Tomada de Preços nº /2003 · tomada de preços nº 006-2020 - construção, reforma e ampliação do horto florestal – 1 TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020 Processo nº 028/2020 Edital

www.palmital.sp.gov.br – [email protected]

tomada de preços nº 006-2020 - construção, reforma e ampliação do horto florestal – 1

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020 Processo nº 028/2020

Edital de Licitação nº 021/2020

Entrega dos envelopes: 04/08/2020 às 09h30min

Abertura: 04/08/2020 às 09h45min

1. PREÂMBULO

1.1. A Comissão Municipal de Licitações e Julgamento (COMULJ) da Prefeitura Municipal

de Palmital (SP), constituída pelo Decreto nº 4.541 de 08 de janeiro de 2020,

atendendo a solicitação da engenheira da Divisão de Planejamento, autorizado pelo

sr. Prefeito Municipal, FAZ SABER a todos os interessados que acha-se aberta nesta

Prefeitura Municipal a TOMADA DE PREÇOS em referência, que será regida pela Lei

Federal nº 8.666/93 e suas alterações, a qual tem por objeto a contratação de

empresa para execução das obras constantes dos ANEXOS, que integra o

presente Edital, pelo regime de empreitada integral por preço global,

observadas as condições estabelecidas a seguir:

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 2.1. Os documentos necessários para habilitação deverão estar contidos em envelope não

transparente e fechado, que deverá conter, na sua parte externa, impressos por

meios mecânicos, elétricos ou eletrônicos: a razão social da empresa, número desta

licitação e a indicação “ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS”.

2.2. Este envelope deverá conter no seu interior, em 01 (UMA) VIA apenas, os

documentos enumerados a seguir que deverão ser apresentados em original, por

qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro da

Comissão Municipal de Licitação, ou publicação em órgão de imprensa oficial, nos

termos do art. 32 da Lei Federal nº 8.886/93 e suas alterações.

2.2.1.1. A(s) autenticação(ões) por membro da Comissão Municipal de

Licitações e Julgamento poderá ser até na data de abertura do

envelope respectivo, desde que referidas cópias se façam

acompanhadas de documentos originais (dentro ou fora do

envelope “Documentos”), sendo esses últimos devolvidos, após a

autenticação requerida, ao representante legal que se fizer presente.

2.2.2. CAPACIDADE JURÍDICA/FISCAL

2.2.2.1. Cópia (simples) do Certificado de Registro Cadastral (CRC)

da Prefeitura Municipal de Palmital, em plena validade, observada a

necessária qualificação.

2.2.2.2. Prova de regularidade para com:



2.2.2.2.1. Fazenda Federal (consistindo em Certidão Conjunta

Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos relativo

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), abrangendo as

contribuições sociais – Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751,

de 02/10/2014;

2.2.2.2.2. Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de

débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT), nos

termos do inciso V do artigo 29 da Lei n° 8.666/93 e suas

alterações.

2.2.2.2.3. Fazenda Estadual (Certidão Negativa ou Positiva com

Efeito de Negativa de Tributo Estadual – apenas ICM/ICMS do

domicílio da licitante); e,

2.2.2.3. Fazenda Municipal (Certidão Negativa ou Positiva com Efeito

de Negativa de Débitos Municipais) da sede ou filial que efetivamente

executar o contrato, na forma da Lei, com data de expedição não

superior a 90 (noventa) dias da data de encerramento desta licitação,

se outro prazo não constar dos documentos.

2.2.2.4. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (Certificado

de Regularidade), em plena validade, emitido pela Caixa Federal.

2.2.2.5. Declaração expressa do(s) responsável(is) pela empresa de

que a mesma não está impedida de participar de licitações

promovidas por órgãos ou entidades públicas, federal, estadual ou

municipal e que não foi ou esta sendo punida por esses órgãos.

2.2.3. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar

toda a documentação exigida para efeito de comprovação de

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;

2.2.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade

fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo

termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for

declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a

critério da Comissão de Licitações, para a regularização da

documentação e emissão de eventuais Certidões Negativas ou

Positivas com efeito de Certidão Negativa;

2.2.5. A não regularização da documentação, no prazo estabelecido,

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das

sanções previstas no art. 81, da Lei no 8.666/93 e suas alterações,

sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem



de classificação, para a assinatura do Contrato, ou a revogação da

licitação.

2.2.6. CAPACIDADE TÉCNICA

2.2.6.1. A proponente deverá apresentar, no mínimo, 01 (um)

Atestado, fornecido por entidades públicas ou privadas, comprovando

que a licitante já desempenhou atividade pertinente e compatível, em

quantidades e prazos, com objeto da presente licitação, devendo o(s)

atestado(s) indicar local, natureza/volume, quantidade, prazo e outros

dados característicos da(s) obra(s) executada(s). A compatibilidade a

comprovar em quantidade restringir-se-á, no mínimo 50% (cinquenta

por cento) da quantidade do objeto deste edital;

2.2.6.1.1. A comprovação a que se refere o item anterior, poderá

ser feita mediante a somatória de Atestados;

2.2.6.2. A empresa deverá apresentar Acervo Técnico compatível com

os serviços a serem executados, e ter um profissional habilitado, o qual

será responsável técnico pela execução e acompanhamento da obra. A

compatibilidade a comprovar em quantidade restringir-se-á, no mínimo

de 50% (cinquenta por cento) da quantidade do item de maior

relevância, objeto deste edital;

2.2.6.2.1. A comprovação a que se refere o item anterior, poderá

ser feita mediante a somatória de Atestados; e, os itens de

maior relevância que serão analisados são:

2.2.6.2.1.1. Estrutura em madeira (543,72 m²);

2.2.6.2.1.2. Telhamento em chapa de aço, tipo

sanduíche (393,00 m²);

2.2.6.2.1.3. Forro/Divisão em placas de gesso

acartonado (192,25 m2).

Obs.: As quantidades dos materiais acima correspondem a

100% (cem por cento) dos itens, objeto deste edital.

2.2.6.3. A comprovação de vínculo profissional pode se dar mediante

Contrato Social, Registro na Carteira Profissional, Ficha de Empregado

ou Contrato de Trabalho, sendo possível a contratação de profissional

autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente

pela execução dos serviços.

2.3. As proponentes deverão, ainda, apresentar Procuração com firma

reconhecida em Cartório competente, em caso de representante com

poderes de decisão.



2.4. Aos que não possuírem o Certificado de Registro Cadastral (CRC) da Prefeitura

Municipal de Palmital, e que desejarem participar desta licitação, a documentação

relativa ao cadastramento da empresa deverá ser entregue à Comissão Municipal de

Licitação, mediante requerimento específico, até o dia 31 de julho de 2020 às

11h00min. A relação dos documentos para o cadastramento está disponível em

nosso sítio: http://www.palmital.sp.gov.br/licitacoes.php.

2.5. Aberto o envelope "DOCUMENTOS" não será admitida a juntada de quaisquer

outras peças visando sanar falhas ou omissões.

2.6. Tendo no ato havido a expressa desistência dos representantes ao recurso da

habilitação ou inabilitação que lhes é de direito, passar-se-á a fase seguinte, a de

abertura das propostas. Em caso contrário os trabalhos serão suspensos para que as

empresas, se assim desejarem, possam interpor recurso no prazo regulamentar.

2.7. Não poderão concorrer licitantes que, estejam declaradas, nos termos do inciso IV do

artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, inidôneas para licitar ou

contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou

Municipal.

3. APRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO DA PROPOSTA 3.1. A proposta financeira deverá estar contida em envelope não transparente e fechado,

que deverá conter, na sua parte externa: a razão social da empresa, número desta

licitação e a indicação “Envelope nº 02 - Proposta Financeira”.

3.2. Este envelope deverá conter a proposta (conforme item 3.2.1) sem emendas,

rasuras ou ressalvas, da qual deverá constar:

3.2.1. Preço global, fixo e irreajustável, apresentado em planilha e

cronograma que discrimina todos os serviços/materiais propostos,

para execução das obras, conforme consta nos projetos, memoriais

descritivos e especificações técnicas de materiais/equipamentos e mão-de-

obra anexos;

3.2.2. O preço proposto deverá estar expresso em moeda corrente no País, já

incluídos todos os custos diretos e indiretos, como impostos, taxas, fretes,

pedágios, encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas e outros.

3.2.3. Prazo de validade da proposta, de no mínimo 60 (sessenta) dias

contados da data de sua abertura.

3.2.4. Declaração da proponente de que assume inteira e completa

responsabilidade pela perfeita execução dos serviços, e que tem pleno

conhecimento das condições do Edital que fará parte integrante do Contrato.

http://www.palmital.sp.gov.br/licitacoes.php



3.2.5. Declaração da proponente garantindo a obra nos termos do artigo 618 do

Código Civil Brasileiro.

3.2.6. Declaração da licitante que, os materiais/serviços a serem

utilizados/executados por ela, caso seja a vencedora, obedecerão

rigorosamente os padrões estabelecidos, conforme determinado no Projeto

Básico (Anexo IV), sob pena de não o fazendo, se submeter a sanção prevista

neste Edital e futuro Termo Contratual;

3.2.7. Declaração da licitante que visitou o local ou de que conhece o local e suas

características onde será desenvolvida as obras e que tem pleno

conhecimento das condições das mesmas;

3.2.8. Declaração de compromisso de utilização de produtos e subprodutos de

madeira do Decreto Estadual nº 49.674/05 (Anexo VI);

3.2.9. Declaração de compromisso em atendimento total da Lei Municipal nº

2.280/2008, conforme (Anexo VIII);

3.2.10. Declaração da licitante que não possui em seu quadro societário servidor

público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de

economia mista.

3.3. A proposta depois de aberta se acha vinculada a licitação pelo seu prazo de validade,

não sendo admitidas quaisquer inclusões ou alterações no sentido de sanar falhas ou

omissões, assim como não será permitida a sua retirada ou desistência por parte do

proponente.

3.4. Apresentada a proposta sem que haja declaração explícita contrária, o proponente

estará automaticamente aceitando e se sujeitando a todas as Cláusulas e condições

do Edital.

4. DA ENTREGA DOS ENVELOPES 4.1. Os envelopes nºs. 1 – “DOCUMENTOS" e 2 - "PROPOSTA", deverão ser

entregues até às 09:30 (nove horas e trinta minutos) do dia 04 de agosto de

2020, na sala da Comissão Municipal de Licitações e Julgamento, situada na Praça

Marechal Arthur da Costa e Silva, nº 119, e serão abertos às 09:45 (nove horas

e quarenta e cinco minutos), no mesmo dia, observado o disposto no item 2.7

deste Edital.

5. DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

5.1. Após a Ordem de Serviço, o FID (Fundo de Interesses Difusos) efetuará o crédito no

valor de 20% do convênio em conta corrente conforme Decreto 63.369/2018 do

Estado de São Paulo, os pagamentos serão aprovados após medição do Engenheiro

Fiscal do Município e do fiscal do FID, a liberação dos recursos pelo Governo do



Estado será feito mediante apresentação da medição e aferição pelos

engenheiros/fiscais do Município e do FID, de acordo o Manual do Edital do FID 2017.

A cada medição/envio será feita da Prestação de Contas parcial, vistoria do Fiscal do

Estado e crédito do recurso em conta corrente por parte do Governo do Estado de

São Paulo; com a devida apresentação, a cada medição, da CNO da obra (instituído

pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018), as Certidões do

INSS (Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeito de Negativa de Débitos

relativo Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), abrangendo as contribuições

sociais – Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014) e FGTS em plena

validade, e ainda, apresentação de Nota Fiscal;

5.1.1. Deverá estar contido na Nota Fiscal o valor da mão-de-obra e dos materiais

aplicados, sendo que este último (materiais) devidamente comprovado

através de cópias das Notas Fiscais de compra dos fornecedores, ou

apresentação dos livros contábeis de entrada;

5.2. No ato do pagamento será cobrada a alíquota de 5% (cinco por cento) sobre o valor

da mão-de-obra descrita na Nota Fiscal, referente ao ISSQN (Imposto sobre Serviços

de Qualquer Natureza). O valor resultante da cobrança, será descontado do valor ao

qual a contratada terá direito a receber;

5.3. Não será admitida proposta com condição de pagamento ANTECIPADO ou de prazo

contado da data de EMISSÃO DA NOTA FISCAL;

5.4. A Prefeitura Municipal de Palmital não efetuará pagamento através de cobrança

bancária, os pagamentos serão efetuados nas modalidades ordem de pagamento

bancária, Duplicata em carteira;

5.5. As fontes de recursos correrão por conta de verbas codificadas sob números: 02-

EXECUTIVO – 154510122.1.206000-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS –

44.90.51.99-OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES – CODS. REDUZIDOS-8395-

9659.

6. DO JULGAMENTO 6.1. O julgamento será feito pela Comissão Municipal de Licitações e Julgamento pelo

critério de MENOR PREÇO GLOBAL, observado o disposto no artigo 48 da Lei

Federal nº 8.666/93 e suas alterações;

6.2. Procedendo o julgamento, as propostas serão analisadas pelo(a) Engenheiro(a) da

Divisão de Planejamento da Prefeitura de Palmital, através do qual serão

desclassificadas aquelas cuja oferta não atenda tecnicamente ao objeto licitado;

6.3. Na hipótese de ser verificada absoluta igualdade entre as propostas de menor valor,

o desempate será decidido por sorteio, após convocação dos participantes,

observado o subitem a seguir;



6.4. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as

microempresas e empresas de pequeno porte;

6.4.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas

pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10%

(dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada;

6.4.2. Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais

bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela

considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu

favor o objeto licitado;

6.4.3. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte,

na forma prevista no subitem acima, serão convocadas as remanescentes, na

ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito, desde que dentro

dos limites do subitem 6.4.1;

6.4.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no

subitem 6.4.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela

que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.4.5. Na hipótese do não exercício do direito de preferência pelas microempresas

ou empresas de pequeno porte , o objeto licitado será adjudicado em favor da

proposta originalmente vencedora do certame.

6.5. Nessa fase serão desclassificadas as propostas que não satisfaçam integralmente ao

estabelecido pelo presente Edital.

6.6. Serão desclassificadas também as propostas que apresentarem preço global superior

ao estimado no subitem 16.2 deste Edital, assim como aqueles considerados

inexequíveis.

7. DO CONTRATO 7.1. Conhecido o resultado final da presente Licitação, a firma vencedora será notificada

para vir assinar o Contrato no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar do

dia seguinte do recebimento da Notificação via e-mail, ou publicação na IMESP.

7.2. O futuro Contrato terá início na data em que a adjudicatária iniciar efetivamente a

obra, se dentro do período de 05 dias após a Ordem de Serviço, ou no quinto dia

após a emissão da Ordem de Serviço, caso não inicie nesse período, e terá vigência

de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura do futuro Termo Contratual,

podendo esta vigência ser prorrogada devido aos casos previstos no subitem 8.1

deste Edital.

8. DO INICIO, DO PRAZO PARA CONCLUSÃO E DAS MEDIÇÕES



8.1. A execução da obra deverá ser iniciada no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis,

após a expedição da Ordem de Serviços pela Prefeitura de Palmital, e concluída

dentro de 12 (doze) meses, descontados os atrasos motivados por força maior,

caso fortuito ou interferências imprevistas que retardem o cumprimento do objeto

licitado, desde que tais eventos sejam devidamente anotados pela Prefeitura

Municipal de Palmital, e justificados no Processo.

8.2. A Adjudicatária deverá apresentar, até o início efetivo da obra, a ART - Anotação de

Responsabilidade Técnica da obra, sob pena de Rescisão Contratual.

8.3. A medição será realizada mensalmente pela Prefeitura de Palmital, através

do Setor responsável que zelará pela qualidade da obra, podendo em caso de

discordância, divergência ou qualquer outro motivo que incompatibilize com os

memoriais, projetos e planilha, realizar glosa total ou parcial dos valores medidos.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

9.1. Dentre outras obrigações previstas neste Edital e seus Anexos, em especial na

Minuta de Contrato, são compromissos da Prefeitura de Palmital:

9.2. Cumprir todas as normas e condições do presente Edital.

9.3. Assegurar à empresa Contratada o pagamento dos débitos decorrentes ao

adimplemento das obrigações, na forma estabelecida no Contrato.

9.4. Fornecer todas as informações, esclarecimentos necessários ao pleno e fiel

cumprimento do objeto da presente licitação, na forma do Contrato a ser celebrado.

10. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

10.1. A licitante vencedora deste certame, dentre outras obrigações previstas neste Edital

e seus Anexos, em especial na Minuta de Contrato, compromete-se a:

10.1.1. Manter, durante toda a execução do contrato a ser assinado, as

mesmas condições de habilitação apresentadas, conforme consta do item 2

deste Edital.

10.1.2. Conduzir os trabalhos de acordo com o Memorial Descritivo, Planta e

Minuta de Contrato e as normas técnicas aplicáveis, com estrita observância

da legislação pertinente em vigor.

10.1.3. Deverá seguir rigorosamente as normas técnicas que regem os

serviços especificados neste edital, zelando pela qualidade do serviço

efetuado, qualidade dos materiais aplicados e a regularização e segurança dos

colaboradores vinculados à obra. A empresa vencedora da licitação, deverá

seguir na íntegra (os itens pertinentes a obra) a Lei Municipal nº 2280 de

20/02/2008, por se tratar de obra ambiental e ter uma demanda considerável

de produtos e subprodutos florestais;



10.1.4. O não cumprimento das obrigações e responsabilidades estabelecidas

nesta Cláusula, sujeita a licitante as penalidade aplicáveis a cada caso,

constante deste Edital e Minuta de Contrato.

11. SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO 11.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato dentro do prazo

estabelecido na Cláusula VII deste Edital, caracteriza o descumprimento total da

obrigação assumida, sujeitando-se, sem prejuízo das demais sanções previstas nos

incisos III e IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, em multa

pecuniária arbitrada em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

11.2. Se a futura Contratada não iniciar as obras no prazo máximo de 05 (cinco) dias,

após o recebimento da Ordem de Serviços, sem motivo justificado, sofrerá multa

equivalente a 1% (um por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o

máximo de 10 (dez) dias, findo os quais, sem que as tenha iniciado, a Prefeitura

Municipal de Palmital, poderá considerar rescindido o Contrato, salvo por motivos de

força maior plenamente justificados e aceitos por esta;

11.3. Pelo atraso injustificado na execução da(s) etapa(s) da obra, sujeitar-se-á o faltoso

às multas de mora adiante discriminadas, a serem calculadas sobre o valor global do

Contrato:

11.3.1. Atraso de até 10 (dez) dias, multa de 1% (um por cento) por dia de

paralisação ou falta constatada sem motivo justificado ou relevante.

11.3.2. Atraso superior a 20 (vinte) dias, além da multa diária prevista no

subitem anterior, haverá multa de 2% (dois por cento), por dia de atraso na

entrega da(s) obra(s), podendo ser considerado, a critério exclusivo da

Prefeitura, inexecução parcial ou total do Contrato;

11.4. Em caso de inexecução parcial do ajuste poderão ser aplicadas as seguintes

penalidades:

11.4.1. Multa de 15% (quinze por cento) calculada sobre o valor da obrigação

não cumprida.

11.4.2. Multa correspondente à diferença de preço resultante de nova licitação

realizada para complementação da obrigação não cumprida.

11.5. Em caso de inexecução total do ajuste poderão ser aplicadas as seguintes

penalidades:

11.5.1. Multa de 30% (trinta por cento) calculada sobre o valor da obrigação

não cumprida;

11.5.2. Multa correspondente à diferença de preço resultante de nova licitação

realizada realização da obrigação não cumprida;

11.5.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de

contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos;



11.6. As multas referidas neste instrumento serão descontadas dos pagamentos a que o

faltoso tiver o cobradas administrativa ou judicialmente, sendo que neste último

caso, somente se o pagamento da multa não for efetuado no prazo de 30 (trinta)

dias contados da data da respectiva notificação;

11.7. Da aplicação das sanções previstas neste instrumento caberá recursos conforme

consta do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;

11.8. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra;

11.9. A aplicação de sanções será precedida de procedimento em que se garanta a ampla

defesa do Contratado.

12. DAS OBRAS E SERVIÇOS EM DESACORDO 12.1. Todo serviço executado em desacordo com as especificações contidas no Memorial

Descritivo e Planta deverá ser refeito pela Contratada às suas expensas, em prazo

não superior a 30 (trinta) dias;

12.2. O não cumprimento do prazo estipulado no item acima, acarretará em multa

pecuniária arbitrada em 50% (cinquenta por cento) do valor do Contrato;

12.3. A futura Contratada é responsável única e exclusiva, pela imperfeição, insegurança

ou falta de solidez dos trabalhos executados, ainda que verificadas após sua

aceitação pela Prefeitura Municipal de Palmital, sendo certo que nenhum pagamento

desta isentará a futura Contratada de tal responsabilidade, bem como, pela

responsabilidade civil estabelecida no artigo 618 do Código Civil.

13. DO RECEBIMENTO DA OBRA 13.1. A obra será recebida:

13.1.1. Provisoriamente, devendo a Adjudicatária disso dar conhecimento a

Prefeitura de Palmital, que se encarregará de lavrar o competente termo de

recebimento provisório, após a ocupação e uso efetivo da obra.

13.1.2. Definitivamente, após decorridos 90 (noventa) dias do recebimento

provisório. Neste prazo considerado como de observação, correrá por conta da

Adjudicatária todos os reparos necessários oriundos da execução dos serviços.

14. DA RESCISÃO

14.1. O futuro instrumento contratual poderá ser rescindido por ato unilateral e escrito da

administração, conforme dispõe o inciso I do artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93 e

suas alterações como também poderá ser rescindido de forma amigável ou judicial,

conforme consta dos incisos II e III do artigo 79 da citada Lei Federal e suas

alterações.

14.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

15. DO DIREITO DE RECURSO 15.1. Dos atos praticados pela Comissão Municipal de Licitações e Julgamento no

processamento da licitação, cabem recursos hierárquicos nas formas e prazos

estabelecidos pelo artigo 109 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, que deverá ser



protocolado junto à Comissão de Licitações, na Praça Marechal Arthur da Costa e

Silva nº 119, CEP: 19970-000, no horário de expediente, das 09h00min às

11h00min.

16. DISPOSIÇÕES GERAIS 16.1. não serão aceitas propostas enviadas via FAC-SÍMILE, TELEX ou E-MAIL.

16.2. A presente obra tem seu valor global máximo estabelecido em R$ 1.037.338,99

(um milhão, trinta e sete mil, trezentos e trinta e oito reais, noventa e nove

centavos).

16.3. A pasta referente a presente licitação, conterá além deste Edital:

16.3.1. Objeto da licitação (Anexo I);

16.3.2. Memoriais Descritivos (Anexo II);

16.3.3. Planilhas Orçamentárias Orientativas e Cronogramas (Anexo III);

16.3.4. Projetos Básicos (Anexo IV);

16.3.5. Minuta do Termo de Contrato (Anexo V);

16.3.6. Declaração de produtos e subprodutos de madeira (Anexo VI);

16.3.7. Termo de Ciência e Notificação (Anexo VII); e,

16.3.8. Exemplo de Declaração de Atendimento total da Lei Municipal nº

2.280/2008 (Anexo VIII);

16.3.9. Exemplo de Declaração da licitante que não possui em seu quadro

societário servidor público (Anexo IX).

16.4. Serão lavradas atas circunstanciadas dos trabalhos, onde serão registradas as

impugnações fundamentadas que porventura sejam apresentadas pelos

representantes legais presentes.

16.5. A qualquer tempo esta licitação poderá ser anulada ou revogada, assim como,

poderá haver acréscimo ou redução das quantidades licitadas ou supressão total do

item, à vista das disponibilidades orçamentárias/financeiras existentes sem que

esses atos gerem direitos a indenizações ou compensações aos convidados e ou

participantes.

16.6. Quaisquer esclarecimentos e informações relacionadas a esta licitação poderão ser

obtidas junto a Comissão Municipal de Licitações e Julgamento, na Praça. Mal. Arthur

da Costa e Silva, nº 119, no horário das 09h00min às 11h00min, de segunda à

sexta-feira, ou pelo tele/fax (0**18) 3351-9333, ramal 9348.

16.7. Os interessados poderão obter, gratuitamente, cópia do presente Edital e Anexos,

através do endereço da internet: www.palmital.sp.gov.br.

Prefeitura Municipal de Palmital, em 17 de julho de 2020.-

_______________________________

JOSÉ ROBERTO RONQUI

Prefeito Municipal



ANEXO I - OBJETO TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020

Processo nº 028/2020


Compreende objeto desta licitação a

contratação de empresa visando a construção, reforma e

ampliação das áreas internas do Horto Florestal do Município

de Palmital/SP, conforme Memoriais, Planilhas Orçamentárias,

Cronograma, Projetos e anexos.



ANEXO II – Memorial Descritivo TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020



ESTE ANEXO ESTÁ NO SITE



ANEXO III – Planilha Orçamentária, Madeiras e Cronograma TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020






ANEXO IV – Projetos Básicos TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020




www.palmital.sp.gov.br - [email protected]

Y:\LICITAÇÕES\Modalidades - 2020\Tomada de Preços nº 006-2020 - Construção, reforma e ampliação do Horto Florestal.doc - 16

ANEXO V - Minuta do Termo Contratual

CONTRATO Nº ___/2020.

CONTRATO que celebram entre si a

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL e a

empresa ______________.

PREÂMBULO

Pelo presente as partes, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL, inscrita

no CNPJ (MF) sob nº 44.543.981/0001-99, com sede administrativa na Praça Mal. Arthur da

Costa e Silva nº 119, CEP: 19970-000, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, senhor

JOSÉ ROBERTO RONQUI, brasileiro, casado, agricultor, portador da Cédula de Identidade (RG)

nº 6.315.806 e CPF/MF nº 707.317.808-68, residente e domiciliado na Rua Pedro Machado da

Silva nº 713, CEP: 19970-000, em Palmital/SP, doravante designada simplesmente

"CONTRATANTE" e por outro lado a empresa ______, devidamente instalada na Rua _________

nº ____, CEP: _____ - ___, com sede no Município de ______, Estado de ___, inscrita no

CNPJ/MF sob nº ______, Inscrição Estadual nº _______, aqui representada pelo senhor ______,

portador da Cédula de Identidade (RG) nº _____ e CPF/MF nº ______, residente e domiciliado na

Rua _________________ nº ___, CEP: ______-___, na Cidade de _________, Estado de

______, doravante designada simplesmente de "CONTRATADA", formalizam entre si o presente

instrumento contratual, em razão da proposta vencedora da Tomada de Preços nº 006/2020,

Processo nº 028/2020, já Homologado e Adjudicado pelo senhor Prefeito Municipal, e na

conformidade das seguintes Cláusulas e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Por este instrumento contratual a CONTRATADA obriga-se a executar a construção,

reforma e ampliação das áreas internas do Horto Florestal do Município de Palmital/SP,

conforme Projetos, Memorial, Planilha Orçamentária e Cronograma.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1 O valor global deste Contrato é de R$ _____ (______________).

CLAUSULA TERCEIRA - DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. Após a Ordem de Serviço, o FID (Fundo de Interesses Difusos) efetuará o crédito no

valor de 20% do convênio em conta corrente conforme Decreto 63.369/2018 do Estado de São

Paulo, os pagamentos serão aprovados após medição do Engenheiro Fiscal do Município e do

fiscal do FID, a liberação dos recursos pelo Governo do Estado será feito mediante apresentação

da medição e aferição pelos engenheiros/fiscais do Município e do FID, de acordo o Manual do

Edital do FID 2017. A cada medição/envio será feita da Prestação de Contas parcial, vistoria do

Fiscal do Estado e crédito do recurso em conta corrente por parte do Governo do Estado de São

Paulo; com a devida apresentação da CNO da obra (Instituído pela Instrução Normativa RFB



1.845 de 22 de novembro de 2018), as Certidões do INSS (Certidão Conjunta Negativa ou

Positiva com efeito de Negativa de Débitos relativo Tributos Federais e à Dívida Ativa da União),

abrangendo as contribuições sociais – Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014) e

FGTS em plena validade, e ainda, apresentação de Nota Fiscal;

3.1.1. Deverá estar contido na Nota Fiscal o valor da mão-de-obra e dos materiais

aplicados, sendo que este último (materiais) devidamente comprovado através de cópias das

Notas Fiscais de compra dos fornecedores, ou apresentação dos livros contábeis de entrada;

3.2. No ato do pagamento será cobrada a alíquota de 5% (cinco por cento) sobre o valor

da mão-de-obra descrita na Nota Fiscal, referente ao ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer

Natureza). O valor resultante da cobrança, será descontado do valor ao qual a contratada terá

direito a receber.

3.3. A CONTRATANTE não efetuará pagamento através de cobrança bancária, os

pagamentos serão efetuados nas modalidades ordem de pagamento bancária, Correios ou

Duplicata em carteira.

3.4. As fontes de recursos correrão por conta de verbas codificadas sob números: 02-

EXECUTIVO – 154510122.1.206000-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS – 44.90.51.99-

OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES – CODS. REDUZIDOS-8395-9659.

CLAUSULA QUARTA - DO INÍCIO, DO PRAZO PARA CONCLUSÃO E DAS MEDIÇÕES

4.1. A execução da obra deverá ser iniciada no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,

após a expedição da Ordem de Serviço, pela CONTRATANTE, e concluída dentro do prazo de 12

(doze) meses, descontados os atrasos motivados por força maior, caso fortuito ou interferências

imprevistas que retardem o cumprimento do objeto deste Contrato, desde que tais eventos sejam

devidamente anotados pela CONTRATANTE, e justificados no processo.

4.2. A CONTRATADA deverá apresentar, até o início efetivo da obra, a ART - Anotação de

Responsabilidade Técnica da obra.

4.3. A medição será realizada mensalmente pela Contratante, através do Setor

responsável que zelará pela qualidade da obra, podendo em caso de discordância, divergência ou

qualquer outro motivo que incompatibilize com os memoriais, projetos e planilha, realizar glosa

total ou parcial dos valores medidos.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

5.1. A vigência do Contrato em referência será de 12 (doze) meses, contados a partir da

data da assinatura deste, podendo essa vigência ser prorrogada devido aos casos previstos na

Cláusula Quarta do Termo Contratual.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6. Dentre outras obrigações previstas no Edital e seus Anexos, em especial neste

Contrato, são compromissos da Contratante:

6.1. Cumprir todas as normas e condições do presente Contrato.



6.2. Assegurar à Contratada o pagamento dos débitos decorrentes ao adimplemento

das obrigações, na forma estabelecida neste Contrato.

6.3. Fornecer todas as informações, esclarecimentos necessários ao pleno e fiel

cumprimento do objeto do presente Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada, dentre outras obrigações previstas no Edital e seus Anexos, em

especial neste Contrato, compromete-se a:

7.2. Manter, durante toda a execução deste Contrato, as mesmas condições de

habilitação apresentadas, conforme consta do item 2 e seus subitens do Edital da Tomada de

Preços citada no preâmbulo deste Contrato.

7.3. Conduzir os trabalhos de acordo com o Memorial Descritivo, Planta e as normas

técnicas aplicáveis, com estrita observância da legislação pertinente em vigor.

7.4. O não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta Cláusula, sujeita a

Contratada as penalidade aplicáveis a cada caso, constante do já citado Edital e Contrato.

7.5. Atendimento total da Lei Municipal n° 2280/2008 e demais normas ABNT

(pertinentes a obra). As notas fiscais de produtos e subprodutos florestais deverão ter

no campo observação, a destinação e número do contrato. Deverá ter uma atenção

especial ao artigo 6º da referida lei (2280/2008).

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRAS E SERVIÇOS EM DESACORDO

8.1. Todo serviço/material executado/colocado em desacordo com as especificações

contidas no Memorial Descritivo e Planta deverá ser refeito pela CONTRATADA às suas expensas,

em prazo não superior a 30 (trinta) dias.

8.2. O não cumprimento do prazo estipulado no item acima, acarretará em multa

pecuniária arbitrada em 50% (cinquenta por cento) do valor deste Contrato.

8.3. A CONTRATADA é responsável única e exclusiva, pela imperfeição, insegurança ou

falta de solidez dos trabalhos executados, ainda que verificadas após sua aceitação pela

CONTRATANTE, sendo certo que nenhum pagamento desta isentará a Contratada de tal

responsabilidade, bem como, pela responsabilidade civil estabelecida no artigo 618 do Código

Civil.

CLAUSULA NONA - DA RESCISÃO

9.1. O presente instrumento contratual poderá ser rescindido por ato unilateral e escrito

da Contratante, conforme dispõe o inciso I do artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais

alterações, como também poderá ser rescindido de forma amigável ou judicial, conforme consta

dos incisos II e III do artigo 79 da citada Lei Federal.

9.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.



CLAUSULA DÉCIMA - SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO

10.1 Se a Contratada não iniciar as obras no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,

após o recebimento da ordem de serviços, sem motivo justificado, sofrerá multa equivalente a

1% (um por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, até o máximo de 10 (dez) dias, findo

os quais, sem que as tenha iniciado, a Contratante poderá considerar rescindido o Contrato, salvo

por motivos de força maior plenamente justificados e aceitos por esta.

10.2. Pelo atraso injustificado na execução da(s) etapa(s) da obra, sujeitar-se-á o faltoso

às multas de mora adiante discriminadas, a serem calculadas sobre o valor global do Contrato:

10.3. Atraso de até 10 (dez) dias, multa de 1% (um por cento) por dia de paralisação ou

falta constatada sem motivo justificado ou relevante.

10.4. Atraso superior a 20 (vinte dias), além da multa diária prevista no subitem

anterior, haverá multa de 2% (dois por cento), por dia de atraso na entrega da obra, podendo ser

considerado, a critério exclusivo da CONTRATANTE, inexecução parcial ou total deste Contrato;

10.5. Em caso de inexecução parcial do ajuste poderá ser aplicada a seguinte penalidade:

10.6. Multa de 15% (quinze por cento) calculada sobre o valor da obrigação não

cumprida.

10.7. Multa correspondente à diferença de preço resultante de nova licitação realizada

para complementação da obrigação não cumprida.

10.8. Em caso de inexecução total do ajuste poderão ser aplicadas as seguintes

penalidades:

10.9. Multa de 30% (trinta por cento) calculada sobre o valor da obrigação não

cumprida.

10.10. Multa correspondente à diferença de preço resultante de nova licitação realizada

para realização da obrigação não cumprida.

10.11. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar

com a Contratante por prazo não superior a 02 (dois) anos.

10.12. As multas referidas neste instrumento serão descontadas dos pagamentos a que a

Contratada tiver ou cobradas administrativa ou judicialmente, sendo que neste último caso,

somente se o pagamento da multa não for efetuado no prazo de 30 (trinta) dias contados da data

da respectiva notificação.

10.13. Da aplicação das sanções previstas neste instrumento caberá recursos conforme

consta do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

10.14. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.

10.15. A aplicação de sanções será precedida de procedimento em que se garanta a ampla

defesa da Contratada.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DA OBRA

11.1. A obra será recebida:



11.2 Provisoriamente, devendo a Adjudicatária disso dar conhecimento a Prefeitura de

Palmital, que se encarregará de lavrar o competente Termo de Recebimento Provisório, após a

ocupação e uso efetivo da obra.

11.3 Definitivamente, após decorridos 90 (noventa) dias do recebimento provisório.

Neste prazo considerado como de observação, correrá por conta da CONTRATADA todos os

reparos necessários oriundos da execução dos serviços.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1. Será competente o foro da Comarca de Palmital, Estado de São Paulo, para dirimir

dúvidas deste termo de Contrato.

12.2. E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições estabelecidas

neste Termo de Contrato, do qual fazem parte integrante o Edital e seus Anexos desta Tomada

de Preços, bem como a proposta da CONTRATADA, aceitam a cumprirem fielmente as normas

legais e regulamentares e assinam o presente Termo de contrato em 03 (três) vias de igual efeito

e teor.

Palmital, ____ de __________ de 2020.-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

JOSÉ ROBERTO RONQUI

-Prefeito Municipal-

CONTRATADA



ANEXO VI – DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E

SUBPRODUTOS DE MADEIRA DO DECRETO ESTADUAL Nº 49.674/05

A Comissão Permanente de Licitações

TOMADA DE PREÇOS nº 006/2020. Processo nº 028/2020.

D E C L A R A Ç Ã O

Em conformidade com o disposto no artigo 4º, do Decreto nº 49.674, de 6 de Junho 2005, que estabelece procedimentos de controle ambiental para a

utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e serviços de engenharia contratados pelo Estado de São Paulo:

Eu,_______________, R.G. _______________________legalmente

nomeado representante da empresa _______________ , CNPJ/MF sob nº ______________, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, na

modalidade de Tomada de Preços, DECLARO, sob as penas da lei, que para a execução das obras e serviços de engenharia objeto da referida licitação somente

serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo

florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do

Contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e no artigo 72, § 8º, inciso V, da Lei

Federal nº 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida Lei.

_____, em___ de______________ de 2020.-

____________________________________________________ (Nome, cargo do representante legal da licitante)

OBS.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da Licitante, caso tenha.



ANEXO VII TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

CONTRATADA: ______________.

CONTRATO N° ---/2020 – TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020.

OBJETO: Construção, reforma e ampliação das áreas internas do Horto Florestal do Município de Palmital/SP. Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e,

cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e

julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da

tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso

interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa,

interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser

tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado,

Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de

conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993,

iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Palmital/SP, dia -- de --------- de 2020.-

CONTRATANTE

Nome e cargo: JOSÉ ROBERTO RONQUI – Prefeito Municipal

E-mail institucional: [email protected]

E-mail pessoal: [email protected]

Fone: (18) 3351-9333/9330

Assinatura:_______________________________

CONTRATADA

Nome e cargo: ___________________

E-mail institucional: _________________

E-mail pessoal: ____________________

Fone/fax - (xx) ____________________

Cel. (xx) ____________

CNPJ/MF sob nº ___________________

Assinatura:_______________________________



ANEXO VIII

DECLARAÇÃO

A

Comissão Permanente de Licitações TOMADA DE PREÇOS nº 006/2020. Processo nº 028/2020.-

Exemplo: Declaramos e assumimos nossos compromissos em atendimento total da Lei

Municipal nº 2.280/2008, de 20 de fevereiro de 2008.

_____, em___ de______________ de 2020.-

____________________________________________________

(Nome, cargo do representante legal da licitante)




ANEXO IX

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020 Processo nº 028/2020


DECLARAÇÃO

Exemplo: Declaramos sob as penas das leis e para os devidos fins que a empresa, que não

possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa

pública ou de sociedade de economia mista.

_____, em___ de______________ de 2020.-

____________________________________________________

(Nome, cargo do representante legal da licitante)


Documents

Tomada de Preços nº /2003 · tomada de preços nº 006-2020 - construção, reforma e ampliação do horto florestal – 1 TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020 Processo nº 028/2020 Edital