EDITAL DO LEILÃO - Agência Nacional de Energia Elétrica... · BOVESPA, em moeda corrente, um valor correspondente a 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento) incidente sobre os

EDITAL DO LEILÃO NO 002/2004-ANEEL

LICITAÇÃO PARA A OUTORGA DA CONCESSÃO PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA,

INCLUINDO A CONSTRUÇÃO, A OPERAÇÃO E A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO

DA REDE BÁSICA DO SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL

Brasília, setembro de 2004.


PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL

VISTO Fl. 2 de 68

ÍNDICE

VOLUME I 1 INTRODUÇÃO E INFORMAÇÕES PRELIMINARES 3 2 DEFINIÇÕES 6 3 OBJETO 10 4 INFORMAÇÕES GERAIS 10 5 RECEITA ANUAL PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO 13 6 REQUISITOS PARA A PRÉ-QUALIFICAÇÃO 14 7 PROCEDIMENTOS PARA A PRÉ-QUALIFICAÇÃO 15 8 GARANTIAS DE PROPOSTA E DE CONTRATO 20 9 RESULTADO DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO E DA HABILITAÇÃO 22 10 REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO DO LEILÃO 22 11 INSTRUÇÕES SOBRE O LEILÃO 23 12 ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 24 13 OUTORGA DA CONCESSÃO E ASSINATURA DO CONTRATO DE CONCESSÃO 24 14 DISPOSIÇÕES FINAIS 26 15 CRONOGRAMA 27

ANEXO 1A MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE

TRANSMISSÃO DO LOTE A: LT COLINAS – RIBEIRO GONÇALVES – SÃO JOÃO DO PIAUÍ – SOBRADINHO – 500 kV.

ANEXO 1B MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO DO LOTE B: LT IRAPÉ – ARAÇUAÍ – 230 kV.

VOLUME II ANEXO 2 MANUAL DE INSTRUÇÃO

VOLUME III ANEXO 3 MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO –

CPST. ANEXO 4 MINUTA DO CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO – CUST. ANEXO 5 MODELO DE CONTRATO DE CONEXÃO AO SISTEMA DE TRANSMISSÃO – CCT. ANEXO 6 MODELO DE CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE INSTALAÇÃO – CCI.

VOLUME IV ANEXO 7A CARACTERÍSTICAS DAS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO LOTE A: LT COLINAS –

RIBEIRO GONÇALVES – SÃO JOÃO DO PIAUÍ – SOBRADINHO – 500 kV. ANEXO 7B CARACTERÍSTICAS DAS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO LOTE B: LT IRAPÉ –

ARAÇUAÍ – 230 kV.



VISTO Fl. 3 de 68

1 INTRODUÇÃO E INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Licitação para a outorga da concessão para a prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica, incluindo a construção, a operação e a manutenção das instalações de transmissão da rede básica do sistema interligado nacional.

1.1 A UNIÃO, no exercício da competência estabelecida pelo art. 21, inciso XII, alínea �b� da Constituição Federal, mediante delegação de competência por meio do Decreto no 5.146, de 20 de julho de 2004, à AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, autarquia sob regime especial, com sede no SGAN, Quadra 603, Módulo �I�, Brasília, Distrito Federal, inscrita no CNPJ/MF sob o no 02.270.669/0001-29, realizará licitação, na modalidade leilão, com fundamento nas Leis nos 8.666, de 21 de junho de 1993; 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; 9.074, de 7 de julho de 1995; 9.427, de 26 de dezembro de 1996; 9.491, de 9 de setembro de 1997; 9.648, de 27 de maio de 1998, 10.438, de 26 de abril de 2002 e 10.848, de 15 de março de 2004, e nas Resoluções Normativas da ANEEL nos 67 e 68, ambas de 8 de junho de 2004, para selecionar as propostas para outorga das concessões para a prestação do SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO incluindo a construção, operação e manutenção das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO.

1.2 Serão consideradas vencedoras do LEILÃO as propostas que consignarem, para cada LOTE, individualmente, a menor RECEITA ANUAL PERMITIDA para a prestação do SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO. As propostas não poderão exceder os montantes estabelecidos neste Edital - que considera uma taxa interna de retorno sobre o capital próprio de 10,99 (dez inteiros e noventa e nove centésimos porcentuais) - como valores limites para as RECEITAS ANUAIS PERMITIDAS estabelecidas no item 10.3.

1.3 Essa taxa interna de retorno consiste, única e exclusivamente, em uma referência utilizada pela ANEEL para a definição dos valores limites para as RECEITAS ANUAIS PERMITIDAS e não representa, nem poderá representar, garantia de remuneração ou ganho de qualquer espécie às futuras CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO, não podendo ser utilizada, em nenhuma circunstância, como parâmetro para quaisquer pleitos relacionados à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO DE CONCESSÃO.

1.4 O LEILÃO será constituído pelos seguintes LOTES: LOTE A: LT COLINAS – RIBEIRO GONÇALVES – SÃO JOÃO DO PIAUÍ – SOBRADINHO – 500 KV Constituído por: � LT COLINAS � RIBEIRO GONÇALVES � 500 kV � LT RIBEIRO GONÇALVES � SÃO JOÃO DO PIAUÍ � 500 kV � LT SÃO JOÃO DO PIAUÍ � SOBRADINHO � 500 kV � SUBESTAÇÃO RIBEIRO GONÇALVES � 500 kV � Seccionadora INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO em 500 kV, composta pela linha de transmissão 500 kV, com extensão aproximada de 937 km, com origem na Subestação Colinas, localizada no Estado de Tocantins e término na Subestação de Sobradinho, localizada no Estado da Bahia; pelas respectivas ENTRADAS DE LINHA; pela nova Subestação Ribeiro Gonçalves, com módulo geral



VISTO Fl. 4 de 68

e barramentos, localizada no Estado do Piauí; INTERLIGAÇÃO DE BARRAS e pelas demais instalações necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio.

LOTE B: LT IRAPÉ – ARAÇUAÍ – 230 KV Constituído por: � LT IRAPÉ � ARAÇUAI 2 � 230 kV � TRANSFORMAÇÃO 345/230 kV na SE IRAPÉ � TRANSFORMAÇÃO 230/138 kV na SE IRAPÉ INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO em 230 kV, composta pela linha de transmissão 230 kV, com extensão aproximada de 65 km, com origem na Subestação Irapé e término na nova Subestação Araçuaí 2, ambas localizadas no Estado de Minas Gerais; pelas respectivas ENTRADAS DE LINHA; pela transformação 345/230 kV � 75 MVA na Subestação de Irapé; pela transformação 230/138 kV � 75 MVA na nova Subestação Araçuaí 2; pela nova Subestação Araçuaí 2, com módulo geral, barramentos; INTERLIGAÇÃO DE BARRAS e pelas demais instalações necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio.

1.5 As INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO que compõem os LOTES A e B estão descritas e caracterizadas, respectivamente, nos ANEXOS 7A e 7B deste Edital.

1.6 AS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO foram incluídas no Programa Nacional de Desestatização � PND por intermédio Decreto no 5.146, de 20 de julho de 2004.

1.7 Poderão participar deste LEILÃO empresas nacionais e estrangeiras, estas últimas devidamente autorizadas a funcionar no País, isoladamente ou reunidas em consórcio, que declarem formalmente, conforme modelo constante do MANUAL DE INSTRUÇÃO, submissão incondicional às regras deste Edital e às disposições da legislação de regência da concessão a ser outorgada e comprovem os requisitos de pré-qualificação jurídica, técnica, econômico-financeira, regularidade fiscal e que constituam a Garantia de Proposta.

1.8 Os interessados em participar deste LEILÃO deverão apresentar a documentação para pré-qualificação das 9:00 horas às 14:00 horas do dia indicado no cronograma, item 15, no local a seguir definido: Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia – CBLC Auditório I Rua XV de Novembro, 275, 1o andar – São Paulo – SP

1.9 O LEILÃO será realizado na Bolsa de Valores de São Paulo � BOVESPA, com a participação das PROPONENTES que tenham sido pré-qualificadas e tenham constituído as Garantias de Proposta nos termos deste Edital, na data, horário e local abaixo definidos: DATA: 18 de novembro de 2004 HORÁRIO: 13:00 horas LOCAL: Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA Rua XV de Novembro, no 275 – São Paulo – SP



VISTO Fl. 5 de 68

1.10 O Edital, e os seus Anexos, estão à disposição dos interessados no seguinte endereço: Comissão Especial de Licitação

SGAN Quadra 603 - Módulo �J�, 2o Andar � Ala Oeste � Sala 211 � Secretaria de Licitações � Brasília � DF Fac-símile (61) 426-5778 e 426-5474

1.11 O Edital e seus Anexos 1 a 6 e 7A e 7B estão à disposição na Internet para conhecimento

público, no endereço http://www.aneel.gov.br, acessando o menu Licitações e o submenu Editais de Transmissão.

1.12 Os documentos técnicos e ambientais relacionados nos itens 2 e 3 dos ANEXOS 7A e 7B estão disponíveis na sala da Secretaria de Licitações para consultas mediante agendamento pelo telefone (61) 426-5743 / 5773 e obtenção de cópias em meio ótico pelos interessados em participar do LEILÃO, em troca por CD-ROM tipo CD-700MB/80-MIN.

1.13 A licitação, conforme estabelecido neste Edital, deverá dar origem à outorga de 11 (onze) concessões individualizadas para prestação do SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO, incluindo-se a construção, operação e manutenção das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO que compõem os LOTES, cada uma regida pelo respectivo CONTRATO DE CONCESSÃO.

1.14 A empresa ou consórcio que apresentar proposta correspondente à menor RECEITA ANUAL PERMITIDA, para cada LOTE, pela prestação do SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO terá direito à outorga da concessão e a celebrar o CONTRATO DE CONCESSÃO.

1.15 Para esclarecimentos sobre o processo de pré-qualificação ou quaisquer outras disposições deste Edital e seus Anexos, bem como sobre o MANUAL DE INSTRUÇÃO, o interessado deverá dirigir-se por escrito à COMISSÃO no endereço constante do item 1.10.

I. os pedidos de esclarecimentos sobre o Edital deverão ser dirigidos à COMISSÃO e formulados por escrito, em língua portuguesa, até a data indicada no cronograma, item 15.

II. serão aceitos ainda pedidos de esclarecimentos relativos aos procedimentos do LEILÃO até a data indicada no cronograma, item 15.

III. não havendo solicitações de esclarecimentos, presumir-se-á que as informações e elementos contidos neste Edital e seus Anexos são suficientes para permitir a elaboração dos documentos de pré-qualificação e da Proposta Financeira e, conseqüentemente, para participar do LEILÃO na BOVESPA, razão pela qual não serão admitidos questionamentos ou impugnações posteriores.

IV. os pedidos de esclarecimentos serão respondidos até as datas indicadas no cronograma, item 15, e serão disponibilizados para conhecimento geral na Internet no seguinte endereço http://www.aneel.gov.br.

V. somente aos interessados que tenham sido cadastrados na ANEEL, quando da retirada do Edital, serão remetidas respostas via fac-símile.

VI. os esclarecimentos, sob a forma de adendo ou comunicado relevante, passarão a fazer parte integrante deste Edital.

1.16 Se as dúvidas suscitadas pelos licitantes implicarem alteração das condições de participação, o Edital será republicado, alterando-se o cronograma previsto no item 15.



VISTO Fl. 6 de 68

1.17 As visitas aos locais das subestações onde as INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO irão ser conectadas, deverão ser previamente agendadas junto à COMISSÃO através do fac-símile (61) 426-5778 e 426-5474 até a data indicada no cronograma, item 15.

1.18 A participação no LEILÃO implica a aceitação tácita e incondicional das normas estabelecidas neste Edital.

1.19 A PROPONENTE vencedora do LEILÃO de cada um dos LOTES deverá pagar à CBLC e à BOVESPA, em moeda corrente, um valor correspondente a 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento) incidente sobre os valores de RECEITA ANUAL PERMITIDA estabelecidos como limites superiores no item 10.3, repartida da seguinte forma: 0,025% (zero vírgula zero vinte e cinco por cento) para a CBLC e 0,025% (zero vírgula zero vinte e cinco por cento) para a BOVESPA, de acordo com os procedimentos estabelecidos no MANUAL DE INSTRUÇÃO � Anexo 2, deste Edital.

1.20 A reunião para esclarecimentos dos procedimentos do LEILÃO e do MANUAL DE INSTRUÇÃO está prevista para ser realizada na data e horário indicados no cronograma, item 15, no seguinte endereço: Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia – CBLC Auditório Abelardo Cerqueira César Rua XV de Novembro, 275, 6o andar – São Paulo – SP

2 DEFINIÇÕES Para entendimento da terminologia relacionada com este LEILÃO, ficam estabelecidas as seguintes definições:

I. ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica, autarquia federal instituída pela Lei no 9.427, de 26 de dezembro de 1996, que tem por finalidade regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal;

II. BOVESPA: Bolsa de Valores de São Paulo, encarregada das atividades definidas no MANUAL DE INSTRUÇÃO;

III. CBLC: Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, encarregada das atividades definidas no MANUAL DE INSTRUÇÃO;

IV. CCI: CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE INSTALAÇÕES - contrato a ser celebrado entre duas ou mais CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO, estabelecendo os procedimentos, direitos e responsabilidades para o uso compartilhado de instalações, cujo modelo está disponibilizado no ANEXO 6 do Volume III;

V. CCPE: Comitê Coordenador do Planejamento da Expansão dos Sistemas Elétricos, vinculado à Secretaria de Energia do Ministério de Minas e Energia � MME;

VI. CCT: CONTRATO DE CONEXÃO AO SISTEMA DE TRANSMISSÃO - contrato que estabelece os termos e condições para a conexão dos USUÁRIOS ao SISTEMA DE TRANSMISSÃO, a ser celebrado entre a TRANSMISSORA e cada USUÁRIO, cujo MODELO está disponível no Anexo 5 do Volume III;



VISTO Fl. 7 de 68

VII. CND: CONSELHO NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO, órgão superior de deliberação do Programa Nacional de Desestatização � PND, de que trata o art. 5o da Lei no 9.491, de 9 de setembro de 1997;

VIII. COMISSÃO: Comissão Especial de Licitação, constituída pela Portaria ANEEL no 60, de 20 de maio de 2004, com a incumbência de receber, analisar e julgar a documentação de habilitação e as propostas apresentadas neste LEILÃO;

IX. CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO: pessoa jurídica com delegação do PODER CONCEDENTE para a exploração do SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO;

X. CONEXÃO DE UNIDADE TRANSFORMADORA CT: conjunto dos equipamentos e da infra-estrutura destinado à conexão de UNIDADE TRANSFORMADORA em uma subestação e à sua operação, compreendendo disjuntores, chaves seccionadoras, transformadores de corrente, pára-raios, sistemas de proteção, comando e controle, estruturas e suportes, cabos de controle, isoladores, barramentos, conexões e similares e serviços auxiliares;

XI. CONTRATADA: empresa com a qual a PROPONENTE tenha celebrado contrato ou termo de compromisso para prestação de serviços de construção, montagem, operação e manutenção para atendimento da capacitação técnica visando o cumprimento do objeto deste LEILÃO;

XII. CONTRATO DE CONCESSÃO: contrato com prazo de vigência de 30 (trinta) anos, a ser celebrado entre a União e a TRANSMISSORA, regendo a concessão da prestação do SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO;

XIII. CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA � CCG: contrato a ser celebrado entre o USUÁRIO, o ONS e as CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO representadas pelo ONS, para garantir o recebimento dos valores devidos pelos USUÁRIOS às CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO e ao ONS pelos serviços prestados, cuja minuta está disponível no Anexo III - A do CUST;

XIV. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO - CPST: contrato a ser celebrado entre o ONS e as CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO, que estabelece os termos e condições para prestação de SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO de energia elétrica aos USUÁRIOS, por uma concessionária detentora de INSTALAÇÃO DE TRANSMISSÃO pertencentes à REDE BÁSICA, sob administração e coordenação do ONS, cuja minuta está disponibilizada no Anexo 3 do Volume III;

XV. CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO - CUST: contrato a ser celebrado entre o ONS, as CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO e os USUÁRIOS, que estabelece os termos e condições para o uso da REDE BÁSICA por um USUÁRIO incluindo a prestação dos SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO pelas CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO, mediante controle e supervisão do ONS e a prestação, pelo ONS, dos serviços de coordenação e controle da operação dos sistemas elétricos interligados, cuja minuta está disponibilizada no Anexo 4 do Volume III;

XVI. EL - ENTRADA DE LINHA: conjunto dos equipamentos e da infra-estrutura destinado à conexão de uma linha de transmissão em uma subestação e a sua operação, compreendendo disjuntores, chaves seccionadoras, transformadores de corrente e de potencial, pára-raios, sistemas de comunicação (carrier etc.), sistemas de proteção, comando e controle, estruturas e suportes, cabos de controle, isoladores, barramentos, conexões e similares e serviços auxiliares;



VISTO Fl. 8 de 68

XVII. EMPRESA: ELETRONORTE � Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A; CHESF � Companhia Hidro Elétrica do São Francisco; CEMIG � Companhia Energética de Minas Gerais S.A.; Companhia Transleste de Transmissão, proprietárias das subestações nas quais as INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO da TRANSMISSORA irão ser conectadas mediante celebração do CCI e/ou do CCT;

XVIII. EMPRESA DO LOTE A: ELETRONORTE, proprietária da Subestação Colinas, localizada no Estado do Tocantins; CHESF, proprietária da Subestação São João do Piauí, localizada no Estado do Piauí, e da Subestação Sobradinho, no Estado da Bahia;

XIX. EMPRESA DO LOTE B: TRANSLESTE, proprietária da Subestação Irapé, localizada no Estado de Minas Gerais; CEMIG, proprietária da Subestação Araçuaí, localizada no Estado de Minas Gerais;

XX. GRUPO ECONÔMICO: é aquele constituído por empresas afiliadas, entendendo-se como empresa afiliada à outra empresa aquela que:

a) seja, direta ou indiretamente, controlada pela outra empresa; b) controle, direta ou indiretamente, a outra empresa; c) detenha, direta ou indiretamente, qualquer participação societária na outra empresa

igual ou superior a 20% do capital votante da outra empresa; ou d) da mesma forma que a outra empresa, tenha 20% (vinte por cento) ou mais de seu

capital votante detido, direta ou indiretamente, por uma mesma pessoa natural ou jurídica.

Para efeito de cômputo do percentual referido nas alíneas �c� e �d�, caso haja participação de forma sucessiva em várias pessoas jurídicas, calcular-se-á o percentual final de participação por intermédio de composição das frações percentuais de participação em cada pessoa jurídica na linha de encadeamento.

XXI. INSTALAÇÕES DE CONEXÃO: são as instalações dedicadas ao atendimento de um ou mais USUÁRIOS, com a finalidade de interligar suas instalações à REDE BÁSICA;

XXII. INTERLIGAÇÃO DE BARRAS: são as instalações e os equipamentos destinados a interligar os barramentos de uma subestação, compreendendo disjuntor, chaves seccionadoras, transformadores de corrente e de potencial, sistemas de proteção, comando e controle, estruturas e suportes, cabos de controle, isoladores, barramentos, conexões e similares, e serviços auxiliares;

XXIII. INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO: são as linhas de transmissão e seus terminais, transformadores e seus terminais e demais equipamentos e seus terminais, destinados a cumprir funções de regulação de tensão, controle de fluxo de potência ou conversão de freqüência da REDE BÁSICA e demais instalações de propriedade da TRANSMISSORA, que integram cada LOTE;

XXIV. LEILÃO: a modalidade de licitação adotada para outorga da concessão para a prestação do SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO, incluindo a construção, a operação e a manutenção das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO da REDE BÁSICA do SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL;

XXV. LOTE: cada uma das concessões a serem licitadas, correspondentes ao LOTE A e ao LOTE B, vinculadas às respectivas INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO;

XXVI. MANUAL DE INSTRUÇÃO: documento que detalha o procedimento de pré-qualificação, os procedimentos operacional e de liquidação do LEILÃO e a sistemática de constituição de garantias, sendo parte integrante como Anexo 2 do Volume II, deste Edital;



VISTO Fl. 9 de 68

XXVII. ONS - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO: pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, autorizado pelo PODER CONCEDENTE a executar as atividades de coordenação e controle da operação da geração e da transmissão de energia elétrica do SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL, sob a fiscalização e regulação da ANEEL, integrado por titulares de concessão, permissão ou autorização e consumidores que tenham exercido a opção prevista nos arts. 15 e 16 da Lei no 9.074, de 1995, e estejam conectados à REDE BÁSICA;

XXVIII. OPERAÇÃO COMERCIAL: data em que a INSTALAÇÃO DE TRANSMISSÃO é colocada à disposição do ONS para operação, após a execução de todos os procedimentos de comissionamento da INSTALAÇÃO DE TRANSMISSÃO e emissão de TERMO DE LIBERAÇÃO por parte do ONS;

XXIX. PODER CONCEDENTE: a União, conforme o art. 21, inciso �b� e art. 175 da Constituição Federal e nos termos do art. 2o, inciso I, da Lei no 8.987, de 1995;

XXX. PROCEDIMENTOS DE REDE: documento elaborado pelo ONS com a participação dos agentes e aprovado pela ANEEL, que estabelece os procedimentos e os requisitos técnicos para o planejamento, a implantação, o uso e a operação do SISTEMA DE TRANSMISSÃO, as penalidades pelo descumprimento dos compromissos assumidos pelos USUÁRIOS do SISTEMA DE TRANSMISSÃO, bem como as responsabilidades do ONS e das CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO;

XXXI. PROPONENTE: a empresa nacional ou a estrangeira autorizada a funcionar no País ou o consórcio formado por essas empresas que participem deste LEILÃO em conformidade com as normas deste Edital;

XXXII. RECEITA ANUAL PERMITIDA - RA: receita anual a que a TRANSMISSORA terá direito pela prestação de SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO, aos USUÁRIOS, a partir da entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO;

XXXIII. REDE BÁSICA: INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO pertencentes ao SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL, identificadas segundo regras e condições estabelecidas pela ANEEL;

XXXIV. SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO: serviço público de transmissão de energia elétrica, prestado mediante a construção, operação e manutenção das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, incluindo os serviços de apoio e administrativos, provisão de equipamentos e materiais de reserva, programações, medições e demais serviços complementares necessários à transmissão de energia elétrica, segundo os padrões estabelecidos na legislação e regulamentos;

XXXV. SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL � SIN: instalações responsáveis pelo suprimento de energia elétrica a todas as regiões do país eletricamente interligadas;

XXXVI. SISTEMA DE TRANSMISSÃO: instalações e equipamentos de transmissão considerados integrantes da REDE BÁSICA, bem como as conexões e demais INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO pertencentes a uma CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO;

XXXVII. TERMO DE LIBERAÇÃO � TL: documento emitido pelo ONS, caracterizando o recebimento de uma INSTALAÇÃO DE TRANSMISSÃO para início da OPERAÇÃO COMERCIAL;

XXXVIII. TRANSMISSORA: a PROPONENTE vencedora do LEILÃO que receber a outorga de concessão para prestação do SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO e celebrar o respectivo CONTRATO DE CONCESSÃO;



VISTO Fl. 10 de 68

XXXIX. USUÁRIOS - os agentes conectados ao SISTEMA DE TRANSMISSÃO ou que façam uso da REDE BÁSICA.

3 OBJETO Constitui objeto deste LEILÃO a licitação para a outorga da concessão para a prestação do SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO, pela menor tarifa proposta, de forma individualizada para cada LOTE, incluindo a construção, a operação e a manutenção das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO caracterizadas nos ANEXOS 7 A e 7 B que compõem, respectivamente, o LOTE A e o LOTE B relacionados no item 1.4, por um prazo de 30 (trinta) anos, contado da data de assinatura do respectivo CONTRATO DE CONCESSÃO.

4 INFORMAÇÕES GERAIS

DAS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO 4.1 As características e requisitos básicos das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO referentes ao

LOTE A e ao LOTE B, descritas no item 1 dos ANEXOS 7 A e 7 B, respectivamente, deverão ser consideradas na elaboração da proposta e atendidas na execução dos respectivos projetos e na construção das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO.

4.2 A TRANSMISSORA deverá implantar as INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO observando o disposto na legislação ambiental aplicável, adotando todas as providências necessárias junto ao órgão responsável para obtenção dos licenciamentos, por sua conta e risco, e cumprindo todas as exigências.

4.3 Independente de outras exigências do órgão licenciador ambiental, a TRANSMISSORA deverá implementar medidas compensatórias, na forma prescrita no art. 36 da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, a serem detalhadas na apresentação do Projeto Básico Ambiental, de sua responsabilidade, junto ao órgão competente, submetendo-se, ainda, às exigências dos órgãos ambientais dos estados onde serão implantadas as INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO.

4.4 A documentação técnica das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, referente ao LOTE A e ao LOTE B, relacionada no item 2 dos ANEXOS 7 A e 7 B deste Edital, e disponível para os licitantes, é propriedade das respectivas EMPRESAS, sendo o seu uso restrito ao objeto deste Edital, não se constituindo propriedade da TRANSMISSORA.

4.5 A TRANSMISSORA deverá ressarcir a EMPRESA pelos custos incorridos na elaboração da documentação técnica disponível e relacionada no item 2 dos ANEXOS 7 A e 7 B.

4.6 As EMPRESAS, e os valores a serem ressarcidos, são os estabelecidos na tabela a seguir. LOTES EMPRESA VALOR R$

ELETRONORTE 194.975,06 (cento e noventa e quatro mil,novecentos e setenta e cinco reais e seis centavos) A

CHESF 150.196,50 (cento e cinqüenta mil, cento e noventa e seis reais e cinqüenta centavos)

B CEMIG 121.545,88 (cento e vinte e um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos)



VISTO Fl. 11 de 68

4.7 A TRANSMISSORA deverá apresentar à ANEEL o projeto básico da INSTALAÇÃO DE TRANSMISSÃO, vinculada ao seu CONTRATO DE CONCESSÃO, conforme instruções das DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, item 4 dos ANEXOS 7 A e 7 B deste Edital, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data de assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO.

4.8 A ANEEL se manifestará, em um prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, sobre os projetos básicos de que trata o item anterior, contado da data do recebimento dos respectivos projetos básicos das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, quanto à conformidade dos mesmos com as características e requisitos técnicos básicos das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO descritas nos ANEXOS 7 A e 7 B.

4.9 A TRANSMISSORA deverá promover, junto aos proprietários e de forma amigável, a liberação da faixa de terra necessária à passagem da linha de transmissão. Depois de esgotadas todas as negociações, caso a TRANSMISSORA venha a solicitar a declaração de utilidade pública de áreas de terra e benfeitorias para fins de instituição de servidão administrativa ou desapropriação, o PODER CONCEDENTE examinará o pleito nos termos da legislação e normas aplicáveis e, se atendidos os pressupostos legais e normativos, deferirá a solicitação, cabendo à TRANSMISSORA as providências necessárias para efetivação das servidões administrativas e desapropriação, com o conseqüente pagamento das indenizações.

4.10 A descoberta de materiais ou objetos ao longo da faixa de terra necessária à passagem da LINHA DE TRANSMISSÃO, de interesse geológico ou arqueológico, deverá ser imediatamente comunicada ao órgão competente e à ANEEL.

4.11 A TRANSMISSORA deverá manter atualizada toda a documentação técnica relativa às INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, durante todo o período da concessão e disponível para a fiscalização da ANEEL.

DA OPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO 4.12 As INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO deverão entrar em OPERAÇÃO COMERCIAL no prazo,

contado a partir da data de assinatura dos respectivos CONTRATOS DE CONCESSÃO, de 24 (vinte e quatro) meses para o LOTE A e de 18 (dezoito) meses para o LOTE B.

4.13 A TRANSMISSORA somente terá direito ao recebimento da RECEITA ANUAL PERMITIDA, contratada para qualquer antecipação da data de entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO do LOTE A e do LOTE B em relação à data fixada no CONTRATO DE CONCESSÃO, em virtude de sua necessidade para o SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL, estabelecida pelo planejamento determinativo da transmissão.

4.14 O recebimento da RECEITA ANUAL PERMITIDA, caso a TRANSMISSORA antecipe a data de entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, deverá ser precedido de prévio ajuste mediante aditamento ao CONTRATO DE CONCESSÃO e ao CPST.

4.15 Será de responsabilidade exclusiva da TRANSMISSORA a construção, operação e manutenção das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO cabendo-lhe, para isso, captar os recursos financeiros, desenvolver diretamente ou contratar com terceiros: serviços, aquisição de materiais e equipamentos para reserva ou substituição. Responderá ainda a TRANSMISSORA pela integridade das instalações, submetendo-se à regulamentação específica estabelecida pela



VISTO Fl. 12 de 68

ANEEL e aos PROCEDIMENTOS DE REDE, bem como às condições estabelecidas no CONTRATO DE CONCESSÃO e no CPST.

4.16 O descumprimento dos marcos intermediários do cronograma de construção, motivados por ocorrências no processo de licenciamento ambiental não imputáveis à TRANSMISSORA, desde que justificados e aceitos pela fiscalização da ANEEL, poderão implicar a revisão dos prazos dos cronogramas de construção propostos pela TRANSMISSORA.

4.17 Ocorrendo atrasos nos marcos intermediários informados pela TRANSMISSORA nos cronogramas propostos ou na entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO contratadas, a TRANSMISSORA estará sujeita às penalidades previstas na legislação, no CONTRATO DE CONCESSÃO e no CPST.

4.18 Eventuais atrasos durante o período de construção das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, por ocorrências não imputáveis à TRANSMISSORA, decorrentes de embargos administrativos ou judiciais quanto ao uso da faixa de servidão da linha de transmissão que comprometam os prazos de execução, desde que devidamente justificados e aceitos pela fiscalização da ANEEL, poderão ocasionar a revisão dos prazos dos cronogramas de construção.

4.19 Ressalvadas as hipóteses previstas na legislação e no CONTRATO DE CONCESSÃO, não serão consideradas pela ANEEL quaisquer reclamações da TRANSMISSORA que se baseiem, dentre outros fatores:

• na inadequação ou inexatidão dos estudos e projetos disponibilizados; • no desconhecimento das condições locais que influenciem direta ou indiretamente os

prazos para a entrega de materiais, mão-de-obra e equipamentos, bem como os prazos de projeto e construção;

• nas condições climáticas, pluviosidade, geologia, geotecnia, topografia, estradas de acesso, infra-estrutura regional, meios de comunicação, condições sanitárias e poluição ambiental.

4.20 A TRANSMISSORA, na mesma data ou em até 30 (trinta) dias após a celebração do CONTRATO DE CONCESSÃO, deverá firmar o CPST com o ONS, consubstanciando as condições técnicas e comerciais relativas à disponibilidade das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO para a operação interligada.

4.21 O livre acesso às INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO está assegurado pela Lei no 9.074, de 1995, regulado pela Resolução ANEEL no 281, de 1o de outubro de 1999, alterada pela Resolução no 208, de 7 de junho de 2001, devendo a TRANSMISSORA firmar os respectivos CCT com os USUÁRIOS nos termos das normas aplicáveis.

4.22 A TRANSMISSORA deverá, para cumprimento da função do SISTEMA INTERLIGADO e para permitir o acesso a suas INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO por parte de outras CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO, conforme o disposto na regulamentação:

• disponibilizar os estudos, projetos e padrões utilizados nas suas instalações; • promover cessão de uso ou transferir, com prévia anuência da aneel, bens e instalações

necessárias, com o objetivo de otimizar investimentos e melhor caracterizar responsabilidades pela prestação do serviço público de transmissão;



VISTO Fl. 13 de 68

• compartilhar instalações, infra-estrutura e permitir a edificação em áreas disponíveis; e • celebrar cci.

4.23 O MODELO do CCI do Anexo 6 ao Volume III é de caráter meramente orientativo e não

representa uma minuta do documento a ser firmado. 4.24 A TRANSMISSORA deverá integrar o ONS como agente de transmissão, com as

responsabilidades e os encargos de mantenedora definidos nos termos do Estatuto do ONS.

5 RECEITA ANUAL PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO

5.1 A RECEITA ANUAL PERMITIDA da TRANSMISSORA, pela prestação do SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO para os primeiros 15 (quinze) anos de disponibilidade das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO para OPERAÇÃO COMERCIAL, será o valor da Proposta Financeira vencedora do LEILÃO.

5.2 A partir do 16o (décimo sexto) ano de disponibilidade das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO para OPERAÇÃO COMERCIAL, e até o final do prazo da concessão, a RECEITA ANUAL PERMITIDA da TRANSMISSORA será de 50% (cinqüenta por cento) da RECEITA ANUAL PERMITIDA do 15o (décimo quinto) ano.

5.3 A TRANSMISSORA terá direito à RECEITA ANUAL PERMITIDA somente a partir da disponibilidade das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO para a OPERAÇÃO COMERCIAL.

5.3.1 Especificamente para o LOTE B, a Receita Anual Permitida será composta por duas parcelas conforme estabelecido nas terceira, décima quarta e décima quinta subcláusulas da cláusula sexta do CONTRATO DE CONCESSÃO, respectivamente Anexo 1 B deste Edital.

5.4 A RECEITA ANUAL PERMITIDA da TRANSMISSORA será objeto de reajustes e revisões de acordo com o estabelecido no CONTRATO DE CONCESSÃO.

5.5 O pagamento da RECEITA ANUAL PERMITIDA da TRANSMISSORA dar-se-á em 12 (doze) parcelas mensais na forma prevista no CONTRATO DE CONCESSÃO e estabelecida no CPST e no CUST.

5.6 A garantia dos pagamentos dar-se-á através de vinculações dos recebíveis de todos os USUÁRIOS, conforme estabelecido no CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA, anexo ao CUST, firmado entre o ONS, representando as CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO e cada USUÁRIO.

5.7 As parcelas mensais da RECEITA ANUAL PERMITIDA da TRANSMISSORA estarão sujeitas a descontos refletindo a condição de disponibilidade das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, conforme metodologia disposta no CPST.

5.8 A antecipação da entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, em prazo inferior aos estabelecidos no item 4.12, por solicitação da ANEEL para atender a necessidade do SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL, conforme recomendação do CCPE e do ONS, poderá ocorrer após prévio ajuste com a TRANSMISSORA mediante aditivo contratual, assegurada a antecipação da RECEITA ANUAL PERMITIDA.



VISTO Fl. 14 de 68

6 REQUISITOS PARA A PRÉ-QUALIFICAÇÃO 6.1 Para se pré-qualificar a PROPONENTE deverá atender os requisitos e procedimentos

estabelecidos neste Edital. 6.2 As empresas nacionais que não tenham sido constituídas com o propósito específico para

explorar concessões de SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO e as estrangeiras autorizadas a funcionar no País, interessadas em participar deste LEILÃO, deverão apresentar compromisso, conforme modelo constante do MANUAL DE INSTRUÇÃO, de constituir sociedade com o propósito específico segundo as leis brasileiras e com sede e administração no País, para explorar a concessão de SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO.

6.3 No caso de a PROPONENTE vencedora for uma CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO ou uma sociedade brasileira constituída para o fim específico de prestação de SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO, fica atendido o disposto no item 6.2.

6.4 As empresas estrangeiras autorizadas a funcionar no País deverão apresentar, tanto para a participação isolada como em consórcio, documentos equivalentes aos indicados no item 7.10, traduzidos para a língua portuguesa por tradutor juramentado, autenticados por consulado brasileiro em seu país de origem na forma do disposto no § 4o do art. 32 da Lei no 8.666, de 1993.

6.5 No caso de empresa estrangeira autorizada a funcionar no País poderá ser dispensada a apresentação dos documentos relacionados no item 7.10 desde que a PROPONENTE apresente atestado demonstrando a inexistência de órgão similar no seu país de origem, através de declaração de instituição de direito público ou de notário público, autenticada pela respectiva autoridade consular e traduzida por tradutor juramentado, sem entretanto, eximir a PROPONENTE de comprovar as qualificações requeridas no item em referência.

6.6 É vedada a participação, isoladamente ou em consórcio, na pré-qualificação para um mesmo LOTE, de empresa integrante de um GRUPO ECONÔMICO que seja PROPONENTE desse mesmo LOTE.

6.7 A participação de consórcios será admitida mediante a apresentação do contrato de constituição de consórcio por instrumento público ou particular, subscrito pelos representantes legais das empresas consorciadas, do qual deverão constar em cláusulas específicas:

6.7.1 A indicação percentual da participação de cada empresa no consórcio e a designação da empresa líder, a qual será a responsável perante a ANEEL pelo cumprimento dos compromissos assumidos na Proposta Financeira, sem prejuízo da responsabilidade solidária das demais empresas consorciadas;

6.7.2 Compromisso, conforme modelo constante do MANUAL DE INSTRUÇÃO, no caso de o consórcio sagrar-se vencedor do LEILÃO, de constituir-se em sociedade com o propósito específico, segundo as leis brasileiras e com sede e administração no país, e explorar a concessão de SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO, mantida a mesma proporção de participação das empresas consorciadas conforme o subitem 6.7.1.

6.7.3 A obrigatoriedade, por parte das demais consorciadas, de prestarem informações à empresa líder para que a mesma possa cumprir suas responsabilidades perante a ANEEL.



VISTO Fl. 15 de 68

6.7.4 A responsabilidade solidária das consorciadas pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de pré-qualificação quanto na execução do CONTRATO DE CONCESSÃO.

6.8 Nos consórcios formados entre empresa brasileira e empresa estrangeira autorizada a funcionar no País, a liderança do consórcio caberá, sempre, à empresa brasileira.

6.9 No caso de consórcio, a documentação de habilitação deverá ser apresentada em relação a cada uma das empresas consorciadas, ficando esclarecido que, para efeito da qualificação técnica, será considerado o somatório dos quantitativos de cada consorciada e, para efeito da qualificação econômica e financeira, o somatório dos valores de cada empresa consorciada, na proporção da respectiva participação.

7 PROCEDIMENTOS PARA A PRÉ-QUALIFICAÇÃO 7.1 A pré-qualificação para o LEILÃO dar-se-á mediante a apresentação, pela PROPONENTE, em

duas vias, cada uma em um envelope ou invólucro separado, dos documentos relacionados no item 7.10 que comprovem a qualificação jurídica, a capacitação técnica, econômico-financeira e a regularidade fiscal, explicitando o(s) LOTE(S) do(s) qual(ais) pretende participar, identificando os envelopes ou invólucros com os seguintes dizeres: À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – ANEEL AOS CUIDADOS DA COMPANHIA BRASILEIRA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA LEILÃO No 002/2004-ANEEL DOCUMENTOS DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO (1a e 2a VIAS) CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO PARA A CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO DA REDE BÁSICA LOTE A: LT COLINAS – RIBEIRO GONÇALVES – SÃO JOÃO DO PIAUÍ – SOBRADINHO – 500 kV LOTE B: LT IRAPÉ – ARAÇUAÍ – 230 kV PROPONENTE: .......................................................................

7.2 Os documentos de pré-qualificação de que trata o item 7.10 deverão conter o nome da PROPONENTE, o número do CNPJ/MF, o seu endereço, referido ao local de sua sede ou de seu representante legal no Brasil. Considera-se como representante legal qualquer pessoa credenciada pela PROPONENTE, mediante procuração por instrumento público ou particular, para falar em seu nome e assinar a documentação exigida.

7.3 A empresa estrangeira autorizada a funcionar no País, para participar deste LEILÃO, deverá ter representante no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa e judicialmente, condição esta que deverá estar expressamente indicada por ocasião da entrega dos documentos de pré-qualificação e com firma reconhecida e com o documento registrado no Ofício de Títulos e Documentos competente, devendo ser apresentado juntamente com os documentos da pré-qualificação jurídica.

7.4 O credenciamento dos representantes legais das PROPONENTES será realizado no ato de recebimento dos documentos de pré-qualificação através da apresentação da documentação de sua nomeação como tal pela PROPONENTE, acompanhada do documento de identidade.



VISTO Fl. 16 de 68

7.5 Os documentos deverão ser redigidos em português, datilografados ou impressos por processo eletrônico, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas. Todas as folhas deverão ser numeradas e rubricadas.

7.6 Na última folha deverá constar o nome legível do signatário; a razão social ou denominação da PROPONENTE; o endereço completo da sede da PROPONENTE, o LOTE para o qual se pré-qualifica e o número pelo qual se identifica este LEILÃO, indicando o número total de folhas apresentadas. Quando apresentados em cópias, os documentos deverão estar autenticados na forma da Lei.

7.7 No caso de empresas reunidas em consórcio que façam a opção de participar do LEILÃO de mais de um LOTE, as consorciadas deverão apresentar sua documentação conforme o item 7.1, em envelopes separados, apresentando, ainda, o compromisso de constituição de consórcio em um segundo envelope, também em duas vias, com os seguintes dizeres: À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – ANEEL AOS CUIDADOS DA COMPANHIA BRASILEIRA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA LEILÃO No 002/2004-ANEEL DOCUMENTOS DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO (1a e 2a VIAS) DOCUMENTAÇÃO DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO PARA: LOTE A: LT COLINAS – RIBEIRO GONÇALVES – SÃO JOÃO DO PIAUÍ – SOBRADINHO – 500 kV LOTE B: LT IRAPÉ – ARAÇUAÍ – 230 kV PROPONENTE: ..........................................................

7.8 A documentação de pré-qualificação deverá ser entregue na CBLC das 9:00 horas às 14:00 horas na data indicada no cronograma, item 15, no seguinte endereço:

LOCAL: Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia – CBLC Auditório I Rua XV de Novembro, 275, 1o andar – São Paulo – SP

7.9 Os envelopes ou invólucros contendo as duas vias serão abertos pela CBLC que elaborará um termo de recebimento. O envelope ou invólucro contendo a 2a via dos documentos será enviado à COMISSÃO.

7.10 DOCUMENTOS PARA A PRÉ-QUALIFICAÇÃO Os documentos para a pré-qualificação deverão ser entregues pela PROPONENTE ou por seu representante legal por intermédio de correspondência com o número do CNPJ/MF e respectivo endereço referindo-se ao local da sede ou de seu representante legal no Brasil e deverão atender quanto a:

7.10.1 Pré-qualificação jurídica: a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, registrado no órgão competente, em se

tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhados dos documentos de eleição de seus atuais administradores, observando, no que couber, o disposto na Lei no 6.404, de 15 de setembro de 1976 (Lei das Sociedades por Ações).



VISTO Fl. 17 de 68

Somente serão considerados aceitos os documentos que vierem com a chancela do órgão competente;

b) decreto de autorização em se tratando de empresa estrangeira autorizada a funcionar no País e ato de registro ou autorização de funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. Serão considerados aceitos os documentos publicados no Diário Oficial ou os que tiverem a chancela do órgão competente;

c) contrato de constituição de consórcio, quando for o caso, por instrumento público ou particular, observado o disposto nos itens 6.7 e 6.8, na forma estabelecida no art. 279 da Lei no 6.404, de 1976, e art. 33 da Lei no 8.666, de 1993, subscrito pelos representantes legais das empresas consorciadas e com o reconhecimento de firmas;

d) organograma do grupo econômico do qual faça parte, nas condições estabelecidas no MANUAL DE INSTRUÇÃO;

e) designação do representante da PROPONENTE, com firma reconhecida, investido de poderes para representá-la em todas as fases do LEILÃO, inclusive para assinar todo e qualquer documento necessário à conclusão do mesmo, bem como receber notificação judicial ou extrajudicial e citação.

7.10.2 Pré-qualificação técnica a) comprovante de registro e regularidade do(s) responsável(eis) técnico(s), da PROPONENTE

ou da CONTRATADA, para efeito de comprovação da qualificação profissional, requerida na alínea �c�, a seguir, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA;

b) comprovação, através de atestados emitidos pelo ONS � OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO ou organizações estrangeiras com atribuição similar, declarando que a PROPONENTE, ou a CONTRATADA, opera linhas de transmissão e subestações em tensões iguais ou superiores a 220 kV. A apresentação do atestado será dispensada no caso em que a PROPONENTE ou a CONTRATADA for uma CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO que opere diretamente linhas de transmissão e subestações em tensões iguais ou superiores a 220 kV.

c) comprovação de que a PROPONENTE, ou a CONTRATADA, possua em seu quadro permanente profissional(ais) de nível superior, detentor(es) de atestado emitido por pessoa de direito público ou privado, certificado pelo CREA, para a execução, ou supervisão, ou controle dos serviços de construção, montagem e manutenção de linhas de transmissão e subestações nas tensões iguais ou superiores a 220 kV.

d) cópia autenticada da carteira de trabalho ou do comprovante legal de vínculo empregatício, dos profissionais indicados na alínea �c�, com a PROPONENTE ou com a CONTRATADA;

e) declaração da PROPONENTE, conforme o modelo do MANUAL DE INSTRUÇÃO, que cumprirá todos os requisitos e obrigações constantes dos ANEXOS 7 A e 7 B;

f) apresentação, pela PROPONENTE, do contrato ou do termo de compromisso, celebrado entre a PROPONENTE e a CONTRATADA, para prestação de serviços de construção, montagem, operação e manutenção, caso seja a CONTRATADA que atenda as alíneas anteriores;

g) é vedada a apresentação de CONTRATADA, por mais de uma PROPONENTE, para o LEILÃO de um mesmo LOTE.



VISTO Fl. 18 de 68

7.10.3 Pré-qualificação econômico-financeira: a) certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da

PROPONENTE. Na falta de prazo de validade expresso, somente serão aceitas certidões expedidas com data de até 30 (trinta) dias anteriores à data definida neste Edital para recebimento dos documentos de pré-qualificação;

b) demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentadas na forma da lei, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizadas pelo Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) da Fundação Getúlio Vargas, quando encerradas há mais de 3 (três) meses da data definida neste Edital para o recebimento do envelope contendo os documentos de pré-qualificação, que permitam aferir a condição financeira da PROPONENTE e o Patrimônio Líquido mínimo exigido. As demonstrações contábeis exigíveis na forma da lei estão assim definidas: (b.1) sociedade de capital aberto � demonstrações contábeis publicadas em Diário Oficial

e jornal de grande circulação no País ou cópia autenticada do livro diário assinado pela diretoria da sociedade e chancelado pela junta comercial, fazendo-se necessário, para este caso, o encaminhamento do parecer dos auditores independentes e Conselho Fiscal;

(b.2) sociedade de capital fechado � cópia autenticada das demonstrações contábeis extraídas do livro diário chancelado pela junta comercial, ou demonstrações contábeis publicadas no Diário Oficial ou jornal de grande circulação no País;

(b.3) sociedade limitada � cópia autenticada das demonstrações contábeis escrituradas no livro diário chancelado pela junta comercial;

c) as empresas constituídas no mesmo ano fiscal em que ocorrer a pré-qualificação e que não possuírem demonstrações contábeis apresentadas e exigíveis na forma da lei, deverão atender o disposto na alínea b) mediante apresentação da cópia do balanço de abertura, extraída do Livro Diário chancelado pela correspondente junta comercial;

d) a comprovação da boa situação financeira da PROPONENTE será aferida com base nos índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) iguais ou maiores que 0,5 (cinco décimos) resultante da aplicação das fórmulas a seguir:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo LG = ----------------------------------------------------------- Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Circulante LC = ------------------------- Passivo Circulante

Para consórcios os índices serão calculados da seguinte forma: LG (consórcio) = LG1 x P1 + LG2x P2...+ LGn x Pn

LC (consórcio) = LC1 x P1 + LC2x P2...+ LCn x Pn

onde: LGn = Índice de Liquidez Geral da consorciada (n)



VISTO Fl. 19 de 68

Pn = Participação relativa da consorciada (n) LCn = Índice de Liquidez Corrente da consorciada (n)

e) a PROPONENTE que apresentar resultado menor do que 0,5 (zero vírgula cinco) em qualquer um dos índices definidos na alínea "d", deverá comprovar o CAPITAL SOCIAL MÍNIMO, integralizado, de: R$ 99.000.000,00 (noventa e nove milhões de reais) para o LOTE A e de R$ 5.800.000,00 (cinco milhões oitocentos mil reais) para o LOTE B, a ser comprovado mediante a apresentação de demonstrações contábeis na forma da Lei no 6.404, de 1976.

f) no caso da alínea "e", a PROPONENTE deverá possuir capital social mínimo igual ou superior aos valores exigidos, respectivamente, para cada LOTE que pretenda se pré-qualificar. No caso de consórcio, será considerado o somatório dos valores de capital social de cada consorciada, ponderado pela respectiva participação:

CS (consórcio) ≥ CS1*P1+CS2*P2+...+CSn*Pn onde: CSn é o capital social da consorciada (n), e

Pn é a participação da consorciada (n). g) a PROPONENTE, para ser pré-qualificada, deverá possuir um PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO

de: R$ 99.000.000,00 (noventa e nove milhões de reais) para o LOTE A e de R$5.800.000,00 (cinco milhões oitocentos mil reais) para o LOTE B, a ser comprovado mediante apresentação de demonstrações contábeis na forma da Lei no 6.404, de 1976.

h) a PROPONENTE que pretenda se pré-qualificar para mais de um LOTE deverá possuir patrimônio líquido maior ou igual à soma do exigido para os LOTES que pretenda se pré-qualificar. No caso de consórcio, será considerado o somatório dos valores de patrimônio líquido de cada consorciada, ponderado pela respectiva participação:

PL consorciada ≥ Σ PL min(L)* P(L), onde: PL consorciada = é o patrimônio mínimo exigido da consorciada; PL min(L) = é o patrimônio mínimo exigido para o LOTEi, conforme alínea "g"; P(L) = é o percentual de participação da consorciada no LOTEL; L = 1 a n, onde n é o número de LOTES (A e B).

i) a PROPONENTE que pretenda se pré-qualificar para mais de um LOTE e não atender as alíneas �f� ou �h�, será qualificada pela ordem alfabética dos LOTES a que se proponha participar até atingir, respectivamente, sua capacidade de capital social ou patrimônio líquido, sendo desqualificada para os demais.

7.10.4 Regularidade Fiscal: Os documentos a seguir listados serão considerados aceitos se válidos na data do recebimento:

a) inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); b) inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo à sede da

PROPONENTE. Caso o ramo de atividade da PROPONENTE não exija sua inscrição em um dos cadastros, deverá ser apresentada sua dispensa, emitida pelo órgão competente;



VISTO Fl. 20 de 68

c) certificados de regularidade perante a Seguridade Social e o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

d) certidões de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da PROPONENTE. A regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser comprovada através da Certidão Negativa da Dívida Ativa da União e da Certidão de Quitação da Receita Federal;

e) certidão de adimplemento de obrigações setoriais de que tratam as Leis no 8.631, de 4 de abril de 1993, no 9.427 de 26 de dezembro de 1999, se a PROPONENTE for concessionária ou permissionária de serviço público de energia elétrica no Brasil.

f) declaração expressa da PROPONENTE, conforme o modelo constante do MANUAL DE INSTRUÇÃO, do cumprimento do que estabelece o art. 7o, inciso XXXIII da Constituição Federal.

8 GARANTIAS DE PROPOSTA E DE CONTRATO 8.1 A Garantia de Proposta deverá ser apresentada nos termos estabelecidos no MANUAL DE

INSTRUÇÃO. 8.2 Para participar do LEILÃO as PROPONENTES, na fase de pré-qualificação, deverão apresentar,

em separado, GARANTIA DE PROPOSTA com prazo de validade igual ou superior a 60 dias, da data prevista para realização do LEILÃO, no valor de R$ 9.900.000,00 (nove milhões novecentos mil reais) para o LOTE A e de R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais) para o LOTE B.

8.3 A PROPONENTE poderá optar por uma das seguintes modalidades de garantia: a) depósito em reais; b) títulos públicos federais aceitos pela CBLC; c) títulos internacionais aceitos pela CBLC; d) seguro-garantia; e) fiança bancária.

8.4 A PROPONENTE vencedora deverá estender o prazo de validade da Garantia de Proposta para uma data de vencimento igual ou superior a 60 (sessenta) dias após a data prevista neste Edital para a assinatura de CONTRATO DE CONCESSÃO.

8.5 A CBLC será a responsável pelo recebimento das Garantias de Proposta de que trata o item 8.2 e pela guarda e administração dessas garantias dadas a favor da ANEEL, conforme estabelecido no MANUAL DE INSTRUÇÃO, as quais deverão ser entregues até às 14:00 horas da data indicada no cronograma do item 15, no seguinte endereço:

Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia – CBLC Rua XV de Novembro, 275 – 6o andar – São Paulo – SP

8.6 As empresas ou consórcios pré-qualificados para participarem do LEILÃO deverão constituir Garantia de Proposta em separado para cada um dos LOTES no valor indicado no item 8.2 e em conformidade com o item 8.5.



VISTO Fl. 21 de 68

8.7 A Garantia de Proposta deverá estar acompanhada de correspondência e declarações firmadas pelo(s) representante(s) legal(is), conforme modelos constantes do MANUAL DE INSTRUÇÃO, que: a) visitou os locais de construção das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, tendo pleno

conhecimento da situação atual dos equipamentos e das instalações existentes e de outras condições necessárias à prestação do SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO, objeto deste LEILÃO; e

b) tem pleno conhecimento dos termos deste Edital, seus anexos e instruções e da legislação a que estão subordinadas, aceitando-as integralmente.

8.8 Caso a PROPONENTE se recuse a ratificar a proposta ou retire a proposta antes da adjudicação do objeto do LEILÃO referente(s) ao(s) LOTE(S) em que foi a vencedora, a Garantia de Proposta será executada, devendo a ANEEL promover a responsabilização da vencedora.

8.9 A ANEEL executará a Garantia de Proposta, cancelará a adjudicação e promoverá a responsabilização da PROPONENTE vencedora caso esta deixe de cumprir qualquer uma das obrigações a seguir discriminadas: a) prorrogar a validade da Garantia da Proposta nos termos do item 8.4; b) apresentar a Garantia de Fiel Cumprimento conforme item 8.10; c) assinar o CONTRATO DE CONCESSÃO no prazo estabelecido na convocação para tal fim.

8.10 Para a assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO, a Garantia de Proposta deverá ser substituída pela GARANTIA DE FIEL CUMPRIMENTO no valor equivalente a: R$ 99.000.000,00 (noventa e nove milhões de reais) para o LOTE A e de R$ 5.800.000,00 (cinco milhões oitocentos mil reais) para o LOTE B, admitida a substituição de uma modalidade por outra dentre aquelas previstas no item 8.3, exceto 8.3 �c�.

8.11 A Garantia de Fiel Cumprimento deverá ter validade pelo prazo suficiente para cobrir um período de 90 (noventa) dias após a entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO.

8.12 A Garantia pelo Fiel Cumprimento do CONTRATO DE CONCESSÃO não poderá conter cláusula excludente de quaisquer responsabilidades contraídas pelo tomador da garantia no CONTRATO DE CONCESSÃO ou pelo pagamento de multas contratuais.

8.13 As Garantias de Proposta serão devolvidas: a) à PROPONENTE vencedora, quando da sua substituição pela Garantia de Fiel Cumprimento

do CONTRATO DE CONCESSÃO; b) às demais PROPONENTES, em até 30 (trinta) dias após a data do LEILÃO e, c) a todas as PROPONENTES, se o LEILÃO for revogado ou anulado, no prazo de 30 (trinta)

dias após a data da revogação ou anulação.



VISTO Fl. 22 de 68

9 RESULTADO DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO E DA HABILITAÇÃO 9.1 A documentação de pré-qualificação, fornecida em duas vias, será recebida conforme indicado

no item 7. 9.2 A CBLC, após o recebimento da documentação de pré-qualificação, conforme procedimentos

estabelecidos no MANUAL DE INSTRUÇÃO, elaborará relatório da análise da documentação jurídico, econômico-financeiro e de regularidade fiscal e o encaminhará à COMISSÃO.

9.2.1 Procedida a análise dos documentos técnicos das proponentes e do relatório da CBLC, a COMISSÃO divulgará o resultado da fase de pré-qualificação no Diário Oficial e enviará, via fax, comunicado a todos os participantes com as razões das eventuais desclassificações.

9.2.2 Os interessados terão prazo de 5 (cinco) dias úteis para interpor recurso de impugnação da decisão da COMISSÃO de que trata o item 9.2.1, no endereço indicado no item 1.10, nos termos do art. 109 da Lei no 8.666, de 1993.

9.3 Na data indicada no cronograma do item 15, a COMISSÃO, por intermédio da CBLC, comunicará via fac-símile às PROPONENTES habilitadas, ou seja, as pré-qualificadas que constituíram Garantias de Propostas e que tenham apresentado as declarações exigidas no item 8.7, quais PROPONENTES estão habilitados a participarem do LEILÃO e em quais LOTES.

10 REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO DO LEILÃO 10.1 Somente estará habilitada a participar do LEILÃO, mas não estará obrigada a apresentar

proposta, a PROPONENTE pré-qualificada que tenha constituído a Garantia de Proposta e apresentado as declarações conforme estabelecido no item 8.7.

10.2 A PROPONENTE deverá computar na sua proposta todas as despesas com aquisições, indenizações, serviços, obras, tributos e demais custos relacionados com a construção, operação e manutenção das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, incluindo os custos para atendimento da legislação ambiental, liberação da faixa de terra necessária à passagem da linha de transmissão e com as suas interligações ao sistema existente, despesas de pessoal, trabalhistas e previdenciárias, encargos decorrentes da concessão previstos na legislação do serviço público de energia elétrica e remuneração do investimento. Não se admitirá qualquer alegação ou reivindicação futura que vise a modificação ou a inclusão de valores não considerados pela PROPONENTE.

10.3 Será desclassificada a PROPONENTE que apresentar Proposta Financeira com valores superiores a R$ 210.913.380,00 (duzentos e dez milhões novecentos e treze mil trezentos e oitenta reais) para o LOTE A e de R$ 11.791.770,00 (onze milhões setecentos e noventa e um mil setecentos e setenta reais) para o LOTE B, estabelecidos como limites superiores para RECEITA ANUAL PERMITIDA de cada LOTE.

10.4 Será declarada vencedora do LEILÃO a PROPONENTE que ofertar o menor valor de tarifa de transmissão em R$/mês que, anualizada, corresponderá à RECEITA ANUAL PERMITIDA pela outorga e contratação da concessão do SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO de cada um dos LOTES.



VISTO Fl. 23 de 68

11 INSTRUÇÕES SOBRE O LEILÃO 11.1 Na data, local e horário indicados neste Edital, o Diretor do LEILÃO receberá os envelopes

lacrados contendo a Proposta Financeira das PROPONENTES que tenham sido habilitadas para o LOTE A e/ou para o LOTE B, nessa ordem, conforme MANUAL DE INSTRUÇÃO. O recebimento dos envelopes do LOTE B só se dará após o anúncio do resultado do LEILÃO do LOTE A.

11.2 A Proposta Financeira deverá ser apresentada em envelope lacrado no LEILÃO do LOTE para o qual a PROPONENTE tenha sido habilitada.

11.2.1 O envelope conterá, obrigatoriamente, a Proposta Financeira de acordo com o modelo constante do manual de instrução, com o valor da tarifa de transmissão em R$/mês, correspondente a uma RECEITA ANUAL PERMITIDA, conforme determinado no item 10.3, tendo como referência a data da publicação deste Edital.

11.3 Cada envelope, lacrado, deverá conter externamente os seguintes dizeres: LEILÃO No 002/2004-ANEEL PROPOSTA FINANCEIRA LOTE A: LT COLINAS – RIBEIRO GONÇALVES – SÃO JOÃO DO PIAUÍ – SOBRADINHO – 500 kV PROPONENTE:..................................................................

LEILÃO No 002/2004-ANEEL PROPOSTA FINANCEIRA LOTE B: LT IRAPÉ – ARAÇUAÍ – 230 kV PROPONENTE:..................................................................

11.4 Será declarada vencedora de cada LOTE a PROPONENTE que ofertar, em envelope lacrado, o menor valor para a tarifa de transmissão, correspondente à menor RECEITA ANUAL PERMITIDA, pela outorga da concessão do SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO desde que os valores ofertados pelas demais PROPONENTES, em cada LOTE, sejam superiores a 5% (cinco por cento) do valor ofertado pela menor Proposta Financeira apresentada em envelope lacrado.

11.5 Caso a diferença entre a menor Proposta Financeira e as demais propostas ofertadas pelas PROPONENTES e constantes dos envelopes seja igual ou inferior a 5% (cinco por cento), o LEILÃO de cada LOTE terá continuidade por lances sucessivos efetuados a viva-voz.

11.6 Se houver empate em um mesmo LOTE entre os menores lances contidos nos envelopes, o LEILÃO terá continuidade por lances sucessivos efetuados a viva-voz, observados os procedimentos estabelecidos nos itens que se seguem.

11.7 Participarão da etapa a viva-voz do LEILÃO de cada LOTE, a PROPONENTE que tenha apresentado o menor valor para a tarifa da transmissão e as PROPONENTES cujas propostas, constantes dos envelopes, apresentem diferenças iguais ou inferiores a até 5% (cinco por cento) sobre o menor valor ofertado nos envelopes para a tarifa de transmissão.

11.8 O lance a viva-voz deverá ter valor inferior ao da menor oferta apurada nos envelopes para cada LOTE.

11.9 No LEILÃO a viva-voz, a critério do diretor do LEILÃO, poderão ser fixados valores mínimos a serem ofertados pelas PROPONENTES entre um e outro lance.



VISTO Fl. 24 de 68

11.10 A proposta vencedora do LEILÃO a viva-voz de cada LOTE será aquela que apresentar o lance de menor valor, atendidos os requisitos exigidos no MANUAL DE INSTRUÇÃO.

11.11 Caso não sejam efetuados lances a viva-voz, em cada LOTE, será declarada vencedora a PROPONENTE que tenha ofertado o menor valor em sua Proposta Financeira, nos termos do item 11.2.1.

11.12 Havendo empate entre as propostas de menor valor apresentadas nos envelopes e não sendo efetuados lances no LEILÃO a viva-voz de cada LOTE, a PROPONENTE vencedora será definida através de sorteio, promovido pelo Diretor do LEILÃO.

11.13 Os procedimentos e demais informações sobre o LEILÃO estão estabelecidos no MANUAL DE INSTRUÇÃO.

12 ADJUDICAÇÃO DO OBJETO 12.1 O resultado final do LEILÃO constará do relatório elaborado pela COMISSÃO que será

submetido à homologação da Diretoria da ANEEL. 12.2 Homologado o resultado do LEILÃO, o Diretor-Geral da ANEEL fará publicar no Diário Oficial a

adjudicação à vencedora do LEILÃO de cada LOTE.

13 OUTORGA DA CONCESSÃO E ASSINATURA DO CONTRATO DE CONCESSÃO

13.1 A PROPONENTE vencedora do LEILÃO de cada LOTE será convocada a celebrar o CONTRATO DE CONCESSÃO em data a ser fixada pela ANEEL dentro do prazo de 30 (trinta) dias seguintes à publicação do ato de outorga da concessão. Na mesma data ou em até 30 (trinta) dias após a celebração do CONTRATO DE CONCESSÃO com a ANEEL, deverá firmar o CPST com o ONS.

13.2 A assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO impõe à TRANSMISSORA as obrigações e encargos relacionados com a prestação do SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO que deverá ser executado com regularidade, continuidade, eficiência, segurança, generalidade, cortesia de atendimento e modicidade da tarifa, na forma estabelecida na legislação específica, conferindo-lhe, também, as prerrogativas de delegada do PODER CONCEDENTE nas condições definidas na lei e no CONTRATO DE CONCESSÃO.

13.3 A concessão, a ser outorgada à PROPONENTE vencedora de cada LOTE, será regida pelo CONTRATO DE CONCESSÃO cujos termos se fundamentam nas Leis nos 8.987, de 1995; 9.074, de 1995; 9.648, de 1998; Decreto no 2.655, de 1998; pelo Código de Águas (Decreto no 24.643, de 10 de julho de 1934, com as alterações introduzidas pelo Decreto no 852, de 11 de novembro de 1938); pelo Decreto no 41.019, de 26 de fevereiro de 1957, que regulamentam o serviço de energia elétrica, cuja alegação de desconhecimento não será reconhecida para qualquer efeito.

13.3.1 A PROPONENTE vencedora de cada LOTE deverá apresentar à ANEEL, no prazo indicado no cronograma do item 15, os orçamentos das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO de cada LOTE (conforme modelos das Tabelas A e B do MANUAL DE INSTRUÇÃO) e os cronogramas de construção das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO de cada LOTE (conforme modelos item 5.1 e 5.2 dos ANEXOS 7 A e 7 B, Volume IV deste Edital).



VISTO Fl. 25 de 68

13.4 Os representantes dos acionistas ou dos cotistas controladores das sociedades consorciadas ou da CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO, comprovadamente investidos de poderes especiais, conforme os respectivos estatutos ou contratos sociais, deverão firmar o CONTRATO DE CONCESSÃO na qualidade de intervenientes anuentes com as garantias previstas na cláusula décima primeira do CONTRATO DE CONCESSÃO.

13.5 A PROPONENTE vencedora do LEILÃO de cada LOTE que estiver constituída em consórcio ou que não seja CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO, deverá constituir sociedade de propósito específico para explorar a concessão do SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO no prazo de até 90 (noventa) dias contados da assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO, apresentando os seguintes documentos da sociedade, observado o disposto pelo item 13.4: • alínea �a� do subitem 7.10.1; • alíneas �a�, �c� do subitem 7.10.4.

13.6 A ANEEL poderá, quando uma PROPONENTE vencedora de qualquer um dos LOTES deixar de constituir Garantia de Fiel Cumprimento, conforme o item 8.10 ou se recusar a assinar o CONTRATO DE CONCESSÃO no prazo estabelecido para tal fim, convocar as demais PROPONENTES, sucessivamente, e segundo a ordem crescente dos valores dos lances ofertados no LEILÃO, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado ou revogar a licitação, independentemente das cominações previstas neste Edital e na legislação.

13.6.1 A PROPONENTE, convocada segundo a ordem crescente dos valores dos lances ofertados no LEILÃO que aceitar as condições previstas no item 13.6, deverá:

I. recolher, junto à CBLC, a respectiva Garantia da Proposta, com prazo de validade igual ou superior a 90 (noventa) dias; e

II. apresentar a Garantia de Fiel Cumprimento, conforme item 8.10 e assinar o CONTRATO DE CONCESSÃO no prazo fixado pela ANEEL.

13.6.2 Aplicam-se à PROPONENTE, convocada segundo a ordem crescente dos valores dos lances ofertados no LEILÃO, que aceitar as condições estabelecidas no item 13.5, o disposto nos itens 8.8 e 8.9.

13.7 A TRANSMISSORA deverá manter, permanentemente e durante o prazo da concessão, a qualificação técnica igual ou superior ao requerido no subitem 7.10.2 e apresentada na pré-qualificação.

13.8 Estão previstas no CONTRATO DE CONCESSÃO as condições da eventual prorrogação e extinção da concessão, as hipóteses de encampação do serviço e de intervenção do PODER CONCEDENTE para garantir a prestação de serviço adequado, bem como as penalidades a que estará sujeita a TRANSMISSORA pelo desatendimento das obrigações legais e regulamentares da prestação do SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO e das determinações da ANEEL e do PODER CONCEDENTE.

13.9 Com o advento do termo do CONTRATO DE CONCESSÃO reverterão ao PODER CONCEDENTE, em condições adequadas de operação, todos os bens e instalações vinculados à concessão do serviço público de transmissão de energia elétrica, assegurando-se à TRANSMISSORA a indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis,



VISTO Fl. 26 de 68

ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade do serviço concedido.

14 DISPOSIÇÕES FINAIS 14.1 A seu critério, a ANEEL poderá:

a) revogar esta licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer fundamentado;

b) alterar as condições de participação ou da contratação, promovendo a republicação do Edital e marcando nova data para a realização do LEILÃO; e

c) anular a adjudicação e desclassificar a proposta vencedora, se tomar conhecimento de fato, anterior ou posterior ao LEILÃO, que demonstre dolo ou má-fé da PROPONENTE ou, ainda, comprometa sua idoneidade técnica, financeira ou administrativa.

14.2 Este LEILÃO será anulado se comprovada ilegalidade, conforme disposto no art. 49 da Lei no 8.666, de 1993.

14.3 Os documentos de pré-qualificação ficarão à disposição dos interessados na ANEEL por um período de 5 (cinco) dias úteis a partir da publicação do resultado da pré-qualificação, devendo os pedidos de vistas serem dirigidos à COMISSÃO, por fax, que providenciará agendamento dos interessados.

14.4 Dos atos da COMISSÃO caberá recurso administrativo a ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias úteis nos termos do art. 109 da Lei no 8.666, de 1993.

14.5 O recurso, que será dirigido à COMISSÃO, deverá ser formulado por escrito e instruído com os documentos que comprovem as razões alegadas.

14.6 Interposto o recurso, a COMISSÃO comunicará aos demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

14.7 Não havendo reconsideração da COMISSÃO, o recurso será encaminhado para decisão da superior instância.

14.8 O julgamento dos recursos será publicado no D.O.U. e comunicado, via fax, aos participantes.



VISTO Fl. 27 de 68

15 CRONOGRAMA 15.1 A PROPONENTE deverá observar, no que lhe for aplicável, as datas estabelecidas no

cronograma a seguir, as quais são indicativas e estão subordinadas à realização sucessiva das diversas etapas do processo licitatório.

EVENTOS DATA DIA Publicação do EDITAL 06/09/04 Segunda Disponibilidade do MANUAL DE INSTRUÇÃO 13/09/04 Segunda Reunião para esclarecimento dos procedimentos do LEILÃO e MANUAL DE INSTRUÇÃO, na CBLC, das 15:00 às 17:00 horas 21/09/04 Terça

Prazo final para solicitação de esclarecimentos sobre a pré-qualificação 24/09/04 Sexta

Prazo final para respostas aos esclarecimentos sobre a pré-qualificação 01/10/04 Sexta Recebimento dos documentos de pré-qualificação na CBLC, das 9:00 horas às 14:00 horas

06/10/04 Quarta

Publicação do resultado de julgamento da pré-qualificação 20/10/04 Quarta

Prazo final para solicitação de visita às instalações existentes 21/10/04 Quinta Prazo final para solicitação de esclarecimentos sobre procedimentos do LEILÃO

21/10/04 Quinta

Prazo final para respostas aos esclarecimentos sobre procedimentos do LEILÃO

29/10/04 Sexta

Apresentação da garantia de proposta até às 14:00 horas 17/11/04 Quarta Comunicação, pela COMISSÃO/CBLC, até às 18:00 horas, dos habilitados a participarem do LEILÃO

17/11/04 Quarta

Sessão pública de realização do LEILÃO, na BOVESPA, com início às 13:00 horas

18/11/04 Quinta

Homologação do resultado do LEILÃO e adjudicação da concessão 23/11/04 Terça Prazo final para apresentação do cronograma e do orçamento de construção das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO

13/12/04 Segunda

Previsão para outorga da concessão 13/12/04 Segunda

Previsão para assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO 20/12/04 Segunda

Brasília, de de 2004.

JOSÉ MÁRIO MIRANDA ABDO Diretor-Geral

Documents

EDITAL DO LEILÃO - Agência Nacional de Energia Elétrica... · BOVESPA, em moeda corrente, um valor correspondente a 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento) incidente sobre os