PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITAL

TOMADA DE PREÇO nº 002/2017 Vencimento: 18 de maio de 2017 – às 13:30 horas

Senhor Licitante, Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de São Pedro do Turvo-SP e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter à Comissão Permanente de Licitação por meio do fax (14) 3377-1264, COLOCAR COPIA NO ENVELOPE DE DOCUMENTOS. A não remessa do recibo exime à Comissão Permanente de licitação da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

Razão Social: _______________________________________________ C.N.P.J. n. ________________________________ I.E. n. ___________________________________ Endereço:__________________________________________________ E-mail: ________________________________________________________ Cidade:____________________________ Estado: ______________________ Telefone: _______________________ Fax: ____________________ Pessoa para contato: _____________________________________ DECLARO que recebi nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local: _____________, ______ de _______________ de 2017.

____________________________________ Assinatura/Carimbo empresa

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 002/2017 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO DEPARTAMENTO REQUISITANTE: Departamento de Obras. TITULO: Contratação de empresa para construção de alambrado no prédio do CCI, Bairro Água Suja TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço global. DATA ABERTURA: 18 de Maio de 2017, às 13:30 horas LOCAL: Rua Garcia Braga n. 93, centro, São P. do Turvo /SP – Fone-Fax (14) 3377-9700

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO TURVO, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 002/2017, do tipo menor

preço global, objetivando a Contratação de empresa para construção de 160 metros linear de alambrado do prédio do CCI, 60 mts de calçada, 90 mts de muretas, 180 mts de acabamento da mureta, com fornecimento de material por conta da contratada, se realizará nos termos da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

As propostas deverão obedecer as especificações deste instrumento

convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante. Os envelopes contendo as propostas e os documentos de habilitação

serão recebidos no endereço acima mencionado, na sessão pública de processamento da Tomada de preço, após apresentação das propostas e documentação de habilitação, pelas empresas.

A sessão de processamento da T.P. será realizada na Prefeitura

Municipal de São Pedro do Turvo, na Rua Garcia Braga n. 93, centro, iniciando-se no dia 18 de Maio de 2017, às 13:30 horas, será conduzida pela Comissão municipal de Licitação, designados nos autos do processo em epígrafe.

1- DO OBJETO

1.1 - A presente licitação destina-se a Contratação de empresa para construção de alambrado do prédio do CCI, calçada, muretas e acabamentos de muretas, com fornecimento de material por conta da contratada, conforme anexo I deste edital, solicitação do Departamento de Obras, município de São Pedro do Turvo, conforme memorial descritivo fornecido pelo Departamento de Obras.

2- DA PARTICIPAÇÃO:

2.1 - Poderão participar do certame todas as empresas em condições de atender o objeto licitado e preencherem as exigências de habilitação constantes neste Edital.

2.2- Quaisquer esclarecimentos adicionais quanto ao objeto da presente Tomada de preço serão prestados aos interessados pela Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de São Pedro do Turvo, na Rua Garcia Braga n. 93, centro, ou pelo fone/fax (14) 3377-9700 ou no site www.saopedrodoturvo.sp.gov.br, no horário de expediente, durante o prazo de validade da referida licitação.

3 DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 3.1– A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N. 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO TOMADA DE PREÇO Nº 002/2017 (razão ou denominação social e endereço do licitante)

ENVELOPE N. 02 – PROPOSTA MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO TOMADA DE PREÇO N. 002/2017 (razão ou denominação social e endereço do licitante)

3.2- A proposta deverá ser elaborada preferencialmente em papel timbrado da empresa, tamanho A4 e redigida na língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, em via única, digitado através de meio mecânico ou eletrônico, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se, nesta última hipótese, a procuração. 3.3- Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Presidente e por membro da Comissão.

4 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA

4.1- A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:

a) nome e endereço da proponente; b) número Da Tomada de preço; c) Orçamentos detalhados. d) preço ofertado global

d.1. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a prestação de serviço e entrega e descarga de material de construção; e) prazo de validade da proposta de no mínimo 45 (quarenta e cinco) dias;

5- DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”

5.1- O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos

a seguir relacionados:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

b) Contrato Social da empresa atualizado; c) Certidões Negativas de Débitos com as Fazendas: Federal, Estadual

e Municipal (Tributos Mobiliários); d) Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de

Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

e) Certidão Negativa de débitos trabalhistas; f) Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita

por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo anexo III

g) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, conforme modelo anexo IV.

6- DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

6.1- No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento da T.P., iniciando-se com a abertura dos envelopes de Habilitação e Proposta. 6.2- Os licitantes entregarão a Comissão Municipal de Licitação os envelopes: envelope1 – documentos de habilitação, envelope 2 - a proposta de preços. 6.3- Iniciada a abertura do primeiro envelope, estará encerrado a entrega dos envelopes e encerrada a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 6.4- A análise das propostas pela Comissão visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no

Edital; b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes. 6.4.1- No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.

8 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

8.1- No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 8.2- A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do

certame pela Comissão à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação. 8.3- Interposto o recurso, a Comissão poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente. 8.4- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento. 8.5- O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

9 - DA FORMA DE PAGAMENTO

9.1- O pagamento será efetuado após vistoria feita pela Eng. Responsável do município de São Pedro do Turvo, sendo o pagamento conforme proposta comercial da empresa vencedora, após a medição, apresentação da nota fiscal/fatura emitida, que será conferida pelo Departamento requisitante. 9.2- As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu pagamento ocorrerá somente a apresentação válida.

10- DA CONTRATAÇÃO 10.1- A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de termo de contrato, cuja respectiva minuta constitui Anexo II do presente ato convocatório.

10.2- Se, por ocasião da formalização do contrato as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

10.2.1.1- Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar. 10.3- A adjudicatária deverá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da convocação, comparecer na Prefeitura Municipal de São Pedro do Turvo para assinar o termo de contrato. 10.3- Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação regular de que trata o subitem 11.2 deste item 11, ou se recusar a assinar o contrato, caracterizada a desistência,

serão convocadas as demais licitantes classificadas.

11 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

11.1- Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica do Município de São Pedro do Turvo, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. 11.2- A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com multa de quantia correspondente a 10% (dez por cento) do valor total da proposta adjudicada, garantido o exercício de prévia e ampla defesa.

12 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1- As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 12.2- Das sessões públicas de processamento da T.P. serão lavradas atas circunstanciadas, a serem assinadas pela Comissão Municipal de Licitação e pelos licitantes presentes. 12.3- As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata. 12.4- Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na sessão e as propostas serão rubricados pela Comissão e pelos licitantes

presentes que desejarem. 12.5- O resultado do presente certame será divulgado no site da prefeitura. 12.7- Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar disposições deste Edital.

12.8- Acolhida a petição contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame. 12.9- Os casos omissos da presente T.P. serão solucionados pela Comissão Municipal de Licitação. 12.10- Integram o presente Edital:

Anexo I – Descrição do objeto Anexo II – Minuta de contrato Anexo III – Modelo de declaração de regularidade para com o

Ministério do Trabalho; Anexo IV – Modelo de declaração de inexistência de fatos

impeditivos; 12.11- Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não

resolvidas na esfera administrativa, será competente o Foro da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo.

Município de São Pedro do Turvo, 10 de Abril de 2017.

MARCO AURELIO OLIVEIRA PINHEIRO PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2017

MEMORIAL DESCRITIVO.

1 – INFORMAÇÕES GERAIS: OBRA : CERCAMENTO TERRENO EM ALAMBRADO LOCAL DA OBRA: Rua Manoel A.N.de Souza- Conjunto Habitacional “E” – Stella F.R.Quagliato - Bairro da água Suja - São Pedro do Turvo –SP. PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO TURVO ÁREAS: Terreno: 3.248,16 m² alambrado =160,00 ml calçada -60,00 m² 2 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ALAMBRADO: 2.1 – ABERTURA VALAS: Será executado manualmente abertura das valas ,bem como abertura a cada 2,10 metros de “brocas” para assentamento dos postinhos (em concreto 2.2 – ASSENTAMENTO : Após ter sido perfurado com broca manual a cada 2,10 metros de distância, deverá ser assentados os “postinhos” próprios de alambrados em concreto, assentes com concreto Fck 20 Mpa, para melhor fixação. 2.3 – ALICERCES:Em tijolos cerâmicos,( formando mureta) assentado com argamassa de cal, cimento areia, sobre eles no respaldo canaletas cerâmicas, preenchidas em concreto magro para fixação das telas alambrado.Revestimento em chapisco interno e externo. 2.4 – TELA ALAMBRADO: Alambrado em tela galvanizada arame nº 12 e malha 3”, altura de 1,80 metros, fixado com 03 fios arame galvanizado nº 16. A parte de baixo deverá ser fixada com concreto na canaleta.No respaldo deverá ser passado 03 fios de arame farpado para melhor proteção e acabamento. 2.5 - PILARES: Deverá ser executado pilares em concreto armado devidamente chapiscado e rebocado, pilares apoiados em brocas e blocos de concreto armado,necessários para fixação dos portões 2.6 - PORTÕES : Portões executados em tubos de ferro galvanizado de 2” e tela alambrado,sendo: 01 portão de 4,20X2,40 de correr / 01 portão social de 2,00 X 2,40 em duas folhas. 2.7 – PINTURA: Deverá ser entregue com os pilares devidamente pintados em tinta látex. 2.8 – ENTREGA DA OBRA: Esta deverá ser limpa, livre de entulhos com o alambrado devidamente esticado e em perfeito estado, enfim em perfeitas condições para receber Laudo Final. 3– ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CALÇADA: 3.1- LIMPEZA E NIVELAMENTO: Deverá ser executada calçada, acesso ao prédio frente para as Ruas ,. O terreno deverá ser limpo, livre de vegetação e entulho que por ventura possam existir sobre eles e perfeitamente nivelados, acertados com o caimento encontrado “in loco”, enfim pronto para receber o agulhamento, juntas de dilatação e o concreto da execução para calçadas.

3.2- ÁREAS: Total de metros lineares, com largura de ,2,00 metros ,perfazendo área total de 60,00 m². 3.3 - PISOS: Após o terreno ter sido perfeitamente nivelado, serão colocadas pedra nº 1, misturadas com pedriscos, como agulhamento após também o terreno ter recebido as juntas( ripas) para dilatação e perfeito espalhamento do concreto usinado de 15 Mpa,com espessura de 0.06 cm. Para melhor acabamento deverá ser desempenado e alisado com espuma, devendo ficar as calçadas ,com aspecto mais liso possível. 3.4- MURETAS: Deverão ser executadas muretas de contenção das calçadas em alvenaria de tijolos cerâmicos assentes com argamassa de cal,areia e cimento, na espessura de um tijolo ( 0,20,cm) com altura de 0,30 a 0,40cm. Toda Alvenaria deverá ser chapiscada para melhor acabamento. Deverá ser feito canaleta simples como alicerce nas partes mais altas, caso necessário. 3.5 – ENTREGA DA OBRA: Esta deverá ser limpa, livre de entulhos com a calçada devidamente executada e desempenada e em perfeito estado, enfim em perfeitas condições para receber Laudo Final. São Pedro do Turvo, 08 de fevereiro de 2.017 Marco Aurélio de Oliveira Pinheiro Rosária Mazzante de Paula Giacon Prefeito Municipal SPTurvo. Engenheira Civil CREA 0600990488

ITEM

MATERIAIS

UN

QUANT.

PR.UNIT.

PR.TOTAL

01

Alambrado executado com postinhos de concreto próprio para este serviço com altura 2,80 metros, tela de arame galvanizado nº 12/malha 3” altura 1,80 metros, arame galvanizado nº 16, esticado com arame liso bwg14”, termino em arame farpado. Colocado como acabamento de baldrame em canaleta 20X20, Bloco 8 furos, contendo uma mureta para entrada de energia e cavalete. Dois portões social e entrada de veículos p/ serviços em tubos 2” tela de alambrado tamanho ( 2,00X2,40) e (4,20X2,40)

m

160,00

200,00

32.000,00

São Pedro do Turvo, 06 de fevereiro de 2.017.

Rosária Mazzante de Paula Giacon Engenheira Civil CREA 99.048/D.

MINUTA DE CONTRATO Nº ...../2017

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO NO PREDIO DO CCI, BAIRRO RURAL DA AGUA SUJA, DEPARTAMENTO DE OBRAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL POR CONTA DA CONTRATADA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO E A EMPRESA .................................................................

Pelo presente termo e na melhor forma de direito, de um lado o MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO, entidade de direito público interno, com sede à Rua Garcia Braga, Nº 93, inscrita no CNPJ sob nº 44.567.014/0001-67, neste ato representada pelo Prefeito em exercício Sr. MARCO AURELIO OLIVEIRA PINHEIRO, brasileiro, Casado, portador do RG nº ......................–SSP-SP, inscrito no CPF sob nº ......................,residente e domiciliado na Rua ............................, nº ...., doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa ......................................................, com sede na cidade de ..................../SP, à Av ................................, nº ...., ................, CEP ......................, inscrita no CNPJ sob nº .............................., neste ato representada pelo SR ........................................., portador do RG nº ........................ SSP/SP, e inscrito no CPF sob o nº ..................................., doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm certo e ajustado o que se segue, nos termos da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO nº 002/2017, à qual se acha vinculado, consoante disposições da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pelas leis ns. 8.883, de 08 de junho de 1994, 9.032, de 28 de abril de 1995, 9.648, de 27 de maio de 1998 e 9854, de 27 de outubro de 1999, de acordo com as cláusulas seguintes:CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1- A CONTRATADA, conforme proposta apresentada na supra mencionada licitação promovida pela CONTRATANTE, se compromete à execução de obras no Município de São Pedro do Turvo, Estado de São Paulo, conforme orçamentos: A presente licitação destina-se a Contratação de empresa para construção de alambrado do prédio do CCI, calçada, muretas e acabamentos de muretas, com fornecimento de material por conta da contratada, conforme anexo I deste edital, solicitação do Departamento de Obras, município de São Pedro do Turvo, conforme memorial descritivo fornecido pelo Departamento de Obras. 1.2 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos fornecimentos e/ou prestações de serviços, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores contratados, sendo facultada ainda a supressão além dos limites, mediante acordo entre os contratantes, em forma de Termo Aditivo, consoante disposições do parágrafo 1º do artigo 65 da Lei Federal n. 8.666/93 e suas atualizações nos termos da Lei Federal n. 9.648, de 27 de maio de 1998.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

2.1- Ficam integrados a este Contrato, independente de transcrição, os seguintes documentos cujos teores são de conhecimento da CONTRATADA: edital de licitação na modalidade Convite nº 003/2016, atos convocatórios, propostas das demais licitantes e da proponente vencedora, ata da sessão de abertura das propostas, parecer de julgamento elaborado pela Comissão Permanente de Licitações, homologação do processo licitatório e adjudicação do objeto da licitação pelo Prefeito e legislação pertinente à espécie.

2.2- Será incorporada a este Contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer modificação que venha a ser necessária durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pela CONTRATADA, alterações nos projetos, especificações, prazos, ou normas gerais de serviços da CONTRATANTE. CLÁUSULA TERCEIRA DAS PRERROGATIVAS DA CONTRATANTE 3.1- Compete à CONTRATANTE a inspeção dos serviços a serem realizados, por propostos seus, a fim de verificar a sua boa execução, fornecendo as instruções e orientações que julgar necessárias e fazer cumprir todos os detalhes constantes no contrato.

3.2- A CONTRATANTE se reserva o direito de poder executar, no mesmo local, obras e

serviços distintos dos abrangidos no presente contrato, sem qualquer interferência na obra

e serviços objeto desta licitação. 3.3- A CONTRATANTE poderá exigir a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA julgado incompetente, inábil ou prejudicial à disciplina, sem responsabilidade ou ônus para a CONTRATANTE. CLÁUSULA QUARTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1- Compete à CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais necessários, que serão colocados no canteiro de obras, segundo as necessidades da execução da obra e de acordo com os cronogramas das obras/serviços.

4.2- A CONTRATADA se obriga a submeter amostras dos materiais a serem utilizados

à análise do Departamento de Engenharia, assim como somente utilizar materiais aceitos

ou de marcas indicadas pela CONTRATANTE. 4.3- A CONTRATADA se obriga, ainda, de conformidade com o referido projeto e memorial descritivo, a executar todos os detalhes da obra, fornecendo toda a mão de obra necessária, transportes de máquinas e equipamentos. 4.4. A CONTRATADA vencedora providenciará os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários para garantir a segurança da obra e dos trabalhadores envolvidos, bem como, adotará providências para proporcionar as condições de higiene necessárias. 4.5- A CONTRATADA ficará responsável pelo pagamento integral dos encargos fiscais, comerciais, trabalhistas, previdenciários e outros que decorrerem dos compromissos assumidos com o Município, não se obrigando o mesmo a fazer restituições ou reembolsos de valores principais e ou acessórios despendidos com esses pagamentos, nos termos do artigo 71 da Lei Federal n. 8.666/93. 4.6- A CONTRATADA, dentro do prazo de vigência do presente contrato, responsabilizar-se-á por todo o material necessário e destinado à execução das obras/serviços, cabendo-lhe eventual responsabilidade de reposição total ou parcial desse material, porventura aplicado de forma indevida ou em desacordo com os anexos que integram o processo de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO nº 002/2017.

4.7- A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração Municipal ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, nos termos do artigo 70 da Lei Federal n. 8.666/93. 4.8- A CONTRATADA fica obrigada a assegurar o livre acesso por parte da fiscalização da CONTRATANTE, a todas as partes da obra/serviços. CLÁUSULA QUINTA DO VALOR 5.1- O valor global para a execução do objeto deste contrato é de R$ ..................... (..........................................), , daqui por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”. 5.2- O preço contratado é irreajustável, estando inclusos todos os custos diretos e indiretos relativos à prestação dos serviços objeto do contrato, inclusive despesas com materiais, equipamentos, transportes, fretes, mão-de-obra (especializada ou não), remuneração, instalação de canteiros, fornecimento e instalação de placas, ensaios, bem como todos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários, tributários e comerciais, ou quaisquer outros custos e encargos decorrentes ou que venham a ser devidos em razão da prestação dos serviços. 5.3- Dos pagamentos devidos à CONTRATADA em função deste contrato, a CONTRATANTE poderá fazer os descontos previstos em lei. 5.4- O pagamento da importância contida nesta cláusula correrá à conta de recursos oriundos da Prefeitura Municipal de São Pedro do Turvo, consignados na rubrica orçamentária: 02.00.00 – PODER EXECUTIVO 02.06.00 – SECRETARIA DA ASSIST.SOCIAL 02.06.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. Ficha 147. - 3.3.90.39.00 – OUT. SERV. DE TERC. PES.JURIDICA......R$ 33.000,00.

CLÁUSULA SEXTA DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1- Os pagamentos serão efetuados pela CONTRATANTE à CONTRATADA, de acordo com a execução das obras, ao término de cada etapa do cronograma, aprovação e recebimento por parte do órgão técnico, apresentação de Nota Fiscal e atendidas as exigências previstas pelo § 2º do artigo 71 da Lei Federal n. 8.666/93. CLÁUSULA SÉTIMA DAS RESPONSABILIDADES 7.1 - A CONTRATADA compromete-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório. CLÁUSULA OITAVA DOS PRAZOS DE INÍCIO E DE CONCLUSÃO 8.1- O início da vigência contratual dar-se-á a partir do dia seguinte da data de expedição da competente Ordem de Serviço por parte da CONTRATANTE e os prazos contados em dias corridos.

8.2 - São os seguintes os prazos contratados para início e conclusão das obras/serviços: 60(Sessenta) Dias. 8.3- Será dada apenas uma Ordem de Serviço para a obras/serviços. 8.4- O atraso na execução das obras/serviços somente será admitido pela CONTRATANTE, quando fundado em motivo de força maior ou caso fortuito, nos termos do Código Civil Brasileiro, ou nas hipóteses delineadas no artigo 57, § 1º, da Lei n. 8.666/93, alterada pelas Leis ns. 8.883/94 e 9.648/98, condicionado, ainda, quando for o caso, à alteração do prazo de validade da garantia pelo mesmo espaço de tempo que resultar a prorrogação 8.5- Admitida a prorrogação de prazo, será lavrado TERMO DE ADITAMENTO, que terá como base o Cronograma Físico Financeiro reprogramado, elaborado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE, impondo-se a apresentação, quando for o caso, por parte da primeira, no prazo de 10 (dez) dias da referida formalização, para quer a prorrogação tenha eficácia, do documento que comprove a alteração da validade da garantia, adequada ao novo prazo. CLÁUSULA NONA DO RECEBIMENTO DAS OBRAS/SERVIÇOS

9.1- Após sua conclusão, cada obra/serviços será recebida provisoriamente pela Assessoria Técnica de Engenharia, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, em até 5 (Cinco) dias da comunicação por escrito da CONTRATADA. 9.2- Durante as obras, bem como para a expedição do laudo de recebimento definitivo, poderá a Prefeitura contratar empresa especializada para proceder aos ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais, a fim de atestar a boa execução do objeto do contrato. 9.3- O recebimento definitivo da obra/serviços não exime a CONTRATADA das responsabilidades pelos serviços executados. O pagamento da parcela final somente será efetuado após a manifestação do Setor de Engenharia do Município, de que as obras foram executadas de acordo com o projeto. CLÁUSULA DÉCIMA

DA RESCISÃO0.

10.1. - A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o Contrato independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos. a)- quando a CONTRATADA falir, entrar em concordata ou for dissolvida;

b)- quando a CONTRATADA transferir no todo ou em parte o deste Contrato sem prévia anuência

da CONTRATANTE;

c)- quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 10 (Dez) dias por parte da CONTRATADA sem

justificativa aceita.

10.2- A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados implicará a apuração de perdas e danos, sem embargos da aplicação das demais providências legais cabíveis.

10.4- Declarada a rescisão do Contrato, que vigorará a partir da data da sua declaração, a CONTRATADA se obriga, expressamente, como ora o faz, a entregar o objeto deste contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza.

10.4- A rescisão contratual obedecerá, no que couber, as disposições contidas nos artigos 77, 78, 79 e 80 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações introduzidas por leis posteriores.

10.5- Em caso de rescisão do presente contrato por parte da CONTRATANTE, não caberá à CONTRATADA direito a qualquer indenização, salvo nas hipóteses previstas pelo § 2º do artigo 79 da Lei Federal 8.666/93. 10.6- Reconhece a CONTRATADA os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista pelo inciso I do artigo 79 da Lei federal nº 8.666/93. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA DAS MULTAS

11.1- A CONTRATADA incorrerá em multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, pela inobservância de qualquer cláusula do presente contrato.

11.2- O descumprimento total do contratado pela CONTRATADA implicará em multa de valor correspondente a 10% (dez por cento) do total do valor ajustado.

11.3- A diminuição do ritmo das obras/serviços e o não atendimento às determinações da CONTRATANTE, nos prazos a serem fixados, contados do recebimento da notificação, sujeitarão a CONTRATADA às sanções de advertência ou multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso, que incidirá sobre o valor total do contrato, admitindo-se o máximo de 10 (dez) dias corridos de atraso, após o que ficará caracterizada a inexecução total do ajuste.

11.4- A CONTRATANTE poderá, a seu exclusivo critério, dispensar a aplicação da multa estabelecida no item anterior, desde que o atraso em decorrência de caso fortuito seja devidamente justificado pela CONTRATADA, por escrito e aceito pela CONTRATANTE, antes da data prevista para a entrega da obra. 11.5 - As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outras. 11.6 - As multas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos e/ou da garantia prestada. 11.7- Na hipótese do pagamento das multas não ocorrer na forma prevista no item anterior, escoado o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento, pela CONTRATADA, da respectiva notificação, a cobrança será objeto de medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis, incidindo correção monetária no período compreendido entre o dia imediatamente posterior à data final para liquidar a multa e aquele em que o pagamento efetivamente ocorrer, com base na variação da UFESP – Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, ou índice que venha a substituí-lo. 11.8- A aplicação das sanções de advertência ou multa fica condicionada à prévia defesa do infrator, a ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis da respectiva notificação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DISPOSIÇÕES GERAIS 12.1- Será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, o pagamento de todas as despesas e quaisquer outros encargos decorrentes da execução deste Contrato, inclusive de eventuais prejuízos ocasionados a terceiros. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor e disposições específicas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas que possam surgir na execução do presente contrato.

E, por estarem as partes de pleno acordo com as disposições estabelecidas neste contrato, ficam ajustados a cumprirem fielmente as normas legais e regulamentares e assinam o presente em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO, .... de .................... de 2017. MUN.DE SÃO PEDRO DO TURVO ______________________ MARCO AURELIO OLIVEIRA PINHEIRO _________________________ PREFEITO MUNICIPAL CONTRATADA CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

1. __________________________________ 2. _____________________________

ANEXO III MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO

“D E C L A R A Ç Ã O”

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO TURVO – SP At. da Comissão Municipal de Licitação. Ref:- TOMADA DE PREÇO n. 002/2017 (Razão Social da Empresa), estabelecida na ............ (endereço completo) .........., inscrita no CNPJ sob n. ................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem: DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7º da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. RESSALVA, emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Por ser verdade assina a presente.

............., ........ de .............................. de 2017. ________________________________ Razão Social da Empresa Nome do responsável/procurador Cargo do responsável/procurador N. do documento de identidade

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

“D E C L A R A Ç Ã O”

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO TURVO – SP At. Comissão Municipal de Licitações Ref:- TOMADA DE PREÇO n. 002/2017 (Razão Social da Empresa), estabelecida na ............ (endereço completo) .........., inscrita no CNPJ sob n. ................, neste ato representada pelo seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem: DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea pela Administração Pública de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar a ocorrência de fatos supervenientes. Por ser verdade assina a presente. ............., ........ de .............................. de 2017. ________________________________ Razão Social da Empresa Nome do responsável/procurador Cargo do responsável/procurador

N. do documento de identidade