PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ?· orçamento, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos,…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

  • PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO Praa So Francisco, 26 - Fone/Fax 15 3267-8800

    CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de So Paulo CNPJ 46.634.077/0001-14

    DIVISO DE LICITAES EDITAL PROCESSO ADMINISTRATIVO N 098/2018 TOMADA DE PREOS N 012/2018 DESTINADA A CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLATAO DE OBRAS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO-SP SOB O CDIGO FEHIDRO 2017-SMT_COB-182.

    01. PREMBULO

    1.1 - De conformidade com o disposto no Processo Administrativo N 098/2018, a Comisso Permanente de Licitaes torna pblico, para conhecimento dos interessados, que se acha aberta nesta Prefeitura a TOMADA DE PREOS N 012/2018 em epgrafe, por solicitao do Departamento de Meio Ambiente.

    1.2 - A presente licitao do tipo MENOR PREO GLOBAL e se processar de conformidade com este edital e pela Lei Complementar 123/2006, e Lei Federal n 8.666/93 e alteraes posteriores e Lei Complementar n 123/2006.

    1.3 - Os envelopes "HABILITAO e PROPOSTA" devero ser entregues no setor de protocolo descentralizado da Diviso de Licitaes, at s 9:00 hs do dia 22/11/2018, sendo que a abertura do envelope "Habilitao" ocorrer s 09:30 hs do mesmo dia, na sala de licitao, quando se proceder a rubrica, pelos presentes, dos documentos ali contidos.

    1.4 - As informaes e os procedimentos desta licitao sero executados pela Diviso de Licitaes sito na Praa So Francisco n 26 Centro. Comunicaes pelo telefone (15) 3267-8812, e-mail: licitacao2@capeladoalto.sp.gov.br. Comunicaes atravs de correspondncia: enderear Prefeitura, ATENO DA DIVISO DE LICITAES, na Praa So Francisco n 26 Centro Capela do Alto - SP CEP: 18195-000.

    1.4.1 - A PREFEITURA no se responsabiliza por documentos enviados pelo correio e no entregues em tempo hbil na Diviso de Licitaes.

    1.5 - Integram este edital os seguintes anexos:

    Anexo I: Minuta do contrato; Anexo II: Termo de Cincia e Notificao Anexo III: Declarao de compromisso de fornecimento ou utilizao de madeira de procedncia legal; Anexo IV: Modelo de Indicao de Equipe Tcnica; Anexo V: Memorial Descritivo; Anexo VI: Planilha oramentria; Anexo VII: Cronograma Fsico Financeiro; Anexo VIII: Projetos.

    02. OBJETO DA LICITAO

    2.1 - A presente licitao tem por objetivo a A CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLATAO DE OBRAS DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO-SP SOB O CDIGO FEHIDRO 2017-SMT_COB-182., conforme projeto, memorial descritivo, cronograma fsico-financeiro e oramento, com fornecimento de mo de obra, materiais e equipamentos, e outros servios afins e correlatos.

    03. PRAZO E CONDIES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

    3.1 - Prazo de Vigncia do contrato 210 ( duzentos e dez) dias e a execuo do objeto 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do 5 (quinto) dia aps o recebimento da Ordem de Incio dos Servios, descontados o atraso motivado, por fora maior, caso fortuito ou interferncias imprevistas que retardem o cumprimento do objeto, desde que tais eventos sejam devidamente anotados em cadernetas de ocorrncias, e justificados no processo.

    3.1.1 - O prazo de execuo poder ser alterado, por necessidade da Prefeitura, se houver acordo entre as partes.

    3.1.2 - O contrato poder a qualquer tempo, ser aditado para adequaes s disposies governamentais aplicveis espcie.

    3.2 - Assinar o contrato e Termo de Cincia, dentro de no mximo 03 (trs) dias aps a convocao feita pela

    Prefeitura, sob pena de multa prevista no subitem 13.1.10 deste edital, sem prejuzo das demais sanes previstas

    na Lei.

    3.3 - Apresentar, dentro de 05 (cinco) dias teis aps a assinatura do contrato, e antes da emisso da Ordem de Servio, o nmero da Anotao de Responsabilidade Tcnica (ART) e uma cpia do recibo correspondente, para figurarem no processo e na ordem de servio, bem como apresentar o PCMAT e/ou PPRA e PCMSO da obra.

    3.4 - Entregar Prefeitura, 10 (DEZ) dias aps a emisso da Ordem de Incio dos Servios, garantia correspondente a 5% do valor total do contrato.

    mailto:licitacao2@capeladoalto.sp.gov.brmailto:licitacao2@capeladoalto.sp.gov.br

  • PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO Praa So Francisco, 26 - Fone/Fax 15 3267-8800

    CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de So Paulo CNPJ 46.634.077/0001-14

    3.4.1 - Ocorrendo aditamento, a licitante vencedora dever complementar a Garantia, proporcionalmente, 05 (cinco) dias aps a assinatura.

    3.4.2 Ocorrendo prorrogao de vigncia a contratada dever prorrogar a vigncia da garantia, proporcionalmente.

    3.4.3 A garantia qualquer que seja a modalidade escolhida, conforme art. 56, 1 da Lei 8.666/93, dever

    assegurar o pagamento de:

    a) prejuzos advindos do no cumprimento do contrato e do no adimplemento das demais obrigaes nele

    previstas;

    b) prejuzos causados a administrao ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a execuo do

    contrato;

    c) multas moratrias e punitivas aplicadas pela administrao a contratada;

    d) obrigaes trabalhistas, fiscais e previdencirias de qualquer natureza, no adimplidas pela contratada.

    3.4.3.1 a modalidade de seguro garantia somente ser aceita se contemplar todos os eventos indicados nas alneas do item 3.4.3.

    3.5 as alteraes contratuais se daro obedecendo ao disposto no artigo 57 da lei 8.666/93, inadmissvel em face de culpa da contratada.

    04. CONDIES DE EXECUO

    4.1 - Regime de Contratao: Empreitada por preo unitrio.

    4.2 - Fiscalizao: A Prefeitura ser representada por fiscalizador a ser informado no contrato com autoridade para exercer, em seu nome, a orientao geral, controle, coordenao e fiscalizao, sem que isso reduza as responsabilidades legais e contratuais. 4.2.1 - O fiscalizador poder designar outros funcionrios para auxili-lo no exerccio da fiscalizao.

    4.3 - Representao: Manter, testa dos servios, um Engenheiro Civil ou Arquiteto, preposto e responsvel, que prestar assistncia tcnica necessria, devendo comparecer diariamente no local, permanecendo durante o tempo que for determinado pela fiscalizao, sendo seu comparecimento consignado no dirio de ocorrncias. 4.3.1 - Comunicar PREFEITURA, imediatamente, qualquer ocorrncia ou anormalidade que venha interferir na execuo dos servios.

    4.4 - Dirio de Ocorrncias: Destinado a registrar todas as visitas que se verificarem, assim como as ordens e determinaes da fiscalizao, anotaes de ordem tcnica, reclamaes, estado do tempo, os trabalhos em andamento, as condies especiais que afetem o desenvolvimento dos trabalhos e os fornecimentos de materiais, fiscalizaes ocorridas e suas observaes, anotaes tcnicas, e outros objetos pertinentes aos trabalhos, servindo de meio de comunicao formal entre as partes. O contratante dever receber segundas vias de todas as folhas do dirio de ocorrncias. 4.4.1 A realizao de vistorias dever ser registrada no Dirio de Ocorrncias e as anotaes da fiscalizao no

    mesmo tero validade de comunicao escrita devendo ser rubricadas pelos representantes de ambas as partes.

    4.5 - Subempreitada: Os servios no podero ser subempreitados no seu todo, podendo, contudo, faz-lo parcialmente, mantendo, porm, sua responsabilidade integral e direta perante a Prefeitura. Os servios subempreitados devero ter anuncia expressa desta municipalidade.

    4.6 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condies contratuais, a critrio da prefeitura os acrscimos ou supresses que se fizerem necessrios para o desenvolvimento dos servios de acordo com o pargrafo 1 do artigo 65 da lei 8.666/93 e suas alteraes. 4.7 Sero de propriedade exclusiva do contratante os relatrios, mapas, desenhos, diagramas, planos estticos e quaisquer outros documentos elaborados pela contratada referente ao objeto por ela executado.

    05. OBRIGAES DA CONTRATADA

    5.1 - Escolher e contratar pessoal a ser fornecido em seu nome e sob sua responsabilidade, observando as leis trabalhistas, previdencirias, assistenciais e sindicais, sendo considerada nesse particular, como nica empregadora.

  • PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO Praa So Francisco, 26 - Fone/Fax 15 3267-8800

    CEP 18195-000 - Capela do Alto - Estado de So Paulo CNPJ 46.634.077/0001-14

    5.1.1 - As arvores a serem suprimidas para realizao das obras, esto devidamente autorizadas pela CETESB- Companhia Ambiental do Estado de So Paulo, e a remoo e descarte delas ser de responsabilidade da empresa vencedora do certame. 5.1.2 - Conforme disposto na Resoluo SMA 58/2009, antes do incio da interveno ora autorizada, dever ser afixada na propriedade, na testada do terreno voltada para a via de circulao, placa com o tamanho mnimo de 1,50m X 1,70m, com fundo branco e letras pretas, visvel ao pblico durante a execuo da interveno, com as seguintes informaes: Nmero do Processo CETESB; Numero de Autorizao; Data da emisso; Nmero do Termo de Compromisso de Recuperao Ambiental, se houver.

    5.2 - Materiais: Fornecer todo o material a ser utilizado, salvo indicao em contrrio. 5.2.1 - Todos os materiais a serem empregado sero de primeira qualidade, de acordo com as normas da ABNT,

    sempre sujeitos fiscalizao a ser exercida pela Prefeitura e, nos casos em que houver falta ou dvida sobre

    determinado material, dever ser feita consulta ao autor do Projeto.

    5.2.2 - Cumprir as determinaes da Lei Federal 9605/98 e Lei Municipal 1489/2009, empregando na obra somente madeira de origem nativa ou no nativa que tenha procedncia legal. 5.2.2.1 - Receber na obra somente madeira acompanhada da seguinte documentao: DOF (documento de origem florestal), comprovante de cadastramento perante o CADMADEIRA e nota fiscal. 5.2.2.2 - Entregar ao fiscalizador do contrato a documentao referente procedncia da madeira utilizada na obra, conforme especificado no item 5.2.2.1 juntamente com a medio do ms e respectivo document