DIGITALcp2INFORME DE ESTADO SITUACIONAL DE AVANCE DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AL 30 DE MAYO DEL 2011ITEMCCNOMBRE DEL PROYECTOPROVINCIADISTRITOFUNCIONAO DE INICIOGERENCIA RESPONSABLECODIGO SNIPCOSTO TOTALSNIP.VALOR REFERENCIALMONTO CONTRACTUALMODALIDAD DE EJECUCINCANONRECURSOS ORDINARIOSRECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSDONACIONES Y TRANSFERENCIASTOTAL FUENTE% AVANCE FINANCIEROPLAZO DE ELABORACIN DE ESTUDIO PREINVERSIN Y/O EXPEDIENTE TCNICO% AVANCE ESTUDIO Y/O EXP. TCO. PROGRAMADO% AVANCE ESTUDIO Y/O EXP. TCO. REALMONTO EJECUTADOAL 2010MONTO EJECUTADO2011PLAZO DE EJECUCIN DEL PROYECTO% AVANCE FNANCIERO REAL% AVANCE FSICO PROGRAMADO% AVANCE FSICO REALRESPONSABLES DIRECTOS F:FORMULADOR(ES)P: PROYECTISTA(S)R: REVISOR(ES)C: CONTRATISTAS: SUPERVISOR(ES)OBSERVACIONES / INFORMESAMPLIACIONESADICIONALESDEDUCTIVOSMETASFECHA DE FIRMA DE CONTRATOFECHA DE ENTREGADE TERRENOAMPLIACIONESADICIONALESDEDUCTIVOSMONTOMODIFICADORESPONSABLESBENEFICIARIOSCARTA FIANZAFECHA DEVENCIMIENTO DE CARTA FIANZAFIELCUMPLIMIENTOADELANTODIRECTOADELANTO DEMATERIALESFECHA DE RECEPCIONFECHA DE INAUGURACIONTELEFONOS DE CONTRATISTAS y SUPERVISORESGASTOS GENERALESLICITACION PUBLICACENTROS POBLADOSInterventoresImpacto Econmicoy SocialPIMPresupuesto Comprom.Presupuesto GiradoSALDOPIMPresupuesto Comprom.Presupuesto GiradoSALDOPIMPresupuesto Comprom.Presupuesto GiradoSALDOPIMPresupuesto Comprom.Presupuesto GiradoSALDOPIMPresupuesto Comprom.Presupuesto GiradoSALDOPROGRAMADOREAL A LA FECHAPROGRAMADOEJECUTADO REAL A LA FECHADIAS CALEN PROG.INICIO ESTUDIO Y/O EXP. TCO PROG.TERMINO DE ESTUDIO Y/O EXP. TCO PROG.DIAS CALEN REALINICIO DEL ESTUDIO Y/O EXP. TCO REALTERMINO DE ESTUDIO Y/O EXP. TCO REALDIAS CALEN PROG.INICIO PROYECTO PROG.TERMINO PROYECTO PROG.DIAS CALEN REALINICIO PROYECTO REALTERMINO PROYECTO REALUNIDAD EJECUTORAAOBRAS23,307,01624,222,2054,122,382631,58694,6613,490,7961,789,2151,383,9761,383,976405,239000000005,911,5972,015,5611,478,6373,896,03673%A1AGROPECUARIA23,067,92123,983,1114,122,382631,58694,6613,490,7961,789,2151,383,9761,383,976405,239000000005,911,5972,015,5611,478,6373,896,03616,236,0473,539,920010160MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO 52.81 - MEDIO PIURA (BONOS SOBERANOS) DS-174-2009-EFPIURAPIURAAGROPECUARIA2009GRI92545,734,6755,595,9505,710,712CONTRATAA P.U.000000000%16-Jun-09100%100%5,004,516.180.0012027-Nov-0927-Mar-10120+119+1127-Nov-093-Aug-1088%100%100%E: Consorcio La Palma (Promacsa y Reyes Constructora SAC)Pro: Ing. Muoz Ramirez EnriqueSup: Ing Enrique Muoz RamirezRes. Ing Luis Neciosup GmezRev: Ing.Cienfuegos Crdova G.M: Ing Crish Fong Wong #288418 969821110Obra culminada, recepcionada y liquidada con Resolucin RORA N 061-2011/GRP-ORA del 13.04.2011. Valor Final de Obra es S/. 5,893,541.00 con saldo en contra del contratista de S/. 566,585.17 por que obtuvo penalidad por mora en ejecucin de Obra. Actualmente en trmite de transferencia.AMPLIACIONESN 01 por 27 d. con RGR N 204-2010 (27.08.10) denegadaN 02 por 119 d. con RGR N 129-2010 (04.06.10) aprobadaN 03 por 9 d. con RGR N 082--2009 (29.04.10) denegadaN 04 por 11 d. con RGR N 180-2009 (03.08.10) aprobadaADICIONALESN 01 - por S/. 372,458.65 con RGR N 412-2010/GRP (14.05.10)Metas:1.- Revestimiento de 6,280 m de seccin hidrulica de canal, construccin de 03 sub laterales con sus compuertas, 01 sifn invertido,, 04 pases peatonales, 02 cruces vehiculares, 02 estructuras de retencin tipo pico de pato, , 03 rpidas, 37 tomas sublaterales, 03 alcantarillas2.- Revestimiento con concreto de la seccin hidrauliaca del canal 52.83.- Construccin de 37 tomas sub laterales, 01 sifn invertido, 02 pases peatonales, 02 cruces vehiculares, 02 estructuras de retencin, 03 rpidas, 03 alcanatarillas, obras de arte necesarias.4.- El planteamiento es alternativa nica y toma cuenta de infraestructura d conduccin principal que parte del canal Danbiel Escobar para el sector 52.8 I11/12/0911/26/09N 01 - 62 d. RGR N 204-2010 (27.08.10) denegada N 02 - 119 d. RGR N 129-2010 (04.06.10) aprobadaN 03 - 9 d. RGR N 082--2009 (29.04.10) denegada N 04 - 11 d. con RGR N 180-2009 (03.08.10) aprobadaN 01 - por S/. 372,458.65 con RGR N 412-2010/GRP (14.05.10) que se corrigi con RGR N 467-2010/GRP (04.06.10 ) por S/. 365,759.65 ocasionado por inclusin de partidas nuevas.5,893,541372Carta Fianza de Fiel Cumplimiento N 010149381-003 de ContinentalCarta Fianza de Fiel Cumplimiento N 010159929-002-ContinentalCarta Fianza de Adelanto Directo N 011-0377-9800056770-Continental242,000.00329,071.181,142,142.3512/16/1002SUPERVISION (BONOS SOBERANOS D.S. 191-2009-EF)AGROPECUARIA2009GRI216,303325,187CONTRATA000000000%294,763.370.001202-Feb-102-Jun-101202-Feb-101-Jun-1091%100%100%Empresa: CONSORCIO GESSA: integrado por Hidroenerga, Consultores en Ingeniera SRL y Guevara Santilln Ingenieros SRLServicio culminado y liquidado con RORA N 061-2011/GRP-ORA del 13.04.2011030095REHABILITACIN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MIGUEL DE EL FAIQUE-HUARMACA EMP. 02 (CRUCE PALAMBLA) - CASERO PIEDRA GRANDE (KM 7+100 - 18+080)HUANCABAMBASAN MIGUEL DEL FAIQUEAGROPECUARIA2009GRI6,998,9217,348,867EPI A P.U.01,034,2301,034,2261,034,2264001,034,2301,034,2261,034,2264100%12021-Feb-0820-Jun-0812021-Feb-0820-Jun-08100%100%6,406,361.151,425,958.671209-Jun-107-Oct-10120+35+27+449-Jun-1030-Jan-11107%100%95%Consorcio Faique II, integrados por las empresas Perez y Castro Ingenieros, Constructora Rodema S.A.C., Constructora y Servicios RodemaM: Maximo Heladio Sotomayor Castillo #581934R: Edgar Guillermo Madueo Martinez S: Julio Csar Quiroz Ayasta *623042Obra culminada y recepcionada, Contratista ha ido a arbitraje por la denegacin de ampliacin de plazo de 20 das con lo cual tendra 10 das de penalidad.AMPLIACIONESN 01 - RGR 293-2010/GRP-GRI de 35 das (23.11.10) Aprob.N 02 - RGR 294-2010/GRP-GRI de 27 das (23.11.10) Aprob.N 03 - RGR N 005-2011/GRP-GRI de 44 das (02.02.2011) Aprob.N 04 - RGR 004-2011/GRP-GRI 20 d. denegada (02.02.2011) Deneg.ADICIONALESN 01 - RER N 1006-2010/GRP.PR -S/. 246,415.18 (29.11.2010) Aprob.N 02 - RER N 1032-2010/GRP-PR (02.12.2010) denegadaN 03 - RER N 1074-2010/GRP-PR S/. 573,571.69 (29.11.2010) Aprob.DEDUCTIVOSN 01 - por S/. 154,274.33 con REG 1005-2010/GRP-PR del 29.11.201010.98 Km. de afirmado6 alcantarillas435.27 m2 de badenes5/7/106/1/10N 01 - RGR 293-2010/GRP-GRI de 35 das (23.11.10)N 02 - RGR 294-2010/GRP-GRI de 27 das (23.11.10)N 03 - RGR N 005-2011/GRP-GRI de 44 das (02.02.2011)N 04 - RGR 004-2011/GRP-GRI 20 d. denegada (02.02.2011)Adic. 01 con RER N 1006-2010/GRP.PR por S/. 246,415.18 (29.11.2010) por mayores metrados en las partidas movimiento de tierras, corte en material suelto, corte en roca suelta, relleno con material de prstamo de corte.Adic. 02 - con RER N 1032-2010/GRP-PR del 02.12.2010 denegadaAdic. 03 con RER N 1074-2010/GRP-PR por S/. 573,571.69 (7.08%) del 29.11.2010 generado por lo siguiente: a) porque el expediente no se ha considerado el subdrenaje del talud en el tramo km. 09+660 al km. 09+920, requieriendose su ejecucion en este adicional; b) porque en el expediente no se ha considerado la cantidad de alcantarillas tmc, necesitando la construccion de 05 alcantarillas adicionales.N 01 - por S/. 154,274.33 con REG 1005-2010/GRP-PR del 29.11.2010 por menores metrados-8,014,580L.P. N 007-2009P: Ing. Chumioque Salazar Jos del CarmenREVISOR:Ing. Santamara Llontop Jos WaltherRevisor: Walther Santamara LlontopFinanciero C.F. N000421393165 F.C.Financiero C.F. N000421580500 A.D.Crdito C.F. ND475-92594 A.M.F.C. Vence 05.05.2011F.C. Vence 14.02.2011A.M. Vence 08.02.2011734,868.80401,251.13824,462.102/25/11Rev.:Walter Santamara llontopR: Edgar Guillermo Madueo MartinezS: Julio Cesar Quiroz Ayasta M: Mximo Eladio Sotomayor CastilloL.P. 007-2009/GOB.REG.PIURA-GGR-GRI-DGC040144SUPERVISIONAGROPECUARIA2009GRI183,788183,773EPI A P.U.026,72826,7280026,7280026,7280%1-Sep-09100%100%225,022.8726,727.951209-Jun-107-Oct-101209-Jun-107-Oct-10100%100%100%QUIROZ AYASTA JULIO CESAR con RUC. 10267226933Supervisin tiene pendiente un adicional por Certificacin PresupuestalExisten 02 ampliaciones de plazo y 01 adicionalAMPLIACIONESN 01 - RGR 308-2010/GRP-GRI de 35 das (03.12.2010)N 02 - RGR 339-2010/GRP-GRI de 27 das (27.12.2010)N 03 RGR 478-2011/GRP-GRI de 44 das (09.05.2011)ADICIONALESN 01 con RER N 1121-2010/GRP.GRI por S/. 26,727.95 del 29.11.2010N 02 con RER N 478-2011/GRP-PR por S/. 18,952.02 del 09.05.20116/11/10N 01-RGR 308-2010/GRP-GRI de 35 das (03.12.2010)N 02-RGR 339-2010/GRP-GRI de 27 das (27.12.2010)N 03-RGR 478-2011/GRP-GRI de 44 das (09.05.2011)N 01 con RER N 1121-2010/GRP.GRI por S/. 26,727.95 del 29.11.2010N 02 con RER N 478-2011/GRP-PR por S/. 18,952.02 del 09.05.2011229,453L.P. N 007-2009P: Ing. Chumioque Salazar Jos del CarmenREVISOR:Ing. Santamara Llontop Jos Walther050134MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE DE PIURAC Y CASTILLA: SECTOR I: (Dren Canal DP Petroperu, Dren Cimentado, Canal Va DP. Paredes Maced, Canal DP Enace, Reparac.recup.caja hidrulica130m)PIURAPIURAAGROPECUARIA2011GRIS/C1,374,7891,374,789DIRECTA1,374,790312,27547,4051,062,5150001,374,790312,27547,4051,062,51515%0.00285,099.991801-Mar-1128-Aug-11901-Mar-1129-May-1170%100%74%S: Ing. Vctor Komt LiR: Ing. William Ortiz SandovalLa demora en el alquiler de equipo viene afectando la ruta crtica en la ejecucin de la obra, es necesario la aprobacin del Expediente Reformulado para que se pueda proseguir con las metas del Proyecto. Actualmente actividad se encuentra paralizada desde 27/05/2011 por problemas anteriormente expuestos.Cartel de Obra : 3.60 x 2.40m- Limpieza de Dren DP Petroper tramo II, Dren Cimentado(A.H, Cristo de Nazareth), DP Petroper a tajo abierto, DP Petroper tramo III.- Limpieza manual de dren via canal DP Paredes Maceda, Dren Dp Enace, Dren Petroper Tramo A.H. Santa Rosa, Dren Petroper tramo I, Petroper tramo II, Petroper tramo III.- Reparacin y recuperacin de caja hidraulica de los drenes.3/1/11408,257134475Generacin de empleo a mano de obra no calificada, se benefician moradores de la zona de escasos recursos, eventuales independientes, en su mayora mujeres060135MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE DE PIURA Y CASTILLA: SECTOR II: (Dren Amotape, Dren Marcavelica, Dren Csar Vallejo, Dren Gulman)PIURAPIURAAGROPECUARIA2011GRIS/C1,251,4271,251,427DIRECTA1,251,428297,42447,257954,0040001,251,428297,42447,257954,00416%0.00275,970.071801-Mar-1128-Aug-111801-Mar-1128-Aug-1122%65%65%S: Ing. Vctor Komt LiR: Ing. Wilmer Farfn MariasSe viene realizando la reformulacion del Expediente Tcnico y se coordina con el Supervisor y el Proyectista para verificar las partidas que van a ser consideradas. Tambin se viene dando participacin a 108 peones que trabajan en 04 grupos distribuidos en los drenes que se encuentran en el rea de influencia del proyecto.Cartel de Obra : 3.60 x 2.40m- Desb.y limpieza de: DP Sector 10 (Amotape), DP Marcavelica-Salaverry(final Av. Marcavelica), DP Csar vallejo,, DP 31 de Enero, Dren Japn - Turqua, Dren 66 de Buenos Aires, Dren 06 de Setiembre, Dren Revbestido de Sullana3/1/111,251,427134475070158MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE DE PIURA Y CASTILLA: SECTOR III (EL INDIO, UNP)PIURACASTILLAPROTECCION SOCIAL2011GRIS/C1,496,1631,496,163DIRECTA1,496,16421,88701,474,2770001,496,16421,88701,474,2770%0.00668,761.101801-Mar-1128-Aug-116016-Mar-1115-May-1145%56%62%S: Ing. Vctor Komt LiR: Ing. Wilmer Chorres MarquezSe ha terminado los tramos correspondiente con mano de Obra, debido al decreto de urgencia N 012-2011 el proyecto se encuentra en reformulacin.Cartel de Obra : 3.60 x 2.40m- Desb.y limpieza SN.DP Marcavelica - Salaverry (Final Av. Marcavelica) de 1.00Km.- Desb y Lim.Dren SN.DP Sector 10 (Amotape) de 0.40Km.- Desb.y Lim 13.DP Cesar Vallejo (Final Av.Hipolito Unanue) de 1.50Km.- Desb.Lim 14.DP Susana Higushi.- Desb.Lim. SN.31 de Enero: 0.70Km- Limp. SN.DP Sector 10 Amotape- Lim.manual DP.Marcavelica -Salav - Lim.man.05 DP-Cesar Vallejo, 12 DP Ignacio Merino - El Chilcal- Limp.dren cerrado 10 DP Gullman- Tramo Final de 2.50Km.- Reparac. caja Hidrulica 10.00m3/16/111,496,163134475080040MEJORAMIENTO DEL CANAL LOS COCOS DISTRITO DE CATACAOSPIURACATACAOSCATACAOSC.P. PAREDONESAGROPECUARIA2009GRI726611,622,7541,651,9161,651,916CONTRATAA PRECIOS UNITARIOS0708,857349,749349,749359,10800708,857349,749349,749359,108100%508,377.02852,901.941209-Nov-108-Mar-11120+9+18+18+18+18+189-Nov-1015-Jun-1182%100%99%CONSORCIO CANAL LOS COCOS integrada por las empresas Estrella del Oriente S.R.L., y Constructora Ortiz Snchez E.I.R.L.S: Ing. Enrique Muoz RamirezR: Ing. Segundo E. Castro MercadoLa Obra est casi al 100%, solo falta colocacin de compuertas sub laterales. Fecha de trmino es el 15.06.2011. Se acuerdo al cronograma la obra debe estar al 100%, en la primera quincena de Junio. En el adicional N 03 se detalla un problema con un acueducto, se sugiere hacer como obra complementaria .AMPLIACIONESN 01: RGR N 028-2011 del 24.03.2011 por 100 das (denegada)N 02: RGR N 032-2011 del 04.04.2011 por 9 das parcial (aprobada)N 03: RGR N 037-2011 del 08.04.2011 por 18 das parcial (aprobada)N 04: RGR N 035-2011 del 07.04.2011 por 18 das parcial (aprobada)N 05: RGR N 036-2011 del 07.04.2011 por 14 das parcial (denegada) N 06: RGR N 044-2011 del 29.04.2011 por 18 das parcial (aprobada) N 07: RGR N 052-2011 del 04.05.2011 por 18 das parcial (denegada)N 08: RGR N 063-2011 del 25.05.2011 por 18 das parcial (aprobada)N 09: RGR N 083-2011 del 07.06.2011 por 18 das parcial (aprobada)ADICIONALESN 01 aprobado con RER N 528-2011/GRP (30.05.2011) S/. 37,634.34N 02 en trmite por partidas adicionales por S/. 38,257.48 N 03 en trmite por mayores metrados por S/. 85,380.46DEDUCTIVOSN 01 aprobado con RER N 528-2011 (30.05.2011) por S/. 22,378.24N 02 en trmite por S/. 21,082.50Metas: Incremento de la Produccin y Productividad en el rea de riego del canal Los Cocos.Revestimiento de 5213ml de caja de canal17 tomas laterales04 Reguladores o Checks(Tipo Pico de Pato)02 Cruces Vehiculares 02 Acueductos10/25/1011/8/10N01 parcial denegar con RGR N028-2011 (24.03.11) por 100 d.N02 parc ial aprobar con RGR N032-2011 (04.04.11) por 9 d.N03 parcial aprobar con RGR N037-2011 (08.04.11) por 18 d.N04 parcial aprobado RGR N 035-2011 del 07.04.2011 por 18 das parcial (aprobada)N 05: RGR N 036-2011 del 07.04.2011 por 14 das parcial (denegada) N 06: RGR N 044-2011 del 29.04.2011 por 18 das parcial (aprobada) N 07: RGR N 052-2011 del 04.05.2011 por 18 das parcial (denegada)N 08: RGR N 063-2011 del 25.05.2011 por 18 das parcial (aprobada)N 09: RGR N 083-2011 del 07.06.2011 por 18 das parcial (aprobada)N01 aprobar con RER N528-2011 (30.05.2011) S/. 37,634.34 por partidas adicionales y mayores metrados a causa de los planos d replanteo aprobados.N 02 en trmite por mayores metrados por S/. 36,759.80 a consecuencia del pedido del Ente operador del sistema de riego chira piura quienes solicitan el aumento de la ventana de captacin de 03 tomas sublaterales de 0.80 x 0.80 m. con alcantarilla de salida.N 03 en trmite por S/. 85,380.46 surge debido a la no utilizacin de una de las dos alcantarillas de cruce sobre el dren sechura, por deterioro severo de su estructura.N01-Aprobar con RER 528-2011/GRP (30.05.2011) S/.22,378.24 por menores metradosN 02 en trmite por S/. 21,082.50N 03 en trmite por S/. 3,310.531,667,172PROYECTISTA: ING. MUOZ RAMIREZ, ENRIQUE(COORDINADOR)REVISOR: ING. TIMANA FIESTAS, JUAN120Scotiabank C.F. N 10224356000 F.C.Venc. F.C. el 17.02.2011165,191.63090139SUPERVISIONAGROPECUARIA28,25928,25909,7009,700009,700009,7000%28,258.264,500.001209-Nov-108-Mar-111209-Nov-108-Mar-1130%100%93%S: Arq. Enrique Muoz RamirezSe supervisa constantemente el avance de la obra.Electrificacin integral, lneas y redes primarias, redes secundarias, alumbrado pblico y conexiones domiciliarias en las 14 localidades, Nuevo Progreso, Nueva Esperanza, San Francisco, Paredes Maceda, Ricardo Palma, La Cruza, Sol de Oro, Carrizal, San Miguel de Tamboya, Piscn Alto, Vctor Raul, La Loma, Cabuyal, y la Victoria (en localidad de Yamango) en distrito de Yamango y comprende la conexin a lnea en 22.9 Kv. del alimentador N 99 del pequeo sistema elctrico de Santo Domingo, Chalaco, Huancabamba de propiedad de ELECTRONOROESTE S.A.10/28/101195100161MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LLICUAR - PROGRESIVA KM 3+385 AL KM 7+385 - DISTRITO DE RINCONADA(BONOS SOBERANOS). DS-174-2009-EFPIURARINCONADAAGROPECUARIO2009GRI790963,790,5514,270,405.464,612,018CONTRATA APrecios Unitarios000000000%25-Feb-09100%100%3,768,748.270.0012021-Nov-0920-Mar-10120+3021-Nov-0919-Apr-1082%100%100%Empresa: Consorcio Canales del Per(Vctor Hugo Carbajal Alzamora y V&V Contratistas Generales S.R.L.)P: M.D. DE RINCONADA LLICUARR: Ing. Enrique A. Maceda NicoliniSup.: Ing Juan Custodio SalazarObra concluida al 100%, recepcionada e inaugurada, Contratista ha desistido al abritraje por los dos adicionales y 04 ampliaciones de plazo y Entidad le est cobrando mxima penalidad. El Coordinador de Obra Ing. Juan Custodio Salazar con Informe N 153-2011 ha reiterado a la Procuradora Pblica Regional que se pronuncie sobre la situacin actual de este proceso.AMPLIACIONESN 01 - 37 d. - RGR N 33-2010/GRP denegada (26.02.10)N 02 - 30 d. - RGR N 120-2010/GRP aprobada (28.05.10)N 03 - N d. - RGR N 171-2010/GRP denegada (21.07.10)N 04 - N d. - RGR N 172-2010/GRP denegada (21.07.10)N 05 - N d. - RGR N 173-2010/GRP denegada (21.07.10)N 06 - N d. - RGR N 174-2010/GRP denegada (21.07.10)ADICIONALESAdic. N 01 por S/. 74,229.37 con RGR N 576-2010 aprobada (05.07.10) Adic. N 02 con RGR N 703 -2009 denegada (18.08.10)Adic. N 03 con RGR N 701-2009 denegada (18.08.10)Metas:Revestimiento de 4,089 m de seccin hidrulica de canal, construccin de 18 tomas laterales, 03 reguladores Check, 04 puentes vehiculares, 01 puente peatonal, y una obra de empalme a retencin. construccin de 03 reguladores, 01 Toma lateral, 01 Regulador.11/12/0911/16/09N 01 - 37 d. - RGR N 33-2010/GRP denegada (26.02.10)N 02 - 30 d. - RGR N 120-2010/GRP aprobada (28.05.10)N 03 - N d. - RGR N 171-2010/GRP denegada (21.07.10)N 04 - N d. - RGR N 172-2010/GRP denegada (21.07.10)N 05 - N d. - RGR N 173-2010/GRP denegada (21.07.10)N 06 - N d. - RGR N 174-2010/GRP denegada (21.07.10)Adic. N 01 por S/. 74,229.37 con RGR N 576-2010 aprobada (05.07.10) Adic. N 02 con RGR N 703 -2009 denegada (18.08.10)Adic. N 03 con RGR N 701-2009 denegada (18.08.10)APROBACION TECNICA DEL EXP.TCO.PROYECTAR LICITACIONESVERIFICAR Y SOLICITAR OPINION FAVORABLE A OPI SI ES NECESARIO230011SUPERVISIONAGROPECUARIA238,658238,65809,7009,700009,700009,7000%251,936.260.0012021-Nov-0920-Mar-1012021-Nov-0920-Mar-10106%100%100%Empresa: CONSORCIO GESSA: integrado por Hidroenerga, Consultores en Ingeniera SRL y Guevara Santilln Ingenieros SRLServicio culminado y liquidado con RORA N 099-2011/GRP-ORA del 01.06.2011. Valor del servicio S/. 239,808.37 con un saldo a favor del Contratista de S/, 1,150.54Electrificacin integral, lneas y redes primarias, redes secundarias, alumbrado pblico y conexiones domiciliarias en las 14 localidades, Nuevo Progreso, Nueva Esperanza, San Francisco, Paredes Maceda, Ricardo Palma, La Cruza, Sol de Oro, Carrizal, San Miguel de Tamboya, Piscn Alto, Vctor Raul, La Loma, Cabuyal, y la Victoria (en localidad de Yamango) en distrito de Yamango y comprende la conexin a lnea en 22.9 Kv. del alimentador N 99 del pequeo sistema elctrico de Santo Domingo, Chalaco, Huancabamba de propiedad de ELECTRONOROESTE S.A.10/28/101195A2CULTURA Y DEPORTE3,367,2193,362,1083,211,78933,20312MEJORAMIENTO DEL ESTADIO SESQUICENTENARIO DE SECHURA (UNOPS)SECHURASECHURACULTURA Y DEPORTE2008GRI409921,692,5182,310,141.192,305,029ENCARGOUNOPS -CONTRATA000000000%100%100%2,305,029.320.00150DC13-Jul-099-Dec-09150DC+20+15+1713-Jul-0930-Jan-10100%100%100%Empresa: Sevilla Rodriguez S.R.L. M: Arq. Naisy Loaysa *246832 969492453R: Ing Danto Castro NapaicoS:Alfredo Medina MartinezObra culminada, recepcionada e inaugurada, actualmente la liquidacin est en revisin por parte de la Direccin de Obras ya que Contratista dice que an no se le ha pagado un adicional y Supervisin dice que dicho adicional no le corresponde.Pista Atltica de terreno natural -Rehabilitacin Malla Olmpica -Sembrado Gras incluye tratamiento del terreno, Campo de juego -02 Arcos de tubo Metlico y Red malla de cocos -Veredas de Acceso -Rehabilitacin de Cerco Perimtrico con muros de albailera. -Construccin de Graderas occidente. -Rehabilitacin de los 02 Ambientes para Vestidores -Servicios Higinicos para el pblico (Hombres y Mujeres) -Construccin de Tanque Sptico -Pozo Percolador -Cisterna -Tanque Elevado -Caseta para Electro bomba -Colocacin de Confitillo en playa de estacionamiento -Camerinos para rbitros -Oficina Administrativa, de 26.00m2 -Construccin de Graderas oriente. -Instalaciones domiciliaria de agua en interiores -Instalaciones domiciliaria de desague (interior y exterior) -Instalaciones elctricas interior y exterior en las tribunas oriente y occidente -Equipamiento de las Instalaciones del Estadio de Sechura31-Dec-992,305,029A.D.=S/. 461,005.86 (20%)58155130189CONST. DE COMPLEJO DEPORTIVO LOS JAZMINES CULMINACION DE COLISEO DEPORTIVO.PIURAPIURACULTURA Y DEPORTE1010GRI35247239,095239,095CONTRATA000000000%206,759.6533,203.46457-Sep-1021-Oct-1045+25+17+257-Sep-1027-Dec-10100%100%100%C:BARRANTES Y CIA S.R.L con RUC. 20102670214S: Manuel Seclen tantalean 969177681R: Ing Eduardo barrantes Urrelo 969622633P: Ing Juan F. Sandoval RiofroObra culminada, an no se ha recepcionado por que an se le debe un adicional al Contratista y la declinacin como miembro el Ing. Juan F. Sandoval Riofro.AMPLIACIONESN 01 con RGR 272-2010/GRP.Piura-GRI por 25 d. (27.1010) Aprob.N 02 con RGR 298-2010/GRP.Piura-GRI por 17 d (24.11.10) Aprob.N 03 con RGR 326-2010/GRP.Piura-GRI por 25 d (15.12.10) Aprob.ADICIONALESN 01 - S/. 59,389. - RER N 1070-2010/GOB.REG.PIURA-PR (24,839%) del 15.12.2010 por mayores metrados en diferentes partidas, asi como por la modificacin del techo de las tribunas del coliseo. DEDUCTIVOSN 01 - S/. 55,213.17 - RER N 929-2010/GOB.REG.PIURA-PR (02-11-2010) N 02 - S/. 2,615.74 - RER N 345-2011//GOB.REG.PIURAPR (23-03-2011)Construccin de Losa deportiva con sus arcosTechado de las dos tribunasConstruccin de baos y bestidores para damas y varonesColocacin de portn metlicoCerco de malla metlica.7/23/109/6/10N 01 con RGR 272-2010/GRP.Piura-GRI por 25 d. (27.1010)N 02 con RGR 298-2010/GRP.Piura-GRI por 17 d (24.11.10)N 03 con RGR 326-2010/GRP.Piura-GRI por 25 d (15.12.10)N 01 - S/. 59,389. - RER N 1070-2010/GOB.REG.PIURA-PR (24,839%) del 15.12.2010 por mayores metrados en diferentes partidas, asi como por la modificacin del techo de las tribunas del coliseo.N 01 - S/. 55,213.17 - RER N 929-2010/GOB.REG.PIURA-PR (02-11-2010) N 02 - S/. 2,615.74 - RER N 345-2011//GOB.REG.PIURAPR (23-03-2011)C:BARRANTES Y CIA S.R.L con RUC. 20102670214 P Y ACT. 2010:ING. SANDOVAL RIOFRIO, JUAN FRANCISCOP: ING. SANTAMARIA LLONTOP, JOSE WALTHER1500Crdito BCP C.F. N D475-92765 F.C.Crdito BCP C.F. N D475-92764 A.D.Crdito BCP C.F. N D475-92763 A.M.Venc. F.C. el 14.11.2010Venc. A.D. el 09.01.2011Venc. A.M. el 09.01.201123,909.4747,818.9495,637.87Cont.: ARRANTES Y CIA S.R.LRes.: Eduardo barrantes Urrela: 969622633Sup.: Manuel Seclen tantalean 96917768114AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL 24 DE SETIEMBRE DEL DISTRITO DE BELLAVISTA DE LA UNIONSECHURABELLAVISTACULTURA Y DEPORTE2009GRIS/C467,984467,984EPD C.Transf. Finan.000000000%350,00008610-Nov-103-Feb-118610-Nov-103-Feb-1175%100%98%S: Ing. Ricardo Montestruque VlchezR: Ing. Juan Orlando Ruiz AlcedoLa obra se encuentra en la ltima etapa, actualmente se encuentra en el pintado de muros, columnas y gradas para finalizar la Obra.El proyecto consiste en la construccin de una tribuna al lado oriente del Estadio, cuyas dimensiones son de 72.58 m de largo por 8.11 m de ancho con una altura de 8.9 m.15CONSTRUCCION DE LOCAL COMUNAL MULTIUSOS CUCUNGARA CURA MORI.PIURACURA MORICULTURA Y DEPORTE2009GRIS/C350,000350,000EPD C.Transf. Finan.000000000%350,00008610-Nov-103-Feb-118610-Nov-103-Feb-11100%100%0%S: Ing. Ricardo Montestruque VlchezR: Ing. Juan Orlando Ruiz AlcedoObra an no se ha ejecutado, pero los materiales se haban comprado en su totalidad, el Coordinador verific en situ de los materiales en lugar de obra.Construccin de un Local Comunal Multiusos Cuncungar Cura MoriA3DESARROLLO SOCIAL1,302,6331,229,6171,098,74355,801160167PAVIMENTACION DE LAS CALLES 18 Y 28 DE LA I ETAPA DE LA URBANIZACION IGNACIO MERINO DE LA CIUDAD DE PIURA.PIURAPIURADESARROLLO URBANO2009GRI0868,490.00781,641CONTRATA000000000%9015-Dec-0815-Mar-09100%100%706,203.0509011-Mar-108-Jun-109011-Mar-108-Jun-1090%100%100%Empresa: Consorcio Ignacio MerinoR.: Ing Cesar Ayala Medina 969544194S: Ing. Victor Boyer Oyola 969592397Obra culminada, recepcionada, inaugurada y liquidada con Resolucin Oficina Regional de Administracin 423 - 2010/GRP - ORA del 21/10/2010, inaugurada el 29/06/2010.AMPLIACIONESN 01 - 47 d. - RGR N 143-2010/GRP-GRI (26.06.10) denegadaADICIONALESN 05 por S/. 674.09 - RER N 575-2010/GRP-PR del 05.07.2010 por Mayor Metrado de Vlvula de Compuerta HFD de 110 mm N 04 por S/. 2,268.88 - RER N 574-2010/GRP-PR del 05.07.2010 por Mayores Metrados detubera PVC, S-20 de 200 mm de Alcantarillado,N 02 por S/. 10,019.56 - RER N 574-2010/GRP-PR del 05.07.2010 por mayores prestaciones en obras de agua potable.N 01 por S/. 15,969.94 - RER N 535-2010/GRP-PR del 24.06.2010 por mayores metrados de eliminacin de material excedente.DEDUCTIVOSN 01 por S/. 27,885.02 - RER N 473-2010/Gob.Reg.Piura-PR del 10.06.10N 02 por S/. 9,241.66 - RER N 563-2010/Gob.Reg.Piura-PR del 30.06.2010Instalacin de 561.96 ml de tubera en aguainstalacin de 94 conexiones domiciliariasde aguaInstalacin de 513.73 ml de tubera PVC de desague86 conexiones domiciliarias de alcantarillado1,336.37 m2 de veredas3,340.49 m2 de pavimento con bloquetas de 20x10x08 cmsembrado de 42 plantones2/15/102/19/10N 01 - 47 d. - RGR N 143-2010/GRP-GRI (26.06.10) denegadaN 05 por S/. 674.09 - RER N 575-2010/GRP-PR del 05.07.2010 por Mayor Metrado de Vlvula de Compuerta HFD de 110 mm N 04 por S/. 2,268.88 - RER N 574-2010/GRP-PR del 05.07.2010 por Mayores Metrados de tubera PVC, S-20 de 200 mm de Alcantarillado,N 02 por S/. 10,019.56 - RER N 574-2010/GRP-PR del 05.07.2010 por mayores prestaciones en obras de agua potable.N 01 por S/. 15,969.94 - RER N 535-2010/GRP-PR del 24.06.2010 por mayores metrados de eliminacin de material excedente.N 01 por S/. 27,885.02 - RER N 473-2010/Gob.Reg.Piura-PR del 10.06.10N 02 por S/. 9,241.66 - RER N 563-2010/Gob.Reg.Piura-PR del 30.06.2010729,930.9903.08.201017CONSTRUCCIN DE PAVIMENTO Y VEREDAS DE LA CALLE 4 DE LA URB. SAN JOSE, PROVINCIA DE PIURA META: SALDO DE OBRAPIURAPIURADESARROLLO URBANO2008GRI579162,274,069142,773128,495CONTRATA000000000%100%100%128,495.000.002123-Feb-1015-Mar-102123-Feb-1015-Mar-10100%100%100%Contratista : Insitituto de Ingeniera Teconolga y Desarrollo.R.: Ing Manuel Ly PerezS: Ing Vctor Boyer Oyola 969592397Contratista no ha levantado an las observaciones de recepcin de obra. Supervisin aplic la maxima penalidad.Pavimentacion y asfaltado de 1,721.40 192.19 m2 de pavimento con adoquines1000180187PAVIMENTACION DE LAS CALLE 35 ENTRE LA PROLONGACION DE LA AVENIDA SULLANA Y LA "A" DE LA URB. IGNACIO MERINOPIURAPIURADESARROLLO URBANO2009GRIS/C291,370.74319,481CONTRATAA PRECIOS UNITARIOS000000000%9015-Dec-0815-Mar-09100%100%264,044.4755,801.046015-Sep-1013-Nov-1060+25+12+5215-Sep-1010-Feb-1191%100%57%GANIMEDES INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.R.L S.: Vctor Boyer Oyola 969592397R: Luis R. La Cherre Vsques 968171897Al Contratista ya se le cancel la valorizacin N 01 del adicional N 01, pero no ha reiniciado las obras pretextando que no se le ha entregado el expediente del adicional cuando lo unico que falta es ejecutar la pista con bloques de concreto. Supervisin est planteando que se le rescinda contrato.AMPLIACIONESN 01 con RGR 299-2010/GRP.Piura-GRI por 12 d (24.11.10)N 02 con RGR 296-2010/GRP.Piura-GRI por 25 d (23.11.10)N 03 por 52 das consentida a la espera de ResolucinADICIONALESN 01 por S/. 135,979.37 - RER 1069-2010/G.R.P.PR del 14.12.2010DEDUCTIVOSN 01 - por S/. 102,099.45 - RER 1025-2010/GRP-PR del 01.12.2010En un primer tramo en dos cuadras se va a cambiar 330 ml de tubera de agua, 27 conexiones domiciliarias, cambio de sardineles y veredas y colocacin de 1,010 m2 de bloques de concreto.En el segundo tramo, cambio de sardineles y veredas, bacheo de 5 cuadras y recapeo de las mismas de 1 pulg. y cambio de 35 cajas de agua.7/13/10N 01 con RGR 299-2010/GRP.Piura-GRI por 12 d (24.11.10)N 02 con RGR 296-2010/GRP.Piura-GRI por 25 d (23.11.10)N 03 por 52 das consentida a la espera de su resolucin.N 01 por S/. 135,979.37 - RER 1069-2010/G.R.P.PR del 14.12.2010N 01 - por S/. 102,099.45 - RER 1025-2010/GRP-PR del 01.12.2010353,3615000A4EDUCACION17,094,80617,005,78210,520,4382,615,67319SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. N 14007 URB. PIURA (25)PIURAPIURAEDUCACION2009GRI493901,460,5481,553,5191,475,772CONTRATA A P.U.000000000%9015-Dec-0815-Mar-09100%100%1,521,437.100.0090 DC27-Sep-0925-Dec-0990+45+3+9027-Sep-098-Mar-10103%100%100%E: SANTA LUCIA S.A.C. CONSTRUCCIONES, MAQUNARIAS, EQUIPOS Y SERVICIOS GENERALESR : Ing Jos E. Cumpa AngelesS : Ing Luis Alberto Vallejos VilchezObra culminada, recepcionada, inaugurada, transferida provisionalmente a la direccin del colegio, se encuentra en arbitraje por las ampliaciones de plazo 03, 04 y 05. Proceso de arbitraje se encuentra en la etapa final.. el 05/04/2011 se ha programado reunin para dar informes orales, a mas tardar a fines de Abril tribunal dar a conocer sentencia.AMPLIACIONESN 01 - 45 d. - RGR N 210-2009/GRP-GRI-Aprob.N 02 - 3 d. - RGR N 011-2009/GRP-GRI Aprob.N 03 - 13 d. - Oficio N 079-2010-440310N 04 - 36 d. - Oficio N 078-2010-440310N 05 - 41 d. - Oficio N 080-2010-440310ADICIONALESN 01 - RER N 707-2009/GRP-PR -S/. 9,519.14 (01.01.2010)-Aprob.N 02 - RER N 878-2009/GRP-PR -S/. 11,477.35 del 01.01.2010-Apro-N 03 - RER N 895-2009/GRP-PR - S/. 533.00 (01.01.2010) Aprob.N.04 - RER N 895-2009/GRP-PR - S/. 19,488.16 (01.01.2010) Aprob.N.05 - RER N 895-2009/GRP-PR - S/. 10,104.73 (01.01.2010)Aprob. N.06 - RER N 895-2009/GRP-PR - S/. 5,174.83 (01.01.2010) Aprob.N 07 - RER N 062-2010/GRP-PR - S/. 3,714.60 (01.01.2010) Aprob.N 08 - RER N 062-2010/GRP-PR - S/. 1,647.65 (01.01.2010)Aprob.N 09 - RER N 061-2010/GRP-PR - S/. 4,155.82 (01.01.2010) Aprob.N 10 - RER N 061-2010/GRP-PR - S/. 650.26 (01.01.2010) Aprob.N 11 - RER N 087-2010/GRP-PR - S/. 0.00 (01.01.2010) Deneg.N 12 - RER N 158-2010/GRP-PR - S/. 1,987.92 (01.01.2010) Aprob.N 13 - RER N 022-2010/GRP-PR - S/. 0.00 (01.01.2010) Deneg.N 14 - RER N 175-2010/GRP-PR - S/. 4,604.27 (01.01.2010) Aprob.N 15 - RER N 199-2010/GRP-PR - S/. 32,737.47 (01.01.2010) Aprob.DEDUCTIVOSN 01 - S/. 8,630.13 - RER N 179-2010/GRP-PR (01.01.27)N 02- S/. 1,469.78 - RER N 179-2010/GRP-PR (01.01.10)N 03- S/. 598.65 - RER N 179-2010/GRP-PR (01.01.10)N 04- S/. 22,084.54-RER 199-2010/GRP-PR (01.01.10)En el nivel inicial: Construccin de 01 aula (60.0 m2), S.S.H.H., patio de formacin (45.0 m2), cerco perimtrico liviano (102.50 ml), Instalacin de rea verde (220.0 m2)Nivel Primario: Construccin de 08 aulas, 02 escaleras de concreto, 01 aula taller (incluye depsito) , 01 biblioteca, 01 laboratorio de cmputo, mejoramiento de los S.S.H.H., de cerco perimtrico (incluye reposicin de veredas), de patio de formacin de concreto. Otras: Construccin de 01 ambiente para Direccin, 01 ambiente para Secretara y Sala de Espera (12.0m2), 01 ambiente para Sala de Reuniones de Profesores, 01 ambiente para archivo, 01 ambiente para tpico, 01 ambiente para depsito de material educativo, S.S.H.H Instalacin de rea verde, ampliacin de patio de formacin , adquisicin del mobiliario escolar y equipamiento.8/14/099/10/09N 01 - 45 d. - RGR N 210-2009/Gob.Reg.Piura-GRI-Aprobada N 02 - 3 d. - RGR N 011-2009/Gob.Reg.Piura-GRIN 03 - 13 d. - Oficio N 079-2010-440310N 04 - 36 d. - Oficio N 078-2010-440310N 05 - 41 d. - Oficio N 080-2010-440310Adic.01 - RER N 707-2009/Gob.Reg.Piura-PR por S/. 9,519.14 del 01.01.2010-Aprob.Adic.02 - RER N 878-2009/Gob.Reg.Piura-PR por S/. 11,477.35 del 01.01.2010-Apro-Adic.03 - RER N 895-2009/Gob.Reg.Piura-PR por S/. 533.00 del 01.01.2010Adic.04 - RER N 895-2009/Gob.Reg.Piura-PR por S/. 19,488.16 del 01.01.2010Adic.05 - RER N 895-2009/Gob.Reg.Piura-PR por S/. 10,104.73 del 01.01.2010Adic.06 - RER N 895-2009/Gob.Reg.Piura-PR por S/. 5,174.83 del 01.01.2010Adic.07 - RER N 062-2010/Gob.Reg.Piura-PR por S/. 3,714.60 del 01.01.2010Adic.08 - RER N 062-2010/Gob.Reg.Piura-PR por S/. 1,647.65 del 01.01.2010Adic.09 - RER N 061-2010/Gob.Reg.Piura-PR por S/. 4,155.82 del 01.01.2010Adic.10 - RER N 061-2010/Gob.Reg.Piura-PR por S/. 650.26 del 01.01.2010Adic.11 - RER N 087-2010/Gob.Reg.Piura-PR por S/. 0.00 del 01.01.2010Adic.12 - RER N 158-2010/Gob.Reg.Piura-PR por S/. 1,987.92 del 01.01.2010Adic.13 - RER N 022-2010/Gob.Reg.Piura-PR por S/. 0.00 del 01.01.2010Adic.14 - RER N 175-2010/Gob.Reg.Piura-PR por S/. 4,604.27 del 01.01.2010Adic.15 - RER N 199-2010/Gob.Reg.Piura-PR por S/. 32,737.47 del 01.01.2010N 01 por S/. 8,630.13 - RER N 179-2010/Gob.Reg.Piura-PR del 01.01.27N 02 por S/. 1,469.78 - RER N 179-2010/Gob.Reg.Piura-PR del 01.01.10N 03 por S/. 598.65 - RER N 179-2010/Gob.Reg.Piura-PR del 01.01.10N 04 por S/. 22,084.54-RER 199-2010/Gob.Reg.Piura-PR del 01.01.10658200098AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. N 14144 SANTA ROSA - CENTRO POBLADO PALOMINO - DISTRITO DE TAMBOGRANDEPIURATAMBOGRANDEEDUCACION2009GRI110691298,013703,514703,514EPD05,6645,664005,664005,6640%100%100%628,533.670.009023-Nov-0920-Feb-1090+4523-Nov-0918-Mar-1089%100%100%R: Ing Gustavo ZegarraS: Arq. Jos Ralph Correa SerranoLa obra se encuentra culminada e inaugurada, se ha solicitado Certificacin Presupuestal para el levantamiento de observaciones.AMPLIACIONESN 01 por 45 d. con RGR 88-2010/GRP (05.05.10)Const. 01 aula tanto nivel primario y secundario; aula taller carpintera y de costura; Biblioteca, ambiente de direccin, letrinas, patio, cerco perimtrico, plataforma deportiva, mobiliario para alumnos, docentes y bibioteca.A.P. N 01 por 45 d. con RGR 88-2010/GRP (05.05.10).El 02/11/09 se hizo entrega de terreno, El 23/11/09 se inici la Obra. En la excavacin de zanjas se ha avanzado hasta el 95%, en las demoliciones tambin se avanzado al 95%, el 15%12/2009 se ha comenzado con las demolicin de la loza central de la Infraestructura Educativa N! 14144 Santa Rosa Centro Poblado Palominos, el cual deja un material excedente debido a la demolicin..5401210099SUSTITUCIN Y MEJORAMIENT0 DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA EN LA I.E. N 14123 DEL CENTRO POBLADO DE SINCAPE - DISTRITO DE LA ARENAPIURALA ARENAEDUCACION2009GRI559271,615,9631,379,017.611,379,018EPD011,00011,0000011,0000011,0000%27-Aug-09100%100%1,569,917.3510,171.001502-Nov-0931-Mar-10150+33+412-Nov-0913-Jun-10115%100%100%R: Antonio Aparicio V. ( 968992122 *443122)S:Willi Loayza Ortiz ( 969936193 *873161)Obra terminada al 100%. Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial otorg Certificacin Presupuestal, actualmente est en levantamiento de observaciones.AMPLIACIONESN 01 - 33 d. - RGR N 037-2010/Gob.Reg.Piura-GRI del 03.03.10 N 02 - 41 d. - RGR N 097-2010/Gob.Reg.Piura-GRI del 12.05.10N 03 - 17 d. - RGR N 144-2010/Gob.Reg.Piura-GRI del 23.06.10ADICIONALESN 01 en trmite por S/. 312,094.62Const. Aula nivel inicial y primaria; ambientes para direccin, comedor, cocina y guardiana; mobiliario y equipamiento.2-Nov-09N 01 - 33 d. - RGR N 037-2010/Gob.Reg.Piura-GRI del 03.03.10 N 02 - 41 d. - RGR N 097-2010/Gob.Reg.Piura-GRI del 12.05.10N 03 - 17 d. - RGR N 144-2010/Gob.Reg.Piura-GRI del 23.06.10N 01 en trmite por S/. 312,094.621,691,112PROYECTISTAS:Arq. Quiones Troya Luis (Arquitecto)Ing. Huaman Huancas, Carlos R.(Estruct.)Ing. Muico Osorio Edgardo R.(I. Sanit.)Ing. Tacza Elescano Hector E. (inst. Elec.)REVISORES:Arq. Zulueta Cueva, Carlos (Arq.)Ing. Rodriguez Mogolln, Wilder (Estruc)Ing. Piedra Yoplac, Alvaro A. (Inst. Sanit.)Ing. Castro Ramirez Eduardo(Inst. Elect.)695220092CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA NUESTRA SEORA DE LAS MERCEDES DEL DISTRITO DE PAITA(FONIPREL)PAITAPAITAEDUCACION2008GRI190939,216,0678,536,9628,536,108CONTRATAA.P.U.0430,000244,987244,987185,01300430,000244,987244,987185,013100%1206-Jan-096-May-09846-Jan-098-Sep-09100%100%5,263,972.02577,410.8530020-Feb-1017-Dec-10300+36+185+11620-Feb-1018-Nov-1168%76%77%Ejecutor: Consorcio Las Mercedes (Santa Luca SAC, Construcciones, Maquinarias, Equipos y Servicios generales; Troncos Construcciones y RoalsaM:: Ing. Maximo H. Sotomayor C. #581934R:: Ing. Edwin Hilario Canales GirnEl avance real de la Obra respecto a las estructuras estn practicamente en 95%, en Arquitectura est en 68%, En Instalaciones Electricas estn en 50%, En Instalaciones Sanitarias se encuentran en 50%. Se estn ejecutando trabajos de Arquitectura como en terrajeos a exteriores, instalacin de cermicos en baos, cobertura con plancha metlica. En el mes de Mayo tuvo un avance fsico de 5%, siendo su avance acumulado de 77%.AMPLIACIONESN 01 - 36 dias - RGR N 049-2010 del 18.03.10 (Concedida)N02 - 17 dias - RGR N 243-2010 del 01.10.10(denegada)N 03 - 185 das - RGR N 013-2011 del 02.03.11 (Consentida) N 04 - 116 das - RGR N 025-2011 del 21.03.11 (consentida)ADICIONALESN 01 - por S/. 116,169.42 con RER 098-2010/GRP del 18.02.2010 (inclusin de partida caseta de bombeo, guardiana, Ing. Supervisor, Ing. Residente, Vestuario, obreros y comedor. y Partida Cerco Provisional de esteras). N 02 - por S/. 409,281.29 con RER 898-2010/GRP-PR del 18.10.10 (por inclusin de partida empalme de media tensin a la red ENOSA)N 03 - por S/.47,075.45 con RER 915-2010/GRP-PR del 27.10.2010 (por mayores metrados en el subpresupuesto de estructuras)DEDUCTIVOSN 01 =S/. 66,608..68 con RER N 897-2010/GRP-PR del 18.10.10 (por modificacin del precio unitario de partida relleno con material de prstamo dentro de la especialidad de estructuras.44 aulas, de las cuales 9 sern para el nivel inicial, 24 para primaria y catorce para secundaria, sala de profesores aulas de servicios mltiples, laboratorios de cmputo y multifunciones, Talle-Biblioteca, ambientes administrativos, patios de formacin, plataformas deportivas, veredas y cerco perimtrico.12/17/0912/30/09N 01 - 36 dias - RGR N 049-2010 del 18.03.10 (Concedida)N02 - 17 dias - RGR N 243-2010 del 01.10.10(denegada)N 03 - 185 das - RGR N 013-2011 del 02.03.11 (Consentida) N 04 - 116 das - RGR N 025-2011 del 21.03.11 (consentida)Adic. 01 - por S/. 116,169.42 (1.36%) con RER 098-2010/GRP del 18.02.2010 (inclusin de partida caseta de bombeo, guardiana, Ing. Supervisor, Ing. Residente, Vestuario, obreros y comedor. y Partida Cerco Provisional de esteras). N 02 - por S/. 409,281.29 con RER 898-2010/GRP-PR del 18.10.10 (por inclusin de partida empalme de media tensin a la red ENOSA)N 03 - por S/.47,075.45 con RER 915-2010/GRP-PR del 27.10.2010 (por mayores metrados en el subpresupuesto de estructuras)N 04 - por S/.25,123.70 en tramite con RER 915-2010/GRP-PR del 27.10.2010 (por mayores metrados en el subpresupuesto de estructuras) 13,146.11N 01 =S/. 66,608..68 con RER N 897-2010/GRP-PR del 18.10.10 (por modificacin del precio unitario de partida relleno con material de prstamo dentro de la especialidad de estructuras.8,652,277A.M.: S/. 3,414,443.00A.D.: S/. 1,707,221.58Firma de Contrato el 17/12/2009, entrega de terreno: 30/12/2009, La buena Pro se dio el 01/12/2009, y qued consentida y oficializada por darse el caso de postor nico. La Obra se construir sobre un terreno de 15,409 mt2 de la zona de la ciudad en el Sector Marco Jara.P: UDEPSup: Arq. Herrera Soares Sonia GracielaIng. Infantes Lluncor Juan RicardoIng. Piedra Yoplac Alvaro AbsalnIng. Tacza Elescano Hector Esteban66739F.C. N 278-980002 de BBVAA.D. N 4 571-5 HSBCA.M. N 4572-5 HSBCF.C. el 10/02/2011A.D. el 18/12/2010A.M. el 18/12/2010853,611.00512,646.502,088,548.28G.G. por ampliacin N 03, S/. 481,049.29G.G. por ampliacin N 04 S/. 331,314.40230155SUPERVISIONEDUCACIONGRI448,191448,191C.P.N 004-2009 POR CONTRATA67,20667,20600067,2060067,2060%439,227.280.0030027-Jan-1023-Nov-10300+30+25+12+3927-Feb-108-Apr-1198%88%69%C: Consorcio Nuestra Seora de las mercedes integrada por: Corporacin darkinson Ingenieria SAC-Cosaring SAC, San Quirino Constructores SRL y Quiroz Ayasta Julio CsarS:: Ing. Juan de la Rosa Santa Cruz VallejosServicio continua con los trabajos de supervisin.AMPLIACIONESN 01 - 30 das - RGR N 026-2011/GRP-GRI del 22.03.11 Aprob.N02 - 25 dias - RGR N 027-2011/GRP-GRI del 23.03.2011 Aprob.N03 - 12 dias - RGR N 379-2011/GRP-GRI del 04.04.11 Aprob.N 04 - 39 das - RGR N 047-2011/GRP-GRI del 03.05.11 Aprob.ADICIONALESN 01 -RGR N 343-2011/GRP por S/. 28,726.31 del 22.03.2011N 02-RGR N 344-2011/GRP por S/. 27,090.89 del 23.03.2011N 03 -RGR N 379-2011/GRP del 04.04.11 S/. 11,388.06N 04 -RGR N XXX-2011/GRP del xx.xx.xx por S/. 36,466.98N 05 -RGR N por S/. 7,968.16 est para ResolucinN 01 - 30 das - RGR N 026-2011/GRP-GRI del 22.03.11 N02 - 25 dias - RGR N 027-2011/GRP-GRI del 23.03.2011 N03 - 12 dias - RGR N 379-2011/GRP-GRI del 04.04.11 N 04 - 39 das - RGR N 047-2011/GRP-GRI del 03.05.11 (aprobada)N 01 -RGR N 343-2011/GRP por S/. 28,726.31 del 22.03.2011N 02-RGR N 344-2011/GRP por S/. 26,863.24del 23.03.2011N 03 -RGR N 379-2011/GRP del 04.04.11 S/. 11,292.36N 04 -RER N 430-2011/GRP del 03.05.2011 por S/. 36,466.98N 05 -RGR N por S/. 7,968.16 est para Resolucin240094AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 15117 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE - POTRERILLO - LAS LOMAS - PIURAPIURALAS LOMASEDUCACION2010GRI39907860,444990,740980,318CONTRATA057,47057,46957,46910057,47057,46957,4691100%816,513.3863,535.9612015-Sep-101-Jun-21120+15+1523-Sep-1021-Mar-1190%100%97%Consorcio Las Lomas (DOIG CONTRATISTAS GENERALES SRL y CONSULTORIA ELECTROMECANICA Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.) R: Ing. Martn UbillusS: Ing Vctor Boyer OyolaVa conciliacin se ampliado el plazo a fin de reiniciar las obras y concluirla. Contratista est esperando la aprobacin de los adicionales para definir el reinicio de los trabajos en Obra que son acabados de pintura, parte del mobiliario (tableros de mesa), vidrios, rejillas. Existen 02 adicionales en trmite para culminar la obra y asi recepcionarla.AMPLIACIONESN 01 - RGR N 18-2011 del 08.03.2011 por 15dias(aprobada)N 02 - RGR 08-2011 del 14.02.2011 por 30dias (aprobada)N 03 - RGR N 071-2011 del 31.05.2011 por 15 dias (aprobada)ADICIONALESN 01 - en trmite por S/. 4,125.98 (0.42%) por partida nueva , excavacin en roca fija, mayormente en el rea del comedor cocinaN 02 - en trmite por S/. 54,463.40 (5.57%) por mayores metrados con respedto a los establecidosen el valor referencial , en los planos y en el replanteo topogrficoDEDUCTIVOSN 01 - en trmite por S/. 4,059.57 (0.41%) vinculado al adicional N 01 , relacionado por partidas que ya no se van a ejecutar por presencia de roca.N 02 en trmite por S/. 4,320.47 (.44%) por modificacin del proyecto por reubicacin de los dos tanques spticos y pozas de percolacin del proyecto por presencia de roca fija y baja capacidad de percolacin.Construccin 02 aulas , 01 laboratorio, 04 oficinas administrativas, SS.HH equipados con sus servicios para alumnos, SS.HH. para personal administrativo equipados, o1 cocina, 01 patio con accesorios deportivos, 01 losa deportiva, veredas, cerco perimtrico, canaletas de evacuacion pluvial, Mobiliario escolar, Mobiliario docentes8/31/109/15/10N 01 - RGR N 18-2011 del 08.03.2011 por 15 dias parcial (aprobada)N 02 - RGR 08-2011 del 14.02.2011 por 30dias (aprobada)N 03 - RGR N 071-2011 del 31.05.2011 por 15 dias (aprobada)N 01 - en trmite por S/. 4,125.98 (0.42%) por partida nueva , excavacin en roca fija, mayormente en el rea del comedor cocinaN 02 - en trmite por S/. 54,463.40 (5.57%) por mayores metrados con respedto a los establecidosen el valor referencial , en los planos y en el replanteo topogrficoN 01 - en trmite por S/. 4,059.57 (0.41%) vinculado al adicional N 01 , relacionado por partidas que ya no se van a ejecutar por presencia de roca.N 02 en trmite por S/. 4,320.47 (.44%) por modificacin del proyecto por reubicacin de los dos tanques spticos y pozas de percolacin del proyecto por presencia de roca fija y baja capacidad de percolacin.PROYECTISTAS:ARQ. MELO HORNA, IRMAING. PHLUCKER ACARO, RUDY ALBERTOING. ALDANA GUTIERREZ, WALTERING. MARTINEZ RUIZ, JUAN PABLOREVISORES:ARQ. CALLE GONZALES, RODER RAFAEL ERNESTOING. PIEDRA YOPLAC, ALVARO ABSALON500Crdito BCP CF N D310-00068405 FCCrdito BCP CF N D475-93150 ADCrdito BCP CF N D475-93735 AMVenc. F.C. el 23.12.2010Venc. A.D. el 26.12.2010Venc. A.M. el 06.03.201198,031.77196,063.53392,127.07250196SUPERVISIONEDUCACION2010GRI50,00050,000CONTRATA000000000%46,329.270.0012015-Sep-101-Jun-2112015-Sep-1013-Jan-1193%100%97%Sup. Ing Vctor Boyer OyolaServicio en ejecucinPROYECTISTAS:ARQ. MELO HORNA, IRMAING. PHLUCKER ACARO, RUDY ALBERTOING. ALDANA GUTIERREZ, WALTERING. MARTINEZ RUIZ, JUAN PABLOREVISORES:ARQ. CALLE GONZALES, RODER RAFAEL ERNESTOING. PIEDRA YOPLAC, ALVARO ABSALON1210260065AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E ALMIRANTE MIGUEL GRAU TABLAZO NORTE LA UNION (M.D. LA UNION)PIURALA UNIONEDUCACION2010GRI951902,073,0131,944,7781,944,778CONTRATA A SUMA ALZADA0793,781487,239487,239306,54200793,781487,239487,239306,542100%15-Jul-09100%100%210,000.001,474,413.0012024-Dec-1022-Apr-11120+30+2824-Dec-1019-Jun-1187%100%91%CONSORCIO LOS TABLAZOS integrada por las empresas CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN PIURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN S.A.C. y CASTILLO RUIZ JOSE HUMBERTORep.Legal: Nestor NaquicheR: Ing. Manuel Arevalo Macedo CIP-25340 *129782S: Arq. Carlos Mogolln Rodriguez 968897500Despus de aprobarse los adicionales y la segunda ampliacin de plazo, se ha previsto culminar la obra el 19.06.2011. El avance real de Obra est acorde con el programado, sin embargo este avance considera la Adquisicin de Mobiliario y Computadoras, con lo cual se valoriza un mayor porcentaje, pero el avance ejecutado solo de obras civiles presenta un ligero retraso.AMPLIACIONESN 01 aprobar con RGR 049-2011/RGR-GRI parcial 30 das del 04.05.2011N 02 aprobar con RGR 066-2011/RGR-GRI parcial por 28 das del 26.05.2011ADICIONALESN 01 -RER N 483-2011/GRP-PR del 11.05.2011 por S/. 26,338.46N 02-RER N 505-2011/GRP-PR del 20.05.2011 por S/. 79,764.05DEDUCTIVON 01 -RER N 482-2011/GRP-PR del 11.05.2011 por S/. 13,895.48 (0.71%) por menores metrados.CONSTRUCCION DE PABELLON DE 2 PISOS , CERCO PERIMETRICO, CONSTRUCCION DE 2 BAOS Y REHABILTACION DE AULAS Y 2 BAOS EXISTENTES11/3/1011/11/10N 01 por 30 das con RGR 049-2011/RGR-GRI parcial del 04.05.2011 por estar consentida sin reconocimiento de mayores gastos generalesN 02 por 28 das con RGR 066-2011/RGR-GRI del 25.05.2011N 01 -RER N 483-2011/GRP-PR del 11.05.2011 por S/. 26,338.46 (1.35%) por modificacin del Expediente TcnicoN 02-RER N 505-2011/GRP-PR del 20.05.2011 por S/. 79,764.05 (4.10%) por mayores metradosN 01 -RER N 482-2011/GRP-PR del 11.05.2011 por S/. 13,895.48 (0.71%) por menores metrados2,036,985P: M.D DE LA UNINREVISORES:ING. INFANTES LLUNCOS, JUAN RICARDOING. PIEDRA YOPLAC, ALVARO ABSALONING. TACZA ELESCANO, HECTOR ESTEBANARQ. CALLE GONZALES, RODER RAFAEL ERNESTO335Scotiabank C.F. N FC.Scotiabank C.F. N A.D.Venc. F.C. el 03.11.2010Venc. A.D. 09.05.2011194,477.83210,000.00270143SUPERVISIONEDUCACION24,50824,508012,00012,0000012,0000012,0000%24,507.558,500.0012024-Dec-1022-Apr-1112024-Dec-1022-Apr-11135%80%82%S: Arq. Carlos Rodriguez MogollnSe supervisa constantemente el avance de la obra.Electrificacin integral, lneas y redes primarias, redes secundarias, alumbrado pblico y conexiones domiciliarias en las 14 localidades, Nuevo Progreso, Nueva Esperanza, San Francisco, Paredes Maceda, Ricardo Palma, La Cruza, Sol de Oro, Carrizal, San Miguel de Tamboya, Piscn Alto, Vctor Raul, La Loma, Cabuyal, y la Victoria (en localidad de Yamango) en distrito de Yamango y comprende la conexin a lnea en 22.9 Kv. del alimentador N 99 del pequeo sistema elctrico de Santo Domingo, Chalaco, Huancabamba de propiedad de ELECTRONOROESTE S.A.10/28/101195280096MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N 14917 MICAELA BASTIDAS - PROVINCIA DE TALARA - PIURAPIURATALARAMANCORAEDUCACION2010GRI375751,463,5761,463,576CONTRATAA PRECIOS UNITARIOS0300,000292,715292,7157,28500300,000292,715292,7157,285100%0.00474,342.2815024-Dec-1022-May-1115023-Dec-1021-May-1132%100%20%C: CONSORCIO A&A (INVERSIONES INTERNACIONALES A&C S.A.C. con RUC. 20518559576 y ARIAS MEDINA ADOLFO ADALBERTO con RUC. 10028716392)S: Nery Purizaca ChungaR: Vctor Felix Cruz ChavezLa obra lleg a su trmino del plazo de ejecucion el da 21.05.2011, reportando 0% de avance fsico parcial por paralizaciones atribuibles al contratista incurriendo o incumpliendo el contrato por atraso injustificados en la ejecucin de la Obra. Al Contratista se le ha notificado la denegacin de ampliacin de plazo de ejecucin por 137 das y se espera respuesta.AMPLIACIONESN 01 denegar 137 das con RGR 076-2011/RGR-GRI del 31.05.2011ADICIONALESDEDUCTIVOConstruccin de 12 aulas, reconstruccin de plataforma deportiva, construccin de servicios higuinicos, construccin de la direccin y sala de profesores, construccin de patio de formacin, construccin de cerco perimtrico, equipamiento de aulas y losa deportiva.12/7/10N 01 denegar 137 das con RGR 076-2011/RGR-GRI del 31.05.2011545290197SUPERVISIONEDUCACION012,00012,0000012,0000012,0000%0.007,300.0015024-Dec-1022-May-1115023-Dec-1021-May-1154%20%S: Ing. Nery Purizaca ChungaSe supervisa constantemente el avance de la obra.Electrificacin integral, lneas y redes primarias, redes secundarias, alumbrado pblico y conexiones domiciliarias en las 14 localidades, Nuevo Progreso, Nueva Esperanza, San Francisco, Paredes Maceda, Ricardo Palma, La Cruza, Sol de Oro, Carrizal, San Miguel de Tamboya, Piscn Alto, Vctor Raul, La Loma, Cabuyal, y la Victoria (en localidad de Yamango) en distrito de Yamango y comprende la conexin a lnea en 22.9 Kv. del alimentador N 99 del pequeo sistema elctrico de Santo Domingo, Chalaco, Huancabamba de propiedad de ELECTRONOROESTE S.A.10/28/101195A5ENERGIA7,102,9377,125,2181,938,501770,77938%300171ELECTRIFICACION CP SAN MARTIN CP3 - TAMBOGRANDEPIURATAMBO GRANDEENERGIA2009GRI541205,031,2263,814,347.033,909,434CONTRATA A P.U.000000000%9015-Dec-0815-Mar-0995%100%1,209,628.790.00180+2427-Aug-0918-Mar-10180+2427-Aug-0911-Jun-1031%100%100%C: CONSORCIO TAMBOGRANDEAdm.: Homero manrique #884875R: Ing. Luis Antonio Santana ZarateS: Ing Hector Benavides #583468Obra culminada al 100% e inaugurada, en proceso de recepcin. Actualmente se encuentra en arbitraje por desacuerdo en la liquidacin.AMPLIACIONESN 01 - 50 d. - Oficio N074-2010 (04.02.2010) DenegadaN 02 - 24 d. - RGR N 079-2010/GRP-GRI (26.04.10) AprobadaN 03 - 10 d. - RGR N 144-2010/GRP-GRI (30.04.10) improcedente ADICIONALESN 01 por S/. 507,959.26 (12.9%)con RDG N 892-2009 (31.12.2009) por mayores metrados y partidas nuevas correspondiente al mejoramiento de la carga unitaria de los caseros, adicionar espigas normalizadas por el MEM, adicionar partidas de declaracin jurada ambiental, ejecucin del plan de monitoreo y la ejecucin de 110 nuevas conexiones domiciliarias.DEDUCTIVOSN 01 por S/. 367,550.78 (9.04%) con RDG N 891-2009 (31.12.2009) generado por la diferencia entre el metrado contractual y el del replanteo topogrfico de obra y de la Ingeniera de detalleSubsistema de distribucin primaria y Subsistema de Distribucin Secundarias y Conexiones domiciliarias.8/18/10N 01 - 50 d. - Oficio N074-2010 (04.02.2010)denegadaN 02 - 24 d. - RDR N 079-2010 (26.04.10) aprobadaN 03 - 10 d. - RDR N 083-2010 (30.04.2010) improcedenteN 01 por S/. 507,959.26 (12.9%)con RDG N 892-2009 (31.12.2009) por mayores metrados y partidas nuevas correspondiente al mejoramiento de la carga unitaria de los caseros, adicionar espigas normalizadas por el MEM, adicionar partidas de declaracin jurada ambiental, ejecucin del plan de monitoreo y la ejecucin de 110 nuevas conexiones domiciliarias.N 01 por S/. 367,550.78 (9.04%) con RDG N 891-2009 (31.12.2009) generado por la diferencia entre el metrado contractual y el del replanteo topogrfico de obra y de la Ingeniera de detalle4,049,842.165205Carta de fiel CumplimientoCarta de Adelanto de materialesF.C. el 31/07/2010390,943.36liberadaliberadaliberadaC: CONSORCIO TAMBOGRANDEAdm.: Homero manrique #884875R: Ing. Gustavo Calmet AjnelliS: Ing Hector Benavides #58346831ELECTRIFICACIN CASERIO CP2 COLERA - TAMBOGRANDE AUMENTO DE COBERTURA ELECTRICA DE RED EN HOGARES RURALESPIURATAMBO GRANDEENERGIA2009GRI519711,397,2431,521,604.821,448,805CONTRATA A P.U.000000000%9015-Dec-0815-Mar-09100%100%542,748.960.00150 DC1-Oct-0927-Feb-101501-Oct-0912-Dec-1037%100%100%C: PROMACSA S.A.C.Adm.: Homero manrique #884875R: Ing. Eudomiro Viale BancayanS: Ing Hector Benavides #583468Obra culminada al 100%. Actualmente se encuentra en arbitraje por desacuerdo en la liquidacin.AMPLIACIONESN 01-66 d- RGR N 084-2010/GRP-GRI (03.05.10) Aprob.N 02-10 d- RGR N 085-2010/GRP-GRI denegada (03.05.10)N 03-30 d- RGR N 300-2010/GRP-GRI (26.11.10) Aprob.ADICIONALESN 01 por S/. 178,566.16 con RER N 938-2010 (03,11.2010)DEDUCTIVOSN 01 por S/. 100,826.53 con Resolucin 159-2010 del 12.03.2010Punto 1.-Alimenta a las subestaciones 1, 2, 3, 4 y 5 Punto 2.-Alimenta a las subestaciones N6 y N7 7.80 Kms. de red primaria.Tiene dos Sistemas de Medicin en Media Tensin 13.2 kV Sub Estaciones : 1 de 15 KVA , 2 de 15 KVA , 3 de 15 KVA , 4 de 20 KVA , 5 de 10 KVA, 6 de 15 KVA, 7 de 15 KVA, Red Secundaria : 24.47 Kms., 57 Luminarias para Alumbrado PblicoAcometidas : 270 Lotes, 265 Lotes de Vivienda, 05 Cargas Especiales9/18/099/24/09N 01-66 d- RGR N 084-2010/GRP-GRI (03.05.10)N 02-10 d- RGR N 085-2010/GRP-GRI denegada (03.05.10)N 03-30 d- RGR N 300-2010/GRP-GRI (26.11.10)N 01 por S/. 178,566.16 con RER N 938-2010 (03,11.2010)N 01 por S/. 100,826.53 con Resolucin 159-2010 del 12.03.20101,347,978.661325Carta de fiel CumplimientoCarta de Adelanto de materialesF.C. el 16/05/2010A.M. el 15/05/2010144,880.52107,918.31C: PROMACSA S.A.C.Adm.: Homero manrique #884875R: Ing. Eudomiro Viale BancayanS: Ing Hector Benavides #583468320162INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION I FASE, DISTRITO DE YAMANGO MORROPON (35-A) BONOS SOBERANOSMORROPONYAMANGOENERGIA2010GRI1042302,184,9411,766,9851,766,980CONTRATAA PRECIOS UNITARIOS1,581,4471,581,4470001,581,447001,581,4470%186,123.00755,028.652103-Dec-1030-Jun-112103-Dec-1030-Jun-1153%88%50%CONSORCIO A&G integrada por las empresas Tcnicos Ejecutores A&G S.R.L., Consultora Electromecnica y Servicios Generales E.I.R.L., CODIMSUR S.R.L. y F&J Constructora S.A.C.R: Eudomiro Viale Bancayn CIP 5852S:Ing. Saul Zavala Rivera *559631Se han instalado las cajas portamedidores en todos los 14 caseros, se ha trabajado en la partida despeje de arboles 4.20 Ha., replanteo de obra 0.07 km., ingeniera de detalle 0.03 km.. Falta tender cables de media tensin y red secundaria. Se ha comunicado al Consorcio A&G la aprobacin del expediente de ingeniera de detalle.AMPLIACIONESN 01 - RGR 021-2011/GRP por 04 das del 15.03.11 denegadaN 02 - RGR 113-2011/GRP por 120 das del 24.06.11 denegadaADICIONALESN 01 S/. 94,384.24 mayores metrados en trmite y partidas nuevasDEDUCTIVOSN 01 por S/. 354,913.23 por menores metrados en trmite1.99 km. de lneas primarias, 11.73 km. de redes secundarias, 51 cargas especiales y 613 conexiones domiciliarias, se dotar de energa elctrica a 591 lotes de vivienda (14 localidades, Nuevo Progreso, Nueva Esperanza, San Francisco, Paredes Maceda, Ricardo Palma, La Cruza, Sol de Oro, Carrizal, San Miguel de Tamboya, Piscn Alto, Vctor Raul, La Loma, Cabuyal, y la Victoria (en localidad de Yamango) en distrito de Yamango y comprende la conexin a lnea en 22.9 Kv. del alimentador N 99 del pequeo sistema elctrico de Santo Domingo, Chalaco, Huancabamba de propiedad de ELECTRONOROESTE S.A.10/28/1011/12/10N 01 - RGR 021-2011/GRP por 04 das del 15.03.11 denegadaN 02 - RGR 113-2011/GRP por 120 das del 24.06.11 denegadaN 01 por S/. 94,384.24 mayores metrados en trmite y partidas nuevasN 01 por S/. 354,913.23 por menores metrados en trmite642BBVA CF N 0011-0268-9800019309-08. FCBBVA CF N 0011-0268-9800019317-01. ADVenc. F.C. el 26.04.2011Venc. A.D. el 26.04.2011176,697.95185,533.0095,637.87CONSORCIO A&G integrada por las empresas Tcnicos Ejecutores A&G S.R.L., Consultora Electromecnica y Servicios Generales E.I.R.L., CODIMSUR S.R.L. y F&J Constructora S.A.C.R:S:Ing. Hector Tacza Elescano #625972 969678577M: Ing. Saul Savala Rivera *559631Adjudicacin de Menor Cuanta : No. 0006 2010/GOB.REG.PIURA-GGR-GRI.Caseros: Nuevo Progreso, Nueva Esperanza, San Francisco, Parecdes Maceda, Ricardo Palma, La Cruz, Sol de Oro, Carrizal, San Miguel de Tamboya, Piscan Alto, Vctor Raul, La Loma, Cabuyal, La Victoria330181SUPERVISIONENERGIACONTRATA144,547144,547000144,54700144,5470%0.0015,750.002103-Dec-1030-Jun-112103-Dec-1030-Jun-1131%38%S: Saul Zavala RiveraSe supervisa constantemente el avance de la obra.Electrificacin integral, lneas y redes primarias, redes secundarias, alumbrado pblico y conexiones domiciliarias en las 14 localidades, Nuevo Progreso, Nueva Esperanza, San Francisco, Paredes Maceda, Ricardo Palma, La Cruza, Sol de Oro, Carrizal, San Miguel de Tamboya, Piscn Alto, Vctor Raul, La Loma, Cabuyal, y la Victoria (en localidad de Yamango) en distrito de Yamango y comprende la conexin a lnea en 22.9 Kv. del alimentador N 99 del pequeo sistema elctrico de Santo Domingo, Chalaco, Huancabamba de propiedad de ELECTRONOROESTE S.A.10/28/101195A6PLANEAM. GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA1,711,5251,848,5021,677,5982,298340179CONSTRUCCIN Y AMPLIACIN DE LOCALES DE LA SEDE PIURA DEL GOBIERNO REGIONAL PIURAPIURAPIURAPLANEAM. GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA2009GRI516214,156,3161,575,2331,712,210CONTRATAA PRECIOS UNITARIOS000000000%75dc21-Feb-085-May-08145dc21-Feb-0815-Mar-09100%100%1,504,439.092,297.8318029-May-1024-Nov-10180+20+28+3329-May-1012-Feb-1188%100%87%CONSORCIO GRAU, (CONSTARO E.I.R.L., CONSTRUCCIONES DEL CARMEN E.I.R.L., CONSTRUCTORA LA ESMERALDA E.I.R.L.) 348085, #756695S: Ing. Manuel Seclen tantaleanR: Ing. Jhon Felix Sevillano Zapata *346041Ya se tramit el adicional N 02, sin embargo se est rectificando el monto. Consorcio Grau ha iniciado arbitraje por la denegacin de ampliaciones de plazo, lo cual detiene la continuidad del trmite del adicional, hasta que se resuelva dicho arbitraje, Falta que se levanten observaciones de cuaderno de obra. Contratista no est de acuerdo con valorizacin de Enero presentada por Supervisin en vista de que la discrepancia es menor al 5% se puede resolver en la liquidacin de obra segn lo establecido en el reglamento. Actualmente Contratista ha paralizado Obra hasta que Entidad resuelva la aprobacin del adicional N02.AMPLIACIONESN 01 - 20 d. aprobada RGR N 184-2010/GRP-GRI (09.08.2010)N 02 - 28 d. aprobada RGR N 321-2010/GRP-GRI (14.12.2010)N 03 - 33 d. consentida RGR N 030-2011/GRP (24.03.2011) N 04 - 20 d. denegada R.G.R N 015-2011/GRP (04.03.2011) N 05 - 20 d. denegada R.G.R N 023-2011/GRP (17.03.2011) N 06 - 20 d. denegada R.G.R N 031-2011/GRP (04.04.2011) N 07 - 20 d. denegada con Oficio N 177-2011/GRP (05/05/11) N 08 - 20 d. denegada con Oficio N 219-2011/GRP (06/05/11) N 09 - 20 d. denegada con RGR N 080-2011/GRP(02.06.2011)ADICIONALESN 01 aprobar por S/. 23,287.96 (1.36%)- RER 879-2010/GRP (14.10.10)N 02 aprobar por S/. 49,703.87 -RER N 493-2011/GRP-PR (16.05.11)DEDUCTIVOSN 01 aprobar por S/. 60,730.08 (3.55%) RGR N 116-2011 (09.02.2011)N 02 por S/. 26,936.42 vinculante del adicional N 02 en tramiteAcondicionamiento de local de presidencia equivalente a 1,942.37 m2.Bloque P -9 Auditorio5/11/105/25/10N 01 - 20 d. - RGR N 184-2010/GRP-GRI del 09.08.10N 02 - 28 d. - RGR N 321-2010/GRP-GRI (14.12.2010)N 03-33 d. R.G.R N 030-2011/GRP(24.03.2011) consentidaN 04 - 20 d. R.G.R N 015-2011/GRP (04.03.2011) denegada N 05 - 20 d. R.G.R N 023-2011/GRP (17.03.2011) denegadaN 06 - 20 d. R.G.R N 031-2011/GRP (04.04.2011) denegadaN 07 - 20 d. denegada con Oficio N 177-2011/GRP (05/05/11) N 08 - 20 d. denegada con Oficio N 219-2011/GRP (06/05/11) N 09 - 20 d. denegada con RGR N 080-2011/GRP(02.06.2011)Adic. 01 - por S/. 23,287.96 (1.36%)con RER 879-2010/Gob.Reg.Piura del 14.10.10N 02-RER N 493-2011/GRP-PR del 16.05.11 por S/. 49,703.87N 01 - S/. 60,730.08 (3.55%) RGR N 116-2011/Gob.Reg.Piura (09.02.2011)N 02 - S/. 26,936.42 vinculante del adicional N 02 en tramite1,674,768SUPERVISOR DE ESTUDIO: Arq. Melo Horna Irma *419992Ing. Motta Laguna Felipe 969936936 Ing. Tacza Elescano Hector #625972Ing. Sipion Montenegro Rosario *419992CONTRATISTA:Dextre Marimoto Eduardo RaulC: Consorcio Grau595F.C.N E317-02-2010 de SECREX grupo CESCEA.D. N 31803 de SECREX grupo CESCEA.M. N 319-03-2010 de SECREX grupo CESCEF.C. 28/04/2011A.D. 01 el 26/04/2011A.M. 01 el 26/04/2011171,221.0398,352.19201,172.36Consorcio Grau (Angel Huaco Temple) 348085/#756695 P: Arq. Eduardo Dextre Marimoto 1996375608R: Arq. Irma Mello Horna *419992Rev.: Ing. Rosario Sipin Montenegro *419992Rev.: Ing. Hector Esteban Tacza Elescano # 625972Rev.: Ing. Felipe Mota Laguna 969936936Res.: Ing. Johon Felix Sevillano Zavala 96891041 / *346041Consorcio Vicus(Ing. Flavio Vega Daz) *199778Mon.: Ing. Carmen Torres Hidalgo #844543350184SUPERVISIONPLANEAM. GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA2009GRI136,292136,292CONTRATAA PRECIOS UNITARIOS000000000%75dc21-Feb-085-May-08145dc21-Feb-0815-Mar-09100%100%173,158.650.0018029-May-1024-Nov-1018029-May-1024-Nov-10100%85%CONSORCIO VICUS (GIL BENAVIDES CHRISTIAN MIGUEL y VEGA DIAZ FLAVIO NARCISO.S: Ing. Manuel Seclen TantaleanServicio culminado, actualmente se encuentra en arbitraje.A7PROTECCION SOCIAL1,433,8111,442,052916,7863,94436ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES EN EL DISTRITO DE TALARA PARA EL NCPP EN EL DISTRITO JUDICIAL DE PIURA - SEGUNDO PISOTALARATALARAPROTECCION SOCIAL2009GRIS/C0356,493356,493CONTRATA000000000%13%12%391,184.400.00609-Aug-108-Oct-1060+3110-Aug-108-Nov-10110%100%100%C:Construyendo Proyecto S.C.R.LtdaP: ARQ. ROJAS CARRANZA, HELIAN ARMANDOR: ING. CHUMIOQUE SALAZAR, JOSE DEL CARMENS: Jos Constantino Noya Rodriguez *0179171R: Ing. Cesar Augusto Lpez Llontop *358404Obra culminada al 100%, recepcionada, inaugurada y liquidada con Resolucin Oficina Regional de Administracin N 025-2011/GRP-ORA del 23.02.2011. Valor de la Obra: S/. 405,630.23 con un saldo a favor del Contratista de S/. 14,445.81AMPLIACIONESN 01 - 31 d. - RGR N 267-2010/GPP (25.10.10)ADICIONALESAdic. 01 - por S/. 34,692.02 con RN 935-2010/GRP (02.11.10)DEDUCTIVOS Se ha construido en el segundo piso 01 oficina de despacho, 01 oficina para el nuevo cdigo procesal del cdigo penal, 02 secretarias, 01 archivo, 02 SS.HH., 01 sala de conferencias con techo de calaminn7/21/108/9/10N 01 - 31 d. - RGR N 267-2010/Gob.Reg.Piura-GRI del 25.10.10Adic. 01 - por S/. 34,692.02 con RER N 935-2010/Gob.Reg.Piura del 02.11.10405,630450BBVA N0011-278-9800031311-98BBVA N0278-278-9800031281-93A.M. Vence 10.10.10A.D. vence 06.10.1071,298.59Liberada142,597.17Liberada12/13/1012/16/10Cont:Construyendo Proyecto SCRLtd.Sup: Jos Constantino Noya Rodriguez *0179171Res: Ing. Cesar Augusto Lpez Llontop *358404MGG por ampliacin de plazo N 01 S/. 11,258.4637ACONDICIONAMIENTO DEL SALON DE USOS MULTIPLOS DE LA PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS DE CASTILLAPIURACASTILLAPROTECCION SOCIAL2010GRIS/C343,004351,244CONTRATA000000000%343,003.000.009027-Sep-1026-Dec-109024-Sep-1022-Dec-1098%100%100%C: MATSER E.I.R.L.R. OSCAR RAFAEL ONTANEDA NEYRASup.:Wilmer Chorres MarquezPro: Lizeth I. Cueva GmezRes: Oscar R. Ontaneda NeyraRev.: Jessica Raquel Rodriguez ZegarraObra culminada, recepcionada, inaugurada y liquidada con Resolucin de Liquidacin N 102-2011 del 01.06.2011. Obra valorizada en S/. 348,990.61 inc. con un saldo a favor del Contratista por S/. 5,987.61.AMPLIACIONESN 01 - 47 d. - RGR N 143-2010/GRP-GRI (26.06.10) denegada01 Saln comunal multiusos, 02 baos (hombres y mujeres) y 03 ambientes.9/10/109/23/10N 01 - 47 d. - RGR N 143-2010/GRP-GRI (26.06.10) denegada348,991C: MATSER E.I.R.L.R. OSCAR RAFAEL ONTANEDA NEYRASup.:Wilmer Chorres MarquezPro: Lizeth I. Cueva GmezRes: Oscar R. Ontaneda NeyraRev.: Jessica Raquel Rodriguez Zegarra500Ing. Liquidador Ing. Vctor Boyer OyolaFecha de Liquidacion: 25.04.201138SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSIN 10 KV, PARA SUMINISTRAR ENERGIA ELECTRICA AL CLAS SECHURA.SECHURASECHURAPROTECCION SOCIAL2010GRIS/C0100,429100,429CONTRATA000000000%21,113.410.007024-Oct-101-Jan-117024-Oct-101-Jan-1121%100%100%ENOSATERRA EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES GENERALES SAC R: Meja Cabrejos Luis AlbertoS.Ing Hector Benavides MedinaServicio culminado al 100%, recepcionado y en proceso de liquidacin.390157LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DREN SECHURA TRAMO LAGUNA AZUL-PUENTE CASERIO LA LEGUA.PIURAPIURALA LEGUAPROTECCION SOCIAL2010GRIS/C0142,001142,001DIRECTA76,56776,56700076,5670076,5670%61,551.003,944.002022-Oct-1010-Nov-102022-Oct-1022-Jan-1146%100%100%S.Ing Marco Calle Guerrero 969672497R.Ing. Edita Herrera Jimenez #638258Servicio concluido y recepcinado. An no se tiene la aprobacin del presupuesto anlitico reformulado para luego proceder a su liquidacin.AMPLIACIONESN 01 - RGR 009-2011 por 73 das del 21.02.11 aprobadaN 02 - RGR 010-2011 por 15 das del 21.02.11 aprobadaDesbroce y descolmatacin del dren Sechura, Tramo Laguna Azul - Puente Casero La Legua.N 01 - RGR 009-2011 por 73 das del 21.02.11 aprobadaN 02 - RGR 010-2011 por 15 das del 21.02.11 aprobada40CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSIN 10-22-9 KV, CASETA DE BOMBEO CHATO GRANDE-CURA MORI - PIURAPIURACURA MORIPROTECCION SOCIAL2010GRIS/C090,23490,234CONTRATAA P.U.000000000%61,276.000.00709-Nov-1017-Jan-11709-Nov-1017-Jan-1168%100%100%TERRA EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES GENERALES S.A.C.S.Ing Hector Benavides MedinaObra culminada, recepcionada e inaugurada. Actualmente en proceso de liquidacinElectrificar la caseta de bombeo de agua potable de Chato Grande.11/8/1011/9/1041MANTENIMIENTO DE RED DE AGUAS PILETAS PARA IRRIGACIN DE AREAS VERDES CP MALINGAS - TAMBOGRANDEPIURATAMBOGRANDEPROTECCION SOCIAL2010GRIS/C30,38630,386DIRECTACONV.INTERINS.000000000%0.000.00301-Dec-1030-Dec-10301-Dec-1030-Dec-100%100%70%R: Ing. Katty Isabel Ortiz Ruiz #083547S: Felipe Motta Laguna 969936936Los procesos ya se iniciaron en abastecimientos, la demora se debe a los apertura de nuevos clasificadores por parte de presupuesto y abastecimientos.Aporte GRP: S/. 19,001.00; Aporte CODELOMalingas: S/. 11,385.42Colocacin de 526.30 ml de tubera y construccin de un reservorio de agua con 4 piletas.42PROFUNDIZACION DE POZO EN EL CASERIO EL MORANTE DEL DISTRITO CURAMORI - PROVINCIA DE PIURAPIURACURA MORIPROTECCION SOCIAL2010GRIS/C240,299240,299DIRECTA000000000%38,657.710.00606016%0%0%R: Felipe Motta Laguna 969936936Proyecto se encuentra en reformulacin, se gast aproximadamente S/. 38,000.00 en aditivos los cuales se encuentran en almacn.Perforaci+on del pozo hasta 250 mt. De profundidad, y de encontrar niveles de agua aceptables se proceder al entubado definitivo, instalacin de filtros y e instalacin de grava seleccionada de 1/4" a 1/8" de dimetro.430117REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CP MENOR CASAGRANDE Y CASERIO CHAQUIRA, META: CONSTRUCCION DE CASETA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, CASAGRANDE - CHAQUIRA, DISTRITO DE LA ARENA - PIURAPIURALA ARENAPROTECCION SOCIAL2010GRI13908140,000130,966130,966CONTRATA000000000%0.000.00608-Dec-105-Feb-11608-Dec-105-Feb-110%100%100%AGUILA CONSTRUCTORES SRLtda.Rep.Legal: Milagros lourdes castillo AguilaR: Ing. Victor Cruz SnchezSup.: Ing Ricardo Montestruque VilchezObra culminada y en proceso de recepcin. An no se le ha cancelado ningn monto al Contratista.Construccin de caseta de bombeo de Agua Potable, en Casagrande - Chaquira, Distrito de la Arena - Piura11/8/1011/9/10A8SALUD5,306,6665,250,294269,333982,67544REMODELACION, AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CONSUELO DE VELASCO, META 00002: EQUIPAMIENTOPIURAPIURASALUD2007GRI17204454,199.00491,579.86491,579.86EPD000000000%100%100%269,333.170.0060dc1-Apr-0930-May-093631-Apr-0930-Mar-1055%100%63%S: Ing. Chris Fong Wong #288418 969821110Se est trabajando en el cierre del proyecto en la oficina de pre inversin, La Direccin de Obras est esperando que la OPI se manifieste para proceder a elaborar la liquidacin de esta obra hasta donde se avanz.Ampliacin y remodelacin de la infraestructura actual con losas inclinadas aligerados con cubierta de pastelero y muros portante de ladrillos industriales de arcilla, tipo KK 18 huecos; rehabilitacin de las unidades de internamiento, centro obsttrico y almacn; culminacin de la sala multiusos construida en el segundo nivel; equipamiento complementario y moderno reemplazando adems los equipos obsoletos, elaborar y ejecutar un programa de capacitacin para el personal del C.S en los nuevos modelos de atencin de salud y capacitar e incorporar a los agentes comunitarios en aspectos preventivo promocional.19481450117FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CASA GRANDE, PERTENECIENTE A LA MICRORED CATACAOS DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD BAJO PIURA, DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD PIURA.PIURALA ARENASALUD2010GRI130134787,757746,127737,126CONTRATA000000000%30(NO INCLUYE TIEMPO DE REVISION POR PARTE DE SUPERVISIN)30-Nov-0929-Jan-103030-Nov-10SUJETO A TIEMPO DE REVISIN0%0.00367,483.347528-Jan-1112-Apr-1175+6+9+9+10+10+7+7+1228-Jan-1121-Jun-1150%90%49%C: MOVI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONTRATISTAS GENERALES-MOVISAC CONTRATISTAS GENERALES (con RUC. 20525459862) S: Ing. Pedro ZapataSe han vaceado todos los techos aligerados programados, construccion de oarapeto en techo de construcciones existentes, Hall, Sala de espera y techo alto; se ha concluido con el terrajeo de todos los cielos rasos programados; se ha realizado con el 100% de los terrajeos de muros interiores y exteriores; la colocacin de cermico de piso est en 100%; colocacin de zcalos en 70%; pintado de interiores y exteriores se encuentra en 10%.AMPLIACIONESN 03 aprobar con RGR N 054-2011/GRP-GRI 9 das de 09.05.2011N 04 aprobar con RGR N 056-2011/GRP-GRI 10 das del 17.05.2011N 01 aprobar con RGR N 052-2011/GRP-GRI 6 das del 04.05.2011N 05 aprobar con RGR N 065-2011/GRP-GRI 10 das del 26.05.2011ADICIONALESN 01 aprobado con RER N 514-2011 S/. 11,984.33 (20.05.2011)N 02 en trmiteFORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD CASAGRANDE EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL Y DEL PLAN ESENCIAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD (PEAS) A FIN DE QUE SE PUEDAN BRINDAR LAS ATENCIONES DE SALUD CON OPORTUNIDAD, CALIDAD, EFICIENCIA Y EQUIDAD.1/12/11N 01 con RGR 052-2011/GRP por 6 das del 04.05.2011 sin reconocimiento de gastos generalesN 03 con RGR N 054-2011/GRP-GRI por 9 das del 09.05.2011 sin reconocimiento de gastos generales, aprobadaN 04 con RGR N 056-2011/GRP-GRI por 10 das del 17.05.2011 sin reconocimiento de gastos generales aprobada.N 05 aprobar con RGR N 065-2011/GRP-GRI 10 das del 26.05.2011N 06 por 7 das en trmiteN 07 por 7 das en trmiteN 08 por 12 das en revisin por Supervisin.N 01 aprobar con RER N 514-2011 por S/. 11,984.33 (20.05.11) ligado a demoliciones de edificaciones existentes en mal estrado y a construcciones adicionales, las cuales no estaban en el Expediente original y cuentan con la aprobacin del proyectista. Es S/. 1'201,516 (1.63% ). N 02 en trmite constituido por mayores petrados los cuales se generan por un error en el E.T. al no sumarse todas las celdas de los elementos metrados, por lo que da una cantidad menor. Es de S/. 1'946,014 (2.64% ).4,8354,83546118SUPERVISIONSALUD000000000%0.005,800.007528-Jan-1112-Apr-117528-Jan-1112-Apr-1183%35%S: Ing. Pedro ZapataSe supervisa constantemente la Obra.1195470120FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I 2 EL TALLAN , PERTENECIENTE A LA MICRORED CATACAOS .DE LA RED BAJO PIURA, DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE PIURA.PIURACATACAOSSALUD2010GRI129838 VIABLE610,546322,293322,293CONTRATAA P.U.000000000%30(NO INCLUYE TIEMPO DE REVISION POR PARTE DE SUPERVISIN)30-Nov-0929-Jan-103030-Nov-10SUJETO A TIEMPO DE REVISIN0%0.0064,458.684524-May-117-Jul-114524-May-117-Jul-1120%5%30%C: MOVI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONTRATISTAS GENERALES-MOVISAC CONTRATISTAS GENERALES R: Ing. Manuel BenitesS: Ing. Crish Fong WongSe ha cancelado el adelanto directo al Contratista, por lo tanto la fecha de inicio es el 24.05.2011 y la fecha de trmino de obra es el 7.07.2011.NUEVOS MODULOS DE CONCRETO ARMADO CON TECHO ALIGERADO PARA UNIDA DE FARMACIA, ALMACEN GENERAL, TRATAMIENTO DE SOLIDOS, ALMACEN PARA PAPILLAS, SS.HH. PARA DISCAPACITADOS, GRUPO ELECTROGENO, CONST. DE VEREDAS, REMODELACIN DE MUROS DE EDIFICACIN EXISTENTE12/30/102,2942,29348121SUPERVISIONSALUD000000000%0.004,000.0045450%25%S: Ing. Crish Fong WongSe supervisa constantemente la Obra.1195490062AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARIA GORETTI, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURAOIURACASTILLASALUD2009GRI600773,575,0773,549,8343,549,834CONTRATAA SUMA ALZADA02,700,0002,700,000002,700,000002,700,0000%30(NO INCLUYE TIEMPO DE REVISION POR PARTE DE SUPERVISIN)30-Nov-0929-Jan-103030-Nov-10SUJETO A TIEMPO DE REVISIN70%0.00540,933.2015019-Feb-1118-Jul-1115019-Feb-1118-Jul-1115%55%15%C: CONSORCIO MARIA GORETTI (BARRAZA RODRIGUEZ CESAR FELIPE con RUC. 10081870492, F & J CONSTRUCTORA S.A.C. con RUC. 20526112882 y CONSULTORIA ELECTROMECANICA Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. con RUC. 20445328244) Residente: Ing. Luis Gmez Garca *0357561Coordinador: Ing. Mario Maza Crdova. *437206La Obra se encuentra en condicin de retrasada, pese a este retraso, el pago de la valorizacin N 04 debe continuar con su respectivo proceso, en tanto se defina el estado de la Obra. , anotndose que Contratista no ha requerido el Adelanto Directo pero si el Adelanto de Materiales. Supervisor debe exigir al Contratista la presentacin del Calendario Acelerado de Avance de Obra Obra.Del presupuesto S/. 2'389,421.00 para obras civiles y S/. 1'160,413.00 para equipamiento.Construccin de infraestructura del nuevo Centro de Salud Mara Goretti con los ambientes necesarios segn su nivel resolutivo de atencin, con techo aligerado con ladrillo king Kong. - Adquisicin de equipos mdicos para renovacin y equipos complementarios para los servicios a brindar, incluye ambulancia. - Capacitacin al personal, pasantas en emergencias y urgencias en establecimientos de mayor capacidad resolutiva para los profesionales. - Elaborar y Ejecutar un Plan de implementacin de estrategias en promocin y prevencin2/3/112/18/11Buena Pro consentida, S/. 2'389,421.00 para obras civiles y S/. 1'160,413.00 para equipamiento.7,188F.C. N 010245912000-Scotiabank7/13/11354,983.44500205SupervisinSALUD2009GRI196,831149,460CONTRATA000000000%30(NO INCLUYE TIEMPO DE REVISION POR PARTE DE SUPERVISIN)30-Nov-0929-Jan-103030-Nov-10SUJETO A TIEMPO DE REVISIN70%0.000.0015019-Feb-1119-Jul-1115019-Feb-1119-Jul-110%16%4%GONZALES BARON JIMMY GUSTAVO con RUC. 10164220350 .Servicio en ejecucin1/11/11PROYECTISTA:ARQ. GUERRA RANGEL, EMIR FERNANDO (COORDINADOR)REVISION:ING. FRANCO TORRES, ELISAING. VENEGAS VALLADOLID, NELSONING. ALDANA GUTIERREZ, WALTERING. LAZARTE BENGOA, MANUELA9SANEAMIENTO48,569,84050,289,66944,960,688141,91151MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE POTABLE SECTOR 06 A.H NUEVA ESPERANZA PIURAPIURAPIURASANEAMIENTO2007GRI448151,385,510.871,590,710CONTRATA000000000%100%100%1,521,071.620.00150 DC11-Aug-0910-Dec-09120+4014-Jul-0920-Dec-0996%100%100%Empresa: LIMA CANTON SACS: Ing Felipe Motta LagunaR: Ing Virgilio Rimarachin CabreraObra est concluida al 100%, recepcionada, transferida a la EPS. Liquidacin ha sido revisada por el Ing Vctor Boyer O. y el Ing Felipe Mota L. Valor de Obra es de S/. 1'345,307.44 (sin IGV) y un saldo a favor del Contratista por S/. 67,088.26 (sin IGV). Contratista ha iniciado arbitraje por no estar de acuerdo con la liquidacin y la reduccin de metas solicitada por l.AMPLIACIONESN 01 por 40 das con RGR 204-2009/GRP-GRI (13.11.2009)DEDUCTIVOSN 01 se est viendo en la liquidacin de Obra.Perforacin, equipamiento y electrificacinde pozoConstruccin de caseta de BombeoInstalar una lnea de Impulsin de material PVC 250mm, y longitud 94.4m, desde el pozo proyectado.Tambin se instalar tubera matriz de material PVC de dimetros 8 (2.414.3m) y 6 (904m)-Implantar programa de educacin sanitaria dirigida a la poblacin.12/6/071/24/08N 01 por 40 das con RGR 204-2009/GRP-GRI del 13.11.2009N 01 se est viendo en la liquidacin de Obra.40211520164REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - DISTRITO LAS LOMASPIURALAS LOMASSANEAMIENTO2008GRI2570715,543,2253,019,755.582,717,780CONTRATA000000000%100%100%2,755,329.410.00120 DC21-Apr-0914-Aug-09120+13421-Apr-0931-Dec-09100%100%100%E: YACKSETIG GUERREROS: Ing. Manuel Seclen TantalianR : Ing Vitilio Sierra TrujilloObra culminada, recepcionada y liquidada con resolucin RORA N 037-2011/GRP-ORA del 16.03.2011. Valor de Obra: S/. 2'909,219.04 con Saldo a favor de Contratista de S/. 141,234.21AMPLIACIONESN 01 - 13 d. - RGR N 135-2009/GRP (01.01.10) Aprob.N 02 - 14 d. - RGR N 156-2009/GRP (01.01.10) Aprob.N 03 - 14 d. - RGR N 158-2009/GRP (01.01.10) Aprob.N 04- 20 d. - RGR N 170-2009/GRP (01.01.10) Aprob.N 05 - 20 d. - RGR N 187-2009/GRP (01.01.10) Aprob.N 06 - 28 d. - RGR N 207-2009/GRP (01.01.10) Aprob.N 07 - 20 d. - RGR N 261-2009/GRP (01.01.10) Aprob.ADICIONALESN 01 por S/. 51,707.32 - RER N 227-2009/GRP del 24.06.2009DEDUCTIVOSN 01 por S/. 14,157.91 - RER N 183-2009/GRP del 10.05.09Metas:Captacin y empalme en la lnea de cacatua de represa San Lorenzo con tubera PVC C-7.5 D. 10" en una longitud de 6,658.82 mts.Construccin d Planta de tratamiento: Decantadores-Roculadores para un caudal de diseo de 30 l/s para dotacin de consumo humanoConstruccin de casa dosificadora, laboratorio, almacnConstruccin de cisterna nueva de 250 m3Redes vde distribucin con tubera PVC LIF clase 7.5 134 ml.Ampliacin de cerco perimtrico, Planta de tratamientoPrograma de capacitacin de Educacin Sanitaria1/22/083/23/09N 01 - 13 d. - RGR N 135-2009/GRP (01.01.10)N 02 - 14 d. - RGR N 156-2009/GRP (01.01.10)N 03 - 14 d. - RGR N 158-2009/GRP (01.01.10)N 04- 20 d. - RGR N 170-2009/GRP (01.01.10)N 05 - 20 d. - RGR N 187-2009/GRP (01.01.10)N 06 - 28 d. - RGR N 207-2009/GRP (01.01.10)N 07 - 20 d. - RGR N 261-2009/GRP (01.01.10)N 01 por S/. 51,707.32 - RER N 227-2009/GRP del 24.06.2009N 01 por S/. 14,157.91 - RER N 183-2009/GRP del 10.05.092,909,219.0410747646919.08.201053AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE BECARA Y LETIRA - VICE - SECHURA - PIURA.SECHURAVICELETIRA - BECARASANEAMIENTO2007GRI7497,030,3966,733,912.506,733,912.63CONTRATA000000000%120dc14-Nov-0713-Mar-08210dc14-Nov-0730-Jun-08100%100%7,743,092.600.00180 DC8-Aug-083-Feb-09180+ 3618-Aug-0831-Jan-10100%100%100%C: Consorcio Monitor Sechura (CEBA S.A, Ponce y Montes Ingeniera SAC, Nazario Cceres Consultores S.A.)Insp.: Ing Juan C. Custodio S. 969060593La obra est culminada, recepcionada y transferida a la Municipalidad.Contratista present liquidacin de Obra y se encuentra en revisin por parte de la Entidad. Existen controversias para liquidar la Obra.AMPLIACIONESN 01 - RGR N 582-2010/GRP-GRI (28.02.2009) denegN 02 - RGR N 144-2010/GRP-GRI (22/01/2009) deneg.N 03 - RGR N 60 -2009/GRP-GRI (11/02/2009) Aprobada.N 04 - RGR N 054-2009/GRP-GRI (20.05.2010) deneg.ADICIONALESN 01 por S/. 46,113.08 con RDG N 024-20097GRP-GRI-DGC (23.01.09)MGG por S/. 376,664.40 con RGR N 117-2009/GRP-GGR-GRReequipamiento de Estacin de Bombeo San Clemente Mejoramiento Lnea de Impulsin Pozo San Clemente Reservorio Elevado de 350 m3 de agua Construccin de cerco perimtrico de albailera confinada. 1,712.60 de tubera de 90 mm de agua529 Conexiones domiciliarias de agua 626 m. de tubera de alcantarillado Cuenca de Drenaje Cmara de Bombeo de Aguas Residuales Letir (C.B.A.R. Letira) Cuenca de Drenaje Cmara de Bombeo de Aguas Residuales Becar (C.B.A.R. Becar) 451 Conexiones domiciliarias Cmaras de bombeo de aguas residuales Cmara de Bombeo de Aguas Residuales Letir (C.B.A.R. Letir ) Cmara de Bombeo de Aguas Residuales Becar (C.B.A.R. Becar) Lneas de Impulsin de Aguas Residuales CBAR N 1 y CBAR N 2 Planta de Tratamiento de Agua Residuales10/29/077/21/08N 01 - RGR N 582-2010/GRP-GRI (28.02.2009) denegN 02 - RGR N 144-2010/GRP-GRI (22/01/2009) deneg.N 03 - RGR N 60 -2009/GRP-GRI (11/02/2009) Aprobada.N 04 - RGR N 054-2009/GRP-GRI (20.05.2010) deneg.N 01 por S/. 46,113.08 con RDG N 024-20097GRP-GRI-DGC (23.01.09)MGG por S/. 376,664.40 con RGR N 117-2009/GRP-GGR-GR1765603.03.2011Consorcio SechuraRes.: Pedro Pedro Moscol Fiestas #332182Sup.: Ing Juan C. Custodio S. 968173260Jess Barreto Vega (Contratista)Felipe Mota Laguna (GRP)54ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ZONAS DE LA FRONTERA NORTE DE LA REPUBLICA DEL PERU: REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, LOCALIDADES DE VICHAYAL Y RIO VIEJO, DISTRITO DE LA ARENA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURAMETA: CONSTRUCCIN DE CASETA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE VICHAYAL - RIO VIEJO DEL DISTRITO DE PIURAPIURALA ARENASANEAMIENTO2009GRI14653VIABLE594,400135,849135,849CONTRATAA SUMA ALZADA000000000%135,848.510.006024-Aug-1023-Oct-106022-Aug-1025-Aug-10100%100%100%C: CONSTRUCTORA LUZ AURORA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA con RUC. 20525526306 P: ING. GMEZ ZAPATA, OSCAR ALBERTOR: ING. INFANTES LLUNCOR, JUAN RICARDOS: Ing Chris Fong Wong #288418 969821110Obra culminada, recepcionada y liquidada. Entidad elabor Liquidacin de Obra ya que Contratista no la present dentro del plazo de ley. Se le ha notificado al Contratista para que emita su informe y continuar con el trmite a Resolucin.7/6/108/3/10C: CONSTRUCTORA LUZ AURORA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA con RUC. 20525526306 P: ING. GMEZ ZAPATA, OSCAR ALBERTOR: ING. INFANTES LLUNCOR, JUAN RICARDO5040550053AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE YAPATERA-CRUZ PAMPA, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON. (Bonos Soberanos)MORROPONCHULUCANASSANEAMIENTO2010GRI728968,332,0748,154,180.738,486,159.27CONTRATAA P.U.5,465,8705,465,8700005,465,870005,465,8700%100%100%2,688,310.3493,748.2230010-Jun-106-Apr-11300+15510-Jun-107-Sep-1133%100%23%C: Consorcio Yapatera II (Fenix SAC, Proyectos del Norte SAC y Moscol Contratistas Generales SAC)R: Pedro Moscol Fiestas CIP 34572M:Pedro Bernardo Zapata GarcaEl 24.05.2011 se le notific al contratista resolucin de aprobacin del adicional y deductivo N 01, y el 25.05.2011 el Contratista debi de reiniciar los trabajos. El contratista si bien es cierto est trabajando a ritmo lento no quiere darse por notificado hasta que le entregen el Expediente y los planos, y segn el articulo 207 de la Ley de Contrataciones del Estado el Contratista ya est notificado para reiniciar la obra.AMPLIACIONESN 01 - 155 d. RGR N 039-2011/GRP (15.04.2011) aprobadaADICIONALESAdic. 01 S/, 285,333.44 en trmiteDEDUCTIVON 01 RER N 491-2011/GRP-PR del 16.05.2011 por S/. 5'377,435.34Ampliaicin de casetas de bombeo, instalacin de lineas de impulsin y aduccin, rehabilitacin de reservorios de 100 m3 y 80 m3, Valvulas de control, instalacin de 882 conexiones domiciliarias, construccin de redes colectoras de alcanatarillado, construccin de lagunas de estabilizacin, construccin de 4 casetas de bombeo de aguas servidas, etc.4/21/106/10/10N 01 - 155 d. parcial RGR N 039-2011/GRP (15.04.2011) aprobadaN 01 por S/. 285,333.44 en trmiteN 01 RER N 491-2011/GRP-PR del 16.05.2011 por S/. 5'377,435.34C: Consorcio Yapatera II (Fenix SAC, Proyectos del Norte SAC y Moscol Contratistas Generales SAC)P: Santa Mara LlontopS:Pedro Bernardo Zapata Garca76205C: Consorcio Yapatera II (Fenix SAC, Proyectos del Norte SAC y Moscol Contratistas Generales SAC)Rep.Legal.: Baffi Arburua Res.: Ing. Pedro Moscol Fiestas 969214386 Sup.: Ing- Guido Navarrete Oblitas #092543 Mon.: Pedro Bernardo Zapata Garca *975325Adic. 01 S/, 291,295.74.con RGR 1007-2010 del 29.11.2010 5.08560180SUPERVISIONSANEAMIENTO2010GRI285,333.44285,333.44CONTRATA54,20454,20400054,2040054,2040%100%100%231,129.3448,163.1230010-Jun-106-Apr-1130010-Jun-106-Apr-1198%100%23%C: Consorcio Supervisor Yapatera (Balcazar Becerra Juan Antonio, Quiroz Ayasta Julio Cesar)S: Ing. Guido Navarrete OblitasRep.Legal: Prof. Alfredo I. Chuyes ChuyesSe efectu la viabilidad del proyecto, La Direccin de Licitaciones, Contratos y Programacin est elaborando la Resolucin del adicional.ADICIONALESN 01 por S/. 42,440.35 en trmite6/10/10N 01 por S/. 42,440.35 en trmite570090AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ARENA - PIURA (Shock de Inversiones 2007)PIURALA ARENASANEAMIENTO2007GRI196016,291,36515,316,49916,057,079CONTRATACONCURSO OFERTA000000000%120 DC12-Dec-078-Aug-08180dc12-Dec-0712-Apr-08100%100%14,791,895.560.00240 DC21-Feb-0927-Oct-09240+19521-Feb-091-May-1092%100%78%C: Consorcio aguas del norteSup.: Ing. Felipe Motta LagunaEntidad ha elaborado Expediente Tcnico de saldo de obra por ejecutar, se est a la espera de certificacin presupuestal. La parte ejecutada se encuentra en Arbitraje por una ampliacin de plazo en la ejecucin de las lagunas. Contratista present liquidacin fuera de plazo de ley sabiendo que existe un Arbitraje. Entidad ha elaborado liquidacin de obra y se le ha notificado al Contratista.CONSTRUCCION DE RESERVORIO ELEVADO N01 700 M3 (13 DE ABRIL) -REHABILITACION DE RESERVORIO ELEVADO R2 LA ARENA -CERCO PERIMETRICO RESERVORIO ELEVADO 700 M3 N 01 (13 DE ABRIL) -CERCO PERIMETRICO RESERVORIO ELEVADO 280 M3 N 02 (LA ARENA) -CERCO PERIMETRICO RESERVORIO ELEVADO 200 M3 N 03 (LAS MALVINAS) -RED DE DISTRIBUCION LA ARENA CERCADO -INSTALACION DE CONEXIN DOMICILIARIAS LA ARENA -RED DE DISTRIBUCION PUEBLOS JOVENES LA ARENA -INSTALACION DE CONEXIN DOMICILIARIAS PUEBLOS JOVENES LA ARENA -RED DE DISTRIBUCION CENTROS POBLADOS LA ARENA -INSTALACION DE CONEXIN DOMICILIARIAS CENTROS POBLADOS LA ARENA -COSTOS AMBIENTALES COMPONENTE ALCANTARILLADO -RED COLECTORA ALCANTARILLADO LA ARENA -CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO -CAMARA DE REJAS CAMARA DE BOMBEO AR N 01 AL DE LOS MORES -CONSTRUCCION CMARA DE BOMBEO AR N 01 ALTO DE LOS MORE -REBOSE DE CAMARA DE BOMBEO AR N 01 ALTO DE LOS MORES -CERCO PERIMETRICO CAM. DE BOMBEO AR N 01 ALTO DE LOS MORES -CAMARA DE REJAS CAMARA DE BOMBEO AR N 02 LA VICTORIA -CONSTRUCCION CMARA DE BOMBEO AR N 02 (LA VICTORIA) -REBOSE DE CAMARA DE BOMBEO AR N 02 LA VICTORIA -CERCO PERIMETRICO CAM. DE BOMBEO AR N 02 LA VICTORIA -CAMARA DE REJAS CAMARA DE BOMBEO AR N 03 NVO. MONTEGRANDE -REBOSE DE CAMARA DE BOMBEO AR N 03 NVO. MONTEGRANDE -POZOS PERCOLACION P/EFLUENTE DE REBOSE (3 UND) NVO. MONTEG. -CERCO PERIMETRICO CAM. DE BOMBEO AR N 3 (NVO. MONTEGRANDE) -CAMARA DE REJAS DE CBAR N 04 LAGUNA DE LOS PRADOS -REBOSE DE CAMARA DE BOMBEO AR N 04 LAGUNA DE LOS PRADOS -POZOS PERCOLACION P/EFLUENTE DE REBOSE (4 UND) LAGUNA PRADOS -CERCO PERIMETRICO CAM. BOMBEO AR N 4 LAGUNA DE LOS PRADOS -EQUIP. HIDRAULICO ELECTROMECANICO CAMARA DE BOMBEO AR N 01 -EQUIP. HIDRAULICO ELECTROMECANICO CAMARA DE BOMBEO AR N 02 -EQUIP. HIDRAULICO ELECTROMECANICO CAMARA DE BOMBEO AR N 03 -EQUIP. HIDRAULICO ELECTROMECANICO CAMARA DE BOMBEO AR N 04 -ELECTRIFICACION CAM. DE BOMBEO AR N 01 ALTO DE LOS MORES -ELECTRIFICACION CAM. DE BOMBEO AR N 05 (LA VICTORIA) -ELECTRIFICACION CAM. DE BOMBEO AR N 03 (NVO. MONTEGRANDE) -ELECTRIFICACION CAM. DE BOMBEO AR N 04 (LAGUNA DE LOS PRADOS) -INSTALACION DE NUEVA LINEA DE IMPULSIN CBAR N01 ALTO DE LOS MORES -AMPLIACION LINEA DE IMPULSIN CAMARA DE BOMBEO AR N02 - PTAR -TANQUE SEPTICO (1) Y POZO DE PERCOLACION NUEVO MONTEGRANDE (1) -TANQUE SEPTICO (2) Y POZO DE PERCOLACION (2) NVO SAN SEBASTIAN -MEJORAMIENTO LAGUNAS DE ESTABILIZACION LA ARENA -COSTOS AMBIENTALES11/5/0711/16/0717656Mapfre C.F. N 68-01004243-07 A.D2/1/11818,749.00Cont: Consorcio Aguas Del NorteRes.: Jess Saravia Sebastian *480128Sup,: Ing. Elliobel A. Maldonado Leyva *412452Mon: Ing. Dias Llontop Billy Gustavo *300223Cesar Ruben Muoz Vega (Contratista)Luis A. Granda Tume (GRP)58SUPERVISIONSANEAMIENTO2007GRI196016,291,365637,712637,712CONTRATA000000000%120 DC12-Dec-078-Aug-08180dc12-Dec-0712-Apr-08100%100%600,085.180.00240 DC21-Feb-0927-Oct-09240+19521-Feb-091-May-1094%100%78%Multiservices y Servicios GeneralesA la espera de su designacinSupervisin externa trabajo hasta el 18.10.2010Actualmente se est esperando la designacin del nuevo Supervisor.17656Sup,: Ing. Elliobel A. Maldonado Leyva *412452590174AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO LOS TABLAZOS - LA UNION (Shock de Inversiones 2007)PIURALA UNIONSANEAMIENTO2007GRI71413,567,76612,901,08713,645,135CONTRATA000000000%120dc29-Dec-0726-Apr-08300dc29-Dec-0720-Oct-08100%100%14,493,925.700.00240 DC24-Dec-0820-Aug-09240 +22224-Dec-0823-Sep-09100%100%97%C: Consorcio Hidro - Norte Sup.: Juan Custodio SalazarContratista ha iniciado la instalacin de la geomembrana en las lagunas de oxidacin sin autorizacin de la Entidad, faltando por terminar los pozos spticos y Organizacin y Gestin.La Obra se encuentra intervenidaAMPLIACIONES01 por 2 das RGR 013-2009 (02.04.09) concedida02 por 32 das RGR 022-2009 (17.05.09) denegada03 por 11 das RGR 051-2009 (15.05.09) concedida04 por 21 das RGR 104-2009 (16.07.0