Processo nº 50600.013296/2011-07

1

;

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 259/2012 - DNIT

PROCESSO Nº 50600.013296/2011-07

EDITAL

A União, por intermédio do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes –

DNIT, mediante o pregoeiro designado pela Portaria nº 234, de 08 de março de 2012, da Diretoria Executiva do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, publicada na Seção 2 do Diário Oficial da União, de 09 de março de 2012, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço. O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, a Lei nº 10.520/02, a Lei Complementar nº 123/06, os Decretos nº 5.450/05 e 6.204/07, a IN 02 SLTI/MP, de 11 de outubro de 2010, e, subsidiariamente, as Leis nº 8.666/93 e 9.784/99, o Decreto 3.555/00, alterado pelos Decretos 3.693/00 e 3.784/01, bem como será regido pelas normas e condições estabelecidas neste Edital.

Constituem anexos do edital e dele fazem parte integrante:

• Anexo I – Termo de Referência;

• Anexo II – Planilha Estimativa de Custos;

• Anexo III – Planilha de Preços (em branco – para preenchimento do licitante);

• Anexo IV – Modelos de documentos (“A”);

• Anexo V – Minuta de Contrato.

• Anexo VI – Nota Técnica

1. OBJETO, ORÇAMENTO E FONTE DE RECURSOS

1.1 A presente licitação tem por objeto a seleção de empresa com vistas na Execução dos Serviços de Supervisão das Obras de Duplicação e Restauração dos Acessos à Ponte sobre o Canal de Laranjeiras (item 1) e das Obras de Construção da Ponte sobre o Canal de Laranjeiras (item 2), na BR – 101/SC, conforme especificações e condições constantes do Anexo I (Termo de Referência) deste edital.

1.2 O custo da despesa está estimado em R$ 11.954.987,96 (onze milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e oitenta e sete Reais e noventa e seis centavos), sendo: R$ 3.210.795,42 (três milhões, duzentos e dez mil, setecentos e noventa e cinco Reais e quarenta e dois centavos) para o item 01, e R$ 8.744.192,54 (oito milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, cento e noventa e dois Reais e cinquenta e quatro centavos) para o item 2.

Processo nº 50600.013296/2011-07

2

1.3 Os créditos orçamentários necessários ao atendimento da despesa correrão à seguinte rubrica orçamentária: 26.782.2075.1208.0042.

1.4 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no COMPRASNET e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

2. ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME

2.1 A sessão pública do pregão, na forma eletrônica, terá início com a divulgação das propostas de preços recebidas e início da etapa de lances, no endereço eletrônico, dia e horário abaixo discriminados:

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br

DATA: 02/08/2012

HORÁRIO: 17:00 horas

UASG: 393003

2.2 Todos os horários estabelecidos neste edital, aviso e Sessão Pública observarão, para todos os efeitos, o horário oficial de Brasília/DF, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

2.3 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e endereço eletrônico anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário.

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 Poderão participar deste Pregão, na forma eletrônica, os interessados que estiverem previamente credenciados perante o provedor do sistema eletrônico e com o registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do sítio www.comprasnet.gov.br e/ou satisfaçam as disposições contidas nos incisos I e II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

3.1.1 para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

3.1.2 as empresas não cadastradas no SICAF, e que tiverem interesse em participar do presente Pregão, deverão providenciar o seu cadastramento e habilitação junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública, até o terceiro dia útil anterior a data de recebimento das Propostas (§ único, art. 3º do Decreto nº 3.722/2001).

3.1.3 nos casos em que for permitida a participação de empresas estrangeiras deverão ser atendidas as exigências normativas, especialmente as do §4º do artigo 32 da Lei 8.666/1993.

3.1.4 nos casos em que for permitida a participação de consórcios deverão ser atendidas as condições previstas no Art. 33 da Lei nº 8.666 de 21/06/1993, e aquelas estabelecidas neste Edital.

3.2 Não poderão participar deste pregão, na forma eletrônica, empresas:

3.2.1 em processo de recuperação judicial ou falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

Processo nº 50600.013296/2011-07

3

3.2.2 que estejam suspensas ou impedidas de participar de licitação ou de contratar com a Administração Pública e com o DNIT, durante o prazo da sanção aplicada;

3.2.3 declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação.

3.2.4 sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

3.2.5 cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão;

3.3 Participação de Consórcios.

3.3.1 A presente Licitação não permite a Participação de Consórcios conforme item 1.2, “3)” do Termo de Referência, Anexo I deste Edital .

4. CREDENCIAMENTO

4.1 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no sítio www.comprasnet.gov.br.

4.2 O credenciamento do Licitante dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação.

4.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão, na forma eletrônica.

4.4 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao DNIT, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5. IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

5.1 No prazo de até 03 (três) dias úteis, antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos e providências sobre o ato convocatório deste pregão, exclusivamente por meio eletrônico, através do e-mail: cgcl@dnit.gov.br.

5.2 No prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste pregão, através do e-mail: cgcl@dnit.gov.br. Caso sejam por meio de entrega direta, as impugnações deverão dar entrada, obrigatoriamente, no protocolo da Coordenação-Geral de Cadastro e Licitações do DNIT, no endereço SAN Q.03 Bl. A - Ed. Núcleo dos Transportes – Mezanino Sul - Brasília – DF – CEP: 70.040-902, nos dias úteis, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min. A Administração não se responsabilizará pela tempestividade de documentos que sejam recebidos por outros meios.

5.3 A resposta do Pregoeiro aos esclarecimentos e impugnações será divulgada mediante publicação nas páginas web do COMPRASNET e do DNIT, nos endereços www.comprasnet.gov.br e www.dnit.gov.br, respectivamente, ficando as empresas interessadas em participar do certame, obrigadas a acessar qualquer dos endereços para a obtenção das informações prestadas.

5.4 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela área técnica responsável (Setor Requisitante do objeto), decidir, motivadamente, sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas anteriores à abertura da Sessão Pública.

5.5 As impugnações e os pedidos de esclarecimentos e providências não tem efeito suspensivo.

Processo nº 50600.013296/2011-07

4

5.6 Qualquer modificação no edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

5.7 Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a Administração do DNIT a licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data prevista para a abertura da Sessão Pública, apontando as falhas ou irregularidades que o viciou, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

5.8 Admitir-se-á o recebimento das impugnações e esclarecimentos dentro dos prazos estabelecidos nos subitens 5.1 e 5.2, somente no horário de expediente do DNIT.

6. ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

6.1 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

6.2 Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, na forma eletrônica, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

6.3 A participação no pregão eletrônico ocorrerá mediante utilização da chave de identificação e de senha privativa do licitante e subseqüente encaminhamento da proposta de preço no valor total do item.

6.4 Após a divulgação do edital, no endereço eletrônico, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição detalhada e o preço ofertado até a data e hora marcadas para a abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico – www.comprasnet.gov.br - quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

6.5 No momento da elaboração e envio da proposta o licitante deverá encaminhar por meio do sistema eletrônico as seguintes declarações:

6.5.1 no caso de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP), que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, declarando que a Empresa/Cooperativa está apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar;

6.5.2 de que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

6.5.3 de que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

6.5.4 para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal; e

6.5.5 de Elaboração Independente de Proposta, conforme a Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.

6.6 As declarações mencionadas nos subitens anteriores serão visualizadas pelo pregoeiro na fase de habilitação, quando serão impressas e anexadas aos autos do processo, não havendo necessidade de envio por meio de fax ou outra forma.

6.7 Nos casos de emissão de declaração falsa, a empresa licitante estará sujeita à tipificação no crime de falsidade ideológica, prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, bem como nos

Processo nº 50600.013296/2011-07

5

crimes previstos nos artigos 90 e 93 da Lei nº 8.666/93, além de poder ser punido administrativamente, conforme as sanções previstas no item 20 do presente Edital.

6.8 Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

6.9 Ao cadastrar sua proposta no sítio do Sistema Comprasnet o licitante deverá fazer a descrição detalhada do objeto. Para o detalhamento deverá ser utilizado o campo “Descrição detalhada do objeto ofertado”. Não serão aceitas descrições como: “CONFORME EDITAL” ou “DESCRIÇÃO CONTIDA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO”, etc.

6.10 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

6.11 A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

6.12 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do presente edital e seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.

6.13 O preço proposto deverá ser fixo e irreajustável, sendo desclassificada a proposta que contiver condições de reajuste.

6.14 O preço proposto será de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração do mesmo, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.15 A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste certame será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo o licitante pleitear acréscimo após a abertura da sessão pública.

6.16 Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

6.17 Quaisquer elementos que possam identificar o licitante importará na desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

6.18 As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1 A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasnet.gov.br.

7.2 Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, via “Chat”, em campo próprio do sistema eletrônico. Não será aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefônico ou e-mail;

7.3 Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

7.4 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

7.5 Somente os licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.

8. FORMULAÇÃO DOS LANCES

8.1 Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor consignados no registro de cada lance.

Processo nº 50600.013296/2011-07

6

8.2 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema.

8.3 Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante.

8.4 Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado cronologicamente em primeiro lugar.

8.5 Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

8.6 Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequível.

8.7 Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

8.8 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados, somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes, no sítio www.comprasnet.gov.br.

8.9 Quando a desconexão representar uma efetiva e irreparável ruptura no certame, ou quando, após uma desconexão superior a 10 minutos, não se retomar, em prazo razoável, o processo de formulação de lances, a sessão do pregão será definitivamente interrompida, o que acarretará, consequentemente, a renovação do procedimento, inclusive com nova publicação do aviso.

8.10 No caso de desconexão, cada licitante deverá de imediato, sob sua inteira responsabilidade, providenciar sua conexão ao sistema.

8.11 O encerramento da primeira fase da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, com antecedência de 1 a 60 minutos, o prazo para início do tempo de iminência.

8.12 Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletrônico iniciará a segunda fase, encaminhando aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a fase de lances.

8.13 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital.

8.13.1 a negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.14 O pregoeiro anunciará o lance vencedor imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor.

9. BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)

9.1 Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

9.2 Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:

Processo nº 50600.013296/2011-07

7

9.2.1 a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;

9.2.2 não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma da subcondição anterior, o sistema, de forma automática, convocará os licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

9.2.3 no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate;

9.2.4 o convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006;

9.3 Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o procedimento licitatório prossegue com os demais licitantes.

10. ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

10.1 A proposta de preços do licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar, contendo as especificações detalhadas do objeto ofertado deverá ser formulada com base na Planilha Estimativa de Custos – Anexo II deste edital ou documento correspondente, após o encerramento da etapa de lances e enviada por meio do sistema COMPRASNET – opção “enviar anexo”, no prazo de até 04 (quatro) horas após convocação do pregoeiro e em conformidade com o melhor lance ofertado, com posterior encaminhamento do original, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas úteis, contados a partir da data e horário de encerramento da fase de aceitação das propostas. A proposta deverá conter:

10.1.1 Especificação clara e completa do material oferecido, observadas as mesmas especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I, sem conter alternativa de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado;

10.1.2 Preços unitários e totais do(s) item(ns) cotado(s), expresso(s) em R$ (reais), com aproximação de até duas casas decimais;

10.1.3 Nos casos de aquisição de bens/materiais, prazo de entrega de até 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento da Ordem de Fornecimento de Material;

10.1.4 Nos casos de serviços, prazo para início dos trabalhos de até 15 (quinze) dias a contar da data do recebimento da Ordem de Execução de Serviço;

10.1.5 Prazo de validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação;

10.1.6 Nos casos de aquisição de bens/materiais, garantia, de no mínimo, a fornecida pelo fabricante;

10.1.7 Declaração expressa de estarem incluídos no preço cotado todos os impostos, taxas, fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, incidentes sobre o objeto deste pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título;

10.1.8 Razão social, o CNPJ, a referência ao número do edital do pregão, na forma eletrônica, dia e hora de abertura, o endereço completo, bem como o número de sua conta corrente, o nome do banco e a respectiva agência onde deseja receber seus créditos;

Processo nº 50600.013296/2011-07

8

10.1.9 Meios de comunicação disponíveis para contato, como por exemplo: telefone, fac-símile e e-mail.

10.2 O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

10.3 Na análise da proposta de preços será verificado o atendimento de todas as especificações e condições, estabelecidas neste edital e seus anexos.

10.4 O julgamento das propostas será pelo critério de MENOR PREÇO e levará em consideração para a aceitabilidade o preço estimado constante do Termo de Referência – Anexo I deste edital e divulgado no COMPRASNET. Além do preço, o Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto a sua compatibilidade com as especificações técnicas do objeto, os prazos para execução e/ou seu fornecimento, os parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade, bem como qualquer outra condição definida no edital.

10.5 O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do DNIT ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

10.6 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

10.7 Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.

10.8 Não serão aceitas propostas com preços manifestamente inexequíveis.

10.8.1 Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão.

10.8.2 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 3º do art. 43 da Lei nº 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:

10.8.2.1 questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;

10.8.2.2 pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;

10.8.2.3 verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;

10.8.2.4 demais verificações que por ventura se fizerem necessárias.

10.9 Não se aceitará proposta com valores unitário e global superiores aos estimados neste Edital.

10.10 No caso de nenhum licitante ofertar lance, e houver equivalência de valores das propostas, será realizado sorteio na forma do art. 45, § 2º da Lei nº 8.666/93, para o qual todos os licitantes serão convocados via chat no sistema Comprasnet.

10.11 Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta subseqüente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

10.12 Nos casos em que for exigida no Termo de Referência – Anexo I a apresentação de amostras para a verificação do atendimento às especificações técnicas do objeto, “não será aceita” a proposta do licitante que tiver amostra rejeitada, que não enviar amostra, ou que não apresentá-la no prazo estabelecido. Portanto, amostra é condição de aceitação da proposta.

Processo nº 50600.013296/2011-07

9

10.12.1 As considerações constantes do subitem acima são pertinentes às exigências de prova de conceito, laudos técnicos ou instrumento equivalente;

10.13 Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado do julgamento das propostas de preços.

10.14 O endereço para envio das propostas originais é Coordenação-Geral de Cadastro e Licitações do DNIT, SAN Q.03 Bl. A - Ed. Núcleo dos Transportes – Mezanino Sul - Brasília – DF – CEP: 70.040-902.

11. HABILITAÇÃO

11.1 Após o encerramento da fase de aceitação das propostas, o pregoeiro procederá à verificação da habilitação do licitante que obteve a proposta aceita.

11.2 Para habilitação parcial dos licitantes será exigida, por meio de consulta on-line no SICAF e nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, a documentação relativa:

11.2.1 à habilitação jurídica;

11.2.2 à qualificação econômico-financeira (índices calculados: SG, LG e LC);

11.2.3 à regularidade fiscal com a Fazenda Nacional (Receita Federal), o sistema da seguridade social (INSS) e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

11.2.4 à regularidade fiscal perante as Fazendas Estaduais e Municipais (Receita Estadual/Distrital e Receita Municipal); e

11.2.5 à regularidade trabalhista (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT)

11.3 Os licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no SICAF deverão apresentar documentos que supram tais exigências, de acordo com as diligências do Pregoeiro.

11.4 Além da regularidade da documentação já abrangida pelo SICAF, serão visualizadas e impressas as declarações cadastradas no sistema COMPRASNET, tratadas no subitem 6.5 do edital.

11.5 Será exigida ainda, a apresentação por parte do licitante da seguinte documentação complementar:

11.5.1 comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, quando qualquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral, informados pelo Sicaf, for igual ou inferior a 1;

11.5.2 atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica, em nome do licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a capacidade técnico-operacional e técnico-profissional (quando for o caso) em relação ao objeto da licitação;

11.5.2.1 os atestados deverão conter no mínimo o nome do contratado e da contratante, a identificação do objeto do contrato e os serviços executados (discriminação e quantidades);

11.5.2.2 as exigências e particularidades dos atestados citados no subitem acima estão detalhadas no Termo de Referência – Anexo I.

11.6 Todos os documentos deverão estar em nome do licitante. Se o licitante for matriz, os documentos deverão estar com o número do CNPJ da matriz. Se for filial, os documentos deverão estar com o número do CNPJ da filial, salvo aqueles que, por sua natureza, comprovadamente, são emitidos em nome da matriz.

11.7 Os documentos de habilitação que não estejam contemplados no SICAF deverão ser remetidos após o encerramento da etapa de lances por meio do sistema COMPRASNET – opção “enviar anexo”, no prazo de até 04 (quatro) horas após convocação do pregoeiro, com

Processo nº 50600.013296/2011-07

10

posterior encaminhamento do original, ao endereço descrito no item 10.13, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas úteis, contados a partir da data e horário de encerramento da fase de aceitação das propostas.

11.8 A documentação descrita no subitem acima deverá ser apresentada por uma das seguintes formas:

11.8.1 em original;

11.8.2 por qualquer processo de cópia, exceto por fac-símile, autenticada por Servidor da Administração, devidamente qualificado ou por Cartório competente; ou

11.8.3 publicação em órgão da Imprensa Oficial.

11.9 Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.

11.10 Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos.

11.11 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

11.11.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de até 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para tal regularização;

11.11.2 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

11.12 No julgamento da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.

11.13 Em caso de inabilitação, o pregoeiro examinará a proposta subseqüente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

11.14 Será declarado vencedor o licitante que apresentar o MENOR PREÇO e cumprir todos os requisitos de habilitação.

11.15 Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, o pregoeiro poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas corrigidas.

11.15.1 Caso a desclassificação das propostas ou a inabilitação das empresas licitantes persista, a licitação será tida por fracassada e a ata e o relatório serão submetidos à autoridade superior para homologação dos atos praticados.

12. RECURSOS

12.1 Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de no mínimo 20 minutos, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.

Processo nº 50600.013296/2011-07

11

12.2 O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.

12.2.1 Serão desconsiderados pelo Pregoeiro os recursos interpostos fora do meio eletrônico – sistema Comprasnet.

12.3 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência do direito de recurso, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

12.4 O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.5 Caso o Pregoeiro decida pela Improcedência do recurso, a questão será apreciada pela Autoridade Competente para Homologar o resultado final, que poderá ratificar ou não a decisão do Pregoeiro, antes da adjudicação.

12.6 Caso não Ratifique a decisão do Pregoeiro, a Autoridade Competente determinará as medidas que julgar cabíveis no caso.

12.7. O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

12.8 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Coordenação-Geral de Cadastro e Licitações do DNIT, SAN Q.03 Bl. A - Ed. Núcleo dos Transportes – Mezanino Sul - Brasília – DF, nos dias úteis no horário de 8h às 12h e de 14h às 18h.

13. ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DE QUANTIDADE

13.1 No interesse do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes o objeto deste ato convocatório poderá ser suprimido ou aumentado até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto, facultada a supressão além desse limite, por acordo entre as partes, conforme disposto no artigo 65, §§ 1º e 2º inciso II, da Lei nº 8.666/93.

14. ADJUDICAÇÂO, HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO DO LICITANTE VENCEDOR

14.1. Não havendo intenção de recurso ou, em havendo, não sendo registrado no sistema recurso contra a decisão final do Pregão, o Pregoeiro adjudicará o objeto à licitante vencedora, assim entendida aquela que tiver sua proposta aceita e for considerada habilitada ao final do certame.

14.2 Caso haja recurso contra a decisão final da licitação, a Adjudicação será realizada pela Autoridade que for competente para realizar a homologação do Certame.

14.3 Realizada a Adjudicação, o Resultado de Julgamento será submetido à Autoridade Competente, para homologação.

14.4 Após a homologação da licitação, o licitante vencedor será convocado para assinar o contrato (se for o caso) e retirar a Nota de Empenho, no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar do recebimento da convocação formalizada e nas condições estabelecidas.

14.5 As condições de habilitação consignadas neste edital deverão ser mantidas pelo licitante durante toda a vigência do contrato. (se for o caso).

14.6 Caso o vencedor não faça a comprovação referida no item anterior, ou, injustificadamente, recuse-se a assinar o contrato ou a retirar a Nota de Empenho, bem como deixe de comparecer na data estipulada, a Administração poderá convocar o próximo licitante, respeitada a ordem de classificação, “e feita a negociação”, para, após comprovados os requisitos habilitatórios, assinar

Processo nº 50600.013296/2011-07

12

o contrato, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, no contrato e demais cominações legais.

14.7 O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pelo DNIT.

14.8 Até a retirada da nota de empenho, a proposta do licitante vencedor poderá ser desclassificada se o DNIT tiver conhecimento de fato desabonador a sua habilitação, conhecido após o julgamento.

14.9 Ocorrendo a desclassificação da proposta do licitante vencedor por fatos referidos no subitem anterior, o DNIT poderá convocar os licitantes remanescentes observando a ordem final de classificação das propostas.

14.10 Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, ou o prazo de validade estabelecido na proposta apresentada pelo licitante, conforme item 10.1.5, e, sem convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

15. GARANTIA

15.1 O licitante deverá observar as garantias específicas para o Objeto da Licitação previstas no Termo de Referência – ANEXO I.

15.2 Para assinatura do contrato.

15.2.1 Para assinar o contrato, deverá o Contratado prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor deste, a preços iniciais, sob pena de decair o direito à contratação. Antes da assinatura do contrato, serão anexadas aos autos, declarações impressas relativa a consulta “online” do SICAF, acerca da situação da licitante vencedora, que deverá ser repetida, todas às vezes, antes de cada pagamento dos serviços, ocorridos no decorrer da contratação. Havendo irregularidades, estas deverão ser formalmente comunicadas à Contratada, para que apresente justificativas e comprovação de regularidade, sob pena de decair direito e/ou enquadrar-se nos motivos do Art. 78, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e alterações posteriores.

15.2.2 A garantia inicial será reforçada durante a execução dos serviços contratados, de forma a totalizar 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (preços iniciais mais reajustamento se houver).

15.2.3 A garantia e seus reforços poderão ser realizados em uma das seguintes modalidades:

15.2.3.1 Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

15.2.3.2 Seguro garantia;

15.2.3.3 Fiança bancária.

15.2.4 No caso de fiança bancária, esta deverá ser, a critério do licitante, fornecida por um banco localizado no Brasil, pelo prazo da duração do contrato, devendo a contratada providenciar sua prorrogação, por toda a duração do contrato, independente de notificação do DNIT/Sede, sob pena de rescisão contratual.

15.2.5 No caso da opção pelo seguro garantia o mesmo será feito mediante entrega da competente apólice emitida por entidade em funcionamento no País, e em nome do DNIT, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duração do contrato, devendo a contratada providenciar sua prorrogação, por toda a duração do contrato, independente de notificação do DNIT/Sede, sob pena de rescisão contratual.

Processo nº 50600.013296/2011-07

13

15.2.6 No caso de caução com títulos da divida pública estes deverão estar acompanhados de laudo de avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual este informará sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualização e condições de resgate.

15.2.7 A garantia prestada pelo licitante vencedor lhe será restituída ou liberada 60 (sessenta) dias consecutivos após o Recebimento Definitivo dos Serviços.

16. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA

16.1 Caberá ao licitante vencedor:

16.1.1 Cumprir todas as exigências constantes do edital e seus anexos;

16.1.2 Fornecer/executar o objeto da licitação de acordo com as especificações do Termo de Referência – ANEXO I, não se admitindo quaisquer modificações sem a prévia autorização do DNIT;

16.1.3 Comunicar por escrito ao setor do DNIT responsável pelo recebimento/fiscalização do objeto da licitação, no prazo máximo de 02 (dois) dias que antecedam o prazo de vencimento do fornecimento/execução do objeto da licitação, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.

16.1.4 Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do edital decorrente;

16.1.5 Responder por danos materiais, ou físicos, causados por seus empregados diretamente ao DNIT ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;

16.1.6 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto desta licitação, sem prévia autorização do DNIT;

16.1.7 Prestar esclarecimentos ao DNIT sobre eventuais atos ou fatos desabonadores noticiados que a envolvam, independentemente de solicitação;

16.1.8 Manter, durante todo o período de fornecimento/execução do objeto, as condições de habilitação exigidas na licitação.

16.1.9 apresentar, imediatamente, nos casos de cisão, incorporação ou fusão, a documentação comprobatória de sua situação.

16.1.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas, previdência social e de segurança do trabalho, em relação a seus empregados;

16.1.11 Possibilitar ao DNIT, em qualquer etapa, o acompanhamento completo do fornecimento/execução do objeto da licitação, fornecendo todas as informações necessárias e/ou resposta a qualquer solicitação da Contratante;

16.1.12 Atender prontamente quaisquer exigências do representante do DNIT, inerentes ao objeto do Termo de Referência – ANEXO I;

16.1.13 Cumprir as demais obrigações constantes do Termo de Referência – ANEXO I.

17. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO DNIT

17.1 Caberá ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes:

17.1.1 Emitir as convocações, as ordens formais de fornecimento/execução, as notas de empenho e o Termo de Contrato (se for o caso) relativos ao objeto da licitação;

Processo nº 50600.013296/2011-07

14

17.1.2 Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento/execução do objeto.

17.1.3 Rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento/execução em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor, e com as especificações deste edital e seus anexos.

17.1.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste processo.

17.1.5 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada com relação ao objeto desta licitação; e

17.1.6 Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados.

17.1.7 Cumprir as demais obrigações constantes do Termo de Referência – ANEXO I.

17.2 Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pelo fornecimento/execução do objeto, à Administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso:

17.2.1 Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da contratada que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;

17.2.2 Examinar as Carteiras Profissionais dos empregados colocados a seu serviço, para comprovar o registro de função profissional;

18. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

18.1 O pagamento será creditado em nome do contratado, mediante ordem bancária em conta corrente por ele indicada, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste edital, após o fornecimento/execução do objeto da licitação, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento, mediante apresentação, aceitação e atesto do responsável nos documentos hábeis de cobrança.

18.1.1 o pagamento mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária será realizado, desde que o contratado efetue cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

18.1.2 Para execução do pagamento de que trata o subitem anterior, o contratado deverá fazer constar da nota fiscal correspondente, emitida, sem rasura, em letra bem legível em nome do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, CNPJ nº 04.892.707/0001-00, o nome do banco, o número de sua conta bancária e a respectiva agência.

18.1.3 Caso o licitante vencedor seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor. Nos casos de contratação de serviços de cessão de mão-de-obra, haverá regra específica no edital.

18.1.4 A nota fiscal correspondente deverá ser entregue pelo licitante vencedor, diretamente ao responsável pelo recebimento do objeto, que atestará e liberará a referida nota fiscal para pagamento, quando cumpridas todas as condições pactuadas.

18.2 Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida ao adjudicatário e o pagamento ficará pendente até que ele providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para o DNIT.

Processo nº 50600.013296/2011-07

15

18.3 No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a empresa não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira devido será calculado mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, onde:

EM = Encargos Moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) I = (6/100) I = 0,00016438

365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

18.4 O pagamento só será realizado após a comprovação de regularidade do contratado junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, por meio de consulta “on-line” feita pelo DNIT, ou mediante apresentação dos documentos por ele abrangidos: Habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal Federal (Receita Federal do Brasil (certidão conjunta), FGTS e INSS).

18.5 Qualquer alteração nos dados bancários deverá ser comunicada ao DNIT, por meio de carta, ficando sob inteira responsabilidade do contratado os prejuízos decorrentes de pagamentos incorretos devido à falta de informação.

18.6 O pagamento efetuado pelo DNIT não isenta o contratado de suas obrigações e responsabilidades assumidas.

19. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

19.1 Será permitido o reajuste do valor inicial da proposta, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar da data limite para a apresentação da proposta ou da data do último reajuste. Deverá ser justificado e comprovado documentalmente e só terá efeitos após a aprovação por parte da Administração.

19.2 A repactuação será precedida de demonstração analítica de aumentos de custos, de acordo com a planilha de custos e formação de preços, apresentada pela Contratada e a comprovação da efetiva variação dos custos de fornecimento do objeto licitado, incidentes sobre o produto/material, na data da repactuação, considerando o percentual de impacto deste item junto à planilha de custo apresentada.

20. SANÇÕES

20.1 Por atraso ou inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente, bem como por execução de qualquer ato que comprometa o bom andamento do procedimento licitatório, o DNIT poderá, garantido o contraditório e a ampla defesa, aplicar as seguintes sanções:

20.1.1 ADVERTÊNCIA: É o aviso por escrito, emitido quando a Licitante e/ou Contratada descumprir qualquer obrigação, e será expedido:

20.1.1.1 Pelo Setor responsável pelas licitações do Órgão, tanto na Sede quanto nas Superintendências Regionais, quando o descumprimento da obrigação correr no âmbito do

Processo nº 50600.013296/2011-07

16

procedimento licitatório, sendo emitida por documento oficial do DNIT e registrada no SICAF, nos seguintes casos:

20.1.1.1.1 quando a licitante atrasar a entrega, no prazo estabelecido no edital, dos documentos e anexos exigidos, por meio eletrônico, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva;

20.1.1.1.2 quando a licitante ofertar preço visivelmente inexequível na formulação da proposta inicial ou na fase de lances;

20.1.1.1.3 quando a licitante não honrar com o valor ofertado durante a fase de lances e solicitar sua exclusão antes da aceitação das propostas;

20.1.1.1.4 quando a licitante manifestar intenção de recurso e não impetrá-lo;

20.1.1.1.5 quando a licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da licitação.

20.1.1.1.6 Todas as hipóteses tratadas no subitem 20.1.1.1 serão válidas quando a empresa descumprir as exigências editalícias pela primeira vez com a Administração, não havendo ocorrência anterior da mesma natureza registrada em sistema ou documento oficial;

20.1.1.2 Pelo Ordenador de Despesas do Órgão, tanto na Sede quanto nas Superintendências Regionais, orientado pelo Fiscal do contrato ou servidor responsável pelo recebimento do objeto da licitação, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar o contrato, nos seguintes casos:

20.1.1.2.1 quando a licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o contrato, por um período de 5 (cinco) dias úteis contados do vencimento do prazo para retirada ou assinatura;

20.1.1.2.2 quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou ensejar o retardamento no início da execução do seu objeto, por um período de 5 (cinco) dias úteis contados do vencimento do prazo para início da execução do objeto;

20.1.1.2.3 quando se tratar de execução de serviços, caso seja identificado atraso superior a 15 (quinze) dias no cumprimento das metas em relação ao Cronograma Aprovado, não justificado pela empresa contratada.

20.1.1.2.4 quando a licitante descumprir qualquer outra obrigação atinente ao objeto da licitação, sendo a advertência registrada e fundamentada em documento específico.

20.1.2 MULTA: É a sanção pecuniária que será imposta à Contratada, pelo Ordenador de Despesas do Órgão, tanto na Sede quanto nas Superintendências Regionais, por atraso injustificado na execução do objeto da licitação ou inexecução do mesmo, sendo esta parcial ou total, e será aplicada nos seguintes percentuais:

20.1.2.1 Nos casos de atrasos:

20.1.2.1.1 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na execução do objeto da licitação, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o

Processo nº 50600.013296/2011-07

17

limite de 9,9% (nove, vírgula, nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;

20.1.2.1.2 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na execução do objeto da licitação, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do DNIT, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

20.1.2.1.3 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo de execução do objeto da licitação, sem prejuízo da aplicação do disposto nos subitens 20.1.2.1.1 e 20.1.2.1.2;

20.1.2.2 Nos casos de recusa ou inexecução:

20.1.2.2.1 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo DNIT ou inexecução parcial do objeto da licitação, calculado sobre a parte inadimplente;

20.1.2.2.2 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução total do objeto da licitação ou descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

20.1.3 A multa será formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65, parágrafo 8º, da Lei nº 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à Contratada a oportunidade do contraditório e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do parágrafo 3º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, observada a seguinte ordem:

20.1.3.1 Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;

20.1.3.2 Mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e

20.1.3.3 Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.

20.1.4 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá à Contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços de Mercado – IGPM ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo DNIT ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.

20.1.5 Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

20.1.5.1 O atraso na execução do objeto da licitação não superior a 05 (cinco) dias; e

20.1.5.2 A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

20.1.6 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

20.1.7 Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, será aberto Processo Administrativo pelo Fiscal do contrato com o objetivo de anulação da nota de empenho e/ou rescisão unilateral do contrato, exceto se houver justificado interesse do DNIT em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades na forma dos subitens 20.1.1.2.3 e 20.1.2.1.

Processo nº 50600.013296/2011-07

18

20.1.8 SUSPENSÃO: É a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitações e de contratar com a Administração, e suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com os prazos a seguir:

20.1.8.1 Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, por meio eletrônico, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva, ou ainda, atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da licitação.

20.1.8.1.1 A hipótese em que o licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da licitação, será válida quando a empresa for reincidente, já havendo ocorrência anterior da mesma natureza registrada em sistema ou documento oficial;

20.1.8.2 Por até 2 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, não mantiver a proposta, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato.

20.1.8.3 Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada:

20.1.8.3.1 Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação;

20.1.8.3.2 Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e

20.1.8.3.3 Receber qualquer das multas previstas no subitem 20.1.2 e não efetuar o pagamento.

20.1.8.3.4 Comportar-se de modo inidôneo.

20.1.9 São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:

20.1.9.1 O Setor responsável pelas licitações do Órgão, tanto na Sede quanto nas Superintendências Regionais, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e

20.1.9.2 O Ordenador de Despesas do Órgão, tanto na Sede quanto nas Superintendências Regionais, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto da licitação, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato ou qualquer documento hábil que venha substituí-lo.

20.1.10 A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial da União e registrada no SICAF.

20.1.11 DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE: A declaração de inidoneidade será aplicada somente pelo Ministro de Estado dos Transportes, à vista dos motivos informados na instrução processual.

20.1.11.1 Será declarada inidônea a empresa que cometer ato como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.

20.2 Disposições gerais

20.2.1 As sanções previstas nos incisos 20.1.8 e 20.1.11 poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão do contrato:

20.2.1.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

20.2.1.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

Processo nº 50600.013296/2011-07

19

20.2.1.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

20.3 Do direito de defesa

20.3.1 É facultado à Contratada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação.

20.3.2 O recurso será dirigido ao Ordenador de Despesas, por intermédio da autoridade que aplicou a sanção, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

20.3.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário;

20.3.4 Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após exaurida a fase recursal, a aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial da União, devendo constar:

20.3.4.1 A origem e o número do processo em que foi proferido o despacho.

20.3.4.2 O prazo do impedimento para licitar e contratar;

20.3.4.3 O fundamento legal da sanção aplicada; e

20.3.4.4 O nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita Federal.

20.3.5 Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade competente para aplicação da sanção comunicará imediatamente ao órgão competente que por sua vez providenciará a imediata inclusão da sanção no SICAF, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao sistema em caso de suspensão para licitar.

20.4 Do assentamento em registros

20.4.1 Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial da União as sanções aplicadas com fundamento nos itens 20.1.1 e 20.1.2, as quais se formalizam por meio de simples apostilamento e/ou registro em sistema, na forma do artigo 65, parágrafo 8º, da Lei nº 8.666/93.

20.4.2 Os prazos referidos neste documento só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na entidade.

20.5 Da sujeição a perdas e danos

20.5.1 Independentemente das sanções legais cabíveis, previstas no edital, a Contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados ao DNIT pelo descumprimento das obrigações licitatórias.

21. SUBCONTRATAÇÃO

21.1 A presente Licitação não permite a Subcontratação, conforme item 1.2, “4)” do Termo de Referência - Anexo I deste Edital.

Processo nº 50600.013296/2011-07

20

22. DISPOSIÇÕES FINAIS

22.1 O DNIT poderá cancelar de pleno direito a Nota de Empenho que vier a ser emitida em decorrência desta licitação, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, desde que motivado o ato e assegurados ao licitante vencedor o contraditório e a ampla defesa quando este:

22.1.1 vier a ser atingido por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam a sua capacidade econômico-financeira;

22.1.2 for envolvido em escândalo público e notório;

22.1.3 quebrar o sigilo profissional;

22.1.4 utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, informações não divulgadas ao público e as quais tenha acesso por força de suas atribuições e que contrariem as condições estabelecidas pela Presidência da República; e

22.1.5 na hipótese de ser anulada a adjudicação em virtude de qualquer dispositivo legal que a autorize.

22.2 Ao Diretor Executivo do DNIT compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.

22.2.1 A anulação do Pregão induz à do contrato, bem como da Nota de Empenho, sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93.

22.2.2 Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

22.2.3 Os atos descritos no subitem 22.2 deverão ser ratificados pela Diretoria Colegiada do DNIT, sendo os mesmos formalizados no respectivo processo.

22.3 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

22.4 Havendo indícios de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má fé, o DNIT comunicará os fatos verificados à Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça e ao Ministério Público Federal, para as providências devidas.

22.5 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o DNIT não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

22.6 Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

22.7 Nenhum contrato será celebrado sem a efetiva disponibilidade de recursos orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes, no exercício financeiro em curso.

22.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no DNIT.

22.9 Na busca pela economia dos recursos federais, o DNIT, em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do

Processo nº 50600.013296/2011-07

21

julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos, sempre buscará a proposta mais vantajosa para a Administração.

22.9.1 O desatendimento de exigências formais “não essenciais” não importará no afastamento do licitante desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública deste pregão, na forma eletrônica.

22.9.2 As normas que disciplinam este pregão, na forma eletrônica, serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura contratação.

22.10 As questões decorrentes da execução deste edital, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da cidade de Brasília/DF, Seção Judiciária do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

22.11 Este edital, bem como toda a documentação atinente ao processo que o gerou, serão fornecidos pelo DNIT a qualquer interessado. No entanto, os documentos deverão ser solicitados pessoalmente no Protocolo Geral do DNIT, tendo em vista a necessidade de pagamento das cópias via GRU. Todo o conteúdo do edital se encontra gratuitamente na internet nos sítios www.comprasnet.gov.br e www.dnit.gov.br.

22.12 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação do objeto licitado.

22.13 Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº 10.520/02, a Lei Complementar nº 123/06, os Decretos nº 5.450/05 e 6.204/07, a IN 02 SLTI/MP, de 11 de outubro de 2010, e, subsidiariamente, as Leis nº 8.666/93 e 9.784/99, o Decreto 3.555/00, alterado pelos Decretos 3.693/00 e 3.784/01.

Brasília - DF, ____ de ___________________ de 20___.

_______________________________ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pregoeiro Oficial do DNIT

Processo nº 50600.013296/2011-07

22

ANEXO I

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, Nº _____/2012 - DNIT

PROCESSO Nº 50600.013296/2011-07

TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO/DEFINIÇÕES/INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

1.1 - OBJETO

O Termo de Referência tem por objetivo definir a natureza, a abrangência, e as responsabilidades e atribuições da licitante vencedora, na Execução dos Serviços de Supervisão das Obras de Duplicação e Restauração dos Acessos à Ponte Sobre o Canal de Laranjeiras (item 01) e das Obras de Construção da Ponte sobre o Canal de Laranjeiras (item 02), na BR- 101/SC, descritos a seguir:

1.2 - DEFINIÇÕES/INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

1) Superintendência: Regional DNIT no Estado de Santa Catarina;

2) Rodovia: BR-101/SC;

Item 01: Duplicação e Restauração dos Acessos à Ponte Sobre o Canal de

Laranjeiras Trecho: Div. PR/SC (Entr. BR 376) – Div. SC/RS; Subtrecho: Entr. SC- 437 (p/ Imbituba) - Entr. SC- 437 (Pescaria Brava) Segmento: Km. 308 – Km. 313,10; Extensão: 5,10 Km; Cód. SNV: 101BSC4130; Item 02: Construção da Ponte sobre o Canal de Laranjeiras Trecho: Div. PR/SC – Div. SC/RS; Subtrecho: Entr. SC- 437 (p/ Imbituba) - Entr. SC- 437 (Pescaria Brava); Segmento: Km 313,10 – Km 315,90; Extensão: 2.815,00 metros (extensão da ponte);

Processo nº 50600.013296/2011-07

23

Cód. SNV: 101BSC4150; 2) Grupo: Não haverá itens agrupados.

3) Permite Consórcio: Não. Por se tratar de supervisão de obras rodoviárias, cujos serviços contratados se enquadram como sendo de pequeno vulto, não se justifica a participação de consórcios.

4) Permite Subcontratação: Não. A supervisão da execução de obras rodoviárias, demanda atividades que se complementam ao longo da execução do contrato, sendo incompatível com o bom andamento do contrato, a subcontratação de parte do objeto.

5) Orçamento item 01: R$ 3.210.795,42 (três milhões, duzentos e dez mil, setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos) - Referência - Mar/2012;

6) Orçamento item 02: R$ 8.744.192,54 (oito milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, cento e noventa e dois reais e cinqüenta e quatro centavos) - Referência - Mar/2012.

7) Tipo de Licitação: Menor Preço;

8) Modalidade: Pregão Eletrônico;

9) Referência dos Preços: Os preços unitários que deram origem ao valor do orçamento referencial, foram extraídos da Tabela de Preços de Consultoria aprovada por meio do Relato nº 35/2012, de 05 de março de 2012, Ata nº 09 de 06/03/12, oficializada pela Instrução de Serviço/DG nº 03, de 07 de março de 2012, publicada no Boletim Administrativo nº 010 de 05 a 09 de março de 2012, que atualizou os valores e alíquotas constantes do anexo à Instrução de Serviço Nº 07/DG, de 24/12/2008, publicado no BA nº 050/08

10) Relação de Índices Contábeis previstos na minuta de edital padrão do DNIT (qualificação econômico-financeira): Aplicável;

11) Condições dos Serviços: Os serviços objeto da presente licitação são classificados como sendo comuns por terem padrões de qualidade e de desempenho objetivamente definidos neste Termo de Referência e nas normas técnicas do DNIT, especificando detalhadamente os trabalhos que a empresa de supervisão/consultoria deverá realizar, conforme determina o Item nº 9.2.3 do ACÓRDÃO Nº 1.947/2008 - TCU - Plenário e o Item nº 9.1 do ACÓRDÃO N. 2.932/2011 - TCU - Plenário, respectivamente;

12) Exclusividade/Benefício ME/EPP (Art. 48, Lei Complementar nº 123/2006: Não Aplicável. A participação de Micro-empresas ou Empresas de Pequeno Porte não se enquadra no objeto deste Termo de Referência, em face do valor a ser contratado, de não ser permitida a subcontratação e por não se tratar de aquisição de bens e serviços de natureza divisível..

Processo nº 50600.013296/2011-07

24

13) Contato do Responsável: eloi.palma@dnit.gov.br- (061) 3315.4340 (Ramal 4340).

2. JUSTIFICATIVA

Quanto à contratação de terceiros para execução dos serviços ora a serem licitados cumpre informar que se trata da execução de serviços, para os quais o DNIT não dispõe de suficiente quadro de profissionais para execução direta, sendo usual, a execução de forma indireta mediante contratação de empresa especializada. A propósito, para execução dos serviços de Supervisão descritos neste Termo de Referência está prevista a mobilização de profissionais de nível superior e profissionais de nível técnico e auxiliar, por um período de 14 (quatorze) meses (item 01) e 36 (trinta e seis) meses (item 02), residindo em casas e alojamentos disponibilizados pela(s) consultora(s). Além disso, deverão ser alocados à supervisão das obras Equipamentos de Topografia, de Laboratórios e Veículos.

Assim, embora a fiscalização dos serviços seja de responsabilidade do DNIT, constitui política do órgão a contratação de empresas de consultoria para subsidiá-la e auxiliá-la nessa atividade, em decorrência da transitoriedade desses serviços.

Sobre o assunto, prescreve o art. 67 da Lei nº. 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações, com o seguinte teor:

“Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição”.

Para os fins dessa Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados aqueles arrolados em seu art. 13, especialmente os previstos no inciso IV, a seguir:

“Art. 13..........................................................................................................................

......................................................................................................................................

IV – "fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços”.

Percebe-se, portanto, que a Lei que disciplina as licitações e contratos administrativos no âmbito da administração pública, admite a contratação de empresas de consultoria para auxiliar e complementar a ação fiscalizadora do órgão encarregado da execução de obras e serviços.

3. DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS, QUANTITATIVOS E VALOR

3.1 - NORMAS E MANUAIS

a) Manuais, Normas e Especificações Gerais de Obras Rodoviárias do DNIT e, DNER, quando não houver, ainda, a correspondente do DNIT (podem ser obtidos no “site” do DNIT : www.dnit.gov.br);

b) Manual de Projeto de Obras-de-Arte Especiais – DNER/2006;

c) Manual de Construção de Obras-de-Arte Especiais -DNER/1995;

d) Norma DNIT 011-2004-PRO - Gestão de Qualidade em Obras Rodoviárias - Procedimentos;

Processo nº 50600.013296/2011-07

25

e) Norma DNIT 013/2004-PRO - Requisitos para a qualidade em obras rodoviárias – Procedimento;

f) Norma DNIT 014/2004-PRO - Requisitos para a qualidade em supervisão de obras rodoviárias – Procedimento.

3.2 - ABRANGÊNCIA

Os serviços de supervisão objeto deste Termo de Referência abrangem:

a) Verificação da efetividade da gestão da qualidade técnica e ambiental das obras;

b) Medição e avaliação dos serviços e obras previstos no projeto de engenharia;

c) Relatórios mensais, final e “As Built”;

d) Serviços de consultoria rodoviária em geral;

e) Acompanhamento da implantação das medidas de proteção ambiental, previstas no projeto de engenharia;

f) Realização do controle tecnológico dos materiais e serviços executados; e

g) Realização do controle geométrico dos serviços executados.

3.3 - RESPONSABILIDADES

A supervisora, de cada item de obras, responderá:

a) pelos serviços definidos por este edital e Termo de Referência como sendo de responsabilidade da supervisora, entre os quais a execução dos ensaios e das medições mensais das obras a serem executadas;

b) Pelo controle de qualidade e controle do consumo dos materiais betuminosos utilizados na obra;

c) pela verificação da efetividade da gestão da qualidade da(s) construtora(s), em especial pelo conjunto dos controles geométrico e tecnológico;

d) pela verificação da qualidade da implantação do componente ambiental do projeto de engenharia;

e) pela eficácia do cumprimento das medidas de redução de acidentes e aumento da segurança de trânsito durante as obras e por aperfeiçoamentos e/ou correções de aspectos inadequados ou insuficientes, porventura, observados “in loco”;

Processo nº 50600.013296/2011-07

26

f) pelos elementos, dados, informações, registros, análises e conceituações sobre as obras e/ou a(s) construtora(s) que vier (em) a ser apresentada(s) à Fiscalização do DNIT.

g) pelas instalações completas de sua administração, laboratórios e demais infraestrutura necessária ao adequado acompanhamento e fiscalização das obras, em local distinto do canteiro de obras da construtora.

3.4 - ATRIBUIÇÕES

a) Analisar o projeto básico ou executivo, o EIA/RIMA e outros documentos relativos à obra a ser supervisionada, com o objetivo de se inteirar de suas características técnicas, das soluções de projeto e das condicionantes ambientais e outros aspectos particulares da obra;

b) Verificar o cronograma de execução da obra constante do projeto e, se for o caso, efetuar a sua re-elaboração, em conjunto com a construtora e a Fiscalização do DNIT;

c) Verificar a efetividade do(s) Sistema(s) de Gestão da Qualidade adotado(s) pela(s) construtora(s);

d) Acompanhar a execução de cada etapa da obra contratada e o cumprimento pela(s) construtora(s) das obrigações contratuais; informar tempestivamente à fiscalização do DNIT a constatação de ocorrências em que caibam o registro e a comunicação formal.;Executar, com Viga Benkelman, as medições deflectométricas após a execução, pela(s) construtora(s), de cada camada do pavimento, tantas vezes quantas forem necessárias.

e) Executar os controles geométricos e tecnológicos das obras, para fins de aprovação e liberação. Caso sejam observados desvios em relação às prescrições das normas em vigor, a supervisora considerará o serviço como não executado e informará, incontinenti, à Fiscalização do DNIT, sobre o problema observado e a providência tomada;

f) Realizar todos os ensaios de controle de qualidade dos materiais betuminosos, previstos nas normas do DNIT, previamente ao recebimento destes materiais nos canteiros de obras e durante a execução das obras;

g) Elaborar e manter atualizado o controle físico-financeiro da obra.

h) Efetuar, em modelo específico, as medições mensais das obras executadas pela(s) construtora(s) e submetê-las, com os elementos e dados de campo, às aprovações pela Fiscalização do DNIT.

i) Esclarecer dúvidas e prestar as informações de projeto necessárias à completa e adequada execução das obras pela(s) construtora(s).

Processo nº 50600.013296/2011-07

27

j) Emitir parecer técnico sobre eventuais propostas da construtora, particularmente as referentes às alterações de projeto na fase de execução das obras, ou modificação de prazo;

k) Coletar, organizar e manter, à disposição da Fiscalização do DNIT, dados e informações relativas às obras e à(s) empresa(s) construtora(s);

l) Efetuar registros, elaborar análises e emitir conceitos relativos às obras e à(s) empresa(s) construtora(s);

m) Elaborar os projetos “As Built”, conforme Escopo Básico EB-117 das Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários – DNIT, Ed. 2006;

n) Acompanhar a implantação, no campo, das soluções previstas no projeto de engenharia, independentemente de o projeto ser básico ou executivo. Caso venham a ocorrer situações específicas, em que determinadas soluções de projeto não estejam suficientemente claras, ou com nível de detalhamento tal que impossibilite a sua implementação no campo, a supervisora deverá elaborar o detalhamento pertinente, de forma a possibilitar a execução do serviço em questão;

o) Participar em conjunto com a(s) construtora(s) e/ou o DNIT, da definição de soluções de questões técnicas ou contratuais das obras em andamento, seja por rotina ou por iniciativa de qualquer das partes envolvidas.

p) Prestar serviços de consultoria rodoviária para dirimir questões técnicas e contratuais rotineiras ou por iniciativa da Fiscalização do DNIT;

q) A critério do DNIT, se demandada, realizar apropriação de execução dos serviços, que servirão de subsídio para aprimorar o dimensionamento da produção de equipes utilizadas no Manual de Custos do DNIT;

r) Acompanhar a implementação da Reabilitação Ambiental, quando for o caso, nos seguintes aspectos:

� implantação de projetos ambientais de áreas especificas e, em particular, de projetos especiais para voçorocas, áreas de jazidas, etc.

� implantação de projetos paisagísticos complementares à reabilitação ambiental de áreas degradadas;

� verificação da eficácia de medidas de proteção ambiental adotadas em função de padrões pré-estabelecidos, em especial quanto à qualidade da água de mananciais que abasteçam núcleos urbanos e de processos erosivos porventura detectados na faixa de domínio da rodovia; e

s) No caso das obras-de-arte especiais, adotar, em particular, os seguintes procedimentos:

� verificar a qualidade dos materiais e se estes estão armazenados adequadamente de acordo com recomendações das Normas Brasileiras e Manuais do DNIT. Os materiais a serem verificados são os seguintes: cimento, areia e brita, aço para as armaduras, aço de protensão, ancoragens e bainhas, aparelhos de apoio, materiais a serem utilizados no escoramento direto e indireto; e madeiras utilizadas nas formas;

Processo nº 50600.013296/2011-07

28

� acompanhar e verificar se a obra está sendo executada de acordo com o projeto estrutural;

� acompanhar a locação dos pilares das pontes e viadutos e a realização das sondagens nos pilares;

� verificar a colocação das formas e seu alinhamento;

� verificar o corte e dobragem das armações, emendas e sua colocação nas formas;

� no caso de concreto protendido, verificar a colocação das bainhas;

� verificar os posicionamentos das cordoalhas de protensão e ancoragens, inclusive de aduelas e estaios no caso de OAE’s em balanço sucessivo e estaiadas;

� verificar o cobrimento e proteção das armações;

� verificar se a concretagem está sendo realizada de acordo com o plano de concretagem e se o concreto está sendo vibrado na forma prescrita nas normas;

� acompanhar a protensão e alongamento dos cabos;

� acompanhar a desforma e a remoção de escoramentos;

� acompanhar a realização dos ensaios dos materiais adquiridos e do concreto, verificando se a moldagem e os ensaios estão de acordo com as normas técnicas, da ABNT e do DNIT;

� realizar, por amostragem, ensaios complementares para verificação da qualidade dos materiais adquiridos e do concreto;

� acompanhar os serviços de içamento de vigas pré-moldada;

� no caso de estacas cravadas, verificar a nega prevista no projeto e acompanhar a medição do repique; e

� acompanhar todos os ensaios previstos na NBR 6122/2010 - Projeto e Execução de Fundações, NBR 6118/2007 - Projeto de Estradas de Concreto e na NBR 8800/2008 - Projeto de Estruturas de Aço e de Estruturas Mistas de Aço e Concreto Edifícios.

3.5 - RELATÓRIOS

A Supervisora, de cada item de obras, deverá:

• Elaborar relatório mensal, em 3 (três) vias, com informações técnicas, financeiras e administrativas sobre o andamento da obra;

• Elaborar relatório mensal, em 3 (três) vias, contendo a avaliação técnica da(s) construtora(s), tecendo comentários sobre:

� A efetividade do(s) Sistema(s) de Gestão de Qualidade da(s) construtora(s);

� A qualidade das obras de engenharia executadas no período;

� O pessoal e equipamentos mobilizados pela(s) construtora(s);

� A situação do(s) cronograma(s) físico-financeiro(s) de andamento das obras, mediante a comparação do previsto com o executado;

Processo nº 50600.013296/2011-07

29

� Análise e verificação da compatibilidade das deflexões previstas em projeto com as efetivamente obtidas nos resultados dos trabalhos de monitoramento do pavimento, executados pela supervisora com o uso de Viga Benkelman.

� Segurança ocupacional no canteiro de obras;

� A eficácia da sinalização e das medidas de segurança de trânsito durante as obras;

� No caso das obras-de-arte especiais, inserir dados relativos aos trabalhos de concretagem e resultados dos ensaios tecnológicos do concreto e do aço.

• Elaborar relatório mensal, em 3 (três) vias, com informações técnicas, financeiras e administrativas sobre o andamento dos trabalhos de supervisão (este relatório deverá ser apresentado em volume separado do referente aos trabalhos da(s) construtora(s);

• Elaborar o Relatório Final dos Trabalhos de Supervisão, em 3 (três) vias, no qual serão condensadas e organizadas todas as informações técnicas, financeiras e administrativas anteriormente emitidas a respeito da obra; e

• Elaborar o(s) projeto(s) “As Built” da(s) obra(s), conforme preconizado na EB-117, das Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários, apresentado em 3 (três) vias.

3.6 - QUANTIDADES E VALORES

O quadro seguir contém as informações essenciais para o lançamento dos itens no sítio do COMPRASNET:

ITEM CATMAT CATSER

ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. VALOR

UNITÁRIO VALOR TOTAL

01 22.225

Execução dos Serviços de Supervisão das Obras de

Duplicação e Restauração dos Acessos à Ponte de Laranjeiras, na

BR-101/SC

Serviço 01 R$ 3.210.795,42 R$ 3.210.795,42

02 22.225

Execução dos Serviços de Supervisão das Obras de

Construção da Ponte sobre o Canal de Laranjeiras, na BR-101/SC

Serviço 01 R$ 8.744.192,54 R$ 8.744.192,54

4. PROPOSTA DA LICITANTE

Com base nos orçamentos apresentados pelo DNIT no edital de licitação, as consultoras apresentarão suas propostas de preços, para cada item, por meio de orçamento detalhado, contendo todos os itens previstos nos respectivos orçamentos referenciais.

Processo nº 50600.013296/2011-07

30

Nos orçamentos propostos, não poderá haver preço unitário inexeqüível, assim como, não poderá haver preço unitário com valor superior ao dos orçamentos referenciais do DNIT. Desta forma os valores dos orçamentos propostos serão menores ou iguais aos orçamentos referenciais do DNIT.

A proposta, compreende a descrição dos serviços que serão executados, os preços unitários e o valor total, para cada item, devendo ser compatível com as especificações constantes do Termo de Referência, bem como atender as seguintes exigências:

4.1 - Descrição dos serviços a serem executados, levando-se em consideração as especificações constantes do Termo de Referência, de forma clara e específica, descrevendo detalhadamente as características dos mesmos;

4.2 - Apresentar, quando solicitado, os preços unitários devidamente detalhados e valor total conforme planilhas constantes deste Termo de Referência; e

4.3 - Registrar o prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura e prazo de garantia;

4.4 - Quadro de Quantidades e Valores - O quadro seguir deverá ser preenchido pelas empresas licitantes e enviado junto à proposta:

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. VALOR

UNITÁRIO VALOR TOTAL

01 Execução dos Serviços de Supervisão das Obras

de Duplicação e Restauração dos Acessos à Ponte de Laranjeiras, na BR-101/SC

Serviço 01

02 Execução dos Serviços de Supervisão das Obras

de Construção da Ponte sobre o Canal de Laranjeiras, na BR-101/SC

Serviço 01

5. HABILITAÇÃO

5.1 - Atestados de Capacidade Técnica

5.1.1 - Serviços de Engenharia

a) Capacidade Operacional da Licitante

A Experiência Específica da Proponente para Habilitação técnica da empresa estará condicionada à comprovação das seguintes exigências:

Relacionar os serviços compatíveis com o objeto da licitação executados pela empresa e anexar comprovação destes por intermédio de atestado e/ou certidão emitido por pessoa jurídicas de direito público ou privado, em nome da mesma, devidamente registrados no CREA.

As empresas deverão comprovar que executaram serviços de Gerenciamento e/ou de Supervisão e/ou de Fiscalização de Obras de:

1. Implantação e Pavimentação, ou de Construção, ou de Adequação de Capacidade, ou de Duplicação e Restauração, ou de Duplicação de Rodovias, para o item 01;

Processo nº 50600.013296/2011-07

31

2. Construção de Ponte em Concreto Armado e/ou Protendido, com Vão Estaiado, para o item 02;

LOTESGERENCIAMENTO E/OU SUPERVISÃO E/OU FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE:

QUANTIDADE MÁXIMA DE ATESTADOS

01

Implantação e Pavimentação, ou de Construção, ou de Adequação de Capacidade, ou de

Duplicação e Restauração, ou de Duplicação de Rodovias

5,10 km Ext. ≥ 2,50 km 01

02Construção de Ponte em Concreto Armado

e/ou Protendido, com vão Estaiado2.815,00 metros Ext. ≥ 1400,00 metros 01

EXTENSÃO A SER COMPROVADA

EXTENSÃO DAS OBRAS

A exigência, para o item 01, em limitar a comprovação da Capacidade Operacional da Licitante em 01 (um) único atestado, para o item de Implantação e Pavimentação, ou de Construção, ou de Adequação de Capacidade, ou de Duplicação, ou de Duplicação com Restauração de Rodovias, se deve ao fato de que praticamente todas as obras executadas em rodovias federais, nas quais foram realizados serviços de Gerenciamento e/ou de Supervisão e/ou de Fiscalização, possuem extensões superiores à exigida, permitindo com facilidade, a obtenção de atestados com extensões iguais ou superiores ao exigido.

Outrossim, para exigência do item 02, em limitar a comprovação da Capacidade Operacional da Licitante em 01 (um) único atestado, para o item a ser pontuado de Construção de Ponte em Concreto Armado e/ou Protendido, com vão Estaiado, se deve ao fato de que a ponte a ser construída, com extensão total de 2.815,00 m, possui alto grau de complexidade técnica de execução, exigindo, dessa forma, que a consultora tenha aprimorados conhecimentos técnicos e operacionais para supervisioná-la, de forma a cumprir plenamente todas às exigências deste Termo de Referência.

b) Capacidade Profissional

Somente serão avaliadas as capacidades técnicas dos profissionais indicados para as Categorias de:

item 01 - Engenheiro Sênior Residente (P1) e Engenheiro Pleno de Obras de Arte Especiais (P2);

item 02 - Coordenador-Geral (P0) e Engenheiro Sênior de Obras de Arte Especiais (P1).

Os critérios de avaliação dos profissionais de cada item estão especificados no quadro abaixo:

Processo nº 50600.013296/2011-07

32

LOTESCATEGORIA

PROFISSIONALNÍVEL

NÚMERO DE ATESTADOS A SEREM COMPROVADOS

Engenheiro Sênior Residente P1 3

Engenheiro Pleno de Obras de Arte Especiais

P2 2

Coordenador-Geral P0 4

Engenheiro Sênior de Obras de Arte Especiais

P1 3

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

02

01

Para o Engenheiro Sênior Residente (item 01) - somente serão aceitos atestados e/ou certidões em que o profissional indicado tenha formação em engenharia civil, e comprove:

1. Por meio de no mínimo 03 (três) atestados e/ou certidões que tenha exercido a função

de Responsável Técnico, ou de Coordenador, ou de Supervisor, ou de Residente, ou de Fiscal de Serviços de Gerenciamento e/ou de Supervisão e/ou de Fiscalização de Obras de Implantação e Pavimentação, ou de Construção, ou de Adequação de Capacidade, ou de Duplicação e Restauração, ou de Duplicação de Rodovias, compatíveis com o objeto desta licitação; e

2. Que tenha experiência de no mínimo 08 (oito) anos, na execução de serviços

compatíveis com o do objeto a ser contratado. A comprovação poderá ser feita por meio de atestados, e/ou certidões e/ou currículo, conforme exigido na Tabela de Preços de Consultoria, oficializada pela Instrução de Serviço/DG nº 03, de 07 de março de 2012.

Para o Engenheiro Pleno de Obras-de-Arte Especiais (item 01) - serão aceitos somente atestados e/ou certidões em que o profissional indicado tenha formação em Engenharia Civil e comprove:

1. Por meio de no mínimo 02 (dois) atestados e/ou certidões que tenha exercido a função

de Responsável Técnico, ou de Coordenador, ou de Supervisor, ou de Residente, ou de Fiscal de Serviços de Gerenciamento e/ou de Supervisão e/ou de Fiscalização de Obras de Construção de Ponte e/ou Viaduto em Concreto Armado e/ou Protendido, e

2. Que tenha experiência de no mínimo 05 (cinco) anos, na execução de serviços

compatíveis com os do objeto a ser contratado. A comprovação poderá ser feita por meio de atestados, e/ou certidões e/ou currículo, conforme exigido na Tabela de Preços de Consultoria, oficializada pela Instrução de Serviço/DG nº 03, de 07 de março de 2012.

Processo nº 50600.013296/2011-07

33

Para o Coordenador-Geral (item 02) - somente serão aceitos atestados e/ou certidões em que o profissional indicado tenha formação em engenharia civil, e comprove:

1. Por meio de no mínimo 04 (quatro) atestados e/ou certidões que tenha exercido a função

de Responsável Técnico, ou de Coordenador, ou de Supervisor de Serviços de Gerenciamento e/ou de Supervisão e/ou de Fiscalização de Obras de Construção de Ponte em Concreto Armado e/ou Protendido, com vão Estaiado; e

2. Que tenha experiência de no mínimo 10 (dez) anos, na execução de serviços

compatíveis com o do objeto a ser contratado. A comprovação poderá ser feita por meio de atestados, e/ou certidões e/ou currículo, conforme exigido na Tabela de Preços de Consultoria, oficializada pela Instrução de Serviço/DG nº 03, de 07 de março de 2012.

Para o Engenheiro Sênior de Obras-de-Arte Especiais (item 02) - serão aceitos somente atestados e/ou certidões em que o profissional indicado tenha formação em Engenharia Civil e comprove:

1. Por meio de no mínimo 03 (três) atestados e/ou certidões que tenha exercido a função

de Responsável Técnico, ou de Coordenador, ou de Supervisor, ou de Residente, ou de Fiscal, de Serviços de Gerenciamento e/ou de Supervisão e/ou de Fiscalização de Obras de Construção de Ponte em Concreto Armado e/ou Protendido, com vão Estaiado, e

2. Que tenha experiência de no mínimo 08 (oito) anos, na execução de serviços

compatíveis com os do objeto a ser contratado. A comprovação poderá ser feita por meio de atestados, e/ou certidões e/ou currículo, conforme exigido na Tabela de Preços de Consultoria, oficializada pela Instrução de Serviço/DG nº 03, de 07 de março de 2012.

A quantidade de atestados exigidos para comprovação da Capacidade dos Profissionais que serão habilitados, visa atender às exigências dispostas na Instrução de Serviço/DG nº 03, de 07 de março de 2012, publicada no Boletim Administrativo nº 010 de 05 a 09 de março de 2012, que atualizou os valores e alíquotas constantes do anexo à Instrução de Serviço Nº 07/DG, de 24/12/2008, publicado no BA nº 050/08, de que estes tenham experiência na área de atuação, de 10 (dez) anos, 08 (oito) anos e 05 (cinco) anos, para as Categorias Profissionais de Coordenador-Geral, Engenheiro Sênior e Engenheiro Pleno, respectivamente. Para cada um dos serviços executados a título de experiência do técnico, deverá ser anexado atestado e/ou certidão comprovando a execução dos mesmos. Ditos atestados e/ou certidões deverão ser apresentados indicando que o profissional esteja listado entre os nomes apresentados e emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado e devidamente certificados pelo Conselho Regional competente, neles constando os contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminação dos serviços. Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal da obra, deverá ser juntada à documentação declaração formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi responsável pela sua execução, ou um de seus responsáveis técnicos. Cada Responsável Técnico só poderá representar uma única empresa, sob pena de inabilitação das Licitantes.

Processo nº 50600.013296/2011-07

34

c) Certidão comprobatória de inscrição ou registro e regularidade da licitante e dos seus responsáveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, da região a que estiver vinculada, que comprove o exercício da atividade relacionada com o objeto da licitação.

d) Declaração formal emitida pela licitante de que os equipamentos necessários para execução da obra/Serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da contratação.

Esses equipamentos estarão sujeitos a vistoria “in loco” pelo DNIT, por ocasião da contratação e sempre que necessário.

5.1.2 - Qualificação dos Demais Profissionais que serão vinculados ao contrato

Para os demais profissionais que serão vinculados ao contrato, de cada item, que será celebrado com a empresa vencedora da licitação, a experiência exigida, para cada categoria profissional, deverá atender ao disposto na Tabela de Preços de Consultoria aprovada por meio do Relato nº 35/2012, de 05 de março de 2012, Ata nº 09 de 06/03/12, oficializada pela Instrução de Serviço/DG nº 03, de 07 de março de 2012, publicada no Boletim Administrativo nº 010 de 05 a 09 de março de 2012, que atualizou a Instrução de Serviço Nº 07/DG, de 24/12/2008, publicado no BA nº 050/08.

5.2 - Vistoria

As empresas interessadas, por intermédio de pelo menos um de seus Responsáveis Técnicos, do quadro permanente da empresa, poderão procurar o(s) Responsável da(s) Unidade(s) Local (is) do DNIT, ou do local de execução dos serviços, de cada item, para efetuar a visita técnica do local dos serviços referidos no item 01, para constatar as condições de execução e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos.

As visitas técnicas serão acompanhadas pelo(s) Engenheiro(s) Residente(s), que certificará a visita, expedindo o necessário atestado de visita e informações técnicas, de cada item. Esse atestado será juntado à Documentação de Habilitação, de cada item, nos termos do inciso III do Artigo 30, da Lei 8.666/93 de 21/06/93. Quaisquer informações quanto às visitas poderão ser obtidas junto a Superintendência Regional DNIT no Estado de Santa Catarina através dos telefones nºs (48) 3229.1680/1681/1682.

Nos casos em que a empresa não desejar realizar a visita técnica, esta deverá apresentar Declaração de que tem pleno conhecimento das condições do local onde serão realizados os serviços e das informações técnicas necessárias à elaboração de sua proposta, a qual será juntada à Documentação de Habilitação, nos termos do inciso III do Artigo 30, da Lei 8.666/93 de 21/06/93.

6. LOCAL DE ENTREGA DOS SERVIÇOS/PRAZO DE ENTREGA OU EXECUÇÃO

6.1 - Local de Entrega dos Serviços

Os serviços executados serão entregues ao fiscal do contrato, de cada item, designado por meio de portaria expedida pelo DNIT, como representante da Administração para acompanhar e fiscalizar a execução das atividades inerentes ao objeto contratado, junto à Unidade(s) Local (is) do DNIT onde se localiza o objeto contratado, conforme dispõe o Art. 67da Lei nº. 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações, assim como fazer cumprir todas as demais disposições legais para contratação e execução de contratos de serviços de consultoria rodoviária.

Processo nº 50600.013296/2011-07

35

6.2 - Prazos de Entrega ou Execução dos Serviços

6.2.1 - Item 01 - O prazo de execução dos serviços é de 14 (quatorze) meses;

6.2.2 - Item 02 - O prazo de execução dos serviços é de 36 (trinta e seis) meses; e

6.2.2 - Os serviços serão executados nos segmentos rodoviários descritos no item “1.” acima, cuja jurisdição é da Superintendência Regional DNIT no Estado de Santa Catarina.

O prazo de execução contratual estabelecido para os serviços poderá ser prorrogado, dentro da vigência do prazo anterior, em conformidade com o disposto no Art. 57, inciso I, da Lei nº. 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações.

7. GARANTIA DOS SERVIÇOS

A empresa vencedora da licitação, de cada item, será responsável pela garantia dos serviços executados, até que estes sejam recebidos definitivamente pelo DNIT, conforme disposto no Art. 73 da Lei nº. 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações.

8. OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR

A empresa vencedora da licitação, de cada item, será responsável pelo cumprimento integral das exigências constantes do Edital, das normas e especificações de serviços do DNIT pertinentes à supervisão de obras, assim como, pelas demais atribuições descritas neste Termo de Referência.

Manter o (s) Profissional (is) que comprovou (varam) ter (em) capacidade técnica para habilitar a empresa no procedimento licitatório, exclusivo (s) ao contrato, durante todo o período efetivo de execução das respectivas etapas da obra, para as quais foram habilitados.

A qualquer tempo a Diretoria de Infraestrutura Rodoviária/Coordenação-Geral de Construção Rodoviária ou Fiscalização do contrato, poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da licitante vencedora, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

Elaborar o cronograma físico financeiro, detalhando de todas as etapas de execução da obra dentro da metodologia que será adotada pela empresa, dentro dos prazos estabelecidos para sua conclusão, para análise e aprovação da fiscalização do DNIT.

Manter, durante a execução dos serviços, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em boas condições de higiene e segurança, identificados com crachás e usando, quando for o caso, equipamento de proteção individual (EPI) apropriado.

Providenciar, junto ao CREA da Unidade da Federação onde se localiza a obra, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, relativa aos serviços objeto da presente licitação, de acordo com a legislação vigente.

Manter os empregados sujeitos às normas disciplinares determinadas pela fiscalização do contrato, porém, sem qualquer vínculo empregatício com o DNIT, cabendo à licitante vencedora todos os encargos e obrigações previstas na legislação social e trabalhista em vigor.

Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na legislação específica de acidente do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus técnicos e empregados, no desempenho dos serviços.

A inadimplência da Licitante vencedora, com referência aos encargos decorrentes do contrato, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao DNIT, nem poderá onerar o objeto desta

Processo nº 50600.013296/2011-07

36

Concorrência, razão pela qual a Licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o DNIT;

Sempre que solicitado pelo Fiscal do contrato, comprovar a vinculação dos funcionários ao contrato.

Manter a quantidade e especialidade de profissionais tecnicamente habilitados para acompanhar o ritmo dos trabalhos executados pela construtora;

Manter, durante todo o período da execução efetiva dos serviços, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Manter a quantidade de equipamentos de topografia, de laboratórios e de veículos, assim como, a quantidade de imóveis e de mobiliário necessários e suficientes para o perfeito acompanhamento da obra.

Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento do presente edital.

Quando da contratação de profissionais para serem vinculados ao contrato que será celebrado como o DNIT, a empresa vencedora deverá cumprir as exigências Sindicais e/ou de Conselhos Profissionais, quanto aos valores mínimos de salários estabelecidos para a categoria profissional correspondente.

9. OBRIGAÇÕES DO DNIT

O DNIT, deverá indicar um representante da Administração para acompanhar e fiscalizar a execução das atividades inerentes ao objeto contratado, de cada item, conforme dispõe o Art. 67da Lei nº. 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações, assim como fazer cumprir todas as demais disposições legais para contratação e execução de contratos de serviços de consultoria rodoviária.

Proporcionar todas as condições necessárias para que o licitante vencedor possa cumprir o objeto desta licitação.

Os serviços de supervisão deverão iniciar concomitantemente com os de execução de cada item de obras propriamente dita. No caso de necessidade da obra se iniciar sem que tenha sido contratada a empresa de consultoria para supervisioná-la, o DNIT deverá designar uma comissão formada por servidores do órgão, para acompanhar a obra, até que seja contratada a supervisora.

10. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

O andamento físico dos serviços de Supervisão, de cada item, deverá ser sempre compatível, tanto pela quantidade e especialidades de profissionais tecnicamente habilitados para acompanhar o ritmo dos trabalhos executados pela construtora, quanto pela quantidade de equipamentos de topografia, de laboratórios e de veículos, assim como, quanto ao número de imóveis e de mobiliário disponibilizados paras os funcionários da consultora.

O pagamento dos serviços executados mensalmente, de cada item, se processará na forma de empreitada por preço global, sendo medidos e pagos a preços iniciais (PI) proporcionalmente aos valores medidos a preços iniciais (PI) pela construtora, independentemente do mês de referência dos orçamentos da construtora e o da supervisora, mediante entrega e aceite pelo Fiscal do

Processo nº 50600.013296/2011-07

37

contrato, dos relatórios mensais exigidos neste Termo de Referência. A Nota Técnica anexa exemplifica o procedimento.

O DNIT pagará à contratada, de cada item, pelos serviços contratados e executados, os preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e a ocorrência de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os preços incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução do(s) serviço(s), de acordo com as condições previstas nas Especificações e nas Normas contidas neste Edital e demais documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados.

Emitido o atestado de conformidade, o contratado, de cada item, deverá apresentar na sede da Superintendência Regional/DNIT responsável, a nota fiscal correspondente à medição, que será encaminhada à Coordenação-Geral competente após devidamente atestada pela Superintendência Regional.

Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data da emissão do aceite na nota fiscal recebida pelo DNIT.

Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso quanto à data prevista de pagamento, serão atualizados financeiramente, desde que o contratado não tenha dado causa ao atraso, pelos índices de variação do IPCA / IBGE, em vigor, adotados pela legislação federal regedora da ordem econômica, desde a data da emissão do aceite na nota fiscal recebida pelo DNIT até a data do efetivo pagamento, ressalvada a responsabilidade da contratada previstas no Art. 55, inciso XIII da Lei 8.666/93, acerca da situação cadastral do contratado (SICAF) e consulta ao CADIN, nos termos do art. 6º, II, da Lei nº 10.522/2002.

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor mensal a preços iniciais (PI) a ser medido pela supervisora, de cada item, será sempre igual ao percentual obtido pela relação entre o valor total proposto pela consultora a preços iniciais (PI) para supervisionar a(s) obra(s) e o valor total proposto pela construtora a preços iniciais (PI) para executar as obras do objeto contratado, multiplicado pelo valor mensal a preços iniciais (PI) correspondente aos serviços executados e medidos, no período, pela construtora.

Como forma de garantir o critério de obtenção do percentual definido no item acima, os orçamentos referenciais do DNIT para execução dos serviços de supervisão foram elaborados para os mesmos prazos definidos para execução dos respectivos itens de obras.

Ocorrendo suspensão do prazo do contrato para execução da obra, o contrato de supervisão deverá também ser suspenso, pelo mesmo período, ficando o valor da medição mensal da supervisora igual a “0” (zero), até que sejam formalizadas por meio de termos aditivos as restituições de prazos para os respectivos contratos (obra/supervisão).

Quando a data de início da obra ocorrer antes da data de início da supervisão, os serviços de supervisão serão medidos pelo mesmo percentual obtido no item anterior, porém proporcionalmente aos dias efetivamente trabalhados no mês, não sendo motivo de medição períodos anteriores (meses) em que não houve supervisão.

Durante todo o período de vigência do contrato da obra, os serviços executados de supervisão obedecerão ao mesmo critério acima, para efeito de cálculo do valor a preços iniciais (PI) a ser medido.

Todas as vezes que houver variação do valor contratado a preços iniciais (PI) para execução da obra, em decorrência de celebração de termo aditivo, deverá também ser formalizado termo aditivo ao contrato de supervisão, para que seja mantido o percentual inicialmente obtido.

Processo nº 50600.013296/2011-07

38

Os reajustamentos de preços dos contratos (construtora e supervisora), deverão ocorrer independente um do outro, pois, para cada contrato se aplicará o mês/ano do aniversário do orçamento referencial ou da proposta de preços, que deu origem a cada contrato.

12. FISCALIZAÇÃO

O DNIT indicará por meio de Portaria, um representante da Administração para acompanhar e fiscalizar a execução das atividades inerentes ao objeto contratado, de cada item, conforme dispõe o Art. 67da Lei nº. 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações. Caberá ao fiscal do contrato, de cada item, designado por portaria do Sr. Diretor Executivo do DNIT, fazer cumprir todas as exigências do DNIT e as responsabilidades da supervisora, descritas no Termo de Referência, assim como, o cálculo dos valores das respectivas parcelas mensais a serem medidas, em conformidade com as regras dispostas acima. 13. VIGÊNCIA DO CONTRATO

O prazo de vigência do contrato do Item 01 será de 17 (dezessete) meses, ou seja, de 03 (três) meses a mais que o prazo definido para execução da obras do referido item, de forma a se permitir o recebimento definitivo dos serviços executados pela consultora. O prazo de vigência do contrato do Item 02 será de 39 (trinta e nove) meses, ou seja, de 03 (três) meses a mais que o prazo definido para execução da obras do referido item, de forma a se permitir o recebimento definitivo dos serviços executados pela consultora. O prazo de vigência contratual estabelecido para o contrato, de cada item, poderá ser prorrogado, dentro da vigência do prazo anterior, desde que seja necessário se prorrogar o prazo de execução dos serviços, em conformidade com o disposto no Art. 57, inciso I, da Lei nº. 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações. 14. GARANTIA CONTRATUAL

Para assinar o contrato, de cada item, deverá a empresa vencedora prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor deste, a preços iniciais, sob pena de decair o direito à contratação.

A caução inicial será reforçada durante a execução dos serviços contratados, de forma a totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (preços iniciais mais reajustamento se houver).

A garantia e seus reforços poderão ser realizados em uma das seguintes modalidades:

a) caução em dinheiro ou título da dívida pública;

b) seguro garantia;

c) carta de fiança bancária, conforme minuta constante do edital.

15. REAJUSTE/REPACTUAÇÃO

Processo nº 50600.013296/2011-07

39

A parcela dos preços contratuais em Reais, de cada item, será reajustada/repactuada pelo Índice de Consultoria utilizado pelo DNIT, apurado e fornecido pela Fundação Getúlio Vargas, após 1 (um) ano, desde o mês base da proposta que é o mesmo do orçamento preestabelecido no edital, nos termos do Art. 3º § 1º da Lei nº 10.192, de 14/02/01. Não se admitirá nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus semelhantes.

16. SANÇÕES

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, de cada item, sem justificativa aceita pela CONTRATANTE, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá acarretar em multas e/ou penalidades conforme item 20 da presente Minuta de Edital.

17. ORÇAMENTO ESTIMADO E CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

DE SUPERVISÃO

O DNIT apresenta a seguir os orçamentos referenciais detalhados, de cada item, contendo os quantitativos de profissionais e técnicos, de imóveis e móveis, de instrumentos, de equipamentos e de veículos, dentre outros itens, com seus respectivos valores mensais, considerados necessários e suficientes para acompanhar a execução da obra objeto da supervisão. Apresenta também uma minuta do quadro para elaboração do orçamento, de cada item, que deverá ser proposto pela licitante.

18. DECLARAÇÃO/ASSINATURA

Declaro que sou responsável pela elaboração do Termo de Referência, das planilhas que compõem os orçamentos referenciais do DNIT, para os itens 01 e 02, a que se refere o Art. 40, § 2º, inciso II, da Lei 8.666/93, em atendimento ao Art. 4º, parágrafo único, item II da IN/MT nº 001/2007, de 04/10/2007, bem como a compatibilidade entre os preços unitários praticados nos orçamentos, com os estabelecidos na Tabela de Preços de Consultoria oficializada pela Instrução de Serviço/DG nº 03, de 07 de março de 2012, publicada no Boletim Administrativo nº 010 de 05 a 09 de março de 2012, que atualizou os valores constantes da Instrução de Serviço Nº 07/DG, de 24/12/2008, publicado no BA nº 050/08.

Engº. Eloi Angelo Palma Filho Coordenador-Geral de Construção Rodoviária

CGCONT/DIR/DNIT

Aprovo o presente Termo de Referência.

Brasília/DF, de de 2012

Engº. Roger da Silva Pêgas Diretor de Infraestrutura Rodoviária

DIR/DNIT

Processo nº 50600.013296/2011-07

40

ANEXO II

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS

ITEM 01 - BR-101/SC

Supervisão das Obras de Duplicação e Restauração dos Acessos à Ponte Sobre o Canal de Laranjeiras

Processo nº 50600.013296/2011-07

41

MÊS-BASE: mar-12

Objeto:

Lote: 01Rodovia;: BR-101/SCTrecho: Div. PR/SC (Entr. BR 376) – Div. SC/RSSubtrecho: Entr. SC- 437 (p/ Imbituba) - Entr. SC- 437 (Pescaria Brava)Segmento: Km. 308 – Km. 313,1Extensão: 5,10 kmCód. PNV: 101BSC4130Jurisdição: Superintendência Regional do DNIT no Estado de Santa Catarina

PIS: 1,65% COFINS: 7,60%

ISSQN: 5,000% 14,25% 16,62% Prazo: 14 Meses

Nível FuncionalQtd. (1)

Participação Mensal Média (%) (2)

Meses (3)

Nº HxMês (4) = (1x2x3)

Preço Unitário (R$/Mês) (5)

Preço Total (R$) (6) = (4 x 5)

A) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR Consultor Especial CM 1 5,00% 14 0,7 15.714,23 10.999,96 Engenheiro Sênior Residente P1 1 100,00% 14 14 10.760,40 150.645,60 Engenheiro Pleno de Obras-de-Arte Especiais P2 1 100,00% 10 10 8.418,12 84.181,20

B) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

TÉCNICO SÊNIOR - (Auxiliar de Engenheiro e Inspetor de Campo) T1 3 100,00% 14 42 3.720,83 156.274,86

TÉCNICO PLENO - (Laboratorista e Topógrafo) T2 4 100,00% 14 56 2.813,88 157.577,28

TÉCNICO JÚNIOR - (Fiscal de Campo; Calculista; Desenhista e Operador de Computador) T3 4 100,00% 14 56 2.258,53 126.477,68

TÉCNICO AUXILIAR - (Auxiliar de Laboratório e Auxiliar de Topografia) T4 6 100,00% 14 84 1.687,26 141.729,84

C) PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR

Chefe de Escritório A0 1 100,00% 14 14 3.908,63 54.720,82 Motorista A2 2 100,00% 14 28 1.516,48 42.461,44 Vigias A4 1 100,00% 14 14 1.347,38 18.863,32

Subtotal A 943.932,00B) ENCARGOS SOCIAIS 84,04% de A Subtotal B 793.280,45

30,00% de A Subtotal C 283.179,60

A+B+C 2.020.392,05

D) DESPESAS GERAISQtd. (1)

Participação Mensal Média (%) (2)

Meses (3)

Qtd.Mês (4) = (1x2x3)

Preço Unitário (R$/Mês) (5)

Preço Total (R$) (6) = (4 x 5)

D.1) Veículos

Sedan 71 a 115 CV SED71 2 100,00% 14 28 2.497,21 69.921,88 Caminhonete até 2t CAM71 2 100,00% 14 28 2.642,34 73.985,52 Caminhão para Viga Benkelman CBEM 1 50,00% 9 4,5 8.390,96 37.759,32

D.2) Equipamentos

Instrumental de Topografia INST 2 100,00% 14 28 1.379,86 38.636,08 Viga Benkelman VIG 1 50,00% 9 4,5 1.265,41 5.694,35 Laboratório de Solos LABS 1 100,00% 14 14 1.957,46 27.404,44 Laboratório de Betume LABB 1 100,00% 4 4 3.025,16 12.100,64 Laboratório de Concreto LABC 1 100,00% 10 10 2.402,33 24.023,30

D.3) Imóveis

Escritório ESC 1 100,00% 14 14 1.401,86 19.626,04 Casa Para Engenheiro CENG 1 100,00% 14 14 1.607,85 22.509,90 Alojamento para pessoal ALOJ 2 100,00% 14 28 1.406,86 39.392,08

D.4) Mobiliário

De escritório ME 1 100,00% 14 14 602,91 8.440,74 De alojamento para pessoal MAL 2 100,00% 14 28 502,44 14.068,32

D.5) Passagens VB 1 100,00% 14 14 871,44 12.200,16

D.6) Estadias e Deslocamentos VB 1 100,00% 14 14 856,40 11.989,60

D.7) Serviços Gráficos VB 1 100,00% 14 14 1.436,71 20.114,00

Subtotal D 437.866,37

A+B+C+D 2.458.258,42

12,00% de (A+B+C+D) Subtotal E 294.991,01

F) DESPESAS FISCAIS - (PIS=1,65% e COFINS=7,6%) 10,7874% de (A+B+C+D+E) Subtotal F 297.004,02

G) ALÍQUOTA DO ISSQN DE 5,00% 5,8310% de (A+B+C+D+E) Subtotal G 160.541,97

H) TOTAL GERAL (A + B + C + D + E + F + G) Subtotal H 3.210.795,42

I) TOTAL POR MÊS 229.342,53

Limites Máximos Admissíveis B=84,04% C=30,00% E=12,00% F= 16,62% 5,48%

* A alíquota de ISSQN a ser adotada é de 5,0% (cinco por cento), conforme informado pela Prefeitura de Laguna, Município onde se localiza o Canal das Laranjeiras / Lagoa do Imaruí.

Percentual sobre V. Contratado:

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL

Descrição

C) CUSTOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS DESPESAS INDIRETAS

E) HONORÁRIOS DA CONSULTORA

Supervisão das Obras de Duplicação e Restauração dos Acessos à Ponte Sobre o Canal de Laranjeiras na BR- 101/SC

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Processo nº 50600.013296/2011-07

42

420 d.c

Ref.: mar-121º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º

MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS

UNID.

FÍSICO Un. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14%

R$ 229.342,53 229.342,53 229.342,53 229.342,53 229.342,53 229.342,53 229.342,53 229.342,53 229.342,53 229.342,53 229.342,53 229.342,53 229.342,53 229.342,53

% 7,14% 14,29% 21,43% 28,57% 35,71% 42,86% 50,00% 57,14% 64,29% 71,43% 78,57% 85,71% 92,86% 100,00%

R$ 229.342,53 458.685,06 688.027,59 917.370,12 1.146.712,65 1.376.055,18 1.605.397,71 1.834.740,24 2.064.082,77 2.293.425,30 2.522.767,83 2.752.110,36 2.981.452,89 3.210.795,42

Rodovia;:BR-101/SC

Trecho: Div. PR/SC (Entr. BR 376) – Div. SC/RSSubtrecho: Entr. SC- 437 (p/ Imbituba) - Entr. SC- 437 (Pescaria Brava)Segmento: Km. 308 – Km. 313,1Extensão: 5,10 kmCód. PNV: 101BSC4130

11 12 1386 7 109 14

EDITAL: LOTE: 01 DATA:

IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

NOME DA EMPRESA:

FINANCEIRO

DIAS ACUMULADOS 4

PARCIAL

Relatórios Mensais

Data Licitação/Proposta.:

Prazo Inicial:

ACUMULADO

5

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA SUPERVISÃO

DISCRIMINAÇÃO21 3

PERÍODO

Processo nº 50600.013296/2011-07

43

Ref.: mar-12 Lote: 01

VIAS Lotes MESESFOLHAS POR VIA

TOTAL DE CÓPIAS

UNITÁRIO TOTAL

RELATÓRIO MENSAL COM INFORMAÇÕES TÉCNICAS, FINANCEIRAS EADMINISTRATIVAS SOBRE O ANDAMENTO DA OBRA

A-4 Xerox 3 1 14 180 7.560,00 0,65 4.914,00

RELATÓRIO MENSAL DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DAS CONSTRUTORAS A-4 Xerox 3 1 14 150 6.300,00 0,65 4.095,00

RELATÓRIO MENSAL COM INFORMAÇÕES TÉCNICAS, FINANCEIRAS EADMINISTRATIVAS SOBRE OS TRABALHOS DE SUPERVISÃO

A-4 Xerox 3 1 14 150 6.300,00 0,65 4.095,00

RELATÓRIO FINAL DOS TRABALHOS DE SUPERVISÃO A-4 Xerox 3 1 1 200 600,00 0,65 390,00

A-4 Xerox 4 1 1 700 2.800,00 0,65 1.820,00

A-3 Xerox 4 1 1 300 1.200,00 4,00 4.800,00

20.114,00

1.436,71TOTAL MENSAL

TOTAL DOS SERVIÇOS GRÁFICOS

TIPO DE RELATÓRIO FORMATO TIPO DE CÓPIAQUANTIDADES

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS GRÁFICOS DA SUPERVISÃO

PROJETO "AS BUILT"

PREÇOS

Processo nº 50600.013296/2011-07

44

Referência: mar/12

Lote: 01

VIAGENS/MÊSNº DE

MESESTOTAL DE VIAGENS

P.UNITÁRIO (*)

Nível Superior - SR/BSB C, P0, P1, P2 e P3 1 14 14 871,44 12.200,16

0 14 0 871,44 -

12.200,16

(*) - Média obtida conforme descrito abaixo (já com taxa de embarque):

GOL

FLORIANÓPOLIS- BRASÍLIA - FLORIANÓPOLIS 1.039,04

TAM

FLORIANÓPOLIS- BRASÍLIA - FLORIANÓPOLIS 1.010,24

AZUL

FLORIANÓPOLIS- BRASÍLIA - FLORIANÓPOLIS 797,24

OCEANAIR

FLORIANÓPOLIS- BRASÍLIA - FLORIANÓPOLIS 639,24

MÉDIA 871,44

CARGO/FUNÇÃO NIVEL VIAGENS/MÊSDIÁRIAS

P/VIAGEMDIÁRIAS/MÊS Nº DE MESES

TOTAL DE DIÁRIAS

VALOR TOTAL

FLORIANÓPOLIS- BRASÍLIA - FLORIANÓPOLIS C, P0, P1, P2 e P3 1 1,5 1,5 14 21 267,90 5.625,90

Nível Superior - OBRA/SR C, P0, P1, P2 e P3 1 1,5 1,5 14 21 239,70 5.033,70

10.659,60

CARGO/FUNÇÃO NIVEL VIAGENS/MÊSNº DE

MESESTOTAL DE VIAGENS

ADICIONAL POR

VIAGEM (**)TOTAL

FLORIANÓPOLIS- BRASÍLIA - FLORIANÓPOLIS C, P0, P1, P2 e P3 1 14 14 95,00 1.330,00

Nível Superior - OBRA/SR C, P0, P1, P2 e P3 0 14 0 95,00 -

1.330,00

(*) - Equiparados aos servidores do item D) da Tabela anexa ao Dec. 6.907, de 21/07/09.

(**) - Art. 4º do Dec.6.907, de 21/07/09

RESUMO: TOTAL MENSAL

DESPESAS COM PASSAGENS 12.200,16 871,44

DESPESAS COM ESTADIAS E DESLOCAMENTOS 11.989,60 856,4

MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS DESPESAS COM PASSAGENS E DIÁRIAS DA SUPERVISÃO

TOTAL DAS DESPESAS COM PASSAGENS

PASSAGENS

CARGO/FUNÇÃO NIVELVIAGEM AÉREA (IDA/VOLTA)

TOTAL

DIÁRIAS

TOTAL DAS DESPESAS COM DIÁRIAS

ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE

TOTAL DAS DESPESAS COM ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE

Processo nº 50600.013296/2011-07

45

ITEM 02 - BR-101/SC

Supervisão das Obras de Construção da Ponte Sobre o Canal de Laranjeiras

Processo nº 50600.013296/2011-07

46

MÊS-BASE: mar-12

Objeto:

Lote: 02Rodovia;: BR-101/SCTrecho: Div. PR/SC (Entr. BR 376) – Div. SC/RSSubtrecho: Entr. SC- 437 (p/ Imbituba) - Entr. SC- 437 (Pescaria Brava)Segmento: Km. 313,10 – Km. 315,90Extensão: 2.815,00 metros (exetensão da ponte)Cód. PNV: 101BSC4150Jurisdição: Superintendência Regional do DNIT no Estado de Santa CatarinaPIS: 1,65% COFINS: 7,60%

ISSQN: 5,000% 14,25% 16,62% Prazo: 36 Meses

Nível FuncionalQtd. (1)

Participação Mensal Média (%) (2)

Meses (3)

Nº HxMês (4) = (1x2x3)

Preço Unitário (R$/Mês) (5)

Preço Total (R$) (6) = (4 x 5)

A) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR Consultor Especial CM 1 15,00% 36 5,4 15.714,23 84.856,84 Coordenador-Geral P0 1 100,00% 36 36 13.655,98 491.615,28 Engenheiro Sênior de Obras Hidráulicas P1 1 100,00% 5 5 10.760,40 53.802,00 Engenheiro Sênior de Obras-de-Arte Especiais P1 1 100,00% 30 30 10.760,40 322.812,00

B) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

TÉCNICO ESPECIAL - (Laboratorista Chefe e Topógrafo Chefe) T0 3 100,00% 30 90 4.878,36 439.052,40

TÉCNICO SÊNIOR - (Auxiliar de Engenheiro e Inspetor de Campo) T1 2 100,00% 30 60 3.720,83 223.249,80

TÉCNICO PLENO - (Laboratorista e Topógrafo) T2 2 100,00% 33 66 2.813,88 185.716,08

TÉCNICO JÚNIOR - (Fiscal de Campo; Calculista; Desenhista e Operador de Computador) T3 4 100,00% 33 132 2.258,53 298.125,96

TÉCNICO AUXILIAR - (Auxiliar de Laboratório e Auxiliar de Topografia) T4 6 100,00% 33 198 1.687,26 334.077,48

C) PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR

Chefe de Escritório A0 1 100,00% 36 36 3.908,63 140.710,68 Motorista A2 2 100,00% 36 72 1.516,48 109.186,56 Vigias A4 1 100,00% 36 36 1.347,38 48.505,68

Subtotal A 2.731.710,76B) ENCARGOS SOCIAIS 84,04% de A Subtotal B 2.295.729,72

30,00% de A Subtotal C 819.513,23

A+B+C 5.846.953,71

D) DESPESAS GERAISQtd. (1)

Participação Mensal Média (%) (2)

Meses (3)

Qtd.Mês (4) = (1x2x3)

Preço Unitário (R$/Mês) (5)

Preço Total (R$) (6) = (4 x 5)

D.1) Veículos

Sedan 71 a 115 CV SED71 2 100,00% 33 66 2.497,21 164.815,86 Caminhonete até 2t CAM71 2 100,00% 33 66 2.642,34 174.394,44

D.2) Equipamentos

Instrumental de Topografia INST 2 100,00% 33 66 1.379,86 91.070,76 Laboratório de Concreto LABC 1 100,00% 33 33 2.402,33 79.276,89

D.3) Imóveis

Escritório ESC 1 100,00% 36 36 1.401,86 50.466,96 Casa Para Engenheiro CENG 1 100,00% 36 36 1.607,85 57.882,60 Alojamento para pessoal ALOJ 2 100,00% 33 66 1.406,86 92.852,76

D.4) Mobiliário

De escritório ME 1 100,00% 36 36 602,91 21.704,76 De alojamento para pessoal MAL 2 100,00% 33 66 502,44 33.161,04

D.5) Passagens VB 1 100,00% 36 36 580,96 20.914,56

D.6) Estadias e Deslocamentos VB 1 100,00% 36 36 570,93 20.553,48

D.7) Serviços Gráficos VB 1 100,00% 36 36 1.130,72 40.706,00

Subtotal D 847.800,11

A+B+C+D 6.694.753,82

12,00% de (A+B+C+D) Subtotal E 803.370,45

F) DESPESAS FISCAIS - (PIS=1,65% e COFINS=7,6%) 10,7874% de (A+B+C+D+E) Subtotal F 808.852,65

G) ALÍQUOTA DO ISSQN DE 5,00% 5,8310% de (A+B+C+D+E) Subtotal G 437.215,62

H) TOTAL GERAL (A + B + C + D + E + F + G) Subtotal H 8.744.192,54

I) TOTAL POR MÊS 242.894,24

Limites Máximos Admissíveis B=84,04% C=30,00% E=12,00% F= 16,62% 1,46%

* A alíquota de ISSQN a ser adotada é de 5,0% (cinco por cento), conforme informado pela Prefeitura de Laguna, Município onde se localiza o Canal das Laranjeiras / Lagoa do Imaruí.

Percentual sobre V. Contratado:

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL

Descrição

C) CUSTOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS DESPESAS INDIRETAS

E) HONORÁRIOS DA CONSULTORA

Supervisão das Obras de Construção da Ponte sobre o Canal de Laranjeiras na BR- 101/SC

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Processo nº 50600.013296/2011-07

47

1095 d.c

Ref.: mar-121º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º

MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS

UNID.

FÍSICO Un. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78%

R$ 242.894,24 242.894,24 242.894,24 242.894,24 242.894,24 242.894,24 242.894,24 242.894,24 242.894,24 242.894,24 242.894,24 242.894,24 242.894,24 242.894,24 242.894,24 242.894,24 242.894,24 242.894,24

% 2,78% 5,56% 8,33% 11,11% 13,89% 16,67% 19,44% 22,22% 25,00% 27,78% 30,56% 33,33% 36,11% 38,89% 41,67% 44,44% 47,22% 50,00%

R$ 242.894,24 485.788,47 728.682,71 971.576,95 1.214.471,19 1.457.365,42 1.700.259,66 1.943.153,90 2.186.048,14 2.428.942,37 2.671.836,61 2.914.730,85 3.157.625,08 3.400.519,32 3.643.413,56 3.886.307,80 4.129.202,03 4.372.096,27

UNID.

FÍSICO Un. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78%

R$ 242.894,24 242.894,24 242.894,24 242.894,24 242.894,24 242.894,24 242.894,24 242.894,24 242.894,24 242.894,24 242.894,24 242.894,24 242.894,24 242.894,24 242.894,24 242.894,24 242.894,24 242.894,24

% 52,78% 55,56% 58,33% 61,11% 63,89% 66,67% 69,44% 72,22% 75,00% 77,78% 80,56% 83,33% 86,11% 88,89% 91,67% 94,44% 97,22% 100,00%

R$ 4.614.990,51 4.857.884,74 5.100.778,98 5.343.673,22 5.586.567,46 5.829.461,69 6.072.355,93 6.315.250,17 6.558.144,41 6.801.038,64 7.043.932,88 7.286.827,12 7.529.721,35 7.772.615,59 8.015.509,83 8.258.404,07 8.501.298,30 8.744.192,54

Rodovia;:BR-101/SC

Trecho: Div. PR/SC (Entr. BR 376) – Div. SC/RSSubtrecho: Entr. SC- 437 (p/ Imbituba) - Entr. SC- 437 (Pescaria Brava)Segmento: Km. 313,10 – Km. 315,90Extensão: 2.815,00 metros (exetensão da ponte)Cód. PNV: 101BSC4150

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA SUPERVISÃO

DISCRIMINAÇÃO2 1091 3

PERÍODO

Data Licitação/Proposta.:

Prazo Inicial:

FINANCEIRO

86DIAS ACUMULADOS

4

PARCIAL

Relatórios Mensais

7

ACUMULADO

5 17 18

EDITAL: LOTE: 02 DATA:

IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

NOME DA EMPRESA:

15 1611 12 13 14

DIAS ACUMULADOS 19 20 21 28 2922 23 24 25 34 35 36

DISCRIMINAÇÃO30 31 32 3326 27

Relatórios Mensais

FINANCEIRO

PARCIAL

ACUMULADO

Processo nº 50600.013296/2011-07

48

Ref.: mar-12 Lote: 02

VIAS Lotes MESESFOLHAS POR VIA

TOTAL DE CÓPIAS

UNITÁRIO TOTAL

RELATÓRIO MENSAL COM INFORMAÇÕES TÉCNICAS, FINANCEIRAS EADMINISTRATIVAS SOBRE O ANDAMENTO DA OBRA

A-4 Xerox 3 1 36 180 19.440,00 0,65 12.636,00

RELATÓRIO MENSAL DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DAS CONSTRUTORAS A-4 Xerox 3 1 36 150 16.200,00 0,65 10.530,00

RELATÓRIO MENSAL COM INFORMAÇÕES TÉCNICAS, FINANCEIRAS EADMINISTRATIVAS SOBRE OS TRABALHOS DE SUPERVISÃO

A-4 Xerox 3 1 36 150 16.200,00 0,65 10.530,00

RELATÓRIO FINAL DOS TRABALHOS DE SUPERVISÃO A-4 Xerox 3 1 1 200 600,00 0,65 390,00

A-4 Xerox 4 1 1 700 2.800,00 0,65 1.820,00

A-3 Xerox 4 1 1 300 1.200,00 4,00 4.800,00

40.706,00

1.130,72TOTAL MENSAL

TOTAL DOS SERVIÇOS GRÁFICOS

TIPO DE RELATÓRIO FORMATO TIPO DE CÓPIAQUANTIDADES

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS GRÁFICOS DA SUPERVISÃO

PROJETO "AS BUILT"

PREÇOS

51

Referência: mar/12

Lote: 02

VIAGENS/MÊSNº DE

MESESTOTAL DE VIAGENS

P.UNITÁRIO (*)

Nível Superior - SR/BSB C, P0, P1, P2 e P3 1 24 24 871,44 20.914,56

0 24 0 871,44 -

20.914,56

(*) - Média obtida conforme descrito abaixo (já com taxa de embarque):

GOL

FLORIANÓPOLIS- BRASÍLIA - FLORIANÓPOLIS 1.039,04

TAM

FLORIANÓPOLIS- BRASÍLIA - FLORIANÓPOLIS 1.010,24

AZUL

FLORIANÓPOLIS- BRASÍLIA - FLORIANÓPOLIS 797,24

OCEANAIR

FLORIANÓPOLIS- BRASÍLIA - FLORIANÓPOLIS 639,24

MÉDIA 871,44

CARGO/FUNÇÃO NIVEL VIAGENS/MÊSDIÁRIAS

P/VIAGEMDIÁRIAS/MÊS Nº DE MESES

TOTAL DE DIÁRIAS

VALOR TOTAL

FLORIANÓPOLIS- BRASÍLIA - FLORIANÓPOLIS C, P0, P1, P2 e P3 1 1,5 1,5 24 36 267,90 9.644,40

Nível Superior - OBRA/SR C, P0, P1, P2 e P3 1 1,5 1,5 24 36 239,70 8.629,20

18.273,60

CARGO/FUNÇÃO NIVEL VIAGENS/MÊSNº DE

MESESTOTAL DE VIAGENS

ADICIONAL POR

VIAGEM (**)TOTAL

FLORIANÓPOLIS- BRASÍLIA - FLORIANÓPOLIS C, P0, P1, P2 e P3 1 24 24 95,00 2.280,00

Nível Superior - OBRA/SR C, P0, P1, P2 e P3 0 28 0 95,00 -

2.280,00

(*) - Equiparados aos servidores do item D) da Tabela anexa ao Dec. 6.907, de 21/07/09.

(**) - Art. 4º do Dec.6.907, de 21/07/09

RESUMO: TOTAL MENSAL

DESPESAS COM PASSAGENS 20.914,56 580,96

DESPESAS COM ESTADIAS E DESLOCAMENTOS 20.553,60 570,93

DIÁRIAS

TOTAL DAS DESPESAS COM DIÁRIAS

ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE

TOTAL DAS DESPESAS COM ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS DESPESAS COM PASSAGENS E DIÁRIAS DA SUPERVISÃO

TOTAL DAS DESPESAS COM PASSAGENS

PASSAGENS

CARGO/FUNÇÃO NIVEL

VIAGEM AÉREA (IDA/VOLTA)

TOTAL

52

ANEXO III PLANILHA(S) ORÇAMENTÁRIA(S)

(Preenchimento por parte da empresa licitante)

ITEM 01 - BR-101/SC

MÊS-BASE: mar-12

Objeto:

Lote: 01Rodovia;: BR-101/SCTrecho: Div. PR/SC (Entr. BR 376) – Div. SC/RSSubtrecho: Entr. SC- 437 (p/ Imbituba) - Entr. SC- 437 (Pescaria Brava)Segmento: Km. 308 – Km. 313,1Extensão: 5,10 kmCód. PNV: 101BSC4130Jurisdição: Superintendência Regional do DNIT no Estado de Santa CatarinaPIS: COFINS:

ISSQN: Prazo: 14 Meses

Nível FuncionalQtd. (1)

Participação Mensal Média (%) (2)

Meses (3)

Nº HxMês (4) = (1x2x3)

Preço Unitário (R$/Mês) (5)

Preço Total (R$) (6) = (4 x 5)

A) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR Consultor Especial CM 1 5,00% 14 0,7 Engenheiro Sênior Residente P1 1 100,00% 14 14 Engenheiro Pleno de Obras-de-Arte Especiais P2 1 100,00% 10 10

B) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

TÉCNICO SÊNIOR - (Auxiliar de Engenheiro e Inspetor de Campo) T1 3 100,00% 14 42

TÉCNICO PLENO - (Laboratorista e Topógrafo) T2 4 100,00% 14 56

TÉCNICO JÚNIOR - (Fiscal de Campo; Calculista; Desenhista e Operador de Computador) T3 4 100,00% 14 56

TÉCNICO AUXILIAR - (Auxiliar de Laboratório e Auxiliar de Topografia) T4 6 100,00% 14 84

C) PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR

Chefe de Escritório A0 1 100,00% 14 14 Motorista A2 2 100,00% 14 28 Vigias A4 1 100,00% 14 14

Subtotal AB) ENCARGOS SOCIAIS % de A Subtotal B

% de A Subtotal C

A+B+C

D) DESPESAS GERAISQtd. (1)

Participação Mensal Média (%) (2)

Meses (3)

Qtd.Mês (4) = (1x2x3)

Preço Unitário (R$/Mês) (5)

Preço Total (R$) (6) = (4 x 5)

D.1) Veículos

Sedan 71 a 115 CV SED71 2 100,00% 14 28 Caminhonete até 2t CAM71 2 100,00% 14 28 Caminhão para Viga Benkelman CBEM 1 50,00% 9 4,5

D.2) Equipamentos

Instrumental de Topografia INST 2 100,00% 14 28 Viga Benkelman VIG 1 50,00% 9 4,5 Laboratório de Solos LABS 1 100,00% 14 14 Laboratório de Betume LABB 1 100,00% 4 4 Laboratório de Concreto LABC 1 100,00% 10 10

D.3) Imóveis

Escritório ESC 1 100,00% 14 14 Casa Para Engenheiro CENG 1 100,00% 14 14 Alojamento para pessoal ALOJ 2 100,00% 14 28

D.4) Mobiliário

De escritório ME 1 100,00% 14 14 De alojamento para pessoal MAL 2 100,00% 14 28

D.5) Passagens VB 1 100,00% 14 14

D.6) Estadias e Deslocamentos VB 1 100,00% 14 14

D.7) Serviços Gráficos VB 1 100,00% 14 14

Subtotal D

A+B+C+D

% de (A+B+C+D) Subtotal E

F) DESPESAS FISCAIS - (PIS= % e COFINS= %) % de (A+B+C+D+E) Subtotal F

G) ALÍQUOTA DO ISSQN DE % de (A+B+C+D+E) Subtotal G

H) TOTAL GERAL (A + B + C + D + E + F + G) Subtotal H

I) TOTAL POR MÊS

Limites Máximos Admissíveis B= % C= % E= % F= %* A alíquota de ISSQN a ser adotada é de 5,0% (cinco por cento), conforme informado pela Prefeitura de Laguna, Município onde se localiza o Canal das Laranjeiras / Lagoa do Imaruí.

Percentual sobre V. Contratado:

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO PROPOSTO

Descrição

C) CUSTOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS DESPESAS INDIRETAS

E) HONORÁRIOS DA CONSULTORA

Supervisão das Obras de Duplicação e Restauração dos Acessos à Ponte Sobre o Canal de Laranjeiras na BR- 101/SC

SUBTOTAL

SUBTOTAL

53

ITEM 02 - BR-101/SC

MÊS-BASE: mar-12

Objeto:

Lote: 02Rodovia;: BR-101/SCTrecho: Div. PR/SC (Entr. BR 376) – Div. SC/RSSubtrecho: Entr. SC- 437 (p/ Imbituba) - Entr. SC- 437 (Pescaria Brava)Segmento: Km. 313,10 – Km. 315,90Extensão: 2.815,00 metros (exetensão da ponte)Cód. PNV: 101BSC4150Jurisdição: Superintendência Regional do DNIT no Estado de Santa CatarinaPIS: COFINS:

ISSQN: Prazo: 36 Meses

Nível FuncionalQtd. (1)

Participação Mensal Média (%) (2)

Meses (3)

Nº HxMês (4) = (1x2x3)

Preço Unitário (R$/Mês) (5)

Preço Total (R$) (6) = (4 x 5)

A) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR Consultor Especial CM 1 15,00% 36 5,4 Coordenador-Geral P0 1 100,00% 36 36 Engenheiro Sênior de Obras Hidráulicas P1 1 100,00% 5 5 Engenheiro Sênior de Obras-de-Arte Especiais P1 1 100,00% 30 30

B) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

TÉCNICO ESPECIAL - (Laboratorista Chefe e Topógrafo Chefe) T0 3 100,00% 30 90

TÉCNICO SÊNIOR - (Auxiliar de Engenheiro e Inspetor de Campo) T1 2 100,00% 30 60

TÉCNICO PLENO - (Laboratorista e Topógrafo) T2 2 100,00% 33 66

TÉCNICO JÚNIOR - (Fiscal de Campo; Calculista; Desenhista e Operador de Computador) T3 4 100,00% 33 132

TÉCNICO AUXILIAR - (Auxiliar de Laboratório e Auxiliar de Topografia) T4 6 100,00% 33 198

C) PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR

Chefe de Escritório A0 1 100,00% 36 36 Motorista A2 2 100,00% 36 72 Vigias A4 1 100,00% 36 36

Subtotal AB) ENCARGOS SOCIAIS % de A Subtotal B

% de A Subtotal C

A+B+C

D) DESPESAS GERAISQtd. (1)

Participação Mensal Média (%) (2)

Meses (3)

Qtd.Mês (4) = (1x2x3)

Preço Unitário (R$/Mês) (5)

Preço Total (R$) (6) = (4 x 5)

D.1) Veículos

Sedan 71 a 115 CV SED71 2 100,00% 33 66Caminhonete até 2t CAM71 2 100,00% 33 66

D.2) Equipamentos

Instrumental de Topografia INST 2 100,00% 33 66 Laboratório de Concreto LABC 1 100,00% 33 33

D.3) Imóveis

Escritório ESC 1 100,00% 36 36 Casa Para Engenheiro CENG 1 100,00% 36 36 Alojamento para pessoal ALOJ 2 100,00% 33 66

D.4) Mobiliário

De escritório ME 1 100,00% 36 36 De alojamento para pessoal MAL 2 100,00% 33 66

D.5) Passagens VB 1 100,00% 36 36

D.6) Estadias e Deslocamentos VB 1 100,00% 36 36

D.7) Serviços Gráficos VB 1 100,00% 36 36

Subtotal D

A+B+C+D

% de (A+B+C+D) Subtotal E

F) DESPESAS FISCAIS - (PIS= % e COFINS= %) % de (A+B+C+D+E) Subtotal F

G) ALÍQUOTA DO ISSQN DE % de (A+B+C+D+E) Subtotal G

H) TOTAL GERAL (A + B + C + D + E + F + G) Subtotal H

I) TOTAL POR MÊS

Limites Máximos Admissíveis B= % C= % E= % F= %

* A alíquota de ISSQN a ser adotada é de 5,0% (cinco por cento), conforme informado pela Prefeitura de Laguna, Município onde se localiza o Canal das Laranjeiras / Lagoa do Imaruí.

Percentual sobre V. Contratado:

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL

Descrição

C) CUSTOS ADMINISTRATIVOS E DEMAIS DESPESAS INDIRETAS

E) HONORÁRIOS DA CONSULTORA

Supervisão das Obras de Construção da Ponte sobre o Canal de Laranjeiras na BR- 101/SC

SUBTOTAL

SUBTOTAL

54

ANEXO IV – Modelo “A”

MINUTA DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DO CONTRATO

Ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT _____Superintendência Regional do Estado de ____ ____________________________________ (endereço) _________________ (cidade/estado) Brasil Carta de fiança - R$............. Pela presente, o Banco...............................com sede a rua ....................................... da cidade ...................... do Estado ................. por seus representantes infra-assinados, se declara fiador e principal pagador, com expressa renúncia dos benefícios estatuídos no Artigo 827, do Código Civil Brasileiro, da Firma ...................... sediada à rua ......................................... da cidade ....................... do Estado ................... até o limite de R$ ................ (.......................................) para efeito de garantia para a execução do Contrato objeto do Edital nº 0000/00-_____. Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado a atender dentro de 24 horas as requisições de qualquer pagamento coberto pela caução, desde que exigidas pelo DNIT, sem qualquer reclamação, retenção ou ainda embargo ou interposição de recurso administrativo ou judicial com respeito ao DNIT. Obriga-se ainda este Banco, pelo pagamento de despesas judiciais ou não, na hipótese de ser este Departamento compelido a ingressar em juízo para demandar o cumprimento de qualquer obrigação assumida por nossa afiançada. Declaramos, outrossim, que só será retratável a fiança, na hipótese de a afiançada depositar ou pagar o valor da caução garantida pela presente Carta de Fiança Bancária ou por nova carta de fiança, que seja aceita por este Departamento. Atestamos que a presente fiança está devidamente contabilizada no Livro nº ............ ou outro registro usado deste Banco e, por isso, é boa, firme e valiosa, satisfazendo, além disso, as determinações do Banco Central do Brasil ou das autoridades monetárias no país de origem. Os signatários desta, estão regularmente autorizados a prestar fianças desta natureza por força de disposto no Artigo ..........dos Estatutos do Banco, publicado no Diário Oficial, em ......... do ano ..........., tendo sido (eleitos ou designados) pela Assembléia ................ realizada em ........... . A presente fiança vigorará por um prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços pelo DNIT.

............., ...... de .......... de ....

Banco .........................................

55

ANEXO V

MINUTA DO CONTRATO

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, E, DO OUTRO, COMO CONTRATADA A EMPRESA..........................................PARA FORNECIMENTO / SERVIÇOS DE............................... NA FORMA ABAIXO:

(1) DAS PARTES

O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, ente autárquico federal vinculado ao Ministério dos Transportes, com sede na capital do Distrito Federal – Setor de Autarquias Norte, Núcleo dos Transportes Q-3, B-A, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 04.892.707/0001-00, doravante simplesmente denominado DNIT ou CONTRATANTE, representado pelo Direto Geral..............., Nacionalidade ................................., estado civil ......................., profissão ..............................., residente e domiciliado ................................, portador de Carteira de Identidade nº ........................., expedida pela ....................., inscrito no CPF/MF sob o nº ..............................................., e do outro lado, a empresa..........................., ou CONTRATADA, com sede .................................. inscrita no CNPJ/MF sob o nº.............................., representada por................................................ conforme documento que fica arquivado no setor competente, tendo como Responsável Técnico.....................................................portador da carteira profissional nº ........................... .

(2) DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO - O presente contrato fundamenta-se nas Leis nº 8.666/1993 e xxxxx, e vincula - se ao Edital e anexos do (modalidade da licitação) n.º __/20___, constante do processo administrativo nº _________.

As partes têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato, instruído no Processo Administrativo nº..........................., cujo resultado foi homologado em data de .............. pelo Ordenador de Despesas do DNIT, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO – Constitui objeto deste Contrato, a execução pela CONTRATADA, dos trabalhos descritos no Termo de Referência/Projeto Básico, os quais ficam fazendo parte integrante e inseparável deste instrumento, e assim resumidos quanto a seus elementos essenciais:

(1) LOTE/GRUPO:

(2) UNIDADES DA FEDERAÇÃO:

(3) NATUREZA DOS SERVIÇOS :

PARÁGRAFO ÚNICO - Nenhuma alteração, modificação, acréscimo ou decréscimo, variação, aumento ou diminuição de quantidade ou de valores, ou das especificações e disposições

56

contratuais poderá ocorrer, inclusive quanto à habilitação e qualificação da CONTRATADA no certame licitatório, salvo quando e segundo a forma e as condições previstas na Lei nº. 8.666 de 21.06.93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO – EMPENHO E DOTAÇÃO (1) DO VALOR - O valor estimado do presente Contrato, a preços iniciais, é de R$...............................(........................................................................................................................ ............) (2) - DO EMPENHO E DOTAÇÃO: A despesa, no corrente exercício, na parte nele a ser executada, correrá a conta da dotação do Orçamento do DNIT/2012, Verba...................................................., devidamente empenhada, conforme a Nota(s) de Empenho nº..................., datada de ..................., no valor de R$........................ (............................................................), emitida pela Diretoria de Administração e Finanças/DAF, a qual fica fazendo parte integrante deste contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO – Nos exercícios seguintes, durante a vigência do contrato, as despesas respectivas serão empenhadas, em relação a parte a ser executada, indicando-se os créditos e empenhos para a sua cobertura em termos aditivos a serem então lavrados pelo DNIT.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS UNITÁRIOS – Os preços unitários correspondentes a cada serviço contratado são os constantes da proposta da CONTRATADA, aceita na licitação acima referida, cujas planilhas constituem os anexos integrantes deste instrumento, devidamente rubricados pelos representantes das partes contratantes.

CLAUSULA QUARTA – DO PRAZO E PRORROGAÇÕES – O prazo de vigência deste contrato é de ____ (_____) meses, contado do dia ____ de ____ de ____, com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os prazos aqui referidos poderão ser prorrogados em conformidade com o disposto no Art. 57, __ da Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993 e suas posteriores alterações.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A prorrogação dependerá da realização de pesquisa de mercado que demonstre a vantajosidade, para a Administração, das condições e preços contratados.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O prazo para a conclusão dos trabalhos definidos na CLÁUSULA PRIMEIRA é de ...... (...........................) dias consecutivos. Estes prazos serão contados a partir da data do recebimento da Ordem de Serviço, observados, durante a sua execução, os prazos de etapas quando previsto no cronograma físico que constitui parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DAS GARANTIAS DE EXECUÇÃO – Em garantia da fiel e efetiva execução dos trabalhos contratados, a CONTRATADA prestou caução, sob a modalidade de..........................................., fornecida pela ........................., em data de ...................., no valor de R$ ..................... (...........................................................), CORRESPONDENTE A 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR A PREÇOS INICIAIS DO CONTRATO, conforme Guia de Recolhimento de número ...................., efetivada em data de .............., que integra o presente instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Durante a execução dos trabalhos, a CONTRATADA reforçará a caução acima referida de modo a perfazer, permanentemente, um total correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual a preços iniciais e reajustamentos, se os houver.

57

PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia prestada pelo licitante vencedor lhe será restituída ou liberada 60 (sessenta) dias consecutivos após o Recebimento Definitivo dos Serviços.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA – A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como:

I- Fornecer/executar o objeto da licitação de acordo com as especificações do Termo de Referência – ANEXO I, não se admitindo quaisquer modificações sem a prévia autorização do DNIT;

II- Comunicar por escrito ao setor do DNIT responsável pelo recebimento/fiscalização do objeto da licitação, no prazo máximo de 02 (dois) dias que antecedam o prazo de vencimento do fornecimento/execução do objeto da licitação, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.

III- Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do edital decorrente;

IV- Responder por danos materiais, ou físicos, causados por seus empregados diretamente ao DNIT ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;

V- Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto desta licitação, sem prévia autorização do DNIT;

VI- Prestar esclarecimentos ao DNIT sobre eventuais atos ou fatos desabonadores noticiados que a envolvam, independentemente de solicitação;

VII- apresentar, imediatamente, nos casos de cisão, incorporação ou fusão, a documentação comprobatória de sua situação.

VIII- Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas, previdência social e de segurança do trabalho, em relação a seus empregados;

IX- Possibilitar ao DNIT, em qualquer etapa, o acompanhamento completo do fornecimento/execução do objeto da licitação, fornecendo todas as informações necessárias e/ou resposta a qualquer solicitação da Contratante;

X- Atender prontamente quaisquer exigências do representante do DNIT, inerentes ao objeto do Termo de Referência – ANEXO I;

XI- Cumprir as demais obrigações constantes do Termo de Referência – ANEXO I.

CLÁUSULA SÉTIMA - RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO DNIT – Constituem direitos e prerrogativas do DNIT, além dos previstos em outras leis, os constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei no 8.666 de 21/06/93, e suas alterações posteriores, e no que couber, nas NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO SOBRE CONTRATAÇÕES DE

58

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, vigentes no DNIT, que a CONTRATADA aceita e a eles se submete.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caberá ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes:

I- Emitir as convocações, as ordens formais de fornecimento/execução, as notas de empenho e o Termo de Contrato (se for o caso) relativos ao objeto da licitação;

II - Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento/execução do objeto.

III - Rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento/execução em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor, e com as especificações deste edital e seus anexos.

IV -. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste processo.

V - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada com relação ao objeto desta licitação; e

VI - Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados.

VII - Cumprir as demais obrigações constantes do Termo de Referência – ANEXO I.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pelo fornecimento/execução do objeto, à Administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso:

PARÁGRAFO TERCEIRO - Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da contratada que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;

PARÁGRAFO QUARTO - Examinar as Carteiras Profissionais dos empregados colocados a seu serviço, para comprovar o registro de função profissional;

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO – O DNIT fiscalizará a execução dos trabalhos, diretamente através........................................, e, se assim entender, também através de supervisão contratada. As atribuições, deveres e obrigações dessa fiscalização e da supervisão, são especificadas nas "“NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS SOBRE CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA”, que a CONTRATADA declara conhecer e a elas se submeter.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Antes da assinatura do contrato e de qualquer alteração ou termo aditivo, deverão ser anexadas ao processo declarações relativas a consulta on-line do SICAF (Art.55, inciso XIII da Lei 8.666/93), acerca da situação cadastral da Contratada, bem como consulta ao CADIN, nos termos do art. 6º, II, da lei nº 10.522/2002.

59

PARÁGRAFO SEGUNDO - As consultas a que se refere o parágrafo anterior deverão ser repetidas antes de cada pagamento das medições, ocorridas no decorrer da contratação. Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da Contratada, esta será formalmente comunicada de sua situação irregular, para que apresente justificativa e comprovação de regularidade. Caso não se verifique que a empresa regularizou sua situação, estará sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 78, da Lei nº. 8666/93.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Durante a execução dos trabalhos não serão admitidas paralisações dos serviços por prazo, parcelado ou único, superior a 120 (cento e vinte) dias consecutivos, salvo por motivo de força maior, aceito por ambas as partes contratantes, excluídas quaisquer indenizações.

PARÁGRAFO QUARTO – Os trabalhos executados somente serão recebidos pelo DNIT, se estiverem de acordo com os Termos de Referência e o Quadro de Quantidades constante do Edital, atendida as especificações fornecidas pelo DNIT bem como em conformidade com as disposições constantes da Lei nº. 8.666 de 21.06.93 e suas posteriores alterações e “NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS SOBRE CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA”, anteriormente citadas.

CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO DE CONTRATO – este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

PARAGRAFO ÚNICO - Em havendo a Cisão, Incorporação ou Fusão da futura empresa contratada, a aceitação de qualquer uma destas operações ficará condicionada à analise por esta administração contratante do procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de insucesso na execução do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogação contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO DO CONTRATO – O presente Contrato poderá ser rescindido nos casos e na forma previstos na Lei no 8.666 de 21.06.93 e suas alterações posteriores “NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS SOBRE CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA” vigentes no DNIT.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO – DO REAJUSTAMENTO– O pagamento será creditado em nome do contratado, mediante ordem bancária em conta corrente por ele indicada, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste edital, após o fornecimento/execução do objeto da licitação, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento, mediante apresentação, aceitação e atesto do responsável nos documentos hábeis de cobrança.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - o pagamento mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária será realizado, desde que o contratado efetue cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Para execução do pagamento de que trata o parágrafo anterior, o contratado deverá fazer constar da nota fiscal correspondente, emitida, sem rasura, em letra bem legível em nome do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, CNPJ nº 04.892.707/0001-00, o nome do banco, o número de sua conta bancária e a respectiva agência.

60

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor. Nos casos de contratação de serviços de cessão de mão-de-obra, haverá regra específica no edital.

PARÁGRAFO QUARTO - A nota fiscal correspondente deverá ser entregue pela contratada diretamente ao responsável pelo recebimento do objeto, que atestará e liberará a referida nota fiscal para pagamento, quando cumpridas todas as condições pactuadas.

PARÁGRAFO QUINTO - Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida ao adjudicatário e o pagamento ficará pendente até que ele providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para o DNIT.

PARÁGRAFO SEXTO - No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira devido será calculado mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, onde:

EM = Encargos Moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) I = (6/100) I = 0,00016438

365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

PARÁGRAFO SÉTIMO - O pagamento só será realizado após a comprovação de regularidade do contratado junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, por meio de consulta “on-line” feita pelo DNIT, ou mediante apresentação dos documentos por ele abrangidos: Habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal Federal (Receita Federal do Brasil (certidão conjunta), FGTS e INSS).

PARÁGRAFO OITAVO - Qualquer alteração nos dados bancários deverá ser comunicada ao DNIT, por meio de carta, ficando sob inteira responsabilidade do contratado os prejuízos decorrentes de pagamentos incorretos devido à falta de informação.

PARÁGRAFO NONO - O pagamento efetuado pelo DNIT não isenta o contratado de suas obrigações e responsabilidades assumidas.

61

PARAGRAFO DÉCIMO – Será permitido o reajuste do valor inicial da proposta, desde que observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, a contar da data limite para a apresentação da proposta ou da data do último reajuste. Deverá ser justificado e comprovado documentalmente e só terá efeitos após a aprovação por parte da Administração.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A repactuação será precedida de demonstração analítica de aumentos de custos, de acordo com a planilha de custos e formação de preços, apresentada pela Contratada e a comprovação da efetiva variação dos custos de fornecimento do objeto licitado, incidentes sobre o produto/material, na data da repactuação, considerando o percentual de impacto deste item junto à planilha de custo apresentada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES – A CONTRATADA responderá administrativamente pela qualidade e eficiência dos serviços por ela executado, e essa se estenderá até a finalização dos serviços.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente, o DNIT poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

I. ADVERTÊNCIA: É o aviso por escrito, emitido quando a Licitante e/ou Contratada descumprir qualquer obrigação, e será expedido:

a. Pelo Setor responsável pelas licitações do Órgão, tanto na Sede quanto nas Superintendências Regionais, quando o descumprimento da obrigação correr no âmbito do procedimento licitatório, sendo emitida por documento oficial do DNIT e registrada no SICAF, nos seguintes casos:

- quando a licitante atrasar a entrega, no prazo estabelecido no edital, dos documentos e anexos exigidos, por meio eletrônico, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva;

- quando a licitante ofertar preço visivelmente inexequível na formulação da proposta inicial ou na fase de lances;

- quando a licitante não honrar com o valor ofertado durante a fase de lances e solicitar sua exclusão antes da aceitação das propostas;

- quando a licitante manifestar intenção de recurso e não impetrá-lo;

- quando a licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da licitação.

a.1 Todas as hipóteses tratadas na letra “a” serão válidas quando a empresa descumprir exigências editalícias pela primeira vez com a Administração, não havendo ocorrência anterior da mesma natureza registrada em sistema ou documento oficial.

b. Pelo Ordenador de Despesas do Órgão, tanto na Sede como nas Superintendências Regionais, orientado pelo fiscal do contrato ou servidor responsável pelo recebimento do objeto da licitação, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar o contrato, nos seguintes casos:

62

- quando a licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o contrato, por um período de 5 (cinco) dias úteis contados do vencimento do prazo para retirada ou assinatura;

- quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou ensejar o retardamento na execução do seu objeto, por um período de 5 (cinco) dias úteis contados do vencimento do prazo para início da execução do objeto;

- quando se tratar de execução de serviços, caso seja identificado atraso superior a 15 (quinze) dias no cumprimento das metas em relação ao Cronograma Aprovado, não justificado pela empresa contratada;

- quando a licitante descumprir qualquer outra obrigação atinente ao objeto da licitação, sendo a advertência registrada e fundamentada em documento específico.

II. MULTA: É a sanção pecuniária que será imposta à Contratada, pelo Ordenador de Despesas do Órgão, tanto na Sede quanto nas Superintendências Regionais, por atraso injustificado na execução do objeto da licitação ou inexecução do mesmo, sendo esta parcial ou total, e será aplicada nos seguintes percentuais:

II.1. Nos casos de atrasos:

a. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da licitação, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove, vírgula, nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;

b. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da licitação, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do DNIT, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

c. 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo de entrega objeto da licitação, sem prejuízo da aplicação do disposto nas alíneas “a” e “b” desse mesmo subitem II.1;

II.2. Nos casos de recusa ou inexecução:

a. 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo DNIT ou inexecução parcial do objeto da licitação, calculado sobre a parte inadimplente;

b. 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução total do objeto da licitação ou descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

II.3. A multa será formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65, parágrafo 8º, da Lei nº 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à Contratada a oportunidade do contraditório e ampla

63

defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do parágrafo 3º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, observada a seguinte ordem:

a. Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;

b. Mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e

c. Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.

II.4. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá à Contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços de Mercado – IGPM ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo DNIT ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.

II.5. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

a. O atraso na execução do objeto da licitação não superior a 05 (cinco) dias; e

b. A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

II.6. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

II.7. Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, será aberto Processo Administrativo com o objetivo de anulação da nota de empenho e/ou rescisão unilateral do contrato, exceto se houver justificado interesse do DNIT em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades na forma do subitem I letra “a”e II.1, ambos do Parágrafo Primeiro.

III. SUSPENSÃO: É a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitações e de contratar com a Administração, e suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com os prazos a seguir:

III.1 Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, por meio eletrônico, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva, ou ainda, atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da licitação.

III.1.1 A hipótese em que o licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da licitação, será válida quando a empresa for reincidente, já havendo ocorrência anterior da mesma natureza registrada em sistema ou documento oficial;

III.2 Por até 2 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, não mantiver a proposta, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato.

III.3 Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada:

64

a. Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação;

b. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e

c. Receber qualquer das multas previstas no subitem 20.1.2 e não efetuar o pagamento.

d. Comportar-se de modo inidôneo.

III.4. São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:

a. O Setor responsável pelas licitações do Órgão, tanto na Sede quanto nas Superintendências Regionais, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e

b. O Ordenador de Despesas do Órgão, tanto na Sede quanto nas Superintendências Regionais, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto da licitação, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato ou qualquer documento hábil que venha substituí-lo.

III.5. A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial da União e registrada no SICAF.

PARÁGRAFO SEGUNDO - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE: A declaração de inidoneidade será aplicada somente pelo Ministro de Estado dos Transportes, à vista dos motivos informados na instrução processual.

I. Será declarada inidônea a empresa que cometer ato como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Disposições gerais

II. As sanções previstas no item III do Parágrafo Primeiro e Parágrafo Segundo poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão do contrato:

a. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

PARÁGRAFO QUARTO - Do direito de defesa

65

I. É facultado à Contratada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação.

II. O recurso será dirigido ao Ordenador de Despesas, por intermédio da autoridade que aplicou a sanção, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

III. Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário;

IV. Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após exaurida a fase recursal, a aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial da União, devendo constar:

a. A origem e o número do processo em que foi proferido o despacho.

b. O prazo do impedimento para licitar e contratar;

c. O fundamento legal da sanção aplicada; e

d. O nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita Federal.

V. Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade competente para aplicação da sanção comunicará imediatamente ao órgão competente que por sua vez providenciará a imediata inclusão da sanção no SICAF, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao sistema em caso de suspensão para licitar.

PARÁGRAFO QUINTO - Do assentamento em registros

I. Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial da União as sanções aplicadas com fundamento nos itens I e II do Parágrafo Primeiro, as quais se formalizam por meio de simples apostilamento e/ou registro em sistema, na forma do artigo 65, parágrafo 8º, da Lei nº 8.666/93.

II. Os prazos referidos neste documento só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na entidade.

PARÁGRAFO SEXTO - Da sujeição a perdas e danos

I. Independentemente das sanções legais cabíveis, previstas no edital, a Contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados ao DNIT pelo descumprimento das obrigações licitatórias.

66

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – Ficam as partes cientes que as condições impostas neste contrato estão vinculadas ao Edital de Licitação que lhe deu origem.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO – As partes elegem, de comum acordo, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, a Justiça Federal de xxxxxxxxx - Seção do estado de xxxxxxxxxxx - para dirimir as questões decorrentes do presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA EFICÁCIA DO CONTRATO – O presente Contrato terá eficácia plena a partir da data da sua publicação, exclusive.

E, por assim estarem justas e acertadas, as partes, por seu Representante Legal e Responsável Técnico, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas identificadas.

Brasília / DF,

---------------------------------- DIRETOR GERAL

------------------------------------------- ----------------------------------------------- REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE TÉCNICO

CONTRATADA CONTRATADA ------------------------------------ TESTEMUNHA ------------------------------------ TESTEMUNHA

67

ANEXO VI NOTA TÉCNICA

68