acta n 22 de 09 de Junho de 2010 - cm-loule.pt · acta n.º 21 de 02 de Junho de ... O Senhor Vereador Eng.º Luís Oliveira questionou sobre se a obra agora ... 14.º do regulamento

CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ

Código Postal 8104-001

ACTA Nº 22 Fls. __________

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 09 DE JUNHO DE 2010

ACTA

Aos nove dias do mês de Junho do ano de dois mil e dez no Salão Nobre desta

Edilidade, compareceram pelas 14h53m os Excelentíssimos Senhores Dr. Sebastião

Francisco Seruca Emídio, Dr.ª Maria Teresa Francisco Menalha, Sr. Joaquim José

Ramos Guerreiro, Dr. Aníbal Sousa Moreno, Dr.ª Brígida Maria Guerreiro Cavaco,

Dr.ª Maria de Fátima Catarina Coelho, Eng.º Luís Carlos Custódio de Oliveira e Dr.ª

Neuza Alexandra de Sousa Gavaia (em substituição da Sr.ª vereadora Dr.ª Hortense

Morgado), respectivamente Presidente e Vereadores deste Corpo Administrativo,

comigo Rui Salvador Felizardo Tardão, Director do Departamento de Administração

e Recursos Humanos, em regime de substituição, a fim de realizar-se a reunião

ordinária semanal, convocada nos termos do n.º 2 artigo 62º da Lei 169/99, de 18 de

Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro,

com a seguinte ordem de trabalhos: ----------------------------------------------------------------

1- Período antes da ordem do dia; -------------------------------------------------------------------

2- Assuntos dos diversos departamentos municipais (conforme convocatória); ---------

3- Assuntos para conhecimento da Câmara. -----------------------------------------------------

FALTAS À REUNIÃO – Pelo Senhor Presidente foi informado que o Sr. Vice-

Presidente, Eng.º José Graça, não comparecia à reunião por se encontrar de férias e

a Sr.ª Vereadora Dr.ª Hortense Morgado, por motivos pessoais. ----------------------------

O Senhor Presidente colocou à consideração da Exma. Câmara a possibilidade de

se incluir na ordem do dia o seguinte: --------------------------------------------------------------

- 1. RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 23/12 /2009; 2. RATIFICAÇÃO

DA ASSINATURA DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A CM L E A DOINA –

ASSOCIAÇÃO DE IMIGRANTES ROMENOS E MOLDAVOS DO ALGA RVE. ------------------

- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À APROMAR – ASSOCIAÇÃO PRO MOTORA DAS

MARCHAS POPULARES DE QUARTEIRA. ---------------------------------------------------------------



ACTA Nº 22 Fls. __________


Por unanimidade foi reconhecida a urgência da deliberação referente aos assuntos

referidos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

APROVAÇÃO DE ACTA – Pelo Senhor Presidente foi presente para aprovação a

acta n.º 21 de 02 de Junho de 2010, aprovada por maioria, com a não participação

do Senhor Presidente por não ter participado nos trabalhos da mesma. ------------------

DELIBERAÇÕES VÁRIAS

Seguidamente foram tomadas as seguintes deliberações: ------------------------------------

SITUAÇÕES DE TRABALHOS DAS EMPREITADAS – Da Divisão de Gestão

Financeira foram presentes para aprovação as situações de trabalhos que aqui se

dão por transcritas no valor total de € 1.133.768,97. -------------------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar as situações de

trabalhos de empreitadas. -----------------------------------------------------------------------------

NOMEAÇÃO DO AUDITOR EXTERNO PARA O EXERCÍCIO DE 201 0 E 2011 – Da

Divisão de Gestão Financeira foi presente a informação n.º 008/2010/DGF sobre o

assunto acima citado. -----------------------------------------------------------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a proposta de

nomeação de auditor externo de Amável Calhau, Ribeiro da Cunha & Associados,

SROC, e submeter à Assembleia Municipal, de acordo com o disposto no n.º 2 do

artigo 48.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro. --------------------------------------------------

EMPRÉSTIMO DE MÉDIO/LONGO PRAZO – 25.000.000,00 EUR – Pelo Senhor

Vice-Presidente foi presente a proposta que a seguir se transcreve: ---------------------

“Tendo em consideração que relativamente ao empréstimo de Médio/Longo Prazo

de 25.000.000,00 EUR, com a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Algarve, que

obteve o visto do tribunal de Contas n.º 1265, de 29.11.2007, está utilizado o

montante de 20.250.000,00 EUR (81,5%). --------------------------------------------------------

Tendo em consideração que algumas empreitadas incluídas no plano do referido

empréstimo não estarão concluídas até ao final do prazo de utilização do

empréstimo (3 anos), propõe-se a alteração do ponto 3. da cláusula 1.ª do contrato

de empréstimo, através da eliminação da empreitada “Construção da via



ACTA Nº 22 Fls. __________


distribuidora norte de Quarteira” e alteração do valor das seguintes empreitadas: -----

Empreitada Valor aprovado Valor proposto Alteração

Abast.de Água e Rede de Esgo- 1.500.000,00 2.000.000,00 500.000,00

tos da Mesquita à Ponte Tôr

Const. Quartel Bombeiros Quarteira 1.100.000,00 450.000,00 - 650.000,00

Rede de águas e esgotos Benfarras

e Vale Judeu 6.400.000,00 7.900.000,00 1.500.000,00

Rede de águas e esgotos de Troto

Além e S. Lourenço – 2ª fase 2.500.000,00 3.000.000,00 500.000,00

Beneficiação da EN 125-4 2.250.000,00 750.000,00 -1.500.000,00

Beneficiação da EN 125 em Almancil 850.000,00 1.600.000,00 750.000,00

Const. via distrib. norte Quarteira 1.100.000,00 0.00 -1.100.000,00

A Câmara deliberou, por maioria e em minuta, aprovar a alteração do ponto 3. da

clausula 1.ª do contrato de empréstimo de Médio/Longo prazo com a Caixa de

Crédito Agrícola Mútuo do Algarve e submeter à Assembleia Municipal de acordo

com o disposto no artigo 53.º, n.º 2, al. d) da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------

Os Senhores Vereadores do partido Socialista abstiveram-se na presente votação. –

O Senhor Vereador Eng.º Luís Oliveira questionou sobre se a obra agora não

contemplada já tinha sido adjudicada e se esse valor transitava para outras obras e,

ainda, se do empréstimo já tinha sido utilizado 81%, a essa diferença corresponde a

obras já adjudicadas ou não? Perguntou ainda se a diferença correspondia a

trabalhos a mais. -----------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente informou que a questão não tem a ver com trabalhos a mais,

mas sim com a transferência de verba para outras obras que não a Via distribuidora

Norte de Quarteira que não pode ser calendarizada nos tempos antes previstos. -----

ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA – Pelo Senhor Vice-Presi dente foi presente a

proposta que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------

“Tendo em consideração que o Município de Loulé tem conta bancária em todas as

Instituições Bancárias com representação no Concelho, com excepção do Barclays



ACTA Nº 22 Fls. __________


Bank (Sucursal em Portugal). -------------------------------------------------------------------------

Tendo em consideração que o Barclays Bank (Sucursal em Portugal) tem 5 agências

no Concelho de Loulé, nomeadamente Loulé, Vilamoura, Almancil, Vale do Lobo e

Vila Sol. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Assim, sendo, proponho a abertura de uma conta bancária junto do Barclays Bank

(Sucursal em Portugal), de acordo com o estabelecido no 2.9.10.1.2 do plano Oficial

de Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de

22 de Fevereiro.” -----------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara deliberou, por maioria e em minuta, aprovar a abertura de uma conta

bancária, junto do Barclays Bank (Sucursal em Portugal), conforme proposta do Sr.

Presidente. -------------------------------------------------------------------------------------------------

HASTA PÚBLICA PARA ATRIBUIÇÃO DO DIREITO DE EXPLORA ÇÃO DE UM

ESPAÇO DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UM

ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO (SNACK- BAR) NA AVENIDA

MARGINAL DE QUARTEIRA, PARTE NASCENTE, 2.ª FASE , EDIFÍCIO A, NA

CIDADE DE QUARTEIRA. A CTA SEGUNDA – Pela Senhora Vereadora Dr.ª Brígida

Cavaco foi presente a proposta e a acta que a seguir se transcrevem: -------------------

“ Em cumprimento da deliberação de câmara de 2010-04-21, os serviços municipais

competentes, respectivamente a Divisão de Actividades Económicas, efectuaram as

diligências definidas, sendo que após decorridos os respectivos prazos legais a

comissão da hasta pública reuniu, no passado dia 2 de Junho de 2010, para dar

continuidade ao processo de atribuição do direito de exploração de um espaço

destinado à instalação e funcionamento de um estabelecimento de restauração, sito

na Avenida Marginal de Quarteira, Parte Nascente, 2.ª Fase, Edifício A, na cidade de

Quarteira, cuja ocupação se encontra devidamente licenciada a coberto do alvará de

licença de utilização n.º 226/07, emitida pela Câmara Municipal de Loulé. ---------------

Neste contexto, proponho a Exma. Câmara Municipal que aprove a acta segunda da

comissão da Hasta Pública que, em resumo, propõe o seguinte: ---------------------------

1. Exclusão, por desistência, do concorrente Eduardo dos Passos Simões, NIF



ACTA Nº 22 Fls. __________


164986669, residente na Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, Edifício Golfinhos,

Loja AI, 8125-148 Quarteira, titular da proposta 002/2010, por não ter dado

cumprimento ao estabelecido no artigo 5.º e à alínea a) do artigo 14.º do

regulamento da hasta pública. -------------------------------------------------------------------

2. Notificar os correntes excluídos, respectivamente os concorrentes Hernâni José

Dias de Sousa Correia (proposta n.º 009/2010), o concorrente José Eduardo

Neutel do Brito (proposta n.º 010/2010) e o concorrente Luís Miguel da Costa e

Cunha Martins (proposta n.º 011/2010), dos fundamentos que sustentam essa

decisão, remendo-lhes para o efeito cópia do parecer elaborado pela Divisão de

Apoio Jurídico e de Contencioso da Câmara Municipal de Loulé. ----------------------

3. Notificar o concorrente que apresentou a proposta posicionada em segundo

lugar, Sandra Maria Ribeiro das Neves, NIF 202001229, (proposta n.º 006/2010),

residente em Lugar do Forte Novo, Edifício Almeirim, 2.º TOD, 8125-201

Quarteira, da possibilidade de exercer a arrematação do direito de exploração do

referido estabelecimento de restauração (snack-bar), pelo período de sessenta

meses, contados a partir do dia 1 de Outubro de 2010, com a proposta de oitenta

mil euros (€ 80.000,00), a que acresce IVA à taxa aplicável de 20%, sendo que o

mesmo terá que fazer prova documental do cumprimento do estabelecido no

artigo 5.º do regulamento e ainda, conforme estabelecido na alínea a) do artigo

14.º do regulamento e proceder à liquidação da quantia de oito mil euros

(€8.000,00), a que acresce IVA à taxa de vinte por cento, correspondente a dez

por cento da importância total da arrematação. ---------------------------------------------

4. Informar ainda o arrematante que relativamente ao restante valor por liquidar,

respectivamente sessenta e dois mil euros (€ 72.000,00), que o mesmo deverá

será liquidado em sessenta prestações mensais, no valor de mil e duzentos

euros (€ 1.200,00) cada, a que acresce IVA à taxa de 20%, a iniciar no dia 1 de

Outubro de 2010.” -----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------- ACTA SEGUNDA ------------------------------------------




ACTA Nº 22 Fls. __________



ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO (SNACK- BAR) NA AVENIDA

MARGINAL DE QUART EIRA, PARTE NASCENTE, 2.ª FASE, EDIFÍCIO A, NA

CIDADE DE QUARTEIRA -----------------------------------------------------------------------------

-------- Ao segundo dia do mês de Junho do ano de dois mil e dez, pelas dez horas,

sito na Loja do Munícipe, Rua 1.º de Dezembro, na cidade de Loulé, reuniram os

membros efectivos da comissão de hasta pública, respectivamente a vereadora da

Câmara Municipal de Loulé, Brígida Maria Guerreiro Cavaco, que a presidiu, o Chefe

de Divisão de Actividades Económicas, Miguel Angel Lopes Madeira, e a

Coordenadora Técnica da Secção de Actividades Económicas, Maria de Lurdes

Neves Carvalho Oliveira e Sousa, que a coadjuvaram, a fim de se proceder à

atribuição do direito de exploração de um espaço destinado à instalação e

funcionamento de um estabelecimento de restauração, sito na Avenida Marginal de

Quarteira, Parte Nascente, 2.ª Fase, Edifício A, na cidade de Quarteira, cuja

ocupação se encontra devidamente licenciada a coberto do alvará de licença de

utilização n.º 226/07, emitida pela Câmara Municipal de Loulé. -----------------------------

-------- Declarado o início da reunião pela Vereadora, Brígida Maria Guerreiro

Cavaco, os trabalhos foram depois conduzidos pelo Chefe de Divisão de Actividades

Económicas, Miguel Angel Lopes Madeira, o qual fez o ponto de situação da hasta

pública, informado que conforme estabelecido na deliberação de câmara de 21 de

Abril de 2010: ----------------------------------------------------------------------------------------------

1. Todos os concorrentes foram notificados para se pronunciarem quanto à ordem

estabelecida para atribuição do direito de exploração do supracitado

equipamento e ainda acerca das propostas que não foram admitidas, sendo que

somente estes, ou seja, os concorrentes excluídos, apresentaram recurso da

decisão, respectivamente os concorrentes Hernâni José Dias de Sousa Correia

(proposta n.º 009/2010), o concorrente José Eduardo Neutel do Brito (proposta

n.º 010/2010) e o concorrente Luís Miguel da Costa e Cunha Martins (proposta

n.º 011/2010). -----------------------------------------------------------------------------------------



ACTA Nº 22 Fls. __________


2. Para melhor fundamentação e suporte da decisão a proferir pelo júri da comissão

da hasta pública acerca dos recursos apresentados pelos três concorrentes

excluídos, todos eles idênticos e apresentados pelo mesmo advogado, Dra. Carla

Silva e Cunha, foi remetido oportunamente para emissão de parecer da Divisão

de Apoio Jurídico e Contencioso da Câmara Municipal de Loulé, o qual é parte

integrante da presente acta, e que, em resumo, indica que «… não podem ser

atendidos os fundamentos invocados pelo interessado na atribuição do direito

supra referido», e que, nesse sentido, sendo o referido parecer extensível a

todos os reclamantes, deverá ser considerado sem provimento os recursos

apresentados, em linha, aliás, com a decisão tomada pela comissão da hasta

pública aquando da abertura das propostas. -------------------------------------------------

3. O concorrente Eduardo dos Passos Simões, NIF 164986669, residente na

Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, Edifício Golfinhos, Loja AI, 8125-148

Quarteira, titular da proposta 002/2010, na qualidade de primeiro classificado, foi

notificado para fazer prova documental dos requisitos exigidos no artigo 5.º do

regulamento da hasta pública, respectivamente de que residia e se encontrava

colectado e recenseado no Município de Loulé, e ainda para que procedesse à

proceder à liquidação da quantia de dez mil e cem euros (€ 10.100,00), a que

acresce IVA à taxa de vinte por cento, correspondente a dez por cento da

importância total da arrematação, não tendo este dado cumprimento ao

requerido, nem nada informado até à presente data, encontrando-se assim

ultrapassados os prazos estabelecidos para o efeito, pelo que se considera que o

mesmo desistiu e, desse modo, conforme estabelecido no n.º 2 do artigo 9.º do

regulamento da hasta, deverá ser considerada a proposta subsequente. ------------

------- Em face dos elementos apresentados, decidiu a comissão da presente hasta

pública, por unanimidade, o seguinte: --------------------------------------------------------------

a. Notificar os correntes excluídos, respectivamente os concorrentes Hernâni José

Dias de Sousa Correia (proposta n.º 009/2010), o concorrente José Eduardo

Neutel do Brito (proposta n.º 010/2010) e o concorrente Luis Miguel da Costa e



ACTA Nº 22 Fls. __________


Cunha Martins (proposta n.º 011/2010), dos fundamentos que sustentam essa

decisão, remendo-lhes para o efeito cópia do parecer elaborado pela Divisão de

Apoio Jurídico e de Contencioso da Câmara Municipal de Loulé; ----------------------

b. Notificar o concorrente que apresentou a proposta posicionada em segundo

lugar, Sandra Maria Ribeiro das Neves, NIF 202001229, (proposta n.º 006/2010),

residente em Lugar do Forte Novo, Edifício Almeirim, 2.º TOD, 8125-201

Quarteira, da possibilidade de exercer a arrematação do direito de exploração do

referido estabelecimento de restauração (snack-bar), pelo período de sessenta

meses, contados a partir do dia 1 de Outubro de 2010, com a proposta de oitenta

mil euros (€ 80.000,00), a que acresce IVA à taxa aplicável de 20%, sendo que o

mesmo terá que fazer prova documental do cumprimento do estabelecido no

artigo 5.º do regulamento e ainda, conforme estabelecido na alínea a) do artigo

14.º do regulamento e proceder à liquidação da quantia de oito mil euros (€

8.000,00), a que acresce IVA à taxa de vinte por cento, correspondente a dez por

cento da importância total da arrematação. ---------------------------------------------------

c. Informar ainda o arrematante que relativamente ao restante valor por liquidar,

respectivamente sessenta e dois mil euros (€ 72.000,00), que o mesmo deverá

será liquidado em sessenta prestações mensais, no valor de mil e duzentos

euros (€ 1.200,00) cada, a que acresce IVA à taxa de 20%, a iniciar no dia 1 de

Outubro de 2010. ------------------------------------------------------------------------------

------ Nada mais havendo a tratar, pelas doze horas e quinze minutos, a Vereadora

da Câmara Municipal de Loulé Brígida Maria Guerreiro Cavaco, declarou por

encerrada a reunião, da qual e para se constar se lavrou a presente acta que por

traduzir o que na mesma se passou é assinada por todos os membros da comissão.

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a acta segunda da


1. Exclusão, por desistência, do concorrente Eduardo dos Passos Simões, NIF

164986669, residente na Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, Edifício Golfinhos, Loja

AI, 8125-148 Quarteira, titular da proposta 002/2010, por não ter dado cumprimento



ACTA Nº 22 Fls. __________


ao estabelecido no artigo 5.º e à alínea a) do artigo 14.º do regulamento da hasta

pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Notificar os correntes excluídos, respectivamente os concorrentes Hernâni José

Dias de Sousa Correia (proposta n.º 009/2010), o concorrente José Eduardo Neutel

do Brito (proposta n.º 010/2010) e o concorrente Luís Miguel da Costa e Cunha

Martins (proposta n.º 011/2010), dos fundamentos que sustentam essa decisão,

remendo-lhes para o efeito cópia do parecer elaborado pela Divisão de Apoio

Jurídico e de Contencioso da Câmara Municipal de Loulé. -----------------------------------

3. Notificar o concorrente que apresentou a proposta posicionada em segundo lugar,

Sandra Maria Ribeiro das Neves, NIF 202001229, (proposta n.º 006/2010), residente

em Lugar do Forte Novo, Edifício Almeirim, 2.º TOD, 8125-201 Quarteira, da

possibilidade de exercer a arrematação do direito de exploração do referido

estabelecimento de restauração (snack-bar), pelo período de sessenta meses,

contados a partir do dia 1 de Outubro de 2010, com a proposta de oitenta mil euros

(€ 80.000,00), a que acresce IVA à taxa aplicável de 20%, sendo que o mesmo terá

que fazer prova documental do cumprimento do estabelecido no artigo 5.º do

regulamento e ainda, conforme estabelecido na alínea a) do artigo 14.º do

regulamento e proceder à liquidação da quantia de oito mil euros (€8.000,00), a que

acresce IVA à taxa de vinte por cento, correspondente a dez por cento da

importância total da arrematação. -------------------------------------------------------------------

4. Informar ainda o arrematante que relativamente ao restante valor por liquidar,

respectivamente sessenta e dois mil euros (€ 72.000,00), que o mesmo deverá será

liquidado em sessenta prestações mensais, no valor de mil e duzentos euros (€

1.200,00) cada, a que acresce IVA à taxa de 20%, a iniciar no dia 1 de Outubro de

2010. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------



ESTABELECIMENTO DE BEBIDAS (CAFETARIA) NA BIBLIOTEC A MUNICIPAL

DE LOULÉ – “SOPHIA DE MELLO BREYNER”. A CTA TERCEIRA – Pela Senhora



ACTA Nº 22 Fls. __________


Vereadora Dr.ª Brígida Cavaco foi presente a proposta e a acta que a seguir se

transcrevem: -----------------------------------------------------------------------------------------------

“ Em cumprimento da deliberação de câmara de 2010-05-12, os serviços municipais

competentes, respectivamente a Divisão de Actividades Económicas, efectuaram as

diligências definidas, sendo que após decorridos os respectivos prazos legais a

comissão da hasta pública reuniu, no passado dia 2 de Junho de 2010, para dar

continuidade ao processo de atribuição do direito de exploração de um espaço

destinado à instalação e funcionamento de um estabelecimento de bebidas

(cafetaria), sito na Biblioteca Municipal de Loulé – “Sophia de Mello Breyner”. ---------

Neste contexto, proponho a Exma. Câmara Municipal que aprove a acta terceira da


1. Exclusão, por desistência, do concorrente Christina Fernanda de Lemos

Mendes, NIF 227755847, residente na Urbanização Miraserra, Lote 6, 1.º

Frente, 8100-726 Loulé, por não ter dado cumprimento ao estabelecido no

artigo 5.º e à alínea a) do artigo 14.º do regulamento da hasta pública. ----------

2. Notificar o concorrente Maria Idália Rosa Martinho Fernandes, NIF

116994452, residente na Rua Ascensão Guimarães, 169, 6.º Esq., 8100-542

Loulé, da possibilidade de exercer a arrematação do direito de exploração do

estabelecimento de bebidas (cafetaria), sito na Biblioteca Municipal de Loulé –

“Sophia de Mello Breyner Andersen”, pelo período de trinta e seis meses,

contados a partir do primeiro dia do mês de Outubro do ano de dois mil e dez,

com a proposta de cinco mil e cem euros (€ 5.100,00), a que acresce IVA à

taxa aplicável de vinte por cento, sendo que a mesma terá que fazer prova

documental do cumprimento do estabelecido no artigo 5.º do regulamento da

referida e ainda conforme estabelecido na alínea a) do artigo 14.º do

regulamento, proceder à liquidação da quinhentos e dez euros (€ 510,00), a

que acresce IVA à taxa de vinte por cento, correspondente a dez por cento da

importância total da arrematação.” ---------------------------------------------------------

--------------------------------------------ACTA TERCEIRA -------------------------------------------



ACTA Nº 22 Fls. __________


ATRIBUIÇÃO DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE UM ESPAÇO DE STINADO À

INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UM ESTABEL ECIMENTO DE BEBIDAS

(CAFETARIA) NA BIBLIOTECA MUNICIPAL “SOPHIA DE MELL O BREYNER”-----

-------- Ao primeiro dia do mês de Junho do ano de dois mil e dez, pelas onze horas,

sito na Loja do Munícipe, Rua 1.º de Dezembro, na cidade de Loulé, reuniram os

membros efectivos da comissão de hasta pública, respectivamente a vereadora da

Câmara Municipal de Loulé, Brígida Maria Guerreiro Cavaco, que a presidiu, o Chefe

de Divisão de Actividades Económicas, Miguel Angel Lopes Madeira, e o Chefe de

Divisão de Bibliotecas e Arquivo Municipal, João Carlos Pereira Neto Lopes, a fim de

se dar continuidade ao processo de atribuição do direito de exploração de um

espaço destinado à instalação e funcionamento de um estabelecimento de bebidas

(cafetaria), sito na Biblioteca Municipal de Loulé – “Sophia de Mello Breyner

Andersen”.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Declarado o início da reunião pela Vereadora, Brígida Maria Guerreiro Cavaco, os

trabalhos foram depois conduzidos pelo Chefe de Divisão de Actividades

Económicas Miguel Angel Lopes Madeira, o qual fez o ponto de situação da hasta

pública, informado que em cumprimento do estabelecido na deliberação de câmara

de 12 de Maio de 2010, notificou-se a concorrente que apresentou a proposta

posicionada em segundo lugar, Christina Fernanda de Lemos Mendes, NIF

227755847, residente na Urbanização Miraserra, Lote 6, 1.º Frente, 8100-726 Loulé,

da possibilidade de exercer a arrematação do direito de exploração do


“Sophia de Mello Breyner Andersen”, pelo período de trinta e seis meses, contados a

partir do primeiro dia do mês de Outubro do ano de dois mil e dez, com a proposta

de cinco mil e quinhentos euros (€ 5.500,00), a que acresce IVA à taxa aplicável de

vinte por cento, sendo que a mesma teria que fazer prova documental do

cumprimento do estabelecido no artigo 5.º do regulamento da referida e ainda

conforme estabelecido na alínea a) do artigo 14.º do regulamento, e proceder à

liquidação da quantia de quinhentos e cinquenta euros (€ 550,00), a que acresce



ACTA Nº 22 Fls. __________


IVA à taxa de 20%, correspondente a 10% da importância total da arrematação, não

tendo a mesma dado cumprimento ao requerido nem nada informado esta comissão

até à presente data, ultrapassado desse modo os prazos estabelecidos para o efeito,

pelo que se considera que desistiu e, desse modo, conforme estabelecido no n.º 2

do artigo 9.º do regulamento da hasta, deverá a comissão considerar a proposta

subsequente. ----------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Em face dos elementos apresentados, decidiu a comissão da presente hasta

pública, por unanimidade, notificar o concorrente que apresentou a proposta

posicionada em terceiro lugar, Maria Idália Rosa Martinho Fernandes , NIF

116994452, residente na Rua Ascensão Guimarães, 169, 6.º Esq., 8100-542 Loulé,

da possibilidade de exercer a arrematação do direito de exploração do


“Sophia de Mello Breyner Andersen”, pelo período de trinta e seis meses, contados a

partir do primeiro dia do mês de Outubro do ano de dois mil e dez, com a proposta

de cinco mil e cem euros (€ 5.100,00), a que acresce IVA à taxa aplicável de vinte

por cento, sendo que a mesma terá que fazer prova documental do cumprimento do

estabelecido no artigo 5.º do regulamento da referida e ainda conforme estabelecido

na alínea a) do artigo 14.º do regulamento, proceder à liquidação da quinhentos e

dez euros (€ 510,00), a que acresce IVA à taxa de vinte por cento, correspondente a

dez por cento da importância total da arrematação. --------------------------------------------

-------- Nada mais havendo a tratar, pelas doze horas e cinco minutos, a Vereadora

da Câmara Municipal de Loulé Brígida Maria Guerreiro Cavaco, declarou por

encerrada a reunião, da qual e para se constar se lavrou a presente acta que por

traduzir o que na mesma se passou é assinada por todos os membros da comissão.

A Câmara deliberou por unanimidade e em minuta, aprovar a acta segunda da


1. Exclusão, por desistência, do concorrente Christina Fernanda de Lemos Mendes,

NIF 227755847, residente na Urbanização Miraserra, Lote 6, 1.º Frente, 8100-726

Loulé, por não ter dado cumprimento ao estabelecido no artigo 5.º e à alínea a) do



ACTA Nº 22 Fls. __________


artigo 14.º do regulamento da hasta pública. -----------------------------------------------------

2. Notificar o concorrente Maria Idália Rosa Martinho Fernandes, NIF 116994452,

residente na Rua Ascensão Guimarães, 169, 6.º Esq., 8100-542 Loulé, da

possibilidade de exercer a arrematação do direito de exploração do estabelecimento

de bebidas (cafetaria), sito na Biblioteca Municipal de Loulé – “Sophia de Mello

Breyner Andersen”, pelo período de trinta e seis meses, contados a partir do primeiro

dia do mês de Outubro do ano de dois mil e dez, com a proposta de cinco mil e cem

euros (€ 5.100,00), a que acresce IVA à taxa aplicável de vinte por cento, sendo que

a mesma terá que fazer prova documental do cumprimento do estabelecido no artigo

5.º do regulamento da referida e ainda conforme estabelecido na alínea a) do artigo

14.º do regulamento, proceder à liquidação da quinhentos e dez euros (€ 510,00), a

que acresce IVA à taxa de vinte por cento, correspondente a dez por cento da

importância total da arrematação. -------------------------------------------------------------------

ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO JÚRI E DOS MÉTODOS DE SELEC ÇÃO

DOS PROCEDIMENTOS CONCURSAIS COMUNS PARA OCUPAÇÃO D E UM

POSTO DE TRABALHO NA CATEGORIA DE COORDENADOR TÉCNI CO, SETE

POSTOS NA CATEGORIA DE ASSISTENTE TÉCNICO E SETE PO STOS NA

CATEGORIA DE ASSISTENTE OP ERACIONAL, DA ACTIVIDADE “ENSINO NÃO

SUPERIOR”, NA MODALIDADE DE RELAÇÃO DE EMPREGO PÚBL ICO POR

CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO

INDETERMINADO, A AFECTAR À DIVISÃO DE EDUCAÇÃO - Pe la Senhora

Vereadora Dr.ª Teresa Menalha foi presente a proposta que a seguir se transcreve:

“ Pelo preceituado na alínea a) do nº 2 do art.º 68º da Lei nº 169/99, de 18 de

Setembro, na redacção dada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, e nos termos do

nº 1 do artigo 4º, conjugado com o nº 1 do artigo 9º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3

de Setembro, e após aprovação do Mapa de Pessoal pela Assembleia Municipal, em

21 de Dezembro de 2009 e alteração em reunião de Câmara de 13 de Janeiro de

2010, no uso da competência delegada por despacho do Sr. Presidente de 28 de

Outubro de 2009 e apresentado a Reunião de Câmara na mesma data, proponho: ---



ACTA Nº 22 Fls. __________


1 - Seja autorizada a alteração da composição do júri dos procedimentos concursais

comuns para ocupação de um posto de trabalho na categoria de Coordenador

Técnico, sete postos na categoria de Assistente Técnico e sete postos na categoria

de Assistente Operacional, da Actividade “Ensino Não Superior”, na modalidade de

relação de emprego público por contrato de trabalho em funções públicas por tempo

indeterminado, a afectar à Divisão de Educação, cujas aberturas foram aprovadas

em reunião de Câmara, realizada em 26 de Maio de 2010, passando os referidos

procedimentos concursais, a ter a composição do júri que a seguir se indica: ----------

- Coordenador Técnico:

Presidente – Edite Maria Pinguinha Guerreiro Carvalho Machado, Chefe de Divisão

de Educação -----------------------------------------------------------------------------

Vogais Efectivos: -----------------------------------------------------------------------------------------

1º Vogal – Rute Isabel Jacinto Nascimento, Técnica Superior da carreira Técnica

Superior; -----------------------------------------------------------------------------

2º Vogal – Maria Teresa Agostinho Sousa Fernandes, Técnico Superior da Carreira

Técnica Superior; -----------------------------------------------------------------------------------------

Vogais Suplentes: ----------------------------------------------------------------------------------------

1º Vogal – Luís Miguel Ameixa Inácio, Técnico Superior da carreira Técnica

Superior; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

2º Vogal – Maria de Fátima Grosso Martins Inácio, Coordenadora Técnica da

carreira de Assistente Técnico; -----------------------------------------------------------------------

- Assistente Técnico:


de Educação -----------------------------------------------------------------------------



Superior; -----------------------------------------------------------------------------





ACTA Nº 22 Fls. __________



1º Vogal – Donaciana Maria Gomes Piçarra Silva, Assistente Técnico, da carreira de

Assistente Técnico; --------------------------------------------------------------------------------------



- Assistente Operacional:


de Educação -----------------------------------------------------------------------------



Superior; -----------------------------------------------------------------------------




1º Vogal – Cláudia Sofia Guerreiro Martins Branco, Assistente Técnico da carreira de

Assistente Técnico; --------------------------------------------------------------------------------------



Nas ausências e impedimentos do Presidente do Júri, este será substituído pelo 1º

Vogal Efectivo. --------------------------------------------------------------------------------------------

2 – Seja autorizada a alteração dos métodos de selecção a aplicar nos referidos

procedimentos concursais, inicialmente previstos e aprovados superiormente em

reunião de Câmara de 26 de Maio, atrás referida, retirando o método de selecção

complementar de Entrevista Profissional de Selecção.” ---------------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a alteração da

composição do júri e dos métodos de selecção dos procedimentos concursais para

ocupação de um posto de trabalho na categoria de coordenador técnico, sete postos

na categoria de assistente técnico e sete postos na categoria de assistente

operacional, da actividade “ensino não superior”, na modalidade de relação de



ACTA Nº 22 Fls. __________


emprego público por contrato de trabalho em funções públicas por tempo

indeterminado de acordo com a proposta da Senhora Vereadora. -------------------------

A Senhora Vereadora Dr.ª Fátima Catarina perguntou se esta situação é

excepcional em relação à regra dos 2/1 (saída de dois funcionários para entrada de

um)? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Senhores Vereadora Dr.ª Teresa Menalha informou que a questão é só alterar a

composição do Júri e é um concurso já aberto. --------------------------------------------------

ABERTURA E TRAMITAÇÃO DE PROCEDIMENTO CONCURSAL COM UM PARA

OCUPAÇÃO DE 84 POSTOS DE TRABALHO PARA PROFESSORES AEC, DAS

ACTIVIDADES DO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO ENSINO DE INGLÊS

E DE OUTRAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULA R NO 1.º

CICLO DO ENSINO BÁSICO DA ACTIVIDADE “ENSINO NÃO SUPERIOR”, NA

MODALIDADE DE RELAÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO POR CONTRA TO DE

TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS, A TERMO RESOLUTIVO CE RTO, A

TEMPO PARCIAL, A AFECTAR À DIVISÃO DE EDUCAÇÃO – Pe la Senhora

Vereadora Dr.ª Teresa Menalha foi presente a proposta que a seguir se transcreve:

“ Pelo preceituado na alínea a) do nº 2 do art.º 68º da Lei nº 169/99, de 18 de

Setembro, na redacção dada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, e nos termos do

nº 1 do artigo 4º, conjugado com o nº 1 do artigo 9º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3

de Setembro, e após aprovação do Mapa de Pessoal pela Assembleia Municipal, em

21 de Dezembro de 2009 e alteração em reunião de Câmara de 13 de Janeiro de

2010, no uso da competência delegada por despacho do Sr. Presidente de 28 de

Outubro de 2009 e apresentado a Reunião de Câmara na mesma data, proponho: ---

1. A abertura de procedimento concursal para o preenchimento, e toda a

tramitação até à sua ocupação, de 84 postos de trabalho para Professores AEC,

das actividades do Programa de Generalização do Ensino de Inglês e de Outras

Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo de Ensino Básico, da

Actividade “Ensino Não Superior” conforme caracterização no Mapa de Pessoal,

na modalidade de relação de emprego público por contrato de trabalho em funções



ACTA Nº 22 Fls. __________


públicas, a termo resolutivo certo, a tempo parcial, a afectar à Divisão de Educação

do Departamento de Intervenção Local e Gestão de Informação, para o ano lectivo

2010/2011; -----------------------------------------------------------------------------------------------

2 – No âmbito do programa de Generalização do Ensino de Inglês e de Outras

Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico, aprovado

pelo Despacho da Senhora Ministra da Educação n.º 14 460/2008, de 26 de Maio,

para satisfazer as necessidades das escolas que compõem os Agrupamentos

Verticais de Escolas do Concelho, para o ano lectivo 2010/2011, sendo o número

de professores por área de actividade: -----------------------------------------------------------

Ensino de Inglês – 24; Actividade Física e Desportiva – 30 e Ensino da Música e

ou outras Actividades de Enriquecimento Curricular – 30. ----------------------------------

Descrição sumária das funções a exercer nos postos de trabalho a concurso: As

funções a exercer desenvolvem-se no domínio das actividades do Programa de

Generalização do Ensino de Inglês e de Outras Actividades de Enriquecimento

Curricular no 1.º Ciclo do Ensino Básico e, encontram-se previstas no art.º 56º do

Regulamento Orgânico da Câmara Municipal de Loulé publicado em Diário da

Republica, II série n.º 35, de 19 de Fevereiro de 2008; ----------------------------------------

Nível habilitacional exigido: ----------------------------------------------------------------------------

Possuir as habilitações legalmente exigidas e constantes nos artigos 9.º, 12.º, 16.º e

19.º do Despacho n.º 14 460/2008, de 26 de Maio. -----------------------------------------------

Que o Júri tenha a seguinte constituição: ----------------------------------------------------------

Presidente – Edite Maria Pinguinha Guerreiro de Carvalho Machado, Chefe de

Divisão de Educação; -----------------------------------------------------------------------------------


1.º Vogal – Vera Margarida Vieira Almeida, Técnica Superior da Divisão de Recursos

Humanos, Formação e Qualificação; ---------------------------------------------------------------

2.º Vogal – Dora Cristina Santos de Assunção, Técnica Superior da Divisão de

Educação; --------------------------------------------------------------------------------------------------




ACTA Nº 22 Fls. __________


1.º Vogal – Maria Teresa Agostinho Sousa Fernandes, Técnica Superior da Divisão

de Educação; ----------------------------------------------------------------------------------------------

2.º Vogal – Luís Miguel Ameixa Inácio, Técnico Superior da Divisão de Educação. ---

Nas ausências e impedimentos do Presidente do Júri, este será substituído pelo 1.º

Vogal Efectivo.” -------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a abertura e tramitação

de procedimento concursal para ocupação de 84 postos de trabalho para

professores AEC, das actividades do Programa de Generalização do Ensino de

Inglês e de Outras Actividades de Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino

Básico, da Actividade “Ensino não Superior”, na modalidade de relação de emprego

público por contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, a

tempo parcial, a afectar à Divisão de Educação, de acordo com a proposta da

Senhora Vereadora. -------------------------------------------------------------------------------------

A Senhora Vereadora Dr.ª Fátima Catarina voltou a questionar sobre se era esta

uma situação excepcional em relação á regra 2/1, tendo a Senhora Vereadora Dr.ª

Teresa Menalha respondido que é da responsabilidade da Autarquia os contratos e

é ao abrigo dos protocolos assumidos com o Ministério da Educação. --------------------

EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO REQUERIDA PELA GRASAL –

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E DESPORTIVA DE S. LOURENÇO, PARA

REALIZAÇÃO DE BAILES NO RECINTO DA ASSOCIAÇÃO – Pelo Departamento

de Administração e Recursos Humanos foi presente o requerimento com a

entrada n.º 19203 de 26.05.10 no qual vem requerer à Câmara que seja concedida

licença especial de ruído para a seguinte actividade ruidosa de carácter temporário:

bailes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, nos termos do n.º 2 do art.º 15.º

do Regulamento Geral de Ruído, anexo ao Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro,

emitir a Licença Especial de Ruído, em conformidade com o requerido pela Grasal –

Associação Recreativa e Desportiva de S. Lourenço, para a realização de bailes, no

recinto da Associação, nos dias 23 e 26 de Junho e 3 de Julho de 2010, com o



ACTA Nº 22 Fls. __________


horário compreendido entre as 15h00 e as 02h00, deverá o requerente respeitar os

limites de ruído. -------------------------------------------------------------------------------------------

RATIFICAÇÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO REQUERIDA POR MARIA DE

JESUS CABRITA NETOL PARA REALIZAÇÃO DE MÚSICA AO VI VO NO

RESTAURANTE HORTA NOVA EM LOULÉ – Pelo Departamento de

Administração e Recursos Humanos foi presente o requerimento com a entrada

n.º 19288 de 26.05.10 no qual vem requerer à Câmara que seja concedida licença

especial de ruído para a seguinte actividade ruidosa de carácter temporário: música

ao vivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------


da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, ratificar a autorização por despacho, proferida

pelo Senhor Presidente da Câmara, para emissão de Licença Especial de Ruído, em

conformidade com o requerido por Maria de Jesus Cabrita Neto, para a realização

de música ao vivo na restaurante Horta Novas, sito em Rua Major Manuel olival, nos

dias 5 e 12 de Junho de 2010, das 20h00 às 24h00. -------------------------------------------

RATIFICAÇÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO REQUERIDA POR

LUSOEVENTOS PRODUÇÕES MULTIMÉDIA, LDª., PARA A REAL IZAÇÃO DE

ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO NA PRAIA DA MARINA EM VILAM OURA – Pelo

Departamento de Administração e Recursos Humanos foi presente o

requerimento com a entrada n.º 20013 de 31.05.10 no qual vem requerer à Câmara

que seja concedida licença especial de ruído para a seguinte actividade ruidosa de

carácter temporário: espectáculo pirotécnico. ----------------------------------------------------



pelo Senhor Presidente da Câmara, para emissão de licença especial de ruído, em

conformidade com o requerido por Lusoeventos Produções Multimédia, Ldª., para a

realização de espectáculo pirotécnico na praia da marina de Vilamoura, no dia 3 de

Junho de 2010, das 23h30 e as 02h00 (do dia 4), deverá o titular respeitar os limites

de ruído. ----------------------------------------------------------------------------------------------------



ACTA Nº 22 Fls. __________



MARINOTEIS – SOCIEDADE DE PROMOÇÃO E CONSTRUÇÃO DE HOTÉIS,

S.A., PARA REALIZAÇÃO DE MÚSICA GRAVADA – DSICO JOCKEY NO BAR

DA PRAIA EM VILAMOURA – Pelo Departamento de Admini stração e Recursos

Humanos foi presente o requerimento com a entrada n.º 19305 de 26.05.10 no qual

vem requerer à Câmara que seja concedida licença especial de ruído para a

seguinte actividade ruidosa de carácter temporário: música gravada – disc jockey. ---



pelo Senhor Presidente da Câmara, para emissão de licença especial de ruído, em

conformidade com o requerido por Marinotéis – sociedade de Promoção e

Construção de Hotéis, S.A. , para a realização de música gravada – disco jockey, n0

bar da praia (concessionada pelo hotel), em Vilamoura, para os sábados e

domingos, sendo a mesma atribuída mensalmente e renovável por período idêntico

desde que não haja qualquer reclamação, a presente licença tem início no dia 05 de

Junho e término a 26 de Setembro de 2010, nas condições acima mencionadas,

com o seguinte horário, das 15h00 às 21h00, deverá o titular respeitar os limites de

ruído. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

RATIFICAÇÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO REQUERIDA POR JOSÉ

JOÃO COSTA MENDES, PARA A REALIZAÇÃO DE MÚSICA AO V IVO NO “BAR

O LEME” DESIGNADO POR HOLE IN ONE, EM VILAMOURA – P elo




carácter temporário: música ao vivo. ----------------------------------------------------------------



pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara, para emissão de licença especial de ruído,

em conformidade com o requerido por José João Costa Mendes, para realização de



ACTA Nº 22 Fls. __________


música ao vivo no “Bar o leme” designado por Hole in One, Edifício Marina, loja 7 em

Vilamoura, de 04 a 30 de Junho de 2010, da 21h00 às 02h00, sendo a mesma

atribuída quinzenalmente e renovável por período idêntico desde que não haja

qualquer reclamação, deverá o titular respeitar os limites de ruído e toda a actividade

ser realizada com as portas e janelas fechadas. -------------------------------------------------


CORRECOSTA – EXPLORAÇÃO DE BARES, LDª., PARA A AREALIZAÇÃO DE

KARAOKE E LIFE MUSIC NO “SNACK- BAR BURACO 19” NA NARIMA DE

VILAMOURA – LOJA 96 – Pelo Departamento de Administ ração e Recursos

Humanos foi presente o requerimento com a entrada n.º 19361 de 26.05.10 no qual


seguinte actividade ruidosa de carácter temporário: Karaoke e life music. ---------------




em conformidade com o requerido por Correcosta – Exploração de Bares, Ldª., para

realização de Karaoke e Life Music ao vivo no “Sanck-Bar Buraco 19” na Marina de

Vilamoura – Loja 96, de 04 a 18 de Junho de 2010, da 23h00 às 02h00, sendo a

mesma atribuída quinzenalmente e renovável por período idêntico desde que não

haja qualquer reclamação, deverá o titular respeitar os limites de ruído e toda a

actividade ser realizada com as portas e janelas fechadas. ----------------------------------

RATIFICAÇÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO REQUERIDA POR SOLGOLF

RESTAURANTES, LDª., PARA A REALIZAÇÃO DE MÚSICA AO VIVO DURANTE

CASAMENTO NO “RESTAURANTE ALAMBIQUE” EM ALMANCIL– P elo




carácter temporário: música ao vivo. ----------------------------------------------------------------




ACTA Nº 22 Fls. __________




em conformidade com o requerido por Solgolf, Restaurantes, Ldª., para realização

de música ao vivo durante casamento no 2Restaurante Alambique”, corgo da Zorra

em Almancil, dia 04 de Junho de 2010, deverá o titular respeitar os limites de ruído. -

RATIFICAÇÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO REQUERIDA PELA

ASSOCIAÇÃO DE ES TUDANTES DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE LOULÉ, PARA

REALIZAÇÃO DOS MR. E MISS ESCOLA, NO SALÃO DE FESTA S DA CÂMARA

MUNICIPAL DE LOULÉ EM LOULÉ – Pelo Departamento de Administração e

Recursos Humanos foi presente o requerimento com a entrada n.º 20219 de

01.06.10 no qual vem requerer à Câmara que seja concedida licença especial de

ruído para a seguinte actividade ruidosa de carácter temporário: realização dos Mr. e

Miss Escola. -----------------------------------------------------------------------------------------------




em conformidade com o requerido pela Associação de Estudantes da Escola

Secundária de Loulé, para realização dos Mr. e Miss Escola, no Salão de festas da

Câmara Municipal de Loulé em Loulé, no dia 04 de Junho de 2010, das 20h00 e as

03h00, deverá o requerente respeitar os limites de ruído. -------------------------------------

RECTIFICAÇÃO DO HORÁRIO DA LICENÇA ESPECIAL DE RUÍD O – Pelo



rectificação do horário da licença especial de ruído. --------------------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a rectificação ao horário

concedido à licença especial de ruído requerido por Lusoeventos Produções

Multimédia, Ldª., aprovado em reunião de Câmara de 12.05.2010, para a realização

de espectáculos pirotécnico na praia da marina de Vilamoura, em Vilamoura,

passando o mesmo até às 02h00. -------------------------------------------------------------------



ACTA Nº 22 Fls. __________


INTENÇÃO DE INDEFERIR O PEDIDO DE LICENÇA ESPEICAL DE RUÍDO

REQUERIDA POR SHERRY – LYN SAUNDERS, LDª., PARA REALIZAÇÃO DE

KARAOKE E MÚSICA AO VIVO “SNACK- BAR O CAÇADOR” NO LARGO

MANUEL ARRIAGA EM LOULÉ – Pelo Departamento de Admi nistração e

Recursos Humanos foi presente o requerimento com a entrada n.º 19162 de

25.05.10 no qual vem requerer à Câmara que seja concedida isenção do pagamento

das taxas e licenças referente ao pedido de licença especial de ruído. -------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, comunicar ao requerente a

intenção de indeferir o pedido de Licença Especial de Ruído requerida por Sherry –

Lyn Saunders, ldª., para a realização de Karaoke música ao vivo “Snack-Bar O

Caçador”, face à informação desfavorável da Fiscalização Municipal. ---------------------

LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – JUNTA DE FREGUESIA DE Q UARTEIRA –

“QUARTEIRA ACTIVA – AULAS DE FITNESS” A REALIZAR DURANTE OS

MESES DE JULHO E AGOSTO – Pelo Departamento de Dina mização Sócio-

Cultural foi presente o requerimento com a entrada n.º 15669 de 30.04.10 no qual


seguinte actividade ruidosa de carácter temporário: “Quarteira Activa – Aulas de

Fitness.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a concessão da Licença

Especial de Ruído para a prova acima referida nos termos do n.º 1 do artigo 15.º do

Regulamento Geral do Ruído aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de

Janeiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

ISENÇÃO DE TAXAS – JUNTA DE FREGUESIA DE QUARTEIRA – “QUARTEIRA

ACTIVA-AULAS DE FITNESS” – A REALIZAR DURANTE OS ME SES DE JULHO

E AGOSTO – Pelo Senhor Vereador Joaquim Guerreiro foi presente a proposta

que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------

“De acordo com o estabelecido no número 2 do artigo 7.º da Alteração do

Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças da Câmara Municipal de Loulé,

conforme aviso n.º 2179/2005 publicado em Diário da República, II Série, de 5 de



ACTA Nº 22 Fls. __________


Abril de 2005, propõe-se que a Junta de Freguesia de Quarteira fique isento de

pagamento de qualquer taxa ou licença ao Município para a prova “Aulas de Fitness

– Projecto Quarteira Activa”, a realizar em Quarteira, Concelho de Loulé, durante os

meses de Julho e Agosto, por estar em conformidade com os fins legalmente

exigidos.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a Isenção de Taxas à

Junta de Freguesia de Quarteira “Quarteira Activa – Aulas de Fitness” a realizar

durante os meses de Julho e Agosto. --------------------------------------------------------------

LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – MANIFESTAÇÃO DESPORTIVA “11.º

CONVÍVIO MOTARD”, A REALIZAR NOS DIAS 2, 3 E 4 DE J ULHO DE 2010, NO

SÍTIO DO CAVALO PRETO – QUARTEIRA – CONCELHO DE LOU LÉ – Pelo

Departamento de Dinamização Sócio-Cultural foi presente o requerimento com a

entrada n.º 19287 de 26.05.10 no qual vem requerer à Câmara que seja concedida

licença especial de ruído para a seguinte actividade ruidosa de carácter temporário:

“11.º Convívio Motard.” ---------------------------------------------------------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a concessão da Licença

Especial de Ruído para a prova acima referida nos termos do n.º 1 do artigo 15.º do

Regulamento Geral do Ruído aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de

Janeiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

ISENÇÃO DE TAXAS – GRUPO MOTARD DE QUARTEIRA – “11. º CONVÍVIO

MOTARD”, A REALIZAR NOS DIAS 2,3 E 4 DE JULHO DE 20 10 – Pelo Senhor

Vereador Joaquim Guerreiro foi presente a proposta que a seguir se transcreve: ---

“De acordo com o estabelecido no número 2 do artigo 7.º da Alteração do

Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças da Câmara Municipal de Loulé,

conforme aviso n.º 2179/2005 publicado em Diário da República, II Série, de 5 de

Abril de 2005, propõe-se que o Grupo Motard de Quarteira fique isento de

pagamento de qualquer taxa ou licença ao Município para a prova “11.º Convívio

Motard” a realizar no Concelho de Loulé, nos dias 2, 3 e 4 de Julho, por estar em

conformidade com os fins legalmente exigidos.” -------------------------------------------------



ACTA Nº 22 Fls. __________


A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a Isenção de Taxas ao

Grupo Motard de Quarteira – “11.º Convívio Motard”, nos dias 2, 3 e 4 de Julho de

2010, no sítio do Cavalo Preto – Quarteira – Concelho de Loulé. ---------------------------

TRABALHO EXTRAORDINÁRIO – DEPARTAMENTO DE DINAMIZAÇ ÃO SÓCI-

CULTURAL – Pelo Senhor Vereador Joaquim Guerreiro foi presente informação

sobre o assunto acima citado. ------------------------------------------------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, autorizar nos termos do n.º 2, do

artigo 161.º da Lei 59/2008 de 11 de Setembro, que os limites de trabalho

extraordinário estabelecidos no n.º 1 do mesmo artigo: cem horas por ano, duas

horas por dia normal de trabalho e em dias de descanso semanal obrigatório ou

complementar e nos feriados, sejam ultrapassadas com o limite máximo de 60% da

remuneração base do trabalhador respectivo, nos termos e para efeitos da

informação apresentada pelo Departamento de Dinamização Sócio-Cultural. -----------

ATRIBUIÇÃ O DE SUBSÍDIO AO CLUBE BASKET DE QUARTEIRA “OS

TUBARÕES” – Pelo Senhor Vereador Joaquim Guerreiro foi presente a proposta

que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------

“ Pretendendo o Clube Basket de Quarteira “Tubarões” implementar um campo de

Férias Desportivas nos meses de Julho e Agosto de 2010, a exemplo de experiencia

idêntica em anos anteriores, com o objectivo de: ------------------------------------------------

� Ocupar os jovens entre os 8 e os 12 anos em actividades desportivas

diversas como basquetebol, natação, canoagem; -------------------------------------

� Ocupar os jovens com visitas a parque aquático, quartel dos bombeiros,

parque zoológico; -------------------------------------------------------------------------------

Para alem das ocupações referidas serão proporcionadas aos jovens refeições,

transportes aos diferentes equipamentos referidos. --------------------------------------------

A iniciativa tem alcance e interesse municipal de natureza social e recreativa e de

ocupação dos tempos livres inquestionável. ------------------------------------------------------

Assim ao abrigo da Lei nº 169/99 de 28 de Setembro que estabelece o quadro de

competência da Câmara bem como a Lei nº 5 – A/2002 de 11 de Janeiro que a



ACTA Nº 22 Fls. __________


alterou e de acordo com o art.º 64º, nº4, alínea b, compete à Câmara Municipal

apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a actividade de interesse

municipal, de natureza social cultural, desportiva recreativa, sendo esta actividade

anteriormente descrita claramente incluída nestas competências. -------------------------

Atendendo ao referido propõe-se a atribuição de comparticipação ao clube basket de

Quarteira no valor de 1.000€ (mil euros), como forma de apoio à organização do

referido Campo de Férias.” ----------------------------------------------------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a atribuição de subsídio

ao Clube Basket de Quarteira, no montante de 1.000€ (mil euros), como forma de

apoio à organização do campo de férias. ----------------------------------------------------------

CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PATROCÍNIO DESPORTIVO COM O

LOULETANO DESPORTOS CLUBE – Pelo Senhor Vereador Jo aquim Guerreiro

foi presente a proposta que a seguir se transcreve: --------------------------------------------

“ Sendo o Louletano Desportos Clube a principal associação desportiva a

desenvolver a actividade desportiva neste concelho, com resultados de destaque o

que evidencia a qualidade do seu trabalho; -------------------------------------------------------

Sendo que o fomento da modalidade futebol entre as camadas mais jovens tem sido

um dos papeis mais em destaque neste clube; --------------------------------------------------

Sendo que o L.D.C. tem vindo a organizar um torneio internacional de futebol 7 nos

escalões infantis e benjamins que este ano vai já na sua XIII edição, com a

participação de 44 equipas e cerca de 660 participantes sendo 8 equipas da vizinha

Andaluzia; --------------------------------------------------------------------------------------------------

Sendo que este evento para alem de projectar internacionalmente o país se trata de

uma organização desportiva de grande relevo para o concelho de Loulé; ----------------

Propõe-se a celebração de um contrato de patrocínio desportivo com o Louletano

Desportos Clube, no montante de 12.000€ (doze mil euros), como forma de apoio à

organização do XIII Troféu Internacional de Futebol 7 “Loulé Concelho” a realizar

nos dias 12 e 13 de Junho de 2010.” ---------------------------------------------------------------

CONTRATO DE PATROCÍNIO DESPORTIVO



ACTA Nº 22 Fls. __________


Entre: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal de Loulé , pessoa colectiva n.º 502098139, representada neste

acto pelo seu Presidente Sebastião Francisco Seruca Emídio (Dr.) e o Louletano

Desportos Clube, agremiação cultural, pessoa colectiva n.º 501460926, com sede

em Loulé rua Ventura S. Barbosa – Edif. Sede 8100-640 Loulé, doravante designado

por “Clube”, neste acto representado pelo Sr. António Manuel Duarte Brito do

Adro , na qualidade de Presidente da Direcção, é acordado o seguinte: ------------------

Cláusula Primeira

Objecto do Contrato

O presente contrato tem por objectivo a definição dos apoios a conceder pela CML

ao Louletano Desportos Clube para o evento a seguir indicado: ----------------------------

- XIII Troféu Internacional de Futebol 7 “Loulé Concelho --------------------------------------

Cláusula Segunda

Formas de Apoio

Os apoios a proporcionar pela Câmara Municipal de Loulé (CML) ao louletano

Desportos Clube, serão revestidos das seguintes formas: ------------------------------------

• Comparticipação financeira; ------------------------------------------------------------------

Cláusula terceira

Direitos e Obrigações das Partes

1. Compete à CML acompanhar a execução financeira; ---------------------------------------

2. Compete ao Louletano Desportos Clube tomar as iniciativas necessárias ao

cumprimento do objecto do presente contrato, nomeadamente: ----------------------------

a) Realizar o evento nos exactos termos em que é proposto; --------------------------------

b) Colocar uma placa/faixa informativa do apoio da CML (logótipo de LC) no local

onde se realiza o evento; -------------------------------------------------------------------------------

c) Elaborar relatório final do evento mencionado para além de outros factores

resultados desportivos, meios envolvidos, divulgação obtida, custos; ---------------------

Cláusula Quarta

Período de Vigência



ACTA Nº 22 Fls. __________


O período de vigência do presente contrato de patrocínio desportivo é o da

realização do evento, isto é de 12 a 13 de Junho de 2010. -----------------------------------

Cláusula Quinta

Responsabilidade pelos apoios concedidos

1. A CML na prossecução do presente contrato de patrocínio desportivo atribui uma

comparticipação financeira de 12.000€ (doze mil euros); -------------------------------------

2. É do Louletano Desportos Clube a exclusiva responsabilidade da gestão e

aplicação do apoio financeiro concedido, bem como da boa utilização do apoio

concedido pela CML; ------------------------------------------------------------------------------------

Cláusula Sexta

Autorizações necessárias

Competirá ao Louletano Desportos Clube a responsabilidade da obtenção de todas

as autorizações e licenças necessárias para o evento; ----------------------------------------

Cláusula Sétima

Incumprimento

O incumprimento por parte do Louletano Desportos Clube de obrigações assumidas

no âmbito do presente contrato de patrocínio desportivo poderá dar origem à

resolução do mesmo; -----------------------------------------------------------------------------------

Cláusula Oitava

Disposições Finais

Em tudo o não estabelecido no presente contrato de patrocínio desportivo, aplicar-

se-á o disposto na legislação em vigor. ------------------------------------------------------------

O primeiro e o segundo outorgante aceitam o presente contrato com todas as duas

cláusulas, pelo que assinaram em dois exemplares, ambos valendo como originais,

sendo um exemplar para cada uma das partes.” ------------------------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a celebração de

contrato de patrocínio desportivo com o Louletano Desportos Clube, no montante de

12.000€ (doze mil euros), como forma de apoio à organização do XIII Troféu

Internacional de Futebol 7 “Loulé Concelho”. -----------------------------------------------------



ACTA Nº 22 Fls. __________


ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO CASA DO POVO DE BOLIQUEIME – Pelo Senhor

Vereador Joaquim Guerreiro foi presente a proposta que a seguir se transcreve: ---

“ Atendendo que a Casa do Povo de Boliqueime desenvolve um conjunto de

actividades de âmbito sócio – cultural de relevo; ------------------------------------------------

Atendendo a que actividades como o VI Festival Nacional de Folclore a decorrer em

Boliqueime, a manutenção em actividade do seu Grupo Folclórico e Etnográfico bem

como da Escola de Acordeão o desenvolvimento de iniciativas que fomentam a

presença dos usos, trajes, costumes e gastronomia local, são exemplo de situações

de interesse municipal inquestionável; -------------------------------------------------------------

Propõe-se a atribuição de uma comparticipação financeira de 4.000€ (quatro mil

euros) de acordo com o estabelecido na Lei nº 169/99 de 18 Setembro, e alterações

posteriores, nomeadamente Lei nº 5 – A/2002 de 11 de Janeiro, art.º 64º, nº 4,

alínea b, à Casa do Povo de Boliqueime, como forma de apoio a actividades de

interesse municipal que desenvolve.” ---------------------------------------------------------------


à Casa do povo de Boliqueime, no montante de 4.000€ (quatro mil euros), como

forma de apoio a actividades de interesse municipal. ------------------------------------------

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À APROMAR – ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DAS

MARCHAS POPULARES DE QUARTEIRA – Pelo Senhor Veread or Joaquim

Guerreiro foi presente a proposta que a seguir se transcreve: ------------------------------

“ Sendo as marchas populares uma manifestação cultural de referência em

Quarteira, em altura de grande impacto a nível turístico; --------------------------------------

Sendo que estas marchas populares já atingiram um grau de qualidade que

rivalizam com as de Lisboa, nomeadamente nos fatos, nos arcos, pretendendo este

ano valorizar-se em termos coreográficos o que obriga ao reforço de pessoas

identificadas com esta componente; ----------------------------------------------------------------

Sendo que a Apromar pretende reforçar o nível destas marchas com a organização

complementar de um festival de trajes e cantares; ----------------------------------------------

Sendo que as actividades desenvolvidas pela Apromar se revestem de grande



ACTA Nº 22 Fls. __________


interesse municipal no âmbito do turismo, e no Âmbito sócio cultural, propõe-se ao

abrigo do art. 64, n.º 4, alínea b) da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada

nomeadamente pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro atribuição de um subsídio de

8.000€ (oito mil euros), a esta instituição.” --------------------------------------------------------


à APROMAR – Associação Promotora das Marchas Populares de Quarteira, no

montante de 8.000€ (oito mil euros). ----------------------------------------------------------------

1. RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 23/12/2 009; 2.

RATIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE

A CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ E A DOINA – ASSOCIAÇÃO DE

IMIGRANTES ROMENOS E MOLDAVOS DO ALGARVE – Pela Sen hora

Vereadora Dr.ª Teresa Menalha foi presente a proposta e o Protocolo que a seguir

se transcrevem: -------------------------------------------------------------------------------------------

“ Celebrou a Câmara Municipal de Loulé em protocolo com a Associação de

Imigrantes Romenos e Moldavos do Algarve (DOINA). ----------------------------------------

Para além dos considerandos expressos já no próprio Protocolo, que o sintetizam e

lhe dão expressão, convém referir três aspectos distintos: -----------------------------------

- A possibilidade de se promover a integração da população imigrante de origem

romena e moldava que está estabelecida no Concelho de Loulé; --------------------------

- A possibilidade de se estabelecer uma rede intercultural de modo a promover a

partilha de culturas e de saberes; --------------------------------------------------------------------

- A possibilidade de se promover a leitura e a valorização de todas as culturas

envolvidas no processo. --------------------------------------------------------------------------------

Nesta conformidade e na base dos pressupostos estabelecidos no próprio Protocolo

proponho à Exma. Câmara que proceda à rectificação da Deliberação de Câmara de

23/12/2009 e rectificação da assinatura do mesmo pela Sr.ª Vereadora Teresa

Menalha.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------

1. A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, rectificar a Deliberação de

Câmara de 23/12/2009, dando poderes para assinatura à Sr.ª Vereadora Teresa



ACTA Nº 22 Fls. __________


Menalha. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

2. A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, ratificar a assinatura do

Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Loulé e a DOINA –

Associação de Imigrantes Romenos e Moldavos do Algarve. --------------------------------

APROVAÇÃO DA ACTA NÚMERO DOIS DA COMISSÃO DO CONCUR SO PARA

A ALIEANAÇÃO DE UM (1) LOTE CONSTITUÍDO POR UM (1) VEÍCULO PESADO

EM FIM DE VIDA E UMA (1) CAIXA DE LIXO PERTENCENTE A UM MITSUBISHII

CANTER, AMBOS DA FROTA DE CÂMARA, REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO

DE 2010 – Pelo Departamento de Polícia Municipal e Protecção Civil foi presente

a Acta que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------

ACTA NÚMERO DOIS

ALIENAÇÃO DE UM (1) LOTE CONSTITUÍDO POR UM (1)

VEÍCULO PESADO EM FIM DE VIDA E UMA (1)

CAIXA DE LIXO PERTENCENTE A UM MITSUBISHI CANTER,

AMBOS DA FROTA DA CÂMARA

Aos dois dias do mês de Junho de dois mil e dez , pelas dez horas , nas

instalações do Departamento de Polícia Municipal e Protecção Civil, localizados na

Rua Dr. Frutuoso da Silva, número setenta e dois (72), em Loulé, reuniram os

membros da Comissão do procedimento supra identificado, estando presentes o Sr.

Eng. Eurico dos Santos Martins Murta , Director do Departamento de Ambiente e

Serviços Urbanos, o Sr. Eng. Nelson George Gonçalves Graça , Chefe de Divisão

de Transportes e Oficinas e o Sr. Dr. Rui Pedro da Mesquita Lemos Carrusca ,

Técnico Superior da Divisão Administrativa de Polícia, a fim de se proceder à

atribuição da alienação de um (1) lote constituído por um (1) veí culo pesado em

fim de vida e uma (1) caixa de lixo pertencente a u m Mitsubishi Canter, ambos

da frota da Câmara Municipal de Loulé , decorrido que foi o prazo concedido para

audiência de interessados aos concorrentes. ----------------------------------------------------

Decorrido o prazo previsto no Artigo 101.º do Código do Procedimento

Administrativo, e notificados que foram todos os concorrentes, para o efeito, verificou



ACTA Nº 22 Fls. __________


a presente Comissão que não houve qualquer manifestação em sede de audiência

de interessados. ------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberou, assim, a Comissão de Hasta submeter a apreciação e devida confirmação

em reunião do Executivo desta Câmara municipal, a atribuição a título definitivo o

lote em questão, ao seguinte concorrente pelo valor apresentado: ------------------------

LOTE 1 (UM) ------------------------------------------------------------------------------------------------

Proponente: AMBITRENA – Valorização e Gestão de resíduos, SA . --------------------

Valor da Proposta: € 1.550,00 (mil e quinhentos e cinquenta euros) . -------------------

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou a presente

acta, a qual por estar conforme vai ser assinada.

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta: -------------------------------------------


a) homologar a Acta Número Dois, elaborada pela Comissão do concurso supra

mencionado. -----------------------------------------------------------------------------------------------

b) atribuir, a título definitivo, as duas (2) viaturas pesadas em fim de vida (VFV) à

seguinte empresa: ---------------------------------------------------------------------------------------

Proponente: Ambitrena, Valorização e Gestão de Resíduos, SA. ---------------------------

Valor da Proposta: € 1.550,00 (mil e quinhentos e cinquenta euros). ----------------------

Ao valor apresentado não se acresce IVA, conforme ponto 13, do Art.º 35.º do

Decreto-Lei n.º 33/2006, de 28 de Julho. ----------------------------------------------------------

c) que deverá ser notificada da presente deliberação, a empresa acima referida. ------

TRABALHO EXTRAORDINÁRIO A REALIZAR PELOS ASSISTENTE S

OPERACIONAIS DA DIVISÃO DE ESPAÇOS VERDES E EQUIPAMENTOS

URBANOS DURANTE O ANO CIVIL DE 2010 – Pelo Departamento de Ambiente

e Serviços Urbanos foi presente o assunto acima citado. -----------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, autorizar nos termos do n.º 2 do

art.º 161 da Lei n.º 59/2008 de 11 de Setembro, que os limites de trabalho

extraordinário estabelecidos no n.º 1 do mesmo artigo: cem horas de trabalho por

ano, duas horas por dia normal de trabalho e em dias de descanso semanal,



ACTA Nº 22 Fls. __________


obrigatório ou complementar, sejam ultrapassadas com o limite de 60% da

remuneração base do trabalhador respectivo, nas termos e para os efeitos da

informação apresentada pela Divisão de Espaços Verdes e Equipamentos Urbanos.

HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA DA EMPRE ITADA:

“REPAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS NO AZINHAL”, ADJUDIC ADA À

FIRMA MANUEL JOAQUIM PINTO, S.A. – Pelo Departament o de Obras e

Gestão de Infra-Estruturas Municipais foi presente informação sugerindo a

homologação acima citada. ----------------------------------------------------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, homologar o Auto de Recepção

Provisória referente à empreitada indicada em epígrafe. --------------------------------------

NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE VISTORIA PARA EFEITOS DE RE CEPÇÃO

DEFINITIVA DA EMPREITADA DE: “REQUALIFICAÇÃO URBANA DA TÔR –

ARRANJOS EXTERIORES DO LARGO DA IGREJA DA TÔR”, ADJUDICADA A

JJ. BRITO – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDª. – Pelo D epartamento de

Obras e Gestão de Infra-Estruturas Municipais foi presente informação sugerindo

a nomeação acima citada. -----------------------------------------------------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, nomear para a comissão de

vistoria para efeitos de Recepção Definitiva, referente à empreitada citada em

epígrafe, o Sr. Eng.º Custódio Guerreiro, o Sr. Eng.º Silvério Guerreiro e o Sr. Eng.º

Téc. Manuel Renda, de acordo com a informação do Departamento de Obras e

Gestão de Infra-Estruturas Municipais. -------------------------------------------------------------

NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE VISTORIA PARA EF EITOS DE RECEPÇÃO

PROVISÓRIA DA EMPREITADA DE: “AMPLIAÇÃO E REMODELA ÇÃO DA REDE

DE ÁGUAS DE ALTE” – (ABASTECIMENTO DO DEPÓSITO A ES TEVAL DOS

MOUROS E MONTE BRITO)”, ADJUDICADA A JAOP, SOCIEDADE DE

EMPREITADAS, S.A. – Pelo Departamento de Obras e Ge stão de Infra-

Estruturas Municipais foi presente informação sugerindo a nomeação acima citada.


vistoria para efeitos de Recepção Provisória, referente à empreitada citada em



ACTA Nº 22 Fls. __________


epígrafe, o Sr. Eng.º Custódio Guerreiro, o Sr. Eng.º António Cruz, o Sr. Eng.º Valter

Coelho e o Enc. G. Operacional Sr. Horácio Gonçalves, de acordo com a informação

do Departamento de Obras e Gestão de Infra-Estruturas Municipais. ---------------------

NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE VISTORIA PARA EF EITOS DE RECEPÇÃO

PROVISÓRIA PARCIAL DA EMPREITADA DE: “BENEFICIAÇÃO DA VNC 550

(ALMANCIL – EM 527-A/ESCANXINAS) E DA EM 527-2/CURV A DA FLORESTA)”,

ADJUDICADA A TECNOVIA – SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S .A. – Pelo

Departamento de Obras e Gestão de Infra-Estruturas Municipais foi presente

informação sugerindo a nomeação acima citada. -----------------------------------------------


vistoria para efeitos de Recepção Provisória Parcial, referente à empreitada citada

em epígrafe, o Sr. Eng.º Custódio Guerreiro, o Sr. Eduardo Pacheco e o Sr. Eng.º

Eduardo Santos, de acordo com a informação do Departamento de Obras e Gestão

de Infra-Estruturas Municipais. -----------------------------------------------------------------------

EMPREITADA DE “ALARGAMENTO DO CEMITÉRIO DE BOLIQUEI ME”,

ADJUDICADA À FIRMA ALBERTO COUTO ALVES, S.A. A PROVAÇÃO DA

PRORROGAÇÃO LEGAL DE PRAZO CONTRATUAL PARA CONCLUSÃO DA OBRA ; APROVAÇÃO

DO PLANO DE TRABALHOS , PLANO DE EQUIPAMENTOS , PLANO DE MÃO -DE-OBRA, PLANO DE

PAGAMENTOS E CRONOGRAMA FINANCEIRO - Pelo Departamento de Obras e Gestão

de Infra-Estruturas Municipais foi presente informação sobre o assunto acima

citado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a prorrogação legal do

prazo de execução por mais 21 dias, devendo a obra estar concluída a 12 de Junho

de 2010, bem como aprovar o Plano de Trabalhos, Plano de Equipamentos, Plano

de Mão-de-Obra, Plano de Pagamentos e Cronograma Financeira, de acordo com a

informação do Departamento de Obras e Gestão de Infra-Estruturas Municipais. ------

SUSPENSÃO DOS TRABALHOS DA EMPREITADA DE: “BENEFICI AÇÃO DA

VNC 550 (ALMANCIL – EM 527-2 / ESCANXINAS) E DA EM 527 (EM 527-

2/CURVA DA FLORESTA)”, ADJUDICADA A TECNOVIA – SOCIEDADE DE



ACTA Nº 22 Fls. __________


EMPREITADAS, S.A. - Pelo Departamento de Obras e Gestão de Infra-

Estruturas Municipais foi presente informação sobre o assunto acima citado. --------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, suspender os trabalhos da

empreitada em epígrafe, com efeitos a partir de 20 de Maio de 2010, ao abrigo do n.º

1, do artigo 186.º, do Decreto-Lei 59/99, de 02 de Março, terminando com a

conclusão do processo de expropriação, de acordo com a informação do

Departamento de Obras e Gestão de Infra-Estruturas Municipais. -------------------------

APROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA A JU NTA DE

FREGUESIA DE BOLIQUEIME, RELATIVA AO CONTRATO PROGR AMA DE 2010

ESTABELECIDO COM A C.M.L. RELATIVO A OBRAS E DE ACO RDO COM OS

DOCUMENTOS APRESENTADOS, NO MONTANTE DE 1.008,00€ - Pelo


informação dando conhecimento à Câmara que deverá ser transferida a verba no

montante de 1.008,00€ para a Junta de Freguesia em epígrafe, de acordo com

documentos apresentados pela mesma e no âmbito do contrato programa celebrado

entre a referida Junta e esta Edilidade. ------------------------------------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a transferência de verba

para a Junta de Freguesia de Boliqueime, no montante de 1.008,00€ (mil e oito

euros), no âmbito do Contrato Programa de 2010, estabelecido com a Câmara

Municipal de Loulé, relativo a obras, conforme documentos apresentados por aquela

Junta de Freguesia e de acordo com a informação do Departamento de Obras e


APROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA A JUNTA DE

FREGUESIA DE ALMANCIL, RELATIVA AO CONTRATO PROGRAM A DE 2010


DOCUMENTOS APRESENTADOS, NO MONTANTE DE 9.870,00€ - Pelo






ACTA Nº 22 Fls. __________





para a Junta de Freguesia de Boliqueime, no montante de 9.870,00€ (nove mil e

oitocentos e setenta euros), no âmbito do Contrato Programa de 2010, estabelecido

com a Câmara Municipal de Loulé, relativo a obras, conforme documentos

apresentados por aquela Junta de Freguesia e de acordo com a informação do



FREGUESIA DE SALIR, RELATIVA AO CONTRATO PROGRAMA D E 2010


DOCUMENTOS APRESENTADOS, NO MONTANTE DE 463,22€ - P elo



montante de 463,22€ para a Junta de Freguesia em epígrafe, de acordo com




para a Junta de Freguesia de Salir, no montante de 463,22€ (quatrocentos e

sessenta e três euros e vinte e dois cêntimos), no âmbito do Contrato Programa de

2010, estabelecido com a Câmara Municipal de Loulé, relativo a obras, conforme

documentos apresentados por aquela Junta de Freguesia e de acordo com a



FREGUESIA DE S. SEBASTIÃO, RELATIVA AO CONTRATO PRO GRAMA DE

2010 ESTABELECIDO COM A C.M.L. RELATIVO A OB RAS E DE ACORDO COM

OS DOCUMENTOS APRESENTADOS, NO MONTANTE DE 44.648,1 0€ - Pelo





ACTA Nº 22 Fls. __________






para a Junta de Freguesia de S. Sebastião, no montante de 44.648,10€ (quarenta e

quatro mil, seiscentos e quarenta e oito euros e dez cêntimos), no âmbito do

Contrato Programa de 2010, estabelecido com a Câmara Municipal de Loulé, relativo

a obras, conforme documentos apresentados por aquela Junta de Freguesia e de

acordo com a informação do Departamento de Obras e Gestão de Infra-Estruturas

Municipais. -------------------------------------------------------------------------------------------------




DOCUMENTOS APRESENTADOS, NO MONTANTE DE 212,00€ - P elo



montante de 212,00€ para a Junta de Freguesia em epígrafe, de acordo com




para a Junta de Freguesia de Salir, no montante de 212,00€ (duzentos e doze

euros)), no âmbito do Contrato Programa de 2010, estabelecido com a Câmara

Municipal de Loulé, relativo a obras, conforme documentos apresentados por aquela

Junta de Freguesia e de acordo com a informação do Departamento de Obras e



FREGUESIA DE ALMANCIL, RELATIVA AO CONTRATO PROGRAM A DE 2010

ESTABELECIDO COM A C.M.L. RELATIVO A AMPLIAÇÃO , CONSERVAÇÃO E

LIMPEZA DE VALETAS E DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS



ACTA Nº 22 Fls. __________


APRESENTADOS, NO MONTANTE DE 4.672,50€ - Pelo Depar tamento de Obras

e Gestão de Infra-Estruturas Municipais foi presente informação dando

conhecimento à Câmara que deverá ser transferida a verba no montante de

4.672,50€ para a Junta de Freguesia em epígrafe, de acordo com documentos

apresentados pela mesma e no âmbito do contrato programa celebrado entre a

referida Junta e esta Edilidade. -----------------------------------------------------------------------


para a Junta de Freguesia de Almancil, no âmbito do Contrato Programa de 2010,

estabelecido com a Câmara Municipal de Loulé, relativo a ampliação, conservação e

limpeza de valetas, para aquela Junta de Freguesia, no montante de 4.672,50€

(quatro mil seiscentos e setenta e dois euros e cinquenta cêntimos), conforme




FREGUESIA DE QUARTEIRA, RELATIVA AO CONTRATO PROGRA MA DE 2010

ESTABELECIDO COM A C.M.L. RELATIVO A AMPLIAÇÃO, CON SERVAÇÃO E









para a Junta de Freguesia de Quarteira, no âmbito do Contrato Programa de 2010,


limpeza de valetas, para aquela Junta de Freguesia, no montante de 3.745,50€ (três

mil, setecentos e quarenta e cinco euros e cinquenta cêntimos), conforme




ACTA Nº 22 Fls. __________





ESTABELECIDO COM A C.M.L. RELATIVO A AMPLIAÇÃO, CON SERVAÇÃO E









para a Junta de Freguesia de Salir, no âmbito do Contrato Programa de 2010,


limpeza de valetas, para aquela Junta de Freguesia, no montante de 4.458,00€

(quatro mil quatrocentos e cinquenta e oito euros), conforme documentos



APROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA A J UNTA DE

FREGUESIA DE QUARTEIRA, RELATIVA AO CONTRATO PROGRA MA DE 2010

ESTABELECIDO COM A C.M.L. RELATIVO A CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO

DE ESCOLAS, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS APRESENT ADOS, NO

MONTANTE DE 6.787,21€ - Pelo Departamento de Obras e Gestão de Infra-

Estruturas Municipais foi presente informação dando conhecimento à Câmara que

deverá ser transferida a verba no montante de 6.787,21€ para a Junta de Freguesia

em epígrafe, de acordo com documentos apresentados pela mesma e no âmbito do

contrato programa celebrado entre a referida Junta e esta Edilidade. ---------------------


para a Junta de Freguesia de Quarteira, no âmbito do Contrato Programa de 2010,



ACTA Nº 22 Fls. __________


estabelecido com a Câmara Municipal de Loulé, relativo a Conservação e reparação

de Escolas, para aquela Junta de Freguesia, no montante de 6.787,21€ (seis mil,

setecentos e oitenta e sete euros e vinte e um cêntimos), conforme documentos




FREGUESIA DE BOLIQUEIME, RELATIVA AO CONTRATO PROGR AMA DE 2010

ESTABELECIDO COM A C.M.L. RELATIVO A CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO

DE ESCOLAS, DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS APRESENT ADOS, NO

MONTANTE DE 297,50€ - Pelo Departamento de Obras e Gestão de Infra-

Estruturas Municipais foi presente informação dando conhecimento à Câmara que

deverá ser transferida a verba no montante de 297,50€ para a Junta de Freguesia

em epígrafe, de acordo com documentos apresentados pela mesma e no âmbito do

contrato programa celebrado entre a referida Junta e esta Edilidade. ---------------------


para a Junta de Freguesia de Boliqueime, no âmbito do Contrato Programa de 2010,

estabelecido com a Câmara Municipal de Loulé, relativo a Conservação e

Reparação de Escolas, para aquela Junta de Freguesia, no montante de 297,50€

(duzentos e noventa e sete euros e cinquenta cêntimos), conforme documentos



APROVAÇÃO DO MAPA DE OBRAS A LEVAR A EFEITO AO ABRI GO DO

CONTRATO PROGRAMA ENTRE A JUNTA DE FREGUESIA DE S. CLEMENTE E

A C.M. LOULÉ PARA O ANO 2010, RELATIVO A OBRAS – Pe lo Departamento

de Obras e Gestão de Infra-Estruturas Municipais foi presente informação

sugerindo a aprovação acima citada. -----------------------------------------------------------

A Câmara deliberou, por maioria e em minuta, aprovar o mapa de obras a levar a

efeito ao abrigo do Contrato Programa estabelecido entre a Junta de Freguesia de

São Clemente e esta Câmara Municipal para o ano de 2010, relativo a realização de



ACTA Nº 22 Fls. __________


obras, de acordo com a informação do Departamento de Obras e Gestão de Infra-

Estruturas Municipais. -----------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng.º Luís Oliveira não participou na votação do presente

assunto por impedimento legal. ----------------------------------------------------------------------

EMPREITADA DE “CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EB1 COM JI DA FONTE

SANTA”, ADJUDICADA À EMPRESA SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕ ES JOSÉ

COUTINHO, S.A. APROVAÇÃO DA MINUTA DE CONTRATO - Pelo Departamento de

Obras e Gestão de Infra-Estruturas Municipais foi presente informação sobre o

assunto acima citado, assim como a minuta de contrato, que a seguir se transcreve:

CONTRATO DE ADJUDICAÇÃO DA

EMPREITADA DE: “CONSTRUÇÃO DA

ESCOLA EB1 COM JI DA FONTE SANTA”,

NO VALOR DE 3.594.620,69 € SEM I.V.A.

INCLUÍDO.

Aos ------- dias do mês de ----------------------- do ano ------------------, em Loulé, no

Edifício dos Paços do Concelho, perante mim, Maria Ricardo Correia Pinto Guerreiro

oficial público dos contratos , da Câmara Municipal de Loulé, conforme despacho

emitido pelo Senhor Presidente da Câmara no dia vinte e seis de Outubro de dois mil

e nove, é celebrado o presente contrato: ----------------------------------------------------------

Entre o MUNICIPÍO DE LOULÉ, pessoa colectiva com o número 502098139,

representado por SEBASTIÃO FRANCISCO SERUCA EMÍDIO, na qualidade de

seu Presidente, com poderes para o acto, nos termos legais e a firma Sociedade de

Construções José Coutinho, S.A. com sede na --------------------, com o capital

social de ----------, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa------

-------------------, com o número----------, e representada por--------------, é celebrado e

reciprocamente aceite o presente contrato que se rege pelas cláusulas seguintes: ---

PRIMEIRA: Que, por deliberação camarária de cinco de Maio de dois mil e dez, foi

adjudicada, após procedimento de ajuste directo ao abrigo do Decreto-Lei n.º

34/2009, de 6 de Fevereiro, à empresa Sociedade de Construções José



ACTA Nº 22 Fls. __________


Coutinho, S.A. , a empreitada de “CONSTRUÇÃO DA ESCOLA EB1 COM JI DA

FONTE SANTA” pelo valor de 3.594.620,69 € (três milhões, quinhentos e

noventa e quatro mil, seiscentos e vinte euros e se ssenta e nove cêntimos) ,

sem I.V.A. incluído, conforme proposta do empreiteiro adjudicatário, informações

técnicas, lista de preços unitários, caderno de encargos e demais elementos

patentes no concurso, tendo o encargo da execução da obra cabimento na rubrica

orçamental 287/2007, estando previsto que a empreitada seja executada no

presente ano económico e seguinte. ----------------------------------------------------------------

SEGUNDA: O prazo de execução da obra é de 540 (quinhentos e quarenta) ,

incluindo Sábados Domingos e Feriados, conforme o constante na proposta do

adjudicatário e respectivo programa de trabalhos anexo à mesma, no qual se

encontram englobadas as correspondentes condições vinculativas. A obra será

iniciada nos termos legais, após a elaboração do respectivo auto de consignação

dos trabalhos, devendo estar concluída no já referido prazo ; -------------------------------

TERCEIRA: O valor global da adjudicação da obra é de 3.594.620,69 € (três

milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, seiscen tos e vinte euros e

sessenta e nove cêntimos) sem I.V.A. incluído, a pagar de harmonia com os autos

de medição elaborados mensalmente pelo Departamento Obras e Gestão de

Infraestruturas Municipais desta autarquia com a assistência de um representante da

firma adjudicatária de acordo com o estabelecido nos artigos 387º e 388º nº 1 e 2 do

DL nº 18/2008 de 29 de Janeiro tendo o dono da obra o prazo de 60 dias para

efectuar os respectivos pagamentos de acordo com o artigo 299º do referido diploma

legal e para garantia da boa execução dos trabalhos e cumprimento das cláusulas

deste contrato, foi prestada a caução correspondente ao depósito definitivo de 10 %,

deste valor, no montante de -------------, na forma de ----------emitida pelo ----------------

----------------, com sede em -------------- e sucursal-------------, através da Garantia

Bancária N.º (ou outro meio) ---------- , datada --------------------------------------------------

QUARTA: O auto de consignação será elaborado no prazo máximo de 30 dias a

contar da data da celebração do presente contrato de acordo com o artigo 358º do



ACTA Nº 22 Fls. __________


DL nº 18/2009 de 29 de Janeiro-----------------------------------------------------------------------

QUINTA: O prazo de garantia é o estabelecido de acordo com o artigo n º 397º do

DL nº 18/2008 de 29 de Janeiro, nos termos do Caderno de Encargos; ------------------

SEXTA: Em todos os pagamentos que se mostrarem devidos ao empreiteiro não

será efectuado qualquer desconto, além dos descontos legais, para reforço da

garantia prestada, pois foi apresentada garantia bancária no valor de 10% do valor

de adjudicação; -------------------------------------------------------------------------------------------

SÉTIMA: Que nos casos omissos ao presente contrato, ou aos documentos a ele

anexos, aplicar-se-ão as normas legais em vigor sobre contratos de empreitadas e

fornecimentos de obras públicas, particularmente o disposto no Decreto - Lei n.º

18/2009, de 29 de Janeiro e demais legislação análoga; --------------------------------------

OITAVA: Este contrato produzirá efeitos financeiros após o visto do Tribunal de

Contas; ------------------------------------------------------------------------------------------------------

NONA: O prazo para conclusão da obra poderá ser prorrogado, tanto legal como

graciosamente, pela Câmara Municipal de Loulé, se vierem a ser apresentadas

razões justificativas e aceites pela representada do primeiro outorgante; ----------------

DÉCIMA: A realização de quaisquer trabalhos a mais da empreitada, serão

processados, única e exclusivamente, após aprovação da Câmara Municipal, sendo

liquidados pelos preços unitários anexos à proposta. ------------------------------------------

DÉCIMA PRIMEIRA: Ao adjudicatário é reconhecido o direito à revisão de preços da

empreitada, na importância que se mostrar vir a ser devida e que será calculada nos

termos do Despacho n.º 1592/2004 de 23 de Janeiro, com base na fórmula F03 –

Edifícios Escolares e de harmonia com a cláusula 3.4 das cláusulas gerais e

especiais do caderno de encargos de presente empreitada ----------------------------------

DÉCIMA SEGUNDA: Os trabalhos objecto deste contrato, são para levar a efeito

nos anos de 2010 e 2011. Se houver violação do prazo contratual para a conclusão

da obra, acrescido das prorrogações legais e graciosas, será aplicada sanção

contratual por cada dia de atraso conforme o estabelecido no artigo 403º do DL

18/2008 de 29 de Janeiro. -----------------------------------------------------------------------------



ACTA Nº 22 Fls. __________


DÉCIMA TERCEIRA: A obra encontra-se igualmente incluída no Plano Plurianual de

Investimentos para o corrente ano, aprovados pelo Órgão Deliberativo do Município,

em sua sessão, realizada em (____________); -------------------------------------------------

DÉCIMA QUARTA: A firma tem oito dias para indicar o Técnico responsável pela

execução da obra que terá de deslocar-se diariamente ao local da mesma, e sempre

que para tal seja notificado pela fiscalização. -----------------------------------------------------

DÉCIMA QUINTA: O segundo outorgante obriga-se a deter, em vigor e em seu

poder, todas as apólices de seguro obrigatórias por lei para a execução da

empreitada, sendo da sua exclusiva responsabilidade quaisquer acontecimentos no

decorrer da empreitada que devam estar a coberto daqueles. -------------------------------

Pelo segundo outorgante foi declarado, em nome da sua representada, a firma (-----)

que aceita e se obriga a cumprir este contrato em todas as suas cláusulas,

obrigações e inerências. --------------------------------------------------------------------------------

Declaram os outorgantes que aceitam, á excepção de qualquer outro o Tribunal

Administrativo de Loulé para dirimir quaisquer conflitos que se levantem na

interpretação deste contrato. --------------------------------------------------------------------------

A obra terá que iniciar-se no início do prazo para a execução da mesma nos termos

dos artigos 362º e 363º do DL nº 18/2008 de 29 de Janeiro. ---------------------------------

Que este contrato foi precedido de minuta, aprovada pela Câmara Municipal de

Loulé, em reunião realizada no dia (______), conforme estabelecido no artigo 98º do

DL nº 18/2008 de 29 de Janeiro e aceite pela representada do segundo outorgante

nos termos do artigo 101º do mesmo diploma legal. --------------------------------------------

A Firma adjudicatária é possuidora do Alvará de Construção número

(_______________), correspondente à natureza dos trabalhos a realizar. ---------------

Foi exibida a certidão do Serviço de Finanças de (-------------------) - , emitida em -- de

--------- de --------------------------, em como o segundo outorgante não está em dívida

com a Fazenda Nacional, e certidão ( Declaração ou consulta da mesma) do instituto

de Gestão Financeira da Segurança Social comprovativa de que o adjudicatário não

se encontra em divida para com aquela entidade ------------------------------------------------



ACTA Nº 22 Fls. __________


Foram presentes e ficam arquivados no maço de documentos relativos a este

contrato os seguintes: -----------------------------------------------------------------------------------

1 - Caderno de Encargos; ------------------------------------------------------------------------------

2 - Proposta e lista de preços unitários; -------------------------------------------------------------

3 - Nota justificativa do preço proposto; -------------------------------------------------------------

4 - Programa de Trabalhos; ----------------------------------------------------------------------------

5 - Garantia - Bancária; ---------------------------------------------------------------------------------

6 - Fotocópia da deliberação da Câmara de --------- de ------------------ do ano em

curso, sobre a adjudicação da obra; -----------------------------------------------------------------

7 - Informações Técnicas; ------------------------------------------------------------------------------

8- Documentos comprovativos de que os titulares dos órgãos sociais da gerência

não se encontram na situação prevista na alínea i) do artigo 55º do DL nº 18/2008 de

29 de Janeiro ----------------------------------------------------------------------------------------------

9 – Certidão da Conservatória do Registo Comercial. ------------------------------------------

10 – Declaração emitida conforme modelo constante do anexo II ao DL nº 18/2008

de 29 de Janeiro. -----------------------------------------------------------------------------------------

11 – Fotocópia da acta do concelho de administração nº…… (ou Outro documento

equivalente), que dá poderes para o acto ao segundo outorgante. -------------------------

E, que ambos os outorgantes aceitem este contrato, efectuado em duplicado; nos

precisos termos exarados, de que tomaram integral conhecimento, assim como dos

documentos anexos, que depois de lido vai ser assinado por todos os intervenientes.

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a minuta de contrato

relativa à obra em epígrafe, para posterior notificação ao adjudicatário, de acordo

com a informação do Departamento de Obras e Gestão de Infra-Estruturas

Municipais. -------------------------------------------------------------------------------------------------

EMPREITADA DE: “ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE ESG OTSO DA

MESQUITA E PONTE DA TÔR. CORTE E DESVIO DE TRÃNSITO NA EM 525 - Pelo


informação dando conhecimento à Câmara do assunto acima citado. ---------------------



ACTA Nº 22 Fls. __________


A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar o corte e desvio de

trânsito na E.M. 525 entre a Ponte da Tôr ao K7+000 e as Vendas Novas K8+875 no

dia 20 de Junho de 2010 (Domingo) das 8:00h às 18:00h, de acordo com o Plano de

Sinalização apresentado pelo empreiteiro, bem como aprovar o plano de Sinalização

para o dia 20 de Junho de 2010, de acordo com a informação do Departamento de

Obras e Gestão de Infra-Estruturas Municipais. -------------------------------------------------

REQUERIMENTOS

Seguidamente foram presentes os seguintes requerimentos: --------------------------------

PEDIDO DE APROVAÇÃO – De Viatel – tecnologia de Com unicações, S.A.

(Proc. n.º 90/10 – Ent.ª n.º 3136/10) solicitando à Câmara autorização municipal

para instalação de uma estação de base, sita em Avenida 25 de Abril, Bloco A –

Freguesia de São Clemente. --------------------------------------------------------------------------


a) Revogar o acto tácito porque não cumpre as normas do acto expresso; --------------

b) Transmitir os pontos 3.1.1 e 3.1.2 da informação técnica da Divisão de Edificação

do Departamento de Administração do Território, como intenção de indeferir. ----------

PEDIDO DE APROVAÇÃO – De SMN, Ldª (Proc. n.º 757/08 – Ent.ª n.º 4767/10)

solicitando à Câmara Recurso Hierárquico para o Plenário da Câmara Municipal,

referente à aprovação da reconstrução e ampliação de uma moradia e construção

de piscina e muro de vedação, a levar a efeito no sítio de Cerro de Moinho ou Monte

Poço, Freguesia de S. Sebastião. -------------------------------------------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, confirmar a decisão de

indeferimento Sr. Presidente da Câmara transmitida a coberto do ofício 12162 de

06.04.2010. ------------------------------------------------------------------------------------------------

PEDIDO DE APROVAÇÃO - De Construções Fisaveru, Ldª (Ent.ª n.º 4194 de

11.Maio.2010) solicitando à Câmara emissão do Alvará de Loteamento e aceitação

da garantia bancária. ------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a emissão do alvará de

loteamento, e aceitar a garantia bancária N00354123 emitida pelo Banco Espírito



ACTA Nº 22 Fls. __________


Santo, S.A., no montante de 208.367,02€, como forma de caução para garantir a

boa e regular execução das obras de urbanização, nos termos e condições da

informação da Divisão de Urbanização do Departamento de Administração do

Território. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

PEDIDO DE APROVAÇÃO - De Oceânico II – Fundo Especial de Investimento

Imobiliário Fechado (Ent.ª n.º 4556 de 21.Maio.2010 ) solicitando à Câmara

prorrogação de prazo referente ao Alvará de Loteamento n.º 3/2008. ---------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a prorrogação de prazo

por mais 12 (doze) meses, para conclusão das obras de urbanização, nos termos e

condições da informação da Divisão de Urbanização do Departamento de

Administração do Território. ---------------------------------------------------------------------------

PEDIDO DE VISTORIA - De Terraços do Milénio – socie dade de Construções,

Ldª (Proc. n.º 1/07 - Ent.ª n.º 10149 de 19.Nov.20 09) solicitando à Câmara vistoria

das infra-estruturas de abastecimento de água, recolha de resíduos sólidos, redes

de drenagem de águas residuais, domésticas e águas pluviais referente ao Alvará

de Urbanização n.º 6/2007.-----------------------------------------------------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, homologar o auto de vistoria. ----

PEDIDO DE APROVAÇÃO - De Terraços do Milénio – Soci edade de

Construções, Ldª. (Proc. n.º 1/07 - Ent.ª n.º 1014 9 de 19.Nov.2009) solicitando à

Câmara a redução da garantia banca´ria referente ao Alvará de Obras de

Urbanização n.º 6/2007. --------------------------------------------------------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a redução da garantria

bancária n.º 066-43.010137-9 emitida pela Caixa Económica Montepio Geral,

Instituição de Crédito para o valor de 56.591,22€ (cinquenta e seis mil, quinhentos e

noventa e um euros e vinte e dois cêntimos), nos termos e condições da informação

da Divisão de Urbanização do Departamento de Administração do Território. ----------

PEDIDO DE APROVAÇÃO - De Celestino Santos & Rodrigu es, Ldª. (Proc. n.º

13LT/93 - Ent.ª n.º 2652 de 24.Mar.2010) solicitando à Câmara a redução da

garantia bancária referente ao Alvará de Loteamento n.º 11/91. ----------------------------



ACTA Nº 22 Fls. __________


A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a redução da garantia

bancária n.º 192-43.010080-5 emitida pela Caixa Geral de Depósitos, para o valor de

285.390,00€ (duzentos e oitenta e cinco mil e trezentos e noventa euros), nos

termos e condições da informação da Divisão de Urbanização do Departamento de

Administração do Território. ---------------------------------------------------------------------------

PEDIDO DE APROVAÇÃO - De Lusotur – Empreendimentos Imobiliários e

Turísticos, S.A. (Proc. n.º 2LT/01 - Ent.ª n.º 3217 de 09.Abr.2010) solicitando à

Câmara a recepção provisória das infra-estruturas de arruamentos, redes de

abastecimento de águas, redes de drenagem de águas residuais domésticas e

águas pluviais, arranjos exteriores e sistema de recolha resíduos sólidos referentes

ao Alvará de Loteamento n.º 6/2006 (Sector 4, Zona 2, Subzona 8). ----------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, homologar o auto de recepção

provisória e receber provisoriamente as infra-estruturas de arruamentos, rede de

abastecimento de águas, redes de drenagem de águas residuais domésticas e

águas e pluviais e recolha de resíduos sólidos, e não receber as infra-estruturas de

arranjos exteriores. --------------------------------------------------------------------------------------

PEDIDO DE APROVAÇÃO - De Lusotur – Empreendimentos Imobiliários e

Turísticos, S.A. (Proc. n.º 2LT/01 - Ent.ªs n.ºs 32 15 de 09.Abr.2010 e 3217 de

09.Abr.2010) solicitando à Câmara redução da garantia bancária referente ao Alvará

de Loteamento n.º 6/2006 (Sector 4, Zona 2, Subzona 8). ------------------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a redução da garantia

bancária n.º 125-02-0908877 emitida pelo Banco Comercial Português, S.A.

(Millenium – BCP), para o valor de 39.718,47€ (trinta e nove mil setecentos e dezoito

euros e quarenta e sete cêntimos), nos termos da informação da Divisão de

Urbanização do Departamento de Administração do Território. -----------------------------

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO DO PLANO DE PORMENOR DE

VALE DO LOBO 3 – Pelo Departamento de Administração do Território foi

presente o assunto acima citado, que aqui se dá por transcrito. ----------------------------

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, considerando o exposto na



ACTA Nº 22 Fls. __________


informação n.º 5/DAT-2010 de 04/06/2010: -------------------------------------------------------

1- Tomar conhecimento e aprovar a alteração proposta ao protocolo em apreço e

mandatar o Sr. Presidente da Câmara para assinatura do mesmo, nos termos da

minuta em anexo; ----------------------------------------------------------------------------------------

2- Dar conhecimento à Assembleia Municipal, da proposta de alteração ao protocolo

em apreço. -------------------------------------------------------------------------------------------------

A Senhora Vereadora Dr.ª Fátima Catarina perguntou de quem será a

responsabilidade de construir e pagar a alteração acima citada ao que o Senhor

Presidente respondeu que será Vale de Lobo. --------------------------------------------------

BALANCETE – Presente o Balancete de 08 de Junho de 2010, que registava um

saldo no montante de € 5.550.610,83. --------------------------------------------------------------

PAGAMENTOS – A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados por

despacho do Senhor Presidente que se encontram registados no livro respectivo do

dia 02 ao dia 08 de Junho de 2010, no montante de € 338.265,40. ------------------------

ENCERRAMENTO – Sendo 15h55m o Senhor Presidente declarou encerrada a

reunião da qual para constar se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo

Senhor Presidente e por mim Director de Departamento. -------------------------------------



ACTA Nº 22 Fls. __________


Documents

acta n 22 de 09 de Junho de 2010 - cm-loule.pt · acta n.º 21 de 02 de Junho de ... O Senhor Vereador Eng.º Luís Oliveira questionou sobre se a obra agora ... 14.º do regulamento