EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 003 / 2006 · nº 211/2006 de 13/03/2006, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar em sua sala de Licitações situada na Rua

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 003 / 2006 – TOMADA DE PREÇOSCONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS – CRM/GO

OBJETO: FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA DAS OBRAS

DE AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO

ESTADO DE GOIÁS – CRM/GO.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS

ÍNDICE

01 – OBJETO DA LICITAÇÃO............................................................................................03

02 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....................................................................................04

03 - OBTENÇÃO DO EDITAL E ANEXOS..........................................................................04

04 - ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL....................................................04

05 - DISPOSIÇÕES GERAIS QUANTO AO PROCEDIMENTO..........................................04

06 - CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO.NA LICITAÇÃO......................................06

07 - CONDIÇÕES DE CADASTRAMENTO.......... ..............................................................07

08 – APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES.........................................................................08

09 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO..............................................................................09

10 – FORMA E CONTEÚDO DA PROPOSTA.....................................................................11

11 – CRITÉRIO PARA JULGAMENTO................................................................................12

12 – RECURSOS ADMINISTRATIVOS...............................................................................14

13 – CONDIÇÕES DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO.....................................................15

14 – GARANTIA CONTRATUAL..........................................................................................15

15 - VIGÊNCIA E PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO................................................17

16 – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.................................................................17

17 – CRITÉRIO DE ALTERAÇÃO DE PREÇOS NO CONTRATO......................................19

18 – ACRÉSCIMOS, SUPRESSÕES E ALTERAÇÕES NA OBRA.....................................20

19 – SUBCONTRATAÇÃO...................................................................................................20

20 – SANSÕES ADMINISTRATIVAS...................................................................................21

21 – RECEBIMENTO DO OBJETO......................................................................................22

22 – DISPOSIÇÕES FINAIS................................................................................................23

2

- 3 -


EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 003 / 2006

TOMADA DE PREÇOS

Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOSTipo: MENOR PREÇORegime: EXECUÇÃO INDIRETA POR PREÇO GLOBALData e local da sessão pública: 19 / 04 / 2006, às 15:00 horas, na Sala de Licitaçõesdeste Conselho, situada na Rua T-28, Nº 245, Quadra 24, Lote 19-E, Setor Bueno,Goiânia-Go.

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS– CRM/GO, através de sua Comissão Permanente de Licitação instituída pela Portarianº 211/2006 de 13/03/2006, torna público para conhecimento dos interessados que farárealizar em sua sala de Licitações situada na Rua T-28 nº 245, Quadra 24, Lote 19-E,Setor Bueno, nesta Capital, às 15:00 horas do dia 19 de abril de 2006, licitação TOMADADE PREÇOS, do tipo menor preço, sob o regime de execução indireta por preçoglobal, para contratação de empresa especializada no ramo de estruturas metálicas, comvistas ao “FORNECIMENTO E MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA DAS OBRASDE AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DOESTADO DE GOIÁS – CRM/GO”, tudo de acordo com os projetos e as disposições desteEdital.

A presente licitação e conseqüente contratação serão regidas pelaLei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e pelas disposições fixadas neste Edital eseus Anexos.

1. OBJETO1.1. A presente licitação tem por objeto o FORNECIMENTO E MONTAGEM DAESTRUTURA METÁLICA DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DOCONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS – CRM/GO.

1.2. As obras e os serviços a serem executados encontram-se definidos nas plantas doprojeto de estrutura metálica, nas especificações nelas contidas e nos demais elementos

33

- 4 -


constantes dos Anexos a este Edital, os quais fazem parte integrante deste objeto paratodos os fins, independentemente de transcrição.

2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1. As despesas decorrentes do contrato originado desta licitação correrão à conta doOrçamento do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás – CRM/GO aprovadopara o exercício financeiro de 2006 através dos seguintes elementos de despesa Código4.1.10.01-Obras em Andamento

3. OBTENÇÃO DO EDITAL E ANEXOS

3.1. O Edital de Licitação nº 003/2006 - Tomada de Preços e seus Anexos encontram-seà disposição dos interessados, para exame, junto à Comissão Permanente de Licitaçãodo Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás – CRM/GO, localizada noendereço constante do preâmbulo deste.

3.2. O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos pelo interessado em licitar, sem anecessidade de recolhimento de taxa, na Comissão Permanente de Licitação localizadano endereço indicado no preâmbulo deste. Serão fornecidos através de arquivoseletrônicos, devendo o licitante extrair as cópias necessárias à elaboração da proposta.Para obtenção dos mesmos deve o licitante trazer um CD ROM virgem, para que nelesejam gravados os arquivos (Edital, anexos e projetos).

4. ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

4.1. A Comissão Permanente de Licitação fornecerá elementos, informações eesclarecimentos relativos a esta licitação, na sede do Conselho Regional de Medicina doEstado de Goiás-CRM/GO, das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas, de segunda àsexta-feira;4.2. As consultas deverão ser formuladas, preferencialmente, por escrito e dirigidas aoPresidente da Comissão Provisória de Licitação no endereço indicado no preâmbulodeste Edital, ou via fax (nº 3250-4949).

44

- 5 -


4.3. Nos termos do §2º, art. 41, Lei nº 8.666/93, decairá do direito de impugnar os termosdeste Edital perante o Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás – CRM/GO olicitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes dehabilitação.

4.4. Os pedidos de impugnação relacionados com a licitação deverão ser solicitados porescrito e encaminhados à Comissão Permanente de Licitação, através do protocolo, noendereço indicado no preâmbulo deste Edital.

5. DISPOSIÇÕES GERAIS QUANTO AO PROCEDIMENTO

5.1.Todos quantos participem desta licitação têm direito público subjetivo à fielobservância do pertinente procedimento estabelecido na Lei nº 8.666/93, podendoqualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo aperturbar ou a impedir a realização dos trabalhos.5.2. Durante os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, nas sessões públicas,somente poderão usar da palavra, apresentar impugnações, reclamações, recursos,rubricar propostas e firmar atas: os próprios licitantes, seus representantes legais(munidos de cópia do contrato social ou estatuto social acompanhado da ata de eleiçãode seus administradores) ou procuradores (munidos de procuração pública, ou particularcom firma reconhecida, contrato social ou estatuto social do licitante acompanhado da atade eleição de seus administradores), todos apresentando documento oficial deidentificação.

5.3. A não apresentação ou incorreção dos documentos referidos no item 5.2 nãoimplicará na inabilitação do licitante, mas impedirá a pessoa de se manifestar e responderpelo licitante.

5.4. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de umlicitante.

5.5. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes, não serão admitidas quaisquerretificações e nem será permitida a participação de proponente retardatário.

55

- 6 -


5.6. Em nenhuma hipótese será concedida prorrogação de prazo para apresentação dequaisquer documentos ou propostas que não tenham sido apresentados, nos termosdeste Edital, na sessão de entrega dos envelopes.

5.7. Nos termos do art. 43, §3º, Lei nº 8.666/93, é facultada à Comissão Permanente deLicitação ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligênciadestinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusãoposterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

5.8. A não observância das exigências referentes à documentação de habilitação (itens 8e 9), incluindo as condições gerais de participação (item 6), acarretará a inabilitação dolicitante.

5.9. O julgamento das propostas dar-se-á somente em relação aos licitantesconsiderados habilitados.

5.10. A apresentação de proposta em desacordo com a forma estabelecida neste Edital(item 10) acarretará a desclassificação do licitante.

5.11. Nos termos do §6º, art. 43, Lei nº 8.666/93, após a fase de habilitação, não cabedesistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceitopela Comissão Permanente de Licitação.

5.12. Esta licitação será regida segundo o disposto na Lei nº 8.666/93, sendo oprocedimento e julgamento orientados pelo disposto neste Edital e pelas disposições daSeção IV, Capítulo II, em especial artigos 41, 43, 44, 45, 48 e 49 da mencionada Lei.

6. CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

6.1. Considerando-se a modalidade de licitação adotada e o disposto no §2º do art. 34 daLei nº 8.666/93, somente serão admitidos a participar da presente licitação osinteressados legalmente constituídos, que possuam objetivo social ou ramo de atividade(indicado no seu registro comercial, contrato social ou estatuto) pertinente e compatívelcom o objeto desta licitação, devidamente cadastrados no Sistema de CadastramentoUnificado de Fornecedores - SICAF na especialidade pertinente ou os interessados queatenderem a todas as condições exigidas para cadastramento no Conselho Regional de

66

- 7 -


Medicina do Estado de Goiás-CRM/GO, até o terceiro dia anterior à data de abertura dalicitação, na forma especificada no item 7.

6.2. Não poderá participar da presente licitação o interessado:

a) que esteja sob os efeitos das sanções disciplinadas nos incisos III e IV do art. 87 daLei nº 8.666/93, aplicadas por qualquer dos órgãos ou entes Federais, Estaduais eMunicipais de qualquer dos Poderes;b) cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma empresalicitante;c) que esteja reunido em consórcio ou coligação;d) que esteja em situação de concordata, falência, concurso de credores, dissolução ouliquidação.e) cujo capital social integralizado ou patrimônio líquido apresentado em seu últimobalanço, seja inferior a R$ 102.000,00(cento e dois mil reais).

6.3. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução da obra:a) o autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica, ressalvado o dispostono §2º do art. 9º da Lei nº 8.666/93;b) a empresa responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual oautor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco porcento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado,ressalvado o disposto no §2º do art. 9º da Lei nº 8.666/93;c) servidor ou dirigente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás-CRM/GO,bem como a empresa da qual participe direta ou indiretamente.

6.4. Considera-se participação indireta, para os fins dispostos no item 6.3, a existência dequalquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhistaentre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelosserviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços aestes necessários.

7. CONDIÇÕES DE CADASTRAMENTO

7.1. As empresas legalmente constituídas que possuam objetivo social ou ramo deatividade (indicado no seu registro comercial, contrato social ou estatuto) pertinente ecompatível com o objeto desta licitação que desejem participar da presente licitação e

77

- 8 -


que não possuam Certificado de Registro Cadastral - CRC na especialidade pertinenteemitido pelo Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF,devidamente atualizado, deverão protocolar no Conselho de Medicina do Estado deGoiás-CRM/GO, até o terceiro dia anterior à data de abertura da licitação, a seguintedocumentação endereçada à Comissão Permanente de Licitação:a) registro comercial, no caso de empresa individual;b) ato constitutivo (estatuto ou contrato social, consolidado ou com todas as alterações),devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso desociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova dadiretoria em exercício;d) cópia autenticada do documento de identidade de seu(s) sócio(s)-gerente(s);e) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);f) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade ecompatível com o objeto contratual;g) prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal, através de Certidõesemitidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (Dívida Ativa da União) e pelaSecretaria da Receita Federal;h) prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do local da sede do licitante;i) prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal da sede do licitante;j) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND/INSS);l) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço(CRF/FGTS);m) certidão de registro ou inscrição com prova de regularidade financeira do interessadono Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA;n) comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível emcaracterísticas, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação dasinstalações e do aparelhamento e do pessoal técnico, adequados e disponíveis para arealização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros daequipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;o) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo(s) Cartório(s) Distribuidor(es) da Comarca da sede da pessoa jurídica (empresa licitante);

88

- 9 -


p) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveise apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo seratualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de três meses da data deapresentação da proposta, com termo de abertura e encerramento devidamentechancelados pela Junta Comercial do Estado.q) comprovação de que o licitante possui capital social mínimo ou patrimônio líquidomínimo de 102.000,00(cento e dois mil reais).

7.2. Os documentos relacionados no item 7.1 poderão ser apresentados em original, porqualquer processo de cópia autenticada por cartório ou por membro da ComissãoPermanente de Licitação do CRM/GO (desde que perfeitamente legíveis) ou publicaçãoem órgão da imprensa oficial.

7.3. As certidões que não tiverem especificados os respectivos prazos de validade serãoaceitas com 60 (sessenta dias) a partir da data de expedição.

7.4. Os documentos extraídos via internet terão sua autenticidade conferida pelaComissão Permanente de Licitação perante o site correspondente.

7.5. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento emsubstituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

7.6. A Comissão Permanente de Licitação apreciará a documentação de cadastramentoentregue e efetuará sua juntada aos autos.

7.7. O presidente da Comissão Permanente de Licitação, verificando a conformidade dadocumentação de cadastramento entregue com os termos deste Edital, emitiráDeclaração de que o interessado cumpriu as condições exigidas para cadastramento atéo terceiro dia anterior à data de recebimento das propostas, entregando-a ao interessado,mediante recibo.

7.8. Nos termos da parte final do § 2º c/c § 9º do art. 22 da Lei nº 8.666/93, a Declaraçãode que trata o item 7.7 terá efeitos apenas como documento de habilitação (item 9.1.”a”)no presente Edital de Licitação nº 003/2006 (Tomada de Preços), não possuindo caráterde Certificado de Registro Cadastral.

99

- 10 -


8. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES8.1. Os interessados que atenderem as exigências e disposições contidas neste Edital eque desejarem participar da presente licitação deverão apresentar a respectivadocumentação de habilitação e a proposta comercial na forma dos itens seguintes.

8.2. A documentação de habilitação e a proposta comercial serão entregues no local,data e horário indicados no preâmbulo deste Edital, em envelopes distintos, opacos elacrados, contendo em sua parte externa e frontal as seguintes indicações:a) no envelope que contenha os documentos referentes à habilitação:

Envelope 1 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃOAo Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás – CRM/GOEdital de Licitação nº 003/2006 – Tomada de Preços[Nome do licitante: razão social ou denominação e nome fantasia, se houver]

b) no envelope que contenha os documentos referentes à proposta:

Envelope 2 - PROPOSTA Ao Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás – CRM/GOEdital de Licitação nº 003/2006 - Tomada de Preços [nome do licitante: razão social ou denominação e nome fantasia, se houver]

9. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

9.1. Dentro do Envelope 1 - Documentos de Habilitação, o licitante deverá apresentar aseguinte documentação:a) cópia autenticada do Certificado de Registro Cadastral - CRC, na especialidadepertinente, emitido pelo SICAF, devidamente atualizado, ou Declaração original firmadapelo presidente da Comissão Permanente de Licitação de que o interessado cumpriu ascondições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data de recebimentodas propostas;b) declaração de inexistência de fato impeditivo superveniente ao cadastramento (modeloconstante do Anexo II);c) prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS (CND ou equivalente);d) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS(CRF);

1010

- 11 -


e) declaração de que o licitante atende ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º daConstituição Federal (modelo constante do Anexo III).f) declaração de visita ao local da obra (modelo constante do Anexo IV)g) comprovação de qualificação técnica mediante a apresentação de:

g.1) atestado de qualificação profissional: comprovante de que a empresalicitante possui em seu quadro permanente (por vínculo societário, trabalhista oucontratual), na data prevista para a entrega da proposta, profissional de nível superiorreconhecido pela entidade competente detentor de atestado de responsabilidade técnicapor execução de obra ou serviço de características semelhantes ao objeto desta licitaçãofornecido por Pessoa Jurídica de direito público ou privado, juntando-se o atestado erespectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, onde considerar-se-á a compatibilidade ousemelhança especialmente quanto a execução dos serviços de montagem de estruturametálica, de sustentação de edifício, fabricada em aço estrutural, relacionados nasinformações complementares do Anexo VI;

g.2) nos termos do §2º, art. 30, Lei nº 8.666/93, será sempre admitida acomprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços similaresde complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior;

g.3) no atestado considerar-se-á a compatibilidade ou semelhança somente emrelação às parcelas de maior relevância e valor significativo, neste caso tidas como asobras e serviços de fabricação e montagem de estrutura metálica (pilares, vigas,escadas, travamentos, telhado, etc);

g.4) o atestado mencionado na alínea “g.1” deverá possuir detalhamentosuficiente para que a Comissão Permanente de Licitação averigüe se a obra atestadapossui pertinência e compatibilidade (semelhança) com o objeto desta licitação

g.5) caso o detentor do(s) atestado(s) que comprove(m) a qualificação técnica dalicitante seja empregado ou prestador de serviço (não sócio) da empresa, a comprovaçãode seu vínculo com a mesma será feita mediante a apresentação de relação explícita edeclaração formal de sua disponibilidade, sob as penas cabíveis;

g.6) o(s) profissional(ais) indicado(s) pelo licitante para fins de comprovação dacapacitação técnico-profissional tratada no item 9.1.”g.1” deverá(ão) participar da obra ouserviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissional(is) de experiênciaequivalente ou superior, desde que aprovada pelo CRM/GO;h) comprovação de qualificação econômico-financeira mediante a apresentação de:

h.1) comprovação de que o licitante possui capital social integralizado mínimo oupatrimônio líquido mínimo de R$ 102.000,00(cento e dois mil reais);

1111

- 12 -


h.2) cálculo demonstrativo da capacidade financeira da licitante, devidamenteassinado pelo contador da empresa, obtido através da aplicação das fórmulas abaixo:(Anexar cópia autenticada do balanço patrimonial e demonstrações contábeis de ondeforam extraídos os componentes das fórmulas).

1) - capacidade financeira cujo valor apurado não poderá ser inferior ao valor estimado daobra (um milhão e vinte reais) obtida através da fórmula:

CFA = 5 (AC + RLP + IT - ELP - PC)

2) - Índice de liquidez geral (ILG) >= 1,5 (maior ou igual a um vírgula cinco):

ELP+PCRLP+AC

=ILG

3) Índice de liquidez corrente (ILC)>=1,5 (maior ou igual a um vírgula cinco):

PCAC

=ILC

4) Grau de endividamento geral (GEG)< 0,40 (menor que zero vírgula quarenta):

ATELP+PC

=GEG

Onde:AC – Ativo circulanteRLP – Realizável a longo prazoPC – Passivo circulanteELP – Exigível a longo prazoAT – Ativo total.IT – Imobilizado total

1212

- 13 -


9.2. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, porqualquer processo de cópia autenticada por cartório ou por membro da ComissãoPermanente de Licitação (desde que perfeitamente legíveis) ou publicação em órgão daimprensa oficial.

9.3. As certidões que não tiverem especificados os seus prazos de validade, serãoaceitas com 60 (sessenta dias) a partir da data de expedição.

9.4. Os documentos extraídos via internet terão sua autenticidade conferida pelaComissão Permanente de Licitação perante o site correspondente.

9.5. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento emsubstituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

10. FORMA E CONTEÚDO DA PROPOSTA

10.1. Os documentos que integrarão a proposta deverão ser elaborados em línguaportuguesa de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas e apresentados, emuma via, datilografada ou digitada, datada e assinada pelo representante do licitante naúltima folha da carta proposta e rubricada nas demais.

10.2. Dentro do Envelope 2 - Proposta, o licitante deverá apresentar o seguinte:a) carta proposta contendo:I. o nome do licitante (razão social ou denominação e nome fantasia, se houver), nº doCNPJ e endereço;II. menção de que a proposta refere-se ao Edital de Licitação nº 003/2006 - Tomada dePreços e a indicação sucinta do objeto;III. indicação, em moeda nacional (Real) e em algarismos e por extenso, do PREÇOGLOBAL ou VALOR GLOBAL DA PROPOSTA;IV. declaração expressa de que o preço proposto inclui todos os custos e despesas commaterial, equipamento, ferramenta, mão-de-obra, locomoção, transporte, hospedagem,seguro, leis sociais, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos oscustos diretos e indiretos necessários à execução completa do objeto deste Edital;V. declaração expressa de atendimento a todas as especificações do objeto do Edital deLicitação nº 003/2006 - Tomada de Preços e de conhecimento de todas as cláusulas econdições expressas na Minuta do Contrato;

1313

- 14 -


VI. declaração expressa de que o licitante conhece os projetos e memorial descritivo daobra/serviço;VII. declaração de que, durante a execução do contrato, a mera variação da quantidadede material e de mão-de-obra orçada pelo licitante vencedor em sua proposta não seráconsiderada alteração (acréscimo ou supressão) nas obras / serviços, sendo queeventuais diferenças serão de inteira e exclusiva responsabilidade do contratado;VIII. prazo de execução da obra: não superior a 90 (noventa) dias;IX. prazo de validade da proposta: 60 (sessenta dias), no mínimo, contados da data deentrega da proposta;b) planilhas com quantitativos e respectivos preços unitários, totais parciais e preço globalda proposta, com todas as folhas rubricadas pelo representante da licitante;c) cronograma físico-financeiro detalhado das obras, destacando o período de execuçãode cada etapa, conforme forma de pagamento estabelecida neste Edital.

10.3. A planilha orçamentária constante do Anexo II terá efeito apenas para comparação,na fase de julgamento, com a apresentada pelo licitante, devendo cada um elaborar suaplanilha orçamentária com base em seus próprios levantamentos e estudos dos projetos.

10.4. Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração eapresentação de suas propostas, sendo que o CRM/GO não será, em nenhum caso,responsável por esses custos, independentemente do resultado do processo licitatório.

11. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

11.1. Será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitosestabelecidos neste Edital

11.2. Será desclassificada a proposta elaborada em desacordo com as exigências e osrequisitos deste Edital e seus Anexos e especificamente a proposta que:a) apresentar-se incompleta em virtude de omissão ou insuficiência de informação, quenão possa ser suprida pelas regras deste Edital;b) contenha limitações ou condição substancialmente contrastante com as disposiçõesdeste Edital;c) apresente preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero,incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos

1414

- 15 -


respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não estabeleça limitesmínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do própriolicitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração;d) apresente preços manifestamente inexeqüíveis nos termos do inc. II e §1º do art. 48,da Lei nº 8.666/93;e) apresente preços abusivos, nos termos do inc. IV do art. 43 e inc. II do art. 48, da Leinº 8.666/93;f) apresente proposta alternativa ou oferta de vantagem baseada na proposta dos demaislicitantes;g) contenha apenas o oferecimento de redução sobre a proposta de menor preço;h) apresente emendas ou borrões / rasuras que comprometam a lisura da proposta.

11.3. No julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do MENORPREÇO GLOBAL.

11.4. Será considerado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com asespecificações deste Edital e ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL, observando as regrasindicadas no item 10.

11.5. As propostas serão classificadas pela ordem crescente dos preços ofertados.

11.6. Nos termos do §2º, art. 45, Lei nº 8.666/93, no caso de empate entre duas ou maispropostas, após obedecido o disposto no §2º do art. 3º da mesma Lei, a classificação sefará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serãoconvocados, vedado qualquer outro processo.

11.7. A não observância dos termos destacados neste Edital para a formulação daproposta (especialmente no item 10 e neste item) acarretará sua desclassificação, casoos erros não sejam sanáveis na forma especificada no item 11.8.

11.8. A Comissão Permanente de Licitação utilizará as seguintes regras para correção,nas propostas, de eventuais erros passíveis de saneamento:a) discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso - prevalecerá o valorpor extenso;b) erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente - seráretificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o resultado;

1515

- 16 -


c) erro de adição - será retificado, considerando-se as parcelas corretas e retificando-se asoma;d) o valor do preço global da proposta será ajustado pela Comissão ProvisóriaPermanente de Licitação em conformidade com os procedimentos acima, para correçãode erros, registrando-se tais ocorrências na ata de julgamento;e) se o licitante não aceitar as correções procedidas, sua proposta será rejeitada/desclassificada, em virtude do não atendimento das condições especificadas neste Edital.

11.9. Não serão consideradas nas propostas quaisquer ofertas de vantagem não previstaneste Edital.

11.10. No silêncio da proposta quanto à validade da mesma será considerado comoprazo 60 (sessenta) dias.

11.11. No silêncio da proposta quanto às declarações indicadas no item 10. 2. “a”, IV, V,VI e VII, será considerado que o licitante manifestou atendimento aos termos dasdeclarações, ficando da mesma forma sujeito às sanções decorrentes da não exatidãodos termos declarados.

11.12. Qualquer custo direto ou indireto omitido na proposta ou incorretamente indicado,será considerado como incluso no preço; não serão aceitos pleitos de acréscimos a essetítulo, devendo a obra ser executada sem custo adicional.

12. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1. Dos atos do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás-CRM/GO,decorrentes da aplicação da Lei nº 8.666/93 no processamento desta licitação e naexecução do contrato, caberão os seguintes recursos administrativos (devendo serobservado o prazo, a forma, o processamento e o julgamento disciplinados no Capítulo Vda Lei nº 8.666/93):

a) recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavraturada ata, nos casos de:I. habilitação ou inabilitação do licitante; II. julgamento das propostas; III. anulação ou revogação da licitação;IV. indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração oucancelamento; V. rescisão do contrato a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666/93;

1616

- 17 -


VI. aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa;b) representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionadacom o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico.

12.2. A intimação dos atos referidos no item 12.1, incisos I, II, III e V, excluídos osrelativos a advertência e multa de mora, será feita mediante publicação no Diário Oficialda União, salvo para os casos previstos nos incisos I e II, se presentes os prepostos doslicitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicaçãodireta aos interessados e lavrada em ata.

12.3. Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

12.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o atorecorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou,nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, adecisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento dorecurso, sob pena de responsabilidade.

13. CONDIÇÕES DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

13.1. Após a homologação da licitação, o Conselho Regional de Medicina do Estado deGoiás-CRM/GO convocará o licitante vencedor (adjudicatário) para assinar o termo decontrato.

13.2. O adjudicatário deverá atender a convocação em até 05 (cinco) dias úteis, sob penade decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº8.666/93.

13.3. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quandosolicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificadoaceito pelo CRM/GO.

13.4. É condição para a celebração do contrato:a) a manutenção das mesmas condições de habilitação pelo adjudicatário, especialmentequanto às situações de regularidade junto ao INSS e FGTS que por ocasião daassinatura do termo de contrato deverão ser verificadas pelo CRM/GO por meioeletrônico (internet), juntando-se certidão atualizada nos autos, se for caso;

1717

- 18 -


b) a prestação pelo adjudicatário de garantia contratual na forma estabelecida no item 14deste Edital.

13.5. Nos termos do §2º, art. 64, Lei nº 8.666/93, é facultado ao Conselho Regional deMedicina do Estado de Goiás-CRM/GO, quando o convocado não assinar o termo decontrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condiçõesestabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, parafazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado ourevogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 81 da mesma Lei.13.6. O contrato a ser firmado entre o Conselho Regional de Medicina do Estado deGoiás-CRM/GO e o licitante vencedor (adjudicatário) obedecerá, ainda, todas as demaiscláusulas, condições obrigações e responsabilidades expressas na minuta constante doAnexo V deste Edital.

14. GARANTIA CONTRATUAL

14.1. O adjudicatário deverá, dentro do prazo de convocação para a assinatura do termode contrato, prestar garantia contratual equivalente a 5% (cinco por cento) do valor globaldo contrato (valor global da proposta).

14.2. A garantia poderá, na forma do § 1° do art. 56 da Lei n° 8.666/93, ser prestada pormeio de caução em dinheiro ou em título eficaz da dívida pública, seguro-garantia oufiança bancária.

14.3. A garantia contratual deverá ter prazo de validade mínimo (perdurar) até a firmaturado termo de recebimento definitivo da obra.

14.4. O título eficaz da dívida pública será considerado por seu valor nominal.

14.5. A caução em dinheiro deverá ser depositada na tesouraria do Conselho Regional deMedicina do Estado de Goiás-CRM/GO no prazo estabelecido no item 14.1.

14.6. A caução em título eficaz da dívida pública, o seguro-garantia ou fiança bancáriadeverão ser apresentados, no prazo estabelecido no item 14.1, na Tesouraria doCRM/GO para apreciação.

1818

- 19 -


14.7. A Tesouraria do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás-CRM/GO faráindicação circunstanciada nos autos do processo licitatório quanto à prestação dagarantia contratual, emitindo para o adjudicatário recibo visado pelo Presidente doCRM/GO.

14.8. Na hipótese de vencimento da garantia contratual prestada ou de prorrogação doprazo do contrato, o contratado ficará obrigado a providenciar, imediatamente, aprorrogação da garantia contratual prestada.

14.9. A garantia contratual prestada pelo contratado será liberada ou restituída após aexecução completa do contrato, assim entendida o recebimento definitivo da obra.

14.10. A garantia contratual prestada em dinheiro será atualizada monetariamente pelosíndices de correção/rendimento oficiais da poupança.

14.11. Ocorrendo rescisão do contrato com base nos incs. XII a XVIII do art. 78 da Lei nº8.666/93, sem concorrência de culpa do contratado, a garantia contratual será liberada ourestituída tão logo firmado o termo de rescisão contratual.

14.12. A rescisão do contrato com base nos incs. I à XI e inc. XVIII do art. 78 da Lei nº8.666/93 acarretará a execução da garantia contratual para cobertura das obrigaçõescontratuais, ressarcimento dos prejuízos causados, quitação das multas aplicadas (e nãorecolhidas) ou outras indenizações devidas.

14.13. Na hipótese do item 14.12, sendo o valor apurado pela garantia contratualinsuficiente para a cobertura dos prejuízos, multas e demais danos, permanecerá ocontratado responsável ou obrigado pelo saldo indenizatório remanescente.

15. VIGÊNCIA E PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO

15.1. O contrato a ser firmado entre o Conselho Regional de Medicina do Estado deGoiás-CRM/GO e o licitante vencedor (adjudicatário) obedecerá aos seguintes termos:a) eficácia: a partir da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União;b) vigência: a partir da emissão e do recebimento pelo contratado da Ordem de Serviço;c) prazo de execução da obra/serviço: 90 (noventa) dias;d) prazo para o recebimento provisório: a partir da comunicação escrita do contratadoquanto à conclusão do objeto;

1919

- 20 -


e) prazo de observação / vistoria ou prazo para o recebimento definitivo: 30 (trinta) dias,contados à partir do recebimento provisório.

15.2. Os prazos somente poderão ser prorrogados nos termos dos §§ 1º e 2º, do art. 57,da Lei nº 8.666/93.

16. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

16.1. O Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás-CRM/GO pagará aocontratado pelo cumprimento da integralidade do objeto contratado a importância total deR$ [preço definido pelo licitante no valor global da proposta].

16.2. O pagamento será feito em 04 (quatro) parcelas, obedecendo às porcentagenssobre valor global do contrato e o cronograma seguintes:

***CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO***

PARCELA SERVIÇOS INTERVALOPERCENTUAL

1ª Parc. Qdo. enviada ao CRM/GO a ART relativa a execução da obra,

instalado o canteiro, colocadas as placas da obra e do CREA-

comprovada a aquisição de todo o aço necessário à fabricação

da estrutura metálica. 000-030

35,00%

2ª Parc. Qdo. executada a montagem de 50% da estrutura metálica 030-060

30,00%

3ª Parc. Qdo. firmado o termo de recebimento provisório do obra. 060-090

32,00%

4ª Parc. Qdo. firmado o termo de recebimento definitivo da obra 090-120

3,00%

16.3. Para que se dê início ao procedimento de pagamento, o contratado deverá entregarao CRM/GO os seguintes documentos:a) nota fiscal/fatura referente à parcela executada/liberada;

2020

- 21 -


b) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS(CRF);c) cópia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS (GFIP) de seus empregadosenvolvidos diretamente na execução do contrato, referente ao mês em que os serviçosforam prestados/faturados;d) cópia autenticada da matrícula CEI - Cadastro Especifico Individual da obra junto aoInstituto Nacional do Seguro Social - INSS (a ser juntada uma única vez quando dasolicitação de pagamento da 1ª parcela);e) prova de regularidade junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (CND);f) cópia autenticada da Guia de Recolhimento da Previdência Social (GRPS - com onúmero do CEI da obra) de seus empregados envolvidos diretamente na execução docontrato, referente ao mês em que os serviços foram prestados/faturados;g) folha de pagamento de seus empregados envolvidos diretamente na execução docontrato (distinta dos demais empregados da empresa) referente ao mês em que osserviços foram prestados / faturados, demonstrando adimplemento de todas asobrigações e encargos trabalhistas e previdenciários;

16.4. O CRM/GO só receberá os documentos indicados no item 16.3 de forma completa,ou seja, todos juntos, sendo que o mês da data de expedição da nota fiscal / faturadeverá corresponder efetivamente ao mês em que a documentação for entregue deforma completa ao CRM/GO.

16.5. Caso o contratado não cumpra o disposto na cláusula 16.3 no que se refere àscontribuições e regularização perante o INSS ou for apurada alguma divergência nosdocumentos apresentados, o CRM/GO de acordo com o art. 31 da Lei Federal nº8.212/91 com a redação dada pela Lei nº 9.711/98, reterá 11% (onze por cento) do valorbruto da nota fiscal / fatura de prestação de serviços e recolherá ao INSS a importânciaretida até o dia dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal / fatura,em nome do contratado.

16.6. O pagamento será efetuado, através de depósito em conta-corrente a ser indicadapor escrito pelo contratado, em até 10 (dez) dias após a data da apresentação completados documentos especificados no item 16.3, sendo então o décimo primeiro dia após adata de apresentação considerado como data de vencimento.

16.7. Caso o contratado não cumpra o disposto no item 16.3 e não for o caso de adoçãoda providência prevista no item 16.5, o CRM/GO não efetuará o pagamento, não

2121

- 22 -


incorrendo em qualquer cominação por atraso de pagamento até o regular cumprimentodas obrigações pelo contratado.

16.8. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado enquanto pendente liquidação demulta ou qualquer obrigação financeira que lhe foi imposta em virtude de penalidade ouinadimplência.

16.9. Não haverá qualquer atualização financeira dos valores a serem pagos entre a datade execução das obras e a data de apresentação das notas fiscais / faturas e desta até adata de vencimento.

16.10. Em caso de atraso de pagamento (ou seja, a partir do 11º dia após a regularapresentação dos documentos indicados no item 16.3), por culpa ou por fato deresponsabilidade do CRM/GO, sobre o valor da nota fiscal / fatura não quitada incidirão,unicamente, juros à razão de 1% (um por cento) ao mês, pro rata die, até o seu efetivopagamento, desde que solicitado por escrito pelo contratado.

16.11. Ocorrendo quitação posterior da nota fiscal / fatura sem que tenha havido amanifestação do contratado indicada no item 16.10, parte final, caracterizar-se-á renúnciado contratado em relação aos respectivos encargos da mora.

17. CRITÉRIO DE ALTERAÇÃO DE PREÇOS NO CONTRATO

17.1. Reajuste. Considerando que o ordenamento jurídico atual não admite a estipulaçãode correção monetária ou de reajuste com periodicidade inferior a um ano e considerandoque, somados, os prazos previstos (de duração / execução da obra, recebimentosprovisório / definitivo) não ultrapassam um ano, NÃO haverá alteração dos preçosestipulados no contrato por correção monetária ou reajuste por índices de preços gerais,setoriais ou que reflitam a variação dos custos da produção ou dos insumos utilizados.

17.2. Havendo alteração da periodicidade de reajustamento por ato do Governo Federalcom efeitos retroativos ou caso, em decorrência de extrapolamento dos prazos previstos,haja o transcurso do período de mais um ano, contado da data do recebimento daspropostas, as parcelas remanescentes (ou seja, as parcelas cujo vencimento for posteriorà periodicidade de um ano) serão reajustadas pelo Índice Nacional do Custo daConstrução para Obras Civis – INCC/FGV), obedecendo a seguinte fórmula:

2222

- 23 -


0II

×V=M

onde:M – valor reajustado da parcela remanescenteV – valor inicial da parcela remanescenteI – índice do mês em que se completa a periodicidade de um ano (contado dorecebimento das propostas)I0 – índice do mês do recebimento das propostas

17.3. Recomposição. Excepcionalmente, poderá ocorrer a alteração dos preços ou dovalor estipulados no contrato caso o contratado demonstre a ocorrência de alguma(s) dassituações previstas na alínea “d”, inciso II, do art. 65 e seu § 6º da Lei nº 8.666/93 e assimseja julgado por decisão fundamentada do CRM/GO.

17.4. Na hipótese indicada no item 16.3, caberá ao contratado requerer a recomposiçãode preços em petição escrita e devidamente fundamentada, acompanhada de planilha decálculos que indiquem a forma e o critério utilizado para a recomposição dos preços.

18. ACRÉSCIMOS , SUPRESSÕES E ALTERAÇÕES NA OBRA

18.1. Nos termos do §1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93, ficará o contratado obrigado aaceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizeremnas obras ou serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado docontrato.

18.2. As alterações porventura necessárias, no caso do item 18.1, serão efetuadasatravés de termo aditivo ao contrato, após a apresentação pelo contratado de propostaquanto ao preço das alterações dentro dos critérios seguintes:

a) as obras ou serviços acrescidos / suprimidos que possuam preço unitário especificadona proposta inicial (proposta apresentada na licitação) serão acertados pelos mesmosvalores constantes da proposta inicial;

b) as obras ou serviços acrescidos / suprimidos que não possuam preço unitárioespecificado na proposta inicial (proposta apresentada na licitação) serão acertados porvalores a serem indicados pelo contratado em nova proposta que não poderá exceder oorçamento feito pelo CRM/GO para os mesmos.

2323

- 24 -


18.3 A execução dos acréscimos porventura necessários somente poderá ser efetuadaapós a expressão das alterações em termo aditivo ao contrato.18.4. O contrato poderá, ainda, ser alterado nos demais casos especificados no art. 65,seus incisos e parágrafos, da Lei nº 8.666/93, observando-se a forma e os termos nelaestabelecidos.

18.5. Durante a execução do contrato, a mera variação da quantidade de material e demão-de-obra orçada pelo licitante vencedor em sua proposta não será consideradaalteração (acréscimo ou supressão) nas obras/serviços, ficando mencionada variação deinteira e exclusiva responsabilidade do contratado.

19. SUBCONTRATAÇÃO

19.1. Nos termos do art. 72, da Lei nº 8.666/93, o contratado, na execução do contrato,sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes daobra ou serviço, até o limite admitido, em cada caso, pelo CRM/GO.

19.2. A viabilidade, conveniência e satisfatoriedade da subcontratação deverão serpreviamente analisadas pelo CRM/GO.

19.3. O ajuste de subcontratação somente poderá ser firmado após a prévia aprovaçãoda subcontratação pelo CRM/GO.

19.4. Poderá ser autorizada subcontratação de apenas parte da obra ou serviço, sendovedadas: a subcontratação integral, a cessão ou a transferência do objeto do contrato.

19.5. São inafastáveis as responsabilidades contratuais e legais do contratado, quepermanecerá perante o CRM/GO totalmente responsável pela execução do objeto docontrato, sob qualquer aspecto enfocado, não podendo em nenhuma hipótese elidir suaresponsabilidade alegando subcontratação.

19.6. A subcontratação será formalizada, pelo contratado, por instrumento independente.

19.7. As regras estabelecidas entre o contratado e o subcontratado não modificarão asobrigações contratuais e legais entre o CRM/GO e o contratado, sendo nula qualquercláusula que porventura disponha de forma contrária, transferindo ou isentandoresponsabilidades do contratado.

2424

- 25 -


19.8. Os pagamentos continuarão sempre sendo efetuados ao contratado e nuncadiretamente ao subcontratado.

20. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

20.1. Pelo descumprimento total ou parcial do contrato, nos termos dos arts. 77 e 78 daLei nº 8.666/93, o Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás-CRM/GO poderá,garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:a) advertência;b) multa;c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com oCRM/GO, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

20.2. A sanção de advertência poderá ser aplicada quando o contratado:

a) atender com lentidão injustificável determinação regular do representante dafiscalização do CRM/GO;b) cometer falta considerada leve, assim entendida a inobservância de quaisquer dasespecificações, condições, obrigações e responsabilidades estabelecidas no contrato ena Lei nº 8.666/93 de que não resulte prejuízo para a Administração Pública e que possater seu resultado revertido antes da execução completa do objeto (recebimentoprovisório).

20.3. A sanção de multa poderá ser aplicada quando o contratado:

a) já tendo recebido sanção de advertência, pelo mesmo fato ou não, incorrer emquaisquer das hipóteses especificadas no item 20.2;b) cometer falta considerada grave, assim entendida aquela que se enquadre nos incisos.II, IV, V e XVIII do art. 78 da Lei nº 8.666/93.

20.4. A multa corresponderá a 2% (dois por cento) do valor global do contrato.

20.5. A multa aplicada deverá ser recolhida, em conta a ser indicada pela Tesouraria doCRM/GO, no prazo de 03 (três) dias úteis após o decurso em branco do prazo paraapresentação de recurso ou a notificação do julgamento improcedente do recurso,podendo ser descontada no pagamento devido pelo CRM/GO ao contratado caso estenão deposite a multa no prazo estabelecido.

2525

- 26 -


20.6. A sanção de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento decontratar com o CRM/GO por até 02 (dois) anos poderá ser aplicada quando ocontratado:

a) reincidir em qualquer das hipóteses de aplicação da sanção de multa (item 20.3), tendoa multa sido efetivamente aplicada ou não;b) cometer falta considerada gravíssima, assim entendida aquela que se enquadre nosincs. I, III, VI, VII, VIII do art. 78 da Lei nº 8.666/93 e que não seja entendida apenascomo falta sujeita à advertência.

20.7. A dosagem da pena estabelecida no item 20.6 será feita face ao caso concreto,considerando a extensão do prejuízo causado à Administração Pública e a reversibilidadedo resultado.

20.8. As sanções estabelecidas nas alíneas “a” e “c” do item 20.1 poderão ser aplicadasjuntamente com a sanção da alínea “b”.20.9. O prazo para o exercício da faculdade de defesa prévia é de 05 (cinco) dias úteiscontados à partir da notificação.

20.10. A aplicação de sanções é de competência exclusiva do Presidente do ConselhoRegional de Medicina do Estado de Goiás-CRM/GO.

21. RECEBIMENTO DO OBJETO

21.1. Executada completamente a obra e os serviços, o objeto do contrato será recebido:a) provisoriamente, pela Comissão de Obras do CRM/GO, em até 10 (dez) dias contadosa partir da comunicação escrita do contratado quanto à conclusão do objeto, mediantetermo circunstanciado assinado pelas partes;b) definitivamente, pela Comissão de Obras designada pelo CRM/GO, em até 30 (trinta)dias contados a partir da firmatura do termo de recebimento provisório, mediante termocircunstanciado assinado pelas partes.

21.2. Durante o prazo indicado no item 21.1.“b”, o CRM/GO efetuará observação ouvistoria que comprove a adequação da obra / serviço aos termos do contrato.

21.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pelasolidez e segurança da obra ou do serviço e dos materiais empregados, nem ético-

2626

- 27 -


profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos nocontrato e nas leis pertinentes.

22. DISPOSIÇÕES FINAIS

22.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á odia do início e incluir-se-á o do vencimento.

22.2. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no CRM/GO.

22.3. Ocorrendo fato impeditivo estranho ao procedimento licitatório que impeça arealização da sessão pública na data designada no preâmbulo deste Edital, a sessão seráautomaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário elocal anteriormente estabelecidos, independentemente de publicação de novo aviso ou denotificação aos interessados, desde que não haja comunicação da Comissão Permanentede Licitação em contrário.

22.4. Constituem parte integrante deste Edital:Projetos de Arquitetura e de Estrutura Metálica com especificações dos materiais eserviços;Anexo I - Planilha orçamentária;Anexo II - Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo;Anexo III - Modelo de declaração quanto ao trabalho de menores;Anexo IV - Modelo de declaração de visita ao local das obras;Anexo V - Minuta do Contrato;Anexo VI – Memorial descritivo/Especificações

Para conhecimento de todos, lavrou-se o presente Edital de Licitaçãonº 003/2006 (Tomada de Preços) que ficará à disposição dos interessados no ConselhoRegional de Medicina do Estado de Goiás-CRM/GO (na forma do item 3) e que terá Avisode Licitação publicado no Diário Oficial da União, em jornal diário de grande circulação noEstado de Goiás e no site www.crmgo.org.br

Comissão Permanente de Licitação do Conselho Regional deMedicina do Estado de Goiás-CRM/GO, em Goiânia-Go, aos 28 dias do mês de março de2006.

Dr. Salomão Rodrigues FilhoPresidente

2727

- 28 -


Dr. Lueiz Amorim CanêdoMembro

Dr. Ciro Ricardo Pires de CastroMembro

Nilson Afonso de Melo Membro

Gesane Garcia InácioMembro

2828

Documents

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 003 / 2006 · nº 211/2006 de 13/03/2006, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar em sua sala de Licitações situada na Rua