View
3
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Página 1 de 51 Processo 19.0.000076464-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
EQUIPE DE PROJETOS E APOIO TÉCNICO
TERMO DE REFERÊNCIA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE
ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS
EXECUTIVOS DE REFORMA GERAL E PPCI DO GINÁSIO TESOURINHA
1. OBJETO
Contratação de Empresa Especializada para elaboração de Levantamentos, Laudos
Técnicos, PPCI e PrPCI, Projetos Executivos, Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro
para Reforma Geral do Ginásio Municipal Osmar Fortes Barcellos – Tesourinha, visando
a Manutenção, Preservação e Valorização do Patrimônio Público com maior eficiência
energética e sustentabilidade, o atendimento à Legislação vigente e a obtenção do Alvará
de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (APPCI-CBMRS), conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no presente instrumento, constituindo-se de:
1.1. Levantamentos
1.1.1. Elaboração de Levantamento Cadastral e Diagnósticos
1.1.2. Elaboração de Programa de Necessidades
1.2. Projetos Iniciais
1.2.1. Anteprojeto
1.2.2. Projeto Legal
1.3. Projeto Executivo de Arquitetura
1.4. Projetos Executivos Complementares
1.4.1. Projeto Estrutural
1.4.2. Projeto de Reforma das Instalações Hidrossanitárias
1.4.2.1. Projeto das redes de distribuição de água fria
1.4.2.2. Projeto das redes de esgoto sanitário
1.4.2.3. Projeto das redes de drenagem pluvial
1.4.2.4. Projeto de Captação e Reaproveitamento de Águas Pluviais
1.4.2.5. Projeto de Bacia de Amortecimento
1.4.3. Projeto das Instalações Mecânicas
1.4.3.1. Projeto de Climatização, Ventilação e Exaustão dos ambientes
internos
1.4.3.2. Projeto de Plataforma Elevatória
1.4.3.3. Projeto de GLP e demais gases
1.4.4. Projeto Elétrico
1.4.4.1. Projeto de Reforma das Instalações Elétricas de Média Tensão
1.4.4.2. Projeto de Geração Solar Fotovoltaica on grid
1.4.4.2.1. Projeto da Medição de Energia Elétrica-Medidor Bidirecional
1.4.4.3. Projeto de Reforma das Instalações Elétricas Prediais de Baixa
Tensão
1.4.4.4. Projeto Luminotécnico
1.4.4.5. Projeto de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (PDA) e Medidas
de Proteção Contra Surtos (MPS) - conforme NBR 5419/2015
1.4.4.6. Projeto de Lógica, Sonorização e Alarme Patrimonial
Anexo V - Projeto Básico (8796939) SEI 19.0.000131755-8 / pg. 1
Página 2 de 51 Processo 19.0.000076464-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
EQUIPE DE PROJETOS E APOIO TÉCNICO
1.5. Plano e Projeto Executivo de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI e
PrPCI)
1.5.1. Elaboração e Aprovação do Plano e do Projeto Executivo de Prevenção e Proteção
Contra Incêndios
1.5.2. Sistema de Iluminação de Emergência
1.5.3. Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio
1.5.4. Elaboração de Laudos Técnicos
1.5.4.1. Laudo Técnico das Instalações Elétricas
1.5.4.2. Laudo Técnico de Estabilidade Estrutural
1.5.4.3. Laudo Técnico de Controle de Materiais de Acabamento e
Revestimento
1.6. Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro da Obra
1.6.1. Planilha Detalhada de Custos
1.6.2. Cronograma Físico-Financeiro
1.7. Projeto Executivo Completo / Plano de Gestão para Execução da Obra
1.7.1. Memorial de Serviços Técnicos
2. LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO
O Ginásio Municipal de Esportes Osmar Fortes Barcelos - Tesourinha, imóvel
próprio público municipal, está situado na Avenida Érico Veríssimo n°135, Bairro Menino
Deus, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. O prédio possui a área
edificada de aproximadamente 6.042 m² no terreno de 11.660 m² localizado no quarteirão
formado pela Avenida Érico Veríssimo e pelas Ruas João Ignácio F. Rolim, Marechal
Setembrino de Carvalho e Almirante Álvaro A. Silva.
Atualmente sedia atividades e eventos esportivos, contando com Academia de Ginástica
e Clínica Pública de Fisioterapia Esportiva. Além da área edificada que conta, dentre outros
espaços, com cabines de imprensa, vestiários, banheiros, arquibancadas, Quadra
Poliesportiva e pista de caminhada interna, o imóvel possui amplo espaço de lazer e
Quadras ao ar livre.
3. JUSTIFICATIVA
Constituindo-se de relevante espaço para realização de atividades e eventos esportivos e
culturais da Capital gaúcha, o Ginásio Municipal de Esportes teve sua denominação
definida pela Lei Municipal 6.116/88, como homenagem da Cidade de Porto Alegre ao
craque de futebol Osmar Fortes Barcelos - o “Tesourinha”.
Com localização privilegiada, constitui-se em espaço para a realização de jogos e
atividades nas mais variadas modalidades esportivas, sediando inclusive competições
oficiais, tratando-se, portanto, de local de afluência de público.
Anexo V - Projeto Básico (8796939) SEI 19.0.000131755-8 / pg. 2
Página 3 de 51 Processo 19.0.000076464-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
EQUIPE DE PROJETOS E APOIO TÉCNICO
Nas atuais condições, necessita Adequações e Reformas para atender a Legislação
vigente, no que se refere à Manutenção Predial, Segurança, Prevenção e Proteção contra
Incêndios e Acessibilidade, visando à valorização e preservação do Patrimônio Público.
Dada a quantidade de equipamentos consumidores de água e energia existentes em ampla
área construída e ao ar livre, a implementação de alternativas sustentáveis e de maior
eficiência energética, como a Geração Solar Fotovoltaica, a substituição de tecnologia do
sistema de iluminação e a Captação e reaproveitamento de águas pluviais trará enormes
benefícios qualitativos, técnico-econômicos e ambientais.
Para o atendimento destas necessidades é imprescindível a elaboração de Estudos
Preliminares, Levantamentos, Laudos Técnicos e Projetos de Reforma e Adequações,
contemplados no Objeto desta Contratação.
4. DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1. A Empresa Contratada deverá desenvolver os Estudos Preliminares, Anteprojetos,
Laudos Técnicos, PPCI, PrPCI, Projeto Básico e Executivos atendendo às disposições em
vigor das Normas Brasileiras Regulamentadoras da Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT, Normas Regulamentadoras do MTE, bem como a Legislação Federal,
Estadual e Municipal aplicáveis, a Legislação ambiental, de resíduos sólidos, as exigências
e Regulamentos das Companhias Concessionárias de Serviços Públicos locais, além dos
demais dispositivos legais incidentes nos Projetos, visando o atendimento do Objeto,
considerados os seguintes destaques:
Lei 8666/93 e suas atualizações;
NBR 5410 versão atualizada/corrigida;
NBR 13570/1996- Instalações Elétricas em Locais com Afluência de Público;
NBR 13248/2014;
NBR 16612/2017;
NBR 14039/2005;
NBR 12483/2015;
IEC 62548/2016- Arranjos Fotovoltaicos;
NBR 5419/2015 – Partes 1 a 4;
NBR ISO/CIE 8995-1 / 2013;
NBR 5461/1991;
NBR 5101/2018;
NBR 15129/2012;
NBR 16071/2012;
NBR 9050/2015, Decreto Federal 9296/2018, Leis Federais 13146/2015 e
10098/2000;
NBR 5626-09/98 – Instalação Predial de Água Fria;
NBR 8160–09/99 – Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário – Projeto e Execução;
NBR 10844/89 – Instalações Prediais de Águas Pluviais;
NBR 13969-09/97 – Tanques Sépticos – Unidades de Tratamento Complementar e
Disposição Final dos Efluentes Líquidos – Projeto, Construção e Operação;
Anexo V - Projeto Básico (8796939) SEI 19.0.000131755-8 / pg. 3
Página 4 de 51 Processo 19.0.000076464-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
EQUIPE DE PROJETOS E APOIO TÉCNICO
NBR 7198-09/93 - Instalações Prediais de Água Quente;
NBR 7229/93 - Disposição Final dos Efluentes Líquidos – Projeto, Construção e
Operação;
NBR 10844/89 – Instalações Prediais de Águas pluviais;
NBR 12213/92 – Projeto de Captação de Água da Superfície para Abastecimento
Público;
NBR 12214/92 – Projeto de Sistema de Bombeamento da Água para
Abastecimento Público;
NBR 12217/94 – Projeto de Reservatório de Água para Abastecimento Público;
NBR 15527/07 – Água de Chuva – Aproveitamento de Coberturas em Áreas
Urbanas para Fins Não Potáveis;
Decreto 9369/88 – Código de Instalações Prediais do DMAE
LC nº 423/98 – Ramal Predial
Plano Diretor de Drenagem Urbana de Porto Alegre – 2005.
Decreto 18.611/14 - DEP/PMPA.
NR 06/MTE;
NR 08/MTE;
NR 10/MTE;
NR 17/MTE;
NR 18/MTE;
NR 23/MTE;
NR 33/MTE;
NR 35/MTE;
Lei Federal 10295/2001;
Portaria INMETRO 163/ 2009;
Portaria INMETRO 144/ 2015;
PRODIST- Módulo 3;
PRODIST – Módulo 8;
Resolução 414, 482 e 687 da ANEEL;
Código de Edificações do Município (LC 284/92) e atualizações;
Lei Complementar Municipal 275/1992;
Decreto Municipal 18574/2014 - Inspeção e Manutenção Predial;
Leis Complementares Estaduais 14376/2013 e 14924/2016, bem como seus
Decretos Regulamentadores;
Resoluções Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do
Sul (CBMRS);
Regulamento de Instalações Consumidoras- Fornecimento em Tensão Secundária
de Distribuição- CEEE-D versão 2017 e Emenda versão 2019;
Regulamento de Instalações Consumidoras- Fornecimento em Tensão Primária de
Distribuição - MT até 25 kV - CEEE-D versão 2017;
Decreto 17.302/2011.
4.2. Os Documentos Técnicos que fazem parte do Objeto desta Contratação deverão ser
elaborados em conformidade com as Normas e Legislação vigente, tendo como diretriz o
encaminhamento e obtenção do Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (APPCI)
junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul e/ou outros órgãos
competentes que a Legislação em vigor determine.
Anexo V - Projeto Básico (8796939) SEI 19.0.000131755-8 / pg. 4
Página 5 de 51 Processo 19.0.000076464-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
EQUIPE DE PROJETOS E APOIO TÉCNICO
4.3. Todos os trabalhos serão coordenados e fiscalizados por Equipe Técnica da Prefeitura
Municipal de Porto Alegre formalmente designada para este fim, sendo que, após a
conclusão e recebimento dos Estudos e Projetos, nos termos contratuais, as peças técnicas
Objeto deste Termo de Referência passarão a ser posse e propriedade do Município de
Porto Alegre, podendo o mesmo decidir por ajustes posteriores que se façam necessários,
desde que não alterem a concepção dos Projetos, respeitando o Direito Autoral, e/ou pela
formalização de consulta ao autor do Projeto, sempre que se fizer necessário. Os autores e
a Empresa, ao participarem do Certame, devem tomar ciência desta condicionante do Edital,
e a sua participação será considerada uma concordância com estes termos.
4.4. Todos os Projetos que fazem parte do Objeto desta contratação deverão ser
APROVADOS, no que couber, nas instâncias Municipal, Estadual e Federal previamente à
Emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
4.5. Todos os documentos técnicos deverão ser entregues com ART e/ou RRT registradas
contendo a descrição de todas as atividades técnicas relacionadas ao Objeto (Laudos,
Projetos, etc.).
4.6. A presente Contratação obedecerá ao disposto na Lei Federal 8666/93, suas
atualizações e normas relacionadas.
4.7. PRAZO e Regime de Execução
4.7.1. O Prazo para a conclusão dos serviços será de 180 dias consecutivos a
contar da Ordem de Início a ser emitida pela Fiscalização da PMPA, prorrogável na forma
do Art. 57, § 1° e § 2° da Lei 8666/93.
4.7.2. Os serviços deverão ser iniciados no prazo máximo de 05 (cinco) dias
consecutivos, a contar da data de emissão da Ordem de Início.
4.7.3. No que diz respeito às obrigações contratuais da CONTRATADA, as seguintes
condições deverão ser obedecidas:
4.7.3.1. Todos os serviços constantes no Projeto Básico e Pranchas deverão
estar executados;
4.7.3.2. Todas as medições deverão ter sido consolidadas.
4.7.4. O regime de execução dos serviços será empreitada por preço unitário, nos
termos do Artigo 6 ° da Lei 8666/93.
4.7.5. Após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo por parte da
Fiscalização, que se dará após a entrega pela Contratada de todos os documentos técnicos
que compõem o Objeto em conformidade com a Legislação e com os Termos deste
documento, o serviço poderá ser considerado concluído.
Anexo V - Projeto Básico (8796939) SEI 19.0.000131755-8 / pg. 5
Página 6 de 51 Processo 19.0.000076464-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
EQUIPE DE PROJETOS E APOIO TÉCNICO
4.7.6. O recebimento Provisório ou Definitivo não exclui a Responsabilidade Técnica
e Civil pelos serviços, nem a ética profissional pela perfeita execução do Objeto e do
Contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei.
5. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
5.1. A relação entre o Contratante e a Contratada será mantida através da Fiscalização da
PMPA e do Responsável Técnico designado pela Contratada. As Ordens de Serviço e/ou
comunicações entre a Fiscalização e a Contratada, ou vice-versa, deverão ser transmitidas
por escrito, em meio físico ou mensagem eletrônica, com confirmação de recebimento, só
assim produzindo seus efeitos.
5.2. As medições deverão ser apresentadas pela Contratada em meio físico e digital com as
respectivas Planilhas de serviços executados, Memória de Cálculo e assinatura do
Responsável Técnico.
5.3. A atuação ou eventual omissão da Fiscalização, durante a realização dos trabalhos ou
aceite dos serviços, não poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade
pela execução dos serviços.
5.4. A Contratada deverá executar os serviços de acordo com o Cronograma, com a
supervisão da Fiscalização que fará o acompanhamento, controle e gerenciamento dos
aspectos técnicos da contratação, devendo obrigatoriamente a Contratada se reportar à
mesma para dirimir eventuais dúvidas referentes às demandas de trabalho, através de seu
representante e/ou do Responsável Técnico da especialidade, quando solicitado.
5.5. É assegurado à Fiscalização o direito de ordenar a suspensão dos serviços, sem
prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a Contratada e sem que esta tenha direito a
qualquer indenização, no caso de não ser atendida no prazo pré-estabelecido qualquer
reclamação sobre defeito essencial em serviço executado.
5.6. É responsabilidade da Fiscalização aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços
executados, assim como exercer o controle sobre o Cronograma de execução dos serviços
aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos.
5.7. A Fiscalização poderá recusar serviços executados em desacordo com o contrato ou
com as diretrizes previstas no Edital, determinar a rejeição de documentos, materiais,
Anexo V - Projeto Básico (8796939) SEI 19.0.000131755-8 / pg. 6
Página 7 de 51 Processo 19.0.000076464-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
EQUIPE DE PROJETOS E APOIO TÉCNICO
equipamentos, componentes e/ou especificações que estiverem em desacordo com as
Normas Técnicas Brasileiras e a Legislação vigente.
5.8. A aceitação dos serviços técnicos apresentados pela Contratada será de atribuição
exclusiva da Fiscalização da PMPA, que se manifestará através de Relatórios Técnicos de
Revisão de Projetos, determinando eventuais correções, adaptações e/ou impugnações
parciais ou totais dos serviços apresentados. Após a emissão do Termo de Recebimento
Definitivo por parte da Fiscalização, o serviço poderá ser considerado concluído.
5.9. A Contratada deverá reportar à Fiscalização quaisquer assuntos técnicos pertinentes ao
presente Termo de Referência, solicitando autorização no que se refere à participação de
reuniões e outros eventos demandados pela PMPA (Prefeitura Municipal de Porto Alegre)
no âmbito de suas dependências ou fora dela, incluindo Audiências Públicas.
5.10. A Contratada deverá apresentar os comprovantes de Anotação/Registro de
Responsabilidade Técnica junto ao CREA RS e/ou CAU RS dos profissionais que
executarem cada serviço ou Projeto no início dos mesmos, assumindo as despesas
decorrentes destes emolumentos e taxas correspondentes.
5.11. Para compor a Equipe de Fiscalização serão designados servidores do Município de
Porto Alegre, membros da Equipe de Projetos e Apoio Técnico da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e Esporte (EPAT/SMDSE/PMPA) e/ou de outras Equipes Técnicas
da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.
6. ATRIBUIÇÕES DA CONTRATADA
6.1. A Contratada deverá elaborar os Levantamentos, Laudos, Projetos Executivos e
Orçamentos para fundamentar o Edital da obra, e prestará serviço de apoio e orientação à
Fiscalização, esclarecendo e detalhando as soluções técnicas propostas.
6.2. A Contratada deverá estar disponível a participar de reuniões presenciais com a
Fiscalização da PMPA, no Município de Porto Alegre, que deverão acontecer para
alinhamento das informações até que os Projetos sejam aprovados.
6.3. A Contratada deverá executar os serviços previstos no presente Edital de acordo com o
Cronograma e Prazos previamente estabelecidos, elaborando todos os Documentos
Técnicos em consonância com a Legislação vigente e atendendo às especificidades da
edificação.
6.4. A responsabilidade pela elaboração e exatidão dos Projetos Específicos será da
Contratada. Todos os serviços deverão ser elaborados por profissionais legalmente
habilitados pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-RS) e/ou pelo Conselho
Anexo V - Projeto Básico (8796939) SEI 19.0.000131755-8 / pg. 7
Página 8 de 51 Processo 19.0.000076464-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
EQUIPE DE PROJETOS E APOIO TÉCNICO
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-RS), que deverão emitir a respectiva Anotação
ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT).
6.5. É de inteira responsabilidade da Contratada a compatibilização entre todo material
técnico gerado pelos Projetos elencados no Objeto.
6.6. Todas as peças gráficas que compõem os Projetos específicos deverão conter o nome
completo, o nº do CREA ou CAU, a assinatura dos Responsáveis Técnicos e o número da
ART ou RRT correspondente.
6.7. A Contratada deverá utilizar a estrutura existente em seu escritório para a realização
destes serviços, devendo dispor e/ou providenciar às suas expensas todo material
necessário para executar este serviço a contento, tais como: software AutoCAD atualizado,
serviços de plotagem de plantas, inclusive com fornecimento de papel e todo material de
escritório e expediente necessário, bem como a gravação em CD-R/DVD-R dos documentos
e plantas gerados. Estes custos estarão inclusos no preço dos serviços.
6.8. Os Projetos elaborados pela contratada passarão a ser de propriedade do Município de
Porto Alegre, podendo este fazer uso dos mesmos, com a possibilidade de pequenos
ajustes (conforme item 4.3), sem direito a pagamentos extras pelo uso da imagem e/ou por
Direitos Autorais do Projeto.
6.9. Os arquivos digitais de trabalho e de entrega deverão ser apresentados em linguagem
DWG, salvos na versão 2014, compatível com os programas AutoCAD utilizado pelos
órgãos de Fiscalização.
6.10. Antes do início dos serviços deve ser apresentada toda a documentação de
regularidade trabalhista da equipe de trabalho, em atenção à Legislação vigente.
6.11. A Contratada será responsável, única e exclusiva, de todas as despesas de
deslocamentos, transporte, materiais, equipamentos, ferramental, mão-de-obra, seguros,
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, taxas, custas, emolumentos que se fizerem
necessários para a execução do Objeto.
6.12. Deverá a Empresa Contratada refazer de imediato, às suas exclusivas expensas,
qualquer trabalho inadequadamente executado e/ou recusado pela PMPA, sem que isso
represente custo adicional.
6.13. Responsabilizar-se pelo controle, supervisão e desenvolvimento dos trabalhos em
andamento.
6.14. Deverá obter todas as licenças, aprovações, taxas e demais documentos necessários
aos serviços contratados, pagando os emolumentos prescritos e obedecendo às leis,
regulamentos e posturas referentes aos serviços.
Anexo V - Projeto Básico (8796939) SEI 19.0.000131755-8 / pg. 8
Página 9 de 51 Processo 19.0.000076464-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
EQUIPE DE PROJETOS E APOIO TÉCNICO
7. DA SUBCONTRATAÇÃO
7.1. Será admitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite máximo de 30% (trinta por
cento) do valor total do contrato, nos termos da Lei 8666/93.
7.2. A Subcontratação depende de autorização prévia do Contratante, devendo a empresa
indicada pelo licitante contratado, antes do início da realização dos serviços, apresentar
documentação que comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, bem
como a qualificação técnica necessária, nos termos previstos neste Edital.
7.3. Em qualquer hipótese de Subcontratação, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e
coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratação.
8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
8.1. Da Empresa Contratada
A Contratada deverá comprovar registro no respectivo Conselho Profissional nos
Sistemas CREA RS e/ou CAU RS, bem como comprovar experiência na elaboração de
Projetos Executivos de Engenharia e/ou Arquitetura, de complexidade tecnológica e
operacional equivalente ou superior ao Objeto desta Contratação, através de Atestado (s) de
Capacidade Técnica nas seguintes especialidades:
8.1.1. Projetos de Construção ou Reforma de Edificações Convencionais com área
única mínima de 3.000 m² (sendo vedado o somatório de várias ARTs para compor o total);
8.1.2. PPCI (Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios) e PrPCI (Projeto de
Prevenção e Proteção Contra Incêndios);
8.1.3. Projeto de Instalações Elétricas Prediais de Baixa e Média Tensão;
8.1.4. Gerenciamento e Coordenação de Equipes de Engenharia e Arquitetura na
elaboração de Projetos de construção civil.
8.2. Da equipe técnica
A Contratada deverá apresentar Equipe Técnica qualificada para a elaboração e para a
Coordenação dos Projetos, nas especialidades requeridas para o atendimento do Objeto em
sua integralidade, e dimensionada de forma a atender plenamente ao prazo previsto.
O Coordenador do trabalho será responsável, em nome da Empresa Contratada, pela
coordenação das equipes e pela relação com o Município de Porto Alegre.
Os Responsáveis Técnicos pelas diversas especialidades deverão estar disponíveis
para esclarecimentos diretos com os técnicos do Município de Porto Alegre. As ART (s)
Anexo V - Projeto Básico (8796939) SEI 19.0.000131755-8 / pg. 9
Página 10 de 51 Processo 19.0.000076464-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
EQUIPE DE PROJETOS E APOIO TÉCNICO
/RRT (s) específicas de cada um dos membros da Equipe Técnica deverão ser emitidas e
entregues devidamente registradas no CREA/CAU RS no início dos serviços.
A troca de qualquer membro da Equipe Técnica deve ser comunicada com
antecedência à Contratante, e o novo integrante, com qualificação equivalente, deve ser
incorporado de imediato à equipe para dar sequência aos trabalhos.
A Fiscalização poderá exigir a troca de um membro da equipe, se julgar necessário, no
interesse dos serviços.
Para o adequado atendimento do presente Contrato, a Contratada deverá compor
Equipe Técnica com as especialidades e Qualificação técnica discriminada nos itens 8.2.1 a
8.2.7, incrementando a mesma sempre que necessário para que os prazos estipulados pelo
Cronograma sejam cumpridos e/ou para que todas as especialidades e serviços
contemplados neste Contrato estejam disponíveis quando solicitados.
8.2.1. Coordenador de Equipe
Responsável pela totalidade e pela coordenação técnica geral dos serviços, supervisão
dos trabalhos e compatibilização de todos os Projetos Complementares entre si e destes
com o Arquitetônico da edificação. Será responsável também pelo Projeto Executivo
Completo/Plano de Gestão para a execução da obra e do Memorial dos Serviços Técnicos,
que embasará a elaboração de Editais para a contratação da execução das obras, serviços,
reformas e/ou adequações previstas nos Projetos Executivos a ser desenvolvidos para o
atendimento do Objeto na sua integralidade.
Graduado (a) em Arquitetura ou Engenharia Civil com experiência profissional em
Gerenciamento, Coordenação e/ou Supervisão de Equipes de Engenharia e/ou Arquitetura,
e na Elaboração de Projetos de Construção civil de complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior ao Objeto desta Contratação, a ser comprovada por meio de
Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA RS ou CAU RS ou pela apresentação de
Atestado (s) de Capacidade Técnica acompanhada (s) da (s) respectiva(s) ART(s)/RRT(s).
8.2.2. Arquiteto Urbanista e/ou Engenheiro Civil
Responsável pela elaboração do Projeto Executivo de Arquitetura e pelo
desenvolvimento de soluções viáveis para a implementação das adequações arquitetônicas
decorrentes das intervenções previstas nos Projetos Complementares descritos no Objeto.
Graduado (a) em Arquitetura e Urbanismo ou Engenharia Civil, com experiência
profissional em Projetos Arquitetônicos, de complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior ao Objeto desta Contratação, a ser comprovadas por meio da
apresentação de Atestado (s) de Capacidade Técnica acompanhada (s) da (s) respectiva (s)
ART/CREA e/ou RRT/CAU (e/ou Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA/CAU RS).
Anexo V - Projeto Básico (8796939) SEI 19.0.000131755-8 / pg. 10
Página 11 de 51 Processo 19.0.000076464-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
EQUIPE DE PROJETOS E APOIO TÉCNICO
8.2.3. Engenheiro Eletricista
Responsável pela elaboração do Diagnóstico e Laudo Técnico das Instalações
Elétricas, Projeto de Reforma das Instalações Elétricas (Média e Baixa Tensão, QGBT e
Medição), Projeto de Geração Solar Fotovoltaica integrado à Rede da Distribuidora de
Energia Elétrica local e Projeto da Medição de Energia Elétrica (ambos com aprovação na
CEEE-D), Projeto de Proteção contra Descargas Atmosféricas (PDA) e de Medidas de
Proteção Contra Surtos (MPS), Projeto Luminotécnico, Projeto de Lógica, Sonorização e
Alarme, todos para o Ginásio Tesourinha.
Graduado (a) em Engenharia Elétrica, com experiência profissional em Projetos de
Instalações elétricas Prediais de Baixa Tensão, Projeto SPDA, Projeto Luminotécnico,
Projetos de Subestações de Média Tensão, Laudo Técnico das Instalações Elétricas,
Projetos de Geração Solar Fotovoltaica e Medição de Energia Elétrica, todos de
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao Objeto desta
Contratação, a ser comprovada por meio da apresentação de Atestado(s) de Capacidade
Técnica acompanhada(s) da(s) respectiva(s) ART(s) (e/ou Certidão de Acervo Técnico
emitida pelo CREA RS).
8.2.4. Engenheiro Civil, Arquiteto e/ou Engenheiro de Segurança do Trabalho
Responsável pela elaboração, encaminhamento, acompanhamento e aprovação (junto
ao CBMRS) do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI), pelo Projeto
Executivo de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PrPCI), pelos Projetos de Sistemas
elétricos e sonoros de Alarme contra incêndio, Central de Controle e Detecção de incêndios,
Sistema de iluminação de Emergência e pela elaboração dos Laudos Técnicos de
Estabilidade Estrutural, Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento e outros
Laudos que o Corpo de Bombeiros julgue necessária a apresentação.
Graduado em Engenharia Civil ou Arquitetura e/ou com Especialização em Engenharia
de Segurança do Trabalho, com experiência Profissional em Elaboração de Planos de
Prevenção e Proteção Contra Incêndios, Projetos de Sistemas elétricos e sonoros de alarme
contra incêndio, central de controle e detecção de incêndios, Sistema de iluminação de
emergência e elaboração de laudos técnicos, de complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior ao Objeto desta contratação, a ser comprovada por meio da
apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica acompanhada(s) da(s) respectiva(s)
ART(s) /CREA e/ou RRT(s) /CAU (e/ou Certidão de Acervo Técnico emitido pelo CREA/CAU
RS).
8.2.5. Engenheiro Civil ou Arquiteto Com Experiência em Elaboração de
Orçamentos
Responsável pela elaboração do Orçamento e pelo cronograma Físico- Financeiro, para
a contratação da execução de todos os Projetos que fazem parte do Objeto.
Graduado em Engenharia Civil ou Arquitetura com experiência profissional em
elaboração de Orçamentos e Cronogramas Físico-Financeiros de Obras Prediais de
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao Objeto desta
Anexo V - Projeto Básico (8796939) SEI 19.0.000131755-8 / pg. 11
Página 12 de 51 Processo 19.0.000076464-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
EQUIPE DE PROJETOS E APOIO TÉCNICO
Contratação, a ser comprovada por meio da apresentação de Atestado (s) de Capacidade
Técnica acompanhada (s) da (s) respectiva (s) ART (s) /CREA e/ou RRT (s) /CAU (e/ou
Certidão de Acervo Técnico emitido pelo CREA/CAU RS).
8.2.6. Engenheiro Mecânico ou Engenheiro Civil
Responsável pelos Projetos de ventilação/climatização/exaustão, plataforma elevatória,
dimensionamento de moto bombas, bombas de incêndio e instalações de Gás.
Graduado em Engenharia Mecânica ou Engenharia Civil com experiência profissional
nas áreas acima citadas, de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior
ao Objeto desta contratação, a ser comprovada por meio da apresentação de Atestado (s)
de Capacidade Técnica acompanhada (s) da (s) respectiva (s) ART (s) /CREA (e/ou
Certidão de Acervo Técnico emitido pelo CREA/ RS).
8.2.7. Engenheiro Civil ou Arquiteto Com Experiência em Elaboração de
Projetos de Instalações Hidrossanitárias e Engenheiro Civil com Experiência em
Projetos de Bacias de Amortecimento
Responsável pela elaboração do Diagnóstico e Projeto de Reforma das Instalações
Hidrossanitárias com experiência em projeto e dimensionamento das redes de água fria,
redes de esgoto sanitário, drenagem pluvial, reaproveitamento de água das chuvas e projeto
e dimensionamento de bacia de amortecimento.
Graduado em Engenharia Civil ou Arquitetura com experiência profissional em
elaboração de Projetos de Instalações Hidrossanitárias Prediais de complexidade
tecnológica e operacional equivalente ou superior ao Objeto desta Contratação, a ser
comprovada por meio da apresentação de Atestado (s) de Capacidade Técnica
acompanhada (s) da (s) respectiva (s) ART (s) /CREA e/ou RRT (s) /CAU (e/ou Certidão de
Acervo Técnico emitido pelo CREA/CAU RS).
9. CONSIDERAÇÕES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS
9.1. Todos os documentos deverão ser apresentados de acordo as Normas Técnicas
vigentes da ABNT, de acordo com o Código de Obras Municipal e formatados de acordo
com o que prevê a LEI 8666/93;
9.2. Na elaboração dos Projetos, a Contratada deverá observar a conformidade com as
posturas Municipais, bem como outras legislações Municipais, Estaduais e Federais
aplicáveis, obtendo as documentações preliminares exigidas e aprovação junto aos Órgãos
Públicos e Concessionárias, especialmente junto ao CBMRS;
9.3. As propostas deverão estar de acordo com as Diretrizes Municipais, com o Código de
Obras do Município (LC 284/92) e demais Legislações pertinentes aos temas específicos
abordados nos Projetos;
Anexo V - Projeto Básico (8796939) SEI 19.0.000131755-8 / pg. 12
Página 13 de 51 Processo 19.0.000076464-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
EQUIPE DE PROJETOS E APOIO TÉCNICO
9.4. Todos os Projetos deverão ser aprovados e licenciados em todas as instâncias em que
for necessário (Secretarias, Conselhos, Comissões, CBMRS, etc.) e inclusive, se for o caso,
junto aos órgãos financiadores;
9.5. A Contratada deverá encaminhar para aprovação todas as informações e
detalhamentos exigidos nos procedimentos de licenciamento, de acordo com a Legislação,
padrões e modelos dos órgãos onde deverá ocorrer este procedimento, conforme as
características e atividades da edificação;
9.6. Deverão ser encaminhados os licenciamentos necessários, no que se enquadre ao
atendimento do Objeto, às Concessionárias municipais, Estaduais e/ou Federais, de acordo
com os padrões por estas exigidos;
9.7. Deverão ser realizados todos os Estudos Técnicos, Testes, Ensaios, Vistorias,
Relatórios, Diagnósticos, Laudos, etc., enfim, todos os encaminhamentos e
comparecimentos necessários até a aprovação final dos Projetos;
9.8. Todas as taxas dos órgãos e/ou Secretarias, de ART (s), de RRT (s) e/ou outros
emolumentos necessários a estes encaminhamentos correrão por conta da Contratada;
9.9. Todas as solicitações legais e licenciamentos necessários para o desenvolvimento dos
Projetos constantes do Objeto deverão ser providenciados pela Contratada;
9.10. Os Documentos Técnicos deverão compreender todas as informações e
detalhamentos para aprovação e licenciamento de acordo com a Legislação vigente,
padrões e modelos dos órgãos onde deverá ocorrer este procedimento, incluindo a
formatação de acordo com órgãos financiadores e concessionárias do Município de Porto
Alegre, do Estado do Rio Grande do Sul e/ou Federais;
9.11. As soluções de materiais e técnicas deverão ser submetidas à aprovação da
Fiscalização da PMPA e, no que couber, à CEEE-D, ao DMAE e ao CBMRS. Na escolha
dos materiais de construção deverá ser considerada: utilização preferencial de materiais
disponíveis no local, atóxicos, recicláveis, certificados pelo INMETRO, de boa qualidade,
com tecnologia antivandalismo, atendendo aos critérios de sustentabilidade e eficiência
energética. Deve-se evitar o uso de materiais químicos prejudiciais à saúde humana e ao
meio ambiente, tais como: amianto, CFC, HCFC, formaldeído, halogêneo, tratamento de
madeira com CCA, entre outros;
9.12. A elaboração dos Projetos deverá observar o critério de viabilidade técnico-econômica,
com o menor custo-benefício, porém, sem prejuízo da qualidade dos materiais e do
emprego da boa técnica nas soluções propostas: racionalização de custos, recursos
tecnológicos de maior eficiência energética e menor impacto ambiental. Deverá haver
criteriosa avaliação da viabilidade de reaproveitamento de materiais, equipamentos e
instalações que estejam em boas condições de conservação e operando com segurança,
atendidos os critérios técnicos previstos em Normas e Legislação, especialmente a
Legislação de Prevenção e Proteção Contra Incêndios vigente no Estado do Rio Grande do
Sul;
Anexo V - Projeto Básico (8796939) SEI 19.0.000131755-8 / pg. 13
Página 14 de 51 Processo 19.0.000076464-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
EQUIPE DE PROJETOS E APOIO TÉCNICO
9.13. Deverá haver adequação do Projeto ao condicionante da utilização da edificação para
competições esportivas oficiais Nacionais e Internacionais de Handebol, Vôlei, Basquete e
Futebol de Salão, atendendo às regras e padrões oficiais de cada modalidade. Também
deverá ser prevista adequação ao clima local e utilização de tecnologias sustentáveis, de
maior eficiência energética, minimizando o consumo de energia e otimizando as condições
de iluminação e ventilação, dando atenção para o aproveitamento da luz natural, porém,
com redução da influência do ofuscamento e da carga térmica ocasionada por radiação
solar;
9.14. Os projetos deverão ser pensados de forma a reduzir os resíduos da construção civil,
devendo-se atentar para a sua redução e disposição adequada, promovendo-se a
reciclagem e reutilização de materiais;
9.15. Os Projetos complementares Objeto desta contratação deverão ser compatíveis entre
si e com o Projeto Arquitetônico do prédio, incluindo os Memoriais e Planilhas orçamentárias
do conjunto, de modo a não suscitar dúvidas, omissões, conflitos e/ou outras interpretações
que venham a prejudicar sua integral execução no momento das obras;
9.16. A compatibilização final entre os Projetos é Responsabilidade Técnica do Coordenador
da equipe;
9.17. A complementação dos levantamentos necessários à elaboração dos Projetos será de
responsabilidade da Contratada;
9.18. Os Projetos deverão atender às aspirações e necessidades do Contratante em relação
ao Objeto, expressas por meio deste Termo de Referência e da Legislação pertinente;
9.19. Deverão ser adotadas soluções que minimizem os custos, sem prejuízo da qualidade,
segurança, eficiência e da boa técnica, oferecendo facilidade de operação e manutenção
dos diversos componentes e sistemas da edificação;
9.20. Deverão ser adotadas soluções técnicas que ofereçam segurança aos funcionários e
usuários e ao mesmo tempo proteção contra incêndios, de acordo com a Legislação vigente;
9.21. Toda Documentação Técnica elaborada deverá apresentar conformidade com os
modelos especificados neste contrato e orientações complementares, emanadas pelos
técnicos da Prefeitura, com os detalhamentos que se fizerem necessários para o
atendimento aos Atos Normativos e à Legislação vigente aplicável ao Objeto, com especial
atenção à Legislação de Prevenção e Proteção Contra Incêndio vigente no Estado do Rio
Grande do Sul e Legislação referente à Acessibilidade.
10. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS
Todos os Projetos deverão ser elaborados tendo como objetivo o atendimento do
Objeto e do Programa de Necessidades, a segurança das pessoas e das instalações, a
Anexo V - Projeto Básico (8796939) SEI 19.0.000131755-8 / pg. 14
Página 15 de 51 Processo 19.0.000076464-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
EQUIPE DE PROJETOS E APOIO TÉCNICO
prevenção, proteção e segurança contra incêndios, bem como a preservação do Patrimônio
Público, em conformidade com a Legislação vigente.
Na elaboração dos Projetos e Laudos Técnicos que integram a presente contratação,
deverão ser atendidas as Normas ABNT e a Legislação vigente, prevendo as reformas e/ou
adaptações/adequações necessárias para a obtenção do APPCI (Alvará de Prevenção e
Proteção Contra Incêndios), levando em conta as peculiaridades de utilização do Ginásio de
Esportes Municipal, bem como os condicionantes dos Regulamentos das Federações
Esportivas e regras oficiais de cada modalidade.
Na fase inicial dos trabalhos, a partir da análise dos documentos existentes (deverão
ser considerados o Check-list e os Relatórios – Anexos 1,2 e 3), e da realização de vistorias
e levantamentos in loco e cadastrais, bem como outros procedimentos necessários para
obtenção do diagnóstico, deverão ser desenvolvidos e apresentados para a Fiscalização da
PMPA o Parecer Técnico conclusivo, o Programa de Necessidades e o Anteprojeto,
contendo a contribuição de todas as áreas técnicas relacionadas ao Objeto.
Todos os Projetos de Reforma desenvolvidos deverão considerar a possibilidade de
reaproveitamento de itens/instalações existentes desde que atendam de forma simultânea e
compulsória a critérios técnicos e de segurança, Programa de Necessidades, Normas
Técnicas Brasileiras, Regulamentos, Resoluções e Legislação vigente, observando-se os
princípios da segurança, economicidade, eficiência energética e sustentabilidade.
Quando da elaboração dos Projetos Complementares, estes e o Projeto de Arquitetura
deverão ser compatibilizados, realizando, se necessário, alterações e ajustes em cada um
dos Projetos a fim de evitar conflitos entre eles.
A partir dos Projetos Executivos de todas as especialidades Compatibilizados deverá
ser elaborado o Projeto Executivo Completo, a Planilha de Orçamento Global e Cronograma
Físico-Financeiro a fim de embasar a Elaboração de Edital de Licitação para a execução das
Obras, Serviços Técnicos Especializados, Reformas e Adequações necessárias para o
atendimento do Objeto e para a obtenção do APPCI.
As representações gráficas do Objeto a ser executado deverão ser elaboradas de modo
a permitir o perfeito entendimento da execução: visualização em escala adequada,
demonstrando dimensões, funcionamento e especificações definidas em Plantas, Cortes,
Elevações, Esquemas e Detalhes, em conformidade com as Normas Técnicas e com as
definições do item 11.
O Memorial Descritivo deverá conter descrição detalhada do Objeto, apresentando e
justificando as soluções técnicas adotadas, bem como todas as informações necessárias ao
pleno entendimento do Projeto, complementando os Desenhos Técnicos. Neste documento
também devem constar as especificações técnicas, com as regras e condições a seguir para
a execução dos serviços especializados: sistemas executivos /construtivos a ser aplicados,
forma de execução de cada serviço e critérios de medição. A especificação Técnica de
materiais deverá caracterizar individualmente os materiais, equipamentos e elementos
componentes, e o modo como serão instalados.
Anexo V - Projeto Básico (8796939) SEI 19.0.000131755-8 / pg. 15
Página 16 de 51 Processo 19.0.000076464-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
EQUIPE DE PROJETOS E APOIO TÉCNICO
A Memória de Cálculo deverá apresentar a forma pela qual as quantidades de materiais
e serviços que compõem a Planilha de Custos foram obtidas, sendo elaborada com base
nos Desenhos Técnicos, Memorial Descritivo e Especificações Técnicas.
10.1. Levantamentos
10.1.1. Elaboração de Levantamento Cadastral e Diagnósticos
Compreende o levantamento de dados e informações necessárias da área construída
existente da edificação para fundamentar os estudos, definições e projetos acerca do
planejamento da obra de reforma. Deverá ser realizado o levantamento cadastral de toda
edificação existente bem como de suas estruturas e instalações, contemplando atualização
do layout e áreas externas não edificadas (terreno), para posterior elaboração de
diagnóstico que norteará as intervenções a serem realizadas.
Nessa etapa deverão ser levantados os projetos existentes da edificação junto à
Municipalidade, a documentação legal (matrícula do registro de imóveis) bem como deverá
ser consultada a Declaração Municipal das Condições Urbanísticas de Uso e Ocupação do
Solo (DM) para a área objeto do projeto. Deverá ser a primeira etapa a ser cumprida para o
requerimento de aprovação e licenciamento de projetos de edificações ou atividades junto à
Prefeitura de Porto Alegre.
O levantamento e diagnóstico deverá ser elaborado contemplando todas as
especialidades técnicas previstas nesse termo de referência, com a verificação de
elementos em condições de reaproveitamento e também detecção das necessidades de
intervenção.
Deverá conter:
a) Planta Baixa de todos os pavimentos;
b) Cortes e fachadas;
c) Levantamento Fotográfico;
d) Parecer Técnico Conclusivo das condições gerais do prédio, das instalações existentes na edificação, do funcionamento e situação de desgastes dos materiais, contendo a contribuição de todas as especialidades descritas no Objeto e a necessidade de adequação às novas legislações.
10.1.2. Elaboração do Programa de Necessidades
A contratada deverá levantar junto ao demandante (o Gabinete da Secretária de
Desenvolvimento Social e Esportes - GS-SMDSE e/ou a Diretoria Geral de Esportes,
Recreação e Lazer – DGERL-SMDSE) os serviços que serão prestados na edificação,
número de servidores que serão lotados, as atividades que serão desenvolvidas e o número
de usuários atendidos, observando as restrições legais e sociais relacionadas ao
empreendimento em questão. Essas informações são imprescindíveis para a elaboração de
Anexo V - Projeto Básico (8796939) SEI 19.0.000131755-8 / pg. 16
Página 17 de 51 Processo 19.0.000076464-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
EQUIPE DE PROJETOS E APOIO TÉCNICO
novo layout, para o enquadramento do PPCI, definição de pontos hidrossanitários, pontos
de rede e de energia, entre outros.
Na elaboração desta etapa, deverão ser levados em consideração os Relatórios prévios
de vistoria fornecidos pela SMDSE, que constam dos Anexos 1, 2 e 3 deste Termo de
Referência.
O Programa de Necessidades deverá ser apresentado em forma de Relatório Técnico.
Caso a fiscalização julgue necessário, deverão ser apresentados maiores esclarecimentos
e/ou complementação de documentos.
10.2. Projetos Iniciais
10.2.1. Anteprojeto
O Anteprojeto deverá ser desenvolvido de forma a propor soluções para todos os itens
Objeto da Contratação, contendo contribuições de todas as especialidades técnicas
relacionadas. Deverá apresentar croquis, plantas baixas, cortes, elevações, estudos de
viabilidade e planilhas necessárias para a avaliação das propostas de projeto pela
fiscalização dos serviços.
Caso a fiscalização julgue necessário, deverão ser apresentados maiores
esclarecimentos e material gráfico das soluções. O material pode ser complementado com
dados de catálogo de fabricantes, desde que haja sempre no mínimo 3 fabricantes de
produtos equivalentes no Estado e/ou no País.
10.2.2. Projeto Legal
Deverão ser encaminhadas as solicitações de licenciamentos necessários junto à
Municipalidade, de acordo com os padrões por esta exigidos. O projeto de regularização
deverá compreender todas as informações e detalhamentos para aprovação e licenciamento
de acordo com a legislação, padrões e modelos dos órgãos onde deverá ocorrer este
procedimento.
O objetivo desta regularização é a obtenção da Carta de Habitação da edificação pré-
existente e de novas áreas a construir caso sejam propostas pela contratada, no
atendimento do escopo deste Termo de Referência. A tramitação e aprovação dos projetos
hidrossanitários são objeto do item 1.4.2.
Havendo necessidade, deverá ser encaminhado o EVU (Estudo de Viabilidade
Urbanística), de acordo com modelo exigido pela PMPA. A apresentação de EVU é
necessária em casos de projetos de construções que provocam impacto na cidade - os
chamados Projetos Especiais - conforme o Art. 57 da Lei Complementar 434/99, alterada
pela LC nº 646, de 22 de julho de 2010. Deverão ser feitos todos os laudos, estudos de
viabilidade, vistorias, relatórios de impacto ambiental, etc., enfim, todos os
encaminhamentos e comparecimentos necessários até a aprovação final e o licenciamento
das obras. Todas as taxas dos órgãos ou Secretarias, de ARTs, de RRTs ou outros
emolumentos necessários a estes encaminhamentos correrão por conta da CONTRATADA.
Anexo V - Projeto Básico (8796939) SEI 19.0.000131755-8 / pg. 17
Página 18 de 51 Processo 19.0.000076464-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
EQUIPE DE PROJETOS E APOIO TÉCNICO
A tramitação da obtenção dos licenciamentos poderá ocorrer concomitantemente a
elaboração do projeto executivo de Arquitetura e dos projetos complementares, sendo que
deverá estar concluída até o prazo final da contratação.
10.3. Projeto Executivo de Arquitetura
O projeto arquitetônico deverá ser totalmente detalhado, e além dos detalhes fornecidos
inicialmente, poderão ser solicitados detalhes específicos com o objetivo de dirimir dúvidas
na forma ou técnica de execução prevista.
Deverá ser elaborado Projeto para Reforma, Recuperação, Reparos e/ou Adequações
dos elementos construtivos do Ginásio Tesourinha para implementação dos Projetos
listados no presente Objeto e para atender Normas, Regulamentos e Legislação vigente,
incluindo: paredes, esquadrias, vidros, pisos, revestimentos, telhado, calhas, pintura interna
e externa, cercamento, calçadas, quadras - interna e externas -, etc.
Deverá ser apresentada implantação, contendo detalhes específicos das áreas externas
afetadas (acessos, bicicletário e outros aspectos referentes aos acessos e chegada das
redes de abastecimento).
Deverá ser executado projeto completo para sua perfeita execução devendo ser
acompanhado de layout e especificações técnicas dos equipamentos fixos necessários para
sua adequada funcionalidade, que serão avaliadas e aprovadas antes da entrega final do
mesmo.
Dentro do Projeto Executivo de arquitetura deveram estar contemplados Projeto de
Comunicação Visual e acessibilidade universal.
Todo o material gráfico apresentado deverá conter carimbo com assinatura do(s)
responsável (eis) pelo projeto, constando seu(s) respectivo(s) registro(s) profissional(s).
O projeto executivo de Arquitetura deverá apresentar:
a) Planta de Situação do terreno, indicando o seu entorno imediato, acessos e indicação de
esquina mais próxima de acordo com o padrão PMPA, Planta de Localização e detalhes
necessários à perfeita locação e implantação das edificações e Planilha de Área, conforme
Decreto 16708/10 para aprovação.
b) Apresentar planta existente com indicação de construir / demolir.
c) Planta de implantação com acessos, mobiliário e tratamento do terreno.
d) Layout de mobiliários e equipamentos fixos;
e) Plantas Baixas;
f) Cortes de todos os ângulos necessários à perfeita visualização da intervenção na
edificação;
Anexo V - Projeto Básico (8796939) SEI 19.0.000131755-8 / pg. 18
Página 19 de 51 Processo 19.0.000076464-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
EQUIPE DE PROJETOS E APOIO TÉCNICO
g) Elevações, acrescentando tabelas de acabamentos.
h) Planta de cobertura com indicação da estrutura e do sistema de coleta de água pluvial
com detalhamento de todos os elementos acessórios (fixação, vedação, proteção à
vibração, calhas, rufos, contra rufos e algerozes de acabamento).
i) Plantas e cortes parciais em compartimentos e áreas que devido à sua complexidade
exijam maior detalhamento;
j) Desenhos de componentes arquitetônicos onde estarão representados e dimensionados,
através de plantas, cortes e elevações;
k) Planta geral de esquadrias relacionando tipos e quantidades da proposta;
l) Planta geral de pisos e outros acabamentos;
m) Cortes de pele ampliados;
n) Detalhes do mobiliário fixo a ser instalado, indicação de materiais, acabamento e dos
procedimentos de fixação;
o) Soluções de acessibilidade a pessoas portadoras de deficiências (banheiros, inclinação
de rampas, pisos podo táteis, portas, etc.), com plantas específicas.
p) Proposta de comunicação visual para os ambientes internos e externos da edificação;
q) Detalhamento, em escala maior, de todos os elementos arquitetônicos que não puderem
ser suficientemente elucidados pelos materiais referidos nos itens acima. Esses detalhes
serão apresentados, também, por meio de plantas baixas, cortes e vistas, dotados de cotas,
níveis, especificações de materiais e demais outras informações que se fizerem
necessárias;
r) Memorial descritivo e especificações técnicas completas de todos os materiais e serviços
que compõem o projeto, conforme modelo da PMPA.
10.4. Projetos Executivos Complementares
Os Projetos Executivos Complementares deverão ser desenvolvidos de forma a atender
ao Programa de Necessidades e à legislação vigente. Esses projetos deverão ser
analisados e compatibilizados entre si e com o projeto de Arquitetura determinando, se
necessário, alterações, a fim de evitar conflitos entre eles.
Todos os Projetos que compõem o Objeto desta Contratação deverão ser
desenvolvidos de acordo com a definição de Projeto Executivo contida no inciso X do Artigo
6° da Lei 8666/93, o qual transcrevemos a seguir: “X - Projeto Executivo - o conjunto dos
elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as
normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT”.
Todos os Projetos Executivos deverão vir acompanhados das Especificações Técnicas.
Anexo V - Projeto Básico (8796939) SEI 19.0.000131755-8 / pg. 19
Página 20 de 51 Processo 19.0.000076464-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
EQUIPE DE PROJETOS E APOIO TÉCNICO
Deverá a Contratada obter as aprovações requeridas dos Projetos listados no Objeto
junto às Concessionárias de Serviços Públicos ou órgãos Municipais, Estaduais ou
Federais, quando esta exigência estiver prevista na Legislação e/ou nos Regulamentos
vigentes, ficando as despesas decorrentes destes Procedimentos a seu cargo.
10.4.1. Projeto Estrutural
O projeto executivo estrutural deverá contemplar a avaliação da compatibilidade e
capacidade das estruturas existentes em concreto armado e metálicas e, se necessário, a
sua recuperação, substituição e/ou reforços, de forma a atender ao Programa de
Necessidades e à legislação vigente observando rigorosamente todas as normas brasileiras
pertinentes.
O projeto estrutural deverá definir as formas de soldarização e/ou engaste das novas
peças estruturais com as peças existentes a fim de garantir a resistência do conjunto.
Deverá haver avaliação quanto à necessidade de Reforço Estrutural para possibilitar a
instalação dos painéis solares na cobertura (conforme definições do Projeto de Geração
Solar Fotovoltaica), incluindo este item no Projeto Estrutural, caso seja diagnosticada a
necessidade.
Deverá ser apresentado no projeto estrutural:
a) Planta de locação;
b) Nomes e dimensionamento de todas as peças estruturais;
c) Cortes e elevações totais e/ou parciais;
d) Eixos e níveis compatibilizados com o projeto de arquitetura;
e) Planta de formas;
f) Especificações técnicas completas.
10.4.2. Projeto de Reforma das Instalações Hidrossanitárias
Deverá compreender todas as informações de todos os elementos construídos onde
hajam intervenções previstas devendo estar suficientemente detalhados para o perfeito
entendimento da execução da obra.
O projeto executivo de reforma das instalações hidrossanitárias deverá ser licenciado
junto à Municipalidade em conformidade com a tramitação do Projeto Legal (conforme item
10.2.2).
Deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) Planta H01 modelo DMAE;
Anexo V - Projeto Básico (8796939) SEI 19.0.000131755-8 / pg. 20
Página 21 de 51 Processo 19.0.000076464-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
EQUIPE DE PROJETOS E APOIO TÉCNICO
b) Memorial Descritivo das Instalações Hidrossanitárias a Executar – modelo DMAE;
c) Planta de Implantação do ginásio com as redes externas e ligações nas redes públicas
(existentes e a executar);
d) Plantas baixas de todos os pavimentos;
e) Planta de cobertura com calhas e reservatório superior;
f) Plantas dos sanitários em escala ampliada;
g) Isométricas;
h) Detalhes do sistema de bombeamento e recalque;
i) Detalhes do sistema de aquecimento a ser implantado, se for o caso;
j) Detalhes do sistema de captação das águas de chuva incluindo cisterna e sistema de
bombeamento, se for o caso;
l) Detalhes das caixas de gordura especiais e memória de cálculo, se for o caso;
m) Detalhes de fossas sépticas, filtros anaeróbios e drenos, incluindo memórias de cálculo,
se for o caso;
n) Memória de cálculo do projeto de captação das águas de chuva, mencionando a
metodologia de cálculo aplicada;
o) Esquemas verticais de água e esgoto;
p) Memorial descritivo das instalações hidrossanitárias, incluindo descrição dos materiais a
serem utilizados;
q) Detalhes e planta de implantação da bacia de amortecimento;
r) Memória de cálculo da bacia de amortecimento;
s) Planilha de cálculo no padrão do DEP.
10.4.2.1. Projeto das redes de distribuição de água fria
Nas intervenções realizadas deverão ser propostas soluções econômicas,
ambientalmente sustentáveis e com baixo custo de manutenção. O aquecimento de água
para os chuveiros será feito através de energia elétrica com geração de energia elétrica
fotovoltaica integrada a Rede CEEE conforme discriminado em item específico.
Todas as redes de distribuição de água, reservatórios, bombeamentos, registros,
válvulas e torneiras deverão ser verificados quanto ao funcionamento e vazamentos, para
que possam ser propostas as substituições e adequações ao novo sistema de aquecimento
Anexo V - Projeto Básico (8796939) SEI 19.0.000131755-8 / pg. 21
Página 22 de 51 Processo 19.0.000076464-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
EQUIPE DE PROJETOS E APOIO TÉCNICO
proposto. Deverá ser verificada a capacidade de armazenamento dos reservatórios
existentes.
10.4.2.2. Projeto das redes de esgoto sanitário
As redes de esgoto sanitário deverão ser verificadas e testadas quanto ao
funcionamento, entupimentos de redes e caixas e adequação de caixas de gordura
especiais, assim como tratamento do esgoto sanitário, se for o caso.
10.4.2.3. Projeto das redes de drenagem pluvial
As redes pluviais deverão ser verificadas quanto ao desgaste de calhas, tubos de queda
e verificação de entupimentos nas redes e caixas.
10.4.2.4. Projeto de Captação e Reaproveitamento de Águas Pluviais
A captação e armazenamento das águas pluviais deverá ser proposta com utilização
em pontos para limpeza e rega de áreas externas.
10.4.2.5. Projeto de Bacia de Amortecimento
A bacia de amortecimento pluvial deverá obedecer à legislação pertinente, sendo que o
volume do equipamento deverá corresponde a 4,25% da área impermeável do lote, e o
descarregador de fundo deverá atender o índice de 20,8 l/s/ha.
10.4.3. Projeto das Instalações Mecânicas
O projeto executivo das instalações mecânicas deverá atender ao Programa de
Necessidades e à legislação vigente observando rigorosamente todas as normas brasileiras
pertinentes.
10.4.3.1. Projeto de Climatização, Ventilação e Exaustão dos ambientes
internos
Deverá prever:
a) Cálculo de carga térmica global e setorizada;
b) Estudo preliminar comparativo para definição do sistema e equipamentos, considerando
eficiência energética, manutenção fácil, compatibilidade com o sistema construtivo do
prédio, custos e com a natureza das atividades que ali se preveem;
c) Plantas baixas de todos os pavimentos demonstrando a localização de todos os
equipamentos;
d) Plantas das redes de distribuição, com suas respectivas localizações;
e) Marcação de passagens em alvenarias, nos forros e pisos;
f) Indicação dos pontos elétricos e respectivas cargas;
g) Cálculo completo do levantamento de carga térmica das vazões de ar por ambiente;
h) Especificações técnicas.
10.4.3.2. Projeto de Plataforma Elevatória
Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos:
Anexo V - Projeto Básico (8796939) SEI 19.0.000131755-8 / pg. 22
Página 23 de 51 Processo 19.0.000076464-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
EQUIPE DE PROJETOS E APOIO TÉCNICO
a) Desenhos de detalhes de montagem, fixação, suporte e apoio dos equipamentos, bem
como a indicação dos fabricantes;
b) Cortes elucidativos, com as mesmas características;
c) Lista detalhada de materiais e equipamentos;
d) Materiais de operação e manutenção do sistema;
e) Especificações técnicas.
Todos os detalhes que interfiram com outros sistemas deverão ser elaborados em
conjunto, para que fiquem perfeitamente harmonizados entre si.
10.4.3.3. Projeto de GLP e demais gases
Caso seja definido no Programa de Necessidades a utilização de GLP (ou outros gases
combustíveis) para área da cozinha e/ou para outras dependências do Ginásio, deverá ser
apresentado o detalhamento das soluções de instalação, conexão, suporte e fixação de
todos os componentes do sistema de gás combustível a ser implantado, incluindo os
embutidos, furos e rasgos a serem previstos na estrutura da edificação.
Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos:
a) Plantas de cada nível da edificação, conforme projeto básico, com ampliações, cortes e
detalhes de todos os dispositivos, suporte e acessórios, com localização de todos os pontos
de consumo de GLP, com tubulações dos circuitos de abastecimento;
b) Planta com as centrais de abastecimento e detalhamento, inclusive base dos
equipamentos, com indicação de modelos e capacidades;
c) Fluxograma do sistema (GLP);
d) Desenhos isométricos das linhas de gás combustível, apresentando todos os
componentes e acessórios de tubulação, com indicação de diâmetro nominal, dimensões e
elevações;
e) Memória de cálculo de dimensionamento das tubulações e das vazões médias previstas;
f) Lista detalhada de materiais e equipamentos;
g) Especificações técnicas.
Deverão também ser desenvolvidos todos os documentos técnicos necessários para
aprovação das instalações de gás junto ao Corpo de Bombeiros Militar do RS, integrado ao
projeto de PPCI e PrPCI.
Anexo V - Projeto Básico (8796939) SEI 19.0.000131755-8 / pg. 23
Página 24 de 51 Processo 19.0.000076464-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
EQUIPE DE PROJETOS E APOIO TÉCNICO
10.4.4. Projeto Elétrico:
10.4.4.1. Projeto de Reforma das Instalações Elétricas de Média Tensão
Após a realização do Diagnóstico completo das instalações elétricas de Média Tensão
do Ginásio Tesourinha, verificadas desconformidades com a NBR 14039/2005 e/ou com o
RIC MT CEEE-D, riscos para a segurança operacional, para os usuários ou riscos de
incêndio, a Contratada deverá desenvolver o Projeto Executivo de Reforma ou Adequações
de Conformidade na Subestação abrigada de 13.8 kV e aprová-lo junto a Distribuidora de
Energia Elétrica local ( as alterações na medição serão desenvolvidas junto ao Projeto de
Geração Solar Fotovoltaica – as soluções deverão ser desenvolvidas de forma integrada
aos Projetos de MT e BT).
Deverá ser previsto e descrito com clareza nos Projetos o reaproveitamento dos
equipamentos, materiais e instalações que estiverem em boas condições de conservação e
operando com segurança, atendidos os critérios técnicos previstos em Normas,
Regulamentos e Legislação vigente; também deverá ser prevista a remoção e adequado
descarte dos elementos que não se apresentarem em condições de reaproveitamento. As
pranchas deverão utilizar simbologia e legendas adequadas ao perfeito entendimento das
instalações a serem mantidas e/ou reformadas, bem como conter as informações técnicas e
formatos em conformidade com as Normas ABNT e necessárias a sua aprovação.
O Projeto deverá conter todas as informações e detalhamentos necessários para o
perfeito entendimento da execução da obra, e deverá ser desenvolvido de acordo com as
exigências do RIC de Média Tensão e Normas Técnicas de Distribuição da CEEE-D
(inclusive as escalas e simbologia), da NBR 14039/2005, demais Normas aplicáveis e
Legislação vigente, apresentando no mínimo os seguintes Documentos Técnicos:
a) Planta de Situação e Localização da Subestação e da Entrada de Energia
(preferencialmente na escala 1:500);
b) Diagrama Unifilar da Subestação e da Medição de Energia Elétrica;
c) Planta Baixa da Subestação e da Medição;
d) Cortes da Subestação e da Medição, detalhes, montagens, tubulação, ferragens,
conexões, fixação;
e) Estudo de Proteção, Coordenação, Seletividade e Parametrização dos equipamentos,
apresentando Planilhas de Cálculo, bem como todos os dados e formulários exigidos pela
CEEE-D;
f) Lista detalhada de material e serviços com quantitativos;
g) Especificação Técnica de Materiais;
h) Incluir legenda, representações gráficas e/ou comentários que apresentem com clareza a
distinção entre a situação existente, os elementos que poderão ser reaproveitados, os
Anexo V - Projeto Básico (8796939) SEI 19.0.000131755-8 / pg. 24
Página 25 de 51 Processo 19.0.000076464-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
EQUIPE DE PROJETOS E APOIO TÉCNICO
elementos a suprimir e os elementos a acrescentar para que a instalação opere com
segurança e em conformidade com Normas, Regulamentos e Legislação;
i) Memorial Descritivo contendo objetivo, normas e definições, recomendações de execução,
relação de pranchas, memória de cálculos, descrição da entrada de energia, dados do
sistema elétrico de alimentação, capacidade transformadora da Subestação, descrição e
características da sala/cabine/cubículos, caracterização da medição, características
construtivas e operacionais da instalação, localização da subestação e da medição,
dimensões, características gerais, construtivas e operacionais, Normas aplicáveis, ensaios
de rotina e de tipo, características dos cabos, painéis, transformadores, disjuntores, relés de
proteção, seccionadoras, fusíveis e demais elementos da subestação, caracterização do
sistema de automação da SE (lógicas e intertravamentos), aterramento, verificação final e
comissionamento, recomendações de manutenção preventiva e/ou corretiva, padrão de
qualidade a ser exigido na execução dos serviços na SE;
j) Elaboração de diretrizes e/ou Modelo para que o executante das Reformas e/ou
adequações previstas nas instalações desenvolva e apresente o Prontuário das instalações
elétricas de Baixa e Média Tensão, da Medição e do PDA, com base nas exigências da
NR10 contendo no mínimo os seguintes itens:
Diagramas unifilares atualizados das instalações elétricas com as especificações
do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção;
Os procedimentos e instruções técnico/administrativas de segurança e saúde
com relação a NR10 implantadas, bem como a descrição das medidas de
controle existentes;
Documentação das inspeções e medições do Sistema de Proteção Contra
Descargas Atmosféricas e aterramentos elétricos;
Especificação dos Equipamentos de Proteção Coletiva e Individual e o
ferramental conforme determinação da NR10;
Documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação e
autorização dos trabalhadores, bem como dos treinamentos realizados;
Resultados obtidos nos testes de isolação elétrica realizados em equipamentos
de proteção individual e coletiva;
Certificação dos equipamentos e materiais elétricos em áreas classificadas (se
houver);
Relatório Técnico das inspeções atualizadas com recomendações, cronogramas
de adequações contemplando todos os subitens anteriores.
OBS: Todos os documentos técnicos, detalhamentos, bem como as correções e/ou
ajustes solicitados pela CEEE-D e/ou pelo CBMRS para a aprovação dos Projetos deverão
ser atendidas pela Contratada.
Anexo V - Projeto Básico (8796939) SEI 19.0.000131755-8 / pg. 25
Página 26 de 51 Processo 19.0.000076464-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
EQUIPE DE PROJETOS E APOIO TÉCNICO
10.4.4.2. Projeto de Geração Solar Fotovoltaica on grid
Deverá ser desenvolvido Projeto de Geração Solar Fotovoltaica integrada à Rede da
Distribuidora de Energia Elétrica Local (on-grid) - Mini geração distribuída,
prevendo módulos de geração solar fotovoltaica, a ser instalados na cobertura do Ginásio.
Caberá à Contratada apresentar os estudos de viabilidade técnico-econômica, cálculo
de pay-back, Relação Custo-Benefício, demonstrando a economia gerada e comparando
vários portes (potências) de Minicentral geradora solar fotovoltaica on grid (que atendam ao
porte da unidade consumidora), bem como a tecnologia dos equipamentos e os custos
envolvidos. Os estudos deverão ser apresentados à Fiscalização da PMPA para análise e
deliberação na fase inicial do desenvolvimento do Projeto.
Todos os elementos e procedimentos necessários para a implementação da Mini
geração Distribuída integrada à Rede da Distribuidora de Energia Elétrica local – fonte Solar
Fotovoltaica - deverão estar previstos no Projeto Executivo, que deverá atender aos
Regulamentos e Resoluções Normativas da CEEE-D e da ANEEL, Normas ABNT e
Legislação vigente, com destaque para a Legislação de Prevenção e Proteção Contra
Incêndios e Normas Técnicas Específicas referentes à Equipamentos e Arranjos
Fotovoltaicos, tais como: IEC 62548/2016, IEC 61643-1, IEC 60269-6, ABNT NBR IEC
60947-2 ou IEC 60898-2, NBR 16274/2014, NBR 16612/2017, EN 50539-12, dentre outras.
Também caberá a contratada realizar todos os procedimentos para aprovação do
Projeto de Mini geração Distribuída junto à CEEE-D:
Consulta /solicitação de Acesso ao sistema elétrico da CEEE-D, de acordo com
o módulo 3 do PRODIST;
Apresentação e Aprovação (na CEEE-D) de Projeto de Mini Geração Distribuída para
o Ginásio Tesourinha, contendo a localização da unidade consumidora, ART de
Projeto, especificação dos sistemas de proteção de acordo com o descrito no módulo
3 do PRODIST, com todas as informações referentes ao tipo de fonte de energia que
será utilizada (Solar Fotovoltaica):
Quantidade de módulos;
Fabricante dos módulos;
Modelos dos módulos;
Área dos arranjos (m²);
Potência do Inversor;
Quantidade de Inversores;
Fabricante dos Inversores;
Anexo V - Projeto Básico (8796939) SEI 19.0.000131755-8 / pg. 26
Página 27 de 51 Processo 19.0.000076464-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
EQUIPE DE PROJETOS E APOIO TÉCNICO
Modelo do Inversor;
Potência dos Módulos (kWp);
Potência dos Inversores (kWp);
Etc...
Diagramas Unifilares;
Memorial Descritivo contendo objetivo, normas e definições, recomendações de
execução, relação de pranchas, memória de cálculos, descrição da entrada de
energia (medição bidirecional a ser implementada), dados do sistema de mini
geração distribuída, descrição e características dos equipamentos, caracterização da
medição, características construtivas e operacionais da instalação, localização da
central geradora, circuitos,equipamentos e proteção específica para Corrente
contínua(lado da geração) e para corrente alternada (pós inversor), demais
elementos , medição, dimensões, características gerais, construtivas e operacionais,
Normas aplicáveis, ensaios de rotina e de tipo, características dos cabos(não
halogenados, específicos para fotovoltaica), painéis, disjuntores, inversores, sistema
de proteção contra sobrecorrentes e sobretensões, interligações com os demais
elementos do sistema de potência , caracterização do sistema de automação
(lógicas e Intertravamentos, componentes do sistema de transferência de
alimentadores), aterramento, proteção contra choques elétricos, verificação final e
comissionamento, recomendações de manutenção preventiva e/ou corretiva, padrão
de qualidade a ser exigido na execução dos serviços, etc.;
Apresentar em Prancha todos os elementos necessários para a aprovação e para a
perfeita execução/implantação da Mini geração Distribuída no Ginásio Tesourinha,
situação e localização, medição, implantação da Central (Cobertura, baixadas,
conexões, detalhes, aterramento, etc.);
Lista completa de materiais e serviços com quantitativos e unidades de medida
definidas;
Detalhamento e Caracterização dos equipamentos previstos;
Especificação completa de materiais e equipamentos, certificados pelo INMETRO
(ou por outros órgãos internacionais equivalentes).
O projeto deverá ser aprovado junto à CEEE-D;
10.4.4.2.1. Projeto da Medição de Energia Elétrica-Medidor Bidirecional
Deverão ser elaborados todos os documentos técnicos necessários para a aprovação
junto à CEEE-D (devendo atender o Regulamento das Instalações Consumidoras) e para a
execução das modificações do Medidor da Entrada de Energia Elétrica, que passará a ser
Bidirecional em função da Mini geração Distribuída – on grid:
Anexo V - Projeto Básico (8796939) SEI 19.0.000131755-8 / pg. 27
Página 28 de 51 Processo 19.0.000076464-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
EQUIPE DE PROJETOS E APOIO TÉCNICO
a) Planta de situação e localização, detalhes e cortes;
b) Memorial descritivo contendo todas as informações necessárias para a execução;
c) Especificação Técnica de Materiais;
d) Lista detalhada de Materiais e Serviços, com quantitativos.
O Projeto da Medição deverá ser desenvolvido de forma integrada com o Projeto de
Mini geração Solar Fotovoltaica e com o Projeto de Reforma das Instalações Elétricas de
Média e Baixa Tensão, devendo ser submetido e aprovado pela CEEE-D.
10.4.4.3. Projeto de Reforma das Instalações Elétricas de Prediais
de Baixa Tensão
Após a realização do Diagnóstico das instalações elétricas de Baixa Tensão do Ginásio
Tesourinha, a Contratada deverá desenvolver o Projeto Executivo de Reforma e/ou
adequações necessárias no Quadro Geral de Baixa Tensão e no Sistema interno de
Distribuição de energia elétrica desta edificação, atendendo às necessidades de carga, às
Normas Técnicas ABNT, Normas Regulamentadoras do MTE e demais Regulamentos
aplicáveis, bem como a Legislação vigente, com destaque para a Legislação de Prevenção
e Proteção Contra Incêndios do Estado do Rio Grande do Sul.
Deverá ser previsto e descrito com clareza nos Projetos o reaproveitamento dos
equipamentos, materiais e instalações do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica em
Baixa Tensão que estiverem em boas condições de conservação e operando com
segurança, atendidos os critérios técnicos previstos em Normas e Legislação, bem
como a remoção e adequado descarte das instalações que não atenderem a estes critérios.
Também deverá ser previsto o redimensionamento deste Sistema, contemplando os novos
circuitos e equipamentos a acrescentar para atendimento da carga (Programa de
Necessidades) e os procedimentos de manutenção corretiva e/ou substituição dos itens
existentes que apresentarem desconformidades.
Deverá ser prevista no sistema interno de distribuição a implementação de rede
estabilizada para o atendimento dos equipamentos de Tecnologia da Informação,
dimensionando o Nobreak e demais elementos.
Deverá ser prevista toda a infraestrutura/circuitos elétricos e pontos necessários para
atender ao novo Projeto Luminotécnico das áreas internas, aos quadros de Comando de
Iluminação, bem como para as fachadas do Ginásio e Quadras da área externa (no
diagnóstico deverão ser avaliadas as estruturas existentes e verificadas as possibilidades de
reaproveitamento dos itens que estiverem em boas condições de conservação e
operando com segurança, atendidos os critérios técnicos previstos em Normas e
Legislação).
Quanto aos chuveiros nos vestiários, deverá ser recalculada a quantidade necessária
para atendimento das necessidades, de acordo com: as definições quanto a Frequência de
Anexo V - Projeto Básico (8796939) SEI 19.0.000131755-8 / pg. 28
Página 29 de 51 Processo 19.0.000076464-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
EQUIPE DE PROJETOS E APOIO TÉCNICO
uso (Programa de Necessidades), os Regulamentos das Federações de cada modalidade
esportiva e o Código de Edificações de Porto Alegre.
Também deverão compor o Projeto as instalações elétricas para o Placar Eletrônico,
para os Quadros de comando de bombas e de bombas de incêndio do Ginásio Tesourinha,
Instalações de Ar condicionado, Ventilação e Exaustão, Casa de Máquinas bem como
outras necessidades verificadas no Diagnóstico e no Programa de Necessidades.
Deverão ser previstos no Projeto os circuitos exclusivos de alimentação dos
Equipamentos de Sinalização e Iluminação de Emergência, de acordo com sua localização
ao longo da edificação, conforme Previsão do Projeto Específico –PPCI e PrPCI.
O Projeto deverá conter todas as informações e detalhamentos necessários para o
perfeito entendimento da execução da obra, e deverá ser desenvolvido de acordo com a
NBR 5410, NBR 13570, NR 10 e demais Normas, Resoluções e Regulamentos aplicáveis e
Legislação vigente, apresentando no mínimo os seguintes Documentos Técnicos/serviços:
Identificação de todas as cargas alimentadas por energia elétrica, incluindo motores,
Equipamentos de Climatização, Iluminação, cargas específicas, rede estabilizada,
etc;
Levantamento detalhado de carga;
Cálculo de Potência instalada e Demanda;
Revisão/Elaboração de Quadro de Cargas para todos os Centros de Distribuição,
que deverão ser redistribuídas equitativamente entre as 3 Fases apresentando no
mínimo os dados e/ou grandezas elétricas que constam do Modelo sugerido a
seguir:
P FATOR I DISJUNTOR DR FINALIDADE
ILUMINAÇÃO(W) INST DE (A) (CURVA) (mA ) SALA
9 2 X 28 200 600 ESPECÍFICA (W) A B C POTÊNCIA (A) (A) FASE NEUTRO PROTEÇÃO PARCIAL TOTAL SETOR
F+N+T B1
Potência instalada : Potência Aparente: Supressor de Transientes:
Fator de Demanda: Corrente Nominal: Alimentadores: Características do Quadro ,barramentos
Total demandada: Tensão Rede : Aterramento: Isolação e Ruptura
Fator de Potência: Disjuntor Geral : Origem :
TOTAL/GERAL
MODELO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS PAVIMENTO XX
CONDUTOR (mm²)QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS
CKT N° TENSÃO(V) TOMADAS(W)DISTRIBUIÇÃO FASES(W)
ESQUEMA DE LIGAÇÃO MÉTODO INSTALAÇÃO
dV (%)
Revisão/Elaboração de Quadro de Cargas Geral para o QGBT, sendo que o Modelo
acima poderá ser utilizado como base;
Revisão/Elaboração de Quadro de Comando de Bombas;
Memorial Descritivo contendo objetivo, normas e definições, recomendações de
execução, relação de pranchas, memória de cálculos, descrição do sistema elétrico
de distribuição de energia elétrica, descrição e características construtivas e
operacionais da instalação, localização do QGBT e Quadros de Distribuição de
Anexo V - Projeto Básico (8796939) SEI 19.0.000131755-8 / pg. 29
Página 30 de 51 Processo 19.0.000076464-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
EQUIPE DE PROJETOS E APOIO TÉCNICO
Iluminação e Tomadas, Nobreak e Rede Estabilizada, dimensionamento de
elementos, características gerais, construtivas e operacionais, Normas gerais e
específicas aplicáveis, ensaios de rotina e de tipo, características dos cabos, painéis,
disjuntores, DR(s), DPS, barramentos e demais elementos, caracterização do
sistema de automação, aterramento, recomendações de manutenção preventiva
e/ou corretiva, padrão de qualidade a ser exigido na execução dos serviços,
qualificação técnica, equipe mínima de execução, equipamentos específicos, testes,
verificação final e comissionamento das instalações;
Diagramas Unifilares;
Diagramas multifilares dos Quadros geral (QGBT), dos Quadros Parciais de
Distribuição de Iluminação (QDI) e Força (QDF), com respectivos Quadros de Cargas
e esquemas de ligação;
Prever a padronização dos pontos de tomada conforme NBR 5410 e NBR 14136,
contemplando todos os pontos necessários para o atendimento das necessidades
dos usuários e dos equipamentos da edificação;
Prever proteção supletiva (DRs) e Dispositivo de Proteção Contra Surtos conforme
NBR 5410;
Incluir legenda, representações gráficas e/ou comentários que apresentem com
clareza a distinção entre a situação existente, os elementos que poderão ser
reaproveitados, os elementos a suprimir e a acrescentar para que a instalação opere
com segurança e em conformidade com Normas, Regulamentos e Legislação;
Elaborar Planta Baixa de iluminação, Tomadas e Rede Estabilizada por Pavimento;
Planta de locação do QGBT, Quadros de Distribuição, caixas, tubulação e
alimentadores;
Previsão de reforma e/ou substituição do QGBT;
Apresentar Plantas e especificação técnica de detalhes, montagens, tubulação,
ferragens, conexões, fixação;
Redimensionamento do Sistema de Aterramento da Edificação, prevendo a
Equipotencialização, interconexões com o Projeto PDA e MPS, bem como com o
projeto de minigeração distribuída, com definição da geometria e dimensionamento
da malha, hastes, conexões, Supressor de transientes, e demais elementos
necessários para a segurança operacional;
Previsão de etiquetas, medidas e/ou dispositivos de sinalização e segurança contra
choques elétricos;
Previsão dos dispositivos e adaptações necessárias no Sistema Interno para a
utilização da energia elétrica a partir de Geração Solar Fotovoltaica integrada a Rede
da Distribuidora – observar interdependência com o Projeto Específico;
Anexo V - Projeto Básico (8796939) SEI 19.0.000131755-8 / pg. 30
Página 31 de 51 Processo 19.0.000076464-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
EQUIPE DE PROJETOS E APOIO TÉCNICO
Previsão de Reforma/Automatização do Quadro de Comando de Iluminação das
áreas internas e Automatização do comando das áreas externas (incluindo as
Quadras Poliesportivas);
Previsão da elaboração do Prontuário das Instalações Elétricas, com base nas
exigências da NR10 conforme subitens relacionados a este tópico em 10.4.4.1-letra j;
Especificação Técnica de Materiais, prevendo a utilização de materiais livres de
halogêneo, conforme NBR 13570;
Lista completa e detalhada de material e serviços, com quantitativos;
Previsão de descarte adequado de resíduos e materiais;
Normas Técnicas e Legislação em vigor e aplicáveis;
O Projeto deverá compreender todas as informações e detalhamentos para o perfeito
entendimento da execução da obra.
10.4.4.4. Projeto Luminotécnico
O projeto Luminotécnico deverá ser elaborado em conformidade com o “Regulamento
Técnico da Qualidade para Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e
Públicos”, Anexo da Portaria nº 163/2009 do INMETRO, atendendo aos requisitos do “Nível
A” desse regulamento quanto ao nível de eficiência energética do sistema de iluminação.
O Projeto deverá que contemplar os parâmetros das Normas Técnicas específicas de
iluminação de ambientes ABNT NBR ISO/CIE 8995-1: 2013 – Iluminação em ambientes de
trabalho - e CIE 058/1983 - Iluminação Para “Salões de Esporte”, assegurando o conforto, o
desempenho e a segurança visual para a realização dos relevantes serviços prestados
neste prédio próprio público municipal. As soluções deverão também considerar tecnologias
de iluminação mais eficientes, com arranjo e resistência mecânica adequados às
necessidades, bem como facilidades de manutenção.
Deverão ser considerados também como condicionantes na elaboração do Projeto
Luminotécnico a Arquitetura do Ginásio de Esportes e as Normas e Regulamentos das
Federações de cada Modalidade esportiva oferecidas neste Equipamento Público.
As soluções desenvolvidas no Projeto Luminotécnico poderão prever a reutilização de
Luminárias existentes que estejam em boas condições de conservação, desde que seja
possível atender aos critérios de segurança, a NBR ISO/CIE 8995-1 e CIE 058/83 e desde
que sejam compatíveis com uma tecnologia de maior eficiência luminosa e energética.
Deverá haver adequação do Projeto ao clima local e a tecnologias de maior eficiência
energética, minimizando o consumo de energia e otimizando as condições de iluminação,
com aproveitamento da luz natural e solucionando a influência do ofuscamento. Observar os
critérios de uniformidade na distribuição da iluminação e adequado IRC.
Deverão ser previstos equipamentos de automação (sensores, comandos, etc.) do
sistema de iluminação, com opção de acionamento automático e manual, apresentando
Anexo V - Projeto Básico (8796939) SEI 19.0.000131755-8 / pg. 31
Página 32 de 51 Processo 19.0.000076464-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
EQUIPE DE PROJETOS E APOIO TÉCNICO
comodidade e facilidade de utilização aos usuários da edificação, e possuindo
funcionalidade, reconhecimento e certificação INMETRO.
O Projeto deverá conter todas as informações e detalhamentos necessários para o
perfeito entendimento da execução da obra, devendo ser apresentado na seguinte forma:
a) Memorial do Cálculo Luminotécnico;
b) Memorial Descritivo, contendo o detalhamento e a diferenciação dos elementos do
sistema de iluminação a remover e a conservar, características dos equipamentos, arranjo
geral, funcionamento e dimensionamento, bem como recomendações de
instalação/execução;
c) Pranchas contendo detalhamento dos Quadros de comando de iluminação, bem como
características e distribuição das luminárias (arranjo), comandos manuais e/ou
automatizados (sensores);
d) Apresentar detalhamentos, montagens, tubulações, fixações e outros elementos
necessários à compreensão da execução;
e) Apresentar Prancha com representações gráficas e legenda que apresentem com clareza
a distinção entre a situação existente, os elementos que deverão ser mantidos e/ou
reaproveitados, e os elementos a acrescentar, para que a instalação opere com segurança,
propiciando maior conforto visual aos usuários, em conformidade com Normas,
Regulamentos e Legislação vigente;
f) Descrição e justificativa das soluções adotadas;
g) Especificação Técnica completa de materiais e equipamentos, certificados pelo
INMETRO;
h) Detalhamento e caracterização dos equipamentos previstos;
i) Lista completa de materiais e serviços com quantitativos e unidades de medida definidas;
j) Normas Técnicas e Legislação em vigor e aplicáveis;
OBS: Deverão ser apresentadas pela Contratada simulações do sistema de iluminação
proposto, podendo para tanto ser utilizados softwares como o Dialux.
10.4.4.5. Projeto de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (PDA) e
Medidas de Proteção Contra Surtos (MPS) - conforme NBR 5419/2015
O Projeto de Proteção Contra Descargas Atmosféricas deverá ser desenvolvido em
conformidade com a NBR 5419/2015- Partes 1 a 4. Deverão ser desenvolvidas no Projeto
as medidas de proteção completas contra descargas atmosféricas, atendendo aos
parâmetros da NBR 5419/2015, visando à redução de danos físicos e riscos à vida dentro
da estrutura e a redução de falhas dos sistemas eletroeletrônicos nela existentes.
Anexo V - Projeto Básico (8796939) SEI 19.0.000131755-8 / pg. 32
Página 33 de 51 Processo 19.0.000076464-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
EQUIPE DE PROJETOS E APOIO TÉCNICO
O Projeto deverá conter todas as informações e detalhamentos necessários para o
perfeito entendimento da execução da obra, devendo ser apresentados os seguintes
documentos técnicos:
a) Memória de Cálculo e Memorial Descritivo, contendo a metodologia adotada, justificativa
para as medidas de proteção adotadas, bem como o dimensionamento e características dos
componentes. Deverá prever as recomendações para a execução, procedimentos de
inspeção e manutenção preventiva periódica, padrão de qualidade a ser exigido na
execução dos serviços, qualificação técnica, equipe mínima de execução, equipamentos
específicos, testes e comissionamento das instalações;
b) Planta Baixa contendo localização, materiais, características e arranjos do Subsistema de
Aterramento, equipotencializado com o aterramento da edificação;
c) Prancha contendo vista em Corte, materiais, características e configuração do
Subsistema de Descida, bem como detalhes de conexões e fixação;
d) Planta de cobertura contendo materiais, dimensionamento, características,
posicionamento e configuração do Subsistema de Captação, detalhes de conexões, fixação,
vedações, etc.;
e) Previsão de Barramento de Equipotencialização Principal, Caixa(s) de
equipotencialização secundária(s) e Dispositivos de Proteção Contra Surtos;
f) Recomendações para instalação, inspeção, testes e manutenção preventiva;
g) Especificação Técnica de Materiais, em conformidade com a NBR 5419/2015;
h) Atendendo aos condicionantes legais, realizar a previsão de materiais e/ou formas de
instalação anti-vandalismo nas áreas externas expostas, estando também alerta para evitar
a corrosão galvânica nas conexões entre materiais de diferentes potenciais eletroquímicos;
i) Previsão da documentação técnica a ser mantida no local, conforme NBR 5419-3, item
7.5:
Relatório da análise de risco;
Desenhos em escala mostrando as dimensões, materiais e as posições de todos
os componentes do Projeto de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (PDA)
externo e interno;
Quando aplicável, analisar dados sobre a natureza e resistividade do solo;
Registro de ensaios realizados no eletrodo de aterramento e outras medidas de
prevenção contra tensão de toque e de passo; verificação da continuidade
elétrica dos condutores e medidas adicionais de mitigação de riscos (se
constatados).
Anexo V - Projeto Básico (8796939) SEI 19.0.000131755-8 / pg. 33
Página 34 de 51 Processo 19.0.000076464-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
EQUIPE DE PROJETOS E APOIO TÉCNICO
j) Por se tratar de estrutura existente, realizar análise de risco conforme NBR 5419-4 e, caso
seja necessário, projetar as medidas de proteção de equipamentos eletroeletrônicos contra
surtos e campos eletromagnéticos em conjunto e/ou complemento às medidas previstas de
acordo com a NBR 5419-3, identificando as MPS de melhor relação custo-benefício a serem
utilizadas;
l) Lista completa de materiais e serviços com os quantitativos;
m) Previsão de elaboração do Prontuário do PDA do Ginásio Tesourinha, bem como das
Medidas Protetivas com base na NR 10 e conforme subitens relacionados a este tópico em
10.4.4.1. - letra j.
10.4.4.6. Projeto de Lógica, Sonorização e Alarme Patrimonial
O projeto de Lógica deverá compreender todas as informações e detalhamentos para o
perfeito entendimento da execução da obra, levando em conta o Programa de Necessidades
e observando perfeita compatibilidade com o Projeto Arquitetônico e com os demais
Projetos Complementares, devendo ser apresentado na seguinte forma:
a) Projeto de entrada de telefonia (com detalhamentos do padrão conforme exigências da
Concessionária local);
b) Detalhamento dos Quadros de telefonia;
c) Projeto de tomadas de voz com cabeamento FI-060;
d) Projeto de tomadas de dados/voz com Cabeamento estruturado, no mínimo, categoria
5E/155MBps/100Mhz;
e) Projeto com diagrama de conexões em elevação;
f) Projeto de instalação da sala do servidor (central telefônica, servidor, etc.);
g) Memorial de cálculo;
h) Pranchas, memorial descritivo e especificação técnica de materiais;
i) Lista completa de materiais e serviços com os quantitativos.
Os Projetos deverão ainda indicar detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e
outros elementos necessários à compreensão da execução.
O projeto de Lógica deverá ser compatível com os padrões da PROCEMPA, devendo
estar previsto o comissionamento e Certificação das instalações pelo Executante da
Obra.
O projeto de Alarme de segurança patrimonial deverá atender as diretrizes da
Guarda Municipal quanto aos equipamentos necessários, bem como posicionamentos e
tipos de sensores e outras informações.
Anexo V - Projeto Básico (8796939) SEI 19.0.000131755-8 / pg. 34
Página 35 de 51 Processo 19.0.000076464-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
EQUIPE DE PROJETOS E APOIO TÉCNICO
O projeto deve ser submetido à aprovação da Guarda Municipal e da fiscalização PMPA
e prever compatibilidade e conexão à rede existente na PMPA, com reaproveitamento dos
elementos do sistema existente que estejam em boas condições operacionais.
O projeto de alarme acústico para proteção contra incêndio deverá ser elaborado de
acordo com as indicações do PPCI.
O projeto de sonorização deverá levar em conta a acústica do ambiente e o Programa
de Necessidades, prevendo sistema compatível com o porte do Ginásio e com os eventos
ali realizados.
Deverão ser apresentados:
a) O arranjo geral do Projeto de Sonorização;
b) Plantas de situação, baixa, detalhes e esquemas unifilares, contendo lista de materiais
das instalações. Cortes e vistas, cotados e especificados, de todos os elementos citados
acima nos espaços em questão, inclusive cortes esquemáticos da distribuição, cabeamento
e dos equipamentos;
c) Detalhamento e especificação técnica dos equipamentos;
d) Detalhamentos de todos os elementos de passagem ou suporte das instalações, a serem
embutidos, fixados ou transpassados na estrutura da edificação, além das demais
informações que se fizerem necessárias;
e) Lista completa de materiais com os quantitativos;
f) Interconexões com o sistema de lógica;
g) Os desenhos serão apresentados em escalas compatíveis (inclusive escala gráfica) e nas
dimensões preconizadas pela ABNT.
10.5. Plano e Projeto Executivo de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI e
PrPCI)
10.5.1. Elaboração e Aprovação do Plano e do Projeto Executivo de Prevenção
e Proteção Contra Incêndios
Todo o PPCI deve ser desenvolvido levando em consideração a legislação vigente, no
que se refere aos elementos necessários, à formatação, à protocolização junto aos órgãos
competentes, bem como à obtenção do APPCI junto ao CBMRS.
No caso de inviabilidade do pleno atendimento, em virtude da edificação ser prévia à
legislação atual, todas as justificativas técnicas e medidas compensatórias devem estar
incluídas no PPCI, devidamente encaminhados para a apreciação e licenciamento do Corpo
de Bombeiros do RS.
Anexo V - Projeto Básico (8796939) SEI 19.0.000131755-8 / pg. 35
Página 36 de 51 Processo 19.0.000076464-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
EQUIPE DE PROJETOS E APOIO TÉCNICO
As medidas de prevenção, compensatórias, protetivas, de manutenção, novos
equipamentos e substituição de materiais que forem exigidas para o licenciamento do PPCI
da edificação em questão, devem estar contemplados no Projeto Básico e nos Projetos
Executivos apresentados. As soluções adotadas nos Projetos integrantes do Objeto
possuem interface direta com o PrPCI.
Os Projetos deverão seguir as Leis Complementares Estaduais 14376/13 e 14924/16,
seus Decretos Regulamentadores, Resoluções Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Rio Grande do Sul (CBMRS) e suas atualizações.
Os materiais especificados devem ser certificados por instituições creditadas pelo
INMETRO, e inexistindo, por outros órgãos nacionais de reconhecida credibilidade técnica.
Deverão ser elaborados o PPCI e o Projeto Executivo (PrPCI) dotados de
orçamentações, contendo todas as medidas necessárias para a adequação da edificação à
legislação em vigor, sendo submetidos à aprovação do CBMRS e demais órgãos oficiais
que se fizer necessário.
O PPCI deverá ser elaborado de acordo com as ocupações e usos definidos no
Programa de Necessidades que, por suas peculiaridades, embasarão as medidas de
segurança contra incêndio a serem adotadas e os procedimentos exigidos de acordo com a
legislação vigente.
Deverão ser apresentados, no mínimo, os seguintes documentos técnicos:
Elaboração e protocolização do PPCI com vistas ao Licenciamento no CBMRS
(obtenção do APPCI), com apresentação de:
a) Laudos acompanhados das respectivas ART(s) e/ou RRT(s): Laudo das instalações
elétricas e do SPDA, Laudo de Estabilidade Estrutural, Laudo de Controle de Materiais de
Acabamento e outros que se fizerem necessários ao Licenciamento;
b) Projeto de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PrPCI);
c) Planilhas, Laudos, Certificados e Formulários exigidos pelo CBMRS;
d) Material Gráfico;
e) Memoriais Descritivos.
Projeto Executivo de Prevenção e Proteção Contra Incêndios com vistas à Licitação
da Obra:
a) Projetos executivos necessários conforme PPCI e PrPCI;
b) Material Gráfico;
c) Memoriais e Especificações Técnicas para a execução da obra de todos de elementos e
sistemas projetados;
Anexo V - Projeto Básico (8796939) SEI 19.0.000131755-8 / pg. 36
Página 37 de 51 Processo 19.0.000076464-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
EQUIPE DE PROJETOS E APOIO TÉCNICO
d) Lista detalhada de material com Quantitativos e unidades mensuráveis;
e) Especificação Técnica de Materiais;
f) Laudos necessários.
O PPCI e o PrPCI deverão ser elaborados, protocolados, acompanhados e aprovados
junto ao CBMRS pela Contratada através do seu Responsável Técnico, previamente à
execução das obras previstas nos mesmos.
Os valores de todas as taxas e emolumentos decorrentes das aprovações do PPCI e
PrPCI são de responsabilidade da empresa Contratada.
Caso sejam solicitados pelo Corpo de Bombeiros outros Laudos, formulários e/ou
documentos Técnicos que a corporação julgue necessário apresentar para aprovação do
PPCI e/ou PrPCI, de acordo com a especificidade da edificação, estes devem ser
providenciados pela CONTRATADA, sem que isto represente custos extras para a
Prefeitura Municipal de Porto Alegre.
10.5.2. Sistema de Iluminação de Emergência
Deverá ser elaborado Projeto de Sistema de Iluminação de Emergência de acordo com
a NBR 10898/2013, Leis Complementares Estaduais 14376/13 e 14924/16, seus Decretos
Regulamentadores, Resoluções Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio
Grande do Sul (CBMRS) e suas atualizações.
O Projeto deverá ter como premissa que a função básica de um sistema de iluminação
de emergência é iluminar as saídas de emergência e os ambientes, reconhecendo possíveis
obstáculos para evitar acidentes e garantir o abandono seguro de todas as pessoas do
estabelecimento.
Deverão ser previstos no Projeto Elétrico os circuitos exclusivos de alimentação dos
Sistema de Iluminação de Emergência de acordo com sua localização ao longo da
edificação.
Os Blocos Autônomos de Iluminação de Emergência deverão ser de LED certificados
pelo INMETRO.
Os pontos de iluminação de emergência devem:
- iluminar as saídas de emergência (acessos, descargas, escadas, portas, etc.);
- iluminar os equipamentos de combate a incêndio;
- ter duração de funcionamento constante de no mínimo 1 (uma) hora, na falta ou no corte
de energia elétrica;
- ser instalados a uma altura entre 2,20 metros e 2,50 metros;
Anexo V - Projeto Básico (8796939) SEI 19.0.000131755-8 / pg. 37
Página 38 de 51 Processo 19.0.000076464-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
EQUIPE DE PROJETOS E APOIO TÉCNICO
- a distância máxima entre dois pontos de iluminação de emergência deverá ser de, no
máximo, 10 metros;
- devem permitir identificar a rota de fuga e os objetos nela existente, a uma distância de
visibilidade mínima de 5 metros;
Deverão ser previstos Blocos Autônomos de Iluminação de Emergência com as
seguintes orientações:
- estar permanentemente conectado à rede elétrica da concessionária;
- permitir a realização de teste de funcionamento;
- estar firmemente fixado na parede ou no teto da edificação;
- atender aos requisitos previstos nos itens anteriores e na Legislação vigente.
10.5.3. Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio
Utilizado em diversos ambientes, o sistema de detecção, alarme e combate a incêndio é
uma forma de prevenção e garantia de segurança caso haja acidentes, responsável por
eliminar chamas e evitar que haja maiores danos ou riscos tanto para o local quanto para a
população da edificação.
Para o projeto do Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio, deverão ser observadas
as normas NBR 17240:2010, NBR ISO 7240, Legislação vigente e Resoluções Técnicas do
CBMRS.
O projeto executivo deve conter no mínimo as informações seguintes:
a) desenho indicando a localização de todos os equipamentos do sistema e o seu esquema
típico de instalação. Todos os equipamentos devem possuir numeração de circuito e sua
identificação dentro do sistema;
b) especificação dos equipamentos e as características dos materiais de instalação;
c) trajeto dos condutores elétricos nas diferentes áreas, com identificação do material
combustível do ambiente a ser protegido, diâmetros dos eletrodutos, caixas e identificação
dos bornes de ligação de todos os equipamentos envolvidos;
d) diagrama multifilar típico, mostrando uma interligação entre todos os equipamentos dos
circuitos de detecção, alarme e comando, e entre estes e a central;
e) lista completa de equipamentos, contendo descrição, modelo, fabricante e quantidade;
f) cálculo de fontes de alimentação e baterias;
g) quadro resumo da instalação, contendo no mínimo:
- número de circuitos de detecção e sua respectiva área, local ou pavimento;
Anexo V - Projeto Básico (8796939) SEI 19.0.000131755-8 / pg. 38
Página 39 de 51 Processo 19.0.000076464-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
EQUIPE DE PROJETOS E APOIO TÉCNICO
- quantidade e tipo de detectores, acionadores manuais e módulos eletrônicos
correspondentes a cada circuito, consumo elétrico e os respectivos locais de instalação;
- quantidade e tipos de equipamentos a serem atuados em cada circuito de comando,
consumo e os respectivos locais de instalação;
- tabela da lógica dos alarmes, sinalizações, temporizações, comandos e avisadores para
abandono do local, em conformidade com o plano de emergência da edificação;
h) manuais de operação, manutenção preventiva e corretiva do sistema, com instruções
completas de todas as operações, comandos e ferramentas necessárias.
10.5.4. Elaboração de Laudos Técnicos
10.5.4.1. Laudo Técnico das Instalações Elétricas
Deverá ser realizado Diagnóstico completo das instalações elétricas existentes no
Ginásio Tesourinha, com base nas Normas Técnicas ABNT, Normas Regulamentadoras do
MTE (em especial a NR10), Legislação de Prevenção e Proteção Contra Incêndios,
Resoluções Técnicas do CBMRS e Regulamentos da Distribuidora de Energia Elétrica local,
todos em vigência à época da execução deste serviço especializado.
Deverão ser inspecionadas as instalações de Média Tensão, a Medição de Energia
Elétrica, o SPDA (se existente), o Aterramento e as instalações elétricas de Baixa Tensão
(QGBT, Centros e Circuitos de Distribuição, Alimentadores e demais elementos) em todos
os pavimentos do Ginásio, bem como nas fachadas e Quadras externas.
No Diagnóstico das instalações elétricas deverão ser considerados, no mínimo, os
seguintes aspectos:
Identificação das cargas e regime de funcionamento;
Identificação dos pontos de desperdício e perdas;
Sinalização de Segurança e Equipamentos de Proteção Coletiva;
Mapeamento de Zonas de Risco;
Condições de funcionamento/operação;
Detecção de riscos de segurança;
Medidas de prevenção contra choques elétricos;
Diagnóstico do Aterramento: configuração, condições, etc;
Diagnóstico dos equipamentos;
Medição de grandezas elétricas;
Anexo V - Projeto Básico (8796939) SEI 19.0.000131755-8 / pg. 39
Página 40 de 51 Processo 19.0.000076464-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
EQUIPE DE PROJETOS E APOIO TÉCNICO
Estudo de harmônicas e fator de potência;
Revisão do Estudo de Curto-circuito, coordenação e seletividade;
Verificação de Conformidade com as Normas Técnicas, Regulamentadoras,
Resoluções, Regulamentos e Legislação vigente;
Diagnóstico do SPDA (se existente): inspeção, dimensionamento, aterramento,
elementos, continuidade, conformidade com a NBR 5419/2015, testes e ensaios;
ART;
Apresentar Certificado de Calibração dos instrumentos de medição de grandezas
elétricas válido;
A partir dos dados coletados no Diagnóstico deverá ser elaborado Laudo Técnico
das Instalações Elétricas, com relatório fotográfico e descrição escrita detalhada da
situação encontrada, concluindo com recomendações para adequação de não
conformidades. Este Laudo integrará o PPCI e servirá como base para a elaboração
dos Projetos de Reforma e/ou adequações das instalações elétricas e do Sistema de
Proteção contra Descargas Atmosféricas, com vistas à obtenção do Alvará de
Prevenção e Proteção Contra Incêndios (APPCI) junto ao CBMRS;
Deverão ser atendidas na Elaboração do Laudo, as Normas Técnicas Brasileiras e
os padrões vigentes na Legislação de Prevenção e Proteção Contra Incêndios no
Estado do Rio Grande do Sul e no País, bem como os formulários e/ou itens exigidos
pelo CBMRS.
10.5.4.2. Laudo Técnico de Estabilidade Estrutural
Deverão ser inspecionadas as estruturas da edificação, apresentando Laudo com, no
mínimo, os seguintes elementos:
Título;
Identificação do Contratante;
Objeto;
Justificativa;
Endereço;
Caracterização e histórico da estrutura;
Descrição detalhada da edificação nos seus aspectos físicos, dimensões, áreas,
utilidades, materiais;
Inclusão de plantas e/ou croquis;
Anexo V - Projeto Básico (8796939) SEI 19.0.000131755-8 / pg. 40
Página 41 de 51 Processo 19.0.000076464-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
EQUIPE DE PROJETOS E APOIO TÉCNICO
Metodologia Adotada;
Normas de Referência;
Elementos Inspecionados;
Relatório com data(s) da(s) vistoria(s) e/ou inspeção(ões) realizadas, com
diagnóstico conclusivo da situação encontrada;
Procedimentos de Inspeção;
Memórias de cálculo, equipamentos utilizados, resultados de testes e ensaios
laboratoriais (no que se aplica);
Indicação e Perfeita Caracterização de Danos, Patologias e Anomalias observadas,
com planta em articulação com fotos numeradas sequencialmente;
Análise dos danos e/ou eventos encontrados, apontando as prováveis causas e
consequências;
Inclusão de Relatório Fotográfico detalhado;
Conclusão com Recomendações Técnicas e/ou Soluções;
Anotação da Responsabilidade Técnica e/ou RRT.
Deverão ser atendidas na Elaboração do Laudo, as Normas Técnicas Brasileiras e os
padrões vigentes na Legislação de Prevenção e Proteção Contra Incêndios, bem como os
formulários e/ou itens exigidos pelo CBMRS.
10.5.4.3. Laudo Técnico de Controle de Materiais de Acabamento e
Revestimento
O Laudo Técnico tem o objetivo de descrever as características de reação ao fogo dos
materiais de acabamento e de revestimento aplicados na edificação, atestando sua
conformidade com as Resoluções Técnicas e normas técnicas vigentes de segurança contra
incêndio e pânico.
Deverá estar tecnicamente fundamentado na Lei Complementar n.º 14.376/2013, e suas
alterações, e na Instrução Técnica (IT) n.º 010/2011, do Corpo de Bombeiros da Polícia
Militar do Estado de São Paulo (CBPMESP), e suas normas técnicas correlatas, por
determinação da Resolução Técnica de Transição do Corpo de Bombeiros Militar do Estado
do Rio Grande do Sul (CBMRS).
Anexo V - Projeto Básico (8796939) SEI 19.0.000131755-8 / pg. 41
Página 42 de 51 Processo 19.0.000076464-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
EQUIPE DE PROJETOS E APOIO TÉCNICO
10.6. Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro da Obra
10.6.1. Planilha Detalhada de Custos
A Planilha Orçamentária (Planilha detalhada de Custos) deverá ser elaborada
conforme exigências da Legislação Municipal, Estadual e Federal vigente, órgãos de
Financiamento (tais como a Caixa Econômica Federal) e de Controle (TCU), observando na
sua montagem a indicação de todos os itens e subitens que compõem as etapas, materiais
e serviços do Objeto orçado. Observar na estruturação da Planilha as “Orientações para
Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas” do TCU.
Deverão ser elaboradas Planilhas orçamentárias de cada Projeto Executivo,
compatibilizadas em uma Planilha de Orçamento Global, considerando a sequência
executiva e Subdivisões previstas nas Especificações Técnicas, no Projeto Básico e no
Cronograma Físico.
Para elaboração da Planilha deverão ser consideradas as referências de valor das
composições do SINAPI ou, na omissão desta, outra tabela oficial como SICRO, DAER, etc.,
utilizando a tabela mais atualizada vigente na data de entrega do orçamento. Caso persista
a omissão de um serviço no SINAPI e/ou em outras tabelas oficiais, deverá ser montada
uma Planilha de composições a partir dos Insumos constantes nas referidas Tabelas oficiais
reconhecidas pela PMPA e pelos órgãos de Controle. Na hipótese de algum insumo não
constar do SINAPI, deverá ser montada uma Planilha com Cotação de preços de Mercado,
a partir de três fornecedores diferentes, sendo utilizada a mediana ou média para cada item
cotado, utilizando dentre estas, a que resultar mais vantajosa para o Município, devendo
haver o descarte das cotações que forem discrepantes. Nesta hipótese, cada um desses
valores referenciais de cotação de valor de Mercado deverá ser acompanhado dos
seguintes dados: Timbre/ Nome da Empresa, Razão Social e CNPJ da Empresa, Data da
Cotação e contato (nome, telefone, e-mail, site). A especificação do material cotado deverá
ser a mesma constante da Planilha Orçamentária e as quantidades compatíveis.
Os valores unitários expressos em moeda corrente Nacional na Planilha
Orçamentária deverão estar compatíveis com o quantitativo e unidade de medida a que
correspondem (m², m³, unidade, etc.), tanto para material como para mão-de-obra. Não
deverão ser utilizadas composições de itens ou subitens com indicação de verba,
priorizando sempre a aplicação de parâmetros e grandezas que permitam fácil mensuração.
Sobre o valor dos custos de cada item, deverá estar incluído o percentual de BDI –
Bonificação de Despesas Indiretas. O percentual de BDI utilizado deverá ser calculado de
acordo com a Legislação vigente, em especial o Decreto Municipal N° 19224 /2015 e
atualizações posteriores. A composição do BDI deverá ser apresentada em Planilha
Complementar.
Sobre o valor dos custos de cada item de mão de obra, deverá estar incluído o
percentual de Encargos Sociais. O percentual de Encargos Sociais deverá ser calculado de
acordo com a Legislação vigente e com os valores do SINAPI, conforme Decreto Municipal
19224/2015 e alterações Posteriores. A composição dos Encargos Sociais deverá ser
apresentada em Planilha Complementar.
Anexo V - Projeto Básico (8796939) SEI 19.0.000131755-8 / pg. 42
Página 43 de 51 Processo 19.0.000076464-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
EQUIPE DE PROJETOS E APOIO TÉCNICO
Deverá ser realizada a comparação entre o orçamento desonerado e o não
desonerado, utilizando o valor global que seja mais vantajoso para o Município.
Todas as páginas da Planilha Orçamentária deverão conter a logomarca da
Contratada e da Prefeitura Municipal de Porto Alegre e deverão ser rubricadas pelo
Coordenador da Contratada, e assinadas pelo Orçamentista, identificado o seu nome,
Registro em Conselho de Classe e Número da ART/RRT correspondente; o mesmo se
aplica ao Cronograma Físico-Financeiro.
10.6.2. Cronograma Físico-Financeiro
O Cronograma Físico-Financeiro deverá ser elaborado observando o Prazo
estipulado e tecnicamente necessário para a execução dos serviços, bem como a sequência
executiva estabelecida nas Especificações Técnicas e/ou Projeto Básico/Executivo.
O Cronograma deverá espelhar fielmente a Planilha Orçamentária com a mesma
composição e numeração dos seus itens principais. Para cada etapa prevista deverá ser
feita a totalização de valores, expressos em moeda corrente Nacional, e percentual,
programando assim os desembolsos a ser realizados, em etapas mensais. Deverão ser
apresentadas na ordem sequencial da execução dos serviços e terão a mesma numeração
constante nas Especificações Técnicas, seguindo as mesmas Subdivisões/Capítulos. O item
“Administração Local” da Planilha Orçamentária deverá prever desembolsos proporcionais
ao desembolso dos serviços, sendo distribuído ao longo de todo o Cronograma.
Deverão ser considerados todos os regramentos aplicáveis emitidos pelo Tribunal de
Contas da União e do Estado do Rio Grande do Sul, no que diz respeito à sua formatação e
elaboração, bem como a outros órgãos de Controle nas Instâncias Estadual e Federal.
Deverá seguir o regramento do órgão financiador do Projeto/Obra na formatação de todo o
orçamento e cronograma de desembolso.
Deverá ser apresentado em Planilha Excel, extensão .xls.
10.7. Projeto Executivo Completo / Plano de Gestão para Execução Obra
Etapa destinada à compilação e à representação final das informações técnicas dos
Projetos e/ou Adequações da edificação para o atendimento do Objeto, considerando os
elementos, instalações e componentes, de forma completa, definitiva, necessária e
suficiente à Licitação (contratação) e à execução dos serviços de obra correspondentes.
Compreende, para todas as especialidades, a solução definitiva do Projeto, após
apresentação e aprovação do anteprojeto pelos órgãos competentes e pelos técnicos da
Prefeitura Municipal de Porto Alegre, contemplando todas as interferências dos Projetos
Executivos Complementares de cada especialidade, definidas, incorporadas e
compatibilizadas com o projeto Arquitetônico.
Deverá ser apresentado Projeto Executivo Completo, ou seja, o Projeto de
Gestão da Execução da Obra contendo todas as informações e dados técnicos
necessários para sua perfeita execução e para o atendimento do Objeto, integrado por
Anexo V - Projeto Básico (8796939) SEI 19.0.000131755-8 / pg. 43
Página 44 de 51 Processo 19.0.000076464-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
EQUIPE DE PROJETOS E APOIO TÉCNICO
todos os Projetos Complementares compatibilizados entre si e com o Projeto
Arquitetônico, organizados em sequência executiva. O Projeto deverá conter a
especificação dos equipamentos necessários para sua adequada funcionalidade, bem como
de Especificações Técnicas, que serão avaliadas e aprovadas antes da entrega final do
mesmo. Todo o material gráfico apresentado deverá conter assinatura do Responsável
Técnico pelo Projeto, constando seu número de registro no CREARS e/ou CAU/RS.
Consistirá no conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão
adequado, para caracterizar a obra e/ou serviços - Objeto da licitação, elaborado com
base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica, o atendimento das normas legais e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e
do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos:
a) Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e
identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;
b) Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de execução das
obras e montagem;
c) Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos, bem
como suas especificações, de forma a assegurar os melhores resultados para o
atendimento do Objeto, sem prejuízo na relação custo-benefício;
d) Informações que possibilitem o entendimento dos métodos construtivos, instalações
provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para
a sua execução;
e) Subsídios para montagem do plano de licitação e para a gestão da obra,
compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização
e outros dados necessários em cada caso;
f) Comprovantes de Aprovação dos Projetos que atendem o Objeto da Contratação nos
órgãos competentes em todas as instâncias cabíveis de acordo com a Legislação vigente.
O Projeto deverá ser totalmente detalhado, e além dos detalhes fornecidos pela
Contratada, poderão ser solicitados detalhes específicos com o objetivo de dirimir as
dúvidas na forma ou técnica de execução das intervenções na edificação.
Deverá ser apresentada uma implantação, contendo detalhes específicos das áreas
externas (acessos, conexões da edificação com as Redes e outros aspectos urbanos).
10.7.1. Memorial de Serviços Técnicos
10.7.1.1. A discriminação técnica dos Projetos e serviços deverá ser
estruturada do seguinte modo:
a) Título;
Anexo V - Projeto Básico (8796939) SEI 19.0.000131755-8 / pg. 44
Página 45 de 51 Processo 19.0.000076464-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
EQUIPE DE PROJETOS E APOIO TÉCNICO
b) Objeto;
c) Endereço (completo);
d) Referência de Projetos (indicação do (s) arquivo (s) do (s) Projeto (s) a que se
reporta (m) o memorial);
e) Introdução, apresentando o Objeto do Projeto e sua Justificativa;
f) Sumário contendo observações importantes em relação a exigências e condições
preliminares para execução dos serviços, tais como: placa de obra, atendimento de posturas
especiais, horário de execução dos trabalhos, não interrupção do funcionamento dos
serviços públicos, medidas de segurança coletiva e sinalização de segurança, etc.;
g) Especificações Técnicas dos Serviços, Materiais e Equipamentos necessários à
execução da obra;
h) Padrões, serviços e procedimentos executivos, devendo-se tomar como referência
as Normas Técnicas pertinentes (citá-las nas especificações) e o Caderno de Encargos do
Município de Porto Alegre;
i) Parâmetros de Controle de qualidade de todos os materiais segundo recomendações
da ABNT, INMETRO e Caderno de Encargos do Município de Porto Alegre (citá-las nas
especificações). Quando for o caso, para a melhor caracterização do material, poderão ser
citadas marcas de referência, mediante a colocação obrigatória da expressão “ou
equivalente”;
j) Critérios de aceitação de serviços para subsidiar a fiscalização da obra;
k) Relação de Anexos (se houverem);
l) Local e data;
m) Identificação e assinatura do Responsável Técnico (nome completo, CREA e/ou
CAU, formação, número da ART/RRT correspondente) por especialidade;
10.7.1.2. Todas as páginas do Memorial deverão conter a logomarca da
CONTRATADA e Prefeitura Municipal de Porto Alegre, bem como numeração sequencial de
páginas e identificação no rodapé do arquivo e data.
10.7.1.3. A descrição dos serviços deverá ser feita de forma clara e detalhada
de modo a não suscitar dúvidas, devendo ser subdivida em etapas/capítulos e atividades
(serviços iniciais, etc.).
10.7.1.4. As citações de Normas Técnicas e outras determinações legais
deverão conter a indicação do número do documento, órgão emissor e sua vigência/versão
(ex.: NBR XXXX da ABNT, vig. Mês/ano).
Anexo V - Projeto Básico (8796939) SEI 19.0.000131755-8 / pg. 45
Página 46 de 51 Processo 19.0.000076464-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
EQUIPE DE PROJETOS E APOIO TÉCNICO
10.7.1.5. Documentos Anexos do Memorial deverão ser numerados de forma
sequencial em algarismos romanos (ex.: ANEXO I, II, ...) e sua citação no corpo do
Memorial deverá ser feita de forma a remeter ao Anexo facilmente (ex.: subitem 2.13 do
ANEXO I).
11. APRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS
11.1. Apresentação de Documentos
11.1.1. Todo documento emitido pela Contratada à PMPA, e vice-versa, deverá ter a
assinatura do seu autor em pelo menos uma das folhas, e sua rubrica nas demais.
11.1.2. Os documentos técnicos para os quais é exigida Anotação de
Responsabilidade Técnica para sua elaboração deverão ser apresentados com a respectiva
ART, cuja quitação será de responsabilidade da Contratada.
11.1.3. As comunicações oficiais entre Contratante e Contratada, e vice-versa,
deverão ser por escrito, assinadas e numeradas de forma sequencial e crescente. Quando
houver anexos, estes deverão estar descritos e relacionados na comunicação principal
oficial. Para agilidade dos trabalhos as comunicações por meio de mensagem eletrônica são
admitidas, não dispensando a posterior formalização das decisões e ações acordadas.
11.1.4. Antes do início dos serviços deve ser apresentada toda a documentação de
regularidade trabalhista da equipe de trabalho, em atenção à Legislação vigente.
11.2. Padronização de Arquivos
Os projetos deverão ser entregues em plataforma CAD, apresentados em extensão
“DWG” e “PDF”, em formato compatível com a versão AUTOCAD 2014.
Os arquivos de texto deverão ser compatíveis com o aplicativo WORD, versão Microsoft
Office, extensão “docx".
Os arquivos de Planilhas Orçamentárias e Cronogramas Físico-Financeiros deverão ser
compatíveis com o aplicativo EXCEL, versão Microsoft Office, extensão “XLS".
Os arquivos de renderizações estáticas (fotos) feitas a partir de simulações
tridimensionais devem ser gravados no formato JPEG e/ou PDF.
Os arquivos de renderizações sequenciais (vídeos), feitas a partir de simulações
tridimensionais, devem ser gravados no formato AVI ou MPEG.
Para os demais arquivos gráficos, o aplicativo e extensão a serem utilizados deverão
ser acordados, previamente, com a Fiscalização do Contrato.
Em caso de necessidade de compactação deverá ser utilizada extensão “. Zip”, “. rar”
ou outro compatível.
Os arquivos devem ser entregues em meios digitais, tais como, CD, DVD, etc.
Anexo V - Projeto Básico (8796939) SEI 19.0.000131755-8 / pg. 46
Página 47 de 51 Processo 19.0.000076464-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
EQUIPE DE PROJETOS E APOIO TÉCNICO
A identificação dos arquivos deverá ser efetuada conforme a nomenclatura abaixo:
Formato geral:
Onde:
NNNN: Sigla de identificação da unidade formada pela combinação de quatro letras,
informada pela PMPA;
ZZ: Especialidade de Projeto/serviço pela combinação de duas letras, no seguinte
formato:
AP = Anteprojeto
AR = Arquitetura
EL = Elétrica
AL = Alarme
PPCI = Plano de Prevenção Contra Incêndios
SPDA = Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas
PC = Planilha orçamentária com Preços expressos em moeda Corrente Nacional
XX: Numeração Sequencial arábica dos arquivos com dois dígitos. Exemplo: 01, 02...
REV YY: Identificador da versão do arquivo formado pelas letras “REV” seguido da
Numeração Sequencial arábica com dois dígitos. Exemplo: 00, 01, 02, ...
EXT: Extensão do Arquivo.
Todos os arquivos apresentados deverão conter o nome do(s) responsável (eis) pelo
Projeto, constando seu(s) registro(s) no CAU/CREA RS, a data da versão e o Número da
ART/RRT correspondente.
11.3. Apresentação de Serviços
Os Projetos, Memoriais e Planilhas deverão ser apresentados por meio de gravação
ótica (CD-ROM ou DVD) e em vias impressas, devendo a entrega ocorrer em pacote único,
de modo a facilitar a conferência dos documentos técnicos.
As mídias eletrônicas deverão ser devidamente identificadas com rótulo da capa, onde
deverá constar:
a) Identificação da empresa Contratada;
b) Data da gravação;
NNNN_ZZ_XX_REV YY. Ext
Anexo V - Projeto Básico (8796939) SEI 19.0.000131755-8 / pg. 47
Página 48 de 51 Processo 19.0.000076464-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
EQUIPE DE PROJETOS E APOIO TÉCNICO
c) Identificação da unidade a que se refere o trabalho;
d) Identificação do serviço a que se refere à mídia;
e) Indicação dos arquivos que contém a gravação.
As cópias impressas no formato A4 deverão conter o timbre da Contratada contendo
o(s) nome(s), assinatura(s), número(s) do(s) registro(s) no CAU/CREA RS, número da
ART/RRT correspondente do(s) responsável(eis) pelo Projeto, e o timbre padrão da
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE.
As cópias de projetos deverão ser plotadas em papel sulfite em escala, devidamente
dobradas, contendo a assinatura e identificação do responsável técnico pela elaboração do
mesmo, com seu nº de registro junto ao CAU/CREA RS e número da ART/RRT
Correspondente e em meio de gravação ótica (CD-ROM ou DVD), digitalizados nos
formatos DWG e PDF.
Os relatórios de Procedimentos Técnicos, os anexos e os Laudos deverão ser
apresentados em vias impressas, devidamente assinadas pelo(s) responsável (eis)
técnico(s), com seu nº de registro junto ao CAU/CREA RS, e em meio de gravação ótica
(CD-ROM ou DVD), digitalizados em formato PDF. Nos Laudos, deverá constar o número da
ART/RRT correspondentes a este serviço técnico.
11.4. Apresentação de Desenhos Técnicos em CAD
O tipo de fonte a ser utilizada deverá ser a mesma em todos os Projetos e documentos
técnicos. Consultar a Fiscalização para definição deste item. Normalmente é utilizada a
fonte “Arial”.
A unidade básica do desenho será metro (m). O selo deverá ter 18,5 cm de largura e
conter, no mínimo, as seguintes informações:
a) Nome do cliente (Prefeitura Municipal de Porto Alegre / Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e Esporte);
b) Logomarca da Contratada;
c) Identificação do imóvel;
d) Endereço do imóvel (rua, nº e cidade);
e) Título do Projeto (Implantação/ Reforma/ Ampliação, etc.);
f) Especialidade do Projeto (Projeto Arquitetônico, Projeto Elétrico, etc.);
g) Assunto da Prancha e referência (Planta Baixa – Térreo - Cortes - XX, Fachada,
etc.);
h) Indicação do nome do arquivo da gravação da Prancha no formato padronizado;
Anexo V - Projeto Básico (8796939) SEI 19.0.000131755-8 / pg. 48
Página 49 de 51 Processo 19.0.000076464-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
EQUIPE DE PROJETOS E APOIO TÉCNICO
i) Número da Prancha no formato tipo /sequência /quantidade total (A01/03, A02/03-
arquitetônico... E01/03, E02/03 - estrutural... etc.);
j) Data da elaboração do projeto (DD/MM/AA);
k) Campo para assinatura do proprietário;
l) Campo com assinatura do (s) Responsável (eis) Técnico (s) (com identificação do
nome completo, Especialidade, nº CAU/CREA, e número da ART/RRT correspondente,
endereço e telefone);
m) Escala de plotagem do desenho (1:100, 1:50, indicada, etc.).
As anotações, legendas e demais observações relativas ao Projeto, bem como
informações relativas a áreas (total, ambientes principais, área de intervenção) deverão ser
apresentadas em quadros separados do selo.
As alterações de projetos existentes deverão ser mencionadas em nota explicativa na
planta, onde deverá constar o motivo da modificação, os itens alterados e os dados
identificadores do projeto original (especialidade, desenho, Responsável Técnico, etc.).
As ampliações e/ou reformas deverão ser elaboradas a partir dos projetos anteriores,
sendo demonstradas em maior destaque nos arquivos, mantendo a visão global do Projeto
(atualização de arquivos).
A definição de espessura segundo as cores das penas deverá seguir a padronização a
seguir:
Espessura
pena (mm)
Cor Padrão em
tela Nº da cor no CAD
0,10 Vermelho 1
0,20 Amarelo 2
0,30 Verde 3
0,40 Ciano 4
0,50 Azul 5
0,60 Magenta 6
0,15 Branco 7
0,05 13 13
Os desenhos Técnicos deverão ser apresentados em escalas compatíveis e nas
dimensões preconizadas pela ABNT.
Para os elementos de desenho abaixo indicados deverão ser adotadas as seguintes
espessuras de penas, em milímetros:
- Textos: 0,20 (para os básicos) e 0,30 e 0,40 e 0,60 (para títulos e/ou destaques);
Anexo V - Projeto Básico (8796939) SEI 19.0.000131755-8 / pg. 49
Página 50 de 51 Processo 19.0.000076464-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
EQUIPE DE PROJETOS E APOIO TÉCNICO
- Linhas de cota: 0,10
- Margens de pranchas: 0,60
- Paredes: 0,60
- Esquadrias: 0,20
- Mobiliário e equipamentos: 0,10
Para outros elementos de desenho deverão ser adotadas as espessuras de penas
determinadas pelos técnicos da SMDSE/PMPA.
O tamanho das Pranchas deverá obedecer a um dos seguintes formatos constantes da
tabela abaixo:
Formato
Padronizado Largura (mm) Altura (mm)
A4 210 297
A3 420 297
A2 594 420
A1 841 594
A0 1188 840
Observação: Para outros tamanhos das Pranchas deverá ser consultada a Fiscalização
da SMDSE/PMPA.
11.5. Perspectivas e Imagens – Maquetes Eletrônicas
A apresentação de detalhamentos e simulações de iluminação devem ser realizadas em
software de modelagem tridimensional com módulo de renderização (ex.: 3D Studio Max,
Sketchup Pro, Idea, Dialux, etc.), simulando volumes, luzes, texturas e materiais previstos
no Projeto. A partir desta modelagem devem ser geradas imagens estáticas (fotos,
perspectivas cônicas, etc.) a serem gravadas em extensão JPEG.
12. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Trata o presente Termo de Referência da Contratação de Serviços Técnicos
Especializados de Engenharia e/ou Arquitetura para elaboração de Projetos de Reforma
Geral e PPCI para o Ginásio Tesourinha, conforme descrito no objeto e que exigem
qualificação técnica de acordo com o item 8. A presente contratação atenderá ao disposto
na Lei 8666/93 e suas atualizações.
Os percentuais e valores de pagamento para cada uma das etapas concluídas dos
serviços técnicos desta contratação encontram-se definidos no Cronograma Físico-
Anexo V - Projeto Básico (8796939) SEI 19.0.000131755-8 / pg. 50
Página 51 de 51 Processo 19.0.000076464-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ESPORTE
EQUIPE DE PROJETOS E APOIO TÉCNICO
Financeiro. Para fins de pagamento, serão considerados concluídos os itens das etapas
quando do aceite pela fiscalização, e/ou, quando da aprovação pelos órgãos reguladores,
no que couber.
O item 1 do cronograma físico-financeiro “Administração do serviço/Gerenciamento”,
terá seu percentual de desembolso distribuído ao longo de todo o prazo de execução do
objeto, em parcelas proporcionais à distribuição/desenvolvimento dos serviços em cada
etapa/mês.
Fazem parte deste Termo de Referência os Documentos Anexos, conforme segue:
Anexo 1 - Check-List Termo de Referência Tesourinha- SEI 7262341;
Anexo 2 - Relatório de Vistoria Condições Gerais do Ginásio Tesourinha - SEI 7271464;
Anexo 3 - Análise Preliminar de Viabilidade Técnica Chuveiros Elétricos Tesourinha –
documento SEI nº 7271672.
Acompanham a RRT Nº 0000008360717 e as ARTs Nº 10245078, Nº 10248388 e Nº
10254896.
Porto Alegre, 18 de novembro de 2019
Eng. Civil Silvia Steinstrasser Eng. Eletricista Marta P. Sieradzki Arq. Carla Zambiasi
CREA RS 44566 CREA RS 088827 CAU A34478-8
DEMHAB EPAT/SMDSE/PMPA EPAT/SMDSE/PMPA
Anexo V - Projeto Básico (8796939) SEI 19.0.000131755-8 / pg. 51
Recommended