CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU · 2012-01-12 · -----O Senhor Vice-Presidente esclareceu a situação do QREN uma vez que esteve presente numa ... mil pessoas quando esse objectivo era

CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU

Acta da reunião ordinária da Câmara Municipal de Viseu, realizada no dia 22 de Janeiro de 2009

14

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU, REALIZADA NO DIA VINTE E DOIS DE JANEIRO DE DOIS MIL E NOVE

-------------------Aos vinte e dois dias do mês de Janeiro de dois mil e nove, no Edifício dos Paços do Concelho e na Sala destinada ao efeito, reuniu a Câmara Municipal de Viseu, com a presença dos seguintes elementos: ----------------------------------------------------------------------------------------- FERNANDO DE CARVALHO RUAS, Presidente, JOAQUIM AMÉRICO CORREIA NUNES, Vice-Presidente, MIGUEL BERNARDO GINESTAL MACHADO MONTEIRO ALBUQUERQUE, JOSÉ MOREIRA AMARAL, JOSÉ MANUEL DOS SANTOS OLIVEIRA, ANTÓNIO DA CUNHA LEMOS, ANTÓNIO GUILHERME DE JESUS PAIS DE ALMEIDA, MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA NUNES DE MATOS e HERMÍNIO LOUREIRO DE MAGALHÃES, Vereadores. -------------------------------------------------------------- ABERTURA – Com a presença de todos os elementos do Executivo, foi pelo Senhor Presidente declarada aberta a reunião, quando eram nove horas e trinta minutos, passando a Câmara a ocupar-se dos seguintes assuntos: ---------------------------------------------------------------------------------------- APOIO – Secretariou e prestou apoio técnico e administrativo, o Director do Departamento de Administração e Finanças, Adelino Fernando de Almeida Costa. ------------------------------------------

01-ADMINISTRAÇÃO -------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA----------------------------------------------- -------------------Intervenção dos Membros do Executivo----------------------------------------------------- -------------------Intervenção do Senhor Vice-Presidente Américo Nunes: ----------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente esclareceu a situação do QREN uma vez que esteve presente numa reunião em Coimbra na CCDR, em relação às “Parcerias para Regeneração Urbana” de Viseu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------Intervenção do Senhor Vereador Guilherme Almeida ---------------------------------------------------------Em relação à Actividade Sénior, o Senhor Vereador informou que já participaram mil pessoas quando esse objectivo era para ser atingido no final do ano, o que demonstra que esta actividade está a superar as expectativas. ------------------------------------------------------------------------------------------Referiu ainda que em relação à EN 2229, esta encontra-se cheia de buracos, o que provoca situações bastante difíceis aos condutores, criando perigos eminentes. Deve-se solicitar junto das E.P. que seja feita a reparação mesmo antes de qualquer obra de fundo. ---------------------- -------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA---------------------------------------------------------- -------------------APROVAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR------------------------------13 - 01.01.01 - A acta da reunião anterior, que havia sido previamente distribuída, foi submetida à



15

consideração do Executivo Municipal. Após votação, a mesma foi aprovada com a abstenção do Senhor Vereador José Manuel dos Santos Oliveira, por não ter estado presente na reunião anterior, e para efeitos do disposto no artigo 91º da Lei n.º 169/99, na sua actual redacção, foi deliberado dar-lhe a devida publicidade. ----------------------------------------------------------------------------------------- --------------------INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE -------------------------------------- 14 - 01.02.01 - Pelo Senhor Presidente foi dado conhecimento dos seguintes assuntos e documentação:------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------- 1) Expediente:----------------------------------------------------------------------------------- -------------------da Direcção-Geral de Impostos:-----------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento do ofício da D.G.C.I. n.º 6, de 07-01-09, com o registo de entrada n.º E.03025/2009, através do qual agradece a valiosa colaboração prestada pelos serviços e colaboradores da Câmara Municipal na elaboração da proposta de novo zonamento municipal, referindo ainda que, o trabalho/proposta apresentada pela Câmara foi apreciado, analisado e tido em conta quer pelos peritos locais e pela DSA, quer pela CNAPU, durante as várias sessões preparatórias da proposta de zonamento, procedendo-se à correcção de situações de desajustamento do zonamento ainda em vigor, à actualização de limites de zonas, procedendo-se à adaptação e actualização de coeficientes de localização, tendo em conta as condições de mercado imobiliário existente no Município; tendo a referida proposta sido apresentada pela CNAPU ao Ministério da Finanças, aguardando-se despacho.------------------------------------------------------------- -------------------do Ministério das Finanças e da Administração Pública:-----------------------------------------------------pelo ofício n.º 00092, de 16-01-09, em resposta ao ofício da Câmara Municipal sobre “IMI – Publicação de Portaria”, Sua Excelência o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais exarou o seu despacho n.º 73/2009-XVII, referindo que “está a aguardar aprovação. Em análise.14.1.09, Carlos Baptista Lobo”. ------------------------------------------------------------------------ -------------------AGRADECIMENTOS------------------------------------------------------------------------15 - 01.03.01 - Pelo Executivo Municipal foi apreciada a apresentação de agradecimentos por parte da seguinte entidade: ---------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------da Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Lordosa, manifesta o seu profundo reconhecimento pelo donativo atribuído a esta instituição – E.62278/2008. ------------------ -------------------DIREITO DE PREFERÊNCIA------------------------------------------------------------- 16 - 01.04.01 - Exercício de Direito de Preferência em Processo de Alienação de Acções-------------- -------------------Nos termos e para os efeitos do n.º 2 do artigo 9.º dos Estatutos da empresa “BEIRAGÁS – Companhia de Gás das Beiras, SA”, informa a mesma que, por carta datada de 19-12-08, dirigida ao respectivo Conselho de Administração, o accionista Hilário da Costa Antunes Maneira, manifestou a intenção de proceder à alienação de 25.000 acções da empresa, de que é titular, podendo o accionista exercer, nos termos do n.º 3 do mencionado artigo e Estatutos, o direito de preferência na referida transmissão, E.00363/2009. ------------------------------------------------------ -------------------Após análise, a Câmara deliberou prescindir do exercício do direito em questão. ---- -------------------SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS-------------------------------------------------------- 17 - 01.05.01 - Saneamento Básico à Freguesia de Cavernães - Conclusão------------------------------- -------------------Ao concordar com o proposto no ofício dos Serviços Municipalizados n.º 11995, de 31-12-08, com registo de entrada n.º E.62474/2008, a Câmara deliberou ratificar as deliberações



16

tomadas pelo respectivo Conselho de Administração, referentes aos trabalhos a mais da empreitada em título, no valor de 23.914,74 euros, acrescido de IVA. -------------------------------------------------- 18 - 01.05.02 - Prolongamento das Redes de Água e Esgotos do Concelho em 2008-------------------- -------------------Após análise do proposto no ofício dos Serviços Municipalizados n.º 00032, de 05-01-09, com registo de entrada n.º E.00470/2009, a Câmara deliberou ratificar a deliberação tomada pelo respectivo Conselho de Administração, em 18-12-08, designadamente a adjudicação da empreitada em título à firma “Jorge da Costa Pereira & Filhos, Lda.”, pelo montante de 276.200,00 euros, acrescido de IVA, bem como aprovar a minuta do correspondente contrato. --------------------- -------------------CONTRATOS-PROGRAMA – SMAS---------------------------------------------------- 19 - 01.06.01 – Prolongamento do Saneamento Básico na Rua Principal de Moure de Madalena - Campo----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tendo em conta o ofício dos Serviços Municipalizados n.º 00594, de 20-01-09, com registo de entrada n.º E.02380/2009, a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia do Campo, relativo à execução da obra em título, cuja comparticipação municipal corresponderá a cem porcento, no valor de 22.671,20 euros, acrescido de IVA. ------------ 20 - 01.06.02 – Prolongamento do Saneamento Básico na Travessa das Cavadas – Campo------------ -------------------Após análise do ofício dos Serviços Municipalizados n.º 00595, de 20-01-09, com registo de entrada n.º E.02381/2009, a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia do Campo, relativo à execução da obra em título, cuja comparticipação municipal corresponderá a cem porcento, no valor de 12.488,59 euros, acrescido de IVA. ------------ 21 - 01.06.03 – Remodelação da Rede de Água no Bairro N. Sr.ª de Fátima – Vila Nova - Campo--- -------------------Em face do ofício dos Serviços Municipalizados n.º 00593, de 20-01-09, com registo de entrada n.º E.02378/2009, a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia do Campo, relativo à execução da obra em título, cuja comparticipação municipal corresponderá a cem porcento, no valor de 11.311,49 euros, acrescido de IVA. ------------ --------------------HABISOLVIS – E.M.------------------------------------------------------------------------ 22 - 01.07.01 – Proposta de Aquisição pela CMV do 2.º Andar Esquerdo, Lote 8----------------------- -------------------Após análise da informação da Habisolvis E.M., n.º 094.2008, de 22-09-08, I.10487/2008, a Câmara deliberou aprovar a aquisição do 2.º Andar Esquerdo, Lote 8 (T4), do Bairro Social de Paradinha, pelo valor de 50.691,50 euros. --------------------------------------------------------------------Mais deliberou prescindir do pedido da respectiva comparticipação ao IHRU, ao abrigo do PROHABIT, bem como das aquisições autorizadas no mesmo bairro, em 23-02-06 (Lote 8, R/C Esquerdo/T4), e em 14-06-06 (Lote 10, 2.º Direito/T2), aumentando de treze para dezasseis o número de aquisições/reabilitações em outras zonas do Concelho, principalmente no Centro Histórico, onde os valores da comparticipação são consideravelmente superiores. ---------------------- --------------------PROTOCOLOS------------------------------------------------------------------------------- 23 - 01.08.01 - Manutenção e Limpeza de Jardins e de Espaços Verdes, Espaços Públicos 2009 – CMV/Junta de Freguesia de Mundão--------------------------------------------------------------------------- -------------------O desenvolvimento económico e o crescimento da população do Município de Viseu têm suscitado o incremento de novas áreas residenciais bem como de novas urbanizações em



17

todas as Freguesias do Município. Desta dinâmica de crescimento e desenvolvimento municipal resultam novos espaços públicos como jardins, espaços verdes e praças, infra-estruturas básicas de um Concelho moderno, que consubstanciam um urbanismo sustentado e harmonioso, sendo a sua manutenção e limpeza exigências de uma qualidade de vida cada vez melhor. -------------------------- -------------------Dando continuidade a políticas integradas de gestão destes espaços públicos de modo a garantir a efectivação da sua manutenção e limpeza e assim dar respostas positivas às necessidades dos munícipes e considerando necessário o estabelecimento de protocolos de cooperação com as Juntas de Freguesia para estes fins, a Câmara deliberou aprovar a minuta do Protocolo a celebrar com a Junta de Freguesia de Mundão, tendo por objectivo dotá-la com os meios humanos, técnicos e financeiros que lhes possibilitem assegurar, com recurso à mão de obra local ou outra que se achar por mais conveniente e nas áreas objecto do Protocolo e definidas na sua cláusula 4.ª, a manutenção e limpeza dos jardins e dos espaços verdes públicos que não estejam abrangidos por Protocolo ou Contrato Programa com objectivos similares aos do presente Protocolo, bem como a varredura e outros tipos de limpeza de espaços públicos que se considerarem necessários, nomeadamente praças, passeios e sarjetas que não estejam abrangidos por Protocolo ou Contrato Programa com objectivos similares aos do presente Protocolo. ------------ -------------------Mais deliberou, tendo em conta as cláusulas 3ª. e 5ª. do Protocolo em questão, aprovar os montantes a transferir para a Junta de Freguesia, de acordo com o mapa anexo ao mesmo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------A fim de fazer parte integrante desta acta, dá-se por reproduzida a minuta do protocolo em questão (I.00523/2009). -------------------------------------------------------------------------- 24 - 01.08.02 - Manutenção e Limpeza de Jardins e de Espaços Verdes, Espaços Públicos 2009 – CMV/Junta de Freguesia de Coração de Jesus---------------------------------------------------------------- -------------------O desenvolvimento económico e o crescimento da população do Município de Viseu têm suscitado o incremento de novas áreas residenciais bem como de novas urbanizações em todas as Freguesias do Município. Desta dinâmica de crescimento e desenvolvimento municipal resultam novos espaços públicos como jardins, espaços verdes e praças, infra-estruturas básicas de um Concelho moderno, que consubstanciam um urbanismo sustentado e harmonioso, sendo a sua manutenção e limpeza exigências de uma qualidade de vida cada vez melhor. -------------------------- -------------------Dando continuidade a políticas integradas de gestão destes espaços públicos de modo a garantir a efectivação da sua manutenção e limpeza e assim dar respostas positivas às necessidades dos munícipes e considerando necessário o estabelecimento de protocolos de cooperação com as Juntas de Freguesia para estes fins, a Câmara deliberou aprovar a minuta do Protocolo a celebrar com a Junta de Freguesia de Coração de Jesus, tendo por objectivo dotá-la com os meios humanos, técnicos e financeiros que lhes possibilitem assegurar, com recurso à mão de obra local ou outra que se achar por mais conveniente e nas áreas objecto do Protocolo e definidas na sua cláusula 4.ª, a manutenção e limpeza dos jardins e dos espaços verdes públicos que não estejam abrangidos por Protocolo ou Contrato Programa com objectivos similares aos do presente Protocolo, bem como a varredura e outros tipos de limpeza de espaços públicos que se considerarem necessários, nomeadamente praças, passeios e sarjetas que não estejam abrangidos por Protocolo ou Contrato Programa com objectivos similares aos do presente Protocolo. ------------ -------------------Mais deliberou, tendo em conta as cláusulas 3ª. e 5ª. do Protocolo em questão, aprovar os montantes a transferir para a Junta de Freguesia, de acordo com o mapa anexo ao mesmo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------



18

-------------------A fim de fazer parte integrante desta acta, dá-se por reproduzida a minuta do protocolo em questão (I.00618/2009). -------------------------------------------------------------------------- 25 - 01.08.03 - Manutenção e Limpeza de Jardins e de Espaços Verdes, Espaços Públicos 2009 – CMV/Junta de Freguesia de Santa Maria----------------------------------------------------------------------- -------------------O desenvolvimento económico e o crescimento da população do Município de Viseu têm suscitado o incremento de novas áreas residenciais bem como de novas urbanizações em todas as Freguesias do Município. Desta dinâmica de crescimento e desenvolvimento municipal resultam novos espaços públicos como jardins, espaços verdes e praças, infra-estruturas básicas de um Concelho moderno, que consubstanciam um urbanismo sustentado e harmonioso, sendo a sua manutenção e limpeza exigências de uma qualidade de vida cada vez melhor. -------------------------- -------------------Dando continuidade a políticas integradas de gestão destes espaços públicos de modo a garantir a efectivação da sua manutenção e limpeza e assim dar respostas positivas às necessidades dos munícipes e considerando necessário o estabelecimento de protocolos de cooperação com as Juntas de Freguesia para estes fins, a Câmara deliberou aprovar a minuta do Protocolo a celebrar com a Junta de Freguesia de Santa Maria, tendo por objectivo dotá-la com os meios humanos, técnicos e financeiros que lhes possibilitem assegurar, com recurso à mão de obra local ou outra que se achar por mais conveniente e nas áreas objecto do Protocolo e definidas na sua cláusula 4.ª, a manutenção e limpeza dos jardins e dos espaços verdes públicos que não estejam abrangidos por Protocolo ou Contrato Programa com objectivos similares aos do presente Protocolo, bem como a varredura e outros tipos de limpeza de espaços públicos que se considerarem necessários, nomeadamente praças, passeios e sarjetas que não estejam abrangidos por Protocolo ou Contrato Programa com objectivos similares aos do presente Protocolo. ------------ -------------------Mais deliberou, tendo em conta as cláusulas 3ª. e 5ª. do Protocolo em questão, aprovar os montantes a transferir para a Junta de Freguesia, de acordo com o mapa anexo ao mesmo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------A fim de fazer parte integrante desta acta, dá-se por reproduzida a minuta do protocolo em questão (I.00683/2009). -------------------------------------------------------------------------- 26 - 01.08.04 - Manutenção de Passeios e Arruamentos/Varredura de Espaços Públicos - 2009 – CMV/Coração de Jesus-------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------O desenvolvimento económico e o crescimento da população do Município de Viseu têm suscitado o incremento de novas áreas residenciais bem como de novas urbanizações em todas as Freguesias do Município. Desta dinâmica de crescimento e desenvolvimento municipal resultam novos espaços públicos como arruamentos, passeios e praças, infra-estruturas básicas de um Concelho moderno, que consubstanciam um urbanismo sustentado e harmonioso, sendo a sua manutenção e limpeza exigências de uma qualidade de vida cada vez melhor. ---------------------------------------------Dando continuidade a políticas integradas de gestão destes espaços públicos de modo a garantir a efectivação da sua manutenção e limpeza e assim dar respostas positivas às necessidades dos munícipes, a Câmara Municipal de Viseu considera necessário o estabelecimento de protocolos de cooperação com as Juntas de Freguesia para estes fins. ----------------------------------------------------Com o presente protocolo, a celebrar entre a Câmara Municipal de Viseu e a Junta de Freguesia de Coração de Jesus, procura-se rentabilizar os meios humanos, técnicos e financeiros disponíveis para que, segundo o princípio da subsidiariedade, a manutenção e limpeza de espaços públicos, bem como a varredura dos passeios, bermas e sarjetas, seja feito de modo eficaz e regular. -------------------Assim, com fundamento no artigo 66º, n.º 1 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro,



19

com a nova redacção da Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, a Câmara deliberou celebrar um protocolo com a Junta de Freguesia de Coração de Jesus.---------------------------------------------------------------- -------------------Mais deliberou, tendo em conta a cláusula 4ª. do protocolo em questão, aprovar o montante e a forma a transferir para a entidade supra citada.-----------------------------------------------------------------A fim de fazer parte integrante desta acta, dá-se por reproduzido o aludido protocolo (I.00603/2009).-----------------------------------------------------------------------------------------------------

27 - 01.08.05 - Manutenção de Passeios e Arruamentos/Varredura de Espaços Verdes - 2009 – CMV/Santa Maria-------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------O desenvolvimento económico e o crescimento da população do Município de Viseu têm suscitado o incremento de novas áreas residenciais bem como de novas urbanizações em todas as Freguesias do Município. Desta dinâmica de crescimento e desenvolvimento municipal resultam novos espaços públicos como arruamentos, passeios e praças, infra-estruturas básicas de um Concelho moderno, que consubstanciam um urbanismo sustentado e harmonioso, sendo a sua manutenção e limpeza exigências de uma qualidade de vida cada vez melhor. ----------------------------------------------Dando continuidade a políticas integradas de gestão destes espaços públicos de modo a garantir a efectivação da sua manutenção e limpeza e assim dar respostas positivas às necessidades dos munícipes, a Câmara Municipal de Viseu considera necessário o estabelecimento de protocolos de cooperação com as Juntas de Freguesia para estes fins. -----------------------------------------------------Com o presente protocolo, a celebrar entre a Câmara Municipal de Viseu e a Junta de Freguesia de Santa Maria, procura-se rentabilizar os meios humanos, técnicos e financeiros disponíveis para que, segundo o princípio da subsidiariedade, a manutenção e limpeza de espaços públicos, bem como a varredura dos passeios, bermas e sarjetas, seja feito de modo eficaz e regular. --------------------Assim, com fundamento no artigo 66º, n.º 1 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com a nova redacção da Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, a Câmara deliberou celebrar um protocolo com a Junta de Freguesia de Santa Maria. -----------------------------------------------------------------------------------------Mais deliberou, tendo em conta a cláusula 4ª. do protocolo em questão, aprovar o montante e a forma a transferir para a entidade supra citada. -------------------------------------------------------------------A fim de fazer parte integrante desta acta, dá-se por reproduzido o aludido protocolo (I.006812009). -----------------------------------------------------------------------------------------

28 - 01.08.06 - Reparação de Equipamento nas Escolas do 1.º CEB e Jardins de Infância do Concelho - 2009---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------Os novos princípios organizativos do Sistema Educativo, ao apontarem para uma correcta adaptação das acções às realidades locais e sua inserção no meio comunitário, motivam e exigem uma intervenção cada vez mais actuante dos Municípios e das Freguesias enquanto agentes dinamizadores do processo educativo. ---------------------------------------------------------------------------------------------A Educação apresenta-se, assim, como uma responsabilidade social acrescida, numa estreita articulação com a administração central, que permita dotar as escolas dos meios tendentes à melhoria das condições de aprendizagem de todos os alunos, garantindo ao mesmo tempo a ligação à comunidade e a igualdade de oportunidades de toda a população e onde os diversos actores do sistema educativo possam, responsavelmente, desempenhar o seu papel. -----------------------------------------------------O envolvimento de todos na tarefa da educação só se conseguirá se for prosseguida uma efectiva política da descentralização, promovendo o princípio da proximidade como forma eficaz da resolução de problemas. -------------------------------------------------------------------------------



20

-------------------Assim, a Câmara ao tomar conhecimento da informação n.º I.00711/2009, de 21-01-09, do Gabinete Autárquico, deliberou aprovar o montante global de 11.500,00 euros, valor este a transferir, mediante a celebração de protocolos, para as Juntas de Freguesia, visando dota-las de verbas para reparação de equipamentos nas Escolas do 1.º CEB e Jardins de Infância do Concelho. - -------------------A fim de fazer parte integrante desta acta, dá-se por reproduzida a minuta do protocolo em questão e a listagem das Escolas anexas ao mesmo. ----------------------------------------- 29 - 01.08.07 - Manutenção e Limpeza de Jardins e de Espaços Verdes, Espaços Públicos 2009 – CMV/Junta de Freguesia de Bodiosa---------------------------------------------------------------------------- -------------------O desenvolvimento económico e o crescimento da população do Município de Viseu têm suscitado o incremento de novas áreas residenciais bem como de novas urbanizações em todas as Freguesias do Município. Desta dinâmica de crescimento e desenvolvimento municipal resultam novos espaços públicos como jardins, espaços verdes e praças, infra-estruturas básicas de um Concelho moderno, que consubstanciam um urbanismo sustentado e harmonioso, sendo a sua manutenção e limpeza exigências de uma qualidade de vida cada vez melhor. -------------------------- -------------------Dando continuidade a políticas integradas de gestão destes espaços públicos de modo a garantir a efectivação da sua manutenção e limpeza e assim dar respostas positivas às necessidades dos munícipes e considerando necessário o estabelecimento de protocolos de cooperação com as Juntas de Freguesia para estes fins, a Câmara deliberou aprovar a minuta do Protocolo a celebrar com a Junta de Freguesia de Bodiosa, tendo por objectivo dotá-la com os meios humanos, técnicos e financeiros que lhes possibilitem assegurar, com recurso à mão de obra local ou outra que se achar por mais conveniente e nas áreas objecto do Protocolo e definidas na sua cláusula 4.ª, a manutenção e limpeza dos jardins e dos espaços verdes públicos que não estejam abrangidos por Protocolo ou Contrato Programa com objectivos similares aos do presente Protocolo, bem como a varredura e outros tipos de limpeza de espaços públicos que se considerarem necessários, nomeadamente praças, passeios e sarjetas que não estejam abrangidos por Protocolo ou Contrato Programa com objectivos similares aos do presente Protocolo. ------------ -------------------Mais deliberou, tendo em conta as cláusulas 3ª. e 5ª. do Protocolo em questão, aprovar os montantes a transferir para a Junta de Freguesia, de acordo com o mapa anexo ao mesmo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------A fim de fazer parte integrante desta acta, dá-se por reproduzida a minuta do protocolo em questão (I.00720/2009). -------------------------------------------------------------------------- 30 - 01.08.08 - Manutenção e Limpeza de Jardins e de Espaços Verdes, Espaços Públicos 2009 – CMV/Junta de Freguesia do Campo----------------------------------------------------------------------------- -------------------O desenvolvimento económico e o crescimento da população do Município de Viseu têm suscitado o incremento de novas áreas residenciais bem como de novas urbanizações em todas as Freguesias do Município. Desta dinâmica de crescimento e desenvolvimento municipal resultam novos espaços públicos como jardins, espaços verdes e praças, infra-estruturas básicas de um Concelho moderno, que consubstanciam um urbanismo sustentado e harmonioso, sendo a sua manutenção e limpeza exigências de uma qualidade de vida cada vez melhor. -------------------------- -------------------Dando continuidade a políticas integradas de gestão destes espaços públicos de modo a garantir a efectivação da sua manutenção e limpeza e assim dar respostas positivas às necessidades dos munícipes e considerando necessário o estabelecimento de protocolos de cooperação com as Juntas de Freguesia para estes fins, a Câmara deliberou aprovar a minuta do Protocolo a celebrar com a Junta de Freguesia do Campo, tendo por objectivo dotá-la com os meios



21

humanos, técnicos e financeiros que lhes possibilitem assegurar, com recurso à mão de obra local ou outra que se achar por mais conveniente e nas áreas objecto do Protocolo e definidas na sua cláusula 4.ª, a manutenção e limpeza dos jardins e dos espaços verdes públicos que não estejam abrangidos por Protocolo ou Contrato Programa com objectivos similares aos do presente Protocolo, bem como a varredura e outros tipos de limpeza de espaços públicos que se considerarem necessários, nomeadamente praças, passeios e sarjetas que não estejam abrangidos por Protocolo ou Contrato Programa com objectivos similares aos do presente Protocolo. ------------ -------------------Mais deliberou, tendo em conta as cláusulas 3ª. e 5ª. do Protocolo em questão, aprovar os montantes a transferir para a Junta de Freguesia, de acordo com o mapa anexo ao mesmo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------A fim de fazer parte integrante desta acta, dá-se por reproduzida a minuta do protocolo em questão (I.00742/2009). -------------------------------------------------------------------------- -------------------VISEUNOVO, SRU – SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA DE VISEU--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 - 01.09.01 - Reconstrução de Edifício sito à “Avenida Emídio Navarro, n.º 10”---------------------- --------------------Após análise da informação n.º 300.SRU/2008, de 26-09-08, I.07376/2007, a Câmara deliberou autorizar o pagamento de 23.000,00 euros referente ao valor das rendas dos Inquilinos Comerciais do edifício acima identificado. ------------------------------------------------------ 32 - 01.09.02 - Reconstrução de Edifício sito na “Rua da Prebenda, 70-72”------------------------------ --------------------Tendo em conta a análise constante da informação/proposta n.º 07.SRU/2009, de 14-01-09, I.12599/2008, a Câmara deliberou aprovar o Relatório Preliminar de Análise das Propostas, elaborado pela Comissão nomeada para o efeito em 14-01-09, referente ao concurso público oportunamente promovido. ----------------------------------------------------------------------------- ---------------------ALTERAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES N.ºS 1152, 958 E 1206, DE 11-02-03, 06-09-04 E 21-10-05, RESPECTIVAMENTE--------------------------------------------------------------- 33 - 01.10.01 - Deliberação n.º 1152, de 11-12-03--------------------------------------------------------------------------------Após análise da informação da SRU n.º I.14534/2008, de 29-12-08 e despacho do Senhor Vice-Presidente, de 30-12-08, a Câmara deliberou alterar a deliberação supra referida. Assim onde se lê: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“ - MINORADA em 20% a taxa a aprovar, a aplicar aos prédios urbanos arrendados para habitação, que cumpram satisfatoriamente a sua função e não se encontrem nas situações referidas no n.º 7 do mesmo art.º 112.º---------------------------------------------------------------------------------- - MAJORADA em 30% a taxa a aprovar, a aplicar aos prédios degradados, considerando-se como tais os que, face ao seu estado de conservação, não cumpram satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a segurança de pessoas e bens, estando ou não ocupados”, deve ler-se:.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------“ - MINORADA a taxa do IMI a aplicar em 5%, a todos os prédios urbanos situados na ACRRU, excepto para os prédios degradados, de acordo com o estabelecido no n.º 5 do artigo 112º. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - MINORADA a taxa do IMI a aplicar em 15%, aos prédios urbanos arrendados, que cumpram satisfatoriamente a sua função, de acordo com o estabelecido no n.º 6 do mesmo artigo. A taxa em apreço é cumulativa com a taxa do n.º 5, do artigo 112º do CIMI. -------------------------------------- - MAJORADA em 30% a taxa a aplicar aos prédios degradados, considerando-se



22

como tais os que face ao seu estado de conservação, não cumpram satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a segurança de pessoas e bens, estando ou não ocupados.” -------------------------------- 34 - 01.10.02- Deliberação n.º 958, de 06-09-04-----------------------------------------------------------------------------------Após análise da informação da SRU n.º I.14534/2008, de 29-12-08 e despacho do Senhor Vice-Presidente, de 30-12-08, a Câmara deliberou alterar a deliberação supra referida. Assim onde se lê: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - MINORADA em 20% a taxa agora aprovada, a aplicar aos prédios urbanos arrendados para habitação que cumpram satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a segurança de pessoas e bens;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- - MAJORADA em 30% a taxa agora aprovada, a aplicar aos prédios urbanos degradados, considerando-se como tais os que face ao seu estado de conservação não cumpram satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a segurança de pessoas e bens, estando ou não ocupados”, deve ler-se:.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------“ - MINORADA a taxa do IMI a aplicar em 5%, a todos os prédios urbanos situados na ACRRU, excepto para os prédios degradados, de acordo com o estabelecido no n.º 5 do artigo 112º. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - MINORADA a taxa do IMI a aplicar em 15%, aos prédios urbanos arrendados, que cumpram satisfatoriamente a sua função, de acordo com o estabelecido no n.º 6 do mesmo artigo. A taxa em apreço é cumulativa com a taxa do n.º 5, do artigo 112º do CIMI. --------------------------------------- - MAJORADA em 30% a taxa a aplicar aos prédios degradados, considerando-se como tais os que face ao seu estado de conservação, não cumpram satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a segurança de pessoas e bens, estando ou não ocupados.” -------------------------------- 35 - 01.10.03 - Deliberação n.º 1206, de 21-10-05--------------------------------------------------------------------------------Após análise da informação da SRU n.º I.14534/2008, de 29-12-08 e despacho do Senhor Vice-Presidente, de 30-12-08, a Câmara deliberou alterar a deliberação supra referida. Assim onde se lê: ------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------“ - MINORADA em 20% a taxa aprovada, a aplicar aos prédios urbanos arrendados para habitação que cumpram satisfatoriamente a sua função e não se encontrem nas situações referidas no n.º 7 do artigo 112.º;----------------------------------------------------------------------------------------- - MAJORADA em 30% a taxa aprovada, a aplicar aos prédios degradados, considerando-se como tais os que face ao seu estado de conservação não cumpram satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a segurança de pessoas e bens, estando ou não ocupados”, deve ler-se: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------“ - MINORADA a taxa do IMI a aplicar em 5%, a todos os prédios urbanos situados na ACRRU, excepto para os prédios degradados, de acordo com o estabelecido no n.º 5 do artigo 112º. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - MINORADA a taxa do IMI a aplicar em 15%, aos prédios urbanos arrendados, que cumpram satisfatoriamente a sua função, de acordo com o estabelecido no n.º 6 do mesmo artigo. A taxa em apreço é cumulativa com a taxa do n.º 5, do artigo 112º do CIMI. --------------------------------------- - MAJORADA em 30% a taxa a aplicar aos prédios degradados, considerando-se como tais os que face ao seu estado de conservação, não cumpram satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a segurança de pessoas e bens, estando ou não ocupados.” --------------------------------



23

--------------------REGULAMENTOS-------------------------------------------------------------------------- 36 – 01.11.01 – X Festival de Teatro Jovem------------------------------------------------------------------- --------------------Tendo como objectivos fundamentais a promoção de uma política assente na valorização e apoio às iniciativas culturais dos jovens, com o sentido de dar maior visibilidade ao trabalho desenvolvido no campo teatral pelos grupos de jovens nas Escolas e Associações em que se encontram integrados e tendo em vista a descoberta de novos valores no e para o teatro, a Câmara Municipal de Viseu promove, pelo 10.º ano consecutivo, o Festival de Teatro Jovem. ---------------------------Nesse sentido, considerando a disposição contida na alínea a) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, na sua actual redacção, conjugada com o preceituado na alínea b) do n.º 4 do mesmo artigo e Lei já citados, a Câmara deliberou aprovar o Regulamento do Festival de Teatro Jovem, que se dá por reproduzido – I.00606/2009. ----------------------------------------------------------- --------------------Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta. ------- 37 – 01.11.02 – Desfile/Concurso das Marchas dos Santos Populares - 2009----------------------------- -------------------No uso da competência conferida pela alínea a) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, na sua actual redacção, disposição esta conjugada com o preceituado na alínea b) do n.º 4 do mesmo artigo e Lei já citados, a Câmara deliberou aprovar o Regulamento do Desfile/Concurso das Marchas dos Santos Populares, cujo objecto visa definir a forma de participação na iniciativa em questão, bem como a atribuição de prémios em cada uma das categorias estabelecidas. ------------------------------A fim de fazer parte integrante da presente acta, dá-se por reproduzido o texto do Regulamento em causa – I.00538/2009. ------------------------------------------------------------------------ --------------------Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta. ------- 38 – 01.11.03 – Concurso Marcha Viseu.2009------------------------------------------------------------------------------------O concurso Marcha Viseu 2009 é uma iniciativa desta Câmara Municipal, no âmbito da programação cultural designada por “Viseu Naturalmente”. Destina-se a apurar a composição apresentada a concurso que reúna atributos de qualidade, tanto literários como musicais, e que será obrigatória para todos os participantes no desfile/concurso das Marchas dos Santos Populares. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Com vista à definição da forma como irá decorrer o concurso em questão, a Câmara deliberou aprovar o respectivo Regulamento, cujo texto se dá por reproduzido – I.00534/2009 – bem como a atribuição de prémios em cada uma das categorias estabelecidas. -------------------------- -------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- -------------------INCENTIVO FINANCEIRO PARA A RECUPERAÇÃO DE ALÇADOS------- 39 - 01.12.01 - Rua D. Duarte, n.º 41---------------------------------------------------------------------------- -------------------Concordando com a informação constante do registo E.59099/2008, a Câmara deliberou conceder o incentivo financeiro no montante de 566,40 euros, relativo à recuperação de fachadas do edifício localizado na Rua D. Duarte, n.º 41, classificado como Monumento Nacional. - -------------------UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR DE ORGENS------------------------------------- 40 - 01.13.01 - Alteração de Projecto---------------------------------------------------------------------------- --------------------Após análise da informação da Divisão de Estudos e Projectos n.º E.54329/2008, de 16-01-09, a Câmara deliberou aprovar alteração ao projecto da “Unidade de Saúde Familiar de Orgens”, tendo proposto o Ajuste Directo à MECH, com fundamento no n.º 4, do artigo 20º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, no valor de 18.100,00 euros. --------------------------------



24

--------------------Relativamente a este ponto o Senhor Vereador Miguel Ginestal pretendeu saber que tipo de alterações se estava a tratar. --------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente informou que a unidade estava mais adiantada e a opção da concepção/construção foi recusada pelo Tribunal de Contas e de acordo com as orientações da ARS Centro foi proposta a alteração do projecto que depois de aprovado pela ARS Centro pode ser lançado concurso depois da candidatura. ----------------------------------------------------------------------- -------------------DIRECÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO CENTRO---------------------------- 41 - 01.14.01 - Relatório Final Referente aos Trabalhos da 2.ª Fase de Sondagens Arqueológicas da Obra ViseuPolis – 1.ª Campanha: Túnel Viário sob a Rotunda de Viriato - Viseu----------------------- ---------------------Tendo em conta o ofício da Direcção Regional de Cultura do Centro, n.º 128, de 13-01-09, com registo de entrada E.02212/2009, a Câmara tomou conhecimento do parecer favorável referente ao processo acima identificado. ---------------------------------------------------------- 42 - 01.14.02 - Relatório Final Referente aos Trabalhos de Acompanhamento Arqueológico – Empreitada de Recuperação e Arranjo Paisagístico de Parte do Monumento da Cava de Viriato - Viseu----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------Tendo em conta o ofício da Direcção Regional de Cultura do Centro, n.º 125, de 13-01-09, com registo de entrada E.02213/2009, a Câmara tomou conhecimento do parecer favorável referente ao processo acima identificado. ---------------------------------------------------------- -------------------EXPEDIENTE---------------------------------------------------------------------------------- 43 - 01.15.01 – Deliberações da Assembleia Municipal----------------------------------------------------------------------O Executivo Municipal tomou conhecimento das certidões e deliberações remetidas pela Assembleia Municipal (E.62733/2008), relativas à sessão ordinária realizada no passado dia 29 de Dezembro, a saber: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Proposta da C.M. sobre “Orçamento e Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal e dos Serviços Municipalizados de Viseu para o ano de 2009 e Mapa de Pessoal” – Aprovada com quarenta e oito votos a favor e doze votos contra; --------------------------------------------------------------2) Proposta da C.M. sobre “Habisolvis – E.M. – alteração e Revisão dos Estatutos da Empresa” – Aprovada com quarenta e nove votos a favor e dez votos contra; --------------------------------------------3) Proposta da C.M. sobre “Prohabit – Proposta de Alteração ao Regulamento” – Aprovada com cinquenta e seis votos a favor, um voto contra e duas abstenções; -------------------------------------------4) Proposta da C.M. sobre “Expovis – Protocolo celebrado entre a CMV/AIRV” – Aprovada por unanimidade; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------5) Proposta da C.M. sobre “GestinViseu – parques Empresariais de Viseu – Aumento de Capital Social e Realização de Prestações Acessórias” – Aprovada com cinquenta e seis votos a favor e uma abstenção. -----------------------------------------------------------------------------

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS, AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS 03-DOMASU

--------------------CONTRATOS-PROGRAMA PROVISAR---------------------------------------------- 44 - 03.01.01 – Requalificação da Rua dos Olivais em Falorca - Silgueiros-------------------------------



25

-------------------Para a execução da obra em epígrafe, a Câmara, ao concordar com o proposto na informação n.º 1 - I.08343/2008, de 25-09-08, da Divisão de Estudos e Projectos, deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Silgueiros, prevendo-se a comparticipação municipal de cem porcento nos respectivos encargos, no valor de 7.239,70 euros, acrescido de IVA. 45 - 03.01.02– Vedação do Parque Infantil da Quinta da Longra – São José ------------------------------------------------Tendo em conta a informação do Gabinete Autárquico n.º E.59494/2008, referente à obra acima identificada, a Câmara deliberou autorizar o pagamento à Junta de Freguesia de São José, do valor do IVA, no montante de 425,98 euros. -------------------------------------------------------- 46 03.01.03 – Conclusão da 2.ª Fase do Parque Infantil da Quinta de Marzovelos – Trabalhos Complementares – Coração de Jesus---------------------------------------------------------------------------- --------------------Em face do ofício da Junta de Freguesia de Coração de Jesus n.º 6/2009, de 09-01-09, com registo de entrada n.º E.01348/2009, e informação do Gabinete Autárquico com o mesmo registo, a Câmara deliberou conceder a prorrogação do prazo de validade do contrato-programa oportunamente celebrado com aquela Junta, por mais trinta dias. ------------------------------------------ --------------------Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta. ------- 47 - 03.01.04 - Execução de Projecto para “Reparação das Ruas Tenente Manuel Joaquim e Nova da Balsa” – Coração de Jesus------------------------------------------------------------------------------------- -------------------Tendo em conta a informação da Divisão de Estudos e Projectos n.º 95/08-EF, de 12-08-08, E.17642/2008, a Câmara deliberou celebrar um aditamento ao contrato-programa oportunamente celebrado com aquela autarquia, referente ao pagamento do projecto da obra acima identificada, no valor de 4.998,95 euros, acrescido de IVA. ------------------------------------------------ -------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 48 - 03.01.05 - Realização de Trabalhos Complementares na Rua Soldado Tito - Orgens-------------- -------------------Tendo em conta a informação do Gabinete Autárquico n.º E.46698/2008, e com vista à realização de trabalhos complementares da rua acima identificada, a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Orgens, que preveja a comparticipação municipal de cem porcento na correspondente despesa, orçada em 4.746,00 euros, acrescido de IVA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 49 - 03.01.06 - Vedação do Polidesportivo de Aviúges - Cepões ------------------------------------------- -------------------Tendo em conta a informação da Divisão de Estudos e Projectos n.º 4 – I.08298/2008, e com vista à vedação acima identificada, a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Cepões, estabelecendo-se que a comparticipação municipal será no valor de 6.000,00 euros, sendo o valor total dos trabalhos a realizar no montante de 11.634,50 euros, acrescido de IVA. ----------------------------------------------------------------------------- 50 - 03.01.07 - Ampliação e Beneficiação da Escola do 1.º CEB de Casal de Esporão – São Pedro de France------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------Para a execução da obra em epígrafe, a Câmara, ao concordar com o proposto na informação n.º 102/2008/FM, de 19-12-08, I.14319/2008, da Divisão de Infraestruturas e Equipamentos, deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de São Pedro de



26

France, prevendo-se a comparticipação municipal de cem porcento nos respectivos encargos, no valor de 212.160,20 euros, acrescido de IVA.------------------------------------------------------------------ --------------------Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta. ------- 51 - 03.01.08 - Execução de Projecto para a “Requalificação do Bairro de Lourosa de Cima” – São João de Lourosa---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------Tendo em conta a informação da Divisão de Estudos e Projectos n.º 68/08-EF, de 15-10-08, E.44674/2008, com vista ao pagamento do projecto acima mencionado, a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de São João de Lourosa, estabelecendo-se que a comparticipação municipal será de cem porcento nos respectivos encargos, no montante de 3.400,00 euros, acrescido de IVA. ----------------------------------------------------------- --------------------Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta. ------- 52 - 03.01.09 - Aquisição e Instalação de Radiador na Sala de Refeições da Escola Primária de Oliveira de Barreiros – São João de Lourosa------------------------------------------------------------------- --------------------Em face da informação da Divisão de Infra-Estruturas e Equipamentos n.º E.58515/2008, a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de São João de Lourosa, estabelecendo-se que a comparticipação municipal será de cem porcento nos respectivos encargos, no montante de 3.088,24 euro, acrescido de IVA. ---------------------------------- 53 - 03.01.10 - Execução de Projecto para a “Requalificação da Rua de Santo António e Rua das Parreiras em Santiago” – São José------------------------------------------------------------------------------- -------------------Tendo em conta a informação do Gabinete Autárquico n.º E.58692/2008, com vista ao pagamento do projecto acima mencionado, a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de São José, estabelecendo-se que a comparticipação municipal será de cem porcento nos respectivos encargos, no montante de 1.753,75 euros, acrescido de IVA. ----------- --------------------Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta. ------- 54 - 03.01.11 - Pavimentação da Rua da Capela de Santo António em Alvelos – Cavernães------------------------------Para a execução da obra referida em epígrafe, a Câmara, ao concordar com o proposto na informação n.º 6 – I.08311/2008, de 27-10-08, da Divisão de Estudos e Projectos, deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Cavernães, estabelecendo-se que a comparticipação municipal será no valor de 5.000,00 euros, sendo o valor total dos trabalhos a realizar no montante de 6.093,00 euros, acrescido de IVA. ----------------------------------------------- 55 - 03.01.12 - Pavimentação da Rua dos Tojais em Nogueira - Côta---------------------------------------------------------Tendo em conta a informação da Divisão de Estudos e Projectos n.º I.08362/2008, de 02-12-08, com vista à execução da obra acima mencionada, a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Côta, estabelecendo-se que a comparticipação municipal será de cem porcento nos respectivos encargos, no montante de 20.771,46 euros, acrescido de IVA. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 56 - 03.01.13 - Alargamento, Passeios e Águas Pluviais na EN 323 - Cavernães--------------------------------------------Concordando com a informação da Divisão de Obras Adjudicadas n.º 78/2008 – F.F., E.11733/2008, a Câmara deliberou aprovar a execução dos trabalhos a mais ali descritos no âmbito da empreitada em referência, no valor de 5.462,17 euros, acrescido de IVA.--------------------



27

57 - 03.01.14 - Ruas em Nesprido - Povolide------------------------------------------------------------------ -------------------Para a execução da obra em epígrafe, a Câmara, ao concordar com o proposto na informação n.º 50 - I.08314/2008, de 14-11-08, da Divisão de Estudos e Projectos, deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Povolide, estabelecendo-se que a comparticipação municipal será no valor de 35.000,00 euros, sendo o valor total dos trabalhos a realizar no montante de 37.730,50 euros, acrescido de IVA. ----------------------------------------------- 58 - 03.01.15 - Requalificação da Rua dos Passos - Cavernães-----------------------------------------------------------------Para a execução da obra em epígrafe, a Câmara, ao concordar com o proposto na informação n.º 7 - I.08312/2008, de 05-11-08, da Divisão de Estudos e Projectos, deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Cavernães, prevendo-se a comparticipação municipal de cem porcento nos respectivos encargos, no valor de 12.951,60 euros, acrescido de IVA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 59 - 03.01.16 - Reconstrução da Capela do Cemitério de Loureiro - Silgueiros-----------------------------------------------Em face do ofício da Junta de Freguesia de Silgueiros n.º 5/09, de 05-01-09, com registo de entrada n.º E.01090/2009, e informação do Gabinete Autárquico com o mesmo registo, a Câmara deliberou conceder a prorrogação do prazo de validade do contrato-programa oportunamente celebrado com aquela Junta, por mais quarenta e cinco dias. ----------------------------- --------------------Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta. ------- 60 - 03.01.17 - Requalificação da Rua Figueiredo e Silva – Santa Maria------------------------------------------------------Após análise do ofício da Junta de Freguesia de Santa Maria n.º 15/2009, de 13-01-09, com registo de entrada n.º E.01717/2009, e informação do Gabinete Autárquico com o mesmo registo, a Câmara deliberou conceder a prorrogação do prazo de validade do contrato-programa oportunamente celebrado com aquela Junta, por mais cento e oitenta dias. ------------------------------- --------------------Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta. ------- 61 - 03.01.18 - Pequenas Obras nas Escolas da Freguesia de Coração de Jesus – Coração de Jesus--- --------------------Em face do ofício da Junta de Freguesia de Coração de Jesus n.º 174/2008, de 20-11-08, com registo de entrada n.º E.57635/2008, e informação do Gabinete Autárquico com o mesmo registo, a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a referida Junta, estabelecendo-se que a comparticipação municipal será de cem porcento nos respectivos encargos, no montante de 1.185,00 euros. ---------------------------------------------------------------------------------- 62 - 03.01.19 - Instalação de Campainha na Escola do 1.º CEB de Rio de Loba – Rio de Loba----------------------------Após análise das informações constantes do registo n.º E.58695/2008, a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Rio de Loba, estabelecendo-se que a comparticipação municipal será de cem porcento nos respectivos encargos, no montante de 219,00 euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 63 - 03.01.20 - Parque Infantil do Jardim da Quinta do Grilo – Santa Maria--------------------------------------------------Em face do ofício da Junta de Freguesia de Santa Maria n.º 25/2009, de 16-01-09, com registo de entrada n.º E.02141/2009, e informação do Gabinete Autárquico com o mesmo



28

registo, a Câmara deliberou conceder a prorrogação do prazo de validade do contrato-programa oportunamente celebrado com aquela Junta, por mais seis meses. ----------------------------------------- --------------------Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta. ------- 64 - 03.01.21 - Execução de Projecto para a “Requalificação da Rua da Escola em Carragoso” – Santos Evos--------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------Tendo em conta a informação do Gabinete Autárquico n.º E.58225/2008, com vista ao pagamento do projecto acima mencionado, a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Santos Evos, estabelecendo-se que a comparticipação municipal será de cem porcento nos respectivos encargos, no montante de 2.724,75 euros, acrescido de IVA. ------- --------------------Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta. ------- 65 - 03.01.22 - Reparação das Ruas Tenente Manuel Joaquim, Nova Balsa – Coração de Jesus--------------------------Para a execução da obra em epígrafe, a Câmara, ao concordar com o proposto na informação n.º E.31331/2008, da Divisão de Estudos e Projectos, deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Coração de Jesus, prevendo-se a comparticipação municipal de cem porcento nos respectivos encargos, no valor de 257.636,12 euros, acrescido de IVA.---------- --------------------Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta. ------- 66 - 03.01.23 - Requalificação do Jardim do Lote 32 no Bairro de Santa Eugénia – Santa Maria ------------------------Para a execução da obra referida em epígrafe, a Câmara, ao concordar com o proposto na informação n.º E.55432/2008, do Gabinete Autárquico, deliberou celebrar um contrato- programa com a Junta de Freguesia de Santa Maria, estabelecendo-se que a comparticipação municipal será de cem porcento nos respectivos encargos, no montante de 18.305,00 euros, acrescido de IVA. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 67 - 03.01.24 - Requalificação da Estrada Folgosa a Vilar – Lordosa-------------------------------------- -------------------Para a execução da obra referida em epígrafe, a Câmara, ao concordar com o proposto na informação n.º E.57215/2008, de 29-12-08, da Divisão de Estudos e Projectos, deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Lordosa, estabelecendo-se que a comparticipação municipal será no valor de 106.000,00 euros, sendo o valor total dos trabalhos a realizar no montante de 131.996,56 euros, acrescido de IVA. -------------------------------- 68 - 03.01.25 - Poda de Árvores São José-----------------------------------------------------------------------------------------Com vista à execução da poda das árvores existentes nos locais públicos da freguesia de São José, a Câmara, em face da informação da Divisão de Ambiente e Transportes n.º E.57056/2008, deliberou celebrar um contrato-programa com aquela Junta, que preveja a comparticipação municipal de cem porcento na correspondente despesa, orçada em 2.287,80 euros, acrescido de IVA. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 69 - 03.01.26 - Poda de Árvores Abraveses---------------------------------------------------------------------------------------Com vista à execução da poda das árvores existentes nos locais públicos da freguesia de Abraveses, a Câmara, em face da informação da Divisão de Ambiente e Transportes n.º E.58381/2008, deliberou celebrar um contrato-programa com aquela Junta, que preveja a comparticipação municipal de cem porcento na correspondente despesa, orçada em 4.180,00 euros, acrescido de IVA. --------------------------------------------------------------------------------------------------



29

70 - 03.01.27 - Execução de Projecto para “Pavimentação da Rua das Cavadas em Pereiras até à Rua da Martinela em Silgueiros de Bodiosa” - Bodiosa-------------------------------------------------------------------------Tendo em conta o pedido apresentado pela Junta de Freguesia de Bodiosa, através do ofício n.º 14/09, de 07-01-09, com registo de entrada n.º E.00556/2009, bem como a informação constante do registo E.55192/2008, a Câmara deliberou rectificar o contrato-programa oportunamente celebrado com aquela autarquia, referente ao pagamento do projecto da obra acima identificada, no sentido de constar que o custo total é no montante de 4.600,00 euros, acrescido de IVA, que será comparticipada a cem porcento. --------------------------------------------------------------- -------------------Para efeitos de execução imediata, esta deliberação foi aprovada em minuta. --------- 71 - 03.01.28 - Requalificação de Várias Ruas em Ferrocinto – São Cipriano-----------------------------------------------Com vista à realização da obra em referência, a Câmara, em conformidade com o proposto no registo E.50384/2008, deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de São Cipriano, que preveja a comparticipação municipal de 30.000,00 euros nos respectivos custos, estimados em 33.575,07 euros, acrescidos de IVA. ----------------------------------- 72 - 03.01.29 - Construção de Casa Mortuária – Lordosa---------------------------------------------------- -------------------Com vista à realização da obra em referência, a Câmara, em conformidade com o proposto na informação da Divisão de Estudos e Projectos n.º E.51684/2008 (Inf. 36/08), de 29-12-08, deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Lordosa, que preveja a comparticipação municipal de 116.000,00 euros nos respectivos custos, estimados em 129.779,06 euros, acrescidos de IVA. ---------------------------------------------------------------------------------------- 73 - 03.01.30 - 2.ª Fase da Rua do Seixal - Faíl-----------------------------------------------------------------------------------Tendo em conta a informação da Divisão de Estudos e Projectos n.º 10/2008 de 25-11-08, I.08306/2008, com vista ao pagamento do projecto acima mencionado, a Câmara deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de Faíl, estabelecendo-se que a comparticipação municipal será de cem porcento nos respectivos encargos, no montante de 9.928,34 euros, acrescido de IVA. ------------------------------------------------------------------------------ ---------------------O assunto foi introduzido para discussão e votação ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 4º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu. ------------------------------------------------- 74 - 03.01.31 - Requalificação da Rua do Rio na Póvoa de Muscoso – São João de Lourosa------------------------------Para a requalificação da rua referida em epígrafe, a Câmara, ao concordar com o proposto na informação n.º 15/2008, de 06-01-09, I.09392/2008, da Divisão de Estudos e Projectos, deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de São João de Lourosa, estabelecendo-se que a comparticipação municipal será de cem porcento nos respectivos encargos, no montante de 25.231,80 euros, acrescido de IVA. ---------------------------------------------------------- ----------------O assunto foi introduzido para discussão e votação ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 4º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu. ----------------------------------------------------- 75 - 03.01.32 - Requalificação das Escadas Largo da Junta – Póvoa da Medronhosa – São Salvador-----------------Para a requalificação em epígrafe, a Câmara, ao concordar com o proposto na informação n.º I.08313/2008, da Divisão de Estudos e Projectos, deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de São Salvador, estabelecendo-se que a comparticipação



30

municipal será de cem porcento nos respectivos encargos, no montante de 9.999,61 euros, acrescido de IVA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------O assunto foi introduzido para discussão e votação ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 4º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu. ----------------------------------------------------- 76 - 03.01.33 - Cobertura do Chafariz da Portela – São Cipriano------------------------------------------- -------------------Para a execução da cobertura referida em epígrafe, a Câmara, ao concordar com o proposto na informação n.º E.56095/2008, de 16-12-08, da Divisão de Estudos e Projectos, deliberou celebrar um contrato-programa com a Junta de Freguesia de São Cipriano, estabelecendo-se que a comparticipação municipal será de cem porcento nos respectivos encargos, no montante de 9.865,89 euros, acrescido de IVA. ------------------------------------------------------------------------------ ----------------O assunto foi introduzido para discussão e votação ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 4º do Regimento da Câmara Municipal de Viseu. ----------------------------------------------------- --------------------REDE VIÁRIA-------------------------------------------------------------------------------- 77 - 03.02.01 - Repavimentação da EM 585 – Desde Brufe até Remonde -------------------------------- -------------------Tendo em conta a análise constante da informação da Divisão de Estudos e Projectos n.º E.10354/2008, de 19-01-09, e com base no Relatório Final de Análise das Propostas, elaborado pela Comissão nomeada para o efeito em 16-01-09, referente ao concurso público oportunamente promovido, a Câmara deliberou adjudicar a execução da obra em título à empresa “Francisco Pereira Marinho & Irmãos, S.A.”, pelo valor de 377.110,87 euros, acrescido de IVA, que, de acordo com o critério de adjudicação previamente fixado, se revelou ser a proposta economicamente mais vantajosa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Mais deliberou aprovar a minuta do respectivo contrato. --------------------------------- -------------------Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta. -------- 78 - 03.02.02 - Reparação da EM 596 – Acesso de Pindelo a Silgueiros ---------------------------------- -------------------Tendo em conta a análise constante da informação da Divisão de Estudos e Projectos n.º I.11633/2007, de 19-01-09, e com base no Relatório Final de Análise das Propostas, elaborado pela Comissão nomeada para o efeito em 19-01-09, referente ao concurso público oportunamente promovido, a Câmara deliberou adjudicar a execução da obra em título à firma “Irmãos Almeida Cabral, Lda.”, pelo valor de 177.109,37 euros, acrescido de IVA, que, de acordo com o critério de adjudicação previamente fixado, se revelou ser a proposta economicamente mais vantajosa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mais deliberou aprovar a minuta do respectivo contrato. --------------------------------- -------------------Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta. -------- 79 - 03.02.03 - Acesso ao Instituto Piaget – Alto do Gaio----------------------------------------------------------------------Tendo em conta a análise constante da informação da Divisão de Estudos e Projectos n.º I.13093/2007, de 20-01-09, e com base no Relatório Final de Análise das Propostas, elaborado pela Comissão nomeada para o efeito em 08-01-09, referente ao concurso público oportunamente promovido, a Câmara deliberou adjudicar a execução da obra em título à empresa “Embeiral – Empreiteiros das Beiras, S.A.”, pelo valor de 138.177,64 euros, acrescido de IVA, que, de acordo com o critério de adjudicação previamente fixado, se revelou ser a proposta economicamente mais vantajosa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mais deliberou aprovar a minuta do respectivo contrato. ---------------------------------



31

-------------------Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta. -------- --------------------REABILITAÇÃO URBANA--------------------------------------------------------------- 80 - 03.03.01 - Reabilitação do Interior do Bairro 1.º de Maio---------------------------------------------- --------------------Tendo em conta a análise constante da informação da Divisão de Obras Adjudicadas 222/2008MA, de 27-11-08, I.09014/2008, a Câmara deliberou aprovar os trabalhos a mais aí descritos, da empreitada em título, referente ao “Levantamento e reposição de candeeiro com fuste trono” na importância de 134,00 acrescida de IVA. ------------------------------------------------------------------Mais deliberou aprovar a minuta do respectivo contrato. -------------------------------- 81 - 03.03.02 - Reabilitação do Interior do Bairro 1.º de Maio---------------------------------------------- --------------------Tendo em conta a análise constante da informação da Divisão de Obras Adjudicadas 221/2008MA, de 25-11-08, I.09125/2008, a Câmara deliberou aprovar os trabalhos a mais aí descritos, da empreitada em título, referente a rampa de acesso a deficientes, na importância de 618,34 acrescida de IVA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Mais deliberou aprovar a minuta do respectivo contrato. -------------------------------- 82 - 03.03.03 - Reabilitação do Interior do Bairro 1.º de Maio---------------------------------------------- --------------------Tendo em conta a análise constante da informação da Divisão de Obras Adjudicadas 240/2008MA, de 26-12-08, I.14461/2008, a Câmara deliberou aprovar os trabalhos a mais aí descritos, da empreitada em título, referente à drenagem de águas pluviais, na importância de 1.057,00 acrescida de IVA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Mais deliberou aprovar a minuta do respectivo contrato. ------------------------------ 83 - 03.03.04 - Execução de Passeios na Circunvalação no Troço entre a Rotunda de Nelas e a Rotunda Paulo VI-------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------A Câmara tomou conhecimento e deliberou aprovar o auto de recepção provisória anexo à informação da Divisão de Obras Adjudicadas n.º 005/2009 – A.J.S., de 07-01-09, E.50060/2008, referente à empreitada em título, oportunamente adjudicada à firma “Irmãos Almeida Cabral – Empreiteiros de Obras Públicas, Lda.”, cujo auto para efeitos de publicação de éditos, nos termos do artigo 224.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março, foi efectuado no dia 12 de Dezembro de 2008, devendo o duplicado deste auto ser remetido à firma adjudicatária. ------------ --------------------Mais deliberou tendo em conta a análise constante da informação da Divisão de Obras Adjudicadas n.º I.00318/2009, aprovar a revisão de preços da obra em epígrafe, no valor de 6.276,12 euros, acrescido de IVA. ------------------------------------------------------------------------------ 84 - 03.03.05 - Reparação de Infra-Estruturas no Bairro São João da Carreira---------------------------- --------------------A Câmara tomou conhecimento e deliberou aprovar o auto de recepção definitiva anexo à informação da Divisão de Obras Adjudicadas n.º 100/2008, de 26-12-08, E.51975/2008 e E.47021/2008, referente à empreitada em título, oportunamente adjudicada à firma “Guilherme Campos e Rodrigues, Lda.”, cujo auto para efeitos de restituição dos depósitos e quantias retidas e extinção da caução nos termos do artigo 229.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 02 de Março, foi efectuado no dia 19 de Dezembro de 2008, devendo o duplicado deste auto ser remetido à Massa Insolvente da firma adjudicatária. -------------------------------------------------------------------------------



32

--------------------REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA REPÚBLICA-------------------------------- 85 - 03.04.01 - Plano de Trabalhos, Cronograma Financeiro e Plano de Pagamentos---------------------------------------Tendo em conta a análise constante da informação da Divisão de Obras Adjudicadas n.º 1/2009-CC, de 02-01-09, E.55274/2008, a Câmara deliberou aprovar o Plano de Trabalho, Cronograma Financeiro e Plano de Pagamentos, da empreitada em título. -------------------------------- --------------------EXECUÇÃO DA ECOPISTA DA LINHA DO DÃO (TROÇO ENTRE A ESTAÇÃO DE FIGUEIRÓ E SANTA COMBA DÃO)-------------------------------------------------- 86 - 03.05.01 - Tendo em conta a análise constante da informação da Divisão de Estudos e Projectos n.º E.01676/2009, de 15-01-09, a Câmara deliberou ratificar o despacho do Senhor Vice-Presidente, de 15-01-09, referente à prorrogação do prazo de entrega de propostas, da obra referida em epígrafe, até ao dia 28-01-09, com a abertura de propostas no dia 29-01-09. ------------------------ --------------------Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta. ------- --------------------CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO MULTIUSOS PARA FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS DESPORTIVOS--------------------------------------------------------------------------------- 87 - 03.06.01 - Após análise da informação da Divisão de Estudos e Projectos n.º E.59549/2008, a Câmara deliberou substituir o Senhor Engenheiro Oliveira Rodrigues pelo Senhor Engenheiro José dos Santos na comissão de vistoria e como representante do dono da obra, nomeada para o efeito, em reunião de Câmara, realizada em 07-07-03, mantendo os restantes elementos, e integrar na referida comissão o senhor Engenheiro Jorge Borges, pois é o representante da CMV para verificar as deficiências existentes no Pavilhão Multiusos. ---------------------------------------------------------------------------------Mais deliberou propor que a vistoria seja marcada após a reunião a efectuar no Pavilhão pela CMV – Senhor Engenheiro Jorge Borges e o Senhor Engenheiro José dos Santos com o adjudicatário MRG. -------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------EDUCAÇÃO-----------------------------------------------------------------------------------88 - 03.07.01 - Centro Escolar EB-JI de Rio de Loba--------------------------------------------------------- -------------------Ao aprovar o processo de concurso e projecto de execução para a empreitada em epígrafe, a Câmara, com fundamento na alínea b) do artigo 19.º, do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, e concordando com o proposto na informação da Divisão de Estudos e Projectos n.º 05/09-EF de 20-01-08, E.01453/2009, deliberou autorizar a abertura de concurso público para adjudicação da empreitada em causa, tendo em consideração o seguinte: --------------------------------- -------------------1) Prazo de execução das obras – 270 dias; ------------------------------------------------- -------------------2) Preço base do concurso – 1.876.654,15 euros, acrescido de IVA; ------------------- -------------------3) Preço do processo de concurso – 164,93 euros, acrescido de IVA; ------------------ -------------------4) Critérios de Adjudicação: ------------------------------------------------------------------ -------------------a) Valor da proposta – 40%; -------------------------------------------------------------------------------------b) Valia técnica da proposta – 30%; ----------------------------------------------------------------------------b1) Plano de Trabalhos – 25%; ----------------------------------------------------------------------------------b2) Meios humanos disponibilizados para a obra – 15%; --------------------------------- -------------------b3) Meios materiais disponibilizados para a obra – 15%; ---------------------------------------------------b4) Memória descritiva e justificativa, modo de execução da obra, tendo em conta a sua complexidade e os meios a afectar à execução da mesma – 35%; ------------------------------------- -------------------b5) Plano de pagamentos – 5%; -------------------------------------------------------------- -------------------b6) Nota justificativa do preço proposto – 5%; ---------------------------------------------



33

-------------------c) Prazo de execução – 30%. ------------------------------------------------------------------ -------------------Mais deliberou nomear o seguinte Júri que conduzirá o procedimento. -----------------------------------Presidente: Eng.ª Paula Gomes; Vogal Efectivo: Eng. Eduardo Fiúza, que substituirá o Presidente; Vogal Efectivo: Arq. Filipe Matos; Vogal Suplente: Arq. Carlos Graça. ---- --------------------OUTROS---------------------------------------------------------------------------------------89 - 03.08.01 - Empreitada Contínua de Sinalização Horizontal no Concelho de Viseu----------------- -------------------Tendo em conta a análise constante da informação da Divisão de Estudos e Projectos n.º E.29819/2007, de 29-12-08, e com base no Relatório Final de Análise das Propostas, elaborado pela Comissão nomeada para o efeito em 29-12-08, referente ao concurso público oportunamente promovido, a Câmara deliberou adjudicar a execução da obra em título à empresa “Fernando L. Gaspar – Sinalização e Equipamento Rodoviário, S.A.”, pelo valor de 282.045,64 euros, acrescido de IVA, que, de acordo com o critério de adjudicação previamente fixado, se revelou ser a proposta economicamente mais vantajosa. ------------------------------------------------------------------------Mais deliberou aprovar a minuta do respectivo contrato. --------------------------------- -------------------Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta. -------- APOIO TÉCNICO – As deliberações constantes deste capítulo contaram com a presença e apoio técnico e jurídico do Director de Departamento de Obras Municipais, Ambiente e Serviços Urbanos, Engenheiro José Santos Simões. ---------------------------------------------------------------------

DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E URBANISMO 04-DHU

-------------------LOTEAMENTOS------------------------------------------------------------------------------ 90 - 04.01.01 - Tevilar - Sociedade de Construções, Lda. – Alvará n.º 2/2005-----------------------------------------------A Câmara, considerando a fundamentação constante da informação da Divisão de Administra Urbana n.º 370, de 29-12-08, deliberou nos termos do n.º 2 do artigo 27º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro na sua actual redacção, aprovar a alteração das guias do presente loteamento, nos termos propostos, condicionada a audiência dos proprietários devendo o requerente apresentar os endereços dos mesmos no prazo de quinze dias sob pena de a Câmara proceder a inquérito público. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 91 - 04.01.02 – Sociedade de Construções Nova Linha, Lda. – Alvará n.º 4/2007------------------------------------------De acordo com o proposto na informação da Divisão de Administração Urbana n.º 371, de 29-12-08, e em conformidade com a mesma, deliberou nos termos do n.º 2 do artigo 27º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro na sua actual redacção, aprovar a alteração ao alvará referido em epígrafe, que se consubstancia na possibilidade de o Piso Térreo dos Lotes 7, 8, 9, 10 e 11, aprovados para comércio, também contemplem o uso de serviços, conforme planta de síntese que também se aprova. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberou ainda tornar plenamente eficaz a alteração aprovada por deliberação de 07-02-08, uma vez que não houve qualquer reclamação ou sugestão. -------------------------------------



34

92 - 04.01.03 – Sociedade de Construções Nova Linha, Lda. – Alvará n.º 14/2003-----------------------------------------De acordo com o proposto na informação da Divisão de Administração Urbana n.º 373, de 29-12-08, e em conformidade com a mesma, deliberou nos termos do n.º 2 do artigo 27º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro na sua actual redacção, aprovar a alteração ao alvará referido em epígrafe, que se consubstancia na possibilidade de o Piso Térreo dos Lotes 3 e 4, aprovados para comércio, também contemplem o uso de serviços, conforme planta de síntese que também se aprova. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 93 - 04.01.04 – Idalrut – Imóveis e Serviços – Alvará n.º 4/2001------------------------------------------- --------------------A Câmara deliberou rectificar a deliberação n.º 1409, de 27-11-08, nomeadamente, onde se lê “redução da caução”, deve ler-se “libertação da caução”. -------------------------------------- 94 - 04.01.05 – José Rodrigues e Filhos, S.A. – Alvará n.º 5/2007----------------------------------------- --------------------Após análise da informação da Divisão de Administração Urbana n.º 24, de 19-01-09, a Câmara deliberou aprovar o faseamento dos arranjos exteriores, nos termos propostos no artigo 27º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua actual redacção, com o condicionamento de todos os arranjos serem concluídos e recebidos provisoriamente no prazo máximo de tês anos, não podendo haver nenhuma licença de utilização de qualquer edifício sem que toda a sua envolvente seja devidamente executada e recebida provisoriamente. --------------------------------------------- Mais deliberou que as árvores previstas nos passeios devem ser plantadas antes da recepção provisória parcial, em que o mobiliário urbano pode ser colocado apenas com entrega dos espaços verdes, sendo que, relativamente à data da manutenção dos espaços verdes pela Câmara será alvo de uma decisão global para os vários loteamentos. ------------------------------------------------ 95 - 04.01.06 – M.O.Almeida – Sociedade de Construções Unipessoal, Lda.. – Alvará n.º 12/2006------------------------Tendo em conta a informação da Divisão de Administração Urbana n.º 2/2009, de 02-01-2009, a Câmara deliberou nos termos dos nºs 3 e 5 do artigo 27º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua actual redacção, aprovar a alteração do acesso às caves dos lotes 97 e 98, através de um único acesso a partir da zona mais a sul do lote 96, com ocupação parcial da galeria na zona frontal e lateral do referido lote. -------------------------------------------------------------- 96 - 04.01.07 – Valentim Aparício Pontes – Alvará n.º 11/99----------------------------------------------- -------------------De acordo com o proposto na informação da Divisão de Administração Urbana n.º 15, de 16-01-09, e em conformidade com o disposto no artigo 50.º do Decreto-Lei n.º 448/91, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 334/95 e Lei n.º 26/96, a Câmara deliberou aprovar o auto de recepção definitiva das obras de urbanização do loteamento referido em epígrafe, nas condições estabelecidas no auto de vistoria de 12-01-09, bem como a libertação da caução. ----------------------- 97 - 04.01.08 – Nivisbeira – Construções Imobiliárias, Lda. – Alvará n.º 12/2001---------------------- -------------------De acordo com o proposto na informação da Divisão de Administração Urbana n.º 16, de 16-01-09, e em conformidade com o disposto no artigo 50.º do Decreto-Lei n.º 448/91, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 334/95 e Lei n.º 26/96, a Câmara deliberou aprovar o auto de recepção definitiva das infraestruturas referentes ao loteamento referido em epígrafe, nas condições estabelecidas no auto de vistoria de 12-01-09, bem como a libertação da caução. -----------------------



35

98 - 04.01.09 – João Cabral Gonçalves e Filhos, Lda.. – Alvará n.º 6/98--------------------------------- -------------------De acordo com o proposto na informação da Divisão de Administração Urbana n.º 17, de 19-01-09, e em conformidade com o disposto no artigo 50.º do Decreto-Lei n.º 448/91, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 334/95 e Lei n.º 26/96, a Câmara deliberou aprovar o auto de recepção definitiva das infraestruturas referentes ao loteamento referido em epígrafe, nas condições estabelecidas no auto de vistoria de 12-01-09, bem como a libertação da caução. ----------------------- 99 - 04.01.10 – José Manuel Coelho Machado de Oliveira – Alvará n.º 13/2005-------------------------------------------Ao tomar conhecimento da informação da Divisão de Administração Urbana n.º 18, de 16-01-09, a Câmara deliberou aprovar o Auto de Recepção Provisória das infra-estruturas do loteamento referido em epígrafe, nas condições estabelecidas no auto de vistoria de 12-01-09 e consequente redução do valor da caução para o montante de 720,00 euros. ------------------------------ -------------------Mais deliberou remeter cópias do auto e da presente deliberação aos SMAS – Serviços Municipalizados de Água, Saneamento e Piscinas e ao requerente, e remeter o processo ao DOMASU para a marcação do contentor do lixo colocado no local pelo loteador. ---------------------- 100 - 04.01.11 – Ana Maria Gonçalves Marques – Proc. 03/2006/13----------------------------------------------------------De acordo com o proposto na informação da Divisão de Administração Urbana n.º 19, de 18-01-09, e em conformidade com a mesma, a Câmara deliberou aprovar a emissão do alvará com os condicionamentos aí expressos, nos termos do artigo 26º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção que lhe foi dada pela Decreto-Lei n.º 177/2001, de 04 de Junho. ------ 101 - 04.01.12 – Amadeu Rodrigues & Almeida, Lda. – Alvará n.º 9/2008---------------------------------------------------Tendo em conta a informação da Divisão de Administração Urbana n.º 20/2009, de 14-01-2009, a Câmara deliberou nos termos do disposto no artigo 27º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua actual redacção, aprovar o aditamento ao alvará, que se consubstancia na possibilidade de escavação e contenção periférica do lote 2, sujeita a audição de todos os proprietários do loteamento. ------------------------------------------------------------------------------------- --------------------A presente alteração fica condicionada à apresentação de 50.100,00 euros correspondentes às obras previstas e correspondente IVA, e o lote intervencionado deve ser devidamente limitado com tapumes opacos de dois metros de altura. ------------------------------------- 102 - 04.01.13 – Construções Cortês e Campos, Lda. – Alvará n.º 8/2005----------------------------------------------------Ao tomar conhecimento da informação da Divisão de Administração Urbana n.º 21, de 14-01-09, a Câmara deliberou aprovar a recepção provisória das obras de urbanização de prolongamento da Rede de Abastecimento de Água aos lotes 28 e 29, do loteamento referido em epígrafe, tendo em conta a comunicação dos SMAS n.º 10688, de 20-11-08. ---------------------------- --------------------Mais deliberou remeter cópias da presente deliberação aos SMAS – Serviços Municipalizados de Água, Saneamento e Piscinas e ao requerente. ---------------------------------------- 103 - 04.01.14 – Fical – Empreiteiros de Figueiredo & Carvalho, S.A. - Alvará n.º 11/93 (1.ª Fase)---------------------Tendo decorrido o prazo da discussão pública a que se referia a deliberação de 27-11-08, sem que tivessem sido apresentadas reclamações ou sugestões, a Câmara nos termos da informação da Divisão de Administração Urbana n.º 27, de 19-01-09, deliberou tornar plenamente eficaz a aprovação da referida alteração. -----------------------------------------------------------------------



36

--------------------Em virtude de o alvará se encontrar parcialmente cancelado, devem as alterações agora aprovadas passar a constar da planta de síntese aquando da emissão oficiosa de novo alvará, nos termos do n.º 9 do artigo 85º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua actual redacção. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mais deliberou dar conhecimento da deliberação ao titular do alvará e remeter o processo ao DOMASU para efeitos de prosseguimento da empreitada em curso. ----------------------- --------------------Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta. ------- 104 - 04.01.15 – Fical – Empreiteiros de Figueiredo & Carvalho, S.A. - Alvará n.º 27/94 (2.ª Fase)- --------------------Tendo decorrido o prazo da discussão pública a que se referia a deliberação de 27-11-08, e uma vez que só foram apresentadas sugestões pelos proprietários dos lotes 37 e 85, que não envolvem os acertos e alterações propostos para as infraestruturas, a Câmara deliberou tornar plenamente eficaz a aprovação da referida deliberação, no que respeita às infraestruturas, que sem prejuízo de serem apresentadas aos proprietários dos referidos lotes as propostas de alienação descritas na informação da Divisão de Administração Urbana n.º 28, de 19-01-09, com vista à solução das questões levantadas, que posteriormente hão-de ser colocadas à discussão pública. ------ --------------------Mais deliberou dar conhecimento da deliberação ao titular do alvará, Junta de Freguesia de Mundão, e remeterem-se propostas aos proprietários dos lotes 37 e 85, para se pronunciarem no prazo de dez dias, e dar conhecimento ao DOMASU para efeitos de prosseguimento da empreitada em curso. ---------------------------------------------------------------------- --------------------Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta. ------- 105 - 04.01.16 – Urbanização Quinta do Bosque – Construções, S.A. – Alvará n.º 6/94---------------- --------------------De acordo com o proposto na informação da Divisão de Administração Urbana n.º 26, de 19-01-09, e em conformidade com o disposto no artigo 50.º do Decreto-Lei n.º 448/91, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 334/95 e Lei n.º 26/96, a Câmara deliberou aprovar o auto de recepção definitiva das obras de urbanização do loteamento referido em epígrafe, nas condições estabelecidas no auto de vistoria de 12-01-09, bem como a libertação da caução. ----------------------- --------------------Deliberou ainda que o Stand de Vendas colocado em espaço público continue a ser utilizado pelo prazo máximo de três anos, findo o qual deverá ser entregue à CMV em bom estado de conservação. A licença de ocupação do domínio público deve ser requerida no prazo de vinte dias ou ser entregue o Stand de Vendas dentro do mesmo prazo à CMV. --------------------------------- 106 - 04.01.17 – Edivisa, Empresa de Construções, S.A. – Alvará n.º 12/91--------------------------------------------------De acordo com o proposto na informação da Divisão de Administração Urbana n.º 25, de 19-01-09, e em conformidade com o disposto no artigo 50.º do Decreto-Lei n.º 448/91, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 334/95 e Lei n.º 26/96, a Câmara deliberou aprovar o auto de recepção definitiva das obras de urbanização referentes à 1.ª Fase do loteamento referido em epígrafe, nas condições estabelecidas no auto de vistoria de 12-01-09, bem como a libertação da caução, referente à primeira fase. ------------------------------------------------------------------------------- --------------------Deliberou ainda que o Stand de Vendas colocado em espaço público continue a ser utilizado pelo prazo máximo de dois anos, findo o qual deverá ser removido o espaço ocupado devidamente regularizado e requalificado para ser entregue à CMV. A licença de ocupação do domínio público deve ser requerida no prazo de vinte dias ou ser retirado o Stand de Vendas dentro do mesmo prazo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------



37

--------------------Mais deliberou ainda aprovar a Taxa Municipal de Urbanização referente à alteração do lote 16A no valor de 13.340,40 euros, com referência à data em que foi tornada eficaz esta alteração. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 107 - 04.01.18 – Construtora do Viso, Lda. – Alvará n.º 10/2006---------------------------------------------------------------Após análise da informação da Divisão de Planeamento, Cadastro e Digitalização n.º L-1/2009, de 15-01-09, a Câmara deliberou aprovar a alteração ao alvará acima identificado, por no essencial se conformar com o disposto no referido Plano de Pormenor, sendo dispensável a notificação prevista no n.º 3 do artigo 27º do RJUE porque o requerente é ainda proprietário de todos os lotes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------A presente alteração está sujeita ao pagamento adicional da taxa municipal de urbanização, TMU e compensação, no valor de quatro mil, novecentos e sessenta e cinco euros e dez cêntimos, conforme folhas de cálculo anexas à referida informação. --------------------------------- --------------------Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta. ------- -------------------PARECERES AO ABRIGO DO ARTIGO 45º DA LEI N.º 91/95 NA REDACÇÃO DADA PELA LEI N.º 10/2008, DE 20 DE FEVEREIRO------------------------------ 108 - 04.02.01 – João Carlos Lopes de Almeida Santos------------------------------------------------------ --------------------Tendo em conta o requerimento apresentado nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 54.º da Lei n.º 91/95, de 02 de Setembro, conforme proposto na informação da Divisão de Administração Urbana n.º 23, de 18-01-09, E.62421/2008, a Câmara deliberou proceder à audiência prévia nos termos do artigo 100º do CPA, para emissão de parecer desfavorável, de acordo com o ponto 2 do referido artigo, à constituição da compropriedade do prédio rústico inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 2726 da freguesia do Campo, com fundamento na exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana. ------------ -------------------PLANO DE ALINHAMENTOS------------------------------------------------------------ 109 - 04.03.01 – Plano de Alinhamentos da Moliqueira – Pascoal, Abraveses SPUR-PA/45-------------------------------Considerando a informação da Divisão de Administração urbana n.º 14, de 15-01-2009, a Câmara deliberou aprovar a alteração ao Plano de Alinhamentos em epígrafe, sujeita a discussão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ASSOCIAÇÃO VISEENSE DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS – PROPOSTA DE NÃO ELABORAÇÃO DO PP COMO CONDIÇÃO DE APROVAÇÃO DO PROJECTO DE ARQUITECTURA------------------------------------------------------------------------------------------ 110 - 04.04.01 - A Câmara tomou conhecimento da informação da Divisão de Edificação e Fiscalização n.º 53/2009, de 15-01-09, da informação de 19-01-09, do Chefe de Divisão da DPCD, bem como da informação do Responsável de Departamento, da mesma data, deliberando, em função da especificidade da situação e sem prejuízo da emissão dos pareceres da EP.IP, CSP e ANPC, considerar que a pretensão em si é compatível com o PDM. ---------------------------------------------------------Ressalvando porém que qualquer situação de acesso não poderá por em causa a possibilidade do reajustamento do IP5 em termos de plataforma para quatro vias de circulação e separador, tendo em conta que a construção do Quartel de Bombeiros se constitui como um equipamento de indiscutível interesse público, e cuja urgente construção obviará aos manifestos inconvenientes decorrentes da actual localização, quer em termos de acessibilidade, quer em termos de operacionalidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------



38

-------------------O Senhor Vereador José Manuel dos Santos Oliveira ausentou-se da sala de reuniões, aquando da discussão deste ponto, por incompatibilidade com os serviços de que é responsável. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------Esta deliberação, para efeitos de execução imediata, foi aprovada em minuta. ------- --------------------REDE VIÁRIA-------------------------------------------------------------------------------- 111 - 04.05.01 - Ligação da Circunvalação à 1.ª Circular Norte – EN 229 – Expropriações -------------------------------Após análise da Informação da Secção de Obras Municipais n.º E.59182/2008, a Câmara deliberou rectificar a deliberação n.º 1140, tomada em reunião de Câmara de 15-11-07, quanto aos proprietários da parcela n.º 7, referente à obra acima identificada, que passam a ser os seguintes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inês de Almeida Marques 3/14, Maria da Conceição Marques da Cunha 3/14, Lucília de Almeida Marques 2/14, Maria Salete Ferreira Marques, casada com Daniel José Macário Loureço 3/14 e Olga da Conceição Ferreira Marques 3/14. ------------------------------------------------- APOIO TÉCNICO – As deliberações constantes deste capítulo contaram com a presença e apoio técnico e jurídico do Director do Departamento de Habitação e Urbanismo, José Pais de Sousa. ----- REUNIÃO PÚBLICA – Atendendo ao carácter público desta reunião e apesar da prévia inscrição de munícipes, nenhum deles compareceu à reunião. --------------------------------------------------------- FORMA DE VOTAÇÃO – As deliberações constantes desta acta foram aprovadas por unanimidade de votos dos membros presentes, com excepção daquelas onde se faz menção expressa do contrário. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENCERRAMENTO – E não havendo mais assuntos a tratar, foi declarada encerrada a reunião, quando eram quinze horas, dela se lavrando esta acta. E eu, Adelino Fernando de Almeida Costa, a redigi e subscrevi. -------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente

_______________________

O Director de Departamento _______________________

Documents

CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU · 2012-01-12 · -----O Senhor Vice-Presidente esclareceu a situação do QREN uma vez que esteve presente numa ... mil pessoas quando esse objectivo era