EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/18 … · (MF) COM 1 (UM) METRO DE COMPRIMENTO DE ACORDO COM NBR 8890/2007, PARA UTILIZAÇÃO NA OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA PATRIMONIAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO PARANÁ – CODAPAR

CNPJ/MF Nº 76.494.459/0001-50

EDITAL DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL N° 001/18

Processo n° 15.087.901-9

1 – PREÂMBULO:1.1 – Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná – CODAPAR, sociedade de economia mista, CNPJ/MFnº 76.494.459/0001-50 e da inscrição estadual nº 10112099-60, com endereço na Avenida Silva Jardim nº 303,Rebouças, em Curitiba, Paraná, através do Pregoeiro, nomeado pela Resolução nº 046/17, de 21 de setembro de2017, torna público que promoverá licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor Preço e que todo oprocedimento será regido pela Lei Estadual nº 15.608/2007, pelo Decreto Estadual nº 2.474/2015, pela LeiComplementar nº 123/2006 e pelas Leis Federais nº 10.520/2002 e 8.666/1993.

2 – DA APROVAÇÃO JURÍDICA DA MINUTA DO EDITAL:2.1 – A minuta do presente Edital foi aprovada pela Assessoria Jurídica da CODAPAR, nos termos do artigo 71 da LeiEstadual nº 15.608/2007.

3 – DO CREDENCIAMENTO, RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E HABILITAÇÃO:LOCAL: Avenida Silva Jardim, 303 – Rebouças – CURITIBA / PARANÁ.DIA: 26 de março de 2018HORÁRIO: 14:00 horas.3.1 – Os interessados deverão comparecer à sessão pública do pregão no endereço acima por intermédio de seurepresentante legal ou procurador, efetuando o credenciamento de acordo com as regras deste edital.3.2 – Os documentos de credenciamento e os envelopes da habilitação e da proposta de preços deverão serentregues ao pregoeiro na sessão pública de abertura das propostas. Tais documentos não serão recebidosantecipadamente.3.3 – Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para todas as indicações de tempo constantes neste edital.

4 – DO OBJETO:4.1 – A presente licitação tem como objeto a AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, TIPO MACHO E FÊMEA(MF) COM 1 (UM) METRO DE COMPRIMENTO DE ACORDO COM NBR 8890/2007, PARA UTILIZAÇÃO NA OBRA DERECUPERAÇÃO DE ÁREA PATRIMONIAL DA SANEPAR – MUNICÍPIOS DE CAMPINA GRANDE DO SUL e QUATROBARRAS / PARANÁ, conforme as especificações descritas nos Anexos integrantes deste Edital.

5 – DO VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO:5.1 – Fica estabelecido o valor global máximo para o presente procedimento licitatório de R$ 176.505,00 (Cento esetenta e seis mil, quinhentos e cinco reais) para os 02 (dois) lotes;5.2 – Na fase de disputa, o critério de escolha é o valor global por lote, sendo para o lote 01 o máximo de R$150.630,00 (Cento e cinquenta mil, seiscentos e trinta reais); e; para o lote 02 o máximo de R$ 25.875,00 (Vinte ecinco mil, oitocentos e setenta e cinco reais); 5.3 – Não serão aceitas propostas com valor superior ao valor máximo.

6 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:6.1 – Os recursos para execução do objeto do presente Pregão Presencial serão adimplidas com recursos PRÓPRIOS.

7 – DO PREGÃO PRESENCIAL:7.1 – O Edital está disponível na internet, nas páginas www.comprasparana.pr.gov.br ou ww.codapar.pr.gov.br.Os trabalhos serão conduzidos pelo pregoeiro Jorge Tadeu Skora e equipe, conforme Resolução nº 046/2017.e-mail: [email protected]

Avenida Silva Jardim, 303 | 80.230-000 | Rebouças | CURITIBA | PARANÁ | 41 3219-9360 | FAX: 41 3219-9370 | [email protected]

1 / 24

http://www.comprasparana.pr.gov.br/


CNPJ/MF Nº 76.494.459/0001-50

Telefone: 41 3219-9360Endereço: Avenida Silva Jardim, 303 – 80.230-000 – Rebouças – CURITIBA / PARANÁO atendimento será feito no horário das 08h30 às 12h00 e das 13h30 às 17h00.

8 – DOS ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS:8.1 – ESCLARECIMENTOS:Qualquer cidadão ou licitante poderá solicitar esclarecimentos e providências, que deverão ser feitos, no prazo de até02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública do pregão, em campo específico no sitewww.comprasparana.pr.gov.br, pelo qual serão respondidos os esclarecimentos solicitados.8.2 – IMPUGNAÇÕES:Qualquer cidadão ou licitante poderá impugnar o ato convocatório em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixadapara a realização da sessão pública do pregão, no campo específico no site www.comprasparana.pr.gov.br, cabendoao pregoeiro decidir sobre a impugnação em até 01 (um) dia útil.8.3 – RECURSOS E CONTRARRAZÕES:As razões de recurso e as contrarrazões poderão ser:a) – Enviadas por meio eletrônico ([email protected]), observando as regras dispostas no item 20 desteEdital;b) – Protocoladas no protocolo da CODAPAR, localizada na Avenida Silva Jardim, 303 – Rebouças – 80.230-00 –CURITIBA / PARANÁ, em atenção a COMISSÃO DE LICITAÇÕES – CPL.8.4 – DISPONIBILIDADE DOS AUTOS:No curso da licitação, os autos do processo licitatório estarão à disposição dos interessados com o Pregoeiroresponsável pela condução do pregão.

9 – DAS CONDIÇÕES DA LICITAÇÃO:9.1 – A licitação e a contratação dela decorrente são reguladas pelas condições específicas e gerais do Pregão e pelodisposto nos demais anexos do edital;

10 – DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS – PREÇO MÁXIMO:10.1 – Não será admitida proposta acima do valor total máximo fixado no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

11 – DO CRITÉRIO DE DISPUTA:11.1 – Na fase de disputa, o critério será o valor total do lote, fixado no Termo de Referência – Anexo I deste Edital;11.2 – Os valores que permanecerem acima do valor total máximo, serão desclassificados.

12 – DO PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS:12.1 – O prazo de validade da proposta, que deverá constar no Descritivo das Propostas de Preços (Anexo III), nãopoderá ser inferior ao fixado neste edital.

13 – DOS ANEXOS:Anexo I – Termo de Referência;Anexo II – Documentos de Habilitação;Anexo III – Modelo de Descritivo da Proposta de Preços;Anexo IV – Modelo de Procuração;Anexo V – Modelo de Declaração;Anexo VI – Minuta de Contrato;

14 – DAS EXIGÊNCIAS PARA PARTICIPAÇÃO:14.1 – Só poderão participar desta licitação empresas cuja finalidade e ramo de atuação sejam pertinentes ao objetodesta licitação e desde que atendam a todos os requisitos estabelecidos neste edital, seus anexos e legislação em


2 / 24




CNPJ/MF Nº 76.494.459/0001-50

vigor.14.2 – Recomenda-se às empresas interessadas em participar da presente licitação, se inscreverem no CadastroUnificado de Fornecedores do Estado do Paraná – GMS/CFPR, no portal de compras do Estado(www.comprasparana.pr.gov.br). No caso de ser arrematante do certame, a licitante vencedora deveráobrigatoriamente realizar a inscrição no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná a fim de tornar-sefornecedor efetivamente cadastrado, conforme Decreto Estadual nº 9.762/2013, alterado pelo decreto nº 1.352/15.14.3 – Não será admitida a participação de interessados que se encontrem sob as seguintes condições:14.3.1 – Que estejam constituídos sob a forma de consórcios:14.3.2 – Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária de participação em licitação imposta pelaAdministração Pública, no âmbito Estadual, motivada pelas hipóteses previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, no art. 87, III da Lei Federal nº 8.666/93 e do 155 da Lei Estadual nº 15.608/07.14.3.3 – Que tenham sido declarados inidôneos por qualquer órgão da Administração Pública, direta ou indireta, nashipóteses do art. 87, IV da Lei Federal nº 8.666/93 e art. 150, inciso III da Lei Estadual nº 15.608/07.14.3.4 – Que estejam em dissolução, liquidação, processo de falência ou recuperação judicial, nos termos da nova Leide Falências (art. 52, II da Lei nº 11.101/05);14.3.5 – Que estejam em situação irregular perante a Fazenda Pública, em qualquer esfera da Administração eperante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e FGTS.14.3.6 – Que mantenham sociedade ou participação com servidor(es) ou dirigente(s) que esteja(m) ligado(s) aqualquer um dos órgãos envolvidos no processo em análise. Considera-se participação indireta a existência dequalquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista.14.3.7 – Como requisito para participação no pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistemaeletrônico, o pleno conhecimento, anuência e atendimento às exigências previstas no edital e habilitação.14.4 – A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos do Edital e da sua habilitação sujeitará o licitante àssanções administrativas previstas neste Edital.

15 – DO CREDENCIAMENTO:15.1 – O licitante ou o seu representante deverá, no local, data e horário indicados no item 3 deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como participante do Pregão, munido da sua carteira de identidadeou de outro documento equivalente, e de documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão públicaem nome do Licitante;15.1.1 – O licitante ou o representante que não se credenciar ou não comprovar seus poderes, estará impedido deapresentar lances, formular intenção de recurso ou manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessão;15.2 – Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do estatuto ou contratosocial e do instrumento público ou privado de procuração, com firma reconhecida;15.2.1 – O representante do licitante, em todos os casos, deverá apresentar cópia do estatuto, do contrato social oudo registro do empresário individual, a fim de comprovar a sua competência para representar o licitante peranteterceiros ou para comprovar a legitimidade do outorgante;15.2.2 – Quando a representação decorrer de procuração pública ou particular com firma reconhecida, o instrumentodeverá conter poderes para formulação de propostas e a prática de todos os atos inerentes ao certame;15.3 – Cada credenciado poderá representar apenas um licitante. 15.4 – O licitante cujo credenciado se ausentar no decorrer da sessão pública não terá direito à manifestação quantoaos atos praticados na sua ausência, não será intimado dos atos praticados e perderá o direito ao recurso se aoportunidade para fazê-lo ocorrer durante a ausência.15.5 – No início do credenciamento, o licitante deverá declarar o pleno conhecimento e o atendimento às exigênciasde habilitação, de idoneidade e de inexistência de fato superveniente posterior. A falta da entrega dessa Declaraçãoserá suprida na sessão de abertura das propostas por uma declaração preenchida de próprio punho pelorepresentante ou ainda, por declaração oral que será consignada na ata da reunião.15.6 – No início do credenciamento, o licitante deverá declarar, também, a sua condição de microempresa ouempresa de pequeno porte para usufruir dos benefícios da Lei Complementar Federal nº 123/2006, conforme modelo


3 / 24


CNPJ/MF Nº 76.494.459/0001-50

de Declaração (Anexo V), se for o caso.

16 – DO DESCRITIVO DA PROPOSTA E HABILITAÇÃO:16.1 – A proposta de preços e os documentos de habilitação deverão ser apresentados em envelopes distintos,lacrados, com a indicação, no lado externo, da razão social do proponente, do número da licitação e dos termos“PROPOSTA” e “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”, respectivamente. 16.1.1 – Não serão aceitos documentos apresentados em envelopes trocados.16.1.2 – Não será concedido prazo para apresentação de documentos não inseridos no envelope correspondente.16.2 – A não apresentação de documento exigido neste Edital ou a apresentação com prazo de validade expirado,implicará na exclusão do licitante. 16.3 – O descritivo da proposta de preços deverá ser apresentado em uma via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas,em papel timbrado do licitante ou com o carimbo do CNPJ/MF, assinado na última folha e rubricado nas demais pelorepresentante do licitante e deverá conter: a identificação da licitação; o CNPJ do licitante; o nome empresarialcompleto; a descrição do produto oferecido para cada item e/ou lote; os preços unitários e globais por item e/ou lote,cotados em moeda corrente nacional; o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa)dias, a contar da data da abertura dos envelopes.16.4 – Constatado erro de cálculo em qualquer operação, prevalecerá o valor mais favorável para a AdministraçãoPública, salvo quando, diante das circunstâncias, for possível compreender de forma inequívoca a intenção doproponente.16.5 – Iniciada a sessão pública do pregão não cabe desistência da proposta.16.6 – Os preços serão cotados em reais, com duas casas decimais, sendo desconsiderados os valores depois dasegunda casa decimal após a vírgula.

17 – DA SESSÃO PÚBLICA:17.1 – Aberta a sessão, o pregoeiro efetuará o credenciamento dos licitantes, receberá a declaração de que reúnemas condições de habilitação exigidas no Edital e receberá os dois envelopes, “PROPOSTA” e “DOCUMENTOS PARAHABILITAÇÃO”.17.2 – O pregoeiro, em seguida, abrirá as propostas, verificará a sua conformidade com as exigências deste Edital eclassificará para a fase de lances o autor da menor proposta e, sucessivamente, os das propostas com valores até 10%(dez por cento) superiores.17.2.1 – Não existindo pelo menos 3 (três) propostas nas condições do item 17.2, o pregoeiro classificará os autoresdas propostas subsequentes, até o limite de 3 (três), independentemente do valor.17.2.1.1 – Havendo empate no terceiro valor, serão classificados todos os licitantes empatados. 17.3 – Na sequência, terá início a etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes selecionados, quedeverão, de forma sucessiva e distinta, apresentar seus lances, a começar com o autor da maior proposta, seguidodos demais em ordem decrescente, até que não haja mais cobertura da menor proposta.17.3.1 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelos licitantes, nessa fase, será realizado sorteio entreeles para que se estabeleça a ordem de apresentação dos lances.17.3.2 – Somente serão admitidos lances verbais inferiores ao do menor valor anteriormente registrado.17.4 – Os licitantes terão o tempo máximo de 3 (três) minutos para efetuar cada lance.17.5 – A desistência da apresentação de lance verbal na ordem estabelecida excluirá o licitante das rodadassubsequentes, impedindo-o de fazer novos lances.17.6 – A fase de lances será encerrada quando não houver mais licitantes aptos e interessados em fazer novos lances.17.7 – Encerrados os lances ou inexistentes, se for o caso previsto no item 19 deste Edital, o pregoeiro convocará,sucessivamente, a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada para que, no prazo decadencialde 5 (cinco) minutos, oferte lance de preço inferior ao do primeiro colocado.17.8 – O pregoeiro deverá, sempre que possível, negociar diretamente com o licitante melhor classificado, visandoobter menor preço.17.9 – Encerrada a negociação, o pregoeiro ordenará as propostas, examinará a aceitabilidade da melhor classificada


4 / 24


CNPJ/MF Nº 76.494.459/0001-50

quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.17.10 – Aceita a proposta, o pregoeiro abrirá os envelopes de “Documentos para Habilitação” dos 3 (três) primeirosclassificados e analisará se o licitante classificado em primeiro lugar atende aos requisitos de habilitação, caso em queserá declarado vencedor.17.11 – Inabilitado o licitante classificado em primeiro lugar, o pregoeiro examinará a oferta subsequente, na ordemde classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente e assim sucessivamenteaté a apuração de uma proposta que atenda às condições estabelecidas no Edital, sendo o respectivo licitantedeclarado vencedor.17.11.1 – A desclassificação será sempre fundamentada e registrada na ata de reunião. 17.11.2 – Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas o pregoeiro poderá suspender o pregão eestabelecer uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis, para o recebimento de novas propostas.17.12 – Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar sua intenção de recorrer dadecisão do pregoeiro, observadas as disposições específicas deste Edital. Não havendo recurso, o pregoeiro adjudicaráo objeto da licitação.17.12.1 – Adjudicado o objeto, o licitante declarado vencedor deverá entregar ao pregoeiro a sua proposta definitivade acordo com o valor obtido na fase de lances, até o dia útil seguinte ao do encerramento da sessão.17.13 – Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de menor preço vier a serdesclassificada ou inabilitada, o pregoeiro deverá restabelecer a etapa competitiva de lances entre os licitantes,obedecendo os critérios dos itens 17.2 e 17.2.1.17.14 – Havendo suspensão dos trabalhos, o pregoeiro informará o dia, hora e local em que serão reiniciados,considerando-se os licitantes, desde logo, informados.17.15 – É facultado ao pregoeiro a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução doprocesso.17.15.1 – O pregoeiro exercerá as atribuições previstas no artigo 48 da Lei Estadual nº 15.608/2007.17.15.2 – O pregoeiro rubricará todos os envelopes e documentos e convidará os demais presentes a fazê-lo, se odesejarem.

18 – DO JULGAMENTO:18.1 – O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, inclusive quanto à exequibilidade, e desclassificará aquelasque não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, especialmente no tocante ao preçomáximo fixado.18.2 – Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do Edital, com preço(s) em desacordocom o critério de aceitabilidade fixado no Edital ou com preço(s) manifestamente inexequível(is), comparado(s) aospreços de mercado.18.2.1 – Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valorzero, incompatíveis com os preços de mercado dos insumos, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o atoconvocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais do própriolicitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 18.2.2 – A Administração poderá determinar que o licitante demonstre, por meio de planilhas, que os preçosconstantes de sua proposta estão fundamentados nos custos de mercado dos insumos e em coeficientes deprodutividade compatíveis com a execução do objeto a ser contratado.18.2.3 – Ocorrendo a desclassificação de todas as propostas apresentadas, os licitantes serão convocadas para, noprazo de até 3 (três) dias úteis, apresentarem novas propostas, respeitando o disposto no artigo 58, XVII, da LeiEstadual nº 15.608/2007.18.3 – As propostas que atenderem as especificações do Edital serão classificadas de acordo com o menor preço. 18.4 – Serão assegurados os benefícios da Lei Complementar Federal nº 123/2006 às microempresas e empresas depequeno porte, que declararem e comprovarem esta condição.18.4.1 – Decairá do direito aos benefícios de que trata o item 18.4 a licitante que não se identificar comomicroempresa ou empresa de pequeno porte.


5 / 24


CNPJ/MF Nº 76.494.459/0001-50

18.5 – Em caso de empate entre propostas, o desempate obedecerá, sucessivamente, os seguintes critérios:18.5.1 – A preferência em favor dos bens/serviços produzidos no País.18.5.2 – Por sorteio, em ato público, a ser realizado em prazo não inferior a 5 (cinco) dias e para o qual todos oslicitantes das propostas empatadas serão convocados.

19 – DA APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006:19.1 – Deverão ser observadas as disposições da Lei Complementar n° 123/2006 – Estatuto Nacional daMicroempresa e da Empresa de Pequeno Porte.19.2 – Em relação à disputa dos lotes, será considerado empate quando as propostas apresentadas pelasmicroempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta maisbem classificada.19.2.1 – Neste caso, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentarproposta de preço inferior àquela considerada arrematante do lote, situação em que será adjudicado em seu favor oobjeto licitado.19.2.2 – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada pelo Pregoeiro paraapresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão.19.2.3 – Não ocorrendo a arrematação do lote pela microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma dos itensanteriores, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação de empate prevista doitem 19.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.19.2.4 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte quese encontrem na situação de empate prevista do item 19.2, será realizado sorteio entre elas para que se identifiqueaquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.19.2.5 – Não existindo a situação de empate prevista do item 19.2, o licitante originalmente classificado em primeirolugar será declarado arrematante do lote.19.2.6 – O disposto no item 19.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada pormicroempresa ou empresa de pequeno porte.

20 – DOS RECURSOS:20.1 – Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, de forma imediata, manifestar motivadamente a intenção derecorrer, para o qual terá o prazo de 03 (três) dias úteis para oferecimento do recurso, fisicamente ou por meioeletrônico.20.1.1 – Os demais licitantes ficarão desde logo intimados para apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 03(três) dias úteis contados do término do prazo de apresentação das razões do recorrente, do mesmo modo,fisicamente ou por meio eletrônico.20.1.2 – Caso os licitantes optem pelo envio das razões de recurso e contrarrazões por meio eletrônico (e-mail), terãoaté 3 (três) dias úteis para o envio postal ou de entrega direta do documento original, contados após o respectivoenvio do documento eletrônico, sob pena de não conhecimento do recurso. 20.1.2.1 – A cópia do comprovante do envio postal deverá ser encaminhado, no mesmo prazo de 03 (três) dias úteis,para o endereço eletrônico indicado neste Edital, sob pena de não conhecimento do recurso. 20.1.3 – Caso as razões de recurso ou as contrarrazões estejam assinadas digitalmente assim como seus anexos, serádispensada a apresentação do documento físico. Caberá ao pregoeiro verificar a autenticidade do documentoeletrônico.20.1.4 – Na hipótese do item 20 .1.2 os licitantes poderão, também, realizar o protocolo físico do original, no mesmoprazo de 03 (três) dias úteis, no endereço indicado neste Edital.20.2 – A falta de manifestação motivada e imediata do licitante quanto a intenção de recorrer e a não apresentaçãodas razões do recurso no prazo fixado, implicarão na decadência do direito de interposição do recurso.20.3 – As razões e as contrarrazões de recurso que não forem apresentadas conforme o disposto nos itens anteriores,ou subscritas por representante não habilitado ou credenciado pela licitante, não serão conhecidas pelo pregoeiro.20.4 – O processo licitatório poderá ser consultado por qualquer interessado no endereço informado no Edital.


6 / 24


CNPJ/MF Nº 76.494.459/0001-50

20.5 – O provimento de qualquer recurso importará a invalidação apenas dos atos recorridos e inaproveitáveis..

21 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:21.1 – Examinada a aceitabilidade da proposta de menor preço, a regularidade e a habilitação do licitante vencedor oobjeto será adjudicado pelo pregoeiro e o processo será encaminhado à autoridade competente para Homologação.21.2 – Caso haja recurso, quando mantida a decisão pelo pregoeiro, caberá à autoridade superior a adjudicação doobjeto licitado.

22 – DO CONTRATO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO:22.1 – O adjudicatário será notificado para assinar o contrato ou retirar a ordem de compra (ou documentoequivalente) no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável a critério da CODAPAR, sob pena de decair do direito àcontratação e incidir nas penalidades previstas neste edital;22.2 – Para a assinatura do contrato ou retirada da ordem de compra, o adjudicatário deverá estar credenciado noCadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços – GMS, para a comprovaçãodas condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência docontrato;22.3 – Antes da assinatura do contrato, a CODAPAR realizará consulta ao Cadastro Informativo Estadual – CadinEstadual, haja vista a vedação contida no artigo 3º, inc. I, da Lei Estadual nº 18.466/2015;22.4 – Se o adjudicatário não apresentar as comprovações do item 22.2 ou se recusar a assinar o contrato ou retirar aordem de compra, a CODAPAR poderá convocar o(s) licitante(s) seguinte(s) na ordem de classificação, para fazê-lo emigual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, ou revogar alicitação;22.5 – A recusa injustificada do adjudicatário ou a justificativa não aceita pela CODAPAR, implicará a instauração deprocedimento administrativo autônomo para eventual aplicação de sanções administrativas;22.6 – Antes de cada pagamento, a CODAPAR deverá realizar consulta ao Sistema de Gestão de Materiais, Obras eServiço - GMS para verificar a manutenção das condições de habilitação definidas neste edital;

23 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:23.1 – O licitante e o contratado que incorram em infrações ,sujeitam-se às seguintes sanções administrativas:a) – advertência;b) – multa;c) – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Codapar, por prazo nãosuperior a 02 (dois) anos; d) – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Estadual, por prazo não superior a 05(cinco) anos;e) – impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios e descredenciamento doCadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços – GMS, pelo prazo de até 05(cinco) anos;23.2 – As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” do item anterior poderão ser aplicadas ao licitante, aoadjudicado e ao contratado, cumulativamente com a multa;23.3 – Advertência será aplicada por conduta que prejudique o andamento do procedimento de licitação e decontratação;23.4 – A multa, de 0,1% (zero vírgula um por cento) até 1% (um por cento) sobre o valor total do lote no qualparticipou, será aplicada a quem:a) – retardar ou impedir o andamento do procedimento licitatório;b) – não mantiver sua proposta;c) – apresentar declaração falsa;d) – deixar de apresentar documento na fase de saneamento.23.5 – A multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do lote no qual


7 / 24


CNPJ/MF Nº 76.494.459/0001-50

participou ou foi arrematante, será aplicada a quem:a) – apresentar documento falso;b) – de forma injustificada, deixar de assinar o contrato ou instrumento equivalente;c) – foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s).23.6 – Multa de mora diária de até 0,3% (zero vírgula três por cento), calculada sobre o valor global do contrato, até o30º (trigésimo) dia de atraso na entrega do objeto contratual; a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia será cabível amulta compensatória prevista no item 23.7;23.7 – A multa, de 10% (dez por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, será aplicada nocaso de inexecução total ou parcial do contrato;23.8 – A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Codapar, pelo prazode até 02 (dois) anos, será aplicada ao licitante que:a) – abandonar a execução do contrato;b) – incorrer em inexecução contratual.23.9 – A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05(cinco) anos, será aplicada a quem:a) – fizer declaração falsa na fase de habilitação;b) – frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o procedimento;c) – afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento devantagem de qualquer tipo;d) – agir de má-fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico;e) – tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento dequaisquer tributos;f) – demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos praticados,em especial, infrações à ordem econômica definidas na Lei Federal nº 12.529/2011;g) – tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da lei.23.10 – O impedimento de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios edescredenciamento do Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços –GMS, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, será aplicado a quem:a) – recursar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, a assinar o contrato, aceitar ou retirar oinstrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido neste edital;b) – deixar de entregar documentação exigida para o certame;c) – apresentar documentação falsa;d) – ensejar o retardamento da execução de seu objeto;e) – não mantiver a proposta;f) – falhar ou fraudar na execução do contrato;g) – comportar-se de modo inidôneo, fora das hipóteses previstas no item 23.9;h) – cometer fraude fiscal. 23.11 – A autoridade máxima do órgão ou entidade é a autoridade competente para impor as penalidades previstasno item 23.1, alíneas “c”, “d” e “e”. 23.12 – Estendem-se os efeitos da penalidade de suspensão do direito de contratar com a Codapar ou da declaraçãode inidoneidade:a) – às pessoas físicas que constituíram a pessoa jurídica, as quais permanecem impedidas de licitar com aAdministração Pública enquanto perdurarem as causas da penalidade, independentemente de nova pessoa jurídicaque vierem a constituir ou de outra em que figurarem como sócios;b) – às pessoas jurídicas que tenham sócios comuns com as pessoas físicas referidas no inciso anterior.23.13 – Na aplicação das sanções, a Codapapr observará as seguintes circunstâncias:a) – proporcionalidade entre a sanção, a gravidade da infração e o vulto econômico da contratação;b) – os danos resultantes da infração;c) – situação econômico-financeira da sancionada, em especial sua capacidade de geração de receitas e seu


8 / 24


CNPJ/MF Nº 76.494.459/0001-50

patrimônio, no caso de aplicação de multa;d) – reincidência, entendida como repetição de infração de igual natureza após aplicação da sanção anterior e;e) – circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes da infração.23.14 – Nos casos não previstos no instrumento convocatório, inclusive sobre o procedimento de aplicação dassanções administrativas, deverão ser observadas as disposições das Leis Estadual nº 15.608/2007 e Federais nº10.520/2002 e 8.666/1993.23.15 – Sem prejuízo das sanções previstas nos itens anteriores, a responsabilização administrativa e civil de pessoasjurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira, na participação da presentelicitação e nos contratos ou vínculos derivados, também se dará na forma prevista na Lei Federal nº 12.846/2013,regulamentada, no âmbito do Estado do Paraná, pelo Decreto Estadual nº 10.271/2014.23.16 – Quaisquer penalidades aplicadas serão transcritas no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado doParaná (CFPR).

24 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:24.1 – Todas as referências de tempo deste edital correspondem ao horário de Brasília-DF;24.2 – Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização da sessão pública deabertura das propostas na data designada no edital, ela será automaticamente transferida para o primeiro dia útilsubsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação;24.3 – É facultado ao pregoeiro a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução doprocesso;24.4 – O licitante é responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, resultante da inobservância de quaisquermensagens emitidas pelo pregoeiro ou pelo sistema, ainda que ocorra a sua desconexão;24.5 – A não apresentação de qualquer documento ou a apresentação com prazo de validade expirado implicará nadesclassificação ou inabilitação do licitante;24.6 – Os documentos que não mencionarem o prazo de validade serão considerados válidos por 90 (noventa) dias dadata da emissão, salvo disposição legal contrária;24.7 – Os documentos deverão ser apresentados em via original, por qualquer processo de cópia autenticada portabelião ou por servidor do órgão que promova a licitação, por publicação em órgão de imprensa oficial ou, ainda, porcópia acompanhada do respectivo original. O pregoeiro, se julgar necessário, verificará a autenticidade e a veracidadedo documento;24.8 – O pregoeiro poderá, no interesse público, relevar faltas meramente formais que não comprometam a lisura e oreal conteúdo da proposta, podendo promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução doprocedimento licitatório, inclusive solicitar pareceres;24.9 – A realização da licitação não implica necessariamente a contratação total ou parcial do montante previsto,porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revogá-la, total ou parcialmente, por razões deinteresse público ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de interessados, mediante manifestaçãoescrita e fundamentada, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme dispõe o artigo 91 da Lei Estadual nº15.608/2007;24.10 – É eleito o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba para dirimir todas as questões nãoresolvidas na esfera administrativa.

Para conhecimento de todos, lavrou-se o presente Edital que será afixado no pavimento térreo da CODAPAR epublicado nos termos da legislação.

Curitiba, 12 de março de 2018

JORGE TADEU SKORAPregoeiro


9 / 24


CNPJ/MF Nº 76.494.459/0001-50

ANEXO ITERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO:AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, TIPO MACHO E FÊMEA (MF) COM 1 (UM) METRO DE COMPRIMENTODE ACORDO COM NBR 8890/2007, PARA UTILIZAÇÃO NA OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA PATRIMONIAL DASANEPAR – MUNICÍPIOS DE CAMPINA GRANDE DO SUL e QUATRO BARRAS / PARANÁ.

2 – JUSTIFICATIVA:A presente aquisição tem por finalidade atender ás quantidades de matérias e serviços levantados através de projetospara melhorias na área patrimonial da Sanepar na barragem (Rio Timbu), bairro Jardim Paulista, no município deCampina Grande do Sul e Parque Linear, Jardim Menino de Deus, no município de Quatro Barras, com instalações detubos para drenagem de águas pluviais.A obra deverá ser executada através dos Termos de Contratos nº 1198576/2018 (Campina Grande do Sul) e nº1211646/2018 (Quatro Barras), firmando entre Companhia de Desenvolvimento Agropecuária do Paraná – Codapar ecompanhia de Saneamento do Paraná – Sanepar.As referidas obras são necessárias pois impedirá invasões em loteamentos que resultam em construções irregulares etambém cessando outro agravante que é o depósito de lixo ao longo de todo o curso de água que passa por esseslotes.

3 – DA FORMA DE PAGAMENTO:3.1 – O pagamento será efetuado A PRAZO, ou seja, 28 (vinte e oito) dias após a entrega do objeto, mediante aemissão da Nota Fiscal, devidamente atestada e acompanhada do Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), emitidopor meio do Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços – GMS, comprovante da regularidade com os FiscosFederal, Estadual (inclusive do Estado do Paraná para licitantes sediados em outro Estado da Federação) e Municipal,para com o FGTS, INSS e Justiça do Trabalho, observadas as disposições do Termo de Referência.3.2 – Deverão estar inclusos no preço, todas as despesas decorrentes de encargos trabalhistas, previdenciários,fiscais, comerciais, carregamento, descarregamento, fretes, seguros, entre outros;3.3 – O CNPJ/MF constante da Nota Fiscal/Fatura deverá ser o indicado abaixo, sob pena de não se efetuar oressarcimento.3.4 – Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos exigidos, assim como enquanto pendero saneamento das irregularidades eventualmente constatadas na Nota Fiscal, na prestação de serviços oucumprimento de obrigações contratuais.3.5 – A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela contratada em nome:COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO PARANÁ – CODAPARAvenida Silva Jardim, 303 – Rebouças – 80.230-000 – CURITIBA / PARANÁ.CNPJ/MF nº 76.494.459/0001-50 – CAD/ICMS nº 101.12.099-603.5.1 – No campo específico, denominado ‘DADOS ADICIONAIS’, do DANFE (documento Auxiliar da Nota FiscalEletrônica – NFe) e/ou da Nota Fiscal, quando essa não for emitida eletronicamente, como informaçõescomplementares mencionar, obrigatoriamente, o ‘Local de Entrega’, neste caso, sendo: OBRA MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL / PARANÁ ou OBRA MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS / PARANÁ.3.5.2 – No mesmo campo ‘DADOS ADICIONAIS’, informações complementares, deverá constar a expressão InscriçãoEstadual Centralizada nº 101.12.099-60 – Regime Especial SEFA nº 5705/2017.

4– DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:4.1 – O contrato terá prazo de vigência de 06 (seis) meses


10 / 24


CNPJ/MF Nº 76.494.459/0001-50

LOTE 01 – CAMPINA GRANDE DO SUL / PARANÁ

5 – PRODUTO / QUANTIDADE:1.440 (mil quatrocentos e quarenta) Tubos de concreto simples diâmetro ø 0,20 metro perfurado (sem armadura),vibrado, tipo “macho e fêmea”, usinado, para águas pluviais, com comprimento de 1,00 metro (um metro) com asmedidas internas (diâmetro nominal) de 0,20 metro. Também descritos como: Tubo tipo perfurado comprimento 100cm e ø (diâmetro) de 0,20 m 1.546 (mil quinhentos e quarenta e seis) Tubos de concreto armado diâmetro ø 0,60 metro (com armadura), vibrado,tipo “macho e fêmea”, usinado, para águas pluviais, com comprimento de 1,00 metro (um metro) com as medidasinternas (diâmetro nominal) de 0,60 metro. Também descritos como: Tubo tipo PA-1 (Pluvial armado) comprimento100 cm e ø (diâmetro) de 60 cm ou Tubo em Concreto CAMF (Concreto armado Macho e Fêmea) de 0,60 metro x 1,00metro.12 (doze) Tubos de concreto armado diâmetro ø 1,50 metro (com armadura),tipo “macho e fêmea”, usinado, paraáguas pluviais, com comprimento de 1,00 metro (um metro) com as medidas internas (diâmetro nominal) de 1,50metro. Também descritos como: Tubo tipo PA-1 (Pluvial Armado) comprimento 100 cm.

5.1 – LOCAL DE ENTREGA:Município: CAMPINA GRANDE DO SUL / PR – Bairro Jardim Paulista – Rua Pedro Dalprá Filho, s/nº –aproximadamente 30,07 Km de Curitiba.

5.2 – CRONOGRAMA DE ENTREGA:O prazo de entrega obedecerá o seguinte cronograma:1000 (um mil) tubos para o mês de março/2018, sendo:- 480 tubos de concreto simples de 0,20 metro;- 516 tubos de concreto armado de 0,60 metro;- 4 tubos de concreto armado de 1,50 metro.999 (novecentos e noventa e nove) tubos para o mês de abril/2018, sendo:- 480 tubos de concreto simples de 0,20 metro;- 515 tubos de concreto armado de 0,60 metro;- 4 tubos de concreto armado de 1,50 metro.999 (novecentos e noventa e nove) tubos para o mês de maio/2018, sendo:- 480 tubos de concreto simples de 0,20 metro;- 515 tubos de concreto armado de 0,60 metro;- 4 tubos de concreto armado de 1,50 metro.Total: 2.998 (dois mil, novecentos e noventa e oito) tubos.

5.3 – PREÇO MÁXIMO:R$ 150.630,00 (Cento e cinquenta mil, seiscentos e trinta reais) para os 3 itens.

LOTE 02 – QUATRO BARRAS / PARANÁ

6 – PRODUTO / QUANTIDADE:215 (duzentos e quinze) Tubos de concreto armado diâmetro ø 0,60 metro (com armadura), vibrado, tipo “macho efêmea”, usinado, para águas pluviais, com comprimento de 1,00 metro (um metro) com as medidas internas(diâmetro nominal) de 0,60 metro. Também descritos como: Tubo tipo PA-1 (Pluvial armado) comprimento 100 cm eø (diâmetro) de 60 cm ou Tubo em Concreto CAMF (Concreto armado Macho e Fêmea) de 0,60 metro x 1,00 metro.50 (cinquenta) Tubos de concreto armado diâmetro ø 0,80 metro (com armadura), vibrado, tipo “macho e fêmea”,usinado, para águas pluviais, com comprimento de 1,00 metro (um metro) com as medidas internas (diâmetronominal) de 0,80 metro. Também descritos como: Tubo tipo PA-1 (Pluvial Armado) comprimento 100 cm e ø


11 / 24


CNPJ/MF Nº 76.494.459/0001-50

(diâmetro) de 80 cm ou Tubo em Concreto CA-01 MF (Concreto Armado Macho e Fêmea) de 0,80 metro x 1,00 metro.12 (doze) Tubos de concreto armado diâmetro ø 1,20 metro (com armadura), tipo “macho e fêmea”, usinado, paraáguas pluviais, com comprimento de 1,00 metro (um metro) com as medidas internas (diâmetro nominal) de 1,20metro. Também descritos como: Tubo tipo PA-1 (Pluvial Armado) comprimento 100 cm.

6.1 – LOCAL DE ENTREGA:Município: Quatro Barras – Jardim Menino de Deus – Rua Aristeu Luciano Adamoski, s/nº – próximo da estação detratamento da SANEPAR – aproximadamente 23,3 Km de Curitiba.

6.2 – CRONOGRAMA DE ENTREGA:O prazo de entrega obedecerá o seguinte cronograma:95 (noventa e cinco) tubos para o mês de março/2018, sendo:- 73 tubos de concreto armado de 0,60 metro;- 18 tubos de concreto armado de 0,80 metro;- 4 tubos de concreto armado de 1,20 metro.91 (noventa e um) tubos para o mês de abril/2018, sendo:- 71 tubos de concreto armado de 0,60 metro;- 16 tubos de concreto armado de 0,80 metro;- 4 tubos de concreto armado de 1,20 metro.91 (noventa e um) tubos para o mês de maio/2018, sendo:- 71 tubos de concreto armado de 0,60 metro;- 16 tubos de concreto armado de 0,80 metro;- 4 tubos de concreto armado de 1,20 metro.Total: 277 (duzentos e setenta e sete) tubos.

6.3 – PREÇO MÁXIMO:R$ 25.875,00 (Vinte e cinco mil, oitocentos e setenta e cinco reais) para os 3 itens.


12 / 24


CNPJ/MF Nº 76.494.459/0001-50

ANEXO IIDOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

1 – O proponente deverá apresentar os documentos relacionados abaixo, que tem a finalidade de comprovar suahabilitação jurídica, qualificação técnica, econômico-financeira e regularidade fiscal;1.1– Apresentar os documentos a seguir, em original ou cópia autenticada por oficial público, ou publicação em órgãoda imprensa oficial, ou emitidas por sistema eletrônico – rede de comunicação INTERNET, os quais deverão tervalidade na data prevista no item 3 deste edital, ressalvado o disposto no item 7, alínea “a” deste anexo.1.2 – Os licitantes regularmente inscritos no Sistema de Cadastro de Fornecedores do Governo Federal – SICAF, ouCadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná – GMS/CFPR, poderão optar pela substituição dosdocumentos de habilitação fiscal e trabalhista – item 3 deste anexo, pela apresentação do comprovante de inscrição,desde que as certidões encontrem-se dentro dos respectivos períodos de validade;2 – Habilitação jurídica:a) – Registro na Junta Comercial, no caso de Empresário;b) – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedadeempresária, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;c) – Inscrição do ato constitutivo, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas competente, no caso de sociedade simples,acompanhada de prova de diretoria em exercício.3 – Regularidade Fiscal e Trabalhista:a) – Cópia do cartão de identificação junto ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ;b) – Prova de Regularidade com a Fazenda Federal (certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e adívida ativa da União) e abrange inclusive a Contribuições sociais – INSS;c) – Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual;d) – Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do proponente;e) – Certificado de Regularidade junto ao FGTS – CRF;f) – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);4 – Qualificação Técnica:a) – Apresentar no mínimo 01 (um) atestado (ou declaração) de utilização e eficiência do produto com característicassemelhantes às do objeto da licitação, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, emitido em papeltimbrado e assinado por seu representante legal, com firma reconhecida;5 – Qualificação Econômico-Financeira:a) – Certidão negativa de falência ou recuperação judicial emitida pelo cartório distribuidor da sede da pessoajurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.6 – Declarações:a) – Declaração emitida pela proponente de que não existem fatos que impeçam a sua participação nesta licitação, deacordo com o estabelecido no parágrafo segundo do artigo 32 da Lei Federal nº 8.666/93, preenchida conformeAnexo IV – Modelo de Declaração de idoneidade, cumprimento dos requisitos de habilitação, de inexistência de fatoimpeditivo;b) – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte – Anexo V deste edital, se for o caso;7 – Demais documentos exigidos:a) – Caso o vencedor da presente licitação se trate de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), e osdocumentos referentes à regularidade fiscal apresentem alguma restrição, será assegurado o prazo de 2 (dois) diasúteis, prorrogáveis por igual período, contados a partir da comunicação do pregoeiro, para a regularização dadocumentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas comefeitos de certidão negativa, sob pena de decadência do direito à contratação.b) – Na fase de habilitação, todos os documentos exigidos para comprovação de regularidade fiscal deverão serapresentados pelas microempresas e pelas empresas de pequeno porte, ainda que haja alguma restrição, conformedetermina o artigo 43 da Lei Complementar nº 123/2006.


13 / 24


CNPJ/MF Nº 76.494.459/0001-50

c) – Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte não promova a regularização da documentação referente àqualificação fiscal, no prazo estabelecido na alínea “a”, ocorrerá a decadência do direito à contratação, sem prejuízodas sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93. d) – Todos os documentos devem estar datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias que antecedem a data deabertura do Envelope nº 1, quando não tiverem prazo estabelecido pelo órgão expedidor competente.e) – Não se enquadram no prazo de que trata o item anterior os documentos cuja validade é indeterminada.8 – Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados para habilitação deverão:a) – Conter Nome Empresarial do licitante com o número do CNPJ e endereço respectivo;b) – Estar no CNPJ da matriz, quanto a licitante for a matriz;c) – Estar no CNPJ da filial, quando a licitante for a filial, salvo para os documentos que são emitidos apenas em nomeda matriz, quando no CNPJ desta deverão ser apresentados;d) – Estar no CNPJ da matriz e CNPJ da filial, quando a licitante for a matriz e a prestadora dos serviços for a filial.


14 / 24


CNPJ/MF Nº 76.494.459/0001-50

ANEXO IIIMODELO DESCRITIVO DA PROPOSTA DE PREÇOS

ACompanhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná – CODAPARA/C da Comissão Permanente de Licitação – CPL

Ref: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/18

Prezado Pregoeiro,

De acordo com as disposições contidas no Edital Pregão Presencial n° 001/18, vimos pelopresente apresentar nossa Proposta de Preços para o(s) objeto(s), de acordo com as especificações e demais exigênciascontidas nos Anexos integrantes deste Edital, conforme o que abaixo segue:

1 – DADOS DA PROPONENTE:

Proponente:CNPJ/MF n°: Inscrição Estadual n°:Endereço:Bairro: CEP:CIDADE:UF: Fone: Fax: e-mail:Banco: Agência: Conta:

2 – DO VALOR DA PROPOSTA DE PREÇOS:

Aquisição de tubos de concreto armado, tipo macho e fêmea (MF) com 1 (um) metro de comprimento de acordocom NBR 8.890/2007, para utilização na obra de recuperação de área patrimonial da SANEPAR – MUNICÍPIOSDE CAMPINA GRANDE DO SUL e QUATRO BARRAS / PARANÁ.Item Descrição QTDE Valor Unitário Valor TOTAL

LOTE 01 – CAMPINA GRANDE DO SUL / PR

1 Tubo de Concreto Simples – bitola 0,20 m PA-1 1440 R$ XXXXXXX R$ XXXXXXX

2 Tubo de Concreto Armado – bitola 0,60 m PA-1 1546 R$ XXXXXXX R$ XXXXXXX


LOTE 02 – QUATRO BARRAS / PR

1 Tubo de Concreto Simples – bitola 0,60 m PA-1 215 R$ XXXXXXX R$ XXXXXXX



(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

3 – A validade da proposta é de 90 (noventa) dias.4 – A empresa vencedora é responsável pela qualidade e integridade do produto/serviço durante o período de


15 / 24


CNPJ/MF Nº 76.494.459/0001-50

validade e, inclusive, pelo seu transporte, se for o caso. Constatado qualquer problema, cabe à Contratada efetuar atroca do produto nos termos do Edital e da legislação vigente.5 – O preço unitário estimado para o objeto inclui toda a carga tributária completa. 6. O arrematante atesta o atendimento das exigências técnicas conforme Anexo I do Edital.

Em ______ de ________________________ de 2018.

____________________________Assinatura do Representante Legal ou Procurador

Nome: RG:

Cargo:


16 / 24


CNPJ/MF Nº 76.494.459/0001-50

ANEXO IVMODELO DE PROCURAÇÃO

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/18

OUTORGANTE: ___________________, pessoa jurídica de direito privado, neste ato representado por________________________, portador da Carteira de Identidade nº _______________ SSP/___, e do CPF/MF nº_________________, residente e domiciliado na Rua ___________________, nº _______, Cidade ____________,Estado __________, CEP ___________.

OUTORGADO: ___________________, portador da Carteira de Identidade nº _____________, e do CPF/MF nº_______________, residente e domiciliado na Rua ________________, nº ___________, Cidade ______________,Estado __________, CEP ___________.

PODERES: Por este instrumento, o OUTORGANTE confere ao OUTORGADO os mais amplos e gerais poderes, para emseu nome representá-lo no Pregão Presencial nº 001/18, podendo para tanto protocolar e receber documentos,assinar declarações, propostas e contratos de fornecimento, interpor recurso, efetuar e efetivar lances no pregão,enfim, todos os atos necessários ao fiel e cabal cumprimento deste mandato.

Local e data

_________________OUTORGANTE


17 / 24


CNPJ/MF Nº 76.494.459/0001-50

ANEXO VMODELO DE DECLARAÇÃO

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/18

______________________,inscrito no CNPJ/MF nº ______________, por intermédio de seu representante legal, o(a)Sr.(a) __________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ____________SSP/__ e do CPF/MF nº_____________, DECLARA, para os devidos fins, sob as penas da Lei:1º INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVOO pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital.2º NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORESQue não utilizo a mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalhosnoturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra direta ou indireta demenores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, conforme determinao art. 7º, inc. XXXIII da Constituição Federal.3º REQUISITOS DO DECRETO ESTADUAL nº 26/2015Que não incide em nenhuma das situações impeditivas à contratação, indicadas no Decreto Estadual nº 26/2015, queveda o nepotismo nos órgãos e entidades estaduais nas contratações celebradas pela Administração Pública doEstado do Paraná.Declara, ainda, que nenhum funcionário da empresa possui qualquer tipo de impedimento em relação ao descrito noart. 4º, inc. I e II, do referido Decreto.

Local e data.

________________________________Nome e carimbo do representante legal


18 / 24


CNPJ/MF Nº 76.494.459/0001-50

ANEXO VIMINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO

Nº XXX/18 CONTRATO DE FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, QUE ENTRE SI CELEBRAMA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO PARANÁ – CODAPAR e____________

Contrato de FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, que pelo presente instrumento celebram, de umlado a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA DO PARANÁ - CODAPAR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº76.494.459/0001-50, com sede na Avenida Silva Jardim nº 303, Curitiba - Paraná, nesta capital, neste atorepresentada pelos seus Diretores: Presidente SILVESTRE DIMAS STANISZEWSKI, portador do RG nº 2.255.963-0SSP/PR e do CPF/MF nº 460.582.499-53 e Técnico Operacional, SINVAL TADEU AMARAL REIS, portador do RG nº1.445.826-3 SSP/PR, CPF/MF nº 456.403.519-34, denominada CODAPAR e de outro, a empresa vencedora da PregãoPresencial nº 001/18, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ/MF sob o nº xxxxxxxxxxxxx, com sede naxxxxxxxxxxxxx, neste ato representado pelo seu xxxxxxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador do RG sob nºxxxxxxxxxxxx SSP/xx e do CPF/MF sob o nº xxxxxxxxxxxxxx, denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato,obedecidas as condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 001/18 e da proposta da CONTRATADA, osquais compõe o presente contrato.

1 – OBJETO:1.1 – O presente contrato tem por objeto a Aquisição de tubos de concreto armado, tipo macho e femea (MF) com 1(um) metro de comprimento de acordo com NBR 8.890/2007, para utilização na obra de recuperação de áreapatrimonial da SANEPAR – MUNICÍPIOS DE CAMPINA GRANDE DO SUL e QUATRO BARRAS / PARANÁ, conforme asespecificações descritas nos Anexos integrantes do Edital.

2 – FUNDAMENTO:2.1 – Este contrato decorre do Pregão Presencial nº 001/18, objeto do Protocolo Administrativo nº 15.087.901-9, comresultado publicado no Diário Oficial do Estado nº ____________ de ___________.

3 – PREÇO E VALOR DO CONTRATO:3.1 – A CODAPAR pagará ao Contratado os preços unitários previstos em sua proposta, que é parte integrante destecontrato:3.2 – O valor total do contrato é de R$ ____________ (______________) para a fornecimento de ____ (___________)tubos de concreto armado;3.3 – No preço pactuado estão inclusas todos os encargos e despesas necessárias ao fornecimento do objeto docontrato, inclusive tributos, encargos trabalhistas e despesas com transporte e locomoção, se for o caso.

4 – DA RESPONSABILIDADE DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:4.1 – A responsabilidade pela gestão deste contrato caberá ao funcionário, conforme item 4.3 deste Contrato, o qualserá responsável pelas atribuições definidas no artigo 72 do Decreto Estadual nº 4.993/2016.4.2 – A responsabilidade pela fiscalização deste contrato caberá ao funcionário, conforme o item 4.3 deste, o qualserá responsável pelas atribuições definidas nos artigos 73 e 74 do Decreto Estadual nº 4.993/2016.4.3 – Os responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato caberá aos funcionários:Gestão: ________________, portador do RG n° ____________SSP/PR, CPF/MF nº ______________.Fiscalização: ________________, portador do RG n° ____________SSP/PR, CPF/MF nº _____________.4.4 – A gestão e a fiscalização do contrato serão exercidas pela CODAPAR, que a realizará, bem como o controle e aavaliação dos serviços fornecidos bem como aplicará as penalidades, após o devido processo legal, caso hajadescumprimento das obrigações contratadas.


19 / 24


CNPJ/MF Nº 76.494.459/0001-50

5 – FONTE DE RECURSOS:5.1 – Os recursos para execução do objeto da presente Pregão Presencial serão adimplidos com recursos PRÓPRIOS.

6 – DOS PRAZOS DO CONTRATO:6.1 – O prazo de entrega obedecerá o seguinte cronograma:6.1.1 – Lote 01 – Campina Grande do Sul / PR.1000 (um mil) tubos para o mês de março/2018, sendo:- 480 tubos de concreto simples de 0,20 metro;- 516 tubos de concreto armado de 0,60 metro;- 4 tubos de concreto armado de 1,50 metro.999 (novecentos e noventa e nove) tubos para o mês de abril/2018, sendo:- 480 tubos de concreto simples de 0,20 metro;- 515 tubos de concreto armado de 0,60 metro;- 4 tubos de concreto armado de 1,50 metro.999 (novecentos e noventa e nove) tubos para o mês de maio/2018, sendo:- 480 tubos de concreto simples de 0,20 metro;- 515 tubos de concreto armado de 0,60 metro;- 4 tubos de concreto armado de 1,50 metro.Total: 2.998 (dois mil, novecentos e noventa e oito) tubos.6.1.2 – Lote 02 – Quatro Barras / PR95 (noventa e cinco) tubos para o mês de março/2018, sendo:- 73 tubos de concreto armado de 0,60 metro;- 18 tubos de concreto armado de 0,80 metro;- 4 tubos de concreto armado de 1,20 metro.91 (noventa e um) tubos para o mês de abril/2018, sendo:- 71 tubos de concreto armado de 0,60 metro;- 16 tubos de concreto armado de 0,80 metro;- 4 tubos de concreto armado de 1,20 metro.91 (noventa e um) tubos para o mês de maio/2018, sendo:- 71 tubos de concreto armado de 0,60 metro;- 16 tubos de concreto armado de 0,80 metro;- 4 tubos de concreto armado de 1,20 metro.Total: 277 (duzentos e setenta e sete) tubos.6.2 – O prazo de vigência do presente Instrumento contratual, será de 06 (seis) meses, contatos a partir de____/____/_____ até ____/____/_____.

7 – PAGAMENTO:7.1 – O pagamento será efetuado A PRAZO, ou seja, 28 (vinte e oito) dias após a entrega do objeto, mediante aemissão da Nota Fiscal, devidamente atestada e acompanhada do Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), emitidopor meio do Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços – GMS, comprovante da regularidade com os FiscosFederal, Estadual (inclusive do Estado do Paraná para licitantes sediados em outro Estado da Federação) e Municipal,para com o FGTS, INSS e Justiça do Trabalho, observadas as disposições do Termo de Referência.7.2 – Deverão estar inclusos no preço, todas as despesas decorrentes de encargos trabalhistas, previdenciários,fiscais, comerciais, carregamento, descarregamento, fretes, seguros, entre outros;7.3 – O CNPJ/MF constante da Nota Fiscal/Fatura deverá ser o indicado abaixo, sob pena de não se efetuar oressarcimento.7.4 – Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos exigidos, assim como enquanto pendero saneamento das irregularidades eventualmente constatadas na Nota Fiscal, na prestação de serviços ou


20 / 24


CNPJ/MF Nº 76.494.459/0001-50

cumprimento de obrigações contratuais.7.5 – A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela contratada em nome:COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO PARANÁ – CODAPARAvenida Silva Jardim, 303 – Rebouças – 80.230-000 – CURITIBA / PARANÁ.CNPJ/MF nº 76.494.459/0001-50 – CAD/ICMS nº 101.12.099-607.6 – No campo ‘DADOS ADICIONAIS’, da NOTA FISCAL, informações complementares, deverá constar a expressãoInscrição Estadual Centralizada nº 101.12.099-60 – Regime Especial SEFA nº 5705/2017.

8 – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:8.1 – As partes obrigam-se a adotar todas as providências para a fiel execução deste contrato.

9 – A CONTRATADA obriga-se especialmente a:9.1 – efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no editale seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;9.2 – responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, doCódigo de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990);9.3 – substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, o material utilizado nas reparações se com avarias ou defeitos;9.4 – indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;9.5 – manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas ascondições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;9.6 – manter atualizado os seus dados no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná, conformelegislação vigente.

10 – A CODAPAR obriga-se a:10.1 – exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com as cláusulascontratuais e os termos de sua proposta;10.2 – acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do Contratado, através de servidores especialmentedesignados;10.3 – efetuar o pagamento ao Contratado no valor correspondente à prestação de serviços oferecidos, no no prazo eforma estabelecidos no edital e seus anexos;10.4 – efetuar as eventuais retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida peloContratado, no que couber;10.5 – prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Contratado.

11 – PENALIDADES:11.1 – O contratado que incorra em infrações, sujeitam-se às seguintes sanções administrativas:a) – advertência;b) – multa;c) – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Codapar, por prazo nãosuperior a 02 (dois) anos; d) – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 05(cinco) anos;e) – impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios e descredenciamento doCadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços – GMS, pelo prazo de até 05(cinco) anos. 11.2 – As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” do item anterior poderão ser aplicadas ao adjudicatário e aocontratado, cumulativamente com a multa.11.3 – Advertência será aplicada por conduta que prejudique o andamento do procedimento de licitação e decontratação.


21 / 24


CNPJ/MF Nº 76.494.459/0001-50

11.4 – A multa, de 0,1% (zero vírgula um por cento) até 1% (um por cento) sobre o valor total do lote no qualparticipou, será aplicada a quem:a) – retardar ou impedir o andamento do procedimento licitatório;b) – não mantiver sua proposta;c) – apresentar declaração falsa;d) – deixar de apresentar documento na fase de saneamento.11.5 – A multa, de 0,1% (zero vírgula um por cento) até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do lote no qualparticipou ou foi arrematante, será aplicada a quem:a) – apresentar documento falso;b) – de forma injustificada, deixar de assinar o contrato ou instrumento equivalente;c) – foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s).11.6 – Multa de mora diária de até 0,3% (zero vírgula três por cento), calculada sobre o valor global do contrato, até o30º (trigésimo) dia de atraso na entrega do objeto contratual; a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia será cabível amulta compensatória prevista no item 11.7.11.7 – A multa, de 10% (dez por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, será aplicada nocaso de inexecução total ou parcial do contrato.11.8 – A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Codapar, pelo prazode até 02 (dois) anos, será aplicada ao licitante que:a) – abandonar a execução do contrato;b) – incorrer em inexecução contratual.11.9 – A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05(cinco) anos, será aplicada a quem:a) – fizer declaração falsa na fase de habilitação;b) – frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o procedimento;c) – afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento devantagem de qualquer tipo;d) – agir de má-fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico;e) – tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento dequaisquer tributos;f) – demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos praticados,em especial, infrações à ordem econômica definidos na Lei Federal nº 12.529/2011;g) – tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da lei.11.10 – O impedimento de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios edescredenciamento do Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços –GMS, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, será aplicado a quem:a) – recusar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, a assinar o contrato, aceitar ou retirar oinstrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido no edital;b) – deixar de entregar documentação exigida para o certame;c) – apresentar documentação falsa;d) – ensejar o retardamento da execução de seu objeto;e) – não mantiver a proposta;f) – falhar ou fraudar na execução do contrato;g) – comportar-se de modo inidôneo, fora das hipóteses do item 11.9;h) – cometer fraude fiscal. 11.11 – A autoridade máxima do órgão ou entidade é a autoridade competente para impor as penalidades previstasno item 11.1, alíneas “c”, “d” e “e”. 11.12 – Estendem-se os efeitos da penalidade de suspensão do direito de contratar com a Administração ou dadeclaração de inidoneidade:a) – às pessoas físicas que constituíram a pessoa jurídica, as quais permanecem impedidas de licitar com a


22 / 24


CNPJ/MF Nº 76.494.459/0001-50

Administração Pública enquanto perdurarem as causas da penalidade, independentemente de nova pessoa jurídicaque vierem a constituir ou de outra em que figurarem como sócios;b) – às pessoas jurídicas que tenham sócios comuns com as pessoas físicas referidas no inciso anterior.11.13 – Na aplicação das sanções, a Administração observará as seguintes circunstâncias:a) – proporcionalidade entre a sanção, a gravidade da infração e o vulto econômico da contratação;b) – os danos resultantes da infração;c) – situação econômico-financeira da sancionada, em especial sua capacidade de geração de receitas e seupatrimônio, no caso de aplicação de multa;d) – reincidência, assim entendida a repetição de infração de igual natureza após aplicação da sanção anterior; e;e) – circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes da infração.11.14 – Nos casos não previstos no instrumento convocatório, inclusive sobre o procedimento de aplicação dassanções administrativas, deverão ser observadas as disposições da Lei Estadual nº 15.608/2007, das Leis Federais nº10.520/2002 e nº 8.666/1993.11.15 – Sem prejuízo das penalidades previstas nas cláusulas anteriores, a responsabilização administrativa e civil depessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira, na participação dapresente licitação e nos contratos ou vínculos derivados, também se dará na forma prevista na Lei Federal nº12.846/2013, regulamentada, no âmbito do Estado do Paraná, pelo Decreto Estadual nº 10.271/2014.11.16 – Quaisquer penalidades aplicadas serão transcritas no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado doParaná (CFPR).11.17 – Todas as penalidades descritas neste contrato somente serão efetivamente aplicadas após instauração deregular processo administrativo.11.18 – Após decisão definitiva proferida no processo administrativo, as multas aplicadas deverão ser recolhidas àconta da CODAPAR, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, sob pena de seu valor serdescontado da garantia do contrato ou do documento de cobrança, na ocasião do pagamento, podendo, ainda, serexigida judicialmente.

12 – CASOS DE RESCISÃO:12.1 – O presente instrumento poderá ser rescindido:a) – por ato unilateral e escrito da CODAPAR, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII a XX do artigo 129 da LeiEstadual nº 15.608/2007;b) – amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no respectivo procedimento administrativo, desdeque haja conveniência para a Codapar ouc) – judicialmente, nos termos da legislação.12.2 – No caso de rescisão amigável, a parte que pretender rescindir o Contrato comunicará sua intenção à outra, porescrito.12.3 – Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado ocontraditório, o direito de prévia e ampla defesa ao Contratado.12.4 – O Contratado, desde já, reconhece todos os direitos da Administração Pública, em caso de rescisãoadministrativa por inexecução total ou parcial deste contrato.

13 – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:13.1 – Este contrato poderá ser alterado em qualquer das hipóteses previstas no artigo 112 da Lei Estadual nº15.608/2007.13.1.1 – O Contratado está obrigado a aceitar acréscimos ou supressões até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)do valor do contrato.13.2 – É admissível a continuidade do contrato administrativo quando houver fusão, cisão ou incorporação dacontratada com outra pessoa jurídica, desde que:a) – sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original;b) – sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; e


23 / 24


CNPJ/MF Nº 76.494.459/0001-50

c) – não haja prejuízo à execução do pactuado e haja anuência expressa da Codapar à continuidade do contrato.13.3 – As alterações previstas nesta cláusula serão formalizadas por Termo Aditivo ao contrato.

14 – DA REPACTUAÇÃO E DA REVISÃO CONTRATUAL:14.1 – A não observância pela CONTRATADA do seu direito de propor a repactuação, não será aceito comojustificativa a embasar pedido de efeito retroativo à data a que legalmente faria jus, se não o formular dentro doprimeiro mês do aniversário deste instrumento.14.2 – Havendo necessidade, a “revisão” dada à ocorrência de eventos imprevisíveis como ‘caso fortuito’ e ou ‘forçamaior’ e objetivando restabelecer o equilíbrio econômico/ financeiro do contrato, que não antes dos primeiros 12(doze) meses de vigência do presente, ocorrerá mediante aditamento contratual, após sólida comprovação dodesequilíbrio, da necessidade da revisão calcada em pareceres técnico e jurídico e condicionada à aprovação daautoridade competente. Para a consumação do evento deverão ser obedecidos os procedimentos e exigênciasprevistas no artigo 112 da Lei Estadual n. 15.608/07 e na Lei Federal n. 8.666/93. 14.3 – Eventual revisão anual nos valores contratuais, se efetivará conforme a Lei 10.192/01, artigo 3º, a qualretratará a variação efetiva dos custos da prestação de serviços, sendo o “Índice Geral de Preço de Mercado” (IGPM)acumulado do período, o indexador convencionado.14.4 – A CONTRATADA deverá encaminhar o pedido de reajuste na forma escrita acompanhada documentoscomprobatórios, que serão devidamente analisados pela CODAPAR no prazo de até 10 (dez) dias úteis após oprotocolo, quando pronunciar-se-á pela aceitação total, parcial ou pela rejeição do pedido.

15 – DISPOSIÇÕES GERAIS:15.1 – Integram o presente contrato, para todos os fins o Edital de Licitação, seus anexos e a proposta apresentadapela Contratada durante a licitação.15.2 – Este contrato é regido pela Lei Estadual nº 15.608/2007, pelas Leis Federais nº 10.520/2002 e 8.666/1993 edemais legislação federal e estadual relativas a contratos administrativos, aplicando-as aos casos omissos no presentecontrato.15.3 – A CODAPAR enviará o resumo deste contrato à publicação no Diário Oficial do Estado do Paraná.15.4 – As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente,serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba,com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com o ajustado e contratado, as partes, através de seus representantes, firmam o presentecontrato, em três vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas.

Curitiba, de de 2018.Pela CODAPAR:

SILVESTRE DIMAS STANISZEWSKI SINVAL TADEU AMARAL REISPresidente Diretor Técnico Operacional

Gestor do Contrato Fiscal do Contrato

Pela CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:Nome: Nome:RG n° RG n°


24 / 24

Documents

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/18 … · (MF) COM 1 (UM) METRO DE COMPRIMENTO DE ACORDO COM NBR 8890/2007, PARA UTILIZAÇÃO NA OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA PATRIMONIAL