MEMORIAL TÉCNICO - ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Divisão de Projetos Públicos e Serviços Técnicos

MEMORIAL TÉCNICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARESAMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL INTEGRAL TIBIRIÇÁ BORRO, SITUADA NA RUA MAJOR FONSECA OSÓRIO, Nº 4ANTÁRTICA, MUNICÍPIO: BAURU

1. INTRODUÇÃO:

O conjunto de Especificações e Normas Técnicas que tem por objetivo estabelecer as condições que prede Engenharia e Projetos Executivosobra de reforma e ampliação Os Projetos Básicos de Arquitetura e demais projetos neste presente Memorial TécnicoTécnicos (DPPST), pertencente ao Departamento Obras (SMO), e deverão ser utilizados como base serem contratados.

Nomenclaturas adotadas:

EMEII: Escola Municipal PMB: Prefeitura Municipal de Bauru SMO: Secretaria Municipal de Obras. DPPST: Divisão de Projetos Públicos e Serviços Técnicos Contratada: vencedora da licitação para elaboração e entrega dos projetos técnicos

executivos. Construtora: vencedora da licitação para execução da obra (reforma | ampliação), que

utilizará os projetos técnicos executivos elaborados e entregues pela BDI: Benefícios e Despesas Indiretas.

2. TRABALHOS A SEREM DESENVOLVIDOS:

2.1. PROJETOS A SEREM ELABORADOS

Estrutura, contemplando:

a. Infraestrutura (fundaçõesb. Superestrutura (pilaresc. Projeto estrutural da cobertura do telhado tipo sanduíche – edificação a ampliard. Projeto e Reforçoedificação existente

Hidrossanitário, contemplando:a) Instalação predial de águas pluviais, para captação e destinação de água pluvial,

proveniente da cobertura (estrutura).b) Abastecimento do reservatório, Rede de Água Fria e Água Quente (painel solar).c) Esgoto Sanitárd) Reúso de Água em Edificações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURUSECRETARIA DE OBRAS

Departamento Técnico Divisão de Projetos Públicos e Serviços Técnicos - DPPST

MEMORIAL TÉCNICO - ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL INTEGRAL , SITUADA NA RUA MAJOR FONSECA OSÓRIO, Nº 4-60,

MUNICÍPIO: BAURU – S.P.

Especificações e Normas Técnicas resulta no MEMORIAL TÉCNICOtem por objetivo estabelecer as condições que presidirão o desenvolvimento dos

Projetos Executivos Complementares necessários para propiciar a futuraão da escola municipal EMEII Aida Tibiriçá Borro.

Os Projetos Básicos de Arquitetura e demais projetos e/ou detalhes apresentados Memorial Técnico foram elaborados pela Divisão Projetos Públicos e Serviços

), pertencente ao Departamento Técnico, lotados da Secretaria Municipal de ), e deverão ser utilizados como base referencial dos projetos complementares a

Escola Municipal de Educação Infantil Integral. Prefeitura Municipal de Bauru, equivalente a Contratante.

SMO: Secretaria Municipal de Obras. de Projetos Públicos e Serviços Técnicos – Subordinada a SMO

vencedora da licitação para elaboração e entrega dos projetos técnicos

vencedora da licitação para execução da obra (reforma | ampliação), que projetos técnicos executivos elaborados e entregues pela Contratada

BDI: Benefícios e Despesas Indiretas.

TRABALHOS A SEREM DESENVOLVIDOS:

ELABORADOS:

Estrutura, contemplando: Infraestrutura (fundações). Superestrutura (pilares, vigas, lajes). Projeto estrutural da cobertura do telhado - Metálica, com telha termoacústica,

edificação a ampliar. Projeto e Reforço da Estrutura da Cobertura do Telhado de Madeira

existente, caso seja necessário.

Hidrossanitário, contemplando: Instalação predial de águas pluviais, para captação e destinação de água pluvial, proveniente da cobertura (estrutura). Abastecimento do reservatório, Rede de Água Fria e Água Quente (painel solar).Esgoto Sanitário.

so de Água em Edificações.


DPPST

ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA REFORMA E

AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL INTEGRAL - EMEII AIDA 60, BAIRRO: VILA

MEMORIAL TÉCNICO, sidirão o desenvolvimento dos Serviços

necessários para propiciar a futura

e/ou detalhes apresentados Públicos e Serviços

, lotados da Secretaria Municipal de referencial dos projetos complementares a

Subordinada a SMO. vencedora da licitação para elaboração e entrega dos projetos técnicos

vencedora da licitação para execução da obra (reforma | ampliação), que Contratada.

Metálica, com telha termoacústica,

da Estrutura da Cobertura do Telhado de Madeira – prever na

Instalação predial de águas pluviais, para captação e destinação de água pluvial,

Abastecimento do reservatório, Rede de Água Fria e Água Quente (painel solar).



Elétrica, contemplando:a) Elétrica (rede de instalações elétricas e entrada de energia).b) Sistema de Proteção de Descarga Elétrica c) Sistema de Cabeamento Estrutura d) Entrada de Energia.

Prevenção e Combate a Inc Instalações de Gás – GLP. Climatização (Refrigeração e Ar Condicionado)

2.2. SERVIÇOS DE ENGENHARIA

2.2.1. Elaboração de tabelas com Relação de Quantitati

e entrega de Memória

2.2.2. Execução de planilha detalhada contendo todos os serviços previstos no projeto, discriminando o custo unitário e total estimado para cada serviço. Lembreplanilha prioritária é SINAPI, foritens não encontrados no SINAPI, se aceita a busca e uso de planilhas também oficiais, como CPOS (segunda base de referência preferencial) e FDE (terceira base de referência preferencial). Fazemos um adendo geralmente o BDI (Benefícios e Despesas Indiretas)item (atualmente está em 29,71%), sendo que se faz necessário retirar esse BDI incluso do FDE e aplicar o BDI que a Prefeitura ESTIMA, para torno de 23%.

2.2.3. Cronograma Físicoprojeto, com a devida execução dos serviços decorrido o tempo e com os serviços sendo realizados conforme o avanço simultâneo entre exec

2.2.4. Memorial Técnico Descritivo de cada especialidade de projetoaglutinado e entregue a DPPST contendo as especificações e orientações relativas a todas as informações dos projetos elaborados pela Contratada

2.2.5. Caso a Contratadaser relacionados, documentados por fotogrcaracterização e ser entregue e disponibilizado a planta baixa o posicionamento em que os registros fotográficos foram realizados.

Referente à Reforma e Ampliação

Integral – EMEII Aida Tibiriçá Borro, em que a utilização de ferramentas de softwares para o desenvolvimento dos projetos e tudo o mais que se fizer bom e necessário para a execução dos trabalhos em conformidade com os documentos, relatórios, projetos, especificações técnicas, normas técnicas (ABNT NBR), instruções técnicas, leis, decretos municipais e estaduais e normas regulamentadoras (NRs) vigentes.

2.3. ESPECIFICIDADES DA ESCOLA - A DPPST fornecerá uma prancha que contém o Intervenções”), sendo basicamente o projeto arquitetônico, em queexistente, é descrito o nome do ambiente e sinalintervenção se faz necessário o levantamento para orçar e posteriormente ser executado. - No “Mapa de Intervenções”, na existentes, tem-se destacado todos os ambien



Elétrica, contemplando: Elétrica (rede de instalações elétricas e entrada de energia). Sistema de Proteção de Descarga Elétrica – SPDA. Sistema de Cabeamento Estrutura – SCE. Entrada de Energia.

Prevenção e Combate a Incêndio – PCI. GLP.

Refrigeração e Ar Condicionado).

SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM DESENVOLVIDOS:

Elaboração de tabelas com Relação de Quantitativos de Materiais, com de Memória de Cálculo a DPPST/SMO.

Execução de planilha detalhada contendo todos os serviços previstos no projeto, discriminando o custo unitário e total estimado para cada serviço. Lembreplanilha prioritária é SINAPI, fornecida pela Caixa Econômica Federal. itens não encontrados no SINAPI, se aceita a busca e uso de planilhas também oficiais, como CPOS (segunda base de referência preferencial) e FDE (terceira base de referência preferencial). Fazemos um adendo de que a planilha do FDE consta

(Benefícios e Despesas Indiretas) incluso em cada serviço, em cada item (atualmente está em 29,71%), sendo que se faz necessário retirar esse BDI incluso do FDE e aplicar o BDI que a Prefeitura ESTIMA, para este tipo de obra, um BDI em

Cronograma Físico-Financeiro para execução da obra e/ou serviços previsto em projeto, com a devida execução dos serviços decorrido o tempo e com os serviços sendo realizados conforme o avanço simultâneo entre executado e medido

Memorial Técnico Descritivo de cada especialidade de projeto, ao qual deve ser aglutinado e entregue a DPPST contendo as especificações e orientações relativas a todas as informações dos projetos elaborados pela Contratada

Contratada constate anomalias e outros dados coletados, os mesmos deverão ser relacionados, documentados por fotografias e transcritos em croquis para melhor caracterização e ser entregue e disponibilizado a DPPST/SMO. Deverá ser indicado em planta baixa o posicionamento em que os registros fotográficos foram realizados.

Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil EMEII Aida Tibiriçá Borro, em que a Contratada deve se responsabilizar pela

utilização de ferramentas de softwares para o desenvolvimento dos projetos e tudo o mais que om e necessário para a execução dos trabalhos em conformidade com os documentos,

relatórios, projetos, especificações técnicas, normas técnicas (ABNT NBR), instruções técnicas, leis, decretos municipais e estaduais e normas regulamentadoras (NRs) vigentes.

ESCOLA EMEII AIDA TIBIRIÇÁ BORRO:

fornecerá uma prancha que contém o Projeto Geral (, sendo basicamente o projeto arquitetônico, em que

é descrito o nome do ambiente e sinalizado, de forma sucinta e prática, qual intervenção se faz necessário o levantamento para orçar e posteriormente ser

No “Mapa de Intervenções”, na área a ser ampliada, em que não existem edificações se destacado todos os ambientes que serão ampliados, para maior


DPPST

, com fornecimento

Execução de planilha detalhada contendo todos os serviços previstos no projeto, discriminando o custo unitário e total estimado para cada serviço. Lembre-se de que a

necida pela Caixa Econômica Federal. Em casos de itens não encontrados no SINAPI, se aceita a busca e uso de planilhas também oficiais, como CPOS (segunda base de referência preferencial) e FDE (terceira base de

de que a planilha do FDE consta incluso em cada serviço, em cada

item (atualmente está em 29,71%), sendo que se faz necessário retirar esse BDI incluso este tipo de obra, um BDI em

Financeiro para execução da obra e/ou serviços previsto em projeto, com a devida execução dos serviços decorrido o tempo e com os serviços

utado e medido.

, ao qual deve ser aglutinado e entregue a DPPST contendo as especificações e orientações técnicas relativas a todas as informações dos projetos elaborados pela Contratada.

constate anomalias e outros dados coletados, os mesmos deverão afias e transcritos em croquis para melhor

. Deverá ser indicado em planta baixa o posicionamento em que os registros fotográficos foram realizados.

da Escola Municipal de Educação Infantil deve se responsabilizar pela

utilização de ferramentas de softwares para o desenvolvimento dos projetos e tudo o mais que om e necessário para a execução dos trabalhos em conformidade com os documentos,

relatórios, projetos, especificações técnicas, normas técnicas (ABNT NBR), instruções técnicas, leis, decretos municipais e estaduais e normas regulamentadoras (NRs) vigentes.

Projeto Geral (“Mapa de , sendo basicamente o projeto arquitetônico, em que, na edificação

izado, de forma sucinta e prática, qual intervenção se faz necessário o levantamento para orçar e posteriormente ser

, em que não existem edificações tes que serão ampliados, para maior



celeridade na leitura dos projetos. Ainda nessa parte a ser ampliada, possui o Playground, que terá brinquedos a instalar. - Na edificação como um todo (ser previstas e levantadas 3,98m² e de 5,52m²;de 14,28m²; armário de brinquedos com área de 2,10m²; Lixo com área de 1,60m²; um dos lados/faces do quiosque2,60m; dois tanqueinstalado toldo de policarbonato. alvenarias demolidas para tornarAlmoxarifado); alvenaria a construir, para fechamento de porta (como no ambiente Copa dos Funcionários e Almoxarifado); alvenaria a demolir para abertura de janela J13 (como no ambiente- A DPPST ficará responsável pela obtenção da Certidão de Viabilidade Técnica referente a água fria, solicitada – Bauru). - Em relação às tubulações hidrossanitárias existentes, informamos que a disponibilizará as diretrizes para que haja a melhor integração possível do projeto proposto com o existente e este levantamento deverá ser entregue a Spara futuras consultas. As áreas a serem ampliadas terão os respectivos projetos hidrossanitários elaborados pe- A Contratada deve considerar a elaboração de área edificada existenteárea a ser ampliada, deverá analisar a necessidade da elaboração entrada de energia elétrica, sob responsabilidade da vencedora da licitação da execução da obra (Construtora)- Faz-se necessário o estudo de carga elétrica, para verificação se as condiçõatenderão as futuras demandas. Caso as condições atuais não atendam, a deve determinar e registrar a informação que a proceda com o projeto e aprovação na Concessionária (CPFL) da nova Energia. - A Contratada deve considerar a elaboração de Descarga Atmosférica (SPDA)ser ampliada. - A Contratada deve considerar a elaboração de Projeto Estruturado (SCE) para a totalidade da área ampliada, ao qual entende- Na edificação existente, necessário se faz a observância da necessidade de Instalação Predial de Águas Pluviaisproveniente da estrutura do telhado (cobertura)condutores verticais, mas precisam de atendimento as Normas Técnicas vigfaz a elaboração desse projetoTécnicas vigentes, como a ABNT NBR - Em relação à parte de fará a interligação entre a edificação existente e a área a ser ampliada/construída, para que ambas as edificações atendam as legislações pertinentes ao temaMunicipal nº 6.110:2011 (“Cria o programaem edificações e dá outras providências”) que a Contratada projetpluvial, além de propor a melhor implantação (localização) da mesma no terreno da EMEII Aida, com menos intervenções das redes existentes e com o melhor traçado.- Sobre climatização, a Refrigeração e Ar Condicionado



celeridade na leitura dos projetos. Ainda nessa parte a ser ampliada, possui o Playground, que terá brinquedos a instalar.

como um todo (existente e a ampliar), há intervenções que precisam e levantadas pela Contratada, como o piso a construir com área de

; rampas com inclinação de 8,33%; casa de brinquedos com área de 14,28m²; armário de brinquedos com área de 2,10m²; Lixo com área de 1,60m²; um dos lados/faces do quiosque que é octogonal, com comprimento aproximado de

tanques de areia com área de 12,25m² cada e circulação que será instalado toldo de policarbonato. Na edificação existente, existem ambientes que terão alvenarias demolidas para tornar-se abertura de porta PM3 (como no ambiente Almoxarifado); alvenaria a construir, para fechamento de porta (como no ambiente Copa dos Funcionários e Almoxarifado); alvenaria a demolir para abertura de janela

o ambiente Copa dos Funcionários). responsável pela obtenção da Certidão de Viabilidade Técnica , solicitada e fornecida pelo Departamento de Água e Esgoto (DAE

Em relação às tubulações hidrossanitárias existentes, informamos que a diretrizes para que haja a melhor integração possível do projeto

proposto com o existente e este levantamento deverá ser entregue a Spara futuras consultas. As áreas a serem ampliadas terão os respectivos projetos hidrossanitários elaborados pela Contratada.

deve considerar a elaboração de Projeto Elétrico para a totalidade da existente e da área a ser ampliada, considerando que com a inclusão da

área a ser ampliada, deverá analisar a necessidade da elaboração entrada de energia elétrica, para posterior aprovação na Concessionária local (CPFL)sob responsabilidade da vencedora da licitação da execução da obra (Construtora)

se necessário o estudo de carga elétrica, para verificação se as condiçõatenderão as futuras demandas. Caso as condições atuais não atendam, a deve determinar e registrar a informação que a Construtora (quem executará a obra) proceda com o projeto e aprovação na Concessionária (CPFL) da nova

deve considerar a elaboração de Projeto de Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica (SPDA) para a totalidade da área edificada existente

deve considerar a elaboração de Projeto de Sistema) para a totalidade da área edificada existente

, ao qual entende-se por dados, voz e vídeo. Na edificação existente, necessário se faz a observância da necessidade de

de Águas Pluviais, para captação e destinação de água pluvial, proveniente da estrutura do telhado (cobertura), uma vez que podemcondutores verticais, mas precisam de seções/diâmetros maiores para melhor atendimento as Normas Técnicas vigentes. E na área a ser ampliada, imprescindível se faz a elaboração desse projeto, com o correto dimensionamento exigido pelas Normas Técnicas vigentes, como a ABNT NBR 10.844:1.989.

parte de Reúso de Água Pluvial, pode-se considerar que a entre a edificação existente e a área a ser ampliada/construída, para

edificações atendam as legislações pertinentes ao temaº 6.110:2011 (“Cria o programa municipal de uso racional e reú

em edificações e dá outras providências”) e ABNT NBR 15.527:2019. Fazprojete e dimensione a cisterna, para armazenamento da água

além de propor a melhor implantação (localização) da mesma no terreno da Aida, com menos intervenções das redes existentes e com o melhor traçado.

Sobre climatização, a Contratada deve prever o estudo e elaboração de Refrigeração e Ar Condicionado na edificação existente, para que, caso no futuro a


DPPST

celeridade na leitura dos projetos. Ainda nessa parte a ser ampliada, possui o

intervenções que precisam , como o piso a construir com área de

casa de brinquedos com área de 14,28m²; armário de brinquedos com área de 2,10m²; Lixo com área de 1,60m²; um

que é octogonal, com comprimento aproximado de e circulação que será

Na edificação existente, existem ambientes que terão (como no ambiente

Almoxarifado); alvenaria a construir, para fechamento de porta (como no ambiente Copa dos Funcionários e Almoxarifado); alvenaria a demolir para abertura de janela

responsável pela obtenção da Certidão de Viabilidade Técnica Departamento de Água e Esgoto (DAE

Em relação às tubulações hidrossanitárias existentes, informamos que a DPPST diretrizes para que haja a melhor integração possível do projeto

proposto com o existente e este levantamento deverá ser entregue a SMO [DPPST] para futuras consultas. As áreas a serem ampliadas terão os respectivos projetos

para a totalidade da e da área a ser ampliada, considerando que com a inclusão da

área a ser ampliada, deverá analisar a necessidade da elaboração do projeto de aprovação na Concessionária local (CPFL),

sob responsabilidade da vencedora da licitação da execução da obra (Construtora). se necessário o estudo de carga elétrica, para verificação se as condições atuais

atenderão as futuras demandas. Caso as condições atuais não atendam, a Contratada (quem executará a obra)

proceda com o projeto e aprovação na Concessionária (CPFL) da nova Entrada de

Projeto de Sistema de Proteção contra existente e da área a

de Sistema de Cabeamento e da área a ser

Na edificação existente, necessário se faz a observância da necessidade de Projeto de , para captação e destinação de água pluvial,

podem existir calhas e diâmetros maiores para melhor

E na área a ser ampliada, imprescindível se , com o correto dimensionamento exigido pelas Normas

se considerar que a Contratada entre a edificação existente e a área a ser ampliada/construída, para

edificações atendam as legislações pertinentes ao tema, como a Lei municipal de uso racional e reúso de água

Faz-se necessário a cisterna, para armazenamento da água

além de propor a melhor implantação (localização) da mesma no terreno da Aida, com menos intervenções das redes existentes e com o melhor traçado.

deve prever o estudo e elaboração de Projeto de na edificação existente, para que, caso no futuro a



Direção da EMEII Aida entenda a necessidade de adequação e condicionado, que suporteContratada deve proceder com a elaboração do Projeto de Climatização. de que, conforme Art. 12 da Resoluçprofissional que tem atribuição e competência de desempenho de atividade técnica de sistemas de refrigeração e de arao Engenheiro Industrial modalidade MecânicDPPST/SMO. - Em relação à parte de a Contratada fará o Normas e Instruções Té(“Institui o regulamento de segurança contra incêndios das edificações e áreas de risco no estado de São Paulo- Na edificação existente, atuação para execução dos muros e alvenarias quando da vistoria e inspeção “in loco”, etc) e entenda pela necessidade de elaboração de um laudo técnico ser encontradas, que a mesma proceda com a coleta de dados e para relacionádocumentando-os por fotografias e transcritos em croquis e caracterização e apresenteposicionamento em que os registros fotográficos foram realizados.constatada a necessidade de execução de reforço de fundação, além da descrição dos serviços e métodos a serem empregados, deverá ser apresentado indicação dos pontos de reforço necessários e demais detalhes necessários à execução da obra. - Na edificação existente, a estrutura do telhado é de madeira com uso de telha cerâmica, com forro de madeira, ao qual a estrutura do telhado existente e após esta averiguação, de acordo com a necessidade, poderá orientar reforços e reparos no local e o telhado em geralprojeto específico contemplando:nós ou empenamento, com madeira de peroba de primeira linha de qualidade, que propiciem um plano perfeito e alinhado, com encaixes precisos, com emendas reforçadas, que atendam as exigências da boa engenharia e Normas Técnicas da ABNT NBR. O projeto de ref(quantidade e peso) e resumos de madeiras e aços e suas especificações (tipos de madeira, vigotas, caibros, ripas, chapas, parafusos e porcas, etc...).relatório conclusivo com desda edificação existente, bem como projeto executivo para a nova estrutura metálica do telhado, incluindo projeto executivo de instalaçágua em edificações e evenecessários para explicar e melhorar o entendimento para a execução da futura obrapela Construtora. - Na área a ser ampliada, na prancha com uso de telha termoacústica, tipo sanduíche, ao qual a com a elaboração e dimensionamento - Com o procedimento de leitura dos projetos arquitetônicos, observaedificações menores, porém não menos importantes, como oCasa dos Brinquedos, Lixoprevistas, projetadasDPPST.

- Em relação à parte de a Contratada fará o estudo da necessidade da adequação para a área total (existente e a ser ampliada) seguindo as Normas e Instruções Técnicas vigentes, através do



I Aida entenda a necessidade de adequação e instalação de , que suportem a nova carga demandada. E na área a ser ampliada, a

deve proceder com a elaboração do Projeto de Climatização. de que, conforme Art. 12 da Resolução CONFEA nº 218, de 29 de junho de 1973, o profissional que tem atribuição e competência de desempenho de atividade técnica de sistemas de refrigeração e de ar-condicionado é específica de Engenheiro Mecânico ou ao Engenheiro Industrial modalidade Mecânica, ao qual será conferido pela

Em relação à parte de Prevenção e Combate a Incêndio (PCI), pode-se considerar que o projeto para a área total (existente e a ser ampliada) seguindo

Normas e Instruções Técnicas vigentes, através do Decreto Estadual 63.911:2018 (“Institui o regulamento de segurança contra incêndios das edificações e áreas de risco no estado de São Paulo”).

Na edificação existente, caso a Contratada constate anomalias em sua área de cução dos projetos (avarias em pilares, vigas de cobertura, lajes,

do prédio existente, avarias de ordem estrutural averiguado quando da vistoria e inspeção “in loco”, etc) e entenda pela necessidade de elaboração

técnico de vistoria para constatação das avarias e patologias que podem ser encontradas, que a mesma proceda com a coleta de dados e para relacioná

os por fotografias e transcritos em croquis e pareceresapresente à DPPST/SMO. Deverá ser indicado em planta baixa o

posicionamento em que os registros fotográficos foram realizados.constatada a necessidade de execução de reforço de fundação, além da descrição dos serviços e métodos a serem empregados, deverá ser apresentado indicação dos pontos de reforço necessários e demais detalhes necessários à execução

Na edificação existente, a estrutura do telhado é de madeira com uso de telha cerâmica, com forro de madeira, ao qual a Contratada deverá analisar estrutura do telhado existente e após esta averiguação, de acordo com a necessidade,

reforços e reparos no local e o telhado em geral, desenvolvendo um projeto específico contemplando: um perfeito alinhamento, peças sem defeitos, sem nós ou empenamento, com madeira de peroba de primeira linha de qualidade, que propiciem um plano perfeito e alinhado, com encaixes precisos, com emendas reforçadas, que atendam as exigências da boa engenharia e Normas Técnicas da ABNT

reforço de estrutura de madeira deverá conter relação material (quantidade e peso) e resumos de madeiras e aços e suas especificações (tipos de madeira, vigotas, caibros, ripas, chapas, parafusos e porcas, etc...). relatório conclusivo com descrição detalhada da atual situação da estrutura do telhado da edificação existente, bem como projeto executivo para a nova estrutura metálica do telhado, incluindo projeto executivo de instalação predial de água pluvial e reúágua em edificações e eventuais projetos executivos complementares que se fizerem necessários para explicar e melhorar o entendimento para a execução da futura obra

Na área a ser ampliada, na prancha arquitetônica projetou-se com estrutura metálica elha termoacústica, tipo sanduíche, ao qual a Contratada

e dimensionamento do mesmo. Com o procedimento de leitura dos projetos arquitetônicos, observa

edificações menores, porém não menos importantes, como o Armário de Brinquedos, Casa dos Brinquedos, Lixo, alvenaria a construir no Quiosque, que devem ser

das e indicadas no projetos técnicos que a Contratada

Em relação à parte de Prevenção e Combate a Incêndio (PCI), pode-se considerar que fará o estudo da necessidade da adequação para a área total (existente e

a ser ampliada) seguindo as Normas e Instruções Técnicas vigentes, através do


DPPST

instalação de ar-E na área a ser ampliada, a

deve proceder com a elaboração do Projeto de Climatização. Lembrem-se ão CONFEA nº 218, de 29 de junho de 1973, o

profissional que tem atribuição e competência de desempenho de atividade técnica de Engenheiro Mecânico ou

, ao qual será conferido pela

se considerar que para a área total (existente e a ser ampliada) seguindo as

avés do Decreto Estadual 63.911:2018 (“Institui o regulamento de segurança contra incêndios das edificações e áreas de risco

constate anomalias em sua área de projetos (avarias em pilares, vigas de cobertura, lajes,

prédio existente, avarias de ordem estrutural averiguado quando da vistoria e inspeção “in loco”, etc) e entenda pela necessidade de elaboração

ara constatação das avarias e patologias que podem ser encontradas, que a mesma proceda com a coleta de dados e para relacioná-los,

pareceres para melhor erá ser indicado em planta baixa o

posicionamento em que os registros fotográficos foram realizados. Caso seja constatada a necessidade de execução de reforço de fundação, além da descrição dos serviços e métodos a serem empregados, deverá ser apresentado projeto com indicação dos pontos de reforço necessários e demais detalhes necessários à execução

Na edificação existente, a estrutura do telhado é de madeira com uso de telha rá analisar toda a

estrutura do telhado existente e após esta averiguação, de acordo com a necessidade, , desenvolvendo um

um perfeito alinhamento, peças sem defeitos, sem nós ou empenamento, com madeira de peroba de primeira linha de qualidade, que propiciem um plano perfeito e alinhado, com encaixes precisos, com emendas reforçadas, que atendam as exigências da boa engenharia e Normas Técnicas da ABNT

estrutura de madeira deverá conter relação material (quantidade e peso) e resumos de madeiras e aços e suas especificações (tipos de

Apresentação de crição detalhada da atual situação da estrutura do telhado

da edificação existente, bem como projeto executivo para a nova estrutura metálica do ão predial de água pluvial e reúso de

ntuais projetos executivos complementares que se fizerem necessários para explicar e melhorar o entendimento para a execução da futura obra

se com estrutura metálica Contratada deve proceder

Com o procedimento de leitura dos projetos arquitetônicos, observa-se que existem Armário de Brinquedos,

uiosque, que devem ser Contratada entregará a

se considerar que fará o estudo da necessidade da adequação para a área total (existente e

a ser ampliada) seguindo as Normas e Instruções Técnicas vigentes, através do



Decreto Estadual 63.911:2018 (“Institui o regulamento de segurança contrdas edificações e áreas de risco no estado de São Paulo”). Caso haja a constatação de que o sistema de Engenharia de Incêndio não atenda as Legislações vigentes, a Contratada deve elaborar o projeto de prevenção e combate a incêndio, bem como odimensionamento do reservatório d’água, caso o existente não comporte a nova demanda, devido a ampliação. Informamos ainda que se faz necessário que a Contratada adicione em seus projetos de medidas de segurança contra incêndio a informação de quem for exResponsabilidade Técnica (ART), com a respectiva taxa recolhida, de instalação das medidas de segurança contra incêndio.- Em relação à parte de fará o estudo da necessidade da adequação para a área total (ser ampliada) seguindo as Normas e Instruções Técnicas vigentes, através do Decreto Estadual 63.911:2018 (“Institui o regulamento de segurança contra incêndios das edificações e áreas de risco no estado de São Paulo”). Informamos ainda que se faz necessário que a Contratadainformação de quem for executar a obra deve apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART),Instalações de Gás (GLP).

3. DO LOCAL:

3.1 . EMEII AIDA TIBIRIÇÁ BORRO:

Endereço: Rua Major Fonseca Osório, nº 4COORDENADA GEOGRÁFICA (obtida pelo Google): Latitude: 22° 18’ 51.3” S - Longitude: 49° 03' 50.7" W. Processo Administrativo PMB: nº 40.202/2012, com início em 16 de julho de 2012. Ofício SME nº 14/2012. Processo Administrativo PMB: nº 75.930/2019, com início em 17 de maio de

Imagem 1 – Imagem do local [Google Maps]: Vista aérea [satélite] do local da Escola Municipal de Educação Infantil Integral EMEII Aida Tibiriçá Borro. Coordenada Geográfica obtida pelo Google (Localização): 22° 18



Decreto Estadual 63.911:2018 (“Institui o regulamento de segurança contrdas edificações e áreas de risco no estado de São Paulo”). Caso haja a constatação de que o sistema de Engenharia de Incêndio não atenda as Legislações vigentes, a

deve elaborar o projeto de prevenção e combate a incêndio, bem como odimensionamento do reservatório d’água, caso o existente não comporte a nova demanda, devido a ampliação. Informamos ainda que se faz necessário que a

adicione em seus projetos de medidas de segurança contra incêndio a informação de quem for executar a obra deve apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), com a respectiva taxa recolhida, de instalação das medidas de segurança contra incêndio.

Em relação à parte de Instalações de Gás (GLP), pode-se considerar que a o estudo da necessidade da adequação para a área total (edificação

ser ampliada) seguindo as Normas e Instruções Técnicas vigentes, através do Decreto Estadual 63.911:2018 (“Institui o regulamento de segurança contra incêndios das

e áreas de risco no estado de São Paulo”). Informamos ainda que se faz Contratada adicione em seus projetos de Instalações de Gás (GLP) a

informação de quem for executar a obra deve apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), com a respectiva taxa recolhida, de instalação das Instalações de Gás (GLP).

EMEII AIDA TIBIRIÇÁ BORRO:

Endereço: Rua Major Fonseca Osório, nº 4-60, Vila Antártica - Bauru/SP- CEP: 17COORDENADA GEOGRÁFICA (obtida pelo Google):

Longitude: 49° 03' 50.7" W. -22.314236, -49.064070Processo Administrativo PMB: nº 40.202/2012, com início em 16 de julho de 2012. Ofício

Processo Administrativo PMB: nº 75.930/2019, com início em 17 de maio de

do local [Google Maps]: Vista aérea [satélite] do local da Escola Municipal de Educação Infantil Integral EMEII Aida Tibiriçá Borro. Coordenada Geográfica obtida pelo Google (Localização): 22° 18' 51.3" S | 49° 03' 50.7" W.

EMEII AIDA

BOULEVARD

CEMITÉRIO SAUDADE


DPPST

Decreto Estadual 63.911:2018 (“Institui o regulamento de segurança contra incêndios das edificações e áreas de risco no estado de São Paulo”). Caso haja a constatação de que o sistema de Engenharia de Incêndio não atenda as Legislações vigentes, a

deve elaborar o projeto de prevenção e combate a incêndio, bem como o dimensionamento do reservatório d’água, caso o existente não comporte a nova demanda, devido a ampliação. Informamos ainda que se faz necessário que a

adicione em seus projetos de medidas de segurança contra incêndio a ecutar a obra deve apresentar a Anotação de

Responsabilidade Técnica (ART), com a respectiva taxa recolhida, de instalação das

se considerar que a Contratada edificação existente e a

ser ampliada) seguindo as Normas e Instruções Técnicas vigentes, através do Decreto Estadual 63.911:2018 (“Institui o regulamento de segurança contra incêndios das

e áreas de risco no estado de São Paulo”). Informamos ainda que se faz adicione em seus projetos de Instalações de Gás (GLP) a

informação de quem for executar a obra deve apresentar a Anotação de com a respectiva taxa recolhida, de instalação das

CEP: 17.013-140

49.064070

Processo Administrativo PMB: nº 40.202/2012, com início em 16 de julho de 2012. Ofício

Processo Administrativo PMB: nº 75.930/2019, com início em 17 de maio de 2019.

do local [Google Maps]: Vista aérea [satélite] do local da Escola Municipal

49° 03' 50.7" W.

CEMITÉRIO

TILIBRA



Imagem 2 – Imagem do local [Google Maps / Street View]: Vista da fachada da EMEII Aida Tibiriçá Borro.

A EMEII Aida Tibiriçá Borro

Predominantemente Residencial, conforme a Lei Municipal nº 2.339 de 15 de fevereiro de 1.982. A EMEII ocupa três lotes, com área total de 2.560,00 m², sendo as seguintes identificações:

1. – Lote 01: PMB: 03/0590/001 com área de lote de 760,00 m²;2. – Lote 02: PMB: 03/0590/002 com área de lote de 600,00 m²;3. – Lote 03: PMB: 03/0590/022 com área de lote de 1.200,00 m².

Os três terrenos em que a EMEII está situada conta com área total de 2.560,00 m² e o prédio

existente possui área construída de 570,67e a área a construir (a ampliar) contempla uma área de Projeto Arquitetônico disponibilizado juntamente a este Memorial Técnico.

Na sequência, na Figura 1inserida a EMEII, para melhor compreensão, já que a Escola tem abertura para a Rua Major Fonseca Osório, quarteirão 04, lado par e também possui acesso pela Rua T01, lado ímpar.

Figura 1 – Imagem dos três lotes correspondente Lotes 1 e 2 destacados em rosa

E o lote 22 destacado em verde



do local [Google Maps / Street View]: Vista da fachada da EMEII Aida

EMEII Aida Tibiriçá Borro está situada na zona de uso ZR.3, correspondente aResidencial, conforme a Lei Municipal nº 2.339 de 15 de fevereiro de

1.982. A EMEII ocupa três lotes, com área total de 2.560,00 m², sendo as seguintes

Lote 01: PMB: 03/0590/001 com área de lote de 760,00 m²; te 02: PMB: 03/0590/002 com área de lote de 600,00 m²;

Lote 03: PMB: 03/0590/022 com área de lote de 1.200,00 m².

Os três terrenos em que a EMEII está situada conta com área total de 2.560,00 m² e o prédio existente possui área construída de 570,67 m², que terá parcialmente intervenções de reforma e a área a construir (a ampliar) contempla uma área de 682,03 m², conforme Projeto Arquitetônico disponibilizado juntamente a este Memorial Técnico.

1, disponibilizamos os três lotes destacados na quadra ao qual está inserida a EMEII, para melhor compreensão, já que a Escola tem abertura para a Rua Major Fonseca Osório, quarteirão 04, lado par e também possui acesso pela Rua Tapajós, quarteirão

dos três lotes correspondente a localização da EMEII Aida Tibiriçá Borro.Lotes 1 e 2 destacados em rosa – com acesso pela Rua Tapajós.

em verde – com acesso pela Rua Major Fonseca Osório.


DPPST

do local [Google Maps / Street View]: Vista da fachada da EMEII Aida

está situada na zona de uso ZR.3, correspondente a Zona Residencial, conforme a Lei Municipal nº 2.339 de 15 de fevereiro de

1.982. A EMEII ocupa três lotes, com área total de 2.560,00 m², sendo as seguintes

Os três terrenos em que a EMEII está situada conta com área total de 2.560,00 m² e o prédio m², que terá parcialmente intervenções de reforma

m², conforme se verifica no

, disponibilizamos os três lotes destacados na quadra ao qual está inserida a EMEII, para melhor compreensão, já que a Escola tem abertura para a Rua Major

apajós, quarteirão

Aida Tibiriçá Borro.

com acesso pela Rua Major Fonseca Osório.



4. A SECRETARIA MUNICIPAL DE

4.1. EMEII Aida Tibiriçá Borro:

a. Projeto Arquitetônico Reforma e Ampliação dalterações. Lembrando que a parte da edificação a ampliar (que será construída) está acessível, conforme a ABNT NBR 9.050:2015 mobiliário, espaços e equipamentos urbanos”

b. Cortes, Elevações e Detalhes; c. Planta de Cobertura

d. Levantamento Topográfico:elaborado pela empresa “ASM fornecido à empresa licitante pela Secretaria Municipal de Planejamento [anexo ao edital].

e. Sondagem do terreno:pela empresa “RGSE Projetos e Engenharia Ltda”, que executou 07 (sete) furos, fornecendo a locação dos pontos de sondagem e os respectivos perfis individuais de sondagem à percussão. Esse Relatório de Sondagem será fornecido à empresa licitante pela Secretaria Municipal de Planejamento

Na sequência disponibilizamos as Arquitetônico em referência elaborado pela

Figura 2 – Planta de Cobertura, em que na latedificação construída e existente. E na lateral esquerda (em cobertura em tom azulado termoacústica) situa-se a parte da Escola que será ampliada.



A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS [SMO] DISPONIBILIZARÁ EM ANEXO AO EDITAL:

EMEII Aida Tibiriçá Borro:

Projeto Arquitetônico do prédio existente da EMEII e também do projeto de mpliação da Escola, ao qual o layout está definido e não cabem

. Lembrando que a parte da edificação a ampliar (que será construída) está acessível, conforme a ABNT NBR 9.050:2015 – “Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos”. Cortes, Elevações e Detalhes; Planta de Cobertura, Tabelas de Quantitativos (Existente | Instalar).

Levantamento Topográfico: contratado pela Prefeitura Municipal de Bauru e elaborado pela empresa “ASM – Topografia e Consultoria Ambiental”, ao qual fornecido à empresa licitante pela Secretaria Municipal de Planejamento [anexo ao

Sondagem do terreno: contratado pela Prefeitura Municipal de Bauru e executada pela empresa “RGSE Projetos e Engenharia Ltda”, que executou 07 (sete) furos,

ndo a locação dos pontos de sondagem e os respectivos perfis individuais de sondagem à percussão. Esse Relatório de Sondagem será fornecido à empresa licitante pela Secretaria Municipal de Planejamento [anexo ao edital].

Na sequência disponibilizamos as Figura 2 e Figura 3 com a indicação do projeto Arquitetônico em referência elaborado pela DPPST/SMO.

Planta de Cobertura, em que na lateral direita (em cobertura em tom amarronzado) está a edificação construída e existente. E na lateral esquerda (em cobertura em tom azulado

se a parte da Escola que será ampliada.


DPPST

] DISPONIBILIZARÁ EM ANEXO AO EDITAL:

do prédio existente da EMEII e também do projeto de a Escola, ao qual o layout está definido e não cabem

. Lembrando que a parte da edificação a ampliar (que será construída) está “Acessibilidade a edificações,

Instalar). contratado pela Prefeitura Municipal de Bauru e

Topografia e Consultoria Ambiental”, ao qual será fornecido à empresa licitante pela Secretaria Municipal de Planejamento [anexo ao

contratado pela Prefeitura Municipal de Bauru e executada pela empresa “RGSE Projetos e Engenharia Ltda”, que executou 07 (sete) furos,

ndo a locação dos pontos de sondagem e os respectivos perfis individuais de sondagem à percussão. Esse Relatório de Sondagem será fornecido à empresa

[anexo ao edital].

com a indicação do projeto

eral direita (em cobertura em tom amarronzado) está a edificação construída e existente. E na lateral esquerda (em cobertura em tom azulado – telha



Figura 3 – Planta Térrea, em que na lateral direita está a edificação construída e existente, ao qual parcialmente terá intervenção de reforma. E na lateral esquerda situaampliada. E entre as duas partes (existente e a ampliar) tem o muro (totalmente demolido.

4.2. Os arquivos dos projetos arquitetônicos

(AutoCAD) e extensão “.pdfSecretaria Municipal de Obras

4.3. Informamos que futuros serviços de desenvolvimento de detalhes

arquitetônicos ou demais informações relevantes e que sejam imprescindíveis para que a Contratada possa dar prosseguimento aos serviços de elaborados pela DPPST/ Sa elaborar este tipo de projeto.

5. SERVIÇOS TÉCNICOS QUE DEVERÃO SER REALIZADOS PELA

PROJETOS TÉCNICOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES

5.1. Com o Projeto ArquitetônContratada deverá proceder aoComplementares, conforme descritos no

5.2. Caso a Contratada constate anomarelacionados, documentados por fotografias e transcritos em croquis para melhor caracterização e ser entregue e disponibilizado a So posicionamento em que os regis

5.3. Elaboração de tabelas com Relação de Quantitativos de Materiais e fornecimento de Memórias de Cálculo.

5.4. Execução de planilha detalhada contendo todos os serviços previstos no projeto, discriminando o custo unitário e toplanilha prioritária é SINAPI, fornecida pela Caixa Econômica Federal. não encontrados no SINAPI, CPOS (segunda base de referêncpreferencial). Fazemos um adendo de que a planilha do FDE consta geralmente o BDI(Benefícios e Despesas Indiretas)



ta Térrea, em que na lateral direita está a edificação construída e existente, ao qual parcialmente terá intervenção de reforma. E na lateral esquerda situa-se a parte da Escola que será ampliada. E entre as duas partes (existente e a ampliar) tem o muro (em amarelo) que será

Os arquivos dos projetos arquitetônicos serão disponibilizados em extensão “.dwg(AutoCAD) e extensão “.pdf ” (Adobe PDF) e serão fornecidos à empresa

Obras [anexo ao edital].

Informamos que futuros serviços de desenvolvimento de detalhesarquitetônicos ou demais informações relevantes e que sejam imprescindíveis para que a

possa dar prosseguimento aos serviços de Projetos Complementares serão SMO, através de solicitação da Contratada, desobrigando a mesma

a elaborar este tipo de projeto.

SERVIÇOS TÉCNICOS QUE DEVERÃO SER REALIZADOS PELA CONTRATADAPROJETOS TÉCNICOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES:

Com o Projeto Arquitetônico Básico fornecido pela Secretaria Municipal de proceder ao início dos trabalhos de elaboração dos Projetos Executivos

Complementares, conforme descritos no Item 2 deste Memorial Técnico.

constate anomalias e outros dados coletados, os mesmos deverão ser relacionados, documentados por fotografias e transcritos em croquis para melhor caracterização e ser entregue e disponibilizado a SMO. Deverá ser indicado em planta baixa o posicionamento em que os registros fotográficos foram realizados.

Elaboração de tabelas com Relação de Quantitativos de Materiais e fornecimento de

Execução de planilha detalhada contendo todos os serviços previstos no projeto, discriminando o custo unitário e total estimado para cada serviço. Lembreplanilha prioritária é SINAPI, fornecida pela Caixa Econômica Federal. Em casos de itens não encontrados no SINAPI, se aceita a busca e uso de planilhas também oficiais, como CPOS (segunda base de referência preferencial) e FDE (terceira base de referência preferencial). Fazemos um adendo de que a planilha do FDE consta geralmente o BDI(Benefícios e Despesas Indiretas) incluso em cada serviço, em cada item (atualmente está


DPPST

ta Térrea, em que na lateral direita está a edificação construída e existente, ao qual se a parte da Escola que será

em amarelo) que será

em extensão “.dwg ” ) e serão fornecidos à empresa Contratada pela

Informamos que futuros serviços de desenvolvimento de detalhes e pormenores arquitetônicos ou demais informações relevantes e que sejam imprescindíveis para que a

omplementares serão desobrigando a mesma

CONTRATADA, ALÉM DOS

ico Básico fornecido pela Secretaria Municipal de Obras (SMO), a início dos trabalhos de elaboração dos Projetos Executivos

lias e outros dados coletados, os mesmos deverão ser relacionados, documentados por fotografias e transcritos em croquis para melhor

. Deverá ser indicado em planta baixa

Elaboração de tabelas com Relação de Quantitativos de Materiais e fornecimento de

Execução de planilha detalhada contendo todos os serviços previstos no projeto, tal estimado para cada serviço. Lembre-se de que a

Em casos de itens a busca e uso de planilhas também oficiais, como

ia preferencial) e FDE (terceira base de referência preferencial). Fazemos um adendo de que a planilha do FDE consta geralmente o BDI

incluso em cada serviço, em cada item (atualmente está



em 29,71%), sendo que se faz necea Prefeitura ESTIMA, para este tipo de obra, um BDI em torno de 23%

5.5. Cronograma Físico-Financeiro para execução da obra e/ou serviços com a devida execução dos serviços decorrconforme o avanço simultâneo entre executado e medido

5.6. Memorial Técnico Descritivo de cada especialidade de projetoe entregue a DPPST contendo as especificaçõesinformações dos projetos elaborados pela Contratada

5.7. A Contratada deverá providenciar, às suas expensas e sob sua supervisão e responsabilidade, toda a mãoimpressões) e equipamcomputadores, softwares) necessários à elaboração dos projetos executivos complementares.

5.8. Vistoria no local para conhecimento e análise técnica da situação existente

- A vistoria “in loco” ao prqueiram conhecer Secretaria Municipal de Educação, através do telefone: 1842, com Eng.º Civil Fernando 16h00min.

5.9. Após a Contratada proceder com

complementares a DPPST responder e esclarecer possíveis questionamentos licitatório para a execução da obra da EMEII Aida, além de questionamentos da quando da efetiva reformacontato com a Contratadadisposição, também, para esclarecimento durante o Acompanhamento Técnico de Obra (ATO).

Salientamos que a elucidação desses questionamentos, com a devida resposta técnica ao solicitante (podendo ser: Comissão de Licitação, esclarecimentos durante toda a execução da obrana proposta comercial não cabendo pedidos complementares e posteriores de aditiv

6. DESCRIÇÃO, DETALHAMENTO E FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS

COMPLEMENTARES:

6.1. Os Projetos Executivos Complementares devem estar especificados com as exigências abaixo:

6.1.1. As soluções propostas devem estar atender, entre outros, ao seguinte critério:

Adequação à arquitetura da edificação projetada pela Arquiteta e Urbanista Cintia Lucarelli Samaan para EMEII Aida Tibiriçá Borro;

6.1.2. Na concepção dos projetos, a melhor proposta a ser adotada pela Contratadamelhor custo/benefício para o Município e que permita a redução de custos, empregando as menores seções possíveis das peças mantendo o atendimento às Normas Técnicas vigentes e seu uso especif



em 29,71%), sendo que se faz necessário retirar esse BDI incluso do FDE e aplicar o BDI que a Prefeitura ESTIMA, para este tipo de obra, um BDI em torno de 23%.

Financeiro para execução da obra e/ou serviços previsto em projeto, com a devida execução dos serviços decorrido o tempo e com as medições sendo realizadas conforme o avanço simultâneo entre executado e medido.

Memorial Técnico Descritivo de cada especialidade de projeto, ao qual deve ser aglutinado e entregue a DPPST contendo as especificações e orientações técnicas relativas a todas as informações dos projetos elaborados pela Contratada.

deverá providenciar, às suas expensas e sob sua supervisão e responsabilidade, toda a mão-de-obra, material consumível (papel, lápis, caneta, impressões) e equipamentos (espaço físico para o desenvolvimento dos trabalhos, computadores, softwares) necessários à elaboração dos projetos executivos

Vistoria no local para conhecimento e análise técnica da situação existente

A vistoria “in loco” ao prédio é facultativa. Caso as participantes da conhecer a Escola, entrar em contato com o setor de Engenharia da

ria Municipal de Educação, através do telefone: [14] 3214º Civil Fernando Borges Camargo, no horário das 7h00min as

proceder com a entrega final de todos os projetos executivos ST | SMO informamos que a mesma poderá ser acionada possíveis questionamentos técnico oriundos do futuro processo

licitatório para a execução da obra da EMEII Aida, além de questionamentos da quando da efetiva reforma | ampliação da Escola, em que a mesma poderá entrar em

Contratada dos projetos executivos para elucidar dúvidas, ou seja, estar a para esclarecimento durante o Acompanhamento Técnico de Obra

Salientamos que a elucidação desses questionamentos, com a devida resposta técnica ao solicitante (podendo ser: Comissão de Licitação, Construtora, SMO), bem como

urante toda a execução da obra e esse apoio técnico deve estar inclus para elaboração dos projetos técnicos executivos da EMEII Aida

não cabendo pedidos complementares e posteriores de aditivos de valores

DESCRIÇÃO, DETALHAMENTO E FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS

Executivos Complementares devem estar especificados com as exigências

As soluções propostas devem estar solidamente fundamentadaatender, entre outros, ao seguinte critério: Adequação à arquitetura da edificação projetada pela Arquiteta e Urbanista Cintia Lucarelli Samaan para EMEII Aida Tibiriçá Borro;

Na concepção dos projetos, a melhor proposta a ser adotada pela Contratada deverá ser a que, dentro da prática da boa Engenharia, traga o melhor custo/benefício para o Município e que permita a redução de custos, empregando as menores seções possíveis das peças mantendo o atendimento às Normas Técnicas vigentes e seu uso especificado.


DPPST

ssário retirar esse BDI incluso do FDE e aplicar o BDI que

previsto em projeto, o tempo e com as medições sendo realizadas

, ao qual deve ser aglutinado técnicas relativas a todas as

deverá providenciar, às suas expensas e sob sua supervisão e obra, material consumível (papel, lápis, caneta,

entos (espaço físico para o desenvolvimento dos trabalhos, computadores, softwares) necessários à elaboração dos projetos executivos

Vistoria no local para conhecimento e análise técnica da situação existente:

participantes da licitação em contato com o setor de Engenharia da

3214-4702 – Ramal: no horário das 7h00min as

final de todos os projetos executivos poderá ser acionada para

dos do futuro processo licitatório para a execução da obra da EMEII Aida, além de questionamentos da Construtora,

poderá entrar em r dúvidas, ou seja, estar a

para esclarecimento durante o Acompanhamento Técnico de Obra

Salientamos que a elucidação desses questionamentos, com a devida resposta , SMO), bem como

deve estar incluso para elaboração dos projetos técnicos executivos da EMEII Aida,

os de valores.

DESCRIÇÃO, DETALHAMENTO E FORMAS DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS

Executivos Complementares devem estar especificados com as exigências

solidamente fundamentadas e

Adequação à arquitetura da edificação projetada pela Arquiteta e Urbanista

Na concepção dos projetos, a melhor proposta a ser adotada pela deverá ser a que, dentro da prática da boa Engenharia, traga o

melhor custo/benefício para o Município e que permita a redução de custos, empregando as menores seções possíveis das peças mantendo o atendimento



6.1.3. Deverá igualmente expor, de forma clara, a metodologia empregada na sua elaboração,

6.1.4. Correrão às expensas e sob a supervisão e responsabilidade da

Contratadaelaboração dos projetos, aplicandoMemorial.

6.1.5. Planta de cobertura, especificações e detalhamento da estrutura do aço, detalhes construtivos contemplando o correto entendimento da Contratadacobertura, devendo constar nresumos do aço (preferencialmente Kgquantidade de telhas (unidadeetapa na obra.previsto reforço das estruturas de madeira da cobertura existente, quando necessário:

- O projeto deverá contemplar toda a estrutura do telhado existente, que após a sua elabtelhado em geral a apresentar: um perfeito alinhamento, peças sem defeitos, sem nós ou empenamento, com madeira de peroba de primeira linha de qualidade, que propiciem um plano perfeito e alinhado,precisos, com emendas reforçadas, que atendam as exigências da boa engenharia e Normas Técnicas da ABNT NBR. O projeto de estrutura de madeira deverá conter relação material (quantidade e peso) e resumos de madeiras e aços e suas especificaçõripas, chapas, parafusos e porcas, etc...).

- A estrutura de madeira existente da cobertura dos prédios, contendo: tesouras de madeiras, terças, caibros de madeira, que deverá ser revisado pela terças, contraventamentos, caibros e ripas), observando a necessidade de instalação de ferragens para travamento e fixação, como: estribos, chapa para emenda do banzo inferior, chapa de união do pontalete com as empenas e grampos. Verificando também a necessidade de reforços e reparos, devendo a propor a substituição de peças defeituosas.

- Para as edificações que possuem estrutura metálica de cobertura deverão ter anecessário os projetos de reparos e reforços ou defeituosas.

6.1.6. Para as pranchas do projeto estrutur

especificação de cada tipo de aço e o respectivo resumo Kg], bem como informar o resumo do concreto característica das diversas utilizações do concreto (fundação, vigas baldrames, lajes, pilares, vcada etapa da obra.

6.1.7. Constar nos projetos técnicos a interligação com as redes

existentes de Hidráulica



Deverá igualmente expor, de forma clara, a metodologia empregada na sua elaboração, com menção às Normas Técnicas de referência.

Correrão às expensas e sob a supervisão e responsabilidade da Contratada, a realização de ensaios e outros testes e serviços necessários à elaboração dos projetos, aplicando-se as disposições contidas neste

Planta de cobertura, especificações e detalhamento da estrutura do aço, detalhes construtivos contemplando o correto entendimento da Contratada para execução da obra das estruturas metálica e de madeira cobertura, devendo constar no projeto técnico específico para resumos do aço (preferencialmente Kg / tonelada), parafusos (unidade), quantidade de telhas (unidade / “milheiro”) a serem utilizetapa na obra. No projeto técnico específico para madeiraprevisto reforço das estruturas de madeira da cobertura existente, quando necessário:

O projeto deverá contemplar toda a estrutura do telhado existente, que após a sua elaboração, deverá orientar os reforços e reparos no local e o telhado em geral a apresentar: um perfeito alinhamento, peças sem defeitos, sem nós ou empenamento, com madeira de peroba de primeira linha de qualidade, que propiciem um plano perfeito e alinhado,precisos, com emendas reforçadas, que atendam as exigências da boa engenharia e Normas Técnicas da ABNT NBR. O projeto de estrutura de madeira deverá conter relação material (quantidade e peso) e resumos de madeiras e aços e suas especificações (tipos de madeira, vigotas, caibros, ripas, chapas, parafusos e porcas, etc...).

A estrutura de madeira existente da cobertura dos prédios, contendo: tesouras de madeiras, terças, caibros de madeira, que deverá ser revisado pela Contratada verificando a estrutura do telhado (tesouras, terças, contraventamentos, caibros e ripas), observando a necessidade de instalação de ferragens para travamento e fixação, como: estribos, chapa para emenda do banzo inferior, chapa de união do pontalete com as empenas

grampos. Verificando também a necessidade de reforços e reparos, devendo a Contratada propor estes serviços em seu projeto ou mesmo propor a substituição de peças defeituosas.

Para as edificações que possuem estrutura metálica de cobertura deverão ter a mesma orientação da estrutura de madeira, necessário a verificação do estado existente e se necessário, os projetos de reparos e reforços ou então propor a substituição de peças defeituosas.

Para as pranchas do projeto estrutural, deverá constar a especificação de cada tipo de aço e o respectivo resumo [preferencialmente

, bem como informar o resumo do concreto [m³característica das diversas utilizações do concreto (fundação, vigas baldrames, lajes, pilares, vigas de cobertura, etc...) a serem utilizados em cada etapa da obra.

Constar nos projetos técnicos a interligação com as redes existentes de Hidráulica, PCI e Elétrica.


DPPST

Deverá igualmente expor, de forma clara, a metodologia empregada com menção às Normas Técnicas de referência.

Correrão às expensas e sob a supervisão e responsabilidade da erviços necessários à

se as disposições contidas neste

Planta de cobertura, especificações e detalhamento da estrutura do aço, detalhes construtivos contemplando o correto entendimento da

e de madeira da para metálica os

), parafusos (unidade), ) a serem utilizadas em cada

madeira deverá ser previsto reforço das estruturas de madeira da cobertura existente, quando

O projeto deverá contemplar toda a estrutura do telhado existente, oração, deverá orientar os reforços e reparos no local e o

telhado em geral a apresentar: um perfeito alinhamento, peças sem defeitos, sem nós ou empenamento, com madeira de peroba de primeira linha de qualidade, que propiciem um plano perfeito e alinhado, com encaixes precisos, com emendas reforçadas, que atendam as exigências da boa engenharia e Normas Técnicas da ABNT NBR. O projeto de estrutura de madeira deverá conter relação material (quantidade e peso) e resumos de

es (tipos de madeira, vigotas, caibros,

A estrutura de madeira existente da cobertura dos prédios, contendo: tesouras de madeiras, terças, caibros de madeira, que deverá ser

a estrutura do telhado (tesouras, terças, contraventamentos, caibros e ripas), observando a necessidade de instalação de ferragens para travamento e fixação, como: estribos, chapa para emenda do banzo inferior, chapa de união do pontalete com as empenas

grampos. Verificando também a necessidade de reforços e reparos, seu projeto ou mesmo

Para as edificações que possuem estrutura metálica de cobertura a estrutura de madeira, ou seja, é

a verificação do estado existente e se necessário, que se elabore propor a substituição de peças

al, deverá constar a preferencialmente

m³], resistência, característica das diversas utilizações do concreto (fundação, vigas

igas de cobertura, etc...) a serem utilizados em

Constar nos projetos técnicos a interligação com as redes



6.1.8. Para o Aprutilizada cisternas entpreferencialmente aslimpezas de áreas externas.

6.1.9. A iluminação deve se utilizar de lâmpadas de

energia (LEDs).

6.1.10. A Responsabilidade Técnicaelaboração dos Projetos Executivos Complementaresprovidenciar o recolhimento da taxaBauru não pagará nenhuma taxa de ART | RRT ou qudespesas.

6.2. Apresentação dos Projetos

6.2.1. Serão compostos de pranchas com projetos, detalhes, especificações e resumos, com o layout do arquitetônico em cor cinza claro, com os eixos do projeto arquitetônicopranchas individuais, apresentadas separadamente, por etapas (Exmetálica, instalação predial de água pluvial, recom os respectivos dimensionaconcreto, peças hidráulicas e elétricas em tabela, com observância e cumprimento as Normas Técnicas da ABNT e demais legislações pertinentes

6.2.2. Os projetos deverão ser entregues em 03 (três) vias no padrão de tamanhos: duas ou três alturas de 29,7 cm por cinco, sete ou nove dobras de 18,5 cm assinadas pelos profissionais responsáveis e também em arquivos digitais .pdf.

6.2.3. Os Projetos Executivos Complementarescom as Normas Técnicas da ABNT e conforme este Especificações e Normas Técnicasconferidos, corrigidos e revisados

6.2.4. Os

técnicos, documentos técnicos e respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) deverão ser entregues a DProjetos Públicos e Serviços Técnicos (SMO) da Prefeitura

6.3. Memorial Técnico Descritivo

extensão .pdf.

6.4. Relação de Materiais em arquivo digital Excel (extensão .xls);

6.5. Execução de Planilha OrçamentáriaProjetos Complementares, bem como os serviços contidos no Projeto Arquitetônico fornecido pela DPPST/SMO,serviço, utilizando as Tabelas já destacadas, seguindo modelo digital Excel (extensão .xls);



Para o Aproveitamento da Água Pluvial (Reúso) não deverá ser utilizada cisternas enterradas de concreto, sendo preferencialmente as de fácil manutenção, para utilização em jardins e limpezas de áreas externas.

A iluminação deve se utilizar de lâmpadas de baixo consumoenergia (LEDs).

A Contratada deverá registrar ART – Responsabilidade Técnica – junto ao CREA/SP referente ao serviço de elaboração dos Projetos Executivos Complementaresprovidenciar o recolhimento da taxa, já que a Prefeitura Municipal de Bauru não pagará nenhuma taxa de ART | RRT ou qu

Projetos Técnicos Executivos (Complementares):

Serão compostos de pranchas com projetos, detalhes, especificações e resumos, com o layout do arquitetônico em cor cinza claro, com os eixos do projeto arquitetônico, com anotações do projeto em destaque (colorido) constituído de pranchas individuais, apresentadas separadamente, por etapas (Exmetálica, instalação predial de água pluvial, reúso de água em edificações, com os respectivos dimensionamentos, apoios, fixação, com resumo do aço e concreto, peças hidráulicas e elétricas em tabela, com observância e cumprimento as Normas Técnicas da ABNT e demais legislações pertinentes

Os projetos deverão ser entregues em 03 (três) vias no padrão tamanhos: duas ou três alturas de 29,7 cm por cinco, sete ou nove

dobras de 18,5 cm assinadas pelos profissionais responsáveis e também em arquivos digitais - AutoCAD 2008 (extensão .dwg) e também em extensão

Os Projetos Executivos Complementares deverão estar de acordo com as Normas Técnicas da ABNT e conforme este Memorial Técnico Especificações e Normas Técnicas. Os projetos deverão ser entregues conferidos, corrigidos e revisados pela Contratada.

Os arquivos digitais (AutoCAD 2008 | extensão:técnicos, documentos técnicos e respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) deverão ser entregues a DProjetos Públicos e Serviços Técnicos da Secretaria Municipal de

) da Prefeitura Municipal de Bauru/S.P.

morial Técnico Descritivo em arquivo digital Word (extensão .doc)

em arquivo digital Excel (extensão .xls);

Planilha Orçamentária detalhada contendo todos os serviços previstos nos ementares, bem como os serviços contidos no Projeto Arquitetônico

MO, discriminando o custo unitário e total estimado para cada serviço, utilizando as Tabelas já destacadas, seguindo modelo DPPST/S

o .xls);


DPPST

so) não deverá ser erradas de concreto, sendo aceitáveis

de fácil manutenção, para utilização em jardins e

baixo consumo de

Anotação de junto ao CREA/SP referente ao serviço de

elaboração dos Projetos Executivos Complementares, bem como , já que a Prefeitura Municipal de

Bauru não pagará nenhuma taxa de ART | RRT ou quaisquer outras

Serão compostos de pranchas com projetos, detalhes, especificações e resumos, com o layout do arquitetônico em cor cinza claro, com os eixos do projeto

, com anotações do projeto em destaque (colorido) constituído de pranchas individuais, apresentadas separadamente, por etapas (Ex.: estrutura

so de água em edificações, etc...), mentos, apoios, fixação, com resumo do aço e

concreto, peças hidráulicas e elétricas em tabela, com observância e cumprimento as Normas Técnicas da ABNT e demais legislações pertinentes.

Os projetos deverão ser entregues em 03 (três) vias no padrão PMB tamanhos: duas ou três alturas de 29,7 cm por cinco, sete ou nove

dobras de 18,5 cm assinadas pelos profissionais responsáveis e também em e também em extensão

everão estar de acordo Memorial Técnico -

. Os projetos deverão ser entregues

: .dwg), laudos técnicos, documentos técnicos e respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) deverão ser entregues a Divisão de

da Secretaria Municipal de Obras

em arquivo digital Word (extensão .doc) e também em

detalhada contendo todos os serviços previstos nos ementares, bem como os serviços contidos no Projeto Arquitetônico

discriminando o custo unitário e total estimado para cada /SMO, em arquivo



6.6. Cronograma Físico-Financeiroem arquivo digital Excel (extensão .xls).

6.7. Todos os Projetos Executivos

Orçamentária e Cronograma Fentregues em 03 (três) cópias em papel sulfite (impressas/plotadas) em PMB e assinadas pelo responsável técnico/

6.8. A Contratada deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de Serviços de Engenharia e Execução de Projetosassinada pelo mesmo profissional que forneceu os acervos técnicos).

A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) é um documento que somente o profissional habilitado (no caso, o engenserviço) poderá emitir. É o documento que vincula o trabalho executado à responsabilidade profissional. Ele é amparado por lei e órgão competente, neste caso, o CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia). A ART deve estar devdescrição completa e correta dos serviços executados, além da identificação do profissional. Para que a ART tenha validade ela deve ser assinada e a respectiva taxa, recolhida.

7. OBSERVAÇÕES IMPORTANTE 7.1. Na análise estrutural deve ser considerada a influência de todas as ações que possam

produzir efeitos significativos para a Metálica, levando-se em conta os possíveis estados limites últimos ecombinações de ações. A análise estrutural para verificação da capacidade portante da edificação frente as ações permanentes e acidentais deverá ser elaborada em conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicasa saber:

ABNT NBR 5.738:2corpos de prova

ABNT NBR 5.739:2cilíndricos.

ABNT NBR 6.118:2 ABNT NBR 6.120:2 ABNT NBR 6.123:2 ABNT NBR 7.222:2

tração por compressão diametral de corpos de prova cilíndricos ABNT NBR 7.480:

concreto armado ABNT NBR 7.481: ABNT NBR 8.681:2 ABNT NBR 8.800:2

e concreto de edifícios ABNT NBR 12.655:2

recebimento e aceitação ABNT NBR 14.762:2

por perfis formados a frio. ABNT NBR 14.859

inertes para enchimento e fôrma ABNT NBR 14.931:2



Financeiro para execução da obra e/ou serviços previstos no projeto em arquivo digital Excel (extensão .xls).

Executivos Complementares, Memorial Técnico Descritivoe Cronograma Físico-Financeiro necessária à execução da obra deverão ser

entregues em 03 (três) cópias em papel sulfite (impressas/plotadas) em responsável técnico/projetista.

deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de Engenharia e Execução de Projetos (recolhida sobre o valor do contrato e

assinada pelo mesmo profissional que forneceu os acervos técnicos). A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) é um documento que somente o profissional habilitado (no caso, o engenheiro responsável pelo serviço) poderá emitir. É o documento que vincula o trabalho executado à responsabilidade profissional. Ele é amparado por lei e órgão competente, neste caso, o CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia). A ART deve estar devidamente preenchida com os dados do cliente, endereço e descrição completa e correta dos serviços executados, além da identificação do profissional. Para que a ART tenha validade ela deve ser assinada e a respectiva taxa, recolhida.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES E NORMAS TÉCNICAS:

Na análise estrutural deve ser considerada a influência de todas as ações que possam produzir efeitos significativos para a Estrutura de Concreto Armado e Estrutura

se em conta os possíveis estados limites últimos e de serviço por meio de combinações de ações. A análise estrutural para verificação da capacidade portante da edificação frente as ações permanentes e acidentais deverá ser elaborada em conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas — ABNT pertinentes ao tema,

ABNT NBR 5.738:2.016 – Concreto - Procedimento para moldagem e cura dos corpos de prova. ABNT NBR 5.739:2.018 – Concreto - Ensaio de compressão de corpos de prova

ABNT NBR 6.118:2.014 – Projeto de estruturas de concreto – ProcedimentoABNT NBR 6.120:2.000 – Cargas para o Cálculo de Estruturas de edificaçõesABNT NBR 6.123:2.013 – Forças devidas ao vento em edificaçõesABNT NBR 7.222:2.011 – Concreto e argamassa — Determinação da resistência à tração por compressão diametral de corpos de prova cilíndricos.ABNT NBR 7.480:2.007 – Aços destinados a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação. ABNT NBR 7.481:1.990 – Telas de aço soldada - Armadura para concretoABNT NBR 8.681:2.004 – Ações e segurança nas estruturas – Procedimento.ABNT NBR 8.800:2.008 – Projeto de estruturas em aço e estruturas mistas de aço e concreto de edifícios. ABNT NBR 12.655:2.015 – Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, recebimento e aceitação – Procedimento. ABNT NBR 14.762:2.010 – Dimensionamento de estruturas de aço constitupor perfis formados a frio. ABNT NBR 14.859-2:2.016 – Lajes pré-fabricadas de concreto. Parte 2: Elementos

tes para enchimento e fôrma – Requisitos. ABNT NBR 14.931:2.004 – Execução de estruturas de concreto –


DPPST

para execução da obra e/ou serviços previstos no projeto

escritivo, Planilha ão da obra deverão ser

entregues em 03 (três) cópias em papel sulfite (impressas/plotadas) em pranchas padrão

deverá apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de (recolhida sobre o valor do contrato e

A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) é um documento que heiro responsável pelo

serviço) poderá emitir. É o documento que vincula o trabalho executado à responsabilidade profissional. Ele é amparado por lei e órgão competente, neste caso, o CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia). A ART

idamente preenchida com os dados do cliente, endereço e descrição completa e correta dos serviços executados, além da identificação do profissional. Para que a ART tenha validade ela deve ser assinada e a

Na análise estrutural deve ser considerada a influência de todas as ações que possam Concreto Armado e Estrutura

de serviço por meio de combinações de ações. A análise estrutural para verificação da capacidade portante da edificação frente as ações permanentes e acidentais deverá ser elaborada em conformidade

ABNT pertinentes ao tema,

Procedimento para moldagem e cura dos

Ensaio de compressão de corpos de prova

Procedimento. Cargas para o Cálculo de Estruturas de edificações. Forças devidas ao vento em edificações.

Determinação da resistência à .

a armaduras para estruturas de

Armadura para concreto. Procedimento.

Projeto de estruturas em aço e estruturas mistas de aço

Preparo, controle,

Dimensionamento de estruturas de aço constituídas

fabricadas de concreto. Parte 2: Elementos

Procedimento.



7.2. A análise e elaboração dos Projetos Executivos de

Pluvial, Reúso de água e Gásas normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas seguindo as recomendações e em conformidade com as Leis e Decretos Municipais e Estaduais pertinentes ao tema, a saber:

ANBT NBR 5.626: 1 ANBT NBR 5.680: 1 ABNT NBR 5.688: 2

água pluvial, esgoto sanitário e ventilação ABNT NBR 7.198:1

Quente. ABNT NBR 8.160:1

execução. ABNT NBR 10.844: ABNT NBR 12.694:1

notação Munsell ABNT NBR 15.527: 2

áreas urbanas para fins não potáveis Lei Municipal de Bauru nº 6.110:2

Racional e Reúso de Água em Edificações e dá outras providências

7.3. A análise e elaboração dos Projetos Executivos de ser elaborada em conformidade com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e também seguindo as recomendações e em conformidade com as Leis e Decretos Municipais e Estaduais pertinentes ao tema, a saber:

ANBT NBR 5.410:2 ABNT NBR ISO/CIE 8.998 NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade Padrão Entrada de Energia

GED 13 GED’s referenciadas pela citada acima.


Proteção Contra Descarga Atmosférica (SPDA) com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas seguindo as recomendações e em conformidade com as Leis e Decretos Municipais e Estaduais pertinentes ao tema, a saber:

ANBT NBR 5.410:2 ABNT NBR-5.419

Princípios Gerais ABNT NBR-5.419

Atmosféricas – Parte 2: Gerenciamento de Risco ABNT NBR-5.419

Atmosféricas – Parte 3: Danos Físicos a Estruturas e Perig ABNT NBR-5419

Atmosféricas – Parte 4: Sistemas Elétricos e Eletrônicos Internos na Estrutura.

7.5. A análise e elaboração dos Projetos Executivos de Cabeamento Estruturado (SCE)



A análise e elaboração dos Projetos Executivos de Instalação Predial de Hidráulica, Água so de água e Gás em edificações deverá ser elaborada em conformidade com

as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – seguindo as recomendações e em conformidade com as Leis e Decretos Municipais e Estaduais pertinentes ao tema, a saber:

ANBT NBR 5.626: 1.998 – Instalação predial de Água Fria. ANBT NBR 5.680: 1.977 – Dimensões de tubos de PVC rígido. ABNT NBR 5.688: 2.010 – Tubos e conexões de PVC-U para sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação – Requisitos. ABNT NBR 7.198:1.993 – Projeto e execução de Instalações prediais de Água

ABNT NBR 8.160:1.999 – Sistemas prediais de Esgoto Sanitário

ABNT NBR 10.844:1.989 – Instalações prediais de Águas Pluviais ABNT NBR 12.694:1.992 – Especificação de cores de acordo com o sistema de notação Munsell – Especificação. ABNT NBR 15.527: 2.019 – Água de chuva - Aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis – Requisitos. Lei Municipal de Bauru nº 6.110:2.011 – Cria o Programa Municip

so de Água em Edificações e dá outras providências

A análise e elaboração dos Projetos Executivos de Instalação Predial deser elaborada em conformidade com as normas técnicas da Associação Brasileira de

ABNT e também seguindo as recomendações e em conformidade com as Leis e Decretos Municipais e Estaduais pertinentes ao tema, a saber:

ANBT NBR 5.410:2.004 (Errata 1 : 2.008) – Instalações elétricas de baixa tensão;ABNT NBR ISO/CIE 8.998-1:2013 – Iluminação de ambientes de trabalho

Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. Padrão Entrada de Energia - Normas técnicas da CPFL:

GED 13 – Fornecimento em Tensão Secundária de DisGED’s referenciadas pela citada acima.

nálise e elaboração dos Projetos Executivos de Instalação Predial de Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica (SPDA) deverá ser elaborada em conformidade com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas –

recomendações e em conformidade com as Leis e Decretos Municipais e Estaduais pertinentes ao tema, a saber:

ANBT NBR 5.410:2.004 – Instalações elétricas de baixa tensão; 5.419-1:2.015 – Proteção contra Descargas Atmosféricas

Gerais. 5.419-2:2.015 (Errata 1 : 2.018) – Proteção contra Descargas

Parte 2: Gerenciamento de Risco. 5.419-3:2.015 (Errata 1 : 2.018) – Proteção contra Descargas

Parte 3: Danos Físicos a Estruturas e Perigos à Vida5419-4:2.015 (Errata 1 : 2.018) – Proteção contra Descargas

Parte 4: Sistemas Elétricos e Eletrônicos Internos na Estrutura.

A análise e elaboração dos Projetos Executivos de Instalação predial deEstruturado (SCE) deverá ser elaborada em conformidade com as normas


DPPST

de Hidráulica, Água rá ser elaborada em conformidade com

ABNT e também seguindo as recomendações e em conformidade com as Leis e Decretos Municipais e

U para sistemas prediais de

jeto e execução de Instalações prediais de Água

Sistemas prediais de Esgoto Sanitário – Projeto e

Instalações prediais de Águas Pluviais – Procedimento. de cores de acordo com o sistema de

Aproveitamento de coberturas em

Municipal de Uso so de Água em Edificações e dá outras providências.

Instalação Predial de Elétrica deverá ser elaborada em conformidade com as normas técnicas da Associação Brasileira de

ABNT e também seguindo as recomendações e em conformidade com as

Instalações elétricas de baixa tensão; Iluminação de ambientes de trabalho.

Fornecimento em Tensão Secundária de Distribuição.

Instalação Predial de Sistema de deverá ser elaborada em conformidade

– ABNT e também recomendações e em conformidade com as Leis e Decretos Municipais e

Proteção contra Descargas Atmosféricas – Parte 1:

Proteção contra Descargas

Proteção contra Descargas os à Vida.

Proteção contra Descargas Parte 4: Sistemas Elétricos e Eletrônicos Internos na Estrutura.

Instalação predial de Sistema de deverá ser elaborada em conformidade com as normas



técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas recomendações e em conformidade com as Leis e Decretos Municipais e Estaduais pertinentes ao tema, a saber

ABNT NBR 14.565:2data centers.

ABNT NBR 16.415:2015 ANSI/TIA/EIA 568 ANSI/TIA/EIA 569


Combate ao Incêndio (PCI)normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas as recomendações e em conformidade com as Leis e Decretopertinentes ao tema, a saber:

Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo (CBSP) 28:2.018 – Manipulação, armazenamento, comercialização e utilização de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)

ABNT NBR 13.523:2 ABNT NBR 15.526:2

em instalações residenciais e comerciais Decreto Estadual do Corpo de Bombeiros nº

Instruções Técnicas (ITs) e as ABNT NBR vigentes.

7.7. A análise e elaboração dos Projetos Executivos de Condicionado) em edificações deverá ser elaborada em conformidade com as normas técnicas da Associação Brasilomissas adotar normas e recomendações relacionadas pertinentes ao tema, a saber:

ABNT NBR 16.401:2 ABNT NBR 5.410:2 ASHRAE – American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning

Engineers. SMACNA – Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association AMCA – Air Moving and Conditioning Association ARI – American Re ASTM – American National Standarts Institute.

7.8. Apresentação de Memória de Cálculo

para análise da Equipe Técnica da Prefeitura Municipal de Bauru

7.9. É de responsabilidade da econhecer todas as instalações e suas utilizações implantadas na edificação que sejam condicionantes na escolha do modelo a ser adotado para simular o esquema estático estrutural da edificação o maiparâmetros necessários a esta verificação seja por meio de prospecções e/ou ensaios laboratoriais, como por exemplo, dimensões e fixações dos elementos estruturais, resistência característica à do aç

8. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA [TABELA SINAPI/CEF]:



técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e também seguindo as recomendações e em conformidade com as Leis e Decretos Municipais e Estaduais pertinentes ao tema, a saber:

ABNT NBR 14.565:2.013 - Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e

ABNT NBR 16.415:2015 - Caminhos e espaços para cabeamento estruturadoANSI/TIA/EIA 568-B. ANSI/TIA/EIA 569-A.

A análise e elaboração dos Projetos Executivos de Instalação de Gás(PCI) em edificações deverá ser elaborada em conformidade com as

normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e também seguindo as recomendações e em conformidade com as Leis e Decretos Municipais e Estaduais pertinentes ao tema, a saber:

Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo (CBSP) - Instrução Técnica (IT) nº Manipulação, armazenamento, comercialização e utilização de Gás

Liquefeito de Petróleo (GLP). ABNT NBR 13.523:2.019 – Central de Gás Liquefeito de Petróleo ABNT NBR 15.526:2.012 – Redes de distribuição interna para gases combustíveis em instalações residenciais e comerciais - Projeto e execução. Decreto Estadual do Corpo de Bombeiros nº 63.911:2.018 e as suas Instruções Técnicas (ITs) e as ABNT NBR vigentes.

A análise e elaboração dos Projetos Executivos de Climatização (Refrigeração e Arem edificações deverá ser elaborada em conformidade com as normas

técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e onde tais normativas sejam omissas adotar normas e recomendações relacionadas pertinentes ao tema, a saber:

401:2.008 - Norma de ar condicionado e ventilação mecânica410:2.004 - Norma de instalações elétricas de baixa tensão

American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning

Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National AssociationAir Moving and Conditioning Association.

American Refrigerating Institute. American National Standarts Institute.

Memória de Cálculo contendo todas as informações técnicas necessárias para análise da Equipe Técnica da Prefeitura Municipal de Bauru - SMO.

É de responsabilidade da empresa especializada e dos projetistas a serem contratados conhecer todas as instalações e suas utilizações implantadas na edificação que sejam condicionantes na escolha do modelo a ser adotado para simular o esquema estático estrutural da edificação o mais próximo possível da realidade, bem como a obtenção dos parâmetros necessários a esta verificação seja por meio de prospecções e/ou ensaios laboratoriais, como por exemplo, dimensões e fixações dos elementos estruturais, resistência característica à do aço, entre outros.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS


DPPST

ABNT e também seguindo as recomendações e em conformidade com as Leis e Decretos Municipais e Estaduais

Cabeamento estruturado para edifícios comerciais e

Caminhos e espaços para cabeamento estruturado.

nstalação de Gás e Proteção e em edificações deverá ser elaborada em conformidade com as

ABNT e também seguindo s Municipais e Estaduais

Instrução Técnica (IT) nº Manipulação, armazenamento, comercialização e utilização de Gás

Central de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP. Redes de distribuição interna para gases combustíveis

e as suas respectivas

Climatização (Refrigeração e Ar em edificações deverá ser elaborada em conformidade com as normas

ABNT e onde tais normativas sejam omissas adotar normas e recomendações relacionadas pertinentes ao tema, a saber:

Norma de ar condicionado e ventilação mecânica. ões elétricas de baixa tensão.

American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning

Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association.

contendo todas as informações técnicas necessárias

mpresa especializada e dos projetistas a serem contratados conhecer todas as instalações e suas utilizações implantadas na edificação que sejam condicionantes na escolha do modelo a ser adotado para simular o esquema estático

s próximo possível da realidade, bem como a obtenção dos parâmetros necessários a esta verificação seja por meio de prospecções e/ou ensaios laboratoriais, como por exemplo, dimensões e fixações dos elementos estruturais,

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS



8.1. A Contratada deverá sintetizar/reunir, referência SINAPI (CEF), à serem contratados em uma licitação futura.

8.2. A princípio, a modalidade de licitação destaPreço Global - Tipo Menor Preço Globaltodas as quantidades necessárias para a execução integral da obra, com obediência aos Projetos Executivos.

8.3. A planilha de quantitativos e preços [

com: números dos itens, discriminação dos serviços, quantidades [levantadas nos projetos], unidades [metro, m², m³, kg, Unidade], preços de custo/unitário sem BDI [mas com mão de obra com encargos e material], preço unitário com BDI, preço total sem BDI, preço total com o BDI, código da tabela SINAPI [CEF], tudo em colunas próprias, conforme planilhamodelo a ser fornecido pela fórmula/tabela de composição do BDI e suas frações e as Despesas Indiretas, de acordo com as orientações mais recentes do Tribunal de Contas TCU e o TCE/SP [Engenheiros Orçamentistas da DivDepartamento Técnico | SCivil Silvio Uehara | E-mail:

8.4. O orçamento deverá ser realizado baseado na tabela SINAPI

de Custos e Índices da Construçãodisponível no site da Caixa Econômica Federal. Segundo o texto da Lei 12.017/2009, “custo global de obras e serviços contratados e executados com recursos dos orçamentos da União será obtido a partir de custos unitários de insumos ou serviços menores ou iguais à mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, mantido e divulgado na Internet, pela Caixa Econômica FederalNos casos em que o SINAPI não ofereça custos unitários de insumos ou serviços, poderão ser adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal.

8.5. Planilha com quantidades, composição e preço

pesquisa de preços, pela ordem: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – Tabela SINAPIcaso não tenha o item na tabela SINAPI,que já está embutido no preço unitário da tabela] ou substituído por três cotações. A planilha já pronta deverá ser apresentada em 03 (três) vias impressas e assinadas em papel tipo sulfite, tamanho A4 e edestravado, com demonstrativo de composição dos preçosorçamentária, deve conter uma coluna, com a oficial (ou cotação de mercado)

Observação: Caso o serviço, material ou equipamento não seja encontrado nas tabelas citadas, será necessária a cotação em três fornecpreço, data, razão social, CNPJ, inscrição estadual, endereço completo, telefoneseja, identificação completa

8.6. A Contratada deverá apresentar uma planilha com(Benefícios e Despesas Indiretas),metodologia preconizadada União (TCU) e/ou publicação mais atualizasugerindo-se que sejam apresentados com dois dígitos significativos.



deverá sintetizar/reunir, uma única planilha de quantitativos e preços, com referência SINAPI (CEF), englobando todos os serviços necessários para cada etapa da obra à serem contratados em uma licitação futura.

A princípio, a modalidade de licitação desta obra será a de Regime de Empreitada Por Tipo Menor Preço Global, portanto a planilha a ser elaborada deverá conter

todas as quantidades necessárias para a execução integral da obra, com obediência aos

A planilha de quantitativos e preços [Planilha Orçamentária] será apresentada com colunas discriminação dos serviços, quantidades [levantadas nos projetos],

unidades [metro, m², m³, kg, Unidade], preços de custo/unitário sem BDI [mas com mão de obra com encargos e material], preço unitário com BDI, preço total sem BDI, preço total

digo da tabela SINAPI [CEF], tudo em colunas próprias, conforme planilhamodelo a ser fornecido pela SEPLAN ao vencedor do certame. Deverá também apresentar a fórmula/tabela de composição do BDI e suas frações e as Despesas Indiretas, de acordo com

ntações mais recentes do Tribunal de Contas TCU e o TCE/SP [Engenheiros Orçamentistas da Divisão de Projetos Públicos e Serviços Técnicos

SMO * Contato: Chefe Seção de Orçamentos e Análises de Customail: [email protected] – Tel.: [14] 3235

O orçamento deverá ser realizado baseado na tabela SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, de custos de composições sintéticos dos serviços, disponível no site da Caixa Econômica Federal. Segundo o texto da Lei 12.017/2009, “custo global de obras e serviços contratados e executados com recursos dos orçamentos da

tir de custos unitários de insumos ou serviços menores ou iguais à mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da

SINAPI, mantido e divulgado na Internet, pela Caixa Econômica Federalm que o SINAPI não ofereça custos unitários de insumos ou serviços, poderão

ser adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração pública federal.

Planilha com quantidades, composição e preços atualizados com indicação da fonte de pesquisa de preços, pela ordem: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da

Tabela SINAPI-CEF (obrigatoriamente), somente em algumas exceções, caso não tenha o item na tabela SINAPI, poderá ser: Tabela CPOS, Tabela FDEque já está embutido no preço unitário da tabela] ou substituído por três cotações. A planilha já pronta deverá ser apresentada em 03 (três) vias impressas e assinadas em papel tipo sulfite, tamanho A4 e em arquivo eletrônico (Windows Excel destravado, com demonstrativo de composição dos preços e do cálculo. Ainda na planilha

ária, deve conter uma coluna, com a indicação dos códigos e a respectiva tamercado) que está sendo utilizada.

Caso o serviço, material ou equipamento não seja encontrado nas tabelas citadas, será necessária a cotação em três fornecedores com a descrição detalhada do item, preço, data, razão social, CNPJ, inscrição estadual, endereço completo, telefone

identificação completa da empresas pesquisadas e do item buscado.

deverá apresentar uma planilha com o detalhamento da composição e Despesas Indiretas), com seus respectivos percentuais praticados, segundo a

metodologia preconizada pelos Acórdãos 2.369/2011 e 2.622/2013 do Tribunal de Contas da União (TCU) e/ou publicação mais atualizada. O valor do BDI não pode ser arredondado,

se que sejam apresentados com dois dígitos significativos.


DPPST

uma única planilha de quantitativos e preços, com englobando todos os serviços necessários para cada etapa da obra

Regime de Empreitada Por ha a ser elaborada deverá conter

todas as quantidades necessárias para a execução integral da obra, com obediência aos

] será apresentada com colunas discriminação dos serviços, quantidades [levantadas nos projetos],

unidades [metro, m², m³, kg, Unidade], preços de custo/unitário sem BDI [mas com mão de obra com encargos e material], preço unitário com BDI, preço total sem BDI, preço total

digo da tabela SINAPI [CEF], tudo em colunas próprias, conforme planilha-ao vencedor do certame. Deverá também apresentar a

fórmula/tabela de composição do BDI e suas frações e as Despesas Indiretas, de acordo com ntações mais recentes do Tribunal de Contas TCU e o TCE/SP [consultar os

Públicos e Serviços Técnicos (DPPST) – e Análises de Custo: Eng.º

Tel.: [14] 3235-1422].

Sistema Nacional de Pesquisa Civil, de custos de composições sintéticos dos serviços,

disponível no site da Caixa Econômica Federal. Segundo o texto da Lei 12.017/2009, “o custo global de obras e serviços contratados e executados com recursos dos orçamentos da

tir de custos unitários de insumos ou serviços menores ou iguais à mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da

SINAPI, mantido e divulgado na Internet, pela Caixa Econômica Federal.” m que o SINAPI não ofereça custos unitários de insumos ou serviços, poderão

ser adotados aqueles disponíveis em tabela de referência formalmente aprovada por órgão

s atualizados com indicação da fonte de pesquisa de preços, pela ordem: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da

CEF (obrigatoriamente), somente em algumas exceções, poderá ser: Tabela CPOS, Tabela FDE-SP [sem o BDI

que já está embutido no preço unitário da tabela] ou substituído por três cotações. A planilha já pronta deverá ser apresentada em 03 (três) vias impressas e assinadas em papel

m arquivo eletrônico (Windows Excel - extensão .xls) Ainda na planilha

e a respectiva tabela

Caso o serviço, material ou equipamento não seja encontrado nas tabelas edores com a descrição detalhada do item,

preço, data, razão social, CNPJ, inscrição estadual, endereço completo, telefone, email, ou .

o detalhamento da composição do BDI com seus respectivos percentuais praticados, segundo a

do Tribunal de Contas da. O valor do BDI não pode ser arredondado,



8.7. A Contratada deverá apresentar as quantidades e composições que constarem na Planilha Orçamtabela/fonte utilizadas, entregue em arquivo digital Excel (extensão

8.8. A Planilha Orçamentária

8.8.1. Serviços iniciais/preliminares discriminados:Demolições, remoções, limpeza dtapumes, instalação do canteiro de obras, sondagem do terreno, locação de estacas, despesas indiretas*, etc...);

8.8.2. Despesas Indiretas*:

provisórias ou de caráter geral daConstrutora (sendo que alguns destes constam na planilha de quantidades e preços) tais como:

Placas da obra (dados da empresa

Placa informativa [dados da obra] com tamanho padrão de 3,00 x (conforme modelo da Prefeitura);

Maquinárioserviços;

Ligações provisórias de água, esgoto, luz e telefone;

Locação da obra;

Barracão equipamentos;

Escritório da obra;

Instalações

Taxas e despesas relacionadas com a obra até sua entrega final;

Administraçãoetc...);

Pessoal de arrumação da obra (seguranças,

Consumos

Despesas diversas tais como: alimentação, medicamento de urgência, etc.

8.9. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: a) A Planilha Orçamentária

quantidades que foram previstas no Projeto Básico Arquitetônico e em todos os Projetos Técnicos Executivos elaborados pela

b) Deverá ser utilizada a tabela de preços SINAPI de Custos e Índices da Construção Civil

c) A planilha deverá ser sulfite A4, seguindo função/comando TRUNC desenvolvidas inclusas, digital (Windows Excel

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

9.1. O Cronograma Físico-Financeirouma das etapas da obra, de forma a possibilitar uma análida mesma. Este Cronograma deve conter o percentual mensal de execução dos serviços, e a aplicação dos recursos de cada item relativos ao valor total da obra, de forma compatível à Planilha Orçamentária apresentada.



deverá apresentar as Memórias de Cálculo (levantamentos) quantidades e composições que constarem na Planilha Orçamentária, com códigos da tabela/fonte utilizadas, entregue em arquivo digital Excel (extensão - .xls).

Planilha Orçamentária [Quantitativos e Preços Unitários] deverá conter:

erviços iniciais/preliminares discriminados: Demolições, remoções, limpeza do terreno, locação de obra, ligações provisórias, tapumes, instalação do canteiro de obras, sondagem do terreno, locação de estacas, despesas indiretas*, etc...);

Despesas Indiretas*: Todos os serviços com as instalações provisórias ou de caráter geral da obra serão de responsabilidade da

(sendo que alguns destes constam na planilha de quantidades e preços) tais como:

da obra (dados da empresa Construtora/CREA/SP); informativa [dados da obra] com tamanho padrão de 3,00 x

(conforme modelo da Prefeitura); Maquinário, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos

provisórias de água, esgoto, luz e telefone; da obra; ou containers [provisório] para guarda de materiais e

mentos; da obra;

Instalações sanitárias para operários; e despesas relacionadas com a obra até sua entrega final;

Administração local da obra (engenheiro, auxiliares, mestre, encarregados,

de arrumação da obra (seguranças, vigias, etc.); mensais de água, energia, força e telefone;

diversas tais como: alimentação, medicamento de urgência, etc.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: Planilha Orçamentária (Quantitativos e Preços Unitários) deverá conter as

que foram previstas no Projeto Básico Arquitetônico e em todos os Projetos Técnicos Executivos elaborados pela Contratada. Deverá ser utilizada a tabela de preços SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – CEF.

ilha deverá ser apresentado e entregue em 03 vias impressas em papel sulfite A4, seguindo o modelo-padrão da PMB, destravada, usando, no Excel,

comando TRUNC (e não a função ARRED), com todas as composições desenvolvidas inclusas, com assinatura do responsável técnico

(Windows Excel – extensão .xls).

FINANCEIRO:

Financeiro deve apresentar a previsão de gastos mensais com cada uma das etapas da obra, de forma a possibilitar uma análise da evolução física e financeira da mesma. Este Cronograma deve conter o percentual mensal de execução dos serviços, e a aplicação dos recursos de cada item relativos ao valor total da obra, de forma compatível à Planilha Orçamentária apresentada.


DPPST

(levantamentos) com todas as entária, com códigos da

.xls).

[Quantitativos e Preços Unitários] deverá conter:

o terreno, locação de obra, ligações provisórias, tapumes, instalação do canteiro de obras, sondagem do terreno, locação de

Todos os serviços com as instalações obra serão de responsabilidade da

(sendo que alguns destes constam na planilha de quantidades e

informativa [dados da obra] com tamanho padrão de 3,00 x 2,00 m

, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos

ou containers [provisório] para guarda de materiais e

e despesas relacionadas com a obra até sua entrega final; local da obra (engenheiro, auxiliares, mestre, encarregados,

diversas tais como: alimentação, medicamento de urgência, etc.

(Quantitativos e Preços Unitários) deverá conter as que foram previstas no Projeto Básico Arquitetônico e em todos os

Sistema Nacional de Pesquisa

apresentado e entregue em 03 vias impressas em papel , usando, no Excel, a

, com todas as composições écnico e em arquivo

deve apresentar a previsão de gastos mensais com cada se da evolução física e financeira

da mesma. Este Cronograma deve conter o percentual mensal de execução dos serviços, e a aplicação dos recursos de cada item relativos ao valor total da obra, de forma compatível à



9.2. Para a elaboração do Cronograma Físico

processo de implantação do programa proposto para definição do tempo disponível para a realização da obra.

10. MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO:

10.1. O Memorial Técnico Descritivo

de cada especialidade e com a planilha orçamentária. É solicitado neste Memorial que as informações técnicas estejam detalhadas, construtiva da obra, especificação de maações, orientando os serviçosespecialidades, para melhor compreensão do projeto apresentado

10.2. Todos os documentos e os projetos deverão tTécnica (ART) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do seguir os padrões, diretrizes e especificações técnicas da S.P.

10.3. Em algumas situações o projeto e a planilha auma descrição pormenorizada] para uma melhor especificação de um material ou de um serviço, portanto é no Memorial Técnico Descritivoamplamente descrito e explicado, etapa por etdetalhadas.

11. COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS:11.1. A Contratada ao final da elaboração dos Projetos Executivos deverá compatibilizar

os Projetos Complementares contratados entre si e com o Projeto Básico Arqurecebido como base referencial dos demais projetos. Conferindo e verificando se entre os projetos técnicos há discordâncias ou incompatibilidades, ficando a cargo da revisar os projetos que se façam necessárioinformações durante a execução da obra.

12. PRAZO DE ENTREGA:

12.1. A empresa vencedora da concorrência, após a assinatura do contrato, deverá receber a autorização para início dos serviços [todos os serviços (Projetos / Documentos) no prazo máximo de corridos, a partir da data em que receber a notificação para início dos serviços

12.2. A elaboração dos projetos deverá seguir as seguintes etapas:

12.2.1. Reuniões entre a Contratada12.2.2. Apresentação dos Estudos 12.2.3. Apresentação dos Anteprojetos.12.2.4. Entrega Final, compreendendo

– Referente ao item 12.2.1, compreende necessárias que serão agendadas entre em que, haja a primeira reunião responsáveis pelo cumprimento do objeto dessa licitação se conheçam e que dessa reunião seja possível a partesaponcláusulas no edital licitatório, além de que evitepenalidades contratuais



Cronograma Físico-Financeiro é importante realizar um estudo do processo de implantação do programa proposto para definição do tempo disponível para a

MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO:

Memorial Técnico Descritivo deverá estar compatibilizado com o Projeto Técnico de cada especialidade e com a planilha orçamentária. É solicitado neste Memorial que as informações técnicas estejam detalhadas, com descrição pormenorizada de cada etapa

especificação de materiais a ser empregada, descrição detalhada das ações, orientando os serviços e direcionando a execução da obra em cada uma de suas

para melhor compreensão do projeto apresentado pela ContratadaTodos os documentos e os projetos deverão ter a Anotação de Responsabilidade

Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do responsseguir os padrões, diretrizes e especificações técnicas da Prefeitura Municipal de Bauru

Em algumas situações o projeto e a planilha apresentam restrições de espaço [para uma descrição pormenorizada] para uma melhor especificação de um material ou de um

Memorial Técnico Descritivo que este material ou serviço deverá ser amplamente descrito e explicado, etapa por etapa, com detalhes técnicos e especificações

COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS: ao final da elaboração dos Projetos Executivos deverá compatibilizar

os Projetos Complementares contratados entre si e com o Projeto Básico Arqurecebido como base referencial dos demais projetos. Conferindo e verificando se entre os projetos técnicos há discordâncias ou incompatibilidades, ficando a cargo da revisar os projetos que se façam necessário, a fim de evitar conflitos e distorções de informações durante a execução da obra.

A empresa vencedora da concorrência, após a assinatura do contrato, deverá receber a autorização para início dos serviços [Ordem de Serviço - OS] e deverá entregar

iços (Projetos / Documentos) no prazo máximo de 75 (setenta e cinco, a partir da data em que receber a notificação para início dos serviços

dos projetos deverá seguir as seguintes etapas: Contratada e a Contratante.

s Estudos de Viabilidade. Apresentação dos Anteprojetos.

, compreendendo a entrega dos projetos executivos.

Referente ao item 12.2.1, compreende todas as reuniões necessárias que serão agendadas entre Contratadaem que, haja a primeira reunião para que os profissionais responsáveis pelo cumprimento do objeto dessa licitação se conheçam e que dessa reunião seja possível a tratativapartes, para que não haja descumprimento das diretrizes aqui apontadas e de entregas/prazo, bem como atendimento das cláusulas no edital licitatório, além de que evite-se a aplicação de penalidades contratuais. E pode ser realizada reunião cada vez que a


DPPST

é importante realizar um estudo do processo de implantação do programa proposto para definição do tempo disponível para a

com o Projeto Técnico de cada especialidade e com a planilha orçamentária. É solicitado neste Memorial que as

com descrição pormenorizada de cada etapa empregada, descrição detalhada das

e direcionando a execução da obra em cada uma de suas Contratada.

er a Anotação de Responsabilidade responsável técnico e Municipal de Bauru –

presentam restrições de espaço [para uma descrição pormenorizada] para uma melhor especificação de um material ou de um

que este material ou serviço deverá ser apa, com detalhes técnicos e especificações

ao final da elaboração dos Projetos Executivos deverá compatibilizar os Projetos Complementares contratados entre si e com o Projeto Básico Arquitetônico recebido como base referencial dos demais projetos. Conferindo e verificando se entre os projetos técnicos há discordâncias ou incompatibilidades, ficando a cargo da Contratada

os e distorções de

A empresa vencedora da concorrência, após a assinatura do contrato, deverá ] e deverá entregar

setenta e cinco) dias , a partir da data em que receber a notificação para início dos serviços.

todas as reuniões Contratada e Contratante,

para que os profissionais responsáveis pelo cumprimento do objeto dessa licitação se

tratativa entre as das diretrizes aqui

entregas/prazo, bem como atendimento das se a aplicação de

E pode ser realizada reunião cada vez que a



Contratadaentr– Em relação ao item 12.2.2 (Apresentação de Estudos de Viabilidade), temos a esclarecer que estudou as várias concepções possíveis e está em posse da melhor alternativa técnica a ser executada, entregue para análise a DPPST. item, disponibilizamos o prazo de pela que os documentos serão andepois de finalizado a análise, a DPPST procede com contato com a Contratada(aceitação ou recusa) dos Estudos de Viabilidade.– Após a aceitação ou recusa dos EstudosDPPST, a as alterações propostas pela DPPST e prosseguir com a elaboração dos projetos, para tornáapresentado e entregue a DPPST. Para o dos Anteprojetos, disponibilizamos o prazo de – Ao entregar os Anteprojetos a DPPST, a mesma procederá com a análise, ao qual o prazo é interrompido e não contabilizado.– E para a procedam com a entrega final, corridos

12.2.5. Temos a enfatizar quer seja o estudo de viabilidadeesses estudos/projetos passam a ser ou seja, não contabiliza para final dos serviços de Engenharia contratados.

13. PENALIDADES CONTRATUAI

No descumprimentoTécnico e no edital de licitação, aEdital.

14. OBSERVAÇÕES GERAIS:

Publicação do Diário Oficial do Município de Bauru,

http://www.bauru.sp.gov.br/juridico/diariooficial.aspx aos sábados.



Contratada for entregar os documentos a Contratanteentregas parciais e a entrega final.

Em relação ao item 12.2.2 (Apresentação de Estudos de Viabilidade), temos a esclarecer que é a etapa que estudou as várias concepções possíveis e está em posse da melhor alternativa técnica a ser executada, ao qual será apresentada e entregue para análise a DPPST. Para que a Contratadaitem, disponibilizamos o prazo de trinta dias corridospela Contratada, o prazo é interrompido e não contabilizado, sendo que os documentos serão analisados pela equipe técnicdepois de finalizado a análise, a DPPST procede com contato com a Contratada para comunicá-la sobre o deferimento/indeferimento (aceitação ou recusa) dos Estudos de Viabilidade.

Após a aceitação ou recusa dos Estudos de Viabilidade por parte da DPPST, a Contratada deve acatar as recomendações, proceder com as alterações propostas pela DPPST e prosseguir com a elaboração dos projetos, para torná-los Anteprojetos, ao qual deve ser apresentado e entregue a DPPST. Para o cumprimento da elaboração dos Anteprojetos, disponibilizamos o prazo de trinta dias corridos.

Ao entregar os Anteprojetos a DPPST, a mesma procederá com a análise, ao qual o prazo é interrompido e não contabilizado.

E para a finalização dos projetos técnicos executivos, para que procedam com a entrega final, a Contratada disporá de corridos.

enfatizar que toda vez que a Contratada disponibiliza e entregade viabilidade, quer seja a apresentação dos ante

projetos passam a ser analisados pela DPPST, o prazo é interrompido, ou seja, não contabiliza para o somatório dos 75 dias disponibilizados para a entrega final dos serviços de Engenharia contratados.

PENALIDADES CONTRATUAIS:

No descumprimento de prazos e exigências contidas neste presente Memorial no edital de licitação, a Contratada pode ser penalizada, conforme será

do Diário Oficial do Município de Bauru, http://www.bauru.sp.gov.br/juridico/diariooficial.aspx - Com publicação: 3ª feira, 5ª feira e


DPPST

for entregar os documentos a Contratante, sejam as

Em relação ao item 12.2.2 (Apresentação de Estudos de é a etapa que a Contratada

estudou as várias concepções possíveis e está em posse da melhor ao qual será apresentada e

Contratada atenda esse trinta dias corridos. Após a entrega

o prazo é interrompido e não contabilizado, sendo alisados pela equipe técnica da DPPST e

depois de finalizado a análise, a DPPST procede com contato com a sobre o deferimento/indeferimento

de Viabilidade por parte da r as recomendações, proceder com

as alterações propostas pela DPPST e prosseguir com a elaboração los Anteprojetos, ao qual deve ser

cumprimento da elaboração trinta dias corridos.

Ao entregar os Anteprojetos a DPPST, a mesma procederá com a análise, ao qual o prazo é interrompido e não contabilizado.

cnicos executivos, para que disporá de quinze dias

e entrega a DPPST, seja a apresentação dos anteprojetos e então

pela DPPST, o prazo é interrompido, o somatório dos 75 dias disponibilizados para a entrega

exigências contidas neste presente Memorial penalizada, conforme será descrito no

do Diário Oficial do Município de Bauru, pela internet: Com publicação: 3ª feira, 5ª feira e



_________________

Engenheira Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP

Divisão de Projetos Seção de Documentação Técnica.



Bauru, 06 de setembro de 2019.

_____________________________________________________________ Renata Sajovic Martins

Matrícula: 32.628. Engenheira Civil. CREA-SP: 5.063.571.943.

[email protected] Fone: [14] 3235-1422.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP Secretaria Municipal de Obras

Departamento Técnico visão de Projetos Públicos e Serviços Técnicos – DPPST

Seção de Documentação Técnica.


DPPST

Documents

MEMORIAL TÉCNICO - ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS