Upload
phamlien
View
215
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-4316 CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: [email protected]
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013
TOMADA DE PREÇOS PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE
OBRA POR EMPREITADA GLOBAL MÃO-
DE-OBRA E MATERIAL) PARA
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE
DRENAGEM URBANA NA RUA MANOEL
FRANCISCO GUERREIRO, NO MUNICÍPIO
DE GUAPORÉ-RS-1ª ETAPA, CONFORME
CONTRATO DE REPASSE Nº 0366461-
14/2011/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, OBJETIVANDO A
EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO
GESTÃO DA POLÍTICA DE
DESENVOLVIMENTO.
O MUNICÍPIO DE GUAPORÉ, através de seu Prefeito Municipal , no uso
de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei Nº 8.666/93, alterada pela Lei Nº
8.883/94, torna público, para que chegue ao conhecimento dos interessados, que se encontra
aberta Licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL
(MÃO-DE-OBRA E MATERIAL) PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE
DRENAGEM URBANA NA RUA MANOEL FRANCISCO GUERREIRO, NO
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ-RS. Os envelopes da documentação e das propostas serão
recebidos até às 9h30min do dia 05 de abril de 2013. Na mesma oportunidade os licitantes
deverão fazer prova de seu registro cadastral e, se for o caso, complementar a documentação
de habilitação na forma do artigo 32, parágrafos 2º e 3º da Lei Nº 8.666/93, alterada pela Lei
Nº 8.883/94. A abertura dos envelopes e julgamento das propostas será a partir das 9h30min
do dia 05 de abril de 2013, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guaporé, na
Av. Silvio Sanson, 1135.
1.0. DO OBJETO:
1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE
OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO-DE-OBRA E MATERIAL), PARA
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA NA RUA MANOEL
FRANCISCO GUERREIRO, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS
ANTÔNIO GALLON ATÉ A RUA DOS IMIGRANTES, ATÉ O ARROIO
BARRACÃO, BAIRRO PLANALTO, NO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ-RS, NUMA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-4316 CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: [email protected]
EXTENSÃO DE 150,00 METROS- 1ª ETAPA, DE ACORDO COM O PROJETO,
MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO
FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0366461-
14/2011/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
PROCESSO Nº 2615.0366461-14/2011, CONVÊNIO SICONV 758600/2011,
OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO GESTÃO DA
POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO.
1.1.1 – O descritivo detalhado do presente objeto encontra-se no Projeto, Memorial
Descritivo, Orçamento de Custo e Cronograma Físico-Financeiro, anexos.
1.1.2 - É de responsabilidade da licitante vencedora efetuar a Matrícula da obra junto ao
INSS e apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica-ART referente a execução
da obra.
1.2. Integram o presente Edital os seguintes documentos:
ANEXO I - Modelo de Proposta Financeira;
ANEXO II – Modelo Orçamento de Custo;
ANEXO III - Modelo de Cronograma Físico-Financeiro;
ANEXO IV - Projeto Básico – Desenhos e Especificações Técnicas (retirado junto ao Setor de
Licitações da Prefeitura Municipal de Guaporé;
ANEXO V - Orçamento Estimado;
ANEXO VI - Modelo de declaração do cumprimento ao disposto no art. 27, inc. V, da Lei n.º
8.666/93 e art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição Federal;
ANEXO VI I- Modelo de Atestado de Participação na Visita Técnica;
ANEXO VIII - Modelo de Carta de Credenciamento;
ANEXO IX - Modelo de Declaração de Disponibilidade dos Equipamentos e do Pessoal
Técnico Adequado e de Indicação do(s) Responsável(is) Técnico(s) pela execução do objeto
da licitação;
ANEXO X - Minuta de Contrato
ANEXO XI - Modelo de Declaração de enquadramento no Art. 3º e não incursão nos
impedimentos do § 4º do mesmo Artigo da Lei Complementar n.º 123/06.
ANEXO XII - Índices do BDI (mínimos e máximos)
1.3. As informações a respeito do cadastramento das empresas junto ao Município de
Guaporé poderão ser obtidas no Setor de Licitações, pelos telefones (54) 3443-5717 e 3443-
4190, ou pelo site: www.guapore.rs.gov.br.
1.3.1. As informações de ordem técnica e jurídica poderão ser obtidas no endereço supracitado
e pelo telefone (54) 3443-6353.
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-4316 CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: [email protected]
1.3.2. As cópias do presente Edital e de seus Anexos poderão ser obtidas no Setor de
Licitações, Av. Silvio Sanson, 1135, telefone (54) 3443-5717 ou através do site
www.guapore.rs.gov.br
1.3.3. Impugnações ao Edital e Recursos, caso interpostos, deverão ser apresentados por
escrito, junto ao Protocolo Geral do Município, sito na Av. Silvio Sanson, 1135, Guaporé
(RS) e dirigidos a Comissão Permanente de Licitações até o segundo dia útil que anteceder
a data de abertura da licitação. Não serão aceitos se remetidos via fax, correio ou e-mail.
1.3.4. Pedidos de esclarecimentos devem ser dirigidos à Comissão Permanente de Licitações,
por escrito, via Protocolo Geral do Município, somente até o terceiro dia útil que anteceder a
data de abertura da licitação. Não serão aceitos se remetidos via correio ou e-mail.
1.4. Poderá participar da licitação toda e qualquer empresa que satisfaça plenamente as
condições do presente Edital, desde que não esteja enquadrada em uma das situações abaixo
relacionadas:
a) Empresas que possuem em seu quadro societário servidor público da ativa empregado
de empresa Pública ou de Economia Mista de acordo com o artigo 20 da Lei nº
12.309/2010;
b) Empresa que seja autora do Projeto de Engenharia;
c) Empresa da qual o autor do Projeto de Engenharia seja dirigente, gerente, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, ou responsável
técnico, ou subcontratado.
1.5. Não será permitida a participação de empresas reunidas sob a forma de consórcio.
1.6. NÃO SERÃO AUTENTICADOS DOCUMENTOS NO DIA DA LICITAÇÃO.
2.0.. DA HABILITAÇÃO
2.1.. Para efeitos de cadastramento os interessados deverão apresentar, até 3 (três)
dias que antecedem a data da abertura da licitação (até 01/04/2013), a seguinte
documentação:
2.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a – Cédula de Identidade dos Diretores;
b – Registro Comercial, em caso de empresa individual;
c – Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações,
acompanhado de documento de eleição de seus administradores;
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-4316 CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: [email protected]
d – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício;
e – Decreto de autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa
ou sociedade estrangeira em funcionamento no País.
2.3. REGULARIDADE FISCAL:
a – Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Contribuintes - CNPJ.
B – Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal,
sendo a última do domicilio ou sede do licitante;
c – prova de Regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) demonstrando
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
d – Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
– FGTS.
2.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a – Registro da Empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-
CREA, dentro do prazo de validade;
b) Prova de Registro ou Inscrição do Responsável Técnico indicado junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA;
c) – Comprovação de aptidão do responsável técnico para desempenho de
atividade pertinente e compatível em quantidades e prazos com o objeto da licitação, através
da apresentação de um Atestado/Certidão de Capacidade Técnica, fornecidos por Pessoas
Jurídicas de Direito Público ou Privado, devidamente certificados pelo CREA.
d) Atestado de participação na visita Técnica, conforme anexo, assinado
pelo Responsável técnico da licitante e pelo técnico da Administração, demonstrando que teve
ciência de todas as condições locais para o cumprimento das obrigações, objeto da licitação e
que recebeu todas as informações relativas aos produtos finais que deverão ser entregues;
e) A visita técnica deverá ser realizada com o acompanhamento de técnico da
Administração, no local da obra, às 14:00 do dia 27 de março de 2013.
f) A visita técnica deve ser agendada pelo telefone 54-3443- 5717, com o Setor
de Licitações.
g) O responsável técnico da licitante, na data da visita, deverá apresentar:
- Identidade Profissional;
- Certidão de pessoa jurídica do CREA, onde conste seu nome;
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-4316 CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: [email protected]
- Ofício, preferencialmente em folha timbrada da licitante, nomeando-o
seu representante.
h) Declaração formal, conforme modelo anexo, de disponibilidade das
instalações, dos equipamentos adequados à realização do objeto, contendo, no mínimo os
equipamentos abaixo arrolados, bem como do pessoal técnico ligado à obra com seu
respectivos nomes, funções e carga horária e, ainda, de indicação do(s) Responsável(eis)
Técnico(s) pela execução do objeto da licitação, sendo este, no mínimo, 01 (um)
Engenheiro Civil, devidamente registrado(s) no Conselho Regional Engenharia e Agronomia
– CREA assinada por representante legal ou por procurador/credenciado, munido de
procuração hábil, nos termos da Lei, ou de carta de credenciamento, nos termos do modelo
anexo:
i) Os equipamentos constantes do rol abaixo deverão estar no canteiro de obras,
em condições de trabalho, durante a execução dos serviços, de acordo com o que dispõe o
Parágrafo 6º, do Artigo 30, da Lei n.° 8.666/93:
- 01 Caminhão basculante;
- 01 Retroescavadeira;
- 01 Escavadeira hidráulica;
- 01 Betorneira;
- 03 Carrinhos de mão
j) Prova de que o(s) Responsável(is) Técnico(s) indicado(s) pertence(m) ao
quadro permanente da licitante na data a abertura da licitação, o que deverá ser feito mediante
a apresentação de carteira profissional (CTPS) ou ficha de registro de empregados (FRE),
esta com o visto do órgão competente (DRT/MTb), no caso de vínculo empregatício, de ato
constitutivo, contrato social ou estatuto, devidamente registrado no órgão competente, no
caso de vínculo societário, ou documento de ingresso / adesão, no caso de cooperado ou
contrato de prestação de serviços firmado entre o profissional e a empresa licitante,
devidamente registrado no órgão competente.
k) Declaração de que a empresa cumpre com a legislação do Ministério do Trabalho, de que
está em dia com os seguintes documentos: PPRA-Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais e com o PCMSO-Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.
l) Declaração do cumprimento ao disposto no art.27, inc.V da Lei nº 8.666/93 e art. 7º, Inc.
XXXIII, da Constituição Federal.
2.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-4316 CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: [email protected]
a – Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já
exigíveis e apresentadas na forma da lei, que comprovem boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancete ou balanço provisório, que comprovem a boa situação
financeira da empresa nos termos do artigo 31,I da Lei nº 8.666/93 e alterações. Com base nos
dados extraídos do balanço será avaliada a capacidade financeira da licitante , como segue:
LIQUIDEZ INSTANTÂNEA: AD = Índice Mínimo: 0,50
PC
LIQUIDEZ CORRENTE: AC = Índice Mínimo:1,00
PC
LIQUIDEZ GERAL: AC + ARLP = Índice Mínimo: 1,00
PC + PELP
GRAU DE ENDIVIDAMENTO: PC + PELP = Índice Máximo: 0,50
AT
ONDE:
AC = Ativo Circulante
AD = Ativo Disponível
ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo
AT = Ativo Total
PC = Passivo Circulante
PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo
2.6. Certidão Negativa de falência ou Recuperação Judicial e Extrajudicial da empresa,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
2.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (expedida pela Justiça do Trabalho).
2.8. Os documentos constantes dos itens 2.2 a 2.7, poderão ser apresentados em
original, cópia autenticada por tabelião, ou por funcionário do Município, ou publicação em
órgão da imprensa oficial.
2.9- A empresa de pequeno porte e microempresa que pretender se utilizar dos benefícios
previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006, bem como as
cooperativas que tenham auferido , no ano calendário anterior, receita bruta até o limite
de R$ 2.400.000,00 (conforme disposto no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007), deverão
comprovar o seu enquadramento em tal situação jurídica, juntando declaração, firmada
por contador e do representante legal da empresa, no envelope nº 01 de que se enquadra
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-4316 CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: [email protected]
como microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa, conforme modelo anexo
(ANEXO XI).
2.10 A microempresa, empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender
ao item 2.9 deste edital, que possuir restrição em qualquer dos documentos de
regularidade fiscal, previstos nas alíneas “b” a “d” do item 2.3 deste Edital, terá sua
habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua
regularidade em 2 (dois) dias úteis, a contar da data de abertura da licitação.
2.11 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 2.10 acima,
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízos das sanções previstas no
artigo 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitação.
3.0. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
As propostas serão recebidas pela Comissão de Licitações, no dia, hora e local
mencionados no preâmbulo deste Edital, assinadas em sua última folha e rubricadas nas
demais, pelos proponentes ou seus procuradores constituídos, sem entrelinhas, emendas ou
rasuras, em dois envelopes distintos, fechados e contendo na sua parte externa fronteira a
seguinte inscrição:
AO MUNICIPIO DE GUAPORE
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS Nº 002/2013
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTACÃO
PROPONENTE: NOME DA EMPRESA
AO MUNICIPIO DE GUAPORÉ
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA
PROPONENTE: NOME DA EMPRESA
3.2. O ENVELOPE Nº 01 DEVERÁ CONTER:
a - Certificado de Registro Cadastral, fornecido pelo Município;
b - Declaração pertinente a não superveniência de fato impeditivo à
participação nesta Licitação;
c) A documentação referente à qualificação técnica constantes no item 2.4 do
edital, qual seja:
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-4316 CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: [email protected]
c.1 – Registro da Empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia-CREA, ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo-CAU, dentro
do prazo de validade;
c.2 - Prova de Registro ou Inscrição do Responsável Técnico indicado, junto
ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo-CAU;
c.3 – Comprovação de aptidão do responsável técnico para desempenho de
atividade pertinente e compatível em quantidades e prazos com o objeto da licitação, através
da apresentação de no mínimo um Atestado/Certidão de Capacidade Técnica, fornecidos
por Pessoas Jurídicas de Direito Público ou Privado, devidamente certificados pelo CREA ou
CAU.
c.4 - Atestado de participação na Visita Técnica, emitido pela
administração, conforme anexo VII do edital;
c.5 - Declaração disponibilidade de equipamentos e pessoal técnico,
conforme anexo IX do edital;
c.6 - Prova de que o(s) Responsável(is) Técnico(s) indicado(s) pertence(m)
ao quadro permanente da licitante na data da abertura da licitação,
c.7 - Declaração de que a empresa cumpre com a legislação do Ministério
do Trabalho, de que está em dia com os seguintes documentos: PPRA – Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais e com o PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional.
c.8 - Declaração de inidoneidade e do cumprimento ao disposto no art. 27,
inc. V, da Lei n.º 8.666/93 e art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição Federal conforme anexo VI
do edital;
d - Declaração enquadramento no artigo 3º da Lei Complementar 123/2006,
conforme anexo XI do edital;
e – Declaração de plena submissão às condições do Edital, em todas as fases da
licitação.
f - Se o proponente for representado por Procurador, deverá juntar procuração
com poderes para decidir a respeito dos atos constituintes da presente licitação;
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-4316 CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: [email protected]
3.3. O ENVELOPE Nº 02 DEVERÁ CONTER:
a – Proposta financeira, mencionando o preço unitário e total e por extenso,
devendo neste preço, estar embutidos todos os acréscimos decorrentes de tributos e encargos e
todos os benefícios decorrentes de deduções e descontos, separando o valor da mão-de-obra
e do material, conforme ANEXO I e II do Edital e informando o BDI utilizado para
composição dos custos, quanto a garantia, risco, despesas, financeiras, administração
central, lucro e tributos, observado o limite de variação mínimo e máximo constante no
ANEXO XII do Edital.;
b) Orçamento de Custo conforme Anexo II do Edital;
c) Cronograma Físico-Financeiro, conforme Anexo III do Edital,
d) Prazo de pagamento conforme Edital;
e) Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 dias. Na
ausência de indicação expressa do prazo de validade da proposta será considerado tacitamente
o prazo de 60 dias.
3.4. Caso haja inabilitação de alguma empresa, a data de abertura das propostas
financeiras será divulgada no Diário Oficial do Estado.
4.0. DO JULGAMENTO
4.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL, considerando os
valores do material e da mão-de-obra, conforme especificado nos ANEXOS I e II do
Edital e nos termos das disposições contidas na Lei nº 8.666/93, desde que atendidas as
condições estabelecidas neste Edital e todos seus ANEXOS.
4.2. O preço global, bem como os preços e quantitativos unitários apresentados na
proposta, terão como parâmetro de custos para o julgamento o Orçamento de Custos
Estimado, constante no ANEXO V do Edital, sendo desclassificadas as propostas com
valor superior ao Orçamento de Custo Estimado de R$ 204.340,22 (duzentos e quatro
mil, trezentos e quarenta reais e vinte e dois centavos).
4.2.1. Sendo a licitante Cooperativa, será acrescido ao valor da proposta financeira, o
percentual equivalente a 15% (quinze por cento), incidente exclusivamente sobre a mão-de-
obra. Deste cálculo resultará o valor total da proposta, a ser examinado para fins de
julgamento. O acréscimo referido fundamenta-se nas disposições da Lei 9.876/99 que alterou
as Leis n.º 8.212/91 e 8.213/91, que impõe ao Município, quando contratar com Cooperativa,
a obrigação de recolher 15% (quinze por cento) sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços referente à mão-de-obra, mais adicional de 5% (cinco por cento) por
exposição a agentes de riscos, conforme artigo 295 da Instrução Normativa 971/2009.
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-4316 CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: [email protected]
4.3. Esta Licitação será processada e julgada com observância do previsto nos
artigos 43 e 44 e seus incisos e parágrafos, da Lei Nº 8.666/93 alterada pela Lei nº 8.883/94.
4.4. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, após obedecido o disposto no
parágrafo 2º do artigo 3º da Lei N º 8.666/93 alterada pela Lei nº 8.883/94, será realizado o
sorteio em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes.
4.5. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte.
4.6 - Verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, § 2° da Lei
Complementar 123/2006, sendo assegurada, como critério de desempate, preferência de
contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que
atenderem ao item 2.8 deste Edital.
4.7 – Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas
pela microempresa e pela de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam
superiores em até 10 % (dez por cento) à proposta de menor valor.
4.8 - Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
a) Para cada empresa dentro do limite de empate, será concedido o tempo de até 24
(vinte e quatro) horas para o licitante que estiver presente e, na sua ausência será
concedido o mesmo prazo de até 24(vinte e quatro) horas para formular nova proposta
inferior àquela considerada, até então, de menor preço ou para a desistência, na ordem
de classificação apresentada, sendo que a nova proposta deverá ser formulada por
escrito e enviada ao Setor de Licitações.
b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na
forma do item anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será
facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresa de pequeno
porte ou cooperativas remanescentes que se enquadrarem na hipótese da alínea “a”
deste Edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto no mesmo item.
4.9 – Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as
exigências do item deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor
da proposta originalmente de menor valor.
4.10 – O disposto nas alíneas “a” e “b” do item 4.8 deste edital, não se aplica às hipóteses
em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativa.
4.11 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-4316 CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: [email protected]
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos parágrafos 1º e 2º
do artigo 44 da Lei Complementar nº 123 será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
4.12 – O disposto no artigo 44 da Lei Complementar nº 123 somente será aplicado
quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa
de pequeno porte.
4.13 - O julgamento/resultado final da licitação será publicado no Diário Oficial do
Estado.
5.0. DOS RECURSOS
Em todas as fases da presente Licitação, serão observadas as normas previstas nos incisos,
alíneas e parágrafos do artigo 109 da Lei Nº 8.666/93 alterada pela Lei Nº 8.883/94.
6.0. DO PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO
6.1. Esgotados os prazos recursais, a Administração, no prazo de até 05 (cinco)
dias, convocará o licitante vencedor para assinatura do Contrato, sob pena de decair do direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei 8.666/93 alterada pela
Lei nº 8.883/94.
6.1.1. O prazo de que trata o item anterior, poderá ser prorrogado uma vez, pelo
mesmo período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do prazo
referido.
6.1.2. Se, dentro do prazo o convocado não assinar o contrato, a Administração
convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação para assinatura do Contrato,
em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto
aos preços utilizados pelo critério previsto na proposta, ou então revogará a licitação, sem
prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente 10% (dez por cento) do valor
do contrato e, mais a proibição de licitar com o município de Guaporé, pelo prazo de um ano.
6.2. DAS GARANTIAS
6.2.1 A CONTRATADA deverá, no prazo de 07 dias úteis após o recebimento de sua via
original do Contrato, prestar garantia de 5% do valor deste, sob pena de decair o direito à
contratação.
6.2.2. A garantia poderá ser realizada em uma das seguintes modalidades ou combinação
destas:
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-4316 CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: [email protected]
a) Caução em dinheiro ou título da dívida pública, devendo estes: terem sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de
custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda
b) Seguro Garantia
c) Carta de Fiança Bancária.
6.2.3. No caso de Carta de Fiança Bancária, esta deverá ser fornecida por um banco localizado
no Brasil. No caso da opção pelo Seguro Garantia, o mesmo será feito mediante entrega da
competente apólice emitida por entidade em funcionamento no País, e em nome do Município
de Guaporé (RS), cobrindo o risco de quebra de Contrato.
6.2.4. A garantia prestada pela CONTRATADA ser-lhe-á restituída ou liberada 30 (trinta)
dias corridos após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo do objeto.
7.0 INADIMPLEMENTO:
7.1. Em caso de inadimplemento, representado pelo descumprimento de quaisquer
das cláusulas do contrato, importará em aplicação de cláusula penal equivalente a l0 % do
valor total do contrato, considerando o parâmetro do _tem 6.1.2 acima, aplicada
concomitantemente à contratada a proibição de licitar com o município de Guaporé pelo prazo
de um ano.
8.0. DA EXECUÇÃO
8.1. A execução do Contrato far-se-á sob regime de empreitada GLOBAL por preços de
serviços unitários (mão-de-obra e material), conforme especificações constantes nos
ANEXO I e II DO EDITAL.
9.0. DOS PAGAMENTOS
9.1. Os pagamentos serão efetuados conforme execução dos serviços, obedecido o
Cronograma físico-financeiro, cujo pagamento será efetuado com Recursos do
CONTRATO DE REPASSE Nº 0366461-14/2011/MINISTÉRIO DAS
CIDADES/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PROCESSO Nº 2615.0366461-14/2011,
CONVÊNIO SICONV 758600/2011 E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.
9.2. A execução do Contrato se fará conforme cronograma físico-financeiro, e os respectivos
pagamentos serão efetuados mensalmente, em até 30 (trinta) dias da apresentação da Nota
Fiscal e da minuta de medição, correspondente às etapas realizadas, depois de revisadas e
aceitas pela fiscalização das obras, sendo considerada, individualmente, cada etapa.
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-4316 CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: [email protected]
9.3. As Notas Fiscais não deverão portar vícios ou incorreções que atrasem ou impossibilitem
o pagamento, hipótese em que a CONTRATADA suportará o ônus decorrente do atraso.
9.4. O processo para pagamento deverá ser encaminhado à Secretaria da Fazenda do
Município de Guaporé, devendo a CONTRATADA anexar às cópias das guias de
recolhimento do FGTS e do INSS quitadas, acompanhadas da GEFIP referente folha de
pagamento dos seus funcionários ligados diretamente às obras.
9.5. Todos os serviços executados a mais por comprovada negligência, imperícia ou
imprudência da CONTRATADA serão por esta pagos.
9.6 - A empresa licitante vencedora deverá fazer constar o número do CONTRATO DE
REPASSE Nº 0366461-14/2011/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, e número da Matrícula da Obra junto ao INSS (CEI).
10. DA VIGÊNCIA E DOS PRAZOS
10.1. As obras deverão estar concluídas no prazo de até 120 (cento e vinte) dias corridos, a
contar da data de recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Início dos Serviços
(OIS), conforme Cronograma(s) Físico(s) Financeiro(s), descontados os dias de chuva e os
dias subsequentes, quando certificada pela fiscalização da obra a inviabilidade de execução
dos serviços, conforme anotações no Diário de Obras.
10.1.1. As obras deverão ser iniciadas na data contida na Ordem de Início dos Serviços, a
qual deverá ser entregue à CONTRATADA pela Secretaria Municipal de Coordenação e
Planejamento.
10.2. A CONTRATADA deverá entregar na Secretaria Municipal de Coordenação e
Planejamento as guias das ARTs de execução da obra, devidamente quitadas.
10.2.1 - Será de responsabilidade da CONTRATANTE as guias das ARTs de fiscalização e
controle da obra.
10.3. O presente Contrato tem sua vigência vinculada à conclusão das obras, mediante Termo
de Recebimento Definitivo das Obras, a ser expedido pela fiscalização do Contrato.
11. DA RESCISÃO CONTRATUAL
11.1. O Contrato poderá ser rescindido:
a) Amigavelmente, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-4316 CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: [email protected]
b) Por ato unilateral e escrito do Município, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII,
do art. 78, da Lei n.º 8.666/93;
c) Judicialmente
12. DAS PENALIDADES
12.1. Em caso de descumprimento das obrigações contratuais, a CONTRATADA ficará
sujeita às seguintes penalidades:
a) Advertência escrita, através de notificação.
a.1.) Considerando o número de advertências e a gravidade das faltas, poderá ser
encaminhado o caso à autoridade municipal competente, com pedido formal de rescisão de
Contrato.
b) Multa, correspondente aos seguintes valores, conforme o caso:
b.1.) Multa 0,5% (meio por cento) por dia de atraso no início, na conclusão ou na adequação /
substituição da obra, aplicada sobre o valor total do Contrato, atualizado monetariamente.
b.2.) Multa de 10% (dez por cento) por inexecução parcial do objeto aplicada sobre o valor
total do Contrato, atualizado monetariamente.
b.3.) Multa de 25% (vinte e cinco por cento) por inexecução total ou subempreitada do objeto,
aplicada sobre o valor total do Contrato, atualizado monetariamente.
12.2. Ocorrendo qualquer das hipóteses das alíneas “b.2” e “b.3”, a CONTRATADA ficará
sujeita, além da aplicação da multa correspondente, às penalidades previstas no artigo 87,
inciso III, da Lei n.º 8.666/93, nos termos que seguem:
a) Suspensão de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração,
pelo prazo de 01 (um) ano, em caso de inexecução parcial do Contrato.
b) Suspensão de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração,
pelo prazo de 02 (dois) anos, e declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, em caso
de inexecução total do objeto ou de subempreitada.
13.0 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
13.1 As despesas decorrentes do presente contrato serão sustentadas pelas seguintes
dotações orçamentárias:
1.041 – Ministério das Cidades– Obras de Drenagem Urbana
1.042 – Contrapartida – Obras de Drenagem Urbana
4.4.90.51.91.00.00.00 – Obras em Andamento
14.0. DISPOSICÕES GERAIS
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-4316 CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: [email protected]
14.1. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das
disposições do presente Edital.
14.2. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação da
documentação e propostas exigidas no Edital e não apresentadas na reunião de recebimento.
14.3. Não serão admitidas, por qualquer motivo, modificações ou substituições das
propostas ou quaisquer outros documentos.
14.4. Só terão direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações
ou recursos, assinar atas ou contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados e os
membros da Comissão Julgadora.
14.5. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos à documentação, não serão
admitidos à licitação os participantes retardatários.
14.6. Do Contrato a ser assinado com o vencedor da presente licitação constarão as
cláusulas necessárias previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Nº 8.666/93 alterada pela Nº
8.883/94, no que pertinem a este tipo de licitação.
14.7. Demais cláusulas relativas aos Prazos e Vigência Contratual, Condições Gerais,
Obrigações da Contratada e do Contratante, Fiscalização, Pagamentos, Penalidades e demais
cláusulas e condições relativas à execução do objeto, estão previstas na Minuta de Contrato,
além do Cronograma Físico- Financeiro e Proposta Financeira apresentados, os quais deverão
ser atendidos na íntegra.
14.8- Maiores informações poderão ser obtidas no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal
de Guaporé, à Av. Silvio Sanson, 1135, ou pelo telefone (054) 443-5717 e 3443-4190.
Guaporé, .........................
ELISANA ELIADE SCHREINER PAULO OLVINDO MAZUTTI
PROCURADORA JURÍDICA PREFEITO MUNICIPAL
OAB/RS Nº 73.606
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-4316 CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: [email protected]
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013
ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA
EMPRESA:
ENDEREÇO:
CNPJ:
Apresentamos, abaixo, nosso Proposta Financeira, declarando que estamos de acordo com as condições impostas
no Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013, PARA EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA
GLOBAL(MÃO-DE-OBRA E MATERIAL), PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA NA
RUA MANOEL FRANCISCO GUERREIRO, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS ANTÔNIO
GALLON ATÉ A RUA DOS IMIGRANTES, ATÉ O ARROIO BARRACÃO, BAIRRO PLANALTO, NO
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ-RS, NUMA EXTENSÃO DE 150,00 METROS- 1ª ETAPA, DE ACORDO COM O
PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO,
CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0366461-14/2011/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, PROCESSO Nº 2615.0366461-14/2011, CONVÊNIO SICONV 758600/2011,
OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO GESTÃO DA POLÍTICA DE
DESENVOLVIMENTO.
Prezados Senhores:
Nosso preço global para execução da obra por empreitada global, (mão-de-obra e material ) é
de R$ _________________ sendo: R$ _______________________referente ao material que
será empregado na obra e R$ _______________________________referente a mão-de-obra
e, será executada inteiramente de acordo com o Projeto disponibilizado pela Prefeitura
Municipal de Guaporé. DECLARAÇÕES
1. Declaramos que o preço global por nós ofertado será para executar a obra conforme todas
as exigências do Projeto disponibilizado e descrito no item 1.1 deste Edital.
2. Declaramos que entregaremos a obra dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias,
conforme estipulado no edital.
3. Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-físico financeiro,
prazos, medições e pagamentos parciais.
4. Declaramos que o preço unitário e o preço global da proposta compreendem todas as
despesas relativas à completa execução dos serviços projetados e especificados, incluso o
fornecimento de todo o material e mão-de-obra necessários, encargos sociais, equipamentos,
ferramentas, assistência técnica, administração, benefícios e licenças inerentes.
5. Foram utilizados os índices abaixo de Composição do BDI para formação dos preços propostos.
- Garantia
- Risco
- Despesas Financeiras
- Administração Central
- lucro
- Tributos
6. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias. Data
Assinatura e carimbo da empresa licitante
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-4316 CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: [email protected]
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013
ANEXO II – MODELO ORÇAMENTO DE CUSTO
EMPRESA:
ENDEREÇO:
CNPJ: EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL(MÃO-DE-OBRA E MATERIAL), PARA
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA NA RUA MANOEL FRANCISCO
GUERREIRO, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS ANTÔNIO GALLON ATÉ A RUA DOS
IMIGRANTES, ATÉ O ARROIO BARRACÃO, BAIRRO PLANALTO, NO MUNICÍPIO DE
GUAPORÉ-RS, NUMA EXTENSÃO DE 150,00 METROS- 1ª ETAPA, DE ACORDO COM O
PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO
FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0366461-14/2011/MINISTÉRIO DAS
CIDADES/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PROCESSO Nº 2615.0366461-14/2011, CONVÊNIO
SICONV 758600/2011, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO GESTÃO DA
POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO.
Item Discriminação dos serviços Qtd. Un
TOTAL
GERAL PREÇO UNITÁRIO TOTAL DE MÃO DE
OBRA E MATERIAL
Mão
obra Materiais
Mão de
Obra Materiais
1 SERVIÇOS INICIAIS
1.2 SERVIÇOS INICIAIS
1.2.1 BARRACÃO DE OBRA OU CONTAINER PARA DEPÓSITO
14,40 M2
1.2.2
LOCACAO DE OBRA POR M2 225,00 M2
1.2.3
INSTALACAO PROVISORIA AGUA 1,00 Unid.
1.2.4
INSTALACAO PROVISORIA UNIDADE SANITARIA 1,00 Unid.
1.2.5 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA (Baixa Tensão)
1,00 Unid.
2 INFRA-ESTRUTURA
2.1
RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE
PARALELEPIPEDO
314,00 M2
2.2 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 827,00 M3
2.3 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO
42,50 M3
2.4
ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA, A FRIO, ROCHA DECOMPOSTA
94,00 M3
2.5
ESCORAMENTO DE VALAS
434,00 M2
2.6 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA
55,00 H
2.7 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR – RACHAO
42,00 M3
2.8
FORMA TABUAS 3A
60,00 M2
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-4316 CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: [email protected]
2.9 LASTRO CONCRETO MAGRO 225,00 M2
2.10 DESFORMA DE ESTRUTURAS
60,00 M2
3 CANALIZAÇÃO
3.1 TUBULAÇÃO DE 1,50M 150,00 UNID
3.1.1 TUBOS DE CONCRETO DE 1,50M
150,00 unid
3.1.2 TUBOS DE CONCRETO DE 0,40M
9,00 UNID
3.1.3 GUINCHO PARA MONTAGEM TUBOS
78,00 H
3.1.4
CAIXA COLETORA PLUVIAL DE 0,40 X 0,80M COM GRELHA METÁLICA.
3,00 UNID
4
ATERROS
4.1 ATERRO - CARGA em jazida, TRANSPORTE E DESCARGA MECÂNICA
569,70 M³
4.2
COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ATERRO - 569,70 M³
TOTAL DO ORÇAMENTO
Importa o presente orçamento a quantia de R$ ________________
(__________________________________).
Preço Total de Mão-de-obra: R$ ______________
(___________________________________________).
Preço Total de Material: R$ ________________
(_____________________________________________).
Guaporé, _____ de ______2013.
_____________________________________
(Carimbo e Assinatura do licitante e do Responsável Técnico
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-4316 CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: [email protected]
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013
ANEXO III - MODELO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
EMPRESA:
ENDEREÇO:
CNPJ:
EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MÃO-DE-OBRA E MATERIAL), PARA
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA NA RUA MANOEL FRANCISCO
GUERREIRO, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS ANTÔNIO GALLON ATÉ A RUA DOS
IMIGRANTES, ATÉ O ARROIO BARRACÃO, BAIRRO PLANALTO, NO MUNICÍPIO DE
GUAPORÉ-RS, NUMA EXTENSÃO DE 150,00 METROS- 1ª ETAPA, DE ACORDO COM O
PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO
FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0366461-14/2011/MINISTÉRIO DAS
CIDADES/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PROCESSO Nº 2615.0366461-14/2011, CONVÊNIO
SICONV 758600/2011, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO GESTÃO DA
POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO.
Item
Descrição de
Serviço
1º mês
2º mês
3º mês
4° mês
Total
01 Serviços Iniciais
02 Infraestrutura
03 Canalização
04 Aterros
Totais
Importa o presente cronograma físico-financeiro na quantia de R$
(Carimbo e Assinatura do licitante e do Responsável Técnico
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-4316 CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: [email protected]
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013
ANEXO IV – PROJETO BÁSICO
Deverá ser retirado junto a Prefeitura Municipal de Guaporé
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-4316 CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: [email protected]
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013
ANEXO V - ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ESTIMADOS
EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL(MÃO-DE-OBRA E MATERIAL),
PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA NA RUA MANOEL
FRANCISCO GUERREIRO, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS ANTÔNIO
GALLON ATÉ A RUA DOS IMIGRANTES, ATÉ O ARROIO BARRACÃO, BAIRRO
PLANALTO, NO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ-RS, NUMA EXTENSÃO DE 150,00 METROS-
1ª ETAPA, DE ACORDO COM O PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO
DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO DE
REPASSE Nº 0366461-14/2011/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, PROCESSO Nº 2615.0366461-14/2011, CONVÊNIO SICONV 758600/2011,
OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO GESTÃO DA POLÍTICA DE
DESENVOLVIMENTO.
Item Discriminação dos serviços Qtd. Un
TOTAL
GERAL PREÇO UNITÁRIO TOTAL DE MÃO DE
OBRA E MATERIAL
Mão
obra Materiais
Mão de
Obra Materiais
1 SERVIÇOS INICIAIS
1.916,08 6.122,35 8.038,43
1.2 SERVIÇOS INICIAIS
1.916,08 6.122,35 8.038,43
1.2.
1
BARRACÃO DE OBRA OU CONTAINER PARA
DEPÓSITO
14,40 M2 44,96 180,00 841,65 3.369,60
4.211,25
1.2.
2
LOCACAO DE OBRA POR M2 225,00 M2 2,20 3,50 643,50 1.023,75
1.667,25
1.2.
3
INSTALACAO PROVISORIA AGUA 1,00 Unid
.
21,48 80,00 27,92 104,00
131,92
1.2.
4
INSTALACAO PROVISORIA UNIDADE
SANITARIA
1,00 Unid
.
200,00 900,00 260,00 1.170,00
1.430,00
1.2.
5
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA (Baixa
Tensão)
1,00 Unid
.
110,00 350,00 143,00 455,00
598,00
2 INFRA-ESTRUTURA
20.342,06 50.545,30 70.887,36
2.1
RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO
DE PARALELEPIPEDO
314,00 M2 13,87 20,00 5.661,73 8.164,00
13.825,73
2.2 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 827,00 M3 2,90 8,00 3.117,79 8.600,80 11.718,59
2.3
ESCAVACAO MANUAL DE
SOLO
42,50 M3 81,02 4.476,36 0,00
4.476,36
2.4
ESCAVAÇÃO MECANICA DE
VALA, A FRIO, ROCHA
DECOMPOSTA
94,00 M3 11,02 70,00
1.346,64 8.554,00
9.900,64
2.5 ESCORAMENTO DE VALAS
434,00 M2 3,17 20,00 1.788,51 11.284,00 13.072,51
2.6
ESGOTAMENTO COM MOTO-
BOMBA
55,00 H 1,18 3,00 84,37 214,50
298,87
2.7
EMBASAMENTO DE
MATERIAL GRANULAR –
RACHAO
42,00 M3 9,25 50,00
505,05 2.730,00
3.235,05
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-4316 CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: [email protected]
2.8 FORMA TABUAS 3A
60,00 M2 11,64 60,00 907,92 4.680,00 5.587,92
2.9 LASTRO CONCRETO MAGRO 225,00 M2 7,85 20,00 2.296,13 5.850,00 8.146,13
2.10
DESFORMA DE
ESTRUTURAS
60,00 M2 2,02 6,00 157,56 468,00
625,56
3 CANALIZAÇÃO 702,00 113.803,25 114.505,25
3.1 TUBULAÇÃO DE 1,50M 150,00
UNI
D
3.1.
1
TUBOS DE CONCRETO DE
1,50M 150,00 unid 0,00 490,08 0,00 95.565,60
95.565,60
3.1.
2
TUBOS DE CONCRETO DE
0,40M 9,00
UNI
D 0,00 30,00 0,00 351,00
351,00
3.1.
3
GUINCHO PARA MONTAGEM
TUBOS 78,00 H 0,00 153,32 0,00 15.546,65
15.546,65
3.1.
4
CAIXA COLETORA PLUVIAL
DE 0,40 X 0,80M COM
GRELHA METÁLICA.
3,00 UNI
D 180,00 600,00 702,00 2.340,00
3.042,00
4 ATERROS 2.762,48 8.146,71 10.909,19
4.1
ATERRO - CARGA em jazida, TRANSPORTE E
DESCARGA MECÂNICA
569,70 M³ 2,92 8,00 2.162,58 5.924,88
8.087,46
4.2 COMPACTAÇÃO MECÂNICA - ATERRO - 569,70 M³ 0,81 3,00 599,89 2.221,83 2.821,72
TOTAL DO ORÇAMENTO 25.722,61 178.617,61 204.340,22
Importa o presente orçamento o valor de R$ 204.340,22 (duzentos e quatro mil, trezentos e
quarenta reais e vinte e dois centavos).
Valor total de mão de obra R$ 25.722,61 (vinte e cinco mil, setecentos e vinte
e dois reais e sessenta e um centavos).
Valor de material R$ 178.617,61 (cento e setenta e oito mil, seiscentos e dezessete reais e
sessenta e um centavos).
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-4316 CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: [email protected]
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ESTIMADO
Item
Descrição de
Serviço
1º mês
2º mês
3º mês
4º mês Total
01 Serviços
Iniciais
8.038,43 8.038,43
02 Infraestrutura 70.887,36 70.887,36
03 Canalização 38.168.42 38.168,42 38.168,42 114.505,25
04 Aterros 10.909,19 10.909,19
TOTAL 78.925,79 38.168,42 38.168,42 49.077,60 204.340,22
Importa o presente cronograma físico-financeiro a quantia de R$ 204.340,22 (duzentos e quatro mil, trezentos e
quarenta reais e vinte e dois centavos).
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-4316 CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: [email protected]
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013
ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO ESTÁ
TEMPORARIAMENTE SUSPENSA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E
IMPEDIDA DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, NÃO FOI DECLARADA
INIDÔNEA PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E DE CUMPRIMENTO DO ART. 27, INC. V, DA LEI N.º 8.666/93
Declaro(amos) que a Empresa …........................ .........………........................…....……......,
CNPJ n.º ......................................………..., não está temporariamente suspensa de participar
em licitação e impedida de contratar com a Administração, não foi declarada inidônea para
licitar ou contratar com a Administração Pública, bem como não possui, em seu quadro de
pessoal, empregado ou associado menor de dezoito anos realizando trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, e/ou menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do art. 27, inc. V, da Lei n.º 8.666/93 e art. 7º,
inc. XXXIII, da Constituição Federal.
Declaro(amos) ainda que todo e qualquer fato que importe em modificação da situação
ora declarada será imediatamente comunicada, por escrito, a Prefeitura Municipal de Guaporé
/ RS.
.................................., ............ de ............................ de 2013.
………….........................................................
Assinatura do representante legal da licitante
………….........................................................
Nome do representante legal da licitante
OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue dentro do envelope n.º 01.
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-4316 CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: [email protected]
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013
ANEXO VII – MODELO DE ATESTADO DE PARTICIPAÇÃO NA VISITA
TÉCNICA
Atesto, para os devidos fins, que a Empresa
………………………………....……………
………….…………………….....…..................………….........………...., CNPJ nº
.………………...………………, com sede na
…………………………………………………………………
……………………………………..……………………………, neste ato representada por
seu responsável técnico, Sr(a).
…………………………………………………….……………………………, participou da
Visita Técnica realizada conforme exigência da TOMADA DE PREÇOS n° 002/2013.
O responsável técnico da Empresa declarou ter recebido as informações técnicas
necessárias para a formulação da Proposta Financeira e para ciência da extensão do objeto a
ser executado, caso contratada.
Guaporé (RS), ……… de ……………………………… de 2013.
....................................................
Responsável designado pela Prefeitura Municipal de Guaporé
De acordo.
Confirmo a declaração supra e declaro que recebi uma via deste documento, nesta data.
...............................................................................
(assinatura do Responsável Técnico da empresa)
OBSERVAÇÃO: Este atestado deverá ser entregue dentro do Envelope nº 01.
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-4316 CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: [email protected]
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013
ANEXO VIII – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
(Papel timbrado da empresa, preferencialmente)
A Empresa ............................................................................................., neste ato
representado por seu sócio-gerente / presidente / diretor
............................................................................................................., credencia o / a Sr.(a)
.....................................................................................................................................,
conferindo-lhe todos os poderes gerais necessários à prática de quaisquer atos relacionados
com a licitação, modalidade TOMADA DE PREÇOS n. 002/2013, assim como os poderes
específicos para assinar/ rubricar toda a documentação e as propostas, emitir declarações,
apresentar reclamações, impugnações ou recursos, desistir de prazos recursais, e assinar atas.
.................................., ............ de ............................ de 2013.
……………………………………………………………………
Assinatura do representante legal da licitante
OBSERVAÇÃO: Este documento deverá ser entregue fora dos envelopes.
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-4316 CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: [email protected]
ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS E DO
PESSOAL TÉCNICO ADEQUADOS E DE INDICAÇÃO DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S)
PELA EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que a Empresa ……….........……………………
…….…………………..................................…....……....., CNPJ nº
......................................………..., dispõe dos equipamentos e pessoal técnico adequados
para a execução do objeto da licitação, sendo:
Equipamentos Mínimos:
- 01 Caminhão basculante;
- 01 Retroescavadeira;
- 01 Escavadeira hidráulica;
- 01 Betorneira;
- 03 Carrinhos de mão
Pessoal Técnico:
Declaro (amos), ainda, que será(ao) Responsável(is) Técnico(s) pela execução dos
serviços objeto do presente certame, os Srs.(as) .................................................................,
Engenheiros(as) Civil(is), inscrito(s) no CREA sob os nº ……….....…......…… ,
pertencente(s) ao quadro permanente, conforme comprovam os documentos em anexo.
.................................., ............ de ............................ de 2013.
……………………………………………………………………
Assinatura do representante legal da licitante
……………………………………………………………………
Nome do representante legal da licitante
OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue dentro do Envelope nº 01.
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-4316 CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: [email protected]
ANEXO X – MINUTA DE CONTRATO
O MUNICÍPIO DE GUAPORÉ / RS, Pessoa Jurídica de Direito Público
Interno, CNPJ nº 87.862.397/0001-09, com sede na Av. Silvio Sanson, 1135, na cidade de
Guaporé-RS, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, PAULO OLVINDO
MAZUTTI, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município, doravante
denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa ............................., estabelecida
em ............, na Rua/Avenida ........, inscrita no CNPJ sob o nº ..., neste ato representada pelo(a)
Sr.(a) ........, portador da Carteira de Identidade nº .............................., doravante denominada
CONTRATADA, celebram o presente Contrato que foi procedido da TOMADA DE
PREÇOS n.º 002/2013, cujo processo foi homologado em ............. subordinando-se as
disposições da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como das seguintes cláusulas e
condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1. O presente Contrato tem como objeto a EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA
GLOBAL(MÃO-DE-OBRA E MATERIAL), PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE
DRENAGEM URBANA NA RUA MANOEL FRANCISCO GUERREIRO, TRECHO
COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS ANTÔNIO GALLON ATÉ A RUA DOS
IMIGRANTES, ATÉ O ARROIO BARRACÃO, BAIRRO PLANALTO, NO
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ-RS, NUMA EXTENSÃO DE 150,00 METROS - 1ª
ETAPA, DE ACORDO COM O PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO,
ORÇAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, CONFORME
CONTRATO DE REPASSE Nº 0366461-14/2011/MINISTÉRIO DAS
CIDADES/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PROCESSO Nº 2615.0366461-14/2011,
CONVÊNIO SICONV 758600/2011, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES
RELATIVAS AO GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO.
1.1.1 – O descritivo detalhado do presente objeto encontra-se no Projeto, Memorial
Descritivo, Orçamento de Custo e Cronograma Físico-Financeiro, os quais fazem parte
integrante do presente contrato independente de anexação.
1.1.2 É de responsabilidade da licitante vencedora efetuar a Matrícula da obra junto ao
INSS e apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica-ART referente a execução
da obra.
CLÁUSULA SEGUNDA: DAS ESPECIFICAÇÕES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-4316 CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: [email protected]
2.1. Fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição, as
especificações técnicas e disposições do Edital de TOMADA DE PREÇOS n.° 002/2013
e de seus Anexos, a Proposta Financeira e o Cronograma Físico-Financeiro apresentados pela
CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA: DA EXECUÇÃO
3.1. A execução do presente Contrato far-se-á sob regime de empreitada GLOBAL (mão-
de-obra e material) por preços de serviços unitários, conforme especificações constantes
no ANEXO I e II DO EDITAL.
CLÁUSULA QUARTA: DO PREÇO
4.1. O preço total, incluídos, além do objeto contratado, o fornecimento de mão-de-obra,
materiais,equipamentos de proteção individual (EPI), máquinas e demais equipamentos,
material de sinalização necessário à execução do Contrato, bem como frete(s) e/ou quaisquer
deslocamentos, transportes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, fiscais e
comerciais, bem como demais encargos pagos ou devidos em decorrências da execução do
objeto contratado, é de R$ ....................., sendo R$.............................referente ao material e
R$............................referente a mão-de-obra.
CLÁUSULA QUINTA: DA VIGÊNCIA E DOS PRAZOS
5.1. As obras deverão estar concluídas no prazo de até 120 (cento e vinte) dias corridos, a
contar da data de recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Início dos Serviços
(OIS), conforme Cronograma(s) Físico(s) Financeiro(s), descontados os dias de chuva e os
dias subseqüentes, quando certificada pela fiscalização da obra a inviabilidade de execução
dos serviços, conforme anotações no Diário de Obras.
5.2. As obras deverão ser iniciadas na data contida na Ordem de Início dos Serviços, a qual
deverá ser entregue à CONTRATADA pela Secretaria Municipal de Coordenação e
Planejamento.
5.2.1. A CONTRATADA deverá entregar na Secretaria Municipal de Coordenação e
Planejamento as guias das ARTs de execução da obra devidamente quitadas.
5.2.2. Será de responsabilidade da CONTRATANTE as guias das ARTs de fiscalização e
controle da obra.
5.3. O presente Contrato tem sua vigência vinculada à conclusão das obras, mediante Termo
de Recebimento Definitivo das Obras, a ser expedido pela fiscalização do Contrato.
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-4316 CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: [email protected]
CLÁUSULA SEXTA: DO PAGAMENTO
6.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução dos serviços
contratados, o valor constante no item 4.1 deste instrumento , preços estes, constantes da sua
proposta e, conforme Cronograma físico-financeiro que, rubricados pelas partes, ficam
fazendo parte integrante deste Contrato, como se aqui expressamente transcritos, cujo
pagamento será efetuado mediante liberação dos recursos pela Caixa Econômica
Econômica Federal, com Recursos do CONTRATO DE REPASSE Nº 0366461-
14/2011/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
PROCESSO Nº 2615.0366461-14/2011, CONVÊNIO SICONV 758600/2011, no valor de
R$ ..................... e RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO no valor de
R$................................., através do Banco..................... , Agência .........................Conta
Corrente nº...................
6.2. A execução do Contrato se fará conforme o cronograma físico financeiro, e os respectivos
pagamentos serão efetuados mensalmente, em até 30 (trinta) dias da apresentação da Nota
Fiscal e da minuta de medição, correspondente às etapas realizadas, depois de revisadas e
aceitas pela fiscalização das obras, sendo considerada, individualmente, cada etapa.
6.3. As Notas Fiscais não deverão portar vícios ou incorreções que atrasem ou impossibilitem
o pagamento, hipótese em que a CONTRATADA suportará o ônus decorrente do atraso.
6.4 . Deverá constar na Nota Fiscal o número do CONTRATO DE REPASSE Nº
0366461-14/2011/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e o
número da Matrícula da Obra junto ao INSS-CEI.
6.4. O processo para pagamento deverá ser encaminhado à Secretaria da Fazenda do
Município de Guaporé, devendo a CONTRATADA anexar às cópias das guias de
recolhimento do FGTS e do INSS quitadas, acompanhadas da GEFIP referente folha de
pagamento dos seus funcionários ligados diretamente às obras.
6.5. Todos os serviços executados a mais por comprovada negligência, imperícia ou
imprudência da CONTRATADA serão por esta pagos.
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. Constituir-se-ão obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas neste
Contrato e em seus Anexos, e deles decorrentes:
7.1.1. Prestar os serviços e fornecer os equipamentos/materiais com elevada qualidade e
eficiência.
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-4316 CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: [email protected]
7.1.2. Realizar com seus próprios recursos todos os serviços relacionados com o objeto deste
Contrato, de acordo com as especificações determinadas neste Contrato e em seus Anexos,
assumindo a responsabilidade técnica pela execução dos mesmos.
7.1.3. Apresentar ao CONTRATANTE todas as informações necessárias à execução do
objeto deste Contrato.
7.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto executado em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou de materiais empregados.
7.1.5. Fornecer todo o equipamento necessário e mão-de-obra, em conformidade com as
normas técnicas pertinentes.
7.1.6. Cumprir a legislação federal, estadual e municipal pertinente, e se responsabilizar pelos
danos e encargos de qualquer espécie decorrentes de ações ou omissões, culposas ou dolosas,
que praticar.
7.1.7. Pagar e recolher todos os impostos e demais encargos fiscais, bem como todos os
encargos trabalhistas e previdenciários, prêmios de seguro e de acidente de trabalho, que
forem pagos ou devidos em decorrência do objeto deste Contrato.
7.1.8. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação.
7.1.9. As questões inerentes aos serviços e obras serão tratadas entre o Fiscal do Contrato e os
responsáveis técnicos e, na ausência destes, não se admitindo aos demais empregados da
CONTRATADA tratarem questões técnicas com o Fiscal do Contrato.
7.1.10. Todos os materiais e equipamentos necessários para execução dos serviços deverão ser
fornecidos e colocados no local de execução pela CONTRATADA sem ônus de qualquer
espécie para o Município, obedecendo às especificações do Memorial Descritivo.
7.1.11. Se forem constatados problemas que gerem dúvidas quanto à integridade dos serviços,
o Fiscal do Contrato poderá solicitar parecer ou laudo técnico de profissional não ligado
diretamente ao Contrato, às expensas da CONTRATADA, a fim de apurar os dados
necessários à adequada decisão sobre os serviços afetados.
7.1.12. Confeccionar placa para o trecho a ser executado, conforme modelo do Município,
fornecido juntamente com a Ordem de Início dos Serviços. A placa deverá ser fixada no
terreno, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar do início dos serviços e obras,
devendo esta permanecer no(s) local(is) por prazo indeterminado.
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-4316 CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: [email protected]
7.1.13. A CONTRATADA deverá instalar um galpão, antes do início dos serviços, em local
próximo às obras, no qual manterá o Diário de Obras, atualizado, onde deverão constar,
obrigatoriamente, o número da folha, a data, o quadro de indicação das condições climáticas,
espaço para anotações da CONTRATADA e dos fiscais das obras, em duas vias, após a
vistoria diária; o(s) responsável(is) técnico(s) da CONTRATADA deverá assinar o Diário de
Obras no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após as ANOTAÇÕES dos fiscais das
obras.
7.1.14. A CONTRATADA providenciará a sinalização das obras de acordo com o Código de
Trânsito Brasileiro e orientação prévia da Secretaria Municipal de Obras e Viação do
Município de Guaporé.
7.1.15. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir,
às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
8.1. Constituir-se-ão obrigações do CONTRATANTE:
a) Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que
se fizerem necessários à execução do Contrato;
b) Notificar a CONTRATADA, formal e tempestivamente, sobre as irregularidades
observadas no cumprimento do Contrato;
c) Efetuar o pagamento nas condições estabelecidas neste Contrato.
CLÁUSULA NONA: DA GARANTIA
9.1. A CONTRATADA deverá, no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis após o recebimento
da via original deste temo Contratual, prestar garantia sob a modalidade de ..., no valor
de R$.................(...), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato, conforme
disposição do art. 56, §1°, da Lei n.° 8.666/93, alcançando as hipóteses contidas no art. 65 §
1º, do mesmo Diploma Legal.
9.2. A CONTRATADA deverá apresentar nova garantia caso a garantia indicada no item 9.1.
supra, vença antes do término do presente Contrato, o que deverá ocorrer no prazo de 05
(cinco) dias antes do vencimento da garantia apresentada, sob pena de retenção dos créditos
pendentes por serviços já executados.
9.3. A garantia prestada pela CONTRATADA ser-lhe-á restituída ou liberada 30 (trinta) dias
corridos após o recebimento definitivo dos serviços.
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-4316 CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: [email protected]
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS PENALIDADES
10.1. Em caso de descumprimento das obrigações contratuais, a CONTRATADA ficará
sujeita às seguintes penalidades:
a) Advertência escrita, através de notificação.
a.1.) Considerando o número de advertências e a gravidade das faltas, poderá ser
encaminhado o caso à autoridade municipal competente, com pedido formal de rescisão de
Contrato.
b) Multa, correspondente aos seguintes valores, conforme o caso:
b.1.) Multa 0,5% (meio por cento) por dia de atraso no início, na conclusão ou na adequação /
substituição da obra, aplicada sobre o valor total do Contrato, atualizado monetariamente.
b.2.) Multa de 10% (dez por cento) por inexecução parcial do objeto aplicada sobre o valor
total do Contrato, atualizado monetariamente.
b.3.) Multa de 25% (vinte e cinco por cento) por inexecução total ou subempreitada do objeto,
aplicada sobre o valor total do Contrato, atualizado monetariamente.
10.2. Ocorrendo qualquer das hipóteses das alíneas “b.2” e “b.3”, a CONTRATADA ficará
sujeita, além da aplicação da multa correspondente, às penalidades previstas no artigo 87,
inciso III, da Lei n.º 8.666/93, nos termos que seguem:
a) Suspensão de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração,
pelo prazo de 01 (um) ano, em caso de inexecução parcial do Contrato.
b) Suspensão de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração,
pelo prazo de 02 (dois) anos, e declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, em caso
de inexecução total do objeto ou de subempreitada.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1. Todos os serviços deverão seguir as especificações técnicas, desenhos e condições
expressas neste Contrato e nos Anexos da TOMADA DE PREÇOS n002/2013, que ficam
fazendo parte integrante deste Contrato.
11.2. A execução do Contrato se fará por empreitada GLOBAL por preços de serviços
unitários, conforme especificações constantes no anexo I e II do Edital.
11.3. As etapas somente serão consideradas concluídas após o registro de conclusão no Diário
de Obra, feito pelo fiscal do Contrato.
11.4. É expressamente vedada a subcontratação dos serviços, do objeto deste Contrato.
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-4316 CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: [email protected]
11.5. Por motivos técnicos, e havendo recursos, o CONTRATANTE poderá acrescer ou
suprimir o objeto contratado, conforme art. 65, §1º, da Lei n.º 8.666/93, mantidas as condições
iniciais do Contrato.
11.6. A CONTRATANTE poderá determinar, a qualquer momento e a seu exclusivo critério,
a mobilização ou desmobilização do pessoal da CONTRATADA.
11.7. Os itens contratados deverão ser executados nos locais designados nos Anexos do Edital
de TOMADA DE PREÇOS n.º 002/2013.
11.8. A CONTRATANTE poderá determinar, a qualquer momento e a seu exclusivo critério,
a mobilização ou desmobilização do pessoal da CONTRATADA.
11.9. Fazem parte do presente Contrato, a proposta, o Edital e todos os Anexos da TOMADA
DE PREÇOS nº 002/2013.
11.10. O CONTRATANTE não responderá por danos causados a terceiros por culpa ou dolo
da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA FISCALIZAÇÃO
12.1. A fiscalização na execução das obras, objeto desta Licitação, ficará a cargo
responsável técnico Engenheiro civil da Prefeitura Municipal de Guaporé e pelo
Secretário Municipal de Obras e Viação (Titular da Pasta) , que verificará a qualidade dos
serviços prestados e rejeitará os que não satisfizerem as especificações quantitativas e
qualitativas estabelecidas no Edital e seus Anexos, responsabilizando-se a CONTRATADA
pela execução correta, contida no Edital e seus Anexos, no menos prazo possível, a critério da
sobredita fiscalização.
12.2. A fiscalização das obras poderá embargá-las, no todo ou em parte, se os serviços
executados estiverem em desacordo com as condições técnicas exigidas.
12.3. Caso a(s) obra(s) seja(m) embargada(s) o tempo de paralisação será contado como de
execução.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO RECEBIMENTO
13.1. O objeto se estiver de acordo com o Contrato, será recebido:
13.1.1. Provisoriamente, na mesma data de entrada da Nota Fiscal final.
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-4316 CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: [email protected]
13.1.2. No prazo de até 30 (trinta) dias da data de concessão do Recebimento Provisório da
Obra, será fornecido o Termo de Recebimento Definitivo das Obras.
13.2. O recebimento provisório e/ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez
e segurança dos serviços, nem a ético-profissional pela perfeita execução do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA VINCULAÇÃO E DA REGÊNCIA
14.1. O presente Contrato vincula-se à TOMADA DE PREÇOS n.° 002/2013.
14.2. O presente Contrato rege-se pelas normas constantes deste Contrato e pela Lei n.º
8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
15.1. Servirá de cobertura para o Contrato a seguinte dotação orçamentária:
1.041 – Ministério das Cidades-Obras de Drenagem Urbana
1.042 – Contrapartida- Obras de Drenagem Urbana
4.4.90.51.91.00.00.00 – Obras em Andamento
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DOS DANOS E DA RESPONSABILIDADE
16.1. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente ao Município ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na realização do objeto deste Contrato, não
excluindo ou reduzindo sua responsabilidade a Fiscalização dos serviços pelo servidor
municipal designado.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA RESCISÃO CONTRATUAL
17.1. O Contrato poderá ser rescindido:
a) Amigavelmente, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;
b) Por ato unilateral e escrito do Município, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII,
do art. 78, da Lei n.º 8.666/93;
c) Judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DO FORO
18.1. As dúvidas e controvérsias oriundas do Contrato serão dirimidas no Foro da Comarca de
Guaporé, quando não resolvidas administrativamente.
E, assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 5 (cinco) vias
de igual teor e forma.
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-4316 CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: [email protected]
Guaporé,
PAULO OLVINDO MAZUTTI
CONTRATADA CONTRATANTE
TESTEMUNHAS ELISANA ELIADE SCHREINER
_____________________ PROCURADORA JURÍDICA
OAB/RS 73.606
____________________
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-4316 CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: [email protected]
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013
ANEXO XI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO ART. 3º E
NÃO INCURSÃO NOS IMPEDIMENTOS DO § 4º DO MESMO ARTIGO DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 123/06
Declaro, sob as penas da Lei, que a
licitante.......................................................................................... CNPJ nº
........................................., se enquadra ........ na definição do art. 3° da Lei Complementar n°
123/06, pelo que pretende exercer o direito de preferência conferido por esta Lei e que, para
tanto, atende suas condições e requisitos, não estando incursa em nenhum dos impedimentos
constantes de seu § 4º.
.................................., ............ de ............................ de 2013.
______________________________________________________________________
Assinatura do representante legal da licitante ou do procurador / preposto /
credenciado/Contador
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPORÉ
GABINETE DO PREFEITO
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-4430 – Fax: (54) 3443-4316 CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: [email protected]
ANEXO XII
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI (INDICES ADMISSÍVEIS MÍNIMOS E
MÁXIMOS)
ITEM COMPOSIÇÃO BDI MÍNIMO MÁXIMO
Garantia 0,00 0,40
Risco 0,00 2,00
Despesas financeiras 0,00 1,10
Administração Central 0,11 8,00
Lucro 3,83 9,50
Tributos 6,03 9,00