.8 Execução dos cabeamentos provisórios com respectivas proteções e energização por etapas - 4 circuitos (N1, N2, N3 e N4) (BDI dos CABOS)

20.948,00 197 231

2.9 Demolição (Eletromecânica) E Remoção Da Cabine Antiga 500,00 232 238

2.10 Demolições E Remoções; Construção De Paredes, Mureta E Rampa + Piso Elevado E Malha De Perfilados (Área Da Cabine Antiga)

8.317,90 239 259

2.11 Instalar o restante do piso elevado, a porta corta fogo retirada anteriormente (P-09) e a malha de perfilados para acomodação e fixação dos cabos de carga em posição definitiva

7.960,00 260 266

2.12 Instalar, em caráter definitivo, detecção de incêndio, inclusive sob o piso elevado, na área da cabine removida

1.431,37 260 266

2.13 Instalar, em caráter definitivo, iluminação na área da cabine removida 1.449,11 267 273

2.14 Remanejamento dos cabos para posição definitiva e energização por circuito nos 4 disjuntores ( N1, N2, N3 e N4.)

22.768,31 267 287

2.15 Posicionamento definitivo dos dois transformadores de 50KVA 1.253,06 280 287

2.16 Relocação dos Bancos de Capacitores 876,27 280 287

2.17 Integração dos disjuntores da Cabine nova ao sistema supervisório do QGBT/GERADORES 2.957,36 280 287

2.18 Instalação do moódulo integrador (HW e SW) dos Bancos de Capacitores 280 287

2.19 Integração dos Bancos Capacitor (RVT) ao sistema supervisório do QGBT/GERADORES 1.730,61 280 287


110

2.20 Ativação e testes do Analisador de Energia 500,00 280 287

2.21 Instalação de avisos / sinalizações e extintores 250,00 280 287

2.22 Executar limpeza geral e final em toda área reformada 944,00 280 287

2.23 Recebimento provisório 287 302

2.24 PAGAMENTO 2 92.544,46 302 302

3 ETAPA 3 (Recebimento Definitivo) 302 332

3.1 BDI REF. A CABINE DE BARRAMENTO 68.000,00 332 332

3.2 ENTREGA DE PROJETOS COMO EXECUTADO ("AS BUILT") + CATÁLOGOS 62.512,23 332 332

3.3 PAGAMENTO 3 130.512,23 342 342

DESEMBOLSO FINANCEIRO

ETAPA 1 12,2% 92.151,26

ETAPA 2 12,2% 92.544,46

ETAPA 3 17,2% 130.512,23

Material "Posto Obra" 58,4% 442.440,00

TOTAL ESTIMADO DA OBRA 100,0% R$ 757.647,95


111

ANEXO 9 - MODELO DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE

CONTRATAÇÃO

Empresa: _____________________________________________________________________

Endereço completo: ____________________________________________________________

CNPJ:___________________ Telefone:______________ E-mail:________________________

Contrato original: _______________________________ Data de assinatura: _______________

Declaramos(1) sob as penas da lei, inclusive para efeito do disposto nos artigos 82 a 99 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que:

I. Integram o quadro societário da empresa, com poder de decisão(2):

Nome CPF Cargo Data Início

II. Nenhum dirigente, gerente, sócio, responsável técnico ou empregado é diretor ou servidor do Banco Central do Brasil; (Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, art. 9º, inciso III e

§3º)

III. A empresa não aloca, à execução dos serviços, familiares (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau) de servidor do Banco Central do Brasil que exerça cargo em comissão ou função de confiança; (Decreto nº 7.203, de 4 de junho de 2010)

IV. A empresa não foi proibida de contratar com o Poder Público por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, nem o foram seus dirigentes e sócios, e não contrata pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de listas oficiais por infringir as regulamentações pertinentes; (Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, art.

22, inciso III, e Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, art. 20, inciso V)

V. A empresa não foi condenada à suspensão ou interdição de suas atividades por atos lesivos à administração pública; (Lei n° 12.846, de 1º de agosto de 2013, arts. 5º e 19)

VI. A empresa não foi proibida, na pessoa de seus dirigentes e sócios, de contratar com o Poder Público em razão de improbidade administrativa; (Lei nº 8.429, de 2 de junho de

1992, art. 12)

VII. A empresa não foi proibida pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – Cade de participar de licitações junto à Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal; (Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, art. 38, inciso II)

VIII. Nenhum dirigente, gerente, sócio, responsável técnico ou empregado exerceu cargo no Banco Central do Brasil no período de 6 (seis) meses contados de sua dispensa, exoneração, destituição, demissão ou aposentadoria; (Lei nº 12.813, de 16 de maio de

2013, art. 6º, inciso II, alínea “c”)


112

IX. Nenhum dirigente, gerente, sócio, responsável técnico ou empregado é agente público da ativa ao qual é vedado pagamento por serviços prestados, conforme previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO vigente nesta data.

2. Constituem exceções ao declarado nos incisos II a IX acima:

3. A empresa está ciente de que é de sua responsabilidade a certificação, junto aos dirigentes, empregados e pessoal vinculado a qualquer título, das condições de que tratam os incisos II a IX do item 1.

Local e data

Identificação e assinatura do(s) declarante(s)(3) _______________________________________ Nome[s]

Importante:

(1) Esta declaração deve ser encaminhada por ocasião da assinatura do contrato, de eventuais prorrogações contratuais e sempre que houver alteração em declaração anterior.

(2) Nas prorrogações contratuais, encaminhar cópia do contrato social, caso tenha alterações em relação àquele encaminhado anteriormente ao Banco.

(3) O(s) declarantes deve(m) ser integrante(s) do quadro societário relacionado no inciso I.

Documents

PE 124535 EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO ADSPA nº 51/2018 · do BACEN, em São Paulo, com fornecimento da cabine de barramentos 220/380V, ICC 150KA, construída, equipada e instalada