Monografia contabilização de contrato de construção

Sérgio Alfredo Macore

Contabilização de contrato de construção, caso CEPE Consultoria 2013- 2015

Universidade pedagógica

Nampula

2016

i

Sérgio Alfredo Macore

Contabilização de contrato de construção, caso CEPE Consultoria 2013 – 2015

Projecto de pesquisa a ser apresentado no

departamento de contabilidade e gestão para

elaboração de monografia para obtenção do grau

de Licenciatura Em Contabilidade e Auditoria

Supervisor:dr. Benedito Machado

Universidade pedagógica

Nampula

2016

ii

Índice

Índice de tabelas ........................................................................................................................... 3

1. INTRODUÇAO......................................................................................................................... 4

1.1. Tema ................................................................................................................................. 5

1.2. Delimitação do tema .......................................................................................................... 5

1.3. Justificativa ........................................................................................................................ 5

1.4. Objectivos.......................................................................................................................... 5

1.4.1. Objectivo geral............................................................................................................ 6

1.4.2. Objectivos específicos. ................................................................................................ 6

1.5. Problema ........................................................................................................................... 6

1.6. Hipóteses........................................................................................................................... 6

1.7. Tabela de variáveis e indicadores..................................................................................... 7

CAPITULO II................................................................................................................................... 9

2. Fundamentação teórica.......................................................................................................... 9

2.1. Principais conceitos. ........................................................................................................... 9

2.2. A empresa de construção civil. ........................................................................................ 9

2.3. Contratos de construção. .............................................................................................. 10

2.4. Tipos de contratos de construção. ................................................................................. 11

2.5. Principais características dos contractos de construção ...................................................... 12

2.6. Redito do contracto.......................................................................................................... 12

2.7. Custos do contracto.......................................................................................................... 13

2.8. Reconhecimento do redito e dos gastos do contrato .......................................................... 14

2.9. Contabilização.................................................................................................................. 14

2.10. Método de Percentagem de Acabamento ...................................................................... 15

2.11. Método de lucro nulo ................................................................................................... 15

CAPITULO III ................................................................................................................................ 16

3. Metodologia ........................................................................................................................ 16

3.1. Método de Procedimentos................................................................................................ 16

3.2. Método de abordagem ..................................................................................................... 17

3.3. Tipos de Pesquisa ............................................................................................................. 17

3.4. Técnica de Coleta de dados ........................................................................................... 18

3.5. População .................................................................................................................... 19

3.6. Amostra........................................................................................................................... 19

CAPITULO IV................................................................................................................................ 22

4. Análise e interpretação dos dados......................................................................................... 22

4.1. Breve apresentação ................................................................. Erro! Marcador não definido.

iii

4.2. Organização da empresa................................................................................................... 23

4.3. Principais clientes ............................................................................................................. 24

4.4. Análise de dados ..................................................................... Erro! Marcador não definido.

CAPITULO V ................................................................................................................................ 40

5.1 Conclusões....................................................................................................................... 40

Bibliografias ................................................................................................................................ 43

3

Índice de tabelas

Tabela 1 Tipo de contractos de construção celebrados pela empresa ...................................... 24

Tabela 2 Método de reconhecimento dos resultados contabilísticos. ....................................... 24

Tabela 3 qual o critério utilizado para determinação da fase de acabamento. ......................... 25

Tabela 5 Qual é a dificuldade encontrada pela empresa na aplicação do método de

percentagem de acabamento. .................................................................................................... 26

Tabela 6 Quais os Custos Incluído no contracto de construção. ............................................. 27

Tabela 7 O que se considera redito de contracto. .................................................................... 27

Tabela 8: Descritiva de custos para os serviços para construção da obra ................................ 30

Tabela 9: Pelo método de percentagem de acabamento ........................................................... 31

Tabela 10: Registos contabilísticos para 2013.......................................................................... 32

Tabela 11: Registos em 2014.................................................................................................... 32


Tabela 13: Pelo método de lucro nulo ...................................................................................... 33

Tabela 14: Registos contabilísticos 2013 ................................................................................. 33



Tabela 17: Analise dos resultados. ........................................................................................... 34

4

CAPITULO I

1. INTRODUÇAO

O presente projecto subordinado ao tema Contabilização de Contrato de Construção – caso

CEPE Consultoria no período 2013 a 2015 pretende deste modo analisar o tratamento

contabilístico dos contractos de construção de forma facilitar a imputação dos reditos e dos

gastos do contracto aos períodos contabilísticos em que a actividade seja executada.

O sector de construção civil tem assumido um papel preponderante na economia

moçambicano nos últimos anos, e continua a desempenhar um papel decisivo na

modernização e o aumento da competitividade do país, alem disso, e face a crise económica

financeira actual, a sector revela se também como um importante instrumento de combate a

pobreza na medida em que a realização de obras públicas constitui um grande benefício para o

país.

Muitas empresas de construção em Moçambique centravam a sua forma contabilística apenas

para atender aspectos fiscais passando de lado o real objectivo da contabilidade que é o de

fornecer informações indispensáveis aos tomadores de decisão e investidores.

Normalmente os contractos de construção, dada a natureza da actividade subjacente aos

contractos de construção, a data em que a actividade é iniciada e a data em que a actividade é

concluída ocorrem geralmente em períodos contabilísticos distintos (NCRF – 10).

Metodologicamente a pesquisa foi desenvolvida a partir de fontes bibliográficas, consulta de

artigos que abordam sobre o tema, para a colecta de dados foram usados o questionário e

entrevista, uma abordagem qualitativa e quantitativa.

5

1.1.Tema

De acordo com Vera(1976:97) afirma que tema é o assunto que se deseja provar ou

desenvolver, é uma dificuldade, ainda sem solução. Considerando a citação de Vera temos

como tema:“Contabilização de contracto de construção.”

1.2.Delimitação do tema

A delimitação do tema refere-se ao planeamento do pesquisa, em dimensão mais ampla

envolvendo tanto a sua diagramação, quanto a sua previsão de analise e interpretação do

dados, considerando assim, o ambiente em que são colectados os dados bem como as formas

de controlo das variáveis.

A presente pesquisa que se pretende desenvolver na empresa CEPE Consultoria no período

2013 a 2015.

1.3.Justificativa

Este estudo radica na percepção da necessidade crescente que os agentes económicos

relacionados com a actividade de construção têm em compreender e aplicar as normas

contabilísticas que regem os contractos de construção, mas concretamente, o modo como são

contabilizado os reditos e gastos associados aos contractos de construção.

O sector da construção civil tem assumido um papel preponderante na economia

moçambicana nos últimos anos, sendo este sector algo diferente de outros, porque a maioria

das obras se realiza a vários quilómetros da sede, em condições precárias e envolve um

número muito elevado de meios e pessoas, é natural que surjam dificuldades em controlar e

quantificar os gastos, uma vez que as pessoas e os espaços são diferentes de obra para obra.

O conhecimento da problemática da aplicação das normas contabilísticas revela se assim uma

importante área de investigação para este sector em geral, e em particular da autora visto que

trabalha neste sector a mas de 2 anos, dai a minha escolha.

1.4.Objectivos

Segundo HAYDT (2003:113), objectivo é a descrição clara que se pretende alcançar com o

resultado da nossa actividade.

6

1.4.1. Objectivo geral

Analisar o tratamento contabilístico dos contractos de construção de forma a facilitar a

imputação dos reditos e dos gastos de contracto aos períodos contabilísticos em que o trabalho

de construção seja executado.

1.4.2. Objectivos específicos.

1º Identificar os tipos de contracto de construção.

2º Propor melhor método de Contabilização dos contractos.

3º Descrever como são contabilizados os contractos de construção.

1.5.Problema

A formulação do problema vai constituir a base para a realização de todo trabalho de pesquisa

na óptica de LACATOS e MARCONE (1999:28), o problema é uma dificuldade teórica ou

pratica para o conhecimento de alguma coisa de real importância. Desta forma, dada a

natureza da actividade subjacentes aos contractos de construção, a data em que a actividade é

iniciada e a data em que a actividade é concluída ocorrem geralmente em períodos

contabilísticos distintos, assim sendo a questão que se levanta é a seguinte: “Qual é o

tratamento contabilístico de contracto de construção na empresa CEPE Consultoria de

forma a facilitar a imputação dos reditos e dos gastos de contracto aos períodos

contabilísticos em que o trabalho de construção seja executado.”

1.6.Hipóteses

Para Gil (2002:31), a formulação das hipóteses consiste em oferecer uma solução possível,

mediante uma proposição ou expressão verbal susceptível de ser declarada verdadeira ou

falsa.

1º O emprego do método de percentagem de acabamento poderá se adequar melhor na

emprese CEPE Consultoria.

2º O método de lucro nulo pode contribuir na maximização dos retidos de contrato da

empresa CEPE Consultoria.

7

1.7.Tabela de variáveis e indicadores

Hipóteses Variável independente Variável dependente

O emprego do método de

percentagem de acabamento

poderá se adequar melhor na


O emprego do método de

percentagem de acabamento

Poderá se adequar melhor na


Indicadores Indicadores

Estimativa de custos,

Fiabilidade de contracto.

Melhor desempenho

financeiro, Maior

rendibilidade e

Lucratividade

O método de lucro nulo

pode contribuir na

maximização dos retidos de

contracto da empresa CEPE

Consultoria.

O método de lucro nulo Pode contribuir na

maximização dos retidos de

contrato da empresa CEPE

Consultoria.

Indicador

Não previsão dos Custos,

Não estimativa dos custos

Indicador

Retorno de investimento,

Maior facturação

Fonte: Autora do trabalho.

1.8.Estrutura do trabalho

Esta pesquisa é de caracter qualitativa porque recorre geralmente a informação que se prende

com aspectos que tem enfoque na forma como a realidade social é interpretada e construída e

na sensibilidade ou permeabilidade ao contexto social em que os dados são gerados.

Estruturalmente o trabalho é constituído por cinco capítulos, nomeadamente:

1. Introdução, neste capítulo, estão descritos o tema da pesquisa, justificativa da pesquisa

(contexto da pesquisa), descrição do problema da pesquisa, problematização do

estudo, objectivos da pesquisa (gerais e especifico) e Hipóteses.

2. Revisão Bibliográficas, entretanto neste capítulo estão comtemplados conteúdos como

enquadramento de conceituação do estudo (conceito de contracto de construção)

8

3. Descrição Metodológica do estudo, porem o capítulo de descrição de metodologia de

estudo é constituído por local e contexto do estudo, tipo de pesquisa, técnica para

colecta de dados (entrevista e questionário), tamanho da amostra e do universo.

4. Analise e Interpretação de dados, faz-se a análise e interpretação dos dados colhidos

ao longo da pesquisa, confrontando-as com as respectivas teses.

5. Conclusões e sugestões, por fim neste capitulo de conclusões e recomendações,

encontram se descritos algumas conclusões e recomendações.

9

CAPITULO II

2. Fundamentação teórica

O presente trabalho terá como base, a teoria geral da contabilidade levantada por vários

autores e vários livros e artigos científico que abordam sobre este tema. Os contractos de

construção são elementos considerados complexos na sua abordagem contabilística.

2.1.Principais conceitos.

Contracto é o instrumento jurídico assinado entre a entidade contratante e a contratada e

queregula os direitos e as obrigações das partes na execução das obras.

Contratada é o empreiteiro que é contratado pela entidade contratante para execução das

obras.

Entidade contratante ou Dono da Obra é o órgão ou instituição que celebra o contracto com a

contratada.

Obra é o conjunto de acções que o contracto requer como obrigação da contratada para que se

construa, instale e entregue a entidade contratante.

Adjudicação é o acto administrativo pelo qual a entidade contratante selecciona a proposta

vencedora do concurso e que ocorre a partir da recepção, pela contratada, da nota de

adjudicação emitida pela entidade contratante.

Preço do contracto é o valor da proposta vencedora confirmada pela nota de adjudicação, a ser

pago a contratada para execução das obrigações contratuais.

Assim sendo, contracto de construção Segundo SCSEM, é um contracto especificamente

negociado para construção de um activo ou um grupo de activos que são instrumentos

interrelacionados em termos de seu projecto, tecnologia e função.

2.2.A empresa de construção civil.

Essas empresas como as demais empresas de prestação de serviços em Moçambique tinham

que elaborar a sua contabilidade em atendimento ao regime de competência, o qual determina

que as receitas e despesas devem ser registadas quando da ocorrência dos eventos económico

que as determinem e não nos momentos em que os valores são recebido ou desembolsados, e

sempre buscando compatibilizar o registo da receita ao momento adequado em que se dá o

10

registo dos custos e despesas associadas a geração das correspondentes receitas e atendendo

ao principio de especialização de exercício.

2.3.Contractos de construção.

Segundo NIRF10, contracto de construção é um contracto negociado para a construção de um

activo único tal como uma ponte, um edifício, uma barragem um oleoduto, uma estrada um

túnel ou um navio. Um contracto de construção pode também dizer respeito a construção de

um conjunto de activos intimamente relacionados ou interdependente em termos da sua

concepção, terminologia e função ou do seu objectivo ou uso final.

A definição de contractos de construção incluem ainda, os contractos de prestação de serviços

que estejam directamente relacionados com a construção de activos, por exemplo os serviços

de projectistas e arquitecturas, e os contractos referentes a demolição ou restauração e ainda a

recuperação do meio ambiente apos a demolição de activos.

Dalva e Paula (2014) referem que Um contracto de construção é um contracto

especificamente negociado para a construção de um activo ou um grupo de

activosrelacionados.

Se um contracto abrange dois ou mais activos, a construção de cada activo deve ser

contabilizado em separado se:

Propostas separadas foram submetidas para cada activo

Partes docontracto relacionados com cada activo foram negociados separadamente, e

Os custos e reditos de cada activo podem ser medidos. Caso contrario, o contracto

deve ser contabilizado na sua totalidade.

Dois ou mais contractos devem ser contabilizado como um único contracto se forem

negociados em conjunto, sendo o trabalho interrelacionado ou se forem executados

simultaneamente ou em sequência.

Se o contracto dá ao cliente a opção de encomendar um ou mais activos a construção de cada

activo adicional deve ser contabilizado como um contracto separando-se:

O activo adicional difere significativamente do activo original, ou o preço do activo adicional

é negociado em separado

11

2.4.Tipos de contractos de construção.

Rodrigues (2009), refere que de acordo com o modo de retribuição do empreiteiro, os

contractos de construção podem ser:

Empreitada por Preço global: a entidade que realiza a obra acorda previamente um

preço fixo global para a empreitada, ou seja valor da remuneração correspondente a

realização de todas actividades necessário para a obra ou objecto do contractoé

previamente fixado.

Empreitada por Series de preços: a entidade que realiza a obra utiliza um preço fixo

por unidade de saídas, isto é a remuneração do empreiteiro resulta da aplicação dos

preços unitários previstos no contracto para cada espécie de trabalho a realizar as

quantidades dos trabalhos realmente executados;

Empreitada por Percentagem (CostPlus): a entidade que realiza a obra assume a

obrigação de executar e é reembolsados pelos gastos suportados por preço

correspondente ao seu custo acrescidos de uma percentagem deste ou de um valor

fixo., destinado a cobrir encargos de administração e remuneração normal da entidade.

Vantagens e Desvantagens em cada um dos tipos de contractos. Segundo Batista e Pontes

(2011), as empreitadas por preço fixo estimulam a eficiência do contracto com

issopossibilitam a obtenção de uma maior margem de lucratividade, mas apresentam o risco

de existir uma maior volatilidade na obtenção dessa margem, requerem um maior controlo por

parte dos técnicos responsáveis pela execução técnica da obra, e ainda neste tipo de

empreitada são especificado as condições ou termos de pagamento e os períodos de

facturação, de referir que a facturação nas empresas de construção difere das outras empresas

de outro ramo de actividades, isto é os montantes e as datas de facturação dependem de

factores como:

1. Cumprimento de certos estágios da obra;

2. Do montante dos gastos ou incorrido;

3. Das estimativas para sua conclusão

4. E por ultimo das datas de pagamentos pré fixados.

Os contractos de construção muitas vezes são desenvolvidos em obras efectuadas a céu aberto

e sujeitos a todo tipo de condições meteorológicas, e ainda executadas com materiais sujeitas

a variação de preços, esses são alguns inconvenientes que estão sujeitos os contractos.

12

As empreitadas por costplus tem a vantagem de serem transparentes porque ambas as partes

conhecem o cálculo de preço de venda e garantem uma margem de lucratividade fixa, mas

apresentam uma desvantagem de não promoverem uma gestão mas eficiente dos recursos

envolvidos

Ainda nos diferentes tipos de empreitadas podemos encontrar diversas formas de remuneração

para diferentes tipos de trabalhos ou diferentes partes de obras.

Trabalhos a mais de espécies diferentes, são os trabalhos que não estavam contemplados no

projecto inicial ou no caderno de encargo mas se destinem a mesma obra.

Os trabalhos a mais da mesma espécie que se destinem a mesma obra são tratado como um

único contracto.

2.5.Principais características dos contractos de construção

Objectivos, construção de um activo ou activos intimamente relacionados tal como uma

ponte, um edifício, um navio ou um túnel, edifício e pecas complexas de equipamento,

Ciclo de produção plurianual, trabalhos com início e conclusão em períodos diferentes, não

necessariamente superior a 1 ano.

Natureza de custos, custos directamente relacionados, e custos incorridos que beneficiem a

construção de um ou mais projecto, quer efectuados com único cliente quer com vários

clientes, deve ser tratado como um único contracto de construção, desde que relacionados e

não possam ser técnica ou economicamente isolados.

Materialidade das transacções, os custos de contracto de construção são materialmente

significativo.

2.6.Redito do contracto

O redito do contracto deve compreender, segundo paragrafo 9 da NIRF10, A quantia inicial

negociado no contracto que é a quantia que representa a contraprestação a receber pela

empreitada, alterações no trabalho inicialmente contratado, reclamações e pagamento de

incentivos, desde que seja provável que resultem em redito e possam ser mensurados com

fiabilidade.

13

O redito de contracto é mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber. A

mensuração deste éafectada por um conjunto de incertezas que dependem do desfecho de

acontecimento futuro pelo que as estimativas necessitam de ser revistos a medida que os

acontecimentos ocorrem e as incertezas se desenvolvem. Desta forma a quantia do redito do

contrato pode aumentar ou diminuir de um período para o período seguinte.

Uma alteração é uma instrução dada pela contratante ou cliente para uma altercação no

âmbito do trabalho a ser realizado segundo o contracto e pode provocar um aumento ou uma

redução do redito do contracto, uma modificação é incluída no redito quando; seja provável

que o dono da obra aprove a alteração e a respectiva quantia do redito que dela resulte, e a

quantia do redito possa ser fiavelmente mensurada.

E ainda no paragrafo12 da mesma norma refere que, a quantia que a contratada ou empreiteiro

procura cobrar ao dono da obra ou cliente como reembolso de custos não incluído no preço de

contracto designa se por reclamação. Uma reclamação pode surgir por exemplo de atrasos

imputáveis ao cliente, erros de especificações ou na concepção e de alterações negociadas de

trabalho. Uma reclamação é apenas incluída no redito do contracto quando; as negociações

tenham atingido uma fase avançada tal que é provável que o cliente venha a aceitar a

reclamação, e a quantia que é provável ser aceite pelo cliente pode ser fiavelmente

mensurada.

Incentivos segundo paragrafo13 da NCFR10, são quantias adicionais pagas ao empreiteiro

quando são atingidos ou excedidos os níveis de desempenho previstos, o pagamento de

incentivo é incluído no redito do contracto quando; o contracto esteja suficientemente

adiantado que é provável que os níveis de desempenho previstos venham a ser atingido ou

excedidos, e ainda quando as quantias dos incentivos a pagar poderem ser fiavelmente

mensuradas.

2.7.Custos do contracto

Os custos de contracto deverão incluir os custos que se relacionam directamente com o

contracto especifico, além de custos que sejam atribuíveis a actividade geral do empreiteiro na

medida em que possam ser razoavelmente alocados ao contracto, alem de outros custos que

podem ser especificamente cobrados ao cliente sob os termos do contracto(Dalva e Paula

2014),

Paragrafo15 da NCRF10, incluem ainda nos custos de contracto, os custos atribuíveis a esse

mesmo contracto no período que vai desde a data de adjudicação até a conclusão das

14

actividades. Contudo, os custos que se relacionam directamente com o contracto e que são

suportados para assegurar a adjudicaçãosão também incluído como parte dos custos do

contracto se poderem ser separadamente identificados e fiavelmente mensurados, e for

provável que o contracto éadjudicado.

2.8.Reconhecimento do redito e dos gastos do contracto

Quando o desfecho de contracto de construção poder ser fiavelmente mensurado, o redito e os

custos de contracto devem ser reconhecidos como rendimento e gasto respectivamente com

referencia a fase de acabamento da actividade do contracto na data do balanco, Um contracto

de construçãoé fiavelmente mensurado quando se verifiquem as seguintes condições:

O redito total do contracto pode ser mensurado com fiabilidade

É provável que benefícios económicos futuros relacionados ao contracto fluirão para a

empresa.

Os custos para terminar o contracto e a fase de acabamento do contracto na data do

balanco podem ser fiavelmente mensurado

Os custos atribuíveis ao contracto podem ser claramente identificados e mensurados

com fiabilidade de forma que os reais custos do contracto podem ser comparados

comestimativas anteriores.

Contrariamente a este, quando o desfecho de um contracto não poder ser fiavelmente

mensurado, o redito apenas deve ser reconhecido ate ao ponto em que é provável que os

custos do contracto suportado são recuperáveis e os custos do contracto são reconhecidos

como gasto nos períodos em que são suportados.

2.9.Contabilização.

A NCFR10 prevê o reconhecimento do redito dos contractos de construção com base no

método da percentagem de acabamento. Este princípio geral pressupõe que o desfecho do

contracto pode ser determinado com fiabilidade, ou seja, que os custos incorridos e os custos a

incorrer para a conclusão do contrato possam ser mensurados com fiabilidade. Sempre que o

desfecho do contrato não possa ser estimado com fiabilidade a NIRF 10 prevê a aplicação do

chamado método de lucro nulo, em que o redito a reconhecer em cada período iguala os

custos incorrido.

15

Pelo método de percentagem de acabamento esta percentagem é obtida pela seguinte fórmula:

Custos incorridos

Percentagem de acabamento=_________________________________

Custos incorridos± Custos estimados para a conclusão.

Ainda de acordo com a NCRF10, cit por Dalva e Paula (2014), quando for provável que os

custos totais do contracto excedam o redito total do contracto, a perda esperada deve ser

reconhecida imediatamente como gasto. Desta forma esta se perante a necessidade de

reconhecimento de uma provisão para perdas em contractos de construção.

2.10. Método de Percentagem de Acabamento

O aspecto mas relevante na contabilização dos contractos de construção sem dúvidaé o

método de percentagem de acabamento porque é o método actualmente aceite na

contabilização dos contractos.

A fase de acabamento de um contracto pode ser determinado por vários métodos, incluindo a

proporção dos custos do contracto suportados no trabalho executados até a data nos custos

estimados totais do contracto, conforme a fórmula acima, mas também pêlos levantamento do

trabalho realizado, ou conclusão de uma proporção física do contacto de empreitada., de

referir que os pagamentos faseados e adiantamentos recebidos dos clientes geralmente não

reflectem o trabalho executado.

2.11. Método de lucro nulo

Sempre que o desfecho do contracto não possa ser estimado com fiabilidade a NCRF10 prevê

a aplicação do chamado método do luro nulo, em que o redito a reconhecer em cada período

iguala os custos incorridos.

Neste método, os gastos de contacto devem ser reconhecidos como um gasto do período em

que ocorrem e o redito deve ser reconhecido somente ate ao ponto em que seja provável que

os gastos incorridos sejam recuperáveis pode se dizer que devem ser contabilizado redito de

igual valor incorrido que forem recuperáveis, deste modo o resultado sóé reconhecido no ano

16

de conclusão do contracto, visto que em cada um dos períodos contabilísticos o lucro é nulo,

Quando os gastos totais excedam os seus reditos totais a perda deve ser imediatamente

reconhecida e reflectida no resultado do exercício-.

CAPITULO III

3. Metodologia

Entende-se metodologia como o processo, onde se aplicam diferentes métodos, técnicas e

matérias, tanto laboratoriais como instrumento e equipamentos para colectade dados no

campo.

Segundo RUIZ (1985:131), metodologia “é o conjunto de métodos e técnicas utilizada para a

realização de uma pesquisa”. Foram buscado na fundamentação desta monografia diferentes

aspectos ligados a qualidade, para que no final os resultados possam ser satisfatórios e

condizentes com a realidade a vivenciar no campo a pesquisar

Para a autora percebe deste autor metodologia sendo um guia para elaboração de trabalho

científico entretanto para elaboração desta pesquisa não foge da regra, segue todos passos

emanados pela direcçãocientífica.

Segundo MCHAELIS (2000, v. 2, p.1368), ”metodologia é a arte de guiar o espirito na

investigação da verdade” É um dos instrumentos utilizados para se conhecer a verdade e se

chegar ao conhecimento.

Para a pesquisadora metodologia é o caminho usado pelo pesquisador para alcançar

objectivos do trabalho científico e buscar a verdade e o conhecimento dentro dos parâmetros

estabelecidos

3.1.Método de Procedimentos.

Com base nos propósitos deste projecto, este capítulo tem a finalidade de demonstrar e

descrever qual é a metodologia a utilizar, a partir dos conhecimentos descritos na

fundamentação teórica.

17

3.2.Método de abordagem

A autora irá desenvolver uma pesquisa descritiva para atingir o objectivo, servir-se-á do

método de abordagem indutivo, partindo da particularidade dos fenómenos observados no

campo de pesquisa para a generalidade dos factos.

3.3.Tipos de Pesquisa

Na investigação científica existem três tipos de pesquisa! (pesquisa exploratória, pesquisa

explicativa e pesquisa descritiva), que são adoptados segundo o objectivo a que se propõem a

pesquisa. Tendo em conta o objectivo a que se propõe o presente estudo, a pesquisa que foi

usada, e descritiva, porque segundo Reis (2010) esta pesquisa visa a descrição do fenómeno

em estudo e especificação dos conceitos decorrentes do mesmo. Envolve o uso de técnicas de

recolha de dados e a sua valorização está baseada na premissa de que os problemas podem ser

resolvidos e as práticas podem ser melhorados através de descrição e análise de observação.

A pesquisa, tendo em conta a abordagem do problema, enquadra se em dois tipos de

estratégias de investigação, sendo elas, a abordagem qualitativa e abordagem quantitativa. O

que distingue estas duas abordagens é essencialmente:

Abordagem quantitativa envolve geralmente dados numéricos, utiliza frequentemente

um numero elevado de casos e procura a generalização.

Abordagem qualitativa tem enfoque no modo como a realidade social é interpretada e

construída e na sensibilidade ou permeabilidade ao contexto social em que os dados

são gerados.

Tendo em conta estes dois tipos de investigação, e tendo em conta o objectivo e as hipóteses

deste estudo, pode se dizer que a pesquisa que foi seguida insere se na abordagem qualitativa.

A pesquisa qualitativa não requer necessariamente o uso de métodos e técnicas estatísticas,

sendo uma abordagem descritiva. O processo e o seu significado são os focos principais de

abordagem.

Neste tipo de pesquisa há predominâncias de categorias de análises mais descritivas e menos

cálculos. Pode se dizer que a pesquisa qualitativa oferece melhor visão e compreensão do

problema (Reis, 2010)

18

3.4.Técnica de Colecta de dados

Técnica é um conjunto de processos de que serve uma ciência, é arte prática, aliadas aos

métodos estão as técnicas de pesquisa, que são os instrumentos específicos que ajudam no

alcance dos objectivos.

“Técnicas de colecta de dados são consideradas um conjunto de preceitos ou processos de que

se serve uma ciência, são também a habilidade para esses processos ou normas, na obtenção

de seus propósitos. Correspondem, portanto, a parte pratica da colecta de dados”, (Marconi

&Lakatos, 2007).

O planeamento da pesquisa implica o desenvolvimento de uma serie de passos que podem ser

assim arrolados, nesta pesquisa serão usados as seguintes técnicas: consulta bibliográfica,

Observação directa questionário

a) Pesquisa bibliográfica

Consiste em elaborar a pesquisa a partir de material já publicado, constituído principalmente

de livros, artigos científicos que abordam sobre o tema. Este tipo de pesquisa tem como

finalidade conhecer diferentes formas de contribuição científica que se realizam sobre

determinado assunto ou fenómenos.

b) Observação directa

“Observação directa é uma técnica de colecta de dados para conseguir informação […]

aspecto da realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir mas também examinar factos, que se

deseja estudar”, (Marconi &Lakatos, 1991, p.90).

A observação directa constitui um dos instrumentos de recolha de dados no campo e que foi

muito útil porque permitiu a recolha de informações relacionadas ao tema.

Outra das técnicas de metodologia utilizado nesta pesquisa consiste na elaboração de

questionário, visto ser a técnica que melhor se enquadra no tipo de trabalho que se pretende

desenvolver e a que me permite obter melhores resultados tendo em conta o problema em

estudo.

c) Questionário,

Um questionário é um instrumento de investigação que visa recolher informações baseando-

se, geralmente, na inquisição de um grupo representativo de população em estudo. Para tal,

coloca-se uma serie de questões que abrangem um tema de interesse para os investigadores,

não havendo interação direita entre estes e os inqueridos (Amaro, at al, 2005). Existem três

tipos de questionários: Questionários abertos, fechados e mistos.

19

Questionários do tipo aberto é aquele que utiliza questões de respostas abertas. Este tipo de

questionários proporciona respostas de maior profundidade, ou seja dá ao sujeito uma maior

liberdade de resposta, podendo esta ser redigido pelo proprio. No entanto a interpretação e o

resumo deste tipo de questionário é mais difícil dado que se pode obter um variado tipo de

respostas, dependendo da pessoa que responde ao questionário.

Questionário do tipo fechado, tem na sua construção questões de respostas fechadas,

permitindo obter respostas que possibilitem a comparação com outros instrumentos de recolha

de dados. Este tipo de questionário facilita o tratamento e análise de informações, exigindo

menos tempo. Por outro lado a aplicação deste tipo de questionário pode não ser vantajoso

pois facilita a resposta para um sujeito que não saberia ou que poderia ter dificuldade

acrescida em responder a uma determinada questão. Os questionários fechados são bastante

objectivos e requerem um menor esforço por parte dos sujeitos aos quais é aplicado.

Questionário do tipo misto, tal como o nome indica são questionários que apresentam

questões de diferentes tipos: respostas abertas e respostas fechadas.

Para este estudo usou o questionário do tipo misto.

3.5.População

População ou Universo é a totalidade de indivíduos que possuem as mesmas características

definidos para um determinado estudo.

Universo é o conjunto de elementos que possuem determinadas características, (Richardson,

1999)

Para autora do trabalho Universo é um conjunto de seres animados ou inanimados que

apresentam algumas características comuns, portanto, o universo da pesquisa será constituído

por 6 funcionário da empresa CEPE consultoria.

3.6.Amostra

Amostra é a parte da população seleccionada de acordo com o plano para representar o

universo da pesquisa

Segundo Richardson (1999, p. 159) amostra é qualquer subconjunto do conjunto universal ou

da população.

Para autora amostra é uma parte do universo que seja representativa de tudo a partir dos

resultados obtidos.

20

O tipo de pesquisa usado pela autora foi feita de forma intencional tendo em conta a

especificidade do estudo.

Assim sendo, amostra desta pesquisa foi constituído por 4 funcionários, sendo 2 pertencentes

ao departamento de administração e finanças e 2 do departamento técnico.

21

3.7.Ferramentas de Analise de Softwares Usados

Para se levar acabo a pesquisa que conduziu o presente estudo, para a recolha de dados, a

pesquisadora recorreu ao uso de questionário, e para analise e interpretação dos dados usado

o método comparativo percentual de forma a poder validar as hipóteses, para questões

abertas foi usados análise dos conteúdos.

22

CAPITULO IV

4. Análise e interpretação dos dados

4.1.Caso de estudo

A CEPE consultoria e uma emprese moçambicana centrada de serviços de consultoria em

engenharia civil de construção civil, com sede na cidade de Nampula, bairro de Muahivire 3ª

rua da fundação Salazar.

Uma empresa que tem como foco realizar estudos de projectos de engenharia civil, deste a

fase da concepção ate a sua execução participante na gestão de custos do mesmo e evitando

impactos financeiros em virtude da natureza da obra.

Acompanhamos de todas transições impostas pela legislação moçambicana mantendo o

compromisso de atender as principais necessidades dos nossos clientes, contando com uma

equipe qualificada pra buscar as soluções mais adequadas para seus fins.

O nosso escritório central perfaz uma área útil de aproximadamente 15.75 m2, equipado com

recurso tecnológico da actualidade e com técnicos de alto nível e profissionalismo, engajados

na promessa de melhores soluções para a necessidade dos nossos clientes, reservando a

filosofia do nosso trabalho.

Com uma equipe formada por jovens dinâmicos e inovadores a CEPE consultoria tem-se

destacado pela boa prestação dos seus serviços com a satisfação completa dos nossos clientes

(publico e privado).

Nossa missão, portanto, é valorizar o que existe de mais novo em engenharia consultiva,

comprometendo-se com o sucesso e os resultados dos nossos clientes, oferecendo trabalho

que os torne competitivo.

Assim queremos criar soluções para assegurar a nossos clientes no pleno exercícios nos seus

trabalhos.

Com isso ressaltamos nossos valores, que são:

Criatividade para solução personificada;

Respeito aos princípios e normas constitucionais;

Ética e procedimentos e relação;

23

Gestão participativa e contínua dos recursos humanos;

A CEPE consultoria disponibiliza os serviços abaixo:

Estudos e projectos de engenharia civil;

Exploração de obras de construção civil;

Estamos firmes no mercado de consultoria a mais de 3 anos com notório crescimento pela

qualidade dos serviços prestados e pela satisfação por parte dos nossos clientes.

4.1.1 Organização da empresa.

A CEPE consultoria, licenciada em prestação de serviços de consultoria e fiscalização de

obras de construção civil e obras públicas, é composta por técnicos altamente qualificados e

com uma vasta gama de experiencia profissional, alto sentido de responsabilidade de modo a

responder a dinâmica profissional e tecnologia, objectivos de corresponder aos anseios dos

seus clientes.

Porem, a empresa esta organizada da seguinte forma:

Figura 1: Organização

hierárquica da

empresa CEPE

Consultoria

24

Fonte: CEPE Consultoria

Nosso trabalho visa em assessorar nos trabalhos técnicos de natureza intelectual, observando

os princípios da legalidade, finalidade e proporcionalidade, contando com colaboradores

treinados e capacitados.

Os serviços de consultoria são actividades que incluem acessória em que é fornecida a

Entidade

Contratante o resultado de um trabalho de natureza eminentemente intelectual.

Os serviços de consultoria assentaram-se na Assistência Técnica e Gestão do contracto de

empreitada.

MissãoCEPE Consultoria tem como Missão “ Projectando o futuro ”, Atender as

necessidades dos nossos clientes com criatividade e tecnologia, contribuindo para o

desenvolvimento económico e social.

CEPE Consultoria tem como Visão fortalecer nossa imagem e notaria competência; a empresa

como continuação da universidade, participando no desenvolvimento do Pais

CEPE Consultoria tem como valores, Compromisso com a qualidade e melhoria contínua de

eficácia dos nossos trabalhos e a busca permanente de qualidade com elevado senso ético e

profissional.

4.1.2. Principais clientes

Direcção provincial das obras públicas e habitação, governo do distrito de Milange, governo

dodistrito da Ilha de Moçambique, governo do distrito de Erate/Namapa, Hospital provincial

de Lichinga, governo da cidade de Nampula, Tribunal administrativo da província de

Nampula, Ara Centro Norte e UP delegação de Tete.

Os sectores de actividades são diversificados:

Consultorias

25

Estudos de viabilidades de execução da obra e soluções alternativas que respondam aos

requisitos definidos pelo promotor do projecto.

Estudo do tipo de obra a ser realizada e o nível de qualidade da obra, obedecendo limitações

de custos e prazos de execução.

Fiscalização

Acessória na preparação de documentos de concurso público e contracto de

empreitada/fiscalização, e preparação de cadernos de encargos.

Assistência técnica.

Fiscalização de obra, verificação física da obra e análise documental da obra (pagamentos,

contractos), elaboração de relatórios técnicos

Elaboração de projectos executivos

Elaboração de projectos básicos e projectos executivos até ao nível de pormenorização de

detalhes construtivos, especificações técnicas, mapas de quantidades e estimativa de custo de

implementação de projecto.

4.2. Apresentação dos resultados

Gráfico 1: Sexo

Fonte: Autora

75%

25%

masculino

feminino

26

Numa amostra de 4 inquiridos, 3 que correspondem a 75% são do sexo masculino e um

inquerido que perfaz 25% da amostra e do sexo feminino. Estes dados, mostram claramente

que o tipo de actividade praticada na empresa vocaciona se a homens e detrimento as

mulheres, que se mostram incapazes de entrar na actividade de construção.

Gráfico 2: Função ocupacional

Fonte: Autora

Como ilustra o gráfico, fica claro que ainda se trata de uma empresa ainda nova no mercado e

possui um quadro técnico permanente reduzido, a empresa possui apenas 1 engenheiro civil

correspondente a 25% da amostra, que para alem de desempenhar a função de gestor da

empresa é o responsável na preparação dos orçamentos, 2 técnico de construção

correspondente a 50%, que são responsáveis em acompanhamento das execuções das obras, e

por fim 1 contabilista também correspondente a 25%, que é responsável por todos aspectos

contabilísticos e ficais da empresa.

Gráfico 3: Tempo de Serviço

50%

25%

25%

tecnico de construcao

enginheito de construcao

contabilista

27

Fonte: Autora

Quanto ao tempo de serviço verifica -se que os colaboradores tem uma experiencia longa de

serviço sendo que 2 inqueridos correspondente a 50% estão na empresa já a 3 anos

concretamente 1 técnico e 1 contabilista devido ao tempo que estão na empresa reprenda que

conhecem como a empresa funciona e as politicas que regem o funcionamento da mesma,

enquanto dum lado ela possui 1 engenheiro já com uma longa experiencia dos quais já

transidas doutras empresas visto que esta nesse ramo de actividade já há 4 anos, e possui

ainda 1 técnico que embora não estando a tanto tempo, revela ter noção de como funciona as

actividades desenvolvidas pela entidade.

Gráfico 4: Área de formação

Fonte: Autora

25%

50%

25% 1 ano

3 anos

4 anos

50%

25%

25%

Construcao de Edificios

Engenharia Civil

Contabilidade

28

De acordo como ilustra o gráfico, esta empresa é composta maioritariamente por técnico de

construção e isto esta aliada a natureza da actividade da mesma, visto que o quadro técnico

permanente é representado por 2 técnicos de construção civil concretamente formados na área

de construção de edifícios corresponde a 50% da amostra e 1 engenheiro civil que

corresponde a 25% e 1 contabilista.

Tabela 1: Tipo de contractos de construção celebrados pela empresa

Resposta Frequência %

Empreitada por preço global 4 100

Empreitada por serie de

preços

0 0

Empreitada por percentagem 0 0

Total 4 100

Fonte: Autora

Como se pode verificar na tabela 1, em 100% dos inqueridos, o tipo de contracto de

construção celebrado pela empresa é empreitada por preço global, em que a empresa que

realiza a obra acorda previamente um preço fixo e global para a empreitada., contudo ficou

claro e evidente para autora que os colaboradores tem a certeza no que diz respeito ao tipo de

contracto de construção efectuado pela empresa.

Tabela 2: Método de reconhecimento dos resultados contabilísticos.


Método de percentagem de acabamento 4 100

Método de lucro nulo 0

Outro 0

Total 4 100

Fonte: Autora

29

Quanto a questão do método de reconhecimento dos resultados contabilístico utilizados pela

empresa, a empresa utiliza o método de percentagem de acabamento, correspondente a 100%,

de acordo com Dalva e Paula (2014), só pode ser utilizado este método quando o desfecho do

contracto pode ser determinado com fiabilidade, ou seja, que os custos incorridos e os custos a

incorrer para a conclusão do contracto possam ser mensurado com fiabilidade.

Tabela 3: Critério utilizado para determinação da fase de acabamento.


A proporção dos gastos

incorridos no trabalho já

executados sobre os gastos

totais do contracto

4 100%

Levantamento do trabalho

executado

0

Conclusão de uma

proporção física do trabalho

0

Outro 0

Total 4 100%

Fonte: Autora

Da análise dos inqueridos, verificou-se que 100% responderam que a empresa determina a

fase de acabamento através de proporção dos gastos incorridos no trabalho já executado sobre

os gastos totais sendo apenas incluído os gastos do contracto que reflictam o trabalho

executado ate a data. A escolha desse critério revela ser o que mas mensura com fiabilidade os

trabalhos executado.

Gráfico 5: Dificuldade na aplicação do método de percentagem de acabamento

30

Fonte: Autora

Quanto a esta questão um número de 3 inqueridos correspondentes a 75% respondem haver

sim alguma dificuldade, e 25% correspondente a apenas 1 inquerido responde que não, isto

deve estar aliado não apenas a área de formação mas também ao tempo de serviço do mesmo,

visto que tem apenas 1 ano de serviço nesta empresa e suponho que ainda não tenha

conhecimentos suficientes sobre alguns procedimentos feitos na empresa em matéria de

contractos.

Tabela 5: Qual é a dificuldade encontrada pela empresa na aplicação do método de

percentagem de acabamento.

Respostas Frequências %

Gastos estimados diferentes

dos gastos reais

1 25%

Na contabilização dos gastos

adicionais

1 25%

Outo 1 25%

Sem opinião 1 25%

Total 4 100%

Fonte: Autora

Quanto aos resultados obtidos nesta questão, constatou-se que 25% responde gastos estimados

diferentes dos gastos reais, e 25%, na contabilização dos gastos adicionais (trabalhos a mais) e

75%

25%

sim

Nao

31

25% referiu outros gastos que não consta na tabela, e ainda 25% referiu sem opinião, Nesta

questão verifica-se que há uma divergência no que diz respeito as dificuldades isso deve estar

aliado as áreas de formação dos inqueridos, dado que tratando se de uma questão meramente

contabilística Isso leva me a concluir que a empresa é constituída maioritariamente de

técnicos de construção e que apresentam desconhecimento nesses pontos mas específicos da

contabilidade.

Tabela 6: Quais os Custos Incluído no contracto de construção.

Respostas Frequência %

Custos directo do contracto 2 50

Custos que Possam ser

imputados ao contracto

1 25

Outros custos 1 25

Total 4 100%

Fonte: Autora

Alem dos custos directos dos contractos de construção 50%, são inclusos custos atribuíveis a

actividade do contracto 25% e ainda outros custos 25%. Paralelamente aos custos directo do

contracto referem se aos gastos com mão-de-obra directa ou seja, custos de mão-de-obra local

incluindo supervisão local, custos de aluguer de instalações e equipamentos e custos de

materiais usados, enquanto custos que possam ser imputados ao contracto, referem se aos

seguros de equipamento e trabalhadores, serviço de higiene e segurança, incluem também

salario do pessoal de construção. Outros custos refere se aos custos administrativos e custos

de pesquisa e desenvolvimento.

32

Tabela 7 O que se considera redito de contracto.


A quantia inicial de redito

acordado no contacto,

variações no trabalho ate ao

ponto que seja provava que

resultem em redito

4

Total 4 100%

Fonte: Autora

Para esta questão ficou claro quanto ao redito, há uma definição que constitui a quantia inicial

de rédito acordado no contacto, variações no trabalho ate ao ponto que seja provável que

resultem em redito, apesar dos textos terem sido diferentes no acto da resposta, todos foram

unanimes no que diz respeito ao redito.

33

4.3. Verificação das Hipóteses:

Das hipóteses levantadas e estudos feitos no campo constatou-se:

Hipótese 1: Emprego de método de percentagem de acabamento poderá se adequar melhor na

empresa Cepe consultoria.

De acordo com os estudos desenvolvidos ficou clara a ideia de que o emprego desse método,

alem de estimar os custos com fiabilidade, ele permite reconhecer os reditos, custos e

resultados associados aos contractos de construção a medida que os trabalhos decorrem,

portando a utilização desse método antecipa a divulgação de melhor desempenho financeiro

da empresa, uma vez que o método de percentagem de acabamento pressupõe que o desfecho

do contracto pode ser determinado com fiabilidade e que os custos incorridos e a incorrer para

a conclusão do contracto possam ser fiavelmente mensurado, a menos que não se possa

determinar com fiabilidade o desfecho do contracto, nesse caso aplica se o método de lucro

nulo. Sendo assim aceita se a hipótese uma vez o questionário mostra que a empresa usa o

método de percentagem de acabamento para o reconhecimento dos resultados e que os

mesmos são estimados com fiabilidade.

Hipótese 2: O método de lucro nulo pode contribuir para a maximização dos reditos do

contrato de contractos da empresa CEPE Consultoria.

Sempre que o desfecho do contracto não possa ser mensurado com fiabilidade a NCRF 10,

prevê a aplicação do chamado método do lucro nulo, portanto, neste caso existe um

insuficiente balanceamento dos reditos com gastos, resultante do não reconhecimento dos

resultados do contracto ao longo da execução das obras. Os lucros são reconhecidos apenas no

final do contracto, neste sentido, os resultados no método de lucro nulo são sobrevalorizados,

pois a totalidade do resultado do contracto e reconhecido no último ano. Sendo assim refuta se

essa hipótese uma vez que sendo a CEPE Consultoria uma empresa que disputa a

concorrência no mercados com outras empresa, reconhecer reditos so final do contrato não so

poe em causa a credibilidade da empresa como também seria difícil que os diferentes

interessados pelas informações contabilísticas tivesses que esperar longo tempo para verem o

real desempenho e possíveis retornos dos seus investimentos.

34

4.4. Caso Pratico.

A empresa CEPE Consultoria assinou um contracto de empreitada para a construção de 2

dormitórios masculinos e respectivos Balneários, no Distrito de Meconta, na Província de

Nampula, em Abril de 2013 no valor fixo de 2.500.000,00 para 3 anos. O contracto previa a

conclusão das obras em Setembro de 2015, o contracto previa uma cláusula mediante a qual

CEPE Consultoria teria de pagar ao dono da obra uma penalidade por eventual atraso na

conclusão da obra, a qual foi fixado em 0,5% do valor do contracto por cada mês de atraso.

Durante a construção a empresa foi confrontada com a necessidade de executar alguns

serviços que não haviam previsto, incorrendo assim em mas custos do que inicialmente

previstos. Apenas no final de 2014 o cliente assumiu a responsabilidade parcial por aqueles

custos uma vez ficou provado que parte destes decorreu de insuficiência de projecto de

arquitectura deste modo o valor do contracto foi então revisto, fixando então em

3.000.000,00.

Tabela 8: Descritiva de custos para os serviços para construção da obra.

Períodos Custos Acumulados Estimativa de custos totais de construção

2013 700.000,00 2.000.000,00

2014 1.560.000,00 2.400.000,00

2015 2.650.000,00

Fonte: Autora

Relativamente as condições de pagamento constava o seguinte:

15% Na data de assinatura de contracto,

30% Em Junho de 2014 com a 1ª facturaref a Situação de trabalho n° 01.

O remanescente aquando da conclusão com a factura dos 70% ref a ultima situação de

trabalhos

De referir que a empresa concluiu a obra em fins de Novembro de 2015.

Pretende-se:

35

Efectuar todos lançamentos contabilísticos relativos ao contracto de construção de 2013 a

2015

Analisar os diferentes efeitos dos resultados utilizando os 2 métodos

Tabela 9: Pelo método de percentagem de acabamento

Descrição 2013 2014 2015 Total

Custos incorridos 700.000,00 860.000,00 1.090.000,00 2.650.000,00

Custos incorridos

acumulados

700.000,00 1.560.000,00 2.650.000,00

Custos totais estimados 2.000.000,00 2.4000.000,00

% De acabamento 35% 65% 100%

Valor do contrato 2.500.000,00 3.000.000,00 2.970.000,00 2.970.000,00

Redito acumulado ate ao

período

875.000,00 1.950.000,00 2.970.000,00

Redito do período 875.000,00 1.075.000,00 1.020.000,00

Facturação emitida no

período

0 750.000,00 2.220.000,00 2.970.000,00

Recebimento no período 375.000,00 750.000,00 1.845.000,00 2.970.000,00

Fonte: Autora

(1) Custos incorridos em 2014= 1.560.000,00-700.000,00=860.000,00

(2) Custos incorridos em 2015= 2.650.000,00-1.560.000,00=1.090,00

(3) % De acabamento= custos incorridos acumulados/custos totais estimados

(4) Valor do contracto 2015= ultimo valor do contracto acordado decorrente das

revindicações-penalidades por atraso na entrega da obra 0,5% do valor do contracto

por cada mês de atraso, =[3.000.000,00-(3.000.000,00*0,5%*2 meses)]= 2.970.000,00

(5) Redito acumulado ate ao período= valor do contracto * % de acabamento

(6) Redito do período= Redito acumulado ate ao período- redito acumulado ate ao

períodoanterior

(7) Facturação emitida em 2014=2.500.000,00*30%=750.000,00

(8) Facturação emitida em 2015=2.970.000,00-750.000,00=2,220.000,00

(9) Recebimentos em 2013=2.500.000,00*15%=375.000,00

36

Tabela 10: Registos contabilísticos para 2013

Data Descrição Debito Credito Valor

Abril 2013 Pelos adiantamentos

efectuados

Disponibilidades Adiantament/prestserv 375.000,00

Durante

2013

Gastos incorridos Gatos diversos Disponibilidades 700.000,00

2013 Reconhecimento de redito Devedores por

acréscimo

Prestação de serviços 875.000,00

Fonte: Autora

Tabela 11: Registos em 2014


Junho de

2014

1ª Facturação de 30% Clientes Prestação de

serviços

750.000,00

2014 Regularização parcial dos

dev por acres de

rendimento

Presta serv Devedor por

acréscimo de rendtos

750.000,00

2014 Pelos recebimentos dos

30%

Disponib Clientes 750.000,00

2014 Reconhecimento de gastos

incorridos

Gastos

diversos

Disponibilidades 860.000,00

Dez de 2014 Reconhecimento de redito Devedores

por acresc de

rend

Prest de serv 1.075.000,00

Fonte: Autora



37

2015 Reconhecimento de gastos Gastos diversos Disponibilides 1.090.000,00

30/Nov/15 Ultima facturacao70% Clientes Prestacao de

serv

2.220.000,00

30/Nov/15 Regularização dos

adiantamentos

Adiantamentos Clientes 375.000,00

2015 Recebimento do remanescente Disponibilidades Clientes 1.845.000,00

Fonte: Autora

Tabela 13: Pelo método de lucro nulo

Descrição 2013 2014 2015 Total

Custo incorridos 700.000,00 860.000,00 1.090.000,00 2.650.000,00

Valor do contracto 2.500.000,00 3.000.000,00 2.970.000,00 2.970.000,00

Redito do período 700.000,00 860.000,00 1.410.000,00(5) 2.970.000,00

Facturação emitida no

período

0 750.000,00 2.220.000,00(7) 2.970.000,00

Recebimento no período 375.000,00 750.000,00 1.845.000,00(9)

Fonte: Autora

(1) Custos incorridos em 2014=1.560.000,00-700.000,00=860.000,00

(2) Custos incorridos em 2015= 2.650.000,00-1.560.000,00=1.090.000,00

(3) Valor do contracto 2015= [3.000.000,00- (3.000.000*0,5%*2 meses) =2.970.000,00

(4) Redito do Período=Gastos recuperáveis no período

(5) Redito de 2015= Valor final do contracto- redito 2013 e 2014=2.970.000,00-

1.560.000,00=1.410.000,00

(6) Facturação emitida 2014=2.500.000,00*30%=750.000,00

(7) Facturação emitida em 2015=2.970.000,00-750.000,00=2.220.000,00

(8) Recebimentos em 2013= 2.500.000,00*15%=370.000,00

(9) Recebimentos em 2015=factura 2014-adiantamento=2.220.000,00-

375.000,00=1.845,00

Tabela 14: Registos contabilísticos 2013


Abril Pelos adiantamentos Disponibilidade Adiantament 375.000,00

38

2013 o

Durante Reconhecimento de gastos Gastos diversos Disponibilida

des

700.000,00

2013 Reconhecimento de reditos Devedores por acresc

de rendimentos

Prest/serv 700.000,00

Fonte: Autora



Junho 14 1ª Facturação Clientes Prestação de

serv

750.000,00

2014 Regularização parcial dev por

acrec de rendimentos

Prestserv Devedor por

acrec de rendtos

7.00.000,00

2014 Pelos recebimentos dos 30% Disponibilidade Clientes 750.000,00

2014 Reconhecimento de gastos Gastos diversos Disponibilidades 860.000,00

Fonte: Autora



2015 Reconhecimento de gastos Gastos diversos Disponibilidades 1.090.000,00

2015 Factura de 70% Clientes Prest/serv 2.220.000,00

30/Nov/15 Regularização de adiantamento Adiantamentos Clientes 375.000,00

2015 Recebimentos Disponibilidades Clientes 1.845.000,00

Fonte: Autora

Tabela 17: Analise dos resultados.

Descrição Método de % de

acabamento(a)

Método de

Lucro Nulo (b)

Diferenças=(a)-(b)

Redito em 2013 875.000,00 700.000,00 175.000,00

Gastos em 2013 700.000,00 700.000,00 0

39

Resultados em 2013 (1) 175.000,00 0 175.000,00

Redito em 2014 1.075.000,00 860.000,00 215.000,00

Gasto em 2014 860.000,00 860.000,00 0

Resultado em 2014 (2) 215.000,00 0 215.000,00

Redito em 2015 1.020.000,00 1.410.000,00 -390.000,00

Gatos em 2015 1.090.000,00 1.090.000,00 0

Resultados em 2015 (3) -70.000,00 320.000,00 -390.000,00

Lucro total no contracto

=(1)+(2)+(3)

320.000,00 320.000,00 0

Fonte: Autora

Como se pode verificar os diferentes efeitos nos resultados relativos ao uso dos dois métodos,

no método de percentagem de acabamento os reditos, custos e os resultados vão sendo

reconhecidos a medida que o contracto progride, permitindo assim balanceamento dos reditos

com os gastos nos períodos em que são efectivamente incorridos, enquanto que no método de

lucro nulo existe um insuficiente balanceamento dos reditos com gastos resultante do não

reconhecimento dos resultados do contracto ao longo da sua execução., só final do contracto é

que são reconhecidos os lucros. Diferenças estas tem impacto materialmente relevante, uma

vez que os efeitos das informações nelas divulgadas permitem aos utilizadores das

demonstrações financeiras na tomada de decisões. Contudo o método de percentagem de

acabamento antecipa a divulgação de melhor desempenho.

40

CAPITULO V

5.1.Conclusões

O estudo foi levantado para uma base de utilização estritamente académico e com fins de

interesse técnico contabilístico, o ramo de construção é o que mais cresce no mundo com um

indicador acentuado em Países em via de desenvolvimento, incluindo o nosso pais.

A NCRF10, estabelece o tratamento contabilístico dos réditos e dos correspondentes custos

associados a contracto de construção, dada a natureza das actividades subjacentes aos

contractos de construção a data em que as actividades é iniciada e a data em que é concluída

ocorrerem geralmente em períodos contabilísticos diferentes. Deste modo a questão principal

na contabilização dos contractos de construção é analisar o tratamento contabilístico de modo

que a imputação dos reditos e dos custos dos contractos relativos aos períodos contabilísticos

em que os trabalhos sejam executados. Pode se então dizer que essa é uma norma que procura

resolver o problema do princípio da especialização dos exercícios nas demonstrações

financeiras das empresas construtoras.

Desta forma, do estudo efectuado a autora concluiu, a empresa utiliza o método de

percentagem de acabamento para o reconhecimento dos resultados contabilístico, uma vez

que nesse método os reditos, os gastos e os resultados vão sendo reconhecidos na demostração

do desempenho da empresa a medida que decorre a execução do contracto permitindo assim o

balanceamento dos redito e dos gastos nos períodos em que são realmente incursos. Mas o

facto de a empresa referir que utiliza este método não quer dizer que a determinação em si

seja feita de maneira correcta, pelo que pode se verificar existe alguma falta de conhecimento

de algumas temáticas utilizadas na empresa para a contabilização dos contractos de

construção. Estes desconhecimentos é mais notório por parte dos técnicos.

No entanto, já no método de lucro nulo, existe um insuficiente balanceamento dos reditos com

os gastos de que resulta o não reconhecimento dos resultados do contracto ao longo da sua

execução, já que os lucros são apenas reconhecidos no final do contracto

Da analise das dificuldades da empresa na aplicação deste método, estão essencialmente

relacionadas na contabilização dos gastos adicionais ou trabalhos amais, e dos gastos

estimados serem diferentes dos gastos reais, assim sendo, é importante explicar de forma clara

como deve ser feita a contabilização dos contractos de construção, e principalmente os

conceitos teóricos e práticos que estão presentes nestas problemáticas, uma vez que verificou-

41

Se é que os colaboradores envolvidos tem algumas dificuldades em perceber conceitos que

são muito técnicos e que estão fora do seu âmbito de acção.

Neste processo de estudo sobre a contabilização dos contractos de construção, a autora teve

oportunidades de auferir conhecimento por parte dos colaboradores afectos ao departamento

de administração e finança sobre as normas contabilísticas e de relato financeiro e

consequente normas internacionais, chegando assim a conclusão que os colaboradores tem

pouca informação sobre as normas internacionais, apesar de a empresa contabilizar seus

elementos patrimoniais com base nos princípios contabilísticos geralmente aceites, na sua

relevação dos dados baseados em NCRF, segundo o estatuído pelo decreto 70/2009 de 22 de

Dezembro.

42

5.2.Sugestões e Recomendações.

Face aos resultados obtidos na conclusão, pretendeu-se aproveitar este espaço para apresentar

algumas sugestões e recomendações que poderão contribuir no desempenho e no aumento dos

reditos da empresa, deste modo a autora sugere o seguinte.

Que a empresa contrate mais pessoal que faca parte do seu quadro técnico permanente

e com qualificações profissionais mínimos exigíveis.

Que priorize formações constantes do seu pessoal concretamente em matérias ligados

a contabilização dos contratos.

Para o sector de contabilidade, que use os softwere contabilísticos adequados para o

efeito.

Que a empresa procure ter instalações própria e que possua uma placa de identificação

da empresa.

43

Bibliografias

ALFREDO, Rui J. Reconhecimento, mensuração e divulgação na contabilização dos

contractos plurianuais de construção. Dissertação de mestrado em Auditoria. Instituto

Politécnico de Lisboa, 2010

BORGES, António (2005) Elementos da Contabilidade Geral 25ª Edição. Lisboa

BEUREN, Ilse Maria.2003.Como elaborar trabalhos monográficos em contabilidade: teoria e

práticas, Editoras Atlas, São Paulo

BARROS, Ana J. A Contabilização dos contractos de construção, IAS 11, Porto, Vida

Económica, 2008.

BATISTA, Luís; PONTES, SERGIO, Contracto de Construção, 2011

CERVO, A. BERVIAN, P.A.(2002). Metodologia Cientifica. São Paulo.

COELHO, Cláudia, NCRF19-Contrato de construção, Tratamento contabilístico e fiscal,

Dissertação de mestrado em Contabilidade e Finanças, IntituloPolitécnico do Porto.

GIL, António Carlos (2010) Como Elaborar Projecto de Pesquisa.5ª Edição, São Paulo: Atlas

GOODE, W.& HATT, P (1973). Métodos em Pesquisa Social. São Paulo.

LAKATOS, E. M. &MARCONI, M. A. Técnicas de Pesquisa. São Paulo: Ed. Atlas,

1999. Técnicas de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1986.

LAKATOS, E. M.& MARCONI, M.A.(2001). Metodologia do Trabalho Cientico. São

Paulo.Atlas.

BRITO, Dalva & FERREIRAPaula, sistema de contabilidade para o sector empresarial em

Moçambique, 1ª Edição, Textos Editores Lda. – Moçambique, 2014

Decreto 70/2009 de 22 de Dezembro

RICHARDSON, R.J.(1999). Pesquisa Social. Métodos e Técnicas. 3 ed. Editora: Atlas

RUIZ, J.A.(1985) Metodologia Cientifica: Guia para eficiência nos estudos.4 ed. São Paulo

Economy & Finance

Monografia contabilização de contrato de construção