Upload
nguyenkien
View
214
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Energia nº 33
Junho e Julho 2016
SOBRE O BOLETIM
O boletim Energia traz informações sobre os principais atos administrativos,
normativos e textos legais relacionados à regulamentação do setor de energia elétrica
no Brasil.
Este boletim é preparado pelos integrantes da área de Energia de Pinheiro Neto
Advogados, sob coordenação de Marcos Chaves Ladeira e José Roberto Oliva Jr.
As informações contidas neste boletim têm caráter apenas informativo e não refletem
a opinião do escritório a propósito de qualquer operação ou negócio específicos. Se
desejar informações mais detalhadas, queira contatar nossos advogados ou visitar o
nosso website: www.pinheironeto.com.br.
Para indicar outros destinatários que possam ter interesse no conteúdo deste boletim,
solicitamos o envio de nome completo e endereço de e-mail para [email protected], por
favor.
Acesso rápido Clique no título da seção desejada para acessá-la diretamente.
Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”) Transmissão Distribuição Comercialização Outros temas
Ministério de Minas e Energia (“MME”) Geração Distribuição Comercialização Outros Temas
Presidência da República (Casa Civil) Agência Nacional de Águas (“ANA”) Legislação Interorganizacional Decisões de Diretoria da ANEEL
Geração Transmissão Distribuição Comercialização
Audiências Públicas (AP) e Consultas Públicas (CP) Glossário
Energia nº 33
Junho e Julho 2016
- 2 -
AGÊNCIA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉTRICA (“ANEEL”)
Transmissão
Disponibilidade e
capacidade operativa
das instalações de
transmissão da Rede
Básica
Resolução Normativa nº 729, de 28 de junho de 2016
Estabelece as disposições relativas à qualidade do
serviço público de transmissão de energia elétrica,
associada à disponibilidade e à capacidade operativa
das instalações sob responsabilidade de concessionária
de transmissão integrantes da Rede Básica e das
instalações de transmissão de energia elétrica
destinadas a interligações internacionais que se
conectam à Rede Básica, conforme Resolução
Normativa nº 442, de 26 de julho de 2011, e dá outras
providências.
Acesso ao texto
Custo socioambiental
em instalações
existentes
Despacho nº 1.736, de 29 de junho de 2016
Altera os valores de percentuais aplicáveis ao item custo
ambiental, passando a ser designado custo
socioambiental, em caso de novas instalações, e em
caso de reforços em instalações existentes, e que
passam a incidir nas unidades modulares de linhas de
transmissão e subestações; e altera os valores
aplicáveis ao item custo fundiário (terrenos e
servidões).
Acesso ao texto
Energia nº 33
Junho e Julho 2016
- 3 -
Plano diferenciado de
operação das
instalações e dos
centros de operação do
SIN para suprimento
nas Olimpíadas de 2016
Despacho nº 1.843, de 12 de julho de 2016
Aprova o “Plano Diferenciado de Operação das
Instalações e dos Centros de Operação do SIN para o
suprimento de energia elétrica ao Rio de Janeiro e às
Cidades do Futebol nas Olimpíadas Rio 2016” elaborado
pelo ONS; determina que as empresas de geração,
transmissão e distribuição preparem esquemas de
prontidão e sobreaviso adequadamente dimensionadas
para fazer frente à ocorrências de grande porte; bem
como determina que a Superintendência de Fiscalização
dos Serviços de Eletricidade - SFE e a Superintendência
de Fiscalização dos Serviços de Geração - SFG
acompanhem as ações de responsabilidade das
empresas envolvidas no atendimento às cidades-sede
dos Jogos Olímpicos Rio 2016.
Acesso ao texto
Distribuição
Requisitos mínimos
relativos a descontos
voluntários sobre as
tarifas de energia
elétrica
Resolução Normativa nº 725, de 7 de junho de 2016
Altera a Resolução Normativa nº 414, de 9 de setembro
de 2010, para fixar requisitos mínimos para conceder
descontos voluntários sobre as tarifas de energia
elétrica, em consonância com o princípio da isonomia.
Acesso ao texto
Mecanismo de
compensação de sobras
e déficits
Resolução Normativa nº 727, de 21 de junho de 2016
Altera as Resoluções Normativas n° 693, de 15 de
dezembro de 2015, n° 453, 18 de outubro de 2011, e
n° 421, de 30 de novembro de 2010.
Acesso ao texto
Acesso à Resolução Normativa n° 693/2015
Acesso à Resolução Normativa n° 453/2011
Acesso à Resolução Normativa n° 421/2010
Energia nº 33
Junho e Julho 2016
- 4 -
Procedimentos de
regulação tarifária
Resolução Normativa nº 721, de 24 de maio de 2016
Altera os módulos 7 e 11 dos Procedimentos de
Regulação Tarifária - PRORET, que tratam da Estrutura
Tarifária das Concessionárias de Distribuição de Energia
Elétrica e da Comercialização de Energia Elétrica por
parte das Distribuidoras com Mercado Próprio Inferior a
500 GWh/ano, e dá outras providências.
Acesso ao texto
Acesso ao Módulo 7 do PRORET
Acesso ao Módulo 11 do PRORET
Qualidade da energia
elétrica
Resolução Normativa nº 728, de 21 de junho de 2016
Altera o Módulo 8 dos Procedimentos de Distribuição de
Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional -
PRODIST.
Acesso ao texto
Acesso ao Módulo 8 do PRODIST
Revisão de módulos do
PRODIST
Resolução Normativa nº 730, de 28 de junho de 2016
Aprova a Revisão 7 do Módulo 2, a Revisão 12 do
Módulo 6 e a criação do Módulo 10 - Sistema de
Informação Geográfica Regulatório dos Procedimentos
de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico
Nacional - Prodist, bem como, altera os art. 1º e 3º da
Resolução Normativa Aneel nº 395, de 15.12.2009.
Acesso ao texto
Acesso ao Módulo 2 do PRODIST
Acesso ao Módulo 6 do PRODIST
Acesso ao Módulo 10 do PRODIST
Acesso à Resolução Normativa nº 395/2009
Energia nº 33
Junho e Julho 2016
- 5 -
Comercialização
Mecanismo de
compensação de sobras
e déficits
Resolução Normativa nº 726, de 21 de junho de 2016
Altera as Regras de Comercialização aplicáveis ao
Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits -
MCSD e dá outras providências.
Acesso ao texto
Reconciliação quadrienal
de Contratos de Energia
de Reserva - CER
Despacho nº 1.716, de 28 de junho de 2016
Autoriza a CCCE a utilizar, para fins de reconciliação
quadrienal de Contratos de Energia de Reserva - CER
de fonte eólica, em caráter excepcional, os dados de
disponibilidade mensal constantes no Anexo I dos
contratos em substituição aos registros faltantes de
medição de geração no período entre o início de
suprimento e a entrada em operação comercial da
usina, conforme proposto na Audiência Pública Aneel
nº 042, de 2016.
Acesso ao texto
Comercialização
varejista
Despacho nº 1.877, de 13 de julho de 2016
Determina que a CCEE apresente a metodologia que
será utilizada para cumprir a disciplina estabelecida nas
premissas 3.6.1.2 e 3.6.2 do Submódulo 1.6 -
Comercialização Varejista, dos Procedimentos de
Comercialização; bem como aprova a revisão do
Submódulo 1.6 dos Procedimentos de Comercialização,
conforme Anexo.
Acesso ao texto
Energia nº 33
Junho e Julho 2016
- 6 -
Outros Temas
Procedimentos de
regulação tarifária
Resolução Normativa nº 723, de 31 de maio de 2016
Aprova a primeira revisão do Submódulo 5.5 dos
Procedimentos de Regulação Tarifária - PRORET, que
define os conceitos gerais, metodologias e
procedimentos gerais a serem aplicados ao processo de
definição da Taxa de Fiscalização dos Serviços de
Energia Elétrica – TFSEE.
Acesso ao texto
Acesso ao Submódulo 5.5 do PRORET
Manual de fiscalização
da Superientendência de
Fiscalização Econômica
e Financeira - SFF
Despacho nº 1.744, de 30 de junho de 2016
Aprova a versão 001/2016 do Manual de Fiscalização da
SFF -AIS e BRR.
Acesso ao texto
Manual de fiscalização
de prestação de contas
do ONS
Despacho nº 1.748, de 30 de junho de 2016
Aprova o Manual de Fiscalização da Prestação de Contas
do ONS, conforme Anexo I.
Acesso ao texto
Manual de fiscalização
de execução
orçamentária do ONS
Despacho nº 1.749, de 30 de junho de 2016
Aprova o Manual de Acompanhamento da Execução
Orçamentária do ONS (Prestação de Contas), conforme
Anexo.
Acesso ao texto
voltar ao início
Energia nº 33
Junho e Julho 2016
- 7 -
MINISTÉRIO DE MINAS
E ENERGIA (“MME”)
Geração
Metodologia de revisão
dos montantes de
garantia física de energia
Portaria n° 351, de 6 de julho de 2016
Altera as Portarias MME nº 484, de 24.08.2012 e nº
564, de 17/10/2014, que estabelecem a metodologia
para definição e revisão dos montantes de garantia
física de energia das usinas termelétricas a biomassa
com Custo Variável Unitário (CVU) nulo; a Portaria
MME nº 416, de 01/09/2015, que estabelece os
procedimentos e metologias para definição dos
montantes de gerantia física de usinas eólicas; e a
Portaria nº 101, de 22/03/2016, que estabelece os
procedimentos para o cálculo de garantia física de
novos empreendimentos de geração de energia
elétrica no SIN.
Acesso ao texto
Acesso à Portaria MME n° 484/2012
Acesso à Portaria MME n° 564/2014
Acesso à Portaria MME n° 416/2015
Acesso à Portaria MME n° 101/2016
Distribuição
Debêntures de
infraestrutura
Portaria nº 237, de 9 de junho de 2016
As Concessionárias de Distribuição de Energia Elétrica,
constituídas sob a forma de sociedade por ações,
poderão requerer ao Ministério de Minas e Energia a
aprovação de Projeto de Infraestrutura de Distribuição
de Energia Elétrica como prioritário, para fins do art. 2º
da Lei no 12.431, de 24 de junho de 2011.
Acesso ao texto
Energia nº 33
Junho e Julho 2016
- 8 -
Condições para
prestração de serviço
público de energia
elétrica
Portaria nº 388, de 26 de julho de 2016
Aprova, na forma do Anexo, os termos e as condições
para a Prestação do Serviço Público de Distribuição de
Energia Elétrica por Órgão ou Entidade da
Administração Pública Federal.
Acesso ao texto
Comercialização
Leilão A-3 de 2016 Portaria nº 389, de 26 de julho de 2016
Decide que a Aneel deverá promover, direta ou
indiretamente, Leilão de Compra de Energia Elétrica
Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração,
denominado "A-3", de 2016.
Acesso ao texto
1º Leilão de Energia de
Reserva de 2016
Portaria nº 390, de 26 de julho de 2016
Altera o art. 2º, parág. 1º, relativo à data de
realização do 1º Leilão de Energia de Reserva de
2016; o art. 11, parág. 1º, relativo à data de
realização do 2º Leilão de Energia de Reserva de 2016
e o art. 13, parág. 5º da Portaria MME nº 104, de
23.03.2016, que diz respeito ao prazo de entrega de
documentos para inclusão de projetos de geração no
2º Leilão de Energia de Reserva/2016; bem como
revoga os parágrafos 1° e 2°, do inciso I, do art. 3°, o
inciso III do art. 5º, o art. 6º e o parág. 1° do art. 13
da referida Portaria.
Acesso ao texto
Acesso à Portaria nº 104/2016
Energia nº 33
Junho e Julho 2016
- 9 -
Outros Temas
Delegação de
Competências
Portaria nº 281, de 29 de junho de 2016
Delega ao Secretário de Planejamento e
Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e
Energia as competências relacionadas.
Acesso ao texto
Portaria n° 282, de 29 de junho de 2016
Delega competência às autoridades relacionadas, para
autorizarem a celebração de novos contratos
administrativos ou a prorrogação dos contratos em
vigor relativos a atividades de custeio, conforme
condições detalhadas.
Acesso ao texto
voltar ao início
PRESIDÊNCIA DA
REPÚBLICA (CASA CIVIL)
Alteração legislativa em
normas setoriais
Lei nº 13.299, de 21 de junho de 2016
Altera a Lei n° 9.074, de 7 de julho de 1995, a Lei n°
9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei n° 10.438,
de 26 de abril de 2002, a Lei n° 12.111, de 9 de
dezembro de 2009, a Lei n° 12.783, de 11 de janeiro
de 2013, que dispõem sobre as concessões de
geração, transmissão e distribuição de energia
elétrica, e a Lei n° 13.182, de 3 de novembro de
2015; e dá outras providências.
Acesso ao texto
Energia nº 33
Junho e Julho 2016
- 10 -
Encargos setoriais e outros
temas
Medida Provisória nº 735, de 22 de junho de 2016
Altera as Leis nº 5.655, de 20 de maio de 1971, nº
10.438, de 26 de abril de 2002, nº 12.783, de 11 de
janeiro de 2013, nº 9.074, de 7 de julho de 1995, e
nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, e dá outras
providências.
Acesso ao texto
voltar ao início
AGÊNCIA NACIONAL
DE ÁGUAS (ANA)
Dispõe sobre a redução
temporária da descarga
mínima defluente dos
reservatórios de Sobradinho
e Xingó, no rio São
Francisco.
Resolução n° 642, de 27 de junho de 2016
Autoriza a redução, até 30 de setembro de 2016, da
descarga mínima instantânea dos reservatórios de
Sobradinho e Xingó, no rio São Francisco, de 1.300
m³/s para 800 m³/s.
Acesso ao texto
voltar ao início
LEGISLAÇÃO INTERORGANIZACIONAL
Advocacia-Geral da União (AGU), Fazenda Nacional, Ministério de Minas e de Energia (MME),
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e Secretaria do Tesouro Nacional.
Encargo de capacidade
emergencial e encargo de
aquisição de energia elétrica
Portaria Conjunta nº 2, de 23 de maio de 2016 Dispõe sobre a atuação das Procuradorias vinculadas à Procuradoria-Geral da União nas ações judiciais e as atribuições dos demais órgãos quanto à adoção de providências administrativas relacionadas à cobrança do adicional tarifário de que trata o art. 1º da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002 (encargo de capacidade emergencial e encargo de aquisição de energia elétrica). Acesso ao texto
voltar ao início
Energia nº 33
Junho e Julho 2016
- 11 -
DECISÕES DE DIRETORIA
DA ANEEL
Geração
Assunto: Pedidos de
excludente de
responsabilidade das
Centrais Geradoras
Eólicas EOL Cabo Verde,
EOL Cabo Verde 2 e EOL
Cabo Verde 3; e alteração
do cronograma de
implantação das Centrais
Geradoras Eólicas EOL
Cabo Verde, EOL Cabo
Verde 2, EOL Cabo Verde
3, EOL Cabo Verde 4, EOL
Cabo Verde 5, EOL
Granja Vargas 1, EOL
Granja Vargas 2 e EOL
Granja Vargas 3,
localizadas no município
de Palmares do Sul,
estado do Rio Grande do
Sul.
Decisão: A Diretoria, por unanimidade, decidiu
conhecer do pedido de extensão da medida cautelar
protocolado pelas Ventos do Cabo Verde I Energia S.A.,
Ventos do Cabo Verde II Energia S.A., Ventos do Cabo
Verde III Energia S.A., Ventos de Granja Vargas I
Energia S.A. e Ventos de Granja Vargas II Energia S.A.
para, sem prejuízo de posterior exame do mérito, dar-
lhe parcial provimento para estender até 30 de
setembro de 2016 os efeitos da medida cautelar
deferida pelo Despacho nº 897/2016, e assim
suspender, de 1º de janeiro de 2016 até 30 de setembro
de 2016, todos os direitos e obrigações decorrentes dos
Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente
Regulado – CCEARs das Centrais Geradoras Eólicas –
EOLs denominadas Cabo Verde 1, Cabo Verde 2 e Cabo
Verde 3, bem como todos os direitos e obrigações
decorrentes dos Contratos de Energia de Reserva –
CERs das EOLs Cabo Verde 4, Cabo Verde 5, Granja
Vargas 2 e Granja Vargas 3.
Assunto: Requerimento
Administrativo interposto
pela Tijoá Participações e
Investimentos S.A., com
vistas à definição de
metodologia de repasse
dos valores necessários
ao reparo da Unidade
Geradora 5 da Usina
Hidrelétrica – UHE Três
Irmãos.
Decisão: A Diretoria, por unanimidade, decidiu: (i)
autorizar a Tijoá Participações e Investimentos S.A. a
concluir processo para contratação da recuperação da
Unidade Geradora 5 da Usina Hidrelétrica – UHE Três
Irmãos, no valor de R$ 29.334.280,00 (vinte e nove
milhões, trezentos e trinta e quatro mil, duzentos e
oitenta reais); e (ii) estabelecer cronograma de
desembolso, com recursos das concessionárias do
serviço público de distribuição de energia elétrica na
proporção das respectivas cotas de garantia física e de
potência da UHE Três Irmãos.
A Diretoria registrou que esta decisão não extingue a
possibilidade de o agente, se entender cabível, provocar
a ANEEL para analisar eventuais custos adicionais e
Energia nº 33
Junho e Julho 2016
- 12 -
indiretos com a recuperação da referida Unidade
Geradora.
Assunto: Pedido de
Reconsideração
interposto pela Empresa
de Energia São Manoel
S.A. – EESM em face do
Despacho n° 1.009/2016,
que indeferiu o pedido de
revisão do valor a ser
pago a título de Uso de
Bem Público – UBP
referente à Usina
Hidrelétrica – UHE São
Manoel.
Decisão: A Diretoria, por unanimidade, decidiu
conhecer do Pedido de Reconsideração interposto pela
Empresa de Energia São Manoel S.A. – EESM em face
do Despacho nº 1.009/2016, que indeferiu o pedido de
revisão do valor a ser pago a título de Uso de Bem
Público – UBP referente à Usina Hidrelétrica – UHE São
Manoel, para, no mérito, negar-lhe provimento.
A pedido do interessado, o processo acima foi destacado
do bloco da pauta, nos termos do art. 22, § 3º, da
Norma de Organização nº 18 (Resolução Normativa nº
698/2015).
Assunto: Requerimento
Administrativo, com
pedido de medida
cautelar, interposto pela
Copel Geração e
Transmissão S.A. –
Copel-GT, com vistas ao
reconhecimento de
excludentes de
responsabilidade pelo
atraso no cronograma de
implantação da Usina
Hidrelétrica – UHE Colíder
– Contrato de Concessão
nº 1/2011-MME.
Decisão: A Diretoria, por unanimidade, decidiu
indeferir o Requerimento Administrativo interposto pela
Copel Geração e Transmissão S.A. – Copel-GT, para
reconhecimento de excludentes de responsabilidade
pelo atraso no cronograma de implantação da Usina
Hidrelétrica – UHE Colíder e isenção de encargos e
penalidades regulatórias, contratuais ou comerciais
decorrentes do atraso na implantação da referida Usina,
mantendo inalterado o cronograma de implantação
constante no Contrato de Concessão nº 01/2011-MME
e os cronogramas de suprimento e demais obrigações
constantes nos Contratos de Comercialização de
Energia no Ambiente Regulado – CCEARs associados à
UHE Colíder. Em cumprimento ao previsto no art. 4º da
Lei nº 13.203/2015, após o trânsito em julgado do
assunto no âmbito da ANEEL, o mesmo deve ser
encaminhado ao Ministério de Minas e Energia – MME,
destacando a decisão final desta Agência, para decisão
do MME sobre eventual prorrogação do prazo de
concessão.
Assunto: Análise do
Termo de Intimação nº
1.001/2016, lavrado pela
Decisão: A Diretoria, por unanimidade, decidiu
determinar o arquivamento do Termo de Intimação nº
1.001/2016, lavrado pela Superintendência de
Energia nº 33
Junho e Julho 2016
- 13 -
Superintendência de
Fiscalização dos Serviços
de Geração – SFG, com
proposta de aplicação da
pena de revogação da
autorização para
implantação e exploração
da Usina Termelétrica –
UTE BBF Benjamin
Constant.
Fiscalização dos Serviços de Geração – SFG, que, por
supor caracterizada a hipótese estabelecida no inciso I
do art. 11 da Resolução Normativa nº 63/2004, propõe
a aplicação da penalidade de revogação da autorização
para implantar e operar a Usina Termelétrica – UTE BBF
Benjamim Constant.
Assunto: Reajuste da
Receita Anual de Geração
– RAG das Usinas
Hidrelétricas – UHEs em
Regime de Cotas, nos
termos da Lei n°
12.783/2013, para o
período de julho de 2016
a junho de 2017.
Decisão: A Diretoria, por unanimidade, decidiu: (i)
homologar as Receita Anual de Geração – RAG das
Usinas Hidrelétricas – UHEs em Regime de Cotas, nos
termos da Lei n° 12.783/2013, com vigência de 1º de
julho de 2016 a 30 de junho de 2017; (ii) determinar o
pagamento em parcela única, na competência de julho
de 2016, para os valores de Custo de Gestão dos Ativos
de Geração – GAGO&M de Furnas Centrais Elétricas
S.A., referente à operação temporária de 2 dias no mês
de julho de 2016 para as usinas de Ervália, Neblina,
Sinceridade, Dona Rita e Coronel Domiciano, bem como
da Companhia Energética de São Paulo – Cesp,
referente à análise do Recurso Administrativo interposto
em face da a RAG da usina de Jupiá, conforme
Despacho 1.817/2016; e (iii) fixar o valor de R$
2.941.791,94 que deverá ser repassado ao Demei-
Geração pelo Demei-Distribuição, em 12 (doze)
parcelas mensais iguais, a partir de agosto de 2016,
referente aos valores de RAG não recebidos no período
de janeiro de 2013 a fevereiro de 2016. A Diretoria
decidiu, ainda, estabelecer: (i) o aditamento do
contrato de suprimento de energia celebrado entre
Demei-Distribuição e Rio Grande Energia S.A. – RGE,
para contemplar a redução dos montantes de energia
contratados correspondentes à geração da Usina Passo
do Ajuricaba – UPA, no período de 1° de janeiro de 2013
a 29 de fevereiro de 2016; (ii) o refaturamento do
suprimento de energia da RGE para a Demei-
Distribuição em função do aditivo contratual, nos
termos da Resolução Normativa n° 206/2006 e do
Energia nº 33
Junho e Julho 2016
- 14 -
Submódulo 11.1 dos Procedimentos de Regulação
Tarifária – PRORET, observados os períodos de vigência
das respectivas normas; e (iii) que a RGE apresente,
no prazo de 180 dias, para análise da ANEEL, o cálculo
resultante do refaturamento do suprimento, em função
do aditivo contratual, cujos efeitos financeiros e
tarifários poderão ser aplicados a partir do próximo
processo tarifário da suprida.
Assunto: Requerimento
Administrativo interposto
pelas empresas Energia
Pecém Geração de
Energia S.A., Parnaíba I
Geração de Energia S.A.,
Parnaíba III Geração de
Energia S.A. e Itaqui
Geração de Energia S.A.,
com vistas à revisão do
Fator de Indisponibilidade
e o recálculo dos
ressarcimentos devidos
pelas Requerentes.
Decisão: A Diretoria, por unanimidade, decidiu
conhecer dos Requerimentos Administrativos
apresentados pelas Energia Pecém Geração de Energia
S.A., Parnaíba I Geração de Energia S.A., Parnaíba III
Geração de Energia S.A. e Itaqui Geração de Energia
S.A., para revisar o Fator de Indisponibilidade – FID das
Usinas Termelétricas – UTEs Porto do Pecém I,
Maranhão IV, Maranhão V, MC2 Nova Venécia 2 e Porto
do Itaqui, e no mérito, negar-lhes provimento.
Assunto: Análise do
Termo de Intimação n°
1.002/2015 e do
Relatório de Falhas e
Transgressões à
Legislação e ao Contrato
de Concessão n°
67/2000-ANEEL-CGTEE,
lavrados pela
Superintendência de
Fiscalização dos Serviços
de Geração – SFG, que
propôs aplicação da pena
de caducidade da
concessão para
exploração da Usina
Termelétrica – UTE
Nutepa.
Decisão: A Diretoria, por unanimidade, decidiu
encaminhar o processo ao Ministério de Minas e Energia
– MME, propondo a declaração de caducidade da Usina
Termelétrica – UTE Nutepa, regulada pelo Contrato de
Concessão n° 67/2000-ANEEL-CGTEE, celebrado em 13
de setembro de 2000, nos termos do art. 38 da Lei n°
8.987/1995, sem prejuízo de outras cominações
previstas na legislação e no Contrato de Concessão.
Energia nº 33
Junho e Julho 2016
- 15 -
Transmissão
Assunto: Inclusão de
cláusula de salvaguarda
ao erário nos Contratos
de Geração e
Transmissão abrangidos
pela Lei nº
12.783/2013, em
atendimento ao Acórdão
nº 3.149/2012 do
Plenário do Tribunal de
Contas da União – TCU.
Decisão: A Diretoria, por unanimidade, decidiu: (i)
determinar o encerramento da Audiência Pública n°
66/2014, instaurada com vistas a colher subsídios e
informações para aperfeiçoar as cláusulas de
salvaguardas ao erário nos contratos de concessão de
geração e de transmissão abrangidos pela Lei n°
12.783/2013, em cumprimento à determinação do
Acórdão 3149 – TCU – Plenário, de 21 de novembro de
2012; (ii) aprovar as propostas de subcláusulas com
vistas à sua inclusão na Cláusula Oitava dos termos
aditivos aos contratos de Concessão de Transmissão
relacionados na Tabela 1 e na Cláusula Sétima dos
termos aditivos aos contratos de Concessão de
Geração relacionados na Tabela 2 do Voto do Diretor-
Relator; e (iii) encaminhar o presente processo ao
Ministério de Minas e Energia – MME para a devida
formalização dos termos aditivos aos contratos.
Assunto: Autorização
para emissão de Termo
de Intimação – TI e o
Relatório de Falhas e
transgressões na
implantação das
obrigações dos
contratos de concessão
das empresas ATE XVI
Transmissora de Energia
S.A., ATE XVII
Transmissora de Energia
S.A., ATE XVIII
Transmissora de Energia
S.A., ATE XIX
Transmissora de Energia
S.A., ATE XX
Transmissora de Energia
S.A., ATE XXI
Transmissora de Energia
Decisão: A Diretoria, por unanimidade, decidiu
autorizar a Superintendência de Fiscalização dos
Serviços de Eletricidade – SFE e a Superintendência de
Fiscalização Econômica e Financeira – SFF para, em
conjunto, emitirem os Termos de Intimação – TI para
a ATE XVI Transmissora de Energia S.A., ATE XVII
Transmissora de Energia S.A., ATE XVIII Transmissora
de Energia S.A., ATE XIX Transmissora de Energia S.A.,
ATE XX Transmissora de Energia S.A., ATE XXI
Transmissora de Energia S.A., ATE XXII Transmissora
de Energia S.A., ATE XXIII Transmissora de Energia
S.A. e ATE XXIV Transmissora de Energia S.A., com o
objetivo de cientificá-las das falhas e transgressões à
legislação e ao Contrato de Concessão, que poderá
resultar na declaração da caducidade da concessão do
serviço público de transmissão.
Energia nº 33
Junho e Julho 2016
- 16 -
S.A., ATE XXII
Transmissora de Energia
S.A., ATE XXIII
Transmissora de Energia
S.A. e ATE XXIV
Transmissora de Energia
S.A.
Assunto: Recurso
Administrativo
interposto pela Cemig
Geração e Transmissão
S.A. – Cemig–GT em
face do Despacho nº
509/2016, emitido pela
Superintendência de
Fiscalização dos
Serviços de Eletricidade
– SFE, que suspendeu o
Pagamento Base das
Funções de Transmissão
do ciclo 2013/2014 da
Recorrente.
Decisão: A Diretoria, por unanimidade, decidiu
conhecer do Recurso Administrativo interposto pela
Cemig Geração e Transmissão S.A. – Cemig–GT em
face do Despacho nº 509/2016, emitido pela
Superintendência de Fiscalização dos Serviços de
Eletricidade – SFE, que suspendeu o Pagamento Base
das Funções de Transmissão do ciclo 2013/2014 da
Recorrente, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
para modificar o início da suspenção do Pagamento
Base da Função Transmissão TR 500/138 kV ITAJUBA
3 TR2 MG para 20h28min de 24/6/2013, e manter
integralmente a suspensão do Pagamento Base para as
demais Funções Transmissão constantes do Despacho
n° 509/2016.
Assunto: Requerimento
Administrativo
interposto pela Linhas
de Xingu Transmissora
de Energia S.A. – LXTE
e pela Linhas de Macapá
Transmissora de Energia
S.A. – LMTE, com vistas
à não realização dos
descontos no
pagamento base
previstos na Resolução
Normativa nº 270/2007.
Decisão: A Diretoria, por unanimidade, decidiu
conhecer e dar provimento ao pedido interposto pela
Linhas de Xingu Transmissora de Energia S.A. – LXTE
e pela Linhas de Macapá Transmissora de Energia
S.A. – LMTE para cancelar a cobrança da Parcela
Variável por Atraso – PVA, constante da Resolução
Normativa n° 270/2007, referente, respectivamente,
à Linha de Transmissão 500 kV Tucuruí – Xingu –
Jurupari e à Linha de Transmissão 500kV Jurupari-
Oriximiná.
Assunto: Requerimento
Administrativo
interposto pela
Decisão: A Diretoria, por unanimidade, decidiu negar
provimento à solicitação de reequilíbrio econômico-
financeiro do Contrato de Concessão de Transmissão
Energia nº 33
Junho e Julho 2016
- 17 -
Transenergia São Paulo
S.A. – TSP, com vistas
ao reequilíbrio
econômico-financeiro do
Contrato de Concessão
n° 24/2009-ANEEL
n° 24/2009-ANEEL celebrado com a Transenergia São
Paulo S.A – TSP.
Assunto: Recurso
Administrativo
interposto pela MGE
Transmissão S.A. em
face do Auto de Infração
nº 121/2015, lavrado
pela Superintendência
de Fiscalização dos
Serviços de Eletricidade
– SFE, que aplicou
penalidade de multa em
decorrência da
verificação do
cumprimento do
cronograma executivo e
da conformidade técnica
das obras de
implantação do
empreendimento de
construção das
instalações
correspondentes ao
Anexo 6G do Leilão nº
5/2009-ANEEL.
Decisão: A Diretoria, por unanimidade, decidiu
conhecer do Recurso Administrativo interposto pela
MGE Transmissão S.A. e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para reduzir as multas impostas pelo Auto
de Infração nº 121/2015, lavrado pela
Superintendência de Fiscalização dos Serviços de
Eletricidade – SFE, para R$ 80.458,39 (oitenta mil,
quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e nove
centavos), a serem recolhidos conforme a legislação
vigente, por infrações relacionadas ao cumprimento do
cronograma executivo e à conformidade técnica das
obras de implantação do empreendimento de
construção das instalações correspondentes ao Anexo
6G do Leilão nº 5/2009-ANEEL, outorgadas à
Transmissora por meio do Contrato de Concessão nº
8/2010-ANEEL, de 12 de julho de 2010.
Assunto: Recurso
Administrativo
interposto pela
Companhia Hidro
Elétrica do São
Francisco – Chesf em
face do Auto de Infração
nº 76/2015, lavrado
pela Superintendência
Decisão: A Diretoria, por unanimidade, decidiu: (i)
conhecer do Recurso Administrativo interposto pela
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf em
face do Auto de Infração nº 76/2015, lavrado pela
Superintendência de Fiscalização dos Serviços de
Eletricidade – SFE, para, no mérito, dar-lhe parcial
provimento; e (ii) reduzir a penalidade de multa para
R$ 111.130,87 (cento e onze mil, cento e trinta reais e
oitenta e sete centavos), valor esse que deverá ser
Energia nº 33
Junho e Julho 2016
- 18 -
de Fiscalização dos
Serviços de Eletricidade
– SFE, que aplicou
penalidade de multa em
decorrência no atraso
no cronograma de
implantação das obras
da Subestação Pici II.
recolhido em conformidade com a legislação vigente.
Assunto: Recurso
Administrativo
interposto pela
Companhia Hidro
Elétrica do São
Francisco S.A. – Chesf
em face do Auto de
Infração nº 20/2016,
lavrado pela
Superintendência de
Fiscalização dos
Serviços de Eletricidade
– SFE, que aplicou
penalidade de multa em
decorrência de
fiscalização realizada
com objetivo de verificar
as obras na Subestação
Rio Largo II e na
Subestação Tauá II.
Decisão: A Diretoria, por unanimidade, decidiu: (i)
conhecer do Recurso Administrativo interposto pela
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco S.A. – Chesf
em face do Auto de Infração nº 20/2016, lavrado pela
Superintendência de Fiscalização dos Serviços de
Eletricidade – SFE, em fiscalização realizada com
objetivo de verificar as obras na Subestação Rio Largo
II e na Subestação Tauá II, e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento; e, por conseguinte, (ii) reduzir a multa
para R$ 222.090,56 (duzentos e vinte e dois mil,
noventa reais e cinquenta e seis centavos), que deverá
ser recolhida em conformidade com a legislação
vigente.
Assunto: Solicitação de
suspensão do
pagamento do Montante
de Uso do Sistema de
Transmissão – MUST
não utilizado pelas
usinas do complexo
Parnaíba I, II e III. Área
Responsável:
Superintendência de
Regulação dos Serviços
Decisão: A Diretoria, por unanimidade, decidiu
conhecer da solicitação de suspensão do pagamento do
Montante de Uso do Sistema de Transmissão – MUST
não utilizado pelas usinas do complexo Parnaíba I, II e
III formulado pela Usina Termelétrica – UTE Parnaíba
II Geração de Energia S.A., para no mérito, negar-lhe
provimento.
Energia nº 33
Junho e Julho 2016
- 19 -
de Transmissão – SRT
Assunto: Requerimento
Administrativo
interposto pela
Transenergia São Paulo
S.A. – TSP, com vistas
ao reequilíbrio
econômico-financeiro do
Contrato de Concessão
n° 24/2009-ANEEL.
Decisão: A Diretoria, por unanimidade, decidiu negar
provimento à solicitação de reequilíbrio econômico-
financeiro do Contrato de Concessão de Transmissão
n° 24/2009-ANEEL celebrado com a Transenergia São
Paulo S.A – TSP
Distribuição
Assunto: Pedido de
Reconsideração
Interposto pela CEB
Distribuição S.A. – CEB-
DIS em face do
Despacho nº
3.959/2015, que
determinou ao Operador
Nacional do Sistema
Elétrico – ONS a
cobrança da Parcela de
Ineficiência por
Sobrecontratação – PIS
apuradas no período de
2011 a 2014.
Decisão: A Diretoria, por unanimidade, decidiu
conhecer e dar provimento ao Pedido de
Reconsideração interposto pela CEB Distribuição S.A. –
CEB-DIS em face do Despacho nº 3.959/2015, de
forma a cancelar a cobrança no valor de R$
2.925.642,37 (dois milhões, novecentos e vinte e cinco
mil, seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e sete
centavos), a preços de junho de 2015.
Assunto: Recurso
Administrativo
interposto pela Copel
Distribuição S.A. em
face do Auto de Infração
nº 7/2015, lavrado pela
Superintendência de
Fiscalização dos
Serviços de Eletricidade
– SFE, que aplicou
multa em decorrência
Decisão: A Diretoria, por unanimidade, decidiu
conhecer do Recurso Administrativo interposto pela
Copel Distribuição S.A. e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para reduzir a multa imposta pelo Auto de
Infração nº 7/2015, lavrado pela Superintendência de
Fiscalização dos Serviços de Eletricidade – SFE, por
infração relacionada à não observância à metodologia
estabelecida pela Resolução Normativa nº 89/2004, ao
solicitar a homologação de Diferença Mensal de Receita
– DRM, para R$ 88.334,94 (oitenta e oito mil, trezentos
e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos), a
Energia nº 33
Junho e Julho 2016
- 20 -
de fiscalização da
Subvenção Econômica
concedida à Recorrente
em razão da Subclasse
Residencial Baixa Renda
– Referência 2008. Área
Responsável: Diretoria –
DIR.
serem recolhidos conforme a legislação vigente.
Assunto: Recurso
Administrativo
interposto pela
Companhia Piratininga
de Força e Luz – CPFL
Piratininga em face do
Auto de Infração nº
438/2014, lavrado pela
Agência Reguladora de
Energia e Saneamento
do Estado de São Paulo
– ARSESP, que aplicou
penalidade de
advertência e multa em
decorrência de
fiscalização da qualidade
do fornecimento de
energia elétrica.
Decisão: A Diretoria, por unanimidade, decidiu
conhecer do Recurso Administrativo interposto pela
Companhia Piratininga de Força e Luz – CPFL
Piratininga e, no mérito, dar-lhe provimento para
anular o Auto de Infração nº 438/TN 2111/2010,
lavrado pela Agência Reguladora de Energia e
Saneamento do Estado de São Paulo – ARSESP, haja
vista a ocorrência de prescrição intercorrente, nos
termos do § 1º do art. 1º da Lei nº 9.873/1999. A
Diretoria decidiu, ainda, determinar que: (i) a ARSESP
apure, em até 180 dias, os fatos que levaram à
ocorrência da prescrição intercorrente nos autos do
Processo Administrativo nº ARSESP/3126/2010, corrija
os procedimentos e implemente controles, para evitar
novas nulidades, e tome as providências cabíveis; e (ii)
a Superintendência de Comunicação e Relações
Institucionais – SCR, com o apoio da Superintendência
de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade – SFE,
analise os resultados da apuração e as medidas
adotadas, bem como opine quanto ao atendimento à
determinação acima.
Assunto: Apreciação
Parcial dos Pedidos de
Reconsideração
interpostos pela
Associação Brasileira de
Grandes Consumidores
Industriais de Energia e
de Consumidores Livres
– Abrace, pela Petróleo
Decisão: A Diretoria, por unanimidade, decidiu: (i)
conhecer dos Pedidos de Reconsideração interpostos
pela Associação Brasileira de Grandes Consumidores
Industriais de Energia e de Consumidores Livres –
Abrace e pela Light Serviços de Eletricidade S.A em
face da Resolução Homologatória nº 2.018/2016, que
homologou as quotas anuais da Conta de
Desenvolvimento Energético – CDE para 2016, e, no
mérito, dar-lhes provimento, mediante a exclusão da
Energia nº 33
Junho e Julho 2016
- 21 -
Brasileiro S.A. –
Petrobras, pela Light
Serviços de Eletricidade
S.A., pelas Empresas de
Distribuição da
Eletrobras (Eletrobras
Distribuição Amazonas,
Rondônia, Acre e
Roraima), pela
Amazonas Distribuidora
de Energia S.A. e pelas
Centrais Elétricas
Brasileiras S.A. –
Eletrobras, em face da
Resolução
Homologatória nº
2.018/2016, que
homologou as quotas
anuais definitivas da
Conta de
Desenvolvimento
Energético – CDE para o
ano de 2016, e do
Despacho 314/2016,
que fixou os valores de
despesas a serem
suportadas pela CDE.
rubrica de despesa referente à “Financiamentos
concedidos – RGR” do orçamento da CDE para 2016;
(ii) homologar as novas quotas anuais da CDE para o
ano de 2016, conforme minuta de Resolução anexa ao
voto do Diretor-Relator; e (iii) determinar às Centrais
Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras que se
abstenham de conceder qualquer financiamento na
rubrica denominada “Financiamentos concedidos –
RGR”.
Assunto: Pedido de
Reconsideração
interposto pela
Associação Brasileira
dos Produtores de
Ferroligas e de Silício
Metálico – Abrafe em
face da Resolução
Homologatória nº
1.858/2015, que
homologou os
resultados da Revisão
Tarifária Extraordinária
Decisão: A Diretoria, por unanimidade, decidiu
conhecer do Pedido de Reconsideração interposto pela
Associação Brasileira dos Produtores de Ferroligas e de
Silício Metálico – Abrafe em face da Resolução
Homologatória n° 1.858/2015, que homologou os
resultados da Revisão Tarifária Extraordinária das
Concessionárias de Distribuição de Energia Elétrica,
fixou as Tarifas de Energia – TEs e as Tarifas de Uso
dos Sistemas de Distribuição — TUSDs e deu outras
providências, e, no mérito, negar-lhe provimento.
Energia nº 33
Junho e Julho 2016
- 22 -
das Concessionárias de
Distribuição de Energia
Elétrica, fixou as Tarifas
de Energia – TEs e as
Tarifas de Uso dos
Sistemas de Distribuição
– TUSDs e deu outras
providências.
Assunto: Requerimento
Administrativo, com
pedido de medida
cautelar, interposto pela
Associação Brasileira de
Distribuidores de
Energia Elétrica –
Abradee, com vista a
autorizar o uso das
Resoluções
Homologatórias de
tarifas de 2015 sem a
componente Tarifa de
Uso do Sistema de
Distribuição – TUSD
CDE para cálculo e
pagamento de eventuais
compensações aos
consumidores.
Decisão: A Diretoria, por unanimidade, decidiu
conhecer dos pedidos apresentados pela Associação
Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica –
Abradee na Carta nº ABRADEE/B15.CT2015-0094, de
25 de setembro de 2015, para autorizar o uso das
Resoluções Homologatórias de tarifas de 2015 sem a
Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD CDE
para cálculo e pagamento de eventuais compensações
aos consumidores, e, no mérito, negar-lhes
provimento.
Assunto: Reapreciação
do pedido de extinção
de débitos das
concessionárias de
distribuição das Centrais
Elétricas Brasileiras S.A.
– Eletrobras nos estados
do Amazonas, Acre,
Roraima e Piauí, com
seus respectivos
fornecedores, mediante
encontro de contas com
A Diretoria, por unanimidade, decidiu: (i) dar parcial
provimento aos requerimentos administrativos
interpostos pela Amazonas Distribuidora de Energia e
Eletrobras Distribuição Roraima, para autorizar que,
além do reembolso direto dos custos de aquisição de
combustíveis aos fornecedores consubstanciado por
meio da Resolução Normativa nº 427, de 22 de
fevereiro de 2011, a Eletrobras repasse recursos para
os credores das distribuidoras listados no Anexo desta
Decisão, limitados aos créditos das respectivas
distribuidoras junto à Conta de Consumo de
Combustíveis – CCC; e (ii) negar provimento ao
Energia nº 33
Junho e Julho 2016
- 23 -
créditos existentes nos
Fundos Setoriais Conta
de Consumo de
Combustíveis – CCC e
Conta de
Desenvolvimento
Energético – CDE.
requerimento administrativo interposto pela Eletrobras
Distribuição Piauí e Eletrobras Distribuição Acre.
Comercialização
Assunto: Requerimento
Administrativo, com
pedido de medida
cautelar, interposto
pelas empresas Energia
dos Ventos V S.A.,
Energia dos Ventos VI
S.A., Energia dos
Ventos VII S.A., Energia
dos Ventos VIII S.A. e
Energia dos Ventos IX
S.A., com vistas à
suspensão de Contratos
de Comercialização de
Energia Elétrica no
Ambiente Regulado –
CCEARs.
Decisão: A Diretoria, por unanimidade, decidiu, sem
prejuízo do superveniente exame do mérito, prorrogar
até 31 de julho de 2016, os efeitos do Despacho nº
128/2016, que conheceu do pedido de concessão de
medida cautelar interposto pelas Energia dos Ventos
V S.A., Energia dos Ventos VI S.A., Energia dos Ventos
VII S.A., Energia dos Ventos VIII S.A. e Energia dos
Ventos IX S.A., e deu-lhe parcial provimento para
suspender, desde 1º de janeiro de 2016 até 30 de
junho de 2016 (6 meses), os direitos e as obrigações
decorrentes dos Contratos de Comercialização de
Energia no Ambiente Regulado – CCEARs das Centrais
Geradoras Eólicas – EOLs São Januário, Nossa Senhora
de Fátima, Jandaia, São Clemente e Jandaia I,
respectivamente.
Assunto: Alteração do
cronograma de
suprimento previsto nos
Contratos de
Comercialização de
Energia no Ambiente
Regulado – CCEARs
referentes à Usina
Termelétrica – UTE
Campina Grande,
outorgada à Borborema
Energética S.A. por
meio da Portaria nº
Decisão: A Diretoria, por unanimidade, decidiu
indeferir o pedido interposto pela Borborema
Energética S.A., de alteração do início de suprimento
previsto nos Contratos de Comercialização de Energia
no Ambiente Regulado – CCEARs da Usina Termelétrica
– UTE Campina Grande.
Energia nº 33
Junho e Julho 2016
- 24 -
361/2007, localizada no
município de Campina
Grande, estado da
Paraíba.
Assunto: Medida
Cautelar interposta pela
PCH Santa Rosa S.A.,
com vistas à suspensão
de cobrança, pela
Câmara de
Comercialização de
Energia Elétrica – CCEE,
de penalidade por
insuficiência de lastro de
energia referente a
dezembro de 2015.
Decisão: A Diretoria, por unanimidade, decidiu
conhecer e negar provimento ao pedido de concessão
de medida cautelar interposto pela PCH Santa Rosa
S.A. SPE, a qual requer a suspensão de cobrança, pela
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE,
de penalidade no valor de R$ 63.185,28 (sessenta e
três mil, cento e oitenta e cinco reais e vinte e oito
centavos) por insuficiência de lastro de energia
referente a dezembro de 2015.
Assunto: Solicitação de
prazo adicional para
assinatura dos
Contratos de
Comercialização de
Energia no Ambiente
Regulado – CCEARs e de
revogação amigável da
autorização da Usina
Termelétrica – UTE
Canto do Buriti,
outorgada à Canto do
Buriti Bioeletricidade
S.A., localizada no
município de Canto do
Buriti, estado do Piauí.
Decisão: A Diretoria, por unanimidade, decidiu: (i)
declarar, nos termos do art. 14 da Norma de
Organização n° 001, extinto o Processo nº
48500.006663/2014-37, em razão da perda de objeto
do pedido apresentado pela Canto do Buriti
Bioeletricidade S.A. para concessão de prazo adicional
para a celebração dos Contratos de Comercialização de
Energia no Ambiente Regulado – CCEARs relativos à
Usina Termelétrica – UTE Canto do Buriti, haja vista o
decurso do prazo solicitado e a manifesta desistência
da interessada em implantar a Usina; (ii) indeferir o
pedido de revogação da autorização outorgada à Canto
do Buriti Bioeletricidade S.A. para exploração da UTE
Canto do Buriti, em face da não concordância com as
condições apresentadas pela interessada
relativamente à liberação total ou parcial da garantia
de fiel cumprimento e isenção ou atenuação das
penalidades regulatórias; (iii) encaminhar o Processo
nº 48500.005655/2013-92 à Superintendência de
Fiscalização dos Serviços de Geração – SFG, para
instrução de processo punitivo, com observância do
contraditório e da ampla defesa, com vistas à eventual
cassação da outorga da UTE Canto do Buriti e aplicação
Energia nº 33
Junho e Julho 2016
- 25 -
de demais penalidades cabíveis; e (iv) determinar à
Superintendência de Concessões e Autorizações de
Geração – SCG a abertura de processo específico para
fins de excussão das garantias, com observância do
contraditório e da ampla defesa, em razão do
descumprimento pela Canto do Buriti Bioeletricidade
S.A. das obrigações constantes na outorga e no Edital
de Leilão n° 6/2013-ANEEL.
Assunto: Requerimento
Administrativo
interposto pela Campo
Grande Bioeletricidade
S.A., com vistas à
adequação de cláusula
de Contrato de
Comercialização de
Energia Elétrica no
Ambiente Regulado –
CCEAR de usinas com
Custo Variável Unitário
– CVU não nulo que
sagraram-se vencedoras
do Leilão nº 6/2013 no
que concerne à potência
associada a ser
disponibilizada pela
Usina Termelétrica –
UTE Campo Grande.
Área Responsável:
Superintendência de
Regulação Econômica e
Estudos do Mercado –
SRM.
Decisão: A Diretoria, por unanimidade, decidiu
conhecer do Requerimento Administrativo interposto
pela Campo Grande Bioeletricidade S.A., com vistas à
adequação de cláusula de Contrato de Comercialização
de Energia Elétrica no Ambiente Regulado – CCEAR de
usinas com Custo Variável Unitário – CVU não nulo que
sagraram-se vencedoras do Leilão nº 6/2013 no que
concerne à potência associada a ser disponibilizada
pela Usina Termelétrica – UTE Campo Grande, para, no
mérito, negar-lhe provimento.
voltar ao início
Energia nº 33
Junho e Julho 2016
- 26 -
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS (AP) E CONSULTAS PÚBLICAS (CP)
De sorte a assegurar transparência a suas respectivas ações, previamente à edição de
normativo ou regulamentação específica, a Agência Nacional de Energia Elétrica
(“ANEEL”) e o Ministério de Minas e Energia (“MME”), conforme o caso, promovem a
divulgação da minuta do texto da regulamentação para “audiência ou consulta pública”.
A partir da data de publicação de sua abertura no Diário Oficial da União, comentários
e sugestões podem ser submetidos através dos sites próprios, por quaisquer
interessados, durante o prazo assinalado, podendo ser realizadas sessões públicas. A
regulamentação torna-se vinculante após sua publicação na forma de “Resolução”,
“Decreto”, “Portaria” ou similar.
Audiência
ou Consulta
Pública
Assunto Prazo de
Contribuição
ANEEL – AP
nº 34/2016
Obter subsídios para regulamentação dos
critérios para limitação de distribuição de
dividendos e pagamento de juros sobre o capital
próprio, aplicáveis às concessionárias de serviço
público de distribuição de energia elétrica
De 16/06/2016
a 18/07/2016
ANEEL – AP
nº 35/2016
Obter subsídios para o aprimoramento da
Regulação relativa ao cálculo do encargo dos
Programas de Pesquisa e Desenvolvimento - P&D
e Eficiência Energética - EE, de que trata o
Submódulo 5.6 dos Procedimentos de Regulação
Tarifária - PRORET, incluindo os procedimentos
necessários para recolhimento dos recursos ao
Programa Nacional de Conservação de Energia
Elétrica - PROCEL, em atendimento à Lei nº
13.280, de 3 de maio de 2016.
De 16/06/2016
a 18/07/2016
ANEEL – AP
nº 38/2016
Obter subsídios para o aprimoramento da
regulamentação do art. 6º da Lei nº
13.203/2015, que versa sobre a ampliação do
alcance do desconto na tarifa de uso dos
sistemas de distribuição e transmissão para
fontes incentivadas.
De 23/06/2016
a 22/07/2016
ANEEL – AP
nº 39/2016
Obter subsídios para o aprimoramento da
regulação relativa ao Programa de Pesquisa e
Desenvolvimento - P&D.
De 23/06/2016
a 25/07/2016
Energia nº 33
Junho e Julho 2016
- 27 -
Audiência
ou Consulta
Pública
Assunto Prazo de
Contribuição
ANEEL – AP
nº 41/2016
Obter subsídios para o aprimoramento da
proposta de regulamento referente aos
procedimentos e requisitos atinentes ao Sistema
de Medição para Faturamento - SMF para
unidades conectadas a distribuidoras.
De 30/06/2016
a 28/08/2016
ANEEL – AP
nº 43/2016
Obter subsídios para o aprimoramento da minuta
de Resolução Normativa que dispõe sobre as
garantias financeiras, a homologação de
registros validados de contratos e a divulgação
de informações por meio do cadastro positivo,
associados à comercialização na CCEE.
De 07/07/2016
a 08/08/2016
ANEEL – AP
nº 44/2016
Obter subsídios para o aprimoramento da
metodologia de verificação das metas dos planos
de universalização.
De 14/07/2016
a 13/08/2016
ANEEL – AP
nº 45/2016
Obter subsídios para regulamentação do art. 2ª,
da Lei nº 13.203/2015, que trata do custo do
deslocamento de geração hidrelétrica decorrente
de geração termelétrica que exceder aquela por
ordem de mérito econômico (Geração fora da
ordem de mérito – GFOM) e importação de
energia elétrica sem garantia física.
De 28/07/2016
a 29/08/2016
ANEEL – AP
nº 46/2016
Obter subsídios para a alteração da Resolução
Normativa nº 409, de 10.08.2010, relativamente
aos casos em que a usina hidrelétrica não
despachada centralizadamente passa por
intervenção que implique aumento de garantia
física.
De 28/07/2016
a 29/08/2016
ANEEL – CP
nº 02/2016
Obter subsídios para avaliar a necessidade de
regulamentação dos aspectos relativos ao
fornecimento de energia elétrica a veículos
elétricos.
Até 27/07/2016
ANEEL – CP
nº 04/2016
Obter subsídios à proposta do Precedimento de
Comercialização - PdC 5.3 - Conta Bandeiras Até 21/07/2016
Energia nº 33
Junho e Julho 2016
- 28 -
Audiência
ou Consulta
Pública
Assunto Prazo de
Contribuição
ANEEL – CP
nº 07/2016
Obter subsídios sobre a avaliação da necessidade
de representar a reserva operativa nos modelos
computacionais utilizados para o planejamento e
programação de despacho eletroenergético e
para a formação do Preço de Liquidação das
Diferenças – PLD.
Até 28/09/2016
voltar ao início
Energia nº 33
Junho e Julho 2016
- 29 -
GLOSSÁRIO
ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica
CCEE: Câmara de Comercialização de Energia Elétrica
CNPE: Conselho Nacional de Política Energética
EPE: Empresa de Pesquisa Energética
MME: Ministério de Minas e Energia
ONS: Operador Nacional do Sistema Elétrico
voltar ao início
Este boletim é desenvolvido pelos integrantes da área de Energia de Pinheiro Neto
Advogados, sob coordenação de Marcos Chaves Ladeira ([email protected]) e José
Roberto Oliva Jr. ([email protected]), com a colaboração de Carolina Queiroz P. D. de
Melo ([email protected]), Willian Gonçalves Ribeiro ([email protected]) e Marina
Bianchi Fronterotta ([email protected]).