~"", " \:'. <~t,

,io!'-_.!t!!L,

~r:w

~'''~.::-, ...

PREFEITURA MUNICíPAL DE PORTO ALE f::.-j(A ~';"'-PROCURADORIA-GERAL DO MUNICí O. gCUIy~%If5.GABINETE DA PROCURADORA-GERAL ~"-----2~UI\~'g!J.

<, "'----IA~O><~'IA"'----~

1.2. Os Serviços serão executados sob o regime de empreitada por preço unitário,conforme o Edital, a proposta vencedora, o projeto fornecido, o respectivo Caderno deEncargos Gerais do Município de Porto Alegre, especificações e demais condiçõesestabelecidas no Edital de Concorrência nO 001.007628.16.1, pela Lei nO 8.666/93, ealterações, Decreto Federal n? 7.983/2013 a parte não revogada das Normas Gerais deEmpreitada da Prefeitura Municipal de Porto Alegre (NGE) - Lei Municipal n? 3.876/74 eOrdens de Serviços nO015/93, 023/93, 026/93, 007/94, 018/94, 021/94, 023/94, 030/94,007/99, 004/00, 005/00, 007/01, 021/01, 009/02, 007/04, 012/04 e Decreto 13690/02, comas alterações da Ordem de Serviço nO37/93, as quais farão parte deste instrumento comose nele estivessem transcritos, valendo expressamente, no que não estiverem emcontradição com os termos do mesmo instrumento. """"":&4r\'Jldp~~>\

(i?: ~''I~ ~;, :-, ~J\,\ 9~"

• <. "'~''':: C! ""'_nr"\'".--: ~-----'1

W

Livro nO 98 3 - oFls. 222

62608Reg

Aos/~dias do mês de ?'~ do ano de dois mil e ../k., na Procuradoria-Geral doMunicípio de Porto Alegre, presentes de um lado, o MUNICíPIO DE PORTO ALEGRE,neste ato representado por sua Procuradora-Geral, Cristiane da Costa Nery, conformedelegação de competência estabelecida no Decreto .n~ 11.762/97, aqui denominadosimplesmente MUNiCípIO, e de outro lado, a empresa ELMO ELETRO MONTAGENSLTDA., com sede em São Paulo, no endereço na Rua Pequetita, 145 - 12° andar,conjuntos 112 e 122, Vila Olímpia - São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob nO88.692.264/0001-02, por seu representante legalmente habilitado, aqui denominadasimplesmente CONTRATADA, celebrou-se o presente contrato de empreitada por preçounitário, regendo-se pelas cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem por objeto a execução da Obra de reurbanização do Largodos Açorianos, localizado no cruzamento das vias Loureiro da Silva e Borges de Medeiros(viaduto), no centro de Porto Alegre-RS, conforme projeto e especificações técnicasdescritas no Anexo VIII, do Edital e na proposta da CONTRATADA.

<:~ PREFEITURA MUNICíPAL DE PORTO ALEG~ f.:JIYOr:__: ~/i'~;;o:,

, •. ~ ",,-~, PROCURADORIA-GERAL DO MUNiCíPIO" <. =;;)Yf?~}!/~,<, 111 iJ01t '

r:"II GABINETE DA PROCURADORA-GERAL . -":'~-(!'VI G Y, , '~ -- :':> O :.<ti.

1,3. Quaisquer omissões, incorreções ou discrepâncias eventualmente encontradas p~"""'"CONTRATADA no decorrer da execução dos serviços deverão ser comunicadas, porescrito, ao MUNiCíPIO.

223

2

LY

1A. Nenhuma modificação poderá ser introduzida nos projetos, encargos gerais eespecificações técnicas fornecidas, sem o consentimento prévio, por escrito doMUNICíPIO,

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. Pela execução dos serviços o Município de Porto Alegre pagará à contratada, emmoeda corrente nacional, o valor de R$ 4.710.793,78 (quatro milhões, setecentos e dezmil, setecentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos), sendo R$ 989.247,79(novecentos e oitenta e nove mil, duzentos e quarenta e sete reais e setenta e novecentavos), referente a prestação de serviço, R$ 2.606.677,20 (dois milhões, seiscentos eseis mil, seiscentos e setenta e sete reais e vinte centavos) referente ao emprego dematerial e R$ 1.114.778,58 (hum milhão, cento e catorze mil, setecentos e 'setenta e oitoreais e cinqüenta e oito centavos) referente à utilização de equipamento.

2.2. Nos preços propostos estão incluídas as despesas com mão-de-obra, equipamentos,ferramentas, utensílios, transporte, os serviços auxiliares necessários à execução dosserviços, bem como as despesas de ligação de luz e água para o serviço, seu consumo,todas e quaisquer despesas decorrentes de impostos, taxas, encargos sociais, segurosde responsabilidade civil que cubram danos pessoais e materiais a terceiros, e ainda, oseguro pessoal utilizado contra riscos de acidentes de trabalho, serviços de terceiros eoutros ônus que recaiam sobre os serviços contratados, sem quaisquer ônus ousolidariedade por parte do MUNICíPIO.

2.3. Incluem-se, ainda, no valor proposto, todas e quaisquer despesas com depósitos,escritórios, sinalização e limpeza, os quais deverão ter condições de segurança e livrecirculação. Antes do início dos trabalhos os locais serão determinados pelaCONTRATADA e a fiscalização.

2A. Quando necessária a execução de trabalhos não previstos neste contrato, o seupreço deverá ser ajustado previamente pelas partes.

2,5. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos após a datalimite de apresentação das propostas, de comprovada repercussão nos preços ajustados,implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO

3.1. Os preços serão reajustados de acordo com os índices específicos do setor: índicedo custo nacional da construção civil e obras públicas apurados pela Fundação GetúlioVargas (FGV), predominância pavimentação.

224PREFEITURA MUNICípAl DE PORTO AlEG

PROCURADORIA-GERAL DO MUNiCíPIO

GABINETE DA PROCURADORA-GERAl

3.2. O reajuste previsto no item anterior ficará suspenso enquanto viger vedaçãodecorrente de legislação federal, conforme dispõe a Ordem de Serviço nO030/94.

3.2.1. Somente será admitido reajuste nos contratos com prazo de duração igualousuperior a 1 (um) ano, cuja periodicidade anual será contada a partir da data limite paraapresentação da proposta na licitação, de acordo com a Ordem de Serviço nO012, de 06de dezembro de 2004.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1. Os preços serão pagos de acordo com as Ordens de Serviço n. 023/93, 026/93,037/93,007/94,018/94,021/94,023/94 e 030/94.

4.2. Os pagamentos serão efetuados no 30° (trigésimo) dia subsequente ao dia em que afatura for protocolizada no Protocolo (Central ou do Órgão Contratante), desde que afatura seja posterior ou igual ao término do período da execução da etapa dos serviços.Nos casos de a entrada no Protocolo ser anterior ao período antes referido, o prazo de 30(trinta) dias começará a contar a partir do término do período de execução dos serviços.Se o término deste prazo coincidir com dia sem expediente na repartição, considerar-se-ácomo vencimento o primeiro dia útil subsequente.

4.3. Somente serão pagos os valores correspondentes às partes dos serviçosefetivamente realizados e atestados pelo fiscal.

4.4. As medições serão realizadas mensalmente.

4.5. A CONTRATADA deverá emitir as faturas de acordo com as quantidades expressasnos laudos de medição.

4.6. A SMF procederá a retenção do ISSQN na fonte, nos termos da Lei Complementar n?306/93, devendo, para tanto, a CONTRATADA discriminar, em cada fatura, o valor dosserviços, dos materiais adquiridos pelo prestador do serviço e agregados à obra, dassubcontratadas já tributadas pelo imposto e o valor resultante do referido imposto sobreserviços de qualquer natureza a ser retido.

4.7. O fiscal dos serviços deverá conferir os valores constantes das faturas e confirmá-Iasou rejeitá-Ias em, no máximo, 3 (três) dias úteis, após a entrada da fatura no ProtocoloCentral da Prefeitura Municipal de Porto Alegre - Rua Sete de Setembro, 1223 - 2° andarCentro.

4.8. As faturas que não estiverem corretamente formuladas deverão ser devolvidas àCONTRATADA dentro do prazo de sua conferência e o seu tempo de tramitaçãodesconsiderado.

4.9. O Município elidir-se-á da responsabilidade solidária à Contratada, mediante aretenção e o recolhimento previsto no art. 31 da Lei Federal n° 8.212/91 (11% valordos serviços contidos na nota fiscal, fatura ou recibo).

3

V

h""

25 " ;' ~---~2 . .- ,. ~ .

PREFEITURA MUNICíPAL DE PORTO ALEGRE](,;'~"~1A/r' ~.•,,--,,_. . ··•..../A> Vi

PROCURADORIA-GERAL DO MUNiCíPIO ~':}::: lí.1ltrOfrl'.tl (j' -~-<, "v/ . '':''1 G

GABINETE DA PROCURADORA-GERAL ',' ::~~~!I."l." .......•.•... ,

4.10.Haverá a retenção de todos os tributos nos quais o CONTRATANTE sejaresponsável tributário.

4.10.1. As empresas dispensadas de retenções deverão entregar declaração, anexaao documento de cobrança, em duas vias, assinadas pelo representante legal, além deinformar sua condição no documento fiscal, inclusive o enquadramento legal.

4.10.2 O CONTRATANTE poderá reter do valor da fatura da CONTRATADA aimportância devida, até a regularização de suas obrigações contratuais.

4.10.3. A nota fiscal e ou nota fiscal/fatura deverá informar o Cadastro Específico doINSS - CEI da obra, quando exigível, o endereço da obra e deverá vir acompanhada dosdocumentos a seguir descritos.

4.11. Na primeira parcela das obras e/ou serviços:a) Anotação de Responsabilidade Técnica - ART dos responsáveis técnicos pela

execução da obra junto ao Conselho Regional de Engenharia e' Agronomia -CREAlRS;

b) Licença ambiental de instalação emitida pela Secretaria Municipal do MeioAmbiente do município de Porto Alegre (SMAM);

c) Ordem da Administração autorizando o início dos serviços;d)e) Certificado de matrícula junto ao INSS referente à obra;f) Comprovação de atendimento ao disposto na Instrução Normativa da Receita

Federal nO971/2009, artigos 161 e 291, quanto ao atendimento do Programade Prevenção dos Riscos Ambientais - PPRA, Programa de Condições e MeioAmbiente de Trabalho na Indústria de Construção - PCMAT, Programa' deControle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, e Laudo Técnico deCondições Ambientais de Trabalho - LTCAT, quando for o caso;

4.12. Em todas as parcelas das obras e/ou serviços:a) Cópia da folha de pagamento referente ao mês de competência, constando o

CEI e endereço da obra;b) FGTS/GFIP - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço relativo aos

empregados da obra no mês de competência da parcela, constando o CEI eendereço da obra;

c) GPS - Guia de Recolhimento de Previdência Social relativa aos empregadosda obra no mês de competência da parcela, constando o CEI e endereço daobra;

d) Declaração da CONTRATADA de que possui escrituração contábil e de quemantém a contabilidade atualizada, organizada, assinada por contabilistadevidamente credenciado e pelo administrador da empresa.

a)4.13. Na última parcela das obras e/ou serviços:a) CND - Certidão Negativa de Débito - INSS, referente à obra executada,constando a CEI e o endereço da obra, se for o caso;

4~.'

~~----------

I.

~

". . ., <',

..."E~.",,~,

22 fi _. / /:'"~-~>,_í IJ- r.c.)i ~1" -',

PREFEITURA MUNICíPAL DE PORTO ALE<?REI'?Ci>r;; !v7~ti'-'-c

PROCURADORIA-GERAL DO MUNiCíPIO .. Y~)/I~1(~~9fJ!1i'-.:;GABINETE DA PROCURADORA-GERAL " ~<, Ir_I. L.

b) Cópia do Termo de Recebimento Provisório, elaborado pela Fiscalização daobra,

4.14. Nenhum faturamento da CONTRATADA será processado sem que tenha sidopreviamente emitido o respectivo Relatório de Medição.

4.15. Enquanto pendente de entrega o documento comprobatório de encerramento damatrícula CEI, a CONTRATADA se obriga a apresentar, em até 30 (trinta) dias contadosda assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, o requerimento de baixa de matrículaCEI realizado perante a Receita Federal, assim como a entregar, a cada 180 (cento eoitenta) dias, Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva de Débito com Efeitos deNegativa válida, relativa à regularidade das Contribuições Previdenciárias, sob pena deaplicação das sanções cabíveis.

4.16. O CONTRATANTE poderá sustar o pagamento de qualquer fatura apresentadapela CONTRATADA, no todo ou em parte, dentre outros, nos seguintes casos:4.16.3. Execução defeituosa dos serviços;4.16.4. Descumprimento de obrigação relacionada com os serviços contratados;4.16.5. Paralisação dos serviços por culpa da CONTRATADA.

4.17. O presente Contrato adequar-se-á de pronto às condições que vierem a sereditadas pelo Poder Executivo ou Legislativo no tocante à política econômica brasileira,se delas divergente.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO

5.1. O prazo para a conclusão dos serviços será de 270 (duzentos e setenta) diasconsecutivos, prorrogável na forma do art. 57, §§ 1° e 2°, da Lei Federal nO8.666/93, acontar da data da Ordem de Início de Serviço a ser emitida pela Secretaria requisitante.

5.2. Os serviços deverão ser iniciados no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar dadata de Ordem de Início.

5.3. O Serviço será considerado concluído para fins de lavratura e assinatura pelas partesdo competente Termo de Recebimento Provisório, após executados todos os elementosconstantes das especificações técnicas, quando, então, o fiscal receberá provisoriamenteos serviços, dentro de 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA. Asplacas das obras deverão ser recolhidas ao depósito da SMOV, conforme determinaçãodo fiscal.

5.4. Após o período de observação de 60 (sessenta) dias, durante o qual a CONTRATADAdeverá refazer qualquer serviço que lhe seja determinado, caracterizado por erro ou máexecução da CONTRATADA, dar-se-á o Recebimento Definitivo dos serviços porcomissão designada pela Secretaria requisitante, sem prejuízo do que dispõe o art. 618

Çv~a/":;)~.'~', ,,', ')'

'.---: 5

'---...---~.do Código Civil, mediante termo circunstanciado, no qual constem as fases e eventossignificativos verificados na obra ou serviço.

5.5. O Recebimento Provisório ou Definitivo não exclui a responsabilidade civil pelasolidez e segurança do serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução do objeto.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES

6.1. São obrigações da CONTRATADA:a) executar a obra de acordo com o projeto e especificações técnicas, sendo-Ihes

vedado introduzir modificações nos projetos, especificações técnicas e encargos geraissem o consentimento prévio, por escrito, do MUNiCípIO;

b) assumir a responsabilidade técnica pela execução dos serviços;c) observar os requisitos mínimos de qualidade, utilidade, sequrança e resistência

recomendados pela ABNT;d) acompanhar o cronograma físico da obra de modo a não provocar atrasos;e) atualizar o cronograma físico-financeiro, conforme o desenvolvimento da obra,

obedecendo às determinações da fiscalização;f) não subcontratar serviços, no todo ou em parte, exceto com autorização prévia e

expressa do MUNiCípIO, conforme disposto no Edital de licitação, cabendo-lhe, porém,toda a responsabilidade; .

g) fornecer relação semanal dos empregados, devidamente qualificados, queprestarão serviços na obra, a qual deverá ser anotada no diário de obra para controle dafiscalização;

h) comprovar mensalmente o pagamento das obrigações decorrentes da legislaçãotributária, trabalhista, da Previdência Social e de seguros, por meio de documentaçãohábil; .

i) submeter-se à fiscalização do MUNiCípIO;j) manter, no canteiro de obra, Responsável Técnico devidamente credenciado, por

meio de ART e preposto aceito pelo MUNiCípIO, para representá-Io na execução doContrato. Este Responsável Técnico deverá ser o mesmo indicado pela empresa na fasede licitação;

k) manter, em locais determinados pela fiscalização, placas de identificação daobra e da executante, conforme modelos fornecidos pelo MUNiCípIO, e a equipe emserviço devidamente uniformizada e identificada;

I) disponibilizar, a qualquer momento, os materiais utilizados na construção paratestes e análises que comprovem a fiel obediência aos requisitos mínimos ditados pelasespecificações técnicas. Os materiais reprovados serão separados, identificados eretirados do canteiro de obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas;

m) corrigir, separar, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ouem parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções,resultantes da execução ou de materiais empregados apontados pela fiscalização;

n) submeter-se às disposições legais em vigor;o) manter-se durante toda a execução deste Contrato em compatibilidade com as

obrigações anteriores e as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;p) apresentar, em meio magnético, de acordo com o padrão do MUNiCípIO, após a

conclusão da obra, planta(s) cadastral(ais) planialtimétrica(s) contendo as erações

6

>'

..../ r ,< .

2i ú

~ PREFEITURA MUNiCiPAL DE PORTO Al~/f::f- -cc,

~ •.;~..;:., PROCURADORIA-GERAL DO MUNICi~_ ~'if;Úf-'itt~,-~ GABINETE DA PROCURADORA-GERAL '----"!:/f'!/~1), Y

'. L

ocorridas no percurso da obra em relação aos projetos originais ("as built"), no-~a-~~- 'obras viárias, projetos arquitetônicos, estruturais, elétricos e hidrossanitários, contendo asalterações ocorridas durante a realização da obra em relação aos projetos originais ("asbuilt"), no caso de obras prediais, Estas exigências são requisitos necessários paraexpedição do Termo de Recebimento Definitivo.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES

7.1. A CONTRATADA é responsável, ainda, para com o MUNiCípIO e para com terceiros:a) pela infração ou inexato cumprimento das cláusulas deste Contrato;b) pela solidez, segurança e perfeição dos serviços, obrigando-se a corrigir, na

execução, todos os defeitos que forem apontados pela fiscalização e desfazer aquelesque esta condenar como imprestáveis, impróprios ou mal executados;

c) pelos danos causados diretamente ao MUNICíPIO ou a terceiros, decorrentes desua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essaresponsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento pelo órgão interessado;

d) pelos encargos tributários, trabalhistas, previdenciários e comerciais resultantesda execução do contrato e sua inadimplência, com referência aos encargos referidosneste item, não transfere ao MUNICíPIO a responsabilidade de seu pagamento, nempoderá onerar o objeto do Contrato.

7.2. A CONTRATADA não poderá transferir a outrem as obrigações assumidas nesteContrato sem autorização prévia e expressa do Município.

7.3. Todos e quaisquer riscos de acidente de trabalho serão de inteira responsabilidade daCONTRATADA, devendo ser cobertos por seguro, durante e até a entrega definitiva dosserviços.

7.4. O Recebimento Definitivo dos serviços não exime a CONTRATADA dasresponsabilidades legalmente imputáveis por erro ou vício de execução pelo período de 5(cinco) anos, durante os quais ficará obrigada a saná-Io sem ônus para o MUNiCíPIO.

7.5. O não cumprimento da responsabilidade de que trata o item 7.4, além dasprovidências administrativas e judiciais cabíveis, implicará a declaração de inidoneidadeda CONTRATADA perante o MUNiCíPIO.

CLÁUSULA OITAVA - DAS MULTAS E PENALIDADES

8.1. A CONTRATADA, ao deixar de cumprir qualquer das obrigações assumidas, ficarásujeita às penalidades previstas neste item, nos termos dos arts. 86 a 88 da Lei Federal n?8.666, de 1993.

8.2. A multa de que trata o art. 86, §§ 1° e 2°, da Lei Federal nO8.666, de 1993, seráaplicada da seguinte forma:

a) de 0,1% (um décimo por cento) do valor total corrigido do Contrato, por dia deatraso injustificado, em relação às etapas do cronograma;

7

, ~, 22 5 ,~PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEG~!y I:)~""""~-'

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICíPIO~", __~JS:~!Y~~D ",----~GABINETE DA PROCURADORA-GERAL ". ~",11(J",r.;;! /', ~ y"

<. VI, t::b) de 0,1% (um décimo por cento) do valor total corrigido do contrato~p:r'di~!,~~{

atraso injustificado, em relação ao prazo final para a entrega dos serviços.

8.3. Pela inexecução total ou parcial do Contrato o MUNICíPIO poderá, garantida préviadefesa, além de rescindir o Contrato, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

I - advertência;II - multa nas formas previstas nos itens 8.5 e 8.6;111- suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de

contratar com o MUNiCípIO, por prazo não superior a 2 (dois) anos;IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou atéque seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,que será concedida somente quando a CONTRATADA ressarcir os prejuízos resultantes eapós decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

8.4. A aplicação de quaisquer penalidades acima mencionadas acarretará perda dagarantia e todos os seus acréscimos.

8.5. Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total corrigido do contrato,quando a CONTRATADA:

a) prestar informações inexatas ou criar embaraços à fiscalização;b) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem

autorização prévia e expressa do Município;c) executar os serviços em desacordo com o projeto, Normas Técnicas ou

especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias àssuas expensas;

d) desatender às determinações da fiscalização;e) cometer qualquer infração às normas legais Federais, Estaduais e

Municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes emrazão da infração cometida;

f) não iniciar, sem justa causa, a execução dos serviços contratados noprazo fixado, estando sua proposta dentro do prazo de validade;

g) ocasionar, sem justa causa, atraso superior a 30 (trinta) dias na execuçãodos serviços contratados;

h) recusar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os serviçoscontratados;

i) praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência,negligência, imperícia, dolo ou má-fé, venha causar danos ao MUNiCíPIO ou a terceiros,independente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados.

8.6. As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir omotivo.

8

23 o /: '.PREFEITURA MUN IcíPAL DE PORTO ALEGR '7?Or- } <'l{;jk' __

PROCURADORIA-GERAL DO MUNiCíPIO "'''>~#~i:J!)or~ ~~GABINETE DA PROCURADORA-GERAL ''-,,~=/'vlj!1i(") y

<. -I{..')/" -'. LCLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO -'~ ,

•

9,1. Será rescindido o presente Contrato, garantido o contraditório e ampla defesa, semdireito à indenização de qualquer espécie, por parte do MUNiCípIO, quando aCONTRATADA:

a) não cumprir ou cumprir irregularmente qualquer das obrigações desteContrato, especificações, projetos ou prazos;

b) subcontratar, transferir ou ceder, parcial ou totalmente o Contrato, aterceiros sem autorização prévia e expressa do Município, bem como na fusão, cisão ouincorporação com outrem;

c) executar trabalhos com imperícia técnica;d) falir, requerer recuperação judicial ou for instaurada insolvência civil;e) paralisar ou cumprir lentamente os serviços sem justa causa, por mais de

5 (cinco) dias consecutivos;f) atrasar o cronograma sem justa causa, por mais de 30 (trinta) dias

consecutivos;g) demonstrar incapacidade,' desaparelhamento, inidoneidade técnica ou

má-fé; eh) atrasar injustificadamente o inícío das obras.

9.2. Este Contrato poderá ser rescindido, por mútuo acordo, atendida a conveniência doMUNiCípIO, mediante termo próprio e medição rescisória, recebendo a CONTRATADA ovalor dos serviços já executados até o momento da rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS GARANTIAS CONTRATUAIS

10.1. Para a garantia da execução do Contrato, a CONTRATADA, até a data daassinatura deste instrumento, deverá apresentar garantia em uma das modalidadesestabelecidas no art. 56 da Lei Federal n? 8.666, de 1993, no percentual de 5% (cinco porcento) do valor contratado.

10.2. Não será admitida a retenção nas faturas de valor correspondente ao percentual dagarantia de execução do contrato.

10.3. A CONTRATADA obriga-se a prestar garantia adicional na hipótese do valor docontrato ser inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as ais. "a"e "b" do § 1° do art. 48 da Lei Federal nO8.666, de 1993, conforme o disposto no § 2° doreferido artigo.

10.4. Após a execução do Contrato e Recebimento Definitivo dos serviços peloMUNiCípIO, será efetuada a restituição da caução atualizada monetariamente àCONTRATADA, sem prejuízo do disposto no art. 618 do Código Civil.

10.5 Não será admitida a retenção de valores na fatura mensal a título da garantiacontratual.

10

2~ '1 /''''''''-PREFEITURA MUNICíPAL DE PORTO ALEPRE "'fj:j~'",,,,,;

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICíP.'~o f:>9cÚfy lf/t15.-;0. --__.GABINETE DA PROCURADORA-GERAL -'----)r~ 11r~~OF?J/l y--------/ '/07:

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA <: D(;~7.Q'R~l.

11.1. A despesa decorrente do presente Contrato correrá por conta da dotaçãoorçamentária nO 2404-1702-44905199000-1211.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1. Para dirimir questões e litígios decorrentes do presente Contrato, fica eleito econvencionado o Foro da Comarca de Porto Alegre.

Do que para constar, celebrou-se o presente instrumento, que, lido e achado co forme,vai pelas partes assinado.

l;;~~~ICíPIO. I

I.

IPREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGREPROCURADORIA-GERAL DO MUNICíPIOGABINETE DA PROCURADORA-GERAL

98 3 -'0

.-Fls. 2'32

Reg. 62 6 O 9

Termo aditivo ao contrato firmado entre o Município dePorto Alegre e a Empresa ELMO ELETRO MONTAGENSLTOA., que tem por objeto a execução da obra dereurbanização do Largo dos Açorianos, localizado nocruzamento das vias Loureiro da Silva e Borges deMedeiros (Viaduto), no centro de Porto Alegre-RS(Concorrência nO001.007628.16.1).

Aos/J..:dias do mês de ~8. do ano de dois mil e./b, de um lado, o MUNiCípIODE PORTO ALEGRE, neste ato representado por seu Procurador-Geral, João BatistaLink Figueira, conforme delegação de competência estabelecida no Decreto nO11.762/97,aqui denominado simplesmente MUNiCípIO, e de outro lado, a Empresa ELMO ELETROMONTAGENS LTOA., com sede em São Paulo, na Rua Pequetita, 145 - 12° andar,conjuntos 112 e 122 - Vila Ol[ímpia, inscrita no CNPJ sob n? 88.692.264/0001-02, por seuRepresentante Legal habilitado, celebram o presente termo abaixo especificado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 Por orientação do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul - TCE/RS(Requisição de Documentos e/ou Informação(ões) nO50/2016 - GGM, o valor unitário doitem 2.2 - Mestre de Obras - da Planilha Orçamentária, anexa ao Contrato original -passa a ser o equivalente a R$ 13.433,13 (treze mil, quatrocentos e trinta e três reais etreze centavos), consoante a composição de preços unitários extraída da Tabela SINAPI,Ref. 94295, mês de competência OS/2016. l(;'1.2. O valor total do item 2.2 - Mestre de Obras para o prazo de 09 (nove) meses, passa

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGREPROCURADORIA-GERAL DO MUNiCípIOGABINETE DA PROCURADORA-GERAL

a ser o equivalente a R$ 120.898,17 (cento e vinte mil, oitocentos e noventa e oidezessete centavos).

1.3. O preço de que trata a Cláusula Segunda do Contrato original, passa a ser oequivalente a R$ 4.680.914,86 (quatro milhões, seiscentos e oitenta mil, novecentos ecatorze reais e oitenta e seis centavos), representando uma redução no orçamentooriginal de R$ 29.788,92 (vinte e nove mil, setecentos e oitenta e oito reais e noventa edois centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam mantidas as demais cláusulas e condições contratuais não alteradas por esteTermo Aditivo.

cLÁUSULA TERCEIRA

É competente, para fins legais e questões derivadas deste ajuste o Foro da Comarca dePorto Alegre - RS.

E, por estarem justos e acordados, lavrou-se o presente instrumento em 03 (três) vias deigual teor e forma.

I EProcuradora-Geral do Município. "

~/@VêrIOh LUlz Perill

2