Dezembro 2015“RIO SFE final-18-12... · 2015-12-18 · Por meio do SIGET, a SFE monitora atualmente 363 empreendimentos de expansão da rede básica. A situação desses empreendimentos

Dezembro

2015

ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICA

SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE – SFE

2

Sumário 1. Introdução ................................................................................................................................................. 3

2. Objetivos ................................................................................................................................................... 4

3. Visão geral dos empreendimentos de transmissão ................................................................................. 5

4. A execução do acompanhamento diferenciado ...................................................................................... 7

4.1. O uso de inteligência analítica no acompanhamento diferenciado ............................................... 7

4.1.1. Técnicas de Regressão ............................................................................................................... 7

4.1.2. Valores Históricos Médios ...................................................................................................... 10

4.1.3. Avanço Físico ........................................................................................................................... 10

4.1.4. Data de tendência SFE ............................................................................................................. 11

5. Pontos de atenção .................................................................................................................................. 12

5.1. Empreendimentos associados à UHE Belo Monte ......................................................................... 12

5.1.1. BIPÓLOS BELO MONTE ............................................................................................................ 13

5.1.2. BELO MONTE CO/SE ................................................................................................................ 14

5.1.3. BELO MONTE NO/NE .............................................................................................................. 18

5.2. Empreendimentos associados às Eólicas na Região Nordeste ...................................................... 21

5.2.1. Eólicas da Bahia e Pernambuco .............................................................................................. 21

5.2.2. Eólicas do Ceará, Piauí e Maranhão ....................................................................................... 20

5.2.3. Eólicas do Rio Grande do Norte .............................................................................................. 26

5.3. Empreendimentos associados às Eólicas do Rio Grande do Sul .................................................... 28

5.4. Empreendimentos associados à Integração de Boa Vista ............................................................. 29

5.5. Empreendimentos associados às Olimpíadas Rio 2016 ................................................................. 30

5.6. Empreendimentos associados ao Complexo Teles Pires ............................................................... 32

5.7. Empreendimentos associados a Usinas Termoelétricas ................................................................ 34

5.7.1. Térmicas da Bahia ................................................................................................................... 34

5.7.2. Térmicas de Pernambuco, Maranhão e Sergipe. ................................................................... 36

5.7.3. Térmicas no Mato Grosso do Sul ............................................................................................ 38

6. Considerações Finais ............................................................................................................................... 40

7. Referências Bibliográficas ....................................................................................................................... 42

8. Anexo I - Lista geral de empreendimentos sob acompanhamento diferenciado andamento ............ 43



3

1. Introdução

Todos os empreendimentos de expansão da Rede Básica são monitorados continuamente pela SFE por

meio do sistema SIGET. Esse software é utilizado pela ANEEL como ferramenta para auxiliar o

acompanhamento e homologação das datas de entrada em operação comercial dos empreendimentos de

transmissão de todas as concessionárias de transmissão.

Após a outorga de um empreendimento, o seu desenvolvimento é acompanhado continuamente pela

equipe de fiscalização. Nesta etapa, os agentes devem encaminhar mensalmente à ANEEL um arquivo XML

contendo as atualizações dos cronogramas dos empreendimentos (ANEEL, Sítio da Aneel, 2006). Essas

informações são divulgadas por meio do ‘Relatório de Acompanhamento dos Empreendimentos de

Transmissão’ (ANEEL, Sítio da Aneel, 2015). Dessa forma, as informações ficam públicas para a sociedade

em geral.

A partir de uma matriz de criticidade 0F

1, a SFE identifica os principais empreendimentos em andamento.

Esses são submetidos a um acompanhamento diferenciado e individualizado. Cada fiscal do segmento

transmissão da SFE é responsável por um conjunto de empreendimentos. Esses conjuntos podem

representar uma área geográfica, estar associados a um grupo de usinas de geração ou a um centro de

atendimento de carga.

O acompanhamento diferenciado monitora as obras de forma mais próxima, levantando dados adicionais

juntos aos empreendedores. Esse levantamento de dados é feito por meio de contatos telefônicos,

solicitação de relatórios digitais mensais ou semanais, conforme o caso, reuniões de acompanhamentos

junto aos empreendedores e ao ONS e inspeções de campo para os casos identificados como mais críticos.

Mensalmente, os especialistas da SFE envolvidos nos trabalhos realizam reuniões ordinárias e discutem a

situação de cada obra. Nesse fórum são decididas as próximas ações que serão tomadas de acordo com o

diagnóstico observado.

Este relatório contempla as informações associadas aos empreendimentos submetidos ao

acompanhamento diferenciado. No corpo do documento serão apresentadas de forma detalhada as

informações sobre os empreendimentos associados a Contratos de Concessão, as informações

provenientes do acompanhamento diferenciado dos empreendimentos autorizados serão apresentadas no

anexo a esse documento.

O documento também traz informações gerais relacionadas à expansão do setor de transmissão de energia

elétrica. Essas informações podem ser utilizadas como referências para cronogramas de novas outorgas,

entre outros.

1 A matriz de criticidade de empreendimentos utiliza dados de porte (número de módulos), atraso previsto, importância sistêmica

(abrangência na operação do SIN e não conformidade a ser corrigida), necessidade de licenciamento ambiental e geração associada - Potência Total Geração, Número de Agentes Geração e Descasamento, para ponderar a importância de um empreendimento em andamento para a Rede Básica.



4

2. Objetivos

O objetivo do acompanhamento diferenciado é obter informações precisas e de qualidade quanto ao

andamento dos empreendimentos selecionados. Isso é possível por meio de uma crítica quanto à

exequibilidade dos cronogramas declarados mensalmente no SIGET.

Dessa forma, é possível diminuir o risco de descasamentos entre empreendimentos de transmissão e

geração e subsidiar o planejamento quanto aos tempos reais de duração dos empreendimentos. Com base

nessas informações espera-se antecipar problemas e facilitar soluções ao bom andamento dos

empreendimentos.

O presente relatório apresenta a visão da SFE quanto ao período de outubro a dezembro de 2015.



5

3. Visão geral dos empreendimentos de transmissão

Por meio do SIGET, a SFE monitora atualmente 363 empreendimentos de expansão da rede básica. A

situação desses empreendimentos em relação aos cronogramas previstos é mostrada na sequência.

Figura 1 – Representa a situação do cronograma dos 353 empreendimentos em andamento que

estão com atraso médio de 502 dias.

São, portanto, 220 empreendimentos atrasados (62,32%). As principais causas desses atrasos são ilustradas

pela Figura 2. Para construção desse gráfico foram considerados os empreendimentos concluídos nos

últimos 5 anos.

Diversos empreendimentos possuem mais de um fator de atraso, daí a soma dos percentuais não ser igual

a 100%. A compra de materiais, a confecção de projetos e assinatura de contratos são atividades paralelas

ao licenciamento ambiental. Assim, um atraso no licenciamento ambiental de um empreendimento pode

provocar uma redução de cadência nas demais atividades desse.

Figura 2 – Principais causas de atrasos de empreendimentos de transmissão

Projetos e Contratos(CCT, CCI, CPST)

LicenciamentoAmbiental (até a LI)

Compra de materiais Execução Física daObra

66,7%71,2%

66,5%

39,2%



6

Percebe-se que o principal fator de atrasos é o licenciamento ambiental. Dos empreendimentos que

demandaram licenciamento ambiental, mais de 71% sofreram atraso nessa etapa.

A seguir, apresenta-se a duração média dos empreendimentos de transmissão. Os dados são mostrados em

dias e destacam as etapas de licenciamento ambiental (até a emissão da LI) e execução física das obras.

Figura 3 – Representa o tempo médio de obras, destacando o tempo médio de execução física e o tempo médio de obtenção de

uma licença de instalação.

Ao longo dos últimos 5 anos percebe-se que houve uma pequena melhora no tempo de execução física das

obras, chegando ao valor de 457 dias (pouco mais de 15 meses) em 2014. Os tempos necessários para se

obter um licença de instalação em empreendimentos de transmissão variou bastante no período, atingindo

um pico 581 dias no ano de 2012. No ano de 2014, o tempo médio necessário para se obter uma LI de

empreendimentos de transmissão ficou em 309 dias (pouco mais de 10 meses). O tempo total dos

empreendimentos ficou em 1012 dias (em torno de 34 meses) no ano de 2014.



7

4. A execução do acompanhamento diferenciado

Atualmente 78 empreendimentos de ampliação e reforços da Rede Básica compõe o grupo submetido ao

acompanhamento diferenciado. Essas obras estão sendo executadas por 28 diferentes agentes de

transmissão e representam sete conjuntos de obras abrangendo instalações associadas a:

UHE Belo Monte;

Usinas Eólicas na Região Nordeste;

Usinas Eólicas no Rio Grande do Sul;

Integração de Boa Vista;

Olimpíadas Rio 2016;

Complexo Teles Pires;

Usinas Termoelétricas.

A documentação referente ao acompanhamento está disponível no Processo nº 48500.005652/2014-30.

Ao longo de 2015 já foram realizadas onze reuniões ordinárias entre a equipe da SFE. Todas essas reuniões

foram registradas por meio de ‘Memórias de Reuniões’ específicas e contém informação detalhada de cada

um dos empreendimentos acompanhados.

No período, foram realizadas diversas reuniões com os agentes do setor, órgãos públicos em geral e demais

unidades organizacionais da Aneel.

4.1. O uso de inteligência analítica no acompanhamento diferenciado

4.1.1. Técnicas de Regressão

Para o grupo de obras sob acompanhamento diferenciado, a SFE utiliza ferramentas estatísticas para obter

melhores informações. Por meio do SIGET a SFE conta com uma base de dados de mais de 600

empreendimentos já concluídos nos últimos seis anos. Essa base de informações foi utilizada para a

construção de previsores estatísticos que permitem estimar um intervalo de datas onde um determinado

empreendimento será concluído. Esses previsores utilizam a técnica de regressão múltipla ou linear e

simulam diferentes cenários com base na evolução dos cronogramas de obras analisados.

As informações dos eventos parciais dos cronogramas do SIGET foram organizadas em quatro grupos

distintos representando as diferentes etapas do empreendimento: projetos e contratos, licenciamento

ambiental, compra de materiais e execução da obra. A Tabela 1 mostra como foi feita a divisão.



8

Tabela 1 – Divisão dos eventos da obra em etapas

Etapa Eventos parciais

Projeto e contratos

Projeto Básico Estudos, projetos, construção Assinatura de contratos

Contrato de Conexão de Transmissão CCT Contrato de Compartilhamento de Instalação CCI Contrato de Prestação de Serviço de Transmissão

Declaração de Utilidade Pública – DUP

Licenciamento ambiental

Termo de Referência TR EIA/RIMA ou RAS Licença Prévia LP Licença de Instalação LI

Compra de materiais

Aquisição de Equipamentos e Materiais Pedido de Compra

Estruturas Cabos e Condutores Equipamentos Principais (TR e CR) Demais Equipamentos (Dj, Secc, TC, TP, PR) Painel de Proteção, controle e automação

Execução da obra

Obras Civis

Canteiro de Obras

Fundações

Montagem

Estruturas

Cabos e Condutores

Equipamentos Principais

Demais Equipamentos

Painel de Proteção, controle e automação

Comissionamento

Desenvolvimento Físico

Desenvolvimento Geral

Operação Comercial

A partir das etapas compostas por grupos de eventos parciais foram construídos modelos previsores de

duração de empreendimentos.

Um modelo previsor é aquele no qual o comportamento de uma variável pode ser descrito em função de

outra variável (Cordeiro & Paula, 1989). A variável a ser prevista é dependente e a variável previsora deve

ser independente. Neste estudo consideramos a duração total da obra como variável dependente e as

demais variáveis – projetos e contratos, licenciamento ambiental, compra de materiais e execução da obra

– como previsoras ou independentes.

Como existe apenas uma variável dependente, real e contínua e quatro variáveis de saída contínuas e

independentes, o modelo previsor indicado é a regressão múltipla (Field, 2009). Contudo, para efeito de

comparação, foram construídos também modelos utilizando apenas uma variável previsora, regressão

simples. A Figura 4 a seguir demonstra o uso dos previsores estatísticos.



9

Figura 4 – A ordenada representa o tempo de duração de obras e a abscissa o tempo demandado para obtenção da Licença de

Instalação do empreendimento. Os círculos representam os dados reais e a reta central (Fit) representa o modelo, junto com seu

intervalo de confiança da predição.

Em um modelo de regressão múltipla, a variável a ser prevista e as variáveis previsoras se relacionam

conforme a equação (1) a seguir:

y = K + b1x1 + b2x2 + … + bnxn (1)

Na equação (1) y representa a variável dependente, xn representam as variáveis previsoras, bn representam

os coeficientes associados aos previsores e K é a constante associada à equação.

Nosso interesse é obter um modelo com precisão razoável e que possa fornecer uma previsão do tempo de

duração de um determinado empreendimento. Nesse contexto, não faz sentido considerarmos a etapa

execução física da obra como variável previsora, pois só conheceremos o seu tempo de duração

juntamente com o momento de conclusão da obra. A etapa licenciamento ambiental também precisa ser

tratada de maneira diferenciada. Geralmente, a execução da obra é deflagrada com emissão da Licença de

Instalação (LI). A conclusão do processo de licenciamento ocorre com a emissão da Licença de Operação

(LO). Entretanto, a emissão da LO muitas vezes ocorre em data próxima da conclusão da obra, o que pode

tornar o modelo de previsão inócuo. Assim, no caso da etapa de licenciamento ambiental, a análise foi

feita considerando cenários com o tempo de obtenção LI.

Para comparação entre os modelos, foi utilizado o R2 – coeficiente de determinação – que é a medida da

quantidade de variação em uma variável que é explicada pela outra. Quanto mais próximo o R2 estiver de 1



10

mais precisos e confiáveis serão os dados gerados pelo modelo. A Tabela 2 apresenta os valores de R2 de

acordo com o modelo utilizado e conforme o tipo de outorga, Resolução Autorizativa (REA) e Contrato de

Concessão (CC).

Tabela 2 - Coeficiente de determinação associado a cada modelo

Cenário Variáveis previsoras R2

REA CC

1 Licenciamento Ambiental 0,3903 0,7322

2 Projetos e Contratos

0,5168 0,7611 Licenciamento Ambiental

3

Projetos e Contratos

0,6208 0,8134 Licenciamento Ambiental

Compra de Materiais

4 Licenciamento Ambiental

0,4889 0,8012 Compra de Materiais

5 Projetos e Contratos 0,3912 0,3123

6 Projetos e Contratos

0,6385 0,5896 Compra de Materiais

7 Compra de Materiais 0,52 0,449

A partir do estágio das obras e das etapas concluídas, escolhe-se o modelo de regressão que possui o maior

coeficiente de determinação e aplica-se a equação 1 para estimativa do tempo de duração do

empreendimento.

4.1.2. Valores Históricos Médios

Há casos de empreendimentos cujas etapas preliminares ainda não foram concluídas ou cujo

comportamento configura valor atípico. Esses casos não podem ser tratados por meio da técnica de

regressão.

Para essa condição é utilizado o valor médio de duração dos empreendimentos como estimador de duração

de empreendimentos.

4.1.3. Avanço Físico

Outra técnica de inteligência analítica utilizada é a análise de ‘curvas S’ dos empreendimentos. Esse é um

eficiente instrumento gerencial de acompanhamento de projetos. Por sua concepção é possível identificar

claramente os desvios entre o planejado e o realizado, de forma rápida e precisa. Pelo histórico e o status

atual podemos visualizar tendências, uma vez que seus resultados contemplam todo o ciclo de vida do

projeto.

A construção da ‘curva S’ é simples e considera a previsão de avanço baseada na linha base, comparando-a

com o progresso real do empreendimento (Torres & Lélis, 2009).



11

A SFE dispõe das informações de avanços físicos dos empreendimentos de transmissão mês a mês. Com

base nesses dados, são construídas ‘curvas S’ individualizadas por empreendimento conforme demonstra a

Figura 5 a seguir.

Figura 5 – Exemplo de aplicação da Curva S. Ordenada representa o avanço físico percentual e a abscissa representa o período.

A ‘curva S’ referência é construída com base nas informações da outorga e tem início na data programada

para início da execução física e término na data contratada. A ‘curva S’ real considera as informações de

avanços físicos declaradas mensalmente pelos agentes via sistema SIGET.

A partir da comparação entre as ‘curvas S’ real e de referência, é possível aferir o ritmo da obra e sua

expectativa de conclusão. Essa informação é também utilizada para estimação da duração de um

empreendimento.

4.1.4. Data de tendência SFE

A partir das informações dos estimadores, das datas informadas pelos agentes no SIGET e de outras

informações relevantes obtidas pela fiscalização, é arbitrada uma data de tendência para conclusão de um

dado empreendimento. Essa data considera o pior caso entre as datas estimadas e as declaradas por meio

do sistema SIGET.



12

5. Pontos de atenção

5.1. Empreendimentos associados à UHE Belo Monte

A seguir comentaremos sobre os empreendimentos de transmissão associados à UHE Belo Monte. A figura

6 ilustra por meio de linhas pontilhadas a expansão do SIN associada a essa usina.

Figura 6 – Ilustração dos empreendimentos associados à UHE Belo Monte (Empresa de Pesquisa Energética, 2011).

A tabela 3 apresenta um resumo dos agentes e das concessões associadas.

Tabela 3 - Resumo dos agentes e concessões associadas à UHE Belo Monte

Agente (Sigla) Número do Contrato de

Concessão Aneel

ATE XVI 001/2013

ATE XVIII 006/2013

ATE XXI 013/2013

ATE XXII 002/2014

BMTE 014/2014

CANTAREIRA 019/2014

GENEBRA 001/2014

ITACAIÚNAS 012/2013

SÃO JOÃO 008/2013

TMT 004/2013

XINGU RIO 007/2015



13

5.1.1. BIPÓLOS BELO MONTE

Contrato de Concessão 014/2014 – Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A – BMTE

Justificativa do empreendimento: Estação Conversora CA/CC, ±800 kV, 4.000 MW, junto à SE 500 kV Xingu;

Estação Conversora CA/CC, ±800 kV, 3.850 MW, junto à SE 500 kV Estreito; Linha de Transmissão em

Corrente Contínua de ±800 kV Xingu - Estreito.

Quadro resumo do empreendimento

Código SIGET Descrição do

Empreendimento

Data

estimada

pelo agente

Data

Projetada

pela SFE

Licenciamento

T2014-071

LT 800 kV XINGU/ESTREITO C-

1 PA/MG E ESTAÇÕES

CONVERSORAS CA/CC 800 KV

JUNTO ÀS SES XINGU E

ESTREITO

12/2/2018 12/2/2018 Aguardando

Emissão da LI

Observações: Licença Prévia emitida em 20/5/2015, apenas dois dias após a data prevista. Aquisição de

materiais para a obra iniciada em 16/12/2014. Pedido de licença de instalação, para as conversoras e para

as linhas de transmissão, protocolado no IBAMA. Licença de Instalação das conversoras já emitidas. Restam

anuências do Min. Saúde e Fundação Palmares. A emissão da Licença de Instalação da Linha está prevista

para 18/12/2015.

Contrato de Concessão 007/2015 – Xingu Rio Transmissora de Energia S.A

Justificativa do empreendimento: Estação Conversora CA/CC, ±800 kV, 4.000 MW, junto à SE 500 kV Xingu;

Estação Conversora CA/CC, ±800 kV, 3.788 MW, junto ao Terminal Rio; Linha de Transmissão em Corrente

Contínua de ±800 kV Xingu – Terminal Rio.



Empreendimento

Data

estimada

pelo agente

Data

Projetada

pela SFE

Licenciamento

-

LT 800 kV XINGU/TERMINAL

RIO C-1 PA/RJ E ESTAÇÕES

CONVERSORAS CA/CC 800 KV

JUNTO ÀS SES XINGU E

ESTREITO

2/12/2019 2/12/2019 Aguardando

Emissão da LP



14

Observações: Esse empreendimento tem data prevista para entrada em operação comercial em 2/12/2019.

O contrato de concessão entre a União e o Proponente Adjudicado no Leilão nº 007/2015-ANEEL foi

assinado em 22/10/2015.

5.1.2. BELO MONTE CO/SE

Contrato de Concessão 001/2014 – Mata De Santa Genebra Transmissão S.A – Genebra

Justificativa do empreendimento: Eliminar limitações de despacho de geração nas usinas do Madeira,

Teles Pires e Belo Monte e viabilizar o aumento do intercâmbio orientado para a região Sul, além de

eliminar sobrecargas inadmissíveis na transformação de Campinas 345/138 kV na contingência da LT 500 kV

Campinas - Itatiba.

Quadro resumo dos empreendimentos


Empreendimento

Data

estimada

pelo agente

Data

projetada

pela SFE

Licenciamento

T2014-075-A LT 500 kV ARARAQUARA 2

/ITATIBA C-1 SP 14/11/2017 14/11/2017

Aguardando

Emissão da LI

T2014-075-B CE 300/-300 Mvar ITATIBA

CE1 SP 14/11/2017 14/11/2017

Aguardando

Emissão da LI

T2014-075-C CE 300/-300 MVAr SANTA

BARBARA CE1 SP 14/11/2017 14/11/2017

Aguardando

Emissão da LI

T2014-075-D

SE FERNAO DIAS 500/440 kV

1200 MVA, LT 500kV

Araraquara 2 - Fernão Dias C1

SP

14/11/2017 14/11/2017 Aguardando

Emissão da LI

T2014-075-E LT 500 kV ITATIBA /BATEIAS

C-1 SP/PR 14/11/2017 14/11/2017

Aguardando

Emissão da LI

T2014-075-F

SE Fernão Dias 500/440 kV -

2400 MVA (2° e 3° banco de

autotransformadores)

14/5/2018 14/5/2018 Aguardando

Emissão da LI

Observações: A licença de instalação possui previsão de emissão declarada pelo agente para 14/11/2015.

Caso se cumpra a previsão de obtenção da LI, as datas declaradas pelo agente são factíveis segundo os

critérios de avaliação da SFE.



15

Contrato de Concessão 002/2014 – ATE XXII Transmissora de Energia S.A – ATE XXII

Justificativa do empreendimento: Obra associada ao escoamento da energia da UHE Belo Monte,

antecipada para atender aos critérios N e N-1, compatível com os sistemas de integração das usinas do Rio

Madeira e de Teles Pires, possibilitando praticar intercâmbios elevados entre as regiões Norte-Sudeste.



Empreendimento

Data

estimada

pelo agente

Data

Projetada

pela SFE

Avanço

Físico

T2014-073 LT 500 kV Marimbondo II –

Campinas 31/3/2017 31/3/2017

4%

Observações: A licença de instalação foi emitida no dia 19/8/2015. A obra ainda não possui ASV. O

fundiário está 19% liberado. Considerando a situação atual da obra e de acordo com os modelos analíticos

utilizados pela SFE, projetava-se a conclusão do empreendimento para 31/3/2017. Contudo, a obra foi

paralisada no mês de dezembro em função de pre-concurso de acredores da Abengoa S.A. (Matriz) na

Espanha em 26/11/2015.

Figura 7 – Curva S do empreendimento declarada pelo agente.

No momento da paralização a obra encontrava-se com 4% de avanço físico.



16

Contrato de Concessão 004/2013 – Triângulo Mineiro Transmissora S.A – TMT

Justificativa do empreendimento: Obra necessária para permitir o despacho máximo disponível das usinas

já licitadas dos rios Teles Pires e Xingu e um intercâmbio para região Sul de 9000 MW.



Empreendimento

Data

estimada

pelo agente

Data

Projetada

pela SFE

Avanço

Físico

T2013-098 LT 500 kV Marimbondo II -

Assis - CS 30/4/2016 29/9/2016 65%

Observações: O agente prevê atraso de quatro meses em relação à data contratada. Conduto, faltando

cinco meses para a sua data estimada o avanço físico informado é de apenas 65%. Em relação à última

atualização mensal, o percentual de avanço evoluiu apenas 3% em um mês. Assim, considerando a situação

atual da obra e de acordo com os modelos analíticos utilizados pela SFE, projeta-se a conclusão do

empreendimento para 29/9/2016.

A Figura 8 mostra a curva ‘S’ real do empreendimento declarada no SIGET e a curva ‘S’ prevista, calculada

com base em modelo matemático desenvolvido pela SFE. A curva evidencia o atraso da obra em relação as

projeções realizadas com base na data contratada.

Figura 8– Curva S de desenvolvimento físico do empreendimento.



17

Contrato de Concessão 006/2013 – Transmissora de Energia S.A. – ATE XVIII

Justificativa do Empreendimento: Eliminar limitações de despacho de geração nas usinas do Madeira,

Teles Pires e Belo Monte e viabilizar o aumento do intercâmbio orientado para a região Sul. Atenderá

também a região de maior concentração de carga de Minas Gerais, reduzindo significativamente o

carregamento nos eixos de 500 kV e permitindo o atendimento ao critério N-1 para os eixos entre as

regiões das usinas do Triângulo e a SE Bom Despacho3.



Empreendimento

Data

estimada

pelo agente

Data

Projetada

pela SFE

Licenciamento

T2013-031 LT Estreito - Itabirito 2 em 500

kV 1/7/2018 1/7/2018

Aguardando

Emissão da LI

Observações: A obra ainda não possui licença de instalação (Prev: jan/2017) e o fundiário está 84%

liberado. Somente no último mês o agente havia postergado a previsão de conclusão do empreendimento

em 7 meses. A obra foi paralisada no mês de dezembro em função de pre-concurso de acredores da

Abengoa S.A. (Matriz) na Espanha em 26/11/2015.

Contrato de Concessão 019/2014 – Cantareira Transmissora de Energia S.A – CANTAREIRA

Justificativa do empreendimento: Obra estrutural associada ao escoamento da energia da UHE Belo

Monte.



Empreendimento

Data

estimada

pelo agente

Data

Projetada

pela SFE

Licenciamento

T2014-078 LT 500 kV Estreito - Fernão

Dias CD 5/3/2018 5/3/2018

Aguardando

Emissão da LP

Observações: Até o momento a licença prévia não foi liberada, emissão prevista para 23/12/2015. Emissão

da licença de instalação prevista para 28/2/2016. Apesar do atraso da licença prévia a SFE considera a data

estimada pelo agente factível caso se cumpra a previsão de obtenção da licença de instalação.



18

5.1.3. BELO MONTE NO/NE

Contrato de Concessão 013/2013 – Transmissora de Energia S.A. – ATE XXI

Justificativa do empreendimento: Obra estrutural associada ao escoamento da energia da UHE Belo

Monte. Agrupa as situações que resultam na desotimização da operação do SIN, seja por restrições aos

intercâmbios entre Regiões ou devido a limitações ao despacho de usinas. Não envolve interrupção de

carga, mas aumento dos custos de operação do sistema.



Empreendimento

Data

estimada

pelo agente

Data

Projetada

pela SFE

Licenciamento

T2013-043

LT 500 kV Xingu -

Parauapebas - Miracema

C1/C2, LT 500 kV Parauapebas

- Itacaiúnas e SE Parauapebas

30/9/2017 30/9/2017 Aguardando

Emissão da LI

Observações: O empreendimento obteve licença prévia em 15/6/2015. Não possui licença de instalação

nem ASV. A SFE apurou que o Ibama solicitou estudos complementares espeleológicos e de fauna para

liberação da LI. A liberação fundiária estava com apenas 25%. Nos últimos 2 meses houve postergação de

10 meses na previsão de conclusão dos empreendimentos. A obra foi paralisada no mês de dezembro em

função de pre-concurso de acredores da Abengoa S.A. (Matriz) na Espanha em 26/11/2015. O atraso nesse

empreendimento tem potencial de causar grande restrição na geração da UHE Belo Monte até a entrada

em operação do 1º Bipolo (BMTE). Considerando as previsões atuais dos agentes é bastante provável que

haja restrição de geração no período de novembro/2016 a julho/2017, conforme ilustra a Figura 9.

Figura 9– Expectativa de descasamento entre os empreendimentos de Transmissão e Geração associados a UHE Belo Monte

(Operador Nacional do Sistema Elétrico, 2015).

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

MW

UHE Belo Monte Transmissão Geração Média Geração Máxima

ATE XXI

Xingu Rio

BMTE



19

Contrato de Concessão 008/2013 – São João Transmissora de Energia S.A. – SÃO JOÃO

Justificativa do Empreendimento: Obra associada ao escoamento da energia da UHE Belo Monte,

antecipada para permitir aumento de exportação de energia do subsistema Nordeste para outras regiões,

considerando as gerações térmicas e eólicas provenientes de leilões de energia instaladas ou a serem

instaladas na região Nordeste.



Empreendimento

Data

estimada

pelo agente

Data

Projetada

pela SFE

Avanço

Físico

T2013-045 LT 500 kV Gilbués II - São João

do Piauí C1 31/7/2016 29/12/2016 50%

Observações: Licença de instalação emitida em 30/04/2014. O empreendimento teve suas obras físicas

iniciadas em 1/7/2014 e após um ano e meio avançou 50%. A SFE não considera a data declarada pela

transmissora factível, levando em conta situação atual da obra e de acordo com os modelos analíticos

utilizados. Projeta-se a conclusão do empreendimento para 29/12/2016.

Contrato de Concessão 001/2013 – Transmissora de Energia S.A. – ATE XVI







Empreendimento

Data

estimada

pelo agente

Data

Projetada

pela SFE

Avanço

Físico

T2013-028

LTs 500kV Miracema - Gilbués

II - Barreiras II - B.J. da Lapa II

- Ibicoara - Sapeaçu

30/11/2016 30/11/2016 20%

Observações: Licença de instalação emitida em 16/3/2015. ASV emitida em 20/5/2015. Fundiário com 91%

liberado. A obra tinha bom ritmo até novembro/2016, contando com cerca de 2.154 colaboradores em

atividade. Contudo, a obra foi paralisada no mês de dezembro em função de pre-concurso de acredores da

Abengoa S.A. (Matriz) na Espanha em 26/11/2015.



20


Contrato de Concessão 012/2013 – Linhas de Itacaiúnas Transmissora de Energia LTDA. – ITACAIÚNAS

Justificativa do empreendimento: Obra associada ao escoamento da energia da UHE Belo Monte.



Empreendimento

Data

estimada

pelo agente

Data

Projetada

pela SFE

Licenciamento

T2013-042

LT 500 kV Tucuruí II -

Itacaiúnas e LT 500 kV

Itacaiúnas - Colinas C2

1/12/2017 1/12/2017

Aguardando

liberação do

IPHAN

Observações: Em 14/8/15 o IPHAN encaminhou Ofício aprovando o 2º relatório de prospecção (244 km),

equivalente a 45% do total da LT. No mesmo Ofício o IPHAN solicitou realização de prospecções

arqueológicas nas áreas destinadas aos novos acessos, bem como nas estradas de acesso existentes. Envio

do 3º relatório de prospecção arqueológica para avaliação do IPHAN, caso o retorno seja favorável, deverá

ser liberado cerca de 95% da LT. Sem avanço em relação ao percentual anterior.

Embora haja trecho de linha a ser liberado pelo IPHAN, a SFE considera que a concessionária já possui

frente de trabalho suficiente para iniciar as obras de campo. Não obstante, a data declarada pela

transmissora é factível segundo os critérios de avaliação da SFE.



21

5.2. Empreendimentos associados às Eólicas na Região Nordeste

5.2.1. Eólicas da Bahia e Pernambuco

Contrato de Concessão 009/2011 – Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF

Justificativa do empreendimento: Permitir o escoamento da energia proveniente das diversas usinas

eólicas vencedoras do LER-2010, que serão instaladas no Estado da Bahia, para o SIN.



Empreendimento

Data

estimada

pelo agente

Data

Projetada

pela SFE

Avanço

Físico

T2012-031

LT 230 kV Morro do Chapéu II

- Irecê e SE 230/69 kV Morro

do Chapéu II

30/4/2016 7/3/2017 12%

Observações: O empreendimento obteve licença de instalação em 14/4/2015. Na subestação Morro do

Chapéu o empreiteiro foi retirado do consórcio por baixa produtividade. A linha de transmissão

Irecê/Morro do Chapéu II possui apenas 5 torres com problemas na liberação fundiária, porém constatou-

se que o traçado da linha de transmissão previsto no R3 atravessa uma mina de fosfato (Mineradora

GALVANI), estão sendo negociadas soluções junto à mineradora. Não houve evolução física da obra em

relação ao último mês. Levando em conta todos os entraves apresentados e de acordo com os modelos

estáticos utilizados pela SFE, projeta-se a conclusão da obra para 7/3/2017.

A Figura 11 mostra a curva ‘S’ real do empreendimento declarada no SIGET e a curva ‘S’ prevista, calculada

com base em modelo matemático desenvolvido pela SFE. Pela curva percebe-se claramente a defasagem

da obra em relação ao cronograma contratado.




22

Contrato de Concessão 022/2011 – Interligação Elétrica Garanhuns S.A – IEGARANHUNS


eólicas, que serão instaladas no Estado do Rio Grande do Norte, para o SIN, bem como reforçar o

atendimentos às regiões metropolitanas de Natal e João Pessoa, após a complementação da interligação

em 500 kV com as usinas hidrelétricas do Rio São Francisco.



Empreendimento

Data

estimada

pelo agente

Data

Projetada

pela SFE

Avanço

Físico

T2012-042-A

SE 500/230 kV Garanhuns e

LT 230 kV Garanhuns -

Angelim

30/1/2016 30/1/2016 97%

T2012-042-B SE 500/230 kV Pau Ferro 24/1/2016 24/1/2016 97%

T2012-042-C

LT 500kV Luiz Gonzaga -

Garanhuns e LT 500kV

Garanhuns - Pau Ferro

Obra Concluída em 17/11/2015

T2012-042-D LT 500 kV Garanhuns -

Campina Grande III Obra Concluída em 17/11/2015

Observações: Referente ao empreendimento T2012-042-A, todos os módulos estão concluídos, com

exceção da entrada de linha 230kV na SE Angelim apresenta 70% de desenvolvimento físico. A previsão de

conclusão do bay na SE Angelim 230 kV era 11/12/2015, mas foi novamente postergada para 30/1/2016,

cerca de um mês e meio de postergação. Motivo alegado: Dificuldade de execução em campo. A

IEGARANHUNS informou no SIGET que a LO foi emitida em 17/11/2015.

Referente ao empreendimento T2012-042-B, a interligação do barramento de 230 kV com a Chesf já foi

realizada. Será emitido TLP autorizando o pagamento de 90% da RAP do empreendimento. Os 10%

restantes serão autorizados após a IEGARANHUNS remanejar as linhas em 69kV da CELPE que passam por

baixo da interligação dos barramentos da SE Pau Ferro.

SE Pau Ferro: Concluída, exceto o Seccionamento da LT 500 kV Recife II - Angelim II. LO para a SE Pau Ferro

emitida em 5/11/2015. Seccionamento da LT 500 kV Recife II - Angelim II: Previsão 24/1/2016,cerca de um

mês e meio de postergação. Motivo alegado: Dificuldade de execução em campo.



23


Justificativa do empreendimento: Implantação de ICGs visando à integração ao SIN das usinas eólicas

vencedoras do A-3 e LER 2011.



Empreendimento

Data

estimada

pelo agente

Data

Projetada

pela SFE

Avanço

Físico

T2012-078

SE 500/230 kV Igaporã III; SE

230/69 kV Pindaí II (ICG) e LTs

230 kV

20/12/2015 20/12/2015 92%

Observações: O setor de 500 kV da SE Igaporã III é o caminho crítico da obra e deverá ser energizado

somente em 20/12/2015. Houve atrasos na fabricação dos painéis da Taesa (alterações de projeto) e

atrasos na conclusão de obras civis do 500 kV. O pátio de 230 kV está praticamente finalizado, faltando

pequenos acabamentos. Obras civis concluído em 30/10/2015, montagem concluída em 30/10/2015.

Instalação do MPCC com previsão de conclusão em 19/12/2015 devido às alterações de projeto e

consequentes atrasos na fabricação dos painéis da TAESA. Comissionamento com previsão de conclusão

em 19/12/2015. Energização com previsão de conclusão em 20/12/2015.

5.2.2. Eólicas do Ceará, Piauí e Maranhão



eólicas, que serão instaladas na região do Ceará.



Empreendimento

Data

estimada

pelo agente

Data

Projetada

pela SFE

Avanço

Físico

T2010-092 LT 230 kV Sobral III - Acaraú II

e SE Acaraú II 230/69 kV 31/1/2016 31/1/2016 95%

Observações: Segundo o agente, não foi possível integrar os relés SIEMENS e ALSTOM, problema de

protocolo de comunicação (IEC 61850), relé SIEMENS SICAM 615. Estão partindo para a solução de troca da



24

arquitetura para o SAGE, iniciando por essa LT e depois expandir para o restante da SE. Fazendo com

material de almoxarifado e por equipe própria da CHESF.



eólicas vencedoras do LER-2010, que serão instaladas no Estado do Ceará, para o SIN.



Empreendimento

Data

estimada

pelo agente

Data

Projetada

pela SFE

Avanço

Físico

T2012-032-B SE 230/69 kV Ibiapina II 30/6/2016 30/10/2016

Observações: O empreendimento obteve licença de instalação em 17/1/2014. Liberação do IPHAN

concedida em 30/9/2014. A liberação fundiária foi concluída. Foi emitida ordem de início de serviço (OIS)

em 10/12/2015 com previsão de 6 meses de obra. De acordo com os modelos analíticos utilizados pela SFE,

projeta-se a conclusão da obra para 30/10/2016.

Contrato de Concessão 005/2013 – Transmissora de Energia S.A – ATE XVII

Justificativa do empreendimento: Possibilitar o escoamento da energia dos empreendimentos eólicos

vencedores do LER e LFA 2011 além de novos empreendimentos que se conectarão no estado do Rio

Grande do Norte, na contingência da LT 230 kV Mossoró II/Açu II C1 ou C2, que provoca sobrecarga no

circuito remanescente. Os seccionamentos em 230 kV atenderão ao critério n-1.



Empreendimento

Data

estimada

pelo agente

Data

Projetada

pela SFE

Avanço

Físico

T2013-024

LT 500 kV Milagres II - Açu III,

SE Milagres II 500 kV e SE Açu

III 500/230 kV - 900 MVA

30/10/2016 30/10/2016 30%



25

Observações: O empreendimento obteve licença de instalação em 12/3/2015. Possui 94% do fundiário

liberado para construção. Etapa de prospecção concluída (SE, canteiros, torres, acessos, praças de

lançamento - IPHAN). A obra possuía cinco canteiros em funcionamento com um total de 860

colaboradores. Contudo, a obra foi paralisada no mês de dezembro em função de pre-concurso de

acredores da Abengoa S.A. (Matriz) na Espanha em 26/11/2015. O empreendimento apresentava

desenvolvimento físico satisfatório, conforme evidencia a Figura 12.


Contrato de Concessão 009/2013 – Transmissora de Energia S.A. – ATE XIX







Empreendimento

Data

estimada

pelo agente

Data

Projetada

pela SFE

Avanço

Físico

T2013-044

LT 500 kV São João do Piauí -

Milagres II C2 e LT 500 kV Luiz

Gonzaga - Milagres II C2

28/2/2017 14/5/2017 3%



26

Observações: A licença de instalação do empreendimento foi emitida em 25/8/2015. Em relação às

questões fundiárias, das 1090 torres previstas para a construção da LT, 74% das torres já estão liberadas.

De acordo com os modelos analíticos utilizados pela SFE, projeta-se a conclusão da obra para 14/05/2017.

Contudo, a obra foi paralisada no mês de dezembro em função de pre-concurso de acredores da Abengoa

S.A. (Matriz) na Espanha em 26/11/2015.

5.2.3. Eólicas do Rio Grande do Norte



eólicas vencedoras do LER-2010, que serão instaladas no Estado do Rio Grande do Norte, para o SIN.



Empreendimento

Data

estimada

pelo agente

Data

Projetada

pela SFE

Avanço

Físico

T2012-032-A

LT 230kV Paraíso - Lagoa Nova

II e SE 230/69 kV Lagoa Nova

II

31/5/2016 30/9/2016 60%

Observações: A licença de instalação para a linha de transmissão foi emitida em 20/11/2015 e a ASV foi

emitida em 1/12/2015. A SFE não considera a data estimada pelo agente factível, e baseada em modelos

analíticos projeta a conclusão da obra para 30/9/2016. Não obstante a SE Lagoa Nova deverá ser

energizada via seccionamento da LT 230 kV Paraíso – Açu até o final de 2015.

A Figura 13 mostra a curva S real do empreendimento declarada no SIGET e a curva S prevista, calculada

com base em modelo matemático desenvolvido pela SFE.



27



Justificativa do empreendimento: Expansão da Rede Básica necessária para inserir a nova subestação

Coletora Touros associada à ICG para o escoamento da geração eólica proveniente do leilão de energia de

reserva de fonte alternativa de 2011, localizados nos municípios de São Miguel do Gostoso e Touros, no Rio

Grande do Norte. Não envolve interrupção de carga, mas aumento dos custos de operação do sistema.



Empreendimento

Data

estimada

pelo agente

Data

Projetada

pela SFE

Avanço

Físico

T2012-114-A SE Touros / LT 230 kV Ceara-

Mirim II - Touros 30/5/2016 26/9/2016 52%

T2012-114-B LT 230 kV Mossoró IV

/Mossoró II 30/6/2016 30/10/2016 45%

Observações: A licença de instalação das linhas associadas ao empreendimento T2012-114-A foi emitida

em 4/9/2015. O desenvolvimento físico declarado se refere à subestação, já que ainda não foi realizada a

quebra de objeto (separação da subestação e linha de transmissão) no SIGET. De acordo com os modelos

analíticos utilizados pela SFE, projeta-se a conclusão da obra para 26/9/2016.

A licença de instalação da obra T2012-114-B foi emitida em 15/6/2015, a obra possui dificuldades na

liberação fundiária. Obtenção de ASV e liminar para liberação fundiária previstas para 15/12/2015. Até a

emissão deste relatório não foi enviada confirmação da empresa quanto à obtenção de ambas.



28

5.3. Empreendimentos associados às Eólicas do Rio Grande do Sul

Contrato de Concessão 001/2011 – Transmissora de Energia Sul Brasil Ltda – TESB

Justificativa do empreendimento: Atendimento de carga e escoamento de geração proveniente de fontes

eólicas no estado do Rio Grande do Sul.



Empreendimento

Data

estimada

pelo agente

Data

Projetada

pela SFE

Avanço

Físico

T2011-170-A LT 230 kV Porto Alegre 9 -

Porto Alegre 8 23/7/2016 3/2/2017 7%

T2011-170-B LT 230 kV Porto Alegre 9 -

Nova Santa Rita 25/2/2016 7/8/2016 40%

T2011-170-C LT 230 kV Campo Bom -

Taquara 22/8/2015 4/4/2017 2%

T2011-170-D

SE 230/69 kV Jardim Botânico

compacta (ex-Porto Alegre

12)

29/2/2016 8/7/2016 47%

T2011-170-E SE 230/69 kV Viamão 3 15/1/2016 7/8/2016 36%

T2011-170-F SE 230/69 kV Candelária 2 1/5/2016 1/5/2016 0%

T2011-170-G

SE 230/69kV Restinga, LT

230kV Restinga-

PortoAlegre13 e LT 230kV

Restinga-Viamão3

16/1/2016 16/1/2016 43%

Observações: A TESB foi assumida pela CEEE-GT, empresa estatal do estado do Rio Grande do Sul. No início

do ano de 2015 houve troca do governo estadual. O novo governo solicitou auditorias financeiras em todas

as empresas estatais estaduais, inclusive as da TESB controlada pela CEEE-GT. Essa questão teve impacto

nos financiamentos pleiteados e na execução dos contratos de prestação de serviço com as empresas que

iriam executar as obras, com as fornecedoras de materiais e equipamentos e com os valores referentes às

indenizações para as liberações fundiárias. Nos últimos meses foram adquiridos os equipamentos

necessários para execução da obra e foi feito o contrato com a prestadora de serviços, porém a empresa

contratada apresenta baixa produtividade. Há ainda fortes chuvas na região, o que tem atrapalhado o ritmo

das obras. Diante do cenário a TESB decidiu priorizar os empreendimentos SE Viamão 3, SE Candelária 2, SE

Restinga e a SE Jardim Botânico.



29

A licença de instalação do empreendimento T2011-170-A foi emitida em 12/8/2013. Dois anos após a

emissão da licença de instalação a obra possui avanço físico declarado de apenas 7%. Considerando a

situação atual e de acordo com os modelos analíticos utilizados pela SFE, projeta-se a conclusão da obra

para 3/5/2017.

A licença de instalação do empreendimento T2011-170-B foi emitida em 12/8/2013. Contudo, atualmente

a obra encontra-se sem variação de avanço físico nos últimos meses. Considerando a situação atual e de

acordo com os modelos analíticos utilizados pela SFE, projeta-se a conclusão da obra para 4/11/2016.

A licença de instalação do empreendimento T2011-170-C foi emitida em 31/7/2012. Três anos após a

emissão da licença de instalação a obra possui avanço físico declarado de apenas 2%, o que torna inviável a

entrega da obra na data declarada pelo agente. Considerando a situação atual e de acordo com os modelos

analíticos utilizados pela SFE, projeta-se a conclusão da obra para 2/7/2017.

A licença de instalação do empreendimento T2011-170-D foi emitida em 3/1/2012. Até o mês de

dezembro/2015 o agente declarou avanço físico de 47%, o que implica na necessidade de 53% de avanço

físico em três meses para a entrega da obra na data estimada pelo agente. Considerando a situação atual e

de acordo com os modelos analíticos utilizados pela SFE, projeta-se a conclusão da mesma para 5/10/2016.

A licença de instalação do empreendimento T2011-170-E foi emitida em 28/12/2012. Até o mês de

dezembro/2015 o agente declarou avanço físico de 36%, o que implica na necessidade de 64% de avanço

físico em dois meses, para a entrega da obra na data estimada pelo agente. Considerando o exposto e de

acordo com os modelos analíticos utilizados pela SFE, projeta-se a conclusão da mesma para 4/11/2016.

A licença de instalação do empreendimento T2011-170-F foi emitida em 25/7/2012. A data declarada pela


A licença de instalação do empreendimento T2011-170-G foi emitida em 28/12/2012. A data declarada pela


5.4. Empreendimentos associados à Integração de Boa Vista

Contrato de Concessão 003/2012 – TRANSNORTE ENERGIA S.A – TRANSNORTE ENERGIA

Justificativa do empreendimento: Solução estrutural, a partir de diretriz do MME de integração de todas as

capitais brasileiras ao SIN, para atender dificuldades para controle de tensão em Boa Vista. Além disso,

devido a uma redução do volume de água do rio Caroní, situado ao sul da Venezuela, a EDELCA reduziu

drasticamente o montante de energia exportada para o Brasil. Para garantir o atendimento à demanda de

Boa Vista, foram instaladas, em caráter de emergência, diversas unidades térmicas.



30



Empreendimento

Data

estimada

pelo agente

Data

Projetada

pela SFE

Licenciamento

T2012-033-A

LT 500 kV Eng Lechuga -

Equador - Boa Vista, SE

Equador e SE Boa Vista

4/3/2018 4/3/2018

Aguardando

Emissão da LI

Observações: A licença prévia foi emitida em 9/12/2015. A emissão da licença de instalação está prevista

para 3/8/2016. As datas declaradas pelo agente são factíveis segundo os critérios de avaliação da SFE.

5.5. Empreendimentos associados às Olimpíadas Rio 2016

Contrato de Concessão 020/2011 – Linhas de Taubaté Transmissora de Energia S.A. – LTTE

Justificativa do empreendimento: Reforço estrutural para escoamento da geração das usinas do Rio

Madeira. Novo terminal de atendimento à área Rio de Janeiro, eliminando sobrecargas nas transformações

das SEs São José 500/138 kV e Jacarepaguá 345/138 kV. Obra importante para confiabilidade da área Rio

durante o evento Olímpiadas Rio 2016.



Empreendimento

Data

estimada

pelo agente

Data

Projetada

pela SFE

Avanço

Físico

T2012-040

LT 500 kV Taubaté - Nova

Iguaçu e SE Nova Iguaçu

500/345/138 kV

30/10/2016 30/10/2016 71%

Observações: A licença de instalação foi emitida em 23/5/2013. Apesar de não ter tido evolução física, a

Transmissora manteve a previsão de conclusão para 30/10/2016. Continuam embargadas 19 torres da LT

500kV Taubaté – Nova Iguaçu e 17 torres do seccionamento das linhas em 345kV de Furnas. O início dos

trabalhos na Subestação Taubaté depende da liberação, por parte da COPEL-GT, do Módulo Geral. A data

declarada pela transmissora é factível segundo os critérios de avaliação da SFE.



31

Contrato de Concessão 010/2010 – Copel Geração e Transmissão S.A. – COPEL-GT

Justificativa do empreendimento: Possibilitar o escoamento pleno da energia proveniente das usinas do

Rio Madeira até os principais centros de carga na região Sudeste.



Empreendimento

Data

estimada

pelo agente

Data

Projetada

pela SFE

Licenciamento

T2010-077-A LT Araraquara 2 - Taubaté,

CS, em 500 KV 30/9/2016 30/9/2016

Aguardando

Emissão da LI

Observações: A LI complementar do trecho 1.1, que abrangeu 44,42km foi obtida em 30/10/2015. Devido

ao longo período sem a obtenção da LI para todos os trechos, os contratos dos lotes 03 e 04 venceram e os

mesmos estavam sendo recontratados pela Copel, através da concorrência SOE 150002. O Canteiro do lote

03 foi assumido pela contratada em outubro de 2015. Não houve proposta válida para o lote 4 na

concorrência, sendo que a transmissora tentou uma dispensa de licitação. Atualmente o canteiro do lote 4

está instalado no município de Caçapava.

Resolução Autorizativa 3028/2011 – Copel Geração e Transmissão S.A. – COPEL-GT

Justificativa do empreendimento: Em virtude da expansão demográfica na região do entorno da SE

Taubaté e da LT 500 kV Taubaté - Nova Iguaçu prevista no Plano de Consolidação de Obras 2011-2013,

verificou-se a necessidade de implantação de um circuito duplo na chegada da LT 500 kV Araraquara -

Taubaté na SE Taubaté, empreendimento já outorgado para a COPEL pelo contrato de concessão 010/2010.

A autorização deste reforço foi solicitada pelo MME por meio do Ofício nº 098/2011-SPE-MME de

15/06/2011, por não estar compreendido no Plano de Consolidação de Obras 2011-2013.



Empreendimento

Data

estimada

pelo agente

Data

Projetada

pela SFE

Avanço

Físico

T2011-103

LT 500 kV Araraquara 2 -

Taubaté (Trecho em circuito

duplo)

25/4/2016 19/7/2016 2%



32

Observações: A licença de instalação foi emitida em 20/3/2015. Devido ao longo período sem a obtenção

da LI para todos os trechos relacionados ao Contrato de Concessão 010/2010-ANEEL, os contratos dos

EPCistas venceram e os mesmos tiveram de ser recontratados pela Copel, através de concorrência já

realizada. Nos últimos três meses a obra avançou apenas 1% e a data prevista pelo agente foi postergada

em 30 dias. Baseada em seus modelos analíticos a SFE não considera a data projetada pela transmissora

factível e estima que a obra deva ser concluída em 19/7/2016.

5.6. Empreendimentos associados ao Complexo Teles Pires

Contrato de Concessão 012/2012 – Matrinchã Transmissora de Energia S.A – TP NORTE

Justificativa do empreendimento: Integração das usinas da Bacia do Rio Teles Pires através de 2 LTs em

500 kV, da SE Paranaíta (MT) até a SE Ribeirãozinho (MT), sendo circuito duplo, em uma extensão de

aproximadamente 1.000 km, com compensação série nas LTs 500 kV Cláudia – Paranatinga – Ribeirãozinho.



Empreendimento

Data

estimada

pelo agente

Data

Projetada

pela SFE

Avanço

Físico

T2012-098

LT 500 KV PARANAÍTA –

CLÁUDIA – PARANATINGA –

RIBEIRÃOZINHO C1 e C2 - SEs

PARAN;CLÁUDIA E PARANAT

31/01/2016 31/3/2016 97%

Observações: Considerando-se a produção das últimas semanas para fundações nos trechos A2 e A3, é

provável que esta etapa seja finalizada por volta da metade do mês de janeiro de 2016, caso o ritmo de

execução não seja diminuído no período final do ano de 2015. No tocante à montagem de estruturas,

restam 132 torres a serem executadas.

Considerando-se a produção das últimas semanas para montagem nos trechos A2 e A3, é provável que esta

etapa seja finalizada entre o final do mês de janeiro e a metade do mês de fevereiro de 2016, caso o ritmo

de execução não seja diminuído no período final do ano de 2015.

Com relação à Subestação Paranatinga, o desenvolvimento atual se encontra com a quase totalidade das

obras civis concluídas. Estão em execução as caixas separadoras de água e óleo, drenagem e término da

casa de comando. Também restam a instalação dos barramentos flexíveis, SPDA e conclusão da malha de

aterramento, além da montagem do sistema de teleproteção e telecom; e montagem e comissionamento

dos equipamentos Alstom. Entretanto, o Compensador Estático tem cronograma diferenciado da SE

(informado pelo Agente) com previsão para 28/02/2016. A evolução atual da SE encontra-se em 92%.

Com relação à Subestação Ribeirãozinho, encontra-se em finalização as obras civis, montagem de

estruturas, suportes e equipamentos, além da drenagem com dissipador de água e bacia de desague e o



33

britamento do pátio. Restam também a conclusão da instalação dos barramentos flexíveis, SPDA, da malha

terra e lançamento dos cabos de comando e controle, além da montagem do sistema de teleproteção e

telecom. A evolução atual da SE encontra-se em 96%.

Baseada em seus modelos analíticos a SFE não considera a data projetada pela transmissora factível e

estima que a obra deva ser concluída em 31/3/2016.

Contrato de Concessão 013/2012 – Guaraciaba Transmissora de Energia S.A – TP SUL

Justificativa do empreendimento: Sistema de transmissão de integração das usinas da bacia do rio Teles

Pires.



Empreendimento

Data

estimada

pelo agente

Data

Projetada

pela SFE

Avanço

Físico

T2012-113

LT´s 500 kV RIBEIRÃOZINHO –

RIO VERDE N. C3, RIO VERDE

N. – MARIMBONDO II CD, SE

MARIMBONDO II

28/02/2016 30/4/2016 86%

Observações: De acordo com a produção relatada pela Concessionária conclui-se que o trecho B1 tem

100% de fundações concluídas e 90% de torres montadas (restam 50 torres). O trecho B2 tem 99% de

fundações concluídas (restam 5 fundações) e 65% de torres montadas (restam 244 torres).

O trecho B3 tem 100% de fundações concluídas e 29% de torres montadas (restam 45 torres).

A média de execução semanal da montagem (das últimas 5 semanas) do trecho B3 é de 2,4 torres/semana.

Neste ritmo, a montagem no trecho B3 se encerraria após a primeira quinzena de abril de 2016. Pode-se

concluir que apenas o ritmo empregado na montagem do trecho B2 é suficiente para que se cumpra o

prazo previsto para a conclusão do empreendimento informado pela Concessionária, de 28/02/2015.

Baseada em seus modelos analíticos a SFE não considera a data projetada pela transmissora factível e

estima que a obra deva ser concluída em 30/4/2016.

Este cenário pode ser revertido caso a Concessionária demande esforços para incrementar e melhorar a

produção dos trechos B1 e B3, que são também trechos que tem uma menor quantidade de torres

pendentes de montagem, relativamente ao trecho B2.

A Subestação Rio Verde Norte encontra-se na etapa de execução e finalização das obras civis, montagens

de estruturas, suportes e equipamentos, além da construção da casa de comando. Resta a instalação dos



34

barramentos rígidos e flexíveis, SPDA e lançamento de cabos de comando, proteção e força e montagem do

sistema de teleproteção e telecom. O progresso geral é de 90%.

A Subestação Marimbondo II encontra-se na etapa de execução e finalização das obras civis, montagens de

estrutura. Resta finalizar as caixas de passagem de cabos, instalação de barramentos rígidos e flexíveis,

SPDA, montagem dos disjuntores, chaves seccionadoras, TC, TP, Para Raios, malha de terra e lançamento

de cabos de comando, proteção e força e montagem do sistema de teleproteção e telecom. O progresso

geral é de 82%.

5.7. Empreendimentos associados a Usinas Termoelétricas

5.7.1. Térmicas da Bahia


Justificativa do empreendimento: Problema de controle de tensão, em condição normal de operação, no

barramento de 500 kV em subestações da Interligação Sudeste-Nordeste e nas SEs Camaçari II e Camaçari

IV. Além disso, em caso de contingências em LTs de 500 kV que suprem a área Sul da Região Nordeste

verifica-se afundamentos de tensão em toda a região. Na perda do circuito duplo 230 kV Sapeaçu - Santo

Antônio de Jesus, sem geração na UHE Itapebi e a co-geração do consumidor Veracel, ocorre corte de carga

devido a colapso de tensão na região suprida pelas subestações Funil, Santo Antônio de Jesus, Brumado,

Eunápolis e os consumidores livres Veracel e Eka. Empreendimento necessário para escoamento das UTEs

Camaçari 2 e Santo Antonio de Jesus.



Empreendimento

Data

estimada

pelo agente

Data

Projetada

pela SFE

Licenciamento

T2012-039-A LT 500 kV Camaçari IV -

Sapeaçu 31/5/2017 31/5/2017

Aguardando

Emissão da LI

T2012-039-B LT 230 kV Sapeaçu - Santo

Antônio de Jesus C3 31/3/2017 31/3/2017

Aguardando

Emissão da LI

Observações: O agente está alegando grandes dificuldades com o licenciamento ambiental. A previsão da

emissão da licença de instalação da obra T2012-039-A foi postergada para 31/03/2016 e da obra T2012-

039-B foi postergada para 18/1/2016. Caso se cumpra a previsão de obtenção da LI, a data declarada pela




35


Justificativa do empreendimento: Solução estrutural para assegurar o fornecimento de energia elétrica à

Região Metropolitana de Salvador. Empreendimento necessário para escoamento das UTEs Camaçari 2.



Empreendimento

Data

estimada

pelo agente

Data

Projetada

pela SFE

Licenciamento

T2012-053

SE Pirajá 230/69 kV - 360

MVA; LT 230 kV Camaçari IV -

Pirajá e LT 230 kV Pituaçu -

Pirajá.

30/3/2017 30/3/2017 Aguardando

Emissão da LI

Observações: A licença de instalação possui data prevista para emissão em 30/9/2015. Caso a previsão da

licença de instalação se cumpra, a data declarada pela transmissora é factível segundo os critérios de

avaliação da SFE.

Contrato de Concessão 007/2013 – Paranaíba Transmissora de Energia S.A – PARANAÍBA

Justificativa do empreendimento: Reforço complementar a interligação da região Nordeste até a região

Sudeste que possibilita a exportação das regiões Nordeste ou Norte frente à necessidade de exportação do

excedente de energia dessas regiões a partir de 2014, quando da entrada em operação das usinas dos

leilões de energia ocorridos a partir de 2009, devido à superação da capacidade da interligação Norte-Sul a

partir de Miracema, já em 2014, além de possibilitar a Inserção regional do sul da Bahia, norte de Minas

Gerais e centro de Goiás.



Empreendimento

Data

estimada

pelo agente

Data

Projetada

pela SFE

Avanço

Físico

T2013-062

LTs 500kV Barreiras II - Rio

das Éguas - Luziânia - Pirapora

2

30/5/2016 21/7/2016 8%

Observações: O empreendimento obteve licença de instalação em 5/12/2014. Tem problemas na liberação

fundiária em Goiás, e está trabalhando para resolver isso. Declarou avanço físico da obra de 8%,

entretanto, informou que há previsão de não conseguir terminar a obra a tempo devido à ligação na SE



36

Barreiras de reponsabilidade da ABENGOA (ATE XVI – CC 001/2013), que ainda não se mobilizou. Levando

em consideração o exposto acima, o avanço físico da obra e de acordo com os modelos analíticos utilizados

pela SFE, projeta-se a conclusão do empreendimento para 21/7/2016.

5.7.2. Térmicas de Pernambuco, Maranhão e Sergipe.


Justificativa do empreendimento: Perda temporária de toda a carga da Ceal e Energipe, atendida pela SE

Penedo, na contingência do único circuito 230 kV entre Rio Largo II e Penedo. Empreendimento necessário

para escoamento da UTE Nossa Senhora do Socorro.



Empreendimento

Data

estimada

pelo agente

Data

Projetada

pela SFE

Avanço

Físico

T2000-188 LT Jardim / Penedo 30/11/2015 30/11/2015 100%

Observações: Empreendimento pronto operando sem LO. Devido a esse fato a Chesf foi notificada em

10/7/2015 por meio do TN nº 0088/2015-SFE (Fiscalização por monitoramento da emissão de termo de

liberação definitivo e entrada em operação comercial sem a licença de operação para o empreendimento

de linha de transmissão Jardim/Penedo 230kV, 2015). Previsão da emissão da licença de operação para

31/3/2016.


Justificativa do empreendimento Considerando as cargas previstas para serem implantadas no complexo

industrial e portuário de Suape, na perda de um dos autotransformadores 500/230 kV das SEs Recife II e

Angelim II, verificam-se sobrecargas nos remanescentes. Ressalta-se que a SE Recife II foi projetada para

comportar quatro autotransformadores 500/230 kV e já se encontra nessa configuração, apresentando

impossibilidade física para expansão do setor de 230 kV. Além disso, a perda do circuito duplo 230 kV

Recife II - Pirapama II provoca atuação do esquema de controle de emergência desligando a UTE

Termopernambuco e perda temporária de toda a carga de Pirapama II. Empreendimento necessário para

escoamento da UTE U-50.



37



Empreendimento

Data

estimada

pelo agente

Data

Projetada

pela SFE

Licenciamento

T2012-038 LT 500 kV Recife II - Suape II

C2

6/10/2017 6/10/2017 Aguardando

Emissão da LI

Observações: A licença de instalação possui data prevista para emissão em 30/12/2015. Caso se cumpra a

previsão de obtenção da LI, a data declarada pela transmissora é factível segundo os critérios de avaliação

da SFE. A Licença prévia foi emitida pela CPRH no dia 2/7/2015, com uma grande quantidade de

condicionantes, cujo impacto está sendo avaliado pelas áreas ambiental e jurídica da Chesf, sendo inclusive

requerida nova mudança de traçado. Face à instabilidade geológica do terreno da SE Suape II, a solução

técnica para contenção do talude, compreenderá a aquisição de novo lote de terreno contíguo à área atual

da SE Suape II e a execução de serviços de terraplenagem para suavização do talude. A Chesf está

realizando negociações com o proprietário do terreno, visando sua aquisição, porém há uma certa

dificuldade nessa negociação. A Chesf necessitará efetuar novo processo licitatório para a contratação de

empresa, visando à implantação da LT 500 kV Recife II / Suape II C2, uma vez que o contrato original teve

sua vigência expirada.


Justificativa do empreendimento: Solução estrutural para o suprimento à região metropolitana de Aracaju

evitando sobrecarga nos transformadores remanescentes quando da perda de uma das unidades existentes

230/69 kV - 100 MVA na SE Jardim, devido ao esgotamento físico para a sua ampliação, tanto no 230 kV

como no 69 kV.



Empreendimento

Data

estimada

pelo agente

Data

Projetada

pela SFE

Avanço

Físico

T2012-057-B

LT 230 kV JARDIM - NOSSA

SENHORA DO SOCORRO; SE

230/69 KV NOSSA SENHORA

DO SOCORRO

27/2/2016 27/2/2016



38

Observações: A licença de instalação foi emitida em 13/9/2013. Licença de Instalação válida até 13/9/2015

(emitida em 13/9/2013). Esta sendo providenciada renovação da LI com nova data de vencimento.

Previsão da licença de operação para 30/12/2015. A data de conclusão estimada pela transmissora é

factível segundo os critérios de avaliação da SFE.

Contrato de Concessão 010/2013 – Transmissora de Energia S.A. – ATE XX

Justificativa do empreendimento: Permitir aumento de exportação de energia do subsistema Nordeste

considerando as gerações térmicas e eólicas provenientes de leilões de energia com previsão de instalação

na região Nordeste.



Empreendimento

Data

estimada

pelo agente

Data

Projetada

pela SFE

Licenciamento

T2013-065 LT 500 kV Presidente Dutra –

Teresina II – Sobral III, C3 30/12/2016 10/4/2017

Aguardando

Emissão da LI

Observações: Obra paralisada no mês de dezembro em função de pre-concurso de acredores da Abengoa

S.A. (Matriz) na Espanha em 26/11/2015.

5.7.3. Térmicas no Mato Grosso do Sul

Contrato de Concessão 008/2014 – Eletrosul Centrais Elétricas S.A – ELETROSUL

Justificativa do empreendimento: Reforços estruturais no Mato Grosso do Sul visando o escoamento da

energia de usinas a biomassa e de PCHs para o SIN possibilitam a abertura das linhas em 138 kV que

constituem um elo com São Paulo, atenuando as perdas técnicas e, portanto, contribuindo para a

modicidade tarifária. Contudo, essa estratégia atenua significativamente a confiabilidade da região de

Campo Grande, o principal centro de carga do Mato Grosso do Sul, que passa a ser atendido

essencialmente pela SE Imbirussú.



Empreendimento

Data

estimada

pelo agente

Data

Projetada

pela SFE

Avanço

Físico

T2014-024 Subestação Ivinhema 2

230/138 kV 29/1/2016 3/3/2016 71%



39

Observações: A licença de instalação foi emitida em 4/8/2015. Levando em conta o avanço físico da obra e

de acordo com os modelos analíticos utilizados pela SFE, projeta-se a conclusão da obra para 3/3/2016.



40

6. Considerações Finais

Por meio do presente relatório a SFE apresenta a situação detalhada dos principais empreendimentos de

expansão da rede básica e submetidos ao acompanhamento diferenciado no período de análise, ou seja,

julho a setembro de 2015.

A partir da utilização de técnicas analíticas, foi possível aferir para cada um dos empreendimentos, a

viabilidade de cumprimento das datas de conclusões declaradas pelos agentes. A tabela 4 apresenta um

resumo das principais divergências de cronogramas considerando as datas previstas pelos agentes e as

datas projetadas pela SFE.

Tabela 4 - Principais divergências entre data prevista pelo agente e data projetada pela SFE


Empreendimento Data estimada pelo

agente Data Projetada pela

SFE

T2014-073 LT 500 kV Marimbondo II – Campinas

31/3/2017 31/3/2018

T2013-098 LT 500 kV Marimbondo II - Assis - CS

30/4/2016 29/9/2016

T2013-031 LT Estreito - Itabirito 2 em 500 kV

1/7/2018 1/7/2018

T2013-045 LT 500 kV Gilbués II - São João do Piauí C1

31/7/2016 29/12/2016

T2012-031

LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê e SE 230/69 kV Morro do Chapéu II

30/4/2016 7/3/2017

T2012-032-B SE 230/69 kV Ibiapina II 30/6/2016 30/10/2016

T2013-044

LT 500 kV São João do Piauí - Milagres II C2 e LT 500 kV Luiz Gonzaga - Milagres II C2

28/2/2017 14/5/2017

T2012-032-A

LT 230kV Paraíso - Lagoa Nova II e SE 230/69 kV Lagoa Nova II

31/5/2016 30/9/2016

T2012-114-A SE Touros / LT 230 kV Ceara-Mirim II - Touros

30/5/2016 26/9/2016

T2012-114-B LT 230 kV Mossoró IV /Mossoró II

30/6/2016 30/10/2016

T2011-170-A LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 8

23/7/2016 3/2/2017

T2011-170-B LT 230 kV Porto Alegre 9 - Nova Santa Rita

25/2/2016 7/8/2016

T2011-170-C LT 230 kV Campo Bom - Taquara

22/8/2015 4/4/2017

T2011-170-D SE 230/69 kV Jardim Botânico compacta (ex-Porto Alegre 12)

29/2/2016 8/7/2016



41


Empreendimento Data estimada pelo

agente Data Projetada pela

SFE

T2011-170-E SE 230/69 kV Viamão 3 15/1/2016 7/8/2016

T2011-103 LT 500 kV Araraquara 2 - Taubaté (Trecho em circuito duplo)

25/4/2016

19/7/2016

T2012-098

LT 500 KV PARANAÍTA – CLÁUDIA – PARANATINGA – RIBEIRÃOZINHO C1 e C2 - SEs PARAN;CLÁUDIA E PARANAT

31/1/2016 31/3/2016

T2012-113

LT´s 500 kV RIBEIRÃOZINHO – RIO VERDE N. C3, RIO VERDE N. – MARIMBONDO II CD, SE MARIMBONDO II

28/2/2016 30/4/2016

T2013-062 LTs 500kV Barreiras II - Rio das Éguas - Luziânia - Pirapora 2

30/5/2016 21/7/2016

T2013-065 LT 500 kV Presidente Dutra – Teresina II – Sobral III, C3

30/12/2016 10/4/2017

T2014-024 Subestação Ivinhema 2 230/138 kV

29/1/2016 3/3/2016

É importante destacar que as datas projetadas pela SFE refletem uma expectativa da fiscalização e não

podem ser interpretadas como uma previsão de conclusão dos empreendimentos. É possível que um dado

empreendimento sofra uma alteração de ritmo de trabalho e divirja significativamente das projeções aqui

expostas.

As obras com previsões de conclusões conflitantes estão sendo observadas pela SFE. A depender do caso,

os agentes responsáveis por esses empreendimentos serão provocados a apresentar explicações quanto

aos planos de trabalho para concretização das suas datas declaradas.

Referente as obras da holding Abengoa, a SFE retirará as informações dos relatórios diferenciados

subsequentes até que haja uma definição da situação dessas concessões.



42

7. Referências Bibliográficas

ANEEL. (2006). Acesso em 23 de setembro de 2015, disponível em Sítio da Aneel:

http://duto.aneel.gov.br/concessionarios/administracao/

ANEEL. (11 de dezembro de 2015). Sítio da Aneel. Acesso em 18 de dezembro de 2015, disponível em

http://www.aneel.gov.br/arquivos/PDF/RelAcompanhamentoEmpreendimento-2015-12-11.pdf

Cordeiro, G. M., & Paula, G. A. (1989). Modelos de regressão para análise de dados univariados. Rio de

Janeiro: Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA).

Empresa de Pesquisa Energética. (2011). ESTUDOS PARA A LICITAÇÃO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO -

ANÁLISE TÉCNICO-ECONÔMICA DAS ALTERNATIVAS: RELATÓRIO R1 (Nº EPE-DEE-RE-040/2011-r0).

Rio de Janeiro.

Field, A. (2009). Descobrindo a Estatistica usando o SPSS. Porto Alegre: Artmed.

Fiscalização por monitoramento da emissão de termo de liberação definitivo e entrada em operação

comercial sem a licença de operação para o empreendimento de linha de transmissão

Jardim/Penedo 230kV, 48500.003129/2015-50 (ANEEL 10 de julho de 2015).

Operador Nacional do Sistema Elétrico. (28 de abril de 2015). CARTA ONS - 0643/100/2015.

Empreendimentos de transmissão com impacto em geração. Rio de Janeiro.

Torres, C., & Lélis, C. J. (2009). Garantia de Sucesso em Gestão de Projetos. São Paulo: Brasport.



43

8. Anexo I - Lista geral de empreendimentos sob acompanhamento diferenciado (andamento)



44

Transmissora Código Nome do Empreendimento Ato Legal Conclusão Previsão

Atraso Previsto

(dias) Data LI Observações

Data Projetada SFE

CHESF T2000-188 LT Jardim / Penedo CC 005/2008 31/03/2016 2387 16/09/2011

Está em operação sem LO desde 28/03/2014 (SINDAT). LO solicitada ao IBAMA em 19/11/2014 (site IBAMA). Prazo para emissao pelo IBAMA acabou em 19/11/2015.

30/12/2016

CEEE-GT T2000-288 Secc. Canoas I (Porto Alegre 9 / Cidade Industrial)

REA 1734/2008

29/01/2017 2282 30/01/2012

Para os módulos de entrada de linha e adequações dos terminais remotos, já há vencedor da licitação (Vision), e já foi dado Autorização de Início de Obra. Atualmente a obra encontra-se em fase de mobilização. Para os serviços da linha propriamente dita, está sendo preparada a licitação e ela deve ser publicada nos próximos 30 dias. Para essa obra, devido ter sido rescindido o contrato anterior com a antiga contratada, estão sendo mantidos os percentuais antigos. Não houve alteração de data de previsão de conclusão.

29/01/2017



45


Atraso Previsto


Data Projetada SFE

CTEEP T2009-003

Conversão de 88 kV para 138 kV - SE Paraibuna, SE Caraguatatuba, LT Jaguari-Paraibuna-Caraguatatuba

REA 1889/2009

29/02/2016 1614 20/03/2013

As obras dos empreendimentos já foram concluídas, porém para a realização da conversão de tensão de 88 para 138kV, depende-se da emissão da Licença de Operação pela CETESB. Após a emissão da LO, a conversão de tensão dependerá de programações de desligamentos a serem negociadas com CESP, Elektro, EDP e Embraer. As empresas citadas também deverão realizar a conversão de tensão nas SEs sob suas responsabilidades. Dos 100km de linhas de transmissão deste empreendimento, 70km já possuem a Licença de Operação.

29/02/2016

CHESF T2009-090

LT 230 Kv SOBRADINHO – JUAZEIRO DA BAHIA II C1 e C2 - recapacitação, de 251 MVA para 350 MVA

REA 2891/2011

01/10/2016 1226 Não previsto

CHESF RETIROU O EDITAL DA PRAÇA POIS FOI NECESSÁRIO REALIZAR ADEQUAÇÕES NOVA DATA DE ENTREGA DE PROPOSTAS: OUTUBRO/15 ASSINATURA DO CONTRATO PREVISTA PARA ABRIL/16 EMISSÃO DA OS PREVISTA PARA MAIO/16 PREVISÃO DE CONCLUSÃO DA OBRA APÓS A OS - 5 MESES (OUTUBRO/16)

01/10/2016



46


Atraso Previsto


Data Projetada SFE

CHESF T2009-156

LT 230 kV CATU – GOVERNADOR MANGABEIRA - recapacitação para elevar limite de carregamento

REA 2173/2009

30/05/2016 1770 Não emitida Previsão final mantida. 30/05/2016

CHESF T2009-193

LT 230 Kv CAMAÇARI II – TOMBA – GOVERNADOR MANGABEIRA - 2 ELs 230 kV, na SE Governador Mangabeira

REA 2891/2011

29/11/2015 1100 Não previsto CONCLUÍDA 29/11/2015

CTEEP T2009-209 Reencabeçamento da LT 88 kV Paraibuna-Jaguari na SE Taubaté.

REA 1889/2009

15/01/2016 1569 Não previsto

As obras dos empreendimentos já foram concluídas, porém para a realização da conversão de tensão de 88 para 138kV, depende-se da emissão da Licença de Operação pela CESTESB. Após a emissão da LO, a conversão de tensão dependerá programações de desligamentos a serem negociadas com CESP, Elektro, EDP e Embraer. As empresas citadas também deverão realizar a conversão de tensão nas SEs sob suas responsabilidades. Dos 100km de linhas de transmissão deste empreendimento, 70km já possuem a Licença de Operação.

15/01/2016

ELETRONORTE T2010-015 SE MIRANDA II - Adequação da subestação, do arranjo BPT para BD4.

REA 2533/2010

08/11/2015 858 01/09/2010 CONCLUÍDO 08/11/2015



47


Atraso Previsto


Data Projetada SFE

CHESF T2010-049 SE Natal III - 3º transformador trifásico 230/69 kV – 150 MVA

REA 2823/2011

30/04/2016 1127 Não

previsto

Obra continua parada até a entrega do transformador e de chaves seccionadoras pela contratada. Avanço físico em 70%. Previsão de energização em 30/04/2016

30/04/2016

COPEL-GT T2010-077-A LT Araraquara 2 - Taubaté, CS, em 500 KV

CC 010/2010 30/09/2016 1455 20/08/2013

Houve pequeno avanço no percentual da obra e manutenção da previsão da conclusão das subestações Araraquara e Taubaté para 30/09/2016.

30/09/2016



48


Atraso Previsto


Data Projetada SFE

CHESF T2010-092 LT 230 kV Sobral III - Acaraú II e SE Acaraú II 230/69 kV

CC 021/2010 31/01/2016 1348 11/07/2012

Previsão de conclusão 31/01/2016 - Ref 11/2015 do SIGET (desde o início do acompanhamento era 30/05/2015). Desenvolvimentos: Físico: 95%; Geral: 97%; Fundações: 100%; Estruturas: 100% Segundo CHESF, não conseguiram integrar os relés SIEMENS com ALSTOM, problema de protocolo de comunicação (IEC 61850). Relé SIEMENS SICAM 615. Estão partindo para a solução de troca da arquitetura para o SAGE, iniciando por essa LT e depois expandir para o restante da SE. Fazendo com material de almoxarifado e por equipe própria da CHESF.

31/01/2016

CHESF T2010-095

GOV. MANGABEIRA - complementação da LT 230 kV para Camaçari II e realocação da LT 230 kV para Catu.

REA 2891/2011

29/11/2015 1100 Não previsto CONCLUÍDA 29/11/2015

AFLUENTE T T2011-038

LT 230 kV Gov. Mangabeira/ Tomba - C2, complementação do circuito na SE Gov. Mangabeira

REA 2920/2011

17/01/2016 1378 Não previsto

As obras foram iniciadas e devem ser concluídas até a metade de janeiro/2016. O gestor informou que será encaminhada a ANEEL uma carta visando tratar de dúvidas relativas a Resolução Autorizativa.

29/01/2016



49


Atraso Previsto


Data Projetada SFE

COPEL-GT T2011-103 LT 500 kV Araraquara 2 - Taubaté (Trecho em circuito duplo)

REA 3028/2011

25/04/2016 1288 Não emitida

O trecho em circuito duplo da LT 500kV Araraquara 2 – Taubaté também não teve evolução na resolução dos embargos. A data de conclusão foi deslocada em 30 dias.

19/07/2016



50


Atraso Previsto


Data Projetada SFE

CHESF T2011-148 SE São João do Piauí (CT e IB 500 kV)

REA 3208/2011

31/05/2016 907 Não

previsto

Trata-se de reforço para complementar na SE São João do Piauí módulo de conexão e a interligação de barramentos. Portanto: - Não há impedimento fundiário ou judicial para o empreendimento. - Licenciamento ambiental já existente. Avanço Geral - 70%. Devido a insucessos na licitação o contrato só foi assinado em 05/03/2013. Obra postergada por dificuldade na liberação do Bco. de Autotrafo. Previsão de entrada em operação comercial em 31/5/2016.

31/05/2016



51


Atraso Previsto


Data Projetada SFE

CHESF T2011-151 LT Campina Grande II / Natal III (Secc. Extremoz II)

REA 3208/2011

31/08/2016 999 Não previsto

Obra parada e sem alteração no desenvolvimento. Previsão de energização sempre escorregando a cada mês e agora previsto para 31/08/2016.

31/08/2016

CHESF T2011-152 SE Santo Antônio de Jesus (3º TR 230/138 kV)

REA 3208/2011

08/11/2015 702 Não previsto Obra Finalizada. 08/11/2015



52


Atraso Previsto


Data Projetada SFE

TESB T2011-170-A LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 8

CC 001/2011 23/07/2016 1092 12/08/2013

Equipamentos já foram comprados. Já tem contrato com a prestadora de serviços. Fortes chuvas na região têm atrapalhado o desenvolvimento das obras. A liberação fundiaria não é um ponto critico e parte dela já foi negociada. As obras não foram iniciadas ainda por problemas no levantamento de recursos necessários. A fiscalização solicitou que sejam apresentadas datas mais consistentes no SIGET.

03/05/2017



53


Atraso Previsto


Data Projetada SFE

TESB T2011-170-B LT 230 kV Porto Alegre 9 - Nova Santa Rita

CC 001/2011 25/02/2016 943 12/08/2013

já foram comprados os equipamentos. Já tem contrato com a prestadora de serviços. Fortes chuvas na região tem atrapalhado o desenvolvimento das obras. A liberação fundiaria não é um ponto critico e parte dela já foi negociada. As obras não foram iniciadas ainda por problemas no levantamento de recursos necessarios.

04/11/2016

TESB T2011-170-C LT 230 kV Campo Bom - Taquara

CC 001/2011 22/08/2016 1122 31/07/2012


02/07/2017

TESB T2011-170-D SE 230/69 kV Jardim Botânico compacta (ex-Porto Alegre 12)

CC 001/2011 29/02/2016 947 03/01/2012


05/10/2016



54


Atraso Previsto


Data Projetada SFE

TESB T2011-170-E SE 230/69 kV Viamão 3 CC 001/2011 15/01/2016 902 28/12/2012

já foram comprados os equipamentos. Já tem contrato com a prestadora de serviços. Fortes chuvas na região tem atrapalhado o desenvolvimento das obras. Essa obra foi priorizada por se tratar de integração de geração eólica. A prestadora de serviços contratada apresenta baixa produtividade.

04/11/2016

TESB T2011-170-F SE 230/69 kV Candelária 2 CC 001/2011 01/05/2016 1009 25/07/2012

já foram comprados os equipamentos. Já tem contrato com a prestadora de serviços. Fortes chuvas na região tem atrapalhado o desenvolvimento das obras. As obras não foram iniciadas ainda por problemas no levantamento de recursos necessarios.

01/05/2016

TESB T2011-170-G SE 230/69kV Restinga, LT 230kV Restinga-PortoAlegre13 e LT 230kV Restinga-Viamão3

CC 001/2011 16/01/2016 903 28/12/2012

já foram comprados os equipamentos. Já tem contrato com a prestadora de serviços. Fortes chuvas na região tem atrapalhado o desenvolvimento das obras. Essa obra foi priorizada por se tratar de atendimento de carga. A prestadora de serviços contratada apresenta baixa produtividade.

16/01/2016

ELETRONORTE T2012-009 SE Altamira - Adequação dos setores 69 kV e 230 kV

REA 3361/2012


Avanço físico em 65% e operação comercial prevista para final de Maio/2016. Concessionária informou dificuldades com as empreiteiras de montagem eletromecânica.

29/05/2016



55


Atraso Previsto


Data Projetada SFE

CHESF T2012-031 LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê e SE 230/69 kV Morro do Chapéu II

CC 009/2011 30/07/2016 1082 14/04/2015

SE Morro do Chapéu II - Previsão: 30/7/2016 Estágio atual da subestação: Obras em andamento com avanço físico de 12% Ponto crítico: Empreiteiro foi retirado do consórcio por baixa produtividade. O escopo foi absorvido pelo líder do consórcio (ALSTON). Licenciamento ambiental concluído em 7/9/2014 e pendências com IPHAN concluídas em 26/3/2014 Obras civis: Iniciado em 15/10/2014; Previsão de conclusão em 30/3/2016 Montagem de estruturas: Iniciado em 22/9/2015; Previsão de conclusão em 30/4/2016 Montagem de equipamentos principais: Previsão de início em 30/12/2015; Previsão de conclusão em 30/5/2016 Instalação do MPCC: Previsão de início:23/3/2016; Previsão de conclusão em 30/5/2016 Comissionamento: Previsão de início: 18/6/2016; Previsão de conclusão em 30/7/2016 Energização: 30/7/2016 LT Irecê/Morro do Chapéu II - Previsão: 15/4/2016 Estágio atual da LT: Ainda existem 5 torres com problemas fundiários. Ponto crítico: Constatou-se que o traçado da LT previsto no R3 atravessa uma mina de fosfato (Mineradora GALVANI). Estão sendo negociadas soluções junto à mineradora. Licenciamento ambiental concluído em 13/4/2015 e pendências com IPHAN concluídas em 26/3/2014 Fundações - Escavação: Iniciado em 6/7/2015; Previsão de conclusão em 25/3/2016 Fundações - Concretagem/Reaterro: Iniciado em 6/8/2015; Previsão de conclusão em 30/3/2016 Montagem de estruturas: Iniciado em 1/10/2015; Previsão de conclusão em 8/4/2016 Lançamento de cabos: Iniciado em 5/11/2015; Previsão de conclusão em 14/4/2016

07/03/2017



56


Atraso Previsto


Data Projetada SFE

CHESF T2012-032-A LT 230kV Paraíso - Lagoa Nova II e SE 230/69 kV Lagoa Nova II

CC 010/2011 31/05/2016 1022 20/11/2015

Solicitações de intervenção para energização do barramento (20/12), do TR1 (21/12) e do TR2 (22/12) emitidas. LI para a LT emitida em 20/11/2015 e ASV em 01/12/15. Operação comercial prevista em 31/05/15. Chesf não solicitou ainda a quebra de objeto no SIGET.

30/09/2016

CHESF T2012-032-B SE 230/69 kV Ibiapina II CC 010/2011 30/06/2016 1052 17/01/2014

LI/ASV em 17/01/2014. IPHAN da SE em 30/09/2014. A previsão no SIGET para 30/06/2016 - Ref 11/2015 (desde o início do acompanhamento era 29/02/2016). Desenvolvimento: Fundações 15%; Equipamentos Principais: 10%; Demais equipamentos: 10% Previsão da SE para 03/2016 (CHESF em 14/10/2015). Todas as licenças emitidas e 100% do fundiário liberado. Emitida Ordem de início de serviço (OIS) em 10/12/2015 com previsão de 6 meses de obra.

31/10/2016



57


Atraso Previsto


Data Projetada SFE

TRANSNORTE T2012-033-A LT 500 kV Eng Lechuga - Equador - Boa Vista, SE Equador e SE Boa Vista

CC 003/2012 04/03/2018 1134 Não emitida LP Emitida em 11/12/2015 04/03/2018



58


Atraso Previsto


Data Projetada SFE

CHESF T2012-038 LT 500 kV Recife II - Suape II C2

CC 018/2011 06/10/2017 1458 Não emitida

Foi iniciado novo processo licitatório para contratação de empreeiteiro. Comissionamento para 28/09/2017 (POSTERGADO 7 MESES EM NOVEMBRO/15) Energização para 06/10/2017 (POSTERGADO 7 MESES EM NOVEMBRO/15) LI prevista para 5/1/2016. 3 problemas que a CHESF alega: I Problema : LP emitida em 02/07/2015 pela CPRH - com 46 varias condicionantes sendo uma delas que a CHESF deveria se responsabilizar pela preservação de uma grande area ambiental pelo tempo da concessão. A CHESF irá tentar rever esta(s) obrigação(ões). Area ambienal e juridica da CHESF esta avaliando. Sera estudado novo tracado. II Problema: Problemas com a instabilidade do terreno da SE de Suape II. Deverá ser adquirido novo terreno complementar ao existente. A Chesf está realizando negociações com o proprietário do terreno, visando sua aquisição. Contudo, o proprietário do terreno está vinculando a sua negociação à solução de impasse quanto à negociação do preço da servidão das faixas da LT. O preço desejado pelo proprietário, conforme Laudo de Avaliação apresentado foi considerado excessivo pela Chesf, que deverá contratar outro laudo para se contrapor ao laudo do proprietário. III Problema: a Chesf necessitará efetuar novo processo licitatório para a contratação de empresa, visando à implantação da LT 500 kV Recife II / Suape II C2, uma vez que o contrato original teve sua vigência expirada. Necessidade de comprar terreno para ampliar a SE - poderá haver problemas Contrato de Fornecimento dos equipamentos: Alston e Incel (substituiu a GVE) feito em 11/07/12 será aditivado. Contrato de Fornecimento dos equipamentos das LT (torres etc) expirou e será recontratado - poderá ter problemas e atrasos

06/10/2017



59


Atraso Previsto


Data Projetada SFE

CHESF T2012-039-A LT 500 kV Camaçari IV - Sapeaçu

CC 019/2011 31/05/2017 1269 Não emitida

Previsão da LI postergada para 31/03/2016. O aditivo do contrato de obras com as empresas ABB e INSEL previsto para janeiro/2016 deve ser assinado somente em 31/3/2016.

31/05/2017

CHESF T2012-039-B LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus C3

CC 019/2011 31/03/2017 1208 Não emitida

Parte fundiária continua com 91% concluída. Previsão da LI postergada para 18/01/2016, sendo um dos motivos do adiamento a exigência do INEMA-BA para que o licenciamento dos terminais das Entradas de Linhas nas subestações Sapeaçu e Santo Antônio de Jesus fossem feitas em conjunto com o licenciamento da LT. O aditivo do contrato de obras com as empresas ABB e INSEL previsto para janeiro/2016 deve ser assinado somente em 31/3/2016. Caminho crítico é a conclusão dos terminais nas subestações.

31/03/2017



60


Atraso Previsto


Data Projetada SFE

LTTE T2012-040 LT 500 kV Taubaté - Nova Iguaçu e SE Nova Iguaçu 500/345/138 kV

CC 020/2011 30/10/2016 994 23/05/2013

Apesar de não ter tido evolução física, a Transmissora manteve a previsão de conclusão. Continuam embargadas 19 torres da LT 500kV Taubaté – Nova Iguaçu e 17 torres do seccionamento das linhas em 345kV de Furnas. O início dos trabalhos na Subestação Taubaté depende da liberação, por parte da COPEL-GT, do Módulo Geral.

30/10/2016



61


Atraso Previsto


Data Projetada SFE

IEGARANHUNS T2012-042-A SE 500/230 kV Garanhuns e LT 230 kV Garanhuns - Angelim

CC 022/2011 31/01/2016 601 01/07/2013

Todos os módulos estão concluídos, com exceção da entrada de linha 230kV na SE Angelim apresenta 70% de desenvolvimento físico. A previsão de conclusão do bay na SE Angelim 230 kV era 11/12/2015, mas foi novamente postergada para 30/1/2016 (cerca de um mês e meio de postergação). (Motivo alegado: Dificuldade de execução em campo) A IEGARANHUNS INFORMOU NO SIGET QUE A LO FOI EMITIDA EM 17/11/2015

31/01/2016



62


Atraso Previsto


Data Projetada SFE

IEGARANHUNS T2012-042-B SE 500/230 kV Pau Ferro CC 022/2011 24/01/2016 594 01/07/2011

A interligação do barramento de 230 kV com a Chesf já foi realizada. Será emitido TLP autorizando o pagamento de 90% da RAP do empreendimento. Os 10% restantes será autorizados após a IEGaranhuns remanejar as linhas em 69kV da CELPE que passam por baixo da interligação dos barramentos da SE Pau Ferro. SE Pau Ferro: Concluída, exceto o Seccionamento da LT 500 kV Recife II - Angelim II. LO para a SE Pau Ferro emitida em 5/11/2015 Seccionamento da LT 500 kV Recife II - Angelim II: Previsão 24/1/2016 (cerca de um mês e meio de postergação). (Motivo alegado: Dificuldade de execução em campo).

24/01/2016



63


Atraso Previsto


Data Projetada SFE

IEGARANHUNS T2012-042-C LT 500kV Luiz Gonzaga - Garanhuns e LT 500kV Garanhuns - Pau Ferro

CC 022/2011 17/11/2015 526 01/07/2013

Obras concluídas. LT 500 Kv Luiz Gonzaga - Garanhuns foi energizada em 27/10/2015. A IEGARANHUNS INFORMOU NO SIGET QUE A LO FOI EMITIDA EM 17/11/2015

17/11/2015



64


Atraso Previsto


Data Projetada SFE

IEGARANHUNS T2012-042-D LT 500 kV Garanhuns - Campina Grande III

CC 022/2011 17/11/2015 526 01/07/2013

Obras concluídas. LT 500 Kv Campina Grande III - Garanhuns foi energizada em 3/10/2015. A IEGARANHUNS INFORMOU NO SIGET QUE A LO FOI EMITIDA EM 17/11/2015

17/11/2015



65


Atraso Previsto


Data Projetada SFE

CHESF T2012-053

SE Pirajá 230/69 kV - 360 MVA; LT 230 kV Camaçari IV - Pirajá e LT 230 kV Pituaçu - Pirajá.

CC 015/2012 30/03/2017 1236 Não emitida

Os trabalhos de fundação na SE Pirajá foram iniciados. Houve uma pequena paralisação na mobilização da obra devido a um problema com o alvará da prefeirura, mas que a empreteira responsável já está tentando contornar. Previsão de término da SE mantida para junho/2016. A CHESF está aguardando a autorização do novo traçado da LT do trecho de 4 km por parte do CONDER, assim, a previsão da emissão da LI foi postergada para 15/03/2016. Prazo final do empreendimento foi adiado em 2 meses.

30/03/2017

CHESF T2012-057-B

LT 230 kV JARDIM - NOSSA SENHORA DO SOCORRO; SE 230/69 KV NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CC 005/2012 30/04/2016 721 13/09/2013 A LI esta vencida e o aditivo com a ABB venceu em 30/11/2015.

30/04/2016



66


Atraso Previsto


Data Projetada SFE

CHESF T2012-078 SE 500/230 kV Igaporã III; SE 230/69 kV Pindaí II (ICG) e LTs 230 kV

CC 019/2012 20/12/2015 687 02/12/2013

Consórcio liderado pela ABB Problemas com o fornecimento de material pelo consórcio SE Igaporã II - CONCLUÍDA SE Igaporã III O setor de 500 kV da SE Igaporã III é o caminho crítico da obra e deverá ser energizado somente em 20/12/2015. HOUVE ATRASOS NA FABRICAÇÃO DOS PAINÉIS DA TAESA (ALTERAÇÕES DE PROJETO) E ATRASOS NA CONCLUSÃO DE OBRAS CIVIS DO 500 kV. O PÁTIO DE 230 kV ESTÁ PRATICAMENTE FINALIZADO, FALTANDO PEQUENOS ACABAMENTOS. Licenciamento ambiental concluído em 14/5/2014 e pendências com IPHAN concluídas em 9/5/2014 Obras civis: Concluído em 30/10/2015. Montagem: Concluído em 30/10/2015. Instalação do MPCC: Previsão de conclusão em 19/12/2015 devido às alterações de projeto e consequentes atrasos na fabricação dos painéis da TAESA. Comissionamento: Previsão de conclusão em 19/12/2015 Energização: Previsão de conclusão em 20/12/2015 Todas as unidades dos ATs já estão comissionadas. A unidade reserva dos ATs 500/230 kV sofreu avaria durante o transporte e foi enviada de volta para a fábrica. Retornou à subestação em agosto/2015. SE Pindaí II - CONCLUÍDA Seccionamento LT 500 kV LTs 500kV concluídas. AS ÚLTIMAS TORRES SERÃO CONCLUÍDAS NA ENERGIZAÇÃO DA SE 500kV Igaporã III. LT 230 kV Igaporã II - Igaporã III (65 km) - CONCLUÍDA LT 230 kV Pindaí II - Igaporã III - CONCLUÍDA

20/12/2015



67


Atraso Previsto


Data Projetada SFE

TP NORTE T2012-098

LT 500 KV PARANAÍTA – CLÁUDIA – PARANATINGA – RIBEIRÃOZINHO C1 e C2 - SEs PARAN;CLÁUDA E PARANAT

CC 012/2012 31/01/2016 386 05/02/2013

Foi realizada Fiscalização em campo nos trechos A2 e A3 e na SE Paranatinga no período de 10/11/15 a 12/11/15, constatando que apesar da boa mobilização de mão-de-obra e equipamentos, a data prevista para conclusão do empreendimento pela Concessionária no SIGET, 30/01/2016, é improvável ser cumprida. Tratando-se das linhas de transmissão associadas, esta conclusão baseia-se na média de produção semanal dos últimos períodos e de entraves como logística de mobilização e trabalho em canteiros e trechos de difícil acesso como os de Paredão e Tesouro, no estado de Mato Grosso. No mais, constata-se o início do período de chuvas na região, que tende a prejudicar o desenvolvimento das atividades. De acordo com a produção relatada pela Concessionária em 14/12/2015, referente à semana anterior de atividades, depreende-se que restam ser executadas 52 fundações Considerando-se a produção das últimas semanas para fundações nos trechos A2 e A3, é provavel que esta etapa seja finalizada por volta da metade do mês de janeiro de 2016, caso o ritmo de execução não seja diminuído no período final do ano de 2015. No tocante à montagem de estruturas, restam 132 torres a serem executadas.

31/03/2016



68


Atraso Previsto


Data Projetada SFE

TP SUL T2012-113

LT´s 500 kV RIBEIRÃOZINHO – RIO VERDE N. C3, RIO VERDE N. – MARIMBONDO II CD, SE MARIMBONDO II

CC 013/2012 28/02/2016 414 19/11/2013

Situação da Obra (SIGET): -Canteiro de obras 100% -Fundações 97% -Montagem de Estruturas: 72% -Cabos e Condutores: 20% -Equipamentos Principais: 79% -Desenvolvimento físico 76% -Desenvolvimento Geral 86% De acordo com a produção relatada pela Concessionária em 14/12/2015, referente à semana anterior de atividades, conclui-se que: O trecho B1 tem 100% de fundações concluídas e 90% de torres montadas (restam 50 torres). O trecho B2 tem 99% de fundações concluídas (restam 5 fundações) e 65% de torres montadas (restam 244 torres). O trecho B3 tem 100% de fundações concluídas e 29% de torres montadas (restam 45 torres). A média de execução semanal da montagem (das últimas 5 semanas) do trecho B3 é de 2,4 torres/semana. Neste rítimo, a montagem no trecho B3 se encerraria após a primeira quinzena de abril de 2016. Pode-se concluir que apenas o ritmo empregado na montagem do trecho B2 é suficiente para que se cumpra o prazo previsto para a conclusão do empreendimento informado pela Concessionária, de 28/02/2015. Portanto, a data de conclusão do empreendimento informada pela Concessionária não se encontra factível. Este cenário pode ser revertido caso a Concessionária demande esforços para incrementar e melhorar a produção dos trechos B1 e B3, que são também trechos que tem uma menor quantidade de torres pendentes de montagem, relativamente ao trecho B2. A Subestação Rio Verde Norte encontra-se na etapa de execução e finalização das obras civis, montagens de estruturas, suportes e equipamentos, além da construção da casa de comando. Resta a instalação dos barramentos rígidos e flexíveis, SPDA e lançamento de cabos de comando, proteção e força e montagem do

30/04/2016



69


Atraso Previsto


Data Projetada SFE

CHESF T2012-114-A SE Touros / LT 230 kV Ceara-Mirim II - Touros

CC 018/2012 30/05/2016 849 04/09/2015

Obras civis em andamento, mas com baixo desempenho da contratada, com avanço de 80%. Conclusão para 30/12/2016.Linha de Transmissão: LI emitida em 03.09.2015; 99% das torres liberadas para obras. Avanço de 34,5%. Conclusão para 30/05/2016.

26/09/2016

CHESF T2012-114-B LT 230 kV Mossoró IV /Mossoró II

CC 018/2012 30/06/2016 880 15/06/2015

Em montagem Eletro Mecânica, mas com baixo desempenho da contratada.LT: Emitida a LI em 14/07/2015. Previsão de obtenção da ASV até 15/12/2015 (dificuldades no IDEMA com mudança de técnico). Previsão de obtenção das liminares e liberação de torres até 15/12/15. Prazo de cumprimento da imissão provisória de posse até 30/11/2015. Início das obras previsto para 02/01/2016 e energização em 30/06/16

30/10/2016

CHESF T2013-006

SE Mossoró II - Instalação do 4º Transformador Trifásico 230/69 kV - 100 MVA e conexões associadas.

REA 3892/2013

30/04/2016 429 02/07/2015

Previsão de conclusão das obras civis em 30/12/15, da montagem eletromecânica em 29/02/16 e do comissionamento em 21/04/16, com treinamento em 29/04 e energização em 30/04/16.

30/04/2016



70


Atraso Previsto


Data Projetada SFE

ATE XVII T2013-024 LT 500 kV Milagres II - Açu III, SE Milagres II 500 kV e SE Açu III 500/230 kV - 900 MVA

CC 005/2013 30/10/2016 248 12/03/2015

Pelas informações da apresentação enviada em 11/2015: 84% de torres liberadas, 3% nogociadas e 12% embargadas (houve um aumento de 89 torres em comparação com o mês anterior). Canteiros de obra em funcionamento e colaboradores. Canteiros de Açu III (224), Milagres II (146), LT (820) - Total (1190 colaboradores). Data do SIGET para 30/10/2016 e desde o início do acompanhamento era 25/02/2016. Na apresentação de 11/2015 (agosto/2016 - Curva S - projeção era de 14 e passou para 18 meses). Canteiro de obras 100%; Fundações 55%; Físico 30%; Geral: 59% O ponto crítico apontado é o remanejamento dos reatores de linha da SE Milagres para a SE Milagres II, bem como o seccionamento de um circuito da CHESF ainda em fase de construção. (LT Açu II Mossoró II - C2 - T2010-090-B - previsão 30/06/2016 - problema liberação fundiária - SIGET). Acrescentaram no SIGET que os seccionamentos não possuem LI.

30/10/2016



71


Atraso Previsto


Data Projetada SFE

ATE XVI T2013-028 LTs 500kV Miracema - Gilbués II - Barreiras II - B.J. da Lapa II - Ibicoara - Sapeaçu

CC 001/2013 30/11/2016 279 16/03/2015

30/11/2016



72


Atraso Previsto


Data Projetada SFE

ATE XVIII T2013-031 LT Estreito - Itabirito 2 em 500 kV

CC 006/2013 01/07/2018 1041 Não emitida

Previsão de LI: Jan/17 (anterior Fev/16). Depende de Parecer da SUPRAN para definição e emissão da LI pelo COPAM. Torres liberadas - 545 79% (anterior 525 - 76%) Torres embargadas - 91 - 13% (anterior 95 - 14%) Torres negociadas - 40 - 6% (anterior 55 - 8%) Torres em negociação - 19 - 3% (anterior 20 - 3%) Total de torres - 694 (houve discreta evolução) Operação comercial com atraso ampliado de 675 para 1041 dias, 1/7/18 (anterior 30/6/17). A Superintendência Regional de Regularização Ambiental do Alto São Francisco - SUPRAM, ainda não emitiu o parecer técnico de forma a dar continuidade ao processo e ser possível a inclusão do mesmo na pauta de reunião do Conselho de Política Ambiental – COPAM, órgão deliberativo, para aprovação da emissão da Licença de Instalação.

01/07/2018



73


Atraso Previsto


Data Projetada SFE

ITACAIÚNAS T2013-042 LT 500 kV Tucuruí II - Itacaiúnas e LT 500 kV Itacaiúnas - Colinas C2

CC 012/2013 01/12/2017 487 Não emitida

LI: nº 1028 de 12/2/15 Em 14/8/15 o IPHAN encaminhou Ofício aprovando o 2º relatório de prospecção (244 km), equivalente a 45% do total da LT. No mesmo Ofício o IPHAN solicitou realização de prospecções arqueológicas nas áreas destinadas aos novos acessos, bem como nas estradas de acesso existentes. Envio do 3º relatório de prospecção arqueológica para avaliação do IPHAN, caso o retorno seja favorável, deverá ser liberado cerca de 95% da LT Locação de torres - 94%, em campo, faltando áreas ainda não liberadas para acesso; (sem avanço em relação ao percentual anterior).

01/12/2017

ATE XXI T2013-043

LT 500 kV Xingu - Parauapebas - Miracema C1/C2, LT 500 kV Parauapebas - Itacaiúnas e SE Parauapebas

CC 013/2013 30/09/2017 425 Não previsto 30/09/2017



74


Atraso Previsto


Data Projetada SFE

ATE XIX T2013-044 LT 500 kV São João do Piauí - Milagres II C2 e LT 500 kV Luiz Gonzaga - Milagres II C2

CC 009/2013 28/02/2017 211 25/08/2015 14/05/2017

SÃO JOÃO T2013-045 LT 500 kV Gilbués II - São João do Piauí C1

CC 008/2013 31/07/2016 0 30/04/2014

Obras estão adiantadas. Desenvolvimento físico em 50% e prazo previsto para 31/07/2016. Contudo, similar à PARANAÍBA, depende de definição de empresa que assumirá as obras da ABENGOA para poder entregar as obras dentro do prazo previsto.

29/12/2016

CHESF T2013-046

SE IGAPORÃ II - Instalação de transformador trifásico 230/69 kV,de 150 MVA,e conexões.

REA 4316/2013

12/05/2016 179 Não

previsto

CONTRATO FOI ASSINADO EM 12/5/2015. Prazo contratual: 12 meses. JÁ POSSUI ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO. PREVISÃO DE CONCLUSÃO INFORMADA PELA CHESF PARA 12/5/2016. Há risco de não cumprimento da data devido ao ritmo de obras. Equipamentos principais e demais: Contratados e em fabricação. Entregas previstas até dezembro/2015 Mobilização da obra: ocorreu em 12/8/2015

30/05/2016



75


Atraso Previsto


Data Projetada SFE

CEEE-GT T2013-047 SE Quinta - Terceiro Transformador Trifásico 230/138 kV, de 50 MVA

REA 4327/2013



09/05/2016

PARANAÍBA T2013-062 LTs 500kV Barreiras II - Rio das Éguas - Luziânia - Pirapora 2

CC 007/2013 30/05/2016 28 05/12/2014

Informou no SIGET que as obras estão atrasadas, colocando o prazo para operação comericial em 15/07/2016. O desenvolvimento Físico está em 70%. Informou que as obras estão em ritmo normal. Devido à saída da ABENGOA, absorveram parte da mão de obra desta empresa para executar as obras. Contudo, informou que não tem definição de como fechará o vão da linha e como realizará a instalação e coordenação da proteção na SE Barreiras, uma vez que a ABENGOA era a empresa responsável por esta obra. Informou que poderá haver atraso na implantação final pois a PARANAÌBA terá de esperar a definição de nova empresa que irá assumir as obras da ABENGOA.

15/07/2016

ATE XX T2013-065 LT 500 kV Presidente Dutra – Teresina II – Sobral III, C3

CC 010/2013 28/05/2017 300 Não emitida 28/05/2017



76


Atraso Previsto


Data Projetada SFE

ETN T2013-077

SE João Câmara III - 3º banco de ATR 500/138 kV,conexões, IB,banco de reator 500kV e conexões.

REA 4443/2013


Construção civil com 93% e montagem eletromecânica com 90% de conclusão. Avanço físico em 87%. Comissionamento em 40%. Previsão de entrada em Operação comercial em 11/04/16 e operação assistida até 29/04/16

11/04/2016



77


Atraso Previsto


Data Projetada SFE

ETN T2013-078 SE João Câmara III - 4º banco de ATR 500/138 kV,conexões e IB

REA 4443/2013


Construção civil com 93% e montagem eletromecânica com 90% de conclusão. Avanço físico em 87%. Comissionamento em 40%. Previsão de entrada em Operação comercial em 30/03/16 e operação assistida até 29/04/16

11/04/2016



78


Atraso Previsto


Data Projetada SFE

CHESF T2013-082 SE João Câmara II - 2 bancos de capacitores e conexões.

REA 4445/2013


Dificuldade de acompanhamento no SIGET. CCT com previsão de assinatura alterada de 28/11/2015 para 30/03/2016. Previsão de energização em 30/12/2016.

30/12/2016

CHESF T2013-084 SE João Câmara II - 3º TR 230/69 kV e conexões.

REA 4445/2013

30/12/2016 257 Não previsto Sem atualização desde a última reunião. Dificuldade de acompanhamento no SIGET. Previsão de energização em 30/12/2016.

30/12/2016



79


Atraso Previsto


Data Projetada SFE

ETN T2013-085 SE João Câmara III - Banco de reatores 500kV e conexões.

REA 4443/2013


Em andamento juntamente com as obras dos transformadores da SE (T2013-077 e T2013-078), com previsão de energização para 30/03/2016.

31/03/2016



80


Atraso Previsto


Data Projetada SFE

CEEE-GT T2013-087

LT 230 kV Cidade Industrial – Guaíba 2 - Instalação de 38,2 km de cabo OPGW com 24 fibras

REA 4460/2013


As chuvas ocorridas nos últimos meses no RS inviabilizaram acesso as torres. Isso impactou no prazo de conclusão. A Concessionária adiou a previsão de conclusão para 29/02/2016, mas não atualizou o avanço físico.

16/02/2017

CEEE-GT T2013-088

LT 230 kV Santa Cruz 1 – Charqueadas - Instalação de 28,6 km de cabo OPGW com 24 fibras

REA 4460/2013


A situação da licitação desta obra: atualmente já houve habilitação técnica e financeira. Porém, como esse processo licitatório se estendeu mais que o normal, no momento de homologação do vencedor a proposta da Proponente tinha perdido a validade. Está sendo aguardada a revalidação da proposta (por parte da Proponente) para ser homologado o vencedor da licitação. Postergado para 30/09/2016.

30/09/2016

CHESF T2013-097 SE Igaporã III - 3º ATR 500/230 kV, conexões, e banco de reatores.

REA 4493/2014

10/05/2017 460 Não

previsto

Previsão de assinatura de contrato para 30/4/2016. O prazo contratual será de cerca de 15 meses. Dessa forma, possivelmente o prazo para entrada em operação será novamente postergado (junho ou julho/2017). O SIGET não tem sido atualizado com datas confiáveis pois o processo licitatório ainda não foi encerrado. A elaboração do edital demorou em função de várias adequações que surgiram no escopo do projeto básico.

30/07/2017



81


Atraso Previsto


Data Projetada SFE

TMT T2013-098 LT 500 kV Marimbondo II - Assis - CS

CC 004/2013 30/04/2016 138 07/11/2014 Conforme consta no SIGET, Projeto executivo 93%. Fundações 68%. Montagem de Estruturas 32%.

29/09/2016

ELETROSUL T2014-006 Seccionamento da LT 138 kV Porto Primavera - Ivinhema na SE Nova Andradina

REA 4543/2014

31/05/2016 123 04/08/2015 Houve atraso na emissão da LI. 06/08/2016

CHESF T2014-008 SE PICOS - 2 BCs 230 kV, 15 Mvar cada, e respectivas conexões.

REA 4602/2014

25/07/2016 112 Não emitida Retirada do acompanhamento na reunião de outubro/2015.

25/07/2016

ELETROSUL T2014-024 Subestação Ivinhema 2 230/138 kV

CC 008/2014 29/01/2016 0 28/01/2015 Único entrave, até o momento, é a condição meteorológica adversa na região.

03/03/2016



82


Atraso Previsto


Data Projetada SFE

BMTE T2014-071

LT 800 kV XINGU/ESTREITO C-1 PA/MG E ESTAÇÕES CONVERSORAS CA/CC 800 KV JUNTO ÀS SES XINGU E ESTREITO

CC 014/2014 12/02/2018 0 Não emitida

1) LI das conversoras e dos Canteiros obtida em 05/10/2015. Licença da LT e dos Canteiros secundários prevista para 18/12/2015. 2)LI para os Eletrodos de Terra e linhas dos eletrodos prevista para 30/6/2016 3) 67,03% das torres negociadas e liberadas; 4) 72,03% das torres liberadas pelo IPHAN.

12/02/2018

ATE XXII T2014-073 LT 500 kV Marimbondo II – Campinas

CC 002/2014 31/03/2017 34 19/08/2015 31/03/2017

GENEBRA T2014-075-A LT 500 kV ARARAQUARA 2 /ITATIBA C-1 SP

CC 001/2014 14/11/2017 0 Não emitida Conforme consta no SIGET, Projeto executivo 83% e LI prevista para 14/12/2015.

01/04/2018



83


Atraso Previsto


Data Projetada SFE

GENEBRA T2014-075-B CE 300/-300 Mvar ITATIBA CE1 SP


01/01/2018

GENEBRA T2014-075-C CE 300/-300 MVAr SANTA BARBARA CE1 SP


01/01/2018

GENEBRA T2014-075-D

SE FERNAO DIAS 500/440 kV 1200 MVA, LT 500kV Araraquara 2 - Fernão Dias C1 SP


01/04/2018

GENEBRA T2014-075-E LT 500 kV ITATIBA /BATEIAS C-1 SP/PR


01/05/2018

GENEBRA T2014-075-F SE Fernão Dias 500/440 kV - 2400 MVA (2° e 3° banco de autotransformadores)


26/05/2018



84


Atraso Previsto


Data Projetada SFE

CANTAREIRA T2014-078 LT 500 kV Estreito - Fernao Dias CD

CC 019/2014 05/03/2018 0 Não emitida

Previsão de LP:Sem alteração (anterior 23/12/15) Previsão de LI: Sem alteração (anterior 28/2/2016) Liiberação Fundiária: Em negociação - 81 - 10,65% (anterior 83 - 11%) Negociados - 506 - 66,49% (anterior 451 - 60%) Embargos - 69 - 9,07% (anterior 46 - 6%). Pendentes negociação - 174 - 23,23% (anterior 169 - 23%). Emitida DUP parcial (ainda não consta no SIGET)

05/03/2018

TSLE T2014-077 SE Povo Novo - 2º banco de autotransformadores 525/230 kV - 3x224 MVA e conexões

REA 4916/2014

25/11/2016 0 17/12/2016

Documents

Dezembro 2015“RIO SFE final-18-12... · 2015-12-18 · Por meio do SIGET, a SFE monitora atualmente 363 empreendimentos de expansão da rede básica. A situação desses empreendimentos