Upload
doanlien
View
215
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
UNIVERSIDADE PAULISTA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
AVALIAÇÃO DO TRABALHADOR E DA ORGANIZAÇÃO
DO TRABALHO NA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
RESIDENCIAIS E SUA INFLUÊNCIA NA
PRODUTIVIDADE
Tese apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Engenharia de Produção da
Universidade Paulista – UNIP, para obtenção
do título de Doutora em Engenharia de
Produção.
CARLA CAPRARA PARIZI
SÃO PAULO
2016
UNIVERSIDADE PAULISTA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
AVALIAÇÃO DO TRABALHADOR E DA ORGANIZAÇÃO
DO TRABALHO NA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
RESIDENCIAIS E SUA INFLUÊNCIA NA
PRODUTIVIDADE
Tese apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Engenharia de Produção da
Universidade Paulista – UNIP, para obtenção
do título de Doutora em Engenharia de
Produção.
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Irenilza de Alencar
Nääs.
Área de Concentração: Gestão de Sistemas
de Operação.
Linha de Pesquisa: Redes de Empresas e
Planejamento da Produção.
Projeto de Pesquisa: Estratégias para
melhoria da competitividade
CARLA CAPRARA PARIZI
SÃO PAULO
2016
Parizi, Carla Caprara.
Avaliação do trabalhador e da organização do trabalho na construção de
edifícios residenciais e sua influência na produtividade / Carla Caprara
Parizi. - 2016.
128 f.: il.
Tese de Doutorado Apresentada ao Programa de Pós Graduação em
Engenharia de Produção da Universidade Paulista, São Paulo, 2016.
Área de Concentração: Gestão de Sistemas de Operação.
Orientadora: Prof. Dra. Irenilza de Alencar Nääs.
1. Construção. 2. Trabalhador. 3. Produtividade. I. Nääs, Irenilza de
Alencar (orientadora). II. Título.
CARLA CAPRARA PARIZI
AVALIAÇÃO DO TRABALHADOR E DA ORGANIZAÇÃO
DO TRABALHO NA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
RESIDENCIAIS E SUA INFLUÊNCIA NA
PRODUTIVIDADE
Tese apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Engenharia de Produção da
Universidade Paulista – UNIP, para obtenção
do título de Doutora em Engenharia de
Produção.
Aprovado em:
BANCA EXAMINADORA
______________________________ ___/___/___
Profa. Dra. Irenilza de Alencar Nääs – Orientadora
Universidade Paulista – UNIP
______________________________ ___/___/___
Prof. Dr. Miguel Leon Gonzalez
Universidade Cruzeiro do Sul – UNICSUL
______________________________ ___/___/___
Prof. Dr. Tufic Madi Filho
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN
______________________________ ___/___/___
Prof. Dr. João Gilberto Mendes dos Reis
Universidade Paulista – UNIP
______________________________ ___/___/___
Prof. Dr. Oduvaldo Vendrametto
Universidade Paulista – UNIP
DEDICATÓRIA
À minha mãe, Maria Aparecida Silva Caprara, que
apesar de não estar mais entre nós, está mais presente do que nunca dentro de mim.
Ao meu marido, pela paciência e incentivo e ao
meu filho, pela inspiração.
AGRADECIMENTOS
À Prof.ª Dr.ª Irenilza de Alencar Nääs pela orientação, dedicação e incentivo.
Aos professores do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção (PPGEP)
pela dedicação.
Ao Dr. Miguel Leon Gonzalez pelo grande incentivo.
Ao Prosup/Capes pelo suporte financeiro sob a forma de bolsa de doutorado.
Aos queridos amigos Sivanilza Teixeira Machado e Samuel Dereste dos Santos pela
grande ajuda.
Expresso meus sinceros agradecimentos a todos que direta ou indiretamente
contribuíram para a elaboração deste estudo.
RESUMO
O objetivo deste trabalho foi analisar o perfil do trabalhador e a organização do trabalho na
construção de edifícios residenciais e sua influência na produtividade pautado na hipótese de que
a mão de obra não atende satisfatoriamente às necessidades de um mercado competitivo e
sustentável. Para atender aos objetivos específicos foram elaborados quatro artigos. O primeiro
artigo trata da formação dos trabalhadores da construção civil de edifícios residenciais e sua
influência no desperdício de materiais e de tempo no processo de construção. O artigo dois trata
da análise do perfil da mão de obra na construção civil e o impacto do nível de habilidade básica
na melhoria de desempenho profissional, bem como a participação em programas de
sustentabilidade propostos pelas construtoras/empreiteiras. O artigo três trata da compreensão
dos principais fatores que condicionam o bem-estar dos trabalhadores e motivam a relação
homem-trabalho, condição que contribui para obtenção de melhor desempenho e produtividade.
O artigo quatro trata da análise de fatores que causam despedícios de horas de trabalho,
estimando a produtividade influenciada por estes fatores, tomando-se como referência os índices
da Tabela de Composição de Preços para Orçamentos da Construção Civil (TCPO). Os
resultados deste estudo indicam que atender às necessidades do trabalhador com treinamento
técnico adequado aos objetivos pessoais e pautados em objetivos organizacionais, abre
possibilidades de melhorar a produtividade com qualidade e introduzir novas tecnologias.
Palavras-chave: Construção. Mão de Obra. Motivação. Produtividade. Satisfação.
Subcontratação. Vínculo. Trabalhador.
ABSTRACT
The purpose of this study was to analyze the current scenario of the construction, focusing on
the need for improving the technical skills of the construction workers and organitazional
work, aiming to reduce waste and rework, and improving of the productivity, so that the
companies of this sector can ensure their survival in an increasingly competitive market. To
reach these goals were prepared three papers. Paper 1 deals with the training of workers of the
construction of residential buildings and its influence on the building process waste. Paper 2
deals with the analysis of the profile of hand labor in construction and the impact of the basic
skill level in improving professional performance, as well as the participation in sustainability
programs proposed by builders / building contractors. Paper 3 deals with the understanding of
the main factors that affect the well-being of the workers and motivate the man-labor
relationship in construction, condition that contributes to obtain better performance and
productivity. Paper 4 deals with the analysis of the factors that cause waste hours of work and
the estimating the yield influenced by theses factors. The base reference for this was the Price
Composition Table for Budgets Construction (TCPO). After analys of several factors and the
wasted hours including the works insatisfyng considering the reference tables of prices of the
civil construction, the productivity was calculated. As a results of this study the datas
highlight that the satisfying the works skill toward of the right technical education and the
organizational works of the company, open the possibility to improving the productivity with
quality and using the new technology.
Keywords: Construction. Labor. Motivation. Productivity. Satisfaction. Subcontracting. Link.
Worker.
LISTA DE TABELAS
Tabela 1 – Trabalhos realizados voltados a analisar a produtividade no trabalho ................... 21
Tabela 2 – Comparação entre o percentual de resíduos gerados na construção residencial, PIB,
analfabetismo e adoção de inovação na construção, em países desenvolvidos e em
desenvolvimento ....................................................................................................................... 29
Tabela 3 – Nível de habilidade básica em relação ao treinamento técnico do trabalhador da
construção civil (em %) ............................................................................................................ 34
Tabela 4 – Percentual dos custos com retrabalho, em relação ao nível de desempenho do
trabalhador treinado tecnicamente (%) ..................................................................................... 36
Tabela 5 – Porcentual de custo de material desperdiçado, em relação ao nível de desempenho
do trabalhador treinado tecnicamente (%) ................................................................................ 37
Tabela 6 – Estatística descritiva das variáveis analisadas em relação à satisfação dos
trabalhadores da construção civil, por escala Likert (n = 26) ................................................... 42
Tabela 7 – Comparação antes e depois da reestruturação da mão de obra das empresas A e B,
relativa aos fatores de satisfação dos trabalhadores ................................................................. 44
Tabela 8 – Comparação entre as possíveis causas de horas desperdiçadas, antes e depois da
reestruturação – empresa A* .................................................................................................... 45
Tabela 9 – Respostas e justificativas das 26 empresas/construtoras analisadas para a pergunta:
Atualmente a obra se encontra dentro do prazo estimado do projeto? ..................................... 47
Tabela 10 – Análise das horas desperdiçadas, considerando a média de 26 questionários e
antes e após a reestruturação da empresa “A” .......................................................................... 49
Tabela 11 – Principais causas de horas desperdiçadas e sua interferência na produtividade do
trabalhador ................................................................................................................................ 51
LISTA DE FIGURAS
Figura 1 – Dendrograma representativo da dissimilaridade entre as variáveis analisadas ....... 43
LISTA DE SIGLAS
ABDI – Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas
ABRAMAT – Associação Brasileira da Indústria dos Materiais de Construção
APMS - Advances in Production Management Systems - International Conference
CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CBIC - Câmara Brasileira da Indústria da Construção
CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
CLT – Consolidação das Leis do Trabalho
CNI – Conferação Nacional da Indústria
DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e Estudo
ENEGEP - Encontro Nacional de Engenharia de Produção
FGV – Fundação Getúlio Vargas
FIESP - Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
FNQ – Fundação Nacional da Qualidade
IDH – Índice de Desenvolvimento Humano
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
ISO – International Organization for Standardization
NBR – Norma Brasileira
PIB – Produto Interno Bruto
PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio
PROSUP - Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições de Ensino Particulares
PSQ – Programa Setorial da Qualidade
SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
SINDUSCON – Sindicato da Indústria da Construção
TCPO - Tabelas de Composições de Preços para Orçamentos
UNIP – Universidade Paulista
SUMÁRIO
1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS ........................................................................................ 12
1.1 Introdução .................................................................................................................... 12
1.2 Hipótese da tese ........................................................................................................... 14
1.3 Objetivos ..................................................................................................................... 14
1.3.1 Objetivo geral.................................................................................................... 14
1.3.2 Objetivos específicos ........................................................................................ 14
1.4 Metodologia ................................................................................................................ 15
1.5 Organização do trabalho .............................................................................................. 15
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ......................................................................................... 18
2.1 Panorama da construção civil ...................................................................................... 18
2.2 A organização do trabalho e a produtividade .............................................................. 19
2.3 O trabalhador da construção civil ................................................................................ 24
3 A SUSTENTABILIDADE NA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS: O
PAPEL DA EDUCAÇÃO DOS TRABALHADORES........................................................ 27
3.1 Metodologia ................................................................................................................ 27
3.2 Resultados ................................................................................................................... 28
4 OS PROFISSIONAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL: A IMPORTÂNCIA DOS
TREINAMENTOS PARA ATENDER A UM MERCADO DE TRABALHO MAIS
SUSTENTÁVEL ..................................................................................................................... 31
4.1 Metodologia ................................................................................................................ 31
4.2 Resultados ................................................................................................................... 32
4.2.1 Visão geral da construção de residências no Brasil .......................................... 32
4.2.2 Análise das habilidades básicas e nível de treinamento .................................... 34
4.2.3 Treinamento e desperdício ................................................................................ 35
4.2.4 Segurança do trabalhador e horas trabalhadas .................................................. 37
5 TRABALHO E SATISFAÇÃO: O IMPACTO DAS SUBCONTRATAÇÕES EM
OBRAS DE CONSTRUÇÃO ................................................................................................ 39
5.1 Metodologia ................................................................................................................ 40
5.1.1 Questionário ...................................................................................................... 40
5.1.2 Estudo de caso................................................................................................... 40
5.1.3 Análise estatística.............................................................................................. 41
5.2 Resultados ................................................................................................................... 42
6 FATORES QUE INFLUENCIAM NA PRODUTIVIDADE DO TRABALHADOR
DA CONSTRUÇÃO CIVIL .................................................................................................. 46
6.1 Metodologia ................................................................................................................ 46
6.2 Resultados ................................................................................................................... 47
7 DISCUSSÕES..................................................................................................................... 55
CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................. 63
REFERÊNCIAS .................................................................................................................... 65
ANEXO A – Aprovação do Questionário ............................................................................. 72
ANEXO B - Questionário ...................................................................................................... 73
ANEXO C – Artigo 1 .............................................................................................................. 81
ANEXO D – Artigo 2 .............................................................................................................. 89
ANEXO E – Artigo 3 – Submetido ao Ambiente Contruído – Revista on-line da
ANTAC/1678-8621 ................................................................................................................. 97
ANEXO F – Artigo 4 – Submetido a Revista Espacios. .................................................... 110
12
1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
1.1 Introdução
O setor da construção civil é formado por uma cadeia complexa e heterogênea que
abrange muito além de fornecedores, incorporadores, empreiteiros e laboratórios, utilizando-
se de força braçal muito intensa, constituída, na maioria das vezes, por integrantes da parcela
mais carente da população, com baixa ou nenhuma qualificação formal.
A cadeia da construção civil, em 2012, representou 8,8% do produto interno bruto
(PIB) brasileiro, contribuindo com R$ 328 bilhões no referido ano (ABRAMAT, 2012),
empregando dois milhões de trabalhadores formais, incluindo profissionais operacionais
(serventes, pedreiros, carpinteiros e mestres), de gestão e administrativos (técnicos,
engenheiros, arquitetos e estagiários) nos seus 208.537 mil estabelecimentos formais. Além
disso, emprega cerca de cinco milhões de trabalhadores informais, segundo a Associação
Brasileira da Indústria dos Materiais de Construção (ABRAMAT, 2012).
Se por um lado, o setor da construção civil absorve grande parte da mão de obra com
baixa qualificação formal do País, exercendo desta forma um papel social importante, por
outro, é provável que isto implique em baixa produtividade, desperdícios e retrabalhos, além
de altos índices de acidentes, prejudicando o setor. Melhorias são necessárias, a fim de
atender à demanda por sustentabilidade. Os conceitos de sustentabilidade neste setor trazem à
tona discussões voltadas aos temas relacionados com a grande quantidade de resíduos gerados
durante o processo de construção.
Considerando ainda que o desperdício é um dos principais problemas na indústria da
construção brasileira e consiste, não somente no desperdício de materiais nos locais de
construção, mas também nas perdas durante o processo de construção. Perdas são inevitáveis
quando acontecem por acidentes naturais. As perdas durante o processo de construção podem
ser classificadas de acordo com seu controle (evitável e inevitável), com relação à sua
natureza (excesso na produção; substituição; a espera de transporte, processamento e
estocagem, produção de produtos defeituosos e outras como roubo, vandalismo e acidentes,
entre outros) e também relacionadas à sua origem no processo de produção e ainda no que
antecede a manufatura de materiais, como o desenvolvimento de recursos humanos, projetos,
aquisição e planejamento (COLOMBO; BAZZO, 2001).
O setor da construção civil apresenta-se como grande consumidor de recursos.
Consome 40% dos recursos naturais, 40% de energia e gera 40% de resíduos (AGOPYAN,
13
1999). Segundo John e Agopyan (2003), resíduos gerados da construção civil são
provenientes de perdas nos processos de construção, no qual parte é reutilizada e parte se
transforma em resíduos. Os mesmos autores sugerem ações para a redução da geração de
resíduos neste setor, entre as quais: capacitação e conscientização de recursos humanos,
qualidade de construção, melhoria da condição de estoque, transporte, gestão de processos e
mudanças de tecnologia. Portanto, processos sustentáveis exigem profissionais mais
qualificados, seja em âmbito gerencial ou operacional.
Vidal, Catai e Abrahão (2009) mostraram que o nível de escolaridade influencia no
percentual de acidentes do setor. Este estudo mostrou que, de um total de 86 trabalhadores da
construção civil em Curitiba, 60% dos acidentados possuíam entre um e quatro anos de estudo
e 36% possuíam de cinco a nove anos de estudo. Apenas 4% dos trabalhadores possuíam mais
de 10 anos de estudo.
Outro fator que pode influenciar não só no percentual de acidentes, mas também na
geração de resíduos são as não conformidades às normas técnicas ou a falta delas. O número
de normas técnicas para construção civil no Brasil é de 938, enquanto que na União Europeia
é de 1.733 (MELLO; AMORIM, 2009).
Em atividades que exploram a repetitividade, o trabalhador, quando treinado, pode
executar seu trabalho dentro do tempo previsto, mesmo tendo baixa escolaridade. Porém,
executar um trabalho de forma rápida não significa atender às necessidades em relação à
qualidade. Os resultados finais podem levar a retrabalhos imediatos, gerando maior
investimento de tempo e desperdício e, em médio e longo prazo, podem apresentar patologias
nas construções devido a defeitos construtivos ocultos, que poderão se manifestar a qualquer
instante e reduzir a vida útil do imóvel ou atingir a inadequação ao uso.
A Abramat (2007) define competência profissional como o desenvolvimento do
conhecimento (conceito, ideias ou fenômenos) de atitudes (conduta) e de habilidades
(utilização dos conhecimentos armazenados em sua memória) e sua utilização em uma ação
dentro das dimensões: educacional, econômica, social, política, ética, cultural e ambiental,
levando-se em consideração as relações pessoais e interpessoais.
Grande parte dos trabalhadores atuais da construção civil desenvolvem suas atividades
observando, dentro da obra, como os colegas com mais experiência realizam suas funções,
nem sempre da forma mais correta. Na maioria das vezes o processo de repetição é o
responsável pela qualificação dos trabalhadores que apresentam-se com vícios e práticas
erradas.
14
O excesso de trabalho manual desmotiva os trabalhadores a buscarem aperfeiçoamento
profissional, impactando em sua qualificação para o trabalho (BORGES; PEIXOTO, 2011). A
subcontratação é uma maneira que as empresas encontraram para economizar em encargos,
treinamentos e qualquer assunto que se relacione com seus empregados (YAMAMOTO,
2015).
Diante deste cenário a compreensão dos principais fatores que afetam a produtividade
dos trabalhadores motivam a realização dessa pesquisa para apresentar sugestões para
proporcionar resultados positivos para o setor da construção civil.
1.2 Hipótese da tese
A mão de obra da construção civil não atende satisfatoriamente às necessidades de um
mercado competitivo e sustentável.
1.3 Objetivos
Para responder à hipótese levantada, os objetivos são:
1.3.1 Objetivo geral
Analisar o perfil do trabalhador e a organização do trabalho na construção de edifícios
residenciais e sua influência na produtividade.
1.3.2 Objetivos específicos
1. Correlacionar o percentual de analfabetismo, o PIB e o uso de inovação com a
geração de resíduos em países desenvolvidos e em desenvolvimento.
2. Analisar o perfil da mão de obra e o impacto do nível de treinamento técnico
sobre a habilidade básica, o retrabalho e o desperdício de materiais.
3. Identificar os fatores de satisfação e suas variações quando a mão de obra é
subcontratada ou direta.
4. Estimar a produtividade sob a influência de fatores levantados neste estudo, que
causam desperdício de horas de trabalho.
15
1.4 Metodologia
Para atingir aos objetivos propostos foram utilizados os seguintes métodos:
a) Pesquisa bibliográfica para conhecer o perfil da mão de obra operacional da
construção civil.
b) Pesquisa de campo para levantamento de dados, aplicada aos especialistas,
engenheiros da construção civil, tendo como foco as equipes de obras, no período
de dezembro/2013 a fevereiro/2014, correspondendo a um total de 26 empresas
voltadas à construção civil. O questionário foi submetido à Comissão de Ética da
UNIP e aprovado sob o número CAAE 44416515.8.0000.5512, conforme Anexo
A.
c) Estudo de caso de duas empresas construtoras que atuam no setor de edifícios
residenciais;
d) A partir da revisão bibliográfica e de campo foram elaborados quatro artigos para
subsidiar os objetivos específicos, os quais tiveram seu referencial teórico
aprofundado.
1.5 Organização do trabalho
Para atingir aos objetivos propostos foram realizadas, por meio de pesquisas na
literatura e de campo, a publicação de quatro artigos que subsidiam a hipótese levantada neste
trabalho.
No Capítulo 1 apresenta-se a introdução do tema, seguido da hipótese, objetivos,
metodologia e organização do trabalho.
No Capítulo 2 é apresentada revisão bibliográfica geral das características do
trabalhador da construção civil, seguida por revisões bibliográficas que apoiam os artigos.
No Capítulo 3, para subsidiar o objetivo específico 1, apresenta-se a metodologia e os
resultados do artigo 1 cujo título é: A Sustentabilidade na Construção de Edifícios
Residenciais: O Papel da Educação dos Trabalhadores, apresentado em 2013 no evento
Advances in Production Management Systems (APMS). O objetivo deste artigo foi analisar a
formação dos trabalhadores da construção civil de edifícios residenciais e sua influência no
desperdício do processo de construção, correlacionando os percentuais de analfabetismo, o
16
PIB e o uso de inovação, na geração de resíduos em países desenvolvidos e em
desenvolvimento. Os dados foram coletados por meio de pesquisa bibliográfica e de análise
de correlações. Texto original em inglês, com o título “Sustainability Issues in Brazilian
Housing Construction Industry: The Role of Worker’s Education”.
No Capítulo 4, para subsidiar o objetivo específico 2, apresenta-se a metodologia e os
resultados do artigo 2, cujo título é: Os Profissionais da Construção Civil: a importância dos
treinamentos para atender a um mercado de trabalho mais sustentável, apresentado em 2014
no evento Advances in Production Management Systems (APMS). O objetivo deste artigo foi
analisar o perfil da mão de obra na construção civil e o impacto do nível de habilidade básica
na melhoria de desempenho profissional, bem como a participação em programas de
sustentabilidade propostos pelas construtoras/empreiteiras. Foi realizada uma pesquisa
bibliográfica para explorar o perfil da mão de obra operacional da construção civil associada a
uma pesquisa de campo para levantamento de dados, aplicada aos especialistas, engenheiros
da construção civil, tendo como foco as equipes de obras, no período de dezembro/2013 a
fevereiro/2014. Texto original em inglês, com o título “Civil Construction Workers:
Technical Training for Complying with a Market Demanding Sustainability”,
No Capítulo 5, para subsidiar o objetivo específico 3, apresenta-se a metodologia e os
resultados do artigo 3, cujo título é: A satisfação no trabalho e o desempenho de trabalhadores
da indústria brasileira de construção civil, sumetido ao Ambiente Construído – Revista on-
line da ANTAC/ISSN 1778-8621, em novembro/2016. O objetivo deste artigo foi identificar
os fatores de satisfação que afetam os trabalhadores da indústria da construção civil e se o tipo
de vínculo entre trabalhador e empresa influencia nesses fatores. Foram tratados os dados
relativos aos fatores que satisfazem a mão de obra operacional, por meio do retorno dos 26
questionários, além disto foram utilizados para o estudo de caso o retorno de duas
empresas/construtoras, que responderam parcialmente o mesmo questionário, duas vezes: uma
antes da reestruturação (maioria dos empregados subcontratados) e depois da reestruturação
(mão de obra direta). A pesquisa de campo foi aplicada por meio de questionário, com
objetivo de analisar os fatores que motivam a mão de obra na construção civil. Texto original
em inglês, com o título “Job satisfaction and worker’s performance from the Brazilian civil
construction industry”,
No Capítulo 6, para subsidiar o objetivo 4, apresenta-se a metodologia e os resultados
do artigo 4, cujo título é “Fatores que influenciam na produtividade do trabalhador da
construção civil”, submetido a Revista Espacios. O objetivo deste estudo foi estimar a
produtividade dos principais serviços da construção de edifícios residenciais sob a influência
17
de fatores que causam desperdícios de horas. Foram tratados os dados relativos aos fatores
que causam desperdícios de horas de trabalho por meio do retorno de 26 questionários e um
estudo de caso de uma empresa/construtora. A pesquisa de campo foi aplicada por meio de
questionário, com o objetivo de analisar os fatores que influenciam no desperdício de horas de
trabalho. Para aplicação dos percentuais de desperdícios foram utilizados os índices
apresentados nas Tabelas de Composições de Preços para Orçamentos (TCPOs), que é uma
das principais referências para a preparação de orçamentos de obras no Brasil.
No Capítulo 7 são apresentadas as discussões gerais, com o objetivo de relacionar os
resultados obtidos nos artigos desenvolvidos.
Nos anexos, A, B, C, D, E e F encontram-se, respectivamente, a aprovação do
questionário submetido à Comissão de Ética da UNIP, o questionário utilizado nas pesquisas
de campo e os artigos 1, 2, 3 e 4 originais.
18
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Este capítulo trata da revisão bibliográfica para levantamento do estado da arte dos
problemas relacionados ao panorama da construção civil, à organização do trabalho, à
produtividade e ao trabalhador e suas relações com a educação, treinamento e satisfação.
2.1 Panorama da construção civil
A indústria brasileira de construção civil emprega dois milhões de trabalhadores
formais e aproximadamente cinco milhões de trabalhadores informais, em 208.537
companhias, das quais 14 mil estão localizadas na cidade de São Paulo (ABRAMAT, 2012).
Este setor é composto por uma cadeia complexa e heterogênea que utiliza força braçal intensa,
oriunda da parcela mais desfavorecida da sociedade e geralmente pouco qualificada. Muitos
dos trabalhadores da construção desenvolvem suas atividades profissionais por meio da
observação de trabalhadores mais experientes. Todavia, este procedimento não adequado de
repetição, em muitos casos, é o único responsável por treinamentos, imputando aos
trabalhadores práticas equivocadas. Este cenário conduz ao retrabalho e à falhas, contribuindo
significativamente para o desperdício de materiais e tempo.
Melhorias são necessárias de forma a alcançar as demandas por sustentabilidade por
meio de inovações tecnológicas, minimizando perdas e maximizando produtividade. Contudo,
para conduzir programas que levem à sustentabilidade na construção, mais trabalhadores
qualificados são necessários. O conceito de sustentabilidade neste segmento remonta a temas
relacionados à quantidade de resíduos gerados durante o processo de construção e outros
problemas, como a redução da permeabilidade do solo, mudança dos métodos de drenagem,
que podem provocar inundações e reduzir os níveis dos lençóis freáticos, o uso ilegal da
madeira e o descarte impróprio de efluentes (ABRAMAT, 2012). A importância desses temas
evidenciam a necessidade de manter o equilíbrio entre o desenvolvimento do ambiente
construído e o ambiente natural (AGOPYAN, 1999).
O setor da construção civil é relativamente informal, o que representa um grande
desafio à inserção de ações voltadas à sustentabilidade em seus processos, uma vez que
provavelmente a redução de resíduos esteja relacionada à falta de capacitação e treinamento
da mão de obra.
19
A abordagem de aspectos relacionados à sustentabilidade exige entendimento próprio
da gestão de construção e do uso de diferentes tipos de materiais e componentes nos diversos
setores de operação (SILVA, RODRIGUES; PINHEIRO, 2008; SILVA; BRANCO, 2012). A
falta de inovação nos produtos e processos na cadeia de suprimentos dificulta ações voltadas à
sustentabilidade neste setor, envolvendo projetistas, produtores, gerentes e consumidores que
buscam uma construção mais sustentável, talvez seja a causa da indústria de construção
residencial brasileira uma das que menos se desenvolveu, quando comparada a outros setores
industriais nos últimos anos.
Apesar do descompasso com outras indústrias, existem registros de progressos
relacionados à educação primária dos profissionais brasileiros na área da construção nos
últimos anos. Conforme dados do Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS), o
percentual de analfabetismo no setor diminuiu 60% nos últimos nove anos. Apesar da falta de
estatísticas oficiais, organizações relacionadas à construção civil no Brasil indicam que a
melhoria na educação contribui para a melhoria da qualidade de vida e redução do número de
acidentes de trabalho e também promove a redução de resíduos e perdas nos locais de
construção (CBIC, 2010).
Os desperdícios de materiais oriundos da construção civil representam uma
preocupação para os empresários, autoridades e sociedade. A busca por práticas sustentáveis
depende da qualidade nos processos de gestão, bem como a preocupação com a saúde e o
bem-estar do trabalhador.
Tudo indica que melhorar a produtividade e a qualidade melhoram os percentuais de
desperdícios na construção civil e que, para aumentar a produtividade seriam necessárias
muito mais do que ações isoladas. Gogolová (2015) defende que os cuidados com o
trabalhador deve ser um investimento e não apenas tratados como despesa, uma vez que os
trabalhadores satisfeitos têm sua produtividade melhorada, contribuindo para os bons
resultados do negócio.
2.2 A organização do trabalho e a produtividade
As características da mão de obra operacional da construção civil apontam que a
produtividade deste setor está longe da necessária para atender a demanda por habitação nos
próximos anos. Juntando-se com a demanda futura o déficit habitacional será de 28 milhões
de unidades até 2023, segundo prognóstico do Centro de Gestão e Recursos Estratégicos
(2009). E ainda, segundo a União Nacional da Construção (2006), para que o Brasil melhore
20
sua posição no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) deve investir em infraestrutura,
saneamento e habitação em taxas anuais de 21,4%.
Parte da responsabilidade pela baixa produtividade do setor é o uso limitado de novas
tecnologias. Para se mensurar a produtividade é possível usar a função de produção, que é
uma relação positiva entre o produto gerado e a quantidade de trabalhadores, de máquinas e
de equipamentos, entre outros, que combinados dão origem à produção. A forma com que
ocorre esta combinação é chamada de tecnologia. Portanto, para se produzir é necessária a
aplicação de tecnologia (GUAZZELLI, CASTELO; DIAS, 2012).
A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI, 2009), em estudo
comparativo, mostrou que a produtividade europeia é equivalente a 75% da americana e a
brasileira, a apenas 15% da americana. O prazo médio das obras de edificações no Brasil é de
30 meses, nos Estados Unidos, 10 meses, e na União Europeia é de 14,3 meses. Os
trabalhadores brasileiros da construção civil são menos produtivos o que leva o País a
concluir suas obras de edificações em um prazo três vezes maior que nos Estados Unidos.
Mojahed e Aghazadeh (2008) atribuíram pesos em que os maiores apresentam maior
influência na produtividade e detectou os seguintes fatores: 1) habilidades e experiência da
força de trabalho (0,931); 2) gestão (0,916); 3) planejamento (0,835); 4) motivação dos
trabalhadores (0,829) e 5) disponibilidade de materiais (0,822). Os autores sugerem, para
melhoria, algumas ações: treinamento da mão de obra no qual profissionais mais qualificados
executem as tarefas mais difíceis e complexas; os gerentes apresentem um compromisso com
a produtividade em todas as suas ações; atenção com o planejamento em relação aos detalhes
de projeto; métodos de construção e utilização de recursos considerando a inter-relação entre
as atividades; criação de motivadores e eliminação de desmotivadores. Em relação aos
materiais sugerem que devem apresentar armazenamento adequado, cuidados com
desperdício devido à negligência, obstrução do acesso ao armazenamento, tempo despendido
entre a área de armazenamento e o local a ser utilizado, o tempo de fabricação e as entregas
atrasadas.
Segundo Nasirzadeh e Nojedehi (2012), para maximizar a produtividade é necessário
investigar os fatores que afetam esta característica, que raramente são independentes. Alguns
podem nascer da mesma causa, ou provocar a ocorrência de outros, sendo a baixa
produtividade atribuída a vários fatores. A Tabela 1 mostra alguns trabalhos realizados com
levantamento de causas que inibem a produtividade.
21
Tabela 1 – Trabalhos realizados voltados a analisar a produtividade no trabalho
Fonte: adaptado de Mojahed Aghazadeh (2008) e Nasirzadeh e Nojedehi (2013).
Segundo Nasirzadeh e Nojedehi (2013), nenhum dos trabalhos pesquisados por eles
apresentados na Tabela 1 considerou a inter-relação entre os fatores. A produtividade é
influenciada por diversos fatores, com interações complexas uma sobre as outras e os autores
propõem em seu trabalho um modelo dinâmico, que considera fatores inter-relacionados que
podem inibir a produtividade. Com tantos fatores a influenciar o quesito produtividade na
Pesquisador/ano Fatores que influenciam na produtividade
Allen (1995) Nível de habilidade dos trabalhadores
Adrian (1997) Impacto do trabalho por turnos na produtividade/estendeu a ideia de
agendamento de tarefas mais difíceis
Thomas et al. (2002)
Rojase Aramvareekul (2003)
Mostraram que a variabilidade no desempenho dos projetos estão
correlacionados ao fluxo de equipamentos, informação, natureza do
projeto, método de construção, o congestionamento, o mau tempo,
trabalhos fora de sequência e as práticas de gestão da força de trabalho,
condições meteorológicas adversas, programação de horas extras, entre
outros.
Descobriu que a habilidade de gestão é um dos impulsionadores mais
influentes da produtividade.
Hanna (2005)
Impacto das horas extras
Pan (2007)
Impacto das chuvas no projeto
Hanna et al. (2008)
Avaliação dos turnos de trabalho
Goodrum et al. (2009)
Constataram que as atividades apresentam significativa melhora no longo
prazo quando implementadas mudanças na tecnologia de materiais
Walkins et al. (2009)
Westover et al. (2010)
Mostraram que o congestionamento em canteiros de obras pode reduzir a
produtividade
Impacto da satisfação do trabalhador e o compromisso organizacional
22
construção civil é que grande parte das estimativas de duração de atividades no setor são
acrescentados tempos com margem de segurança.
Isto pode incorrer em uso de tempo excessivo, com o tempo aumentado sem
necessidade, ou ainda a tendência de se começar quando o prazo final já está se esgotando
(MATTOS, 2010).
Compreender os fatores que influenciam a produtividade pode permitir mais eficiência
para alocação de recursos limitados, treinamento adequado para a mão de obra, aumentando a
motivação e o comprometimento (NASIRZADEH; NOJEDEHI, 2012). De acordo com
Carraro (1998), conhecer os fatores que influenciam a produtividade é tão ou mais importante
que calcular as taxas de produtividade.
Segundo CBIC (2012), os conceitos de produtividade do trabalho, do capital físico, de
um processo e de um insumo somados representam a produtividade dos fatores. Na pesquisa
foram analisadas, entre 2006 e 2009, as empresas construtoras de edificações residenciais de
maior porte, com 30 ou mais pessoas ocupadas e concluiu-se, quantitativamente, que houve
crescimento da produtividade total dos fatores de 5% ao ano, embora 61% tenham
identificado aumento de produtividade do trabalhador e 39% não notaram melhora. Ainda foi
encontrado que 64% das empresas apresentaram dificuldades em investir em equipamentos,
máquinas e processos, devido a alguns fatores: 67% pela dificuldade em encontrar mão de
obra adequada, 60% em relação aos altos custos, 34% dificuldade de acesso às linhas de
crédito e 29% a alta incidência tributária na adoção de processos industrializados. Porém,
98% consideraram muito importante o investimento em equipamentos, máquinas e processos.
A falta de trabalhador qualificado dificulta ganhos de produtividade e aumento da
qualidade. Segundo CNI (2013), 74% das empresas enfrentam problemas com a falta de
trabalhador qualificado, 94% têm problema com falta de trabalhador básico, 68% qualificam
o trabalhador na própria empresa e 61% apontam a alta rotatividade como a maior
dificuldade.
Um outro fator que pode influenciar na qualificação do trabalhador e
consequentemente na qualidade da produtividade é o tipo de vínculo que ele apresenta com
seu empregador. As empresas brasileiras conseguem reduzir seus custos com os encargos
sociais por meio de subcontratações, caracterizado pela participação parcial do trabalhador no
processo da construção. De um modo geral, as subcontratações são utilizadas para que a mão
de obra dos vários subprocessos de construção seja especializada, o que não ocorre
efetivamente, pois estes serviços são advindos de uma fornecedora de mão de obra não
especializada, segundo Mitidieri Filho (2010).
23
Os empreiteiros são contratados temporariamente para intermediar os processos de
construção entre os trabalhadores e a empresa. Esta forma de produção, amplamente utilizada
no setor da construção, é geradora de sofrimento para o trabalhador, à medida que recai sobre
cada um deles a responsabilidade da produção para sua remuneração, na tentativa de
ultrapassar seus limites em busca de aumento de remuneração e podendo comprometer sua
saúde e a qualidade de seu trabalho (BARROS; MENDES, 2003).
Este cenário, segundo Barros e Mendes (2003), deteriora os direitos dos trabalhadores,
impossibilitando-os de organizar sua vida. O excesso de trabalho manual desmotiva os
trabalhadores a buscarem aperfeiçoamento profissional, impactando em sua qualificação para
o trabalho (BORGES; PEIXOTO, 2011). A subcontratação é uma maneira que as empresas
encontraram para economizar em encargos, treinamentos e qualquer assunto que se relacione
a seus empregados (YAMAMOTO, 2015).
Na indústria da construção no Brasil, 71,3% das empresas utilizam serviços
subcontratados, entre as de médio porte este percentual atinge 74,2% (CNI, 2014).
A alta rotatividade do setor impede um vínculo duradouro entre empregado e
empregador. Enquanto o trabalhador com vínculo direto permanece empregado por 5,8 anos,
o subcontratado permanece por 2,6 anos. Este fato impede o trabalhador de organizar sua vida
financeira e capacitar-se profissionalmente, além de onerar os Fundos de Amparo ao
Trabalhador (FATs), com o custo do desemprego (DIEESE, 2011). O FAT é um fundo
especial vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego, destinado ao custeio do Programa
do Seguro-Desemprego, do Abono Salarial e ao financiamento de Programas de
Desenvolvimento Econômico (BNDES, 2015).
De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT – Decreto Lei 5452/43
art. 455, admite-se a subempreitada, também chamada de subcontratação, e cabe a esta a
responsabilidade sobre seus trabalhadores, porém se a mesma não cumprir com sua obrigação
em relação aos direitos trabalhistas, o trabalhador tem o direito de reclamar contra o
empreiteiro principal. Segundo CNI (2014), a principal dificuldade enfrentada pelas empresas
que se utilizam das subcontratações é a insegurança jurídica das subcontratadas, seguida pela
menor qualidade apresentada e custos maiores do que o esperado.
Os relatórios apontados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI, 2013 e 2014)
enfatizam a importância das subcontratações por questões de competitividade, no intuito de
ganhar tempo, reduzir custos e aumentar a qualidade, porém 74% das empresas enfrentam
problemas com a qualificação do trabalhador pela alta rotatividade do setor, pelo baixo
interesse ou ainda devido à má qualidade da educação básica, o que se pode depreender que o
24
processo de subcontratações não cumpre seu principal papel. Segundo Mitidieri Filho (2010),
o processo de treinamento e qualificação de trabalhadores subcontratados na construção civil
não é especializado.
Se por um lado, os trabalhadores sentem-se desmotivados a investir em
aperfeiçoamento profissional devido ao excessivo trabalho braçal, por outro, a sazonalidade
das construções, que dependem dos custos ligados aos prazos, fazem com que os
empregadores não deem a devida atenção à mão de obra operacional.
Dentre as dificuldades que os empregadores enfrentam destacam-se ainda: para 40%
das empresas são devido à elevada carga tributária, 37% taxa de juros elevadas e, na atual
conjuntura, o país ainda enfrenta uma demanda interna insuficiente, apontado por 30,7% das
empresas (CNI, 2015).
São diversos os problemas que afetam o setor, tais como baixa eficiência produtiva,
qualidade insatisfatória, falta mão de obra especializada, alta rotatividade de pessoal, que
possa fazer frente às necessidades de crescimento da indústria da construção (MELLO e
AMORIM, 2009).
Rima e Blusyte (2015) enfatizam a necessidade de avaliar se os subcontratados
realizam melhor as tarefas do que os trabalhadores diretos e a necessidade de um
monitoramento na execução dos processos.
2.3 O trabalhador da construção civil
O setor da construção civil no Brasil emprega quase sete milhões de trabalhadores e
cerca de cinco milhões destes são informais (CBIC, 2012). Os trabalhadores informais são
privados de benefícios como aposentadoria remunerada, proteção à saúde, além de estarem
vulneráveis à negligência dos empregadores quando são expostos a situações de perigo
(OLIVEIRA; IRIART, 2008).
As condições da saúde dos trabalhadores se manifestam por meio de sintomas, como
ansiedade, insatisfação, indignidade, inutilidade, desvalorização e desgaste (BARROS;
MENDES, 2003).
A competitividade do setor é afetada pela falta de qualificação dos trabalhadores
(CETKOVIC et al., 2015), que é agravada pela falta de interesse e de atratividade dos jovens,
perpetuando a baixa qualidade dos produtos oferecidos. Os operários da indústria da
construção abandonam os estudos precocemente, seguindo com pouco acesso à educação e
qualificação continuada e formal. Isto ocorre não somente pelos custos envolvidos no
25
processo de educação, mas pelas jornadas de trabalho intensas e desgastantes (BORGES;
PEIXOTO, 2011).
Villar et al. (2004) realizaram pesquisa com trabalhadores da construção civil em
cerca de 20 construtoras de variados tamanhos na região de Belo Horizonte. Os principais
problemas encontrados foram: 50% apresentaram baixo nível de instrução, 50% apresentaram
falta de compromisso com a qualidade do produto final e 16,6% entendem de uma única
função. Segundo o CBIC (2012), que também realizaram pesquisas relativas ao nível de
instrução de trabalhadores formais da construção civil, obtiveram em 2007 um percentual de
45% de trabalhadores que não concluíram o ensino fundamental, e em 2012, este percentual
foi de 33% nas mesmas condições.
Oliveira e Iriart (2008) descreveram em sua pesquisa que os trabalhadores da
construção consideram seu trabalho “arriscado”, “pesado”, “desvalorizado”, “discriminado” e
“sem futuro”. E, ainda, que este tipo de trabalho parece ser o último recurso utilizado como
forma de sobrevivência, uma vez que neste segmento os trabalhadores se sentem
desvalorizados socialmente, sem educação formal, baixo nível econômico e consideram ruins
as condições de trabalho, não executando com satisfação suas atribuições e não possuindo boa
comunicação com seus superiores.
Segundo Del Fiaco (2013), qualidade de vida no trabalho é fundamental para o
crescimento, não apenas da empresa, mas também dos seus colaboradores, sendo necessário
que a empresa valorize a melhoria das condições de trabalho e de tarefas e que mantenha um
padrão de relacionamento saudável. Desta forma, conhecer os principais fatores que motivam
e/ou satisfazem os trabalhadores pode servir como ferramenta de gestão na interpretação e
entendimento, bem como para o desenvolvimento de ações que envolvam as equipes de
trabalho.
Para Ng et al. (2004), a desmotivação é causada não apenas pela falta de motivadores,
mas pela existência de fatores que causam insatisfação, desencorajando os trabalhadores a
perseguir seus objetivos, tendendo a fazer o mínimo esforço e influenciando a produtividade
global. Os fatores de insatisfação mais marcantes, segundo estes autores, foram o retrabalho
devido à troca de turnos e à falta de comunicação entre os sucessores nas jornadas, áreas
superlotadas são motivos de constrangimento e frustração, coordenação inadequada
diminuindo a cooperação, falta de comunicação dentro da organização, gerando informações
restritas, qualidade inferior à necessária, suprimentos inadequados, roubos excessivos de
ferramentas e atrasos na substituição, atrasos, incompetência de quem fiscaliza e espera
prolongada por materiais. A conclusão de Ng et al. (2004) é que o tempo perdido total
26
estimado em relação a fatores desmotivadores foi entre 5,1 e 13,6 horas por trabalhador por
semana, considerando 48 horas por semana na construção civil em Hong Kong.
Handa (1988) concluiu que os trabalhadores da construção mesmo quando preparados,
muitas vezes não sabem o que executar, não dispõem de equipamentos nem de um local em
boas condições para que o trabalho possa ser desenvolvido de forma adequada.
Kazaz e Ulubeyl (2006) afirmam que a remuneração é o fator de satisfação mais
importante para a produtividade, porém não é o único, nem implica necessariamente em alta
produtividade do trabalhador. Segundo CBIC (2014), a produtividade da Empresa pode ser
afetada por fatores internos e de natureza externa, como a elevada carga tributária,
deficiências da infraestrutura, encargos e restrições comerciais, o que afeta de um modo geral
toda a economia.
27
3 A SUSTENTABILIDADE NA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS: O
PAPEL DA EDUCAÇÃO DOS TRABALHADORES
Na revisão bibliográfica do Capítulo 2, autores como Vidal, Catai e Abrahão (2009)
mostraram que o nível de escolaridade influencia no percentual de acidentes e também em
outros fatores. John e Agopyan (2003) colocam que o setor da construção civil exige
profissionais mais qualificados para que os processos sejam sustentáveis e proporcionem
consequentes redução dos desperdícios e melhoria da produtividade.
Assim, este capítulo resume os resultados obtidos do artigo A Sustentabilidade na
Construção de Edifícios Residenciais: O Papel da Educação dos Trabalhadores, texto original
em inglês com o título “Sustainability Issues in Brazilian Housing Construction Industry: The
Role of Worker’s Education”, apresentado em 2013 no evento Advances in Production
Management Systems – APMS. O objetivo deste artigo foi analisar a formação dos
trabalhadores da construção civil de edifícios residenciais e sua influência no desperdício em
processos de construção, correlacionando os percentuais de analfabetismo, do PIB e do uso de
inovação, na geração de resíduos em países desenvolvidos e em desenvolvimento. A íntegra
do artigo encontra-se no anexo C.
3.1 Metodologia
Os dados foram coletados por meio de pesquisa bibliográfica e utilizou-se a análise de
correlações. Compararam-se os dados de países desenvolvidos e em desenvolvimento.
As seguintes questões foram levantadas:
1. A falta de educação básica é um fator para o aumento de resíduos,
consequentemente dificultando a sustentabilidade do processo de construção?
2. Os investimentos em educação básica (formal ou técnica) melhoram este cenário?
Foram analisados dados de organizações afiliadas aos setores da construção
(ABRAMAT, 2012; FIESP/FEC, 2008; IBGE, 2001, 2012; PSQ, 2001; UNIÃO NACIONAL
DA CONSTRUÇÃO, 2006) e informações sobre analfabetismo (valor médio de 2003-2010)
28
foram buscadas nas bases de dados governamentais relacionadas à educação regular e no
Relatório do Banco Mundial (IBGE, 2001; WORLD BANK ANNUAL REPORT AVAILABLE,
2012). Os dados relacionados ao PIB (% da indústria da construção) dos países estudados
foram obtidos no Relatório Anual do Banco Mundial (2012).
Iniciativas inovadoras podem ser um instrumento de redução de resíduos e impactam
positivamente no processo de sustentabilidade da construção, desta forma as seguintes
inovações utilizadas na construção de residências foram selecionadas:
1. O uso de novos materiais (papelão e drywall)
2. O uso de fontes alternativas de energia (energia solar)
3. A adoção de dispositivos de reúso de água
4. A utilização de iluminação fluorescente ou led nos projetos
5. Estruturas mais amplas na cadeia de suprimentos do setor.
Os valores de 0 a 2 (0 = nenhuma inovação é adotada; l = 1 a 3 inovações são
adotadas; 2 = todas as inovações são adotadas) foram atribuídas de acordo com o grau de
adoção de iniciativas por diferentes países, de 1 a 5. Foram comparados os dados de Brasil,
Espanha, Reino Unido, Portugal, Turquia, China e Japão. Aplicou-se o fator de correlação de
Pearson aos valores para determinar o relacionamento entre o percentual de resíduos na
construção de residências e o PIB, analfabetismo (%) e o nível de adoção de inovações na
construção residencial.
3.2 Resultados
De acordo com a Tabela 2, quando se compara os dados de diferentes países, o resíduo
gerado durante a construção residencial é diretamente relacionado à porcentagem de
analfabetismo (0,761) e inversamente proporcional ao PIB (- 0,240) e ao uso de inovações na
construção (- 0,767).
Aspecto-chave para a melhoria na indústria da construção é o investimento na
educação e treinamento dos trabalhadores. A falta de habilidade para a aplicação de
ferramentas de inovação e trabalhadores pouco qualificados podem impedir a utilização de
todo seu potencial em produzir trabalho com qualidade (AGOPYAN, 1999). A deficiência de
informações confiáveis é também fator-chave para o entendimento dessas questões. A maioria
das companhias de construção não divulgam seus números reais, o que torna a coleta de dados
uma tarefa difícil.
29
Tabela 2 – Comparação entre o percentual de resíduos gerados na construção residencial, representatividade da
construção no PIB do país, analfabetismo e adoção de inovação na construção, em países desenvolvidos e em
desenvolvimento
*Valores médios 2003 – 2010
O desperdício é um dos principais problemas na indústria de construção brasileira e é
ocasionado, principalmente, pela falta de planejamento e pelo emprego de mão de obra pouco
qualificada. Este fato induz ao aumento do número de trabalhadores para evitar o risco de
paradas no trabalho devido à falta de pessoal (CBIC, 2010). Além disso, as perdas de
materiais estão diretamente relacionadas ao desperdício. Pode ser visto como um consumo
desnecessário de material que resulta no desperdício de produção e envolve disponibilidade
futura de materiais, demanda de energia para a sua produção e também está relacionada à
perda de materiais no transporte (AGOPYAN, 1999; BAQUEIRO; CARREIRO, 2008;
JOHN; AGOPYAN, 2001).
O desperdício foi estudado em âmbito nacional, em 85 locais de trabalho de 75
construtoras em 12 estados brasileiros, avaliando o consumo e perdas relacionadas a 18 tipos
diferentes de materiais e serviços. O estudo mostrou que, em média, o desperdício é próximo
de 10%, contudo, acredita-se que chegue a 30% (AGOPYAN, 1999). Estudo similar
conduzido no Nordeste brasileiro indicou que a taxa de perda de materiais na construção é em
sua maioria de areia (72%), cascalho (17%), cimento (18%) e concreto e aço 11% (LEMES
DE SOUZA et al., 1999; TEIXEIRA, 2006). Dentre as razões atribuídas para as perdas estão
País PIB
(%)
Resíduo
(%)
Analfabetismo
(%)*
Uso de inovação
(%; 0,1,2)
Brasil 4,0 10.0 11,0 0
Espanha 7,0 3.0 2,0 1
Reino Unido 7,0 2,0 1,0 2
Portugal 5,5 3,0 5,0 1
Turquia 5,0 5,0 13,0 0
China 12,0 NA 9,0 0
Japão 9,0 NA 1,0 2
Coeficiente de
Pearson
- 0,240 1 0,761 -0,767
30
o transporte precário de materiais, a falta de métodos padronizados para recebimento,
controle, acondicionamento e transporte de materiais.
No Reino Unido, um estudo realizado com arquitetos e empreiteiros para identificar
ações para diminuir o desperdício revelou que apesar das muitas causas, o projetista tem papel
chave na prevenção e redução de desperdício (OSMANI; GLASS, 2006). O estudo dividiu-se
em dois momentos, a fase de projeto e a fase de construção. Embora o estudo não divulgue o
percentual e as proporções de cada fase do desperdício e perdas na construção, ele revela que
a maior fonte de desperdício está relacionada ao projeto, na maioria das vezes causada por
mudanças de última hora por demanda do cliente, seguida pela falta de detalhes e
especificações. Com relação à fase de construção, onde há a presença de mão de obra pouco
qualificada, as principais causas do desperdício são as perdas de materiais e produtos
utilizados, uso inadequado de materiais e métodos de armazenagem imprópria (OSMANI;
GLASS, 2006; POON; YU, 2004).
Estudo relacionado ao uso de indicadores de sustentabilidade entre indústrias na área
da construção de Brasil, Portugal e Estados Unidos indicou que Portugal tem divulgação mais
detalhada da estatística de dados sociais, econômicos e ambientais que os outros dois países
(SILVA; BRANCO, 2012). Outra abordagem é que a responsabilidade social pode também
estar presente em princípios de sustentabilidade e conceituada como a boa vontade da
empresa em contribuir para uma melhor sociedade e um meio ambiente mais limpo.
Diversas metodologias foram identificadas para o tratamento sistemático de
adversidades e impactos ambientais durante a fase de construção. Algumas estão presentes
como ferramentas de avaliação para medição do desempenho ambiental das atividades de
construção, cobrindo diversas categorias dos aspectos ambientais como emissões gasosas e de
consumo de água, resíduos em geral, alterações de solo, consumo de recursos, questões locais,
problemas de transporte, efeitos na biodiversidade e incidentes, acidentes e potenciais
situações de emergência (VIDAL, CATAI; ABRAHÃO, 2009).
Em qualquer caso, o principal foco ambiental com relação a este problema deve ser a
prevenção e a redução dos resíduos gerados durante o processo de construção residencial
(ESIN; COSGUN, 2007).
As cidades gastam mais de 50% das fontes de energia devido à sua complexidade
(KRONKA MULFARTH, 2003). O setor de construção consome 40% dos recursos naturais,
40% da energia e gera 40 % de resíduos (AGOPYAN, 1999; MENDES, 2010). Portanto, para
atingir a sustentabilidade, diversas práticas precisam ser adotadas pela indústria da
construção.
31
Este trabalho mostrou que a geração de resíduos está diretamente relacionada à
educação formal e à capacitação dos trabalhadores. Mostrou também que o uso de novas
tecnologias implicaria na redução dos resíduos.
4 OS PROFISSIONAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL: A IMPORTÂNCIA DOS
TREINAMENTOS PARA ATENDER A UM MERCADO DE TRABALHO MAIS
SUSTENTÁVEL
De acordo com a revisão bibliográfica do capítulo 2, foi apontado que o setor da
construção é composto por uma cadeia complexa e heterogênea (ABRAMAT, 2012). Este
segmento utiliza-se de uma força braçal intensa, oriunda da parcela mais desfavorecida da
sociedade e geralmente pouco qualificada. Muitos dos trabalhadores da construção
desenvolvem o aprendizado de suas atividades profissionais por meio da observação. Todavia,
este procedimento não adequado de repetição, em muitos casos, é o único responsável por
treinamentos, imputando aos trabalhadores práticas equivocadas. Este cenário geralmente
conduz ao retrabalho e à falhas no produto, contribuindo significativamente para o
desperdício de materiais e tempo. Segundo CNI (2013), 74% das empresas enfrentam
problemas com a falta de trabalhador qualificado.
Em Parizi et al. (2013) mostrou-se que a geração de resíduos está diretamente
relacionada à educação formal e à capacitação dos trabalhadores.
Este capítulo resume os resultados obtidos do artigo Os Profissionais da Construção
Civil: a importância dos treinamentos para atender a um mercado de trabalho mais
sustentável, texto original em inglês com o título “Civil Construction Workers: Technical
Training for Complying with a Market Demanding Sustainability” apresentado em 2014 no
evento Advances in Production Management Systems (APMS). O objetivo deste artigo foi
analisar o perfil da mão de obra na construção civil e o impacto do nível de habilidade básica
na melhoria de desempenho profissional, bem como a participação em programas de
sustentabilidade propostos pelas construtoras/empreiteiras. A íntegra do artigo encontra-se no
anexo D.
4.1 Metodologia
32
Um estudo de campo foi aplicado aos especialistas, engenheiros da construção civil,
compreendendo um total de 26 construtoras/empreiteiras que atuam na construção residencial,
com o foco nas habilidades das equipes de construção no período de dezembro/2013 a
fevereiro/2014. Esta pesquisa de campo foi realizada utilizando-se questionário com 18
perguntas desenvolvidas com o objetivo de obter o perfil do trabalhador da indústria de
construção de residências, sendo requeridos: grau de escolaridade, nível de habilidade básica,
nível de qualificação por treinamento técnico, grau de dependência química, salário, método
de construção, programa de sustentabilidade, produtividade, programa de treinamento, nível
de retrabalho, nível de desperdício, horas extras realizadas, dificuldade de liderança,
resistência ao uso de equipamentos de proteção individual (EPIs), o nível de acidente e fatores
de motivação.
Foi considerado para o nível de habilidade básica o trabalhador que aprendeu
intuitivamente, aquele que possui conhecimentos elementares os quais foram adquiridos
observando outros profissionais, curiosidade e/ou por tentativa. O trabalhador treinado
tecnicamente foi considerado aquele que recebeu algum tipo de treinamento voltado
especificamente ao trabalho desenvolvido, treinamento apenas prático direcionado para a
necessidade do momento.
Para a análise de dados, utilizou-se a distribuição de frequência, que permite a
visualização do percentual de respostas ao questionário. Estatística descritiva e fator de
correlação de Pearson foram também aplicados, adotando-se um nível de confiança de p <
0,05. Os dados foram processados utilizando-se o software SAS versão 9.0, rotinas PROC
SUMM e PROC CORR, respectivamente.
4.2 Resultados
4.2.1 Visão geral da construção de residências no Brasil
Dos questionários respondidos obteve-se que 38,4% das empresas adotam a
construção com estrutura reticulada em concreto armado e 61% alvenaria estrutural. A
estrutura reticulada em concreto permite estruturas mais ousadas sejam construídas, devido a
possibilidade de moldar o concreto conforme a necessidade de projeto e ainda possibilita certo
nível de tolerância na qualidade do trabalho durante o processo de construção. Todavia, o
desperdício é muito alto neste processo e o retrabalho poderia ser evitado, com ações voltadas
para essa finalidade, como mão de obra treinada e especializada, planejamento e controles
33
adequados. A alvenaria estrutural é mais racional, incrementa a produtividade do trabalhador
e diminui o desperdício (CBIC, 2010).
No presente estudo o desperdício de ambos os processos de construção foi utilizado
como medição da eficiência do trabalho. Nos sistemas de construção, a produtividade do
trabalho é avaliada em homem-hora/m² (44%), em porcentagem de trabalho finalizado em
relação ao tempo estimado para o projeto inicial (48%). E também pode ser avaliada
utilizando diferentes unidades, tais como volume/tempo, área/tempo, que neste caso
representa 8% da amostra.
A maioria das equipes de trabalho não adotam programas de sustentabilidade nem de
educação ambiental durante a construção (84,6%) e somente 11,4% possuem algum tipo de
programa de gestão de resíduos, como o Programa de Educação Ambiental e Inclusão Social
pela Gestão de Resíduos. O Sindicado da Indústria da Construção (SINDUSCON) produz
cartilhas para trabalhadores, cuja intenção é sensibilizar para questões de sustentabilidade.
Todavia, ações persistentes para a educação dos trabalhadores são necessárias e devem ser
incorporadas por meio de regras e percepção sistemática. Alguns mecanismos de controle são
necessários para reforçar a adoção destas ações. Mais de 60% da força de trabalho na
construção possui educação abaixo da elementar, 24,5% têm educação secundária e 12,2%
algum curso técnico de especialização.
Com relação à faixa salarial, aproximadamente 50% das equipes recebem até três
salários mínimos, que corresponde a aproximadamente US$ 945. Trinta por cento do total
responderam que recebem até cinco salários mínimos, 12% entre cinco e sete salários
mínimos e 7% recebe acima de sete salários mínimos (o salário mínimo é de ~US$ 315,00). A
remuneração é um fator-chave para a produtividade, mas não implica em alta produtividade,
quando o mesmo é adequado (COLOMBO; BAZZO, 2001). De acordo com Correa (2009), as
companhias de construção oferecem salários altos em troca de boa produtividade, mas não se
trata de um bom incentivo para resultados efetivos, pois se reflete em incentivo para as ações
individuais. A média de remuneração dos trabalhadores cresceu a uma taxa de 7,6% em 2009,
enquanto a taxa de produtividade foi de 4,2% (ABRAMAT, 2012). Portanto, o crescimento
dos salários foi além da produtividade. Isso pode ser explicado devido à redução de mão de
obra disponível no Estado de São Paulo. Para pequenas empresas ou empreiteiras, nas quais a
taxa de produtividade é equivalente a um terço das maiores companhias, isso pode representar
um desafio significativo. Segundo Esin e Cosgun (2007), para melhoria do setor profissionais
mais qualificados devem executar as tarefas mais difíceis e complexas, enquanto os gerentes
devem se comprometer com a produtividade em suas decisões, incluindo treinamento para
34
redução de resíduos. De acordo com FIESP (2008), para maximizar a produtividade é
necessário examinar os fatores que afetam este tema que são raramente independentes. Baixa
produtividade é atribuída a diversos fatores, incluindo falta de vínculo e descontinuidade dos
processos de qualificação técnica dos trabalhadores.
4.2.2 Análise das habilidades básicas e nível de treinamento
Analisando o nível de habilidades básicas das equipes e o nível de treinamento
técnico, observou-se uma correlação positiva de 0,57 (p = 0,02), indicando que o nível de
habilidade básica pode aumentar ou diminuir conforme o nível de qualificação por
treinamento técnico (Tabela 3). Este resultado é consistente com resultados de estudos prévios
(CBIC, 2010). Nesta pesquisa, após investimento em treinamento (60% dentro da companhia,
58% pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, 52% por companhias
especializadas e 37% pelo sindicato) foi identificado retorno de 16% que consideraram o
treinamento suficiente e satisfatório, 52% adequado, mas com iniciativas insatisfatórias e 31%
consideraram insuficiente. Isso sugere que, apesar de treinamento ser crucial para atingir a
eficiência do trabalhador, aqueles que não possuem habilidade básica e/ou educação formal
tem maior dificuldade em adquir novas técnicas por meio de treinamento. Em outro estudo na
cidade de Curitiba (FORMOSO et al., 2007), os resultados indicaram que os trabalhadores
aprenderam com os pais (5%), com trabalhos informais (23%), por meio de cursos
profissionalizantes (16%) e outras formas, incluindo autoaprendizado ou observação de outros
profissionais (49%). Este cenário indica que com este perfil de trabalhador, há grande chance
de execução de trabalhos incertos, que podem levar a defeitos ou retrabalhos. Trabalhadores
com baixo nível de habilidade básica (100%) também apresentam baixo nível de desempenho
na qualificação por treinamento (habilidades técnicas). Trabalhadores com nível médio e alto
de habilidade básica são os que apresentam maior nível de desempenho na qualificação por
treinamento, para ambos os níveis 4 e 5 (alto e muito alto), somando 75% (Tabela 3).
Tabela 3 – Nível de habilidade básica em relação ao treinamento técnico do trabalhador da construção
civil (em %)
Treinamento técnico Total
H a bi li d a d e b á si c a Níveis 1 2 3 4 5
35
*1 = muito baixo; 2 = baixo; 3 = médio; 4 = alto; 5 = muito alto
Esta forma de aprendizado é individual e não leva ao desenvolvimento organizacional
eficaz e a uma visão do todo ao trabalhador. O conceito de aprendizagem organizacional
poderia ser introduzido para o benefício de todos os envolvidos. De acordo com Gangolells et
al. (2009), os princípios de aprendizagem organizacional modificam o comportamento
individual continuamente como consequência de sua socialização, levando em consideração a
cultura organizacional, criando novas rotinas e novas contribuições. Para IBGE (2012), o
aprendizado organizacional é uma estratégia para melhorar processos na área da construção,
mas a maioria dos empreiteiros focam no aprendizado contínuo, todavia individualizado. O
aprendizado individual, no cenário brasileiro, é insuficiente (Tabelas 4 e 5). De acordo com
os dados deste estudo, 99% das empresas de construção civil subempreitam sua mão de obra,
portanto não há como criar cultura de aprender com a organização, organization learning, do
termo em inglês. Em canteiros de obras, em geral, existem objetivos e filosofias das mais
variadas.
4.2.3 Treinamento e desperdício
Considerando ainda os dados da Tabela 3 para análise dos fatores relacionados com o
treinamento e o desperdício, remete-se inicialmente às considerações que a indústria da
construção brasileira apresenta, como o difícil alinhamento às legislações e resoluções que
tendem a aumentar os níveis de exigências legais, incluindo restrições em financiar novos
projetos e participações em licitações. Preocupações ambientais ultrapassam os limites da
responsabilidade socioambiental para uma complexa e difícil obrigatoriedade, em busca da
sustentabilidade.
Os dados da Tabela 3 mostram que 100% dos trabalhadores com níveis muito baixo e
baixo (nível 1 e 2) de habilidade básica também apresentam, respectivamente, muito baixo e
baixo nível (nível 1 e 2) de desempenho na qualificação por treinamentos técnicos.
Trabalhadores com médio e alto níveis (nível médio 3 e nível alto 4) de habilidade básica
1 100 - - - - 100
2 100 - - - - 100
3 6,3 6,3 12,5 43,8 31,3 100
4 - - 28,6 28,6 42,9 100
5 - - - - - -
36
também apresentam médio e alto níveis de desempenho na aprendizagem, com percentuais de
qualificação 41% e 73%, respectivamente. Aproximadamente 80% de representatividade de
trabalhadores treinados tecnicamente acima da média (níveis 3, 4 e 5) apresentam menos que
10% de desperdício com retrabalho. Algumas equipes apresentaram 100% de
representatividade de trabalhadores treinados tecnicamente para níveis médio, alto e muito
alto (3, 4 e 5) apresentaram custos de desperdício com retrabalho acima de 31% (Tabela 4).
Resultados similares foram obtidos para desperdício de materiais durante a construção
(Tabela 5). Os dois casos (Tabelas 4 e 5) apresentaram cenários similares. Não foi
identificada relação entre trabalhadores treinados tecnicamente e a necessidade de evitar
desperdício de material, ou quantidade de retrabalho durante o processo de construção
residencial.
O treinamento realizado foi simplesmente relacionado às tarefas previamente
contratadas, que não necessariamente inclui redução de desperdício de materiais ou o
atendimento à construção sustentável. Entre os programas relacionados à sustentabilidade, a
maioria respondeu que existiam programas de compensação ambiental e incentivos para o
reflorestamento, contudo, esses programas não educavam o trabalhador com relação aos
problemas ambientais. Em atividades repetitivas, trabalhadores capacitados podem realizar
suas tarefas, mas não significa que o trabalho seja realizado eficientemente. Os resultados
finais podem gerar retrabalho imediato, implicando em um grande investimento de tempo e
gerando mais desperdício de materiais, além de reduzir, no médio e longo prazos, a
durabilidade das construções e negligenciar a sustentabilidade. Assim, a competência do
trabalhador é altamente necessária nas empresas de construções residenciais.
Tabela 4 – Percentual dos custos com retrabalho, em relação ao nível de desempenho do trabalhador
treinado tecnicamente (%)
1 = muito baixo; 2 = baixo; 3 = médio; 4 = alto; 5 = muito alto
Treinamento técnico Total
Retrabalho (%) 1 2 3 4 5
< 10 22,2 - 22,2 22,2 33,3 100
11< 20 16,7 8,3 8,3 33,3 33,3 100
21< 30 - - - 50,0 50,0 100
31< 40 - - 100,0 - - 100
>41 - - - 100,0 100
37
A competência profissional (JOHN et al., 2001) é definida como o desenvolvimento
do conhecimento (conceito, ideias ou fenômenos), de atitudes (conduta) e de habilidades (uso
de experiências adquiridas) e sua utilização em uma ação dentro das dimensões: educacional,
econômica, social, política, ética, cultural e ambiental, considerando as relações pessoais e
interpessoais. Nessa direção, certo nível de educação é necessário para compreender questões
voltadas à sustentabilidade. Na última avaliação do Programa Internacional de Avaliação dos
Estudantes (KRONKA, 2003), o Brasil permaneceu na 53ª posição entre 65 países. De acordo
com Lemes de Souza et al. (1999), a qualidade da educação influencia positivamente no
crescimento econômico e, portanto, o país ainda tem muito a investir em educação para alterar
vários aspectos em seu desenvolvimento.
Tabela 5 – Porcentual de custo de material desperdiçado, em relação ao nível de desempenho do
trabalhador treinado tecnicamente (%)
1 = muito baixo; 2 = baixo; 3 = médio; 4 = alto; 5 = muito alto
4.2.4 Segurança do trabalhador e horas trabalhadas
Quando analisada a segurança do trabalho, 70% dos trabalhadores pesquisados
apresentaram resistência em utilizar equipamentos de segurança. Foi identificada correlação
positiva entre a falta de uso de equipamentos e a ocorrência de acidente (p = 0,001). Em geral,
65% dos acidentes estão relacionados a trabalhadores com cargas de trabalho acima de 10
horas diárias, contra 35% de trabalhadores com carga diária entre oito e nove horas. Este
resultado pode ser facilmente justificado pela exaustão física do trabalhador, o tempo
recomendado para trabalho diário é de oito horas. Adicionalmente, muitas equipes trabalham
acima das horas permitidas (devido ao tempo previsto para a construção), exigindo maior
esforço das equipes de trabalho. Contudo, a sobrecarga de trabalho interfere negativamente na
produtividade do trabalhador (MENDES, 2010).
Treinamento técnico Total
Material (%) 1 2 3 4 5
< 10 22,2 - 22,2 22,2 33,3 100
11< 20 14,3 7,1 14,3 28,6 35,7 100
21< 30 - - - - 0 0
31< 40 - - - 100 - 100
>41 - - - - - 0
38
Os comentários mais significativos nas respostas dos questionários com relação à taxa
de acidentes foi que os esforços para reduzir o número de acidentes tem um apelo econômico
e não há uma preocupação real com a integridade física e psicológica do trabalhador e de sua
família. Também foram identificadas ocorrências de trabalhadores com dependência química
no campo da construção. Neste estudo, foi observado que 50% das equipes pesquisadas
apresentam algum problema relativo à dependência química que influencia negativamente no
desempenho do trabalho. Trabalhadores da construção não valorizam seus trabalhos
(OSMANI et al., 2006; POON et al., 2004). Portanto, não se sentem satisfeitos,
consequentemente não realizam suas tarefas adequadamente e não têm uma boa comunicação
com seus supervisores imediatos.
Este trabalho mostrou que a maioria das construtoras/empreiteiras pesquisadas não
adotam programas de sustentabilidade na educação do trabalhador, mas aquelas que
ofereceram estes programas não obtiveram sucesso. Treinamentos específicos foram
insuficientes, uma vez que provê apenas fração da lacuna da educação e não necessariamente
permitem o aprendizado de temas relacionados aos problemas ambientais.
39
5 TRABALHO E SATISFAÇÃO: O IMPACTO DAS SUBCONTRATAÇÕES EM
OBRAS DE CONSTRUÇÃO
Na revisão bibliográfica do capítulo 2, Rima et al. (2015) enfatizam a necessidade de
avaliar se os subcontratados realizam melhor as tarefas do que os trabalhadores diretos e a
necessidade de um monitoramento na execução dos processos.
Em Parizi (2014), 99% das empresas de construção civil subempreitam mão de obra e
seus trabalhadores não criam uma cultura organizacional. De acordo com Gangolells et. al.
(2009), os princípios de aprendizagem organizacional modificam o comportamento individual
continuamente como consequência de sua socialização, considerando a cultura organizacional
e criando novas rotinas e participações. Para IBGE (2012), o aprendizado organizacional é
uma estratégia para melhorar processos na área da construção, mas a maioria dos empreiteiros
focam no aprendizado contínuo, porém individualizado. Em canteiros de obras, em geral,
existem objetivos e filosofias variadas.
Este capítulo resume os resultados obtidos no artigo 3, cujo título é: A satisfação no
trabalho e o desempenho de trabalhadores da indústria brasileira de construção civil, texto
original em inglês com o título“Job satisfaction and worker’s performance in the Brazilian
construction industry”, sumetido ao Ambiente Construído – Revista on-line da ANTAC/ISSN
1678-8621, em novembro/2016. O objetivo deste artigo foi identificar os fatores de satisfação
que afetam os trabalhadores da indústria da construção civil e se o tipo de vínculo entre
trabalhador e empresa influencia nesses fatores. A íntegra do artigo encontra-se no anexo E.
A pesquisa destaca as dificuldades encontradas na construção civil brasileira
relacionada à motivação e desempenho dos trabalhadores. Foram discutidas as relações entre
a satisfação e os vínculos trabalhistas entre empregado e empregador. Os resultados da
pesquisa apontaram que o conjunto de fatores de satisfação selecionados foram pertinentes e
40
os estudos de caso evidenciaram as diferenças dos fatores de motivação destacando a
importância do vínculo empregatício.
5.1 Metodologia
Foi realizada uma pesquisa com especialistas, engenheiros da construção civil, tendo
como foco as equipes de obras, no período de dezembro de 2013 a fevereiro de 2014,
totalizando 26 equipes de trabalho, com um mínimo de 260 empregados. A exigência para os
respondentes era que a empresa tivesse um mínimo de 10 trabalhadores diretos ou
subcontratados, no intuito de explorar o perfil da mão de obra operacional da construção civil.
5.1.1 Questionário
Para a pesquisa foi utilizado um questionário com o objetivo de analisar os fatores que
satisfazem os trabalhadores da construção civil. Os critérios adotados de seleção dos fatores
foram, “o ambiente de trabalho em relação ao clima organizacional”, “as condições físicas de
trabalho (ruídos, temperatura e outros)”, “a ergonomia (relação com bem-estar do
trabalhador)”, “o reconhecimento profissional”, “o salário”, “o tipo de tarefa”, “a
remuneração em função da produtividade”, “o treinamento” e “a existência de condições de
higiene e segurança”. Cada critério foi pontuado usando a escala de Likert, em que 1
representa sem nenhum nível de satisfação e 5 representa alto nível de satisfação para a
realização do trabalho na equipe de obra. Os valores intermediários resultam de distribuição
homogênea dos extremos observados.
Para o procedimento da pesquisa todos os engenheiros responsáveis participantes
foram orientados e informados sobre o objetivo da mesma, sendo explicado o significado de
cada critério avaliado, para evitar equívocos em suas interpretações que pudessem interferir
nos resultados. As empresas analisadas incluem as que subcontratam a mão de obra ou que
são subcontratadas, porém os percentuais de empregadores subcontratados em cada uma das
empresas não foram fornecidos, somente nas construtoras que se submeteram ao estudo de
caso.
5.1.2 Estudo de caso
Foram analisadas duas empresas da indústria da construção (A e B) com atuação na
construção de edifícios residenciais, que responderam questionários antes e depos da
41
reestruturação. A empresa A empreendeu por uma reestruturação da mão de obra empregada,
passando de 30 para 90% de trabalhadores diretos. Esta mudança na contratação de
trabalhadores ocorreu após a constatação de que a mão de obra subcontratada, que
representava 70% do quadro funcional da empresa, realizava diversas tarefas, executando-as
rapidamente, porém com baixa qualidade, implicando em retrabalhos e desperdícios. A
empresa forneceu além das escalas dos fatores de satisfação, as horas desperdiçadas antes e
depois da reestruturação. A empresa B também foi analisada antes da reestruturação com
100% de mão de obra subcontratada e posteriormente, com 100% de mão de obra direta.
O critério de seleção das empresas decorreu destas apresentarem uma reestruturação
no emprego da mão de obra utilizada nas tarefas. Destaca-se que em se tratando da construção
civil, estes dois casos estudados apresentam-se como uma raridade no País, segundo Mitidieri
Filho (2010), as empresas/construtoras no Brasil optam pela subcontratação dos serviços
mantendo apenas como mão de obra própria os encarregados e mestres (MITIDIERI FILHO,
2010). As duas empresas estudadas são consideradas pelo critério do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) como empresas médias, que são aquelas que
apresentam receita operacional bruta anual entre 4,16 milhões de dólares e 23,4 milhões de
dólares, as demais classificações são micro, pequena, média grande e grande empresa
(BNDES, 2015).
Segundo Rodrigues e Bertolini (2013), as empresas de construção civil de pequeno e
médio porte são achatadas pelas grandes empresas que têm o domínio do mercado de alta
renda e pelo domínio do setor informal, que atrai os consumidores de renda média e baixa.
Junta-se a conjuntura econômica do país e o esmagamento das empresas de pequeno e médio
porte formais, restando o investimento e revisão de seus processos e produtos para torná-las
mais competitivas.
5.1.3 Análise estatística
Os dados foram submetidos à estatística descritiva e análise de frequência. Os cálculos
foram executados utilizando o software computacional STATISTICA (OGLIARI; PACHECO,
2011). Foram aplicadas as técnicas de análise de agrupamentos ou análise de cluster.
A análise de cluster foi realizada pelo método de ligação média entre grupos, usando a
distância Euclidiana, para avaliar se existem divergências entre os engenheiros civis quanto
aos critérios considerados. O objetivo da análise de cluster é formar grupos com propriedades
42
homogêneas entre si e heterogêneas entre eles (HÄRDLE; SIMAR, 2012), possibilitando
maior compreensão sobre os grupos identificados.
5.2 Resultados
Todas as empresas analisadas nos questionários subcontratam mão de obra ou são
subcontratadas, exceto as empresas A e B utilizadas no estudo de caso na fase pós-
estruturação.
A partir das respostas obtidas por meio da pesquisa, em relação aos fatores de
satisfação dos trabalhadores da construção civil, verificou-se que a média das variáveis de
satisfação encontram-se em torno de quatro, sugerindo que o conjunto de variáveis contribui
para a satisfação do trabalhador. Por meio do coeficiente de variação pôde-se observar que o
“salário” é a variável com maior força de satisfação (17,4%), seguida pelas variáveis
“reconhecimento profissional”, “clima organizacional”, “condições físicas de trabalho”,
“condições de higiene e segurança”, “tipo de tarefa”, “treinamento”, “remuneração por
produtividade” e “ergonomia” (Tabela 6).
Tabela 6 – Estatística descritiva das variáveis analisadas em relação à satisfação dos trabalhadores da
construção civil, por escala Likert (n = 26)
Variáveis Média dp Mínimo Máximo CV%
Clima organizacional 4.115 0.993 1 5 24.1
Condições física de trabalho 3.885 0.993 1 5 25.2
Ergonomia 3.577 1.419 1 5 39.6
Reconhecimento profisssional 4.385 0.898 1 5 20.4
Salário 4.731 0.827 1 5 17.4
Tipo de tarefa 3.923 1.093 1 5 27.8
Remuneração/Produtividade 4.231 1.478 1 5 34.9
Treinamento 3.654 1.263 1 5 34.5
Condições e higiene e segurança 4.231 1.142 1 5 26.9
43
As mesmas variáveis foram analisadas por cluster e foram obtidos três grupos por
meio de corte padrão em 50% de dissimilaridade no dendrograma (Figura 1). O grupo G2,
formado pelas variáveis “salário” e “reconhecimento profissional”, foi o grupo de menores
coeficiente de variação, na análise estatística, com média 18,9%. As variáveis que se
agruparam no grupo G1 foram “clima organizacional”, “condições físicas de trabalho”,
“condições de higiene e segurança” e “tipo de tarefa”, com coeficientes de variação
intermediário, apresentando média 26%. O grupo G3, com as variáveis “treinamento”,
remuneração por produtividade” e “ergonomia”, com coeficientes de variação mais altos,
apresentou média aproximada de 36%.
Figura 1 – Dendrograma representativo da dissimilaridade entre as variáveis analisadas
Estes resultados sugerem que o grupo G2 tem maior representatividade para o
trabalhador, uma vez que nele se concentram as variáveis com menor coeficiente de variação,
feita por análise estatística.
Os agrupamentos podem ter ocorrido devido ao tipo de tratamento que alguns
trabalhadores recebem. Nos grupos G1 e G3 as empresas que se agruparam podem ser aquelas
que necessitam rever seus ambientes de trabalho (condições de higiene, bem-estar e outros),
pois todos os fatores são praticamente ligados a esse ambiente. No agrupamento G2, estão
empresas que provavelmente ofereçam um ambiente de trabalho mais organizado e, portanto,
44
seus trabalhadores têm expectativas maiores em relação ao salário e ao reconhecimento
profissional e podem ser aquelas que se utilizam de maior número de trabalhadores diretos e
não subcontratados. Esses trabalhadores naturalmente valorizam o ambiente de trabalho e as
condições de higiene, porém é provável que este grupo de empresas já ofereça estes fatores,
não havendo necessidade de superá-los.
Considerando que o conjunto de variáveis contribui para a satisfação do trabalhador,
devido à análise estatística dos questionários retornados, seguiu-se na análise do estudo de
caso das empresas A e B.
A empresa A passou por uma reestruturação da mão de obra empregada, passando de
30 para 90% de mão de obra direta, conforme indica a Tabela 7. Segundo comentários do
engenheiro responsável sobre a necessidade de reestruturação, “a mão de obra subcontratada é
mais cara e com qualidade inferior à mão de obra própria”. A empresa B, antes indicada pela
experiência de 100% de mão de obra subcontratada e depois, com 100% de mão de obra
direta, pelos fatores de satisfação dos trabalhadores (Tabela 7).
Tabela 7 – Comparação antes e depois da reestruturação da mão de obra das empresas A e B, relativa
aos fatores de satisfação dos trabalhadores
Em relação aos graus de influência: *= alta;
**= média;
+= pouca;
++= nenhuma;
#= não sei.
Na empresa A notou-se que os fatores reconhecimento profissional, salário, existência
de condições de higiene e segurança e treinamento foram modificados, passando para alta
Estrutura organizacional
Fatores Antes Depois
Clima organizacional A+ B
** A
+B
**
Condições físicas de trabalho A+B
+ A
+B
**
Ergonomia A**
B**
A**
B**
Reconhecimento A+ B
+ A
*B
*
Salário A* *
B**
A*B
*
Tarefas A**
B**
A**
B*
Remuneração/Produtividade A*
B* A
+B
+
Treinamento A+ B
** A
*B
*
Condições de higiene e segurança A++
B++
A*B
*
45
influência nos níveis de satisfação do profissional, enquanto a remuneração por produtividade
é mais valorizada pela mão de obra subcontratada (Tabela 7).
Na empresa B, os fatores condições físicas de trabalho, reconhecimento profissional,
salário, tarefas, treinamento e existência de condições de higiene e segurança são mais
valorizados quando os trabalhadores são contratados diretamente, enquanto a remuneração
por produtividade é mais valorizada pela mão de obra subcontratada (Tabela 7). Neste estudo
também foram apontadas as horas desperdiçadas com retrabalho em um ciclo completo da
obra em relação a possíveis causas (Tabela 8).
Tabela 8 – Comparação entre as possíveis causas de horas desperdiçadas, antes e depois da reestruturação –
empresa A*
Causas Horas desperdiçadas (%)
Antes Depois
Falta de capacitação e treinamento 10 0
Insatisfação do trabalhador 20 6
Falta de compromisso organizacional 10 1
Furtos de ferramentas e atrasos na substituição 15 3
Falta de compromisso com a qualidade durante o
processo de execução da obra
20 2
*Somente a empresa A forneceu dados referentes à horas desperdiçadas.
As mudanças mais expressivas após a reestruturação em relação às horas
desperdiçadas pelos trabalhadores ocorreram na falta de compromisso com a qualidade
durante o processo de execução da obra, reduzindo 18%, seguida pela insatisfação do
trabalhador, que apresentou uma redução de 14%, furtos de ferramentas e atrasos na
substituição, com 12%, 10% pela falta de capacitação e treinamento da mão de obra, 9% pela
falta de compromisso organizacional.
46
Constatou-se que a empresa A apresentou redução tanto no seu custo em relação aos
desperdícios de materiais quanto com retrabalhos. Antes da reestruturação da mão de obra, o
desperdício encontrava-se entre 15 e 20% do custo e entre 5 e 10% do custo, respectivamente.
Depois da reestruturação os valores foram reduzidos em até 5%, tanto o custo de desperdícios
com materiais como com retrabalhos. A empresa B não forneceu os respectivos dados.
Este trabalho sugere que nas condições atuais na cidade de São Paulo, para o
trabalhador, o emprego direto é mais vantajoso, e para a empresa, muitas variáveis estão
envolvidas no processo, como elevados encargos sociais, demanda interna insuficiente, e
principalmente, a sazonalidade das construções, afastando o empresário da possibilidade de
contratação da mão de obra direta, que deve ser um investimento cuja percepção e constatação
de vantagens ocorreria em médio e/ou longo prazo.
6 FATORES QUE INFLUENCIAM NA PRODUTIVIDADE DO TRABALHADOR DA
CONSTRUÇÃO CIVIL
Na revisão bibliográfica do Capítulo 2, segundo a CBIC e FGV (2014), a
produtividade pode ser afetada por vários fatores sejam de natureza externa, como elevada
carga tributária, deficiências da infraestrutura, encargos e restrições comerciais, afetando de
um modo geral toda a economia, ou por fatores internos. Este artigo preocupou-se em fazer
uma análise da influência de fatores internos mais especificamente da influência do
trabalhador sobre a produtividade.
Este capítulo resume os resultados obtidos no artigo 4, cujo título é “Fatores que
influenciam na produtividade do trabalhador da construção civil”, sumetido a Revista
Espacios”, em novembro/2016. O objetivo deste artigo foi estimar a produtividade dos
principais serviços da construção de edifícios residenciais sob a influência de fatores que
causam desperdício de horas, levantados neste estudo. A íntegra do artigo encontra-se no
anexo F.
A pesquisa destaca os fatores de maior influência na produtividade do trabalhador.
6.1 Metodologia
Foi realizada uma pesquisa bibliográfica no intuito de estudar o perfil da mão de obra
operacional da construção civil e uma pesquisa de campo para levantamento de dados,
47
aplicada aos especialistas, engenheiros da construção civil, tendo como foco as equipes de
obras, no período de dezembro/2013 a fevereiro/2014, correspondendo a um total de 26
empresas voltadas a construção.
Foram analisados neste trabalho as respostas relativas aos possíveis atrasos nas obras e
suas causas. Os gestores das obras ficaram livres para apresentar suas justificativas. Além
deste questionamento foram propostos alguns fatores que possivelmente causassem
desperdícios de horas de trabalho e os mesmos responderam pautados nestes fatores.
Tomando-se como referência os índices das Tabelas de Composições de Preços para
Orçamentos (TCPOs), que é uma das principais referências para a preparação de orçamentos
de obras no Brasil, estimou-se as taxas de produtividades dos principais serviços para
construção de um edifício residencial influenciadas por fatores propostos que causam
desperdício de horas.
6.2 Resultados
Foram analisadas as causas relativas aos atrasos nas obras, bem como a estratégia
utilizada quando a mesma encontra-se dentro do prazo, conforme mostra a Tabela 9, que
apresenta as respostas e justificativas das 26 empresas/construtoras analisadas.
Tabela 9 – Respostas e justificativas das 26 empresas/construtoras analisadas para a pergunta: Atualmente a obra
se encontra dentro do prazo estimado do projeto?
Empresa Resposta Justificativa
1 Não Modificação de projeto.
2 Não Atraso na entrega de material e dificuldade em encontrar mão de obra qualificada.
3 Sim Rigoroso sistema de metas para todos os serviços. Sistema de armazenamento de
materiais. Qualidade de serviço.
4 Sim Formalização de um programa de metas com ganhos extras caso as metas sejam
cumpridas ou superadas.
5 Não A mão de obra era subcontratada, a empresa apenas gerenciava. Por causa da falta
de qualidade e dos constantes atrasos, a empresa contratante decidiu assumir toda a
obra.
6
Não
Os atrasos foram decorrentes da equipe de projeto que demorou a elaborar os
projetos executivos e a fiscalização que não aprovou em tempo hábil. Os atrasos na
liberação e compra dos materiais e a falha na elaboração da documentação de
qualidade que aprova e libera o material para o campo.
7 Não Falta de projetos detalhados para execução da obra, pendência de trabalhos a serem
executados por terceiros e atraso de pagamentos das NFs emitidas junto a
Prefeitura. Já solicitado prorrogação de prazos.
8 Sim Acompanhamento das etapas de construção.
9 Não Falta de mão de obra qualificada.
10 Sim Reuniões para sincronizar os cronogramas das empresas envolvidas.
11 Não Falta de qualidade nos serviços.
12 Não Trabalhadores desmotivados.
13 Não Problemas com o projeto, por ser uma obra pública, houve demora nas definições.
48
14 Sim Planejamento e cronogramas físico/financeiros atendendo as metas definidas pela
diretoria.
15 Não Trabalhadores desmotivados.
16 Não Não respondeu
17 Sim Sequências corretas de serviços. Controle rigoroso no acompanhamento da obra.
18 Não Falta de qualidade nos serviços/falta de planejamento adequado.
19 Não Chuva. Atraso no pagamento das medições.
20 Não A obra é dentro de um hospital e temos alguns serviços como piso e forro que não
podemos realizar. O hospital precisa comprar as máquinas que compõem esse
setor, pois são grandes e pesadas e só poderá ser realizado o acabamento após a
instalação das mesmas.
21 Não Atraso na entrega de materiais/falta de planejamento adequado.
22 Não Liberação para execução dos trabalhos. Interferências encontradas no subsolo. Tipo
de solo não favorável. Defeitos em equipamentos.
23 Não Falta de planejamento adequado.
24 Não Devido principalmente a falta de mão de obra qualificada para serem desenvolvidas
certas tarefas com qualidade e que tenham uma boa eficiência e rapidez.
25 Não Trabalhadores insatisfeitos.
26 Sim Utilizamos cronograma de atividades simples em Excel e fazemos um
acompanhamento firme e diário.
Os dados apresentados na Tabela 9 mostram que aproximadamente 73% das empresas
analisadas apresentam atrasos nas obras. As principais causas apresentadas pelos gestores das
empresas são: dificuldade em encontrar mão de obra qualificada, falta de planejamento
adequado, falta de qualidade nos serviços, atraso na entrega dos materiais e trabalhadores
insatisfeitos. As empresas que não apresentam atrasos na obra usam, como estratégia,
controles rigorosos de produtividade. A mão de obra pouco qualificada é um fator
generalizado quando se trata de construção civil, as empresas que apresentaram-se em dia
com o seu cronograma, supostamente também devam enfrentar problemas com a mão de obra,
ou com possível gerenciamento de exceções, porém o planejamento e o controle rigoroso e
diário trazem benefícios capazes de superar a maioria das dificuldades típicas de qualquer
obra.
Desta forma uma empresa que possui mão de obra direta e não subcontratada é capaz
de concentrar maior controle de todas as atividades desenvolvidas, já as empresas que
subcontratam mão de obra possivelmente apresentem maior dificuldade devido à dispersão de
controle. Controle, segundo Cardoso (2011), “previne que os erros se propaguem pelas várias
etapas, possibilitando a correção do planejamento a tempo de serem recuperados os prazos
para atingir os objetivos inicialmente definidos.”.
As empresas foram questionadas quanto a quantidade de horas desperdiçadas devido a
alguns fatores propostos, conforme Tabela 10. Os fatores que apresentaram maior desperdício
de horas e que influenciam na produtividade são: “falta de capacitação e treinamento da mão
49
de obra”, “insatisfação do trabalhador”, “falta de compromisso organizacional” e “falta de
compromisso com a qualidade”.
Tomando-se como referência os índices das Tabelas de Composições de Preços para
Orçamentos (TCPO) estimou-se as taxas de produtividades influenciadas por esses fatores:
“falta de capacitação e treinamento da mão de obra”, “insatisfação do trabalhador”, “falta de
compromisso organizacional” e “falta de compromisso com a qualidade durante o processo de
execução da obra”.
Sendo assim, a Tabela 10 mostra as horas desperdiçadas obtida por meio da média dos
26 questionários, e as horas desperdiçadas da Empresa “A” antes e após a reestruturação,
associadas às causas propostas. A empresa “A” da indústria da construção com atuação na
construção de edifícios residenciais, foi analisada em dois momentos, antes e depois da
reestruturação. A reestruturação pautou-se na porcentagem de mão de obra direta empregada
nos processos construtivos. A empresa selecionada passou de 30 para 90% de trabalhadores
diretos, anteriormente à reestruturação eram subcontratados 70% da mão de obra e
posteriormente apenas 10%.
Tabela 10 – Análise das horas desperdiçadas, considerando a média das 26 empresas e a Empresa “A” antes e
após a reestruturação.
Tomando-se como referência os índices das TCPOs estimou-se a produtividade
influenciada pelos fatores levantados neste trabalho. Sendo assim, a Tabela (11) mostra a
produtividade com interferência da “falta de capacitação e treinamento da mão de obra”,
produtividade com interferência da “insatisfação do trabalhador”, produtividade com
interferência da “falta de compromisso organizacional” e a produtividade com interferência da
“falta de compromisso com a qualidade durante o processo de execução da obra” durante o
Causas
Horas desperdiçadas (%)
Empresa A Média das
26 empresas
analisadas
Antes
Reest.
Após
Reest.
Falta de capacitação e treinamento 10 0 16
Insatisfação do trabalhador 20 6 15
Falta de compromisso organizacional 10 1 20
Falta de compromisso com a qualidade durante o
processo de execução da obra
20 2 20
50
processo de execução da obra, considerando em cada um dos fatores a média dos
questionários, e a empresa A do estudo de caso, antes e depois da reestrututuração.
51
Tabela 11 – Principais causas de horas desperdiçadas e sua interferência na produtividade do trabalhador
*Serviços
**
Pro
du
tiv
idad
e Produtividade com
interferência da falta de
capacitação e treinamento
da mão de obra.
Produtividade com
interferência da
insatisfação do
trabalhador.
Produtividade com
interferência da falta de
compromisso
organizacional.
Produtividade com
interferência da falta de
compromisso com a
qualidade durante o
processo de execução
da obra.
Méd
ia
do
s qu
esti
on
ário
s
(-1
6%
)
Em
pre
sa
A
- an
tes
da
rees
tru
tura
ção
(-1
0%
)
Em
pre
sa
A
–
dep
ois
da
rees
tru
tura
ção
(0
,0%
)
Méd
ia
do
s qu
esti
on
ário
s
(-1
5%
)
Em
pre
sa
A
–
ante
s d
a
rees
tru
tura
ção
(-2
0%
)
Em
pre
sa
A
–
dep
ois
da
rees
tru
tura
ção
(-6
%)
Méd
ia
do
s qu
esti
on
ário
s
(-2
0%
)
Em
pre
sa
A
–
ante
s d
a
rees
tru
tura
ção
(-1
0%
)
Em
pre
sa
A
–
dep
ois
da
rees
tru
tura
ção
(-1
%)
Méd
ia
do
s qu
esti
on
ário
s
(-2
0%
)
Em
pre
sa
A
–
ante
s d
a
rees
tru
tura
ção
(-2
0%
)
Em
pre
sa
A
–
dep
ois
da
rees
tru
tura
ção
(-2
%)
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA
Instalação do canteiro de obra – abrigo provisório de
madeira executado na obra com dois pavimentos para
alojamento e depósito de materiais e ferramentas
(m2/h)
0,075 0,063
0,068 0,075 0,064 0,060 0,071 0,060 0,068 0,074 0,060 0,060 0,074
Locação da obra, execução de gabarito (m2/h)
7,69 6,46 6,92 7,69
6,54 6,15 7,23 6,15 6,92 7,61 6,15 6,15 7,54
MOVIMENTO DE TERRA
Escavação mecanizada em campo aberto até 4 m de
profundidade(m3/h)
57,5 48,30 51,75 57,5 48,88 46,00
54,05 46,00 51,75 56,93 46,00 46,00 56,35
SERVIÇOS GERAIS INTERNOS
Bandeja salva-vidas primária, de madeira – com forro
em tábua – largura 2,50 m (m/h)
0,33
m/h
0,28
m/h
0,30
m/h
0,33
m/h
0,28
m/h
0,26
m/h
0,31
m/h
0,26
m/h
0,30
m/h
0,33
m/h
0,26
m/h
0,26
m/h
0,32
m/h
Tela para proteção de fachada em polietileno (m2/h)
2,27 1,91 2,04 2,27 1,93 1,82 2,14 1,82 2,04 2,25 1,82 1,82 2,23
52
INFRAESTRUTURA
Fundação profunda - estaca pré- moldada de concreto
armado cravada – seção octagonal vazada, cravada
(m/h)
2,50 2,10 2,25 2,50 2,13 2,00 2,35 2,00 2,25 2,48 2,00 2,00 2,45
Lastro de concreto (contrapiso não estrutural
impermeabilizado (espessura 8 cm) (m2/h)
2,0 1,68 1,80 2,0 1,70 1,60 1,88 1,60 1,80 1,98 1,60 1,60 1,96
Formas - Forma com chapa compensada plastificada,
e= 12 mm, para pilares/vigas/lajes, incluso
contraventamento/travamentos com pontaletes 7,5 cm
X7,5 cm – unidade m2 (3 aproveitamentos) (m
2/h)
1,02 0,86 0,92
1,02 0,87 0,82 0,96 0,82 0,92 1,00 0,82 0,82 1,00
Armadura de aço para estruturas em geral, CA – 50,
diâmetro 8,0 mm, corte e dobra na obra (kg/h)
12,50 10,50 11,25 12,50 10,63 10,00 11,75 10,00 11,25 12,40 10,00 10,00 12,25
Concreto estrutural virado em obra – consistência
para vibração seixo rolado, fck 25 MPa (m3/h)
0,17 0,14 0,15 0,17 0,14 0,14 0,16 0,14 0,15 0,17 0,14 0,14 0,17
SUPERESTRUTURA
Forma com chapa compensada plastificada, e= 12
mm, para pilres/vigas/lajes, incluso
contraventamentos/travamentos com pontaletes 7,5
cm X 7,5 cm (3 aproveitamentos) (m2/h)
1,02 0,86 0,92
1,02 0,87 0,82 0,96 0,82 0,92 1,00 0,82 0,82 1,00
Armadura de aço para estruturas em geral, CA – 50,
diâmetro 8,0 mm, corte e dobra na obra (kg/h)
12,50
10,50 11,25 12,50 10,63 10,00 11,75 10,00 11,25 12,40 10,00 10,00 12,25
Concreto estrutural virado em obra – consistência
para vibração seixo rolado, fck 25 MPa (m3/h)
0,17 0,14 0,15 0,17 0,14 0,14 0,16 0,14 0,15 0,17 0,14 0,14 0,17
PAREDES E PAINÉIS
Alvenaria de vedação com blocos de concreto, juntas
de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal
hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5;8
(9X19X39) – 9 cm de parede (m2/h)
1,52 1,28 1,37 1,52 1,30 1,22 1,43 1,22 1,37 1,50 1,22 1,22 1,49
53
*Conforme especificado TCPO (2010)
** Modificado do TCPO (2010) – transformado em produtividade a partir dos índices.
ESQUADRIAS DE MADEIRA
Porta interna de madeira, colocação e acabamento de
uma folha com batente, guarnição e ferragem (0,60 m
X 2,10 m) (un/h)
0,27 0,23 0,24 0,27 0,23 0,22 0,25 0,22 0,24 0,27 0,22 0,22 0,26
ESQUADRIAS METÁLICAS
Porta de ferro sob encomenda tipo caixilho, de abrir,
colocação e acabamento com uma folha (m2/h)
0,33 0,28 0,30 0,33 0,29 0,26 0,31 0,26 0,30 0,33 0,26 0,26 0,32
COBERTURA
Cobertura com telha de fibrocimento estrutural, uma
água, perfil trapezoidal, e = 8 mm, altura 180 mm,
largura útil 440 mm e largura nominal 468 mm,
inclinação 3% (m2/h)
4,17 3,50 3,75 4,17 3,54 3,34 3,92 3,34 3,75 4,13 3,34 3,34 4,09
IMPERMEABILIZAÇÃO
Impermeabilização de piso - proteção mecânica de
superfície sujeita a trânsito com argamassa de
cimento e areia traço 1:7, e = 3 cm (m2/h)
2,0 1,68 1,80 2,0 1,70 1,60 1,88 1,60 1,80 1,98 1,60 1,60 1,96
Impermeabilização de cobertura com asfalto oxidado
e véu de poliéster (m2/h)
3,33 2,78 3,00 3,33 2,83 2,66 3,13 2,66 3,00 3,30 2,66 2,66 3,26
FORRO
Chapisco em teto com argamassa de cimento e areia
sem peneirar traço 1:3, com adição de adesivo à base
de resina sintética - e= 5 mm (m2/h)
4,0 3,36 3,60 4,0 3,40 3,20 3,76 3,20 3,60 3,96 3,20 3,20 3,92
REVESTIMENTO INTERNO DAS PAREDES
Gesso aplicado em parede interna – desempenado
(m2/h)
2,56 2,15 2,30 2,56 2,18 2,05 2,40 2,05 2,30 2,53 2,05 2,05 2,51
REVESTIMENTO EXTERNO DAS PAREDES
Emboço para parede interna com argamassa mista de
cimento, cal hidratada e areia sem peneirar e = 20
mm (m2/h)
1,67 1,40 1,50 1,67 1,42 1,34 1,57 1,34 1,50 1,65 1,34 1,34 1,64
54
Os resultados demonstraram que a média das 26 empresas, em que todas subcontratam
ou são subcontratadas, assim como a empresa A antes da reestruturação, são próximas,
enquanto a média das 26 empresas relativamente às horas desperdiçadas é de 17,75%, a média
somente da empresa A, antes da reestruturação foi de 15,0%. A empresa “A”, ao sofrer uma
reestruturação diminuiu suas horas desperdiçadas apresentando uma nova média de 2,25%.
Os fatores “insatisfação do trabalhador” e “falta de compromisso com a qualidade
durante o processo de execução da obra” foram os fatores de maior percentual de desperdício
de horas para a Empresa A. Este resultado pode indicar que estes são os fatores de maior
influência entre as causas de horas desperdiçadas, porém a falta de compromisso com a
qualidade durante o processo de execução da obra” melhora significativamente quando os
trabalhadores são diretos e não subcontratados, embora a “insatisfação do trabalhador”
também tenha melhorado, não alcançou a mesma proporção. Conhecer os fatores de
satisfação pode trazer benefícios à produtividade dos trabalhadores, embora seja uma tarefa
complexa, pode apresentar-se como um bom investimento se interpretados e convertidos em
ações sistematizadas e dinâmicas propostas pela empresa, principalmente quando ela precisa
apresentar saídas sustentáveis para sobrevivência em um mercado competitivo. Segundo
Oliveira e Iriart (2008), os trabalhadores da construção sentem-se desvalorizados socialmente,
não executando com satisfação suas atribuições.
Após a reestruturação da empresa A, todos os fatores ficaram muito próximos da
produtividade-referência, ou seja, apresentaram melhores resultados.
55
7 DISCUSSÕES
Enfrentando novas demandas de responsabilidade social e ambiental, a indústria da
construção não pode ignorar o investimento em treinamento adequado de forma a qualificar
sua mão de obra. Diante dos novos desafios a qualificação amplia seu grau de abrangência,
não bastando apreender os processos de produção da construção, mas também entender todo o
processo e como o impacto de certas ações ou falta delas afetam tanto a natureza como a
sociedade (MENDES, 2010).
Os resultados mostraram que a correlação entre o analfabetismo e a geração de
resíduos foi positiva, enquanto que o aumento na utilização de inovação diminui
relativamente a quantidade de resíduos gerados. No entanto, a utilização de técnicas
inovadoras só pode ser aplicada de forma adequada se os trabalhadores apresentarem um certo
nível de educação e formação.
O Brasil vive ainda uma profunda desigualdade social, que pode ser avaliada de
acordo com os índices de analfabetismo funcional (cidadãos com menos do que quatro anos
de estudos formais), representando um total de 29% dos brasileiros (IBGE, 2001). Os
cidadãos analfabetos, que não podem ler ou escrever um texto coerente em português, chegam
a 13% da população com 15 anos de idade ou mais, que também compreende um número de
trabalhadores em diversas atividades (IBGE, 2012).
Se por um lado, a indústria da construção tem papel social importante, pois absorve
mão de obra na maioria das vezes despreparada, por outro, gera baixa produtividade. Na
avaliação do PISA - Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (IBGE, 2009), o
Brasil ocupou a posição 53 entre os 65 países participantes. Corrêa (2009) afirma que a
qualidade da educação influencia positivamente no crescimento econômico e, portanto, o
Brasil ainda tem muito a investir nessa área.
Do retorno dos questionários analisados neste trabalho foram identificados que o grau
de escolaridade é baixo, mais de 60% da mão de obra na construção civil têm grau de
escolaridade abaixo do ensino fundamental. Neste cenário, há um programa ligado à indústria
da construção proposto pelo governo federal intitulado “Construção para Cidadania”, que
entre seus méritos propõe a redução do analfabetismo dos trabalhadores da construção, em
seu próprio local de trabalho. Esta ação induz às condições necessárias para profissionalização
e plena cidadania destes trabalhadores (VIDAL, CATAI; ABRAHÃO, 2009; SANTOS;
CARREIRO, 2010).
56
Em geral os programas de “Construção para Cidadania” são oferecidos pelas grandes
construtoras, mas apesar de o Brasil possuir aproximadamente 100 mil companhias de
construção empregando legalmente em torno de dois milhões de trabalhadores, incluindo
pedreiros, carpinteiros, técnicos, engenheiros e arquitetos, há também grande número de
trabalhadores informais, em torno de quatro milhões, conforme FIESP/FEC (2008), que não
têm acesso a estes programas.
Muitos dos trabalhadores desenvolvem suas habilidades por observação de colegas
mais experientes e por repetição do trabalho. Como o processo de repetição não conduz
necessariamente à reprodução de ações corretas este pode estimular o uso de práticas
inadequadas.
Ações organizadas e mecanismos de controle devem ser integrados nos serviços de
construção para atender às demandas do mercado que necessita de ações rápidas, sem perder
de vista questões relativas à sustentabilidade e à qualidade.
A pesquisa mostrou que os treinamentos são insuficientes, pois mesmo os
trabalhadores considerados com nível de habilidade básica alta e nível alto de qualificação,
apresentaram percentuais significativos de desperdícios com retrabalhos e materiais, a falta de
treinamento também aparece na forma de resistência de 70% dos trabalhadores ao uso de
equipamentos de proteção individual (EPIs). Correlações positivas e significativas (p <
0,0001) foram encontradas quando analisada a resistência de utilização do EPI com a
porcentagem de ocorrência de acidentes. Teixeira (2006) e Vidal, Catai e Abrahão (2009)
também obtiveram correlações positivas entre os anos de escolarização e acidente de trabalho.
Os autores relataram que de um total de 25 trabalhadores que sofreram acidentes, 60%
possuíam de um a quatro anos de escolarização, 36% de cinco a nove anos de estudo e 4%
mais de 10 anos de estudo. Concluíram, portanto, que com o aumento do tempo de
escolarização há redução do número de acidentes no trabalho.
Analisou-se a ocorrência de acidentes em relação às horas trabalhadas, o que
possibilitou verificar que 65% dos acidentes estão relacionados aos operários com carga
horária de trabalho acima de 10 horas diárias contra 35% de operários com carga diária entre
oito e nove horas.
Nos estudos de caso, antes da reestruturação, os trabalhadores subcontratados
apresentavam uma carga de trabalho diária maior que 10 horas. Após a reestruturação, com
mão de obra direta, a carga foi reduzida para nove horas, uma das empresas apresentou uma
redução de 67% na ocorrência de acidentes.
57
Este resultado pode ser justificado devido à exaustão física do operário, o que sugere
que as equipes de trabalho na área de construção civil devam manter cargas horárias no
máximo de oito horas diárias, no intuito de reduzir os altos índices de acidentes. Além disso,
muitas equipes trabalham acima da carga horária permitida devido ao tempo de projeto da
obra, exigindo maior esforço físico dos trabalhadores. Colombo e Bazzo (2001) consideram
que as horas extras interferem de forma negativa na produtividade do trabalhador.
Os requisitos de conhecimento e capacidade relacionados ao setor da construção
necessitam de educação e/ou formação nova ou adicional para agregar o conceito de
utilização eficiente e sustentável dos recursos na cadeia do segmento, como redução de
consumo de energia e de desperdício de materiais. Novas tecnologias, bem como a
implementação de práticas flexíveis de organização do trabalho na indústria da construção
devem ser alcançadas (CETKOVIC et al., 2015). O aumento da motivação e o
comprometimento são fatores que influenciam na produtividade, na eficiência da alocação de
recursos limitados e no treinamento adequado para a mão de obra (NASIRZADEH;
NOJEDEHI, 2012).
Ng et al. (2004) concluíram que o tempo perdido total estimado em relação a fatores
de insatisfação foi entre 5,1 e 13,6 horas por trabalhador por semana, considerando 48
h/semana na construção civil em Hong Kong. Gogolová (2015) defende que os cuidados com
o trabalhador deve ser um investimento e não apenas tratado como despesas, uma vez que os
trabalhadores satisfeitos têm sua produtividade melhorada, contribuindo para os bons
resultados do negócio. De acordo com a FIESP (2008), para maximizar a produtividade, é
necessário examinar os fatores que a afetam. Este trabalho sugeriu um conjunto de variáveis
para a análise, e do retorno dos 26 questionários mostrou que os fatores sugeridos interferem
no nível de satisfação do trabalhador e consequentemente na sua produtividade. Entre os
fatores, o “salário” foi o de maior força de satisfação, acompanhado das seguintes variáveis:
“reconhecimento profissional”, “clima organizacional”, “condições físicas de trabalho”,
“condições de higiene e segurança”, “tipo de tarefa”, “treinamento”, “remuneração por
produtividade” e “ergonomia”.
Buscando ainda agrupar o conjunto de variáveis aplicou-se a análise de cluster, cujos
resultados mostraram a formação de três grupos (clusters).
Um dos grupos foi representado por duas variáveis “salário” e “reconhecimento
profissional”. São empresas que provavelmente tenham se agrupado por oferecerem um
ambiente de trabalho mais organizado e seus trabalhadores têm expectativas em relação ao
“salário e ao “reconhecimento profissional”, podendo ser aquelas que se utilizam de maior
58
número de trabalhadores diretos e não subcontratados, esses trabalhadores naturalmente
valorizam o ambiente de trabalho, as condições de higiene, porém é provável que este grupo
de empresas já ofereça estes fatores, não havendo necessidade de superá-los.
Relativamente ao estudos de caso, na empresa A notou-se que os fatores
“reconhecimento profissional”, “salário”, “existência de condições de higiene e segurança” e
“treinamento” foram modificados, passando para alta influência nos níveis de satisfação do
profissional quando os trabalhadores são contratados diretamente, enquanto a “remuneração
por produtividade” é mais valorizada pela mão de obra subcontratada.
Na empresa B, os fatores “condições físicas de trabalho”, “reconhecimento
profissional”, “salário”, “tarefas”, “treinamento” e “existência de condições de higiene e
segurança” são mais valorizados quando os trabalhadores são contratados diretamente,
enquanto a “remuneração por produtividade” é mais valorizada pela mão de obra
subcontratada.
Constatou-se no presente estudo que as produtividades são alteradas, comprometendo
o tempo de execução dos serviços, por principalmente, interferência da “falta de capacitação e
treinamento da mão de obra”, por “insatisfação do trabalhador”, por “falta de compromisso
organizacional” e por “falta de compromisso com a qualidade durante o processo de execução
da obra”. Constatou-se ainda que a Empresa A, após a restruturação, reduziu o número de
horas desperdiçadas pelos trabalhadores em 18% pela falta de compromisso com a qualidade
durante o processo de execução da obra, seguida pela insatisfação do trabalhador que
apresentou uma redução de 14%, 10% pela falta de capacitação e treinamento da mão de obra
e 9% pela falta de compromisso organizacional, quando o tipo de vínculo passa de mão de
obra subcontratada para direta.
Assim, uma empresa que cria vínculos desperta nos trabalhadores um motivador que
pode impulsioná-los e levá-los ao desejo de progredir no setor. A criação de vínculos entre
empregador e empregado, reflete no comprometimento e a possibilidade de reconhecimento
profissional. Os fatores que estressam os trabalhadores podem ser mediados e mais eficazes
quando apoiados por compromisso organizacional (McKENZIE, 2015). A cultura
organizacional só será percebida quando o vínculo for direto entre empregado e empregador.
A Teoria de Vroom (1964) evidencia que a motivação faz parte de um processo o qual
não depende só de objetivos pessoais, mas também de todo o contexto organizacional em que
o trabalhador está inserido. Azevedo e Salomão (2011) consideram que a cultura
organizacional é um elemento fundamental para o bom desempenho do trabalhador.
59
Para McKenzie (2015), os fatores de estresse desencadeados pelo conflito interpessoal
no ambiente de trabalho pode resultar em perda de produtividade, redução de satisfação no
trabalho e pedidos de indenização por danos psicológicos.
A satisfação do trabalhador e o compromisso organizacional impactam na
produtividade do trabalhador (NASIRZADEH; NOJEDEHI, 2013). Kazaz e Acikara (2015)
observaram que o desempenho de custo de um projeto de construção depende,
principalmente, da produtividade do trabalho, corroborando Al-Sale (1995) e Mahamid
(2013).
Os trabalhadores da indústria da construção consideram seu trabalho desvalorizado
(OLIVEIRA; IRIART, 2008). Contudo, a frustação de trabalhadores subcontratados na
construção civil é ainda maior, pois direitos trabalhistas são reduzidos, inferiorizando o
trabalhador que perde sua identidade coletiva (LIMA, 2010), incorrendo em alternância entre
emprego e desemprego, conferindo-lhes características estigmatizadas, discriminatórias e com
poder de exclusão (TAKAHASHI et al., 2012).
Segundo Del Fiaco (2013), qualidade de vida no trabalho é fundamental para o
crescimento não apenas da empresa, mas também dos seus colaboradores, sendo necessário
que a companhia valorize melhores condições de trabalho e de tarefas e que mantenha um
padrão de relacionamento saudável.
Leung (2012) indica que os fatores estressantes da organização que mais afetam o
trabalhador da construção estão relacionados com tratamentos injustos, equipamentos de
segurança inapropriados, provisão de treinamentos, falta de definição de objetivos e ambiente
físico inadequado, propondo a gestão dos fatores estressores. Segundo Hoffmeister et al.
(2015), a avaliação do clima de ergonomia pode ajudar as empresas a priorizar fatores para
melhorar o desempenho operacional do bem-estar do trabalhador.
A principal razão para cerca de 90% das empresas brasileiras adotarem as
subcontratações em parte de seus processos é a redução de custo e apenas 2% delas visam a
especialização técnica (DIEESE, 2011). Não há restrições para o recrutamento, em geral,
existe uma construtora principal que se responsabiliza pelo projeto, tornando-se gerenciadora
e a execução fica por conta de várias empresas diferentes dentro de um mesmo canteiro de
obras, sendo a alta rotatividade proposital. No final das etapas de trabalho há uma dispensa
coletiva dos trabalhadores, que posteriormente são recontratados (OLIVEIRA; IRIART,
2004). Baixa produtividade é geralmente atribuída a diversos fatores, incluindo falta de
vínculo e descontinuidade dos processos de qualificação (FIESP, 2008).
60
Segundo o DIEESE (2011), a empresa subcontratada gera, além de trabalho precário,
longas jornadas e um ritmo de trabalho mais exaustivo. Esta relação gera maiores prejuízos à
sociedade, devido às perdas com qualidade de serviços e produtos, agressões ambientais, além
do empobrecimento dos trabalhadores.
Existem países em que a mão de obra subcontratada pode apresentar-se de forma mais
eficiente. Jarkas e Bitar (2012), em estudo no Kuwait, observaram que os resultados dos
pacotes de trabalho de subcontratação incentivam os subcontratados a serem mais
organizados, comprometidos e produtivos, fazendo pausas menos frequentes e prestando mais
atenção aos detalhes técnicos e especificações dos contratos. Segundo Arditi e Chotibbongs
(2005), que realizaram sua pesquisa nos EUA, as operações efetuadas por subcontratados são
mais eficientes, pois os serviços são especializados e já contam com todos os equipamentos
necessários, demonstrando eficiência econômica, mais rapidez e melhorias na execução das
tarefas.
Conceitualmente, a motivação e/ou a satisfação é tratada como algo constante, infinito
e complexo (MASLOW, 1943). A satisfação no trabalho pode ser difícil de mensurar, porque
as pessoas definem a satisfação de diferentes maneiras. Contudo, compreender os principais
fatores que afetam o ambiente e a equipe de trabalho com objetivo de propor soluções e
equalizar a relação empregado e empregador, pode proporcionar resultados positivos para as
construtoras.
Trabalhadores mais satisfeitos e motivados são, em geral, mais entusiasmados e pró-
ativos. Além de trabalharem mais, respondem mais rapidamente às instruções. Seu ritmo é
impulsionado por sentimentos de orgulho, satisfação e responsabilidade, comparativamente a
trabalhadores desmotivados ou desencorajados (JARKAS; BITAR, 2012).
A subcontratação da mão de obra no Brasil tem-se mostrado um processo de
desmotivação para trabalhadores devido às condições submetidas, pouco eficientes em relação
à qualificação do trabalhador e aos resultados esperados para a empresa contratante, além de
insatisfatório para a sociedade, que requer meios de produção e operação mais sustentáveis.
Neste estudo, os resultados sugerem que o trabalho direto talvez seja mais vantajoso
para o trabalhador, mas para a empresa existem muitas variáveis envolvidas e para manter um
quadro 100% ou próximo disso de mão de obra direta, salvo raras exceções, seria improvável.
Segundo CBIC - FGV (2014), devido ao forte crescimento da indústria da construção
civil no período de 2007 a 2012, as empresas passaram a subcontratar serviços especializados,
com a intenção de obter vantagens em relação ao ganho de tempo e para não perder novas
oportunidades de negócios. Porém esse aumento das subcontratações provocou a transferência
61
da responsabilidade de controlar a produtividade das construtoras para diversas fornecedoras.
O resultado desse disperso controle aparece na forma de redução de produtividade. Os
resultados, após a reestruturação da empresa “A” para 90 % de mão de obra contratada,
indicaram que há uma interferência menor na produtividade quando os trabalhadores são
diretos, pois o controle da produtividade fica centralizado e não disperso, como é o caso de
várias subcontratadas trabalhando simultaneamente em um mesmo canteiro de obras. Além
disso, o estudo sugere que o compromisso com a empresa e com a qualidade do trabalho se
estreitam quando a empresa cria laços com seus colaboradores.
A construção civil envolve muitas variáveis e é muito dinâmica. Segundo Mattos
(2010), ignorar as produtividades consideradas no orçamento significa ficar sem parâmetro de
controle.
Estabelecer taxas de produtividade é algo complexo, a fixação das mesmas decorre de
experiências anteriores, que nem sempre são válidas para o futuro, pois sofrem influência de
vários fatores, alguns deles apresentados neste trabalho. A Tabela 11 foi concebida com o
intuito de mostrar as variações pelas quais as taxas de produtividade podem ser conduzidas e a
dependência de fatores, alguns controláveis e outros não.
Desta forma, sugere-se que haja um planejamento adequado e consequentemente um
controle mais centralizado, para que as reações sejam rápidas caso haja algum contratempo e
evite que as informações sejam perdidas. Sugere-se ainda que as empresas/construtoras que
subcontratam mão de obra, procurem aquelas que apresentem algum grau de especialização
nos serviços oferecidos e que tenham uma equipe de controle própria capaz de ser reativa em
qualquer sinal de descontrole. E ainda, que as empresas construtoras que subempreitam seus
serviços mantenham parcerias com as subcontratadas de maneira que haja um controle mais
rigoroso em relação, não só a idoneidade das subcontratadas no que tange ao cumprimento
das legislações trabalhistas, uma vez que o não cumprimento incidiria diretamente sobre a
contratante em relação aos custos com os empregados subcontratados, mas também no que
tange à exigência de especialização, visando maior qualidade dos serviços, e
consequentemente, um compromisso socioambiental, evitando desperdícios por falta de
qualificação.
Portanto, como fatores principais sugere-se que as contratantes sejam mais rigorosas
com as subcontratadas exigindo que as mesmas sejam capazes de provar idoneidade e
capacidade técnica para realização dos trabalhos, apresentando contratos anteriores ou acervo
técnico de engenheiros quando houver. A contratante poderá estabelecer procedimentos de
fiscalização e de gestão da qualidade do serviço, especificando-se os indicadores e
62
instrumentos de medição que serão adotados, estabelecendo ainda o controle da produtividade
e a gestão como centralizados, observando a carga horária do trabalhador prestador de
serviço.
63
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atender a um mercado competitivo e sustentável é imprescindível para sobrevivência
das empresas e uma exigência da sociedade de forma geral.
Os conceitos de construção sustentável estão focados nos processos que favorecem o
uso de fatores naturais, tais como luz natural, aquecimento, ventilação, entre outros, que
foram abandonados com o advento da eletricidade, aquecimentos e resfriamentos artificiais.
Além da necessidade do reuso de materiais e minimização da utilização de recursos naturais.
Mesmo os trabalhadores considerados produtivos, neste estudo, não demonstraram
preocupação com ações sustentáveis, uma vez que as empresas não adotam programas
voltados a sustentabilidade, algumas apresentam apenas ações individualizadas, não propondo
efetivamente um programa com a participação de todos e em todas as ações
O estudo demonstrou que, o resíduo gerado durante a construção residencial é
diretamente relacionado à porcentagem de analfabetismo e inversamente proporcional ao PIB
e ao uso de inovações na construção.
A educação e a formação do trabalhador da construção civil não é compatível com as
exigências de um mercado competitivo e de qualidade exigida pelos clientes e sociedade na
atualidade.
O capital humano supera qualquer nova tecnologia, materiais avançados e capital
financeiro e é, de fato, o responsável pelas grandes transformações. Um modelo pautado na
alta rotatividade dos trabalhadores pode engessar as expectativas do indivíduo,
comprometendo a qualidade e a rapidez dos serviços prestados. Cabe às empresas que
pretendem tornar-se cada vez mais competitivas investirem no capital humano e
conscientizarem-se dos fatores de satisfação que podem se tornar a mola propulsora deste
segmento.
Um trabalhador sem objetivos pessoais é um trabalhador desmotivado. A
produtividade pode ser afetada por vários fatores, sejam de natureza externa, como a elevada
carga tributária, deficiências da infraestrutura, encargos e restrições comerciais, afetando de
um modo geral toda a economia; ou por fatores internos, como a mão de obra. O investimento
64
no trabalhador da construção civil não seria capaz de resolver todos os problemas ligados ao
setor, porém é provável que trouxesse muitos benefícios por razões discutidas neste trabalho.
Para os trabalhadores permanecerem produtivos, programas de carreira, treinamento e
motivação devem estar disponíveis para suportar as necessidades físicas e emocionais dos
mesmos.
A indústria da construção civil depende da intensa força de seus trabalhadores, estes
por sua vez, precisam de direcionamentos claros e relacionamentos de confiança para o bom
desempenho de suas tarefas e sucesso do negócio.
A baixa produtividade, tem um ciclo negativo prejudicial para qualquer economia,
quanto menor a eficiência, menor a produção, consequentemente menor a remuneração,
menores os lucros e menores os impostos, enfraquecendo as empresas, a vida dos
trabalhadores e a situação do País. A produtividade pode ser aumentada quando o controle é
mais rigoroso e centralizado, e isto não ocorre efetivamente com a maioria das empresas, pois
a maioria subcontrata mão de obra, dispersando informações essenciais para manter a
dinâmica no canteiro. Como a maioria das construtoras subcontratam seus trabalhadores, e ao
que tudo indica é uma forma adotada e sem pretensão de ser mudada, criar uma única célula
para planejar, controlar e gerir a produtividade poderia ser uma alternativa de sucesso para as
Construtoras.
Diante da necessidade detectada neste trabalho sobre o investimento em capital
humano sugere-se que os trabalhos futuros caminhem no sentido da criação de um conjunto
de normas que tenha por objetivo a gestão da produtividade.
65
REFERÊNCIAS
ABDI. Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Relatório Prospectivo Setorial:
2009. Brasília: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, 2009. Disponível em:
<http://www.abdi.com.br/Estudo/Panorama%20Setorial%20de%20Constru%C3%A7%C3%
A3o%20Civil.pdf>. Acesso em: 10 set. 2016.
ABRAMAT. Associação Brasileira da Indústria da Construção. Perfil da Cadeia Produtiva
da Construção e da Indústria de Materiais e Equipamentos, 2012. Disponível em:
<http://www.abramat.org.br/site/lista.php?secao=9>. Acesso em: 12 mar. 2013.
______. Capacitação e formação profissional na construção civil e mecanismos de
mobilização de demanda. São Paulo: Universidade de São Paulo - USP – Departamento de
Eng. de Construção Civil, 2007.
AGOPYAN, V. Melhor que parece. Entrevista concedida a Simoni Capozzi. Revista
Construção, São Paulo, n. 2686, p. 6-11, 1999.
AL-SALEH, H. Improving construction productivity in Saudi Arabia The 4th Saudi
Engineering Conference, Nov.1995. Disponível em: <http://www.kau.edu.sa/files/320/
researches/47063_18651.pdf>. Acesso em 13 de Abril de 2014.
ARDITI, D.; CHOTIBHONGS, R. Issues in Subcontracting Practice. Journal of
Construction Engineering and Management, (ASCE), 131(8), p. 866-87, 2005
10.1061/(ASCE)0733-9364(2005)131:8(866), 866-876 (2005) Acesso em: 17 Jan. 2016
http://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/(ASCE)0733-9364(2005)131:8(866).
AZEVEDO, R. L.; SALOMÃO, A. H. M. Cultura e clima organizacional como estratégias de
impacto no desempenho. Revista da Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas
Machado Sobrinho, Juiz de Fora, ano 4, p. 1-14, 2011.
BANCO MUNDIAL. Relatório Anual. 2012. Disponível em:
<http://web.worldbank.org/wbsite/external/extaboutus/extannrep/extannrep2012/0,,menuPK:8
784414~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:8784409,00.html>. Acesso em: 12
mar. 2012.
BAQUEIRO, J. A. B.; CARREIRO, A. A. A. Difícil comunicação entre a gerência e o
operário de baixa escolaridade na construção civil, 2008. Disponível em:
<http://info.ucsal.br/banmon/mostra_dados_doc.php?Seq=166&Pag=0&Doc=3>. Acesso em
07 mar. 2013.
BARROS, P. C. R.; MENDES, A. M. B. Sofrimento psíquico no trabalho e estratégias
defensivas dos operários terceirizados da construção civil. Psico -USF, v. 8, n.1, p. 63-70,
Jan./Ju 3, 2003
BNDES. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Classificação do porte
de empresas. Disponível em: <http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/
bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/porte.html>. Acesso em: 13 out. 2015.
66
BORGES, L. de O.; PEIXOTO, T. P. Ser operário da construção civil é viver a discriminação
social. Revista Psicologia, v. 11, n. 1, p. 21-36, 2011.
CBIC. Câmara Brasileira da Indústria da Construção e Fundação Getulio Vargas. A
produtividade da Construção Civil Brasileira. São Paulo: Relatório de Pesquisa, 2012.
Disponível em: <http://www.cbicdados.com.br/media/anexos/068.pdf>. Acesso em: 09 fev
2015.
______. Perfil da cadeia produtiva da construção e da indústria de materiais e
equipamentos, 2012. Disponível em: <http://www.abramat.org.br/site/lista.php?secao=9>.
Acesso em: 18 mar. 2015.
______. A produtividade da Construção Civil brasileira. São Paulo: Relatório de Pesquisa,
2014. Disponível em: <http://www.cbicdados.com.br/media/anexos/070.pdf>. Acesso em: 12
out. 2016.
CBIC EMPAUTA. Setor da construção muda o perfil de seus trabalhadores, 2010.
Disponível em: <http://www.cbic.org.br/informativos/cbic-em-pauta/setor-da-construcao-
muda-o-perfil-dos-seus-trabalhadores-e-esta-perto-de->. Acesso em: 11 mar. 2013.
CARRARO, F.; SOUZA, E. L. Monitoramento da produtividade da mão de obra na execução
da alvenaria: um caminho para a otimização do uso dos recursos. In: Congresso Latino-
Americano de Tecnologia e Gestão na Produção de Edifícios, 1. 1998, São Paulo. Anais...
São Paulo: USP, p. 291-98, 1998.
CETKOVIC, J.; RUTESIC, S.; ZARKOVIC, M.; KNEZEVIC, M.; VATIN, N. Primary
directions and advancements in competitiveness of montenegrin construction sector. Procedia
Engineering , n. 117, p.775 – 785, 2015.
CNI. Sondagem Indústria da Construção. ISSN 2317-7330. Ano 3, n.3, out. 2013.
Disponível em: <www.cni.org.br> e < http://pt.slideshare.net/CNI/28-10-sond-esp-ind-
transformao-e-extrativa-falta-de-trabalhador-qualificado-out13>. Acesso em: 23 jan. 2016.
______. Sondagem Indústria da Construção. ISSN 2317-7330. Ano 4, n.2, julho. 2014
Disponível em: <www.cni.org.br> e <http://www.portaldaindustria.com.br/relacoesdotrabalho
/media/publicacao/chamadas/SEsp-Jul14_1.pdf>. Acesso em: 23 jan.2016.
______. Sondagem Industria da Construção. ISSN 1676-0212, ano 18, n.9 setembro de
2015. Disponível em: <http://arquivos.portaldaindustria.com.br/app/cni_estatistica_2/2016
/04/20/12/SondagemIndustrial_Setembro2015.pdf>. Acesso em: 23 abr.2016.
COLOMBO, C. R.; BAZZO, W. A. Desperdício na construção civil e a questão
habitacional: um enfoque CTS, 2001 Disponível em:
<http://www.oei.es/salactsi/colombobazzo.htm>. Acesso em: 15 march 2013.
CORRÊA, L. R. Sustentabilidade na construção civil. Monografia apresentada ao Curso de
Especialização em Construção Civil da Escola de Engenharia UFMG. Disponível em:
<http://www.cecc.eng.ufmg.br/trabalhos/pg1/Sustentabilidade%20na%20Constru%E7%E3o
%20CivilL.pdf>. Acesso em: 16 mar. 2013. 2009.
67
DEL FIACO, J. L. M.; ARAÚJO, C. C. R.; SOUZA, M. R. A. P.; MOTA, M. A. Qualidade
de Vida no Trabalho: Um estudo de caso numa empresa de contabilidade em Anápolis/GO.
Administração, v. 5, p. 72-89, 2013.
DIEESE. e Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. São Paulo:
Central Única dos Trabalhadores. Terceirização e desenvolvimento: uma conta que não
fecha: dossiê acerca do impacto da terceirização sobre os trabalhadores e propostas para
garantir a igualdade de direitos. Secretaria. Nacional de Relações de Trabalho. 2011.
Disponível em: <http://www.adunesp.org.br/atx/arquivos/arqAdunesp--26-08-2015--
55ddfb7ec16d8.pdf>. Acesso em: 07 out. 2015.
ESIN, T.; COSGUN, N. A study conducted to reduce construction waste generation in
Turkey. Buildingand Environment, v. 42, n. 4, p. 1667–1674, 2007.
FIESP. Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Subsídios para uma Política
Industrial para a Construção Civil – Edificações. Rio de Janeiro: Relatório de Pesquisa
2008.
FORMOSO, C. T.; CESARE, C. M.; LANTELME, E. M. V.; SOIBELMAN, L. As perdas
na construção civil: conceitos, classificação e seu papel na melhoria do setor. Dissertação de
Mestrado. Faculdade de Engenharia Civil, FEC, UNICAMP. 2007.
GANGOLELLS, M.; CASALS, M.; GASSÓ, S.; FORCADA, N.; ROCA, X.; FUERTES, A.
A methodology for predicting the severity of environmental impacts related to the
construction process of residential buildings. Building and Environment, v. 44, n. 3, p. 558–
571, 2009.
GUAZZELLI, A.; CASTELO, A. M. E.; DIAS, E. C. A produtividade na construção civil na
visão das empresas paulistas. Conjuntura da Construção. São Paulo, mar. 2012.
GOGOLOVÁ, M. The impact of the financial crisis on the labour protection of chosen
employer brands in the construction industry in Slovakia. Procedia Economics and Finance,
v. 23, p. 1434 – 1439, 2015.
HANDA, V.; LANG, B. Construction site planning. Construction Canada, v. 85, n. 5, p. 43-
49, 1988.
HÄRDLE, W.; SIMAR, L. Applied multivariate statistical analysis. 3. ed. Berlin: Springer,
2012.
HOFFMEISTER, K.; GIBBONS, A.; SCHWATKA, N.; ROSECRANCE, J. Ergonomics
Climate Assessment: A measure of operational performance and employee well-being.
Applied Ergonomics, v. 50, p. 160-169, 2015.
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Anuário Estatístico, 2012. Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Secretaria do Desenvolvimento da
Produção - Brasília: SDP. Disponível em: <http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivos
/dwnl_1337260033.pdf>. Acesso em: 11 mar. 2013. 2012.
68
______. Síntese de indicadores sociais. Estudos e pesquisas. Informação demográfica e
socioeconômica, n. 5. Rio de Janeiro: IBGE, 2001. Disponível em:
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/tab
ela2.shtm#a22>. Acesso em: 07 mar. 2013.
JARKAS, A.; BITAR, C. Factors Affecting Construction Labor Productivity in
Kuwait. Journal Of Construction Engineering And Management, [s.l.], v. 138, n. 7,
p.811-820, jul. 2012. American Society of Civil Engineers (ASCE).
http://dx.doi.org/10.1061/(asce)co.1943-7862.0000501.
JOHN, V. M.; AGOPYAN, V. Reciclagem de resíduos da construção. In: SEMINÁRIO
RECICLAGEM DE RESÍDUOS DOMICILIARES. Anais. São Paulo. Disponível em:
<www.reciclagem. pcc.usp.br>. Acesso em: 12 ago. 2013.
JOHN, V. M.; SILVA, V. G.; AGOPYAN, V. Agenda 21: uma proposta de discussão para o
construbusiness brasileiro. II Encontro nacional e I Encontro Latino americano sobre
edificações e comunidades sustentáveis. ANTAC/UFRGS, Canela-RS, p. 91-98, 2001.
KAZAZ A.; ULUBEYLI, S. Drivers of productivity among construction workers: A study in
a developing country. Building and Environment, v. 39, p. 93 – 100, 2006.
KAZAZ, A., ACIKARA, T. Comparison of Labor Productivity Perspectives of Project
Managers and Craft Workers in Turkish Construction Industry. Procedia Computer Science,
v. 64, n. 491-496, 2015..
KRONKA MÜLFARTH, R. C. Arquitetura de baixo impacto humano e ambiental.
Doctoral dissertation, São Paulo, FAU-USP, 2003.
LEMES DE SOUZA, V. E. et al. Perdas de materiais nos canteiros de obras: a quebra do
mito. Revista Qualidade na Construção, Sinduscon, March, p. 10-15, 1999.
LEUNG, M.; CHAN, I. Y. S.; YU, J. Preventing Construction Worker injury incidents
through the management of personal stress and organizational stressors. Accident Analysis
and Prevention, v. 48, p.156-166, 2012.
LIMA, J. C. A terceirização e os trabalhadores: revisitando algumas questões. Cadernos de
Psicologia Social do Trabalho, v. 13, n. 1, p. 17-26, 2010.
MAHAMID, I. Contractors perspective toward factors affecting labor productivity in building
construction. Journal of Engineering, Construction and Architectural Management, p.
446-460, 2013.
MASLOW, A. H. A theory of human motivation. Pyschological Review. v. 50, p. 370-396,
1943.
MATTOS, A. D. Planejamento e Controle de Obras. São Paulo: Pini, 2010.
69
MCKENZIE, D. M. The role of mediation in resolving workplace relationship conflict.
International Journal of Law and Psychiatry, v.39, p. 52-59, mar.- abr., 2015. Disponível
em: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25660062>. Acesso em: 19 jan. 2016.
MELLO, L. C. B. de B.; AMORIM, S. R. L. O subsetor de edificações da construção civil no
Brasil: uma análise comparativa em relação à União Europeia e aos Estados Unidos.
Produção, v. 19, n. 2, p. 388-399, maio/ago. 2009.
MENDES, R. R. C. Investigação da mão de obra no setor da construção civil na região
Central de Viçosa, MG, quanto ao treinamento e qualificação. Minas Gerais:
Universidade Federal de Viçosa, 2010.
MITIDIERI FILHO, C. V. Materiais de construção civil e princípios de ciência e
engenharia de materiais. 2 ed. São Paulo: G.C. Isaia, IBRACON, 2v., 2010.
MOJAHED, S.; AGHAZADEH, F. Major factors influencing productivity of water and
wastewater treatment plant construction: evidence from the deep south USA. International
Journal of Project Management, v. 26, p.195–202, 2008.
NASIRZADEH, F.; NOJEDEHI, P. Dynamic modeling of labor productivity in construction
projects. International Journal of Project Management, v. 31, n. 6, p. 903-911, 2013.
NG, S. T.; SKITMORE, R. M.; LAM, K. C.; POON, A.W. C. Demotivating factors
influencing the productivity of civil engineering projects. International Journal of Project
Management, v. 22, n. 2, p.139–146, 2004.
OGLIARI, P. J.; PACHECO, J.A. Análise estatística usando o Statistica. Departamento de
Informática e Estatística, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2011, 133p.
OLIVEIRA, R. P.; IRIART, J. A. B. Representações do trabalho entre trabalhadores
informais da construção civil. Psicologia em Estudo [online], v. 13, n. 3, p.437-445, 2008.
OSMANI, M.; GLASS, J.; PRICE, A. Architect and contractor attitudes to waste
minimisation. Proceedings of the Institution of Civil Engineers. Waste and Resource
Management, v. 159, n. 2, p. 65–72, 2006.
PARIZI, C. C.; NÄÄS, I. de A.; GARCIA, S.; FERRAGI, E. M.; BERNINI, D. S. D.
Sustainability Issues in Brazilian Housing Construction Industry: The Role of Worker’s
Education, Advances in Production Management Systems, APMS, 2013.
PARIZI, C. C.; NÄÄS, I. de A.; MACHADO, S. T.; BERNINI, D. S. D. Civil Construction
Workers: Technical Training for Complying with a Market Demanding Sustainability.
Advances in Production Management Systems, APMS, 2014.
POON, C. S.; YU, A. T. W.; JAILLON, L. Reducing building waste at construction sites in
Hong Kong. Construction Management and Economics, v. 22, n. 5, p. 46-52, 2004.
PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE - PSQ. SINDICATO DA INDÙSTRIA DA
CONSTRUÇÂO CIVIL - Sinduscon-SP. Setor de Obras, 2001. Disponível em:
70
<http://www.sindusconsp.com.br/downloads/estprod/tecqualidade/psq.pdf>. Acesso em: 14
mar. 2013
PSQ. Setor de Obras SINDUSCON-SP. 2001. Disponível em:
<http://www.sindusconsp.com.br/downloads/estprod/tecqualidade/psq.pdf>. Acesso em: 15
mar. de 2013.
RIMA Z. e BLUSYTE U. The management model for human-resource outsourcing among
service companies, Intellectual Economics, v. 9, April 2015, p. 80–89 Disponível em:
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1822801115000090>. Acesso em: 24 jan.
2016.
RODRIGUES, A.; ROJO, C. A,; BERTOLINI, G. R. F. Formulação de estratégias
competitivas por meio de análise de cenários na construção civil. Prod., São Paulo, v. 23, n.
2, 269-282, June 2013. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=
sci_arttext&pid=S0103-65132013000200005&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 03 nov. 2015.
SANTOS, A. R. B. dos; CARREIRO, A. A. A importância da qualificação do trabalhador
para qualidade na construção civil. Disponívem em: <http://info.ucsal.br/banmon/mostra_
dados_doc.php?Seq=324&Pag=0&Doc=>. Acesso em: 20 mar. 2013. 2010.
SEADE. Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados. Produto Interno Bruto por
município, 2012. Disponível em: <http://www.seade.gov.br/pibmensal/analise-2/>. Acesso
em: 25 out. 2015.
SILVA, I. G. P.; RODRIGUES, D. F.; PINHEIRO, N. V. Cadeia Produtiva da Construção
Civil: uma análise sobre a Sustentabilidade. UFPB-PRG XI Encontro de Iniciação à
Docência. 2008. Disponível em: <http://www.prac.ufpb.br/anais/xenex_xienid/xi_enid/
monitoriapet/ANAIS/Area5/5CCSADAMT01.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2013
SILVA, A. R.; BRANCO, M. E. C. O Relato da Sustentabilidade no Setor. Revista de
Administração, Contabilidade e Sustentabilidade, v. 2, n. 3, p. 33-50, 2012.
TCPO. Tabelas de Composição de Preços para Orçamentos.13ªed. São Paulo: PINI, 2008.
TAKAHASHI, M. A. B. C.; DA SILVA, R. C.; LACORTE, L. E. C.; DE OLIVEIRA C., G.
C.; VILELA, R. A. G. Precarização do trabalho e risco de acidentes na construção civil: um
estudo com base na Análise Coletiva do Trabalho (ACT). Saúde e Sociedade, v. 21, n. 4, p.
976-988, 2012.
TEIXEIRA, J. L. Alfabetização de adultos: cidadania no canteiro de obras. Monografia.
Universidade do Sul de Santa Catarina. Florianópolis. 2006. Disponível em:
<http://busca.unisul.br/pdf/88037_Jose.pdf>. Acesso em: 29 mar. 2013
UNIÃO NACIONAL DA CONSTRUÇÃO. A construção no desenvolvimento sustentado.
A importância da construção na vida econômica e social do país. São Paulo: Fundação
Getúlio Vargas Projetos, 2006.
71
VIDAL A. M.; CATAI, R. E. E.; ABRAHÃO, J. L. Influência da experiência e da
escolaridade dos trabalhadores da construção civil no aparecimento de acidentes do trabalho.
XIV SICITE - UTFPR - Volume I. Anais. Paraná, Seção Engenharia Civil, 2009.
VILLAR, L. F. S.; GOMES, M. T.; LUZ, D. B. V.; MARTINS, S. R. A.; FRÓES, E. A. P.
CIPMOI: Panorama da construção civil: cursos de qualificação de mão de obra são realmente
desejados? In: 2º Congresso Brasileiro de Extensão Universitária. Anais. Belo Horizonte – 12
-a 15 set, 2004.
VROOM, V. H. Work and Motivation. Nova York: Jonh Wiley, 1964.
YAMAMOTO, L. Z. O que é terceirização. Sindicato dos Trabalhadores em Informática e
Tecnologia da Informação do Paraná. Disponível em: <http://www.sindpdpr.org.br/faq/que-e-
terceirizacao>. Acesso em: 18 out. 2015.
73
ANEXO B - Questionário
O presente questionário tem como objetivo levantar dados para traçar o perfil dos
trabalhadores da construção civil, com o intuito de correlacionar a produtividade ao nível de
escolaridade, acidentes de trabalho e bem-estar (nível de satisfação).
Trata-se de um trabalho acadêmico e destina-se a fins científicos, daí a garantia de sigilo e
anonimato se essa for sua opção. Os sucessos dos trabalhos científicos dependem do
conhecimento dos problemas das indústrias e/ou empreendimentos, e este em especial
depende da sua cooperação, por esta razão agradeço que responda com sinceridade às
perguntas formuladas.
Agradeço sua colaboração.
As questões propostas sobre mão de obra aplicam-se apenas à mão de obra operacional
QUESTIONÁRIO Data: ___/___/___
Empresa:______________________________(Facultativo)
Função do Respondente____________________________
1.0 Qual método construtivo é utilizado na obra?
Reticulado em concreto armado com fechamento em alvenaria de vedação
Alvenaria Estrutural
Outros? Quais?____________________________________________
2 - A Empresa tem algum programa (ação) voltado a Sustentabilidade
SIM Qual?______________________________
NÃO
74
3 - Como é mensurada a Produtividade?
Hh (Homens-hora)/m2, Hh (Homens-hora)/m3, Hh (Homens-hora)/m
Volume/Tempo. Especificar?________________________________
Área/Tempo. Especificar?___________________________________
% Acabado relativamente ao tempo estimado no projeto
% Materiais utilizados
Outros. Especificar________________________________________
4 - Trabalhadores que tenham maior tempo de escola em geral são mais produtivos?
SIM
NÃO
NÃO SEI
5 - Perfil dos 10 trabalhadores mais produtivos
5.1 Nível de Escolaridade (Quantos):
São analfabetos___________
Até 2 anos de escolaridade__________
Completaram o 1o grau_____________
Completaram o 2o grau____________
Curso Específico__________________
5.2 - Tiveram Treinamento______________
SIM De que tipo?_
Conceitual________
Prático________
NÃO
75
5.3 - Recebem por Produtividade
SIM Qual menor salário?_____________
Qual maior salário?_____________
NÃO
5.4 - Sabem executar bem, mais de uma tarefa
SIM
NÃO
5.5 - Demostram satisfação na execução do trabalho
SIM
NÃO
5.6 - Relacionam-se facilmente
SIM
NÃO
5.7 - Adaptam-se a novas tecnologias construtivas
SIM
NÃO
5.8 - São produtivos ainda que isso implique em desperdício
SIM
NÃO
76
5.9 -São menos suscetíveis a acidentes de trabalho
SIM
NÃO
5.10 - Em uma escala de 1 a 5 (sendo 1 muito baixo e 5 muito alto) qual o nível de
conhecimento que a mão de obra apresenta?
1_____ / 2_____/ 3_____/ 4_____/5_____
6.0 Em relação aos demais trabalhadores (mão de obra operacional)
6.1 Quais os percentuais dos níveis de escolaridade ?
Analfabetos ____ %
Até 2 anos de escolaridade _____ %
Completaram o 1o grau _____%
Completaram o 2o grau _____%
Cursos Específicos _____%
6.2 Qual a média salarial?
1 salário mínimo _____________ %
2 a < 3 salários mínimos_______%
3 a < 5 salários mínimos________%
5 a < 7 salários mínimos________%
salários mínimos____________%
6.3 Em uma escala de 1 a 5 (sendo 1 muito baixo e 5 muito alto) qual o nível de conhecimento
que a mão de obra apresenta? (aprendizado por observação, tentativa, etc)
1_____ / 2_____/ 3_____/ 4_____/5_____
77
6.4 Em uma escala de 1 a 5 (sendo 1 muito baixo e 5 muito alto) qual o nível de
aproveitamento da mão de obra em treinamento técnico?
1_____ / 2_____/ 3_____/ 4_____/5_____
6.5 Número de horas desperdiçados com retrabalho em um ciclo completo da obra (se houver)
em relação a possíveis causas
Possíveis causas Horas
desperdiçadas
Falta de capacitação e treinamento da mão de obra
Metodologia de trabalho inadequada
Layout do canteiro de obras inadequado
Falta de sistematização em processos de produção
Falta ou inadequação de materiais
Estrutura organizacional da Empresa
Problemas devido ao atraso na entrega de materiais
Insatisfação do Trabalhador
Falta de Compromisso organizacional
Implementação de mudanças na tecnologia de materiais
Impacto das Chuvas na execução da obra
Roubos excessivos de ferramentas e atrasos na substituição
Falta de Compromisso com a qualidade durante o processo de
execução da obra
* Outras Causas
*Favor
especificar__________________________________________________________________
___________________________________________________
Informar aproximadamente o custo e os desperdícios destes retrabalhos?
Até 5% do custo direto
5% a < 10% do custo direto
10% a < 15% do custo direto
15 a < 20% do custo direto
25% a < 30% do custo direto
30% a <35% do custo direto
35% a <40% do custo direto
Mais que 40% do custo direto
78
6.6 Custos de desperdícios de materiais:
Até 5% do custo direto
5 % a < 10% do custo direto
10% a < 15% do custo direto
15 a < 20% do custo direto
25% a < 30% do custo direto
30% a <35% do custo direto
35% a <40% do custo direto
Mais que 40% do custo direto
7.0 Hoje existe algum programa de treinamento? Se houver, qual o método aplicado?
SIM Conceitual __________ou Prático________________
NÃO
8.0 Em uma escala de 1 a 5 (sendo que 1 muito baixo e 5 muito alto), partindo-se do
pressuposto que a mão de obra desqualificada na obra gera um determinado custo/desperdício,
implantar um sistema de educação/treinamento seria viável?
1_____ / 2_____/ 3_____/ 4_____/5_____
9.0 Existe resistência no uso de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual)? Se houver,
quais os equipamentos mais desprezados pelos profissionais?
SIM
NÃO
10.0 Qual o percentual de acidentes ocorridos nos últimos 24 meses?
_______________________________________________________________
79
11.0 Quantas horas em média in
cluindo as extras são trabalhadas diariamente?
6 horas
8 horas
9 horas
10 horas
Mais de 10 horas
12.0 O trabalhador entende que as regras e procedimentos voltados à segurança são
necessários
SIM.
NÃO
13.0 Assinale os itens abaixo que são levados em conta pensando no bem estar do trabalhador.
Utilização de equipamentos de proteção individual
Utilização de equipamentos de proteção coletiva
Existência de sinalização adequada na zona de produção
Tempo de exposição ao risco, se for o caso
Informação sobre os riscos potenciais
Informação sobre como utilizar equipamentos
Exigência de Exames Médicos Periódicos
Preocupação com a alimentação
Outros. Favor
Especificar_______________________________________________________
14.0 Existem indícios de que o trabalhador operacional apresenta dependência química.
SIM
NÃO
80
15.0 Em uma escala de 1 a 5 (sendo 1 muito baixo e 5 muito alto), qual o grau de dificuldade
em lidar com a mão de obra operacional?
1_____ / 2_____/ 3_____/ 4_____/5_____
16.0 Atualmente a obra se encontra dentro do prazo estimado do projeto?
SIM. Método de Gerenciamento utilizado.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
NÃO. Favor especificar o motivo.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________
17.0 Até que ponto os aspectos mencionados no quadro abaixo motivam o trabalhador.
Associe cada aspecto a escala proposta:
Nenhuma Influência – NI
Pouca Influência – PI
Média Influência – MI
Alta Influência – AI
Não Sei – NS
NI PI MI AI NS
Ambiente de Trabalho, em relação ao clima organizacional
Condições físicas de trabalho (ruídos, temperatura, etc)
Ergonomia (condições de trabalho bem-estar do trabalhador)
Reconhecimento profissional
Salário
Tipo de Tarefas
Remuneração em função da Produtividade
Treinamento
Existência de Condições de higiene e Segurança
18.0 Comentários (Se necessário)
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
97
ANEXO E – Artigo 3 – Submetido ao Ambiente Contruído – Revista on-line da
ANTAC/1678-8621
Job satisfaction and worker`s performance from the Brazilian civil construction
industry
Carla Caprara Parizi, Irenilza de Alencar Nääs, Sivanilza Teixeira Machado, Solimar Garcia
Paulista University, Postgraduate Studies Program in Production Engineering
Corresponding author:
Carla Caprara Parizi
Dr. Bacelar St., 1212, São Paulo, Brazil, 04026.002
E-mail: [email protected]
ABSTRACT
Construction companies employ a large number of workers in Brazil. The majority of the
workers have a small degree of education and accept the job as an alternative to
unemployment. This research highlights the difficulties found in the Brazilian construction
industry regarding the employee's motivation and performance, and discuss the relation
between motivation and employment relationship. A questionnaire was applied to two
building companies in São Paulo city. The construction companies that are specialized in
building houses and apartments for families had gone through a restructuring process related
to the labor contracting. The studied factors were selected based on the most common
characteristics of the construction contract work. The questionnaire had items related to the
motivation, to the education level, and degree of the workers. A case-study was done in two
different subcontracting companies. The results indicated the differences in the motivational
factors, especially the working relationship between the construction company and the
employees.
Keywords: worker, satisfaction, subcontract, employment relationship.
98
1 Introduction
The Brazilian construction sector employs approximately seven millions of workers, of which
five million do not have employment ties (Fiesp-CBIC, 2012). These workers do not have
legal benefits as retirements, insurance health, and they are not adequately insured when
exposed to hazardous issues (Iriart and Oliveira, 2008). Workers are reported to be exposed
severe sanitary conditions which are characterized by symptoms such as anxiety,
dissatisfaction, worthlessness, hopelessness, devaluation, and physical exhaustion (Barros and
Mendes, 2003).
The waste material generated by the construction industry represents a concern to industry,
governments and the society. Sustainable practices rely on the quality processes, as well as
the awareness regarding the worker's welfare. According to CNI (2013), 74% of the
construction enterprises face unqualified workers’ issues, and 61% present excessive
employees turnover.
Brazilian construction companies reduce their costs decreasing their social duties by
subcontracting employees that work temporary during the building process. In general, a
subcontracting process takes place by getting the specialized workforce to the construction
operations, and it effectively does not occur since the companies do not provide skilled labor
force (Mitidieri Filho, 2010). Contractors work temporarily as intermediates between the
workers and the companies. This production process is widely applied to the Brazilian
construction sector, and it provides challenging conditions to workers since they are
responsible for the production. To increase their wages, they might overwork beyond their
limits undermining their health and work quality (Barros and Mendes, 2003). Within this
context the workers are compromised in their search for capacitation, impacting their skill
(Borges and Peixoto, 2011). Subcontracting is usually an alternative conducted by the
enterprises to reduce the expenditures due to employment duties, capacitation and any other
aspect related to work (Yamamoto, 2015). For the Brazilian construction industry 71% of
companies subcontract related services, while for the medium and large corporations, this
percentage is near 74% (CNI, 2014).
A stable employment relationship between the employer and employee is not often possible
due to high staff turnover in this sector. The employee-employer relationship in average 5.8
years in the total while the relationship with workers without employment ties
(subcontractors) is in average 2.6 years, in maximum, and it compromises the financial life
and capacitation. It also overcharges the Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT (DIEESE,
2011). The Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT (Brazilian Social Security) aims to fund
the following programs: Unemployment insurance program, salary bonuses program, and the
program of economic development (BNDES, 2015a).
The Brazilian regulation admits subcontracting, and although subcontractors are legally
responsible for the personnel, the companies are also responsible for legal violations against
the workers right. Subcontracting provides legal insecurity to contractors as well as low-
99
quality services and adds up more expenditure than expected (CNI, 2014). The reports from
the National Confederation of Industries (CNI, 2013 and 2014) emphasize the importance of
subcontracting for improving competitiveness, decreasing construction time, and reducing
cost while increase quality. However, 74% of the construction companies face a lack of
qualifications issues and high staff turnover, due to either low primary education or absence
of professional interest. Consequently, subcontracting does not achieve its goal. According to
Mitidieri Filho (2010), subcontracted workforce qualification and training in the construction
industry are not a specialized segment.
The construction workforce is not motivated investing in professional capacitation due
to excessive labor and additionally, the employers do not provide attention to operational
workers due to seasonality and costs regarding short deadlines. A CNI survey reports that
40% of the companies emphasize that tributary duties and 37% that interests rates are their
main difficulties, and the country also face an insufficient internal demand according to
30.7%. Both employers and employees face several obstacles as lack of qualified workforce
to meet the request of the growing construction industry (Mello and Amorim, 2009). Zitkien,
and Blusyt (2015) emphasize there is a need to evaluate the subcontracted workers
performance as well as the processes execution.
This study aimed to identify the causes that affect the employee's welfare in the
construction industry in São Paulo, Brazil. The relationship between employee and employer
was also studied to understand the way it influences the cause-effect association.
2 Methods
A study conducted in São Paulo which is a Brazilian largest city with an estimated population
of 12 million and a 0.805 Human Development Index (HDI) (IBGE, 2014). The ratio São
Paulo GDP/National GDP is represented by 28.7%, and its economy is characterized by a
developed industry biased toward the internal market, which depends on the national
economic policy (SEADE, 2012).
A survey was carried out involving specialists and civil engineers focused on the
construction staff from December/2013 to February/2014 totalizing 26 construction teams
with 260 employees. The selected companies must have at least ten employees to attend this
survey and respond efficiently to the profile of the operational workforce.
The technique of Cluster Analysis was applied to the data using the software
STATISTICA (Ogliari and Pacheco, 2011). The Cluster Analysis was used adopting the
method of mean connection between the groups and using the Euclidean distance to evaluate
if there was a divergence between the criteria adopted by the civil engineers. The objective of
the Cluster Analysis was to group with homogeneous properties allowing better
comprehension of the group characteristics (Härdle and Simar, 2012).
100
2.1 Survey
A questionnaire was applied using closed questions to analyze de factors that are related to the
satisfaction of the workers in the construction industry. The selected criteria were the
“organizational climate”, “physical conditions of work” (noise, temperature, etc.)”,
”ergonomics” (regarding workers’ welfare), “professional recognition”, “wage”, “Type of
task”, “Payment by productivity”, “Training” and “ hygiene and safety conditions”.
The criteria values vary according to the adapted Likert scale where 1 represents none and 5
high satisfaction for the construction teams. Intermediate values were homogeneously
distributed according to the upper and lower limits of the range. The survey procedures and
objectives were explained to all supervisor’ engineers as well as the criteria and values to
avoid incorrect evaluations that would interfere with the results. The respondents were a
subcontractor or the representative of the subcontracted companies.
2.2 The Case-Study
Two construction industry companies (A and B) were analyzed before and after a
restructuring process. The reorganization in the enterprise A increased its directly employed
workforce from 30 to 90%. This change was conducted since the company identified that the
subcontracting(temporary) labor force represented 70% of employees. These workers
performed several tasks with poor quality, increasing the waste and presenting a high re-work
level. The enterprise also provided the scales of satisfaction and the hours lost before and after
its restructuring process. The company B was analyzed before its restructuring process, where
subcontracting (temporary) represented 100% of the workforce, and after it was directly
employed workers represent 100% of the workforce.
The selection criteria of the companies took into consideration the procedure the
enterprises adopt when conducting a labor force contraction and restructuring process. The
studied cases are exceptions in Brazil since most companies utilize subcontracting processes
(Mitidieri Filho, 2010). Both surveyed companies are classified as medium size by the
National Bank of Development (BNDES, 2015b), which means that their annual revenue
varies from US$ 4.16 to 23.5 million. According to Rodrigues et al. (2013), small and
medium size enterprises in the construction industry are absorbed by large ones that dominate
the high-income market and also influence the middle and low-income markets.
Consequently, small and medium size enterprises must improve their processes and products
to face this competition allied to the current situation of the national market.
Data were analyzed using descriptive statistics and frequency analyses using the
software Statistica (Ogliari and Pacheco, 2011).
101
3 Results
All the surveyed enterprises either subcontractor provide subcontracted employees,
except for A and B, which were analyzed in the case study after their restructuring processes.
The average of the answers obtained from the satisfaction factors survey is four,
indicating that the set of variables contributes to employees’ satisfaction. The variance
coefficient shows that the wage is the variable that provides most relation to workers’
satisfaction (17.4%). The variables “organizational climate”, “ physical conditions of work”
(noise, temperature, etc.), “professional recognition”, “type of task” and “hygiene and safety
conditions” represented 24.8% of the answers. The variables “ergonomics” (regarding worker
welfare), “payment by productivity ”and “training” represented 36.3%, and these variables
presented greater variances amongst the constructions teams (Table 1).
Table 1 –Descriptive statistics of the analyzed variables regarding workers’ satisfaction in the
construction industry based on the result of a Likert scale (n = 26).
Variables Average SD Minimum Maximum VC%
Organizational Climate 4.115 0.993 1 5 24.1
Physical Conditions 3.885 0.993 1 5 25.2
Ergonomics 3.577 1.419 1 5 39.6
Professional Recog. 4.385 0.898 1 5 20.4
Wage 4.731 0.827 1 5 17.4
Type of task 3.923 1.093 1 5 27.8
Payment by productivity. 4.231 1.478 1 5 34.9
Training 3.654 1.263 1 5 34.5
Hygiene 4.231 1.142 1 5 26.9
The same variables were analyzing using Cluster Analysis and three groups were identified
after a standard cut of 50% of the dissimilarities in the dendrogram (Figure 1). The group G2
formed by the variables “wage” and “professional recognition” were the groups with the
lower coefficient of variation with an average of 18.9%. The variable grouped in G1 were the
“organizational climate” physical conditions of work,” “hygiene and safety conditions”, and
“type of task” with a coefficient of variation with a mean value of 26%. In the group G3, the
variables grouped were “training,” “payment by productivity,” and “ergonomics” with a
coefficient of variation higher than the other with an approximate mean of 36%.
102
Figure 1. Dendrogram representing the dissimilarity between the analyzed variables.
These results suggest that the group G2 has higher representatively for the workers since in
the group are concentrated the variables with the smallest coefficient of variation. The
grouping might have occurred due to the treatment some workers received during the study.
In G1 and G3 the companies grouped could be those that needed to review their work
environment (hygiene conditions, and labor welfare amongst others) as all factors are
practically connected to this environment. In G2 the companies offer most likely a more
organized work environment leading their worker to increase their expectations about wages
and professional recognition. Those are companies that can be that have a higher number
directly employed than subcontracted (temporary).
All selected studied variables contributed to the employees’ satisfaction according to
the answers for the survey. Using the results, a case study was carried out in the companies’ A
and B. The company A led a restructuring process increasing its directly employed workforce
from 30 to 90%, as shown in Table 2. According to the supervisor, subcontracted workforce
was more expensive, and it provides low-quality services when compared to the worker
directly employed by the company. The company B was selected for the previous 100%
subcontracted workforce experience and the change to current 100% directly employed
workforce (Table 2).
103
Table 2. Comparison between employees’ satisfaction for enterprises A and B, before and
after their restructuring processes towards the worker contract.
Organizational structure
Variable Before After
Organizational climate A+ B
** A
+B
**
Physical Conditions A+B
+ A
+B
**
Ergonomics A**
B**
A**
B**
Professional Recog. A+ B
+ A
*B
*
Wage A* *
B**
A*B
*
Type of Task A**
B**
A**
B*
Payment by product. A* B
* A
+B
+
Training A+ B
** A
*B
*
Hygiene A++
B++
A*B
*
In relation to the degree of influence: *=high;
**=average;
+=less than average;
++=none;
#=unknown.
For the company A, the variables “professional recognition”, “wage”, “hygiene and
safety conditions”, and “training” are classified as high level of importance to workers’
satisfaction, while subcontracted workers bias toward “payment by productivity” (Table 2).
For company B, the factors physical conditions, professional recognition, wage, type of
task, training, and “hygiene and safety conditions” are more important to direct employed
workforce while “payment by productivity” is more relevant to subcontracted workers. The
present study also evaluates the leading causes of wasting time and rework in a full cycle of
the construction process (Table 3).
Table 3. Comparison of the possible causes for wasting time before and after company’
restructuring – company A*
Causes Hours lost (%)
Before After
Lack of training 10 0
Dissatisfaction 20 6
Lack of commitment 10 1
Tools robbery and delay for its replacement 15 3
Lack of commitment to the quality during the
construction
20 2
*Data provided only by the company A.
104
The waste of time was reduced after the restructuring process. The following variables were
an indication of the reduction: “lack of commitment to the quality during the construction”
=18%;“dissatisfaction”=14%;“tools robbery and delay for its replacement” = 12%;“lack of
training” =10%;“lack of commitment” = 9%. The company A presented a reduction in the
expenditures regarding wasting of materials and re-working. Before the restructuring, the cost
in waste represented 15 to 20% and 5 to 10%, respectively. After the restructuring process,
these values present were reduced by 5%. The enterprise B did not provide the respective
data.
4 Discussion
The requirements for knowledge and skills in the sector construction demand for new
educational/capacitation processes that must include the concepts of innovation and
sustainability in the supply chain, such as time, energy and wasting reduction. New
technologies and more flexible practices must be introduced in the segment (Cetkovic et al.,
2015). Ng et al. (2004) concluded that the total wasted time regarding dissatisfaction varies
from 5.1 to 13.6 hours per worker per week, where a week is represented by 48 h/week in
Hong Kong. Gogolová (2015) discusses that the welfare of employees must no be considered
as expenditure since satisfied workers contribute to the results of the business.
The case study results suggest that the payment by productivity is the most influent factor for
subcontracted workforce differently for the directly employed workers where wage,
professional recognition and “hygiene and safety conditions” are the main factors for
satisfaction. Consequently, a company that creates formal job opportunities produces a
motivator factor that might lead its employees to progress in the sector. The creation of legal
relationships between employer and employee generates commitment and professional reward
possibilities. The factors that burden the workers can be more easily meditate due to a formal
commitment (McKenzie 2015). The organization culture is apprehended when a legal
relationship between employer and employee is established.
According to McKenzie (2015) the stress factors that trigger the interpersonal conflicts in
the work environment can cause productiveness losses, satisfaction reduction and lawsuits
from psychological damages. The Vroom Theory (1964) evidences that motivation is related
to a process that is not only dependent on personal objectives but also to an organizational
context, which workers are inserted.
Azevedo and Salomão (2011) consider the corporate culture is a fundamental element
to labor productivity. Both organizational commitment and satisfaction impact the labor
productivity (Nasirzadeh and Nojedehi, 2013). Kazaz and Acikara (2015) observe that the
budget of a project depends, mainly on the workers’ productivity, in accordance with the
findings of Al-Saleh (1995) and Mahamid (2013).
105
Workers in the construction industry consider their activities unrecognized (Oliveira
and Iriart, 2008). However, the frustration of subcontracted employees is even greater since
their rights are reduced, which depreciate the workers that lose their collectivity identity
(Lima, 2010), and it creates a temporary employment-unemployment condition leading the
workers to a stigmatized, discriminatory and excluded condition (Takahashi et al., 2012).
According to Del Fiaco et al. (2013), workers’ welfare is vital to both enterprise and
employees growth, and it is necessary that the company ameliorate the labor conditions, and
keeping a healthy relationship with workers.
Motivation increasing and commitment are the factors that influence the productivity
due to more efficient resource allocation and adequate qualification to the workforce
(Nasirzadeh and Nojedehi, 2013). Leung et al. (2012) indicates that the main factors that drain
the construction employees are related to unfair treatment, inappropriate safety equipment,
capacitation, lack of objectives and the inappropriate working environment. According to
Hoffmeister et. al (2015) the Ergonomic Climate Evaluation can help enterprises to categorize
these factors to improve the workers’ operation welfare.
The cost reduction is the main reason for 90% of Brazilian companies to subcontract their
workforce, and only 2% aims for the technically skilled labor force (DIEESE, 2011). The
subcontracting process generates, besides uncertain work, long journeys and an exhaustive
working pace causing social damages such as material wasting, low-quality services,
environmental issues and impoverishment of workers leading to – “contract frauds, fiscal
evasion, corruption, increasing of governmental expenditures of Social Security”.
There are other countries where subcontracted workforce is more efficient than in Brazil.
Jarkas and Bitar (2012) observed that the subcontracting process in Kuwait encourages the
employees’ organization leading to more commitment, and productiveness by less frequent
pauses during the construction and emphasizing the project instructions. According to Arditi
and Chotibbongs (2005), which conducted research in the USA, the operations carried out by
subcontracted are more efficient once the services provided are specialized, including all
necessary equipment and it demonstrates economic efficiency and services efficiency.
Conceptually, motivation and/or satisfaction are considered constant, infinity and complex
(Maslow, 1943). It can be difficult to measure the satisfaction at work because people define
it differently. However, the comprehension regarding the main factors that affect the work
environment and the staffs aiming to propose solutions to improve the relationship between
employers and employees might produce good results to the companies. More motivated and
satisfied workers are enthusiastic and proactive. They can produce more and respond more
efficiently to instructions. Their working stride is driven by feelings such as proud,
satisfaction and responsibility when comparing to demotivated and discouraged workers
(Jarkas and Bitar, 2012).
Subcontracting in Brazil has been a discouraging process to workers due to poor conditions,
low efficiency regarding employees’ qualification, and the expected results for the
subcontractor. This process is also unsatisfactory to the society that demands sustainable
production and operational processes.
106
5 Conclusion
A company that follows a management system based on high workforce turnover ruins the
workers’ expectations, and since they have no personal objectives, they are consequently
demotivated. The construction sector depends on the quality of its workers’ performance that
demand for formal professional relationships that allowed them to set their personal and
vocational objectives, contributing to their performance and the business’ success. The long-
term investment in human resources management is a first step to improving the construction
processes. The results suggest that, for the current construction scenario in São Paulo city, the
directly employed workforce is more advantaged when compared to the subcontracted groups.
For the enterprises, there are several variables in this process such as the social duties, the
insufficient internal demand, and the construction seasonality. The direct employment of the
workforce is somehow avoided due to the construction industry even when direct employment
of labor results in some immediate advantages to the construction segment in medium and
long-term. Since this is a complicated setup, the establishment of more strict control to
supervise the construction activities for both subcontracted and directly employed workforce
should be enforced.
Acknowledgement
The authors thank CAPES - Coordination of Improvement of Higher Education in Brazil –
and Paulista University – UNIP - for the scholarship amount that guaranteed the development
of the work.
References
Al-Saleh, Improving construction productivity in Saudi Arabia The 4th Saudi Engineering
Conference 1995.
Arditi, D., Chotibhongs, R., 2005. Issues in Subcontracting Practice. J. Constr. Eng. Manage.,
131, 8, 866-876.
Azevedo, R. L., Salomão, A. H. M., 2011. Cultura e clima organizacional como estratégias de
impacto no desempenho. Revista da Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas
Machado Sobrinho, Juiz de Fora, 4, 1-14.
BARROS, P.C.R., MENDES A.M.B. Sofrimento psíquico no trabalho e estratégias
defensivas dos operários terceirizados da construção civil. Psico -USF, v.8, n.1, p.63-70,
Jan./Jul.
BNDES. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 2015. Available at:
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/porte.ht
ml. Acessed oct. 2015a.
107
BNDES. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 2015. Available at:
ttp://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/BNDES_Transparente/Fun
dos/Fat/. Acessed nov. 2015b.
Borges, L. de O., Peixoto, T. P., 2011.Ser operário da construção civil é viver a discriminação
social. Revista Psicologia, 2011, 11, 1, 21-36.
Cetkovic, J., Rutesic, S., Zarkovic, M., Knezevic, M., Vatin, N. 2015. Primary Directions and
Advancements in Competitiveness of Montenegrin Construction Sector. Procedia Engineering
117, 775-785.
CNI. Confederação Nacional da Indústria. Sondagem Indústria da Construção. ISSN 2317-
7330. Ano 3, n.3, out. 2013. Available at: http://www.cni.org.br.
file:///C:/Users/User/Documents/TESE/SondEspecial_SIC_FaltadeTrabalhadorQualificado_O
utubro20131.pdf>. Acessed jan. 2016.
_____ Sondagem Indústria da Construção. ISSN 2317-7330. Ano 4, n.2, julho. 2014
Available at: http://www.cni.org.br.
file:///C:/Users/User/Documents/TESE/SondEspecial_SIC_Insegurançajurídicaeprincipaldific
uldadeenfrentadapelasempresastercerizam_Julho20141.pdf> Acessed jan. 2016.
Del Fiaco, J. L. M. Araújo C. C. R., Souza M. R. A. P., Mota M. A. 2013. Qualidade de vida
no trabalho: um estudo de caso numa empresa de contabilidade em Anápolis/GO.
Administração 5, 72-89.
DIEESE /CUT, 2011. Terceirização e desenvolvimento: uma conta que não fecha. Dossiê
acerca do impacto da terceirização sobre os trabalhadores e propostas para garantir a
igualdade de direitos. Secretaria Nacional de Relações de Trabalho e Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, São Paulo: Central Única dos
Trabalhadores. Available at: http://www.adunesp.org.br/atx/arquivos/arqAdunesp--26-08-
2015--55ddfb7ec16d8.pdf. Acessed oct. 2015.
FIESP/CBIC. Federação das Indústrias do Estado de São Paulo/Câmara Brasileira da
Indústria da Construção.2012. A produtividade da Construção Civil Brasileira. Relatório de
Pesquisa, São Paulo, 2012, Available at: http://www.cbicdados.com.br/media/anexos/068.pdf.
Acessed feb. 2015.
Gogolová, M., 2015. The Impact of the Financial Crisis on the Labour Protection of Chosen
Employer Brands in The Construction Industry In Slovakia. Procedia Economics and Finance
23, 1434-1439.
Härdle, W., Simar, L. 2012. Applied multivariate statistical analysis. 3. ed. Berlin: Springer.
Hoffmeister K., Gibbons A., Schwatka N., Rosecrance J. Ergonomics Climate Assessment: A
measure of operational performance and employee well-being. Applied Ergonomics. Volume
50, Setembro 2015, páginas 160-169. Available at:
http://isiarticles.com/bundles/Article/pre/pdf/43517.pdf. Acessed: Jan. 2016
108
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2014. São Paulo: Informações completas
da cidade de São Paulo. Available at: http://www.cidades.ibge.gov.br. Acessed apr. 2015.
Iriart, J.A.B., Oliveira, R.P. 2008. Representações do Trabalho entre Trabalhadores Informais
da Construção Civil. Psicologia em Estudo, Maringá, 3, 13, 437-445.
Jarkas, A., Bitar, C. 2012. Factors Affecting Construction Labor Productivity in Kuwait. J.
Constr. Eng. Manage., 10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0000501, 811-820. Available at
http://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/%28ASCE%29CO.1943-7862.0000501?journalCode
=jcemd4. Acessed jan 2016.
Kazaz, A., Acikara, T. 2015. Comparison of Labor Productivity Perspectives of Project
Managers and Craft Workers in Turkish Construction Industry. Procedia Computer Science,
64, 491-496.
Leung, M., Chan, I. Y. S., Yu, J. 2012. Preventing Construction Worker injury incidents
through the management of personal stress and organizational stressors. Accident Analysis
and Prevention, 48, 156-166.
Lima, J. C., 2010. A terceirização e os trabalhadores: revisitando algumas questões. Cadernos
de Psicologia Social do Trabalho, 13, 1, 17-26.
Mckenzie D.M. The role of mediation in resolving workplace relationship conflict.
International Journal of Law and Psychiatry. v.39, p. 52-59, mar.- abr., 2015. Available at:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25660062>. Acessed jan. 2016.
Mahamid, I., 2013. Contractors perspective toward factors affecting labor productivity in
building construction Journal of Engineering, Construction and Architectural Management,
Vol. 20 Iss: 5, pp.446 – 460
Maslow, A. H., 1943. A theory of human motivation. Pyschological Review, 50, 370-396.
Mello, L. C. B. B., Amorim, S. R. L. de. 2009. O subsetor de edificações da construção civil
no Brasil: uma análise comparativa em relação à União Europeia e aos Estados Unidos.
Produção[online], 19, 2, 388-399.
Mitidieri Filho, C. V. 2010. Materiais de Construção Civil e Princípios de Ciência e
Engenharia de Materiais, 2 ed., São Paulo, IBRACON, 2.
Nasirzadeh, F., Nojedehi, P. 2013. Dynamic modeling of labor productivity in construction
projects. International Journal of Project Management, v.31, 6, p.903-911, 2013. Acessed
nov.2013.
Ng., S. T., Skitmore, R. M., Lam, K. C., Poon, A. W. C. 2004. Demotivating factors
influencing the productivity of civil engineering projects. International Journal of Project
Management, 22, 139-146.
Ogliari, P. J., Pacheco, J. A. 2011. Análise estatística usando o Statistica. Departamento de
Informática e Estatística, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 133p.
109
Oliveira, R. P., Iriart, J. A. B. 2008. Representações do trabalho entre trabalhadores informais
da construção civil. Psicologia em estudo [online], 13, 3, 437- 445.
Rodrigues, A., Rojo, C. A., Bertolini, G. R. F., 2013. Formulação de estratégias competitivas
por meio de análise de cenários na construção civil. Produção, 2, 23, 269-282.
SEADE. Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, 2012. Produto Interno Bruto por
município 2012. Available at: http://www.seade.gov.br/pibmensal/analise-2/. Acessed oct.
2015.
Takahashi, M. A. B. C., Da Silva, R. C., Lacorte, L. E. C., De Oliveira Ceverny, G. C.; Vilela,
R. A. G., 2012. Precarização do trabalho e risco de acidentes na construção civil: um estudo
com base na Análise Coletiva do Trabalho (ACT). Saúde e Sociedade, 21, 4, 976-988.
Vroom, V.H. Work and Motivation. Nova York: Jonh Wiley, 1964
Yamamoto, L. Z., 2015. O que é terceirização. Sindicato dos Trabalhadores em Informática e
Tecnologia da Informação do Paraná. Available at: http://www.sindpdpr.org.br/faq/que-e-
terceirizacao. Acessed oct. 2015.
Zitkien, R., Blusyt, U., 2015. The management model for human-resource outsourcing among
service companies, Intellectual Economics, doi10.1016/j.intele.2015.10.001. Available at:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1822801115000090. Acessed Jan. 2016
110
ANEXO F – Artigo 4 – Submetido a Revista Espacios.
Fatores que influenciam na produtividade do trabalhador da construção
civil
Carla Caprara PARIZI
Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção. Engenheira
Civil, (BOLSISTA - PROSUP) mestre em Habitação, Planejamento e Tecnologia pelo
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (2003). Professora adjunta da
Universidade Cruzeiro do Sul. Contato: (11) 973354427
Irenilza de Alencar NÄÄS
Professora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção. Engenheira
pela UNICAMP e mestre em Agricultura, pela Cal Poly State University, concluiu PhD em
Agricultural Engineering na Michigan State University, em 1980. Hoje é professor titular na
Universidade Paulista. Professora colaboradora na Universidade Estadual de Campinas e na
Universidade Federal da Grande Dourados, Brasil e na Florida University, EUA. Contato:
Solimar GARCIA
Doutora em engenharia de produção. Professora da Universidade Paulista UNIP e
pesquisadora em Agronegócio, Sustentabilidade, Simulação e Transportes. Membro do grupo
de pesquisa Estudo das Redes Produtivas do Agronegócio. Contatos: (11) 96194.5552 –
Afiliação: Universidade Paulista, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de
Produção.
111
Corresponding author:
Carla Caprara Parizi
Dr. Bacelar St., 1212, São Paulo, Brazil, 04026.002
E-mail: [email protected]
Resumo: A construção civil gera um número significativo de empregos,
principalmente de trabalhadores com pouca qualificação e qualquer alteração na economia
atinge fortemente o segmento. A produtividade pode ser afetada por vários fatores, de
natureza externa como carga tributária, e de natureza interna, como o perfil da mão de obra,
falta de planejamento e controle. Este trabalho estima a produtividade dos principais serviços
da construção de edifícios residenciais sob a influência de fatores que causam desperdícios de
horas. Dentre eles o fator insatisfação apresenta-se em destaque. Concluiu-se que a
produtividade pode ser aumentada quando o controle é mais rigoroso e centralizado.
Palavras–chave: produtividade, construção civil, insatisfação.
Factors that influence the productivity of construction worker
Abstract
The construction industry generates a significant number of jobs, especially for
workers with little qualification and any change in the economy strongly affects the segment.
Productivity can be affected by many factors, external nature as tax burden, and internal, as
the profile of the workforce, lack of planning and control. This paper estimates the
productivity of the main services of the construction of residential buildings under the
influence of factors that cause hours worked waste. Among them dissatisfaction factor
presents highlighted. It was concluded that productivity can be increased when the control is
more rigorous and centralized.
Keywords: productivity, construction, dissatisfaction.
112
1. Introdução
A indústria da construção civil apresenta-se como um setor no qual a informalidade
está muito presente, gerando alta rotatividade dos trabalhadores e, consequentemente, uma
interrupção no aprimoramento de sua qualificação técnica.
O setor é importante porque reflete o desempenho da economia de um país, e na atual
conjuntura recessiva do Brasil o setor também apresenta enfraquecimento, embora não deva
ser negligenciado devido ao número significativo de emprego de trabalhadores,
principalmente os pouco qualificados. Assim, apesar do enfraquecimento atual, como mostra
o gráfico 1, trata-se de um setor que empregou segundo Câmara Brasileira da Indústria da
Construção - CBIC e Fundação Getulio Vargas - CBIC e FGV (2012), sete milhões de
trabalhadores, dos quais cinco milhões de maneira informal. O gráfico 1 mostra o valor
agragado bruto (VAB) da construção civil desde 2000 até 2015, 2014 e 2015 referem-se às
contas nacionais trimestrais. Uma das formas de se calcular o PIB é a partir do valor gerado
em cada empresa, conhecendo-se o VAB de cada empresa pode-se calcular o valor do PIB.
Gráfico 1 – Dados de crescimento da indústria da construção civil
113
Fonte: IBGE apud banco de dados Câmara Brasileira da Indústria da Construção CBIC
(2016).
Segundo a CBIC - FGV (2014), em 2012 o produto do setor da construção civil
cresceu 8%, porém as empresas perderam produtividade, declinando a uma taxa média de
0,4% ao ano entre 2007 e 2012, enquanto os serviços especializados apresentaram queda
acentuada de 3,3% ao ano. A produtividade pode ser afetada por vários fatores sejam de
natureza externa, tais como elevada carga tributária, deficiências da infraestrutura, encargos e
restrições comerciais, afetando de um modo geral toda a economia, ou ainda por fatores
internos.
Segundo Nasirzadeh e Nojedehi (2013), é necessário investimento para investigação
dos fatores que afetam a produtividade, embora sejam complexos e correlacionados entre si,
não existindo, segundo estes autores, uma única causa para a baixa produtividade do setor.
Segundo Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial ABDI (2009), o prazo médio para
execução de obras de edificações no Brasil é três vezes maior que nos Estados Unidos.
Ogunde et al. (2016), em um estudo feito com 48 profissionais atuantes em
construtoras na Nigéria, determinou vários fatores prováveis que afetam a entrega de projetos
de construção indígena de pequeno porte em diferentes graus, entre eles, a falta de habilidades
gerenciais e de planejamento.
Implementar política de motivação bem formulada desencadeia as qualidades inatas de
trabalhadores, aumentando a sua produtividade. Os trabalhadores que são inadequadamente
motivados tornam-se ressentidos com seu trabalho, bem como a falta de dinheiro também
causa a desmotivação (Ibironke et al., 2011).
Mojahed e Aghazadeh (2007) encontraram vários fatores que influenciam na
produtividade, os fatores com maior peso foram “habilidades e experiência da força de
trabalho”, “gestão”, “planejamento”, “motivação dos trabalhadores” e “disponibilidade de
materiais”. Os autores sugerem que é necessário um comprometimento em todas as ações com
o intuito de aumentar a produtividade.
A Tabela 1 mostra alguns trabalhos que levantaram fatores que influenciam na
produtividade.
114
Tabela 1 – Trabalhos realizados voltados a analisar a produtividade
Pesquisador/ano Fatores que influenciam na produtividade
Allen (1995) Nível de habilidade dos trabalhadores.
Adrian (1997)
Impacto do trabalho por turnos na produtividade/estendeu a
ideia de agendamento de tarefas mais difíceis.
Rojase Aramvareekul (2003)
Descobriram que a habilidade de gestão é um dos
impulsionadores mais influentes da produtividade.
Thomas et al.(2002)
Mostraram que a variabilidade no desempenho dos projetos
estão correlacionados ao fluxo de equipamentos, informação,
natureza do projeto, método de construção, o
congestionamento, o mau tempo, trabalhos fora de sequência e
as práticas de gestão da força de trabalho, condições
meteorológicas adversas, programação de horas extras, entre
outros.
Pan (2007)
Impacto das chuvas no projeto.
Hanna (2005)
Impacto das horas extras.
Hanna et al. (2008)
Avaliação dos turnos de trabalho.
Westover et al. (2010)
Impacto da satisfação do trabalhador e o compromisso
organizacional.
Goodrum et al. (2009)
Constatou que as atividades apresentam significativa melhora
no longo prazo quando implementadas mudanças na tecnologia
115
de materiais.
Walkins et al. 2009
Mostrou que o congestionamento em canteiros de obras pode
reduzir a produtividade.
Fonte: Adaptado de Mojahed e Aghazadeh (2007) e Nasirzadeh e Nojedehi (2013).
Mattos (2010) considera que em grande parte das estimativas de durações de
atividades são acrescentadas margens de segurança além do necessário, e além disso existe
uma prática comum na construção civil que é a tendência de se iniciar a obra quando o prazo
final está próximo de se esgotar.
Segundo Carraro (1998), conhecer os fatores que influenciam a produtividade é tão ou
mais importante que calcular as estimativas de produtividade.
Segundo CBIC - FGV (2014), devido ao forte crescimento da indústria da construção
Civil no período de 2007 a 2012 as empresas passaram a subcontratar serviços especializados,
com a intenção de obter vantagens em relação ao ganho de tempo e para não perder novas
oportunidades de negócios. Outro fator a ser levado em consideração nos últimos anos é o
aumento da instrução formal, que embora tenha ocorrido, não refletiu em elevação dos
indicativos de produtividade, segundo mostra o estudo, é imprescindível a qualificação,
porém, não é suficiente.
Os relatórios apontados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI, 2013; 2014)
enfatizam a importância das subcontratações por questões de competitividade, no intuito de
ganhar tempo, reduzir custos, aumentar a qualidade, porém 74% das empresas enfrentam
problemas com a qualificação do trabalhador. Segundo Mitidieri Filho (2010), o processo de
treinamento e qualificação de trabalhadores subcontratados na construção civil não é
especializado.
A contratação de equipes qualificadas e experientes têm custo muito alto para as
empresas e isso também é um fator para a falta de disponibilidade de pessoal competente na
construção civil. Assim, durante o projeto trabalhadores ou empreiteiros podem não seguir os
procedimentos corretos e não trabalhar de acordo com as especificações dadas, entre outros
fatores, não corroborando com a sustentabilidade e reduzindo a vida útil do edifício
(Ugochukwu e Onyekwena, 2014).
116
É fundamental para o crescimento de uma empresa e de seus colaboradores que haja
uma valorização por parte da empresa, de melhores condições de trabalho e de tarefas e
encontrar quais fatores motivam/satisfazem os trabalhadores.
Para Ng et al. (2004), a desmotivação influencia a produtividade do trabalhador. Este
trabalho visa estimar a produtividade dos principais serviços da construção de edifícios
residenciais sob a influência de fatores que causam desperdícios de horas.
2. Metodologia
Foi realizada uma pesquisa bibliográfica para estudar o perfil da mão de obra
operacional da construção civil e uma pesquisa de campo para levantamento de dados,
aplicada aos especialistas, engenheiros da construção civil, tendo como foco as equipes de
obras, no período de dezembro/2013 a fevereiro/2014, correspondendo a um total de 26
empresas voltadas a construção.
Neste trabalho são analisadas as respostas relativas aos possíveis atrasos nas obras e
suas causas. Os gestores das obras ficaram livres para apresentar suas justificativas. Além
deste questionamento foram propostos alguns fatores que possivelmente causassem
desperdícios de horas de trabalho e os mesmos responderam pautados nestes fatores.
Tomando-se como referência os índices das Tabelas de Composições de Preços para
Orçamentos (TCPOs), que é uma das principais referências para a preparação de orçamentos
de obras no Brasil, estimou-se as taxas de produtividades dos principais serviços para
construção de um edifício residencial influenciadas por fatores propostos que causam
desperdício de horas.
3. Resultados e Discussão
A Tabela 2 apresenta as respostas e justificativas das 26 empresas/construtoras
analisadas.
117
Tabela 2 – Respostas e justificativas das 26 empresas/construtoras analisadas para a pergunta:
Atualmente a obra se encontra dentro do prazo estimado do projeto?
Empresa Resposta Justificativa
1 Não Modificação de projeto.
2 Não Atraso na entrega de material e dificuldade em encontrar mão de
obra qualificada.
3 Sim Rigoroso sistema de metas para todos os serviços. Sistema de
armazenamento de materiais. Qualidade de serviço.
4 Sim Formalização de um programa de metas com ganhos extras caso as
metas sejam cumpridas ou superadas.
5 Não A mão de obra era subcontratada, a empresa apenas gerenciava. Por
causa da falta de qualidade e dos constantes atrasos, a empresa
contratante decidiu assumir toda a obra.
6
Não
Os atrasos foram decorrentes da equipe de projeto que demorou a
elaborar os projetos executivos e a fiscalização que não aprovou em
tempo hábil. Os atrasos na liberação e compra dos materiais e a
falha na elaboração da documentação de qualidade que aprova e
libera o material para o campo.
7 Não Falta de projetos detalhados para execução da obra, pendência de
trabalhos a serem executados por terceiros e atraso de pagamentos
das NFs emitidas junto a Prefeitura. Já solicitado prorrogação de
prazos.
8 Sim Acompanhamento das etapas de construção.
9 Não Falta de mão de obra qualificada.
10 Sim Reuniões para sincronizar os cronogramas das empresas envolvidas.
11 Não Falta de qualidade nos serviços.
12 Não Trabalhadores desmotivados.
13 - Não Problemas com o projeto, por ser uma obra pública, houve demora
nas definições.
14 Sim Planejamento e cronogramas físico/financeiros atendendo as metas
definidas pela diretoria.
15 Não Trabalhadores desmotivados.
16 Não Não respondeu
17 Sim Sequências corretas de serviços. Controle rigoroso no
acompanhamento da obra.
18 Não Falta de qualidade nos serviços/falta de planejamento adequado.
19 Não Chuva. Atraso no pagamento das medições.
20 Não A obra é dentro de um hospital e temos alguns serviços como piso e
forro que não podemos realizar. O hospital precisa comprar as
máquinas que compõem esse setor, pois são grandes e pesadas e só
118
poderá ser realizado o acabamento após a instalação das mesmas.
21 Não Atraso na entrega de materiais/falta de planejamento adequado.
22 Não Liberação para execução dos trabalhos. Interferências encontradas
no subsolo. Tipo de solo não favorável. Defeitos em equipamentos.
23 Não Falta de planejamento adequado.
24 Não Devido principalmente a falta de mão de obra qualificada para
serem desenvolvidas certas tarefas com qualidade e que tenham
uma boa eficiência e rapidez.
25 Não Trabalhadores insatisfeitos.
26 Sim Utilizamos cronograma de atividades simples em Excel e fazemos
um acompanhamento firme e diário.
Os dados apresentados na Tabela 2 mostram que aproximadamente 74% das empresas
analisadas apresentam atrasos nas obras. As principais causas apresentadas pelos gestores das
empresas são: dificuldade em encontrar mão de obra qualificada, falta de planejamento
adequado, falta de qualidade nos serviços, atraso na entrega dos materiais e trabalhadores
insatisfeitos. As empresas que não apresentam atrasos na obra usam, como estratégia,
controles rigorosos de produtividade. A mão de obra pouco qualificada é um fator
generalizado quando se trata de construção civil, as empresas que apresentaram-se em dia
com o seu cronograma, supostamente também devam enfrentar problemas com a mão de obra,
ou com possível gerenciamento de exceções, porém o planejamento e o controle rigoroso e
diário trazem benefícios capazes de superar a maioria das dificuldades típicas de qualquer
obra.
Desta forma uma empresa que possui mão de obra direta e não subcontratada é capaz
de concentrar maior controle de todas as atividades desenvolvidas, já as empresas que
subcontratam mão de obra possivelmente apresentem maior dificuldade devido à dispersão de
controle. Controle, segundo Cardoso (2011, p. 27), “previne que os erros se propaguem pelas
várias etapas, possibilitando a correção do planejamento a tempo de serem recuperados os
prazos para atingir os objetivos inicialmente definidos”.
Em outra análise, as empresas foram questionadas quanto à quantidade de horas
desperdiçadas devido a alguns fatores propostos, cuja média das 26 empresas analisadas
encontra-se na Tabela 3, coluna 3, levantados neste trabalho, enquanto que as horas
desperdiçadas na Empresa “X”, antes e depois da reestruturação já foram apresentadas em
Parizi et. al. (2016).
Os fatores que apresentaram maior desperdício de horas e que influenciam na
produtividade são: “falta de capacitação e treinamento da mão de obra”, “insatisfação do
trabalhador”, “falta de compromisso organizacional” e “falta de compromisso com a
qualidade”.
119
Tomando-se como referência os índices das Tabelas de Composições de Preços para
Orçamentos (TCPO) estimou-se as taxas de produtividades influenciadas por esses fatores:
“falta de capacitação e treinamento da mão de obra”, “insatisfação do trabalhador”, “falta de
compromisso organizacional” e “falta de compromisso com a qualidade durante o processo de
execução da obra”.
Sendo assim, a Tabela 3 mostra as horas desperdiçadas pela média dos questionários,
antes e após a reestruturação da empresa “X”, associadas às causas propostas. A empresa “X”
da indústria da construção com atuação na construção de edifícios residenciais, foi analisada
em dois momentos, antes e depois da reestruturação. A reestruturação pautou-se na
porcentagem de mão de obra direta empregada nos processos construtivos. A empresa
selecionada passou de 30 para 90% de trabalhadores diretos, anteriormente à reestruturação
eram subcontratados 70% da mão de obra e posteriormente apenas 10%.
Tabela 3 – Análise das horas desperdiçadas, considerando a média de 26 questionários e antes
e após a reestruturação da empresa “X”.
Causas
Horas desperdiçadas (%)
Empresa X Média das
26 empresas
analisadas
*Antes
Reest.
*Após
Reest.
Falta de capacitação e treinamento 10 0 16
Insatisfação do trabalhador 20 6 15
Falta de compromisso organizacional 20 2 20
Falta de compromisso com a qualidade
durante o processo de execução da obra
20 2 20
*Dados obtidos de Parizi et al. (2016).
Os resultados demonstraram que a média das 26 empresas, todas elas ou subcontratam
ou são subcontratadas, assim como a empresa “X” antes da reestruturação, são próximos,
relativamente às horas desperdiçadas, enquanto a média do conjunto das empresas é de 17,75,
a média da empresa “X” antes da reestruturação foi de 17,5. A empresa “X” ao sofrer uma
reestruturação, apresentando em seu novo quadro de trabalhadores 90% de mão de obra
direta, diminuiu suas horas desperdiçadas apresentando uma nova média de 2,5%.
Notou-se também que o fator “insatisfação do trabalhador” foi o que teve menor
redução de horas desperdiçadas, embora tenha apresentado redução de 70% após a
120
reestruturação, as outras causas reduziram-se em torno de 90% e no caso da falta de
capacitação em 100%. Este resultado pode indicar que entre as causas de maior influência nas
horas desperdiçadas está a “insatisfação do trabalhador”, os demais melhoram
significativamente quando os trabalhadores são diretos e não subcontratados. Conhecer os
fatores de satisfação pode trazer benefícios à produtividade dos trabalhadores, embora seja
uma tarefa complexa, pode apresentar-se como um bom investimento se interpretados e
convertidos em ações sistematizadas e dinâmicas propostas pela empresa, principalmente
quando ela precisa apresentar saídas sustentáveis para sobrevivência em um mercado
competitivo. Segundo Oliveira e Iriart (2008), os trabalhadores da construção sentem-se
desvalorizados socialmente, não executando com satisfação suas atribuições.
Para Kazaz e Ulubeyl (2006), o salário é o fator de satisfação mais importante para a
produtividade, embora, devido a complexidade que é entender a motivação, a sua suposta
solução não implicaria necessariamente em alta produtividade. Vroom (1964) considera que a
compensação monetária supre as necessidades de primeiro nível reduzindo as carências e
necessidades, em sua maioria as imediatas, influenciando também na motivação.
O estudo de Ogunde et al. (2016) mostra que quando os fatores tempo, qualidade e
custo são equacionados, melhora o desempenho das empresas e recomendam a utilização das
tecnologias de informação e comunicação para melhorar o desempenho e tornar o fluxo de
trabalho mais fácil, projetando ainda a melhoria da gestão e do planejamento como pontos
fundamentais para a entrega dos projetos de construção.
A falta de boa comunicação na construção civil pode ser um grande problema e nos
países em desenvolvimento, a comunicação entre os trabalhadores no local e o escritório do
empreiteiro é muito limitado. Assim, os problemas urgentes não são resolvidos de imediato
devido à falta de comunicação entre os trabalhadores do local e gestores de (Ogunde et al.,
2016; Wasi et al., 2001; Abdullah et al., 2011).
Um estudo chinês aponta que um novo campo de estudo interdisciplinar na engenharia
chamado naquele país de gestão da engenharia deve ser criado para acompanhar o
desenvolvimento econômico e social da China. O estudo sugeriu que esta área da ciência
precisa adequar e criar disciplina na formação inicial de profissionais da engenharia de
construção (Zheng; Cheng, 2015).
121
Para Dacul et al. (2002), somente a oferta de dinheiro inibe a criatividade das
empresas na busca de novos processos para aumentar a produtividade. Segundo Tabassi,
Ramli e Bakar (2012), para os trabalhadores permanecerem produtivos, programas de
carreira, treinamento e motivação devem estar disponíveis, para dar suporte as necessidades
físicas e emocionais dos mesmos.
O efeito da desmotivação profissional recai sobre a produtividade do trabalhador,
impactando diretamente os custos e despesas da empresa. Custos e despesas relacionados aos
fatores de produção, rendimento, qualidade do produto ou serviço prestado.
Foram aplicados sobre a produtividade obtida por meio de índices estimados pela
TCPO nos principais serviços necessários para a construção de um edifício residencial no
Brasil, a produtividade com interferência da “falta de capacitação e treinamento da mão de
obra”, produtividade com interferência da “insatisfação do trabalhador”, produtividade com
interferência da “falta de compromisso organizacional” e a produtividade com interferência da
“falta de compromisso com a qualidade” durante o processo de execução da obra,
considerando em cada um dos fatores a média dos questionários, e a empresa “X”, antes e
depois da reestruturação, conforme mostra a Tabela 4.
Segundo CBIC - FGV (2014), devido ao forte crescimento da indústria da construção
civil no período de 2007 a 2012, as empresas passaram a subcontratar serviços especializados,
com a intenção de obter vantagens em relação ao ganho de tempo e para não perder novas
oportunidades de negócios. Porém esse aumento das subcontratações provocou a transferência
da responsabilidade de controlar a produtividade das construtoras para diversas fornecedoras.
O resultado desse disperso controle aparece na forma de redução de produtividade. Os
resultados, após a reestruturação da empresa “X” para 90 % de mão de obra contratada,
indicaram que há uma interferência menor na produtividade quando os trabalhadores são
diretos, pois o controle da produtividade fica centralizado e não disperso, como é o caso de
várias subcontratadas trabalhando simultaneamente em um mesmo canteiro de obras. Além
disso, o estudo sugere que o compromisso com a empresa e com a qualidade do trabalho se
estreitam quando a empresa cria laços com seus colaboradores.
A construção civil envolve muitas variáveis e é muito dinâmica. Segundo Mattos
(2010), ignorar as produtividades consideradas no orçamento significa ficar sem parâmetro de
controle.
122
Estabelecer taxas de produtividade é algo complexo, a fixação das mesmas decorre de
experiências anteriores, que nem sempre são válidas para o futuro, pois sofrem influência de
vários fatores, alguns deles apresentados neste trabalho. A Tabela 4 foi concebida com o
intuito de mostrar as variações pelas quais as taxas de produtividade podem ser conduzidas e a
dependência de fatores, alguns controláveis e outros não.
123
Tabela 4 - Principais causas de horas desperdiçadas e sua interferência na produtividade do trabalhador
*Serviços
**
Pro
du
tiv
idad
e Produtividade com
interferência da falta de
capacitação e treinamento
da mão de obra.
Produtividade com
interferência da
insatisfação do
trabalhador.
Produtividade com
interferência da falta de
compromisso
organizacional.
Produtividade com
interferência da falta de
compromisso com a
qualidade durante o
processo de execução
da obra.
Méd
ia
do
s qu
esti
on
ário
s
(-1
6%
)
Em
pre
sa
A
- an
tes
da
rees
tru
tura
ção
(-1
0%
)
Em
pre
sa
A
–
dep
ois
da
rees
tru
tura
ção
(0
,0%
)
Méd
ia
do
s qu
esti
on
ário
s
(-1
5%
)
Em
pre
sa
A
–
ante
s d
a
rees
tru
tura
ção
(-2
0%
)
Em
pre
sa
A
–
dep
ois
da
rees
tru
tura
ção
(-6
%)
Méd
ia
do
s qu
esti
on
ário
s
(-2
0%
)
Em
pre
sa
A
–
ante
s d
a
rees
tru
tura
ção
(-1
0%
)
Em
pre
sa
A
–
dep
ois
da
rees
tru
tura
ção
(-1
%)
Méd
ia
do
s qu
esti
on
ário
s
(-2
0%
)
Em
pre
sa
A
–
ante
s d
a
rees
tru
tura
ção
(-2
0%
)
Em
pre
sa
A
–
dep
ois
da
rees
tru
tura
ção
(-2
%)
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA Instalação do canteiro de obra – abrigo provisório de
madeira executado na obra com dois pavimentos para
alojamento e depósito de materiais e ferramentas
(m2/h)
0,075 0,065
0,068 0,075 0,065 0,063 0,071 0,063 0,068 0,074 0,063 0,063 0,74
Locação da obra, execução de gabarito (m2/h) 7,69 6,63 6,99 7,69 6,69 6,41 7,25 6,41 6,99 7,61 6,41 6,41 7,54
MOVIMENTO DE TERRA Escavação mecanizada em campo aberto até 4 m de
profundidade (m3/h)
57,5 49,57 52,27 57,5 50,0 47,91
54,25 47,92 52,27 56,93 47,92 47,92 56,37
SERVIÇOS GERAIS INTERNOS Bandeja salva-vidas primária, de madeira – com forro
em tábua – largura 2,50 m (m/h)
0,33
m/h
0,28
m/h
0,30
m/h
0,33
m/h
0,29
m/h
0,28
m/h
0,31
m/h
0,28
m/h
0,30
m/h
0,33
m/h
0,28
m/h
0,28
m/h
0,32
m/h
Tela para proteção de fachada em polietileno (m2/h)
2,27 1,96 2,06 2,27 1,97 1,89 2,14 1,89 2,06 2,25 1,89 1,89 2,23
124
INFRAESTRUTURA
Fundação profunda - estaca pré- moldada de concreto
armado cravada – seção octagonal vazada, cravada
(m/h)
2,50 2,16 2,27 2,50 2,17 2,08 2,36 2,08 2,27 2,47 2,08 2,08 2,45
Lastro de concreto (contrapiso não estrutural
impermeabilizado (espessura 8 cm) (m2/h)
2,0 1,72 1,82 2,0 1,74 1,67 1,89 1,67 1,82 1,98 1,67 1,67 1,96
Formas - Forma com chapa compensada plastificada,
e= 12 mm, para pilares/vigas/lajes, incluso
contraventamento/travamentos com pontaletes 7,5 cm
X7,5 cm – unidade m2 (3 aproveitamentos) (m
2/h)
1,02 0,88 0,93
1,02 0,89 0,85 0,96 0,85 0,93 1,00 0,85 0,85 1,00
Armadura de aço para estruturas em geral, CA – 50,
diâmetro 8,0 mm, corte e dobra na obra (kg/h)
12,50 10,78 11,36 12,50 10,87 10,42 11,79 10,42 11,36 12,38 10,42 10,42 12,25
Concreto estrutural virado em obra – consistência
para vibração seixo rolado, fck 25 MPa (m3/h)
0,17 0,15 0,15 0,17 0,15 0,14 0,16 0,14 0,15 0,17 0,14 0,14 0,17
SUPERESTRUTURA
Forma com chapa compensada plastificada, e= 12
mm, para pilres/vigas/lajes, incluso
contraventamentos/travamentos com pontaletes 7,5
cm X 7,5 cm (3 aproveitamentos) (m2/h)
1,02 0,88 0,93
1,02 0,89 0,85 0,96 0,85 0,93 1,00 0,85 0,85 1,00
Armadura de aço para estruturas em geral, CA – 50,
diâmetro 8,0 mm, corte e dobra na obra (kg/h)
12,50
10,78 11,36 12,50 10,87 10,42 11,79 10,42 11,36 12,38 10,42 10,42 12,25
Concreto estrutural virado em obra – consistência
para vibração seixo rolado, fck 25 MPa (m3/h)
0,17 0,15 0,15 0,17 0,15 0,14 0,16 0,14 0,15 0,17 0,14 0,14 0,17
PAREDES E PAINÉIS
Alvenaria de vedação com blocos de concreto, juntas
de 10 mm com argamassa mista de cimento, cal
hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5;8
(9X19X39) – 9 cm de parede (m2/h)
1,52 1,31 1,38 1,52 1,32 1,27 1,43 1,27 1,38 1,51 1,27 1,27 1,49
125
ESQUADRIAS DE MADEIRA Porta interna de madeira, colocação e acabamento de
uma folha com batente, guarnição e ferragem (0,60 m
X 2,10 m) (un/h)
0,27 0,23 0,25 0,27 0,23 0,23 0,25 0,23 0,25 0,27 0,23 0,23 0,26
ESQUADRIAS METÁLICAS Porta de ferro sob encomenda tipo caixilho, de abrir,
colocação e acabamento com uma folha (m2/h)
0,33 0,28 0,30 0,33 0,29 0,28 0,31 0,28 0,30 0,33 0,28 0,28 0,32
COBERTURA Cobertura com telha de fibrocimento estrutural, uma
água, perfil trapezoidal, e = 8 mm, altura 180 mm,
largura útil 440 mm e largura nominal 468 mm,
inclinação 3% (m2/h)
4,17 3,59 3,79 4,17 3,63 3,48 3,93 3,48 3,79 4,13 3,48 3,48 4,09
IMPERMEABILIZAÇÃO Impermeabilização de piso - proteção mecânica de
superfície sujeita a trânsito com argamassa de
cimento e areia traço 1:7, e = 3 cm (m2/h)
2,0 1,72 1,82 2,0 1,74 1,67 1,89 1,67 1,82 1,98 1,67 1,67 1,96
Impermeabilização de cobertura com asfalto oxidado
e véu de poliéster (m2/h)
3,33 2,87 3,03 3,33 2,90 2,78 3,14 2,78 3,03 3,30 2,78 2,78 3,26
FORRO Chapisco em teto com argamassa de cimento e areia
sem peneirar traço 1:3, com adição de adesivo à base
de resina sintética - e= 5 mm (m2/h)
4,0 3,45 3,64 4,0 3,48 3,33 3,77 3,33 3,64 3,96 3,33 3,33 3,92
REVESTIMENTO INTERNO DAS PAREDES Gesso aplicado em parede interna – desempenado
(m2/h)
2,56 2,21 2,33 2,56 2,23 2,13 2,42 2,13 2,33 2,53 2,13 2,13 2,51
REVESTIMENTO EXTERNO DAS PAREDES Emboço para parede interna com argamassa mista de
cimento, cal hidratada e areia sem peneirar e = 20
mm (m2/h)
1,67 1,44 1,52 1,67 1,45 1,39 1,58 1,39 1,52 1,65 1,39 1,39 1,64
*Conforme especificado TCPO (2010)
** Modificado do TCPO (2010) – transformado em produtividade a partir dos índices.
126
Desta forma, sugere-se que haja um planejamento adequado e consequentemente um
controle mais centralizado, para que as reações sejam rápidas caso haja algum contratempo e
evite que as informações sejam perdidas. Sugere-se ainda que as empresas/construtoras que
subcontratam mão de obra procurem aquelas que apresentem algum grau de especialização
nos serviços oferecidos e que tenham uma equipe de controle própria capaz de ser reativa em
qualquer sinal de descontrole.
Conclusão
Melhorar a produtividade é um desafio que exige esforço e persistência, para um mercado
competitivo, talvez seja a melhor forma de ser mais sustentável. A baixa produtividade tem
um ciclo negativo prejudicial para qualquer economia: quanto menor a eficiência, menor a
produção, consequentemente menor a remuneração, menores os lucros e menores os
impostos, enfraquecendo as empresas, a vida dos trabalhadores e a situação do País.
Concluiu-se neste trabalho que a produtividade pode ser aumentada quando o controle é
mais rigoroso e centralizado, e isto não ocorre efetivamente com a maioria das empresas, pois
a maioria subcontrata mão de obra, dispersando informações essenciais para manter a
dinâmica no canteiro. Como a maioria das construtoras subcontratam seus trabalhadores, e ao
que tudo indica é uma forma adotada e sem pretensão ou previsão de ser mudada, criar uma
única célula para planejar, controlar e gerir a produtividade poderia ser uma alternativa de
sucesso para as construtoras.
Agradecimentos
Os autores agradecem à CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento do Ensino
Superior no Brasil - e Universidade Paulista - UNIP – pela bolsa de estudos que garantiu o
desenvolvimento do trabalho.
127
Referências
ABDI – Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - Relatório Prospectivo Setorial:
2009. Brasília: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, 2009. Disponível em:
http://www.abdi.com.br/Estudo/Panorama%20Setorial%20de%20Constru%C3%A7%C3%A3
o%20Civil.pdf. Acesso em: 20 de out. 2016.
Abdullah, A.; Bilau, A. A.; Enegbuma, W. I. Small and medium sized construction firms job
satisfaction and performance evaluation in Nigeria. International Journal of Social Sciences
and Humanity, v.2, 1, 35-40, 2012.
Câmara Brasileira da Indústria da Construção - CBIC – Resumo das contas Nacionais: PIB e
VAB total Brasil, VAB Indústria e VAB Construção Civil (2016). Disponível em:
http://www.cbicdados.com.br/menu/pib-e-investimento/pib-brasil-e-construcao-civil. Acesso
em: 12 out. 2016.
Câmara Brasileira da Indústria da Construção - CBIC e Fundação Getulio Vargas - FGV. A
produtividade da Construção Civil brasileira. São Paulo: Relatório de Pesquisa, 2012.
Disponível em: <http://www.cbicdados.com.br/media/anexos/068.pdf>. Acesso em: 09 fev.
2015.
______. A produtividade da Construção Civil brasileira. São Paulo: Relatório de Pesquisa,
2014. Disponível em: http://www.cbicdados.com.br/media/anexos/070.pdf. Acesso em: 12
out. 2016.
Cardoso, R. S. Orçamento de obras em foco: um novo olhar sobre a engenharia de custos – 2
ed. – São Paulo: PINI, 2011
Carraro, F.; Souza, E. L. Monitoramento da produtividade da mão-de-obra na execução da
alvenaria: um caminho para a otimização do uso dos recursos. In: Congresso Latino-
Americano de Tecnologia e Gestão na Produção de Edifícios, 1., 1998, São Paulo. Anais...
São Paulo: USP, p. 291-98, 1998.
Confederação Nacional da Indústria - CNI. Sondagem Indústria da Construção. ISSN 2317-
7330. Ano 3, n.3, out. 2013
Disponível em: <www.cni.org.br; http://pt.slideshare.net/CNI/28-10-sond-esp-ind-
transformao-e-extrativa-falta-de-trabalhador-qualificado-out13. Acesso em: 23 jan. 2016.
______. Sondagem Indústria da Construção. ISSN 2317-7330. Ano 4, n.2, julho. 2014
Disponível em: <www.cni.org.br;
http://www.portaldaindustria.com.br/relacoesdotrabalho/media/publicacao/chamadas/SEsp-
Jul14_1.pdf>. Acesso em: 23 jan.2016.
Dalcul, A. L. P. da C.; Oliveira, M.; Ruas, R. L. Organização do trabalho: estudo de caso
com empresas da construção civil de Santa Maria/RS. Disponível em:
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/19409. Acesso em: 12 fev. 2015.
Ibironke, O.T.; Ekundayo, D.; Awodele, O. A. A Survey on the Use and Impact of
Information Technology in Quantity Surveying Service Delivery. Covenant Journal of
128
Research in the Built Environment (CJRBE) Vol.4, No.1. June, 2016. Nigeria, Proceedings
27th Annual ARCOM Conference (September), 433–442. 2011.
Kazaz, A.; Manisali, E.; Ulubeyli, S. Effect of basic motivational factors on construction
workforce productivity. Turkey Journal of Civil Engineering and Management. Vol. 14
2008.p.95–106.
Mattos, A. D. Planejamento e Controle de Obras. São Paulo: Pini, 2010.
Mitidieri Filho, C. V. Materiais de construção civil e princípios de ciência e engenharia de
materiais. 2 ed. São Paulo: G.C. Isaia, IBRACON, 2v., 2010.
Mojahed, S.; Aghazadeh, F. Major factors influencing productivity of water and wastewater
treatment plant construction: evidence from the deep south USA. International Journal of
Project Management 26, p. 195–202, 2008.
Nasirzadeh, F.; Nojedehi, P. Dynamic modeling of labor productivity in construction projects.
International Journal of Project Management, v.31, 6, p.903-911, 2013.
Ng, S. T.; Skitmore, R. M.; Lam, K. C.; Poon, A. W. C. Demotivating factors influencing the
productivity of civil engineering projects. International Journal of Project Management,
2004, 22, 139–146.
Ogunde, A.; Owolabi, D.; Olusola, K. O.; Tunji-Olayeni, P. Amusan, L.; Joshua, O.;
Akhigbe, A. O. Factors affecting the competencies and project delivery of small-sized
indigenous construction firms in lagos state. Covenant Journal of Research in the Built
Environment, CRJBE, v4, n.1, 2016.
Parizi, C. C.; Nääs, I. de A.; Machado, S.T.; Garcia, S. (Submetido). Job satisfaction and
worker`s performance from the Brazilian civil construction industry. International Journal of
Project Management 2016.
Tabassi, A. A.; Ramli, M.; Bakar A. H.A. Effects of training and motivation practices on
teamwork improvement and task efficiency: The case of construction firms. International
Journal of Project Management, Volume 30, Issue 2, Pages 213-224. 2012.
TCPO. Tabelas de Composição de Preços para orçamentos.13ed. São Paulo: PINI, 2008.
Vroom, V. H. Work and Motivation. Nova York: Jonh Wiley, 1964.
Wasi, D.; Bridge, A.; Skitmore, R. M. Factors Affecting the Performance of Small Indigenous
Contractors in Papua New Guinea. Australian Journal of Construction Economics and
Building, 1, 1, 80-90, 2001.
Zheng, C-J.; Cheng, H. Development of Engineering Management Education in China.
Frontiers of Engineering Management. DOI 10.15302/J-FEM-2015046, 304-310, 2015.