Anexo IV - Minuta do Contrato - eletrobras.com9605C29F... · montagem eletromecânica, destacando-se quando aplicável os valores correspondentes à mão-de- obra, máquinas e equipamentos

DAC Av. Marechal Floriano, 19 - 26º CEP 20080-003 – Rio de Janeiro -–RJ TEL: (21) 2514-5580 FAX: (21) 2514-5229

1

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS

TOMADA DE PREÇOS DAC N°03/2010

ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO


ÍNDICE

PEÇAS CONSTITUTIVAS DO CONTRATO...........................................................................................4

OBJETO DO CONTRATO..........................................................................................................................5

CIÊNCIA DA CONTRATADA ...................................................................................................................5

PREÇOS.........................................................................................................................................................6

REAJUSTE DE PREÇOS ............................................................................................................................6

MEDIÇÃO E FATURAMENTO.................................................................................................................7

ORDEM DE SERVIÇO................................................................................................................................8

PRAZOS DE CONCLUSÃO DE EVENTOS CONTRATUAIS...............................................................8

PRORROGAÇÃO DE PRAZO ...................................................................................................................9

EVENTOS GERADORES DE PAGAMENTO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO .........................10

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ..............................................................................................12

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA........................................................................................................12

OBRIGAÇÕES DA ELETROBRAS.........................................................................................................14

FISCALIZAÇÃO ........................................................................................................................................14

SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS.................................................................................................................14

RESCISÃO CONTRATUAL .....................................................................................................................15

PROPRIEDADE E POSSE ........................................................................................................................15

CERTIFICADO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA (CAP).....................................................................16

CERTIFICADO DE ACEITAÇÃO FINAL (CAF)..................................................................................16


3

GARANTIA DOS SERVIÇOS...................................................................................................................16

CORREÇÃO DOS SERVIÇOS .................................................................................................................17

SUBCONTRATAÇÃO................................................................................................................................17

SEGUROS....................................................................................................................................................17

“ROYALTIES” E DIREITOS DE PATENTE .........................................................................................18

CARÁTER CONFIDENCIAL DE CONHECIMENTO DOS SERVIÇOS ...........................................18

PENALIDADES ..........................................................................................................................................18

VALOR DO CONTRATO..........................................................................................................................20

DA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES ...........................................................................................20

DISPOSIÇÕES GERAIS............................................................................................................................21

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO....................................................................................21

FORO ...........................................................................................................................................................22


4

Nº ECE - ..../2010

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, A CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A - ELETROBRAS E, DE OUTRO LADO, A .............................................., PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO ANEEL DAS LINHAS DE TRANSMISSÃO 230 KV CANDIOTA – PRESIDENTE MÉDICI E 525 KV CANDIOTA – MELO, LADO BRASILEIRO.

A CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS, doravante denominada ELETROBRAS, sociedade de economia mista, constituída na forma da Lei nº 3.890-A, de 25 de abril de 1961, com sede na cidade de Brasília, Distrito Federal, e escritório central na Avenida Presidente Vargas, 409 – 13º andar, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 00001180/0002-07, Inscrição Municipal nº 92.405-7, Inscrição Estadual nº 77.410.805, devidamente autorizada pelo Memorando n° ......, de ...../..../...., neste ato representada por .................................., abaixo assinado, em conformidade com o item 1.2 da Resolução 150/2009, de 19/02/2009 e com o artigo 34, inciso VII, do seu Estatuto Social e a delegação de poder expressa no Memorando acima, e a ................................................................, doravante simplesmente designada CONTRATADA, empresa com sede na ...................................................., na cidade ................., Estado ......................, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº ..................................., neste ato representada por seu representante legal, nome........., nacionalidade..........., estado civil.........., profissão.........., identidade........... e CPF................, abaixo assinado, de conformidade com os poderes que lhe são conferidos e que constam do seu Contrato Social, em consonância com o Edital de Tomada de Preços DAC Nº03/2010, cujo Aviso foi publicado no Diário Oficial da União do dia 17 de agosto de 2010, têm entre si, justo e contratado, o que se contém nas cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA PEÇAS CONSTITUTIVAS DO CONTRATO 1.1 - O presente Contrato será regido pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, pelas cláusulas e condições aqui estipuladas, pelos demais Documentos de Contrato, e em tudo o que implícita ou explicitamente com estes não conflite, pela Proposta da CONTRATADA, Nº ........, de ......... de ..................... de 2010, que são parte integrante do presente instrumento.


5

1.2 – Os Documentos de Contrato são constituídos pelos seguintes documentos: Anexo I – Orçamento Estimado Total Anexo II – Especificações Técnicas e Desenhos de Referência Anexo III – Proposta Anexo IV – Minuta do Contrato 1.3 – Tais Documentos terão validade independente de transcrição salvo se conflitarem com os termos do Contrato, caso em que prevalecerão as estipulações do Contrato. 1.4 – As partes dos Documentos de Contrato são correlatas e complementares. Qualquer Bem ou Serviço constante em somente uma delas e não nas demais deverá ser executado como se constasse em todas as suas partes.

CLÁUSULA SEGUNDA

OBJETO DO CONTRATO 2.1 - Constitui objeto deste Contrato a elaboração do projeto básico ANEEL das Linhas de Transmissão 230 kV Candiota – Presidente Médici e 525 kV Candiota – Melo, lado brasileiro, que farão parte do sistema de interligação elétrica entre o Brasil e o Uruguai, incluindo a avaliação para definição de série de torres metálicas a serem utilizadas nas linhas, conforme detalhado nas Especificações Técnicas, Anexo II do Edital, e demais Documentos de Contrato. 2.2 - A caracterização sumária do objeto deste Contrato apresentada nesta Cláusula não limita a responsabilidade da CONTRATADA em executar todos os Serviços como também fornecer toda mão-de-obra, ferramental e Documentação necessária para atender integralmente o objeto do Contrato. 2.3 - A CONTRATADA declara que tomou pleno conhecimento da natureza dos Serviços, assim como, as condições de campo onde parte destes será realizada, objeto do presente Contrato. Não será considerada pela ELETROBRAS qualquer reclamação ou reivindicação por parte da CONTRATADA fundamentada na falta de conhecimento dessas condições. 2.4 - A obtenção das licenças ambientais para estudo de traçado, topografia, sondagem, Construção e operação das instalações são de responsabilidade da ELETROBRAS, assim como, as licenças de passagens e negociações com os proprietários e aprovação das travessias da linha de transmissão junto aos órgãos competentes.

CLÁUSULA TERCEIRA CIÊNCIA DA CONTRATADA 3.1 - A CONTRATADA declara que tomou pleno conhecimento da natureza dos Serviços, assim como, as condições de campo onde parte destes será realizada, objeto do presente Contrato. Não


6

será considerada pela ELETROBRAS qualquer reclamação ou reivindicação por parte da CONTRATADA fundamentada na falta de conhecimento dessas condições. 3.2 - A obtenção das licenças ambientais para estudo de traçado, topografia, sondagem, Construção e operação das instalações são de responsabilidade da ELETROBRAS, assim como, as licenças de passagens e negociações com os proprietários e aprovação das travessias da linha de transmissão junto aos órgãos competentes.

CLÁUSULA QUARTA

PREÇOS 4.1 - O preço global da prestação dos serviços especificados na Cláusula Segunda deste Contrato, conforme estabelecido na Carta-PROPOSTA e na Lista de Preço, constante no Anexo III – PROPOSTA, é de R$................ (.....................................). 4.2 – Nos preços citados em 4.1 estão contempladas todas as despesas inerentes à prestação dos serviços, inclusive tributos, mão-de-obra, seguros, equipamentos, ferramental, instrumentos e transportes de pessoal, observados os itens da Proposta da CONTRATADA e das Especificações Técnicas, anexos deste Edital.

CLÁUSULA QUINTA REAJUSTE DE PREÇOS 5.1 – Em conformidade com a legislação vigente, os preços firmados não serão reajustados nem repactuados, nos 12 (doze) primeiros meses de vigência. 5.2 – Ultrapassados os 12 primeiros meses de vigência, os valores provenientes dos eventos geradores de pagamentos da Clausula Dez deste Contrato serão reajustados anualmente, a partir da data de apresentação da Proposta. 5.3 - A CONTRATADA deverá apresentar à ELETROBRAS os documentos de cobrança de reajustamento mencionados na Cláusula Sexta – Medição e Faturamento, acompanhados dos respectivos cálculos de reajustamento, com os comprovantes oficiais dos índices, como publicados. 5.4 - Os pagamentos dos documentos de cobrança de reajustamento serão efetuados em conformidade com a Cláusula Dez – Condições de Pagamento. 5.5 - No caso de interrupção ou descontinuidade dos índices estatísticos anteriormente referidos, ou no caso de qualquer outra apresentação no processo de reajustamento, deverá haver um entendimento formal e mútuo entre a CONTRATADA e a ELETROBRAS, para modificar ou escolher outros índices.


7

5.6 - O reajustamento será aplicado somente até a data de conclusão do evento, conforme estabelecido na Cláusula Oitava – Prazos de Conclusão de Eventos Contratuais e pago conforme a Cláusula Dez – Condições de Pagamento. 5.7 - Não será computado para fins de reajustamento o prazo decorrido entre a data da conclusão do evento e a data de realização do pagamento.

5.8 - Fórmula de Reajuste para serviços da Lista de Preço do Contrato

R = P. IPCA.i - 1 IPCA.o

Sendo:

R = Valor de reajuste a ser aplicado sobre a parcela considerada;

P = Valor da parcela considerada;

i = Referência de índices e indicadores correspondentes ao mês anterior à data de reajuste de preços;

o = Referência de índices e indicadores correspondentes ao mês anterior à data base de preços.

IPCA = Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Publicado no site www.ibge.gov.br ou cód. FEV 1004963.

CLÁUSULA SEXTA MEDIÇÃO E FATURAMENTO 6.1 - A ELETROBRAS emitirá a Medição dos Serviços atestando o cumprimento dos Eventos Geradores de Pagamentos relacionados na Cláusula Dez – Condições de Pagamento. 6.1.1 - A ELETROBRAS efetuará a Medição dos Serviços após a conclusão do(s) evento(s) pela CONTRATADA e respectiva aprovação pela ELETROBRAS, que encaminhará formalmente à CONTRATADA em até 15 dias após a aprovação dos Serviços para proceder o respectivo faturamento. 6.1.2 - A liberação da Medição, pela ELETROBRAS, está condicionada à entrega da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) principal, devidamente registrada no CREA, relativa ao Projeto Básico, juntamente com os respectivos comprovantes de pagamento e suas atualizações, quando aplicável.


8

6.2 - Os documentos de cobrança relativos à execução de Serviços deverão ser emitidos pela CONTRATADA para a ELETROBRAS conforme estabelecido na Cláusula Dez – Condições de Pagamento.

6.3 - O valor de um Serviço a ser declarado na nota fiscal de Serviços deverá ser igual ao valor declarado na Lista de Preço, constante do Anexo III - PROPOSTA. 6.4 - O documento de faturamento e/ou cobrança deverá discriminar as parcelas correspondentes aos itens de execução dos Serviços, discriminando, quando aplicável o projeto, a obra civil e montagem eletromecânica, destacando-se quando aplicável os valores correspondentes à mão-de-obra, máquinas e equipamentos utilizados. 6.5 - Não serão aceitos faturamentos e/ou documentos de cobrança emitidos por SUBCONTRATADAS ou por terceiros.

CLÁUSULA SÉTIMA ORDEM DE SERVIÇO A ELETROBRAS, após a assinatura do Contrato, autorizará o início dos Serviços pela CONTRATADA, através da emissão de uma Ordem de Serviço, a qual passará a fazer parte integrante do Contrato.

CLÁUSULA OITAVA

PRAZOS DE CONCLUSÃO DE EVENTOS CONTRATUAIS 8.1 - A CONTRATADA deverá concluir a execução dos Serviços previstos nos Documentos de Contrato nos prazos a seguir definidos, contados a partir da data constante da Ordem de Serviço, emitida pela ELETROBRAS, sem prejuízo do disposto no subitem 15.1 da Cláusula Quinze – Suspensão dos Serviços. 8.2 - Evento contratual do quadro abaixo está sujeito à aplicação de multa contratual caso não seja concluído pela CONTRATADA no prazo definido a seguir:

Subitem Descrição do Evento Contratual Prazo em dias,em até :

8.2.1 Concluir a entrega e aprovação do PROJETO BÁSICO ANEEL 50


9

8.3 - O evento contratual do quadro abaixo não está sujeito à aplicação de multa contratual, pois o período de realização poderá ser ajustado entre as Partes durante a execução dos Serviços, para melhor adequação técnica ao objeto do Contrato.

Subitem Descrição do Evento Contratual Prazo em dias,em até:

8.3.1 Concluir a entrega e aprovação da listagem geral de desenhos e dos dados preliminares do projeto 30

8.4 - Os ajustes contratuais, se aplicáveis, deverão ser executados no prazo de até 140 dias.

8.5 - O prazo requerido pela ELETROBRAS para análise e comentários da qualquer Documentação Técnica, protocolada pela CONTRATADA na ELETROBRAS, é de até 15 dias.

CLÁUSULA NONA PRORROGAÇÃO DE PRAZO 9.1 - O Contrato poderá ser prorrogado desde que ocorra algum dos motivos elencados no parágrafo primeiro do artigo 57, da Lei nº 8.666/93. 9.2 - A CONTRATADA notificará a ELETROBRAS, por escrito, sobre a causa de qualquer atraso. 9.3 – Tratando-se de caso fortuito ou força maior, observa-se-á o disposto nos itens 26.4 e 26.5 desse Contrato. 9.4 - Eventualmente, em outras ocorrências que poderão também causar atrasos, a comunicação deverá ser feita em até 05 dias corridos do fato gerador do atraso.

9.5 - Em ambas as hipóteses, a comunicação deverá ser feita antes do vencimento do prazo do Contrato, sob pena de ser caracterizado o inadimplemento com a conseqüente aplicação das penalidades nos termos da cláusula penal, sem prejuízo de outras comunicações legais previstas neste Contrato ou em lei. 9.6 - Ao receber tal notificação da CONTRATADA, a ELETROBRAS apreciará os fundamentos de fato e de direito, em especial os documentos comprobatórios do evento e a extensão do atraso. Se os fundamentos apresentados pela CONTRATADA forem aceitos, a ELETROBRAS decidirá sobre a extensão da prorrogação de prazo a ser concedida.

CLÁUSULA DEZ


10

EVENTOS GERADORES DE PAGAMENTO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 10.1 - Para que os Serviços a seguir descritos, originários da Lista de Preço do Anexo III - PROPOSTA, sejam considerados como eventos geradores de pagamentos, deverão ser concluídos e entregues, parcialmente ou integralmente, conforme indicado em cada item/subitem abaixo descrito, em conformidade com os Documentos de Contrato. 10.2 - Para todos os eventos de pagamentos abaixo descritos a CONTRATADA deverá fazer a entrega dos Serviços. A verificação da conformidade e respectiva aprovação são de atribuição exclusiva da ELETROBRAS. 10.3 - SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS – LINHAS DE TRANSMISSÃO 230 KV CANDIOTA – PRESIDENTE MÉDICI E 525 KV CANDIOTA – MELO, LADO BRASILEIRO, – LISTA DE PREÇOS Nº 1. 10.3.1 - Elaboração do PROJETO BÁSICO ANEEL – Item 1 da Lista de Preço a) Compreende a elaboração pela CONTRATADA de todos os desenhos e todas as documentações técnicas, necessárias para a execução dos SERVIÇOS e aprovação pela ELETROBRAS, em conformidade com as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS e os demais Documentos de Contrato. b) MEDIÇÃO: Será mensal conforme os subitens abaixo descritos. Entende-se como dados preliminares de projeto: a definição das características climatológicas e ventos de projeto, avaliação da utilização de estruturas e estudos do sistema de amortecimento. 10.3.1.1 - Concluir a entrega e aprovação da listagem geral de desenhos e dos dados preliminares do projeto – 30% do preço total do item. 10.3.1.2 - Entrega a aprovação do(s) PROJETO(S) BÁSICO(S) ANEEL - 70% do preço total do item. 10.4 - Nenhum ônus ou encargo financeiro da CONTRATADA será reembolsado pela ELETROBRAS. 10.5 - A CONTRATADA deverá apresentar, em duas vias, as notas fiscais/fatura, correspondentes aos serviços efetivamente prestados, observados os valores relativos a cada evento, sem conter rasuras de qualquer natureza, informando separadamente:

a) valor da parcela a que se refere; b) especificação da cobrança; c) mês de referência; d) dia e mês de emissão da nota fiscal; e) nº do Contrato; f) Banco, agência e número da conta-corrente na qual deverá ser efetuado pagamento;


11

g) Inscrição municipal da ELETROBRAS nº 92.405-7; h) Inscrição estadual da ELETROBRAS nº 77.410.805.

10.5.1 - A CONTRATADA deverá enviar os documentos de cobrança para o endereço abaixo:

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS Divisão de Suprimentos – DAC/DACS Av. Marechal Floriano, 19, 24º andar (Ed. Vital Brazil) Centro – Rio de Janeiro – RJ CEP: 20.080-003

10.6 - Os pagamentos serão realizados no prazo de 15 (quinze) dias contados a partir do recebimento das notas fiscais aprovadas pela ELETROBRAS. 10.7 - Caso a CONTRATADA emita documento fiscal autorizado por outro município que não o do Rio de Janeiro, a ELETROBRAS, nos termos do Decreto Municipal do Rio de Janeiro nº 28248, de 30 de julho de 2007, regulado pela Resolução SMF nº 2515, de 30 de julho de 2007, antes de efetuar o pagamento mensal, verificará a situação cadastral da CONTRATADA junto ao Cadastro de Empresas Prestadoras de Outros Municípios - CEPOM da Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura do Rio de Janeiro, através do sítio http://dief.rio.rj.gov.br/cepom. 10.7.1 - De acordo com a instrução fornecida pela Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura do Rio de Janeiro, com base no resultado da consulta supracitada, ressalvadas as exceções constantes no artigo 3º da Lei Complementar Federal nº. 116 de 31 de julho de 2003, a ELETROBRAS deverá fazer ou não a retenção na fonte da quantia equivalente ao ISS dos serviços nota fiscaldos bem como providenciar, nos termos da legislação vigente, o devido recolhimento. 10.8 - Em caso de não aprovação ou de glosas por erros, falhas, ou omissões em qualquer documento de cobrança, a ELETROBRAS comunicará à CONTRATADA os valores a serem corrigidos ou esclarecidos, pagando a parte não controvertida, se houver, conforme estabelecido em 10.6. 10.9 - Em conformidade com a legislação vigente, os valores a serem pagos por força deste Contrato não serão atualizados monetariamente entre a data de adimplemento da obrigação e a data contratualmente prevista para pagamento. 10.10 - Para atrasos de pagamentos de documentos de cobrança, a compensação financeira será calculada, para aplicação no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e a data do seu efetivo pagamento, com base na variação acumulada pro rata die da Taxa Referencial - TR. 10.11 - Juntamente à nota fiscal e fatura deverão acompanhar as certidões negativas ou positivas com efeito de negativa exigidos para habilitação do licitante e relativas à comprovação de


12

regularidade junto à seguridade social (CND), do fundo de garantia por tempo de serviço (CRF) e às fazendas federal, estadual ou municipal de domicílio ou sede. 10.12 – A apresentação das certidões junto à Nota fiscal e fatura, não obsta a consulta on line pelo gestor do contrato, quando possível. 10.13 – A nota fiscal e fatura deverá ser emitida pelo estabelecimento cuja regularidade fiscal foi avaliada na etapa de habilitação, sob pena de devolução do documento e interrupção do prazo para pagamento.

CLÁUSULA ONZE

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO A vigência do presente Contrato será de 140 dias, contada a partir da data constante da Ordem de Serviço, sem prejuízo da exigência, por parte da ELETROBRAS, de garantias técnicas relacionadas com o objeto deste Contrato, bem como aquelas previstas na legislação pertinente.

CLÁUSULA DOZE OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 12.1 - Manter, durante a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 12.2 - Prestar os serviços em consonância com a legislação vigente sobre o assunto. 12.3 – Elaborar toda a Documentação, de sua responsabilidade, e necessária ao cumprimento do objeto deste Contrato e incorporar todos os comentários da ELETROBRAS relativos à Documentação. 12.4 – cumprir e fazer cumprir, por si, seus empregados e prepostos, todas as Cláusulas e condições estabelecidas nos Documentos de Contrato, bem como as disposições legais ou regulamentares, concernentes à execução do objeto deste Contrato. 12.5 - Planejar, projetar e executar os Serviços, garantindo níveis de desempenho das instalações, compatíveis com os requisitos funcionais constantes nos Documentos de Contrato. 12.6 - Encaminhar à ELETROBRAS, para comentários, toda a Documentação vinculada ao atendimento da execução dos Serviços e dos requisitos funcionais das Linhas de Transmissão. 12.7 - Ter pleno conhecimento das Especificações Técnicas, Desenhos de referência e demais Documentos de Contrato, bem como das condições de realização dos Serviços, inclusive no que se refere aos locais, vias de acesso e clima. A falta de conhecimento, por parte da


13

CONTRATADA, destas condições e de outras dela decorrentes, vinculadas direta ou indiretamente à execução dos Serviços, mesmo que não explicitamente citada não será considerada razão válida para reclamações ou reivindicações posteriores de qualquer espécie. 12.8 - manter sempre disponível, durante a vigência do Contrato, as informações e entregá-las quando solicitadas pela ELETROBRAS, de forma eficiente e diligente, de acordo com os padrões técnicos aplicáveis, em observância com as condições estabelecidas e segundo os procedimentos técnicos constantes dos Documentos de Contrato; 12.9 - Responder pelas indenizações, danos e prejuízos causados a bens, instalações e empregados da ELETROBRAS, bem como a terceiros, em conseqüência de imperícia, negligência ou imprudência de pessoas por ela designadas para o cumprimento do objeto deste Contrato. 12.10 - Todos os tributos, despesas e quaisquer ônus de natureza federal, estadual e municipal, relativos ao Contrato e decorrentes da legislação brasileira em vigor na data de sua assinatura, ficarão a cargo exclusivo da CONTRATADA, que também se responsabilizará por seus recolhimentos e pelo cumprimento de todas as obrigações e formalidades legais perante as autoridades competentes. 12.11 - Responsabilizar-se pelo pagamento de quaisquer Serviços que venham a ser realizados por SUBCONTRATADAS para o cumprimento deste Contrato, ficando a ELETROBRAS integralmente isenta de qualquer compromisso assumido pela CONTRATADA com terceiros. 12.12 - Atuar no sentido de integrar todas as atividades, responsabilidades e controles, desde a data de assinatura do Contrato, até que todas as suas obrigações tenham sido dadas como concluídas, conforme disposto nos Documentos de Contrato. 12.13 - A CONTRATADA obriga-se a proceder à necessária “Anotação de Responsabilidade Técnica - ART” junto ao CREA, devendo apresentar tais comprovantes à ELETROBRAS, bem como dos respectivos pagamentos efetuados. 12.14 - Pagar pontualmente aos empregados, que sejam disponibilizados para os serviços objeto desta contratação, sem qualquer ônus adicional para a ELETROBRAS, e atender prontamente aos demais encargos decorrentes das leis trabalhistas, da previdência social, de seguros e acidentes de trabalho e quaisquer adicionais e direitos de seus empregados, sendo todos os recolhimentos feitos em seu nome. 12.15 - Manter sigilo sobre todas as informações fornecidas pela ELETROBRAS postas à sua disposição para a execução dos serviços, e não reproduzir ou copiar, total ou parcialmente, qualquer documento que lhe seja entregue por meio físico ou eletrônico, exceto nas necessidades decorrentes dos serviços objeto deste Contrato e quando a ELETROBRAS formalmente autorizar por escrito. 12.16 - Conhecer o Código de Ética da ELETROBRAS, que se encontra disponível no seu sítio na Internet, no endereço www.eletrobras.com, cuidando para que suas disposições sejam


14

observadas, no que couber, por todos os empregados e prepostos da CONTRATADA alocados para os serviços objeto deste Contrato, ao longo de toda a sua execução.

CLÁUSULA TREZE OBRIGAÇÕES DA ELETROBRAS 13.1 - A ELETROBRAS fornecerá instruções de serviços detalhadas, sempre em consonância com as especificações e cláusulas deste Contrato, a serem cumpridas pela CONTRATADA. 13.2 - Mediante o fiel cumprimento das condições ajustadas, a ELETROBRAS deverá pagar CONTRATADA pela execução dos serviços, conforme estabelecido na Cláusula Dez. 13.3 - disponibilizar, mediante solicitação da CONTRATADA, a Documentação técnica, dados e informações necessários ao cumprimento do objeto deste Contrato; 13.4 - disponibilizar, sem qualquer ônus para a CONTRATADA, a área das instalações, para permitir o cumprimento objeto deste Contrato; 13.5 - elaborar toda a Documentação, de sua responsabilidade, e necessária ao cumprimento do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA QUATORZE FISCALIZAÇÃO Os serviços da CONTRATADA estarão permanentemente sujeitos à fiscalização geral da ELETROBRAS, através do Departamento de ................................................ – ......................................., por meio de empregado ou preposto que a ELETROBRAS indicará e que terá poderes, entre outros, para notificar a CONTRATADA sobre as irregularidades ou falhas que porventura venham a ser encontradas na execução deste Contrato.

CLÁUSULA QUINZE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS 15.1 - A ELETROBRAS poderá, a qualquer tempo, suspender a execução dos Serviços ou de parte deles, desde que notifique por escrito a CONTRATADA, sobre a ocorrência de um dos eventos a seguir relacionados, sem a eles se limitar: 15.1.1 - Descumprimento de qualquer uma das disposições dos Documentos de Contrato que determina a execução dos Serviços;


15

15.1.2 - Cometimento de faltas, erros, omissões ou ações com desídia na execução dos Serviços; 15.1.3 - Recusa em acatar as ordens da ELETROBRAS; 15.1.4 - Conduta inconveniente de qualquer profissional da CONTRATADA ou de suas SUBCONTRATADAS; 15.1.5 - Constatação da má qualidade dos Serviços prestados; e 15.2 - Se a CONTRATADA não tomar as devidas providências para sanar as falhas que deram causa à suspensão dos Serviços, o Contrato poderá ser rescindido, aplicando-se o disposto na Cláusula Dezesseis – Rescisão do Contrato.

CLÁUSULA DEZESSEIS RESCISÃO CONTRATUAL 16.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93. 16.2 - A rescisão deste contrato pode ser: 16.2.1- determinada por ato unilateral e escrito da ELETROBRAS, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada; 16.2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a ELETROBRAS; 16.2.3 - judicial, nos termos da legislação. 16.3 - A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 16.4 – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DEZESSETE PROPRIEDADE E POSSE Fica assegurada à ELETROBRAS a propriedade ou o uso dos Documentos Técnicos, livre de despesas, para os quais tiverem sido efetuados pagamentos.


16

CLÁUSULA DEZOITO CERTIFICADO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA (CAP) Decorrido o prazo máximo de 60 dias após a conclusão do objeto do Contrato e desde que não existam pendências contratuais imputáveis à CONTRATADA, a ELETROBRAS emitirá o Certificado de Aceitação Provisória - CAP. A data de emissão do CAP marcará o início do período de garantia dos Serviços.

CLÁUSULA DEZENOVE CERTIFICADO DE ACEITAÇÃO FINAL (CAF) Decorrido o prazo de 720 dias a partir da emissão do CAP e desde que tenham sido cumpridas todas as obrigações da CONTRATADA, em conformidade com os Documentos de Contrato, a ELETROBRAS emitirá o Certificado de Aceitação Final - CAF, significando que o objeto deste Contrato foi executado a contento.

CLÁUSULA VINTE GARANTIA DOS SERVIÇOS 20.1 - A CONTRATADA garante que todos os Serviços executados, desde que em conformidade com os Documentos de Contrato estarão isentos de defeitos por um período mínimo de 720 dias, a partir da data de emissão do CAP. 20.2 - Caso um Serviço apresente imperfeição ou deixe de atender aos Documentos de Contrato, a ELETROBRAS poderá rejeitá-lo e exigir da CONTRATADA sua imediata substituição ou correção, sem quaisquer ônus para a ELETROBRAS, iniciando-se um novo período de garantia, no mesmo prazo definido no item 20.1 desta Cláusula, sendo certo que as disposições deste item não limitarão o período de garantia da execução dos Serviços. 20.3 - A ELETROBRAS terá o direito de efetuar o trabalho de correção com seu próprio pessoal ou com terceiros, se, depois de notificada dentro do prazo de garantia dos Serviços, a CONTRATADA recusar, negligenciar ou falhar na correção dos defeitos ocorridos. Neste caso, a ELETROBRAS terá direito de exigir o pagamento do custo real de tais correções e quaisquer danos que deles resultem, sem prejuízo dos direitos e correções que surjam em razão da transgressão. 20.4 - A concordância com as garantias estipuladas nesta Cláusula não isenta a CONTRATADA de quaisquer das obrigações previstas nos Documentos de Contrato.


17

CLÁUSULA VINTE E UM

CORREÇÃO DOS SERVIÇOS Durante a execução dos Serviços e do período de garantia previsto na Cláusula Vinte – Garantia dos Serviços, a ELETROBRAS poderá ordenar, por escrito, a adequada reexecução de todas ou quaisquer partes dos Serviços, objeto deste Contrato, caso a qualidade dos Serviços estejam em desacordo com os Documentos de Contrato, sem qualquer ônus para a ELETROBRAS.

CLÁUSULA VINTE E DOIS SUBCONTRATAÇÃO 22.1 – Na ocorrência desta, nos termos definidos do Edital, a subcontratação parcial do objeto deste Contrato dependerá do prévio e expresso consentimento da ELETROBRAS, sendo que a CONTRATADA assumirá total responsabilidade pelas subcontratações por ela realizadas, as quais não importarão em redução de quaisquer de suas responsabilidades assumidas em virtude deste Contrato, inclusive as referentes à atuação e condutas de suas SUBCONTRATADAS. 22.2 - A CONTRATADA está impedida de executar um Serviço através de outra SUBCONTRATADA que não aquela previamente aprovada pela ELETROBRAS. Se isto ocorrer, a ELETROBRAS reserva-se o direito de recusar o Serviço. 22.3 - A ELETROBRAS poderá solicitar a substituição da SUBCONTRATADA ou aprovar a substituição por necessidade da CONTRATADA, mantendo-se inalteradas as condições contratuais. 22.4 - A CONTRATADA fornecerá à ELETROBRAS, desde que previamente solicitado por esta, uma cópia de cada Contrato de subcontratação.

CLÁUSULA VINTE E TRÊS SEGUROS 23.1 - A CONTRATADA será responsável pelo seguro do seu pessoal, das suas instalações de Serviços e de todo os equipamentos que utilizar na execução de qualquer trabalho previsto neste Contrato. 23.2 - As coberturas por seguros não excluem ou diminuem, em nenhum caso, as obrigações e responsabilidades da CONTRATADA assumida em razão deste Contrato ou por força de lei.


18

CLÁUSULA VINTE E QUATRO “ROYALTIES” E DIREITOS DE PATENTE 24.1 - Salvo disposições em contrário, e quando aplicáveis todos os "royalties" e direitos, sejam quais forem, devidos ou pagáveis a qualquer pessoa física ou jurídica ou governo, por ou em conexão com qualquer assunto, território ou coisa (incluindo quaisquer invenções ou patentes, projetos, marcas registradas ou direitos autorais) usada ou cujo uso seja necessário ao cumprimento do Contrato ou fornecidos em conformidade com seus termos, serão pagos pela CONTRATADA. 24.2 - A CONTRATADA tornará a ELETROBRAS indene e isenta em qualquer época contra reivindicações, exigências, ações, danos, custos, débitos e despesas oriundas da infração ou alegada infração de qualquer patente, projeto, marca registrada ou nome, direito autoral ou outro direito protegido a respeito de qualquer máquina, instalação, material de trabalho, coisa, sistema ou método de usar, fixar, trabalhar, disposição usada, fixada ou fornecida pela CONTRATADA. 24.3 - Toda e qualquer obrigação decorrente de propriedade industrial ou autoral caberá exclusivamente à CONTRATADA, que também responderá por quaisquer atos de violação de direitos de patente, invenções, melhoramentos, marcas modelos, desenhos, direitos autorais, direitos de “software” e outros, na execução deste Contrato.

CLÁUSULA VINTE E CINCO CARÁTER CONFIDENCIAL DE CONHECIMENTO DOS SERVIÇOS 25.1 - Todos os dados, desenhos ou detalhes dos Serviços e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA ou fornecidos pela ELETROBRAS para a mesma, serão tratados como confidenciais, não podendo ser postos à disposição de qualquer pessoa, órgão ou entidade, ou divulgados sem prévio aviso e consentimento da ELETROBRAS. 25.2 - A CONTRATADA compromete-se a manter sigilo sobre informações e documentos considerados como confidenciais. O descumprimento desta obrigação acarretará a sua responsabilidade perante ELETROBRAS, por perdas e danos dele advindos, sem prejuízo de quaisquer outros direitos que a ELETROBRAS tenha, por força do presente Contrato ou de Lei.

CLÁUSULA VINTE E SEIS PENALIDADES 26.1 - Independentemente das demais sanções previstas neste Contrato, caso a CONTRATADA descumpra qualquer uma das obrigações estabelecidas, ficará sujeito às seguintes sanções, sem


19

prejuízo da reparação dos danos causados à ELETROBRAS pelo infrator, garantido o direito à ampla defesa: a) advertência; b) multa, na forma prevista neste Contrato; c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a ELETROBRAS de acordo com o estabelecido no artigo 87 da Lei 8.666/93. d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a União de acordo com o estabelecido no artigo 87 da Lei 8.666/93. 26.2 - Caso a CONTRATADA não cumpra os prazos de términos estabelecidos na Cláusula Oitava (Prazos de Conclusão de Eventos Contratuais), no item 8.2.1, bem como os eventuais prazos de prorrogações autorizados pela ELETROBRAS, conforme o estipulado na Cláusula Nona (Prorrogação de Prazo), a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento de multa diária, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, à multa diária de R$ 550,00 aplicada quando da medição do evento de pagamento descrito no subitem 10.3.1.2 da Cláusula Dez (Condições de Pagamento). 26.2.1 - Somente o subitem 10.3.1.2 da Cláusula Dez – Condições de Pagamento é passível de aplicação de multa, por atraso na conclusão do subitem 8.2.1 da Cláusula Oitava - Prazos de Conclusão de Eventos Contratuais, pela CONTRATADA. 26.2.2 - A aplicação de multa não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por danos e prejuízos a que de causa pela infração ou execução inadequada de qualquer condição do Contrato. 26.3 - A inexecução total ou parcial deste Contrato sujeitará a CONTRATADA, garantida prévia defesa, à multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, independente das demais penalidades previstas na legislação vigente. 26.4 - A CONTRATADA não será responsabilizada por paralisações resultantes de caso fortuito ou de força maior, desde que seja devidamente comprovado e tenha influência direta na prestação do fornecimento ou dos serviços. 26.5 - Para que a CONTRATADA possa eximir-se das penalidades por atraso, sob alegação de caso fortuito ou de força maior, deverá comunicar sua ocorrência à ELETROBRAS, por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas contadas do início da ocorrência do evento causador do atraso, submetendo à aprovação da ELETROBRAS um novo prazo, dentro de 10 (dez) dias, no máximo, contados da data de cessação do mencionado evento. 26.6 - A critério da ELETROBRAS, as multas aplicadas poderão ser descontadas das quantias ainda devidas à CONTRATADA.


20

26.7 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

CLÁUSULA VINTE E SETE

VALOR DO CONTRATO 27.1 - Para efeitos legais, o presente Contrato tem o valor total de R$.................. (..................), referido à data de sua assinatura. 27.2 - As importâncias que se destinam ao custeio dos serviços ora contratados deverão ser debitados na conta nº 615.99.9.07.00 – Gastos – Estudos e Proj. em Parceria, vinculado à Superintendência de Operações no Exterior - PE, Centro Financeiro nº 10041 - do orçamento da ELETROBRAS.

CLÁUSULA VINTE E OITO DA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES 28.1 - As comunicações entre a ELETROBRAS e a CONTRATADA serão sempre por escrito, por meio de seus representantes credenciados; quando, por motivo de urgência, houver entendimentos orais, estes deverão ser confirmados por escrito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não serem reconhecidos pelas partes. 28.2 - As comunicações entre as partes contratantes serão encaminhadas pela via mais rápida e eficiente para os seguintes endereços: ELETROBRAS Centrais Elétricas Brasileiras S. A. – ELETROBRAS At.: Fone: (21) Fax.: (21) Endereço: Rio de Janeiro – RJ – CEP CONTRATADA Empresa: At: Fone: Fax.: Endereço: Bairro – Cidade – CEP


21

CLÁUSULA VINTE E NOVE

DISPOSIÇÕES GERAIS 29.1 - Não valerá como precedente ou novação, ou ainda como renúncia aos direitos que a legislação e o presente Contrato asseguram à ELETROBRAS, a tolerância, de sua parte, de eventuais infrações acometidas pela CONTRATADA a cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato. 29.2 - Qualquer controvérsia ou reivindicação em conseqüência da execução deste Contrato será resolvida na forma prevista nas leis brasileiras. 29.3 - A ELETROBRAS, a seu critério, poderá, em qualquer tempo, ampliar ou diminuir o escopo dos serviços até o limite de 25% do valor total do Contrato, ficando a CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, tais acréscimos e supressões.

CLÁUSULA TRINTA

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 30.1 A CONTRATADA prestará, num prazo de 20 (vinte) dias contados da assinatura do Contrato, garantia de cumprimento das obrigações contratuais, correspondente a 5% (cinco) por cento do valor total estabelecido na Cláusula Vinte e Sete deste Contrato. 30.2 Caso ocorra o vencimento da garantia antes do encerramento das obrigações contratuais, a CONTRATADA deverá providenciar, às suas custas, a renovação, sob pena de bloqueio dos pagamentos devidos até o valor da garantia. 30.3 A garantia prestada será liberada ou restituída ao término do Contrato, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente em conformidade com a legislação em vigor pertinente a caderneta de poupança de pessoas jurídicas. 30.4 A critério da ELETROBRAS, da garantia poderão ser descontadas multas contratuais que venham a ser aplicadas, bem como o valor de prejuízos que lhe sejam causados. 30.5 No caso de execução da garantia em decorrência do disposto em 30.4, a CONTRATADA se obriga a complementá-la, às suas expensas, no prazo máximo de 5 dias da comunicação da ELETROBRAS. 30.6 - Caberá à CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia: a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estas ter sido emitidas sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, observadas as seguintes informações:


22

a.1)No caso de caução em dinheiro, a correspondente quantia deverá ser depositada em Caderneta de Poupança de Pessoa Jurídica, no Banco do Brasil, Ag.Candelária, situada na Av. Presidente Vargas, 290, A - Centro, Rio de Janeiro, RJ. Para abertura da Caderneta de Poupança, deverão ser apresentados no Banco do Brasil os seguintes documentos: 1) CNPJ; documento de constituição da empresa (contrato social, registro de firma

individual ou estatuto), devidamente registrado; comprovante de endereço da empresa; alterações contratuais (Ltda.) ou atas (S.A.); instrumento de mandato / carta de revigoramento (no caso de procuradores);

2) CPF, carteira de identidade e comprovante de residência dos sócios; 3) Carta conforme "Modelo A", do Anexo I deste Contrato.

a.2) No caso de caução em títulos da dívida pública, o documento de transferência de titularidade deverá ser entregue pela CONTRATADA na Tesouraria de ELETROBRAS, em endereço a ser fornecido.

b) Seguro-garantia, conforme a Circular SUSEP N° 232, de 3 de junho de 2003, observadas as informações explicitadas no "Modelo B", do Anexo I deste Contrato. c) Fiança bancária, preferencialmente conforme "Modelo C", do Anexo I deste Contrato; caso seja utilizado modelo padronizado do Banco, nele deverão ser inseridas, preferencialmente, as condições e determinações constantes do "Modelo C", do Anexo I deste Contrato.

CLÁUSULA TRINTA E UM FORO As partes contratantes elegem o foro da cidade do Rio de Janeiro, R.J., com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do que dispõe o presente Contrato. E, por se acharem as partes justas e CONTRATADAs, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que também o subscrevem.

Rio de Janeiro, ..... de .................... de 2010

.........................................................


23

Pela ELETROBRAS .

..................................................... Pela CONTRATADA

.......................................................

TESTEMUNHAS


24

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS

CONTRATO N° ECE ....../.....

ANEXO I – MODELOS


25

MODELO A

MODELO DE CARTA PARA ABERTURA DE POUPANÇA

Ao BANCO DO BRASIL S.A.- AG. CANDELÁRIA Av. Presidente Vargas, 290, A - Centro Rio de Janeiro – RJ A empresa ......................................................................................, estabelecida na .........................................., inscrita no CNPJ sob o nº ..........., por seus representantes legais ao final assinados, vem, pela presente, solicitar abertura de Caderneta de Poupança de Pessoa Jurídica, cujos recursos ficarão caucionados como garantia de execução do Contrato Nº ..........., a ser firmado com a ELETROBRAS. O depósito para fins de garantia é de R$ .......... e a liberação dos recursos caucionados dependerá de autorização da ELETROBRAS. Caso a empresa acima identificada venha a descumprir qualquer das obrigações assumidas no citado Contrato, fica o Banco do Brasil autorizado a depositar em conta da ELETROBRAS o valor correspondente à penalidade aplicada, até o valor total da garantia, imediatamente após a comunicação da ELETROBRAS ao Banco.

......................., .... de ................................. de 2010

..................................................................................

..................................................................................


26

MODELO B

INFORMAÇÕES PERTINENTES A SEGURO-GARANTIA

................................................ (SEGURADORA)

APÓLICE Nº ...........

A ................................... (SEGURADORA), em caráter de fiadora e principal pagadora, garante pelo presente instrumento à SEGURADA: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A - ELETROBRAS, com sede na cidade de Brasília, Distrito Federal, e escritório central na Av. Presidente Vargas, n° 409 – 13° andar, Rio de Janeiro, Estado Rio de Janeiro, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, do Ministério da Fazenda, sob o nº 0001180/0002-07, as obrigações da TOMADORA: .....................................................................................(Razão social, CNPJ e endereço), até o valor de .......................... (....................................), permanecendo esta Apólice em vigor pelo prazo de ..../..../........ a ...../..../....... Fica ainda declarado que esta Apólice é prestada para o seguinte OBJETO: Garantia de execução do Contrato ..........., a ser firmado entre a TOMADORA e a SEGURADA, em conformidade com as cláusulas nele previstas, até o valor fixado nesta Apólice.

.........................., ....... de .................. de 2010

............................................................................................ (SEGURADORA)


27

MODELO C

MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA

Ao BANCO xxxxxxxxxxxxx– Nº xxxxxxxxx O Banco ............., com sede na ............................., inscrito no CNPJ/MF sob o nº ......................, por seus representantes legais ao final assinados, vem, pela presente, renunciando expressamente ao benefício previsto no art. 1.491 do Código Civil, declarar-se fiador e principal pagador da empresa ......................................................, estabelecida na .........................................., inscrita no CNPJ sob o nº ..........., até o valor de R$ ................ (....................... reais), como garantia do Contrato ......... firmado entre a referida empresa e a CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS SA - ELETROBRAS. Esta carta de fiança terá validade de .... dias, contados da data de sua emissão, imediatamente prorrogável, mediante simples aviso da ELETROBRAS ou da afiançada a este Banco. No caso de a afiançada deixar de cumprir qualquer das obrigações estabelecidas no citado Contrato, compromete-se este Banco a depositar a quantia correspondente à penalidade aplicada, observado o limite estabelecido nesta Carta de Fiança, em nome da ELETROBRAS, no estabelecimento bancário por esta indicado, no prazo de 48 horas, contado da comunicação da ELETROBRAS ao Banco. Declara o Banco que os signatários da presente estão regularmente autorizados a prestar fiança desta natureza, consoante ............. (Estatuto Social, ou procuração, etc.). A presente garantia se rege pelas leis brasileiras e, para todos os efeitos legais, fica expressamente eleito o foro da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para solução de controvérsias derivadas deste instrumento.

......................., .... de ................................. de 2010

BANCO ..................................................................

.................................................................................. Diretor

..................................................................................

Diretor OBSERVAÇÕES: • Anexar cópia autenticada da Ata de Assembléia que elegeu os signatários ou, se for o caso,

procuração; anexar cópia autenticada do Estatuto Social do Banco; • Reconhecer firma dos signatários.

Documents

Anexo IV - Minuta do Contrato - eletrobras.com9605C29F... · montagem eletromecânica, destacando-se quando aplicável os valores correspondentes à mão-de- obra, máquinas e equipamentos