Unidade Examinada: BARCARENA PREF GABINETE DO PREFEITO · Ordem de Serviço: 201603510 Número do Processo: 00213.100140/2016-57 Município/UF: Barcarena/PA Órgão: MINISTERIO DA

Secretaria Federal de Controle Interno

Unidade Examinada: BARCARENA PREF GABINETE

DO PREFEITO

Introdução

1. Introdução

Este Relatório trata do resultado de ação de controle desenvolvida em função de situações

presumidamente irregulares, ocorridas no município de Barcarena/PA, apontadas à

Controladoria-Geral da União - CGU, que deram origem ao Processo nº 00213.100140/2016-

57.

A fiscalização teve como objetivo analisar demanda de cidadão, que por meio do Ofício

01/2016, de 14 de junho de 2016, apontou irregularidades na aplicação de recursos públicos

destinados à educação básica, conforme parcialmente transcrito a seguir:

“[...] Nosso Município foi contemplado em 2012 com 05 (cinco) Creches para atender

crianças de 0 a 3 (três) anos, nas localidades Jardim Cabano no valor de R$ 1.452.294,45,

Vila Nova no valor de R$ 1.452.847,26, Novo Horizonte R$ 1.453.075,95, Zita Cunha R$

1.447.950,50 e Bairro Novo R$ 1.447.815,51. Recursos destinados do (sic) Governo Federal

ao Município de Barcarena.

[...] As obras estão paradas, os recursos foram quase todos repassados pela União e tudo foi

pelo ralo da corrupção [...]”

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 05 a 09 de dezembro de 2016 sobre a

aplicação de recursos federais do Programa 2030 – Educação Básica / Ação 12KU0001 –

Implantação de Escolas para Educação Infantil.

Os exames abrangeram o período de 01 de junho de 2012 a 30 de setembro de 2016 e foram

realizados em estrita observância às normas de fiscalização aplicáveis ao Serviço Público

Federal, tendo sido utilizadas, dentre outras, técnicas de inspeção física, registros fotográficos,

e análise documental.

Os executores dos recursos federais foram previamente informados sobre os fatos relatados

por meio do Ofício nº. 2770/2017/NAE/PA/Regional/PA-CGU, de 17 de fevereiro de 2017,

tendo se manifestado por meio de Ofício s/nº., em 10 de março de 2017, cabendo ao Ministério

supervisor, nos casos pertinentes, adotar as providências corretivas visando à consecução das

políticas públicas, bem como à apuração das responsabilidades.

1.1. Informações sobre a Ação de Controle

Ordem de Serviço: 201603510

Número do Processo: 00213.100140/2016-57

Município/UF: Barcarena/PA

Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO

Instrumento de Transferência: Não se Aplica

Unidade Examinada: BARCARENA PREF GABINETE DO PREFEITO

Montante de Recursos Financeiros: R$ 1.477.723,39

2. Resultados dos Exames

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito responsável pela

tomada de providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela existência

de monitoramento a ser realizada por este Ministério.

2.1 Parte 1

Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção de

medidas preventivas e corretivas seja dos gestores federais.

2.2 Parte 2

Nesta parte, a competência primária para adoção de medidas corretivas dos fatos

apresentados a seguir pertence ao executor do recurso federal descentralizado. Esclarece-

se que as situações relatadas são decorrentes de levantamentos necessários à adequada

contextualização das constatações relatadas na primeira parte.

Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de

recursos federais, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das pastas

ministeriais. Destinam-se, ainda, para ciência dos Órgãos de Defesa do Estado com vistas à

tomada de providências no âmbito das respectivas competências. Este Ministério não

realizará o monitoramento isolado das providências saneadoras relacionadas a estas

constatações.

2.2.1. Informações gerais do Termo de Compromisso PAC 202844/2012.

Fato

A Prefeitura Municipal de Barcarena/PA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.058.458/0001-15,

celebrou com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE o Termo de

Compromisso PAC 202844/2012, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento –

PAC2, Programa 2030 – Educação Básica / 12KU – Implantação de Escolas para Educação

Infantil – Pró-Infância.

Firmado em maio de 2012, o acordo teve como objeto a construção de cinco Escolas de

Educação Infantil, do tipo B, nos bairros Novo II, Jardim Cabano, Novo Horizonte, Vila

Nova e Zita Cunha, localizadas na zona urbana do município, ao custo total de R$

7.268.774,36.

Em análise aos extratos bancários da conta específica do Programa, Banco do Brasil, agência

5698-7, conta corrente 7722-4, verificou-se que o FNDE transferiu a totalidade dos recursos

no exercício de 2015, e o saldo da conta em setembro de 2016 era de R$ 1.089.356,65.

Tabela: Resumo da execução financeira das transferências por exercício

Exercício Transferência

FNDE Rendimentos da

Aplicação

Pagamentos

Realizados

Saldo em

setembro de 2016

JUN a DEZ 2012 1.453.754,86 18.946,98 1.450.796,72 21.905,12

JAN a DEZ 2013 3.997.825,90 24.734,82 3.957.412,26 65.148,46

JAN a DEZ 2014 944.973,98 18.881,79 667.034,55 296.821,22

JAN a DEZ 2015 872.219,90 97.297,14 169.562,53 799.954,51

JAN a SET 2016 0,00 85.495,96 179.959,62 -94.472,66

7.268.774,64 245.356,69 6.424.765,68 1.089.356,65

Fonte: Extratos bancários da conta específica do Programa.

Para a execução do programa, a Administração Municipal realizou cinco processos

licitatórios, todos na modalidade Tomada de Preço, com a finalidade de contratar empresas

para construção das cinco escolas, conforme detalhados a seguir:

Quadro: Resumo dos processos licitatórios realizados pela Prefeitura Processo Abertura Objeto Vencedora Proposta

TP 2-010/2012 17/08/2012 Construção da EMEI Zita Cunha LCC Serviços de Construção Civil Ltda. 1.447.950,50

TP 2-011/2012 20/08/2012 Construção da EMEI Bairro Novo II LCC Serviços de Construção Civil Ltda. 1.447.815,51

TP 2-013/2012 05/09/2012 Construção da EMEI Jardim Cabano Corrêa e Silva Serv. Mont. Indust. Ltda 1.452.294,45

TP 2-014/2012 07/09/2012 Construção da EMEI Vila Nova Fênix Serviço de Construção Civil Ltda. 1.452.847,26

TP 2-015/2012 10/09/2012 Construção da EMEI Novo Horizonte Fênix Serviço de Construção Civil Ltda. 1.453.075,95

Fonte: Cinco Processos Licitatórios analisados pela CGU.

As celebrações de contratos e as publicações de extratos dos contratos no Diário Oficial da

União, assim como, as emissões das Ordens de Serviço, estão detalhadas a seguir:

Quadro: Resumo das celebrações de contratos, suas respectivas publicações e emissões de ordens de serviços

realizadas pela Prefeitura

Processo Contrato Data da

celebração Contratada

Publicação no

DOU

Ordem de

Serviço

TP 2-010/2012 436/2012 24/08/2012 LCC Serviços de Construção Civil Ltda 24/09/2012, 185 24/08/2012

TP 2-011/2012 439/2012 27/08/2012 LCC Serviços de Construção Civil Ltda 21/09/2012, 184 27/08/2012

TP 2-013/2012 445/2012 18/09/2012 Correa e Silva Serviços de Montagens Industriais Ltda. 12/11/2012, 218 18/09/2012

TP 2-014/2012 443/2012 17/09/2012 Fenix Serviço de Construção Civil Ltda – ME 24/10/2012, 206 17/09/2012

TP 2-015/2012 444/2012 17/09/2012 Fenix Serviço de Construção Civil Ltda – ME 24/10/2012, 206 17/09/2012

Fonte: Processos administrativos analisados pela CGU.

O prazo de execução das obras registrados nos contratos administrativos celebrados com as

construtoras foi de 180 dias.

Foram realizadas inspeções físicas, entre os dias 5 e 9 de dezembro de 2016, e verificou-se

que existem quatro obras paralisadas.

De modo geral, a média de execução física verificada foi de aproximadamente 68,20%, o que

representou R$ 4.947.032,29 de execução financeira.

##/Fato##

2.2.2. Competitividades dos certames prejudicadas em virtude das irregularidades

praticadas pela CPL de Barcarena/PA.

Fato

Trata-se da análise de cinco processos licitatórios, deflagrados pela Prefeitura Municipal de

Barcarena, no âmbito do PAC 202844/2012, e verificação de sua conformidade em relação às

determinações contidas na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e às jurisprudências do Tribunal

de Contas da União – TCU.

Ressalte-se que o objeto das licitações foi idêntico nos cinco certames, qual seja, construção

de escola infantil padrão FNDE modelo B. Distinguindo-se, em cada caso, somente quanto ao

local da implantação da escola infantil. Segue a relação de processos licitatórios realizados no

âmbito do Termo de Compromisso PAC 202844/2012.

Quadro: Relação de processos licitatórios realizados para contratação de empresas de construção civil

Processo Abertura

Publicada Empresa Vencedora CNPJ

Proposta

Vencedora TP 2-010/2012 17/08/2012 LCC Serviços de Construção Civil Ltda. 07.601.283/0001-76 1.447.950,50

TP 2-011/2012 20/08/2012 LCC Serviços de Construção Civil Ltda. 07.601.283/0001-76 1.447.815,51

TP 2-013/2012 05/09/2012 Corrêa e Silva Serviços de Montagens Industriais Ltda. 08.790.430/0001-66 1.452.294,45

TP 2-014/2012 07/09/2012 Fênix Serviço de Construção Civil Ltda. – ME 11.489.693/0001-44 1.452.847,26

TP 2-015/2012 10/09/2012 Fênix Serviço de Construção Civil Ltda. – ME 11.489.693/0001-44 1.453.075,95


A Comissão Permanente de Licitação – CPL do município foi constituída por meio do Decreto

Municipal nº 742/2010, de 3 de maio de 2010.

Inicialmente, cabe registrar que o processo relativo à Tomada de Preços nº 2-010/2012 foi

disponibilizado em cópia xerográfica. Sobre a ausência de documentação na versão original,

a Administração Municipal se justificou informando que quando o atual Gestor municipal

tomou posse, em 1º de janeiro de 2013, não foi localizado o referido processo dentre os

demais, e somente posteriormente foi conseguida a versão reproduzida.

Da análise dos cinco processos licitatórios, foram constatadas diversas irregularidades que

comprometeram a finalidade e a integridade dos certames, conforme detalhadas a seguir:

1) Inclusões de itens contendo exigências formais desnecessárias que restringiram o caráter

competitivo dos cinco certames, conforme segue:

1.1) Os itens 3.2.1 e 5.2 estabeleceram vedação à participação de empresas em consórcio, sem

a devida motivação.

O Tribunal de Contas da União tem julgado pela necessidade da Administração em justificar,

no processo administrativo da licitação, quando optar pela faculdade constante no artigo 33,

caput, da Lei 8.666/1993, a exemplos dos Acórdãos nos 1.636/2007, de 15 de agosto de 2007,

718/2011, de 23 de março de 2011, e 2.898/2012, de 24 de outubro de 2012, todos do Plenário.

Cabe registrar que, em exame aos processos administrativos disponibilizados pela Prefeitura

Municipal de Barcarena não foi localizado qualquer documento que fundamente a opção pela

vedação à participação de empresas constituídas em consórcio.

1.2) O item 6.4.6 relacionou os documentos necessários para habilitação, dentre eles a

apresentação de “Atestado de que possui ou está cadastrado em unidade certificadora de

terceira parte para enquadramento no ISO 9001 ou equivalente (Regime do Sistema de

Qualificação de Empresas e Serviços de Obras do Programa Brasileiro de Qualificação e

Produtividade do Habitat – PBQP-H).”

Conforme a jurisprudência do egrégio Tribunal de Contas da União, esta exigência não possui

amparo legal, pois contraria o que foi estabelecido no inciso II e no § 1º, ambos do artigo 30

da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e ressalta que o “§ 5º do mesmo artigo veda a

exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou de época

ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a

participação na licitação.”.

Ademais, este tipo de atestado não se enquadra nas exigências previstas nos artigos 27 a 33

da Lei das Licitações e possui caráter restritivo à competitividade do certame, a exemplos dos

Acórdãos de nos 1.107/2006, de 5 de julho de 2006, 1.291/2007, de 27 de junho de 2007,

2.192/2007, de 17 de outubro de 2007, 2.150/2008, de 1º de outubro de 2008, 341/2015, de 4

de março de 2015, 1.284/2015, de 27 de maio de 2015, 1.750/2016, de 6 de julho de 2016,

todos do Plenário.

Cabe registrar, ainda, que nas Tomadas de Preço nº 2-010/2012 e 2-011/2012 em que foram

exigidas a apresentação do certificado de qualificação técnica PBQP-H apenas uma empresa

compareceu ao certame licitatório.

Saliente-se que, embora os objetivos desses cinco certames licitatórios fossem idênticos, a

CPL excluiu a referida exigência das Tomadas de Preço nº 2-013/2012 e 2-015/2012, nessa

situação foi possível verificar que a quantidade de licitantes interessada em retirar o edital

aumentou para três empresas no primeiro certame, e duas empresas no segundo.

Por fim, cabe consignar que foi constatado que a CPL não inabilitou as duas empresas

participantes da Tomada de Preço nº 2-014/2012 que não comprovaram possuir o certificado

PBQP-H exigido no edital.

1.3) O item 7.1 estabeleceu a realização de visita técnica em uma única data e horário a todos

os interessados, e os itens 6.4.4 e 7.2 determinaram que o Atestado de Visita Técnica emitido

pela Secretaria Municipal de Obras constituiria em documento indispensável à participação

no certame, resultando em inabilitação a sua não apresentação.

Quanto a exigência de realização de visita técnica marcada para uma data e horário únicos, a

Corte de Contas deliberou conforme transcrição do excerto do Acórdão nº 1.174/2008, de 18

de junho de 2008:

“A exigência de visita oficial não encontra amparo na legislação, sendo ilegal, pois ao

Administrador, só é permitido fazer o que a lei determina.

O artigo 30, inciso III, da Lei nº 8.666/93, dispõe que é permitido exigir-se comprovação de

que tomou conhecimento das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da

licitação.

Obviamente que, para que alguém comprove ter tomado conhecimento de algo, basta uma

declaração. Não se trata de algo cuja comprovação só possa ser feita por testemunhas.

Além de não estar previsto em lei, tal exigência constrói um ambiente propício ao conluio,

pois, como é sabido, o conhecimento prévio de todos os que participarão da licitação é um

dos fatores principais para a combinação de propostas. ”

Seguem outras sentenças que possuem o mesmo entendimento como os Acórdãos, todos do

Plenário, de nos 2.150/2008, de 1º de outubro de 2008, 326/2010, de 3 de março de 2010,

1.599/2010, de 7 de julho de 2010, 3.014/2015, de 25 de novembro de 2015, 2.372/2016, de

14 de setembro de 2016, dentre outros.

Em relação à exigência de que a apresentação do Atestado de Visita Técnica seria

indispensável para habilitação da licitante, a Corte de Contas decidiu que essa “condição se

revela excessiva e não tem fundamento no artigo 30, inciso III, da Lei 8.666/1993”.

Ademais, o Acórdão nº 3.028/2015, de 25 de novembro de 2015, do Plenário do TCU assim

deliberou:

“A vistoria ao local das obras somente deve ser exigida quando for imprescindível ao

cumprimento adequado das obrigações contratuais, o que deve ser justificado e demonstrado

pela Administração no processo de licitação, devendo o edital prever a possibilidade de

substituição do atestado de visita técnica por declaração do responsável técnico de que possui

pleno conhecimento do objeto. As visitas ao local de execução da obra devem ser

prioritariamente compreendidas como um direito subjetivo da empresa licitante, e não uma

obrigação imposta pela Administração, motivo pelo qual devem ser uma faculdade dada pela

Administração aos participantes do certame.

A previsão editalícia de realização de visitas técnicas coletivas contraria os princípios da

moralidade e da probidade administrativa, uma vez que permite tanto ao gestor público ter

prévio conhecimento das licitantes quanto às próprias empresas terem ciência do universo de

concorrentes, criando condições propícias para o conluio. ” (realce incluído)

A título exemplificativo, seguem outros julgados que compartilham desse entendimento,

Acórdãos do Plenário do TCU de nos 800/2008, de 30 de abril de 2008,1.924/2010, de 4 de

agosto de 2010, 2.304/2012, de 29 de agosto de 2012, 3.291/2014, de 26 de novembro de

2014, 3.192/2016, de 7 de dezembro de 2016, dentre outros.

Registre-se que não foi localizado, nos processos licitatórios analisados, qualquer documento

demonstrando a necessidade pela realização das visitas técnicas.

2) Irregularidades que afrontam a Lei de Licitações e Julgados do TCU, mas que não tiveram

o caráter restritivo:

2.1) O item 14.2 do edital, e 2.2 do contrato estabeleceram a realização de antecipação de

pagamento no montante de 20% do valor total da proposta financeira a título de mobilização

de pessoal e maquinário sem a devida exigência de garantia para resguardar a Administração.

Neste caso, a jurisprudência do TCU é de que se deve evitar a inclusão de cláusulas que

prevejam pagamento antecipado, sendo admitida somente em caráter excepcional, quando

devidamente comprovado visando exclusivamente à sensível economia de recursos, e desde

que exigidas as indispensáveis cautelas ou garantias de ressarcimento ao Erário em

atendimento ao que foi estabelecido nos artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/1964, de 17 de março

de 1964; artigo 40, inciso XIV, alíneas “a” e “d”, artigo 56, § 5º da Lei 8.666/1993; e artigo

38 do Decreto nº 93.872/1986, de 23 de dezembro de 1986.

A sentença prolatada por meio do Acórdão nº 1.341/2010, 9 de junho de 2010, trata dos

pressupostos necessários para realização desta excepcionalidade, conforme transcrição a

seguir:

“9.3.2 abstenha-se de realizar pagamentos antecipados, quando não houver a conjunção dos

seguintes requisitos: previsão da medida no ato convocatório, existência no processo

licitatório de estudo fundamentado comprovando a real necessidade e economicidade da

medida e estabelecimento de garantias específicas e suficientes que resguardem a

Administração dos riscos inerentes à operação.” (realce inserido).

Seguem demais sentenças, a título exemplificativo, que comungam deste entendimento,

Acórdãos do Plenário do TCU, de nos 481/2005, de 27 de abril de 2005, 918/2009, de 6 de

maio de 2009, 2.679/2010, de 6 de outubro de 2010, 3.363/2010, de 8 de dezembro de 2010,

406/2011, de 16 de fevereiro de 2011, 543/2011, de 2 de março de 2011, 3.332/2012, de 5 de

dezembro de 2012, 2.874/2014, de 29 de outubro de 2014, 343/2015, de 4 de março de 2015,

3.204/2016, de 7 de dezembro de 2016, dentre outros.

Merece registrar que, em análise aos cinco processos licitatórios, não foram localizados

quaisquer documentos que demonstrem o interesse público e a vantagem obtida pela

Administração Pública na antecipação de pagamento às construtoras contratadas.

Complementa-se que a planilha orçamentária, anexo I do edital, não estabeleceu qualquer

previsão de despesa com mobilização ou desmobilização de equipamentos, tampouco de mão-

de-obra.

Ademais, nos editais e minutas de contratos analisados, constatou-se a ausência de cláusulas

exigindo a apresentação de garantias que resguardassem a Administração Pública.

2.2) Foi verificada, ainda, irregularidade relativa à ausência de inclusão no edital de licitação

a exigência para que as participantes apresentassem, em suas propostas, a composição de taxa

de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) e da taxa de encargos sociais.

A jurisprudência do egrégio tribunal é no sentido de que se deve exigir das licitantes a

apresentação das composições das taxas de BDI e de encargos sociais utilizados na proposta

comercial em atendimento ao disposto no artigo 6º, inciso IX, alínea “f”, concomitantemente

com o artigo 7º, § 2º, inciso II, da Lei 8.666/1993, a exemplos dos Acórdãos do Plenário do

TCU de nos 946/2007, de 23 de maio de 2007, 2.656/2007, de 5 de dezembro de 2007,

608/2008, de 9 de abril de 2008, 1.521/2013, de 19 de junho de 2013, 564/2014, de 12 de

março de 2014.

Merece salientar que, este entendimento majoritário se tornou determinação no âmbito da

Corte de Contas por meio da edição da Súmula nº 258, em 16 de junho de 2010, a seguir

transcrita:

“As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI integram

o orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço de engenharia, devem constar

dos anexos do edital de licitação e das propostas das licitantes e não podem ser indicados

mediante uso da expressão “verba” ou de unidades genéricas.”

Cabe mencionar que, consoante o preâmbulo do edital, os seus anexos foram compostos por

oito itens, e dentre os mesmos não foi relacionado a exigência da apresentação da composição

de taxa de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) e da taxa de encargos sociais, conforme

pode ser comprovado pela transcrição a seguir:

Anexo I: Planilha quantitativa da Obra;

Anexo II: Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente;

Anexo III: Modelo de declaração de que a empresa não possui em seu quadro de pessoal

empregados menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 14 anos em

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXIII do art. 7º da

Carta Magna, constante da Lei nº 9.854 de 27/10/99 e Decreto nº 4.358 de 05/09/2002;

Anexo IV: Modelo de declaração de total concordância com as condições estabelecidas no

Edital;

Anexo V: Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;

Anexo VI: Modelo de Atestado de Visita Técnica;

Anexo VII: Minuta do Contrato;

Anexo VIII: Minuta da Ordem de Serviço.

3) Decisões irregulares tomadas pela CPL no âmbito dos processos licitatórios, Tomadas de

Preço nos 2-011/2012, 2-013/2012 e 2-014/2012, comprometeram a integridade dos certames

conforme detalhado a seguir:

3.1) Habilitação indevida da empresa LCC Serviços de Construção Civil Ltda.

Em análise aos autos constatou-se que a publicação do edital do certame foi realizada em 3 de

agosto de 2012, no Diário Oficial da União nº 150 e no jornal de grande circulação do Estado

do Pará estabelecendo a data da abertura da sessão para dia 20 de agosto de 2012, às

10h30min.

Segundo a Ata de Abertura do Processo Licitatório, somente a empresa LCC Serviços de

Construção Civil Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 07.601.283/0001-76, retirou o edital e

compareceu na data marcada para abertura da sessão, e que posteriormente à análise da

documentação apresentada foi formalmente habilitada a participar do certame.

Contudo, foi verificado que o Certificado de Registro Cadastral nº 031 (folha 113), acostado

ao processo, foi emitido pela Prefeitura Municipal de Barcarena no dia 21 de agosto de 2012,

portanto um dia após a sessão de abertura do certame.

Cabe ressaltar que, na modalidade tomada de preços, a empresa interessada deve se cadastrar

com antecedência mínima de três dias da abertura das propostas conforme disposto no § 2º,

artigo 22 da Lei 8.666/1993 concomitantemente com o Item 3.1.1. do edital que trata “Das

Condições de Participação”.

Ademais, foi constatada que a Certidão Negativa relativa às dívidas tributárias municipais,

emitida pela Secretaria de Finanças de Barcarena, ocorreu um dia após a abertura do certame

em 21 de agosto de 2012.

Salienta-se que a apresentação da certidão é exigida pelo edital, item 6.2.1, para comprovação

da regularidade fiscal da empresa.

Pelo exposto, a empresa LCC foi irregularmente habilitada, uma vez que não possuía

documentos necessários para sua participação no certame licitatório do qual sagrou-se

vencedora, e que resultou na celebração do Contrato de Empreitada/Semed nº 439/2012,

firmado em 27 de agosto de 2012.

A situação verificada depõe contra a lisura do certame licitatório conduzida pela Comissão

Permanente de Licitação de Barcarena.

3.2) Comunicação intempestiva da alteração da data de abertura da sessão do processo

licitatório TP nº 2-013/2012 e habilitação indevida das empresas Fênix e Corrêa.

3.2.1) Pelo exame dos autos do processo licitatório TP nº 2-013/2012, constatou-se que a

publicação do edital do certame foi realizada, em 21 de agosto de 2012, no Diário Oficial da

União nº 162 e no jornal de grande circulação do Estado do Pará, estabelecendo a data da

abertura da sessão para dia 5 de setembro de 2012, às 10h30min.

Entretanto, foi localizado expediente emitido pelo Setor de Licitações e Contratos, folha 094,

informando o adiamento da data de abertura de sessão para dia 11/09, em virtude de

decretação de pontos facultativos nos dias 5 e 6 de setembro no âmbito do município de

Barcarena/PA, conforme transcrição a seguir:

“Em virtude de ter sido declarado Ponto Facultativo nos dias 05 e 06/09/2012 no município

de Barcarena, fica prorrogada a abertura da Tomada de Preços nº 2-013/2012, tendo por

objeto a construção de uma creche no bairro Jardim Cabano, para dia 11/09/2012, às

10h30min.”

Da análise conjunta dos documentos acostados ao processo, foram constatadas duas

irregularidades resultantes desse ato administrativo:

Primeiro: o expediente foi endereçado somente para duas empresas, Fênix e Corrêa, ao invés

de três que haviam retirado os editais contrariando os “Protocolos de Entrega”, folhas de

números 90 a 92, datados de 24 de agosto de 2012, emitidos para três empresas: Fênix Serviço

de Construção Civil Ltda. – ME, CNPJ nº 11.489.693/0001-44, Corrêa e Silva Serviços de

Montagens Industriais Ltda., CNPJ nº 08.790.430/0001-66 e DM Construtora e Incorporadora

Ltda., CNPJ nº 14.267.798/0001-47.

Ademais, em que pese a existência de três comprovantes de retirada de editais, a Comissão

consignou em Ata de Abertura do Processo Licitatório (folhas 224 e 225) somente as retiradas

efetuadas pelas empresas Fênix e Corrêa depondo contra a veracidade dos documentos

acostados ao processo.

Segundo: a data de emissão do documento que informou sobre o adiamento é de 10 de

setembro, portanto posterior ao inicialmente previsto para abertura de sessão que foi dia 5 de

setembro.

3.2.2) Adicionalmente, foi constatada a habilitação irregular das duas empresas que

compareceram na data marcada conforme detalhado a seguir.

A empresa Corrêa apresentou o Certificado de Registro Cadastral nº 034 (folha 172 verso),

emitido pela Prefeitura Municipal de Barcarena no dia 11 de setembro de 2012 o que contraria

o disposto no § 2º, artigo 22 da Lei 98.666/1993 concomitantemente com o Item 3.1.1. do

edital que trata “Das Condições de Participação”.

Os dispositivos retro citados estabeleceram que, na modalidade tomada de preços, os

interessados devem se cadastrar com antecedência mínima de três dias da abertura das

propostas para poderem participar do certame.

A empresa Fênix não comprovou a realização de visita técnica por meio da apresentação do

Atestado emitido pela Secretaria Municipal de Obras, conforme prescrito no item 6.4.4 do

edital. Além disso, o item 7.2 estabeleceu que a não apresentação da declaração ensejaria na

inabilitação da pretendente.

Embora a exigência do Atestado de Visita Técnica esteja em desacordo com a jurisprudência

do TCU, cabe à Comissão obediência ao cumprimento das normas e condições do edital em

conformidade ao disposto no caput do artigo 41 da Lei 8.666/1993.

3.3) Ausência de publicidade ampla do adiamento de data e horário da abertura da sessão

licitatória da TP nº 2-014/2012 em decorrência do descumprimento do dispositivo editalício

pela Comissão.

A publicação do edital da TP nº 2-014/2012 foi realizada em 23 de agosto de 2012, no Diário

Oficial da União nº 164, e no jornal de grande circulação do Estado do Pará, estabelecendo a

data da abertura para dia 7 de setembro de 2012, às 10h30min.

Atente-se que é de conhecimento público que nesta data se comemora a Independência do

Brasil, portanto, é considerada feriado nacional. Todavia, o edital preconizou em seu bojo

dispositivo orientando as licitantes na ocorrência de situações semelhantes, no Item 19 que

trata “Das Disposições Gerais”, conforme transcrito a seguir:

“19.2. Não havendo expediente no dia marcado para a realização da Licitação, esta ocorrerá

no primeiro dia útil subsequente, mantendo-se inalterados o mesmo horário e local;” (grifo

incluído)

Contudo, foi localizado expediente, sem registro da data de emissão, intitulado “Comunicado”

informando sobre a alteração da data da abertura para dia 10 de setembro de 2012, às

12h30min.

Todavia, neste caso, o horário de abertura foi alterado a critério da CPL invalidando o

dispositivo editalício retro mencionado. Consequentemente a situação ensejaria a necessidade

imediata em se dar ampla publicidade, com antecipação suficiente, para não frustrar a

participação dos interessados ao certame.

Apesar disso, conforme se depreende pelo teor do referido documento, foi constatado que foi

dirigido apenas a duas empresas, sem comprovação de recebimento por parte das mesmas,

conforme transcrição a seguir:

“Comunicamos aos representantes das empresas FÊNIX Construtora e Corrêa e Silva

Serviços de Montagens Industriais Ltda., que, em razão do feriado de 07 de setembro, a

abertura do certame que trata da construção de uma creche no bairro Vila Nova (Tomada de

Preços nº 2-014/2012), ocorrerá no dia 10/09/2012 às 12h30min.”

Salienta-se que, no processo analisado não foi localizado documento comprobatório da

retirada dos editais pelas referidas empresas.

Em virtude da ausência da data de emissão do expediente analisado, não foi possível verificar

com quanto tempo de antecedência da data marcada o ato administrativo foi efetivado.

Contudo, uma nova publicação em atendimento ao princípio da razoabilidade certamente teria

ampliado o universo de interessados ao certame.

Quadro: Resumo das empresas que participaram das cinco licitações realizadas pela Prefeitura Municipal de

Barcarena

Processo Abertura

Real Participantes dos processos CNPJ

Proposta

Licitantes

TP 2-010/2012 17/08/2012

10:30 LCC Serviços de Construção Civil Ltda. 07.601.283/0001-76 1.447.950,50

TP 2-011/2012 20/08/2012

10:30 LCC Serviços de Construção Civil Ltda. 07.601.283/0001-76 1.447.815,51

TP 2-013/2012 11/09/2012

10:30

Correa e Silva Serviços de Montagens Industriais Ltda. 08.790.430/0001-66 1.452.294,45

Fênix Serviço de Construção Civil Ltda. – ME 11.489.693/0001-44 1.454.930,88

D.M. Construtora e Incorporadora Ltda. 14.267.798/0001-47 0,00

TP 2-014/2012 10/09/2012

12:30



TP 2-015/2012 10/09/2012

10:30




Por fim, conforme demonstrado no quadro anterior, conclui-se que as competitividades dos

certames foram prejudicadas em decorrência de inclusões de exigências restritivas nos Editais

analisados. Assim como, demais irregularidades constatadas em afronta aos preceitos legais e

à jurisprudência do TCU feriram a finalidade precípua da licitação, que é a seleção da proposta

mais vantajosa à Administração, com a observância do princípio da isonomia, conforme

dispõe o caput do artigo 3º da Lei 8.666 /1993 e em atendimento ao interesse público.

##/Fato##

Manifestação da Unidade Examinada

Por meio de Ofício s/nº, de 10 de março de 2017, a Prefeitura Municipal de Barcarena/PA

apresentou a seguinte manifestação:

“Em seu relatório preliminar a CGU tratou-se de analisar cinco processos licitatórios do

exercício de 2012, deflagrados pela prefeitura Municipal de Barcarena no âmbito do PAC

202844/2012, encontrando irregularidade em relação aos ditames da legislação 8.666/93 e

jurisprudências do TCU.

Acontece que tais processos licitatórios relacionados foram todos produzidos no exercício de

2012, ou seja, na antiga gestão municipal, com os antigos servidores membros daquela CPL.

Com isso, esclarece que a atual gestão iniciou-se somente no exercício de 2013, onde não

houve a devida e ampla transição de Governo, onde sequer as documentações de processos

licitatórios dentre outros do governo municipal anterior (exercício de 2009/2012) foram

repassados para o atual governo municipal – exercício 2013/2016, não tendo assim as reais

e necessárias informações/documentos para a satisfação na continuidade daqueles

necessários serviços públicos.

Portanto, entendemos que os apontamentos questionados pela CGU deverão ser direcionados

os servidores membros da CPL daquela época do exercício de 2012 para assim poderem em

seu direito de defesa prestar as devidas e reais informações para esse órgão fiscalizador da

CGU, pelo que requer com suas consequências legais.”

##/ManifestacaoUnidadeExaminada##

Análise do Controle Interno

O Gestor Municipal se eximiu da responsabilidade pelas irregularidades ocorridas no âmbito

dos certames licitatórios por entender que cabe à gestão do governo municipal de 2009/2012.

Deste modo, as irregularidades apontadas neste relatório permanecem inalteradas.

##/AnaliseControleInterno##

2.2.3. As obras de construção de quatro escolas estão paralisadas.

Fato

Trata-se da análise da situação relativa à execução das cinco Escolas de Educação Infantil,

modelo FNDE, do tipo B, no município de Barcarena/PA quanto ao cronograma físico-

financeiro.

As construções das cinco escolas infantis foram contratadas ao custo total de R$

7.268.774,36, para serem executadas nos bairros Novo II, Jardim Cabano, Novo Horizonte,

Vila Nova e Zita Cunha, todas localizadas na zona urbana do município.

Os Contratos Administrativos estabeleceram em 180 dias o prazo de execução das obras, e as

Ordens de Serviço autorizando o início das obras foram emitidas na mesma data da celebração

dos contratos.

Contudo, pela análise dos processos administrativos foram constatados que todos os contratos

sofreram prorrogação nos prazos de execução.

Foram analisados os processos de pagamentos disponibilizados pela Administração

Municipal e verificou-se que os montantes de notas fiscais emitidas pelas contratadas estão

em conformidade com os pagamentos identificados nos extratos bancários.

Tabela: Resumo de notas fiscais emitidas pelas contratadas

Processo Contrato Ordem de

Serviço Contratada

Valor

Contratado

Total de Notas

Emitidas

Saldo de

Contrato

TP 2-010/2012 436/2012 24/08/2012 LCC Serv.Const. Civil

(Escola Zita Cunha) 1.447.950,50 1.081.855,13 366.095,37


(Escola Bairro Novo II) 1.447.815,51 1.133.326,83 314.478,68

TP 2-013/2012 445/2012 18/09/2012

Correa e Silva Serv.

Montagens (Escola Jardim

Cabano)

1.452.294,45 1.452.289,32 5,13

TP 2-014/2012 443/2012 17/09/2012 Fênix Serv. Const. Civil

(Escola Vila Nova) 1.452.847,26 1.370.907,18 81.940,08


(Escola Novo Horizonte) 1.453.075,95 1.386.377,22 66.698,73

7.253.983,67 6.424.755,68 829.217,99

Fonte: Notas Fiscais de Serviço emitidos pelas Construtoras.

Quanto à situação de execução das obras informadas pelo fiscal de obra da Secretaria

Municipal de Educação ao Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle –

SIMEC, do Ministério da Educação e Cultura, constatou-se que a escola Jardim Cabano

constava como concluída, as escolas dos bairros Novo Horizonte e Vila Nova “em execução”,

e as escolas dos bairros Novo II e Zita Cunha constavam como paralisadas e com os contratos

administrativos rescindidos pela Prefeitura.

A Prefeitura Municipal de Barcarena disponibilizou os Processos Administrativos de nos

002/2016 e 001/2016 relativos, respectivamente, à rescisão dos contratos administrativos nos

436/2012 (escola Zita Cunha) e 439/2012 (escola do Bairro Novo II).

Foram realizadas inspeções físicas com a finalidade de averiguar a real situação das obras. Na

ocasião foram realizados registros fotográficos e medições de serviços mais relevantes das

cinco escolas em construção, com base nas especificações técnicas, nas plantas de projeto e

nos últimos boletins de medição.

Da inspeção foi constatada que quatro obras, referentes às escolas localizadas nos bairros

Novo II, Zita Cunha, Novo Horizonte e Vila Nova, estavam com as obras paralisadas. Apenas

na obra da escola do bairro Jardim Cabano foram encontrados operários realizando serviço de

instalação de roda-meio de madeira nas salas de aula.

Ademais, constatou-se que as evoluções físicas das obras informadas pela Prefeitura por meio

de boletins de medição e pela inserção no SIMEC estão divergentes em relação à verificada

em campo, conforme resumo a seguir:

Tabela: Comparação entre valor do contrato x Último Boletim x Inspeção Física

Escola Valor

contratado

Último

Boletim

Percentual

de execução

da Prefeitura

Percentual

de execução

informado

ao SIMEC

Medido em

campo

Percentual

de execução

real

Zita Cunha 1.447.950,50 897.859,64 62,01% 44,86% 830.966,07 57,39%

Bairro Novo II 1.447.815,51 980.591,90 67,72% 65,13% 931.176,17 64,32%

Jardim Cabano 1.452.294,45 1.452.294,45 100,00% 100,00% 1.189.095,66 81,88%

Vila Nova 1.452.847,26 1.333.357,11 91,78% 79,12% 990.721,83 68,19%

Novo Horizonte 1.453.075,95 1.375.664,46 94,67% 78,02% 1.005.072,56 69,17%

Média Geral 7.253.983,67 6.039.767,56 83,26% 73,43% 4.947.032,29 68,20%

Fonte: Inspeção física, Boletins de medição, dados do SIMEC e Contratos administrativos nos 436, 439, 443,

444, 445 todos de 2012.

Ressalte-se que, é obrigação da Administração informar de forma precisa e tempestiva a

evolução das obras, conforme a cláusula XIII, do Termo de Compromisso PAC 202844/2012,

que estabeleceu o dever de cientificar mensalmente o FNDE/MEC sobre a aplicação dos

recursos e a consecução do objeto conforme o previsto, por meio do preenchimento dos dados

e informações sobre as obras no Módulo de Monitoramento de Obras do SIMEC.

Por fim, cabe registrar o estado de abandono que se encontra a escola Zita Cunha, com

vegetação alta em toda a extensão do terreno, inclusive internamente aos prédios em execução,

assim como alguns serviços executados (como pisos, armaduras de aço expostos) apresentam

sinais de desgaste pela falta de manutenção

Segue registro fotográfico realizado durante a inspeção de campo das escolas Zita Cunha,

Bairro Novo II, Jardim Cabano, Novo Horizonte e Vila Nova.

Quadro: Registro fotográfico das cinco escolas visitadas

Escola Zita Cunha, com vegetação alta. 7 de dezembro de 2016. Barcarena/PA.

Escola Zita Cunha, com armação de aço exposta e vegetação alta. 7 de dezembro de 2016. Barcarena/PA.

Escola Bairro Novo II, obra paralisada. 6 de dezembro de 2016. Barcarena/PA.

Escola Bairro Novo II, obra paralisada. 6 de dezembro de 2016. Barcarena/PA.

Escola Jardim Cabano, em estado mais avançado dentre as cinco visitadas. 8 de dezembro 2016.

Escola Jardim Cabano, vista da área de recreação. 8 de dezembro 2016.

Escola Novo Horizonte, obra paralisada. 8 de dezembro de 2016. Barcarena/PA.

Escola Novo Horizonte, obra paralisada. 8 de dezembro de 2016. Barcarena/PA.

Escola Vila Nova, obra paralisada. 9 de dezembro de 2016. Barcarena/PA.

Escola Vila Nova, obra paralisada. 9 de dezembro de 2016. Barcarena/PA.

##/Fato##




“[...]

Ademais, também esclarece que tais paralisações ocorreram unicamente por culpa das

empresas contratadas para execução daquelas obras, pelo que a Administração Pública

imediatamente observado a quebra contratual, suspendeu as obras, encerrando os contratos

pela impossibilidade de sua continuidade,

Nessa forma, é importante ressaltar que esse Município de Barcarena providenciará as

competentes ações judiciais indenizatórias regressivas (dano moral e material) contra

aquelas empresas contratadas, por fins de ressarcir ao Erário Municipal os prejuízos

causados, satisfazendo assim totalmente os ditames da legislação.

[...]”



O Gestor Municipal limitou-se a responsabilizar as empresas contratadas pelas paralisações

constatadas durante a inspeção física realizada por esta Controladoria, assim como informou

acerca das ações judiciais que serão impetradas contra as empresas infratoras.


2.2.4. Superfaturamento de R$ 1.477.723,39 em virtude de pagamentos pelos serviços

não executados.

Fato

Conforme análise dos extratos bancários, dos processos de pagamentos, e das notas fiscais de

serviços emitidas constatou-se que foram pagos R$ 6.424.765,68 do montante contratado de

R$ 7.253.983,67, o que representou 88,57%.

Tabela: Resumo de pagamentos realizados de acordo com as notas fiscais emitidas pelas contratadas

Processo Contrato Ordem de

Serviço Contratada

Valor

Contratado

Total de Notas

Emitidas

Saldo de

Contrato


(Escola Zita Cunha) 1.447.950,50 1.081.855,13 366.095,37


(Escola Bairro Novo II) 1.447.815,51 1.133.326,83 314.478,68

TP 2-013/2012 445/2012 18/09/2012



Cabano)

1.452.294,45 1.452.289,32 5,13


(Escola Vila Nova) 1.452.847,26 1.370.907,18 81.940,08



7.253.983,67 6.424.755,68 829.217,99

Fonte: Notas Fiscais de Serviço emitidas pelas Construtoras.

Por meio de inspeção física constatou-se que o quantitativo de serviços faturados e atestados

por meio de boletins de medição, está superior em R$ 1.092.735,27 em relação à situação

verificada em campo, conforme demonstrado a seguir:

Tabela: Comparação entre serviços executados constantes nos boletins de medição e o quantitativo medido em

inspeção física

Escola Último Boletim

Percentual

execução da

Prefeitura

Medido em

campo durante

inspeção

Percentual

de execução

real

Diferença entre

boletim e

inspeção

Percentual em

relação ao

boletim

acumulado

Zita Cunha 897.859,64 62,01% 830.966,07 57,39% 66.893,57 7,45%

Bairro Novo II 980.591,90 67,72% 931.176,17 64,32% 49.415,73 5,04%

Jardim Cabano 1.452.294,45 100,00% 1.189.095,66 81,88% 263.198,79 18,12%

Vila Nova 1.333.357,11 91,78% 990.721,83 68,19% 342.635,28 25,70%

Novo Horizonte 1.375.664,46 94,67% 1.005.072,56 69,17% 370.591,90 26,94%

Média Geral 6.039.767,56 83,26% 4.947.032,29 68,20% 1.092.735,27 18,09%

Fonte: Boletins de Medição e Medição realizada por meio de inspeção física.

Ressalta-se que, essa diferença será majorada em R$ 384.988,12, em virtude da existência de

saldo a ser descontado mensalmente nos boletins de medição referentes à antecipação de 20%

concedidos no momento da celebração dos contratos administrativos.

Tabela: Comparação entre o montante das Notas Fiscais x Último Boletim x Medição realizada em campo

Escola Total de Notas

Emitidas

Boletim

Acumulado

Saldo a

descontar

Diferença da

Medição da

CGU

Superfatura_

mento Percentual

Zita Cunha 1.081.855,13 897.859,64 183.995,49 66.893,57 250.889,06 23,19%

Bairro Novo II 1.133.326,83 980.591,90 152.734,93 49.415,73 202.150,66 17,84%

Jardim Cabano 1.452.289,32 1.452.294,45 -5,13 263.198,79 263.193,66 18,12%

Vila Nova 1.370.907,18 1.333.357,11 37.550,07 342.635,28 380.185,35 27,73%

Novo Horizonte 1.386.377,22 1.375.664,46 10.712,76 370.591,90 381.304,66 27,50% Média Geral 6.424.755,68 6.039.767,56 384.988,12 1.092.735,27 1.477.723,39 23,00%

Fonte: Notas fiscais emitidas pelas contratadas, boletins de medição e medição realizada durante a inspeção

física.

Seguem tabelas com a relação de serviços que constam como realizados nos boletins de

medição, mas que não foram efetivamente executadas conforme inspeção física realizada por

esta Controladoria. Salienta-se que a esse valor deve ser somado o montante relativo ao saldo

não descontado da antecipação concedida no momento da celebração dos respectivos

contratos, conforme demonstrado na tabela anterior.

1) Tabela: superfaturamento na execução da Escola Zita Cunha

Item Descrição dos

serviços Unid.

Quantida-

de

Preço

Unitá-

rio

Valor

Contratado

Boletim

Construtora

Medido pela

CGU Diferença

Superfatura-

mento

3 Estruturas de concreto

3.1 Concreto Armado

3.1.4 Caixas d'água

3.1.4.1 Formas m² 370,90 21,50 7.974,35 330,90 165,45 - 165,45 - 3.557,18

3.1.4.2 Armadura kg 6.724,20 8,80 59.172,96 5.724,20 3.362,10 - 2.362,10 - 20.786,48

3.1.4.3 Concreto 25 MPa m³ 35,90 368,00 13.211,20 29,90 17,95 - 11,95 - 4.397,60

Total do Item 3 80.358,51 68.490,51 39.749,26 - 28.741,26

10 Revestimento

10.1 Revestimento interno

10.1.1 Paredes

10.1.1.1 Emboço m² 959,21 15,00 14.388,15 934,21 361,98 - 572,23 - 8.583,45

10.1.1.3 Cerâmica 20 x 20

cm m² 959,21 30,00 28.776,30 459,21 361,98 - 97,23 - 2.916,90

10.2 Tetos

10.2.1 Reboco m² 724,74 19,00 13.770,06 600,00 592,37 - 7,63 - 144,97

Total do Item 10 56.934,51 39.189,45 27.544,13 - 11.645,32

11 Revestimento externo

11.1 Paredes e Fachadas

11.1.2 Emboço m² 460,27 15,00 6.904,05 460,27 219,09 - 241,18 - 3.617,70

Total do Item 11 6.904,05 6.904,05 3.286,35 - 3.617,70

12 Pavimentação

12.7 Granitinina m² 885,00 35,00 30.975,00 755,00 401,80 - 353,20 - 12.362,00

Total do Item 12 30.975,00 26.425,00 14.063,00 - 12.362,00

14 Pintura

14.3 Tetos

14.3.1 Pintura PVA com

massa corrida m² 732,68 12,00 8.792,16 232,68 0,00 - 232,68 - 2.792,16

Total do Item 14 8.792,16 2.792,16 0,00 - 2.792,16

15.0 Instalações elétricas e eletrônicas

15.0.1 Instalações elétricas

15.5 Cabos e fios (condutores)

15.5.1

Condutor de cobre unipolar, isolação em

PVC 70ºC, camada de proteção em PVC, não

propagador de chamas, classe de tensão 750

V, encordoamento classe 5, flexível, com as

seguintes seções nominais:

15.5.1.1 # 2,5 mm² m 7200,00 2,45 17.640,00 3.700,00 0,00 - 3.700,00 - 9.065,00

15.5.1.2 # 4 mm² m 750,00 2,85 2.137,50 250,00 0,00 - 250,00 - 712,50

15.5.1.3 # 6 mm² m 300,00 3,95 1.185,00 50,00 0,00 - 50,00 - 197,50

Total do Item 15.5 20.962,50 9.975,00 0,00 - 9.975,00

15.15 Teste de desempenho dos pontos lógicos (voz

e dados)

15.15.1 Pontos lógicos,

categoria 6 und 41,00 100,00 4.100,00 11,00 0,00 - 11,00 - 1.100,00

Total do Item 15.15 4.100,00 1.100,00 0,00 - 1.100,00

Total Geral 209.026,73 154.876,17 84.642,74 - 70.233,44

Fonte: Boletim de medição acumulado, Notas fiscais de serviços, e inspeção física da CGU.

2) Tabela: superfaturamento na execução da Escola Bairro Novo II


serviços Unid.

Quanti-

dade

Preço

Unitá-

rio

Valor

Contratado

Boletim

Construtora

Medido pela

CGU Diferença

Superfatu-

ramento

4 Arquitetura e Elementos de Urbanismo

4.1 Arquitetura e Elementos de Urbanismo

4.1.1 Paredes e Divisórias

4.1.1.1 Alvenaria de bloco cerâmico

4.1.1.2

Marcação 1ª

fiada alvenaria

de bloco cerâmico

m 608,15 7,00 4.257,05 608,15 529,19 - 78,96 - 552,72

4.1.1.3

Levante de

alvenaria de

bloco cerâmico

m² 1.534,66 36,00 55.247,76 1.534,66

1.389,54 - 145,12 - 5.224,32

4.1.1.4

Aperto de

alvenaria de

bloco cerâmico

m 650,00 6,00 3.900,00 650,00

529,19 - 120,81 - 724,86

4.1.1.5

Alvenaria de

elementos

vazados de concreto

(cobogós)

m² 27,15 79,00 2.144,85 13,00 3,28 - 9,72 - 767,88

Total do Item 4 65.549,66 64.431,81 57.162,03 - 7.269,78

10 Revestimento


10.1.1 Paredes

10.1.1.1 Emboço m² 959,21 14,50 13.908,55 949,21 808,27 - 140,94 - 2.043,63

10.1.1.3 Cerâmica 20 x 20 cm

m² 959,21 29,50 28.296,70 759,21 347,73 - 411,48 - 12.138,66

10.1.1.4

Rejuntamento

de cerâmica 20

x 20 cm

m² 959,21 3,50 3.357,24 359,21 347,73 - 11,48 - 40,18

Total do Item 10 71.468,59 63.993,59 48.077,94 - 14.222,47

12 Pavimentação

12.7 Granitinina m² 885,00 35,00 30.975,00 725,00 546,95 - 178,05 - 6.231,75

Total do Item 12 30.975,00 25.375,00 19.143,25 - 6.231,75

14 Pintura

14.1 Paredes internas

14.1.1

Pintura acrílica

com massa

corrida

m² 638,78 12,00 7.665,36 338,78 319,39 - 19,39 - 232,68

14.3 Tetos

14.3.1 Pintura PVA com massa

corrida

m² 732,68 12,00 8.792,16 582,68 366,34 - 216,34 - 2.596,08

Total do Item 14 16.457,52 11.057,52 8.228,76 - 2.828,76



15.5.1

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC

70ºC, camada de proteção em PVC, não

propagador de chamas, classe de tensão 750 V,

encordoamento classe 5, flexível, com as


15.5.1.1 # 2,5 mm² m 7.200,00 2,45 17.640,00 6.200,00 1.440,00 - 4760,00 - 11.662,00

15.5.1.2 # 4 mm² m 750,00 2,85 2.137,50 650,00 150,00 - 500,00 - 1.425,00

15.5.1.3 # 6 mm² m 300,00 3,95 1.185,00 200,00 60,00 - 140,00 - 553,00


serviços Unid.

Quanti-

dade

Preço

Unitá-

rio

Valor

Contratado

Boletim

Construtora

Medido pela

CGU Diferença

Superfatu-

ramento

15.5.2



propagador de chamas, classe de tensão 1 kV,

encordoamento classe 5, flexível, com as


15.5.2.1 # 6 mm² m 400,00 3,90 1.560,00 200,00 80,00 - 120,00 - 468,00

15.5.2.2 # 10 mm² m 100,00 7,00 700,00 50,00 20,00 - 30,00 - 210,00

15.5.2.3 # 16 mm² m 500,00 7,00 3.500,00 200,00 100,00 - 100,00 - 700,00

Total do Item 15.5

26.722,50 20.362,50 5.344,50 - 15.018,00

15.15 Teste de desempenho dos pontos lógicos (voz e

dados)


categoria 6 und 41,00 100,00 4.100,00 10,00 0,00 - 10,00 - 1.000,00

Total do Item 15.15 4.100,00 1.000,00 0,00 - 1.000,00

16.0 Instalações hidráulicas e sanitárias

16.0.1 Água fria

16.0.1.1 Tubulações e conexões de PVC rígido

16.0.1.1.

1 Tubos

16.0.1.1.

1.1

Tubo PVC

soldável, diâmetro 25 mm

und 172,00 5,20 894,40 157,00 137,60 - 19,40 - 100,88

16.0.1.1.

1.2

Tubo PVC


und 169,00 8,50 1.436,50 159,00 135,20 - 23,80 - 202,30

16.0.1.1.1.3

Tubo PVC


und 66,00 13,50 891,00 61,00 52,80 - 8,20 - 110,70

16.0.1.1.1.4

Tubo PVC

soldável,

diâmetro 60 mm

und 39,00 22,00 858,00 34,00 31,20 - 2,80 - 61,60

16.0.1.1.1.5

Tubo PVC

soldável,

diâmetro 85 mm

und 87,00 42,50 3.697,50 82,00 69,60 - 12,40 - 527,00

16.0.1.1.

2 Adaptadores

16.0.1.1.

2.1

Adaptador PVC

soldável curto com bolsa e

rosca, diâmetro

25x3/4"

und 125,00 11,50 1.437,50 115,00 100,00 - 15,00 - 172,50

16.0.1.1.2.2

Adaptador PVC soldável curto

com bolsa e

rosca, diâmetro 32x1"

und 30,00 15,50 465,00 30,00 24,00 - 6,00 - 93,00

16.0.1.1.

2.3

Adaptador PVC

soldável curto com bolsa e

rosca, diâmetro

50x1 1/2"

und 30,00 22,50 675,00 30,00 24,00 - 6,00 - 135,00

16.0.1.1.

2.4

Adaptador PVC soldável curto

com bolsa e rosca, diâmetro

85x3"

und 11,00 98,00 1.078,00 10,00 8,80 - 1,20 - 117,60

16.0.1.1.

2.5

Adaptador PVC

soldável com flanges livres,

diâmetro

25x3/4"

und 1,00 99,00 99,00 1,00 0,80 - 0,20 - 19,80

16.0.1.1.2.6

Adaptador PVC soldável com

und 1,00 105,00 105,00 1,00 0,80 - 0,20 - 21,00


serviços Unid.

Quanti-

dade

Preço

Unitá-

rio

Valor

Contratado

Boletim

Construtora

Medido pela

CGU Diferença

Superfatu-

ramento

flanges livres, diâmetro 32x1"

16.0.1.1.2.8

Adaptador PVC

soldável com flanges livres,

diâmetro 85x3"

und 1,00 125,00 125,00 1,00 0,80 - 0,20 - 25,00

16.0.1.1.

3 Buchas de redução

16.0.1.1.

3.1

Bucha de

redução, PVC

soldável, diâmetro

32x25mm

und 13,00 3,50 45,50 13,00 10,40 - 2,60 - 9,10

16.0.1.1.3.2

Bucha de redução, PVC

soldável,

diâmetro

50x25mm

und 4,00 4,00 16,00 4,00 3,20 - 0,80 - 3,20

16.0.1.1.

3.3

Bucha de

redução, PVC soldável,

diâmetro

50x32mm

und 2,00 4,50 9,00 2,00 1,60 - 0,40 - 1,80

16.0.1.1.3.4


soldável,

diâmetro 60x25mm

und 5,00 5,00 25,00 5,00 4,00 - 1,00 - 5,00

16.0.1.1.

3.5

Bucha de


diâmetro

60x32mm

und 11,00 5,50 60,50 11,00 8,80 - 2,20 - 12,10

16.0.1.1.3.6


soldável,

diâmetro 60x50mm

und 12,00 6,00 72,00 12,00 9,60 - 2,40 - 14,40

16.0.1.1.

3.7

Bucha de


diâmetro

85x60mm

und 6,00 7,00 42,00 6,00 4,80 - 1,20 - 8,40

16.0.1.1.

4 Joelhos

16.0.1.1.

4.1

Joelho 90º PVC


und 91,00 3,50 318,50 91,00 72,80 - 18,20 - 63,70

16.0.1.1.

4.2

Joelho 90º PVC


und 28,00 4,50 126,00 28,00 22,40 - 5,60 - 25,20

16.0.1.1.4.3

Joelho 90º PVC

soldável,

diâmetro 50 mm

und 20,00 8,50 170,00 20,00 16,00 - 4,00 - 34,00

16.0.1.1.4.4

Joelho 90º PVC

soldável,

diâmetro 60 mm

und 10,00 23,50 235,00 10,00 8,00 - 2,00 - 47,00

16.0.1.1.

4.5

Joelho 90º PVC

soldável,

diâmetro 85 mm

und 4,00 73,50 294,00 4,00 3,20 - 0,80 - 58,80

16.0.1.1.

4.6

Joelho 45º PVC soldável,

diâmetro 25 mm

und 5,00 4,00 20,00 5,00 4,00 - 1,00 - 4,00

16.0.1.1.

4.7

Joelho 45º PVC


und 3,00 6,00 18,00 3,00 2,40 - 0,60 - 3,60

16.0.1.1.

4.8

Joelho 45º PVC


und 2,00 9,50 19,00 2,00 1,60 - 0,40 - 3,80


serviços Unid.

Quanti-

dade

Preço

Unitá-

rio

Valor

Contratado

Boletim

Construtora

Medido pela

CGU Diferença

Superfatu-

ramento

16.0.1.1.4.9

Joelho 90º PVC soldável com

bucha de latão,

diâmetro 25x1/2"

und 12,00 6,50 78,00 12,00 9,60 - 2,40 - 15,60

16.0.1.1.4.10

Joelho de

redução 90º

PVC soldável com bucha de

latão, diâmetro

25x1/2"

und 64,00 4,00 256,00 64,00 51,20 - 12,80 - 51,20

16.0.1.1.

4.11

Joelho de

redução 90º

PVC soldável, diâmetro 32x25

mm

und 13,00 5,50 71,50 13,00 10,40 - 2,60 - 14,30

16.0.1.1.

5 Luvas

16.0.1.1.5.1

Luva de PVC

soldável

diâmetro 25 mm

und 12,00 2,50 30,00 12,00 9,60 - 2,40 - 6,00

16.0.1.1.5.2

Luva de PVC

soldável

diâmetro 32 mm

und 12,00 3,50 42,00 12,00 9,60 - 2,40 - 8,40

16.0.1.1.

5.3

Luva de PVC soldável

diâmetro 50 mm

und 7,00 5,50 38,50 7,00 5,60 - 1,40 - 7,70

16.0.1.1.

5.4

Luva de PVC soldável

diâmetro 60 mm

und 3,00 6,00 18,00 3,00 2,40 - 0,60 - 3,60

16.0.1.1.

5.5

Luva de PVC

soldável diâmetro 85 mm

und 7,00 7,00 49,00 7,00 5,60 - 1,40 - 9,80

16.0.1.1.

5.6

Luva de redução

de PVC soldável com

rosca diâmetro

25x1/2"

und 8,00 3,50 28,00 8,00 6,40 - 1,60 - 5,60

16.0.1.1.

6 Tê

16.0.1.1.

6.1

Tê de 90º PVC


und 17,00 4,00 68,00 17,00 13,60 - 3,40 - 13,60

16.0.1.1.

6.2

Tê de 90º PVC


und 13,00 6,00 78,00 13,00 10,40 - 2,60 - 15,60

16.0.1.1.6.3

Tê de 90º PVC

soldável,

diâmetro 50 mm

und 17,00 7,00 119,00 17,00 13,60 - 3,40 - 23,80

16.0.1.1.6.4

Tê de 90º PVC

soldável,

diâmetro 60 mm

und 8,00 9,00 72,00 8,00 6,40 - 1,60 - 14,40

16.0.1.1.

6.5

Tê de 90º PVC soldável,

diâmetro 85 mm

und 6,00 10,00 60,00 6,00 4,80 - 1,20 - 12,00

16.0.1.1.

6.6

Tê de redução PVC soldável

com rosca

central, diâmetro

25x1/2"

und 13,00 6,00 78,00 13,00 10,40 - 2,60 - 15,60

16.0.1.1.

6.7

Tê de redução

PVC soldável com rosca

central, diâmetro

32x3/4"

und 4,00 12,50 50,00 4,00 3,20 - 0,80 - 10,00

16.0.1.1.6.8

Tê de redução

PVC soldável, diâmetro 32x25

mm

und 26,00 8,00 208,00 26,00 20,80 - 5,20 - 41,60


serviços Unid.

Quanti-

dade

Preço

Unitá-

rio

Valor

Contratado

Boletim

Construtora

Medido pela

CGU Diferença

Superfatu-

ramento

16.0.1.1.

6.9

Tê de redução PVC soldável,

diâmetro 50x25

mm

und 3,00 12,50 37,50 3,00 2,40 - 0,60 - 7,50

16.0.1.1.

6.11

Tê de redução PVC soldável,

diâmetro 60x25

mm

und 2,00 14,50 29,00 2,00 1,60 - 0,40 - 5,80

16.0.1.1.

6.12

Tê de redução

PVC soldável,

diâmetro 85x60 mm

und 14,00 15,00 210,00 14,00 11,20 - 2,80 - 42,00

16.0.1.1.

7 União

16.0.1.1.

7.1

União de PVC soldável

diâmetro 25 mm

und 2,00 4,50 9,00 2,00 1,60 - 0,40 - 1,80

16.0.1.1.

7.2

União de PVC

soldável

diâmetro 32 mm

und 2,00 7,50 15,00 2,00 1,60 - 0,40 - 3,00

16.0.1.1.

7.3

União de PVC


und 4,00 9,00 36,00 4,00 3,20 - 0,80 - 7,20

16.0.1.1.

7.4

União de PVC


und 2,00 10,50 21,00 2,00 1,60 - 0,40 - 4,20

16.0.1.1.

8 Plugue

16.0.1.1.

8.1

Plugue de PVC com rosca

diâmetro 1/2"

und 74,00

1,90 140,60 74,00 59,20 - 14,80 - 28,12

16.0.1.1.

8.2

Plugue de PVC

com rosca diâmetro 3/4"

und 17,00

2,00 34,00 17,00 13,60 - 3,40 - 6,80

16.0.1.1.

8.3

Plugue de PVC

com rosca diâmetro 1 1/4"

und 23,00 3,50 80,50 23,00 18,40 - 4,60 - 16,10

Total do Item 15.16 15.689,00 14.823,00 12.551,20 - 2.271,80

Total Geral 230.962,27 201.043,42 150.507,68 - 48.842,56


3) Tabela: superfaturamento na execução da Escola Jardim Cabano

Item Descrição dos serviços Un. Quanti-

dade

Preço

Unitá-

rio

Valor

Contratado

Boletim

Construtora

Medido pela

CGU Diferença

Superfatura-

mento





4.1.1.6

Divisórias em

madeira com

laminado com portas de 80x210 cm

m² 45,99 104,12 4.788,48 45,99 0,00 - 45,99 - 4.788,48

4.1.1.7 Divisórias de granito m² 52,74 362,08 19.096,10 52,74 0,00 - 52,74 - 19.096,10

Total do Item 4 23.884,58 23.884,58 0,00 - 23.884,58

5 Esquadrias

5.1 Esquadria de Madeira

5.1.1 Portas

5.1.1.1 PM-2 - porta comum

80 x 210 cm und 14,00 421,54 5.901,56 14,00 22,00 8,00 3.372,32


dade

Preço

Unitá-

rio

Valor

Contratado

Boletim

Construtora

Medido pela

CGU Diferença

Superfatura-

mento

5.1.1.2 PM-3 - porta com barra de proteção 80

x 210 cm

und 4,00

421,54

1.686,16 4,00 0,00 - 4,00 - 1.686,16

5.1.1.3

PM-4a - porta

comum p/ divisórias de granito 60 x 180

cm

und 14,00 421,54 5.901,56 14,00 0,00 - 14,00 - 5.901,56

5.1.1.4

PM-4b - porta comum p/ divisórias

de granito 60 x 60

cm e guiches

und 6,00 341,84 2.051,04 6,00 0,00 - 6,00 - 2.051,04

5.1.1.7 PM-8 - porta com veneziana 80 x 210

cm

und 6,00 421,54 2.529,24 6,00 0,00 - 6,00 - 2.529,24

Total do Item 5 18.069,56 18.069,56 9.273,88 - 8.795,68

6 Esquadria Metálica

6.1 Portas

6.1.1

Porta metálica 80 x

80 cm veneziana (Castelo d'água)

und 2,00 421,36 842,72 2,00 0,00 - 2,00 - 842,72

6.2 Janelas

6.2.16

EF-25* corrediça

460 x 150 cm

(específica p/ regiões de clima

frio)

und 2,00 1.520,33 3.040,66 2,00 0,00 - 2,00 - 3.040,66

6.2.20 Telas em nylon m² 10,26 9,54 97,88 10,26 0,00 - 10,26 - 97,88

6.2.21

Veneziana metálica

circular com diâmetro de 120 cm

(Castelo d'água)

und 9,00 453,94 4.085,46 9,00 0,00 - 9,00 - 4.085,46

6.3 Grades e Portões

6.3.1 Portões 90 x 110 cm

(cobogós) und 5,00 389,91 1.949,55 5,00 0,00 - 5,00 - 1.949,55

6.3.2 Portões 90 x 200 cm (cobogós)

und 1,00 702,91 702,91 1,00 0,00 - 1,00 - 702,91

6.3.3 Grades e portões h =

210 cm m² 12,60 394,21 4.967,05 12,60 0,00 - 12,60 - 4.967,05

Total do Item 6 15.686,23 15.686,23 0,00 - 15.686,23

7 Vidros

7.1

PV6 - portas de

vidro temperado - 160 x 210 cm

m² 13,80 281,76 3.888,29 13,80 3,84 - 9,96 - 2.806,33

7.2

Vidro laminado de

fechamento (parte superior dos fundos

do pátio central)

e=10 mm (em regiões frias)

m² 13,80 338,71 4.674,20 13,80 0,00 - 13,80 - 4.674,20

7.3 Espelhos 4 mm m² 7,00 288,26 2.017,82 7,00 0,00 - 7,00 - 2.017,82

Total do Item 7 10.580,31 10.580,31 1.081,96 - 9.498,35

8 Cobertura

8.3 Telhas de vidro m² 7,00 34,76 243,32 7,00 0,00 - 7,00 - 243,32

Total do Item 8 243,32 243,32 0,00 - 243,32

10 Revestimento


10.1.1 Paredes

10.1.1.1 Emboço m² 959,21 14,51 13.918,14 959,21 771,91 - 187,30 - 2.717,72

10.1.1.3 Cerâmica 20 x 20 cm m² 959,21 29,62 28.411,80 959,21 771,91 - 187,30 - 5.547,83


dade

Preço

Unitá-

rio

Valor

Contratado

Boletim

Construtora

Medido pela

CGU Diferença

Superfatura-

mento

10.1.1.4 Rejuntamento de cerâmica 20 x 20 cm

m² 959,21 3,91 3.750,51 959,21 771,91 - 187,30 - 732,34

Total do Item 10 46.080,45 46.080,45 37.082,56 - 8.997,89

13 Soleiras, rodapés e peitoris

13.1 Soleiras em granito e=15 cm

m 32,80 36,42 1.194,58 32,80 0,00 - 32,80 - 1.194,58

13.2 Rodapé em cerâmica m 648,00 9,40 6.091,20 648,00 0,00 - 648,00 - 6.091,20

13.3 Rejuntamento de

rodapés de cerâmica m 100,00 9,54 954,00 100,00 0,00 - 100,00 - 954,00

13.4 Rodameio de madeira L=10 cm

m 548,00 3,21 1.759,08 548,00 250,00 - 298,00 - 956,58

Total do Item 13 9.998,86 9.998,86 802,50 - 9.196,36

14 Pintura


14.1.1 Pintura acrílica com massa corrida

m² 638,78 12,09 7.722,85 638,78 593,92 - 44,86 - 542,36

14.2.1 Paredes externas

14.2.1.1 Pintura acrílica sem

massa corrida m² 606,18 11,95 7.243,85 606,18 536,41 - 69,77 - 833,75

14.3 Tetos


massa corrida m² 732,68 12,09 8.858,10 732,68 660,08 - 72,60 - 877,73

14.4 Outros

14.4.1 Pintura esmalte em portas em madeira

m² 257,60 13,25 3.413,20 257,60 158,93 - 98,67 - 1.307,38

14.4.2

Tratamento em

verniz em rodamento de

madeira

m² 54,80 12,36 677,33 54,80 0,00 - 54,80 - 677,33

14.4.3

Pintura esmalte em

esquadria e grades de ferro

m² 170,50 14,25 2.429,63 170,50 0,00 - 170,50 - 2.429,63

Total do Item 14 30.344,96 30.344,96 23.676,78 - 6.668,17



15.0.1.1 Haste para aterramento

15.0.1.1.1

Haste de aço galvanizado

recoberta com 200

micras de cobre de diâmetro nominal de

5/8" com 3m de

comprimento

und 3,00 135,87 407,61 3,00 0,00 - 3,00 - 407,61

15.0.1.1.3 Conector em bronze para conecção de 2

cabos com a haste

und 3,00 4,26 12,78 3,00 0,00 - 3,00 - 12,78

Total do Item 15.0 420,39 420,39 0,00 - 420,39

15.1 Cordoalha de cobre nú

15.1.1 Cordoalha de cobre

nú 50 mm² m 15,00 29,74 446,10 15,00 0,00 - 15,00 - 446,10

15.1.2 Cordoalha de cobre nú 35 mm²

m 8,00 24,71 197,68 8,00 0,00 - 8,00 - 197,68

Total do Item 15.1 643,78 643,78 0,00 - 643,78

15.7 Chaves com fusíveis

15.7.3

Relé térmico de

sobrecarga 1,8A a

2,5A

und 1,00 95,00 95,00 1,00 0,00 - 1,00 - 95,00


dade

Preço

Unitá-

rio

Valor

Contratado

Boletim

Construtora

Medido pela

CGU Diferença

Superfatura-

mento

15.7.4 Contador de potência, bobina

110V/60Hz

und 3,00 108,18 324,54 3,00 0,00 - 3,00 - 324,54

15.7.5

Alarme sonoro,

110V/60Hz, com frequência tonal

diferente do alarme

contra incêndio

und 1,00 414,13 414,13 1,00 0,00 - 1,00 - 414,13

15.7.8

Alarme de

extravasamento do

reservatório inferior, composto por chave

nível tipo bóia, com

haste móvel e contatos reversíveis

(NA, NF)

und 1,00 292,86 292,86 1,00 0,00 - 1,00 - 292,86

15.7.9

Comutador com retenção, Ø 22 mm,

cor preta, 3 posições

(zero central), com blocos de contato

2NA+2NF

und 1,00 146,40 146,40 1,00 0,00 - 1,00 - 146,40

15.7.10

Comutador com

retenção, Ø 22 mm, cor preta, 2 posições,

com blocos de

contato 2NA+2NF

und 1,00 146,40 146,40 1,00 0,00 - 1,00 - 146,40

15.7.11

Sinalizador

luminoso, redondo,

aro frontal pretonas cor vermelha (vm)

com lâmpada neon

220V, soquete BA9S

und 3,00 30,84 92,52 3,00 0,00 - 3,00 - 92,52

15.7.12

Sinalizador luminoso, redondo,

aro frontal pretonas

cor âmbar (am) com lâmpada neon 220V,

soquete BA9S

und 2,00 30,84 61,68 2,00 0,00 - 2,00 - 61,68

Total do Item 15.7 1.573,53 1.573,53 0,00 - 1.573,53

15.13 Instalações de rede estruturada

15.13.1 Equipamentos passivos

15.13.1.1 Patch panel 19" - 24

portas, categoria 6 und 4,00 304,64 1.218,56 4,00 0,00 - 4,00 - 1.218,56

15.13.1.2 Bloco 110 para rack 19", 100 pares

1,75m de altura

und 1,00 343,99 343,99 1,00 0,00 - 1,00 - 343,99

15.13.1.3 Guia de cabos frontal, fechado

und 6,00 56,73 340,38 6,00 0,00 - 6,00 - 340,38

15.13.1.4 Guia de cabos

traseiro und 6,00 58,90 353,40 6,00 0,00 - 6,00 - 353,40

15.13.1.5 Trava path panel und 6,00 10,23 61,38 6,00 0,00 - 6,00 - 61,38


vertical, fechado und 2,00 137,41 274,82 2,00 0,00 - 2,00 - 274,82


superior, fechado und 1,00 114,22 114,22 1,00 0,00 - 1,00 - 114,22

15.13.2 Cabos em par trançados

15.13.2.1

Cabo par trançado

não blindado (UTP) 4 pares 24AWG, 100

Ohms, categoria 6

m 890,00 2,14 1.904,60 890,00 0,00 - 890,00 - 1.904,60

15.13.2.2

Cabo eletrônico

interno CI-50, 20 pares

m 8,00 1,62 12,96 8,00 0,00 - 8,00 - 12,96

15.13.3 Cabos de conexão


dade

Preço

Unitá-

rio

Valor

Contratado

Boletim

Construtora

Medido pela

CGU Diferença

Superfatura-

mento

15.13.3.1

Cabos de conexões - Patch cord ultra

flexível c/ RJ-45 nas

2 pontas, 1,50m

und 41,00 6,02 246,82 41,00 0,00 - 41,00 - 246,82

15.13.3.2


flexível c/ RJ-45 em

1 ponta, 1,50m

und 48,00 3,98 191,04 48,00 0,00 - 48,00 - 191,04

15.13.3.3

Cabos de conexões -

Patch cord (azul)

ultra flexível c/ RJ-45 nas 2 pontas,

3,00m

und 35,00 11,42 399,70 35,00 0,00 - 35,00 - 399,70

15.13.3.4 Cabos de conexões - Patch cord 110, RJ-

45 1par, 1,50m

und 15,00 8,15 122,25 15,00 0,00 - 15,00 - 122,25

15.13.4 Tomadas

15.13.4.1 Tomada modular

RJ-45, categoria 6 und 41,00 13,25 543,25 41,00 0,00 - 41,00 - 543,25

15.13.4.2 Conector de TV tipo F (coaxial)

und 2,00 8,74 17,48 2,00 0,00 - 2,00 - 17,48

Total do Item 15.13 6.144,85 6.144,85 0,00 - 6.144,85


dados)


categoria 6 und 41,00 102,11 4.186,51 41,00 0,00 - 41,00 - 4.186,51

Total do Item 15.15 4.186,51 4.186,51 0,00 - 4.186,51


16.3 Acessórios

16.3.1 Ralo hemisférico

16.3.1.1

Ralo hemisférico (formato abacaxi) de

ferro fundido, Ø 150

mm

und 11,00 24,96 274,56 11,00 0,00 - 11,00 - 274,56

16.3.1.2

Ralo hemisférico

(formato abacaxi) de

ferro fundido, Ø 100 mm

und 1,00 15,81 15,81 1,00 0,00 - 1,00 - 15,81

16.3.2 Caixa de passagem

16.3.2.4

Grelha de ferro

fundido 40x40 cm,

tipo leve, para caixa de ralo

und 5,00 51,77 258,85 5,00 0,00 - 5,00 - 258,85

16.3.4 Tampa para inspeção

16.3.4.1

Chapa de aço

galvanizado

aparafusável, 15x15 cm, para inspeção

em alvenaria

und 5,00 405,97 2.029,85 5,00 0,00 - 5,00 - 2.029,85

16.3.5 Grelha

16.3.5.1

Calha de piso em

PVC DN 130, com

grelha

und 8,00 75,18 601,44 8,00 0,00 - 8,00 - 601,44

16.3.5.2 Calha de cobertura

em PVC DN 130 und 2,00 81,97 163,94 2,00 0,00 - 2,00 - 163,94

Total do Item 16.3 3.344,45 3.344,45 0,00 - 3.344,45

16.4 Equipamentos passivos

16.4.1

Conjunto moto

bomba com rotor em bronza, 3/4 cv,

Hman = 15 mca, Q =

5 m³/h, 380 Volts, trifásica

und 2,00 778,23 1.556,46 2,00 0,00 - 2,00 - 1.556,46


dade

Preço

Unitá-

rio

Valor

Contratado

Boletim

Construtora

Medido pela

CGU Diferença

Superfatura-

mento

16.4.2 Automático de bóia nível máximo

und 1,00 63,60 63,60 1,00 0,00 - 1,00 - 63,60

16.4.3 Automático de bóia

nível mínimo und 2,00 63,60 127,20 2,00 0,00 - 2,00 - 127,20

Total do Item 16.4 1.747,26 1.747,26 0,00 - 1.747,26

16.5 Esgotos sanitários

16.5.2 Acessórios

16.5.2.3 Grelha

16.5.2.3.1 Grelha redonda de

alumínio 150 mm und 13,00 23,05 299,65 13,00 0,00 - 13,00 - 299,65


alumínio 100 mm und 2,00 21,06 42,12 2,00 0,00 - 2,00 - 2,12

16.5.2.3.3

Grelha redonda

escamoteável em

aço inox, cromada,

com caixilho 150

mm

und 5,00 23,05 115,25 5,00 0,00 - 5,00 - 115,25

16.5.2.3.4

Grelha redonda escamoteável em

aço inox, cromada,

com caixilho 100 mm

und 4,00 52,37 209,48 4,00 0,00 - 4,00 - 209,48

16.5.2.3.5

Calha de piso normal

em PVC, cor branca,

DN 130, 250cmx129mmx140

mm

und 8,00 75,18 601,44 8,00 0,00 - 8,00 - 601,44

16.5.2.3.6

Grelha para calha de piso normal em

PVC, cor branca,

DN 130, 500x128x20mm

und 40,00 17,64 705,60 40,00 0,00 - 40,00 - 705,60

16.5.2.3.8 Tampa cega redonda

de alumínio 250 mm und 4,00 28,87 115,48 4,00 0,00 - 4,00 - 115,48

16.5.2.3.9 Porta grelha redondo

cromado 250 mm und 4,00 17,45 69,80 4,00 0,00 - 4,00 - 69,80

16.5.2.3.1

0

Porta grelha redondo

cromado 150 mm und 18,00 14,57 262,26 18,00 0,00 - 18,00 - 262,26

16.5.2.3.11

Porta grelha redondo cromado 100 mm

und 6,00 12,08 72,48 6,00 0,00 - 6,00 - 72,48

16.5.2.4 Caixa de gordura

16.5.2.4.3

Tampa de ferro

fundido 60x60 cm,

tipo leve, para caixas de gordura dupla e

especial

und 2,00 406,09 812,18 2,00 0,00 - 2,00 - 812,18

16.5.2.6 Caixa de inspeção em alvenaria

16.5.2.6.2

Tampa de ferro

fundido 60x60 cm, tipo leve, para caixa

de inspeção

und 13,00 406,05 5.278,65 13,00 0,00 - 13,00 - 5.278,65

16.5.2.7 Poço de visita

16.5.2.7.2

Tampa de ferro

fundido, tipo pesado,

Ø 60 cm, para poço

de visita

und 1,00 349,06 349,06 1,00 0,00 - 1,00 - 349,06

Total do Item 16.5 8.933,45 8.933,45 0,00 - 8.933,45

16.6 Instalações de combate e prevenção a incêndio

16.6.1 Equipamentos e acessórios

16.6.1.1 Extintor PQS tipo

ABC - 6 kg und 8,00 212,63 1.701,04 8,00 0,00 - 8,00 - 1.701,04

16.6.1.2 Supoprte tipo L para extintor

und 8,00 6,86 54,88 8,00 0,00 - 8,00 - 54,88


dade

Preço

Unitá-

rio

Valor

Contratado

Boletim

Construtora

Medido pela

CGU Diferença

Superfatura-

mento

16.6.1.3

Suporte tipo bandeja para bloco autônomo

de emergência

(2x55W)

und 2,00 34,32 68,64 2,00 0,00 - 2,00 - 68,64

16.6.1.4

Bloco autônomo 2x7W para

iluminação de

emergência nos ambientes

und 5,00 57,20 286,00 5,00 0,00 - 5,00 - 286,00

16.6.1.5

Bloco autônomo

2x7W para saída de emergência, com

indicação "SAÍDA"

und 38,00 61,49 2.336,62 38,00 0,00 - 38,00 - 2.336,62

16.6.1.6

Bloco autônomo 2x55W para

iluminação de

emergência no PÁTIO

und 2,00 48,02 96,04 2,00 0,00 - 2,00 - 96,04

16.6.1.7

Sinalizador

fotoluminescente de

saída para direita

und 9,00 11,44 102,96 9,00 0,00 - 9,00 - 102,96

16.6.1.8

Sinalizador

fotoluminescente de

saída para esquerda

und 8,00 13,73 109,84 8,00 0,00 - 8,00 - 109,84

16.6.1.9 Sinalizador fotoluminescente

para extintor

und 8,00 11,44 91,52 8,00 0,00 - 8,00 - 91,52

16.6.1.10 Sinalizador fotoluminescente

"Proibido Fumar"

und 1,00 13,73 13,73 1,00 0,00 - 1,00 - 13,73

16.6.1.11

Sinalizador

fotoluminescente "Proibido produzir

chamas"

und 1,00 17,16 17,16 1,00 0,00 - 1,00 - 17,16

16.6.1.12

Sinalizador fotoluminescente

"Cuidado, risco de

incêndio"

und 1,00 23,18 23,18 1,00 0,00 - 1,00 - 23,18

16.6.1.13


"Cuidado, risco de choque elétrico"

und 8,00 31,42 251,36 8,00 0,00 - 8,00 - 251,36

Total do Item 16.6 5.152,97 5.152,97 0,00 - 5.152,97

16.7 Aparelhos e acessórios sanitários

16.7.1 Lavatório individual com coluna

suspensa, cor branca

und 7,00 123,76 866,32 7,00 2,00 - 5,00 - 618,80

16.7.2 Cuba de embutir oval grande, cor

branca

und 2,00 263,73 527,46 2,00 0,00 - 2,00 - 527,46

16.7.3

Cuba de embutir

redonda pequena, cor branca

und 2,00 176,44

352,88 2,00 0,00 - 2,00 - 352,88

16.7.5 Bacia sifonada

infantil, cor branca und 12,00 124,27

1.491,24 12,00 0,00 - 12,00 - 1.491,24

16.7.6 Bacia sifonada sem abertura frontal, cor

branca

und 9,00 124,27

1.118,43 9,00 8,00 - 1,00 - 124,27

16.7.7 Assento para bacia com abertura frontal,

cor branca

und 2,00 19,08

38,16 2,00 0,00 - 2,00 - 38,16

16.7.8 Assento para bacia

infantil, cor branca und 12,00 20,69

248,28 12,00 0,00 - 12,00 - 248,28

16.7.9

Assento para bacia

sem abertura frontal,

cor branca

und 9,00 19,08

171,72 9,00 0,00 - 9,00 - 171,72

16.7.10 Cuba para pia de aço inox,

625x505x300 mm,

und 2,00 329,63 659,26 2,00 0,00 - 2,00 - 659,26


dade

Preço

Unitá-

rio

Valor

Contratado

Boletim

Construtora

Medido pela

CGU Diferença

Superfatura-

mento

acabamento alto brilho

16.7.11

Cuba para pia de

aço inox, 560x340x140 mm,

acabamento polido

und 8,00 194,67 1.557,36 8,00 0,00 - 8,00 - 1.557,36

16.7.12

Cuba para pia de aço inox,

400x340x170 mm,

acabamento polido

und 4,00 185,44 741,76 4,00 0,00 - 4,00 - 741,76

16.7.13

Tanque duplo com capacidade de 27+30

litros, acabamento

alto brilho, 1220x550 mm

und 1,00 435,42 435,42 1,00 0,00 -1,00 - 435,42

16.7.14 Torneira de mesa,

bica alta und 7,00 42,51 297,57 7,00 0,00 - 7,00 - 297,57

16.7.15 Torneira de parede und

14,00 42,51 595,14 14,00 0,00 - 14,00 - 595,14


bica baixa und 5,00 42,51 212,55 5,00 0,00 - 5,00 - 212,55

16.7.17 Torneira elétrica,

5500W und 3,00 110,08 330,24 3,00 0,00 - 3,00 - 330,24

16.7.18 Torneira de parede,

bica móvel und 4,00 42,51 170,04 4,00 0,00 - 4,00 - 170,04


bica móvel und 7,00 42,51 297,57 7,00 0,00 - 7,00 - 297,57

16.7.20 Torneira para uso

geral und 6,00 42,51 255,06 6,00

2,00 - 4,00 - 170,04

16.7.21 Torneira para

jardim/mangueira und 11,00 32,82 361,02 11,00 0,00 - 11,00 - 361,02

16.7.22 Torneira de bóia,

diâmetro 25 mm und 1,00 77,06 77,06 1,00 0,00 - 1,00 - 77,06

16.7.31

Ligação flexível

metálica para

lavatório de 1/2"

und 11,00 21,71 238,81 11,00 0,00 - 11,00 - 238,81

16.7.32

Ligação flexível

metálica para pia de

3/4"

und 7,00 25,91 181,37 7,00 0,00 - 7,00 - 181,37

16.7.33 Ducha elétrica com desviador, 5500W,

cor branca

und 12,00 38,00 456,00 12,00 0,00 - 12,00 - 456,00

16.7.34 Ducha higiênica und 4,00 38,00 152,00 4,00 0,00 - 4,00 - 152,00

16.7.35

Ducha elétrica

4000W com desviador

und 4,00 38,00 152,00 4,00 0,00 - 4,00 - 152,00

16.7.36

Chuveiro elétrico,

5500W, cabamento cromado

und 5,00 119,04 595,20 5,00 0,00 -5,00 - 595,20

16.7.37

Válvula de descarga

duplo acionamento

para vaso sanitário de 1 1/2"

und 23,00 139,50 3.208,50 23,00 0,00 -23,00 - 3.208,50

16.7.44

Tampa de ferro

fundido 30x30 cm - tipo leve

und 9,00 300,70 2.706,30 9,00 0,00 -9,00 - 2.706,30

16.7.45

Tempa de ferro

fundido 60x60 cm -

tipo leve

und 2,00 405,98 811,96 2,00 0,00 -2,00 - 811,96

16.7.51 Porta-sabonete

líquido de parede und 32,00 26,37 843,84 32,00 0,00 -32,00 - 843,84

16.7.52 Porta papel toalha de

parede und 30,00 26,92 807,60 30,00 0,00 -30,00 - 807,60

16.7.53

Porta papel

higiênico em louça

de embutir

und 23,00 40,11 922,53 23,00 0,00 -23,00 - 922,53

16.7.54 Saboneteira em louça de embutir

und 17,00 32,67 555,39 17,00 0,00 -17,00 - 555,39


dade

Preço

Unitá-

rio

Valor

Contratado

Boletim

Construtora

Medido pela

CGU Diferença

Superfatura-

mento

Total do Item 16.7 22.436,04 22.436,04 1.326,70 - 21.109,34

17.0 Instalações mecânicas e de utilidades

17.0.1 Ar condicionado central

17.0.1.1 Acessórios

17.0.1.1.1

Gaiola anti-furto em

aço para aprelho

condicionador de janela 30 kBTU/h

und 1,00 171,60 1,00 1,00 0,00 - 1,00 - 171,60

17.0.1.1.2


aço para aprelho

condicionador de janela 21 kBTU/h

und 1,00 160,16 1,00 1,00 0,00 - 1,00 - 160,16

17.0.1.1.3


aço para aprelho condicionador de

janela 10 kBTU/h

und 1,00 137,28 1,00 1,00 0,00 - 1,00 - 137,28

Total do Item 17.0 469,04 469,04 0,00 - 469,04

17.2 Gás combustível

17.2.1 Tubulações de aço carbono e conexões de ferro

maleável

17.2.1.1 Tubo

17.2.1.1.1

Tubo de aço sem costura SCH-40

ASTM A-106, diâmetro 3/4"

m 18,00 18,29 329,22 18,00 0,00 - 18,00 - 329,22

17.2.1.1.2

Tubo de aço sem

costura SCH-40


m 18,00 14,37 258,66 18,00 0,00 - 18,00 - 258,66

17.2.1.2 Tê

17.2.1.2.1

Tê de redução NPT

classe 300, roscável,

diâmetro 3/4"x1/2"

und 2,00 11,73 23,46 2,00 0,00 - 2,00 - 23,46

17.2.1.3 Redução

17.2.1.3.1

Luva de redução FG NPT classe 300,

roscável, diâmetro

3/4"x1/2"

und 3,00 6,85 20,55 3,00 0,00 - 3,00 - 20,55

17.2.1.3.2

Luva de redução FG

NPT classe 300,

roscável, diâmetro 1/2"x1/4"

und 3,00 13,00 39,00 3,00 0,00 - 3,00 - 39,00

17.2.1.4 Niple

17.2.1.4.1 Niple NPT, classe

300, diâmetro 3/4" und 8,00 5,97 47,76 8,00 0,00 - 8,00 - 47,76


300, diâmetro 1/2" und 2,00 4,60 9,20 2,00 0,00 - 2,00 - 9,20

17.2.1.5 Meia luva

17.2.1.5.1

Meia luva com assento para solda

NPT, classe 300,

diâmetro 3/4"

und 2,00 4,06 8,12 2,00 0,00 - 2,00 - 8,12

17.2.1.6 União

17.2.1.6.1 União NPT, classe

300, diâmetro 3/4" und 3,00 36,78 110,34 3,00 0,00 - 3,00 - 110,34

17.2.1.7 Cotovelo

17.2.1.7.1

Cotovelo FG NPT,

classe 300, diâmetro 3/4"

und 3,00 6,82 20,46 3,00 0,00 - 3,00 - 20,46


dade

Preço

Unitá-

rio

Valor

Contratado

Boletim

Construtora

Medido pela

CGU Diferença

Superfatura-

mento

17.2.1.7.2 Cotovelo FG NPT, classe 300, diâmetro

1/2"

und 5,00 4,19 20,95 5,00 0,00 - 5,00 - 20,95

17.2.1.8 Válvula

17.2.1.8.1

Válvula esfera NPT,


und 4,00 45,90 183,60 4,00 0,00 - 4,00 - 183,60

17.2.1.9 Tampão

17.2.1.9.1 Tampão NPT, classe

300, diâmetro 3/4" und 1,00 51,49 51,49 1,00 0,00 - 1,00 - 51,49


300, diâmetro 1/2" und 2,00 59,22 118,44 2,00 0,00 - 2,00 - 118,44


17.2.2.1 Pig Tail

17.2.2.1.1

Pig Tail flexível de

borracha para

botijão P45

und 2,00 17,46 34,92 2,00 0,00 - 2,00 - 34,92

17.2.2.2 Regulador

17.2.2.2.1

Regulador de 1º

estágio, NPT, com manômetro,

diâmetro 1/2"

und 1,00 66,41 66,41 1,00 0,00 - 1,00 - 66,41

17.2.2.2.2

Regulador de 2º estágio, baixa

pressão, NPT com

registro

und 2,00 59,48 118,96 2,00 0,00 - 2,00 - 118,96

17.2.2.3 Registro

17.2.2.3.1 Registro de limha NPT 1/2" x SAE

3/8"

und 2,00 6,90 13,80 2,00 0,00 - 2,00 - 13,80

17.2.2.4 Manômetro

17.2.2.4.1

Manômetro com

caixa de aço

carbono, 0-300 psi,

NPT entrada 1/4"

und 1,00 67,50 67,50 1,00 0,00 - 1,00 - 67,50

17.2.2.5 Braçadeira

17.2.2.5.1

Braçadeira metálica

tipo ômega para tubo diâmetro 3/4"

und 6,00 2,29 13,74 6,00 0,00 - 6,00 - 13,74

Total do Item 17.2 1.556,58 1.556,58 0,00 - 1.556,58

17.3 Aterramento e proteção contra descargas

atmosféricas

17.3.1 Captores

17.3.1.1 Pára-raios, tipo Franklin

pç 1,00 61,19 61,19 1,00 0,00 - 1,00 - 61,19

17.3.1.2

Cordoalha de cobre

nu, têmpera dura, 35

mm²

m 600,00 28,44 17.064,00 600,00 0,00 - 600,00 - 17.064,00

17.3.1.3

Barra de aço

galvanizado, Ø 10

mm x 6,00 m

pç 12,00 16,15 193,80 12,00 0,00 - 12,00 - 193,80

17.3.2 Conectores e terminais

17.3.2.1

Conector de bronze fosforoso, haste de

5/8", cabo de 50

mm²

pç 2,00 10,87 21,74 2,00 0,00 - 2,00 - 21,74

17.3.2.2

Conector de bronze,

"split bolt" para

cordoalha de 35 mm²

pç 40,00 5,02 200,80 40,00 0,00 - 40,00 - 200,80

17.3.2.3 Conector de furo vertical, Ø 10 mm,

cabo de 35 mm²

pç 76,00 5,32 404,32 76,00 0,00 - 76,00 - 404,32


dade

Preço

Unitá-

rio

Valor

Contratado

Boletim

Construtora

Medido pela

CGU Diferença

Superfatura-

mento

17.3.2.4 Clips de aço galvanizado a fogo,

Ø 10 mm

pç 130,00 6,46 839,80 130,00 0,00 - 130,00 - 839,80

17.3.3 Cabos de descida

17.3.3.1

Barra de aço

galvanizado, Ø 10 mm x 6,00 m

pç 34,00 18,25 620,50 34,00 0,00 - 34,00 - 620,50

17.3.5 Eletrodos de terra

17.3.5.1

Barra de aço

galvanizado, Ø 10

mm x 6,00 m

pç 43,00 18,25 784,75 43,00 0,00 - 43,00 - 784,75

17.3.5.2

Haste de aço revestida de camada

de cobre, 200

microns, no mínimo, Ø 5/8" x 3,0 m

pç 2,00 38,61 77,22 2,00 0,00 - 2,00 - 77,22

17.3.5.3 Cordoalha de cobre

nú, 50 mm² m 75,00 13,47 1.010,25 75,00 0,00 - 75,00 - 1.010,25

Total do Item 17.3 21.278,37 21.278,37 0,00 - 21.278,37

18 Serviços complementares

18.1 Bancadas e balcões em granito cinza

andorinha

m² 43,50 271,65 11.816,78 43,50 0,80 - 42,70 - 11.599,46

18.2

Lavatórios em

granito cinza andorinha

m² 10,50 271,65 2.852,33 10,50 0,00 - 10,50 - 2.852,33

18.3

Armários e

escaninhos em granito cinza

andorinha (A-01 ao

A-09)

m² 53,00 164,44 8.715,32 53,00 0,00 - 53,00 - 8.715,32

18.4 Prateleiras em granito cinza

andorinha

m² 35,70 324,05 11.568,59 35,70 0,00 - 35,70 - 11.568,59

18.5

Rodamão em granito

h= 10cm, cinza

andorinha

m 65,80 148,15 9.748,27 65,80 0,00 - 65,80 - 9.748,27

18.6

Acabamento de

bordas em bancadas e balcões de cinza

andorinha

m 99,50 148,15 14.740,93 99,50 0,00 - 99,50 - 14.740,93

18.7

Acabamento de armários e

escaninhos de cinza

andorinha

m 130,80 148,15 19.378,02 130,80 0,00 - 130,80 - 19.378,02

18.8

Acabamento de

prateleiras de cinza

andorinha

m 90,40 148,15 13.392,76 90,40 0,00 - 90,40 - 13.392,76

18.9 Acabamento de lavatórios em cinza

andorinha

m 19,20 148,15 2.844,48 19,20 0,00 - 19,20 - 2.844,48

18.10 Barras de proteção c=300 cm, h= 45cm

und 2,00 296,00 592,00 2,00 0,00 - 2,00 - 592,00

18.14 Bancos retráteis para

PNE cj 2,00 95,80 191,60 2,00 0,00 - 2,00 - 191,60

18.15 Barras 90 cm para PNE

und 8,00 248,50 1.988,00 8,00 0,00 - 8,00 - 1.988,00

18.16 Barras de 45 cm para

PNE cj 2,00 135,60 271,20 2,00 0,00 - 2,00 - 271,20

18.18 Bancos de concreto do pátio

m 9,20 138,41 1.273,37 9,20 0,00 - 9,20 - 1.273,37

18.19 Mastros para

bandeiras und 3,00 215,92 647,76 3,00 0,00 - 3,00 - 647,76

18.20 Quadro negro und 2,00 252,00 504,00 2,00 0,00 - 2,00 - 504,00

Total do Item 18 100.525,41 100.525,41 217,32 - 100.308,07

19 Serviços finais


dade

Preço

Unitá-

rio

Valor

Contratado

Boletim

Construtora

Medido pela

CGU Diferença

Superfatura-

mento

19.1 Limpeza final da obra

m² 1.211,92

3,95 4.787,08 3,95 0,00 - 1.211,92 - 4.787,08

Total do Item 19 4.787,08 4.787,08 0,00 - 4.787,08

Valor Global

338.087,98 338.087,97 73.461,70 - 264.626,25


4) Tabela: superfaturamento na execução da Escola Vila Nova


dade

Preço

Unitário

Valor

Contratado

Boletim

Construtora

Medido pela

CGU Diferença

Superfatura-

mento

3 Estruturas de concreto

3.1 Concreto Armado

3.1.4 Caixas d'água

3.1.4.1 Formas m² 370,90 22,00 8.159,80 370,90 185,45 - 185,45 - 4.079,90

3.1.4.2 Armadura kg 6.724,20 9,00 60.517,80 6.724,20 3.362,10 -

3.362,10 - 30.258,90

3.1.4.3 Concreto 25 MPa m³ 35,90 357,00 12.816,30 35,90 17,95 - 17,95 - 6.408,15

Total do Item 3 81.493,90 81.493,90 40.746,95 - 40.746,95





4.1.1.2

Marcação 1ª fiada

alvenaria de bloco cerâmico

m 608,15 7,15 4.348,27 608,15 497,90 - 110,25 - 788,29

4.1.1.3 Levante de alvenaria

de bloco cerâmico m² 1.534,66 37,00 56.782,42 1.534,66 1.288,22 - 246,44 - 9.118,28

4.1.1.4 Aperto de alvenaria

de bloco cerâmico m 650,00 6,50 4.225,00 650,00 497,90 - 152,10 - 988,65

4.1.1.5

Alvenaria de

elementos vazados de concreto (cobogós)

m² 27,15 80,00 2.172,00 27,15 2,50 - 24,65 - 1.972,00

4.1.1.6

Divisórias em

madeira com laminado com portas

de 80x210 cm

m² 45,99 106,00 4.874,94 45,99 0,00 - 45,99 - 4.874,94

4.1.1.7 Divisórias de granito m² 52,74 360,00 18.986,40 52,74 7,74 - 45,00 - 16.200,00

Total do Item 4 91.389,03 91.389,03 57.446,87 - 33.942,16

5 Esquadrias


5.1.1 Portas

5.1.1.1 PM-2 - porta comum 80 x 210 cm

und 14,00 430,00 6.020,00 14,00 5,00 - 9,00 - 3.870,00

5.1.1.2

PM-3 - porta com

barra de proteção 80

x 210 cm

und 4,00 430,00 1.720,00 4,00 0,00 - 4,00 - 1.720,00

5.1.1.3

PM-4a - porta comum

p/ divisórias de

granito 60 x 180 cm

und 14,00 430,00 6.020,00 14,00 0,00 - 14,00 - 6.020,00

5.1.1.4

PM-4b - porta comum p/ divisórias

de granito 60 x 60 cm

e guiches

und 6,00 345,00 2.070,00 6,00 0,00 - 6,00 - 2.070,00


60 x 210 cm und 4,00 345,00 1.380,00 4,00 3,00 - 1,00 - 345,00


dade

Preço

Unitário

Valor

Contratado

Boletim

Construtora

Medido pela

CGU Diferença

Superfatura-

mento


cm

und 6,00 430,00 2.580,00 6,00 0,00 - 6,00 - 2.580,00

Total do Item 5 19.790,00 19.790,00 3.185,00 - 16.605,00


6.1 Portas

6.2 Janelas

6.2.9 EF-18 corrediça 120 x 60 cm

und 1,00 165,00 165,00 1,00 0,00 - 1,00 - 165,00

6.2.11 EF-20 corrediça 120

x 90 cm und 2,00 240,00 480,00 1,00 0,00 - 1,00 - 240,00


und 1,00 370,00 370,00 1,00 0,00 - 1,00 - 370,00

6.2.16

EF-25* corrediça 460

x 150 cm (específica

p/ regiões de clima

frio)

und 2,00 1.530,00 3.060,00 2,00 0,00 - 2,00 - 3.060,00


und 1,00 465,10 465,10 1,00 0,00 - 1,00 - 465,10

6.2.20 Telas em nylon m² 10,26 9,54 97,88 1,54 0,00 - 1,54 - 14,69

6.2.21

Veneziana metálica

circular com

diâmetro de 120 cm (Castelo d'água)

und 9,00 453,94 4.085,46 1,35 0,00 - 1,35 - 612,82



(cobogós) und 5,00 389,91 1.949,55 0,75 0,00 - 0,75 - 292,43


(cobogós) und 1,00

702,91

702,91

0,15 0,00 - 0,15 - 105,44


210 cm m² 12,60 394,21 4.967,05 1,89 0,00 - 1,89 - 745,06

Total do Item 6 16.342,95 6.070,54 0,00 - 6.070,54

7 Vidros

7.1

PV6 - portas de vidro

temperado - 160 x

210 cm

m² 13,8 281,76 3.888,29 13,80 6,72 - 7,08 - 1.994,86

Total do Item 7 3.888,29 3.888,29 1.893,43 - 1.994,86

8 Cobertura

8.3 Telhas de vidro m² 7,00 34,76 243,32 7,00 0,00 - 7,00 - 243,32

Total do Item 8 243,32 243,32 0,00 - 243,32

10 Revestimento


10.1.1 Paredes

10.1.1.3 Cerâmica 20 x 20 cm m² 959,21 29,62 28.411,80 911,25 370,19 - 541,06 - 16.026,20

10.1.1.4 Rejuntamento de cerâmica 20 x 20 cm

m² 959,21 3,91 3.750,51 767,37 370,19 - 397,18 - 1.552,97

Total do Item 10 32.162,31 29.991,64 12.412,47 - 17.579,17



11.1.2 Emboço m² 460,27 14,51 6.678,52 414,24 250,53 - 163,71 - 2.375,43

11.1.4 Cerâmica 10 x 10 cm m² 460,27 29,62 13.633,20 414,24 158,20 - 256,04 - 7.583,90

11.1.5 Rejuntamento de

cerâmica 10 x 10 cm m² 460,27 3,91 1.799,66 414,24 158,20 - 256,04 - 1.001,12

Total do Item 11 22.111,38 19.900,09 8.939,64 - 10.960,45

12 Pavimentação


dade

Preço

Unitário

Valor

Contratado

Boletim

Construtora

Medido pela

CGU Diferença

Superfatura-

mento

12.2 Regularização de piso

m² 1.304,10 15,06 19.639,75 1.238,89 594,72 - 644,17 - 9.701,20

12.4 Cerâmica m² 36,00 55,17 1.986,12 34,20 0,00 - 34,20 - 1.886,81


cerâmica m² 36,00 3,91 140,76 34,20 0,00 - 34,20 - 133,72

12.7 Granitinina m² 885,00 30,00 26.550,00 840,75 541,74 - 299,01 - 8.970,30

Total do Item 12 48.316,63 45.900,72 25.208,68 - 20.692,04


13.1 Soleiras em granito

e=15 cm m 32,80 36,42 1.194,58 26,24 0,00 - 26,24 - 955,66

13.2 Rodapé em cerâmica m 648,00 9,00 5.832,00 518,40 0,00 - 518,40 - 4.665,60


rodapés de cerâmica m 100,00 9,54 954,00 80,00 0,00 - 80,00 - 763,20

13.4 Rodameio de madeira

L=10 cm m 548,00 3,21 1.759,08 438,40 0,00 - 438,40 - 1.407,26

Total do Item 13 9.739,66 7.791,73 0,00 - 7.791,72

14 Pintura


14.1.1 Pintura acrílica com massa corrida

m² 638,78 12,09 7.722,85 383,27 0,00 - 383,27 - 4.633,73

14.1.2 Pintura PVA m² 77,30 8,36 646,23 46,38 0,00 - 46,38 - 387,74



massa corrida m² 606,18 11,95 7.243,85 363,71 57,64 - 306,07 - 3.657,54

14.3 Tetos


massa corrida m² 732,68 12,09 8.858,10 439,61 0,00 - 439,61 - 5.314,88

14.4 Outros


m² 257,60 13,25 3.413,20 154,56 0,00 - 154,56 - 2.047,92

14.4.2

Tratamento em

verniz em rodamento de madeira

m² 54,80 12,36 677,33 32,88 0,00 - 32,88 - 406,40

14.4.3

Pintura esmalte em

esquadria e grades de

ferro

m² 170,50 14,25 2.429,63 102,30 0,00 - 102,30 - 1.457,78

Total do Item 14 30.991,18 18.594,71 688,80 - 17.905,98




15.0.1.1.1

Haste de aço

galvanizado recoberta com 200

micras de cobre de

diâmetro nominal de 5/8" com 3m de

comprimento

und 3,00 135,87 407,61 2,70 0,00 - 2,70 - 366,85

15.0.1.1.2

Caixa de inspeção

tipo solo em PVC, com tampas de ferro

de 30cm

und 1,00 49,46 49,46 0,90 0,00 - 0,90 - 44,51

15.0.1.1.

3

Conector em bronze para conecção de 2

cabos com a haste

und 3,00 4,26 12,78 2,70 0,00 - 2,70 - 11,50

Total do Item 15.0 469,85 422,87 0,00 - 422,87


15.1.1 Cordoalha de cobre

nú 50 mm² m 15,00 29,74 446,10 13,50 0,00 - 13,50 - 401,49


dade

Preço

Unitário

Valor

Contratado

Boletim

Construtora

Medido pela

CGU Diferença

Superfatura-

mento


m 8,00 24,71 197,68 7,20 0,00 - 7,20 - 177,91

Total do Item 15.1 643,78 579,40 0,00 - 579,40


15.5.1




encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes

seções nominais:

15.5.1.1 # 2,5 mm² m 7.200,00 1,90 13.680,00 6.120,00 3.600,00 -

2.520,00 - 4.788,00

15.5.1.2 # 4 mm² m 750,00 2,85 2.137,50 637,50 375,00 - 262,50 - 748,13

15.5.1.3 # 6 mm² m 300,00 3,95 1.185,00 255,00 150,00 - 105,00 - 414,75

15.5.2





seções nominais:

15.5.2.1 # 6 mm² m 400,00 6,00 2.400,00 340,00 200,00 - 140,00 - 840,00

15.5.2.2 # 10 mm² m 100,00 8,00 800,00 85,00 50,00 - 35,00 - 280,00

15.5.2.3 # 16 mm² m 500,00 8,00 4.000,00 425,00 250,00 - 175,00 - 1.400,00

15.5.2.4 # 25 mm² m 25,00 10,68 267,00 21,25 12,50 - 8,75 - 93,45

15.5.2.6 # 35 mm² m 125,00 9,02 1.127,50 106,25 62,50 - 43,75 - 394,63

15.5.2.7 # 50 mm² m 130,00 12,00 1.560,00 110,50 65,00 - 45,50 - 546,00

15.5.3



propagador de chamas, classe de tensão,


seções nominais:

15.5.3.1 3 x 1,5 mm² m 50,00 11,00 550,00 42,50 25,00 - 17,50 - 192,50

15.5.3.2 3 x 2,5 mm² m 60,00 14,00 840,00 51,00 30,00 - 21,00 - 294,00

Total do Item 15.5 28.547,00 24.264,95 14.273,50 - 9.991,45

15.9 Iluminação e tomadas

15.9.1 Luminárias

15.9.1.1

Luminária de

sobrepor completa

com 2 lâmpadas fluorescentes

tubulares de 32W

com reator eletrônico duplo

und 116,00 36,52 4.236,32 98,60 0,00 - 98,60 - 3.600,87

15.9.1.2

Luminária de

sobrepor completa com 2 lâmpadas

fluorescentes

tubulares de 16W com reator eletrônico

duplo

und 19,00 85,48 1.624,12 16,15 0,00 - 16,15 - 1.380,50

15.9.1.3

Arandela completa

com uma lâmpada incandescente de

60W comandada por

dimmer

und 12,00 36,52 438,24 10,20 0,00 - 10,20 - 372,50

15.9.1.4

Arandela completa

com uma lâmpada

fluorescente compacta de 20W

und 18,00 44,39 799,02 15,30 0,00 - 15,30 - 679,17


dade

Preço

Unitário

Valor

Contratado

Boletim

Construtora

Medido pela

CGU Diferença

Superfatura-

mento

15.9.1.5

Projetor completo com uma lâmpada a

vapor metálico de

250W, ignitor e reator eletrônico de

alta frequência, alto

fator de potência e baixa taxa de

distorção harmônica

(FP>0,92 e THD < 10%)

und 2,00 257,46 514,92 1,70 0,00 - 1,70 - 437,68

15.9.1.6

Lâmpada a vapor

metálico de 150W, ignitor e reator

eletrônico de alta

frequência, alto fator de potência e baixa

taxa de distorção

(FP>0,92 e THD<10%)

und 4,00 85,48 341,92 3,40 0,00 - 3,40 - 290,63

15.9.1.7

Luminária de embutir

em piso completa

com uma lâmpada a vapor metálico de

70W, grau de

proteção IP 65 (proteção hermética

contra poeira e

proteção contra jatos d'água), com ignitor e

reator eletrônico de

alta frequência, alto fator de potência e

baixa taxa de

distorção harmônica (FP > 0,92 e THD <

10%)

und 5,00 85,48 427,40 4,25 0,00 - 4,25 - 363,29

Total do Item 15.9 8.381,94 7.124,65 0,00 - 7.124,65

15.11 Tomadas

15.11.1

Espelho com entrada

para tomada circular 2P+T

und 191,00 8,48 1.619,68 162,35 0,00 - 162,35 - 1.376,73

15.11.2 Espelho com furo und 28,00 9,21 257,88 23,80 0,00 - 23,80 - 219,20

Total do Item 15.11 1.877,56 1.595,93 0,00 - 1.595,93



15.13.1.1 Patch panel 19" - 24

portas, categoria 6 und 4,00 304,64 1.218,56 3,40 0,00 - 3,40 - 1.035,78

15.13.1.2

Bloco 110 para rack

19", 100 pares 1,75m de altura

und 1,00 343,99 343,99 0,85 0,00 - 0,85 - 292,39

15.13.1.3 Guia de cabos frontal,

fechado und 6,00 56,73 340,38 5,10 0,00 - 5,10 - 289,32


traseiro und 6,00 58,90 353,40 5,10 0,00 - 5,10 - 300,39



vertical, fechado und 2,00 137,41 274,82 1,70 0,00 - 1,70 - 233,60

15.13.1.7 Guia de cabos superior, fechado

und 1,00 114,22 114,22 0,85 0,00 - 0,85 - 97,09


15.13.2.1

Cabo par trançado

não blindado (UTP) 4

pares 24AWG, 100 Ohms, categoria 6

m 890,00 2,14 1.904,60 756,50 0,00 - 756,50 - 1.618,91


dade

Preço

Unitário

Valor

Contratado

Boletim

Construtora

Medido pela

CGU Diferença

Superfatura-

mento

15.13.2.2 Cabo eletrônico interno CI-50, 20

pares

m 8,00 1,62 12,96 6,80 0,00 - 6,80 - 11,02


15.13.3.1


Patch cord ultra flexível c/ RJ-45 nas

2 pontas, 1,50m

und 41,00 6,02 246,82 34,85 0,00 - 34,85 - 209,80

15.13.3.2


Patch cord ultra flexível c/ RJ-45 em 1

ponta, 1,50m

und 48,00 3,98 191,04 40,80 0,00 - 40,80 - 162,38

15.13.3.3

Cabos de conexões - Patch cord (azul)

ultra flexível c/ RJ-45

nas 2 pontas, 3,00m

und 35,00 11,42 399,70 29,75 0,00 - 29,75 - 339,75

15.13.3.4


Patch cord 110, RJ-

45 1par, 1,50m

und 15,00 8,15 122,25 12,75 0,00 - 12,75 - 103,91

15.13.4 Tomadas

15.13.4.1 Tomada modular RJ-45, categoria 6

und 41,00 13,25 543,25 34,85 0,00 - 34,85 - 461,76

15.13.4.2 Conector de TV tipo

F (coaxial) und 2,00 8,74 17,48 1,70 0,00 - 1,70 - 14,86

15.13.5 Caixas e acessórios

15.13.5.1

Condulete metálico,

tipo C, para eletroduto de ponta

lisa, Ø 3/4"

und 2,00 7,38 14,76 1,70 0,00 - 1,70 - 12,55

15.13.5.2

Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,

60x35x50 cm, com

tampão em ferro fundido

und 1,00 307,69 307,69 0,85 0,00 - 0,85 - 261,54

15.13.5.3

Caixa de sobrepor,

em aço estampado

com pintura eletrostática à base de

epoxi, na cor cinza,

com fundo de madeira de lei

envernizada, porta com trinco e

fechadura, 80x80x20

cm

und 2,00 16,02 32,04 1,70 0,00 - 1,70 - 27,23

15.13.5.4

Tampa para condulete metálico

com espaço para 2

módulos RJ-45

und 1,00 17,16 17,16 0,85 0,00 - 0,85 - 14,59

15.13.5.5

Espelho para caixa

4x2" com espaço para

2 módulos RJ-45

und 13,00 17,16 223,08 11,05 0,00 - 11,05 - 189,62

15.13.5.6

Tampa para condulete metálico

com espaço uma

tomada tipo F

und 1,00 8,26 8,26 0,85 0,00 - 0,85 - 7,02

15.13.5.7

Espelho para caixa

4x2" com espaço uma

tomada tipo F (cabo coaxial de TV)

und 1,00 9,03 9,03 0,85 0,00 - 0,85 - 7,68

Total do Item 15.13 6.756,87 5.743,34 0,00 - 5.743,34


dados)

15.15.1 Pontos lógicos, categoria 6

und 41,00 102,00 4.182,00 34,85 0,00 - 34,85 - 3.554,70

Total do Item 15.15 4.182,00 3.554,70 0,00 - 3.554,70


dade

Preço

Unitário

Valor

Contratado

Boletim

Construtora

Medido pela

CGU Diferença

Superfatura-

mento


16.3 Acessórios


16.3.2.4

Grelha de ferro

fundido 40x40 cm,

tipo leve, para caixa de ralo

und 5,00 51,00 255,00 4,55 0,00 - 4,55 - 232,18


16.3.4.1

Chapa de aço

galvanizado

aparafusável, 15x15 cm, para inspeção em

alvenaria

und 5,00 405,00 2.025,00 4,55 0,00 - 4,55 - 1.843,76

16.3.5 Grelha

16.3.5.1

Calha de piso em

PVC DN 130, com grelha

und 8,00 75,00 600,00 7,28 0,00 - 7,28 - 546,30

16.3.5.2 Calha de cobertura

em PVC DN 130 und 2,00 82,00 164,00 1,82 0,00 - 1,82 - 149,32

Total do Item 16.3 3.044,00 2.771,56 0,00 - 2.771,56


16.4.1

Conjunto moto bomba com rotor em

bronza, 3/4 cv, Hman

= 15 mca, Q = 5 m³/h, 380 Volts, trifásica

und 2,00 778,00 1.556,00 1,82 0,00 - 1,82 - 1.416,74


nível máximo und 1,00 63,60 63,60 0,91 0,00 - 0,91 - 57,91

16.4.3 Automático de bóia nível mínimo

und 2,00 63,60 127,20 1,82 0,00 - 1,82 - 115,82

Total do Item 16.4 1.746,80 1.590,46 0,00 - 1.590,46


16.5.2 Acessórios

16.5.2.3 Grelha

16.5.2.3.

1

Grelha redonda de

alumínio 150 mm und 13,00 23,00 299,00 11,84 0,00 - 11,84 - 272,24

16.5.2.3.

2

Grelha redonda de

alumínio 100 mm und 2,00 21,00 42,00 1,82 0,00 - 1,82 - 38,24

16.5.2.3.3

Grelha redonda

escamoteável em aço inox, cromada, com

caixilho 150 mm

und 5,00 23,00 115,00 4,55 0,00 - 4,55 - 104,71

16.5.2.3.

4

Grelha redonda escamoteável em aço

inox, cromada, com

caixilho 100 mm

und 4,00 52,00 208,00 3,64 0,00 - 3,64 - 189,38

16.5.2.3.5

Calha de piso normal em PVC, cor branca,

DN 130,

250cmx129mmx140mm

und 8,00 75,00 600,00 7,28 0,00 - 7,28 - 546,30

16.5.2.3.6

Grelha para calha de

piso normal em PVC, cor branca, DN 130,

500x128x20mm

und 40,00 18,00 720,00 36,42 0,00 - 36,42 - 655,56

16.5.2.3.

8

Tampa cega redonda

de alumínio 250 mm und 4,00 29,00 116,00 3,64 0,00 - 3,64 - 105,62

16.5.2.3.

9


cromado 250 mm und 4,00 18,00 72,00 3,64 0,00 - 3,64 - 65,56

16.5.2.3.

10


cromado 150 mm und 18,00 14,00 252,00 16,39 0,00 - 16,39 - 229,45

16.5.2.3.

11


cromado 100 mm und 6,00 12,00 72,00 5,46 0,00 - 5,46 - 65,56


dade

Preço

Unitário

Valor

Contratado

Boletim

Construtora

Medido pela

CGU Diferença

Superfatura-

mento


16.5.2.4.

3

Tampa de ferro

fundido 60x60 cm, tipo leve, para caixas

de gordura dupla e

especial

und 2,00 406,00 812,00 1,82 0,00 - 1,82 - 739,33

16.5.2.5 Terminal de ventilação

16.5.2.5.1

Terminal de ventilação 75 mm

und 9,00 15,00 135,00 8,19 0,00 - 8,19 - 122,92

16.5.2.5.

2

Terminal de

ventilação 50 mm und 6,00 15,00 90,00 5,46 0,00 - 5,46 - 81,95

16.5.2.6 Caixa de inspeção em alvenaria

16.5.2.6.

2

Tampa de ferro fundido 60x60 cm,

tipo leve, para caixa

de inspeção

und 13,00 406,00 5.278,00 11,84 0,00 - 11,84 - 4.805,62


16.5.2.7.

2

Tampa de ferro fundido, tipo pesado,

Ø 60 cm, para poço

de visita

und 1,00 249,00 249,00 0,91 0,00 - 0,91 - 226,71

Total do Item 16.5 9.060,00 8.249,13 0,00 - 8.249,13




ABC - 6 kg und 8,00 212,00 1.696,00 7,28 0,00 - 7,28 - 1.544,21


und 8,00 7,00 56,00 7,28 0,00 - 7,28 - 50,99

16.6.1.3

Suporte tipo bandeja

para bloco autônomo

de emergência (2x55W)

und 2,00 34,00 68,00 1,82 0,00 - 1,82 - 61,91

16.6.1.4

Bloco autônomo

2x7W para iluminação de

emergência nos

ambientes

und 5,00 57,00 285,00 4,55 0,00 - 4,55 - 259,49

16.6.1.5

Bloco autônomo 2x7W para saída de

emergência, com


und 38,00 61,00 2.318,00 34,60 0,00 - 34,60 - 2.110,54

16.6.1.6

Bloco autônomo

2x55W para

iluminação de emergência no

PÁTIO

und 2,00 48,00 96,00 1,82 0,00 - 1,82 - 87,41

16.6.1.7 Sinalizador fotoluminescente de

saída para direita

und 9,00 11,00 99,00 8,19 0,00 - 8,19 - 90,14

16.6.1.8

Sinalizador

fotoluminescente de saída para esquerda

und 8,00 13,00 104,00 7,28 0,00 - 7,28 - 94,69

16.6.1.9

Sinalizador

fotoluminescente

para extintor

und 8,00 11,00 88,00 7,28 0,00 - 7,28 - 80,12

16.6.1.10

Sinalizador

fotoluminescente

"Proibido Fumar"

und 1,00 14,00 14,00 0,91 0,00 - 0,91 - 12,75

16.6.1.11

Sinalizador

fotoluminescente

"Proibido produzir chamas"

und 1,00 17,00 17,00 0,91 0,00 - 0,91 - 15,48

16.6.1.12

Sinalizador

fotoluminescente

"Cuidado, risco de incêndio"

und 1,00 23,00 23,00 0,91 0,00 - 0,91 - 20,94


dade

Preço

Unitário

Valor

Contratado

Boletim

Construtora

Medido pela

CGU Diferença

Superfatura-

mento

16.6.1.13


"Cuidado, risco de

choque elétrico"

und 8,00 31,00 248,00 7,28 0,00 - 7,28 - 225,80

Total do Item 16.6 5.112,00 4.654,48 0,00 - 4.654,48


16.7.1

Lavatório individual

com coluna suspensa, cor branca

und 7,00 123,00 861,00 4,20 0,00 - 4,20 - 516,60

16.7.3

Cuba de embutir


und 2,00 176,00 352,00 1,20 1,00 - 0,20 - 35,20

16.7.4

Bacia sifonada com

abertura frontal, cor

branca

und 2,00 124,00 248,00 1,20 0,00 - 1,20 - 148,80


infantil, cor branca und 12,00 124,00 1.488,00 7,20 0,00 - 7,20 - 892,80


branca

und 9,00 124,00 1.116,00 5,40 4,00 - 1,40 - 173,60

16.7.7

Assento para bacia

com abertura frontal, cor branca

und 2,00 19,00 38,00 1,20 0,00 - 1,20 - 22,80


infantil, cor branca und 12,00 20,00 240,00 7,20 0,00 - 7,20 - 144,00

16.7.9 Assento para bacia sem abertura frontal,

cor branca

und 9,00 19,00 171,00 5,40 0,00 - 5,40 - 102,60

16.7.10

Cuba para pia de aço inox, 625x505x300

mm, acabamento alto

brilho

und 2,00 329,00 658,00 1,20 0,00 - 1,20 - 394,80

16.7.11


mm, acabamento

polido

und 8,00 194,00 1.552,00 4,80 0,00 - 4,80 - 931,20

16.7.12

Cuba para pia de aço

inox, 400x340x170

mm, acabamento polido

und 4,00 185,00 740,00 2,40 0,00 - 2,40 - 444,00

16.7.13

Tanque duplo com

capacidade de 27+30 litros, acabamento

alto brilho, 1220x550

mm

und 1,00 435,00 435,00 0,60 0,00 - 0,60 - 261,00

16.7.14 Torneira de mesa, bica alta

und 7,00 42,00 294,00 4,20 0,00 - 4,20 - 176,40

16.7.15 Torneira de parede und 14,00 42,00 588,00 8,40 0,00 - 8,40 - 352,80


bica baixa und 5,00 42,00 210,00 3,00 0,00 - 3,00 - 126,00

16.7.17 Torneira elétrica, 5500W

und 3,00 110,00 330,00 1,80 0,00 - 1,80 - 198,00


bica móvel und 4,00 42,00 168,00 2,40 0,00 - 2,40 - 100,80

16.7.19 Torneira de mesa, bica móvel

und 7,00 42,00 294,00 4,20 0,00 - 4,20 - 176,40


geral und 6,00 42,00 252,00 3,60 0,00 - 3,60 - 151,20

16.7.21 Torneira para jardim/mangueira

und 11,00 32,00 352,00 6,60 0,00 - 6,60 - 211,20


diâmetro 25 mm und 1,00 77,00 77,00 0,60 0,00 - 0,60 - 46,20

16.7.31 Ligação flexível metálica para

lavatório de 1/2"

und 11,00 22,00 242,00 6,60 0,00 - 6,60 - 145,20

16.7.32

Ligação flexível

metálica para pia de 3/4"

und 7,00 26,00 182,00 4,20 0,00 - 4,20 - 109,20


dade

Preço

Unitário

Valor

Contratado

Boletim

Construtora

Medido pela

CGU Diferença

Superfatura-

mento

16.7.33 Ducha elétrica com desviador, 5500W,

cor branca

und 12,00 38,00 456,00 7,20 0,00 - 7,20 - 273,60


16.7.35

Ducha elétrica

4000W com desviador

und 4,00 38,00 152,00 2,40 0,00 - 2,40 - 91,20

16.7.36

Chuveiro elétrico,

5500W, cabamento

cromado

und 5,00 119,00 595,00 3,00 0,00 - 3,00 - 357,00

16.7.37


duplo acionamento

para vaso sanitário de 1 1/2"

und 23,00 139,00 3.197,00 13,80 4,00 - 9,80 - 1.362,20

16.7.38

Caixa d'água pré-

fabricada capacidade 15000 litros

und 1,00 7.400,00 7.400,00 0,60 0,00 - 0,60 - 4.440,00

16.7.44

Tampa de ferro

fundido 30x30 cm -

tipo leve

und 9,00 300,00 2.700,00 5,40 0,00 - 5,40 - 1.620,00

16.7.45

Tempa de ferro

fundido 60x60 cm -

tipo leve

und 2,00 405,00 810,00 1,20 0,00 - 1,20 - 486,00

16.7.51 Porta-sabonete líquido de parede

und 32,00 26,00 832,00 19,20 0,00 - 19,20 - 499,20

16.7.52 Porta papel toalha de

parede und 30,00 26,00 780,00 18,00 0,00 - 18,00 - 468,00

16.7.53 Porta papel higiênico

em louça de embutir und 23,00 40,00 920,00 13,80 0,00 - 13,80 - 552,00


und 17,00 32,00 544,00 10,20 0,00 - 10,20 - 326,40

Total do Item 16.7 29.426,00 22.773,54 6.556,34 - 16.427,60



maleável

17.2.1.1 Tubo

17.2.1.1.

1

Tubo de aço sem

costura SCH-40


m 18,00 18,00 324,00 14,40 0,00 - 14,40 - 259,20

17.2.1.1.2

Tubo de aço sem

costura SCH-40 ASTM A-106,

diâmetro 1/2"

m 18,00 14,00 252,00 14,40 0,00 - 14,40 - 201,60

17.2.1.2 Tê

17.2.1.2.

1

Tê de redução NPT

classe 300, roscável, diâmetro 3/4"x1/2"

und 2,00 11,50 23,00 1,60 0,00 - 1,60 - 18,40

17.2.1.3 Redução

17.2.1.3.

1


NPT classe 300,

roscável, diâmetro 3/4"x1/2"

und 3,00 6,85 20,55 2,40 0,00 - 2,40 - 16,44

17.2.1.3.2


NPT classe 300, roscável, diâmetro

1/2"x1/4"

und 3,00 13,00 39,00 2,40 0,00 - 2,40 - 31,20

17.2.1.4 Niple

17.2.1.4.

1

Niple NPT, classe

300, diâmetro 3/4" und 8,00 6,00 48,00 6,40 0,00 - 6,40 - 38,40

17.2.1.4.2

Niple NPT, classe 300, diâmetro 1/2"

und 2,00 4,00 8,00 1,60 0,00 - 1,60 - 6,40

17.2.1.5 Meia luva


dade

Preço

Unitário

Valor

Contratado

Boletim

Construtora

Medido pela

CGU Diferença

Superfatura-

mento

17.2.1.5.

1


NPT, classe 300,

diâmetro 3/4"

und 2,00 4,00 8,00 1,60 0,00 - 1,60 - 6,40

17.2.1.6 União

17.2.1.6.1

União NPT, classe 300, diâmetro 3/4"

und 3,00 36,00 108,00 2,40 0,00 - 2,40 - 86,40

17.2.1.7 Cotovelo

17.2.1.7.1

Cotovelo FG NPT,

classe 300, diâmetro

3/4"

und 3,00 6,50 19,50 2,40 0,00 - 2,40 - 15,60

17.2.1.7.

2

Cotovelo FG NPT, classe 300, diâmetro

1/2"

und 5,00 4,00 20,00 4,00 0,00 - 4,00 - 16,00

17.2.1.8 Válvula

17.2.1.8.

1



3/4"

und 4,00 45,00 180,00 3,20 0,00 - 3,20 - 144,00

17.2.1.9 Tampão

17.2.1.9.

1

Tampão NPT, classe

300, diâmetro 3/4" und 1,00 51,00 51,00 0,80 0,00 - 0,80 - 40,80

17.2.1.9.2

Tampão NPT, classe 300, diâmetro 1/2"

und 2,00 59,00 118,00 1,60 0,00 - 1,60 - 94,40


17.2.2.1 Pig Tail

17.2.2.1.

1

Pig Tail flexível de borracha para botijão

P45

und 2,00 17,00 34,00 1,60 0,00 - 1,60 - 27,20

17.2.2.2 Regulador

17.2.2.2.1

Regulador de 1º

estágio, NPT, com manômetro, diâmetro

1/2"

und 1,00 66,00 66,00 0,80 0,00 - 0,80 - 52,80

17.2.2.2.2

Regulador de 2º

estágio, baixa pressão, NPT com

registro

und 2,00 59,00 118,00 1,60 0,00 - 1,60 - 94,40

17.2.2.3 Registro

17.2.2.3.

1

Registro de limha

NPT 1/2" x SAE 3/8" und 2,00 6,90 13,80 1,60 0,00 - 1,60 - 11,04

17.2.2.4 Manômetro

17.2.2.4.

1

Manômetro com

caixa de aço carbono,

0-300 psi, NPT entrada 1/4"

und 1,00 67,00 67,00 0,80 0,00 - 0,80 - 53,60


17.2.2.5.1


tipo ômega para tubo

diâmetro 3/4"

und 6,00 2,00 12,00 4,80 0,00 - 4,80 - 9,60

Total do Item 17.2 1.529,85 1.223,88 0,00 - 1.223,88


atmosféricas

17.3.1 Captores

17.3.1.1 Pára-raios, tipo

Franklin pç 1,00 61,00 61,00 0,80 0,00 - 0,80 - 48,80

17.3.1.2

Cordoalha de cobre


mm²

m 600,00 28,00 16.800,00 480,00 0,00 - 480,00 - 13.440,00


dade

Preço

Unitário

Valor

Contratado

Boletim

Construtora

Medido pela

CGU Diferença

Superfatura-

mento

17.3.1.3 Barra de aço galvanizado, Ø 10

mm x 6,00 m

pç 12,00 16,00 192,00 9,60 0,00 - 9,60 - 153,60


17.3.2.1

Conector de bronze

fosforoso, haste de 5/8", cabo de 50 mm²

pç 2,00 10,00 20,00 1,60 0,00 - 1,60 - 16,00

17.3.2.2

Conector de bronze,

"split bolt" para

cordoalha de 35 mm²

pç 40,00 5,00 200,00 32,00 0,00 - 32,00 - 160,00

17.3.2.3

Conector de furo

vertical, Ø 10 mm,

cabo de 35 mm²

pç 76,00 5,00 380,00 60,80 0,00 - 60,80 - 304,00

17.3.2.4 Clips de aço galvanizado a fogo, Ø

10 mm

pç 130,00 6,00 780,00 104,00 0,00 - 104,00 - 624,00



mm x 6,00 m

pç 34,00 18,00 612,00 27,20 0,00 - 27,20 - 489,60


17.3.5.1

Barra de aço


pç 43,00 18,00 774,00 34,40 0,00 - 34,40 - 619,20

17.3.5.2

Haste de aço

revestida de camada

de cobre, 200 microns, no mínimo,

Ø 5/8" x 3,0 m

pç 2,00 38,00 76,00 1,60 0,00 - 1,60 - 60,80

17.3.5.3 Cordoalha de cobre nú, 50 mm²

m 75,00 13,00 975,00 60,00 0,00 - 60,00 - 780,00

17.3.6 Caixa de inspeção

17.3.6.1

Caixa de inspeção,

PVC de 12", com

tampa de aço

galvanizado,

conforme detalhe no

projeto

pç 2,00 134,00 268,00 1,60 0,00 - 1,60 - 214,40

Total do Item 17.3 21.138,00 16.910,40 0,00 - 16.910,40


18.1

Bancadas e balcões

em granito cinza andorinha

m² 43,50 270,00 11.745,00 34,80 0,80 - 34,00 - 9.180,00

18.2

Lavatórios em

granito cinza andorinha

m² 10,50 270,00 2.835,00 8,40 0,00 - 8,40 - 2.268,00

18.3

Armários e

escaninhos em granito cinza

andorinha (A-01 ao

A-09)

m² 53,00 160,00 8.480,00 42,40 0,00 - 42,40 - 6.784,00

18.4 Prateleiras em granito cinza andorinha

m² 35,70 320,00 11.424,00 28,56 0,00 - 28,56 - 9.139,20

18.5

Rodamão em granito

h= 10cm, cinza andorinha

m 65,80 148,00 9.738,40 52,64 0,00 - 52,64 - 7.790,72

18.6

Acabamento de

bordas em bancadas e

balcões de cinza andorinha

m 99,50 148,00 14.726,00 79,60 0,00 - 79,60 - 11.780,80

18.7

Acabamento de

armários e escaninhos de cinza

andorinha

m 130,80 148,00 19.358,40 104,64 0,00 - 104,64 - 15.486,72

18.8

Acabamento de

prateleiras de cinza andorinha

m 90,40 148,00 13.379,20 72,32 0,00 - 72,32 - 10.703,36


dade

Preço

Unitário

Valor

Contratado

Boletim

Construtora

Medido pela

CGU Diferença

Superfatura-

mento

18.9 Acabamento de lavatórios em cinza

andorinha

m 19,20 148,00 2.841,60 15,36 0,00 - 15,36 - 2.273,28

18.10 Barras de proteção

c=300 cm, h= 45cm und 2,00 296,00 592,00 1,60 0,00 - 1,60 - 473,60

18.11

Guarda-corpos

metálico castelo

d'água com proteção

m 10,90 392,00 4.272,80 8,72 0,00 - 8,72 - 3.418,24

18.12 Escadas metálicas do castelo d'água com

proteção

m 11,79 213,00 2.511,27 9,43 0,00 - 9,43 - 2.009,02

18.13

Plataforma metálica de transição das

escadas do castelo

d'água

und 1,00 1.540,00 1.540,00 0,80 0,00 - 0,80 - 1.232,00

18.14 Bancos retráteis para

PNE cj 2,00 95,00 190,00 1,60 0,00 - 1,60 - 152,00

18.15 Barras 90 cm para

PNE und 8,00 248,00 1.984,00 6,40 0,00 - 6,40 - 1.587,20

18.16 Barras de 45 cm para

PNE cj 2,00 135,00 270,00 1,60 0,00 - 1,60 - 216,00

18.17 Bancos de concreto

da administração m 2,85 138,00 393,30 2,28 0,00 - 2,28 - 314,64

18.18 Bancos de concreto

do pátio m 9,20 138,00 1.269,60 7,36 0,00 - 7,36 - 1.015,68

18.19 Mastros para

bandeiras und 3,00 215,00 645,00 2,40 0,00 - 2,40 - 516,00

18.20 Quadro negro und 2,00 252,00 504,00 1,60 0,00 - 1,60 - 403,20

18.21 Alçapão de acesso à caixa d'água

und 1,00 155,00 155,00 0,80 0,00 - 0,80 - 124,00

Total do Item 18 108.854,57 87.083,66 0,00 - 86.867,66

19 Serviços finais

19.1 Limpeza final da obra m² 1.211,92 3,95 4.787,08 787,75 0,00 - 787,75 - 3.111,61

Total do Item 19 4.787,08 3.111,18 0,00 - 3.111,61

Total Geral 583.644,01 509.583,44 171.351,68 - 338.226,65


5) Tabela: superfaturamento na execução da Escola Novo Horizonte

Item Descrição dos serviços Un. Quantidad

e

Preço

Unitário

Valor

Contratado

Boletim

Construtora

Medido pela

CGU

Diferen-

ça

Superfatu-

ramento





4.1.1.2

Marcação 1ª fiada

alvenaria de bloco cerâmico

m 608,15 7,15 4.348,27 608,15 528,20 -79,95 - 571,64

4.1.1.4 Aperto de alvenaria de

bloco cerâmico m 650,00 6,50 4.225,00 650,00 528,20 -121,80 - 791,70

4.1.1.5 Alvenaria de elementos vazados de

concreto (cobogós)

m² 27,15 80,00 2.172,00 27,15 19,33 -7,82 - 625,60

4.1.1.6

Divisórias em madeira com

laminado com portas

de 80x210 cm

m² 45,99 106,00 4.874,94 45,99 0,00 -45,99 - 4.874,94

4.1.1.7 Divisórias de granito m² 52,74 360,00 18.986,40 52,74 7,74 -45,00 - 16.200,00

Total do Item 4 34.606,61 34.606,61 11.542,73 - 23.063,88

5 Esquadrias


e

Preço

Unitário

Valor

Contratado

Boletim

Construtora

Medido pela

CGU

Diferen-

ça

Superfatu-

ramento


5.1.1 Portas


80 x 210 cm und 14,00 430,00 6.020,00 13,00 0,00 -13,00 - 5.590,00

5.1.1.2 PM-3 - porta com barra de proteção 80 x

210 cm

und 4,00 430,00 1.720,00 4,00 0,00 -4,00 - 1.720,00

5.1.1.3 PM-4a - porta comum p/ divisórias de

granito 60 x 180 cm

und 14,00 430,00 6.020,00 14,00 0,00 -14,00 - 6.020,00

5.1.1.4

PM-4b - porta comum

p/ divisórias de granito 60 x 60 cm e

guiches

und 6,00 345,00 2.070,00 6,00 0,00 -6,00 - 2.070,00

5.1.1.5 PM-6 - porta comum 60 x 210 cm

und 4,00 345,00 1.380,00 4,00 0,00 -4,00 - 1.380,00

5.1.1.6 PM-7 - porta com

visor 80 x 210 cm und 18,00 430,00 7.740,00 18,00 0,00 -18,00 - 7.740,00


cm

und 6,00 430,00 2.580,00 6,00 0,00 -6,00 - 2.580,00

Total do Item 5 27.530,00 27.100,00 0,00 - 27.100,00


6.1 Portas

6.1.1

Porta metálica 80 x 80

cm veneziana

(Castelo d'água)

und 2,00 430,00 860,00 2,00 0,00 -2,00 -860,00

6.2 Janelas

6.2.3 EF-12 pivotante 90 x 30 cm

und 2,00 57,00 114,00 2,00 1,00 -1,00 -57,00

6.2.4 EF-13 pivotante 210 x

30 cm und 10,00 130,00 1.300,00 10,00 8,00 -2,00 -260,00


und 2,00 640,00 1.280,00 2,00 1,00 -1,00 -640,00

6.2.16

EF-25* corrediça 460

x 150 cm (específica p/ regiões de clima

frio)

und 2,00 1.530,00 3.060,00 2,00 0,00 -2,00 - 3.060,00

6.2.20 Telas em nylon m² 10,26 9,54 97,88 10,26 0,00 -10,26 - 97,88

6.2.21

Veneziana metálica

circular com diâmetro de 120 cm (Castelo

d'água)

und 9,00 453,94 4.085,46 9,00 0,00 -9,00 - 4.085,46



(cobogós) und 5,00 389,91 1.949,55 5,00 0,00 -5,00 - 1.949,55

6.3.2 Portões 90 x 200 cm (cobogós)

und 1,00 702,91 702,91 1,00 0,00 -1,00 - 702,91


210 cm m² 12,60 394,21 4.967,05 12,60 0,00 -12,60 - 4.967,05

Total do Item 6 18.416,85 18.416,85 1.737,00 - 16.679,85

7 Vidros

7.1 PV6 - portas de vidro temperado - 160 x 210

cm

m² 13,80 281,76 3.888,29 13,80 6,72 -7,08 - 1.994,86

7.2

Vidro laminado de

fechamento (parte superior dos fundos

do pátio central) e=10

mm (em regiões frias)

m² 13,80 338,71 4.674,20 13,80 0,00 -13,80 - 4.674,20

7.3 Espelhos 4 mm m² 7,00 288,26 2.017,82 7,00 0,00 -7,00 - 2.017,82

Total do Item 7 10.580,31 10.580,31 1.893,43 - 8.686,88


e

Preço

Unitário

Valor

Contratado

Boletim

Construtora

Medido pela

CGU

Diferen-

ça

Superfatu-

ramento

8 Cobertura

8.3 Telhas de vidro m² 7,00 34,76 243,32 7,00 0,00 -7,00 -243,32

Total do Item 8 243,32 243,32 0,00 - 243,32

10 Revestimento


10.1.1 Paredes

10.1.1.1 Emboço m² 959,21 14,51 13.918,14 959,21 107,94 -851,27 - 12.351,93

10.1.1.3 Cerâmica 20 x 20 cm m² 959,21 29,62 28.411,80 959,21 107,94 -851,27 - 25.214,62

10.1.1.4 Rejuntamento de

cerâmica 20 x 20 cm m² 959,21 3,91 3.750,51 959,21 107,94 -851,27 - 3.328,47

Total do Item 10 46.080,45 46.080,45 5.185,44 - 40.895,01



11.1.1 Chapisco externo m² 1.036,82 7,11 7.371,79 1.036,82 944,75 -92,07 - 654,62

11.1.2 Emboço m² 460,27 14,51 6.678,52 460,27 368,22 -92,05 - 1.335,65

11.1.4 Cerâmica 10 x 10 cm m² 460,27 29,62 13.633,20 460,27 368,22 -92,05 - 2.726,52

11.1.5 Rejuntamento de cerâmica 10 x 10 cm

m² 460,27 3,91 1.799,66 460,27 368,22 -92,05 - 359,92

Total do Item 11 29.483,17 29.483,17 24.406,47 - 5.076,70

12 Pavimentação

12.3 Bloco de concreto

intertravado m² 224,00 62,38 13.973,12 224,00 0,00 -224,00 - 13.973,12

12.4 Cerâmica m² 36,00 55,17 1.986,12 36,00 0,00 -36,00 - 1.986,12


cerâmica m² 36,00 3,91 140,76 36,00 0,00 -36,00 - 140,76

12.6 Cimento desempenado

m² 470,00 30,36 14.269,20 470,00 86,83 - 383,17 - 11.633,04

12.7 Granitinina m² 885,00 30,00 26.550,00 885,00 788,81 - 96,19 - 2.885,70

12.8 Calha de concreto

com grelhas m 77,00 76,02 5.853,54 77,00 0,80 - 76,20 - 5.792,72

Total do Item 12 62.772,74 62.772,74 26.361,27 - 36.411,47


13.1 Soleiras em granito

e=15 cm m 32,80 36,42 1.194,58 26,24 0,00 - 26,24 - 955,66

13.2 Rodapé em cerâmica m 648,00 9,00 5.832,00 648 0,00 - 648,00 - 5.832,00

13.3 Rejuntamento de rodapés de cerâmica

m 100,00 9,54 954,00 80,00 0,00 - 80,00 - 763,20

13.4 Rodameio de madeira

L=10 cm m 548,00 3,21 1.759,08 438,4 0,00 - 438,40 - 1.407,26

Total do Item 13 9.739,66 8.958,12 0,00 - 8.958,12

14 Pintura


14.1.1 Pintura acrílica com

massa corrida m² 638,78 12,09 7.722,85 479,09 319,39 - 159,70 - 1.930,77

14.1.2 Pintura PVA m² 77,30 8,36 646,23 57,98 38,65 - 19,33 - 161,60



massa corrida m² 606,18 11,95 7.243,85 454,64 303,09 - 151,55 - 1.811,02

14.3 Tetos

14.3.1 Pintura PVA com massa corrida

m² 732,68 12,09 8.858,10 549,51 366,34 - 183,17 - 2.214,53

14.4 Outros


e

Preço

Unitário

Valor

Contratado

Boletim

Construtora

Medido pela

CGU

Diferen-

ça

Superfatu-

ramento


m² 257,60 13,25 3.413,20 193,20 0,00 - 193,20 - 2.559,90

14.4.2

Tratamento em verniz

em rodamento de

madeira

m² 54,80 12,36 677,33 41,10 0,00 - 41,10 - 508,00

14.4.3

Pintura esmalte em

esquadria e grades de

ferro

m² 170,50 14,25 2.429,63 127,88 0,00 - 127,88 - 1.822,29

Total do Item 14 30.991,18 23.243,39 12.235,28 - 11.008,11




15.0.1.1.1

Haste de aço

galvanizado recoberta

com 200 micras de

cobre de diâmetro

nominal de 5/8" com 3m de comprimento

und 3,00 135,87 407,61 2,40 0,00 - 2,40 - 326,09

15.0.1.1.3

Conector em bronze

para conecção de 2

cabos com a haste

und 3,00 4,26 12,78 0,80 0,00 - 0,80 - 3,41

Total do Item 15.0 469,85 329,50 0,00 - 329,50



m 15,00 29,74 446,10 12,00 0,00 - 12,00 - 356,88

15.1.2 Cordoalha de cobre nú

35 mm² m 8,00 24,71 197,68 6,40 0,00 - 6,40 - 158,14

Total do Item 15.1 643,78 515,02 0,00 - 515,02

15.2 Quadros de força

15.2.1

Quadro de medição

completo com TC (transformador de

corrente) para

medição em baixa tensão, compatível

com disjuntor

trifásico geral de entrada de 200A,

padrão da

concessionária local

und 1,00 407,49 407,49 0,80 0,00 - 0,80 - 325,99

15.2.2 Quadro de comando de embutir completo

com porta e trinco

und 1,00 1.185,41 1.185,41 0,80 0,00 - 0,80 - 948,33

15.2.3

Quadro de comando de embutir completo

com porta e trinco,

com 4 barramentos de cobre de 5/8"x1/8"

para as fases e o

neutro e 1/2"x1/8" para proteção

und 1,00 1.543,51 1.543,51 0,80 0,00 - 0,80 - 1.234,81

15.2.4

Quadro de comando

de sobrepor completo

com porta e trinco,

com 4 barramentos de

cobre de 1 1/2"x1/16" para as fases e neutro

e 1/2"x1/8" para

proteção

und 1,00 389,98 389,98 0,80 0,00 - 0,80 - 311,98

15.2.5

Quadro de comando de embutir completo

com porta e trinco,

com 4 barramentos de cobre de 3/4"x1/8"

para as fases e o

und 1,00 124,10 124,10 0,80 0,00 - 0,80 - 99,28


e

Preço

Unitário

Valor

Contratado

Boletim

Construtora

Medido pela

CGU

Diferen-

ça

Superfatu-

ramento

neutro e 5/8"x1/16" para proteção

15.2.6

Quadro de comando

de embutir completo com porta e trinco

und 1,00 98,52 98,52 0,80 0,00 - 0,80 - 78,82

Total do Item 15.2 3.749,01 2.999,21 0,00 - 2.999,21

15.3 Centro de distribuição de iluminação e tomadas

15.3.1

Quadro de

distribuição de

embutir, 24 módulos (2x12) completo com

barramentos 150A,

placa de montagem, porta interna e perfis

verticais com trilhos

DIN para fixação de acessórios

und 2,00 234,22 468,44 1,60 0,00 - 1,60 - 374,75

15.3.2

Quadro de

distribuição de embutir, 34 módulos

(2x17) completo com

barramentos 150A, placa de montagem,

porta interna e perfis

verticais com trilhos DIN para fixação de

acessórios

und 1,00 280,90 280,90 0,80 0,00 - 0,80 - 224,72

15.3.3

Quadro de distribuição de

embutir, 44 módulos

(2x17) completo com barramentos 150A,

placa de montagem,

porta interna e perfis

verticais com trilhos

DIN para fixação de

acessórios. Ref comercial: CEMAR

(Ref. QDETG UX

225A) ou equivalente

und 2,00 270,79 541,58 1,60 0,00 - 1,60 - 433,26

Total do Item 15.3 1.290,92 1.032,74 0,00 - 1.032,74


15.5.1





seções nominais:

15.5.1.1 # 2,5 mm² m 7.200,00 1,90 13.680,00 5.760,00 1.440,00 -

4.320,00 - 8.208,00

15.5.1.2 # 4 mm² m 750,00 2,85 2.137,50 600,00 0,00 - 600,00 - 1.710,00

15.5.1.3 # 6 mm² m 300,00 3,95 1.185,00 240,00 0,00 - 240,00 - 948,00

15.5.2





seções nominais:

15.5.2.1 # 6 mm² m 400,00 6,00 2.400,00 320,00 0,00 -320,00 - 1.920,00

15.5.2.2 # 10 mm² m 100,00 8,00 800,00 80,00 0,00 -80,00 - 640,00

15.5.2.3 # 16 mm² m 500,00 8,00 4.000,00 400,00 0,00 -400,00 - 3.200,00

15.5.2.4 # 25 mm² m 25,00 10,68 267,00 20,00 0,00 -20,00 - 213,60


e

Preço

Unitário

Valor

Contratado

Boletim

Construtora

Medido pela

CGU

Diferen-

ça

Superfatu-

ramento

15.5.2.6 # 35 mm² m 125,00 9,02 1.127,50 100,00 0,00 - 100,00 - 902,00

15.5.2.7 # 50 mm² m 130,00 12,00 1.560,00 104,00 0,00 - 104,00 - 1.248,00

15.5.3



propagador de chamas, classe de tensão,


seções nominais:

15.5.3.1 3 x 1,5 mm² m 50,00 11,00 550,00 40,00 0,00 - 40,00 - 440,00

15.5.3.2 3 x 2,5 mm² m 60,00 14,00 840,00 48,00 0,00 - 48,00 - 672,00

Total do Item 15.5 28.547,00 22.837,60 2.736,00 - 20.101,60

15.7 Chaves com fusíveis

15.7.1

Base fusível completa

(com tampa, anel de

proteção e parafuso de

ajuste), fusíveis

diazed de 10A

und 4,00 31,00 124,00 3,20 0,00 - 3,20 - 99,20

15.7.2

Base fusível completa

(com tampa, anel de proteção e parafuso de

ajuste), fusíveis

diazed de 6A

und 1,00 31,00 31,00 0,80 0,00 - 0,80 - 24,80

15.7.3

Relé térmico de

sobrecarga 1,8A a

2,5A

und 1,00 95,00 95,00 0,80 0,00 - 0,80 - 76,00

15.7.4 Contador de potência,

bobina 110V/60Hz und 3,00 108,00 324,00 2,40 0,00 - 2,40 - 259,20

15.7.5

Alarme sonoro,

110V/60Hz, com frequência tonal

diferente do alarme

contra incêndio

und 1,00 400,00 400,00 0,80 0,00 - 0,80 - 320,00

15.7.6

Controle do

reservatório superior,

composto por chave

nível bóia, comhaste

móvel e contatos

reversíveis (NA, NF)

und 1,00 28,00 28,00 0,80 0,00 - 0,80 - 22,40

15.7.7

Controle do reservatório inferior,

composto por chave

nível bóia, comhaste móvel e contatos


und 1,00 28,00 28,00 0,80 0,00 - 0,80 - 22,40

15.7.8

Alarme de extravasamento do

reservatório inferior,

composto por chave nível tipo bóia, com

haste móvel e contatos


und 1,00 290,00 290,00 0,80 0,00 - 0,80 - 232,00

15.7.9

Comutador com

retenção, Ø 22 mm,

cor preta, 3 posições (zero central), com

blocos de contato

2NA+2NF

und 1,00 146,00 146,00 0,80 0,00 - 0,80 - 116,80

15.7.10

Comutador com retenção, Ø 22 mm,

cor preta, 2 posições,

com blocos de contato 2NA+2NF

und 1,00 146,00 146,00 0,80 0,00 - 0,80 - 116,80

15.7.11

Sinalizador luminoso,

redondo, aro frontal pretonas cor vermelha

(vm) com lâmpada

neon 220V, soquete BA9S

und 3,00 30,00 90,00 2,40 0,00 - 2,40 - 72,00


e

Preço

Unitário

Valor

Contratado

Boletim

Construtora

Medido pela

CGU

Diferen-

ça

Superfatu-

ramento

15.7.12

Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal

pretonas cor âmbar

(am) com lâmpada neon 220V, soquete

BA9S

und 2,00 30,00 60,00 1,60 0,00 - 1,60 - 48,00

Total do Item 15.7 1.762,00 1.409,60 0,00 - 1.409,60

15.8 Disjuntores

15.8.1

Mini-disjuntor

monopolar, tipo 5Sx1,

curva C, 20A

und 41,00 15,00 615,00 32,80 0,00 - 32,80 - 492,00

15.8.2

Mini-disjuntor

monopolar, tipo 5Sx1,

curva C, 25A

und 25,00 15,00 375,00 20,00 0,00 - 20,00 - 300,00

15.8.3 Mini-disjuntor bipolar, tipo 5Sx1,

curva C, 20A

und 1,00 77,70 77,70 0,80 0,00 - 0,80 - 62,16

15.8.4 Mini-disjuntor bipolar, tipo 5Sx1,

curva C, 25A

und 2,00 77,70 155,40 1,60 0,00 - 1,60 - 124,32

15.8.5 Mini-disjuntor tripolar, tipo 5Sx1,

curva C, 15A

und 3,00 77,70 233,10 2,40 0,00 - 2,40 - 186,48

15.8.6

Mini-disjuntor

tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 80A

und 1,00 77,70 77,70 0,80 0,00 - 0,80 - 62,16

15.8.7

Mini-disjuntor

tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 32A

und 1,00 901,38 901,38 0,80 0,00 - 0,80 - 721,10

15.8.8

Mini-disjuntor

tripolar, tipo 5Sx2,

curva C, 50A

und 1,00 211,64 211,64 0,80 0,00 - 0,80 - 169,31

15.8.9

Disjuntor tripolar,

3VF23-13, IN= 32A,

Icu = 65 kA/220V

und 2,00 787,31 1.574,62 1,60 0,00 - 1,60 - 1.259,70

15.8.10 Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 50A,

Icu = 65 kA/220V

und 1,00 901,38 901,38 0,80 0,00 - 0,80 - 721,10


Icu = 65 kA/220V

und 1,00 1.028,44 1.028,44 0,80 0,00 - 0,80 - 822,75


Icu = 65 kA/220V

und 1,00 1.028,44 1.028,44 0,80 0,00 - 0,80 - 822,75

15.8.13

Disjuntor tripolar tipo

LFC3M450, IN= 350A, Icu=65

kA/220V, tensão

norminal máxima 240V

und 1,00 1.800,00 1.800,00 0,80 0,00 - 0,80 - 1.440,00

15.8.14

Módulo diferencial

residual (DDR) de alta sensibilidade, bipolar,

25A com corrente

nominal residual de 30mA

und 57,00 170,00 9.690,00 45,60 0,00 - 45,60 - 7.752,00

15.8.15

Módulo diferencial

residual (DDR) de alta

sensibilidade, tetrapolar, 25A com

corrente nominal

residual de 30mA

und 1,00 217,07 217,07 0,80 0,00 - 0,80 - 173,66

15.8.16

Dispositivo de

proteção contra surtos

(DPS), monopolar, tensão nominal

máxima 275 VCA,

corrente de surto máxima 40 kA

und 4,00 2,84 11,36 3,20 0,00 - 3,20 - 9,09


e

Preço

Unitário

Valor

Contratado

Boletim

Construtora

Medido pela

CGU

Diferen-

ça

Superfatu-

ramento

Total do Item 15.8 18.898,23 15.118,58 0,00 - 15.118,58

15.9 Iluminação e tomadas

15.9.1 Luminárias

15.9.1.1

Lâmpada a vapor

metálico de 150W,

ignitor e reator eletrônico de alta

frequência, alto fator

de potência e baixa taxa de distorção

(FP>0,92 e

THD<10%)

und 4,00 85,48 341,92 3,20 0,00 - 3,20 - 273,54

15.9.1.2

Luminária de embutir

em piso completa com

uma lâmpada a vapor metálico de 70W,

grau de proteção IP 65

(proteção hermética contra poeira e

proteção contra jatos

d'água), com ignitor e reator eletrônico de

alta frequência, alto

fator de potência e baixa taxa de

distorção harmônica

(FP > 0,92 e THD < 10%)

und 5,00 85,48 427,40 4,00 0,00 - 4,00 - 341,92

15.9.1.3

Luminária de


fluorescentes


duplo

und 116,00 36,52 4.236,32 92,80 0,00 - 92,80 - 3.389,06

15.9.1.4

Luminária de


fluorescentes


duplo

und 19,00 85,48 1.624,12 15,20 0,00 - 15,20 - 1.299,30

15.9.1.5

Arandela completa com uma lâmpada

incandescente de 60W

comandada por dimmer

und 12,00 36,52 438,24 9,60 0,00 - 9,60 - 350,59

15.9.1.6

Arandela completa

com uma lâmpada fluorescente

compacta de 20W

und 18,00 44,39 799,02 14,40 0,00 - 14,40 - 639,22

15.9.1.7

Projetor completo

com uma lâmpada a vapor metálico de

250W, ignitor e reator

eletrônico de alta frequência, alto fator

de potência e baixa

taxa de distorção harmônica (FP>0,92 e

THD < 10%)

und 2,00 257,46 514,92 1,60 0,00 - 1,60 - 411,94

Total do Item 15.9 8.381,94 6.705,55 0,00 - 6.705,55

15.11 Tomadas

15.11.1

Espelho com entrada

para tomada circular 2P+T

und 191,00 8,48 1.619,68 152,80 0,00 - 152,80 - 1.295,74

15.11.2 Espelho com furo und 28,00 9,21 257,88 22,40 0,00 - 22,40 - 206,30


e

Preço

Unitário

Valor

Contratado

Boletim

Construtora

Medido pela

CGU

Diferen-

ça

Superfatu-

ramento

Total do Item 15.11 1.877,56 1.502,05 0,00 - 1.502,05



15.13.1.1 Patch panel 19" - 24

portas, categoria 6 und 4,00 304,64 1.218,56 3,20 0,00 - 3,20 - 974,85

15.13.1.2 Bloco 110 para rack 19", 100 pares 1,75m

de altura

und 1,00 343,99 343,99 0,80 0,00 - 0,80 - 275,19

15.13.1.3 Guia de cabos frontal,

fechado und 6,00 56,73 340,38 4,80 0,00 - 4,80 - 272,30

15.13.1.4 Guia de cabos traseiro und 6,00 58,90 353,40 4,80 0,00 - 4,80 - 282,72


15.13.1.6 Guia de cabos vertical, fechado

und 2,00 137,41 274,82 1,60 0,00 - 1,60 - 219,86


superior, fechado und 1,00 114,22 114,22 0,80 0,00 - 0,80 - 91,38


15.13.2.1

Cabo par trançado não

blindado (UTP) 4 pares 24AWG, 100

Ohms, categoria 6

m 890,00 2,14 1.904,60 712,00 0,00 - 712,00 - 1.523,68

15.13.2.2 Cabo eletrônico interno CI-50, 20

pares

m 8,00 1,62 12,96 6,40 0,00 - 6,40 - 10,37


15.13.3.1


Patch cord ultra flexível c/ RJ-45 nas 2

pontas, 1,50m

und 41,00 6,02 246,82 32,80 0,00 - 32,80 - 197,46

15.13.3.2


flexível c/ RJ-45 em 1

ponta, 1,50m

und 48,00 3,98 191,04 38,40 0,00 - 38,40 - 152,83

15.13.3.3

Cabos de conexões - Patch cord (azul) ultra

flexível c/ RJ-45 nas 2

pontas, 3,00m

und 35,00 11,42 399,70 28,00 0,00 - 28,00 - 319,76

15.13.3.4


Patch cord 110, RJ-45

1par, 1,50m

und 15,00 8,15 122,25 12,00 0,00 - 12,00 - 97,80

15.13.4 Tomadas

15.13.4.1 Tomada modular RJ-45, categoria 6

und 41,00 13,25 543,25 32,80 0,00 - 32,80 - 434,60

15.13.4.2 Conector de TV tipo F

(coaxial) und 2,00 8,74 17,48 1,60 0,00 - 1,60 - 13,98

15.13.5 Caixas e acessórios

15.13.5.4

Tampa para condulete

metálico com espaço para 2 módulos RJ-45

und 1,00 17,16 17,16 0,80 0,00 - 0,80 - 13,73

15.13.5.5

Espelho para caixa

4x2" com espaço para 2 módulos RJ-45

und 13,00 17,16 223,08 10,40 0,00 - 10,40 - 178,46

15.13.5.6

Tampa para condulete

metálico com espaço uma tomada tipo F

und 1,00 8,26 8,26 0,80 0,00 - 0,80 - 6,61

15.13.5.7

Espelho para caixa

4x2" com espaço uma

tomada tipo F (cabo coaxial de TV)

und 1,00 9,03 9,03 0,80 0,00 - 0,80 - 7,22

Total do Item 15.13 6.402,38 5.121,90 0,00 - 5.121,90


dados)


e

Preço

Unitário

Valor

Contratado

Boletim

Construtora

Medido pela

CGU

Diferen-

ça

Superfatu-

ramento

15.15.1 Pontos lógicos, categoria 6

und 41,00 102,00 4.182,00 32,80 0,00 - 32,80 - 3.345,60

Total do Item 15.15 4.182,00 3.345,60 0,00 - 3.345,60


16.3 Acessórios


16.3.2.4

Grelha de ferro

fundido 40x40 cm, tipo leve, para caixa

de ralo

und 5,00 51,00 255,00 4,80 0,00 - 4,80 - 244,80


16.3.4.1

Chapa de aço

galvanizado aparafusável, 15x15

cm, para inspeção em

alvenaria

und 5,00 405,00 2.025,00 4,80 0,00 - 4,80 - 1.944,00

16.3.5 Grelha

16.3.5.1 Calha de piso em PVC DN 130, com grelha

und 8,00 75,00 600,00 7,68 0,00 - 7,68 - 576,00

16.3.5.2 Calha de cobertura em

PVC DN 130 und 2,00 82,00 164,00 1,92 0,00 - 1,92 - 157,44

Total do Item 16.3 3.044,00 2.922,24 0,00 - 2.922,24


16.4.1

Conjunto moto bomba com rotor em bronza,

3/4 cv, Hman = 15

mca, Q = 5 m³/h, 380 Volts, trifásica

und 2,00 778,00 1.556,00 1,92 0,00 - 1,92 - 1.493,76


nível máximo und 1,00 63,60 63,60 0,96 0,00 - 0,96 - 61,06

16.4.3 Automático de bóia nível mínimo

und 2,00 63,60 127,20 1,92 0,00 - 1,92 - 122,11

Total do Item 16.4 1.746,80 1.676,93 0,00 - 1.676,93


16.5.2.3 Grelha

16.5.2.3.1 Grelha redonda de alumínio 150 mm

und 13,00 23,00 299,00 12,48 0,00 - 12,48 - 287,04


alumínio 100 mm und 2,00 21,00 42,00 1,92 0,00 - 1,92 - 40,32

16.5.2.3.3


inox, cromada, com

caixilho 150 mm

und 5,00 23,00 115,00 4,80 0,00 - 4,80 - 110,40

16.5.2.3.4


inox, cromada, com

caixilho 100 mm

und 4,00 52,00 208,00 3,84 0,00 - 3,84 - 199,68

16.5.2.3.5

Calha de piso normal

em PVC, cor branca,

DN 130, 250cmx129mmx140

mm

und 8,00 75,00 600,00 7,68 0,00 - 7,68 - 576,00

16.5.2.3.6

Grelha para calha de piso normal em PVC,

cor branca, DN 130,

500x128x20mm

und 40,00 18,00 720,00 38,40 0,00 - 38,40 - 691,20

16.5.2.3.8 Tampa cega redonda de alumínio 250 mm

und 4,00 29,00 116,00 3,84 0,00 - 3,84 - 111,36

16.5.2.3.9 Porta grelha redondo

cromado 250 mm und 4,00 18,00 72,00 3,84 0,00 - 3,84 - 69,12

16.5.2.3.10


und 18,00 14,00 252,00 17,28 0,00 - 17,28 - 241,92


e

Preço

Unitário

Valor

Contratado

Boletim

Construtora

Medido pela

CGU

Diferen-

ça

Superfatu-

ramento

16.5.2.3.11


und 6,00 12,00 72,00 5,76 0,00 - 5,76 - 69,12


16.5.2.4.3

Tampa de ferro

fundido 60x60 cm,

tipo leve, para caixas de gordura dupla e

especial

und 2,00 406,00 812,00 1,92 0,00 -1,92 - 779,52


16.5.2.7.2

Tampa de ferro

fundido, tipo pesado, Ø 60 cm, para poço de

visita

und 1,00 249,00 249,00 0,96 0,00 -0,96 - 239,04

Total do Item 16.5 3.557,00 3.414,72 0,00 - 3.414,72




ABC - 6 kg und 8,00 212,00 1.696,00 7,68 0,00 - 7,68 - 1.628,16


und 8,00 7,00 56,00 7,68 0,00 - 7,68 - 53,76

16.6.1.3

Suporte tipo bandeja

para bloco autônomo

de emergência (2x55W)

und 2,00 34,00 68,00 1,92 0,00 - 1,92 - 65,28

16.6.1.4

Bloco autônomo

2x7W para iluminação de

emergência nos

ambientes

und 5,00 57,00 285,00 4,80 0,00 - 4,80 - 273,60

16.6.1.5

Bloco autônomo 2x7W para saída de

emergência, com


und 38,00 61,00 2.318,00 36,48 0,00 - 36,48 - 2.225,28

16.6.1.6

Bloco autônomo

2x55W para

iluminação de emergência no

PÁTIO

und 2,00 48,00 96,00 1,92 0,00 - 1,92 - 92,16

16.6.1.7

Sinalizador

fotoluminescente de saída para direita

und 9,00 11,00 99,00 8,64 0,00 - 8,64 - 95,04

16.6.1.8

Sinalizador

fotoluminescente de saída para esquerda

und 8,00 13,00 104,00 7,68 0,00 - 7,68 - 99,84

16.6.1.9

Sinalizador

fotoluminescente para extintor

und 8,00 11,00 88,00 7,68 0,00 - 7,68 - 84,48

16.6.1.10

Sinalizador

fotoluminescente

"Proibido Fumar"

und 1,00 14,00 14,00 0,96 0,00 - 0,96 - 13,44

16.6.1.11

Sinalizador

fotoluminescente

"Proibido produzir chamas"

und 1,00 17,00 17,00 0,96 0,00 - 0,96 - 16,32

16.6.1.12

Sinalizador

fotoluminescente

"Cuidado, risco de incêndio"

und 1,00 23,00 23,00 0,96 0,00 - 0,96 - 22,08

16.6.1.13

Sinalizador

fotoluminescente "Cuidado, risco de

choque elétrico"

und 8,00 31,00 248,00 7,68 0,00 - 7,68 - 238,08

Total do Item 16.6 5.112,00 4.907,52 0,00 - 4.907,52



e

Preço

Unitário

Valor

Contratado

Boletim

Construtora

Medido pela

CGU

Diferen-

ça

Superfatu-

ramento

16.7.1 Lavatório individual com coluna suspensa,

cor branca

und 7,00 123,00 861,00 5,60 0,00 - 5,60 - 688,80

16.7.3

Cuba de embutir


und 2,00 176,00 352,00 1,60 0,00 - 1,60 - 281,60

16.7.4

Bacia sifonada com

abertura frontal, cor branca

und 2,00 124,00 248,00 1,60 0,00 - 1,60 - 198,40


infantil, cor branca und 12,00 124,00 1.488,00 9,60 0,00 - 9,60 - 1.190,40


branca

und 9,00 124,00 1.116,00 7,20 0,00 - 7,20 - 892,80

16.7.7 Assento para bacia com abertura frontal,

cor branca

und 2,00 19,00 38,00 1,60 0,00 - 1,60 - 30,40


infantil, cor branca und 12,00 20,00 240,00 9,60 0,00 - 9,60 - 192,00

16.7.9

Assento para bacia

sem abertura frontal,

cor branca

und 9,00 19,00 171,00 7,20 0,00 - 7,20 - 136,80

16.7.10


mm, acabamento alto

brilho

und 2,00 329,00 658,00 1,60 0,00 - 1,60 - 526,40

16.7.11


inox, 560x340x140


und 8,00 194,00 1.552,00 6,40 0,00 - 6,40 - 1.241,60

16.7.12


inox, 400x340x170


und 4,00 185,00 740,00 3,20 0,00 - 3,20 - 592,00

16.7.13

Tanque duplo com

capacidade de 27+30 litros, acabamento

alto brilho, 1220x550

mm

und 1,00 435,00 435,00 0,80 0,00 - 0,80 - 348,00


bica alta und 7,00 42,00 294,00 5,60 0,00 - 5,60 - 235,20

16.7.15 Torneira de parede und 14,00 42,00 588,00 11,20 0,00 - 11,20 - 470,40


bica baixa und 5,00 42,00 210,00 4,00 0,00 - 4,00 - 168,00

16.7.17 Torneira elétrica, 5500W

und 3,00 110,00 330,00 2,40 0,00 - 2,40 - 264,00


bica móvel und 4,00 42,00 168,00 3,20 0,00 - 3,20 - 134,40

16.7.19 Torneira de mesa, bica móvel

und 7,00 42,00 294,00 5,60 0,00 - 5,60 - 235,20


geral und 6,00 42,00 252,00 4,80 0,00 - 4,80 - 201,60

16.7.21 Torneira para jardim/mangueira

und 11,00 32,00 352,00 8,80 0,00 - 8,80 - 281,60


diâmetro 25 mm und 1,00 77,00 77,00 0,80 0,00 - 0,80 - 61,60

16.7.31

Ligação flexível

metálica para

lavatório de 1/2"

und 11,00 22,00 242,00 8,80 0,00 - 8,80 - 193,60

16.7.32 Ligação flexível metálica para pia de

3/4"

und 7,00 26,00 182,00 5,60 0,00 - 5,60 - 145,60

16.7.33

Ducha elétrica com

desviador, 5500W, cor branca

und 12,00 38,00 456,00 9,60 0,00 - 9,60 - 364,80


16.7.35 Ducha elétrica 4000W

com desviador und 4,00 38,00 152,00 3,20 0,00 - 3,20 - 121,60


e

Preço

Unitário

Valor

Contratado

Boletim

Construtora

Medido pela

CGU

Diferen-

ça

Superfatu-

ramento

16.7.36 Chuveiro elétrico, 5500W, cabamento

cromado

und 5,00 119,00 595,00 4,00 0,00 - 4,00 - 476,00

16.7.37


duplo acionamento para vaso sanitário de

1 1/2"

und 23,00 139,00 3.197,00 18,40 0,00 - 18,40 - 2.557,60

16.7.38 Caixa d'água pré-fabricada capacidade

15000 litros

und 1,00 7.400,00 7.400,00 0,80 0,00 - 0,80 - 5.920,00

16.7.44

Tampa de ferro


und 9,00 300,00 2.700,00 7,20 0,00 - 7,20 - 2.160,00

16.7.45

Tempa de ferro


und 2,00 405,00 810,00 1,60 0,00 - 1,60 - 648,00

16.7.51 Porta-sabonete

líquido de parede und 32,00 26,00 832,00 25,60 0,00 - 25,60 - 665,60

16.7.52 Porta papel toalha de parede

und 30,00 26,00 780,00 24,00 0,00 - 24,00 - 624,00

16.7.53 Porta papel higiênico

em louça de embutir und 23,00 40,00 920,00 18,40 0,00 - 18,40 - 736,00


und 17,00 32,00 544,00 13,60 0,00 - 13,60 - 435,20

Total do Item 16.7 29.426,00 23.540,80 0,00 - 23.540,80



maleável

17.2.1.1 Tubo

17.2.1.1.1


ASTM A-106,

diâmetro 3/4"

m 18,00 18,00 324,00 15,30 0,00 - 15,30 - 275,40

17.2.1.1.2


ASTM A-106,

diâmetro 1/2"

m 18,00 14,00 252,00 15,30 0,00 - 15,30 - 214,20

17.2.1.2 Tê

17.2.1.2.1 Tê de redução NPT classe 300, roscável,

diâmetro 3/4"x1/2"

und 2,00 11,50 23,00 1,70 0,00 - 1,70 - 19,55

17.2.1.3 Redução

17.2.1.3.1


NPT classe 300, roscável, diâmetro

3/4"x1/2"

und 3,00 6,85 20,55 2,55 0,00 - 2,55 - 17,47

17.2.1.3.2

Luva de redução FG NPT classe 300,

roscável, diâmetro

1/2"x1/4"

und 3,00 13,00 39,00 2,55 0,00 - 2,55 - 33,15

17.2.1.4 Niple

17.2.1.4.1 Niple NPT, classe 300, diâmetro 3/4"

und 8,00 6,00 48,00 6,80 0,00 - 6,80 - 40,80


300, diâmetro 1/2" und 2,00 4,00 8,00 1,70 0,00 - 1,70 - 6,80

17.2.1.5 Meia luva

17.2.1.5.1


NPT, classe 300,

diâmetro 3/4"

und 2,00 4,00 8,00 1,70 0,00 - 1,70 - 6,80

17.2.1.6 União

17.2.1.6.1 União NPT, classe 300, diâmetro 3/4"

und 3,00 36,00 108,00 2,55 0,00 - 2,55 - 91,80

17.2.1.7 Cotovelo


e

Preço

Unitário

Valor

Contratado

Boletim

Construtora

Medido pela

CGU

Diferen-

ça

Superfatu-

ramento

17.2.1.7.1 Cotovelo FG NPT, classe 300, diâmetro

3/4"

und 3,00 6,50 19,50 2,55 0,00 - 2,55 - 16,58

17.2.1.7.2

Cotovelo FG NPT,


und 5,00 4,00 20,00 4,25 0,00 - 4,25 - 17,00

17.2.1.8 Válvula

17.2.1.8.1



3/4"

und 4,00 45,00 180,00 3,40 0,00 - 3,40 - 153,00

17.2.1.9 Tampão

17.2.1.9.1 Tampão NPT, classe 300, diâmetro 3/4"

und 1,00 51,00 51,00 0,85 0,00 - 0,85 - 43,35


300, diâmetro 1/2" und 2,00 59,00 118,00 1,70 0,00 - 1,70 - 100,30


17.2.2.1 Pig Tail

17.2.2.1.1 Pig Tail flexível de borracha para botijão

P45

und 2,00 17,00 34,00 1,70 0,00 - 1,70 - 28,90

17.2.2.2 Regulador

17.2.2.2.1

Regulador de 1º

estágio, NPT, com manômetro, diâmetro

1/2"

und 1,00 66,00 66,00 0,85 0,00 - 0,85 - 56,10

17.2.2.2.2

Regulador de 2º

estágio, baixa pressão, NPT com registro

und 2,00 59,00 118,00 1,70 0,00 - 1,70 - 100,30

17.2.2.3 Registro

17.2.2.3.1 Registro de limha

NPT 1/2" x SAE 3/8" und 2,00 6,90 13,80 1,70 0,00 - 1,70 - 11,73

17.2.2.4 Manômetro

17.2.2.4.1

Manômetro com caixa

de aço carbono, 0-300 psi, NPT entrada 1/4"

und 1,00 67,00 67,00 0,85 0,00 - 0,85 - 56,95


17.2.2.5.1


tipo ômega para tubo

diâmetro 3/4"

und 6,00 2,00 12,00 5,10 0,00 - 5,10 - 10,20

Total do Item 17.2 1.529,85 1.300,38 0,00 - 1.300,37


atmosféricas

17.3.1 Captores

17.3.1.1 Pára-raios, tipo

Franklin pç 1,00 61,00 61,00 0,85 0,00 - 0,85 - 51,85

17.3.1.2

Cordoalha de cobre


mm²

m 600,00 28,00 16.800,00 510,00 0,00 - 510,00 - 14.280,00


mm x 6,00 m

pç 12,00 16,00 192,00 10,20 0,00 - 10,20 - 163,20


17.3.2.1 Conector de bronze fosforoso, haste de

5/8", cabo de 50 mm²

pç 2,00 10,00 20,00 1,70 0,00 - 1,70 - 17,00

17.3.2.2

Conector de bronze,

"split bolt" para cordoalha de 35 mm²

pç 40,00 5,00 200,00 34,00 0,00 - 34,00 - 170,00

17.3.2.3

Conector de furo

vertical, Ø 10 mm, cabo de 35 mm²

pç 76,00 5,00 380,00 64,60 0,00 - 64,60 - 323,00


e

Preço

Unitário

Valor

Contratado

Boletim

Construtora

Medido pela

CGU

Diferen-

ça

Superfatu-

ramento

17.3.2.4 Clips de aço galvanizado a fogo, Ø

10 mm

pç 130,00 6,00 780,00 110,50 0,00 - 110,50 - 663,00


17.3.3.1

Barra de aço


pç 34,00 18,00 612,00 28,90 0,00 - 28,90 - 520,20


17.3.5.1

Barra de aço

galvanizado, Ø 10

mm x 6,00 m

pç 43,00 18,00 774,00 36,55 0,00 - 36,55 - 657,90

17.3.5.2

Haste de aço revestida de camada de cobre,

200 microns, no

mínimo, Ø 5/8" x 3,0 m

pç 2,00 38,00 76,00 1,70 0,00 - 1,70 - 64,60

17.3.5.3 Cordoalha de cobre

nú, 50 mm² m 75,00 13,00 975,00 63,75 0,00 - 63,75 - 828,75

Total do Item 17.3 20.870,00 17.739,50 0,00 - 17.739,50


18.1 Bancadas e balcões em granito cinza

andorinha

m² 43,50 270,00 11.745,00 30,45 1,40 - 29,05 - 7.843,50

18.2 Lavatórios em granito

cinza andorinha m² 10,50 270,00 2.835,00 7,35 0,00 - 7,35 - 1.984,50

18.3

Armários e

escaninhos em granito

cinza andorinha (A-01 ao A-09)

m² 53,00 160,00 8.480,00 37,10 0,00 - 37,10 - 5.936,00

18.4 Prateleiras em granito

cinza andorinha m² 35,70 320,00 11.424,00 24,99 0,00 - 24,99 - 7.996,80

18.5 Rodamão em granito h= 10cm, cinza

andorinha

m 65,80 148,00 9.738,40 46,06 0,00 - 46,06 - 6.816,88

18.6

Acabamento de

bordas em bancadas e balcões de cinza

andorinha

m 99,50 148,00 14.726,00 69,65 2,90 - 66,75 - 9.879,00

18.7 Acabamento de armários e escaninhos

de cinza andorinha

m 130,80 148,00 19.358,40 91,56 0,00 - 91,56 - 13.550,88

18.8

Acabamento de

prateleiras de cinza andorinha

m 90,40 148,00 13.379,20 63,28 0,00 - 63,28 - 9.365,44

18.9

Acabamento de

lavatórios em cinza andorinha

m 19,20 148,00 2.841,60 13,44 0,00 - 13,44 - 1.989,12

18.10 Barras de proteção

c=300 cm, h= 45cm und 2,00 296,00 592,00 1,40 0,00 - 1,40 - 414,40

18.11 Guarda-corpos metálico castelo

d'água com proteção

m 10,90 392,00 4.272,80 7,63 0,00 - 7,63 - 2.990,96

18.12 Escadas metálicas do castelo d'água com

proteção

m 11,79 213,00 2.511,27 8,25 0,00 - 8,25 - 1.757,25

18.13

Plataforma metálica

de transição das escadas do castelo

d'água

und 1,00 1.540,00 1.540,00 0,70 0,00 - 0,70 - 1.078,00

18.14 Bancos retráteis para PNE

cj 2,00 95,00 190,00 1,40 0,00 - 1,40 - 133,00

18.15 Barras 90 cm para

PNE und 8,00 248,00 1.984,00 5,60 0,00 - 5,60 - 1.388,80

18.16 Barras de 45 cm para PNE

cj 2,00 135,00 270,00 1,40 0,00 - 1,40 - 189,00

18.17 Bancos de concreto da

administração m 2,85 138,00 393,30 2,00 0,00 - 2,00 - 276,00


e

Preço

Unitário

Valor

Contratado

Boletim

Construtora

Medido pela

CGU

Diferen-

ça

Superfatu-

ramento

18.18 Bancos de concreto do pátio

m 9,20 138,00 1.269,60 6,44 0,00 - 6,44 - 888,72

18.19 Mastros para

bandeiras und 3,00 215,00 645,00 2,10 0,00 - 2,10 - 451,50

18.20 Quadro negro und 2,00 252,00 504,00 1,40 0,00 - 1,40 - 352,80

18.21 Alçapão de acesso à

caixa d'água und 1,00 155,00 155,00 0,70 0,00 - 0,70 - 108,50

Total do Item 18 108.854,57 76.198,20 807,15 - 75.391,05

19 Serviços finais

19.1 Limpeza final da obra m² 1.211,92 3,95 4.787,08 908,03 0,00 - 908,03 - 3.586,71

Total do Item 19 4.787,08 3.586,71 0,00 - 3.586,71

Valor Global 525.576,26 457.689,31 86.904,78

- - 370.784,52


Conforme demonstrado, o montante de superfaturamento verificado resultante de pagamentos

realizados pelos serviços não executados foi de R$ 1.477.723,39, o que representou 23,00%

do total pago às contratadas.

##/Fato##




“Ademais, também esclarecemos que ainda no Relatório Preliminar a CGU fez comentários

sobre as Informações gerais do Termo de Compromisso PAC 202844/2012, no âmbito do

Programa de Aceleração do Crescimento – PAC2, Programa 2030 – Educação Básica /

12KU – implantação de escolas para educação infantil – pró-infância, cujo objetivo de

construção de cinco escolas de educação infantil do tipo B, nos bairros Novo II, Jardim

Cabano, Novo Horizonte, Vila Nova e Zita Cunha, localizadas na zona urbana do Município

de Barcarena.

Assim, após analisadas as documentações e realizadas inspeções físicas, verificou a CGU

que existem 4(quatro) obras paralisadas, sendo que a média de execução física verificada foi

de aproximadamente 68,20% (sessenta e oito virgula vinte por cento), o que representou o

valor de execução financeira no importe de 4.947.032,29 (quatro milhões e novecentos e

quarenta e sete mil e trinta e dois reais e vinte e nove centavos).

Acontece que entendemos haver divergência naquelas medições nas inspeções físicas

realizadas naquelas obras das creches, pois se comparadas com as inspeções já realizadas

pelos vereadores deste Município, onde por meio da Portaria nº 001/2015, de 18 de março

de 2015, a Câmara Municipal de Barcarena constituiu uma COMISSÃO de 05 (cinco)

Vereadores para apurar supostas denúncias de irregularidades na aplicação de recursos

oriundos do Governo Federal mediante convênio (Termo de Compromisso) com o Município

de Barcarena para construção de 5,0 (cinco) creches nas localidades de Zita Cunha, Novo

II, Jardim Cabano, Vila Nova e Novo Horizonte, neste município.

Assim, ao término dos trabalhos de investigação e apuratórios, a Comissão apresentou em

Plenário o relatório e dele pinçamos os seguintes tópicos – documentos anexos:

Assim, esclarece que para a realização de seu trabalho a Comissão se valeu dos

conhecimentos profissionais do Dr. P.S.S.M., engenheiro civil, registrado no CREA/PA sob o

nº 11.328D.

Com isso, após analisar todos os processos de pagamento, medições, notas fiscais, atestos,

empenhos e transferências bancárias e documentações comprobatórias ao andamento das

obras, onde examinados os documentos e vistoriada as obras aquela COMISSÃO DE

VEREADORES chegou à seguinte conclusão, verbis:

Assim, se comparados o valor total pago a maior R$ 179.552,01 (2,48%), levantado pela

Comissão (na época) observa-se clara divergência aos valores e cálculos apurados por essa

CGU de R$ 1.092.735,27 (18,09%).

Portanto, consequentemente, diante dos conflitos existentes nos dois processo investigatórios

realizados pela COMISSÃO VEREADORES e CGU, requeremos que seja consideradas as

medições realizadas pela COMISSÃO DOS VEREADORES, por também tratar-se de um

órgão fiscalizador do poder legislativo municipal, onde de forma voluntária e independente

também realizou amplamente as fiscalizações naquelas cinco creches, concluindo uma

diferença de valores e cálculos de R$ 179.552,01, equivalente a apenas 2,48% (dois virgula

quarenta e oito por centos) dos valores daquelas obras.

Ademais, também é importante esclarecer e afirmar que aquelas mencionadas obras ainda

não foram dadas como concluídas, restando ainda saldos a pagar em poder dessa

Administração Municipal.

Por outro lado, ainda observamos outra divergência no saldo dos contratos no valor de R$

914.136,99 (12,60%), o que está divergente do que foi apurado por essa CGU R$ 829.227,99

(11,43%), conforme transcritos abaixo:

No entanto, a Administração Pública sempre esteve imbuída de boa-fé em seus atos, com o

intuito de gerar melhorias para os serviços ofertados para a população barcarenense.

...

Por fim, também esclarece que não houve prejuízo ao Patrimônio Público, pois ainda resta

SALDO DE VALORES para a continuidade daquelas obras, restando apenas as breves

providencias na realização de nova licitação para suas conclusões.

Sendo assim, é importante ressaltar que em momento algum a Administração se utilizou da

má-fé no emprego de tais valores, ao contrário disso, a boa-fé sempre foi princípio norteador

desse Município.

Com isso, não há que se falar na transgressão de qualquer dos princípios que regem a

Administração Pública, qual seja, a legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência e

moralidade, pelo que requer seja observado e declarada a total satisfação legal, com suas

consequências legais.

Lembrando sempre que tais recursos foram aplicados sempre visando a melhoria do serviço

público, do qual a população tanto necessita. Não sendo realizado qualquer desvio de

finalidade de forma discricionária ou arbitrária.

Por derradeiro, entendemos estarem satisfeitos as informações requisitadas por essa

Superintendência da CGU, pelo que requer seja aceitas/deferidas, com suas consequências

legais.



Inicialmente, cabe esclarecer, que o Gestor Municipal proferiu sua defesa com amparo nas

informações contidas no relatório elaborado pela Comissão de Vereadores, que foi constituída

por meio da Portaria Legislativa nº 001/2015, de 18 de março de 2015.

Merece ressaltar a existência de lapso de tempo de 385 dias entre os dados apontados no

Parecer elaborado pela Comissão Legislativa, que foi concluída em 20 de novembro de 2015,

e as obtidas por meio de inspeções físicas realizadas nas cinco escolas, por esta Controladoria,

e que foram concluídas em 9 de dezembro de 2016.

Deste modo, não há como prosperar a alegação de que o superfaturamento ocorrido nos cinco

contratos analisados seja de R$ 179.552,01 (2,48%) conforme requer o Gestor, em virtude da

evolução ocorrida nas execuções das obras e consequente realização de pagamentos pela

Prefeitura de Barcarena nesse intervalo de tempo.

Quanto à alegação de divergência referente ao saldo de contrato, o Gestor afirma que seria de

R$ 914.136,99 (12,60%), conforme tabela apresentada em sua defesa, contudo não informou

como obteve esse resultado, tampouco apresentou documentação comprobatória.

Em contrapartida, o resultado do levantamento realizado por esta Controladoria foi obtido por

meio de operação de subtração entre os valores contratados e os valores pagos pela Prefeitura

conforme constantes nas notas fiscais de serviços emitidos pelas Contratadas e atestadas pelo

Fiscal da Prefeitura, conforme resumo a seguir:

Tabela: Resumo de pagamentos realizados de acordo com as notas fiscais emitidas pelas contratadas

Processo Contrato Contratada Valor

Contratado

Total de Notas

Emitidas

Saldo de

Contrato

TP 2-

010/2012 436/2012

LCC Serv.Const. Civil (Escola

Zita Cunha) 1.447.950,50 1.081.855,13 366.095,37

TP 2-

011/2012 439/2012

LCC Serv.Const. Civil (Escola

Bairro Novo II) 1.447.815,51 1.133.326,83 314.478,68

TP 2-

013/2012 445/2012



Cabano)

1.452.294,45 1.452.289,32 5,13

TP 2-

014/2012 443/2012

Fênix Serv. Const. Civil

(Escola Vila Nova) 1.452.847,26 1.370.907,18 81.940,08

TP 2-

015/2012 444/2012

Fênix Serv. Const. Civil


7.253.983,67 6.424.755,68 829.217,99

Fonte: Contratos Administrativos celebrados entre a P.M. Barcarena/PA e as Construtoras, e Notas Fiscais de

Serviços emitidos pelas Contratadas e atestadas pelo Fiscal da Prefeitura de Barcarena/PA.

Pelo exposto, em virtude de inexistência de dados concretos na demonstração da suposta

divergência no saldo dos contratos por parte do Gestor Municipal, será mantido o saldo

levantado por esta Controladoria no montante de R$ 829.217,99.

Contudo, o saldo da conta corrente específica, em setembro de 2016, era de R$ 1.089.356,65

devido aos acréscimos oriundos de rendimentos de aplicações bancárias exigidas pelo Termo

de Compromisso PAC 202844/2012.


3. Consolidação de Resultados

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais não está

adequada e exige providências de regularização por parte dos gestores federais.

Do montante fiscalizado de R$ 7.253.983,67, foi identificado prejuízo de R$ 1.477.723,39

(um milhão quatrocentos e setenta e sete mil setecentos e vinte e três reais e trinta e nove

centavos), constatando-se, dessa maneira, a procedência dos fatos apontados na demanda

encaminhada para a CGU.

Destacam-se, a seguir, as situações de maior relevância quanto aos impactos sobre a

efetividade do Programa/Ação fiscalizado:

- irregularidades na condução dos certames licitatórios;

- obras paralisadas das escolas localizadas no Bairro Novo II, Novo Horizonte e Vila Nova e

de abandono da escola Zita Cunha;

- pagamentos por serviços não executados.

Documents

Unidade Examinada: BARCARENA PREF GABINETE DO PREFEITO · Ordem de Serviço: 201603510 Número do Processo: 00213.100140/2016-57 Município/UF: Barcarena/PA Órgão: MINISTERIO DA