Rev. Modificação Data Projetista Desenhista Aprovo

Especialidades Autores do Documento CREA/UF Aprovo

INFRAESTRUTURA MARCELO SCARANTO 124.630-RS

EDIFICAÇÕES ALESSANDRO SELLA 70.315-PR

ARQUITETURA E

COMPATIBILIZAÇÃO

PATRÍCIA TEIXEIRA ANGELI A36429-0

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária

Sítio

AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO ALEGRE – SBPA

SALGADO FILHO

Área do sítio

TERMINAL DE CARGAS - LADO TERRA

Escala

Data

MARÇO 2014

Desenhista

Especialidade / Subespecialidade

INFRAESTRUTURA

Autor do Projeto CREA /UF

OBSERVAR LISTA ACIMA

Tipo / Especificação do documento

MEMORIAL DESCRITIVO (MD)

Coordenador (Validador):

Eng. Alessandro Sella

Tipo de obra

CONSTRUÇÃO / PROJETOS

Classe geral do projeto

TERMO DE REFERÊNCIA

Gerente:

Eng. Paulo Sergio Alves de Souza

Substitui a

Substituída por

Rubrica do Autor

Reg. do Arquivo

Codificação

PA. 07/000.75/16317/00

Aprovador:

PA.07/000.75/16317/00 REVISÃO: 00

1

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO ................................................................................................ 2

2. OBJETO ............................................................................................................... 3

3. INTRODUÇÃO ...................................................................................................... 4

4. CONDIÇÕES DAS OBRAS EXECUTADAS ......................................................... 4

4.1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS .................................................................... 4

4.2. IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÂO – LADO TERRA .................................. 4

4.3. EDIFICAÇÔES .............................................................................................. 8

5. ESCOPO DE SERVIÇOS ..................................................................................... 9

6. DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA ............................................................... 11

7. ANEXOS ............................................................................................................. 11

PA.07/000.75/16317/00 REVISÃO: 00

2

1. APRESENTAÇÃO

A INFRAERO apresenta neste memorial os critérios e premissas para serem adotados pela Empresa a ser contratada para o TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E DAS OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RETOMADA E CONCLUSÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇÕES DO LADO TERRA DO NOVO TERMINAL DE CARGAS (TECA) DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO ALEGRE/RS, SALGADO FILHO.

PA.07/000.75/16317/00 REVISÃO: 00

3

2. OBJETO

Este documento integra o TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E DAS OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RETOMADA E CONCLUSÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇÕES DO LADO TERRA DO NOVO TERMINAL DE CARGAS (TECA) DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO ALEGRE/RS, SALGADO FILHO, objeto de licitação pública pautada na lei 12462/2011 e ratificada pela orientação da PRAI Nº. 03/2006 de 12/07/2006.

O Memorial Descritivo (MD) tem por objetivo apresentar as condicionantes dos projetos, serviços e obras, programa de necessidades para o empreendimento, orientações gerais da INFRAERO, normatização aplicável e documentos de referência, oferecendo um panorama geral do estado atual do empreendimento.

A execução do empreendimento deverá seguir definições, critérios e orientações constantes neste Termo de Referência, em todos os seus documentos escritos e gráficos que o compõem.

Qualquer dúvida, discordância ou alteração por parte da CONTRATADA deverá ser discutida com a equipe de fiscalização da INFRAERO, antecedendo à elaboração do serviço ou etapa referente.

PA.07/000.75/16317/00 REVISÃO: 00

4

3. INTRODUÇÃO

O objetivo deste Memorial é de apresentar situação física das diversas obras, parcialmente executadas, do Novo Terminal de Cargas/TECA, Lado Terra, do Aeroporto Internacional Salgado Filho/SBPA, as quais deverão ser retomadas pela Contratada. O relatório também visa apresentar, de maneira geral, os serviços/obras a serem executados pela Contratada tendo em vista a continuidade dos serviços paralisados. A Contratada, na ocasião da visita técnica no local das obras, deverá verificar todos os serviços a serem executados bem como a situação atual das obras tendo em vista a elaboração da sua proposta financeira e cronograma.

4. CONDIÇÕES DAS OBRAS EXECUTADAS

4.1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

As edificações/instalações provisórias da antiga construtora foram dimensionadas conforme o planejamento de logística. Estas edificações foram concluídas no primeiro semestre de 2011, sendo constituídas basicamente por estruturas/divisórias em madeira/chapa de madeira compensada, e cobertura em fibrocimento.

Preliminarmente à execução das obras/serviços, a Contratada deverá realizar a limpeza geral nas áreas das obras, sendo os resíduos encaminhados para bota-fora/locais devidamente licenciados.

4.2. IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÂO – LADO TERRA

As obras de terraplenagem foram executadas pela antiga construtora em toda a área do empreendimento (Lado Ar e Lado Terra). Os aterros foram executados até as cotas previstas no atual projeto de terraplenagem. Nas áreas referentes às edificações, os aterros servem basicamente de suporte/conformação para as formas/fundo das vigas de baldrame, blocos e galeria técnica (área do galpão de armazenagem). Os pavimentos incialmente previstos (infraestrutura) do Lado Terra não foram executados pela antiga construtora. A Contratada deverá verificar as cotas atuais dos aterros nas edificações, e, caso necessário, deverá ajustar/adequá-las para atender os projetos das edificações, assim como para compatibilizar com os projetos de pavimentação/drenagem (obras de infraestrutura) da área do Novo TECA. A equipe técnica de projetos da Contratada, quando da elaboração dos Projetos Executivos de Infraestrutura do empreendimento, deverá realizar todos os estudos topográficos (levantamentos planialtimétricos e cadastrais) necessários, bem como detalhar os ajustes/adequações na terraplenagem dos terrenos (através de desenhos, seções, notas de serviços) uma vez que estes serão incorporados ao conjunto de documentos “as built” do empreendimento.

PA.07/000.75/16317/00 REVISÃO: 00

5

Vale destacar que deverão ser verificadas as cotas e caimentos das redes (água, esgoto, etc.) que serão implantadas sob passeios, pavimentos e áreas verdes externos às edificações, os quais deverão ser adequados/ajustados caso necessário.

Figura 1: Croqui geral das obras/serviços executados pela antiga construtora (os

serviços/obras executados nas edificações do empreendimento estão detalhados no

Anexo 1).

PA.07/000.75/16317/00 REVISÃO: 00

6

Figura 2: Croqui geral das obras de terraplenagem executados (Lado Ar e Lado Terra)

pela antiga construtora.

PA.07/000.75/16317/00 REVISÃO: 00

7

Figura 3: Topografia atual de toda a área do Empreendimento (Lado Ar e Lado Terra).

PA.07/000.75/16317/00 REVISÃO: 00

8

Os ensaios geotécnicos/pavimentação (campo e laboratório) mais recentes realizados na área do empreendimento, bem como a topografia atualizada são apresentados em documentação específica conforme Lista de Documentos (PA.07/010.87/16314/00) que integra a documentação do Edital de Licitação. Em anexo (Anexo 4 e 5) são apresentados boletins de ensaios geotécnicos realizados antes da execução das obras pela antiga construtora. A Contratada poderá realizar ensaios geotécnicos/pavimentação de campo e laboratório adicionais para elaboração dos projetos executivos, contudo estes não terão ônus para a INFRAERO, assim como não poderão provocar atrasos no cronograma de execução dos projetos e/ou obras.

4.3. EDIFICAÇÔES

A situação das obras executadas pela antiga construtora são apresentadas no Anexo 1. Caberá a Contratada, antes da retomadas das estruturas das edificações, a elaboração do Laudo Técnico das Estruturas de Concreto Armado conforme Termo de Referencia. Após a emissão do Laudo Técnico, e com a aprovação da Fiscalização, a Contratada poderá executar os serviços necessários para a retomada das estruturas de concreto armado existentes.

O objetivo da elaboração do Laudo técnico deverá ser a garantia de continuidade da obra do novo Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional de Porto Alegre de tal forma que os requisitos de qualidade das estruturas de concreto armado sejam atendidos.

Em anexo (Anexo 2 e 3) são apresentados os boletins de execução das fundações (estaca hélice contínua) executadas nas edificações do empreendimento assim como os resultados do controle tecnológico do concreto (ensaios de compressão) respectivamente.

A estrutura metálica de cobertura do Galpão de Armazenagem foi parcialmente fabricada pela antiga construtora, sendo entregue na obra aproximadamente 121.180,00 kg. A Contratada deverá fornecer os projetos para fabricação e montagem da estrutura metálica e cobertura da edificação com todos os seus componentes, assim como os projetos (estrutura metálica e cobertura) das demais edificações do empreendimento. O Projeto da estrutura do Galpão de Armazenagem deverá considerar as peças industrializadas dispostas no canteiro de obras. Ainda, a Contratada deverá fazer os devidos reparos (de corrosão, danos na pintura, deformações/amassamentos etc.) nas peças eventualmente danificadas, cujos custos deverão estar considerados no item de montagem da estrutura na edificação. A Contratada deverá fornecer e instalar a totalidade da estrutura metálica da cobertura da edificação assim como os demais elementos de cobertura (telhas, domos, etc.).

A Contratada deverá realizar todos os serviços necessários para a montagem das estruturas metálicas nas edificações do empreendimento bem como para a montagem da cobertura metálica e seus acessórios conforme os projetos.

PA.07/000.75/16317/00 REVISÃO: 00

9

Para o início da montagem da estrutura metálica na edificação a Contratada deverá concluir as estruturas de sustentação (pilares e pórtico) e, caso, necessário, realizar os devidos reparos/ajustes nas peças da estrutura de concreto armado executadas pela antiga construtora. Deverão ser concluídos os pilares principais em H para iniciar a montagem. A montagem da estrutura metálica poderá ser iniciada pelos eixos 7 e 8.

5. ESCOPO DE SERVIÇOS

Os serviços para as Obras de Retomada e Conclusão do Novo Terminal de Cargas, Lado Terra, do Aeroporto Internacional Salgado Filho englobam, basicamente:

• Elaboração de Projetos Executivos de Infraestrutura do Lado Terra, ou seja:

o Projeto Geotécnico;

o Projeto de Terraplenagem;

o Projeto Geométrico;

o Projeto de Pavimentação;

o Projeto de Drenagem;

o Projeto de Sinalização Viária;

• Elaboração de projeto executivo de instalações contra incêndio e PPCI das edificações;

• Elaboração dos projetos para fabricação e montagem das estruturas metálicas e coberturas das edificações;

• Revisão e compatibilização de projetos;

• Execução de área teste da solução de tratamento geotécnico do terreno para as obras de infraestrutura (Lado Terra) do empreendimento;

• Serviços Preliminares;

• Construção das instalações provisórias e canteiro de obras, incluindo obras de infraestrutura (drenagem, terraplenagem, pavimentações, etc.), cercamentos, portões, acessos, etc.;

• Retomada e conclusão das obras das edificações do Lado Terra:

o Obras de infraestrutura do Lado Terra do empreendimento (tratamento geotécnico dos terrenos, terraplenagem, drenagem, pavimentação, sinalização, etc.);

o Obras de fundações e superestrutura (estrutura de concreto

PA.07/000.75/16317/00 REVISÃO: 00

10

armado, estruturas metálicas, etc.);

o Fechamentos perimetrais das edificações;

o Instalações elétricas, hidrossanitárias e mecânicas;

o Instalações contra incêndio/PPCI;

o Sistemas eletrônicos e redes de telemática;

o Sistemas mecânicos (elevadores, etc.);

o Arquitetura, revestimentos e pavimentações internas e externas (pisos, forros, etc.);

o Reservatórios e Pipe Rack;

o CUT (civil, sistemas elétricos e mecânicos);

o Paisagismo.

• Meio Ambiente;

• Elaboração do Projeto “As Built”;

• Comissionamento da totalidade das instalações.

Considerando que o conjunto de projetos do empreendimento (tanto das edificações como da infraestrutura do lado terra) é composto por diversas disciplinas (elaborados por diferentes projetistas) e que os projetos de algumas disciplinas tais como terraplenagem, pavimentação, elétrica, eletrônica, telemática, instalações contra incêndio/PPCI, etc. foram atualizados/revisados, a Contratada deverá verificar as interferências entre todos os projetos/disciplinas e implementar, caso necessário, revisões/adequações tendo em vista a compatibilização entre projetos/disciplinas. Caso necessário, a Contratada deverá revisar/adequar os projetos das Edificações tendo em vista compatibiliza-los com os serviços/estruturas já executados pela antiga construtora. Ainda, caso necessário, os projetos deverão ser revisados/adequados conforme o Laudo Técnico das Estruturas de Concreto Armado Executadas pela antiga construtora.

Cabe destacar que a CONTRATADA deverá realizar, previamente ao início das frentes de serviços, a análise dos respectivos projetos tendo em vista o pleno desenvolvimento das obras assim como a identificação de interferência, conforme destacado anteriormente, entre projetos de cada disciplina e eventuais retificações e/ou complementações nos projetos, caso necessário. Estes, antes de serem implementados na obra, deverão ser previamente apresentados, para aprovação, à FISCALIZAÇÃO. Lembra-se que estes trabalhos também fazem parte do escopo da elaboração dos projetos “AS BUILT” do empreendimento. Estas ações, conforme já exposto, visam o pleno desenvolvimento das obras e entrega do empreendimento no prazo previsto. Os Projetos “As Built” deverão ser elaborados pela CONTRATADA ao longo da execução do empreendimento. A CONTRATADA deverá apresentar, para

PA.07/000.75/16317/00 REVISÃO: 00

11

analise e aprovação da FISCALIZAÇÃO, o cronograma de entregas dos projetos, o qual deverá estar ajustado ao cronograma de execução das obras.

A Contratada deverá, tempestivamente, obter, a aprovação formal dos projetos do empreendimento perante as organizações competentes, por exemplo, Organizações Concessionárias de Serviços Públicos (Suprimento de Água, Eletricidade e Gás Combustível e de Serviços de Esgotamento Sanitário e de Telecomunicações), Corpo de Bombeiros e Órgãos Ambientais entre outros, pagando os correspondentes emolumentos. Todos os estudos, análises e memórias solicitados como pré-requisito para a aprovação dos projetos pelos órgãos públicos correspondentes deverão ser prontamente fornecidos pela Contratada e não terão qualquer ônus para a INFRAERO.

6. DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

A Lista de Documentos apresenta o conjunto de plantas, especificações, memoriais e demais documentos que compõe o Termo de Referência para o processo licitatório.

7. ANEXOS

ANEXO 1 - Relatório das obras/serviços executadas pela antiga construtora nas edificações do empreendimento. Anexo 2 - Boletins de execução das fundações do empreendimento. Anexo 3 - Resultados das provas de carga executadas nas fundações do empreendimento. Anexo 4 – Boletins de ensaios de CPTU executadas na área do empreendimento. Anexo 5 – Boletins de sondagens executadas na área do empreendimento Anexo 9 - Memoriais de critérios e condicionantes – MCC.