PROGRAMA ORLA POA - lproweb.procempa.com.brlproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/smgae/usu_doc/tr_apoio_fiscal... · requalificaÇÃo do espaÇo urbano, do lazer, do acesso e mobilidade

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

UECP - PROGRAMA ORLA POA TR APOIO À SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO PARA OBRAS DO PROGRAMA ORLA POA

1

- PROGRAMA ORLA POA -

APOIO À SUPERVISÃO

E

FISCALIZAÇÃO

- TERMO DE REFERÊNCIA -



2

TERMO DE REFERÊNCIA

Contratação de empresa de Engenharia Consultiva para prestação de serviços de Apoio Técnico e Operacional à Supervisão e Fiscalização das Obras do PROGRAMA ORLA POA, que inclui o Projeto de Revitalização da Orla do Guaíba, Restauro e Requalificação do Centro Cultural Usina do Gasômetro, Vias e Infraestrutura do Centro Histórico e a Revitalização de Vias Urbanas Estruturais, projetos e obras que favorecerão a mobilidade na cidade e a requalificação urbanística de importante área do Município de Porto Alegre.

1. INTRODUÇÃO

O presente Termo de Referência visa fornecer às empresas, ou consórcios de empresas, de Engenharia Consultiva as informações necessárias à formulação de propostas de prestação de serviços especializados de apoio técnico operacional e supervisão de obras a serem contratados, por meio de licitação, pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre para à supervisão, apoio técnico, operacional e administrativo para a execução das obras do PROGRAMA ORGANICIDADE E REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO URBANO, DO LAZER, DO ACESSO E MOBILIDADE DE PORTO ALEGRE - ORLA POA.

2.OBJETIVO

A contratação de empresa, ou consórcio de empresas, de Engenharia Consultiva tem por objetivo disponibilizar para a Administração Pública Municipal de Porto Alegre, por meio de metodologias de controle de processos construtivos, administrativos, expertise, recursos humanos e ferramentais, qualidade na execução dos projetos e obras de implantação do PROGRAMA ORLA POA, bem como o cumprimento dos cronogramas pactuados nos contratos estabelecidos com as empresas contratadas para a execução das obras e também com os órgãos financiadores. O apoio operacional e supervisão de projetos e obras visa garantir condições à Fiscalização da Prefeitura Municipal de Porto Alegre para execução dos controles abaixo arrolados:

a) controle de contrato; b) planejamento e controle físico-financeiro; c) controle de projetos e fiscalização de obras; d) controle topográfico; e) controle tecnológico;



3

f) apoio técnico; g) relatórios de controle exigidos pelo órgão financiador do programa;

3. JUSTIFICATIVA

A contratação de empresa, ou consórcio de empresas, de Engenharia Consultiva para prestação de serviços técnicos especializados para supervisão e apoio operacional à Fiscalização na elaboração de projetos e execução das obras de infra-estrutura para a revitalização e recuperação da Orla do Guaíba, do Centro Cultural Usina do Gasômetro, de áreas do Centro Histórico, da reabilitação de vias urbanas que favorecerão a mobilidade na cidade, justifica-se: a) pela complexidade dessas obras serem realizadas, muitas delas concomitantemente; b) pela necessidade de controle de qualidade dos projetos e execução das obras; c) pelo cumprimento de normas e protocolos dos órgãos financiadores e; d) pelo estrito cumprimento dos cronogramas físico-financeiros dos contratos.

4. DEFINIÇÕES

Para facilitar a compreensão deste Termo de Referência define-se: a) PROGRAMA ORLA POA: é o Programa Organicidade e Requalificação do Espaço Urbano, do Lazer, do Acesso e Mobilidade de Porto Alegre; b) Contratante: é o Município de Porto Alegre; c) Contratada: é a Empresa ou Consórcio de Empresas de Engenharia Consultiva, cujo objetivo é a supervisão e apoio técnico-operacional à Fiscalização das obras do PROGRAMA ORLA POA; d) Fiscalização: são as Equipes Técnicas das Secretarias e Órgãos da Administração Municipal nomeadas para fiscalizar a execução dos contratos do PROGRAMA ORLA POA;



4

e) Executora (s): Empresa (s) contratada (s) para a execução dos projetos e das obras;

5. OBRAS DO PROGRAMA ORLA POA

5.1 Objetivo As obras do PROGRAMA ORLA POA tem como objetivo promover um conjunto de ações que visam revitalizar e recuperar a Orla do Guaíba, o Centro cultural Usina do Gasômetro, o Centro Histórico e as vias urbanas que viabilizam a mobilidade e a acessibilidade a estas áreas da cidade, qualificando o espaço urbano. O projeto tem como pressuposto a valorização da imagem pública e a dinâmica funcional da região e seu entorno. 5.2 Empreendimentos As obras do PROGRAMA ORLA POA envolvem a implantação dos empreendimentos relacionados abaixo. Cada um destes empreendimentos e seus subcomponentes correspondem a uma Ordem de Serviço a ser emitida no início dos trabalhos de cada contrato. 5.2.1 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO GUAÍBA: Revitalização e qualificação do espaço urbano, através do projeto que prevê a preservação e requalificação do Patrimônio Cultural e Natural, do Terminal Turístico Fluvial, de equipamentos de esporte e lazer como: recantos infantis, academias ao ar livre, quadras esportivas, áreas de contemplação ao lago Guaíba, ciclovias, iluminação de qualidade, paisagismo com várias espécies vegetais e jardim aquático, central de segurança, módulos para atividade de bares e ambulantes, restaurantes, vestiários, arquibancadas, restauração das obras de cunho artístico, redes de água, esgoto, sempre preservando as áreas de importância paisagística ambiental e cultural para a cidade, respeitando o conceito de acessibilidade universal. Dentro desta concepção, serão implantados novos passeios internos com formas curvilíneas em concreto e com iluminação embutida, decks em madeira sobre as águas do Guaíba, passarelas suspensas sobre as águas, restaurantes, melhorias no mobiliário urbano e pavimentação, no trecho compreendido entre a Usina do Gasômetro e o estádio Beira Rio, abrangendo as etapas 1 e 3 do projeto de revitalização da Orla do Guaíba.



5

5.2.2 REVITALIZAÇÃO RUA DOS ANDRADAS E RUA URUGUAI: A revitalização consiste na readequação e substituição do pavimento da via, implantação de acessibilidade universal, vala técnica onde todas as redes de infraestrutura serão alocadas (redes de água, esgoto sanitário, esgoto pluvial, lógica, telefonia, gás e cabos elétricos), sinalização, iluminação e mobiliário urbano qualificado. Os trechos a serem revitalizados são: Rua dos Andradas, entre a Rua General Câmara e Rua Marechal Floriano Peixoto, com extensão aproximada de 305m e a Rua Uruguai, entre a Rua Sete de Setembro e Rua dos Andradas, com extensão aproximada de 140m. 5.2.3 Revitalização do Quadrilátero formado pelas Av. Senador Salgado Filho, as Ruas Doutor Flores, Voluntários da Pátria e Marechal Floriano Peixoto Consiste na Revitalização do Quadrilátero conforme descrito abaixo:

a) Rua Marechal Floriano Peixoto: cruzamentos por sistema “traffic calming”, nas Ruas Gal. Vitorino, Andradas e Otávio Rocha; alargamento dos passeios entre a Rua dos Andradas e a Rua Otávio Rocha.

b) Rua Vigário José Inácio: pavimento em nível do tipo calçadão entre a Rua Voluntários da Pátria e a Rua dos Andradas, cruzamentos por sistema “traffic calming” nas interseções com as Ruas Voluntários da Pátria, Otávio Rocha, Andradas e Gen. Vitorino.

c) Rua Dr. Flores: cruzamentos por sistema “traffic calming” nas interseções com as Ruas Gen. Vitorino, Andradas, Otávio Rocha e Voluntários da Pátria e alargamento dos passeios entre as rua Otávio Rocha e Andradas.

d) Rua General Vitorino: cruzamentos por sistema “traffic calming” nas interseções já relacionadas acima.

Será realizada a readequação dos passeios e o pavimento das vias. As vias pavimentadas com revestimento asfáltico receberão uma nova camada de rolamento. Substituição das redes públicas de água, esgotos, luz, lógica e outras conforme projetos. Readequação dos passeios, incluindo rebaixos de passeios e meio fio, piso podotátil e demais itens que atendam a legislação quanto à acessibilidade universal. Execução de sinalização viária.

5.2.4 Requalificação de Vias



6

Esta componente do programa está dividida em três subcomponentes, descritas a

seguir.

5.2.4.1 Recuperação de Pavimentos com Revestimento Asfáltico

Consiste na recuperação de pavimentos de vias arteriais e coletoras da cidade de

Porto Alegre que se encontram em más condições de trafegabilidade e segurança,

incluindo-se a reconstrução de base e sub-base, onde houver deficiência

estrutural, fresagem da camada asfáltica degradada, recapeamento asfáltico,

execução de rebaixamento das calçadas (rampas de acessibilidade com piso tátil)

em todas as travessias de pedestres (faixas de segurança) e nova sinalização

viária definitiva, de acordo com os respectivos projetos. Em alguns trechos está

prevista a implantação de ciclofaixas.

Esta subcomponente está divida em dois grupos:

GRUPO A - Recuperação Funcional: Incluem 44 km (quarenta e

quatro quilômetros) de vias que receberão obras de recuperação

funcional de pavimentos, para os quais a SMOV desenvolveu os

projetos, os termos de referência e os orçamentos para contratação das

obras de recuperação dos pavimentos. Neste grupo cabe à Contratada

auxiliar todo o processo de supervisão e fiscalização das obras e

controle tecnológico.

GRUPO B – Recuperação Estrutural: Incluem 78 km (setenta e oito

quilômetros) de vias que necessitam de estudos quanto à condição

estrutural, para os quais a PMPA contratará empresa especializada para

realização da avaliação e conseqüente projeto de recuperação

estrutural, termos de referência e orçamentos, os quais servirão para

contratação das obras. Nesta etapa de projeto a Contratada deverá

auxiliar a SMOV na supervisão e fiscalização dos levantamentos de

campo, estudos, projetos e documentos entregues pela empresa

projetista. Posteriormente a esta etapa, serão contratadas pela PMPA

as obras de recuperação estrutural de pavimentos, momento em que a

Contratada deverá auxiliar todo o processo de supervisão e fiscalização

das obras e controle tecnológico.



7

5.2.4.2 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO:

Execução de obras de pavimentação de aproximadamente 20 km de vias,

incluindo o leito viário, calçadas, drenagem pluvial e sinalização viária em diversas

vias e acompanhamento ambiental. Estas obras atendem as demandas oriundas

dos anseios das comunidades, com a escolha democrática das vias que

receberão as obras, através do Orçamento Participativo – OP. A relação destas

vias está apresentada no Anexo I.

5.2.4.3 Aprimoramento, implantação e operação do Sistema de

Gerência de Pavimentos (GERPAV):

Nesta sub-componente, a PMPA/SMOV contratará empresa especializada, na

forma de Consultoria Técnica, para a execução de apoio técnico para ajustar e

validar os modelos matemáticos do seu Sistema de Gerência de Pavimentos

(GERPAV) e elaboração do Plano de Manutenção e Reabilitação de Pavimentos

para a totalidade da malha viária pavimentada do Município (aproximadamente

2.200 quilômetros), incluindo as etapas de estudos e levantamentos de campo

para atualização do cadastro viário, avaliação superficial da condição do

pavimento e levantamento deflectométrico nos trechos classificados nas

condições: ruim e péssimo e em todas as vias arteriais. Nesta subcomponente a

Contratada deverá auxiliar a SMOV em todo o processo de supervisão e

fiscalização dos levantamentos de campo, estudos, projetos e documentos

entregues pela empresa de Consultoria Técnica acima referida.

5.2.5 Restauração da Usina do Gasômetro

Consiste na recuperação e qualificação de 12.785,52 m2 de espaços destinados a

atividades artísticas, museológicas e cenográficas, acessibilidade universal,

prevenção de riscos, adequação das instalações elétricas e hidrossanitárias,

conforto ambiental, telefonia, lógica, aproveitamento de recursos que propiciem a

maximização de eficiência energética, tudo com o menor impacto ambiental e sem

alterar as características do monumento e em conformidade com o projeto.



8

6 ESCOPO DOS SERVIÇOS

A Contratada terá como incumbência as ações de Apoio Técnico-Operacional à supervisão e fiscalização dos projetos e obras dos empreendimentos acima relacionados, assim como atuar, em conjunto com as Secretarias e Órgãos da Administração Municipal envolvidos no PROGRAMA ORLA POA. A Coordenação e fiscalização desta contratação será da Secretaria Municipal de Gestão – SMGES. As atividades serão solicitadas de acordo com ordens de serviço a serem emitidas e aprazadas no ato das assinaturas dos contratos de execução dos projetos e obras, quando serão nomeadas as Equipes Técnicas e Administrativas da Contratada e da Fiscalização da PMPA, de acordo com este Termo de Referência e seus anexos. Todos os serviços relacionados no presente Termo de Referência deverão ser desenvolvidos por equipe técnica devidamente habilitada e serão remunerados por preços unitários, conforme definido no orçamento.

6.1 ATIVIDADES DE CONTROLE DOS CONTRATOS A Contratada deverá:

a) Atuar para o cumprimento fiel e completo das cláusulas dos contratos vigentes entre o Município de Porto Alegre e as Empresas contratadas para a elaboração de projetos e execução de obras;

b) Analisar e emitir parecer à Fiscalização a respeito de alterações contratuais, tais como: suspensão parcial ou total de serviços; execução de serviços não previstos nos contratos; fornecimento de elementos para composição de preços de serviços não previstos e que não constem das tabelas de preços unitários utilizadas na formulação dos orçamentos de referências dos editais de licitação;

c) Detectar e alertar a Fiscalização sobre problemas ou quaisquer outras intercorrências de ordem técnica ou de atendimento à legislação no transcurso das obras;

d) Propor à Fiscalização soluções técnicas para os problemas ocorrentes no transcurso das obras, tendo em conta os aspectos técnicos, tecnológicos e econômicos envolvidos, as características originais dos projetos e os cronogramas estabelecidos;

e) Alertar, através de relatórios e comunicações escritas à Fiscalização, os serviços que não estejam sendo executados de acordo com os Projetos, Normas Técnicas ou com as Especificações Técnicas das Secretarias e Departamentos da Prefeitura Municipal de Porto Alegre envolvidos com as



9

obras, assim como as demais ocorrências capazes de interferir no transcorrer normal dos empreendimentos;

f) Realizar para a equipe de Fiscalização relatórios mensais escritos e fotográficos dos trabalhos das Empresas Contratadas para a elaboração de projetos e execução de obras, sobre o cumprimento das especificações ambientais e a execução das medidas de proteção ambiental previstas nos projetos;

g) Assessorar e atuar em conjunto com a Fiscalização, através de comunicações escritas (relatórios escritos e fotográficos), para que os serviços das Empresas Contratadas para a elaboração de projetos e execução de obras sejam realizados com segurança, equipamentos e sinalização adequados nas diversas frentes de serviços das obras, verificando a exatidão da implantação da sinalização provisória, englobando sinais, dispositivos e pinturas de acordo com as especificações de projetos, Legislação de Trânsito, Trabalhista e Normas Técnicas atinentes;

h) Assessorar a Fiscalização nas análises e encaminhamentos de reivindicações das Empresas Contratadas para a elaboração de projetos e execução de obras e dos órgãos financiadores em relação a aspectos de prazos, custos, métodos executivos e soluções técnicas de campo, emitindo pareceres sobre os assuntos. Estes pareceres serão de responsabilidade da Contratada e deverão ser acompanhados de documentação (ARTs, RRTs ou outros) dos Conselhos Profissionais das áreas de conhecimento envolvidas.

i) Diligenciar para o cumprimento dos prazos pactuados, tanto em relação a entrega de projetos e obras quanto a produção de relatórios, medições e faturas;

j) Registrar em Diário de Obras das Empresas Executoras das obras os eventos relevantes verificados nas obras, tais como: recomendações de projeto não atendidas, problemas de campo que implique em possíveis atrasos ou paralisações e alterações de prazos de finalização de frentes de serviço, o descumprimento à legislação, bem como serviços executados sem liberação, licenciamento ou que não atendam as especificações, Normas Técnicas ou legislação em vigor;

k) Promover reuniões periódicas nos canteiros de obras para análises e discussões acerca do andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento dos contratos;

l) Notificar, sob anuência formal da Fiscalização, por escrito as Executoras das obras se observados quaisquer descumprimentos às cláusulas dos contratos firmados com o Município de Porto Alegre, assim como as não conformidades relativas às Normas Técnicas, Projetos, Especificações Técnicas, Cadernos de Encargos da PMPA, Normas do DNIT e procedimentos de execução dos serviços não compatíveis com a boa técnica;



10

m) Elaborar os documentos exigidos pelo órgão financiador, no padrão estabelecido pelo mesmo;

n) Efetuar registro de ocorrência de dias chuvosos nos períodos de execução das obras.

6.2 ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FÍSICO-FINANCEIRO E DE

ORÇAMENTO

A Contratada deverá dar apoio técnico e operacional à Fiscalização para:

a) Analisar e emitir parecer à Fiscalização quanto aos planos de trabalho das Empresas Contratadas para a elaboração de projetos e execução de obras, em relação ao planejamento, orçamentos apresentados, programação, alocação das equipes de mão-de-obra e equipamentos;

b) Desenvolver ferramentas automatizadas de controle de obras, cronograma físico-financeiro e gerencial para otimizar e qualificar as atividades operacionais e de fiscalização das obras, que, ao final do Contrato ficará de posse do Município de Porto Alegre;

c) Exercer rigoroso controle sobre os cronogramas de execução dos serviços e obras, aprovando os eventuais ajustes que ocorram durante o desenvolvimento dos trabalhos;

d) Analisar os projetos básicos e executivos, estudos ambientais e outros documentos relativos às obras com o objetivo de tomar conhecimento das características técnicas, das soluções de projeto e das condicionantes ambientais e outros aspectos particulares das obras e de suas compatibilizações;

e) Analisar e aprovar os projetos de instalações provisórias e canteiros de serviços e da mobilização de obra apresentados pelas Empresas Executoras das obras no início dos trabalhos;

f) Obter das Empresas Executoras das obras seus manuais de qualidade que versam sobre seus sistemas de gestão da qualidade inclusive do manejo dos resíduos, de modo a verificar suas efetivas utilizações;

g) Analisar ou sugerir formas de intervenções que minimizem as necessidades de bloqueios de tráfego de veículos e de pessoas nas vias durante os períodos de obras;

h) Controlar os quantitativos físico-financeiros dos serviços realizados pelas Empresas Executoras de projetos e das obras;

i) Efetuar as medições mensais dos serviços executados pelas Empresas Executoras de projetos e das obras e submetê-las à aprovação junto à equipe de Fiscalização;



11

j) Efetuar controles físico-financeiros dos projetos e das obras de modo a propiciar à Fiscalização ou aos órgãos financiadores, a qualquer momento, informações relativas acerca de seus andamentos;

k) Analisar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, além de verificar as respectivas medições, bem como conferir e encaminhar, as faturas emitidas pelas Empresas Executoras de projetos e das Obras.

6.3 ATIVIDADES DE CONTROLE DE PROJETOS E OBRAS

A Contratada deverá dar apoio técnico e operacional à Fiscalização para:

a) Analisar a suficiência e atualidade dos Projetos Básicos e Executivos e especificações, solicitando complementações e detalhamento específicos quando necessários;

b) Atuar junto aos projetistas em casos de necessidades de modificações nos projetos ou em metodologias executivas;

c) Identificar, quantificar e listar todos os serviços executados para fins de pagamento às Empresas Executoras de projetos e das obras, assumindo, solidariamente com a Fiscalização a responsabilidade pelos dados constantes nas planilhas de medições;

d) Controlar a circulação, manuseio e arquivamento dos documentos técnicos de projeto, de acompanhamento dos serviços nos controles tecnológicos, topográficos e de levantamentos para medições, a fim de que os projetos apresentem-se sempre completos e atualizados;

e) Definir os objetivos e as verificações de ensaios a serem efetuados nas várias fases da elaboração dos projetos e execução das obras;

f) Realizar a análise da composição dos orçamentos apresentados no caso de alterações, modificações de projetos ou por outra razão, que porventura forem apresentadas pelas Empresas Contratadas para a elaboração dos projetos e execução das obras;

g) Analisar a apresentação das justificativas técnicas e financeiras, acompanhadas dos cálculos das alterações de quantidades decorrentes, no caso de alterações ou modificações de projetos que porventura forem apresentadas pelas Empresas Executoras das obras;

h) Acompanhar, analisar e avaliar as inspeções e vistorias de campo e os controles de qualidade de todas as fases das obras e serviços em execução;

i) Verificar os resultados dos ensaios de controle tecnológico, dos levantamentos topográficos e do atendimento aos projetos, além das especificações gerais e particulares e do plano de início das obras;



12

j) Participar, nos trabalhos de Fiscalização, de definição de soluções técnicas, sugerindo alternativas ou métodos construtivos a serem empregados na execução das obras;

k) Verificar o atendimento, permanentemente, dos critérios e especificações constantes dos projetos nas suas execuções;

l) Elaborar relatórios rotineiros mensais e eventuais acerca do andamento das obras, suas necessidades, resultados obtidos nos ensaios realizados, prospecções efetuadas, bem como a situação geral dos projetos e intervenções em andamento para análise e subsídio da Fiscalização;

m) Realizar levantamento fotográfico numerado, datado e organizado, de acordo com normativa a ser estabelecida para cada componente, de todas as etapas das obras;

n) Exigir, em todas as frentes de trabalho, a elaboração de “Diários de Obras”, nos quais deverá haver registros de todos os serviços acompanhados pelos elementos componentes das equipes técnicas alocadas;

o) Elaborar os desenhos “As Built” das alterações devidamente autorizadas pela Fiscalização, registrando todas as modificações introduzidas nos projetos originais, de modo a documentar fielmente os serviços e obras efetivamente executados;

p) Solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com os projetos, Normas Técnicas ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto dos contratos;

q) Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras;

r) Exigir a presença dos autores dos projetos nos canteiros de obras sempre que for necessária a verificação da exata correspondência entre as condições reais de execução e os parâmetros, definições e conceitos de projetos;

s) Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços e obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos das Empresas Contratadas para a elaboração de projetos e execução de obras com as atividades de suas sub-contratadas ou profissionais eventualmente contratados pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre;

t) Fomentar o estabelecimento de soluções a incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como fornecer informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;

u) Solicitar a substituição de qualquer funcionário das Empresas Contratadas para a elaboração de projetos e execução de obras que embarace ou dificulte a ação da Fiscalização ou cuja presença no local dos serviços e obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos;



13

v) Receber, verificar e analisar os relatórios periódicos ou não de execução dos serviços e obras e submetê-los à aprovação final da Fiscalização;

w) Prestar serviço de consultoria técnica especializada sempre que a fiscalização do município solicitar, em qualquer área pertinente à execução das obras do Programa ORLA POA.

6.4 ATIVIDADES DE CONTROLE TOPOGRÁFICO

A Contratada deverá dar apoio técnico e operacional à Fiscalização para: :

a) Conferir, nos serviços de acompanhamento da implantação das obras, a poligonal principal e a rede de RRNN;

b) Realizar o controle geométrico das várias fases das obras, assim como a medição dos serviços executados por meio de levantamentos topográficos;

c) Verificar a qualidade dos serviços topográficos desenvolvidos pelas Empresas Executoras das obras e, se necessário, atuar no sentido de corrigir deficiências eventualmente existentes exigindo a realização das tarefas faltantes ou mesmo realizando-as, se for o caso;

d) Orientar e atuar acerca da necessidade da execução de levantamentos topográficos complementares ou específicos;

e) Elaborar ou verificar quantitativos ou notas de serviço; f) Efetuar a conferência topográfica das diversas etapas das obras, de modo a

conferir e garantir em campo os requisitos e especificações de projeto; g) Os serviços de topografia serão executados atendendo as exigências do

Caderno de Encargos da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, valendo, em situações omissas, o atendimento de Normas e Especificações do DNIT, ABNT ou de orientação da Fiscalização.

6.5 ATIVIDADES DE CONTROLE TECNOLÓGICO A Contratada deverá:

a) Acompanhar, com pessoal especializado cada etapa de execução dos empreendimentos, levando em consideração as especificidades dos diversos serviços e de cada tipo e etapa da obra, além de zelar pelo cumprimento das determinações emanadas dos Projetos Executivos, especificações e Normas Técnicas atinentes;

b) Solicitar às Empresas Executoras das obras a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços e obras objeto dos contratos;



14

c) Efetuar controle tecnológico de solos, por meio de ensaios apropriados a cada fase de obra, conforme Normas Técnicas atinentes e necessidades de cada projeto, dentre os quais citam-se os ensaios de rotina: Sondagem do Solo a Percussão ou Ensaio de Penetração Padrão, ensaios de Teor de Umidade, Granulometria por Peneiramento, Granulometria por Peneiramento e Sedimentação, Limite de Liquidez, Limite de Plasticidade, Compactação, Índice Suporte Califórnia e Expansão, Compacidade Relativa, Equivalente de areia, Permeabilidade a Carga Variável, Permeabilidade a Carga Constante, Massa Específica Real e Dosagem de Brita Graduada Tratada com Cimento (BGTC); ensaios especiais: Triaxial, Cisalhamento Direto e Adensamento Unidimensional; ensaios de campo: Coletas de amostras deformadas e indeformadas, Densidade “in situ” pelo método do frasco de areia, Sondagem a Trado e Sondagem a Penetrômetro Dinâmico;

d) Efetuar controle tecnológico de materiais betuminosos, por meio de ensaios apropriados a cada fase de obra, conforme Normas Técnicas atinentes e necessidades de cada projeto, dentre os quais citam-se, além do monitoramento in loco da temperatura de aplicação do concreto asfáltico, os seguintes ensaios de rotina: Teor de Betume, Granulometria de Agregados para Asfalto, Estabilidade e Fluência Marshall, Grau de Compactação e Densidade Aparente; ensaios de campo: Coleta de Testemunhos de CBUQ, Taxa de Imprimação e Taxa de Brita;

e) Efetuar controle tecnológico de concreto, por meio de ensaios apropriados a cada fase de obra, conforme Normas Técnicas atinentes e necessidades de cada projeto, dentre os quais citam-se os ensaios de rotina: Dosagem Racional de Concreto e Argamassa, Resistência à Compressão Axial, Tração na Flexão em Corpos de Prova Prismáticos, Módulo de Elasticidade, Absorção em Blocos de Concreto, Resistência à Compressão em Peças de Concreto para Pavimentação, Massa Específica Real, Granulometria de Agregados para Concreto, Massa Unitária, Material Pulverulento, Torrões de Argila, Impureza Orgânica, Índice de Forma, Inchamento de Areia, Ensaios em Calda de Cimento (fluidez, exsudação, expansão, vida útil e resistência à compressão); ensaios de campo: “Slump”, moldagem de Corpos-de-Prova Cilíndricos e Prismáticos, Extração de Corpos-de-Prova Cilíndricos e Estudo de Patologia de Concreto;

f) Analisar pedidos das Empresas Executoras das obras no tocante à substituição de materiais, equipamentos e serviços com base na comprovação da equivalência entre os componentes devendo submeter à aprovação final da Fiscalização;

g) Verificar, amostrar e, se for o caso, aceitar cada uma das etapas das obras e serviços executados, compreendendo o acompanhamento e verificação dos materiais extraídos de jazidas de solos, areais e pedreiras, bem como



15

os industrializados como ligantes asfálticos, cimentos, madeira e aço, além de verificar suas misturas e a execução dos serviços e dos produtos finais;

h) Observar e exigir o atendimento à natureza e o número mínimo de ensaios definidos pelas especificações dos projetos e determinados pelas Normas Técnicas;

i) Executar os ensaios necessários ao controle tecnológico de todas as fases das obras e dos serviços executados, desde serviços preliminares, terraplenagem, pavimentação, drenagem, edificação, urbanismo e elementos de segurança, assim como programar e conduzir a realização de provas de carga ou qualquer outro teste sempre que se fizer necessário ao andamento e qualificação dos serviços das obras;

j) Realizar ou encaminhar para execução, os ensaios de contra provas necessárias ou realizar os ensaios pelo sistema de amostragem, como forma de conferir a qualidade dos ensaios realizados pelas Empresas Contratadas para a elaboração de projetos e execução de obras para seus próprios controles;

k) Realizar em laboratórios próprios ou previamente aprovados pela equipe de Fiscalização, desde que não seja o mesmo laboratório utilizado pelas Empresas Contratadas para a elaboração de projetos e execução de obras, os ensaios especificados para cada tipo de serviço;

l) Verificar em laboratório a confirmação dos projetos de misturas betuminosas ou outras misturas que serão elaboradas pelas Empresas Executoras das obras, de acordo com especificações de projeto e de normas técnicas;

m) Manter em campo, arquivados em pastas próprias e de forma organizada, todos os boletins de ensaios tecnológicos, levantamentos topográficos e fotográficos realizados para liberação dos materiais utilizados nos serviços de todas as etapas de obras;

n) Verificar as condições de estocagem e manuseio de materiais postos nas obras, assim como dos equipamentos apropriados nas frentes de serviços, de modo a que se tenha a garantia da aplicação dos recursos materiais e de equipamentos em conformidade com as especificações de projeto e normas técnicas.

o) Exigir das Empresas Executoras das obras os ensaios descritos nas alíneas “c”, “d” e “e” deste item e acompanhar a execução dos mesmos desde que estejam previstos nos contratos das Empresas Executoras com a PMPA;

p) Os serviços de controle tecnológico serão executados atendendo as exigências do Caderno de Encargos da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, valendo, em situações omissas, o atendimento de Normas e Especificações do DNIT, ABNT ou de orientação da Fiscalização

6.6 ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO



16

A Contratada deverá:

a) Apoiar a Fiscalização no encaminhamento de soluções e mitigações dos impactos gerados pela execução das obras junto às empresas concessionárias de serviços públicos e dos equipamentos públicos inseridos nas áreas das obras ou em áreas vizinhas às mesmas;

b) Diligenciar e atuar no sentido de diminuir os impactos ambientais ocasionados pela execução das obras;

c) Assessorar a Fiscalização no estabelecimento de soluções dos problemas técnicos, administrativos e de gestão, relativos à execução das obras;

d) Analisar e emitir parecer técnico em relação a propostas de remanejamento de interferências, provisórias ou definitivas, apresentadas pelas Empresas Contratadas para a execução das obras, de forma a embasar suas aprovações junto às empresas concessionárias de serviços públicos, em conjunto ou por solicitação da Fiscalização;

e) Vistoriar previamente os locais das obras identificando as possíveis interferências, e atuar junto às empresas concessionárias de serviços públicos e Secretarias, Departamentos ou Empresas da PMPA, com antecedência aos trabalhos de execução das obras, nos casos de necessidade de remanejamento das mesmas que possam atrasar o cronograma proposto pelas Empresas Executoras das obras;

f) Assessorar, em conjunto ou por solicitação da Fiscalização, a elaboração de termos de recebimento provisórios e definitivos das obras;

g) Prestar assessoramento Técnico Operacional à Fiscalização nos pareceres, audiências e auditorias realizadas pelos órgãos de controle (Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, Controladoria Geral da União, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e Polícia Federal) ou públicas acerca da execução das obras.

h) Disponibilizar, fornecer e realizar a manutenção do local bem como dos equipamentos a serem fornecidos e utilizados pela Contratada para a realização dos serviços de apoio técnico operacional, fiscalização e supervisão.

7 RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

A empresa de Engenharia Consultiva, ou consórcio de empresas, de prestação de serviços de supervisão e apoio operacional à Fiscalização tem a responsabilidade de constituir-se em agente impulsionador, programador e coordenador de atividades e ações necessárias aos trabalhos de Supervisão e Fiscalização da elaboração de projetos e da execução de obras do PROGRAMA ORLA POA, em conformidade com os prazos pactuados para a realização do Programa, por meio do estabelecimento de soluções de controle de qualidade dos processos



17

construtivos. Todos os serviços prestados deverão ser fiscalizados pela equipe de técnicos indicados pela PMPA para tal finalidade. A Contratada será responsável por todos os serviços, relatórios, laudos e pareceres emitidos, que deverão atender aos padrões estabelecidos pelos órgãos reguladores ou financiadores, as Normas Técnicas e a Legislação pertinente. Deverá a Contratada apresentar à Fiscalização Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRTs) dos Profissionais envolvidos nos trabalhos relativos às atividades desenvolvidas, enquadradas nas diretrizes dos Conselhos Profissionais (CREA, CAU). A Contratada será responsável:

a) Pelo apoio à execução das medições mensais das obras, incluindo todos os procedimentos de medição, listagem, preenchimento de planilhas, atualizações que constituem esta tarefa;

b) Pela execução de ensaios tecnológicos, estabelecendo padrões para verificação dos ensaios realizados pelas Empresas Executoras das obras;

c) Pela execução de controle técnico e verificação dos quantitativos realizados pelas Empresas Executoras das obras na execução de cada etapa das obras;

d) Pela execução dos controles geométricos e topográficos dos serviços executados pelas Empresas Executoras das obras em cada etapa de obra realizada;

e) Pelo acompanhamento dos serviços de arqueologia; f) Pela verificação da efetividade da gestão de qualidade das Empresas

Executoras das obras; g) Pela verificação do atendimento às Normas Técnicas, Legislação atinente

ou quaisquer outros quesitos de ordem legal relativos aos serviços de execução das obras;

h) Por avaliar a eficácia das medidas de segurança visando evitar acidentes de trabalho, de trânsito e garantindo a segurança do tráfego viário e de pedestres durante a execução das obras;

i) Pelas instalações completas de sua administração, laboratórios e demais infra-estruturas necessárias ao adequado acompanhamento e fiscalização das obras;

j) Por equacionar os problemas técnicos que se apresentarem no decorrer dos trabalhos de execução das obras, consubstanciando-os num planejamento integral, de modo a conduzir e fomentar todas as medidas e ações necessárias ao estabelecimento de uma estratégia de atuação eficaz nas atividades.



18

8 ORGANIZAÇÃO PARA O TRABALHO DA CONTRATADA

Todos os serviços executados pela Contratada serão coordenados e terão responsabilidade técnica do engenheiro civil apresentado como Supervisor Geral que será o coordenador da equipe técnica e de todos os profissionais efetivamente responsáveis pela realização dos serviços. As Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRTs) deverão ser providenciados logo após a emissão da Ordem de Início, conforme previsto no contrato.

As atividades de supervisão e apoio operacional à Fiscalização, objeto deste Termo de Referência, desenvolver-se-ão em regime de subordinação à Prefeitura Municipal de Porto Alegre, a qual indicará Fiscais com poder de atuação para fiscalizar o cumprimento deste contrato. A gestão do Contrato será exercida pela Secretaria Municipal de Gestão – SMGES. À Prefeitura Municipal de Porto Alegre caberá autorizar a alocação e a mobilização de pessoal, equipamentos e veículos na execução das atividades objeto deste Termo de Referência. A alocação e a mobilização de pessoal, equipamentos e veículos dar-se-ão mediante emissão de competente Ordem de Serviço para cada empreendimento conforme listado no item 5.2. Todos os produtos originados pelas equipes de laboratórios e topografia das empresas executoras das obras serão encaminhados à apoiadora operacional, a qual disponibilizará os resultados de maneira oficial mediante o fornecimento de laudos técnicos para a Fiscalização. Os equipamentos e veículos automotores descritos neste Termo de Referência serão de uso da Contratada e da Fiscalização exclusivamente para o desenvolvimento dos trabalhos de Supervisão e Apoio Técnico-Operacional dos empreendimentos do PROGRAMA ORLA POA. A Contratada deverá submeter seus profissionais aos horários de execução das obras, as quais poderão ser desenvolvidas em horários noturnos ou em fins-de-semana. Para exercer com competência e eficácia as atividades de apoio operacional à Fiscalização das obras, a empresa de Engenharia Consultiva a ser contratada, ou consórcio de empresas, deverá inteirar-se por completo das concepções setorizada e global dos projetos básicos e executivos constantes do Edital dos empreendimentos, bem como toda documentação relativa ao contrato de financiamento do PROGRAMA ORLA POA, de modo a se conceber uma



19

estratégia de apoio à Fiscalização de maneira planejada e coordenada, em que sejam possíveis os seus permanentes controles e acompanhamentos. 9 EQUIPES DA CONTRATADA

A Contratada desenvolverá os trabalhos descritos neste Termo de Referência através de um Supervisor que responderá perante a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, pelos atos técnicos e administrativos relativos ao apoio à Supervisão e à Fiscalização das obras do PROGRAMA ORLA POA. Sob a direção do Supervisor estarão as Equipes de Apoio Técnico-Operacional da Contratada, conforme descrição a seguir e segundo os quantitativos da planilha de orçamento dispostos segundo o cronograma físico-financeiro constantes no Anexo II. Os atestados apresentados para comprovação das atuações dos profissionais integrantes das equipes deverão ser devidamente registrados nas entidades competentes. Qualquer alteração do quadro de funcionários da Contratada somente poderá ocorrer com a devida solicitação desta e correspondente autorização da Contratante. O Supervisor Geral deverá realizar ao menos uma reunião semanal com a equipe técnica para alinhamento e acompanhamento das atividades desenvolvidas cuja ata devidamente assinada servirá como comprovação de sua efetividade. A Contratada deverá manter um livro ponto no Escritório Técnico cujas cópias dos registros deverão ser assinadas pelo Supervisor Geral e anexadas aos relatórios mensais.

9.1 Equipe de Supervisão e Apoio Técnico-Operacional

Para cumprir os objetivos deste Termo de Referência, esta equipe receberá os reforços de cada equipe adicional das obras apenas durante seus respectivos tempos de duração constantes no cronograma Físico-Financeiro ( ANEXO II ), e coordenará os trabalhos através do Supervisor Geral mesmo depois de encerrada a atuação da equipe de reforço. 9.1 .1 Equipe Técnica

QUANTIDADE - CARGO

DESCRIÇÃO

1 - Engenheiro Civil / Arquiteto – Profissional com atuação comprovada



20

Supervisor Geral mediante apresentação de atestado(s) em controle, supervisão, acompanhamento, fiscalização, planejamento e/ou execução de pavimentos de vias, obras de infra-estrutura viária, drenagem superficial urbana, obras e contenções geotécnicas e edificações.

2 - Topógrafo

Profissional com atuação comprovada em atividades de topografia relacionadas a serviços de engenharia: levantamentos, locações, medições, edificações, contenções, obras geotécnicas, obras de saneamento, drenagem superficial urbana, obras hídricas e obras de infra-estrutura urbana.

4 - Auxiliar de Topografia Com atuação comprovada em atividades de auxílio a profissional de topografia, conforme descrito no item anterior.

1 - Técnico Segurança do Trabalho Com atuação profissional comprovada em canteiro de obras viárias e de edificações.

1 - Técnico Cadista Com formação escolar mínima de ensino médio e curso técnico de Auto CAD, mediante experiência comprovada.

1 - Engenheiro Ambiental

Profissional com atuação comprovada mediante apresentação de atestado(s) em gestão e fiscalização ambiental de obras viárias, parques urbanos, edificações, obras e contenções geotécnicas e cobertura vegetal.

1 - Laboratorista de Solo/Asfalto

Com atuação profissional comprovada em atividades de ensaios de solo e de materiais betuminosos para obras rodoviárias.

2 - Auxiliar de Laboratorista de

Solo/Asfalto

Com atuação profissional comprovada em atividades de ensaios de solo e de materiais betuminosos para obras rodoviárias

1 - Laboratorista de Concreto Com atuação profissional comprovada em atividades de ensaios de concreto de cimento portland.

2 - Auxiliar de Laboratorista de

Concreto

Com atuação profissional comprovada em atividades de auxílio a laboratoristas de concreto de cimento portland.



21

1 – Técnico em Informática

Profissional com atuação comprovada mediante apresentação de atestado(s) em sistemas computacionais e suas manutenções.

1- Engenheiro Eletricista

Profissional com atuação comprovada mediante apresentação de atestado(s) em controle, supervisão e/ou execução e/ou fiscalização de redes elétricas de alta a baixa tenção e iluminação pública.

1 - Arquiteto e Urbanista

Profissional com atuação comprovada mediante apresentação de atestado(s) em controle, supervisão e/ou execução e/ou fiscalização e/ou elaboração de projetos e execução de: restauração de bens culturais, centros culturais, museus, edificações em geral, urbanização de parques e requalificação urbana.

9.1 .2 Equipe Administrativa

1 - Auxiliar de Escritório

Com formação mínima de ensino médio com experiência comprovada nas práticas administrativas e domínio de ferramentas de informática (Ex.: editores de texto, planilhas eletrônicas, montagem de apresentações, etc).

12 - Motorista

Com formação escolar mínima de ensino médio, experiência comprovada na função e possuir habilitação categoria mínima B.

1 - Auxiliar de Serviços Gerais Com formação mínima de ensino fundamental.

9.2 Revitalização da Orla do Guaíba 9.2 .1 Equipe Técnica

1 - Engenheiro Civil / Arquiteto

Profissional com atuação comprovada, mediante apresentação de atestado(s) em projetos e obras de: edificações, estruturas de concreto, montagens de estruturas



22

metálicas e de madeira, instalações hidrossanitárias e elétricas, redes de água e esgoto, drenagem superficial urbana e obras e contenções geotécnicas.

1 - Técnico em Edificações

Curso Técnico em Edificações com atuação profissional comprovada em execução de projetos e/ou obras de edificações.

9.2.2 Equipe Administrativa

1 - Motorista Com formação escolar mínima de ensino médio, experiência comprovada na função e possuir habilitação categoria mínima B.

9.3 Centro Histórico: Quadrilátero e Ruas: dos Andradas e Uruguai

9.3.1 Equipe Técnica


Com atuação comprovada, mediante apresentação de atestados(s) em execução e/ou fiscalização de obras de galerias de concreto moldado in loco e/ou pré-moldados, estrutura e acabamento de pavimentação asfáltica e pavimentação com blocos de concreto ou paralelepípedos, sinalização viária, acompanhamento de instalações elétricas e de iluminação pública, drenagem superficial urbana e obras e contenções geotécnicas.

1 - Técnico em Estradas

Curso Técnico em Edificações e/ou Estradas com atuação profissional comprovada em execução de projetos e/ou obras de pavimentação


1 - Motorista Com formação escolar mínima de ensino médio, atuação comprovada na função e



23

possuir habilitação categoria mínima B.

9.4 Restauração da Usina do Gasômetro



Profissional com atuação comprovada, mediante apresentação de atestado(s) em execução e/ou fiscalização de obras de edificações, estruturas de concreto e montagens de estruturas metálicas.

1 - Engenheiro Mecânico

Profissional com atuação comprovada, mediante apresentação de atestado(s) em execução e/ou fiscalização de instalações de elevadores,escadas rolantes, monta-cargas, estruturas metálicas e sistemas de ar condicionado.

1 - Técnico em Edificações

Curso Técnico em Edificações com atuação profissional comprovada em execução de edificações, estruturas de concreto, montagem de pré-moldados de concreto e estruturas metálicas.


1 - Motorista Com formação escolar mínima de ensino médio, atuação comprovada na função e possuir habilitação categoria mínima B.

9.5 Requalificação de Vias Recuperação de Pavimentos com Revestimento Asfáltico

Os profissionais mobilizados para a recuperação funcional de vias deverão atender concomitantemente as demandas provenientes da recuperação estrutural caso ocorrer sobreposição dos cronogramas das obras.


1 - Engenheiro Civil / Arquiteto - Projetos

Profissional com atuação comprovada como responsável técnico em elaboração e/ou fiscalização de projetos de recuperação de pavimentos,



24

compreendendo: estrutura do pavimento e revestimento, drenagem superficial urbana, sinalização viária

4 - Engenheiro Civil / Arquiteto - Obras

Profissional com atuação comprovada como responsável técnico em execução e/ou fiscalização de obras de pavimentação, compreendendo: estrutura do pavimento e revestimento, drenagem superficial urbana, sinalização viária

1 - Engenheiro Civil / Arquiteto - Sistema Gerência de Pavimentos

Profissional com atuação comprovada como responsável técnico em serviços de Apoio e/ou Supervisão e/ou Fiscalização no Desenvolvimento e Implantação de Sistema de Gerência de Pavimentos.





9.6 Obras de Pavimentação – Orçamento Participativo



Profissional com atuação comprovada, mediante apresentação de atestados(s) em execução e/ou fiscalização de obras de galerias de concreto moldado in loco e/ou pré-moldados, drenagem superficial urbana, estrutura e acabamento de pavimentação asfáltica e pavimentação com blocos de concreto ou paralelepípedos, sinalização viária, acompanhamento de instalações elétricas e de iluminação pública e obras e contenções geotécnicas.



25





10 INSTALAÇÕES, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS PELA CONTRATADA.

10.1 Instalações

O Escritório Técnico que abrigará as equipes de Supervisão e Apoio Técnico-Operacional deverá ser instalado em local diferenciado das dependências da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, distando até aproximadamente 5 Km da Secretaria de Obras e Viação de Porto Alegre – SMOV, acessível aos Técnicos do Município e às Empresas Executoras das obras, satisfazendo a estratégia de atuação no atendimento ao objeto deste Termo de Referência. As instalações deverão ter capacidade de funcionamento para as equipes técnicas e ser provido de local para realização de reuniões.

10.2 Veículos A Contratada deverá fornecer suporte logístico à Fiscalização para a realização dos seus trabalhos de acompanhamento das obras, além do atendimento das necessidades próprias para o cumprimento do objeto deste Termo de Referência, através do fornecimento de veículos automotores com as seguintes características:

a) Tipo sedan, com a seguinte configuração: quatro portas, ar condicionado, mínimo 71cv de potência de motor, capacidade de transporte para cinco pessoas, fabricação máxima de um ano no ato da assinatura do contrato, excelente estado de conservação e manutenção, devidamente licenciado e autorizado para a função de transporte de pessoas;

b) Tipo utilitário, com a seguinte configuração: Veículo Utilitário CAMINHONETE – 140 A 165 CV capacidade de transporte para cinco pessoas, de equipamentos e materiais, com fabricação máxima de dois anos no ato da assinatura do contrato, apresentar excelente estado de conservação e manutenção, devidamente licenciado e autorizado para a



26

função de transporte de pessoas, equipamentos e cargas leves. Estes veículos serão destinados às Equipes de Laboratórios e de Topografia.

A manutenção e o combustível dos veículos deverão ser incluídos no valor das propostas. No caso de pane ou paralisação para manutenção, os veículos deverão ser substituídos por outros dotados das mesmas especificações, de modo que não haja interrupção da disponibilidade dos mesmos. Cada veículo deverá ter um motorista disponibilizado pela contratada nos locais e horários compatíveis com o andamento das obras, podendo inclusive ser nos finais de semana e/ou em horários noturnos, conforme planilha de quantitativos e preços em anexo. Os veículos deverão ser equipados com rastreador GPS (Sistema de Posicionamento Global) e sistema de rastreamento ambos com instalação e manutenção sob responsabilidade da contratada, com senhas compostas pelas placas dos veículos a serem disponibilizadas à Fiscalização da PMPA para consultas, que forneça em tempo real e em relatórios mensais suas posições geográficas nos períodos de trabalho e que deverão ser anexados em meio eletrônico aos relatórios mensais produzidos pela Contratada e entregues à Fiscalização da PMPA. O histórico das informações geradas pelo GPS deverão ser mantidos por no mínimo um mês, bem como deverá ser possibilitada a recuperação dos dados em base digital por um período não inferior ao da vigência do contrato. Havendo falha na comunicação, os dados do rastreador deverão continuar sendo coletados e armazenados para quando restabelecida a comunicação atualizem-se as posições anteriores na base de dados.

10.3 Equipamentos e materiais A Contratada deverá dispor à Fiscalização equipamentos e materiais necessários para o desenvolvimento dos serviços, conforme descrição abaixo e planilha de quantidades e preços anexada a esse Termo de Referência. Equipamentos e materiais mínimos necessários:

a) Laboratório de solos, de materiais betuminosos e de concreto: equipamentos suficientes à completa execução dos serviços especificados no item 6.5;

b) Instrumental de topografia: estação total, nível e GPS com os devidos acessórios, disponibilizados com Equipe de Topografia para execução das tarefas referidas no item 6.4;

c) Computadores, impressoras e plotter, fornecidos e mantidos pela Contratada

e sob sua total responsabilidade conforme planilha de quantitativos e preços unitários em anexo. Configuração mínima dos computadores deve seguir as especificações da Estação de Trabalho Avançada contidas nas páginas 28 e 29 do ANEXO IV. A impressora deve ser à Lazer, colorida e de alta definição. Plotter colorido, jato de tinta de alta definição. Ao final do contrato os computadores, plotter e impressoras serão revertidos ao Município de Porto alegre através de transferência de propriedade acompanhados das respectivas notas fiscais de compra.



27

d) Softwares : 9 licenças de softwares CAD, 6 licenças de softwares para planejamento e gerenciamento de projetos. Todos os softwares devem ser fornecidos na versão mais atualizada existente no mercado. Ao final do contrato, os softwares para planejamento e gerenciamento de projetos serão revertidos ao Município de Porto alegre através de transferência de propriedade acompanhados das respectivas notas fiscais de compra.

e) Suprimentos e manutenção para os equipamentos disponibilizados enquanto em uso durante a vigência do contrato.

11. APRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços produzidos pela empresa de Engenharia Consultiva deverão ser documentados e apresentados mensalmente à Prefeitura Municipal de Porto Alegre sob a forma de relatórios, formatados de acordo com as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas- ABNT - atinentes às atividades desenvolvidas. Os relatórios deverão ser apresentados na forma física sob a forma encadernada, em 02 (duas) vias, e em meio magnético (CD ou DVD).

12. RELATÓRIOS

Deverão ser apresentados à Prefeitura Municipal de Porto Alegre relatórios mensais, até o dia 10 do mês seguinte ao período relatado, sobre o andamento das atividades objeto da contratação, atendendo os padrões e exigências do órgão financiador do programa ORLA POA, contendo, no mínimo, informações referentes aos seguintes aspectos: a) Relatório inicial contendo os Dados contratuais:

I. Descrição das obras executadas; II. Análise dos projetos; III. Análise e parecer do planejamento e da programação das obras; IV. Análise e avaliação, para cada obra, do Plano de Trabalho das Empresas Contratadas para a execução das Obras; V. Identificação de dificuldades executivas; VI. Cronograma físico-financeiro de cada obra; VII. Documentação fotográfica.

b) Relatórios mensais contendo dados gerais dos empreendimentos: I. códigos de cada obra e número do contrato; II. lote; III. mapa de localização; IV. canteiro da empreiteira; V. posição contratual; VI. plano de obras de cada empreendimento; VII. valor total de cada obra;



28

VIII. datas base; IX. prazos contratuais; X. data de início efetivo das obras; XI. cronogramas físico-financeiros; XII. planilhas. Dados de acompanhamento das obras: I. controle físico e financeiro do período e o acumulado; II. valor da medição na data-base, do período e do acumulado; III. descrição dos serviços executados no período; IV. controle meteorológico; V. situação do canteiro de obras; VI. quadro de permanência de mão-de-obra, máquinas e equipamentos; VII. registro de ajustes em projetos; VIII. interferências; IX. serviços não previstos; X. desenhos, esquemas, figuras e gráficos ilustrativos; XI. informações a respeito de eventos relevantes; XII. identificação, análise e proposições de pendências críticas; XIII. relatórios fotográficos e filmagens do andamento de cada obra; XIV. informação e avaliação acerca do desempenho das Empresas Contratadas para a execução das obras.

Informações da apoiadora operacional: I. escritório da apoiadora operacional; II. recursos de equipamentos alocados; III. recursos de logística alocados; IV. quadro de permanência dos profissionais; V. cópia dos registros do livro ponto; VI. relatórios das localizações dos veículos fornecidas pelo sistema de rastreamento.

c) Relatórios especiais, contendo fatos relevantes e ocasionais que mereçam tratamentos específicos; d) Relatório final, contendo:

I. histórico e antecedentes de cada obra; II. descrição das obras propriamente ditas, incluindo eventos técnicos, administrativos e financeiros relevantes; III. balanço físico-financeiro de cada obra; IV. projetos as built; V. eventuais pendências; VI. documentação fotográfica e filmagens; VII. termo de recebimento provisório de cada obra.



29

13. PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo previsto para a prestação dos serviços objeto deste termo de referência é de 48 (quarenta e oito) meses. Os serviços deverão ser iniciados em até 10 dias a partir das datas de emissão das Ordens de Serviço de cada empreendimento.

14. PREÇO O preço máximo para realização dos serviços objeto desta contratação é de R$ 11.338.591,78 (onze milhões, trezentos e trinta e oito mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta e oito centavos), conforme planilha orçamentária contida no Anexo II.

Nos preços propostos deverão estar considerados todos os custos necessários à

execução do objeto, incluindo a equipe técnica mínima, equipamentos,

ferramentas, transporte, combustíveis, manutenção de veículos, softwares,

impressões, relatórios, Equipamentos de Proteção Individual (EPI), custos das

ART´s (Anotação de Responsabilidade Técnica) e RRT’s (Registro de

Responsabilidade Técnica), taxas para de alterações de projetos quando

necessário, seguro de responsabilidade civil que cubra danos pessoais e materiais

e terceiros e ainda seguro pessoal contra riscos de acidentes de trabalho e o

cumprimento de todas as obrigações que a legislação trabalhista e previdenciária

impõe ao empregador sem qualquer ônus ou solidariedade por parte da

Administração Municipal.

ANEXO I Vias a Serem Requalificadas – OP ANEXO II Quantitativos, Cronograma Físico-Financeiro e Orçamento ANEXO III Encargos Sociais Aplicáveis ANEXO IV Especificações dos Computadores

Porto Alegre, 07 de março de 2016.

Documents

PROGRAMA ORLA POA - lproweb.procempa.com.brlproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/smgae/usu_doc/tr_apoio_fiscal... · requalificaÇÃo do espaÇo urbano, do lazer, do acesso e mobilidade