ANEXO 3 Portarias de Outorga leilão 08 2014 CEG · dezembro de 2009. II – implantar a Central Geradora Solar conforme cronograma apresentado à ... e da Portaria MME nº 236 de

Modelo - ANEXO III - Leilão de Energia de Reserva

PROCURADORIA FEDERAL/ANEEL

VISTO

Fl.1/15

SOLAR - Implantação

PORTARIA Nº.. ... , DE .. DE ......... DE ......

O MINISTRO DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos II e IV, da Constituição, tendo em vista o disposto nos arts. 60 e 63 do Decreto no 5.163, de 30 de julho de 2004, nos termos do Edital do Leilão no 08/2014-ANEEL, e o que consta do Processo no ............................................., resolve: Art. 1o Autorizar a empresa ......................., inscrita no CNPJ/MF sob o no ......................, com sede ........................, no ....................., ........................, Município ........................, Estado ............................., a estabelecer-se como Produtor Independente de Energia Elétrica, mediante a implantação e exploração da Central Geradora Solar denominada .............., no município de ..........., Estado .......... com ........kW de capacidade instalada e ....... kW médios de garantia física de energia, constituída por ......... Unidades Geradoras de ......... kW, cujas localizações são apresentadas em Anexo à presente Portaria. No caso de Consórcio Art. 1o Autorizar as empresas abaixo qualificadas, integrantes do Consórcio .......................... a estabelecerem-se como Produtores Independentes de Energia Elétrica, mediante a implantação e exploração da Central Geradora Solar denominada .............., no município de ..........., Estado .......... com ........kW de capacidade instalada e ....... kW médios de garantia física de energia, constituída por ......... Unidades Geradoras de ......... kW, cujas localizações são apresentadas em Anexo à presente Portaria. I - .......................... (.........% - Líder do Consórcio), inscrita no CNPJ/MF sob o no ......................, com sede ........................, no ....................., ........................, Município ........................, Estado .............................; II - .......................... (.............%),inscrita no CNPJ/MF sob o no ......................, com sede ........................, no ....................., ........................, Município ........................, Estado ..............................

§1º. A energia elétrica produzida pela autorizada destina-se à comercialização na modalidade de Produção Independente de Energia Elétrica, conforme estabelecido nos arts. 12, 15 e 16 da Lei no 9.074, de 7 de julho de 1995.

§ 2º Esse empreendimento está cadastrado com o Código Único do

Empreendimento de Geraçao (CEG) XXX.XX.XX.XXX.XXX-X.XX.

Audiência Pública



VISTO

Fl.2/15

Art. 2o Deverá a autorizada implantar, por sua exclusiva responsabilidade e ônus, o Sistema de Transmissão de interesse restrito da ...., constituído de uma Subestação Elevadora de .../... kV, junto à Usina, e uma Linha de Transmissão em ... kV, com cerca de .... quilômetros de extensão, em Circuito Duplo, interligando a Subestação Elevadora à Subestação ...., de propriedade da ..... em consonância com as normas e regulamentos aplicáveis. Art. 3o Constituem obrigações da autorizada: I – cumprir o disposto na Resolução Normativa ANEEL no 389, de 15 de dezembro de 2009. II – implantar a Central Geradora Solar conforme cronograma apresentado à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, obedecendo aos marcos descritos a seguir:

a) obtenção da Licença de Instalação: até ... de ... de ...; b) início das Obras Civis das Estruturas: até ... de ... de ...; c) início da montagem dos painéis fotovoltaicos: até ... de .... de ...; d) início das Obras da Subestação e/ou do Sistema de Transmissão de interesse restrito: até ... de ... de ...; e) início da Operação em Teste da ... à ... Unidades Geradoras: até ... de ... de ...; f) início da Operação Comercial da ... à ... Unidades Geradoras: até ... de ... de ...; III - manter, nos termos do Edital do Leilão no 08/2014-ANEEL, a Garantia de Fiel Cumprimento das Obrigações assumidas nesta Portaria, no valor de R$ ......................... (..............................), que vigorará até três meses após o início da operação da última Unidade Geradora da UFV ................

IV - submeter-se aos Procedimentos de Rede do Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS; V – aderir à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE; VI – firmar Contrato de Energia de Reserva - CER, nos termos do Edital do Leilão no 08/2014-ANEEL e; VII - encaminhar à ANEEL, ao término da construção ou quando solicitado, informações relativas aos custos com a implantação do Empreendimento, na forma e periodicidade a serem definidas em regulamento próprio. Parágrafo único. Pelo descumprimento das obrigações decorrentes da legislação

Audiência Pública



VISTO

Fl.3/15

de regência de produção e comercialização de energia elétrica e do disposto nesta Portaria, a autorizada ficará sujeita às penalidades estabelecidas nas normas legais vigentes. Art. 4o Estabelecer, nos termos do art. 26, § 1º da Lei no 9.427, de 26 de dezembro de 1996 e conforme o art. 3-A da Resolução Normativa ANEEL no 77, de 18 de agosto de 2004, o percentual de redução a ser aplicado às Tarifas de Uso dos Sistemas Elétricos de Transmissão e de Distribuição, para o transporte da energia elétrica gerada e comercializada pela UFV ..............., enquanto a potência injetada nos Sistemas de Transmissão ou Distribuição for menor ou igual a 30.000 kW, nos termos da legislação e das regras de comercialização vigentes. Art. 5o A presente autorização vigorará pelo prazo de trinta e cinco anos, contado a partir da publicação desta Portaria. Parágrafo único. A revogação da autorização não acarretará ao Poder Concedente, em nenhuma hipótese, qualquer responsabilidade quanto a encargos, ônus, obrigações ou compromissos assumidos pela autorizada com relação a terceiros, inclusive aquelas relativas aos seus empregados. Art. 6o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Audiência Pública



VISTO

Fl.4/15

UTE - Ampliação

PORTARIA No ........ , DE .. DE ......... DE .........

O MINISTRO DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos II e IV, da Constituição, tendo em vista o disposto nos arts. 60 e 63 do Decreto no 5.163, de 30 de julho de 2004, nos termos do Edital do Leilão no 08/2014-ANEEL, e o que consta do Processo no 48500........................... , e da Portaria MME no 236 de 30 de maio de 2014, resolve: Art. 1o Autorizar a empresa ..............................., inscrita no CNPJ/MF sob o no ......................., com sede na ............................, no........................, ......................, Município de ................., Estado de ................., a ampliar a capacidade instalada da Central Geradora Termelétrica denominada UTE .................., em ..........kW, passando a ser constituída de ........... Unidades Geradoras de ................. kW, já outorgados pela Resolução ANEEL/Portaria MME no ............ , de..........., e ........... Unidades Geradoras de ................. kW , totalizando ............... kW de capacidade instalada e ............ kW médios de garantia física correspondentes a ampliação, utilizando ................ como combustível..........., localizada às coordenadas ......° .....’.......” S e .......° .......’........” W, no Município ...................., Estado ...................................................

No caso de Consórcio Art. 1o Autorizar as empresas abaixo qualificadas, integrantes do Consórcio .......................... a ampliarem a capacidade instalada da Central Geradora Termelétrica denominada UTE .................., em ..........kW, passando a ser constituída de ........... Unidades Geradoras de ................. kW, já outorgados pela Resolução ANEEL/Portaria MME no ............ , de..........., e ........... Unidades Geradoras de ................. kW , totalizando ............... kW de capacidade instalada e ............ kW médios de garantia física correspondentes a ampliação, utilizando ................ como combustível..........., localizada às coordenadas ......° .....’.......” S e .......° .......’........” W, no Município ...................., Estado .................................................. I - .......................... (.........% - Líder do Consórcio), inscrita no CNPJ/MF sob o no ......................., com sede na ............................, no........................, ......................, Município ................., Estado .................; II - .......................... (.............%),inscrita no CNPJ/MF sob o no ......................., com sede na ............................, no........................, ......................, Município ................., Estado ..................


Audiência Pública



VISTO

Fl.5/15

§ 2º Esse empreendimento está cadastrado com o Código Único do Empreendimento de Geraçao (CEG) XXX.XX.XX.XXX.XXX-X.XX.

Art. 2o Deverá a autorizada utilizar o Sistema de Transmissão de interesse restrito da Central Geradora Termelétrica denominada UTE ..............., definido na Resolução ANEEL/Portaria MME no ............, de..........., e promover as adequações que se façam necessárias em virtude da ampliação de potência de que trata esta Portaria, por sua exclusiva responsabilidade e ônus. Art. 3o Constituem obrigações da autorizada: I – cumprir o disposto na Resolução Normativa ANEEL no 389, de 15 de dezembro de 2009. II – ampliar a Central Geradora Termelétrica conforme cronograma apresentado à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, obedecendo aos marcos descritos a seguir:

a) obtenção da Licença Ambiental de Instalação: até ... de ... de ...;

b) início das Obras Civis das Estruturas: até ... de ... de ...;

c) início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras: até ... de ... de ...;

d) início das Obras do Sistema de Transmissão de interesse restrito: até ... de ... de ...;

e) obtenção da Licença de Operação: até ... de ... de...;

f) conclusão da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras: até ... de ... de ...;

g) início da Operação em Teste da ... à ... Unidades Geradoras: até ... de ... de ...;

h) início da Operação Comercial da ... à ... Unidades Geradoras: até ... de ... de ...; III - manter, nos termos do Edital do Leilão no 08/2014-ANEEL, a Garantia de Fiel Cumprimento das Obrigações assumidas nesta Portaria, no valor de R$ ......................... (..............................), que vigorará até três meses após o início da operação da última Unidade Geradora da UTE ................

IV - submeter-se aos Procedimentos de Rede do Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS. V – aderir à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE. VI – firmar Contrato de Energia de Reserva - CER, nos termos do Edital do Leilão no 08/2014; e VII - encaminhar à ANEEL, ao término da construção ou quando

Audiência Pública



VISTO

Fl.6/15

solicitado, informações relativas aos custos com a ampliação do Empreendimento, na forma e periodicidade a serem definidas em regulamento próprio. Parágrafo único. Pelo descumprimento das obrigações decorrentes da legislação de regência de produção e comercialização de energia elétrica e do disposto nesta Portaria, a autorizada ficará sujeita às penalidades estabelecidas nas normas legais vigentes. Art. 4o Estabelecer em cinquenta por cento, conforme o art. 26, § 1o da Lei no 9.427, de 26 de dezembro de 1996, o percentual de redução a ser aplicado às tarifas de uso dos Sistemas Elétricos de Transmissão e de Distribuição, para o transporte da energia elétrica gerada e comercializada pela UTE ..............., enquanto a potência injetada nos Sistemas de Transmissão ou Distribuição for menor ou igual a 30.000 kW, nos termos da legislação e das regras de comercialização vigentes. Art. 5o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Audiência Pública



VISTO

Fl.7/15

UTE - Implantação

PORTARIA No ... , DE .. DE ......... DE .......

O MINISTRO DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos II e IV, da Constituição, tendo em vista o disposto nos arts. 60 e 63 do Decreto no 5.163, de 30 de julho de 2004, nos termos do Edital do Leilão no 08/2014-ANEEL, e o que consta do Processo no 48500..............................., e da Portaria MME nº 236 de 30 de maio de 2014, resolve: Art. 1o Autorizar a empresa ......................., inscrita no CNPJ/MF sob o no ......................, com sede ........................, no ....................., ........................, Município ........................, Estado ............................., a estabelecer-se como Produtor Independente de Energia Elétrica, mediante a implantação e exploração da Central Geradora Termelétrica denominada UT E .............., constituída de ......... Unidades Geradoras de ......... kW, em ciclo ...................., totalizando .......... kW de capacidade instalada e .............. k W médios de garantia física de energia, utilizando .................. como combustível, localizada às coordenadas ......° .....’.......” S e .......° .......’........” W, no Município .................., Estado ................................... No caso de Consórcio

Art. 1o Autorizar as empresas abaixo qualificadas, integrantes do Consórcio .......................... a estabelecerem-se como Produtores Independentes de Energia Elétrica, mediante a implantação e exploração da Central Geradora Termelétrica denominada UT E .............., constituída de ......... Unidades Geradoras de ......... kW, em ciclo ...................., totalizando .......... kW de capacidade instalada e .............. k W médios de garantia física de energia, utilizando .................. como combustível, localizada às coordenadas ......° .....’.......” S e .......° .......’........” W, no Município .................., Estado ................................... I - .......................... (.........% - Líder do Consórcio), inscrita no CNPJ/MF sob o no ......................, com sede ........................, no ....................., ........................, Município ........................, Estado .............................; II - .......................... (.............%),inscrita no CNPJ/MF sob o no ......................, com sede ........................, no ....................., ........................, Município ........................, Estado ..............................

§1º. A energia elétrica produzida pela autorizada destina-se à comercialização na modalidade de Produção Independente de Energia Elétrica, conforme estabelecido nos arts. 12, 15 e 16 da Lei no 9.074, de 7 de julho de 1995. § 2º Esse empreendimento está cadastrado com o Código Único do Empreendimento

Audiência Pública



VISTO

Fl.8/15

de Geraçao (CEG) XXX.XX.XX.XXX.XXX-X.XX. Art. 2o Deverá a autorizada implantar, por sua exclusiva responsabilidade e ônus, o Sistema de Transmissão de interesse restrito da UTE ............., constituído de......................................, em consonância com as normas e regulamentos aplicáveis. Art. 3o Constituem obrigações da autorizada: I – cumprir o disposto na Resolução Normativa ANEEL no 389, de 15 de dezembro de 2009. II – implantar a Central Geradora Termelétrica conforme cronograma apresentado à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, obedecendo aos marcos descritos a seguir:

i) obtenção da Licença Ambiental de Instalação: até ... de ... de ...;

j) início das Obras Civis das Estruturas: até ... de ... de ...;

k) início da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras: até ... de ... de ...;

l) início das Obras do Sistema de Transmissão de interesse restrito: até ... de ... de ...;

m) obtenção da Licença de Operação: até ... de ... de...;

n) conclusão da Montagem Eletromecânica das Unidades Geradoras: até ... de ... de ...;

o) início da Operação em Teste da ... à ... Unidades Geradoras: até ... de ... de ...;

p) início da Operação Comercial da ... à ... Unidades Geradoras: até ... de ... de ...;

III - manter, nos termos do Edital do Leilão no 08/2014-ANEEL, a Garantia de Fiel Cumprimento das Obrigações assumidas nesta Portaria, no valor de R$ ......................... (..............................) que vigorará até três meses após o início da operação da última Unidade Geradora da UTE ................ IV - submeter-se aos Procedimentos de Rede do Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS; V – aderir à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE; VI – firmar Contrato de Energia de Reserva -CER, nos termos do Edital do Leilão no 08/2014-ANEEL; e VII - encaminhar à ANEEL, ao término da construção ou quando solicitado, informações relativas aos custos com a implantação do Empreendimento, na forma e periodicidade a serem definidas em regulamento próprio.

Audiência Pública



VISTO

Fl.9/15

Parágrafo único. Pelo descumprimento das obrigações decorrentes da legislação de regência de produção e comercialização de energia elétrica e do disposto nesta Portaria, a autorizada ficará sujeita às penalidades estabelecidas nas normas legais vigentes. Art. 4o Estabelecer em cinquenta por cento, conforme o art. 26, § 1o da Lei no 9.427, de 26 de dezembro de 1996, o percentual de redução a ser aplicado às tarifas de uso dos sistemas elétricos de transmissão e de distribuição, para o transporte da energia elétrica gerada e comercializada pela UTE ..............., enquanto a potência injetada nos sistemas de transmissão ou distribuição for menor ou igual a 30.000 kW, nos termos da legislação e das regras de comercialização vigentes. Art. 5o A presente autorização vigorará pelo prazo de trinta e cinco anos, contado a partir da publicação desta Portaria. Parágrafo único. A revogação da autorização não acarretará ao Poder Concedente, em nenhuma hipótese, qualquer responsabilidade quanto a encargos, ônus, obrigações ou compromissos assumidos pela autorizada com relação a terceiros, inclusive aquelas relativas aos seus empregados. Art. 6o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Audiência Pública



VISTO

Fl.10/15

EOL - Ampliação

PORTARIA No .... , DE .. DE ......... DE .........

O MINISTRO DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos II e IV, da Constituição, tendo em vista o disposto nos arts. 60 e 63 do Decreto no 5.163, de 30 de julho de 2004, nos termos do Edital do Leilão no 08/2014-ANEEL, e o que consta do Processo no 48500......................, e na Portaria MME no 236 de 30 de maio de 2014, resolve: Art. 1o Autorizar a empresa ..............................., inscrita no CNPJ/MF sob o no ......................., com sede na ............................, no........................, ......................, Município de ................., Estado de ................., a ampliar a capacidade instalada da Central Geradora Eólica denominada EOL .................., em ..........kW, passando a ser constituída de ........... Unidades Geradoras de ................. kW, já outorgados pela Resolução ANEEL/Portaria MME no ............ , de..........., e ........... Unidades Geradoras de ................. kW , totalizando ............... kW de capacidade instalada e ............ kW médios de garantia física correspondentes a ampliação, cujas localizações são apresentadas em Anexo à presente Portaria, (bem como a comercializar o excedente da energia produzida - PARA AUTOPRODUTOR COM VENDA DE EXCEDENTE). No caso de Consórcio Art. 1o Autorizar as empresas abaixo qualificadas, integrantes do Consórcio .......................... a ampliarem a capacidade instalada da Central Geradora Eólica denominada EOL .................., em ..........kW, passando a ser constituída de ........... Unidades Geradoras de ................. kW, já outorgados pela Resolução ANEEL/Portaria MME no ............ , de..........., e ........... Unidades Geradoras de ................. kW , totalizando ............... kW de capacidade instalada e ............ kW médios de garantia física correspondentes a ampliação, cujas localizações são apresentadas em Anexo à presente Portaria, (bem como a comercializar o excedente da energia produzida - PARA AUTOPRODUTOR COM VENDA DE EXCEDENTE). I - .......................... (.........% - Líder do Consórcio), inscrita no CNPJ/MF sob o no ......................., com sede na ............................, no........................, ......................, Município ................., Estado .................; II - .......................... (.............%),inscrita no CNPJ/MF sob o no ......................., com sede na ............................, no........................, ......................, Município ................., Estado ..................

Audiência Pública



VISTO

Fl.11/15

§1º. A energia elétrica produzida pela autorizada destina-se à comercialização na modalidade de Produção Independente de Energia Elétrica, conforme estabelecido nos arts. 12, 15 e 16 da Lei no 9.074, de 7 de julho de 1995. § 2º Esse empreendimento está cadastrado com o Código Único do Empreendimento de Geraçao (CEG) XXX.XX.XX.XXX.XXX-X.XX. Art. 2o Deverá a autorizada utilizar o Sistema de Transmissão de interesse restrito da EOL definido na Resolução ANEEL/Portaria MME no ............, de..........., e promover as adequações que se façam necessárias em virtude da ampliação de potência de que trata esta Portaria, por sua exclusiva responsabilidade e ônus, em consonância com as normas e regulamentos aplicáveis. Art. 3o Constituem obrigações da autorizada: I – cumprir o disposto na Resolução Normativa ANEEL no 389, de 15 de dezembro de 2009. II – ampliar a Central Geradora Eólica conforme cronograma apresentado à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, obedecendo aos marcos descritos a seguir:

q) obtenção da Licença de Instalação: até ... de ... de ...;

r) início da Montagem do Canteiro de Obras: até ... de ... de ...;

s) início das Obras Civis das Estruturas: até ... de ... de ...;

t) início da Concretagem das Bases das Unidades Geradoras: até ... de .... de ...;

u) início das Obras do Sistema de Transmissão de interesse restrito: até ... de ... de ...;

v) início da montagem das Torres das Unidades Geradoras: até ... de ... de ...;

w) obtenção da Licença de Operação: até ... de ... de...;

x) conclusão da Montagem das Torres das Unidades Geradoras: até ... de ... de ...;

y) início da Operação em Teste da ... à ... Unidades Geradoras: até ... de ... de ...;

z) início da Operação Comercial da ... à ... Unidades Geradoras: até ... de ... de ...; III - manter, nos termos do Edital do Leilão no 08/2014-ANEEL, a Garantia de Fiel Cumprimento das Obrigações assumidas nesta Portaria, no valor de R$ ......................... (..............................), que vigorará até três meses após o início da operação da última Unidade Geradora da EOL ................

IV - submeter-se aos Procedimentos de Rede do Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS.

Audiência Pública



VISTO

Fl.12/15

V – aderir à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE. VI – firmar Contrato de Energia de Reserva - CER nos termos do Edital do Leilão no 08/2014 e VII - encaminhar à ANEEL, ao término da construção ou quando solicitado, informações relativas aos custos com a ampliação do Empreendimento, na forma e periodicidade a serem definidas em regulamento próprio. Parágrafo único. Pelo descumprimento das obrigações decorrentes da legislação de regência de produção e comercialização de energia elétrica e do disposto nesta Portaria, a autorizada ficará sujeita às penalidades estabelecidas nas normas legais vigentes. Art. 4o Estabelecer em cinquenta por cento, conforme o art. 26, § 1o da Lei no 9.427, de 26 de dezembro de 1996, o percentual de redução a ser aplicado às Tarifas de Uso dos Sistemas Elétricos de Transmissão e de Distribuição, para o transporte da energia elétrica gerada e comercializada pela EOL ..............., enquanto a potência injetada nos Sistemas de Transmissão ou Distribuição for menor ou igual a 30.000 kW, nos termos da legislação e das regras de comercialização vigentes. Art. 5o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Audiência Pública



VISTO

Fl.13/15

EOL - Implantação

PORTARIA No ... , DE .. DE ......... DE ........

O MINISTRO DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos II e IV, da Constituição, tendo em vista o disposto nos arts. 60 e 63 do Decreto no 5.163, de 30 de julho de 2004, nos termos do Edital do Leilão no 08/2014-ANEEL, e o que consta do Processo no 48500.............................. e na Portaria MME no 236 de 30 de maio de 2014, resolve: Art. 1o Autorizar a empresa ......................., inscrita no CNPJ/MF sob o no ......................, com sede ........................, no ....................., ........................, Município ........................, Estado ............................., a estabelecer-se como Produtor Independente de Energia Elétrica, mediante a implantação e exploração da Central Geradora Eólica denominada E O L .............., no mu n ic íp io d e . . . . . . . . . . . , E s t ado . . . . . . . . . . co m . . . . . . . . k W d e c ap a c id a de in s t a la da e . . . . . . . k W mé d io s d e g a r a nt ia f ís ic a d e e ner g ia , constituída por ......... Unidades Geradoras de ......... kW, cujas localizações são apresentadas em Anexo à presente Portaria. No caso de Consórcio Art. 1o Autorizar as empresas abaixo qualificadas, integrantes do Consórcio .......................... a estabelecerem-se como Produtores Independentes de Energia Elétrica, mediante a implantação e exploração da Central Geradora Eólica denominada E O L .............., no mu n ic íp io de . . . . . . . . . . . , E s t a do . . . . . . . . . . co m . . . . . . . . k W d e c ap a c id a de in s t a la da e . . . . . . . k W mé d io s d e ga r a nt ia f ís ic a d e e ner g ia , constituída por ......... Unidades Geradoras de ......... kW, cujas localizações são apresentadas em Anexo à presente Portaria. I - .......................... (.........% - Líder do Consórcio), inscrita no CNPJ/MF sob o no ......................, com sede ........................, no ....................., ........................, Município ........................, Estado .............................; II - .......................... (.............%),inscrita no CNPJ/MF sob o no ......................, com sede ........................, no ....................., ........................, Município ........................, Estado ..............................


Audiência Pública



VISTO

Fl.14/15

§ 2º Esse empreendimento está cadastrado com o Código Único do Empreendimento de Geraçao (CEG) XXX.XX.XX.XXX.XXX-X.XX. Art. 2o Deverá a autorizada implantar, por sua exclusiva responsabilidade e ônus, o Sistema de Transmissão de interesse restrito da EOL ....., constituído de uma Subestação Elevadora de ... kV, com cerca de ... quilômetros de extensão, em circuito ..., interligando a Subestação Elevadora à Subestação ...... de propriedade da ....., em consonância com as normas e regulamentos aplicáveis. Art. 3o Constituem obrigações da autorizada: I – cumprir o disposto na Resolução Normativa ANEEL no 389, de 15 de dezembro de 2009. II – implantar a Central Geradora Eólica conforme cronograma apresentado à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, obedecendo aos marcos descritos a seguir:

a) obtenção da Licença de Instalação: até ... de ... de ...;

b) início da Montagem do Canteiro de Obras: até ... de ... de ...;

c) início das Obras Civis das Estruturas: até ... de ... de ...;

d) início da Concretagem das Bases das Unidades Geradoras: até ... de .... de ...;

e) início das Obras do Sistema de Transmissão de interesse restrito: até ... de ... de ...;

f) início da montagem das Torres das Unidades Geradoras: até ... de ... de ...;

g) obtenção da Licença de Operação: até ... de ... de...;

h) conclusão da Montagem das Torres das Unidades Geradoras: até ... de ... de ...;

i) início da Operação em Teste da ... à ... Unidades Geradoras: até ... de ... de ...;

j) início da Operação Comercial da ... à ... Unidades Geradoras: até ... de ... de ...;

III - manter, nos termos do Edital do Leilão no 08/2014-ANEEL, a Garantia de

Fiel Cumprimento das Obrigações assumidas nesta Portaria, no valor de R$ ......................... (..............................), que vigorará até três meses após o início da operação da última Unidade Geradora da EOL ................ IV - submeter-se aos Procedimentos de Rede do Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS; V – aderir à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE; VI – firmar Contrato de Energia de Reserva nos termos do Edital do Leilão no

Audiência Pública



VISTO

Fl.15/15

08/2014-ANEEL e VII - encaminhar à ANEEL, ao término da construção ou quando solicitado, informações relativas aos custos com a implantação do Empreendimento, na forma e periodicidade a serem definidas em regulamento próprio. Parágrafo único. Pelo descumprimento das obrigações decorrentes da legislação de regência de produção e comercialização de energia elétrica e do disposto nesta Portaria, a autorizada ficará sujeita às penalidades estabelecidas nas normas legais vigentes. Art. 4o Estabelecer em cinquenta por cento, conforme o art. 26, § 1o da Lei no 9.427, de 26 de dezembro de 1996, o percentual de redução a ser aplicado às Tarifas de Uso dos Sistemas Elétricos de Transmissão e de Distribuição, para o transporte da energia elétrica gerada e comercializada pela EOL ..............., enquanto a potência injetada nos Sistemas de Transmissão ou Distribuição for menor ou igual a 30.000 kW, nos termos da legislação e das regras de comercialização vigentes. Art. 5o A presente autorização vigorará pelo prazo de trinta e cinco anos, contado a partir da publicação desta Portaria. Parágrafo único. A revogação da autorização não acarretará ao Poder Concedente, em nenhuma hipótese, qualquer responsabilidade quanto a encargos, ônus, obrigações ou compromissos assumidos pela autorizada com relação a terceiros, inclusive aquelas relativas aos seus empregados. Art. 6o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Audiência Pública

Documents

ANEXO 3 Portarias de Outorga leilão 08 2014 CEG · dezembro de 2009. II – implantar a Central Geradora Solar conforme cronograma apresentado à ... e da Portaria MME nº 236 de