REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE …cms.cm-ourique.pt.vf-host.com/upload_files/client_id_1/website_id_1... · REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 15 DE ABRIL

M U N I C Í P I O D E O U R I Q U E

CÂMARA MUNICIPAL

Ata N.º 7 de 15 de abril de 2013 Página 1

REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2013

ATA N.º 7

Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, nesta Vila de Ourique, no

“Salão Nobre”, no Edifício dos Paços do Concelho reuniu ordinariamente a Câmara

Municipal de Ourique, em reunião não pública, sob a Presidência do Seu Presidente,

Dr. Pedro Nuno Raposo Prazeres do Carmo e com as presenças dos Senhores

Vereadores Sr.ª Florbela Coelho Pereira Martins, Sr. José Raul Guerreiro Mendes dos

Santos, Dr. Fernando Jorge Castanho Silva Romba e Eng.º Carlos Alberto Pereira

Alves. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

A reunião foi secretariada pela Coordenadora Técnica do Serviço de Receitas

Municipais, Maria Lídia Eufrásia Silvério Raposo Guerreiro. ------------------------------------

ALTERAÇÃO DE DATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Esta reunião que havia sido marcada para o dia dez de abril pelas quinze horas, foi

alterada para o dia quinze do mesmo mês pelas dezasseis horas e trinta minutos,

tendo sido comunicada a respetiva alteração aos senhores Vereadores. ------------------

ABERTURA

O Senhor Presidente, declarou aberta a sessão quando eram dezasseis horas e

quarenta e cinco minutos, passando a Câmara Municipal a tratar dos assuntos

constantes da ordem de trabalhos. ---------------------------------------------------------------------

ASSUNTOS NÃO INCLUÍDOS NA ORDEM DO DIA

Ao abrigo do disposto no artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redação

da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Sr. Presidente propôs que fossem incluídos

na ordem do dia, os seguintes documentos: -------------------------------------------------------

Fls. 102 Fls. 135


CÂMARA MUNICIPAL


Minuta de protocolo de parceria celebrado entre o Município de Ourique e a Santa

Casa da Misericórdia de Ourique – Reabilitação de Património Religioso; -----------------

Minuta de protocolo celebrado entre o Município de Ourique e ODC – Ourique

Desportos Clube Secção de BTT – Cedência do Prédio com o artigo matricial 203 sito

na Rua Gago Coutinho n.º 11 e n.º 13 em Ourique; -----------------------------------------------

Protocolo de apoio celebrado entre o Município de Ourique e a Associação “Futuro de

Garvão; --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minuta de protocolo celebrado entre o Município de Ourique e ATALAIA – Associação

dos Amigos da Cultua e das Artes – Cedência do prédio com o artigo matricial 192 sito

na Rua Gago Coutinho n.º 28 – Ourique; -------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, a inclusão na

ordem do dia dos referidos documentos por reconhecer a urgência imediata dos

assuntos constantes dos mesmos. ---------------------------------------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DO EXECUTIVO

PRESIDENTE DA CÂMARA - DR. PEDRO NUNO RAPOSO PRAZERES DO

CARMO: ---------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente iniciou a sua intervenção, referindo que se encontra a decorrer

uma inspeção ordinária aos serviços do Município. -----------------------------------------------

O Senhor Presidente continuou a usar da palavra sobre a avaliação e prestação de

contas do ano transato, referindo que após devidamente analisados os documentos,

há duas questões que importa salientar nomeadamente a redução nos empréstimos,

de um 1. 429. 459,23€ durante o ano de 2012, e uma redução na dívida a

fornecedores de 421. 907,55€, referindo que a mesma se cifra atualmente em

3.451.159,74€, salientando que estas duas reduções totalizam 1.851.367,08€, o que

considera ser um valor bastante significativo. -------------------------------------------------------

Fls. 135 – V.º


CÂMARA MUNICIPAL


O Senhor Presidente salientou ainda que relativamente ao ano de 2011, aumentámos

a capacidade de realizar obra em cerca de 10%, acrescentando no que se refere ao

investimento o mesmo teve um aumento de 322.356,08€. --------------------------------------

Pelo Senhor Presidente foi igualmente dado conhecimento que a dívida relativa ao

consumo de água por parte dos consumidores finais, tem vindo a duplicar de ano para

ano cifrando-se atualmente em 70,335.05€, acrescentando que é mais um sinal das

graves dificuldades porque passam as famílias, atualmente. -----------------------------------

O Senhor Presidente terminou a sua intervenção acrescentando, e atendendo a todas

as restrições, que os resultados ora apresentados são indicadores de uma boa gestão,

uma gestão cuidada. ---------------------------------------------------------------------------------------

O Executivo Municipal tomou conhecimento. ---------------------------------------------------

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR

Foi presente para discussão e aprovação a ata da reunião ordinária da Câmara

Municipal de Ourique realizada no dia vinte e sete de março do ano de dois mil e treze,

que após confirmação de que todos os membros do executivo tinham conhecimento

do seu conteúdo, por haver sido oportunamente distribuída, foi dispensada a sua

leitura nos termos do artigo 4.º do Decreto – Lei n.º 45362/63, de 21 de Novembro. ----

DELIBERAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a referida

ata. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL, CULTURAL, DESPORTO E TURISMO

SASCDT

O Senhor Presidente da Câmara fez presente a minuta de protocolo de parceria

celebrado entre o Município de Ourique e a Santa Casa da Misericórdia de

Ourique, que estabelece uma parceria para a reabilitação da Igreja matriz de Ourique

e para a reabilitação da Igreja da Misericórdia, ambas localizadas na vila de Ourique, a

qual se apensa à presente ata sob o anexo I.-------------------------------------------------------

Excepto cargas e

descargas

Fls. 136


CÂMARA MUNICIPAL


DELIBERAÇÃO: Ponderado, apreciado e discutido o assunto, a Câmara Municipal,

aprovou por unanimidade, com a ausência do vereador José Raul Guerreiro Mendes

dos Santos, por estar legalmente impedido nos termos da alínea d) do n.º 2 do art.º 4.º

do estatuto dos eleitos locais, a referida minuta de protocolo. ----------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara fez presente a minuta de protocolo celebrada entre o

Município de Ourique e ODC- Ourique Desportos Clube, relativa à cedência do

prédio com o artigo matricial 203 sito na Rua Gago Coutinho n.º 11 e n.º 13 – Ourique,

que visa a criação de um espaço físico para funcionamento da sede da Secção de

BTT do Ourique Desportos Clube e para o acolhimento das atividades por si

dinamizadas, na prossecução de fins desportivos, voltados para o bem comum do

concelho e qualidade de vida e bem-estar da população, a qual se apensa à presente

ata sob o anexo II. ----------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÃO: Ponderado, apreciado e discutido circunstanciadamente o assunto,

o Executivo Municipal aprovou por unanimidade a referida minuta de protocolo. ---------

O Senhor Presidente fez presente o protocolo celebrado entre o Município de

Ourique e Associação Futuro de Garvão, que estabelece os termos dos apoios que

o primeiro concede ao segundo para o seu funcionamento e prossecução de

atividades de interesse municipal, o qual se apensa à presente ata sob o anexo III. -----


o Executivo Municipal aprovou por unanimidade o referido protocolo. ----------------------

O Senhor Presidente da Câmara fez presente a minuta de protocolo celebrada entre o

Município de Ourique e Atalaia – Associação dos Amigos da Cultura e das Artes,

relativa à cedência do prédio com o artigo matricial 192 sito na Rua Gago Coutinho n.º

28 – Ourique, e visa a criação de um espaço físico para funcionamento da sede e das

atividades do Segundo Outorgante, na prossecução de fins de promoção do acesso

Fls. 136 – V.º


CÂMARA MUNICIPAL


dos cidadãos à criação artística e à fruição do seu património, o qual se apensa à

presente ata sob o anexo IV. ----------------------------------------------------------------------------


o Executivo Municipal aprovou por unanimidade a referida minuta de protocolo. --------

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

O Senhor Presidente apresentou a relação dos pagamentos efetuados no período de

27/03/2013 a 12/04/2013, no valor de 303. 326,51€ a fornecedores e outras

entidades.------------------------------------------------------------------------------------------------------


Também pelo Sr. Presidente foi presente o mapa resumo de receita e despesa que a

seguir se transcreve. ---------------------------------------------------------------------------------------

DESCRIÇÃO DE RECEITA E DESPESA

PERÍODO 01-01-2013 A 12-04-2013

RECEITAS CORRENTES MONTANTE

01 - Impostos diretos 41.191,70 €

02 - Impostos indiretos 449,00 €

04 - Taxas, multas e outras penalidades 2.683,34 €

05 - Rendimentos de propriedade 35,83 €

06 - Transferências correntes 1.404.105,86 €

07 - Venda de bens e serviços correntes 180.650,26 €

08 - Outras receitas correntes 83.758,60 €

SUB-TOTAL 1.712.874,59 €

RECEITAS DE CAPITAL MONTANTE

09 - Venda de bens de investimento 3.700,00 €

10 - Transferências de capital 573.975,43 €

12- Passivos Financeiros 300.000,00 €

13 - Outras Receitas de Capital 0,00 €

SUB-TOTAL 877.675,43 €

Fls. 137


CÂMARA MUNICIPAL


15 - Reposições não abatidas nos pagamentos 0,00 €

16 - Saldo da gerência anterior 257.516,22 €

TOTAL CORRENTES E DE CAPITAL 2.848.066,24 €

DESPESAS CORRENTES MONTANTE PAGO

01- Pessoal 937.334,67 €

02 - Aquisição de bens e serviços 342.306,54 €

03 - Juros e outros encargos 48.387,21 €

04 - Transferências correntes 89.462,15 €

05 - Subsídios 49.300,57 €

06 - Outras despesas correntes 22.753,47 €

SUB-TOTAL 1.489.544,61 €

DESPESAS DE CAPITAL MONTANTE PAGO

07 - Aquisição de bens de capital 494.772,08 €

08 - Transferências de Capital 0,00 €

10 - Passivos financeiros 800.918,73 €

SUB-TOTAL 1.295.690,81 €

TOTAL DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL 2.785.235,42 €

Disponibilidades em 12-04-2013:

Caixa 4.438,41 €

Fundos de Maneio 3.100,00 €

Depósitos em instituições financeiras 55.292,41 €

Outras aplicações de tesouraria 0,00 €

Total das disponibilidades 62.830,82 €

PROPOSTA N.º 19/P/2013

INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES

PATRIMONIAIS E RESPETIVA AVALIAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS -

2012

O Senhor Presidente fez presente a proposta identificada em epígrafe, por si firmada

em 08 de abril de 2013, cujo teor se transcreve na íntegra para todos os efeitos

legais:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fls. 137 – V.º


CÂMARA MUNICIPAL



Assunto: INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES

PATRIMONIAIS E RESPETIVA AVALIAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2012

A Lei N.º 169/99, de 18 de Setembro, no seu artigo 68.º, n.º 1. alínea j), na redacção

da Lei N.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, consigna que compete ao Presidente da

Câmara “submeter a norma de controlo interno, bem como o inventário de todos os

bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação, e ainda os documentos

de prestação de contas, à aprovação da Câmara Municipal…”. -------------------------------

Nestes termos, -----------------------------------------------------------------------------------------------

PROPONHO: ------------------------------------------------------------------------------------------------

a) Que a Câmara Municipal aprove os documentos enunciados em epígrafe, os

quais se anexam e ficam a fazer parte integrante da presente proposta. -------

b) Que depois de aprovados, a Câmara Municipal submeta a apreciação da

Assembleia Municipal, o Inventário de todos os bens, direitos e obrigações

patrimoniais e respetiva avaliação, e a apreciação e votação os documentos

de prestação de contas. ----------------------------------------------------------------------

c) Que a presente proposta seja aprovada em minuta. ---------------------------------

Paços do Município de Ourique, 8 de abril de 2013 -----------------------------------------------

O Presidente da Câmara ----------------------------------------------------------------------------------

Pedro Nuno Raposo Prazeres do Carmo -------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÃO: Ponderado, apreciado e discutido circunstanciadamente o assunto

o Executivo Municipal aprovou por unanimidade, a referida proposta. -----------------------

Fls. 138


CÂMARA MUNICIPAL


O Executivo Municipal apreciou e discutiu circunstanciadamente o Inventário de todos

os Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais. -------------------------------------------------------


DOAÇÃO DE PRÉDIO URBANO

O Senhor Presidente fez presente a proposta identificada em epígrafe, por si firmada

em 09 de abril de 2013, cujo teor se transcreve na íntegra para todos os efeitos

legais:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Assunto: DOAÇÃO DE PREDIO URBANO – ARTIGO 1597 – SANTANA DA SERRA

1. Em reunião ordinária realizada em 13 de abril de 2011, a Câmara Municipal

aprovou por unanimidade, a requerimento da Junta de Freguesia de Santana

da Serra ceder a título gratuito, o prédio urbano inscrito na matriz predial

daquela freguesia sob o artigo 1597 e descrito na Conservatória do Registo

Predial de Ourique sob o n.º 980/19971112; ----------------------------------------------

2. O prédio em referência é propriedade do Município de Ourique, mantém as

confrontações constantes da deliberação supramencionada e tem uma área

total de 16980 m²; --------------------------------------------------------------------------------

3. Tendo em conta que, ainda não foi dado cumprimento à referida deliberação, e

sendo certo que a Junta de Freguesia de Santana da Serra pretende

desenvolver no local um projeto de urbanização, de forma a promover a

dinamização económica e social da freguesia, através da comercialização dos

respetivos lotes, impõe-se a necessidade de garantir a segurança jurídica na

sua transmissão, o que só temporariamente ficaria assegurado com a cedência

do direito de superfície subsumida na anterior decisão. -------------------------------

PROPONHO: ------------------------------------------------------------------------------------------------

Fls. 138 – V.º


CÂMARA MUNICIPAL


a) Que a Câmara Municipal ao abrigo da alínea f) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º

169/99, de 18 de setembro, que estabelece o quadro de competências, assim

como o regime jurídico de funcionamento, dos órgãos dos municípios e das

freguesias delibere autorizar a transmissão do prédio por doação a titulo

gratuito. ------------------------------------------------------------------------------------

b) Que o prédio em referência, seja destinado à realização de uma operação de

loteamento a executar no prazo máximo de dez anos, contados da data de

celebração da escritura pública de doação. ---------------------------------------------

c) Que durante o referido período, ao prédio não possa ser dado outro destino,

sob pena de reversão imediata, para o Município de Ourique. --------------------

d) Que a presente proposta seja aprovada em minuta. ---------------------------------


O Presidente da Câmara ----------------------------------------------------------------------------------

Pedro Nuno Raposo Prazeres do Carmo -------------------------------------------------------------


o Executivo Municipal, aprovou por unanimidade, a proposta sobredita. --------------------

PORTARIA N.º 16/2013 DE 17 DE JANEIRO

O Senhor Presidente fez presente, para conhecimento aos Senhores Vereadores, nos

termos do n.º 3 do art.º 4.º da Portaria n.º 16/2013 de 17 de janeiro as comunicações

N.ºs 22/2013, 23/2013, 24/2013, 25/2013, 26/2013, 27/2013, 28/2013 29/2013,

30/2013, 31/2013, 32/2013, 33/2013, 34/2013 35/2013, 36/2013, 37/2013, 38/2013 e

39/2013, as quais foram emitidas segundo o parecer genérico favorável tomado em

reunião do órgão executivo realizada no dia 18 de fevereiro de 2013. -----------------------

Fls. 139


CÂMARA MUNICIPAL


Comunicação nº. 22/2013, nos termos do artigo 4º/3, da portaria nº. 16/2013, de 17 de janeiro, segundo o parecer

genérico favorável tomado em reunião do órgão executivo realizada no dia 18 de fevereiro 2013. --------------------

Nº.

REQUISITOS

FUNDAMENTAÇÃO

LEGISLAÇÂO

1

Descrição do contrato

Espetáculo musical – atuação na Feira do Porco Alentejano

artº. 3, nº.2 alínea a) da portaria nº. 16/2013 de 17/01

2 Objeto do contrato Espetáculo musical IDEM

3

Demonstração de que não se trata de trabalho subordinado

Considera-se um trabalho não subordinado, porque é prestado com autonomia própria, não se encontra sujeito à disciplina e à direção da Câmara Municipal, e nem é imposto o cumprimento de qualquer horário de trabalho.


4

Inconveniência no recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público

Não vimos a necessidade do recurso a qualquer modalidade de relação jurídica de emprego público, na medida em que desta forma, o serviço prestado fica mais económico


5

Verificação da inexistência de pessoal em situação de mobilidade especial apto para o desempenho de funções

Não aplicável


6

Declaração de cabimento

Conforme docs. anexos

artº. 3, nº.2 alínea b) da portaria nº. 16/2013 de 17/01

7

Indicação do procedimento Ajuste Direto Simplificado artº. 3, nº.2 alínea c) da portaria nº. 16/2013 de 17/01

8 Fundamentação da escolha do procedimento

O recurso ao ajuste direto é um processo mais célere e atendendo ao valor em causa, não se justifica outra opção

artº. 3, nº.2 alínea c) da portaria nº. 16/2013 de 17/01

9 Identificação da contraparte João Paulo Carvalho Cruz artº. 3, nº.2 alínea d) da portaria nº. 16/2013 de 17/01

10

Demonstração do cumprimento da redução remuneratória quando aplicável)

Não é aplicável, o valor não é superior a valor de 1500€

artigo 75º. Alínea b) da LOE para 2013

11 Celebração do contrato

A redução do contrato a escrito foi dispensada nos termos da alínea a) do nº. 1 do artigo 95º. do CCP

-

12 Valor do contrato 400€ -

13 Data da Adjudicação 05-03-2013 -

14 Seja observado o regime legal da aquisição de serviços

Artigo 128º. do CCP – Regime Simplificado -


genérico favorável tomado em reunião do órgão executivo realizada no dia 18 de fevereiro 2013.

Nº.

REQUISITOS

FUNDAMENTAÇÃO

LEGISLAÇÂO

1


Espetáculo musical – atuação do Sonido Andaluz na “Feira do Porco Alentejano”



Considera-se um trabalho não subordinado, porque é artº. 3, nº.2 alínea a)

Fls. 139 – V.º


CÂMARA MUNICIPAL


3


prestado com autonomia própria, não se encontra sujeito à disciplina e à direção da Câmara Municipal, e nem é imposto o cumprimento de qualquer horário de trabalho.

da portaria nº. 16/2013 de 17/01

4




5


Não aplicável


6




7





9 Identificação da contraparte José Manuel Carvalho Penedo Martins Efigénio artº. 3, nº.2 alínea d) da portaria nº. 16/2013 de 17/01

10


Redução nos termos do artº. 75º. Conjugado com a alínea a) do nº. 1 do artº. 27º.

artigo 75º. da LOE para 2013



-

12 Valor do contrato 1881,75€ -





genérico favorável tomado em reunião do órgão executivo realizada no dia 24 de fevereiro 2013. ------------------

Nº.

REQUISITOS

FUNDAMENTAÇÃO

LEGISLAÇÂO

1


Prestação de serviços de manutenção preventiva do primeiro trimestre do Sistema Avac.


2 Objeto do contrato Manutenção IDEM

3




4




5


Não aplicável


6




Indicação do procedimento Ajuste Direto Simplificado artº. 3, nº.2 alínea c)

Fls. 140


CÂMARA MUNICIPAL


7 da portaria nº. 16/2013 de 17/01




9 Identificação da contraparte António José Tomé Vieira artº. 3, nº.2 alínea d) da portaria nº. 16/2013 de 17/01

10


Não aplicável




-






genérico favorável tomado em reunião do órgão executivo realizada no dia 18 de fevereiro 2013. -----------------

Nº.

REQUISITOS

FUNDAMENTAÇÃO

LEGISLAÇÂO

1


Espetáculo musical com o grupo “ Fonte da Pipa” no dia 22 de março no evento “feira do porco Alentejano”



3




4




5


Não aplicável


6




7





9 Identificação da contraparte Associação de música popular e medieval –Fonte da Pipa

artº. 3, nº.2 alínea d) da portaria nº. 16/2013 de 17/01

10


Não aplicável


11 A redução do contrato a escrito foi dispensada nos -

Fls. 140 – V.º


CÂMARA MUNICIPAL


Celebração do contrato termos da alínea a) do nº. 1 do artigo 95º. do CCP







Nº.

REQUISITOS

FUNDAMENTAÇÃO

LEGISLAÇÂO

1


Publicação ½ página “Congresso Mundial do Presunto”


2 Objeto do contrato Publicação IDEM

3




4




5


Não aplicável


6




7





9 Identificação da contraparte JOTA CBS – Comunicação e Imagem Lda. artº. 3, nº.2 alínea d) da portaria nº. 16/2013 de 17/01

10


Não aplicável




-







Nº.

REQUISITOS

FUNDAMENTAÇÃO

LEGISLAÇÂO

Fls. 141


CÂMARA MUNICIPAL


1


Vigilância e Segurança na Feira do Porco Alentejano artº. 3, nº.2 alínea a) da portaria nº. 16/2013 de 17/01

2 Objeto do contrato Vigilância e segurança IDEM

3




4




5


Não aplicável


6




7





9 Identificação da contraparte MAMA SUME, Lda artº. 3, nº.2 alínea d) da portaria nº. 16/2013 de 17/01

10


Não aplicável




-

12 Valor do contrato €881 -






Nº.

REQUISITOS

FUNDAMENTAÇÃO

LEGISLAÇÂO

1


Sonorização e Iluminação dos espetáculos inseridos na feira do porco alentejano dias 22,23 e 24 de março; Aluguer de estrado de palco para dia 23 de março com 10x7,5m mais regie


2 Objeto do contrato Som iluminação e aluguer IDEM

3




4




5


Não aplicável


Fls. 141 – V.º


CÂMARA MUNICIPAL


6




7





9 Identificação da contraparte Sons da Vicentina – Produção de espetáculos, unipessoal Lda.


10


Nos termos do artº. 75º, conjugado com a alínea c) nº. 1 do artigo 27º. da LOE




-

12 Valor do contrato 4.410€ -






Nº.

REQUISITOS

FUNDAMENTAÇÃO

LEGISLAÇÂO

1


Serviço de distribuição de publicidade da feira do Porco Alentejano 2013


2 Objeto do contrato Distribuição de publicidade IDEM

3




4




5


Não aplicável


6




7





9 Identificação da contraparte Postal Completo Unipessoal Lda. artº. 3, nº.2 alínea d) da portaria nº. 16/2013 de 17/01

10


Não aplicável – Celebração de novo contrato (não enquadramento no estipulado no artigo 75º. conjugado com o nº. 1 do artº. 27º)


11 A redução do contrato a escrito foi dispensada nos -

Fls. 142


CÂMARA MUNICIPAL


Celebração do contrato termos da alínea a) do nº. 1 do artigo 95º. do CCP







Nº.

REQUISITOS

FUNDAMENTAÇÃO

LEGISLAÇÂO

1


Dormidas artº. 3, nº.2 alínea a) da portaria nº. 16/2013 de 17/01

2 Objeto do contrato Dormidas IDEM

3




4




5


Não aplicável


6




7





9 Identificação da contraparte Hotel Romba artº. 3, nº.2 alínea d) da portaria nº. 16/2013 de 17/01

10


Nos termos do artº. 75º. Alínea b) conjugado com o artigo 27º.




-






genérico favorável tomado em reunião do órgão executivo realizada no dia 18 de fevereiro 2013. ----------------

Nº.

REQUISITOS

FUNDAMENTAÇÃO

LEGISLAÇÂO

1


Refeições – Jantar Oficial em regime de Buffet. Refeições para Staff.


Fls. 142 – V.º


CÂMARA MUNICIPAL


2 Objeto do contrato Refeições IDEM

3




4




5


Não aplicável


6




7





9

Identificação da contraparte

MIRABUSINESS, Lda


10


Nos termos do artº. 75º. Alínea c) conjugado com o artigo 27º.




-







Nº.

REQUISITOS

FUNDAMENTAÇÃO

LEGISLAÇÂO

1


Espetáculo – ROCK ON STOCK artº. 3, nº.2 alínea a) da portaria nº. 16/2013 de 17/01

2 Objeto do contrato Espetáculo IDEM

3




4




5


Não aplicável


6




Indicação do procedimento Ajuste Direto Simplificado artº. 3, nº.2 alínea c)

Fls. 143


CÂMARA MUNICIPAL


7 da portaria nº. 16/2013 de 17/01




9


FLASH FORWARD PRODUCTIONS, Lda


10


Não aplicável




-







Nº.

REQUISITOS

FUNDAMENTAÇÃO

LEGISLAÇÂO

1


Dormidas - artº. 3, nº.2 alínea a) da portaria nº. 16/2013 de 17/01


3




4




5


Não aplicável


6




7





9


Manuel Júlio Amélia – Restaurante Mundial


10


Não aplicável




-



14 Seja observado o regime legal da Artigo 128º. do CCP – Regime Simplificado -

Fls. 143 – V.º


CÂMARA MUNICIPAL


aquisição de serviços



Nº.

REQUISITOS

FUNDAMENTAÇÃO

LEGISLAÇÂO

1




3




4




5


Não aplicável


6




7





9


C.A.Botelho, Lda.


10


Não aplicável




-







Nº.

REQUISITOS

FUNDAMENTAÇÃO

LEGISLAÇÂO

1




Considera-se um trabalho não subordinado, porque é artº. 3, nº.2 alínea a)

Fls. 144


CÂMARA MUNICIPAL


3


prestado com autonomia própria, não se encontra sujeito à disciplina e à direção da Câmara Municipal, e nem é imposto o cumprimento de qualquer horário de trabalho.


4




5


Não aplicável


6




7





9


Albergaria a Esteva – Empreendimentos Hoteleiros Lda.


10


Não aplicável




-







Nº.

REQUISITOS

FUNDAMENTAÇÃO

LEGISLAÇÂO

1


Espetáculo Musical - Arlindo Costa e ProjetAlentejo música de tradição


2 Objeto do contrato Espetáculo Musical IDEM

3




4




5


Não aplicável


6




7


Fls. 144 – V.º


CÂMARA MUNICIPAL





9


Arlindo Costa


10


Não aplicável




-







Nº.

REQUISITOS

FUNDAMENTAÇÃO

LEGISLAÇÂO

1


Aluguer de Cobertura artº. 3, nº.2 alínea a) da portaria nº. 16/2013 de 17/01

2 Objeto do contrato Aluguer IDEM

3




4




5


Não aplicável


6




7





9


Cobersun, Lda


10


Não aplicável – Celebração de novo contrato (não enquadramento no estipulado no artigo 75º. conjugado com o nº. 1 do artº. 27º)




-





Fls. 145


CÂMARA MUNICIPAL



genérico favorável tomado em reunião do órgão executivo realizada no dia 18 de fevereiro 2013. ---------------------

Nº.

REQUISITOS

FUNDAMENTAÇÃO

LEGISLAÇÂO

1


Formação – Execução de duas acções de formação ao abrigo da candidatura nº. 077706/2012/34, Tipologia 3.4 – Qualif. dos profissionais da administração pública Local


2 Objeto do contrato Aluguer IDEM

3




4




5


Não aplicável


6




7





9


Congrega Lda. artº. 3, nº.2 alínea d) da portaria nº. 16/2013 de 17/01

10


Nos termos do artigo 75º. Conjugado com a alínea a) do nº. 1 do artigo 27º. da LOE




-

12 Valor do contrato 1.688,75€ -






Nº.

REQUISITOS

FUNDAMENTAÇÃO

LEGISLAÇÂO

1


Planificação e organização da feira do porco alentejano 2013


2 Objeto do contrato Planificação e organização IDEM

3




Inconveniência no recurso a qualquer Não vimos a necessidade do recurso a qualquer artº. 3, nº.2 alínea a)

Fls. 145 – V.º


CÂMARA MUNICIPAL


4 modalidade da relação jurídica de emprego público

modalidade de relação jurídica de emprego público, na medida em que desta forma, o serviço prestado fica mais económico


5


Não aplicável


6




7





9


Títulos e quadrados – Consultoria Prod. Cultural, Unipessoal Lda


10


Não aplicável




-






UNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

O Senhor Presidente da Câmara fez presente o ofício n.º 13/FG/007 - 1927 – Tecnovia

– Sociedade de Empreitadas, S.A., datado de 13 de março de 2013, a solicitar a

prorrogação do prazo pelo período de cento e vinte dias para conclusão da obra

“Ourique rural- Requalificar Caminhos Agrícolas”, até ao dia 03 de agosto de 2013. ----

Igualmente fez presente uma informação emitida pelo técnico responsável pela

fiscalização da referida obra, a qual se transcreve para conhecimento: ---------------------

EMPRESA

ADJUDICATÁRIA:

TECNOVIA - SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A.

CASAL DO DESERTO, PORTO SALVO

2740-135 PORTO SALVO

Fls. 146


CÂMARA MUNICIPAL


OBRA : OURIQUE RURAL – REQUALIFICAR CAMINHOS AGRICOLAS

CONCURSO PUBLICO NO ÂMBITO DO REGIME GERAL – DL 18/2008 DE 29 DE JANEIRO

LOCAL: FREGUESIA DE OURIQUE

PROCESSO Nº 3/2011 PRAZO DE EXECUÇÃO: 240 DIAS

1ª PRORROGAÇÃO – 120 DIAS

DATA DE ADJUDICAÇÃO

DATA DE CONCLUSÃO

9-08-2012

6-04-2013

Na sequência da receção do oficio ref 13/FG/007-1927 de 13/03/2013 da empresa TECNOVIA -

SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A. adjudicatária da empreitada em epigrafe, relativo ao assunto “

pedido de prorrogação de prazo “ cumpre emitir o seguinte parecer:

1. No seu ofício vem o Empreiteiro comunicar, e requerer a prorrogação de prazo da empreitada

por um período de 120 dias por motivos não imputáveis ao empreiteiro, alegando “as

deficientes condições climatéricas que têm fustigado a área de intervenção dos trabalhos” que

persistem, que afetaram ou impediram determinantemente o andamento dos trabalhos,

anexando ainda o novo plano de trabalhos e respetivos cronograma financeiro, planos de

mão-de-obra e de equipamento.

2. A fiscalização e o dono de obra considera que comunicação apresentada pelo adjudicatário,

expondo os problemas técnicos decorrentes das recentes condições atmosféricas e intensa

pluviosidade, não deixa duvida quanto à inexequibilidade dos trabalhos em falta nas atuais

condições do terreno, situação que foi comprovada no local, não sendo possível atribuir

qualquer responsabilidade ao empreiteiro.

3. Em face da realidade dos trabalhos realizados em obra, somos a sugerir que possa ser

concedido 120 dias a tíitulo legal para a conclusão da empreitada, prevendo-se a conclusão dos

trabalhos para o dia 3 de agosto de 2013, e consequentemente a receção provisória da

empreitada agendada para o dia 03 de agosto de 2013.

O técnico superior, Luis Pinheiro da Silva ------------------------------------------------------------------

8 Abril 2013 ---------------------------------------------------------------------------------------- -------------

DELIBERAÇÃO: Ponderado e apreciado o assunto, o Executivo Municipal deliberou

por unanimidade: --------------------------------------------------------------------------------------------

Fls. 146 – V.º


CÂMARA MUNICIPAL


a) Conceder a prorrogação do prazo nos termos da informação técnica. -------------------

b) Notificar o requerente TECNOVIA – SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S. A.

do teor da presente deliberação. ------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara fez igualmente presente o ofício n.º 294/13/OB -

Consdep – Engenharia e Construção S. A., datado de 08 de abril de 2013, a solicitar a

prorrogação do prazo pelo período de noventa e nove dias para conclusão da obra

“Requalificação do Troço da Ribeira de Santana da Serra – Ourique”, até ao dia 31 de

julho de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Igualmente fez presente uma informação emitida pelo técnico responsável pela

fiscalização da referida obra, a qual se transcreve para conhecimento: ---------------------

EMPRESA

ADJUDICATÁRIA:

CONSDEP - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A ,

ESTRADA NACIONAL N º 2- 7600-909 ALJUSTREL

OBRA : EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DO TROÇO DA RIBEIRA DE SANTANA DA SERRA

CONCURSO PUBLICO NO ÂMBITO DO REGIME GERAL – DL 18/2008 DE 29 DE JANEIRO

LOCAL: SANTANA DA SERRA, OURIQUE

PROCESSO Nº CONCURSO

PUBLICO 1/2012

PRAZO DE EXECUÇÃO:

180 DIAS

VALOR DA OBRA:

198.162,63€

DATA DE ADJUDICAÇÃO

AUTO DE CONSIGNAÇÃO

DATA DE CONCLUSÃO

1ªPRORROGAÇÃO

15-06-2012

27-06-2012

17-12-2012

24-04-2013

Na sequência da receção do oficio ref 294/13 OB de 08/04/2013 da empresa CONSDEP - ENGENHARIA

E CONSTRUÇÃO, S.A adjudicatária da empreitada em epigrafe, relativo ao assunto “ pedido de

prorrogação de prazo “ cumpre emitir o seguinte parecer:

1. No seu ofício vem o Empreiteiro comunicar, e requerer a prorrogação de prazo da empreitada

por um período de 99 dias por motivos não imputáveis ao empreiteiro, alegando “as

deficientes condições climatéricas que têm fustigado a área de intervenção dos trabalhos” que

persistem, que afetaram ou impediram determinantemente o andamento dos trabalhos,

anexando ainda o novo plano de trabalhos e respetivos cronograma financeiro, planos de mão-

de-obra e de equipamento.

Fls. 147


CÂMARA MUNICIPAL


2. A fiscalização e o dono de obra considera que comunicação apresentada pelo adjudicatário,

expondo os problemas técnicos decorrentes das recentes condições atmosféricas e intensa

pluviosidade, não deixa duvida quanto à inexequibilidade dos trabalhos em falta nas atuais

condições do terreno, situação que foi comprovada no local, não sendo possível atribuir

qualquer responsabilidade ao empreiteiro.

3. Em face da realidade dos trabalhos realizados em obra, somos a sugerir que possa ser

concedido 99 dias a título legal para a conclusão da empreitada, com direito a revisão de

preços de acordo com o disposto no DL 6/2004 de 6 de Janeiro, prevendo-se a conclusão dos

trabalhos para o dia 31 de julho de 2013, e consequentemente a receção provisória da

empreitada agendada para o dia 1 de agosto de 2013.

13 Abril 2013 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

O técnico superior ---------------------------------------------------------------------------------------------

Luis Pinheiro da Silva ------------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERAÇÃO: Ponderado e apreciado o assunto, o Executivo Municipal deliberou

por unanimidade: --------------------------------------------------------------------------------------------

a) Conceder a prorrogação do prazo nos termos da informação técnica. -------------------

b) Notificar o requerente CONSDEP – ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S. A. do

teor da presente deliberação. ----------------------------------------------------------------------------

DIVISÃO DE OBRAS, GESTÃO URBANÍSTICA E AMBIENTE

PRESENTE O PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 58/2010, DE QUE É

TITULAR ANA MARIA DA COSTA SALVADOR FERREIRA & FILHOS LD.ª—

O Sr. Presidente da Câmara deu conta da informação técnica datada de 15/04/2013,

cujo teor se transcreve para todos os efeitos legais: ----------------------------------------------

I N F O R M A Ç Ã O

Requerente: ANA MARIA COSTA SALVADOR FERREIRA E FILHOS LDA.

Fls. 147 – V.º


CÂMARA MUNICIPAL


Assunto: Projecto de arquitetura para construção habitação – projeto de alteração para

reconstrução, ampliação e alteração ao uso de edifício de habitação para Casa

de Campo (empreendimento de turismo no espaço rural)

Local: Monte Abaixo – Ourique

Processo n.º 58/2010 - PL Registo n.º 3168 Data: 12/04/2013

Relativamente ao assunto supracitado, cumpre-me informar que os projetos das

especialidades se encontram instruídos em conformidade com o disposto no Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as respetivas alterações, e conforme solicitado

através do ofício n.º 73/UNOGUA de 05-03-2013. Os projetos juntos são os abaixo

discriminados:

Projeto de estabilidade e contenção periférica

Projeto de redes de águas e esgotos

Projeto de redes de águas pluviais

Projeto de arranjos exteriores

Projeto de comportamento térmico

Ficha de segurança contra incêndio

Projeto acústico

Projeto de rede de gás e respetiva certificação

Projeto de infraestruturas de telecomunicações em edifícios (ITED).

Todos os projetos das especialidades entregues estão instruídos com os termos de

responsabilidade dos respetivos autores, os quais se encontram inscritos em

associação pública de natureza profissional, pelo que, nos termos do n.º 8 do artigo

20.º do RJUE, fica excluída a necessidade de apreciação prévia municipal.

Face ao exposto, e considerando que o projeto de arquitetura foi aprovado em 14-03-

2012, cumpre-me informar que o pedido de licença para reconstrução, ampliação e

alteração ao uso de edifício de habitação para Casa de Campo (empreendimento

de turismo no espaço rural), efetuado pela requerente ANA MARIA COSTA SALVADOR

FERREIRA E FILHOS LDA., para o local designado por Monte Abaixo, freguesia de

Ourique, poderá ser alvo de deliberação final por parte da Câmara Municipal de

Ourique.

Fls. 148


CÂMARA MUNICIPAL


Ourique, 15 de abril de 2013 -------------------------------------------------------------------------------------

O Gestor do Procedimento ---------------------------------------------------------------------------------------

Patrícia Coelho Costa Raio, Arq.ª ------------------------------------------------------------------------------------------------

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, DATADO DE 15/04/2013. -------

Visto. Concordo. À Reunião de Câmara para deliberação. --------------------------------------

DELIBERAÇÃO: Ponderado, apreciado e discutido o assunto, o Executivo Municipal

deliberou, por unanimidade: ------------------------------------------------------------------------------

a) Acolher o teor da informação sobredita; --------------------------------------------

b) Em consonância, declarar e emitir parecer favorável sobre a situação em

apreço; ---------------------------------------------------------------------------------------

c) Notificar o titular do processo, ANA MARIA COSTA SALVADOR

FERREIRA & FILHOS LD.ª, do teor da presente deliberação. ---------------


TITULAR OTILIO FRANCISCO MESTRE PALMA ------------------------------------




Requerente: OTILIO FRANCISCO MESTRE PALMA

Assunto: Licenciamento para construção de habitação unifamiliar, apoio agrícola e piscina

(alteração ao projeto inicial)

Local: “Cercas de Ourique” - Ourique

Processo n.º 44/2011 - PLLU Registo n.º 3584 Data: 24/03/2013

Face a aprovação da arquitetura em 27-09-2011 e a aprovação das especialidades

por despacho de 01-04-2013, respetivamente, cumpre-me informar que o pedido de

licenciamento para construção de habitação unifamiliar, apoio agrícola e piscina

Fls. 148 – V.º


CÂMARA MUNICIPAL


(alteração ao projeto inicial) efetuado pelo requerente OTILIO FRANCISCO MESTRE

PALMA, para o local designado por “Cercas de Ourique”, freguesia de Ourique, poderá

ser alvo de deliberação final por parte da Câmara Municipal de Ourique.

Ourique,03-04-2013 ---------------------------------------------------------------------------------------------------


RODOLFO FRANCISCO DE ASSIS MACHADO ---------------------------------------------------------------

DESPACHO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DATADO DE 05/04//2013 --------

Concordo. À Reunião de Câmara para deliberação. ----------------------------------------------


a Câmara Municipal deliberou por unanimidade: ---------------------------------------------------

a) Acolher o teor da informação técnica sobredita; ------------------------------------------

b) Em consonância, declarar e emitir parecer favorável sobre a situação em

apreço; ---------------------------------------------------------------------------------------------

c) Notificar o requerente, OTILIO FRANCISCO MESTRE PALMA, do teor da

presente deliberação. ----------------------------------------------------------------------------


TITULAR MARIA BÁRBARA COELHO FERNANDES DE CARVALHO ---------



I N F O R M A Ç Ã O Requerente: Maria Barbara Coelho Fernandes de Carvalho

Assunto: Comunicação prévia

Local: Rua do Poço - Ourique

Processo n.º 16/2012 – CP

Fls. 149


CÂMARA MUNICIPAL


Cumpre-me informar V. Ex.ª que, o requerente foi notificado nos termos da alínea d)

do n.º 3 do artigo 71.º, conjugado com o n.º 5 do Decreto-Lei 555/99, de 16 de

Dezembro, com as respetivas alterações, para no prazo de 10 dias (úteis), apresentar

por escrito os motivos que fundamentaram a não conclusão da obra no prazo previsto

na comunicação prévia e não ter requerido a respetiva prorrogação.

Decorrido o prazo para a audiência prévia, a requerente informou por escrito que a

obra esta concluída, mas está a reunir os documentos necessários para a emissão da

autorização de utilização.

Face ao exposto, o Órgão Executivo Municipal deverá declarar a caducidade da

comunicação prévia.

À consideração superior de V. Exa. --------------------------------------------------------------------


A Chefe de Divisão -----------------------------------------------------------------------------------------






b) Em consonância, declarar a caducidade da comunicação prévia n.º 8/2012,

referente ao processo de obras 16/2012; --------------------------------------------------

c) Notificar o requerente, MARIA BÁRBARA COELHO FERNANDES DE

CARVALHO, do teor da presente deliberação. -----------------------------------------


TITULAR CARLOS MANUEL ENCARNAÇÃO PONTES -----------------------------

Fls. 149 – V.º


CÂMARA MUNICIPAL





Requerente: CARLOS MANUEL ENCARNAÇÃO PONTES

Assunto: Projecto de arquitectura para construção de adifício de apoio à atividade agro-

pecuária em regime extensivo (telheiro)

Local: Coito Pequeno – Panóias


1. Introdução / Historial

O presente projeto respeita ao pedido de licença para construção de um edifício de

apoio agropecuário (telheiro), sito em Coito Pequeno, na freguesia de Panóias.

À análise do pedido aplica-se:

a) O disposto no n.º 1 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro,

com as respetivas alterações.

(Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação - RJUE)

b) Regulamento do Plano Diretor Municipal (PDM).

c) Regulamento de Urbanização, Edificação e Liquidação de Taxas e

Compensações (RUELTC).

2. Proposta

A edificação a efetuar implanta-se em prédio mistodescrito na Conservatória do

Registo Predial com o n.º 113/19890202 e inscrito na matriz sob o artigo 107 da Secção

L. O terreno possui área total de 34.500,00 m2, que correspondem a 3,4500 hectares. O

prédio urbano existente destina-se a habitação e está inscrito na matriz com o artigo

308.

Fls. 150


CÂMARA MUNICIPAL


O requerente propõe a construção de um edifício de apoio agropecuário,

designadamente de um telheiro. Os parâmetros de construção previstos encontram-se

discriminados no quadro abaixo.

Existente Proposto

Área do terreno (m2) 34.500,00

Área de implantação (m2) 142,00 750,00

Área de construção (m2) 142,00 750,00

Número de pisos 1 1

Número de fogos 1 não aplicável

Tipologia Não discriminado não aplicável

Cércea (m) Não discriminado 6,00

Volumetria (m3) Não discriminado 4.500,00

Distância ao limite mais próximo da parcela (m) Não discriminado 20,00

Função Habitação unifamiliar Apoio AgroPecuário

3. Enquadramento em Plano Diretor Municipal

O prédio rústico está localizado em área classificada em Plano Diretor Municipal com

o «Espaço Rural – Área Agrícola Preferencial» de acordo com a Carta de

Ordenamento n.º 547. O local está englobado em “Reserva Agrícola Nacional”, pelo

que a viabilidade de edificação fica sujeita a parecer de caráter vinculativo a emitir

pela Entidade Regional da RAN.

O edifício proposto, destinado a apoio agropecuário, possui um piso e afastamento

aos limites da parcela superior a 15 metros.

Assim, verifica-se que o projeto proposto se enquadra em Plano Diretor Municipal,

encontrando-se em conformidade com o disposto no artigo 63.º do respetivo

Regulamento.

4. Verificação de conformidade com outras normas legais e regulamentares

aplicáveis

O projeto de arquitetura foi instruído com termo de responsabilidade do seu autor,

inscrito em associação pública de natureza profissional – Ordem dos Engenheiros –,

Fls. 150 – V.º


CÂMARA MUNICIPAL


que atesta a conformidade do mesmo com as demais normas legais e regulamentares

aplicáveis.

5. Consultas a entidades exteriores ao município

O requerente instruiu o processo com parecer favorável à construção do telheiro,

emitido pela Comissão Regional da Reserva Agrícola do Alentejo, conforme ofício

257/2011/DSASV, 358/004/001, de12-12-2011.

6. Conclusão

Considerando que o proposto tem enquadramento em PDM, que cumpre as demais

normas legais e regulamentares aplicáveis, e que foi objeto de parecer favorável por

parte da CRRANA, sou de parecer que o pedido reúne condições para a sua

aprovação.

À consideração superior.

Ourique, 15 de abril de 2013

Patrícia Costa, Arq.ª






b) Em consonância, declarar e emitir parecer favorável sobre a situação em apreço;

c) Notificar o requerente, CARLOS MANUEL ENCARNAÇÃO PONTES, do

teor da presente deliberação. ---------------------------------------------------------------------


TITULAR MARIA DE ASSUNÇÃO GUERREIRO E OUTRO -------------------------

Fls. 151


CÂMARA MUNICIPAL




Requerente: MARIA DE ASSUNÇÃO GUERREIRO

Assunto: Licenciamento para alteração fachada

Local: Palheirinhos – Santana da Serra


Face à informação favorável referente ao projeto de arquitetura em 15-04-2013 e

considerando que ao pedido não é aplicável a entrega de projetos das

especialidades, cumpre-me informar que o pedido de licença para alteração de

fachada, efetuado pela requerente MARIA DE ASSUNÇÃO GUERREIRO, para o local

designado por Palherinhos, freguesia de Santana da Serra, poderá ser alvo de

deliberação final por parte da Câmara Municipal de Ourique.

Para efeito do disposto no n.º 1 do artigo 58.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de

dezembro, com as respetivas alterações, informo ainda que a Câmara Municipal

deverá fixar o prazo de execução da obra em 2 (dois) meses, em conformidade com

a programação proposta pelo requerente.

Ourique, 15 de abril de 2013 --------------------------------------------------------------------------------------


Patrícia Coelho Costa Raio, Arq.ª --------------------------------------------------------------------------------------------------





a) Acolher o teor da informação técnica sobredita; --------------------------------------------

Fls. 151 – V.º


CÂMARA MUNICIPAL


b) Em consonância, declarar e emitir parecer favorável sobre a situação em apreço;

c) Notificar o requerente, MARIA DE ASSUNÇÃO GUERREIRO E OUTRO, do

teor da presente deliberação. ---------------------------------------------------------------------

EXPEDIENTE

A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, a requerimento de CVF- Construtora

Vila Franca Ld.ª, o pedido de emissão de alvará de licença de ruído, para o horário

compreendido entre as 18 horas do dia 22 de abril e as 07 horas do dia 23 de abril, as

18 horas do dia 23 de abril e as 07 horas do dia 24 de abril, em conformidade com o

artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de janeiro, com as alterações introduzidas

pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 01 de agosto, para execução do pavimento exterior

da obra Ampliação/requalificação do Centro Escolar de Ourique”. ----------------------------

PUBLICIDADE

Das deliberações que têm eficácia externa vai ser dada publicidade através de edital

a afixar no Edifício dos Paços do Município e outros lugares públicos de estilo, durante

cinco dos dez dias subsequentes à data em que foram tomadas, o qual será também

disponibilizado na página da Internet do município de Ourique, em www.cm-ourique.pt

ENCERRAMENTO

E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião,

quando eram dezassete horas e vinte e cinco minutos, da qual se lavrou a presente

acta, e eu Maria Lídia Eufrásia Silvério Raposo Guerreiro na qualidade de secretária,

a redigi e vou assinar junto com o Senhor Presidente da Câmara. ----------------------------

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Fls. 152

Documents

REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE …cms.cm-ourique.pt.vf-host.com/upload_files/client_id_1/website_id_1... · REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 15 DE ABRIL