Upload
others
View
11
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
CONTRATO Nro. 74-PSM-2021
“ASFALTADO DE LA CALLE BABAHOYO, CUENCA, MANTA Y AV, JOSE MIGUEL VACA
DEL CANTON IBARRA”
COTO-GAD-I-002-2021
COMPARECIENTES:
Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte EL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA, representado por la Msc.
ANDREA SCACCO CARRASCO, en calidad de Alcaldesa del Cantón San Miguel de Ibarra, a quien
en adelante se le denominará contratante; y, por otra el Ing. David Alejandro Arandy López
representante legal del CONSORCIO IBARRA VIAL con RUC Nro. 1793148263001, a quien en
adelante se le denominará contratista. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor
de las siguientes cláusulas:
Cláusula Primera: ANTECEDENTES
1.1 De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública LOSNCP, 25 y 26 del Reglamento General, el Plan Anual de Contrataciones Gobierno
Autónomo Descentralizado de San Miguel de Ibarra, contempla la Contratación de “ASFALTADO DE
LA CALLE BABAHOYO, CUENCA, MANTA Y AV. JOSE MIGUEL VACA DEL CANTON IBARRA”.
1.2 Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad del Municipio de Ibarra,
RESOLVIÓ: Aprobar los pliegos mediante Resolución de Inicio Nro. RI-027-GAD-I-2021 del 14 de
marzo del 2021, del proceso de COTIZACIÓN DE OBRAS COTO-GAD-I-002-2021, para la
contratación de “ASFALTADO DE LA CALLE BABAHOYO, CUENCA, MANTA Y AV. JOSE MIGUEL
VACA DEL CANTON IBARRA”.
1.3 Se cuenta con la suficiente disponibilidad de fondos de conformidad con la certificación de fondos
No. 000172 de 25 de febrero del 2021, con la que se certifica la existencia del presupuesto en el valor
de USD 553.322,12 aplicable a la partida presupuestaria 750105 ASAFALTADO Y ADOQUINADOS
DE LA CIUDAD (BDE), 750105 IVA ASAFALTADO Y ADOQUINADOS DE LA CIUDAD (BDE), 730605
PRESUPUESTO PARA SOCIALIZACIÓN CONTRAPARTE CREDITO BDE ADOQUINADO Y
ASFALTOS DE VARIAS VIAS DEL CANTON DE IBARRA, 730605 IVA PRESUPUESTO PARA
SOCIALIZACIÓN CONTRAPARTE CREDITO BDE ADOQUINADO Y ASFALTOS DE VARIAS VIAS
DEL CANTON DE IBARRA, conferida por la Mgs. Lorena Hernández, Directora Financiera, con lo que
se cumplen con las disposiciones legales pertinentes.
1.4 Se realizó la respectiva convocatoria electrónica el 14 de marzo del 2021, a través del portal
Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.
1.5 Luego del procedimiento correspondiente, la Msc. Andrea Scacco Carrasco, Alcaldesa del Cantón
San Miguel de Ibarra en su calidad de máxima autoridad de la contratante, mediante resolución RA-
GAD-I-104-2021 del 04 de mayo de 2021, adjudicó el contrato para la contratación de ASFALTADO
DE LA CALLE BABAHOYO, CUENCA, MANTA Y AV. JOSE MIGUEL VACA DEL CANTON IBARRA
por el valor de CUATROCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 19/100
DOLARES DE LOS ESTADO UNIDOS DE NORTE AMÉRICA (470.889,19 USD), más IVA, con un
plazo de ejecución de 240 días, ya que SI CUMPLE con los requisitos mínimos requeridos en este
proceso y la evaluación por puntaje.
Cláusula Segunda: DOCUMENTOS DEL CONTRATO
2.1 Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:
a) El pliego (Condiciones Particulares del Pliego CPP y Condiciones Generales del Pliego
CGP) incluyendo las especificaciones técnicas, o términos de referencia del objeto de la
contratación.
b) Las Condiciones Generales de los Contratos publicados y vigentes a la fecha de la
invitación en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.
c) La oferta presentada por el contratista, con todos sus documentos que la conforman.
d) La resolución de adjudicación.
e) La certificación que acredita la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de
recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.
f) Las garantías presentadas por el contratista.
Cláusula Tercera: INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS.-
3.1 Los términos del contrato deben interpretarse en un sentido literal, a fin de revelar claramente la
intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas:
Cuando los términos están definidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública LOSNCP, o en ese contrato se atenderá su tenor literal.
Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural de
conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De no existir
contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del
contrato.
El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya
entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.
En su falta se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la Codificación
Código Civil, De la Interpretación de los Contratos.
3.2 Definiciones: Los términos en el presente contrato serán interpretados de la siguiente manera:
a) “Adjudicatario”, es el oferente a quien la máxima autoridad de la CONTRATANTE, le
adjudica el contrato.
b) “Comisión técnica”, es la responsable de llevar adelante el proceso, a la que le corresponde
actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, los pliegos aprobados y las
disposiciones administrativas que fueren aplicables.
c) “SERCOP”, Servicio Nacional de Contratación Pública.
d) “LOSNCP”, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
e) “RLOSNCP”, Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública
f) “Oferta”, es la propuesta para contratar, ceñida a los pliegos, presentada por el oferente a
través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicado, a suscribir el contrato
Cláusula Cuarta: OBJETO DEL CONTRATO
4.1 El Consorcio Ibarra Vial, con RUC. 1793148263001, se compromete con el GAD-Ibarra, para la
ejecución de: “ASFALTADO DE LA CALLE BABAHOYO, CUENCA, MANTA Y AV, JOSE MIGUEL
VACA DEL CANTON IBARRA”, de acuerdo con las características y especificaciones técnicas
constantes en la oferta que se agrega y forma parte integrante de este contrato, con el objeto de Brindar
a los habitantes del cantón Ibarra obras de mejoramiento vial y mejorar las rutas de conectividad local,
a través del cambio de capa de rodadura en las vías de interconexión local en la ciudad de Ibarra.
Cláusula Quinta.- ALCANCE
5.1 El crecimiento histórico urbano de la ciudad ha generado vías de conexión entre las diferentes parroquias y barrios, por lo que existen muchas vías que siguen el trazado vial que no cuentan aún con la capa de rodadura, y otras que aún no están abiertas lo que no permite una circulación y conectividad vial adecuada, es por ello que es de mucha importancia generar un plan de mejoramiento de barrios que está enfocado en adoquinados, asfaltos y mejoramiento vial.
5.2 PRESUPUESTO DE LA OBRA
No Código
CPC
Rubro / Descripción Unidad Cantidad Precio
unitario
Precio global
1 542100018 Replanteo y nivelacion con
equipo de topografía.
m 966.94 0,74000 715,53560
2 542100018 Levantamiento de empedrado
(incl. desalojo Km. d< 5 Km.)
m2 6742.83 0,55000 3.708,55650
3 542100018 Levantado de adoquín m2 20 1,22000 24,40000
4 542100018 Transportede adoquin,
desadoquinado m3-Km.
m3 10 0,42000 4,20000
5 542100018 Excavación sin clasificar (no
incluye desalojo, no incluye
conformación de subrasante)
m3 4178.058 1,68000 7.019,13744
6 542100018 Transportede material de
excavación m3-Km.
m3 20890.29 0,30000 6.267,08700
7 542100018 Acabado de la obra básica m2 6963.43 0,64000 4.456,59520
8 542100018 Sub-base clase 3 ( tendido,
conformado, y compactado incl.
transporte.)
m3 1392.686 14,04000 19.553,31144
9 542100018 Base clase 2 ( tendido,
conformado, y compactado incl.
transporte)
m3 1353.718 15,48000 20.955,55464
10 542100018 Imprimación (no incluye arena de
secado)
l 10152.885 0,57000 5.787,14445
11 542100018 Arena para protección y secado m3 13.53718 17,16000 232,29801
12 542100018 Carpeta asfáltica en caliente
mezclada en planta, e= 7.5cm. (
incl. transporte )
m2 6768.59 11,54000 78.109,52860
13 542100018 Bordillos de hormigón (f'c=210
Kg/cm2) Tipo III
m 375 18,01000 6.753,75000
14 542100018 Aceras de hormigón
- rampa (f'c =180 Kg/cm2, e=
8cm, piedra e= 15cm.)
m2 1450.41 15,99000 23.192,05590
15 542100018 Reparación bordillos en calzada
por daños de vehículos.
m 30 14,88000 446,40000
16 542100018 Sumidero: rejilla hierro, taza y 6
m. de tubería de 200mm. incluye
excavación.
u 22 297,65000 6.548,30000
17 542100018 Limpieza de sumidero y tubería u 6 17,64000 105,84000
18 542100018 Cerco y rejilla de hierro fundido
para sumidero.
u 22 143,87000 3.165,14000
19 542100018 Refacción de pozo de acceso
(subida o bajada)
u 10 69,55000 695,50000
20 542100018 Cerco y tapa de hierro pozo de
revisión.
u 10 163,56000 1.635,60000
21 542100018 Reparación o reposición de
acometidas de agua potable y
alcantarillado.
u 20 49,30000 986,00000
22 542100018 Marca de pavimento ( línea
continua a= 12 cm.)
m 966.94 0,54000 522,14760
23 542100018 Pintura amarilla señalización
bordilos limpieza superficie, 2
manos pint.tráfico a brocha sin
thiner .30m2 xm.
m 1933.88 2,40000 4.641,31200
24 542100018 Pintura acrílica microesferas paso
cebra y otros ( limpieza superficie,
pintado con franjeadora).
m2 262 6,88000 1.802,56000
25 542100018 Afiches y folletos informativos. u 26 0,84000 21,84000
26 542100018 Cominicados radiales. u 17 63,00000 1.071,00000
27 542100018 Comunicados de prensa u 0.39 540,00000 210,60000
28 542100018 Señal: prohibido el paso
(.60x1.20m)
u 1 127,19000 127,19000
29 542100018 Señal: hombres trabajando
(.60x1.20m.)
u 1 127,19000 127,19000
30 542100018 Cono vial altura .70 m. u 2 18,00000 36,00000
31 542100018 Agua para control de polvo m3 153.13 3,39000 519,11070
32 542100018 Letrina movil u 0.19 1.155,04000 219,45760
33 542100018 Replanteo y nivelacion con
equipo de topografía.
m 443.08 0,74000 327,87920
34 542100018 Levantamiento de empedrado
(incl. desalojo Km. d< 5 Km.)
m2 3931.64 0,55000 2.162,40200
35 542100018 Levantado de adoquín m2 190.53 1,22000 232,44660
36 542100018 Transportede adoquin,
desadoquinado m3-Km.
m3 95.265 0,42000 40,01130
37 542100018 Excavación sin clasificar (no
incluye desalojo, no incluye
conformación de subrasante)
m3 2446.89 1,68000 4.110,77520
38 542100018 Transportede material de
excavación m3-Km.
m3 12234.45 0,30000 3.670,33500
39 542100018 Acabado de la obra básica m2 4078.15 0,64000 2.610,01600
40 542100018 Sub-base clase 3 (tendido,
conformado, y compactado incl.
Transporte.)
m3 815.63 14,04000 11.451,44520
41 542100018 Base clase 2 ( tendido,
conformado, y compactado incl.
transporte)
m3 797.54 15,48000 12.345,91920
42 542100018 Imprimación (no incluye arena de
secado)
l 5981.55 0,57000 3.409,48350
43 542100018 Arena para protección y secado m3 7.9754 17,16000 136,85786
44 542100018 Carpeta asfáltica en caliente
mezclada en planta, e= 7.5cm. (
incl. transporte )
m2 3987.7 11,54000 46.018,05800
45 542100018 Bordillos de hormigón (f'c=210
Kg/cm2) Tipo III
m 552.08 18,01000 9.942,96080
46 542100018 Aceras de hormigón
- rampa (f'c =180 Kg/cm2, e=
8cm, piedra e= 15cm.)
m2 1104.16 15,99000 17.655,51840
47 542100018 Reparación bordillos en calzada
por daños de vehículos.
m 138 14,88000 2.053,44000
48 542100018 Sumidero: rejilla hierro, taza y 6
m. de tubería de 200mm. incluye
excavación.
u 20 297,65000 5.953,00000
49 542100018 Refacción de pozo de acceso
(subida o bajada)
u 10 69,55000 695,50000
50 542100018 Reparación o reposición de
acometidas de agua potable y
alcantarillado.
u 10 49,30000 493,00000
51 542100018 Marca de pavimento
( línea continua a= 12 cm.)
m 443.08 0,54000 239,26320
52 542100018 Pintura amarilla señalización
bordilos limpieza superficie, 2
manos pint.tráfico a brocha sin
thiner 30m2 xm.
m 886.16 2,40000 2.126,78400
53 542100018 Pintura acrílica microesferas paso
cebra y otros ( limpieza superficie,
pintado con franjeadora).
m2 157.2 6,88000 1.081,53600
54 542100018 Reubicación de postes. u 3 355,05000 1.065,15000
55 542100018 Afiches y folletos informativos. u 26 0,84000 21,84000
56 542100018 Cominicados radiales. u 17 63,00000 1.071,00000
57 542100018 Comunicados de prensa u 0.39 540,00000 210,60000
58 542100018 Señal: prohibido el paso
(.60x1.20m)
u 1 127,19000 127,19000
59 542100018 Señal: hombres trabajando
(.60x1.20m.)
u 1 127,19000 127,19000
60 542100018 Cono vial altura .70 m. u 2 18,00000 36,00000
61 542100018 Agua para control de polvo m3 153.13 3,39000 519,11070
62 542100018 Letrina movil u 0.19 1.155,04000 219,45760
63 542100018 Replanteo y nivelacion con
equipo de topografía.
m 341.38 0,74000 252,62120
64 542100018 Levantamiento de empedrado
(incl. desalojo Km. d< 5 Km.)
m2 2322.52 0,55000 1.277,38600
65 542100018 Levantado de adoquín m2 21.35 1,22000 26,04700
66 542100018 Transportede adoquin,
desadoquinado m3-Km.
m3 10.675 0,42000 4,48350
67 542100018 Excavación sin clasificar (no
incluye desalojo, no incluye
conformación de sub- rasante)
m3 1549.2 1,68000 2.602,65600
68 542100018 Transportede material de
excavación m3-Km.
m3 7746 0,30000 2.323,80000
69 542100018 Acabado de la obra básica m2 2582 0,64000 1.652,48000
70 542100018 Sub-base clase 3 ( tendido,
conformado, y compactado incl.
transporte.)
m3 516.4 14,04000 7.250,25600
71 542100018 Base clase 2 ( tendido,
conformado, y compactado incl.
transporte)
m3 555.694 15,48000 8.602,14312
72 542100018 Imprimación (no incluye arena de
secado)
l 4167.705 0,57000 2.375,59185
73 542100018 Arena para protección y secado m3 5.55694 17,16000 95,35709
74 542100018 Carpeta asfáltica en caliente
mezclada en planta, e= 7.5cm. (
incl. transporte )
m2 2778.47 11,54000 32.063,54380
75 542100018 Bordillos de hormigón (f'c=210
Kg/cm2) Tipo III
m 136.17 18,01000 2.452,42170
76 542100018 Aceras de hormigón
- rampa (f'c =180 Kg/cm2, e=
8cm, piedra e= 15cm.)
m2 272.34 15,99000 4.354,71660
77 542100018 Reparación bordillos en calzada
por daños de vehículos.
m 13.12 14,88000 195,22560
78 542100018 Sumidero: rejilla hierro, taza y 6
m. de tubería de 200mm. incluye
excavación.
u 20 297,65000 5.953,00000
79 542100018 Limpieza de sumidero y tubería u 10 17,64000 176,40000
80 542100018 Cerco y rejilla de hierro fundido
para sumidero.
u 20 143,87000 2.877,40000
81 542100018 Refacción de pozo de acceso
(subida o bajada)
u 2 69,55000 139,10000
82 542100018 Cerco y tapa de hierro pozo de
revisión.
u 6 163,56000 981,36000
83 542100018 Reparación o reposición de
acometidas de agua potable y
alcantarillado.
u 8 49,30000 394,40000
84 542100018 Marca de pavimento
( línea continua a= 12 cm.)
m 341.38 0,54000 184,34520
85 542100018 Pintura amarilla señalización
bordilos limpieza superficie, 2
manos pint.tráfico a brocha sin
thiner .30m2 xm.
m 682.76 2,40000 1.638,62400
86 542100018 Pintura acrílica microesferas paso
cebra y otros ( limpieza superficie,
pintado con franjeadora).
m2 340.6 6,88000 2.343,32800
87 542100018 Reubicación de postes. u 2 355,05000 710,10000
88 542100018 Afiches y folletos informativos. u 26 0,84000 21,84000
89 542100018 Cominicados radiales. u 17 63,00000 1.071,00000
90 542100018 Comunicados de prensa u 0.39 540,00000 210,60000
91 542100018 Señal: prohibido el paso
(.60x1.20m)
u 1 127,19000 127,19000
92 542100018 Señal: hombres trabajando
(.60x1.20m.)
u 1 127,19000 127,19000
93 542100018 Cono vial altura .70 m. u 2 18,00000 36,00000
94 542100018 Agua para control de polvo m3 153.13 3,39000 519,11070
95 542100018 Letrina movil u 0.19 1.155,04000 219,45760
96 542100018 Replanteo y nivelacion con
equipo de topografía.
m 259.61 0,74000 192,11140
97 542100018 Levantamiento de empedrado
(incl. desalojo Km. d< 5Km.)
m2 1951.23 0,55000 1.073,17650
98 542100018 Levantado de adoquín m2 67.35 1,22000 82,16700
99 542100018 Transportede adoquin,
desadoquinado m3-Km.
m3 33.675 0,42000 14,14350
100 542100018 Excavación sin clasificar (no
incluye desalojo, no incluye
conformación de subrasante)
m3 1122.402 1,68000 1.885,63536
101 542100018 Transportede material de
excavación m3-Km.
m3 5612.01 0,30000 1.683,60300
102 542100018 Acabado de la obra básica m2 1870.67 0,64000 1.197,22880
103 542100018 Sub-base clase 3 ( tendido,
conformado, y compactado incl.
transporte.)
m3 374.134 14,04000 5.252,84136
104 542100018 Base clase 2 ( tendido,
conformado, y compactado incl.
transporte)
m3 363.462 15,48000 5.626,39176
105 542100018 Imprimación (no incluye arena de
secado)
l 2725.965 0,57000 1.553,80005
106 542100018 Arena para protección y secado m3 3.63462 17,16000 62,37008
107 542100018 Carpeta asfáltica en caliente
mezclada en planta, e= 7.5cm. (
incl. transporte )
m2 1817.31 11,54000 20.971,75740
108 542100018 Bordillos de hormigón (f'c=210
Kg/cm2) Tipo III m 72 18,01000 1.296,72000
109 542100018 Aceras de hormigón
- rampa (f'c =180 Kg/cm2, e=
8cm, piedra e= 15cm.)
m2 233.65 15,99000 3.736,06350
110 542100018 Reparación bordillos en calzada
por daños de vehículos.
m 20 14,88000 297,60000
111 542100018 Sumidero: rejilla hierro, taza y 6
m. de tubería de 200mm. incluye
excavación.
u 10 297,65000 2.976,50000
112 542100018 Limpieza de sumidero y tubería u 8 17,64000 141,12000
113 542100018 Cerco y rejilla de hierro fundido
para sumidero.
u 10 143,87000 1.438,70000
114 542100018 Refacción de pozo de acceso
(subida o bajada)
u 4 69,55000 278,20000
115 542100018 Cerco y tapa de hierro pozo de
revisión.
u 4 163,56000 654,24000
116 542100018 Reparación o reposición de
acometidas de agua potable y
alcantarillado.
u 6 49,30000 295,80000
117 542100018 Marca de pavimento
( línea continua a= 12 cm.)
m 259.61001 0,54000 140,18941
118 542100018 Pintura amarilla señalización
bordilos limpieza superficie, 2
manos pint.tráfico a brocha sin
thiner .30m2 xm.
m 519.22 2,40000 1.246,12800
119 542100018 Pintura acrílica microesferas paso
cebra y otros ( limpieza superficie,
pintado con franjeadora).
m2 130.9994 6,88000 901,27587
120 542100018 Reubicación de postes. u 7 355,05000 2.485,35000
121 542100018 Afiches y folletos informativos. u 26 0,84000 21,84000
122 542100018 Cominicados radiales. u 17 63,00000 1.071,00000
123 542100018 Comunicados de prensa u 0.39 540,00000 210,60000
124 542100018 Señal: prohibido el paso
(.60x1.20m)
u 1 127,19000 127,19000
125 542100018 Señal: hombres trabajando
(.60x1.20m.)
u 1 127,19000 127,19000
126 542100018 Cono vial altura .70 m. u 2 18,00000 36,00000
127 542100018 Agua para control de polvo m3 153.13 3,39000 519,11070
128 542100018 Letrina movil u 0.19 1.155,04000 219,45760
TOTAL($) 470.889,18869
Cláusula Sexta: PRECIO DEL CONTRATO
6.1 El valor del presente contrato, que el GAD-Ibarra, cancelará al Contratista es de
CUATROCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 19/100 DOLARES
DE LOS ESTADO UNIDOS DE NORTE AMÉRICA (470.889,19 USD), más IVA.
6.2 Los precios acordados en el contrato, constituirán la única compensación al contratista por todos
sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto
al Valor Agregado que será añadido al precio del contrato.
Cláusula Séptima: FORMA DE PAGO
7.1 El GAD-Ibarra, cancelará al contratista de la siguiente manera:
Anticipo: Se otorgará un anticipo del 40% del presupuesto ofertado por el proveedor
Valor restante de la obra: Se lo hará mediante pago contra presentación de planillas
MENSUALES debidamente aprobadas por la fiscalización y autorizadas por el administrador
del contrato. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo
al contratista, que sea en legal aplicación del contrato. El monto del anticipo entregado por la
entidad será devengado proporcionalmente al momento del pago de cada planilla hasta la
terminación del plazo contractual inicialmente estipulado y constará en el cronograma
pertinente que es parte del contrato.
Cláusula Octava: PLAZO
8.1 El plazo estimado para la ejecución del contrato es de Doscientos Cuarenta (240 días), contados a
partir desde la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible.
8.2 La recepción definitiva se realizará en función de lo previsto en los incisos primero y segundo del
artículo 123 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública), la cual establece para contratos de obras que el tiempo no podrá ser menor a un término de
Seis Meses (6), a contarse desde la suscripción del acta de recepción provisional total o de la última
recepción provisional parcial, si se hubiere previsto realizar varias de éstas.
Cláusula Novena: PRORROGAS DE PLAZO
9.1 La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos, y
siempre que el CONTRATISTA así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud,
dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud.
Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el Administrador del Contrato, previo
informe de la Fiscalización. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito,
el CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución de la obra, sin necesidad de que
medie notificación por parte del Administrador del Contrato;
Cuando la CONTRATANTE ordene la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se
produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de
Cantidades y Precios, para lo cual se utilizarán las figuras del contrato complementario,
diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, según apliquen de acuerdo con la
LOSNCP;
Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma,
motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de la Fiscalización, y que no
se deban a causas imputables al CONTRATISTA; y,
Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos - contractuales
o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución de
los trabajos
9.2.- En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas,
sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido.
9.3.- Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización del
administrador del Contrato y de la máxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informe de la
Fiscalización.
Cláusula Décima: MULTAS
10.1.- De acuerdo a lo estipulado en el Art. 71 de la LOSNCP, las multas se impondrán por retardo en
la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, así como por
incumplimientos de las demás obligaciones contractuales, las que se determinarán por cada día de
retardo; las multas se calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes
de ejecutarse conforme lo establecido en el contrato.
En todos los casos, las multas serán impuestas por el administrador del contrato, y el fiscalizador, si lo
hubiere, el o los cuales establecerán el incumplimiento, fechas y montos.
Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede administrativa, a través de los
respectivos recursos, o en sede judicial o arbitral.
10.2.- El GAD-Ibarra queda autorizado por el contratista para que haga efectiva la multa impuesta, de
los valores establecidos en el presente instrumento contractual, sin requisito o trámite previo alguno.
Las multas causadas no serán revisadas ni devueltas por ningún concepto al contratista.
Cláusula Décima Primera.- REAJUSTE DE PRECIOS: 11.1 EL valor del anticipo y de las planillas de ejecución de la obra, se reajustarán si se produjeren variaciones en los componentes de los precios unitarios estipulados, de acuerdo con lo establecido en los Art. 82 y 83 de la LOSNCP, y a los Art. Desde el 126 hasta 139 de su reglamento.
Cláusula Décima Segunda: GARANTIAS
12.1 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 y 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, el CONSORCIO IBARRA VIAL, con RUC Nro. 1793148263001, se compromete
a entregar a favor de GAD-Ibarra, las siguientes garantías:
Garantía de Buen Uso del Anticipo, póliza N° BU-0410385 de la ASEGURADORA SEGUROS
CONFIANZA S.A, por la suma de 188,355.68 USD, con vigencia desde 03/06/2021 hasta
29/01/2022.
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, póliza N° CC-0452175 de la ASEGURADORA
SEGUROS CONFIANZA S.A, por la suma de 23,544.46 USD, con vigencia desde 03/06/2021
hasta 29/01/2022.
La garantía podrá ser ejecutada por la CONTRATANTE en los siguientes casos:
a) Si el CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento.
b) En caso de terminación unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a la
CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez días de notificado con la liquidación
del contrato.
Cláusula Décima Tercera.- CESIÓN DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACIÓN
13.1 El CONTRATISTA no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte de este
contrato. Sin embargo podrá subcontratar determinados materiales, previa autorización de la
CONTRATANTE y de acuerdo con lo determinado en el artículo 120 del Reglamento General de la
LOSNCP.
13.2 El CONTRATISTA será el único responsable ante la CONTRATANTE por los actos u omisiones
de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.
Cláusula Décima Cuarta: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
14.1 A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en la condiciones generales,
el Contratista está obligado a cumplir con cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto
del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento de él o en norma legal específicamente
aplicable al mismo.
14.2 El contratista preparará las planillas, las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en
los 5 días de cada periodo, y serán aprobadas por ella en el término de 5 días, luego de lo cual, en
forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del contrato y solo con dicha
autorización se procederá al pago.
14.3 El contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo
resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total
y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el periodo anterior, y en el período
en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaborarán
según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla
correspondiente.
14.4 El fiscalizador tendrá la obligación de supervisar el cumplimiento del porcentaje de
subcontratación, para el efecto, en cada informe de aprobación de planilla verificará el cumplimiento
por parte del contratista, y adjuntará copias de los contratos o facturas que acrediten la efectiva
subcontratación incluyendo el origen nacional.
14.5 En las planillas de ejecución de trabajos o avance de obra, se incluirán los resultados de
verificación de origen de los componentes y elementos (mano de obra, materiales, equipos y servicios)
utilizados para la ejecución de los trabajos a ser planillados, declarado por la Fiscalización con base a
la supervisión in situ de los trabajos, las facturas de provisión de materiales y servicios, y formularios
de pago de aportes al IESS de la mano de obra.
14.6 El contratista a su costo deberá considerar dentro de su oferta la presentación así como el
documento del “Protocolo de Bioseguridad para el manejo de la Pandemia por COVID-19”, mismo que
deberá apegarse irrestrictamente a las disposiciones emitas por el COE Cantonal, el cual será
documento habilitante dentro de sí, así como el obedecimiento respecto del cumplimiento de la
legislación en materia de seguridad industrial.
14.7 El contratista deberá colocar el letrero publicitario alucivo a la obra, así como sea responsable de
que se mantenga en buen estado el letrero y los logotipos alucivos al financiamiento. Los letreros
deberán permanecer en el lugar por lo menos 1 año contado a partir de la suscripción de la recepción
provisional del proyecto, de acuerdo al Manual de Aplicación – Normalización Vallas”, proporcionado
por el Banco de Desarrollo del Ecuador.
Cláusula Décima Quinta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE
15.1 Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un
plazo 10 días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.
15.2 Proporcionar al contratista los documentos, permisos y autorizaciones que se necesiten para la
ejecución correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al contratante,
ante los distintos organismos públicos, en un plazo de 5 días contados a partir de la petición escrita
formulada por el contratista.
15.3 En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, autorizar ordenes
de cambio y órdenes de trabajo, a través de las modalidades de costo más porcentaje y aumento de
cantidades de obra, respectivamente.
15.4 En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, celebrar los contratos
complementarios.
15.5 Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras los permisos de construcción, órdenes de
derrocamiento de ser el caso, y demás documentos contractuales requeridos y necesarios previstos
en el contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal
de sus trabajos; siendo dé cuenta de la entidad los costos de expropiaciones, indemnizaciones,
derechos de paso y otros conceptos similares.
15.6 Suscribir las actas de entrega recepción parcial, provisional y definitiva de las obras contratadas,
siempre que se haya cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir
con las obligaciones derivadas del contrato.
15.7 Designar al administrador del contrato.
Cláusula Décima Sexta: RECEPCIONES
16.1 Recepción Provisional: La recepción provisional se realizara, a petición del Contratista, cuando se
hallen terminado los trabajos contratados y así se lo notifique a la contratante, en los términos previstos
en el artículo 81 de la LOSNCP, y observando el artículo 122 del RGLOSNCP.
16.2 Recepción Definitiva: Transcurrido 180 días desde la suscripción del acta de recepción provisional
total, el contratista solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos de
que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciar esta en el plazo de diez (10) días
contados desde la solicitud presentada por el contratista.
Cláusula Décima Séptima.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO
17.1 La CONTRATANTE designa al/la Director/a de Obras y Construcciones del GAD-I, en calidad de
Administrador del contrato, y la Unidad de Fiscalización se encargara de la fiscalización de la obra,
quienes velarán por el cabal cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de este
instrumento, adoptando las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá
las multas y sanciones a que hubiere lugar incluyendo la ejecución de las garantías, ateniéndose a las
condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato.
Además, sin perjuicio de que esta actividad sea coordinada con el área financiera (Tesorería) de la
entidad contratante a la que le corresponde el control y custodia de las garantías.
Respecto de su gestión reportará a la autoridad institucional señalada en el contrato, debiendo
comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudieren
afectar el cumplimiento del objeto del contrato.
Tendrá bajo su responsabilidad la aprobación y validación de los productos e informes que emita y
presente el contratista y suscribirá las actas que para tales efectos se elaboren.
Cláusula Décima Octava: DE LA TERMINACIÓN DE LOS CONTRATOS
18.1 Terminación del contrato.- El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales
del Contrato.
1. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales;
2. Por mutuo acuerdo de las partes, conforme lo dispuesto el artículo 93 de la LOSNCP.
3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del
mismo ha pedido del contratista.
4. Por declaración anticipada y unilateral del contratante, en los casos establecidos en el
artículo 94 de la LOSNCP, además se incluirán las siguientes causales:
Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE, acerca de la transferencia,
cesión, enajenación de sus acciones, participaciones o en general de cualquier cambio
en su estructura de propiedad, dentro de los cinco hábiles siguientes a la fecha en que
se produjo tal modificación.
Si la CONTRATANTE, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la
LOSNCP, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción,
transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o
cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por
ciento (25%) o más del capital social del CONTRATISTA.
5. Por muerte del contratista o por disolución de la persona jurídica contratista que no se origine
en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal persona jurídica.
6. Por causas imputables a la CONTRATANTE, de acuerdo a las causales constantes en el
artículo 96 de la LOSNCP.
18.2.- Procedimiento de terminación unilateral.- El procedimiento a seguirse para la terminación
unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública.
Cláusula Décima Novena.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
19.1.- Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre
las partes, éstas se someterán al procedimiento Contencioso Administrativo contemplado en el
Código Orgánico General de Procesos; o la normativa que corresponda; siendo competente para
conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción
en el domicilio de la entidad contratante.
19.2 La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista
declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y por lo tanto, se entiende incorporado el
mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.
Clausula Vigésima.- CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN
20.1 El Contratista declara conocer y expresa su sometimiento a la LOSNCP y su Reglamento
General, y de las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de Contratación Pública y más
disposiciones vigentes en el Ecuador, así como a los aspectos jurídicos posteriores que de cualquier
forma se deriven de la ejecución de la provisión de los bienes objeto del presente contrato.
Cláusula Vigésima Primera: COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES
21.1 Todas las comunicaciones, sin excepción entre las partes, relativas a provisión de bienes serán
formulados por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre el administrador y el
contratista se harán a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse
en la copia del documento.
Cláusula Vigésima Segunda: TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS
22.1 La CONTRATANTE efectuará al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes
tributarias, actuará como agente de retención del impuesto a la renta, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno; con relación al Impuesto al valor Agregado,
procederá conforme a la legislación tributaria vigente.
La CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social ordenase y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el Seguro Social, publicada
en el Registro Oficial, Suplemento Nº 465, de 30 de noviembre de 2001.
Cláusula Vigésima Tercera: DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y PROCEDIMIENTO
23.1 Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la
ciudad de Ibarra renunciando el contratista cualquier fuero especial, que en razón del domicilio pueda
tener.
23.2 Para efectos de comunicación o notificaciones incluidas las de la cláusula decima séptima del
presente instrumento, las partes señalan como su dirección física y electrónica, las siguientes:
CONTRATISTA.- CONSORCIO IBARRA VIAL.- Con domicilio en la Provincia de Imbabura, Cantón
Ibarra, calle Dr. Juan José Paez 4-31 y Emperatriz Mejía, Teléfono: 0998554453, Correo electrónico:
CONTRATANTE: GAD-I.- Provincia de Imbabura, Cantón Ibarra, calle García Moreno 6-31 y Bolívar
Telf. (06) 2 950731
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: DIRECCIÓN DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES.- Provincia
de Imbabura, Cantón Ibarra, calle García Moreno 6-31 y Bolívar Telf. (06) 2 950731
Cláusula Vigésima Cuarta: ACEPTACIÓN DE LAS PARTES
24.1 Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan
el texto íntegro de las Condiciones Generales del Contrato, publicado en el Portal Institucional del
Servicio Nacional de Contratación Pública, vigente a la fecha de la Invitación del procedimiento de
contratación, y que forma parte integrante de las Condiciones Particulares del Contrato que lo están
suscribiendo.
24.2. Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo
convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.
Dado y suscrito en el Despacho de la Alcaldía del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
Cantón Ibarra, a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil veintiuno.
Ing. David Alejandro Arandy López
REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSORCIO IBARRA VIAL
Msc. Andrea Scacco Carrasco
ALCALDESA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN IBARRA
Elaborado por: Ab. Isamar Navarrete
Revisado por: Ab. Edwin Erazo E.
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
SAN MIGUEL DE IBARRA
SECRETARIA GENERAL
En mi calidad de Secretario general del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Miguel de Ibarra, tengo a bien en CERTIFICAR: Que el día miércoles, 23 de junio del 2021, la Msc. Andrea Scacco Carrasco, Alcaldesa del cantón Ibarra y el Ing. David Alejandro Arandy López Representante Legal del Consorcio Ibarra Vial, suscribieron el Contrato Nro. 74-PSM-2021 del proceso signado con el código N° COTO-GAD-I-002-2021.- LO CERTIFICO.- Ibarra, 23 de junio del 2021
Abg. Jaime Andrade Valverde SECRETARIO GENERAL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN MIGUEL DE IBARRA