TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS … · exigências de habilitação e proposta comercial previstas no edital, responderá o licitante pelas sanções previstas na Lei

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Coordenadoria de Licitação

1 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2013

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2013

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para instalação elétrica do Data Center do Tribunal, com interligação ao Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT), situado na subestação de energia, incluindo o fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos, acessórios, testes, insumos e mão de obra.

• ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:

Dia 26/ 07/ 2013 às 09h 00min (nove horas).

O encaminhamento das propostas deverá ser efetuado até a data e horário fixados para abertura das Propostas Comerciais.

• ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO:

Dia 26/ 07/ 2013 às 09h 30min (nove horas e trinta minutos). Não havendo expediente na data supracitada, a data limite para encaminhamento das Propostas Comerciais, bem como a data para a sessão do Pregão ficarão prorrogadas para o primeiro dia útil subsequente, nos mesmos horários.

• TEMPO DA DISPUTA: o tempo inicial da disputa será encerrado por decisão do(a) Pregoeiro(a), seguindo-se um tempo aleatório de até 30 (trinta) minutos.

• SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: www.licitacoes-e.com.br • CONSULTAS AO EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet, nos sites

www.licitacoes-e.com.br e www.tce.mg.gov.br, telefones (31) 3348-2241 / 3348-2300, ou na sala da Coordenadoria de Licitação, à Av. Raja Gabaglia, 1.305, 4º andar, bairro Luxemburgo, Belo Horizonte/MG, CEP 30380-435.

• ESCLARECIMENTOS: e-mail [email protected] e fac-símile (31) 3296-3456. • REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília



2 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

ÍNDICE

PREÂMBULO _____________________________________________________________ 3

I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES ___________________________________________ 3

II - OBJETO ______________________________________________________________ 3

III - ÁREA SOLICITANTE ____________________________________________________ 3

IV – CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES ______________________ 3

V - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO _________________________________________ 4

VI - PROPOSTA COMERCIAL _______________________________________________ 5

VII - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO _____________________________________ 7

VIII - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO _________________________________________ 10

IX - CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO “LICITAÇÕES” _______________________ 11

X - PARTICIPAÇÃO E PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO ______________ 12

XI - RECURSOS E CONTRARRAZÕES _______________________________________ 15

XII - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO _____________________________________ 16

XIII - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS _________________________________________ 16

XIV - DISPOSIÇÕES GERAIS _______________________________________________ 16

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA ________________________________________ 19

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL _____________________________ 39

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA ___ 45

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP __________ 46

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO ___________ 47

ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO ________________________________________ 48



3 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

PREÂMBULO

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, com endereço à Av. Raja Gabaglia, 1.305 e 1.315, Bairro Luxemburgo, Belo Horizonte, MG, CEP 30.380-435, inscrito no CNPJ sob o nº 21.154.877/0001-07, isento de inscrição estadual, torna pública a abertura do Processo Licitatório nº 14/2013, na modalidade Pregão Eletrônico nº 14/2013, do tipo menor preço, em regime de empreitada por preço global regido pela Lei n.º 10.520, de 17/7/2002, Lei Estadual n.º 14.167, de 10/1/2002, Decreto Estadual n.º 44.786, de 18/04/2008, Lei no 8.666/93, de 21/06/1993, Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, Decreto Estadual n.º 44.630, de 03/10/2007, Lei Estadual nº 13.994, de 18/09/2001, Decreto Estadual n.º 45.902, de 27/01/2012 e demais condições fixadas neste edital.

I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1 - O Pregão será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. 2 - Os trabalhos serão conduzidos pelo(a) Pregoeiro(a) do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Eurico Basílio Pereira, e Equipe de Apoio, integrada pelos servidores Cristiana Martins da Costa Canaverde, Silvana Ferreira Piroli e Ana Paula Milanez Braga, designados pelas Portarias Presidenciais nºs 22/2011 e 65/2012, publicadas em 21/02/2011 e 30/03/2012, respectivamente, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica do Banco do Brasil S.A., provedor do sistema eletrônico.

II - OBJETO

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para instalação elétrica do Data Center do Tribunal, com interligação ao Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT), situado na subestação de energia, incluindo o fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos, acessórios, testes, insumos e mão de obra.

III - ÁREA SOLICITANTE

Coordenadoria de Manutenção e Obras.

IV – CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

1 - Cópia deste edital encontra-se disponível na internet, nos sites www.tce.mg.gov.br e www.licitacoes-e.com.br, ou, ainda, poderá ser obtida na sala da Coordenadoria de Licitação, no horário de 8 às 12 horas e de 14 às 18 horas, ao custo de R$ 12,20 (doze reais e vinte centavos), referente às cópias reprográficas.



4 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

2 - As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame obrigam-se a acompanhar as publicações referentes ao processo nos sites www.tce.mg.gov.br e www.licitacoes-e.com.br, bem como as publicações no Diário Oficial de Contas - DOC, no endereço eletrônico doc.tce.mg.gov.br., quando for o caso, com vista a possíveis alterações e avisos. 2.1 - O licitante que desejar receber informações ou esclarecimentos sobre o processo

licitatório deverá, ao se cadastrar para retirar o edital no site www.licitacoes-e.com.br, informar sua razão social e seu e-mail.

3 - Os pedidos de esclarecimentos sobre o edital poderão ser encaminhados para o e-mail [email protected] ou via fac-símile (31) 3296-3456, até 2 (dois) dias úteis antes da data marcada para abertura das propostas. 3.1 - As respostas do(a) Pregoeiro(a) às solicitações de esclarecimentos serão

encaminhadas por e-mail, fax, ou disponibilizadas nos sites www.licitacoes-e.com.br no campo “mensagens”, no link correspondente a este edital, e www.tce.mg.gov.br, link Licitações, ficando acessíveis a todos os interessados.

4 - No campo “mensagens” serão disponibilizadas, além das respostas, outras informações que o(a) Pregoeiro(a) julgar importantes, razão pela qual os interessados devem consultar o site com frequência. 5 - Impugnações aos termos deste Edital poderão ser interpostas por cidadão, até o 5º dia útil, e por licitantes, até o 2º dia útil, que anteceder a abertura das propostas, mediante petição a ser enviada, preferencialmente, para o e-mail [email protected], ou protocolizadas na sala da Coordenadoria de Licitação, dirigidas ao(a) Pregoeiro(a), que deverá decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, auxiliado pelo setor técnico competente. 5.1 - O Tribunal não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras formas

ou outros endereços eletrônicos, e caso não tenha sido acusado recebimento pelo(a) Pregoeiro(a), e que, por isso, sejam intempestivas.

5.2 - Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame,

exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

5.3 - A decisão do(a) Pregoeiro(a) será enviada ao impugnante por e-mail, e será divulgada

no site deste Tribunal para conhecimento de todos os interessados.

V - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

1 - Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, previamente credenciadas no aplicativo “Licitações”, conforme Título IX. 2 - Os licitantes deverão manifestar em campo próprio do aplicativo, quando do registro de sua proposta comercial, que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e que sua



5 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

proposta atende às exigências do edital, a teor do art. 13, inciso IX, alínea “b”, do Decreto Estadual nº 44.786/08. 2.1 - registrada a declaração, constatado pelo(a) Pregoeiro(a) o descumprimento às

exigências de habilitação e proposta comercial previstas no edital, responderá o licitante pelas sanções previstas na Lei Estadual nº 14.167/02 e neste edital.

3 - Não poderá participar da presente licitação pessoa jurídica: 3.1 - suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com o Tribunal de Contas

do Estado de Minas Gerais; 3.2 - declarada inidônea para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da Administração

Pública; 3.3 - impedida de licitar e contratar com o Estado de Minas Gerais; 3.4 - com falência decretada; 3.5 - cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação. 4 - A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis. 5 - É obrigatória a VISITA TÉCNICA do licitante ao Tribunal, ocasião em que será fornecido aos interessados o Termo de Vistoria, documento indispensável a ser apresentado junto à “Documentação de Habilitação”, conforme exigência constante do subitem 1.12 do Título VII. 5.1 - A finalidade da visita é o conhecimento das instalações e das condições locais em que

os serviços serão prestados e obtenção de demais esclarecimentos que o licitante julgar necessários para a futura execução do objeto.

5.2 - As visitas deverão acontecer até o dia anterior à abertura das propostas, devendo ser

agendadas na Coordenadoria de Manutenção e Obras do Tribunal, instalada no 5º andar do Edifício Anexo I, à Av. Raja Gabaglia, 1.305, telefones 3348-2258 e 3348-2274, nos dias úteis, de 8h30min às 11h ou de 13h às 17h.

5.3 - O licitante deverá nomear um engenheiro eletricista por meio de documento, com

autorização para realizar a visita técnica. 5.4 - Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado não

serão consideradas para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua execução.

VI - PROPOSTA COMERCIAL

1 - A Proposta Comercial, contemplando o valor total do objeto, deverá ser inserida em campo próprio, no sistema eletrônico, até a data e horário marcados para abertura das propostas.



6 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

1.1 - Deverá ser inserido, no campo próprio do sistema eletrônico, o valor total do objeto. 1.2 - Os valores deverão ser expressos em moeda corrente do país, com 2 (duas) casas

decimais.

1.3 - A proposta e os lances deverão referir-se ao valor total para a execução da integralidade do objeto, não se admitindo propostas para sua execução parcial.

1.4 - O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME)

ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, e que não estiver sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, caso tenha interesse em usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da lei citada, deverá declarar, em campo próprio, no sistema eletrônico, sua condição de ME ou EPP.

1.4.1 - O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal e

administrativamente. 2 - As Propostas Comerciais registradas no sistema, pelos licitantes, poderão ser substituídas ou excluídas até a data e horário definidos no Edital para sua abertura. 3 - O licitante classificado detentor da proposta de menor preço deverá encaminhar ao(a) Pregoeiro(a), via e-mail ou fac-símile e em original, se for o caso, na forma e prazos previstos no item 19 do Titulo X, a Proposta Comercial ajustada ao preço final, conforme modelo do Anexo II, ou em modelo próprio, desde que contenha todas as informações ali previstas, com identificação da empresa proponente, n.º do CNPJ, endereço, números de telefone e fac-símile, e-mail e assinatura do seu representante legal ou credenciado, devidamente identificado e qualificado, sem emendas, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocadamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo ao Tribunal ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, constando: 3.1 - descrição completa do objeto, conforme especificações constantes do Anexo I; 3.2 - valor total da proposta; 3.3 - indicação dos valores referentes a materiais e/ou equipamentos que não integram a

base de cálculo da retenção para a Previdência Social, a serem utilizados na execução dos serviços e discriminados na nota fiscal/fatura, caso haja interesse do licitante, conforme indicado na Proposta Comercial, Anexo II;

3.3.1 - Se os valores não forem discriminados na proposta, a base de cálculo da retenção

ficará limitada aos percentuais mínimos previstos na Instrução Normativa MPS/SRP nº 3, de 14/7/2005.

4 - O Tribunal efetuará a retenção do IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da contribuição do INSS sobre o faturamento, nos termos da legislação vigente. 5 - A Proposta Comercial terá validade por, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.



7 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

5.1 - Caso esse prazo não esteja expressamente indicado na Proposta Comercial, o mesmo

será considerado como aceito para efeito de julgamento. 6 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas, sem convocação para a contratação, os licitantes ficam liberados dos compromissos assumidos. 6.1 - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de

validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, poderá ser solicitada prorrogação de sua validade a todos os licitantes classificados, por igual prazo, no mínimo, caso persista o interesse deste Tribunal;

6.2 - A prorrogação da validade das propostas, caso solicitada, nos termos do subitem

anterior, dependerá do consentimento dos licitantes quanto à respectiva proposta. 7 - Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo licitante, no ato da entrega de sua Proposta Comercial. 8 - O encaminhamento da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento às exigências previstas neste Edital. 9 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Pregão Eletrônico, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e lances.

VII - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

1 - O licitante que ofertar o menor preço deverá encaminhar ao Pregoeiro, pelo e-mail [email protected] ou fac-símile nº (31) 3296-3456, a documentação abaixo relacionada: 1.1 - registro comercial, no caso de empresa individual; 1.2 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, devidamente

registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado do documento de eleição de seus administradores;

1.3 - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da

diretoria em exercício; 1.4 - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

1.5 - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de

Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

1.6 - prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,

mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado;



8 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

1.7 - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante

mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município; 1.8 - prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho; 1.9 - prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,

mediante apresentação de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal; 1.10 - prova de regularidade relativa à seguridade social, emitida pela Secretaria da Receita

Federal do Brasil; 1.11 - declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador nas situações

previstas no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, assinada pelo representante legal do licitante, conforme modelo do Anexo III;

1.12 - Termo de Vistoria, fornecido pela Coordenadoria de Manutenção e Obras do Tribunal,

comprovando que o interessado realizou a visita técnica, tomando conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme disposto no item 5, do Título V;

1.13 - comprovação de registro ou inscrição da empresa no CREA, Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia;

1.14 - Atestado(s) de Capacidade Técnica profissional, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em papel timbrado, devidamente registrado(s) no CREA, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico emitida por esse Conselho, que comprove(m) a execução satisfatória de serviços pertinentes e compatíveis com o objeto, constando o endereço do contratante ou ser informado pelo licitante, de forma a permitir possível diligência;

1.15 - declaração de disponibilidade do responsável técnico indicado(s) no atestado(s)

apresentado(s), que deverá(ao) ser sócio(s), proprietário(s), empregado(s) ou contratado(s) do licitante na data da assinatura do contrato, admitindo-se sua substituição por profissional(is) de experiência equivalente ou superior, para integrar a equipe que executará os serviços objeto da licitação, assinada pelo representante legal da empresa, conforme modelo do Anexo V, devendo, fazer parte da equipe que executará os serviços:

1.15.1- 1 (um) engenheiro eletricista, com experiência profissional comprovada em

supervisão de serviços de natureza compatível com o objeto licitado, devidamente registrado no CREA, devendo realizar uma visita diária durante a execução do serviços ou sempre que necessária;

1.15.2 - 1 (um) técnico eletricista, com experiência em trabalhos de natureza compatível com

o objeto licitado, para permanecer no Tribunal em tempo integral, durante todo o período de execução dos serviços;

1.16 - certidão negativa de falência expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa

jurídica.



9 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

2 - Os documentos relacionados no item 1 deste Título poderão ser substituídos pelo Certificado de Registro Cadastral - CRC, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG, em vigor na data da realização do Pregão, desde que expressamente indicados no referido cadastro. 2.1 - a apresentação do CRC não dispensa a apresentação do ato constitutivo, estatuto ou

contrato social e alterações em vigor, devidamente registrado, ou instrumento público ou particular de procuração, ou Carta de Credenciamento, com vistas à conferência da assinatura do representante legal aposta nos documentos.

2.2 - No caso de não constar no CRC da SEPLAG quaisquer documentos exigidos no item

1, o licitante deverá complementar a documentação exigida. 2.3 - Se os documentos relacionados no item 1, indicados no CRC da SEPLAG, estiverem

com os prazos vencidos, deverão ser apresentados novos documentos, em vigor. 2.4 - O licitante obriga-se a declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação,

observadas as penalidades cabíveis. 3 - O(a) Pregoeiro(a) e a equipe de apoio efetuarão consulta ao site da Receita Federal para certificação sobre a regularidade da inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, em observância à legislação pertinente, confirmando, ainda, a autenticidade dos demais documentos extraídos pela internet, junto aos sites dos órgãos emissores, para fins de habilitação. 4 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que: 4.1 - se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 4.2 - se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 4.3 - se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser apresentados

tanto os documentos da matriz quanto os da filial; 4.4 - serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 5 - Na ausência de documentos constantes do item 1, o(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio poderão consultar os sites dos órgãos emissores para sua emissão, juntando-os aos autos. 5.1 - O Tribunal não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios

eletrônicos, hipótese em que, em face do não saneamento das falhas constatadas, o licitante será inabilitado.

6 - A microempresa - ME e a empresa de pequeno porte - EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição. 6.1 - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será

assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao



10 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

momento em que a ME ou EPP for habilitada no certame, prorrogáveis por igual período, a critério do Tribunal, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.

6.2 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento,

devidamente fundamentado, a ser dirigido ao (à) Pregoeiro(a). 6.3 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 2 (dois) dias úteis

inicialmente concedidos. 6.4 - A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado ao(a) Pregoeiro(a) convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, nos termos do item 22, do Título X, ou submeter o processo à Autoridade Competente para revogação.

7 - Os documentos exigidos neste edital deverão ser apresentados com vigência plena na data fixada para sua apresentação. 7.1 - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão

expedidor, deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data de abertura do Pregão, exceto os atestados de capacidade técnica.

8 - Os documentos mencionados neste Título não poderão ser substituídos por qualquer tipo de protocolo, ou apresentados por meio de discos magnéticos. 9 - A apresentação dos documentos em desacordo com o previsto neste Título, ou a ausência, salvo o disposto no item 5, inabilitará o licitante, sendo aplicado o disposto no item 22 do Título X.

VIII - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

1 - O critério de julgamento será o de menor preço, representado pelo menor valor total, desde que observadas as especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 2 - Será desclassificada a Proposta Comercial que: 2.1 - não se refira à integralidade do objeto; 2.2 - não atenda às exigências estabelecidas no Edital ou em diligência; 2.3 - apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços

de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração; ou superestimados ou manifestamente inexequíveis, assim considerados nos termos do disposto no art. 44, § 3º e art. 48, II, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/93.



11 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

2.3.1 - Se o(a) Pregoeiro(a) entender que há indícios de inexequibilidade do preço, fixará

prazo para que o licitante demonstre a formação do seu preço, por meio de planilha de custos, justificativas e demais documentos comprobatórios.

2.3.1.1 - Não havendo a comprovação da exequibilidade do preço, analisado para execução

global do objeto e cumprimento das normas legais, a proposta será desclassificada. 3 - Na análise das propostas não será considerada qualquer oferta de vantagem. 4 - Quaisquer erros de soma e/ou multiplicação apurados na Proposta Comercial serão corrigidos pela Equipe de Apoio. 4.1 - Serão corrigidos os valores dos preços unitários ou do preço total do item, conforme a

divergência apurada, de forma a prevalecer, sempre, o valor total menor ou igual ao valor do lance ofertado na sessão do Pregão ou o valor negociado com o(a) Pregoeiro(a), após diligência e mediante expressa anuência do licitante.

4.2 - O licitante poderá proceder à correção ou ajuste da Planilha de Preço alterando

divergências apuradas pelo(a) Pregoeiro(a) nos itens componentes, por meio de diligência, nos mesmos termos definidos no subitem 4.1.

4.3 - Serão desconsiderados os valores a partir da terceira casa decimal. 5 - O(a) Pregoeiro(a) poderá, no julgamento das propostas, desconsiderar evidentes falhas formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo. 6 - As propostas apresentadas poderão ser submetidas à apreciação da Coordenadoria de Manutenção e Obras para verificação do atendimento ao objeto licitado, mediante parecer fundamentado.

IX - CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO “LICITAÇÕES”

1 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão estar credenciados junto às Agências do Banco do Brasil S/A, provedor do sistema eletrônico, sediadas no país. 1.1 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição da chave de identificação e de senha,

pessoal e intransferível, cujo uso é de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Tribunal, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

1.2 - O credenciamento do licitante junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade

legal pelos atos praticados e a presunção da capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico, sob pena da aplicação das sanções previstas neste edital.



12 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

1.3 - Qualquer informação acerca do credenciamento poderá ser obtida através do site www.licitacoes-e.com.br, conforme instruções nele contidas.

2 - O Tribunal de Contas não possui autonomia para intervir no credenciamento dos fornecedores para obtenção da chave e senha de acesso, haja vista ser esse procedimento de exclusiva responsabilidade do Banco do Brasil S/A, provedor do sistema eletrônico.

X - PARTICIPAÇÃO E PROCEDIMENTOS DA SESSÃO DO PREGÃO

1 - A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da Proposta Comercial por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos à fl. 1 deste Edital. 1.1 - Informações para acesso ao sistema e encaminhamento da proposta podem ser

obtidas pelos licitantes na página inicial do site www.licitacoes-e.com.br, opção “Acesso Identificado”.

2 - Na data e hora estabelecidas neste edital, a sessão pública do Pregão Eletrônico será iniciada, com a abertura e divulgação das Propostas Comerciais, sendo avaliada a aceitabilidade das mesmas pelo(a) Pregoeiro(a), mantido o sigilo estabelecido pelo sistema.

2.1- A sessão do pregão será realizada na sala de disputa, onde poderão ser realizados

de forma simultânea até 10 lotes, em razão do quantitativo de lotes e itens licitados, proporcionando agilidade ao processo, devendo o licitante, nesse caso, efetuar lances simultâneos para os lotes em disputa em que houver enviado proposta.

2.2 - Alegações posteriores não serão aceitas, caso o licitante não efetue lances para os

diversos lotes licitados simultaneamente.

2.3 - Para maiores informações sobre a disputa simultânea de lotes, o licitante poderá acessar o link Manuais Disputa Simultânea – Manual do Fornecedor, Orientações para Acesso à Disputa Simultânea, disponível no sistema “licitações”.

3 - Realizado o acesso à sala de disputa, no dia e hora definidos para a realização do pregão, o sistema apresentará a relação das licitações para as quais o fornecedor registrou propostas.

4 - A cada lance ofertado o licitante será imediatamente informado pelo sistema sobre seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 5 - Durante o transcurso da etapa de lances, será informado, em tempo real, o valor do menor lance de cada licitante registrado pelo sistema. 6 - O licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor registrado, desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer outro válido para o lote. 7 - Permanecerá válida a proposta comercial encaminhada pelo sistema na hipótese de o licitante não encaminhar lances, sendo considerada para a classificação final.



13 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

8 - Se os licitantes não ofertarem lances será verificada a conformidade da proposta de menor preço em relação ao valor estimado da contratação.

9 - A etapa inicial de lances será encerrada por decisão do(a) Pregoeiro(a), após a qual transcorrerá período de tempo randômico de até 30 (trinta) minutos, determinado pelo sistema eletrônico, durante o qual ainda será possível o encaminhamento de lances.

9.1 - Encerrado o tempo randômico, automaticamente pelo sistema, estará encerrada a

recepção de lances.

10 - Problemas na operação do sistema deverão ser comunicados pelo licitantes, imediatamente ao provedor, Banco do Brasil S/A. 11 - Havendo desconexão do(a) Pregoeiro(a) no decorrer da etapa de lances, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção de lances. O(a) Pregoeiro(a), quando possível, continuará a gerenciar a sessão, sem prejuízo dos atos realizados. 12 - O sistema informará a proposta de menor preço, imediatamente após o encerramento da etapa de lances e identificará o licitante que estiver nas condições de ME ou EPP. 13 - Se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por ME ou EPP, e houver proposta apresentada por ME ou EPP com valor até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço, estará configurado o empate previsto no art. 44, § 2º da Lei Complementar nº 123/06. 14 - Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 14.1 - A ME ou a EPP mais bem classificada será convocada, para no prazo de 5 (cinco)

minutos, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada classificada em 1º lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de preferência.

14.2 - Caso a ME ou EPP mais bem classificada, em situação de empate ficto, utilize seu

direito de preferência, será classificada em primeiro lugar e dar-se-á prosseguimento à sessão.

14.3 - Se a ME ou EPP mais bem classificada não exercer o seu direito de preferência, na

forma do subitem anterior, serão convocadas as demais ME ou EPP remanescentes, cujas propostas estiverem no limite estabelecido no item 13, na ordem de classificação, para o exercício do direito de preferência.

14.4 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME ou EPP que se

encontrem nesse limite, o sistema realizará sorteio, entre essas empresas, para definir a que primeiro poderá apresentar novo lance.

14.5 - Não havendo ME ou EPP, em situação de empate ficto, que utilize o direito de

preferência, prosseguir-se-á a sessão observando-se a classificação da etapa de lances.



14 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

14.6 - Será classificado em primeiro lugar o licitante que, ao final da etapa de lances, após aplicação do direito de preferência instituído pela Lei Complementar nº 123/06, ofertar o menor preço.

15 - As etapas seguintes serão realizadas fora da “sala de disputa” através do “acesso identificado”.

16 - Encerrada a etapa competitiva o(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tiver apresentado o lance de menor preço, para que possa ser obtida melhor proposta, bem como decidir sobre sua aceitação.

16.1 - O licitante deverá responder a contraproposta do(a) Pregoeiro(a) acessando o link

“Consultar lotes”, “Chat mensagens”, “Consultar contraproposta” do lote disputado. 17 - Os licitantes, a qualquer momento, após finalizada a disputa do lote, poderão registrar seus questionamentos para o(a) Pregoeiro(a) via Sistema, acessando a sequência “Relatório da disputa” do lote disputado, “Chat Mensagens” e “Enviar Mensagem”. Essa opção ficará disponível até o momento em que o(a) Pregoeiro(a) declarar o licitante vencedor do lote. Todas as mensagens constarão do histórico do “Relatório de Disputa”. 17.1 - Os questionamentos formulados pelos licitantes serão respondidos no “Chat

Mensagens”. 18 - Quando necessário, o(a) Pregoeiro(a) poderá estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seus preços por meio de documentos.

19 - Sendo aceitável a oferta de menor preço, o licitante deverá encaminhar ao(a) Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação:

19.1 - a Documentação de Habilitação, prevista no Título VII, a Proposta Comercial, ajustada

ao preço final e a Declaração do Anexo IV , quando for o caso, no prazo máximo de 2 (duas) horas após encerrada a sessão do Pregão, via fac-símile nº (31) 3296-3456 ou pelo e-mail [email protected];

19.1.1 - O prazo acima poderá ser prorrogado, a pedido do licitante, com justificativa aceita

pelo(a) Pregoeiro(a), desde que apresentado requerimento no prazo inicialmente concedido.

20 - Após a análise da proposta e da documentação enviada via fax ou e-mail, o(a) Pregoeiro(a) poderá declarar o vencedor da disputa no sistema. 21 - O licitante interessado em recorrer deverá manifestar, motivadamente a intenção de interpor recurso, exclusivamente via sistema, durante as 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato do(a) Pregoeiro(a) que declarou o vencedor do certame, sob pena de decadência do direito de recurso.

21.1 - O licitante cuja Proposta Comercial tenha sido desclassificada antes da etapa de

lances, interessado em recorrer, também deverá manifestar a sua intenção de interpor recurso.



15 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

22 - No caso de desclassificação da proposta de menor preço ou inabilitação do licitante, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e habilitação do licitante, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda às exigências deste Edital. 22.1 - Nessa etapa o(a) Pregoeiro(a), também, poderá negociar o preço com o licitante, para

que sejam obtidas melhores condições para o Tribunal. 22.2 - Existindo ME ou EPP remanescente, no intervalo do empate ficto, ocorrendo a

hipótese do caput, voltar-se-á a etapa correspondente ao item 14. 23 - O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, ficando a mesma disponível para consulta no site www.licitacoes-e.com.br.

23.1 - Quando necessário, o(a) Pregoeiro(a) e a Equipe de Apoio poderão complementar as

informações da Ata gerada pelo sistema do Banco do Brasil, por meio de Ata Interna, que será juntada aos autos referentes ao certame.

24 - Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da não observância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

XI - RECURSOS E CONTRARRAZÕES

1 - Os licitantes que tiverem manifestado, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer contra decisões do(a) Pregoeiro(a), após a declaração do vencedor, nos termos do item 21 do Título X, deverão apresentar suas razões no prazo único de 3 (três) dias úteis, a partir do dia seguinte ao término do prazo para manifestação. 1.1 - Os demais licitantes poderão apresentar contrarrazões em igual número de dias, que

começarão a correr do término do prazo do recorrente. 1.2 - No prazo recursal, fica assegurada vista dos autos. 1.3 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do

direito de recurso. 2 - O recurso e respectivas contrarrazões deverão obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de não serem conhecidos: 2.1 - ser dirigido ao Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas, aos cuidados do(a)

Pregoeiro(a), conforme estabelecido no item 1 deste Título; 2.2 - ser encaminhado para o endereço eletrônico [email protected], com assinatura

digital, ou ser protocolizado na sala da Coordenadoria de Licitação, em uma via original, datilografada ou emitida por computador, contendo razão social, número do CNPJ e endereço da empresa, rubricado em todas as folhas e assinado pelo



16 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

representante legal ou credenciado do licitante, acompanhado de cópia do documento de identificação e CPF do signatário e comprovante do poder de representação legal.

3 - O(a) Pregoeiro(a) não se responsabilizará por razões ou contrarrazões endereçadas por outras formas ou outros endereços eletrônicos, e que, por isso, sejam intempestivas ou não sejam recebidas. 4 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 5 - O recurso será apreciado pelo(a) Pregoeiro(a), que poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado à autoridade superior, que decidirá no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento. 6 - A decisão acerca de recurso interposto será divulgada por meio de publicação no sistema eletrônico do Banco do Brasil e no site deste Tribunal. 7 - Recursos contra decisão de anulação ou revogação do certame devem ser dirigidos ao Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas, protocolizados na Coordenadoria de Protocolo, à Av. Raja Gabaglia, 1.315, segundo subsolo do Edifício Anexo I, bairro Luxemburgo, Belo Horizonte/MG, CEP 30.380-435, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, observando-se os requisitos indicados no subitem 2.2 acima.

XII - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

1 - Inexistindo manifestação recursal o(a) Pregoeiro(a) adjudicará o objeto ao licitante vencedor, competindo à autoridade competente homologar o procedimento licitatório. 2 - Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.

XIII - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

1 - O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública do Estado de Minas Gerais e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no contrato e das demais cominações legais.

XIV - DISPOSIÇÕES GERAIS

1 - Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:



17 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

Anexo I - Termo de Referência; Anexo II - Modelo de Proposta Comercial; Anexo III - Modelo de Declaração de Empregador Pessoa Jurídica; Anexo IV - Modelo de Declaração de Condição de ME ou EPP; Anexo V - Modelo de Declaração de Disponibilidade de Responsável Técnico; Anexo VI - Minuta de Contrato. 2 - O Tribunal convocará o adjudicatário para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, conforme o caso, em prazo a ser estabelecido pela Coordenadoria de Contratos, observado o prazo de validade da proposta, nos termos do item 6 do Título VI. 2.1- Na hipótese de o adjudicatário não comparecer para assinar o termo de contrato,

aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, aplicar-se-á as sanções cabíveis. O(a) Pregoeiro(a) examinará as propostas subsequentes e a habilitação dos licitantes, segundo a ordem de classificação, até a apuração da proposta que atenda ao Edital, podendo ainda, negociar o preço.

3 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis. 4 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada. 5 - Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, o(a) Pregoeiro(a) poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados. 6 - Toda a documentação apresentada neste Edital e seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado especificado e válido. 7 - O(a) Pregoeiro(a), no interesse do Tribunal, poderá adotar medidas saneadoras, durante o certame, e relevar omissões e erros formais, observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente, sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a instrução do processo, conforme disposto no § 3°, do art. 43 da Lei nº 8.666/93. 7.1 - O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta ou a

inabilitação do licitante. 8 - O(a) Pregoeiro(a) poderá determinar a apresentação de documento original, com vistas à confirmação da autenticidade de cópia apresentada no certame, quando julgar necessário ou se o documento for impugnado por algum licitante, em prazo a ser definido para cumprimento da diligência. 8.1- Poderá ser apresentado o original para autenticação da cópia pelo(a) Pregoeiro(a) ou

Equipe de Apoio, ou cópia autenticada por cartório.



18 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

9 - As decisões do Presidente do Tribunal de Contas e do(a) Pregoeiro(a) serão publicadas no Diário Oficial de Contas - DOC, no endereço eletrônico doc.tce.mg.gov.br, quando for o caso, podendo ser aplicado o disposto no § 1º, do art. 109 da Lei n.º 8.666/93 e divulgadas no site www.tce.mg.gov.br. 10 - A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e condições inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria. 11 - A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o Tribunal revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos licitantes. 12 - Para atender a seus interesses, o Tribunal poderá alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do art. 65, da Lei n.o 8.666/93. 13 - O Tribunal poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura. 14 - Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitação, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

Belo Horizonte, 12 de julho de 2013.

Pregoeiro(a): Eurico Basílio Pereira

Equipe de Apoio: Silvana Ferreira Piroli

Ana Paula Milanez Braga

Cristiana Martins da Costa Canaverde



19 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA



1. OBJETO

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para instalação elétrica do Data Center do Tribunal, com interligação ao Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT), situado na subestação de energia, incluindo o fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos, acessórios, testes, insumos e mão de obra, conforme especificações constantes do item 13 deste Termo. 2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1 A contratação é necessária para ater à solicitação da Diretoria de Tecnologia da Informação expressa no documento C.I. 035/2013 que requer nova localização do Data Center para atender aos padrões e Normas Técnicas. 2.2 A construção do espaço requerido na garagem dos carros oficiais do Tribunal é a solução técnica mais econômica, pois a pouca proximidade da subestação de energia importará na redução de despesas com materiais. 2.3 As instalações físicas do atual Data Center do Tribunal encontram-se em desacordo com as normas técnicas pertinentes para equipamentos de informática, pois o fechamento é em divisórias do tipo naval, que não garantem segurança; o pé-direito é inferior à altura mínima e o sistema de ar condicionado é apenas de conforto para pessoas, sendo prejudiciais para equipamentos. 2.4 O atual sistema de ar condicionado do Data Center tem a apresentado constantes defeitos, acarretando superaquecimento dos equipamentos de informática e paralisações. 2.5 As instalações elétricas do Data Center encontram-se em desacordo com as normas técnicas de eletricidade, sendo o custo de correção superior ao de novas instalações, como a que se pretende. 2.6 O espaço físico reservado ao Data Center permitirá expansões futuras sem a necessidade de novas construções.

3. REQUISITOS

3.1 A empresa licitante deve estar devidamente habilitada e registrada no CREA. 3.2. O licitante deve apresentar atestado (s) de capacidade técnica profissional, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico, emitida pelo CREA, comprovando a execução de serviços de instalações elétricas de baixa tensão, pertinentes e compatíveis com o objeto licitado. 3.3Deverão estar incluídos nos custos da proposta a disponibilidade para acompanhamento dos serviços de:



20 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

a) 1 (um) engenheiro eletricista, com experiência profissional comprovada em supervisão de serviços de natureza compatível com o objeto licitado, devidamente registrado no CREA, devendo realizar uma visita diária durante a execução do serviços ou sempre que necessária; b) 01 (um) técnico eletricista, em tempo integral, durante todo o período de execução dos serviços, com experiência em trabalhos de natureza compatível com o objeto licitado. 3.4 É obrigatória a VISITA TÉCNICA do licitante ao Tribunal, ocasião em que será fornecido o Termo de Vistoria, documento indispensável a ser apresentado junto à “Documentação de Habilitação”. 3.5 O licitante deverá nomear um engenheiro eletricista, por meio de documento, com autorização para realizar a visita técnica. 3.6 A finalidade da visita é o conhecimento da área, das instalações e das condições locais em que os serviços serão prestados e para demais esclarecimentos que o licitante julgar necessários para futura execução do objeto. 3.7 A visita deverá ocorrer até o dia anterior à abertura das propostas, devendo ser agendada na Coordenadoria de Manutenção e Obras do Tribunal, instalada no 5º andar do Edifício Anexo I, à Av. Raja Gabaglia, 1.315, telefones (31) 3348 2258 ou 3348 2201, nos dias úteis, de 8h30min às 11h ou de 13 às 17h. 4. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO

4.1 A Coordenadoria de Manutenção e Obras não aceitará ou receberá qualquer serviço com atraso, defeitos ou imperfeições, em desacordo com as especificações e condições constantes deste Termo de Referência ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto, cabendo à CONTRATADA efetuar os reparos necessários em prazo a ser determinado, sem direito a indenização, sob pena de aplicação de sanções previstas e/ou rescisão contratual. 4.2 O gestor/fiscal do contrato do Tribunal receberá o objeto de forma provisória e definitivamente, mediante atestação. 4.3 O prazo de garantia dos serviços deverá ser de, no mínimo, 5 (cinco) anos, a contar da data de recebimento definitivo (artigo 618 do CCB). 4.4 Ao considerar concluídos os serviços a CONTRATADA solicitará à Coordenadoria de Manutenção e Obras do Tribunal, em até 15 (quinze) dias, que proceda a vistoria para fins de recebimento provisório dos serviços. O recebimento dar-se-á pelo CONTRATANTE, através de vistoria conjunta realizada pelo engenheiro eletricista da empresa e pela fiscalização do Tribunal. 4.5 No Termo de Recebimento provisório serão registradas eventuais pendências constatadas na vistoria realizada em conjunto pelas partes contratantes, desde que aquelas não impeçam a sua utilização imediata. 4.6 Caso as eventuais pendências impeçam a utilização imediata e plena dos serviços executados, o Termo de Recebimento Provisório só será firmado após a solução completa e definitiva dos problemas, dentro do prazo estabelecido pela fiscalização do CONTRATANTE. 4.7 Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias após a assinatura do Termo de Recebimento Provisório, desde que não haja qualquer defeito, falha ou imperfeição nos serviços executados, será firmado o Termo de Recebimento Definitivo dos serviços, objeto deste Termo de Referência.



21 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

5. ESTIMATIVA DE PREÇO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA A DESPESA A Coordenadoria de Manutenção e Obras elaborou planilha orçamentária dos serviços, utilizando-se dos preços publicados na Revista Informador das Construções, edição nº 1635, de 31 de março de 2013, da tabela Referencial de Preços da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais (SETOP), de fevereiro de 2013, dos preços de insumos e de composições do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), do mês março/2013, publicados pela Caixa Econômica Federal, das composições das Tabelas de Composições de Preços para Orçamentos (TCPO-10), calculados pela PINI, em preços de empresas especializadas de engenharia pertinentes aos serviços, dos preços de insumos e composições publicados pelo Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas de Sergipe (ORSE) e dos preços pesquisados no mercado local, tais como Loja Elétrica e Ponto do Eletricista, apurando-se o valor médio estimado para a execução dos serviços de R$49.557,12 (quarenta e nove mil quinhentos e cinqüenta e sete reais e doze centavos), distribuídos conforme planilhas orçamentárias constantes deste Termo de Referência. Anexamos as tabelas do SETOP, a Revista Informador das Construções, com destaque das páginas pesquisadas e as fontes de pesquisa do mercado local. Demais fontes de consulta e composições encontram-se nas memórias de cálculo arquivadas na Coordenadoria de Manutenção e Obras do Tribunal. O desembolso se fará mediante rubrica da dotação orçamentária 1021.01.122.701.2.009.0001.339039.22.101, conforme Estimativa Orçamentária e Financeira emitida pelas áreas competentes e autorizada pela Exmª. Sra. Conselheira Presidente.

6. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

6.1 Os serviços deverão ser executados segundo especificações constantes do item 13 deste Termo de Referência.

6.2 Os serviços deverão ser executados dentro das normas de segurança do trabalho previstas na legislação vigente, com os devidos equipamentos de segurança e de acordo com as normas da ABNT correspondentes ao escopo dos serviços propostos.

6.3 Na execução dos serviços, a CONTRATADA deverá prever que, sempre quando houver intervenção nas instalações elétricas do edifício Sede e do Anexo I, deverá haver acompanhamento por engenheiro eletricista, junto à equipe de técnicos eletricistas.

6.4 O prazo de execução dos serviços será de 60 (sessenta) dias, contados da data informada na ordem de serviço, a ser emitida pela Coordenadoria de Manutenção e Obras. Na ocorrência de situações de urgência, a Coordenadoria de Manutenção e Obras do Tribunal realizará chamados por meio de telefonia móvel ou outro meio igualmente eficaz, inclusive fora do horário normal de expediente, em finais de semana e feriados.

6.5 Toda e qualquer intervenção nos circuitos elétricos do Tribunal deverá ser previamente planejada e autorizada pela Coordenadoria de Manutenção e Obras do Tribunal.

6.6 Não haverá necessidade de acionamento da concessionária de energia (Cemig).

6.7 Os serviços no QGBT somente poderão ser executados nos dias de sábado e domingo, no horário compreendido entre 08:00 e 18:00 horas, devendo ser previamente agendado



22 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

junto à Coordenadoria de Manutenção e Obras do Tribunal. Demais serviços, de segunda a sexta-feira, no horário de 07:00 às 19:00 horas.

6.8 Os serviços serão prestados em 01 (um) QGBT de baixa tensão localizado dentro de 01 (uma) subestação elétrica de média tensão, equipada com 01 disjuntor de entrada de pequeno volume de óleo, 02 chaves seccionadoras sob carga e 02 (dois) transformadores (500 kVA e 750 kVA).

6.9 Os serviços deverão ser executados em conformidade com as exigências das seguintes normas técnicas:

a) NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão;

b) NBR 14039 – Instalações elétricas de média tensão;

d) NBR 10622 – Luvas isolantes de borracha – especificações;

d) NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade.

6.10 O escopo dos serviços contempla o fornecimento pela CONTRATADA de todos os instrumentos, ferramentas, equipamentos, materiais, peças, acessórios, instalação, testes, insumos, e mão-de-obra, sendo, ainda, encargos da CONTRATADA as horas extras de empregados, transportes, equipamentos, ferramentas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, prêmios de seguro, taxas e outras despesas de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita execução dos serviços.

6.11 A CONTRATADA será obrigada a demolir ou a refazer, conforme o caso, qualquer porção de serviços contratados que, a juízo comprovado da Fiscalização, não estiver de acordo com o contrato, sem que isso interfira no prazo de execução dos serviços estabelecidos neste Termo de Referência.

6.12 A remoção de entulhos, a cargo da CONTRATADA, deverá ocorrer por meio de caçambas, de acordo com o Código de Posturas do Município de Belo Horizonte, Lei Municipal 8.616/03, cujos custos ficarão também a cargo da CONTRATADA, devendo ser aprovado, junto à Coordenadoria de Manutenção e Obras do Tribunal, o local de instalação das mesmas. O destino final das caçambas e o seu transporte deverá ser o regulamentado pela Prefeitura, conforme Lei 12.305 de 2 de agosto de 2010 (resíduos sólidos). Todos os móveis e equipamentos deverão ser cobertos com lona até o término dos trabalhos.

6.13 A CONTRATADA deverá apresentar cronograma físico-financeiro (no qual deverá constar as etapas de execução de serviços), em até 07 (sete) dias após a data de assinatura do contrato, para aprovação da Coordenadoria de Obras.

6.14 O cronograma físico-financeiro aprovado somente poderá ser ajustado mediante justificativa aprovada pela Coordenadoria de Obras do Tribunal.

6.15 A medição dos serviços será mensal. Somente será medido o serviço executado, observadas as respectivas especificações e preços de planilha. Mediante autorização expressa do Tribunal, poderá haver medições e os respectivos pagamentos em intervalo menor.

6.16 A planilha orçamentária anexa ao Termo de Referência apresenta todos os serviços e quantitativos a serem executados pela CONTRATADA e no item 14 do presente Termo, as especificações dos serviços.

6.17 Os serviços somente serão considerados entregues, após o término, por completo, de todos os trabalhos, inclusive a limpeza final, tendo sido efetuada a vistoria pelo CONTRATANTE.



23 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

6.18 O contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá ser subcontratado, cedido nem transferido, total nem parcialmente, nem ser executado em associação do contratado com terceiros, sem autorização prévia do Tribunal, por escrito, sob pena de aplicação de sanção ou rescisão contratual.

6.19 Operações de fusão, cisão ou incorporação, realizadas entre o CONTRATADO e empresas, deverão ser comunicadas ao Tribunal e, na hipótese de ficar caracterizada a frustração das regras disciplinadoras da licitação, ensejarão a rescisão contratual.

7. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 7.1 Executar os serviços objeto deste Contrato nas condições estabelecidas, respeitando os prazos fixados. 7.2 Realizar todos os serviços necessários à perfeita execução do objeto contratado, mesmo que não tenham sido cotados. 7.3 Indicar, imediatamente à assinatura do Contrato e sempre que ocorrer alteração, um Preposto, que pode ser o engenheiro eletricista, com plenos poderes para representá-la, administrativa ou judicialmente, assim como decidir acerca de questões relativas aos serviços, e atender aos chamados da Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL, principalmente em situações de urgência, inclusive nos finais de semana e feriados, por meio de telefonia móvel ou outro meio igualmente eficaz. 7.4 Fornecer números telefônicos, e-mail ou outros meios igualmente eficazes, para contato do TRIBUNAL com o Preposto, ainda que fora do horário normal de expediente, sem que isto gere qualquer custo adicional. 7.5 Supervisionar os serviços realizados por sua equipe de trabalho, por meio de um engenheiro eletricista, que deverá permanecer, em tempo integral, no TRIBUNAL, se inteirando das condições de execução do serviço e promovendo as alterações necessárias, sempre com o acompanhamento da Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL. 7.6 Fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessários à realização dos serviços, conforme especificações constantes deste Termo. 7.7 Fornecer toda mão de obra necessária à fiel e perfeita execução dos serviços, bem como os encargos previdenciários, trabalhistas e outros de qualquer natureza decorrentes da execução do Contrato. 7.8 Fornecer todos os equipamentos de proteção individual (EPI) para os seus empregados e equipamentos de proteção coletiva (EPC) necessários, de acordo com as normas da ABNT e Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho. 7.9 Reparar, corrigir, remover, substituir ou refazer, às suas expensas, no todo ou em parte, os trabalhos nos quais forem detectados defeitos, vícios ou incorreções resultantes da prestação dos serviços, imediatamente ou no prazo estabelecido, sem qualquer custo adicional ao TRIBUNAL. 7.10 Entregar os serviços objeto do Contrato dentro das condições estabelecidas e respeitando os prazos fixados. 7.11 Executar o Contrato responsabilizando-se pela perfeição técnica dos serviços prestados. 7.12 Providenciar crachás de identificação para todo o pessoal empregado na execução dos serviços, devendo constar o nome e foto recente do trabalhador, nome da CONTRATADA e a assinatura do responsável pela sua emissão; o uso do crachá será obrigatório durante todo o período de permanência do empregado no local de execução dos serviços. 7.13 Transportar os seus empregados, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, às suas expensas, até o local dos trabalhos.



24 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

7.14 Utilizar materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade satisfazendo rigorosamente as especificações constantes deste Termo, as normas da ABNT e dos fabricantes, e as normas internacionais consagradas, na falta de regulamentação pela ABNT. 7.15 Encaminhar à Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da assinatura do Contrato, os documentos comprobatórios do registro do contrato no CREA/MG. 7.16 Utilizar, na execução dos serviços, somente profissionais qualificados, treinados e capacitados, observado o perfil básico exigido neste Termo. 7.17 Cumprir os prazos previstos no Contrato ou outros que venham a ser fixados pelo TRIBUNAL. 7.18 Manter o local dos serviços sempre limpo e desembaraçado, durante todo o decorrer dos trabalhos. 7.19 Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do Contrato, durante toda a sua vigência, a pedido do TRIBUNAL. 7.20 Assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização dos serviços objeto do Contrato pela Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL, durante a sua execução. 7.21 Executar os serviços com a devida cautela, de forma a garantir a segurança de informações, dados e equipamentos do TRIBUNAL. 7.22 Apresentar, ao final da execução dos serviços, relatório devidamente assinado pelo representante da CONTRATADA, contendo a descrição dos serviços prestados. Referido relatório deverá ser entregue à Coordenadoria de Manutenção do TRIBUNAL, juntamente com o faturamento dos serviços nele descritos. 7.23 Manter, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao TRIBUNAL, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a continuidade da contratação, bem como substituir os documentos com prazo de validade expirado. 7.24 Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando forem vítimas seus empregados no desempenho dos serviços contratados, ou com estes conexos. 7.25 Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria vigente, especialmente a indicada no Contrato, e suas cláusulas, de modo a favorecer e a buscar a constante melhoria dos serviços e dos resultados obtidos, preservando o TRIBUNAL de qualquer demanda ou reivindicação que seja de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. 7.26 Executar os serviços com pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade sobre quaisquer danos ou faltas que as mesmas venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo este TRIBUNAL exigir o afastamento, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da notificação, quaisquer deles que faltar com respeito à fiscalização ou deixar de cumprir determinações desta. 7.27 Apresentar como responsável técnico um engenheiro eletricista em conformidade com a regulamentação profissional expedida pelo Órgão de Classe, que deverá acompanhar a execução dos serviços, caso não seja o mesmo profissional indicado para as visitas diárias. 7.28 Ficará a CONTRATADA obrigada a refazer todos os trabalhos rejeitados pelo CONTRATANTE, logo após o recebimento da comunicação correspondente, correndo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes das referidas demolições e reconstruções. 7.29 Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, e estarem de acordo com as especificações.



25 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

7.30 Encaminhar ao Tribunal, juntamente com a nota fiscal/fatura, os documentos comprobatórios da manutenção das condições de habilitação ou qualificação exigidas na licitação, especialmente cópias das certidões de regularidade junto ao FGTS e à seguridade social, cuja autenticidade será confirmada nos sites dos órgãos emissores pelo gestor/fiscal de contrato do Tribunal.

8 OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1 Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços, fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la.

8.2 Emitir, por meio da Coordenadoria de Manutenção, a Ordem de Serviço.

8.3 Expedir, por meio da Coordenadoria de Manutenção do TRIBUNAL, atestado de inspeção dos serviços prestados, que servirá como instrumento de avaliação do cumprimento das obrigações contratuais e constituirá documento indispensável para a liberação dos pagamentos.

8.4 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos funcionários da CONTRATADA, em relação aos serviços objeto do Contrato.

8.5 Proporcionar acesso e movimentação do pessoal da CONTRATADA às suas instalações.

8.6 Proibir que pessoas não autorizadas pela CONTRATADA, sob qualquer pretexto, efetuem intervenção técnica nos equipamentos/instalações.

8.7 Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas.

8.8 Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.

8.9 Fiscalizar e acompanhar os serviços, por meio da Coordenadoria de Manutenção e Obras, permitida a contratação de terceiros para assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes a essa atribuição, observando o fiel cumprimento das exigências constantes deste Termo de Referência, o que não exclui e nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA com a execução, fiscalização e supervisão dos serviços por pessoas habilitadas.

8.10Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade e em desconformidade com as especificações deste Termo.

8.11Efetuar o recebimento provisório e definitivo do objeto, por meio da Coordenadoria de Manutenção e Obras do Tribunal.

8.12Solicitar o imediato afastamento de qualquer empregado da CONTRATADA, cujo comportamento ou capacidade técnica seja julgado inconveniente ou esteja em desconformidade com as disposições contratuais e legais.

8.13Sustar, no todo ou em parte, a execução dos serviços, sempre que a medida for considerada necessária.



26 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

8.14Recusar qualquer serviço que apresente incorreções de natureza construtiva e/ou de acabamento, ficando as correções às custas da CONTRATADA, inclusive material e horas gastas no trabalho.

8.15Comunicar à CONTRATADA, imediatamente, a ocorrência de qualquer acidente com seus empregados.

8.16Decidir acerca das questões que se apresentarem durante a execução dos serviços.

8.17Arcar com as despesas de publicação do extrato deste Contrato, bem como dos termos aditivos que venham a ser firmados.

8.18Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento.

9 GESTÃO / FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Observado o disposto no artigo 67 da Lei nº 8.666/93, a gestão/fiscalização do contrato será realizada pela Coordenadoria de Manutenção e Obras do Tribunal.

O Coordenador de Manutenção e Obras atuará como gestor/fiscal do contrato.

10 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10.1 O pagamento será mensal, conforme medição da efetiva prestação dos serviços.

10.2 O pagamento à CONTRATADA somente será realizado mediante a efetiva prestação dos serviços nas condições estabelecidas, que será comprovado por meio de atestação de inspeção a ser expedido pela Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL.

10.3 O pagamento decorrente da concretização do objeto licitado será efetuado pela Diretoria de Orçamento, Contabilidade e Finanças do Tribunal, por processo legal, em até 7 (sete) dias úteis após o recebimento da nota fiscal/fatura, desde que acompanhada de cópia autenticada, se for o caso, das certidões de regularidade junto às Fazendas Estadual e Municipal, à Justiça do Trabalho, ao FGTS e à seguridade social, vigentes, cuja autenticidade será confirmada nos sites dos órgãos emissores pelo gestor/fiscal do Contrato.

10.4 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal.

10.5 O gestor/fiscal e/ou a Diretoria de Orçamento, Contabilidade e Finanças do Tribunal, identificando qualquer divergência na nota fiscal/fatura, deverá devolvê-la à CONTRATADA para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo estipulado acima será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o vício.

10.6 O pagamento devido pelo Tribunal será efetuado por meio de depósito em conta bancária a ser informada pela CONTRATADA ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser convencionada entre as partes.

10.7 Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por parte da CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou paralisação da execução do objeto do Contrato.



27 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

10.8 Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a CONTRATADA dará ao Tribunal plena, geral e irretratável quitação dos valores nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma.

10.9 Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA.

11 VIGÊNCIA CONTRATUAL

O Contrato vigorará pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar da data da sua assinatura, com eficácia legal a partir da publicação de seu extrato.

12 SANÇÕES

§1º Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento contratual:

I. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, inclusive o descumprimento dos prazos determinados no cronograma físico-financeiro aprovado, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do Contrato, por ocorrência.

II. 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, inclusive o descumprimento dos prazos determinados no cronograma físico-financeiro aprovado, com a possível rescisão contratual;

III. 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a CONTRATADA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa a sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, quando o TRIBUNAL, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.

§2º O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos pelo TRIBUNAL. Se os valores não forem suficientes, a diferença será descontada da garantia prestada ou deverá ser recolhida pela CONTRATADA, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção.

§3º As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

13 ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

Os serviços deverão ser executados no quadro geral de baixa tensão (QGBT), localizado dentro da subestação do Edifício Sede do Tribunal (garagem dos carros oficiais), com interligação ao Data Center, também localizado na garagem, em distância inferior a 50 metros. A partir do Data Center, realizar o lançamento, inclusive fusão e conectores até o 5º andar do edifício Anexo I, sendo:



28 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

•Demolições e remoções

As demolições são regidas, sob o aspecto de segurança e medicina do trabalho, pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, de 08/06/78, do Ministério do Trabalho.

Sob o aspecto técnico, as demolições são reguladas pela norma NB-598/77 - Contratação, execução e supervisão de demolições (NBR-5682).

Deverá ser efetuada, no decorrer do prazo de execução da obra, diária remoção dos entulhos e detritos que se venham a acumular no prédio, ao final de cada jornada de trabalho.

Realizar todas as demolições de alvenaria e reboco, conforme projeto integrante deste Termo de Referência.

Materiais demolidos, considerados inservíveis pela Coordenadoria de Manutenção e Obras, deverão ser transportados para caçambas e posterior bota-fora. Demais materiais, deverão ser transportados até a garagem G1 do Tribunal, devidamente acondicionados.

•Construção e recomposição de alvenaria

As alvenarias serão executadas com os materiais, espessuras e acabamentos definidos em projetos anexados neste Termo de Referência.

As alvenarias serão de vedação e respeitarão as funções, posições, especificações e dimensões determinadas pelo projeto de arquitetura integrante deste Termo de Referência.

Cuidados especiais deverão ser tomados na elevação das paredes de alvenaria, quanto ao seu alinhamento e prumo.

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das paredes, bem como os arremates e a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto.

•Revestimento (chapisco e reboco)

Os revestimentos deverão apresentar paramentos perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e nivelados e planos perfeitos. Devem ser mantidas referências de prumo e nível em todas as alvenarias.

As superfícies de paredes serão limpas a vassoura e abundantemente molhadas antes do início dos revestimentos.

Quando a superfície a revestir for pouco rugosa, será aplicado, antes do reboco, uma camada irregular e descontínua de argamassa forte, o chapisco.

Será obrigatório o emprego de mestras para execução dos revestimentos.



29 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

As mestras (faixas verticais e contínuas de argamassa) servirão de apoio para aprumar o revestimento. Deverão ser feitas um dia antes para estarem totalmente secas quando o serviço de revestimento for iniciado.

a)Chapisco

Toda alvenaria a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa. Os chapiscos serão executados com argamassa de cimento e areia grossa no traço volumétrico 1:3 e deverão ter espessura máxima de 5 mm.

Serão chapiscadas também todas as superfícies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura que ficarão em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.

b) Reboco

A argamassa de reboco deverá seguir o seguinte traço em volume: 1:2:8 (cimento, cal e areia).

A espessura de argamassa para este tipo de revestimento deverá ficar entre 2 e 2,5 cm.

Após a aplicação a feltro do revestimento e imediatamente após os sinais de início de endurecimento da argamassa, toda a superfície revestida deverá ser escovada com escova de pelo macio, para retirada dos grãos de areia soltos.

•Pintura

Além de seguir as normas da ABNT e as prescrições do fabricante da tinta quanto ao preparo das superfícies e aplicação, o processo de pintura deverá se realizar nas seguintes etapas:

Preparação das superfícies.

Aplicação eventual de fundos.

Aplicação da tinta de acabamento.

Toda superfície a ser pintada deverá estar seca, limpa, lisa e isenta de impurezas que possam danificar a pintura (óleos, ceras, resinas, sais solúveis, etc.). Deverão ser corrigidos quaisquer defeitos presentes no revestimento.

Devem ser usados somente tintas, selantes, massas e outros coadjuvantes de qualidade comprovada indicada para a base a ser pintada.

No preparo da superfície, será feita aplicação prévia de selante, vedante de poros e fissuras, e outros produtos, quando indicado no projeto ou especificado pela Fiscalização.

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.



30 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

Serão dadas tantas demãos quanto forem necessárias à obtenção de coloração uniforme para as tonalidades especificadas no projeto, não devendo nunca ser inferior a duas.

A segunda demão e as subseqüentes só poderão ser aplicadas quando a precedente estiver inteiramente seca, observando-se um intervalo especificado pelo fabricante.

A aparência da pintura acabada deverá ser perfeita, sem nível de bolhas de ar, rastros de rolo de aplicação ou quaisquer outras imperfeições.

Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicos de tinta em superfícies não destinadas a pintura (vidros, ferragens de esquadrias, pisos, louças, etc.), devido à dificuldade de posterior remoção de tinta aderida a superfícies rugosas ou porosas.

Com a finalidade de proteger as superfícies acima referidas, serão tomadas precauções especiais tais como o isolamento das guarnições das esquadrias com tiras de papel, cartolina, pano, etc., e a separação com tapumes.

Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado, sempre que necessário.

Os locais a receber os diversos tipos de pintura e respectivas cores são: paredes em alvenaria com emassamento (tinta da cor gelo) e paredes em concreto aparente (tinta da cor concreto).

Salvo autorização expressa da Fiscalização, serão empregadas, exclusivamente, tintas já preparadas em fábrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta.

Como referência de produtos, exige-se a tinta Suvinil Acrílico Premium acetinado da cor gelo e a tinta Suvinil Acrílico Premium fosco da cor concreto ou marca equivalente, (2 demãos).

• Esquadrias

Todos os serviços serão executados segundo técnica para trabalhos deste gênero e obedecerão rigorosamente as indicações constantes nos projetos e especificações.

Os tipos e dimensões básicas obedecerão rigorosamente o projeto de arquitetura, devendo todos os vãos ser confirmados na obra antes da fabricação.

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar 02 (duas) portas corta-fogo, com dimensões dimensões (100x210x4)cm, 01 (uma) folha, batente fabricado em aço galvanizado MSG nº 18, núcleo isolante termo-acústico, com 03 (três) dobradiças em aço e fechadura com chave, dotada de chaveamento pelo lado externo e abertura livre pelo lado interno, Classe de Resistência ao Fogo P-90, correspondente a 90 minutos de resistência ao fogo, dotada de mola aérea regulável, marca DORMA ou equivalente, em conformidade com a norma da ABNT (NBR 11.742).

•Instalação elétrica

a)Considerações Gerais

Os quantitativos previstos em planilha foram calculados com base no projeto elaborado pela empresa TANNURE@TEL, anexado a este Termo de Referência.



31 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

Todos os componentes a serem utilizados nas instalações deverão obedecer às prescrições das normas respectivas da ABNT.

As instalações elétricas deverão ser executadas obedecendo ao projeto e especificações técnicas, em conformidade com as prescrições da Norma NBR 5410 e demais normas vinculadas. Para quaisquer divergências deverá ser observado o descrito no Edital.

Não será permitida alteração em projetos e especificações, a menos que tenha sido previamente proposta pela CONTRATADA e aprovada pelo Coordenadoria de Manutenção e Obras do Tribunal. Caso ocorram, estas alterações devem ser anotadas em projeto, durante todo o decorrer da obra. Para isso, a Coordenadoria de Obras do Tribunal fornecerá um jogo completo de projetos para este fim, que será devolvido no final da obra.

Deverá ser prevista a recomposição de todos os acabamentos que vierem a sofrer danificação devido aos serviços de instalação, tais como: cortes de fachadas e alvenarias, perfuração nas paredes, quebras de pisos, etc.

b)Disjuntor e Dispositivo de Proteção Contra Surtos (DPS)

O disjuntor e o DPS deverão ser novos e com certificação do INMETRO.

O disjuntor a ser instalado deverá ser eletromagnético Tripolar 250A, fabricante Schneider (Modelo NSX250F) ou equivalente, com capacidade de interrupção de 85KA, em 220/240V.

Fornecer e instalar Dispositivo de Proteção Contra Surtos (DPS), classe I, 4 pólos, máxima tensão de operação contínua (Uc): 350VAC, nível de proteção de tensão (Up): menor ou igual a 1,5kV, corrente de impulso de descarga direta (limp) - Onda 10x350 us: 25kA, por pólo / 100kA N/PE, corrente de descarga nominal (In) - Onda 8/20 us: 25 kA, por pólo / 100kA N/PE, fabricante SIEMENS, modelo 5SD7 414-1, ou equivalente.

c) Cabos

Todos os condutores deverão ser novos, sendo fornecidos e instalados pela CONTRATADA.

Deverão ser utilizados cabos unipolares flexíveis de cobre 120mm², têmpera mole, classe 5 de encordoamento (extraflexível), isolado com composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR (EPR/B alto módulo), temperatura máxima do condutor 90º (em serviço contínuo), tensão de isolação 0,6/1KV, com características de não propagação, auto-extinção do fogo, baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, livres de halogênio, conforme NBR 7288.

Referência de marca: Cabos Afumex 0,6/1KV ou Eprotenax Gsette EPR 00,6/1kV ou Prysmian ou equivalente.

Todos os cabos deverão ser instalados de maneira que formem uma aparência limpa e ordenada.

d)Eletrocalhas e acessórios

Todas as eletrocalhas, curvas, mão francesa e demais acessórios deverão ser novos, com dimensões indicadas em projeto anexo, sendo fornecidos e instalados pela CONTRATADA.



32 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

A eletrocalha deverá interligar o QGBT, situado dentro da subestação de energia do Tribunal, à sala destinada ao Data Center, em distância média de 50 metros.

Utilizar eletrocalha em chapa perfurada, tipo "U" (Cód. FEP), galvanizada a quente, conforme Norma ASTM-A153-73, com tampa de encaixe (Cód. FTE), largura 300mm, altura da aba 100mm, comprimento 3000mm, REF.: Facilit, Perfiluz, Mopa, Stock, Elecon, Pial Legrand ou equivalente.

• Instalação de Cabo de Fibra Ótica

A CONTRATADA deverá fazer o lançamento de cabo de fibra ótica de 6 vias, desde a sala destinada ao Data Center (garagem dos carros oficiais localizada no edifício Sede), até o 5º andar do edifício Anexo, na sala destinada ao setor de rede, da Diretoria de Informática do Tribunal. Onde necessário e indicado pela Fiscalização, o cabo de fibra ótica deverá ser conduzido em eletrodutos de aço galvanizado ou livre em shaft.

Deverá ser realizada a fusão do cabo de fibra ótica e uso de conector do tipo LC, compatível com especificações da norma ANSI/EIA/TIA-568 CX e IEC 61.754-4, compatível com fibra ótica multímodo de 62/125 micro.

Os eletrodutos de Aço Carbono deverão ser do tipo rígido, diâmetro 3/4”, com rosca nas extremidades, fornecidos em peças de 3000 mm de comprimento. A galvanização será pelo processo de imersão a quente em zinco fundido, conforme normas ABNT-EB 344/90 (NBR 6223) - Produtos de aço ou ferro fundido, revestimento de zinco por imersão à quente.

Onde houver necessidade de curvas ou grupos paralelos de eletrodutos, estes deverão ser curvados de modo a formarem arcos concêntricos, mesmo que sejam de diâmetros diferentes. O número máximo de curvas entre duas caixas deverá ser de duas. Deverão ser obrigatoriamente usadas curvas pré-fabricadas em todas as mudanças de direção.

As emendas de eletrodutos deverão ser realizadas mediante luvas apropriadas.

Os eletrodutos roscados no campo deverão ter rosca em concordância com as normas, devendo permitir o roscamento de no mínimo 5 (cinco) fios de rosca. As roscas que contiverem uma volta ou mais de fios cortados deverão ser rejeitadas, mesmo que a falha não fique na faixa de aperto.

As seções externas deverão ser perpendiculares ao eixo longitudinal do eletroduto, devendo ter a sua parte interna devidamente escariada para remoção de rebarbas, a fim de impedir danos aos condutores elétricos.

A conexão de eletrodutos às caixas, deverá ser por meio de buchas e arruelas apropriadas. Não será permitido o uso de solda no caso dos metálicos e de cola no caso dos de PVC.

Onde houver possibilidade de infiltração de água ou condensação na montagem dos lances horizontais de eletrodutos, dever-se-á dar o caimento mínimo nos mesmos, a fim de evitar acúmulo de umidade ou água no seu interior. Não deve haver pontos altos ou baixos que provoquem o acúmulo de água nos dutos.

As buchas e arruelas deverão ser fabricadas em liga de alumínio, ter o mesmo tipo de rosca dos eletrodutos.

As curvas para eletrodutos deverão ser pré-fabricadas, com os mesmos materiais dos eletrodutos, possuírem roscas nas extremidades e serem fornecidas com ângulos de 90 graus ou 45 graus, conforme solicitação.



33 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

As luvas deverão ser fabricadas com os mesmos materiais dos eletrodutos, possuírem rosca interna total e fornecidas nos diâmetros indicados nas listas de materiais.

As abraçadeiras para eletrodutos deverão ser fabricadas em chapa de aço galvanizada, nas espessuras mínimas recomendadas pelos fabricantes de maior conceito no mercado, devendo esta espessura variar em função dos diâmetros dos eletrodutos. As abraçadeiras deverão ser galvanizadas do tipo “D” com cunha ou ômega.

• Bota-fora e limpeza

A CONTRATADA deverá manter ao longo da obra o local dos serviços sempre limpo e organizado, removendo todo entulho, periodicamente, por meio de caçambas estacionadas em locais aprovados pela Coordenadoria de Manutenção e Obras do Tribunal.

• Sustentabilidade em atendimento das políticas públicas

Em observância aos quesitos de sustentabilidade deverão ser atendidos, no que couber, as exigências do art. 3º da Lei nº 8.666/93, Lei nº 12.305/10 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), Lei Estadual nº 18.031/09 (Política Estadual de Resíduos Sólidos), Decreto Estadual nº 46.105/12 (Desenvolvimento Sustentável nas contratações públicas de Minas Gerais) e demais legislações específicas, com destaque:

a) utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizáveis ou biodegradáveis, e que reduzam a necessidade de manutenção, conforme determina o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA);

b) emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local (eficiência econômica, sustentabilidade social, em atendimento ao inciso III, art. 6º do decreto nº 46.105/12);

d) uso de agregados reciclados: material granular proveniente do beneficiamento de resíduos da construção civil de natureza mineral (concreto, argamassas, produtos cerâmicos e outros), designados com classe A, que apresenta características técnicas adequadas para aplicação em obras de edificação (ABNT-NBR 15.116/2004);

e) uso de cimento CP3 ou CP4, que emitem menor quantidade de CO2 na produção;

f) redução de resíduos, reaproveitamento e destinação adequada dos materiais recicláveis;

g) utilização de equipamentos com baixo consumo energético e baixa emissão de ruído;

h) observação das normas do INMETRO e da ISSO 14000.



34 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

14 - ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

1.1 Demolição de parede de alvenaria m³ 2,00 46,71 93,42

1.2 Demolição de reboco m² 2,00 5,94 11,88

1.3 Remoção de porta e marco metálico un 3,00 8,57 25,71

1.4 Remoção de luminárias fluorescentes para reaproveitamento un 2,00 7,46 14,92

2 CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE ALVENARIA

2.1 Construção de alvenaria - espessura 10 cm, com tijolo cerâmico de 8 furos m² 6,00 23,08 138,48

2.2 Construção de vergas de portas dos sanitários, com ferragem de diâmetro 6,0 mm e concreto

un 3,00 37,03 111,09

3 REVESTIMENTO

3.1 Execução de chapisco traço 1:3 m² 12,00 3,72 44,64

3.2 Execução de reboco com argamassa 1:2:8 - cimento, cal e areia m² 12,00 17,37 208,44

4 EMASSAMENTO

4.1 Emassamento em latex PVA da Suvinil ou equivalente, duas demãos m² 12,00 8,02 96,24

5 PINTURA

5.1 Lixamento de paredes m² 150,00 1,25 187,50

5.2 Execução de pintura com tinta Suvinil Acrílico Premium ou equivalente, cor gelo, acetinada - duas demãos

m² 105,00 12,72 1.335,60

5.3 Execução de pintura com tinta Suvinil Acrílico Premium ou equivalente, cor concreto, fosco - duas demãos

m² 33,00 12,72 419,76

5.4 Aplicação de selador acrílico m² 12,00 3,80 45,54



35 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

6 ESQUADRIA

6.1

Fornecimento e instalação de porta corta-fogo, dimensões (100x210x4)cm, 01 (uma) folha, batente fabricado em aço galvanizado MSG nº 18, núcleo isolante termo-acústico, com 03 (três) dobradiças em aço e fechadura com chave, dotada de chaveamento pelo lado externo e abertura livre pelo lado interno, Classe de Resistência ao Fogo P-90, correspondente a 90 minutos de resistência ao fogo, dotada de mola aérea regulável, marca DORMA ou equivalente, em conformidade com a norma da ABNT (NBR 11.742).

un 2,00 1.146,80 2.293,60

7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

7.1

Fornecimento e instalação de disjuntor eletromagnético Tripolar 250A, fabricante Schneider (Modelo NSX250F) ou equivalente - Capacidade de interrupção de 85KA em 220/240V

pç 1,00 1.330,92 1.330,92

7.2

Fornecimento e instalação de Dispositivo de Proteção Contra Surtos - DPS, classe I, 4 pólos, máxima tensão de operação contínua (Uc): 350VAC, nível de proteção de tensão (Up): menor ou igual a 1,5kV, corrente de impulso de descarga direta (limp) - Onda 10x350 us: 25kA, por pólo / 100kA N/PE, corrente de descarga nominal (In) - Onda 8/20 us: 25 kA, por pólo / 100kA N/PE, fabricante SIEMENS, modelo 5SD7 414-1

pç 1,00 577,42 577,42



36 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

7.3

Fornecimento e instalação de cabo unipolar flexível de cobre, 120mm², cobertura cor preta, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (extraflexível), isolado com composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR (EPR/B alto módulo), temperatura máxima do condutor 90º (em serviço contínuo), tensão de isolação 0,6/1KV, com características de não propagação, auto-extinção do fogo, baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, livres de halogênio. Ref.: Cabos Afumex 0,6/1kV ou Eprotenax Gsette EPR 0,6/1kV - fabricação Prysmian ou equivalente.

m 165,00 53,06 8.754,90

7.4

Fornecimento e instalação de cabo unipolar flexível de cobre, 120mm², cobertura cor azul claro, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (extraflexível), isolado com composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR (EPR/B alto módulo), temperatura máxima do condutor 90º (em serviço contínuo), tensão de isolação 0,6/1KV, com características de não propagação, auto-extinção do fogo, baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, livres de halogênio. Ref.: Cabos Afumex 0,6/1kV ou Eprotenax Gsette EPR 0,6/1kV - fabricação Prysmian ou equivalente.

m 110,00 53,06 5.836,60

7.5

Fornecimento e instalação de cabo unipolar flexível de cobre, 120mm², cobertura cor verde, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (extraflexível), isolado com composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR (EPR/B alto módulo), temperatura máxima do condutor 90º (em serviço contínuo), tensão de isolação 0,6/1KV, com características de não propagação, auto-extinção do fogo, baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, livres de halogênio. Ref.: Cabos Afumex 0,6/1kV ou Eprotenax Gsette EPR 0,6/1kV - fabricação Prysmian ou equivalente.

m 65,00 53,06 3.448,90



37 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

7.6

Fornecimento e instalação de eletrocalha em chapa perfurada, tipo "U" (Cód. FEP), galvanizada a quente conforme Norma ASTM-A153-73, com tampa de encaixe (Cód. FTE), largura 300mm, altura da aba 100mm, comprimento 3000mm, REF.: Facilit, Perfiluz, Mopa, Stock, Elecon, Pial Legrand ou equivalente

pç 20,00 164,26 3.285,20

7.7

Fornecimento e instalação de curva horizontal 90º para eletrocalha tipo "U" de largura 300mm e altura 100mm, galvanizada a quente, chapa lisa ou perfurada

pç 3,00 89,57 268,71

7.8

Fornecimento e instalação de curva vertical externa 45º para eletrocalha tipo "U" de largura 300mm e altura 100mm, galvanizada a quente, chapa lisa ou perfurada

pç 2,00 89,57 179,14

7.9

Fornecimento e instalação de curva vertical interna 45º para eletrocalha tipo "U" de largura 300mm e altura 100mm, galvanizada a quente, chapa lisa ou perfurada

pç 2,00 89,57 179,14

7.10


pç 2,00 89,57 179,14

7.11 Fornecimento e instalação de mão-francesa reforçada, largura mínia 500mm pç 13,00 41,87 544,31

7.12 Fornecimento e instalação de cantoneira perfurada 39x300mm, chapa 16 pç 4,00 38,07 152,28

7.13 Fornecimento e instalação de vergalhão rosca total 5/16mm x 3000mm pç 12,00 38,08 456,96

7.14 Fornecimento e instalação de porca sextavada 5/16" com arruela de pressão 5/16"

cj 60,00 2,10 126,00

8 CABEAMENTO EM FIBRA ÓTICA



38 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

8.1 Fornecimento e instalação de cabo de fibra ótica de 6 vias m 230,00 15,89 3.654,70

8.2 Fornecimento e instalação de eletroduto em aço galvanizado leve, rosca, inclusive conexões. D = 3/4"

m 200,00 12,13 2.426,00

8.3

Conector de fibra ótica do tipo LC, compatível com especificações da norma ANSI/EIA/TIA-568-C.X e IEC 61.754-4 , compativel com fibra ótica multimodo 62/125 micro, inclusive o serviço de fusão.

pç 12,00 55,06 660,72

9 BOTA-FORA E LIMPEZA

9.1 Bota-fora de entulho, carga/descarga e transporte em carrinho de mão m³ 10,00 78,60 786,00

9.2 Limpeza geral m² 50,00 4,94 247,00

SUB-TOTAL 38.120,86

10 BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI – 30,00%) 11.436,26

TOTAL 49.557,12

OBS: Todas as marcas de referência podem ser substituídas por outras de qualidade equivalente ou superior.



39 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL



Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para instalação elétrica do Data Center do Tribunal, com interligação ao Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT), situado na subestação de energia, incluindo o fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos, acessórios, testes, insumos e mão de obra.

Valor total da proposta:

Razão social do licitante:

Parcela do valor total referente a materiais, excluída a mão de obra: (opcional – item 3.3, Título VI)

Parcela do valor total referente a equipamentos, excluída a mão de obra: (opcional – item 3.3, Título VI)

Parcela do valor total que integra a base de cálculo da retenção para a Previdência Social (mão de obra e outros): (opcional – item 3.3, Título VI)

CNPJ:

Endereço :

E-mail :

Telefone / Fac símile :

Representante : Nome:

Identificação:

Qualificação:

Assinatura:

Local e data:



40 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

PLANILHA DE PREÇO

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

1.1 Demolição de parede de alvenaria m³ 2,00 1.2 Demolição de reboco m² 2,00 1.3 Remoção de porta e marco metálico un 3,00

1.4 Remoção de luminárias fluorescentes para reaproveitamento un 2,00

2 CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE ALVENARIA

2.1 Construção de alvenaria - espessura 10 cm, com tijolo cerâmico de 8 furos m² 6,00

2.2 Construção de vergas de portas dos sanitários, com ferragem de diâmetro 6,0 mm e concreto

un 3,00

3 REVESTIMENTO

3.1 Execução de chapisco traço 1:3 m² 12,00

3.2 Execução de reboco com argamassa 1:2:8 - cimento, cal e areia m² 12,00

4 EMASSAMENTO

4.1 Emassamento em latex PVA da Suvinil ou equivalente, duas demãos m² 12,00

5 PINTURA

5.1 Lixamento de paredes m² 150,00

5.2 Execução de pintura com tinta Suvinil Acrílico Premium ou equivalente, cor gelo, acetinada - duas demãos

m² 105,00

5.3 Execução de pintura com tinta Suvinil Acrílico Premium ou equivalente, cor concreto, fosco - duas demãos

m² 33,00

5.4 Aplicação de selador acrílico m² 12,00 6 ESQUADRIA



41 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

6.1

Fornecimento e instalação de porta corta-fogo, dimensões (100x210x4)cm, 01 (uma) folha, batente fabricado em aço galvanizado MSG nº 18, núcleo isolante termo-acústico, com 03 (três) dobradiças em aço e fechadura com chave, dotada de chaveamento pelo lado externo e abertura livre pelo lado interno, Classe de Resistência ao Fogo P-90, correspondente a 90 minutos de resistência ao fogo, dotada de mola aérea regulável, marca DORMA ou equivalente, em conformidade com a norma da ABNT (NBR 11.742).

un 2,00

7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

7.1

Fornecimento e instalação de disjuntor eletromagnético Tripolar 250A, fabricante Schneider (Modelo NSX250F) ou equivalente - Capacidade de interrupção de 85KA em 220/240V

pç 1,00

7.2

Fornecimento e instalação de Dispositivo de Proteção Contra Surtos - DPS, classe I, 4 pólos, máxima tensão de operação contínua (Uc): 350VAC, nível de proteção de tensão (Up): menor ou igual a 1,5kV, corrente de impulso de descarga direta (limp) - Onda 10x350 us: 25kA, por pólo / 100kA N/PE, corrente de descarga nominal (In) - Onda 8/20 us: 25 kA, por pólo / 100kA N/PE, fabricante SIEMENS, modelo 5SD7 414-1

pç 1,00



42 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

7.3

Fornecimento e instalação de cabo unipolar flexível de cobre, 120mm², cobertura cor preta, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (extraflexível), isolado com composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR (EPR/B alto módulo), temperatura máxima do condutor 90º (em serviço contínuo), tensão de isolação 0,6/1KV, com características de não propagação, auto-extinção do fogo, baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, livres de halogênio. Ref.: Cabos Afumex 0,6/1kV ou Eprotenax Gsette EPR 0,6/1kV - fabricação Prysmian ou equivalente.

m 165,00

7.4

Fornecimento e instalação de cabo unipolar flexível de cobre, 120mm², cobertura cor azul claro, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (extraflexível), isolado com composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR (EPR/B alto módulo), temperatura máxima do condutor 90º (em serviço contínuo), tensão de isolação 0,6/1KV, com características de não propagação, auto-extinção do fogo, baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, livres de halogênio. Ref.: Cabos Afumex 0,6/1kV ou Eprotenax Gsette EPR 0,6/1kV - fabricação Prysmian ou equivalente.

m 110,00

7.5

Fornecimento e instalação de cabo unipolar flexível de cobre, 120mm², cobertura cor verde, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (extraflexível), isolado com composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR (EPR/B alto módulo), temperatura máxima do condutor 90º (em serviço contínuo), tensão de isolação 0,6/1KV, com características de não propagação, auto-extinção do fogo, baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, livres de halogênio. Ref.: Cabos Afumex 0,6/1kV ou Eprotenax Gsette EPR 0,6/1kV - fabricação Prysmian ou equivalente.

m 65,00



43 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

7.6

Fornecimento e instalação de eletrocalha em chapa perfurada, tipo "U" (Cód. FEP), galvanizada a quente conforme Norma ASTM-A153-73, com tampa de encaixe (Cód. FTE), largura 300mm, altura da aba 100mm, comprimento 3000mm, REF.: Facilit, Perfiluz, Mopa, Stock, Elecon, Pial Legrand ou equivalente

pç 20,00

7.7

Fornecimento e instalação de curva horizontal 90º para eletrocalha tipo "U" de largura 300mm e altura 100mm, galvanizada a quente, chapa lisa ou perfurada

pç 3,00

7.8


pç 2,00

7.9

Fornecimento e instalação de curva vertical interna 45º para eletrocalha tipo "U" de largura 300mm e altura 100mm, galvanizada a quente, chapa lisa ou perfurada

pç 2,00

7.10


pç 2,00

7.11 Fornecimento e instalação de mão-francesa reforçada, largura mínia 500mm pç 13,00

7.12 Fornecimento e instalação de cantoneira perfurada 39x300mm, chapa 16 pç 4,00

7.13 Fornecimento e instalação de vergalhão rosca total 5/16mm x 3000mm pç 12,00

7.14 Fornecimento e instalação de porca sextavada 5/16" com arruela de pressão 5/16"

cj 60,00

8 CABEAMENTO EM FIBRA ÓTICA



44 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

8.1 Fornecimento e instalação de cabo de fibra ótica de 6 vias m 230,00

8.2 Fornecimento e instalação de eletroduto em aço galvanizado leve, rosca, inclusive conexões. D = 3/4"

m 200,00

8.3

Conector de fibra ótica do tipo LC, compatível com especificações da norma ANSI/EIA/TIA-568-C.X e IEC 61.754-4 , compativel com fibra ótica multimodo 62/125 micro, inclusive o serviço de fusão.

pç 12,00

9 BOTA-FORA E LIMPEZA

9.1 Bota-fora de entulho, carga/descarga e transporte em carrinho de mão m³ 10,00

9.2 Limpeza geral m² 50,00 SUB-TOTAL

10 BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI – 30,00%)

TOTAL

OBS: Todas as marcas de referência podem ser substituídas por outras de qualidade equivalente ou superior.



45 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA



____________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº

________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)

______________________________________________, portador do Documento de

Identidade nº _________________ e inscrito no CPF sob o nº ______________________,

DECLARA, sob as penas da lei, em cumprimento ao disposto no art. 7º, XXXIII da

Constituição da República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

□Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. (Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

___________________, ____ de __________ de 2013. Assinatura (representante legal): _________________________________ Qualificação: _________________________________________________



46 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP



A empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº

__________________________, por intermédio de seu representante legal Sr.(a)

________________________________________, portador do Documento de Identidade nº

___________________, inscrito no CPF sob o nº __________________ DECLARA, sob as

penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como

________________________________ (incluir a condição da empresa: Microempresa (ME)

ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)), art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e que não

está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do

tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei.

�� Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/06, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93.

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

__________________ , ______ de ___________ de 2013.

________________________________________________

(assinatura do representante legal)



47 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO



__________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _________________________________, portador do Documento de Identidade nº _________________ e inscrito no CPF sob o nº ______________, DECLARA que o(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) no atestado(s) apresentado(s) estará(ão) disponível(is) para integrar a equipe que executará os serviços objeto da licitação, sendo sócio(s), proprietário(s), empregado(s) ou contratado(s) do licitante na data da assinatura do contrato, admitida sua substituição por profissional(is) de experiência equivalente ou superior,

__________________, ____ de ____________ de 2013.

________________________________________________

(assinatura do representante legal)



48 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

ANEXO VI – MINUTA DE CONTRATO



MINUTA

CONTRATO Nº ____/2013

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, inscrito no CNPJ sob o nº 21.154.877/0001-07, com sede na Avenida Raja Gabaglia, 1315, Bairro Luxemburgo, Belo Horizonte/MG, a seguir denominado TRIBUNAL, neste ato representado por sua Presidente, Conselheira Adriene Barbosa de Faria Andrade, e a _____, situada na Rua _____, nº _____, Bairro _____, _____/_____, inscrita no CNPJ sob o nº ______, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu _____, _____, portador da Cédula de Identidade nº _____ e inscrita no CPF sob o nº _____, resolvem celebrar o presente Contrato, como especificado no seu objeto, em conformidade com o Processo Licitatório nº 14/2013, na modalidade Pregão Eletrônico nº 14/2013, do tipo menor preço, em regime de empreitada por preços global, sob a regência da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02, Lei Estadual nº 13.994/01, Lei Estadual nº 14.167/02, Decreto Estadual nº 44.786/08 e demais legislações pertinentes, mediante as cláusulas e condições a seguir pactuadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto Este Contrato tem como objeto a prestação, pela CONTRATADA, de serviços de engenharia para instalação elétrica do Data Center do TRIBUNAL, com interligação ao Quadro Geral de Baixa Tensão (QCBT), situado na subestação de energia, incluindo o fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos, acessórios, testes, insumos e mão de obra. §1º - Integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, o Termo de Referência e a Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA, ambos constantes do Processo Licitatório nº 14/2013, Pregão Eletrônico nº 14/2013. CLÁUSULA SEGUNDA – Do Acompanhamento e da Fiscalização O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato, assim como o recebimento e a conferência dos serviços prestados, serão realizados pela Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL.



49 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

§1º - O Coordenador da Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL atuará como gestor e fiscalizador da execução do objeto contratual. §2º - A Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL, tendo como base relatório mensal a ser elaborado pela CONTRATADA, expedirá atestado de inspeção dos serviços prestados, que servirá como instrumento de avaliação do cumprimento das obrigações contratuais e constituirá documento indispensável para a liberação dos pagamentos. §3º - A CONTRATADA é obrigada a assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização deste Contrato pelo TRIBUNAL, bem como permitir o acesso a informações consideradas necessárias pela Coordenadoria de Manutenção e Obras. §4º - O TRIBUNAL não se responsabilizará por contatos realizados com setores ou pessoas não autorizados, salvo nas hipóteses previstas, expressamente, neste Contrato. §5º - O acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula não excluem nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADA pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato. CLÁUSULA TERCEIRA - Das Condições Gerais São condições gerais deste Contrato: I. Este Contrato regular-se-á pela legislação indicada no preâmbulo e pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, combinado com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei nº 8.666/93. II. Este Contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, não poderá ser subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em associação da CONTRATADA com terceiros, sem autorização prévia do TRIBUNAL, por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão contratual. III. Este Contrato não poderá ser utilizado, sem prévia e expressa autorização do TRIBUNAL, em operações financeiras ou como caução/garantia em contrato ou outro tipo de obrigação, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão contratual.

IV. Operações de reorganização empresarial, tais como fusão, cisão e incorporação, deverão ser comunicadas ao TRIBUNAL e, na hipótese de restar caracterizada a frustração das regras disciplinadoras da licitação, ensejarão a rescisão do Contrato. V. O TRIBUNAL e a CONTRATADA poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro deste Contrato, nos termos do artigo 65, inciso II, letra “d”, da Lei nº 8.666/93, por repactuação precedida de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral. VI. O TRIBUNAL reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que isso implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecido o disposto no §1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.



50 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

VII. O TRIBUNAL reserva para si o direito de não aceitar ou receber qualquer produto ou serviço em desacordo com o previsto neste Contrato ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindi-lo nos termos do previsto nos artigos 77 e seguintes da Lei nº 8.666/93, assim como aplicar o disposto no inciso XI do artigo 24 da referida norma, sem prejuízo das sanções previstas neste instrumento. VIII. Qualquer tolerância por parte do TRIBUNAL, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela CONTRATADA, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as cláusulas deste Contrato e podendo o TRIBUNAL exigir o seu cumprimento a qualquer tempo. IX. Este Contrato não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre o TRIBUNAL e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas da CONTRATADA designadas para a execução do seu objeto, sendo a CONTRATADA a única responsável por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra. X. A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer encarregado, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, direta ou indiretamente, ao TRIBUNAL, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto deste Contrato, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se ao TRIBUNAL o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos. XI. A CONTRATADA guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações e documentos fornecidos pelo TRIBUNAL ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedada toda e qualquer reprodução dos mesmos, durante a vigência do presente Contrato e mesmo após o seu término. XII. Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela CONTRATADA na execução do objeto deste Contrato serão de exclusiva propriedade do TRIBUNAL, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia e expressa autorização deste, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal, nos termos da legislação pátria vigente.

XIII. Compete exclusivamente à CONTRATADA, na consecução do objeto deste Contrato, observar as normas que integram o regime jurídico da relação trabalhista celetista, em especial a Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, legislação complementar, normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e dispositivos contidos nas Convenções Coletivas de Trabalho das categorias envolvidas na execução dos serviços, bem como responder por todas e quaisquer ações judiciais, reivindicações ou reclamações de seus empregados, não cabendo, em nenhuma hipótese, responsabilidade solidária por parte do TRIBUNAL. CLÁUSULA QUARTA – Da Responsabilidade por Danos A CONTRATADA responderá por todo e qualquer dano provocado ao TRIBUNAL, seus servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou omissões de sua responsabilidade, a qual não poderá ser excluída ou atenuada em função da fiscalização ou do acompanhamento exercido pelo TRIBUNAL, obrigando-se, a todo e qualquer tempo, a ressarci-los integralmente, sem prejuízo das multas e demais penalidades previstas no presente Contrato.



51 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

§1º - Para os efeitos desta cláusula, dano significa todo e qualquer ônus, despesa, custo, obrigação ou prejuízo que venha a ser suportado pelo TRIBUNAL, decorrentes do não cumprimento, ou do cumprimento deficiente, pela CONTRATADA, de obrigações a ela atribuídas contratualmente ou por força de disposição legal, incluindo, mas não se limitando, pagamentos ou ressarcimentos efetuados pelo TRIBUNAL a terceiros, multas, penalidades, emolumentos, taxas, tributos, despesas processuais, honorários advocatícios e outros. §2º - Se qualquer reclamação relacionada ao ressarcimento de danos ou ao cumprimento de obrigações definidas contratualmente como de responsabilidade da CONTRATADA for apresentada ou chegar ao conhecimento do TRIBUNAL, este comunicará a CONTRATADA por escrito para que tome as providências necessárias à sua solução, diretamente, quando possível, a qual ficará obrigada a entregar ao TRIBUNAL a devida comprovação do acordo, acerto, pagamento ou medida administrativa ou judicial que entender de direito, conforme o caso, no prazo que lhe for assinalado. As providências administrativas ou judiciais tomadas pela CONTRATADA não a eximem das responsabilidades assumidas perante o TRIBUNAL, nos termos desta cláusula. §3º - Quaisquer prejuízos sofridos ou despesas que venham a ser exigidas do TRIBUNAL, nos termos desta cláusula, deverão ser pagos pela CONTRATADA, independentemente do tempo em que ocorrerem, ou serão objeto de ressarcimento ao TRIBUNAL, mediante a adoção das seguintes providências:

a)dedução de créditos da CONTRATADA;

b)execução da garantia prestada, se for o caso;

c)medida judicial apropriada, a critério do TRIBUNAL.

CLÁUSULA QUINTA – Das Condições de Execução I - O objeto deste Contrato será executado dentro do melhor padrão de qualidade e confiabilidade, respeitadas as normas legais e técnicas a ele pertinentes e as especificações constantes do Termo de Referência, da Proposta Comercial da CONTRATADA e deste Contrato. II – Os serviços objeto deste contrato deverão ser executados dentro das normas de segurança do trabalho previstas na legislação vigente, com os devidos equipamentos de segurança e de acordo com as normas da ABNT correspondente ao escopo dos serviços propostos. III – Na execução dos serviços, a CONTRATADA deverá prever que, sempre quando houver intervenção nas instalações elétricas do edifício sede e do Anexo I, deverá haver acompanhamento por engenheiro eletricista, junto à equipe de técnicos eletricistas. IV – O prazo de execução dos serviços será de 60 (sessenta) dias, contados da data informada na ordem de serviço, a ser emitida pela Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL. V - Na ocorrência de situações de urgência, a Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL realizará chamados por meio de telefonia móvel ou outro meio igualmente eficaz, inclusive fora do horário normal de expediente, em finais de semana e feriados. VI – Toda e qualquer intervenção nos circuitos elétricos do TRIBUNAL deverá ser previamente planejada e autorizada pela Coordenadoria de Manutenção e Obras e TRIBUNAL.



52 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

VII – Não haverá necessidade de acionamento da concessionária de energia (CEMIG). VIII – Os serviços no Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT) somente poderão ser executados nos dias de sábado e domingo, no horário compreendido entre 08:00 e 18:00 horas, devendo ser previamente agendado junto à Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL. Demais serviços, de segunda a sexta-feira, no horário de 07:00 às 19:00 horas. IX – Os serviços serão prestados em 01 (um) Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT) de baixa tensão localizado dentro de 01 (uma) subestação elétrica de média tensão, equipada com 01 subestação elétrica de média tensão, equipada com 01 disjuntor de entrada de pequeno volume de óleo, 02 chaves seccionadoras sob carga e 02 (dois) transformadores (500 kVA e 750 kVA). X – Os serviços deverão ser executados em conformidade com as exigências das seguintes normas técnicas:

a) NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão; b) NBR 14039 – Instalações elétricas de média tensão; c) NBR 10622 – Luvas isolantes de borracha – especificações; d) NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade.

XI – O escopo dos serviços contempla o fornecimento pela CONTRATADA de todos os instrumentos, ferramentas, equipamentos, materiais, peças, acessórios, instalação, testes, insumos, e mão de obra, sendo, ainda, encargos da CONTRATADA as horas extras de empregados, transportes, equipamentos, ferramentas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, prêmios de seguro, taxas e outras despesas de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita execução dos serviços. XII – A CONTRATADA será obrigada a demolir ou a refazer, conforme o caso, qualquer porção de serviços contratados que, a juízo comprovado da fiscalização, não estiver de acordo com o contrato, sem que isso interfira no prazo de execução dos serviços estabelecidos no termo de referência e neste Contrato. XIII – A remoção de entulhos, a cargo da CONTRATADA, deverá ocorrer por meio de caçambas, de acordo com o Código de Posturas do Município de Belo Horizonte, Lei Municipal nº 8.616/03, cujos custos ficarão também a cargo da CONTRATADA, devendo ser aprovado, junto À Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL, o local de instalação das mesmas. O destino final das caçambas e o seu transporte deverá ser o regulamentado pela Prefeitura, conforme Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010 (resíduos sólidos). Todos os móveis e equipamentos deverão ser cobertos com lona até o término dos trabalhos. XIV – A CONTRATADA deverá apresentar cronograma físico- financeiro (no qual deverá constar as etapas de execução de serviços), em até 07 (sete) dias após a data de assinatura do contrato, para aprovação da Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL. XV – O cronograma físico-financeiro aprovado somente poderá ser ajustado mediante justificativa aprovada pela Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL. XVI – A medição dos serviços será mensal. Somente será medido o serviço executado, observadas as respectivas especificações e preços de planilha. Mediante autorização expressa do TRIBUNAL, poderá haver medições e os respectivos pagamentos em intervalo menor. XVII – A planilha orçamentária anexa ao Termo de Referência apresenta todos os serviços e



53 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

quantitativos a serem executados pela CONTRATADA e no item 14 do Termo de Referência, as especificações. XVIII – Os serviços somente serão considerados entregues, após o término, por completo, de todos os trabalhos, inclusive a limpeza final, tendo sido efetuada a vistoria pelo TRIBUNAL. XIX – A Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL não aceitará ou receberá qualquer serviço com atraso, defeitos ou imperfeições, em desacordo com as especificações e condições constantes do Termo de Referência ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto, cabendo à CONTRATADA efetuar os reparos necessários em prazo a ser determinado, sem direito a indenização, sob pena de aplicação de sanções previstas e/ou rescisão contratual. XX – Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL receberá o objeto de forma provisória e definitivamente, mediante atestação. XXI – O prazo de garantia dos serviços deverá ser de, no mínimo, 05 (cinco) anos, a contar da data de recebimento definitivo (artigo 618 do CCB). XXII – Ao considerar concluídos os serviços, a CONTRATADA solicitará à Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL, em até 15 (quinze) dias, que proceda a vistoria para fins de recebimento provisório dos serviços, que se dará por vistoria conjunta realizada pelo engenheiro civil da CONTRATADA e pela Coordenadoria de Manutenção e Obras e formalizada por meio de Termo de Recebimento Provisório. XXIII – No Termo de Recebimento Provisório serão registradas eventuais pendências constatadas na vistoria realizada em conjunto pelas partes contratantes, desde que aquelas não impeçam a sua utilização imediata. XXIV – Caso as eventuais pendências impeçam a utilização imediata e plena dos serviços executados, o Termo de Recebimento Provisório só será firmado após a solução completa e definitiva dos problemas, dentro do prazo estabelecido pela Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL. XXV – Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias após a assinatura do termo de recebimento provisório, desde que não haja qualquer defeito, falha ou imperfeição nos serviços executados, será firmado o Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços, objeto do presente contrato. CLÁUSULA SEXTA – Das Obrigações das Partes I. A CONTRATADA obriga-se a:

1. executar os serviços objeto do presente Contrato nas condições estabelecidas, respeitando os prazos fixados;

2. realizar todos os serviços necessários à perfeita execução do objeto contratado, mesmo que não tenham sido cotados;

3.indicar à Coordenadoria de Manutenção e Obras, imediatamente após a assinatura deste Contrato e sempre que ocorrer alteração, um Preposto, que pode ser o engenheiro eletricista, com plenos poderes para representá-la, administrativa ou judicialmente, assim como decidir acerca de questões relativas aos serviços, e atender aos chamados



54 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

da Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL, principalmente em situações de urgência, inclusive nos finais de semana e feriados, por meio de telefonia móvel ou outro meio igualmente eficaz;

4. fornecer números telefônicos, e-mail ou outros meios igualmente eficazes, para contato do TRIBUNAL com o preposto, ainda que fora do horário normal de expediente, sem que isto gere qualquer custo adicional;

5. supervisionar os serviços realizados por sua equipe de trabalho, por meio de um engenheiro eletricista, que deverá permanecer, em tempo integral, no TRIBUNAL, se inteirando das condições de execução dos serviços e promovendo as alterações necessárias, sempre com o acompanhamento da Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL;

6. fornecer todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessários à realização dos serviços, conforme especificações constantes do Termo de Referência;

7. fornecer toda mão de obra necessária à fiel e perfeita execução dos serviços, bem como os encargos previdenciários, trabalhistas e outros de qualquer natureza decorrentes da execução deste Contrato;

8. fornecer todos os equipamentos de proteção individual (EPI) para os seus empregados e equipamentos de proteção coletiva (EPC) necessários, de acordo com as normas da ABNT e Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho;

9. reparar, corrigir, remover, substituir ou refazer, às suas expensas, no todo ou em parte, os trabalhos nos quais forem detectados defeitos, vícios ou incorreções resultantes da prestação dos serviços, imediatamente ou no prazo estabelecido, sem qualquer custo adicional ao TRIBUNAL;

10. entregar os serviços objeto do presente Contrato dentro das condições estabelecidas e respeitando os prazos fixados;

11. executar o presente Contrato responsabilizando-se pela perfeição técnica dos serviços prestados;

12. providenciar crachás de identificação para todo o pessoal empregado na execução dos serviços, devendo constar o nome e foto recente do trabalhador, nome da CONTRATADA e a assinatura do responsável pela sua emissão; o uso do crachá será obrigatório durante todo o período de permanência do empregado no local da execução dos serviços;

13. transportar os seus empregados, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, às suas expensas, até o local dos trabalhos;

14. utilizar materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade satisfazendo rigorosamente as especificações constantes do Termo de Referência, as normas da ABNT e dos fabricantes, e as normas internacionais consagradas, na falta de regulamentação pela ABNT.

15. encaminhar à Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da assinatura do contrato, os documentos comprobatórios do registro do contrato no CREA/MG;



55 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

16. utilizar, na execução dos serviços, somente profissionais qualificados, treinados e

capacitados, observado o perfil básico exigido no Termo de Referência;

17. cumprir os prazos previstos no presente Contrato ou outros que venham a ser fixados pelo TRIBUNAL;

18. manter o local dos serviços sempre limpo e desembaraçado, durante todo o decorrer dos trabalhos;

19. dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do Contrato, durante toda a sua vigência, a pedido do TRIBUNAL;

20. assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização dos serviços objeto do presente Contrato pela Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL, durante a sua execução;

21. executar os serviços com a devida cautela, de forma a garantir a segurança de informações, dados e equipamentos do TRIBUNAL;

22. apresentar, ao final da execução dos serviços, relatório devidamente assinado pelo representante da CONTRATADA, contendo a descrição dos serviços prestados. Referido relatório deverá ser entregue à Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL, juntamente com o faturamento dos serviços nele descritos.

23. manter, durante a vigência deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar ao TRIBUNAL, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a continuidade da contratação, bem como substituir os documentos com prazo de validade expirado;

24. responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando forem vítimas seus empregados no desempenho dos serviços contratados, ou com estes conexos;

25. observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria vigente, especialmente a indicada no preâmbulo do presente Contrato, bem como as suas cláusulas, de modo a favorecer e a buscar a constante melhoria dos serviços e dos resultados obtidos, preservando o TRIBUNAL de qualquer demanda ou reivindicação que seja de responsabilidade da CONTRATADA;

26. executar os serviços com pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade sobre quaisquer danos ou faltas que as mesmas venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo este TRIBUNAL exigir o afastamento, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da notificação, quaisquer deles que faltar com respeito à fiscalização ou deixar de cumprir determinações desta;

27. apresentar como responsável técnico um engenheiro eletricista em conformidade com a regulamentação profissional expedida pelo Órgão de Classe, que deverá acompanhar a execução dos serviços, caso não seja o mesmo profissional indicado para as visitas diárias;



56 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

28. refazer todos os trabalhos rejeitados pelo TRIBUNAL, logo após o recebimento da comunicação correspondente, correndo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes das referidas demolições e reconstruções;

29. empregar na execução dos serviços contratados materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade, e de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência;

30. encaminhar ao TRIBUNAL, juntamente com a nota fiscal/fatura, os documentos comprobatórios de manutenção das condições de habilitação ou qualificação exigidas na licitação, especialmente cópias das certidões de regularidade junto ao FGTS e à seguridade social, cuja autenticidade será confirmada nos sites dos órgãos emissores pela Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL.

II. O TRIBUNAL obriga-se a:

1. notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços, fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la;

2. emitir, por meio da Coordenadoria de Manutenção e Obras, a Ordem de Serviço;

3. expedir, por meio da Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL, atestado de inspeção dos serviços prestados, que servirá como instrumento de avaliação do cumprimento das obrigações contratuais e constituirá documento indispensável para a liberação dos pagamentos;

4. prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos funcionários da CONTRATADA, em relação aos serviços objeto do presente Contrato;

5. proporcionar acesso e movimentação do pessoal da CONTRATADA às suas instalações;

6. proibir que pessoas não autorizadas pela CONTRATADA, sob qualquer pretexto,

efetuem intervenção técnica nos equipamentos/instalações;

7. efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas;

8. fiscalizar a execução do contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;

9. fiscalizar e acompanhar os serviços, por meio da Coordenadoria de Manutenção e Obras, permitida a contratação de terceiros para assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes a essa atribuição, observando o fiel cumprimento das exigências constantes do Termo de Referência, o que não exclui e nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA com a execução, fiscalização e supervisão dos serviços por pessoas habilitadas;

10. rejeitar todo e qualquer material de má qualidade e em desconformidade com as

especificações do Termo de Referência; 11. efetuar o recebimento provisório e definitivo do objeto, por meio da Coordenadoria de

Manutenção e Obras do TRIBUNAL;



57 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

12. solicitar o imediato afastamento de qualquer empregado da CONTRATADA, cujo

comportamento ou capacidade técnica seja julgado inconveniente ou esteja em desconformidade com as disposições contratuais e legais;

13. sustar, no todo ou em parte, a execução dos serviços, sempre que a medida for considerada necessária;

14. recusar qualquer serviço que apresente incorreções de natureza construtiva e/ou de acabamento, ficando as correções às custas da CONTRATADA, inclusive material e horas gastas no trabalho;

15. comunicar à CONTRATADA, imediatamente, a ocorrência de qualquer acidente com seus empregados;

16. decidir acerca das questões que se apresentarem durante a execução dos serviços;

17. arcar com as despesas de publicação do extrato do presente Contrato, bem como dos termos aditivos que venham a ser firmados;

18. verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento. CLÁUSULA SÉTIMA - Do Preço e da Forma de Pagamento Pela prestação dos serviços, o TRIBUNAL pagará à CONTRATADA o valor correspondente à multiplicação dos preços unitários pela quantidade de material entregue e trabalho executado no mês de referência, de acordo com o apurado em medição a ser realizada pela Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL, conforme Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA no Processo Licitatório n° 14/2013, Pregão Eletrônico n°14/2013. §1º - O valor total deste Contrato é de R$_____ (______). §2º - Os pagamentos à CONTRATADA somente serão realizados mediante a efetiva prestação dos serviços nas condições estabelecidas, mediante comprovação por meio de atestado de inspeção a ser expedido pela Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL. §3º - Os pagamentos serão efetuados pela Diretoria Orçamento, Contabilidade e Finanças do TRIBUNAL, por processo legal, em até 7 (sete) dias úteis após o recebimento da nota fiscal/fatura, desde que acompanhada de cópia autenticada, se for o caso, das certidões de regularidade junto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao FGTS, à Seguridade Social e à Justiça do Trabalho, vigentes, cuja autenticidade será confirmada no site dos órgãos emissores pela Coordenadoria de Manutenção e Obras do TRIBUNAL. §4º - A nota fiscal/fatura será emitida pela CONTRATADA em inteira conformidade com as exigências legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal, com destaque, quando exigíveis, das retenções tributárias e/ou previdenciárias. §5º - A Coordenadoria de Manutenção e Obras e/ou a Diretoria Orçamento, Contabilidade e Finanças do TRIBUNAL, identificando quaisquer divergências na nota fiscal/fatura, mormente no que tange aos valores dos serviços prestados, deverá devolvê-la à CONTRATADA para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o prazo estipulado para pagamento será



58 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

contado somente a partir da reapresentação do documento, desde que devidamente sanado o vício. §6º - Os pagamentos devidos pelo TRIBUNAL serão efetuados por meio de depósito em conta bancária a ser informada pela CONTRATADA ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser convencionada entre as partes. §7º - Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por parte da CONTRATADA, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação financeira ou interrupção da prestação dos serviços. §8º - Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a CONTRATADA dará ao TRIBUNAL plena, geral e irretratável quitação da remuneração referente aos serviços nela discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma. §9º - Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da CONTRATADA. CLÁUSULA OITAVA – Da Dotação Orçamentária As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da dotação orçamentária 1021.01.122.701.2009.0001.339039.22.10.1. CLÁUSULA NONA – Do Prazo de Vigência Este Contrato vigorará pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar da data da sua assinatura, com eficácia legal a partir da publicação de seu extrato. CLÁUSULA DÉCIMA - Da Alteração do Contrato Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, desde que haja interesse do TRIBUNAL, com a apresentação das devidas e adequadas justificativas. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Da Rescisão Contratual O presente Contrato poderá ser rescindido: I. Por ato unilateral e escrito do TRIBUNAL, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93. II. Por acordo entre as partes, reduzido a termo. III. Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. §1º - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.



59 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

§2º - Ocorrendo a rescisão deste Contrato e não sendo devida nenhuma indenização, reparação ou restituição por parte da CONTRATADA, o TRIBUNAL responderá pelo preço estipulado na Cláusula Sétima, devido em face dos serviços efetivamente executados pela CONTRATADA até a data da rescisão. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Das Sanções A CONTRATADA deixando de entregar documento exigido, apresentando documentação falsa, ensejando o retardamento da execução do objeto, não mantendo a proposta, falhando ou fraudando na execução do Contrato, comportando-se de modo inidôneo ou cometendo fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o Estado e, se for o caso, será descredenciada do Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Contrato e demais cominações legais. §1º - Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento contratual: I. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, inclusive o descumprimento dos prazos determinados no cronograma físico-financeiro aprovado, até o 30o (trigésimo) dia, calculados sobre o valor estimado do Contrato, por ocorrência. II. 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, inclusive o descumprimento dos prazos determinados no cronograma físico-financeiro aprovado, com a possível rescisão contratual. III. 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a CONTRATADA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, quando o TRIBUNAL, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada. §2º – O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos pelo TRIBUNAL. Se os valores não forem suficientes, a diferença será descontada da garantia prestada ou deverá ser recolhida pela CONTRATADA, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção. §3º - As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Do Pagamento de Multas e Penalidades Fica desde já ajustado que todo e qualquer valor que vier a ser imputado pelo TRIBUNAL à CONTRATADA, a título de multa ou penalidade, reveste-se das características de liquidez e certeza, para efeitos de execução judicial, nos termos do artigo 586 do CPC. Reveste-se das mesmas características qualquer obrigação definida neste Contrato como de responsabilidade da CONTRATADA e que, por eventual determinação judicial ou administrativa, venha a ser paga pelo TRIBUNAL.



60 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

§1º - Para assegurar o cumprimento de obrigações definidas neste Contrato como de responsabilidade da CONTRATADA, o TRIBUNAL poderá reter parcelas de pagamentos contratuais ou eventuais créditos de sua titularidade, mediante simples comunicação escrita à CONTRATADA, bem como executar a garantia prestada ou interpor medida judicial cabível. §2º - As multas e penalidades previstas neste Contrato não têm caráter compensatório, sendo que o seu pagamento não exime a CONTRATADA da responsabilidade pela reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos causados ao TRIBUNAL por atos comissivos ou omissivos de sua responsabilidade. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Da Vinculação Contratual Este Contrato está vinculado de forma total e plena ao Processo Licitatório nº 14/2013, Pregão Eletrônico nº 14/2013 que lhe deu causa. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Da Publicação O extrato deste Contrato será publicado no “DOC”, Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Do Foro As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes do presente Contrato, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas. Belo Horizonte, _____ de _______________ de 2013.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS Conselheira Adriene Barbosa de Faria Andrade

Presidente

CONTRATADA. Representante

Cargo



61 /61

Fls. ______

__________

TCEMG

Testemunha 1

Testemunha 2

Ass: Nome: CI: CPF:

______________________ ______________________ ______________________ ______________________

Ass.: Nome: CI: CPF:

______________________ ______________________ ______________________ ______________________

Documents

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS … · exigências de habilitação e proposta comercial previstas no edital, responderá o licitante pelas sanções previstas na Lei