Embed Size (px)
Citation preview
1
ANEXO VI
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº ___/2018
PROCESSO n°. 0065/2018 - PREGÃO PRESENCIAL n°.023/2018
VALIDADE: ____/___/2019
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL
DE PIEDADE E A EMPRESA ...................................................., VISANDO À LOCAÇÃO DE
MÁQUINAS PESADAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA UTILIZAÇÃO NOS
SERVIÇOS PÚBLICOS, NAS ESTRADAS RURAIS E URBANAS, NOS SERVIÇOS DE
PAVIMENTAÇÃO, NA ÁREA DE LIMPEZA URBANA E NOS SERVIÇOS DE COLETA DE
RESÍDUOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS DE CONSUMO,
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DEMAIS MATERIAIS QUE FOREM
NECESSÁRIOS AO COMPLETO DESEMPENHO DOS TRABALHOS.
PREÂMBULO
Pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de um lado a Prefeitura Municipal de
..............................., através da ....................., inscrita no C.N.P.J do MF sob nº ..............., com
sede à ........................., neste ato representada pelo .................., Sr..........................,
RG...............,CPF..................................................... doravante denominado COMPROMITENTE
COMPRADOR, e de outro lado a empresa............................, inscrita no C.N.P.J do MF sob
nº................., com sede a .................................., neste ato representada pelo
seu.............Sr............................., RG.................................... CPF..........................., adjudicatária
do Pregão Presencial para Registro de Preços nº ____/2018, doravante denominado
COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR, resolvem registrar os preços, com integral observância
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, e alterações posteriores, mediante cláusulas
e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 .Descrição
2
1.1.2. REGISTRO DE PREÇOS, para LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS,
EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS, NAS
ESTRADAS RURAIS E URBANAS, NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, NA ÁREA DE
LIMPEZA URBANA E NOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS, COM FORNECIMENTO
DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS DE CONSUMO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA E DEMAIS MATERIAIS QUE FOREM NECESSÁRIOS AO COMPLETO
DESEMPENHO DOS TRABALHOS, de conformidade com as especificações previstas no
Anexo I e proposta no Anexo II apresentada na licitação, cujas quantidades previstas são
estimativas de consumo, não se obrigando à aquisição total, embora caso haja necessidade, a
Administração poderá requisitar quantidade acima da estimada, de acordo com o valor vigente
a época da requisição, onde o Regime de Execução será por preços unitários, ou seja, por hora
trabalhada.
ESPECIFICAÇÃO
LOTE
ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE ESTIMADA
HORA
PREÇO POR HORA
TRABALHADA
PREÇO TOTAL R$
VALOR TOTAL R$
CLÁUSULA SEGUNDA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses ou 360 (trezentos
e sessenta) dias.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA SOLICITAÇÃO DOS MAQUINÁRIOS E/OU VEÍCULOS
3.1. O serviço do maquinário, equipamento e/ou veículo registrado nesta Ata será requisitado,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência pela Administração Municipal, mediante
a formalização da Seção de Compras e Licitações em correspondência via e-mail, no endereço
eletrônico indicado na proposta de preços, ou através da publicação na Imprensa Oficial do
Estado, com o(s) respectivo(s) motorista(s) e/ou operador(es), com os respectivos
equipamentos de segurança (EP’Is), uniformes, identificação, transporte dos maquinários e dos
veículos, alimentação, hospedagem, combustível e demais peças, materiais ou acessórios
3
necessários para manutenção, conservação e segurança dos veículos durante a execução dos
serviços contratados. E os equipamentos serão requisitados, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas de antecedência pela administração municipal através do email indicado pela empresa.
3.2. E sendo, o caso a Compromissária Fornecedora deverá em 24 (vinte e quatro) horas,
contados do comunicado do Setor de Serviços Públicos, o maquinário, veículo ou equipamento
por outro de característica idêntica, quando o mesmo por qualquer defeito técnico, deixar de
executar os serviços, e também se tal o maquinário, veículo ou equipamento não apresentar
rendimento operacional, ou ficar parado por 24 horas, observado o subitem 11.1 e 12.1 desta
Ata de Registro de Preços
CLÁUSULA QUARTA – PRAZO PARA RETIRADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. O COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR deverá aceitar e/ou retirar o compromisso através
da Ata de Registro de Preços, no prazo de 03 (três) dias úteis a partir da data de recebimento
do memorando da Assessoria de Materiais, Seção de Compras, ou da publicação no órgão de
imprensa oficial.
4.2. O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado por igual
período, desde que devidamente justificado o motivo e aceito pela Administração Municipal.
CLAUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇO
5.1. A compromissária fornecedora executará, às suas expensas, conforme solicitação da
Prefeitura Municipal, no prazo de 12 (doze) meses, no horário compreendido das 7h as 17h,
mediante a autorização por escrito, a qual será requisitada pela Secretaria de Serviços
Públicos, sendo pagas somente as horas TRABALHADAS medidas no horímetro.
5.1.1.1. - Poderá ocorrer a paralisação da prestação de serviço durante a utilização dos
maquinários e VEÍCULOS:
a) Em dias de chuva;
4
b) O COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR deverá registrar a ocorrência da paralisação dos
serviços conforme alíneas “a” no seu relatório diário de serviços (boletim) na sequência
cronológica diariamente, bem como todas as demais ocorrências, e solicitar a assinatura do
funcionário responsável pela fiscalização do serviço, sob pena de não serem pagas as horas
não lançadas no boletim diário ou com anotações retroativas.
5.1.1.2. - A empresa contratada deverá manter um encarregado responsável pela equipe
e máquina(s), veículos e equipamento(s) locados, o qual será responsável pelo
gerenciamento dos equipamentos disponibilizados;
5.1.1.3. A critério da Prefeitura poderão ser tolerados atrasos no início e conclusão dos serviços
se ocorrerem motivos relevantes que o justifiquem.
5.1.2. A Prefeitura rejeitará, no todo ou em parte, o objeto que estiver em desacordo com o
Edital.
5.2. A Ata será utilizada pelo Setor de Compras e Licitações sempre que a Administração
Municipal necessitar requisitar do(s) vencedor(es), obedecida a ordem de classificação, os
maquinários, veículos, e equipamentos registrados mediante a elaboração da Ata de Registro
de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, convocando-o para a sua assinatura no prazo de
3 (três) dias úteis da publicação da homologação do certame, junto ao Setor de Compras,
localizado no Paço Municipal de Piedade.
5.2.1 O prazo concedido para assinatura da Ata poderá ser prorrogado uma única vez, por igual
período, quando solicitado durante o seu transcurso, pela parte, e desde que ocorra motivo
justificado e aceito pela Administração.
5.3. Se a adjudicatária se recusar, sem motivo justificado e aceito pela Administração, a assinar
a Ata de Registro de Preços, dentro do prazo previsto no item 11.1.1, ou não comprovar as
especificações dos itens adjudicados, caracterizará o descumprimento total da obrigação,
ficando sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da quantidade estimada do serviço
5
constante do Anexo I do Edital convocatório, além de outras sanções cabíveis e previstas no
art. 87 da Lei Federal nº. 8.666/93 e Lei 10.520/2002.
5.3.1. Não atendendo o Compromissário Fornecedor à convocação da Administração para a
assinatura do compromisso no prazo estabelecido, serão convocados os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, em conformidade com o disposto no artigo 64,
parágrafo 2º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993.
5.3.2 Antes da emissão da Ordem de Serviços em decorrência da respectiva Nota de Empenho,
constante da Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal através do Secretariode
Serviços Públicos ou seu preposto deverá requisitar a verificação do veículo, maquinário e
equipamento, e os documentos dos mesmos, onde conste o ano de fabricação e modelo, e
ainda diligenciar o estado de funcionamento dos veículos/maquinários quando requisitados,
bem como, a apólice de seguros, e demais especificações constantes do Anexo II – Proposta
de Preços, parte integrante do Edital.
5.3.3. – A Prefeitura rejeitará, no todo ou em parte, o objeto que estiver em desacordo com o
Edital.
CLAUSULA SEXTA - DOS PREÇOS
6.1.Os preços após sua verificação periódica, trimestral, serão publicados pela Prefeitura
através da Imprensa Oficial e divulgados em quadro de avisos para controle .
6.2. A despesa onerará a seguinte dotação:
02.00 – Poder Executivo 02.10.02 – Divisão de Serviços Públicos 370 04.4520041.2040 3.3.90.39.00 – outros serv. terc. Pessoa jurídica 383 04.7820041.2092 3.3.90.39.00 – outros serv. terc. Pessoa jurídica
6.3. No exercício seguinte serão alocados recursos para cumprimento das despesas que
excederem os créditos orçamentários vigente.
CLAUSULA SÉTIMA – DOS REAJUSTES
7.1. Os preços registrados poderão sofrer oscilação nos termos do artigo 65, alínea “d” da Lei nº
8.666/93 com suas alterações posteriores, caso ocorram modificações nas disposições legais
6
pertinentes e comprovados, desde que os novos preços sejam aceitos pela Prefeitura Municipal
de Piedade.
CLAUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
8.1. Os pagamentos serão efetuados através de crédito na conta corrente nº. .............., agência
.............., Banco ..................., na seguinte conformidade:
8.1.1. O pagamento será realizado no prazo de 10 (dez) dias corridos, através da Tesouraria
Municipal, após entrega do documento fiscal na Seção de Empenho, contendo a manifestação
favorável do Secretario de Serviços Públicos ou seu preposto para o pagamento dos serviços
prestados referente à Nota de Empenho emitida, juntamente com a Nota Fiscal a(s) cópia(s) de:
a) Prova de Inexistência de Débitos Trabalhistas - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas -
CNDT, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST nº
1470/2011, emitida por meio eletrônico pelo Tribunal Superior do Trabalho
(http://www.tst.jus.br/certidao);
b) Prova de Inexistência de Débitos junto à Fazenda Federal e o FGTS.
c) O relatório dos serviços prestados e medidos deverá ser apresentado com a comprovação da
execução do objeto, juntando-se:
d) A(s) Carteira(s) de Trabalho dos funcionários atuaram na execução dos serviços com os
respectivos registros, correspondente ao período do referido serviço requisitado e executado;
e) A(s) cópia(s) da Folha de pagamento dos funcionários do referido serviço na cidade de
Piedade/SP, devidamente identificados conforme a relação de funcionários, correspondente ao
período do referido serviço requisitado e executado;
f) a(s) cópia da(s) guias GPS - Guia Previdência Social com o comprovante de recolhimento,
correspondente ao período do referido serviço requisitado e executado;
7
g) a(s) cópia da(s) guias GFIP – com o comprovante de recolhimento, ACOMPANHADA da RE
– Relação de Empregados com o comprovante de recolhimento, correspondente ao período
referido do serviço requisitado e executado;
h) relatório diário dos registros das ocorrências, paralisações da execução e o relatório do
horímetro do objeto requisitado.
i) cópia do documento ou nota fiscal do veículo ou maquinário utilizados nos serviços a serem
pagos.
8.1.2. O pagamento poderá ser suspenso até a regularização, sem qualquer ônus para a
Prefeitura Municipal, e incindo também na penalidade prevista no subitem 12.1.2.1 do
presente instrumento.
8.2. As faturas que apresentarem incorreções, preços realinhados e não aprovados
previamente pelo contratante, ou procedimentos duvidosos levantados pela Administração
Municipal, serão devolvidas ao emitente e seu pagamento ficará suspenso até sua
regularização e reapresentação, data em que iniciará a contagem de novo prazo, não cabendo,
neste caso, qualquer reajuste ou sanções à Prefeitura.
8.3. O pagamento obedecerá a estrita ordem cronológica de exigibilidade das obrigações
assumidas pela Prefeitura, de acordo com o disposto no “caput” do artigo 5º, da Lei Federal nº.
8.666/93, alterada pelas Leis nº. 8.883/94 e 9.648/98.
CLAUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES
9.1. Do Compromissário Fornecedor
9.1.1. Na vigência da Ata de Registro de Preços a adjudicatária se obriga manter atualizado e
com prazo de validade não vencidos, as provas de regularidade relativas à Fazenda Federal,
Justiça do Trabalho e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
9.1.2. O compromissário fornecedor deverá substituir às suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto que estiver em desacordo com o exigido nesta Ata de Registro de Preços, no ato do
8
recebimento, devendo providenciar no prazo de 24 (vinte quatro) horas a substituição caso
apresente defeito, mediante notificação da Prefeitura para regularização do objeto requisitado,
sob pena de incidir em multa diária prevista no subitem 14.4.1.2.
9.1.3. Deverá fornecer:
-Operadores e motoristas devidamente habilitados para os maquinários, equipamentos e
veículos;
-Os equipamentos de segurança (EP’Is);
-Transporte dos motoristas/operadores e dos veículos, máquinários e equipamentos (ida –
volta);
-Alimentação do motorista e operador;
-Hospedagem do motorista e operador;
-Combustíveis, lubrificantes e pneus;
-Peças e demais materiais ou acessórios necessários para manutenção corretiva e preventiva,
e conservação dos veículos durante a execução dos serviços contratados.
- Os maquinário, equipamentos e veículos deverão ter seguro contra terceiros que deverá ser
disponibilizado para uso e controle da Secretaria de Serviços Públicos.
- Local para a guarda em segurança os veículos, máquinas e equipamentos com distância que
possibilite o cumprimento do horário estabelecido no subitem 11.3.1
- Apresentar maquinários, equipamentos e os veículos com o horímetro digital para verificação
de horas trabalhadas;
- Apresentar cópia do documento ou da nota fiscal do veículo, ou do maquinário, ou do
equipamento locado, na data da disponibilização do objeto a Prefeitura Municipal.
OBS.: OS SEGUROS CONTRA TERCEIROS SERÃO EXIGIDOS SOMENTE DOS
VENCEDORES DO CERTAME, APRESENTADOS EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DA
REQUISIÇÃO DO OBJETO ATRAVÉS DA RESPECTIVA ORDEM DE INICIO DE SERVIÇOS
EM VIRTUDE DA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO.
9.1.4 Manter estrutura funcional suficiente, funcionário com habilitação de acordo com o Código
de Trânsito Brasileiro e devidamente qualificado para operação dos maquinários, equipamentos
e dirigir os veículos locados.
9
9.1.5. Fornecer as suas expensas uniformes, e todos os materiais de proteção e segurança
individual necessários à execução dos serviços, com a obrigatoriedade de utilização;
9.1.6 Realizar a manutenção preventiva e corretiva, sempre que necessária;
9.1.7 Comunicar à Prefeitura, imediatamente qualquer ocorrência ou anormalidade que venha
interferir na execução dos serviços;
9.1.8 Emitir relatórios diários dos serviços realizados, e apresentá-los ao responsável pela
fiscalização do contrato para conferência das horas trabalhadas através de horímetro;
9.1.9. Responder por quaisquer acidentes, danos ou prejuízos materiais e/ou pessoais
causados à Prefeitura, seus funcionários e/ou terceiros, por dolo, imperícia, imprudência de
seus empregados;
9.1.10 Substituir em 24 (vinte e quatro) horas, contados do comunicado do Setor de
Serviços Públicos, a substituição do maquinário, veículo ou equipamento por outro de
característica idêntica, quando o mesmo apresentar qualquer defeito técnico, deixar de
executar os serviços, e também se tal o maquinário, veículo ou equipamento não
apresentar rendimento operacional, ou não executar o(s) serviço(s) por 24 (vinte e
quatro) horas, observado o item 14.3, alínea “a1”.
9.1.11 – Caso haja necessidade de troca ou reposição dos motoristas ou operadores, estas
deverão ser feitas em até duas horas sem prejuízo dos serviços.
9.1.12 – O compromissário Fornecedor deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal para o
pagamento, sob pena de aplicação das penalidades previstas na Clausula 14 do edital, os
documentos a seguir:
a) Prova de Inexistência de Débitos Trabalhistas - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas -
CNDT, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST nº
1470/2011, emitida por meio eletrônico pelo Tribunal Superior do Trabalho
10
(http://www.tst.jus.br/certidao);
b) Prova de Inexistência de Débitos junto a Fazenda Federal e o FGTS.
c) O relatório dos serviços prestados e medidos deverá ser apresentado com a comprovação da
execução do objeto, juntando-se:
d) A(s) Carteira(s) de Trabalho dos funcionários atuaram na execução dos serviços com os
respectivos registros, correspondente ao período do referido serviço requisitado e executado;
e) A(s) cópia(s) da Folha de pagamento dos funcionários do referido serviço na cidade de
Piedade/SP, devidamente identificados conforme a relação de funcionários, correspondente ao
período do referido serviço requisitado e executado;
f) a(s) cópia da(s) guias GPS - Guia Previdência Social com o comprovante de recolhimento,
correspondente ao período do referido serviço requisitado e executado;
g) a(s) cópia da(s) guias GFIP – com o comprovante de recolhimento, ACOMPANHADA da RE
– Relação de Empregados com o comprovante de recolhimento, correspondente ao período
referido do serviço requisitado e executado;
h) relatório diário dos registros das ocorrências, paralisações da execução e o relatório do
horímetro do objeto requisitado.
i) cópia do documento ou nota fiscal do veículo ou maquinário utilizados nos serviços a serem
pagos.
9.1.13 O pagamento somente será realizado após a conferência dos documentos elencados no
subitem 9.1.12, e poderá ser suspenso até a regularização, sem qualquer ônus para a
Prefeitura Municipal, e incidindo também na penalidade prevista no subitem 14.4.1.6. do
presente edital.
11
9.1.14 Elaborar e manter atualizada uma listagem de preços que contemple a relação dos
serviços, para os fins previstos nesta Ata.
9.1.15 A Contratada deverá, ainda, manter, durante toda a vigência da Ata o Sr.(a)
________________________ ou seu preposto para responder pela execução dos serviços
objeto deste certame, sob pena da penalidade prevista no subitem 12.1.
9.1.16. A compromissária fornecedora executará, às suas expensas, conforme solicitação da
Prefeitura Municipal, no prazo de 12 (doze) meses, no horário compreendido das 7h as 17h,
mediante a autorização por escrito, a qual será requisitada pela Secretaria de Serviços
Públicos, sendo pagas somente as horas TRABALHADAS medidas no horímetro.
9.1.16.1. Poderá ocorrer a paralisação da prestação de serviço durante a utilização dos
maquinários e veículos:
a) Em dias de chuva;
b) O Compromissário Fornecedor deverá registrar a ocorrência da paralisação dos serviços
conforme alínea “a” no seu relatório diário de serviços (boletim) na sequência cronológica
diariamente, e solicitar a assinatura do funcionário responsável pela fiscalização do serviço, sob
pena de não ser pagas as horas não lançadas no boletim diário ou com anotações
retroativas.
9.2 - Da Compromitente
9.2.1. Realizar os pagamentos nas datas aprazadas;
9.2.2. Prestar ao Compromissário Fornecedor todos os esclarecimentos necessários para a
execução da Ata de Registro de Preços.
9.2.3. Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da Ata de Registro de Preços.
12
9.2.4. Comunicar qualquer solicitação ou notificação quanto à prestação do serviço e
irregularidades com o veículo por escrito à contratada no prazo máximo de 24 horas do
conhecimento da irregularidade;
9.2.5. Apurar imediatamente as irregularidades e/ou danos causados pelos servidores ao
veículo locado;
9.2.6. Prestar ao Compromissário Fornecedor todos os esclarecimentos necessários para a
execução da Ata de Registro de Preços.
9.2.7. Promover o apontamento no dia do recebimento dos equipamentos.
CLAUSULA DECIMA – DA FISCALIZAÇÃO
10.1. Não obstante o fato de a vencedora ser a única e exclusiva responsável pela prestação de
serviços desta Ata de Registro de Preços, a Administração, através de sua própria equipe ou de
prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá
a mais ampla e completa fiscalização na sua execução.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL.
11.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos casos de:
11.1.1. Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas na cláusula décima
segunda.
11.1.2. Manifestada a impossibilidade por parte do Compromissário Fornecedor de cumprir as
obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente
comprovados.
11.1.3. Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração.
11.1.4. Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n°. 8.666/93, bem como desta Ata.
11.1.5. Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou falência da empresa
adjudicatária.
11.1.6. Inobservância da boa técnica na execução dos serviços requisitados.
11.1.7. Deixar de efetuar a substituição em 24 (vinte e quatro) horas, contados do comunicado
do Setor de Serviços Públicos, o maquinário, veículo ou equipamento por outro de característica
13
idêntica, quando o mesmo por qualquer defeito técnico, deixar de executar os serviços, e
também se tal o maquinário, veículo ou equipamento não apresentar rendimento operacional,
ou ficar parado por 24 horas, observado o subitem 11.1 e 12.1 desta Ata de Registro de Preços
11.2. A rescisão da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela Administração acarretará as
seguintes conseqüências, sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei Federal n°.
8.666/93, bem como desta Ata:
11.2.1. Assunção imediata do objeto da Ata de Registro de Preços por ato próprio da
Administração, lavrando-se termo circunstanciado.
11.2.2. Responsabilização por prejuízos causados à Administração.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES
12.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a defesa
prévia, aplicar ao beneficiário do Registro de Preços as multas abaixo relacionadas e as
sanções previstas nos Incisos I, III e IV do Art. 87 da Lei Federal nº. 8.666/93 além de multa de
10% (dez por cento) sobre o valor total da quantidade estimada de horas trabalhadas previstas
no Anexo I, parte integrante do edital para prestação de serviço dos maquinários e/ou veículos
não disponibilizados, não substituídos ou que estiverem em desacordo com as especificações
constantes nos Anexos: I e II do Edital.
12.1.1. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total de cada requisição de serviço emitida
pelo Setor de Compras e Licitações, por dia de atraso no início da prestação do serviço.
12.1.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total de cada requisição de serviço, por dia de
atraso na substituição do(s) maquinário(s), equipamentos ou veículo(s) que não estiver(em) de
acordo com as exigências do Edital, não excedendo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas e/ou
deixar de apresentar os documentos exigidos no item 9.1.15.
12.1.2.1. multa de 10% (dez por cento) do valor total da Nota de Empenho por deixar de
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal para pagamento, os documentos relacionados
no subitem 8.1.1, alíneas “a” a “i”, referente a prestação do serviço e/ou deixar executar
14
as determinações da Secretaria de Serviços Públicos ou seu preposto responsável pelo
acompanhamento e execução da Ata de Registro de Preços.
12.1.3. Após o prazo de 10 (dez) dias estabelecido nos itens anteriores, a Prefeitura poderá
rescindir o contrato ou continuar aplicando a multa diária até o cumprimento da obrigação.
12.2. O montante da multa poderá, a critério da Prefeitura do Município de Piedade ser cobrado
de imediato ou compensado com valores de pagamentos devidos ao fornecedor, independente
de qualquer notificação.
12.2.1 As multas previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e
conseqüentemente o pagamento delas não exime a empresa fornecedora da reparação dos
eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à Administração.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
13.1. Será competente o foro da Comarca de Piedade-SP, que as partes elegem para qualquer
procedimento relacionado com o cumprimento da presente Ata.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. O vencimento de validade da Ata do Registro de Preços não cessa a obrigação da
adjudicatária de cumprir os termos assinados.
14.2. A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante a sua
vigência constatar que os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado,
nas mesmas especificações e condições da Ata de Registro de Preços.
14.3. A Administração, a seu exclusivo critério, poderá durante os últimos 30 (trinta) dias de
vigência da Ata de Registro de Preços determinar a gradativa redução ou aumento do
fornecimento.
14.4. Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias corridos, e em sua
contagem excluir-se-á o dia do vencimento.
15
14.5. As despesas com as contratações correrão à conta das dotações orçamentárias, de cada
unidade requisitante do PREGÃO PRESENCIAL deste processo.
14.6. Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição, as condições
estabelecidas no Edital e as normas contidas na Lei Federal n°. 10.520, de 17de julho de 2002,
e nas condições específicas estabelecidas no Decreto Municipal nº 4033, de 7 fevereiro de
2006, e Decreto Municipal nº 3075, de 2 de fevereiro de 2000, aplicando-se subsidiariamente,
no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e
com alterações posteriores.
E por estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 4 (quatro) vias, perante as
testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos de direito.
Piedade, ........ de ......... de 2018
COMPROMITENTE: .......................................................................................................................
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE
COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR: ..........................................................................................
TESTEMUNHAS: ..................................................... ....................................................................
