Setembro 2015 - aneel.gov.br“RIO SFE final.pdf · acompanhamento diferenciado de empreendimentos de expansÃo da rede bÁsica superintendÊncia de fiscalizaÇÃo dos serviÇos de

Setembro

2015

ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE – SFE

2

Sumário 1. Introdução ................................................................................................................................................. 3

2. Objetivos ................................................................................................................................................... 4

3. Visão geral dos empreendimentos de transmissão ................................................................................. 5

4. A execução do acompanhamento diferenciado ...................................................................................... 7

4.1. O uso de inteligência analítica no acompanhamento diferenciado ............................................... 7

4.1.1. Técnicas de Regressão ............................................................................................................... 7

4.1.2. Valores Históricos Médios ...................................................................................................... 10

4.1.3. Avanço Físico ........................................................................................................................... 10

4.1.4. Data de tendência SFE ............................................................................................................. 11

5. Pontos de atenção .................................................................................................................................. 12

5.1. Empreendimentos associados à UHE Belo Monte ......................................................................... 12

5.1.1. BIPÓLOS BELO MONTE ............................................................................................................ 13

5.1.2. BELO MONTE CO/SE ................................................................................................................ 13

5.1.3. BELO MONTE NO/NE .............................................................................................................. 16

5.2. Empreendimentos associados às Eólicas na Região Nordeste ...................................................... 18

5.2.1. Eólicas da Bahia e Pernambuco .............................................................................................. 18

5.2.2. Eólicas do Ceará, Piauí e Maranhão ....................................................................................... 20

5.2.3. Eólicas do Rio Grande do Norte .............................................................................................. 22

5.3. Empreendimentos associados às Eólicas do Rio Grande do Sul .................................................... 23

5.4. Empreendimentos associados à Integração de Boa Vista ............................................................. 25

5.5. Empreendimentos associados às Olimpíadas Rio 2016 ................................................................. 25

5.6. Empreendimentos associados ao Complexo Teles Pires ............................................................... 27

5.7. Empreendimentos associados a Usinas Termoelétricas ................................................................ 28

5.7.1. Térmicas da Bahia ................................................................................................................... 28

5.7.2. Térmicas de Pernambuco, Maranhão e Sergipe. ................................................................... 30

5.7.3. Térmicas no Mato Grosso do Sul ............................................................................................ 32

6. Considerações Finais ............................................................................................................................... 33

7. Referências Bibliográficas ....................................................................................................................... 35

8. Anexo I - Lista geral de empreendimentos sob acompanhamento diferenciado andamento ............ 36


3

1. Introdução

Todos os empreendimentos de expansão da Rede Básica são monitorados continuamente pela SFE por

meio do sistema SIGET. Esse software é utilizado pela ANEEL como ferramenta para auxiliar o

acompanhamento e homologação das datas de entrada em operação comercial dos empreendimentos de

transmissão de todas as concessionárias de transmissão.

Após a outorga de um empreendimento, o seu desenvolvimento é acompanhado continuamente pela

equipe de fiscalização. Nesta etapa, os agentes devem encaminhar mensalmente à ANEEL um arquivo XML

contendo as atualizações dos cronogramas dos empreendimentos (ANEEL, Sítio da Aneel, 2006). Essas

informações são divulgadas por meio do ‘Relatório de Acompanhamento dos Empreendimentos de

Transmissão’ (ANEEL, Sítio da Aneel, 2015). Dessa forma, as informações ficam públicas para a sociedade

em geral.

A partir de uma matriz de criticidade 0F

1, a SFE identifica os principais empreendimentos em andamento.

Esses são submetidos a um acompanhamento diferenciado e individualizado. Cada fiscal do segmento

transmissão da SFE é responsável por um conjunto de empreendimentos. Esses conjuntos podem

representar uma área geográfica, estar associados a um grupo de usinas de geração ou a um centro de

atendimento de carga.

O acompanhamento diferenciado monitora as obras de forma mais próxima, levantando dados adicionais

juntos aos empreendedores. Esse levantamento de dados é feito por meio de contatos telefônicos,

solicitação de relatórios digitais mensais ou semanais, conforme o caso, reuniões de acompanhamentos

junto aos empreendedores e ao ONS e inspeções de campo para os casos identificados como mais críticos.

Mensalmente, os especialistas da SFE envolvidos nos trabalhos realizam reuniões ordinárias e discutem a

situação de cada obra. Nesse fórum são decididas as próximas ações que serão tomadas de acordo com o

diagnóstico observado.

Este relatório contempla as informações associadas aos empreendimentos submetidos ao

acompanhamento diferenciado. No corpo do documento serão apresentadas de forma detalhada as

informações sobre os empreendimentos associados a Contratos de Concessão, as informações

provenientes do acompanhamento diferenciado dos empreendimentos autorizados serão apresentadas no

anexo a esse documento.

O documento também traz informações gerais relacionadas à expansão do setor de transmissão de energia

elétrica. Essas informações podem ser utilizadas como referências para cronogramas de novas outorgas,

entre outros.

1 A matriz de criticidade de empreendimentos utiliza dados de porte (número de módulos), atraso previsto, importância sistêmica

(abrangência na operação do SIN e não conformidade a ser corrigida), necessidade de licenciamento ambiental e geração associada - Potência Total Geração, Número de Agentes Geração e Descasamento - , para ponderar a importância de um empreendimento em andamento para a Rede Básica.


4

2. Objetivos

O objetivo do acompanhamento diferenciado é obter informações precisas e de qualidade quanto ao

andamento dos empreendimentos selecionados. Isso é possível por meio de uma crítica quanto à

exequibilidade dos cronogramas declarados mensalmente no SIGET.

Dessa forma, é possível diminuir o risco de descasamentos entre empreendimentos de transmissão e

geração e subsidiar o planejamento quanto aos tempos reais de duração dos empreendimentos. Com base

nessas informações espera-se antecipar problemas e facilitar soluções ao bom andamento dos

empreendimentos.

O presente relatório apresenta a visão da SFE quanto ao período de julho a setembro de 2015.


5

3. Visão geral dos empreendimentos de transmissão

Por meio do SIGET, a SFE monitora atualmente 363 empreendimentos de expansão da rede básica. A

situação desses empreendimentos em relação aos cronogramas previstos é mostrada na sequência.

Figura 1 – Representa a situação do cronograma dos 363 empreendimentos em andamento que

estão com atraso médio de 503 dias.

São, portanto, 227 empreendimentos atrasados (62,5%). As principais causas desses atrasos são ilustradas

pela Figura 2. Para construção desse gráfico foram considerados os empreendimentos concluídos nos

últimos 5 anos.

Diversos empreendimentos possuem mais de um fator de atraso, daí a soma dos percentuais não ser igual

a 100%. A compra de materiais, a confecção de projetos e assinatura de contratos são atividades paralelas

ao licenciamento ambiental. Assim, um atraso no licenciamento ambiental de um empreendimento pode

provocar uma redução de cadência nas demais atividades desse.

Figura 2 – Principais causas de atrasos de empreendimentos de transmissão

Projetos e Contratos(CCT, CCI, CPST)

LicenciamentoAmbiental (até a LI)

Compra de materiais Execução Física daObra

66,7%71,2%

66,5%

39,2%


6

Percebe-se que o principal fator de atrasos é o licenciamento ambiental. Dos empreendimentos que

demandaram licenciamento ambiental, mais de 71% sofreram atraso nessa etapa.

A seguir, apresenta-se a duração média dos empreendimentos de transmissão. Os dados são mostrados em

dias e destacam as etapas de licenciamento ambiental (até a emissão da LI) e execução física das obras.

Figura 3 – Representa o tempo médio de obras, destacando o tempo médio de execução física e o tempo médio de obtenção de

uma licença de instalação.

Ao longo dos últimos 5 anos percebe-se que houve uma pequena melhora no tempo de execução física das

obras, chegando ao valor de 457 dias (pouco mais de 15 meses) em 2014. Os tempos necessários para se

obter um licença de instalação em empreendimentos de transmissão variou bastante no período, atingindo

um pico 581 dias no ano de 2012. No ano de 2014, o tempo médio necessário para se obter uma LI de

empreendimentos de transmissão ficou em 309 dias (pouco mais de 10 meses). O tempo total dos

empreendimentos ficou em 1012 dias (em torno de 34 meses) no ano de 2014.


7

4. A execução do acompanhamento diferenciado

Atualmente 78 empreendimentos de ampliação e reforços da Rede Básica compõe o grupo submetido ao

acompanhamento diferenciado. Essas obras estão sendo executadas por 28 diferentes agentes de

transmissão e representam sete conjuntos de obras abrangendo instalações associadas a:

UHE Belo Monte;

Usinas Eólicas na Região Nordeste;

Usinas Eólicas no Rio Grande do Sul;

Integração de Boa Vista;

Olimpíadas Rio 2016;

Complexo Teles Pires;

Usinas Termoelétricas.

A documentação referente ao acompanhamento está disponível no Processo nº 48500.005652/2014-30.

Ao longo de 2015 já foram realizadas oito reuniões ordinárias entre a equipe da SFE. Todas essas reuniões

foram registradas por meio de ‘Memórias de Reuniões’ específicas e contém informação detalhada de cada

um dos empreendimentos acompanhados.

Com os agentes do setor já foram realizadas diversas reuniões específicas, cujas principais realizadas nos

meses de julho a setembro, destacamos no quadro a seguir:

Reuniões Data

Reunião com ONS , transmissoras e geradoras de acompanhamento da integração ao SIN das instalações do SIN associadas à conexão dos parques eólicos na SE Lagoa Nova II/RN

1/7/2015

*Reunião com CHESF e Voltalia sobre a conexão das usinas à SE Touros

8/7/2015

*Reunião com CHESF, TAESA, Iberdrola/Neoenergia e Gestamp sobre a conexão das usinas à SE Lagoa Nova II

9/7/2015

*Reunião com CHESF, Enel e CER sobre a conexão das usinas às SEs Touros e Irecê

9/7/2015

*Reuniões realizadas de forma conjunta com a SFG.

4.1. O uso de inteligência analítica no acompanhamento diferenciado

4.1.1. Técnicas de Regressão

Para o grupo de obras sob acompanhamento diferenciado, a SFE utiliza ferramentas estatísticas para obter

melhores informações. Por meio do SIGET a SFE conta com uma base de dados de mais de 600

empreendimentos já concluídos nos últimos seis anos. Essa base de informações foi utilizada para a

construção de previsores estatísticos que permitem estimar um intervalo de datas onde um determinado

empreendimento será concluído. Esses previsores utilizam a técnica de regressão múltipla ou linear e

simulam diferentes cenários com base na evolução dos cronogramas de obras analisados.


8

As informações dos eventos parciais dos cronogramas do SIGET foram organizadas em quatro grupos

distintos representando as diferentes etapas do empreendimento: projetos e contratos, licenciamento

ambiental, compra de materiais e execução da obra. A Tabela 1 mostra como foi feita a divisão.

Tabela 1 – Divisão dos eventos da obra em etapas

Etapa Eventos parciais

Projeto e contratos

Projeto Básico Estudos, projetos, construção Assinatura de contratos

Contrato de Conexão de Transmissão CCT Contrato de Compartilhamento de Instalação CCI Contrato de Prestação de Serviço de Transmissão

Declaração de Utilidade Pública – DUP

Licenciamento ambiental

Termo de Referência TR EIA/RIMA ou RAS Licença Prévia LP Licença de Instalação LI

Compra de materiais

Aquisição de Equipamentos e Materiais Pedido de Compra

Estruturas Cabos e Condutores Equipamentos Principais (TR e CR) Demais Equipamentos (Dj, Secc, TC, TP, PR) Painel de Proteção, controle e automação

Execução da obra

Obras Civis

Canteiro de Obras

Fundações

Montagem

Estruturas

Cabos e Condutores

Equipamentos Principais

Demais Equipamentos

Painel de Proteção, controle e automação

Comissionamento

Desenvolvimento Físico

Desenvolvimento Geral

Operação Comercial

A partir das etapas compostas por grupos de eventos parciais foram construídos modelos previsores de

duração de empreendimentos.

Um modelo previsor é aquele no qual o comportamento de uma variável pode ser descrito em função de

outra variável (Cordeiro & Paula, 1989). A variável a ser prevista é dependente e a variável previsora deve

ser independente. Neste estudo consideramos a duração total da obra como variável dependente e as

demais variáveis – projetos e contratos, licenciamento ambiental, compra de materiais e execução da obra

– como previsoras ou independentes.

Como existe apenas uma variável dependente, real e contínua e quatro variáveis de saída contínuas e

independentes, o modelo previsor indicado é a regressão múltipla (Field, 2009). Contudo, para efeito de


9

comparação, foram construídos também modelos utilizando apenas uma variável previsora, regressão

simples. A Figura 4 a seguir demonstra o uso dos previsores estatísticos.

Figura 4 – A ordenada representa o tempo de duração de obras e a abscissa o tempo demandado para obtenção da Licença de

Instalação do empreendimento. Os círculos representam os dados reais e a reta central (Fit) representa o modelo, junto com seu

intervalo de confiança da predição.

Em um modelo de regressão múltipla, a variável a ser prevista e as variáveis previsoras se relacionam

conforme a equação (1) a seguir:

y = K + b1x1 + b2x2 + … + bnxn (1)

Na equação (1) y representa a variável dependente, xn representam as variáveis previsoras, bn representam

os coeficientes associados aos previsores e K é a constante associada à equação.

Nosso interesse é obter um modelo com precisão razoável e que possa fornecer uma previsão do tempo de

duração de um determinado empreendimento. Nesse contexto, não faz sentido considerarmos a etapa

execução física da obra como variável previsora, pois só conheceremos o seu tempo de duração

juntamente com o momento de conclusão da obra. A etapa licenciamento ambiental também precisa ser

tratada de maneira diferenciada. Geralmente, a execução da obra é deflagrada com emissão da Licença de

Instalação (LI). A conclusão do processo de licenciamento ocorre com a emissão da Licença de Operação

(LO). Entretanto, a emissão da LO muitas vezes ocorre em data próxima da conclusão da obra, o que pode

tornar o modelo de previsão inócuo. Assim, no caso da etapa de licenciamento ambiental, a análise foi

feita considerando cenários com o tempo de obtenção LI.


10

Para comparação entre os modelos, foi utilizado o R2 – coeficiente de determinação – que é a medida da

quantidade de variação em uma variável que é explicada pela outra. Quanto mais próximo o R2 estiver de 1

mais precisos e confiáveis serão os dados gerados pelo modelo. A Tabela 1 apresenta os valores de R2 de

acordo com o modelo utilizado e conforme o tipo de outorga, Resolução Autorizativa (REA) e Contrato de

Concessão (CC).

Tabela 2 - Coeficiente de determinação associado a cada modelo

Cenário Variáveis previsoras R2

REA CC

1 Licenciamento Ambiental 0,3903 0,7322

2 Projetos e Contratos

0,5168 0,7611 Licenciamento Ambiental

3

Projetos e Contratos

0,6208 0,8134 Licenciamento Ambiental

Compra de Materiais

4 Licenciamento Ambiental

0,4889 0,8012 Compra de Materiais

5 Projetos e Contratos 0,3912 0,3123

6 Projetos e Contratos

0,6385 0,5896 Compra de Materiais

7 Compra de Materiais 0,52 0,449

A partir do estágio das obras e das etapas concluídas, escolhe-se o modelo de regressão que possui o maior

coeficiente de determinação e aplica-se a equação 1 para estimativa do tempo de duração do

empreendimento.

4.1.2. Valores Históricos Médios

Há casos de empreendimentos cujas etapas preliminares ainda não foram concluídas ou cujo

comportamento configura valor atípico. Esses casos não podem ser tratados por meio da técnica de

regressão.

Para essa condição é utilizado o valor médio de duração dos empreendimentos como estimador de duração

de empreendimentos.

4.1.3. Avanço Físico

Outra técnica de inteligência analítica utilizada é a análise de ‘curvas S’ dos empreendimentos. Esse é um

eficiente instrumento gerencial de acompanhamento de projetos. Por sua concepção é possível identificar

claramente os desvios entre o planejado e o realizado, de forma rápida e precisa. Pelo histórico e o status

atual podemos visualizar tendências, uma vez que seus resultados contemplam todo o ciclo de vida do

projeto.

A construção da ‘curva S’ é simples e considera a previsão de avanço baseada na linha base, comparando-a

com o progresso real do empreendimento (Torres & Lélis, 2009).


11

A SFE dispõe das informações de avanços físicos dos empreendimentos de transmissão mês a mês. Com

base nesses dados, são construídas ‘curvas S’ individualizadas por empreendimento conforme demonstra a

Figura 5 a seguir.

Figura 5 – Exemplo de aplicação da Curva S. Ordenada representa o avanço físico percentual e a abscissa representa o período.

A ‘curva S’ referência é construída com base nas informações da outorga e tem início na data programada

para início da execução física e término na data contratada. A ‘curva S’ real considera as informações de

avanços físicos declaradas mensalmente pelos agentes via sistema SIGET.

A partir da comparação entre as ‘curvas S’ real e de referência, é possível aferir o ritmo da obra e sua

expectativa de conclusão. Essa informação é também utilizada para estimação da duração de um

empreendimento.

4.1.4. Data de tendência SFE

A partir das informações dos estimadores, das datas informadas pelos agentes no SIGET e de outras

informações relevantes obtidas pela fiscalização, é arbitrada uma data de tendência para conclusão de um

dado empreendimento. Essa data considera o pior caso entre as datas estimadas e as declaradas por meio

do sistema SIGET.


12

5. Pontos de atenção

5.1. Empreendimentos associados à UHE Belo Monte

A seguir comentaremos sobre os empreendimentos de transmissão associados à UHE Belo Monte. A figura

6 ilustra por meio de linhas pontilhadas a expansão do SIN associada a essa usina.

Figura 6 – Ilustração dos empreendimentos associados à UHE Belo Monte (Empresa de Pesquisa Energética, 2011).

A tabela 3 apresenta um resumo dos agentes e das concessões associadas.

Tabela 3 - Resumo dos agentes e concessões associadas à UHE Belo Monte

Agente (Sigla) Número do Contrato de

Concessão Aneel

ATE XVI 001/2013

ATE XVIII 006/2013

ATE XXI 013/2013

ATE XXII 002/2014

BMTE 014/2014

CANTAREIRA 019/2014

GENEBRA 001/2014

ITACAIÚNAS 012/2013

SÃO JOÃO 008/2013

TMT 004/2013


13

5.1.1. BIPÓLOS BELO MONTE

Contrato de Concessão 014/2014 – Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A – BMTE

Justificativa do empreendimento: Estação Conversora CA/CC, ±800 kV, 4.000 MW, junto à SE 500 kV Xingu;

Estação Conversora CA/CC, ±800 kV, 3.850 MW, junto à SE 500 kV Estreito; Linha de Transmissão em

Corrente Contínua de ±800 kV Xingu - Estreito.

Quadro resumo do empreendimento

Código SIGET Descrição do

Empreendimento

Data estimada

pelo agente

Data Projetada pela SFE

Licenciamento

T2014-071

LT 800 kV XINGU/ESTREITO C-1 PA/MG E ESTAÇÕES

CONVERSORAS CA/CC 800 KV JUNTO ÀS SES XINGU E

ESTREITO

12/2/2018 12/2/2018 Aguardando Emissão da LI

Observações: Licença Prévia emitida em 20/5/2015, apenas dois dias após a data prevista. Aquisição de

materiais para a obra iniciada em 16/12/2014. Pedido de licença de instalação, para as conversoras e para

as linhas de transmissão, protocolado no IBAMA. Licença de Instalação das conversoras já emitidas. Restam

anuências do Min. Saúde e Fundação Palmares a Licença de Instalação da Linha, prevista para 30/9/2015.

Leilão nº 007/2015-ANEEL – Proponente adjudicado: State Grid Brazil holding S.A.

Justificativa do empreendimento: Estação Conversora CA/CC, ±800 kV, 4.000 MW, junto à SE 500 kV Xingu;

Estação Conversora CA/CC, ±800 kV, 3.788 MW, junto ao Terminal Rio; Linha de Transmissão em Corrente

Contínua de ±800 kV Xingu – Terminal Rio.

Esse empreendimento tem data prevista para entrada em operação comercial em 2/12/2019. Contudo,

ainda não foi firmado o contrato de concessão entre a União e o Proponente Adjudicado no Leilão nº

007/2015-ANEEL.

5.1.2. BELO MONTE CO/SE

Contrato de Concessão 001/2014 – Mata De Santa Genebra Transmissão S.A – Genebra

Justificativa do empreendimento: Eliminar limitações de despacho de geração nas usinas do Madeira,

Teles Pires e Belo Monte e viabilizar o aumento do intercâmbio orientado para a região Sul, além de

eliminar sobrecargas inadmissíveis na transformação de Campinas 345/138 kV na contingência da LT 500 kV

Campinas - Itatiba.


14

Quadro resumo dos empreendimentos


Empreendimento

Data estimada

pelo agente

Data projetada pela SFE

Licenciamento

T2014-075-A LT 500 kV ARARAQUARA 2 /ITATIBA C-1 SP


T2014-075-B CE 300/-300 Mvar ITATIBA CE1 SP


T2014-075-C CE 300/-300 MVAr SANTA BARBARA CE1 SP


T2014-075-D

SE FERNAO DIAS 500/440 kV 1200 MVA, LT 500kV Araraquara 2 - Fernão Dias C1 SP


T2014-075-E LT 500 kV ITATIBA /BATEIAS C-1 SP/PR


T2014-075-F SE Fernão Dias 500/440 kV - 2400 MVA (2° e 3° banco de autotransformadores)

14/5/2018 14/5/2018 Aguardando

Emissão da LI

Observações: A licença de instalação possui previsão de emissão declarada pelo agente para 14/11/2015.

Caso se cumpra a previsão de obtenção da LI, as datas declaradas pelo agente são factíveis segundo os

critérios de avaliação da SFE.

Contrato de Concessão 002/2014 – ATE XXII Transmissora de Energia S.A – ATE XXII

Justificativa do empreendimento: Obra associada ao escoamento da energia da UHE Belo Monte,

antecipada para atender aos critérios N e N-1, compatível com os sistemas de integração das usinas do Rio

Madeira e de Teles Pires, possibilitando praticar intercâmbios elevados entre as regiões Norte-Sudeste.



Empreendimento

Data estimada

pelo agente


Avanço Físico

T2014-073 LT 500 kV Marimbondo II – Campinas

25/2/2017 31/3/2018 3%

Observações: A licença de instalação foi emitida no dia 19/8/2015. A obra ainda não possui ASV. O

fundiário está 14% liberado. Considerando a situação atual da obra e de acordo com os modelos analíticos

utilizados pela SFE, projeta-se a conclusão do empreendimento para 31/3/2018.


15

Contrato de Concessão 004/2013 – Triângulo Mineiro Transmissora S.A – TMT

Justificativa do empreendimento: Obra necessária para permitir o despacho máximo disponível das usinas

já licitadas dos rios Teles Pires e Xingu e um intercâmbio para região Sul de 9000 MW.



Empreendimento

Data estimada

pelo agente


Avanço Físico

T2013-098 LT 500 kV Marimbondo II - Assis - CS

14/12/2015 30/9/2016 55%

Observações: A três meses da data projetada para a conclusão do empreendimento o avanço físico

informado é de apenas 55%. Considerando a situação atual da obra e de acordo com os modelos analíticos

utilizados pela SFE, projeta-se a conclusão do empreendimento para 30/09/2016.

Contrato de Concessão 006/2013 – Transmissora de Energia S.A. – ATE XVIII

Justificativa do Empreendimento: Eliminar limitações de despacho de geração nas usinas do Madeira,

Teles Pires e Belo Monte e viabilizar o aumento do intercâmbio orientado para a região Sul. Atenderá

também a região de maior concentração de carga de Minas Gerais, reduzindo significativamente o

carregamento nos eixos de 500 kV e permitindo o atendimento ao critério N-1 para os eixos entre as

regiões das usinas do Triângulo e a SE Bom Despacho3.



Empreendimento

Data estimada

pelo agente


Licenciamento

T2013-031 LT Estreito - Itabirito 2 em 500 kV


Observações: A obra ainda não possui licença de instalação e o fundiário está 74% liberado. A licença de

instalação possui data prevista para emissão em 24/9/2015. Considerando a situação atual da obra e de

acordo com os modelos analíticos utilizados pela SFE, projeta-se a conclusão do empreendimento para

21/8/2017.

Contrato de Concessão 019/2014 – Cantareira Transmissora de Energia S.A – CANTAREIRA

Justificativa do empreendimento: Obra estrutural associada ao escoamento da energia da UHE Belo

Monte.


16



Empreendimento

Data estimada

pelo agente


Licenciamento

T2014-078 LT 500 kV Estreito - Fernão Dias CD

5/3/2018 5/3/2018 Aguardando

Emissão da LP

Observações: Até o momento a licença prévia não foi liberada, emissão prevista para 30/09/2015. Emissão

da licença de instalação prevista para 30/1/2016. Apesar do atraso da licença prévia a SFE considera a data

estimada pelo agente factível caso se cumpra a previsão de obtenção da licença de instalação.

5.1.3. BELO MONTE NO/NE

Contrato de Concessão 013/2013 – Transmissora de Energia S.A. – ATE XXI

Justificativa do empreendimento: Obra estrutural associada ao escoamento da energia da UHE Belo

Monte. Agrupa as situações que resultam na desotimização da operação do SIN, seja por restrições aos

intercâmbios entre Regiões ou devido a limitações ao despacho de usinas. Não envolve interrupção de

carga, mas aumento dos custos de operação do sistema.



Empreendimento

Data estimada

pelo agente


Licenciamento

T2013-043

LT 500 kV Xingu - Parauapebas - Miracema C1/C2, LT 500 kV Parauapebas - Itacaiúnas e SE Parauapebas


Observações: O empreendimento obteve licença prévia em 15/6/2015. Não possui licença de instalação

nem ASV. A liberação fundiária está com apenas 17% de liberação. Levando em conta todos os entraves

apresentados e de acordo com os modelos analíticos utilizados pela SFE, projeta-se a conclusão da obra

para 07/04/2017.

Destaca-se que esse empreendimento tem elevado potencial de impacto na operação da UHE Belo Monte

até a entrada em operação do 1º Bipolo (BMTE). Assim, há risco de descasamento entre geração e

Transmissão, conforme ilustrado na Figura 7 a seguir:


17

Figura 7– Expectativa de descasamento entre os empreendimentos de Transmissão e Geração associados a UHE Belo Monte

(Operador Nacional do Sistema Elétrico, 2015).

Contrato de Concessão 008/2013 – São João Transmissora de Energia S.A. – SÃO JOÃO

Justificativa do Empreendimento: Obra associada ao escoamento da energia da UHE Belo Monte,

antecipada para permitir aumento de exportação de energia do subsistema Nordeste para outras regiões,

considerando as gerações térmicas e eólicas provenientes de leilões de energia instaladas ou a serem

instaladas na região Nordeste.



Empreendimento

Data estimada

pelo agente


Avanço Físico

T2013-045 LT 500 kV Gilbués II - São João do Piauí C1

31/7/2016 31/7/2016 19%

Observações: O empreendimento teve suas obras físicas iniciadas em 1/7/2014 e após mais de um ano,

avançou apenas 19%. Apesar disso a data declarada pela transmissora ainda é factível segundo os critérios

de avaliação da SFE.

Contrato de Concessão 001/2013 – Transmissora de Energia S.A. – ATE XVI






18



Empreendimento

Data estimada

pelo agente


Avanço Físico

T2013-028 LTs 500kV Miracema - Gilbués II - Barreiras II - B.J. da Lapa II - Ibicoara - Sapeaçu

31/7/2016 2/11/2016 20%

Observações: Licença de instalação emitida em 16/3/2015. ASV emitida em 20/5/2015. Fundiário com 85%

liberado. Considerando a situação atual da obra e de acordo com os modelos analíticos utilizados pela SFE,

projeta-se a conclusão do empreendimento para 2/11/2016.

Contrato de Concessão 012/2013 – Linhas de Itacaiúnas Transmissora de Energia LTDA. – ITACAIÚNAS

Justificativa do empreendimento: Obra associada ao escoamento da energia da UHE Belo Monte.



Empreendimento

Data estimada

pelo agente


Licenciamento

T2013-042 LT 500 kV Tucuruí II - Itacaiúnas e LT 500 kV Itacaiúnas - Colinas C2

1/8/2017 1/8/2017 Aguardando

emissão da LI.

Observações: A licença de instalação possui previsão de emissão declarada para 1/10/2015. Caso se

cumpra a previsão de obtenção da LI, a data declarada pela transmissora é factível segundo os critérios de

avaliação da SFE.

5.2. Empreendimentos associados às Eólicas na Região Nordeste

5.2.1. Eólicas da Bahia e Pernambuco

Contrato de Concessão 009/2011 – Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF

Justificativa do empreendimento: Permitir o escoamento da energia proveniente das diversas usinas

eólicas vencedoras do LER-2010, que serão instaladas no Estado da Bahia, para o SIN.


19



Empreendimento

Data estimada

pelo agente


Avanço Físico

T2012-031 LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê e SE 230/69 kV Morro do Chapéu II

30/4/2016 7/2/2017 5%

Observações: O empreendimento obteve licença de instalação em 14/4/2015. Na subestação Morro do

Chapéu o empreiteiro foi retirado do consórcio por baixa produtividade. A linha de transmissão

Irecê/Morro do Chapéu II possui 94% do fundiário liberado, porém constatou-se que o traçado da linha de

transmissão previsto no R3 atravessa uma mina de fosfato (Mineradora GALVANI), estão sendo negociadas

soluções junto à mineradora. Levando em conta todos os entraves apresentados e de acordo com os

modelos estáticos utilizados pela SFE, projeta-se a conclusão da obra para 7/2/2017.

Foto 1 - SE Morro do Chapéu em 13/8/2015

Contrato de Concessão 022/2011 – Interligação Elétrica Garanhuns S.A – IEGARANHUNS


eólicas, que serão instaladas no Estado do Rio Grande do Norte, para o SIN, bem como reforçar o

atendimentos às regiões metropolitanas de Natal e João Pessoa, após a complementação da interligação

em 500 kV com as usinas hidrelétricas do Rio São Francisco.



Empreendimento

Data estimada

pelo agente


Avanço Físico

T2012-042-A SE 500/230 kV Garanhuns e LT 230 kV Garanhuns - Angelim

30/10/2015 30/10/2015 96%


20

T2012-042-B SE 500/230 kV Pau Ferro 30/11/2015 16/12/2015 92%

T2012-042-C LT 500kV Luiz Gonzaga - Garanhuns e LT 500kV Garanhuns - Pau Ferro

1/10/2015 1/10/2015 99%

T2012-042-D LT 500 kV Garanhuns - Campina Grande III

1/10/2015 1/10/2015 99%

Observações: As obras T2012-042-A, T2012-042-C e T2012-042-D obtiveram licença de instalação em

1/7/2013. As datas declaradas pela transmissora são factíveis segundo os critérios de avaliação da SFE. Já a

obra T2012-042-B enfrenta problemas com a liberação do projeto básico junto a Aneel. O empreendedor

pleiteou a construção da SE Pau Ferro II ao invés da ampliação da SE Pau Ferro. Esse fato causou um

retardamento do empreendimento.


Justificativa do empreendimento: Implantação de ICGs visando à integração ao SIN das usinas eólicas

vencedoras do A-3 e LER 2011.



Empreendimento

Data estimada

pelo agente


Avanço Físico

T2012-078 SE 500/230 kV Igaporã III; SE 230/69 kV Pindaí II (ICG) e LTs 230 kV

12/10/2015 30/11/2015 80%

Observações: O empreendimento obteve licença de instalação em 2/12/2013. Levando em conta o avanço

físico da obra e de acordo com os modelos estáticos utilizados pela SFE, projeta-se a conclusão da obra

para 30/11/2015.

5.2.2. Eólicas do Ceará, Piauí e Maranhão



eólicas, que serão instaladas na região do Ceará.



Empreendimento

Data estimada

pelo agente


Avanço Físico

T2010-092 LT 230 kV Sobral III - Acaraú II e SE Acaraú II 230/69 kV

27/9/2015 27/9/2015 80%


21

Observações: O empreendimento obteve licença de instalação em 11/7/2012. Não possui problemas

fundiários. As fundações e as estruturas da linha estão concluídas. Comissionamento será feito pela

Alstom. A energização se dará até o dia 2/10/2015 (domingo). A partir do exposto, a SFE considera factível

a data apresentada pelo agente.



eólicas vencedoras do LER-2010, que serão instaladas no Estado do Ceará, para o SIN.



Empreendimento

Data estimada

pelo agente


Avanço Físico

T2012-032-B SE 230/69 kV Ibiapina II 30/3/2016 30/3/2016

Observações: O empreendimento obteve licença de instalação em 17/1/2014. Atualmente não há frente de

trabalho para o seccionamento da LT 230 kV Piripiri - Sobral III, necessária para energizar a SE Ibiapina II.

Essa etapa da obra dependia de liberação do Iphan, que não foi obtida pela via administrativa. Segundo o

agente, foi impetrada ação quanto ao embargo administrativo e foi obtida uma antecipação de tutela.

Contudo, devido à greve dos servidores da justiça federal a decisão judicial ainda não foi executada. Caso as

obras na linha iniciem-se nos próximos 30 dias, a data declarada pela transmissora é factível segundo os

critérios de avaliação da SFE.

Contrato de Concessão 005/2013 – Transmissora de Energia S.A – ATE XVII

Justificativa do empreendimento: Possibilitar o escoamento da energia dos empreendimentos eólicos

vencedores do LER e LFA 2011 além de novos empreendimentos que se conectarão no estado do Rio

Grande do Norte, na contingência da LT 230 kV Mossoró II/Açu II C1 ou C2, que provoca sobrecarga no

circuito remanescente. Os seccionamentos em 230 kV atenderão ao critério n-1.



Empreendimento

Data estimada

pelo agente


Avanço Físico

T2013-024 LT 500 kV Milagres II - Açu III, SE Milagres II 500 kV e SE Açu III 500/230 kV - 900 MVA

30/6/2016 20/10/2016 18%

Observações: O empreendimento obteve licença de instalação em 12/3/2015. Possui 94% do fundiário

liberado para construção. Etapa de prospecção concluída (SE, canteiros, torres, acessos, praças de

lançamento - IPHAN). A obra possui cinco canteiros em funcionamento com um total de 982 colaboradores.


22

O ponto crítico apontado passou a ser o remanejamento dos reatores de linha da SE Milagres para a SE

Milagres II. A partir do exposto acima e de acordo com os modelos estáticos utilizados pela SFE, projeta-se

a conclusão da obra para 20/10/2016.

Contrato de Concessão 009/2013 – Transmissora de Energia S.A. – ATE XIX







Empreendimento

Data estimada

pelo agente


Avanço Físico

T2013-044 LT 500 kV São João do Piauí - Milagres II C2 e LT 500 kV Luiz Gonzaga - Milagres II C2

31/10/2016 8/12/2016 2%

Observações: A licença de instalação do empreendimento foi emitida em 25/8/2015. Possui 58% do

fundiário liberado para construção. De acordo com os modelos analíticos utilizados pela SFE, projeta-se a

conclusão da obra para 8/12/2016.

5.2.3. Eólicas do Rio Grande do Norte



eólicas vencedoras do LER-2010, que serão instaladas no Estado do Rio Grande do Norte, para o SIN.



Empreendimento

Data estimada

pelo agente


Avanço Físico

T2012-032-A LT 230kV Paraíso - Lagoa Nova II e SE 230/69 kV Lagoa Nova II

30/3/2016 11/7/2016 40%

Observações: Linha de transmissão com problemas no licenciamento em função do CAR, com previsão de

conclusão para 30/8/15. Licença de instalação prevista para 30/9/2015. Caso a previsão da licença de

instalação se cumpra, a SFE projeta a conclusão da obra para 11/7/2016.


23


Justificativa do empreendimento: Expansão da Rede Básica necessária para inserir a nova subestação

Coletora Touros associada à ICG para o escoamento da geração eólica proveniente do leilão de energia de

reserva de fonte alternativa de 2011, localizados nos municípios de São Miguel do Gostoso e Touros, no Rio

Grande do Norte. Não envolve interrupção de carga, mas aumento dos custos de operação do sistema.



Empreendimento

Data estimada

pelo agente


Avanço Físico

T2012-114-A SE Touros / LT 230 kV Ceara-Mirim II - Touros

30/5/2016 26/9/2016 40%

T2012-114-B LT 230 kV Mossoró IV /Mossoró II

30/6/2016 30/6/2016 43%

Observações: A licença de instalação das linhas associadas ao empreendimento T2012-114-A foi emitida

em 4/9/2015. O desenvolvimento físico declarado se refere à subestação, já que ainda não foi realizada a

quebra de objeto (separação da subestação e linha de transmissão) no SIGET. De acordo com os modelos

analíticos utilizados pela SFE, projeta-se a conclusão da obra para 26/9/2016.

A licença de instalação da obra T2012-114-B foi emitida em 15/6/2015, a obra possui dificuldades na

liberação fundiária. Porém, a data estimada pelo agente é factível de acordo com os critérios de avaliação

da SFE.

5.3. Empreendimentos associados às Eólicas do Rio Grande do Sul

Contrato de Concessão 001/2011 – Transmissora de Energia Sul Brasil Ltda – TESB

Justificativa do empreendimento: Atendimento de carga e escoamento de geração proveniente de fontes

eólicas no estado do Rio Grande do Sul.



Empreendimento

Data estimada

pelo agente


Avanço Físico

T2011-170-A LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 8

23/7/2016 3/2/2017 7%

T2011-170-B LT 230 kV Porto Alegre 9 - Nova Santa Rita

20/11/2015 7/8/2016 38%

T2011-170-C LT 230 kV Campo Bom - Taquara

22/8/2015 4/4/2017 2%

T2011-170-D SE 230/69 kV Jardim Botânico compacta (ex-Porto Alegre 12)

23/11/2015 8/7/2016 42%


24


Empreendimento

Data estimada

pelo agente


Avanço Físico

T2011-170-E SE 230/69 kV Viamão 3 15/11/2015 7/8/2016 39%

T2011-170-F SE 230/69 kV Candelária 2 1/5/2016 1/5/2016 0%

T2011-170-G

SE 230/69kV Restinga, LT 230kV Restinga-PortoAlegre13 e LT 230kV Restinga-Viamão3

15/11/2015 15/11/2015 43%

Observações: A TESB foi assumida pela CEEE-GT, empresa estatal do estado do Rio Grande do Sul. No início

do ano de 2015 houve troca do governo estadual. O novo governo solicitou auditorias financeiras em todas

as empresas estatais estaduais, inclusive as da TESB controlada pela CEEE-GT. Essa questão teve impacto

nos financiamentos pleiteados e na execução dos contratos de prestação de serviço com as empresas que

iriam executar as obras, com as fornecedoras de materiais e equipamentos e com os valores referentes às

indenizações para as liberações fundiárias. Diante do cenário a TESB decidiu priorizar os empreendimentos

SE Viamão 3, SE Candelária 2, SE Restinga e a SE Jardim Botânico.

A licença de instalação do empreendimento T2011-170-A foi emitida em 23/5/2013. Dois anos após a

emissão da licença de instalação a obra possui avanço físico declarado de apenas 7%. Considerando a

situação atual e de acordo com os modelos analíticos utilizados pela SFE, projeta-se a conclusão da obra

para 3/2/2017.

A licença de instalação do empreendimento T2011-170-B foi emitida em 12/8/2013. Contudo, atualmente

a obra encontra-se sem variação de avanço físico nos últimos meses. Considerando a situação atual e de

acordo com os modelos analíticos utilizados pela SFE, projeta-se a conclusão da obra para 7/8/2016.

A licença de instalação do empreendimento T2011-170-C foi emitida em 31/7/2012. Três anos após a

emissão da licença de instalação a obra possui avanço físico declarado de apenas 2%, o que torna inviável a

entrega da obra na data declarada pelo agente. Considerando a situação atual e de acordo com os modelos

analíticos utilizados pela SFE, projeta-se a conclusão da obra para 4/4/2017.

A licença de instalação do empreendimento T2011-170-D foi emitida em 3/1/2012. Até o mês de

agosto/2015 o agente declarou avanço físico de 42%, o que implica na necessidade de 58% de avanço físico

em três meses para a entrega da obra na data estimada pelo agente. Considerando a situação atual e de

acordo com os modelos analíticos utilizados pela SFE, projeta-se a conclusão da mesma para 8/7/2016.

A licença de instalação do empreendimento T2011-170-E foi emitida em 28/12/2012. Até o mês de

agosto/2015 o agente declarou avanço físico de 18%, o que implica na necessidade de 82% de avanço físico

em três meses, para a entrega da obra na data estimada pelo agente. Considerando o exposto e de acordo

com os modelos analíticos utilizados pela SFE, projeta-se a conclusão da mesma para 7/8/2016.

A licença de instalação do empreendimento T2011-170-F foi emitida em 25/7/2012. A data declarada pela

transmissora é factível segundo os critérios de avaliação da SFE.


25

A licença de instalação do empreendimento T2011-170-G foi emitida em 28/12/2012. A data declarada pela


5.4. Empreendimentos associados à Integração de Boa Vista

Contrato de Concessão 003/2012 – TRANSNORTE ENERGIA S.A – TRANSNORTE ENERGIA

Justificativa do empreendimento: Solução estrutural, a partir de diretriz do MME de integração de todas as

capitais brasileiras ao SIN, para atender dificuldades para controle de tensão em Boa Vista. Além disso,

devido a uma redução do volume de água do rio Caroní, situado ao sul da Venezuela, a EDELCA reduziu

drasticamente o montante de energia exportada para o Brasil. Para garantir o atendimento à demanda de

Boa Vista, foram instaladas, em caráter de emergência, diversas unidades térmicas.



Empreendimento

Data estimada

pelo agente


Licenciamento

T2012-033-A LT 500 kV Eng Lechuga - Equador - Boa Vista, SE Equador e SE Boa Vista

4/11/2017 Sem data projetada

Aguardando Emissão da LP

Observações: Sem licença prévia. IBAMA aguarda não óbice da FUNAI para dar sequência ao licenciamento.

Enquanto não houver um desfecho da questão indígena, a SFE considera que as datas declaradas pelo

agente não são factíveis.

5.5. Empreendimentos associados às Olimpíadas Rio 2016

Contrato de Concessão 020/2011 – Linhas de Taubaté Transmissora de Energia S.A. – LTTE

Justificativa do empreendimento: Reforço estrutural para escoamento da geração das usinas do Rio

Madeira. Novo terminal de atendimento à área Rio de Janeiro, eliminando sobrecargas nas transformações

das SEs São José 500/138 kV e Jacarepaguá 345/138 kV. Obra importante para confiabilidade da área Rio

durante o evento Olímpiadas Rio 2016.



Empreendimento

Data estimada

pelo agente


Avanço Físico

T2012-040 LT 500 kV Taubaté - Nova Iguaçu e SE Nova Iguaçu 500/345/138 kV

1/9/2016 1/9/2016 71%


26

Observações: A licença de instalação foi emitida em 23/5/2013. A SPE está priorizando a SE Nova Iguaçu,

que deverá se energizada via seccionamento da LT 345 kV Adrianópolis /Nova Iguaçu. A data declarada pela


Contrato de Concessão 010/2010 – Copel Geração e Transmissão S.A. – COPEL-GT

Justificativa do empreendimento: Possibilitar o escoamento pleno da energia proveniente das usinas do

Rio Madeira até os principais centros de carga na região Sudeste.



Empreendimento

Data estimada

pelo agente


Licenciamento

T2010-077-A LT Araraquara 2 - Taubaté,

CS, em 500 KV 30/8/2016 26/3/2017

Aguardando Emissão da LI

Observações: A última licença de instalação do empreendimento tem previsão de emissão em 18/1/2016.

Devido ao longo período sem a obtenção da LI para todos os trechos, os contratos dos lotes 03 e 04

venceram e os mesmos estão sendo recontratados pela Copel, através de concorrência já realizada. De

acordo com os modelos analíticos utilizados pela SFE, projeta-se a conclusão da obra para 26/3/2017, caso

de confirmem as previsões de licenciamento.

Resolução Autorizativa 3028/2011 – Copel Geração e Transmissão S.A. – COPEL-GT

Justificativa do empreendimento: Em virtude da expansão demográfica na região do entorno da SE

Taubaté e da LT 500 kV Taubaté - Nova Iguaçu prevista no Plano de Consolidação de Obras 2011-2013,

verificou-se a necessidade de implantação de um circuito duplo na chegada da LT 500 kV Araraquara -

Taubaté na SE Taubaté, empreendimento já outorgado para a COPEL pelo contrato de concessão 010/2010.

A autorização deste reforço foi solicitada pelo MME por meio do Ofício nº 098/2011-SPE-MME de

15/06/2011, por não estar compreendido no Plano de Consolidação de Obras 2011-2013.



Empreendimento

Data estimada

pelo agente


Avanço Físico

T2011-103 LT 500 kV Araraquara 2 - Taubaté (Trecho em circuito duplo)

28/2/2016

28/2/2016 1%


27

Observações: A licença de instalação foi emitida em 20/3/2015. Devido ao longo período sem a obtenção

da LI para todos os trechos relacionados ao Contrato de Concessão 010/2010-ANEEL, os contratos dos

EPCistas venceram e os mesmos tiveram de ser recontratados pela Copel, através de concorrência já

realizada. Apesar do exposto, a SFE considera a data declarada pelo agente factível.

5.6. Empreendimentos associados ao Complexo Teles Pires

Contrato de Concessão 012/2012 – Matrinchã Transmissora de Energia S.A – TP NORTE

Justificativa do empreendimento: Integração das usinas da Bacia do Rio Teles Pires através de 2 LTs em

500 kV, da SE Paranaíta (MT) até a SE Ribeirãozinho (MT), sendo circuito duplo, em uma extensão de

aproximadamente 1.000 km, com compensação série nas LTs 500 kV Cláudia – Paranatinga – Ribeirãozinho.



Empreendimento

Data estimada

pelo agente


Avanço Físico

T2012-098

LT 500 KV PARANAÍTA – CLÁUDIA – PARANATINGA – RIBEIRÃOZINHO C1 e C2 - SEs PARAN;CLÁUDIA E PARANAT

30/11/2015 30/11/2015 94%

Observações: A TP NORTE trabalha com várias frentes de trabalho no empreendimento, entretanto, a falta

de materiais que ocorreu e que ainda não foi solucionada em sua totalidade (estruturas e cabos) e os

defeitos em equipamentos (seccionadoras, TC e disjuntor) podem comprometer o prazo estabelecido.

Contrato de Concessão 013/2012 – Guaraciaba Transmissora de Energia S.A – TP SUL

Justificativa do empreendimento: Sistema de transmissão de integração das usinas da bacia do rio Teles

Pires.



Empreendimento

Data estimada

pelo agente


Avanço Físico

T2012-113

LT´s 500 kV RIBEIRÃOZINHO – RIO VERDE N. C3, RIO VERDE N. – MARIMBONDO II CD, SE MARIMBONDO II

31/12/2015 31/12/2015 82%

Observações: Atualmente o ritmo das obras encontra-se bastante abaixo do esperado, com avanço em

torno de 1% ao mês. Contudo, após a conclusão da solução alternativa prevista para o fim de setembro, a


28

obra poderá ganhar outro ritmo. Caso essa expectativa se confirme, a data declarada pela transmissora é

factível segundo os critérios de avaliação da SFE.

5.7. Empreendimentos associados a Usinas Termoelétricas

5.7.1. Térmicas da Bahia


Justificativa do empreendimento: Problema de controle de tensão, em condição normal de operação, no

barramento de 500 kV em subestações da Interligação Sudeste-Nordeste e nas SEs Camaçari II e Camaçari

IV. Além disso, em caso de contingências em LTs de 500 kV que suprem a área Sul da Região Nordeste

verifica-se afundamentos de tensão em toda a região. Na perda do circuito duplo 230 kV Sapeaçu - Santo

Antônio de Jesus, sem geração na UHE Itapebi e a co-geração do consumidor Veracel, ocorre corte de carga

devido a colapso de tensão na região suprida pelas subestações Funil, Santo Antônio de Jesus, Brumado,

Eunápolis e os consumidores livres Veracel e Eka. Empreendimento necessário para escoamento das UTEs

Camaçari 2 e Santo Antonio de Jesus.



Empreendimento

Data estimada

pelo agente


Licenciamento

T2012-039-A LT 500 kV Camaçari IV - Sapeaçu


T2012-039-B LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus C3


Observações: O agente está alegando grandes dificuldades com o licenciamento ambiental. A licença de

instalação possui data prevista para emissão em 30/12/2015. Caso se cumpra a previsão de obtenção da LI,

a data declarada pela transmissora é factível segundo os critérios de avaliação da SFE.


Justificativa do empreendimento: Solução estrutural para assegurar o fornecimento de energia elétrica à

Região Metropolitana de Salvador. Empreendimento necessário para escoamento das UTEs Camaçari 2.


29



Empreendimento

Data estimada

pelo agente


Licenciamento

T2012-053

SE Pirajá 230/69 kV - 360 MVA; LT 230 kV Camaçari IV - Pirajá e LT 230 kV Pituaçu - Pirajá.


Observações: A licença de instalação possui data prevista para emissão em 30/9/2015. Caso a previsão da

licença de instalação se cumpra, a data declarada pela transmissora é factível segundo os critérios de

avaliação da SFE.

Contrato de Concessão 007/2013 – Paranaíba Transmissora de Energia S.A – PARANAÍBA

Justificativa do empreendimento: Reforço complementar a interligação da região Nordeste até a região

Sudeste que possibilita a exportação das regiões Nordeste ou Norte frente à necessidade de exportação do

excedente de energia dessas regiões a partir de 2014, quando da entrada em operação das usinas dos

leilões de energia ocorridos a partir de 2009, devido à superação da capacidade da interligação Norte-Sul a

partir de Miracema, já em 2014, além de possibilitar a Inserção regional do sul da Bahia, norte de Minas

Gerais e centro de Goiás.



Empreendimento

Data estimada

pelo agente


Avanço Físico

T2013-062 LTs 500kV Barreiras II - Rio das Éguas - Luziânia - Pirapora 2

30/5/2016 21/7/2016 8%

Observações: O empreendimento obteve licença de instalação em 5/12/2014. Tem problemas na liberação

fundiária em Goiás, e está trabalhando para resolver isso. Declarou avanço físico da obra de 8%,

entretanto, informou que há previsão de não conseguir terminar a obra a tempo devido à ligação na SE

Barreiras de reponsabilidade da ABENGOA (ATE XVI – CC 001/2013), que ainda não se mobilizou. Levando

em consideração o exposto acima, o avanço físico da obra e de acordo com os modelos estáticos utilizados

pela SFE, projeta-se a conclusão do empreendimento para 21/7/2016.


30

5.7.2. Térmicas de Pernambuco, Maranhão e Sergipe.


Justificativa do empreendimento: Perda temporária de toda a carga da Ceal e Energipe, atendida pela SE

Penedo, na contingência do único circuito 230 kV entre Rio Largo II e Penedo. Empreendimento necessário

para escoamento da UTE Nossa Senhora do Socorro.



Empreendimento

Data estimada

pelo agente


Avanço Físico

T2000-188 LT Jardim / Penedo 30/11/2015 30/11/2015 100%

Observações: Empreendimento pronto operando sem LO. Devido a esse fato a Chesf foi notificada em

10/7/2015 por meio do TN nº 0088/2015-SFE (Fiscalização por monitoramento da emissão de termo de

liberação definitivo e entrada em operação comercial sem a licença de operação para o empreendimento

de linha de transmissão Jardim/Penedo 230kV, 2015). Previsão da emissão da licença de operação para

30/11/2015.


Justificativa do empreendimento Considerando as cargas previstas para serem implantadas no complexo

industrial e portuário de Suape, na perda de um dos autotransformadores 500/230 kV das SEs Recife II e

Angelim II, verificam-se sobrecargas nos remanescentes. Ressalta-se que a SE Recife II foi projetada para

comportar quatro autotransformadores 500/230 kV e já se encontra nessa configuração, apresentando

impossibilidade física para expansão do setor de 230 kV. Além disso, a perda do circuito duplo 230 kV

Recife II - Pirapama II provoca atuação do esquema de controle de emergência desligando a UTE

Termopernambuco e perda temporária de toda a carga de Pirapama II. Empreendimento necessário para

escoamento da UTE U-50.


Código SIGET Descrição do Empreendimento

Data estimada

pelo agente


Licenciamento

T2012-038 LT 500 kV Recife II - Suape II C2


Observações: A licença de instalação possui data prevista para emissão em 30/12/2015. Caso se cumpra a

previsão de obtenção da LI, a data declarada pela transmissora é factível segundo os critérios de avaliação

da SFE.


31


Justificativa do empreendimento: Solução estrutural para o suprimento à região metropolitana de Aracaju

evitando sobrecarga nos transformadores remanescentes quando da perda de uma das unidades existentes

230/69 kV - 100 MVA na SE Jardim, devido ao esgotamento físico para a sua ampliação, tanto no 230 kV

como no 69 kV.



Empreendimento

Data estimada

pelo agente


Avanço Físico

T2012-057-B

LT 230 kV JARDIM - NOSSA SENHORA DO SOCORRO; SE 230/69 KV NOSSA SENHORA DO SOCORRO

27/2/2016 27/2/2016

Observações: A licença de instalação foi emitida em 13/9/2013. Licença de Instalação válida até 13/9/2015

(emitida em 13/9/2013). Esta sendo providenciada renovação da LI com nova data de vencimento.

Previsão da licença de operação para 30/12/2015. A data de conclusão estimada pela transmissora é

factível segundo os critérios de avaliação da SFE.

Contrato de Concessão 010/2013 – Transmissora de Energia S.A. – ATE XX

Justificativa do empreendimento: Permitir aumento de exportação de energia do subsistema Nordeste

considerando as gerações térmicas e eólicas provenientes de leilões de energia com previsão de instalação

na região Nordeste.



Empreendimento

Data estimada

pelo agente


Licenciamento

T2013-065 LT 500 kV Presidente Dutra – Teresina II – Sobral III, C3


Observações: A licença de instalação possui previsão de emissão declarada para 30/9/2015. De acordo com

os modelos estáticos utilizados pela SFE projeta-se a conclusão da obra para 10/4/2017, caso a previsão da

licença de instalação se cumpra.


32

5.7.3. Térmicas no Mato Grosso do Sul

Contrato de Concessão 008/2014 – Eletrosul Centrais Elétricas S.A – ELETROSUL

Justificativa do empreendimento: Reforços estruturais no Mato Grosso do Sul visando o escoamento da

energia de usinas a biomassa e de PCHs para o SIN possibilitam a abertura das linhas em 138 kV que

constituem um elo com São Paulo, atenuando as perdas técnicas e, portanto, contribuindo para a

modicidade tarifária. Contudo, essa estratégia atenua significativamente a confiabilidade da região de

Campo Grande, o principal centro de carga do Mato Grosso do Sul, que passa a ser atendido

essencialmente pela SE Imbirussú.



Empreendimento

Data estimada

pelo agente


Avanço Físico

T2014-024 Subestação Ivinhema 2 230/138 kV

29/1/2016 18/2/2016 38%

Observações: A licença de instalação foi emitida em 4/8/2015. Levando em conta o avanço físico da obra e

de acordo com os modelos estáticos utilizados pela SFE, projeta-se a conclusão da obra para 18/2/2016.


33

6. Considerações Finais

Por meio do presente relatório a SFE apresenta a situação detalhada dos principais empreendimentos de

expansão da rede básica e submetidos ao acompanhamento diferenciado no período de análise, ou seja,

julho a setembro de 2015.

A partir da utilização de técnicas analíticas, foi possível aferir para cada um dos empreendimentos, a

viabilidade de cumprimento das datas de conclusões declaradas pelos agentes. A tabela 4 apresenta um

resumo das principais divergências de cronogramas considerando as datas previstas pelos agentes e as

datas projetadas pela SFE.

Tabela 4 - Principais divergências entre data prevista pelo agente e data projetada pela SFE

Código SIGET Descrição do Empreendimento Data estimada

pelo agente

Data Projetada pela

SFE

T2013-098 LT 500 kV Marimbondo II - Assis - CS 14/12/2015 29/11/2016

T2013-031 LT Estreito - Itabirito 2 em 500 kV 25/3/2016 22/7/2017

T2013-043

LT 500 kV Xingu - Parauapebas - Miracema C1/C2, LT 500 kV Parauapebas - Itacaiúnas e SE Parauapebas

30/10/2016 07/4/2017

T2013-045 LT 500 kV Gilbués II - São João do Piauí C1

31/7/2016 29/12/2016

T2012-031 LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê e SE 230/69 kV Morro do Chapéu II

30/3/2016 7/1/2017

T2013-024 LT 500 kV Milagres II - Açu III, SE Milagres II 500 kV e SE Açu III 500/230 kV - 900 MVA

25/3/2016 20/10/2016

T2013-044 LT 500 kV São João do Piauí - Milagres II C2 e LT 500 kV Luiz Gonzaga - Milagres II C2

01/8/2016 08/12/2016

T2012-032-A LT 230kV Paraíso - Lagoa Nova II e SE 230/69 kV Lagoa Nova II

28/2/2016 11/6/2016

T2011-170-A LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 8

23/7/2016 04/1/2017

T2011-170-B LT 230 kV Porto Alegre 9 - Nova Santa Rita

20/11/2015 08/7/2016

T2011-170-C LT 230 kV Campo Bom - Taquara 22/8/2015 5/3/2017

T2011-170-D SE 230/69 kV Jardim Botânico compacta (ex-Porto Alegre 12)

23/11/2015 8/6/2016

T2011-170-E SE 230/69 kV Viamão 3 15/11/2015 7/8/2016

T2013-065 LT 500 kV Presidente Dutra – Teresina II – Sobral III, C3

6/3/2017 03/10/2017

É importante destacar que as datas projetadas pela SFE refletem uma expectativa da fiscalização e não

podem ser interpretadas como uma previsão de conclusão dos empreendimentos. É possível que um dado

empreendimento sofra uma alteração de ritmo de trabalho e divirja significativamente das projeções aqui

expostas.


34

As obras com previsões de conclusões conflitantes estão sendo observadas pela SFE. A depender do caso,

os agentes responsáveis por esses empreendimentos serão provocados a apresentar explicações quanto

aos planos de trabalho para concretização das suas datas declaradas.


35

7. Referências Bibliográficas

ANEEL. (2006). Acesso em 23 de setembro de 2015, disponível em Site da Aneel:

http://duto.aneel.gov.br/concessionarios/administracao/

ANEEL. (11 de setembro de 2015). Sítio da Aneel. Acesso em 25 de setembro de 2015, disponível em

http://www.aneel.gov.br/arquivos/PDF/RelAcompanhamentoEmpreendimento-2015-09-11.pdf

Cordeiro, G. M., & Paula, G. A. (1989). Modelos de regressão para análise de dados univariados. Rio de

Janeiro: Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA).

Empresa de Pesquisa Energética. (2011). ESTUDOS PARA A LICITAÇÃO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO -

ANÁLISE TÉCNICO-ECONÔMICA DAS ALTERNATIVAS: RELATÓRIO R1 (Nº EPE-DEE-RE-040/2011-r0).

Rio de Janeiro.

Field, A. (2009). Descobrindo a Estatistica usando o SPSS. Porto Alegre: Artmed.

Fiscalização por monitoramento da emissão de termo de liberação definitivo e entrada em operação

comercial sem a licença de operação para o empreendimento de linha de transmissão

Jardim/Penedo 230kV, 48500.003129/2015-50 (ANEEL 10 de julho de 2015).

Operador Nacional do Sistema Elétrico. (28 de abril de 2015). CARTA ONS - 0643/100/2015.

Empreendimentos de transmissão com impacto em geração. Rio de Janeiro.

Torres, C., & Lélis, C. J. (2009). Garantia de Sucesso em Gestão de Projetos. São Paulo: Brasport.


36

8. Anexo I - Lista geral de empreendimentos sob acompanhamento diferenciado (andamento)

Relatório de Empreendimentos por Grupo - ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO 2015

Transmissora Código Nome do Empreendimento Ato LegalConclusão

Previsão

Atraso

Previsto

(dias)

Data LI Observações

Data

Projetada

SFE

CHESF T2000-188 LT Jardim / Penedo CC 005/2008 30/11/2015 2265 16/09/2011

Está em operação sem LO desde 28/03/2014 (SINDAT).

LO solicitada ao IBAMA em 19/11/2014 (site IBAMA). Prazo para emissao pelo

IBAMA acaba em 19/11/2015.

Previsão da emissão da LO para 31/11/2015 (SIGET).

30/11/2015

CEEE-GT T2000-288 Secc. Canoas I (Porto Alegre 9 / Cidade Industrial) REA 1734/2008 29/01/2017 2282 30/01/2012

A empresa Vision foi homologada como vencedora do processo licitatório da

contratação da ampliação da subestação (módulos de entrada de linha) Canoas

1. Estimamos que a autorização de início de obra da SE ocorra até 25/09/2015. A

licitação do seccionamento da LT ainda não foi publicada, porém ocorrerá em

outubro/2015. A data final permanece inalterada, pois o seccionamento da LT

terá um prazo de execução menor do que a da subestação.

29/01/2017

CTEEP T2009-003Conversão de 88 kV para 138 kV - SE Paraibuna, SE Caraguatatuba, LT Jaguari-Paraibuna-Caraguatatuba

REA 1889/2009 30/12/2015 1553 20/03/2013

Em 21/08/2015 foram concluídas as obra dos códigos abaixo:

4756 - Reencabeçamento da LT 88 kV PARAIBUNA /S.JOSE CAMPOS C-1 da

SE S.JOSE CAMPOS para a SE TAUBATE, com a construção de trecho de linha

em 138 kV, cabo 795 kcmil com 30 km de extensão entre a subestação Taubaté

e o engate da antiga LT 88 kV Jaguari - Paraibuna.

4757 - Reencabeçamento da LT 88 kV PARAIBUNA /S.JOSE CAMPOS C-2 da

SE S.JOSE CAMPOS para a SE TAUBATE, com a construção de trecho de linha

em 138 kV, cabo 795 kcmil com 30 km de extensão entre a subestação Taubaté

e o engate da antiga LT 88 kV Jaguari - Paraibuna.

Estamos prevendo concluir as obras dos códigos 4736, 4737 e 4740 em

30/10/2015. A conversão para 138kV, dependerá da conclusão de todas as obras

de Linhas de Transmissão e da emissão das respectivas Licenças de Operação

pela CETESB.

Previsão de conclusão em 15/12/2015

30/12/2015

CHESF T2009-090LT 230 Kv SOBRADINHO – JUAZEIRO DA BAHIA II C1 e C2 - recapacitação, de 251 MVA para 350 MVA

REA 2891/2011 15/04/2016 1057 Não previstoEdital publicado em 22/7/2015.

Previsão de assinatura do contrato em 15/12/2015 (MANTIDA)

Conclusão prevista para 15/4/2016 (MANTIDA)15/04/2016

CHESF T2009-156LT 230 kV CATU – GOVERNADOR MANGABEIRA - recapacitação para elevar limite de carregamento

REA 2173/2009 30/05/2016 1770 Não emitidaLevantamento topográfico realizado e os dados estão sendo consolidados.

Previsão de término do PE para 30/11. Data final está mantida.30/05/2016

CHESF T2009-193LT 230 Kv CAMAÇARI II – TOMBA – GOVERNADOR MANGABEIRA - 2 ELs 230 kV, na SE Governador Mangabeira

REA 2891/2011 15/11/2015 1086 Não previstoGestor está viajando. A montagem do PCP está sendo finalizada, passou de 90%

para 98%. Data prevista factível.15/11/2015

CTEEP T2009-209Reencabeçamento da LT 88 kV Paraibuna-Jaguari na SE Taubaté.

REA 1889/2009 30/11/2015 1523 Não previstoObras em andamento com previsão de conclusão para 15/12/2015. A conversão

para 138kV, dependerá da conclusão de todas as obras de Linhas de

Transmissão e da emissão das respectivas Licenças de Operação pela CETESB.30/11/2015

36 Planilha de acompanhamento_atualizada

RELATÓRIO TRIMESTRAL

ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICASUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE - SFE



Previsão

Atraso

Previsto

(dias)


Data

Projetada

SFE

ELETRONORTE T2010-015SE MIRANDA II - Adequação da subestação, do arranjo BPT para BD4.

REA 2533/2010 09/10/2015 828 01/09/2010

Previsão ELN para 30/09/2015

Obra está em comissionamento. É feito 1 bays a cada 3 semanas por causa dos

desligamentos necessários (ONS).

Itens faltantes, adequacoes nos:

-Reator RT1

-Reator RT2 energizado em 17/07/2015

-EL São Luis II/Miranda II C-1

-Capacitor em Derivação

-TR1 500/230kV

-LT São Luis II - energizado em 12/07/2015

GREVE Eletrobras paralisou as obras de 01 a 19/06/2015

Previsao de acordo com andamento da obra - 15 semanas (28/11/2015) -

Previsão ANEEL

Complicadores:

- Antigo sistema supervisório (SICAM - Siemens) que está sendo substituido para

o SAGE

09/10/2015

CHESF T2010-049SE Natal III - 3º transformador trifásico 230/69 kV – 150 MVA

REA 2823/2011 07/02/2016 1044 Não previsto

Obra continua parada até a chegada do transformador, que se encontra em

deslocamento para o porto da Bulgária, com previsão para 30/09.

Previsão de energização em 07/02/201607/02/2016






Previsão

Atraso

Previsto

(dias)


Data

Projetada

SFE

COPEL-GT T2010-077-A LT Araraquara 2 - Taubaté, CS, em 500 KV CC 010/2010 30/08/2016 1424 20/08/2013

Devido ao longo período sem a obtenção da LI para todos os trechos, os

contratos dos lotes 03 e 04 venceram e os mesmos estão sendo

recontratados pela Copel, através da concorrência SOE 150002.

O aviso de licitação ocorrerá no dia 09/07/2015, foi publicado no Diário

Oficial do Estado do Paraná (DOE), em jornais de grande circulação, Gazeta

do Povo e Diário Comércio, Indústria & Serviços (DCI), todos na mesma

data, 08/06/2015.

Até o início da 2ª quinzena de setembro deverá ser assinado novo contrato para

o lote 3.

Quantidade dos embargos:

Trecho 1.1 - 01 (87,59% liberado); - 97,08% liberado; - Em 31/07/2015 foi

emitida a imissão de posse;

Trecho 1.2 - 01 (78,88% liberado); - 81,53% liberado; - Em 07/08/2015 houve a

assinatura de Termo de Compromisso de Anuência, pelo DNIT e SPU, para a

liberação de área atingida;

Trecho 1.3 - 01 (98,27% liberado); - 85,47% liberado;

Por meio da Carta SOE-C/081/2015, a COPEL respondeu o Ofício nº

0479/2015-SCT/ANEEL sobre a expectativa de sinistro - apólice de seguro-

garantia;

Previsão: 23/12/2016

26/03/2017

CHESF T2010-092LT 230 kV Sobral III - Acaraú II e SE Acaraú II 230/69 kV

CC 021/2010 27/09/2015 1222 11/07/2012

Torres liberadas.

Previsão de conclusão continua em 27/09/2015 - Ref 08/2015 do SIGET (desde o

início do acompanhamento era 30/05/2015)

Desenvolvimentos: Físico: 80%; Geral: 90%; Fundações: 100%; Estruturas:

100%

Comissionamento será feito pela Alstom. A energização será ou nesse domingo

(27/09/2015) ou no próximo (02/10/2015)

03/12/2015

CHESF T2010-095GOV. MANGABEIRA - complementação da LT 230 kV para Camaçari II e realocação da LT 230 kV para Catu.

REA 2891/2011 15/11/2015 1086 Não previstoGestor está viajando. O lançamento dos cabos está sendo finalizado, passou de

21% para 78%. Data prevista factível.15/11/2015






Previsão

Atraso

Previsto

(dias)


Data

Projetada

SFE

AFLUENTE T T2011-038LT 230 kV Gov. Mangabeira/ Tomba - C2, complementação do circuito na SE Gov. Mangabeira

REA 2920/2011 28/09/2015 1267 Não previsto

Reunião não foi realizada ainda. A CHESF cancelou a mesma por 4 vezes

alegando greve, viagem e reuniões internas. Gestor está se empenhando para a

realização das reuniões. A data SIGET será mudada para provavelmente

Abril/Maio de 2016.

15/05/2016

COPEL-GT T2011-103LT 500 kV Araraquara 2 - Taubaté (Trecho em circuito duplo)

REA 3028/2011 28/02/2016 1231 Não emitida

Não houve proposta válida para o lote 4 na concorrência.

Quantidade dos embargos:

Trecho 2 - 01 (94,74% liberado); - Aguarda-se manifestação da UNIÃO

FEDERAL e a decisão judicial sobre a imissão ou competência da justiça federal

para julgar o feito;

SE Taubaté - 02 processos; - Resolvido;

Por meio da Carta SOE-C/081/2015, a COPEL respondeu o Ofício nº 0479/2015-

SCT/ANEEL sobre a expectativa de sinistro - apólice de seguro-garantia;

Previsão: 23/12/2016

28/02/2016






Previsão

Atraso

Previsto

(dias)


Data

Projetada

SFE

CHESF T2011-148 SE São João do Piauí (CT e IB 500 kV) REA 3208/2011 31/01/2016 786 Não previsto

Trata-se de reforço para complementar na SE São João do Piauí módulo de

conexão e a interligação de barramentos. Portanto: - Não há impedimento

fundiário ou judicial para o empreendimento. - Licenciamento ambiental já

existente.

Avanço físico - 70%.

Devido a insucessos na licitação o contrato só foi assinado em 05/03/2013.

Obra postergada por dificuldade na liberação do Bco. de Autotrafo.

31/01/2016

CHESF T2011-151 LT Campina Grande II / Natal III (Secc. Extremoz II) REA 3208/2011 31/05/2016 907 Não previstoSem alteração desde a última atualização. Previsão de energização alterada de

29/02 para 31/05/16. Necessidade de Notificação para a Chesf.31/05/2016

CHESF T2011-152 SE Santo Antônio de Jesus (3º TR 230/138 kV) REA 3208/2011 15/10/2015 678 Não previstoGestor está trabalhando com a data de 25/10/2015. A parte de comissionamento

com a empresa WEG está tendo atrasos.15/10/2015






Previsão

Atraso

Previsto

(dias)


Data

Projetada

SFE

TESB T2011-170-A LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 8 CC 001/2011 23/07/2016 1092 12/08/2013 03/02/2017

TESB T2011-170-B LT 230 kV Porto Alegre 9 - Nova Santa Rita CC 001/2011 20/11/2015 846 12/08/2013Devido ao longo período sem a obtenção da LI para todos os trechos, os

contratos dos lotes 03 e 04 venceram e os mesmos estão sendo recontratados

pela Copel, através da concorrência SOE 150002.07/08/2016

TESB T2011-170-C LT 230 kV Campo Bom - Taquara CC 001/2011 22/08/2016 1122 31/07/2012O aviso de licitação ocorrerá no dia 09/07/2015, foi publicado no Diário Oficial do

Estado do Paraná (DOE), em jornais de grande circulação, Gazeta do Povo e

Diário Comércio, Indústria & Serviços (DCI), todos na mesma data, 08/06/2015.04/04/2017

TESB T2011-170-DSE 230/69 kV Jardim Botânico compacta (ex-Porto Alegre 12)

CC 001/2011 23/11/2015 849 03/01/2012 08/07/2016

TESB T2011-170-E SE 230/69 kV Viamão 3 CC 001/2011 15/11/2015 841 28/12/2012 Quantidade dos embargos: 07/08/2016

TESB T2011-170-F SE 230/69 kV Candelária 2 CC 001/2011 01/05/2016 1009 25/07/2012 Trecho 1.1 - 01 (87,59% liberado); 01/05/2016

TESB T2011-170-GSE 230/69kV Restinga, LT 230kV Restinga-PortoAlegre13 e LT 230kV Restinga-Viamão3

CC 001/2011 15/11/2015 841 28/12/2012 Trecho 1.2 - 01 (78,88% liberado); 15/11/2015






Previsão

Atraso

Previsto

(dias)


Data

Projetada

SFE

ELETRONORTE T2012-009SE Altamira - Adequação dos setores 69 kV e 230 kV

REA 3361/2012 29/01/2016 440 Não previsto

Citou dificuldades com as empreiteiras de montagem e construção. A Toshiba

que é a responsável pela interligação de barras da SE teve problemas com a sub-

contratada, por isso a obra foi paralisada. A Toshiba agora mobilizou equipe

própria e retomou a obra, porém alega que teve muitos prejuízos devido à

alteração do equilibrio economico-financeiro da obra. Os acertos estão sendo

realizados entre as Diretorias da Toshiba e da Eletronorte. A situação da obra

mudou , pois a condição inicial era que um dos transformadores estivesse

desligado para execução da obra. Contudo, como a carga da região aumentou,

os transformadores trabalham em paralelo, impossibilitando os desligamentos

necessários. Informou também que muitas vezes a ELN e o ONS impediram os

desligamentos e as equipes tiveram que retornar. Agora, estão verificando com a

Toshiba um plano de ação, incluindo desligamentos e intervenções em linha viva

para continuar a obra. O prazo previsto para o término é de Fevereiro de 2016.

Avanço físico de 65%.

01/03/2016






Previsão

Atraso

Previsto

(dias)


Data

Projetada

SFE

CHESF T2012-031LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê e SE 230/69 kV Morro do Chapéu II

CC 009/2011 30/04/2016 991 14/04/2015

SE Morro do Chapéu II 30/3/2016

Estágio atual da subestação: Subestação em fase de conclusão de

terraplenagem

Ponto crítico: Empreiteiro foi retirado do consórcio por baixa produtividade. O

escopo foi absorvido pelo líder do consórcio. PERSISTEM OS PROBLEMAS

JUNTO À ALSTON

Licenciamento ambiental concluído em 7/9/2014 e pendências com IPHAN

concluídas em 26/3/2014

Obras civis: Previsão de conclusão em 1/3/2016 (POSTERGADO 2 MESES)

Montagem: Previsão de início: 31/10/2015 (POSTERGADO 2 MESES); Previsão

de conclusão em 4/2/2016 (POSTERGADO MAIS DE 1 MÊS)

Instalação do MPCC: Previsão de início:30/10/2015; Previsão de conclusão em

30/12/2015

Comissionamento: Previsão de início: 18/2/2016 (POSTERGADO MAIS DE 1

MÊS); Previsão de conclusão em 30/3/2016 (POSTERGADO 2 MESES)

Energização: 30/3/2016 (POSTERGADO 2 MESES)

LT Irecê/Morro do Chapéu II 30/11/2015

Estágio atual da LT: Fundiário 94% liberado. Material armazenado no fabricante.

Ponto crítico: Constatou-se que o traçado da LT previsto no R3 atravessa uma

mina de fosfato (Mineradora GALVANI). Estão sendo negociadas soluções junto

à mineradora. SE A LICENÇA DO INEMA NÃO FOR EMITIDA ATÉ 15/9/2015, A

CHESF IRÁ MANTER O TRAÇADO PARA NÃO COMPROMETER A DATA DE

30/11/2015



Escavações: Iniciado em 30/6/2015; Previsão de conclusão em 15/9/2015

(POSTERGADO 15 DIAS)

Fundações: Iniciado em: 3/7/2015; Previsão de conclusão em 15/10/2015

(POSTERGADO 1 MÊS E MEIO)

Montagem: Previsão de início:15/9/2015 (POSTERGADO 2 MESES); Previsão

de conclusão em 15/11/2015 (POSTERGADO 2 MESES)

Lançamento de cabos: Previsão de início: 15/10/2015 (POSTERGADO 2 MESES

E MEIO); Previsão de conclusão em 28/11/2015 (POSTERGADO 2 MESES)

Conclusão: Previsão de início: 10/11/2015 (POSTERGADO 1 MÊS E MEIO);

Previsão de conclusão em 30/11/2015 (POSTERGADO 1 MÊS E MEIO)

07/02/2017






Previsão

Atraso

Previsto

(dias)


Data

Projetada

SFE

CHESF T2012-032-ALT 230kV Paraíso - Lagoa Nova II e SE 230/69 kV Lagoa Nova II

CC 010/2011 30/03/2016 960 Não emitida

Inicio do comissionamento da Subestação em 26/08, mesmo com montagem

civil e eletromecânica ainda em andamento. LT com problemas no licenciamento

em função do CAR, com previsão de conclusão para 30/08/15. Ainda não foi

realizada a quebra de objeto (separação da SE e LT), o que leva a um

desenvolvimento físico no SIGET de 40%. Previsão de energização da SE em

30/10/15 e da LT em setembro/16 (reunião DMSE).

Não houve atualização desde a ultima reunião, mesmo com vários contatos com

a Chesf. Necessidade de notificação.

Operação comercial alterada para 30/03/2016, mesmo com previsão de LT da LT

para 31/09/2015

11/07/2016

CHESF T2012-032-B SE 230/69 kV Ibiapina II CC 010/2011 30/03/2016 960 17/01/2014

LI/ASV em 17/01/2014. IPHAN da SE em 30/09/2014. Ainda sem IPHAN da LT, a

previsão em reunião com a CHESF era de 13/05/2015, agora sem previsão.

Liberação da LT na justiça federal. Segundo a CHESF já possuem a liminar mas

não tem a execução que está parada devido a greve do judiciário.

Resolveu o problema de fundiário em uma das fazendas compradas pelos

Geradores.

A previsão no SIGET continua em 30/03/2016 - Ref 08/2015 (desde o início do

acompanhamento era 29/02/2016).

Desenvolvimento: Fundações 1%

Apesar de não ter modificado no SIGET a CHESF alega que a obra da SE está

em andamento com fundações dos equipamentos e levantando a parte civil da

casa de controle e GMG

Pelo ritmo das obras acredito ser difícil a contrução de toda a SE em 6 meses.

30/03/2016

TRANSNORTE T2012-033-ALT 500 kV Eng Lechuga - Equador - Boa Vista, SE Equador e SE Boa Vista

CC 003/2012 04/11/2017 1014 Não emitida

LI não emitida - Problemas para emissão da Licença Ambiental devido ao

componente indígena do EIA/RIMA e uma Ação Civil Pública - ACP. A TNE

Requereu à Aneel a rescisão do Contrato de Concessão 003/2012-ANEEL,

por meio de carta s/n de 12/8/2015. Doc nº 48513.024138/2015-00

04/11/2017






Previsão

Atraso

Previsto

(dias)


Data

Projetada

SFE

CHESF T2012-038 LT 500 kV Recife II - Suape II C2 CC 018/2011 06/03/2017 1244 Não emitida

Comissionamento para 28/02/2017

Energização para 06/03/2017

LI prevista para 30/12/2015.

3 problemas que a CHESF alega:

I Problema : LP emitida em 02/07/2015 pela CPRH - com 46 varias

condicionantes sendo uma delas que a CHESF deveria se responsabilizar pela

preservação de uma grande area ambiental pelo tempo da concessão. A CHESF

irá tentar rever esta(s) obrigação(ões).

Area ambienal e juridica da CHESF esta avaliando.

Sera estudado novo tracado.

II Problema: Problemas com a instabilidade do terreno da SE de Suape II.

Deverá ser adquirido novo terreno complementar ao existente. A Chesf está

realizando negociações com o proprietário do terreno, visando sua aquisição.

Contudo, o proprietário do terreno está vinculando a sua negociação à solução

de impasse quanto à negociação do preço da servidão das faixas da LT. O preço

desejado pelo proprietário, conforme Laudo de Avaliação apresentado foi

considerado excessivo pela Chesf, que deverá contratar outro laudo para se

contrapor ao laudo do proprietário.

III Problema: a Chesf necessitará efetuar novo processo licitatório para a

contratação de empresa, visando à implantação da LT 500 kV Recife II / Suape II

C2, uma vez que o contrato original teve sua vigência expirada.

Contrato dos Servicos relacionados ao terreno : Incomisa e

Multiempreendimentos - Terraplanajem, IPHAN, Fundiarios, Cabos condutores e

As Built

Necessidade de comprar terreno para ampliar a SE - poderá haver problemas

Contrato de Fornecimento dos equipamentos: Alston e Incel (substituiu a GVE)

feito em 11/07/12 será aditivado.

Contrato de Fornecimento dos equipamentos das LT (torres etc) expirou e será

recontratado - poderá ter problemas e atrasos

06/03/2017

CHESF T2012-039-A LT 500 kV Camaçari IV - Sapeaçu CC 019/2011 11/04/2017 1219 Não emitida

Novo gestor definido. Ele está fazendo tratativas com o orgão ambiental da Bahia

(INEMA) para liberação da LI. Houve problemas com a obtenção da DUP, mas

que já foi resolvido. Assim, gestor está trabalhando para que até o final desse

mês seja obtida a LI.

Ademais, a empreteira responsável pelas obras já sinalizou que irá querer rever

os valores do contrato e o gestor já está tentando contornar este problema.

11/04/2017






Previsão

Atraso

Previsto

(dias)


Data

Projetada

SFE

CHESF T2012-039-B LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus C3 CC 019/2011 08/04/2017 1216 Não emitida

Novo gestor definido. Ele está fazendo tratativas com o orgão ambiental da Bahia

(INEMA) para liberação da LI. Houve problemas com a obtenção da DUP, mas

que já foi resolvido. Assim, gestor está trabalhando para que até o final desse

mês seja obtida a LI.

Ademais, a empreteira responsável pelas obras já sinalizou que irá querer rever

os valores do contrato e o gestor já está tentando contornar este problema.

08/04/2017

LTTE T2012-040LT 500 kV Taubaté - Nova Iguaçu e SE Nova Iguaçu 500/345/138 kV

CC 020/2011 01/09/2016 935 23/05/2013

Torres embargadas - LT 500kV Taubaté - Nova Iguaçu: 11 (10 judicial e 1 pelo

ICMBio/Cicuta)

- Seccionamento LT 345kV: 17 (judicial);

Impedimentos - LT 500kV Taubaté - Nova Iguaçu: 5 (interferência com

Aeródromo Taubaté);

A liberação da infraestrutura do MG de 500kV da ampliação da SE Taubaté e do

trecho de LT em Circuito Duplo compartilhado impossibilitam o início da

construção da EL na SE Taubaté e inviabiliza a previsão exata da data da

entrada em operação da LT Taubaté – Nova Iguaçu (Previsão 8 meses após

finalização das obras da COPEL);

Previsão de conclusão: 1ª Etapa: meta março / 2016

Seccionamentos das 2 LTs 500kV de Furnas;

Pátios 500kV e 138kV na SE Nova Iguaçu.

2ª Etapa: meta Setembro / 2016

Conclusão da LT 500kV Taubaté – Nova Iguaçu

Conclusão do pátio 345 kV e Seccionamento 345kV

SE Taubaté e Trecho C. Duplo: dependência Copel;

01/09/2016






Previsão

Atraso

Previsto

(dias)


Data

Projetada

SFE

IEGARANHUNS T2012-042-ASE 500/230 kV Garanhuns e LT 230 kV Garanhuns - Angelim

CC 022/2011 30/10/2015 508 01/07/2013

SE Garanhuns está em fase de finalização no lançamento de cabos de controle.

Equipamentos de pátio todos instalados, pórticos prontos, transformadores

passando por tratamento de óleo. Seccionamento encabeçado na SE.

Segundo a concessionaria o atraso é devido a baixa produtividade da empreiteira

contratada.

Barramento 230 kV SE Garanhuns (PONTO DE CONEXÃO DE FUTURAS

EÓLICAS): Previsão 31/8/2015

Bay SE Angelim 230 kV: 30/10/2015

NÃO CONSEGUI CONTATO TELEFÔNICO COM OS REPRESENTANTES DA

IEGARANHUNS. INFORMARAM POR E-MAIL QUE ATÉ SEGUNDA-FEIRA,

17/8/2015, ENVIARÃO MAIORES ESCLARECIMENTOS SOBRE O NOVO

ATRASO.

30/10/2015






Previsão

Atraso

Previsto

(dias)


Data

Projetada

SFE

IEGARANHUNS T2012-042-B SE 500/230 kV Pau Ferro CC 022/2011 30/11/2015 539 01/07/2011

Trafos sendo preenchidos com óleo. Já foram feitos 2 trafos e ainda faltam 5

(vão mais 40 dias).

A interligação do barramento de 230 kV com a Chesf está sendo realizada. É o

caminho crítico da obra.

A construção do seccionamento da LT 500 kV Angelim II - Recife II está sendo

feita sem problemas após terem sido resolvidos os problemas fundiários com o

IPHAN.

SE Pau Ferro: Previsão 30/09/2015

Seccionamento LT 500 kV Recife II - Angelim II: Previsão 30/11/15

16/12/2015






Previsão

Atraso

Previsto

(dias)


Data

Projetada

SFE

IEGARANHUNS T2012-042-CLT 500kV Luiz Gonzaga - Garanhuns e LT 500kV Garanhuns - Pau Ferro

CC 022/2011 01/10/2015 479 01/07/2013

As LTs estão prontas.

Houve um novo atraso devido a dificuldades encontradas durante a realização

dos estudos pré-operacionais solicitados pelo ONS.

Previsão de estar apto a entrar em operação: 31/8/2015

Energização da LT na SE Luis Gonzaga: 10/9/2015 (Devido à sequência de

energização por etapas)

01/10/2015






Previsão

Atraso

Previsto

(dias)


Data

Projetada

SFE

IEGARANHUNS T2012-042-D LT 500 kV Garanhuns - Campina Grande III CC 022/2011 01/10/2015 479 01/07/2013

As LTs estão prontas.

Houve um novo atraso devido a dificuldades encontradas durante a realização

dos estudos pré-operacionais solicitados pelo ONS.

Previsão de estar apto a entrar em operação: 31/8/2015

Energização da LT na SE Campina Grande III: 10/9/2015 (Devido à sequência de

energização por etapas)

01/10/2015

CHESF T2012-053SE Pirajá 230/69 kV - 360 MVA; LT 230 kV Camaçari IV - Pirajá e LT 230 kV Pituaçu - Pirajá.

CC 015/2012 30/01/2017 1177 Não emitida Gestor está viajando. Previsão da LI passou para 21/02/2016. 30/01/2017

CHESF T2012-057-BLT 230 kV JARDIM - NOSSA SENHORA DO SOCORRO; SE 230/69 KV NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CC 005/2012 27/02/2016 658 13/09/2013

Previsao da LO para 30/12/2015

Energização para 27/02/2016 e comissionamento para 29/02/2016 (SIGET)

A LT esta sendo feita pela ABB com problemas.

Aditivo do contrato com a ABB até 30/11/2015

Problemas com a entrega dos equipamentos devido às chuvas de Julho.

Contrato de Fornecimento dos Equipamentos: Consorcio ABB com a TSK

LI valida até 13/09/2015 (emitida em 13/09/2013) Orgão Ambiental é a ADEMA-

Sergipe. Esta sendo providenciada nova data de vencimento para cobrira a

previsão de 30/01/2016.

Fundacao em 84% segundo SIGET. Apenas a Fundação da SE.

Fundações da LT esta em 0%.

Equipe Anderson/Roterdan fiscalizaram essa obra em 06/07/2015

27/02/2016






Previsão

Atraso

Previsto

(dias)


Data

Projetada

SFE

CHESF T2012-078SE 500/230 kV Igaporã III; SE 230/69 kV Pindaí II (ICG) e LTs 230 kV

CC 019/2012 12/10/2015 618 02/12/2013

Consórcio liderado pela ABB Problemas com o fornecimento de material pelo

consórcio

SE Igaporã II DEVE TERMINAR ATÉ 30/8/2015

Estão sendo feitos os lançamentos de cabos de dados entre os painéis e os

equipamentos de pátio. O comissionamento do diferencial de linha dependerá da

conclusão das LTs entre Igaporã II e III.

SE Igaporã III

Segundo a Chesf, o setor de 500 kV da SE Igaporã III é o caminho crítico da obra

e deverá ser energizado somente em 30/9/2015 ESSA DATA NÃO VAI

ACONTECER. HOUVE ATRASOS NA FABRICAÇÃO DOS PAINÉIS DA TAESA

(ALTERAÇÕES DE PROJETO) E ATRASOS NA CONCLUSÃO DE OBRAS

CIVIS DO 500 kV. O PÁTIO DE 230 kV ESTÁ PRATICAMENTE FINALIZADO,

FALTANDO PEQUENOS ACABAMENTOS. TAF PREVISTO PARA TÉRMINO

5/9/2015. 18/10/2015 SERÁ A NOVA PREVISÃO DE ENERGIZAÇÃO DO 500

kV



Obras civis: Previsão de conclusão em 15/9/2015.

Montagem: Previsão de conclusão em 29/9/2015.

Instalação do MPCC: Previsão de conclusão em 13/10/2015 devido às alterações

de projeto e consequentes atrasos na fabricação dos painéis da TAESA.

Comissionamento: Previsão de conclusão em 12/10/2015

Energização: Previsão de conclusão em 15/10/2015

Todas as unidades dos ATs já estão comissionadas. A unidade reserva dos ATs

500/230 kV sofreu avaria durante o transporte e foi enviada de volta para a

fábrica. Previsão de retornar à subestação até agosto/2015.

SE Pindaí II - prev. 15/9/2015 energizando via 230 kV de Igaporã III (SEGUNDO

METÓDIO. PREVISÃO MAIS REALISTA PARA NOVEMBRO/2015)



Obras civis: Previsão de conclusão em 30/7/2015. em fase de acabamento.

TERMINADO. FALTAM PEQUENAS PENDÊNCIAS

Montagem: Previsão de conclusão em 30/8/2015. Concluída a montagem de

equipamentos. Todos os trafos já estão nas bases e comissionados. Em faze de

lançamento do barramento aéreo, que deve ser concluído até 17/7/2015.

Instalação do MPCC: Previsão de conclusão em 30/7/2015. Painéis na obra e em

fase de conexão de cabos e conferência de endereçamento. A montagem da

mesa de comando deve ser feita até final de julho/2015.

Comissionamento: Previsão de conclusão em 1/10/2015 EM ANDAMENTO

30/11/2015

TP NORTE T2012-098LT 500 KV PARANAÍTA – CLÁUDIA – PARANATINGA – RIBEIRÃOZINHO C1 e C2 - SEs PARAN;CLÁUDA E PARANAT

CC 012/2012 30/11/2015 324 05/02/2013

Foi realizada inspeção de campo em maio e será realizada nova inspeção de

campo em junho. Avanço físico de 7% no mês. Previsão de conclusão informada

para diretoria da ANEEL:30/09/2015.

A previsão final da entrada em operação é a que segue:

LT Matrinchã - novembro/2015

30/11/2015






Previsão

Atraso

Previsto

(dias)


Data

Projetada

SFE

TP SUL T2012-113LT́ s 500 kV RIBEIRÃOZINHO – RIO VERDE N. C3, RIO VERDE N. – MARIMBONDO II CD, SE MARIMBONDO II

CC 013/2012 31/12/2015 355 19/11/2013

Não está sendo priorizada nesse momento. Avanço físico de 2% no mês.


LT Guaraciaba - dezembro/2015

31/12/2015

CHESF T2012-114-A SE Touros / LT 230 kV Ceara-Mirim II - Touros CC 018/2012 30/05/2016 849 04/09/2015LI da LT obtida em 31/08/2015. Permanece com previsão de energização da SE

para 30/10/15 e da LT para 30/05/16 (informação do SIGET)26/09/2016

CHESF T2012-114-B LT 230 kV Mossoró IV /Mossoró II CC 018/2012 30/06/2016 880 15/06/2015LI obtida em 15/06/15. Dificuldade na liberação fundiária, com ajuizamento de

ações. Previsão de obtenção da ASV para 15/10/2015 e energização em

30/06/201530/06/2016

CHESF T2013-006SE Mossoró II - Instalação do 4º Transformador Trifásico 230/69 kV - 100 MVA e conexões associadas.

REA 3892/2013 28/02/2016 367 02/07/2015Não houve atualização desde a ultima reunião, mesmo com vários contatos com

a Chesf. Necessidade de notificação. Previsão de energização em 28/02/1628/02/2016

ATE XVII T2013-024LT 500 kV Milagres II - Açu III, SE Milagres II 500 kV e SE Açu III 500/230 kV - 900 MVA

CC 005/2013 30/06/2016 126 12/03/2015

Pelas informações da apresentação enviada em 09/2015:

Etapa de prospecção concluída (SE, canteiros, torres, acessos, praças de

lançamento - IPHAN).

94% do fundiário liberado para construção.

Canteiros de obra em funcionamento e colaboradores. Canteiros de Açu III (151),

Milagres II (75), Cajazeiras/PB (419), Alexandria/RN (166) e Campo Grande/RN

(171) - Total (982 colaboradores).

Data do SIGET passou para 30/06/2016 e desde o início do acompanhamento

era 25/02/2016. Na apresentação de 09/2015 (abril/2016 - Curva S).

Canteiro de obras 91%; Fundações 27%; Físico 18%; Geral: 54%

O ponto crítico apontado passou a ser o remanejamento dos reatores de linha da

SE Milagres para a SE Milagres II

20/10/2016






Previsão

Atraso

Previsto

(dias)


Data

Projetada

SFE

ATE XVI T2013-028LTs 500kV Miracema - Gilbués II - Barreiras II - B.J. da Lapa II - Ibicoara - Sapeaçu

CC 001/2013 31/07/2016 157 16/03/2015

LI emitida em 16/03/2015. ASV emitida em 20/05/2015. Data projetada pela

SFE,de acodo com a data de tendência estatística considerando a data de

emissão da LI. Fundiário com 85% liberado. Situação da Obra (SIGET): Canteiro

de obras 82%, Fundações 3%, Desenvolvimento físico 12%. Desenvolvimento

Geral 48% (mesmos dados do mês anterior). Foram enviados documentos que

comprovam aquisição de terrenos das SE's, contratos com fornecedores de

materiais, Contratos com EPCista e contratos de CCI e CPST, além da situação

fundiária. Em reunião com a Diretoria da ANEEL, Concessionária, SFE e SFG

ocorrida em 30/07/15, o Agente informou que a conclusão das obras estava

prevista para 25/07/16, 14 meses após a emissão da ASV. Entretanto no SIGET

o Agente registra como prazo previsto de conclusão em 19/11/16.

02/11/2016

ATE XVIII T2013-031 LT Estreito - Itabirito 2 em 500 kV CC 006/2013 31/12/2016 494 Não emitida

Efetiva LP: 18/12/2014;

Entrada LI: 4/3/2015 - Previsão LI: 30/01/2016

Previsão ASV: 22/10/2015

A SUPRAM, ainda não emitiu o parecer técnico de forma a dar continuidade ao

processo e ser possível a inclusão do mesmo na pauta de reunião do Conselho

de Política Ambiental – COPAM, órgão deliberativo, para aprovação da emissão

da Licença de Instalação. Liberação Fundiária

Torres liberadas - 76% (525)

Torres embargadas - 14% (95)

Torres negociadas - 8% (55)

Torres em negociação - 3% (20)

Total de torres - 694

6% registrado no SIGET de avanço físico referente à instalação predial de

canteiro de obras, antecipando à emissão da LI para início das obras. (registro

inadequado no SIGET pelo fato de avanço físico ser relativo à avanço efetivo de

obra).

31/12/2016






Previsão

Atraso

Previsto

(dias)


Data

Projetada

SFE

ITACAIÚNAS T2013-042LT 500 kV Tucuruí II - Itacaiúnas e LT 500 kV Itacaiúnas - Colinas C2

CC 012/2013 01/08/2017 365 Não emitida

Efetiva LP: 16/7/2014;

Entrada LI: 4/8/2014 - Previsão LI: 1/10/2015

Previsão ASV: 1/10/2015

Há 45% do empreendimento liberado pelo licenciamento.

14/8/2015 - Ofício IPHAN aprovando o 2º relatório de prospecção (244 km).

No Ofício de 14/8/2015 o IPHAN solicitou realização de prospecções

arqueológicas nas áreas destinadas aos novos acessos, bem como nas estradas

de acesso existentes.

Serviços:

Projeto básico de:

LT - 100% aprovado pelo ONS;

Subestações, equipamentos e estudos - 95% aprovado pelo ONS;

Topografia - 95%;

Implantação do traçado em campo - 95%

Sondagem geotécnica - 90%;

Prospecção arqueológica - 94%, faltando áreas ainda não liberadas para acesso -

relatório em fase de produção;

Gestão ambiental - contrato em fase de negociação - 0% executado;

Equipamentos de compensação reativa:

- Banco de reatores - etapa de fabricação - (20%) 40% de avanço;

- Banco de capacitores - etapa de detalhamento de Projeto executivo, (4%) 5%

de avanço.

Estruturas - Etapa de fabricação - 7%

Contratos regulados - CPST (assinado em 9/12/2013); CCI (não assinado ainda)

Locação de torres - 94%, em campo, faltando áreas ainda não liberadas para

acesso;

01/08/2017

ATE XXI T2013-043LT 500 kV Xingu - Parauapebas - Miracema C1/C2, LT 500 kV Parauapebas - Itacaiúnas e SE Parauapebas

CC 013/2013 30/11/2016 121 Não Emitida

Obteve LP em 15/06/15. Não tem LI nem ASV (previsto para 15/09/2015). Tem

problemas na liberação fundiária. Enviou relatório informando que já tem 17%

das áreas de torres liberadas para o trabalho, 21% já negociadas e o restante

ainda em negociação. Previsão de término alterada para 30/11/16.

07/04/2017

ATE XIX T2013-044LT 500 kV São João do Piauí - Milagres II C2 e LT 500 kV Luiz Gonzaga - Milagres II C2

CC 009/2013 31/10/2016 91 25/08/2015LI obtida para 25/08/2015. Em relação ás questões fundiárias, das 1087 torres

previstas para a construção da LT, 58,4% das torres já estão liberadas.08/12/2016






Previsão

Atraso

Previsto

(dias)


Data

Projetada

SFE

SÃO JOÃO T2013-045 LT 500 kV Gilbués II - São João do Piauí C1 CC 008/2013 31/07/2016 0 30/04/2014

Conversei com o Kalgen. Ele informou que as obras estão bem adiantadas, que

nas SEs de São João do Piauí e de Gilbués já foi iniciada a terraplenagem.

Informou que a maioria dos fornecedores estão contratados e que os materiais já

estão chegando nas subestações. No geral, no que depender da São João, a

obra poderá ser adiantada. Porém, não arriscou dizer o quanto pode ser

adiantada, pois depende da construção de Gilbués, que é de responsabildiade

ABENGOA e CHESF. Enviou um relatório apresentado ao MME sobre a obra na

semana passada. Avanço físico de 19%.

31/07/2016

CHESF T2013-046SE IGAPORÃ II - Instalação de transformador trifásico 230/69 kV,de 150 MVA,e conexões.

REA 4316/2013 12/05/2016 179 Não previsto

CONTRATO FOI ASSINADO EM 12/5/2015. Prazo contratual: 12 meses. JÁ

POSSUI ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO. PREVISÃO DE CONCLUSÃO

INFORMADA PELA CHESF PARA 12/5/2016 FATALMENTE NÃO SERÁ

CUMPRIDA.

Projetos civil e eletromecânico: Previsão 31/8/2015

Equipamentos principais e demais: Contratados e em fabricação. Entregas

previstas até dezembro/2015

Mobilização da obra: ocorreu em 12/8/2015

30/05/2016

CEEE-GT T2013-047SE Quinta - Terceiro Transformador Trifásico 230/138 kV, de 50 MVA

REA 4327/2013 09/05/2016 228 Não previsto Trecho 1.3 - 01 (98,27% liberado); 09/05/2016

PARANAÍBA T2013-062LTs 500kV Barreiras II - Rio das Éguas - Luziânia - Pirapora 2

CC 007/2013 30/05/2016 28 05/12/2014

Tem 60% das obras em andamento. Cronograma para final de maio de 2016. Rio

das Éguas e Luzânia, subestações dentro do cronograma. Barreiras está

iniciando neste mês. Tiveram atraso por conta da ABENGOA com relação aos

projetos, contudo o problema foi resolvido e estão pedindo uma compensação da

ABENGOA, uma solução para compensar na obra o atraso na apresentação dos

projetos. Ainda não obtiveram resposta e vão realizar reunião para resolver o

assunto. Avanço físico de 8%.

21/07/2016

ATE XX T2013-065LT 500 kV Presidente Dutra – Teresina II – Sobral III, C3

CC 010/2013 30/12/2016 151 Não emitida

Segundo reunião de 30/07/2015.

LP 14/07/2015

ASV - prevista para 30/09/2015 (SIGET) IBAMA possui ASV para a SE de

Teresina emitido em 25/03/2015

LI prevista para 30/09/2015 solicitada em 14/07/2015

Problemas atual: Projetista para a SE

Solicitada DUP para ANEEL em 29/04/2015 (sem resposta)

Fundiário: 54% liberado para a construção

Previsao de Finalizar: 14 meses após ASV: 30/10/2016 (SIGET para 28/02/2017)

ato Legal para 01/08/2016

10/04/2017






Previsão

Atraso

Previsto

(dias)


Data

Projetada

SFE

ETN T2013-077SE João Câmara III - 3º banco de ATR 500/138 kV,conexões, IB,banco de reator 500kV e conexões.

REA 4443/2013 11/04/2016 0 Não previsto

Projeto executivo com previsão de conclusão em 30/09 (95%). Contrução civil

(66%) e montagem eletromecânica (10%) em andamento, com previsão de

conclusão para 09/01/16 e 30/11/15. Previsão de entrada em Operação

comercial em 30/03/16 e operação assistida até 29/04/16

11/04/2016

ETN T2013-078SE João Câmara III - 4º banco de ATR 500/138 kV,conexões e IB

REA 4443/2013 11/04/2016 0 Não previsto

Projeto executivo com previsão de conclusão em 30/09 (95%). Contrução civil

(66%) e montagem eletromecânica (10%) em andamento, com previsão de

conclusão para 09/01/16 e 30/11/15. Previsão de entrada em Operação

comercial em 30/03/16 e operação assistida até 29/04/16

11/04/2016

CHESF T2013-082SE João Câmara II - 2 bancos de capacitores e conexões.

REA 4445/2013 30/12/2016 269 Não previstoSem atualização desde a última reunião. Dificuldade de acompanhamento no

SIGET. CCT com previsão de assinatura em 28/11/2015. Previsão de

energização em 30/12/2016. Necessidade de notificação para a Chesf30/12/2016

CHESF T2013-084 SE João Câmara II - 3º TR 230/69 kV e conexões. REA 4445/2013 30/12/2016 257 Não previstoSem atualização desde a última reunião. Dificuldade de acompanhamento no

SIGET. Previsão de energização em 30/12/2016. Necessidade de notificação

para a Chesf30/12/2016






Previsão

Atraso

Previsto

(dias)


Data

Projetada

SFE

ETN T2013-085SE João Câmara III - Banco de reatores 500kV e conexões.

REA 4443/2013 31/03/2016 111 Não previsto

Iniciada a conexão dos reatores. Obras no setor de 500 kV estão adiantadas.

Permanece com data de energização para 31/03/16 e com dificuldade para

acompanhamento no SIGET. Obs: Aguardando apreciação da diretoria da

ANEEL sobre a alteração da data de conclusão, conforme registro de reunião

entre SRT e ETN ocorrida em 16/07/2014.

31/03/2016

CEEE-GT T2013-087LT 230 kV Cidade Industrial – Guaíba 2 - Instalação de 38,2 km de cabo OPGW com 24 fibras

REA 4460/2013 31/10/2015 137 Não previsto

Após retirada do embargo judicial, o Plano de ação foi atualizado, ocasionando a

postergação supracitada. A contratada está em execução das atividades

programadas.

Adiou a previsão de conclusão para 31/10/201518/11/2015

CEEE-GT T2013-088LT 230 kV Santa Cruz 1 – Charqueadas - Instalação de 28,6 km de cabo OPGW com 24 fibras

REA 4460/2013 13/07/2016 210 Não previsto

A licitação foi realizada em 14/07/2015. Porém ainda não houve homologação do

vencedor. O julgamento do vencedor da licitação está em fase final. Há previsão

de assinatura do contrato até final de set/2015. Previsão de conclusão para

14/05/2016

13/07/2016

CHESF T2013-097SE Igaporã III - 3º ATR 500/230 kV, conexões, e banco de reatores.

REA 4493/2014 30/01/2017 360 Não previsto

O SIGET não tem sido atualizado com datas confiáveis pois o processo licitatório

ainda não foi encerrado. A elaboração do edital demorou em função de várias

adequações que surgiram no escopo do projeto básico. A previsão de publicação

do edital é até final de agosto/2015. Deve levar de 6 a 8 meses para a

contratação. Previsão otimista de assinatura de contrato para 30/1/2016 e

previsão mais realista para 30/4/2016.

Segundo Osvaldo Paiva, o prazo contratual será de cerca de 15 meses. Dessa

forma, certamente o prazo para entrada em operação será novamente

postergado. (Se tudo der certo, a obra deverá ser concluída em junho ou

julho/2017)

30/04/2017

TMT T2013-098 LT 500 kV Marimbondo II - Assis - CS CC 004/2013 14/12/2015 0 07/11/2014 Conforme consta no SIGET, Projeto executivo 84%. 30/09/2016

ELETROSUL T2014-006Seccionamento da LT 138 kV Porto Primavera - Ivinhema na SE Nova Andradina

REA 4543/2014 29/01/2016 0 04/08/2015Avanço físico de 1%. Eletrosul trabalha com data de energização um mês antes

do que determina o Contrato de Concessão 25/04/2016






Previsão

Atraso

Previsto

(dias)


Data

Projetada

SFE

CHESF T2014-008SE PICOS - 2 BCs 230 kV, 15 Mvar cada, e respectivas conexões.

REA 4602/2014 04/07/2016 91 Não emitida

A empresa vencedora da licitação foi a JPW Eng Ltda, que já assinou o contrato,

mas o mesmo ainda será datado e assinado pela Presidência da CHESF. Em

informações anteriores a execução do contrato seria de 10 meses a partir da

assinatura do contrato.

A data do SIGET passou para 04/07/2016 - Ref 08/2015 (desde o começo do

acompanhamento 04/04/2016)

O gestor técnico do contrato será o Sr Marcos Leonardo - (81) 3229-3654

04/07/2016

ELETROSUL T2014-024 Subestação Ivinhema 2 230/138 kV CC 008/2014 29/01/2016 0 28/01/2015Avanço físico de 30%. Eletrosul trabalha com data de energização um mês antes

do que determina o Contrato de Concessão 18/02/2016

BMTE T2014-071LT 800 kV XINGU/ESTREITO C-1 PA/MG E ESTAÇÕES CONVERSORAS CA/CC 800 KV JUNTO ÀS SES XINGU E ESTREITO

CC 014/2014 12/02/2018 0 Não emitida

LP emitida em 20/5/2015, apenas 2 dias após a data prevista. Aquisição de materiais para a obra inciada em 16/12/2014. LI para as conversoras e instalação de canteiro prevista para 30/09/2015.

Pedido de LI para as conversoras protocolado no IBAMA em 01/06/2015. Restam anuencias do Min. Saúde e Fundação Palmares. Pedido de LI para as LTs será protocolado no dia 19/06/2015. As LIs das linhas previstas para 30/10/2015.

A BMTE necessita que a LT 230kV Tucuruí / Altamira, que cruza a área da SE Xingu, seja realocada ou aberta até 15/08/2015 para mobilização e início das obras na SE em agosto/2015. ANEEL publicou em 24/07 a REA 5353, de 21/07/2015, autorizando a BMTE a remanejar trecho da LT 230 kV Tucuruí / Altamira, com finalidade de desobstrução da Subestação Xingu.

12/02/2018

ATE XXII T2014-073 LT 500 kV Marimbondo II – Campinas CC 002/2014 30/11/2016 0 19/08/2015Conforme consta no SIGET, Projeto executivo 23% e LI obtida em 19/08/2015.

ASV prevista para setembro.10/01/2017

GENEBRA T2014-075-A LT 500 kV ARARAQUARA 2 /ITATIBA C-1 SP CC 001/2014 14/11/2017 0 Não emitidaConforme consta no SIGET, Projeto executivo 82% e LI prevista para

14/11/2015.14/11/2017

GENEBRA T2014-075-B CE 300/-300 Mvar ITATIBA CE1 SP CC 001/2014 14/11/2017 0 Não emitidaConforme consta no SIGET, Projeto executivo 44% e LI prevista para

14/11/2015.14/11/2017

GENEBRA T2014-075-C CE 300/-300 MVAr SANTA BARBARA CE1 SP CC 001/2014 14/11/2017 0 Não emitidaConforme consta no SIGET, Projeto executivo 44% e LI prevista para

14/11/2015.14/11/2017

GENEBRA T2014-075-DSE FERNAO DIAS 500/440 kV 1200 MVA, LT 500kV Araraquara 2 - Fernão Dias C1 SP

CC 001/2014 14/11/2017 0 Não emitidaConforme consta no SIGET, Projeto executivo 82% e LI prevista para

14/11/2015.14/11/2017

GENEBRA T2014-075-E LT 500 kV ITATIBA /BATEIAS C-1 SP/PR CC 001/2014 14/11/2017 0 Não emitidaConforme consta no SIGET, Projeto executivo 61% e LI prevista para

14/11/2015.14/11/2017






Previsão

Atraso

Previsto

(dias)


Data

Projetada

SFE

GENEBRA T2014-075-FSE Fernão Dias 500/440 kV - 2400 MVA (2° e 3° banco de autotransformadores)

CC 001/2014 14/05/2018 0 Não emitidaConforme consta no SIGET, Projeto executivo 76% e LI prevista para

14/11/2015.14/05/2018

CANTAREIRA T2014-078 LT 500 kV Estreito - Fernao Dias CD CC 019/2014 05/03/2018 0 Não emitida

Previsão LP: 30/09/2015;

Previsão LI: 22/10/2015;

FUNAI: Não óbice emitido em 12/03/2015;

FCP: Não óbice emitido em 18/08/2014;

IPHAN:

- Protocolo Projeto Diagnóstico e Prospecção: 01/09/2014

- Solicitação Complementações IPHAN: 05/01/2015

- Protocolo Complementações: 04/03/2015

- Publicação Portaria de Diagnóstico e Prospecção: 20/04/2015

- Diagnóstico Interventivo Finalizado e Protocolado: 11/08/2015.

- Prospecção Arqueologica em elaboração

Liberação Fundiária:

Em negociação - 108 - 14,54%

Negociados - 335 - 45,09

Embargos - 56 - 7,53

Pendentes negociação - 244 - 32,84%

Ainda não há DUP - prevista para 10/10/2015

Identificado atraso de 4% em relação à curva S (metas intermediárias)

05/03/2018

TP NORTE T2015-003SE SINOP e LT 500 kV Cláudia - Paranatinga - Solução Alternativa para escoamento da UHE Teles Pires

REA 5050/2015 28/09/2015 153 19/02/2015

• SE Sinop - Em fase final de montagem e testes, previsão de conclusão, 31/07;

• SE Claudia - Em fase final de montagem e testes, previsão de conclusão,

31/07;

• LT de SE Sinop a derivação ramal - lançamento de cabos em fase de

conclusão, montagem de torres idem (recentemente foram liberadas para

montagem 5 torres, que estavam em terreno embargado), previsão de conclusão,

31/07; e

• LT de derivação ramal a Alta Floresta - lançamento de cabos em fase de

conclusão, faltam ainda algumas torres para montagem, mas a previsão de

conclusão é 31/07.

• SE Paranaita - Em fase final de montagem e testes, previsão de conclusão,

31/07; e

• LT de Alta Floresta a SE Paranaita - Lançamento de cabos iniciado, existem

diversas fundações e torres a serem executadas/montadas, a previsão de

conclusão é 18/09.


Ramal Sinop - 28.09.2015

28/09/2015




Documents

Setembro 2015 - aneel.gov.br“RIO SFE final.pdf · acompanhamento diferenciado de empreendimentos de expansÃo da rede bÁsica superintendÊncia de fiscalizaÇÃo dos serviÇos de