GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DER DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria Geral/Licitações

Processo SEI nº 2300.01.0125165/2021-58

CARTA CONVITE 002/2021

ÍNDICE

1. DO OBJETO

2. DO VALOR ESTIMADO PARA LICITAÇÃO

3. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

4. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

5. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

6. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

7. DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS

8. DOS CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO

9. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

10. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

11. DOS RECURSOS

12. DO CONTRATO

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14. DOS ANEXOS

ANEXO I - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E DESIMPEDIMENTO

ANEXO II – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGARÁ MENOR

ANEXO III – RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA BÁSICA/DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DA EQUIPE

ANEXO IV – RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES/DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE EUTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

ANEXO V – ATESTADO DE VISITA / DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE PROCEDÊNCIA LEGAL E ORIGEM DE MADEIRA FORNECIDA

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO MICRO EMPRESA OU EMPRESADE PEQUENO PORTE

ANEXO VIII – APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANEXO X – QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS / COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

ANEXO XI – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ANEXO XII – DEMONSTRATIVO DE BDI UTILIZADO

ANEXO XIII –PROJETO BÁSICO

ANEXO XIV – MINUTA DE CONTRATO

O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais,DER/MG, torna público que fará realizar, através da Comissão Permanente de Licitação, em seu edi�cio-sede na Avenida dos Andradas 1.120, sala 1.009, em Belo Horizonte – MG, licitação na modalidadeCARTA CONVITE, sob o regime de empreitada por preços unitários, �po menor preço, nos termos da LeiFederal 8.666, de 21 de junho de 1.993, com suas alterações, no que forem aplicáveis, Lei Federal 8.880,de 27 de maio de 1.994, Lei Estadual 13.994, de 18 de setembro de 2.001, do Decreto Estadual nº45.902 de 27 de janeiro de 2.012, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto Estadualn° 44.903, de 24 de setembro de 2.008 e suas alterações posteriores, do presente edital e seus anexos e,no que couber, do Regulamento de Adjudicação de Serviços e Obras - RASO, Normas Técnicas eInstruções Norma�vas, par�cularmente as Especificações Gerais para Obras Rodoviárias do DNIT,aprovadas em 2003, no Projeto Básico parte integrante do presente edital, devendo o interessadoprotocolar no Serviço de Protocolo e Arquivo - SPA do DER/MG, andar térreo, sua documentação eproposta de preços, na forma estabelecida neste edital. Nos termos do § 3º do art. 22 da Lei Federal8.666, de 21 de junho de 1.993, é facultada a par�cipação nesta licitação a qualquer outra sociedadeempresária cadastrada no CAGEF, desde que manifeste seu interesse junto à Assessoria de Licitações doDER/MG com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da data da apresentação das propostas.

DATAS:

ENTREGA DOS ENVELOPES: até às _____horas do dia ____/___/___.

ABERTURA DA LICITAÇÃO: Dia ____/____/____ às _____horas.

1. DO OBJETO

1.1. Execução de Bueiro Duplo Tubular Metálico para Variante na Rodovia LMG-844, trechoCasa Grande - Queluzito. A execução dos serviços descritos está restrita ao âmbito de circunscrição da04ª URG do DER/MG – Barbacena.

2. DO VALOR ESTIMADO PARA LICITAÇÃO

2.1. O valor es�mado pelo DER/MG, para efeito desta licitação, está orçado emR$ 294.373,12 (duzentos e noventa e quatro mil, trezentos e setenta e três reais e doze centavos), compreços referenciados ao mês de Abril/2021.

2.2. O BDI u�lizado, observando as orientações do Acórdão nº 2622/2013 – TCU –TC.036.0762011-2, é de 20,46% (vinte vírgula quarenta e seis por cento) para Obras Rodoviárias, 13,99%(treze vírgula noventa e nove por cento) para Material e 17,25% (dezessete vírgula vinte e cinco porcento) para Serviços de Terceiros, conforme demonstra�vo constante do ANEXO XII do Edital.

3. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

3.1. A licitante vencedora prestará garan�a de execução do contrato na Tesouraria doDER/MG, antes de sua assinatura, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual, optandopor uma das modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei Federal 8.666/93.

3.2. A garan�a contratual será devolvida nos termos da legislação vigente, em especial daResolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 8.898, de 14 de junho de 2013.

4. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

4.1. A prá�ca de ato ilícito na licitação ou na execução do contrato e o descumprimento deprazo, de condição ou de qualquer cláusula contratual implicarão na aplicação das sanções previstas nosar�gos 81 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, com observância do devido processo legal, do contraditório eda ampla defesa, de acordo com o disposto na Lei Estadual nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002, e nosarts. 40 a 43 do Decreto Estadual nº 45.902 de 27 de janeiro de 2.012.

4.2. A ADJUDICATÁRIA perderá em favor da ADJUDICANTE a garan�a a que se refere o item3.1, no caso de recusa injus�ficada em assinar o Contrato.

4.3. Durante a execução do contrato, além das sanções de suspensão temporária e dedeclaração de inidoneidade, aplicar-se-ão as sanções de advertência e multa, sendo as multas nosseguintes percentuais:

4.3.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor dosserviços previstos no cronograma �sico financeiro não executados.

4.3.2. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato em caso de recusa do adjudicatário emefetuar o reforço de garan�a;

4.3.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor dos serviços previstos no Cronograma �sico financeironão executados, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias;

4.3.4. 20% (vinte por cento) sobre o saldo remanescente do contrato em caso de rescisãocontratual por culpa da Contratada.

4.3.5. Até 20% (vinte por cento) sobre o saldo remanescente do contrato, no caso dedescumprimento de cláusulas contratuais que não resultem na aplicação de outra sanção pecuniária ouna rescisão do contrato, proporcionalmente ao fato ou ao prejuízo para a Administração Pública.

4.3.6. As multas de que tratam os itens anteriores são entendidas como independentes,ressalvada a situação descrita nos itens 4.3.7 e 4.3.9.

4.3.7. O atraso no cumprimento do cronograma �sico-financeiro previsto para execução dosserviços será verificado nas medições mensais, a par�r do qual incidirá a multa prevista no item 4.3.1.

4.3.8. Verificado o atraso, na forma do item anterior, a Contratada será no�ficada, por escrito,para sanar a irregularidade.

4.3.9. Persis�ndo a irregularidade prevista no item 4.3.7, até a medição mensal subsequente, aContratada ficará sujeita ao pagamento da multa prevista no item 4.3.3, que subs�tuirá aquela constantedo item 4.3.1.

4.4. Não será aplicada a multa em períodos correspondentes à expedição pelo DER/MG deOrdens de Início, Reinício ou Paralisação de Serviços.

4.5. As sanções de advertência, suspensão temporária e declaração de inidoneidade poderãoser aplicadas cumula�vamente com a de multa, assegurando-se ao interessado o direito de defesaprévia no prazo de 5 (cinco) dias úteis, salvo a hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazoserá de 10 (dez) dias.

4.5.1. Para aplicação das sanções referidas no item anterior, deverá ser instaurado processoadministra�vo puni�vo, seguido de no�ficação para defesa, em conformidade com o disposto nos arts.40 a 43 do Decreto nº 45.902, subme�da a aplicação das sanções à decisão do Diretor deManutenção do DER/MG, salvo na hipótese de aplicação de sanção de declaração de inidoneidade, decompetência exclusiva Diretor Geral do DER/MG, nos termos da Portaria nº 3786/2019 do DER/MG.

4.6. As multas deverão ser recolhidas na Tesouraria do DER/MG, no prazo de 72 (setenta eduas) horas, contado a par�r da decisão defini�va, na esfera administra�va.

4.7. Se a multa aplicada for de valor superior ao da garan�a prestada, além da perda desta,responderá a Contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmentedevidos pela Administração ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

4.8. Não cons�tuirá mo�vo para aplicação de multa o atraso decorrente de prorrogaçõescompensatórias expressamente concedidas pelo Contratante ou resultante de fato supervenienteexcepcional e imprevisível, estranho à vontade da Contratada, tais como o estado de calamidade pública,guerra, comoção interna e outros que apresentem as mesmas caracterís�cas.

4.9. As prorrogações de prazo concedidas deverão estar sa�sfatoriamente fundamentadasatravés de registro no Diário de Obras realizado pela FISCALIZAÇÃO e deverão ser devidamente

formalizadas no contrato.

5. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

5.1. Poderão par�cipar da presente licitação, sociedades empresárias do ramo per�nente aoobjeto licitado, nacionais, estrangeiras autorizadas a funcionar no País, que atenderem as condições depar�cipação e habilitação estabelecidas neste Edital.

5.2. A interessada em par�cipar desta licitação deverá apresentar 1 (um) envelope opaco efechado, contendo na parte externa, o seu nome, seu CNPJ, o número deste edital e o seu conteúdo,assim indicado: “DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS”.

5.3. Não será permi�da a par�cipação de sociedades empresárias reunidas em consórcio,tendo em vista que o vulto, a natureza e baixa complexidade dos serviços objeto da licitação, bem comoas exigências con�das no edital permitem a ampla par�cipação de interessados de forma individual,ampliando a compe��vidade e proporcionando a obtenção da proposta mais vantajosa.

5.4. Não poderá par�cipar da licitação pessoa �sica ou jurídica impedida por força do dispostonos arts. 9º, art. 32, parágrafo 2º, e 87, incisos III e IV, da Lei Federal 8.666/93.

6. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

6.1. A impugnação junto ao DER/MG dos termos do edital, quanto a possíveis falhas ouirregularidades, poderá ser feita por qualquer cidadão até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para aabertura dos envelopes de habilitação.

6.2. Se feita por licitante, a impugnação poderá ser protocolizada até o 2° (segundo) dia ú�lque anteceder a data de abertura do envelope de habilitação.

6.3. As impugnações deverão ser formalizadas por escrito ao Diretor Geral do DER/MG, atravésdo Presidente da Comissão de Licitação e protocolizadas no Setor de Protocolo e Arquivo do DER/MG.

7. DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS

7.1. Para comprovar sua plena qualificação a licitante deverá apresentar no envelope“DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS”, em apenas uma via, os seguintes documentos e aproposta de preços:

7.2. DOCUMENTO H.1: ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL e suasalterações posteriores ou instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, em setratando de Sociedades Empresárias ou Coopera�vas, e no caso de Sociedade de Ações, acompanhadode documentos de eleição ou designação de seus Administradores;

7.2.1. DOCUMENTO H.2: ATO CONSTITUTIVO devidamente registrado no Registro Civil dePessoas Jurídicas tratando-se de Sociedade não Empresária (Simples), acompanhado de prova dadiretoria em exercício;

7.2.2. DOCUMENTO H.3: REGISTRO COMERCIAL, no caso de Empresário Individual;

7.2.3. DOCUMENTO H.4: DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de Empresa ou SociedadeEstrangeira em funcionamento no País;

7.2.4. DOCUMENTO H.5: PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAJURÍDICA – CNPJ;

7.2.5. DOCUMENTO H.6 - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUALOU MUNICIPAL, rela�vo à sede da licitante, per�nente ao seu ramo de a�vidade e compa�vel com oobjeto contratual;

7.2.6. DOCUMENTO H-7: PROVA DE REGULARIDADE PERANTE AS FAZENDAS, a saber:

a) FAZENDA FEDERAL – Cer�dão Conjunta de Débitos rela�vos à Tributos Federais e à Dívida A�vada União, e Regularidade perante a Previdência Social.

b) FAZENDA ESTADUAL da sede da licitante.

c) FAZENDA MUNICIPAL da sede da licitante.

7.2.7. DOCUMENTO H.8: CERTIFICADO DE REGULARIDADE COM O FGTS, expedido pela CaixaEconômica Federal;

7.2.8. DOCUMENTO H.9: CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS – CNDT, de acordocom o Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho;

7.2.9. DOCUMENTO H.10: BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOÚLTIMO EXERCÍCIO, vedada a sua subs�tuição por balancetes ou balanços provisórios, podendo seratualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação daproposta, devendo apresentar separadamente os seguintes elementos:

a) A�vo Circulante;

b) A�vo Total;

c) A�vo não circulante/Realizável a Longo Prazo;

d) Passivo Circulante;

e) Passivo não circulante

7.2.9.1. O balanço Patrimonial e Demonstrações Contáveis do úl�mo exercício social deverão serapresentados em cópias auten�cadas das folhas do livro diário onde os mesmos se encontramtranscritos, acompanhados dos termos de abertura e encerramento dos respec�vos livros, devidamenteregistrados/auten�cados na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica, ou porpublicações em jornal de grande circulação ou no Diário Oficial, quando se tratar de Sociedade Anônima.

7.2.9.2. As pessoas jurídicas obrigadas a adotar a Escrituração Contábil Digital – ECD, bem comoaquelas que faculta�vamente aderiram ao sistema, poderão apresentar a ECD, acompanhada dorespec�vo recibo de entrega emi�do pelo Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, para os finsprevistos no item 7.2.9. deste Edital.

7.2.10. DOCUMENTO H.11: COMPROVAÇÃO DA BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA LICITANTE,através do cálculo de índices contábeis abaixo previstos:

a) Índice de Liquidez Corrente - ILC - superior a 1,0:

AC

ILC = ------- , onde

PC

AC = A�vo Circulante;

PC = Passivo Circulante.

b) Índice de Liquidez Geral - ILG - superior a 1,0:

AC + RLP

ILG = ------------------ , onde

PC + ELP

AC = A�vo Circulante;

RLP = Realizável a Longo Prazo;

PC = Passivo Circulante;

ELP = Exigível a Longo Prazo

c) Solvência Geral – superior a 1,0:

AT

SG = ---------------- , onde

PC + ELP

SG = Solvência Geral

PC = Passivo Circulante;

ELP = Exigível a Longo Prazo

AT = A�vo Total

7.2.10.1. A exigência de índices de liquidez obje�va verificar se a empresa licitante dispõe derecursos financeiros suficientes para garan�r os futuros compromissos assumidos. Nos editais doDER/MG, u�liza-se os índices de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral superior a 1,00, queremetem àqueles largamente u�lizados pelo mercado, inclusive pelo DNIT.

7.2.10.2. A licitante deverá apresentar por meio de Nota Explica�va suplementar, assinada portécnico contábil habilitado e por seu representante legal, discorrendo sobre a composição das contasformadoras do A�vo Circulante, esclarecendo de forma obje�va o mo�vo da existência de valorrelevante concentrado na Conta Caixa, com finalidade de conhecimento da qualidade dos itensformadores da estrutura patrimonial demonstrada no Balanço. Se verificado valor relevante concentradona conta Caixa e na falta de Nota explica�va conforme exigida, os cálculos para apuração dos índices:Liquidez Geral (ILG), Liquidez Corrente (ILC) e Risco Financeiro (RF), serão elaborados com exclusão daConta Caixa no seu total.

7.2.10.3. DOCUMENTO H.12: CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, expedida pelo distribuidor dasede da licitante, com data não anterior a 30 (trinta) dias contados da data prevista para a entrega daspropostas. Nas comarcas do Poder Judiciário dos Estados onde estão localizadas as sedes das licitantes,em que já es�ver implantado o sistema judicial eletrônico, deverá também ser apresentada a cer�dão deque trata este item, expedida para os processos distribuídos no citado sistema.

7.2.11. DOCUMENTO H.13: DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E DESIMPEDIMENTO previstanos ar�gos 9°, 32, parágrafo 2º, e 87, incisos III e IV, da Lei Federal nº 8.666/93.

7.2.12. DOCUMENTO H.14: DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGARÁ MENORES de 18 (dezoito)anos para trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, e, para qualquer trabalho, menores de 16(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a par�r de 14 (quatorze) anos, conforme previsto no art.7º, inciso XXXIII da Cons�tuição Federal.

7.2.13. DOCUMENTO H.15: CERTIDÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE DA LICITANTE, em vigor,expedida pelo CREA;

7.2.14. DOCUMENTO H.16: ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA do Responsável Técnico daempresa, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente cer�ficado peloConselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, acompanhado da respec�va Cer�dão de AcervoTécnico – CAT, comprovando ter executado serviços de manutenção rodoviária.

a) O profissional deverá ser integrante do quadro permanente da empresa licitante. Na situação desócio, a comprovação será realizada mediante cópia do contrato social. Quando se tratar deempregado, a comprovação de seu vínculo até a data da apresentação da proposta será feitaatravés de ficha ou de livro de registro de empregado ou de contrato de trabalho. Nos demais casosserá suficiente a prova da existência de contrato de prestação de serviço regido pela legislaçãocível comum;

b) A licitante poderá optar por apresentar uma Declaração conforme modelo constante do ANEXOIX consignando o nome do Responsável Técnico e o �po de vínculo jurídico a ser estabelecido com omesmo, nos termos do ar�go 30, § 1.º, inciso I, da Lei 8.666/93,, sendo que a efe�va comprovaçãode que trata a alínea "a" supra será exigida quando da convocação da licitante vencedora para a

formalização do contrato, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sançõesprevistas no art.81 da Lei 8.666/93 e das penas previstas no item 4 deste edital.

c) A comprovação da condição de Responsável Técnico da sociedade empresária se fará através daCer�dão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica, emi�da pelo CREA.

7.2.15. DOCUMENTO H.17: COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO DE DESEMPENHO TÉCNICO DALICITANTE, por meio de atestado(s) ou cer�dão(ões), fornecidos por pessoa jurídica de direito público ouprivado, comprovando ter executado os serviços a seguir discriminados, nas quan�dades mínimas,referentes a parcela de maior relevância técnica ou econômica.

Muro de arrimo em gabião caixa 120,00 m³

Bueiro duplo tubular metálico 6,00 m

7.2.15.1. A Comissão de Licitação, a seu critério, poderá solicitar, em diligência, as cer�dões deacervo técnico (CAT) ou as anotações e registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) emi�das peloconselho de fiscalização em nome dos profissionais vinculados aos atestados, como forma de conferirauten�cidade e veracidade às informações constantes nos documentos emi�dos em nome da licitante.

7.2.16. DOCUMENTO H-18: RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA - ANEXO III, básica, adequada edisponível para execução dos serviços, bem como a qualificação dos membros da equipe técnica mínima,a seguir relacionada:

1 (um) Engenheiro Civil, com experiência em trabalhos na especialidade de obras rodoviárias.

1 (um) Encarregado, com experiência em trabalhos na especialidade de obras rodoviárias.

7.2.16.1. Essa relação deverá estar acompanhada de declaração da licitante no sen�do de que,sagrando-se vencedora do certame, irá compor a equipe técnica obedecendo às exigências aquiestabelecidas, o que se dará nos termos do mesmo ANEXO III.

7.2.17. DOCUMENTO H-19: RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES - ANEXO IV,adequados e disponíveis para a execução da obra, admi�da a equivalência, se tecnicamente viável, ajuízo do DER/MG, devendo ser indicado apenas o equipamento mínimo a seguir relacionado:

Qte Equipamento

1 Retro-escavadeira

1 Compactador de solo �po Sapo

1 Caminhão Carroceria Fixa

1 Caminhão basculante

1 Caminhão pipa - cap. 10.000 litros

7.2.17.1. Essa relação deverá estar acompanhada de declaração da licitante no sen�do de que,sagrando-se vencedora do certame, irá disponibilizar os equipamentos mínimos aqui relacionados, casoo objeto da licitação venha a ser contratado com a mesma, e que os mesmos estarão disponíveis durantetodo o prazo de execução da obra, o que se dará nos termos do mesmo ANEXO IV.

7.2.18. DOCUMENTO H-20: ATESTADO DE VISITA - ANEXO V a ser fornecido pelo EngenheiroCoordenador da 04ª Coordenadoria Regional, R. Cel. Teodoro Gomes de Araújo, nº 1195, na cidade deBarbacena - Minas Gerais. CEP 36.202-628. Telefone: (32) 3052-1500.

7.2.18.1. A visita ao local da obra ocorrerá entre os dias _____/_____/_____ e_____/_____/______ no horário de _____ às _____ horas, mediante agendamento.

7.2.18.2. As Visitas Técnicas deverão ser realizadas por Responsáveis Técnicos das licitantes ou porrepresentantes legalmente credenciados para este fim, através de instrumento público ou par�cular de

mandato, em original ou com firma reconhecida.

7.2.18.3. A comprovação do Responsável Técnico será feita através de Cer�dão de Registro eQuitação de Pessoa Jurídica emi�da pelo CREA.

7.2.18.4. A licitante poderá optar por não realizar a Visita Técnica, devendo apresentar na suaproposta de habilitação a declaração formal, assinada pelo Responsável Técnico ou pelo representantelegal da licitante, acerca do conhecimento pleno das condições e das peculiaridades dos serviçosnecessários no objeto do Edital em questão.

7.2.18.4.1. Este conhecimento permi�rá a apresentação de uma proposta mais consistente egaran�rá ao DER/MG a normalidade durante a execução do contrato.

7.2.18.5. DOCUMENTO H.21: DECLARAÇÃO DE PROCEDÊNCIA LEGAL E ORIGEM DE MADEIRAFORNECIDA conforme Decreto Estadual n.º 44.903, de 24 de setembro de 2.008, observado o Modeloconstante do ANEXO VI.

7.3. As licitantes que se declararem Microempresas e Empresas de Pequeno Porte de acordocom o modelo con�do no ANEXO VII, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, somente serãoobrigadas a comprovar a regularidade fiscal e trabalhista para efeito de assinatura do contrato.

7.3.1. O disposto no item 7.3 não desobriga as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deapresentarem toda a documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal etrabalhista, ainda que esta apresente alguma restrição.

7.3.2. Na hipótese de haver alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal etrabalhista do licitante, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularização dadocumentação, prorrogável por igual período, a critério do DER/MG, cujo termo inicial será o momentoem que a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte for declarada vencedora da licitação homologadapela autoridade competente.

7.3.3. O prazo para regularização dos documentos de que trata o subitem anterior não se aplicaaos documentos rela�vos à habilitação jurídica, à qualificação técnica e econômico-financeira e aocumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Cons�tuição Federal.

7.3.4. Não havendo regularização da documentação fiscal e trabalhista no prazo previsto nosubitem 7.3.2, o licitante vencedor decairá do direito à contratação, sendo facultado ao DER-MG aconvocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nasmesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou ainda revogar a licitação, sem prejuízo daaplicação da penalidade prevista na cláusula 4.2, em conformidade com o disposto no art. 81 da Leino 8.666, de 21 de junho de 1993.

7.4. A licitante que possuir o Cer�ficado de Registro Cadastral do Cadastro Geral deFornecedores da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – CAGEF, regulamentado pelo DecretoEstadual nº 45.902 de 27 de janeiro de 2.012, poderá subs�tuir os documentos nele mencionados peloreferido Cer�ficado, desde que não expirado o prazo de validade. Na hipótese de os documentos neleindicados estarem com prazos vencidos, deverá apresentar outros com validade em vigor.

7.5. Será procedida consulta prévia ao CADASTRO DE FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITARE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – CAFIMP.

7.6. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original ou porqualquer processo de cópia auten�cada por Cartório competente ou por servidor lotado na Núcleo deLicitações do DER/MG ou publicação em órgão da Imprensa Oficial.

7.7. A PROPOSTA DE PREÇOS, com prazo mínimo de validade de 60 (sessenta) dias contadosda data de sua entrega, carimbada, assinada e rubricada pelo representante legal do proponente ou porprocurador especialmente cons�tuído, de acordo com o ANEXO VIII, e deverá conter os seguintesdocumentos:

7.7.1. DOCUMENTO P.1 - Apresentação de proposta.

7.7.2. DOCUMENTO P.2 – Quadro de Quan�dades e Preços Unitários.

7.8. Com a finalidade de agilizar a análise da proposta por parte da Comissão, as empresasdeverão apresentar no envelope, uma via em arquivo eletrônico (CD, pen drive, e outros, se houver) doQuadro de Quan�dades e Preços Unitários (Planilha de Preços), na forma da planilha eletrônicaprotegida e disponibilizada no site www.der.mg.gov.br/licitacoes, permi�ndo que sejam inseridos apenasos preços unitários da licitante.

8. DO CRITÉRIO PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO

8.1. Na data e hora marcadas para a realização da licitação, a Comissão Permanente deLicitação — CPL promoverá a abertura do Envelope, contendo a documentação, procedendo a sua análisenos termos deste Edital e legislação especifica;

8.2. A Comissão, ao proceder o exame da documentação, de imediato, eliminará aquela que:

a) Ultrapasse o valor máximo es�pulado pelo DER-MG no item 2.1 deste Edital

b) Apresente qualquer preço unitário que exceda o preço unitário constante na planilhafornecida pelo DER-MG;

c) Tenha inobservado a legislação e termos do presente Convite;

d) Apresente rasuras, entrelinhas, emendas ou ainda linguagem que dificulte a exatacompreensão do enunciado;

e) Não atenda as condições es�puladas nos arts. 44 e 45, da Lei Federal n.º 8.666/93;

f) Tenha os pregos considerados inexequíveis de acordo com o art. 48 da Lei Federal!n.º 8.666/93, com a redação dada pela Lei Federal n.º 9648/98.

8.3. Será classificada em primeiro lugar a proposta que apresentar o menor preço total.

8.4. A classificação obedecerá a ordem crescente dos preços totais ofertados.

8.5. Os preços propostos deverão referir-se ao mês de Abril/2021.

8.6. Não será levada em consideração a proposta que con�ver rasuras, emendas, ressalvas ouentrelinhas, que comprometam a sua compreensão.

8.7. As propostas que con�verem erros meramente aritmé�cos deverão ser corrigidas pelaComissão da seguinte forma:

a) Discrepância entre grafados em algarismo e por extenso: prevalecerá o valor por extenso;

b) Erros de mul�plicação do preço pela quan�dade correspondente: serão man�dos o preço unitárioe a quan�dade, corrigindo-se o produto;

c) Erro d e adição: serão man�das as parcelas corretas, corrigindo-se a soma;

8.8. Verificando-se discrepância na mul�plicação dos quan�ta�vos constantes das Planilhas dePreços Unitários (Quadro de Quan�dades) e os preços unitários propostos, o DER/MG fará a correçãoconsiderando 2 (duas) casas decimais e desconsiderando as demais. As correções per�nentes ensejarãoalterações nos preços parciais e no preço total proposto.

8.9. O valor total da proposta será ob�do pela Comissão de Licitação, realizados osprocedimentos mencionados para a correção dos erros da proposta, não podendo haver recusa quanto àaplicação dos critérios estabelecidos no presente edital, ressalvada a hipótese de mo�vo justo,decorrente de fato superveniente, a ser analisado pela Comissão de Licitação.

8.10. Havendo empate, serão aplicados os critérios estabelecidos no art.3º, §2º da Lei8.666/93. Caso persista o empate, haverá decisão mediante sorteio, a ser realizado em ato público, parao qual todos os licitantes serão convocados.

8.11. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações posteriores, deverão ser observados os seguintesprivilégios, como critério de desempate:

8.11.1. Entende-se por empate situações em que as propostas apresentadas pelas microempresasou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até dez por cento superiores ao melhor preço.

8.11.2. O privilégio de que trata o item anterior será concedido da seguinte forma:

a) Ocorrendo o empate, a pequena empresa melhor classificada poderá apresentar proposta depreço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objetoa seu favor;

b) Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte não apresente proposta de preço inferior, naforma do item anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nasituação de empate, observada a ordem classificatória para o exercício do direito;

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas depequeno porte que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entre elas para quese iden�fique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta.

8.11.2.1. O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta válida não �ver sidoapresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.11.2.2. O prazo para os licitantes apresentarem nova proposta será de 24 (vinte e quatro) horas,contado a par�r da data da no�ficação efetuada pela Comissão de Licitação.

8.12. Serão desclassificadas as propostas que:

8.12.1. Não atenderem às exigências do Edital;

8.12.2. Apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, ou ainda,incompa�veis com os preços dos insumos e salários de mercado da região, conforme art. 44, parágrafo3º da Lei 8.666/93;

8.12.3. Con�verem preços unitários ou global excessivos ou manifestamente inexequíveis;

8.13. Considerar-se-ão excessivos os preços que ultrapassarem o valor orçado pelo DER/MG.

8.14. Conforme o disposto no art. 48 da lei 8.666/93, consideram-se manifestamenteinexequíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostascujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmé�ca dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valororçado pela Administração; ou

b) Valor orçado pela Administração.

8.14.1. Dos licitantes classificados na forma do parágrafo 1º do art. 48, da Lei Federal 8.666/93,cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem asalíneas “a” e “b” anteriores, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garan�a adicional,dentre as modalidades previstas no parágrafo 1º do art. 56 da mesma lei, igual a diferença entre o valorresultante das alíneas já citadas e o valor da correspondente proposta.

8.15. A Comissão de Licitação rejeitará todas as propostas apresentadas quando nenhumadelas sa�sfizer o propósito da licitação ou quando for evidente a inexistência de compe�ção ouexistência de conluio.

9. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

9.1. O julgamento da licitação será subme�do à homologação do Diretor Geral do DER/MG,que adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora.

10. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

10.1. O Diretor Geral do DER/MG, em decisão fundamentada, poderá revogar a licitação porrazões de interesse público, em virtude de fato superveniente, e deverá anulá-la de o�cio ou porprovocação de terceiros, verificada a ocorrência de qualquer ilegalidade.

11. DOS RECURSOS

11.1. Das decisões proferidas durante a licitação cabe recurso ao Diretor Geral do DER/MG, nosseguintes casos:

a) Habilitação ou inabilitação de licitante;

b) Julgamento das propostas;

c) Anulação ou revogação da licitação;

11.2. O prazo para interposição de recurso, em relação aos atos mencionados no item anterior,é de 2 (dois) dias úteis contados da in�mação.

11.2.1. Considera-se como dia ú�l o de normal expediente no DER/MG.

11.3. A in�mação será feita, obrigatoriamente, através de publicação no Diário Oficial doEstado, exceto no caso da advertência e multa de mora, em que será pessoal ou por meio decorrespondência registrada, assegurada vista imediata do processo ao interessado.

11.4. A in�mação, no caso previsto nas alíneas “a” e “b” do item 11.1, poderá ser feita porcomunicação direta a licitante, se devidamente representado na reunião em que for adotada a decisão.

11.5. O recurso interposto com fundamento nas alíneas “a” e “b” do item 11.1 terá efeitosuspensivo. Pode a autoridade competente, mo�vadamente e presentes razões de interesse público,atribuir aos demais recurso interpostos eficácia suspensiva.

11.6. Da interposição de recurso serão in�mados as demais licitantes, que poderão impugná-lono prazo de 2 (dois) dias úteis.

11.7. O recurso será encaminhado à autoridade superior por intermédio do órgão ou autoridadeque pra�cou o ato recorrido, que poderá reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, devidamenteinformado, no prazo de 2 (dois) dias úteis contados do recebimento do recurso, sob pena deresponsabilidade.

12. DO CONTRATO

12.1. REGIME DE CONTRATAÇÃO

12.1.1. A licitante vencedora assinará contrato com o DER/MG, no regime de empreitada porpreços unitários, em conformidade com a legislação vigente, edital da licitação e seus anexos.

12.2. PRAZOS

12.2.1. O prazo para assinatura do contrato é de 3 (três) dias úteis, contados da data daconvocação feita pelo DER/MG.

12.2.2. O prazo de execução dos trabalhos é de 4 (quatro) meses consecu�vos, contado da dataestabelecida na Ordem de Início.

12.2.2.1. O prazo de execução a que se refere o subitem 12.2.2 é passível de prorrogação, casoocorra algum dos mo�vos citados no art. 57, § 1º, incisos I a VI, da Lei nº 8.666/93.

12.2.3. O prazo para início dos serviços é de 10 (dez) dias consecu�vos, a par�r da dataestabelecida na Ordem de Início, a ser entregue pelo DER/MG.

12.2.4. O prazo de vigência do contrato é de 8 (oito) meses consecu�vos, contados a par�r dapublicação do extrato no Diário Oficial do Estado.

12.2.4.1. O prazo de vigência a que se refere o subitem 12.2.4 é passível de prorrogação, nostermos do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

12.3. VALOR CONTRATUAL

12.3.1. O valor do contrato será igual ao valor da proposta vencedora.

12.4. ALTERAÇÃO CONTRATUAL

12.4.1. O contrato poderá ser alterado, observado o disposto no ar�go 65 da Lei Federal 8.666/93.

12.4.1.1. O DER/MG poderá alterar unilateralmente o Cronograma �sico-financeiro estabelecido noANEXO XI do Edital, que integra o presente contrato para todos os efeitos independentemente detranscrição, na hipótese de atraso não previsto na tramitação do processo licitatório, mediante Termo deAditamento prévio, devidamente jus�ficado, e desde que tal alteração seja necessária à adequação doobjeto aos prazos de implementação do objeto.

12.4.1.2. As eventuais alterações da composição societária da contratada em razão da cessão outransferência, total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação deverão ser informadas porescrito ao DER/MG para análise técnica e jurídica prévias e, conforme o caso, serão objeto demodificação do contrato mediante Termo de Aditamento prévio.

12.5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.5.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da Dotação Orçamentária nº 2301 26 782 081 2039 0001 449051 0 - Fontes: (51.1), (54.2), (60.2) e (83.2) inserida no Programa“Estradas de Minas: Infraestrutura Logís�ca”, na Ação “Recuperação e Manutenção da Malha Viária” doOrçamento Geral do DER/MG, para o corrente exercício, de acordo com a Lei de DiretrizesOrçamentárias.

12.6. PREÇOS UNITÁRIOS

12.6.1. Os preços unitários contratuais serão os constantes da planilha Quadro de Quan�dades ePreços Unitários, apresentado pela licitante vencedora.

12.6.2. Os preços unitários são inalteráveis e incluem todos os custos, diretos e indiretos,encargos trabalhistas, previdenciários, civis, fiscais e comerciais, e cons�tuem a única remuneração pelaexecução dos trabalhos contratados.

12.6.3. Em nenhuma hipótese haverá medição e pagamento rela�vo a equipamento ou pessoalparalisado.

12.6.4. Quando, na execução dos serviços contratados, ocorrer necessidade de trabalho nãoprevisto na planilha, o pagamento correspondente observará o preço unitário composto pelo DER/MG.

12.6.5. Para que a Contratada possa receber o valor correspondente ao material extraído dejazidas, o preço deverá ser previamente aprovado pelo DER/MG.

12.6.5.1. O pagamento do valor devido a Contratada será incluído em medição, acrescido de 13,99%(treze vírgula noventa e nove por cento) de BDI, irreajustável, cujo demonstra�vo encontra-se no ANEXOXII.

12.6.5.2. Havendo dano decorrente de exploração de jazida, é de responsabilidade exclusiva daContratada a recomposição e recuperação do meio ambiente, nos termos de legislação vigente.

12.7. CRITÉRIO DE REAJUSTAMENTO

12.7.1. Conceder-se-á reajuste de preços após o decurso de prazo de 1 (um) ano, contado doprimeiro dia (inclusive) do mês subsequente ao do que se refere a proposta, qual seja, 1º de maio,considerada a variação dos índices de obras rodoviárias, constantes da Portaria 3.795 de 10 de setembrode 2019, alterada pela Portaria 3.897 de 05 de Abril de 2021, calculados mensalmente pelo Ins�tutoBrasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas e divulgados pela Coordenação-Geral de Custos deInfraestrutura de Transportes, subordinada à Diretoria Execu�va do Departamento Nacional deInfraestrutura de Transportes – DNIT, entre o mês de referência da proposta e o da respec�va medição.

12.7.1.1. As medições serão reajustadas na forma da lei com a aplicação da seguinte fórmula dereajuste:

R = I1 – I0 x V

I0

Onde:

R = Reajuste

I1 = índice do mês do fato gerador do evento

I0 = índice do mês de referência do orçamento – Abril/2021

V = Valor da medição a ser reajustada

12.7.2. Caso o valor do índice não esteja disponível na data do reajuste será u�lizado o úl�moíndice disponível, e o cálculo do reajuste será corrigido na medição do mês subsequente.

12.7.3. Para os itens “Administração Local”, “Mobilização e Desmobilização”, e, demais itens deplanilha que não se enquadrarem no subitem 12.7.1, será considerada a variação do índice dos seusrespec�vos grupos de serviços, constantes da Portaria 3.795 de 10 de setembro de 2019. Para o itemInstalação do Canteiro de Obras será considerada a variação do índice do grupo XX ÍNDICE NACIONAL DACONSTRUÇÃO CIVIL (INCC), previsto na mesma Portaria.

12.8. MEDIÇÃO, PAGAMENTO E CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO

12.8.1. Dos trabalhos executados pela Contratada serão processadas, pelo DER/MG, mediçõesparciais mensais cumula�vas e medição final, conforme especificado no Projeto Básico.

12.8.2. Não havendo serviços a medir no mês, será procedida Medição Parcial de saldo “zero”.

12.8.3. A medição dos trabalhos realizados em cada mês será processada e aprovada peloDER/MG no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados da data de protocolização.

12.8.4. O pagamento do valor de cada medição poderá ser feito até o 30º (trigésimo) dia contadoa par�r da data final do período de adimplemento de cada parcela.

12.8.5. A Fatura/Nota Fiscal apresentada pela Contratada deverá estar acompanhada dadeclaração de que a mesma possui contabilidade regular, da Cer�dão de regularidade perante aPrevidência Social, do Cer�ficado de Regularidade do FGTS – CRF, da GFIP – Guia de Recolhimento doFGTS e Informações à Previdência Social, conforme Portaria do DER/MG nº 2.650, de 07.05.2009, bemcomo a Guia de Recolhimento do ISS.

12.8.6. Os pagamentos que obedecerem aos prazos estabelecidos no presente edital não estãosujeitos a atualização financeira.

12.8.7. Em caso de atraso no pagamento, a correção do valor devido será calculada pela variaçãodo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA- medido pelo Ins�tuto Brasileiro de Geografia eEsta�s�ca – IBGE, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao ano, tomando-se como índice inicial o domês da medição e como final o do mês anterior ao do pagamento, cálculo este que valerá até o úl�modia do mês.

12.8.7.1. Caso ocorra pagamento parcial, o valor remanescente será corrigido conforme os critériosestabelecidos no item anterior.

12.8.8. O item rela�vo à Administração local será medido em valor proporcional a cada mediçãode serviços efe�vamente executados, cumula�vamente até o total da verba constante do Quadro deQuan�dades, sendo sua composição descrita no ANEXO X.

12.8.9. Não será devido pagamento da despesa rela�va a Administração Local, sobre os itensMobilização / Desmobilização e Instalação e Manutenção do canteiro de Obra.

12.8.10. O valor a (PI) da Administração Local a ser pago em cada medição será calculado daseguinte forma:

AL mensal = AL X Valor da Medição dos serviços executados no mês

VC - AL

AL mensal = Valor a ser pago em cada medição

AL = Valor total da verba Administração Local constante do Quadro de Quan�dades e Preços

VC = Valor inicial do contrato (PI) menos os valores rela�vos a Mobilização/Desmobilização e Instalaçãoe Manutenção do canteiro de obra.

12.8.11. Em caso de aditamento que implique em aumento de valor contratual ou prorrogação deprazo, não haverá alteração no valor definido no Quadro de Quan�dades para o item AdministraçãoLocal. Quando ocorrer execução total do objeto contratual em prazo ou valor inferior aos definidosinicialmente ou restar resíduo, será devido o pagamento do total da verba remanescente na mediçãofinal.

12.8.12. Em caso de medição zero, ou paralisação da obra, não será devido nenhum pagamentorela�vo à Administração Local.

12.8.13. Os itens de planilhas rela�vos à Mobilização/Desmobilização e Instalação e manutençãodo canteiro de obras, cujas composições encontram-se descritas no ANEXO X, serão pagos tão logo alicitante se instale no local da obra, da seguinte forma:

12.8.13.1. Mobilização/Desmobilização - 50% (cinquenta por cento) na 1ª medição e 50% (cinquentapor cento), na medição final.

12.8.13.2. Instalação e manutenção do canteiro de obras – 60% (sessenta por cento) na 1ª medição e40% (quarenta por cento), na medição final.

12.8.13.3. A parcela rela�va à taxa de mobilização somente será paga se forem atendidas asexigências de equipamentos, instalações e pessoal.

12.8.14. SUBCONTRATAÇÃO

12.8.15. A critério exclusivo do DER/MG e mediante prévia e expressa autorização do Diretor Geralpor escrito, a Contratada poderá, nos termos do ar�go 72 da Lei Federal 8666/93, subcontratar parte daobra ou serviço, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

12.8.16. Será de responsabilidade da Contratada a garan�a da qualidade dos serviços executadose de quaisquer custos, encargos ou ações decorrentes dos serviços subcontratados, devendo aContratada assumir toda a responsabilidade e o ônus por despesas adicionais decorrentes destasubcontratação.

12.9. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

12.9.1. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar o seu trabalhode acordo com as normas pactuadas.

12.10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.10.1. Providenciar a instalação junto à obra, de tapumes, barracões para depósito eequipamentos necessários e suficientes à boa execução dos trabalhos;

12.10.2. Manter vigilância permanente no canteiro de obra;

12.10.3. Responsabilizar-se, até o recebimento defini�vo da obra, pela proteção e conservação detoda a parte executada;

12.10.4. Executar, imediatamente, por inicia�va própria ou solicitação da fiscalização, os reparosque se fizerem necessários nos serviços e obras executados;

12.10.5. Permi�r e facilitar à Fiscalização do DER/MG, a inspeção das obras ou serviços no horárionormal de trabalho, prestando as informações por ela solicitadas;

12.10.6. Providenciar a colocação de placas no prazo de 10 (dez) dias úteis após o recebimento daordem de início, conforme modelos fornecidos pelo DER/MG, nos locais indicados pela Fiscalização;

12.10.7. Informar à Fiscalização a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias quepossam atrasar ou impedir a conclusão da obra ou serviço dentro do prazo previsto no cronograma,sugerindo as medidas adequadas;

12.10.8. Responsabilizar-se pela qualidade, resistência e estabilidade dos serviços que executarrespondendo pela exa�dão dos estudos, cálculos e projetos, sejam eles fornecidos ou não pelo DER/MG;

12.10.9. Responsabilizar-se civilmente pela obra e manter em seu quadro permanente o respec�voResponsável Técnico detentor do atestado referido no “Documento H-16”;

12.10.9.1. Só será aceita a subs�tuição do(s) responsável(is) técnico(s) por outro(s) responsável(is) técnico(s) que preencha(m) todos os requisitos exigidos no “Documento H-16”;

12.10.10. A Contratada obriga-se ao cumprimento das normas de proteção à saúde e segurança dostrabalhadores e terceiros no perímetro da obra;

12.10.11. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributários, civis, previdenciários etrabalhistas, resultantes da contratação das obras e serviços, bem como pelo registro do contrato juntoao CREA/MG;

12.10.12. Adquirir no DER/MG, na Diretoria gestora do Contrato, o Diário de Obra, que deverá serpreenchido diariamente e man�do disponível no local das obras ou serviços;

12.10.13. Fornecer todos e quaisquer laudos, ensaios e controles tecnológicos que sejam exigidospela Fiscalização e normas técnicas per�nentes, sem ônus para o DER/MG;

12.10.14. Encaminhar ao DER/MG, até 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de Serviço, cópiada Anotação da Responsabilidade Técnica da obra junto ao CREA/MG;

12.10.15. Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra, em conjunto com a fiscalização doDER/MG;

12.10.16. Manter à frente dos trabalhos Engenheiro Civil especialmente credenciado pararepresentá-lo junto à Fiscalização do DER/MG, durante toda a jornada diária de trabalho;

12.10.17. Re�rar ou subs�tuir, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas qualquer funcionárioque não esteja atendendo a contento às exigências da Fiscalização do DER/MG, anotando o fato noDiário de Obra;

12.10.18. Manter-se nas mesmas condições da habilitação durante toda a vigência do contrato;

12.10.19. Liberar junto ao DNPM (Departamento Nacional de Pesquisa Mineral) a documentaçãonecessária para exploração das áreas de extração de materiais de construção (areia, pedra, cascalho,argila, etc.);

12.10.20. A Contratada deverá obrigatoriamente, quando aplicável, u�lizar-se na execução da obraou do serviço de produtos ou subprodutos de madeira de origem na�va ou plantada que tenhaprocedência legal, cer�ficada ou procedente de manejo florestal sustentável;

12.10.21. Em cada medição, quando aplicável, como condição para recebimento das obras ouserviços executados, ou da madeira adquirida, a contratada deverá apresentar ao responsável pelogerenciamento do contrato, as notas fiscais de aquisição dos produtos e subprodutos de madeira e nocaso de madeira de origem na�va, acompanhadas dos seguintes documentos, sob pena de aplicação dodisposto no art.46 da Lei Federal n.º 9.605, de 12 de fevereiro de 1998:

a) Comprovante atualizado do registro e cadastro junto ao Ins�tuto Estadual de Florestas - IEF paraprodutos e subprodutos de fornecedores locais;

b) Comprovante atualizado de cadastro e registro no IEF, dos fornecedores de produtos esubprodutos originários do Estado de Minas Gerais, ou de cadastro e registro em outro órgãointegrante do SISNAMA, quando fornecedores de outro Estado da Federação, nos termos do Anexo Ido Decreto Estadual nº 44.903, 24 de setembro de 2.008;

c) Documento Autoriza�vo para supressão da Cobertura Vegetal, ou comprovante de comunicaçãoprévia ao IEF ou Órgão de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, desde queseja devidamente registrado;

d) Documento de Origem Florestal – DOF ou outro documento autoriza�vo oficial do Estado deorigem;

e) Guia de Controle Ambiental – GCA, distribuída pelo IEF, que legaliza o transporte,comercialização, armazenamento e consumo dos produtos e subprodutos florestais, originados deflorestas na�vas;

f) Selo Ambiental Autorizado – SAA, fornecido pelo Ins�tuto Estadual de Florestas – IEF, ouDocumento de Origem Florestal – DOF emi�do pelo IBAMA, que cons�tui licença obrigatória para ocontrole do transporte e armazenamento de produtos e subprodutos florestais de origem na�va,contendo as informações sobre a procedência desses produtos e subprodutos;

g) Licença de Operação ou documento equivalente ob�do junto ao órgão ambiental competenteintegrante do SISNAMA e

h) Autorização Ambiental de Funcionamento (AAF): no caso de fornecedores locais, que deve serrequerida junto ao órgão ambiental competente, para os empreendimentos considerados de impactoambiental não significa�vo e dispensados do processo de licenciamento ambiental;

12.10.22. A Contratada deverá manter em seu poder cópia auten�cada da primeira via dosdocumentos que comprovam a procedência legal dos produtos e subprodutos de madeira de origemna�va, para fins de comprovação de regularidade perante o IEF, ou Órgão Ambiental de Estado deorigem, quando for o caso;

12.10.23. A validade das licenças, autorizações e cer�ficados, será conferida no ato de entrega dadocumentação.

12.10.24. O protocolo de pedido de licenciamento ou de AAF não subs�tui a licença de operação.

12.10.25. O descumprimento das obrigações constantes dos subitens 12.10.20 a 12.10.24, requisitosdo art. 5º do Decreto 44.903 de 24/09/2008, cons�tui mo�vo para a rescisão do contrato, comfundamento nos incisos I e II do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, sendo cabíveis as penalidadesprevistas nos Ar�gos 86 a 88 da referida Lei e proibição de contratar com a Administração Pública peloperíodo de até 3 (três) anos, consoante inciso V, § 8º do art. 72 da Lei Federal n.º 9.605/98, sem prejuízodas demais normas legais e regulamentares per�nentes, e independentemente de eventualresponsabilização da esfera criminal.

12.10.26. Antes do efe�vo início dos serviços, a Contratada deverá apresentar, quando aplicável, adevida comprovação de seu “Cadastro Técnico Federal de A�vidades Potencialmente Poluidoras ouU�lizadoras de Recursos Ambientais” perante o órgão ambiental competente integrante do SISNAMA,conforme determina o art.17, inciso II, da Lei Federal nº 6.938/81, cuja validade deverá ser man�dadurante a integral execução do contrato;

12.10.27. A Contratada obriga-se a não u�lizar, diretamente ou indiretamente, para a execução deobras e serviços, objeto deste contrato, cônjuge, companheiro ou parentes em linha reta, colateral ou porafinidade, até o terceiro grau, de servidores que ocupem cargo de chefia, direção ou assessoramento noâmbito do DER/MG;

12.10.28. A contratada deverá observar, seja para a formulação da proposta, seja para a execuçãodos serviços, todas as informações e exigências con�das no Projeto Básico, que integrará o contratoindependentemente de transcrição.

12.11. NORMAS AMBIENTAIS

12.11.1. A Contratada deverá cumprir os procedimentos de proteção ambiental, responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente, por ação ou omissão, decorrentes da execução do contrato,nos termos da legislação ambiental.

12.11.2. A Contratada responderá pelos crimes ambientais que pra�car, incumbindo-lhe opagamento das multas decorrentes das infrações à legislação ambiental

12.11.3. A Contratada deverá observar os procedimentos estabelecidos nos estudos apresentadospara o licenciamento, bem como as condicionantes estabelecidas pelo COPAM.

12.11.4. A Contratada deverá incluir no seu corpo técnico, no mínimo, um profissional habilitadopara execução e acompanhamento dos serviços de proteção ambiental.

12.11.5. O DER/MG deverá obter licenciamento ambiental junto aos órgãos competentes, referenteao Projeto Rodoviário e obras advindas deste, incluindo as ocorrências de materiais a serem u�lizados naexecução da obra (jazidas de solo, pedreiras e areias).

12.11.6. A Contratada ficará responsável pelo licenciamento ambiental referente à montagem deacampamentos, armazenamento de combus�veis e outras instalações industriais do canteiro de obras,junto aos órgãos competentes.

12.11.7. A Contratada ficará, direta e pessoalmente, responsável por quaisquer imposições, multasou penalidades que decorram de autuações elaboradas pelas autoridades competentes, em face deirregularidades advindas do descumprimento das determinações estabelecidas nos instrumentos delicenciamento ambiental, mesmo que o autuado principal seja o DER/MG, que inclusive poderá valer-sedo direito de regresso.

12.12. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

12.12.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por representantes doDER/MG, especialmente designados, ainda que acompanhados por equipe de apoio;

12.12.2. O responsável técnico da Contratada emi�rá documento declaratório de qualidade dosserviços executados, conforme Projeto Básico parte integrante do Edital.

12.12.3. O DER/MG exercerá a fiscalização dos controles tecnológicos e geométricos dos serviços,podendo u�lizar as instalações e instrumentos técnicos da Contratada.

12.13. SINALIZAÇÃO

12.13.1. A Contratada se obrigará a instalar e manter na obra, durante a execução do contrato,sinalização de acordo com a Norma Técnica 02.27 -B do DER/MG e conforme estabelece o Código deTrânsito Brasileiro nos art. 88, parágrafo único, art. 95, § 1º e Resolução 160, de 22/04/2004 doCONTRAN, ficando responsável por acidente decorrente de sua ação ou omissão.

12.14. DO RECEBIMENTO DOS TRABALHOS

12.14.1. O objeto do contrato será recebido pelo DER/MG, provisória, e, defini�vamente, nostermos do art. 73 da Lei Federal n° 8.666/93, e conforme Projeto Básico parte integrante do presenteedital.

12.14.2. O prazo do recebimento defini�vo não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, conformeestabelecido nos parágrafos 3º e 4º do art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93.

12.15. DA RESCISÃO

12.15.1. O contrato poderá ser rescindido nos casos previstos nos ar�gos 77 e 78 da Lei Federal8.666/93, observadas as disposições con�das nos Ar�gos 79 e 80 da mesma Lei.

12.15.2. Formalizada a rescisão, que vigorará a par�r da data de sua comunicação à Contratada,deverá ser entregue a documentação rela�va aos serviços executados que, se aceitos pela Fiscalização,serão pagos pelo DER/MG, deduzidos os débitos existentes.

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. A par�cipação na licitação pressupõe conhecimento do local e das condições de execuçãoda obra.

13.2. Esclarecimentos sobre as disposições con�das neste Edital e Especificação Par�cularpoderão ser solicitados ao Núcleo de Licitações do DER-MG, na Avenida dos Andradas, 1.120, sala 1009,por meio de requerimento protocolizado no setor competente do DER-MG ou por e-mail encaminhado aoendereço eletrônico asl@der.mg.gov.br, até 5 (cinco) dias antes da data de entrega das propostas.

13.2.1. Os esclarecimentos serão prestados por e-mail ao solicitante, e afixados sem iden�ficaçãodos seus autores, no quadro de aviso da Núcleo de Licitações, no endereço acima citado, até o 3º(terceiro) dia anterior a data de entrega das propostas.

13.3. A Comissão devolverá, fechados e inviolados, os envelopes protocolados após o prazomencionado no preâmbulo do edital.

13.4. A licitante poderá fazer-se presente nas reuniões da licitação, por representante legal ouprocurador especialmente cons�tuído para assinar, rubricar documento e manifestar-se em nome darepresentada, inclusive para desis�r de recurso.

13.5. Os modelos fornecidos pelo DER/MG para apresentação de documentos, poderão serreproduzidos por qualquer meio.

13.6. Não deverão ser apresentados documentos ou informações além dos que foremnecessários e suficientes, nem fora de ordem.

13.7. Todos os documentos apresentados pela licitante deverão estar rubricados por seurepresentante legal ou procurador especialmente cons�tuído.

13.8. Aos licitantes interessados será facultado adquirir cópia do edital e demais elementos dalicitação, através do pagamento do Documento de Arrecadação Estadual (DAE), a ser efetuado na RedeBancária, mediante guia fornecida pela Núcleo de Licitações do DER/MG, na Avenida dos Andradas,1.120, sala 1.009. O preço dessa cópia representará apenas o custo para a reprodução dos documentosque ela compreende. Entretanto, os licitantes poderão obter a cópia deste edital gratuitamente no sitedo próprio DER/MG.

14. DOS ANEXOS

FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL OS MODELOS CONSTANTES DOS ANEXOS:

ANEXO I – Declaração de Responsabilidade e Desimpedimento

ANEXO II – Declaração de que Não Empregará Menor

ANEXO III –Relação da Equipe Técnica Básica/Declaração de Disponibilidade da Equipe

ANEXO IV - Relação de Equipamentos e Instalações/Declaração de Disponibilidade e U�lizaçãode Equipamentos

ANEXO V - Atestado de Visita / Declaração de Renúncia à Visita Técnica

ANEXO VI - Declaração de Procedência Legal e Origem de Madeira Fornecida

ANEXO VII – Declaração de Enquadramento da Licitante como Microempresa ou empresa de pequenoporte

ANEXO VIII – Apresentação da Proposta

ANEXO IX - Declaração de Responsável Técnico

ANEXO X – Quadro de Quan�dades e Preços Unitários/Composição de Preços Unitários

ANEXO XI – Cronograma �sico-financeiro

ANEXO XII – Demonstra�vo do BDI U�lizado

ANEXO XIII – Projeto Básico

ANEXO XIV – Minuta de Contrato

Belo Horizonte, de de 20_____

FERNANDO SCHARLACK MARCATO

Diretor Geral do DER/MG - EM EXERCÍCIO

ANEXO I - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E DESIMPEDIMENTO

EDITAL:

OBJETO:

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E DESIMPEDIMENTO

Declaramos que nos responsabilizamos, sob as penalidades cabíveis a comunicar aoDER/MG, a superveniência de fato impedi�vo da Habilitação, e que não nos encontramos incursos nosimpedimentos ou nas sanções impedi�vas de par�cipar de licitações, conforme previsto nos ar�gos 9°,32, parágrafo 2º, e 87, incisos III e IV da Lei Federal 8.666, de 21/06/93.

Belo Horizonte,__________de_________________de 20_____.

_________________________________

Assinatura do Representante Legal

OBSERVAÇÕES:

ANEXO II – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGARÁ MENOR

EDITAL:

OBJETO:

DECLARAÇÃO

Declaramos que não empregaremos menores de 18 (dezoito) anos para trabalhosnoturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo nacondição de aprendiz, à par�r de 14 (quatorze) anos.

Belo Horizonte,__________de_________________de 20_____.

_________________________________

Assinatura do Representante Legal

ANEXO III – RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA BÁSICA/DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DA EQUIPE

EDITAL:

OBJETO:

EMPRESA:

RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

NOME ESPECIALIZAÇÃO

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DA EQUIPE

A licitante ..............................CNPJ:......................declara que se compromete a compor a Equipe TécnicaBásica aqui relacionada, caso o objeto da licitação venha a ser contratado com a mesma. Declara ainda que amencionada equipe a ser utilizada estará disponível durante todo o prazo de execução da obra.

____________________________

Assinatura do Representante Legal

ANEXO IV - RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES/ DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE EUTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

EDITAL:

OBJETO:

EMPRESA:

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES

QUANTIDADE ESPÉCIE - TIPO MARCA POTÊNCIA CAPACIDADE ANO FABRICAÇÃO

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE E UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

A licitante ..............................CNPJ:......................declara que se compromete a disponibilizar osequipamentos mínimos aqui relacionados, caso o objeto da licitação venha a ser contratado com amesma. Declara ainda que os mencionados equipamentos estarão disponíveis durante todo o prazo deexecução da obra.

____________________________

Assinatura do Representante Legal

ANEXO V - ATESTADO DE VISITA / DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA

EDITAL: LOTE:

OBJETO:

EMPRESA:

ATESTADO DE VISITA

Atestamos que a firma ........... através do seu responsável técnico, engenheiro civil .....CREA nº ............ visitou o local da obra, tomou conhecimento de todas as informações e dascondições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação rela�va ao Edital nº ______/20_____.

_________________,__________de_________________de 20_____.

Coordenador Regional

OBSERVAÇÕES:

OU

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA

(Emi�r em Papel �mbrado da empresa)

(Nome) .....................responsável legal da empresa.................................. CNPJ .........................

Endereço ...........................

Fone......................Fax: .........

E-mail: ............

Declara que renuncia à Visita Técnica aos locais e as instalações para a prestação dosserviços constantes do objeto do Edital nº.........., e o quadro técnico da empresa tomou conhecimentodas reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados eelementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manteras garan�as que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa querepresento.

Belo Horizonte, .... de ....................... de .......

_______________________________________________________

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

Carteira de Iden�dade: ............

órgão Expedidor: .....................

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE PROCEDÊNCIA LEGAL E ORIGEM DE MADEIRA FORNECIDA

DECLARAÇÃO

Em conformidade com o disposto no ar�go 4º do Decreto nº 44.903, de 24 de setembro de2.008, que estabelece procedimentos de controle ambiental para a u�lização de produtos esubprodutos de madeira de origem na�va em obras e serviços de engenharia contratados pelo Estadode Minas Gerais:

Eu, ................................................... RG ........................, legalmente nomeado representanteda empresa ..........................................., CNPJ...................................., para fins de qualificação técnica nopresente procedimento licitatório, declaro, sob as penas da lei, que para a execução da referidalicitação somente serão u�lizados produtos e subprodutos de madeira de procedência legal,decorrentes de exploração autorizada, cer�ficada, ou de manejo florestal aprovados por órgão

ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorizaçãode transporte concedida pelo Ins�tuto Estadual de Florestas – IEF ou Ins�tuto Brasileiro do MeioAmbiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência de que o não atendimentos dapresente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administra�vasprevistas nos arts. 86 a 88 da Lei Federal n.º 8666/93, e no art.72, parágrafo 8º, inciso V, da Lei Federaln.º 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

____________________________________

Assinatura do Representante Legal

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO MICROEMPRESA OUEMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARAÇÃO

A licitante _______________________ , CNPJ _______________, sediada na____________________, declara, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos paraconfiguração como Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, estabelecidos na Lei Complementar123/2006, e no Decreto Estadual nº 47.437/2018.

_____________________, ___ de _____________ de 20--.

Nome da Empresa:___________________________________________________

Representante Legal:__________________________________________________

Cargo:_________________

________________________________________

Iden�ficação do Declarante

ANEXO VIII – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

EDITAL:

OBJETO:

EMPRESA:

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

PROPONENTE:

ENDEREÇO:

CNPJ:

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

REPRESENTANTES LEGAIS:

Senhor Presidente da Comissão de Licitação do DER/MG.

Nossa Proposta de Preços para os trabalhos objeto do Edital ______/20_____, conforme mês dereferência nele constante é o seguinte:

PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA R$______________ (_____________________________________)

Prazo de Validade desta Proposta : 60 (sessenta) dias consecu�vos, contados a par�r da data daapresentação.

___________________________________________

Assinatura do Representante Legal

ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

DECLARAÇÃO

A licitante_________________________________________________, CNPJ _________________, sediada na ____________________, INDICA o (a)_____________________________________, profissional habilitado no CREA,__________________________________ (NOME E QUALIFICAÇÃO) como futuro Responsável Técniconos moldes do art.30 §1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93, cujo vínculo jurídico com a licitante será_________________________________________________ (TIPO DO VÍNCULO), comprometendo-se acomprovar o referido vínculo, quando devidamente convocada para a formalização do contrato, comocondição prévia à assinatura do respec�vo instrumento contratual, sob pena de decair o direito àcontratação, sem prejuízo das sanções previstas no art.81 da Lei 8.666/93 e das penas previstas no item4.2 deste edital.

_____________________, ___ de _____________ de 20 ___.

Nome da Empresa:_________________________________________

Representante Legal:_____________________________________________

Cargo:____________

______________________________

Iden�ficação do Declarante

ANEXO X – QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS UNITÁRIOS/COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS -DOCS. SEI Nº 30507974 E 30523453

AS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS CONSTANTES DO QUADRO DE QUANTIDADES EPREÇOS UNITÁRIOS ENCONTRAM-SE A DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS NA NÚCLEO DE LICITAÇÕES DODER/MG, PELO SITE (www.der.mg.gov.br) E NO SEI Nº 2300.01.0125165/2021-58.

ANEXO XI – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - DOC. SEI Nº 30513979

ANEXO XII – DEMONSTRATIVO DO BDI UTILIZADO - DOC. SEI Nº 30514316

ANEXO XIII – PROJETO BÁSICO - DOC. SEI Nº 30515919

O PROJETO ENCONTRA-SE À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS NA DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DODER/MG.

ANEXO XIV – MINUTA DE CONTRATO

DC-2 CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕESE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS E .......... PARA AEXECUÇÃO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR METÁLICO PARA VARIANTE NARODOVIA LMG-844, TRECHO CASA GRANDE - QUELUZITO. A EXECUÇÃO DOSSERVIÇOS DESCRITOS ESTÁ RESTRITA AO ÂMBITO DE CIRCUNSCRIÇÃO DA 04ªURG DO DER/MG – BARBACENA, INSERIDA NO PROGRAMA "ESTRADAS DEMINAS: INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA", NA AÇÃO "RECUPERAÇÃO EMANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA" DO ORÇAMENTO DO DER/MG.

1. CLÁUSULA I - PARTES E FUNDAMENTO

1.1. São partes contratantes o DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEMDO ESTADO DE MINAS GERAIS, en�dade autárquica de direito público, de ora em diantedenominado DER/MG, com sede nesta cidade, à Av. dos Andradas, nº 1.120, CNPJ/MFnº 17.309.790/0001-94 e ..........de ora em diante denominada CONTRATADA,estabelecida ........., CNPJ/MF nº ........., através de seus representantes no final nomeados.

1.2. O presente contrato tem por fundamento EDITAL CARTA CONVITE nº002/2021, realizado em .........., homologado pelo Sr. Diretor Geral do DER/MG, em .........., conformedespacho de fl. .........., do Processo nº 2300.01.0125165/2021-58.

2. CLÁUSULA II - OBJETO DO CONTRATO. REGIME LEGAL

2.1. É objeto do presente contrato, em regime de empreitada, por preços unitários, a Execução de Bueiro Duplo Tubular Metálico para Variante na Rodovia LMG-844, trecho Casa Grande -Queluzito. A execução dos serviços descritos está restrita ao âmbito de circunscrição da 04ª URG doDER/MG – Barbacena, inserida no Programa “Estradas de Minas: Infraestrutura Logís�ca”, na Ação“Recuperação e Manutenção da Malha Viária” do Orçamento Geral do DER/MG, cujos quan�ta�vosencontram-se discriminados na planilha "Quadro de Quan�dades e Preços Unitários", que integra opresente contrato.

2.2. Os serviços objeto do presente contrato serão executados segundo os itens apresentadosno Projeto Básico, acostado às fls........, do Processo nº 2300.01.0125165/2021-58.

2.3. O presente contrato se rege pelas normas gerais da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de1.993, com suas alterações, no que forem aplicáveis, Lei Federal 8.880, de 27 de maio de 1.994, LeiEstadual 13.994, de 18 de setembro de 2.001, do Decreto Estadual nº 45.902 de 27 de janeiro de 2.012,da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2.006, Decreto Estadual n° 44.903, de 24 de setembrode 2.008, e suas alterações posteriores, do presente Edital e seus anexos e, no que couber, oRegulamento de Adjudicação de Serviços e Obras – RASO, Normas Técnicas e InstruçõesNorma�vas, par�cularmente as Especificações Gerais para Obras Rodoviárias do DNIT, aprovadas em2003, no Projeto Básico parte integrante do Edital, que ensejou a presente contratação.

3. CLÁUSULA III - PREÇOS, MEDIÇÃO, PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

3.1. O DER/MG pagará à CONTRATADA pelos trabalhos executados, os preços constantes daPlanilha "Quadro de Quan�dades e Preços Unitários", da licitante vencedora, acostada às fls. .........., do Processo nº 2300.01.0125165/2021-58, que fica fazendo parte integrante do presentecontrato.

3.1.1. Os preços unitários são inalteráveis e incluem todos os custos, diretos e indiretos,inclusive encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, civis e comerciais e cons�tuem a únicaremuneração pela execução dos trabalhos contratados.

3.1.2. Em nenhuma hipótese haverá medição e pagamento rela�vo a equipamento ou pessoalparalisado.

3.1.3. Quando, na execução dos serviços contratados, ocorrer necessidade de trabalho nãoprevisto na planilha, o pagamento correspondente observará o preço unitário composto pelo DER/MG.

3.1.4. Para que a CONTRATADA possa receber o valor correspondente ao material extraído dejazidas, o preço deverá ser previamente aprovado pelo DER/MG.

3.1.4.1. O pagamento do valor devido a CONTRATADA será incluído em medição, acrescido de13,99% (treze vírgula noventa e nove por cento) de BDI, irreajustável, cujo demonstra�vo encontra-seno ANEXO XII.

3.1.4.2. Havendo dano decorrente de exploração de jazida, é de responsabilidade exclusiva daCONTRATADA a recomposição e recuperação do meio ambiente, nos termos de legislação vigente.

3.2. Medição: Dos trabalhos executados pela Contratada serão processadas, pelo DER/MG,medições parciais mensais cumula�vas e medição final, conforme especificado no Projeto Básico parteintegrante do Edital.

3.2.1. Não havendo serviços a medir no mês, será procedida Medição Parcial de saldo “zero”.

3.2.2. A medição dos trabalhos realizados em cada mês será processada e aprovadapelo DER/MG no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados da data de protocolização.

3.3. Pagamento: O pagamento do valor de cada medição poderá ser feito até o 30º (trigésimo)dia, contado a par�r da data final do período de adimplemento de cada parcela.

3.4. A Fatura/Nota Fiscal apresentada pela CONTRATADA deverá estar acompanhada dadeclaração de que a mesma possui contabilidade regular, da Cer�dão de regularidade perante aPrevidência Social, do Cer�ficado de Regularidade do FGTS – CRF, da GFIP – Guia de Recolhimento doFGTS e Informações à Previdência Social, conforme Portaria do DER/MG nº 2.650, de 07.05.2009, bemcomo a Guia de Recolhimento do ISS.

3.5. Os pagamentos que obedecerem os prazos estabelecidos no presente contrato não estãosujeitos a atualização financeira.

3.6. Em caso de atraso no pagamento, a correção do valor devido será calculada pela variaçãodo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA - medido pelo Ins�tuto Brasileiro de Geografia eEsta�s�ca – IBGE, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao ano, tomando-se como índice inicial o domês da medição e como final o do mês anterior ao do pagamento, cálculo este que valerá até o úl�modia do mês.

3.6.1. Caso ocorra pagamento parcial, o valor remanescente será corrigido adotando-se osmesmos critérios estabelecidos no item anterior.

3.7. O item rela�vo à Administração local será medido em valor proporcional a cada mediçãode serviços efe�vamente executados, cumula�vamente até o total da verba constante do Quadro deQuan�dades.

3.7.1. Não será devido pagamento da despesa rela�va a Administração Local, sobre os itensMobilização / Desmobilização e Instalação e Manutenção do canteiro de Obra.

3.7.2. O valor a (PI) da Administração Local a ser pago em cada medição será calculado daseguinte forma:

AL mensal = AL X Valor da Medição dos serviços executados no mês

VC - AL

AL mensal = Valor a ser pago em cada medição

AL = Valor total da verba Administração Local constante do Quadro de Quan�dades e Preços Unitários

VC = Valor inicial do contrato (PI) menos os valores rela�vos a Mobilização/Desmobilização e Instalaçãoe Manutenção do canteiro de obra.

3.7.3. Em caso de aditamento que implique em aumento de valor contratual ou prorrogação deprazo, não haverá alteração no valor definido no Quadro de Quan�dades para o item Administração

Local. Quando ocorrer execução total do objeto contratual em prazo ou valor inferior aos definidosinicialmente ou restar resíduo, será devido o pagamento do total da verba remanescente na mediçãofinal.

3.7.4. Em caso de medição zero, ou paralisação da obra, não será devido nenhum pagamentorela�vo à Administração Local.

3.7.5. Os itens de planilhas rela�vos à Mobilização/Desmobilização e Instalação e manutençãodo canteiro de obras, serão pagos tão logo a contratada se instale no local da obra, da seguinte forma:

3.7.5.1. Mobilização/Desmobilização - 50% (cinquenta por cento) na 1ª medição e 50% (cinquentapor cento), na medição final.

3.7.5.2. Instalação e manutenção do canteiro de obras – 60% (sessenta por cento) na 1ª medição e40% (quarenta por cento), na medição final.

3.7.5.3. A parcela rela�va à taxa de mobilização somente será paga se forem atendidas asexigências de equipamentos, instalações e pessoal.

3.8. Reajustamento: Conceder-se-á reajuste de preços após o decurso de prazo de 1 (um) ano, contado do primeiro dia (inclusive) do mês subsequente ao do que se refere a proposta, qualseja, 1º de maio, considerada a variação dos índices de obras rodoviárias, constantes da Portaria 3.795de 10 de setembro de 2019, alterada pela Portaria 3.897 de 05 de Abril de 2021, calculados mensalmentepelo Ins�tuto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas e divulgados pela Coordenação-Geralde Custos de Infraestrutura de Transportes, subordinada à Diretoria Execu�va do Departamento Nacionalde Infraestrutura de Transportes – DNIT, entre o mês de referência da proposta e o da respec�vamedição.

3.8.1. As medições serão reajustadas na forma da lei com a aplicação da seguinte fórmula dereajuste:

R = I1 – I0 x V

I0

Onde:

R = Reajuste

I1 = índice do mês do fato gerador do evento

I0 = índice do mês de referência do orçamento – Abril/2021

V = Valor da medição a ser reajustada

3.9. Caso o valor do índice não esteja disponível na data do reajuste será u�lizado o úl�moíndice disponível, e o cálculo do reajuste será corrigido na medição do mês subsequente.

3.10. Para os itens “Administração Local”, “Mobilização e Desmobilização”, e, demais itens deplanilha que não se enquadrarem no subitem 3.8, será considerada a variação do índice dos seusrespec�vos grupos de serviços, constantes da Portaria 3.795 de 10 de setembro de 2019. Para o itemInstalação do Canteiro de Obras será considerada a variação do índice do grupo XX ÍNDICE NACIONAL DACONSTRUÇÃO CIVIL (INCC), previsto na mesma Portaria.

4. CLÁUSULA IV - VALOR E DOTAÇÃO

4.1. O valor deste contrato é de .........., com preços iniciais de ...........

4.2. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da Dotação Orçamentárianº 2301 26 782 081 2039 0001 449051 0 - Fontes: (51.1), (54.2), (60.2) e (83.2) inserida no Programa“Estradas de Minas: Infraestrutura Logís�ca”, na Ação “Recuperação e Manutenção da Malha Viária” doOrçamento Geral do DER/MG, para o corrente exercício, de acordo com a Lei de DiretrizesOrçamentárias.

5. CLÁUSULA V - GARANTIA DE EXECUÇÃO

5.1. Como garan�a de execução deste contrato a CONTRATADA apresenta antes de suaassinatura, comprovante de recolhimento na Tesouraria do DER/MG, da importância de .........., (Guia deRecolhimento acostada ao Processo nº 2300.01.0125165/2021-58, correspondente a 5% (cinco porcento) do valor contratual.

5.1.1. A garan�a apresentada deverá viger pelo período necessário à execução do serviçolicitado, acrescido de mais 90 (noventa) dias.

6. CLÁUSULA VI- PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

6.1. O prazo de execução das obras é de 4 (quatro) meses consecu�vos, contados da dataestabelecida na Ordem de Início pelo DER/MG.

6.1.1. O prazo de execução a que se refere o subitem 6.1 é passível de prorrogação, caso ocorraalgum dos mo�vos citados no art. 57, § 1º, incisos I a VI, da Lei nº 8.666/93.

6.2. O prazo para início da execução das obras é de 10 (dez) dias computados pelo mesmomodo.

6.3. O prazo de vigência do contrato é de 8 (oito) meses consecu�vos, contados a par�r dapublicação do extrato no Diário Oficial do Estado.

6.3.1. O prazo de vigência a que se refere o subitem 6.3 é passível de prorrogação, nos termosdo art. 57 da Lei nº 8.666/93.

7. CLÁUSULA VII - ALTERAÇÃO CONTRATUAL

7.1. O presente contrato poderá ser alterado nos termos do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

7.1.1. O DER/MG poderá alterar unilateralmente o Cronograma �sico-financeiro estabelecido noANEXO XI do Edital, que integra o presente contrato para todos os efeitos independentemente detranscrição, na hipótese de atraso não previsto na tramitação do processo licitatório, mediante Termo deAditamento prévio, devidamente jus�ficado, e desde que tal alteração seja necessária à adequação doobjeto aos prazos de implementação do objeto.

7.1.2. As eventuais alterações da composição societária da contratada em razão da cessão outransferência, total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação deverão ser informadas porescrito ao DER/MG para análise técnica e jurídica prévias e, conforme o caso, serão objeto demodificação do contrato mediante Termo de Aditamento prévio.

8. CLÁUSULA VIII - EQUIPAMENTO

8.1. A CONTRATADA se obriga a colocar no canteiro da obra, em bom estado defuncionamento, o equipamento relacionado em sua proposta, na época prevista para o seufuncionamento e segundo o cronograma de u�lização de equipamento.

8.2. O equipamento poderá ser re�rado do canteiro da obra, somente após o término de suau�lização ou quando houver autorização escrita do DER/MG.

8.3. O DER/MG poderá determinar à CONTRATADA reforço do equipamento ou subs�tuição deunidade defeituosa, caso venha a constatar que o mesmo é insuficiente para dar aos trabalhos oandamento previsto.

9. CLÁUSULA IX - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

9.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por representantedo DER/MG, especialmente designado, ainda que acompanhados por equipe de apoio.

9.2. O responsável técnico da CONTRATADA emi�rá documento declaratório de qualidade dosserviços executados, conforme Projeto Básico parte integrante do Edital.

9.3. O DER/MG exercerá a fiscalização e controle geométricos dos serviços, podendo, paraeste fim, u�lizar as instalações e instrumentos técnicos da CONTRATADA.

10. CLÁUSULA X – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

10.1. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar o seutrabalho de acordo com as normas pactuadas.

11. CLÁUSULA XI - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. Providenciar a instalação, junto à obra, de tapumes, barracões para depósito eequipamentos necessários e suficientes à boa execução dos trabalhos;

11.2. Manter vigilância permanente no canteiro de obra;

11.3. Responsabilizar-se, até o recebimento defini�vo da obra, pela proteção e conservação detoda a parte executada;

11.4. Executar, imediatamente, por inicia�va própria ou solicitação da fiscalização, os reparosque se fizerem necessários nos serviços e obras executados;

11.5. Permi�r e facilitar à Fiscalização do DER/MG, a inspeção das obras ou serviços no horárionormal de trabalho, prestando as informações por ela solicitadas;

11.6. Providenciar a colocação de placas no prazo de 10 (dez) dias úteis após o recebimento daordem de início, conforme modelos fornecidos pelo DER/MG, nos locais indicados pela Fiscalização;

11.7. Informar à Fiscalização a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias quepossam atrasar ou impedir a conclusão da obra ou serviço dentro do prazo previsto no cronograma,sugerindo as medidas adequadas;

11.8. Responsabilizar-se pela qualidade, resistência e estabilidade dos serviços que executarrespondendo pela exa�dão dos estudos, cálculos e projetos, sejam eles fornecidos ou não pelo DER/MG;

11.9. Responsabilizar-se civilmente pela obra e manter em seu quadro permanente o respec�voResponsável Técnico detentor do atestado referido no “Documento H-16”;

11.9.1. Só será aceita a subs�tuição do(s) responsável(is) técnico(s) por outro(s) responsável(is) técnico(s) que preencha(m) todos os requisitos exigidos no “Documento H-16”;

11.10. A CONTRATADA obriga-se ao cumprimento das normas de proteção à saúde e segurançados trabalhadores e terceiros no perímetro da obra;

11.11. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributários, civis, previdenciários etrabalhistas, resultantes da contratação das obras e serviços, bem como pelo registro do contrato juntoao CREA/MG;

11.12. Adquirir no DER/MG, na Diretoria gestora do Contrato, o Diário de Obra, que deverá serpreenchido diariamente e man�do disponível no local das obras ou serviços;

11.13. Fornecer todos e quaisquer laudos, ensaios e controles tecnológicos que sejam exigidospela Fiscalização e normas técnicas per�nentes, sem ônus para o DER/MG;

11.14. Encaminhar ao DER/MG, até 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de Serviço, cópiada Anotação da Responsabilidade Técnica da obra junto ao CREA/MG;

11.15. Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra, em conjunto com a fiscalização doDER/MG;

11.16. Manter à frente dos trabalhos Engenheiro Civil especialmente credenciado pararepresenta-lo junto à Fiscalização do DER/MG, durante toda a jornada diária de trabalho;

11.17. Re�rar ou subs�tuir, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas qualquer funcionárioque não esteja atendendo a contento às exigências da Fiscalização do DER/MG ou que tenha incorridonos casos de Fraude e Corrupção previstos na cláusula XIV deste contrato, anotando o fato no Diário deObra.

11.18. Manter-se nas mesmas condições da habilitação durante toda a vigência do contrato.

11.19. Liberar junto ao DNPM (Departamento Nacional de Pesquisa Mineral) a documentaçãonecessária para exploração das áreas de extração de materiais de construção (areia, pedra, cascalho,argila, etc.).

11.20. A CONTRATADA deverá obrigatoriamente, quando aplicável, u�lizar-se na execução daobra ou do serviço de produtos ou subprodutos de madeira de origem na�va ou plantada que tenhaprocedência legal, cer�ficada ou procedente de manejo florestal sustentável;

11.21. Em cada medição, quando aplicável, como condição para recebimento das obras ouserviços executados, ou da madeira adquirida, a contratada deverá apresentar ao responsável pelogerenciamento do contrato, as notas fiscais de aquisição dos produtos e subprodutos de madeira e nocaso de madeira de origem na�va, acompanhadas dos seguintes documentos, sob pena de aplicação dodisposto no art.46 da Lei Federal n.º 9.605, de 12 de fevereiro de 1998:

a) comprovante atualizado do registro e cadastro junto ao Ins�tuto Estadual de Florestas - IEF paraprodutos e subprodutos de fornecedores locais;

b) comprovante atualizado de cadastro e registro no IEF, dos fornecedores de produtos esubprodutos originários do Estado de Minas Gerais, ou de cadastro e registro em outro órgãointegrante do SISNAMA, quando fornecedores de outro Estado da Federação, nos termos do Anexo Ido Decreto Estadual nº 44.903, 24 de setembro de 2.008;

c) Documento Autoriza�vo para supressão da Cobertura Vegetal, ou comprovante de comunicaçãoprévia ao IEF ou Órgão de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, desde queseja devidamente registrado;

d) Documento de Origem Florestal – DOF ou outro documento autoriza�vo oficial do Estado deorigem;

e) Guia de Controle Ambiental – GCA, distribuída pelo IEF, que legaliza o transporte,comercialização, armazenamento e consumo dos produtos e subprodutos florestais, originados deflorestas na�vas;

f) Selo Ambiental Autorizado – SAA, fornecido pelo Ins�tuto Estadual de Florestas – IEF, ouDocumento de Origem Florestal – DOF emi�do pelo IBAMA, que cons�tui licença obrigatória para ocontrole do transporte e armazenamento de produtos e subprodutos florestais de origem na�va,contendo as informações sobre a procedência desses produtos e subprodutos;

g) Licença de Operação ou documento equivalente ob�do junto ao órgão ambiental competenteintegrante do SISNAMA e

h) Autorização Ambiental de Funcionamento (AAF): no caso de fornecedores locais, que deve serrequerida junto ao órgão ambiental competente, para os empreendimentos considerados de impactoambiental não significa�vo e dispensados do processo de licenciamento ambiental.

11.22. A CONTRATADA deverá manter em seu poder cópia auten�cada da primeira via dosdocumentos que comprovam a procedência legal dos produtos e subprodutos de madeira de origemna�va, para fins de comprovação de regularidade perante o IEF, ou Órgão Ambiental de Estado deorigem, quando for o caso;

11.23. A validade das licenças, autorizações e cer�ficados, será conferida no ato de entrega dadocumentação.

11.24. O protocolo de pedido de licenciamento ou de AAF não subs�tui a licença de operação.

11.25. O descumprimento das obrigações constantes dos subitens 11.20 a 11.24, requisitos doart. 5º do Decreto 44.903 de 24/09/2008, cons�tui mo�vo para a rescisão do contrato, com fundamentonos incisos I e II do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, sendo cabíveis as penalidades previstas nosAr�gos 86 a 88 da referida Lei e proibição de contratar com a Administração Pública pelo período de até3 (três) anos, consoante inciso V, § 8º do art. 72 da Lei Federal n.º 9.605/98, sem prejuízo das demaisnormas legais e regulamentares per�nentes, e independentemente de eventual responsabilização daesfera criminal.

11.26. Antes do efe�vo início dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar, quando aplicável,a devida comprovação de seu “Cadastro Técnico Federal de A�vidades Potencialmente Poluidoras ouU�lizadoras de Recursos Ambientais” perante o órgão ambiental competente integrante do SISNAMA,

conforme determina o art.17, inciso II, da Lei Federal nº 6.938/81, cuja validade deverá ser man�dadurante a integral execução do contrato;

11.27. A CONTRATADA obriga-se a não u�lizar, diretamente ou indiretamente, para a execuçãode obras e serviços, objeto deste contrato, cônjuge, companheiro ou parentes em linha reta, colateral oupor afinidade, até o terceiro grau, de servidores que ocupem cargo de chefia, direção ou assessoramentono âmbito do DER/MG;

11.28. A CONTRATADA deverá observar, seja para a formulação da proposta, seja para aexecução dos serviços, todas as informações e exigências con�das no Projeto Básico, que integrará ocontrato independentemente de transcrição.

12. CLÁUSULA XII - NORMAS AMBIENTAIS

12.1. A CONTRATADA deverá cumprir os procedimentos de proteção ambiental,responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente, por ação ou omissão, decorrentes daexecução do contrato, nos termos da legislação ambiental.

12.2. A CONTRATADA responderá pelos crimes ambientais que pra�car, incumbindo-lhe opagamento das multas decorrentes das infrações à legislação ambiental.

12.3. A CONTRATADA deverá observar os procedimentos estabelecidos nos estudosapresentados para o licenciamento, bem como as condicionantes estabelecidas pelo COPAM.

12.4. A CONTRATADA deverá incluir no seu corpo técnico, no mínimo, um profissional habilitadopara execução e acompanhamento dos serviços de proteção ambiental;

12.5. O DER/MG deverá obter licenciamento ambiental junto aos órgãos competentes,referente ao Projeto Rodoviário e obras advindas deste, incluindo as ocorrências de materiais a seremu�lizados na execução da obra (jazidas de solo, pedreiras e areias).

12.6. Contratada ficará responsável pelo licenciamento ambiental referente à montagem deacampamentos, armazenamento de combus�veis e outras instalações industriais do canteiro de obras,junto aos órgãos competentes

12.7. A CONTRATADA ficará, direta e pessoalmente, responsável por quaisquer imposições,multas ou penalidades que decorram de autuações elaboradas pelas autoridades competentes, em facede irregularidades advindas do descumprimento das determinações estabelecidas nos instrumentos delicenciamento ambiental, mesmo que o autuado principal seja o DER/MG, que inclusive poderá valer-sedo direito de regresso.

13. CLÁUSULA XIII - SINALIZAÇÃO

13.1. A CONTRATADA se obriga a instalar e manter na obra, durante a execução do contrato,sinalização de acordo com a Norma Técnica 02.27-B do DER/MG, e conforme estabelece o Código deTrânsito Brasileiro nos ar�gos 88, parágrafo único e 95, § 1º, e Resolução nº 160, de 22/04/04, doCONTRAN, ficando responsável por acidente decorrente de sua ação ou omissão.

14. CLÁUSULA XIV – FRAUDE E CORRUPÇÃO

14.1. Caso o Contratante iden�fique que a CONTRATADA esteja envolvida em prá�cas decorrupção, de fraude, de conluio, coação ou obstrução na concorrência por um Contrato ou na suaexecução, tendo dado 14 (quatorze) dias de no�ficação a CONTRATADA, o Contratante poderá rescindir oContrato e determinar o seu afastamento da Obra.

14.2. Nos Casos em que ficar evidenciado que qualquer empregado da CONTRATADA se tenhaenvolvido em prá�cas de corrupção, de fraude, de conluio, coação ou obstrução durante a execução dasobras, esse empregado deverá ser afastado de acordo com o subitem 11.17 da Cláusula XI.

14.3. Para os propósitos desta Sub-cláusula:

14.3.1. “prá�ca de corrupção” significa oferecer, dar, receber ou solicitar, seja direta ouindiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar de maneira inadequada as opções de uma outraparte;

14.3.2. “prá�ca ou fraude“ é qualquer ato ou omissão, incluindo representação errônea, que deforma proposital ou descuidada, engane ou tente enganar uma parte, com vistas a obter bene�ciofinanceiro ou outros bene�cios, ou a evitar uma obrigação;

14.3.3. “prá�ca de conluio” é um arranjo entre duas ou mais partes, des�nado a alcançar umobje�vo impróprio, incluindo influenciar de forma inadequada as ações de uma outra parte;

14.3.4. “prá�ca de coação” significa prejudicar ou causar dano, ou ameaçar, dificultar ouperturbar, seja direta ou indiretamente, qualquer parte ou a propriedade da parte, com o intuito deinfluenciar de modo impróprio as ações de uma parte.

14.3.5. “prá�ca de obstrução” significa:

Propositalmente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas que sejam materiais para uma inves�gação,ou dar falso testemunho a inves�gadores com o obje�vo de impedir materialmente uma inves�gaçãosobre alegações de prá�cas de corrupção, fraude, coação ou conluio, ou ameaçar, assediar ou in�midarqualquer parte, para evitar que ela revele o seu conhecimento sobre questões que sejam relevantes àinves�gação, ou que avance com a inves�gação.

15. CLÁUSULA XV – NOVAÇÃO

15.1. Toda e qualquer tolerância por parte do DER/MG na exigência do cumprimento dopresente contrato, não cons�tuirá novação, nem, muito menos, a ex�nção da respec�va obrigação, quepoderá ser exigida a qualquer tempo.

16. CLÁUSULA XVI - RECEBIMENTO DOS TRABALHOS

16.1. O objeto do contrato será recebido pelo DER/MG, provisória e defini�vamente, nos termosdo ar�go 73 da Lei Federal nº 8.666/93, e conforme Projeto Básico parte integrante deste edital.

16.2. O prazo do recebimento defini�vo não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, conformeestabelecido nos §§ 3º e 4º do art. 73 da Lei 8.666/93.

17. CLÁUSULA XVII - SUBCONTRATAÇÃO

17.1. A critério exclusivo do DER/MG e mediante prévia e expressa autorização do Diretor Geralpor escrito, a CONTRATADA poderá, nos termos do art. 72 da Lei Federal 8.666/93, subcontratar parte daobra ou serviço, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

17.2. Será de responsabilidade da CONTRATADA a garan�a da qualidade dos serviçosexecutados, e de quaisquer custos, encargos ou ações decorrentes dos serviços subcontratados, devendoa CONTRATADA assumir toda a responsabilidade e o ônus por despesas adicionais decorrentes destasubcontratação.

18. CLÁUSULA XVIII – SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

18.1. O descumprimento de prazo, de condição ou de qualquer cláusula contratual implicarão naaplicação das sanções previstas nos ar�gos 81 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, com observância dodevido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, de acordo com o disposto na Lei Estadual nº14.184, de 31 de janeiro de 2002, e nos ar�gos 40 a 43 do Decreto Estadual nº 45.902 de 27 de janeirode 2.012.

18.2. Durante a execução do contrato, além das sanções de suspensão temporária e dedeclaração de inidoneidade, aplicar-se-ão as sanções de advertência e multa, sendo as multas nosseguintes percentuais:

18.2.1. 0,3% ( três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor dosserviços previstos no cronograma �sico financeiro não executados;

18.2.2. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato em caso de recusa do adjudicatário emefetuar o reforço de garan�a;

18.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor dos serviços previstos no Cronograma �sico financeironão executados, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias;

18.2.4. 20% (vinte por cento) sobre o saldo remanescente do contrato em caso de rescisãocontratual por culpa da CONTRATADA.

18.2.5. Até 20% (vinte por cento) sobre o saldo remanescente do contrato, no caso dedescumprimento de cláusulas contratuais que não resultem na aplicação de outra sanção pecuniária ouna rescisão do contrato, proporcionalmente ao fato ou ao prejuízo para a Administração Pública.

18.2.6. As multas de que tratam os itens anteriores são entendidas como independentes,ressalvada a situação descrita nos itens 18.2.7 e 18.2.9.

18.2.7. O atraso no cumprimento do cronograma �sico-financeiro previsto para execução dosserviços será verificado nas medições mensais, a par�r do qual incidirá a multa prevista no item 18.2.1.

18.2.8. Verificado o atraso, na forma do item anterior, a CONTRATADA será no�ficada, por escrito,para sanar a irregularidade.

18.2.9. Persis�ndo a irregularidade prevista no item 18.2.7, até a medição mensal subsequente,a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento da multa prevista no item 18.2.3, que subs�tuirá a multaprevista no item 18.2.1.

18.3. Não será aplicada a multa em períodos correspondentes à expedição, pelo DER/MG, deOrdens de Início, Reinício ou Paralisação de Serviços.

18.4. As sanções de advertência, suspensão temporária e declaração de inidoneidade poderãoser aplicadas cumula�vamente com a de multa, assegurando-se ao interessado o direito de defesaprévia no prazo de 5 (cinco) dias úteis, salvo a hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazoserá de 10 (dez) dias.

18.4.1. Para aplicação das sanções referidas no item anterior, deverá ser instaurado processoadministra�vo puni�vo, seguido de no�ficação para defesa, em conformidade com o disposto nos ar�gos40 a 43 do Decreto 45.902/12, subme�da à aplicação das sanções à decisão do Diretor deManutenção do DER/MG, salvo na hipótese de aplicação de sanção de declaração de inidoneidade, decompetência exclusiva Diretor Geral do DER/MG, nos termos da Portaria nº 3786/2019 do DER/MG.

18.5. As multas deverão ser recolhidas na Tesouraria do DER/MG, no prazo de 72 (setenta eduas) horas, contado a par�r da decisão defini�va, na esfera administra�va.

18.6. Se a multa aplicada for de valor superior ao da garan�a prestada, além da perda desta,responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmentedevidos pela Administração ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

18.7. Não cons�tuirá mo�vo para aplicação de multa o atraso decorrente de prorrogaçõescompensatórias expressamente concedidas pelo DER/MG, ou resultante de fato supervenienteexcepcional e imprevisível, estranho à vontade da CONTRATADA, tais como o estado de calamidadepública, guerra, comoção interna e outros que apresentem as mesmas caracterís�cas.

18.8. As prorrogações de prazo concedidas deverão estar sa�sfatoriamente fundamentadasatravés de registro no Diário de Obras realizado pela Fiscalização.

19. CLÁUSULA XIX - RESCISÃO

19.1. Este contrato poderá ser rescindido pelas partes, nos casos previstos nos ar�gos 77 e 78da Lei Federal nº 8.666/93, observadas as disposições con�das nos ar�gos 79 e 80 da mesma lei.

19.2. Formalizada a rescisão, que vigorará a par�r da data de sua comunicação à CONTRATADA,esta entregará a documentação correspondente aos serviços executados, que, se aceitos pelaFiscalização, serão pagos pelo DER/MG, deduzidos os débitos existentes.

20. CLÁUSULA XX - FORO

20.1. Para solução das questões decorrentes deste contrato, elege-se o foro da Comarca deBelo Horizonte.

BELO HORIZONTE,

FERNANDO SCHARLACK MARCATODIRETOR GERAL DO DER/MG - EM EXERCÍCIO

ADALBERTO BAHIADIRETOR DE MANUTENÇÃO DO DER/MG

..........

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: Nome:CI: CI:CPF: CPF:

Documento assinado eletronicamente por Fernando Scharlack Marcato, Diretor(a) Geral, em15/06/2021, às 14:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, doDecreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no siteh�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador30666962 e o código CRC 007D87F7.

Referência: Processo nº 2300.01.0125165/2021-58 SEI nº 30666962