CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU · Deputadas Maria do Rosário Carneiro e Teresa Venda, pelo qual manifestaram o seu agradecimento pela resposta célere ao Requerimento n.º870/X/ 4.ª

CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU

Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 9 de Julho de 2009

311

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU, REALIZADA NO DIA NOVE DE JULHO DE DOIS MIL E NOVE

-------------------Aos nove dias do mês de Julho de dois mil e nove, no Edifício dos Paços do Concelho e na Sala destinada ao efeito, reuniu a Câmara Municipal de Viseu, com a presença dos seguintes elementos: ---------------------------------------------------------------------------------------------- FERNANDO DE CARVALHO RUAS, Presidente, JOAQUIM AMÉRICO CORREIA NUNES, Vice-Presidente, JOSÉ MOREIRA AMARAL, JOSÉ MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA, ANTÓNIO DA CUNHA LEMOS, ANTÓNIO GUILHERME DE JESUS PAIS DE ALMEIDA e MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA NUNES DE MATOS, Vereadores. --- ABERTURA – Constatada a existência de quórum, foi pelo Senhor Presidente declarada aberta a reunião, quando eram nove horas e trinta minutos, passando a Câmara a ocupar-se dos seguintes assuntos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FALTAS – Verificou-se a ausência do Senhor Vereador Hermínio Loureiro de Magalhães, por se encontrar de férias e do Senhor Vereador Miguel Bernardo Ginestal Machado Monteiro Albuquerque, devido a impedimento pessoal, conforme comunicado por justificação de falta. -------- APOIO – Secretariou e prestou apoio técnico e administrativo, o Director do Departamento de Administração e Finanças, Adelino Fernando de Almeida Costa. ------------------------------------------

01-ADMINISTRAÇÃO -------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA----------------------------------------------- -------------------Intervenção dos Membros do Executivo----------------------------------------------------- -------------------Intervenção do Senhor Vereador José Manuel Oliveira ----------------------------------- -------------------O Senhor Vereador usou da palavra para informar que não estava nos assuntos da reunião qualquer informação sobre o pedido feito pelos vereadores do PS acerca de dados contabilísticos sobre depósitos e proveitos financeiros em Instituições Financeiras. -------------------- -------------------Intervenção do Senhor Presidente ------------------------------------------------------------ -------------------O Senhor Presidente informou que o pedido não foi solicitado como vereadores mas sim como cidadãos, ao abrigo da Lei de Acesso aos Documentos Administrativos e, por isso, a resposta será dada ao abrigo da Lei invocada. ----------------------------------------------------------------- -------------------Intervenção do Senhor Vice-Presidente ----------------------------------------------------- -------------------O Senhor Vice-Presidente deu a conhecer a resposta do Ministério das Finanças ao programa “Pagar na Hora” e que se traduziu por uma bonificação no empréstimo, pelos resultados obtidos pelo Município – E.30768/2009. ----------------------------------------------------------------------- -------------------De seguida deu a conhecer que foram remetidas três candidaturas ao QREN, relativas à “Agenda 21 Local”, para melhoria do Rio Pavia e uma candidatura no âmbito das



312

cidades competitivas, em conjunto com os Municípios de Santa Comba Dão, Mangualde, Nelas e São Pedro do Sul. -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA---------------------------------------------------------- -------------------APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR------------------------------ 927 - 01.01.01 - A acta da Reunião Ordinária de 25-06-09, que havia sido previamente distribuída, foi submetida à consideração do Executivo Municipal. Após votação, a mesma foi aprovada com a abstenção do Senhor Vereador José Manuel dos Santos Oliveira, por não ter estado presente na reunião anterior e, para efeitos do disposto no artigo 91º da Lei n.º 169/99, na sua actual redacção, foi deliberado dar-lhe a devida publicidade. ------------------------------------------------------------------- --------------------INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE -------------------------------------- 928 - 01.02.01 - Pelo Senhor Presidente foi dado conhecimento dos seguintes assuntos e documentação: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 1) Expediente:----------------------------------------------------------------------------------- --------------------do Gabinete de Relações com as Autarquias das Estradas de Portugal, S.A.: -----------------------------O Executivo Camarário tomou conhecimento do ofício remetido pelo Gabinete de Relações com as Autarquias das Estradas de Portugal, S.A., com a referência GRA/206/2009, datado de 24-06-09, saída n.º 74583, em resposta aos ofícios enviados pela Câmara (S.18579/2009 e S.21119/2009), referentes aos “Acessos de Viseu ao IP3 – Beneficiação e Alargamento da EN 2 entre o Km 176,70 e o Km 181,00 – Substituição de Árvores Secas na EN 2”, pelo qual foi referido que, tendo o adjudicatário sido notificado para substituir as árvores que secaram, ficou acordado que essa substituição só deverá ser efectuada no início do Outono, nos meses de Setembro e/ ou Outubro, por ser a altura mais apropriada para o efeito; ----------------------------------------------------- --------------------da Associação Nacional de Municípios Portugueses: --------------------------------------------------------O Senhor Presidente deu a conhecer o ofício n.º 517/2009 de 18-05-09 da Associação Nacional de Municípios Portugueses pelo qual é dado conhecimento da proposta apresentada pelo Conselho Directivo para a data e local para a realização do “XVIII Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses”, tendo sido colocado à consideração do Senhor Presidente, como Membro da Comissão Organizadora do Congresso, as datas 4 e 5 de Dezembro de 2009 e Viseu como local para a realização do mesmo. ---------------------------------------------------------------------------Foi ainda dado conhecimento dos pressupostos que estiveram na base da proposta atrás referida, e que se consubstanciam no facto de o resultado do Inquérito feito aos Congressistas do XVIII Congresso da ANMP apontar no sentido de que o mesmo se deve realizar no interior do país e, porque se trata da utilização de infra-estruturas da Câmara Municipal de Viseu, os custos associados à organização deste evento neste local serem significativamente inferiores; ---------------- --------------------do Gabinete do Primeiro Ministro: ------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente deu ainda conhecimento de um e-mail enviado pelo Gabinete do Primeiro Ministro, pelo qual era remetida, para análise para eventual adesão, a minuta do Acordo para a Rede Piloto da Mobilidade Eléctrica. ------------------------------------------------------------------- -------------------- 2) Agradecimentos: --------------------------------------------------------------------------- --------------------da Comissão Vitivinícola Regional do Dão: -------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente deu a conhecer o ofício enviado pela Comissão Vitivinícola Regional do Dão com referência n.º 001047 de 24-06-09, no qual foi expresso o seu agradecimento



313

pela participação no “1.º Congresso Internacional dos Vinhos do Dão – Inovação e Desenvolvimento” – E.30995/2009; ---------------------------------------------------------------------------- --------------------do Comando Territorial de Viseu da Guarda Nacional Republicana: --------------------------------------O Senhor Presidente deu conhecimento do ofício remetido pelo Comando Territorial de Viseu da Guarda Nacional Republicana, com referência n.º 224/SRLF de 29-06-09, a agradecer pela cedência de meios humanos e logísticos que permitiram melhorar o espaço do parque de estacionamento, bem como a limpeza dos arruamentos do quartel sede da Unidade, com vista à realização da cerimónia que aí decorreu – E.32181/2009; ------------------------------------------ -------------------das Deputadas da Assembleia da República Maria do Rosário Carneiro e Teresa Venda: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Executivo Camarário tomou conhecimento do ofício remetido pelas Senhoras Deputadas Maria do Rosário Carneiro e Teresa Venda, pelo qual manifestaram o seu agradecimento pela resposta célere ao Requerimento n.º870/X/ 4.ª – AL – E.30439/2009, referente ao Sistema de quotas de emprego para pessoas com deficiência; ------------------------------------------------------------ -------------------do GICAV – Grupo de Intervenção e Criatividade Artística de Viseu: ------------------------------------O Senhor Presidente deu a conhecer o ofício n.º 37/2009 de 26-06-09 do GICAV, no qual foi manifestado o agradecimento pela colaboração e apoio prestado para a realização da Gala dos Prémios Anim’Arte, que teve lugar no Teatro Viriato, no passado dia 23 de Junho. --------- -------------------3) Outros Assuntos: ---------------------------------------------------------------------------- --------------------Proposta de Deliberação: -----------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente apresentou ao Executivo Camarário uma proposta de atribuição de apoio financeiro, no valor de 5.000,00 euros, a Fernando Dias Loureiro, estudante da Escola Secundária Alves Martins, filho de Maria das Dores Cândida Dias Loureiro (NIF 173 132 499), residente em Fial, Farminhão, para custear a sua operação a um glaucoma galopante, a efectuar em Barcelona, proposta essa que mereceu aprovação por unanimidade – E.29417/2009. ---- --------------------Esta deliberação foi aprovada em minuta, no que concerne à proposta de deliberação, inserta no ponto três. ------------------------------------------------------------------------------- -------------------AGRADECIMENTOS------------------------------------------------------------------------ 929 - 01.03.01 - Pelo Executivo Municipal foi apreciada a apresentação de agradecimentos por parte das seguintes entidades: ------------------------------------------------------------------------------------ -------------------da Associação de Atletismo de Viseu, pelas reparações e recuperação dos “colchões” de saltos com vara e salto em altura, bem como da barreira dos obstáculos da vala e das barreiras – E.30000/2009; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------do Rugby Clube de Viseu, pela colaboração prestada e sem a qual não seria possível alcançar os bons resultados obtidos – campeão da edição 2008/2009 do Torneio de Equipas Emergentes do CRRC/FPR e da V Jornada do Torneio de Equipas Emergentes do CRRC/FPR – E.30761/2009; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------de Os Bigodes de Viseu, Associação Social, Cultural e Recreativa, pela colaboração prestada na realização do XVII Encontro Nacional de Bigodes de Viseu – E.30763/2009; ------------ -------------------da Balsa Nova, Associação Social, Cultural, Desportiva e Recreativa, pelo apoio disponibilizado para a organização do I Encontro de MiniBasquete “Os Balsinhas/ Jorkyball” – E.31545/2009; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------do Clube de Futebol “Os Repesenses”, pela ajuda financeira e pelos brindes, disponibilizados no âmbito da “2.ª Copa Foot 21” – E.32211/2009; ---------------------------------------



314

-------------------do Regimento de Infantaria n.º 14, pela disponibilidade manifestada e apoio concedido à realização do exercício “Dragão 09” – E.31593/2009; ---------------------------------------- -------------------do Senhor Agostinho Assunção Lopes de Matos, pelo despacho expedito ao projecto que apresentou e que foi de encontro à necessidade de tratamento célere, dado o já curto espaço de tempo de que dispunha – E.32295/2009; ---------------------------------------------------------- -------------------do Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 1106, pela cedência dos espaços do ex-parque de campismo do Fontelo, onde realizaram o Acampamento de Agrupamento nos dias 27 e 28 de Junho – E.32459/2009. ---------------------------------------------------------------------------------- -------------------Os agradecimentos apresentados pelo Senhor Agostinho Lopes de Matos e pelo Agrupamento 1106 do Corpo Nacional de Escutas foram introduzidos para discussão e votação ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 4º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu. ---------------- ------------------APOIOS ------------------------------------------------------------------------------------------ 930 - 01.04.01 - Isenções-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em face da correspondente petição, a Câmara, no uso das disposições conjugadas das alíneas a) e b) do nº. 4 do artigo 64º. da Lei nº. 169/99, na sua actual redacção, e do artigo 32º. do Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças e Outras Receitas do Município de Viseu, deliberou conceder a isenção do pagamento de taxa, para os fins e entidades a seguir indicadas: ----------------- -------------------Associação de Criadores de Gado da Beira Alta, pelo espaço destinado à instalação do respectivo Stand na Feira de São Mateus – E.29082/2009; ---------------------------------------------- -------------------Direcção Distrital de Viseu do Sindicato dos Professores da Região Centro, pela utilização do Salão da Assembleia Municipal para a realização da sessão pública de apresentação da última obra do escritor Mia Couto, a realizar no dia 15-07-09 – E.31239/2009. ------------------------- -------------------O apoio relativo à Direcção Distrital de Viseu do Sindicato dos Professores da Região Centro foi introduzido para discussão e votação ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 4º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu e, para efeitos de execução imediata, foram todos os assuntos aprovados em minuta. ---------------------------------------------------------------------------------- 931 - 01.04.02 - Programa de Apoio ao Desporto Federado – Outras Modalidades – Época 2008/2009----------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------A Câmara, em face da informação da Divisão de Serviços Culturais – Desporto n.º I.07504/2009, deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-Presidente, datado de 29-06-09, que autorizou a atribuição do apoio financeiro no valor de 1.450,00 euros ao Dínamo Clube da Estação, que, por lapso, não foi contemplado na lista dos apoios aprovados na deliberação n.º 815, tomada em Reunião de Câmara de 09-06-09, no âmbito do “Programa de Apoio ao Desporto Federado – Outras Modalidades – Época 2008/2009”. --------------------------------------------------------------------- -------------------PROPOSTA PARA CONFIRMAÇÃO DAS FUNÇÕES DA DIVISÃO DE EMPREITADAS E LOTEAMENTOS AO ABRIGO DO N.º 6 DO ARTIGO 9º DO DECRETO-LEI N.º 93/2004------------------------------------------------------------------------------------ 932 - 01.05.01 - Após análise do ofício dos Serviços Municipalizados n.º 06480, de 03-07-09, com registo de entrada n.º E.33841/2009, a Câmara deliberou confirmar a proposta referente às funções da Divisão de Empreitadas e Loteamentos, ao abrigo do n.º 6 do artigo 9º do Decreto-Lei n.º 93/2004.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. ---------



315

-------------------ACORDOS DE COLABORAÇÃO-------------------------------------------------------- 933 - 01.06.01 - Município de Viseu/ Empresa Berrelhas Camionagem, Lda. ----------------------------------------------A revitalização do Centro Histórico, no âmbito do processo de regeneração urbana, vem sendo alvo de diversos contributos, quer de Entidades Privadas, quer de Entidades que prosseguem fins públicos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------A reabilitação de imóveis, a requalificação de espaços públicos, o apoio social, o lançamento de inúmeras parcerias com Entidades de reconhecido mérito, a colaboração com a Associação Comercial de Viseu, com o Instituto Superior Politécnico de Viseu e com a Faculdade de Arquitectura – Universidade Católica de Viseu, são bons exemplos da abordagem sistémica, não atomizada, do Complexo da A.C.R.R.U., onde a Habisolvis e a Sociedade de Reabilitação Urbana – Viseu Novo desempenham papel determinante, mormente no incentivo e no acompanhamento de proprietários, arrendatários, empresários e colectividades, cuja actividade é decisiva na consecução dos objectivos definidos no Plano Estratégico, apresentado publicamente, realizado pela Parque Expo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A mobilidade nesta zona da cidade teve e tem primordial importância na dinamização do processo de regeneração urbana. À significativa redução do Tarifário do estacionamento à superfície e à circulação dos mini-autocarros de propulsão exclusivamente eléctrica, junta-se mais uma oferta que fortalece os laços de união entre a baixa ribeirinha da cidade e o centro histórico - o funicular. ---------------------------------------------------------------------------------------------------O funicular, dotado de duas carruagens, com uma estação no Campo de Viriato e outra na envolvente da Casa do Adro, permite o fácil e cómodo transporte de pessoas e seus bens entre estas duas zonas da cidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Promovido pela ViseuPolis, o funicular constitui também um atractivo invulgar nas cidades portuguesas com tradução, previsivelmente positiva, na actividade turística, tendo sido também motivo para a requalificação da Rua Ponte de Pau, da Calçada de Viriato, da Rua Silva Gaio e da Travessa da Misericórdia. -----------------------------------------------------------------------------------------------A gestão deste moderno equipamento impõe cuidados especiais, subdivididos em: --------------------- - processo de manutenção e vigilância preventiva; ----------------------------------------------------------- - operação da condução das carruagens; ----------------------------------------------------------------------- - articulação entre a oferta de estacionamento automóvel, mini-autocarros eléctricos e o próprio funicular. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assim, no âmbito das competências das autarquias, nos termos do art. 68º, n.º 1, alínea a) da Lei 169/99 de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, com fundamento no art. 8º da escritura Pública n.º 47/95 de 31 de Maio e de harmonia com a deliberação de 2 de Abril de 2009, a Câmara Municipal de Viseu deliberou aprovar a minuta do acordo de colaboração que contempla a operação e a articulação do funicular com a restante oferta, a celebrar com a Empresa Berrelhas Camionagem, Lda., a quem foi concessionado o Serviço Público de Transportes Urbanos de Viseu, efectuado pela escritura supra referida. --------------------- -------------------A fim de fazer parte integrante desta acta, dá-se aqui por reproduzida a minuta do referido acordo de colaboração (I.06871/2009). -------------------------------------------------------------- -------------------Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta. -------- 934 - 01.06.02 - Município de Viseu/ Aero Clube de Viseu --------------------------------------------------------------------O Aeródromo Municipal Gonçalves Lobato constitui uma valência importante do território municipal que, mercê de inúmeros investimentos, se apresenta cada vez mais funcional e com melhores condições de operacionalidade. ----------------------------------------------------------------



316

-------------------Os trabalhos de requalificação da aerogare, do Centro de Meios Aéreos, da torre de controlo, e da pista, têm valorizado esta infra-estrutura municipal. -----------------------------------------------------------A recente recuperação do sistema de iluminação da pista, efectuada na sequência de Acordo de Colaboração celebrado com o Aero Clube de Viseu, tornou o Aeródromo ainda mais atractivo, pois a sua utilização em período nocturno é agora, novamente, possível fazer-se com segurança acrescida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O conjunto de trabalhos levados a efeito, permitem esperar a certificação do Aeródromo pelas Entidades com competência formal. --------------------------------------------------------------------------Perseguindo o objectivo de abrir, o mais que as potencialidades da infra-estrutura permitem, à aeronáutica civil, impõe-se um esforço de manutenção e conservação das infra-estruturas do Aeródromo, pelo que se justifica a definição dos termos da parceria a estabelecer com o Aero Clube de Viseu, porque este se encontra sedeado num hangar de propriedade municipal, porque dispõe de recursos humanos qualificados e de um know-how bastantes para contribuir para uma boa manutenção e conservação das infra-estruturas recuperadas. -------------------------------------------------------Assim, a Câmara Municipal de Viseu deliberou aprovar a minuta do acordo de colaboração a celebrar com o Aero Clube de Viseu, que, a fim de fazer parte integrante desta acta, se dá aqui por reproduzida (I.07745/2009). -------------------------------------------------------------------- -------------------Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta. -------- 935 - 01.06.03 - Município de Viseu/ Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Pedro de France/ Junta de Freguesia de São Pedro de France -------------------------------------------------------------------------------O apoio social é materializado, no Município de Viseu, pela própria autarquia, através de programas específicos, de que o Viseu Solidário é um bom exemplo, mas tem componente determinante na actividade desenvolvida por inúmeras Instituições que, freguesia a freguesia, dão resposta a carências muito diversificadas. ------------------------------------------------------------------------O apoio domiciliário, o acompanhamento de situações de debilidade económico-social, o acolhimento de crianças, jovens e seniores, a par de acções de animação cultural, fazem parte de um vasto conjunto de medidas de apoio ao tecido social do Município. --------------------------------------------As Comissões da Fábrica da Igreja, Os Conselhos Económicos das Paróquias e os demais Promotores Sociais ligados, desempenham, no nosso Município, um papel insubstituível. -----------------------A Câmara Municipal de Viseu, consciente da importância e do alcance social deste, sempre inacabado, trabalho, reconhece os esforços das instituições, traduzindo-o na celebração de Acordos de Colaboração, como o presente. -------------------------------------------------------------------- -------------------Assim, a Câmara deliberou celebrar um acordo de colaboração com a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de São Pedro de France, em articulação com a Junta de Freguesia de São Pedro de France, cujo objecto é a concessão de apoio financeiro à segunda entidade para reparação de andores nas capelas e na Igreja Matriz. --------------------------------------------------------- -------------------A fim de fazer parte integrante desta acta, dá-se aqui por reproduzida a minuta do referido acordo de colaboração (E.28530/2009). -------------------------------------------------------------- 936 - 01.06.04 - Município de Viseu/ Núcleo de Cultura, Ambiente e Lazer de Silgueiros/ Junta de Freguesia de Silgueiros ------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------A Câmara, em face do ofício do Núcleo de Cultura, Ambiente e Lazer de Silgueiros com registo de entrada n.º E.27993/2009, da informação do Gabinete Autárquico n.º E.46241/2008 e do despacho do Senhor Vereador Guilherme Almeida que data de 24-06-09, constante no histórico deste último registo, deliberou alterar o objecto do acordo de colaboração oportunamente



317

celebrado com o Núcleo de Cultura, Ambiente e Lazer de Silgueiros, em articulação com a Junta de Freguesia de Silgueiros, para aquisição de material necessário para equipar instalações destinadas à criação de ocupação de tempos livres para os jovens. -------------------------------------------------------- 937 - 01.06.05 - Município de Viseu/ Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 1063/ Junta de Freguesia de Fragosela -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------A Câmara, em face do ofício do Agrupamento 1063 do Corpo Nacional de Escutas, com registo de entrada n.º E.30065/2009, da informação do Gabinete Autárquico n.º E.59239/2008 e do despacho do Senhor Vereador Guilherme Almeida que data de 29-06-09, constante no histórico deste último registo, deliberou alterar o objecto do acordo de colaboração oportunamente celebrado com o Agrupamento 1063 do Corpo Nacional de Escutas, em articulação com a Junta de Freguesia de Fragosela, para limpeza de terreno e construção de muro de vedação. -------------------- 938 - 01.06.06 - Município de Viseu/ Junta de Freguesia de Mundão ---------------------------------------------------------A Câmara, tendo por base a informação n.º I.06553/2009 e o despacho do Senhor Vereador Guilherme Almeida, que data de 02-07-09, e em cumprimento do art. 46º do Decreto-Lei 555/99 de 16 de Dezembro, na sua actual redacção, deliberou aprovar a minuta do acordo de cooperação a celebrar com a Junta de Freguesia de Mundão, cujo objecto se consubstancia na entrega pelo Município à Junta de Freguesia de Mundão da gestão do Parque Infantil sito no Bairro da Falorca, freguesia de Mundão, para que esta se sirva dele com a obrigação de o vigiar, manter e conservar em bom estado de uso e fruição, em cumprimento do Regulamento que estabelece as Condições de Segurança a Observar na Localização, Implantação, Concepção e Organização Funcional dos Espaços de Jogos e Recreio, Respectivos Equipamentos e Superfícies de Impacte, aprovado pelo Decreto-Lei 279/97 de 27 de Dezembro, e com a condição de o mesmo ser utilizado pelo público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------A fim de fazer parte integrante desta acta, dá-se aqui por reproduzida a minuta do referido acordo de cooperação (I.06553/2009). --------------------------------------------------------------- -------------------O assunto foi introduzido para discussão e votação ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 4º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu. ----------------------------------------------------- --------------------PROTOCOLOS------------------------------------------------------------------------------- 939 - 01.07.01 - Manutenção e Limpeza de Jardins e de Espaços Verdes, Espaços Públicos 2009 – CMV/Junta de Freguesia de Abraveses ------------------------------------------------------------------------ -------------------A Câmara tomou conhecimento da informação n.º I.01179/2009 e, face à mesma, deliberou aprovar o aditamento ao Protocolo de Manutenção e Limpeza de Jardins e de Espaços Verdes, Espaços Públicos 2009, oportunamente celebrado com a Junta de Freguesia de Abraveses, no montante de 269,50 euros. ------------------------------------------------------------------------------------ -------------------VISEU NOVO, SRU – SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA DE VISEU--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 940 - 01.08.01 - Empreitada de Reconstrução do Edifício Municipal da Rua Escura, n.º 14 ----------- -------------------De acordo com a Cláusula Quinta do contrato-programa celebrado entre o Município de Viseu e a Viseu Novo, SRU, Sociedade de Reabilitação Urbana de Viseu, com vista à execução da empreitada referida em epígrafe e com o ofício da Viseu Novo, SRU com referência n.º 1346/2009, anexo ao registo n.º E.27078/2009, a Câmara deliberou aprovar o auto n.º 11 de medição de trabalhos contratuais, no valor de 1.532,26 euros, acrescido de IVA. -----------------------



318

941 - 01.08.02 - Empreitada de Reconstrução do Edifício Municipal situado na Rua da Prebenda, 70-72 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------A Câmara, em face da informação da Viseu Novo, SRU – Sociedade de Reabilitação Urbana, S.A., datada de 25-06-09, com registo n.º E.19920/2009 e dos documentos anexos ao mesmo, tomou conhecimento do Acórdão n.º 10/09 – 28.Jan. – 1.ª S/SS do Tribunal de Contas, pelo qual foi visado o contrato da empreitada em epígrafe. --------------------------------------- 942 - 01.08.03 - Projecto do Edifício Municipal “Casa do Miradouro”-------------------------------------------------------A Câmara, em face da informação n.º 167.SRU/2009 da Viseu Novo, SRU – Sociedade de Reabilitação Urbana, S.A., de 06-07-09, I.08024/2009, deliberou aprovar o Projecto com vista à reabilitação do edifício de propriedade municipal, denominado de “Casa do Miradouro”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------O assunto foi introduzido para discussão e votação ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 4º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu. ----------------------------------------------------- -------------------EDUCAÇÃO------------------------------------------------------------------------------------ 943 - 01.09.01 - Educação Pré-Escolar – Fornecimento de Refeições Escolares para o 1.º CEB – Ano Lectivo 2008/2009 ------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------Na sequência da deliberação n.º 307, tomada na Reunião Ordinária de Câmara de 05-03-09 e após análise da informação do Gabinete de Educação de 25-06-09, n.º I.09867/2008, a Câmara deliberou autorizar um reforço no valor de 16.000,00 euros, uma vez que a empresa fornecedora das refeições e que abrange parte dos Jardins-de-Infância e Escolas do 1.º CEB iniciou o serviço apenas em Janeiro de 2009. --------------------------------------------------------------------------- -------------------VISEUPOLIS----------------------------------------------------------------------------------- 944 - 01.10.01 - Envio do Plano de Liquidação 2009 ---------------------------------------------------------------------------O Senhor Dr. Américo Nunes esclareceu o Plano de Liquidação de 2009 da ViseuPolis, Sociedade para o Desenvolvimento do Programa Polis em Viseu, S.A. em Liquidação, remetido através do ofício com referência n.º ADMVS.9.CT 098/JAN.cja, de 26-06-09, com registo de entrada n.º E.31218/2009, referindo que, dependendo do valor a ser decidido da Expropriação que está para decisão em Tribunal, assim será o resultado final das contas, uma vez que o valor do Perito da Sociedade é diferente do valor dos peritos dos proprietários. ------------------------------------ 945 - 01.10.02 - Protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Viseu e a ViseuPolis, relativo às Expropriações do Plano de Pormenor da Envolvente Urbana do Rio Pavia – 3.ª Situação de Financiamento de Expropriações pela Câmara Municipal de Viseu -----------------------------------------------------------Tendo por base o protocolo referido em epígrafe, oportunamente celebrado entre a Câmara Municipal de Viseu e a ViseuPolis e informação n.º E.30360/2009, a Câmara deliberou aprovar o pagamento da nota de débito n.º 82, emitida pela ViseuPolis, no valor de 186.910,72 euros, respeitante aos Encargos Financeiros, da responsabilidade da Câmara, resultantes dos acordos já celebrados com os proprietários das parcelas expropriadas, no âmbito das Expropriações do Plano de Pormenor da Envolvente Urbana do Rio Pavia. ------------------------------------------------ --------------------RESTAURANTE TERMINUS------------------------------------------------------------



319

946 - 01.11.01 - A Câmara tomou conhecimento da informação n.º E.59831/2008 e deliberou, em conformidade com a mesma, e atendendo a critérios de razoabilidade, prorrogar o prazo de concessão da exploração do restaurante/ bar “Terminus”, sito no Centro Coordenador de Transportes, à firma “Términus – Actividades Hoteleiras, Lda.”, até depois de estarem concluídas as obras de requalificação do Centro Coordenador de Transportes, com o pagamento da renda actualizável anualmente. ------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE – PAGAMENTO DO S.I.R.A.P.A.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 947 - 01.12.01 - A Câmara, em face da informação n.º E.30878/2009, tomou conhecimento da Notificação para Pagamento da taxa de registo no S.I.R.A.P.A., para o ano de 2009, com referência n.º 516000000024844, no valor de 26,30 euros, enviada pela Agência Portuguesa do Ambiente, com data limite de pagamento o dia 25-07-09, decorrente das obrigações impostas pelo Decreto-Lei 178/2006. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA TRANSFERÊNCIA DE SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA DE FAÍL-------------------------------------------------------------------------- 948 - 01.13.01 - Tendo em consideração o ofício n.º 106/2009 da Junta de Freguesia de Faíl, datado de 22-06-09, com registo de entrada n.º E.30017/2009 e informação com o mesmo registo, a Câmara deliberou adquirir o prédio urbano, destinado a habitação, com loja e dois andares e dependências, sito na freguesia de Faíl, inscrito na matriz predial urbana respectiva sob o artigo 218 e descrito na 1.ª Conservatória do Registo Predial de Viseu sob o n.º 400/19941202, pertencente a Maria Joana Viegas Tavares Aparício Paiva dos Santos, casada com Paulo Manuel Cerqueira Paiva dos Santos, Pedro José Tavares Ponces de Carvalho Aparício, casado com Teresa Maria Risso-Gill Sanguessuga Mendes Aparício, Ana Margarida Tavares Ponces de Carvalho Aparício, divorciada, Maria da Graça Ponces Rodrigues de Carvalho de Castro Camanho e marido José Manuel Castro Camanho, sendo usufrutuários Fernando Manuel Ponces de Carvalho Aparício e José Alberto Ponces de Carvalho Aparício, casado com Maria dos Altos Luís Correia Baltazar Lourenço Aparício, pelo valor de 125.000,00 euros, destinado à transferência da sede da Junta de Freguesia de Faíl.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- -------------------CENTRO DE ARTES E ESPECTÁCULOS DE VISEU ----------------------------- 949 - 01.14.01 - A Câmara tomou conhecimento da informação do Chefe da Divisão de Habitação e Urbanismo, de 06-07-09, referente à elaboração do projecto do Centro de Artes e Espectáculos de Viseu, deliberando, em conformidade com a mesma, adjudicar a elaboração do projecto referido em epígrafe ao Senhor Arq. Filipe de Oliveira Dias, nos termos da sua proposta, de 27-05-09, considerando que a mesma se enquadra nos termos do convite/ ajuste directo - PAC 29/09, pelo valor de 764.525,21 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, não excedendo a elaboração do projecto os seis meses considerados no art. 9.º do convite como prazo máximo, sem prejuízo da sua reconversão em dias úteis. ---------------------------------------------------------------------------------------- -------------------Mais deliberou considerar a alteração ao PP1 nos termos propostos, sem prejuízo das demais formalidades aplicáveis, devendo ponderar-se, posteriormente, a forma de concretização desta alteração, atendendo à capacidade efectiva da zona EQE do PP1, para suportar uma alteração de maior dimensão. ------------------------------------------------------------------------------------------------



320

-------------------Mais deliberou que a parcela afecta objectivamente ao desenvolvimento do projecto corresponderá à área líquida de 6087,82m², sem prejuízo da implementação das demais formalidades relacionadas com a minuta da escritura, integrando o disposto no C.C.P. ---------------- -------------------A presente deliberação considerou, objectivamente, o quadro descrito para o ajuste directo, na informação de 13-02-09, da responsabilidade do Director de Departamento, bem como no parecer jurídico da Chefe da Divisão dos Serviços Jurídicos, emitido em 18-02-09. ---------------- -------------------Esta deliberação foi aprovada com os votos a favor da maioria dos membros presentes, constituída pelos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata presentes, e votos contra dos Senhores Vereadores do Partido Socialista, uma vez que, face ao Código dos Contratos Públicos, não é possível o ajuste directo com os valores em causa, discordando, assim, do procedimento escolhido. ------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------MEDALHA MUNICIPAL DE MÉRITO------------------------------------------------- 950 - 01.15.01 – Obra de Santa Zita ---------------------------------------------------------------------------- -------------------A Câmara aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada pelo Senhor Presidente, com o seguinte teor:---------------------------------------------------------------------------------- -------------------A “Obra de Santa Zita”, fundada em 1931, tem, actualmente, a sua esfera de acção muito ampliada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hoje alargou o seu apoio a pessoas cuja profissão tem fins similares ao apoio à família, com destaque para Assistentes e Auxiliares da Família, Técnicos de Acção Educativa, de Lar de Seniores, de Centros de Dia, de Empregadas de Serviços Domésticos, Educadores, Auxiliares de Infância, entre outros. -----------------------------------------------------------------------------------------------Está no Município de Viseu desde 1959, prestando, nas suas instalações, apoio a 140 utentes, cujas idades variam dos 4 meses aos 6 anos, numa actividade discreta mas extraordinariamente rica de solidário apoio à Pessoa Humana. --------------------------------------------------------------Ao assinalar 50 anos de existência em Viseu, o Município, através da Câmara Municipal, delibera, por proposta do seu presidente, Dr. Fernando de Carvalho Ruas, atribuir à “Obra de Santa Zita” a Medalha Municipal de Mérito. ----------------------------------------------------- -------------------O assunto foi introduzido para discussão e votação ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 4º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu.----------------------------------------------------- APOIO TÉCNICO – As deliberações constantes deste capítulo contaram com a presença e apoio técnico e jurídico do Director de Departamento de Obras Municipais, Ambiente e Serviços Urbanos, Engenheiro José Santos Simões. ---------------------------------------------------------------------

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS, AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS 03-DOMASU

--------------------CONTRATOS-PROGRAMA PROVISAR---------------------------------------------- 951 - 03.01.01 - Calcetamento na Escola do 1.º CEB de Oliveira de Baixo – Bodiosa -------------------------------------Após análise da informação E.25362/2009, a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Bodiosa, com vista à execução da obra supra referenciada, estabelecendo-se que a comparticipação municipal será de cem porcento nos respectivos encargos, no montante de 1.548,60 euros, IVA incluído. --------------------------------------



321

952 - 03.01.02 - Requalificação da Rua do Santíssimo em Santarinho – São Salvador -------------------------------------A Câmara, em face da informação n.º E.20728/2009, deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de São Salvador, com vista à execução da obra supra referenciada, determinando-se que a comparticipação municipal será de cem porcento nos respectivos encargos, no valor de 6.845,00 euros, acrescido de IVA. -------------------------------------- 953 - 03.01.03 - Pavimentação de Passeios no Bairro da Amizade – Cavernães ---------------------------------------------Tendo em consideração a informação n.º 03/09 de 19-06-09 da Divisão de Estudos e Projectos, E.22842/2009, a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Cavernães, com vista à execução da obra em epígrafe, determinando-se que a comparticipação municipal será de cem porcento nos respectivos encargos, no montante de 15.931,02 euros, acrescido de IVA. ----------------------------------------------------------------------------- 954 - 03.01.04 - Requalificação da Rua da Canada – Calde ---------------------------------------------------------------------Tendo por base a informação n.º E.31630/2009, a Câmara deliberou conceder a prorrogação do prazo de validade do contrato-programa celebrado com aquela Junta, acima referenciado, por mais 45 dias. ---------------------------------------------------------------------------------- --------------------Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta. ------- 955 - 03.01.05 - Requalificação da Travessa da Pereira – Mundão -----------------------------------------------------------A Câmara, depois de analisar a informação n.º 12/2009 de 17-06-09, da Divisão de Estudos e Projectos, E.21078/2008, deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Mundão, com vista à execução da obra em epígrafe, estabelecendo-se que a comparticipação municipal será de cem porcento nos respectivos encargos, no montante de 11.350,16 euros, acrescido de IVA. ----------------------------------------------------------------------------- -------------------O Senhor Vereador António Guilherme de Jesus Pais de Almeida ausentou-se da sala das reuniões aquando da introdução deste assunto para discussão e votação.------------------------ 956 - 03.01.06 - Limpeza do Percurso Pedestre do Rio Dão – Fragosela ------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento da informação n.º 5 da Divisão de Estudos e Projectos, de 22-05-09, E.15129/2009 e deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Fragosela, com vista à execução da obra supra referenciada, estabelecendo-se que a comparticipação municipal será de cem porcento nos respectivos encargos, no montante de 18.594,50 euros, acrescido de IVA. ----------------------------------------------------------------------------- 957 - 03.01.07 - Requalificação das Ruas Tapada da Senhora, Covela, Mieiro, Beco e Largo do Eirô em Pascoal – Abraveses -----------------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara, tendo por base a informação n.º 067/09 de 08-05-09 da Divisão de Obras Adjudicadas, E.14864/2009 e a informação n.º I.07262/2007, deliberou aprovar os trabalhos a mais aí descritos, estabelecendo-se que a comparticipação municipal será de cem porcento nos respectivos encargos, no valor de 570,00 euros acrescido de IVA. ----------------------------------------- 958 - 03.01.08 - Pavimentação da Rua de São Sebastião – Calde --------------------------------------------------------------Após análise da informação n.º E.31632/2009, a Câmara deliberou conceder a



322

prorrogação do prazo de validade do contrato-programa celebrado com aquela Junta, acima referenciado, por mais 30 dias. ---------------------------------------------------------------------------------- --------------------Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta. ------- 959 - 03.01.09 - Pavimentação da Rua do Outeiro da Cruz – Calde -----------------------------------------------------------Tendo por base a informação n.º E.31634/2009, a Câmara deliberou conceder a prorrogação do prazo de validade do contrato-programa celebrado com aquela Junta, acima referenciado, por mais 30 dias. ---------------------------------------------------------------------------------- --------------------Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta. ------- 960 - 03.01.10 - Limpeza do Percurso Pedestre – Torredeita ----------------------------------------------- --------------------A Câmara, em face da informação n.º 8 de 30-06-09, da Divisão de Estudos e Projectos, I.04173/2009, deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Torredeita, referente ao assunto supra referenciado, estabelecendo-se que a comparticipação municipal será de cem porcento nos respectivos encargos, no montante de 3.395,00 euros, acrescido de IVA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 961 - 03.01.11 - Requalificação das Instalações Desportivas (Campo de Futebol) – Vila Chã de Sá ---------------------A Câmara, em face das informações n.ºs E.28686/2009 e E.12982/2008, deliberou aprovar a realização dos trabalhos a mais aí descritos, estabelecendo-se que a comparticipação municipal será de cem porcento nos respectivos encargos, no montante de 9.232,00 euros. ----------- --------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. -------- --------------------REABILITAÇÃO URBANA--------------------------------------------------------------- 962 - 03.02.01 - Reabilitação do Interior do Bairro 1.º de Maio -------------------------------------------- --------------------A Câmara tomou conhecimento da informação n.º 65/2009 de 22-06-09 da Divisão de Obras Adjudicadas, I.07101/2009, e deliberou, em conformidade com a mesma, autorizar a prorrogação da suspensão da empreitada em epígrafe, a qual será levantada na data em que for realizado o contrato de trabalhos a mais já aprovados em Reunião de Câmara de 28-05-09, bem como aprovar o respectivo Auto de Suspensão de Trabalho, datado de 30-05-09. ----------------------- 963 - 03.02.02 - Requalificação da Rua dos Bombeiros Voluntários--------------------------------------- --------------------A Câmara, em face da informação n.º 64/2009 de 22-06-09 da Divisão de Obras Adjudicadas, I.07085/2009, deliberou autorizar a prorrogação da suspensão da empreitada em epígrafe, a qual será levantada na data em que for realizado o contrato de trabalhos a mais já aprovados em Reunião de Câmara de 28-05-09, bem como aprovar o respectivo Auto de Suspensão de Trabalho, datado de 02-06-09. ------------------------------------------------------------------------------- --------------------REDE VIÁRIA-------------------------------------------------------------------------------- 964 - 03.03.01 - Requalificação da Circunvalação, das Ruas Aires de Matos e Capitão Leitão e Travessa da Escola Preparatória --------------------------------------------------------------------------------- -------------------A Câmara tomou conhecimento da informação n.º 74/2009 de 30-06-09, da Divisão de Obras Adjudicadas, I.07582/2009, e deliberou, em conformidade com a mesma, aprovar e autorizar o pagamento da Revisão de Preços n.º 4 (provisória) da empreitada em epígrafe, no valor de 9.417,42 euros, acrescido de IVA. ---------------------------------------------------------------------------



323

965 - 03.03.02 - Acesso ao Instituto Piaget – Alto do Gaio-------------------------------------------------- -------------------A Câmara, em face da informação n.º 71 de 17-06-09 da Divisão de Obras Adjudicadas, I.06958/2009, deliberou aprovar os trabalhos a mais aí descritos, no montante de 2.331,10 euros, acrescido de IVA, bem como a minuta do respectivo contrato adicional. -------------- 966 - 03.03.03 - Acesso ao Instituto Piaget – Alto do Gaio-------------------------------------------------- -------------------A Câmara tomou conhecimento da informação n.º 75 de 03-07-09 da Divisão de Obras Adjudicadas, I.07814/2009 e deliberou, em congruência com a mesma, aprovar os trabalhos a mais aí descritos, no montante de 1.407,56 euros, acrescido de IVA, bem como a minuta do respectivo contrato adicional. ------------------------------------------------------------------------------------ 967 - 03.03.04 - EN 2 – Requalificação Parcial da Travessia em Repeses -------------------------------- --------------------Concordando com a informação da Divisão de Obras Adjudicadas n.º 75/2009, de 30-06-09, I.07584/2009, a Câmara deliberou aprovar a revisão de preços n.º 2 (Provisória) da empreitada em epígrafe, no valor de 21.393,57 euros, acrescido de IVA. --------------------------------- 968 - 03.03.05 - Execução da Variante de Mosteirinho--------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento e deliberou aprovar o auto de recepção definitiva anexo à informação da Divisão de Obras Adjudicadas n.º 72/2009, de 29-06-09, E.37671/2008, referente à empreitada em título, oportunamente adjudicada à firma “Embeiral, S.A.”, cujo auto, para efeitos de restituição dos depósitos e quantias retidas como garantia e extinção da caução nos termos do artigo 229.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março, foi efectuado no dia 22 de Junho de 2009, devendo o duplicado deste auto ser remetido àquela firma. -------------------------------------- 969 - 03.03.06 - EN 229 – Ligação da Circunvalação à 1.ª Circular Norte-------------------------------- -------------------A Câmara, em face da informação n.º 074/2009 de 02-07-09 da Divisão de Obras Adjudicadas, E.11521/2009, deliberou aprovar os trabalhos a mais aí descritos, no âmbito da empreitada em epígrafe, resultantes do acordo de expropriação alcançado com o proprietário das parcelas 4 e 5 (Senhor Francisco dos Santos Fernandes), no valor de 49.877,65 euros, acrescido de IVA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mais deliberou aprovar a minuta do respectivo contrato adicional. --------------------- -------------------ESCADÓRIO DE LIGAÇÃO DA RUA D. ALVES MARTINS AO ANTIGO HOSPITAL (FASE 1) ------------------------------------------------------------------------------------------- 970 - 03.04.01 - A Câmara, em face da informação n.º 74 de 02-07-09 da Divisão de Obras Adjudicadas, I.07713/2009, deliberou aprovar a realização dos trabalhos a mais aí descritos, no valor de 25.278,58 euros, acrescido de IVA, bem como a minuta do respectivo contrato adicional. -- --------------------CENTRO DE CIÊNCIA DE VISEU – MUSEU DO QUARTZO NO MONTE DE SANTA LUZIA – ACESSO Á EB PIAGET – CAMPO--------------------------------------------- 971 - 03.05.01 - A Câmara, tendo por base a informação n.º 44/2009 da Divisão de Obras Adjudicadas, de 18-06-09, I.07007/2009, deliberou, em congruência com a mesma, aprovar o aí proposto no sentido de conceder a prorrogação de 50 dias para execução da obra em epígrafe, considerando uma prorrogação de prazo legal, do que resulta o dia 17-09-09 para conclusão da mesma. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------



324

-----------------OUTROS------------------------------------------------------------------------------------------ 972 - 03.06.01 - Empreitada Contínua de Sinalização Horizontal no Concelho de Viseu -----------------------------------A Câmara, em face da informação n.º 0127/2009 da Divisão de Infra-Estruturas e Equipamento, de 06-07-09, I.03884/2009, deliberou aprovar os trabalhos de substituição aí descritos, bem como os respectivos preços unitários. -------------------------------------------------------- --------------------Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta. ------- 973 - 03.06.02 - Empreitada Contínua de Pavimentações em Calçada no Concelho de Viseu --------- -------------------A Câmara tomou conhecimento da informação n.º 0125/2009 da Divisão de Infra-Estruturas e Equipamento, datada de 02-07-09, I.07271/2009 e deliberou, em conformidade com a mesma, aprovar os trabalhos a mais aí descritos, no valor de 3.529,99 euros, acrescido de IVA. ------------------------Mais deliberou aprovar a minuta do respectivo contrato adicional. --------------------- -------------------Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta. -------- 974 - 03.06.03 - Empreitada Contínua de Pavimentações em Betuminoso no Concelho de Viseu ---- -------------------Tendo por base a informação n.º 0121/2009 de 29-06-09 da Divisão de Infra-Estruturas e Equipamento, I.07481/2009, a Câmara deliberou, em conformidade com a mesma, aprovar os trabalhos de substituição aí descritos. ------------------------------------------------------------- -------------------Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta. -------- -------------------ECOPISTA DO DÃO------------------------------------------------------------------------- 975 - 03.07.01 - A Câmara, em face da informação n.º I.07804/2009, tomou conhecimento da Acta n.º 1 lavrada na sequência da reunião realizada no dia 05-06-09 entre o Senhor Vereador António Guilherme de Jesus Pais de Almeida, o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Tondela e o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Santa Comba Dão, e que faz parte integrante do “Acordo Constitutivo de Agrupamento de Municípios”, celebrado em 11-11-08 e ratificado em Reunião de Câmara de 27-11-08. -------------------------------------------------------------------------------- --------------------A fim de fazer parte integrante desta acta, dá-se aqui por reproduzida a acta a que supra se alude. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------O assunto foi introduzido para discussão e votação ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 4º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu. -----------------------------------------------------

DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E URBANISMO

04-DHU -------------------LOTEAMENTOS------------------------------------------------------------------------------ 976 - 04.01.01 - Luís António da Silva Rodrigues – Alvará n.º 2/2003 -------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento da informação n.º 147 do Chefe da Divisão de Administração Urbana, de 01-07-09, deliberando, em conformidade com a mesma e nos termos do disposto no art. 50º do Decreto-Lei n.º 448/91, na redacção que foi dada pelo Decreto-lei n.º 334/95 e Lei n.º 26/96, aprovar o auto de recepção definitiva das infra-estruturas referentes ao loteamento referido em epígrafe, datado de 01-07-09 e que aponta também para a libertação da caução. ---------- 977 - 04.01.02 - Alberto Loureiro Durão – Alvará n.º 12/2000 ----------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento da informação n.º 148 do Chefe da Divisão de



325

Administração Urbana, de 01-07-09, deliberando, em conformidade com a mesma e nos termos do disposto no art. 50º do Decreto-Lei n.º 448/91, na redacção que foi dada pelo Decreto-lei n.º 334/95 e Lei n.º 26/96, aprovar o auto de recepção definitiva das infra-estruturas referentes ao loteamento referido em epígrafe, datado de 01-07-09 e que aponta também para a libertação da caução. ---------- 978 - 04.01.03 - Sociedade de Construções Nova Linha, S.A. – Alvará n.º 4/2007 -----------------------------------------A Câmara tomou conhecimento da informação n.º 151 do Chefe da Divisão de Administração Urbana, de 06-07-09, deliberando, em conformidade com a mesma e nos termos do disposto no n.º 2 do art. 87º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, na sua actual redacção, aprovar o Auto de Recepção Provisória das infra-estruturas referentes à 1.ª Fase do Loteamento referido em epígrafe, datado de 25-06-09. ----------------------------------------------------------------------------------------Mais deliberou notificar o loteador a apresentar uma reformulação da calendarização do faseamento, no prazo máximo de 30 dias sob pena de se cancelarem as duas fases seguintes, com a consequente implicação a nível de reformulação das taxas urbanísticas referentes à 1.ª fase, já que os índices que serviram de base ao cálculo forma calculados globalmente e terão agravamentos se reportados apenas à 1.ª fase. ----------------------------------------------------------------- 979 - 04.01.04 - Manuel dos Santos Soares – Alvará n.º 2/1997 ---------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento da informação n.º 149 do Chefe da Divisão de Administração Urbana, de 06-07-09, deliberando, em conformidade com o aí proposto, aceitar a desistência da operação urbanística com a restituição apenas da caução. --------------------------------- 980 - 04.01.05 - Construções Cortês e Campos, Lda. – Alvará n.º 8/2005 ----------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento da informação do Chefe da Divisão de Planeamento, Cadastro e Digitalização, datada de 07-07-09, deliberando, em conformidade com a mesma, aprovar a constituição do lote n.º 39, face à sua conformidade com o Plano de Pormenor de prolongamento da Av. António José de Almeida (PP1). -------------------------------------------------------------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. -------- 981 - 04.01.06 - Henrique Aguiar Teixeira – Alvará n.º 47/84 -----------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento da informação n.º L-16/2009, do Chefe da Divisão de Planeamento, Cadastro e Digitalização, datada de 06-07-09, deliberando, em conformidade com a mesma, aprovar a alteração ao alvará de loteamento que visa possibilitar a utilização do sótão da fracção A do lote 4 do alvará de loteamento para arrumos. -------------------------------------------------- 982 - 04.01.07 - José Esteves Faria Júnior – Alvará n.º 06/2005 ------------------------------------------- -------------------A câmara tomou conhecimento da informação n.º 150 do Chefe da Divisão de Administração Urbana, datada de 06-07-09, deliberando, em conformidade com a mesma, aceitar a solução do alargamento da rua aí proposta, sem mais formalidades, com o condicionamento de os trabalhos de reposição dos muros e conclusão da faixa de rodagem serem executados no prazo máximo de 60 dias, sob pena de a Câmara Municipal de Viseu declarar a caducidade do alvará de loteamento, nos termos do alínea d) do ponto 3 do art. 71º do Decreto-Lei 555/99 de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 177/2001 de 4 de Junho. ---------------------------------------Mais deliberou indeferir a pretensão do requerente, em considerar que as obras de urbanização foram recebidas provisoriamente, por deferimento tácito. -------------------------------------------------------Deliberou ainda concordar com os restantes pontos referidos na informação supra



326

referenciada e dar conhecimento à Provedoria de Justiça e à IGAL da presente deliberação, bem como dos elementos anexos referentes à declaração de cedência de Joaquim Gonçalves Silva e Elvira do Rosário Gonçalves Barbosa Figueiredo Esteves. -------------------------------------------------- -------------------PARECERES AO ABRIGO DO ARTIGO 45º DA LEI N.º 91/95 NA REDACÇÃO DADA PELA LEI N.º 10/2008, DE 20 DE FEVEREIRO------------------------------ 983 - 04.02.01 – João Carlos Lopes de Almeida Santos ----------------------------------------------------- -------------------De acordo com o proposto na informação da Divisão de Administração Urbana, n.º 143, de 29-06-09, a Câmara, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, deliberou emitir parecer favorável para efeito de escritura de partilhas, por óbito de António Luís Marques, para registo em compropriedade com duas quotas iguais, do prédio rústico sito na freguesia de Bodiosa, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 10182. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------Do registo em compropriedade não pode resultar qualquer parcelamento físico da propriedade em violação ao Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, na sua actual redacção. --------------------------------------------------------------- -------------------ALTERAÇÃO DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------984 - 04.03.01 - Requalificação Urbana do Antigo Largo do Hospital – 2.ª Fase Ligação da Rua do Cerrado à Rua Alexandre Herculano-----------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento da informação n.º 16/2009 de 03-07-09 da Divisão de Planeamento, Cadastro e Digitalização, anexa ao registo E.31927/2009, e deliberou, em conformidade com a mesma, alterar a deliberação n.º 1467, tomada em Reunião de Câmara de 11-12-08, que passa a ter a seguinte redacção, nos termos da nova informação: ----------------------------- -------------------Na sequência dos novos dados cadastrais fornecidos pelos proprietários das parcelas inicialmente designados como 1 e 2, foram os mesmas agora considerados com novos limites cadastrais, originando novas parcelas identificadas por 1, 2, 2.1, 2.2 e 2.3, mantendo a definição inicial da parcela 3. ------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------Anexa-se as avaliações das parcelas a expropriar da empreitada em título, para aprovação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que a empreitada se encontra em fase de consignação, havendo assim condições da mesma ser iniciada a breve prazo, considera-se adequado o carácter de urgência para a DUP.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Complementarmente e nos termos do disposto no art. 10 e art. 15 do Código de Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99 de 18 de Setembro, alterado pela Lei 56/2008 de 4 de Setembro deverá ser requerida a Declaração de Utilidade Pública de expropriação com carácter de urgente das parcelas referenciadas, tendo em conta os seguintes elementos: ------------------------- -------------------Fundamento do Carácter de Urgência:----------------------------------------------------------------------REQUALIFICAÇÃO URBANA DO ANTIGO LARGO DO HOSPITAL-2ª FASE LIGAÇÃO DA RUA DO CERRADO À RUA ALEXANDRE HERCULANO, é absolutamente fundamental para adequar a fluidez do trânsito no interior da cidade de Viseu, permitindo alternativas de não saturar as zonas do Rossio e da Praça General Humberto Delgado. ---------------- -------------------Complementarmente e conforme o disposto no art.º 103 da Lei 2110, de 19/08/61 as expropriações de bens imóveis, necessárias à construção de vias Municipais são consideradas urgentes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------



327

-------------------O prazo previsto para o início dos trabalhos será imediatamente à posse administrativa das parcelas; o prazo para a execução das obras é de cinco meses, salvaguardando, se eventuais ocorrências que justifiquem a aplicação do disposto na parte final do n.º 3 do art. 15 do código de Expropriações.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Causa de Utilidade Pública--------------------------------------------------------------------------------------Independentemente da indispensabilidade da referida via para uma adequada reorganização e opções de transito no centro da cidade, esta, visa também potenciar o desenvolvimento das áreas urbanas designadas por PP38, PP29, Ae1G e EC, localizadas na envolvência e extensão da própria via.----------------------------------------------------------------------------------------------Norma Habilitante--------------------------------------------------------------------------------------------------Alínea f) do nº2 do artº64, alínea c) do nº7 do Artigo 64 do D.L. 169/99 de 18 de Setembro, alterado pela Lei nº5-A/02 de 18 de Setembro, Artigo 18 da Lei 159/99 de 14 de Setembro e artigo 1º, ponto 1 do D.L. 59/99 de 2 de Março e artigo 3º, ponto 1 alínea d) do mesmo Decreto Lei. Trata-se de uma obra pública, que surge na sequência da empreitada referida em epígrafe.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------Bens a Expropriar e Proprietários:---------------------------------------------------------------------------Parcela n.º 1 – Trata-se de uma parcela de terreno com área total de 230.00m2, sita na Rua Alexandre Herculano, inscrita na matriz sob o n.º 86 da Freguesia de Santa Maria, descrita na conservatória do registo predial de Viseu, sob o nº 1605, a destacar do prédio com as seguintes confrontações: - Norte, Sul e Nascente como o próprio e Poente com Rua.--------------------------------------Os proprietários são:----------------------------------------------------------------------------------------------Maria Gracinda Pereira de Figueiredo e Silva. ----------------------------------------------------------------Arrendatários: ----------------------------------------------------------------------------------------------------A Bifaninha Restaurante Snack-Bar Lda. (encargo autónomo nº1)---------------------------------------Maria Irene do Rosário Ferreira. (encargo autónomo n2)---------------------------------------------------Soluções Apuradas Lda. (encargo autónomo nº3)-----------------------------------------------------------Parcela n.º 2 – Trata-se de uma parcela de terreno com área total de 271.00m2, sita na Rua Alexandre Herculano, inscrita na matriz sob o n.º 87 da Freguesia de Santa Maria, descrita na conservatória do registo predial de Viseu, sob o nº 1590, a destacar do prédio com as seguintes confrontações: - Norte com Arnaldo Lobão, Sul com Maria José Borges Pereira de Figueiredo e Silva e Nascente como Rua do Hospital Civil e Poente com Rua Alexandre Herculano.------------------------------------Os proprietários são:----------------------------------------------------------------------------------------------Maria Gracinda Pereira de Figueiredo e Silva. ----------------------------------------------------------------Parcela n.º 2.1 – Trata-se de uma parcela de terreno com área total de 43.10m2, sita na Rua Alexandre Herculano, inscrita na matriz sob o n.º 94 da Freguesia de Santa Maria, descrita na conservatória do registo predial de Viseu, sob o nº 1599, a destacar do prédio com as seguintes confrontações: - Norte com Maria Gracinda Pereira de Figueiredo e Silva, Sul com Rua João de Barros e Nascente como Próprio e Poente com Maria José Borges Pereira de Figueiredo e Silva--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os proprietários são:----------------------------------------------------------------------------------------------Adelaide da Encarnação Guerra Refega de Figueiredo e Silva; Alberto Pereira de Figueiredo e Silva, casado com Maria Ivone Coelho Martins Figueiredo, Fernando Pereira de Figueiredo e Silva, casado com Maria Olinda Silvério Morgado, Filipe José Furstenhofer de Figueiredo e Silva, Gisela Erika Furstenhofer de Figueiredo e Silva Hader, casada com Jorg Heinz Hader, Jorge Pereira de Figueiredo e Silva, casado com Inge Dzur, Luís Pereira de Figueiredo e Silva, Maria Isabel Refega de Figueiredo e Silva, Maria José Pereira de Figueiredo e Silva, casada



328

com António Joaquim Ferreira de Barros, Maria Susana Refega de Figueiredo e Silva casada com José Henrique Veiga Fernandes, Miguel Pereira de Figueiredo e Silva casado com Maria Lisete da Cunha Cardoso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parcela n.º 2.2 – Trata-se de uma parcela de terreno com área total de 109.00m2, sita na Rua Alexandre Herculano, inscrita na matriz sob o n.º 93 da Freguesia de Santa Maria, descrita na conservatória do registo predial de Viseu, sob o nº 1600, a destacar do prédio com as seguintes confrontações: - Norte com Maria José Borges Pereira de Figueiredo e Silva, Sul com Rua João de Barros e Nascente e Poente com próprio. --------------------------------------------------------------------------------Os proprietários são:----------------------------------------------------------------------------------------------Adelaide da Encarnação Guerra Refega de Figueiredo e Silva; Alberto Pereira de Figueiredo e Silva, casado com Maria Ivone Coelho Martins Figueiredo, Fernando Pereira de Figueiredo e Silva, casado com Maria Olinda Silvério Morgado, Filipe José Furstenhofer de Figueiredo e Silva, Gisela Erika Furstenhofer de Figueiredo e Silva Hader, casada com Jorg Heinz Hader, Jorge Pereira de Figueiredo e Silva, casado com Inge Dzur, Luís Pereira de Figueiredo e Silva, Maria Isabel Refega de Figueiredo e Silva, Maria José Pereira de Figueiredo e Silva, casada com António Joaquim Ferreira de Barros, Maria Susana Refega de Figueiredo e Silva casada com José Henrique Veiga Fernandes, Miguel Pereira de Figueiredo e Silva casado com Maria Lisete da Cunha Cardoso.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parcela n.º 2.3 – Trata-se de uma parcela de terreno com área total de 120.70m2, sita na Rua Alexandre Herculano, inscrita na matriz sob o n.º 92 da Freguesia de Santa Maria, descrita na conservatória do registo predial de Viseu, sob o nº 1601, a destacar do prédio com as seguintes confrontações: - Norte com José Borges Pereira de Figueiredo e Silva, Sul com Rua João de Barros, Nascente como Rua dos Hospital Civil e Poente com o próprio.---------------------------------------------------Os proprietários são:----------------------------------------------------------------------------------------------Adelaide da Encarnação Guerra Refega de Figueiredo e Silva; Alberto Pereira de Figueiredo e Silva, casado com Maria Ivone Coelho Martins Figueiredo, Fernando Pereira de Figueiredo e Silva, casado com Maria Olinda Silvério Morgado, Filipe Furstenhofer de Figueiredo e Silva, Gisela Erika Furstenhofer de Figueiredo e Silva Hader, casada com Jorg Heinz Hader, Jorge Pereira de Figueiredo e Silva, casado com Inge Dzur, Luís Pereira de Figueiredo e Silva, Maria Isabel Refega de Figueiredo e Silva, Maria José Pereira de Figueiredo e Silva, casada com António Joaquim Ferreira de Barros, Maria Susana Refega de Figueiredo e Silva casada com José Henrique Veiga Fernandes, Miguel Pereira de Figueiredo e Silva casado com Maria Lisete da Cunha Cardoso.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parcela n.º 3 – Trata-se de uma parcela de terreno com área total de 62.00m2, sita na Rua de São Martinho, inscrito na matriz sob o n.º 1421, da Freguesia de Santa Maria, registada na conservatória do registo predial de Viseu sob o nº1429-B a destacar do prédio com as seguintes confrontações: - Norte com Rua de São Martinho, Nascente com Rua do Cerrado, Sul com Maria Cândida Nogueira Fernandes, Poente com Parques de Estacionamento.-------------------------------------------------------Os proprietários são: --------------------------------------------------------------------------------------------Alexandre de Almeida Nogueira Fernandes, casado com Adra Nasrlhaq Nogueira Fernandes, Albano Cândido de Nogueira Fernandes, casado com Maria Jorge de Moura Machado Maltieira Nogueira Fernandes, António de Almeida Marques Nogueira Fernandes, casado com Maria Antónia Soares Leite Nogueira Fernandes, Maria Manuela Marques Nogueira Fernandes Lomelino de Freitas, viúva e Maria Clara Pimentel de Nogueira Martins, casada com Francisco Manuel de Sousa Barros Guerreiro------------------------------------------------------------------------------



329

--------------------Previsão dos encargos a suportar pela expropriação: ----------------------------------------------------Parcela nº1 – 159.455.56€, Encargo Autónomo nº1 – 56.810.20€, Encargo Autónomo nº2 – 8.522.80€, Encargo Autónomo nº3 – 2.500.00€, Parcela nº2 – 88.582.10€, Parcela nº2.1 – 13.014.21€, Parcela nº2.2 – 32.913.99€, Parcela nº2.3 – 36.447.49€, Parcela nº3 – 6.060.48€.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------Previsão do Plano Director Municipal para a zona de localização das parcelas a expropriar:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parcelas nºs 1, 2, 2.1,2.2 e 2.3 – PP38, referenciado na alínea 38), ponto 3 do artº30 do Regulamento do PDM; Parcela nº 3 – Ec referenciado no artº23 do Regulamento do PDM.---------------------------Programa de Trabalhos -----------------------------------------------------------------------------------------O resultante da conjugação dos meios disponíveis e apresentados pelo empreiteiro em sede de adjudicação da empreitada.---------------------------------------------------------------------------------------------Prazo previsto para o inicio das obras nas parcelas: -----------------------------------------------------Imediatamente após a posse administrativa das parcelas.-------------------------------- --------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. -------- --------------------REQUALIFICAÇÃO URBANA DO ANTIGO LARGO DO HOSPITAL-2ª FASE LIGAÇÃO DA RUA DO CERRADO À RUA ALEXANDRE HERCULANO-------------- 985 - 04.04.01 - A Câmara, em face das informações da Secção de Obras Municipais de 23-06-09, contidas no histórico do registo n.º I.13422/2008, bem como a informação de 03-07-09 da Divisão de Planeamento, Cadastro e Digitalização, expressa no histórico do registo n.º E.31927/2009, deliberou autorizar o montante global das parcelas a expropriar da empreitada em epígrafe, no valor de 404.306,83 euros, valor esse inferior ao inicialmente cabimentado, no montante de 427.202,69 euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------EXPROPRIAÇÕES DAS PARCELAS DE TERRENO DA EMPREITADA “ACESSOS À CIDADE A PARTIR DA A24 – VIA EN 16 - EXPROPRIAÇÕES----------------- 986 - 04.05.01 - A Câmara tomou conhecimento da informação n.º 14/2009 de 07-07-09 da Divisão de Planeamento, Cadastro e Digitalização, anexa ao registo E.32959/2009, consubstanciando os acordos alcançados com diversos proprietários, deliberando concordar com os mesmos, devendo promover-se o pagamento das respectivas indemnizações e proceder às comunicações aos respectivos proprietários, nesse sentido, deduzindo-se as importâncias referentes às benfeitorias e que se constituem como compromisso para a Câmara Municipal de Viseu em termos de execução, considerando para o efeito as alterações relacionadas com as áreas e tipo de benfeitorias não contabilizadas inicialmente na própria peritagem do perito da lista oficial. ------------------------------- ------------------Mais deliberou alterar, em relação às parcelas agora adquiridas pela via do direito privado, a anterior deliberação no referente ao pedido de declaração de utilidade pública da expropriação, com carácter urgente. ---------------------------------------------------------------------------- -------------------O assunto foi introduzido para discussão e votação ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 4º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu e, para efeitos de execução imediata, foi aprovado em minuta. ---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------EXPROPRIAÇÕES DAS PARCELAS DE TERRENO DA EMPREITADA “ACESSOS À CIDADE A PARTIR DA A24 – VIA EN 16 - EXPROPRIAÇÕES----------------- 987 - 04.06.01 - A Câmara tomou conhecimento da informação n.º 14-A /2009 de 07-07-09 da Divisão de Planeamento, Cadastro e Digitalização, anexa ao registo E.32959/2009, deliberando, de



330

acordo com a mesma, alterar a deliberação n.º 925, tomada em Reunião de Câmara de 25-06-09, que passa a ter a seguinte redacção, nos termos da nova informação: ------------------------------------- -------------------Na sequência dos acordos estabelecidos com alguns dos proprietários e alterações introduzidas em algumas parcelas, propõe-se a reformulação do pedido inicial da declaração de utilidade pública com carácter de urgência nos seguintes termos: -------------------------------------------------------------Fundamento do Carácter de Urgência:----------------------------------------------------------------------A empreitada designada por “ Acessos à Cidade a partir da A24 – via EN16”, define a via prevista no PDM e integrada na rede Rodoviária Municipal Principal configurada no art.º 9º n.º 2 – 2.2 a) do Regulamento do PDM e respectiva planta de Ordenamento, publicado do Diário de República n.º 291, de 19/12/95 – I Série – B, objecto de alteração de pormenor publicada no Diário da República n.º 221, de 23/09/2000 – II Série, é absolutamente fundamental para adequada acessibilidade à cidade de Viseu, a partir da IP5 e da A24 (zona a norte do conselho de Viseu com ligação aos concelhos do São Pedro Sul, Vouzela e Oliveira de Frades). ---------------------------------------Complementarmente e conforme o disposto no art.º 103 da Lei 2110, de 19/08/61 as expropriações de bens imóveis, necessárias à construção de vias Municipais são consideradas urgentes. A empreitada já se encontra adjudicada.-------------------------------------------------------------------------------O prazo previsto para o inicio dos trabalhos será o correspondente aos meados do mês de Julho de 2009 e o prazo para a execução das obras é de 545 dias, salvaguardando, se eventuais ocorrências que justifiquem a aplicação do disposto na parte final do n.º 3 do art. 15 do código de Expropriações.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Causa de Utilidade Pública--------------------------------------------------------------------------------------Independentemente da indispensabilidade da referida via para um adequado acesso à cidade de Viseu, esta, visa também potenciar o desenvolvimento das Expansões Urbanas referentes a zonas situadas em EU – Espaço urbano, e Ae – Áreas de expansão, localizadas na envolvência e extensão da própria via.----------------------------------------------------------------------------------------------Norma Habilitante--------------------------------------------------------------------------------------------------Alínea f) do nº2 do artº64, alínea c) do nº7 do Artigo 64 do D.L. 169/99 de 18 de Setembro, alterado pela Lei nº5-A/02 de 18 de Setembro, Artigo 18 da Lei 159/99 de 14 de Setembro e artigo 1º, ponto 1 do D.L. 59/99 de 2 de Março e artigo 3º, ponto 1 alínea d) do mesmo Decreto Lei. Trata-se de uma obra pública, que surge na sequência da empreitada referida em epígrafe.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------Bens a Expropriar e Proprietários:---------------------------------------------------------------------------Parcela n.º 2 – Trata-se de uma parcela de terreno com área total de 1010.60m2, sita em Abraveses, inscrito na matriz sob o n.º 3249-U da Freguesia de Abraveses, registada na conservatória do registo predial de Viseu sob o nº1425 a destacar do prédio com as seguintes confrontações: - Norte com Caminho Público, Nascente com Estrada Nacional, Sul com Caminho Público, Poente com Jorge Pais Costa. ---------------------------------------------------------------------------------------------Os proprietários são: --------------------------------------------------------------------------------------------Construções Matias, Ferreiras & Filhos SA-----------------------------------------------------------------Parcela n.º 17 – Trata-se de uma parcela de terreno com área total de 24.20m2, sita em Pascoal, inscrita na matriz sob o n.º 3104-U, da Freguesia de Abraveses, registada na conservatória do registo predial de Viseu sob o nº993 a destacar do prédio com as seguintes confrontações: - Norte com Estrada Nacional, Nascente com João dos Santos Oliveira, Sul com Bifurcação de duas estradas, Poente com Estrada Municipal. -------------------------------------------------------------------Os proprietários são:---------------------------------------------------------------------------------------------Fracção A – José Duarte Martins, Casado com Aurora Marques Martins--------------



331

--------------------Fracção B – José Esteves de Almeida, casado com Berta Adelaide Esteves Rodrigues de Almeida, com hipoteca a favor da Caixa Geral de Depósitos SA-----------------------------------------------Fracção C – Jorge Paulo Oliveira de Almeida, casado com Maria de Lurdes Oliveira Almeida, com hipoteca a favor do Banco BPI SA----------------------------------------------------------------------Fracção D – João de Jesus Marques-----------------------------------------------------------------------------Fracção E – Duarte António Carrilho---------------------------------------------------------------------------Fracção F – Serafim dos Santos Almeida-----------------------------------------------------------------------Parcela n.º 23 – Trata-se de uma parcela de terreno com área total de 14.10m2, sita em Abraveses, inscrito na matriz sob o n.º 4102-U, da Freguesia de Abraveses, inscrita na conservatória do registo predial de Viseu sob o nº733 a destacar do prédio com as seguintes confrontações: - Norte com Emílio dos Santos, Nascente com EN16, Sul com Virgínia Ferreira Coelho, Poente com Américo Loureiro. --------------------------------------------------------------------------------------------Os proprietários são: --------------------------------------------------------------------------------------------Victor Manuel Monteiro de Almeida, casado com Christine Wollschlager Monteiro de Almeida, com hipoteca a favor da Caixa Geral de Depósitos SA------------------------------------------------------------Parcela n.º 38 – Trata-se de uma parcela de terreno com área total de 592.10m2, sita em Abraveses, inscrito na matriz sob o n.º 1792-U, da Freguesia de Abraveses, inscrita na conservatória do registo predial de Viseu sob o nº 4001, a destacar do prédio com as seguintes confrontações: - Norte com Henriques Simões de Oliveira e Agnelo da Silva Sá, Nascente com Caminho, Sul com EN16, Poente com Caminho. ---------------------------------------------------------------------------------Os proprietários são: --------------------------------------------------------------------------------------------Licínio Duarte, casado com Beatriz Pinto Duarte, com hipoteca a favor do Banco BPI, SA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parcela n.º 51 – Trata-se de uma parcela de terreno com área total de 157.60m2, sita em Abraveses, inscrita na matriz sob o n.º 618-U da Freguesia de Abraveses, inscrito na conservatória do registo predial de Viseu sob o nº4302, a destacar do prédio com as seguintes confrontações: - Norte com Bernardino Vale dos Santos, Nascente com Linha do Vale do Vouga, Sul com Caminho, Poente com EN16. ----------------------------------------------------------------------------------------------Os proprietários são: --------------------------------------------------------------------------------------------Miquelina Lopes Martins, viúva; Jorge Manuel Martins Leite, casado com Maria Alice Coelho Lopes Martins Leite; António Martins Leite, casado com Paula Maria Correia dos Santos Leite; João Manuel Martins Leite, casado com Silvina Maria Ramos; Sónia Marisa Martins Leite, casada com Rui António Pereira de Figueiredo Lopes.--------------------------------------------------------------------Parcela n.º 54– Trata-se de uma parcela de terreno com área total de 88.20m2, sita em EN16-Abraveses, inscrita na matriz sob o n.º 3863-U, da Freguesia de Abraveses, inscrita na conservatória do registo predial de Viseu, sob o nº 2022 a destacar do prédio com as seguintes confrontações: - Norte com Emídio das Neves, Nascente com António da Costa Durão, Sul com Heldebrando Lopes, Poente com Estrada. -------------------------------------------------------------------------------------------Os proprietários são: --------------------------------------------------------------------------------------------Hercília Marques da Costa Oliveira, casada com António Augusto de Almeida Rodrigues, com hipoteca a favor da Caixa Geral de Depósitos SA--------------------------------------------------------------Parcela n.º 55 – Trata-se de uma parcela de terreno com área total de 207.40m2, sita Amieira – Pascoal, inscrita na matriz sob o n.º 2384-U, da Freguesia de Abraveses, inscrita na conservatória do registo predial de Viseu, sob o nº 3835 a destacar do prédio com as seguintes confrontações: - Norte com Ercília Maria Costa Oliveira, Nascente com António da Costa Durão, Sul com Heldebrando Lopes, Poente com Estrada Nacional 16. --------------------------------------------



332

---------------------Os proprietários são: --------------------------------------------------------------------------------------------Armando Ferreira dos Santos, casado com Maria Licínia Lopes de Lima Santos, com hipoteca a favor do Banco Comercial Português SA------------------------------------------------------------------------Parcela n.º 56 – Trata-se de uma parcela de terreno com área total de 125.70m2, sita em Pascoal, inscrito na matriz sob o n.º 3044-U, da Freguesia de Abraveses, inscrita na conservatória do registo predial de Viseu, sob o nº 490 a destacar do prédio com as seguintes confrontações: - Norte com Armando Ferreira dos Santos, Nascente com Armando Ferreira dos Santos, Sul com Delminda Ramos Lopes, Poente com Estrada 16. ------------------------------------------------------------Os proprietários são: --------------------------------------------------------------------------------------------Fernando de Vasconcelos Rodrigues, casado com Maria Fernanda de Sousa Rodrigues, com hipoteca a favor da Caixa Geral de Depósitos SA-------------------------------------------------------------Parcela n.º 57 – Trata-se de uma parcela de terreno com área total de 176.70m2, sita em Pascoal, inscrita na matriz sob o n.º 2054-R, da Freguesia de Abraveses, inscrita na conservatória do registo predial de Viseu, sob o nº 462 a destacar do prédio com as seguintes confrontações: - Norte com Heldebrando Lopes, Nascente com António da Costa Durão, Sul com José Diabo, Poente com EN16. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Os proprietários são: --------------------------------------------------------------------------------------------Delminda Ramos Lopes Rodrigues, casada com Carlos José de Sousa Rodrigues-----------------------Parcela n.º 61 – Trata-se de uma parcela de terreno com área total de 142.60m2, sita em Pascoal, inscrita na matriz sob o n.º 3029-U, da Freguesia de Abraveses, inscrita na conservatória do registo predial de Viseu sob o nº 2335, a destacar do prédio com as seguintes confrontações: - Norte com Domingos de Castro, Nascente com Domingos de Castro, Sul com José Carlos Almeida Santos, Poente com EN16. ----------------------------------------------------------------------------------------Os proprietários são: --------------------------------------------------------------------------------------------José do Rosário Almeida Durão, casado com Aida de Almeida e Sousa-----------------------------------Encargo autónomo------------------------------------------------------------------------------------------------Arrendatário – Firma Auto Beira Alta, oficina de Reparações de Viaturas Automóveis Lda.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parcela n.º 63.1 – Trata-se de uma parcela de terreno com área total de 10.10m2, sita em Pascoal, inscrito na matriz sob o n.º 2061-U, da Freguesia de Abraveses, inscrita na conservatória do registo predial de Viseu, sob o nº 1431 a destacar do prédio com as seguintes confrontações: - Norte e Sul com Caminho Público, Nascente com Alberto Esteves de Almeida, Poente com António Simões dos Santos Cruz. ------------------------------------------------------------------------------------Os proprietários são: --------------------------------------------------------------------------------------------ATOMWORKS, S.A.----------------------------------------------------------------------------------------------Parcela n.º 71 – Trata-se de uma parcela de terreno com área total de 33.20m2, sita em Ribeira de Mide, inscrita na matriz sob o n.º 2448-U, da Freguesia de Abraveses, inscrita na conservatória do registo predial de Viseu, sob o nº 3813 a destacar do prédio com as seguintes confrontações: - Norte com Predial Grão Vasco, Nascente e Sul com Aurélio Luís Pereira, Poente com EN16. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os proprietários são: --------------------------------------------------------------------------------------------Sérgio Correia de Oliveira, casado com Virgínia de Jesus Pereira de Oliveira----------------------------Parcela n.º 71.1 – Trata-se de uma parcela de terreno com área total de 631.70m2, sita em Ribeira de Mide, inscrita na matriz sob o n.º 3028-U, da Freguesia de Abraveses, inscrita na conservatória do registo predial de Viseu, sob o nº 3814 a destacar do prédio com as seguintes confrontações: - Norte com Sérgio Correia de Oliveira, Nascente com Sérgio Correia de Oliveira,



333

Sul com Aurélio Luís Ferreira, Poente com Estrada Nacional 16. --------------------------------------------------------------Os proprietários são: --------------------------------------------------------------------------------------------Sérgio Correia de Oliveira, casado com Virgínia de Jesus Pereira de Oliveira----------------------------Parcela n.º 74 – Trata-se de uma parcela de terreno com área total de 380.30m2, sita em Ribeira de Mide, inscrita na matriz sob o n.º 2125-R, da Freguesia de Abraveses, inscrita na conservatória do registo predial de Viseu, sob o nº 599 a destacar do prédio com as seguintes confrontações: - Norte com Caminho Fazendeiro, Nascente com Graciano dos Santos Loureiro, Sul com Maria Branca Peres, Poente com Estrada Nacional 16. --------------------------------------------------------------------Os proprietários são: --------------------------------------------------------------------------------------------Fernando Caetano da Costa casado com Maria Fernanda Ribeiro de Almeida Costa-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parcela n.º 77-------------------------------------------------------------------------------------------------------Encargo autónomo------------------------------------------------------------------------------------------------Arrendatário – Primavera da Silva Gonçalves-----------------------------------------------------------------Previsão dos encargos a suportar pela expropriação: ----------------------------------------------------Parcela nº2 – 86.358.86€, Parcela nº17 – 1.846.70€, Parcela nº23 – 1.856.45€, Parcela nº38 – 83.425.08€, Parcela nº51 – 99.800.03€, Parcela nº54 – 5.966.73€, Parcela nº55 – 17.110.61€, Parcela nº56 – 9.948.50€, Parcela nº57 – 10.096.00€, Parcela nº61 – 9.822.00€, Encargo Autónomo – 5.450.00€, Parcela nº63.1 – 300.00€, Parcela nº71 – 862.00€, Parcela nº71.1 – 36.134.90€, Parcela nº74 –34.089.06€ Parcela nº77 - Encargo Autónomo – 15.00€.----------------------------------------Previsão do Plano Director Municipal para a zona de localização das parcelas a expropriar: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parcelas nºs 2 – PP1, referenciado na alínea 1) do ponto 3 do artigo 30º do Regulamento do PDM, Parcelas nº 17, 23, 51, 54, 55, 56, 57, 61, 63.1, 71, 71.1, 74, 75 e 77 – Eu, referenciado no artº28 do Regulamento do PDM; Parcelas nº 38- Ae, referenciado no ponto 2 do artº30 do Regulamento do PDM.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Programa de Trabalhos -----------------------------------------------------------------------------------------O resultante da conjugação dos meios disponíveis e apresentados pelo empreiteiro em sede de adjudicação da empreitada.---------------------------------------------------------------------------------------------Prazo previsto para o inicio das obras nas parcelas: -----------------------------------------------------O correspondente aos meados do mês de Julho de 2009, não obstante a ocorrência de atrasos relacionados com a publicação da DUP. -------------------------------------------------------------------------------Imediatamente após a posse administrativa das parcelas.-------------------------------- -------------------O assunto foi introduzido para discussão e votação ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 4º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu e, para efeitos de execução imediata, foi aprovado em minuta. ---------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------DECLARAÇÕES DE CADUCIDADE DE ALVARÁS DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO--------------------------------------------------------------------------------------------------- 988 - 04.07.01 - Idálio da Costa Ferreira, Unipessoal Lda. – Proc. n.º 10-59/2006 ------------------------------------------A Câmara, em face da informação n.º 87/2009 da Secção de Obras Particulares, de 29-06-09, deliberou, nos termos do disposto no n.º 5 do art. 71º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 60/07 de 4 de Setembro, declarar a caducidade do alvará de obras de construção n.º 262 A/2006. ------------------------------------------------------------------------ -------------------O assunto foi introduzido para discussão e votação ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 4º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu. -----------------------------------------------------



334

989 - 04.07.02 - Paulo Jorge Lima Silveira – Proc. n.º 09/800/2003 ----------------------------------------------------------A Câmara, em face da informação n.º 230/2009 do Departamento de Habitação e Urbanismo, de 25-05-09, deliberou, nos termos do disposto no n.º 5 do art. 71º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 60/07 de 4 de Setembro, declarar a caducidade da licença de obras de reconstrução n.º 144/2006. ---------------------------------------------- -------------------O assunto foi introduzido para discussão e votação ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 4º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu. ----------------------------------------------------- 990 - 04.07.03 - Virgínia Pais de Almeida – Proc. n.º 09/322/2004------------------------------------------------------------A Câmara, em face da informação n.º 270/2009 do Departamento de Habitação e Urbanismo, de 19-06-09, deliberou, nos termos do disposto no n.º 5 do art. 71º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 60/07 de 4 de Setembro, declarar a caducidade do alvará de obras de construção n.º 307/2008. ------------------------------------------------- -------------------O assunto foi introduzido para discussão e votação ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 4º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu. ----------------------------------------------------- 991 - 04.07.04 - Pedro Rogério Martins Dias – Proc. n.º 09/2004/164/0------------------------------------------------------A Câmara, em face da informação n.º 282/2009 da Divisão de Planeamento, Cadastro e Digitalização, de 18-06-09, deliberou, nos termos do disposto no n.º 5 do art. 71º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 60/07 de 4 de Setembro, declarar a caducidade do alvará de obras de construção n.º 779 -L/2005. --------------------------------- -------------------O assunto foi introduzido para discussão e votação ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 4º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu. ----------------------------------------------------- APOIO TÉCNICO – As deliberações constantes deste capítulo contaram com a presença e apoio técnico e jurídico do Director do Departamento de Habitação e Urbanismo, José Pais de Sousa. ----- FORMA DE VOTAÇÃO – As deliberações constantes desta acta foram aprovadas por unanimidade de votos dos membros presentes, com excepção daquelas onde se faz menção expressa do contrário. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENCERRAMENTO – E não havendo mais assuntos a tratar, foi declarada encerrada a reunião, quando eram onze horas e trinta minutos, dela se lavrando esta acta. E eu, Adelino Fernando de Almeida Costa, a redigi e subscrevi. ----------------------------------------------------------------------------

O Presidente

_______________________

O Director de Departamento _______________________

Documents

CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU · Deputadas Maria do Rosário Carneiro e Teresa Venda, pelo qual manifestaram o seu agradecimento pela resposta célere ao Requerimento n.º870/X/ 4.ª