13 - CLÁUSULAS ESPECIAIS€¦ · Web viewd.2) Inclinação dos taludes de escavação e eventuais obras de contenção, ... (Word para peças escritas e DWG para as peças desenhadas)

CLÁUSULAS GERAIS E TÉCNICO-ADMINISTRATIVASCapítulo 13

13 - CLÁUSULAS ESPECIAIS

13.1 - Designação e tipo de empreitada

A empreitada é designada por ___________________________________________________ e é

por série de preços, nos termos do nº 1 do artigo 6º do Decreto-Lei 405/93 de 10 de Dezembro.

13.2 - Preços unitários

Os preços unitários são os constantes da lista que o adjudicatário apresentou com a sua proposta

no acto público do concurso.

13.3 - Prazo de execução da empreitada

O prazo de execução da empreitada é de _______ dias a contar da data de consignação, nele

estando incluídos os dias de descanso semanal e feriados.

13.4 - Adiantamentos ao empreiteiro e respectivos reembolsos

Os adiantamentos para equipamentos serão concedidos nos mesmos termos dos adiantamentos

para materiais, se, nos termos da lei, outra modalidade não for convencionada entre o dono da

obra e o empreiteiro.

O reembolso dos adiantamentos far-se-á à medida que os materiais forem sendo aplicados e por

dedução nos respectivos pagamentos contratuais. Seja qual for a situação da obra em relação ao

plano de trabalhos aprovado, os adiantamentos concedidos nos termos do nº 13.2.1 e dos nos 3 e

5 do artigo 195º do Decreto-Lei nº 405/93, de 10 de Dezembro, deverão ser gradualmente

reembolsados mediante dedução nos pagamentos previstos no respectivo plano, sendo as

quantias a deduzir calculadas com base na formula:

Vri = ( Va / Vt ) x Vpi

Em que:

- - é o valor de cada reembolso;

pag. 38/56


- - é o valor do adiantamento;

- - é o valor dos trabalhos por realizar, à data de concessão do adiantamento;

- - é o valor previsto no plano de pagamentos aprovado para cada uma das situações em que

se processa o reembolso.

13.5 - Reclamações quanto a erros e omissões do projecto e de outros documentos

13.5.1 – No prazo de _(44)_ dias úteis, contados da data da consignação, o empreiteiro poderá

reclamar:

a) Contra erros ou omissões do projecto, relativos, à natureza ou volume dos trabalhos,

por se verificarem diferenças entre as condições locais existentes e as previstas ou entre

os dados em que o projecto se baseia e a realidade;

b) Contra erros de cálculo, erros materiais e outros erros ou omissões do mapa de

medições, por se verificarem divergências entre este e o que resulta das restantes peças

do projecto.

13.5.2 - Depois de findo o prazo estabelecido pelo número anterior, a Junta Autónoma de Estradas

admitirá ainda reclamações com fundamento em erros ou omissões do projecto, desde que

arguindo o erro ou omissão nos 11 dias úteis subsequentes ao da verificação, o

adjudicatário demonstre que lhe era impossível descobri-lo mais cedo.

13.5.3 - Na reclamação prevista nos dois parágrafos anteriores, deverá o adjudicatário indicar o

valor que atribui aos trabalhos a mais ou a menos resultantes da rectificação dos erros ou

omissões arguidos.

13.5.4 - A Junta Autónoma de Estradas deverá pronunciar-se sobre as reclamações do

adjudicatário no prazo de 44 dias úteis, contados a partir da data da sua apresentação.

13.5.5 - Se a Junta Autónoma de Estradas verificar, em qualquer altura da execução da obra, que

houve erros ou omissões no projecto devido a causas cuja previsão ou descoberta fosse

impossível mais cedo, deverá notificar o adjudicatário, indicando o valor que lhes atribui.

13.5.6 - Sobre a interpretação e valor atribuído pela Junta Autónoma de Estradas aos erros ou

omissões a que alude o parágrafo anterior, pode o adjudicatário reclamar no prazo de 11

dias úteis.

13.5.7 - No caso de se verificar infracção do dever de comunicação no prazo previsto nos números

13.5.1 e 13.5.2 e o valor dos trabalhos a mais ou a menos for igual ou superior à

pag. 39/56


percentagem prevista no Nº 1 do artigo 31º do Decreto-Lei Nº 405/93, de 10 de Dezembro,

o adjudicatário perderá o direito à indemnização prevista no Nº 1 do artigo 36º e nos nos 1

e 2 do artigo 215º em caso de exercício do direito de rescisão com este fundamento.

13.5.8 – Em qualquer caso, a falta de cumprimento do dever de comunicação de erros ou

omissões de projecto bem como nos demais documentos porque se rege a execução dos

trabalhos e das ordens, avisos e notificações da Fiscalização, torna o empreiteiro

responsável pelas consequências do erro ou omissão, se se provar que agiu com dolo ou

negligência incompatível com o normal conhecimento das regras de arte.

13.6 - Prazo de preparação e planeamento da execução da obra

A preparação e o planeamento da obra compreendem, além da montagem do estaleiro e da

realização dos trabalhos preliminares que se mostrem indispensáveis, o esclarecimento a prestar

pela Junta Autónoma de Estradas ao Adjudicatário de dúvidas relativas a materiais, aos métodos e

às técnicas a utilizar na execução da empreitada. Este prazo é de 22 (vinte e dois) dias úteis a

contar da data da consignação.

13.7 - Prazo de apresentação do plano de trabalhos e cronograma financeiro

O plano definitivo de trabalhos e o respectivo cronograma financeiro serão apresentados no prazo

máximo de 44 (quarenta e quatro) dias úteis a contar da data da consignação.

O plano de trabalhos não poderá alterar as operações e datas fundamentais previstas no programa

de trabalhos apresentado com a proposta, e deve discriminar com clareza os trabalhos a executar

semanalmente e indicar, ainda, a produção diária e os meios que a garantem. Deverá também ser

indicada a qualificação profissional da mão-de-obra necessária. É essencial que seja indicada no

plano de trabalhos, não só a natureza e proveniência dos solos, agregados e ligantes a utilizar na

obra, como ainda os respectivos equipamentos (grupos de selecção e/ou britagem, centrais

betuminosas e hidráulicas, e respectivos acessórios).

O plano deve satisfazer o estipulado nas disposições gerais deste Caderno de Encargos e

harmonizar-se com as datas previstas para as consignações parciais, quando a estas haja lugar.

O plano de pagamentos deve conter a previsão quantificada e escalonada no tempo, do valor dos

trabalhos a realizar pelo Adjudicatário, na periodicidade definida para os pagamentos a efectuar

pela Junta Autónoma de Estradas, de acordo com o plano de trabalhos a que diga respeito.

A Junta Autónoma de Estradas pronunciar-se-á sobre o plano de trabalhos e o cronograma

financeiro no prazo máximo de 22 (vinte e dois) dias úteis, podendo introduzir,

pag. 40/56


fundamentadamente, as modificações que considere convenientes, mas não lhe sendo todavia

permitido, salvo acordo prévio do Adjudicatário, alterá-lo nos pontos que hajam constituído

condição essencial de validade da proposta do Adjudicatário.

Após a aprovação do plano de trabalhos, o empreiteiro entregará à Fiscalização, no prazo de 3

(três) dias úteis, 5 (cinco) cópias do mesmo.

Caso o Adjudicatário não inicie os trabalhos de acordo com o plano, nem obtenha adiamento, a

Junta Autónoma de Estradas poderá rescindir o contrato, a não ser que opte pela aplicação da

multa contratual, por cada dia de atraso, correspondente a 0,1% do valor de adjudicação.

13.8 - Modificação do plano de trabalhos

Sempre que por facto não imputável ao Adjudicatário e que se mostre devidamente justificado, se

verifique a necessidade do plano de trabalhos ser alterado, aquele apresentará um novo plano de

trabalhos adaptado às circunstâncias, devendo a Junta Autónoma de Estradas pronunciar-se sobre

ele no prazo de 22 (vinte e dois) dias úteis.

Decorrido o prazo referido no número anterior sem a que a Junta Autónoma de Estradas se

pronuncie, considerar-se-á o plano como aceite.

13.9 - Atraso no cumprimento do plano de trabalhos

13.9.1 - Se o adjudicatário, injustificadamente, retardar a execução dos trabalhos previstos no

plano em vigor, de modo a por em risco a conclusão da obra dentro do prazo resultante do

contrato, a Fiscalização poderá notificá-lo para apresentar, nos 11 dias úteis seguintes, o

plano dos diversos trabalhos que em cada um dos meses seguintes conta executar, com

indicação dos meios de que se vai servir.

13.9.2 - Se o adjudicatário não cumprir a notificação prevista no número anterior, ou se a resposta

for dada em termos pouco precisos ou insatisfatórios, a Fiscalização, quando devidamente

autorizada, elaborará novo plano de trabalhos, acompanhado de uma memória justificativa

da sua viabilidade, e notificará o adjudicatário.

13.9.3 - Nos casos do número anterior, serão concedidos ao adjudicatário 22 dias úteis para

proceder ao reajustamento ou à organização dos estaleiros necessários à execução do

plano notificado.

13.9.4 - Se o adjudicatário não der cumprimento ao plano de trabalhos por si próprio apresentado

ou que lhe haja sido notificado nos termos dos números antecedentes, poderá a J.A.E.

requerer a posse administrativa das obras, bem como dos materiais, edificações,

pag. 41/56


estaleiros, ferramentas, máquinas e veículos nela existentes, encarregando pessoa idónea

da gerência e administração da empreitada por conta do adjudicatário e procedendo aos

inventários, medições e avaliações necessárias.

13.9.5 - Cumprido o que se dispõe no número anterior, a empreitada continuará assim

administrada até à conclusão dos trabalhos, ou será posta de novo em praça em

qualquer altura da sua execução, conforme for mais conveniente aos interessados da

J.A.E..

13.9.6 - Em ambos os casos de que trata o número anterior, qualquer excesso de despesa ou

aumento de preços que se verifique correrá por conta das somas que se deveram ao

adjudicatário e pelas forças do depósito de garantia, sem prejuízo do direiro que à J.A.E.

assiste de se fazer pagar mediante todos os bens daquele, se as referidas quantias

forem insuficientes.

13.9.7 - Se da administração por terceiro ou da nova praça resultar qualquer economia, pertencerá

esta à J.A.E. e nunca ao adjudicatário, ao qual serão, todavia, neste caso, restituídos o

depósito de garantia e as quantias retidas, logo que, decorridos os prazos de garantia, a

obra se encontre em condições de ser definitivamente recebida, tendo ainda o

adjudicatário direito a ser pago, na medida em que a economia obtida o permita, das

importâncias correspondentes à amortização do seu equipamento durante o período em

que foi utilizado depois da posse administrativa ou do valor do aluguer estabelecido para a

utilização desse equipamento pelo novo adjudicatário.

13.9.8 - No caso previsto no número 13.9.4, poderá também a J.A.E., quando o julgue preferível,

optar pela rescisão pura e simples do contrato, com perda para o adjudicatário do depósito

de garantia e das quantias retidas.

13.10 - Metodologia a adoptar no plano de trabalhos e cronograma financeiro

Na elaboração do plano de trabalhos o Adjudicatário obriga-se a atender a que os elementos finais

do estudo tenham uma expressão gráfica perfeitamente elucidativa das quantidades de

equipamento e da dimensão dos grupos de trabalho, devendo ainda expressar com clareza o

desenvolvimento espácio-temporal da obra, bem como mencionar as quantidades totais de cada

espécie de trabalho e produções diárias. Sempre que a Fiscalização o exija, deverão ser tidas em

conta os seguintes parâmetros:

a) As principais rubricas de cada capítulo;

b) Tempo em que ocorrem e zona de trabalho.

Na elaboração do cronograma financeiro deve atender-se à necessidade de aplicação da revisão

pag. 42/56


de preços, com base nas diversas fórmulas contratuais, devendo ainda ser feito o resultante

somatório mensal.

13.11 - Agentes de Fiscalização

A Fiscalização da obra será exercida pela Junta Autónoma de Estradas por intermédio de

delegados cuja identidade será comunicada ao Adjudicatário.

A equipa de Fiscalização será previsivelmente constituída por _____ engenheiro(s) civil(is), _____

fiscais de obras públicas e/ou operadores de geotecnia dos quais _____ necessitarão de

transportes do tipo todo o terreno.

13.12 - Direcção técnica da empreitada, controlo de qualidade e sistema de segurança e saúde

O adjudicatário obriga-se a confiar a direcção técnica da obra a ______ Engenheiros Civis, cujos

nomes e curricula serão submetidos à aprovação da Fiscalização.

Um desse técnicos será o director técnico da obra.

O adjudicatário obriga-se ainda a manter permanentemente em obra, um sistema de auto-controlo

de qualidade dos trabalhos.

O adjudicatário confiará a gestão do sistema de qualidade a um Engenheiro Civil qualificado para a

função, reservando-se a Fiscalização o direito de, perante o seu curriculum, aceitar ou não a

indicação.

O adjudicatário confiará o sistema de higiene, segurança e saúde a um técnico qualificado para o

efeito, reservando-se a Fiscalização o direito de, perante o seu curriculum, aceitar ou não a

indicação.

Em caso algum será consentida a acumulação das funções de gestão dos sistemas de qualidade

ou de segurança e saúde, com as de direcção técnica da obra, excepto no respeitante à

responsabilidade do sistema de segurança e saúde da obra, na situação particular, quando ocorra,

prevista no Nº3 do Artº 5, do Decreto-Lei 155/95, de 1 de Julho.

O responsável pelo controlo de qualidade dos trabalhos, responderá pela garantia dos padrões de

qualidade definidos nas normas e regulamentos aplicáveis, designadamente a materiais e

equipamentos, competindo-lhe entre outras as seguintes funções:

a) O planeamento geral da obra em cooperação com o director da obra;

pag. 43/56


b) A gestão dos materiais para execução do projecto de terraplenagem;

c) A escolha das técnicas construtivas mais adequadas quer do ponto de vista técnico, quer do

ponto de vista dos impactes que a obra provoque no meio em que se desenvolve, procurando

minimizar incómodos designadamente para a circulação de pessoas e bens;

d) Confirmar os dados do projecto antes do início dos trabalhos parcelares, preparando para serem

presentes à Fiscalização soluções para quaisquer divergências, erros ou omissões que tenham

de ser superadas, designadamente no que respeita a:

d.1) Espessura de terra vegetal a decapar;

d.2) Inclinação dos taludes de escavação e eventuais obras de contenção, antes da escavação

ultrapassar a cota da primeira banqueta;

d.3) Correcções eventuais ao projecto de drenagem;

d.4) Confirmação das características previstas para as camadas de leito do pavimento e

exigidas pelo projecto de pavimentação, antes da sua execução.

e) Elaborar em tempo útil para ser proposto à aprovação da Fiscalização os resultados dos

estudos laboratoriais de formulação;

f) Aferir centrais e garantir a afinação do equipamento de colocação em obra;

g) Realizar trechos experimentais;

h) Garantir níveis de qualidade da produção de agregados e misturas (betuminosas, hidráulicas ou

qualquer tipo de betões);

i) Garantir o respeito pelas características geométricas definidas no projecto;

j) Zelar pelo cumprimento do plano de controlo de qualidade que venha a ser exigido

contratualmente;

l) Inventariar eventuais erros técnicos do projecto para serem submetidos atempadamente à

apreciação da Fiscalização;

m) Preparar os elementos necessários para a produção de telas finais do projecto;

n) Disponibilizar os meios necessários, desde que previamente solicitados pela Fiscalização, a

acções de estudo e/ou investigação, previstas no âmbito de protocolos celebrados entre a JAE

e organismos terceiros.

13.13 - Factos a considerar obrigatoriamente no livro de registo de obrapag. 44/56


Devem ser obrigatoriamente inscritos no livro de obra todos os factos relevantes relacionados com

a execução dos trabalhos que constituem o objecto da empreitada, designadamente os que

respeitem a reclamações apresentadas pelo adjudicatário, modificações do programa de trabalhos,

suspensões de trabalhos, fixação de novos preços, prorrogações contratuais e aplicação de

multas, bem como a ele deverão ser apensos os boletins com os resultados dos ensaios

efectuados pelo adjudicatário e pela JAE.

13.14 - Medição dos trabalhos

A medição dos trabalhos efectuados realizar-se-á mensalmente, em conformidade com os critérios

e regras definidas no capítulo 16 – Dicionário de Rubricas e Critérios de Medição, deste Caderno

de Encargos, salvo estipulação em contrário.

Se a Junta Autónoma de Estradas não proceder tempestivamente à medição dos trabalhos

efectuados, aplicar-se-á o disposto no artigo 188º (situações provisórias) do Decreto-Lei nº 405/93,

de 10 de Dezembro.

As regras e os critérios de medição serão os constantes do capítulo 16 deste caderno de

Encargos.

13.15 - Revisão do contrato e revisão de preços

A revisão do contrato e a revisão de preços serão regulados pelas disposições do Decreto-Lei nº

405/93, de 10 de Dezembro e Decreto-Lei nº 348-A/86, de 16 de Outubro.

A revisão de preços será feita em conformidade com o nº 2 do artigo 23º do Decreto-Lei nº

348-A/86, de 16 de Outubro, sendo:

em que:

s = 0.35 b = 0.08 g = 0.15

a = 0.08 c = 0.02 m = 0.01

a’ = 0.10 e = 0.06 d = 0.15

nos trabalhos referentes à ESTRADA, e

s = 0.35 b = 0.00 g = 0.08

pag. 45/56


a = 0.18 c = 0.08 m = 0.14

a’ = 0.02 e = 0.00 d = 0.15

nos trabalhos referentes às OBRAS DE ARTE,e

s = 0.35 b = 0.02 g = 0.09

a = 0.10 c = 0.08 m = 0.05

a’ = 0.08 e = 0.08 d = 0.15

nos trabalhos referentes aos TÚNEIS,

sendo:

Ct - o coeficiente de actualização a aplicar ao montante sujeito a revisão, calculado com uma

aproximação de três casas decimais, arredondado para mais quando o valor da quarta casa

decimal seja igual ou superior a cinco e para menos no caso contrário;

t - relativo ao período a que respeita a revisão;

0 - relativo ao mês anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas ou à referência,

quando tenha havido correcção de preços de proposta;

S - o índice ponderado dos custos de mão de obra na zona onde a obra se integra

correspondentes ao tipo da obra;

e

M12, M13, M18, M20, M21, M22 e M24 - são, respectivamente, os índices ponderados dos custos

do aço em varão e perfilados, de chapa de aço macio, de

betumes a granel, cimento em saco, explosivos, gasóleo

e madeiras de pinho;

d - é a parcela que representa a parte não revisível da empreitada ou fornecimento da obra, com

aproximação às centésimas. Esta parcela não pode ser superior a 0,15 quando a revisão de

preços dos trabalhos seja feita apenas por fórmula. Em qualquer caso, a soma desta com a

soma dos factores multiplicativos da fórmula polinomial para cálculo do coeficiente de

actualização deverá ser igual à unidade, isto é:

s + a + a ‘ + b + c + e + g + m + d = 1

Só haverá lugar a revisão de preços quando a variação para mais ou menos, do coeficiente de

actualização Ct for igual ou superior a 3% em relação à unidade.

A revisão dos preços deve fazer-se sempre de acordo com o cronograma financeiro aprovado, nos pag. 46/56


termos do artigo 5º. do mencionado Decreto-Lei. No entanto, no caso de prorrogações graciosas

(sem aplicação de multa), o Adjudicatário não terá direito a qualquer acréscimo do valor da revisão

de preços, em relação ao prazo acrescido, devendo esta fazer-se pelo cronograma financeiro que,

à data do deferimento da prorrogação, se encontrar em vigor.

No caso de prorrogações legais, a revisão de preços far-se-á tendo em conta o correspondente

cronograma financeiro, o qual deve acompanhar o pedido de prorrogação, tal como o plano de

trabalhos respectivo.

Quando sejam feitos adiantamentos nos termos dos nos 3 e 5 do artigo 195º do Decreto-Lei nº

405/93, de 10 de Dezembro as fórmulas de revisão serão alteradas de acordo com o seguinte:

a) Quando concedidos para aquisição da generalidade dos materiais, os seus coeficientes serão

multiplicados pelo factor:

em que:

A - é o valor total do adiantamento;

V - é o valor dos trabalhos por realizar na data da concessão do adiantamento;

M12t, M13t, M18t, M20t, M21t, M22t , M24t

são os índices ponderados dos custos dos materiais na data de concessão do abono.

b) Quando concedido para a aquisição de um material específico, o coeficiente referente a esse

material previsto na formula contratual será multiplicado pelo factor:

1 A

V aMM

t

0

em que:

A - é o valor total do adiantamento;

V - é o valor dos trabalhos por realizar na data da concessão do adiantamento;

Mt - é o índice ponderado do custo do material na data da concessão do adiantamento;

a - factor multiplicativo da formula para cálculo do coeficiente de actualização correspondente ao

pag. 47/56


material Mt

c) Em qualquer dos casos, a parcela d da formula contratual deve ser adicionada ao valor A/V

resultante da correcção do preço referente aos materiais cujo custo foi objecto de

adiantamento, utilizando os índices à data da sua concessão, podendo a soma dos coeficientes

da formula corrigida com a parcela A/V ser diferente da unidade.

d) Quando se verifique atraso imputável ao Adjudicatário, em relação ao plano de trabalhos e

cronograma financeiro em vigor, o valor de V a considerar na correcção da formula de revisão

de preços será a diferença entre o valor total dos trabalhos aprovados até à data de concessão

do adiantamento e o valor dos trabalhos que deveriam ter sido executados ou fornecidos.

e) Sempre que durante a execução da empreitada forem concedidos vários adiantamentos, a

correcção da formula para cada um deles, far-se-á a partir da formula corrigida do último

adiantamento concedido.

f) Quando se verifiquem desvios resultantes de trabalhos a mais ou a menos, após a concessão

dos adiantamentos, proceder-se-á de acordo com o seguinte:

I) os trabalhos a mais serão revistos aplicando-se a formula contratual independente da fórmula

corrigida.

II) os trabalhos a menos da proposta inicial, mesmo que substituídos por outros, implicarão a

correcção do valor V definido na alínea d), em ordem a considerar os trabalhos realmente

executados a partir da data de concessão do adiantamento e consequente acerto dos trabalhos

contratuais realizados após a concessão dos adiantamentos.

g) O adiantamento a conceder, em cada momento, não pode exceder o valor dos materiais que

falta incorporar na obra, consoante o fim a que se destine, a preços desse momento, ou seja,

respectivamente:

A V (a (M12t/M120) + a’ (M13t/M130) + ...

ou:

A V (a (Mt/M0)

h) Quando haja lugar a trabalhos a menos, deixando de se verificar, por isso, a condição exigida na

alínea anterior, os coeficientes referentes aos materiais da formula contratual abrangidos pelo

adiantamento deverão passar a ser iguais a zero e o termo constante a adicionar a d será o

correspondente apenas a essa parte do adiantamento, ou seja, respectivamente:

a (M12t/M120) + a’ (M13t/M130) + ... ou a (Mt/M0)

pag. 48/56


Se nas datas dos autos de medição ou nas de apresentação das situações provisórias de

trabalhos previstos no artigo 188º do Decreto-Lei nº 405/93, ainda não forem conhecidos os

valores finais dos indicadores económicos a utilizar na revisão de preços dos trabalhos

executados, a Junta Autónoma de Estradas deverá proceder ao pagamento provisório com base

no respectivo valor inicial decorrente do contrato, revisto em função dos últimos indicadores

conhecidos. Logo que os indicadores económicos respeitantes ao mês em que devam ser revistos

os trabalhos sejam publicados, a Junta Autónoma de Estradas procederá ao acerto da diferença

apurada entre o cálculo definitivo e o pagamento provisório, pagando ao Adjudicatário ou

deduzindo na situação de trabalhos que se seguir, a diferença apurada.

13.16 - Sinalização temporária

13.16.1 - Sinalização da empreitada:

Da sinalização da obra constará a colocação de painéis informativos de identificação e de

indicação (Norma JAE), bem como painéis identificativos dos empreendimentos do MEPAT-SEOP

(despacho ministerial nº 1/90, de 4 de Janeiro) e que serão colocados na altura da consignação

dos trabalhos, e retirados imediatamente após a sua conclusão efectiva, independentemente de

recepção provisória.

Em matéria de painéis informativos, deve proceder-se à colocação de painéis de identificação nos

extremos da obra e em cada uma das estradas nacionais que com ela cruzem ou entronquem,

bem como de painéis de indicação com espaçamento máximo, em cada sentido, de 3 km.

Todos os painéis de sinalização da empreitada deverão ser instalados no prazo máximo de 22

(vinte e dois) dias úteis a partir da data de adjudicação dos trabalhos. A Junta Autónoma de

Estradas reserva-se o direito de, em qualquer altura, colocar ou mandar colocar por terceiros e por

conta do empreiteiro todos os painéis em falta.

13.16.2 - Sinalização de obras:

O empreiteiro obriga-se a colocar na estrada, precedendo a execução de qualquer tipo de

trabalhos, os sinais e marcas considerados necessários tendo em vista garantir as melhores

condições de circulação e segurança rodoviárias durante as obras, em estrita obediência ao

Decreto Regulamentar nº 33/88, de 12 de Setembro.

Para conveniente apreciação, o empreiteiro não poderá iniciar os trabalhos sem que seja aprovado

um projecto de sinalização temporária ajustado ao desenvolvimento da obra nas suas diferentes

fases, de acordo com o nº 2 do artigo 2º do mesmo diploma legal. Este projecto será apresentado

dentro dos 22 (vinte e dois) dias úteis seguintes à assinatura do contrato, devendo reflectir desde

logo o desenvolvimento do plano de trabalhos da empreitada, e por forma a que no dia da

consignação dos trabalhos o projecto de sinalização esteja aprovado pelos Serviços da JAE e em

pag. 49/56


condições de ser aplicado.

A Junta Autónoma de Estradas, por intermédio da Fiscalização, verificará o cumprimento rigoroso

do estipulado no número anterior de acordo com o projecto aprovado.

13.16.3 - Sinalização e protecção dos trabalhadores:

O empreiteiro obriga-se ainda à utilização sistemática, por parte de todos os trabalhadores da obra

dos equipamentos de sinalização e protecção dos trabalhadores afectos à execução dos trabalhos,

de acordo com as pertinentes disposições legais em vigor, nomeadamente, alças ou coletes

dotados de elementos reflectorizados, de modelos adequados às condições e natureza dos

trabalhos específicas e como tal aceites pela Fiscalização.

13.16.4 - Encargos e penalidades:

Os encargos decorrentes da rubrica 13.16 referentes a toda a sinalização de carácter temporário

quer da empreitada quer das obras são pagos pela rubrica de medições respectiva (5.8.1).

De acordo com o artigo 3º do Decreto Regulamentar nº 33/88, de 12 de Setembro o empreiteiro

que não dê cumprimento ao exigido nas presentes disposições, será passível duma multa de

100.000$00 acrescida de 10.000$00 por cada dia em que se mantiver qualquer irregularidade,

podendo a Fiscalização suspender os trabalhos ao abrigo do artigo 172º do Decreto-Lei nº 405/93,

de 10 de Dezembro, até que a situação seja comprovadamente implementada nas devidas

condições. Para o efeito, e em qualquer dos casos, serão lavrados autos de acordo com as

disposições legais em vigor.

Serão da inteira responsabilidade do empreiteiro quaisquer prejuízos a que a falta ou deficiência na

sinalização temporária possa dar causa, quer à obra, quer a terceiros.

13.17 - Provas de carga

As provas de carga serão realizadas de acordo com o estipulado no VOLUME II: 00 - CONTROLO

DE QUALIDADE.

13.18 - Prazo para remoção de materiais e elementos de construção e para arranjos de integração

É fixado em 44 (quarenta e quatro) dias úteis o prazo dentro do qual, o empreiteiro no final da

obra, terá de remover do local dos trabalhos os materiais, entulho, equipamento, andaimes e tudo

o mais que tenha servido para a sua execução e terá que proceder aos trabalhos para integração

paisagística dos terrenos onde foram instalados os estaleiros e foram explorados os inertes.

pag. 50/56


13.19 - Conservação da obra

13.19.1 - Durante o prazo de execução da obra:

Logo após a assinatura do auto de consignação de trabalhos e durante o prazo de execução -

incluindo prorrogações e suspensões - deverá o Adjudicatário assegurar os seguintes trabalhos de

conservação:

Manter em perfeito estado as vias rodoviárias - Nacionais e Municipais - que utilizar como acesso

aos locais de execução dos trabalhos, nomeadamente no que respeita a:

- Pavimento

- Drenagem

- Bermas

- Sinalização fixa

Apresentar no Plano de Trabalhos, os troços das vias rodoviárias que irá utilizar, bem como os

respectivos períodos de utilização.

Após estes períodos de utilização, os troços atrás citados deverão manter as condições existentes

à data da consignação dos trabalhos.

As condições existentes, à data da consignação dos trabalhos e após a sua utilização, serão

verificadas em inspecções conjuntas, efectuadas pelo adjudicatário, Fiscalização e Director de

Estradas do Distrito ou seu representante.

Os trabalhos deste item serão pagos através de Rubrica própria (10.7).

13.19.2 - Conservação durante o prazo de garantia:

Durante o prazo de garantia, o adjudicatário deverá proceder de forma eficiente a todos os

trabalhos de conservação corrente ou de rotina; os quais incluem nomeadamente a limpeza e

tratamento de bermas e valetas, taludes de aterro e de escavação, separador central quando

exista, ilhas disciplinadoras de trânsito, bem como a limpeza de órgãos hidráulicos, que deverão

ser mantidos permanentemente limpos e desobstruídos até à recepção definitiva dos trabalhos.

Excluem-se destes trabalhos a substituição das sinalizações e guardas de segurança danificados

por causas não imputáveis ao empreiteiro.

Estão igualmente excluídas as reparações resultantes do desgaste provocado pela normal

utilização da obra.

pag. 51/56


Os encargos decorrentes desta Rubrica são encargos gerais da empreitada, isto é, consideram-se

incluídos nos preços unitários apresentados.

13.20 - Outras obrigações do adjudicatário

13.20.1 - Instalações:

A preencher quando aplicável.

13.20.2 - Transportes:


13.20.3 – Equipamento Informático:


13.20.4 - Montagem e desmontagem do laboratório para a Fiscalização incluindo consumíveis:


13.20.5 – Comunicações:


13.20.6 - Cobertura fotográfica e filmagens:


13.20.7 - Plano de Segurança e Saúde:

O Empreiteiro obriga-se a implementar e desenvolver o Plano de Segurança e Saúde (P.S.S.) nos

termos do Decreto-Lei nº 155/95, constante do Projecto de Execução da empreitada, e em

conformidade com o prescrito no ponto 8.3 do Caderno de Encargos.

Os encargos não previstos no ponto 8.3.1 deste Caderno de Encargos, resultantes da aplicação do

Plano de Segurança e Saúde são pagos pela rubrica 10.10.

13.21 - Telas finais da obra

O Adjudicatário obriga-se a fazer as correcções e ajustamentos que ocorreram durante a execução

da obra, tendo que entregar em papel e em ficheiros magnéticos (Word para peças escritas e

DWG para as peças desenhadas) as telas finais da obra à Fiscalização.

pag. 52/56


Os encargos decorrentes deste item serão pagos através da rubrica respectiva (10.5).

13.22 - Equipamento laboratorial e realização de ensaios

O Adjudicatário instalará em obra um laboratório dispondo de equipamento laboratorial e o pessoal

devidamente habilitado, necessário para efectuar o seu controle permanente dos trabalhos objecto

da empreitada, de acordo com o especificado no VOLUME II:00 - CONTROLO DE QUALIDADE,

do capítulo 14 deste Caderno de Encargos.

Os encargos decorrentes da instalação do laboratório são pagos pela rubrica respectiva (10.2).

13.23 - Execução do estudo para a caracterização final do pavimento

Este estudo será executado de acordo com o especificado no VOLUME II: 00 - CONTROLO DE

QUALIDADE.

Os encargos decorrentes deste item, serão pagos pela rubrica de medições respectiva (10.4).

13.24 - Controlo de materiais

Todos os materiais a utilizar na obra devem ser inspeccionados pela Fiscalização, antes de serem

transportados e armazenados no estaleiro da obra. Assim, o adjudicatário deverá informar por

escrito, num prazo máximo de 22 (vinte e dois) dias úteis após a consignação da empreitada, das

origens, tipos e características de materiais que tenciona utilizar.

A Fiscalização, no prazo de 22 (vinte e dois) dias úteis, pronunciar-se-á por escrito, sobre a

aceitação ou rejeição dos materiais.

O adjudicatário é o único responsável pela constância da qualidade e homogeneidade dos

materiais.

No caso de produtos manufacturados a qualidade poderá ser comprovada por certificados de

fabrico, atestando que os produtos correspondem às exigências constantes no Caderno de

Encargos.

13.25 - Armazenamento de materiais e preservação das suas qualidades

O adjudicatário é o único responsável pela preservação de todos os materiais durante o transporte

e armazenamento, até à sua colocação na obra.pag. 53/56


A Fiscalização deverá rejeitar todos os materiais deteriorados que não estejam em conformidade

com o clausulado no Caderno de Encargos, obrigando o adjudicatário, à sua conta, a retirá-los do

estaleiro da obra. Se porventura, o adjudicatário se propuser através de tratamento apropriado, a

tentar recuperar aqueles materiais, tornando-os aceitáveis, a Fiscalização poderá autorizar a

tentativa de recuperação, mas, em caso de fracasso, o adjudicatário será o único responsável

pelos prejuízos e/ou atrasos daí decorrentes.

Os materiais de diferentes qualidades, tipos ou origens deverão ser armazenados separadamente,

de maneira a permitir em qualquer momento uma inspecção completa e rápida, por parte da

Fiscalização.

13.26 - Ensaios diversos

A recepção de materiais e elementos de construção será feita com base na verificação de que

satisfazem as características especificadas no projecto, no Caderno de Encargos ou no contrato.

A divisão em lotes será efectuada de acordo com as condições especiais relativas a cada material

ou elemento. Quando, aquelas condições forem omissas, a divisão em lotes será feita por origens,

tipos e, eventualmente, datas de entrada na obra.

Todos os ensaios a realizar ou estipulados nas normas, regulamentos ou legislação específica em

vigor, são considerados obrigatórios e constituem encargo do adjudicatário, salvo nas excepções

especificamente estipuladas.

Quando a Fiscalização tiver dúvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode tornar obrigatória a

realização de ensaios além dos previstos.

Se os resultados dos ensaios referidos no número anterior forem satisfatórios e as deficiências

encontradas não forem de responsabilidade do adjudicatário, as despesas com os ensaios e com a

reparação daquelas deficiências serão da conta do dono da obra.

13.27 - Acompanhamento da obra por equipa de arqueologia

(QUANDO APLICÁVEL)

Atendendo ao risco de se encontrarem elementos arqueológicos soterrados e enquanto tal

desconhecidos, poderá vir a verificar-se a necessidade de realização de “Intervenções

Arqueológicas de Emergência”, nos termos do previsto na legislação em vigor. Nesse sentido o

adjudicatário disporá de uma pequena equipa de arqueologia constituída por um arqueólogo e um

técnico auxiliar de arqueologia. A referida equipa estará afecta à obra a tempo inteiro, no decorrer

dos trabalhos de terraplenagem e escavações para abertura de valas e fundações de obras de

pag. 54/56


arte.

Os encargos decorrentes deste item, são pagos pela rubrica de medições respectiva (10.8).

13.28 - Tipo de trabalhos (adaptar de acordo com as características de cada projecto)

A empreitada envolverá a execução de trabalhos dos seguintes tipos:

- Terraplenagem

- Drenagem

- Pavimentação

- Equipamentos de Sinalização e Segurança

- Obras Acessórias

- Obras de Arte Integradas

A Terraplenagem compreende os trabalhos preparatórios, envolvendo, para além do movimento de

terras, eventual regularização / reperfilamento de taludes e ____________________________.

A Drenagem compreende essencialmente a execução das obras necessárias ao escoamento das

águas superficiais, em que se inclui a construção de valetas, valas de crista, valas na base de

taludes, descidas de água em taludes, dissipadores de energia, abertura de valas, desvios de

linhas de água e aquedutos, bem como na implementação dos sistemas de drenagem interna

preconizados no projecto.

A Pavimentação será executada como se indica nos perfis transversais-tipo e demais elementos

do projecto, conforme as peças desenhadas e no pleno respeito pelas características fixadas neste

Caderno de Encargos para os correspondentes materiais.

Em Equipamentos de Sinalização e Segurança inclui-se a colocação de sinalização horizontal e

vertical, guardas de segurança e de outro equipamento complementar.

As Obras Acessórias constam essencialmente dos trabalhos de integração paisagística, da

construção de muros de suporte e revestimento de taludes, e colocação de lancis em passeios,

ilhéus e separadores.

As Obras de Arte Integradas, constam da construção de _________________________________.

Faz parte ainda da empreitada, em Diversos, essencialmente, os trabalhos de controlo e ensaio de

qualidade dos materiais conforme exigido no presente Caderno de Encargos, a montagem,

desmontagem e manutenção dos estaleiros, instalações e transportes para a Fiscalização.pag. 55/56


A Sinalização de carácter temporário da obra constitui encargo exclusivo do Adjudicatário, de

acordo com o expresso neste Caderno de Encargos dispondo de rubrica de medição específica no

capítulo 5.

13.29 - Prémios por conclusão antecipada, ou qualidade invulgar dos trabalhos

No caso do Adjudicatário concluir a obra antes de expirado o prazo contratualmente estabelecido

(prazos parcelares ou prazo de conclusão da empreitada) e sob condição de se verificar a boa

execução de todos os trabalhos incluídos na empreitada, ser-lhe-á atribuído um prémio cujo

montante se determinará, em função da antecipação conseguida, com base nas seguintes

fracções diárias:

a) - 0,01% do valor da adjudicação, numa antecipação correspondente a um décimo do referido

prazo.

b) - para cada antecipação adicional com igual duração, o prémio sofrerá um aumento de 0,05%,

até atingir o valor máximo de 0,1%.

O prémio por antecipação não poderá exceder globalmente 10% do valor da adjudicação e será

pago ao adjudicatário na sequência da recepção definitiva da obra.

13.30 - Locais e instalações cedidos para a implantação e exploração do estaleiro

Não são cedidos pelo dono da obra quaisquer locais ou instalações para implantação ou

exploração do estaleiro.

13.31 - Peças que constituem o projecto

13.31.1 - Patentes no concurso:

13.31.2 - Não patentes no concurso:

pag. 56/56

Documents

13 - CLÁUSULAS ESPECIAIS€¦ · Web viewd.2) Inclinação dos taludes de escavação e eventuais obras de contenção, ... (Word para peças escritas e DWG para as peças desenhadas)