Oficio n° 035/SEMPOF-Setor de Planejamento OI)idos, 24,de

E S T A D O D O P A R A

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E Ó B I D O S

S E C R E T A R I A M U N I C I P A L D E P L A N E J A M E N T O , O R Ç A M E N T O E F I N A N

CNPJ N°. 05.131.180/0001-64

Rua Deputado Raimundo Chaves, 338 Centro - C E P : 68.250-000

Oficio n° 035/SEMPOF-Setor de Planejamento

Ao Excelentíssimo Senhor, FRANCISCO JOSÉ ALFAIA DE BARROS Prefeito Municipal de Óbidos - Pará

PREFEITURAr/'lir'fCi^'i,i n*- .AîDO^' OI)idos, 24,de Janeiro Í20f$j

Protocolo ......0^3.LçKdr^...

.^•^ss ÀAM coras

_ _ _ _ _ ' T^ccebedor

Assunto: Envio de Projeto Completo da Unidade de Atenção Especializada em Saúde.

Senhor,

Pelo presente, para conhecimento e providencias, estamos encaminhando a

Vossa Excelência, o Projeto referente à CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO

ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

Conforme Parecer n° 01/2017 - GTAIEO - Procuradoria Juridica do Município,

recomendou-se que este Setor de Planejamento, providenciasse com urgência

imediata a atualização das planilhas orçamentárias, informasse a Caixa Económica

sobre a extinção do Contrato (cópia em anexo), e providenciasse levantamento

acerca do prazo de vigência do Convénio (segue cópia em anexo).

Segue anexo, projeto completo contendo:

• Planilha Orçamentária, com valores; ••^LitiFURA WUNiCiPAL DE OBiOOS Prot-^coio . . . . ^ 0 I

Planilha Orçamentária, sem valores; j - . c s b i d o à s JÍ.I.Q.I noras

Cronograma Ftsico-financeiro .1 Chk.j JÂ.

Encargos Sociais; ^ • ~ . R ^ R ^ . Rec8beao(f> Composição de BDI; j

Memorial Descritivo, Especificações e Normas Técnicas Gerais;

Planta baixa. Fachadas, Cortes, Localização e Tabelas (1 pag., tamanho

Al);

Projeto de Instalações Elétricas (1 pag. tamanho Al);

Projeto Hidrossanitário (2 pag. tamanho A1);

Planta de Locação dos Pilares e Formas (1 pag., tamanho Al);

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

C.N.PJ. : 05.131.180/0001-64

Rua Dep. Raimundo Chaves, 338 Centro . Cep:68.250-000 Fone:(93)3547-3(M'í

2018/000801 m/.

Quarta, 24 de Janeiro de 2018 áj

CAPA DO PROTOCOLO

PROCEDÊNCIA

PLANEJAMENTO

INTERESSADO

UNIDADE D E ATENÇÃO E S P E C I A U Z A D A EM SAÚDE

Tipo do Documento;

105 - OFICIO

H° do Documento: Data do Documento:

035/2018 24/01/2018

Ãssunto:

' "-64 - ENCAMINHAMENTO

Processo U°:

6 4 8 / 2 0 1 8

Protocolista:

DAIANA F E R R E I R A

R - Q U E R

ENCAMINHA A V. EXC. O PROJETO COMPLETO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM

SAÚDE, PARA ANÁUSE E PROVIDÊNOAS.

1- D O C U M E N T O S A N E X O S

MOVIMENTAÇÃO

_:n:NO DATA DESTINO DATA

PROTOCOLO 24/01/2018

ADMINISTRAÇÃO 24/01/2018

CHEFE DE GABINETE 24/01/2018

1— C O M P R O V A N T E D E P R O T O C O L O

Í^2^ Beneficiário: UNIDADE DE ATTNCAO ESPECIAUZADA EM SAÚDE

ENCAMINHAMENTO

648/2018

DAIANA FERREIRA

D E S T I N O D A T A D E S T I N O

Beneficiário:

Assunto:

Processo N°:

Protocolista:

iiarta, 24 de Janeiro de 2018 ás 00:00:00

2018 /000801

E S T A D O D O P A R Á


S E C R E T A R I A M U N I C I P A L D E P L A N E J A M E N T O , O R Ç A M E N T O E F I N A N Ç A S

CNPJ NO. 05.131.180/0001-64

Rua Deputado Raimundo Chaves, 338 Centro - CEP: 68,250-000

• Planta Desenho de Pilares (3 pag., tamanho A1);

• Planta Desenhe Vigas - Viga Baldrame (2 pag., tamanho A1);

• Planta Desenho de Vigas - Viga da Platibanda (1 pag., tamanho A1);

• Planta Desenho Vigas - Viga Superior (2 pag., tamanho A1);

• Planta Detalhamento da Fundação (1 pag., tamanho A1);

• Planta Levantamento Planialtimétrico do Terreno, Perfis Longitudinais e

Transversais;

Atenciosamente,

AMARILDO BENTES DE ANDRADE Secretário Municipal de Planejamento Orçamento e Finanças

Decreto n° 001/2017

1

E S T A D O DO PARÁ \MUNICÍPIO DE ÓBIDOS S

CNPJ/MF n° 0 5 . 1 3 1 . 1 8 0 / 0 0 0 1 - 6 4 P R O C U R A D O R I A JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

Parecer n° 01/2017 - GTAIEO Processo n° 2208/2017 - Apenso Processo n° 7370 Procedência: Planejamento Assunto: Obra da Unidade de Atenção Especializada em Saúde da Mulher

I - Relatório

Versam os presentes autos sobre a execução da Obra da Unidade de Atenção Especializada em Saúde da Mulher, através do Convénio n° 812993/2014, sob o acompanhamento da CAIXA-GIGOV/TR-Santarém/PA.

Foi realizado processo licitatório por meio da Tomada de Preços n° 005/2015, tendo como vencedora a Empresa Construtora Calha Norte - LTDA - EPP, Contrato n° 01 - TP 005/2015 no valor de R$380.011,94, reajustado posteriormente para R$377.663.42 mediante 1° Termo de Apostilamento.

Em 14 de Dezembro de 2015 emitiu-se a Ordem de Execução de Serviço, com início em 15/12/2015 e término çm 11/06/2016, mas a obra não chegou a ser Iniciada, razão pela quãí, foi prorrogado o prazo por mais 180 dias, com nova vigência de 12/06/2016 a 12/12/2016, conforme 1" Termo Aditivo (anexo aos presentes autos).

Na data de 07/03/2016 foi repassado ao município a primeira parcela do recurso, sob bloqueio, na importância de R$221.487,35. E após análise do processo licitatório por parte da GIGOV/TR, o município foi autorizado a dar início ao Objeto em 13/10/2016, conforme Oficio 0081/2016.

Ainda que tenha sido expedida nova Ordem de Execução de Serviço n** 020/2016, com início em 16/12/2016 e término em 14/06/2017, bem como, tenham as partes manifestado interesse pelo início da obra, verifica-se que não foi providenciado novo termo aditivo a fim de estender o prazo do contrato e, consequentemente, o período para execução da obra.

O processe seguiu para o setor jurídico para emissão de parecer técnico sobre o caso, e após a análise, concluiu-se pela revogação da licitação, em razão de diversos problemas então identificados, entre os quais, a existência de declaração de inidoneidade da empresa contratada e a existência de diversas obras paralisadas sob a responsabilidade também da contratada em questão, foi sugerido ainda, a instauração em caráter de urgência de novo procedimento licitatório. além da notificação da referida empresa para, querendo, apresentar defesa no prazo legal.

R u a Dep. Raimundo C h a v e s n», 338 - Centro

C e p . 6 8 . 2 5 0 - 0 0 0 - Óbidos - Pará - Brasit

Fone: C 9 3 ) - 3 5 4 7 - 3 0 4 4 - Ramal - 202

procuradortaâio bidos.pa.oov .br

E S T A D O DO PARÁ MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

CNPJ/MF 0 5 . 1 3 1 . 1 3 0 / 0 0 0 1 - 6 4 P R O C U R A D O R I A JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

isto posto, a empresa foi devidamente notificada, apresentando defesa na data de 03/10/2017, retornando o processo para análise juridica.

Ainda, na tentativa de iniciar a obra e adotanoo-se cautelas relativamente a capacidade financeira da contratada, foi elaborado termo de acordo, que, entretanto, não poderá ser cumprido ante a extinção do contrato.

É o breve relatório.

II - Análise Juridica

A contratada não iniciou a execução da obra, sob a alegação de que a autorização não foi encaminhada à empresa, ainda que esta tenha recebido e assinado a Ordem de Execução de Serviço.

Mesmo com a prorrogação do prazo, a execução da Unidade de Saúde da Mulher não foi iniciada, tampouco providenciou-se a emissão de novo Termo Aditivo para extensão do prazo, informação esta que não constava no acervo documental submetido à primeira avaliação jurídica.

Sabe-se, que a falta de termo aditivo dilatando o prazo para a execução do objeto do contrato inviabiliza a manutenção do contrato com a empresa. Durante sua vigência, ainda que o prazo inicial haja sido dilatado mediante termo aditivo, era manifesta a mora na execução da obra.

Contudo, o que se verifica agora é situação diversa: o contrato já está extinto! Não existe mais no mundo jurídico. Operou-se a extinção do contrato por decurso de prazo, uma vez que não foi efetivado o aditamento.

Importante salientar, que a solicitação de termo aditivo de prazo para conclusão de obra deve ser solidamente justificado, por fato superveniente e inevitável. A respeito da prorrogação dos contratos administrativos, a Lei n** 8.666/93 dispõe:

"Ari. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

(...)

§ 1° Os prazos de inicio de etapas de execução., de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas dc contrato e

R u a Dep. Raimundo C h a v e s n". 338 - Centro

C e p . 6 8 . 2 5 0 - 0 0 0 - Óbidos - Pará - Brasil

Fone: ( 9 3 ) - 3 5 4 7 - 3 0 4 4 - Ramal - 202 Página

proc u r a d o r i a ^ o bldos. pa.gov. br

E S T A D O DO PARA MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

CNPJ/MF no 0 5 . 1 3 1 . 1 8 0 / 0 0 0 1 - 6 4

^94

P R O C U R A D O R I A JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

assegurada a manutenção dc seu equilíbrio econômico-fínanceiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração; II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; IH - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no

y*"\ da Administração; V^' IV - aumento das quantidades inicialmente previstas

no contrato, nos limites permitidos por esta Lei; V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência; VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de'que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

§ 2° Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato".

Portanto, a elaboração de termo aditivo de prazo deve corresponder a uma das situações previstas nos incisos do § 1° do art. 57, em todo caso obedecido o comando do § 2°.

Importante ressaltar que. quanto ao tempo de execução, há dois tipos de contratos: os de execução continuada, impondo à parte uma conduta que se mantém ou se renova no decurso do tempo (contratos de locação e contratos de prestação de serviços, por exemplo) e, de outro lado, os contratos de execução instantânea, ou de escopo, que exigem do contratado o dever de realizar uma conduta específica e definida que, uma vez cumprida, exaure o objeto do contrato, é o caso do contrato para execução de obra.

Sobre o tema, é pertinente a lição de Marça! Justen Filho:

R u a Dep. Raimundo C h a v e s n". 338 - Centro

C e p . e 8 . 2 5 0 - 0 0 0 - Óbidos - Pará - Brasil

Fone: ( í » 3 ) - 3 5 4 7 - 3 0 4 4 - Ramal - 202 Página 3 d* 8

procuradoriaSiobidos.pa.gov.br



' S Oua^ Z019*

assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo

I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração; II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; III ~ interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração; IV- aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei; V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido peia Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência; Vi - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulb, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

§ 2° Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato".

Portanto, a elaboração de termo aditivo de prazo deve corresponder a uma das situações previstas nos incisos do § 1° do art. 57, em todo caso obedecido o comando do § 2**.

Importante ressaltar que. quanto ao tempo de execução, há dois tipos de contratos: os de execução continuada, impondo à parte uma conduta que se mantém ou se renova no decurso do tempo (contratos de locação e contratos de prestação de serviços, por exempio) e, de outro lado, os contratos de execução instantânea, ou de escopo, que exigem do contratado o dever de realizar uma conduta específica e definida que, uma vez cumprida, exaure o objeto do contrato, é o caso do contrato para execução de obra.

Sobre o tema, é pertinente a lição de Marçal Justen Filho:

R u a Oep. R a i m u n d o C h a v e s n^. 338 - Centro


Fone: ( 9 3 } - 3 5 4 7 - 3 0 4 4 - Ramal - 202

procuradoriaOobidcs.pa.gov.br

E S T A D O DO PARA MUNICÍPIO D E ÓBIDOS


"Os prazos previstos nos contratos devem ser cumpridos fielmente pelas partes. Seja pelo princípio da obrigatoriedade das convenções, seja pela indisponibilidade dos interesses atribuídos ao Estado, seja pela isonomia, os termos contratuais devem ser respeitados. O ato convocatório define os prazos para execução das prestações. As propostas são formuladas tendo em vista tais exigências.

(...)

A alteração dos prazos contratuais ofende os princípios fundamentais que norteiam as licitações e contratos administrativos. A prorrogação dos prazos contratuais somente pode ser admitida como exceção se verificados eventos supervenientes realmente graves e relevantes, que justifiquem o não atendimento aos p''azos inicialmente previstos".''

Uma vez constatada a extinção do contratà' por decurso de prazo, sem que a contratada tenha requerido de forma justificada sua prorrogação, restam desfeitos os laços geradores das obrigações recíprocas. Não há, neste momento, como se fazer novo Termo Aditivo.

Para melhor ilustrar, acerca do temi; Hely Lopes Meirelles oferece a seguinte lição:

"A expiração do prazo de vigência, sem prorrogação, opera de pleno direito a extinção do jjuste, exigindo novo contrato para continuação das obras, serviços ou compras ameriormente contratadas. O contrato extinto não se prorroga, nem se renova: é refeito e formalizado em novo instrumento, inteiramente desvinculado do anterior".^

Tal entendimento condiz com a jurisprudência do TCU:

' KM.HO, Marçal Justen. Op CU., pp 703-704

" M!-:iRELLliS, Hely Lopes. Licitação e conlraio administrativo. 12. ed. São PauL ; Malheiros, 1999 214^

R u a Dep. Raimundo C h a v e s n<>. 338 - Centro

C e p . 6 8 . 2 5 0 - 0 0 0 - Óbidos - Pará ~ Brasil

Fone: ( 9 3 ) - 3 5 4 7 - 3 0 4 4 - Ramal - 202

[email protected] Página 4 de 8

/



Ky

"1. Toda prorrogação de prazo deve ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. 2. Em caso de recomposição de preços motivada por ocorrência de fato comprovadamente imprevisível, deve constar do processo análise fundamentada e criteriosa sobre o ocorrido, afim de ficar caracterizado como extraordinário e extracontratual quanto à sua ocorrência e/ou quanto a seus efeitosX

Assim, uma vez expirado o prazo contratual e seu último aditivo, sem elaboração formal e justificada de sua prorrogação, opera-se perempto eventual direito à prorrogação, extinguindo-se os deveres dele cecorrentes.

E nem há de se cogitar Termo Aditivo com efeitos retroativos. porque tal procedimento não se harmoniza com o princípio da legalidade, conforme vejamos o entendimento já firmado por Tribunais de Contas de todo o país, em especial, o seguinte precedente do Tribunal de Contas da União, Acórdão n° 1.335/2009;

e) celebração de termo aditivo de prorrogação da vigência do Contrato (...), cuja vigência estava expirada, com efeitos retroativos, configurando recontratação sem licitação, infringindo a Lei 8.666/1993, art. 2°, c/c 3°;

(...)

25. (...) se os dois agentes públicos (...) tivessem agido com a diligência de um profissional médio no exercício das funções, não teria ocorrido a celebração de Termo Aditivo (...) com efeito retroativo a configurar contração sem licitação. Nesse sentido, somos pela aplicação de multa aos Senhores (omissis), sem prejuízo de determinações à Entidade para prevenir-se de novas ocorrências.

(VOTO)

9. A celebração de termo aditivo ae prorrogação da

Acórdão n° Q7/20fi7. i" C. Rei. Min. Augusto Narde^.

R u a Dep. Raimundo C h a v e s n°. 338 - Centro


Fone: ( 9 3 ) - 3 5 4 7 - 3 0 4 4 - Ramal - 202

procuradoria@obídos. pa.gov. br



Vigência do Contrato (...), cuja vigência es expirada {...), constitui infração a norma le revestindo-se de gravidade suficiente para justificâh-a sanção dos responsáveis.

(ACÓRDÃO) ^. •

9.6. aplicar aos srs. (omissis), individualmente, a multa prevista no art. 58, II, da Lei n° 8.443/92 c/c art. 268, inciso II, do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 5.000,00 (...);

(...)

9.9.5. não realize servias sem a devida cobertura contratual e não celebre contratos e aditivos com prazos de vigência retroativos, evitando situações irregulares (...);"

No mesmo sentido, veja-se trecho íjo Acórdão n'' 728/2008 - 1^ Câmara, também do TCU:

"(...)

Determinar à Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Alagoas -MAPA que:

(...)

j) abstenha-se de proceder à contratação sem licitação, fundamentada no art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93, alegando situações einergenciais ou a prorrogação contratual, com fundamento no art. 57, § 4°, da Lei iP 8.666/93, causadas pela falta de planejamento ou de desídia, devendo as medidas necessárias à prorrogação contratual ou à nova contratação serem deflagradas pelo menos 180 (cento e oitenta) dias antes do vencimento do contrato";

Embora as partes tenham manifestado interesse em iniciar a execução do serviço, resta claro aqui, com base em todas as informações constantes nos



Fone: ( 9 3 ) - 3 5 4 7 - 3 0 4 4 - Ramal - 202

[email protected]



autos, a sua inviabilidade, diante do extenso lapso temporal decorrido sem qu o contrato tenha sido aditivado, sendo que o único Termo Aditivo emitido estabeleceu o prazo até 12/12/2016, quando eníãoj por falta de novo instrumento de dilação de prazo, o contratou foi extinto.

Desta forma, tendo em vista o fim da validade do contrato entre os envolvidos, sem que novo termo aditivo fosse elaborado, considéra-se extinto o contrato por decurso de prazo, não mais existindo no mundo jurídico e, portando, não mais podendo produzir efeitos.

Diante das constatações supra indicadas, é certo que se deve elaborar com urgência atualização dos valores orçados inicialmente, para que se desencadeie novo processo licitatório o mais breve possível, a -fim de viabilizar urgentemente a execução da obra em referência. ;

Urge, ainda, que se verifique o prazo do convénio e se o respectivo valor é suficiente para fazer frente à construção da obra com os valores atualizados.

Ill-Conclusão

Ante o exposto, verificando-se que o prazo constante no único Termo Aditivo já se exauriu e que outro não fot providenciado, resta configurada a extinção do contrato em análise, exonerando as partes das obrigações nele pactuadas, concluindo-se o presente parecer pela abertura imediata de novo processo licitatório. devendo a empresa ser notificada da extinção do contrato administrativo. V

Recomenda-se que o setor de planejamento providencie com urgência imediata atualização das planilhas orçamentárias, informe à Caixa Económica sobre a extinção do contrato, providenciando levantamentos acerca do prazo de vigência do convénio e se for o caso requerer sua prorrogação, verificando ainda a necessidade de eventual aporte de recursos em razão da atualização das planilhas orçamentárias e novo valor orçado para a execução da obra.

Óbidos - PA, 13 de dezembro de 2017.

MARJEAN MONTE Advogado - OAB/PA n° 15.078 (aãkessoria técnica especializada)

DIENNE RENTES Advogada - OAB/PA n° 18.486 (procuradora, contrato n° 925/2017)

R u a Dep. Raimundo C h a v e s n°. 338 - Centro . . .


Fone: ( 9 3 ) - 3 S 4 7 - 3 0 4 4 - R a m a l — 202 PÉgina7de7

[email protected],br ^ ^ ' i ' " '"

ESTADO DO PARA MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

CNPJ/MF n".. 05.131.180/0001-64

Ofício n° 01/2018-GTAIEO Óbidos - PA, 09 de Janeiro de 201

A lima. Sra. Queren Hapuque da Silva Franco Sócia-Administradora da Empresa Calha Norte LTDA - EPP

Endereço: Rua Justo Chermont, n° 1105 Bairro Santa Terezinha - Óbidos/Pará

Assunto: Extinção do Contrato n° 01 - TP 005/2015

S

Prezada sócia-administradora.

Venho através deste, notificar vossa senhoria da extinção do contrato em referência, que possuía como objeto a execução da Obra da Unidade de Atenção Especializada em Saúde da Mulher, através do Convénio n° 812993/2014.

Conforme Parecer Jurídico anexo, constatou-se que não houve novo Termo Aditivo prorrogando o prazo para a execução da obra em questão, sendo que o prazo deste findou-se em 12/12/2016.

Embora a atua! gestão tenha manifestado interesse juntamente com os representantes desta empresa em iniciar a obra em referência, torna-se impossível tal medida, uma vez que o contrato já está extinto pelo fim do prazo sem que novo termo aditivo tenha sido providenciado.

Ademais, é unânime o entendimento dos Tribunais de Contas e de justiça pela Inviabilidade de se fazer Termo Aditivo com data retroativa.

Informamos que nova licitação será providenciada o mais breve possível para a execução do serviço.

Atenciosamente,

DIENNE PATmcrA\LOPES BENTES Advogada - OAB/PA n° 18486

C o n t r a t o n' 925/17

In teg ran te do G R U P O TÉCNICO D E T R A B A L H O P A R A A P U R A Ç Ã O D E INFRAÇÕES E I R R E G U L A R I D A D E S NA

EXECUÇÃO D E O B R A S - D e c r e t o n " 711/2017

" • j 9 ; * , . r > « t f ' t f ! « ' •• • * t f r * ' * . « t J . • í .tf. / Jtf- ' ,''

R u a D e p . R a i m u n d o C h a v e s 3 3 8 - C e n t r o ' •

C e p . 6 8 . 2 5 0 - 0 0 0 - Óbidos - Pará - B r a s i l

F o n e : (93) 3 5 4 7 - 3 0 4 4 MNSÍI&TÒRÁ CALHA NORTE

CAI\A CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Representação Execuliva e Negocial de Governo em Santarém

Av Marechal Rondon. 2641 -Aparecida

Santarém/PA, C E P 68 040-308

Ofício n°. 0341 /2017-REGOVTR

. • - \ M l i l " . C ;

=* DOC/ O-

Santarém. 15 de Dezembro dc 201 7

A Sua Excelência o Senhor Francisco José Alfaia de Barros Prefeito

Prefeitura Municipal de Óbidos/PA Rua Dep. Raimundo Chaves. 338. Centro 68.250-000-Óbidos/PA

r^_r LiiLiRAWIUMClPAL DE ÓBIDOS

^̂ rotocolo •d.í.í.. êcebido às XX-Xú horas

õ i t / XL.J ÚL.J

Réeébeaof

Assunto: Envio de Termo Aditivo de Prazo de Vigência de contrato de repasse para arquivamento.

Senhor Prefeito

1. Encaminhamos para Arquivamento uma via do contrato de Repasse Abai.xo relacionados:

C O N T R A T O O B J E T O

812993/2014/MS/CAIXA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO

ESPECIALIZADA EM SAÚDE /

2. Quaisquer informações adicionais relativas ao Contratos de Repasse listado, podem ser obtidas, a qualquer tempo, junto a esta Representação.

Respeitosamente,

^ ^ , y X ^ ' - ^ X C L A U D l O D A V r D t r C A S T R O LOPES SILVA

Assistente Pleno Representação Executiva e Neeocial de Governo em Santarém/PA

—

E L I Z A MÁRCIA SANTOS SARDINHA Coordenadora de Filial E.E.

Representação Executiva e Negocial de Governo em Santarém/PA

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE 812993/2014/MS/CAIXA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÓMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE ÓBIDOS. NA FORMA ABAIXO:

A UNIÃO FEDERAL, por intermédio do Concedente Ministério da Saúde, representado pela Caixa Económica Federal (CEF), instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei n" 759, de 12/08/1969, e constituída pelo Decreto n° 66.303, de 06/03/1970, regendo-se peio Estatuto aprovado pelo Decreto n" 7.973, de 28/03/2013, e suas alterações, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lote 3/4, Brasília-DF, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.360.305/0001-04, e o MUNICÍPIO DE ÓBIDOS, inscrita no CNPJ sob o n° 05.131.180/0004-07. na qualidade de CONTRATADO no Contrato de Repasse n° 812993/2014/MS/CAIXA, representados neste ato pelos abaixo assinados, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir relacionadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA O presente INSTRUMENTO tem por objetivo alterar o Término da Vigência Contratual do item PRAZOS do Contrato de Repasse n" 812993/2014/MS/CAIXA, de 24/12/2014, realizado segundo os termos do Programa Aperfeiçoamento do SUS do Ministério da Saúde, que passa a ter a seguinte redação:

"PRAZOS Término da Vigência Contratual: 20 de Outubro de 2018.'

CLÁUSULA SEGUNDA Ficam ratificados em todos os seus termos e condições os demais itens e cláusulas do Contrato de Repasse ora aditado, sendo este Termo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.

CLÁUSULA TERCEIRA O presente Termo Aditivo será levado à publicação no Diário Oficial da União, dentro do prazo estabelecido pelas normas em vigor.

E, por estarem assim justos e pactuados firmam este Instnjmento, que será assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em juízo e fora dele, sendo extraídas as respectivas cópias, que terão o mesmo valor do original.

Santarém

Local/data

AssinaturaTôb carimbo, db Contratante Nome: GUILHERME ANTjONIO BACELLAR CRUZ CPF: 657.937.812-34

03 de

I

Outubro de 2017

V^sj/natura do Contratado Nome: FRANCISCO JOSÉ ALFAIA DE BARROS CPF: 071.880.805-91

Testemunhas

Nome: Nome: CPF: CPF:

28.020 vOOl micro V 1


CNPJ NO. 05.131.180/0001-64 - Fone: (93) 3 5 4 7 - 3 0 4 4 - RAMAL 203

• Rua Deputado Raimundo Chaves, 338 - Centro - C E P : 68.250-000

Ofício N°033/2018/GAB/SEMPOF- Planejamento Óbidos, 24 de Janeiro de 2018.

A

GIGOV/TR Gerência Executiva de Governo Santarém/PA Caixa Económica Federal

Assunto: Informações sobre a situação do CTR 1.021.309-64/2014

Senhor Gerente de Filial,

Pelo presente, estamos encaminhando o Parecer Jurídico N° 01/2017-

GTAIEO-Procuradoha do Município, referente a Análise de Processos e Contratos de

Obras em Execução pela Prefeitura Municipal de Óbidos, sendo Processo

Administrativo N° 2.208/2017, CTR 1.021.309-64/2014 - SICONV N° 812993/2014

Programa èle Aperfeiçoamento do SUS-MS-Construção de Unidade de Atenção

Especializada em Saúde.

Considerando o parecer em questão, será realizado novo processo licitatório

para execução do objeto do SICONV N° 812993/2014 e a Empresa que executaria o

objeto foi notificada sobre a extinção do contrato.

Informamos ainda, que foi enviado ao Setor de Licitação, o Projeto Completo,

com planilhas de valores atualizados, para providências à realização do novo processo

licitatório. r \

Desde já agradecemos a latenção e nos colocamos à disposição para

esclarecimentos.

Atenciosamente,

Pre

•RecGbidoàs:-

Francisco José Alfaia de Barros r J Prefeito Municipal de Óbidos

Em anexo: Cópia do Parecer Jurídico N° 01/2017-GTAIEO; Cópia do Ofício N° 01/2018- GTAIEO-Extinção do Contrato N° 01-TP005/2015.

Óbidos



Vigência do Contrato (...), cuja vigência es expirada {...), constitui infração a norma le revestindo-se de gravidade suficiente para justificâh-a sanção dos responsáveis.

(ACÓRDÃO) ^. •

9.6. aplicar aos srs. (omissis), individualmente, a multa prevista no art. 58, II, da Lei n° 8.443/92 c/c art. 268, inciso II, do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 5.000,00 (...);

(...)

9.9.5. não realize servias sem a devida cobertura contratual e não celebre contratos e aditivos com prazos de vigência retroativos, evitando situações irregulares (...);"

No mesmo sentido, veja-se trecho íjo Acórdão n'' 728/2008 - 1^ Câmara, também do TCU:

"(...)

Determinar à Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Alagoas -MAPA que:

(...)

j) abstenha-se de proceder à contratação sem licitação, fundamentada no art. 24, IV, da Lei n° 8.666/93, alegando situações einergenciais ou a prorrogação contratual, com fundamento no art. 57, § 4°, da Lei iP 8.666/93, causadas pela falta de planejamento ou de desídia, devendo as medidas necessárias à prorrogação contratual ou à nova contratação serem deflagradas pelo menos 180 (cento e oitenta) dias antes do vencimento do contrato";

Embora as partes tenham manifestado interesse em iniciar a execução do serviço, resta claro aqui, com base em todas as informações constantes nos



Fone: ( 9 3 ) - 3 5 4 7 - 3 0 4 4 - Ramal - 202

[email protected]



autos, a sua inviabilidade, diante do extenso lapso temporal decorrido sem qu o contrato tenha sido aditivado, sendo que o único Termo Aditivo emitido estabeleceu o prazo até 12/12/2016, quando eníãoj por falta de novo instrumento de dilação de prazo, o contratou foi extinto.

Desta forma, tendo em vista o fim da validade do contrato entre os envolvidos, sem que novo termo aditivo fosse elaborado, considéra-se extinto o contrato por decurso de prazo, não mais existindo no mundo jurídico e, portando, não mais podendo produzir efeitos.

Diante das constatações supra indicadas, é certo que se deve elaborar com urgência atualização dos valores orçados inicialmente, para que se desencadeie novo processo licitatório o mais breve possível, a -fim de viabilizar urgentemente a execução da obra em referência. ;

Urge, ainda, que se verifique o prazo do convénio e se o respectivo valor é suficiente para fazer frente à construção da obra com os valores atualizados.

Ill-Conclusão

Ante o exposto, verificando-se que o prazo constante no único Termo Aditivo já se exauriu e que outro não fot providenciado, resta configurada a extinção do contrato em análise, exonerando as partes das obrigações nele pactuadas, concluindo-se o presente parecer pela abertura imediata de novo processo licitatório. devendo a empresa ser notificada da extinção do contrato administrativo. V

Recomenda-se que o setor de planejamento providencie com urgência imediata atualização das planilhas orçamentárias, informe à Caixa Económica sobre a extinção do contrato, providenciando levantamentos acerca do prazo de vigência do convénio e se for o caso requerer sua prorrogação, verificando ainda a necessidade de eventual aporte de recursos em razão da atualização das planilhas orçamentárias e novo valor orçado para a execução da obra.

Óbidos - PA, 13 de dezembro de 2017.

MARJEAN MONTE Advogado - OAB/PA n° 15.078 (aãkessoria técnica especializada)

DIENNE RENTES Advogada - OAB/PA n° 18.486 (procuradora, contrato n° 925/2017)

R u a Dep. Raimundo C h a v e s n°. 338 - Centro . . .


Fone: ( 9 3 ) - 3 S 4 7 - 3 0 4 4 - R a m a l — 202 PÉgina7de7

[email protected],br ^ ^ ' i ' " '"

ESTADO DO PARA MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

CNPJ/MF n".. 05.131.180/0001-64

Ofício n° 01/2018-GTAIEO Óbidos - PA, 09 de Janeiro de 201

A lima. Sra. Queren Hapuque da Silva Franco Sócia-Administradora da Empresa Calha Norte LTDA - EPP

Endereço: Rua Justo Chermont, n° 1105 Bairro Santa Terezinha - Óbidos/Pará

Assunto: Extinção do Contrato n° 01 - TP 005/2015

S

Prezada sócia-administradora.

Venho através deste, notificar vossa senhoria da extinção do contrato em referência, que possuía como objeto a execução da Obra da Unidade de Atenção Especializada em Saúde da Mulher, através do Convénio n° 812993/2014.

Conforme Parecer Jurídico anexo, constatou-se que não houve novo Termo Aditivo prorrogando o prazo para a execução da obra em questão, sendo que o prazo deste findou-se em 12/12/2016.

Embora a atua! gestão tenha manifestado interesse juntamente com os representantes desta empresa em iniciar a obra em referência, torna-se impossível tal medida, uma vez que o contrato já está extinto pelo fim do prazo sem que novo termo aditivo tenha sido providenciado.

Ademais, é unânime o entendimento dos Tribunais de Contas e de justiça pela Inviabilidade de se fazer Termo Aditivo com data retroativa.

Informamos que nova licitação será providenciada o mais breve possível para a execução do serviço.

Atenciosamente,

DIENNE PATmcrA\LOPES BENTES Advogada - OAB/PA n° 18486

C o n t r a t o n' 925/17

In teg ran te do G R U P O TÉCNICO D E T R A B A L H O P A R A A P U R A Ç Ã O D E INFRAÇÕES E I R R E G U L A R I D A D E S NA

EXECUÇÃO D E O B R A S - D e c r e t o n " 711/2017

" • j 9 ; * , . r > « t f ' t f ! « ' •• • * t f r * ' * . « t J . • í .tf. / Jtf- ' ,''

R u a D e p . R a i m u n d o C h a v e s 3 3 8 - C e n t r o ' •

C e p . 6 8 . 2 5 0 - 0 0 0 - Óbidos - Pará - B r a s i l

F o n e : (93) 3 5 4 7 - 3 0 4 4 MNSÍI&TÒRÁ CALHA NORTE

CAI\A CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Representação Execuliva e Negocial de Governo em Santarém

Av Marechal Rondon. 2641 -Aparecida

Santarém/PA, C E P 68 040-308

Ofício n°. 0341 /2017-REGOVTR

. • - \ M l i l " . C ;

=* DOC/ O-

Santarém. 15 de Dezembro dc 201 7

A Sua Excelência o Senhor Francisco José Alfaia de Barros Prefeito

Prefeitura Municipal de Óbidos/PA Rua Dep. Raimundo Chaves. 338. Centro 68.250-000-Óbidos/PA

r^_r LiiLiRAWIUMClPAL DE ÓBIDOS

^̂ rotocolo •d.í.í.. êcebido às XX-Xú horas

õ i t / XL.J ÚL.J

Réeébeaof

Assunto: Envio de Termo Aditivo de Prazo de Vigência de contrato de repasse para arquivamento.

Senhor Prefeito

1. Encaminhamos para Arquivamento uma via do contrato de Repasse Abai.xo relacionados:

C O N T R A T O O B J E T O

812993/2014/MS/CAIXA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO

ESPECIALIZADA EM SAÚDE /

2. Quaisquer informações adicionais relativas ao Contratos de Repasse listado, podem ser obtidas, a qualquer tempo, junto a esta Representação.

Respeitosamente,

^ ^ , y X ^ ' - ^ X C L A U D l O D A V r D t r C A S T R O LOPES SILVA

Assistente Pleno Representação Executiva e Neeocial de Governo em Santarém/PA

—

E L I Z A MÁRCIA SANTOS SARDINHA Coordenadora de Filial E.E.

Representação Executiva e Negocial de Governo em Santarém/PA

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE 812993/2014/MS/CAIXA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÓMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE ÓBIDOS. NA FORMA ABAIXO:

A UNIÃO FEDERAL, por intermédio do Concedente Ministério da Saúde, representado pela Caixa Económica Federal (CEF), instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei n" 759, de 12/08/1969, e constituída pelo Decreto n° 66.303, de 06/03/1970, regendo-se peio Estatuto aprovado pelo Decreto n" 7.973, de 28/03/2013, e suas alterações, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lote 3/4, Brasília-DF, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.360.305/0001-04, e o MUNICÍPIO DE ÓBIDOS, inscrita no CNPJ sob o n° 05.131.180/0004-07. na qualidade de CONTRATADO no Contrato de Repasse n° 812993/2014/MS/CAIXA, representados neste ato pelos abaixo assinados, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir relacionadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA O presente INSTRUMENTO tem por objetivo alterar o Término da Vigência Contratual do item PRAZOS do Contrato de Repasse n" 812993/2014/MS/CAIXA, de 24/12/2014, realizado segundo os termos do Programa Aperfeiçoamento do SUS do Ministério da Saúde, que passa a ter a seguinte redação:

"PRAZOS Término da Vigência Contratual: 20 de Outubro de 2018.'

CLÁUSULA SEGUNDA Ficam ratificados em todos os seus termos e condições os demais itens e cláusulas do Contrato de Repasse ora aditado, sendo este Termo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.

CLÁUSULA TERCEIRA O presente Termo Aditivo será levado à publicação no Diário Oficial da União, dentro do prazo estabelecido pelas normas em vigor.

E, por estarem assim justos e pactuados firmam este Instnjmento, que será assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em juízo e fora dele, sendo extraídas as respectivas cópias, que terão o mesmo valor do original.

Santarém

Local/data

AssinaturaTôb carimbo, db Contratante Nome: GUILHERME ANTjONIO BACELLAR CRUZ CPF: 657.937.812-34

03 de

I

Outubro de 2017

V^sj/natura do Contratado Nome: FRANCISCO JOSÉ ALFAIA DE BARROS CPF: 071.880.805-91

Testemunhas

Nome: Nome: CPF: CPF:

28.020 vOOl micro V 1


CNPJ NO. 05.131.180/0001-64 - Fone: (93) 3 5 4 7 - 3 0 4 4 - RAMAL 203

• Rua Deputado Raimundo Chaves, 338 - Centro - C E P : 68.250-000

Ofício N°033/2018/GAB/SEMPOF- Planejamento Óbidos, 24 de Janeiro de 2018.

A

GIGOV/TR Gerência Executiva de Governo Santarém/PA Caixa Económica Federal

Assunto: Informações sobre a situação do CTR 1.021.309-64/2014

Senhor Gerente de Filial,

Pelo presente, estamos encaminhando o Parecer Jurídico N° 01/2017-

GTAIEO-Procuradoha do Município, referente a Análise de Processos e Contratos de

Obras em Execução pela Prefeitura Municipal de Óbidos, sendo Processo

Administrativo N° 2.208/2017, CTR 1.021.309-64/2014 - SICONV N° 812993/2014

Programa èle Aperfeiçoamento do SUS-MS-Construção de Unidade de Atenção

Especializada em Saúde.

Considerando o parecer em questão, será realizado novo processo licitatório

para execução do objeto do SICONV N° 812993/2014 e a Empresa que executaria o

objeto foi notificada sobre a extinção do contrato.

Informamos ainda, que foi enviado ao Setor de Licitação, o Projeto Completo,

com planilhas de valores atualizados, para providências à realização do novo processo

licitatório. r \

Desde já agradecemos a latenção e nos colocamos à disposição para

esclarecimentos.

Atenciosamente,

Pre

•RecGbidoàs:-

Francisco José Alfaia de Barros r J Prefeito Municipal de Óbidos

Em anexo: Cópia do Parecer Jurídico N° 01/2017-GTAIEO; Cópia do Ofício N° 01/2018- GTAIEO-Extinção do Contrato N° 01-TP005/2015.

Óbidos

ESTADO OO PARÁ


SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.ORÇAMENTO E FINANÇAS

Obra: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Prop: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS

Locrt: RUA MARIC TORPES S.'N - BELA VISTA - ÓBIDOS - PARA

Rafefáncla: SINAPI NOVEMBROIJOI? | BDI (%)^ 125,ÕÕ

PLANILHA ORÇAMENTARIA

fTEM CÒOtGO FONTE DESCÛÇÃO DOS SERVIÇOS UNK). QUANT.

PR.

UNIT.(RS)

SMtibdi

PR.

UNIT.{RS)

com bdi

VALOR IRS)

i ^ W I C O S PRELHHNARES •M-TMSS

1 1 74209/001 SINAPI P.dca ca uc-a e r crapa a;c galvanizado m-" 6 00 303.13 378 91 2 273 45

1 2 93212 SINAPI Sanrtáno para pessoal de obra coiet/vo de 2 módulos, paredes chapas de madeira

compensada plastificada lOmm telhas onduladas de 6mm de fibrocimento m' 600 573.10 716 38 4 298 23

1 3 93584 SINAPI Galpão aberto pars oficina e deposito de canteiro de obras, em madeira m" 10.00 443.86 554,83 5 548.30

1.4 73859^02 SINAPI Capina e Limpeza manual de terreno com pequenos arbustos rTt" 245.00 1.08 1.35 330.75

1.5 9540 SINAPI Ijgação Provisóna de força e luz un 1,00 887.49 1 109.36 1 109,36

1.6

742S3rtM1,

83878 95674

73827/001

SINAPI Ligação provisóna de água para obra B20mm (incluso 15,00 metros de rede. cavalete com

registro e hidrÈmelro] un 1,00 495 50 619.38 619 38

1.7 73992rtX11 SINAPI Locação convenaonal de obra atravás de oabarfto de madeira (ampliação! m' 245.00 8.34 10 43 2.555.35

SubtoUl

Item1 16.734,S8

•' MOVHKKTO DE T B S t A S 12.770,87

30010 SEDOP Escóvaçãc T.anuai ae .aia C 2^X3 40j ou cava em matenai de '.' caiegona profundidade ate

1,50m m' 79,63 33 96 42 45 3 380.26

22 30011 SINAPI Aterro api/oadofmanual! em camadas de 20cm com matenal de empresomo (h=35cm) m" 85 75 79 65 99 56 8 537 27

2 3 72898 SINAPI Caroa e descaroa em caminhão basculante m- 73.50 3.64 4.55 334 43

24 72900 SINAPI Transporte de entulho com caminhão basculante 6m'. rodovia pavirneniada m' 73,50 5 65 706 518 9!

Subtotal

)tem2 12-770,87

• n a i i i i a m u R A 1 S2J07,J7

3.1 A U C E R C E E BLOCOS

3.1 1 /3361 SiNAfl Execução de bald.'ame ..3 Í D X J 4C, em concreto ciciopico 1 3 ;om 33 c de pedra-de-mâc

inclusive forma m' 16 07 426 25 532 31 e 559 91

3.1 2 87S1D SINAPI Alicerce em alvenana de tnoius cerâmicos furados assentados a singelo m' 60.25 80 09 100 11 6 031 63

3.2 BLOCO EM CONCRETO, TIPO SAPATA

32 1 96616 SINAPI Eiec„dãc de asfc em cc icretc s- 'ucm m' 4,20 473 70 592 13 2 486 95

3 2 2 94965 SINAPI Concreto io<=25mDa viraas em aeioneira, sem lançamento m" 14.70 385.83 482 29 7 069 66

32 3 74157/004 SINAPI Lancamento/aplicacâo manual de concreto em fúndacOes nf 14 70 69 67 112 09 1647 72

3 2 4 74076TO2 SINAPI Forma tábua para concreto c - 'undação c/ rewfWertamento 5x m" 10 08 26 20 32 75 33012

32 5 92777 SINAPI Aimaçâc aço ca-50 diam 6 3 (1/4| a 12,5mm{l/2)-fornecimento/coneíperda de 10%) / doora

/ colocação k9 392,39 7 57 9 46 3712 03

3.3 CINTAS BASE

3 3 1 94965 SINAPI Concreto tci<=25iT.oa virado err beioneira sem larica mento m" 904 385.63 482 29 4 358.41

3 3 2 74157/004 SINAPI Lançamenio/apiicaíão mar ual oe concreto em fundações m' 9.04 89.67 112 09 1 012 95

3 3 3 74076W12 SINAPI Forma tábua para concreto ipilar/viga/laje! a reaproveitamento 5x - montagem e

desmontaoem m" 120,49 26,20 32.75 3.946 11

3 3 4 92775 SINAPI Armação de aço ca-&0 diam 3.4 a 6.0mm - torneamento / cone [c/perda de 10%) / dobra /

colocação 247,41 968 12.10 299366

3 3 5 92777 SINAPI Armação aço ca-60. diam 6,3 (1/4) à 12,5mmí1/2) -fomeamonto.' cono(pen3a de 10%) / dobra

/ colocação kg 835,01 7.57 9,46 7 899.19

3.4 IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÃO

34 1 74106/001 SINAP Impermeaci ização c o r • -ta oe:..rr nosa em fundações, duas demãos m̂ 200.70 8.09 10.11 2 029 03

Subtotal

1 3 82.097,37

F" * 71.038.91

4.1 CONCRETO ARMADO PARA VIGAS, FCK 25MPA

4 1 1 94965 SiNAPI Concreto *ck=2Smpa vi-aco e r oetcneira s e r lançamento m' 11 75 365 83 482.29 5 666 38

4.1 2 74167/004 SINAPI Lancamenio/apiícação manual de concreto em fundações nf 11 75 89.67 112 09 1 316 93

4 1 3 74076A)02 SINAPI Forma tábua para concreto ip.iar/viga/lajei U reaproveitamento 5x - montagem e

desmontaaem nf 140 92 26 20 32 75 4.615 01

4.1.4 92775 SINAPI Armação de aço ca-60 diam 3.4 a S.Omm - torneamento / cone (c/perda de 10%| / dobra /

colocação kg 288 93 968 12 10 3 496 04

4,1.5 92777 SINAPI Artnaçâo aço ca-50, diam 6.3 (1/4) à 12.5mm{1/2) -torrteamento/ cone(perda de 10%) / dobra

/ colocação kg 975,13 7.57 9.46 9 224.77

4.2 CINTAMENTO SUPERIOR (PLATIBANDA) EM CONCRETO ARMADO. FCK 25MPA -

1GX15CM

42 1 94965 SINAPI Concreto fcii-25mpa virado em betoneira, sem lançamento m" 2 02 385.83 482 29 973 38

4 2 2 74157/004 SINAPI Lançamento/aplicação n a nua. Ge concreto em fundações 202 89,67 112.09 226.23

4 2 3 74076/002 SINAPI Forma taCua para concrelc (pilar/viga/la/e) c/ reaprove/lamentc 5x - montagem e

desmontaaem m" 26 91 26.20 32 75 881 30

4 2 4 92775 SINAPI Armação oe aço ca-60 diam 3.4 a 6,0mm - fomeamenio / cone |c/perQa de 10%) / dobra /

colocação kg 149.98 9.68 12.10 1.814 74

4.3 CONCRETO ARMADO PARA PILARES, FCK 25MPA

43 1 94965 SINAPI Concreto fcl(=25moa vi-ado em petoneira sem lançamento nf 7.62 385.83 462 29 3 676 74

4 3 2 74157/004 SINAPI Lançamento/aplicação nanua, de concreto em fundações irf 7 62 89.67 112.09 864 52

4 3 3 74076/002 SINAPI Forma tábua para concreto (piiar/viga/laiei cl reaproveitamento 5x - montagem e

desmontaaem mr 100.34 26 20 32.75 3 286 14

4 3.4 92775 SINAPI Armação da aço ca-60 diam 3,4 a 6 Omm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dotK» /

colocação kg 231.99 9.68 12.10 2 807 03

4 3 5 92777 SINAPI Armação aço ca-50, diam 6 3 (1/4) a 12.Smm(1/2) -torneamento/ cone<pertta de ^0'MI dobra

/ colocação kg 782.95 7 57 9 46 7 406 72

4.4 — 1

C(3NCRETO ARMADO PARA LAJ E , FCK 2SMPA (área da recepção/eapera e W$ PCD)

4 4.1 94965 SINAPI Concreto fcX=i25mpa. vraOo em betoneira sem lançamento nf 5.75 385.83 482.29 2 773 36

4 4.2 74157/004 SINAPI Lançamento/aplicaçáo manuâi de concreto em fundações nf 5.75 89,67 112,09 644 56

Página 1 de 3

4.4 3 SINAPI Escoramento formas de ri-3,30 a 3.50 m com madeira 3a qualidade, nâo aparefiada

aproveitamento laOuas 3x e prumos 4x 11,43

SINAPI Armação aço ca-50 diam 6.3 [1/4) ã i2.5nim|1/2) -fomeanwnio/ cone(perda de 10%) / dobra

/colocação

74202/001 SINAPI

laje pre-moldada ofono. sobrecarga 100Kg/m2. vãos ate 3.50m/e=ecm. c /lajotas e cap

cJconcfck=20mpa. capeamento 3cm, Inter-eixo 38cm. c/escoramento (reapr 3x) e ferragem

negativa 197,06 59.25

SINAPI Verga, contraverqaem concreto prõ-moiOado FCK-20MPa- lOxIOcm 85,40 26,05 Subtotal

item 4

mpermaabittaçao com mania asfáltica 3mm laies e calha

5.2 SINAP Proteção mecânica com argamassa Iraço 1 3 (dmenio e areiai espessura 2cm-iaies 68,61 Subtotal

Item 5

PAREDES E PMNfelS

Aivena-a Ce tijolos cerâmico esp=Q 15 com argamassa traço- 1 7 jcimento / areia)

6 2 Alvenana de bloco de viCro ondulado 19xi9x8cm assentados com argamassa cim/areia 1 3

preparo mecãnco com reiuntamento em amento branco

Subtotal

.ÓOBStTURA

E í'.-_:-'a c e - a c e ra : Í ' 3 i i c e c r a com te,na cerâmica váo Cf-c ... a ".Em. em madera de

SINAPI Pintura de imunização em madeira da cobertura

SINAPI Teihamenlo com telha cerâmica ÍIQO romana

SINAPI Cumeeira com lelfia cerâmica embocaOa com arqarrassa traço i 2 9

Calha em concreio simples 15x30cm. e-Scm inclusive lançamenlo

94228 Calha e agua furtada em chapa ae aço galvanizado numero 24 desenvolvimento de SOcm

(cobertura caixas d agua e nncões) 50 44

Chapiscc en pa'eCes e la es ; argama««atr«ço 1:3(cimento/«re»«)

Reboco em paredes e lajes traçc 1 2 8 (cknento, cal e areia), preparo mecânico

87265 SINAP

Cerâmica esmaltada em parece IA. PEI-4 20x20. padrão alto. fixada com argamassa colante

e rejuntamento c/cimento branco (n=2 90 paia cozinha e sanitanos /h-1.80 para nxipana. DML

e almoxanfado)

Subtotal

item 8

:PAV»iENTAÇto

' 4 (Cimento e areiai, espessura 6cm

SINAP asse-iac; com argamassa colanie rejuntado

SINAP Soleiras e peitoris. L=15cm 41 80

SubtoUl

item 9

Entrada de Eneiç,

para medidor e aie-

SEDOP Pontos de luzicaixa e f.rcg.-c f'ics,

Ponto de tomadasicaixa eienoccto e fios) -127v -> 220V

Lumtnana fluorescente 2x40 completa - inclusive lâmpadas, tomeamenlo e instalação

SINAPI Luminana tiuoreseenie ' x20 completa - inclusive lâmpadas fomeamenio e instalação

SEDOP nlenuplor 1 tecla simples

SEDOP Interruptor 2 teclas sirrpies

109

SEDOP

SINAPI Internjptor 2 teclas simçies Tomada oe embutir 2p-rt 203/250v a placa - fornecimento e instalacãe

230262 SEDOP Ponto Q/ar condicjonaaoituDu! q airstop e baçao)

SINAPI Quadro de distnOuição oe embutir com barramento, em cftapa de aço. para até 24 disjuntores

padrão europeu ilmfia orancai exclusive disjuntores

-:3.12 Quadro de distribuição para leie*one n 3 40x40i12cm em chapa metakca. de embubr sem

acessórios padrão Te.eDias fornecimento e instalação

10.13 SINAPI Quadro de distnbução oe embutir, com barramento, em chapa Oe aço. para ate 18 Oisjuniores

padfão europeu (Imha branca' exclusive pisiuntores (Para Ar Condicxonado) 1,00 401.44 501,80

SEDOP Ponto de tomada para telefone com tomada padrão teiebras em caixa de pvc com placa (dois

na recepção e um na gerénoa)

SINAPI Disjuntor temioinagnétICO monopolar padrão nema (americano) 10a 30a 240v, fornecimento e

instalação 24,00

Disjuntor termomagnetico b^xilar padrão nema (amencarw) 10 a 50a 240v. fornecimento e

instalação

Disjuntor temiomagnetico mpoiar padrão NEMA (americano) 60 a 100a 240v. fornecimento e

instalação 102,98

Caixa de passagem em alvenana de tijolos maciços esp =0,i2m Oim int - O 60 x O 60 x

0 70m 8,00 378,30

SubtoUl

ttamlO

Ponto Oe agua (incl. tubos e conexões) - ireiuso 4 pontes exte-

Ponio de esgoto (ind tubos, conexões cx e ra.cs,

Caixa de inspeção em alvenana (60x60x60) revesbda internamento com barra lisa (cimento e

areia, traço 1 4) com tampa pre-moldada de concreto e fundo de concreio 15 Mpa - escavação

e confecção

129,00

Caixa de gordura em alvenana dupla com lampa de concreto

SINAPI Fossa séptica em alvenana de tijoio cerâmico maciço dimensões externa 1,90x1,10x1.40rri.

levesboa miemamenie com bana hsa com tampa em concreto armado com espessura 8cm

Sumidouro em alvenana de tgoio cerâmico diâmetro 1.60m e altura 5,00m, com lampa em

concreto armado de espessura IQcm

LOUÇAS

SINAPI Vaso sanitária louça branca, caixa de descarga acoplada, ndusrve assento e raucho cromado

- fornecimento e instalação 430.96

SINAPI Lavaiõno de louça branca com coluna, induso torneira cromada de mesa 13,00

Tanque de louça branca com coluna 301 ou equivalente induso sifão flexível em PVC, válvula

metálica e lomeira de metal cromado padrão medio - fornecimento e instalação

Chuveiro eletnco comum corpo plástico ipo ducha, lomeomenio e instalação

Página 2 de 3

11 12 93441 SINAPI

Bancada de granito cinza polido 150i(60cm. com cutia de embutir de aço noiodavel média,

válvula americana em metal cromado, sifão flexível em pvc, engate flexível 30cm torneira de

mesa cromada tubo movei padrão alto - fomec e mstal

un 1.00 616,08 770,10 770.10

11 13 86913 SINAPI Torrtesa cromada 1/2" ou 3/4" para pontos externos, padrão popular-fomeamenio e

instalação un 4.00 15,06 18.83 75 32

11 14 88571 SINAPI Satxxieteira de sotxepor [fixada na parede) t(X) concíia. em aço ítoxidavel - fomeamenio e

instalação un 1300 33 90 42.38 550 94

11 15 190797 SEDOP Porta papel fiiQiènico - Polipropileno linduso W C PCOl un 500 43 79 53 49 267 45 11 16 190795 SEDOP Porta toalha de pape' - Po. propileno (litauso W C PCD) un 13.00 95 59 119.49 1 553 37

11.17 190716 SEDOP Barra de apoio para deficiente em feno galvanizado de 11/2", L = 90cm (bacia sanilana).

indusive parafusos Oe fixação e pintura m 1.80 202,96 253.70 456 66

11.16 190716 SEDOP Barra de apoo para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", L = 140cm, em formato U

(lavatõno). indusive parafusos de fixação e pmiura m 1.40 202.96 253 70 355 18

Subtotal

item 11 33,639,43

« M S T A L A C ? 3 K O E AGUAS PUIVIAIS A A C 7J>a.S9 12 1 72285 SINAPI Caixa de areia - 0 40 J C 40 > 0 40m un eoo 75 13 93 98 751 84 122 83671 SINAPI Tubo de pvc 0 lOOmm para drenagem, fomeamento e instalação m 125 00 45,62 57 03 7 128 75

Subtotal

H e m i : 7.880.S9

, XlMiM 13.1 PORTAS DE MADEIRA

13 1 1 90849 SINAPI Porta oe nadeira alrrofadafla s=i- -za '.i x:<210x3,5ctn, indusoaduela 2a, aízar2a e

dotiradiças i n 9,00 505 60 632.00 5 688.00

131 2 90850 SINAPI Porta de madeira almofadada semi-oca la. 90x210x3 5cm. induso adueta 2a alizar 2a e

dobradiças un 9.00 529 60 662.00 5 958.00

131 3 40905 SINAPI Vemz sintético em madeira, duas demãos m" 64.26 16 43 20.54 1 319.90

13.2 PORTAS DE ALUMÍNIO

132 1 68050 SINAPI Porta ce cone' en alumínio, com duas folfias para vidro, induso auamcão e vidro iiso nf 8.75 381 62 477,03 4 174,01

1322 91341 SINAPI Porta oe alumínio pivotanle com auamtcôes [0.60x1.20m e 2"0.80x2 lOm) nf 4.08 521,48 651,85 2 659,55

JANELAS DE ALUMÍNIO

94569 SINAPI Janela ae 3 , . ' - ." - . A : '. ncusive assentamento nf 19.35 390,78 488,48 9 452,09

13 3 2 94575 SINAPI nf 1 44 428 26 535.33 770.88

13.4 BALANCIN5 EIV ALUr/INIO 134 1 94575 SINAPI Balance ce a - z .-cJuso vidro fantasia nf 2 40 438.26 535,33 1 264,79

13.G FERRAGENS

135 1 90830 SINAPI Fecfiadura Oe embutir completa para portas extemas 2 folhas padrão Oe acabamento popular

e fecho Oe embutir tipo unha con alavanca de lala o cromado 22cm un 1.00 88,73 110,91 110,91

1352 91305 SINAPI Fechadura de embuir completa para portas de banheiro un 5.00 50.27 62.84 314,20

135 3 91304 SINAPI Fechadura de emtxjtr compteia. para portas extemas un 3.00 66.64 83.30 249.90 13 5 4 91307 SINAPI Fechadura de embutr conwteta para ponas internas un 1300 53 87 66.09 859,17

Subtotal

item 13 32,841,40

14 PINTURAS - V • " ; 34.6n.12

14.1 A C R Í L I C A

14 1 1 38454 SiNAPI ApiicacãP e iiiamenio de massa a ca - i-. c-- ãz 'etoi nf 221 72 12.49 15.61 3 461.05 14.1 2 88495 SINAPI Aplicação e luamento de massa , .aredel nf 1 336 18 6.56 8,20 10 956,64 14 1 3 88488 SINAPI r>intura latex acrílica Ouas demã:..- -etc nf 221.72 11,41 14,26 3 161,73 14.1 4 88489 SINAPI Pintura látex acrílica duas demãos [parede] nf 1 336.18 10 17 12 71 15 982.80

Subtotal

item 14 34,562,22

1

i M G R S C » 25.757,77

15 1 88503 SINAPI Caixa 0 aqua fibra Oe vidro capaaOade 1 000 L - instalada ur 3 00 675 35 844 t9 2 532 57

152 94994 SINAPI Calçada de proteçào(L= 70cn, com junta err madeira inclusive rampa e area de acesso •

e-7cm m' 93.31 68.91 86 14 8 037 64

153 84862 SINAPI Guarda-corpo com coramão em tubo Oe aço galvanizado 1 1/2" m 780 181.43 226 79 1 768 96

154 201507 SEDOP Extintor de pú químico ABC, capacidade 6 kg un 4,00 273.49 341 86 1 367.44

155 241319 SEDOP Ptaca de «auguração em aço/letras bx reievo-(60 x 40cm) un 1.00 1 793,49 2 241 86 2 241 86

241468 SEDOP Placa de identrlicaçao de serviços e incénao em chapa galvanizada num 18,12xl8cm-

indivtdual un 31 00 53.39 66.74 2068 94

157 241319 SEDOP Placa de identificação de serviços em chapa galvanizada num 0.40x0.60m fixada em teto com

cat>o de aço - geral un 2.00 1 793.49 2 241.86 4 483.72

156 Composição 1 Letra Oe aço inox no22 alt -20cm un 28.00 35.90 44 68 1 256 64

Subtotal

KamlS 23.757,77

/ (w .... . i

•£ • S537 SINAPI .i-"Pcza 1 -.a. ca ztz-a m' 245 DO 2 04 2 £5 624 75 Subtotal

itamIS 624.75

Custo TOTAL com KM incfuso T • 476.643.97

João de Souza Queiroz - E n g ^

ÍEA 13020-D /PA

RespOfisàvel Técnico pelo P,^fô

Prefeitura Municipal deQb

CNPJ. 05 131.1 a*(M4aW- - . .

1 953 24|

Página 3 de 3

MODELO DA PROPOSTA

I - DO OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE LOCAL: RUA MÁRIO TORRES - BELA VISTA - ÓBIDOS - PARA MUNICÍPIO: OBIDOS-PARA

DADOS DO LICITANTE E M P R E S A : [CNPJ: R E F . :

D A T A :

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIO. QUANT. PR. UNIT.(R$) VALOR (R$)

1 SERVIÇOS PREUWHNARES

1 1 Placa da oora em chapa de aço galvanizado m' 6,00

1 2 Sanitário para pessoal de obra. coletivo de 2 módulos, paredes chapas de madeira

compensada plastificada lOmm. telhas onduladas de 6mm de fibrocimento m» 6,00

1 3 Galpão aberto para oficina e depósito de canteiro de obras em madeira m' 10 00

1 4 Capina e Limpeza manual de terreno com pequenos arbustos 245,00

1 5 Ligação Provisória de força e luz un 1 00

1.6 Ligação provisória de água para obra 02Omm (incluso 15,00 metros de rede, cavalete

com registro e hidrõmetro) un 1,00

Locação convencional de obra. através de gabarito de madeira (ampliação) m' 245,00 o !

item 1

2 MOVIMENTO D E T E R R A S

2 1 Escavação manual de vala (C 20X0 40i ou cava em material de 1" caiegona

profundidade ate í 50m m* 79,63

2 2 Aterro apiloado(manual) em camadas de 20cm com material de empréstimo (h=35cm) m' 85,75

2 3 Carga e descarga em caminhão basculante m' 73,50

2 4 Transporte de entulho com caminhão basculante 6m', rodovia pavimentada m' 73,50 iSubtotal

item 2

3 I N F R A - E S T R U T U R A

3.1 A L I C E R C E E B L O C O S

3.1 1 Execução de baldrame (0,20X0,40) em concreto ciclopico 1:3 com 30% de pedra-de-mão,

inclusive forma m^ 16,07

3.1 2 Alicerce em alvenana de tijolos cerâmicos furados assentados â singelo m' 60 25

3.2 B L O C O EM C O N C R E T O , TIPO SAPATA

3 2.1 Execução de lastro em concreio e=lOcm m' 4,20

3.2.2 Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lançamento m= 14 70

3.2 3 Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações m' 14.70

3 2 4 Forma tábua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5x 10,08

3,2 5 Armação aço ca-50, diam 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) /

dobra / colocação kg 392,39

3.3 CINTAS B A S E

3 1 Concreto fck=25mpa, virado em betoneira sem lançamento m' 9,04

3 3.2 Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações m' 9,04

3 3.3 Forma tábua para concreto (pilar/viga/laje) cl reaproveitamento 5x - montagem e

desmontagem m' 120,49

3.3 4 Armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm - forneamento / corte (c/perda de 10%) / dobra kq 247,41

3 3 5 Armação aço ca-50. diam 6,3 (1/4) a 12.5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) /

dobra coiocação kg 835 01

3.4 IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÃO

3 4 1 Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, duas demãos m' 200,70 Subtotal

item 3

; - 4

4,1 C O N C R E T O ARMADO PARA VIGAS, F C K 25MPA

4.1 1 Concreto fck=25mpa, virado em betoneira sem lançamento m' 11,75

4.1 2 Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações m' 11,75

4.1 3 Forma tábua para concreto (pilar/viga/laje) cl reaproveitamento 5x - montagem e

desmontagem 140,92

4 1 4 Armação de aço ca-60 diam 3,4 a 6,Omm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra

/ colocação kg 288 93

4.1 5 Armação aço ca-50, diam 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) /

dobra / colocação kg 975.13

f

4.2 CINTAMENTO S U P E R I O R (PLATIBANDA) EM C O N C R E T O ARMADO, F C K 25MPA -

15XÍ5CM

4.2.1 Concreto fck=25mpa, virado em betoneira sem lançamento m' 2,02

4,22 Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações m^ 2,02

4.2 3 Forma labua para concreto {pilar/viga/laje) cl reaproveitamento 5x - montagem e

desmontagem m' 26,91

4.2.4 Armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra

/ colocação kg 149,98

4.3 C O N C R E T O ARMADO P A R A P I L A R E S . F C K 25MPA

4 3.1 Concreto fck=25mpa. virado em betoneira, sem lançamento m' 7,62

4.3.2 Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações m' 7,62

4.3.3 Forma labua para concreto (pilar/viga/laje) d reaproveitamento 5x - montagem e

desmontagem m' 100.34

4 3.4 Armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6.0mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra

/ colocação kg 231,99

4.3.5 Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm{1/2) -fornecimento/ cor1e(perda de 10%) /


4.4 C O N C R E T O ARMADO PARA L A J E , F C K 25MPA (área da recepção/espera e WC

PCD)

4.4 1 Concreto fck=25mpa, virado em betoneira, sem lançamento m* 5,75

4 4 2 Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações m' 5,75

4.4.3 Escoramento formas de h=3,30 a 3,50 m, com madeira 3a qualidade não aparelhada

aproveitamento tábuas 3x e prumos 4x 1,95

4.4 4 Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) a l2.5mm(1/2) -fornecimento/ corte{perda de 10%) /


^ 5

Laje pré-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vãos ale 3,50m/e=8cm, c /lajotas e cap,

c/cono fck=20mpa. capeamento 3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr 3x) e

ferragem negativa

197,08

4.6 Verga, contraverqa em concreto pré-moldado, FCK=20MPa - lOxIOcm m 85.40

Subtotal

item 4

. .4.5 IMPERMEABILIZAÇÃO D E C A L H A E L A J E D E S C O B E R T A , ; ^ >

5.1 Impermeabilização com m3'~ta as'a tica 3mm lajes m' 68,61

5 2 Proteção mecânica com argamassa traço 1 3 (cimento e areia), espessura 2cm-lajes m' 68.61

Subtotal

item 5

P A R E D E S E PAINÉIS .

6.1 Alvenaria de ti|olos cerâmico esp=0,15, com argamassa traço- 1:7 (cimento / areia) m' 668,09

6 2

Alvenaria de bloco de vidro ondulado I9xl9x8cm assentados com argamassa cim/areia

1 3 preparo mecânico, com rejuntamento em cimento branco m' 4,20

Subtotal

item 6

T

7.1

Estrutura de madeira para cobertura com telha cerâmica vão de 3,00 a 7,DOm em

madeira de lei 210,65

7 2 Pintura de imunização em madeira da cobertura m' 210,65

7 3 Telhamento cc. i telha cerâmica tipo romana m' 210,65

"',4 Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa Iraço i 2 8 m 35,65

7.5 Calha em concreto 15x30cm, e=8cm, inclusive lançamento m 81,74

7 6 Calha e agua furtada em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de

SOcm (cobertura caixas d'âqua e rincões) m 16,40 Subtotal

item 7

8

8 1 Chapiscoem paredes e lajes com argamassa traço 1 3 (cimento/areia) m' 1 557 90

8 2 Reboco em paredes e lajes, traço 1.2 8 (cimento, cal e areia), preparo mecânico m' 1 557,90

8 3

Cerâmica esmaltada em parede 1A, PEI-4 20x20, padrão alto, fixada com argamassa

colante e rejuntamento c/cimento branco (h=2,90 para cozinha e saníiários /h=1,80 para

rouparia, DML e almoxarifado)

m*

149,51

Subtotal

item 8

9 PAVIMENTAÇÃO |

9 1 Contrapiso regularizado em argamassa traço 1.4 (cimento e areia) espessura Sem j m-' 220 57

9 2 Lajota cerâmico para piso 45x45 Pei-5, rejuntado nr' 220.57

9 3 Rodapé cerâmico h=7 cm, 45x45, assentado com argamassa colante, rejuntado m 208,75

9.4 Soleiras e peitoris em ardósia , L=15cm m 41 8

Subtotal

item 9

u,m INSTALAÇÚEi» ELÉTRICAS 1 10 -

E"'-ada de Energia E.etr ca Aérea Trcss ca ..ste capeamento caixa de

prolação para medidor e aterramento 1,00

10.2 Pontos de !uz(caixa, eletroduto e fios) j n 35,00

10.3 Ponto de tomadastcaixa, eletroduto e fios) - 127V + 220V un 1 69,00

/

10.4 Luminária fluorescente 2x40. completa - inclusive lâmpadas, fornecimenlo e instalação un 26,00

10 5 Luminária fluorescente 1x20, completa - inclusive lâmpadas, fornecimento e instalação un 9,00

10.6 Interruptor 1 tecla simples un 25,00

10.7 Interruptor 2 teclas simples un 1,00

10,8 interruptor 3 teclas simples un 2.00

10.9 Tomada de embutir 2p+t 20a/250v d placa - fornecimento e instalação un 69,00

10.10 Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj airstop e fiação) un 9,00

10.11 Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço. para até 24

disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores un

1.00

10.12 Quadro de disfnbuição para telefone n 3, 40x40x12cm em chapa metálica, de embutir,

sem acessórios, padrão Telebrás. fornecimento e instalação un

1,00

10.13 Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço para até 18

disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores (Para Ar Condicionado) un

1,00

10,14 Ponto de tomada para telefone com tomada padrão teiebras em caixa de pvc com placa

(dois na recepção e um na gerência) un

3,00

10,15 Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (amencano) 10a 30a 240v,

fornecimento e instalação un

24,00

10,16 Disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento

e instalação un

14,00

10,17 Disjuntor termomagnético tnpolar padrão NEMA (americano) 60 a 100a 240v,


2,00

10,18 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp = 0,12m, dim. int, = 0 60 x 0,60 un 8,00

Subtotal

i*--i 10

lY-:»» m S T A L A C ^ S HIORO-SAWTARIAS 11.1 Ponto de aqua (mel tubos e conexões; • incluso 4 pontos externos un 25,00

11.2 Ponto de esgoto (incl. tubos, conexões,cx e ralos) un 21,00

11.3

Caixa de inspeção em alvenaria (60x60x60) revestida internamento com barra lisa

(cimento e areia, traço 1 4} com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15

Mpa - escavação e confecção

un

8,00

11,4 Caixa de gordura em alvenana dupla com tampa de concreto un 1,00

11.5

Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço dimensões extema

0,80x2.20x2,20m, revestida internamente com barra lisa , com tampa em concreto

armado com esoessura 8cm

un

2,00

11.6 Sumidouro em alvenana de tijOlo cerâmico diâmetro 2,00m e altura 3,00m com tampa un 2,00

11.7 LOUÇAS

11,8 Vaso sanitária louça branca, caixa de descarga acoplada, inclusive assento e rabicho

cromado - fornecimento e instalação un

5.00

11.9 Lavatório de louça branca com coluna, incluso torneira cromada de mesa un 13,00

11,10 Tanque de louça branca com coluna, 221 ou equivalente, incluso sifão flexível em PVC,

válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação un

1,00

11.11 Chuveiro elétnco comum corpo plástico tipo ducha fornecimento e instalação un 2,00

11.12

Bancada de granito cinza polido 150x60cm, com cuba de embutir de aço inoxidável

média, válvula americana em meta! cromado, sifão flexível em pvc, engate flexível 30cm,

torneira de mesa cromada tubo móvel padrão alto • fornec e instai.

un

1,00

11,13 Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para pontos externos, padrão popular - fomeamento e

instalação un

4,00

Saboneteira de sobrepor (fixada na parede), tipo concha, em aço inoxidável -


13,00

- — , 1 . 1 5 Porta papel higiénico - Polipropileno (incluso WC PCD) un 5,00

11.16 Porta toalha de papel - Polipropileno (incluso WC PCD) un 13,00

11.17 Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", L = 90cm (bacia sanitána),

inclusive parafusos de fixação e pintura m

1,80

11.18 Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", L = 140cm, em formato U

(lavatõno). inclusive parafusos de fixação e pintura m

1,40

Subtotal

item 11

12 INSTALAÇÕES D E AGUAS PUJVUUS 12 4 Caixa de areia - 0 40 x 0 40 x C 40m jn 8,00

12.5 Tubo de pvc 0 lOOmm para drenagem, fornecimento e instalação m 125,00

Subtotal

item 12

" 'kJ^zz4 •

13.1 PO R T A S DE MADEIRA

13.1.1 Porta de madeira almofadada semi-oca la, 80x210x3cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e

dobradiças un

9.00

13 12 Porta de madeira almofadada semi-oca la. 90x210x3cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e

dobradiças un

9,00

13 1.3 Verniz sintético em madeira, duas demãos m' 64,26 /

í 1 13.2 PO R T A S DE ALUMÍNIO »

13.2 1 Porta de correr em alumínio, com duas folhas para vidro, incluso guarnição e vidro liso m' 8,75

13.2.2 Porta de alumínio, pivotante. com guarnições (0,60x1,20m e 2*0.80x2 lOm) m' 4.08

13.3 J A N E L A S DE ALUMÍNIO

yU P

<-> • Y ^

13,3 1 Janela de alumínio e vidro, tipo correr inclusive assentamento m' 19,35

13.3.2 Janela de alumínio tipo maxim ar.dois módulos, incluso guarnições e vidro fantasia 1,44 — . .

13.4 BALANCINS EM ALUMÍNIO

13.4.1 Balancin de alumínio, incluso vidro fantasia m' 2,40

13.5 F E R R A G E N S

13 5 1 Fechadura de embutir completa, para portas extemas 2 folhas, padrão de acabamento

popular e fecho de embutir tipo unha com alavanca de lata o cromado 22cm un

1,00

13.5 2 Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro un 5,00

13 5 3 Fechadura de embutir completa, para porias extemas un 3,00

13.54 Fechadura de embutir completa, para portas intemas un 13,00

Subtotal

item 13

14 T'INTURAS

14.1 a c r í l i c a

14.1.1 Aplicação e lixamento de massa acrílica uma cemãc (teto) m' 221,72

14.1 2 Aplicação e lixamento de massa acrílica, uma cemãc (parede) m' 1.336,18

14.1 3 Pintura látex acrílica, duas demãos (teto) m' 221,72

14,1.4 Pintura látex acrílica, duas demãos (parede) m' 1 336,18

Subtotal

item 14

D I V E R S O S

.1 Caixa d'água fibra de vidro, capacidade i .OOO L - instalada un 3,00

152 Calçada de proteção(L= 70cm), com junta em madeira, inclusive rampa e área de acesso

-e=7cm m*

93,31

15.3 Guarda-corpo com corrimão em tubo de aço galvanizado 1 1/2" m 7,80

15.4 Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg un 4,00

15.5 Placa de inauguração em aço/letras bx. relevo-(60 x 40cm) un 1,00

156 Placa de identificação de serviços e incéndo em chapa galvanizada num, 18,12x1 Sem • individual un 31,00

15.7 Placa de identificação de serviços em chapa galvanizada num 0,40xO,60m fixada em teto

com cabo de aço - geral un 2,00

15,8 Letra de aço inox no22 alt =20cm un 28,00

Subtotal

item 15

16 1 Limpeza fi^âl da o c a 245 00

Subtotal

item 16

Custo TOTAL com BDi incluso

- P Á -

y Francisco losé Alfaio de Barros Prefeito Municipal de Óbidos

E S T A D O DO PARA

P R E F E I T U R A MUNICIPAL DE ÓBIDOS

S E C R E T A R I A MUNICIPAL D E P L A N E J A M E N T O , ORÇAMENTO E FINANÇAS

CRONOGRAMA FtSICb-FINANCEIRO Obra; CONSTRUÇÃO D E UNIDADE D E ATENÇÃO E S P E C I A L I Z A D A EM SAÚDE

PROP.: P R E F E I T U R A MUNICIPAL D E ÓBIDOS

L O C A L : RUA MÁRIO T O R R E S , S/N - B A I R R O B E L A VISTA - ÓBIDOS - PARÁ

ITEM DESCRIÇÃO V A L O R P R A Z O D E EXECUÇÃO - DIAS

SERVIÇOS ITEM DESCRIÇÃO V A L O R 30 60 90 120 150 180

SERVIÇOS

1 SERVIÇOS P R E L I M I N A R E S 1«.7M,U 16 7J«.0a 1(73448

100% 100%

2 MOVIMENTO D E T E R R A S 12.7T0JT 11 770,87 12.77047

1M% 100%

3 I N F R A - E S T R U T U R A 52-087,37 52.097,37

1MK 100%

A S U P E R - E S T R U T U R A ri.03O1 71.030,01 71.0]«.(1

IWK 100%

5 IMPERMEABILIZAÇÃO OA L A J E D E S C O B E R T A 0.305,33 9.308.31

I t M 100%

6 P A R E D E S E PAINÉIS 4SJM,1> 22-707,58 22.707.50 45.595,15

1WK 50% 50%

7 C O B E R T U R A u.nTM 20.87849 13.918,83 34,797.05

1M% 80% 40%

8 R E V E S T I M E N T O S 30.314.14 12.901,78 43,305.92

100% 70% 30%

9 PAVIMENTAÇÃO 22.r2M( 4.54440 13 034,38 4.5U,aO 22.723.99

100% 20% 00% 20%

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 7.373.44 14.740.80 14.74848 34.8(7.21

100% 20% 40% 40%

11 INST/OAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS S U N ^ 20-18340 13 455.77 33(39,43

100% 00% 40%

12 INSTALAÇÕES D E ÁGUAS PLUVIAIS r j o o , « 7 800,58 7.880,59

100% 100%

13 E S Q U A D R I A S 0.852.42 22.980.00 32.841,40

100% 30% 70%

14 PINTURAS M M2J2 6012,44 20.737,33 8.912,44 14.562J2

100% 20% 00% 20%

15 D I V E R S O S 19.757,77 23.757,77 23,757,77

100% 100%

16 LIMPEZA DA O B R A 014,75 624,75 824,76

100% 100%

D E S M B O L S O MENSAL(COM BDI) 4TSJU47 514(0,12 120.388,08 115.578.04 82.610,52 47.081,55 31.294.90 471.84347

TOTAL MENSAL % 1748% 10.10% 14,15% 1740% •44% 6,64% 100,00%

TOTAL A C U M U L A D O 11.501,11 101.07140 317,54744 400.157JO 4474(841 478.54347

TOTAL ACUMULADO(%) 17,05% 42.21% 66 36% 83,62% / * 03.48% 100.00%

TOTAL G E R A L C O M BDI 478.543,87

Re^^lónsável TécniíM^^lfOfiirojeto

¥^^'

Prefeitura Munia pai de Õbídos

C N P J 05.131.180/0001-64

^̂ refejío Municipal (íé Óbidos

M O D E L O DA P R O P O S T A

I - DO O B J E T O : C O N S T R U Ç Ã O D E U N I D A D E D E A T E N Ç Ã O E S P E C I A L I Z A D A EM S A Ú D E

L O C A L : R U A M Á R I O T O R R E S - B E L A V I S T A - Ó B I D O S - P A R Ã

MUNICÍPIO: O B I D O S - P A R Á

Y " V E

DADOS DO LICITANTE

E M P R E S A : C N P J :

R E F . :

DATA:

C R O N O G R A M A FISICO-FINANCEÍRO

ITEM DESCRIÇÃO V A L O R P R A Z O D E EXECUÇÃO - DIAS

SERVIÇOS ITEM DESCRIÇÃO V A L O R 30 1 60 M 120 1 ISO 180

SERVIÇOS

1 SERVIÇOS P R E L I M I N A R E S

2 MOVIMENTO D E T E R R A S

3 I N F R A r E S T R U T U R A

1

4 S U P E R - E S T R U T U R A

5 IMPERMEABILIZAÇÃO DA L A J E D E S C O B E R T A

6 P A R E D E S E PAINÉIS

7 C O B E R T U R A

8 R E V E S T I M E N T O S

9 PAVIMENTAÇÃO

. 10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS i 1

12 INSTALAÇÕES D E ÁGUAS PLUVIAIS 1 i

13 E S Q U A O r a A S ;

14 PINTURAS

15 D I V E R S O S

16 LIMPEZA DA O B R A

D E S M B O L S O MENSAL(COM BDI)

TOTAL MENSAL %

TOTAL ACUMULADO

TOTAL ACUMULADO{%)

I T O T A L G E R A L C O M BDI | I

p?eieU0M.nicipal<ieÔW<)08

ESTADO OO PARÁ


S E C R E T A R I A MUNICIPAL DE P L A N E J A M E N T O , ORÇAMENTO E FINANÇAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO E S P E C I A L I Z A D A EM SAÚDE

L O C A L : RUA MÁRIO T O R R E S - B E L A VISTA - ÓBIDOS - PARÁ

MUNICÍPIO: ÒBIDOS-PARÁ

~ - ENCARGOS SOCIAIS ' -

CÓDIGO 1 DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS Al INSS 0,00 0.00 A2 SESI ou S E S C 1,50 1,50 A3 SENAI ou SENAC 1,00 1,00 A4 INCRA 0,20 0,20 A5 SEBRAE 0,60 0,60 A6 Salário Educação 2,50 2,50 A7 Sequro Acidente do Trabalho 3,00 3,00 A8 FGTS 8,00 8,00

Sub-Total A 16,80 16,80

GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM A INCIDÊNCIA DO GRUPO A BI Repouso Semanal Remunerado 18,14 0,00 B2 Feriados 4,16 0,00 B3 Auxilio Doença 0,92 0,69 B4 13° salário 11,05 8,33 B5 Licença Maternidade/Paternidade 0,08 0,06 B6 Faltas Justificadas 0.74 0,56 B7 Dias de chuvas 2,79 0,00

88 Auxilio Acidente de Trabalho 0,12 0,09 89 Férias 10,09 7,61 B10 Saiário Maternidade 0,03 0,02

Sub-Total B 48,12 17,36

GRUPO C - ENCARGOS QUE NAO RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO A

01 Aviso prévio indenizado 6,28 4,74

02 Aviso prévio de trabalho 0.35 0,26

03 Férias Indenizadas + 1/3 4,23 3,19 04 Depósito por rescisões sem |usta causa 5,01 3,78

05 Indenização Adicionai 0,53 0,40

Sub-Total C 16,40 12,37

GRUPO D - REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE 0 GRUPO B

Dl Reincidência de A sobre B 8,08 2,92

D2 Reincidência de A sobre Aviso Prévio de Trabalho + Reincidência de FGTS sobre

Aviso Prévio Indenizado. 0.56 0,42

Sub-Total D 8,64 3,34

TOTAL(A+B+C+D) {%) \ 89,96 49,87

João de Souea Queiroz - E n g ^ C i v i l

C R E / f l 3020-D/PA /P

Prefeitura Municipal dc Óbidos

CNPJ: 05 131.180/0001-64

ESTADO DO PARÁ


SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

LOCAL: RUA MÁRIO TORRES - BELA VISTA - ÓBIDOS - PARÁ

MUNICÍPIO: ÓBIDOS-PARÁ

COMPOSIÇÃO DO BDI

ITENS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % ÂC - Administração Central 3,00 DF - Despesas Financeiras 0,59

R - Riscos 0,97

S G - Seguros e Garantias Contratuais 0,80

Sub-Total 1 5,36

L U C R O

L - Lucro Operacional 6,16

Sub-Total 2 6,16

TRIBUTOS

A - P I S 0,65

B - C O F I N S 3,00 C - ÍSS 5,00 D - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA S O B R E A RENDA BRUTA 2,00

Sub-Total 3 10,65

ríUAC-hR+SG)(1+DFlí1+Ul ^

(1-T)

PjPjl r(1+0.03+0.0097+0.008)f1+0.0059)í1+0,0616)l .

(1-0,1065)

^ r\ TOTAL BDI (%) \ 25,00

ACÓRDÃO W 2622/2013 - TCU

João de Souza/Queiróz - Eng° CR^13020-D_/PA^,l

Prefeitura Municipal de Óbidos CNPJ: 05.131.180/0001-64

, « F H aio ae Banos íranciscolf

E S T A D O D O P A R Á



CNP] NO. 05.131.180/0001-64

Rua Deputado Raimundo Chaves, 338 Centro - CEP: 68.250-000

Memorial Descritivo, Especificações e Normas Técnicas Gerais.

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

BAIRRO BELA VISTA - ÓBIDOS - PA

I - OBJETIVO

1 - Esta especificação tem como objetivo cumprir os requisitos necessários à execução das

obras civis de Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde -Bairro Bela Vista.

2 - Nenhuma alteração técnica de execução ou materiais especificados poderão ser

colocados na obra sem o prévio consentimento formal do órgão técnico da Prefeitura

Municipal de Óbidos.

II-GENERALIDADES

1 - A planilha quantitativa apresentada serve de referencial para a aprovação da obra,

sendo, todavia de responsabilidade da empresa proponente a apresentação dos

serviços descritos em planilha própria, de modo a contemplar a execução dos serviços

descritos no memorial e/ou indicados na planta do projeto arquitetônico. As

divergências ou omissões serão definidas pela fiscalização da Prefeitura Municipal de

Óbidos.

2- Ficam fazendo parte integrante das presentes especificações no que forem aplicadas:

a) O artigo dezesseis da Lei Federal N°. 5.194/66, que determina a colocação de Placa

de Obra, conforme a orientação do CREA.

b) As Normas Brasileiras aprovadas pela ABNT.

c) Regulamentos, especificações e recomendações da REDE CELPA, COSANPA, e

CORPO DE BOMBEIROS.

d) As Normas Regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho do M.T.E.

Por ocasião da execução das obras e/ou serviços, a Contratada deverá seguir

as prescrições da norma NBR 7678 - Segurança na execução de obras e serviços de

construção e, em particular, se orientar pela Lei no. 6514 de 22 de dezembro de 1977,

que altera o capítulo V do titulo III da CLT (DOU de 23/12/77).

E S T A D O D O P A R Á P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E Ó B I D O S


CNP] NO. 05.131.180/0001-64


Da mesma forma, deverão ser observadas as Normas Regulamentadoras do

Ministério do Trabalho, aprovadas pela Portaria no. 3214 de 08 de junho de 1978

(suplemento do DOU de 06/07/78), em especial a NR4, que trata do Serviço Especializado

em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), e a NR5, que trata da Comissão Interna

de Prevenção de Acidentes (CIPA). Ter atenção que as normas acima explicitadas foram

alteradas pelas Portarias no. 033 de 27 de outubro de 1987 (DOU de 31/10/87) e no. 034

de 20 de dezembro de 1989 (DOU de 29/12/89).

3 - As empresas interessadas na licitação ficam obrigadas a ínspecionar, em companhia de

um credenciado da Prefeitura Municipal de Óbidos, o local e o logradouro onde a obra

será executada, antes de apresentarem suas propostas, para que verifiquem a

situação real dos serviços que serão realizados, observando suas particularidades,

assim como com relação a energia e abastecimento.

4 - A Contratada, será responsável pelo Seguro Contra Acidentes de Trabalho e danos a

terceiros, em companhia idónea.

5 - Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias corridos.

III - DISPOSIÇÕES GERAIS

1 - VERIFICAÇÃO E INTERPRETAÇÕES:

Competem à firma empreiteira, fazer minucioso estudo de verificação e comparação

de todos os desenhos dos projetos, especificações e demais elementos integrantes da

documentação técnica fornecida pela Prefeitura Municipal de Õbidos, bem como,

providenciar os registros nos órgãos competentes.

Para efeito de interpretação de divergências entre as especificações e os projetos,

prevalecerão estes. Caso surjam dúvidas, caberá a Prefeitura Municipal de Õbidos

esclarecer.

A Planilha de Quantidades, parte integrante da documentação fornecida pela

Prefeitura Municipal de Óbidos, servirá também para esclarecimentos, em todos os

itens de serviços, através das indicações de características, dimensões, unidades,

quantidades e detalhes nela contidas.

Os valores dos insumos dos serviços afins, que não constarem explicitamente na

Planilha de Quantidades, deverá ser considerado nas composições de custos dos

referidos serviços. l ,

1

E S T A D O D O P A R A


S E C R E T A R I A M U N I C I P A L D E P L A N E J A M E N T O , O R Ç A M E N T O E F I N A N Ç A S CNP] NO. 05.131.180/0001-64


Os serviços de caráter permanente, tais como, pronto socorro, administração da

obra, limpeza da obra, equipamentos e maquinários, deverão ter seus custos inseridos na

composição do BDI.

2 - OCORRÊNCIA E CONTROLE:

A empreiteira ficará obrigada a manter na obra um Livro Diário de Obras,

destinado as anotações pela Contratada sobre o andamento da obra, bem como

observações a serem feitas pela Fiscalização.

A empresa responsável, em decorrência de eventuais alterações feitas nos serviços

de acordo com a Fiscalização, deverá apresentar o "As Built" através de documentos que

se tornem necessários, tais como memoriais, plantas, croquis, desenhos, detalhes, etc.

3 - MATERIAIS A EMPREGAR:

O emprego de qualquer material, com maior ênfase para o de acabamento, como

ferragens de esquadrias, pinturas, pisos e equipamentos, etc, estará sujeito a

aprovação da fiscalização, que decidirá sobre a utilização do mesmo.

Todos os materiais deverão ser previamente aprovados pela Fiscalização,

antes da sua aplicação.

A empreiteira será obrigada a mandar retirar qualquer material impugnado pelo

Engenheiro Fiscal, dentro do prazo estipulado e devidamente registrado no Livro de

Diário de Obras.

4 - FISCALIZAÇÃO:

A Fiscalização será exercida por engenheiro designado pela Prefeitura Municipal

de Óbidos

Cabe ao Fiscal, verificar o andamento das obras e elaborar relatórios e outros

elementos informativos.

O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente, o projeto e suas

especificações, devendo a Prefeitura Municipal de Óbidos ser consultada para toda e

qualquer modificação.

Compete a Fiscalização, junto à empreiteira, em caso de inexistência ou

r



CNP] NO. 05.131.180/0001-64


omissão de projetos, fazer a indicação e proceder as definições necessárias para a

execução dos serviços, como por exemplo, locais, padrões, modelos, cores, etc.

5- COMUNICAÇÃO E SOLICITAÇÃO:

Toda comunicação e solicitação deverão ser registradas no Livro Diário de Obras

e quando necessário, através de Ofício ou Memorando.

6 - PRONTO SOCORRO:

A empreiteira deverá manter no local da obra, um serviço de Pronto Socorro para

atendimento dos operários que venham sofrer acidentes no Canteiro de Obras.

7 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

A Contratada deverá manter na direção da obra, um preposto seu com

conhecimentos técnicos que permita a execução com perfeição de todos os serviços, além

dos demais elementos necessários à perfeita administração da obra, como mestre,

almoxarife, apontador, vigia, etc.

A Contratada deverá comunicar com antecedência à Prefeitura Municipal de

Óbidos, o nome do responsável técnico, com suas prerrogativas profissionais.

A Prefeitura Municipal de Óbidos fica no direito de exigir a substituição do

profissional indicado, no decorrer da obra, caso o mesmo demonstre insuficiente perícia

nos trabalhos ou indisposição em executar as ordens da Fiscalização.

especializada, onde será obrigatória a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual

(EPI), apropriados a cada caso, visando a melhor segurança do operário, juntamente com

os crachás dos trabalhadores relacionados para a obra.

A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos,

portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao

objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas.

Durante a execução dos serviços, a Contratada deverá:

- Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responéabilidade Técnica - ART's

referentes ao objeto do contrato e especificações pertinentes, nos termos da Lei

A mào-de-obra a ser empregada, nos casos necessários, deverá ser



CNPJ NO. 05.131.180/0001-64


n°. 6496-77.

voni»tf»

^ Quad. ?019

- Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos

relativos a legislação social e trabalhistas em vigor, particularmente no que se refere ao

pessoal alocado nos serviços objeto do contrato.

- Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais

incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo

dos serviços.

A Contratada deverá montar um escritório na obra, com dependências confortáveis

para uso da Fiscalização, dotado de pessoal e material necessário ao perfeito

funcionamento e atendimento dos serviços de construção.

A vigilância será ininterrupta, por conta da Contratada, até o recebimento definitivo

da obra.

8 - EQUIPAMENTOS. ANDAIMES E MAQUINÁRIOS:

A Contratada será responsável pelo fornecimento de todos os equipamentos,

andaimes e maquinários, assim como pequenas ferramentas necessárias ao bom

andamento e execução dos serviços, até a sua conclusão.

Os agregados serão estocados em silos previamente preparados com piso em

tábuas de madeira forte.

IV - NORMAS DE EXECUÇÃO

ÇAPÍTULO 1 - SERVIÇOS GERAIS

SEÇÃO 1 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

1.1 - Edificações provisórias do canteiro

As edificações administrativas e de apoio do canteiro deverão ser compostas no

mínimo de: ^

a) Barracões adequados para guarda de materiais e equipamentos;

b) Galpão aberto para oficina, em madeira. \

Documents

Oficio n° 035/SEMPOF-Setor de Planejamento OI)idos, 24,de