O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, representado pela COMPANHIA

URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE, doravante

denominada Urbel, sociedade de economia mista, órgão da Administração Indireta do

Município de Belo Horizonte, estabelecida nesta capital, na Avenida do Contorno,

nº 6.664, 1º/5º andares, Bairro Savassi, inscrita no CNPJ sob o nº 17.201.336/0001-15,

inscrição estadual nº 062.7844.6300.77, no uso de atribuições legais, e nos termos do

art. 111 da Lei Municipal nº 9.011, de 01 de janeiro de 2005, neste ato representada por

seu Diretor-Presidente Genedempsey Bicalho Cruz, pelo Diretor Administrativo e

Financeiro Mário Luis Santos Vilela e por intermédio da Comissão Especial de

Chamamento Público designada pela Portaria Urbel nº 42, de 29 de julho de 2013, torna

público e convida empresas do ramo de construção civil, com comprovada capacidade

técnica, a manifestarem interesse na apresentação de propostas para produção de

Empreendimentos Habitacionais de Interesse Social em áreas de propriedade municipal,

no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida do Governo Federal.

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

1.1.1 - Este CHAMAMENTO PÚBLICO reger-se-á pela Lei Federal nº 11.977, de 07

de julho de 2009, pela Portaria do Ministério das Cidades nº 168, de 12 de abril

de 2013, pelas disposições do Termo de Adesão previsto na

Portaria do Ministério das Cidades nº 465/2011 – firmado pelo Município de

PROCESSO: Nº 130.0011.01.16

DATA DE ABERTURA: 13/05/2016

HORÁRIO: 9:30 hs.

LOCAL: Auditório da Urbel – Av. Contorno nº 6664 – 1º andar

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2016

Áreas Públicas do Município de Belo Horizonte

Belo Horizonte e o Governo Federal na forma do Anexo I deste Edital –, pela

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e pelo Decreto Municipal nº

10.710, de 28 de junho de 2001.

1.2 - DO OBJETO:

1.2.1 - Constitui objeto deste Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO a seleção de

empresa do ramo da construção civil para a implantação de Empreendimentos

Habitacionais de Interesse Social – EHIS em imóveis de propriedade do Município de

Belo Horizonte, por meio do Programa Minha Casa, Minha

Vida - PMCMV do Governo Federal.

1.2.2 - Os empreendimentos serão contratados junto a agentes financeiros autorizados

a operacionalizar o PMCMV e a participação do Município corresponderá à realização

do presente CHAMAMENTO PÚBLICO, à doação dos imóveis destinados à

implantação do empreendimento a fundo específico do Governo Federal e à eventual

repasse de subsídio financeiro para a complementação do valor investido pelo

empreendedor, observado o disposto na Lei nº 11.977/2009 e na Portaria do Ministério

das Cidades nº 168/2013.

1.2.3 - O CHAMAMENTO PÚBLICO se dará por classificação dos proponentes, em

ordem decrescente e em função da apuração obtida conforme descrito no capítulo VI

deste Edital, cabendo à proponente vencedora o direito à construção dos

empreendimentos habitacionais mencionados no item 1.2.1 deste Edital.

1.2.4 - A seleção da empresa nos termos deste Edital não implicará na sua contratação

pelos agentes financeiros autorizados, ficando esta condicionada à aprovação do

empreendimento, à análise de risco da empresa, à aprovação dos projetos em todas as

instâncias e órgãos competentes, ao atendimento das exigências e demais condições do

agente financeiro e à adequação ao PMCMV.

1.2.5 - Os empreendimentos habitacionais serão contratados após análise e aprovação

do agente financeiro, exclusivamente com a empresa selecionada por esse

CHAMAMENTO PÚBLICO e habilitada no sistema do agente financeiro, desde que

sejam respeitadas as normas do PMCMV e atendida a legislação para fins de

enquadramento do empreendimento como de interesse social pelo Município.

1.2.6 - Os empreendimentos a serem erigidos pela empresa selecionada deverão ser

implantados nas áreas descritas abaixo e detalhadas no Anexo II deste Edital, observada,

ainda, a capacidade de unidades habitacionais estimada para cada área:

1.2.6.1 - Lotes 01 a 07 da Quadra 40-A do CP 067-002-J e lotes 27 a 36 da Quadra

39 do CP 279-035-M, delimitados pelas ruas Tibiriçá, Conselheiro Joaquim Caetano e

Industrial José Costa, Bairro Jardim América.

Capacidade estimada: 70 UH´s.

1.2.6.2 - Lotes 17 a 20 e lote 151 da Quadra 39 do CP 279-035-M, delimitados pelas

ruas do Carmo e Turano, Bairro São Jorge III.

Capacidade estimada: 20 UH´s.

1.2.6.3 - Lotes 09B e 10 da Quadra 37 do CP 279-045-M, delimitados pelas ruas

Erásio Evangelista e Beco dos Mirandas, Bairro São Jorge III.

Capacidade estimada: 20 UH´s.

1.2.6.4 - Lotes 05, 06, 07, 22 e 23 da Quadra 10 do CP 287-001-M, delimitados pela

Rua 4 de Maio e Rua 11 de Setembro, Bairro Vila Leonina.

Capacidade estimada: 80 UH´s.

1.2.6.5 - Lotes 09 a 14 da Quadra 43 do CP 273-029-H, delimitado pela Rua Renato

de Souza Reis, Bairro União.

Capacidade estimada: 40 UH´s.

1.2.6.6 - Lote 03-A da Quadra 56-A do CP 128-091-A, delimitado pela Rua Souza

Aguiar, Bairro São Geraldo.

Capacidade estimada: 140 UH’s.

1.2.6.7 - Lotes 01 a 07 da quadra 46 do CP 258-003-J, delimitados pelas ruas

Lavrinha e Morungaba, Bairro Itaipu.

Capacidade estimada: 80 UH’s.

1.2.6.8 - Lotes 30, 31 e 32 da Quadra 01 do CP 128-092-F, delimitados pelas ruas

Ernesto Austin e Carlos Maciel, Bairro Boa Vista.

Capacidade estimada: 80 UH’s.

1.2.7 - Observadas as diretrizes e padrões especificados neste Edital, o número

estimado de unidades habitacionais a serem edificadas nos empreendimentos a serem

contratados é de 530 (quinhentos e trinta), destinadas ao atendimento a famílias com

renda mensal de até 3 (três) salários mínimos e que atendam aos critérios da Política

Municipal de Habitação – PMH e do PMCMV.

1.2.8 - Será admitido o atendimento de famílias com renda superior a 3 (três) salários

mínimos nos casos de vinculação com intervenções do Programa de Aceleração do

Crescimento – PAC, conforme hipótese prevista no item 3.3 da Portaria do Ministério

das Cidades nº 412, de 6 de agosto de 2015.

1.2.9 - A empresa selecionada será responsável pelos projetos necessários à obtenção

de licenças e à emissão de alvarás, bem como pela execução dos empreendimentos

habitacionais, nos termos da legislação constante do Anexo III e das instruções para

desenvolvimentos dos projetos constantes do Anexo IV deste Edital, devendo os

referidos serviços serem realizados em relação a todos os empreendimentos de modo

concomitante.

1.2.10 - A realização dos serviços afetos à construção dos empreendimentos

habitacionais contemplará:

1.2.10.1 - A elaboração e a aprovação dos projetos das unidades habitacionais, a saber:

Projeto de Arquitetura, Projeto Estrutural (fundações, contenções, escadas, caixas e

outros), Instalações Elétricas, Instalações Hidrossanitárias, Instalações Telefônicas e

antena para TV, Prevenção a Incêndios, e outros exigidos pelo agente financeiro, pelo

MUNICÍPIO e Concessionárias;

1.2.10.2 - A execução das unidades habitacionais a serem contratadas junto ao agente

financeiro responsável pelo Programa MCMV;

1.3 - DAS ESPECIFICAÇÕES E VALOR DO EMPREENDIMENTO

1.3.1 - As diretrizes e especificações técnicas mínimas para a realização dos

empreendimentos habitacionais estão detalhadas nos Anexos III e IV deste Edital e

decorrem das normas vigentes do PMCMV e da legislação urbanística do Município,

devendo, ainda, serem considerados a tipologia e os valores máximos de construção das

unidades habitacionais descritos a seguir.

1.3.2 - Tipologia das unidades, conforme tabela abaixo:

TIPOLOGIA Tipo de Habitação Área útil mínima

da unidade (m²)

Número mínimo de

vagas

de estacionamento

EHIS

Multifamiliar

Apartamento de 2

quartos, sala, banheiro,

cozinha e área de serviço

39,00 m²

1/3 do número de

unidades

habitacionais

1.3.3 - Valor de Construção das Unidades e Perfil Socioeconômico do Público-Alvo:

TIPOLOGIA Valor máximo de construção do

PMCMV* (R$)

Perfil sócio econômico**

(renda familiar em R$)

EHIS

Multifamiliar

65.000,00 (valor atual)

Até 3 (três) salários

mínimos

* Valor de construção da unidade habitacional do PMCMV vigente à época da

contratação.

** Admitido o atendimento de famílias com renda superior a 3 (três) salários mínimos

nos casos de vinculação com intervenções do PAC.

1.3.4 - No valor máximo de construção das unidades habitacionais vigente à época da

contratação dos empreendimentos estão incluídos os custos relativos a estudos, projetos

executivos, obras de edificações e de áreas de uso comum dos condomínios; obras de

infraestrutura, incluindo obras de interligação de serviços públicos (água potável, água

pluvial, esgoto, energia e telefonia); trabalho social; emissão dos documentos cartoriais;

e taxas/emolumentos relativos aos requerimentos e estudos.

1.4 - DOS PROJETOS E DOCUMENTOS

1.4.1 - O desenvolvimento dos projetos e a respectiva composição de custo das obras

serão realizados após a seleção da empresa, com acompanhamento e aceite do

Município, devendo ser observadas as diretrizes constantes do Capítulo II e do Anexo

IV do presente Edital, bem como a avaliação de custos do agente financeiro e as normas

do PMCMV.

1.4.1.1 - O projeto do empreendimento deve ser composto, necessariamente, por

projetos de arquitetura, de implantação e de instalações, memorial descritivo, caderno

de especificações técnicas, orçamento detalhado e cronograma físico-financeiro das

obras, além dos projetos necessários à aprovação e execução do empreendimento e à sua

contratação junto ao agente financeiro.

1.4.2 - A conclusão desse serviço se dará quando da finalização de todos os projetos, da

regularização jurídica e cartorial e da contratação da execução dos empreendimentos

junto ao agente financeiro.

1.4.3 - O projeto dos empreendimentos deverá receber a anuência da Urbel e dos órgãos

afins, seguindo o que determinam as normas legais vigentes e as diretrizes da Política

Municipal de Habitação, com a emissão, pela Urbel, de Parecer de Enquadramento de

Interesse Social.

1.4.4 - Os projetos de edificações das unidades habitacionais serão aprovados pelo

órgão municipal licenciador, seguindo o que determinam as normas legais vigentes,

com a emissão dos respectivos alvarás de construção dos empreendimentos.

1.4.5 - Os projetos de infraestrutura deverão observar a legislação vigente e as normas

da ABNT, sendo submetidos à aprovação das respectivas concessionárias de serviços

públicos.

1.4.6 - Os projetos executivos, o memorial descritivo, os orçamentos e as obras de

infraestrutura, deverão atender às diretrizes, às especificações mínimas do PMCMV, à

legislação vigente e aos requisitos necessários para aprovação e contratação pelo agente

financeiro.

1.5 - DA VIABILIZAÇÃO JUNTO AO AGENTE FINANCEIRO

1.5.1 - A empresa selecionada será responsável pela elaboração e pela apresentação dos

projetos e dos documentos necessários à viabilização do empreendimento junto ao

agente financeiro autorizado para contratação do financiamento, segundo as regras do

PMCMV.

1.5.2 - O projeto a ser apresentado ao agente financeiro deverá atender às diretrizes e às

características definidas pelo Município, podendo haver eventuais alterações

condicionadas à apresentação de razões técnicas ou econômicas devidamente

justificadas, sendo a prévia aceitação da Urbel exigência para a formalização do

contrato.

1.5.3 - O custo do empreendimento apresentado pela empresa selecionada deverá estar

compatível com as normas do PMCMV e atender aos requisitos descritos no item 1.3

deste Edital.

1.5.4 - Os orçamentos propostos serão de exclusiva responsabilidade da empresa

selecionada, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob as alegações

de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

1.5.5 - Para efetivação do empreendimento, o Município doará a fundo específico do

Governo Federal os lotes destinados à implantação dos Empreendimentos Habitacionais

de Interesse Social e disponibilizará, eventualmente, subsídio financeiro segundo

normas legais vigentes, em especial a Lei Municipal nº 9.814/2010.

1.5.6 - Os valores dos terrenos municipais a serem doados ao fundo específico do

Governo Federal para implantação dos Empreendimentos Habitacionais de Interesse

Social serão aqueles referenciados na avaliação de ITBI à época da contratação junto ao

agente financeiro. Esses valores constarão no contrato com o agente financeiro somente

para efeitos fiscais.

1.6 - DA SELEÇÃO DE BENEFICIÁRIOS

1.6.1 - A seleção dos proponentes beneficiários será feita exclusivamente pela Urbel,

segundo os preceitos da Portaria do Ministério das Cidades nº 412/2015. A demanda

será encaminhada ao agente financeiro para fins de análise de crédito dos proponentes

mutuários e formalização do processo de aquisição da respectiva unidade habitacional.

1.7 - DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL

1.7.1 - A Urbel executará o trabalho técnico social a ser definido de acordo com as

características e o contexto social do empreendimento.

1.7.2 - O valor total do projeto técnico social será definido pelo agente financeiro em

função do valor da aquisição da unidade habitacional e será pago ao executor do

trabalho social (Urbel), conforme previsão da Portaria do Ministério das

Cidades nº 168/2013, ou regulamentação posterior que venha alterá-la.

1.8 - DO PRAZO DE ENTREGA E DA RESPONSABILIDADE

1.8.1 - O prazo máximo previsto para a implantação total das unidades habitacionais

será definido a partir da assinatura do contrato entre o agente financeiro e a empresa

selecionada.

1.8.2 - A empresa selecionada responderá, durante o prazo irredutível de 5 (cinco) anos,

pela solidez e segurança do trabalho, bem como em razão dos materiais e do solo, nos

termos do art. 618 do Código Civil.

1.8.3 - A implantação do empreendimento deve ser precedida da emissão dos alvarás de

construção pelo Município para as oito áreas descritas no item 1.2.6, simultaneamente,

no prazo máximo de 8 (oito) meses a partir da data de assinatura do Termo de Seleção.

1.8.4 - O prazo previsto no item 1.8.3 poderá ser prorrogado desde que justificado por

escrito pela empresa selecionada e aceito pela Urbel.

CAPÍTULO II

DAS NORMAS GERAIS

2.1 DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS

2.1.1 - A empresa selecionada será responsável pelas licenças necessárias para elaboração

e aprovação dos projetos básicos e executivos das unidades habitacionais e de

infraestrutura, bem como pela construção das unidades habitacionais de interesse social e

pela execução das obras de infraestrutura necessárias à implantação do empreendimento.

2.1.2 - Antes de enviados para aprovação dos órgãos licenciadores do Município e das

concessionárias, todos os projetos e/ou serviços objeto deste Edital de Chamamento

Público deverão ser submetidas à aceitação pela equipe técnica da Urbel que, discordando

da concepção do projeto e/ou das soluções técnicas apresentadas, poderá solicitar sua

modificação.

2.1.3 - A descrição das áreas destinadas à construção das unidades habitacionais consta do

Anexo II e o número de unidades habitacionais a ser implantada é estimado em 530

(quinhentos e trinta) unidades, observados os padrões especificados no Capítulo II e

Anexo IV deste Edital.

2.2 - DO ORÇAMENTO

2.2.1 - A empresa selecionada deverá elaborar orçamento detalhado para as obras de

edificações e de infraestrutura com base neste Edital e seus anexos, sendo de sua exclusiva

responsabilidade o levantamento dos serviços, dos quantitativos e dos demais custos

necessários à construção das unidades habitacionais e demais obras previstas.

2.2.2 - As planilhas de orçamento referentes aos projetos desenvolvidos deverão ser

elaboradas por profissionais específicos da área.

2.2.3 - A memória de cálculo é parte integrante das planilhas de orçamento e deverá

apresentar croquis indicativos da sequência de cálculos, estar separada por etapa de

execução, além de seguir a ordem e os códigos da Planilha do Sistema Nacional de

Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Sinapi.

2.2.4 - Os orçamentos deverão atender aos seguintes requisitos:

2.2.4.1 - ser elaborados conforme modelo para o orçamento detalhado que deverá ser

obtido junto aos agentes financeiros habilitados a operarem o PMCMV;

2.2.4.2 - ter valores monetários expressos em Reais (R$), com apenas duas casas

decimais, desprezando as demais;

2.2.4.3 - ter o elemento de Benefícios e Despesas Indiretas - BDI expresso em percentual e

em Reais (R$).

2.3 - DA COMPOSIÇÃO DE PREÇO

2.3.1 – A composição de preço deverá atender aos seguintes requisitos:

2.3.1.1 - conter o preço proposto por unidade habitacional, o valor global do

empreendimento e o preço da infraestrutura por unidade habitacional, expressos em Reais

(R$), em algarismos arábicos e por extenso;

2.3.1.2 - constar do preço da unidade habitacional o BDI referente a todos os custos

necessários à elaboração dos projetos, à construção das unidades habitacionais,

equipamentos comunitários e às obras de infraestrutura, bem como trabalho social e todos

os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, despesas

cartorárias, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outras taxas,

custas ou emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre a obra e demais serviços.

2.4 - DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

2.4.1 - O cronograma físico-financeiro deverá ser, obrigatoriamente, compatível com os

prazos de execução propostos, com os valores estabelecidos e normas do agente financeiro

autorizado.

2.4.2 - Considerando que o critério para contraprestação dos serviços executados exige

que as etapas de obra estejam efetivamente concluídas, o participante deverá preparar seu

Cronograma físico-financeiro de forma a refletir adequadamente o andamento esperado

dos serviços.

2.4.3 - O percentual atribuído para cada etapa dos diversos itens deverá ser coerente com a

complexidade e a interdependência dos serviços, refletindo a proporcionalidade e

sequência das etapas em relação ao total do item.

2.4.4 - O cronograma físico-financeiro deverá representar a execução prevista para a

implantação das obras de infraestrutura e edificação em relação ao tempo, observando o

prazo de execução proposto, os itens, as etapas, fases, seus respectivos preços e os

pagamentos por parte do agente financeiro.

2.5 - DO RRT/ART

2.5.1 - Todos os projetos deverão ser acompanhados das respectivas Anotações de

Responsabilidade Técnica - ART e/ou do Registro de Responsabilidade Técnica - RRT de

autoria dos projetos e obras, devidamente registrados nos respectivos Conselhos

Regionais, de acordo com a categoria profissional e área de atuação correspondente.

2.6 - DA EQUIPE TÉCNICA

2.6.1 - A empresa selecionada deve ter conhecimento dos estudos/projetos já existentes

para a área de influência, assim como do local da obra, para que tenha melhores condições

de avaliar toda a complexidade e as exigências mínimas do levantamento topográfico,

estudos hidrológicos, estudos preliminares e projetos básicos e executivos a serem

desenvolvidos.

2.6.2 - A empresa selecionada deverá ter disponibilidade técnica para a elaboração dos

projetos e execução dos serviços e obras e estar mobilizada com equipe capaz de executar

os trabalhos simultaneamente, sem comprometimento dos prazos e da qualidade dos

mesmos, com quantidade de produtos equivalente àquela apresentada neste Edital.

2.6.3 - A empresa selecionada deverá dispor de equipe técnica para cobrir todo o escopo

de serviços discriminados neste Edital, incluindo, no mínimo, os profissionais para

realizar os projetos descritos no Anexo IV deste Edital.

2.7 - DO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS

2.7.1 - Todos os trabalhos serão acompanhados por funcionários da Urbel e/ou

contratados por ela, com poderes para verificar se os serviços especificados estão sendo

executados de acordo com o previsto e analisar e decidir sobre proposições da empresa

selecionada que visem melhorar o projeto e demais ações necessárias ao bom andamento

dos serviços.

2.8 - DAS NORMAS E PROCEDIMENTOS

2.8.1 - A empresa selecionada deverá projetar considerando sempre a qualidade dos

projetos, os requisitos da segurança, funcionalidade, adequação ao interesse público,

economia e facilidade na execução da obra, sua conservação, manutenção, durabilidade,

adaptações para portadores de necessidades especiais, adoção de normas técnicas de saúde

e segurança do trabalho, adequação ao terreno e o mínimo impacto ambiental.

2.8.2 - É atribuição de inteira responsabilidade da empresa selecionada a aprovação dos

projetos junto aos órgãos e concessionárias envolvidos, bem como o encaminhamento dos

mesmos, devidamente aprovados.

2.8.3 - Os projetos deverão ser elaborados seguindo as Normas da ABNT, os padrões de

representação gráfica, a Lei do Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo e o Código de

Edificações do Município de Belo Horizonte, o Caderno de Encargos da SUDECAP, o

Procedimento Padrão para Contratação e Elaboração de Projetos de Infraestrutura da

SUDECAP, o Procedimento Padrão para Contratação e Elaboração de Projetos de

Edificações da SUDECAP e demais normas e legislações pertinentes.

2.8.3.1 - O apoio técnico à aplicação do Caderno de Encargos e ao Procedimento Padrão

para Elaboração de Projetos de Infraestrutura e de Edificações é de responsabilidade da

Divisão de Normas e Padrões - DINP, da SUDECAP, localizada na Av. Contorno,

5454- 3º andar- tel. 3277-8044.

2.8.4 - A empresa selecionada ficará obrigada a prestar esclarecimentos, a qualquer tempo

e hora, de dúvidas geradas na concepção do projeto, de falta de compatibilização entre

projetos ou de falta de clareza no detalhamento, devendo atender, inclusive, eventual

detalhamento complementar solicitado por escrito pela Urbel.

2.8.5 - Quaisquer falhas, erros e omissões detectados nos projetos e/ou serviços, inclusive

durante a execução da obra, incluindo os aditivos de obra oriundos de erros e omissões em

planilha de orçamento, serão de inteira responsabilidade da empresa selecionada, assim

como o custo financeiro gerado pelos mesmos.

2.9 - DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E SERVIÇOS

2.9.1 - Após a assinatura do Termo de Seleção, será realizada a reunião de definição de

diretrizes onde a empresa selecionada receberá da Urbel informações detalhadas sobre o

escopo de cada projeto e esclarecimentos sobre os procedimentos a serem adotados no

desenvolvimento e aceite dos mesmos.

2.10 - DA VERIFICAÇÃO E DO ACEITE

2.10.1 - Esta fase inclui a verificação e aceite, pela Urbel, da etapa de anteprojeto para a

implantação das unidades habitacionais e a tipologia habitacional desenvolvida pela

empresa selecionada.

2.10.1.1 - A verificação dos projetos acontecerá na fase de concepção de implantação das

unidades habitacionais e do projeto básico da tipologia habitacional, que deverá ser

apresentado à equipe da Urbel em reunião, para que sejam apontadas as adequações

necessárias à conformidade do projeto ao Procedimento Padrão para Contratação e

Elaboração de Projetos de Infraestrutura da SUDECAP, Procedimento Padrão para

Contratação e Elaboração de Projetos de Edificações da SUDECAP e demais normas e

legislações pertinentes.

2.11 - DA APROVAÇÃO EXTERNA DOS PROJETOS

2.11.1 - A empresa selecionada é a responsável por ter os projetos e serviços aprovados

pelos órgãos licenciadores competentes e a Urbel será intermediadora do processo, no

caso da necessidade de aprovação em órgãos integrantes da Administração Municipal.

2.11.2 - Durante a elaboração dos projetos deverão ser previstas interlocuções com as

concessionárias de serviços públicos de outros entes estatais, sempre que se fizer

necessário, com a participação da Urbel, cabendo à empresa selecionada estabelecer um

contato prévio com as concessionárias visando obter orientações de procedimento para a

aprovação do empreendimento de forma ágil e contínua.

2.11.3 - O acompanhamento da Urbel viabilizará as interlocuções e aprovações dos

projetos nos órgãos da Administração Municipal, buscando aprovações simultâneas dos

órgãos envolvidos.

2.11.4 - A empresa selecionada será responsável pelas eventuais alterações e correções

que devam ser feitas por exigência dos órgãos competentes para obtenção das licenças

municipais pertinentes, bem como em qualquer outro serviço e projeto constante deste

Edital que necessite de aprovação em órgãos e entidades de outros entes estatais.

2.12 - DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS PROJETOS

2.12.1 - Assim que estiverem concluídos, aprovados e devidamente licenciados todos os

serviços e projetos previstos neste Edital, a empresa selecionada deverá apresentá-los ao

agente financeiro autorizado a operacionalizar o PMCMV, acompanhados dos orçamentos

e cronograma físico financeiro, visando dar início às análises para viabilizar a assinatura

do Contrato de Implantação do Empreendimento Habitacional de Interesse Social.

2.13 - DA PROPRIEDADE DOS PROJETOS

2.13.1 - Todos os serviços e projetos desenvolvidos pela empresa selecionada, assim como

os direitos autorais relativos a estes serviços ou projetos serão cedidos ao Município, que

se reserva o direito de reutilizar, no todo ou em parte, as informações neles constantes,

sem ônus e a seu exclusivo critério.

2.13.2 - A empresa selecionada deverá assinar Termo de Doação, conforme Anexo VIII

deste Edital, detalhando todos os projetos e serviços cedidos ao Município de Belo

Horizonte e entregá-los juntamente com o termo, na forma abaixo especificada:

2.13.2.1 - 01 (um) conjunto completo dos projetos inclusive levantamentos topográficos,

estudos preliminares (hidrológico, ambientais e geológico/geotécnico), memórias

justificativas, memoriais descritivos e especificações, todos assinados e aprovados,

encadernados em papel sulfite, em formatos e escalas conforme os critérios e normas

fixados pela Urbel, sendo que os volumes componentes desses conjuntos serão definidos

durante o desenvolvimento dos trabalhos, pela supervisão da Urbel;

2.13.2.2 - 01 (um) conjunto completo encadernado em volumes e impressos no formato

A4, com cópias de todos os documentos (estudos, planilhas, laudos, relatórios, ART, etc.)

em papel sulfite, assinados e dobrados em formato e escala conforme os critérios e normas

fixadas pela Urbel;

2.13.2.3 - planilha de orçamento que deverá ser apresentada em formato A4 e em conjunto

com as memórias de cálculos detalhadas;

2.13.2.4 - 01 (um) conjunto completo de CDs com todos os arquivos corespondentes aos

trabalhos acima citados, incluindo projetos, textos, planilhas, mapas e fotos, em versão

atualizada, nomeados conforme os critérios e normas fixadas pela Urbel. Os CDs deverão

estar devidamente identificados, contendo uma relação de todos os documentos nele

inseridos e correspondentes aos volumes impressos dos projetos e serviços.

2.13.2.5 - Os CDs deverão conter:

I. todos os projetos em arquivos AUTOCAD com versão a

combinar à época da entrega e extensão DWG e PLT, nomeados

conforme os critérios e normas fixadas pela Urbel;

II. memória de cálculo e planilha de orçamento conforme padrões

fornecidos pela Urbel;

III. memorial descritivo, memórias de cálculo, caderno de

especificações de materiais e boletins de sondagens;

IV. lista completa com indicação do conteúdo, folha e número de

todos os projetos, impressa e em meio digital.

2.13.3 - É vedado à empresa selecionada dar conhecimento, transmitir ou ceder a

terceiros, qualquer dado ou documento preparado ou recebido para a execução dos

serviços, salvo com prévia autorização da Urbel, devendo a documentação técnica

fornecida à empresa selecionada para execução dos trabalhos ser devolvida à Urbel, no

momento da apresentação dos projetos e serviços ao agente financeiro.

CAPÍTULO III

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 - Poderão participar do presente Chamamento Público qualquer empresa interessada

que, na fase de habilitação, individualmente, comprove possuir os requisitos de

qualificação exigidos neste Edital.

3.2 - Não poderão participar direta ou indiretamente deste CHAMAMENTO

PÚBLICO:

3.2.1 - Empresa em processo de falência, concordata ou processo de recuperação

judicial, sob o concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

3.2.2 - Empresa que esteja cumprindo suspensão temporária de participação em

licitação ou com impedimento para contratar com os órgãos e entes da Administração

Pública Federal, Estadual, Municipal e Distrital;

3.2.3 - Empresa que tenha sido declarada inidônea para contratar com a Administração

Pública;

3.2.4 - Empresa cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma

empresa participante deste CHAMAMENTO PÚBLICO;

3.2.5 - Empresa que possua em seu quadro social servidor, empregado ou dirigente dos

órgãos responsáveis pelo processo de CHAMAMENTO ou de licenciamento;

3.2.6 - Empresas estrangeiras sem filial no país, portanto sem a regularidade jurídica

exigida;

3.2.7 - Empresas ou outras entidades que estejam impedidas, suspensas ou consideradas

inidôneas para realizar as obras do PMCMV.

CAPÍTULO IV

DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1 - HABILITAÇÃO

4.1.1 - O participante deverá apresentar, na forma disposta neste Capítulo e em envelope

lacrado:

4.1.1.1 - documento de inscrição ativa no Sistema Único e Cadastro de

Fornecedores - SUCAF do Município de Belo Horizonte;

4.1.1.2 - declaração do agente financeiro comprovando análise de crédito que o torne

apto a realizar operações financeiras;

4.1.1.3 - toda a documentação referente à regularidade jurídica, à regularidade fiscal, à

qualificação técnica e à qualificação econômico-financeira.

4.1.2 - para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte serão observadas as regras

previstas no Capítulo V da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

4.1.3 - será habilitado o participante que tiver a documentação aprovada e validada pela

Comissão Especial de Chamamento Público, sendo que a não apresentação de qualquer

dos documentos implicará na inabilitação do participante.

4.2 - REGULARIDADE JURÍDICA

4.2.1 - A documentação relativa à regularidade jurídica consistirá em:

4.2.1.1 - ato constitutivo, estatuto social ou contrato social em vigor, devidamente

registrados na Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresarial,

acompanhados, no caso de sociedades por ações, de documentos de eleição de seus

administradores, com todas as alterações ou consolidações respectivas;

4.2.1.2 - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de

prova da diretoria em exercício.

4.3 - REGULARIDADES FISCAL E TRABALHISTA

4.3.1 - A documentação relativa à regularidade trabalhista consistirá em:

4.3.1.1 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ por meio

da apresentação do “Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral”, obtido na página

da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB na Internet, no endereço

<http://www.receita.fazenda.gov.br/>, no serviço de “Emissão de Comprovante de

Inscrição e de Situação Cadastral”, em cumprimento ao disposto no artigo 21 da

Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007, publicada na Seção 1 do

DOU de 02/07/2007;

4.3.1.2 - prova de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal, relativo ao

domicílio ou sede do participante, ou outra equivalente na forma da lei;

4.3.1.3 - prova de regularidade perante a Fazenda Federal, por meio de Certidão

Negativa de Débito da dívida da União e quitação de tributo de contribuições federais

expedida pela Receita Federal;

4.3.1.4 - prova de regularidade relativa à seguridade social - INSS, mediante Certidão

Negativa de Débito - CND expedida pela Receita Federal;

4.3.1.5 - prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de

Serviço - FGTS, mediante apresentação de Certificado de Regularidade Fiscal - CRF,

expedido pela Caixa Econômica Federal - CEF;

4.3.1.6 - prova de regularidade relativa à Certidão Negativa de Débitos

Trabalhistas – CNDT, nos termos do Decreto-Lei nº 5.452/43 (CLT) e a

Lei nº 8.666/1993 (Lei de licitações e contratos).

4.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

4.4.1 - A documentação relativa à qualificação técnica consistirá em:

4.4.1.1 - apresentação da certidão de registro de pessoa jurídica no Conselho Regional

de Engenharia e Agronomia - CREA - e/ou no Conselho de Arquitetura e

Urbanismo - CAU, em nome da empresa participante, com validade até a data de

recebimento dos documentos de habilitação e classificação, na qual conste responsável

técnico com habilitação em engenharia civil ou arquitetura para a execução de projetos

e obras de edificações e infraestrutura, emitidas pelo CREA e/ou pelo CAU da

jurisdição da sede da empresa participante;

4.4.1.2 - comprovação da capacidade de execução de empreendimentos imobiliários

residenciais, a partir do somatório de unidades habitacionais, compreendendo no

mínimo 800 (oitocentas) unidades, por meio da apresentação de Certidões de Acervo

Técnico - CAT do profissional ou declarações de capacidade técnica emitida(s) por

pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente visadas no CREA e/ou

CAU, devendo tais documentos, em qualquer hipótese, atestar o vínculo do profissional

com a empresa proponente;

4.4.1.3 - comprovação da qualificação da empresa no Programa Brasileiro de Qualidade

e Produtividade do Habitat – PBQPH, NÍVEL A, mediante a apresentação de certificado

pertinente.

4.4.2 - A documentação relativa ao item 4.4.1.2 será utilizada, também, pela Comissão

Especial de Chamamento Público para a classificação das empresas.

4.5 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

4.5.1- A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consistirá em:

4.5.1.1 - comprovação de que o capital social devidamente integralizado ou patrimônio

líquido da empresa participante equivale a, no mínimo, 10% (dez por cento) do

montante do valor de construção dos empreendimentos objetos do presente Edital,

tomando-se por base os respectivos valores de construção estabelecidos nos itens 1.2.7 e

1.3.3;

4.5.1.2 - a comprovação de capital social será feita pelo ato constitutivo, estatuto ou

contrato social em vigor, devidamente registrado, ou pelo balanço patrimonial e

demonstração contábil do último exercício social, já exigidos e apresentados na forma

da Lei, conforme disposto no art. 31, da Lei Federal nº 8.666/1993;

4.5.1.3 - apresentação do balanço patrimonial e demonstração contábil do último

exercício social, com indicação do número da página, transcrito do Livro Diário e

registrado na Junta Comercial, demonstrativo da boa situação econômico-financeira da

proponente, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo

ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data

de apresentação da proposta.

4.5.1.4 - O demonstrativo da boa situação econômico-financeira da proponente deverá

ser consubstanciado nos seguintes índices:

ILG = (AC + RLP) / (PC + PNC), maior ou igual a 1;

ILC = (AC) / (PC), maior ou igual a 1;

GE = (PC + PNC) / AT, menor ou igual a 0,6.

Onde:

ILG = índice de liquidez geral

ILC = índice de liquidez corrente

GE = grau de endividamento

AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizável a longo prazo

PC = passivo circulante

PNC = passivo não circulante

Observação I: O balanço e demonstrações solicitados deverão ser representados por

cópias reprográficas das páginas do Livro Diário onde se acham transcritos,

acompanhados de cópia reprográfica do seu Termo de Abertura e Encerramento,

comprobatório de registro na Junta Comercial. Poderá, também, ser apresentada cópia

reprográfica de publicação em jornal, na forma da Lei. As cópias deverão ser

autenticadas.

Observação II: A proponente deverá apresentar Declaração assinada pelo representante

legal da empresa do(s) compromisso(s) contratual (ais) contraído(s) pela proponente

com este Município, se houver, informando, no mínimo, o(a) contratante, o número do

contrato, o objeto e o saldo financeiro dos serviços ainda não medidos no(s) contrato(s).

Observação III: Na hipótese de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, a

proponente poderá apresentar o resumo de suas demonstrações contábeis, por meio do

livro de caixa e do livro de registro de inventário no qual deverão constar os estoques

existentes no final do exercício de 2015.

4.5.1.5 - certidão negativa de falência ou de concordata expedida pelo distribuidor da

sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa

física ou, ainda, certidão relativa à recuperação judicial ou extrajudicial de que trata a

Lei Federal nº 11.011, de 9 de fevereiro de 2005.

4.6 - DECLARAÇÕES:

4.6.1 - O participante deverá apresentar:

4.6.1.1 - declaração de atendimento às condições deste CHAMAMENTO PÚBLICO,

conforme modelo constante do Anexo V deste Edital;

4.6.1.2 - declaração de atendimento às condições do PMCMV para contratação junto

aos agentes financeiros autorizados, conforme modelo constante do Anexo VI deste

Edital;

4.6.1.3 - declaração de vistoria dos locais dos empreendimentos feita pelo responsável

técnico da empresa participante, devidamente assinada pelo responsável técnico

indicado no subitem 4.4.1.1, conforme modelo constante do Anexo VII deste Edital;

4.6.1.4 - declaração de Idoneidade, conforme modelo do Anexo IX deste Edital.

4.7 - VALIDADE DA DOCUMENTAÇÃO

4.7.1 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original

ou cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração.

4.7.2 Será admitida a validade expressa no documento, ou, na sua falta, a validade

admitida na lei.

CAPÍTULO V

DA APRESENTAÇÃO, RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE

HABILITAÇÃO

5.1. - Cada empresa participante deverá apresentar envelope único, lacrado, com os

documentos de habilitação, identificado com o título do conteúdo, o nome da empresa,

o número do(s) CNPJ(s), conforme o seguinte modelo:

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº

PROPONENTE(s):

_____________________________________________________________

CNPJ(s):______________________________________________________

5.2 - O envelope contendo os documentos de habilitação deverá ser entregue no local e

no horário abaixo determinado, sendo vedada a remessa dos documentos por via postal

ou qualquer outra forma de entrega que não a prevista neste Edital:

DATA DE ENTREGA: exclusivamente dia 12 de maio de 2016.

HORÁRIO: 9:30 às 12:00 e de 13:30 às 16:30 hs.

LOCAL DE ENTREGA: Sala da DVEH - Divisão de Empreendimentos Habitacionais

da Urbel – Av. Contorno nº 6664 - 4º Andar – Bairro Savassi.

5.3 - Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em uma única via,

encadernada, numerados sequencialmente em ordem crescente e rubricados pelo

representante legal da empresa participante, inclusive as folhas de separação, catálogos,

desenhos ou similares, independentemente da existência de mais de um caderno, da

primeira à última folha, de forma que o último caderno reflita a quantidade de folhas de

cada envelope, não sendo permitidas emendas, rasuras ou ressalvas, sendo todas as

folhas timbradas com o nome do proponente.

5.4 - Não serão aceitas folhas avulsas ou soltas, sob pena de serem desconsideradas na

análise da habilitação.

5.5 - Para efeito de apresentação todos os documentos que integrarem o envelope

poderão ser apresentados em sua forma original ou sob qualquer forma de cópia, desde

que devidamente identificada como “CÓPIA”, perfeitamente legível e autenticada por

cartório competente ou por servidor do Município.

5.6 – Os envelopes entregues na data e horário estipulados no item 5.2 serão abertos

pela Comissão Especial de Chamamento Público, na data, local e horário abaixo

determinado:

DATA DE ABERTURA: 13 de maio de 2016.

HORÁRIO: 9:30 hs

LOCAL DA REUNIÃO: Auditório da Urbel – Av. Contorno nº 6664 - 1º Andar –

Bairro Savassi

5.5.1 - Inicialmente o envelope será rubricado, ainda fechado, por membros da

Comissão Especial de Chamamento Público e por todos os representantes legais

presentes que assim o desejarem.

5.5.2 - Posteriormente, serão abertos os envelopes de todos os participantes, contendo

os documentos de habilitação, mediante rubrica de um dos membros da Comissão

Especial de Chamamento Público e de dois representantes indicados pelos participantes

em todas as páginas dos volumes encadernados conforme item 5.3, procedendo-se a

identificação da documentação pelos membros da Comissão Especial de Chamamento

Público.

5.5.3 - Somente poderá manifestar-se em nome da participante o representante legal

indicado, constituído na forma do Anexo X deste Edital.

5.5.4 - Concluída essa etapa, será encerrada a sessão pública e será lavrada ata que, após

lida em voz alta, será assinada pelos membros da Comissão de Chamamento Público e

pelos dois representantes indicados pelos participantes, se assim o desejarem, devendo

os participantes assinar a lista de presença, com a devida identificação.

5.5.5 - Deverá constar da ata a indicação dos representantes escolhidos pelos

participantes para rubrica dos documentos.

5.5.6 - A análise dos documentos de habilitação ocorrerá em sessão realizada entre os

membros da Comissão Especial de Chamamento Público e o resultado será divulgado

em sessão pública, a ser marcada mediante aviso publicado uma única vez, na imprensa

oficial.

5.5.7 - Os participantes serão comunicados sobre o local, dia e hora da sessão, após a

qual será aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recursos dirigidos

ao presidente da Comissão Especial de Chamamento Público.

5.5.8 - É facultada à Comissão Especial de Chamamento Público ou autoridade

superior, em qualquer fase deste chamamento, a promoção de diligência destinada a

esclarecer ou complementar instruções do chamamento público, vedada a inclusão

posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente dos

documentos de habilitação.

5.5.9 - O julgamento proferido pela Comissão Especial de Chamamento Público será

submetido à apreciação do Diretor-Presidente da Urbel, para fins de homologação do

resultado final e formalização do Termo de Seleção.

5.5.10 - A Comissão Especial de Chamamento Público divulgará o resultado final da

habilitação no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte – DOM-BH.

CAPÍTULO VI

DO JULGAMENTO E DA CLASSIFICAÇÃO

6.1 - A Comissão Especial de Chamamento, após análise e apuração de dados relativos

à fase de julgamento, procederá a classificação das empresas em ordem decrescente, em

função do número de unidades habitacionais executadas por cada empresa participante.

6.1.1 - A comprovação do número de unidades habitacionais executadas se efetivará por

meio da apresentação de Certidões de Acervo Técnico - CAT do profissional ou de

Declarações de Capacidade Técnica, emitida(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito

público ou privado, devidamente visadas no CREA e/ou CAU. Em qualquer hipótese,

tais documentos devem atestar o vínculo do profissional com a empresa proponente.

6.2 - A ordem classificatória será definida pelo rol de empresas participantes, sendo a

primeira classificada aquela que obtiver o maior somatório conforme descrito no item

6.1.

6.3 - Havendo empate entre os primeiros colocados na classificação o desempate se dará

por sorteio, em ato público, para o qual todos os participantes serão convidados, vedado

qualquer outro processo.

6.4 - A classificação geral das empresas habilitadas será publicada no Diário Oficial do

Município de Belo Horizonte - DOM, abrindo-se prazo para a interposição de recursos.

CAPÍTULO VII

DAS CONDIÇÕES DE SELEÇÃO

7.1 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital

de Chamamento Público;

7.2 Caso todas as propostas sejam desclassificadas, a Comissão Especial de

Chamamento Público poderá, a seu juízo, fixar às empresas participantes o prazo de 08

(oito) dias úteis para apresentação de outras, escoimadas das causas de sua

desclassificação, conforme art. 48, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

7.3 - Publicada a classificação das empresas habilitadas, a empresa melhor classificada

será selecionada e convocada por meio de publicação no DOM para assinar o Termo de

Seleção, nos moldes da minuta constante do Anexo XI deste Edital, em até 15 (quinze)

dias.

7.4 - Caso a empresa participante vencedora do CHAMAMENTO PÚBLICO Nº

01/2016 se recuse a assinar o Termo de Seleção no prazo previsto no item 7.3, a Urbel

poderá convocar as empresas participantes remanescentes, na ordem de classificação,

para assinar o Termo de Seleção em igual prazo e nas mesmas condições negociadas, ou

cancelar a seleção.

CAPÍTULO VIII

DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

8.1 - É legítima a impugnação do presente Edital de Chamamento Público por qualquer

interessado, devendo o pedido de impugnação ser protocolado em até 5 (cinco) dias

úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, o qual deverá ser

julgado e respondido em até 3 (três) dias úteis da data do seu recebimento.

8.2 - A impugnação feita tempestivamente pela empresa participante não a impedirá de

participar deste processo de Chamamento Público até a decisão definitiva.

8.3 - Das decisões da Comissão Especial de Chamamento Público, caberá recurso, no

prazo de 5 (cinco) dias úteis, a serem encaminhados ao Presidente da Comissão Especial

de Chamamento Público.

8.4 - Os recursos interpostos contra atos praticados pela Comissão Especial de

Chamamento Público sobre o julgamento da habilitação suspenderão as etapas de

análise e julgamento.

8.5 - Os recursos devem ser entregues contra recibo da Comissão Especial de

Chamamento Público e contendo obrigatoriamente: o nome da empresa participante, o

nome por extenso, cargo, assinatura do representante legal, o objeto da petição, com a

indicação clara dos atos e documentos questionados, a fundamentação do pedido e o

documento de representação legal.

8.6 - Interposto o recurso o fato será comunicado às demais empresas participantes, que

terão prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação,

para impugná-lo.

8.7 - Não será aceito o recurso interposto fora do prazo legal.

8.8 - Será franqueada aos interessados vista do processo deste CHAMAMENTO

PÚBLICO, desde a data do início do prazo para interposição de recursos até o seu

término, em local e horário a serem indicados pela Comissão Especial de

Chamamento Público.

8.9 - O direito de vista do processo inclui o direito de cópia, desde que requerida pelo

interessado e fornecida às suas expensas, mediante o pagamento de guia própria

fornecida pela Comissão Especial de Chamamento Público.

8.10 - Para a contagem do prazo de interposição de recurso, atendendo o disposto no

art. 109 da Lei nº 8.666/1993, será considerado como dia inicial o dia útil

subsequente ao da intimação ou da lavratura da ata na qual tenha sido registrado o

aviso respectivo.

8.11 - Das decisões da Comissão Especial de Chamamento Público caberá pedido de

reconsideração ao Diretor-Presidente da Urbel, na forma do art. 109, inciso III e §1º da

Lei Federal nº 8.666/1993, que deverá ser interposto no prazo de até 10 (dez) dias úteis

a contar da intimação do ato.

CAPÍTULO IX

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, MULTAS E PENALIDADES

9.1 - Caso a empresa selecionada se recuse a assinar o Termo de Seleção, no prazo

estabelecido, fica esta desclassificada e o Município autorizado a convocar a segunda

colocada para assumir os compromissos acima citados.

9.2 A empresa selecionada que não contratar o empreendimento com o agente

financeiro em até 08 (oito) meses, a contar da data de assinatura do Termo de Seleção,

será desclassificada, salvo se por motivo justo devidamente comprovado, desde que

comunicado por escrito e aceito pelo Diretor-Presidente da Urbel.

9.3 A empresa selecionada ficará sujeita a penalidades pelo atraso injustificado na

execução, pela sua inexecução total ou parcial do objeto deste Edital, garantida defesa

prévia, conforme prazos estabelecidos no art. 27 do Decreto Municipal n° 15.113/2013.

9.4 - As penalidades consistem em:

I - advertência, observado o disposto no artigo 6° do Decreto Municipal

n° 15.113/2013;

II - multa, nos termos dos artigos 7° ao 10º do Decreto Municipal n° 15.113/2013,

calculado sobre R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), valor estimado

para os projetos;

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com

o Município pelo prazo de até 2 (dois) anos, observado o disposto nos artigos 11 ao 14

do Decreto Municipal n° 15.113/2013; e

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a

reabilitação, observado o disposto nos artigos 15º ao 19º do Decreto

Municipal n° 15.113/2013.

9.5 - A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções

administrativas, sendo concedidos os prazos para defesa e recurso aplicáveis à pena

mais gravosa.

9.6 - Na hipótese de aplicação da penalidade de multa, após a publicação do julgamento

do recurso no Diário Oficial do Município, será concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis

para o recolhimento do valor respectivo.

9.7 - Não será aplicada multa à empresa sobre a inexecução total do objeto desse

Chamamento, caso haja alteração na legislação do PMCMV que impossibilite a

execução do empreendimento.

9.8 - Na ocorrência de qualquer atraso na execução das obrigações assumidas deverá a

empresa, obrigatoriamente, apresentar justificativa na Urbel, dirigida ao

Diretor-Presidente, que poderá prorrogar o prazo em função do interesse público.

CAPÍTULO X

DO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS

10.1 - A Urbel poderá, supletivamente ao agente financeiro, acompanhar na condição de

observadora a execução dos serviços de acordo com os projetos, os cadernos de

encargos, as especificações e os cronogramas das obras de edificação e infraestrutura.

10.2 - A presença de servidores da Urbel ou das concessionárias de serviço público

durante a execução da obra, quaisquer que sejam os atos praticados, não implicará em

solidariedade ou corresponsabilidade com a empresa selecionada, que responderá única

e integralmente pela execução do serviço, inclusive pelos trabalhos executados por suas

subcontratadas, na forma da legislação em vigor.

10.3 - As Concessionárias de cada serviço público serão responsáveis pela fiscalização

das obras de infraestrutura a elas afetas e pelo respectivo atestado de conclusão.

10.4 - A Urbel e as concessionárias de serviço público, por seus representantes, no ato

do acompanhamento e na condição de observadores do desenvolvimento das obras,

farão chegar ao conhecimento dos responsáveis técnicos das obras quaisquer

irregularidades identificadas no cumprimento das medidas de segurança adotadas nos

trabalhos, bem como o estado de conservação dos equipamentos de proteção individual

e coletivo, dispositivos de proteção de máquinas e ferramentas que estejam oferecendo

riscos aos trabalhadores, e contribuirão também na atenção às demais condições

estabelecidas pelas normas de segurança e saúde no trabalho.

10.5 - A empresa selecionada deverá manter preposto, aceito pelo gestor do contrato,

durante o período de vigência, para representá-la sempre que for necessário.

CAPÍTULO XI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 - São anexos ao presente Edital:

11.1.1 - Anexo I – Termo de Adesão do Município ao Programa MCMV;

11.1.2 - Anexo II– Encartes;

11.1.3 - Anexo III: Legislação;

11.1.4 - Anexo IV: Desenvolvimento de Projetos, Diretrizes Técnicas e Procedimentos;

11.1.5 - Anexo V: Declaração de Atendimento ao Chamamento Público;

11.1.6 - Anexo VI: Declaração de Atendimento às normas do PMCMV;

11.1.7 - Anexo VII: Declaração de Vistoria;

11.1.8 - Anexo VIII: Declaração de Doação de Estudos e Projetos;

11.1.9 - Anexo IX: Declaração de Idoneidade;

11.1.10- Anexo X: Procuração do Representante Legal;

11.1.11 - Anexo XI: Termo de Seleção.

11.2 - A autoridade competente poderá revogar o presente Edital de Chamamento

Público por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por

eventual ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito

devidamente fundamentado.

11.3 - É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fato sigiloso, secreto ou

reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre as

empresas participantes.

11.4 - Se houver indícios de conluio entre as empresas participantes ou de qualquer

outro ato de má-fé, a Comissão Especial de Chamamento Público comunicará os fatos

verificados ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais para as providências

devidas.

11.5 - É proibido a qualquer empresa participante tentar impedir o curso normal do

presente processo de Chamamento Público mediante a utilização de recursos ou de

meios meramente protelatórios, sujeitando-se o autor às sanções legais e administrativas

aplicáveis, conforme dispõe o art. 93 da Lei nº 8.666/1993.

11.6 - A Comissão Especial de Chamamento Público dirimirá as dúvidas sobre este

Edital, desde que arguidas pelos representantes legais da empresa participante, por carta,

fac-símile ou e-mail, até 5 (cinco) dias úteis antes do dia fixado para abertura dos

envelopes de habilitação.

11.7 - Os pedidos de esclarecimentos serão respondidos apenas por escrito, se possível

pelas mesmas vias, ressalvado que a Comissão Especial de Chamamento Público dará

conhecimento das consultas e respostas às demais empresas participantes que retiraram

este Edital de Chamamento Público.

11.8 - Toda comunicação oficial se dará por e-mail, fax, ofício ou publicação na

imprensa oficial.

11.9 - Nenhuma indenização será devida às empresas participantes pela apresentação de

documentos relativos a este Edital de Chamamento Público.

11.10 - Será de responsabilidade da empresa selecionada o ônus resultante de quaisquer

ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de

qualquer de seus empregados, prepostos ou contratados.

CAPÍTULO XII

DOS CASOS OMISSOS

12.1 - Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei Federal n° 8.666/1993 e suas

alterações e na legislação aplicável, cujas normas ficam incorporadas a este

instrumento, no que couber, independentemente de sua menção ou transição.

CAPÍTULO XIII

DO FORO

13.1 - Fica eleito o Foro do Município de Belo Horizonte para dirimir quaisquer

questões oriundas do presente instrumento, que por outra forma não forem

solucionadas.

Belo Horizonte, de de 2016.

___________________________

GENEDEMPSEY BICALHO CRUZ

DIRETOR-PRESIDENTE DA URBEL

___________________________

MARIO LUIS SANTOS VILELA

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA URBEL