PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ · 2021. 2. 18. · Pelo presente, a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI torna pública a realização de licitação na modalidade CONVITE, regida pela

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ Estado de Minas Gerais

Administração 2013/2016

Praça Coronel Justiniano, 164 – Centro www.prefeituradecambui.mg.gov.br

37.600-000 – Cambuí-MG

Página 1 de 35

CARTA - CONVITE

REFERÊNCIA:

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 332/2014

MODALIDADE: CONVITE Nº. 002/2014

Prezada empresa,

servimo-nos deste instrumento para comunicá-la do presente Processo

Licitatório para que, desejando, apresente proposta.

1 – DO OBJETO: Contratação de empresa para ampliação da unidade básica de saúde

Álvaro de Morais Navarro, visando a adaptação do local onde ficará o veículo da unidade de

urgência e emergência (SAMU), em conformidade com o memorial descritivo (ANEXO I) e

projetos.

2 – DATA E HORÁRIO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES “DOCUMENTAÇÃO” E

“PROPOSTA COMERCIAL”:

ATÉ ÀS 10 HORAS DO DIA 14/03/2014.

3 – DO LOCAL DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: Procuradoria da Prefeitura

Municipal de Cambuí, situada na Praça Cel. Justiniano, 164 – Centro, Cambuí, Estado de

Minas Gerais, CEP 37.600-000.

4 – DO EDITAL: Este edital será fornecido pela Prefeitura Municipal de Cambuí, a

qualquer interessado, no Departamento de Compras e Licitações, situado na Praça Coronel

Justiniano Nº. 164 - 2º Andar - Centro - Cambuí - MG, devendo, para isto, o interessado

deverá recolher a quantia de R$ 18,54 (Dezoito reais e cinquenta e quatro centavos),

referente as cópias reprográficas, aos cofres do Município, por meio de guias próprias,

retiradas no Departamento de Tributos.

ANTONIO CARLOS BARBOSA

Presidente da Comissão de Licitação




37.600-000 – Cambuí-MG

Página 2 de 35

Processo Licitatório Nº. 332/2014

Convite Nº. 002/2014

Pelo presente, a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI torna pública a realização de

licitação na modalidade CONVITE, regida pela Lei 8.666/93 e suas alterações, a ser aberta

no dia 29 de janeiro de 2014 às 09 horas.

I - TIPO: MENOR PRECO.

II - DO OBJETO:

Contratação de empresa para ampliação da unidade básica de saúde Álvaro de

Morais Navarro, visando a adaptação do local onde ficará o veículo da unidade de urgência e

emergência (SAMU), em conformidade com o memorial descritivo (ANEXO I) e projetos.

III - ENTREGA DE ENVELOPES PARA HABILITAÇÃO E PROPOSTAS

Os envelopes para habilitação e propostas deverão ser entregues pelos proponentes no

endereço, data e horário abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI

PRACA CORONEL JUSTINIANO, 164, 2º ANDAR

CENTRO

CAMBUI (MG)

14/03/2014 até às 10 horas

IV - ABERTURA DOS ENVELOPES

Às 10 horas no dia e local acima mencionados, a Comissão Permanente de Licitações reunir-

se-á, em sessão pública, para abertura dos envelopes contendo a documentação e

propostas de cada licitante.

Inicialmente, será aberto o envelope contendo a documentação para habilitação. Logo em

seguida, não havendo a ocorrência de recurso contra a decisão da Comissão Permanente de




37.600-000 – Cambuí-MG

Página 3 de 35

Licitações que habilite ou inabilite qualquer licitante, serão abertos os envelopes contendo

as propostas.

V - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Para participar da presente licitação, a licitante deverá apresentar, sob pena de inabilitação,

02 (dois) envelopes, fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externa e

frontal o seguinte:

ENVELOPE Nº 01


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

LICITANTE:

REF: CONVITE Nº 002/2014

DOCUMENTAÇÃO

ENVELOPE Nº 02


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

LICITANTE:

REF: CONVITE Nº 002/2014

PROPOSTA COMERCIAL

No envelope Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO - a licitante deverá apresentar a seguinte

documentação:

- Em se tratando de Pessoa Jurídica:

a) Registro Comercial (em caso de empresa individual);

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor da licitante, devidamente

registrado em se tratando de sociedades comerciais e, no caso sociedade por ações,

acompanhados de documentos de eleição de seus administradores;




37.600-000 – Cambuí-MG

Página 4 de 35

c) Inscrição do ato constitutivo em Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, no caso de

sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício.

d) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

e) Certidão de Regularidade expedida pelo INSS;

f) Certidão de Regularidade expedida pelo FGTS;

g) Certidão de Regularidade expedida pela Fazenda Municipal da sede;

h) Certidão Negativa de Débito Trabalhistas, conforme Lei 12.440/2011;

i) DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E DESIMPEDIMENTO, prevista nos arts. 9°, 32,

parágrafos 2º e 87, incisos III e IV, da Lei Federal nº 8.666/93;

j) DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES de 18 (dezoito) anos para trabalhos

noturnos, perigosos ou insalubres, e, para qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)

anos, salvo na condição de aprendizes, a partir de 14 (catorze) anos, conforme previsto no

art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal.

k) CERTIDÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE DA LICITANTE E DO RESPONSÁVEL

TÉCNICO, em vigor, expedida pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e

Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo);

- Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer

processo de cópia autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da Imprensa

Oficial, ou, ainda, por cópias não autenticadas, desde que sejam os originais para

conferência pelo presidente e membros da Comissão. Não serão aceitas cópias ilegíveis, que

não ofereçam condições de leitura das informações nelas contidas por parte do presidente e

membros da Comissão.

No envelope Nº 02 - PROPOSTA - deverá conter em seu interior, obrigatoriamente e sob

pena de desclassificação da licitante, o seguinte:




37.600-000 – Cambuí-MG

Página 5 de 35

1- Proposta feita em papel da empresa, datilografada em via única em linguagem

clara, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, devidamente assinada por

representante legal da empresa;

2- Indicação do nº deste convite;

3- Razão social, endereço e CNPJ da empresa;

4- Proposta com validade não inferior a 60 dias

5- A proposta também poderá ser feita no anexo II, modelo de proposta.

VI - DA DESCLASSIFICAÇÃO:

Serão desclassificadas:

a) As propostas que não atenderem às exigências do ato convocatório deste convite;

b) As propostas que apresentarem preços excessivos ou manifestamente

inexeqüíveis;

c) Não serão aceitas propostas que não atendam aos objetivos deste convite;

d) As licitantes que não apresentarem projeto.

VII - DO JULGAMENTO

Será considerada vencedora a proposta de MENOR PRECO GLOBAL.

VIII - DO PAGAMENTO

81. Os pagamentos serão efetuados conforme a liberação de recursos financeiros,

mediante as planilhas de medição efetuadas pela Secretaria de Obras,

8.2. À medida que forem sendo liberadas as parcelas de recursos financeiros, a

Secretaria de Obras e Serviços Públicos formalizará as medições efetuadas que

corresponderão ao valor devido à licitante/contratada, a qual deverá emitir a devida nota

fiscal para fins de atesto e pagamento.




37.600-000 – Cambuí-MG

Página 6 de 35

8.3 O pagamento somente será efetuado pela licitadora mediante a apresentação das

Notas Fiscais/Faturas, pelos serviços prestados e devidamente atestados pelo

responsável da Unidade recebedora do serviço, através cheque nominal à

licitante/contratada, equivalente às medições efetuadas.

8.3.1 a licitadora disporá do prazo de 3 (três) dias úteis para efetuar o atesto,

ou rejeitar os documentos de cobrança por erros ou incorreções em seu

preenchimento;

8.3.2 a licitadora disporá de um prazo de 10 (dez) dias úteis contados do atesto

da respectiva nota fiscal/fatura para efetuar o (s) pagamento (s);

8.3.3 a licitadora não fará nenhum pagamento à CONTRATADA antes de paga

ou relevada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada;

8.4. A liberação só será aprovada mediante a apresentação de cópias das Anotações de

Responsabilidade Técnica (ART´s) no CREA/MG ou CAU/MG, e do Cartão de Inscrição da

obra no INSS.

8.5 A licitadora não fará nenhum pagamento à Licitante/Contratada antes de paga ou

relevada multa que por ventura lhe tenha sido aplicada.

IX - CONDIÇÕES GERAIS

a) A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI, reserva-se o direito de rejeitar as

propostas apresentadas ou revogar esta licitação por motivos supervenientes de

justificável interesse público;

b) Das decisões da Comissão Permanente de Licitações, caberá recurso no prazo

estabelecido na Lei 8.666/93;

c) Não serão consideradas quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste edital,

nem preços ou vantagens baseadas em ofertas de outro licitante;

d) A revogação ou anulação do processo licitatório não gera direito de indenização a

nenhum dos licitantes;




37.600-000 – Cambuí-MG

Página 7 de 35

e) Decairá do direito de impugnar o edital ou parte dele o licitante que, tendo-o

aceito sem objeção venha a apontar depois do julgamento, falhas ou irregularidades

que o viciarem, hipótese que não será considerada para efeito de recurso.

X - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das seguintes dotações

orçamentárias: 103010073.041 Construção, ampliação e reforma – Conv./RP Saúde 449051

Obras e instalações.

XI - DOS RECURSOS

É facultado aos licitantes nos termos do artigo 109 da Lei 8.666/93, a interposição de

recursos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados à partir da lavratura da ata da Comissão

Permanente de Licitação.

O Julgamento dos recursos será realizado da forma como determina a Lei 8666/93 com

suas alterações:

Os recursos deverão observar os seguintes requisitos:

a) Serem datilografados e devidamente fundamentados;

b) Serem assinados por representante legal da licitante;

XII – OBRIGAÇÕES DA EMPREITEIRA

12.1 Providenciar, em até 05 (cinco) dias após o início da obra, colocação das placas

respectivas, em local indicado pela fiscalização, conforme modelos, especificações e

dimensões fornecidos pelo Município de Cambuí e exigências do CREA.

12.2 Colocar os materiais em tempo hábil no canteiro da obra conforme cronograma de

suprimento de materiais básicos aprovado. O Município de Cambuí não concederá

prorrogação de prazo, nem admitirá o retardamento na conclusão dos serviços em

decorrência do fornecimento deficiente de materiais.




37.600-000 – Cambuí-MG

Página 8 de 35

12.3 Todo e qualquer material para uso na obra, independentemente de quantidade, deverá

ser previamente submetido à aprovação da fiscalização, que obrigatoriamente fará no Diário

de Obra, a anotação pertinente à sua aprovação ou rejeição.

12.4 Executar, dentro da melhor técnica e qualidade de acabamento, os serviços

contratados, obedecendo rigorosamente às normas da ABNT, especificações, projetos e

instruções da fiscalização do Município de Cambuí, inclusive locação topográfica e

nivelamento de greide.

12.4.1 Especificar no diário de obras o resultado dos testes de qualidade, que

deverão ser elaborados e custeados pela contratada, obedecendo normas

técnicas apresentadas e que poderá, a contratante, solicitar à contratada que

proceda, se julgar necessário, a coleta de material em local indicado pela

secretaria de obras para execução de testes laboratoriais e que será custeados

pela contratante.

12.5 Assegurar, durante a execução da obra e até o recebimento provisório pela

licitadora a proteção e conservação dos serviços executados.

12.6 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo

ou em parte, os vícios, defeitos ou incorreções que se verificarem na obra.

12.7 Responder técnica e civilmente pela obra.

12.8 Assumir integral responsabilidade por danos causados à Prefeitura Municipal de

Cambuí ou a terceiros, decorrentes da execução dos serviços contratados, inclusive

acidentes e mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o Município de

Cambuí de todas as reclamações que possam surgir, ainda que estas reclamações sejam

de atos de prepostos da empreiteira ou ajustada na execução dos serviços.

12.9 Responsabilizar-se única e exclusivamente, pela execução de todo e qualquer

tipo de serviço ou obra, pela resistência e estabilidade dos trabalhos que executar, da

mesma maneira que pelos projetos ou estudos de qualquer natureza, cálculo estrutural e

sondagem, sejam eles elaborados ou não pela licitadora.

12.10 Preencher diariamente à parte a ela reservada no Diário de Obra, de acordo

com as instruções ali contidas.




37.600-000 – Cambuí-MG

Página 9 de 35

12.11 Com exclusividade cumprir todas as obrigações decorrentes da legislação

trabalhista e previdenciária, pertinentes à execução dos serviços e obras objeto desta

licitação.

12.12 Cumprir com as obrigações da legislação previdenciária no que se refere à

higiene, medicina e segurança do trabalho.

12.13 Retirar imediatamente dos serviços/canteiro de obras, quaisquer

funcionários/pessoas/empregados ou mesmo prepostos da contratada que, a juízo do

Município de Cambuí, procurarem por quaisquer meios, criar embaraços à fiscalização,

comprometendo-se a remover os materiais que, também a critério da licitadora, não

atenderem às especificações aprovadas para a obra.

12.14 Providenciar e fornecer, sem ônus a licitadora, quaisquer laudos e relatórios

de ensaios e controles tecnológicos constatados como necessários e exigidos pela

fiscalização.

12.15 Para dirimir dúvidas e comprovar, a qualquer tempo, durante a vigência do

contrato, o correto atendimento aos projetos, especificações e demais obrigações

contratuais, quando assim for julgado necessário e conveniente a licitadora, apresentar à

fiscalização da obra, cópias de notas fiscais dos materiais utilizados, objeto de pendência.

12.16 Receber, distribuir, instalar e conservar até 30 (trinta) dias após o

recebimento Provisório da Obra, os equipamentos destinados à obra.

12.17. A apresentação da Certidão Negativa - CND do INSS, do Certificado de

Regularidade - CRF do FGTS serão documentos exigíveis para a liberação dos recursos

financeiros.

XIII - DAS PENALIDADES

13.1 A prática de ato ilícito na licitação ou na execução do contrato e o descumprimento

de prazo, de condição ou de qualquer cláusula contratual implicarão as sanções previstas

nos Arts. 81 a 88 da Lei Federal Nº. 8.666/93, com observância do devido processo legal,

do contraditório e da ampla defesa.




37.600-000 – Cambuí-MG

Página 10 de 35

13.2. A recusa da participante vencedora em assinar o contrato dentro do prazo de 02

(dois) dias da convocação caracteriza o descumprimento da obrigação assumida ficando

sujeita à multa de 20% (vinte por cento) do valor estimado do contrato, além das

penalidades referidas na lei de licitações brasileira. Nesta circunstância a licitadora

poderá, a seu exclusivo critério, convocar outra participante, obedecida à ordem de

classificação, para a assinatura do mesmo, arcando, a licitante faltosa com a diferença de

preços propostos pelo segundo licitante.

13.3 Durante a execução do contrato, além das sanções de suspensão temporária e de

declaração de inidoneidade, aplicar-se-ão as sanções de advertência e multa, sendo as

multas nos seguintes percentuais:

13.3.1. 0,3% ( três décimos por cento), por dia, até o trigésimo dia, de atraso,

sobre o valor dos serviços previstos no cronograma físico não

executados;

13.3.2 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato em caso de recusa do

adjudicatário em efetuar o reforço de garantia;

13.3.3 20% (vinte por cento) sobre o valor dos serviços previstos no

Cronograma físico não executados, no caso de atraso superior a 30

(trinta) dias;

13.3.4 20% (vinte por cento) sobre o saldo remanescente do contrato em caso

de rescisão contratual por culpa da CONTRADA.

13.3.5 As multas de que tratam os itens anteriores são entendidas como

independentes, ressalvada a situação descrita nos itens 16.3.6 e 16.3.7

13.3.6. O atraso no cumprimento do cronograma físico-financeiro previsto para

execução dos serviços será verificado nas medições mensais, a partir do

qual incidirá a multa prevista no item 4.3.1.

13.3.7. Verificado o atraso, na forma do item anterior, a CONTRATADA será

notificada, por escrito, para sanar a irregularidade.




37.600-000 – Cambuí-MG

Página 11 de 35

13.3.8. Persistindo a irregularidade prevista no item 16.3.6, até a medição

mensal subseqüente, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento da

multa prevista no item 16.3.3, que substituirá aquela constante do item

16.3.1.

13.4. As multas deverão ser recolhidas aos cofres públicos em até 10 (dez) dias corridos.

XIV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos e dúvidas com relação a este edital serão resolvidos pela comissão

Permanente de Licitação, através de seu Presidente no horário de 09h00min as 17h00min

na PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI.

XV – ANEXOS

ANEXO I – MEMORIAL BÁSICO

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA

ANEXO III – PLANILHA DETALHADA DE PREÇOS

ANEXO IV – CRONOGROMA FISICO-FINANCEIRO

ANEXO V – MINUTA CONTRATUAL

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E DESIMPEDIMENTO

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGA MENORES

CAMBUÍ-MG 06 DE MARÇO DE 2014

ANTONIO CARLOS BARBOSA

Presidente da CPL

ROSÂNGELA MARIA DA SILVA NOGUEIRA

Membro da CPL

WILHELMA APARECIDA VEIT

Membro da CPL

De acordo:

Carolina Salles de Oliveira Preto Controle Interno




37.600-000 – Cambuí-MG

Página 12 de 35

ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO

Este memorial descritivo visa descrever a obra de execução de cobertura metálica para a

unidade móvel do Samu.

A cobertura será em estrutura metálica e terá 48m² de área coberta. Terá também um

tanque para lavagem de macas.

1.0 – SERVIÇOS INICIAIS:

No início da execução deverá ser colocada a placa de obras padrão SOSP – Cambuí.

O projeto será locado frente conforme projeto.

2.0 – FUNDAÇÕES:

A fundação será em bloco de concreto armado. Nestes blocos serão concretados juntos

os chumbadores para a ancoragem da estrutura metálica. A amarração entre estes

elementos será em blocos canaleta de concreto preenchidos com concreto e duas barras de

8mm.

Para o lavatório será utilizada fundação de blocos canaleta de concreto preenchidos com

concreto e uma barras de 8mm com duas brocas de diâmetro de 20cm armada com uma

barra de 8,0mm.

3.0 – PISOS E REVESTIMENTOS:

Logo após a infra-estrutura deverá ser executado o contra piso de concreto espessura de

5cm.

Após a montagem da cobertura deverá ser colocado piso PEI 5 e toda a pia deverá ser

revestida com peças cerâmicas PEI MÍNIMO 3, dentro dela caimento em quatro lados para o

ralo.

Devido ao tipo de uso, optar por peças cerâmicas em tonalidade mais escuras e rejunte

preto.




37.600-000 – Cambuí-MG

Página 13 de 35

4.0 – ESTRUTURA METÁLICA:

A estrutura metálica deverá ser executada com pilares seção quadrada de 10 x 10 cm

espessura de 2mm, as tesouras bem como as terças serão em seção quadrada de 8 x 8 cm

espessura 2mm.

Os pilares serão parafusados na base de ancoragem e SOBRE eles, as tesouras. Os

pilares serão travados com vigas em seção quadrada de 8 x 8 cm espessura 2mm, e cada

pórtico contraventado com perfil em “L” medida comum.

A estrutura deverá receber pintura com camada protetora anti corrosiva.

A telha será do tipo trapezoidal de zinco.

5.0 – INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:

Para a pia foram previstos dois pontos de água fria, sendo um deles para ducha

higiênica e outro para torneira, ambos equipamentos de metal cromado.

O esgoto será em tubo PVC branco diâmetro 75mm e ligado no ramal público.

6.0 – ÁGUA PLUVIAL:

Cada água terá calha metálica e um tubo de queda em PVC 75mm.

7.0 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

Nesta cobertura deverá ter dois pontos de iluminação ligados em série com 100w

cada e duas tomadas monofásicas. Deverá ser previsto uma caixa para o disjuntor deste

circuito e seguir as especificações em projeto. Fio de iluminação de 1,5mm, tomadas

2,0mm e fio até o padrão de 4mm.

Separar cores de fase neutro e aterramento.




37.600-000 – Cambuí-MG

Página 14 de 35

8.0 – ESPECIFICAÇÕES FINAIS:

• Todas as etapas da obra deverão ser executadas dentro da boa técnica,

com materiais de primeira qualidade.

• Deverá a obra apresentar perfeito acabamento visual.

• Caso o serviço não apresentar o resultado esperado deverá ser refeito por

completo.

• As medições são referentes a serviços já executados, ou seja, se o

material estiver no local e o serviço não estiver concluído, este não será

medido.

Conclusão: Só será pago o que estiver executado na obra.

• O proponente, ao participar do processo licitatório, concorda

automaticamente com os projetos apresentados, com a planilha de

composição de custos, com o cronograma, com o memorial descritivo e

com todas as condições impostas para a execução completa e íntegra

deste objeto em questão.

Leonardo Mesquita Reis Belico Arquiteto e Urbanista




37.600-000 – Cambuí-MG

Página 15 de 35

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO


CONVITE Nº. 002/2014

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Telefone: Fax: ( )

Banco: Agência: Conta Corrente:

Dados do preposto autorizado a firmar o contrato de fornecimento:

Nome Completo:

CPF: RG: Estado Civil:

Nacionalidade: Profissão:

Instrumento que lhe outorga poderes:

Obra: Execução de cobertura em estrutura metálica para unidade móvel do SAMU

Local: PSF - Álvaro de Moraes Navarro, Praça Belinha Ramos nº90, bairro Santa Edwirges, Cambui-MG

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

ÍTEM DESCRIÇÃO DO ÍTEM UNID. QUANT. V.UNIT. TOTAL

1.1

PLACA DE OBRAS PADRÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI DIM. 3,0 X 1,50M EM

CHAPA GALVANIZADA E ARMAÇÃO EM METALON.

UNID. 1

1.2 LOCAÇÃO DE OBRAS M² 48

VALOR TOTAL

2.0 FUNDAÇÕES


2.1 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 25 MPA, BRITA 1 E 2 EM ESTRUTURA

M³ 3

2.2 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM

KG 130

2.3 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA E ARMAÇÃO E = 20 CM

M² 10

2.4 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M³ 8

VALOR TOTAL




37.600-000 – Cambuí-MG

Página 16 de 35

3.0 PISOS E REVESTIMENTOS


3.1 CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 5 CM

M² 48

3.2 PISO CERÂMICO PEI-5 ANTIDERRAPANTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M² 53

VALOR TOTAL

4.0 ESTRUTURA METÁLICA


4.1

FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS SOLDADOS, INCLUINDO CONECTORES PARA FUNDAÇÃO E CONTRAVENTAMENTOS

KG 760

4.2 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TELHA TRAPEZOIDAL

M² 63

VALOR TOTAL

5.0 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS


5.1 TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 150 MM -FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.

M 6

5.2 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES ESUPORTES, 50 MM-FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.

M 32

5.3 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXODE ÁGUA 1/2" -FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.

UNID. 1

5.4 TORNEIRA COMUM DE PAREDE METÁLICA CROMADA -FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.

UNID. 1

5.5 GRELHA DE FERRO FUNDIDO 30 X 30 CM UNID. 1

5.6 REGIETRO DE GAVETA COM CANOPLA DIÂMETRO 50MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.

UNID. 1




37.600-000 – Cambuí-MG

Página 17 de 35

5.7 CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 250 X 230 X 75MM -FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.

UNID. 1

VALOR TOTAL

6.0 ÁGUA PLUVIAL



M 6

6.2 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33 CM

M 18

VALOR TOTAL

7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS


7.1 PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE)

UNID. 2

7.2 MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO D = 1/2"

M 35

7.3 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA,

SEÇÃO 1,5 MM2,450/750 V - FLEXÍVEL (PRETO) M 10


SEÇÃO 1,5 MM2,450/750 V - FLEXÍVEL (VERMELHO)

M 10


SEÇÃO 2,5 MM2,450/750 V - FLEXÍVEL (PRETO) M 10



M 10

7.7 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 4 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL (PRETO)

M 30


SEÇÃO 4 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL (VERMELHO)

M 30

7.9 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO

5KA, DE 15A UNID. 1




37.600-000 – Cambuí-MG

Página 18 de 35

7.10 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250

V, COM PLACA UNID. 1

7.11 TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA UNID. 2

7.12 CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL OU DERIVAÇÃO

DG Nº3 UNID. 1

VALOR TOTAL

8.0 PINTURA


8.1 PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESTRUTURA METÁLICA

M² 60

VALOR TOTAL

9.0 BDI


9.1 BDI %

%

VALOR TOTAL

Responsável técnico CAU/CREA

VALOR TOTAL

Prazo de validade da proposta: _____dias

Declaro expressamente que estão incluídos nos preços propostos todos os impostos, taxas e

encargos devidos, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na

prestação dos serviços.

Cambuí, de de 2014.

___________________________

Representante Legal Carimbo do CNPJ

Sr.(a):

CPF:

RG:




37.600-000 – Cambuí-MG

Página 19 de 35

ANEXO III – PLANILHA DETALHADA DE PREÇOS



OBRA: Execução de cobertura em estrutura metálica para unidade móvel do SAMU

LOCAL: PSF - Álvaro de Moraes Navarro, Praça Belinha Ramos nº90, bairro Santa Edwirges,

Cambui-MG

1.0 SERVIÇOS INICIAIS


1.1

PLACA DE OBRAS PADRÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI DIM. 3,0 X 1,50M EM

CHAPA GALVANIZADA E ARMAÇÃO EM METALON.

UNID. 1 R$ 730,00 R$ 730,00

1.2 LOCAÇÃO DE OBRAS M² 48 R$ 4,16 R$ 199,68

VALOR TOTAL R$ 929,68

2.0 FUNDAÇÕES


2.1 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 25 MPA, BRITA 1 E 2 EM ESTRUTURA

M³ 3 R$ 355,81 R$ 1.067,43

2.2 CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM

KG 130 R$ 6,83 R$ 887,90

2.3 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA E ARMAÇÃO E = 20 CM

M² 10 R$ 146,41 R$ 1.464,10

2.4 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M³ 8 R$ 26,69 R$ 213,52

VALOR TOTAL R$ 3.632,95

3.0 PISOS E REVESTIMENTOS


3.1 CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 5 CM

M² 48 R$ 29,85 R$ 1.432,80

3.2 PISO CERÂMICO PEI-5 ANTIDERRAPANTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M² 53 R$ 61,26 R$ 3.246,78





37.600-000 – Cambuí-MG

Página 20 de 35

4.0 ESTRUTURA METÁLICA


4.1

FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS SOLDADOS, INCLUINDO CONECTORES PARA FUNDAÇÃO E CONTRAVENTAMENTOS

KG 760 R$ 12,21 R$ 9.279,60

4.2 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE TELHA TRAPEZOIDAL

M² 63 R$ 17,50 R$ 1.102,50

VALOR TOTAL R$

10.382,10

5.0 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS



M 6 R$ 51,14 R$ 306,84

5.2 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES ESUPORTES, 50 MM-FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.

M 32 R$ 22,55 R$ 721,60

5.3 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXODE ÁGUA 1/2" -FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.

UNID. 1 R$ 125,31 R$ 125,31

5.4 TORNEIRA COMUM DE PAREDE METÁLICA CROMADA -FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.

UNID. 1 R$ 80,00 R$ 80,00

5.5 GRELHA DE FERRO FUNDIDO 30 X 30 CM UNID. 1 R$ 36,88 R$ 36,88

5.6 REGIETRO DE GAVETA COM CANOPLA DIÂMETRO 50MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.

UNID. 1 R$ 86,39 R$ 86,39

5.7 CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 250 X 230 X 75MM -FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.

UNID. 1 R$ 50,01 R$ 50,01


6.0 ÁGUA PLUVIAL



M 6 R$ 27,80 R$ 166,80




37.600-000 – Cambuí-MG

Página 21 de 35

6.2 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33 CM

M 18 R$ 39,73 R$ 715,14


7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS


7.1 PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE)

UNID. 2 R$ 107,91 R$ 215,82

7.2 MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO D = 1/2" M 35 R$ 4,16 R$ 145,60


SEÇÃO 1,5 MM2,450/750 V - FLEXÍVEL (PRETO) M 10 R$ 2,49 R$ 24,90



M 10 R$ 2,49 R$ 24,90


SEÇÃO 2,5 MM2,450/750 V - FLEXÍVEL (PRETO) M 10 R$ 2,67 R$ 26,70



M 10 R$ 2,67 R$ 26,70

7.7 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 4 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL (PRETO)

M 30 R$ 3,38 R$ 101,40


SEÇÃO 4 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL (VERMELHO)

M 30 R$ 3,38 R$ 101,40

7.9 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO

5KA, DE 15A UNID. 1 R$ 12,78 R$ 12,78

7.10 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V,

COM PLACA UNID. 1 R$ 9,21 R$ 9,21

7.11 TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA UNID. 2 R$ 15,74 R$ 31,48

7.12 CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL OU DERIVAÇÃO

DG Nº3 UNID. 1 R$ 121,86 R$ 121,86


8.0 PINTURA


8.1 PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESTRUTURA METÁLICA

M² 60 R$ 16,16 R$ 969,60




37.600-000 – Cambuí-MG

Página 22 de 35


9.0 BDI


9.1 BDI % R$

23.725,63 25,00% R$ 5.931,41


Leonardo Mesquita Reis Belico - Arquiteto e Urbanista VALOR TOTAL R$ 29.657,04




37.600-000 – Cambuí-MG

Página 23 de 35

ANEXO IV – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



Obra: Execução de cobertura em estrutura metélica para unidade móvel do SAMU

Local: PSF - Álvaro de Moraes Navarro, Praça Belinha Ramos nº90, bairro Santa Edwirges, Cambui-MG

ÍTEM DESCRIÇÃO DOS ITENS VALORES TOTAIS 1º MÊS

1.0 SERVIÇOS INICIAIS R$ 929,68 R$ 929,68

100,00% 100,00%

2.0 FUNDAÇÕES R$ 3.632,95 R$ 3.632,95

100,00% 100%

3.0 PISOS R$ 4.679,58 R$ 4.679,58

100,00% 100%

4.0 ESTRUTURA METÁLICA R$ 10.382,10 R$ 10.382,10

100,00% 100%

5.0 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS R$ 1.407,03 R$ 1.407,03

100,00% 100%

6.0 ÁGUA PLUVIAL R$ 881,94 R$ 881,94

100,00% 100%

7.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 842,75 R$ 842,75

100,00% 100%

8.0 PINTURA R$ 969,60 R$ 969,60

100,00% 100%

9.0 BDI R$ 5.931,41 R$ 5.931,41

100,00% 100%

VALOR TOTAL R$ 29.657,04 R$ 29.657,04

100%

Leonardo M. Reis Belico

Arquiteto e Urbanista




37.600-000 – Cambuí-MG

Página 24 de 35

ANEXO V - MINUTA CONTRATUAL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMBUÍ POR

INTERMÉDIO DE SUA PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA.

O Município de Cambuí, Estado de Minas Gerais, com

se à Praça Coronel Justiniano Nº. 164 – Centro,

Cambuí, MG, inscrita no CNPJ sob o nº

18.675.975/0001-85, representada neste ato por

seu Prefeito Municipal Sr. Dirceu Marques Dias e

pelo Secretária de Saúde Sra. Wandha Karine dos

Santos, doravante denominada simplesmente

CONTRATANTE, e a empresa , sediada à , na

cidade de - Estado de , inscrita no CNPJ sob o nº ,

neste ato representada por , com poderes para

representar a empresa nos termos do Contrato

Social, doravante denominada simplesmente

CONTRATADA, tem entre si justo e avençado, e

celebram, por força deste Instrumento, o presente

Contrato, sujeitando-se às normas preconizadas na

Lei Nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e no que

consta do Processo Licitatório Nº. 332/2014,

Convite Nº. 002/2014, mediante as cláusulas e

condições seguintes:

1.CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para ampliação da

unidade básica de saúde Álvaro de Morais Navarro, visando a adaptação do local onde ficará

o veículo da unidade de urgência e emergência (SAMU), em conformidade com o memorial

descritivo, projetos e planilha do instrumento convocatório.

1.1.1. Fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de

transcrição, o Edital do convite Nº. 002/2014, todos os anexos do citado Edital,

bem como os demais serviços, que se constituem como obrigações da

CONTRATADA, a proposta apresentada na licitação e o Cronograma Físico-

Financeiro.




37.600-000 – Cambuí-MG

Página 25 de 35

1.1.2. As obras e serviços a serem desenvolvidos serão realizados em

obediência:

a) as normas legais e regulamentares vigentes;

b) aos projetos complementares e aos detalhes construtivos, ao memorial

descritivo, às especificações, à planilha de orçamento e ao cronograma

Físico-Financeiro.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO

2.1 - A fiscalização dos serviços e obras será feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE

CAMBUÍ, através de seus serviços próprios de engenharia e controle geométrico e

tecnológico, com responsabilidades específicas;

2.2 - A fiscalização ou supervisão da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI não eximirá

de responsabilidade a contratada pela execução dos serviços e obras avençados.

2.3 - O Município de Cambuí indicará o fiscal para acompanhamento das obras e

serviços, o qual terá amplos poderes para:

a) Fiscalizar o início de cada etapa;

b) Recusar material de má qualidade ou não especificado nas normas de licitação;

c) Recusar quaisquer serviços cuja execução esteja se fazendo ou tenha sido feito

em desacordo com os projetos e especificações, exigindo sua demolição ou

reparação por conta exclusiva da CONTRATADA, o mesmo acontecendo se a

obra estiver sendo feita em desacordo com a boa técnica;

d) Solicitar da CONTRATADA, através de seus responsáveis técnicos ou

prepostos, todos os esclarecimentos necessários ao perfeito reconhecimento dos

projetos;




37.600-000 – Cambuí-MG

Página 26 de 35

e) Exigir a utilização de máquinas, ferramentas e demais equipamentos , além dos

que estiverem em serviço, desde que considerados necessários à execução das

obras e serviços empreitados;

f) Determinar ordem de prioridade para a execução de qualquer serviço, sempre

que julgar necessário;

g) solicitar testes dos materiais empregados e dos serviços executados da obra;

h) exigir manutenção, no canteiro da obra, do Diário da Obra, atualizado pela

Contratada e dos projetos, cópias das especificações do Edital, do Contrato, da

Planilha e demais documentos pertinentes à licitação que ficará à disposição da

fiscalização.

3.CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1 Além de todas as obrigações que lhe são atribuídas nos documentos incorporados a

este Contrato, a CONTRATADA reconhece como sendo de sua exclusiva

responsabilidade:

a) quaisquer danos civis causados a terceiros, inclusive a seus empregados, em virtude

da realização da obra e serviços empreitados;

b) Manter, também às suas expensas, à disposição do Município de Cambuí, até o

recebimento definitivo das obras, defeitos de construção evidenciados pelo uso das

instalações sem prejuízo do que estatui o art. 1245 do CC;

c) Os pagamentos de todos os tributos incidentes sobre este Contrato e/ou decorrentes

da execução das obras e serviços contratados, quer sejam Federais, Estaduais ou

Municipais;

d) A aceitação de todos os seguros pedidos pelo Município de Cambuí bem como

pagamento dos prêmios correspondentes, enquanto vigir este Contrato;

e) A garantia de segurança e solidez das obras a serem executadas, na forma e no prazo

estipulado em nossa legislação civil;




37.600-000 – Cambuí-MG

Página 27 de 35

f) Os ônus decorrentes da aplicação da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal, a

qualquer empregado ou preposto de qualquer sub-empreiteira que venha a contratar;

g) A sub-empreitada a terceiros de qualquer etapa ou parcelas das obras e serviços

desde que autorizada previamente pelo Município de Cambuí;

h) A utilização dos serviços de qualquer profissional quer seja ou não seu empregado;

i) Observância de todas as disposições do Edital de Licitação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DAS AVALIAÇÕES

4.1. Mensalmente o Município de Cambuí, através da Secretaria de Obras procederá a

avaliações com vistas a quantificar a totalidade dos serviços executados até aquela data,

de conformidade com o Cronograma, se for o caso.

5. CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

5.1. O valor global deste Contrato é de R$ ( ), equivalente a proposta, apresentada

pela CONTRATADA e aprovada pelo Município de Cambuí.

5.1.1. O valor acima indicado remunerará a CONTRATADA por todos os

materiais necessários à execução dos serviços, mão-de-obra e encargos

sociais, inclusive fundos legais, ônus da infortunística do trabalho, referentes

à obra em questão, todos os tributos incidentes sobre a construção,

mobilização e desmobilização de pessoal e equipamento, instalação de

canteiro de obras, taxas de administração e lucro e despesas legais de

regularização da obra nos seus estágios e constituirá, assim, a única

remuneração.

5.1.2. Qualquer serviço que não constar da Planilha de Preços bem como

qualquer alteração de prazos e projetos, terá que ser autorizados

expressamente e previamente pelo Município de Cambuí, mediante

comunicação oficial escrita, com a respectiva aprovação do preço unitário

proposto, ficando sujeita a CONTRATADA a arcar com os ônus, sem direito a

remuneração, caso efetue o serviço sem autorização prevista observado o

disposto na Cláusula Sétima deste Contrato.




37.600-000 – Cambuí-MG

Página 28 de 35

6. CLÁUSULA SEXTA - DO REVISÃO DO PREÇO

6.1. Os preços contratados serão revisados, por acordo das partes, sempre que

cabalmente se verificar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro, em

conformidade com o art. 65, II, d da lei 8.666/93;

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

7.1 Os pagamentos serão efetuados conforme a liberação de recursos financeiros,

mediante as planilhas de medição efetuadas pela Secretaria de Obras,

7.2. À medida que forem sendo liberadas as parcelas de recursos financeiros, a

Secretaria de Obras e Serviços Públicos formalizará as medições efetuadas que

corresponderão ao valor devido à licitante/contratada, a qual deverá emitir a devida nota

fiscal para fins de atesto e pagamento.

7.3 O pagamento somente será efetuado pela licitadora mediante a apresentação das

Notas Fiscais/Faturas, pelos serviços prestados e devidamente atestados pelo

responsável da Unidade recebedora do serviço, através cheque nominal à

licitante/contratada, equivalente às medições efetuadas.

7.3.1 a licitadora disporá do prazo de 3 (três) dias úteis para efetuar o atesto,

ou rejeitar os documentos de cobrança por erros ou incorreções em seu

preenchimento;

7.3.2 a licitadora disporá de um prazo de 15 (quinze) dias úteis contados do

atesto da respectiva nota fiscal/fatura para efetuar o (s) pagamento (s);

7.3.3 a licitadora não fará nenhum pagamento à CONTRATADA antes de paga

ou relevada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada;

7.4. A liberação só será aprovada mediante a apresentação de cópias das Anotações de

Responsabilidade Técnica (ART´s) no CREA/MG ou CAU/MG, e do Cartão de Inscrição da

obra no INSS.




37.600-000 – Cambuí-MG

Página 29 de 35

7.4.1.As liberações subsequentes à primeira somente serão aprovadas mediante

apresentação das guias de recolhimento quitadas do FGTS e da GRPS do INSS

devidas até da data da aprovação das respectivas parcelas.

7.5 A licitadora não fará nenhum pagamento à Licitante/Contratada antes de paga ou

relevada multa que por ventura lhe tenha sido aplicada.

8.CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO

8.1 A CONTRATADA obriga-se a executar as obras e serviços deste contrato no prazo de

30 (trinta) dias, contados a partir da emissão da ordem de serviços pela Secretaria

Municipal de Obras e Serviços Públicos.

8.2 Não iniciando a CONTRATADA as obras e serviços no prazo de 05 (cinco) dias

corridos, após a emissão da Ordem de Serviço, poderá o Município de Cambuí dar por

rescindido o presente, considerando a CONTRATADA inadimplente e aplicando-lhe as

penalidades cabíveis, previstas no item XVI – DAS PENALIDADES E SANÇOES e

cláusula 11 deste instrumento.

8.3 O atraso na execução do Cronograma dará direito ao Município de Cambuí de exigir a

sua imediata restauração.

9. CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA

9.1 A despesa com a execução dos serviços de que trata este Contrato correrá à conta

dos recursos consignados na lei orçamentária específica do presente exercício, segundo a

Dotação Orçamentária Nº. 103010073.041 Construção, ampliação e reforma 449051

Obras e Instalações.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 Pelo descumprimento total ou parcial das condições contratuais, a Contratante

poderá aplicar à Contratada, observado o direito de defesa, as seguintes penalidades,

além da responsabilização civil e penal cabíveis, sem prejuízo do disposto no art. 49, da

lei 8.666/93:

a) Advertência;




37.600-000 – Cambuí-MG

Página 30 de 35

b) Multa;

c) Suspensão da temporária do direito de licitar e contratar com a administração;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar a Administração Pública,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que tiver aplicado a

penalidade;

10.2 A prática de ato ilícito na licitação ou na execução do contrato e o descumprimento

de prazo, de condição ou de qualquer cláusula contratual implicarão as sanções previstas

nos arts. 81 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, com observância do devido processo legal,

do contraditório e da ampla defesa.

10.3 A recusa da participante vencedora em assinar o contrato dentro do prazo de 02

(dois) dias da convocação caracteriza o descumprimento da obrigação assumida ficando

sujeita à multa de 20% (vinte por cento) do valor estimado do contrato, além das

penalidades referidas na lei de licitações brasileira. Nesta circunstância a licitadora

poderá, a seu exclusivo critério, convocar outra participante, obedecida à ordem de

classificação, para a assinatura do mesmo, arcando, a licitante faltosa com a diferença de

preços propostos pelo segundo licitante.

10.4 Durante a execução do contrato, além das sanções de suspensão temporária e de

declaração de inidoneidade, aplicar-se-ão as sanções de advertência e multa, sendo as

multas nos seguintes percentuais:

10.4.1. 0,3% (três décimos por cento), por dia, até o trigésimo dia, de atraso,

sobre o valor dos serviços previstos no cronograma físico não

executados;

10.4.2 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato em caso de recusa do

adjudicatário em efetuar o reforço de garantia;

10.4.3 20% (vinte por cento) sobre o valor dos serviços previstos no

Cronograma físico não executados, no caso de atraso superior a 30

(trinta) dias;




37.600-000 – Cambuí-MG

Página 31 de 35

10.4.4 20% (vinte por cento) sobre o saldo remanescente do contrato em caso

de rescisão contratual por culpa da CONTRADA.

10.4.5 As multas de que tratam os itens anteriores são entendidas como

independentes, ressalvada a situação descrita nos itens 16.3.6 e 16.3.7

10.4.6. O atraso no cumprimento do cronograma físico-financeiro previsto para

execução dos serviços será verificado nas medições mensais, a partir do

qual incidirá a multa prevista no item 4.3.1.

10.4.7. Verificado o atraso, na forma do item anterior, a CONTRATADA será

notificada, por escrito, para sanar a irregularidade.

10.4.8. Persistindo a irregularidade prevista no item 16.3.6, até a medição

mensal subseqüente, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento da

multa prevista no item 16.3.3, que substituirá aquela constante do item

16.3.1.

10.5. As multas deverão ser recolhidas aos cofres públicos em até 10 (dez) dias corridos.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1 – O contrato poderá ser rescindido nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei

Federal nº 8.666/93, observadas as disposições contidas nos Artigos 79 e 80 da mesma

Lei.

11.2 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI poderá promover a rescisão do contrato,

se a contratada, além dos motivos previstos nos artigos 77 e 78, da Lei 8.666/93:

a) inobservar o prazo estabelecido neste edital ou contrato;

b) inobservar o nível de qualidade proposto ou exigível para execução dos serviços e

obras;

a) subcontratar, total ou parcialmente, o objeto do contrato, sem prévia autorização

formal da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI.




37.600-000 – Cambuí-MG

Página 32 de 35

11.3 Formalizada a rescisão, que vigorará a partir da data de sua comunicação à

Contratada, esta entregará a documentação correspondente aos serviços executados,

que, se aceitos pela Fiscalização, serão pagos pela Prefeitura Municipal de Cambuí,

deduzidos os débitos existente

12. CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA- DO PRAZO DE VIGÊNCIA

12.1. O prazo de início deste Contrato será contado a partir da emissão da ordem de

serviços, para vigorar até xx de xxxxxxxxxxx de 2014, sendo:

- 05 (cinco) dias para iniciar a obra;

- 01 (um) meses para executar a obra;

- 15 (quinze) dias para vistoria e medição e,

- 30 (trinta) dias para recebimento provisório da referida obra.

12.2 O presente contrato poderá ser prorrogado por motivo justificado, ressalvada, neste

caso, a aplicação das multas decorrentes do atraso injustificado na entrega da obra além

das outras penalidades constantes deste instrumento.

13. CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES

13.1. Este Contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas

justificativas, nos casos previstos no art. 65, da Lei no 8.666/93.

14. CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

14.1. O presente instrumento será publicado, em resumo, consoante dispõe o art. 61,

parágrafo único da Lei nº. 8.666/93.




37.600-000 – Cambuí-MG

Página 33 de 35

15. CLÁUSULA DÉCIMA -QUINTA- DO FORO

15.1. As partes de comum acordo elegem o foro da Comarca de Cambuí, Estado de Minas

Gerais para dirimir as dúvidas oriundas da execução do presente Contrato, renunciando a

qualquer outro por privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e pactuados firmam o presente Contrato em 04 (quatro) vias

de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

Cambuí, aos dias do mês de de 2014.

Dirceu Marques Dias

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

Wandha Karine dos Santos

Secretária de Saúde

CONTRATANTE

Nome da Empresa

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1.______________________________

2. _____________________________




37.600-000 – Cambuí-MG

Página 34 de 35

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E DESIMPEDIMENTO

Declaramos que nos responsabilizamos, sob as penas cabíveis a comunicar a

Prefeitura Municipal de Cambuí, a superveniência de fato impeditivo da Habilitação, e

que não nos encontrarmos incursos nos impedimentos e/ou nas sanções impeditivas

de participar de licitações, conforme previsto nos artigos 9°, 32, parágrafos 2º, e 87,

incisos III e IV da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993 e alterações posteriores.


_________________________________________

Representante Legal da Empresa

Nome:

CPF:

Cargo:




37.600-000 – Cambuí-MG

Página 35 de 35

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR

Declaramos que não empregaremos menores de 18 (dezoito) anos para

trabalhos noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores de 16

(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos,

conforme previsto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal.


_________________________________________

Representante Legal da Empresa

Nome:

CPF:

Cargo:

Documents

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ · 2021. 2. 18. · Pelo presente, a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI torna pública a realização de licitação na modalidade CONVITE, regida pela